工程建設招標設標契約條件

上面所說的仲裁人有全權公開、複查和修改監理工程師有關對爭端所做的任何決定、意見、指示、判決、證明或估價。

雙方中任何一方在向仲裁人申訴的證據或論據均不應限於與爭端有關的任何事項。監理工程師按上述規定做出的任何決定,均不應取消他作為證人在仲裁人面前就上述提交仲裁人的與爭端有關的任何問題作證的資格。

仲裁可以在工程完成之前或竣工之後進行。但業主、監理工程師和承包人義務在工程施工過程中不得因正在進行中的仲裁而改變。

67.4 未能執行監理工程師的決定

如果在67.1款規定的期限內,業主或承包人未發出要求開始仲裁的意向通知,且與此有關的決定已作為最終決定並有約束力,則如果一方按上述決定執行,另一方在不影響任何其權利的條件下,可據67.3款規定將該違約提交仲裁。第67.1和67.2款的各項規定不適用於任何這類提交。

退知

68.1致承包人的通知

根據契約條款由業主或監理工程師發給承包人的一切證明、通知或指示均應通過郵寄、電報、電傳或傳真的方式,或派人送達承包人的主要營業機構,或承包人為此指定的其它該類地址。

68.2 致業主及監理工程師的通知

所有根據契約條款送至業主或監理工程師的通知,均應通過郵寄、電報、電傳或傳真或派人送達本契約條件第1.6款中規定的地址。

68.3 地址的變更契約雙方的任何一方均可在事先14天通知另一方後,將其指定地址改變工程施工所在國家內的另一地址,並通知監理工程師。監理工程師經事先通知契約雙方亦可如此更改地址。

業主的違約

69.1業主的違約

如果業主發生下述情況:

(a)在第60 .16款中規定的付款時間期滿後的28天內,未能接監理工程師的任何證書向承包人支付其應得的款項(此款項已扣除據契約業主有權扣除的任何其他款項);或(b)干涉、阻撓或拒絕任何這類證書頒發所終要的批准;或(c)宣告破產,或作為一個公司宣告停業清理時,因整頓或合併計畫進行的清理者除外;或(d)通知承包人,由於不可預見的原因,由於經濟混亂,使他不可能繼續履行其契約義務。

承包人有權通知業主終止其根據契約的受僱義務,並將一副本送監理工程師。契約的終止應於此通知發出14天后生效。

69.2 承包人設備的撤離

承包人在第69.1款規定的通知14天期限結束後,將不受本文第54.1款規定的約束,儘快從工地撤離所有其帶至工地的設備。

69.3 契約結止時的支付

在契約如此終止的情況下,業主在對承包人付款方面所承擔的義務與契約第65款規定終止時所應承擔的付款義務相同,但除第65.8款中規定的各項付款外,業主還應支付承包人由於該種終止造成或該種終止有關或由其後果造成的損失或損害發生的金額。

69.4 承包人暫停工作的權力

不損害60.16款規定承包人對利息的權力及據69.1款終止契約的權力,如果業主未能根據監理工程師的證書在60.16款規定的期滿後的28天內,支付給承包人應得的款項(除去契約規定業主有權扣回款項的金額),承包人在通知業主和監理工程師後28天內,可以暫停工作或降低施工速度。

如果承包人據此條,暫停工作降低施工速度,影響了工期或支付了費用,監理工程師應與業主和承包人協商後決定: