《建設工程施工契約條件》和《建設工程施工契約協定條款》的使用說明

2.甲方不提供指標,由乙方採購三材的,應寫明材料名稱、數量、規格、質量等級和價格。

3.甲方指定廠家由乙方採購材料設備的,應寫明如產品價格高於乙方預算價格時價差由誰承擔,以及由於製造廠家的原因造成產品的質量等級、規格型號和交貨時間達不到契約要求,造成損失的責任和產生的費用由誰承擔。

第25條(略)

第26條 本條應寫明變更發生後,乙方提交變更價款的時間及金額。

第27條 本條應寫明乙方提交竣工圖的時間、份數和要求;甲方收到竣工報告後應在多長時間內組織驗收,參加驗收的部門和人員。

第28條(略)

第29條 如雙方不再簽訂保修契約,本條應寫明保修的項目、內容、範圍、期限、保修金額和保修金的預留與支付方法,以及保修金的利率。另簽保修契約的應將以上內容寫入保修契約。

第30條 雙方協商後,對爭議的解決方法和程式作出以下說明:

如:雙方發生爭議,首先請工程所在地建設主管部門調解,在一方提出調解要求後10天內,雙方應保證契約的繼續執行。建設主管部門10天內不能作出調解,任何一方可在10天后提請工程所在地工商行政管理機關進行仲裁。

雙方接受調解結果,應在調解作出後7天內執行。

對調解的結果不能接受,或由於一方不執行調解結果等原因使調解結果無法執行,任何一方可在調解作出7天后提請工程所在地工商行政管理機關進行仲裁。

在實際工程中雙方可以協定進行一次或幾次調解,這些調解都要按上述例子一一寫明;也可以協定直接申請仲裁或要求法院判決,仲裁和法院判決的程式、時間按有關規定執行。

第31條 甲方違約應負的違約責任應按以下各項分別作出說明:

1.承擔因違約發生的費用,應寫明費用的種類,如工程的損壞及因此發生的拆除、修復等費用支出,乙方因此發生的人工、材料、機械和管理等費用支出;

2.支付違約金,要寫明違約金的數額或計算方法、支付的時間;

3.賠償損失、違約金的數額不足以賠償乙方的損失時應將不足部分支付給乙方,作為賠償。並寫明損失的範圍和計算方法,如損失的性質是直接損失還是間接損失,損失的內容是否包括乙方窩工的人工費、機械費和管理費,是否包括窩工期間乙方本應獲得的利潤。

第32-35條(略)

第36條 乙方對工程的分包應詳細寫入本條。主要包括分包工程的名稱、內容、分包單位的名稱和承包範圍。

如甲方要求乙方將部分工程分包給其指定的分包人,除以上各項處,還應寫明分包工程的價款,開工竣工的時間,應達到的質量等級。寫明分包方不能按上述規定完成工程或不能按照乙方派駐的監督管理人員的指令工作,造成工期延誤和其它損失的,責任和費用由誰承擔。

第37條 本條應根據當地的地理氣候情況和工程的要求,對造成工期延誤和工程破壞的不可抗力自然災害作出規定,可採用以下形式:

1.×級以上的地震;

2.×級以上持續×天的大風;

3.×mm以上持續×天的大雨;

4.×年以上未發生過,持續×天的高溫天氣;

5.×年以上未發生過,持續×天的嚴寒天氣。