９．２ 承包人需使用代用材料時，須經發包人代表批准方可使用，增減的費用由發包人、承包人商定。
第十條 報告、成果、檔案檢查驗收
１０．１ 由發包人負責組織對承包人交付的報告、成果、檔案進行檢查驗收。
１０．２ 發包人收到承包人交付的報告、成果、檔案後＿＿＿＿＿天內檢查驗收完畢，並出具檢查驗收證明，以示承包人已完成任務，逾期未檢查驗收的，視為接受承包人的報告、成果、檔案。
１０．３ 隱蔽工程工序質量檢查，由承包人自檢後，書面通知發包人檢查；發包人接通知後，當天組織質檢，經檢驗合格，發包人、承包人簽字後方能進行下一道工序；檢驗不合格，承包人在限定時間內修補後重新檢驗，直至合格；若發包人接通知後２４小時內仍未以到現
場檢驗，承包人可以順延工程工期，發包人應賠償停、窩工的損失。
１０．４ 工程完工，承包人向發包人提交岩土治理工程的原始記錄、竣工圖及報告、成果、檔案，發包人應在＿＿＿＿＿＿天內組織驗收，如有不符合規定要求及存在質量問題，承包人應採取有效補救措施。
１０．５ 工程未經驗收，發包人提前使用和擅自動用，由此發生的質量、安全問題，由發包人承擔責任，並以發包人開始使用日期為完工日期。
１０．６ 完工工程經驗收符合契約要求和質量標準，自驗收之日起＿＿＿＿＿天內，承包人向發包人移交完畢，如發包人不能按時接管，致使已驗收工程發生損失，應由發包人承擔，如承包人不能按時交付，應按逾期完工處理，發包人不得因此而拒付工程款。
第十一條 本契約未盡事宜，經發包人與承包人協商一致，簽訂補充協定，補充協定與本契約具有同等效力。
第十二條 其他約定事項：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第十三條 爭議解決辦法
本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成的，按下列第＿＿＿＿種方式解決：
（一）提交＿＿＿＿＿仲裁委員會仲裁；
（二）依法向人民法院起訴。
第十四條 契約生效與終止
本契約自發包人、承包人簽字蓋章後生效；按規定到省級建設行政主管部門規定的審查部門備案；發包人、承包人認為必要時，到項目據理力爭地工商行政管理部門申請鑑證。發包人、承包人履行完契約規定的義務後，本契約終止。
本契約一式＿＿＿＿＿份，發包人＿＿＿＿＿份、承包人＿＿＿＿＿份。發包人名稱： 承包人名稱：
（蓋章） （蓋章）
法定代表人：（簽字） 法定代表人：（簽字）
委託代理人：（簽字） 委託代理人：（簽字）
住所：住所：
郵政編碼：郵政編碼：