物流軌道建設施工契約 篇1
發包方(以下簡稱甲方):
代表人:
地址:
承包方(以下簡稱乙方):
代表人:
身份證號:
地址:
依照《中華人民共和國民法典》及相關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,經甲、乙雙方友好協商,根據本工程的具體情況,就該工程質量、工程進度、安全生產等事項達成一致,簽訂本契約。
第一條 工程概況
1.工程地點:
2.工程範圍:
3.承包方式:
3.1按圖紙、清單備註欄說明及工程範圍內、包質量、包安全、包工人差旅和食宿費。
3.2施工用水電費由乙方承擔。
3.3本契約執行清單價結算,按甲方要求 天完成主體,總工期 天完成項目;若甲方所供設備、材料、及款項不到位造成的工期延誤乙方不承擔任何責任。
3.4施工工具及勞保用品(含施工工具及吊葫蘆、腳手架、臨時用電的電箱電纜線照明、手套、口罩、安全帶、安全帽、木梯等)購置及託運費由乙方負責;
3.5現場施工材料的卸貨搬運及保管由乙方負責;
4.工期
總工期: 日曆天。
開工日期: 年 月 日
竣工日期: 年 月 日
第二條 雙方代表
1.甲方駐工地代表姓名: 聯繫電話:
2.本工程實行甲方代表負責制,甲方委託甲方代表對本安裝工程實行現場管理。
3.乙方駐工地代表姓名: 聯繫電話:
4.施工中必須和甲方代表一起參與項目管理及各項會議;
4.1甲方工作
4.1.1契約開工前3天,提供施工所需要場地。
4.1.2契約開工日期前3天,辦理施工所需的有關批件、證件和臨時用地等的申請報批手續。
4.1.3如乙方不按契約要求進行施工,甲方即可勒令乙方暫停施工,待整改完畢後報甲方驗收並同意後方可復工。
4.2乙方工作
4.2.1按契約要求的質量和工期完成本工程的施工。遵守有關法律和規定,接受甲方的指令,按照施工圖紙、設計變更單、圖紙會審紀要及施工驗收規範進行施工。為甲方交由乙方施工的工程提供配合,服從甲方對分包工程的協調。
4.2.2 向甲方代表提供月度及周工程進度計畫及其相應統計報表;
4.2.3 在乙方施工的施工場地內,按工程和安全需要提供和維修夜間施工使用的照明、看守由乙方負責。
4.2.4遵守當地市政府和有關部門對施工場地交通和施工噪音、施工現場環境衛生等管理規定,並辦理有關手續。
4.2.5遵守當地市政府和甲方上級單位對施工場地的規定和要求。
4.2.6 按約定保護好建築物結構和相應管線、設備。
4.2.7 已竣工工程未交付甲方驗收之前,乙方負責成品保護,工程竣工後3天內清理現場,做到工完場清。
4.2.8 遵守甲方安全文明施工管理。
4.2.9乙方必須為進入場地的所有工人和管理人員購買工傷保險,確保施工安全和第三者的安全,在施工中違章操作發生的安全事故均由乙方負責,與甲方無關。
4.2.10乙方應自行解決施工過程中工人的食宿問題。
4.2.11乙方有義務事先告知甲方未知的與本工程質量相關的事項,如乙方知道或根據經驗有關質量問題而告知甲方。
4.2.12由於乙方自身原因造成工程質量問題,所需人工、材料、機械費用由乙方承擔。
4.2.13乙方必須嚴格遵守安全生產法則。
4.3 施工組織設計及進度計畫
乙方在契約簽訂生效後3日內,將施工方案、勞動力安排、機械安排和進度計畫提交甲方代表。
第三條 工期順延
1.以下原因造成竣工日期拖延,經甲方代表確認,工期相應順延;
1.1 一周內非乙方原因停水、停電造成停工累積超過八小時;
1.2甲方不能按約定期限交出施工場地,清除障礙物、疏通進場道路和接通施工用水、用電;
1.3由於戰爭、動亂、空中飛行物墜落或其他非甲乙雙方責任造成的爆炸、火災、以及颱風、大雨、暴雨、地震等。
第四條 工程驗收
乙方在工程完工 3日內通知甲方進行初步驗收,並有義務配合甲方進行工程總驗收。
第五條 契約價款及支付
1.契約總價,即人民幣 元整(大寫 元整)。
2.契約簽訂生效後甲方支付乙方工程款總額 30 %即 元(大寫 元整),工程完工初驗合格後支付 40 %即 元(大寫 元整),工程總驗收合格後支付 20 %即 元(大寫 元整),餘款質保期滿後一次性支付給乙方。
3.質保期: 年。
第六條 其他條款
1.本契約未盡事宜雙方本著友好合作誠意協商解決,若協商不成雙方都可以向人民法院提起訴訟。
2.工程圖紙等作為契約附屬檔案與契約具同等法律效力。
3.本契約經雙方蓋章簽字後生效,契約一式二份,甲乙雙方各執一份,具同等法律效力。
甲方: 乙方:
甲方代表: 乙方代表:
日期: 日期:
物流軌道建設施工契約 篇2
甲方:食品有限公司
乙方:工程建築有限公司
根據有關規定,為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任,經雙方協商同意簽訂本契約。
一、工程概況
1、工程名稱:鍋爐房工程
2、工程地點:
3、承包範圍:包工包料形式。
4、工程建築面積及計算方式:工程約平方,每平方米按元整計算(按工程完工後實際發生量計算),工程總造價約貳佰萬元。
5、付款方式:基礎完工後付款元,主體完工後付元,餘款完工後經甲方驗收合格七天內結算,一個月內付清。
6、工程期限:年月 日至年 月 日,總計 天完工。
7、如遇到下雨天災,人為不可抗拒因素,工期相應順延。
8、工程施工中如發生變更項目,另行計算。
9、建築物回填 米以外由甲方負責。
10、煙筒不在承包範圍內。
11、因甲方原因給乙方造成停工,一切損失由甲方負責。
二、 甲方責任和權利
1、施工單位有權行使契約約定的權利,履行契約約定的職責,負責對乙方承建的工程項目進行監督檢查。
2、施工單位所制定的施工進度計畫,乙方嚴格執行。
3、施工期間乙方不準隨意停工。
4、每個單項工程向乙方提供一套完整圖紙,並進行圖紙
三、乙方的責任和權利
1、 乙方必須遵守甲方的各項規章制度,接受施工單位有關人員對工程進度、質量安全、文明施工方面的管理和監督,但乙方不能因施工單位管理和監督而免除自己的責任。
2、 必須遵守安全施工標準,規章制度和操作規程,正確使用安全防護用具、機械設備、嚴格按照分部分項安全技術措施、安全施工方案、安全技術交底施工,必須遵守施工單位的各項規章制度,服從施工單位現場指揮。
3、 有權拒絕違章指揮和冒險作業,在施工中發生危險及人身安全的緊急情況下,作業人員有權停止作業或撤離危險區域。
4、 組建一支過硬的施工隊伍,配齊各項工種,配備專職人員負責現場協調,安全文明施工。會審,如有變更甲方應提前以書面形式通知乙方,避免造成不必要的損失。
5、負責施工現場的各項管理工作及周邊關係的處理,給乙方造成一個良好的施工環境,並對工程質量嚴格把關,對不合格工程應以書面形式勒令期限整改,否則由此造成的一切損失由乙方承擔。
6、給乙方配備現場施工用電、用水及必要的生活用電、用水。
7、保證按時給乙方撥付工程款,如有延期甲方承擔一切後果。
8、甲方負責乙方場地的三通一坪(通水、通電、通路)平是施工現場的土地。
四、施工安全措施
1、乙方在施工操作中,嚴格遵守工地的一切規章制度,注意安全,在施工中乙方人員的安全問題,一切事故由乙方自負,甲方不承擔一切責任。
2、乙方在施工現場,安全施工無事不得進入建設單位生產車間,如果出事,乙方承擔一切責任。
3、因乙方造成停工、打架,一切後果由乙方無條件承擔。
五、附則
1、本契約一式肆份,契約甲乙雙方各執三份。
2、本契約簽訂後,承、發包雙方需提出修改時經雙方協商一致後,簽字確認作為本契約補充契約。
3、任何一方不得違反本契約規定,未盡事宜,雙方協商解決。
甲方:
乙方:
年 月 日
物流軌道建設施工契約 篇3
是發包人與承包人之間為完成商定的建設工程項目,明確雙方權利和義務的協定。建設施工契約怎么寫以下是小編為大家整理的建設施工契約範文,歡迎參考閱讀。
建設施工契約範文1
發包人: (以下簡稱甲方)
承包人: (以下簡稱乙方)
依照《民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他相關法律、行政法規規定、遵循平等、自願、公平和誠信原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本契約。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程內容:建築面積約 960 平方米
資金來源:自籌、集資建戶
二、工程承包範圍
承包範圍:設計圖紙範圍內(地皮面積270㎡)的土建、主體工程、外牆普通塗料裝飾、內牆粉刷粗到、室內排污排水系統、化糞池、出檐、公共過道、樓梯間白灰、底層地面砼層墊層。
三、契約工期
開工日期:
竣工日期:
契約工期總日曆天數: 天。
四、質量標準要求
工程質量標準:合格,並保證房頂不滲水。
五、契約價款
金額(大寫):約 零捌佰元整 (:X元),按 1480 元㎡計算。甲方不再支付其他任何費用給乙方,即不再支付任何補助費用。
六、契約付款方式:乙方第貳層封頂後(含基礎),甲方按造價70%支付前兩層工程款,以後每現澆一層按造價80%付款。
七、承包人向發包人承諾:按契約約定進行施工,竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
八、發包人向承包人承諾按照契約約定的期限和支付方式支付契約價款。
九、相關契約條款(未用條款):
(一)甲方將水、電在開工前接入施工現場,包括路道,施工過程中,所耗用的水電費用由乙方負責。
(二)甲方提代承擔人搭建施工人員辦公、臨時住房的場地,積極配合內助分理施工過程中出現的有關問題。
(三)甲方負責處理施工場地周圍地下管線以及鄰近建築物、建築物的保護工作,乙方不承擔一切稅費。
(四)乙方承擔所有施工使用的水、電費用。
(五)工程所需繳納的建築營業稅及其他各種稅費由甲方負責,乙方不負責任。其他的所有報建費用由甲方負責。
(六)乙方負責施工過程中的所有保衛、安全工作責任,並對其所有管理人員和施工人員的各種工傷情況負全部責任,甲方不需承擔任何責任。
(七)工程如中途因甲方報建等原因停工,甲方應按完成進度進行結算,並承擔與工程直接相關的經濟損失。
(八)相關施工要求及計算方法、違約責任:
、出檐、走廊、陽台折半計算面積,屋頂如有斜屋面折半計算。
2、工程所需的所有用材必須符合國家標準要求,甲方須提前通知乙方,如因材料不合格造成的問題由乙方負全責,甲方還可要求返工。
3、排污排水系統必須布局合理,總管、水溝、化糞池要完全能夠滿足總棟房屋排污、散水要求。
4、甲方必須按期按要求竣工,若延期按每天伍XX處罰。
十、
1、如果甲方按進度無法支付工程款,按3%月息計算。
2、鋼材品牌鴻泰或白露錳鋼,水泥標號325。
十
一、本契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
________年____月____日
建設施工契約範文2
甲方:
乙方:
依照《民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他相關法律、行政法規,遵循平等、自願、公正和誠實信用的原則,經過友好協商,雙方就____縣叩鎮華豐村龍泉茶廠,新廠建設一事達成一致,簽訂本契約。
一工程概況
1.1工程名稱:____縣叩鎮華豐村龍泉茶廠新廠建設及場平工作
1.2工程地點:____縣叩鎮華豐村
1.3工程內容:
①、新廠建設需用地的平整、土石方開挖清理 (92米70米8米)計51520立方米(含運輸,運距不超過5)。
②、廠區場平後保坎建設(92米8米高
2.5米寬均距)計:。
③、廠區道路硬化建設(130米10米)計:1300平方米。
④、新廠生產、生活、消防用水、井及供水塔一座。
⑤、待建部分場地綠化處理工程。
⑥、廠房建設圖紙範圍內容。
⑦、廠區地面場採用5公分磨石地面處理(承裁30噸)。
⑧、辦公區域的裝飾部分。
1.4工程承包範圍:上述工作範圍。
1.5工程承建方式:上述工作內容包工、包料修建。
二、工程質量要求:合格。
三、工程工期約定:________年____月____日進場,竣工日期________年____月____日。
四、此工程的報建和政府的所有法律、法規要求的修建手續由甲方提供。
五、乙方必須按照國家建設標準保質保量,按期完成施工。
六、工程造價及支付:
此工程為契約包乾價,總計工程造價為51
6.3萬元(大寫:伍X壹拾陸萬叄仟元整)。
支付情況:
1、甲方必須按乙方月進度已完工程量的85%支付(每月____日結算當月工程量);
2、工程完工後,甲方將工程款在____月內(25工作日內)付至97%;
3、剩餘工程款3%為保修金,保修期為________年,到期後無質量問題甲方全額支付給乙方。
七、組成契約的檔案:
組成契約的檔案包括:
1、本契約協定書;
2、中華人民共和國建設部、國家工商局聯合制定的GF-1999-0201契約範疇的通用條款和專用條款;
3、標準、規範和有關技術檔案;
4、圖紙;雙方有關工程的洽商、變更等書面協定或檔案視為本契約的組成部分。
八、契約一經簽訂,單份也具有同等法律效力。雙方應共同遵守,如單方違約,賠償守約方工程總價5%的損失。
九、糾紛解決方式
雙方約定在原告所在地域居住地縣級或市級人民法院通過法律途徑解決。
十、此契約一式肆份,雙方各執兩份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
________年____月____日
建設施工契約範文3
建設方:以下簡稱甲方
施工方:以下簡稱乙方
甲方原有一層因現須要加建二層,以包工給乙方施工,為了保質保量的完成本工程,經雙方協商成達協定如下:
一、甲方供應原材料,乙方負責從主體到裝修的全部工程施工,設計方面乙方應聽從甲方的意見執行。
二、單價,按建築面積計算,每平方米為壹佰叄拾伍元付給乙方(包水電安裝在內)。
三、質量要求:主體二層上下垂直誤差應在2公分之內,不能超過2公分,砂漿應飽滿,裝修抹灰要求中級,偏差度應按施工規範實行必須粘結牢固,無脫層空鼓,面層無爆灰和裂縫,地板磚、無空鼓、歪斜、缺欏、掉角,其它裝修應符合施工規範。
四、主體結構要求,板麵筋布150150,扎筋應按建築施工強制性要求滿扎、立柱、挑梁、圈樑、次梁應按物理學性能的製作,混凝土澆灌要求,立柱樓板、梁所有澆築混凝土標號C20,立柱,梁無空洞和露筋,樓面平整無裂縫。
五、乙方在施工期間應做好安全防護設施,保證安全第一,質量第一,如在施工過程中,發生自身傷亡和第三者傷亡事故,一切後果應由乙方負責,甲方不負任何責任。
六、付款辦法:乙方在施工中途要求付款,甲乙雙方協商支付,待工程全部完成驗收合格後一次性付清。
七、本協定一式二份,甲乙雙方各保存一份。望雙方共同執行。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
________年____月____日
返
物流軌道建設施工契約 篇4
契約編號:
訂立契約雙方:
定作人:(以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負責)人:
簽約人:
定作人承辦單位:
聯絡人:
聯繫電話:
定作人機構地址:
傳真電話:
承攬方:(以下簡稱乙方)
承攬方法定代表(負責)人:
簽約人:
承攬方營業執照:
施工資質:
承攬方施工項目經理:
手機:
承攬方機構地址:
傳真電話:
銀行開戶許可證:
開戶行:
帳戶:
根據《中華人民共和國契約法》和《建築安裝工程承包契約條例》以及國家有關法律法規的規定,經甲、乙雙方協商,就加工承攬下列工程,明確雙方權利、義務及經濟責任。為加強雙方的相互配合,保證甲方郵政生產樓裝飾工程順利竣工。雙方達成以下契約條款:
第一條標的
本契約甲方委託乙方製做的grs裝飾件及安裝工程標的額約為:_______元。
第二條製作grc裝飾件規格、單價(單價款單位:平方米/人民幣元)略
註:以上每平方米grc裝飾件固定結算價,包含:包工、包料、包一切稅費,grc裝飾件的總平方米及契約總金額以最後交工實際測量平方米為準。
第三條工程概況及承包範圍
1、工程名稱:_______郵政局生產業務樓歐式外觀裝飾工程
2、工程地點_______郵政局生產業務樓施工現場
3、承包範圍:grc裝飾件安裝,藝術修形、刮膩子、修磨、塗料粉刷;
4、承包方式:包工包料(grc裝飾材料廠商:_______);
5、工程造價:本工程總造價按乙方於_______年_______月_______日上午參加_______組織的工程招標會上中標單價,竣工按中標單價及實際工程量決算。
第四條工程期限與保障責任
1、本工程施工期限為自甲、乙雙方在本契約簽章生效之日起計_______天;
2、甲方要求變更方案或增加工程內容所涉及的時間在原定工期外順延;
3、因現場停水、停電、運輸進場障礙或出現不可抗拒因素造成工期順延,乙方不承擔責任。
第五條甲方責任
1、提供現場施工用水、電、堆放材料場地及施工人員食、宿臨時用房;
2、提供施工用雙排腳手架;
3、負責施工現場各施工單位間的協調工作;
4、嚴格監督施工質量,組織工程驗收。
第六條乙方責任
1、負責安裝中所有有材料供應。施工主要材料必須有合格證明資料,如:材質單、合格證等;
2、認真組織施工,嚴格按《grc外裝飾工程施工驗收標準》施工;
3、施工中因乙方責任造成的人身、設備事故,乙方負全部責任;
4、負責安裝所涉及部位已完成工程的成品保護工作;
5、因乙方責任工程質量不符合契約要求,乙方應無償修理或返工,由此造成的一切損失由乙方承擔。
第七條工程付款及結算方式
1、本工程全部工程造價及結算方式按下列方式辦理:本工程已經招標認價、原預算單價甲方不再審計。應甲方要求工程變更增減,其費用依據預算明細的單價計算工程量,據實計算匯總工程總價款;
2、乙方帶料進場開始施工_______日內,甲方撥付工程總價_______%的工程款;
3、乙方安裝完成,驗收報告簽字之日起_______日內,再撥付工程總價_______%;
4、工程質保金為工程總價_______%,質保期_______年。質保金在_______年後無工程質量問題時,於_______年_______月_______日付清。
第八條施工及竣工驗收
1、安裝要符合歐式裝修風格,線條明暢、凹凸對正,尺寸標準及形位誤差應服從於實際藝術效果;
2、如施工中甲方要求變更施內容、範圍、應徵得乙方同意並辦理補充條款,並經甲、乙雙方現場代表簽字作為契約附屬檔案進入決算,否則乙方有權拒絕施工。
3、甲方應在收到乙方工程竣工通知後五日內,組織驗收。超過七日未予答覆時,乙方有權視為已驗收合格並要求甲方支付工程款。
第九條乙方服務承諾
1、乙方承諾為甲方製作的grc裝飾件保修兩年,使用壽命不少於_______年,如出現質量問題,乙方一年內免費為甲方更換grc裝飾件,兩年內免費維修,超過兩年維修只收取材料費,維修保證_______小時趕到現場;
2、乙方承諾對本單位安裝的grc裝飾件工程,進行終身維護;
3、因甲方原因造成的grc裝飾件損壞,乙方保證進行維修,但要收取材料費。
第十條雙方違約責任
1、乙方未按甲方的質量要求施工,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合契約規定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質論價扣減契約價款外,甲方還應從乙方契約貨款中扣除_______‰違約金。
2、甲方未按契約規定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付_______元的違約金。
3、乙方未按契約要求的時間完工,每逾期一天,甲方從應撥付乙方契約貨款中扣除_______元違約金。
4、甲方未能按契約規定條件撥付工程款,乙方有權停止施工,工期順延,乙方按每日_______元在甲方支付工程款時加罰違約金。
第十一條糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第_______種方式,作為本契約爭議的解決方式。
①、因履行本契約發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,提交_______仲裁委員會仲裁;
②、因履行本契約發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,依法向人民法院起訴。
第十二條附則
1、本契約一式四份,甲、乙雙方各執兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
2、契約履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除契約。契約如有未盡事宜,雙方共同協商,作出補充條款,補充條款與本契約具有同等效力。
甲方:乙方:
簽約人:簽約人:
簽約地點:
簽約日期:年月日
物流軌道建設施工契約 篇5
甲方:
乙方:
茲有乙方承接甲方_省_縣“_”路燈安裝工程“安裝施工”,共同達成如下協定:
1、施工內容
施工長約3.2KM、乙方承接挖坑、基礎籠供應、基礎澆注、挖溝、管道敷設、電纜供應、電纜敷設、看守,燈桿、燈具、光源安裝及調試、矯正等工作。
2、安裝說明
同心路長約1.47公里,路燈安裝間距為30米,安裝H_Z_023高中華燈,安裝數量為一邊51棵,另一邊52棵,兩燈間由電纜連線通電,電纜穿管敷設;和諧路長約1.78公里,路燈安裝間距為30米,安裝H_Z_013中華燈,安裝數量為一邊60棵,即兩邊120棵,兩燈間由電纜連線通電,電纜穿管敷設。
3、相關施工數量、費用見價格表:
4、安裝期限
在甲方基礎設施、變壓器等及時提供的情況下,同心路12天內至少30盞路燈安裝完畢、亮燈;和諧路6月8日前至少30盞路燈安裝完畢、亮燈,但安裝期間如遇颱風、水災、地震以及其他自然原因等不可抗拒的因素造成工期延誤,雙方協商解決。
5、質量標準及驗收標準
工程質量標準必須全部優良(如因工程質量未達到標準,所造成的返工損失費用由乙方負責)。
按國家有關規定以及甲方設計檔案的質量要求和技術指標及與本契約約定標準進行驗收。
6、付款方式
協定簽定後由甲方預付契約款的給乙方;路燈安裝50%以上、亮燈時支付至契約款的45%;路燈安裝75%以上、亮燈時支付至契約款的70%;路燈安裝完畢、調試亮燈、驗收合格後支付乙方至最終結算的97%,剩餘的3%作為質量保證金,質保期一年,一年內工程無質量問題,甲方無息退還給乙方。甲方每次收到款項後,提供相應的收款收據。
7、其他
在路燈交付甲方使用前,由乙方自行負責路燈、電纜等重要材料的保管。本次施工人員由廠方技術工和農民工組成。
8、本協定一式叄份,甲方執貳份,乙方執壹份。雙方簽字、預付款支付起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
物流軌道建設施工契約 篇6
發包人(全稱):(以下簡稱甲方)
承包人(全稱):(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本契約。
一、工程概況:
工程名稱:
工程地點: 工程內容:圖紙及發包人規定的全部內容,工程量以現場實際簽證為準。資金來源:企業自籌
二、工程承包範圍:嚴格按照集團公司審批的施工組織設計施工;
三、契約工期:30日曆天 開工日期:以監理及發包人下達的開工報告為準 竣工日期:以監理及發包人下達的竣工報告為準 四、質量標準:合格
五、契約價款:
契約價款暫定 萬元。工程量經發包人、承包人及監理現場共同確認後據實結算。預算定額執行國家現行有關標準及集團有關規定,根據集團規劃部核定價款作為契約最終價款,雙方據此簽訂補充協定。
六、組成契約的檔案:
組成契約的檔案包括:
1、本契約協定書
2、本契約專用條款
3、本契約通用條款
4、施工單位確認書
5、預算檔案及其附屬檔案
6、圖紙或施工組織設計
7、標準、規範及有關技術檔案
雙方為履行本契約的有關洽商、變更等書面協定、檔案視為本契約的組成部分。
七、本協定書中有關詞語含義與本契約第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人按照契約約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人按照契約約定的期限和方式支付契約價款及其他應當支付的款項。
十、契約生效:
契約訂立時間:
契約訂立地點: 本契約雙方約定:自雙方簽字蓋章後生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
物流軌道建設施工契約 篇7
甲方:_____________________乙方:_____________________
地址:_____________________地址:_____________________
電話:_____________________電話:_____________________
茲_____________(以下簡稱甲方)委託__________電力設備有限公司(以下簡稱乙方)進行機房噪音控制工程。經雙方友好協商達成具體條款如下:
一、工程依據和技術指標
1.發電機組型號:_____________;冷卻方式:_____________;台數:_____________。
2.技術指標
根據(《國家城市區域環境噪聲標準》3096-93)和《工業企業廠界噪聲控制標準》噪聲等效聲級:_______。
評價點位置:__________________________________________
所屬區域:____________________________________________
噪聲標準:白天________;晚上________。
注:1.如果背景噪聲級超過此治理標準規定的指標時則以背景噪聲為允許值。2.根據3096-93規定,測量點選在受影響者的居住或工作建築物外1米,傳聲器高於地面1.2米以上的噪聲影響敏感處(例如窗外1米處)。
二、噪音治理要求
1.噪音治理措施應當經濟、有效、可靠,外表整齊美觀。
2.噪音治理措施,不影響機組操作、維護、並應使得機房內有充足的新鮮空氣進氣量,以保證發電機正常運行。
三、噪音治理措施
採用機房全封閉,隔離噪聲源方式。合理設計機房進風消音道和柴油機排氣消音器。對機房內部作吸聲處理以減小噪聲擴散和減小室內混響聲。具體治理項目見施工圖和報價表。
四、承接方式
乙方承接甲方柴油發電機的噪聲治理技術工程服務,承包整個工程所需材料、設備及人工安裝費用。
五、完成期限
在契約簽定,乙方收到第一期款五天內運料進場施工,整個噪音控制工程在________天內完成交付驗收使用。
六、施工條件及協作事項
________________________________________。
七、工程費用及支付辦法
總工程費用為:________________
付款方式:契約簽定時交付定金________;主材料進場後付________;工程完工後________天內付清餘款。
八、其它
1.若甲方無故不按時按額交付工程款,則乙方有權向甲方收取每天按工程總額_____%的滯納金。
2.在契約履行、工程施工過程中,如有異議,雙方應本著保證工程質量,保證使用要求及施工過度的原則,協商解決。
3.本契約一式兩份,甲乙方雙方各執一份。一經簽訂,起法律效力。未盡事宜,雙方友好協商解決,如遇雙方未能解決則由乙方所在地法院仲裁。
委託方(甲方):________________
承接方(乙方):________________
簽訂時間:______年______月____日
基礎建設施工契約範本二建設單位:_________(以下簡稱發包方)
施工單位:_________(以下簡稱承包方)
雙方經充分協商,達成如下協定:
第一條:工程名稱:
第二條:工程地點:
第三條:建築面積:
第四條:工程價款及付款方法:
第五條:工程期限(開工、竣工時間)
第六條:工程質量標準
第七條:承包形式及材料設備供應
第八條:發包方義務:
1.開工前___天,甲方給乙方施工圖一式___份,並做到三通一平辦好施工許可證。(甲方可委託乙方做三通一平工作,另行簽訂協定執行)
2.按協定分工,開工前___天甲方辦好材料供應並交乙方簽認。
3.負責組織設計、施工單位,共同審查施工組織設計,負責組織驗收工作,負責監督工程質量。
4.按協定負責按期撥款。
第九條:承包方義務
乙方負責:
1.按協定分工負責材料供應。
2.編制施工組織設計和施工形象進度表。開工前5天交甲方一式二份。
3.按施工圖負責組織施工,按期竣工。
4.竣工後,5天內按規定將竣工資料整理好交甲方。
5.保證施工質量,嚴格按照國家施工驗收規範進行。
第十條:違約責任及獎勵條款
第十一條:其他協助條款。
第十二條:本契約正本___份,承包方、發包方各一份,報送_____、______各一份。
第十三條:契約有效期及契約爭議解決。
第十四條:附表及其他具有契約效力的檔案。
發包方:(蓋章)承包方:(蓋章)
法定代表人:_____法定代表人:______
地址:________地址:_________
開戶銀行:______開戶銀行:_______
帳號:________帳號:_________
簽約日期:____年__月__日
物流軌道建設施工契約 篇8
契約編號_________
需方(甲方):__________________
供方(乙方):__________________
依據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國產品質量法》及其它有關法律法規的規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就石材加工生產及相關服務達成如下協定。
第一條 石材供料
1.甲方委託乙方加工:___________________________。(石材)詳見附屬檔案《石材供料單》。
2.石材供料時間:_______________________________。
3.交付地點為(選擇一項)
施工現場:____________________________________。
甲方指定的材料存放地點:______________________。
雙方約定的其他地點:__________________________。
4.甲乙雙方根據契約要求及供料進度確定具體批次的石材產品的交付時間和地點。
第二條 承接方式
1.甲方應在_______年_______月_______日前向乙方提供設計方案或技術要求,就相關要求向乙方進行書面告知。乙方按照甲方的設計要求,制定加工方案。
2.乙方提供石材原材料、加工設備和技術人員應按甲方要求,並接受甲方檢驗。
甲方提供原材料的,乙方應及時檢驗,如有不符契約定要求的應當 日內通知甲方更換、補齊或者採取其他補救措施。甲乙雙方不得擅自更換加工原材料的品種和等級。
3.乙方需要第三方協助完成工作的,工作成果由乙方負責。
4.一方要求設計方案或加工方案不得向第三方透露的,另一方應盡保密義務。
第三條 質量要求
乙方向甲方交付的成品石材應當符合以下標準(選擇一項)
國家標準
行業標準
雙方約定標準:________________________________。
第四條 運輸與裝卸
1.成品石材的運輸由(選擇一項):□甲方負責 □乙方負責;石材在運輸中發生的損毀由負責運輸的一方負責,運費由_____方承擔。
2.成品石材運到工程施工現場應由(選擇一項):□甲方裝卸□乙方裝卸;石材在裝卸中發生的損毀由負責裝卸的一方負責,裝卸費由_______方承擔。
第五條 驗收
1.乙方按照契約要求在出廠前自檢,並向甲方出具“石材產品出廠質量保證書”(以下簡稱“質保書”)。乙方在向甲方供料交付的同時,甲方應派專人與乙方一同驗收,驗收完成後甲方應當同時出具驗收單;實際交付石材的品種、規格、數量等,依據甲方向乙方出具的驗收單確認。質保書及驗收單為本契約附屬檔案。
2.成品石材的運輸由甲方負責的,甲方在裝運前驗收,並出具驗收單。成品石材的運輸由乙方負責的,甲方在裝運後驗收,並出具驗收單。
第六條 契約價款與支付方式
1.契約總價:人民幣_____________________(大寫)。
2.支付方式
(1)契約簽訂後_______日內(或另行約定______________),甲方向乙方支付契約總價款的_______%作為預付款,計人民幣_________ 元,雙方約定預付款處理方式:_____________________。
(2)款項支付(選擇一項)
按供料進度,每_______(時間)結算一次。甲方應於收到乙方結算報表後_______日核心實並支付進度款。
按供料進度,每_______(數量)結算一次。甲方應於收到乙方結算報表後_______日核心實並支付進度款。
3.契約價款結算方式為:____________________________。
4.供料進度款支付達到契約總價款的______%時,不再按進度付款。待完工驗收後_______天內支付餘款,甲方暫留契約總價款的______%作為保修金,甲方應在保修期滿後_______天內結算,將剩餘保修金和銀行同期存款利息一次性退還乙方。
第七條 違約責任
1.乙方交付的石材質量不符合本契約要求,甲方有權要求乙方整改並達標後繼續供料;對不達標但仍可使用的,甲方有權要求乙方減少價款;因重新供料而產生的費用由乙方承擔。改進後仍不能達標以及不能重新供料的,甲方有權解除契約,並要求乙方賠償相應損失。
2.乙方逾期交付石材的,甲方有權要求乙方繼續履行,並向甲方支付違約金,違約金每日按契約總價款______%支付。
3.因甲方原因導致遲延交付的,甲方應向乙方支付違約金,違約金每日按契約總價款______%支付。
4.甲方逾期支付契約價款的,應向乙方支付違約金,違約金每日按契約總價款______%支付,乙方對已加工的成品石材享有留置權。
5.其他違約責任:____________________________。
第八條 保修
1.保修期限_______年,保修期從甲方代表在驗收記錄上籤字之日算起。
2.保修項目____________________________。
3.保修內容____________________________。
4.保修期內,因乙方供應材料發生質量問題由乙方承擔修補、更換的責任。乙方應在接到修理通知之後7天內派人修理,否則,甲方可委託其他單位或人員修理。因乙方原因造成返修的費用,甲方在保修金內扣除,不足部分,由乙方交付。因乙方之外原因造成返修的費用,由甲方承擔。
第九條 契約變更與未盡事宜補充
1.乙方開始加工後,甲方變更加工或相關服務要求應與乙方協商,並制定書面補充契約或者以本契約為標準計算變更部分的契約價款;因變更造成乙方的損失由甲方承擔。
2.契約履行過程中發生的與契約有關但無契約約定的事宜,雙方應友好協商解決,並以書面形式達成補充協定,與契約條款具有相同效力。
第十條 其他事項____________________________。
第十一條 爭議處理
因本契約發生爭議,雙方可以協商解決或提交上海石材行業協會調解;或按照下列第_______項方式解決。
1.向上海仲裁委員會申請仲裁。
2.向人民法院提起訴訟。
第十二條 本契約生效後雙方可以向上海石材行業協會備案。
第十三條 附則
1.本契約由甲乙雙方簽字或蓋章後生效。
2.本契約一式_______份,雙方各執_______份。
甲方:________________________ 乙方:________________________
簽訂人:_______ 職務:_______ 簽訂人:_______ 職務:_______
負責人:______________________ 負責人:______________________
住所地:______________________ 住所地:______________________
電話:________________________ 電話:________________________
___________年______月_______日 ___________年______月_______日
石材供料單
上海市工商行政管理局/上海石材行業協會制定
物流軌道建設施工契約 篇9
甲方:
乙方:
受 (以下簡稱甲方)的委派, (以下簡稱乙方)全面負責該項目的施工組織和經營管理工作,為明確甲、乙雙方的責、權、利關係,經甲、乙雙方充協商,特制訂以下條款,供雙方共同遵守履行。
一、項目經理部主要負責人:
二、經營承包主要內容
1、乙方上繳公司綜合管理費為項目總造價的%(不含稅)。
2、各項流轉稅及附加包括:印花稅、營業稅等稅金乙方有義務按稅務部門和有關部門的規定依法(規)繳納。
3、管理費繳納方法:綜合管理費在項目批覆的首期工程款中(款到賬後一周內)按項目中標價的 %由甲方扣繳,待業主最後一筆結算款到賬後再作內部結算。
4、本項目履約擔保中的現金部分由乙方支付。履約保函(中標契約價的5%)由甲方辦理,乙方須向甲方支付保函總額20%的銀行現金質押金和承擔1%的銀行手續費,保函返還後無息退還保函質押金。 如需甲方辦理預付款保函,乙方需支付保函總額的20%的銀行質押金(現金)和1%的銀行手續費,預付款到項目賬戶後由甲方根據乙方完成項目施工實物工作量(現場評估)控制支付。保函返還後無息退還預付款保函質押金。
5、項目部應嚴肅印章、賬號的管理(甲方派駐人員管理),在使用項目章時應嚴格遵守甲方印章管理的規定,簽訂本項目有關的材料採購或專業分包契約時須甲方經營部備案。項目部公章不允許辦理本項目部以外的經營性契約,否則視為違約並追究相關責任。
三、甲、乙雙方責任
(一)甲方責任
1、甲方應不定期對乙方項目施工管理和經營性活動進行檢查、監督、指導,協助乙方解決管理中人、財、物的需求和其他實際問題。
2、甲方應對乙方的人事管理、資金使用、財務賬目、工程質量、安全生產、施工進度等方面進行全面監督管理,定期或不定期對項目各方面管理進行全面檢查,以使工程順利完成。
3、甲方應儘可能對乙方提供人、財、物等方面的便利。乙方所需材料、設備應按公司《設備、材料管理辦法》和公司裝備部簽訂租賃契約。
(二)乙方責任
1、乙方應全面履行甲方與建設單位簽訂的工程施工契約書、承諾書及其他契約相關檔案的全部條款,並對其安全、質量、工期、環保及其風險全面承擔責任,按業主最終確定的完工期限完成全部工程內容(項目部承包責_____為全部工程款及工程質保金到賬、項目內外部往來賬清算完成後止)。
2、乙方必須服從甲方的管理,積極配合甲方各職能部門認真做好工程施工管理工作;乙方在施工中應遵守甲方制定的各項管理規章制度,嚴格執行甲方制訂的《安全管理責任制和安全管理細則》,確保工程質量和安全生產,做到文明施工。
在本項目施工期間有義務配合甲方對執行制度情況所進行的不定期的常規檢查和不少於兩次的安全生產大檢查。為強化施工資料管理,甲方在工程款支付過程中將逐步預留資料歸檔保證金累計至伍萬元,待工程竣工驗收資料遞交合格後歸還乙方。
3、乙方有義務維護甲方的社會信譽,如因工程進度、質量或其它問題在用戶造成惡劣影響,或發生召甲方法人代表訓話受罰等情況,除賠償用戶的損失外,甲方可視影響程度對乙方處以每次伍萬元以內的罰款並在當期工程款中扣除。
4、乙方在施工中應全面執行國家的《環境保護法》、《水污染防治法》、《水利保護條例》、《礦產資源法》等法律和法規,做好環境保護工作,避免由於施工引起的水利、農田、通訊等管線的破壞,避免由於施工引起不良後果。
5、凡工程驗收核實為不合格的工程或分項工程,上級管理部門罰款由乙方承擔,甲方將再增加10000元/次的罰款。乙方應無條件返工、重建、維修直至工程合格並交付建設單位使用為止。
四、工程款項的使用和管理
項目結束後應將項目財務賬簿交公司歸檔,經公司財務對項目財務檢查驗收後方能簽訂支付本項目的質量保證金。
3、項目部應按國家對農民工工資管理的有關規定按月造表並由農民工本人簽領(附領取本人身份證)發放民工工資,如甲方檢查無發放資料,則項目戶頭的資金應優先發放民工工資並處壹萬元以內數額的罰金。
4、乙方必須嚴格遵守甲方資金的管理和使用規定,對擅自挪用工程款應視為_____行為,甲方有權追究其_____責任。
五、項目經理部甲方委派人員基本工資標準
1、甲方委派技術、管理人員人,基本工資按人均/月(含有關規費如社保金、住房公積金、醫療_____費、職工待崗生活保證金等)有項目部承擔(乙方支付委派人員工資採取季度預交公司財務方式),工資由公司人事部門造表發放;委派人員的差旅、通訊等辦公費用根據工作崗位需要由乙方按實報銷。以上費用從宣布開工人員進場起計算,至工程結束甲方人員離開工地不再返回為止。
2、項目部如需公司其他人員到工地處理有關事務,所發生的費用由項目部承擔。
六、對項目經理部及項目責任人的獎罰和違約處理。
1、實現上繳部分達到承包指標並且上繳款交清後,項目結餘部分(稅後)由項目承包責任人處置,但項目財務應明晰。
2、項目部第一責任人實行風險承包,第一責任人應提供風險承包的擔保承諾書,如第一責任人不能履約所造成的經濟損失,其擔保人負連帶賠償責任,擔保有效期為項目保修期結束為止。
七、其他事項
1、如有未盡事宜,雙方可協商簽訂補充條款。
2、如發生爭議,雙方不能協調解決,可向甲方工商註冊地有管轄權的人民法院提起訴訟。
3、本契約一式兩份,雙方各執壹份,具有同等法律效力,經雙方簽字後生效,至項目承包期結束、項目缺陷期後自行終止。
甲方代表: 乙方代表:
(附身份證及項目經理證等複印件)
年 月 日 年 月 日
物流軌道建設施工契約 篇10
發包方(甲方):
承包方(乙方):
依照《中華人民共和國經濟契約法》、《中華人民共和國建築法》、《天津市公路管理局契約管理辦法》及有關法律、法規,遵循平等、自願、誠信的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本契約:
第1條:工程概況
1.1 工程名稱:
工程地點: 工程內容:
1.2 承包範圍:
1.3 開工日期: 20xx 年 月 日竣工日期: 20xx 年 月 日
第2條:建設規模、主要工程量 :工程造價 元,大寫
第3條:工程款結算方式:
第4條:契約生效及終止:
本契約自簽訂之日起生效,在雙方完成相互約定內容 後即告終止。
第5條:契約份數
5.1本契約正本二份,具有同等效力,甲方持一份,乙方持一份;
5.2甲乙雙方如發生經濟糾紛,可以通過向薊縣人民法院起訴解決。
契約簽訂時間:
契約簽訂地點: 備註:
發包方(章) 承包方(章)
地址: 地址:
法定代表人: 法定代表人:
委託代表人: 委託代表人:
電話: 電話:
物流軌道建設施工契約 篇11
發包人: (以下簡稱甲方)
承包人: (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及其他相關法律、行政法規規定、遵循平等、自願、公平和誠信原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本契約。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程內容:建築面積約 960 平方米
資金來源:自籌、集資建戶
二、工程承包範圍
承包範圍:設計圖紙範圍內(地皮面積270㎡)的土建、主體工程、外牆普通塗料裝飾、內牆粉刷粗到、室內排污排水系統、化糞池、出檐、公共過道、樓梯間白灰、底層地面砼層墊層。
三、契約工期
開工日期:
竣工日期:
契約工期總日曆天數: 天。
四、質量標準要求
工程質量標準:合格,並保證房頂不滲水。
五、契約價款
金額(大寫):約 壹佰肆拾貳萬零捌佰元整 (¥:1420800元),按 1480 元/㎡計算。甲方不再支付其他任何費用給乙方,即不再支付任何補助費用。
六、契約付款方式:乙方第貳層封頂後(含基礎),甲方按造價70%支付前兩層工程款,以後每現澆一層按造價80%付款。
七、承包人向發包人承諾:按契約約定進行施工,竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
八、發包人向承包人承諾按照契約約定的期限和支付方式支付契約價款。
九、相關契約條款(未用條款):
(一)甲方將水、電在開工前接入施工現場,包括路道,施工過程中,所耗用的水電費用由乙方負責。
(二)甲方提代承擔人搭建施工人員辦公、臨時住房的場地,積極配合內助分理施工過程中出現的有關問題。
(三)甲方負責處理施工場地周圍地下管線以及鄰近建築物、建築物的保護工作,乙方不承擔一切稅費。
(四)乙方承擔所有施工使用的水、電費用。
(五)工程所需繳納的建築營業稅及其他各種稅費由甲方負責,乙方不負責任。其他的所有報建費用由甲方負責。
(六)乙方負責施工過程中的所有保衛、安全工作責任,並對其所有管理人員和施工人員的各種工傷情況負全部責任,甲方不需承擔任何責任。
(七)工程如中途因甲方報建等原因停工,甲方應按完成進度進行結算,並承擔與工程直接相關的經濟損失。
(八)相關施工要求及計算方法、違約責任:
l、出檐、走廊、陽台折半計算面積,屋頂如有斜屋面折半計算。
2、工程所需的所有用材必須符合國家標準要求,甲方須提前通知乙方,如因材料不合格造成的問題由乙方負全責,甲方還可要求返工。
3、排污排水系統必須布局合理,總管、水溝、化糞池要完全能夠滿足總棟房屋排污、散水要求。
4、甲方必須按期按要求竣工,若延期按每天伍佰元處罰。
十、1、如果甲方按進度無法支付工程款,按3%月息計算。
2、鋼材品牌鴻泰或白露錳鋼,水泥標號325#。
十一、本契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
物流軌道建設施工契約 篇12
甲方:
乙方:
為確保宰能村扣香公路按時、按質、按量完成,經甲乙雙方共同協商,達成如下協定:
一、公路建設路線及工期要求:
1、公路建設路線為宰勇大寨至扣香自然寨。
2、工期要求是XX年3月10日至XX年12月30日。
二、公路建設的內容:
公路路基開挖工程。
三、公路建設技術要求:
1、土石方開挖有效路基直線段為4.5米,彎道地段為6.1米;每公里設定4個錯車道,錯車道有效寬度為6.1米。
2、線型要求滿足行車順適,特殊地段最大縱坡不得大於10%,縱坡長度不得大於80米,彎道最小半徑不得小於15米。
3、土質邊坡按1:0.5-1:0.75,堅石邊坡按1:0.2,軟石邊坡按1:0.3的標準進行開挖。
四、工程驗收及付款方式:
1、乙方全部完成公路路基開挖工程後,由鄉政府組織相關部門進行驗收。
2、工程承包經費為每公里2.75萬元,乙方進場並完成500米的路基開挖後,甲方再按工程進度工程款的30%預付給乙方作工程建設費用;整個工程按時按按量完工,經鄉人民政府組織相關部門驗收合格後,一次性付清工程款。
五、施工安全責任:
乙方在施工期間必須妥善處理好施工安全措施,按照安全操作規程施工,達到安全生產的目的。乙方無論任何時候發生安全事故,造成的一切後果由乙方自負,甲方概不負責。
六、雙方的權利、責任和義務:
1、公路建設必須按照本契約規定的技術要求一次開挖到位,未完成整條線路的工程或不按契約工期完工的,甲方拒絕支付費用,所發生的一切費用由乙方自行承擔。
2、甲方必須搞好公路經過的山林田土、房屋、墳墓等的協調和搬遷工作,如因未搞好協調和搬遷造成乙方工程誤工的,從第3天算起,每天按1000元計支付乙方的誤工費。
3、在施工過程中,乙方的機械燃油由乙方自行負責運輸。
4、甲方必須派員協助乙方進行施工。
5、本契約一式三份,甲乙雙方各執一份、鄉人民政府一份,自雙方簽字之日生效。
甲方: 代表:
乙方: 代表:
物流軌道建設施工契約 篇13
施工單位(甲方):______________________承建方(乙方):___________________________________
依據《中華人民共和國契約法》、《建設工程施工契約管理辦法》、《建設施工規範》、《質量驗收評定標準》、《國家安全檢查標準》和自治區有關規定,結合本工程具體情況。經甲、乙雙方協商達成如下協定,並共同遵守。
一、工程概況:
工程名稱:____________________________工程地點:___________________________________建築面積:______________________________________工程結構:______________________________________工程內容:______________________________________
二、工程質量:按國家驗收規範達到合格標準、
工程造價包工包料一次包死。
三、施工工期:全部工程自___年___月___日開工,至___年___月____日竣工交付使用、
四、雙方責任
甲方責任:
1、對工程進度、工程質量、安全生產進行監督,並組織工程竣工驗收。
2、組織每月施工進度,工程質量、安全、生產會議,安排施工有關事項
3、對施工生產中有關技術及質量問題提出處理意見。
4、按上級有關規定填報有關報表。
5、根據建設單位支付工程進度款的具體情況向乙方按第六條2、3款規定提供施工用資金。
五、乙方責任:
1、項目施工過程嚴格執行ISO 9002質量標準、
2、按照施工契約條款,安排好施工進度(包括每月施工進度),保證契約工期按時完成,並參加甲方召開的有關會議。
3、嚴格按照施工圖紙,施工規範和操作規程施工,確保工程質量,施工中的圖紙變更須經甲方同意並辦理簽證手續。
4、嚴格遵守建築工程安全操作規程組織安全施工,對發生的安全事故由乙方全部負責(同時由安全部辦理單項工程安全施工責任書,工程部辦理工程管理目標書,並嚴格執行)。
5、對工程的隱蔽部分,應先由乙方自檢,然後通知甲方工程部和建設單位。監理共同進行驗收,符合設計要求及施工規範後,方可進行下道工序的施工。
6、對工程施工的有關技術資料,應按國家的有關規定進行紀錄,整理、編制、歸檔。
7、遵守甲方的有關管理制度及規定,並接受因違反有關制度和規定的處罰。
8、凡從建設單位收取的工程款,方規定辦理有關合法手續,撥付後再使用。
9、凡乙方與其他單位的一切經濟、財務、材料等有關手續往來,均由乙方自行負責處理,甲方不承擔任何責任,如發上經濟糾紛,項目承擔一切經濟責任。
10、乙方負責歸集真實的工程票據,如經有關部門檢查,出現成本歸集不真實而進行的稅務懲罰或罰款,責任由乙方承擔。
六、付款方式及付款標準:
1、所有甲方支付給乙方的工程款,均以支票支付。
2、工程款在收回建設單位工程進度款後按進度支付乙方,如因工程急需,超支必須經部隊領導簽字後方可支付。
3、本工程基礎完工後,甲方應付乙方全額工程款的50%,做為程材料費。
4、主體工程全部完工後,甲方應付乙方工程款35%。
5、裝飾工程,全部完工後經甲方驗收合格,經甲乙雙方決算厚,甲方應付乙方工程款10%。
6、剩餘工程款5%做為工程保修費,乙方無條件保修,如果乙不按時保修,甲方有權另請施工人員保修,費用由乙方負責,保修為一年。.
甲方負責人簽字:甲方蓋章:簽訂日期:
物流軌道建設施工契約 篇14
甲方:乙方:
為在施工契約的實施過程中創造安全、高效的施工環境,切實搞好本項目的安全管理工作,本項目業主(以下簡稱“甲方”)與承包人(以下簡稱“乙方”)特此簽訂安全生產契約:
一、甲方職責
1.嚴格遵守國家有關安全生產的法律法規,認真執行工程承包契約中的有關安全要求。
2.按照“安全第一、預防為主”和堅持“管生產必須管安全”的原則進行安全生產管理,做到生產與安全工作同時計畫、布置、檢查、總結和評比。
3.重要的安全設施必須堅持與主體工程“三同時”的原則,即:同時設計、審批,同時施工,同時驗收,投入使用。
4.定期召開安全生產調度會,及時傳達中央及地方有關安全生產的精神。
5.組織對乙方施工現場安全生產檢查,監督乙方及時處理髮現的各項安全隱患。
二、乙方職責
1.嚴格遵守國家有關安全生產的法律法規,認真執行工程承包合現中的有安全要求。
2.堅持“安全第一、預防為主”和“管生產必須管安全”的原則,加強安全生產宣傳教育,增強全員安全生產意識,建立健全各項安全生產的管理機構和安全生產管理制度,配備專職及兼職安全檢查人員,有組織有領導地開展安全生產活動。各級領導、工程技術人員、生產管理人員和具體操作人員,必須熟悉和遵守本條款的各項規定,做到生產與安全工作同時計畫、布置、檢查、總結和評比。
3.建立健全安全生產責任制。從派往項目實施的項目經理到生產工人(包括臨時僱請的民工)的安全生產管理系統必須做到縱向到底,一環不漏;各職能部門、人員的安全生產責任製做到橫向到邊,人人有責。項目經理是安全生產的第一責任人。現場設定的安全機構,應按施工人員的1%~3%配備安全員,專職負責所有員工的安全和治安保衛工作及預防事故的發生。安全機構人員,有權按有關規定發布指令,並採取保護性措施防止事故發生。
4.乙方在任何時候都應採取各種合理的預防措施,防止其員工發生任何違法、違禁、暴力或妨礙治安的行為。
5.乙方必須具有勞動安全管理部門頒發的安全生產證書,參加施工的人員,必須接受安全技術教育,熟知和遵守本工種的各項安全技術操作規程,定期進行安全技術考核,合格者方準上崗操作。對於從事電氣、起重、建築登高架設作業、鍋爐、壓力容器、焊接、機動車船駕駛、爆破、潛水、瓦斯檢驗等特殊工種的人員。經過專業培訓,獲得《安全操作合格證》後,方準持證上崗。施工現場如出現特種作業無證操作現象時,項目經理必須承擔管理責任。
6.對於易燃易爆的材料除應專門妥善保管之外,還應配備有足夠的消防設施,所有施工人員都應熟悉消防設備的性能和使用方法;乙方不得將任何種類的爆炸物給予、易貨或以其他方式轉讓給任何其他人,或允許、容忍上述同樣行為。
7.操作人員上崗,必須按規定穿戴防護用品。施工負責人和安全檢查員應隨時檢查勞動防護用品的穿戴情況,不按規定穿戴防護用品的人員不得上崗。
8.所有施工機具設備和高空作業的設備均應定期檢查,並有安全員的簽字記錄,保證其經常處於完好狀態;不合格的機具、設備和勞動保護用品嚴禁使用。
9.施工中採用新技術、新工藝、新設備、新材料時,必須制定相應的安全技術措施,施工現場必須具有相關的安全標誌牌。
10.乙方必須按照本工程項目特點,組織制定本工程實施中的生產安全事故應急救援預案;如果發生安全事故,應按照有關規定,及時上報有關部門,並堅持“三不放過”的原則,嚴肅處理相關責任人。
三、違約責任
如因甲方或乙方違約造成安全事故,將依法追究責任。
本契約正本一式二份,契約雙方各執一份。由雙方法定代表人或其授權的代理人簽署與加蓋公章後生效,全部工程竣工驗收後失效。
甲方:乙方:
法定代表人或法定代表人或
其授權的代理人:(職務)其授權的代理人:
(職務)
(姓名)(姓名)
(簽字)(簽字)
物流軌道建設施工契約 篇15
甲方:
乙方:
茲有乙方承接甲方貴州省惠水縣“同心路、和諧路”路燈安裝工程“安裝施工”,共同達成如下協定:
1、施工內容
施工長約3.2KM、乙方承接挖坑、基礎籠供應、基礎澆注、挖溝、管道敷設、電纜供應、電纜敷設、看守,燈桿、燈具、光源安裝及調試、矯正等工作。
2、安裝說明
同心路長約1.47公里,路燈安裝間距為30米,安裝H_Z_023高中華燈,安裝數量為一邊51棵,另一邊52棵,兩燈間由電纜連線通電,電纜穿管敷設;和諧路長約1.78公里,路燈安裝間距為30米,安裝H_Z_013中華燈,安裝數量為一邊60棵,即兩邊120棵,兩燈間由電纜連線通電,電纜穿管敷設。
3、相關施工數量、費用見價格表:
4、安裝期限
在甲方基礎設施、變壓器等及時提供的情況下,同心路12天內至少30盞路燈安裝完畢、亮燈;和諧路6月8日前至少30盞路燈安裝完畢、亮燈,但安裝期間如遇颱風、水災、地震以及其他自然原因等不可抗拒的因素造成工期延誤,雙方協商解決。
5、質量標準及驗收標準
工程質量標準必須全部優良(如因工程質量未達到標準,所造成的返工損失費用由乙方負責)。
按國家有關規定以及甲方設計檔案的質量要求和技術指標及與本契約約定標準進行驗收。
6、付款方式
協定簽定後由甲方預付契約款的給乙方;路燈安裝50%以上、亮燈時支付至契約款的45%;路燈安裝75%以上、亮燈時支付至契約款的70%;路燈安裝完畢、調試亮燈、驗收合格後支付乙方至最終結算的97%,剩餘的3%作為質量保證金,質保期一年,一年內工程無質量問題,甲方無息退還給乙方。甲方每次收到款項後,提供相應的收款收據。
7、其他
在路燈交付甲方使用前,由乙方自行負責路燈、電纜等重要材料的保管。本次施工人員由廠方技術工和農民工組成。
8、本協定一式叄份,甲方執貳份,乙方執壹份。雙方簽字、預付款支付起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
物流軌道建設施工契約 篇16
建設施工契約示範文本
建設單位(以下簡稱甲方)_____________
地址:_____________
郵碼:_________________
電話:_________________
法定代表人:________________
職務:________________
拆遷戶(以下簡稱乙方)_____________
地址:_____________
郵碼:_________________
電話:_________________
法定代表人:________________
職務:________________
根據_____________建築安裝工程的建設需要,經規劃部門和拆遷房屋主管機關批准,拆遷乙方現有住房。為了明確甲乙雙方的權利義務,保證拆遷工作的順利進行,經甲乙雙方充分協商,特訂立本契約,以供雙方遵守執行。
第一條乙方在甲方用地範圍內共有_____________結構的住房__________幢__________間,共_____________平方米(原住房面積的數量,私有房屋以產權證標明自住的數量為準;租住公房以承租數量為準,單位公用房屋以拆除房屋的建築面積為準),全部交給甲方拆除(乙方自行拆除的,甲方應付給乙方拆除費)甲方負責於__________年__________月__________日以前為乙方安排住房(拆除單位的公用房屋,一般由甲方撥給相應的投資、材料,由其挖掘土地潛力自行遷建,或由甲方在城市規劃管理部門批准的地區內進行遷建)__________平方米(安置房屋原則上不超過原住房面積,乙方原住房過寬或有出租的房屋,在對其安置時應適當壓縮,但對壓縮面積應按房地產管理部門的規定作價補償;乙方原住房嚴重擁擠不便的,應按其家庭人口情況給予適當照顧)
第二條乙方應於__________年__________月__________日以前搬往甲方安置的住房或周轉房(或乙方自找的周轉房),甲方於乙方搬遷後__________日內一次付給乙方搬遷費_____________元。
第三條甲方對乙方在臨時周轉期間按下列情況給予補助:_________________
1.乙方自行找房周轉,每人每月補助_____________元;
2.由乙方所在工作單位解決乙方周轉房致使家庭人口分散居住的,每人每月_____________元;
3.乙方用甲方的簡易房周轉的,周轉期間免收房租。簡易周轉房沒有取暖裝置的,取暖季節每人每月補助_____________元取暖費,並按規定補助增加的公共運輸月票費用。房地產契約:_________________工程項目拆遷房屋契約由精品信息網整理!
第四條甲方安置乙方的住房位於_____________,共__________套__________間,__________層__________號,配有__________等裝備。
第五條乙方家庭的全部成員(18歲以上者)__________等__________人一致簽同意__________作為乙方代表人,授權他(她)在契約文本和其他檔案上籤。甲方付給乙方的各項費用,一律由乙方代表人_____________領取。甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的分家析產、繼承糾紛等,一律不負責任。
第六條甲方如不按契約規定的日期向乙方交付各種費用,逾期一日,應按所欠款額的__________%向乙方償付違約金(如不按時按量向乙方單位撥給相應的投資、材料和遷建用地,每逾期一日,應向乙方償付__________元違約金);甲方如不按契約規定的地點和面積、層次給乙方安置住房,應向乙方償付__________元的違約金,乙方可以向有管轄權的法院起訴,要求甲方按契約履行義務。
乙方如經甲方按契約規定安置住房後,仍拒不搬遷的,由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出,如逾期仍不搬遷的,每逾期一日,應向甲方償付違約金__________元,甲方並可向有管轄權的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其他不可抗力原因不能按時搬遷,時間順延,但必須告知甲方情況。
第七條其他約定:_____________.
本契約自甲乙雙方簽之日起生效,契約生效後,甲乙雙方均不得擅自修改或解除契約。契約中如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定。補充規定與本契約具有同等效力。契約執行中如發生糾紛,經雙方協商仍不能解決的,可提請當地房產管理部門調解,調解不成的,可向人民法院起訴。
本契約正本一式二份,甲乙雙方各執一份;契約副本一式__________份,交__________市(縣)房地產管理局、建設銀行、建委、計委__________等單位各留存一份。
建設(甲方)________________(公章)拆遷戶(乙方)________________(公章)
代表人:________________代表人:________________
__________年__________月__________日__________年__________月__________日
物流軌道建設施工契約 篇17
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國契約法》等有關法律法規的規定,甲乙雙方在遵循自願、平等、公平、誠信的基礎上,經協商一致,簽訂本契約。
1.工程概況
1.1.工程名稱:
1.2.報建編號:
1.3.工程建設地點:
1.4.總建築面積:
1.5.建築類型:□住宅
1.6.工程總投資:
1.7.勘察單位:
1.8.設計單位:□公建平方米。□工業□其它。萬元。。。萬元,其中,建安費:
2.審查對象
3.審查內容
3.1.是否符合工程建設強制性標準。
3.2.地基基礎和主體結構的安全性。
3.3.勘察設計企業和註冊執業人員以及相關人員是否按規定在施工圖上加蓋相應圖章和簽字。
3.4.其他法律、法規、規章規定必須審查的內容。
4.審查依據
4.1.國家和項目所在地有關法律、法規的規定以及工程建設強制性條文和標準。
4.2.項目相關的審批檔案,徵詢、諮詢意見。
4.3.有關專項審查、專項技術評審等評估報告。
5.審查時限
5.1.根據甲方的建設計畫,本工程按以下方式進行審查:
□整體□分階段□其他。
5.2.甲方應提供審查所需的全部資料。乙方在收到資料或設計檔案審查通知後,應在___個工作日內完成相應的審查工作,向甲方出具審查合格書等有關材料。
5.3.審查工作期限不包括勘察設計單位的修改時間。
6.審查結果
6.1.審查合格的:
6.1.1.乙方應及時編制審查報告。
6.1.2.乙方向甲方提供施工圖審查意見告知書、審查合格書和節能登記表。
6.1.3.甲方收到審查合格書後的個工作日內向乙方提供套審查合格的施工圖,經乙方審核無誤後在施工圖上加蓋審查專用章。
6.2.審查不合格的:
6.2.1.乙方向甲方出具施工圖審查整改意見,並報有關部門備案。
6.2.2.甲方負責對施工圖設計檔案進行修改,並及時將修改的施工圖設計檔案交由乙方重新進行審查。
7.審查費用及支付方式
7.1.審查總費用為:
7.2.甲方收到乙方加蓋公章的《建設工程施工圖設計檔案審查合格書》後,付清審查總費用。
7.3.施工圖經設計單位修改後重新送乙方審查的,不另計費用。
8.甲方權利和義務
8.1.及時向乙方提供建設項目施工圖審查的全套資料,並對其完整性、真實性負責。
8.2.提出建設工程項目施工圖送審進度計畫。
8.3.安排專人與乙方聯繫,協調處理與施工圖審查工作有關事宜。
8.4.按照乙方的審查意見及時進行修改。
8.5.甲方對審查意見有疑義的,可報有關部門申請複審。
9.乙方權利和義務
9.1.安排符合項目所在地建設工程施工圖設計檔案審查人員要求的專業技術人員從事審查工作。
9.2.保證審查質量,確保相關部門的規定、專項評估意見等在施工圖審查中落實。
9.3.審查工作完成後,除上報、送審和應存檔的圖紙資料外,乙方應將甲方提供的其他資料歸還甲方,並負保密義務。
9.4.乙方應具備審查送審施工圖設計檔案所要求的資格、能力及條件。否則,甲方可解除本契約,乙方應向甲方返還其已收到的審查費用。
10.違約責任
10.1甲方違反本契約約定,應向乙方承擔違約責任。乙方延誤完成審查工作的,每延誤一天,應按審查總費用的1‰向甲方支付延遲履行違約金。
10.2工圖設計檔案經乙方審查合格後、仍因違反法律、法規或工程建設強制性標準等原因給甲方造成損失的,乙方應予賠償。
11.其他
11.1.未經相對方書面同意,任何一方不得轉讓其在本契約項下的全部或部分權利和義務。
11.2.因本契約所生爭議,由甲方所在地法院管轄。本契約附屬檔案與正文具有同等效力。本契約如與甲乙雙方之前簽訂的協定約定不一致的,以本契約為準。本契約一式肆份,甲乙雙方各執兩份,具有同等效力。本契約自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
物流軌道建設施工契約 篇18
甲方:乙方:根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定,乙方承接甲方外牆塗料工程施工事宜,經雙方友好協商,簽訂本契約。
第一條:工程概況
1、工程名稱:工程地點:
2、工程範圍:根據施工圖紙和甲方要求負責外牆塗料工程的樣板製作、材料供應和施工、檢測驗收及維護等;
3、承包方式:包工包料包檢測驗收合格;
4、質量等級:按照國家有關規範進行檢測驗收,乙方承諾工程項目均達到國家驗收標準的優良等級。
第二條:工程期限
一、本契約工程分四個施工段,詳見下表:工程名稱 施工段 工期(日曆天)外牆塗料 A棟 25B、C棟 25D、E、F棟 25G-棟 25備註:
①本契約工期均含節假日及驗收時間。
②具體開工時間以甲方開工通知為準,工期自甲方開工通知確定的日期起計算。但乙方的施工工期應不影響土建施工總進度工期,乙方應根據雙方共同確認的工程進度計畫進行施工。
二、如遇下列情況,經甲方及監理蓋章確認後,工期相應順延:
1、工程量變化較大和設計變更較大而影響施工進度;
2、非因乙方原因,施工中停電造成一天內連續停工累計超過8小時以上,影響正常施工的;
3、不可抗力因素;
4、乙方在以上情況發生後5天內,就延誤的內容向甲方代表提出報告,逾期不辦理視為放棄。非上述原因,工程不能按契約工期竣工,乙方承擔違約責任。
第三條:契約價款
一、本契約總暫定總價為人民幣 元( )。其中:
1、棟施工段暫定總價為人民幣 元整( );
2、A棟施工段暫定總價為人民幣 元整( )。金額組成詳見下表(人民幣:元):工程名稱 施工段 暫定面積(㎡) 包乾單價(元㎡) 暫定總價(元)外牆塗料
棟A棟合計備註:
①綜合包乾單價包含本工程的材料費、人工費、機械費、與土建配合協調中乙方自身所發生的費用、稅金、驗收費等所有費用。但不含外架使用費,超出工期範圍的外架使用費由乙方承擔,根據實際使用天數按天計算。
②乙方按施工圖進行施工並按實際施工面積計算工程量,以契約約定綜合包乾單價進行契約結算。
二、支付方式契約按棟、A棟兩個施工段分段進行施工及支付工程款,在符合契約約定的付款條件,且乙方向甲方提供等額合法稅務發票後五個工作日內,由甲方或甲方委託的單位按乙方在本契約中提供的銀行賬號以轉賬的方式向乙方支付。各施工段的付款條件如下:
1、甲方發出開工通知,乙方材料、人工進場,且完成相應施工段膩子層施工並經甲方及監理方驗收合格後,支付該施工段契約暫定總價30%,分別為:棟為人民幣 元整( )A棟為人民幣 元整( )
2、相應施工段所有工程竣工,經甲方、監理方驗收合格交付甲方後,支付該施工段暫定總價的50%,同時甲方暫扣除該施工段暫定總價3.5%的配合費,實際支付分別如下:
1)甲方暫扣除相應施工段暫定總價3.5%的配合費後,實際支付給乙方該施工段的工程款分別為:棟為人民幣 元整( )A棟為人民幣 元整( )
2)甲方暫扣除相應施工段暫定總價3.5%的配合費,分別為:棟為人民幣 元整( )A棟為人民幣 元整( )
4、工程結算:按本契約確定的綜合包乾單價和實際施工面積進行契約結算。
5、本契約所有工程經質檢部門整體驗收合格,乙方按約定提交竣工資料,雙方進行結算,甲方扣除質保金和配合費後,付清工程餘款。
6、工程質保金為契約結算總價的3%。質保期內,乙方按約定履行保修義務、工程無任何質量問題,質保兩年後,甲方將質保金按實結算後退還給乙方(不計利息)。
7、工程配合費為契約結算總價的3.5%,經雙方按實結算後,根據暫扣除的配合費進行多退少補。
第四條:工程變更因土建設計變更引起本契約項下工程量增加或減少的,乙方應於變更發生後____日內將相關資料上報甲方及監理方審核確認。否則,對乙方因變更而增加的費用,甲方不予認可。
第五條:工程質量
一、工程樣板製作:外牆塗料工程施工前乙方在甲方指定的部位先做以下三種樣板:基層膩子(兩道:粗型、細型各一道)、底漆層(一道)、外牆漆面層(兩道),各種樣板需分層留樣並經甲方、監理方驗收合格後,乙方方可正式施工。
二、乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明檔案、設計變更、樣板要求和國家、地方頒發的建築工程規範標準等進行施工,並接受甲方現場派駐代表的監督。相關的契約通用版83;弱電施工標準版標準契約書;消防工程施工標準版標準契約書;防水工程施工標準版標準契約書;爆破施工標準版標準契約書;電力建設工程施工標準版標準契約書;水利水電工程施工協定書183;綠化施工標準版標準契約書;水利水電工程施工協定書183;裝修施工協定書
三、乙方需按約定採購材料,符合圖紙要求和國家規定標準,並提供產品合格證、使用說明書、性能檢測報告等,所購材料經甲方、監理方檢查確認後,乙方才能施工使用,不符合要求的,乙方負責運出施工場地並重新採購.
四、外牆塗料工程符合以下規定,以乙方提供的塗料樣品進行驗收:塗料名稱 顏色色號 生產廠家外牆專用膩子(兩道) 有限公司水性底漆(一道)彈性抗污塗料(兩道)備註:
①基層膩子為兩道:粗型、細型各一道
②外牆塗料塗刷紋理為細紋(以樣品驗收),必須具有遮蓋力,耐紫外線,抗酸鹼,不變色,不起泡,無粉化,無龜裂,不脫落,可清洗等。
第六條: 工程驗收
一、外牆塗料工程報驗。材料進場及施工過程中,乙方需向甲方報驗的內容為:
1、進場材料報驗;
2、抹灰基層質量和含水率測定報驗(正式施工前報驗);
3、打底膩子基層質量報驗(膩子施工完成後,封閉底漆施工前報驗);
4、抗鹼封閉底漆層質量報驗(封閉底漆完成後,罩面漆施工前報驗);
5、成品質量報驗(兩道罩面漆完成後報驗)。甲方及監理方進行上列各項驗收,如驗收不合格或驗收手續不全,甲方可以要求乙方返工直至驗收合格,工期不順延;因此造成工期延誤的,按契約暫定總價3‰天計收違約金,並賠償因此給甲方造成的損失。
二、工程綜合驗收
1、以國家頒發的工程施工及驗收規範、工程質量檢驗評定標準及施工圖紙、施工技術檔案、樣板要求等為依據,由甲方、監理方、____市建設工程質量監督站等部門進行驗收。
2、甲方在接到乙方驗收通知之日起7天內組織竣工驗收。工程驗收合格後貳天內,乙方將該工程移交給甲方。甲方未在約定時間內組織驗收的,工期順延。
3、工程未能通過驗收的,乙方在甲方要求的時間內整改至驗收合格,工期不順延;因此造成工期延誤的,按契約暫定總價3‰天計收違約金,並賠償因此給甲方造成的損失;工程經過貳次以上(含貳次)未能通過驗收的,另行向甲方支付違約金人民幣壹萬元(10000.00)次的處罰。
第七條:工程質保
1、本契約工程質保期為________年,自工程驗收合格交付甲方之日起計。質保期內,凡因產品和施工造成的質量事故和質量缺陷由乙方負責無償保修和承擔甲方及客戶的一切損失損害賠償責任,工程保修條件、範圍等按甲方確認的質保書和國家有關規定執行。
2、質保期內,如膩子層或油漆層出現開裂、起皮、脫皮、變色、泛鹼,流墜等質量問題,乙方應按甲方要求負責返修直至再次驗收合格,如屬於大面積返修(累計2㎡以上),再次驗收合格後工程質保期重新計算(即返修合格後再保修________年)。
3、質保期內,工程發生質量問題,乙方應在接到甲方或用戶通知後24小時之內到現場進行維修,否則甲方有權扣收質保金,並自行維修處理,相關費用由乙方承擔。
第八條:甲方工作
1、甲方提供本工程相關的施工圖紙、設計效果圖,確定顏色色號。
2、提供乙方施工所需用水、電源,水電費由乙方承擔;可提供設備材料放置場地。
3、協助協調主體施工各方的關係及對工程工序的整體調度。
4、對乙方施工的工程,甲方工地代表負責進行監督,對不合格的工程(工序)甲方有權責令其返工或停工,因此造成的經濟損失由乙方承擔。
第九條:乙方工作
1、本契約簽訂生效後三天內,將本工程的施工組織設計、詳細的施工工藝流程等交給甲方、監理方審定。
2、熟悉施工圖紙,按圖施工;自行負責場內的各種水平和垂直運輸。甲方(簽章):_________ 乙方(簽章):_________法定代表或其委託人:_________ 法定代表或其委託人:_________地 址:_________ 地 址:_________開戶行:_________ 開戶行:_________帳 號:_________ 帳 號:_________簽約時間:________年____月____日 簽約地點:_________
物流軌道建設施工契約 篇19
甲方:乙方:依據民法典、中華人民共和國建築法及其它有關法律、法規,遵循平等、自願、誠實守信的原則。雙方就本建設工程地下室防水施工事項協商一致,訂立本契約,供雙方共同遵守。
一、工程概況
1)、工程地點:
2)、工程名稱:
3)、工程內容:在原有基礎上新做一層b改性瀝青防水卷材施工(卷材為聚酯胎3厚,-15176;),包含細部處理,底部基層處理劑的施工,附加層的施工,施工縫和後澆帶的防水處理及與本工程有關的零星工程。
二、承包範圍及方式:包工、包料、包質量、包安全、包進度、包文明施工。
三、主材選用及工程價款等:
1、選用材質:“聚酯胎3厚,-15176;防水卷材,乙方在施工前必須提供材料的合格證書、材料檢驗證書、材料樣板及乙方施工資格證書。材料經檢測中心檢測合格後方可進場開工
2、本契約價格包括材料現場轉運、垃圾的清運、清除(運離施工現場)
3、施工厚度要求:採用外厚防水卷材
4、全部包工包料,單價為元平方。
6、面積:按甲方確認的實做面積結算,此價格為含稅人民幣價格。
四、工期:按甲方項目部所安排的進度施工。
五、工程質量:
1)、工程質量標準:合格工程質量標準。
2)、承包人施工質量必須達到國家現行規範、標準、圖集和設計圖紙的規定。並符合發包人的要求。工程施工質量必須符合彈性體改性瀝青防水卷材(gb18242-)及《地下防水工程施工質量驗收規範》(gb50208-),防水施工所用的材料必須有產品合格證書和性能檢測報告。並經發包人、監理、承包人共同見證取樣,送法定檢測部門檢測合格,材料的品種、規格、性能符合現行國家標準和設計要求。不合格的嚴禁使用。工程質量保修期從竣工驗收通過之日起計為________年。
六、契約價款與支付方式按承包人實際完成的、且達到質量標準的工程量,每平方米鋪貼面積元,該鋪貼面積僅指鋪貼完成的外表面積,其它如細部處理、底部基層處理劑的施工、附加層的施工、施工縫和後澆帶的處理等均不再計算工程量,不再另計任何費用。在承包人承包的防水工程範圍內的一切檢測費(材料等)均有承包人承擔,不再另計任何費用。達不到質量標準時,由承包人返工,因返工給發包人造成損失的,應賠償發包人的損失;承包人拒絕返工的、或工期嚴重滯後時,由發包人另外組織施工單位進行施工,承包人已經施工的工程量,發包人可拒付任何費用,承包人對此無任何異議。
七、工程款支付辦法:
1、當地下室底板及外牆板外側防水層全部施工完畢,經質監站、監理單位、發包人、承包人共同驗收達到契約約定的質量標準,並在主體施工單位施工完回填土方後,____日內發包人支付給承包人外牆防水已完工程量的60%;土方回填施工時,承包人應派專人在現場跟班作業,以防泥工施工時破壞防水層;
2、在土方回填後____日內的適當時間,發包人組織承包人、監理單位不少於兩次的地下室防水效果初驗;在此期間,承包人整理施工資料提交給發包人;初驗中沒有發現問題,資料提交齊全有效,發包人支付承包人所施工的底板防水和外牆防水已完工程量的25%;若在初驗中發現滲漏或超過規範規定的濕漬等質量問題、或資料有缺陷時,順延本次工程款的支付時間,直至承包人解決好所發現的問題;
3、在地下室底板和外牆後澆帶等主體結構施工前後,承包人應及時配合,完成後澆帶部位的防水層施工;在後澆帶等部位的防水層施工完畢後的____日內,經發包人、監理單位、承包人共同初驗合格後,發包人支付承包人所施工的全部已完工程量的10%;
4、承包人剩餘5%的工程款轉作保修金,在保修期滿後的____日內,由發包人無息退還給承包人。保修期間出現保修事件時,保修金不足部分由承包人交付。
八、承包人向發包人承諾按照契約約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。自行解決民工食宿。
九、發包人向承包人承諾按照契約約定的期限和方式支付契約價款。
十、隱蔽工程和中間驗收所有分部分項工程、工序的施工,必須經發包人代表、監理工程師檢查驗收並簽字認可後,方可進入下道工序的施工。十
一、安全施工文明施工安全生產,文明施工由承包人負責並承擔其費用;施工開始前,發包人為施工場地內的自有人員及
第三人人員辦理人身意外傷害保險,承包人施工人員發生工傷事故者,醫療費用由保險公司理賠,由發包人和承包人共同負責聯繫保險公司,由保險公司賠付。實際費用與理賠金額的差額由承包人承擔。一旦發生重傷事故或傷亡事故者,發包人最終一次性賠付當事人的最高賠償金以保險公司理賠的數額為最高封頂數額,其餘由承包人承擔。十
二、工程變更施工過程中,承包人無權擅自變更;承包人應嚴格執行設計單位或發包人所出具的變更通知;工程變更涉及費用增減的,雙方另行協商,簽訂補充協定。十
三、工程轉包和分包本工程嚴禁分包和轉包;一經發現,發包人可立即與承包人解除契約,工程款不予支付。十
四、不可抗力雙方關於不可抗力的約定:暴雨、暴雪、洪水、地震等自然災害;發生不可抗力,雙方的損失分別由各自承擔自身的損失。十
五、保險承包人應為其工地所有施工人員以及進入工地人員辦理人身意外傷害保險、承包人的財物保險等。十
六、關於意外停工的約定因停水、停電、天氣惡劣以及其它外部環境因素的影響致使工程停工的,承包人的窩工工時費和生活費、機械停置費和租賃費、材料占用資金損失等以及或因上述原因引起的承包人的費用支出,發包人一概不予補償;卻因特殊原因,停工時間可能相對較長時,經承發包雙方協商同意並在確定再次復工的時間後,承包人可採取人員、機械退場的措施、並保護好已完工程,此費用均由承包人承擔。十
七、工程質量保修本防水工程的保修期為________年;承包人在質量保修期內,按照有關法律、法規、規章的管理規定和雙方約定,承擔本工程質量保修責任;屬於保修範圍、內容的項目,承包人應當在接到保修通知之日起3天內派人保修。承包人不在約定期限內派人保修的,發包人可以委託他人修理;發生緊急搶修事故的,承包人在接到事故通知後,應當立即到達事故現場搶修;質量保修完成後,由發包人組織驗收。十
八、違約責任:
1、在施工過程中,乙方必須做好做足一切安全措失,如發生任何安全事故均由乙方承擔一切責任。
2、乙方所提供的產品必須符合契約所規定且必須達到國家規範要求,否則一經發現所造成的損失由乙方承擔,甲方可單方面解除契約且不需支付乙方工程款,乙方必須向甲方支付契約總款20%的違約金。
3、乙方必須按照契約的品牌及項目部所要求的施工工序及材料厚度嚴格施工,不得偷工減料。否則,一經發現,甲方可拒付乙方工程款並可單方面解除契約,且乙方必須向甲方支付契約總價款2倍的違約金。
4、契約一經簽訂,乙方不得單方面解除契約或中途停工,否則必須向甲方支付契約總款20%的違約金。
5、在乙方施工期間,乙方工人必須服從甲方項目部的管理,不得有任何偷盜行為或損壞現場成品行為,否則一經發現,所造成的損失由乙方承擔,所損失的金額以甲方確認的為準,且此款甲方有權直接在乙方工程款中扣除。
6、乙方必須按照契約所規定的時間完工,否則每延誤一天,乙方必須向甲方支付契約總款1%的違約金,如超過三天仍未滿足施工要求的,甲方可單方面中止契約,乙方所有工程款不予支付,所造成的損失由乙方自行承擔。
7、在保修期間(保修期為________年),如發生任何質量問題,乙方必須在接甲方電話通知24小時進行維修。否則甲方有權自行修復,所發生的費用(費用金額無須乙方同意以甲方確認的為準)甲方有權直接在乙方工程質保金中扣除,不足部份可向乙方追索。
8、在全部完工後,乙方必須向甲方提供驗收所需具備的一切資料,否則甲方有權不予驗收,所造成的損失由乙方自行負責。
9、工程全部完工後,乙方必須做到場地乾淨整潔、無任何垃圾,否則甲方有權不予驗收並有權自行處理,所造成的損失由乙方自行承擔,所發生的費用甲方有權直接在乙方工程款中扣除,所損失的金額以甲方確認的為準。十
九、廉潔條款
1、嚴禁甲方人員以任何方、暗示乙方請吃、請喝、收受乙方禮金、禮品或接受提供的其它私人便利或利益。
2、嚴禁乙方以任何方式向甲方人員提供私人便利、行賄或進行非正常商務宴請,如果出現乙方在履約過程進行私下請吃、向甲方人員提供私人便利、行賄等一切非正常的經濟活動,一經查實,甲方有權單方面終止契約,且乙方必須承擔由此造成的工期延誤、退場等一切經濟損失,所損失的金額以甲方確認的為準,並且甲方有權從乙方工程款中直接扣除。如果乙方事後主動積極向甲方陳述事實或乙方有證據顯示以上行為為甲方人員施壓的不得已行為,則乙方可保留契約的權利和義務。二
十、其他事項:
1、在執行契約中發生爭議,雙方應通過友好協商解決。如協商無效,向甲方所在地人民法院申請仲裁。
2、本契約一式貳份,經雙方簽字蓋章後即生效。甲方(蓋章):乙方(蓋章):甲方負責人簽字:乙方負責人簽字:簽約日期:________年____月____日簽約日期:________年月施工契約 篇10建設單位(甲方):_________施工單位(乙方):_________根據_________市建委有關規定,甲方將武漢首期綠化工程委託給乙方施工,根據該工程具體情況,經雙方協商簽訂本契約。
一、工程名稱:_________。
二、施工地點及範圍:本工程位於_________,綠地總面積為_________平方米。
三、工程內容
1.乙方根據甲方所提供的設計圖紙按圖施工,甲方按圖驗收;
2.綠地深翻_________厘米,加工_________厘米(包括土地平整、造地形等);
3.工程竣工後,乙方必須養護________年(落葉樹今冬明春種植,按具體樹種種植起算);
4.施工過程中,由於甲方原因需要返工的,則須經甲方簽證認可後按實結算;養護期間由於乙方原因造成苗木死亡的,均由乙方按契約規格要求補植;
5.種植質量應根據_________市有關部門對綠化工程的要求進行驗收。草坪應按地形鋪設,要求平整度高,整體性強,自然泛水,鋪設間隙不得超過一指寬。
四、工程造價:工程總造價為人民幣_________元整,一次性包乾。
五、付款方式
1.
第一次付款,在契約簽訂生效後,甲方支付總造價的50%;
2.
第二次付款,在草皮鋪設過半後,甲方支付總造價的25%;
3.
第三次付款,在工程驗收後,甲方支付總造價的20%;
4.餘款待________年養護期滿、合格後一次性付清。
六、施工期限:本工程自________年____月____日至________年____月____日竣工。
七、甲方委託_________,乙方指派_________負責施工現場的管理協調工。
八、其他約定_________。
九、本契約一式_________份,甲乙雙方各執_________份,圖紙預算各_________份。甲方(蓋章):_________
乙方(蓋章):_________法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________________年____月____日
________年____月____日簽訂地點:_________
簽訂地點:_________
物流軌道建設施工契約 篇20
尊敬的審判長、審判員,我依法接受原告杭州某工程公司的委託擔任其訴訟代理人,出庭參與訴訟活動,現就其與被告福州某公司建設工程施工契約糾紛一案發表如下代理意見:
一、關於廈門某地水泥中轉站建設項目工程工期順延的原因主要是1、被告要求暫停施工。2、被告逾期支付工程進度款。3、因被告單方面原因導致工程部分項目設計及工程變更。4、被告逾期供電。5、工程量增加。由此導致工期順延及原告窩工損失的責任應當全部由被告承擔。
1、【被告要求暫停施工】20xx年12月5日原被告簽訂廈門某地水泥中轉站建設項目工程契約書,20xx年12月14日被告支付預付款,工程正常開工建設。20xx年4月23日,被告以廈門市正對廈門某地港區重新規劃、為考慮不確定因素之風險、減少可能造成的不必要損失為由,單方面通知原告暫緩施工,並同意將契約工期延長因延遲付款的相應天數。【證據1、4、41】
2、【被告逾期支付工程進度款】在20xx年2月7日樁基工程完工,3月12日,廈門市建築工程檢測中心有限公司出具了樁基檢測報告,原告開始了土建施工。被告卻未按約支付第三筆進度款,並且該第三筆進度款逾期達302天(自20xx.2.7至20xx.12.5)。【證據1、11】
3、【被告逾期支付工程進度款】在20xx年9月10日原被告雙方簽訂補充協定,將工期約定為自該補充協定生效之日起算150個日曆日,付款方式按原契約約定付款。但被告在20xx年12月20日應當支付第5筆進度款至20xx年4月24日實際付清之日共逾期達126天。【證據11】
4、【被告逾期支付工程進度款】原告早在20xx年1月3日、10月11日、12月10日分別與各設備供應商訂立契約並支付了相應款項,由於被告未能按約支付第6筆工程進度款,導致原告不能向各供貨商支付貨款,被告為避稅考慮,提出簽署三方協定,由各供貨商向其開具增值稅發票才解決主要設備的供貨。以原告與三供貨商契約約定20xx年2月10日發貨至20xx年7月20日訂立三份三方契約權利義務轉移計算,被告付款逾期至少超過160日。由此導致工期順延及原告窩工損失的責任應當由被告承擔。【證據2、8、9、11、19】
5、【因被告單方面原因導致工程部分項目設計及工程變更】因被告方原因,被告在施工過程中多次要求對部分設計進行變更,在20xx年1月20日將原設計的磚混結構固定式的空壓機房變更為鋼結構的機房,20xx年9月10日提出水泥輸送管道泊位棧橋邊緣需向上(下)移位,長度約15到20米。因此,因可歸責於被告的設計變更和等待設計方案必然導致工期順延和停工。【證據13、22】
6、【被告逾期供電】原被告在原契約中已約定由被告提供電源,20xx年4月22日,原被告與土建分包商簽訂會議紀要,再次明確工程電源由被告在20xx年5月30日提供,系統調試在6月3日完成,但被告直到20xx年10月14日才供電,而原告早已於20xx年9月25日完成全部安裝。被告供電逾期至少達137天(自20xx.5.30至20xx.10.14)。同時也證明被告對該工程的生產使用不可能早於20xx年10月14日。即便因原告原因導致工程逾期,也不會對被告使用該工程產生任何損失。【證據1、20、21、23、24、25,法院向翔安供電局調取的供電契約、現場施工單等證據。】
7、【被告逾期供電】廈門某地水泥中轉站最終在20xx年9月25日安裝完畢,由於被告逾期至20xx年10月14日才供電,導致工程在20xx年10月31日才通過重車測試和投入使用。依法應當認定20xx年9月25日為廈門某地水泥中轉站工程竣工之日。【證據41】
8、【工程量增加】在20xx年3月13日,原被告雙方協定增加了散裝自控系統及控制櫃增改契約、庫底電氣控制遷移工程契約、棧橋管道及橋架敷設工程契約、陸域供電點安裝工程契約、網路電話監控控制系統增設工程契約等5個補充契約總價為100萬元,工期明確約定為配合廈門某地碼頭水泥中轉站工程工期完工。因被告未及時確認新增工程導致停工和工程量增加必然導致工期順延。【證據14、15】
9、【工程量增加】20xx年4月28日原被告雙方協商增加水泥中轉站庫下砌體工程,契約金額為115000元,工期約定30日並需配合生產線施工進度施工,工期延誤一天須支付違約金120元。工程款的支付方式為驗收合格並收到發票後10日內支付百分之95,其餘作為質保金在一年質保期滿後支付。而被告已按約支付了該契約金額百分之95等事實證明了被告認可工程施工進度及工程工期順延的責任在被告方的事實。【證據18】
10、【法律依據】中華人民共和國契約法第二百八十三條 【發包人的責任】發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的,承包人可以順延工程日期,並有權要求賠償停工、窩工等損失。
二、 廈門某地水泥中轉站工程質量及性能完全符合契約約定。
1、廈門某地水泥中轉站工程的設計是由原告按被告要求的性能委託國內權威機構某某某某設計研究院進行,其所提供的設計方案及該工程所採購的全部設備和材料均是通過被告的認可後進行的,所以,工程的性能在理論上完全符合契約要求。【證據1、11對賬明細】
2、該工程已於20xx年10月31日通過重車測試後即投入使用至今達19個余月,被告對工程整體運行性能從未提出異議或整改、維修要求,且相關設備及工程按約定已超過一年的保修期,因此,完全可以確定該中轉站的質量及性能符合契約約定。【證據28、29、30、34、37、41】
3、該工程的卸船、中轉輸送及出庫能力主要由負壓抽吸機、螺桿式壓縮機和汽車衡等設備的性能決定,實際運行能力還受水位環境及操作人員的影響,在被告已對上述設備進行驗收,在使用過程中亦未對其性能提出異議的情況下,已有足夠的理由認定該中轉站的性能達到了契約要求。【證據26、45、48】
4、退一步分析,如果該工程相關設備性能沒有達到契約約定,或者質量不合格,則被告肯定要進行維修整改,但是,被告從未有要求原告就工程相關性能進行整改或維修的行為,也沒有在通知原告並在原告拒修的情況下自行進行維修或委託第三方維修的事實,並且在20xx年11月3日確認尚有質保金506942.25元待保修期結束後支付原告,根據被告確認該工程在20xx年10月31日通過測試後投入使用到20xx年11月3日已使用超過一年的保修期,由此可以認定該工程的性能完全符合契約約定並且運行良好。【證據41、44、】
5、根據20xx年7月20日原被告與三供貨商簽訂的協定約定,原告在與三供貨商簽訂的契約中的債權與債務全部轉由被告履行,那么,即使該工程的相關性能沒有達到原被告契約的約定,那么,有關卸船能力沒有達到契約約定,則被告應當首先與杭州某某有限公司聯繫或要求整改或退貨;有關輸送方面沒有達到契約約定的性能,則被告應當首先與南京某某有限公司聯繫,要求整改或退貨;有關卸料出庫的性能沒有達到約定,則被告應當與福建某某有限公司聯繫,要求整改或退貨;但是,在此之前,被告從未向上述三家供貨商提出性能方面的維修、整改要求,亦未向原告提出對工程中轉輸送方面性能進行維修或整改的要求,由此可以確認,該工程的性能和質量是符合原被告契約約定的。【證據19、48】
6、被告在該工程通過測試後,原告即先後五次發函要求辦理驗收手續,被告對原告要求驗收的函告均未予回復。原告於20xx年11月30日向被告提交整體驗收資料、12月28日向被告提交決算書、20xx年3月16日再次交付決算書及其他證書後,被告已於20xx年3月17日出具對賬明細及證明,確認主體工程總金額為9014845元,後期增加1150000元、總計10164845元,累計已付8601899.5元,尚欠1562945.5元。面對原告要求支付剩餘工程款的要求時,被告以原告需提供增值稅發票方可付款來搪塞,在原告闡明契約約定為提供工程發票時,被告才以性能未達標為由再次拒絕付款。這充分證明了中轉站的質量和性能完全符契約定。被告關於性能未達標及未通過驗收的真實意思和目的是拖延、拒付、剋扣工程款。否則,被告也不會在通過測試、投入使用並辦理結算後又提出未經驗收及性能未達標。【證據11、28、29、31、33、36、39、40、42、43】
7、20xx年3月13日,原被告雙方協定增加了散裝自控系統及控制櫃增改契約、庫底電氣控制遷移工程契約、棧橋管道及橋架敷設工程契約、陸域供電點安裝工程契約、網路電話監控控制系統增設工程契約等5個補充契約總價為100萬元,20xx年4月28日原被告雙方協商增加水泥中轉站庫下砌體工程施工發包契約金額為115000元,上述6個契約增加的工程款總計1150000元,被告對此部分工程的質量和性能從未提出過異議或維修要求,但被告也拒絕支付此部分工程剩餘的371050元,說明被告關於工程性能未達標或質量不合格只是被告為達到拖延、剋扣工程款的一個藉口。【證據11、15、18】
8、【法律依據】依據最高人民法院關於審理建設工程施工契約糾紛案件適用法律問題的解釋第13條的規定,即使該工程未經竣工驗收或性能有問題,由於被告已投入使用,則被告不得以使用部分質量不符契約定為由拒付工程款。該解釋第14條同時規定,工程未經竣工驗收,發包人擅自使用,以轉移占有建設工程之日為竣工之日,本工程已在20xx年10月31日通過測試並由被告占有和投入了使用,被告提出所謂工程性能未達標及未通過驗收只是其想達到拖延、拒付、剋扣工程款的目的而找到一個藉口,被告依法應當支付拖欠的工程款1174655.25和利息39601.85元並承擔其他損失。
三、關於拖欠工程款的數額。
原告於20xx年11月30日向被告提交整體驗收資料、20xx年12月28日向被告提交決算書、20xx年3月16日再次向被告交付決算書及其他證書後,被告已於20xx年3月17日出具對賬明細及證明,確認主體工程總金額為9014845元,後期增加1150000元、總計10164845元,累計已付8601899.5元,尚欠1562945.5元,原告決算書關於主體工程總額9014845元及後期增加1150000元與被告一致,關於具體每筆款項的支付時間和數額也與被告一致,原告決算書和被告明細賬也完全一致,即被告已支付8704899.5元,尚欠1424945.5元,扣除被告20xx年9月1日支付的48753.25元及20xx年12月20日經廈門某地法院調解由被告代付建安的20xx37元,被告實際還拖欠原告質保金和工程款總計1174655.25元。【證據11、39、41、(20xx)某某初字第1280號調解書】
四、被告提出根據契約約定應當先由原告提供發票才能付款、工程未經驗收、性能未達標等答辯意見是沒有法律依據的。
1、原告此前已就開具發票一事與被告協商,但被告要求原告開具增值稅發票方同意付款並拒絕接受原告的工程發票,原告為此於20xx年6月8日前往被告所在地交涉,但被告不但以要求開具增值稅發票為由拒付工程款,其真實的意思是拒付工程款。故本案中不是原告沒有開具發票,而是被告拒絕接受。【有二份錄音證據證明】
2、由於原告沒有建築施工企業資質,故根據最高人民法院關於審理建設工程施工契約糾紛案件適用法律問題的解釋第一條的規定,原被告雙方簽訂的某某契約(廈門某地水泥中轉站建設項目工程契約書)無效,被告所依據的原告必需先提供發票才支付工程款的約定也是無效的。根據中華人民共和國契約法第56條、57條、58條的規定及最高人民法院關於審理建設工程施工契約糾紛案件適用法律問題的解釋第13、14、2條規定,依法確認該工程質量合格並由被告按雙方結算確認的工程款數額支付拖欠的1174655.25元。至於開具發票是原告的法定義務,依法屬於國家稅務機關管轄範圍,人民法院不能就發票事宜進行處理。原告收到被告支付的全部工程款時會按規定出具工程發票。【證據1、41,法律依據中華人民共和國契約法第57條、58條的規定及最高人民法院關於審理建設工程施工契約糾紛案件適用法律問題的解釋第13、14、2、1條規定】
綜上,由於被告要求暫停施工、被告逾期支付工程進度款、被告單方面原因導致工程部分項目設計及工程變更、被告逾期供電、工程量增加導致工期順延和原告窩工損失,在工程整體通過測試並運轉良好及原告五次要求辦理竣工驗收後拒絕辦理驗收手續並連續運行生產達一年之久後,以未經竣工驗收和性能不符合契約約定為由拒絕支付工程款的行為已嚴重損害了原告的合法權益,請求法院根據上述事實以及法院依原告申請查明的事實判決,支持原告的全部訴訟請求。
此致
長樂市人民法院
杭州某工程公司代理人:曾省明
物流軌道建設施工契約 篇21
甲方(全稱):
乙方(全稱):
本協定中的所有術語,除非另有說明,否則其定義與雙方於 年 月 日簽訂契約編號為 的《 建設工程施工契約》(以下簡稱“原契約”)中的定義相同。
根據原契約的工程量施工完畢後,甲方需要增加契約以外項目的工程量,按照《中華人民共和國契約法》及《中華人民共和國建築法》等有關規定,並結合本工程的具體情況,在甲乙雙方完全自願和理解本補充協定條款的情況下,簽訂本工程施工契約補充協定。
一、 由於工程量增加,契約價款由原來的 (¥ 元) (¥ 元)人民幣,結算工程量以實際完成的工程量為準。
二、本協定生效後,即成為原契約不可分割的組成部分,與原契約具有同等的法律效力。除本協定中明確所做修改的條款之外,原契約的其餘部分應完全繼續有效。本協定與原契約有相互衝突時,以本協定為準。
三、本協定一式陸份,甲方執肆份,乙方執貳份,具有同等法律效力,自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
物流軌道建設施工契約 篇22
發包人:(全稱)天津市置業有限公司
承包人:(全稱)天津電子有限公公司
依照《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本契約。
一、工程概況
工程名稱: 小區4-8號樓智慧型家居工程項目
工程地點:
工程內容: 小區4-8號樓共 平米、 戶智慧型家居設備及安裝
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附屬檔案1)
資金來源:自籌
二、工程承包範圍
承包範圍:智慧型家居設備、安裝、綜合弱電布線等全部包工包料
三、契約工期
開工日期: 年月日
竣工日期: 年月日
契約工期總日曆天數 天。
四、質量標準
工程質量標準:國家驗收規範合格標準
五、契約價款
金額(大寫):元整(人民幣)
¥: (每平方米總價 元)元
六、組成契約的檔案
組成本契約的檔案包括:
1、本契約協定書
2、本契約通用條款
3、本契約專用條款
4、標準、規範及有關技術檔案
5、工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協定或檔案視為本契約的組成部分。
七、本協定書中有關詞語含義與本契約第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照契約約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照契約約定的期限和方式支付工程款。
十、契約生效
契約訂立時間:年月 日
契約訂立地點:
本契約雙方約定 簽字蓋章 後生效。
發 包 人:(公章) 市 有限公司 承 包 人:(公章)天津眾和*電子有限公司
住所: 住 所:
法定代表人: 法定代表人:
委託代理人: 委託代理人:
開戶銀行: 開戶銀行:
帳 號: 帳 號:
郵政編碼: 郵政編碼:
物流軌道建設施工契約 篇23
發包方 (甲方):_______________
承包方 (乙方):_______________
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國消防法》等有關法律法規的規定,結合本工程的具體情況,甲乙雙方在遵循自願、平等、公平、誠信的基礎上,經雙方協商一致,簽訂本契約。
一、工程概況
1、工程名稱:_______________
2、工程地點:_______________
3、工程地點:_______________
4、承包方式:_______________
二、工程承包方式
包工包料,採用總價包乾的承包方式,乙方的預算書是組成契約的一部分,契約價款經雙方確認後,預算範圍內所含工程內容一次包死,結算時不予以調整,預算範圍以外的洽商變更另行單獨結算。
三、工程工期
1、本契約工期為____日,自乙方進場之日起至本工程竣工之日止。乙方接到甲方書面進場通知後____日內進場施工。
2、在施工過程中,如遇下列情況,工期相應順延:
(1)因甲方設計變更或工程量增加而影響正常工期的;
(2)因甲方不能按期提供施工圖,材料、設備的;所供材料、設備不符合施工需要的;所供材料、設備在驗收時發現缺陷需要修、配、代、換而影響進度的;
(3)因甲方未具備進場條件,不能提供施工場地、水、電源,場地道路未能暢通,障礙物未能清除等,影響進場施工的;
(4)在施工中如因連續間歇性停水、停電影響正常施工的;
(5)非因乙方原因造成前道工序沒有完成,影響本工程進度的;
(6)隱蔽工程乙方通知甲方驗收,甲方沒有按時驗收的;
(7)甲方未按約定支付工程款的。
四、工程價款
1、工程價款為:(大寫)__________________,(小寫)__________________。
2、在契約履行中出現下列情況時,應調整本工程的工程價款:
(1)經批准的設計變更;
(2)非乙方原因造成的現場施工與圖紙不符,需增加工程量。
3、工程結算價格調整計算方法:上述引起的任何洽商增減,在洽商簽訂時雙方確定金額,最終工程結算為固定契約價+洽商金額,不再另行結算。
4、工程結算價格需第三方審計機構完成的:乙方施工完畢後20日內,乙方向甲方提交本工程完工結算報告及完整的結算資料,甲方收到乙方遞交的完工結算及完整的結算資料後,應在3個月內組織第三方審計機構給予確認,延期視為認可乙方所報結算金額。
五、材料設備供應
1、工程所需所有材料由乙方購買供應到施工現場;產品成品材料由乙方提供樣板給甲方、監理方看樣板認可同意後,由乙方購買供應到施工現場(甲方提供的材料設備除外)。
2、所有材料設備供應附有出廠合格證明及生產許可證件,並嚴格按照國家有關部門的規定及要求進行檢驗,並須符合國家規定的安全和質量標準。
3、施工中,由於甲方原因導致工程設計變更造成乙方採購的材料、設備不適用,甲方給予乙方適當的補償後,不適用的材料設備由乙方自行處理。
4、材料設備採用投標檔案承諾採用的品牌或同類產品(採用的產品品牌須經過甲方的書面確認)。
六、工程質量
1、甲方應在乙方進場前7日,向乙方提供施工圖紙和施工說明____套,並向乙方進行技術交底。
2、乙方按照工程圖紙、施工說明、組織計畫、進度計畫等組織施工,上述約定的事項變更的,雙方均以書面形式通知對方。
3、涉及隱蔽或單項工程的,在工程隱蔽或單項工程竣工前2日,乙方應當通知甲方到場驗收。驗收合格,甲方應在驗收記錄上籤字;驗收不合格的,乙方應整改後重新驗收。甲方不能按時進行驗收,應在驗收前1日以書面形式向乙方提出延期要求,延期不能超過2日。甲方未能按以上時間提出延期要求、不進行驗收或拒絕在驗收記錄上籤字,乙方可自行組織驗收,甲方應承認驗收記錄。
4、乙方保證工程符合國家工程建設消防技術標準。
5、本工程使用的消防產品必須符合國家規定。
七、工程驗收
1、工程完工後,乙方應書面通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知5日內組織自行驗收,並在驗收後14天內給予認可或提出修改意見。承包人按要求修改,並承擔由自身原因造成修改的費用。甲方收到乙方送交的竣工驗收報告後5天內不組織驗收,或驗收後14天內不提出修改意見,視為竣工驗收報告已被認可。
2、自行驗收合格後,雙方辦理工程移交手續。
3、甲乙雙方積極配合向公安機關消防機構申請消防驗收或消防備案。
八、工程價款的支付方式
1、契約簽定後,預付工程總價的_______%,計RMB:_______元;
2、工程峻工、消防驗收取得驗收合格證後一周內,付工程總價的60%,計RMB:_______元。
九、維修責任
乙方負責保修期限為_____年,自公安機關消防機構消防驗收合格或本工程投入使用之次日先到期之日起計算。乙方在接到甲方維修通知後24小時內到達現場並及時處理。如非乙方原因造成的質量問題,不屬於乙方保修範圍,如需乙方維修,甲方需支付給乙方相應的費用。
十、違約責任
1、由於乙方原因逾期完工的,每逾期一日,乙方支付甲方本工程價款1‰的違約金,最高不超過契約價款的3%。
2、由於甲方原因導致延期開工或中途停工的,甲方應補償乙方因停工所造成的損失。需乙方後續進場施工的,甲方承擔後續進場費用。
3、如甲方未按契約約定付款的,每延誤一日,按工程價款的1‰向乙方支付違約金。
4、由於乙方原因,本工程經公安機關消防機構驗收不合格或消防備案後抽查不合格的,乙方應返工,返工費用由乙方承擔。
5、工程完工後,甲方應在3個月內組織驗收,甲方不能按約定日期組織驗收,應從約定期限最後一天的次日起承擔工程保管責任及應支付的費用。
十一、爭議解決
1、本契約及其附屬檔案、技術標準、設計方案、招標檔案等的約定如有不一致,解釋順序應為:本契約及其附屬檔案、技術標準、設計方案、招標檔案。
2、雙方在契約執行期內如有爭議,應由雙方友好協商解決,如協商無效任何一方均可向 ___________地人民法院提起訴訟。
甲方(公章):_______________
簽約代表:_______________
簽約時間:_______年___月___日
簽約地點:_______________
乙方(公章):_______________
簽約代表:_______________
簽約時間:_______年___月___日
簽約地點:_______________
物流軌道建設施工契約 篇24
發包方:__________承建方:____省簽定地點:四川成都簽定日期:__________建築工程施工契約補充協定發包人:成都(以下簡稱甲方)承包人:四川(以下簡稱乙方)為進一步明確甲乙雙方的責任、權利、義務,在《“__________”建築施工工程契約》基礎上,按照《中華人民共和國民法典》及《中華人民共和國建築法》等有關規定,並結合本工程的具體情況,在甲乙雙方完全自願和理解本補充協定條款的情況下,簽訂本工程施工契約補充協定。
一、工程概況
1、工程名稱:“住宅工程
2、工程地址:__________
3、建築面積:5111
8、132
4、結構類型:框架結構、地上111層、獨立地下室1層
5、設計單位:四川
6、監理單位:四川
二、工程內容及承包範圍
1、乙方負責對本工程土建部分進行施工總承包,承包範圍為:基礎、主體、裝飾裝修工程(見本協定附屬檔案一:工程量清單報價書)。
2、包括乙方承包範圍內的因設計變更而引起的增減工程。
3、甲方指定分包工程內容見本協定附屬檔案二。
三、契約工期(本協定中所列日期均為日曆天數計)
1、開、竣工日期
1、1開工日期:________年____月____日;竣工日期:________年____月____日;總工期:420天(含法定節假日)以;所載日期為準。
2、施工進度
2、1本工程分兩期實施。一期工程為
一、二號樓。二期工程為
三、四號樓和獨立地下室(見本協定附屬檔案三:即總平面圖)。
2、2乙方應於契約簽訂並收到施工圖後10天內向監理和甲方提交詳細的施工組織設計,甲方和監理在乙方施工組織設計提交後的10天內若未予以書面形式確認或提出修改意見,則視為同意。
2、3二層頂板完成時間:一號樓:________年1____月____日;二號樓:________年1____月1____日;四號樓:________年____月____日。
2、4三號樓一層頂板完成時間:________年____月3____日;地下室完成時間:在________年____月3____日。
3、工期違約責任
3、1如因乙方原因延誤二層頂板工期(房屋銷售起始工期),甲方按20元天對乙方進行罰款;若乙方提前工期,甲方按20元天給予乙方獎勵,累計獎罰金額不超過4萬元。
3、2若總工期延誤,甲方按3000元天對乙方進行罰款;若乙方提前工期,甲方按3000元天給予乙方獎勵,但獎罰累計不超過10萬元。
4、如有獎勵或罰款金額在工程決算時辦理。
5、工期不順延情況:
5、1各種自然因素(如下雨、大風、高低溫天氣等);
5、2停水、停電、節假日及地方性政策調整等因素對工期的影響(若一周內停電、停水累計超過8小時,工期予以順延);
5、3因乙方施工質量問題或施工安排不當導致設計變更以及擅自變更設計而發生的費用和由此導致甲方的損失,均由乙方承擔,工期不予順延。
6、工期延誤:由以下原因造成工期延誤,工期應相應順延:
6、1按《XX條款》第十三條執行。
6、2甲方直接分包的施工項目影響乙方施工進度造成的工期延誤。
四、質量與檢驗標準
1、1工程質量:合格。基礎、主體驗收及竣工驗收均應一次性通過____區質監部門驗收合格;
1、2因乙方原因造成工程質量問題及使用不符合設計要求的材料,必須無條件及時修復或返工重建。否則甲方有權要求乙方支付工程契約造價總額的5%的違約金和相應返工價款。
1、3乙方應及時向下一道工序的施工單位(分包單位)辦理移交手續。
1、4設計圖中室內天棚不抹灰,乙方按常規普通法施工,若甲方有其他要求,另行辦理相關手續。
五、契約價款與支付
1、契約價款:暫定為人民幣3260、525215萬元(叄千貳百陸拾萬零伍仟貳佰伍拾貳元壹角伍分)。結算工程量以實際完成的工程量為準。
1、1契約價款中的規費、措施費
(一)、措施費
(二)由乙方在工程全過程中包乾使用,不作任何調整。具體包乾費用內容包括但不限於以下項目:
1、
1、1規費:即養老保險費、失業保險費、醫療保險費、住房公積金、危險作業意外傷害保險;
1、
1、2措施費
(一):即安全施工、文明施工、臨時設施、
1、
1、3措施費
(二):即大型機械設備進出場及安拆、垂直運輸機械、腳手架、混凝土和鋼筋混凝土模板及支架、已完工程及設備保護。
1、
1、4其他不可預見費及風險包乾費
1、2本工程稅金按國家稅法及相關政策法規執行。
2、契約價款的調整:由於工程量清單漏項、新增項目、設計變更引起的新增工程量清單項目,其結算價格按以下方式計算:
2、1乙方工程量清單報價書中已有適用於此工程項目的綜合單價,按已有的綜合單價計算;
2、2乙方工程量清單報價書中只有類似項目的綜合單價,可參照類似項目的綜合單價確定新增工程量清單項目的綜合單價。
2、3乙方工程量清單報價書中沒有適用或類似工程項目的,依據________年《____省建設工程工程量清單計價定額》及相關配套檔案的規定,套用相應定額子項後確定該項目的綜合單價。該項目的材料由甲方認質認價,人工費按施工期間政策規定調增,綜合費按27%計取,機械費按定額子項計取,(措施
一、規費、措施二不計取)。
2、4施工期間人工費按政府規定係數並結合乙方工程量清單報價書隨施工進度進行調整。
2、5獎勵
2、
5、1若乙方的工程質量、進度、安全、協調配合、節約成本、現場管理等符合契約要求,甲方獎勵乙方項目部10-30萬元。
2、
5、2乙方提出合理化建議,若經甲方採納而節約的工程直接費,甲、乙雙方按6:4的比例分享。
3、工程進度款的支付
3、1工程形象進度必須滿足契約及本協定的約定,工程量進度報表經甲方及監理審核後支付乙方工程進度款。
3、2支付時間:
一、二號樓主體三層頂板完成後,甲方支付已完工程量90%的進度款(含30%以房抵工程款、下同),三層以上工程款按月形象進度支付;
三、四號樓主體一層頂板完成後,甲方支付已完工程量90%的進度款,一層以上工程款按月形象進度支付。甲方及監理單位確認計量結果後10天內,按審定產值的90%支付上月進度款;支付總額至契約總價款的90%時,暫停支付;
3、3若乙方發生嚴重質量事故或嚴重安全事故(按國家有關安全質量事故規定進行界定),甲方有權暫停支付工程進度款。
3、4因乙方原因造成工期延誤,甲方將暫停支付當期工程進度款。下一期工程進度款的支付、應在乙方將工程進度調整到甲乙雙方約定的工程進度計畫範圍內後,甲方才恢復支付工程進度款。
3、5以房抵工程款的說明:甲、乙雙方同意以本項目商品住宅作價支付乙方應收本項目工程結算總價款的30%,並從每筆應付工程進度款中按30%比例沖抵。甲方根椐需要,若全部或部份以原作價收回該部份商品住宅,應同乙方協商。甲方收回時,應將相應的應付工程款支付給乙方。本工程商品住宅作價的原則、方式及相關辦法由雙方另行簽定補充協定。
3、6如發包人出現延期支付工程進度款的情況,按XX條款第2
6、3及2
6、4條執行。
3、7工程結算
3、
7、1乙方竣工結算經審計後____日內支付至工程結算總價款的95%(不得與
3、5條相衝突);工程結算總價款的5%作為保修金,保修期屆滿之日起1____日內結清。
3、
7、2質量保修金的支付:各分部分項工程保修期屆滿、經甲方對工程質量確認無異議後14天內,按各分部分項工程的保修金額,甲方與乙方辦理保修款結算,將剩餘保修款一次性支付乙方;基礎工程、房屋建築工程在交工滿________年後____日內,按其保修金額支付給乙方。
3、8結算審計:
3、
8、1結算審計時甲乙雙方應積極配合審計工作,應在雙方確認竣工結算資料真實、完備之日起原則上在3個月內完成本工程的結算審計。
3、
8、2結算審計費的支付辦法:按國家相關規定執行。
4、履約保證金:乙方在簽訂本協定之日起____日內,在甲方專用帳戶存入人民幣伍拾萬元,作為本協定的履約保證金。該保證金在三號樓、四號樓的二層封頂後____日內由甲方無息退還乙方50%;契約內工作內容竣工後____日內無息退還剩餘50%。
六、材料價格及材料的採購
1、材料價格調整
1、1若甲方對某項主要材料進行調整(套用定額不發生變化),僅對材料差價進行調整。
1、2非暫定價材料不作調整,但砂、石、石灰材料價格風險係數177;5%,超過177;5%部分按實調整,稅金按規定計取。乙方無權更換工程量清單中的任何材料。
2、材料採購
2、1乙方必須按甲方規定品牌採購,並且在採購前15天將樣品及價格送監理工程師及甲方代表認可後方可採購。對於非暫定價材料部份,如甲方採納乙方建議的性能相同且價格較優的其它品牌,即按第五條的
2、5款進行獎勵。
2、2甲方對於暫定價格材料及主要材料價格表中的材料認為有必要自行採購時,乙方應予以支持。
七、工程變更及簽證
1、工程變更及簽證必須註明:事由、工作範圍及部位、具體作法、尺寸、工程數量和費用組成。簽證文字的表述應做到鮮明、準確,必要時應附圖,且在簽證單結尾處註明“此項後無內容”。
2、本工程的所有變更及簽證,均應經甲方代表或甲方現場代表及監理工程師簽字後方可生效,甲方、監理、施工單位均應保留原件。
3、甲方有權對設計圖紙進行變更。
4、乙方發現設計錯誤或不合理之處,應及時通知甲方工程部、監理部和設計單位,由設計單位(或甲方)提供設計變更檔案,經監理工程師、甲方代表簽字批准後實施。
5、甲方對已完成的分項工程進行變更,乙方應在施工前將施工方案報甲方及監理單位確認。乙方應謹慎保護可能重複利用的材料、設備。若乙方拆除措施不當或保護不當造成材料、設備損壞的,由乙方承擔相應損失。
6、需辦理簽證的隱蔽工程,乙方應在隱蔽前三天填寫簽證單,並由監理工程師及甲方代表確認。如因乙方原因導致工程量無法核實,則不予辦理簽證。
7、乙方應在設計變更實施前48小時向甲方提交書面報價,由甲方及監理審核,按審核後的造價決算。
8、設計變更、現場簽證的計價原則:按5章第2條執行。
9、臨時用工簽證應明確:工作內容及工作量、工作時間、工作人數及用工價格。
10、辦理簽證時,乙方應提供經甲方確認的有關方案或數據原件,簽證單原件一式四份。
八、竣工驗收:按《XX條款》執行。
九、工程質量保修
1、工程質量保修範圍和內容:
1、1乙方在質量保修期內,按照有關法律、法規、規章的規定和雙方約定,承擔承包範圍內工程質量保修責任。
1、2凡屬於乙方原因造成的質量問題或其他缺陷,均屬於乙方保修責任範圍,其維修費用和因乙方維修造成業主的相關損失,應由乙方承擔;不屬於乙方責任,但是經由雙方協商由乙方施工的,乙方應配合檢修,費用由責任方承擔。
2、質量保修期限如下(以雙方在工程移交書上籤字之日起計算):
2、1地基基礎和主體結構工程,為設計檔案規定的合理使用年限;
2、2屋面防水工程、衛生間、廚房、陽台和外牆面的滲漏(包括颱風、暴雨等自然條件下的影響)為________年;
2、3電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程為________年;
2、4給排水設施、道路等配套工程為________年;
2、5供熱及製冷系統為________年;
2、6其他項目的保修期為________年
3、質量保修責任
3、1因乙方施工質量原因導致業主退房、要求甲方給予賠償等,其經濟責任和法律責任均由乙方承擔。
3、2保修期內的維修:一般性維修乙方應在接到通知後24小時內到達;緊急事故乙方應在接到通知後8小時內到達現場搶修;業主收房後出現滲漏水、有水區域返水,乙方應在16小時內修復。
3、3乙方未及時維修或未在合理期限內維修完好、或經過兩次維修都未能修好的,甲方有權自行請人代為維修並確定價格,所有修復費用及賠償費用在支付乙方質保金時扣除,但不等於解除乙方應負的責任。
3、4乙方每次維修完畢,應負責將施工現場清理乾淨、並取得業主和甲方(或物管公司)的驗收簽字。
3、5涉及結構安全的質量問題,乙方應立即向當地建設行政主管部門報告,並採取安全防範措施。由原設計單位或者具有相應等級的設計單位提出保修方案後,由乙方實施保修。
十、雙方的權利和義務
1、甲方代表及職責
1、1本工程甲方代表為__________。甲方代表代表甲方行使契約約定的權力,履行契約約定的職責。甲方如另行委託其他人員代行上述全部或部分職責的,以甲方向乙方出具的授權委託檔案或書面通知為準。
1、2本工程甲方現場代表為王。甲方現場代表的職責:負責監督檢查工程質量及工程進度,負責設計變更、技術核定及現場簽證的簽署,對工程進度款的支付和工程竣工決算進行審核,以及與設計單位等相關部門的協調。
2、乙方駐工地代表及其他人員
2、1乙方項目經理為,項目技術負責人為,其它管理人員名單按乙方的工程量清單報價檔案。
2、2乙方項目部主要管理人員在本工程施工期間(包括準備和收尾階段),均須專職在崗,堅守施工現場,不得兼任其他項目任何職務;如需對人員、機械設備、施工方案等變更,必須提前一周以書面形式報經甲方同意。
2、3乙方的要求、通知均應以書面形式由乙方項目經理簽字加蓋乙方公章或項目專用章後遞交甲方。
2、4乙方項目經理或項目技術負責人必須參加每周工程例會,因故不能參加的應提前8小時向監理部請假、並在獲得監理部同意後方可缺席。
2、5乙方代表除以下原因外,在竣工驗收完成前不能替換
2、
5、1因病而不能堅持工作者;
2、
5、2無法擔任與該工程建設相關的工作。
2、
5、3因刑事責任或經濟糾紛無法繼續擔任此項工作。
2、
5、4被吊銷資格證。
2、
5、5甲方認為不稱職者。
2、6乙方代表換人,必須經甲方書面認可,其接任人仍必須無條件全面繼續承擔乙方應有的責任。
2、7乙方在開工前應向甲方提供有關人員資質證書及崗位證書等證件。
2、8以下甲方確認無法勝任工作的人員,經甲方要求,必須調離本工程範圍。同時,乙方應儘快用甲方批准的合格的人員代替上述調離的人員。
2、
8、1對施工質量、進度達不到契約要求負有責任的施工人員;
2、
8、2業務水平達不到崗位要求、工作責任心不強的施工人員;
2、
8、3不能積極配合甲方正常工作;
2、
8、4違反甲方或乙方工地現場管理規定者;
2、
8、5無證上崗者(適用於按規定必須持證上崗者);
2、
8、6與工程量清單報價書及契約規定名冊不符者;
2、
8、7與本工程施工無關的人員等。
3、甲方的工作
3、1施工前準備
3、
1、1完成紅線以外的“三通”,提供水、電接口到紅線。乙方進場後,甲乙雙方及時辦理臨時水電設施的移交手續。
3、
1、2負責辦理施工許可證等合法手續,乙方協助辦理。
3、
1、3提供施工場地工程地質、地下管網線路資料,必要時乙方應進一步探明。
3、
1、4將水準點、坐標控制點現場交驗予乙方,由乙方自費負責保護,若保護不當造成的損失由乙方負擔。
3、
1、5向乙方提供8套施工圖。
3、2施工期間
3、
2、1監督檢查工程質量、進度,設計變更的簽證、工程進度款的支付、辦理竣工決算等。
3、
2、2根據銷售等實際需要,對施工現場發出調整、變更指令。
3、
2、3負責協調周邊關係和政府職能部門的關係。
4、乙方的工作
4、1執行本契約的約定,履行與乙方有關的權利和責任。契約簽訂後____日內提交施工現場布置方案,經甲方代表、項目總監批准後進場作施工前期準備工作,並按契約要求的質量和工期完成本工程。
4、2遵守有關法律的規定,接受甲方和監理的指令,按照施工圖紙、設計變更單、工程施工及驗收規範等進行施工。
4、3負責搭建工地現場臨時設施,臨時道路、管線的施工、保養、移位及拆除,現場管線和鄰近建築物、構築物及鄰街交通要道、人行道的防護。向甲方、監理提供現場辦公室三間。
4、4負責從甲方指定的施工用電、用水接駁點按甲方批准的接駁方案接駁。施工用水、電的費用及接駁等所發生的相關費用由乙方承擔。
4、5提供大型施工機械設備年檢證等資料。
4、6乙方須提交詳細的施工組織設計,施工組織設計包括施工總進度計畫(採用時標網路圖繪製)、甲供材料計畫及乙供材料計畫,並嚴格按照經甲方及監理批准後的施工組織設計施工。
4、7如甲方提供的施工檔案不完整,乙方須於契約簽訂後____日內以書面方式向甲方提出補充施工檔案(須列清單),並提供時間表,列明在不影響進度的情況下,甲方應向乙方提供補充施工檔案的內容及最後期限。在工程施工過程中,乙方亦有義務以書面形式及時向甲方進行提示。
4、8每月二十____日前向甲方及監理書面報送本月完成工程量報表和下月施工進度計畫,下月施工計畫必須具體、詳細。若不按時、按要求報送,甲方有權不予支付進度款或支付時間順延。
4、9工地實行旬報制度。旬報在每半月例會前一天報送甲方及監理,旬報內容包括本旬計畫和上旬完成工作、未完成情況說明(包括擬採取措施、最終完成時間)
4、10做好施工組織管理、維持現場整潔、道路暢通、不漏、不灑、不揚,對進出工地的車輛須派專人及時進行沖洗清掃,防止污染交通道路,達到文明施工。以上工作甲方有權檢查。甲方要求整改的部份,若乙方逾期未整改,則另行處理,並從工程款中扣除所發生的費用的兩倍作為罰金。甲方指定分包單位應協助乙方完成上述工作,並承擔同樣責任。
4、11本工程現場所有建築垃圾、生活垃圾須按甲方代表指令清理並運出本工地(甲方直接分包工程的垃圾除外)。乙方須自行聯繫政府規定棄置地點,不論距離遠近和運輸進程中發生的環保費、____市衛生費、堆放費、各種可能發生的罰款等費用均由乙方負責。若乙方不及時按甲方指令清運,甲方可另行委託其他單位清運,由此產生的所有費用將從乙方進度款中按所發生費用扣除,乙方應予以支持。
4、12在室外工程開工後,甲方有權要求乙方拆除影響室外工程的臨時設施,乙方須無條件配合,甲方對此不予補償。但經甲方批准的除外。
4、13按契約約定,對甲方直接分包工程進行配合管理,對分包工程進行協調及配合,參加分包工程的分項、分部工程驗收和竣工驗收,並提出整體驗收意見。
4、14工程竣工前應將現場清理乾淨,做到工畢場清。
4、15負責組織圖紙會審工作以及施工期間的例會、專題會、協調會。按施工圖紙、圖紙會審紀要、設計修改(或變更)通知單和國家現行驗收規範作好自檢工作。
4、16做好施工記錄、隱蔽工程記錄、施工技術資料作為竣工驗收資料移交甲方。甲方分包工程的竣工資料由分包單位按規定整理,在竣工前1____日內提交給乙方,由乙方按規定整理匯總。
4、17工程竣工驗收完成後未移交給甲方之前,乙方負責承包範圍內的成品和半成品保護、施工圍牆的維護、提供臨時廁所,直至工程全部竣工完畢並移交甲方為止。乙方保護期間發生損壞,乙方出資修復。如因甲方提前使用,造成損壞發生的修復費用由甲方承擔。
4、18與本工程無關的設備、材料均不得進入現場,甲方有權進行檢查。
4、19乙方的現場施工人員、機械、設備、材料等必須滿足甲方的施工進度要求。若乙方進度不能滿足甲方要求,則乙方必須按甲方要求增加施工人員、機械、設備、材料等,由此引起的相關費用甲方不予補償。
4、20乙方施工前應組織專業人員仔細審閱設計檔案,有責任發現並提出設計檔案存在的問題。若發現工程按現有施工設計檔案或指令施工將要發生質量缺陷,應立即書面報告甲方。經甲方決定按原要求施工,乙方應予執行。
4、21在施工過程中必須配合甲方銷售需要,積極配合樣板房的施工。
4、22遵守政府主管部門對施工場地交通、施工噪音、夜間施工、安全生產有關的管理規定,按規定辦理有關手續,並以書面形式通知甲方、監理;嚴格遵守有關環境保護法律,並按照環境檢查審核要求,加強施工現場的環境管理,在施工過程中嚴格落實粉塵等污染防治措施及生態保護、水土保持措施,由此發生的費用及由於乙方責任造成的罰款由乙方負責。
4、23加強施工隊伍法制教育,在工程場地內和工程場地周邊不得有擾社會治安。若有違法犯罪活動和人員,應立即交由公安機關處理,不得私自違法處理。
4、24牆改、散裝水泥、臨時路口、臨時場地及城建檔案資料等保證金或押金由甲方負責繳納,乙方按有關部門相應要求(若有)及時提供相應資料,乙方未及時提交合格的資料或未交還占用的場地造成有關保證金或押金未能全部或部分退回等、由於乙方原因扣除的保證金或押金由乙方負責,甲方有權從支付乙方的任何工程款項中扣回。
4、25乙方須與甲方簽訂《廉潔合作協定書》,並嚴格遵守。
4、26乙方施工期間,其公司內部任何勞資糾紛,均由乙方自行解決。因乙方勞資糾紛影響甲方工程進度及項目聲譽的,相關損失由乙方承擔。
5、現場管理
5、1安全施工與檢查:乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全生產管理條例要求組織施工,並受行業安全檢查人員依法進行的監督檢查。採取必須的和必要的安全防護措施,消除事故隱患。本契約施工範圍內發生的安全事故責任和因此發生的費用,全部由乙方承擔。
5、2安全防護:乙方在動力設備、輸電線路、地下管道、密封防塵操作間、易燃易爆地段以及在臨時交通要道附近施工時,施工開始前應向監理提出安全防護措施,經監理認可後實施。
5、3事故處理:發生重大傷亡及其他安全事故,乙方應按有關規定立即上報有關部門並通知監理及甲方,同時按政府有關部門要求處理,由事故責任方承擔發生的費用。甲方、乙方對事故責任有爭議時,應按政府有關部門的認定處理,或參照爭議解決條款。
5、4文明施工:本工程以總平面紅線範圍作為施工場地,施工平面布置須考慮周全,並經甲方審核後方可實施。
5、5乙方應嚴格遵守國家及地方政府頒發的安全施工、文明施工等規範、條例。遵守甲方的現場管理規定。
5、6乙方現場辦公室應配置齊全、完好的辦公設備。
5、7施工期間,乙方應及時整理和安排所有機械、工具、材料、建築垃圾等,做到場清。工程建設中每個樓層的多餘材料、建築垃圾必須通過井架或垃圾槽運輸到地面,嚴禁從高空直接向下拋物。
5、8乙方應嚴格遵守地方政府和有關部門的規定,辦理施工場地交通、噪音、環境衛生和場外污染等有關手續,發生的費用及造成的罰款全部由乙方承擔。
5、9現場用水用電管理
5、
9、1乙方用電用水必須安裝水錶、電錶(乙方水、電錶安裝及移位須報甲方同意)。安裝完成後雙方共同抄底度數,並簽字認可。
5、
9、2施工中根椐水、電錶用量按供電局、自來水公司規定的價格支付費用。價格按供電局、自來水公司出具的收費單為準。
5、
9、3乙方負責提供本工程範圍內分包單位施工用水用電的39;接口,其水電費用由分包單位自理。十
一、其他
1、乙方對甲方指定分包單位的配合及管理
1、1甲方指定分包的工程範圍見本協定附屬檔案四。
1、2對甲方指定分包的工程,乙方應負責管理配合。分包工程配合費按以下費率收取:
1、
2、1普通水電工程按中標價的2%收取;
1、
2、2售樓部土建工程按中標價的1%收取;
1、
2、3外牆保溫隔熱、外牆塗料工程按中標價的
1、5%收取。
1、3按甲方及指定分包單位的要求提供指定分包工程開工條件。
1、4指定分包方應在進場前對已完成的臨時工程及場地進行檢查接收。
1、5乙方對工程進度、安全及文明協助管理。
1、6乙方應對分包商的施工進度計畫進行匯總分析,對施工中有矛盾的地方進行協調並提出解決辦法。
1、7乙方在各分項工程施工前須與指定分包方聯繫,並在隱蔽工程施工前一天請各分包方以書面形式確認,否則,由此而導致的額外施工費用由乙方承擔。如分包方不配合,由分包方負責並承擔乙方的損失。
1、8提供標高、定位點線等。
2、乙方分包管理
2、1乙方未經甲方書面同意,不得將本契約承包內容或任何分項工程對外進行轉包。
2、2乙方分包要求
2、
2、1分包須經甲方及監理書面批准,並向甲方及監理單位提供分包單位資質證書、分包契約、分包工程施工方案。
2、
2、2乙方應在分包施工現場派駐監督管理人員,對分包工程的質量和進度負責。乙方分包單位的違約行為,均視為乙方違約。
2、
2、3乙方應在開工前30天內提交乙方分包工程內容並經甲方認可。乙方分包工程的進、退場時間,經甲方、監理確認後執行。
4、銷售配合
3、1甲方將根據銷售需要,安排施工現場不定期對社會開放。乙方在開放日前應對施工現場進行清理,並作好相應的安全防護措施。
3、2為配合銷售而需要提前施工的項目,應按甲方的書面要求及時安排施工完畢,要求如下:
3、
2、1按甲方要求的時間完成各種施工設施、設備的遷移。
3、
2、2樣板間所在樓棟中的單元門至樣板間的入戶門之間的樓梯間地面材料的鋪貼、牆面抹灰、油漆及樓梯欄桿的安裝。
3、
2、3樣板間內的牆面的抹灰、油漆、地面的找平、廚房、洗手間的防水處理、防護門的安裝。
3、
2、4樣板間外施工通道的上層防護措施應按規範做好。
3、
2、5樣板間外施工用安全網,在樣板間開放前應換用新購置的安全網。
3、
2、6以上工程內容若在乙方承包範圍(清單報價書)外,費用由甲方支付。
3、
2、7如乙方未按甲方以上要求及指定期限完成銷售配合工作,甲方可另請其他施工單位進行施工,所發生的費用甲方有權從應付乙方的工程款中扣除;若因甲方要求增加部分工程,以現場簽證的形式支付相關費用。十
二、協定解除
1、除本協定約定的解除條件外,經甲乙雙方協商一致,也可以解除本協定。
2、當乙方擅自將其承包的全部或部分工程轉包給他人、或肢解後以分包的名義分別轉包給他人,甲方有權解除本協定。
3、因不可抗力致使契約無法履行的,甲乙雙方可以解除本協定。
4、甲、乙雙方任何一方按約定提出解除契約時,應以書面形式向對方發出解除契約通知,並在發出通知前7天告知對方,通知送達對方時契約解除。對解除契約有爭議的,可依本契約有關的約定處理。
5、契約解除後,乙方應妥善做好已完成工程和已購材料、設備的保護,並在____日內向甲方完成移交工作。甲方應為乙方的撤出提供必要條件,乙方應按甲方的要求將自有的機械設備和人員撤出施工場地。乙方未完善移交手續擅自撤場的,應該賠償由此給甲方造成的一切損失。已完工程價款在乙方根據甲方要求完全撤出施工現場並辦理完決算手續後支付。
6、甲方不支付乙方因撤出施工現場所發生的費用。已經訂貨的材料、設備由訂貨方負責退貨和解除訂貨契約,並承擔相應損失。
7、乙方退場條款:無論何種原因導致契約解除的,為保證工程項目的順利完工並交付購房人使用,保證雙方糾紛的順利解決,乙方均應在契約解除達成協定或解除契約通知送達之日起1____日內清退出場,否則,乙方按每日10萬元向甲方支付違約賠償金。乙方在履行本協定過程中,無論以何種理由起訴甲方,甲方為保證工程的順利完工和交付購房人,以及為維護社會穩定,均可要求乙方立即退場,退場辦法按上述規定辦理
8、甲方依照法律規定和契約約定行使契約解除權時,乙方投入施工的工程費用,只按工程直接費進行結算。
9、因乙方違約造成契約解除(如:乙方公司內部民工鬧事造成不良社會影響、因乙方原因延誤工程關鍵工期、乙方不能按約定實現契約承諾等),應賠償甲方一切經濟損失,並按上述退場條款的約定退場。
10、因甲方無力支付工程款,並未提出有效的經認可的辦法,乙方有權為維護自身利益而停止繼續施工。其停止施工期間的費用和其後的一切損失,甲方有責任給予賠償1
1、在竣工時,須提交竣工資料4套。十
三、契約生效與終止、爭議的處理
1、本補充協定自雙方簽訂之日起____日內乙方向甲方足額支付履約保證金後生效。
2、除正常質量保修外,甲乙雙方履行完畢本契約約定的全部義務,本契約即告終止。
3、本補充協定一式陸份(其中正本貳份),甲、乙雙方各執正本壹份、副本貳份。
4、本補充協定系《觀景上東建築工程施工契約》的非實質性補充,若二者不一致處,以本補充協定為準。
5、本協定在履行過程中發生爭議,由雙方協商解決,協商不成提交____市仲裁委員會仲裁。甲方:__________蓋章乙方:__________蓋章法定代表人:__________法定代表人:__________電話:__________電話:__________傳真:__________傳真:__________開戶銀行:__________開戶銀行:__________銀行賬號:__________銀行賬號:__________簽訂契約代表:__________簽訂契約代表:____日期:____日期