建設施工契約代理詞 篇1
尊敬的審判長、審判員，我依法接受原告杭州某工程公司的委託擔任其訴訟代理人，出庭參與訴訟活動，現就其與被告福州某公司建設工程施工契約糾紛一案發表如下代理意見：
一、關於廈門某地水泥中轉站建設項目工程工期順延的原因主要是1、被告要求暫停施工。2、被告逾期支付工程進度款。3、因被告單方面原因導致工程部分項目設計及工程變更。4、被告逾期供電。5、工程量增加。由此導致工期順延及原告窩工損失的責任應當全部由被告承擔。
1、【被告要求暫停施工】20xx年12月5日原被告簽訂廈門某地水泥中轉站建設項目工程契約書，20xx年12月14日被告支付預付款，工程正常開工建設。20xx年4月23日，被告以廈門市正對廈門某地港區重新規劃、為考慮不確定因素之風險、減少可能造成的不必要損失為由，單方面通知原告暫緩施工，並同意將契約工期延長因延遲付款的相應天數。【證據1、4、41】
2、【被告逾期支付工程進度款】在20xx年2月7日樁基工程完工，3月12日，廈門市建築工程檢測中心有限公司出具了樁基檢測報告，原告開始了土建施工。被告卻未按約支付第三筆進度款，並且該第三筆進度款逾期達302天(自20xx.2.7至20xx.12.5)。【證據1、11】
3、【被告逾期支付工程進度款】在20xx年9月10日原被告雙方簽訂補充協定，將工期約定為自該補充協定生效之日起算150個日曆日，付款方式按原契約約定付款。但被告在20xx年12月20日應當支付第5筆進度款至20xx年4月24日實際付清之日共逾期達126天。【證據11】
4、【被告逾期支付工程進度款】原告早在20xx年1月3日、10月11日、12月10日分別與各設備供應商訂立契約並支付了相應款項，由於被告未能按約支付第6筆工程進度款，導致原告不能向各供貨商支付貨款，被告為避稅考慮，提出簽署三方協定，由各供貨商向其開具增值稅發票才解決主要設備的供貨。以原告與三供貨商契約約定20xx年2月10日發貨至20xx年7月20日訂立三份三方契約權利義務轉移計算，被告付款逾期至少超過160日。由此導致工期順延及原告窩工損失的責任應當由被告承擔。【證據2、8、9、11、19】
5、【因被告單方面原因導致工程部分項目設計及工程變更】因被告方原因，被告在施工過程中多次要求對部分設計進行變更，在20xx年1月20日將原設計的磚混結構固定式的空壓機房變更為鋼結構的機房，20xx年9月10日提出水泥輸送管道泊位棧橋邊緣需向上(下)移位，長度約15到20米。因此，因可歸責於被告的設計變更和等待設計方案必然導致工期順延和停工。【證據13、22】
6、【被告逾期供電】原被告在原契約中已約定由被告提供電源，20xx年4月22日，原被告與土建分包商簽訂會議紀要，再次明確工程電源由被告在20xx年5月30日提供，系統調試在6月3日完成，但被告直到20xx年10月14日才供電，而原告早已於20xx年9月25日完成全部安裝。被告供電逾期至少達137天(自20xx.5.30至20xx.10.14)。同時也證明被告對該工程的生產使用不可能早於20xx年10月14日。即便因原告原因導致工程逾期，也不會對被告使用該工程產生任何損失。【證據1、20、21、23、24、25，法院向翔安供電局調取的供電契約、現場施工單等證據。】
7、【被告逾期供電】廈門某地水泥中轉站最終在20xx年9月25日安裝完畢，由於被告逾期至20xx年10月14日才供電，導致工程在20xx年10月31日才通過重車測試和投入使用。依法應當認定20xx年9月25日為廈門某地水泥中轉站工程竣工之日。【證據41】
8、【工程量增加】在20xx年3月13日，原被告雙方協定增加了散裝自控系統及控制櫃增改契約、庫底電氣控制遷移工程契約、棧橋管道及橋架敷設工程契約、陸域供電點安裝工程契約、網路電話監控控制系統增設工程契約等5個補充契約總價為100萬元，工期明確約定為配合廈門某地碼頭水泥中轉站工程工期完工。因被告未及時確認新增工程導致停工和工程量增加必然導致工期順延。【證據14、15】
9、【工程量增加】20xx年4月28日原被告雙方協商增加水泥中轉站庫下砌體工程，契約金額為115000元，工期約定30日並需配合生產線施工進度施工，工期延誤一天須支付違約金120元。工程款的支付方式為驗收合格並收到發票後10日內支付百分之95，其餘作為質保金在一年質保期滿後支付。而被告已按約支付了該契約金額百分之95等事實證明了被告認可工程施工進度及工程工期順延的責任在被告方的事實。【證據18】
10、【法律依據】中華人民共和國契約法第二百八十三條 【發包人的責任】發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的，承包人可以順延工程日期，並有權要求賠償停工、窩工等損失。
二、 廈門某地水泥中轉站工程質量及性能完全符合契約約定。
1、廈門某地水泥中轉站工程的設計是由原告按被告要求的性能委託國內權威機構某某某某設計研究院進行，其所提供的設計方案及該工程所採購的全部設備和材料均是通過被告的認可後進行的，所以，工程的性能在理論上完全符合契約要求。【證據1、11對賬明細】
2、該工程已於20xx年10月31日通過重車測試後即投入使用至今達19個余月，被告對工程整體運行性能從未提出異議或整改、維修要求，且相關設備及工程按約定已超過一年的保修期，因此，完全可以確定該中轉站的質量及性能符合契約約定。【證據28、29、30、34、37、41】
3、該工程的卸船、中轉輸送及出庫能力主要由負壓抽吸機、螺桿式壓縮機和汽車衡等設備的性能決定，實際運行能力還受水位環境及操作人員的影響，在被告已對上述設備進行驗收，在使用過程中亦未對其性能提出異議的情況下，已有足夠的理由認定該中轉站的性能達到了契約要求。【證據26、45、48】
4、退一步分析，如果該工程相關設備性能沒有達到契約約定，或者質量不合格，則被告肯定要進行維修整改，但是，被告從未有要求原告就工程相關性能進行整改或維修的行為，也沒有在通知原告並在原告拒修的情況下自行進行維修或委託第三方維修的事實，並且在20xx年11月3日確認尚有質保金506942.25元待保修期結束後支付原告，根據被告確認該工程在20xx年10月31日通過測試後投入使用到20xx年11月3日已使用超過一年的保修期，由此可以認定該工程的性能完全符合契約約定並且運行良好。【證據41、44、】
5、根據20xx年7月20日原被告與三供貨商簽訂的協定約定，原告在與三供貨商簽訂的契約中的債權與債務全部轉由被告履行，那么，即使該工程的相關性能沒有達到原被告契約的約定，那么，有關卸船能力沒有達到契約約定，則被告應當首先與杭州某某有限公司聯繫或要求整改或退貨;有關輸送方面沒有達到契約約定的性能，則被告應當首先與南京某某有限公司聯繫，要求整改或退貨;有關卸料出庫的性能沒有達到約定，則被告應當與福建某某有限公司聯繫，要求整改或退貨;但是，在此之前，被告從未向上述三家供貨商提出性能方面的維修、整改要求，亦未向原告提出對工程中轉輸送方面性能進行維修或整改的要求，由此可以確認，該工程的性能和質量是符合原被告契約約定的。【證據19、48】
6、被告在該工程通過測試後，原告即先後五次發函要求辦理驗收手續，被告對原告要求驗收的函告均未予回復。原告於20xx年11月30日向被告提交整體驗收資料、12月28日向被告提交決算書、20xx年3月16日再次交付決算書及其他證書後，被告已於20xx年3月17日出具對賬明細及證明，確認主體工程總金額為9014845元，後期增加1150000元、總計10164845元，累計已付8601899.5元，尚欠1562945.5元。面對原告要求支付剩餘工程款的要求時，被告以原告需提供增值稅發票方可付款來搪塞，在原告闡明契約約定為提供工程發票時，被告才以性能未達標為由再次拒絕付款。這充分證明了中轉站的質量和性能完全符契約定。被告關於性能未達標及未通過驗收的真實意思和目的是拖延、拒付、剋扣工程款。否則，被告也不會在通過測試、投入使用並辦理結算後又提出未經驗收及性能未達標。【證據11、28、29、31、33、36、39、40、42、43】
7、20xx年3月13日，原被告雙方協定增加了散裝自控系統及控制櫃增改契約、庫底電氣控制遷移工程契約、棧橋管道及橋架敷設工程契約、陸域供電點安裝工程契約、網路電話監控控制系統增設工程契約等5個補充契約總價為100萬元，20xx年4月28日原被告雙方協商增加水泥中轉站庫下砌體工程施工發包契約金額為115000元，上述6個契約增加的工程款總計1150000元，被告對此部分工程的質量和性能從未提出過異議或維修要求，但被告也拒絕支付此部分工程剩餘的371050元，說明被告關於工程性能未達標或質量不合格只是被告為達到拖延、剋扣工程款的一個藉口。【證據11、15、18】
8、【法律依據】依據最高人民法院關於審理建設工程施工契約糾紛案件適用法律問題的解釋第13條的規定，即使該工程未經竣工驗收或性能有問題，由於被告已投入使用，則被告不得以使用部分質量不符契約定為由拒付工程款。該解釋第14條同時規定，工程未經竣工驗收，發包人擅自使用，以轉移占有建設工程之日為竣工之日，本工程已在20xx年10月31日通過測試並由被告占有和投入了使用，被告提出所謂工程性能未達標及未通過驗收只是其想達到拖延、拒付、剋扣工程款的目的而找到一個藉口，被告依法應當支付拖欠的工程款1174655.25和利息39601.85元並承擔其他損失。
三、關於拖欠工程款的數額。
原告於20xx年11月30日向被告提交整體驗收資料、20xx年12月28日向被告提交決算書、20xx年3月16日再次向被告交付決算書及其他證書後，被告已於20xx年3月17日出具對賬明細及證明，確認主體工程總金額為9014845元，後期增加1150000元、總計10164845元，累計已付8601899.5元，尚欠1562945.5元，原告決算書關於主體工程總額9014845元及後期增加1150000元與被告一致，關於具體每筆款項的支付時間和數額也與被告一致，原告決算書和被告明細賬也完全一致，即被告已支付8704899.5元，尚欠1424945.5元，扣除被告20xx年9月1日支付的48753.25元及20xx年12月20日經廈門某地法院調解由被告代付建安的20xx37元，被告實際還拖欠原告質保金和工程款總計1174655.25元。【證據11、39、41、(20xx)某某初字第1280號調解書】
四、被告提出根據契約約定應當先由原告提供發票才能付款、工程未經驗收、性能未達標等答辯意見是沒有法律依據的。
1、原告此前已就開具發票一事與被告協商，但被告要求原告開具增值稅發票方同意付款並拒絕接受原告的工程發票，原告為此於20xx年6月8日前往被告所在地交涉，但被告不但以要求開具增值稅發票為由拒付工程款，其真實的意思是拒付工程款。故本案中不是原告沒有開具發票，而是被告拒絕接受。【有二份錄音證據證明】
2、由於原告沒有建築施工企業資質，故根據最高人民法院關於審理建設工程施工契約糾紛案件適用法律問題的解釋第一條的規定，原被告雙方簽訂的某某契約(廈門某地水泥中轉站建設項目工程契約書)無效，被告所依據的原告必需先提供發票才支付工程款的約定也是無效的。根據中華人民共和國契約法第56條、57條、58條的規定及最高人民法院關於審理建設工程施工契約糾紛案件適用法律問題的解釋第13、14、2條規定，依法確認該工程質量合格並由被告按雙方結算確認的工程款數額支付拖欠的1174655.25元。至於開具發票是原告的法定義務，依法屬於國家稅務機關管轄範圍，人民法院不能就發票事宜進行處理。原告收到被告支付的全部工程款時會按規定出具工程發票。【證據1、41，法律依據中華人民共和國契約法第57條、58條的規定及最高人民法院關於審理建設工程施工契約糾紛案件適用法律問題的解釋第13、14、2、1條規定】
綜上，由於被告要求暫停施工、被告逾期支付工程進度款、被告單方面原因導致工程部分項目設計及工程變更、被告逾期供電、工程量增加導致工期順延和原告窩工損失，在工程整體通過測試並運轉良好及原告五次要求辦理竣工驗收後拒絕辦理驗收手續並連續運行生產達一年之久後，以未經竣工驗收和性能不符合契約約定為由拒絕支付工程款的行為已嚴重損害了原告的合法權益，請求法院根據上述事實以及法院依原告申請查明的事實判決，支持原告的全部訴訟請求。
此致
長樂市人民法院
杭州某工程公司代理人：曾省明
建設施工契約代理詞 篇2
尊敬的審判長、審判員：
受某集團有限公司的委託，經廣東某律師事務所指派，我們擔任本案抗訴人代理人，經查閱案卷材料，參加庭審，現發表如下代理意見，供合議庭參考。
關於《支付款及扣除款項確認表》的意見
一、《支付款及扣除款項確認表》無效，不應據此扣除抗訴人工程款408991.2元。
第一、抗訴人就收款事項專門向被抗訴人出具了《收款委託書》，委託“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”“負責該工程款所有款項的收取”，因此，所有收款信息只有“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”才能確認，被抗訴人明知或應知黃某並不是收款信息的知情人，黃某無權也沒有能力核對“支付款項”。被抗訴人不與明確的受託收款的單位進行支付款的確認，顯然具有過錯。黃某明知自己無權收款也不知道收款信息，沒有能力核對“支付款”的信息，卻擅自進行確認，也具有過錯。黃某簽署確認表的行為屬於超越代理許可權的無權代理行為，且被抗訴人明知屬於無權代理行為，抗訴人對該確認表從不知情，且從未追認，因此，該確認表應認定為無效。
第二、“扣除款項”對於抗訴人而言，首先是“應收工程款”，只有先確認這些款項是抗訴人應收取的，被抗訴人才能要求“扣除”。既然在《收款委託書》中，抗訴人已經明確委託“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”負責“該工程所有款項的收取”，因此，該部分工程款是否應收取、是否能扣除只有深圳分公司才能確定。黃某並非
深圳分公司的代理人，被抗訴人未經通知“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”就擅自與未取得相應授權的黃某進行確認，直接影響了深圳分公司對工程款的收取，與抗訴人的明確授權相悖。因此，同理，黃某的無權代理行為應認定為無效。
第三、黃某的代理許可權是“以我單位名義在洽談業務過程中處理與之有關的事務，進行契約的商談，以及代理本工程業務、施工管理等相關事宜。” 黃某簽署該《確認表》的行為已經超出了抗訴人根據《授權委託書》對他的授權，同樣屬於無權代理行為。
1、黃某在行使代理權時必須以抗訴人的名義，以個人名義不在授權範圍內。而在確認表中，黃某在“確認人”處簽字時沒有標明其抗訴人代理人的身份，僅僅簽署了個人的名字，而列印的“江蘇某建設集團有限公司”名稱並沒有在“確認人”處。因此，黃某以其個人名義在“確認人”處簽字，並不在授權委託書授權範圍內，屬於其個人行為，不應約束抗訴人。
黃某行使代理權，在其他法律文書上籤字時，就嚴格遵照了《授權委託書》的要求，被抗訴人也明知這一點。
例如在12月26日黃某以委託代理人名義和被抗訴人簽訂《網架鋼結構製作安裝契約》時，就嚴格遵守了《授權委託書》的要求。首先，黃某表明了委託代理人的身份，在“委託代理人”處簽字，其次，抗訴人在《授權委託書》中已明確授予給黃某簽署契約的許可權，黃某在契約上的簽署屬於有權代理行為。
但值得注意的是，黃某簽署《網架鋼結構製作安裝契約》的行為是行使《授權委託書》許可權的行為，《網架鋼結構製作安裝契約》本
身並沒有授予黃某任何權利。一審認為“在雙方簽訂的《網架鋼結構製作安裝契約》中，確認黃某為某公司在該契約履行中的委託代理人，故其行為應視為代表某公司做出的”，顯然是錯誤的。
2、“支付款及扣除款項的確認”既不屬於“洽談業務過程中的事務”，也不屬於“進行契約的商談”，在已經明確將所有工程款的收取授權給深圳分公司的情況下，更不屬於“本工程業務、施工管理等相關事項”。
綜上，黃某超越代理許可權，擅自以個人名義簽署《支付款及扣除款項確認表》，屬於無權代理行為，且被抗訴人也明知黃某屬於無權代理，事後抗訴人不知情，也從未追認，因此，該《支付款及扣除款項確認表》依法應認定為無效，不應據此扣除工程款。
二、現場監理員無權在《支付款及扣除款項確認表》中簽署，其簽署行為無效，不能證明確認表的真實性和合法性。
根據《建設工程監理規範 (GB50319-20xx )》3.2.6的規定，監理員應履行以下職責：“1 在專業監理工程師的指導下開展現場監理工作; 2 檢查承包單位投入工程項目的人力、材料、主要設備及其使用、運行狀況，並做好檢查記錄; 3 覆核或從施工現場直接獲取工程計量的有關數據並簽署原始憑證; 4 按設計圖及有關標準，對承包單位的工藝過程或施工工序進行檢查和記錄，對加工製作及工序施工質量檢查結果進行記錄; 5 擔任旁站工作，發現問題及時指出並向專業監理工程師報告; 6 做好監理日記和有關的監理記錄。”上述職責中並沒有包括對工程款進行核實和證明的內容。更何況，項目監理員應當在業主委託範圍內開展工作，本案中，也沒有任何證據
證明該監理員獲得了業主的相應授權。
該監理員的行為還違反了《建設工程監理規範》5.5.9 條的規定，“未經監理人員質量驗收合格的工程量，或不符合施工契約規定的工程量，監理人員應拒絕計量和該部分的工程款支付申請。”根據施工契約第五條第一款第8項的約定，被抗訴人應搭建腳手架並承擔費用，根據契約第一條第3款的約定“鋁塑板施工”屬於抗訴人的施工範圍。因此，“滿鋪施工平台”的工程量不應計入抗訴人應完成的工程量中，而“鋁塑板施工”的工程量應只計量抗訴人的施工量，而該監理員卻不顧自己的職責，超越自己的許可權，對不符合施工契約的工程量，隨意亂計，其行為因違法而無效。
三、僅根據《支付款及扣除款項確認表》，並不能證明被抗訴人有權扣除抗訴人的哪些款項，且扣除這些款項明顯違背契約約定。
第一、從該表中不能看出哪些款項要扣除，沒有任何文字表述指向要扣除的項目和金額。該表最多僅能證明有對“塔吊費”、“電費”、“滿鋪施工平台”、“鋁塑板施工費”、“清理費”這些項目的費用的統計數字，而不能證明這些項目費用是應該扣除的款項。
第二、這個確認表並沒有確認這些費用是被抗訴人支出的，因此不能證明被抗訴人有權扣除，這個確認表也沒有確認抗訴人是義務承擔主體，因此，不能證明應該從抗訴人處扣除。
第三、確認表中的“塔吊費”、“電費”、“滿鋪施工平台”、“鋁塑板施工費”、“清理費”總計408991.2元，金額巨大，但沒有任何原始憑證相佐證，就如被抗訴人要求抗訴人承擔的維修費，尚且還有結算單、發票相佐證，而此處卻單純幾個數字，其真實性顯然無法令人相信。
第四、根據契約第2.1條的約定，本契約是“包死價”，因此，雙方都無權變更契約的價款。依據契約第五條第一款第8項的約定，被抗訴人應搭建腳手架並承擔費用，根據《建築施工門式鋼管腳手架安全技術規範》的要求，腳手架搭建必須“滿鋪”，就是所謂的“滿鋪施工平台”。因此該費用應該由被抗訴人承擔，在沒有任何契約進行變更的情況下，被抗訴人擅自要求從原定工程款中扣除相應金額，顯然違背了“包死價”的約定。
同理，“鋁塑板施工”根據契約第一條第3款的約定屬於抗訴人的工程範圍，包括在工程總價里，根據被抗訴人自己提交的證據，被抗訴人已確認鋁塑板施工是由抗訴人完成的，在被抗訴人沒有證據證明自己進行了鋁塑板施工的情況下，擅自扣取相應費用不但與契約相悖，而且違背了公平原則。
關於維修義務及維修款的意見
一、本案訟爭的維修事項屬於契約第八條約定的“質量保修”範圍。
根據一審查明的事實，抗訴人承包的工程在20xx年4月8日即已全部竣工，被抗訴人在20xx年7月15日前即已投入使用，根據《最高人民法院關於審理建設工程施工契約糾紛案件適用法律問題的解釋》(以下簡稱“解釋”)第十三條的規定：“建設工程未經竣工驗收，發包人擅自使用後，又以使用部分質量不符契約定為由主張權利的，不予支持;但是承包人應當在建設工程的合理使用壽命內對地基基礎工程和主體結構質量承擔民事責任。”因此從20xx年4月
8日開始，工程進入保修期，即使認可被抗訴人在20xx年7月19日曾發函，抗訴人也只應承擔“質量保修”的義務
二、抗訴人積極履行了保修義務。
根據被抗訴人提交的證據18，抗訴人已經明確答覆被抗訴人，抗訴人於7月13日派人進行屋面維修，在商討解決方案過程中，因陵水縣第一屆體育運動會於7月16日開幕(證據17的內容)，因此，被抗訴人通知暫停維修。並告知抗訴人施工人員每日在現場巡邏，以便及時維修。被抗訴人並未對抗訴人的此一回復提出任何異議，應認定為被抗訴人認可了抗訴人陳述的事實。
三、被抗訴人不顧抗訴人的反對，將維修工作承包給不具備資質的施工隊進行維修，屬於違法無效的行為，其支付的費用和由此導致的後果應由被抗訴人自行承擔。
被抗訴人分包的工程是專業工程，屬於專業分包，在被抗訴人提交的證據11、12里也進行了確認。這種專業工程必須由取得專業資質的公司施工和維修，被抗訴人根本沒有審核李某、楊某兩個班組的資質，更沒有證據證明這兩個班組取得了網架鋼結構的施工資質，就將維修工程承包給這兩個班組擅自施工，根據解釋第一條“承包人未取得建築施工企業資質或者超越資質等級的”應認定契約無效的規定，這一承包行為顯屬無效。根據解釋第四條：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建築施工企業名義與他人簽訂建設工程施工契約的行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定，收繳當事人已經取得的非法所得。”即使被抗訴人已按證據20、21、22所顯示的支付了多達276600元費用，依法也應當被收繳，而不應將該費用轉嫁到抗訴人身上。
四、即使抗訴人需承擔保修義務，需要支付因保修產生的費用，根據契約第8條的規定，也應先從質量保修金內扣除，不足部分才由抗訴人支付。
關於提供施工圖紙和竣工資料的意見
一、依據被抗訴人提交的證據14及抗訴人提交的證據3，均能證明抗訴人已經將施工圖紙移交給被抗訴人。被抗訴人提交的證據14第10點的內容為：“屋頂彩鋼板鋪設與圖紙不符，施工工藝較差……。”從該內容看，被抗訴人是對照施工圖紙對抗訴人的施工工程進行檢查驗收的，足可證明被抗訴人已經拿到了施工圖紙。
抗訴人提交的證據3，一審已經認可其真實性，上面所列舉的移交資料也包括施工圖紙。
爭議工程施工完畢並得到被抗訴人認可的事實，證明了圖紙已經得到包括被抗訴人在內的各方的認可。
二、組織審核施工圖紙的義務主體是被抗訴人，被抗訴人沒有對施工圖紙組織三方審核，抗訴人從未拿到過經審核的施工圖紙，也根本無法給付被抗訴人經審核的施工圖紙。
依據《契約》第五條雙方責任第(一)款第2項內容，明確約定了被抗訴人對圖紙的組織審核義務。《契約》第五條第(二)款第2項約定圖紙須經原設計單位、建設方和海南省審圖中心三方審核通過。
在抗訴人向被抗訴人交付施工圖紙後，被抗訴人依照契約約定，本應組織三方對圖紙進行審核，但直至今日，被抗訴人從未告訴抗訴人已經組織三方審核施工圖紙，被抗訴人也從來沒有將經審核的施工圖紙交付給抗訴人。被抗訴人及監理方同意抗訴人按抗訴人交付給被抗訴人的施工圖紙進行施工，且工程已經完工並由被抗訴人投入實際使用，證明雙方在契約的實際履行已經一致同意變更了契約的原約定。
如果被抗訴人執意要求抗訴人交付經審核的施工圖紙，則法院必須判令被抗訴人先行組織三方對施工圖紙進行審核，在被抗訴人將審核通過後的施工圖紙交付給抗訴人，抗訴人才能履行這一義務，否則，這一義務就是無本之木。
綜上，一審判決扣除抗訴人應得的工程款408991.2元，判決抗訴人向被抗訴人支付維修款276600元，判決抗訴人向被抗訴人提供經審核通過的施工圖紙和竣工資料都沒有實施和法律依據，請二審法院依法予以改判。
代理人：
建設施工契約代理詞 篇3
審判長、審判員;
受本案原告委託，經人民法院同意，今天依法出庭，就訴寧夏建築工程有限公司建設工程施工契約糾紛一案，作為其代理人，依據法律規定，發表如下代理意見：
一、被告應立即支付拖欠人工費，並承擔欠款利息。
被告承包寧夏X有限公司工業園區電石項目，為完成該項目的掃尾工程要求原告組織人員按照其要求完成工作，20xx年原告組織人員開始工作，至同年5月30按照被告要求完成全部工作，6月20日經被告結算總計拖欠原告人工費518600原，為明確拖欠事實原告同時出具了該項目原告人工費用的結算清單，明確了原告的具體工作項目及所產生的費用，但該款項被告卻一直沒有支付，代理人認為，原被告之間權利義務明確，拖欠事實清楚，被告理應按照其出具的人工費結算清單支付拖欠原告518600元人工費，另外依據《最高人民法院關於審理建設工程施工契約糾紛案件適用法律問題的解釋》第十七條、第十八條規定：“當事人對欠付工程價款利息計付標準有約定的，按照約定處理;沒有約定的，按照中國人民銀行發布的同期同類貸款利率計息”。“利息從應付工程價款之日計付。當事人對付款時間沒有約定或者約定不明的，下列時間視為應付款時間：(一) 建設工程已實際交付的，為交付之日;(二) 建設工程沒有交付的，為提交竣工結算檔案之日;(三)建設工程未交付，工程價款也未結算的，為當事人起訴之日”。 根據以上規定，原告於20xx年5月30日實際己完成全部工作，被告應從該日起承擔欠款利息。
二、被告托欠的款項，基本上都是農民工的血汗錢，繼續拖欠下去勢必會給社會釀成不安定因素。原告在提起訴訟前，多次找到被告索要工程款，被告置之不理，一直拖欠至今。國務院和有關部門三令五申地通知和強調，從維護社會穩定大局的高度，把解決拖欠農民工工資問題作為當前一項重要而緊迫的任務，切實維護農民工的合法權益。原告為索要工程款，及時給付農民工工資，多次向被告說明情況甚至乞求，被告卻麻木不仁，無動於衷，喪失起碼的同情心。原告在索要不得，求助無門的情況下，才舉債提起訴訟。代理人認為，這起糾紛雖然是拖欠工程款，但在糾紛的背後涉及到幾十名農民工的利益。因此，請法庭從穩定社會的角度判決被告給付工程欠款。同時，也希望三被告從和諧社會的大局出發，及時給付工程欠款，妥善解決這起糾紛。
以上代理意見懇請法庭予以採納。
代理人：劉保平 20xx年1月23日
建設施工契約代理詞 篇4
一、把原房屋樓面混凝土預製板結構設計更改為全現繞混凝土結構，因此房屋結構更改為全框架結構。
二、乙方在施工過程中必須按質按量安全施工。
三、乙方在施工過程中，1、是混凝土標號要達標和攪拌均勻;
2、是鋼筋及捆筋，要嚴格按國家建築要求規定施工;3、是混凝土震動均勻，確保密實，如出現質量問題，乙方照價賠償給甲方造成的一切損失。
四、乙方不履行施工契約責任時，或施工過程中出現質量問題，甲方有權終止全部契約，乙方的工程投入無條件歸甲方所有，甲方另行安排施工人員進行施工。
五、每施工完一層樓面時，經甲方驗收合格後，甲方付給乙方該層契約的70%。
六、乙方必須嚴格安全施工，若出現安全事故由乙方全部負責經濟和法律責任，與甲方無關。
七、乙方必須接受甲方的監督和建議。
八、本契約經雙方簽字即生效，工程款結清後終止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設施工契約代理詞 篇5
建設單位：______(以下簡稱甲方)
承建單位：______(以下簡稱乙方)
經甲乙雙方充分協商，甲方將下列工程任務委託乙方進行施工承包，為明確雙方責任，特制定本契約，希共同遵守。
一、工程名稱及建設地點：
1、工程名稱：______
2、建設地點：______
二、工程範圍：
園林綠化種植，園林景觀水電施工，園林景觀土建施工，園林綠化養護。
三、工程總造價：
乙方上報預算總價(含稅)為______元(￥______元)，確定最終含稅契約總價為：______元(￥：______元)。
四、工期：
工期為：______至______。
五、承包方式：
包工包料
六、甲乙雙方負責完成的工作：
a)甲方負責完成的工作：
i、在開工期間為乙方施工提供方便，為乙方提供生活及施工水電接口;負責為乙方駐地提供場地，其辦公或生活用房搭設費用由乙負責。ii、甲方委派同志為工地代表，對工程進度、工程質量進行監理、督促乙方按規定搞好各項技術資料報表整理及處理其它事宜。b)乙方負責完成的工作：
i、乙方委派同志為工地代表，負責在開工前三天內完成組織施工圖會審、編制詳細的施工計畫，並送交甲方，經甲方確認後，作為乙方施工及甲方檢查監督執行施工進度的依據。
ii、保質、保量，按時完成所承包的工程項目，服從甲方現場人員及監理的指導。
iii、自覺遵守甲方的有關規定，愛護公物，不損壞甲方設施;在甲方指定的水電接口處安水、電錶，並負責交納水電費。
七、乙方必須嚴格按照設計施工圖紙，施工技術規範進行施工。因乙方擅自變更設計發生的費用及由此造成甲方的損失均由乙方負責。
八、工程變更：
在工程施工中，如果有契約以外的變更項目或預算中漏項的情況，採用以下方式：
1、變更增減工程量由甲、乙雙方按實際發生量確認;
2、變更項目單價首先參照原契約預算報價中的相同或相近似的單價執行，如果原契約預算報價中沒有可參照的項目單價，由甲、乙雙方根據市場價協商確認。
3、變更項目金額一起併入工程決算中。
九、工程驗收及竣工結算：
a)所承包工程全部完工後，由甲方根據雙方確認工程報價書中所列項目、設計施工圖紙及國家相關施工技術規範進行竣工驗收，如有出入或施工質量問題，由乙方負責無償返工，直到符合要求為止。
b)工程竣工驗收通過後，雙方在竣工工程驗收證明書上蓋章，同時乙方將全部技術檔案資料移交給甲方。
c)雙方在竣工工程驗收證明書上蓋章後，乙方在15個工作日內將竣工資料和竣工結算書上報甲方審核;甲方在15個工作日內將竣工結算審核完畢。
十、養護期：
該工程養期自通過竣工驗收之日開始計算，養護期為壹年，如在養護期內出現質量問題，甲方立即通知乙方，由乙方在接到通知十天內派出人員進行處理。
d)本工程至20xx年10月15日養護期滿，苗木成活率未達到相關標準要求。在養護期間乙方應對死亡的苗木進行補植。
十一、契約款項支付：
工程完成到30%時支付第一次進度款30萬元元，完成到60%時支付第二次進度款40萬元，工程驗收結算完成後支付至結算價的95%，一年養護期滿後若沒有質量問題，在7個工作日內支付餘款5%。
十二、其他事項：
a)在施工中，乙方應建立安全防護措施，安全施工、文明施工，否則，因此造成的一切人身事故和其他損失均由乙方負責。
b)如果需要辦理出入的手續，由甲方協助乙方辦理，其費用由乙方負責。
十三、本契約和施工設計圖、工程項目報價以及共同認可的附屬檔案共同組合檔案，並具有同等的法律效力。乙方施工設計圖、工程預算均經甲方認可後，方能正式開始施工。
十四、本契約自簽訂之日起生效，到甲乙雙方履行所有契約義務，竣工結算價款支付完畢，乙方向甲方交付竣工工程後，本契約即告終止。本契約未盡事宜，共同協商解決，雙方簽訂的其他條文同具法律效力。(預算書作為契約附屬檔案，同具法律效力)
本契約正本一式兩份，雙方各執一份，副本二份，雙方各執一份，具有同等法律效力。
甲方：______乙方：______
代表：______代表：______
簽約地點：______簽約時間：______
建設施工契約代理詞 篇6
甲方：乙方：依照《民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程施工事項協商一致，簽訂本契約。
一、工程名稱：環山中和廚房後水圳混凝土圳邊及護坡工程
二、工程地點：環山中和廚房後
三、工程內容：護坡總體積為30.89；護坡總投資13900元。宿舍後圳護坡長：42.2寬0.3高0.8
10.13 3宿舍後圳邊：長42.2寬0.5高0.24
5.063廚房後圳邊：長38.4寬0.5高0.3
5.763廚房後圳護坡：長38.4寬0.3高0.8
9.223伸進土中加寬腳：長0.3寬0.15高0.820個
0.7230.89 3450元 313900元
四、契約工期
1、經雙方協商確定工作日為20天，自________年____月____日起至________年____月____日。
2、若施工過程中發生人力不可抗拒的自然情形，或者甲方要求乙方暫停工作，工期相應順延。
五、質量標準
1、工程的總承包價暫定為人民幣大寫壹萬叄仟玖佰元整，13900.00元。
2、總承包價為包乾價，包含了人工、機械、管理、協調、稅費等一切費用，甲方無需再向乙方支付任何費用。
3、工程量的確認：施工過程中，若工程量變更，根據上述單價另行簽訂補充協定，或工程變更單。
4、支付方式：工程完工後，付給契約總價70%，餘款按規定竣工驗收後____日內全部支付。
六、甲方義務
1、 按時向承包人撥付工程款。
2、 工程文明生產中涉及環保、衛生以及社會治安等問題由發包人負責解決且工期順延。
七、乙方義務
1、在本契約簽訂生效後二天內向甲方提交該項目施工方案及進度計畫。
2、自覺接受發包人及有關主管部門的管理、監督和檢查，確保施工機械安全性能良好，操作人員持上崗證上崗；接受發包人及有關主管部門日常對機械設備、材料質量，操作人員的有效證件、持上崗證情況的檢查。
3、在施工過程中按發包人統一規劃堆放材料、機具，按發包人標準化工地要求設定標牌，搞好工區的管理，做好職責區的治安保衛工作。
八、施工安全承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，並隨時接受甲方安排的檢查人員實施的監督檢查，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由於承包人按全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由承包人承擔。
九、違約責任
1、甲方應按本契約約定及時支付工程款，若有逾期，甲方應向乙方支付違約金，違約金數額為應付金額的銀行同期貸款利率計算支付利息。
2、因非甲方原因、不可抗力原因，乙方未按期完成工程內容，每逾期____日，乙方應向甲方支付本工程總金額千分之五的違約金；逾期超過____日，甲方有權單方面解除契約。
十、其他本協定自雙方簽字或蓋章後生效，一式二份，雙方各持一份。未盡事宜，當發生時甲乙雙方互相協商解決。甲方： 乙方：________年____月____日
建設施工契約代理詞 篇7
甲方：乙方：經甲、乙雙方本著公平、公正、互利、合理合法的原則協商一致，特簽訂以下協定，供雙方共同遵守執行。
一、工程名稱：
二、工程地址：
三、承包內容：
四、承包方式：
五、承包價格：
六、付款方式：
七、甲、乙雙方責任與義務
(1)甲方：
1、按照契約約定時支付工程款。
2、現場監督：檢查乙方在施工過程中的質量、安全進度、驗收等。
3、現場協調各工種之間的工作配合，解決施工過程中出現的矛盾。
4、給乙方及時提供在施工過程中滿足施工要求的條件。
(2)乙方：
1、按時、按質、按量完成契約範圍的施工任務，嚴格執行防水工程相關規範及標準。
2、提供防水材料的合格證和相關資料。
3、遵守甲方在契約範圍內的相關規定。
4、嚴格管理好自己的施工人員，不拖欠員工工資，乙方人員及設備、材料自行管理。
八、違約責任如違約，造成的一切責任由違約方全權承擔一切責任。 本施工契約一式二份，甲、乙雙方各執一份，自簽字之日起生效，相關工程款項結清時終止。甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________________年____月____日
________年____月____日施工契約 篇10發包人：（以下簡稱甲方）承包人：（以下簡稱乙方）經過甲乙雙方協商，就本工程施工事項協商一致，訂立本契約，共同遵照執行。
一、工程項目
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、承包範圍：
4、承包方式：包工包料、包質量、包工期、包安全、包文明施工及驗收通過。
5、契約價款：契約總價款萬元。
二、技術要求
1、路面為c厚C30水泥混凝土路面，寬米。
2、18c厚3：7灰土墊層。
三、施工及質量要求
1、XX處理在原有基礎上，對高低不平路段，採用推土機或裝載機整平，並清除地表雜草，然後用壓路機壓實。
2、嚴格控制路面材料質量，墊層必須夯實，否則返工。
四、雙方權利和義務
建設施工契約代理詞 篇8
甲方：____________________
乙方：項目承包責任人 (身份證 ____________________，手機____________________ ，項目經理部名稱：
丙方： ____________________(身份證 ____________________，手機____________________ )
為建設 工程，甲方委派丙方到乙方任職(擔任 崗位工作)。根據《中華人民共和國勞動契約法》等法律法規和《關於印發〈湖南省建築工程集團總公司項目承包契約管理辦法 〉的通知》(湘建總審字【_______________】_______________號)等集團總公司有關規章制度，結合本工程具體情況，經甲、乙、丙三方協商一致，簽訂本用工協定。
一、用工期限：從_______________ 年_______________ 月_______________ 日起至本項目建設工程施工契約實施完畢。
二、費 用：
1、 _______________年_______________ 月 _______________日起至_______________ 年 _______________月_______________ 日，乙方按月承擔丙方的工資和單位部分的社保、住房公積金、企業年金繳費等費用，總計人民幣_______________元/月;
2、_______________年_______________月_______________日起至_______________年_______________月_______________日，乙方按月承擔丙方的工資和單位部分的社保、住房公積金、企業年金繳費等費用，總計人民幣_______________元/月。
(一)、工資標準
1、_______________年_______________月_______________日起至_______________年_______________月_______________日，乙方每月承擔丙方稅後工資_______________元。
2、_______________年_______________月_______________日起至_______________年_______________月_______________日，乙方每月承擔丙方稅後工資_______________元。_______________年_______________月_______________日起以後
乙方仍需要聘用丙方，每年工資調整額在前一年度“議定工資標準”的基礎上增長不少於_______________元/月。
(二)、工資支付方式
1、_______________年_______________月_______________日起至_______________年_______________月_______________日，乙方每月直接支付丙方崗位工資_______________元，另_______________元由乙方按月撥付到甲方(或由甲方從工程款中抵扣)，用於甲方代付丙方的檔案工資;
2、_______________年_______________月_______________日起至_______________年_______________月_______________日，乙方每月直接支付丙方崗位工資_______________元，另_______________元由乙方按月撥付到甲方(或由甲方從工程款中抵扣)，用於甲方代付丙方的檔案工資。
(三)、單位部分的社保、住房公積金和企業年金繳費
1、繳費標準：乙方從_______________年_______________月_______________日起每月承擔丙方社保單位繳費_______________元、住房公積金單位繳費_______________元，企業年金單位部分_______________元，三項費用合計_______________元/月(該三項繳費隨總公司人力資源部每周期核定的標準而調整)。
2、繳費方式：乙方按月撥付到甲方(或由甲方從工程款中抵扣)_______________元，用於甲方向主管部門代交丙方的社保、住房公積金和企業年金繳費。
三、甲方職責：
1、應向乙方真實反映丙方的個人資信、履職能力等情況;
2、監督乙方按時足額支付丙方費用;
3、負責協調乙、丙雙方關係;
4、聽取乙方關於丙方履職情況的意見，對丙方履職情況進行定期考核。
四、乙方職責：
1、負責提供丙方辦公場所和食宿(丙方一伙食費按乙方管理規定交納費用);
2、按月足額支付丙方的費用，履行國家現行法律法規規定的責任和義務,承擔丙方在用工期間工傷事故的全部經濟責任;
3、負責丙方為本工程服務所必需的辦公用品、交通費、差旅費、通訊費(通訊費按_______________元/月包乾，未包括在工資費用中，由乙方向丙方按月直接支付)等;
4、負責按_______________元/月標準承擔丙方教育培訓費(該費用未包括在工資費用中)，從_______________年_______________月_______________日至施工契約實施完畢按月撥付到甲方(或由甲方從工程款中抵扣);
5、負責對丙方進行工作考勤，《考勤表》(可以是傳真件或掃描電子文檔)於每月30日之前報甲方綜合辦公室(聯繫人蔣新宇，電話_______________，傳真_______________)。如乙方未按時報送《考勤表》，視同丙方本月正常出勤，應當足額支付本月費用。
五、丙方職責：
1、認真履行崗位職責;
2、自覺遵守甲方、乙方制定的各項規章制度;
3、及時向甲方繳納個人或單位部分的社保、住房公積金和企業年金繳費(在總公司辦理了社保、住房公積金和企業年金的);
4、協助乙方按期向甲方報送月度《考勤表》。
六、其他：
1、本用工協定實施過程中甲方或乙方要求調動丙方，應提前30天書面通知對方，乙、丙方接到甲方發出的《調令》且辦理完相關手續後丙方方可離開項目部。
2、本用工協定書未盡事宜，按甲、乙雙方簽訂的《項目承包契約》相關約定執行。
3、本用工協定書一式壹份，經甲、乙、丙三方簽字後生效。
甲方(蓋章)：____________________ 乙方(簽字)： ____________________丙方(簽字)：____________________
代表(簽字)： ____________________委託代理人(簽字)：____________________
簽訂日期
建設施工契約代理詞 篇9
出資方(甲方)：
承接方(乙方)：
甲方委託乙方承擔本契約第二條表中所列項目的建設工程施工圖設計檔案審查任務，經雙方協商一致簽訂本契約。
第一條 本契約依據《中華人民共和國契約法》及建設部第134號令簽訂。
第二條 本契約審查項目內容見下表(勘察、施工圖)：
第三條 甲方應向乙方提交以下資料及檔案：
1、建設項目立項檔案(發改委簽發的批准檔案和規劃部門簽發的規劃紅線圖);
2、工程勘察成果報告(附設計單位簽發的勘察技術要求);
3、全套施工圖設計檔案及相應的計算書(含計算模型光碟)。
第四條 甲方應按省物價局、湖北省建設廳發布的鄂價房服[20xx]273號檔案規定支付施工圖設計檔案審查費，本項目審查費應 為元。甲方於 月 日將商定的審查費 交乙方財務室，乙方財務確認收費後審查程式正式啟動。
第五條 雙方責任
1、甲方按本契約第三條規定內容向乙方提交資料及檔案，並對其完整性、正確性及時限負責;乙方對審查結論的合法性和有效性負責。
2、乙方在審查程式啟動後的15個工作日內出具《審查意見》;對審查合格的項目，乙方在審查合格後的7個工作日內向甲方出具《審查合格書》;對審查不合格的項目，由原設計單位修改完善後送乙方複審，複審合格後，乙方向甲方出具《審查合格書》;
3、甲方對乙方作出的審查意見有重大分歧時，可由甲方向省建設行政主管部門提出複審申請，並由省建設行政主管部門作出仲裁決定。
4、未經乙方同意，甲方不得擅自變更審查合格的設計檔案;如確有需要，甲方可通過原設計單位變更設計後重新向乙方報審，並承擔相應的審查費用，乙方不承擔任何費用。
5、經乙方審查合格的項目，因勘察、設計原因發生工程質量問題，乙方承擔建設部第134號令第十五條規定的相應責任。
第六條 本契約一式四份，甲、乙、雙方各執一份，另一份作為交款憑證;雙方簽字蓋章本契約成立，雙方履行完契約規定的業務後本契約即行終止;契約執行中如發生爭議雙方協商解決，協商不成時通過司法途徑解決。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設施工契約代理詞 篇10
標準_____契約樣本
發包方： (以下簡稱甲方)
承包方：(以下簡稱乙方) 身份證：
為了更好地保護校園建設，經學校研究決定，甲乙雙方本著平等自願的原則，乙方願意承擔我鎮學校堡坎及操場平整修建工程，經雙方共同協商，達成以下協定，共同遵照執行：
一、工程地點：
1、我鎮學生宿舍正對面操場。
2、我鎮廁所至學生宿舍後。
二、乙方承包施工內容：
1、乙方願意承包我鎮操場平整工程，平整價格按32元方計算(含開挖土方、開挖石方、轉運土方、轉運石方費用及稅費)，開挖長50米左右、寬12米左右、深1米左右，其中開挖出的石方屬於學校所有，開挖出的方量按實際挖出的坑長、寬、高計算。
2、乙方願意承包我鎮廁所至學生宿舍後堡坎修建工程，施工過程中乙方先用甲方提供的石方施工，甲方提供的石方按50元方計算，施工價格按218元元計算(含材質費、運費、勞務費及稅費等費用)，其餘部分所有材質由乙方提供，價格按268元方計算(同樣含材質費、運費、勞務費及稅費等費用)，所有方量按堆砌好的堡坎方量計算。
三、質量要求：
1、操場平整
乙方平整的操場除按長、寬、深平整外，平整完後操場無_____小窪，平整後的操場中無剩餘的土方，石方堆積，經甲方驗收合格為準。
2、堡坎修建
乙方進行堡坎修建時，按平均寬度0.8米修建，堡坎長度、高度按實際修建進行測量計算，修建時使用毛石加細砂混凝土澆灌填縫，且砂漿標號足，滿漿滿灌，經甲方驗收合格為準。
四、矛盾糾紛：
1、甲方負責提供外運土方、石方地點，若堆放時發生矛盾，一切矛盾由甲方負責，乙方概不負責。
2、甲方負責處理好修建堡坎時的`地界，若乙方施工與老百姓發生地界糾紛，乙方概不負責。
3、乙方注意文明施工，若在施工過程中乙方有影響老百姓利益問題，與老百姓發生糾紛，乙方自行處理，甲方概不負責。
五、工程造價：
以上所有工程造價按實際丈量計算。
六、竣工時間：________年____月____日。
七、付款方式：
乙方工程完工後，經甲乙雙方驗收合格後，乙方出具正規稅務發票，甲方到會計核算中心報賬後，一次性支付給乙方。
八、安全施工：
乙方在組織施工過程中，應注意施工安全，杜絕安全事故的發生，則出現的一切安全安全事故，造成的人員傷亡，帶來的經濟損失及刑事民事責任由乙方負責。
九、違約責任：
甲乙雙方若有違約，雙方共同協商妥善解決，若爭執不下，按照相關法律程式進行解決。
十、其它：
1、本契約未盡事宜由甲乙雙方共同協商解決。
2、本契約一式四份，乙方一份，甲方三份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
建設施工契約代理詞 篇11
發包方：____________承包方：____________依照《民法典》及其它有關法律、行政法規，甲方將賽什斯鎮上古城至麻渣塘村農村公路建設項目施工發包給乙方，由乙方負責承包施工。遵等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，明確雙方的權利義務關係，經協商訂立本契約。
一、工程概況工程名稱：賽什斯鎮上古城至麻渣塘村農村公路建設項目
1、路基長5公里，路面寬
3、5米，總計整修面積17500平方米，中標價3萬元。
2、路面長5公里，路面沙化寬
3、5米，厚15厘米，總計沙化面積17500平方米，中標價12萬元。
3、鋪設涵洞4道，涵洞深
3、5米，中標價2萬元。工程內容：路基處理、沙面層、小橋涵、路肩培築。
二、工程承包範圍承包範圍：施工設計全部內容。
三、工程價款及支付方式：契約價款金額合計（大寫）：____________（人民幣）：____________萬元。工程價款按工程進度分期分批支付，工程驗收合格後決算。甲方扣工程總價款的5%作為質量保證金，工程竣工無質量缺陷後付給乙方。
四、雙方的權利義務：
1、由甲方提供圖紙，乙方必須按圖紙和公路改造工程技術規範的要求施工，乙方確保質量達到合格。
2、乙方必須在簽訂契約之日起____日內開工。
3、甲方對乙方的施工有監督管理權，甲方按施工進度對乙方的施工進行驗收，驗收合格後，方可進行下一工序的施工。
4、未經甲方同意，乙方不得更換項目經理，否則，甲方有權終止契約。
5、乙方不得將工程項目轉包，未經甲方同意不得分包。否則一經查實，甲方有權終止契約，同時不承擔任何由此引發的法律責任。
6、乙方在施工過程中，確保施工安全。若出現工傷等安全事故，由乙方負責。若乙方的施工對國家、集體、個人的財產或人身造成損害的，由乙方負責賠償。
7、甲方負責施工過程周邊糾紛的協調處理。
8、施工所需繳納的各種稅費由乙方承擔。
五、違約責任：
1、乙方必須按時竣工，否則，每超期一天，按1000元天支付違約金。
2、若乙方中途終止契約，則其前期施工的投入，甲方不予賠償，甲方所撥付的工程價款由乙方退回。
3、若甲方對工程質量進行驗收不合格，需要返工、修復的，則乙方無條件返工、修復，直到達到要求的標準，其損失由乙方自負。
4、若甲方無故中途終止契約，給乙方造成損失的，由甲方負責賠償乙方的損失。若工程質量達不到標準，需要返工、修復，而乙方不予返工、修復的，則甲方有權終止契約，解除承包關係，乙方的投入損失自負，甲方所撥付的工程價款由乙方退回。
六、契約工期：開工日期：________年____月____日竣工日期：________年____月____日契約工期總日曆天數____________天。
七、質量標準工程質量標準：合格。
八、承包人向發包人承諾按照契約約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照契約約定的期限和方式支付契約價款及其他應當支付的款項。
十、契約生效本契約雙方約定簽字蓋章後生效
建設施工契約代理詞 篇12
發包方： (以下簡稱甲方)承包方：(以下簡稱乙方)經甲、乙雙方共同友好協商，甲方委託乙方進行福星家園臨時圍牆工程的施工，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協商一致，簽訂本契約：
一、 工程範圍及內容：
1、 乙方承建甲方位於____縣民和路以北、嘉禾西地塊的施工圍牆工程;
2、 該圍牆的具體做法見乙方提供的`施工圖;
3、 由於本地塊地質原因，乙方必須對圍牆基礎進行處理，以保證圍牆的安全建設和使用;
4、 該磚砌圍牆的施工要求：以甲方指定的基準點做為基準點，C15砼墊層，300寬300高C20鋼筋砼地梁，牆體為240牆。牆身高度為500，牆柱高度為2200，每約4100為一跨牆，圍牆及柱全採用水泥砂漿面層。
二、 工程質量：
1、 乙方按圖施工，要求外形美觀，工程質量達到驗收標準;
2、 乙方對工程所需主要材料經甲方確認後方可進場施工;
3、 乙方所承包圍牆施工在甲方正常使用中必須保證不跨塌，牆身不裂縫。
三、 工期：嚴格按照現場管理人員的安排，隨工期需要搞好料具計畫，備足料具，組織好技術力量確保業主、監理以及總承包契約條款內容所要求的工期按時、質保、安全完工，該工程從________年____月____日開始進場，________年____月____日前完工。
四、 工程價款及支付：
1、工程價款：A： 本契約所承包的磚砌圍牆，單價為300元
(此價格不含木樁價格，另計)，暫定總長為120 ,具體以實際發生量為準;工程價款為
3.6萬元左右;B: 本契約所承包的磚砌圍牆上鐵藝欄桿(高度
1.7)，單價為200元,暫定總長為120 , 工程價款為
2.4萬元左右;C：本契約所承包的彩鋼板擋板臨時圍牆(高度2)，單價為120元 ，暫定總長100 ，工程造價為
1.2萬元左右。以上價格包括人工費、材料費、機械費等所有與工程相關的費用,不含稅金。
2、工程款的支付:施工完畢經甲方驗收合格後____日內付清全款的95%(按照實際施工量結算),剩餘5%在保修期________年滿後1____日內無息付清。
四、成品及半成品保護：
1、乙方對完成的分項工程負有監護人的責任;
2、乙方對損壞的成品及半成品負有維護、恢復的責任，其經濟損失概由自己承擔。乙方在施工中若損壞其它分項工程產品應照價賠償;
3、若因甲方或其他(非乙方)原因給乙方已完工程成品及半成品造成損壞，應由甲方自行負責處理;若甲方需要乙方處理，則甲方應根據所損壞程度給乙方簽字認可所需費用(材料、工時費和其他應採取相應的措施費)，乙方方可進行維修處理。
五、甲方責任、權利、義務
1、甲方按照契約的約定提供施工條件並及時支付工程款項;
2、甲方負責監督乙方的工程質量、進度、安全、工期等，並提出整改的權利;
3、做好各工序的統籌安排，解決征地問題;
4、甲方為乙方解決圖紙錯誤與變更等技術問題，並辦好籤證。
六、乙方責任、權利、義務
1、為加強現場管理，其施工負責人應隨時在現場與甲方保持聯繫;
2、乙方應加強其施工人員的安全、文明施工教育，自覺遵守地方政府的有關規定，自覺服從甲方有關現場安全文明施工的各項規定，杜絕安全事故、治安、刑事案件的發生，維護好現場文明施工形象;
3、在甲方未按本契約約定時間付款時，乙方有權拒絕施工;
4、乙方應嚴格按照安全生產管理條例組織施工，如違法施工發生安全施工，由乙方付全責。
七、本契約經甲乙雙方簽字蓋章後生效，雙方不得違約，如有違約由違約方支付另一方契約總額30%的違約金。
八、本契約未盡事宜，雙方另行協商解決。本契約在執行中發生的爭議應及時協商解決，協調不成或調解未達成協定，可____縣人民法院起訴。
九、本契約一式肆份，甲、乙雙方各執兩份，雙方簽字蓋章後生效，同時具有法律效力。
十、本契約自簽字之日起生效，工程保修期結束後自行廢除。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________________年____月____日 ________年____月____日
建設施工契約代理詞 篇13
發包方(甲方)：
承包方(乙方)：
根據《中華人民共和國民法典》，《中華人民共和國建築法》及其相關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平、誠信的原則，結合本工程的具體情況，就東城御景一期的井樁開挖工程雙方協商達成如下協定。
一、 工程概況
工程名稱：
工程地點：
二、 工程承包範圍：______________井樁開挖工程，要求開挖至持力層，樁底清掃乾淨，經現場監理及甲方驗收合格後才給予結算。
三、 勞務承包價格，不管井樁直徑大小，均按實際開挖深度計算(小紅磚砌築部分不予結算)，定價為_______元/米。此價格已包含以下因素費用;若在井樁開挖過程中有水，甲方提供水泵及水管，乙方自行降水施工費用，並自行確保全全，在開挖過程中，若出現自然障礙物，比如石塊等，乙方自行解決費用，若中途開挖井樁不合格或沒有完成樓所有井樁開挖工程，甲方將不予結算人工費，乙方無條件退場，乙方開挖完所有井樁並經現場監理及甲方驗收合格後才給予結算人工費。
四、 契約日期：截至_______年_______月_______日，根據甲方要求隨時增加勞動力，加快進度。
五、 安全管理：堅持“安全第一，預防為主”的方針，乙方使用的人員必須是年滿18周歲至50周歲以下的智力正常無殘疾的中青年人員。遵守《中華人民共和國安全生產法》及其有關安全生產的法律法規。乙方進場首先接受項目部的安全技術交底，安全自負，有安全隱患後停止施工，排除安全隱患後才允許施工，因乙方操作不當或擅自行動等造成的安全事故由乙方負全部責任。
六、 工程結算及付款方式：乙方開挖完所有井樁並經現場監理及甲方驗收合格後才給予結算人工費，完成所有井樁驗收合格後支付總款項的70%，其餘款項一月後付清。
七、 組織紀律：乙方必須遵守項目部管理制度，不準惡語傷人、不準打架鬥毆、不酗酒鬧事，與其他班組的協調配合出現矛盾者通過管理人員協調處理，不得自行其事，不得盜竊公共財產及私人財產，講究衛生，否則接受每次_______至_______元的罰款，施工現場不戴安全帽者發現一次每人罰款_______元，承包人24小時堅守崗位，有事一天之內必須向工長請假，一天以上向項目經理請假，代班班長不得離開現場。
八、 勞動保護及用品：該承包價格包含了必要的勞動保護及安全用具等，乙方必須給每個人配置勞保用品及安全防護用具，如安全帽及行業用具等。
九、 違約責任：甲、乙雙方中任何一方因未能按本契約約定條款履行各自職責，或造成另一方履行契約，由違約方承擔責任，並承擔一切損失。
十、 未盡事宜，雙方協商解決。
十一、 本契約一式肆份，甲方執叄份，乙方執壹份。
十二、 本契約經雙方簽字後生效，工程款結清後自行終止。
十三、 補充條款
1、 乙方使用項目部的各種設備必須到保管處出據領用條據，使用後的工具器械必須及時交還入庫、丟失損壞超出公司規定者按原價給予賠償和處罰。
2、 乙方根據甲方的要求即使安排工種，如因乙方人力不夠造成甲方工期拖延者;甲方按具體情況隨時給予_______至_______元的罰款。
3、 乙方對該工程必須善始善終完成，不得留有未完工程，未完工程量按契約價四倍扣除或不予結算已完工程量，甲方現場指定井樁開挖順序，不得隨意亂挖，否則接受經濟處罰。
發包方(甲方)：
委託代理人：
委託代理人：
承包方(乙方)
代表： 住址
身份證號：
_______年_______月_____日
建設施工契約代理詞 篇14
甲方：_____________________ 乙方：_____________________
地址：_____________________ 地址：_____________________
電話：_____________________ 電話：_____________________
茲_____________(以下簡稱甲方)委託__________電力設備有限公司(以下簡稱乙方)進行機房噪音控制工程。經雙方友好協商達成具體條款如下：
一、工程依據和技術指標
1.發電機組型號：_____________ ;冷卻方式：_____________;台數：_____________。
2.技術指標
根據(《國家城市區域環境噪聲標準》GB3096-93)和《工業企業廠界噪聲控制標準》噪聲等效聲級：_______db(A)。
評價點位置：__________________________________________
所屬區域：____________________________________________
噪聲標準：白天________db(A);晚上________db(A)。
注:1.如果背景噪聲級超過此治理標準規定的指標時則以背景噪聲為允許值。2.根據GB3096-93規定,測量點選在受影響者的居住或工作建築物外1米,傳聲器高於地面1.2米以上的噪聲影響敏感處(例如窗外1米處)。
二、噪音治理要求
1.噪音治理措施應當經濟、有效、可靠，外表整齊美觀。
2.噪音治理措施，不影響機組操作、維護、並應使得機房內有充足的新鮮空氣進氣量，以保證發電機正常運行。
三、噪音治理措施
採用機房全封閉，隔離噪聲源方式。合理設計機房進風消音道和柴油機排氣消音器。對機房內部作吸聲處理以減小噪聲擴散和減小室內混響聲。具體治理項目見施工圖和報價表。
四、承接方式
乙方承接甲方柴油發電機的噪聲治理技術工程服務，承包整個工程所需材料、設備及人工安裝費用。
五、完成期限
在契約簽定，乙方收到第一期款五天內運料進場施工，整個噪音控制工程在________天內完成交付驗收使用。
六、施工條件及協作事項
________________________________________。
七、工程費用及支付辦法
總工程費用為：________________
付款方式：契約簽定時交付定金________;主材料進場後付________;工程完工後________天內付清餘款。
八、其它
1.若甲方無故不按時按額交付工程款，則乙方有權向甲方收取每天按工程總額_____%的滯納金。
2.在契約履行、工程施工過程中，如有異議，雙方應本著保證工程質量，保證使用要求及施工過度的原則，協商解決。
3.本契約一式兩份，甲乙方雙方各執一份。一經簽訂，起法律效力。未盡事宜，雙方友好協商解決，如遇雙方未能解決則由乙方所在地法院仲裁。
委託方(甲方)：________________
承接方(乙方)：________________
簽訂時間：______年______月____日
建設施工契約代理詞 篇15
甲方：____________________________
乙方：____________________________
甲方為改善居住條件，在自家院內新建一棟兩層住房，經雙方協商，承包給乙方施工建設。依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，結合房屋具體情況，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就乙方承包甲方房屋工程施工事項協商一致，訂立本契約。
第一條：承建項目
1. 工程名稱：________________________。
2. 工程結構：底框磚混結構房屋一棟，一樓一底共兩層。
3. 建築面積：約310㎡(最後以實際建築面積為準)。
4. 工程內容：乙方按照甲方實地、內部結構草圖及甲方提出的要求承建房屋主體工程，包括牆體、梁、柱、樓梯、樓面施工、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及一樓地面、門前台階施工。
第二條：承包方式及費用
1. 工程包工不包料。甲方負責採購施工所需的建築材料，乙方負責施工，並負責所有施工用具設備。
2. 施工費用：按建築面積甲方付給乙方每平方米________元(大寫____________元整)，澆灌好一層合格後預付____萬元，工程結束驗收合格後全部結算付清。
第三條：工程質量要求
1. 整個工程應按照甲方實地、內部結構草圖及甲方提出的要求施工，達到國家建築施工規範要求。牆體、梁、柱水平度、垂度相差不超過
1.5cm。
2. 房屋內部按甲方草圖布局，工程施工中科學合理放線，具體尺寸需要變更時，甲乙雙方共同協商處理，每一道施工環節需經甲方驗收合格後方能進行下一施工環節。
3. 若乙方施工中質量不合格，一律拆除重新施工，所造成的施工費及材料費損失由乙方負責。
第四條：工程工期
1. 經雙方協商，工程從澆灌鋼混柱之日起，兩個月完工(日期為____________年_________月_______日____________年_________月_______日)
2. 在保證工程質量的前提下，因為下雨和建築材料拖延，交房日期可順延;若由於乙方人為原因工程延時或故意拖延工期，甲方扣除乙方施工費，延時一天扣除施工費____________元(大寫__________________元整)。
第五條：安全責任
甲、乙方共同提高安全意識，乙方必須嚴格按照《安全生法》，勞保措施，施工防護措施到位，安全規範施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現病、傷、亡，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不承擔任何責任和費用。
第六條：雙方責任
1.甲方負責在______月______日前完成地基開挖，石腳支砌，地基回填，準備好水路電路，確保乙方按時施工。
2.乙方在施工工程中，必須聽從甲方提出的意見和建議，在保證工程質量的前提下，堅持節省、不浪費的原則，不能隨意帶走甲方的任何建材。
3.施工前，乙方應將工程材料預算(水泥、磚、鋼筋、沙石等數量、門窗尺寸尺寸等)告知甲方，以便甲方及時採購;施工中，工程需增減用料時，甲乙雙方共同協商。
4.甲方應按照約定時間支付乙方施工費用，乙方不得長期停工或提出多加工錢等無理要求，否則本契約終止。
5.施工中本契約未盡事宜，雙方共同協商處理。
6.本契約自簽訂之日起生效。本契約共二頁，一式兩份，甲乙雙方各保存一份。
甲方(簽章)：___________________乙方(簽章)：___________________
____________年_________月_______日____________年_________月_______日
建設施工契約代理詞 篇16
甲方：乙方：根據《民法典》和《公路建設施工承包契約條例》及公路工程建設的有關規定，結合村道公路建設工程的具體情況，甲、乙雙方就該契約段公路工程，在平等互利協商一致的基礎上達成如下契約條款，共同遵守執行。
一、工程名稱和地點
1、工程名稱：鎮村村級道路
2、工程地點：____縣鎮村水泥路面途經該村
五、
六、
七、九社，終點為鄰遂路路口到加工房止。
二、工程承包範圍及內容該段工程為水泥路面，要求路面平整。水泥路面以寬度3.5米、厚度20公分為準，混泥土標號為C30，水泥路面選用325型號的和平水泥或者金九水泥;鋪墊連沙石厚度10公分、寬度4.5米，需要連沙石400方;路基以有效路面4.5米為準;涵洞共有兩處，要求管洞長7米，口徑32公分;鄰遂路至村道路路口處降至鄰遂路到村道路斜面平行，要有直線距離;劉代銀屋後需降坡度一米，寬度6米，長30米，土方用來填梁瓊容屋後和張田坎處;張傲田和唐兩邊做堡坎，路基寬以現有的實際路面為準，做堡坎的材料用塊石。
三、承包方式本工程採取包工、包料、包質量、包工期、包安全的承包方式。
四、工程造價根據工程量、測算本契約段工程承包總造價為人民幣萬元整(小寫： 元)
五、工程施工工期本契約施工工期為 天，(雨天除外)，________年____月____日開工，於________年____月____日竣工。
六、甲、乙雙方的權利，義務
1、甲方的主要權力、義務。
(1)甲方的主要權利乙方派出代表在施工時對材料和路面質量進行監督。
(2)甲方的主要義務嚴格按照施工規範進行施工，保證工程質量。在施工過程中，如發現材料不足或者路面沒有達到標準，應及時提出。
2、乙方的主要權力、義務
(1)乙方的主要權利。有權自行採購所需材料及施工人員的調度。
(2)乙方的主要義務甲方接到乙方驗收申請後，在短時間內組織有關人員進行驗收。按照雙方協商的要求負責組織施工人員對該村路面的施工。
(3)制定安全技術措施，在施工時出現的任何安全事故甲方概不負責。
七、違約責任本契約簽字蓋章後生效，雙方都要認真履行契約條款，如一方有違約行為，則按契約約定的條款執行(違約方賠償對方總造價 %的違約金)，並按照《民法典》的有關條款追究違約方的責任。
八、附則
1、本契約一式三份，契約雙方各執一份，鄉鎮存檔一份。
2、契約雙方及社員代表簽字蓋章後生效，結清工程款後，契約自行終止，本契約未盡事宜，經雙方協商簽訂補充協定。甲 方：乙 方：社員代表簽字：________年____月____日
建設施工契約代理詞 篇17
發包方(以下簡稱甲方)：
代表人：
地址：
承包方(以下簡稱乙方)：
代表人:
身份證號:
地址：
依照《中華人民共和國民法典》及相關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，經甲、乙雙方友好協商，根據本工程的具體情況，就該工程質量、工程進度、安全生產等事項達成一致，簽訂本契約。
第一條 工程概況
1.工程地點：
2.工程範圍：
3.承包方式：
3.1按圖紙、清單備註欄說明及工程範圍內、包質量、包安全、包工人差旅和食宿費。
3.2施工用水電費由乙方承擔。
3.3本契約執行清單價結算，按甲方要求 天完成主體，總工期 天完成項目;若甲方所供設備、材料、及款項不到位造成的工期延誤乙方不承擔任何責任。
3.4施工工具及勞保用品(含施工工具及吊葫蘆、腳手架、臨時用電的電箱電纜線照明、手套、口罩、安全帶、安全帽、木梯等)購置及託運費由乙方負責;
3.5現場施工材料的卸貨搬運及保管由乙方負責;
4.工期
總工期： 日曆天。
開工日期： 年 月 日
竣工日期： 年 月 日
第二條 雙方代表
1.甲方駐工地代表姓名： 聯繫電話：
2.本工程實行甲方代表負責制，甲方委託甲方代表對本安裝工程實行現場管理。
3.乙方駐工地代表姓名： 聯繫電話：
4.施工中必須和甲方代表一起參與項目管理及各項會議;
4.1甲方工作
4.1.1契約開工前3天，提供施工所需要場地。
4.1.2契約開工日期前3天，辦理施工所需的有關批件、證件和臨時用地等的申請報批手續。
4.1.3如乙方不按契約要求進行施工，甲方即可勒令乙方暫停施工，待整改完畢後報甲方驗收並同意後方可復工。
4.2乙方工作
4.2.1按契約要求的質量和工期完成本工程的施工。遵守有關法律和規定，接受甲方的指令，按照施工圖紙、設計變更單、圖紙會審紀要及施工驗收規範進行施工。為甲方交由乙方施工的工程提供配合，服從甲方對分包工程的協調。
4.2.2 向甲方代表提供月度及周工程進度計畫及其相應統計報表;
4.2.3 在乙方施工的施工場地內，按工程和安全需要提供和維修夜間施工使用的照明、看守由乙方負責。
4.2.4遵守當地市政府和有關部門對施工場地交通和施工噪音、施工現場環境衛生等管理規定，並辦理有關手續。
4.2.5遵守當地市政府和甲方上級單位對施工場地的規定和要求。
4.2.6 按約定保護好建築物結構和相應管線、設備。
4.2.7 已竣工工程未交付甲方驗收之前，乙方負責成品保護，工程竣工後3天內清理現場，做到工完場清。
4.2.8 遵守甲方安全文明施工管理。
4.2.9乙方必須為進入場地的所有工人和管理人員購買工傷保險，確保施工安全和第三者的安全，在施工中違章操作發生的安全事故均由乙方負責，與甲方無關。
4.2.10乙方應自行解決施工過程中工人的食宿問題。
4.2.11乙方有義務事先告知甲方未知的與本工程質量相關的事項，如乙方知道或根據經驗有關質量問題而告知甲方。
4.2.12由於乙方自身原因造成工程質量問題，所需人工、材料、機械費用由乙方承擔。
4.2.13乙方必須嚴格遵守安全生產法則。
4.3 施工組織設計及進度計畫
乙方在契約簽訂生效後3日內，將施工方案、勞動力安排、機械安排和進度計畫提交甲方代表。
第三條 工期順延
1.以下原因造成竣工日期拖延，經甲方代表確認，工期相應順延;
1.1 一周內非乙方原因停水、停電造成停工累積超過八小時;
1.2甲方不能按約定期限交出施工場地，清除障礙物、疏通進場道路和接通施工用水、用電;
1.3由於戰爭、動亂、空中飛行物墜落或其他非甲乙雙方責任造成的爆炸、火災、以及颱風、大雨、暴雨、地震等。
第四條 工程驗收
乙方在工程完工 3日內通知甲方進行初步驗收，並有義務配合甲方進行工程總驗收。
第五條 契約價款及支付
1.契約總價,即人民幣 元整(大寫 元整)。
2.契約簽訂生效後甲方支付乙方工程款總額 30 %即 元(大寫 元整)，工程完工初驗合格後支付 40 %即 元(大寫 元整)，工程總驗收合格後支付 20 %即 元(大寫 元整)，餘款質保期滿後一次性支付給乙方。
3.質保期： 年。
第六條 其他條款
1.本契約未盡事宜雙方本著友好合作誠意協商解決，若協商不成雙方都可以向人民法院提起訴訟。
2.工程圖紙等作為契約附屬檔案與契約具同等法律效力。
3.本契約經雙方蓋章簽字後生效，契約一式二份，甲乙雙方各執一份，具同等法律效力。
甲方： 乙方：
甲方代表： 乙方代表：
日期： 日期：
建設施工契約代理詞 篇18
甲方：_____________________乙方：_____________________
地址：_____________________地址：_____________________
電話：_____________________電話：_____________________
茲_____________(以下簡稱甲方)委託__________電力設備有限公司(以下簡稱乙方)進行機房噪音控制工程。經雙方友好協商達成具體條款如下：
一、工程依據和技術指標
1.發電機組型號：_____________;冷卻方式：_____________;台數：_____________。
2.技術指標
根據(《國家城市區域環境噪聲標準》3096-93)和《工業企業廠界噪聲控制標準》噪聲等效聲級：_______。
評價點位置：__________________________________________
所屬區域：____________________________________________
噪聲標準：白天________;晚上________。
注:1.如果背景噪聲級超過此治理標準規定的指標時則以背景噪聲為允許值。2.根據3096-93規定,測量點選在受影響者的居住或工作建築物外1米,傳聲器高於地面1.2米以上的噪聲影響敏感處(例如窗外1米處)。
二、噪音治理要求
1.噪音治理措施應當經濟、有效、可靠，外表整齊美觀。
2.噪音治理措施，不影響機組操作、維護、並應使得機房內有充足的新鮮空氣進氣量，以保證發電機正常運行。
三、噪音治理措施
採用機房全封閉，隔離噪聲源方式。合理設計機房進風消音道和柴油機排氣消音器。對機房內部作吸聲處理以減小噪聲擴散和減小室內混響聲。具體治理項目見施工圖和報價表。
四、承接方式
乙方承接甲方柴油發電機的噪聲治理技術工程服務，承包整個工程所需材料、設備及人工安裝費用。
五、完成期限
在契約簽定，乙方收到第一期款五天內運料進場施工，整個噪音控制工程在________天內完成交付驗收使用。
六、施工條件及協作事項
________________________________________。
七、工程費用及支付辦法
總工程費用為：________________
付款方式：契約簽定時交付定金________;主材料進場後付________;工程完工後________天內付清餘款。
八、其它
1.若甲方無故不按時按額交付工程款，則乙方有權向甲方收取每天按工程總額_____%的滯納金。
2.在契約履行、工程施工過程中，如有異議，雙方應本著保證工程質量，保證使用要求及施工過度的原則，協商解決。
3.本契約一式兩份，甲乙方雙方各執一份。一經簽訂，起法律效力。未盡事宜，雙方友好協商解決，如遇雙方未能解決則由乙方所在地法院仲裁。
委託方(甲方)：________________
承接方(乙方)：________________
簽訂時間：______年______月____日
基礎建設施工契約範本二建設單位：_________(以下簡稱發包方)
施工單位：_________(以下簡稱承包方)
雙方經充分協商，達成如下協定：
第一條：工程名稱：
第二條：工程地點：
第三條：建築面積：
第四條：工程價款及付款方法：
第五條：工程期限(開工、竣工時間)
第六條：工程質量標準
第七條：承包形式及材料設備供應
第八條：發包方義務：
1.開工前___天，甲方給乙方施工圖一式___份，並做到三通一平辦好施工許可證。(甲方可委託乙方做三通一平工作，另行簽訂協定執行)
2.按協定分工，開工前___天甲方辦好材料供應並交乙方簽認。
3.負責組織設計、施工單位，共同審查施工組織設計，負責組織驗收工作，負責監督工程質量。
4.按協定負責按期撥款。
第九條：承包方義務
乙方負責：
1.按協定分工負責材料供應。
2.編制施工組織設計和施工形象進度表。開工前5天交甲方一式二份。
3.按施工圖負責組織施工，按期竣工。
4.竣工後，5天內按規定將竣工資料整理好交甲方。
5.保證施工質量，嚴格按照國家施工驗收規範進行。
第十條：違約責任及獎勵條款
第十一條：其他協助條款。
第十二條：本契約正本___份，承包方、發包方各一份，報送_____、______各一份。
第十三條：契約有效期及契約爭議解決。
第十四條：附表及其他具有契約效力的檔案。
發包方：(蓋章)承包方：(蓋章)
法定代表人：_____法定代表人：______
地址：________地址：_________
開戶銀行：______開戶銀行：_______
帳號：________帳號：_________
簽約日期：____年__月__日
建設施工契約代理詞 篇19
甲方：________________
乙方：________________
地點：
1、 甲方工地材料到位，提供工具，斗車等工具由甲方負責。
2 、一切小工具(燈泡、 電線、 安全帽等)由乙方負責。
3 、乙方要保質保量，在工地不準打架、 賭博，如有違反，罰款________元。
4、 施工安全：發生工傷事故由施工隊自己負責。
5 、本工程工期為天，乙方按施工實際量計算總平方數，衛生間牆面________/平方米，地面：________/平方米，此價不含稅金。
6 、人員進場按每人發飯票，不包吃，包住宿、 包水電，飯票費按每月計算扣除。 7 、十天以內可以藉資，藉資款不超過進度款。
8、 結算方式：按每月工程進度的80%結算工程款，餘款的20%在驗收合格10天之內，全部付清。
9、乙方在本契約期間不得中途撒離工人，如因此造成的一切經濟損失由乙方負責。
10、乙方施工人員進場後先試用兩天時間，確實質量無問題後再繼續施工(質量要求是水平、四角直、儘量無空心)，如在兩天施工過程過存在嚴重質量問題，本契約則自動失效，雙方不追究責任。
11、 本協定書一式兩份，甲、 乙雙方各執一份，經雙方簽字後生效，至工程驗收結清餘款後失效。
註：完成總工程後，補鋸片款________元整(￥________)。
本契約如有未盡事宜，雙方可協商後簽訂補充協定，此補充協定也視同合不可分割部分，與契約具有同等法律效力。
甲方簽名：________________ 乙方簽名：________________
日期：________________日期：________________
建設施工契約代理詞 篇20
甲方：乙方：依據民法典、中華人民共和國建築法及其它有關法律、法規，遵循平等、自願、誠實守信的原則。雙方就本建設工程地下室防水施工事項協商一致，訂立本契約，供雙方共同遵守。
一、工程概況
1)、工程地點：
2)、工程名稱：
3)、工程內容：在原有基礎上新做一層b改性瀝青防水卷材施工(卷材為聚酯胎3厚，-15176;)，包含細部處理，底部基層處理劑的施工，附加層的施工，施工縫和後澆帶的防水處理及與本工程有關的零星工程。
二、承包範圍及方式：包工、包料、包質量、包安全、包進度、包文明施工。
三、主材選用及工程價款等：
1、選用材質：“聚酯胎3厚，-15176;防水卷材，乙方在施工前必須提供材料的合格證書、材料檢驗證書、材料樣板及乙方施工資格證書。材料經檢測中心檢測合格後方可進場開工
2、本契約價格包括材料現場轉運、垃圾的清運、清除(運離施工現場)
3、施工厚度要求：採用外厚防水卷材
4、全部包工包料，單價為元平方。
6、面積：按甲方確認的實做面積結算，此價格為含稅人民幣價格。
四、工期：按甲方項目部所安排的進度施工。
五、工程質量：
1)、工程質量標準：合格工程質量標準。
2)、承包人施工質量必須達到國家現行規範、標準、圖集和設計圖紙的規定。並符合發包人的要求。工程施工質量必須符合彈性體改性瀝青防水卷材(gb18242-)及《地下防水工程施工質量驗收規範》(gb50208-)，防水施工所用的材料必須有產品合格證書和性能檢測報告。並經發包人、監理、承包人共同見證取樣，送法定檢測部門檢測合格，材料的品種、規格、性能符合現行國家標準和設計要求。不合格的嚴禁使用。工程質量保修期從竣工驗收通過之日起計為________年。
六、契約價款與支付方式按承包人實際完成的、且達到質量標準的工程量，每平方米鋪貼面積元，該鋪貼面積僅指鋪貼完成的外表面積，其它如細部處理、底部基層處理劑的施工、附加層的施工、施工縫和後澆帶的處理等均不再計算工程量，不再另計任何費用。在承包人承包的防水工程範圍內的一切檢測費(材料等)均有承包人承擔，不再另計任何費用。達不到質量標準時，由承包人返工，因返工給發包人造成損失的，應賠償發包人的損失;承包人拒絕返工的、或工期嚴重滯後時，由發包人另外組織施工單位進行施工，承包人已經施工的工程量，發包人可拒付任何費用，承包人對此無任何異議。
七、工程款支付辦法：
1、當地下室底板及外牆板外側防水層全部施工完畢，經質監站、監理單位、發包人、承包人共同驗收達到契約約定的質量標準，並在主體施工單位施工完回填土方後，____日內發包人支付給承包人外牆防水已完工程量的60%;土方回填施工時，承包人應派專人在現場跟班作業，以防泥工施工時破壞防水層;
2、在土方回填後____日內的適當時間，發包人組織承包人、監理單位不少於兩次的地下室防水效果初驗;在此期間，承包人整理施工資料提交給發包人;初驗中沒有發現問題，資料提交齊全有效，發包人支付承包人所施工的底板防水和外牆防水已完工程量的25%;若在初驗中發現滲漏或超過規範規定的濕漬等質量問題、或資料有缺陷時，順延本次工程款的支付時間，直至承包人解決好所發現的問題;
3、在地下室底板和外牆後澆帶等主體結構施工前後，承包人應及時配合，完成後澆帶部位的防水層施工;在後澆帶等部位的防水層施工完畢後的____日內，經發包人、監理單位、承包人共同初驗合格後，發包人支付承包人所施工的全部已完工程量的10%;
4、承包人剩餘5%的工程款轉作保修金，在保修期滿後的____日內，由發包人無息退還給承包人。保修期間出現保修事件時，保修金不足部分由承包人交付。
八、承包人向發包人承諾按照契約約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。自行解決民工食宿。
九、發包人向承包人承諾按照契約約定的期限和方式支付契約價款。
十、隱蔽工程和中間驗收所有分部分項工程、工序的施工，必須經發包人代表、監理工程師檢查驗收並簽字認可後，方可進入下道工序的施工。十
一、安全施工文明施工安全生產，文明施工由承包人負責並承擔其費用;施工開始前，發包人為施工場地內的自有人員及
第三人人員辦理人身意外傷害保險，承包人施工人員發生工傷事故者，醫療費用由保險公司理賠，由發包人和承包人共同負責聯繫保險公司，由保險公司賠付。實際費用與理賠金額的差額由承包人承擔。一旦發生重傷事故或傷亡事故者，發包人最終一次性賠付當事人的最高賠償金以保險公司理賠的數額為最高封頂數額，其餘由承包人承擔。十
二、工程變更施工過程中，承包人無權擅自變更;承包人應嚴格執行設計單位或發包人所出具的變更通知;工程變更涉及費用增減的，雙方另行協商，簽訂補充協定。十
三、工程轉包和分包本工程嚴禁分包和轉包;一經發現，發包人可立即與承包人解除契約，工程款不予支付。十
四、不可抗力雙方關於不可抗力的約定：暴雨、暴雪、洪水、地震等自然災害;發生不可抗力，雙方的損失分別由各自承擔自身的損失。十
五、保險承包人應為其工地所有施工人員以及進入工地人員辦理人身意外傷害保險、承包人的財物保險等。十
六、關於意外停工的約定因停水、停電、天氣惡劣以及其它外部環境因素的影響致使工程停工的，承包人的窩工工時費和生活費、機械停置費和租賃費、材料占用資金損失等以及或因上述原因引起的承包人的費用支出，發包人一概不予補償;卻因特殊原因，停工時間可能相對較長時，經承發包雙方協商同意並在確定再次復工的時間後，承包人可採取人員、機械退場的措施、並保護好已完工程，此費用均由承包人承擔。十
七、工程質量保修本防水工程的保修期為________年;承包人在質量保修期內，按照有關法律、法規、規章的管理規定和雙方約定，承擔本工程質量保修責任;屬於保修範圍、內容的項目，承包人應當在接到保修通知之日起3天內派人保修。承包人不在約定期限內派人保修的，發包人可以委託他人修理;發生緊急搶修事故的，承包人在接到事故通知後，應當立即到達事故現場搶修;質量保修完成後，由發包人組織驗收。十
八、違約責任：
1、在施工過程中，乙方必須做好做足一切安全措失，如發生任何安全事故均由乙方承擔一切責任。
2、乙方所提供的產品必須符合契約所規定且必須達到國家規範要求，否則一經發現所造成的損失由乙方承擔，甲方可單方面解除契約且不需支付乙方工程款，乙方必須向甲方支付契約總款20%的違約金。
3、乙方必須按照契約的品牌及項目部所要求的施工工序及材料厚度嚴格施工，不得偷工減料。否則，一經發現，甲方可拒付乙方工程款並可單方面解除契約，且乙方必須向甲方支付契約總價款2倍的違約金。
4、契約一經簽訂，乙方不得單方面解除契約或中途停工，否則必須向甲方支付契約總款20%的違約金。
5、在乙方施工期間，乙方工人必須服從甲方項目部的管理，不得有任何偷盜行為或損壞現場成品行為，否則一經發現，所造成的損失由乙方承擔，所損失的金額以甲方確認的為準，且此款甲方有權直接在乙方工程款中扣除。
6、乙方必須按照契約所規定的時間完工，否則每延誤一天，乙方必須向甲方支付契約總款1%的違約金，如超過三天仍未滿足施工要求的，甲方可單方面中止契約，乙方所有工程款不予支付，所造成的損失由乙方自行承擔。
7、在保修期間(保修期為________年)，如發生任何質量問題，乙方必須在接甲方電話通知24小時進行維修。否則甲方有權自行修復，所發生的費用(費用金額無須乙方同意以甲方確認的為準)甲方有權直接在乙方工程質保金中扣除，不足部份可向乙方追索。
8、在全部完工後，乙方必須向甲方提供驗收所需具備的一切資料，否則甲方有權不予驗收，所造成的損失由乙方自行負責。
9、工程全部完工後，乙方必須做到場地乾淨整潔、無任何垃圾，否則甲方有權不予驗收並有權自行處理，所造成的損失由乙方自行承擔，所發生的費用甲方有權直接在乙方工程款中扣除，所損失的金額以甲方確認的為準。十
九、廉潔條款
1、嚴禁甲方人員以任何方、暗示乙方請吃、請喝、收受乙方禮金、禮品或接受提供的其它私人便利或利益。
2、嚴禁乙方以任何方式向甲方人員提供私人便利、行賄或進行非正常商務宴請，如果出現乙方在履約過程進行私下請吃、向甲方人員提供私人便利、行賄等一切非正常的經濟活動，一經查實，甲方有權單方面終止契約，且乙方必須承擔由此造成的工期延誤、退場等一切經濟損失，所損失的金額以甲方確認的為準，並且甲方有權從乙方工程款中直接扣除。如果乙方事後主動積極向甲方陳述事實或乙方有證據顯示以上行為為甲方人員施壓的不得已行為，則乙方可保留契約的權利和義務。二
十、其他事項：
1、在執行契約中發生爭議，雙方應通過友好協商解決。如協商無效，向甲方所在地人民法院申請仲裁。
2、本契約一式貳份，經雙方簽字蓋章後即生效。甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：甲方負責人簽字：乙方負責人簽字：簽約日期：________年____月____日簽約日期：________年月施工契約 篇10建設單位（甲方）：_________施工單位（乙方）：_________根據_________市建委有關規定，甲方將武漢首期綠化工程委託給乙方施工，根據該工程具體情況，經雙方協商簽訂本契約。
一、工程名稱：_________。
二、施工地點及範圍：本工程位於_________，綠地總面積為_________平方米。
三、工程內容
1.乙方根據甲方所提供的設計圖紙按圖施工，甲方按圖驗收；
2.綠地深翻_________厘米，加工_________厘米（包括土地平整、造地形等）；
3.工程竣工後，乙方必須養護________年（落葉樹今冬明春種植，按具體樹種種植起算）；
4.施工過程中，由於甲方原因需要返工的，則須經甲方簽證認可後按實結算；養護期間由於乙方原因造成苗木死亡的，均由乙方按契約規格要求補植；
5.種植質量應根據_________市有關部門對綠化工程的要求進行驗收。草坪應按地形鋪設，要求平整度高，整體性強，自然泛水，鋪設間隙不得超過一指寬。
四、工程造價：工程總造價為人民幣_________元整，一次性包乾。
五、付款方式
1.
第一次付款，在契約簽訂生效後，甲方支付總造價的50％；
2.
第二次付款，在草皮鋪設過半後，甲方支付總造價的25％；
3.
第三次付款，在工程驗收後，甲方支付總造價的20％；
4.餘款待________年養護期滿、合格後一次性付清。
六、施工期限：本工程自________年____月____日至________年____月____日竣工。
七、甲方委託_________，乙方指派_________負責施工現場的管理協調工。
八、其他約定_________。
九、本契約一式_________份，甲乙雙方各執_________份，圖紙預算各_________份。甲方（蓋章）：_________
乙方（蓋章）：_________法定代表人（簽字）：_________
法定代表人（簽字）：_________________年____月____日
________年____月____日簽訂地點：_________
簽訂地點：_________
建設施工契約代理詞 篇21
發包人（簡稱甲方）：
承包人（簡稱乙方）：
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就建設工程施工事項協商一致，訂立本契約。
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程內容：
4、工程立項批准文號：
5、資金來源：
二、工程承包範圍
承包範圍：
三、工程工期
1、開工日期：______年___月___日；
2、竣工日期：______年___月___日；
3、契約工期總日曆天數_________天。
四、契約價款
工程總造價
大寫：___________________元（人民幣）
￥：___________________元（人民幣）
五、發包人工作
1、委派_______為工地代表，聯繫方式：_______
2、工程開工前，甲方為乙方提供三通一平，水電供至建築物中心五十米以內，並承擔費用，有條件為乙方提供住宿便利。
3、應辦理開工前的各種檔案及其它施工所需證件。
4、有義務協調地方關係，保證工程正常施工，如有當地干擾或不法收費，應承擔責任。
六、承包人工作
1、委派_______為工地代表，聯繫方式；
2、嚴格按圖紙進行製作安裝。
3、進入工地遵守甲方規章制度，承擔自身造成的事故及因此發生的費用。
4、保證施工場地清潔，符合環境衛生管理的有關規定，完工前清理好現場。
七、施工組織設計和工期
1、工期進度：承包人提供施工組織設計（施工方案）和進度計畫的時間：承包人必須在契約簽訂後_____日內向發包人提供完整的施工組織設計。每月_____日前提供下月工程進度計畫。
工程師確認的時間：工程師收到後_____天內批准或提出修改意見，逾期不批覆則視為同意。
2、工期延誤：雙方約定工期順延的其他情況：雙方應當嚴格遵守開工日期以及竣工日期時間，非因特殊情況造成工期延誤的，由承包方承擔責任；由於發包人另行發包的專業工程造成的工期延誤，工期相應順延，發包人支付相應的費用。
八、工程質量標準
工程質量標準：質量標準評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。
九、材料的提供
承包人在每月____日將下月採購的材料設備以報表形式報發包人，經發包人確認後方可採購。採購的材料設備須經發包人派出的工程師、監理工程師、承包人三方共同簽字確認後方可使用。
十、工程價款的結算
1、契約簽訂三日內，甲方應付工程總造價的_________%給乙方作工程預付款。
2、鋼架安裝完成三日內，甲方再付工程總造價的_________%給乙方作鋼構件材料款。
3、工程施工完畢驗收合格，三日內甲方再付工程總造價的_________%給乙方作工程尾款。
十一、工程的驗收
工程竣工，乙方向甲方提供竣工驗收報告後三日內，由甲方組織工程驗收，如不組織驗收，視為竣工驗收報告已被認可和該工程合格。甲方並承擔工程保管及一切意外責任。
十二、維修責任
承包人應按法律、行政法規及國家關於工程質量保修的有關規定，在工程竣工驗收之前，與發包人簽訂質量保修契約，並對交付發包人使用的工程，在質量保修期內承擔質量保修責任。
十三、違約責任
1、甲方不按本契約第六條約定的時間和數額支付工程款，甲方應從約定應付之日起向乙方支付應付款的貸款利息，並承擔停工或工期延誤及其損失責任。
2、雙方中任何一方違約，即向對方支付工程總造價的3‰的違約金。
3、發生契約糾紛，甲乙雙方協商解決，協商不成，由乙方所在地職能部門解決。
十四、爭議的解決
本契約在履行過程中發生爭議，由雙方當事人協商解決或邀請第三方調解。協商或調解不成的，雙方約定：向_____________仲裁委員會申請仲裁。
發包人：（公章）
委託代理人：
電話：
傳真：
開戶銀行：
賬號：
郵政編碼：
______年___月___日
承包人：（公章）
委託代理人：
電話：
傳真：
開戶銀行：
賬號：
郵政編碼：
______年___月___日
建設施工契約代理詞 篇22
甲方：乙方：依據民法典、中華人民共和國建築法及其它有關法律、法規，遵循平等、自願、誠實守信的原則。雙方就本建設工程地下室防水施工事項協商一致，訂立本契約，供雙方共同遵守。
一、工程概況
1)、工程地點：
2)、工程名稱：
3)、工程內容：在原有基礎上新做一層b改性瀝青防水卷材施工(卷材為聚酯胎3厚，-15176;)，包含細部處理，底部基層處理劑的施工，附加層的施工，施工縫和後澆帶的防水處理及與本工程有關的零星工程。
二、承包範圍及方式：包工、包料、包質量、包安全、包進度、包文明施工。
三、主材選用及工程價款等：
1、選用材質：“聚酯胎3厚，-15176;防水卷材，乙方在施工前必須提供材料的合格證書、材料檢驗證書、材料樣板及乙方施工資格證書。材料經檢測中心檢測合格後方可進場開工
2、本契約價格包括材料現場轉運、垃圾的清運、清除(運離施工現場)
3、施工厚度要求：採用外厚防水卷材
4、全部包工包料，單價為元平方。
6、面積：按甲方確認的實做面積結算，此價格為含稅人民幣價格。
四、工期：按甲方項目部所安排的進度施工。
五、工程質量：
1)、工程質量標準：合格工程質量標準。
2)、承包人施工質量必須達到國家現行規範、標準、圖集和設計圖紙的規定。並符合發包人的要求。工程施工質量必須符合彈性體改性瀝青防水卷材(gb18242-)及《地下防水工程施工質量驗收規範》(gb50208-)，防水施工所用的材料必須有產品合格證書和性能檢測報告。並經發包人、監理、承包人共同見證取樣，送法定檢測部門檢測合格，材料的品種、規格、性能符合現行國家標準和設計要求。不合格的嚴禁使用。工程質量保修期從竣工驗收通過之日起計為________年。
六、契約價款與支付方式按承包人實際完成的、且達到質量標準的工程量，每平方米鋪貼面積元，該鋪貼面積僅指鋪貼完成的外表面積，其它如細部處理、底部基層處理劑的施工、附加層的施工、施工縫和後澆帶的處理等均不再計算工程量，不再另計任何費用。在承包人承包的防水工程範圍內的一切檢測費(材料等)均有承包人承擔，不再另計任何費用。達不到質量標準時，由承包人返工，因返工給發包人造成損失的，應賠償發包人的損失;承包人拒絕返工的、或工期嚴重滯後時，由發包人另外組織施工單位進行施工，承包人已經施工的工程量，發包人可拒付任何費用，承包人對此無任何異議。
七、工程款支付辦法：
1、當地下室底板及外牆板外側防水層全部施工完畢，經質監站、監理單位、發包人、承包人共同驗收達到契約約定的質量標準，並在主體施工單位施工完回填土方後，____日內發包人支付給承包人外牆防水已完工程量的60%;土方回填施工時，承包人應派專人在現場跟班作業，以防泥工施工時破壞防水層;
2、在土方回填後____日內的適當時間，發包人組織承包人、監理單位不少於兩次的地下室防水效果初驗;在此期間，承包人整理施工資料提交給發包人;初驗中沒有發現問題，資料提交齊全有效，發包人支付承包人所施工的底板防水和外牆防水已完工程量的25%;若在初驗中發現滲漏或超過規範規定的濕漬等質量問題、或資料有缺陷時，順延本次工程款的支付時間，直至承包人解決好所發現的問題;
3、在地下室底板和外牆後澆帶等主體結構施工前後，承包人應及時配合，完成後澆帶部位的防水層施工;在後澆帶等部位的防水層施工完畢後的____日內，經發包人、監理單位、承包人共同初驗合格後，發包人支付承包人所施工的全部已完工程量的10%;
4、承包人剩餘5%的工程款轉作保修金，在保修期滿後的____日內，由發包人無息退還給承包人。保修期間出現保修事件時，保修金不足部分由承包人交付。
八、承包人向發包人承諾按照契約約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。自行解決民工食宿。
九、發包人向承包人承諾按照契約約定的期限和方式支付契約價款。
十、隱蔽工程和中間驗收所有分部分項工程、工序的施工，必須經發包人代表、監理工程師檢查驗收並簽字認可後，方可進入下道工序的施工。十
一、安全施工文明施工安全生產，文明施工由承包人負責並承擔其費用;施工開始前，發包人為施工場地內的自有人員及第三人人員辦理人身意外傷害保險，承包人施工人員發生工傷事故者，醫療費用由保險公司理賠，由發包人和承包人共同負責聯繫保險公司，由保險公司賠付。實際費用與理賠金額的差額由承包人承擔。一旦發生重傷事故或傷亡事故者，發包人最終一次性賠付當事人的最高賠償金以保險公司理賠的數額為最高封頂數額，其餘由承包人承擔。十
二、工程變更施工過程中，承包人無權擅自變更;承包人應嚴格執行設計單位或發包人所出具的變更通知;工程變更涉及費用增減的，雙方另行協商，簽訂補充協定。十
三、工程轉包和分包本工程嚴禁分包和轉包;一經發現，發包人可立即與承包人解除契約，工程款不予支付。十
四、不可抗力雙方關於不可抗力的約定：暴雨、暴雪、洪水、地震等自然災害;發生不可抗力，雙方的損失分別由各自承擔自身的損失。十
五、保險承包人應為其工地所有施工人員以及進入工地人員辦理人身意外傷害保險、承包人的財物保險等。十
六、關於意外停工的約定因停水、停電、天氣惡劣以及其它外部環境因素的影響致使工程停工的，承包人的窩工工時費和生活費、機械停置費和租賃費、材料占用資金損失等以及或因上述原因引起的承包人的費用支出，發包人一概不予補償;卻因特殊原因，停工時間可能相對較長時，經承發包雙方協商同意並在確定再次復工的時間後，承包人可採取人員、機械退場的措施、並保護好已完工程，此費用均由承包人承擔。十
七、工程質量保修本防水工程的保修期為________年;承包人在質量保修期內，按照有關法律、法規、規章的管理規定和雙方約定，承擔本工程質量保修責任;屬於保修範圍、內容的項目，承包人應當在接到保修通知之日起3天內派人保修。承包人不在約定期限內派人保修的，發包人可以委託他人修理;發生緊急搶修事故的，承包人在接到事故通知後，應當立即到達事故現場搶修;質量保修完成後，由發包人組織驗收。十
八、違約責任：
1、在施工過程中，乙方必須做好做足一切安全措失，如發生任何安全事故均由乙方承擔一切責任。
2、乙方所提供的產品必須符合契約所規定且必須達到國家規範要求，否則一經發現所造成的損失由乙方承擔，甲方可單方面解除契約且不需支付乙方工程款，乙方必須向甲方支付契約總款20%的違約金。
3、乙方必須按照契約的品牌及項目部所要求的施工工序及材料厚度嚴格施工，不得偷工減料。否則，一經發現，甲方可拒付乙方工程款並可單方面解除契約，且乙方必須向甲方支付契約總價款2倍的違約金。
4、契約一經簽訂，乙方不得單方面解除契約或中途停工，否則必須向甲方支付契約總款20%的違約金。
5、在乙方施工期間，乙方工人必須服從甲方項目部的管理，不得有任何偷盜行為或損壞現場成品行為，否則一經發現，所造成的損失由乙方承擔，所損失的金額以甲方確認的為準，且此款甲方有權直接在乙方工程款中扣除。
6、乙方必須按照契約所規定的時間完工，否則每延誤一天，乙方必須向甲方支付契約總款1%的違約金，如超過三天仍未滿足施工要求的，甲方可單方面中止契約，乙方所有工程款不予支付，所造成的損失由乙方自行承擔。
7、在保修期間(保修期為________年)，如發生任何質量問題，乙方必須在接甲方電話通知24小時進行維修。否則甲方有權自行修復，所發生的費用(費用金額無須乙方同意以甲方確認的為準)甲方有權直接在乙方工程質保金中扣除，不足部份可向乙方追索。
8、在全部完工後，乙方必須向甲方提供驗收所需具備的一切資料，否則甲方有權不予驗收，所造成的損失由乙方自行負責。
9、工程全部完工後，乙方必須做到場地乾淨整潔、無任何垃圾，否則甲方有權不予驗收並有權自行處理，所造成的損失由乙方自行承擔，所發生的費用甲方有權直接在乙方工程款中扣除，所損失的金額以甲方確認的為準。十
九、廉潔條款
1、嚴禁甲方人員以任何方、暗示乙方請吃、請喝、收受乙方禮金、禮品或接受提供的其它私人便利或利益。
2、嚴禁乙方以任何方式向甲方人員提供私人便利、行賄或進行非正常商務宴請，如果出現乙方在履約過程進行私下請吃、向甲方人員提供私人便利、行賄等一切非正常的經濟活動，一經查實，甲方有權單方面終止契約，且乙方必須承擔由此造成的工期延誤、退場等一切經濟損失，所損失的金額以甲方確認的為準，並且甲方有權從乙方工程款中直接扣除。如果乙方事後主動積極向甲方陳述事實或乙方有證據顯示以上行為為甲方人員施壓的不得已行為，則乙方可保留契約的權利和義務。二
十、其他事項：
1、在執行契約中發生爭議，雙方應通過友好協商解決。如協商無效，向甲方所在地人民法院申請仲裁。
2、本契約一式貳份，經雙方簽字蓋章後即生效。甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：甲方負責人簽字：乙方負責人簽字：簽約日期：________年____月____日簽約日期：________年月