通信建設施工契約

通信建設施工契約 篇1

甲方:(簡稱甲方) 乙方:(簡稱乙方)

為了解決都勻市城市名品小區住戶通信需求,按照(20xx)003號《黔南州通信行業駐地網聯合辦公室檔案》精神,對小區FTTH綜合接入工程地蚝施工安裝,經甲、乙雙方友好協商,根據《中華人民共和國契約法》達成本協定。

一、工程概況

(1)工程名稱:都勻市城市名品FTTH綜合接入工程。

(2)工程內容:以設計方案為準。

二、施工規範要求

乙方必須按照《黔南州住宅小區及商住樓通信配套設施建設規範》施工。

三、施工費用

經甲、乙雙方協商工程採取包工包料施工,工程總承包價為人民幣:壹拾貳萬元整(120xx0.00元整),施工費用為一次性包乾工程。

四、付款方式

工程竣工驗收合格後按照通信行業相關規定開具建安發票,十五日內一次性付清工程款人民幣:壹拾貳萬元整(120xx0.00元整)。

乙方指定的銀行帳戶如下:

開戶銀行:貴陽銀行股份有限公司匯通支行

開戶名稱:貴州天勤通通信工程有限公司

帳號:101177

五、雙方責任及義務

1、甲方

(一)、甲方負責安排專人進行協調工作,並確認規劃通信線路走向,避免與其他項目交錯影響施工。

(二)、甲方負責審核路由按按規劃設計要求施工。

(三)、在不影響甲方施工進度情況下,如因其他施工單位原因,造成通信線路損壞,甲方負責協調施工單位賠償乙方的材料、人工及相關損失。

(四)、非甲方施工原因造成的通信線路損壞,甲方概不負責。

(五)、甲方在施工過程中,發現有危及通信光、電纜安全時,應事先通知乙方,採取必要的安全措施。

2、乙方

(一)、嚴格執行操作規程、安全文明施工,在施工過程中所有安全事故及經濟糾紛均由乙方自行負責承擔。

(二)、按照通信行業相關規範和技術要求組織施工,在通信行業主管部門的監管下按時保質保量完成工程。

(三)、負責提供工程範圍內及現狀光纜位置圖給甲方。

(四)、乙方須在契約約定的時間內保質保量的完成安裝工程,由於乙方原因造成工期延誤,損失由乙方負責。

(五)、乙方負責協調辦理電信運營商驗收、外線信號接入事宜的相關手續,並保證整個小區電信通信暢通使用。

(六)、乙方負責管理本工程施工垃圾及施工損壞的牆面的修復。

六、施工工期

施工工期為45天,設計審批通過次日起開始計算工期,如因甲方協調等原因造成工期延誤,施工工期進行順延。

七、未盡事宜雙方另行友好協商,因本契約發生爭議,雙方友好協商解決。

八、本協定一式四份,甲、乙雙方各持二份,經雙方簽字蓋章後生效,供雙方共同遵守。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

通信建設施工契約 篇2

甲方:

乙方:

按照《中華人民共和國契約法》和相關法律、法規,為明確雙方的權利義務,達成協定如下:

一、建設項目名稱:

二、工程建設地點或地段:

三、承包工程內容及主要工程量:

四、契約工期:

本工程定於 年 月 日開工,於 年 月 日完工,由甲方組織竣工驗收。由於工程量變化、設計變更或不可抗力及甲方原因造成的延期開工、停工,工期順延。屬乙方原因造成的停工,工期不得順延。

五、質量等級:

六、契約價款及結算:

6.1工程結算標準:

6.2預算總價款: ¥______(大寫:人民幣_________,詳見附屬檔案1)其中:安全生產費 元。雙方最終的結算價格以甲方審計部門或甲方委託的審計單位的審計定案值為準。

6.3付款方式:

6.3.1預付款:

6.3.2工程進度款:

6.3.3契約尾款:

6.4工程檔案與契約尾款

6.4.1乙方應對照甲方檔案管理規定進行工程檔案的收集、整理。建設工程初驗時,乙方將應形成的全部檔案材料原件,提交給初驗檔案檢查小組進行審核。工程檔案達不到上述要求的,檔案檢查小組提出整改意見,乙方應進行整改。

6.4.2建設工程竣工驗收後的三個月內,乙方向甲方移交一套裝訂成冊、質量合格的紙質檔案、二套與紙質檔案相同的電子檔案和二套聲像檔案。乙方應按照甲方要求的格式將紙質檔案形成電子檔案集,並刻錄到有效載體上。乙方還應使用甲方提供的檔案裝具及用品。

6.4.3在乙方按期移交質量合格的竣工檔案後,經甲方建設部門和檔案部門書面確認,方可進行契約尾款的結算。因乙方原因沒有移交合格的檔案,每逾期一個月,甲方有權扣罰乙方契約尾款的10%,直到扣完為止。非乙方原因造成竣工檔案移交遲延的,乙方不承擔逾期移交檔案責任。

6.5契約價款調整:

6.5.1甲方代表書面確認的增減工程量。

6.5.2工程造價管理部門公布的價格調整。

6.5.3契約預算中其它增減或調整,預算中沒有適用的價格,由乙方提出適當的價格,送甲方代表批准後執行。

6.6乙方賬戶

賬戶名稱:

開戶銀行:

銀行賬號:

上述賬戶信息由乙方提供,如因賬戶信息錯誤導致甲方錯付或延付,一切責任及後果均由乙方承擔。

6.7 乙方不得向第三方轉讓全部或部分中國聯通應付賬款,否則該轉讓行為無效。

6.8如遇國家稅收政策發生較大變化(甲方納入營業稅改徵增值稅試點範圍)且乙方為增值稅納稅人時,乙方提供給甲方的發票必須為增值稅專用發票。

七、工地代表及其職責:

7.1甲方工地代表

委派 同志(職務: 職稱: )為工地代表,負責批准乙方施工方案,負責對工程進度、工程質量進行監督,並對隱蔽工程的質量進行檢查,對於符合質量要求的進行簽證,辦理中間交工工程驗收手續及商定的工程變更籤證、審定並簽證工程預、結算,具體組織工程竣工驗收,以及應由甲方負責解決的其它問題。

7.2乙方工地代表

委派 同志(職務: 職稱: )為工地代表,具體組織施工、檢查工程質量和安全生產。及時向甲方提出開工通知書、隱蔽工程驗收通知、工程事故報告、竣工驗收報告、編制工程預結算及處理施工中發生的具體問題。

7.3監理方工地代表

委派 同志(監理單位: 職務: 職稱: )為工地代表,具體負責工程施工階段的監理工作。

八、雙方義務:

8.1甲方義務:

8.1.1開工前15日內組織設計單位、承包單位對施工圖設計進行審定,並向乙方提供完整的施工圖設計檔案 套。

8.1.2提供機房水、電等施工條件,並協助乙方解決工地倉庫、 辦公及生活用房。

8.1.3辦理施工所在地如穿越鐵路、公路等所需各種證件、批件,處理工程中應由甲方解決的其它問題。

8.1.4按時辦理撥款和結算。

8.1.5按雙方商定的分工範圍和要求、時限供應材料和設備。

8.1.6組織工程竣工驗收。

8.2乙方義務:

8.2.1認真審閱施工圖設計檔案,參加施工圖設計會審,編制施工組織設計,做好施工準備工作。

8.2.2開工前檢查清點設備、主要材料、落實施工條件。竣工時做好(甲方籌料時)工余料點交工作。

8.2.3嚴格按審定的施工圖設計進行文明施工,保證工地設備和人身安全,確保工程質量,按期報送施工進度表;履行契約條款,如期完工。

8.2.4按照政府主管部門規定提供竣工驗收技術資料,參加竣工驗收,辦理工程竣工結算。

九、適用法規、標準:

9.1本工程適用國家法律、法規及政府主管部門相關規定。

9.2技術標準執行政府主管部門各專業施工及驗收技術規範。

9.3其他:

十、器材籌供:

10.1甲方籌供的設備和材料為: 。

10.2乙方籌供的設備和材料為: 。

10.3雙方對工余料的管理約定如下:

10.4籌供設備、主要材料的一方,應按照設計規定的種類、規格、數量籌供設備材料。其質量標準應達到政府主管部門規定的產品指標和設計要求,應具有合格證及進網許可證,並於開工前運抵商定的分屯點或工程施工工地,經雙方工地代表約定日期檢驗合格後使用。對檢驗不合格或種類、規格不符的設備、材料及多餘清單的器材,由採購器材的一方負責保管並及時調換。

十一、驗收:

11.1乙方應認真按照本契約確認的驗收辦法規定的技術標準、規範、設計和會審紀要的要求以及甲方代表依據契約發出的指令施工,隨時接收甲方代表及委派人員的檢查檢驗。檢驗不合格,屬乙方原因導致返工修改的費用由乙方承擔。因甲方不正確糾正或其它非乙方原因引起的經濟支出,由甲方承擔。

11.2隱蔽工程在隱蔽前由乙方自檢合格後,由乙方通知甲方工地代表到現場檢驗,經雙方檢驗合格,辦理隱蔽工程檔案簽證手續,該檔案作為竣工資料的組成部分,竣工驗收時不再對已簽證的隱蔽工程內容進行驗收。驗收不合格,乙方在限定工期內修改後重新驗收。

11.3工程竣工驗收,應以甲方規定的施工及驗收規範、施工圖設計、會審紀要、工程變更單為依據。

11.4竣工驗收時,乙方向甲方代表提供完整竣工資料 份(甲方簽證後退給乙方一份)和竣工驗收報告。甲方代表在收到乙方送交的竣工驗收報告後七日內組織驗收,經驗收合格十日內簽署竣工驗收報告。竣工驗收報告需由雙方工地代表簽署,並由雙方單位蓋章。

11.5竣工日期為甲方簽署竣工驗收報告的日期。

11.6本工程要求的驗收類型為:

(1)二步驗收。經初驗合格簽字之日,工程移交甲方管理,經試運行期滿,終驗合格簽字之日為竣工日期。

(2)一步驗收。工程驗收合格簽字之日為竣工日期,同時工程移交甲方管理。

十二、工程設計變更:

12.1乙方必須按審定的施工圖設計施工,不得擅自修改。

12.2甲方由於使用和維護的需要或乙方提出合理化建議被採納變更設計時:

12.2.1屬於施工圖設計檔案中的一般問題,經雙方協商,由甲方工地代表簽證工程變更單後,乙方可按變更後的內容施工。

12.2.2屬於施工圖設計的較大修改,由甲方徵得設計單位同意,並出具設計變更檔案後,交乙方按設計變更檔案的內容施工。

12.2.3甲方如需變更設計,應提前十天將變更單書面通知乙方。

十三、保修:

13.1本工程保修期為:自雙方在竣工驗收合格證書上籤字之日起 天。

13.2因甲方原因造成的返修,其修理費由雙方另行協商。

十四、安全:

14.1甲方有權對乙方的安全措施及落實情況進行檢查監督,對乙方的安全隱患有權提出並要求乙方整改。

14.2乙方應嚴格按照安全生產操作規程及甲方的要求進行作業,應採取措施防止各類生產安全事件的發生。乙方因安全問題造成甲方、乙方或第三方人員傷亡或財產損壞,或造成甲方通信阻斷,應由乙方負責賠償並承擔相關法律責任。

十五、違約責任:

15.1乙方不能及時完工,每逾期一日須按契約預算總價款的___%向甲方支付違約金。 15.2乙方工程質量達不到設計和規範要求,或發生其它使契約無法履行的行為,應按契約條款約定向甲方支付契約預算總價款___%的違約金,並賠償因此給甲方造成的損失。

15.3除非雙方協定將契約解除,或因一方違約使契約無法履行,違約方承擔上述違約責任後,仍應繼續履行契約。

15.4若乙方安全生產工作措施薄弱、各類安全隱患較多、問題及事故頻發、出現較大安全生產事故等,甲方有權解除契約,並要求乙方支付契約預算總價款___%的違約金。

15.5因非甲方原因造成的返工,材料費和人工費由乙方承擔。

15.6在工程施工過程中,乙方對所獲知的甲方的商業秘密、技術資料等事項負有保密責任,並不得利用所獲知的商業秘密侵犯甲方的權益,否則甲方有權解除契約並追究乙方相關法律責任。

十六、爭議解決方式:

在契約履行過程中發生的與本契約有關的爭議,雙方首先應友好協商解決,協商不成的,雙方同意將爭議按照下列第____種方式解決:

(1)提交______仲裁委員會仲裁;

(2)依法向契約簽訂地人民法院起訴。

十七、契約的生效:

本契約自雙方加蓋公章或契約專用章之日起生效。

十八、契約份數:

本契約一式 份,甲方執 份,乙方執 份,具有同等法律效力。

十九、其他約定事項:

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

通信建設施工契約 篇3

發包方:(甲方)___________________________

承包方:(乙方))___________________________

依照民法典和原郵電部頒發的“626”號檔案等有關法律法規的規定,經雙方協商一致,簽訂本契約並嚴肅履行。

一、建設內容

(1)工程名稱

二、計價方式

(1)參照結算表價格按實結算。

(2)款項支付與移動結算同步。

三、建設工期

根據移動公司要求,在規定的期限內完成。

四、違約責任

(1)甲乙雙方不得藉故拖欠各種應付款項,如預期不付,按銀行的短期貸款率償付給對方逾期付款違約金。

(2)發生契約糾紛時,當事人雙方應及時協商,協商不成的,可申請調解,或者直接向人民法院起訴。

五、其他

(1)本契約一式四份,甲乙雙方各執貳份。

(2)本契約未盡事宜,由雙方協商解決,另行簽訂補充協定。

(3)本契約自雙方簽訂之日起生效。

(4)其他相關本項目的約定,見附屬檔案。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):____________

______年____月____日

_________年____月____日

通信建設施工契約 篇4

甲方:

乙方:

甲、乙雙方依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國道路交通安全法》及其他相關法律、法規,遵循平等、公平、誠信的原則,就瀘州酒業集中發展區道路交通安全設施施工的相關事宜協商一致,具體內容如下:

一、工程概況

(一)工程名稱:。

(二)工程地點:。

(三)工程範圍:道路標線施劃、道路標誌標牌安裝,具體施工內容見附圖。

(四)承包方式:包工包料。

(五)材料及工藝補充說明見施工附圖。

二、契約工期及順延條件

(一)施工工期

契約總工期以實際進場施工之日起計算,約五十三天,竣工日期為20xx年11月25日。

(二)工期順延條件

1.甲方未能按約定提供施工圖紙;

2.設計變更或工程量增加;

3.因停水、停電、停氣造成乙方停工累計超過24小時;

4.因其他不可抗力造成乙方停工累計超過24小時。

(三)乙方滿足工期順延條件後1個工作日內,以書面形式向甲方提出順延要求,甲方在收到報告後1個工作日內予以確認,逾期不予確認,視為同意順延工期。

三、施工及安全要求

(一)施工要求

1.甲方應協助乙方辦理相關施工允許手續,協調各方面關係。

2.乙方應嚴格按照國家相關要求,無償為甲方設計施工規劃,在契約簽定後七個工作日內,將規劃方案提交甲方。

3.乙方自接到甲方施工方案審查合格的通知後,七個工作日內完成主構件的加工並運抵工地現場。

4.乙方嚴格按照施工圖紙中的要求進行採購和加工,並提相關材料供質量保證書

5.乙方應嚴格按照施工允許憑證中明確的施工要求文明施工,因未按要求野蠻施工造成的損失由乙方承擔全部責任。

(二)安全要求

乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準組織施工,採取必要的安全防護措施,消除事故隱患,並接受甲方代表的監督檢查。

四、工程質量、驗收及質保

(一)質量標準

乙方應嚴格按照《鋼筋混凝土設計規範》GBJI0-87、《公路交通標誌和標線設臵規範》JTGD82-20xx明確要求施工,保證工程質量。

(二)工程驗收

1.乙方提前十個工作日將竣工驗收通知,以書面形式送達甲方,如甲方不能按期參加驗收,須在三個工作日內書面回復乙方,並另行商定驗收日期。

2.甲方收到乙方的驗收通知未提出異議,但到期未組織驗收的,視為工程竣工併合格。

3.自工程竣工驗收合格後,自驗收合格次日起三個工作日內辦理工程移交完畢。

(三)工程質保

自工程竣工驗收合格次日起壹年內為工程質保期,乙方對工程負責保修,質保期內除不可抗力因素造成的工程維修外,涉及的材料費、人工費等所有費用,由乙方全部承擔,質保期屆滿後,乙方提供終身維護服務。

五、契約金額及費用結算 (一)契約金額:人民幣貳佰捌拾叄萬陸仟肆佰捌拾叄圓,小寫¥2,836,483元。

(二)自契約簽訂後五個工作日內,甲方向乙方支付契約總額的30%作為第一階段進度款。

(三)自設施安裝完成後七個工作日內,甲方向乙方支付契約總額的50%作為第二階段進度款。

(四)自工程竣工驗收合格次日起二十個工作日內,甲方向乙方支付契約總額的15%,作為第三階段進度款。

(五)契約總額的5%作為質保金,保修期壹年,在質保期內未出現質量問題的,甲方於質保期界滿後十個工作日內,將質保金全額支付給乙方。

六、違約責任

(一)甲方違約

因甲方原因未能按契約約定,按時支付工程進度款,造成乙方工期延誤,甲方應承擔因工期延誤產生的材料保管、誤工等附加費用。

(二)乙方違約

1.除不可抗因素,由於乙方的原因未按本契約規定的日期全部竣工驗收合格,每逾期一日,乙方需向甲方支付契約總價款千分之一違約金,計算至全部工程驗收合格之日時止。

2.因乙方造成工程質量問題未能正常投入使用,乙方需向甲方支付契約總額10%的違約金,並承擔因此給甲方造成的各項損失。

3.乙方施工過程中未按安全生產規範要求,造成的安全事故,由乙方承擔全部責任,並賠償因事故給甲方帶來的各項損失。

七、爭議解決

甲乙雙方在工程中遇到爭議的問題應儘量協商解決,若協商不成,任何一方可向契約履行地法院起訴。

八、附則

(一)本契約一式四份,甲、乙雙方各執二份,自雙方簽字蓋

(二)本契約未盡事宜,雙方可根據具體情況結合有關規定議定補充協定,與本契約具有同等效力。

(三)契約附屬檔案

1.標準、規範及有關技術檔案;

2.施工圖紙;

3.雙方有關工程的洽商、變更等書面協定或檔案。

甲 方:

地 址:

代表人:

電 話/傳 真:

開戶行:

賬 號:

乙 方:

地 址:

代表人:

電 話/傳 真:

開戶行:

賬 號:

簽約時間: 年 月 日

簽約地點:

通信建設施工契約 篇5

建設方:以下簡稱甲方

施工方:以下簡稱乙方

甲方原有一層因現須要加建二層,以包工給乙方施工,為了保質保量的完成本工程,經雙方協商成達協定如下:

一、甲方供應原材料,乙方負責從主體到裝修的全部工程施工,設計方面乙方應聽從甲方的意見執行。

二、單價,按建築面積計算,每平方米為壹佰叄拾伍元付給乙方(包水電安裝在內)。

三、質量要求:主體二層上下垂直誤差應在2公分之內,不能超過2公分,砂漿應飽滿,裝修抹灰要求中級,偏差度應按施工規範實行必須粘結牢固,無脫層空鼓,面層無爆灰和裂縫,地板磚、無空鼓、歪斜、缺欏、掉角,其它裝修應符合施工規範。

四、主體結構要求,板麵筋布150mm×150mm,扎筋應按建築施工強制性要求滿扎、立柱、挑梁、圈樑、次梁應按物理學性能的製作,混凝土澆灌要求,立柱樓板、梁所有澆築混凝土標號C20,立柱,梁無空洞和露筋,樓面平整無裂縫。

五、乙方在施工期間應做好安全防護設施,保證安全

第一,質量第一,如在施工過程中,發生自身傷亡和第三者傷亡事故,一切後果應由乙方負責,甲方不負任何責任。

六、付款辦法:乙方在施工中途要求付款,甲乙雙方協商支付,待工程全部完成驗收合格後一次性付清。

七、本協定一式二份,甲乙雙方各保存一份。望雙方共同執行。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

通信建設施工契約 篇6

發 包 方: 某房地產開發有限公司

承 包 方: 某有限責任公司

工程地點:

工程內容:某住宅小區15#樓外牆外保溫分項工程

承包方式: 包工包料

質量等級(合格): 合格

工程承包造價(金額大寫): 暫定468000元整

外牆保溫工程施工契約協定條款

發包人(全稱):某房地產開發有限公司(甲方)

承包人(全稱):某有限責任公司(乙方)

依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及其它有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本專業分包工程施工事項協商一致,訂立本施工契約。

第一條 工程概況

1.1 工程名稱: 某住宅小區

1.2 工程地址: 民族東路北段

1.3 工程內容: 某住宅小區 15#樓外牆外保溫

二、工程承包範圍及方式

2、1工程做法:瓷磚面層採用jy附有錨栓系統(詳圖集第四頁),20米以上部位採用錨粘滿粘法。其它部位按照nmt__-01圖集進行施工,

2.2 承包範圍: 施工圖範圍內外牆的全部保溫部位和抹灰部位(包括屋頂造型部分)。外牆大牆面部分:①首層及局部二、三層面磚飾面部分:專用粘結砂漿粘結18公斤以上阻燃自熄eps聚苯板按照jy附有錨栓系統(詳圖集第四頁)施工。

②二層以上塗料飾面部分:採用錨栓法。 即在jy 無錨栓系統的基礎上增加錨栓,同時錨粘。每平米錨栓不得少於四個。

③ 凸窗上及空調板下面、與室內相連的凸出外挑及裝飾線、門窗側口部分:局部抹抗裂砂漿找平,同時鋪貼格線布。(與室內直接接觸部分採用聚苯板保溫)。

④陽台欄板、南立面出挑裝飾立面及未與室內相連的外牆部位原全為水泥砂漿抹灰均改為抗裂砂漿找平,同時鋪貼格線布。(與室內直接接觸部分採用聚苯板保溫)

⑤ 二層和複式層圓弧窗套線條、北立面窗套、樓梯間裝飾線採用聚苯板線條。

⑥ 原圖紙中的窗間牆部位鋸齒聚苯板線條取消。

⑦ 以上根據圖紙設計確定的施工內容,若有另外增加線條部分,決算時按照展開面積每平米72 元計算。

⑧ 原圖紙中分格縫取消。

2.3承包方式: 乙方包工包料。

2.4進場材料:乙方應及時遞交有關材料樣品及檢驗報告。乙方進場材料必須與投標樣品及資料說明一致,雙方約定乙方進場材料為大連鼎坤保溫建築材料如乙方中途更換材料,發包人有權要求承包人二天內無條件退出施工現場,同時扣除剩餘尾款。

第三條 契約工期

3.1 甲方於 單棟樓人員及材料進場之前3日,提供外牆施工作業面。

3.2 開工日期:開工日期為10月2日,工期為25天。

3.2 竣工日期: 10月26日之前。

第四條 工程質量

4.1 工程質量標準: 合格

第五條 契約價款

5.1 契約單價:所有施工部位均按綜合每平米72元計取,承包內容見2.2。

5.2 契約總價款:保溫工程量暫估為 6500平米,工程總造價暫定為468000元。外牆大牆面 部位保溫層厚度為 60mm,超厚或超薄部位均不增減費用

5.3 價款調整:按實際施工展開面積計取工程量,單價每平米 72.00元包死,不再調整工程價款。

第六條 付款方式及結算

6.1付款方式及期限:開工後三天內乙方將施工所用材料的50%以上進入施工現場,甲方撥付進場材料款的50%。每棟樓聚苯板貼上完成後付至該棟樓承包造價的40%的進度款;面層完成後付至棟樓承包造價的70%的進度款,工程竣工

驗收合格一個月內,付至單棟樓結算款的95%;餘5%質保金,單棟樓驗收合格之日起滿兩年工程無質量問題,一次性付清。

6.2 計算原則: 對於所有施工內容均按展開面積進行結算。

第七條 發包人責任

7.1 發包人根據契約要求及時撥款,因款項不到位而造成的工期延誤由發包人承擔。

7.2 發包人以單棟樓施工前2日,負責接通承包人施工用水源、電源、變壓器的接點。滿足施工和生活用水用電量的需要。

7.3 發包人向承包人無償提供必要的施工條件,包括工人住宿、生活及施工用水電、工人食堂指定地點、材料庫房、外牆保溫施工用腳手架、腳手架至少提供滿鋪二步腳手板、提供垂直運輸。與門窗框穿插進行。

7.4發包人負責審核並批准乙方的施工圖設計、施工組織方案、隨時監督檢查乙方施工進度的質量,組織對工程的竣工驗收,並按契約規定辦理有關結算。

7.5發包人負責協調承包人與其它分包商的配合等工作。

第八條 承包人責任

8.1承包人應根據發包人提出要求和有關技術說明,進行外牆保溫工程施工,承包人應及時提供和保證相關材料、人員、機具的供應和到位,並在進場後三日內向甲方提交施工進度計畫,以確保整個施工的順利進行。

8.2 承包人應按照國家和北京市現行及企業技術規範、標準、規程進行外牆保溫施工。承包人派駐工地項目經理.承包人必須建立完善的質量及安全管理體系.配備相關人員進行質量安全管理.

8.3 承包人應在開工前遞交有關材料樣品及檢驗報告及關鍵材料的二檢報告。

8.4承包人應服從甲方、總包、監理單位的指令、安排、檢驗及各規章制度。違反國家及地方或工地有關質量、安全、文明施工的有關規定。甲方和監理可做出每次500-__元的罰款。

8.5承包人嚴格遵守施工現場管理規定,保證安全文明施工,對施工中揚塵、噪

音、環境污染、垃圾處理等要求及時有效,做到工完、料淨、場清,保證施工現場整潔有序,創包頭市安全文明工地。

8.6承包人負責施工全過程的質量控制及安全文明施工管理,服從安全防護、臨時用電安全、機械安全、保衛消防管理、現場管理、料具管理、環境保護管理、環衛衛生管理等方面達到承包人要求。

8.7承包人制定有效的成品、半成品保護措施,書面對施工人員交底,提高施工人員成品、半成品保護意識,以免造成成品、半成品損壞,並在交用前,承擔成品保護作用。

8.8 承包人及時將保溫施工的垃圾清運至發包人指定地點,由發包人統一運至場外。

8.9 承包人向發包人提供廠家營業法人執照(複印件)、產品簡介(國家認證實驗室的試驗報告)、施工組織設計(內容包括技術、質量、工序安排、工期安排、成品保護、安全施工)。

8.10承包人負責二次材料進場的檢測費用(包括聚苯板、抗裂砂漿、耐鹼格線布)。

8.11承包人自行檢查外腳手是否符合安全施工需要,如不符合則不得擅自施工,承包人對現場的施工人員的安全生產和各種人身安全事故承擔全部責任。

8、12承包方負責將凸窗板及裝飾線上堆積的廢棄混凝土剔鑿清理完畢後進行施工。

8.13承包人所施工的外牆保溫工程在正常使用和維護條件下,使用年限不應少於25年。並承擔在此期間因承包人施工質量問題所應起人身傷亡事故所造成的一切經濟損失

第九條 工期順延

9.1 發包方在契約規定開工日期前2天,不能交承包方外牆保溫施工作業條件,施工用水或電源未按規定接通,影響承包方進場施工時;

9.2 在施工中因停水、停電連續影響8小時以上時。

9.3 未按契約規定撥付工程進度款而影響施工進度時。

9.4 因遇不可抗拒的自然災害(如颱風、水災、自然原因發生的火災、地震等)而影響工程進度時。

9.5各工種交差作業時對外牆保溫破壞而進行有償修復時。與保溫作業面交接的其他工種操作影響保溫收口時,工期相應延長。

第十條 工程驗收

10.1在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收;

(1)材料驗收;

(2)隱蔽工程驗收;

(3)竣工驗收;

(4)乙方在施工過程中違反甲方或監理的有關規定、質量、文明施工及安全,違反操作規程,甲方可視具體情況給予處罰。

10.2工程完工後,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到竣工驗收通知單後七日內組織驗收。驗收合格後,雙方辦理移交手續,簽署保修單,乙方應向甲方提交完整的竣工資料;

10.3雙方進行竣工驗收前,乙方負責保護工程成品和工程現場的全部安全,嚴把火災關,如引起火災全部損失由乙方承擔並罰款2~5萬元;

10.4本工程自驗收合格雙方簽字之日起,在正常使用條件下保修期限為二年。

第十一條 違約責任

11.1一方當事人未按約定履行契約義務給對方造成損失的,應當承擔賠償責任;因違反有關法律規定受到處罰的,最終責任由責任方承擔。

11.2一方當事人無法繼續履行契約的,應當及時通知另一方,並由責任方承擔因契約解除而造成的損失。

11.3甲方無正當理由未按契約約定期限支付工程款,每延誤一日,應當向乙方支付遲延部分工程款1%元的違約金。

11.4由於乙方責任延誤工期的,每延誤一日,乙方每日支付給甲方工程總造價百分之一的違約金,延誤工期10天以上除向甲方支付違約金外,甲方有權隨時安排其他專業公司進駐現場進行施工,所發生的進出場費用由乙方承擔,施工費用從乙方工程款中扣除。(乙方必須無條件在三日內全部清理退場)。

對工程質量不合格的部位,乙方必須進行徹底返工修理。因返工造成工程的延期交付視同工程延誤,按11.4的標準支付違約金。

11.5甲方代表不能及時給出必要指令、確認、批准,不按契約約定履行自己的各項義務、支付款項及發生其它使契約無法履行的行為,應承擔違約責任,相應順延工期。

11.6乙方不能按契約工期竣工,施工質量達不到設計和規範的要求,或發生其它使契約無法履行的行為,乙方按協定條款約定支付違約金,賠償因其違約給甲方造成的其他損失。

第十二條 契約糾紛的解決方式: 1、甲乙雙方進行調解

2、調解不成,依法向包頭市人民法院起訴。

第十三條 本契約簽訂後,承、發包雙方如需要提出修改時,經雙方協商一致後,可以簽訂補充協定,作為本契約的補充契約。

本契約一式四份,發包人、承包人各執二份,契約自雙方簽字之日起生效,結清工程款後終止。

第十四條 補充條款:

本契約訂立時間 年 月 日(即日起生效)

發包方 (章) 承包方 (章

地址: 地址:

法定代表人: 法定代表人:

委託代理人: 委託代理人:

電 話: 電 話:

通信建設施工契約 篇7

發包方(甲方):______________

代表人:_______________________

設計方(乙方):______________

設計等級證書:________________

鑒於甲方是__________________項目的發包人,乙方是具備設計資質的設計方,甲方委託乙方擔任本項目的施工設計工作,為避免契約履行後雙方發生不必要的糾紛,特訂立本契約規範雙方的行為,具體如下:

第一條工程概況

1、工程地點:____________________

2、設計項目:____________________

3、設計內容:____________________

4、承包方式:____________________

第二條設計依據

甲方在訂立契約時,應交付給乙方委託書及項目相關的審批檔案。同時要一併交付設計前的基礎勘探資料,甲方應保證資料的完整性和真實性。

第三條乙方任務

1、乙方接受委託書後,應隨即進行現場堪測。

2、乙方在收到定金日起_______日內須向甲方提交定草圖,平面配置及設計草案。

3、乙方在收到第一階段設計費後_______日內須向甲方提交效果圖。

4、乙方在收到第二階段設計費後_______日內須向甲方提交正式的施工圖。

5、乙方應編定有關的施工說明書。

6、乙方應對工程施工進行必要指導,完成圖紙和技術的交底,若因施工發生困難而變更設計時,乙方應預先徵得甲方同意,但甲方不得刁難。

第四條設計費以及支付

1、本契約的設計費單價暫定為每平方米__________元人民幣,大寫為__________,設計費總計__________萬元,大寫為__________。

2、本契約簽訂之時,甲方須向乙方支付定金,_________元人民幣,大寫為__________。

3、乙方提交的平面設計圖,經甲方確認驗收後,甲方須向乙方支付第一階段的設計費_________元,大寫為__________。

4、乙方把整個施工圖紙交與甲方審定後,甲方須向乙方支付第二階段的設計費_________元,大寫為__________。

5、剩餘價款在雙方義務履行完畢後,甲方一次性無息支付給乙方。

第五條保密條款

1、甲方對於本契約中乙方提交的所有圖紙負有保密的義務,未經乙方書面同意,不得將圖紙用於本契約之外的任何商業活動,也不得擅自複製、更改披露乙方的圖紙、資料。

2、乙方對於本契約涉及到甲方秘密的材料同樣負有保密的義務。

第六條契約中止與解除

1、甲方如有特殊情況,必須終止本契約,應書面通知乙方,並且甲方應該付乙方通知到達時已完成部分設計之費用。同時,定金不予退回。

2、若乙方在契約履行過程中須提前解除契約,則應雙倍返還定金,如給甲方造成其他損失,則須一併賠償。

第七條違約條款

1、甲乙中任何一方違反本契約規定的相應義務,給對方造成損失的,均應負擔所有損失。因一方違約,導致契約無法履行的,須終止契約的,違約方應負擔守約方因此遭受的所有損失。

2、甲方不得以設計內容不滿意為由,拒付設計費,乙方負有修改義務,雙方應依誠信原則協商解決。

第八條爭議糾紛解決

雙方就本契約約定事項有所爭議時,雙方應協商解決,協商不成的,任何一方均可向契約履行地的人民法院起訴。

第九條附則

1、若工程非因乙方事由而中途停止,甲方應照常支付設計費。

2、設計時間於_______年______月______日起,到______年______月______日止。(審稿時間和修稿時間另算)

3、本契約自雙方簽字後生效,契約規定的雙方義務履行完畢後失效。

4、本契約一式______份,甲乙雙方各______份,提交工程所在地建設單位主管部門留存______份。

甲方:__________________乙方:__________________

______年______月______日______年______月______日

2021建設施工契約範本4

甲方:_____________________

乙方:_____________________

甲方在建房屋___棟,建築層數___層,___層約_____平方米,___層約_____平方米,由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原則,確保工程安全、優質、高效、低耗,經雙方協商同意簽訂本倆,以期共同遵守:

一、承包方式

採用包工不包料方式承包。

甲方提供建房所需的材料,包括:紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建築材料。

乙方提供勞務、施工技術、施工工具、及生產生活的一切用具等。

二、承建項目

乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建築,包括牆體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門前台階砼墊層;裝飾室內粗粉刷、前沿外牆貼瓷磚、後沿外牆麵粉水泥砂漿、衛生間地面及牆面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光,同時作好防滲透水處理。

三、承包價格

每平方米人民幣大寫:_______________元,建築面積按每層樓外牆計算。施工範圍包括所有需要水泥砂漿抹面的牆體。

四、付款方式

契約簽訂完畢,工具進場,人員到位,預付___%,完成第一層磚砌並搗制好樓面付到___%,完成第___層以及屋頂付到___%付款___元,工程全部完工,交驗完畢付到___%,預留___%為質量保證金,完工___年內無質量問題,清尾款。

五、雙方責任

甲方負責水電到位供給及原材料及時進場,每日午餐乙方必須保證工程質量和進度,按設計圖紙和甲方要求施工,節約材料,並保管好材料,不得丟失。

六、質量要求

乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工,不合格由乙方負責返工,返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。

七、注意安全

勞保措施,施工防護措施到位,安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現工傷,或因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負責,甲方不負擔任何責任和費用。文明施工,講究職業道德,講究清潔衛生。

八、工期要求

主體工程工期為___(日曆天),從簽訂契約之次日起計算,乙方必須在_____年___月___日前完成主體工程,遇天氣原因順延,乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料,應提前向甲方提出計畫,以便及時籌備。

九、後期維修

因乙方質量問題所產生的維修費用由乙方承擔,並承擔由此發生的相關賠償以及責任

十、其它

其它未盡事宜,雙方協商解決,按國家以及本地標準從嚴執行。

本契約___式___份,甲乙雙方各執___份,從簽字之日起生效。

甲方簽字(章):____________

乙方簽字(章):____________

通信建設施工契約 篇8

尊敬的審判長、審判員,我依法接受原告杭州某工程公司的委託擔任其訴訟代理人,出庭參與訴訟活動,現就其與被告福州某公司建設工程施工契約糾紛一案發表如下代理意見:

一、關於廈門某地水泥中轉站建設項目工程工期順延的原因主要是1、被告要求暫停施工。2、被告逾期支付工程進度款。3、因被告單方面原因導致工程部分項目設計及工程變更。4、被告逾期供電。5、工程量增加。由此導致工期順延及原告窩工損失的責任應當全部由被告承擔。

1、【被告要求暫停施工】20xx年12月5日原被告簽訂廈門某地水泥中轉站建設項目工程契約書,20xx年12月14日被告支付預付款,工程正常開工建設。20xx年4月23日,被告以廈門市正對廈門某地港區重新規劃、為考慮不確定因素之風險、減少可能造成的不必要損失為由,單方面通知原告暫緩施工,並同意將契約工期延長因延遲付款的相應天數。【證據1、4、41】

2、【被告逾期支付工程進度款】在20xx年2月7日樁基工程完工,3月12日,廈門市建築工程檢測中心有限公司出具了樁基檢測報告,原告開始了土建施工。被告卻未按約支付第三筆進度款,並且該第三筆進度款逾期達302天(自20xx.2.7至20xx.12.5)。【證據1、11】

3、【被告逾期支付工程進度款】在20xx年9月10日原被告雙方簽訂補充協定,將工期約定為自該補充協定生效之日起算150個日曆日,付款方式按原契約約定付款。但被告在20xx年12月20日應當支付第5筆進度款至20xx年4月24日實際付清之日共逾期達126天。【證據11】

4、【被告逾期支付工程進度款】原告早在20xx年1月3日、10月11日、12月10日分別與各設備供應商訂立契約並支付了相應款項,由於被告未能按約支付第6筆工程進度款,導致原告不能向各供貨商支付貨款,被告為避稅考慮,提出簽署三方協定,由各供貨商向其開具增值稅發票才解決主要設備的供貨。以原告與三供貨商契約約定20xx年2月10日發貨至20xx年7月20日訂立三份三方契約權利義務轉移計算,被告付款逾期至少超過160日。由此導致工期順延及原告窩工損失的責任應當由被告承擔。【證據2、8、9、11、19】

5、【因被告單方面原因導致工程部分項目設計及工程變更】因被告方原因,被告在施工過程中多次要求對部分設計進行變更,在20xx年1月20日將原設計的磚混結構固定式的空壓機房變更為鋼結構的機房,20xx年9月10日提出水泥輸送管道泊位棧橋邊緣需向上(下)移位,長度約15到20米。因此,因可歸責於被告的設計變更和等待設計方案必然導致工期順延和停工。【證據13、22】

6、【被告逾期供電】原被告在原契約中已約定由被告提供電源,20xx年4月22日,原被告與土建分包商簽訂會議紀要,再次明確工程電源由被告在20xx年5月30日提供,系統調試在6月3日完成,但被告直到20xx年10月14日才供電,而原告早已於20xx年9月25日完成全部安裝。被告供電逾期至少達137天(自20xx.5.30至20xx.10.14)。同時也證明被告對該工程的生產使用不可能早於20xx年10月14日。即便因原告原因導致工程逾期,也不會對被告使用該工程產生任何損失。【證據1、20、21、23、24、25,法院向翔安供電局調取的供電契約、現場施工單等證據。】

7、【被告逾期供電】廈門某地水泥中轉站最終在20xx年9月25日安裝完畢,由於被告逾期至20xx年10月14日才供電,導致工程在20xx年10月31日才通過重車測試和投入使用。依法應當認定20xx年9月25日為廈門某地水泥中轉站工程竣工之日。【證據41】

8、【工程量增加】在20xx年3月13日,原被告雙方協定增加了散裝自控系統及控制櫃增改契約、庫底電氣控制遷移工程契約、棧橋管道及橋架敷設工程契約、陸域供電點安裝工程契約、網路電話監控控制系統增設工程契約等5個補充契約總價為100萬元,工期明確約定為配合廈門某地碼頭水泥中轉站工程工期完工。因被告未及時確認新增工程導致停工和工程量增加必然導致工期順延。【證據14、15】

9、【工程量增加】20xx年4月28日原被告雙方協商增加水泥中轉站庫下砌體工程,契約金額為115000元,工期約定30日並需配合生產線施工進度施工,工期延誤一天須支付違約金120元。工程款的支付方式為驗收合格並收到發票後10日內支付百分之95,其餘作為質保金在一年質保期滿後支付。而被告已按約支付了該契約金額百分之95等事實證明了被告認可工程施工進度及工程工期順延的責任在被告方的事實。【證據18】

10、【法律依據】中華人民共和國契約法第二百八十三條 【發包人的責任】發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的,承包人可以順延工程日期,並有權要求賠償停工、窩工等損失。

二、 廈門某地水泥中轉站工程質量及性能完全符合契約約定。

1、廈門某地水泥中轉站工程的設計是由原告按被告要求的性能委託國內權威機構某某某某設計研究院進行,其所提供的設計方案及該工程所採購的全部設備和材料均是通過被告的認可後進行的,所以,工程的性能在理論上完全符合契約要求。【證據1、11對賬明細】

2、該工程已於20xx年10月31日通過重車測試後即投入使用至今達19個余月,被告對工程整體運行性能從未提出異議或整改、維修要求,且相關設備及工程按約定已超過一年的保修期,因此,完全可以確定該中轉站的質量及性能符合契約約定。【證據28、29、30、34、37、41】

3、該工程的卸船、中轉輸送及出庫能力主要由負壓抽吸機、螺桿式壓縮機和汽車衡等設備的性能決定,實際運行能力還受水位環境及操作人員的影響,在被告已對上述設備進行驗收,在使用過程中亦未對其性能提出異議的情況下,已有足夠的理由認定該中轉站的性能達到了契約要求。【證據26、45、48】

4、退一步分析,如果該工程相關設備性能沒有達到契約約定,或者質量不合格,則被告肯定要進行維修整改,但是,被告從未有要求原告就工程相關性能進行整改或維修的行為,也沒有在通知原告並在原告拒修的情況下自行進行維修或委託第三方維修的事實,並且在20xx年11月3日確認尚有質保金506942.25元待保修期結束後支付原告,根據被告確認該工程在20xx年10月31日通過測試後投入使用到20xx年11月3日已使用超過一年的保修期,由此可以認定該工程的性能完全符合契約約定並且運行良好。【證據41、44、】

5、根據20xx年7月20日原被告與三供貨商簽訂的協定約定,原告在與三供貨商簽訂的契約中的債權與債務全部轉由被告履行,那么,即使該工程的相關性能沒有達到原被告契約的約定,那么,有關卸船能力沒有達到契約約定,則被告應當首先與杭州某某有限公司聯繫或要求整改或退貨;有關輸送方面沒有達到契約約定的性能,則被告應當首先與南京某某有限公司聯繫,要求整改或退貨;有關卸料出庫的性能沒有達到約定,則被告應當與福建某某有限公司聯繫,要求整改或退貨;但是,在此之前,被告從未向上述三家供貨商提出性能方面的維修、整改要求,亦未向原告提出對工程中轉輸送方面性能進行維修或整改的要求,由此可以確認,該工程的性能和質量是符合原被告契約約定的。【證據19、48】

6、被告在該工程通過測試後,原告即先後五次發函要求辦理驗收手續,被告對原告要求驗收的函告均未予回復。原告於20xx年11月30日向被告提交整體驗收資料、12月28日向被告提交決算書、20xx年3月16日再次交付決算書及其他證書後,被告已於20xx年3月17日出具對賬明細及證明,確認主體工程總金額為9014845元,後期增加1150000元、總計10164845元,累計已付8601899.5元,尚欠1562945.5元。面對原告要求支付剩餘工程款的要求時,被告以原告需提供增值稅發票方可付款來搪塞,在原告闡明契約約定為提供工程發票時,被告才以性能未達標為由再次拒絕付款。這充分證明了中轉站的質量和性能完全符契約定。被告關於性能未達標及未通過驗收的真實意思和目的是拖延、拒付、剋扣工程款。否則,被告也不會在通過測試、投入使用並辦理結算後又提出未經驗收及性能未達標。【證據11、28、29、31、33、36、39、40、42、43】

7、20xx年3月13日,原被告雙方協定增加了散裝自控系統及控制櫃增改契約、庫底電氣控制遷移工程契約、棧橋管道及橋架敷設工程契約、陸域供電點安裝工程契約、網路電話監控控制系統增設工程契約等5個補充契約總價為100萬元,20xx年4月28日原被告雙方協商增加水泥中轉站庫下砌體工程施工發包契約金額為115000元,上述6個契約增加的工程款總計1150000元,被告對此部分工程的質量和性能從未提出過異議或維修要求,但被告也拒絕支付此部分工程剩餘的371050元,說明被告關於工程性能未達標或質量不合格只是被告為達到拖延、剋扣工程款的一個藉口。【證據11、15、18】

8、【法律依據】依據最高人民法院關於審理建設工程施工契約糾紛案件適用法律問題的解釋第13條的規定,即使該工程未經竣工驗收或性能有問題,由於被告已投入使用,則被告不得以使用部分質量不符契約定為由拒付工程款。該解釋第14條同時規定,工程未經竣工驗收,發包人擅自使用,以轉移占有建設工程之日為竣工之日,本工程已在20xx年10月31日通過測試並由被告占有和投入了使用,被告提出所謂工程性能未達標及未通過驗收只是其想達到拖延、拒付、剋扣工程款的目的而找到一個藉口,被告依法應當支付拖欠的工程款1174655.25和利息39601.85元並承擔其他損失。

三、關於拖欠工程款的數額。

原告於20xx年11月30日向被告提交整體驗收資料、20xx年12月28日向被告提交決算書、20xx年3月16日再次向被告交付決算書及其他證書後,被告已於20xx年3月17日出具對賬明細及證明,確認主體工程總金額為9014845元,後期增加1150000元、總計10164845元,累計已付8601899.5元,尚欠1562945.5元,原告決算書關於主體工程總額9014845元及後期增加1150000元與被告一致,關於具體每筆款項的支付時間和數額也與被告一致,原告決算書和被告明細賬也完全一致,即被告已支付8704899.5元,尚欠1424945.5元,扣除被告20xx年9月1日支付的48753.25元及20xx年12月20日經廈門某地法院調解由被告代付建安的20xx37元,被告實際還拖欠原告質保金和工程款總計1174655.25元。【證據11、39、41、(20xx)某某初字第1280號調解書】

四、被告提出根據契約約定應當先由原告提供發票才能付款、工程未經驗收、性能未達標等答辯意見是沒有法律依據的。

1、原告此前已就開具發票一事與被告協商,但被告要求原告開具增值稅發票方同意付款並拒絕接受原告的工程發票,原告為此於20xx年6月8日前往被告所在地交涉,但被告不但以要求開具增值稅發票為由拒付工程款,其真實的意思是拒付工程款。故本案中不是原告沒有開具發票,而是被告拒絕接受。【有二份錄音證據證明】

2、由於原告沒有建築施工企業資質,故根據最高人民法院關於審理建設工程施工契約糾紛案件適用法律問題的解釋第一條的規定,原被告雙方簽訂的某某契約(廈門某地水泥中轉站建設項目工程契約書)無效,被告所依據的原告必需先提供發票才支付工程款的約定也是無效的。根據中華人民共和國契約法第56條、57條、58條的規定及最高人民法院關於審理建設工程施工契約糾紛案件適用法律問題的解釋第13、14、2條規定,依法確認該工程質量合格並由被告按雙方結算確認的工程款數額支付拖欠的1174655.25元。至於開具發票是原告的法定義務,依法屬於國家稅務機關管轄範圍,人民法院不能就發票事宜進行處理。原告收到被告支付的全部工程款時會按規定出具工程發票。【證據1、41,法律依據中華人民共和國契約法第57條、58條的規定及最高人民法院關於審理建設工程施工契約糾紛案件適用法律問題的解釋第13、14、2、1條規定】

綜上,由於被告要求暫停施工、被告逾期支付工程進度款、被告單方面原因導致工程部分項目設計及工程變更、被告逾期供電、工程量增加導致工期順延和原告窩工損失,在工程整體通過測試並運轉良好及原告五次要求辦理竣工驗收後拒絕辦理驗收手續並連續運行生產達一年之久後,以未經竣工驗收和性能不符合契約約定為由拒絕支付工程款的行為已嚴重損害了原告的合法權益,請求法院根據上述事實以及法院依原告申請查明的事實判決,支持原告的全部訴訟請求。

此致

長樂市人民法院

杭州某工程公司代理人:曾省明

通信建設施工契約 篇9

甲方:乙方:根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定,乙方承接甲方外牆塗料工程施工事宜,經雙方友好協商,簽訂本契約。

第一條:工程概況

1、工程名稱:工程地點:

2、工程範圍:根據施工圖紙和甲方要求負責外牆塗料工程的樣板製作、材料供應和施工、檢測驗收及維護等;

3、承包方式:包工包料包檢測驗收合格;

4、質量等級:按照國家有關規範進行檢測驗收,乙方承諾工程項目均達到國家驗收標準的優良等級。

第二條:工程期限

一、本契約工程分四個施工段,詳見下表:工程名稱施工段工期(日曆天)外牆塗料a棟25b、c棟25d、e、f棟25g-棟25備註:

①本契約工期均含節假日及驗收時間。

②具體開工時間以甲方開工通知為準,工期自甲方開工通知確定的日期起計算。但乙方的施工工期應不影響土建施工總進度工期,乙方應根據雙方共同確認的工程進度計畫進行施工。

二、如遇下列情況,經甲方及監理蓋章確認後,工期相應順延:

1、工程量變化較大和設計變更較大而影響施工進度;

2、非因乙方原因,施工中停電造成一天內連續停工累計超過8小時以上,影響正常施工的;

3、不可抗力因素;

4、乙方在以上情況發生後5天內,就延誤的內容向甲方代表提出報告,逾期不辦理視為放棄。非上述原因,工程不能按契約工期竣工,乙方承擔違約責任。

第三條:契約價款

一、本契約總暫定總價為人民幣元。其中:

1、b施工段暫定總價為人民幣元整;

2、a棟施工段暫定總價為人民幣元整。金額組成詳見下表(人民幣:元):工程名稱施工段暫定面積(㎡)包乾單價(元㎡)暫定總價(元)外牆塗料ba棟合計備註:

①綜合包乾單價包含本工程的材料費、人工費、機械費、與土建配合協調中乙方自身所發生的費用、稅金、驗收費等所有費用。但不含外架使用費,超出工期範圍的外架使用費由乙方承擔,根據實際使用天數按天計算。

②乙方按施工圖進行施工並按實際施工面積計算工程量,以契約約定綜合包乾單價進行契約結算。

二、支付方式契約按b、a棟兩個施工段分段進行施工及支付工程款,在符合契約約定的付款條件,且乙方向甲方提供等額合法稅務發票後五個工作日內,由甲方或甲方委託的單位按乙方在本契約中提供的銀行賬號以轉賬的方式向乙方支付。各施工段的付款條件如下:

1、甲方發出開工通知,乙方材料、人工進場,且完成相應施工段膩子層施工並經甲方及監理方驗收合格後,支付該施工段契約暫定總價30%,分別為:b為人民幣元整a棟為人民幣元整

2、相應施工段所有工程竣工,經甲方、監理方驗收合格交付甲方後,支付該施工段暫定總價的50%,同時甲方暫扣除該施工段暫定總價3.5%的配合費,實際支付分別如下:

1)甲方暫扣除相應施工段暫定總價3.5%的配合費後,實際支付給乙方該施工段的工程款分別為:b為人民幣元整a棟為人民幣元整

2)甲方暫扣除相應施工段暫定總價3.5%的配合費,分別為:b為人民幣元整a棟為人民幣元整

4、工程結算:按本契約確定的綜合包乾單價和實際施工面積進行契約結算。

5、本契約所有工程經質檢部門整體驗收合格,乙方按約定提交竣工資料,雙方進行結算,甲方扣除質保金和配合費後,付清工程餘款。

6、工程質保金為契約結算總價的3%。質保期內,乙方按約定履行保修義務、工程無任何質量問題,質保兩年後,甲方將質保金按實結算後退還給乙方(不計利息)。

7、工程配合費為契約結算總價的3.5%,經雙方按實結算後,根據暫扣除的配合費進行多退少補。

第四條:工程變更因土建設計變更引起本契約項下工程量增加或減少的,乙方應於變更發生後____日內將相關資料上報甲方及監理方審核確認。否則,對乙方因變更而增加的費用,甲方不予認可。

第五條:工程質量

一、工程樣板製作:外牆塗料工程施工前乙方在甲方指定的部位先做以下三種樣板:基層膩子(兩道:粗型、細型各一道)、底漆層(一道)、外牆漆面層(兩道),各種樣板需分層留樣並經甲方、監理方驗收合格後,乙方方可正式施工。

二、乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明檔案、設計變更、樣板要求和國家、地方頒發的建築工程規範標準等進行施工,並接受甲方現場派駐代表的監督。

三、乙方需按約定採購材料,符合圖紙要求和國家規定標準,並提供產品合格證、使用說明書、性能檢測報告等,所購材料經甲方、監理方檢查確認後,乙方才能施工使用,不符合要求的,乙方負責運出施工場地並重新採購.

四、外牆塗料工程符合以下規定,以乙方提供的塗料樣品進行驗收:塗料名稱顏色色號生產廠家外牆專用膩子(兩道)有限公司水性底漆(一道)彈性抗污塗料(兩道)備註:

①基層膩子為兩道:粗型、細型各一道

②外牆塗料塗刷紋理為細紋(以樣品驗收),必須具有遮蓋力,耐紫外線,抗酸鹼,不變色,不起泡,無粉化,無龜裂,不脫落,可清洗等。

第六條:工程驗收

一、外牆塗料工程報驗。材料進場及施工過程中,乙方需向甲方報驗的內容為:

1、進場材料報驗;

2、抹灰基層質量和含水率測定報驗(正式施工前報驗);

3、打底膩子基層質量報驗(膩子施工完成後,封閉底漆施工前報驗);

4、抗鹼封閉底漆層質量報驗(封閉底漆完成後,罩面漆施工前報驗);

5、成品質量報驗(兩道罩面漆完成後報驗)。甲方及監理方進行上列各項驗收,如驗收不合格或驗收手續不全,甲方可以要求乙方返工直至驗收合格,工期不順延;因此造成工期延誤的,按契約暫定總價3‰天計收違約金,並賠償因此給甲方造成的損失。

二、工程綜合驗收

1、以國家頒發的工程施工及驗收規範、工程質量檢驗評定標準及施工圖紙、施工技術檔案、樣板要求等為依據,由甲方、監理方、市建設工程質量監督站等部門進行驗收。

2、甲方在接到乙方驗收通知之日起7天內組織竣工驗收。工程驗收合格後貳天內,乙方將該工程移交給甲方。甲方未在約定時間內組織驗收的,工期順延。

3、工程未能通過驗收的,乙方在甲方要求的時間內整改至驗收合格,工期不順延;因此造成工期延誤的,按契約暫定總價3‰天計收違約金,並賠償因此給甲方造成的損失;工程經過貳次以上(含貳次)未能通過驗收的,另行向甲方支付違約金人民幣壹萬元(10000.00)次的處罰。

第七條:工程質保

1、本契約工程質保期為________年,自工程驗收合格交付甲方之日起計。質保期內,凡因產品和施工造成的質量事故和質量缺陷由乙方負責無償保修和承擔甲方及客戶的一切損失損害賠償責任,工程保修條件、範圍等按甲方確認的質保書和國家有關規定執行。

2、質保期內,如膩子層或油漆層出現開裂、起皮、脫皮、變色、泛鹼,流墜等質量問題,乙方應按甲方要求負責返修直至再次驗收合格,如屬於大面積返修(累計2㎡以上),再次驗收合格後工程質保期重新計算(即返修合格後再保修________年)。

3、質保期內,工程發生質量問題,乙方應在接到甲方或用戶通知後24小時之內到現場進行維修,否則甲方有權扣收質保金,並自行維修處理,相關費用由乙方承擔。

第八條:甲方工作

1、甲方提供本工程相關的施工圖紙、設計效果圖,確定顏色色號。

2、提供乙方施工所需用水、電源,水電費由乙方承擔;可提供設備材料放置場地。

3、協助協調主體施工各方的關係及對工程工序的整體調度。

4、對乙方施工的工程,甲方工地代表負責進行監督,對不合格的工程(工序)甲方有權責令其返工或停工,因此造成的經濟損失由乙方承擔。

第九條:乙方工作

1、本契約簽訂生效後三天內,將本工程的施工組織設計、詳細的施工工藝流程等交給甲方、監理方審定。

2、熟悉施工圖紙,按圖施工;自行負責場內的各種水平和垂直運輸。

3、嚴格遵守安全施工、防火等規範和制度,承擔施工中造成的事故責任和費用;做好現場自身範圍內的保衛和垃圾清理等工作。

4、工程竣工驗收交付甲方前,乙方承擔材料設備和工程成品的保管責任,保管期間發生丟失或損壞,乙方承擔重置和修復責任。甲方提前使用發生的損壞,由乙方進行維修,材料費用由甲方承擔。

5、因施工需要,乙方須對建築物某些局部結構、園藝設施或設備管線等進行破壞性施工的,應與甲方協商,經甲方同意後方可施工,並在甲方要求的時間內恢復原狀。

6、乙方的施工隊伍必須遵守國家相關規定,服從甲方的現場管理安排,使施工能正常進行;否則乙方承擔因此給甲方和土建承包方造成的損失,甲方有權對乙方處以人民幣1000元次的罰款。

7、工程竣工驗收合格後十天內,乙方提交完整合格的竣工資料一式三套給甲方。

第十條:違約責任

1、契約簽訂生效後,契約的任何變動均需雙方協商後以書面形式確定,一方擅自變更或終止契約,則需向守約方支付契約暫定總價的20%作為違約金,即人民幣元整,並賠償由此給守約方造成的損失。

2、甲方應按約定支付工程進度款,因甲方原因未按約定付款的,超過約定期限7天后,每逾期一天,按逾期應付款的向乙方支付違約金。

3、非因甲方原因,乙方不能按約定工期完工的,每延誤一天,按契約暫定總價的千分之三向甲方支付違約金;延誤時間累計超過10天的,甲方有權解除契約,乙方需向甲方支付契約暫定總價20%的違約金,因此給甲方和土建承包方造成的全部損失均由乙方承擔。非因甲方原因造成工期延誤的,甲方支付工程款的時間相應順延。

4、未經甲方同意,乙方擅自拆改原建築物結構或設備管線等的,承擔由此造成的經濟損失和事故責任(包括罰款),賠償由此給甲方和土建承包方造成的損失,並在甲方要求的時間內修復完整。

5、乙方未按約定交付各類資料,經甲方一次催告後____日內仍不移交齊全的,視乙方延誤工期,按本契約有關工期延誤違約條款處理,並仍有交付資料的義務。

6、本契約簽訂後,未經甲方同意,乙方不得轉包工程。否則,乙方向甲方支付轉包違約金人民幣拾萬元整(100,000.00),並賠償由此給甲方造成的損失。

7、乙方違反本契約約定而需要承擔的違約金和賠償金等款項,甲方均有權直接從工程款中扣收,不足部分由乙方另行支付。

8、雙方均不需對不可抗力因素造成的損害承擔責任。不可抗力發生之後,乙方應迅速採取措施,儘量減少損失,並在24小時內向甲方通報災害情況。災害繼續發生的,乙方應每隔5天向甲方報告一次災害情況,直到災害結束。

第十一條:其它

1、契約履行期間,雙方發生爭議時應先協商解決。若協商不成,可向項目所在地的人民法院起訴。

2、本契約自雙方簽字蓋章之日起生效。本契約壹式伍份,甲方執叄份,乙方執貳份。

3、契約附屬檔案為本契約的組成部分,與本契約具有同等法律效力,契約附屬檔案表如下:序號附屬檔案名稱頁數備註1售後服務承諾書1附屬檔案一2乙方相關材料附屬檔案二甲方:乙方:法定代表人:委託代理人:委託代理人:審核人:開戶銀行:經辦人:銀行帳號:聯繫電話:聯繫電話:傳真:傳真:____日期:日期

通信建設施工契約 篇10

契約編號_________

需方(甲方):__________________

供方(乙方):__________________

依據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國產品質量法》及其它有關法律法規的規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就石材加工生產及相關服務達成如下協定。

第一條 石材供料

1.甲方委託乙方加工:___________________________。(石材)詳見附屬檔案《石材供料單》。

2.石材供料時間:_______________________________。

3.交付地點為(選擇一項)

施工現場:____________________________________。

甲方指定的材料存放地點:______________________。

雙方約定的其他地點:__________________________。

4.甲乙雙方根據契約要求及供料進度確定具體批次的石材產品的交付時間和地點。

第二條 承接方式

1.甲方應在_______年_______月_______日前向乙方提供設計方案或技術要求,就相關要求向乙方進行書面告知。乙方按照甲方的設計要求,制定加工方案。

2.乙方提供石材原材料、加工設備和技術人員應按甲方要求,並接受甲方檢驗。

甲方提供原材料的,乙方應及時檢驗,如有不符契約定要求的應當 日內通知甲方更換、補齊或者採取其他補救措施。甲乙雙方不得擅自更換加工原材料的品種和等級。

3.乙方需要第三方協助完成工作的,工作成果由乙方負責。

4.一方要求設計方案或加工方案不得向第三方透露的,另一方應盡保密義務。

第三條 質量要求

乙方向甲方交付的成品石材應當符合以下標準(選擇一項)

國家標準

行業標準

雙方約定標準:________________________________。

第四條 運輸與裝卸

1.成品石材的運輸由(選擇一項):□甲方負責 □乙方負責;石材在運輸中發生的損毀由負責運輸的一方負責,運費由_____方承擔。

2.成品石材運到工程施工現場應由(選擇一項):□甲方裝卸□乙方裝卸;石材在裝卸中發生的損毀由負責裝卸的一方負責,裝卸費由_______方承擔。

第五條 驗收

1.乙方按照契約要求在出廠前自檢,並向甲方出具“石材產品出廠質量保證書”(以下簡稱“質保書”)。乙方在向甲方供料交付的同時,甲方應派專人與乙方一同驗收,驗收完成後甲方應當同時出具驗收單;實際交付石材的品種、規格、數量等,依據甲方向乙方出具的驗收單確認。質保書及驗收單為本契約附屬檔案。

2.成品石材的運輸由甲方負責的,甲方在裝運前驗收,並出具驗收單。成品石材的運輸由乙方負責的,甲方在裝運後驗收,並出具驗收單。

第六條 契約價款與支付方式

1.契約總價:人民幣_____________________(大寫)。

2.支付方式

(1)契約簽訂後_______日內(或另行約定______________),甲方向乙方支付契約總價款的_______%作為預付款,計人民幣_________ 元,雙方約定預付款處理方式:_____________________。

(2)款項支付(選擇一項)

按供料進度,每_______(時間)結算一次。甲方應於收到乙方結算報表後_______日核心實並支付進度款。

按供料進度,每_______(數量)結算一次。甲方應於收到乙方結算報表後_______日核心實並支付進度款。

3.契約價款結算方式為:____________________________。

4.供料進度款支付達到契約總價款的______%時,不再按進度付款。待完工驗收後_______天內支付餘款,甲方暫留契約總價款的______%作為保修金,甲方應在保修期滿後_______天內結算,將剩餘保修金和銀行同期存款利息一次性退還乙方。

第七條 違約責任

1.乙方交付的石材質量不符合本契約要求,甲方有權要求乙方整改並達標後繼續供料;對不達標但仍可使用的,甲方有權要求乙方減少價款;因重新供料而產生的費用由乙方承擔。改進後仍不能達標以及不能重新供料的,甲方有權解除契約,並要求乙方賠償相應損失。

2.乙方逾期交付石材的,甲方有權要求乙方繼續履行,並向甲方支付違約金,違約金每日按契約總價款______%支付。

3.因甲方原因導致遲延交付的,甲方應向乙方支付違約金,違約金每日按契約總價款______%支付。

4.甲方逾期支付契約價款的,應向乙方支付違約金,違約金每日按契約總價款______%支付,乙方對已加工的成品石材享有留置權。

5.其他違約責任:____________________________。

第八條 保修

1.保修期限_______年,保修期從甲方代表在驗收記錄上籤字之日算起。

2.保修項目____________________________。

3.保修內容____________________________。

4.保修期內,因乙方供應材料發生質量問題由乙方承擔修補、更換的責任。乙方應在接到修理通知之後7天內派人修理,否則,甲方可委託其他單位或人員修理。因乙方原因造成返修的費用,甲方在保修金內扣除,不足部分,由乙方交付。因乙方之外原因造成返修的費用,由甲方承擔。

第九條 契約變更與未盡事宜補充

1.乙方開始加工後,甲方變更加工或相關服務要求應與乙方協商,並制定書面補充契約或者以本契約為標準計算變更部分的契約價款;因變更造成乙方的損失由甲方承擔。

2.契約履行過程中發生的與契約有關但無契約約定的事宜,雙方應友好協商解決,並以書面形式達成補充協定,與契約條款具有相同效力。

第十條 其他事項____________________________。

第十一條 爭議處理

因本契約發生爭議,雙方可以協商解決或提交上海石材行業協會調解;或按照下列第_______項方式解決。

1.向上海仲裁委員會申請仲裁。

2.向人民法院提起訴訟。

第十二條 本契約生效後雙方可以向上海石材行業協會備案。

第十三條 附則

1.本契約由甲乙雙方簽字或蓋章後生效。

2.本契約一式_______份,雙方各執_______份。

甲方:________________________ 乙方:________________________

簽訂人:_______ 職務:_______ 簽訂人:_______ 職務:_______

負責人:______________________ 負責人:______________________

住所地:______________________ 住所地:______________________

電話:________________________ 電話:________________________

___________年______月_______日 ___________年______月_______日

石材供料單

上海市工商行政管理局/上海石材行業協會制定

通信建設施工契約 篇11

甲方:______________________

乙方:______________________

依照《中華人民共和國民法典》及國家相關法律、法規和公司檔案相關規定,遵循平等、自願、公平和誠信的原則,甲、乙雙方就_______(工程)勞力施工承包事宜協商達成一致。訂立本契約。

第一條 工程概況

工程名稱:______________

工程地點:______________

第二條 工程承包範圍

___________________________________

第三條 工程工期

1.計畫開工日期:_______年_______月_______日,計畫完工日期:_______年_______月_______日,總日曆天數_______天;

2.主要節點工期:___________________________________。

3.乙方應無條件執行甲方的進度計畫安排(包括新調整的進度計畫)。

第四條 工程質量標準

所承包工程範圍內的工程質量必須達到_____________________。

第五條 組成契約檔案及解釋順序

組成本契約的檔案及優先解釋順序如下:

1.本契約;

2.本契約附屬檔案;

3.招投標檔案;

4.本工程施工圖紙及國家現行或行業標準規範;

註:上述檔案應互為補充,在契約中出現含糊不清或不相一致時,按上述順序解釋,不能清楚解釋時,在不影響工程正常施工進度的情況下由雙方協商解決。

第六條 標準規範

本契約適用標準規範:______________________________________。

第七條 甲方責任和義務

1.負責統一制定各項管理目標,組織編制施工計畫、物資需用量計畫表,實施對工程質量、工期、安全生產、文明施工、計量檢測、實驗化驗的控制、監督、檢查和驗收。

2.負責與業主、監理、設計及有關部門工作聯繫,協調現場工作關係。

3.根據工程情況要求乙方增減施工人數,滿足施工生產需要。對施工質量底劣、技術差、不服從指揮、有違法亂紀行為的人員予以清退。

4.及時提供由甲方供應的施工機械設備、周轉材料。

5.按本契約約定,向乙方支付勞動報酬。

6.統籌安排、協調解決乙方施工人員生活臨時設施、用水、用______________其費用:

7.協助乙方辦理現場施工人員出入證件,其費用由乙方自理。

第八條 乙方責任和義務

1.遵守國家政策和法律法規;遵守業主和甲方企業的相關規章制度,做好安全、文明施工、環境和職業健康安全、勞動保護等工作。

2.嚴格按照設計圖紙、施工驗收規範、有關技術要求及施工組織設計精心組織施工,確保工程質量達到約定的標準,對本契約勞務承包範圍內的工程質量向甲方負責;根據業主或甲方的計畫要求(包括調整後的計畫),合理組織,科學安排作業計畫,投入足夠的人力、物力、保證工期;承擔由於自身責任造成的質量返修、工期拖延損失及各種罰款。

3.應按招標檔案要求和承諾的管理人員、安全員(持證)保質保量到位。技術工人必須按國家規定持上崗,技工必須有職業技能操作證,持證率達到100%。特殊工種必須有特種作業操作證,持證率達到100%

4.服從甲方和業主的監督、檢查、管理;接受甲方和業主有關人員對質量、進度、技術、安全生產、文明施工、環境保護等方面的管理:接受甲方隨時檢查其設備、材料保管、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況;

5.做好施工場地周圍建築物、構築物和地下管線和已完工程部分的成品保護工作。因乙方責任發生損壞,應自行承擔由此引起的一切經濟損失及各種罰款;

6.按甲方統一規劃堆放材料、機具;妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、周轉材料及其他設施;

7.按國家政策規定與每個務工人員簽訂《勞動契約》並按契約所約定的條款支付務工人員工資(務工人員工資每月造冊備案),承擔因此項工作不到位而引起的糾紛或當地相關行政部門的處罰及責任後果;

8.為其施工人配備必要的勞動保護和安全防護用品(如安全帽、安全帶、工作服、手套及其它相關的防護用品);

9.進場施工人員要求具備思想素質好、身體健康、技術熟練等條件;禁止18歲以下的未成年人和55歲以上的老人及體弱病殘人員;禁止使用不法人員,乙方應承擔因使用以上不合格人員而引起的責任和後果。

10.甲方在資金暫時不到位,業主未能按時拔付工程款的情況下,乙方不得因此而影響正常施工,不得聚眾鬧事,做到對甲方的諒解。

第九條 環境保護、安全生產和文明施工

1.甲方應集中組織對乙方進場施工人員進行安全生產、文明施工、環境保護以及公司相關制度等方面的教育;依據國家法律法規及公司相關規章制度、監督、監控乙方的相關工作實施情況,使其體系有效運行。

2.乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全施工標準進行施工;加強對現場操作工人的安全教育;認真落實安全措施,採取必要的安全防護措施,消除事故隱患,確保全全生產;隨時接受安全檢查人員依法實施的監督檢查。由於自身安全措施不力及違章操作造成事故,承擔一切責任後果和經濟費用。

發生安全事故,乙方應按有關規定立即上報甲方有關部門,同時按國家有關法律規定對事故進行處理。

3.乙方就嚴格執行建設主管部門及環保、消防、環衛等到有關部門對施工現場的管理規定,做到文明施工;保證施工現場整潔有序,符合文明施工的有關規定和要求,維護甲方良好的企業形象,並承擔因違反有關規定造成的損失和罰款。

加強現場管理,採取一切適當的措施,保護現場內外環境,限制由施工作業引起的噪音或其它污染;避免對公眾和第三方財產造成損害和妨礙。

第十條 材料、設備供應與管理

1.甲方提供給乙方使用的周轉材料實行調拔制,根據工程計畫需要向乙方提供。

2.乙方就妥善保管、合理使用甲方供應的材料、設備(包括領用、保管、裝卸、退庫、辦理相關手續、按甲方指定的場內地點歸類堆放);因保管和使用不善發生丟失、損壞,乙方應按領用時的價格賠償。

3.材料按預算分折量對乙方實行限額領料,乙方應合理用料、注重節約。如材料使用超出預算用量,則超出部分的費用由乙方承擔;材料節約部分,由甲乙雙方按_______比例分成。

第十一條 承包方式、價格及包含的內容

1.承包方式及單價:________________________________________。

2.承包價格所包含的內容:

承包價格包括施工期間乙方的各類風險及施工人員工資和調遣費:小型機具費用;各類材料的場內二次倒運;自然氣候影響停水、停電、待料等不可預見工日費用;包括周轉材料的領用、裝卸、看護、保管、退庫;勞動保護用品費用(安全帽、安全帶、手套等);安全防護設施的搭拆(安全網、防護欄桿、防護棚等);

文明施工費用(包括上級部門對現場的各類檢查所發生的臨時用工);承包工程範圍內的配合測量放線、材料試驗、電工、機械設備維修和安裝拆卸配合用工;預防一般性自然災害所採取的措施用工費用;

3.本契約單價為一次包死價格,在契約實施期間不因其它因素變化而調整變動。

第十二條 結算辦法及付款方式

1.每月_____日由甲方按乙方實際完成工程量(或按工程進度節點)結算勞務承包費,_____日按契約價款結算完畢,交甲方財務部門作為支付勞務承包費用的依據。

2.甲方不預付乙方生活費用,勞務承包費用按月支付(或按工程進度節點),付款時間為業主付款後,支付上月結算款的_______%.所承包工程完工後付結算款的_______%,餘款_______%待所承包承包工程完工驗收達到契約要求後付清。(結算款支付額以扣除勞務管理費後的數額為基數)

3.在每月的承包費結算中,應扣除乙方向甲方勞務公司應繳納_______%的勞務管理費。

第十三條 施工驗收

1.乙方應按本契約約定的質量標準組織施工,確保施工質量。施工完畢,乙方應及時向甲方提交自檢報告,通知驗收;甲方應當及時對乙方施工成果組織有關部門進行初步驗收,驗收合格後再進入下道工序施工作業;驗收結果表明乙方施工質量不合格時,乙方應負責無償修復,不延長工期,並承擔由此導致的甲方的相關損失。

竣工驗收時,業主、監理等相關方提出的工程質量缺陷,乙方應無償維修,並承擔由此導致甲方相關損失,不因先期已經甲方驗收而減輕乙方責任。

2.乙方應配合甲方對其工作進行的初步驗收及工程竣工驗收;甲方或施工場地內第三方的工作必須乙方配合時,乙方應按甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的費用另外協商)

第十四條 工程保修

1.保修範圍、期限:___________________。

2.保修期間,乙方應在接到維修通知後按甲方要求內容和時間派人維修,若乙方未按甲方要求執行,甲方可委託其它單位或人員修理,其費用由乙方承擔。

第十五條 保險

1.乙方負責人必須為從事危險作業的人員辦理意外傷害保險,並為施工場地內自有人員生命財產和施工機械設備辦理保險,支付保險費用。

2.保險事故發生時,甲、乙雙方有責任採取必要的措施減少損失。

第十六條 爭議

1.甲、乙雙方在履行契約時發生爭議,可以自行協商解決;否則,雙方應在契約簽訂所在地勞動仲裁部門或人民法院解決。

2.發生爭議後,除非出現下列情況,雙方都應繼續履行契約,保持工作連續,保護好已完工作成果;

2.1 單方違約導致契約確已無法履行,雙方協定終止契約;

2.2 調解要求停止契約工作,且為雙方接受;

2.3 仲裁機構要求停止契約工作;

2.4 法院要求停止契約工作。

第十七條 契約履約保證金

1.乙方向甲方繳納契約履約保證金_______元。

2.契約履約保證金所含內容應包括本契約內所定的各項批標及投標檔案內的承諾條件,如:工期、質量、安全、環境保護、文明施工、施工高峰期所到位人員數,農忙季節的人員數量,支付農民工資,遵紀守法等。

若達不到以上內容所規定的要求,則從履約保證金中扣除一定的金額;若發生嚴重違約或給甲方造成無法挽回損失的,沒收全部保證金,並賠償由此給甲方造成果。

3.本工程完工後,乙方按雙方所簽訂契約的內容完成,經有關部門驗收符合本契約規定的要求,則甲方在一月內返還乙方的履約保證金(不計利息)。

第十八條 不可抗力

1.不可抗力的標準執行甲方與業主簽訂的契約,當甲方與業主簽訂的契約沒有相應標準時,執行國家或地方政府規定。

2.不可抗力事件發生後,乙方應立即通知甲方項目經理,並在力所能及的條件下迅速採取措施,盡力減少損失,甲方應協助乙方採取措施。

3.因不可抗力事件延誤的工作時間相就順延。

4.因契約一方遲延履行契約後發生不可抗力的,不能免除遲延履行方的相應責任。

第十九條 契約解除

1.如因不可抗力致使本契約無法履行、或因一方違約或因業主方原因造成工程停建或緩建,致使契約無法履行的,可以解除契約。

2.因不可抗力或業主原因造成契約解除,乙方就妥善做好已完工程和剩餘材料、設備的保護和移交工作,按要求撤出施工場地;甲方按契約約定支付已完工作勞務報酬。

第二十條 契約終止

雙方履行契約全部義務;勞務報酬價款支付完畢;乙方向甲方交付本契約承包工程作業成果,並經竣工驗收合格後;保修期滿未發生質量問題,本契約即告終止。

甲方(簽章):__________________乙方(簽章):__________________

____________年________月_______日____________年________月_______日

通信建設施工契約 篇12

甲方(發包方):____________________________________

地址:____________郵碼:____________電話:____________

法定代表人:____________職務:____________

乙方(承包方):____________________________________

地址:____________郵碼:____________電話:____________

法定代表人:____________職務:____________

按照《中華人民共和國民法典》的原則,結合本工程具體情況,雙方達成如下協定.

第一條工程概況

1.工程名稱:

工程地點:

工程內容:

承包範圍:

2.開工日期:

竣工日期:

總日曆日期:

3.質量等級:

4.契約價款:

第二條契約檔案及解釋順序.

第三條契約檔案使用的語言文字,標準和適用法律.

1.契約語言:

2.適用法律法規:

3.適用標準,規範:

第四條圖紙.

1.圖紙提供日期:

2.圖紙提供套:

3.圖紙特殊保密要求和費用:

第五條甲方駐工地代表.

1.甲方駐工地代表及委派人員名單:

2.實行社會監理工程師姓名及其被授權範圍(如果有):

第六條乙方駐工地代表.

第七條甲方工作.

1.施工場地具備開工條件和完成時間的要求:

2.水,電,電訊等施工管線進入施工場地的時間,地點和供應要求:

3.施工場地內主要交通幹道及其與道路的開通時間和起止地點:

4.工程地質和地下管網線資料的提供時間:

5.辦理證件,批件的名稱和完成時間:

6.水準點與坐標控制點位置提供和交驗要求:

7.會審圖紙和設計交底的時間:

8.施工場地周圍建築物和地下管線的保護要求:

第八條乙方工作.

1.施工圖和配套設計名稱,完成時間及要求:

2.提供計畫,報表的名稱,時間和份數:

3.施工防護工作的要求:

4.向甲方代表提供辦公和生活設施的要求:

5.對施工現場交通和噪音的要求:

6.成品保護的要求:

7.施工場地周圍建築物和地下管線的保護要求:

8.施工場地整潔衛生的要求:

第九條進度計畫.

1.乙方提供施工組織設計(或施工方案)和進度計畫的時間:

2.甲方代表批准的時間

第十條延期開工.

第十一條暫停施工.

第十二條工期延誤.

第十三條工期提前.

第十四條檢查和返工.

第十五條工程質量等級.

1.工程質量等級要求的經濟支出:

2.質量評定仲裁部門名稱:

第十六條隱蔽工程,中間驗收.

中間驗收部位和時間:

第十七條試車.

第十八條驗收和重新檢驗.

第十九條契約價款的調整.

1.調整的條件:

2.調整的方式:

第二十條工程預付款.

1.預付工程款總金額:

2.預付時間和比例:

3.扣回時間和比例:

4.甲方不按時付款應承擔的違約責任:

第二十一條工程量的核實確認.

乙方提交工程量報告的時間和要求:

第二十二條工程款支付.

1.工程款支付方式:

2.工程款支付金額和時間:

3.甲方違約的責任:

第二十三條甲方供應材料設備.

甲方供應材料,設備的要求(附清單):

第二十四條乙方採購材料設備.

第二十五條設計變更.

第二十六條確定變更價款.

第二十七條竣工驗收.

1.乙方提交竣工資料和驗收報告的時間:

2.乙方提交竣工圖的時間和份數:

第二十八條竣工結算.

1.結算方式:

2.乙方提交結算報告的時間:

3.甲方批准結算報告的時間:

4.甲方將撥款通知送達經辦銀行的時間:

5.甲方違約的責任:

第二十九條保修.

1.保修內容,範圍:

2.保修期限:

3.保修金額和支付方法:

4.保修金利率:

第三十條爭議.

1.爭議的解決程式:

2.爭議解決方式:

第三十一條違約.

1.違約的處理:

2.違約金的數額:

通信建設施工契約 篇13

發包人(全稱):

承包人(全稱):

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及有關法律規定,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就 及有關事項協商一致,共同達成如下協定:

一、工程概況

1. 工程名稱: 。

2. 工程地點: 。

3. 資金來源: 。

4. 工程承包範圍: 。

二、契約工期

計畫開工日期: 年 月 日。

計畫截污日期: 年 月 日。

計畫竣工日期: 年 月 日

工期總日曆天數: 天。開工日期以簽訂契約後,監理簽署的開工令為準。工期總日曆天數與根據前述計畫開竣工日期計算的工期天數不一致的,以工期總日曆天數為準。

三、質量標準

工程質量符合 標準。

四、簽約契約價與契約價格形式

1. 簽約契約價為 萬元。契約價暫定為人民幣(大寫) 。

2. 契約價格形式: 。

五、項目經理

承包人項目經理: 。

六、契約檔案構成

本協定書與下列檔案一起構成契約檔案:

(1)專用契約條款及其附屬檔案;

(2)通用契約條款;

(3)技術標準和要求;

(4)已標價的預算控制價;

(5)圖紙;

(7)其他契約檔案。

在契約訂立及履行過程中形成的與契約有關的檔案均構成契約檔案組成部分。

上述各項契約檔案包括契約當事人就該項契約檔案所作出的補充和修改,屬於同一類內容的檔案,應以最新簽署的為準。專用契約條款及其附屬檔案須經契約當事人簽字或蓋章。

七、承諾

1. 發包人承諾按照法律規定履行項目審批手續、籌集工程建設資金並按照契約約定的期限和方式支付契約價款。

2. 承包人承諾按照法律規定及契約約定組織完成工程施工,確保工程質量和安全,不進行轉包及違法分包,並在缺陷責任期及保修期內承擔相應的工程維修責任。

八、詞語含義

本協定書中詞語含義與第二部分通用契約條款中賦予的含義相同。

九、簽訂時間

本契約於 年 月 日簽訂。

十、簽訂地點

本契約在 簽訂。

十一、補充協定

契約未盡事宜,契約當事人另行簽訂補充協定,補充協定是契約的組成部分。

十二、契約生效

本契約自 生效。

十三、契約份數

本契約一式 份,均具有同等法律效力,發包人執 份,承包人執 份。

發包人: (公章) 承包人: (公章)

法定代表人或其委託代理人: 法定代表人或其委託代理人:

(簽字) (簽字)

組織機構代碼: 組織機構代碼:

地 址: 地 址:

郵政編碼: 郵政編碼:

法定代表人: 法定代表人:

委託代理人: 委託代理人:

電 話: 電 話:

開戶名: 開戶名:

開戶銀行: 開戶銀行:

賬 號: 賬 號:

通信建設施工契約 篇14

發包人:______________

承包人:______________

為進一步明確甲乙雙方的責任、權利、義務,在《“安順市普定縣雙龍苑商住樓工程”建築施工工程契約》基礎上,按照《中華人民共和國民法典》及《中華人民共和國建築法》等有關規定,並結合本工程的具體情況,在甲乙雙方完全自願和理解本補充協定條款的情況下,簽定本工程施工契約補充協定。

一、工程概況

1、工程名稱:______________

2、工程地址:______________

3、建築面積:______________

4、結構類型:_________________底層為框架結構、地上61層為磚混結構。

5、設計單位:______________

6、監理單位:______________

二.工程內容及承包範圍

1、外牆面磚改為外牆漆

2、客廳推拉門取消

3、本工程為滿七層,結構找坡

4、樓梯踏步為水泥砂漿面清光

5、外牆_____深灰色柵格取消6、廚房與陽台之間門帶窗(mc-2324)取消,陽台改為封閉式廚房。

7、其餘均按原圖施工

三、契約工期(本協定中所列日期均為日曆天數記)

1、開、竣工日期

1.1開工日期:_________________年__________月__________;竣工日期:_________________年__________月__________日;總工期__________天(含法定節假日)以《建設工程竣工報告》所載日期為準。

四、付款方式本工程按建築面積一次性包乾,__________元/平方米;在施工過程中,如按甲方要求另增加工程量的,按雙方協商價計算;本工程為墊款主體二層,二層預製板安裝完畢,甲方按契約總價的30%支付給乙方,主體五層預製板安裝完畢,甲方按契約總價的15%支付給乙方,主體七層完工,甲方按契約總價的20%支付給乙方,內、外裝修完工甲方按契約總價的20%支付給乙方,其餘款待工程驗收合格後一個月內支付給乙方的12%,滯留3%作保質、保修金,等到保質、保修期到後一次性付清。

甲方:_________________(蓋章)乙方:_________________(蓋章)

法定代表人:_________________法定代表人:_________________

電話:_________________電話:_________________

傳真:_________________傳真:_________________

開戶銀行:_________________開戶銀行:_________________

銀行賬號:_________________銀行賬號:_________________

簽定契約代表:_________________簽定契約代表:_________________

________年____月____日________年____月____日

通信建設施工契約 篇15

甲方:

乙方:

茲有乙方承接甲方_省_縣“_”路燈安裝工程“安裝施工”,共同達成如下協定:

1、施工內容

施工長約3.2KM、乙方承接挖坑、基礎籠供應、基礎澆注、挖溝、管道敷設、電纜供應、電纜敷設、看守,燈桿、燈具、光源安裝及調試、矯正等工作。

2、安裝說明

同心路長約1.47公里,路燈安裝間距為30米,安裝H_Z_023高中華燈,安裝數量為一邊51棵,另一邊52棵,兩燈間由電纜連線通電,電纜穿管敷設;和諧路長約1.78公里,路燈安裝間距為30米,安裝H_Z_013中華燈,安裝數量為一邊60棵,即兩邊120棵,兩燈間由電纜連線通電,電纜穿管敷設。

3、相關施工數量、費用見價格表:

4、安裝期限

在甲方基礎設施、變壓器等及時提供的情況下,同心路12天內至少30盞路燈安裝完畢、亮燈;和諧路6月8日前至少30盞路燈安裝完畢、亮燈,但安裝期間如遇颱風、水災、地震以及其他自然原因等不可抗拒的因素造成工期延誤,雙方協商解決。

5、質量標準及驗收標準

工程質量標準必須全部優良(如因工程質量未達到標準,所造成的返工損失費用由乙方負責)。

按國家有關規定以及甲方設計檔案的質量要求和技術指標及與本契約約定標準進行驗收。

6、付款方式

協定簽定後由甲方預付契約款的給乙方;路燈安裝50%以上、亮燈時支付至契約款的45%;路燈安裝75%以上、亮燈時支付至契約款的70%;路燈安裝完畢、調試亮燈、驗收合格後支付乙方至最終結算的97%,剩餘的3%作為質量保證金,質保期一年,一年內工程無質量問題,甲方無息退還給乙方。甲方每次收到款項後,提供相應的收款收據。

7、其他

在路燈交付甲方使用前,由乙方自行負責路燈、電纜等重要材料的保管。本次施工人員由廠方技術工和農民工組成。

8、本協定一式叄份,甲方執貳份,乙方執壹份。雙方簽字、預付款支付起生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

通信建設施工契約 篇16

發包人:___________

承包人:___________

按照《民法典》、《建築安裝工程承包契約條例》及相關法律、法規的規定,發包人與承包人本著公平和誠實信用的基本原則,就___圍牆工程施工承包事宜,簽訂本契約。

一、工程概況

工程名稱:

工程地點:

二、承包範圍

按本契約約定的圍牆路線進行砌築(詳附圖

一)實際工程量以現場施工的實際發生量計算。

二)本工程範圍包含圍牆施工中的基礎開挖、基礎施工、材料、人工、包安全文明施工、包質量、包驗收、包利稅、包至小區交付的成品保護等。

三、承包方式及工程款支付

1、工程單價本工程採用單價計價包乾方式承包,以現場實際發生量來計算總造價。永久性圍牆塊石基礎220元。體積約1383,總價永久性圍牆上部牆體210元。體積約410,總價86100元臨時性圍牆(含基礎)190元。體積約220,總價41800元現場工程因地質條件及其他原因造成工程量發生變化的,由乙方提出簽證,增加工程量按上述單價進行結算。

2、工程單價說明:

⑴塊石基礎單價包含的施工內容:塊石、水泥、砂、材料二次運輸、基礎開挖、基礎夯實、砂漿製作、塊石濕水、塊石砌築、養護、土方回填及夯實等。備註:塊石基礎因現場地質條件影響,深度超過800的,塊石基礎的寬度改為800。

⑵圍牆牆體單價包含的施工內容:標磚、水泥、細砂、材料二次運輸、砂漿製作、標磚濕水、牆體砌築、牆跺砌築、勾縫、壓頂以及養護等。

⑶臨時性圍牆(含牆體)單價包含的施工內容:標磚、水泥、細砂、材料二次運輸、基礎開挖、砂漿製作、磚基礎砌築、標磚濕水、牆體砌築、牆垛砌築、土方回填、土方壓實、壓頂及養護等。

⑷以上二條的單價中均包含文明施工、質量、驗收、利稅及成品保護費用。

3、付款方式

⑴本工程永久性塊石基礎完成後,經檢驗合格,計算出塊石基礎總量並按契約單價計算出基礎總造價。由乙方提出申請,甲方支付給乙方塊石基礎總造價的80%。

⑵本工程的永久性主體圍牆完成後,經檢驗合格,計算出永久主體圍牆總量並按契約單價計算出永久性主體圍牆總造價。由乙方提出申請,甲方支付給乙方永久性主體圍牆總造價的80%。

⑶本工程的臨時性圍牆(含基礎)完成後,經檢驗合格,計算出臨時性圍牆總量並按契約單價計算出臨時性圍牆總造價。由乙方提出申請,甲方支付給乙方臨時性圍牆總造價的80%。

⑷本工程所有承包範圍內的任務完成後,經檢驗合格,並通過驗收,計算出本工程總造價,由甲方支付乙方至本工程臨時性圍牆總造價的100%,由甲方支付乙方至本工程永久性圍牆總造價的95%,預留永久性圍牆總造價的5%作為質量保修金,永久性圍牆________年質量保修期滿,扣除圍牆維修費用,由甲方支付給乙方剩餘工程款。以上每次支付工程款時必須提供正式發票。

四、質量要求

1、乙方按圖施工,要求外形美觀,工程質量達到國家質量驗收標準。

2、本工程為清水牆體,圍牆上所有勾縫必須美觀,線條橫平豎直完全達到質量驗收規範要求。

3、乙方所承包圍牆施工在甲方正常使用中必須保證不跨塌,牆身不裂縫。

五、工期(60個日曆天)

開工日期:________年____月____日

竣工日期:________年____月____日

由於甲方原因推遲交付的,由甲方提供相應檔案,工期順延。由於工程質量及乙方其他原因造成的,工期不予順延。

六、甲乙雙方責任

1、甲方責任

⑴按圖紙要求進行放線和交底,並處理協調和對應位置施工單位的關係。

⑵按契約要求支付工程款,逾期不支付,按日利息萬分之五給予乙方利息。

2、乙方責任

⑴處理施工時和周邊居民及雙泉村的關係,協調好紅線分界問題。

⑵按工期要求進行施工,逾期不交付使用的,每推遲一天,乙方支付甲方1000元作為違約金。

⑶加強施工現場的安全文明教育,並做好交底,做好相應的39;安全文明措施,並為現場作業人員購買相應的保險,否則,現場一切安全事故均由乙方負責。

⑷施工現場所有材料乙方應派專人進行管理,由於管理不善,發生的遺失和偷盜由乙方負責。

⑸乙方有成品保護義務,在本小區交付使用前,所有圍牆均為成品保護期,人為及機械損壞,或者因質量問題發裂的,均由乙方無條件進行修補或修復。

七、其他

1、契約執行過程中的爭議或糾紛,應首先由甲方、乙方雙方協商解決。協商不成時,任何一方均可向甲方註冊地人民法院提起訴訟,請求人民法院解決。

2、本契約一式貳份,甲方、乙方各執壹份,經雙方法定代表人或委託代理人簽字並加蓋雙方公章後發生法律效力。

本契約未盡事宜,雙方可通過協商,訂立補充協定,補充協定與本協定具有同等效力。

甲方(公章):___________乙方(公章):___________

法定代表人:___________法定代表人:___________

經辦人:___________經辦人:___________

聯繫電話:___________聯繫電話:___________

通信建設施工契約 篇17

甲方:乙方:經甲、乙雙方在有關法規的前提下,對建設項目的負責將市外牆塗裝工程項目協商一致。

一、承包範圍:

二、承包內容:外牆平面塗料工程,包括業主對工程的技術要求或施工必須完成的工程量;裝飾工期要求;安全生產要求;文明施工。

三、承包方式:乙方以包工的形式承包本工程。包工的範圍:包施工包工期、包文明施工、包工不包料的方式。承包單價為元包括施工工具(平塗滾筒油掃等)。

四、雙方的責任:

1、甲方提供乙方的住宿問題,施工用的材料採購到位;負責協商解決施工中存在的問題。

2、乙方按工程量的大小,合理安排施工人員,乙方必須在________年____月____日前外牆塗裝全部完工,如拖延工期,按每天罰款伍佰元計算給甲方,(如因抹灰原因造成工期,拖延一天可順延一天)。

3、乙方在施工中出現人中傷亡事故,由乙方負責。

4、乙方必須為甲方節約材料。

5、乙方施工質量必須達到驗收合格,如因施工而造成的驗收不合格及質量問題,所造成的一切經濟損失由乙方負責。

五、質量要求:乙方須達到甲方與建設方簽訂的契約要求--優良工程。

六、塗裝材料施工工序:白水泥打底二次,底漆一次,平塗面漆滾塗兩遍。

七、工程量:預計為2(外牆包工單價為元2)包工造價元以實際驗收數目為準。

八、付款方式:乙方進場後,甲方先墊付每個工人每天一伙食費元,平塗面漆全部完工,甲方應付工程款的(其中包括:工人每支付的生活費),餘下的工程總款的在工程驗收合格後三天內全部付清,如逾期不付,按每天罰款伍佰元計算給乙方。工程負責人:工程質量監理:本契約一式二份,甲、乙雙方各執一份,簽字生效,具有法律效力。甲方:乙方:代表人:代表人:身份證號碼:身份證號碼:電話:電話:簽訂日期:________年____月____日

通信建設施工契約 篇18

甲方:__________身份證號:__________

乙方:__________身份證號:__________

根據《民法典》及有關規定,本著平等互利的原則,經甲乙雙方友好,就有關富道二期道路工程邊坡三維網植草工程達成協定,為明確甲乙雙方的權利與義務,簽訂本協定書:

一、工程名稱及地點

1、工程名稱:__________

2、工程地點:__________

二、契約期限自________年____月____日至________年____月____日,因不可抗力或特殊氣候因素造成無法施工的,工期順延。

三、契約內容工程項目及工程量:富道二期二段工程 邊坡三維網植草,工程量約 65000 2。乙方不能履行本契約或不能滿足本契約要求的,甲方可視需要,對乙方工作內容及範圍作出調整,也可對乙方範圍內的部分或全部工作內容另行指定施工單位。乙方應無條件接受,也不因此作為對契約單價作出調整的理由。 本契約簽定後,由於甲方需要,需臨時安排乙方增加的工作,經雙方協商確定工作內容及計價方式後簽定補充契約。補充契約具有與本契約相同的法律效力,雙方應承擔的責任及義務仍參照本契約條款執行。

四、契約價款

1、工程單位: 2,工程總價暫定人民幣: 元。大寫: 元整。(註:此價不含稅)

2、乙方向甲方支付保證金2萬元。

3、乙方須按契約規定的期限、質量標準和其它契約條款要求完成本契約第三款契約範圍內的全部工作內容。包括為完成本契約所發生的勞務費及零星機具材料費、安裝拆卸費、材料轉場費、輔助材料費、安全文明施工費、合理利潤、管理費等一切費用。

4、乙方為完成本契約約定的工程項目但不在本契約明示的工程範圍、工程量清單或詳細施工內容中沒 寫明或單列的工作內容,均屬於乙方須在本契約中應該履行的契約義務,不再另行支付。乙方經過前期反覆調查了解,對甲方的要求已完全明了,對本契約清單中工作內容表述不全的項目按照國家相關規定中所暗含的工作內容確定並視為包含在相應的工程細目當中。

五、結算方式

1、以甲方驗收合格後最終認可的尺寸、斷面計量,按契約單價和實際完成數量計算工程價款。

2、甲方在本契約所有內容完工並經驗收合格後對乙方支付工程款時提取總額5%作為質量保證金。質量保證金的退還:在質保期滿後,扣除有關應扣款項後,甲方將剩餘部分無息退還給乙方。質量保證期為12個月。

3、乙方憑藉由甲乙雙方搭成的結算單進行結算,其它任何單據不作為結算的法律依據。結算必須由本人進行,委託他人結算時,必須經甲方同意並在甲方在場的情況下簽訂委託書方為有效。

4、付款方式:乙方材料、機械設備進場後,一個月內完成45000平米,甲方支付工程款30萬元,施工中可視乙方進度、質量支付工程款,此項護坡工程完工及時驗收合格後100天內支付完成工程全款。

5、如甲方認為有必要時,可對本協定工程或其任何部分的結構形式、質量等級或數量做出調整,乙方應無條件服從。

6、因乙方因素造成停工,因此而使甲方造成的`損失由乙方負擔。

7、由於乙方失誤、措施不當、控制不嚴等原因造成的工程返工或超設計數量,甲方不予計量。

六、雙方的責任和義務甲方的責任和義務

1、提供設計圖紙或施工方案,提出 質量、技術、安全、環保等要求。技術員技術交底放線、質檢。

2、因甲方自身原因給乙方造成損失由甲方負責。

3、若乙方不能服從甲方調度安排,不滿足質量、進度、安全、環保等要求時,甲方有權單方隨時終止契約。乙方的責任和義務

1、乙方的人工必須聽從甲方調配,按照甲方技術交底進行施工,保證隨叫隨到。在用工現場必須聽從甲方施工人員的指揮,配合甲方施工人員工作,按規定日期完成任務,遵守甲方的規章制度。特殊工種的操作人員必須持有效證件上崗。

2、乙方必須保證項目質量。如果施工項目在質保期內出現質量問題,乙方必須在24小時內到達項目部並無條件對進行修復。

3、乙方必須按照安全和技術要求規範化施工,採取嚴格的安全防護措施,在施工過程中要特別注意安全操作,在施工過程中不得聲音作業,杜絕一切事故發生,並承擔由於自身造成的人身傷亡事故,安全責任事故,甲方不負任何責任。

4、乙方必須要求工人在上工地以前,不準喝酒和做好安全準備方能施工,如果被甲方工作人員發現沒有系好安全繩或沒有牢固好安全繩,發現一次罰款500—20元,乙方無條件服從。

5、乙方必須為所屬員工辦理意外傷害保險。

6、乙方負責其人工的一伙食、住宿等事項,其費用由乙方自付。

7、乙方必須配合甲方做好相關輔助資料。

8、及時足額支付農民工工資,否則由此造成的一切責任乙方自行承擔。甲方可視需要代為支付,相應金額從應支付於乙方的工程款中扣除。

8、施工用水、用電均已包含在契約單價中,乙方自行承擔。

七、其它約定

1、甲乙雙方均不得提出協定以外的其他任何要求,若一方提出,對方有權拒絕。在執行過程中任何一方無故單方面終止契約,則視為違約,違約方需向守約方支付契約總價10%的違約金。

2、甲乙雙方應嚴格遵守和執行本協定條款。如一方不按協定條款執行均屬為違約,違約方須承擔由此造成的經濟損失,如乙方不能按甲方規定日期完成施工任務,乙方自行退場,乙方不自行退場,甲方有權將乙方清除出場,所乾工程款按經甲方驗收合格認可的50%結算,同時賠償甲方延期所造成的工期和經濟損失。

八、爭議解決方式

1、本協定未盡事宜,雙方另行協商。

2、與本契約有關的一切爭議,甲乙雙方友好協商解決,協商不成依法向協定簽訂地人民法院起訴。在解決爭議的過程中,任何一方不得有破壞、阻工、鬧事等行為,否則應承擔相應法律責任契約在履行過程中發生糾紛,雙方協商不能解決的,依法向協定簽訂地人民法院起訴。

九、契約的生效和終止

1、本契約一式二份,甲乙雙方各執一份。

2、本契約自簽訂之日起生效。

甲方(簽字):__________乙方:(簽字)__________

聯繫電話:__________聯繫電話:__________ 

簽約日期:__________簽約日期:__________

簽約地點:__________簽約地點:__________

通信建設施工契約 篇19

建設方:(以下簡稱甲方)

投資運營方:(以下簡稱乙方)

為了回響泗縣縣委、縣政府加快新農村建設號召,促進農民致富,發展泗縣農村經濟,,進一步落實招商引資工作,加快城鎮化項目進程,甲乙雙方願意為劉圩鎮鎮政府啟動新農村建設項目精誠合作。甲乙雙方本著優勢互補,平等互利、誠實信用的原則,經反覆協商,就劉圩鎮新農村建設合作建設事宜,達成如下合作協定,以資共同遵守。

一、總則

甲方同意以甲方自有新農村建設項目用地:規劃之四山村 約100 畝(附圖),以實際丈量為準。新農村建設用地價格及使用年限,甲方根據有關新農村建設政策規定的價格執行規劃用地性質為新農村建設用地,土地使用年限50年格執行。甲方負責以甲方的名義申報各項建設手續,並在所有手續完善後,交乙方建設開發,費用由乙方承擔。其他任何規費及稅金乙方概不負責。雙方協商,為便於今後工作,成立新農村建設領導班子,甲方履行法律手續,乙方全權負責投資建設及銷售。

二、合作範圍

甲乙雙方合作的範圍:

四山村新農村建設項目用地範圍內房屋及配套設施的施工建設,以及通過有關部門批准規劃範圍內。為本項目服務的配套設施的項目建設,和建設用地範圍內的拆遷及青苗補償。 四山村新農村建設用地範圍內土地的平整。四山村新農村建設用地範圍內修建道路,及其他公共設施包括水、電、有線及無線通訊、地下給排水網、廣播電視線路接入、郵電等服務設施的建設。雙方依據政府最終批准的規劃,按地方政府要求進行實施。雙方依據政府最終批准的規劃確定的綠化及其他公共服務設施的建設標準。拆遷村莊的土地復墾平整。新農村建設單體的定向銷售。新農村建設過程中的政策宣傳及執行,及在實施過程中的執行問題。

三:責任範圍

甲乙雙方的合作方式及責任範圍甲方負責協調建設用地,落實政策實施要求。甲方負責協調政策落實,甲方負責協調新農村建設地塊的地質勘探工作費用有乙方承擔。 甲方負責協調四山村新農村所涉及到的所有村民房屋拆遷丈量和異地安置房屋購買契約簽訂事宜。

四:乙方責任:

乙方負責四山村新農村建設資金投入。乙方負責四山村新農村該項目的土地測量圖紙設計,銷售宣傳施工實施,及工程驗收。乙方嚴格按劉圩鎮政府上報批准後的四山村新農村建設方案要求實施,如有變動必須經劉圩鎮政府批准後方案實施。乙方在實施過程中,若甲方需要乙方配合的 ,乙方應積極態度對政策的落實宣傳,國家各項扶持資金的到位都應努力去做。乙方在實施過程中。應遵守當地民風 民俗,不做違規違法之事,交付一個合格工程。

五;甲方的權利及義務

依據本協定精神,按國家政策享受泗縣新農村建設的及獎勵政策。同時將本協定交由四山村村民委員會討論通過。通過後本協定正是生效。本協定生效後,將本協定上報縣新農村建設辦公室規劃局國土、建設部門通過並獲得建設所需的各項批文及政策 支持。責成村民委員會和被拆遷人達成拆遷協定,落實國家對拆遷戶的政策補貼及時到位,落實過度費按時分發確保拆遷戶平穩過度。辦理建設房屋產權證明,確保搬遷村民獲得合法產權。本協定簽訂後應嚴格保守商業秘密,不得向第三方泄露商業機密,更不得將約定給乙方項目擅自交由第三方合作開發。如因少數村民因客觀原因不能購買開發房屋的,甲方負責將銷售尾盤的不動產無償過戶至乙方名下。確保乙方合法利益。

六、乙方的權利及義務

乙方的權利和義務

乙方的權利:按本協定精神,分享甲方利益以外的開發收益。未經甲方同意,不得將本協定約定的出資義務或契約權利轉讓第三方。協同甲方完成開發建設前的各項檔案報批及拆遷過程的輔助工作。按計畫開工建設,並保證新建房屋及配套設施驗收合格。在開發建設過程中遵守國家的相關法規。

七、實施步驟

本協定簽訂後,甲乙雙方須將本協定約定事項交由四山村民委員會討論通過,獲得通過後本協定正式生效。本協定生效後,乙方組織規劃方案設計等工作,需要上報縣國土、規劃及縣新農村建設主管部門備案,同意後方可實施。獲得前述各項批准後,應及時成立共建辦公室,及開工前各項準備,以便於工作順利開展,共建辦公室成立後,乙方負責拆遷政府補貼外的資金及前期建設準備工作、甲方負責協調落實政府各項扶持資金到位的前期工作。共建設辦原則上以村民委員會為主,遇到原則情況,甲方應積極主動協調解決和強力解決建設過程中實際問題。

八、違約責任

本協定簽訂後,雙方應嚴格遵守,全面履行契約約定,因乙方資金不及時到位影響雙方約定的開發時間和進度的,每延期一天按履約保證金的 0.5 %支付甲方違約金,延期達三個月以上的加倍支付違約金,延期達六個月以上的,甲方可終止契約,乙方不得異議。 因乙方建設工程驗收不合格,致使無法整改補救,乙方承擔全部違約責任。

九、其他

第九條 在本協定簽訂生效後,項目啟動後將前期工作經費貳拾萬元,匯至甲方指定的雙控賬戶或則契約終止。甲方在協定簽約生效7日,向乙方全面提供前期所需各項資料及場地,以便於乙方按時施工。甲方向乙方提供四山村新農村建設用地必須在契約生效10日內手續辦理完畢,同時提供相應合法檔案。本協定生效後,不得擅自變更,如需變動有其他未進事宜,經甲乙雙方協商解決,另簽定補充協定,補充協定與本協定具有同等法律效應。本協定一式八份,雙方各執四份。政府其他部門需要備案之契約,由雙方共同提供。 未盡事宜雙方另行協商。

甲方:(蓋章) 乙方:(蓋章)

代表:(簽字) 代表:(簽字)

日期: 日期:

通信建設施工契約 篇20

發包人(全稱): (簡稱甲方) 承包人(全稱): (簡稱乙方)

甲乙雙方現就______年___月___日簽訂的工程名稱為__________________________的建設工程施工契約達成如下補充協定:

一、 付款方式

乙方材料進場後甲方向乙方支付工程款三十萬元,施工工程完成50%後甲方支付工程款二十萬元,工程完工後甲方支付工程款二十萬元,竣工驗收合格後甲方支付工程款二十七萬元。剩餘工程款五萬元作為質保金,該質保金於第一年質量保修期滿後14天內支付。

乙方負責提供正規發票。

二、 承包方式

除按照上海大眾規定的《上海大眾汽車VW品牌意向特許經銷商展廳建設裝修材料及配套設施清單》之外,由乙方包工包料,上海大眾指定品牌由甲乙共同確認,由乙方購買,費用包含在工程款內。

三、 施工安全

在施工過程中因乙方原因給甲方或其他第三方造成的損失由乙方承擔;

如因施工引起的安全事故造成乙方員工或甲方、第三方損害由乙方負者。

四、 竣工驗收

本工程需經上海大眾公司、甲方及監理單位驗收合格後視為工程竣工驗收通過。 如因乙方原因無法通過工程竣工驗收致使不能按期完工的,由此給甲方造成的損失由乙方承擔。

五、 本補充協定效力

本補充協定與雙方簽訂的《建設工程施工契約》不一致的,以本補充協定為準。

六、 其他

本協定履行過程中如遇本協定未涉及問題,雙方可另行達成補充協定,補充協定與本協定具有同等法律效力。

因履行《建設工程施工契約》和本協定產生爭議,由契約履行地人民法院管轄。 本補充協一式兩份,雙方各執一份,雙方簽訂之日起生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

通信建設施工契約 篇21

發包方:__________承建方:____省簽定地點:四川成都簽定日期:__________建築工程施工契約補充協定發包人:成都(以下簡稱甲方)承包人:四川(以下簡稱乙方)為進一步明確甲乙雙方的責任、權利、義務,在《“__________”建築施工工程契約》基礎上,按照《中華人民共和國民法典》及《中華人民共和國建築法》等有關規定,並結合本工程的具體情況,在甲乙雙方完全自願和理解本補充協定條款的情況下,簽訂本工程施工契約補充協定。

一、工程概況

1、工程名稱:“住宅工程

2、工程地址:__________

3、建築面積:5111

8、132

4、結構類型:框架結構、地上111層、獨立地下室1層

5、設計單位:四川

6、監理單位:四川

二、工程內容及承包範圍

1、乙方負責對本工程土建部分進行施工總承包,承包範圍為:基礎、主體、裝飾裝修工程(見本協定附屬檔案一:工程量清單報價書)。

2、包括乙方承包範圍內的因設計變更而引起的增減工程。

3、甲方指定分包工程內容見本協定附屬檔案二。

三、契約工期(本協定中所列日期均為日曆天數計)

1、開、竣工日期

1、1開工日期:________年____月____日;竣工日期:________年____月____日;總工期:420天(含法定節假日)以;所載日期為準。

2、施工進度

2、1本工程分兩期實施。一期工程為

一、二號樓。二期工程為

三、四號樓和獨立地下室(見本協定附屬檔案三:即總平面圖)。

2、2乙方應於契約簽訂並收到施工圖後10天內向監理和甲方提交詳細的施工組織設計,甲方和監理在乙方施工組織設計提交後的10天內若未予以書面形式確認或提出修改意見,則視為同意。

2、3二層頂板完成時間:一號樓:________年1____月____日;二號樓:________年1____月1____日;四號樓:________年____月____日。

2、4三號樓一層頂板完成時間:________年____月3____日;地下室完成時間:在________年____月3____日。

3、工期違約責任

3、1如因乙方原因延誤二層頂板工期(房屋銷售起始工期),甲方按20元天對乙方進行罰款;若乙方提前工期,甲方按20元天給予乙方獎勵,累計獎罰金額不超過4萬元。

3、2若總工期延誤,甲方按3000元天對乙方進行罰款;若乙方提前工期,甲方按3000元天給予乙方獎勵,但獎罰累計不超過10萬元。

4、如有獎勵或罰款金額在工程決算時辦理。

5、工期不順延情況:

5、1各種自然因素(如下雨、大風、高低溫天氣等);

5、2停水、停電、節假日及地方性政策調整等因素對工期的影響(若一周內停電、停水累計超過8小時,工期予以順延);

5、3因乙方施工質量問題或施工安排不當導致設計變更以及擅自變更設計而發生的費用和由此導致甲方的損失,均由乙方承擔,工期不予順延。

6、工期延誤:由以下原因造成工期延誤,工期應相應順延:

6、1按《XX條款》第十三條執行。

6、2甲方直接分包的施工項目影響乙方施工進度造成的工期延誤。

四、質量與檢驗標準

1、1工程質量:合格。基礎、主體驗收及竣工驗收均應一次性通過____區質監部門驗收合格;

1、2因乙方原因造成工程質量問題及使用不符合設計要求的材料,必須無條件及時修復或返工重建。否則甲方有權要求乙方支付工程契約造價總額的5%的違約金和相應返工價款。

1、3乙方應及時向下一道工序的施工單位(分包單位)辦理移交手續。

1、4設計圖中室內天棚不抹灰,乙方按常規普通法施工,若甲方有其他要求,另行辦理相關手續。

五、契約價款與支付

1、契約價款:暫定為人民幣3260、525215萬元(叄千貳百陸拾萬零伍仟貳佰伍拾貳元壹角伍分)。結算工程量以實際完成的工程量為準。

1、1契約價款中的規費、措施費

(一)、措施費

(二)由乙方在工程全過程中包乾使用,不作任何調整。具體包乾費用內容包括但不限於以下項目:

1、

1、1規費:即養老保險費、失業保險費、醫療保險費、住房公積金、危險作業意外傷害保險;

1、

1、2措施費

(一):即安全施工、文明施工、臨時設施、

1、

1、3措施費

(二):即大型機械設備進出場及安拆、垂直運輸機械、腳手架、混凝土和鋼筋混凝土模板及支架、已完工程及設備保護。

1、

1、4其他不可預見費及風險包乾費

1、2本工程稅金按國家稅法及相關政策法規執行。

2、契約價款的調整:由於工程量清單漏項、新增項目、設計變更引起的新增工程量清單項目,其結算價格按以下方式計算:

2、1乙方工程量清單報價書中已有適用於此工程項目的綜合單價,按已有的綜合單價計算;

2、2乙方工程量清單報價書中只有類似項目的綜合單價,可參照類似項目的綜合單價確定新增工程量清單項目的綜合單價。

2、3乙方工程量清單報價書中沒有適用或類似工程項目的,依據________年《____省建設工程工程量清單計價定額》及相關配套檔案的規定,套用相應定額子項後確定該項目的綜合單價。該項目的材料由甲方認質認價,人工費按施工期間政策規定調增,綜合費按27%計取,機械費按定額子項計取,(措施

一、規費、措施二不計取)。

2、4施工期間人工費按政府規定係數並結合乙方工程量清單報價書隨施工進度進行調整。

2、5獎勵

2、

5、1若乙方的工程質量、進度、安全、協調配合、節約成本、現場管理等符合契約要求,甲方獎勵乙方項目部10-30萬元。

2、

5、2乙方提出合理化建議,若經甲方採納而節約的工程直接費,甲、乙雙方按6:4的比例分享。

3、工程進度款的支付

3、1工程形象進度必須滿足契約及本協定的約定,工程量進度報表經甲方及監理審核後支付乙方工程進度款。

3、2支付時間:

一、二號樓主體三層頂板完成後,甲方支付已完工程量90%的進度款(含30%以房抵工程款、下同),三層以上工程款按月形象進度支付;

三、四號樓主體一層頂板完成後,甲方支付已完工程量90%的進度款,一層以上工程款按月形象進度支付。甲方及監理單位確認計量結果後10天內,按審定產值的90%支付上月進度款;支付總額至契約總價款的90%時,暫停支付;

3、3若乙方發生嚴重質量事故或嚴重安全事故(按國家有關安全質量事故規定進行界定),甲方有權暫停支付工程進度款。

3、4因乙方原因造成工期延誤,甲方將暫停支付當期工程進度款。下一期工程進度款的支付、應在乙方將工程進度調整到甲乙雙方約定的工程進度計畫範圍內後,甲方才恢復支付工程進度款。

3、5以房抵工程款的說明:甲、乙雙方同意以本項目商品住宅作價支付乙方應收本項目工程結算總價款的30%,並從每筆應付工程進度款中按30%比例沖抵。甲方根椐需要,若全部或部份以原作價收回該部份商品住宅,應同乙方協商。甲方收回時,應將相應的應付工程款支付給乙方。本工程商品住宅作價的原則、方式及相關辦法由雙方另行簽定補充協定。

3、6如發包人出現延期支付工程進度款的情況,按XX條款第2

6、3及2

6、4條執行。

3、7工程結算

3、

7、1乙方竣工結算經審計後____日內支付至工程結算總價款的95%(不得與

3、5條相衝突);工程結算總價款的5%作為保修金,保修期屆滿之日起1____日內結清。

3、

7、2質量保修金的支付:各分部分項工程保修期屆滿、經甲方對工程質量確認無異議後14天內,按各分部分項工程的保修金額,甲方與乙方辦理保修款結算,將剩餘保修款一次性支付乙方;基礎工程、房屋建築工程在交工滿________年後____日內,按其保修金額支付給乙方。

3、8結算審計:

3、

8、1結算審計時甲乙雙方應積極配合審計工作,應在雙方確認竣工結算資料真實、完備之日起原則上在3個月內完成本工程的結算審計。

3、

8、2結算審計費的支付辦法:按國家相關規定執行。

4、履約保證金:乙方在簽訂本協定之日起____日內,在甲方專用帳戶存入人民幣伍拾萬元,作為本協定的履約保證金。該保證金在三號樓、四號樓的二層封頂後____日內由甲方無息退還乙方50%;契約內工作內容竣工後____日內無息退還剩餘50%。

六、材料價格及材料的採購

1、材料價格調整

1、1若甲方對某項主要材料進行調整(套用定額不發生變化),僅對材料差價進行調整。

1、2非暫定價材料不作調整,但砂、石、石灰材料價格風險係數177;5%,超過177;5%部分按實調整,稅金按規定計取。乙方無權更換工程量清單中的任何材料。

2、材料採購

2、1乙方必須按甲方規定品牌採購,並且在採購前15天將樣品及價格送監理工程師及甲方代表認可後方可採購。對於非暫定價材料部份,如甲方採納乙方建議的性能相同且價格較優的其它品牌,即按第五條的

2、5款進行獎勵。

2、2甲方對於暫定價格材料及主要材料價格表中的材料認為有必要自行採購時,乙方應予以支持。

七、工程變更及簽證

1、工程變更及簽證必須註明:事由、工作範圍及部位、具體作法、尺寸、工程數量和費用組成。簽證文字的表述應做到鮮明、準確,必要時應附圖,且在簽證單結尾處註明“此項後無內容”。

2、本工程的所有變更及簽證,均應經甲方代表或甲方現場代表及監理工程師簽字後方可生效,甲方、監理、施工單位均應保留原件。

3、甲方有權對設計圖紙進行變更。

4、乙方發現設計錯誤或不合理之處,應及時通知甲方工程部、監理部和設計單位,由設計單位(或甲方)提供設計變更檔案,經監理工程師、甲方代表簽字批准後實施。

5、甲方對已完成的分項工程進行變更,乙方應在施工前將施工方案報甲方及監理單位確認。乙方應謹慎保護可能重複利用的材料、設備。若乙方拆除措施不當或保護不當造成材料、設備損壞的,由乙方承擔相應損失。

6、需辦理簽證的隱蔽工程,乙方應在隱蔽前三天填寫簽證單,並由監理工程師及甲方代表確認。如因乙方原因導致工程量無法核實,則不予辦理簽證。

7、乙方應在設計變更實施前48小時向甲方提交書面報價,由甲方及監理審核,按審核後的造價決算。

8、設計變更、現場簽證的計價原則:按5章第2條執行。

9、臨時用工簽證應明確:工作內容及工作量、工作時間、工作人數及用工價格。

10、辦理簽證時,乙方應提供經甲方確認的有關方案或數據原件,簽證單原件一式四份。

八、竣工驗收:按《XX條款》執行。

九、工程質量保修

1、工程質量保修範圍和內容:

1、1乙方在質量保修期內,按照有關法律、法規、規章的規定和雙方約定,承擔承包範圍內工程質量保修責任。

1、2凡屬於乙方原因造成的質量問題或其他缺陷,均屬於乙方保修責任範圍,其維修費用和因乙方維修造成業主的相關損失,應由乙方承擔;不屬於乙方責任,但是經由雙方協商由乙方施工的,乙方應配合檢修,費用由責任方承擔。

2、質量保修期限如下(以雙方在工程移交書上籤字之日起計算):

2、1地基基礎和主體結構工程,為設計檔案規定的合理使用年限;

2、2屋面防水工程、衛生間、廚房、陽台和外牆面的滲漏(包括颱風、暴雨等自然條件下的影響)為________年;

2、3電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程為________年;

2、4給排水設施、道路等配套工程為________年;

2、5供熱及製冷系統為________年;

2、6其他項目的保修期為________年

3、質量保修責任

3、1因乙方施工質量原因導致業主退房、要求甲方給予賠償等,其經濟責任和法律責任均由乙方承擔。

3、2保修期內的維修:一般性維修乙方應在接到通知後24小時內到達;緊急事故乙方應在接到通知後8小時內到達現場搶修;業主收房後出現滲漏水、有水區域返水,乙方應在16小時內修復。

3、3乙方未及時維修或未在合理期限內維修完好、或經過兩次維修都未能修好的,甲方有權自行請人代為維修並確定價格,所有修復費用及賠償費用在支付乙方質保金時扣除,但不等於解除乙方應負的責任。

3、4乙方每次維修完畢,應負責將施工現場清理乾淨、並取得業主和甲方(或物管公司)的驗收簽字。

3、5涉及結構安全的質量問題,乙方應立即向當地建設行政主管部門報告,並採取安全防範措施。由原設計單位或者具有相應等級的設計單位提出保修方案後,由乙方實施保修。

十、雙方的權利和義務

1、甲方代表及職責

1、1本工程甲方代表為__________。甲方代表代表甲方行使契約約定的權力,履行契約約定的職責。甲方如另行委託其他人員代行上述全部或部分職責的,以甲方向乙方出具的授權委託檔案或書面通知為準。

1、2本工程甲方現場代表為王。甲方現場代表的職責:負責監督檢查工程質量及工程進度,負責設計變更、技術核定及現場簽證的簽署,對工程進度款的支付和工程竣工決算進行審核,以及與設計單位等相關部門的協調。

2、乙方駐工地代表及其他人員

2、1乙方項目經理為,項目技術負責人為,其它管理人員名單按乙方的工程量清單報價檔案。

2、2乙方項目部主要管理人員在本工程施工期間(包括準備和收尾階段),均須專職在崗,堅守施工現場,不得兼任其他項目任何職務;如需對人員、機械設備、施工方案等變更,必須提前一周以書面形式報經甲方同意。

2、3乙方的要求、通知均應以書面形式由乙方項目經理簽字加蓋乙方公章或項目專用章後遞交甲方。

2、4乙方項目經理或項目技術負責人必須參加每周工程例會,因故不能參加的應提前8小時向監理部請假、並在獲得監理部同意後方可缺席。

2、5乙方代表除以下原因外,在竣工驗收完成前不能替換

2、

5、1因病而不能堅持工作者;

2、

5、2無法擔任與該工程建設相關的工作。

2、

5、3因刑事責任或經濟糾紛無法繼續擔任此項工作。

2、

5、4被吊銷資格證。

2、

5、5甲方認為不稱職者。

2、6乙方代表換人,必須經甲方書面認可,其接任人仍必須無條件全面繼續承擔乙方應有的責任。

2、7乙方在開工前應向甲方提供有關人員資質證書及崗位證書等證件。

2、8以下甲方確認無法勝任工作的人員,經甲方要求,必須調離本工程範圍。同時,乙方應儘快用甲方批准的合格的人員代替上述調離的人員。

2、

8、1對施工質量、進度達不到契約要求負有責任的施工人員;

2、

8、2業務水平達不到崗位要求、工作責任心不強的施工人員;

2、

8、3不能積極配合甲方正常工作;

2、

8、4違反甲方或乙方工地現場管理規定者;

2、

8、5無證上崗者(適用於按規定必須持證上崗者);

2、

8、6與工程量清單報價書及契約規定名冊不符者;

2、

8、7與本工程施工無關的人員等。

3、甲方的工作

3、1施工前準備

3、

1、1完成紅線以外的“三通”,提供水、電接口到紅線。乙方進場後,甲乙雙方及時辦理臨時水電設施的移交手續。

3、

1、2負責辦理施工許可證等合法手續,乙方協助辦理。

3、

1、3提供施工場地工程地質、地下管網線路資料,必要時乙方應進一步探明。

3、

1、4將水準點、坐標控制點現場交驗予乙方,由乙方自費負責保護,若保護不當造成的損失由乙方負擔。

3、

1、5向乙方提供8套施工圖。

3、2施工期間

3、

2、1監督檢查工程質量、進度,設計變更的簽證、工程進度款的支付、辦理竣工決算等。

3、

2、2根據銷售等實際需要,對施工現場發出調整、變更指令。

3、

2、3負責協調周邊關係和政府職能部門的關係。

4、乙方的工作

4、1執行本契約的約定,履行與乙方有關的權利和責任。契約簽訂後____日內提交施工現場布置方案,經甲方代表、項目總監批准後進場作施工前期準備工作,並按契約要求的質量和工期完成本工程。

4、2遵守有關法律的規定,接受甲方和監理的指令,按照施工圖紙、設計變更單、工程施工及驗收規範等進行施工。

4、3負責搭建工地現場臨時設施,臨時道路、管線的施工、保養、移位及拆除,現場管線和鄰近建築物、構築物及鄰街交通要道、人行道的防護。向甲方、監理提供現場辦公室三間。

4、4負責從甲方指定的施工用電、用水接駁點按甲方批准的接駁方案接駁。施工用水、電的費用及接駁等所發生的相關費用由乙方承擔。

4、5提供大型施工機械設備年檢證等資料。

4、6乙方須提交詳細的施工組織設計,施工組織設計包括施工總進度計畫(採用時標網路圖繪製)、甲供材料計畫及乙供材料計畫,並嚴格按照經甲方及監理批准後的施工組織設計施工。

4、7如甲方提供的施工檔案不完整,乙方須於契約簽訂後____日內以書面方式向甲方提出補充施工檔案(須列清單),並提供時間表,列明在不影響進度的情況下,甲方應向乙方提供補充施工檔案的內容及最後期限。在工程施工過程中,乙方亦有義務以書面形式及時向甲方進行提示。

4、8每月二十____日前向甲方及監理書面報送本月完成工程量報表和下月施工進度計畫,下月施工計畫必須具體、詳細。若不按時、按要求報送,甲方有權不予支付進度款或支付時間順延。

4、9工地實行旬報制度。旬報在每半月例會前一天報送甲方及監理,旬報內容包括本旬計畫和上旬完成工作、未完成情況說明(包括擬採取措施、最終完成時間)

4、10做好施工組織管理、維持現場整潔、道路暢通、不漏、不灑、不揚,對進出工地的車輛須派專人及時進行沖洗清掃,防止污染交通道路,達到文明施工。以上工作甲方有權檢查。甲方要求整改的部份,若乙方逾期未整改,則另行處理,並從工程款中扣除所發生的費用的兩倍作為罰金。甲方指定分包單位應協助乙方完成上述工作,並承擔同樣責任。

4、11本工程現場所有建築垃圾、生活垃圾須按甲方代表指令清理並運出本工地(甲方直接分包工程的垃圾除外)。乙方須自行聯繫政府規定棄置地點,不論距離遠近和運輸進程中發生的環保費、____市衛生費、堆放費、各種可能發生的罰款等費用均由乙方負責。若乙方不及時按甲方指令清運,甲方可另行委託其他單位清運,由此產生的所有費用將從乙方進度款中按所發生費用扣除,乙方應予以支持。

4、12在室外工程開工後,甲方有權要求乙方拆除影響室外工程的臨時設施,乙方須無條件配合,甲方對此不予補償。但經甲方批准的除外。

4、13按契約約定,對甲方直接分包工程進行配合管理,對分包工程進行協調及配合,參加分包工程的分項、分部工程驗收和竣工驗收,並提出整體驗收意見。

4、14工程竣工前應將現場清理乾淨,做到工畢場清。

4、15負責組織圖紙會審工作以及施工期間的例會、專題會、協調會。按施工圖紙、圖紙會審紀要、設計修改(或變更)通知單和國家現行驗收規範作好自檢工作。

4、16做好施工記錄、隱蔽工程記錄、施工技術資料作為竣工驗收資料移交甲方。甲方分包工程的竣工資料由分包單位按規定整理,在竣工前1____日內提交給乙方,由乙方按規定整理匯總。

4、17工程竣工驗收完成後未移交給甲方之前,乙方負責承包範圍內的成品和半成品保護、施工圍牆的維護、提供臨時廁所,直至工程全部竣工完畢並移交甲方為止。乙方保護期間發生損壞,乙方出資修復。如因甲方提前使用,造成損壞發生的修復費用由甲方承擔。

4、18與本工程無關的設備、材料均不得進入現場,甲方有權進行檢查。

4、19乙方的現場施工人員、機械、設備、材料等必須滿足甲方的施工進度要求。若乙方進度不能滿足甲方要求,則乙方必須按甲方要求增加施工人員、機械、設備、材料等,由此引起的相關費用甲方不予補償。

4、20乙方施工前應組織專業人員仔細審閱設計檔案,有責任發現並提出設計檔案存在的問題。若發現工程按現有施工設計檔案或指令施工將要發生質量缺陷,應立即書面報告甲方。經甲方決定按原要求施工,乙方應予執行。

4、21在施工過程中必須配合甲方銷售需要,積極配合樣板房的施工。

4、22遵守政府主管部門對施工場地交通、施工噪音、夜間施工、安全生產有關的管理規定,按規定辦理有關手續,並以書面形式通知甲方、監理;嚴格遵守有關環境保護法律,並按照環境檢查審核要求,加強施工現場的環境管理,在施工過程中嚴格落實粉塵等污染防治措施及生態保護、水土保持措施,由此發生的費用及由於乙方責任造成的罰款由乙方負責。

4、23加強施工隊伍法制教育,在工程場地內和工程場地周邊不得有擾社會治安。若有違法犯罪活動和人員,應立即交由公安機關處理,不得私自違法處理。

4、24牆改、散裝水泥、臨時路口、臨時場地及城建檔案資料等保證金或押金由甲方負責繳納,乙方按有關部門相應要求(若有)及時提供相應資料,乙方未及時提交合格的資料或未交還占用的場地造成有關保證金或押金未能全部或部分退回等、由於乙方原因扣除的保證金或押金由乙方負責,甲方有權從支付乙方的任何工程款項中扣回。

4、25乙方須與甲方簽訂《廉潔合作協定書》,並嚴格遵守。

4、26乙方施工期間,其公司內部任何勞資糾紛,均由乙方自行解決。因乙方勞資糾紛影響甲方工程進度及項目聲譽的,相關損失由乙方承擔。

5、現場管理

5、1安全施工與檢查:乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全生產管理條例要求組織施工,並受行業安全檢查人員依法進行的監督檢查。採取必須的和必要的安全防護措施,消除事故隱患。本契約施工範圍內發生的安全事故責任和因此發生的費用,全部由乙方承擔。

5、2安全防護:乙方在動力設備、輸電線路、地下管道、密封防塵操作間、易燃易爆地段以及在臨時交通要道附近施工時,施工開始前應向監理提出安全防護措施,經監理認可後實施。

5、3事故處理:發生重大傷亡及其他安全事故,乙方應按有關規定立即上報有關部門並通知監理及甲方,同時按政府有關部門要求處理,由事故責任方承擔發生的費用。甲方、乙方對事故責任有爭議時,應按政府有關部門的認定處理,或參照爭議解決條款。

5、4文明施工:本工程以總平面紅線範圍作為施工場地,施工平面布置須考慮周全,並經甲方審核後方可實施。

5、5乙方應嚴格遵守國家及地方政府頒發的安全施工、文明施工等規範、條例。遵守甲方的現場管理規定。

5、6乙方現場辦公室應配置齊全、完好的辦公設備。

5、7施工期間,乙方應及時整理和安排所有機械、工具、材料、建築垃圾等,做到場清。工程建設中每個樓層的多餘材料、建築垃圾必須通過井架或垃圾槽運輸到地面,嚴禁從高空直接向下拋物。

5、8乙方應嚴格遵守地方政府和有關部門的規定,辦理施工場地交通、噪音、環境衛生和場外污染等有關手續,發生的費用及造成的罰款全部由乙方承擔。

5、9現場用水用電管理

5、

9、1乙方用電用水必須安裝水錶、電錶(乙方水、電錶安裝及移位須報甲方同意)。安裝完成後雙方共同抄底度數,並簽字認可。

5、

9、2施工中根椐水、電錶用量按供電局、自來水公司規定的價格支付費用。價格按供電局、自來水公司出具的收費單為準。

5、

9、3乙方負責提供本工程範圍內分包單位施工用水用電的39;接口,其水電費用由分包單位自理。十

一、其他

1、乙方對甲方指定分包單位的配合及管理

1、1甲方指定分包的工程範圍見本協定附屬檔案四。

1、2對甲方指定分包的工程,乙方應負責管理配合。分包工程配合費按以下費率收取:

1、

2、1普通水電工程按中標價的2%收取;

1、

2、2售樓部土建工程按中標價的1%收取;

1、

2、3外牆保溫隔熱、外牆塗料工程按中標價的

1、5%收取。

1、3按甲方及指定分包單位的要求提供指定分包工程開工條件。

1、4指定分包方應在進場前對已完成的臨時工程及場地進行檢查接收。

1、5乙方對工程進度、安全及文明協助管理。

1、6乙方應對分包商的施工進度計畫進行匯總分析,對施工中有矛盾的地方進行協調並提出解決辦法。

1、7乙方在各分項工程施工前須與指定分包方聯繫,並在隱蔽工程施工前一天請各分包方以書面形式確認,否則,由此而導致的額外施工費用由乙方承擔。如分包方不配合,由分包方負責並承擔乙方的損失。

1、8提供標高、定位點線等。

2、乙方分包管理

2、1乙方未經甲方書面同意,不得將本契約承包內容或任何分項工程對外進行轉包。

2、2乙方分包要求

2、

2、1分包須經甲方及監理書面批准,並向甲方及監理單位提供分包單位資質證書、分包契約、分包工程施工方案。

2、

2、2乙方應在分包施工現場派駐監督管理人員,對分包工程的質量和進度負責。乙方分包單位的違約行為,均視為乙方違約。

2、

2、3乙方應在開工前30天內提交乙方分包工程內容並經甲方認可。乙方分包工程的進、退場時間,經甲方、監理確認後執行。

4、銷售配合

3、1甲方將根據銷售需要,安排施工現場不定期對社會開放。乙方在開放日前應對施工現場進行清理,並作好相應的安全防護措施。

3、2為配合銷售而需要提前施工的項目,應按甲方的書面要求及時安排施工完畢,要求如下:

3、

2、1按甲方要求的時間完成各種施工設施、設備的遷移。

3、

2、2樣板間所在樓棟中的單元門至樣板間的入戶門之間的樓梯間地面材料的鋪貼、牆面抹灰、油漆及樓梯欄桿的安裝。

3、

2、3樣板間內的牆面的抹灰、油漆、地面的找平、廚房、洗手間的防水處理、防護門的安裝。

3、

2、4樣板間外施工通道的上層防護措施應按規範做好。

3、

2、5樣板間外施工用安全網,在樣板間開放前應換用新購置的安全網。

3、

2、6以上工程內容若在乙方承包範圍(清單報價書)外,費用由甲方支付。

3、

2、7如乙方未按甲方以上要求及指定期限完成銷售配合工作,甲方可另請其他施工單位進行施工,所發生的費用甲方有權從應付乙方的工程款中扣除;若因甲方要求增加部分工程,以現場簽證的形式支付相關費用。十

二、協定解除

1、除本協定約定的解除條件外,經甲乙雙方協商一致,也可以解除本協定。

2、當乙方擅自將其承包的全部或部分工程轉包給他人、或肢解後以分包的名義分別轉包給他人,甲方有權解除本協定。

3、因不可抗力致使契約無法履行的,甲乙雙方可以解除本協定。

4、甲、乙雙方任何一方按約定提出解除契約時,應以書面形式向對方發出解除契約通知,並在發出通知前7天告知對方,通知送達對方時契約解除。對解除契約有爭議的,可依本契約有關的約定處理。

5、契約解除後,乙方應妥善做好已完成工程和已購材料、設備的保護,並在____日內向甲方完成移交工作。甲方應為乙方的撤出提供必要條件,乙方應按甲方的要求將自有的機械設備和人員撤出施工場地。乙方未完善移交手續擅自撤場的,應該賠償由此給甲方造成的一切損失。已完工程價款在乙方根據甲方要求完全撤出施工現場並辦理完決算手續後支付。

6、甲方不支付乙方因撤出施工現場所發生的費用。已經訂貨的材料、設備由訂貨方負責退貨和解除訂貨契約,並承擔相應損失。

7、乙方退場條款:無論何種原因導致契約解除的,為保證工程項目的順利完工並交付購房人使用,保證雙方糾紛的順利解決,乙方均應在契約解除達成協定或解除契約通知送達之日起1____日內清退出場,否則,乙方按每日10萬元向甲方支付違約賠償金。乙方在履行本協定過程中,無論以何種理由起訴甲方,甲方為保證工程的順利完工和交付購房人,以及為維護社會穩定,均可要求乙方立即退場,退場辦法按上述規定辦理

8、甲方依照法律規定和契約約定行使契約解除權時,乙方投入施工的工程費用,只按工程直接費進行結算。

9、因乙方違約造成契約解除(如:乙方公司內部民工鬧事造成不良社會影響、因乙方原因延誤工程關鍵工期、乙方不能按約定實現契約承諾等),應賠償甲方一切經濟損失,並按上述退場條款的約定退場。

10、因甲方無力支付工程款,並未提出有效的經認可的辦法,乙方有權為維護自身利益而停止繼續施工。其停止施工期間的費用和其後的一切損失,甲方有責任給予賠償1

1、在竣工時,須提交竣工資料4套。十

三、契約生效與終止、爭議的處理

1、本補充協定自雙方簽訂之日起____日內乙方向甲方足額支付履約保證金後生效。

2、除正常質量保修外,甲乙雙方履行完畢本契約約定的全部義務,本契約即告終止。

3、本補充協定一式陸份(其中正本貳份),甲、乙雙方各執正本壹份、副本貳份。

4、本補充協定系《觀景上東建築工程施工契約》的非實質性補充,若二者不一致處,以本補充協定為準。

5、本協定在履行過程中發生爭議,由雙方協商解決,協商不成提交____市仲裁委員會仲裁。甲方:__________蓋章乙方:__________蓋章法定代表人:__________法定代表人:__________電話:__________電話:__________傳真:__________傳真:__________開戶銀行:__________開戶銀行:__________銀行賬號:__________銀行賬號:__________簽訂契約代表:__________簽訂契約代表:____日期:____日期

通信建設施工契約 篇22

甲方:

乙方:

甲、乙雙方本著平等互利的原則,經友好協商,甲方將蔚藍印象環境景觀工程委託給乙方進行深化及施工,為了進一步明確雙方的責任,根據相關法律之規定,結合本工程的具體情況,達成如下契約條款,雙方共同遵照執行。

第一條 工程名稱:

第二條 工程範圍和內容

工程範圍:按甲方批准的施工圖為準。

工程內容包括:硬景(硬質鋪地、園林小品等)、軟景(喬木、灌木及草坪等)、水體、景觀照明等。

第三條 設計周期

本契約簽訂以後於20__年2月20日前完成對擴初圖的深化設計,其中包括總平方案調整、硬景部分施工圖深化、材料替換、植物配置及水電安裝設計、,以求達到施工圖紙要求。設計內容需另行補簽設計契約。

第四條 設計價款及支付方式

該項目乙方按3萬元(大寫:叄萬元正)人民幣包乾進行設計取費。契約簽訂後三日內甲方支付乙方1.5萬元(大寫:壹萬五千元正)人民幣的設計定金,乙方完成全部施工圖設計並經甲方認可後,甲方支付乙方剩餘設計尾款即1.5元(大寫:壹萬五千元正)人民幣。

第五條 施工工期

開工日期:以甲方批准的施工報告為準(開工時間最遲不超過20__年4月1日)。

竣工日期:在有施工場地的條件下,工期為70天。

因甲方原因、重大設計變更及特殊天氣原因(如下大雨等)所耽誤的時間應不計工期,並作相應順延 .

第六條 取費原則

1、 本工程執行四川省建設工程造價管理總站發行的20__定額:SGD1-20__至SGD7-20__,收費級別按四類工程二級Ⅱ檔。

2、 苗木部分由甲、乙雙方對苗木品質共同進行認定,乙方按苗木送到工地價的30%收取栽植、養護及包成活費用。乙方報送甲方的苗木報價表必須註明品種、規格、高度、冠幅、胸徑及數量等,大型喬木及價格高的植物在起挖栽植前須經甲方工程人員確認效果,並經價格確認。甲方對照驗收,數量按實收方結算。

乙方應嚴格按照施工圖進行施工,如甲方要求須增加預算範圍以外的工程量應另行辦理簽證。

3、 施工期間發生國家認可不可抗拒的自然災害所造成的損失,經雙方核實後協商解決。

第七條 工程施工價款及支付方式

1、 本工程總造價暫定為 萬元(大寫: )人民幣,實際造價以甲、乙雙方共同審定的決算為準。

2、 本契約備料款為契約總價的20%,其中5%為乙方施工人員、相關機械、設備等進場三日後,甲方在三天時間內將該款項支付到乙方帳戶上。剩餘15%作為在成都採購材料及苗木的材料款。由甲方匯同乙方直接支付給材料及苗木供應商,不足部分亦由甲方增補。

3、 乙方每月25號上報已完成的工程產值,甲方5日內審核並撥付乙方完成量的80%的工程進度款。

4、 工程竣工經甲方驗收合格後,雙方於30日內辦理完成決算,甲方扣除工程總價的10%的質保金,將剩餘工程款支付給乙方。

5、 本工程質保金為工程總造價的10%,在相應項目質保期滿後,如未出現質量問題,甲方於2日內付清全部尾款,質保金不計利息。

第八條 材料供應

該工程所有材料原則上由乙方採購,甲方認質認價。乙方採購的材料必須先報甲方,按設計要求雙方進行封樣,作為乙方採購和甲方驗收標準。如甲方核定價格後,認為個別材料、設備或植物高於市場價,可提出要求,如乙方認為所認定的價格不能將材料、設備、植物購回,可書面通知甲方組織供應。

第九條 工程質量及質保期

1、由於景觀工程的特殊性,為確保美觀、經濟和適用,經甲方認可後,乙方在施工中可根據實際情況進行局部調整,所發生的費用按本契約第六條第一、二款執行。

2、乙方在施工中應加強質量管理,建立有效的質量控制和檢查制度,積極配合甲方、監理人員進行工程質量監督,若由於乙方施工原因造成部分工程質量不合格,乙方應在期限內進行修補或返工,其損失由乙方自行負擔。

3、質保期:質保範圍為乙方施工的全部工程,土建、裝飾、水電安裝一年、草坪養護三個月、灌木養護半年、喬木保活一年。

4、苗木在質保期內由乙方保活,若出現死亡,乙方無條件更換。乙方在接到甲方書面通知一星期內到現場向甲方以書面形式提出整改或更換時間,逾期甲方有權另行安排,費用在質保金中扣除。

第十條雙方協作事項

1、乙方應嚴格按照施工圖進行施工,適用國家現行的該行業各項施工驗收規範,若施工中發現問題應及時與甲方協商,雙方及時處理。

2、甲方現場負責人 ,乙方現場負責人 ,負責處理施工中可能出現的問題及協調相關單位關係。

第十一條 甲方職責及義務

1、在施工期間甲方及時將設計變更、變更通知等以書面形式通知乙方,並做好現場簽證工作。

2、對乙方報送的材料樣品,48小時之內進行認質認價。

3、 對隱蔽工程24小時之內進行驗收。

4、 甲方負責提供與環境工程設計、施工相關的技術資料,指定臨設位置及負責現場三通一平工作。提供施工用的水源和電源,乙方按規定承擔相應費用。

5、 接到乙方交工驗收通知後,甲方應於兩日內組織有關部門進行交工驗收工作,驗收合格後,辦好驗收手續。

乙方職責及義務:

1、乙方應認真保質、保量、準時完成工程。

2、乙方應對工程進度採取措施,發現影響工程進度因素在24小時內報甲方。

3、對已完工程在甲方驗收前,應做好保護工作。

4、乙方不得將工程轉包其他施工單位,一經發現甲方有權要求乙方整改,乙方經整改仍達不到要求,甲方有權解除契約,並由乙方承擔責任。

5、在施工過程中乙方應文明施工,做好安全防範,因乙方原因造成安全事故由乙方負責,若因乙方質量、進度、安全文明等乙方自身因素達不到契約和規範要求,甲方有權要求乙方進行整改,若整改後仍達不到要求,甲方有權解除契約。

6、交工前乙方產生的垃圾清運工作由乙方負責。

竣工驗收:

工程具備竣工條件後,乙方向甲方提交竣工報告;竣工驗收合格後20日內乙方應向甲方提交工程技術資料、竣工圖紙一式兩套。

結算辦法:

1、本契約價款為暫定價。

2、結算範圍包含施工圖及設計變更所列的硬景、軟景、小品、水電等全部內容以及甲、乙雙方認可的圖紙會審紀要、設計變更、現場簽證、隱蔽紀錄等。

第十二條 違約責任

1、如果甲方未按期撥付工程進度款超過3日,乙方有權暫緩施工,施工工期順延。甲方每逾期一天付款按契約總造價支付乙方同期銀行利率的違約金。

2、因乙方自身原因未能按照契約工期完成施工,每逾期一天,按契約總造價支付甲方同期銀行利率的違約金。

第十三條 本契約未盡事宜,甲、乙雙方協商訂立補充協定,與本契約具有同等法律效力。

第十四條 本契約經雙方簽字蓋章後生效,工程竣工並結清工程款後,本契約自行失效。

第十五條 本契約一式肆份,雙方各執貳份,具有同等法律效力。

發包人:(章) 承包人:(章)

法定代表人: 法定代表人:

委託代理人: 委託代理人:

電話: 電話:

傳真: 傳真:

地址: 地址:

開戶銀行: 開戶銀行:

賬號: 賬號:

郵政編碼: 郵政編碼:

簽訂契約地點:

簽訂契約日期: 年 月 日