加工承攬契約書範本 篇1
訂立契約雙方：
承攬方：__________________
定作方：__________________
定作方委託承攬方加工________________，經雙方充分協商，特訂立本契約，以便共同遵守。
第一條 加工成品：
┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐
│品 名│規 格│單 位 │數 量│備 注 │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ ││ ││
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ ││ ││
└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘
第二條 加工成品質量要求加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，並妥為保存，作為驗收的依據)
第三條 原材料的提供辦法及規格，數量，質量1.用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照契約規定選用原材料，並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合契約規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。2.用定作方原材料完成工作的，契約應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按契約規定的時間，數量，質量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按契約規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規定執行。)
第四條 技術資料，圖紙提供辦法1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2.承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和複製品。3.定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。)
第五條 價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。)
第六條 驗收標準和方法1.按照契約規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按契約規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在契約中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。)
第七條 交(提)貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應當按照契約規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協定，並按協定執行。2.交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條其他如：1.根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行契約的，無權請求返還定金。承攬方不履行契約的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行契約的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行契約的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有餘款的可以請求返還。等等。)
第十二條承攬方的違約責任：
一、未按契約規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合契約規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少於契約規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權解除契約，因此造成的損失由承攬方賠償。
三、未按契約規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符契約規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元;(契約中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六、異地交付的定作物不符合契約規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按契約規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按契約規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任：
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止契約，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三、未按契約規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除契約，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除契約的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過契約規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過契約規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力：在契約規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失，如在契約規定的履行期限以外發生的，不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理：加工承攬契約發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向契約管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本契約自一九____年____月____日起生效，契約履行完畢即失效。本契約執行期間，雙方不得隨意變更和解除契約，契約如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本契約具有同等效力。
本契約正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;契約副本一式____份，交_______(如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。
定作方：____________________(蓋章)
代表人：____________________(蓋章)
地址：________________________________
電話：________________________________
開戶銀行：____________________________
帳號：______________________________
承攬方：__________________________(蓋章)
代表人：__________________________(蓋章)
地址：_________________________
電話：_________________________
開戶銀行：_____________________
加工承攬契約書範本 篇2
承攬方(乙方)：
代表人：
職務：
電話：
經雙方協商，簽定本加工承攬契約，共同遵守執行。
一、甲方供應原材料：
原材料：
規格：
單位：
數量：
日期：
成品單位耗用量：
二、乙方完成產品情況：
品種：
規格：
單位：
數量：
加工費：單價 金額
三、技術資料、圖紙提供辦法及保密：
四、甲方提供原材料的檢驗標準和方法：
五、甲方對加工完成品的檢驗標準和方法：
六、交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：
七、貨款及費用結算辦法及期限：
八、本契約自雙方簽訂之日起生效，契約履行完畢即失效。
甲方(蓋章)：
乙方(蓋章)：
簽訂時間：
加工承攬契約書範本 篇3
契約編號：
甲方（定作方）： 嘉潤公司
乙方（承攬方）：
鑒於：為滿足客戶訂單需求，甲方大量需要指定型號 產品；乙方系
專業 產品生產商。根據《中華人民共和國契約法》及相關法律法規的
規定,甲乙雙方本著誠實信用、互惠互利的原則,經充分協商一致,訂立本契約。
第一條 定作物情況：
1.1 品名：（應填寫定作物的正式名稱，不可用其簡稱或俗名代替 ）
1.2 規格：（應寫明定作物具體的規格型號，技術要求複雜或特殊的，可以
寫明按照甲方提供的技術圖紙定做，並將技術圖紙作為契約附屬檔案）
1.3 數量：（具體寫明定作物的數量，並註明單位 ）
1.4 備註：（如無內容，在空格處劃線）
第二條 契約價款
2.1 契約價款總額：（應以大、小寫兩種形式填寫，並註明幣種）
2.2 付款方式：（應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或月結等其他方式，
建議貨到付款，以作為產品質量責任的牽制）
2.3 付款時間：（寫明年、月、日）
第三條 加工成品質量要求及技術標準：
3.1 質量要求：（應明確填寫要達到的質量標準是國標還是行業標準或者甲
方具體要求，必須要寫全稱）
3.2 技術標準：（技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物
理化學參數）
3.3 以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,並妥為保存。
第四條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
4.1 用乙方原材料完成工作的,甲方有權對原材料進行檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,甲方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
4.2 用甲方原材料完成工作的,甲方按下表標準提供：
（註：如空格不夠用，可以另設契約附屬檔案，寫明見契約附屬檔案二）
4.3 甲方於 年 月 日之前提供原材料。
4.4乙方收到甲方提供的原材料之日起 日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到後 日內通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件，否則甲方有權解除本契約，乙方承擔相應的賠償責任。
第五條 技術資料、圖紙的提供和保密
5.1 甲方負責提供技術資料和圖紙。
5.2乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在接到通知之日起3日內回復並提出修改意見。甲方未答覆,乙方有權停止工作,並及時通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
5.3甲方要求對承攬物的技術性嚴格保密,乙方應當嚴格遵守,未經甲方許可不得留存技術資料和複製品。乙方不得擅自披露、使用甲方技術資料和圖紙、製造再現甲方技術的器材、取走與甲方技術有關的物件；不得直接或間接地向任何第三人故意或過失泄露甲方技術資料、圖紙或技術；不得允許(出借、贈與、出租、轉讓等處分甲方技術的行為皆屬於“允許”)或協助任何第三人使用甲方的技術資料、圖紙或技術；不得複製或公開包含甲方技術資料、圖紙或技術的檔案或檔案副本；未經許可不得超出工作範圍使用甲方的技術資料、圖紙或技術；不得將甲方的技術資料、圖紙或技術用於自身技術、設備的升級或研發。
第六條 驗收標準和方法
6.1 驗收標準：（寫明是以國家標準、行業標準或封樣或乙方技術圖紙標準進行驗收）
6.2 驗收方法：（寫明全部或抽樣驗收的方法）
6.3 甲方驗收乙方所完成定作物的時間：（寫明具體時間年、月、日）
6.4 甲方驗收乙方所完成定作物的地點：（寫明詳細地址）
6.5 驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。
6.6 對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物,在使用後 日內發現質量缺陷，甲方有權要求退還。
6.7 雙方就定作物的質量在檢驗中發生爭議時,以質量監督檢驗機構提供檢驗證明為準。質量檢驗機構由雙方共同指定，費用由乙方墊付，由主張未被檢驗證明支持者最終承擔。
第七條 交（提）定作物的時間和地點
7.1 雙方約定由甲方自提定作物
7.1.1 自提定作物的時間： （寫明年、月、日）
7.1.2 自提定作物的地點： （寫明詳細地址不可省略）
7.2 雙方約定由乙方送交定作物
7.2.1 送交定作物的時間： （如選擇了7.1，則在空格處劃線）
7.2.2 送交定作物的地點： （如選擇了7.1，則在空格處劃線）
7.3 任何一方要求提前或延期交（提）定作物,應當事先與對方達成協定，所達成的'協定與本契約有同等的法律效力。
7.4 交（提）定作物日期的計算：乙方自備運輸工具送交定作物的,以甲方接收的戳記日期為準；委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的,以乙方通知的提取日期為準,但乙方在發出提取定作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時間。
第八條 包裝要求及費用負擔：
8.1 包裝要求：（應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等）
8.2 費用負擔：（寫明包裝費用由哪方承擔 ）
第九條 運輸方式及費用負擔
9.1 定作物的運輸方式： （寫明是汽車、火車、水運或其他方式）
9.2 運輸費用由 （如無內容，在空格處劃線）承擔。
第十條 定作物的保修
10.1 定作物保修期：（如保修期從何時起到何時止 ） 10.2 在保修期內乙方免費提供保修服務。
第十一條 定金及預付款
11.1 甲方向乙方交付定金的數額：（大、小寫兩種形式填寫） 11.2 甲方向乙方交付定金的時間：（寫明年、月、日） 11.3 甲方向乙方交付預付款的數額：（大、小寫兩種形式填寫） 11.4 甲方向乙方交付預付款的時間：（寫明年、月、日） 第十二條 乙方的違約責任：
12.1 未按契約約定的質量交付定作物,若甲方同意接受的,應當按質論價；不同意接受的,應當負責修理或調換，並承擔 元/每件的違約金。經過修理或調換後,仍不符合契約約定的質量標準,甲方有權拒收,由此造成的損失（包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等）由乙方賠償。
12.2 未按契約約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用和延期交貨責任。因包裝不符契約約定造成定作物毀損、滅失的，由乙方賠償損失。
12.3 逾期交付定作物,應當向甲方支付未交定作物總價的 %違約金。延期交貨超過 日的，甲方有權解除契約，由此造成的損失（包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等）由乙方賠償。
12.4 由於保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、
滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。乙方擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求完成,並承擔逾期交付的責任。
第十三條 甲方的違約責任：
13.1 超過契約約定日期付款，甲方應向乙方支付定作物總價 ‰的違約金。
13.2 無故拒絕接收定作物,賠償因此給乙方造成的損失。
13.3 變更交付定作物地點或接收單位（人）時,承擔因此多支出的費用。 13.4 其它違約責任： （如無內容，在空格處劃線） 第十四條 爭議的解決方式
本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決。如果雙方不能協商一致時,選擇以下第（只需填寫一或者二）種方式解決：
（一）向（具體寫明仲裁委員會的確切名稱，如：不能將“深圳仲裁委員會”寫為“北京市仲裁委員會”）仲裁委員會申請仲裁。
（二）向（根據有利於我方的原則，在甲方或乙方住所地、契約簽訂地、契約履行地的基層法院中選擇其一）人民法院起訴。
第十五條 本契約簽訂地點 （應詳細填寫契約簽訂的地點，如：深圳市xx區）
第十六條 本契約自雙方簽字蓋章之日起生效，本契約一式 份，雙方各執 份。
以下無契約正文。
甲方（章）： 乙方（章）：
法定代表人： 法定代表人：
委託代理人： 委託代理人：
地址： 地址：
電話： 電話：
加工承攬契約書範本 篇4
甲方：
乙方：
一、標的、數量、價款
二、乙方負責設計、加工、代運輸、安裝、鐵塔防腐、熱鍍鋅、17%增值稅等
三、甲方須積極協助乙方施工：因甲方不讓施工或變更施工地點而誤工期，甲方承擔由此而支出的一切費用。乙方施工人員到場後，甲方免費提供一切食宿事宜。
四、交(提)貨方式、地點：交貨地點為 。
五、運輸方式及到達站(港)和費用承擔：運輸費用由乙方負責。
六、付款方式：契約簽訂後，預付契約總額的30%，貨到5天內付契約總額的60%，餘款完工10日內付清，付款按契約賬號，傳真契約有效，如延誤付款時間，甲方承擔3‰滯納金。
七、電力塔製作安裝工期為20 天。
八、本塔可抗颱風、防潮、三年內不出現質量問題，如出質量問題乙方承擔甲方因此造成的經濟損失，不可抗力的自然災害除外。
九、雙方如有特殊情況須修改或終止契約時，須事前通知對方，協商解決，協商達不成協定時，原契約不得變更。
十、如甲方不經乙方同意，中途修改或終止契約規定的由甲方承擔的內容，乙方產成品或半成品歸甲方所有，甲方承擔產成品或半成品的生產費用。
十一、雙方嚴守契約，如有違約時，違約方承擔10%-30%違約金，雙方發生契約爭議，由產品加工所在地法院裁判。
十二、乙方施工，安裝人員需在甲方支取費用時，心須持廠內財務科證明信，否則甲方承擔責任。
十三、其它未盡事宜。
本契約一式2份，甲方一份，乙方一份，雙方代表簽字蓋章後生效。
甲方：乙方：年月日：
加工承攬契約書範本 篇5
定作方：_______________(簡稱甲方)
營業執照號碼：_____________________
承攬方：_______________(簡稱乙方)
營業執照號碼：_____________________
根據《條例》有關規定，經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守：
品名或項目
規格、型號
單位
數量
單價
價款或酬金元
金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分
一、產品的質量、包裝、加工方法：________________________
二、原材料的提供以及規格、數量、質量：________________________
三、履行的期限、地點和方式：_________________________
四、驗收標準和方法：_________________________
五、結算方式：_________________________
六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行協定，都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____%的違約金。
其餘違約行為按《條例》第二十一條的有關規定執行。
2.定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止協定，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的'
償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。 其餘違約行為按《條例》第二十二條的有關規定執行。
七、雙方約定的其它條款：________________
八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協定，作為附屬檔案。
九、本協定執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向協定管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
十、本協定一式________份，正本雙方各執___________份，副本送工商行政管理局所存查。
十一、本協定有效期限：從雙方簽章之
日起到________年________月________日止。
十二、本協定簽訂日期：________年________月________日
定作方：________________
代表：__________________
開戶銀行：______________
帳號：__________________
承攬方：________________
代表：__________________
開戶銀行：______________
帳號：__________________
_______年______月_____日
加工承攬契約書範本 篇6
契約編號：
發包方：永寧縣教育體育局?（以下簡稱甲方）
承包方：（以下簡稱乙方）
根據《中華人民共和國契約法》以及我國現行的有關法律、法規，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方書架製作、油漆的加工與安裝，此項承攬契約雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下契約條款：
第一條：標的
乙方承攬甲方所需書架製作、油漆的加工與安裝契約標的額暫定為：298345.8元。最終標的以永寧縣財政局預（決）算審查中心決算價為最終標的。
第二條：製作書架的數量、規格、價格（價款單位：每個/人民幣元）計取
註：整個承攬加工契約按每個書架的單價為結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。
第三條：加工製作與安裝的要求
1、書架安裝後穩定、可靠，空間利用充分。
2、使用材料：所有材料須按甲方要求的規格進行多家比選採購，且有材料合格證書。
3、規格：圖書館鋼製雙柱雙面書架 ，規格型號：高xx年 月 日前全部交貨。
②、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，並安裝完畢。
③、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，並保證書架在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條 書架安裝及驗收與售後服務
①、乙方對製作的書架進行安裝；
②、經乙方安裝的書架，必須經甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在 日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的，甲方按該書架價值扣除 ％做為另行維修費用，並不返還乙方（按雙方預定的標準和技術要求驗收）；
③、乙方承諾為甲方製作的書架因質量出現問題， 年內免費進行保修，超過 年或屬甲方原因損壞進行維修的，需付工本費；
④、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。
第七條：結算方式、期限及安裝費用
①、甲、乙雙方簽訂的契約生效後 5日內，甲方應向乙方指定的帳戶撥付契約標的額30％的預付款。
②、乙方交貨後 5日內，甲方再向乙方帳戶撥付契約標的額30％的價款，累積達到契約標的額的60％。
③、乙方按期安裝完畢，並經甲方驗收合格後 5日內，甲方再向乙方指定的帳戶撥付契約標的額30％的價款，累積達到契約標的額的'90％。
④、剩餘的契約標的額 0％價款，作為乙方向甲方預留的質量保證金，一年後經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩餘的質量保證金，一次性撥付乙方。
第八條：甲方違約責任
①、甲方在乙方為其製作書架期間隨意改變數量或到貨無故拒收，甲方支付乙方契約的標的額2‰的違約金；
②、甲方未按契約規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付 ‰的違約金。
第九條：乙方違約責任
①、乙方未按甲方的質量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合契約規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方契約貨款中扣除2‰違約金；
②、乙方不得以任何方式轉包或分包，如發現轉包或分包，甲方有權終止契約，由此造成的經濟損失由乙方承擔；
③、乙方未按契約要求的時間交付書架，每逾期一天，甲方從應撥付乙方契約貨款中扣除 ‰的違約金。
第十條：糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式，作為本契約爭議的解決方式。
①、因履行本契約發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁；
②、因履行本契約發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向當地人民法院起訴。
第十一條：附則
①、本契約一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。契約履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除契約。
②、契約執行過程中甲、乙雙方對具體製作書架數量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，書架規格的變動以雙方共同協商後，作出補充條款為準，補充條款與本契約具有同等效力。
發包方（全稱）（蓋章） 承包方（全稱）（蓋章）
法定代表人 法定代表人
委託代理人 委託代理人
經 辦 人： 經 辦 人：
單位地址： 單位地址：
開戶銀行： 開戶銀行：
賬號： 賬號：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
郵政編碼： 郵政編碼：
年月日
加工承攬契約書範本 篇7
乙方：_________
甲方：_________
甲方委託乙方加工_________，經雙方充分協商，特訂立本契約，以便共同遵守。
第一條加工成品：
第二條加工成品質量要求：________________________________________________
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量：
1.用乙方原料完成工作的，乙方必須依照契約規定選用原材料，並接受甲方檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合契約規定的原材料而影響定作物的質量時，甲方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。
2.用甲方原材料完成工作的，契約應當明確規定原材料的消耗定額。甲方應按契約規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。乙方對甲方提供的原材料要按契約規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3.原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規定執行。
第四條技術資料，圖紙提供辦法：
1.乙方在依照甲方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知甲方;甲方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。乙方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知甲方，因此造成的損失，由甲方賠償。
2.乙方對於承攬的工作，如果甲方要求保密，應當嚴格遵守，未經甲方許可不得留存技術資料和複製品。
3.甲方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。
第五條價款或酬金：
價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法：
1.按照契約規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。
2.甲方應當按契約規定的期限驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在契約中規定保證期限。保證期限內發生問題，除甲方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由乙方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交(提)貨的時間和地點：
1.交(提)定作物期限應當按照契約規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協定，並按協定執行。
2.交(提)定作物日期的計算：乙方自備運輸工具送交定作物的，以甲方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以乙方通知的提取日期為準，但乙方在發出提取定作物的通知中，必須留給甲方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔：_____________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔：_____________________________________
第十條結算方式及期限：_________________________________________
第十一條其他：
1.根據國家有關規定，甲方可向乙方交付定金。定金數額由雙方協商確定。甲方不履行契約的，無權請求返還定金。乙方不履行契約的，應當雙倍返還定金。
2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，甲方可向乙方給付預付款。乙方不履行契約的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。甲方不履行契約的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有餘款的可以請求返還。
第十二條乙方的違約責任：
1、未按契約規定的質量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合契約規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少於契約規定，甲方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的，有權解除契約，因此造成的損失由乙方賠償。
3、未按契約規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符契約規定造成定作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。
4、逾期交付定作物，應當向甲方償付違約金_________元;(契約中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向甲方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的`酬金總額的千分之一償付違約金。未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________%(10%--30%幅度)或酬金總額的_________%(20%--60%幅度)違約金。
6、異地交付的定作物不符合契約規定，暫由甲方代保管時，應當償付甲方實際支付的保管，保養費。
7、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按契約規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由於保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。
9、未按契約規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知甲方調換，補齊的，由乙方對工作質量，數量承擔責任。
10、擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
第十三條甲方的違約責任：
1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。
2、中途廢止契約，屬乙方提供原材料的，償付乙方的未履行部分價款總值的_________%(10%-30%幅度)的違約金;不屬乙方提供原材料的，償付乙方以未履行部分酬金總額的_________%(20%-60%的幅度)違約金。
3、未按契約規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除契約，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除契約的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。
4、超過契約規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限六個月不領取定作物的，乙方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給甲方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償乙方的損失。
5、超過契約規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物，應當賠償乙方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在契約規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失，如在契約規定的履行期限以外發生的，不得免除責任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發生的，甲方應當承擔責任，並賠償乙方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理：
加工承攬契約發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向契約管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
第十六條本契約自_________年_________月_________日起生效，契約履行完畢即失效。本契約執行期間，雙方不得隨意變更和解除契約，契約如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本契約具有同等效力。本契約正本一式二份，甲方和乙方各執一份;契約副本一式_________份，交_________(如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。
甲方(蓋章)：_________
乙方(蓋章)：_________
_________年____月____日
加工承攬契約書範本 篇8
甲方（承租方）：
乙方（出租方）：
甲方因_______需求，租用乙方演出器材設備，根據《_____》的有關規定，為明確甲乙雙方的權利與義務，經雙方協商一致，簽訂本契約。
第一條 承攬甲方活動的項目
1、舞台搭建和舞美設計布置；
2、燈光、音響、視頻工程的安裝和調試和現場操作；
3、活動所需設備和物品的運輸、裝卸；
4、活動現場的錄像。
第二條 租賃設備概況
設備的名稱：__________。
租賃用途：____________。
使用時間：_____年____月____日。
安裝時間：_____年____月____日____時。
安裝地點：___________________。
拆卸時間：_____年____月____日____時。
第三條 租賃設備的運輸與操作
租賃設備的進退場調試安裝、操作由乙方承擔。
第四條 租賃設備的使用及規定
1、契約期內，乙方設備由甲方統一管理使用，甲方下達合理、合法的演出設備使用任務，乙方應聽從指揮調遣，按甲方規定的時間，契約的標準保質保量完成。
2、乙方應根據演出的作息時間，合理安排設備的維修、保養(費用自負)，確保演出正常使用。
3、由甲方自身原因造成乙方演出終止或者是終斷，損失由甲方自負。
4、甲方應該積極配合乙方整理場地，提供電源，演出期間確保電路暢通，如發生事故，由甲方負責。
第五條 安全與治安
1、甲方必須確保演出場地周圍的安全保衛工作、因打架、鬥毆造成的設備損壞由甲方完全負責（由乙方造成的原因除外)。
2、夜間值班，甲方須派數名保全人員協同乙方人員守好演出設備。
第六條 契約金額及付款方式
1、契約總價款為人民幣_______元（大寫：人民幣:________整）。
2、契約簽訂當日，甲方支付乙方定金契約總額_________％，即人民幣_______元（大寫：人民幣:_________整）。餘額演出_______個工作日結清。
第七條 雙方責任
1、乙方不能執行甲方規定的演出時間及乙方人為因素造成的停演等誤工，甲方有權解除租賃契約乙方並承擔相應的費用。
2、因甲方人員人為因素造成的停演誤工設備損壞乙方有權解除租賃契約甲方並承擔相應的損失費用。
3、本著高度負責，長期合作的精神，乙方保證按契約約定的器材明細表及節目單進行演出並保證舞台堅固安全、音響演出效果。
4、乙方如有器材變動，應提前三天通知甲方並徵得甲方同意。
第八條 其他
1、對本契約內容的任何修改、補充或變更須採用書面形式，經雙方簽字蓋章後正式生效。本契約修改、變更部分為本契約不可分割的組成部分。
2、本契約履行中，雙方如有爭議，可協商解決，協商不成可提交_________委員會_____。
3、本契約自甲乙雙方簽字蓋章後生效，契約一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
4、契約未盡事宜由雙方協商解決。
甲方（簽章）：
法定代表人：
聯繫電話：
銀行賬號：
委託代理人（簽章）：
_______年_____月______日
乙方（簽章）：
法定代表人：
聯繫電話：
銀行賬號：
委託代理人（簽章）：
_______年_____月______日
加工承攬契約書範本 篇9
定作人：
簽訂地點：
承攬人：
簽訂時間：_______年_______月_______日
第一條 加工物、數量、報酬、交貨期限
加工物規格計量、報酬、交貨期限及數量
數量
名稱、型號單位、單價金額合計
合計人民幣金額（大寫）：
（註：空格如不夠用，可以另接）
第二條 定作人提供的材料
材料規格
計量
數量質量
提供日期
消耗定額
名稱型號單位
（註：空格如不夠用，可以另接）
第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：
第四條 加工物的技術標準、質量要求：
第五條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件：
第六條 加工物的包裝要求及費用負擔：
第七條 定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：
第八條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的日內答覆。
第九條 定作人（是/否）允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條 加工物的交付方式及地點：
第十一條 加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：
第十二條 報酬的結算方式及期限：
第十三條 定作人在_______年_______月_______日前交定金（大寫）元。
第十四條 本契約解除的條件：
第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是/否）可以留置加工物。
第十六條 違約責任：
第十七條 契約爭議的解決方式：本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第種方式解決：
（一）提交_____委員會_____；
（二）依法向人民法院起訴。
第十八條 其他約定事項：
定作人（章）：
承攬人（章）：
住所：
住所：
法定代表人：
法定代表人：
居民身份證號碼：
居民身份證號碼：
委託代理人：
委託代理人：
電話：
電話：
開戶銀行：
開戶銀行：鑒（公）證機關（章）
賬號：
賬號：
經辦人：
編碼：
編碼：
監製部門：
印製單位：
加工承攬契約書範本 篇10
甲方：
加工__，雙方本著互惠互利，協商一致的原則，達成契約條款如下：
一、甲方權利和義務
1、契約簽定後，甲方為乙方免費提供產品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具，乙方自購。如在本廠購買材料，由於乙方個人原因，不能繼續做畫，為保證本廠產品質量，材料不退。
2、甲方對乙方產品負責回收並以現金支付加工費，拒收任何原因的半成品和不合格產品。
二、乙方的權利和義務
1、通過考察同意後，自願購買材料。如產品質量問題，乙方自己負責。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人製作，如私自組織人員加工，技術轉讓，需經廠方同意方可進行，否則按違約處理。
二、違約條款
1、甲方違背契約第一條時以的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術轉讓時，按每平方米元的1倍支付甲方違約金。
四、本契約有效期 月，200 年月 日起至200 年月 日止。
本契約期瞞後，乙方申請，甲方有權依據生產定單續簽或終止契約。
五、本契約一式兩份，並有驗收標準為契約附屬檔案，甲、乙雙方各執一份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方 乙方：
年月日
加工承攬契約書範本 篇11
契約編號：
定作人：
承攬人：
簽訂地點：
簽訂時間： 年 月 日
第一條 加工物
加工物名稱 規格型號 計量單位 數量 報酬
單價 金額
合計人民幣金額(大寫)
第二條 承攬人提供的材料
材料名稱 商標 規格型號 生產廠家 計量單位 數量 質量 材料費
單價 金額
合計人民幣金額(大寫)
第三條 定作人對承攬人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議期限： 。
第四條 定作人提供技術資料、圖紙樣品、工藝要求等的時間、辦法及保密要求 。
第五條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在 日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的 日內答覆。
第六條 定作人(是/否)第三人完成定作物的主要工作;可以交由第三人完成的工作是： 。
第七條 定作人協助承攬人的事項與要求： 。
第八條 定作物的技術標準、質量要求： 。
第九條 定作物的包裝要求及費用負擔： 。
第十條 定作物的交付方式、期限及地點： 。
第十一條 定作物的驗收、方法、期限及地點： 。
第十二條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件： 。
第十三條 定作人應在 年 月 日前向承攬人交付定金(大寫) 。
第十四條 結算方式及期限： 。
第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置定作物。
第十六條 本契約解除的條件：
(一)定作人可以隨時解除契約，但應及時書面通知承攬人並承擔由此給承攬人造成的損失。
第十七條 違約責任： 。
違約金或損失賠償額計算方法： 。
第十八條 契約爭議的解決方式：本契約項下發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可以由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第 種方式解決;
(一)提交 仲裁委員會仲裁。
(二)依法向 人民法院起訴。
第十九條 其他約定事項： 。
定作人： 承攬方：
定作人(章)： 承攬人(章)：
住所： 住所：
法定代表人： 法定代表人：
委託代理人： 委託代理人：
經 辦 人：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
開戶銀行： 開戶銀行：
帳號： 帳號：
稅號： 稅號：
郵政編碼： 郵政編碼：
年 月 日
加工承攬契約書範本 篇12
定作方：契約編號：
簽訂地點：
承攬方：簽訂時間：
一、加工標的
貨物名稱
型號
面料
顏色
單位
數量
單價
總金額
交貨地點及期限
交期：
出口國：
合計人民幣（大寫）
按實際金額結算 單價含線 稅 封箱帶
二、定作方提供材料（若定作方提供材料，則必須填寫）
材料
質量
數量
提供日期
消耗定額
面料.里料
一等
按定單數量
到位
按實際排版單耗
三、承攬方應當在收到定做人提供的材料後應立即組織人員依據行業標準進行檢驗，提出異議期限為7天；定作方委託承攬方採購面料、里料、輔料的，承攬方對所採購物品的質量負責，應該得到定作方的書面確認方可開裁。
四、加工物品的技術標準及質量以定作方指示書、確認樣的要求為準。物品加工其他特別質量要求：按相應的出口產品的檢驗標準和SN/T1649 的標準驗收。
五、承攬方發現定作方提供的圖紙、技術要求不合理的，應在3日內向定作方提出書面異議，否則由此造成的損失由承攬方負責，定作方應在收到書面異議後的7日內答覆。
六、加工物品的包裝按定作方的要求。
七、未經定作方書面同意，承攬方不得擅自將契約所約定的定作任務或部分定作任務轉移給第三方完成，否則將構成違約，定作方有權隨時解除契約，給定作方造成的損失由承攬方賠償。
八、承攬方負責將定作物品送至定作方指定的地點。（定做方自提）。
九、承攬方應該在貨物生產完成後、出運前組織進行驗收，驗收標準為客戶最終確認樣及確認意見標準。由於承攬方逾期交貨、貨物的質量問題等原因引起的索賠和其他責任由承攬方承擔（包括但不限於：客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運費等）。
十一、付款方式：內部結算。
十二、其他約定事項：
1、在加工製作期間，定做方有權隨時進入承攬方的'工作現場進行必要的監督檢查，
2、雙方對質量標準確認以封樣為準，雙方各保留封樣，由承攬方無償提供。
3、若由定作方提供原材料的，加工任務完成後，承攬方必須將剩餘面料、二等衣服等送達到定作方指定地點。
4、用料按定作方要求，超出不允許裁剪，按最省的排料。
5、最終產品質量必須通過定作方驗收，由於承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔。
十三、違約責任：任何一方違約的應承擔違約責任，除應承擔因違約給非違約方造成的一切損失外還應賠付契約價款30%的違約金。
十四、如有糾紛，雙方協商解決，協商不成，任何一方均可向定做方所在地法院起訴。
定做方：
代表人：
時間：
承攬方：
代表人：
時間：
加工承攬契約書範本 篇13
承攬方(甲方)：_____________
定作方(乙方)：_____________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本契約，共同信守執行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費
定作物名稱：_____________
型號：_____________
規格：_____________
質量要求：_____________
計量單位：_____________
數量：_____________
加工費：_____________
單位總價：_____________
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱
________
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔
______。
第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料。
材料名稱：_____________
型號：_____________
規格：_____________
質量要求：_____________
計量單位：_____________
數量：_____________
單價：_____________
總價：_____________
圖紙、技：_____________
術資料及：_____________
交付時間：_____________
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱：_____________
交付時間：_____________
交付地點：_____________
交付數量：_____________
包裝要求：_____________
檢驗方法：_____________
運輸方法：_____________
運費承擔：____
第六條加工費結算辦法與時間_________。
第七條乙方
應於_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應於_________年_________月_________日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行契約的，無權請求返還定金。甲方不履行契約的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行契約的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任
1.甲方如未按契約規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調整後，仍不符合契約規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數量少於契約規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除契約，因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到契約規定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止契約，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
3.乙方如未按契約規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過契約規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
(一)甲方：____
1.甲方為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本契約。
2.甲方簽署和履行本契約所需的一切手續均已辦妥併合法有效。
3.在簽署本契約時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成，本契約的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。
(二)乙方：____
1.乙方為一家依法設立併合法存續的`企業，有權簽署並有能力履行本契約。
2.乙方簽署和履行本契約所需的一切手續均已辦妥併合法有效。
3.在簽署本契約時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成，本契約的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任並賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本契約所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發生導致契約無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，並應在_________天內，提供事故詳情及契約不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可後協商終止契約或暫時延遲契約的履行。
第十三條通知
1.根據本契約需要發出的全部通知以及雙方的檔案往來及與本契約有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：_____________。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理
1.本契約受_________國法律管轄並按其進行解釋。
2.本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：____
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本契約的理解與解釋應依據契約目的和文本原義進行，本契約的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本契約的解釋。
第十六條補充與附屬檔案
本契約未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協定。本契約的附屬檔案和補充協定均為本契約不可分割的組成部分，與本契約具有同等的法律效力。
第十七條契約效力
本契約自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本契約正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力;契約副本_________份，送_________留存一份。
承攬方(蓋章)：_____________定作方(蓋章)：_____________
法定代表人(簽字)：_____________法定代表人(簽字)：_____________
地址：_____________地址：_____________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點：_____________簽訂地點：_____________
加工承攬契約書範本 篇14
（）加字 號
定作方（甲方）：_______________
代表：_________________________
電話：_________________________
承攬方（乙方）：_______________
代表：_________________________
電話：_________________________
簽定日期 ：____________________
經雙方協商，遵照《中華人民共和國經濟法同法》及有關規定、鑑定本加工承攬契約，並嚴肅地履行。
品名
規格
單位
數量
加工費
單價
金額
定作方供應原材料：
原材料品名
規格
單位
數量
日期
成品單位耗用量
1.技術資料、圖紙提供辦法：_______________________
2.產品檢驗標準和方法：_____________________
3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：_____________________
4.貨款及費用結算辦法及期限：_____________________
5.本契約自雙方簽定之日起生效，契約履行完畢即失效。在契約執行期間，雙方不得隨意變更和解除契約。如一方提出修改或停止執行，必須經雙方協商一致，方能生效，否則應承擔違約責任，給付違約金_________元，如由此而造成了損失則應賠償損失。
加工承攬契約書範本 篇15
定作方（以下簡稱甲方）：
承攬方（以下簡稱乙方）：
供料方（以下簡稱丙方）：
甲方委託乙方加工______________，丙方為甲方____________加工原材料的指定供料方，乙方在甲方處所承攬的加工成品所需原材料須在丙方處採購。經三方充分協商，特訂立本契約，以便共同遵守。：
一、工程項目名稱：
二、施工地點：
三、工程量：
四、工程總額及付款方式：
1、工程總額：
2、付款方式：
3、甲方支付完畢工程款項，擁有製品所有權。
五、工程期限：
1、契約簽定次日起核算，7個工作日。
六、乙方工作：
1、保證在工程期限內完成工程的製作.安裝工作。
2、施工所有材料嚴格執行工程項目預算書所規定的規格、品型。
七、甲方工作：
1、保證如契約約定支付乙方工程款項。
2、乙方進入現場施工時，施工場地應具備施工條件。
3、施工過程中協同乙方進行物業管理或相關管理單位的協調工作。
4、負責契約約定門面標識的所有審批工作。
八、丙方工作
1、丙方應當提交產品品種、型號、規格、質量符契約規定的，如果不符合規定，甲方聲明同意利用的，應當按質論價，甲乙丙三方再次協商定價。
2、丙方交貨質量有瑕疵丙方還應承擔返工返修、產品本身、物料或產品報廢的費用、質量問題所造成的乙方交貨不及時承擔責任等。
九、驗收：
1、材料以工程預算書中所標明規格、品型驗收。
2、廣告製作的規格、尺寸按施工圖紙及說明驗收（效果圖僅作為視覺參考，不做為驗收標準）。
3、項目施工完畢由乙方工程監理先行自檢，自檢合格後上交工程驗收單，由甲乙雙方進行驗收。
4、甲方在驗收過程中對質量如有意見，須在驗收單中說明，經雙方現場勘察，確有質量問題的，乙方進行後期整改。
5、工程驗收單支付甲方時，甲方應在接收單手續上籤字或蓋章，收到工程驗收單三日內，甲方無意見說明或無任何書面意見，視為驗收合格。
十、保修：
1、甲方如發現製品損壞應及時通知乙方，乙方在12小時內到達現場進行製品檢修，通報維修情況。24小時內保證製品的正常使用。
十一、安全責任：
1、乙方施工戶外廣告製品機構安全責任1年。
2、施工過程中，乙方由於自身原因造成員工或第三者人身傷害及財產損失，乙方承擔完全責任。
3、因使用不當、擅自改造、災害及不可抗力造成製品損壞，乙方免除安全責任。
十二、契約變更：
1、契約內容及條款的變更，需雙方代理另立契約附屬檔案，簽章有效。
2、因契約變更造成與本契約相關內容不符時，以契約變更後的附屬檔案為依準。
十三、違約責任：
1、乙方因自身原因，不能在施工期內完成工程，逾期一天扣罰工程總額1%。
2、甲方如不能如期支付工程款項，逾期一天扣罰工程總額1%。
3、因審批手續造成工程延期或罰款甲方承擔所有責任。
4、在甲方逾期未付應付款項時，乙方擁有製品所有權。
5、如一方未經對方同意而違反約定，另一方可不再履行契約，造成的損失由違約方賠償。
6、在雙方發生糾紛時協商解決，協商不成時可向朝陽法院提起訴訟。
十四、附屬檔案：
1、雙方公司經營執照（加蓋公章）
2、工程項目預算，施工圖及效果圖。
十四、契約成立和生效
1、本契約訂立、執行和解釋及爭議和解決均適應中國法律。
2、附屬檔案及補充協定具有同等法律效力。
3、本契約一式2份，雙方各持1份。
十五、其他
本契約若有未盡事宜的，經甲乙雙方或甲乙丙三方協商後可另行簽訂補充協定，經有關方蓋章簽字後作為本契約的組成部分，具有同等效力。若補充協定與本契約有衝突的，以後補充協定為準。若協商不成的，則適用《中華人民共和國民法典》及其解釋的規定。
（以下無正文）
甲方：
委託代理人：
地址：
電話：
開戶銀行：
賬號：
_________年____月____日
乙方：
委託代理人：
地址：
電話：
開戶銀行：
賬號：
_________年____月____日
丙方：
委託代理人：
地址：
電話：
開戶銀行：
賬號：
_________年____月____日
加工承攬契約書範本 篇16
訂立契約雙方：
承攬人______________________，以下簡稱甲方；
定作人：__________________，以下簡稱乙方；
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本契約，共同信守執行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費；
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔：（加工定作物樣品需要封存的，由雙方代表當面封簽，並妥當保存，作為檢驗的根據）；
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔；
第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款及圖紙、技術資料；
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸；
第六條加工費結算辦法與時間；
第七條乙方應於________年____月____日前向甲方交付定金____________元；乙方應________年____月____日前向甲方交付預付款____________元。乙方不履行契約的，無權請求返還定金。甲方不履行契約的，應當雙倍返還定金。甲方不履行契約的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行契約的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款可以請求返還；
第八條甲方的違約責任：
1、甲方如未按契約規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調整後，仍不符合契約規定，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2、甲方交付定作物的數量少於契約規定，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除契約，因此造成的損失由甲方賠償。
3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4、甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的________‰償付違約金。
5、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。
6、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到契約規定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任：
1、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
2、乙方如中途廢止契約，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。
3、乙方如未按契約規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4、乙方如超過契約規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。
5、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
6、乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十條不可抗力：在契約規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明後，可免予承擔違約責任。但甲方應當採取積極措施，儘量減少損失，如不可抗力的損失是在契約規定的履行期限以外發生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，並賠償甲方因此造成的損失。
第十一條本契約發生糾紛時，雙方協商解決，協商不成時，任何一方可向辦理本契約公證的公證機關申請調解，或向契約管理機關申請調解、仲裁、也可以直接向人民法院起訴。
本契約於________年____月____日經公證生效，契約履行完畢即失效。
本契約一式____份，甲乙雙方各執一份_______公證處、________物價局、________銀行各存一份。
定作人：__________承攬人：_______________
代表人：__________代表人：____________________
開戶銀行：_____________開戶銀行：__________________
帳號：_________________帳號：_____________________
簽訂日期：________年____月____日
加工承攬契約書範本 篇17
定作人：________簽訂地點：___________
承攬人：________簽訂時間：____年__月__日
第一條承攬項目、數量、報酬及支付期限
1、計量單位
2、數量
3、工作量（工時）
4、報酬
5、交付期限
6、單價
7、總金額┃
第二條技術標準、質量要求：________________________________________________________
第三條承攬人對質量負責的期限及條件：___________________________________________________
第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：_____________________________________________________________________________
第五條承攬人使用的材料由________人提供。材料的檢驗方法：____________________________________________
第六條定作人（是/否）允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成。可以交由第三人完成的'工作是：________________________________________________________________________________________________
第七條工作成果檢驗標準、方法和期限：___________________________________________________
第八條結算方法及期限：__________________________________________________________
第九條定作人在____年____月____日前交定金（大寫）________元。
第十條定作人解除承攬契約應及時書面通知承攬人。
第十一條定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的，承攬人（是/否）可以留置工作成果。
第十二條違約責任：________________________________________________________________________________________________
第十三條契約爭議的解決方式：本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第____種方式解決：
（一）提交________仲裁委員會仲裁；
（二）依法向人民法院起訴。
第十四條其他約定事項：__________________________________________________________________________________________________________________________________
定作人：承攬人：
法定代表人：法定代表人：
加工承攬契約書範本 篇18
承攬方：____縣木具廠以下簡稱甲方
定作方：____縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工櫃檯，貨架，經雙方協商，簽訂本契約，共同遵守.
第一條加工成品
第二條加工成品質量要求：
一，材種：櫃檯，貨架一律採用水曲柳.
二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做.
三，嚴格掌握木製品的木材幹燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑膠面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便.四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格後，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據.
第三條原材料由甲方提供.
第四條圖紙由乙方於一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償.
第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元.
第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工後，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以契約規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以契約規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.
第七條交貨的時間和地點：____年____月____日至____年____月____日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協定，並按協定執行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續.
第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，總計980元，全部費用由乙方負擔.
第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，總計490元，全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失，由甲方負責.
第十條本契約簽字之日，乙方向甲方給付預付款_____元(貳萬元).甲方不履行契約時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款.乙方不履行契約的，把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款的應返還.
第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格後，即辦理移交手續，據以結帳，並在收貨後十五天內通過銀行付款.第十二條甲方的違約責任
一，甲方如未按契約規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合契約規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償.
二，甲方交付定作物的數量少於契約規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除契約，因此造成的損失由甲方賠償.三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的.，由甲方賠償損失.
四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到契約規定的質量要求，否則乙方有權拒收.
第十三條乙方的違約責任
一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失.
二，乙方如中途廢止契約，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
三，乙方如未按契約規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
四，乙方如超過契約規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金.
五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失.六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用.
第十四條不可抗力：在契約規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明後，可免予承擔違約責任.但甲方應當採取積極措施，儘量減少損失，如不可抗力的損失是在契約規定的履行期限以外發生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，並賠償甲方因此造成的損失.
第十五條本契約發生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本契約公證的公證機關申請調解，或向契約管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.本契約於一九八五年一月二十五日經公證生效，契約履行完畢即失效.本契約一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份.
甲方：____
乙方：____
____年____月____日
加工承攬契約書範本 篇19
承攬方：_________________
委託方：
契約雙方為明確各自權利和義務，經友好協商，按照《中華人民共和國民法典》及其有關規定，特訂立本契約。
一、承攬標準：
二、質量要求及技術標準：
以客戶提供稿件的確認件為準!按國家標準執行。
三、版費承擔責任及起訂量：
所有包裝由運城製版公司大版製作，版費由委託方預付萬元，每單款包裝累計達到貨值萬元，承攬方全額退還版費。改版費用由委託方承擔。起訂量見附屬檔案。
四、貨款結算方式及時間：
每月月底對賬，承攬方提供17%增值稅發票，委託方在次月__年_月_日至__年_月_日止
承攬方：_________________法定代表：_________________委託辦理人：_________________單位名稱：_________________
委託方：_________________法定代表：_________________委託辦理人：_________________單位名稱：_________________
簽訂地點：_________________
簽訂時間：_________________
加工承攬契約書範本 篇20
甲方(定作方)：
乙方(承攬方)：
經甲乙雙方友好協商，依據我國《民法典》的有關規定以及其他相關法律規定，就甲方向乙方採購相關___________等小商品事宜約定如下：
一、採購產品情況：
1、品名____________，規格____________，數量____________，單價____________;
2、品名____________，規格____________，數量____________，單價____________;
3、品名____________，規格____________，數量____________，單價____________;
……
總金額(含稅價)：人民幣________________________元整(小寫￥_______________________)。
二、樣品約定時間
自本契約生效之日其______個工作日內，乙方負責按甲方要求製作__________樣品，經甲方去人後的樣品將作為乙方最終交貨的標準。
三、交貨時間、地點及運費
契約生效且_______%預付款到乙方賬戶、確認協定第一條中各拚命的尺碼數量後_______天內交貨(具體數量雙方那個協商去人以書面傳真或者電子郵件方式確認)。
四、質量要求及技術標準：
按照甲乙雙方事先確認的樣品為標準，貨物主要技術指標說明：
按國家興行業標準。
五、驗收標準、方法及期限
以甲乙雙方確認的樣品為準，如甲方發現貨物的品種、面料、數量、顏色、規格與裝箱單不符，應與收到貨物後_______個工作日內以書面形式通知乙方;經乙方核實後，儘快做出相應的處理。若乙方交付的貨物不符合本契約標準，乙方應當負責更換或者退貨，因此產生的所有費用應當由乙方承擔。
六、包裝要求及費用負擔：
乙方按其企業或行業標準提供包裝，費用由乙方承擔。
七、結算方式和期限：
契約生效且受到乙方發票後______日內甲方支付總價款______%作為預付款，計人民幣__________________________，雙方約定匯款方式為甲方電匯，乙方收款賬戶為：
收款人：
開戶行：
賬號：
最終結算金額以實際定作、雙方簽字確認的數量和金額為準，自甲方驗收合格之日起______日內，甲方一次性支付其餘貨款。
八、違約責任：
1、契約生效後契約一方單方解除契約的，契約一方有權要求違約一方支付總契約金額的_____%作為違約金。
2、因甲方的原因造成乙方不能按約定時間製作樣品的，不能按時交貨的，由甲方承擔責任。
3、若乙方提交的樣品和甲方定作的_______小商品存在較大差異，甲方有權拒絕付款。
九、契約爭議的解決方式：
本契約在履行期間發生的爭議，由雙方當事人協商解決;協調或者調解不成的，雙方當事人同意向____________________人民法院起訴。
十、本契約一式二份，甲方乙方各執一份，自雙方簽字蓋章之日其生效。契約未盡之事宜，由甲乙雙方另行簽訂補充協定。
甲方：
地址：
電話：
代理人：
________年___月___日
乙方：
地址：
電話：
代理人：
________年___月___日
加工承攬契約書範本 篇21
訂立契約雙方：
承攬方：__________________
定作方：__________________
定作方委託承攬方加工________________，經雙方充分協商，特訂立本契約，以便共同遵守。
第一條 加工成品：
┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐
│品 名│規 格│單 位 │數 量│備 注 │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ ││ ││
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ ││ ││
└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘
第二條 加工成品質量要求加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，並妥為保存，作為驗收的依據)
第三條 原材料的提供辦法及規格，數量，質量1.用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照契約規定選用原材料，並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合契約規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。2.用定作方原材料完成工作的，契約應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按契約規定的時間，數量，質量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按契約規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規定執行。)
第四條 技術資料，圖紙提供辦法1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2.承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和複製品。3.定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。)
第五條 價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。)
第六條 驗收標準和方法1.按照契約規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按契約規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在契約中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。)
第七條 交(提)貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應當按照契約規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協定，並按協定執行。2.交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條其他如：1.根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行契約的，無權請求返還定金。承攬方不履行契約的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行契約的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行契約的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有餘款的可以請求返還。等等。)
第十二條承攬方的違約責任：
一、未按契約規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合契約規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少於契約規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權解除契約，因此造成的損失由承攬方賠償。
三、未按契約規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符契約規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元;(契約中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六、異地交付的定作物不符合契約規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按契約規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按契約規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任：
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止契約，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三、未按契約規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除契約，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除契約的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過契約規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過契約規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力：在契約規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失，如在契約規定的履行期限以外發生的，不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理：加工承攬契約發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向契約管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本契約自一九____年____月____日起生效，契約履行完畢即失效。本契約執行期間，雙方不得隨意變更和解除契約，契約如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本契約具有同等效力。
本契約正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;契約副本一式____份，交_______(如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。
定作方：____________________(蓋章)
代表人：____________________(蓋章)
地址：________________________________
電話：________________________________
開戶銀行：____________________________
帳號：______________________________
承攬方：__________________________(蓋章)
代表人：__________________________(蓋章)
地址：_________________________
電話：_________________________
開戶銀行：_____________________
帳號：_________________________
加工承攬契約書範本 篇22
契約編號：______________
甲方：___________________（承攬方）
乙方：___________________（定做方）
為了明確甲、乙雙方的權利和義務，根據《_____》的有關規定，經協商一致，就乙方委託甲方加工____事宜達成如下協定，共同遵守。
第一條 加工成品
品名：_________________________________________
規格：_________________________________________
數量：_________________________________________
第二條 加工成品質量要求
第三條 原材料的提供辦法
1.甲方必須依照契約規定選用原材料，並接受乙方檢驗。出現質量問題乙方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.乙方應按契約規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，甲方對乙方提供的原材料要按契約規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知乙方調換或補齊。甲方對乙方提供的原材料不得擅自更換。
3.交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。
第四條 技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
1.甲方在進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知乙方；乙方應該在規定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知乙方，因此造成的損失，由乙方賠償。
2.甲方對於承攬的工作，如果乙方要求保密，應當嚴格遵守，未經乙方許可不得留存技術資料的複製品。
第五條 價教或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方協商解決。
第六條 驗收標準和方法
1.按照契約規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.乙方應當按契約規定的期限驗收甲方所完成的工作。驗收前甲方應當向乙方提交必需的技術資料和有關質量證明。在契約中規定保證期限。保證期限內發生問題，除乙方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由甲方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1.交貨地點和付款辦法：在乙方廠內交貨，由甲方自提；在交貨日期前乙方可陸續交貨，甲方可陸續驗收付款。
2.甲方自備運輸工具送交定作物的以乙方接收的的戳記日期為準；委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以甲方通知的提取日期為準，但甲方在發出提取定作物通知中，必須留給乙方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
___________________________________________________________________
第九條運輸方式及費用負擔
_____________________________________________________________________
第十條 結算方法及期限
_____________________________________________________________________
第十一條 其他約定
_____________________________________________________________________
第十二條 甲方的違約責任
一、未按契約規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期違約責任；經過修整或調換後，仍不符合契約規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
二、交付定作物的數量少於契約規定，乙方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分乙方不再需要的，甲方應賠償乙方因此造成的損失。
三、未按契約約定包裝定作物，須返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔應此而支付的費用。符合契約規定造成定作物毀損、滅失的，由甲方賠償損失。
四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），皮當向乙方償付違約金____元；（契約中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向乙方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的____%償付違約金。
五、不能交付定做物或不能完成工作的，應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的_______%或酬金總額的________%的違約金。
六、異地交付的定作物不符合契約規定，暫由乙方代為保管時，應當償付乙方實際支付的保管、保養費。
七、由於保管不善致使乙方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付乙方因此造成的損失。
八、未按契約規定的辦法和期限對乙方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知乙方調換、補齊的，由甲方對工作質量、數量承擔責任。
九、擅自調換乙方提供的原材料或修理物的零部件，乙方有權拒收，甲方應賠償乙方因此造成的損失。如乙方要求重作或重新修理，應當按乙方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
第十三條 乙方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
二、_契約簽訂後，如乙方擅自中途停止或解除契約，乙方應向甲方雙倍返還定金。雙方沒有約定訂金的，乙方向甲方賠償已付工程價款的______%，人民幣____元，並歸還甲方預付的全部工程款。
三、未按契約規定的時間和要求向甲方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，甲方有權解除契約，乙方應當賠償甲方因此而造成的損失；甲方不要求解除契約的，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方停工待料的損失。
四、超過契約規定日期付款，應當比照中國有關延期付款的規定向甲方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的_______%償付違約金。
五、無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
六、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
第十五條 糾紛的處理
甲、乙雙方在履行本契約過程中發生爭議，由雙方協商解決；協商不成的，按本契約約定的下列方法之一進行解決：
1.由_____________委員會_____；
2.向________人民法院起訴。
第十六條 其他事項
1.本契約經甲、乙雙方簽字後生效。契約生效後，甲、乙雙方應嚴格履行。
2.遇有本契約未盡事宜，由甲、己雙方通過協商另訂補充條款，作為本契約不可分割的組成部分，且與本契約具有同等效力。
3.本契約有效期限自______年_______月________日起至_______年______月____日止，為期____________年。
甲方：_____________（簽章） 乙方：_________________（簽章）
法定代表人：_______（簽章） 法定代表人：___________（簽章）
電話：______________ 電話：___________________
簽約日期：____年___月___日
簽約地點：__________
加工承攬契約書範本 篇23
甲方：（定作方）
地址：
法定代表人：
營業執照證號：
乙方：（承攬方）
地址：
法定代表人：
營業執照證號：
契約編號：契約簽訂地：
乙方是為甲方加工_____________所需零部件的生產廠家，雙方本著互惠互利，友好合作的原則，為明確雙方權利和義務，特訂立本契約。
一、本契約所指加工行為是：
甲方向乙方下達加工訂單，由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術指標、質量標準、驗收標準及其它約定條件，加工產品並送貨至甲方指定地點，經甲方驗收合格後，甲方支付加工費給乙方的行為。
二、本契約所指加工之零部件見下表：
甲方企業物料代碼：___產品品名：___規格：___單位：___單價___備註：___
1、根據生產實際情況，增加上表以外的同類型零部件加工，雙方可簽訂補充協定。
2、本契約所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”
三、加工零部件的技術標準（包括質量要求）：
甲方企業物料代碼：___產品品名：___規格：___技術標準或要求：___備註：___
四、加工零部件價格及加工費的確定：
1、乙方加工零部件的價格，由雙方依據《報價核算表》確認，該價格自確認之日起生效。因市場價格的變動或其它原因，需要調整價格的，按該程式重新確認，之前仍按原價格執行。
2、為確保甲乙雙方長期有效的合作關係，乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產品給其它客戶，則乙方必須保證加工零部件與這些類似產品相比價格最低；在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質量的加工零部件時，甲方有權要求乙方在保證質量的前提下，將價格調整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內不予調整價格也不能合理說明原因的，甲方可以終止本契約的履行。
3、加工費計算方法：
（1）對甲方提供的原材料、零部件，應在核定加工零部件價格基礎上，扣除甲方提供之原材料、零部件價格，餘額為乙方的加工費。
（2）由甲方提供原材料、零部件的，乙方必須按照甲方規定的程式到甲方指定倉庫辦理領料手續，領取物料並按照甲方規定之原材料、零部件損耗標準進行加工，超過規定標準，造成甲方原材料、零部件損失的，甲方有權直接從乙方加工費中扣除。
五、加工訂貨：
1、甲方向乙方下達訂單，乙方接受：
（1）甲方以傳真或電腦下單（下同）的形式向乙方發出《委外加工生產通知單》訂貨，乙方確認訂單的具體要求後回傳，該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據。
（2）電話通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下，同時，甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》，作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。
2、因甲方的生產計畫變動，要求更改訂貨時，乙方接受：
（1）甲方向乙方發出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產通知單》從新發出《委外加工生產通知單》，乙方確認後回傳。
（2）電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。
3、如甲方通知取消訂單：
（1）訂貨當天通知取消的，訂單取消。
（2）在一個貨期段內（非訂貨當天）通知取消的，乙方在接到通知時應立刻停止該訂單的生產，並將己生產數量如實反映甲方，經核實是在乙方生產力範圍內的數量，甲方僅負責安排此數量已生產的加工零部件的使用，協助乙方消化為該訂單生產的正常備料。
4、乙方需領用甲方提供的原材料、零部件，於訂單下達之日，憑甲方訂單按本契約第三條規定辦理領料手續。
六、加工零部件的包裝、運輸與交貨：
1、加工零部件的包裝，按甲方企業技術規定執行：_______________________________；
2、包裝物標識規定：_________________________________________________________；
3、如某加工零部件沒有甲方的企業技術規定則按國家有關規定或採用適宜運輸與保證質量的包裝。
4、乙方必須按契約及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫，運輸、裝卸費用自負。送貨時應包裝完整，標識明確，規格統一，並在送貨單上註明甲方制訂的物料碼、名稱規格、數量、單位及生產廠的合格證。
5、甲方收到乙方的加工零部件時，經檢驗合格開具合格檢驗報告後，開具《收料單》。
6、甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護並統一地點存放。乙方應在七（7）天內將加工零部件的包裝物運走，否則，對包裝物的任何問題甲方不負責。
七、雙方就契約產品所需模具，約定如下：
1、圖紙的設計與提供：乙方進行圖紙的設計開發，圖紙及技術資料需經甲方確認，費用由乙方承擔。
2、模具的製造及其費用承擔：由乙方承擔；
3、模具的驗收及其標準：由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。
4、模具的使用、維修、保養及費用承擔：由乙方承擔；
5、模具的智慧財產權：甲方所有；
6、模具的所有權：甲方所有。
八、智慧財產權保護
1、按照雙方簽訂的《智慧財產權保護協定》規定執行，有_____許可的，還須簽訂《_____使用許可契約》。
九、產品技術、質量標準與控制
1、契約生效後日內，甲方應向乙方提供相關圖紙、檢驗標準及下列檔案、資料：
2、產品質量控制：
（1）乙方須先按甲方提供的’相關資料、首樣等要求，製作樣品，並經甲方檢驗合格後，進行小批量生產。小批量產品質量經甲方檢測合格確認後，才能進入批量生產。
（3）甲方原則上每年一次派具內審資格人員對乙方的質保體系進行檢查評審，並出具由甲方管理者代表簽發的審廠報告，乙方有責任按照質保體系要求配合甲方進行工廠審查，並對甲方提出的不合格項目及時進行整改。甲方針對乙方質保體系中的不合格項進行二次評審，如仍未達到要求，則可中止或終止本契約。
（4）乙方同意將加工零部件之主要原材料及關鍵零配件供應商名單及價格之詳細書面資料送甲方備案，乙方更改零配件及其供應商前必須經甲方書面確認並報甲方備案。乙方已通過3C認證的產品品種，零部件不得更改。
（5）一般情況下，乙方可在甲方推薦的供應商範圍內選擇，也可選擇符合甲方質量要求的其它供應商，但應向甲方提供該供應商生產的關鍵零配件足夠檢驗數量的樣品，經甲方檢測合格並書面確認、封樣交甲方後，方可採購並投入生產。
3、質量整改
（1）同一型號的加工零部件，乙方若連續出現二次不合格，甲方可發出整改通知書，並可應乙方要求，派出技術檢驗人員予以幫助，但其費用由乙方支出，經整改仍不合格的，甲方有權終止與乙方之間的契約履行。
4、產品技術、質量與控制，不合格品與產品質量事故的處理適用雙方簽訂的《質量保證協定書》。
十、加工費的結算
1、加工費的結算方式為：每月二十五（25）日前結清截止上月二十五（25）日檢驗合格的加工零部件之加工費，扣除加工費__________作為質量保證金，乙方根據餘額開具發票，甲方以三（3）個月承兌匯票的方式支付加工費（乙方如要求將承兌方式改為現匯支付，由乙方不低於月息0。28%貼息給甲方）。
2、質量保證金於雙方終止業務來往的年內結清。第一年結算_______%，第二年結算________%，第三年結算____________%。
十一、驗收方法
1、甲方自契約物料入庫之日起七個工作日內完成驗收，驗收標準與手段按照本契約第三條的規定或行業通行標準或國家標準執行。雙方如對質量問題產生爭議的，按甲方所在地質量監督檢查機關檢測結果為準。
十二、對加工零部件提出異議的時間和辦法
1、甲方在驗收過程中，如果發現加工零部件的品種、型號、規格、花色和質量不符合規定，應妥為保管並在___天內向乙方提出書面異議。書面異議中，應說明契約號、運單號、車或船隻、發貨和到貨日期；不符合規定的加工零部件的名稱、型號、規格、花色、標誌、牌號、批號、合格證或質量保證書號、數量、包裝、檢驗方法和檢驗情況；提出不符合規定的加工零部件的處理意見。在付款期內，甲方有權拒付不符合契約規定部分的貨款。
2、乙方在接到需方書面異議後，應在___________天內負責處理，否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
3、加工零部件在用於甲方生產的過程中出現質量問題，乙方應對此負全部責任，甲方負責協助。造成甲方無_____常使用的加工零部件，乙方應負責退、換。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的，甲方不承擔任何責任，但由此造成甲方不能生產或延誤的，其損失由乙方承擔賠償責任。
4、加工零部件出現售後質量問題的，由甲方將存在問題的產品提交甲方所在地質量監督檢查機關檢測，報告確認屬乙方責任的，由乙方承擔全部責任。
十三、乙方違約責任：
1、乙方不能按時、按質、按量交貨的，根據不同情況進行處理，具體如下：
（1）因質量問題批次檢驗不合格退貨的，扣罰當批貨值的5%，但不低於500元，不高於5000元；在甲方通知乙方後，乙方做出返工、挑選、重新生產或其它手段在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件；不能在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件品的，應及時知會甲方，並按第（4）條接受扣罰。
（2）因質量問題批次檢驗不合格讓步接收的，扣除當批貨值的10%；
（3）因批次或零星不合格（料廢）造成停工、返工或全檢的，按未能按期按量交貨造成停工處理，按50元/工時累計扣罰，物料損失由乙方負責；
（4）未能按期、按量交貨或不合格造成計畫調整的，扣罰違約金3000元/次；
（5）未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤，批次或零星不合格（料廢）造成出貨延誤的，扣罰違約金5000元/次，損失另計；
（6）故意將不合格的加工零部件混放在合格品中，或明知是不合格品卻冒充合格品的，扣罰_________0元以上的違約金，情節嚴重的除罰款外取消供應商資格；
（7）未經確認，私自更換、更改原材料、零部件規格型號或供應廠家，扣罰_________0元以上的違約金，情節嚴重的除罰款外取消供應商資格；
（8）送貨實物數量或重量不足，扣除欠貨價值10～100倍的違約金；
2、乙方所交的加工零部件品種、型號、規格、花色、質量不符合契約規定的，除按以上進行扣罰，乙方還必須負責包換或包修，並承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調換的按不能交貨處理。
3、乙方因加工零部件的包裝不符合契約規定，除按以上進行扣罰，乙方必須返修或重新包裝的，乙方應負責返修或重新包裝，並承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規定造成加工零部件損壞或滅失的，乙方應當負責賠償。
4、乙方提前交貨的、多交的和品種、型號、規格、花色、質量不符合契約規定的加工零部件，甲方在代保管期內實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，由乙方承擔。
5、乙方提前交貨的，甲方接貨後，仍可按契約規定的交貨時間付款；契約規定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商的，甲方仍需要的，乙方應照數補交，並負逾期交貨責任；甲方不再需要的，應當在接到乙方通知後15天內通知乙方，並自動解除乙方未按時完成部份的訂購計畫。
6、加工零部件錯發到貨地點或接貨人的，乙方除負責應運交契約規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金，並承擔由此增加的費用。
十四、甲方的違約責任
1、甲方逾期付款的，應按照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付逾期付款的利息。
2、甲方無正當理由拒絕接貨的，應當承擔由此造成的損失；甲方如錯填到貨地點或接貨人，應當承擔乙方因此所受的損失。
十五、契約的變更、解除：
1、契約期內，甲乙任何一方經協商一致均可變更或解除本契約。如有《_____》第94條規定的解除契約條件的情況出現，均可解除契約。
2、乙方連續或累計二個月未能按時交貨的，或生產的契約產品發生重大質量事故的，甲方有權解除本契約，並有權要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。
3、契約因任何原因而解除，乙方應在30天內將甲方所有為履行本契約而提供乙方使用的物品和材料，包括但不限於模具、_____標識、技術資料、供應商名單等，歸還甲方。
十六、不可抗力
1、甲乙雙方的任何一方由於不可抗力的原因不能履行契約時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，在取得有關主管機關證明以後，允許延期履行、部分履行或者不履行契約，並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
十七、其他
1、按本契約規定應該償付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失，應當在明確責任後十天內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發加工零部件或其他貨物來充抵。
2、本契約一式叄份，甲方二份，乙方一份。經雙方簽字並加蓋契約專用章後生效，有效期自______年____月____日到____年____月____日，或終止於契約完全履行或其他解除事由出現時。
3、執行本契約發生爭議，由雙方協商解決。協商不成，雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
4、雙方簽訂的《質量保證協定》、《業務交往若干問題備忘錄》、《_____使用管理契約》、《智慧財產權保護協定》為本契約的附屬檔案。
十八、其他需約定事項：
1、 ____________________________________________________________________________
2、 ____________________________________________________________________________
3、 ____________________________________________________________________________
4、 ____________________________________________________________________________
5、 ____________________________________________________________________________
甲方：乙方：
授權代表：授權代表：
日期：____年____月____日日期：_____年_____月____日
加工承攬契約書範本 篇24
附：加工承攬契約樣本
加工承攬契約
訂立契約雙方：
承攬方：××縣木具廠
以下簡稱甲方
定作方：××縣百貨公司
以下簡稱乙方
甲方為乙方加工櫃檯，貨架，經雙方協商，簽訂本契約，共同遵守.
第一條 加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品
名│ 規格（長，寬，高cm）│ 單位 │ 數量 │ 備註 │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃櫃檯
│130X40X 90
│ 件 │ 120 │
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑膠台面櫃檯
│180X100X95
│ 件 │ 10 │其中不│
│
│
│
│
│帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃台面櫃檯
│180X100X95
│ 件 │ 20 │
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架
│180 X40X200
│ 件 │ 10 │
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架
│180X80X 200
│ 件 │ 5 │
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架
│180X50X 200
│ 件 │ 80 │
│
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條 加工成品質量要求：
一，材種：櫃檯，貨架一律採用水曲柳.
二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做.
三，嚴格掌握木製品的木材幹燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑膠面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便.
四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格後，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據.
第三條 原材料由甲方提供.
第四條 圖紙由乙方於一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償.
第五條 工程價款：按核定價格單計算款25000元.
第六條 驗收標準和方法：本加工成品全部完工後，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以契約規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以契約規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.
第七條 交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協定，並按協定執行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續.
第八條 包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按4元計算，總計980元，全部費用由乙方負擔.
第九條 運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，總計490元，全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失，由甲方負責.
第十條 本契約簽字之日，乙方向甲方給付預付款20000元（貳萬元）.甲方不履行契約時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款.乙方不履行契約的，把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款的應返還.
第十一條 結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格後，即辦理移交手續，據以結帳，並在收貨後十五天內通過銀行付款.
第十二條 甲方的違約責任
一，甲方如未按契約規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合契約規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償.
二，甲方交付定作物的數量少於契約規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除契約，因此造成的損失由甲方賠償.
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.
四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20％的違約金.
六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到契約規定的質量要求，否則乙方有權拒收.
第十三條 乙方的違約責任
一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失.
二，乙方如中途廢止契約，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30％的違約金.
三，乙方如未按契約規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
四，乙方如超過契約規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金.
五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失.
六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用.
第十四條 不可抗力：在契約規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明後，可免予承擔違約責任.但甲方應當採取積極措施，儘量減少損失，如不可抗力的損失是在契約規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，並賠償甲方因此造成的損失.
加工承攬契約書範本 篇25
甲方(定作方)：
法定代表人：
乙方(承攬方)：
法定代表人：
鑒於甲方擁有 資源，乙方擁有 資源，根據《中華人民共和國民法典》及國家有關法律、法規規定，甲、乙雙方在平等、自願的原則，經友好協商，就甲方委託乙方加工事宜達成一致意見，特簽訂本契約，以資信守。
第1條 定義
除了本契約另有約定，本契約的相關用語以如下定義為準：
1.1 “契約產品”是指由承攬方根據本契約以及本契約的附屬檔案的規定(如有)為定作方所生產的產成品及其配件和包裝等，在本契約中也稱定作物。
1.2 “規格”是指由本契約雙方以書面形式確認每一個產品的各自規格。產品規格可以由雙方通過一致同意進行更改。
1.3 “機密信息”是本契約一方向另一方披露的，以任何形式表明其具有機密性以及雖未表明但實際具有機密性的書面或口頭信息。機密信息包括但不限於有關披露方的技術、研究、發展、產品、價格、服務、員工、契約商、市場計畫、財務、契約、法務或商務信息。
1.4 “智慧財產權”是指所有智慧財產權，包括但不限於著作權、商標權、專利權，以及所有上述權利的註冊申請權，還包括根據任何可適用的法律與上述權利擁有同等效果的其他權利。
1.5 “生產檔案”是指包含所有根據本契約製造、裝配和測試產品所必需的資料、說明、數據和指引的全面性生產指南，以及其他涉及生產、加工或裝配產品的任何檔案、指引及資料，不論該指引或資料等是來源於契約雙方或任何其他第三方。
第2條 定作物規格、數量及質量要求
定作物規格計量單位數量單價總價質量要求技術標準其他
合計人民幣金額：人民幣(大寫) (￥ 元)
第3條 原材料的規格、數量、質量及提供辦法
3.1原材料規格及標準：
材料名稱規格、型號單位數量單價總價質量要求消耗定額其他
合計人民幣金額：人民幣(大寫) (￥ 元)
3.2原材料提供方及辦法：(以下材料提供方式二選一)
□定作方
定作方應於 年 月 日之前提供原材料。承攬方自收到定作方提供的原材料之日起 日內檢驗完畢，不符合要求的，應在收到原材料後 日內通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件，否則定作方有權解除本契約，承攬方承擔相應的賠償責任。
□承攬方
承攬方應於 年 月 日之前通知定作方對原材料進行檢驗。定作方如對原材料有異議，應於檢驗完畢後 日內通知承攬方調換。承攬方應當對有異議的原材料調換，否則定作方有權解除本契約，承攬方承擔相應的賠償責任。
3.3 未按契約規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知甲方調換、補齊的，由乙方對工作質量、數量承擔責任。
第4條 技術資料和圖紙提供
4.1加工定作物的技術資料和圖紙由 於 年 月 日前提供。
4.2承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。乙方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
4.3承攬方對於承攬的工作應當嚴格保密，未經定作方許可不得留存技術資料和複製品。
第5條 轉包
5.1定作方同意承攬方可將本契約的主要工作交由第三人完成：
(1)承攬方可以交由第三人完成的工作包括： 。
(2)承攬方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
5.2承攬方未經定作方同意將其他工作交由第三人的，定作方有權解除契約，要求承攬方承擔賠償責任。
第6條 定作方協助承攬方的事項和要求
1.圖紙和技術問題的說明： 。
2.現場的檢驗： 。
3.其他： 。
第7條 交(提)樣品的方法和驗收
7.1樣品提交
契約產品規格單位數量質量要求技術標準
7.2雙方約定由□定作方自提樣品 □承攬方送交樣品 (方式二選一)
□定作方自提樣品
自提樣品的時間： 年 月 日。
自提樣品的地點： 。
□承攬方送交樣品
送交樣品的時間： 年 月 日。
送交樣品的地點： 。
送交樣品的方式： (寫明是汽車、火車、水運或其他方式)。
費用承擔方： 。
7.3任何一方要求提前或延期交(提)樣品，應當事先與對方達成協定，所達成的協定與本契約有同等的法律效力。
7.4以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,並妥為保存。
7.5交(提)樣品日期的計算：承攬方自備運輸工具送交樣品的，以定作方接收的簽字日期為準;委託運輸部門運輸的，以發運樣品時承運部門簽發戳記日期為準;自提樣品的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取樣品的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間。
7.6定作方在收到樣品後的 天內對樣品進行檢測，並於收到樣品後的 天內提供反饋並通知承攬方。如定作方對樣品無異議，則承攬方繼續履行本契約。
如定作方對樣品提出異議，承攬方應按定作方的要求重新加工。如承攬方拒絕按照定作方要求重新加工，定作方有權解除契約，並要求承攬方承擔賠償責任。
第8條 交(提)定作物的方法
8.1雙方約定由□定作方自提定作物 □承攬方送交定作物 (方式二選一)
□定作方自提定作物
自提定作物的時間： 年 月 日。
自提定作物的地點： 。
□承攬方送交定作物
送交定作物的時間： 年 月 日。
送交定作物的地點： 。
送交定作物的方式： (寫明是汽車、火車、水運或其他方式)。
費用承擔方： 。
8.2定作方變更交付定作物地點或接收單位(人)時，定作方承擔因此多支出的費用。
8.3驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明，包括 。
8.4任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當事先與對方達成協定，所達成的協定與本契約有同等的法律效力。
8.5交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的簽字日期為準;委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間。
8.6如定作方提供材料進行加工，如承攬方在完成加工後，材料仍有剩餘，應及時返還。
8.6.1返還時間： 。
8.6.2返還方式： 。
8.6.3費用承擔方： 。
第9條 交(提)定作物的驗收標準
9.1雙方按照契約規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
9.2定作方應當在收貨後 日內驗收承攬方交付的定作物，並提出異議。如在 日內未提出異議，則視為驗收合格。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，雙方可約定質量保證期，參見12.2條款。
9.3如當事人雙方對定作物質量存在爭議：
雙方如果對產品的質量是否合格或者原材料的成分等有分歧的，雙方應當委託具有鑑定資質的第三方對爭議事項進行鑑定。如果一方拒絕委託鑑定的，另一方可以自行委託鑑定。鑑定費用由鑑定結果對其不利的一方承擔。
第10條 包裝要求及費用負擔
10.1定作方對承攬方的包裝要求： (應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等)。
10.2費用負擔方： 。
第11條 風險負擔
11.1定作物風險負擔
雙方約定定作物所有權自交付定作方之日起轉移，並由定作方承擔定作物毀損、滅失的責任。交(提)定作物日期的規定，參見契約8.4條款。
11.2原材料風險負擔
定作方提供原材料的，交付承攬方後所有權不發生轉移。在契約履行期內，如因不可抗力致使原材料破損或滅失，不利後果由定作方承擔。
11.3如定作方延遲接收或無故拒收定作物期間發生不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此遭受的損失。
第12條 承攬方的保證及瑕疵擔保責任
12.1承攬方保證：
12.1.1交付給定作方的所有產品符合本契約約定的質量要求、技術標準。
12.1.2交付給定作方的所有產品未設定任何的留置權、抵押權、擔保權和其他債權;
12.1.3交付給定作方的所有產品未侵犯第三人智慧財產權或商業秘密。
12.2雙方確定質量保證期，自定作物交付之日起算，期限為 個月。
12.2.1保證期限內發生問題，除甲方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，承攬方負責修復或退換，承擔由此產生的一切費用，(包括定作方已墊付的運輸費用和因其他原因退回維修品或者更換品而產生的費用。)並承擔定作方的實際損失。
12.2.2承攬方應當在收到該通知之日起 個工作日內對瑕疵產品及不符合要求的產品進行更換、維修或退款。
12.3產品存在質量問題，定作方決定對產品進行召回的，如果該質量問題是由於承攬方原因導致，則承攬方應當按照定作方要求就所有召回產品進行退換或者維修，並承擔因此給定作方造成的全部損失。
如果非因承攬方原因導致產品質量問題的，承攬方仍應當為召回作提供全方位的支持，並收取成本費用和適當的服務費用。
第13條 報酬的結算
13.1契約價款總額：人民幣(大寫) (￥ 元)。
(本契約價款已包括稅款、人工、材料、機械、運雜費、包裝、安裝、調試、檢測、探傷、現場的試拼、試壓等所有費用，定作方不再另行支付其它費用。)
13.2支付方式：
(1)首筆款：￥ 元(契約總金額的 %)，作為預付款，於本契約簽訂後的 個工作日內支付;
(2)第二筆款：￥ 元(契約總金額的 %)，於 年 月 日前支付;
(3)第三筆款：￥ 元(契約總金額的 %)，於 後的五個工作日內支付;
(4)第四筆款：￥ 元(契約總金額的 %)，於 甲方驗收通過後的 五個工作日內支付。
(5)尾款：￥ 元(契約總金額的 %)，於 質保期滿後的 五 個工作日內支付。
13.3指定收款賬號：
指定收款賬號：
開戶行：
戶名：
加工承攬契約書範本 篇26
甲方：(定作方)
地址:
法定代表人:
營業執照證號:
乙方：(承攬方)
地址:
法定代表人:
營業執照證號:
契約編號：契約簽訂地：
乙方是為甲方加工_____________所需零部件的生產廠家，雙方本著互惠互利，友好合作的原則，為明確雙方權利和義務，特訂立本契約。
一、本契約所指加工行為是：
甲方向乙方下達加工訂單，由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術指標、質量標準、驗收標準及其它約定條件，加工產品並送貨至甲方指定地點，經甲方驗收合格後，甲方支付加工費給乙方的行為。
二、本契約所指加工之零部件見下表:
甲方企業物料代碼產品品名、規格單位單價備註
1.根據生產實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協定。
2.本契約所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”
三、加工零部件的技術標準(包括質量要求)：
備註
四、加工零部件價格及加工費的確定：
1.乙方加工零部件的價格，由雙方依據《報價核算表》確認，該價格自確認之日起生效。
因市場價格的變動或其它原因，需要調整價格的，按該程式重新確認，之前仍按原價格執行。
2.為確保甲乙雙方長期有效的合作關係，乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。
3.加工費計算方法：
(1)對甲方提供的原材料、零部件，應在核定加工零部件價格基礎上，扣除甲方提供之原材料、零部件價格，餘額為乙方的加工費。
(2)由甲方提供原材料、零部件的，乙方必須按照甲方規定的程式到甲方指定倉庫辦理領料手續，領取物料並按照甲方規定之原材料、零部件損耗標準進行加工，超過規定標準，造成甲方原材料、零部件損失的，甲方有權直接從乙方加工費中扣除。
五、加工訂貨：
1.甲方向乙方下達訂單，乙方接受：
(1)甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發出《委外加工生產通知單》訂貨，乙方確認訂單的具體要求後回傳，該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據。
(2)電話通知訂貨。
但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下，同時，甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》，作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。
2.因甲方的生產計畫變動，要求更改訂貨時，乙方接受：
(1)甲方向乙方發出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產通知單》從新發出《委外加工生產通知單》，乙方確認後回傳。
(2)電話通知更改。
但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。
3.如甲方通知取消訂單：
(1)訂貨當天通知取消的，訂單取消。
(2)在一個貨期段內(非訂貨當天)通知取消的，乙方在接到通知時應立刻停止該訂單的生產，並將己生產數量如實反映甲方，經核實是在乙方生產力範圍內的數量，甲方僅負責安排此數量已生產的加工零部件的使用，協助乙方消化為該訂單生產的正常備料。
4.乙方需領用甲方提供的原材料、零部件，於訂單下達之日，憑甲方訂單按本契約第三條規定辦理領料手續。
六、加工零部件的包裝、運輸與交貨：
1.加工零部件的包裝，按甲方企業技術規定執行：_______________________________;
2.包裝物標識規定：_________________________________________________________;
3.如某加工零部件沒有甲方的企業技術規定則按國家有關規定或採用適宜運輸與保證質量的包裝。
4.乙方必須按契約及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫，運輸、裝卸費用自負。
送貨時應包裝完整，標識明確，規格統一，並在送貨單上註明甲方制訂的物料碼、名稱規格、數量、單位及生產廠的合格證。
5.甲方收到乙方的加工零部件時，經檢驗合格開具合格檢驗報告後，開具《收料單》。
6.甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護並統一地點存放。
乙方應在七(7)天內將加工零部件的包裝物運走，否則，對包裝物的任何問題甲方不負責。
七、雙方就契約產品所需模具，約定如下：
1.圖紙的設計與提供：乙方進行圖紙的設計開發，圖紙及技術資料需經甲方確認，費用由乙方承擔。
2.模具的製造及其費用承擔：由乙方承擔;
3.模具的驗收及其標準：由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。
4.模具的使用、維修、保養及費用承擔：由乙方承擔;
5.模具的智慧財產權：甲方所有;
6.模具的所有權：甲方所有。
八、智慧財產權保護
1.按照雙方簽訂的《智慧財產權保護協定》規定執行，有商標許可的，還須簽訂《商標使用許可契約》。
九、產品技術、質量標準與控制
1.契約生效後日內，甲方應向乙方提供相關圖紙、檢驗標準及下列檔案、資料：
甲方：
乙方：
授權代表：
授權代表：
日期：____年____月____日
日期：_____年_____月____日
加工承攬契約書範本 篇27
承攬方：_________地址：_______郵編：__________電話：_________法定代表人：____________職務：____________
定作方：_________地址：_______郵編：__________電話：_________法定代表人：____________職務：____________
定作方委託承攬方加工_________，經雙方充分協商，特訂立本契約，以便共同遵守。
第一條加工成品：
第二條加工成品質量要求:________________________________________________
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量：
1.用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照契約規定選用原材料，並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合契約規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。
2.用定作方原材料完成工作的，契約應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按契約規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按契約規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3.原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。）
第四條技術資料，圖紙提供辦法：
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2.承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和複製品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。）
第五條價款或酬金：
價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法：
1.按照契約規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按契約規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在契約中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交（提）貨的時間和地點：
1.交（提）定作物期限應當按照契約規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協定，並按協定執行。
2.交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔：_____________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔：_____________________________________
第十條結算方式及期限：_________________________________________
第十一條其他：
1.根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行契約的，無權請求返還定金。承攬方不履行契約的，應當雙倍返還定金。
2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行契約的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行契約的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有餘款的可以請求返還。
第十二條承攬方的違約責任：
1、未按契約規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合契約規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少於契約規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除契約，因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按契約規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符契約規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金_________元；（契約中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的.千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
5、異地交付的定作物不符合契約規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。
6、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按契約規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
7、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
8、未按契約規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。
9、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任：
1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、未按契約規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除契約，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除契約的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
3、超過契約規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方；變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
4、超過契約規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
5、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
6、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在契約規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失，如在契約規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理：
加工承攬契約發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向契約管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
第十六條本契約自_________年_________月_________日起生效，契約履行完畢即失效。本契約執行期間，雙方不得隨意變更和解除契約，契約如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本契約具有同等效力。本契約正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；契約副本一式_________份，交_________（如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關）各留存一份。
定作方（蓋章）：_________承攬方（蓋章）：_________
代表人（簽字）：_________代表人（簽字）：_________
地址：_________地址：_________
電話：_________電話：_________
開戶銀行：_________開戶銀行：_________
帳號：_________帳號：_________
_________年____月____日_________年____月____日
加工承攬契約書範本 篇28
委託方：____________________(甲方)
承攬方：____________________(乙方)
1.加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期：____________________
2.質量標準：乙方根據甲方提供圖紙規定的.技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應：加工用鋅塊由甲方供應。
4.交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5.質量驗收方法：完成加工後由甲方按質量標準驗收。
6.結算方式：____________________。
7.違約責任：甲方委託乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。
甲方：____________紡織器材廠
法定代表人：(蓋章)________
地址：______________________
銀行帳號：__________________
乙方：________________電鍍廠
法定代表人：(蓋章)________
地址：______________________
銀行帳號：__________________
________年________月______日
加工承攬契約書範本 篇29
契約編號：
甲方（定作方）：
乙方（承攬方）：
鑒於：為滿足客戶訂單需求，甲方大量需要指定型號產品；乙方系專業產品生產商。根據《中華人民共和國契約法》及相關法律法規的規定,甲乙雙方本著誠實信用、互惠互利的原則,經充分協商一致,訂立本契約。
第一條定作物情況：
1.1品名：（應填寫定作物的正式名稱，不可用其簡稱或俗名代替）
1.2規格：（應寫明定作物具體的規格型號，技術要求複雜或特殊的，可以寫明按照甲方提供的技術圖紙定做，並將技術圖紙作為契約附屬檔案）
1.3數量：（具體寫明定作物的數量，並註明單位）
1.4備註：（如無內容，在空格處劃線）
第二條契約價款
2.1契約價款總額：（應以大、小寫兩種形式填寫，並註明幣種）
2.2付款方式：（應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或月結等其他方式，建議貨到付款，以作為產品質量責任的牽制）
2.3付款時間：（寫明年、月、日）
第三條加工成品質量要求及技術標準：
3.1質量要求：（應明確填寫要達到的質量標準是國標還是行業標準或者甲方具體要求，必須要寫全稱）
3.2技術標準：（技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數）
3.3以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,並妥為保存。
第四條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
4.1用乙方原材料完成工作的,甲方有權對原材料進行檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,甲方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
4.2用甲方原材料完成工作的,甲方按下表標準提供：
（註：如空格不夠用，可以另設契約附屬檔案，寫明見契約附屬檔案二）
4.3甲方於20xx年xx月xx日之前提供原材料。
4.4乙方收到甲方提供的原材料之日起日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到後日內通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件，否則甲方有權解除本契約，乙方承擔相應的賠償責任。
第五條技術資料、圖紙的提供和保密
5.1甲方負責提供技術資料和圖紙。
5.2乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在接到通知之日起3日內回復並提出修改意見。甲方未答覆,乙方有權停止工作,並及時通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
5.3甲方要求對承攬物的技術性嚴格保密,乙方應當嚴格遵守,未經甲方許可不得留存技術資料和複製品。乙方不得擅自披露、使用甲方技術資料和圖紙、製造再現甲方技術的器材、取走與甲方技術有關的物件；不得直接或間接地向任何第三人故意或過失泄露甲方技術資料、圖紙或技術；不得允許(出借、贈與、出租、轉讓等處分甲方技術的行為皆屬於“允許”)或協助任何第三人使用甲方的技術資料、圖紙或技術；不得複製或公開包含甲方技術資料、圖紙或技術的檔案或檔案副本；未經許可不得超出工作範圍使用甲方的技術資料、圖紙或技術；不得將甲方的技術資料、圖紙或技術用於自身技術、設備的升級或研發。
第六條驗收標準和方法
6.1驗收標準：（寫明是以國家標準、行業標準或封樣或乙方技術圖紙標準進行驗收）
6.2驗收方法：（寫明全部或抽樣驗收的方法）
6.3甲方驗收乙方所完成定作物的時間：（寫明具體時間年、月、日）
6.4甲方驗收乙方所完成定作物的地點：（寫明詳細地址）
6.5驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。
6.6對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物,在使用後日內發現質量缺陷，甲方有權要求退還。
6.7雙方就定作物的質量在檢驗中發生爭議時,以質量監督檢驗機構提供檢驗證明為準。質量檢驗機構由雙方共同指定，費用由乙方墊付，由主張未被檢驗證明支持者最終承擔。
第七條交（提）定作物的時間和地點
7.1雙方約定由甲方自提定作物
7.1.1自提定作物的時間：（寫明年、月、日）
7.1.2自提定作物的地點：（寫明詳細地址不可省略）
7.2雙方約定由乙方送交定作物
7.2.1送交定作物的時間：（如選擇了7.1，則在空格處劃線）
7.2.2送交定作物的地點：（如選擇了7.1，則在空格處劃線）
7.3任何一方要求提前或延期交（提）定作物,應當事先與對方達成協定，所達成的協定與本契約有同等的法律效力。
7.4交（提）定作物日期的計算：乙方自備運輸工具送交定作物的,以甲方接收的戳記日期為準；委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的,以乙方通知的提取日期為準,但乙方在發出提取定作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時間。
第八條包裝要求及費用負擔：
8.1包裝要求：（應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等）
8.2費用負擔：（寫明包裝費用由哪方承擔）
第九條運輸方式及費用負擔
9.1定作物的運輸方式：（寫明是汽車、火車、水運或其他方式）
9.2運輸費用由（如無內容，在空格處劃線）承擔。
第十條定作物的保修
10.1定作物保修期：（如保修期從何時起到何時止）10.2在保修期內乙方免費提供保修服務。
第十一條定金及預付款
11.1甲方向乙方交付定金的數額：（大、小寫兩種形式填寫）11.2甲方向乙方交付定金的時間：（寫明年、月、日）11.3甲方向乙方交付預付款的.數額：（大、小寫兩種形式填寫）11.4甲方向乙方交付預付款的時間：（寫明年、月、日）第十二條乙方的違約責任：
12.1未按契約約定的質量交付定作物,若甲方同意接受的,應當按質論價；不同意接受的,應當負責修理或調換，並承擔元/每件的違約金。經過修理或調換後,仍不符合契約約定的質量標準,甲方有權拒收,由此造成的損失（包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等）由乙方賠償。
12.2未按契約約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用和延期交貨責任。因包裝不符契約約定造成定作物毀損、滅失的，由乙方賠償損失。
12.3逾期交付定作物,應當向甲方支付未交定作物總價的%違約金。延期交貨超過日的，甲方有權解除契約，由此造成的損失（包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等）由乙方賠償。
12.4由於保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。乙方擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求完成,並承擔逾期交付的責任。
第十三條甲方的違約責任：
13.1超過契約約定日期付款，甲方應向乙方支付定作物總價‰的違約金。
13.2無故拒絕接收定作物,賠償因此給乙方造成的損失。
13.3變更交付定作物地點或接收單位（人）時,承擔因此多支出的費用。13.4其它違約責任：（如無內容，在空格處劃線）第十四條爭議的解決方式
本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決。如果雙方不能協商一致時,選擇以下第（只需填寫一或者二）種方式解決：
（一）向（具體寫明仲裁委員會的確切名稱，如：不能將“深圳仲裁委員會”寫為“北京市仲裁委員會”）仲裁委員會申請仲裁。
（二）向（根據有利於我方的原則，在甲方或乙方住所地、契約簽訂地、契約履行地的基層法院中選擇其一）人民法院起訴。
第十五條本契約簽訂地點（應詳細填寫契約簽訂的地點，如：深圳市xx區）
第十六條本契約自雙方簽字蓋章之日起生效，本契約一式份，雙方各執份。
以下無契約正文。
甲方（章）：乙方（章）：
法定代表人：法定代表人：
委託代理人：委託代理人：
地址：地址：
電話：電話：