3、開工前_____天，甲方應為乙方提供已確定的設計方案圖及安裝施工清單；
4、甲方中途終止工程，應向乙方償付契約款的50%的違約金。
5、甲方未能按契約規定時間支付工程款的，每遲一天，甲方應向乙方支付契約款總額的1‰的違約金，但違約金總額不超過契約款總額的20%。如甲方在達到此限額後仍不能付款，乙方有權終止契約，並追回xx設備設備，且甲方應承擔乙方的經濟損失，乙方也可追究甲方有關的法律責任。
5、 甲方如需調整產品型號，應及時通知乙方，並承擔乙方重複運輸、保管、設備差價、材料損失等有關費用。
6、 對以下原因造成的竣工日期延誤，經甲乙雙方確認,工期相應順延：
（1） 工程量變化或設計變更；
（2） 不可抗力；
（3） 甲方未按時支付款項和未按時參加階段驗收而造成的停工；
（4） 甲方同意工期順延的其他情況。
第五條 價款結算方式及期限：
1、本契約價款為雙方約定方式支付安裝工程款（固定價款）；
2、本契約工程安裝總價款為人民幣：_____元（大寫 ：）；
（1）契約簽定後,甲方支付乙方（第一期工程款）人民幣(占契約總金額的__50_%)________元(大寫： ）；
（2）乙方工程材料（非成品）進場，甲方驗收簽字,甲方三日內支付乙方（第二期工程款）人民幣(占契約總金額的_47__%)__________________元(大寫： ）；
（3）工程尾款(占契約總金額的__3_%)元（大寫：_______________________元），設備調試完畢,工程竣工驗收合格後，甲方三天內付清。甲方未付清全款以前，材料及空調設備權屬為乙方。
3、以上價款不含小區物管費、不含專用鑽孔機器鑽孔費用、不含設備吊裝費。
第六條產品質量責任和售後服務條款
1. 自驗收之日起,工程保修期為壹年
在質量保證期外由於產品質量問題，則乙方收取基本維修費用，更換損壞零部件的，按所更換零部件出廠價格收取費用。
2. 質保期結束後，乙方為空調使用方提供終身有償維護服務。服務內容與方式，由使用方和乙方另行自願簽定契約予以確定。
第七條本契約自雙方簽字蓋章之日起生效。
第八條由乙方提交並經甲方確認的本工程的設計圖及報價方案說明書及其他文本為本契約附屬檔案。
第九條 本契約如有其他未盡事宜，可由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本契約具有同等效力。
第十條因發生不可抗力因素致使契約不能正常履行的，由雙方友好協商解決。
第十一條解決契約糾紛的方式：執行本契約發生的爭執，由雙方友好協商解決。協商不能解決的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起訴訟。
第十二條本契約正本一式二份，甲乙雙方各執一份。
第十三條契約附屬檔案為契約的組成部分，與本契約具有同等法律效力。