工程款結算還款協定書 篇1
____________公司(以下簡稱甲方) ____________公司(以下簡稱乙方)
住所:________________________ 住所:________________________
法定代表人:____________ 法定代表人:____________
鑒於:
________年________月________日,甲方與乙方就____________(工程項目名稱)簽訂了《建設工程施工契約》(契約編號:____________),建設工程總價款為:________________________萬元整人民幣。該項目已於________年________月________日竣工,已經甲方、乙方及________方驗收,並於________年________月________日甲、乙雙方進行了工程結算,並簽訂了《____________工程結算協定書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工契約》,乙方應向甲方支付建設工程款總計________________________萬元整,截止本協定簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款________________________萬元整,尚未支付的建設工程款________________________萬元整。
雙方在此相互確認:除乙方應按本協定的約定向甲方支付________________________萬元外,雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關契約項下的責任和義務。
雙方對以上所述事實均予以確認,並無異議。
基於以上所述,甲方與乙方經友好協商,就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜,達成本協定如下:
第一條 甲、乙雙方在此確認:乙方應向甲方支付建設工程款總計________________________萬元整,截止本協定簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款________________________萬元整,尚未支付的建設工程款________________________萬元整。(見本協定附屬檔案:1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。
第二條 甲、乙雙方經協商同意按如下方式,自________年________月________日至________年________
月________日止由乙方向甲方支付建設工程款________________________萬元整。(見本協定附屬檔案:4、還款計畫明細;如系分期支付,請寫明分期付款的階段及數額)。
第三條 強制執行條款
1、甲、乙雙方共同確認:根據有關法律的規定已經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程式、效力等具有了明確的了解,經慎重考慮,雙方同意本協定簽訂後向北京市公證處申請辦理公證並賦予本協定強制執行效力。
2、乙方保證承擔舉證義務,自每期(如分期付款)款項付清之日起________個工作日內,向甲方和北京市公證處提供有關證據證明其已經支付了應付款項,並分別由甲方和承辦公證員核對簽收,否則視為乙方對未支付事實的確認,即乙方未按期履行當期應付款項。
3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起________個工作日內,乙方未向北京市公證處按期提供付款憑證,且甲方出具檔案說明乙方未能按期支付應付款項時,甲方有權單方面依據具有強制執行效力的本協定向北京市公證處申請簽發執行證書。甲方承諾在申請強制執行證書之前,將按照乙方在本協定中確定的聯繫地址向乙方發出《履行應償借款通知書》(函寄或送達),同時註明寬限期起止日期。在寬限日期截止時,如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應付款項,或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權,也未與甲方達成任何關於還款的展期協定,則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發生,在此情況下,甲方將向北京市公證處申請出具強制執行證書。
4、甲方有權依據北京市公證處出具的具有強制執行效力的本協定及執行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方願意接受人民法院的強制執行。
5、甲方在申請執行證書時,應承擔相應的舉證義務並提供以下檔案,保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況:
(1)經年檢合格的《營業執照(副本)》;
(2)《授權委託書》;
(3)《強制執行申請》;
(4)乙方已經履行還款義務的書面證明材料(如:乙方向甲方履行還款義務的情況,包括乙方已償還/未償還款項數額等情況);
(5)經公證的具有強制執行效力的本協定;
(6)甲方在北京市公證處的監督下向乙方發出的《履行應償借款通知書》;
(7)其他需要提供的材料。
6、乙方承諾願以其全部資產接受強制執行,其資產中包括但不限於以下所列內容:________________________.
第四條 雙方各自的承諾和保證
1、甲、乙雙方在達成簽訂本協定意向後即向北京市公證處申請辦理本協定的公證事宜。
2、乙方應按本協定的約定按期足額支付應付款項;甲方應按本協定約定辦理有關收款和債務抵消的財務手續,並有義務在乙方付款當日向乙方出具有關發票憑證。
3、甲、乙雙方指定聯繫地址及北京市公證處指定聯繫地址:
甲方聯繫地址、電話及傳真如下:________________________;收件人:____________.
乙方聯繫地址、電話及傳真如下:________________________;收件人:____________.
北京市公證處聯繫地址:
地址:____________________________________
郵編:________________________電話:________________________________
承辦公證員:____________
甲、乙雙方在此確定:如任何一方的聯繫地址、電話及傳真發生變化,應及時告知給對方和北京市公證處,如沒有及時履行告知的義務而發生的無法聯繫的狀況,將由未履行告知義務的一方承擔由此而帶來的法律後果。
第五條 不可抗力
1、不可抗力是指本協定雙方不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況。包括但不限於下列事件:戰爭、騷亂、罷工、瘟疫、水災、洪水、地震、風暴、潮水或其他任何類似事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本協定規定的全部或部分義務,該方應儘快通知其他方,並須在不可抗力發生後________日內以書面形式向其他方提供詳細情況報告及不可抗力對履行本協定的影響程度說明。
3、發生不可抗力,任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協定義務而使其他方任何損失承擔責任。但遭受不可抗力影響的一方有責任儘可能及時採取適當或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項責任而給其他方造成損失的,應承擔賠償責任。
4、各方應根據不可抗力對本協定履行的影響程度,協商確定是否終止本協定,或是繼續履行本協定。
第六條 保密
除中國有關法律法規、公司章程另有規定或本協定雙方另行達成書面協定外,未經另一方同意,本協定任何一方在上述交易完成前,不得將本協定的有關內容向任何第三方透露。
第七條 其他
1、本協定自_____市公證處公證後生效,並賦予強制執行效力。
2、本協定未盡事宜,由雙方通過友好協商方式解決,另行簽訂補充協定,並經公證處公證。
3、本協定正本一式________份,每份均具有同等法律效力,雙方各持________份,一份留存於_______市公證處備案。
甲方:____________公司(印章) 乙方:____________公司(印章)
法定代表人或授權代表:______(簽字) 法定代表人或授權代表:____(簽字)
________年________月________日 ________年________月________日
工程款結算還款協定書 篇2
本還款協定書(以下稱本協定)由下列各方於________年________月________日在中國北京市簽署:
____________公司(以下簡稱甲方)
住所:________________________
法定代表人:____________
(法定代表人的代理人:____________)
____________公司(以下簡稱乙方)
住所:________________________
法定代表人:____________
(法定代表人的代理人:____________)
鑒於:
________年________月________日,甲方與乙方就____________(工程項目名稱)簽訂了《建設工程施工契約》(契約編號:____________),建設工程總價款為:________________________萬元整人民幣。該項目已於________年________月________日竣工,已經甲方、乙方及________方驗收,並於________年________月________日甲、乙雙方進行了工程結算,並簽訂了《____________工程結算協定書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工契約》,乙方應向甲方支付建設工程款總計________________________萬元整,截止本協定簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款________________________萬元整,尚未支付的建設工程款________________________萬元整。
雙方在此相互確認:除乙方應按本協定的約定向甲方支付________________________萬元外,雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關契約項下的責任和義務。
雙方對以上所述事實均予以確認,並無異議。
基於以上所述,甲方與乙方經友好協商,就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜,達成本協定如下:
第一條 甲、乙雙方在此確認:乙方應向甲方支付建設工程款總計________________________萬元整,截止本協定簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款________________________萬元整,尚未支付的建設工程款________________________萬元整。(見本協定附屬檔案:1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。
第二條 甲、乙雙方經協商同意按如下方式,自________年________月________日至________年________
月________日止由乙方向甲方支付建設工程款________________________萬元整。(見本協定附屬檔案:4、還款計畫明細;如系分期支付,請寫明分期付款的階段及數額)。
第三條 強制執行條款
1、甲、乙雙方共同確認:根據有關法律的規定已經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程式、效力等具有了明確的了解,經慎重考慮,雙方同意本協定簽訂後向北京市公證處申請辦理公證並賦予本協定強制執行效力。
2、乙方保證承擔舉證義務,自每期(如分期付款)款項付清之日起________個工作日內,向甲方和北京市公證處提供有關證據證明其已經支付了應付款項,並分別由甲方和承辦公證員核對簽收,否則視為乙方對未支付事實的確認,即乙方未按期履行當期應付款項。
3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起________個工作日內,乙方未向北京市公證處按期提供付款憑證,且甲方出具檔案說明乙方未能按期支付應付款項時,甲方有權單方面依據具有強制執行效力的本協定向北京市公證處申請簽發執行證書。甲方承諾在申請強制執行證書之前,將按照乙方在本協定中確定的聯繫地址向乙方發出《履行應償借款通知書》(函寄或送達),同時註明寬限期起止日期。在寬限日期截止時,如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應付款項,或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權,也未與甲方達成任何關於還款的展期協定,則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發生,在此情況下,甲方將向北京市公證處申請出具強制執行證書。
4、甲方有權依據北京市公證處出具的具有強制執行效力的本協定及執行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方願意接受人民法院的強制執行。
5、甲方在申請執行證書時,應承擔相應的舉證義務並提供以下檔案,保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況:
(1)經年檢合格的《營業執照(副本)》;
(2)《授權委託書》;
(3)《強制執行申請》;
(4)乙方已經履行還款義務的書面證明材料(如:乙方向甲方履行還款義務的情況,包括乙方已償還/未償還款項數額等情況);
(5)經公證的具有強制執行效力的本協定;
(6)甲方在北京市公證處的監督下向乙方發出的《履行應償借款通知書》;
(7)其他需要提供的材料。
5、乙方承諾願以其全部資產接受強制執行,其資產中包括但不限於以下所列內容:________________________.
第四條 雙方各自的承諾和保證
1、甲、乙雙方在達成簽訂本協定意向後即向北京市公證處申請辦理本協定的公證事宜。
2、乙方應按本協定的約定按期足額支付應付款項;甲方應按本協定約定辦理有關收款和債務抵消的財務手續,並有義務在乙方付款當日向乙方出具有關發票憑證。
3、甲、乙雙方指定聯繫地址及北京市公證處指定聯繫地址:
甲方聯繫地址、電話及傳真如下:________________________;受件人:____________.
乙方聯繫地址、電話及傳真如下:________________________;受件人:____________.
北京市公證處聯繫地址:
地址:____________________________________
郵編:________________________電話:________________________________
承辦公證員:____________
甲、乙雙方在此確定:如任何一方的聯繫地址、電話及傳真發生變化,應及時告知給對方和北京市公證處,如沒有及時履行告知的義務而發生的無法聯繫的狀況,將由未履行告知義務的一方承擔由此而帶來的法律後果。
第五條 不可抗力
1、不可抗力是指本協定雙方不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況。包括但不限於下列事件:戰爭、騷亂、罷工、瘟疫、水災、洪水、地震、風暴、潮水或其他任何類似事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本協定規定的全部或部分義務,該方應儘快通知其他方,並須在不可抗力發生後________日內以書面形式向其他方提供詳細情況報告及不可抗力對履行本協定的影響程度說明。
3、發生不可抗力,任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協定義務而使其他方蒙受的任何損失承擔責任。但遭受不可抗力影響的一方有責任儘可能及時採取適當或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項責任而給其他方造成損失的,應承擔賠償責任。
4、各方應根據不可抗力對本協定履行的影響程度,協商確定是否終止本協定,或是繼續履行本協定。
第六條 保密
第七條 其他
1、本協定自北京市公證處公證後生效,並賦予強制執行效力。
2、本協定未盡事宜,由雙方通過友好協商方式解決,另行簽訂補充協定,並經公證處公證。
3、本協定正本一式________份,每份均具有同等法律效力,雙方各持________份,一份留存於北京市公證處備案。
(以下無正文)。
甲方:____________公司(印章)
法定代表人或授權代表:____________(簽字)
乙方:____________公司(印章)
法定代表人或授權代表:____________(簽字)
________年________月________日於北京市
工程款結算還款協定書 篇3
甲方:_________公司
住所:__________________
法定代表人:_________
(法定代表人的代理人:_________)
乙方:_________公司
住所:__________________
法定代表人:_________
(法定代表人的代理人:_________)
鑒於:______年______月______日,甲方與乙方就_________(工程項目名稱)簽訂了《建設工程施工契約》(契約編號:_________),建設工程總價款為:__________________萬元整人民幣。該項目已於______年______月______日竣工,已經甲方、乙方及______方驗收,並於______年______月______日甲、乙雙方進行了工程結算,並簽訂了《_________工程結算協定書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工契約》,乙方應向甲方支付建設工程款總計__________________萬元整,截止本協定簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款__________________萬元整,尚未支付的建設工程款__________________萬元整。雙方在此相互確認:除乙方應按本協定的約定向甲方支付__________________萬元外,雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關契約項下的責任和義務。
雙方對以上所述事實均予以確認,並無異議。
基於以上所述,甲方與乙方經友好協商,就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜,達成本協定如下:
第一條甲、乙雙方在此確認:乙方應向甲方支付建設工程款總計__________________萬元整,截止本協定簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款__________________萬元整,尚未支付的建設工程款__________________萬元整。(見本協定附屬檔案:1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。
第二條甲、乙雙方經協商同意,自______年______月______日至______年______月______日止由乙方向甲方支付建設工程款__________________萬元整。
第三條強制執行條款
1、甲、乙雙方共同確認:根據有關法律的規定已經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程式、效力等具有了明確的了解,經慎重考慮,雙方同意本協定簽訂後向北京市公證處申請辦理公證並賦予本協定強制執行效力。
2、乙方保證承擔舉證義務,自每期(如分期付款)款項付清之日起______個工作日內,向甲方和北京市公證處提供有關證據證明其已經支付了應付款項,並分別由甲方和承辦公證員核對簽收,否則視為乙方對未支付事實的確認,即乙方未按期履行當期應付款項。
3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起______個工作日內,乙方未向北京市公證處按期提供付款憑證,且甲方出具檔案說明乙方未能按期支付應付款項時,甲方有權單方面依據具有強制執行效力的本協定向北京市公證處申請簽發執行證書。甲方承諾在申請強制執行證書之前,將按照乙方在本協定中確定的聯繫地址向乙方發出《履行應償借款通知書》(函寄或送達),同時註明寬限期起止日期。在寬限日期截止時,如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應付款項,或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權,也未與甲方達成任何關於還款的展期協定,則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發生,在此情況下,甲方將向北京市公證處申請出具強制執行證書。
4、甲方有權依據北京市公證處出具的具有強制執行效力的本協定及執行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方願意接受人民法院的強制執行。
5、甲方在申請執行證書時,應承擔相應的舉證義務並提供以下檔案,保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況。
甲方:____________公司(印章)
法定代表人或授權代表:____________(簽字)
乙方:____________公司(印章)
法定代表人或授權代表:____________(簽字)
________年________月________日
工程款結算還款協定書 篇4
甲方:_________________
乙方:_________________
根據甲乙雙方協商達成協定如下:_________________
一、抵頂資產情況
1、該車為抵頂的。
2、該車現值元。
3、該車各種證照齊全,相關費用繳至本協定簽訂之日。
二、車輛抵頂及辦理相關手續約定
1、本車抵頂工程款萬元,自本協定簽訂之日生效,乙方查驗並接受該車輛。
2、自抵頂車輛移交之日10日內,雙方辦理過戶手續。
3、車輛移交後,乙方在使用該車時所發生的一切法律事務及糾紛均由自己承擔,與甲方無關:_________________協定生效後車輛所發生的一切費用由乙方承擔。
三、法律責任的約定
1、該車輛抵頂甲方欠乙方的工程款後,乙方不得以任何理由反悔,否則應承擔違約責任4萬元。
2、本協定簽訂生效後,任何一方均不得違約,否則違約方承擔法律責任。
四、其他約定
1、本協定自甲乙雙方蓋章後生效。
2、本協定一式二份,甲乙雙方各持一份。
甲方:_________________(蓋章)乙方:_________________(蓋章)
法定代表人:_________________法定代表人:_________________
_________年____月____日
工程款結算還款協定書 篇5
房屋抵償工程款協定書
甲方:_________
乙方:_________
甲、乙雙方經友好協商,就以房抵工程款一事達成協定如下:
一、雙方確認,甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號、面積、金額見附屬檔案三。
二、保證條款:
2.甲方保證在本協定簽訂後不得因甲方原因導致抵工程款的商品房被查封、抵押,致使乙方權利無法實現;
3.甲方保證抵工程款的房屋無產權上的爭議,現階段已能辦理房地產權證;
4.甲方保證在未徵得乙方書面通知情況下,不得出售抵工程款的房屋。
5.甲方保證在本協定簽訂之日起30日內辦理完畢抵工程款房屋的房地產權證。
五、物業管理費用:
1.如乙方或業主是在本協定書籤訂後12個月內入伙的,則以實際入伙時間計交物業管理費用;
2.如在本協定書籤訂後超過12個月入伙的,乙方或業主應按有關規定支付物業管理費用。
六、稅費、交易費用等。
1.甲方必須隨時配合乙方或乙方指定的第三人辦理抵工程款房屋手續,包括但不限於簽訂《商品房購買契約書》,開具發票,提供相關資料,辦理房地產權證及其他各項工作;
2.甲乙雙方需按照規定各自負擔辦理房地產權證的稅費和交易費用。
七、房屋銷售
1.乙方自用房屋時,甲方需配合將房地產權證辦理至乙方名下;
2.自本協定簽訂之日起,乙方可委託甲方或第三方銷售抵工程款的房屋。若委託甲方銷售的,另行簽訂協定;
3.自本協定簽訂之日起,乙方可自行銷售抵工程款的房屋;
4.不管乙方以何種方式處理房屋,甲方都應配合辦理相關手續。甲方應根據乙方或購房業主的要求,辦理相應一切手續(包括但不限於預購登記、辦理房地產權證等)。
八、違約責任
如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無法按時辦理房地產權證,乙方有權要求甲方支付不能交付房屋價款10%的違約金,提供其它房屋抵償或賠償一切損失。
九、契約有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產權證》為止。
十、未盡事宜,雙方協商解決,協商不成,任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。
十一、本協定,自各方簽字蓋章後生效。協定一式四份,雙方各執兩份。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
授權代表(簽字):_________授權代表(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程款結算還款協定書 篇6
甲方:_________________
乙方:_________________
甲、乙雙方就甲方以商品房抵付乙方部分代理佣金事宜,達成如下協定:_________________
1、甲方用項目的商品房(以下稱該商品房)等額抵付欠乙方代理佣金,乙方同意接受。
該商品房坐落於房號,建築面積平方米(建築面積以最終測繪面積為準),單價元/平方米,總房款元;抵付甲方欠乙方代理佣金元。代理佣金超過房款的差額元由甲方以貨幣方式支付。
2、雙方同意:_________________在甲方與乙方或乙方指定第三方簽訂《商品房買賣契約》,開具等額購房發票後,甲方協助乙方或乙方指定第三方辦理產權登記手續。
3、乙方原則上不許退房,如果因為特殊原因退房,須經甲乙雙方一致同意。若給甲方造成損失的,由乙方承擔賠償責任。
4、《商品房買賣契約》登記或乙方(含乙方指定第三方)領取該商品房鑰匙,即視為甲方向乙方履行了支付代理佣金的義務。
5、本協定自雙方簽字蓋章後生效,雙方應積極履行各自的義務,任何一方不得以該商品房產權尚未過戶、未開發票等理由,主張本協定無效或抵付行為未完成。
6、本協定一式肆份,甲方貳份,乙方貳份。
甲方:_________________乙方:_________________
法定代表人:_________________法定代表人:_________________
經辦人:_________________經辦人:_________________
日期:_________________日期:_________________
工程款結算還款協定書 篇7
_______________自治縣人民法院
執行裁定書
(______)_____執字第30號
申請執行人:______________,男,1978年10月19日生,漢族,國小文化,農民,福建省長樂市人,住福建省長樂市__________鎮__________村__________31號。身份證號碼:__________________
被執行人:______________,男,1963年6月8日生,漢族,高中文化,__________市__________建築工程有限責任公司項目部經理,重慶市江北縣人,住雲南省保山市__________鎮_______________416號。
被執行人:_________________市__________建築工程有限責任公司,所在地:_________________雲南省保山市_________________8號。法定代表人:_________________,系該公司董事長。
本院依據已經發生法律效力的(________)蘭民二初字第__________號民事判決書,責令被執行人償還申請執行人_______________鋼材款150399.00元,但被執行人至今未履行。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百一十八條、《最高人民法院關於適用<中華人民共和國民事訴訟法>若干問題的意見》第280條、《最高人民法院關於人民法院執行工作若干問題的規定(施行)》第32條的規定,裁定如下:_________________
凍結、劃撥被執行人__________市_______________建築工程有限責任公司的存款150399.00元。
本裁定送達後即發生法律效力。
執行員:______________
執行員:______________
執行員:______________
_____年_____月_____日
書記員:______________
工程款結算還款協定書 篇8
____________公司(以下簡稱甲方)
住所:___________
__________公司(以下簡稱乙方)
住所:__________
鑒於:
_______年_____月_____日,甲方與乙方就_________(工程項目名稱)簽訂了《建設工程施工契約》(契約編號:________),建設工程總價款為:_________萬元整人民幣。該項目已於_______年____月____日竣工,已經甲方、乙方及____方驗收,並於________年____月______日甲、乙雙方進行了工程結算,並簽訂了《________工程結算協定書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工契約》,乙方應向甲方支付建設工程款總計___________萬元整,截止本協定簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款_________萬元整,尚未支付的建設工程款__________萬元整。
雙方在此相互確認:除乙方應按本協定的約定向甲方支付__________萬元外,雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關契約項下的責任和義務。
雙方對以上所述事實均予以確認,並無異議。
基於以上所述,甲方與乙方經友好協商,就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜,達成本協定如下:
第一條 甲、乙雙方在此確認:乙方應向甲方支付建設工程款總計________萬元整,截止本協定簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款_________萬元整,尚未支付的建設工程款_______萬元整。(見本協定附屬檔案:1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。
第二條 甲、乙雙方經協商同意按如下方式,自_______年____月____日至_________年____月____日止由乙方向甲方支付建設工程款_________萬元整。(見本協定附屬檔案:4、還款計畫明細;如系分期支付,請寫明分期付款的階段及數額)。
第三條 強制執行條款
1、甲、乙雙方共同確認:根據有關法律的規定已經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程式、效力等具有了明確的了解,經慎重考慮,雙方同意本協定簽訂後向北京市公證處申請辦理公證並賦予本協定強制執行效力。
2、乙方保證承擔舉證義務,自每期(如分期付款)款項付清之日起____個工作日內,向甲方和北京市公證處提供有關證據證明其已經支付了應付款項,並分別由甲方和承辦公證員核對簽收,否則視為乙方對未支付事實的確認,即乙方未按期履行當期應付款項。
3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起____個工作日內,乙方未向_______公證處按期提供付款憑證,且甲方出具檔案說明乙方未能按期支付應付款項時,甲方有權單方面依據具有強制執行效力的本協定向北京市公證處申請簽發執行證書。甲方承諾在申請強制執行證書之前,將按照乙方在本協定中確定的聯繫地址向乙方發出《履行應償借款通知書》(函寄或送達),同時註明寬限期起止日期。在寬限日期截止時,如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應付款項,或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權,也未與甲方達成任何關於還款的展期協定,則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發生,在此情況下,甲方將向_______公證處申請出具強制執行證書。
4、甲方有權依據北京市公證處出具的具有強制執行效力的本協定及執行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方願意接受人民法院的強制執行。
5、甲方在申請執行證書時,應承擔相應的舉證義務並提供以下檔案,保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況:
(1)經年檢合格的《營業執照(副本)》;
(2)《授權委託書》;
(3)《強制執行申請》;
(4)乙方已經履行還款義務的書面證明材料(如:乙方向甲方履行還款義務的情況,包括乙方已償還/未償還款項數額等情況);
(5)經公證的具有強制執行效力的本協定;
(6)甲方在北京市公證處的監督下向乙方發出的《履行應償借款通知書》;
(7)其他需要提供的材料。
5、乙方承諾願以其全部資產接受強制執行,其資產中包括但不限於以下所列內容:___________________________________________。
第四條雙方各自的承諾和保證
1、甲、乙雙方在達成簽訂本協定意向後即向北京市公證處申請辦理本協定的公證事宜。
2、乙方應按本協定的約定按期足額支付應付款項;甲方應按本協定約定辦理有關收款和債務抵消的財務手續,並有義務在乙方付款當日向乙方出具有關發票憑證。
3、甲、乙雙方指定聯繫地址及北京市公證處指定聯繫地址:
甲方聯繫地址、電話及傳真如下:___________;受件人:____________
乙方聯繫地址、電話及傳真如下:___________;受件人:____________
北京市公證處聯繫地址:
地址:_____________________
郵編:___________ 電話:_____________
承辦公證員:_______________
甲、乙雙方在此確定:如任何一方的聯繫地址、電話及傳真發生變化,應及時告知給對方和北京市公證處,如沒有及時履行告知的義務而發生的無法聯繫的狀況,將由未履行告知義務的一方承擔由此而帶來的法律後果。
第五條 不可抗力
1、不可抗力是指本協定雙方不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況。包括但不限於下列事件:戰爭、騷亂、罷工、瘟疫、水災、洪水、地震、風暴、潮水或其他任何類似事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本協定規定的全部或部分義務,該方應儘快通知其他方,並須在不可抗力發生後xx日內以書面形式向其他方提供詳細情況報告及不可抗力對履行本協定的影響程度說明。
3、發生不可抗力,任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協定義務而使其他方蒙受的任何損失承擔責任。但遭受不可抗力影響的一方有責任儘可能及時採取適當或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項責任而給其他方造成損失的,應承擔賠償責任。
4、各方應根據不可抗力對本協定履行的影響程度,協商確定是否終止本協定,或是繼續履行本協定。
第六條 保密
除中國有關法律法規、公司章程另有規定或本協定雙方另行達成書面協定外,未經另一方同意,本協定任何一方在上述交易完成前,不得將本協定的有關內容向任何第三方透露。
第七條 其他
1、本協定自________公證處公證後生效,並賦予強制執行效力。
2、本協定未盡事宜,由雙方通過友好協商方式解決,另行簽訂補充協定,並經公證處公證。
3、本協定正本一式_______份,每份均具有同等法律效力,雙方各持份,一份留存於_______公證處備案。
甲方:______
法定代表人或授權代表:______
乙方:______
法定代表人或授權代表:______
________年___月___日
於____________(地方)
工程款結算還款協定書 篇9
_____________建築工程公司(下稱甲方)
_____________百貨公司(下稱乙方)
_____________建築工程公司訴_____________百貨公司建築安裝工程契約糾紛一案,在__________區人民法院主持下,雙方當事人調解結案,調解書已於_____________年_____月_____日送達。調解協定規定乙方欠甲方建築工程款83209.26元,於_____________年_____月_____日前一次付清。逾期不付按銀行貨款的有關規定承擔利息;雙方互不追究其他責任。現因乙方目前經濟方面有困難,提出分期付款。經甲、乙方反覆協商,達成協定如下:_________________
(一)甲方同意變更__________區人民法院(_____________)_____法經字第1__________號民事調解書關於乙方欠甲方建築工程款83209.6元,於_____________年_____月_____日前一次付清”的決定。
(二)乙方於_____________年_____月_____日前,付款43209.26元;於20__________年_____月_____日付款40000元。
(三)甲、乙雙方均應信守協定。乙方如不履行協定,每期拖欠的款額,每拖欠一日按30%計算滯納金。
(四)本協定書一式三份。甲、乙方各執一份,交人民法院一份。
甲方:_________________乙方:_________________
法定代表人:_________________法定代表人:_________________
_____________年_____月_____日
工程款結算還款協定書 篇10
原告:_________________市__________有限公司
法定代表人:_________________職務執行董事
地址:_________________市__________區
被告:______________有限公司
法定代表人:_________________職務董事長
住址:_________________省__________市__________街__________
郵政編碼:_________________
聯繫電話:______________
被告:______________有限公司工程項目部
負責人:_________________項目經理
住址:_________________縣__________鄉
訴訟請求
1、判決被告支付工程欠款_____________元;
2、判決被告支付所欠款項從欠款之日至_____________年__________月__________日的違約金_____________元
3、判決被告支付從_____________年__________月__________日至付清所有欠款時的違約金;
4、訴訟費、律師費用由被告承擔。
事實及理由
由於被告拖欠巨額工程款不付導致原告經營極大困難,瀕臨絕境,靠借高利貸周轉,據此原告依據《民事訴訟法》第119條規定提起訴訟,請秉公辦理。
此致
__________市人民法院
原告:_________________市__________有限公司
時間:_________________
工程款結算還款協定書 篇11
甲方:_________
乙方:_________
甲、乙雙方經友好協商,就以房抵工程款一事達成協定如下:
一、雙方確認,甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號、面積、金額見附屬檔案三。
二、保證條款:
2.甲方保證在本協定簽訂後不得因甲方原因導致抵工程款的商品房被查封、抵押,致使乙方權利無法實現;
3.甲方保證抵工程款的房屋無產權上的爭議,現階段已能辦理房地產權證;
4.甲方保證在未徵得乙方書面通知情況下,不得出售抵工程款的房屋。
5.甲方保證在本協定簽訂之日起30日內辦理完畢抵工程款房屋的房地產權證。
五、物業管理費用:
1.如乙方或業主是在本協定書籤訂後12個月內入伙的,則以實際入伙時間計交物業管理費用;
2.如在本協定書籤訂後超過12個月入伙的,乙方或業主應按有關規定支付物業管理費用。
六、稅費、交易費用等。
1.甲方必須隨時配合乙方或乙方指定的第三人辦理抵工程款房屋手續,包括但不限於簽訂《商品房購買契約書》,開具發票,提供相關資料,辦理房地產權證及其他各項工作;
2.甲乙雙方需按照規定各自負擔辦理房地產權證的稅費和交易費用。
七、房屋銷售
1.乙方自用房屋時,甲方需配合將房地產權證辦理至乙方名下;
2.自本協定簽訂之日起,乙方可委託甲方或第三方銷售抵工程款的房屋。若委託甲方銷售的,另行簽訂協定;
3.自本協定簽訂之日起,乙方可自行銷售抵工程款的房屋;
4.不管乙方以何種方式處理房屋,甲方都應配合辦理相關手續。甲方應根據乙方或購房業主的要求,辦理相應一切手續(包括但不限於預購登記、辦理房地產權證等)。
八、違約責任
如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無法按時辦理房地產權證,乙方有權要求甲方支付不能交付房屋價款10%的違約金,提供其它房屋抵償或賠償一切損失。
九、契約有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產權證》為止。
十、未盡事宜,雙方協商解決,協商不成,任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。
十一、本協定,自各方簽字蓋章後生效。協定一式四份,雙方各執兩份。
甲方(蓋章):_____________?乙方(蓋章):_____________
授權代表(簽字):_________?授權代表(簽字):_________
_________年____月____日?_________年____月____日
工程款結算還款協定書 篇12
房屋抵償工程款協定書
甲方:_________
乙方:_________
甲、乙雙方經友好協商,就以房抵工程款一事達成協定如下:
一、雙方確認,甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號、面積、金額見附屬檔案三。
二、保證條款:
1.甲方保證上述抵工程款的商品房未因其它事由被查封、抵押或出售;
2.甲方保證在本協定簽訂後不得因甲方原因導致抵工程款的商品房被查封、抵押,致使乙方權利無法實現;
3.甲方保證抵工程款的房屋無產權上的爭議,現階段已能辦理房地產權證;
4.甲方保證在未徵得乙方書面通知情況下,不得出售抵工程款的房屋。
5.甲方保證在本協定簽訂之日起30日內辦理完畢抵工程款房屋的房地產權證。
三、本協定書籤訂後,乙方即擁有上述房屋的所有權(包括但不限於自用、出租、轉讓、抵押等)。
四、本協定書籤訂後,乙方有權立即辦理房屋產權登記手續,或暫不辦理登記手續時免費更名一次。乙方可用書面通知方式告知甲方,與第三人簽訂購房契約,辦理房屋產權登記手續。
五、物業管理費用:
1.如乙方或業主是在本協定書籤訂後12個月內入伙的,則以實際入伙時間計交物業管理費用;
2.如在本協定書籤訂後超過12個月入伙的,乙方或業主應按有關規定支付物業管理費用。
六、稅費、交易費用等。
1.甲方必須隨時配合乙方或乙方指定的第三人辦理抵工程款房屋手續,包括但不限於簽訂《商品房購買契約書》,開具發票,提供相關資料,辦理房地產權證及其他各項工作;
2.甲乙雙方需按照規定各自負擔辦理房地產權證的稅費和交易費用。
七、房屋銷售
1.乙方自用房屋時,甲方需配合將房地產權證辦理至乙方名下;
2.自本協定簽訂之日起,乙方可委託甲方或第三方銷售抵工程款的房屋。若委託甲方銷售的,另行簽訂協定;
3.自本協定簽訂之日起,乙方可自行銷售抵工程款的房屋;
4.不管乙方以何種方式處理房屋,甲方都應配合辦理相關手續。甲方應根據乙方或購房業主的要求,辦理相應一切手續(包括但不限於預購登記、辦理房地產權證等)。
八、違約責任
如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無法按時辦理房地產權證,乙方有權要求甲方支付不能交付房屋價款10%的違約金,提供其它房屋抵償或賠償一切損失。
九、契約有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產權證》為止。
十、未盡事宜,雙方協商解決,協商不成,任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。
十一、本協定,自各方簽字蓋章後生效。協定一式四份,雙方各執兩份。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
授權代表(簽字):_________授權代表(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程款結算還款協定書 篇13
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及有關工程建設項目管理及費用決算管理的規定,按照《大方縣縣城城市道路工程建設協定書》的約定,遵照平等、自願和誠實信用的原則,經甲、乙雙方協商一致,訂立本協定。
一、項目概況:
本次工程包含大方縣縣城內5條城市道路建設,分別為城區1、2、3、4、7號道路,暫定總契約價款約¥________萬元(大寫:萬元)人民幣,其中征地拆遷費用約¥________萬元(大寫:________元)人民幣。
道路全長約6500米,為城市Ⅱ級主幹道瀝青混凝土路面,道路寬度及施工要求以設計施工圖為準。
二、項目建設完成時間:
本工程項目於年月日前完成,在年月日前竣工驗收。
三、工程價款決算原則:
本工程項目由大方縣縣城出讓土地獲得者按照所得土地量,價格折合80萬畝進行投資建設,其工程價款依據按照《貴州省建築工程計價定額(________版)》及現行貴州省有關調整檔案,由甲方按照經審查合格的施工圖及工程預算報縣審計局評審後作為結算價格。
工程竣工驗收合格後,乙方在2個月內完善有關工程結算資料,在所建城市道路範圍內的所有發生的工程費用經審計部門審計後,按照審計報告確認數予以認可。
四、工程費用支付方式:
所建道路範圍內征地拆遷費、設計費、監理費、項目管理費用由乙方先行支付給甲方,待工程完工後計入工程總造價。
實際建設投資部分,甲方將根據審計結果送縣財政局予以支付。
五、其他
本協定未盡事宜,甲、乙雙方另行協商解決。
六、協定生效
本協定經雙方簽字蓋章後生效。
協定訂立時間:年月日
協定訂立地點:
甲方:(公章)乙方:(公章)
法定代表人:法定代表人:
或委託代理人:或委託代理人:
地址:地址:
聯繫電話:聯繫電話:
年月日年月日
工程款結算還款協定書 篇14
反訴人(本訴被告):_________________有限公司
法定代表人:_________________。
聯繫電話:_________________被反訴人(本訴原告):_________________有限公司。
法定代表人:_________________。
住所:_________________昆號。
聯繫電話:_________________
反訴人就被反訴人混凝土買賣契約糾紛一案,對被反訴人提起反訴。
反訴請求
1、請求判令被反訴人賠償反訴人機械租賃、工期延誤、人員誤工等損失共588670元;
2、本案的訴訟費、簽定費及相關費用由被反訴人承擔
事實和理由
20__年8月18日,反訴人與被反訴人的法人委託代表(廣東陽江市人)簽訂《商品混凝土購銷契約》,被反訴人未能按契約和建築規範要求按時按質提供給反訴人混凝土,混凝土質量存在問題,且在運送混凝土中經常誤時,造成所澆築混凝土的質量、結構、防水出現冷縫等質量問題。但反訴人本著友好合作目的,並未向被反訴人提出索賠,直至20__年1月7日向,反訴人仍主動向被反訴人的對單,並一直按約向被反訴人的法人委託代表譚興華付款。20__年10月,被反訴人的法人委託代表辭職離開雲南筑城混凝土公司,被反訴人一直未通知反訴人,造成20__年1月份雙方未對單,反訴人找不著付款對象。且20__年1月11日,被反訴人在未通知反訴人的情況下,單方停止供貨,造成反訴人嚴重經濟損失。
綜上,反訴人認為,由於被反訴人內部人員、產品質量管理混亂,導致反訴人嚴重經濟損失,故反訴至貴院,請依法支持反訴請求。
此致
昆明市呈貢區人民法院
反訴人:_________________建築工程有限公司
年 月 日
工程款結算還款協定書 篇15
甲方:___________________________ 契約編號:___________________
法定代表人:_____________________ 簽訂地址:___________________
乙方:___________________________ 簽訂日期:______年____月___日
法定代表人:_____________________
甲乙根據《中華人民共和國民法典》的有關規定,就房產抵工程款事宜,在協商一致的基礎上達成以下契約,並承諾共同遵守。
第一條 房產地址
本契約項下的房產位於____市____路____號____花園第____幢、第____幢。
第二條 抵付金額
甲方將上述房產作為甲方欠乙方________工程款的抵付。
抵工程款的兩幢住宅面積總計____方米(最終面積以確權面積為準),折合人民幣人民幣_____元整(大寫:_____)。甲方所欠乙方工程款以雙方核定的結算數為準。兩者相抵,多退少補。如甲方所款項超過人民幣_____元整(大寫:_____),由甲方另支付現金補齊差價;如甲方所欠款項少於人民幣_____元整(大寫:_____),由乙方支付現金補齊差價,或按成本計算相應面積房屋補回甲方。
第三條 雙方義務
1.由於____花園是由多方合作共同開發,為了照顧項目的整體性,便於統一管理,雙方商定,由甲方負責項目前期的三通一平、規劃、甘油、設計、報建、人防和質檢委託等工作;工程相關費用由乙方分攤。
2.甲方負責施工現場管理及協助乙方進行項目建設過程中的施工監理,乙方必須遵守甲方《施工現場管理守則》。
3.甲方協助乙方辦理竣工驗收、房產確權、房產銷售的有關手續,相關稅費由乙方支付。
第四條 債務結清
1.自甲乙雙方簽訂契約之日起,甲方所欠乙方和工程款即告結清(乙方必須開出工程款發票給甲方),不再存在甲方欠乙方________工程款問題。
2.今後甲方與其它單位發生有債務糾紛,也不能以本契約所簽的第____幢、第____幢建築作抵押,以確保乙方對這兩幢樓的權屬。甲乙雙方同意本契約到市公證外公正,公證費用由乙方負責。
3.自甲乙雙方簽訂契約之日起,乙方須在____天之內,一次性向甲方支付小區開發的各項費用人民幣_____元整(大寫:_____),具體構成(略)。
第五條 工程進度
1.為了保證____花園項目的整體形象,便於統一管理,乙方必須嚴格遵守甲方統一安排的施工進度。自簽訂契約之日起____個日曆天內保證工程全部竣工,並按規定進行工程保修。乙方必須在與購房客戶簽訂臨時售房契約的同時,按其面積以____元/平方米交足質量保修金,否則,甲方有權不予簽訂臨時契約。保修期滿後,保修金餘額退回給乙方。
2.若因乙方工程進度給甲方帶來管理不便或造成經濟損失時,甲方有權對乙方進行處罰,工期每拖延____天,處以萬分之____的罰金(按雙方核定的結算數計)。
第六條 工程質量
1.乙方在施工時必須按照圖紙和國家有關規範施工,保證工程質量,以維護甲方的聲譽和____花園的整體形象。甲方工程部有權對乙方的工程質量進行監督檢查,對不良質量問題有權要求返工。工程議標由乙方負責辦理批准手續,甲方協助。
2.甲方協助乙方辦理竣工驗收工作,竣工驗收後,乙方須移交完整的建築資料檔案正本一式____份給甲方,否則,甲方不協助乙方辦理銷售手續。
第七條 房產銷售
1.為維護____花園整體形象,所有房屋實行統一最低限價銷售,原則上由甲方售樓部統一代理,乙方也可在此原則上自行銷售。統一最低限價由甲乙雙方根據市場行情商定。
第八條 銷售服務
1.甲方協助乙方辦理房產銷售的有關手續,乙方預售房產時必須嚴格按照____市預售房政策辦理,售房臨時契約由購房客戶與甲方簽訂、乙方確認。正式銷售契約由甲方與客戶簽訂,由甲方統一開出銷售發票給乙方轉給購房客戶,所涉及的營業稅等稅收費用由乙方提前或當時付清,否則甲方不予協助辦理上述手續。乙方購房客戶對房屋質量的投訴由乙方負責處理。
2.為了促進整個樓盤的銷售,甲方願意代理乙方銷售,廣告費及代理費另議。
第九條 物業管理
房屋建成竣工驗收,小區物業管理由____有限公司屬下的____有限公司管理。工程竣工後____天內乙方必須交物業管理維修基金____萬元給甲方。
第十條 違約責任
1.違反本契約約定,或無故終止契約視為違約,違約方應按契約法有關規定,承擔違約責任。
2.在契約有效期內,若無不可抗拒因素髮生,甲乙雙方中的任何一方都不得終止契約,終止契約方視為違約。
3.違約金的計算方法:________________。
第十一條 爭議的解決
本契約書適用中華人民共和國有關法律,受中華人民共和國法律管轄。
本契約各方當事人對本契約有關條款的解釋或履行發生爭議時,應通過友好協商的方式予以解決。如果經協商未達成書面契約,則任何一方當事人均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。
第十二條 生效條件_____
本契約自雙方的法定代表人或其授權代理人在本契約上籤字蓋章之日起生效。
本契約—式____份,各方當事人各執____份,具有相同法律效力。
甲方(蓋章):____________________ 乙方(蓋章):____________________
授權代理人:(簽字)______________ 授權代理人:(簽字)______________
住址:____________________________ 住址:____________________________
郵政編碼:________________________ 郵政編碼:________________________
聯繫電話:________________________ 聯繫電話:________________________
傳真:____________________________ 傳真:____________________________
日期:____________________________ 日期:____________________________
電子信箱:________________________ 電子信箱:________________________
開戶銀行:________________________ 開戶銀行:________________________
賬號:____________________________ 賬號:____________________________
工程款結算還款協定書 篇16
甲方:_________________
乙方:_________________
因乙方承包甲方
工程欠款,經甲乙雙方本著公平、公正、平等的原則,達成以下轉賬支票工程款契約:
一、甲乙雙方共同協定商定工程價款:
雙方共同委託第三方核定乙方承包的裝飾工程價款,達成最終認可價格為(¥:_________________)。
二、工程款付款方式:
甲方已支付乙方裝飾工程,下欠工程款。經雙方協商確定甲方於________年____月____日付給乙方工程款,剩餘欠款待甲方試營業(擬定月日試營業)一個月後的十日內一次性付清。
三、工程款付款形式為現金支票或轉賬支票。
四、如到期甲方不能按時付款,甲方除承擔所欠乙方工程款0.02%/月的利息外,並按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。
五、自本付款協定書籤訂之日起,乙方在甲方所承包的裝修、裝飾工程,一次性無條件的交付甲方,所有權歸屬甲方。
六、本協定在履行過程中如產生糾紛,雙方可協商解決或到汶上縣人民法院提起訴訟。
七、本協定一式二份,甲乙雙方各持一份。
甲方:_________________乙方:_________________
甲方代表簽字:_________________乙方代表簽字:_________________
________年____月____日
工程款結算還款協定書 篇17
甲方:_________
乙方:_________
甲、乙雙方經友好協商,就以房抵工程款一事達成協定如下:
一、雙方確認,甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號、面積、金額見附屬檔案三。
二、本協定書籤訂後,乙方有權立即辦理房屋產權登記手續,或暫不辦理登記手續時免費更名一次。乙方可用書面通知方式告知甲方,與第三人簽訂購房契約,辦理房屋產權登記手續。
三、物業管理費用:1.如乙方或業主是在本協定書籤訂後12個月內入伙的,則以實際入伙時間計交物業管理費用;2.如在本協定書籤訂後超過12個月入伙的,乙方或業主應按有關規定支付物業管理費用。
四、稅費、交易費用等。1.甲方必須隨時配合乙方或乙方指定的第三人辦理抵工程款房屋手續,包括但不限於簽訂《商品房購買契約書》,開具發票,提供相關資料,辦理房地產權證及其他各項工作;2.甲乙雙方需按照規定各自負擔辦理房地產權證的稅費和交易費用。
五、房屋銷售1.乙方自用房屋時,甲方需配合將房地產權證辦理至乙方名下;2.自本協定簽訂之日起,乙方可委託甲方或第三方銷售抵工程款的房屋。若委託甲方銷售的,另行簽訂協定;3.自本協定簽訂之日起,乙方可自行銷售抵工程款的房屋;4.不管乙方以何種方式處理房屋,甲方都應配合辦理相關手續。甲方應根據乙方或購房業主的要求,辦理相應一切手續(包括但不限於預購登記、辦理房地產權證等)。
六、違約責任如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無法按時辦理房地產權證,乙方有權要求甲方支付不能交付房屋價款10%的違約金,提供其它房屋抵償或賠償一切損失。
七、契約有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產權證》為止。
八、未盡事宜,雙方協商解決,協商不成,任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。
九、本協定,自各方簽字蓋章後生效。協定一式四份,雙方各執兩份。
甲方(蓋章):_________授權代表(簽字):____________ ______年____月____日
乙方(蓋章):_________授權代表(簽字):____________ ______年____月____日
工程款結算還款協定書 篇18
甲方: 地址: 電話: 郵編:
乙方:
地址:
電話: 郵編:
丙方:
地址
身份證號碼: 電話: 郵編: 鑒於:
1、甲方、乙雙方於 年 月 日簽訂了 項目建設工程契約(以下簡稱“原工程契約”),契約編號為 ,原工程契約所涉工程已竣工結算,結算工程款 萬元,甲方已支付至 萬元。
2、甲方為“”項目(以下簡稱“該項目”)的開發商,該項目位於。土地使用權權證號為:;建設工程規劃許可證號為:。
3、甲方保證該項目擁有以下兩套商品房(以下簡稱“上述房屋”): 號樓_ 單元 室商品房、 號樓_ 單元 室商品房。
4、乙、丙雙方均已悉知上述房屋的位置、面積、戶型等情況。
甲、乙、丙三方本著平等、自願的原則經友好協商,就甲方以上述房屋抵付乙方部分工程款事項達成如下協定:
一、以房抵款金額及方式
1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方應付工程款 萬元。丙方作為乙方指定的購買者與甲方簽訂《商品房預售契約》並辦理房屋產權登記。如上述房屋最終實測面積與本契約約定的面積有差異的,由丙方自行按本契約約定的每平方米建築面積單價計算價格多退少補。
2、甲方用於抵扣工程款的上述房屋的有關情況及房價:
3、抵款方式:
①本契約生效後5日內,乙方向甲方出具與抵付款金額等同的工程發票。 ②甲方在收到上述發票後,與乙方簽訂借款額為 萬元的無息《借款協定》並出具借款收據。
③為方便乙方轉賣房屋、辦理產權等事宜,甲方直接按乙方要求與丙方簽訂《商品房預售契約》,丙方亦同意按本協定的單價簽訂《商品房預售契約》; ④在甲方取得該項目的預售許可證並通知乙、丙兩方後,丙方應當在接到甲方通知後七日內到指定地點與甲方就上述房屋簽訂《商品房預售契約》。乙方同意以借給甲方的款項作為丙方支付上述房屋的房款。
⑤甲方向丙方開具購房發票,同時乙方向甲方開具收款憑證。
4、《商品房預售契約》簽訂後,甲、丙雙方應按該契約履行權利義務,面積補差款、房屋登記費用、契稅、物業管理等費用的繳納均按該契約的約定執行。
二、原工程契約工程結算款付款約定
甲乙雙方確認:甲方以上述房屋抵扣應付工程 萬元後,尚有 萬元工程款未支付,付款時間分別為:
三、丙方簽訂《商品房預售契約》時,不再享有甲方為其他購房者提供的任何優惠政策。
四、乙、丙雙方保證簽訂本契約時丙方系在現行法律法規、規章及政策條件下符合購房條件的主體,有權購買 市的商品房。若在簽訂《商品房預售契約》時發現丙方不符合法律法規、規章或政策規定的購買商品房的條件或因乙方不符合購買商品住房條件導致有關行政主管部門不予辦理契約網上備案的,乙方需另行安
五、如乙方未能在甲方規定的時間內安排丙方或其他人員與甲方簽訂《商品房預售契約》,則每逾期一日,向甲方支付總房款萬分之五的違約金,並同意甲方從未結工程款中沖抵上述違約金。
六、本協定未盡事宜,三方簽訂補充協定,補充協定與本協定具有同等法律效力。
七、本協定在履行過程中若產生爭議,由三方協商解決;若協商不成,任何一方可將爭議提交甲方所在地人民法院訴訟解決。
八、本協定自三方簽字蓋章之日起生效。本協定一式八份,甲方四份,乙方兩份,丙方兩份。
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
經辦人: 經辦人:
丙方:
身份證號碼:
住址:
簽訂日期: 年 月 日
工程款結算還款協定書 篇19
工程契約編號:__________
工程地點:____________
項目名稱:____________
工程名稱:____________工程
建設單位(甲方):____________
承包單位(乙方):____________
根據甲方與乙方簽訂的《工程契約》及補充協定、相關竣工資料,經甲方審核,並經雙方友好協商,達成竣工結算協定如下:
一、雙方一致同意乙方施工的上述契約範圍內以及甲方交由乙方施工的本工程契約範圍外新增項目的最終結算總造價合計為:人民幣______________整(¥______________元),此結算金額為雙方認可的最終結算金額,該金額已包括但不限於上述工程範圍內的人工費、材料設備費、機械費、管理費、臨時設施費、安全文明施工措施費、其他施工措施費、各項規費、利潤、稅金等甲方應付乙方的所有本工程款項及費用。
二、上述工程結算總造價包括甲乙雙方於_______年____月______日簽訂的《工程契約》及補充協定以及所有工程現場簽證、設計變更等所有本工程施工費用;乙方承諾:本協定簽訂後不再以任何理由要求甲方增加支付任何費用。
三、上述工程結算總造價,甲方在扣除本協定簽訂前已付工程款、應扣其他款項(詳下述備註第2條)以及契約約定保修金(結算總造價的________%)的剩餘工程款分次支付給乙方,但乙方須於付款前按施工契約及補充協定約定向甲方交清所有合格(包括但不限於符合市檔案館移交要求)的竣工資料(包括但不限於竣工圖、電子文檔等),否則甲方有權不予支付此筆剩餘工程款。
剩餘工程款計算如下:
_______________-—(已付工程款___________+保修金_____________)=________________(元)
1、上述金額單位均為人民幣元。
2、甲方實際支付上筆款項時,除扣除上述計算式中費用外,還應扣除乙方施工用水電費用、建築工程一切險等所有應扣未扣款項或代繳費用,但乙方開具的工程發票金額應包括所有應扣費用金額。
四、雙方結算後須履行本工程施工契約及補充協定中約定的各項責任義務,包括乙方根據甲方需要提供有關技術資料、乙方履行保修義務等。
如發生保修事宜,甲方書面或電話通知乙方,若乙方不能按要求履行保修義務,甲方可另行委託維修單位,所產生的所有維修費用按實際支出金額在乙方工程質量保修金中扣除,如保修金額不足以支付保修費用的,乙方承諾承擔全部保修責任及費用。
五、乙方保修金_____________元在全部工程竣工驗收合格之日起_____年後,即____年_____月______日後的_______個工作日內,甲方扣除乙方應付的維修維護等費用及質量損失賠償金等款項後將工程質量保修金餘額(如有)無息一次性支付給乙方。
六、本協定一式陸份,甲方執肆份,乙方執貳份,雙方簽章後生效。
甲方:____________
日期:________年______月___日
乙方:_____________
日期:________年______月___日
工程款結算還款協定書 篇20
本還款協定書(以下稱本協定)由下列各方於________年____月____日在中國北京市簽署:
____________公司(以下簡稱甲方)
住所:________________________
法定代表人:____________
(法定代表人的代理人:____________)
____________公司(以下簡稱乙方)
住所:________________________
法定代表人:____________
(法定代表人的代理人:____________)
鑒於:
________年____月____日,甲方與乙方就____________(工程項目名稱)簽訂了《建設工程施工契約》(契約編號:____________),建設工程總價款為:________________________萬元整人民幣。該項目已於________年____月____日竣工,已經甲方、乙方及________方驗收,並於________年____月____日甲、乙雙方進行了工程結算,並簽訂了《____________工程結算協定書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工契約》,乙方應向甲方支付建設工程款總計________________________萬元整,截止本協定簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款________________________萬元整,尚未支付的建設工程款________________________萬元整。
雙方在此相互確認:除乙方應按本協定的約定向甲方支付________________________萬元外,雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關契約項下的責任和義務。
雙方對以上所述事實均予以確認,並無異議。
基於以上所述,甲方與乙方經友好協商,就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜,達成本協定如下:
第一條 甲、乙雙方在此確認:乙方應向甲方支付建設工程款總計________________________萬元整,截止本協定簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款________________________萬元整,尚未支付的建設工程款________________________萬元整。(見本協定附屬檔案:1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。
第二條 甲、乙雙方經協商同意按如下方式,自________年____月____日至________年________
月____日止由乙方向甲方支付建設工程款________________________萬元整。(見本協定附屬檔案:4、還款計畫明細;如系分期支付,請寫明分期付款的階段及數額)。
第三條 強制執行條款
1、甲、乙雙方共同確認:根據有關法律的規定已經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程式、效力等具有了明確的了解,經慎重考慮,雙方同意本協定簽訂後向北京市公證處申請辦理公證並賦予本協定強制執行效力。
2、乙方保證承擔舉證義務,自每期(如分期付款)款項付清之日起________個工作日內,向甲方和北京市公證處提供有關證據證明其已經支付了應付款項,並分別由甲方和承辦公證員核對簽收,否則視為乙方對未支付事實的確認,即乙方未按期履行當期應付款項。
3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起________個工作日內,乙方未向北京市公證處按期提供付款憑證,且甲方出具檔案說明乙方未能按期支付應付款項時,甲方有權單方面依據具有強制執行效力的本協定向北京市公證處申請簽發執行證書。甲方承諾在申請強制執行證書之前,將按照乙方在本協定中確定的聯繫地址向乙方發出《履行應償借款通知書》(函寄或送達),同時註明寬限期起止日期。在寬限日期截止時,如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應付款項,或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權,也未與甲方達成任何關於還款的展期協定,則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發生,在此情況下,甲方將向北京市公證處申請出具強制執行證書。
4、甲方有權依據北京市公證處出具的具有強制執行效力的本協定及執行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方願意接受人民法院的強制執行。
5、甲方在申請執行證書時,應承擔相應的舉證義務並提供以下檔案,保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況:
(1)經年檢合格的《營業執照(副本)》;
(2)《授權委託書》;
(3)《強制執行申請》;
(4)乙方已經履行還款義務的書面證明材料(如:乙方向甲方履行還款義務的情況,包括乙方已償還/未償還款項數額等情況);
(5)經公證的具有強制執行效力的本協定;
(6)甲方在北京市公證處的監督下向乙方發出的《履行應償借款通知書》;
(7)其他需要提供的材料。
6、乙方承諾願以其全部資產接受強制執行,其資產中包括但不限於以下所列內容:________________________.
第四條 雙方各自的承諾和保證
1、甲、乙雙方在達成簽訂本協定意向後即向北京市公證處申請辦理本協定的公證事宜。
2、乙方應按本協定的約定按期足額支付應付款項;甲方應按本協定約定辦理有關收款和債務抵消的財務手續,並有義務在乙方付款當日向乙方出具有關發票憑證。
3、甲、乙雙方指定聯繫地址及北京市公證處指定聯繫地址:
甲方聯繫地址、電話及傳真如下:________________________;受件人:____________.
乙方聯繫地址、電話及傳真如下:________________________;受件人:____________.
北京市公證處聯繫地址:
地址:____________________________________
郵編:________________________電話:________________________________
承辦公證員:____________
甲、乙雙方在此確定:如任何一方的聯繫地址、電話及傳真發生變化,應及時告知給對方和北京市公證處,如沒有及時履行告知的義務而發生的無法聯繫的狀況,將由未履行告知義務的一方承擔由此而帶來的法律後果。
第五條 不可抗力
1、不可抗力是指本協定雙方不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況。包括但不限於下列事件:戰爭、騷亂、罷工、瘟疫、水災、洪水、地震、風暴、潮水或其他任何類似事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本協定規定的全部或部分義務,該方應儘快通知其他方,並須在不可抗力發生後____日內以書面形式向其他方提供詳細情況報告及不可抗力對履行本協定的影響程度說明。
3、發生不可抗力,任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協定義務而使其他方任何損失承擔責任。但遭受不可抗力影響的一方有責任儘可能及時採取適當或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項責任而給其他方造成損失的,應承擔賠償責任。
4、各方應根據不可抗力對本協定履行的影響程度,協商確定是否終止本協定,或是繼續履行本協定。
第六條 保密
除中國有關法律法規、公司章程另有規定或本協定雙方另行達成書面協定外,未經另一方同意,本協定任何一方在上述交易完成前,不得將本協定的有關內容向任何第三方透露。
第七條 其他
1、本協定自北京市公證處公證後生效,並賦予強制執行效力。
2、本協定未盡事宜,由雙方通過友好協商方式解決,另行簽訂補充協定,並經公證處公證。
3、本協定正本一式________份,每份均具有同等法律效力,雙方各持________份,一份留存於北京市公證處備案。
(以下無正文)。
甲方:____________公司(印章)
法定代表人或授權代表:____________(簽字)
乙方:____________公司(印章)
法定代表人或授權代表:____________(簽字)
________年____月____日於北京市
工程款結算還款協定書 篇21
反訴人(本訴被告):_________________有限公司
法定代表人:_________________。
聯繫電話:_________________被反訴人(本訴原告):_________________有限公司。
法定代表人:_________________。
住所:_________________昆號。
聯繫電話:_________________
反訴人就被反訴人混凝土買賣契約糾紛一案,對被反訴人提起反訴。
反訴請求
1、請求判令被反訴人賠償反訴人機械租賃、工期延誤、人員誤工等損失共588670元;
2、本案的訴訟費、簽定費及相關費用由被反訴人承擔
事實和理由
20__年8月18日,反訴人與被反訴人的法人委託代表(廣東陽江市人)簽訂《商品混凝土購銷契約》,被反訴人未能按契約和建築規範要求按時按質提供給反訴人混凝土,混凝土質量存在問題,且在運送混凝土中經常誤時,造成所澆築混凝土的質量、結構、防水出現冷縫等質量問題。但反訴人本著友好合作目的,並未向被反訴人提出索賠,直至20__年1月7日向,反訴人仍主動向被反訴人的對單,並一直按約向被反訴人的法人委託代表譚興華付款。20__年10月,被反訴人的法人委託代表辭職離開雲南筑城混凝土公司,被反訴人一直未通知反訴人,造成20__年1月份雙方未對單,反訴人找不著付款對象。且20__年1月11日,被反訴人在未通知反訴人的情況下,單方停止供貨,造成反訴人嚴重經濟損失。
綜上,反訴人認為,由於被反訴人內部人員、產品質量管理混亂,導致反訴人嚴重經濟損失,故反訴至貴院,請依法支持反訴請求。
此致
昆明市呈貢區人民法院
反訴人:_________________
年 月 日
工程款結算還款協定書 篇22
(______)_____執字第30號
申請執行人:______________,男,_____年_____月_____日生,漢族,國小文化,農民,福建省長樂市人,住福建省長樂市__________鎮__________村__________31號。身份證號碼:__________________
被執行人:______________,男,_____年_____月_____日生,漢族,高中文化,__________市__________建築工程有限責任公司項目部經理,重慶市江北縣人,住雲南省保山市__________鎮_______________416號。
被執行人:_________________市__________建築工程有限責任公司,所在地:雲南省保山市_________________8號。法定代表人:_________________,系該公司董事長。
本院依據已經發生法律效力的(________)蘭民二初字第__________號民事判決書,責令被執行人償還申請執行人_______________鋼材款___________元,但被執行人至今未履行。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百一十八條、《最高人民法院關於適用<中華人民共和國民事訴訟法>若干問題的意見》第280條、《最高人民法院關於人民法院執行工作若干問題的規定(施行)》第32條的規定,裁定如下:_________________
凍結、劃撥被執行人__________市_______________建築工程有限責任公司的存款____________元。
本裁定送達後即發生法律效力。
執行員:______________
執行員:______________
執行員:______________
_____年_____月_____日
書記員:______________
工程款結算還款協定書 篇23
甲方:有限公司
乙方:有限公司
經雙方友好協商達成以下協定:
1、乙方申請將甲方所欠乙方項目外牆塗料工程款¥,現乙方申請將該筆款項轉給,由在購買住宅一套,該房屋戶名寫為,身份證號,若產生一切責任由春承擔。
2、該筆費用已完成發票審核簽呈手續,請財務部門審核。
該筆費
用轉為乙方住宅購房款後,甲方無需再行支付給乙方
3、乙方承諾若因此產生的任何法律責任和糾紛與有限公
司無關。
甲方:乙方:
______年____月____日______年____月____日
工程款結算還款協定書 篇24
工程契約編號:
承判人:
承判工程:
經物業管理有限公司和承判人雙方核對並同意:
一、最終結算工程款項如下:
1、完成契約工程金額:
2、額外工程金額:
3、代工金額:
4、其它金額:總計總金額:
二、總金額中應扣除的項目:
1、公司代支付材料及墊付等金額:
2、其它扣款:
三、實際支付金額(總金額-扣除金額)截至 年 月 日止支付承判金額:其中:第一次:第二次:尚有保固金額:上述保固金額將於年月日保養期滿驗收後發還。
雙方對上述結算數據今後不得提出異議,特立此據。
立協定人:
物業管理有限公司代表:
承判人:
代表:
日期:
工程款結算還款協定書 篇25
甲方:
乙方:
丙方:
甲方、乙方於**年**月**日簽訂了**項目工程施工契約(以下簡稱契約),契約編號為,契約金額為**元,結算額**元;該契約工程內容已完成並投入使用,現甲方仍欠乙方工程款**元; 經甲、乙、丙三方友好協商,就甲方以房屋抵付乙方部分工程款事項達成如下協定:
一、抵款、抵房手續辦理相關約定
1、乙方同意上述工程契約的部分工程款購買下述商品房,甲方與丙方同意乙方將此房屋轉讓給丙方,三方均同意在此契約基礎上由甲方與兩方簽署商品房買賣契約。
2、該商品房位於**市**區路號**室,建築面積為**平方米,單價*元/平方米,房屋總額為**元人民幣。不論乙方轉讓給丙方單價是多少,丙方均同意按本協定的單價簽訂《商品房買賣契約》;
3、甲方同意《商品房買賣契約》中將購買人名稱直接寫成丙方。
4、丙方從乙方處購得此房,部分房款交於乙方,丙方除房屋結構問題外不得向甲方提出退房、換房等要求。
5、本協定簽訂後,視為甲方已將用於抵付工程款的商品房實際交付給乙方,甲乙雙方抵付行為完成;
二、以房抵款金額及方式:
1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方所欠工程款**萬元;
2、抵付方式:乙方給甲方開具工程款發票,甲方給丙方開具商品房收款收據(購房發票事宜在購房契約中約定)。
3、若甲方抵付工程款額不足支付所有房款,其餘房款,三方同意由丙方以現金或按揭貸款方式直接支付給甲方。
4、抵付工程款後的工程款餘額,甲方同意按支付給乙方。
三、其它
1、本協定未盡事宜,由三方協商解決,若協商不成,任何一方均可向甲方所在地人民法院訴訟解決。
2、本協定自三方簽字蓋章之日起生效。一式6份,甲乙丙方各執兩份。
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人: 經辦人: 經辦人:
丙方:
身份證號碼:
住址:
年 月 日
工程款結算還款協定書 篇26
甲方:(身份證號:)
乙方:(身份證號碼:)
甲方因施工取得開發商抵付工程款的房產,房產為______,面積 平方米,乙方因需要向甲方購買該房產,乙方知道該房屋是甲方從開發商處以工程款抵付方式取得。甲、乙雙方經友好協商,就該房屋產權辦理手續及房款支付等事項達成如下協定:
一、甲方與開發商之間費用已結算完畢,該房產已辦理備案,為方便辦理產權手續,減少乙方的相關費用,甲方與開發商協商,將《商品房銷售契約》的購房人更名為為乙方。
二、乙方向甲方支付 萬元購買該房產;
三、房款中不包括該房屋辦理產權的相關稅費及物業管理費。該房產辦理產權證過程中及交付過程中所涉及的一切稅費由乙方自行承擔。
四、乙方向甲方支付購房款的約定:
1、本契約簽訂後,開發商將房產交付乙方前,乙方向甲方支付元;
2、乙方房屋辦理產權證後,乙方以該房產辦理抵押貸款,支付甲方元;
3、剩餘款項乙方每年支付元。
4、上述款項若乙方有任何一期未能按約定期限支付,則甲方有權要求乙方一次性支付剩餘款項,並有權要求乙方以未付部分為基數按照四倍銀行同期貸款利率向甲方支付利息,同時乙方應承擔甲方在追討債務過程中所發生的一切費用(包括但不限於訴訟費、律師費等)。
五、本協定未盡事宜,雙方簽訂補充協定,補充協定與本協定具有同等法律效力。
六、本協定在履行過程中若產生爭議,由雙方協商解決,若協商不成,任何一方可向房產所在地人民法院提起訴訟解決。
七、本協定自雙方簽字生效。本協定一式兩份,甲乙雙方各持一份。
甲方: 乙方:
年 月 日
工程款結算還款協定書 篇27
工程擔保協定書
甲方:______________
乙方:_________________
丙方:______________
甲方承攬的,工程造價為萬元,乙方自願單獨施工,丙方自願為乙方施工全過程提供責任擔保。為了加強經營管理,保證履行職責,經甲丙雙方充分協商,達成共識,簽訂本協定,遵照執行。
一、丙方於年月日以全部工資收入及資產為乙方承建工程提供施工履約擔保。
二、丙方保證乙方按照有關規範和規定,建立質量管理組織體系,制訂質量管理規章制度和操作規程,並嚴格抓好落實。要按照工程設計要求、施工技術標準和甲方同業主簽定的契約約定對工程質量負責。如因質量給甲方造成的聲譽或經濟上的損失,丙方要與乙方一起承擔連帶責任。
三、丙方保證乙方按照有關規定建立安全管理組織體系,制訂安全管理規章制度和操作規程,並嚴格抓好落實。乙方在工程施工期間發生生產安全事故造成民工致傷、致殘或死亡的,由丙方負責配合與乙方積極處理,並承擔全部費用,甲方不負任何責任。
四、丙方保證乙方按時、足額發放農民工工資。因拖欠農民工工資或其他工程費用而發生的一切問題或經濟糾紛由丙方負責處理,甲方不負責任。
五、丙方保證乙方獨立承擔工程施工的經濟往來,任何情況下乙方不得以甲方名義與外界發生經濟交易,自本契約簽訂後發生的一切經濟糾紛和法律責任全部由乙方和丙方處理、承擔;甲方概不承擔任何責任和經濟損失。
六、甲方按照乙方分包工程投資額的%收取管理費,管理費由甲方在施工工程款到位(含供應材料款)50%後扣完。
七、工程自竣工驗收合格後,保修期兩年,保修及保修費由丙方和由乙方一起承擔連帶責任。
八、如因乙方的行為導致甲方承擔了墊付責任或其他損失,乙方和丙方自願賠償甲方墊付和損失金額的兩倍。
九、本協定未盡事宜,各方協商解決,協商不成由甲方所在地法院裁決。
十、本協定一式三份,蓋章、簽字後生效,工程結算完成兩年後及保修期滿後協定失效。
甲方:_________________(蓋章)乙方:_________________(蓋章)
~1/2~
身份證號碼:_________________
代表人:_________________(簽字)代表人:_________________(簽字)
年月日年月日
丙方:_________________(蓋章)
代表人:_________________(簽字)
身份證號碼:________________
________年____月____日
工程款結算還款協定書 篇28
編號:
工程地點:
工程項目:
工程契約名稱:
工程契約編號:
承包人:
經上海錦港房地產發展有限公司(發包人)和南通幸福建設集團股份有限公司(承包人)雙方核對並同意,最終結算工程款如下:
(1)原契約金額:¥元
(2)增減金額:¥元
(3)結算金額:¥元
(4)尚余保修金金額:¥元
(該保修金將視乙方履行保修責任情況而全額或部分退還)
雙方同意:
1本結算協定書的簽訂僅意味著原契約價款金額的調整,並不解除承包人按原契約中規定的所有責任與義務,雙方的一切利益、義務仍以原契約為準,
除非該契約已圓滿履行完畢;
2雙方同意除承包人未能履行契約規定的責任而發生保修金扣款(餘額不足時業主保留追索權利)外,從本結算書鑑定之日起,雙方互不向對方提出增減
工程費用要求;
3於年保修期滿,承包人圓滿履行完成保修責任經驗收合格後,剩餘保修金將按原契約之相關規定發還。
雙方在年月日蓋章簽署:
發包人:承包人:
(蓋章)(蓋章)
法定代表人或授權代表簽署法定代表人或授權代表簽署