精選商品房契約範文 篇1
出租方(甲方):___________________________
承租方(乙方):___________________________
根據《中華人民共和國契約法》、《上海市房屋租賃條例》(以下簡稱:《條例》)的規定,甲、乙雙方在平等、自願、公平和誠實信用的基礎上,經協商一致,就乙方承租甲方可依法_________(出租/預租)的_________(房屋/商品房)事宜,訂立本契約。
一、出租或預租房屋情況
1.1 甲方________(出租/預租)給乙方的房屋座落在本市________(區/縣)_________路_________(弄/新村)_________(號/幢)_______室(部位)________(以下簡稱該房屋)。該房屋________([出租]實測/[預租]預測)建築面積為_______平方米,房屋用途為_________,房屋類型為_________,結構為_________。該房屋的平面圖見本契約附屬檔案。
甲方已向乙方出示:
(1)[出租]房地產權證/房屋所有權證/_________;[證書編號:_________]。
(2)[預租]預售許可證[許可證編號:_________]。
1.2 甲方作為該房屋的_________(房地產權利人/代管人/法律規定的其他權利人)與乙方建立租賃關係。簽訂本契約前,甲方已告知乙方該房屋_________(已/未)設定抵押。
1.3 該房屋的公用或合用部位的使用範圍、條件的要求;現有裝修、附屬設施、設備狀況和甲方同意乙方自行裝修和增設附屬設施的內容、標準及需約定的有關事宜,由甲、乙雙方分別在本契約附屬檔案中加以列明。甲、乙雙方同意該附屬檔案作為甲方向乙方交付該房屋和本契約終止時乙方向甲方返還該房屋的驗收依據。
二、租賃用途
2.1 乙方向甲方承諾,租賃該房屋作為_________使用,並遵守國家和本市有關房屋使用和物業管理的規定。
2.2 乙方保證,在租賃期內未徵得甲方書面同意以及按規定須經有關部門審批核准前,不擅自改變上款約定的使用用途。
三、交付日期和租賃期限
3.1 甲乙雙方約定,甲方於______年_____月_____ 日前向乙方交付該房屋。[出租]房屋租賃期自______年_____月______日起至______年_____月_____日止。[預租]房屋租賃期自預租商品房使用交接書籤訂之日起至______年_____月_____日止。
3.2 租賃期滿,甲方有權收回該房屋,乙方應如期返還。乙方需繼續承租該房屋的,則應於租賃期滿前_________個月,向甲方提出續租書面要求,經甲方同意後重新簽訂租賃契約。
四、租金、支付方式和期限
4.1 甲、乙雙方約定,該房屋每日每平方米建築面積租金為(_______幣)_________元。[出租]月租金總計為(_________幣)_________元。(大寫:_________萬_________千_________百_________十_________元_________角整)。[預租]月租金由甲乙雙方在預租商品房交付使用書中按實測建築面積計算面積計算確定。
該房屋租金_________(年/月)內不變。自第_________(年/月)起,雙方可協商對租金進行調整。有關調整事宜由甲、乙雙方在補充條款中約定。
4.2 乙方應於每月_______日前向甲方支付租金。逾期支付的,每逾期一日,則乙方需按日租金的_______%支付違約金。
4.3 乙方支付租金的方式如下:___________________________________。
五、保證金和其他費用
5.1 甲、乙雙方約定,甲方交付該房屋時,乙方應向甲方支付房屋租賃保證金,保證金為______個月的租金,即(_________幣)_________元。
甲方收取保證金後應向乙方開具收款憑證。
租賃關係終止時,甲方收取的房屋租賃保證金除用以抵充契約約定由乙方承擔的費用外,剩餘部分無息歸還乙方。
5.2 租賃期間,使用該房屋所發生的水、電、煤氣、通訊、設備、物業管理、_________等費用由_________(甲方/乙方)承擔
5.3 _________(甲方/乙方)承擔的上述費用,計算或分攤辦法、支付方式和時間:____________________________________。
六、房屋使用要求和維修責任
6.1 租賃期間,乙方發 現該房屋及其附屬設施有損壞或故障時,應及時通知甲方修復;甲方應在接到乙方可代為維修,費用由甲方承擔。
6.2 租賃期間,乙方應合理使用並愛護該房屋及其附屬設施。因乙方使用不當或不合理使用,致使該房屋及其附屬設施損壞發生故障的,乙方應負責維修。乙方拒不維修,甲方可代為維修,費用由乙方承擔。
6.3 租賃期間,甲方保證該房屋及其附屬設施處於正常的可使用和安全的狀態。甲方對該房屋進行檢查、養護,應提前______日通知乙方。檢查養護時,乙方應予以配合。甲方應減少對乙方使用該房屋的影響。
6.4 除本契約附屬檔案(三)外,乙方另需裝修或者增設附屬設施和設備的,應事先徵得甲方的書面同意,按規定須向有關部門批准後,方可進行。乙方增設的附屬設施和設備歸屬及其維修責任由甲、乙雙方另行書面約定。
七、房屋返還時的狀態
7.1 除甲方同意乙方續租外,乙方應在本契約的租期屆滿後的_________日內返還該房屋,未經甲方同意逾期返還房屋的,每逾期一日,乙方應按_________元/平方米(_________幣)向甲方支付該房屋占用期間的使用費。
7.2 乙方返還該房屋應當符合正常合用後的狀態。返還時,應經甲驗收認可,並相互結清各自應當承擔的費用。
八、轉租、轉讓和交換
8.1 除甲方已在本契約補充條款中同意乙方轉租外,乙方在租賃期內,需事先徵得甲方的書面同意,方可將該房屋部分或全部轉租給他人。但同一間居住房屋,不得分割轉租。
8.2 乙方轉租該房屋,應按規定與接受轉租方訂立書面的轉租契約。並按規定向該房屋所在區、縣房地產交易中心或農場系統受理處辦理登記備案。
8.3 在租賃期內,乙方將該房屋轉讓給他人承租或與他人承租的房屋進行交換,必須事先徵得甲方書面同意。轉讓或交換後,該房屋承租權的受讓人或交換人應與甲方簽訂租賃主體變更契約並繼續履行本契約。
8.4 在租賃期內,甲方如需出售該房屋,應提前三個月通知乙方。乙方在同等條件下有優先購買權。
九、解除本契約的條件
9.1 甲、乙雙方同意在租賃期內,有下列情形之一的,本契約終止,雙方互不承擔責任:
(1)該房屋占用範圍內的土地使用權依法提前收回的;
(2)該房屋因社會公共利益或城市建設需要被依法徵用的 (3)該房屋毀損、滅失或者被鑑定為危險房屋的;
(4)甲方已告知乙方該房屋出租前已設定抵押,現被處分的。
9.2 甲、乙雙方同意,有下列情形之一的,一方可書面通知另一方解除本契約。違反契約的一方,應向另一方按月租金的_____倍支付違約金;給對方造成損失的,支付的違約金不足抵付一方損失的,還應賠償造成的損失與違約金的差額部分:
(1)甲方未按時交付該房屋,經乙方催告後_________日內仍未交付的;
(2)甲方交付的該房屋不符合本契約的約定,致使不能實現租賃目的的;或甲方交付的房屋存在缺陷,危及乙方安全的。
(3)乙方未徵得甲方書面同意改變房屋用途,致使房屋損壞的;
(4)因乙方原因造成房屋主體結構損壞的;
(5)乙方擅自轉租該房屋、裝染該房屋承租權或與他人交換各自承租的房屋的;
(6)乙方逾期不支付租金累計超過_________月的;
(7)_______________________________________________________________。
十、違約責任
10.1 該房屋交付時存在缺陷的,甲方應自交付之日起_____日內修復,逾期不修復的,甲方同意減少租金變更有關租金條款。
10.2 因甲方未在本契約中告知乙方,該房屋出租前已抵押或產權轉移已受限制,早成乙方損失的,甲方應負責賠償。
10.3 租賃期間,甲方不及時路性本契約約定的維修、養護責任,致使房屋損壞,造成乙方財產損失或人身傷害的,甲方承擔賠償責任。
10.4 租賃期間,非本契約規定的情況甲方擅自解除本契約,提前收回該房屋的,甲方應按提前收回天數的租金的______倍向乙方支付違約金。若支付的違約金不足抵付乙方損失的,甲方還應負責賠償。
10.5 乙方未徵得甲方書面同意或者超出甲方書面同意的範圍和要求裝修房屋或者增設附屬設施的,甲方可以要求乙方_________(恢復房屋原狀/賠償損失)。
10.6 租賃期間,非本契約規定的情況,乙方中途擅自退租的,甲方可沒收乙方的保證金,保證金不足甲方損失的,乙方還應負責賠償。
十一、其他條款
11.1 租賃期間,甲方需抵押該房屋,應當書面告知乙方,並 乙方承諾該房屋抵押後當事人協定以折價、變賣方式處分該房屋前_________日書面徵詢乙方購買該房屋的意見。
11.2 甲、乙雙方約定本契約簽署後的15日內,應有甲方負責按規定向房屋所在地區、縣房地產交易中心或農場系統受理處辦理登記備案,領取房屋租賃登記備案證明;本契約經登記備案後,凡變更、終止本契約的,由_________(甲方/乙方)負責在本契約變更終止之日起的15日內,向原登記機構辦理變更、終止登記備案手續。因甲方未辦理房屋租賃登記備案或變更的,所引起的法律糾紛,由甲方承擔一起責任。本契約自_________(簽字/登記備案)生效。
11.3 本契約未盡事宜,經甲、以雙方協商一致,可訂立補充條款。本契約補充條款及附屬檔案均為本契約不可分割的一部分,本契約及其補充條款和附屬檔案內空格部分填寫的文字與鉛印文字具有同等效力。
11.4 甲、以雙方在簽署本和同時,對各自的權利、義務、責任清楚明白,並願按契約規定嚴格執行。如一方違反本契約,另一方有權按本契約規定索賠。
精選商品房契約範文 篇2
出租人(甲方)
承租人(乙方)
依據《中華人民共和國契約法》及有關法律、法規的規定,甲乙雙方在平等、自願的基礎上,就房屋租賃的有關事宜達成協定如下:
第一條 房屋基本情況
(一)房屋坐落於_______________________________________,建築面積 _____平方米。
(二)房屋權屬狀況:甲方持有(□房屋所有權證/□其他房屋來源證明檔案),房屋所有權人姓名或名稱:________________________,房屋(□是/□否)已設定了抵押。
第二條 房屋租賃情況及契約鑑證備案
(一)租賃用途:作為辦公經營使用。
(二)租賃用途為公司住所的,乙方應自訂立房屋租賃契約之日起30日內,到房屋行政管理部門辦理房屋租賃契約鑑證備案手續。如產權人屬於私人所有需提供產權證原件,在法院查封期內的房產不得辦理租賃備案。
第三條 租賃期限
(一)房屋租賃期自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日,總計_______ 年_______個月。甲方應於_______年_______月_______日前將房屋按約定條件交付給乙方。
(二)租賃期滿或契約解除後,甲方有權收回房屋,乙方應按照原狀返還房屋及其附屬物品、設備設施。甲乙雙方應對房屋和附屬物品、設備設施及水電使用等情況進行驗收,結清各自應當承擔的費用。
乙方繼續承租的,應提前十五日向甲方提出(□書面/□口頭)續租要求,協商一致後雙方重新簽訂房屋租賃契約。
第四條 租金及押金
(一)租金標準及支付方式: 元/年,租金總計:人民幣_____________元整(¥:_________________)支付方式:_______(□現金/□轉賬支票/□銀行匯款)
(二)押金:_______人民幣______________元整(¥:_____________________)租賃期滿或契約解除後,房屋租賃押金除抵扣應由乙方承擔的費用、租金,以及乙方應當承擔的違約賠償責任外,剩餘部分應如數返還給乙方。
第五條 其他相關費用的承擔方式
租賃期內的下列費用中,______________由甲方承擔,______________由乙方承擔:
(1)水費
(2)電費
(3)電話費
(4)物業管理費
(5)房屋租賃稅費
(6)衛生費
(7)室內設施維修費
(8)_____________________費用。
本契約中未列明的與房屋有關的其他費用均由甲方承擔。如乙方墊付了應由甲方支付的費用,甲方應根據乙方出示的相關繳費憑據向乙方返還相應費用。
第六條 房屋維護及維修
(一)甲方應保證房屋的建築結構和設備設施符合建築、消防、治安、衛生等方面的安全條件,不得危及人身安全;承租人保證遵守國家、省、市的法律法規規定以及物業管理規約。
(二)租賃期內,甲乙雙方應共同保障房屋及其附屬物品、設備設施處於適用和安全的狀態:
1、對於房屋及其附屬物品、設備設施因自然屬性或合理使用而導致的損耗,乙方應及時通知甲方修復。甲方應在接到乙方通知後的_______日內進行維修。逾期不維修的,乙方可代為維修,費用由甲方承擔。因維修房屋影響乙方使用的,應相應減少租金或延長租賃期限。
2、因乙方保管不當或不合理使用,致使房屋及其附屬物品、設備設施發生損壞或故障的,乙方應負責維修或承擔賠償責任。
第七條 轉租
除甲乙雙方另有約定以外,乙方需事先徵得甲方書面同意,方可在租賃期內將房屋部分或全部轉租給他人,並就受轉租人的行為向甲方承擔責任,受轉租人不得再次轉租。
第八條 契約解除
(一)經甲乙雙方協商一致,可以解除本契約;
(二)因不可抗力導致本契約無法繼續履行的,本契約自行解除;
(三)甲方有下列情形之一的,乙方有權單方解除契約;
1、遲延交付房屋達_______日的。
2、交付的房屋嚴重不符合契約約定或影響乙方安全、健康的。
3、不承擔約定的維修義務,致使乙方無法正常使用房屋的。
(四)乙方有下列情形之一的,甲方有權單方解除契約,收回房屋:
1、不按照約定支付租金達_______日的;
2、欠繳各項費用達______________元的;
3、擅自改變房屋用途的;
4、擅自拆改變動或損壞房屋主體結構的;
5、保管不當或不合理使用導致附屬物品、設備設施損壞並拒不賠償的;
6、利用房屋從事違法活動、損害公共利益或者妨礙他人正常工作、生活的;
7、擅自將房屋轉租給第三人的。
(五)其他法定的契約解除情形。
第九條 違約責任
1、甲方有第八條第三款約定的情形之一的,應按月租金的_______ %向乙方支付違約金;乙方有第八條第四款約定的情形之一的,應按月租金的_______ %向甲方支付違約金,甲方並可要求乙方將房屋恢復原狀或賠償相應損失;
2、租賃期內,甲方需提前收回房屋的,或乙方需提前退租的,應提前_______ 日通知對方,並按月租金的_______ %向對方支付違約金;甲方還應退還相應的租金;
3、因甲方未按約定履行維修義務造成乙方人身、財產損失的,甲方應承擔賠償責任;
4、甲方未按約定時間交付房屋或者乙方不按約定支付租金但未達到解除契約條件的,以及乙方未按約定時間返還房屋的,應按 標準支付違約金。
第十條 契約爭議的解決辦法
本契約項下發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的,依法向有管轄權的人民法院起訴,或按照另行達成的仲裁條款或仲裁協定申請仲裁。
第十一條 其他約定事項
本契約經雙方簽字蓋章後生效。本契約(及附屬檔案)一式_______份,其中甲乙雙方各執一份,交保稅區工商局和房管所各一份。
甲方應提供房屋產權證複印件作為本契約附屬檔案。
本契約生效後,雙方對契約內容的變更或補充應採取書面形式,作為本契約的附屬檔案。附屬檔案與本契約具有同等的法律效力。
出租人(甲方)簽章: 承租人(乙方)簽章: 鑑證機關(章)
委託代理人: 委託代理人: 經辦人:
聯繫方式:
年 月 日
聯繫方式:
年 月 日
精選商品房契約範文 篇3
賣方:__________________________________________________________
買方:_______________身份證號碼:_____________________
地址:__________________________________________________________
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房地產簽訂本契約,以資共同信守執行。
第一條契約標的:乙方同意購買甲方擁有的座落在______省______市______區________________________擁有的房地產,該房地產建築面積為______平方米。
第二條上述標的房地產的交易價格為:單價:人民幣________元/平方米,總價:人民幣___________元整
第三條付款時間與辦法:
甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,本契約簽定之日,乙方向甲方支付人民幣__________元整,作為購房定金。並約定在本契約簽訂之日起______日內支付首付款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩餘房款人民幣____________元整於產權交割完畢當日付給甲方。
甲方應於拿到房產證之日起____天內和乙方辦理房屋產權過戶手續,並應在產權過戶手續辦完當日將_________等費用結清。
稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規,並按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費。經雙方協商,一切交易稅費由_______方承擔。
第四條交房:
第五條違約責任:
甲、乙雙方契約簽定後,若乙方中途違約二手房居間契約範本,應書面通知甲方,甲方應在____日內將乙方的已付款返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約二手房買賣協定範本,應書面通知乙方,並自違約之日起____日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第五條本契約主體
1.甲方是____________共______人。
2.乙方是____________共______人。
第六條、本契約一式兩份,甲乙雙方各一份。
第七條本契約發生爭議的`解決方式:在履約過程中發生的爭議,雙方可通過協商、訴訟方式解決。
第八條本契約未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本契約同具法律效力。
第九條、本房屋產權過戶只能是甲方和乙方之間過戶,否則乙方將另加______萬元的費用給甲方,即總房款為______萬元。
第九條、雙方約定的其他事項:___________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
出賣方_________________身份證號碼:__________________
地址:___________________郵編:___________________
電話:___________________;
購買方__________________身份證號碼:__________________
地址:___________________郵編:___________________
電話:___________________
鑑證日期:_______年____月____日
精選商品房契約範文 篇4
甲方:_________乙方:_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
_________年____月____日_________年____月____日
一、甲方如不按契約規定的日期交付房屋,每逾期天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過_______個月時,乙方有權解除本契約。
1、解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,並應賠償乙方經濟損失人民幣_________元。
2、乙方全部或部分不履行本契約規定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日千分之一計算的違約金給甲方。逾期超過_______個月時,甲方有權解除契約。解約時,乙方已付房價款的_________作為甲方的損失賠償金。
3、如果甲方出售的房屋存在質量問題影響到乙方居住權利的行使,一切責任由甲方承擔,並應賠償乙方的損失。
4、本契約簽訂後,任何一方不得擅自變更或解除契約。如因重大客觀原因導致本契約的解除,甲方應按照市場評估價返還乙方房屋價款,並賠償乙方的房屋裝修費用。
5、如因規劃部門、設計部門的原因導致房屋質量和使用功能的,甲方應當通知乙方,如有補償款發放,甲方應當全額退還乙方。
6、本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的按下述第_________種方式解決。
二、提交仲裁委員會仲裁。
依法向高新區人民法院起訴。
三、其他約定九、本契約自雙方簽字或蓋章之日起生效。本契約未盡事宜雙方可以簽定補充協定,補充協定與本契約具有同等法律效力。
四、本契約一式5份,甲乙方各執一份,見證人各一份。
甲方:_________乙方:_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
_________年____月____日_________年____月____日
精選商品房契約範文 篇5
契約編號房字第號
借款單位:(以下簡稱甲方)_____________________
地址:_________________________________________
電話:_________________________________________
貸款單位:(以下簡稱乙方)_____________________
地址:_________________________________________
電話:_________________________________________
甲方經________________批准,開發______________,面積______________平方米,工作量________________萬元,因資金不足,經向乙方申請,同意給予貸款。現經雙方商定,根據《城鎮土地開發和商品房貸款辦法》(以下簡稱《貸款辦法》的規定,特簽訂借款契約,共同遵守。
一、甲方向乙方借款(大寫)__________________萬元,用作開發________________的周轉金。附用款計畫。
二、借款期限為____________________,即自________年______月______日起,至________年______月______日止。
三、借款利率定為月息________‰,每季結算一次。貸款利息按實際支用數計息,甲方不能按期支付利息時,計算複利。
四、逾期貸款,加計利息30%,挪用貸款加罰利息100%。
五、甲方以________和其它資金作為還款來源,在貸款到期前還清貸款本息。附還款計畫。
六、甲方用______人為借款的保證。全部貸款到期,貸款方發出逾期通知三個月後,仍未歸還,貸款方可以直接從借款方或擔保方的各項投資和存款中扣收。
七、甲方套用自有財產或開發產品作為貸款的抵押。借款企業無力償還本息時,乙方有權依照法律程式處理作為貸款保證的財產或開發產品。
八、甲方出現《貸款辦法》中第十七條所述情形之一者,乙方有權從借款方或擔保方的各項投資和存款中扣收部分或全部貸款。
九、乙方由於自身的原因影響甲方用款時,按照《貸款辦法》第十二條的規定,付給甲方違約金。
十、其他事項,按照《貸款辦法》的有關規定辦理。
十一、本契約經甲乙雙方及擔保單位簽章後生效,貸款全部還清後失效。本契約正本簽章方各執一份,副本報各自主管上級一份。
十二、如遇國家調整利率,按國家規定執行。
甲方:(公章)_____________
負責人:(簽章)___________
_______年_______月_______日
乙方:(公章)_____________
負責人:(簽章)___________
_______年_______月_______日
擔保單位:(公章)_________
負責人:(簽章)___________
_______年_______月_______日
精選商品房契約範文 篇6
原告:____________,性別:_______,_______族,身份證號碼:______________,住址:___________________,聯繫電話:______________。
被告:______________有限公司,法定負責人:____________,職務:_______,住所地:______________,聯繫電話:______________。
訴訟請求:____________
風險提示:
訴訟請求必須具體﹑明確,該寫的一定要寫,因為其事關法院審查的範圍。
但千萬不可不加思考地亂要求,如果無相應的證據來支持你的主張,勢必遭到敗訴的後果,通常還會因此而向法院支付相應的訴訟費。
另外,訴訟請求應提出具體的數額,不能籠統地說賠償原告的一切損失之類。
雖然這是沒有爭議的,但並不等於在提出訴訟請求時多多益善,比較切合實際的請求數額,不僅可以減收訴訟成本,降低訴訟風險,而且有利於法院的調解和雙方當事人的和解,減少訟累。
1、請求判決確認原被告雙方於________年____月____日簽訂的商品房認購協定為無效。
2、請求判決被告返還原告向其支付的定金人民幣_______元及利息。
3、訴訟費由被告承擔。
事實與理由風險提示:
訴狀是個利劍,挑起戰爭。
如果沒有寫好,那么勢必倒過來傷到自己。
因此,要擺事實,講明道理,引用有關法律和政策規定,為訴訟請求的合法性提供充足的依據。
擺事實,是要把雙方當事人的法律關係,發生糾紛的原因、經過和現狀,特別是雙方爭議的焦點,實事求是地寫清楚。
講道理,是要進行分析,分清是非曲直,明確責任,並援引有關法律條款和政策規定。
________年,被告在____________進行商品房開發,並開展商品房預售活動,原告於________年____月____日與被告簽訂商品房預售契約,約定購房款人民幣_______元,未約定付款方式和交房時間,原告於________年____月_______向被告支付購房定金人民幣_______元。
被告雙方所簽商品房預售契約中____________________________棟樓盤取得商品房預售許可時間為________年____月____日,而原被告雙方簽訂商品房預售契約時間為________年____月____日。
基於上述事實和理由,依據《民法典》和《最高人民法院關於審理商品房買賣契約糾紛案件適用法律若干問題的解釋》有關規定,原、被告簽訂的預售協定無效。
為保護原告合法權益,特此請求貴院依法支持原告提出的訴訟請求。
此致______________人民法院原告:________年____月____日
風險提示:
提起民事訴訟的原告負有舉證責任,要能夠舉出證明案情事實,支持自己訴訟主張的各種證據等等。
注意,列書證,要附上原件或複製件,如系摘錄或抄件,要如實反映原件本意,切忌斷章取義、並應註明材料的出處;列舉物證,要寫明什麼樣的物品,在什麼地方由誰保存著;列舉證人,要寫明證人的姓名、住址,他能證明什麼問題等。
另外,證據和證據來源,雖然法律規定必須提交,但提交時的說明應能簡就簡,儘可能在法律許可的範圍內保留自己的殺手鐧,在庭審辯論中占據主動。
精選商品房契約範文 篇7
1—1甲乙雙方約定,甲方於本契約生效之日向乙方一次性收取________(幣)________元(折合人民幣________元)預收款。
預收款的用途為________________。
1—2甲方預租的商品房的交付必須符合下列第________種方案所列條款:
(一)辦理了房地產初始登記手續,取得新建商品房的房地產權證;
(二)商品非住宅的,取得了竣工驗收合格證明;商品住宅的,取得了《新建住宅交付使用許可證》。
甲、乙雙方約定,選擇上述第(二)種方案的,則本補充條款中應明確雙方當事人在房屋交付與簽訂使用交接書期間的權利、義務和風險責任。
1—3甲、乙雙方約定:
選擇上述第(一)種方案的,甲方應在取得新建商品房的房地產權證後的________日內通知乙方簽訂預租商品房使用交接書,並在簽訂預租商品房使用交接書的同時交付預租的商品房。
選擇上述第(二)種方案的,甲方應在房屋交付後________日內取得新建商品房的房地產權證,並通知乙方簽訂預租商品房使用交接書。
1—4預租商品房使用交接書籤訂之日即為該房屋租賃的起始日。
1—5該租賃房屋實際建築面積在房屋竣工後,以上海市房屋土地資源管理局認定的測繪機構的實測建築面積為準。
甲乙雙方約定實測面積與暫測面積的誤差超過±________%(包括________%)的,乙方有權解除本契約。
1—6甲、乙雙方約定,有下列情形之一的,一方可追究另一方違約責任。
具體違約責任由甲、乙雙方在補充條款中另行約定:
1、甲方逾期交付房屋的:
2、甲方交付的房屋不符合本契約附屬檔案(三)約定的;
3、在房屋交付前甲方或乙方擅自解除契約的;
4、_________________________________________________。
1—7在預租期內,乙方不得轉租該房屋、轉讓該房屋的承租權或交換該房屋的承租權。
甲方:
乙方:
丙方:
依據甲乙雙方於年5月22日所簽訂的編號為《房屋租賃契約》中條款,現由於甲方要求予以明確,故補充條款如下:
一、甲方要求明確乙方應收租賃費款直接匯入甲方所在支行(丙方)所開的賬戶上。
乙方保證未經甲方、丙方共同授權,不向其它任何銀行支付。
二、乙方明確:放棄購買其所租賃的物業。
甲方(公章):
法定代表人(簽字):
契約範本
乙方(公章):
法定代表人(簽字):
丙方(公章):
法定代表人(簽字):
年月日
精選商品房契約範文 篇8
賣方:_______________
身份證號碼:_____________________
買方:_______________
身份證號碼:_____________________
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本契約,以資共同信守執行。
第一條
乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區________________________擁有的房產住宅,建築面積為_____平方米。。
第二條
上述房產的交易價格為:單價:人民幣________元/平方米,總價:人民幣___________元整。本契約簽定之日,乙方向甲方支付人民幣__________元整,作為購房定金。
第三條
付款時間與辦法:
1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,並約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩餘房款人民幣____________元整申請銀行按揭,並於銀行放款當日付給甲方。
2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,並約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩餘房款人民幣____________元整於產權交割完畢當日付給甲方。
第四條
甲方應於收到乙方全額房款之日起____天內將交易的房產全部交付給乙方使用,並應在交房當日將_________等費用結清。
第五條
稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規,並按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費。經雙方協商,交易稅費由_______方承擔,中介費及代辦產權過戶手續費由______方承擔。
第六條
違約責任甲、乙雙方契約簽定後,若乙方中途違約,應書面通知甲方,甲方應在____日內將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約,應書面通知乙方,並自違約之日起____日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條
本契約主體
1.甲方是____________共______人,委託代理人________即甲方代表人。
2.乙方是____________,代表人是____________。
第八條
本契約如需辦理公證,經國家公證機關____公證處公證。
第九條
本契約一式份。甲方產權人一份,甲方委託代理人一份,乙方一份,廈門市房地產交易中心一份、________公證處各一份。
第十條
本契約發生爭議的解決方式:在履約過程中發生的爭議,雙方可通過協商、訴訟方式解決。
第十一條
本契約未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本契約同具法律效力。
第十二條
雙方約定的其他事項:
出賣方:_________________
購買方:__________________
身份證號碼:__________________
身份證號碼:___________________
身份證號碼:___________________
身份證號碼:___________________
精選商品房契約範文 篇9
甲方____________(賣方)地 址:____________
乙方____________(買方)地 址:____________
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買商品房,甲、乙雙方達成如下協定:
第一條 甲方用地依據及商品房座落位置。
甲方以________方式取得位於____________,編號為________的地塊的土地使用權。
(土地使用權出讓契約號)(土地使用權劃撥批准檔案號)為________.
劃撥土地使用權轉讓批准檔案號為________ .
土地使用權證號為________,土地面積為________ ,地塊規劃用途為____,土地使用權年限自____年__月__日至____年__月__日止。
第二條 乙方所購商品房的面積。
乙方向甲方購買商品房(以下簡稱該商品房)建築面積共________ 平方米(其中實得建築面積________ 平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積________ 平方米),共________(套)(間)。(該商品房房屋平面圖見本契約附屬檔案一,房號以附屬檔案一上表示為準。)
該商品房分別為本契約第一條規定的項目中的:
第________ (幢)(座)____層____號房,
第________ (幢)(座)____層____號房,
第________ (幢)(座)____層____號房。
第三條 該商品房銷售特徵。
該商品房為(現房)(預售商品房)。
預售商品房批准機關為________ ,商品房預售許可證號為________ .
該商品房為(內銷)(外銷)商品房。
外銷商品房批准機關為________ ,外銷商品房許可證號為________ .
第四條 價格與費用。
該商品房(屬於)(不屬於)政府定價的商品房。按實得建築面積計算,該商品房單位面積(暫定價)為每平方米____元,總金額為(____幣)________元。
1.代收______________,計(____幣)__________________元;
2.代收______________,計(____幣)__________________元;
3.代收______________,計(____幣)__________________元。
第五條 實際面積與暫測面積差異的處理。
實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±____%(包括±____%)時,甲乙雙方同意按下述第____種方式處理:
1.乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起____天內將乙方已付款退還給乙方,並按____利率付給利息。
2.每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調整。
3._______________________________________________________.
第六條 價格與費用調整的特殊約定。
該商品房出現下列情況之一時,房價款和代政府收取的稅費可作相應調整:
1.由於該商品房屬於政府定價的預售商品房,有權批准單位最後核定的價格與本契約第四條規定的價格不一致,按政府有關部門最後核定的每平方米價格調整。
2.預售商品房開發建設過程中,甲方代政府收取的稅費標準調整時,按實際發生額調整。
3.________________________________________________________.
第七條 付款優惠。
乙方在____年__月__日前付清全部房價款____%的,甲方給予乙方占付款金額____%的優惠,即實際付款額為(____幣)__________元。
第八條 付款時間約定。
乙方應當按以下時間如期將房價款當面交付甲方或匯入甲方指定的____________銀行(帳戶名稱:________,帳號:________ ):
1.____年__月__日前支付全部房價款的____%,計(____幣)______ 元。
2.____年__月__日前支付全部房價款的____%,計(____幣)______ 元。
3.____年__月__日前支付全部房價款的____%,計(____幣)______ 元。
第九條 交接商品房時的付款額約定。
在雙方交接該商品房時,乙方累計支付的款額應當占全部房價款的____%,計(____幣)___________元,其餘房價款在房地產產權登記機關辦完權屬登記手續之日起____天內付清。
第十條 乙方逾期付款的違約責任。
乙方如未按本契約第八條規定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約利息。自本契約規定的應付款限期第二天起至實際付款之日止,月利息按________計算。逾期超過____天后,即視為乙方不履行本契約。屆時,甲方有權按下述第____種約定,追究乙方的違約責任:
1.終止契約,乙方按累計應付款的____%向甲方支付違約金。甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據實賠償。
2.乙方按累計應付款的____%向甲方支付違約金,契約繼續履行。
3.________________________________________.
第十一條 交付期限。
甲方須於____年__月__日前,將經竣工驗收(包括建築工程質量驗收和按規定必須的綜合驗收)合格,並符合本契約附屬檔案二所規定的裝飾和設備標準的該商品房交付乙方使用。但如遇下列特殊原因,除甲、乙雙方協商同意解除契約或變更契約外,甲方可據實予以延期:
1.不可抗拒的火災、水災、地震等自然災害;
2.________________________________________________ .
3.________________________________________________ .
第十二條 甲方逾期交付的違約責任。
除本契約第十一條規定的特殊情況外,甲方如未按本契約規定的期限將該商品房交付乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約責任。按本契約第十一條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,月利息在____個月內按____利率計算;自第____個月起,月利息則按____利率計算。逾期超過____個月,則視為甲方不履行本契約,乙方有權按下列第種約定,追究甲方的違約責任:
1.終止契約,甲方按乙方累計已付款的____%向乙方支付違約金。乙方實際經濟損失超過甲方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。
2.甲方按乙方累計已付款的____%向乙方支付違約金,契約繼續履行。
3.________________________________________________ .
第十三條 設計變更的約定。
預售商品房開發建設過程中,甲方對原設計方案作重大調整時,必須在設計方案批准後____日內書面通知乙方。乙方應當在收到該通知之日起____天內提出退房要求或與甲方協商一致簽訂補充協定。乙方要求退房的,甲方須在乙方提出退房要求之日起____天內將乙方已付款退還給乙方,並按____利率付給利息。
第十四條 交接通知與乙方責任。
預售商品房竣工驗收合格後,甲方應書面通知乙方辦理交付該商品房手續。乙方應在收到該通知之日起____天內,到甲方指定地點付清本契約第九條規定的應付款項。若在規定期限內,乙方仍未付清全部應付款,甲方有權按本契約第十條規定向乙方追究違約責任。
第十五條 交接與甲方責任。
在乙方付清本契約第九條規定的應付款之日起____天內,雙方對該商品房進行驗收交接、交接鑰匙、簽署房屋交接單。若因甲方責任在乙方付清全部應付款之日起後仍未進行驗收交接,乙方有權按本契約第十二條的約定追究甲方違約責任。
第十六條 甲方關於裝飾、設備標準承諾的違約責任。
甲方交付使用的商品房的裝飾、設備標準達不到本契約附屬檔案二規定的標準的,乙方有權要求甲方補償雙倍的裝飾、設備差價。
第十七條 質量爭議的處理。
乙方對該商品房提出有重大質量問題,甲、乙雙方產生爭議時,以______ 出具的書面工程質量評定意見作為處理爭議的依據。
第十八條 甲方關於基礎設施、公共配套建築正常運行的承諾。
甲方承諾與該商品房正常使用直接關聯的下列基礎設施、公共配套建築按以下日期投入正常運行:
1.________________;
2.________________;
3.________________.
第十九條 關於產權登記的約定。
在乙方實際接收該商品房之日起,甲方協助乙方在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續。如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日起____天內取得房地產權屬證書,乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起____天內將乙方已付款退還給乙方,並按已付款的____%賠償乙方損失。
甲方____________(賣方)地 址:____________
乙方____________(買方)地 址:____________
____年__月__日
精選商品房契約範文 篇10
發包方(簡稱甲方):
承包方(簡稱乙方):(施工工程隊負責人)
身份證:聯絡方式:
家庭住址:
第一條工程概況
1.裝潢施工地點:
2.住房結構:磚混結構;房型__房__廳__套,建築面積約__平方米。
3.承包方式:
4.裝飾施工內容:甲方住房的水電改造工程,牆體改造,牆體拆除,牆面及地面拆除,地磚、瓷磚鋪貼,吊頂安裝,門窗拆除,包水管,頂面、牆面塗料,廚具、潔具、燈具安裝,隔斷製作,搬運工程等其他裝修工程中應包含的所有工程。(關於採購及搬運工程的補充約定:甲方所有採購都由乙方協助完成,甲方在採購過程中,承諾在免費的前提下盡力要求裝修材料供應商將裝修材料送貨至甲方房屋內。但如遇材料供應商堅持只負責送貨到甲方住宅樓下或者不予送貨的情況,則乙方負責將該等裝修材料搬運到房屋內或者乙方負責將貨物運送至施工現場)。
5.總價款:____元(包括屋內垃圾清理費和材料搬運費),乙方已拿走甲方的冰櫃及暖氣片價值______元,抵工程款______元整,剩餘工程款____元。大寫(人民幣______整。以上總價款根據乙方實地考察甲方房屋,並初步了解所需完成工程後確定,該總價款包含所有乙方承擔的裝修工程中涉及的人工。
6.工期:自____年__月__日開工,至____年__月__日竣工,工期約__天。另,如雙方經過協商,對工期的延長達成一致意見,則按達成的統一意見執行。
第二條關於乙方職責的約定
1.乙方(即)在裝修期間承擔施工工程隊負責人的職責,對本次裝修工程的質量和工期負責。乙方全面承擔聯絡甲方,提供材料需求,現場管理裝修施工質量和施工人員等職責。如在施工過程中,產生質量問題和各類應由施工工程隊承擔的對甲方造成的損失,甲方只針對乙方(即)提出賠償。
2.乙方在裝修過程中,需保證全程在現場進行施工和管理(陪同甲方進行材料選購除外。如遇特殊情況,需與甲方協商並且獲得認可)。
3.乙方負責人負責組織裝修人員參與本契約定義的裝修工程。如甲方對乙方裝修人員的施工水平存在疑義,可以要求乙方無條件更換。
第三條關於材料供應的約定
1.全部工程用裝修材料均由甲方提供,裝修施工設備、工具由乙方提供。
2.甲方負責採購供應的材料,應符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場,乙方必須協助甲方辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異,乙方應及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場後,經甲乙雙方共同驗收,由乙方負責保管並組織施工,由於保管不當或施工工藝不當造成的材料損失,由乙方負責賠償。
3.乙方必須負責進行材料的搬運上樓工作(瓷磚除外)。
4.為了保證工程的正常進行,乙方必須至少提前一周書面向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單及協助甲方進行材料採購,以便甲方於周末採購材料。甲方應按時提供乙方需要的材料。由於甲方提供材料延誤,造成的工期延誤由甲方承擔責任。乙方同時必須提供大致精確(+/-5-10%)的所需材料的數量。由於乙方材料估算錯誤過大而導致的材料重新購買或材料退回的交通費用將由乙方承擔,或者由乙方負責運輸退回供應商。
5.甲方採購供應的裝飾材料、設備,均套用於本協定規定的住宅裝飾,非經甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
第四條關於工程質量及驗收的約定
1.本工程執行dbj08-62-97《住宅建築裝飾工程技術規程》、db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
3.由於乙方原因造成質量事故,其返工費和材料損失由乙方承擔。
4.在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目,須提前與乙方聯繫後,方能進行該項目的施工。
5.若部分工序由甲方材料供應廠家免費安裝或由甲方安排其他單位安裝(如窗戶,櫥櫃防火門,台面等),甲方應事先安排時間並通知乙方,乙方應予以配合,並避免造成整體工期的延誤。
6.工程驗收-甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。
7.工程竣工:乙方應提前二天通知甲方驗收,甲方在接到通知三日內組織驗收,並書面辦理驗收確認手續。如果甲方在規定時間內不能組織驗收,須及時通知乙方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,甲方應承認原竣工日期,並承擔乙方的看管費用和其他相關費用。
8.工程保修期一年,從竣工驗收確認之日起算。保修期內由於乙方施工不當造成質量問題,乙方無條件地進行維修,並承擔相應材料費用。
精選商品房契約範文 篇11
出賣人(以下簡稱甲方):______________________
買受人(以下簡稱乙方):______________________
甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方購買甲方出售的《_________》商品房事宜,訂立本契約。
第一條 甲方通過土地使用權【出讓】【轉讓】【劃撥】方式取得_________區市(縣)_________地塊土地使用權,並依法進行了土地使用權登記取得房地產權證,證書號為:_________,土地面積為:_________,土地用途為:_________。
甲方經批准,在該地塊上投資建造《_________》【暫定名】【現定名】商品房,主體建築物的建築結構為_________結構;建築物地上層數為_________層,地下層數為_________層。
乙方購買的商品房為【現房】【預售商品房】。預售商品房批准機關為_________,商品房預售許可證號為_________。現房產權登記備案號為_________。
第二條 乙方向甲方購買_______路_______幢(號)______層______室(以下簡稱該房屋),政府批准的規劃用途為_________
該商品房陽台是【封閉式】,是【非封閉式】。
據甲方暫測該房屋建築面積為_________平方米,其中套內建築面積為_________平方米、公用分攤建築面積為_________平方米。該房屋建築層高為_________米。
該房屋建築設計及平面圖見本契約附屬檔案2;該房屋建築結構、裝修及設備標準見本契約附屬檔案3;該房屋相關情況說明(抵押關係、資料關係、相鄰關係及小區平面布局)見本契約附屬檔案4;該房屋《前期物業管理服務契約》、《使用公約》或有關承諾書見本契約附屬檔案5。
第三條 乙方購買該房屋,每平方米房屋建築面積單價為人民幣_________元。(大寫):__________________。
根據甲方暫測的房屋建築面積,乙方購買該房屋的總房價款暫定為人民幣_________元。(大寫):__________________。
第四條 乙方購買該房屋的總房價款(含附屬檔案3中裝修、設備價格)是指該房屋和相應比例的土地使用權的總價格。本契約約定的總房價款除該房屋建築面積的暫測與實測不一致的原因外,不再作變動。
第五條 在該房屋交付時,房屋建築面積以青島市國土資源與房屋管理局認定的測繪機構實測面積為準,如甲方暫測面積與實測面積不一致時,除法律、法規、規章另有規定外按下列約定處理:
1.按該房屋每平方米建築面積單價計算多退少補;
2.甲方同意當暫測面積與實測面積的誤差超過+_________%(包括_________%),不向乙方收取超過部分的房價款;甲方同意當暫測面積與實測面積的誤差超過+-_________%(包括+-_________%),乙方有權單方面解除本契約。乙方行使上述解除權時,必須在雙方簽署《房屋交接書》之時或之前提出,否則視為放棄該項權利。
第六條 簽訂本契約時,該房屋建設工程(形象進度)已建設到_________。乙方應當按本契約約定時間如期、足額將房款交付於甲方的預售款監管帳戶(預收款監管機構:_________、帳戶名稱_________、帳號:_________)。預收款按政府規定監管使用。
乙方的付款方式和付款期限由甲乙雙方在附屬檔案 中約定明確。
第七條 乙方若未按本契約約定的時間足額付款,應當向甲方支付違約金,違約金按逾期未付款額的萬分之______計算,違約金自本契約的應付款期限之第二天起算至實際付款之日止。逾期超過______天后,甲方有權選擇下列第______種方案追究乙方責任。
甲方有權單方面解除本契約,乙方應當承擔賠償責任。賠償金額為總房價款的_________%,甲方有權在乙方已支付的房價款中扣除乙方應支付的賠償金額,剩餘房款退還給乙方。如乙方已支付的房價款不足賠償的,甲方有權追索。甲方如行使上述解除契約權的,應當自契約約定之乙方應交付房款期限屆滿止的 30日內書面通知乙方,沒有通知或逾期通知的,視為放棄權利。
第八條 簽訂本契約後,甲方不得擅自變更該房屋的建築設計(見附屬檔案2),確需變更的應當徵得乙方書面同意並報規劃管理部門審核批准,在獲得批准之日起_________天內與乙方簽訂本契約變更協定。
甲方未徵得乙方同意擅自變更該房屋的建築設計,乙方有權單方面解除本契約。乙方解除契約的,甲方應當向乙方支付總房價款的_________%違約金。
第九條 甲方不得擅自變更已經與乙方約定的小區平面布局(見附屬檔案4),確需變更的應當徵得乙方書面同意。
甲方未徵得乙方同意變更小區的平面布局,乙方有權要求甲方恢復,如不能恢復的,甲方應當向乙方支付總房價款的____%違約金
第十條 甲方應當在_______年______月______日前,依照國家法律、法規、規章等規定將取得的商品房綜合驗收備案證明以及符合本契約約定的商品房交付乙方使用。
如遇下列特殊原因,除雙方協商同意解除契約或變更契約外,甲方可據實予以延期:
遭遇不可抗力,且甲方在不可抗力發生時採取了適當救護措施,並在_______日內書面告知乙方的;
第十一條 甲方如未在本契約第十條約定期限內將該房屋交付乙方,應當向乙方支付違約金,違約金按乙方已支付的房價款日萬分之_____計算,違約金自本契約第十條約定的最後交付期限之第二天起算至實際交付之日止。逾期超過____天,乙方有權選擇下列第____種方案追究甲方責任:
乙方有權單方面解除本契約。
第十二條 該房屋符合本契約第十條約定的交付條件後,甲方應在交付之日前______天通知乙方辦理交付該房屋的手續。乙方應在收到該通知之日起______天內,會同甲方對該房屋進行驗收交接。房屋交付的標誌為_________。
在驗收交接時,甲方應出示符合本契約第十條約定的房屋交付條件的證明檔案,甲方應向乙方提供《商品房質量保證書》和《商品房使用說明書》。同時,甲方應當根據乙方要求提供實測面積的有關資料。
甲方如不出示和不提供前款規定的材料,乙方有權拒絕接收該房屋,由此所產生的延期交房的責任由甲方承擔。
由於乙方原因,未能按期交付的,雙方同意按第_______種方式處理:
乙方未按期接收房屋,從甲方通知的乙方應當接收房屋之日起承擔該房屋的物業管理費,並承擔該房屋毀損滅失的全部風險;如果由此導致甲方承擔其他連帶責任,甲方除按照承擔連帶責任的實際損失進行追討外,另可以按日追究乙方契約總價款_____%的違約金。
第十三條 甲方應當在商品房交付使用後______日內,將辦理權屬登記需由甲方提供的資料報產權登記機關備案。
如因甲方的責任,乙方不能在規定期限內取得房地產權屬證書的,雙方同意按下列第_______項處理:
1.乙方退房,甲方在乙方提出退房要求之日起_____日內將乙方已付房價款退還給乙方,並按已付房價款的_____%賠償乙方損失
2.乙方不退房,甲方按已付房價款的_________%向乙方支付違約金。
甲方在產權登記中應當履行的義務成就的,應當向乙方發出辦理產權登記的書面通知,自乙方接受通知之日起_____日內,若乙方不履行其在辦理產權登記中所應履行的義務,導致產權登記遲延辦理或無法辦理,則甲方不承擔任何責任。
第十四條 該房屋的風險責任自該房屋交付之日起由甲方轉移至乙方。如乙方未按約定日期辦理該房屋的驗收交接手續的,甲方應當發出書面催告書一次。乙方接收催告書後,未按催告書規定的日期辦理該房屋的驗收交接手續的,則自催告書約定的驗收交接日第二日起該房屋的風險責任轉移至乙方承擔。
第十五條 甲方保證在向乙方交付該房屋時該房屋沒有甲方設定的抵押權,也不存在其它產權糾紛和財務糾紛。如房屋交付後出現與甲方保證不相一致的情況,由甲方承擔全部責任,並按照《中華人民共和國消費者權益保護法》第四十九條的規定賠償乙方。
第十六條 甲方交付的該房屋系驗收合格的房屋。如該房屋的裝修、設備標準達不到本契約附屬檔案3約定的標準,乙方有權要求甲方按實際的裝修、設備與約定的裝修、設備差價_________倍給予補償。如主體結構不符合本契約附屬檔案3約定的標準,乙方有權單方面解除本契約,同時甲方應當按照《中華人民共和國消費者權益保護法》第四十九條的規定賠償乙方。雙方商定對標準的認定產生爭議時,應當共同委託本市(或者國內)有資質的建設工程質量檢測機構檢測並以該機構出具的書面鑑定意見為處理爭議的依據。一方向另一方發出共同檢測的書面意見後______日內,另一方不作答覆的,視為同意對方可以單獨委託建設工程質量檢測機構檢測,並同意該機構做出的書面鑑定意見。
第十七條 該房屋交付後,房屋權屬證明辦妥前,乙方認為主體結構質量不合格的,可以依照第十六條第二款的方式委託本市有資質的建築工程質量檢測機構檢測。經核驗,確屬主體結構質量不合格的,乙方有權單方面解除本契約,同時甲方應當按照《中華人民共和國消費者權益保護法》第四十九條的規定賠償乙方。
第十八條 乙方行使本契約條款中約定的單方面解除本契約權利時,應書面通知甲方,甲方應當在收到乙方的書面通知起_____天內將乙方已支付的房價款(包括利息,利息按中國人民銀行公布的同期存款利率計算)全部退還乙方,並承擔賠償責任,賠償金額為總房價款的_________%,在退還房價款時一併支付給乙方。
前款及本契約其他條款所稱已支付的房價款是包括乙方直接支付的和通過貸款方式支付的房價款。
第十九條 自該房屋驗收交接之日起,甲方對該房屋負責保修。保修範圍和保修期由甲乙雙方參照國務院頒布的《建築工程質量管理條例》之規定,在本契約附屬檔案5中約定。
第二十條 甲方已選聘_________物業公司對該房屋進行前期物業管理,並與其簽訂了《前期物業管理服務契約》(見附屬檔案五)。因該房屋規劃用途為_________用房,甲乙雙方已簽訂了《_________使用公約》(見附屬檔案5)。
第二十一條 乙方購買的房屋及其相應占有的土地使用權不可分離。自該房屋的房地產權利轉移之日起,甲方與_________訂的編號為 _________的_________地塊的土地使用權出讓轉讓契約中約定的(本契約甲方的)與該房屋相關的權利、義務和責任轉移給乙方。
第二十二條 本契約項下乙方享有的權益(房屋期權),乙方可以依法轉讓、抵押。乙方依法行使上述權利時,甲方應予協助。
第二十三條 本契約一方按照本契約約定向另一方送達的任何檔案、回復及其他任何聯繫,必須採用用書面形式,且首先採用直接送達方式送達,直接送達不能、或者另一方在省外、國外的可採用掛號郵寄的方式,送達本契約所列另一方的地址或另一方以本條所述方式通知更改後的地址。如以直接送達的方式送達,則於另一方簽收時視為已送達;如以掛號郵寄的方式,在投郵後(以寄出的郵戳為準)第______日將被視為已送達另一方;若郵件被退回的,可以使用我國法律所允許的其他方式送達。
第二十四條 該房屋買賣過程中所發生的稅費按照法律、法規、規章的相關規定由甲、乙雙方各自承擔。
第二十五條 本契約的補充條款、附屬檔案及補充協定均為本契約不可分割的部分。本契約補充條款、補充協定與正文條款不相一致的,以補充條款、補充協定為準。本契約的正文、補充條款、附屬檔案以及補充協定中的填空部分,手寫體與鉛印或者固定格式(如圖章條款)不相一致的,以手寫體為準。
本契約的未盡事宜及本契約在履行過程中需變更的事宜,雙方應通過訂立變更協定進行約定。
第二十六條 甲、乙雙方在簽署本契約時,對各自的權利和義務清楚明白,並願按本契約約定嚴格履行,如一方違反本契約,另一方有權按本契約約定要求索賠。
第二十七條 本契約自雙方簽字之日起生效。雙方商定本契約生效之日起30日內由甲方負責向房地產登記機構辦理本契約登記備案手續。
若甲方逾期不辦理登記備案手續並造成乙方損失的,應當承擔賠償責任。
第二十八條 本契約登記備案後,如發生協定解除本契約的事實時,在事實發生之日起30天內雙方持解除契約的書面檔案到_______房地產登記機構辦理註銷本契約登記備案的手續。
第二十九條 甲、乙雙方在履行本契約過程中發生爭議,應協商解決。協商不能解決的,選定下列第_______種方式解決:(不選定的劃除)
1.向_________裁委員會申請仲裁;
2.依法向人民法院起訴。
第三十條 本契約壹式_________份,均具有同等效力。其中甲、乙雙方各執_________份,_________各執壹份。
甲方(簽字):______________
日期:
乙方(簽字):______________
日期:
精選商品房契約範文 篇12
甲方(出賣人):
乙方(買受人):
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲乙雙方經友好協商,就甲方向乙方轉讓甲方房產一事達成一致,訂立本契約:
第一條
甲方聲明,甲方所售房屋已經依法取得____市____區(縣)____的房屋所有權證書,證書證號為____字第____號,房屋結構為,建築面積為平方米(以產權證上登記的建築面積為準),甲方保證房屋產權無查封、無債務糾紛,提供的材料齊全、真實有效,可以辦理權屬過戶、稅務登記、貸款申請等與交易有關的各項事宜。
甲方保證所售房屋符合國家及長沙市房屋上市交易的政策規定。甲方對違反國家及長沙市關於房屋上市交易政策引起的後果承擔法律責任。
第二條
乙方聲明,乙方購買本契約第一條所述甲方房屋,支付房款,履行本契約約定的各項義務,承擔違反本契約義務的法律責任。
第三條甲乙雙方同意上述房產的交易價格為人民幣(大寫)____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整(¥________)
第四條付款
1、乙方應在簽訂本契約時,即支付購房定金計人民幣(大寫)____________萬元整(¥____________);
2、乙方採用以下第________種方式
A.乙方為非貸款客戶,應在簽定本契約後____個工作日內支付全部房款;
B.乙方為商業銀行貸款客戶,應在評估報告出具後____個工作日內,支付除乙方貸款申請額之外的剩餘房款,乙方首付款應為除其貸款額度以外的其他購房款項總和,
銀行貸款部分的房款按銀行規定支付;
C.乙方為公積金貸款客戶,首付款應在本契約簽署之日起三個工作日內交付,且不得遲於對交易房屋進行評估,乙方首付款應為除其貸款額度以外的其他購房款項總和,甲方應向乙方及貸款審核機構出具首付款收到證明。貸款部分的房款按貸款機構規定支付;
3、乙方經審批所獲貸款數額不足申請額,乙方應於銀行審批貸款額度通過之日起____個工作日內,補足購房首付款;乙方所申請的.貸款未獲批准,乙方應於銀行不予批准貸款申請之日起十個工作日內補足剩餘房款。
4、甲乙雙方交易資金劃轉結算方式以雙方簽署的《居間服務契約》或補充協定約定為準。
第五條產權過戶
A.乙方為非貸款客戶的,甲乙雙方應當在乙方支付了全部房款之日起____個工作日內共同配合辦理完畢產權過戶登記手續;
B.乙方為商業銀行貸款客戶或公積金貸款客戶的,甲乙雙方應在貸款機構簽發的乙方貸款審批通過之日起____個工作日內共同配合辦理完畢產權過戶登記手續
第六條房屋交付
1、房屋交驗在雙方到主管機關辦理完權屬過戶登記手續之日起____個工作日內完成;甲、乙雙方均應親自到場,辦理水、電、煤氣、物業、供暖、戶口遷移等相關事宜,確保房屋交付使用。房屋交付前,房屋所產生的水、電、煤氣、供暖、物業等各項費用由甲方承擔;房屋交付後所產生費用由乙方自行承擔。雙方應簽署《物業交驗單》。
2、甲方保證向乙方出售的房屋沒有產權糾紛和債務糾紛,並結清物業、供暖等手續。房屋設定抵押登記的,已通知抵押權人。如因甲方的原因,造成該房屋不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的,甲方應承擔全部責任;
3、甲方保證所售房屋建築面積同產權證記載相符;並提供齊全辦理權屬變更的全部手續;
4、甲方存有公共維修基金的,根據北京市規定,在房產過戶之後公共維修基金歸乙方繼續使用。
第七條
甲、乙雙方應相互配合向房屋所在區(縣)房地產交易所申請辦理上市批准及房屋買賣權屬過戶相關手續,按有關規定申領房屋所有權證。辦理上述手續時產生的稅費及相關費用,由甲、乙雙方依書面約定辦理,沒有書面約定的,依照國家規定繳納。
第八條
乙方交付甲方定金後,雙方依據契約法定金規定承擔違約責任,甲方悔約應當雙倍返還乙方定金,乙方悔約定金不予返還。同時,甲乙雙方如未按照約定履行義務的,導致契約履行遲延或無法履行,違約方應承擔違約責任,賠償給他方造成的損失。因遲延履行契約義務,違約方每逾期一日應賠償相當於成交價格的萬分之二的違約金。
第九條
因履行本契約所產生的爭議,雙方應協商解決。協商不成的,雙方均有權向人民法院提起訴訟。
第十條
本契約自雙方簽字之日起生效。
甲方:
乙方:
日期:
精選商品房契約範文 篇13
甲方:____________________
乙方:____________________
甲乙雙方為購銷________渡假村商品房事宜,經洽商簽訂契約條款如下,以便共同遵守。
一、乙方向甲方購買座落在________渡假村________組團內________樓房________棟。建築面積為________平方米。其面積以________省《建築面積計算規則》為準。
二、商品房售價為人民幣________元。其中包括配套的配電室、臨時鍋爐房、道路、綠化等工程設施的費用,但不包括建築稅和公證費。
三、付款辦法:預購房屋按房屋暫定價先付購房款40%,計人民幣________元,。待房屋建設工作量完成一半時再預付30%。房屋竣工交付乙方時按實際售價結清尾款。房屋建築稅款由甲方代收代繳。
四、交房時間:甲方應於一九____年____月將驗收合格的房屋交付乙方。
五、乙方在接到甲方接房通知後的十天內將購房款結清。屆時乙方若不能驗收接管時,須委託甲方代管,並付甲方代管費。
六、乙方從接管所購房屋之日起,甲方按照國家規定,對房屋質量問題實行保修。
七、違約責任:
1.本契約生效後,如乙方違約,乙方已繳定金不退;如甲方違約,則應雙倍退還定金。
2.甲方如不能按期交付乙方所購房屋時,每逾期一天,甲方向乙方承擔應交房屋售價萬分之一的罰金。甲方通過努力交付房屋,乙方又同意提前接管時,以同等條件由乙方付給甲方作為獎勵。
八、乙方需要安裝電話,由甲方解決,費用由乙方承擔。
九、此契約一式兩份,雙方各執一份,具有同等法律效力。契約自雙方簽字並蓋章後生效,雙方權利義務履行完畢後契約終止。
甲方:____________________
乙方:____________________
精選商品房契約範文 篇14
買受人:
【本人】【法定代表人】姓名 國籍:
【身份證】【護照】【營業執照註冊號】【 】
地址:
郵政編碼: 聯繫電話:
【委託代理人】【 】姓名: 國籍:
地址:
郵政編碼: 聯繫電話:
買受人為一人時其共有情況為【單獨所有】
買受人為兩人以上的,其共有情況為【共同共有】【按份共有】。
按份共有的約定份額具體為: 。
(以上買受人的共有情況將作為辦理房屋登記的共有情況依據)
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規的規定,買受人和出賣人在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協定:
第一條 項目建設依據
出賣人以 出讓 方式取得位於 、不動產權證號 的地塊的土地使用權。【不動產單元號】【土地使用權劃撥批准檔案號】【劃撥土地使用權轉讓批准檔案號】為 。
該地塊土地面積為 ,規劃用途為 ,
土地使用年限自 年 月 日至 年 月 日。
出賣人經批准,在上述地塊上建設商品房,【暫定名】【現定名】 。建設工程規劃許可證號為 ,施工許可證號為 。
第二條 商品房銷售依據。
買受人購買的商品房為【現房】【預售商品房】。銷售商品房批准機關為 陽朔縣房地產管理所,商品房預售許可證號為: 。現房銷售許可證為: 。
第三條 買受人所購商品房的基本情況。
買受人購買的商品房(以下簡稱該商品房,其房屋平面圖見本契約附屬檔案一,房號以附屬檔案一上表示為準)為本契約第一條規定的項目中的:
第 【棟】 【單元】 【層】 號
該商品房的用途為 住宅_,屬 _結構,層高為 米,建築層數地上 層,地下 層。有 個陽台,陽台為【非封閉式】【封閉式】【無】。
該商品房【契約約定】【產權登記】建築面積共 平方米,其中,套內建築面積 平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積 平方米(有關公共部位與公用房屋分攤建築面積構成說明見附屬檔案二)。
最終數據以開發報建數據為準。
第四條 計價方式與價款。
出賣人與買受人約定按下述第 2 種方式計算該商品房價款(貨幣單位為人民幣):
×1、按建築面積計價,該商品房單價為每平方米 × 元,總價款(小寫) ¥ × 元,(大寫) × 仟 × 佰 × 拾 × 萬 × 仟 × 佰 ×_ 拾 × 元整。
√2、按套內建築面積計算,該商品房單價為(人民幣)每平方米 元,
總價款(小寫)¥ 元,(大寫) 仟 佰 拾 萬
仟 佰 拾 元整。
×3、按套(單元)計算,該商品房總價款為(小寫)¥ × 元,(大寫 × 仟 × 佰 × 拾 × 萬 × 仟 × 佰 × 拾 × 元整。
第五條 面積確認及面積差異處理。
該商品房交付時,出賣人應當向買受人公示房屋登記機構備案的商品房面積實測技術報告書,並向買受人提供該商品房的面積實測數據(以下簡稱實測面積)。實測面積與第三條載明的預測面積發生誤差的,雙方同意按照第 3 種方式處理。
1、根據第四條按照套內建築面積計價的約定,雙方同意按照下列原則處理:
(1) 套內建築面積誤差比絕對值在 3% 以內 ( 含 3%) 的,據實結算房價款;
(2) 套內建築面積誤差比絕對值超出 3% 時,買受人有權退房。
買受人退房的,應當書面通知出賣人。出賣人應當自收到退房通知之日起 30 日內退還買受人已付房款,並按照 / 利率付給利息。
買受人不退房的,實測套內建築面積大於預測套內建築面積時,套內建築面積誤差比在 3% 以內 ( 含 3%) 部分的房價款由買受人補足;超出 3% 部分的房價款由出賣人承擔,產權歸買受人所有。實測套內建築面積小於預測套內建築面積時,套內建築面積誤差比絕對值在 3% 以內 ( 含 3%) 部分的房價款由出賣人返還買受人;絕對值超出 3% 部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。
面積誤差比=房屋實際面積-契約約定面積
契約約定面積×100%
2、按套(單元或者幢)計價的,出賣人承諾在房屋平面圖中標明詳細尺寸,並約定誤差範圍。該房屋交付時,套型與設計圖紙不一致或者相關尺寸超出約定的誤差範圍,雙方約定如下:
此 欄 空 白
3、雙方自行約定:
(1)該商品房單價不變,出賣人和買受人按照產權登記面積計算該商品房總價款,多退少補,互不計息;
(2)因設計變更造成面積差異,雙方不解除契約的,面積處理按上述約定執行。
第六條 付款方式及期限。
買受人按下列第 種方式按期付款:
1、一次性付款:在簽訂本契約時一次性支付全部房價款計人民幣 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整(¥ )。
2、分期付款:買受人共分 期付款,首付款計人民幣 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整(¥ )應於簽訂本契約時付清,第二期房價款計人民幣 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整(¥ )應於 年 月 日前付清,第三期房款計人民幣 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整(¥ )應於 年 月 日前付清。
3、貸款付款:買受人於簽定本契約之日起支付總金額的 %及以上首付款,計人民幣( 仟 佰 拾 萬 仟佰 拾 元整)(¥ ),餘款計人民幣( 仟 佰 拾 萬 仟
佰 拾 元整)(¥ ),以【按揭貸款】【公積金貸款】方式支付至出賣人賬戶。(具體約定詳見附屬檔案五)
第七條 買受人逾期付款的違約責任。
買受人如未按本契約規定的時間付款,按下列第_1種方式處理:
1.按逾期時間,分別處理(不作累加)
(1)逾期在90日之內,自本契約規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之3 的違約金,契約繼續履行。
(2)逾期超過90日後,出賣人有權解除契約。出賣人解除契約的,買受人按累計應付款的5 %向出賣人支付違約金。買受人願意繼續履行契約的,經出賣人同意,契約繼續履行,自本契約規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之4 (該比率應不小於第(1)項中的比率)的違約金。
本條中的逾期應付款指依照本契約第六條規定的到期應付款與該期實際已付款的差額;採取分期付款的,按相應的分期應付款與該期的實際已付款的差額確定。
2.此 欄 空 白 。
第八條 交付期限。
出賣人應當在 年 月 日前,依照國家規定,將取得符合下列第 1種條件,並符合本契約約定的商品房交付買受人使用。
1、該商品房經建設工程竣工驗收合格。
2、該商品房竣工驗收合格,並取得《建築工程竣工驗收備案表》。
但如遇下列特殊原因,除雙方協商同意解除契約或變更契約外,出賣人可據實予以延期:
1、遭遇不可抗力,且出賣人在發生之日起90日內告知買受人的;
2、因不可抗力(含異常天氣、異常地質狀況、政府或公用事業部門行為、公共壟斷、自然災害、戰爭、暴亂等)或突發性社會事件(如罷工、靜坐、遊行示威等)或買受人逾期付款等原因;
3、因國家、地方重大政治、經濟政策實施,或國家、地方有關法令、規範性檔案等實施導致工期、開發進度、驗收等受到影響的;
4、因政府有關部門調整規劃、臨時限制行為導致工期受到影響的,或停水、停電導致停工的(以有關部門檔案、通知或報紙刊登的相關預告、通知或監理單位的施工記錄為準);
5、因氣候異常停工的(以監理單位的施工記錄為準);其他按國家或地方政策法規或規章規定可以順延施工工期的情形出現的。
因上述原因使出賣人可能延期交樓或延期辦理產權證的,出賣人應在上述事件發生後九十日內書面通知買受人,並向買受人提供相關證明契約不能履行或需要延期履行、部分履行的有效證明檔案(如報紙、政府部門及相關業務主管部門資料、催繳通知等)。對因上述原因而發生延期交房或辦理《不動產權證書》的,出賣人有權相應順延並無需承擔違約責任。
第九條 出賣人逾期交房的違約責任。
除本契約第八條規定的特殊情況外,出賣人如未按本契約規定的期限將該商品房交付買受人使用,按下列第__1__種方式處理:
1.按逾期時間,分別處理(不作累加)
(1)逾期不超過90日,自本契約第八條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之 3 的違約金,契約繼續履行。
(2)逾期超過90日後,買受人有權解除契約。買受人解除契約的,出賣人應當自買受人解除契約通知到達之日起30天內退還全部已付款,並按買受人累計已付款的5%向買受人支付違約金。買受人要求繼續履行契約的,契約繼續履行,自本契約第八條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之 4 (該比率應不小於第(1)項中的比率)的違約金。
2.此 欄 空 白 。
第十條 規劃、設計變更的約定。
經規劃部門批准的規劃變更、設計單位同意的設計變更導致下列影響到買受人所購商品房質量或使用功能的,出賣人應當在有關部門批准同意之日起10日內,書面通知買受人:
(1)該商品房結構形式、戶型、空間尺寸、朝向;
(2)__空白 ;
買受人有權在通知到達之日起15日內做出是否退房的書面答覆。買受人在通知到達之日起15日內未作書面答覆的,視同接受變更。出賣人未在規定時限內通知買受人,買受人有權退房。
買受人退房的,出賣人須在買受人提出退房要求之日起30 天內將買受人已付款退還給買受人,並按中國人民銀行公布的同期活期存款利率付給利息。買受人不退房的,應當與出賣人另行簽訂補充協定。
因以上變更導致雙方另行簽訂補充協定的,該商品房單價不變,並按變更後的實際面積計算房款及其他稅費,契約其他條款不變。
第十一條 交接。
商品房達到交付使用條件後,出賣人應當書面通知買受人辦理交付手續。雙方進行驗收交接時,出賣人應當出示本契約第八條規定的證明檔案,並簽署房屋交接單。所購商品房為住宅的,出賣人還需提供《住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》。出賣人不出示證明檔案或出示證明檔案不齊全,買受人有權拒絕交接,由此產生的延期交房責任由出賣人承擔。
由於買受人原因,未能按期交付的,雙方同意按以下方式處理:
詳見附屬檔案 。
第十二條 出賣人保證銷售的商品房沒有產權糾紛和債權債務糾紛。因出賣人原因,造成該商品房不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的,由出賣人承擔全部責任。
此 欄 空 白 。
第十三條 出賣人關於裝飾、設備標準承諾的違約責任。
出賣人交付使用的商品房的裝飾、設備標準應符合雙方約定(附屬檔案三)的標準。達不到約定的標準的,買受人有權要求出賣人按照下述第_2_種方式處理:
1.出賣人賠償雙倍的裝飾、設備差價。
2.未達到約定標準部分,由出賣人繼續施工直至達到約定標準。
3. 空白 。
第十四條 出賣人關於基礎設施、公共配套建築正常運行的承諾。
出賣人承諾與該商品房正常使用直接關聯的下列基礎設施、公共配套建築按以下日期達到使用條件:
1.交房之日水通、電通 ;
2.空白 ;
3.空白 ;
4.空白 ;
如果在規定日期內未達到使用條件,雙方同意按以下方式處理:
1.出賣人採取積極的補救措施滿足買受人正常使用要求,並至少提供臨時用水用電。;
2.空白 ;
第十五條 房屋登記。
一、預告登記
(一)出賣人與買受人共同申請預告登記,雙方約定於【商品房買賣契約(預售)備案】【商品房買賣契約(現售)簽訂】之日起 90 日內向房屋登記機構申請登記。
出賣人未按約定申請預告登記的,買受人可以單方申請預告登記。
(二)選擇一次性付款方式的預告登記為可選項。
二、初始登記、轉移登記
(一)出賣人承諾於 年 月 日前,辦結該商品房所有權初始登記,並通知買受人。
(二)出賣人不能在前款約定期限內辦結該商品房所有權初始登記手續,雙方同意按照下列約定分別處理:
1、約定日期起 90 日內,出賣人應辦結該商品房所有權初始登記手續,按已付房價款的 0.1% 承擔違約責任;
2、約定日期起 90 日以後,出賣人仍不能辦結該商品房所有權初始登記手續,雙方同意按下列第 3 項處理:
×(1)買受人有權退房,買受人退房的,出賣人應當自收到退房通知後協助買受人辦理退房手續,買受人辦理完退房手續後,出賣人在 30 日內退還買受人已付款,並按照中國人民銀行公布的同期活期存款利率支付利息。
×(2)買受人不退房的,出賣人自約定日期至辦結該商品房所有權初始登記手續之日止,按日向買受人支付已交付房價款_空白_的違約金。
√(3)買受人退房的,應在本條約定期限屆滿之日起15日內向出賣人書面提出,出賣人在收到買受人書面通知後30日內將買受人已付房款無息退還買受人,並按已付房款的1%賠償買受人損失。若買受人不退房的,逾期在3至6個月內的,出賣人按已付房款的0.5%向買受人支付違約金;超過6個月的,出賣人按已付房款的1%向買受人支付違約金。
(三)雙方同意按照下列第 2 種方式辦理房屋轉移登記:
×1、雙方共同向房屋登記機構申請辦理房屋轉移登記。
√2、買受人同意由出賣方指定代理人全權代理到房屋登記機構辦理房屋轉移登記。
第十六條 保修責任。
買受人購買的商品房為商品住宅的,《住宅質量保證書》作為本契約的附屬檔案。出賣人自商品住宅交付使用之日起,按照《住宅質量保證書》承諾的內容承擔相應的保修責任。
買受人購買的商品房為非商品住宅的,雙方應當以契約附屬檔案的形式詳細約定保修範圍、保修期限和保修責任等內容。
在商品房保修範圍和保修期限內發生質量問題,出賣人應當履行保修義務。因不可抗力或者非出賣人原因造成的損壞,出賣人不承擔責任,但可協助維修,維修費用由買受人承擔。
此 欄 空 白 。
第十七條 共有權益的認定:
買受人對其建築物專有部分享有占有、使用、收益和處分的權利。行使權利不得危及建築物的安全,不得損害其他買受人的合法權益。對建築物專有部分以外的共有部分,享有權利,承擔義務;不得以放棄權利為由不履行義務。根據國家的相關規定,買賣雙方對共有權益的認定如下:
1、該商品房所在樓棟的屋面使用權歸該樓宇業主所有;
2、該商品房所在樓棟的外牆面使用權歸該樓宇業主所有;
3、物業服務用房歸全體業主所有;
4、該商品房所在樓宇的命名權歸出賣人所有;
5、該商品房所在小區的命名權歸出賣人所有;
6、建築物的基礎、承重結構、外牆、屋頂等基本結構部分,通道、樓梯、大堂等公共通行部分,消防、公共照明等附屬設施、設備,設備層或者設備間等
結構部分歸全體業主共有。
第十八條 買受人的房屋僅作_住宅 使用,買受人使用期間不得擅自改變該商品房的建築主體結構、承重結構和用途。除本契約及其附屬檔案另有規定者外,買受人在使用期間有權與其他權利人共同享用與該商品房有關聯的公共部位和設施,並按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務。
出賣人不得擅自改變與該商品房有關聯的公共部位和設施的使用性質。
第十九條本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的,按下述第1種方式解決:
√1、提交 桂林 仲裁委員會仲裁。
×2、依法向人民法院起訴。
第二十條 本契約未盡事項,可由雙方約定後簽訂補充協定。
第二十一條 契約附屬檔案與契約具有同等法律效力。本契約及其附屬檔案內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第二十二條 本契約連同附屬檔案共 頁,一式 份,具有同等法律效力,契約持有情況如下:出賣人 貳 _份,買受人 壹 _份,陽朔縣房地產管理所
壹 份,不動產局 壹 份,按揭銀行 份。
第二十三條 本契約自雙方簽訂之日起生效。
第二十四條 商品房預售的,自本契約生效之日起30天內,由出賣人向陽朔縣房地產管理所 申請登記備案。
出賣人(簽章): 買受人(簽章):
【法定代表人】: 【法定代表人】:
【委託代理人】: 【委託代理人】:
_年 月 日 年 月 日
簽於 陽朔縣 簽於 陽朔縣
經辦人:
審核人:
財 務:
精選商品房契約範文 篇15
甲方:_________________A房地產有限公司
乙方:_________________
因甲方A房地產有限公司開發P大廈項目所需,於_____________年__________月__________日同乙方__________簽訂契約編號為_____________的《商品房預售契約》(下稱“預售契約”)。現甲方A房地產有限公司與乙方__________就相關事項約定如下:
1、甲方A房地產有限公司代乙方__________支付購房首期款(即預售契約項下房款的__________%)以及各期銀行按揭款,但乙方__________應出具欠條給甲方A房地產有限公司。
2、甲方A房地產有限公司代乙方__________付清所有銀行按揭款之日起,甲方A房地產有限公司有權向乙方__________回贖上述預售契約項下的房屋產權及該房屋所占用範圍內的土地使用權,回贖價格為A房地產有限公司代方__________支付的購房首期款及各期銀行按揭款的總和,即回贖款與__________對A房地產有限公司所欠之款項數額相等。
3、辦理契約上的事宜的費用完全由甲方A房地產有限公司承擔。
4、__________應於A房地產有限公司要求之日起__________日內將本協定第二條所述之房屋產權及土地使用權轉讓於A房地產有限公司,否則每逾期一日,__________應向A房地產有限公司支付本協定第二條所述之回贖價格的__________%的違約金;__________不將房屋產權及土地使用權轉讓給A房地產有限公司的,還應賠償甲方本協定第二條所述之回贖價格的百分之三十的違約金。
5、A房地產有限公司應及時支付本協定第一條所述之款項。
6、任何涉及上述預售契約項下房屋的糾紛及由此產生的費用均由A房地產有限公司承擔。
7、本協定一式兩份,雙方各執一份,均具同等法律效力。
甲方:_________________A房地產有限公司乙方:_________________
地址:_________________地址:_________________
電話:_________________電話:_________________
_________________年__________月__________日
精選商品房契約範文 篇16
出讓方(下稱甲方): 身份證號碼:
受讓方(下稱乙方): 身份證號碼:
中介方(下稱丙方):
甲乙雙方就購買位於 房產,面積 平方(實際面積以售樓部為準),達成如下協定:
1、乙方已實地察看了該房屋並明白甲方目前中擁有《誠意金預約單》 ,契約上標明認購單價為¥ 元/平方。
2、乙方自願購買上述房產並在簽訂本協定時,乙方下定金人民幣貳萬元整於丙方監管。乙方承諾於辦理甲方名下的《誠意金預約單》變更手續前將剩餘定金人民幣壹拾萬元整補齊至丙方處監管。在乙方取得開發商開具的《誠意金預約單》後的當天,丙方將乙方所下的定金轉入甲方帳戶。
3、甲乙雙方約定於日至年月 陪同下到開發商售樓部辦理甲方名下的《誠意金預約單》變更手續,逾期屬於違約行為。
4、若不能辦理,本協定解除,甲乙丙三方互不承擔違約責任,中介方退件退款。
5、甲方支付中介方佣金(含服務費)人民幣元。
6、乙方支付中介方佣金(含服務費)人民幣。
7、乙方於辦理甲方名下的《誠意金預約單》變更手續前將人民幣元整[即契約的轉讓費(差價款)]打入丙方帳戶。在乙方取得開發商開具的預收款發票(收據)後的當天,丙方將此款項轉入甲方帳戶,甲方同意。
8、本協定一式叄份,甲乙丙三方各執壹份,簽字蓋章後生效。
9、在乙方取得開發商開具的預收款發票(收據)後,本協定自動失效。
10、甲方須配合乙方去開發商處辦理甲方名下的《誠意金預約單》變更手續。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
精選商品房契約範文 篇17
賣方(以下簡稱甲方):______________________
乙方:____________________________________
甲方根據有關規定,已依法取得北京市_____區(縣)__________地塊的國有土地使用權,土地面積為_____平方米,土地使用年限___年,自___年___月__日至____年__月__日止,國有土地使用證號為________。甲方在上述地塊上建設的_____________現已竣工,取得房屋所有權證(證號為______),經北京市房屋土地管理局審核,準予上市銷售,北京市商品房外銷銷售許可證號為京房市外證字第______號。
乙方自願購買甲方的______房屋,房屋用途為______。甲方出售該房屋時亦同時將該房屋所占用範圍內的土地使用權轉讓給乙方。雙方經協商,就上述房屋的買賣事項,訂立本契約。
第一條_____________房屋,該房屋狀況詳見附屬檔案一。房屋建築面積為_______平方米(包括套內建築面積_____平方米,分攤的共有共用建築面積____平方米),共有共用部位詳見附屬檔案二。土地使用面積為_______平方米(含共有共用面積)。土地使用期限自房屋產權過房之日起至____年__月__日止。
上述面積已經北京市房屋土地管理局測繪。
第二條雙方同意上述房屋售價為每建築平方米____幣____元,價款合計為(大寫)___仟___佰___拾___萬___仟___佰___拾___元整(小寫____元)。乙方預付的定金____元,在乙方支付購房價款時轉為購房價款。
第三條乙方同意____年__月__日前將購房價款全部匯入甲方指定銀行。
甲方指定銀行:___________________
銀行帳號:_____________________
第四條甲方同意在____年__月__日前將房屋交付給乙方。交付時,甲方提交建設工程質量監督部門出具的《北京市建設工程質量合格證書》,並辦妥全部交接手續。交付地點:____________________。
甲方同意按《建設工程質量管理辦法》、《北京市建設工程質量條例》及有關規定,自房屋交付之日起對乙方購置的房屋進行保修。
第五條乙方同意在小區物業管理委員會或業主管理委員會未選定物業管理機構之前,其購置的房屋由甲方或甲方指定的物業管理公司負責管理。
第六條雙方同意在簽訂本契約後三十日內,持本契約和有關證件共同到北京市房屋土地管理局辦理房屋買賣立契過戶手續,並按有關規定申領房地產權屬證件。
辦理上述手續時發生的稅費,由雙方依照有關規定繳納。
第七條本契約生效後,除不可抗力外,甲方不按期交付房屋的,乙方有權向甲方追索違約金。違約金自約定房屋交付之日第二天起至實際交付之日止,每延期一日甲方按乙方已支付房價金額的萬分之___(大寫數字)向乙方支付違約金。逾期超過____日(遇法定節假日順延)甲方仍未交付房屋的,乙方有權解除本契約。契約解除自乙方書面通知送達甲方之日起生效。甲方除在契約終止後30日內向乙方雙倍返還定金外,並須將乙方已付的房價款及利息全部退還給乙方。利息按_______利率計算。
第八條本契約生效後,除不可抗力外,乙方不按期付款的,甲方有權向乙方追索違約金。違約金自本契約約定付款之日第二天起至實際付款之日止,每延期一日乙方按延期交付房價款的萬分之____(大寫數字)向甲方支付延期違約金。逾期超過___日(遇法定節假日順延)乙方仍未付款的,甲方有權終止本契約。契約解除自甲方書面通知送達乙方之日起生效。乙方已交納的定金甲方不予返還。
第九條本契約自雙方簽字之日起生效,未盡事項,雙方可另簽補充協定。本契約的附屬檔案和雙方簽定的補充協定,為本契約不可分割的組成部分,具有同等的法律效力。
第十條本契約的訂立、效力、解釋、履行和爭議的解決均受中華人民共和國法律的管轄,雙方凡因履行本契約引起的糾紛,應協商解決。協商不成的,雙方同意按以下第____種(大寫數字)方式解決糾紛。
(一)提交_____仲裁委員會仲裁。
(二)任何一方均可向房地產所在地的人民法院提起訴訟。
第十一條本契約正本一式兩份,甲乙雙方各執壹份,副本___份,房地產交易管理部門壹份,_______。
甲主(簽字):乙方(簽字):
法定代表人:法定代表人:
身份證號碼:身份證號碼:
地址:地址:
聯繫電話:聯繫電話:
郵政編碼:郵政編碼:
代理人:代理人:
聯繫電話:聯繫電話:
簽約地點:__________________
簽約時間:__________________
精選商品房契約範文 篇18
____________房管局:
今有___________________________房地產開發有限責任公司開發《__________________大廈》項目,特委託__________________(性別:_________)(身份證號碼:___________________________)代表我公司辦理坐落於___________________________項目《__________________大廈》商品房購銷契約的預售備案手續。望貴單位批准!
委託方(簽章):___________________________
受委託人(簽字):___________________________
法人(簽字):___________________________
___________________________有限責任公司
_________年_________月_________日
精選商品房契約範文 篇19
甲方:(賣方):_____________________________________________________
住所:_________________________________________郵編:______________
法定代表人:________________________聯繫電話:___________________
委託代理機構:_____________________________________________
住所:______________________________________郵編:______________
法定代表人:___________________聯繫電話:______________________
乙方(預購方):_____________________________________________________
住所:__________________________________________郵編:_____________
證件名稱:______________證號:______________聯繫電話:______________
甲、乙雙方遵循自願、公平和誠實信用的原則、經協商一致,就乙方向甲方預訂《_____________》商品房事宜,訂立本契約。
第一條乙方預訂____________________《____________》____________幢____________層____________室(以下簡稱該房屋)。
甲方已領取該房屋房地產權證(證書號:________________),並經_____________測繪機構實測,該房屋建築面積為___________平方米。
該房屋定於_______年_______月_______日交付。
第二條乙方預訂的該房屋每平方米建築面積買賣單價為人民幣______________________________元,乙方預訂的該房屋總房價為人民幣______________________________元,乙方採取________________方式。
第三條乙方同意簽訂本契約時,支付定金人民幣__________________元,作為甲、乙方雙方當事人訂立商品房出售契約的擔保,簽訂商品房出售契約後,乙方支付的定金轉為房價款。
第四條甲、乙雙方商定,預訂期為______天,乙方於______年______月______日前到___________________________________________與甲方簽訂《上海市商品房出售契約》。
第五條甲方同意將發布或提供的廣告、售樓書、樣品所標明的房屋平面布局、結構、建築質量、裝飾標準及附屬設施、配套設施等狀況作為商品房出售契約的附屬檔案。
第六條在本契約的第四條約定的預訂期限內,除本契約第七條、第八條約定的情形外,甲方拒絕簽訂商品房出售契約的,雙倍返還已收取的定金;乙方拒絕簽訂商品房出售契約的,無權要求甲方返還已收取的定金。
第七條有下列情況之一,乙方拒絕簽訂商品房出售契約的,甲方應全額返還乙方已支付的定金。
1、甲乙雙方在簽訂商品房出售契約時,因面積誤差處理、房屋交付、房屋質量、違約責任、爭議解決方式等條款,存在分歧,不能協商一致;
2、甲乙雙方簽訂本契約後、簽訂商品房出售契約前,由司法機關、行政機關依法限制該房屋房地產權利的。
第八條有下列情況之一,乙方拒絕簽訂商品房出售契約的,甲方應雙倍返還乙方已支付的定金:
1、甲方未遵守本契約第二條、第五條約定的;
2、甲方未告知乙方在簽訂本契約前該房屋已存在的抵押、預租、查封等事實的。
第九條本協定一式份,甲乙雙方各持份,
_____________________________、___________________________各執一份。
甲方:
乙方:
年月日