加 工 合 同 篇1
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國契約法》和有關規定經甲乙雙方共同協商一致,本著誠實守信,互利互惠,平等自願的原則,訂立本契約。
一、加工材料名稱:水泥空心砌塊及其配套的牆體材料。
二、 規格型號:
1、19型水泥空心砌塊:
390×190×190(長×寬×高)雙排孔,強度等級MU10,密度進行約定。
3.如果因為賣方的原因造成賣方提供給買方的產品的品質和進度達不到買方的要求,使買方及其客戶錯過了產品上市的最佳時機,或者買方被迫因此取消此項目,從而使買方及其客戶遭受嚴重的研發損失和備料損失,則賣方除退還所有前期買方所支付的貨款外,視實際情況賣方另外承擔買方直接及間接的經濟損失。
4.如賣方因為不可抗拒力(包括戰爭、火災、罷工和中國法律規定的其他不可抗拒力造成的供貨延遲,買方允許買方免責。賣方應在不可抗拒力發生後24小時內以)書面形式通知買方,並且賣方仍有義務採取一切必要措施儘快交貨。若不可抗拒力持續2周以上,買方有權取消本契約。
5.其它未盡事宜:按《經濟契約法》執行。
九、糾紛解決
對於實施本契約而發生的任何爭議,雙方首先通過友好協商解決,如在30天內協商不成,任何一方均可將爭議提交市法院處理。
本契約雙方須嚴格執行,如一方因故不能履行契約,必須提前兩周徵得對方同意,方可終止本契約。
買方: 賣方:
代表: 代表:
簽訂地點:_____________ 簽訂地點:____________
_________年____月____日 _________年____月____日
加 工 合 同 篇2
(甲方):
(乙方):
第一條契約總則
甲乙雙方經協商一致,現就油畫加工事宜達成如下協定。
第二條基本保證與要求
2.1乙方確保根據雙方確認的訂貨單為甲方產品加工,甲方保證向乙方回收乙方所加工的合格產品。
第三條加工權許可期限及契約期限
3.1本契約於___ ___年_____月_____日簽訂,自簽訂之日起至__ _ ___年_____月____日止,有效期一年。經雙方協商同意,可延長本契約有效期。
第四條契約信譽金
4.1乙方獲得契約約定的產品加工權之前,需向甲方交納信譽保證金(X000元),甲方免費為乙方加工人員代表進行產品製作培訓,本契約自乙方向甲方付清規定信譽保證金之日起生效,信譽保證金契約期滿如乙方無重大違約,信譽保證金全額退還。
第五條產品的結算方式
5.1甲方提供給乙方的加工品按統一加工價結算。甲方在貨到後當三日內將貨款匯入乙方銀行帳號。乙方負責按時發貨並代辦託運,費用自理。
5.2甲方憑清單驗貨,如有差異或有質量問題,應在收貨當天應告知乙方。
5.3自貨到三日內,如屬實是產品加工質量問題,該產品退回乙方。
5.4甲方建議乙方審慎加工,避免返工或者退回;在不影響銷售前提下,不做相應的處罰,若影響銷售,將對乙方給予該產品成本10%處罰,該產品發回乙方。
第六條雙方的權利和義務
6.1甲方要在接到乙方發來產品驗收後,三日將加工費注入乙方銀行帳號,如有違約給予甲方該貨款的10%做為賠償。
6.2乙方應按時保質保量完成甲方給予的訂單,如有違約給予乙方該貨款的10%做為處罰。連續三次違約取消其加工資格,信譽保證金不予退回。
第七條契約解除及終止
7.1本契約期滿時,乙方可提前二個月提出書面續約要求,雙方在正常履行本契約的前提下續訂該項代理契約,不再另收取加工信譽保證金。
7.2乙方如有下列行為之一,甲方有權單方提前解除本契約並追究乙方責任:
1)有損靜雅泥畫形象的行為;乙方自行銷售同類產品而影響甲方利益;
2)擾亂甲方市場價格體系,破壞營運體系;
3)抄襲泥畫配方自行生產、銷售;
第八條爭議的解決
本契約有關的爭議,任何一方均可訴致本契約簽訂地人民法院裁決。
第九條保密條款
甲方提供給乙方的各種資料,其中涉及商業機密、加工技術、智慧財產權等內容,乙方有保密的義務;不得提供給乙方以外的第三者使用、參照,否則甲方要求乙方最高賠償金額拾萬元(10萬元)。
第十條其它
12.1 契約的修改或補充,均須經雙方同意後以書面協定形式修改或補充。
12.2 本契約自乙方向甲方繳納相關費用之日起生效。
12.3 本契約一式兩份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
甲方代表簽字:乙方代表簽字:
甲方地址:乙方地址:
年月 日年月日
加 工 合 同 篇3
買方:賣方:
地址:地址:
電話:電話:
傳真:傳真:
聯繫人:聯繫人:
經買賣雙方友好協商,買方委託賣方加工生產____模具共______套。雙方達成如下加工協定
模具基本情況:
產品名稱序號零件名稱穴數(模具類型)模具單價(RMB元)交貨條件
總價:(含17%增值稅)
以上各套模具使用材質:_____________________
(以上模具用料由賣方提供)。
一、雙方的權利及責任:
買方責任及權利如下:
1.買方負責交付給賣方本項目的研發進度要求及計畫,並儘可能地提供項目的銷售預測。
2.買方負責交付給賣方執行本契約所需的產品設計圖紙和其他相關技術資料,並且負責技術方面的支持工作。
3.對交付給賣方的產品設計圖紙和相關技術資料,買方具有唯一的解釋權,當發生歧義時,賣方應徵詢買方意見,由買方確認。
4.賣方完成模具的設計和製造後,由買方去賣方現場對模具進行驗證確認或由賣方提供產品樣品到買方進行驗證確認。本契約中所指模具包含產品本身的模具及後續生產所需的夾治具和模具。
賣方權利及責任如下:
1.賣方負責根據買方提供的產品設計圖紙和其他相關技術資料進行模具的設計和製造,賣方
負責按照契約規定按時完成符合買方設計要求的模具。
2.賣方負責按時按量提供認證及樣板測試、試產所需的產品。同時賣方必須提供相關產品的詳
細的檢驗測試報告供買方確認。如需修/改模,送板時同時也要附檢驗測試報告(註明修改的
地方)
3.模具由買方認證合格後,由賣方負責模具的封存。如買方同意賣方進行產品的後續加工生產,則由賣方負責模具的修理和維護,賣方必須根據買方或買方授權的'第三方的訂單進行批量生產。
4.對給買方生產的所有模具,賣方應提供的詳細的設計圖紙給買方。所有的圖紙必須以Autocad或pro-Eng(pRO-el2)製作,並且必須在開模之前以電子檔形式傳給買方以供批准。
二、技術條款:
1.模具的修理和維護:在生產過程中模具的修理和維護由賣方負責;
2.在雙方協商無異議之後,買方提供產品設計圖紙及相關技術資料給賣方,並派工程人員同賣方進行技術交流或賣方派工程人員到買方進行技術交流,產品圖紙及技術要求列表見附屬檔案1;
3.賣方承諾使用所承制的模具生產出的產品能夠達到買方的品質要求
4.賣方承諾使用所承制的模具生產出的產品的產能能夠達到賣方的交貨要求:
日產能:_______K月產能:______K
5.賣方承諾本契約中所涉及的所有模具均能達到40萬次。
6.未經買方允許,嚴禁賣方將本契約中所涉及的任何一付模具整體或部分外包給其它公司進行加工,否則視為違約,由賣方依本契約的違約條款承擔違約責任。
三、商務條款:
1 .模具價格:
1.1經雙方協商後,由賣方提供買方認可的模具最終報價,並簽訂價格確認書,作為本契約不可缺少的一部分。
1.2模具契約總金額(含____%增值稅)RMB___。
1.3模具價格總金額已包含如下費用,賣方不得以以下原因向買方要求費用:
1.3.1賣方對產品進行成型/二次加工/組裝所需的所有夾具和治具的模具的費用;
1.3.2賣方按契約規定進行模具設計、試模所需的材料和設備及人工等費用;
1.3.3賣方提供給買方進行模具和產品認證的試模樣品(800套)的費用;
1.3.4賣方為保證模具正常生產製作的模具易損備件的費用;
1.3.5賣方為保證產品正常生產所準備的其他工序的相關工具和治具的費用。
1.4當買方書面要求賣方根據產品設計的變更對模具進行修改時,如果模具修改較簡單,包括從模具上減除模具材料的修改和其他簡單修改,則賣方不需向買方收費;如果模具修改較複雜,對整個模具的結構影響很大,則由賣方根據修改模具所需工時向買方報價,由買方承擔相應的模具修改費用。如果因為賣方的原因,因模具不能滿足買方的要求而進行的修模或改模,買方不承擔任何責任.
1.5由於賣方原因導致買方需要花費正常技術支持外的人工及費用,賣方應根據買方認可的方式給予相應的補償。
2.開模進度:
2.1賣方在收到買方確認後的產品圖檔之後,即開始進入模具設計和製作階段,開模周期為__25__天
2.2由於買方原因造成制模進度的延誤,不計算在內。
2.3如果賣方模具製作出現工藝和其它的錯誤,導致模具無法驗收合格而買方又急需生產,賣方應先用現有的模具安排生產,同時再根據圖紙和樣板要求免費重新開模。
3.付款方式:
乙方同意甲方按如下方式付款。
3.1單獨結算的方式:月結,開票後60天,開17%增值稅發票.
3.1.1本契約製造整批模具的總金額(含增值稅)為人民幣_________元整(人民幣________元整),買方支付模具總金額的_____%,剩餘___%模具費分攤在首50K產品內,如果訂單數量不足50K,買方需補給賣方未攤完的模具費。
3.1.2自雙方契約簽訂後,賣方提供增值稅發票(模具總額的___0%),買方在二十個工作日內支付。
4.產品定單:唯有產品樣品品質驗收合格且經買方書面確認後,賣方方可接受買方或買方授權的第三方的訂單。買方授權的第三方同買方賣方簽定的訂購契約服從於本契約。
四、產品品質保證
賣方在完成模具後,賣方同意按照買方品質標準以保證產品品質(首件確認報告).
買方對品質標準的內容根據實際需要保留修改的權利。
五、模具所有權
1.本契約所涉及的全部模具和夾治具及其組裝圖和零件圖(包括2D和3D)的所有權,均歸買方所有,賣方不得干涉買方對模具的處置權。如在賣方生產,由賣方負責保管,未經買方同意,賣方不得將此模具提供給第三者生產,否則買方有權要求賣方退還模具費並賠償造成的損失.
2.買方付清模具款後,要求將模具從賣方處轉出時,賣方必須配合買方或買方指定的第三方進行轉移驗收,並自行承擔費用將磨損部件更換以保證重新開始生產。賣方有義務對模具進行組裝、防鏽和包裝處理,並發運至買方指定的地點。所有模具的組裝圖和零件圖(包括2D和3D)和所有夾治具必須同時轉移給買方。
加 工 合 同 篇4
甲方:________________________
乙方:________________________
第一條 乙方加工事項,以甲方所交付的外包加工單為憑。
第二條 乙方須按照外包加工單所列的各項規定,如加工說明、數量、交貨日期等確實履行,準時交貨。
第三條 乙方所交的加工品應保證為合格品,並不得有短缺或不合規格及瑕疵等情況,且經甲方驗收後,始認為合格。
第四條 材料由_________方負責。
第五條 若材料由甲方負責供應時,廢料率為_________。
第六條 驗收時的檢驗方法是採用_________,正常檢驗,二級檢驗水準。一次抽樣計畫,alq為_________,或正常檢驗,四級檢驗水準。一邊規格界限,形式_________,alq為_________。
第七條 乙方必須確實遵守外包加工單所規定的交貨期,或甲方外協管理員電話或書面通知調整的交貨期,若有延誤的情況以及因規格不合,質量不良,致驗收不合格而遭退貨時,乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方,但因天災或人力不可抗拒的事故,經甲方認為屬實者,則不在此限。
(一)過期5日內,每逾1天,按未交部分總價,處_________違約金。
(二)繼續逾期5天以上至10天以內者,每逾一天按未交部分總價,處_________違約金。
(三)繼續逾期10天以上至20天以內者,每逾一天按未交部分總價處_________違約金。
(四)繼續逾期20天以上,依違約論,不論未交部分數量,違約金以價款的一倍計算。
第八條 通過驗收的貨品在甲方再加工時,若發現有不良品時(明顯為甲方再加工後的磨損品除外),則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第九條 乙方送交加工品,因不良導致甲方生產線停工,其工時損失要由乙方負責,如果甲方發生非常嚴重不良後果,則甲方有權取消外包加工單。
第十條 按期交足定貨而合格率為100%,給予總價_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%,給予總價_________獎勵金。
第十一條 試用廠商的試用期間為三個月,每月接受甲方外包質量管理檢查一次,試用期滿,視其考核評分到達_________分以上者,才能正式成為甲方的加工廠商。
第十二條 加工廠商每月接受甲方外包質量管理檢查一次,每月考核質量,交貨期,價格這三項,每年總考核一次,劃分等級。
第十三條 付款條件:乙方交來的貨品經甲方驗收合格後,甲方_________。
第十四條 乙方應找(乙方資本額二倍)殷實鋪保連帶保證乙方履行本約。
甲方(簽章):________________
_________年________月_______日
乙方(簽章):________________
_________年________月_______日
加 工 合 同 篇5
協定號:
甲方:
地址:
電話:
傳真:
乙方:
電話:
傳真:
甲乙雙方經友好協商,就甲方委託乙方代理進口鹽漬牛皮及輔料業務達成以下協定:
一、甲方委託乙方代理進口鹽漬牛皮及輔料,乙方接受甲方的委託。詳細條款參見契約(編號)。
二、雙方責任義務:
(一)甲方責任:
1.負責與外方商定所有契約條款,並對契約的全部內容及交貨內容負責。
2.及時向乙方支付定金及貨款。定金為契約總金額的25%,於雙方協定簽訂三日內支付,其餘75%貨款由甲方提供工廠擔保,並於信用證開出後十天內付清,擔保函是本協定不可分割的一部分。
3.按時支付乙方代理手續費,比例為契約金額的.3%,於協定簽訂三日內支付。
4.預付港口一切費用(報關、接貨、滯報、滯箱費等),預計為元(根據實際費用結算金額,多退少補)。支付銀行利息(二個月,金額為)及銀行費用。
5.保證該票貨物進口加工後以得利公司名義再出口,詳見雙方出口代理協定。
(二)乙方責任
1.根據甲方提供的外銷契約條款對外簽約,祥見契約(編號)。
2.負責辦理進料加工手冊及其它相關手續。
3.負責代甲方辦理報關、接貨等手續。
4.及時將有關單據轉交甲方。
5.如發生索賠等經濟糾紛,乙方可在甲方委託下,代辦有關涉外手續。
三、甲乙雙方應各自履行職責義務,如在各自職責範圍內出現問題或發生損失由各自承擔責任。
四、本協定未盡事宜,雙方另行協商解決。
五、本協定與甲方出具的擔保函同時生效。
六、本協定一式兩份,雙方各執一份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方:
乙方:
年 月 日
年 月 日
加 工 合 同 篇6
甲方(定作方):
法定代表人:
住所:
聯繫電話:
傳真:
統一社會信用代碼:
乙方(承攬方):
法定代表人:
住所:
聯繫電話:
傳真:
統一社會信用代碼:
經甲乙雙方友好協商,依據我國《中華人民共和國民法典》的有關規定以及其他相關法律規定,就甲方向乙方採購相關 等小商品事宜約定如下:
一、採購產品情況
1、品名 ,規格 ,數量 ,單價 ;
2、品名 ,規格 ,數量 ,單價 ;
3、品名 ,規格 ,數量 ,單價 ;
總金額(含稅價):人民幣 元整(小寫¥ )。
二、樣品約定時間
自本契約生效之日起 個工作日內,乙方負責按甲方要求製作
樣品,經甲方確認後的樣品將作為乙方最終交貨的標準。
三、交貨時間、地點及運費
契約生效時甲方應當支付 %預付款到乙方賬戶,確認本協定第一條中各品名的尺碼數量後 天內交貨(具體數量由雙方以書面傳真或者電子郵件方式確認),運費由 承擔。
四、質量要求及技術標準
按照甲乙雙方事先確認的樣品為標準,貨物主要技術指標按國家或行業標準。
五、驗收方法、標準和期限
以甲乙雙方確認的樣品為準,如甲方發現貨物的品種、面料、數量、顏色、規格與裝箱單不符,應在收到貨物後 個工作日內以書面形式通知乙方;經乙方核實後,儘快做出相應的處理。若乙方交付的貨物不符合本契約標準,乙方應當負責更換或者退貨,因此產生的所有費用應當由乙方承擔。
六、包裝要求及費用負擔
乙方按其企業或行業標準提供包裝,費用由乙方承擔。
七、結算方式和期限
契約生效且收到乙方發票後 日內甲方支付總價款 %作為預付款,計人民幣 元整(小寫¥ ),雙方約定匯款方式為甲方電匯,乙方收款賬戶為:
收款人:
開戶行:
賬號:
最終結算金額以實際定作、雙方簽字確認的數量和金額為準,自甲方驗收合格之日起 日內,甲方一次性支付其餘貨款。
八、違約責任
1、契約生效後契約一方單方解除契約的,契約另一方有權要求違約一方支付契約總金額的 %作為違約金。
2、因甲方的原因造成乙方不能按約定時間製作樣品的,不能按時交貨的,由甲方承擔責任。
3、若乙方提交的`樣品和甲方定作的 小商品存在較大差異,甲方有權拒絕付款。
九、契約爭議的解決方式
本契約在履行期間發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協調或者調解不成的,雙方當事人同意向 人民法院起訴。
十、本契約一式二份,甲方乙方各執一份,自雙方簽字蓋章之日起生效。契約未盡之事宜,由甲乙雙方另行簽訂補充協定。
甲方(簽章):
______年______月______日
乙方(簽章):
______年______月______日
加 工 合 同 篇7
發包人: (以下簡稱甲方)
承包人: (以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國契約法》和《中華人民共和國建築法》等有關規定,結合本工程具體情況,為明確雙方在契約履行過程中的權利、義務和責任,本著平等、互利、保證質量的原則,按期保質完成本工程,經雙方協商,達成以下協定:
一、 工程慨況
工程名稱: 工程地址:
二、 契約價格
木質門 元/樘,(此價格包含五金配件、門鎖、門框和門製作安裝、油漆等所有費用,包括工人工資、材料費、檢測費、配合費、運輸損耗、施工損耗、利潤、稅金及附加、發票、包裝、運輸、卸貨至工地現場甲方指定地點、安裝施工、成品保護、倉儲費、及因材料送到工地指定地點而引起的額外費用等直至工程竣工驗收合格且交付甲方前所需的全部費用。該綜合單價一次性包死,固定不變,不因人工、材料的市場價格的漲落等任何因素的變化而調整)。
三、 承包範圍
承包的內容:
四、 工期期限
1、開始工作日期: ,結束工作日期: 門必須於 完成。
2、乙方必須按甲方計畫完成;
3、在施工過程中,乙方按約定的工期進度及質量組織施工,若乙方不能按約定完成,甲方有權解除本契約,乙方必須在2日內撤出施工現場。甲方不以結算,一切費用由乙方自行承擔。
五、質量要求
1、按照設計圖紙及相關圖集規範施工,工程質量、技術必須達到《木門窗安裝規範》《建築裝飾裝修工程施工質量驗收規範》及施工設計圖紙和甲方的具體要求,質量評定得分必須達到90%以上,乙方施工部分在交驗時達到合格。
2、因乙方施工質量原因造成返工者,由乙方全權承擔返工發生的一切費用。
六、承包方式:
包工包料包工期。人工:含施工勞務用工及稅費、安全及文明施費;材料:材料必須按設計圖紙及相關圖集規範規定進場合格材料,必須提供材料的產品質量證明檔案(合格證、檢測報告等)。必須按照甲方規定工期完成施工任務。
七、工程價款的支付和結算方式
1、付款方式: 每個月25日支付當月完成工程量的70%進度款。
2、結算方式:
(1)本工程預付款元;
(3)全部門窗安裝完畢,待工程竣工驗收合格且交付建設單位後,甲方在確定工程結算後2個月內支付至工程結算的95%;
(4)其餘5%作為質量保證金,保修期屆滿之日起一個月內無息支付。
八、工程驗收與結算
1. 本契約項下門窗安裝工程竣工驗收,以設計安裝圖紙及說明書,國家頒發的質量檢驗標準及時進行驗收。
2. 工程具備竣工驗收條件,乙方按國家工程竣工驗收有關規定向甲方提交竣工驗收報告申請。
3. 甲方收到竣工驗收報告申請後七天內組織驗收,並在驗收後七天內給予認可或提出修改意見。
4. 經甲方組織驗收,該安裝工程全部或部分不符合雙方約定的國家質量檢驗標準的,為驗收不合格。乙方須對驗收不合格的部分返工,費用由乙方承擔,工期超過本契約約定期限的,乙方須承擔違約責任。
5. 驗收合格之前相應物品毀損、滅失的風險由乙方承擔,驗收合格之後相應物品的毀損、滅失的風險由責任方承擔
九、安全文明施工
1、班組進場前承包人指定管理人員一名隨時與甲方協調。進場後必須做好入場教育、三級教育、安全技術交底,凡進入該工程項目的各位人員,必須服從現場管理人員統一指揮,遵守現場管理的一切規章制度,配帶安全設施,按相關操作規程作業,保證安裝質量。做到工完場清,保證制安現場清潔。因返工或工程處罰,由乙方負責承擔罰款返工費及材料損失。
2、乙方所有參加制安的工人,進入制安現場必須嚴格遵守建築安全法規,嚴格按相應安全操作規範和《現場施工管理規定》制安。由於乙方自身違反作業規程,發生任何安全事故損失均由乙方完全承擔;乙方參加安裝的人員如違反項目部規章制度時,由項目部對乙方處以200元/次的罰款,在工程款中扣除。凡是因綜合質量和文明安裝檢查未達標的,項目部扣罰乙方400元/次。
十、事故處理
1、發生重大傷亡安全事故,乙方應按有關規定立即上報甲方,並保護好現場,做好防護措施,防止事故擴大、蔓延,同時按本契約約定的相關條款和相關法律、行政法規對事故進行處理。
2、乙方和甲方對事故責任有爭議時,應按相關規定處理。
十一、雙方權利義務
甲方權利義務
1、協助乙方處理乙方與工程總承包單位、其他施工單位的施工配合關係。
2、在本契約簽訂後五日內,向乙方提供土建圖紙及具體技術要求,及時與乙方進行施工現場技術交底。
3、依據本契約約定,按期足額向乙方支付工程款項。
(二)乙方權利義務
1、乙方負責對洞口尺寸的實測、覆核工作。
(1)乙方在門製作前,應自行進入施工現場對洞口尺寸進行實測,並提交甲方審核確認,但甲方的審核確認並不視為對該尺寸承擔任何責任。
(2)乙方在門安裝前,應對洞口尺寸進行二次複測,如有異議應當在進場施工前書面報告甲方,並按甲方要求執行。否則,視為乙方認可施工現場條件,由此產生的誤差、損失及責任均由乙方自行承擔,且不予延長工期,不予增加任何費用。
5、乙方應服從甲方、監理方、質檢等單位對該工程的統一管理,負責施工現場及生活區域的安全、文明、防火、防盜等工作。
8、乙方必須每天將垃圾集中在甲方工地的指定地點,保持施工現場的清潔,並在甲方要求的時間內清除,否則,甲方有權委託他人清理,所發生費用由甲方在屆時應付乙方的工程款中扣除。
十二、工程變更
1、工程施工工程中,甲方如需對工程所需門窗進行設計變更,甲方應提前通知乙方。
2、乙方應當及時調整進度計畫。
3、雙方確認:對於涉及工程價款的確認,雙方協商後進行解決。
十三、成品保護
工程竣工通過甲方及有關主管部門驗收合格並交付甲方之前,乙方承包範圍內的在建工程、已完工程及其他工程的成品保護,均由乙方負責並承擔所發生的全部費用,如有損壞,均由乙方負責修復並承擔費用。
甲方(簽章):__________________乙方(簽章):__________________
____________年________月________日____________年________月________日
加 工 合 同 篇8
加工契約(示範文本)
契約編號:_________定作人:______簽訂地點:_________承攬人:______簽訂時間:__年__月__日第一條加工物、數量、報酬、交貨期限-----------------------------------------------|加工物|規格|計量||報酬|交貨期限及數量|||||數量|-----|--------------------------||名稱|型號|單位||單價|金額|合計||||||||||||||---|--|--|--|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||||||||||||||||||||||---|--|--|--|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||||||||||||||||||||||---|--|--|--|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||||||||||||||||||||||---------------------------------------------||合計人民幣金額(大寫):|-----------------------------------------------(註:空格如不夠用,可以另接)第二條定作人提供的材料----------------------------------|材料|規格|計量|||||||||數量|質量|提供日期|消耗定額||名稱|型號|單位||||||--|--|--|--|--|--------|--------||||||||||--|--|--|--|--|--------|--------||||||||||--|--|--|--|--|--------|--------|||||||||----------------------------------(註:空格如不夠用,可以另接)第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限:__________________________________________________________________________________________________________________________________第四條加工物的技術標準、質量要求:_______________________________________________第五條承攬人對定作物質量負責的期限及條件:___________________________________________第六條加工物的包裝要求及費用負擔:_______________________________________________第七條定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:__________________________________________________________________第八條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的____日內答覆。第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。第十條加工物的交付方式及地點:_________________________________________________第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限:__________________________________________第十二條報酬的結算方式及期限:_________________________________________________第十三條定作人在____年____月____日前交定金(大寫)_______________元。第十四條本契約解除的條件:___________________________________________________第十五條定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。第十六條違約責任:_______________________________________________________第十七條契約爭議的解決方式:本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第____種方式解決:(一)提交________仲裁委員會仲裁;(二)依法向人民法院起訴。第十八條其他約定事項:_______________________________________________________________________________________-------------------------------------|定作人|承攬人|鑒(公)證意見:||||||定作人(章):|承攬人(章):|||||||住所:|住所:|||||||法定代表人:|法定代表人:|||||||居民身份證號碼:|居民身份證號碼:|||||||委託代理人:|委託代理人:|||||||電話:|電話:|||||||開戶銀行:|開戶銀行:|鑒(公)證機關(章)||||||賬號:|賬號:|經辦人:||||||郵政編碼:|郵政編碼:|年月日|-------------------------------------監製部門:印製單位:
加 工 合 同 篇9
承攬方:
身份證號:
電話:
定作方:_____________家具有限公司
法定代理人:
電話:
_____________家具有限公司(定作方)委託承攬方加工家具一批,現經雙方充分協商,本著自願公正、互利共贏的原則,特訂立本契約,以便共同遵守。
第一條:加工產品及工價(見產品清單)
第二條:加工產品質量要求(依照定作方公司品質部要求)
第三條:資料、圖紙提供辦法
1、承攬方在依照定作方公司的要求進行工作期間,發現定作方公司提供的圖紙或技術要求不完善,應當及時通知定作方公司品質部人員,定作方品質部應即時回復並提出修改意見。
2、承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。
3、定作方公司生產部應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第四條:工資:依照定作方公司生產排單上標明的的工價結賬(有特殊約定的除外);
第五條:驗收標準和方法:依照定作方公司品質部要求驗收。
第六條:交貨時間和地點:依照定作方公司的排產日期交貨。交貨地點為定作方公司倉庫,嚴格依照定作方交貨流程入庫,即承攬方所製作的成品均需定作方公司品質部檢查驗收並簽名確認方可生效。
第七條:結算方式及期限:按定作方品質部驗收合格的產品數據結賬(平時借支除外)。
第八條:其他約定
1、契約期間,承攬方必須嚴格遵守定作方公司各項管理規定,不得違反,否則定作方公司有權依照公司規定實施管理和處理。
2、承攬方要嚴格按照行業操作規定和定作方公司的安全管理規定操作,以杜絕一切安全事故的發生,契約期內,承攬方出現任何安全事故均由承攬方自行負責,與定作方公司無關。
第九條:承攬方的違約責任
1、承攬方未按契約規定(生產排產單)的時間和質量標準交付產品的,承擔逾期交付的責任;產品質量不達標的要進行返工處理(返工費用由承攬方自行負責),經過返工後仍不符合契約規定或品質要求的,定作方公司有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、承攬方交付產品或完成產品的數量少於契約(訂單)規定,應當向定作方提出報損及申請補料。定作方公司有權要求承攬方承擔補料責任;
3、承攬方無論何種因素不得延期交付產品(定作方公司欠料所致除外),不得延期.否則定作方公司有權追究因延期所造成的一切損失;
4、契約期間,若承攬方單方中止契約,必須提前一個月向定作方公司書面申請並得到定作方公司同意並完成加工中的全部工作後方可生效。若承攬方單方中途廢止契約的,視為承攬方單方違約,為此,承攬方並兌現全額賠償定作方公司一切損失。
第十條:定作方公司的責任
1、提供承攬方的訂單、工作場所,機器設備和材料、部份工具等;
2、提供承攬方契約期免費住宿,水電費承攬方按實際使用自行負責;
3、契約期間免費提供承攬方午餐和晚餐;
第十一條:糾紛的處理
契約期間,若加工承攬契約雙方發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時向人民法院起訴。
本契約自_______年___月___日起生效,契約履行(或工程)完畢即失效,本契約執行期間,雙方不得隨意變更和解除契約,契約如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本契約具有同等效力。
本契約正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;
定作方(代表人)________________________
簽訂地點:
_______年___月___日
承攬方(代表人):________________________
簽訂地點:
_______年___月___日
加 工 合 同 篇10
定做方:(簡稱甲方)
承攬方:______________鋼構有限責任公司(簡稱乙方)
根據《中華人民共和國契約法》規定,結合本工程實際情況,雙方友好協商簽訂本契約,以共同遵守。
一、加工製作內容:
1、按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項目全稱為_____________________。
2、製作內容:_______________________________________________________。
1)主鋼構:由定做方提供鋼板材質:___________;系列___________;噸位:___________;單價約___________;
2)次鋼構材質:___________;噸位:___________;單價約___________;
3)其他:以上單價主構件進行拋丸除銹,由定做方提供油漆,刷______面漆____道,____底漆____道。
二、契約價款及結算方式:
1、契約總價暫定為___________,(大寫)______________________(以實際決算為準)。
2、契約簽訂當日甲方付___________,(大寫)______________________給乙方作為契約定金(最後一次提貨時抵充貨款,如甲方定金當日未到乙方公司賬戶,本契約不予生效)。
3、結算方式:按契約規定及甲方圖紙製作,成品按理論重量進行決算(以現金或轉賬)。最後一次提貨前將所剩價款一次性付清,否則不得提貨。
三、質量要求:
1、乙方必須按照國家現行鋼結構製作、驗收規範(鋼結構工程施工質量驗收規範GB5025-20__)認真加工製作,確保構件質量達到鋼結構規範要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證,且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。
3、要求第三方檢測單位為:
1)檢測內容:抗滑移係數實驗□超音波探傷檢測□鋼材力學性能復驗□
2)其他檢測項目:
3)試驗檢測費用:契約價格□甲方自理□
四、交貨地點和時間:
1、交貨地點:甲方在乙方廠房內提貨。
2、交貨時間:_______年___月___日開始提貨。
五、包裝及運輸:
1、乙方負責裝車,裝車時應按照規定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木,儘量避免運輸工程中出現構件變形、油漆損傷,裝車費含在契約價內。
2、甲方負責運輸,運輸標誌應該按要求實施(具體要求由甲方在發運前另行交底)。
3、運輸費用由甲方承擔,構件到位後甲方負責卸車。
六、雙方權利及義務:
1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙兩套,並簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工製作。
2、甲方應對乙方加工製作過程中的疑問及時給予解答,並提供修改變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3、甲方如現場發現嚴重質量問題及時通知乙方進行整改,乙方接到通知後24小時內趕到現場協助解決。
4、乙方質量問題導致返工,乙方負責修復,並承擔返工費及直接費用。
七、違約責任:按《契約法》相關規定執行。
八、契約糾紛處理方式:甲乙雙方在合作過程中,如發生糾紛,應由雙方友好協商解決,協商不成依法向銅陵市人民法院起訴。
九、附則:
1、本契約_____式_____份,雙方各執_____份。
2、本契約由甲乙雙方簽字蓋章,此契約有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。
3、未盡事宜,雙方協商解決另補充契約。
甲方(蓋章):
委託代理人:
聯繫方式:
開戶行:
賬號:
_______年___月___日
乙方(蓋章):__________鋼構有限責任公司
委託代理人:
聯繫方式:
開戶行:
賬號:
加 工 合 同 篇11
契約編號:
簽定地點:
甲方(委託方):
乙方(受託方):
節目名稱:
母盤刻字號:
經協商,甲乙雙方就上述節目光碟的加工複製及相關事宜達成協定,簽定契約如下:
一、甲方委託乙方:圖像壓縮 製作母盤複製 切割 包裝保存母盤、菲林 發貨
二、 甲方須向乙方提供以下資料:
1、正式《電子出版物複製委託書》或《錄音錄像製品複製委託書》和其它相關證明材料。
2、委託單位營業執照副本複印件以及甲方授權委託代理人身份證複印件。甲方委託乙方加工複製的音像製品和cd-rom內容出現侵權時,均由甲方承擔侵權責任,乙方不承擔任何法律責任。
三、甲方於 ____年____月____日前向乙方提供以下檔案材料cd-r/子盤____張彩噴稿____張圖擋____套;
四、複製類型 :cdvcdcd-rom dvd5 8厘米盤 卡片盤 異型盤
五、印刷要求:絲印 膠印
六、包裝及其他要求:簡包(1000張/件) 精包
七、驗收:以cd-r及本契約第五款要求為標準進行驗收。如有疑義,甲方必須在收貨當日起,7日內向乙方提出書面報告。
八、交貨日期及條件:XX年月日發貨。若甲方不能按時提供本契約第二三款所列檔案及材料,則交貨期順延;因母盤、菲林不合格或設備故障不能按期交貨的,雙方協商後另定交貨日期。
九、發貨方式:1、甲方自提;2、乙方代理髮貨;收貨地址:______________________________;
十、費用標準及契約金額:
費用名稱數量單價 小計(元)
審批費 盤 元/盤
母盤製作費 張 元/張
cd-r+印刷費張 元/張
包裝材料費 個 元/個
包裝費 個 元/個
代出菲林費 套 元/套
契約金額:___元(人民幣大寫 :___萬___仟___佰___拾___元 整)
十一、結算方式:預付___%貨款,餘款貨到付清。
十二、本公司的開戶行:
帳號:
十三、以上各條款雙方須嚴格執行,不得違約;若甲方延遲給付貨款,每延遲一天,按延遲付款部分貨款的___‰向乙方支付滯納金。若乙方延遲交貨,每延遲一天,應按未履行部分貨款的___‰向甲方支付違約金。
十四、甲乙任何一方如遇不可抗拒的原因而造成無法履行契約時,根據不可抗拒影響,按規定免除部分或全部責任,當事人一方應當在發生不可抗拒之日起___個工作日內將事實通知對方,儘可能減輕因此給對方造成的損失,並在不可抗拒結束之日起___個工作日內提供事故的書面報告等檔案給對方。
十五、本契約一式兩份,雙方各執一份,具有同等法律效力。
十六、由於履行本協定而產生的糾紛,由雙方協商解決,協商不成可向契約生效地人民法院提起訴訟。
十七、本契約履行地為乙方所在地。
十八、未盡事宜,雙方協商解決;
十九、本契約自雙方代表簽字並加蓋公章之日起生效,有效期___個月。
甲方代表人: 乙方代表人:
年 月 日 年月 日
加 工 合 同 篇12
甲方:
乙方:
甲方問乙方訂製家具(仿古沙發)一批,為明確雙方責任及權益,根據《契約法》有關規定,經雙方協商制定契約如下:
一、訂製內容:
沙發白坯半成品和油漆成品
加工,以雙方認定的樣品為準。
二、合作形式:
甲方向乙方訂製加工沙發一批,甲方提供原生態板材,約計五十個立方米,乙方負責白坯半成品及油漆成品加工。
三、乙方根據甲方提供的沙發樣品及件數核算實際用料方數。
_________________________________________________________________
四、甲方加工件數:
五套沙發(1+2+3)+2
五、契約加工單價:
壹套單價12000元,總價60000元,含油漆輔料,大寫陸萬元整。
六、付款方式:
甲方在契約簽定之日起向乙方支付加工費總額的50%作為之前開支費用,餘款在提貨之前付清。
七、交貨方式:
㈠、乙方在收到甲方款之日起開始計算,四十五日伍套全部交貨。乙方在收到通知之日,一日不提貨,甲方收取乙方倉庫存放費,按每天百元計算,依此類推,到提貨日期止,算清現金。㈡付清加工費餘額,一次性提貨。
八、交貨地點:
甲方自提。
九、雙方發生爭議:
雙方的協商,協商不成的則可向有管轄權的人民法院訴訟。
十、本契約一式貳份
甲乙雙方各執一份,一經簽訂具有法律效力,雙方必須共遵守,契約條款至雙方完成後自行終止。甲方(簽章):乙方(簽章):
代表(簽章):
代表(簽章):
電話:
電話:
日期:
日期:
加 工 合 同 篇13
供方(全稱):___________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務:____________
需方(全稱):____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務:____________
根據《民法典》規定,經雙方協商,簽訂本契約,以資共同信守。
一、品名、規格、數量、價格、交提貨日期:
二、質量標準、驗收方法及地點:
三、原材料來源及互利方法:
四、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:
五、貨款結算時間及方法:
六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔:
七、經濟責任:
八、其他:
九、供需雙方由於不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行契約時,經雙方協商由契約鑑證機關查實證明,可免予承擔經濟責任。
十、本契約自簽訂之日起,雙方蓋章簽字後生效。任何一方不得擅自修改或終止,如需修改或終止時,應經雙方協商同意,另立協定方可有效,並報雙方業務主管部門備案。
十一、本契約在有效期內任何一方違約,雙方都有權按《民法典》有關規定,向契約仲裁機關提出書面申訴,要求調解、仲裁處理。
十二、本契約正本兩份,雙方各執一份,副本____份,送雙方業務主管部門、銀行各一份,工商行政管理機關二份。
十三、本契約有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
供方:________________________
代表人:________
____年____月____日
需方:________________________
代表人:________
____年____月____日
加 工 合 同 篇14
契約編號:
委託方:
地 址:
郵碼:電話:
法定代表人:
受託方:
地 址:
郵碼:電話:
法定代表人:
有限公司委託 有限公司加工 牌掛麵(包括普通掛麵、花色掛麵),經雙方充分協商,特訂立本契約,以便共同遵守。
第一條 委託加工產品的品種與規格
品種規格
第二條 委託方(甲方)權利和義務
(1)契約履行期間,委託方必須具備掛麵檢驗能力、質量安全保證體系和風險控制能力。
(2)契約簽訂之前,委託方必須對受託方的生產條件、生產技術水平、質量管理狀況及執行委託方註冊產品標準的能力進行詳細考查。
(3)契約履行期間,委託方必須向受託方派駐管理人員,對掛麵生產質量進行全過程指導和監督,對委託加工食品的質量負責。
(4)委託方向受託方提供的商標和標識必須是經有關部門認定合法有效的。
(5)契約履行期間,委託方有責任對委託加工的掛麵所使用的原料、輔料、包裝物等產品查驗供貨者的許可證和產品合格證明檔案,以確定產品的質量和受託方是發否有資質。
(6)委託加工的掛麵全部由委託方銷售,委託方在接收委託加工的掛麵後,
必須批批檢驗,不合格掛麵不得銷售,必須退回受託方。
(7)委託方負責按《食品標識規定》、《預包裝食品標籤通則》等法律、法規等要求,設計、審核包裝版面:掛麵的.最小銷售包裝必須在標籤的同一展示版面上,並分別標註委託方和受託方的企業名稱、生產地址、電話和受託方的生產許可證編號。
第三條 ,受託方(乙方)權利和義務
(1)嚴格按照LS/T 3212 《掛麵》、LS/T 3213《花色掛麵》的標準要求進行加工。
(2)負責和委託方(甲方)一起查驗輔料、包裝物以及相關產品的許可證和產品合格證明,以確定產品百分之百的合格 。對無法提供合格證明檔案的食品原料,負責按照食品標準進行自檢或者外檢。
(3)契約履行履間,受託方(乙方)必持續保證具備掛麵生產條件、生產技術水平和應有的質量管理狀況,以確保委託加工產品質量安全。
第四條 原料、輔料、包裝的提供
(1)小麥粉由受託方(乙方)按照甲方要求自行生產供應
(2)輔料必須從合格供方購進,入廠時雙方花共同批批檢驗合格證明檔案。
(3)包裝必須從合格供方購進,版面設計由委託方(乙方)負責審核。
第五條 委託加工的數量及加工費用
本契約委託加工的總量原則上不超過 噸,由甲方每月向乙方下達生產計畫,受託方按生產計畫規定的品種、數量進行加工並按實際加工數量結算加工費。
加工費用按當時麵粉價格/噸加工費用
第六條 檢驗與驗收
1.受託方(乙方)應按標準的要求每批進行檢驗,並向委託方(甲方)提供檢驗報告。
2. 由委託方(甲方)按照契約規定的質量要求進行檢驗、驗收。
3. 對驗收不合格的產品,由受託方(乙方)負責退換。
4 當事人雙方對產品質量在檢驗中發生爭議時,可將有爭議的產品向省級以上質量監督檢驗機構送樣檢驗並以檢驗報告作為仲裁依據。
第七條 產品運輸辦法及費用負擔
受託方(乙方)負責將產品送到甲方指定地點,運費由乙方承擔。運輸過程中如發生丟失、短少、破損、雨淋、污染等食品質量、安全事故,責任及經濟損失由乙方承擔。
第八條 交貨的時間和地點:
交貨時間和地點由雙方另行商定並嚴格履行,任何一方要求提前或延期交貨,應當事先與對方達成協定,並按協定執行。
第九條 結算方式及期限:
採用月結形式,每月5日之前,雙方核對上月加工數量及相關費用,無異議後,10日之前將費用匯至受託方(乙方)帳號。
第十條 違約責任:
1、受託方(乙方)不能按照委託方(甲方)的要求按時提供產品,或者所提供的產品不符合契約約定的標準的,受託方(乙方)應當承擔由此給委託方(甲方)造成的所有損失。
2、委託方(甲方)不能按時支付費用的,受託方(乙方)可以要求委託方(甲方)及時履行。
3、受託方(乙方)生產的產品未達到委託方(甲方)所指定的產品質量要求而進入市場後,對其所帶來的各項經濟損失由受託方(乙方)自行承擔。
第十一條 契約的解除
1; 受託方(乙方)不能按照委託方(甲方)的要求按時提供產品,或者提供產品不符合契約約定標準的,委託方(甲方)可以單方解除契約。
2;因不可抗力因素造成雙方無法繼續履行本契約條款的,雙方可以協商解除契約。
第十二條 契約一經簽訂,雙方須共同遵守,如委託加工契約發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按以下方式進行處理:
1.向北京市西城區人民法院起訴。
2 ;未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本契約具有同等效力。
3 本契約正本一式伍份,委託方和被委託方各執壹份,雙方備案質檢部門各壹份,公證處壹份。
本契約自簽訂之日起生效,有效期三年。契約履行完畢即失效,本契約執行
期間,除符合上述解除條件之外,雙方不得隨意變更和解除契約,
委託方(甲方):
法定代表人:(簽字蓋章)年 月 日
受託方(乙方):
法定代表人(簽字蓋章):
加 工 合 同 篇15
契約編號:______________
定作人:________________________
承攬人:________________________
簽訂地點:______________________
簽訂時間:________年____月____日
第一條 加工物、數量、報酬、交貨期限
加工物名稱_______
規格型號_______
計量單位_______
數量_______
報酬_______
交貨期限及數量_______
單價_______
金額_______
合計_______
合計人民幣金額(大寫)_______
(註:空格如不夠用,可以另接)
第二條 定作人提供的材料
材料名稱_______
規格型號_______
計量單位_______
數量_______
質量_______
提供日期_______
消耗定額_______
(註:空格如不夠用,可以另接)
第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限:__________________________
第四條 加工物的技術標準、質量要求:_______________________
第五條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件:_______________________________
第六條 加工物的包裝要求及費用負擔:_________________________________
第七條 定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:____________________________
第八條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,在________日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的'________日內答覆。
第九條 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條 加工物的交付方式及地點:_____________________________
第十一條 加工物的檢驗標準、方法、地點及期限:_______________
第十二條 報酬的結算方式及期限:____________________
第十三條 定作人在________年________月________日前交定金(大寫)________________元。
第十四條 本契約解除的條件:______________________________
第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是.否)可以留置加工物。
第十六條 違約責任:_____________________________
第十七條契約爭議的解決方式:本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第________種方式解決:
(一)提交 ________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十八條 其他約定事項:____________________________
定作人
單位名稱(章)
單位地址:_______
法定表人:_______
委託理人:_______
電 話:_______
電報掛號:_______
開戶銀行:_______
帳 號:_______
郵政編碼:_______
承攬人_______
單位名稱(章)_______
單位地址:_______
法定表人:_______
日期:_______
加 工 合 同 篇16
契約編號:_____
乙方必須使用甲方提供規定的原材料,乙方應在_________年_________月_________日將服飾成品交甲方檢驗合格完成,甲方提供乙方使用的原材料與實際單耗為標準。
甲方:_________乙方:_________
一、委託加工項目
1、委託加工產品:_________ 2、數量:以甲方下單為準3、單價:_________ 4、交貨期限:按乙方接單日起( )天內交貨。具體時間以訂單為準。 5、甲方提供、商標、吊牌、防偽標識。
二、質量要求及技術標準:
1、乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工,參照【生產通知單、樣衣、工藝制單】為標準,於_________年_________月_________日製作出大貨樣衣,經甲方確認後封樣,該樣品由甲方保存,方可大貨生產。 2、技術標準按照《企業質量問題細則》見附屬檔案及國家標準。如企業質量細則標準中有低於國家標準或者與國家標準不符的,按國家標準執行。
三、乙方對質量負責的範圍及局限;
1、顏色、尺碼規格的確認2、繡花、印花、其他特殊工藝的確認3、裁剪工藝、縫紉工藝、的`確認4、其他質量問題的確認、 5、回修率不能超過8總生產量,如有超過範圍按每件扣款五元。
四、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求1、甲方提供服裝款式、標誌圖案等紙樣的技術資料2、乙方必須對甲方提供的服裝款式、紙樣等技術資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。 3、未經甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料五.包裝要求及交貨地點、運輸方式
1、乙方嚴格按照甲方的要求進行內、外包裝及發運包裝2、甲方指定交貨地點_________ 3、運輸方式為_________運費由_________負擔。
六.結算方式:
1、在乙方檢驗合格交貨後,三十天后由乙方提供領料單、契約書、交貨清單交給甲方。 2、甲方以銀行劃轉方式與乙方結算。乙方銀行帳戶為:銀行戶名:_________
七、違約責任:
1、乙方必須嚴格按照雙方規定的時間交貨,如逾期交貨,乙方應向甲方支付價款總值20的違約金2、乙方若製造假冒產品,給甲方造成損害的,應當承擔損害賠償責任,賠償金額為人民幣___壹___萬元,甲方有權通知相關監督檢查部門對其進行處罰
3、乙方由於保管不善,致使甲方提供的原材料及其他物品毀損、滅失的,應當賠償甲方因此而造成的損失4、乙方若違反甲方的保密要求,甲方有權要求乙方返還相關資料,並視實際情況要求乙方承擔賠償責任5、乙方必須嚴格遵照契約規定的質量要求及技術指標,未達到質量要求、技術指標,乙方向甲方支付產品報次賠償金200成本價,6、乙方無權銷售本契約中涉及的加工產品,如乙方私自銷售本契約簽訂的加工產品,甲方有權解除契約,乙方應當按該批產品總金額的500支付違約金
7、乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯繫,乙方若有此行為,甲方有權終止加工契約,若由此造成甲方損失,甲方有權追究其違約法律責任。
甲方:____________乙方:____________
代表人:__________代表人:__________
日期:____________日期:____________
加 工 合 同 篇17
契約簽訂地:
甲方:?地址:?郵編:?電話:?傳真:
法定代表人:?乙方:?地址:?郵編:?電話:?傳真:
法定代表人:
甲方委託乙方加工本契約中成品,經雙方充分協商,特訂立本契約,以便共同遵守。
註:以上費用含17%增值稅。?第二條?加工成品質量要求?符合甲方的圖紙要求。
第三條?技術資料、圖紙保密原則?未經甲方書面同意,乙方不得向第三方提供和透露本項目的圖紙及技術資料,其中模具廠及機加工協作廠除外。乙方在未經甲方許可的情況下,不得使用甲方模具向第三方提供鑄件。任何情況下,甲方不得將乙方的生產工藝及技術透漏給第三方。?第四條?貨款支付
契約簽訂日起三天內,甲方支付乙方50%產品預付款,產品生產完畢發至甲方之前需支付40%貨款;餘下10%作為質量保證金,發貨30天內,甲方支付10%貨款,乙方給甲方開具增值稅發票。因鑄造或加工產品報廢,造成成品不足時,乙方需在40天內補齊。?第五條?驗收標準和方法
按照附屬檔案、雙方簽署的圖紙、資料、技術規範與行業標準進行驗收。每批零件乙方需提供如下檢驗報告:
1.?鑄件化檢驗報告;
2.成品尺寸抽檢報告(每批產品每個規格抽檢3件);
3.硬度檢驗報告。?第六條?交貨地點、包裝及運輸方式
交貨地點為乙方北京工廠。乙方只能對零件做簡單的防磕碰包裝(鐵桶+泡沫)。如因運輸和包裝造成零件損傷,乙方不負責。如需單獨包裝,甲方需另外支付包裝費用。乙方可應甲方要求協助安排運輸,但風險及費用歸甲方承擔。?第七條?不可抗力
契約雙方由於不可抗力的災害或確非一方本身造成的原因而不能履行契約時,可免予承擔經濟責任。
第八條?違約責任
雙方應嚴格履行契約條款,如有違約,違約方應賠償雙方相應經濟損失。?第九條?糾紛的處理
契約雙方發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成向契約簽訂地_____機構申請_____;該_____為終局裁決,對雙方均有約束力。_____費用由敗訴一方負擔。?第十條?其它條款
1.本契約自乙方收到甲方預付款起生效。
2.契約如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本契約具有同等效力。
3.本契約正本一式二份,甲方和乙方各執一份;具有同等法律效力。
4.契約雙方工作往來檔案,經雙方認可的傳真件有效。
甲方:?開戶銀行:?帳號:?代表簽字:?蓋章:?簽訂日期:
乙方:?開戶銀行:?帳號:?代表簽字:?蓋章:?簽訂日期:
加 工 合 同 篇18
甲方:AAAA家具有限公司
乙方:_________
為了共同拓展市場,充分發揮甲乙雙方的經營優勢,以在平等互利的基礎上組建穩定而有效的市場網路,共同拓展市場份額,經雙方友好協商,特訂立以下條款,以便雙方共同遵照執行。
一、雙方的權利和義務 :
1.乙方指定甲方為乙方家具產品獨家生產商。下稱加盟廠。產品款式由乙方提供,與甲方簽訂協定後,甲方不得在武漢、瀋陽、哈爾濱、香河、天津、北京、西安、南昌、等9個地區經銷乙方提供款式的專門經營品牌產品。
2.甲乙雙方初次合作期約為______年___ 月___ 日至______年____月_________日止。
本協定約定的年限滿後,甲乙雙方願意繼續合作,在本協定規定年限前3個月向甲方提出,經雙方同意後可續簽協定。如本協定終止,乙方在一年內負責業務開展地區的售後服務,甲方有義務按售後服務有關條款配合乙方工作。
3.甲乙雙方均是獨立的經營單位,實行獨立經營、自負盈虧、獨立核算,甲方在業務上接受乙方的指導。
4.協定雙方不存在共同投資、代理僱傭、承包關係。
5.甲、乙雙方若在契約期間,任何一方有特殊情況要求提前終止解決協定,應提前2個月通知對方。經雙方協商後,辦理解除合作相關手續、協定終止。
二、價格
1.甲方按雙方協定價給乙方提供貨物,如因市場與材料引起價格調整,甲方應及時通知乙方,執行日以發出通知日為準。
2.乙方可以按當地消費水平來適當調整價格適應當地市場。
三、貨款結算方式
1.乙方在下單時應以電匯、現金或其它雙方議定的有效結算方式支付全部金額後,甲方才予以生產。
2.甲乙雙方的貨款結算以訂貨單上金額和數量為依據,有出現數量或金額不符時,甲乙雙方均有義務互相配合解決。
3.乙方訂貨時每批次數量不少於10套(沙發或單椅)。
4.乙方訂貨後貨款必須一次性到位,貨可以分批從甲方提貨。
四、售後服務
A.保修
1.產品的保修期為一年,一年內出現的嚴重產品質量問題需要調換的由公司負責維修解決。
2.超過保修期的產品,公司根據國家有關維修的規定酌情處理。
3.屬於客戶保管不妥、人為原因或運輸損壞,工廠可為客戶進行有償維修。
4.工廠不接受退貨,客戶有符合退貨理由的退貨,應事先電傳退貨明細並告知原因,在得到工廠確認後方可,否則工廠不予處理。
五、運輸方式
1.甲方的交貨地點是甲方廠址:東莞市締升家具廠,乙方可委託甲方辦理運輸手續或自提。
2.如屬乙方委託甲方辦理運輸業務的,其運費和保險費由乙方承擔。
3.如屬乙方自提,由負責運輸的駕駛員代辦手續,等同乙方收貨,其代辦簽字行為具有法律效力。
六、違約責任
如乙方違反本協定第五款條時,甲方可停止供貨。如甲方違反本協定第一款第1條、及第六款第1、2、3條時,乙方可終止乙方提供給甲方的產品的供貨權。
七、甲乙雙方如發生爭執,可共同協商解決或遞交甲方所在地人民法院。
八、本協定一式兩份,雙方各執一份,具有同等法律效力。
甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________
代表(簽字):_________
_________
_________年____月____日
____月____日
代表(簽字):_________年
加 工 合 同 篇19
為發展市場經濟,提高加盟者經濟收入,甲乙雙方兩者公平、合理的原則,依據《民法典》經雙方協商一致,就加工安裝打火機事宜,達成以下協定:
甲方:________________________
乙方:________________________
一、甲方權利、義務
1.向乙方提供______,回收產品,現金支付加工費。
2.向乙方提供合格的充氣設備,組裝工具。
3.有權要求乙方按市場需求加工_____數量、式樣、時間等。
4.向乙方及時供應全套散件。
二、乙方權利、義務
1.向甲方支付充氣設備、組裝工具等費用款____元。
2.按甲方要求加工合格______。
3.及時支付散件價款。
4.可以自行銷售成品______,但應及時告知甲方。
5.乙方自行選擇生產場所,保證安全生產。在生產中如出現一切事故由乙方自負。
三、生產標準(依培訓標準)
1.氣體飽滿無氣泡,外貌乾淨。
2.火焰均勻,火苗調火高度2-3cm無斷頭。
四、未盡事宜協商解決,協商不成由甲方所在地人民法院仲裁。
五、本協定一式兩份,甲乙雙方各執一份,甲方已做充分解釋,乙方理解無誤,簽字生效。
六、本契約有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
七、可享受免費用設備的優惠條件,具體如下:
1.乙方在甲方批發____散件累計達八萬者,若乙方終止契約,乙方可以將設備交還甲方,甲方退給乙方設備壓金款的二分之一。
2.乙方在甲方批發____散件累計達十萬者,若乙方終止契約,乙方可以將設備交還甲方,甲方退給乙方設備款。
3.乙方在甲方批發____散件累計達十二萬者,若乙方終止契約,設備、工具歸乙方所有。
甲方:______________
地址:______________
電話:______________
乙方:______________
地址:______________
電話:______________
簽定日期:__________
加 工 合 同 篇20
契約編號:______________
定作方:_______________________
承攬方:_______________________
簽訂地點:_____________________
簽訂時間:_____年_____月_____日
一、品名或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限
(註:空格如不夠用,可以另接。)
二、定作方帶料
(註:空格如不夠用,可以另接。)
三、質量要求、技術標準
────────────────────
四、承攬方對質量負責的條件及期限
────────────────────
五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
────────────────────
六、驗收標準、方法和期限
────────────────────
七、包裝要求及費用負擔
────────────────────
八、交(提)貨方式及地點
────────────────────
九、交付定金預付款數額及時間
────────────────────
十、結算方式及期限
────────────────────
十一、違約責任
────────────────────
十二、如需提供擔保,另立契約擔保書,作為本契約附屬檔案
────────────────────
十三、解決契約糾紛的方式
────────────────────
十四、雙方協商的其它條款
────────────────────
有效期限:_____年_____月_____日至_____年_____月_____日
監製部門:__________ 印製單位:____________________
加 工 合 同 篇21
定作方:____________
承攬方:____________
簽訂地點:
簽訂時間: 年 月 日
一、品名或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限
定作物品 價款或酬金 交貨數量及交貨期限
規格型號計量單位數 量
名或項目 單價總金額合計
二、定作方帶料
三、質量要求、技術標準
四、承攬方對質量負責的條件及期限
五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
六、驗收標準、方法和期限
七、包裝要求及費用負擔
八、交(提)貨方式及地點
『該文章由法律快車契約範本頻道(第一§范┆文網)整理。』
九、交付定金預付款數額及時間
十、結算方式及期限
十一、違約責任
十二、如需提供擔保,另立契約擔保書,作為本契約附屬檔案
十三、解決契約糾紛的方式:執行本契約發生爭議,由當事人雙方協商解決。協商不成,可向人民法院起訴
十四、雙方協商的其它條款
定作方 承攬方
單位名稱(章) 單位名稱(章)
單位地址: 單位地址:
法定代表人: 法定代表人:
年月日 年月日
有效期限: 年 月 日至 年 月 日
加 工 合 同 篇22
甲方(發包方):
乙方(承包方):
家庭住址:身份證號:甲乙雙方依照《中華人民共和國契約法》以及有關法律法規的規定,經平等協商,甲方將本廠的“紅磚生產”承包給乙方,達成以下協定:
第一條:承包方式及要求
1、乙方在承包期間對制坯、碼架、坯架護理、裝窯、出窯、燒窯等半成品與成品的生產人員獨立管理與核算。
2、乙方生產所需要的工人由乙方自主招聘與甲方沒有勞動契約關係,生產期間所發生的輕工傷,花費在壹萬元以內者,由乙方承擔,如發生人身損傷事故,花費在壹萬元以上者,由甲乙雙方共同承擔,各自承擔費用的50%。
第二條:承包定額及費用
1、承包期間所需的煤、電費由甲方承擔,在確保原材料的滿足供應下,乙方_____年必須完成生產合格標磚_____萬塊,計價每萬塊為_____元(大寫_____圓整),如遇到不可抗拒的自然災害造成的損失由雙方協商共同承擔。
2、乙方要按甲方的要求按時帶隊進廠,甲方應先付給乙方訂金_____萬元(此預定金在乙方進廠正常生產期間分批累計扣除)
第三條:雙方的責任和義務
1、甲方開機之前,要將所有的機械設備進行一次徹底維護保養,移交給乙方使用和管理,確保乙方正常進行生產,如有損壞或丟失,由乙方及時購買補充,不得影響正常生產。
2、甲方對乙方生產的產品質量有權進行監督不合格產品不入庫,但也不能過分挑剔和故意刁難乙方。
3、工資結算,甲方每月分二次對賬結算付給乙方承包費用,不得拖欠。
第四條:違約責任及獎罰制度
1、乙方必須完成年產量_____塊標磚,每超過_____塊獎給乙方_____元獎金,如每少於_____塊則扣除乙方_____萬元的罰款,本契約生效後,雙方必須嚴格執行,不得違約。
2、乙方及其工作無論任何情況下,不得干擾甲方經營,不得阻塞圍堵甲方經營場所,否則,每阻塞一次應由乙方付給甲方_____元損失費,相反如由於甲方與當地民眾或土地糾紛所造成影響乙方正常生產,同樣付給乙方五千元的損失費。
3、契約期間,雙方要坦誠相待,精誠合作,團結一致,做到勤溝通,勤協調,遇到問題和困難及時處理,保證完成年生產任務,做到大家都賺錢,都高興。
4、本契約未盡事宜,雙方協商補充,補充協定與本契約具有同等效力,本契約在執行過程中,如發生爭議,雙方儘量協商解決,如達不成共識,可在當地法院訴訟解決。
5、補充說明:如遇到特殊情況,磚廠確實無法正常生產時,所定產量按當時能生產多少算多少,不計獎罰。
6、甲乙雙方須遵守契約條例,任何一方不得違約,若有一方違約,應一次性賠付對方違約金_____元。
7、本協定一式兩份,甲乙雙方各執一份,雙方自簽字之日起生效。
甲方(蓋章):________________
乙方(蓋章):____________________
_______年______月______日
加 工 合 同 篇23
承攬方(甲方):_________
定作方(乙方):_________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本契約,共同信守執行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔
第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
第六條加工費結算辦法與時間
______________________________。
第七條乙方應於_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應於_________年_________月_______日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行契約的,無權請求返還定金。甲方不履行契約的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行契約的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任
1.甲方如未按契約規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調整後,仍不符合契約規定的有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數量少於契約規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除契約,因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
6.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到契約規定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止契約,應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
3.乙方如未按契約規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
(一)甲方:
1.甲方為一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本契約。
2.甲方簽署和履行本契約所需的一切手續均已辦妥併合法有效。
3.在簽署本契約時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成,本契約的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。
(二)乙方:
1.乙方為一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本契約。
2.乙方簽署和履行本契約所需的一切手續均已辦妥併合法有效。
3.在簽署本契約時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成,本契約的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為___年
一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任並賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本契約所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發生導致契約無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,並應在_________天內,提供事故詳情及契約不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可後協商終止契約或暫時延遲契約的履行。
第十三條通知
1.根據本契約需要發出的全部通知以及雙方的檔案往來及與本契約有關的通知和要求等,必須用書面形式,可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可採取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:_____________________________________。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_____日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理
1.本契約受_________國法律管轄並按其進行解釋。
2.本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第____種方式解決
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本契約的.理解與解釋應依據契約目的和文本原義進行,本契約的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本契約的解釋。
第十六條補充與附屬檔案
本契約未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充協定。本契約的附屬檔案和補充協定均為本契約不可分割的組成部分,與本契約具有同等的法律效力。
第十七條契約效力
本契約自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_______年______月______日至_________年_________月_________日。本契約正本一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力;契約副本_____份,送_________留存一份。
承攬方(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_____
地址:__________________
__________年______月____日
簽訂地點:_______________
定作方(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_____
地址:___________________
_________年______月____日
簽訂地點:_______________
加 工 合 同 篇24
篇,歡迎閱讀參考!
加工契約範本
(一)
契約編號:_________
甲方(加工裝配方):_________
乙方(來料、來件方):_________
雙方在遵守中華人民共和國法律、法規的前提下,本著本等互利的原則,就來料加工_________進行了充分協商,一致達成如下契約條款:
一、雙方責任
1、甲方責任:
(1)提供有上蓋之廠房_________平方米,無上蓋場地_________平方米,工廠管理人員_________名,生產工人_________名、開業後____月增至_________名。在契約期內代乙方加工生產上述產品,加工成品後交回乙方復出。
(2)提供現有水、電設備供加工生產之用,如需新安裝水、電設施,其費用由乙方支付。
(3)辦理來料加工、裝配有關業務的進出口手續及對工廠實行行政、財務等管理,不得把工作以任何形式承包給任何單位和個人經營。
2、乙方責任:
(1)不作價提供加工上述產品及裝修廠房和建造_________平方米簡易廠房所需的設備材料(詳見清單),分多批運抵甲方工廠,設備總值約_________元。
(2)不作價提供加工上述產品所需的原料、輔料和包裝物料,具體數量、規格在各份具體生產加工契約中訂明。
(3)工人如因工作不力(含工廠管理人員),經教育無效者,乙方有權向甲方提出調換,但禁止非法搜查甲方工廠工人的身體。
二、加工數量
第________年加工上述產品,加工費約_________元,從第________年開始的產量,應在前________年的基礎上有所增加,具體數量應在生產契約中訂明。
三、作價原則和工繳費
1、試產(培訓)期為二個月,在試產期內,工人每人每月工繳費暫定為_________元,每月工作____日,每天。
2、試產期滿後,採取按件計算方式,在堅持互利原則的基礎上、雙方應根據加工的品種、規格、款式和工藝繁簡不同進行定價,並在生產加工契約中訂明為確保工人的合理收入,工繳費平均每人每月不低於_________元。需要加班時,加班費另計,但每個工人每天加班時間最長不得超過。
3、甲方工人生產消耗的水、電費由乙方負責。
4、每月乙方支付甲方_________元,作為工作管理費。
四、損耗率
1、試產期內的消耗率,實報實銷。
2、試產期後的損耗率,由雙方商定,並在生產加工契約中訂明。
五、來料和交貨期
1、乙方按生產契約的加工量,按月提供足夠數量的原輔材料和包裝物料。為使甲方工廠能正常生產,乙方必須在每批產品開始加工前_________天,將所需的原材料和包裝物料運抵甲方工廠。除因人力不可抗拒之原因外,乙方來料不足,造成甲方工廠每月生產不足_________天,停工天數累計不得超過四天,否則,乙方應按在廠工人以停工天數計,每人每天補助生活費_________元,支付給甲方工廠。
2、為使乙方能開展正常的業務活動,甲方應向乙方按商定的交貨期,按時、按質、按量交貨。如非人力不可抗拒原因,甲方不按時、按質、按量交貨,造成乙方的經濟損失,甲方應負賠償之責任,賠償數額可在具體的生產加工契約中訂明。
3、由乙方提供的機械、照明等設備及原輔材料、包裝物料,在甲方工廠由雙方進行交收登記,建立帳冊。甲方工廠加工後的成品,在甲方工廠經乙方驗收起運後,甲方不負產品規格、質量、短缺等任何責任。
六、結匯形式
工繳費及工人管理費每月結算一次,以d即期結匯或支票方式結匯,由甲方工廠會同(_________政府授權的處理來料加工事務並具有外貿經營權的)_________貿易公司(下稱授權貿易公司)開具發票後,通過_________銀行(_________分行)向乙方在_________開戶的銀行(_________銀行;帳號_________)辦理。乙方超過_________天仍未付款給甲方,則按逾期天數,以當時香港銀行利息一併付給甲方。乙方連續_________個月不結匯,甲方有權採取停止出貨或其它措施。
七、勞動保護及運輸與保險
1、工廠應做好勞動保護及安全工作,完善防塵、防煙、防毒設施,廠房保持光亮,內外環境衛生整潔,對有污染性項目,須經市環保部門批准,方能立項經營。
2、乙方提供的機械、照明設備、原輔材料、包裝物件及甲方工廠加工後的成品運輸費用,均由乙方負責。
3、原輔材料、包裝物料的運進,成品運出及加工期間存放的機械設備、原料和包裝物料及操作機械的工人,均由乙方向_________保險公司投保。
八、技術交流
在設備運抵甲方工廠後,乙方應儘快派出人員進行安裝,甲方派出人員進行協助。從試產期開始,乙方應派出技術人員到甲方工廠進行技術培訓,直到工人能基本掌握生產技術,進行正常生產時為止。乙方技術人員的工資及一切費用由乙方負責,甲方提供生活上的方便。
九、契約期限
本契約經批准簽訂後,乙方須將商業登記及銀行資信證明書交甲方辦理營業執照經海關備案生效。有效期為________年,即從________年____月____日至________年____月____日。如要提前終止或延長本契約,須在三個月前通知對方,並經雙方協商處理終止或延長契約事宜。某方單獨提前終止契約,要負責補償對方的經濟損失。補償的辦法,根據終止契約前半年內的每月平均工繳費為準,補償兩個月的工繳費總額給對方。
契約期滿後,不動資產(如廠房、宿舍)歸甲方所有,由乙方不作價提供的可動產(如機械、車輛、設備)歸乙方所有,並按海關和有關規定及時辦理核銷手續。
雙方同意,在本契約經批准簽訂後_________天內,乙方向甲方預付_________元,作為履約保證金,從甲方收到履約金之日起_________個月內,乙方仍不投產開業,履約保證金即無條件歸甲方所有,同時,甲方有權廢約。如乙方能按時投產開業,該履約保證金可作工繳費抵付給甲方。
十、仲裁
凡因本契約引起的或與本契約有關(包括任一生產加工契約)的任何爭議,應通過友好協商解決,協商不能解決,均應提交_________仲裁委員會,按照申請仲裁時該會施行有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力。
十
一、語言
本契約以英文和中文書就,兩種文本具有同等效力。但在對其解釋產生異議時,以中文文本為準。
十
二、契約的份數和修訂
本契約正本一式五份,甲、乙雙方、海關、車管所、政府授權的處理來料加工事務並有外貿經營權的_________公司各一份,副本若干份,均具有同等效力。
本契約有如未盡事宜,雙方可隨時補充或修改,並報政府有關部門批准實施。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
授權代表(簽字):_________授權代表(簽字):_________
________年____月____日________年____月____日
簽訂地點:_________簽訂地點:_________
加工契約範本
(二)
承攬方:____________________________________地址:____________郵碼:____________電話:____________法定代表人:____________職務:____________
定作方:____________________________________地址:____________郵碼:____________電話:____________法定代表人:____________職務:____________定作方委託承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本契約,以便共同遵守。
第一條加工成品編號名稱規格單位數量備註
第二條加工成品質量要求
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照契約規定選用原材料,並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合契約規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按契約規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按契約規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算,參照
第七條規定執行。
第四條技術資料、圖紙提供辦法
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2、承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。
3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照契約規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按契約規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在契約中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1、交(提)定作物期限應當按照契約規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協定,並按協定執行。
2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責任
一、未按契約規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合契約規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少於契約規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按契約規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符契約規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(契約中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合契約規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按契約規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按契約規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止契約,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按契約規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除契約,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除契約的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過契約規定期限領取定作物的,除按本條
第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬契約發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按項處理:
1、向仲裁機關申請仲裁;
2、向人民法院起訴。
本契約自________年____月____日起生效,契約履行完畢即失效,本契約執行期間,雙方不得隨意變更和解除契約,契約如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本契約具有同等效力。
本契約正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;契約副本一式____份,交____________(如經鑑證或公證,則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:________________________
代表人:________
________年____月____日
承攬方:________________________
代表人:_________
________年____月____日
加工契約範本
(三)
甲方(發包人):______________
乙方(承包人):______________
根據《民法典》及其相關的法律、法規。為保障租賃雙方的合法權益,在平等、自願的基礎上,經甲、乙雙方協商一致,就乙方向甲方租賃廠房訂立本契約如下;
一、甲方自願將坐落在:______________,廠房使用面積______平方米出租給乙方使用,廠房包括機器設備及部分附屬房間。乙方已對甲方所要承租的廠房做了充分了解,願意承包該廠房。
二、租賃用途為石材加工與銷售,不得用於其他用途。租賃期間內乙方不得以甲方的名義對外經營。
三、租賃期限為________年____月____日起至________年____月____日止。
四、前________年租金每年為人民幣______萬,此後________年每年人民幣______萬,付款方式:________年一付、為每年的正月一次性付清。(實價不含水、電、暖、煤氣、設備等費用、不含稅,其一切稅費由承租方承擔)。
五、乙方在租賃契約簽訂之日起應支付甲方人民幣15萬元作為租賃押金。契約期滿後,如乙方無違約行為,甲方應無息退還給乙方。如乙方有違約行為,甲方不返還乙方已經支付的租賃押金,以15萬元作為違約金賠償給甲方。
六、乙方應當履行下列義務:
1、乙方應當自行承擔租賃期間產生的水電費、稅收、員工招聘、工資、設備維修、廠房維修,變壓器維修等一切因生產經營過程中產生的所有費用。乙方自負營虧,獨立核算,因此產生的責任與甲方無關。
2、甲方提供變壓器給乙方使用,乙方應當按照甲方每月提供的電錶度數(電費單)將產生的電費按月及時支付給甲方。稅收(含國稅、地稅)與石粉處置粉、污染治理費等一切政府收費均由甲方代繳,乙方應當將款項在產生後七天內及時支付給甲方。
3、乙方在生產過程中產生的勞動爭議、工傷責任事故應當由乙方自行承擔,如因乙方的工傷事故給甲方造成損失的,甲方有權向乙方全部追償。並且要求乙方承擔給甲方造成的其他損失,包括:律師費、公證費、取證費、訴訟費等等。
4、不得對所承包的廠房進行影響使用安全的履行,如確有需要改造,必須得甲方面同意,費用自理,權屬歸甲方所有,租賃期滿後或者解除契約時,就無償移交給甲方。
5、不得在租賃的廠房周圍堆入石料及雜物,以免影響車輛及人員通行。
6、未經甲方書面同意,不得擅自將所承租的廠房分租、轉借、轉租給他人使用或與他人互換使用,不得抵押承租廠房。也不得以合夥、合資入股的方式將廠房轉由他人承租。不得用承租的廠房用作工商登記使用。
7、不得擅自改變租賃用途,不得利用所承租的廠房從事黃、堵、毒以及走私、販私、製毒、售假等違法活動,不得生產加工和存放易燃爆物品,不得在所承租的廠房和場地上存放、生產、銷售對周邊環境和房地產及附屬設施設備有腐蝕、污染、和破壞的有害物品,生產經營必須符合____鎮管理和環保要求。
8、自覺遵守國家的有關規定,服從甲方管理,接受當地人民政府有關部門的監督檢查。
9、廠房內應當公告設備安全操作指示,如乙方違反操作規定,所造成的安全事故或隱患,由乙方承擔全部責任,甲方對乙方承租期間內的消防、用電、生產加工、工人及其家屬和相關人員等甲方不承擔責任及連帶責任。
10、租賃期間,如遇到天災、戰爭、政府征地需要及其他人力不可抗拒的因素,造成本契約不能履行的,由此造成直接經濟損失成的各項損失,甲、乙雙方各自承擔。在契約未到期間內甲方不可用任何形式收回廠房場地使用。在契約期間內購置增加的機械設備,乙在租期滿後有權拆走,甲方只是提供空廠房。甲方需為乙方提供變壓器和水電到廠內,及工廠經常所需的有關證件。
1
1、乙方租賃後,應當以自行註冊的公司或個體名義對外經營,不得以甲方的名義對外經營,商標屬於甲方所有,乙方無權使用。
1
2、租賃期滿後,乙方應當將廠房及設備完整移交給甲方,廠房內新增加或者安裝的機器設備全部歸屬甲方所有。乙方不得破壞任何廠房機器設備。
七、違約責任:
1、乙方違反本契約任一條款的,應當向甲方支付違約金,違約金為人民幣壹拾伍萬元整。甲方有權直接扣押乙方支付的租賃押金,作為部分違約金。
2、乙方違約的,甲方有權用乙方支付的押金作為損害賠償使用。
七、本契約若未盡事宜,由甲、乙雙方協商解決,另擬定補充協定。協商不成時可向人民法庭提起訴訟。
八、本契約一式貳份,甲、乙雙方各執壹份為據,具有同等法律效力。本契約自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(蓋章):____________
乙方(蓋章):____________
簽訂日期:________年____月____日
加工契約範本
(四)
供方(全稱):____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務:____________
需方(全稱):____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務:____________
根據《民法典》規定,經雙方協商,簽訂本契約,以資共同信守。
一、品名、規格、數量、價格、交提貨日期
二、質量標準、驗收方法及地點:
三、原材料來源及互利方法:
四、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:
五、貨款結算時間及方法:
六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔:
七、經濟責任:
八、其他:
九、供需雙方由於不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行契約時,經雙方協商由契約鑑證機關查實證明,可免予承擔經濟責任。
十、本契約自簽訂之日起,雙方蓋章簽字後生效。任何一方不得擅自修改或終止,如需修改或終止時,應經雙方協商同意,另立協定方可有效,並報雙方業務主管部門備案。
十
一、本契約在有效期內任何一方違約,雙方都有權按《民法典》有關規定,向契約仲裁機關提出書面申訴,要求調解、仲裁處理。
十
二、本契約正本兩份,雙方各執一份,副本____份,送雙方業務主管部門、銀行各一份,工商行政管理機關二份。
十
三、本契約有效期自________年____月____日至________年____月____日止。
服裝加工契約鋼筋加工契約加工貿易契約進料加工契約
供方:________________________
代表人:_____________________
________年____月____日
需方:________________________
代表人:______________________
________年____月____日
加工契約範本
(五)
以下簡稱甲方):_____________
加工方(以下簡稱乙方):_____________
甲乙雙方通過共同協商,在乙方生產設備能力允許的情況下,經甲方要求,乙方同意,為甲方加工生產系列飲料,雙方本著平等協商、互惠互利的原則,達成以下議項:
一、加工產品範疇
1、產品品名:_____________
2、產品規格為:_____________
3、如增加產品由雙方另行簽訂書面補充協定。
二、加工費用
加工費按_____元瓶,以每箱_____元(每箱_____瓶,核算加工費按箱計算)。
三、加工方式
甲方負責提供內容物及包裝原材料(包括瓶、標、箱、蓋、封箱膠帶等包裝物),乙方負責水、電、蒸汽的供應和配料、加工、封蓋、噴碼、套標、裝箱等工序的完成。
四、加工數量:分批加工,以甲方通知乙方批量為加工量。
五、結算方式
每月____日,有雙方保管、會計人員根據生產及耗損情況,盤存加工數量,以實際發貨數量計算加工費。
計算方式:實際加工數量(箱)加工費(箱)-超耗料費應付加工費,每月____日前付清當月加工費,甲方以現金或者匯票支付。
六、加工產品質量及責任
1、乙方嚴格按甲、乙雙方確認的樣版和標準製作。
2、加工產品包裝上標註乙方廠名和廠址,同時註明乙方系受甲方委託生產,附__________商標使用授權書。
3、產品在保質期內出現批量性質量問題,只要產品達成甲乙雙方所確認的樣版和標準,皆由甲方負責解決,與乙方無關;
4、在甲方有要求時,乙方可協助甲方處理質量投訴,但不負責對最終用戶(即甲方客戶)提供售後服務;
5、少量的包裝破損等質量問題,由乙方負責調換;
6、若屬甲方運輸或出廠以後因保管不當導致產品變質,乙方不予承擔責任。
七、原輔料及包裝材料供應
1、產品的商標圖案、標識設計圖案和外包裝設計圖案由甲方提供給乙方,這些圖案及其組合的智慧財產權屬於甲方所有,乙方不得在甲方產品以外的任何場所使用或許可他人使用。
2、乙方全面負責採購加工產品所需的原輔材料和包裝材料,並確保所採購的原輔材料、包裝材料符合甲方產品質量標準要求。
3、乙方應保管好甲方材料,包裝紙箱、標籤等不能流入市場。
八、交貨方式
甲乙雙方按甲方指定之每批產品發貨日期在乙方倉庫進行交貨,由甲方派駐發貨人員與乙方倉庫人員按共同清點產品數量簽署交貨憑證。
九、物料耗損標準
按國家有關標準執行。耗損應控制在原漿2%、蓋2%、包裝箱3%,瓶2%、標籤2%以內,超耗部分從加工費中扣除。因瓶子質量所造成的耗損(需瓶廠認可),不屬2%耗損控制範圍。
十、裝卸
甲方負責所有原輔材料的裝卸,乙方負責提供機械予以協助。
十
一、倉儲
乙方負責成品的倉儲工作,產品在發運前由乙方負責倉儲保管,產品所有權屬甲方,出庫必須由雙方人員共同進行。
十
二、甲方的責任與義務
1、向乙方提供甲方生產授權委託手續、商標註冊證、授權書以及對商業秘密的專有合法證明等相關法律檔案;
2、負責向乙方提供甲方商標各種組合、內外包裝及其它標有商標的包裝及印刷品等與乙方加工品有關的內容;
3、加工費後,甲方須書面通知乙方:本旬、本月所要加工的數量等方面的生產計畫,以更乙方組織生產;
4、如果因甲方提供的內容物及包裝物而出現的質量問題由甲方負責;
5、甲方必須給乙方提供產品質量標準及質量參數、罐裝溫度等,如甲方提供E瓶達不到甲方要求的瓶罐溫度,所造成的損耗由甲方負責;
6、甲方需留技術人員二名(聯絡員),對生產時發生的內容物及包裝物可能出現的問題協商解決;
7、內容物的收、發、保管由甲方負責;
8、廢舊包裝物權屬甲方,由甲方收集、保管、處理;
9、甲方按照甲乙雙方確定的樣版和標準進行驗收貨品。
十
三、乙方的責任與義務
1、嚴格按照甲方的委託內容及要求從事代加工活動;
2、接甲方生產通知後,立即組織生產;
3、必須按甲方提供的技術標準進行生產,否則出現的質量問題由乙方承擔;
4、負責包裝物的收、發、保管工作;
5、給甲方提供倉庫,庫房由甲方保管內容物所用;
6、入庫由乙方負責保管,由甲方負責發貨;
7、負責為甲方工作人員提供住宿。
十
四、契約有效期限:自________年____月____日至________年____月____日
十
五、本契約一式貳份,甲乙雙方各執壹份。
十
六、未盡事宜,雙方共同協商解決。
甲方(簽字蓋章):_____________
法定代表人:_____________
乙方(簽字蓋章):_____________
法定代表人:_____________
契約簽字地點:_____________
契約簽定日期
加 工 合 同 篇25
委 托 方:簽 訂 地 點:
承接方: 深圳斯拉歐加文化傳播有限公司 訂 日 期:年月日
依照《契約法》、《加工承攬契約條例》、《廣告法》等有關法律法規的規定,經雙方協商, 簽訂本契約,共同信守。
第一條:廣告承攬要求。
1.1 項目(製作)
1.2 廣告及活動內容及有關證件的名稱、編號
1.3 發布地點或形式:
1.4 顏色:
1.5 規格或材料:
1.6 刊播次數、起止日期及時間:
第二條:費用及支付方法
2.1 費用
本次活動總金額為 ,(大寫 圓整)
2.2 結算方式和期限:
第三條:驗收方式及時間:
第四條:違約責任
4.1 委託方中途廢止契約,向承攬方償付未履行部分廣告費 10% 的違約金;逾期支付廣告費用,每逾期一天,按所欠款項的 1% 償付違約金。
4.2 承攬方不能完成契約規定的工作,向委託方償付未履行部分廣告費 10% 的違約金;不能按期履行契約義務的,每逾期一天,按所欠款項的 1% 償付違約金。
4.3 其他違約責任,按《加工承攬契約條例》執行。
第五條:糾紛解決方式
發生契約糾紛,雙方協商不成,按下列第( 2 )項規定辦理。
1. 向地經濟契約仲裁機關申請仲裁;
2. 向 連雲港市當地 人民法院起訴。
第六條:雙方商定的其他事項:
第七條:附則
本契約有效期自 年 月 日生效至 年 月 日終止。
委 托 方:連雲港之星汽車銷售有限公司承 攬 方:
單位名稱(蓋章) 單位名稱(蓋章)
地址: 地址:
委託代理人: 委託代理人:
加 工 合 同 篇26
契約編號:____________
定作人:____________
簽訂地點:____________
承攬人:____________
簽訂時間:____年____月____日
第一條加工物、數量、報酬、交貨期限
____________________________________________________________________
加工物名稱 規格型號 計量單位 數量 報酬
交貨期限及數量
單價 金額
合計
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
合計人民幣金額(大寫):
____________________________________________________________________
(註:空格如不夠用,可以另接)
第二條定作人提供的材料
____________________________________________________________________
材料名稱 規格型號 計量單位 數量 質量 提供日期 消耗定額
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(註:空格如不夠用,可以另接)
第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限:
第四條加工物的技術標準、質量要求:________________________
第五條承攬人對定作物質量負責的期限及條件:________________________
第六條加工物的包裝要求及費用負擔:________________________
第七條定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:________________________
第八條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的_______日內答覆。
第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條加工物的交付方式及地點:________________________
第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限:________________________
第十二條報酬的結算方式及期限:________________________
第十三條定作人在____年____月____日前交定金(大寫)________________元。
第十四條本契約解除的條件:________________________
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條違約責任:____________________________________
第十七條契約爭議的解決方式:本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第種方式解決:
(一)提交________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定事項:____________________________________________
____________________________________________________
定作人
承攬人
鑒(公)證意見:
____________________________________________________
定作人:(章)
承攬人:(章)
____________________________________________________
住所:
住所:
____________________________________________________
法定代表人:
法定代表人:
____________________________________________________
居民身份證號碼:
居民身份證號碼:
____________________________________________________
委託代理人:
委託代理人:
____________________________________________________
電話:
電話:
____________________________________________________
開戶銀行:
開戶銀行
鑒(公)證機關(章)
____________________________________________________
賬號:
賬號:
經辦人:
____________________________________________________
郵政編碼:
郵政編碼:
年 月 日
____________________________________________________
監製部門:
印製單位:
格式二 定 作 合 同
契約編號:______________
定作人:______________
簽訂地點:______________
承攬人:______________
簽訂時間:_______年___月___日
第一條定作物、數量、報酬、交付期限
_________________________________________________________________________________
定作物名稱
規格型號
計量單位
數量
報酬
交貨期限及數量
____________________________________
單價 金額 合計
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
合計人民幣金額(大寫):
加 工 合 同 篇27
__________有限公司
產品名稱:______產品型號:______加工類別:______乙方:______乙方代表簽章:______
______年______月______日
編號:______甲方:______甲方代表簽章:______
根據甲、乙雙方簽訂的外協加工協定,甲方委託乙方進行協定產品的加工,針對此加工契約提出技術要求如下:
一、產品工藝要求
1、乙方生產加工的產品所應達到的質量標準詳見加工契約附屬檔案《質量協定》以及本協定規定的產品技術規格,以上附屬檔案需經甲乙雙方簽字確認有效。
甲方有權以書面形式通知乙方,經乙方書面確認後對產品應達到的工藝要求和技術指標進行合理修改和調整。
2、乙方必須嚴格按照本協定規定的技術要求對產品生產全過程實施工藝控制,並根據產品質量穩定情況採取相應的工藝改善措施。
為確保乙方生產加工的產品達到本協定規定的技術指標,甲方代表將有權對產品進行品質檢驗。
但甲方加強對產品的驗收,並不能減少乙方提供合格產品的'責任。
3、委託加工產品的技術資料和治具由甲方負責提供,資料包括:編程坐標檔案、電子一份,紙質受控單一份。
治具包括:錫膏鋼網一張。
乙方簽收甲方資料和治具後須按保密協定進行管理,並在加工結束後按甲方要求進行返還或銷毀。
治具如被乙方遺失或損壞,需照價賠償。
4、乙方按照甲方要求採用有鉛工藝加工,焊錫類型為6337,錫粉的顆粒應與加工的產品元件大小相適應。
5、焊接基本要求。
按照行業規範,要求焊接可靠、不得有虛焊、漏焊(除非缺料特別聲明)“短路”、“元件反向”、“懸空”、“歪斜”、嚴禁“錯焊”等電氣故障現象發生。
6、焊點要求。
甲方的產品屬於高集成度家電產品,要求100%焊接可靠。
為防止虛焊發生,焊點應儘可能做到飽滿、圓潤。
7、外觀要求。
加工後的產品應整潔乾淨,電路板加工如受到“助焊劑”污染嚴重,應清洗乾淨。
二、材料保管和使用的技術要求
1、甲方交付乙方的產品材料,由乙方按材料保存要求進行妥善保管。
尤其是各類靜電敏感元件、類潮濕敏感器件,必須嚴格按照包裝要求進行保存和使用。
確認因乙方原因造成的材料失效,乙方將承擔相應賠償責任。
2、乙方對甲方提供的元器件不做性能指標檢測,按照材料包裝所示要求對甲方提供的元器件進行符合性檢查,如不符合的要求由甲方負責聯繫供應商整改或書面回復提出處理意見。
3、由甲方按貼片物料廢損比例免費提供貼片加工物料給乙方,物料廢損比例超出規定時直接在乙方的加工費中扣除。
貼片物料廢損比例為:0603封裝貼片電阻、貼片電容、貼片電感、貼片磁珠、貼片排阻、貼片二、三極體按為3‰;0402封裝貼片電阻、貼片電容、貼片電感、貼片磁珠、貼片排阻、貼片二、三極體按為3‰;
4、乙方在生產過程中發現異常失效(器件失效大於3‰)的問題,應及時停線查找原因,必要時書面報甲方協助調查失效原因。
對於小於3‰的器件失效,乙方可自行使用甲方提供的3‰備料進行生產,失效器件判斷由甲乙雙方方共同判定,對於由乙方造成的零部件器件失效,由乙方全額賠償。
三、生產過程技術要求
1、乙方按照甲方提供的生產相關檔案(表、產品技術通知、絲印圖、樣機)以及生產材料進行生產;由於設計、生產材料產生的問題,由甲方負責解決;生產過程產生的問題由乙方負責解決。
2、加工過程管控。
乙方應有相應的工程技術部門,在加工前對甲方提供的材料進行識別,必要時進行測試、抽驗。
並根據甲方提供的加工圖紙或其他檔案對產品的加工要求做充分的了解。
在對元件及其位置確認無誤後才能進行大批量貼裝。
如發現問題應及時詢問確認,不得擅自作主,影響產品質量。
一旦發現批量“錯貼”,應承擔甲方因此造成的一切經濟損失,包括破損費、誤工費等等。
3、乙方在加工過程中應確保加工過程合理受控。
並保留為達到工藝管控和
質量目標所產生的生產記錄表單,便於甲方查閱。
生產時現場的環境記錄表、錫膏使用記錄,回流焊溫度曲線,電烙鐵測溫記錄需詳細記錄並保留備查。
4、乙方在生產甲方產品時應按基本要求進行靜電防護和其他過程防護,避免由此造成的產品損傷。
由於乙方生產過程防護不當造成的產品損壞由乙方負責賠償。
3、乙方在批量供貨中,若關鍵工藝更改,應得到甲方質量驗證合格通知後,才能提供更改的產品。
否則,由此產生的質量問題,乙方應承擔全部責任。
3、產品程式燒錄由甲方負責。
如需乙方代燒,需甲方提供軟體和樣機。
4、乙方在產品進行交付時,應提交按照上述技術和質量要求進行成品驗收的報告。
若甲方代表在對產品進行驗收或檢驗過程中發現產品不能達到本協定規定的技術和質量標準,乙方應立即採取有效的措施進行糾正,以確保產品實物質量,必要時甲方可對乙方採取的措施進行驗證。
四、產品包裝、運輸技術要求
1、產品包轉應滿足:確保產品質量和外觀不會因包裝、搬運而受到破壞為標準,儘可能的加強對產品的包裝防護。
並按加工契約要求的包裝方式進行包裝。
2、產品標記。
由於的微型化和多樣性,不同的材料在貼裝後需要分類標記的,乙方應當在包裝箱及出貨單中標記清楚。
每一個包裝箱上均應張貼產品物料標籤。
3、對因乙方包裝不當造成的產品或器件損壞,由乙方負責全部返工和賠償。
五、協定的生效、終止和其他
1、本協定書自甲、乙雙方代表簽字、蓋章之日起生效。
2、甲方根據產品不合格批次率或使用中存在的產品質量問題,有權單方面暫停本協定和供貨契約。
在分清原因和責任,並確保產品質量後由甲方書面通知乙方重新啟用本協定的日期後才能恢復正常業務。
3、本協定內容發生更改時,甲方以書面形式通知乙方重新簽定更改後的《技術協定》。
4、其他未盡事宜隨雙方合作進程逐步協商進行補充或修改。
六、附註
本協定一式兩份,甲方保留一份、乙方保留一份、(複印件具有同等效力)。
甲方:______乙方:______加工方
名稱______
蓋章______
經辦人______
簽訂日期______
名稱蓋章經辦人______
加 工 合 同 篇28
委託方:_________(甲方)
承攬方:_____________(乙方)
1、加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期:________________
項目產品名稱、規格單位數量單價(元)總價(元)交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計
2、質量標準:
乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____,但損壞件必須歸還甲方。
3、原料供應:
加工用鋅塊由甲方供應。
4、交貨方式:
由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。
5、質量驗收方法:
完成加工後由甲方按質量標準驗收。
6、結算方式:
____________________。
7、違約責任:
甲方委託乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失,每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實際損失賠償。
甲方:____________
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:__________________
乙方:________________
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:____________________
年月日
加 工 合 同 篇29
甲方:
乙方:
經甲、乙雙方協商一致,簽訂本加工契約。
一、品名、規格、數量、金額、交貨日期。
品名規格加工數量單位單價(元/件)金額(元)交期備註
粘結劑20公斤/袋
填縫劑
合計人民幣金額(大寫)按實際數量結算
二、質量要求,技術標準:乙方嚴格按照甲方提供的配方及工藝要求加工,乙方在加工過程中必須採用甲方提供的核心料並不折不扣的按甲方要求的數量加入。並要保證攪拌時間,以達到均勻一致,如果是乙方加工原因(加料,攪拌時間,配方)造成的質量問題由乙方全部承擔責任。乙方不得私自印刷甲方的包裝袋。
三、交(提)貨地點和方式:乙方工廠交貨,運費由甲方承擔。
四、甲方提供主料(核心料)及包裝材料。乙方提供42.5水泥,40-70目河砂,重鈣等甲方需要的地材。
五、包裝標準及要求:甲方提供包裝。
六、結算方式及期限:現款現貨。
七、解決契約的糾紛方式:如果雙方發生契約糾紛,應協商解決。協商不成
可以(1)提交仲裁委員會仲裁。(2)向甲方所在地人民法院處理。
八、其它約定各項:此契約雙方簽字蓋章傳真件生效。如果貨物質量達不到
契約約定的標準,造成甲方客戶索賠的損失由乙方承擔。
單位名稱(章):單位名稱(章):
委託代理人:委託代理人:
加 工 合 同 篇30
甲方:____________________(定做方)
乙方:____________________(承攬方)
雙方本著互惠互利,協商一致的原則,達成契約條款如下:
一、甲方權利和義務
2.甲方對乙方產品負責回收並以現金支付加工費(____元/㎡),拒收任何原因的半成品和不合格產品。
二、乙方的權利和義務
1.通過考察同意後,自願購買材料。如產品質量問題,乙方自己負責。
2.乙方需按甲方提供的樣本、限本人製作,如私自組織人員加工,技術轉讓,需經廠方同意方可進行,否則按違約處理。
三、違約條款
1.甲方違背契約第一條(2款)時以(____元/㎡)的1倍支付乙方違約金。
2.乙方外購材料摻雜使假,私自技術轉讓時,按每平方米____元的1倍支付甲方違約金。
四、本契約有效期____月,____年____月____日起至____年____月____日止。
本契約期瞞後,乙方申請,甲方有權依據生產定單續簽或終止契約。
五、本契約一式兩份,並有驗收標準為契約附屬檔案,甲、乙雙方各執一份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方:________________________
乙方:________________________
________年________月________日
加 工 合 同 篇31
甲方:黃
乙方:余
原由甲方投資興建的三汊港大理石加工廠,經甲方與合伙人(即乙方)一段時期的艱苦創業,由於社會和事業因素,甲方決定退出她一手創辦的大理石加工廠,由合伙人(即乙方)單獨經營,具體轉讓辦法經甲,乙雙方在共存共榮的基礎上達成以下協定: 1,加工廠所有的機械設備按人民幣一萬四千八百元整,由乙方用現金一次性買斷,但乙方必須在原場地經營,不得轉移場地及機械設備。
2,如三汊港汽車站需要大理石加工廠搬遷,則乙方必須請甲方有償提供經營場地,如甲方無法提供經營場地,則乙方必須遷出以下協定中所規定的七鄉鎮。 3,乙方在經營期間,甲方不可在土塘,杭橋,三汊港,陽峰,大沙,西源,周溪等七鄉鎮再經營大理石加工業務。
4,如乙方在經營一段時間後,想出讓加工廠設備,必須首先徵詢甲方意向,如甲方同意接手,則乙方必須按此協定原價無條件轉給甲方,如甲方不想接手,則由乙方自由處理,但乙方出手後,無論接手方是甲方還是其他人,乙方今後均不得在土塘,杭橋,三汊港,陽峰,大沙,西源,周溪等七鄉鎮重操大理石加工業務,否則甲方有權干涉,由此造成的不良後果,均由乙方承擔經濟責任及法律責任。
5,協定自簽訂之日起,乙方必須每年上交人民幣四千元創業費給甲方,此款在協定簽訂之日付幣貳千元,今後乙方必須在每年的公曆二月一號和八月一號各付人民幣貳錢元給甲方。
6,今後乙方在經營期間的場地費,水電費,工商管理費及稅務等一切費用均由乙方自理。
此協定一式二份,甲,乙雙方各執一份,敬請雙方共同遵守執行。
甲方:
乙方:
加 工 合 同 篇32
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國契約法》及相關法律、法規的規定,經甲、乙雙方本著平等互利、友好協商的原則協商一致,就甲、乙雙方合作事宜達成如下協定:
一、甲方以《訂單》形式
確定委託乙方加工的產品名稱_____飼料、規格_____、數量_____、包裝要求_____、交貨時間_____及提貨方式_____,乙方收到甲方訂單後,三個工作日內未提出書面異議的,視為接受甲方訂單。
二、產品生產及質量要求:
乙方應按照甲、乙雙方確定的產品質量標準及甲方提供的產品配方組織生產。產品生產完成後,乙方應向甲方出具產品化驗分析報告,甲方產品質量管理部有權檢查監督化驗分析過程,經甲方產品質量管理部確認並監督檢驗合格後,方可視為乙方產品生產完成。如甲方在銷售上述產品過程中出現產品質量問題及客戶投訴問題,經查證核實後屬於乙方原因造成的,應由乙方承擔相關賠償責任。產品質量標準及飼料產品質量認證標準由甲乙雙方另行確定。
三、產品加工費:
(一)經甲、乙雙方協商一致,產品的加工費為人民幣 元/噸(以生產產出量為準)。上述加工費包括原材料採購費、原材料裝卸費、成品及原材料存儲費、原料及成品的化驗費、成品出庫費、成品裝卸費等費用及原材料、成品場內移動存放費。因市場行情及人工費的變化,需要調整上述加工費的,經甲、乙雙方的協商一致後,可在上述加工費的基礎上上浮或下降5%。
(二)加工費結算方式為月末結算。
四、市場銷售:
乙方同意甲方在產品包裝及標籤中無償使用乙方的生產批准文號、企業標準及委託生產等字樣。雙方在制定產品市場銷售價格及開發市場時,應考慮不影響對方利益,同時加強雙方資源共享,互惠互利,真誠合作。
五、甲方原材料採購方式為自主採購。
原材料貨款由乙方墊付,貨款償還方式為月末結算。甲方與乙方需共同採購原材料時,必須嚴格按照甲方採購原材料的標準採購。原材料到廠後,由甲方採購人員和品管人員進行抽樣檢驗,並送交乙方進行化驗分析,原材料經甲方品管人員監督檢驗合格後方可使用。如不符合甲方採購標準的,應退貨處理。乙方應配合甲方安排好原材料的卸車及保存。甲方與乙方應相互共享原材料採購信息,並共同制定採購標準。原材料的使用應按照互惠互利的原則,相互幫助和協助。
六、甲方的生產、品管人員有權監督乙方的所有生產流程並指導工作。乙方必須按照甲方人員的要求投放原材料、操作生產。生產完成後,由甲方品管人員對成品進行檢驗,檢驗合格後方能出庫。
七、原料及成品的儲存倉庫。乙方應按照甲方要求向甲方提供原材料及成品的儲存倉庫。倉庫必須通風良好且無漏雨、漏水、火災等隱患。若儲存倉庫及及生產管理問題(經雙方損耗查證、盤點造成的損失)給甲方造成的損失的,應由乙方承擔相應的賠償責任。
八、甲方應提前一天向乙方報送生產計畫或訂單,以便乙方合理安排生產計畫。如需增加新產品的,應提前叄日與乙方協調解決。乙方應於接到甲方訂單後48小時內交付甲方符合甲方產品質量標準的產品;若因未按時交貨給甲方造成經濟損失的,由乙方承擔賠償責任。
九、甲方有義務給予乙方技術和管理方面的指導及信息共享。(甲方擁有的核心技術除外)。
十、本協定甲乙雙方均有對在履行協定過程中知悉的有關對方的商業秘密、技術資料、客戶信息及其他信息保守秘密的義務。
本協定履行期間內及本協定屆滿或中止履行後三年內,乙方不得以任何形式使用或允許第三人使用甲方獨有的產品配方、生產工藝及客戶信息。
十一、本協定未盡事宜或對本協定的變更,應經甲乙雙方協商一致後,簽訂補充協定,補充協定與本協定具有同等的法律效力。
十二、執行時間:自簽訂協定日起生效,有效期二年。到期後經雙方協商可續簽。
十三、本協定一式貳份,甲、乙雙方各一份,自甲、乙雙方簽字或蓋章之日起發生法律效力。
甲方:_________ 乙方_________
時間:20______年___月___日 時間:20______年___月___日
簽署地:________________________
加 工 合 同 篇33
契約編號:______________
承攬人:_______________________________
法定住址:_____________________________
法定代表人:___________________________
職務:_________________________________
委託代理人:___________________________
身份證號碼:___________________________
通訊地址:_____________________________
郵政編碼:_____________________________
聯繫人:_______________________________
電話:_________________________________
傳真:_________________________________
帳號:_________________________________
電子信箱:_____________________________
定作人:_______________________________
法定住址:_____________________________
法定代表人:___________________________
職務:_________________________________
委託代理人:___________________________
身份證號碼:___________________________
通訊地址:_____________________________
郵政編碼:_____________________________
聯繫人:_______________________________
電話:_________________________________
傳真:_________________________________
帳號:_________________________________
電子信箱:_____________________________
雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本契約,共同信守執行。
第一條 承攬人加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費
定作物名稱型號規格質量要求計量單位數量加工費
單位總價
第二條 加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔
定作物名稱完工時間檢驗時間和地點檢驗標準及方法包裝標準包裝費承擔
第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔
定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔
第四條 定作人提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料
材料名稱型號規格質量要求計量單位數量單價總價圖紙、技術資料及交付時間
第五條 原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱交付時間交付地點交付數量包裝要求檢驗方法運輸方法和運費承擔
第六條 圖紙提供
承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的____日內答覆
第七條 轉包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括:_________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3.承攬人未經定作人同意將主要工作交由第三人的,定作人有權解除契約。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第八條 保密
承攬人應當就以下方面保守秘密:________________,未經定作人許可,不得留存複製品或者技術資料。
第九條 變更的損失
定作人中途變更承攬工作的要求,造成承攬人損失的,應當賠償損失。
第十條 協助
1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助:______________________________。
2.定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在______天內履行協助義務,並可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協助義務的,承攬人可以解除契約。
第十一條 監督
承攬人在工作期間,應當接受定作人必要的監督檢驗,但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十二條 保管
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的,承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十三條 加工費結算辦法與時間
_____________________________________。
第十四條 付款
定作人應於_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元;定作人應於_________年_________月_________日前向承攬人交付預付款_________元。定作人不履行契約的,無權請求返還定金。承攬人不履行契約的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作人不履行契約的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款可以請求返還。
第十五條 留置
定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置定作物。
第十六條 本契約解除的條件:
1.定作人可以隨時解除契約,但應及時書面通知承攬人,並承擔由此給承攬人造成的損失。
2.契約期限屆滿,雙方不再續簽本契約;
3.雙方通過書面協定解除本契約;
4.因不可抗力致使契約目的不能實現的;
5.在契約期限屆滿之前,當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行契約主要義務的;
6.當事人有其他違約或違法行為致使契約目的不能實現的;
第十七條 質量保證
承攬人對定作物的質量負責的期限為:_________。其保證質量的前提條件為:_______________________。
第十八條 違約責任
1.承攬人的違約責任
(1)承攬人如未按契約規定的質量交付定作物,定作人同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,承攬人應當負責修理或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調整後,仍不符合契約規定的有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
(2)承攬人交付定作物的數量少於契約規定的,定作人仍然需要的,承攬人應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;定作人不再需要的,有權解除契約,因此造成的損失由承攬人賠償。
(3)因承攬人包裝不善造成定作物毀損的,由承攬人賠償損失。
(4)承攬人逾期交付定作物,應當向定作人償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
(5)承攬人不能交付定作物的,應向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
(6)由承攬人負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,承攬人應當負責修理,達到契約規定的質量要求,否則定作人有權拒收。
2.定作人的違約責任
(1)定作人如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬人因此造成的損失。
(2)定作人如中途廢止契約,應償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
(3)定作人如未按契約規定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,定作人應當償付承攬人因停工待料的損失。
(4)定作人如超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向承攬人償付違約金。
(5)定作人如無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬人因此造成的損失。
(6)定作人如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十九條 聲明及保證
承攬人:
1.承攬人有權簽署並有能力履行本契約。
2.承攬人簽署和履行本契約所需的一切手續(________________)均已辦妥併合法有效。
3.在簽署本契約時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
定作人:
1.定作人有權簽署並有能力履行本契約。
2.定作人簽署和履行本契約所需的一切手續(________________)均已辦妥併合法有效。
3.在簽署本契約時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十條 通知
1.根據本契約需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的檔案往來及與本契約有關的通知和要求等,必須用書面形式,可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可採取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:______________________________。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起____日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十一條 契約的變更
本契約履行期間,發生特殊情況時,任何一方需變更本契約的,要求變更一方應及時書面通知對方,徵得對方同意後,雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協定,該協定將成為契約不可分割的部分。未經雙方簽署書面檔案,任何一方無權變更本契約,否則,由此造成對方的經濟損失,由責任方承擔。
第二十二條 契約的轉讓
除契約中另有規定外或經雙方協商同意外,本契約所規定雙方的任何權利和義務,任何一方在未經徵得另一方書面同意之前,不得轉讓給第三者。任何轉讓,未經另一方書面明確同意,均屬無效。
第二十三條 爭議的處理
1.本契約受中華人民共和國法律管轄並按其進行解釋。
2.本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第____種方式解決
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十四條 不可抗力
1.如果本契約任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本契約下的全部或部分義務,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應儘可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方,並在該不可抗力事件發生後_________日內向另一方提供關於此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及契約不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本契約的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3.不可抗力事件發生時,雙方應立即通過友好協商決定如何執行本契約。不可抗力事件或其影響終止或消除後,雙方須立即恢復履行各自在本契約項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使契約任何一方喪失繼續履行契約的能力,則雙方可協商解除契約或暫時延遲契約的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行後發生不可抗力的,不能免除責任。
4.本契約所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,並於本契約簽訂日之後出現的,使該方對本契約全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限於自然災害如水災、火災、旱災、颱風、地震,以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工,政府行為或法律規定等。
第二十五條 契約的解釋
本契約未盡事宜或條款內容不明確,契約雙方當事人可以根據本契約的原則、契約的目的、交易習慣及關聯條款的內容,按照通常理解對本契約作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本契約相牴觸。
第二十六條 補充與附屬檔案
本契約未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,雙方可以達成書面補充契約。本契約的附屬檔案和補充契約均為本契約不可分割的組成部分,與本契約具有同等的法律效力。
第二十七條 契約的效力
1.本契約自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋單位公章或契約專用章之日起生效。
2.有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3.本契約正本一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力。
承攬人(蓋章):_________ 定作人(蓋章):__________
法定代表人(簽字):_____ 法定代表人(簽字):______
委託代理人(簽字):_____ 委託代理人(簽字):______
簽訂地點:_______________ 簽訂地點:________________
_________年_____月_____日 _________年______月_____日