有關裝飾契約模板匯總 篇1
發包人(甲方): (全稱)
承包人(乙方): (全稱)
鑒於甲方要求對原有設計方案進行修改,工程量相應有變化。甲乙雙方本著互利互惠的原則,經友好協商,依據實際情況,在原契約( )的基礎上追加契約條款部分內容,特訂立以下補充協定。
一、契約內容補充部分:
1,工程中出現的工程量增加,以及應甲方要求出現的項目增加統稱為項目增項表,增項表與原契約具有同等法律效力和質保時間。
2,除本契約中明確所作修改的條款之外,原契約的其餘部分應完全繼續有效。本契約與原契約有相互衝突時,以本契約為準。
3,增項表確認後,增項款待工程完工驗收後三個工作日內一次性付款。 二、本契約一式貳份,甲乙各執壹份,具有同等法律效力,自雙方蓋章之日起生效。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
代表人: 代表人:
聯繫電話: 聯繫電話:
簽訂時間: 簽訂時間:
-------------------華麗麗的分割線------------------
甲乙雙方就____年____月____日簽訂的家庭居室裝飾裝修施工契約未盡事宜,經過友好協商,訂立本補充協定。
1、 本工地在施工期間,施工人員的人身安全由乙方負責。
2、 乙方應負責施工現場的安全管理,防火、防盜,嚴格管理進入施工現場的人員。施工現場內禁止一切火種,嚴禁在施工現場內生火、吸菸。做飯必須在指定區域內進行。
3、 乙方施工人員不得使用已經安裝完畢的潔具、炊具以及其他設施、設備。
4、 乙方如違反2、3的規定,造成甲方設施、設備、居室等部位損壞以及其他任何損失的,均由乙方負責賠償,並承擔全部責任。
5、 本工程施工期間和保修期間內如因施工質量問題導致相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生,引起財產損失的,由乙方負責修復及賠償。
6、 本工程保修期為兩年,自竣工驗收合格之日起計算。在保修期內,損壞後經過修理部分,保修期順延,但最多不超過____年,保修期內費用由乙方全部承擔。
7、 乙方應在接到甲方報修電話的____小時內做出回響,在____小時內到達現常如果由於乙方施工質量問題而導致報修,在甲方報修以後____小時內仍未能解決問題,甲方可以先行修繕,並就因修繕支出的費用,自支付該費用之日起至乙方實際履行質量保證責任止的期間,按照中國人民銀行同期貸款利率,要求乙方予以賠償。
8、 為了保證工程的正常進行,乙方必須至少提前____天書面向甲方提出下一工序需要的甲方提供材料清單,並註明該所需材料的數量。實際施工中,該材料數量的損耗不得超過____%.
9、 契約簽訂時未確定具體施工方案、工程量、圖紙的項目應在該項目施工前____天由乙方確定和提交,經甲方簽字確認後開工,乙方自行增加的項目和未經甲方確認超過工程量____%的部分,發生的費用和返工費用由乙方承擔。
10、 本契約甲方供貨清單中以外的材料和工器具均由乙方提供,相關費用已包含在契約總價內。
11、 甲方提供材料運到樓下交貨,由乙方負責搬運至樓上施工,搬運等相關費用已包含在契約總價內。
12、 增加、減少的工程項目,在施工驗收完成後一次結清。
13、 雙方爭議協商解決不成時,任何一方均可根據中國法律的有關規定,向有管轄權的人民法院提起訴訟。
14、 本協定自甲乙雙方或其授權代表簽字蓋章之日起生效。
15、 本協定一式兩份,甲、乙各持一份,具有同等效力。
本補充協定於____年____月____日訂立。
甲 方: 乙 方:
法人代表或授權代表:
有關裝飾契約模板匯總 篇2
契約編號:_________
發包方(以下簡稱甲方):_________
委託代理人:_________
單位:_________
住所地址:_________
聯繫電話:_________
承包方(以下簡稱乙方):_________
法定代表人:_________
註冊地址:_________
聯繫電話:_________
依照《中華人民共和國契約法》及其它有關法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,為保證工程順利進行,特簽訂本契約(包括本契約附屬檔案和所有補充契約),以便共同遵守。
第一條 工程概況
1.1 工程地點:_________市_________區(縣)_________路_________號_________樓_________室。
1.2 住房結構:_________房型_________房_________廳_________套,施工面積_________平方米。
1.3 工程承包方式,雙方商定採取下列第_________種承包方式:
(1)乙方包工、包全部材料(見附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表,附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
1.4 總價款:_________元,大寫(人民幣):_________。其中:材料費:_________,人工費:_________,管理費:_________,設計費:_________,垃圾清運費:_________,稅金:_________,其他費用:_________。(詳見附表三:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。
1.5 工程期限_________天; 開工日期_________天_________月_________日; 竣工日期_________天_________月_________日;
1.6 工程內容及做法(見附表一:裝飾裝修工程施工項目確認表、附表二:裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。
第二條 施工單位資格
乙方是經過工商行政管理機關核准登記的企業法人,通過最近一次企業年檢,具有經建設行政主管機關審定的從事民用建築裝飾裝修工程的.資質,資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的,甲方有權終止本契約,乙方應當立即返還甲方已支付的費用,並賠償乙方損失。
第三條 材料供應
3.1 按契約約定由甲方提供的材料、設備(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表),甲方應在材料到施工現場前通知乙方,雙方共同驗收並辦理交接手續;
3.2 按契約約定由乙方提供的材料、設備(見附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應在材料到施工現場前通知甲方,雙方共同驗收。
第四條 工程質量
4.1 本工程執行_________(填建築裝飾工程技術規程)、_________(填裝飾裝修驗收標準)和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
4.2 本工程由_________方設計施工方案。
4.3 甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
4.4 由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
4.5 在施工過程當中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫。在簽訂《工程項目變更單》(詳見附屬檔案見)後,方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期的,由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果,由甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
4.6 施工過程當中雙方對工程質量發生爭議,申請由_________部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合契約約定的標準,認證過程支出的相關費用由乙方負責,經認證工程質量符合契約約定的標準,認證過程支出的相關費用由甲方負責。
第五條 工程驗收
5.1 雙方約定在施工過程當中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:_________。
乙方應提前_________天通知甲方參加驗收,階段驗收合格後應填寫工程驗收單(見附表八:工程驗收單);
5.2 工程竣工後,乙方應通知甲方驗收,甲方應自接到驗收通知後兩天內組織驗收,填寫工程驗收單(見附表八:工程驗收單)。在工程款結清後,辦理移交手續(見附表九:工程結算單);
5.3 本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為_________年。驗收合格簽字後,填寫工程保修單(見附表十:工程保修單)。
第六條 工程款支付方式
6.1 雙方約定按下列第_________種方式支付工程款:
(1)本契約簽訂後,開工前_________至_________日,甲方支付相當於總價款_________%的工程款;
(2)完成_________%的工程量之日後的_________日內,甲方支付相當於總價款_________%的工程款;
(3)竣工驗收後_________日內,甲方支付相當於總價款_________%的工程款。
(4)竣工驗收合格_________年後或雙方約定的保修期滿,甲方支付相當於總價款_________%的工程款。
甲方支付工程款,乙方的業務員或施工人員收取的,視為乙方收取。
6.2 因變更施工內容導致總價款增減的,甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
6.3 雙方款項往來,均應出具收據。施工結束,甲方全額付清應付款項後,乙方應當出具合法發票。
6.4 竣工驗收合格後,甲方有權留取相當於工程總價款的_________%的保修基金。竣工驗收合格後_________年內沒有發生工程質量問題的,甲方應將保修基金全額退還乙方。
第七條 有關安全生產和防火約定
甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,屬甲方責任的,甲方負責和賠償;屬於乙方責任的,乙方負責修復和賠償。
第八條 工程監理
8.1 本工程甲方委託監理,應與監理單位簽訂監理契約。並在本契約協定條款內明確監理單位、總監理工程師及其應履行的職責。
8.2 本契約中總監理工程師和甲方代表的職責不能相互交叉。非經甲方同意,總監理工程師及其代表無權解除本契約中乙方的任何義務。契約履行中,發生影響甲、乙雙方權利和義務的事件時,總監理工程師應作出公正的處理。
8.3 為保證施工正常進行,甲乙雙方應尊重總監理工程師的決定。對總監理工程師的決定有異議時,按協定條款的約定處理。總監理工程師易人,甲方接到監理單位通知後應同時通知乙方,後任繼續履行賦予前任的權利和義務。
第九條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙採取下列第_________種方式提供:
9.1 甲方在開工日期_________天之前按協定條款約定的日期和份數,向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協定條款雙方約定的圖紙份數,甲方應代為複製,複製費用由乙方承擔。
9.2 甲方委託乙方設計施工圖紙,圖紙一式_________份,甲方、乙方、施工隊各執一份(見附表六:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙),設計費_________元由甲方支付(此費用不在工程價款內)。
9.3 使用境外圖紙,不能滿足施工需要時,雙方應在協定條款內約定複製、重新繪製、翻譯、購買標準圖紙等事項。
第十條 乙方駐工地代表
乙方任命駐工地負責人,按以下要求行使契約約定的權利,履行契約約定的義務:
10.1 乙方的要求、請求和通知,以書面形式由乙方代表簽字後送甲方代表,甲方代表在回執行上籤署姓名及收到時間後生效。
10.2 乙方代表按甲方代表批准的施工組織設計(或施工方案)和依據契約發出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯繫的情況下,可採取保護人員生命和工程、財產安全的緊急措施,並在採取措施後24小時內向甲方代表送交報告。責任在甲方,由甲方承擔由此發生的追加契約價款,相應順延工期;責任在乙方,由乙方承擔費用。
有關裝飾契約模板匯總 篇3
發包方(甲方)
承包方(乙方)
按照《中華人民共和國契約法》、建設部《建築裝飾裝修管理規定》和《深圳市家庭居室裝修管理規定》,結合本工程實際情況,遵守平等、自願、公平和誠實信用原則,經雙方協商達成如下協定:
1、 1、工程概況
1. 1. 1 工程名稱:
1. 1. 2 工程地點:
1. 1. 3 承包內容:本契約附屬檔案《工程預算書》或《工程項目一覽表》列出的項目以及以下內容:
1. 1. 4 承包方式:
□包工包料; □包工部分包料; □包工不包料
1. 1. 5 工期:
開工日期:2XX年月日
竣工日期:2XX年月日
總日曆天數:天
1. 1. 6 工程質量:
1. 1. 7 契約價款(人民幣大寫):
¥ (含稅)
2、 2、 雙方工作
2.1 甲方工作
2.1.1 甲方於開工前天,應向乙方提供已經確認的施工圖紙套(或作法說明份),並向乙方進行現場交底。
2.1.2 辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續,向乙方接通施工所需的水、電,協調有關部門做好通道、電梯、消防設備的使用和保護。
2.1.3 清除影響施工的障礙物,對只能部分清空的房屋中所滯留的家具、陳設等採取保護措施。
2.1.4提供原始水電線路圖紙及裝飾裝修地點鑰匙。
2.1.5指派為甲方駐工地代表,負責對工程質量、進度進行監督檢查,辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
2.1.6 委託為工程監理,監理工程師姓名:。甲方應在開工前將監理工程師的職責、監理範圍以書面形式通知乙方。
2.1.7 如確實需要拆改原建築物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應審批手續。甲方未辦理裝修的任何手續,擅自同意拆改原有建築物結構或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由甲方負責並承擔由此造成的經濟損失。
2.1.8 負責保護好周圍建築物及裝修、設備管線、古樹古木、綠地等不受損壞,並承擔相應費用。
2.1.9 協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作,並承擔相應費用。
2.1.10 知會鄰里在施工期間產生的灰塵和噪音可能對其生活和工作環境造成的影響,協調關係獲得理解並承擔相應責任。
2.1.11 煤氣改造、有線寬頻網路等工作須由甲方與有關部門配合施工。
2.2乙方工作
2.2.1 由乙方負責設計的工程,乙方提供主要部分的設計效果圖、平面布置圖、水電改造圖、天花布置圖、地面鋪設圖及其他施工圖紙。並組織施工圖紙或作法說明的現場交底。由甲方負責設計的工程,參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底。
2.2.2 擬定施工方案和進度計畫,交甲方審定。
2.2.3 嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火安全和環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄。
2.2.4 指派為乙方駐工地代表,負責履行契約,組織施工,按期保質保量完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
2.2.5 甲方直接發包的工程,乙方有義務配合其他施工方施工,以保證工程質量及工程的順利完成。
2.2.6 乙方有義務事先告知甲方未知的與本工程質量相關的事項,如乙方知道或根據經驗應該知道的有關質量問題而未告知甲方,則造成的損失由乙方承擔。
2.2.7 依據《深圳市家庭居室裝修管理規定》第十四條規定,乙方應辦理交納施工入場裝修押金。
2.2.8 遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,妥善保護好施工現場周圍建築物、設備管線等不受破壞,做好施工現場保衛和垃圾的清運工作,處理好由於施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關係。
2.2.9 施工中未經甲方同意或有關部門批准,不得隨意拆改原建築物結構及各種設備管線。未經甲方同意,乙方擅自拆改原有建築物結構或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責並承擔損失。
2.2.10 乙方在施工中應妥善保管甲方堆放在現場的家私、陳設以及工程成品;工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
2.2.11 乙方未按照工程施工規範及環保要求裝修造成的環境污染,乙方有治理的責任。
2.2.12 參加竣工驗收,編制工程結算。
3、 3、工期
3.1 甲方要求比契約約定的工期提前竣工時,應徵得乙方同意,並支付乙方因趕工採取的措施費用。每提前一天,甲方支付乙方元。
3.2 甲方未按約定提供圖紙及開工條件而影響工期的,工期相應順延。
3.3 由於甲方變更設計或增加工程量,以及提出增加設計範圍以外的工程項目,造成工期延誤,甲方承擔責任,工期相應順延。
3.4 甲方不按時提供材料或中間工程驗收不及時造成停工和誤工,工期相應順延。
3.5 甲方現場工程師指令有誤或不及時,延誤工期,工期相應順延。
3.6 甲方未按契約約定支付工程預付款、進度款,影響施工正常進行,工期相應順延。
3.7 因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
3.8 由於工程質量原因返工、乙方承擔責任,且工期不順延
3.9 乙方預算少算、漏算所產生的增加項目,導致工期延誤由乙方負責,工期不順延。
3.10 非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周內累計計算),工期相應順延。
4、 4、工程質量檢查及驗收
4. 4. 1 工程質量評定驗收標準的依據:
(1)施工圖紙、作法說明、設計變更;
(2)《建設裝飾裝修工程質量驗收規範》(gb50210-);
(3)《住宅裝飾裝修工程施工規範》(gb50327-);
(4)《深圳市家庭裝飾裝修工程質量驗收標準》;
4. 4. 2 過程驗收項目:基礎改造工程、水電線路改造工程(封閉前)、防水工程(鋪設瓷片前)、吊頂工程(塗料前)、門窗工程(油漆前)、細木工程(油漆前);
⒋3 甲乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。當工程具備覆蓋、遮蓋條件或達到中間驗收標準(如水管及電線管的鑿槽暗敷恢復工作),乙方自檢,並於48小時前通知甲方參加,驗收合格;甲方或甲方代表在驗收記錄上籤字後,方可進行隱蔽和繼續施工;工程質量符合規範要求,甲方或甲方代表不在驗收記錄上籤字,可視為甲方已經批准,乙方可進行隱蔽和繼續施工;甲方或甲方代表不參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,可視為甲方已經批准。因甲方不正確糾正或其他非乙方原因引起的經濟支出,由甲方承擔。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗;若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成的停工,工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,且工期不順延。
4. 4. 4 由於甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔。由於乙方施工質量問題造成材料、設備的損壞,其返工費用由乙方承擔。
4. 4. 5 施工中甲方直接發包的工程完工時,必須由甲、乙方及包方直接發包的施工方三方及時對工程質量進行驗收。若質量不合格,責任由直接發包的施工方承擔。
4. 4. 6 甲方直接發包的工程遇交叉作業時,甲方和乙方直接發包的施工方應對各自的工程質量負責,若發生質量問題,由責任方承擔。
4. 4. 7 工程竣工後,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知日內組織驗收,並辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內不能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。
4.8 工程竣工後,甲方未經驗收擅自使用,視為甲方驗收合格。
4.9 驗收合格項目,雙方簽字確認;不合格項目限期整改,另行驗收,直至合格為止。
5、材料設備的供應
5. 5. 1 甲方按雙方約定的《甲方供應材料設備一覽表》(見附表)供應材料設備,若甲方提供的材料與《甲方提供材料設備一覽表》不符時,由甲方承擔相應責任。甲方供應的材料設備應按時供應到現常
5.2 甲乙雙方應對各自負責供應的材料設備,提供產品合格證明;若材料設備不符合質量要求,各自承擔由此發生的費用。
5.3 由甲方供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異,對工程造成的損失,責任由甲方承擔。
5.4 甲方供應的材料,經乙方驗收後,由乙方負責保管,甲方應支付材料價款的%保管費。由乙方保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
5.5 甲方供應的材料由乙方提貨的,甲方應將提貨手續移交給乙方,由甲方承擔運輸費用。
⒌ 6凡由乙方採購的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。若已使用,對工程造成質量問題及由此發生的損失由乙方承擔。
⒌ 7 乙方採購材料如不符合質量要求,致使室內甲醛等有害物質濃度含量超標,造成環境污染,由乙方承擔責任並賠償其損失。甲方供應的材料如不符合質量要求,致使室內甲醇等有害物質濃度含量超標,造成環境污染,由甲方承擔其責任。
5.8 5.8 甲方供應材料,乙方有義務事先告知甲方準確的材料用量及符合施工條件的材料
否則造成的損失由乙方承擔。若甲方不予採納而造成工程質量問題及材料的浪費,由甲方負責。
6、工程變更
6.1 甲方變更設計,應在該項目工程施工前7天向乙方發出書面通知。
6.2 所有的設計變更和工程量的增減,甲方必須辦理簽字確認手續,否則乙方有
權拒絕變更。
6.3 因甲方設計變更,造成乙方返工需要的全部追加契約價款和相應損失均由甲
方承擔,並相應順延工期。
6.4由於設計變更,造成乙方已購材料積壓,應由甲方負責處理,並承擔全部處理費用。
6.5 乙方按變更通知進行變更,並於3天內,提出變更價款報告的完整資料。甲方收到變更價款報告後3天內予以簽認,或提出異議。如甲方無正當理由不簽認,變更價款報告自送達之日3天后自行生效。
6.6 乙方接到變更通知後,可按下列方法提出變更價格,送甲方或甲方代表批准後調整契約價款:
⑴ 契約附屬檔案工程預算書中已有適用於變更工程的價格,按契約附屬檔案已有的價格變更契約價款;
⑵ 契約附屬檔案工程中預算書中只有類似於變更工程的價格,可以此作為基礎確定變更價格,變更契約價款。
⑶ 契約附屬檔案預算書中沒有適用和類似變更工程的價格,甲乙雙方協商,確定變更價格。
6.7 乙方根據現場實際情況提出合理建議涉及到變更設計和對原定材料的更換,以及增加工程量,必須經甲方或甲方代表批准,並簽字確認。未經甲方批准簽字,乙方擅自變更設計或對原定材料更換,甲方有權不認可,發生的全部費用由乙方承擔,且工期不順延。
6.8 對於甲方提出的不可行的設計變更,乙方有義務事先告知甲方將由此產生的質量問題及後果,否則造成的損失由乙方承擔。若甲方強行進行設計變更,從而造成工程質量問題,由甲方承擔。
6.9 甲方不得隨意取消契約承包內容的施工項目,若取消的施工項目造價超過契約預算總價的25%時,需徵得乙方同意,並向乙方支付取消該項目的預期利潤,本工程預測利潤率為 %
7、工程價款及結算
7.1 雙方商定本契約價款採用第 種:
⑴ 固定價格,即價格一次包死,結算時不做任何調整;
⑵ 固定價格加 %包乾風險係數計算,包乾風險包括
⑶ 實際價格:竣工結算時,契約內項目按照已簽訂契約的預算單價計算;變更及增加項目的單價,按6 .6條款的約定辦理,工程量按實結算。
7.2雙方按國家和本市有關主管部門現行規定,在契約生效後,甲方按下表約定分( )次向乙方支付工程款,尾款一次結清。
撥付工程式款時間
(工程進度)
占契約價款比例
(%)
金 額
(萬元)
備 注
7.3工程竣工驗收後,乙方提出工程結算並將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料 天內審查完畢,到期未提出異議,視為同意,並在7天內,結清尾款。
7.4 設計變更增加價款在工程款同期結算款中支付。
7.5 結清尾款後,乙方按工程結算款額開具發票。
8、索賠
8.1甲方因未按契約約定提供施工所需條件、支付工程款、順延工期或其他非乙方原因造成乙方經濟損失,乙方可依照契約有關條款進行索賠。
8.2 乙方未按契約約定交付裝飾產品或未全面履行契約約定的全部義務而造成甲方經濟損失,甲方可依照契約有關條款進行索賠。
8.3 索賠程式
⑴ 索賠事件發生7天內,索賠方向被索賠方發出索賠的通知書;
⑵ 索賠方在發出索賠意向後7天內,向被索賠方提交全部和詳細的索賠資料;
⑶ 被索賠方在接到索賠資料後7天內給予書面答覆或要求索賠方進一步補充索賠理由和證據。被索賠方在7天內未作答覆,則視為該項索賠已被認可。
9、安全生產和防火
⒐ 1甲方提供的施工圖紙或作法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規範。
⒐ 2 乙方在施工期間應嚴格遵守《建築安裝工程安全技術規程》、《建築安裝工程安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關的法規、規範。
⒐ 3由於甲方提供的圖紙或作法說明,違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規範,乙方有權拒絕施工。若甲方強制要求乙方施工,導致發生安全或火災事故,甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。由乙方負責設計的圖紙或作法說明,違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規範,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此產生的一切經濟損失。
⒐ 4由於乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程和消防條例,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
10、違約責任
10.1 甲方或乙方未按本協定條款約定內容履行自己的各項義務致使契約無法履行,應承擔相應的違約責任,包括支付違約金,賠償因其違約給對方造成的損失。
10.2 由於甲方原因導致中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方元。甲方不按契約的約定撥付工程款,每拖延一天,按應付款額的 %支付滯納金。
10.3 由於乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方 元違約金。
10.4 乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和工程成品,如造成損失,應照價賠償。
11、保修
11.1 本工程保修責任期:屋面防水工程、有防水要求的房間、衛生間和外牆的防滲漏工程為5年,其他工程為2年。
11.2 保修範圍為乙方施工的工程項目。
11.3 施工質量問題和乙方提供材料原因造成的損壞,由乙方保修。
11.4 由於甲方提供的材料質量問題、人為造成的損壞和不可避免的因素造成的損壞不在保修範圍內。
11.5 在保修期內,乙方工程質量原因造成的其他財產損失,由乙方按當時市場價格全額賠償。
12、爭議
12.1 本契約履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可採取協商解決。
12.2 協商不成可通過 進行調解;
12.3 當事人不願意通過協商、調解解決或者協商調解不成時,雙方可選擇下列任何一種方式解決:
□ 向仲裁委員會申請仲裁;
□ 向深圳市(區)人民法院起訴。
13、契約解除和終止
13.1 有下列情形之一的,可以解除契約:
⑴ 甲乙雙方協商一致;
⑵ 因不可抗力致使契約無法履行;
⑶ 因一方違約致使契約無法履行;
13. 2 甲乙方履行完本契約全部義務,工程已辦理交付手續,工程竣工結算價款支付完畢,本契約即告終止(但本契約保修及爭議解決條款除外)。
14、附則
14.1 本契約正本兩份,雙方各執一份。副本 份,甲方執份,乙方執 份。均具同等法律效力。
14. 2 附屬檔案
⑴ 施工圖紙或作法說明
⑵ 工程項目一覽表
⑶ 工程項目預算書
⑷ 甲方供應材料設備清單
15、補充條款
發 包 人: 承 包 人 :
發包人代表: 承包人代表:
地 址: 地 址 :
電 話: 電 話:
郵 編: 郵 編 :
開 戶 銀 行: 開 戶 銀 行:
帳 號 : 帳 號 :
年 月 日 年 月 日
附屬檔案(4)
工程甲方供應材料設備清單
序 號
材料或設備
名 稱
規 格
型 號
單 位
數 量
數
量
單 價
供 應
時 間
送 達
地 點
備 注
有關裝飾契約模板匯總 篇4
契約編號:
發包人:________ 承包人:________
住所:_______________營業地址:_____________
委託代理人:_________營業執照號:___________
電話:_______________法定代表人:___________電話:_________
委託代理人:___________電話:_________
本工程設計人:_________電話:_________
施工隊負責人:_________電話:_________
依照>及有關法律、法規的規定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就發包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協定:
第一條 工程概況
1.1 工程地點:___________________________________________
1.2 工程內容及做法(詳見附表1:家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表。附表2:家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。
1.3 工程承包方式:雙方商定採取下列第______種承包方式。
(1)承包人包工、包料(詳見附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表);
(2)承包人包工、部分包料,發包人提供部分材料(詳見附表4:發包人提供裝飾裝修材料明細表。附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表);
(3)承包人包工、發包人包料(詳見附表4:發包人提供裝飾裝修材料明細表)。
1.4 工程期限_____天,開工日期______年____月____日,竣工日期_______年_____月_____日。
1.5契約價款:本契約工程造價為(大寫):______________元(詳見附表3:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。
第二條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙採取下列第_______種方式提供:
(1)發包人自行設計並提供施工圖紙,圖紙一式二份,發包人、承包人各一份(詳見附表6:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙);
(2)發包人委託承包人設計施工圖紙,圖紙一式二份,發包人、承包人各一份(詳見附表6:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙),設計費__________元,由發包人支付(此費用不在工程價款內)。
第三條 發包人義務
3.1 開工前______天,為承包人入場施工創造條件。包括:搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;
3.2 提供施工期間的水源、電源;
3.3 負責協調施工隊與鄰里之間的關係;
3.4 不拆動室內承重結構,如需拆改原建築的.非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續;
3.5 施工期間發包人仍需部分使用該居室,負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;
3.6 參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、竣工驗收。
第四條 承包人義務
4.1 施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準,按期保質完成工程;
4.2 嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;
4.3 保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通;
4.4 保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場。
第五條 工程變更
工程項目及施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽定書面變更協定,同時調整相關工程費用及工期(見附表7:家庭居室裝飾裝修工程變更單)。
第六條 材料的提供
6.1 由發包人提供的材料、設備(詳見附表4:發包人提供裝飾裝修材料明細表),發包人應在材料運到施工現場前通知承包人,雙方共同驗收並辦理交接手續;
6.2 由承包人提供的材料、設備(詳見附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表),承包人應在材料運到施工現場前通知發包人,並接受發包人檢驗。
第七條 工期延誤
7.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經發包人確認,工期相應順延;
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)發包人同意工期順延的其他情況。
7.2 因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因發包人提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由發包人承擔,工期順延。
7.3 發包人未按期支付工程款,契約工期相應順延。
7.4 因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質量存在問題的,返工費用由承包人承擔,工期不順延。
第八條 工程款支付方式
8.1 雙方約定按以下第__種方式支付工程款:
(1)契約生效後,發包人按下表中的約定直接向承包人
支付工程款:
支付方式 支付時間 支付金額
第一次 ________________________________________
第二次 ________________________________________
第三次 開工前三日
工程進度過半雙方驗收合格,支付___元。
工程進度過半指:___________________________________________________________
(2)其他支付方式:__________________________________________________________
8.2 工程驗收合格後,承包人應向發包人提出工程結算,並將有關資料送交發包人。發包人接到資料後 日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單(見附表9:家庭居室裝飾裝修工程結算單)並簽字,發包人應在簽字時向承包人結算工程尾款。
8.3 工程款全部結清後,承包人應向發包人開具正式統一發票。
8.4 本工程驗收合格後,保修期為自雙方簽字之日起 月(詳見附表10:家庭居室裝飾裝修工程保修單)。
第九條違約責任
9.1 契約雙方當事人中的任何一方因未履行契約約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,並賠償給對方造成的經濟損失。
9.2 未辦理驗收手續,發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發包人負責。
9.3 因一方原因,造成契約無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理契約終止手續,並由責任方賠償對方相應的經濟損失。
9.4 發包人未按期支付第二(三)次工程款的,每延誤一天向對方支付違約金____________元。
9.5 由於承包人原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,承包人負責修理,工期不予順延。
9.6 由於承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金____________元。
第十條 契約爭議的解決方式
本契約在履行過程中發生的爭議,由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第______種方式解決:
(一)提交__________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院提起訴訟。
第十一條 附則
11.1 本契約經雙方簽字(蓋章)後生效,契約履行完畢後終止。
11.2 本契約簽訂後工程不得轉包。
11.3 本契約一式_______份,雙方各執________份,_________部門___________份。
11.4 契約附屬檔案為本契約的組成部分,與本契約具有同等法律效力。
契約附屬檔案:
附表1.1:家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表(一)
附表1.2:家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表(二)
附表2:家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表
附表3:家庭居室裝飾裝修工程報價單
附表4:發包人提供裝飾裝修材料明細表
附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表
附表6:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙
附表7:家庭居室裝飾裝修工程變更單
附表8:家庭居室裝飾裝修工程驗收單
附表9:家庭居室裝飾裝修工程結算單
附表10:家庭居室裝飾裝修工程保修單
發包人:____________(簽字) 承包人:_______________(簽章)
法定代理人:_____________
委託代理人:_____________
________年_____月_____日 _________年_____月_____
有關裝飾契約模板匯總 篇5
發包人:(以下簡稱甲方)
承包人:(以下簡稱乙方)
依據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及其它有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本裝修工程施工勞務承包事項協商一致,訂立協定如下:
一、承包方式:包人工、包質量、包安全。
二、承包範圍:設計圖紙所列專業施工範圍。
三、工程質量:優良。
四、結算方式:
1、牆面貼磚:/㎡;
2、地面鋪貼石材:/㎡;
3、地面找平層:/㎡;
4、衛生間防水:/㎡;
5、磚砌隔牆(包括抹灰):元/㎡,不除窗洞;
6、粉牆/㎡,不除窗洞;
7、零星事再協商;
8、大理石乾掛/㎡。
五、付款方式:
本工程以實際發生工日數據為依據,按每日元/人生活費,每天支付一次,每月支付工程進度款至,工程完工質檢合格,支付工程款的;工程竣工驗收達到標準後,工程款付至經甲、乙雙方共同確認的結算金額的。
六、甲方責任:
1、提供所有民工的身份證複印件。
2、乙方必須自備施工工具,負責作業層面的衛生,施工中不得浪費和損失材料,保護好設備和製成品,如有損壞雙倍賠償。
3、教育民工遵守甲方和建設方的有關規定,服從甲方管理和指揮,不得打架、鬧事,處理好建設方、甲方及其他施工隊伍的關係。
4、乙方應按安全規範技術規範組織施工,確保施工安全,由於乙方施工安全措施不力等原因,造成安全事故,其責任及相關費用全部由乙方承擔。
5、乙方確保人身安全和飲食安全,發生責任事故,其責任及相關費用全部由乙方承擔。
八、工程質量的約定:
1、因乙方施工原因導致工程未達到優良標準,未通過建設方、監理方、甲方的驗收,乙方進行返工所發生的人工費及材料費由乙方承擔。
2、由於甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔。
九、有關工期的約定:
1、因乙方原因造成的延誤,工期不順延。因乙方原因延期竣工,延誤工期每延誤一天乙方支付甲方500元的工期違約金。違約金不超過結算價款的3%。
十、其它條款:
1、承包人向發包方承諾照契約約定進行施工、竣工,並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
2、因乙方的施工未達到約定的質量標準,或不能如期完成工程施工則甲方隨時有權調整其施工範圍及減少其工作量,或者終止契約。
3、若發包方與承包方意見發生分歧,經協商不能達成一致時,通過仲裁解決。
4、乙方中途撤場負全部責任,包括退還已付所有工程款,契約雙方簽字生效。本協定一式兩份,雙方各執一份,工程完成自行消除。
發包人:
日期:
承包人:
日期:
有關裝飾契約模板匯總 篇6
住所:
身份證號:
電話:
承包人(乙方):
住所:
施工隊負責人:
電話:
身份證號:
木工負責人:
電話:
身份證號:
油漆工負責人:
電話:
身份證號:
瓦工負責人:
電話:
身份證號:
水電工負責人:
電話:
身份證號:
依照《中華人民共和國契約法》及有關法律、法規的規定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就發包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協定:
第一部分 工程概況
第1條、工程地點:上海市浦東新區蘭城路115弄42號502室
第2條、工程內容及做法(1)餐廳背景、酒櫃、吊頂製作;(2)客廳電視背景、裝飾櫃、吊頂製作;(3)過道吊頂、過道背景製作;(4)儲藏櫃、側臥衣櫃、主臥衣櫃、書房書櫃、書房寫字檯、側衛台盆櫃製作;(5)主臥觀景台製作;(6)套內所有窗套、門套的製作;(7)衛生間、廚房、南北陽台瓷磚的沾帖;(8)室內門、門鎖等的安裝;(9)室內水、電、燈等強弱電的布控、安裝;(10)室內龍骨、地板的鋪設與安裝;(11)室內牆面、家具、窗門套塗料、油漆粉刷(含牆面底漆);(12)其他相關業務。(詳細尺寸參照設計圖紙聯繫實際而定)
第3條、工程承包方式:雙方商定採取以下承包方式:(1)承包人包工、部分包料(水泥、黃沙等部分輔料),發包人提供部分材料(木料、家電、電線、水管、扣板等);(2)在承包人提供的有關工程檔案(家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表、家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表和施工圖紙)中,應對由發包人提供的材料的規格、型號、數量等要素給予明確的規定。(3)承包人要求發包人提供的材料數量應符合實際施工的要求,與工程實際使用量的誤差應在+-5%以內。因超出此誤差範圍而導致發包人多次購買、材料浪費、延誤工期、影響質量等責任由承包人承擔相關費用。(4)由承包人提供的材料必須符合國家標準,有質量檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建築裝飾裝修材料和設備。如因承包人提供了不合格材料而引起的工程質量問題,由承包人承擔責任,且不受工程質量保修期限的限制。
第4條、工程期限_______天;開工日期_______年_______月_______日;竣工日期_______年_______月_______日。
第5條、契約價款:本契約工程總人工費為(大寫):__________________元(詳見附表2:家庭居室裝飾裝修工程報價單),優惠額度 ;最終實際人工費總額:12000.00元,大寫:壹萬貳千元人民幣整(發生變更也不予修正)。
第二部分 工程監理
第6條、若本工程實行工程監理,發包人與監理公司另行簽訂《工程監理契約》,並將監理工程師的姓名、單位、聯繫方式及監理工程師的職責等通知承包人。
第三部分 施工圖紙
第7條、發包人不委託承包人設計施工圖紙,圖紙由甲方自行提供,一式二份,發包人、承包人各一份。
第四部分 發包人義務
第8條、開工前_______天,為承包人入場施工創造條件。包括:搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;
第9條、提供施工期間的水源、電源;
第10條、負責協調施工隊與鄰里之間的關係;
第11條、不拆動室內承重結構,如需拆改原建築的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續;
第12條、施工期間發包人仍需部分使用該居室的',負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;
第13條、參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進暢⒖⒐ぱ槭鍘
第五部分 承包人義務。
第14條、施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準,按期保質完成工程;
第15條、嚴格執行有關施工現場管理的規定;
第16條、保護好發包人提供的左右材料、家電的安全,並保證原居室室內上、下水管道的暢通;
第17條、保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現暢
第六部分 工程變更。
第18條、工程項目及施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽定書面變更協定,同時調整相關工程費用及工期(費用不再另行增加)。
第七部分 材料的提供。
第19條、由發包人提供的材料、設 設備(發包人提供裝飾裝修材料明細表),發包人應在材料運到施工現場前通知承包人,雙方共同驗收並辦理交接手續;
第20條、由承包人提供的材料、設備(承包人提供裝飾裝修材料明細表),承包人應在材料運到施工現場前通知發包人,並接受發包人檢驗。
第八部分 工期延誤。
第21條、對以下原因造成竣工日期延誤,經發包人確認,工期相應順延:(1)工程量變化和設計變更;(2)不可抗力;(3)發包人同意工期順延的其他情況。
第22條、因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延。
第23條、發包人未按期支付工程款,契約工期相應順延。
第24條、因承包人責任不能按期開工或中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質量存在問題的,返工費用由承包人承擔,工期不順延。
第九部分 質量標準。
第25條、雙方約定本工程施工質量標準為現行「上海市住宅裝飾裝修驗收標準」:(詳見附屬檔案1:上海市住宅裝飾裝修驗收標準)。
第26條、施工過程中雙方對工程質量發生爭議,由發包人指定、擁有質量認證資質的有關部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合契約約定的標準,認證過程支出的相關費用由承包人承擔;經認證工程質量符合契約約定的標準,認證過程支出的相關費用由發包人承擔。
第十部分 工程驗收和保修
第27條、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:(1)__________________________________________;(2)__________________________________________;(3)__________________________________________;(4)____________________________________ ______。承包人應提前兩天通知發包人進行驗收,階段驗收合格後應填寫工程驗收單(見附表3:家庭居室裝飾裝修工程驗收單)。
第28條、工程竣工後,承包人應通知發包人驗收,發包人應自接到驗收通知後兩天內組織驗收,填寫工程驗收單(見附表3:家庭居室裝飾裝修工程驗收單)。在工程款結清後,辦理移交手續。
第29條、工程竣工後,承包人負責採購裝飾裝修材料及設備的,應向發包人提交說明書、保修單和環保說明書。
第30條、在正常使用條件下,本工程保修期為36個月,保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。驗收合格簽字後,填寫工程保修單(見附表4:家庭居室裝飾裝修工程保修單)。有防水要求的廚房、衛生間和外牆面的防滲漏工程,保修期為60個月。
第31條、在正常使用條件下,工程應在一定時期內保證合格的質量標準,不應出現嚴重、大面積和多處質量問題。如在保修期內出現超過2次(處)嚴重質量問題的,承包人除提供保修之外,另須根據實際情況賠償發包人由於此質量問題造成的相關損失,並向發包人支付工程質量違約賠償,金額為發生嚴重質量問題的工程的造價150%。嚴重工程質量問題是指在正常使用調價下: q 防水工程出現2處以上滲漏; q 煤氣、給排水改動工程出現斷裂、漏水、漏氣(材料質量問題除外); q 牆面、吊頂等塗料工程出現10cm2以上的塗料表層脫落; q 吊頂、五金件、燈具等吊裝、安裝工程出現斷裂、脫落(材料質量問題除外); q 牆磚超過2處(塊)以上鬆動、脫落; q 地磚、地板工程出現2處(塊)以上顯著隆起、凹陷、移位,或鬆動、脫落(材料質量問題除外); q 木工工程出現開裂、脫膠(榫)、鬆動、變形(材料質量問題除外)。
第十一部分 工程款支付方式
第32條、雙方約定按以下方式支付工程款:(1)契約生效後,發包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款:支付次數 工程進度 支付金額 備 注第一次 工人進場後第1周內 20xx.00 第二次 工人進場後第4周內 3000.00 第三次 工程竣工交付使用當日 4000.00 第四次 交付使用後第6個月內 3000.00 條件:無質量問題工程進度定義: q 基礎工程基本完成,木、瓦工基本到位,並正常開展工作; q 水電鋪設完備、吊頂基本完成、門套、櫥櫃基本過半; q 工程全部完工,並交付使用。 (2)其他支付方式:經由發包人與承包人協商,可通過債權、債務轉讓抵扣。
第33條、工程驗收合格後,承包人應向發包人提出工程結算,並將有關資料送交發包人。發包人接到資料
後15日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單並簽字。第34條、工程款全部結清後,承包人應向發包人開具正式統一發票(視實際情況而定)。
第十二部分 違約責任
第35條、契約雙方當事人中的任何一方因未履行契約約定或違反國家法律
、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,並賠償給對方造成的經濟損失。
第36條、未辦理驗收手續,發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發包人負責。
第37條、未辦理驗收手續、承包人提前使用工程材料的,發包人有權要求暫停工程、補辦驗收手續。由此造成的工期延誤、工程返工等責任,由承包人承擔。
第38條、因一方原因,造成契約無法繼續履行時,終止方應提前5天通知另一方,辦理契約終止手續,並由責任方賠償對方相應的經濟損失。
第39條、由於承包人原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,承包人負責修理,工期不予順延。
第40條、由於承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向發包人支付違約金200元或工程價款的1%(兩數取高)。
第十三部分 契約爭議的解決方式
第41條、本契約在履行過程中發生的爭議,由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的,依法向人民法院提起訴訟。第十四部分 幾項具體規定。
第42條、因工程施工而產生的垃圾,由承包人負責運出施工現場,並負責將垃圾運到指定的地點,發包人負責支付垃圾清運費用(大寫)______________元(此費用 包括/不包括 在工程價款內)。
第43條、施工期間,發包人將外屋鑰匙_______把,交給承包人保管。工程竣工驗收後,發包人負責提供新鎖_______把,由承包人當場負責安裝交付使用。
第44條、施工期間,承包人應嚴格管理施工現場,妥善保護原有的住宅結構與設備。未經施工檔案和本契約確認,不得對原有的建築結構或設備進行拆除、改動,由此造成的一切後果,由承包人負責,並不受工程保修期的限制。
第45條、施工期間,承包人應儘量確保工程不對鄰里、社區和公眾利益產生影響。承包人應對工程噪音、污水、廢料、異味、光污染、高空墜落物等有害因素有足夠的預計和有效的管理。由於承包人管理不善,違規操作而造成的一切後果,由承包人負責。
第46條、施工期間,承包人每天的工作時間為:上午_______點_______分至_______點_______分;下午_______點_______分至_______點_______分。承包人應按時開工、停工,並不在施工現場從事與工程無關的活動。未經發包人許可,承包人不得在施工現場留宿。第十五部分 其他約定事項:
第47條 承包人不從發包人利益出發,惡意浪費、偷竊、偷換髮包人提供的相關材料等行為發生時,一經發現,發包人有權要求承包人按照實際損失量的300%給予賠償。結算工程量即實際耗材數量應該在上海市規定的定額數的正負5%以內,超出部分同樣適用本條款。
第十六部分 附則
第48條、本契約經雙方簽字(蓋章)後生效,以最後一位簽字為準,契約履行完畢後終止。
第49條、本契約簽訂後工程不得轉包。
第51條、本契約一式2份,雙方各執1份。
第51條、契約附屬檔案為本契約的組成部分,與本契約具有同等法律效力。
契約附屬檔案:
附屬檔案1:上海市住宅裝飾裝修驗收標準
附表2:家庭居室裝飾裝修工程人工費報價單
附表3:家庭居室裝飾裝修工程驗收單
附表4:家庭居室裝飾裝修工程保修
有關裝飾契約模板匯總 篇7
發包方(甲方):_________
身份證號碼:_________
聯繫(通信)地址:_________
電話:_________
手機:_________
承包方(乙方):_________
公司總部地址:_________
法定代表人:_________
電話:_________
法人營業執照號:_________
資質證書號:_________
分公司(分部)地址:_________
營業執照號:_________
電話:_________
負責人:_________
職務:_________
簽約人(或代理人)_________
電話:_________
依照《中華人民共和國契約法》、建設部《住宅室內裝修管理辦法》及其他有關法律法規,結合家裝工程施工特點,雙方協商一致,簽定本契約。
一、工程概況
1、工程地址:_________。
2、建築面積:_________㎡。
3、戶型:_________室_________廳_________衛,為平層□,或錯層□,或複式□,或別墅□。(□為確定的內容,以√或×表示,下同。)
4、承包方式:雙方商定採用下列第_________種方式承包:①乙方包工、包輔助施工材料、包全部□或部分□主材(以"甲方委託乙方代購主材清單"為準)。②乙方包工、包輔助施工材料,甲方提供主材(見甲方提供材料明細表)。③其他方式_________。
5、施工內容:(附施工說明、施工圖及工程報價單)。
6、施工日期:_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
7、契約付款:(大寫)_________元。竣工後據實覆核結算□;契約款包乾□。
8、支付方式:契約簽定後,甲方預付30%工程款_________元;水電等隱蔽工程驗收後支付40%工程款_________元;家私、天花、廚衛等中間工程驗收後支付25%工程款_________元和追加工程款_________元。工程竣工驗收合格後5日內支付5%的尾款_________元。
9、甲方向乙方支付定金和工程款時,應認真核對乙方收款印鑑,取得乙方蓋有"財務專用章"的收據或發票,除此以外的憑證,乙方不認可。
二、施工圖紙
雙方商定施工圖紙採取下列第_________種方式提供:
1、甲方自行設計提供施工圖紙,圖紙一式二份,甲乙雙方各一份。
2、甲方委託乙方設計施工圖紙,圖紙一式二份,甲乙雙方各一份。設計費(大寫)_________元。(此費用由甲方支付□;此費用予以減免□)。
三、甲方工作
1、若由甲方自行設計的,開工前向乙方提
供確認的施工圖紙和施工說明,並進行現場交底。
2、審核和確定乙方設計的施工圖紙、施工說明及提出交的工程報價單,並分別鑒字認可。
3、開工前尾乙方入場施工創造條件,包括搬清家內家具、陳設,和歸堆、遮蓋,以不影響施工尾原則。
4、提供施工所需的水、電。辦理施工所涉及的申請手續及支付相關費用。
5、負責協調施工隊與鄰里之間的關係。
6、及時提供符合設計要求、正規廠家合格的自備材料和設備。
7、組織好工程質量、施工進度的監督和隱蔽工程、中間工程及竣工階段的質量驗收。
四、乙方工作
1、嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火安全法和環境保護規定。嚴格按雙方確定的設計圖紙和施工說明進行施工,按期保質完成裝修工程。
2、若由乙方設計,開工前向甲方提供雙方確定的施工圖紙和施工說明,並進行現場交底。
3、施工中不得拆改承重結構、暖通及燃氣設施,如確需拆改須由甲方到有關部門辦理相應審批手續。
4、確保裝修質量,尤其是水、電等隱蔽工程的質量,嚴防滲漏堵塞。裝修期間和保修期內如發生施工造成的質量問題,負責返工返修,費用自負。
5、遵守有關部門對施工現場管理的規定,做好現場安全保衛工作,處理好施工擾民問題及與四鄰的關係。
6、保護好原居室內的家具和陳設,保證施工現場的整潔,工程完工後負責並負責將垃圾運到指定地點。
7、組織好工程質量的自檢和甲、乙雙方(第三方監理也參加)共同進行隱蔽工程、中間工程和竣工驗收。
五、工程監理
本工程實行工程監理,甲乙雙方共同委託_________監理公司對本工程進行監理,甲方付監理費_________%,乙方支付_________%□;甲方單獨與監理公司訂立家裝工程監理契約,由甲方支付監理費□。
六、工期
1、乙方應按契約期限完成整個工程,不得無故拖延工期,除甲方變更設計方案和停電、停水等不可抗力因素導致停工4小時以上等原因外,工期每拖延一天,由乙方支付甲方工程總造價千分之一的違約金。
2、由於甲方原因導致中途停工,工期順延。
有關裝飾契約模板匯總 篇8
答辯人:
身份證號碼:
地址:
被答辯人:
身份證號碼:
地址:
答辯人就被答辯人提起的提供勞務者受害責任糾紛一案,具體答辯如下:
一、被告黃餘明應當承擔賠償責任
《最高人民法院關於審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十一條規定:雇員在從事僱傭活動中遭受人身損害,僱主應當承擔賠償責任。被答辯人在被告黃餘明承包的工程中幹活,被答辯人與被告黃餘明形成僱傭關係。對於被答辯人在從事僱傭活動中遭受的人身損害,被告黃餘明作為僱主,存在選任不當、疏於監督管理的過錯,應當承擔賠償責任。
二、被答辯人自身存在一定過錯
作為雇員的被答辯人,在從事僱傭活動中因自身沒有盡到安全注意義務致使自己從三樓摔下受傷,自己有一定的過錯,應減輕被告黃餘明的賠償責任。
三、答辯人不應承擔賠償責任。
《最高人民法院關於審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十條規定:承攬人在完成工作過程中對第三人造成損害或者造成自身損害的,定作人不承擔賠償責任。但定作人對定作、指示或者選任有過失的,應當承擔相應的賠償責任。
被告黃餘明以包乾價的形式承包了答辯人位於大鵬山莊東六巷三號的房屋裝修工程後,被告黃餘明再口頭僱傭被答辯人進行房屋裝修工作。因此,答辯人與被告黃餘明是承攬契約關係,被告黃餘明與被答辯人是僱傭關係,答辯人與被答辯人之間不存在直接的僱傭關係。
被告黃餘明雖然沒有在勞動部門申請從業資質,沒有提供相應的資質證書,但被告黃餘明已經從事室內裝修的承包事務多年,亦曾承包過類似工程而具備相當施工經驗,因此,答辯人有理由認為被告黃餘明是具有從事室內裝修資質的,答辯人在承包人員的選任上已盡到合理的注意義務。
根據上述法律規定,答辯人屬於承攬契約關係中的定作人,而且盡到選任的注意義務,不應承擔賠償責任。
四、答辯人作為定作人,假如在從事房屋裝修人員的選任上存在過失,也只是應承擔相應的賠償責任,而不應與被告黃餘明共同承擔連帶責任
1、《最高人民法院關於審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十一條第二款“雇員在從事雇用活動中因安全生產事故遭受人身損害的,發包人、分包人知道或者應當知道接受發包或者分包業務的僱主沒有相應資質或者安全生產條件的,應當與僱主承擔連帶賠償責任。”但是答辯人將房屋裝修的勞務部分承包給被告黃餘明,兩者之間應定性為承攬契約關係,而非建設工程契約關係,我國法律目前沒有明確的規定把一般的家庭裝修納入建設工程契約的調整對象,因此本案不適用該條法規的連帶責任。
2、雖然在《住宅室內裝飾裝修管理辦法》第二十二條“承接住宅室內裝飾裝修工程的裝飾裝修企業,必須經建設行政主管部門資質審查,取得相應的建築業企業資質證書,並在其資質等級許可的範圍內承攬工程”的規定,但該《辦法》是20xx年5月1日實施的,在20xx年11月1日國務院頒布的《國務院關於取消第一批行政審批項目的決定》(國發[20xx]24號)第三十三項、第五十六項的規定,已經分別取消了對建築裝飾資質及室內裝飾行業企業資質的審查。
3、現今並沒有相關法律法規規定個人承攬一般的家庭裝飾裝修的勞務業務需要資質,也沒有明令禁止個人不能承攬家庭裝飾裝修的勞務業務。答辯人的房屋裝修屬於規模較小且投資費用較少的家庭裝修,不需要裝飾裝修資質。
4、本案中,法院應當充分考慮答辯人是否具有一定的選任過失,即便過失成立,法院也應當按照選任過失的大小,將應當承擔的'賠償責任按比例從被答辯人應獲得的賠償中劃分出來,而不能籠統的與被告黃餘明一起承擔連帶責任。
此致
深圳市龍崗區人民法院
答辯人:
20xx年11月18日
有關裝飾契約模板匯總 篇9
發包人(簡稱甲方):
承包人(簡稱乙方):
依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及其他有關法律法規的規定,結合本工程的具體情況,甲、乙雙方在遵循自願、平等、公平、誠信的原則基礎上,經雙方協商一致,簽訂本契約。
第一條 工程概況和造價
1.甲方裝飾裝修(以下簡稱裝飾)的住房系合法擁有。甲方承諾有權對該住房進行裝飾,由此而產生的一切後果由甲方承擔責任。
乙方為經工商行政管理部門核准登記的企業,企業資質情況 。
2.裝飾施工地址 區(縣) 路 弄(村) 號 樓 室。
3.住房結構 房型 房 廳 廚 衛 陽台,套內施工面積 平方米。
4.裝飾施工內容:見附屬檔案一《裝飾施工內容表》。
5.承包方式 (包工包料、清包、部分承包)。
6.總價款¥ 元,人民幣(大寫) 元。
其中:材料費 元,人工費 元,
拆除費 元,清潔、搬運、運輸費 元,
其他費用 元,管理費 元,
稅金(3.41%) 元。
管理費為上述費用的總和(稅金除外)的 %。
總價款是甲、乙雙方對設計方案、工程報價確認後的金額,在一般情況下,竣工結算的上下增減幅度在沒有項目變更的情況下不超過預算價的5%。
契約簽訂生效後,如變更施工內容、材料,這部份的工程款應當按實計算。
7.工期:
自 年 月 日開工,至 年 月 日竣工,工期 天。
第二條 材料供應
1.甲方提供的材料、設備:見附屬檔案二《甲方提供材料、設備表》。
甲方負責採購供應的材料、設備,應是符合設計要求的合格產品。甲方提供的材料、設備按時送達現場後,甲、乙雙方應辦理驗收交接手續,由乙方負責保管,保管費由雙方約定。由於保管不當造成損失的,由乙方負責賠償。
2.甲方採購供應的裝飾材料、設備,均套用於本契約規定的住宅裝飾,非經甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定,按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
3.乙方提供的材料、設備:見附屬檔案三《工程主材料報價單》。
乙方提供的材料、設備,應提前 天通知甲方驗收。未經甲方驗收及不符合工程主材料報價單要求的,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。甲方不按時驗收,應視作驗收,但不免除乙方不按工程主材料報價單選購及使用材料所引起的責任。
4.施工中如乙方發現甲方提供的材料、設備有質量問題或規格差異,應及時向甲方提出。甲方仍表示使用的,由此造成工程質量問題,責任由甲方承擔。
5.甲方或者乙方提供的材料應當符合《室內裝飾裝修材料有害物質限量10項強制性國家標準》。
第三條 工程質量及驗收
1.本工程執行國家現行的《住宅裝飾裝修工程施工規範》和本市現行的《住宅裝飾裝修驗收標準》。
2.本工程由 方設計,提供施工圖紙一式 份。
3.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
4.由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
5.在施工過程中,甲方提出變更修改設計、增減工程項目或者變更材料設備,須提前與乙方聯繫,在簽訂《工程項目變更單》(見附屬檔案四《工程項目變更單》)後,方能進行施工,因此影響竣工日期的,由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與施工人員或其他管理人員商定更改施工內容、增加施工項目所引起的一切後果,由甲方自負;給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
6.甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,甲方不能按預約日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應予承認。事後,若甲方要求復驗,乙方應按要求辦理復驗。若復驗通過,其復驗及返工費用由甲方承擔,工期也予順延;復驗不通過,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
7.工程竣工後,乙方應通知甲方在七日內組織驗收。驗收通過的,辦理驗收移交手續(見附屬檔案五《工程質量驗收單》),並由甲方按照約定付清全部價款。如果甲方在規定時間內不能組織驗收,須及時通知乙方,另定驗收日期。如竣工驗收通過,甲方應承認原竣工日期,並承擔乙方的看管費用和其他相關費用。裝飾工程未經驗收或驗收不通過的,甲方有權拒收,乙方承擔返工及延期交付的責任。
8.工程竣工驗收通過,甲方付清工程尾款後,乙方向甲方提供《工程保修單》(見附屬檔案七《工程保修單》)。保修期按示範文本《使用說明》第十條的內容協商約定為 年,乙方同時提供管線竣工圖等資料。憑保修單實行保修,保修期從竣工驗收通過簽字或蓋章之日算起。
9.室內空氣品質檢測費用的支付由甲乙雙方在本契約第十條中約定。
第四條 安全生產和防火
1.甲方提供的施工圖紙或施工說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要保證電氣線路、燃氣管道、給排水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水。
有關裝飾契約模板匯總 篇10
家庭裝修裝飾施工契約(最新版)
發包方(以下簡稱甲方):________________________
委託代理人(姓名):__________ 民族:___________
住所:__________ 身份證號:___________________
聯繫電話:__________ 手機號:_________________
承包方(以下簡稱乙方):________________________
營業執照號:_________________________________
住所:_______________________________________
法定代表人:__________ 聯繫電話:____________
委託代理人:__________ 聯繫電話:____________
建築資質等級證書號:_________________________
本工程設計人:__________ 聯繫電話:__________
施工隊負責人:__________ 聯繫電話:__________
依照《中華人民共和國契約法》及其他有關法律、法規的規定,結合本市家庭居室裝飾裝修的特點,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協定:
第一條 工程概況
1.1工程地點:____________________
1.2工程裝飾裝修面積:_____________
1.3工程戶型:_____________________
1. 4工程內容及做法(見報價單和圖紙);
1.5工程承包,採取下列第 種方式:
(1)乙方包工、包全部材料(見附表三)。
(2)乙方包工、包部分材料,甲方提供其餘部分材料(見附表二、三)。
1.6工程期限 日(以實際工作日計算);
開工日期____________________;竣工日期____________________。
1. 7工程款和報價單
(1)工程款:本契約工程造價為(人民幣)金額大寫:____________________
(2) 報價單應當以《北京市家庭裝飾工程參考價格》為參考依據,根據市場經濟運作規則,本著優質優價的原則由雙方約定,作為本契約的附屬檔案。
(3) 報價單應當與材料質量標準、制安工藝配套編制共同作為確定工程價款的根據。
第二條 工程監理
若本工程實行工程監理,甲方應當與具有經建設行政主管部門核批的工程監理公司另行簽訂《工程監理契約》,並將監理工程師的姓名、單位、聯繫方式及監理工程師的職責等通知乙方。
第三條 施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書
3.1施工圖紙採取下列第____種方式提供:
(1)甲方自行設計的,需提供施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書一式三份,甲方執一份,乙方執二份。
(2)甲方委託乙方設計的,乙方需提供施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書一式三份,甲方執一份,乙方執二份。
3.2雙方提供的施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書必須符合《民用建築工程室內環境污染控制規範》(GB50325-20xx)的要求。
3.3雙方應當對施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書予以簽收確認。
3.4雙方不得將對方提供的施工圖紙、設計方案等資料擅自複製或轉讓給第三方,也不得用於本契約以外的項目。
第四條 甲方工作
4.1開工三日前要為乙方入場施工創造條件,以不影響施工為原則。
4.2無償提供施工期間的水源、電源和冬季供暖。
4.3負責辦理物業管理部門開工手續和應當由業主支付的有關費用。
4.4遵守物業管理部門的各項規章制定。
4.5負責協調乙方施工人員與鄰里之間的關係。
4.6不得有下列行為:
(1)隨意改動房屋主體和承重結構。
(2)在外牆上開窗、門或擴大原有門窗尺寸,拆除連線陽台門窗的牆體。
(3)在室內鋪貼一厘米以上石材、砌築牆體、增加樓地面荷載。
(4)破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃氣等管道設施。
(5)強令乙方違章作業施工的其他行為。
4.7凡必須涉及4.6款所列內容的,甲方應當向房屋管理部門提出申請,由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位對改動方案的安全使用性進行審定並出具書面證明,再由房屋管理部門批准。
4.8施工期間甲方仍需部分使用該居室的,甲方則應當負責配合乙方做好保衛及消防工作。
有關裝飾契約模板匯總 篇11
契約編號:_________
發包方(以下簡稱甲方):_________
委託代理人:_________
單位:_________
住所地址:_________
聯繫電話:_________
承包方(以下簡稱乙方):_________
法定代表人:_________
註冊地址:_________
聯繫電話:_________
依照《中華人民共和國契約法》及其它有關法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,為保證工程順利進行,特簽訂本契約(包括本契約附屬檔案和所有補充契約),以便共同遵守。
第一條 工程概況
1.1 工程地點:_________市_________區(縣)_________路_________號_________樓_________室。
1.2 住房結構:_________房型_________房_________廳_________套,施工面積_________平方米。
1.3 工程承包方式,雙方商定採取下列第_________種承包方式:
(1)乙方包工、包全部材料(見附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表,附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
1.4 總價款:_________元,大寫(人民幣):_________。其中:材料費:_________,人工費:_________,管理費:_________,設計費:_________,垃圾清運費:_________,稅金:_________,其他費用:_________。(詳見附表三:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。
1.5 工程期限_________天; 開工日期_________天_________月_________日; 竣工日期_________天_________月_________日;
1.6 工程內容及做法(見附表一:裝飾裝修工程施工項目確認表、附表二:裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。
第二條 施工單位資格
乙方是經過工商行政管理機關核准登記的企業法人,通過最近一次企業年檢,具有經建設行政主管機關審定的從事民用建築裝飾裝修工程的資質,資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的,甲方有權終止本契約,乙方應當立即返還甲方已支付的費用,並賠償乙方損失。
第三條 材料供應
3.1 按契約約定由甲方提供的材料、設備(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表),甲方應在材料到施工現場前通知乙方,雙方共同驗收並辦理交接手續;
3.2 按契約約定由乙方提供的材料、設備(見附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應在材料到施工現場前通知甲方,雙方共同驗收。
第四條 工程質量
4.1 本工程執行_________(填建築裝飾工程技術規程)、_________(填裝飾裝修驗收標準)和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
4.2 本工程由_________方設計施工方案。
4.3 甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
4.4 由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
4.5 在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫。在簽訂《工程項目變更單》(詳見附屬檔案見)後,方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期的,由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果,由甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。契約編號:_________
發包方(以下簡稱甲方):_________
委託代理人:_________
單位:_________
住所地址:_________
聯繫電話:_________
承包方(以下簡稱乙方):_________
法定代表人:_________
註冊地址:_________
聯繫電話:_________
依照《中華人民共和國契約法》及其它有關法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,為保證工程順利進行,特簽訂訂本契約(包括本契約附屬檔案和所有補充契約),以便共同遵守。
第一條 工程概況
1.1 工程地點:_________市_________區(縣)_________路_________號_________樓_________室。
1.2 住房結構:_________房型_________房_________廳_________套,施工面積_________平方米。
1.3 工程承包方式,雙方商定採取下列第_________種承包方式:
(1)乙方包工、包全部材料(見附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表,附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
1.4 總價款:_________元,大寫(人民幣):_________。其中:材料費:_________,人工費:_________,管理費:_________,設計費:_________,垃圾清運費:_________,稅金:_________,其他費用:_________。(詳見附表三:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。
1.5 工程期限_________天; 開工日期_________天_________月_________日; 竣工日期_________天_________月_________日;
1.6 工程內容及做法(見附表一:裝飾裝修工程施工項目確認表、附表二:裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。
第二條 施工單位資格
乙方是經過工商行政管理機關核准登記的企業法人,通過最近一次企業年檢,具有經建設行政主管機關審定的從事民用建築裝飾裝修工程的資質,資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的',甲方有權終止本契約,乙方應當立即返還甲方已支付的費用,並賠償乙方損失。
第三條 材料供應
3.1 按契約約定由甲方提供的材料、設備(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表),甲方應在材料到施工現場前通知乙方,雙方共同驗收並辦理交接手續;
3.2 按契約約定由乙方提供的材料、設備(見附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應在材料到施工現場前通知甲方,雙方共同驗收。
第四條 工程質量
4.1 本工程執行_________(填建築裝飾工程技術規程)、_________(填裝飾裝修驗收標準)和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
4.2 本工程由_________方設計施工方案。
4.3 甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
4.4 由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
4.5 在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫。在簽訂《工程項目變更單》(詳見附屬檔案見)後,方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期的,由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果,由甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。4.6 施工過程中雙方對工程質量發生爭議,申請由_________部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合契約約定的標準,認證過程支出的相關費用由乙方負責,經認證工程質量符合契約約定的標準,認證過程支出的相關費用由甲方負責。
第五條 工程驗收
5.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:_________。
乙方應提前_________天通知甲方參加驗收,階段驗收合格後應填寫工程驗收單(見附表八:工程驗收單);
5.2 工程竣工後,乙方應通知甲方驗收,甲方應自接到驗收通知後兩天內組織驗收,填寫工程驗收單(見附表八:工程驗收單)。在工程款結清後,辦理移交手續(見附表九:工程結算單);
5.3 本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為_________年。驗收合格簽字後,填寫工程保修單(見附表十:工程保修單)。
第六條 工程款支付方式
6.1 雙方約定按下列第_________種方式支付工程款:
(1)本契約簽訂後,開工前_________至_________日,甲方支付相當於總價款_________%的工程款;
(2)完成_________%的工程量之日後的_________日內,甲方支付相當於總價款_________%的工程款;
(3)竣工驗收後_________日內,甲方支付相當於總價款_________%的工程款。
(4)竣工驗收合格_________年後或雙方約定的保修期滿,甲方支付相當於總價款_________%的工程款。
甲方支付工程款,乙方的業務員或施工人員收取的,視為乙方收取。
6.2 因變更施工內容導致總價款增減的,甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
6.3 雙方款項往來,均應出具收據。施工結束,甲方全額付清應付款項後,乙方應當出具合法發票。
6.4 竣工驗收合格後,甲方有權留取相當於工程總價款的_________%的保修基金。竣工驗收合格後_________年內沒有發生工程質量問題的,甲方應將保修基金全額退還乙方。
第七條 有關安全生產和防火約定
甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,屬甲方責任的,甲方負責和賠償;屬於乙方責任的,乙方負責修復和賠償。
第八條 工程監理
8.1 本工程甲方委託監理,應與監理單位簽訂監理契約。並在本契約協定條款內明確監理單位、總監理工程師及其應履行的職責。
8.2 本契約中總監理工程師和甲方代表的職責不能相互交叉。非經甲方同意,總監理工程師及其代表無權解除本契約中乙方的任何義務。契約履行中,發生影響甲、乙雙方權利和義務的事件時,總監理工程師應作出公正的處理。
8.3 為保證施工正常進行,甲乙雙方應尊重總監理工程師的決定。對總監理工程師的決定有異議時,按協定條款的約定處理。總監理工程師易人,甲方接到監理單位通知後應同時通知乙方,後任繼續履行賦予前任的權利和義務。
第九條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙採取下列第_________種方式提供:
9.1 甲方在開工日期_________天之前按協定條款約定的日期和份數,向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協定條款雙方約定的圖紙份數,甲方應代為複製,複製費用由乙方承擔。9.2 甲方委託乙方設計施工圖紙,圖紙一式_________份,甲方、乙方、施工隊各執一份(見附表六:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙),設計費_________元由甲方支付(此費用不在工程價款內)。
9.3 使用境外圖紙,不能滿足施工需要時,雙方應在協定條款內約定複製、重新繪製、翻譯、購買標準圖紙等事項。
第十條 乙方駐工地代表
乙方任命駐工地負責人,按以下要求行使契約約定的權利,履行契約約定的義務:
10.1 乙方的要求、請求和通知,以書面形式由乙方代表簽字後送甲方代表,甲方代表在回執行上籤署姓名及收到時間後生效。
10.2 乙方代表按甲方代表批准的施工組織設計(或施工方案)和依據契約發出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯繫的情況下,可採取保護人員生命和工程、財產安全的緊急措施,並在採取措施後24小時內向甲方代表送交報告。責任在甲方,由甲方承擔由此發生的追加契約價款,相應順延工期;責任在乙方,由乙方承擔費用。
10.3 乙方代表易人,乙方應於易人前_________天通知甲方,後任繼續履行契約檔案約定的前任的權利和義務。
第十一條 甲方工作
11.1 甲方應在開工前_________天,向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法說明_________份,並向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應採取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,並說明使用注意事項。
11.2 做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等的協調工作。
11.3 如確實需要拆改原建築結構或設計管線,負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續,並承擔有關費用。
11.4 不拆動室內承重結構,如需拆改原建築的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續;
11.5 施工期間甲方仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;
11.6 參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、工程竣工驗收。
第十二條 乙方工作
12.1 施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準,按期保質完成工程;
12.2 嚴格執行本市有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;
12.3 保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通;
12.4 保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場。
12.5 參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現場交底。
12.6 指派_________為乙方駐工地代表,負責契約履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應予認可。如更換人員,乙方應及時書面通知甲方。
12.7 乙方應當提交說明書、保修單、環保說明書和購貨發票複印件,甲方要求與原件核對的,乙方應當同意。發票上應當載明產品名稱、品牌、型號、規格、等級、價格和數量。
第十三條 工程變更
工程項目或施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽訂書面變更協定,同時調整相關工程費用及工期(見附表七:裝飾裝修工程變更單)。
第十四條 工期延誤
14.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延:
(1)工程量變化或設計變更;(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
14.2 因甲方未按契約約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。
14.3 甲方未按期支付工程款,契約工期相應順延。
14.4 因乙方責任不能按期完工,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
第十五條 違約責任
15.1 契約雙方當事人中的任一方因未履行契約的約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任,並賠償給對方造成的經濟損失;
15.2 未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負責;
15.3 因一方原因,造成契約無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理契約終止手續,並由責任方賠償對方相應的經濟損失;
15.4 由於甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按契約的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。
15.5 由於乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,工期不予順延;
15.6 由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
15.7 甲方未辦理有關手續,強行要求乙方拆改原有建築承重結構及共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責並擔責任。
15.8 乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責並承擔責任。
第十六條 契約的變更和解除
17.1 契約經雙方簽字(在有形市場簽訂的契約須經市場管理部門蓋章見證)生效後,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更契約內容,應經協商一致後,重新簽訂補充協定。如要終止契約,提出終止契約一方,要以書面形式提出,應按契約總價款_________%支付違約金,並辦理終止契約手續。
17.2 施工過程中任何一方提出終止契約,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止契約協定,可視為本契約解除。
第十七條 垃圾清運
因工程施工而產生的垃圾,由乙方負責運出施工現場,並負責將垃圾運到指定的_________地點,甲方負責支付垃圾清運費用(人民幣)_________元(此費用不在工程價款內)。
第十八條 聲明及保證
甲方:
18.1 甲方為一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本契約。
18.2 甲方簽署和履行本契約所需的一切手續均已辦妥併合法有效。
18.3 在簽署本契約時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
18.4 甲方為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成,本契約的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。
乙方:
18.1 乙方為一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本契約。
18.2 乙方簽署和履行本契約所需的一切手續均已辦妥併合法有效。
18.3 在簽署本契約時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。18.4 乙方為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成,本契約的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。
第十九條 保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任並賠償由此造成的損失。
第二十條 不可抗力
本契約所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發生導致契約無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,並應在_________天內,提供事故詳情及契約不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可後協商終止契約或暫時延遲契約的履行。
第二十一條 通知
21.1 根據本契約需要發出的全部通知以及雙方的檔案往來及與本契約有關的通知和要求等,必須用書面形式,可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可採取公告送達的方式。
21.2 各方通訊地址如下:_________。
21.3 一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第二十二條 爭議的處理
22.1 本契約受_________國法律管轄並按其進行解釋。
22.2 本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十三條 解釋
本契約的理解與解釋應依據契約目的和文本原義進行,本契約的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本契約的解釋。
第二十四條 補充與附屬檔案
本契約未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充協定。本契約的附屬檔案和補充契約均為本契約不可分割的組成部分,與本契約具有同等的法律效力。
第二十五條 契約效力
本契約自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本契約正本一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力;契約副本_________份,送_________留存一份。
甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________
委託代理人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________
有關裝飾契約模板匯總 篇12
買方(甲方): 出賣方(乙方):
根據《中華人民共和國契約法》及相關法律法規,甲、乙雙方在平等、自願的基礎上協商一致,達成以下協定:
第一條 其產品名稱、規格、單價、總價等,如表所列:
(配件要求,附屬產品、贈品等)
第二條 質量要求
乙方提供的產品應該符合下列質量要求:
1、 乙方須提供全新的貨物(含零部件、配件等),表面無劃傷、無碰撞痕跡,且權屬清楚,不得侵害他人的智慧財產權。
2、 貨物必須符合或優於國家規定的“裝飾裝修材料有害物質限量”的環保標準,以及國家和行業規定的其他質量要求、技術指標與出廠標準。
3、乙方對其產品保修,保修期為,在保修期內出現產品質量問題,乙方應負責三包(包修、包換、包退),費用由乙方負擔,保修期滿後甲方享有終身成本價維修服務。產品質量出現問題,甲方同時有權利解除契約,另選其他供貨商。
其他質量要求:
第三條 交貨時間與地點
交貨時間: 交貨地點:
1、乙方負責將貨物運送至約定地點,承擔相應運輸、保管、裝卸費用,並在貨物交付給甲方前承擔風險責任,甲方在交貨地點對產品數量、外觀檢查後驗收,對於產品質量不合格或不符合契約約定的,甲方有權拒收,由乙方承擔因此而產生的相關費用。
2、貨物需要安裝調試的.,乙方負責安裝調試並承擔相關費用,甲方在安裝調試完畢後10個工作日內驗收。乙方在安裝調試過程中應妥善小心,如果對甲方造成損失,應當承擔賠償責任。
3、貨物需要安裝調試的,乙方應派遣技術人員按契約規定的日程內完成安裝和調試工作,並對甲方人員進行技術指導,保證使“採購物品”達到預定的性能指標。
4、在安裝調試過程中,甲方應提供各種配合條件及輔助人員,在乙方技術人員的指導下配合乙方進行安裝、調試和其他輔助工作。
第四條 付款方式
本契約付款方式選擇如下第( )種方式:
1、乙方在貨物交付給甲方並驗收合格後,憑發票要求甲方支付貨款。甲方在收到貨物後 天內結清貨款。
2、甲方在月
第五條 違約責任 甲方責任:
1、甲方如中途變更產品品種、規格、質量或包裝的規格,應提前通知乙方,經乙方同意,可以從新簽訂書面契約。
2、甲方如中途退貨,應事先與乙方協商,乙方同意退貨的,應由甲方償付乙方退貨部分貨款總值 的違約金。乙方不同意退貨的,甲方仍須按契約規定收貨,產品質量不符合國家標準、行業規定及契約約定的情形除外。
3、甲方如未按契約約定日期向乙方付款,每延期一天,應按延期付款總額萬分之__計算付給乙方,作為延期付款違約金。
乙方責任:
1、產品品種、規格、質量不符合本契約規定時,乙方應在24小時內負責保修、保退、保換,並承擔因此給甲方造成的全部損失。如果乙方逾期不予保修、保退、保換或者產品在保修、保退、保換一次後仍然出現質量問題,則甲方有權解除契約,同時由乙方向甲方支付總貨款的 10% (比例)的違約金。
2、乙方應在契約約定的交貨時間及地點交貨,如果乙方逾期交貨,則每逾期一日,乙方應按總貨款的 5‰ (比例)計算向甲方償付逾期交貨的違約金。
3、乙方未按本契約規定的產品數量交貨時,少交的部分,甲方如果需要,應照數補交。甲方如不需要,可以退貨。由於退貨所造成的損失,由乙方承擔。如甲方需要而乙方不能交貨,則乙方應付給甲方不能交貨部分貨款總值的_10%的違約金。
第六條 免責條款
甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因,不能履行本契約時,應及時向對方通知不能履行或須延期履行,部分履行契約的理由。在取得有關機構證明後,本契約可以不履行或延期履行或部分履行,並全部或者部分免予承擔違約責任。
第七條 契約爭議解決方式
本契約在執行中如發生爭議或糾紛,甲、乙雙方應協商解決,也可由契約簽訂地工商行政管理部門調解。協商或調解不成的,可向契約簽訂地人民法院提起訴訟。
第八條 契約生效
本契約一式 份,甲乙雙方各持 份,自雙方簽字蓋章之日起生效 。本契約在執行期間,如有未盡事宜,可由甲乙雙方協商,簽訂補充協定,具有同等效力。
甲方: 乙方:
地址:地址:
電話: 電話:
授權代表簽字: 授權代表簽字: (單位蓋章) (單位蓋章)
年 月 日 年 月 日
有關裝飾契約模板匯總 篇13
甲
乙
工 程
方: 方: 地 點:
按照《中華人民共和國經濟契約法》和《建築安裝工程承包契約的條例》的規定,結合本工程具體情況,甲乙雙方達成如下協定:
第一條:工程概況:
1.1工程內容和做法:
1.2工期:本工程 年 月 日開工,於 年 月 日竣工。
1.3契約價款:本工程總造價(由乙方施工部分)為人民幣 元(大寫:)。全部工程造價按下列規定計算:在施工工程中如有增減工程項目及工程量,應按簽證單、預算單價和實際工程量計算。
1.4工程質量:按契約約定和《 宜賓市家庭房屋裝飾裝修工程質量檢驗規定》。
1.5承包範圍:
1.6承包方式:
1.7定 金:甲乙雙方簽定契約後,甲方須向乙方支付定金人民幣伍佰元,此定金在甲方支付第一次工程款項時扣除。
第二條:甲方工作
2.1開工前向乙方提供經確認的施工圖紙或做法說明,並向乙方進行現場交底。為乙方入場施工創造條件。包括:騰空房屋、清除影響施工的障礙物、向乙方提供施工所需的水、電等。並辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(如改變房屋結構等)。
2.2負責協調鄰里關係(包括與物業管理部門的關係)。
2.3協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作。
2.4負責工程質量和進度的監督及驗收。
第三條:乙方工作
3.1嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火規定及環保規定。
3.2裝飾施工中未經甲方同意或有關部門批准,不得隨意拆改原建築物結構及各種設備管線。
3.3工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第四條:關於工期的約定
4.1甲方要求比契約約定的工期提前竣工時,應徵得乙方同意,並支付乙方因趕工期
採取的措施費用。
4.2因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不得順延。
4.3因甲方不能按契約規定付款造成的停電、停水及人力不可抗拒因素影響,導致停工一周內累計8小時以上,工期相應順延。
第五條:關於工程質量及驗收的約定
5.1本工程以施工圖紙、做法說明、契約約定、簽證單和《宜賓市家庭房屋裝飾裝修工程質量檢驗規定》等為質量評定驗收標準。
5.2隱蔽工程應及時辦理手續。乙方應提前通知甲方參加隱蔽工程驗收。甲方不按時參加隱蔽工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認,若要求復驗時,乙方應按要求進行復驗。若復驗合格甲方承擔費用,若不合格費用由乙方承擔。
5.3工程竣工後,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到通知3日內驗收,並辦理驗收移交手續。如甲方未能在3日內驗收,甲方應承認竣工日期,並承擔乙方的保管費用。
5.4裝飾工程自竣工之日起保修期為年(全免費維修)。保修期後維修只收成本費。
第六條:關於工程價款及結算的約定
6.1雙方商定本契約價款採用:以預算為基礎,竣工時按實際發生決算的方式。
6.2本契約生效後甲方按下表支付工程款:
第七條:獎勵和違約責任
7.1凡因本契約雙方當事人中的一方不履行契約或違反國家法律法規,受到罰款或給對方造成損失的,均由責任方承擔責任,並負責由此造成的損失。
7.2未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負責,並負責經濟賠償。
第八條:設計變更
8.1甲乙雙方均不得隨意更改工程項目及設計方案,確需更改的應由雙方協商並簽證後方可實施。
第九條:爭議或糾紛處理
9.1本契約在履行期間,如雙方發生爭議應本著友好協商的態度解決。
9.2若經協商仍不能解決,則交由有關部門仲裁。
第十條:其他約定
10.1本契約經雙方簽字(蓋章)後生效。竣工驗收後失效。
10.2本契約共兩份,甲乙雙方各一份。
甲方代表:乙方代表:
聯繫方式:聯繫方式:
年月
日
篇二:小工裝契約
裝修工程契約
契約編號:
簽約地點:
簽約時間:年月
甲方:
乙方:
甲乙雙方在平等自願的基礎上,依照《契約法》《建築法》及其它有關法律,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,經過友好協商,就甲方委託乙方對裝修工程,達成如下協定:
第一條:裝修工程概況
甲乙雙方經協商決定,位於由乙方負責施工。
第二條:契約承包範圍
項目:包括 裝修工程(不含軟裝飾工程部分,不含外立面部分),室內地面鋪設,隔牆,局部電路改造等。具體見附屬檔案《裝修項目一覽表》,《裝修項目預算單》和施工圖紙。
第三條:施工工期
開工日期:年月日(以甲方款到為開工期), 竣工日期:年月日,總工期為 天.具根據甲方設計調整到位時間,裝修時間進行適當調整。
第四條:裝修工程內容及金額
本契約工程造價為(人民幣) 元;
金額大寫: 元。裝修工程內容和金額詳見附屬檔案《裝修工程預算書》
工程總造價按實際發生工程量計算,工程單價按以上單價為準。
第五條:付款方式
1、契約簽訂甲方應支付乙方總工程款的30%,即:2、工程進度1/3(工期或工程量過1/3)支付乙方總工程款的30%;即:3、工程進度2/3(工期或工程量2/3)支付乙方總工程款的30%;即:4、裝修工程竣工驗收合格後,甲方憑雙方授權代表簽署終驗收報告,甲方再支付乙方工程款
的10%和項目變更全款,即: ;
第六條:裝修工程驗收
按照《建築裝修標準規範》進行驗收。
第七條:裝修工程質保
裝修工程保
質期限為一年,以裝修工程驗收合格之日起計算,保質期內工程範圍內非人為損壞、不可抗力因素損壞。由乙方負責無償維修。在質保期內裝飾出現故障的,乙方應在接到甲方通知後3日內抵達甲方現場處理問題。
第八條:其它
1、本契約自雙方法定代表人或授權代表人簽字並蓋章後生效。
2、本契約一式份,乙方執份,本契約設有附屬檔案《裝修項目一
覽表》和施工圖紙,具有同等法律效力。
3、其它未盡事宜雙方可另行協商。
甲 方:
地 址:
簽 字(蓋章):
乙 方:安徽正祥裝飾工程有限公司
地 址:黃山路468號通和大廈B座1013---1016室
簽 字(蓋章):
有關裝飾契約模板匯總 篇14
甲方(物業管理單位):_________聯繫電話:_________
乙方(裝修人):_________聯繫電話:_________
丙方(裝修施工單位):_________聯繫電話:_________
為了規範小區住宅室內裝飾裝修(以下簡稱裝修)活動及管理行為,維護小區正常秩序和公共利益,根據國家《物業管理條例》、建設部《住宅室內裝飾裝修管理辦法》等相關法規,對本小區_________棟_________房裝修管理服務事宜,達成本協定。
一、裝修項目或方案(可加附頁)
1、_________;
2、_________;
3、_________;
4、_________。
二、裝修期限
裝修期限為_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。如超期裝修,乙方應與甲方續簽住宅室內裝飾裝修管理協定。
三、裝修禁止行為
1、破壞或擅自改動建築主體和承重結構;
2、擅自增加樓面荷載;
3、在承重牆上穿洞或擴大承重牆上原有的門窗尺寸,拆除連線陽台的牆體;
4、將廳、房、陽台改為衛生間、廚房間,將雨水管用於排放生活污水;
5、破壞衛生間、廚房的地面防水層;
6、違法搭建建築物、構築物;
7、破壞或擅自改變住宅外觀,擅自在非承重牆上開門窗;
8、擅自改動、接駁燃氣管道設施和公共管線;
9、占用、損壞或者擅自變動物業共有部位、共有設施設備;
10、其他影響建築結構和使用安全的行為。
四、裝修管理規定
1、裝修施工人員進入小區需佩帶《裝修出入證》,並接受甲方人員的查驗。乙方向甲方申領裝修施工人員《裝修出入證》_________個,交納押金_________元/個共_________元。
2、裝修施工人員一般不允許在裝修住宅室內內住宿,如需留人看守施工現場,乙方應向甲方申報登記。
3、裝修施工作業應當遵守消防規定,作業現場至少配備2個滅火器。
4、施工時間為每天8:00-12:00、14:00-18:00,其餘時段禁止施工。
5、裝修施工期間,丙方須對各種管道口採取保護措施,避免雜物進入管道造成堵塞。
6、甲方在履行管理職責時有權採取下列措施,乙方及丙方不得拒絕或阻礙:
(1)要求乙方或丙方提供有關資料;
(2)進入裝修現場進行檢查;
(3)制止違規裝修行為,要求停工或整改;
(4)向政府有關部門報告;
(5)採取_________措施;
(6)_________;
(7)_________。
五、室外設施及防盜門窗的安裝規定
1、室外各種設施如空調、太陽能熱水器等,應當安裝在建築設計預定的位置,尺寸不得超出設計要求。如原設計未預定位置,則按照甲方指定的統一位置進行規範合理安裝。空調機冷凝水應當接入管道內,不得滴漏。
2、室外防盜門窗應按規定安裝,不得違反有關法規。
3、_________。
六、裝修材料與裝修垃圾的存放、清運與處置
1、裝修材料應存放於裝修住宅室內內,不得堆放在公共部位或公共場所,因裝卸需要暫時堆放的應儘快清理;不及時清理的,經甲方通知後,乙方或丙方仍未做出適當安排的,甲方有權進行處置,處置費用可從乙方的裝修保證金中扣除。
2、裝修垃圾清運採用下列第_________種方式:
(1)自行清運。乙方或丙方必須於每天18:00前清運堆放在指定地點的裝修垃圾;未按時進行清運的,甲方將代其進行清運,清運費用按_________元/車(不足一車按一車計)從裝修保證金中扣除。
(2)委託甲方清運。乙方或丙方應在需清運垃圾前一天通知甲方,並將裝修垃圾用包裝物裝載或綑紮後放在指定地點;乙方或丙方須向甲方繳交裝修垃圾清運費_________元/車,不足1車按1車計。
3、_________。
七、裝修保證金及管理服務費用
1、本協定一經簽訂,乙方即按下列標準向甲方交納裝修保證金:
住宅物業每戶_________元;
非住宅物業每戶_________元。
2、裝修工程完畢後,經甲方檢查確認無違章裝修、無損害公共利益及其他業主利益行為的,甲方在驗收後_________天(不得超過30天)內將裝修保證金退還乙方。
3、乙方按約定向甲方支付裝修服務費_________元。
4、_________。
八、其他約定
1、因裝修造成共用部位、共用設施設備損壞、共用管道堵塞、滲漏等,乙方應當立即組織修復;造成經濟損失的,乙方應與受損人協商進行合理賠償。協商不成的,可申請仲裁或者提起訴訟。屬於丙方責任的,乙方可向丙方追償。
2、_________。
3、_________。
4、_________。
甲方(蓋章):_________ 乙方:_________
負責人(簽名):_________ 裝修人(簽名):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
丙方(蓋章):_________
負責人(簽名):_________
_________年____月____日
附屬檔案
1、本協定文本為示範文本,也可作為簽約使用文本。適用於物業管理單位受理住宅室內裝飾裝修申報登記時,與裝修人(指業主或物業使用人)簽訂。使用之前,雙方應當仔細閱讀協定示範文本的內容,對本示範文本條款或專業用詞理解不一致的,以國家、省、市的法律、法規、檔案、規範為準,也可向珠海市建設局、珠海市物業管理處諮詢。
2、為體現協定雙方自願、協商一致的原則,雙方當事人可以對本示範文本的內容進行選擇、填寫、修改、增補或刪減。協定簽訂生效後,未被修改的文本印刷文字視為雙方同意內容。
有關裝飾契約模板匯總 篇15
甲方:______
住所地址:____________
聯繫電話:__________手機號:_______
乙方:
單位名稱:
地址:服務電話:
設計負責人:________聯繫電話:____________手機:
根據《中華人民共和國經濟契約法》,以及裝飾行業的有關規定,經雙方協商,簽訂本契約,並共同履行。
第一條工程項目
甲方委託乙方承擔以下家裝設計任務:
工程地址:__________
第二條設計收費及支付方法
(一)本工程設計收費按照國家和現行市場收費標準執行。
經甲乙雙方商定設計收費為元/平方米(套內使用面積,不含電腦效果圖),估算總收費元,金額大寫元。
(二)付款方式
甲乙雙方採用以下付款方式
1、量房前付預付款1000元(其中200元上門測量費和800元方案費);
2、方案通過後,出全套動工圖,客戶付清餘款並可帶走全套圖紙;
3、出電腦效果圖,價格:800元/張(a4);
第三條設計內容及完成日期的約定
(一)乙方提供的設計圖中應有詳細的設計說明。
(二)平立面圖
1、原房型圖
2、牆體改造圖
3、平面家具布置圖
4、地面圖
5、天花圖
6、現場製作的家具立面圖(根據實際情況出或者不出)
7、門立面圖(根據實際情況出或者不出)
6、廚房、衛生間局部立面圖(定做的廚房除外)
7、電視背景牆立面圖
8、其它現場需動工牆面的立面圖
(三)剖面圖
1、應標明材質、用料、顏色等
2、門窗套剖面圖
3、玄關剖面圖
4、天花剖面圖
5、電視背景牆剖面圖
6、其它需動工處剖面圖
(四)水電動工圖
(五)甲乙雙方約定,從契約生效之日起,7天內完成平面方案圖;
平面方案甲方通過後,乙方在7天內完成全套動工圖。
第四條雙方責任
(一)甲方責任
1、如期向乙方提交設計所需的資料(物業認可的房型圖、結構平面圖),並保證所提交資料質量達到工程設計要求;
2、按約定的日期和數量付給乙方預付款和工程設計費;
3、本工程建築材料、設備的加工定貨如需乙方設計人員配合時,所需費用由甲方承擔;
4、在甲乙雙方確定方案後,進行動工圖設計階段過程中,由於甲方原因需要變更原設計方案的(如整體風格的變動、整體方案的推翻等,不包括個別房間布置和擺設的局部修改),甲方須一次性付給乙方30%設計返工費,再進行第二次方案設計;
(二)乙方責任
1、如期向甲方將付本契約規定的設計檔案,並保證設計檔案的質量符合國家的有關規定、規範的要求,符合甲方的建設使用要求;
2、負責本契約所列工程設計項目開工前的設計交底工作(限一次);
第五條違約責任
(一)由於乙方原因而沒有按本契約規定的時間提交設計檔案時,乙方從應提交日期的次日起計算,向甲方賠償延誤設計損失100元違約金/天;
(二)乙方不履行契約時,應雙倍返還甲方預付款,同時返還已收取預付款外的全部設計費;
(三)甲方未通過乙方所做的方案,乙方退還甲方預付款中的方案費,但測量費不退,同時方案圖紙歸乙方所有;
(四)甲方通過方案,但不認可動工圖,則甲方不退還所有預付款,同時不得帶走動工圖紙。
第六條契約生效、中止與結束
(一)本契約需經甲方簽字、乙方加蓋單位法人公章(非法人公司需負責人章)後有效,本契約生效日期以甲乙雙方中最後一方簽字(或蓋章)的日期為準。
(二)本契約以乙方向甲方提供本契約中規定的全部家裝設計檔案,甲方按本契約規定付清全部設計費之日起,結束本契約關係,本契約另有條款約定的除外。
第七條契約糾紛解決方式
本契約在執行過程中發生糾紛,雙方協商不成時,採取下列第____種方式解決:
一、向消費者委員會申請調解;
二、向有管轄權的人民法院起訴;
三、其它解決方式:_______________。
第八條未盡事宜與附加條款
(一)本契約未盡事宜由甲乙雙方協商確定,並形成書面協定作為本契約附屬檔案執行。
(二)本契約附加條款如下:
1、設計師負責本契約所列工程設計項目開工前的設計交底工作(限一次);
2、設計師免費提供該項目動工期間及時解決與設計有關的技術問題(上門服務二次);
3、設計師免費參加工程竣工的驗收(工地現場圖紙驗收)(一次);
4、設計完成後由工程助理提供詳細的工程量清單;
5、設計師提供陪同挑選家具和軟裝飾的服務(一次);
第九條契約文本
一、本契約經甲、乙雙方簽字(蓋章)後生效。
二、本契約簽訂後乙方不得轉包設計工程。
三、本契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份。
四、契約履行完後自動終止。
五、本契約實行當事人自願鑑證原則,可將契約文本提交所在區的工商行政管理分局進行契約鑑證,以保護契約雙方當事人的合法權益。
甲方:乙方:
簽章:簽章:
簽約地址:簽約地址:
有關裝飾契約模板匯總 篇16
(發包人)甲方:
(承包人)乙方:
項 目 名 稱:
甲乙雙方為進一步明確雙方的責任,確保契約的順利履行,根據《中華人民共和國契約法》的規定,經雙方充分協商,特訂立本契約,以便共同遵守。
一、 工程概況
1、工期
本工程工期為__天,從__年__月__日至__年__月__日止(遇
陰雨天及甲方原因造成工期拖延,乙方概不承擔責任),乙方應嚴格執行契約相關規定,在正常情況下,乙方不得以任何理由推違。
2、腳手架
由甲方免費提供鋼管,並免費搭建腳手架,因特殊原因造成腳手架無法搭建,需甲方通知乙方進行協商,採取吊繩方法施工。腳手架搭建完畢,甲方需通知乙方共同進行檢查,消除安全隱患。需整改的要進行整改,然後乙方施工隊才可進行施工。每幢外牆施工結束,由乙方通知甲方拆除腳手架,拆除期間嚴禁乙方施工隊在腳手架上施工。
3、施工工藝
A.內外牆因破損嚴重和牆體基層不符合油漆工施工條件(如破洞、牆體乾沾石脫落嚴重的,業主自砌磚牆)由乙方泥瓦工修補、粉刷水泥砂漿,乙方自行處理。
B.因業主在陽台欄桿旁邊自砌磚牆造成工人無法施工(批膩子)
油漆工只負責用乳膠漆刷到,乙方不負責牆體的光潔質量責任。
C.外牆乳膠漆按兩遍膩子,乳膠漆抹一底兩面施工,樓梯按先補灰後批膩,再刷乳膠漆的順序進行施工(局部牆體脫落嚴重由瓦工先行修補,油漆工再進行施工),施工質量應規範標準。
D.陽台欄桿油漆用調和漆,先除銹,刷防鏽漆__道,刷面漆__ 道,木門窗外現刷調和漆__道。
E.施工工藝和產品質量要求按圖紙和清單施行。
以上工藝流程必須達到驗收合格標準,如驗收不合格造成返工的均由乙方承擔。
4、契約價款
本工程包工包料,造價為外牆乳膠漆搭腳手架為__元/㎡。
無腳手架為__元/㎡,修理牆體破損及局部粉刷,乙方自行處理。
內牆乳膠漆為__元/㎡,修理牆體破損及局部粉刷為每樓梯__元計算。 圍牆粉刷__元/㎡,陽台鐵欄桿刷漆__元/㎡
二、 工程質量
按圖紙和清單要求(砌磚牆多粉底層一層)
乳膠漆顏色一致,一年內不空鼓脫落,保修期為__年。
三、 安全管理
乙方必須按照國家相關安全制度規範進行施工,不準酒後上班,不準穿拖鞋、光腳上班,施工現場工人必須按規定戴好安全帽,確保全全施工。施工現場造成一切安全事故,均由乙方承擔,甲方不承擔任何責任。
四、 物料進場
需甲方提供倉庫免費存放(材料應按甲方要求提供合格產品),若使用不合格材料,造成返工,均由乙方承擔。
五、 付款方式
按進場人數每星期支付一次生活費,每人一天40元標準,施工到二十天時,支付(材料費、人工費)工程造價的40%,工程完工支付總造價的75%,驗收合格後支付總工程款的95%,餘下的5%作為保證金,待一年後無質量問題一次性付清。
六、乙方工人進場時,由甲方負責安排住宿(水電費由乙方承擔)同時要配合乙方在施工過程中的用電用水問題。在項目施工過程中,乙方要做到文明施工,少擾民。
七、乙方必須給予現場所有參與施工的人員購買意外保險
八、因甲方原因造成中途停工時,超過兩天,甲方要補償乙方在場人員的生活費,每天15元/人
九、補充
因甲方未按照契約規定付款,乙方停止施工,造成工期拖延,乙方無責任,同時要支付乙方在場工人生活費。如乙方拖延工期,每延期一天要向甲方支付工程總價的0.4%。
若乙方違背上述條款任意一項,甲方有權終止其所參與的施工項目並追究
其相關違約責任。
此契約一式兩份,甲方乙方各執一份,經甲乙雙方簽字生效,兩份契約具
有同等的法律效力。
甲方: 乙方:
法人: 法人:
電話: 日期:
有關裝飾契約模板匯總 篇17
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國經濟契約法》及國家建設部、省市建委對建築裝飾工程的有關規定,經雙方協商簽定契約如下:
一、工程概況及承包方式
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程承包方式:包工包料
4、工程概況:建築面積12272、00平方米。
二、工程裝修內容
綜合樓室內棚面、牆面、地面、電氣等裝飾工程
三、工程造價
工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求為依據;
工程造價為:¥ 元。(以甲方認定的單價為準,工程量竣工後以審計為準)
四、工程期限
工程開工日期: 年 月 日
工程竣工日期: 年 月 日
五、質量要求
按國家建設部行業標準JGJ73—91《建築裝飾工程施工驗收規範》規定,及省、市建委、消防部門規定的標準執行,工程質量達到市優。工程竣工後如出現質量問題(竣工後甲方使用,人為造成的質量問題除外),屬於乙方責任的,乙方無償保修,保修期為一年,終身維修。
六、付款方式
1、契約簽定後,甲方即付給乙方工程款總造價的
2、工程進展一半時,甲方即付給乙方工程款總造價的
3、工程竣工驗收合格後,甲方即付給乙方工程款總造價的
4、乙方剩餘工程款作為質保金 內付清。
七、雙方責任
1、甲方:負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統、管道系統、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。
2、乙方:向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。
八、其它事宜
經甲乙雙方商定做出如下協定:
1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的,工期可順延;如發生違約所造成的一切損失,由違約方承擔。
2、本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝發生變化時,需甲方認定綜合單價後,以“現場簽證形式”由甲方現場負責人簽字為準,並列入竣工決算追加當中。( 如本工程報價外的工程已經發生或工程項目的材質、工藝發生變化時,甲方已認可,但甲方沒簽證的,其所發生的費用同樣生效。)
3、工程量發生變化時,按竣工後工程審計的工程量計算為準。
4、如甲方或乙方違約,而沒有按契約執行的,可向上級主管部門或仲裁機構申訴。
5、其它未盡事宜由雙方協商解決。
6、契約一式貳份,雙方簽字生效,各持貳份,並具有同等法律效力。
甲方單位名稱: 乙方單位名稱
(蓋公章) (蓋公章)
法人代表: 法人代表:
有關裝飾契約模板匯總 篇18
發包人 (甲方):
承包人(乙方):
依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國招標投標法》及其他有關規定,遵循平等、自願、公平、誠實信用的原則,甲乙雙方就本裝飾裝修工程施工的發包與承包事項經協商一致,簽訂本契約。
1. 工程概況
1.1工程名稱:
1.2工程地點:
1.3工程內容:華諾國際酒店室內所有裝飾裝修工程
1.4承包範圍:華諾國際酒店室內裝飾裝修工程的施工圖全部施工內容,包括裝飾裝修工程、給排水工程,電氣(強電、弱電)工程,中央空調,電視電話,智慧型監控系統,公共廣播、單視頻系統、廚房設備(承包範圍不包含所有消防的設計、施工、安裝及檢測審報部分以及軟裝飾、布草部分)。
1.5承包方式:固定總價承包。乙方包工包料(除附屬檔案所列甲供材料外,其餘材料全部由乙方提供),即使市場材料價格、人工價格或國家政策變化,固定總價不做任何調整。
1.6預決方式:綜合單價
1.7工程結構:框架結構
2. 工程質量
2.1本工程以施工圖紙、設計變更和《建築裝飾裝修工程質量驗收規範》(GB50210-20xx)、《建築內部裝飾防火規範》、《室內裝修空氣品質標準》(GB/T18883-20xx)、《民用建築室內環境污染控制規範》(GB50325-20xx)、《建
築安裝工程質量檢驗評定統一標準》(GBJ300-88)等國家制訂的施工及驗收規範為質量評定驗收標準。
2.2本工程質量應達到國家質量評定合格標準,如工程質量達不到約定質量標準,乙方應承擔違約責任並在契約工期內整改合格。全部返工費用由乙方承擔,工期不予順延。
3.工期
3.1開工日期:年月日,竣工交付使用日期: 年 月 日。
3.2在約定工期內,乙方必須無條件執行經甲方批准的施工進度計畫並嚴格遵守階段性時間節點要求。
3.3因甲方原因而產生的設計變更或工程量變化,如單項變更價格未超過5萬元,則工程費用和工期不變;如單項變更價格超過(含)5萬元的,則經甲方代表和監理工程師簽證、甲方蓋章確認,相應調整工程費用和工期,乙方須相應地調整施工計畫,並採取趕工措施儘量確保工程順利竣工。
3.4因乙方原因且未取得甲方書面許可,乙方不能中途停工而延誤工期,工期不予順延。
3.5因甲方原因造成中途停工而延誤工期,工期順延。
4. 設計變更
4.1乙方會同甲方、設計人員提出合理的方案最佳化和設計變更,乙方應按照最佳化後的設計進行施工調整。
4.2如有設計變更,則乙方應按照甲方要求進行施工調整,並按照甲方核定的單價進行核算以調整總價。
5.工程價款及支付方式
5.1本工程價款總計:(人民幣)萬元(大寫: 元整),該工程價款為固定總價包乾,(如出現3.3條需調整工程費用情況,乙方憑甲方簽字蓋章的設計變更單簽證、核價,進入決算)。乙方應認真審閱契約檔案中的所有條款和圖紙。圖紙設計做法不清楚需完善的內容,乙方應在技術交底答疑時以書面形式提出,由設計單位明確做法並調整契約總價。在施工過程中乙方發現
甲方提供的現有設計圖紙中存在未明確做法或未明確材料標準的,由甲方以書面形式補充提出說明及要求,不再計入工程變更,契約總價不做調整。
5.1.1甲方按照本契約約定按期、足額支付工程款
5.2 工程價款支付
5.2.1本工程工程款支付方式為按月進度付款。
5.2.2 在工程質量、進度滿足要求並經監理單位和甲方現場代表驗收合格的前提下,乙方每月日向甲方現場代表送交當月已完分部分項工程或經監理單位和甲方現場代表確認的工程量進度報表,經甲方審核後於當月日前按當月進度款總額的50%向乙方支付進度款。按月進行支付,以此類推。
5.2.3乙方向甲方送交完整的工程竣工資料和結算資料(均為一式三份並製成電子文檔),甲方在收到乙方齊全的竣工結算資料後兩個月內審核、結算完畢。
5.2.4 工程竣工驗收合格並交付使用後第一年內,甲方按比例逐月向乙方支付工程款至完工結算總價的75%。
5.2.5 工程竣工驗收合格並交付使用後第二年內,甲方按比例逐月向乙方支付工程款至完工結算總價的100%。
6. 材料設備供應
6.1本工程由乙方採購的材料、設備、成品、半成品,應按照設計說明、施工圖紙、材料清單和有關技術資料標準進行採購,提供材料、設備產品的質量、環保證明合格證明,並對所採購材料設備質量負責。
6.3甲方供應和乙方採購的材料設備按約定到達指定地點前應通知對方,雙方應對材料設備進行共同驗收。甲方供應的材料設備經驗收合格後,乙方負責保管。
6.4本工程中的主要材料應由雙方選定樣品樣本。樣品樣本應經雙方驗收後封存,作為材料供應和竣工驗收的實物標準。
6.5雙方所提供工程主要材料應符合國家質監總局發布的《室內裝飾裝修有害物質限量標準》。
7.雙方派駐本工程的代表
7.1甲方派駐本工程項目的代表為: 。
7.2本工程項目甲方委託公司依法對工程施工實施監理。
監理工程師: 註冊證書號。
7.3乙方派駐本工程的項目經理為:,是乙方在本工程項目中的代表,項目經理必須專職且每日駐工地。
7.4雙方派駐本工程施工場地的代表,按照本契約約定行使各自派出方的權利,履行派出方的義務。
7.5甲方代表在授權範圍內向乙方項目經理髮出的任何書面形式的條件和指令,乙方項目經理應參照本契約8.2.2款約定執行。
8.雙方權利
8.1甲方權利
8.1.1發包人有權要求承包人更換不稱職的項目經理或其他任何成員,承包人應在接到發包人書面通知後7日內將更換的人員名單及其任職資質的材料告之發包人並得到發包人的認可。
8.1.2有權監督乙方履行各項契約義務。
8.1.3有權審批乙方編制的施工進度計畫。乙方在施工組織計畫中應明確各階段分專業進駐施工場地的人員數量並經甲方審核,乙方必須按照施工組織計畫合理安排加班、趕工,確保按期完工。
8.1.4有權對工程質量、施工進度進行監督,參加材料、設備驗收,隱蔽工程驗收、分部分項工程驗收、竣工驗收。
8.1.5由乙方採購的主要材料(設備)必須先送樣,由甲方代表和監理工程師按規定檢驗其規格、型號、質量符合設計要求並能滿足工程需要才能採購和投入使用。如果材料不合格,甲方有權要求乙方進行更換,或另行指定供貨商供貨,所發生的費用均由乙方承擔且不再調整契約價格。
8.1.6契約範圍內未包括的室內裝飾工程項目,如甲方交由乙方施工,乙方須無條件執行。新增加的工程及設計變更、簽證發生的費用,按照本契約相對
應的條款及計算方式計算相關費用(按照11.2.3、19.2條款執行)。
8.2乙方權利
8.2.1乙方如需要更換項目經理,應至少提前7天以書面形式通知甲方,並徵得甲方同意。後任繼續行使契約檔案約定的前任的職權,履行前任的義務。
8.2.2乙方代表認為甲方代表的指令不合理時,應在收到甲方代表指令後24小時內向甲方代表提出修改指令的書面報告,如甲方代表堅持執行原指令的決定,乙方代表應予執行,但由於指令錯誤發生的費用和給乙方造成的損失由甲方承擔,工期順延。
9.雙方義務
9.1甲方義務
9.1.1按本契約約定的付款方式向乙方支付工程款。
9.1.2本工程由甲方報建,並辦理施工許可證及其他施工所需的證件。
9.1.3本契約生效後甲方向乙方提供施工圖6套,組織乙方和設計單位、監理單位進行圖紙會審和技術交底工作。
9.1.4提供施工場地,並清除影響施工的障礙物。
9.1.5提供房屋主體結構、水、電、暖風機電設備的技術資料。
9.1.6提供施工所需的水、電接口到施工現場(乙方裝表計量,水電費由乙方承擔)。
9.1.7協調施工期間進行交叉作業的各專業施工單位間的關係,保障工程有序進行。
9.1.8嚴格執行國家安全生產和環境保護的有關規定。
9.2乙方義務
9.2.1乙方在收到施工圖紙後應認真核對圖紙,如有漏項或錯誤在開始實施前應以書面的形式向甲方提出、並修正。乙方應在本契約生效後三日內提交詳細工程進度計畫,編制施工計畫和材料計畫(包括:周、旬、月,以及總進度計畫和報表)。進度計畫必須滿足契約約定的總工期計畫,並組織落實施工進度計畫。發包人、監理在接到正式的施工方案和計畫後的10日內對施工方案和進度