車輛抵部分工程款契約 篇1
甲方：___建設工程有限公司
乙方：___ 身份證號碼：
乙方在甲方承建的______樓項目的樓梯間保溫分包施工(包工包料)，經甲乙雙方友好協商就甲方以車輛抵付乙方部分工程款事宜，達成如下協定：
1、乙方同意甲方用江鈴130型小型貨車一輛，車牌號為遼BQR213(以下稱該車輛，車架號、發動機號以行車證記載為準)抵付乙方工程款9.5 萬元(人民幣玖萬伍仟元整)。
2、乙方已對車況已完全知悉並認可，甲方在年月日前完成該車輛的年度檢測工作;同時乙方對該車輛的`保險到期日為年月日已經知悉，乙方同意承擔該車輛下一年度的相關保險費用並配合甲方在年月日以前完成該車輛下一年度保險費用的繳納工作。
3、甲方在乙方進場材料費用超過10萬元，並且正式進入該項目開始施工，完成單體工程樓梯間保溫施工項目達到兩個單位工程後或在上述條件滿足後乙方提出的期限內;與乙方共同辦理該車輛轉籍手續，轉籍過程中所發生的相關行政稅費由乙方支付。
4、乙方領取該車輛行車執照及相關稅費、保險憑證等證照，並當時核實轉籍車的車架號、發動機號、鑰匙等。車輛交接時詳見交接清單，甲、乙雙方簽署交接清單時，視為甲方將車輛實際交付給乙方，甲乙雙方工程款抵付行為完成。
5、甲方自車輛交付乙方之日起，不再承擔該車輛的任何費用。
6、車輛轉籍過戶所需手續、檔案乙方必須依甲方要求予以提供，並協助甲方在車輛管理部門辦理轉籍手續;乙方需自行確定轉籍過戶的唯一權益人，甲方只負責將該車輛轉籍過戶到乙方確定的該權益人。
7、本協定自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。
8、本協定一式肆份，甲乙雙方各執貳份，具有同等法律效力。
甲方蓋章：
代理人：
日期： 年 月日
乙方簽字：
日期： 年 月 日
車輛抵部分工程款契約 篇2
工程契約編號：
承判人：
承判工程：
經物業管理有限公司和承判人雙方核對並同意：
一、最終結算工程款項如下：
1、完成契約工程金額：
2、額外工程金額：
3、代工金額：
4、其它金額：總計總金額：
二、總金額中應扣除的項目：
1、公司代支付材料及墊付等金額：
2、其它扣款：
三、實際支付金額(總金額-扣除金額)截至 年 月 日止支付承判金額：其中：第一次：第二次：尚有保固金額：上述保固金額將於年月日保養期滿驗收後發還。
雙方對上述結算數據今後不得提出異議，特立此據。
立協定人：
物業管理有限公司代表：
承判人：
代表：
日期：
車輛抵部分工程款契約 篇3
甲方：____________有限公司
乙方：________________
身份證號：____________
________________________
身份證號：____________
丙方：________________
身份證號：____________
甲乙丙三方依據《民法典》的相關規定，在自願、平等的基礎上，就工程款支付及房屋抵押事宜，經過充分協商，達成如下協定：
一、本協定中的甲方系____________市集寧區“____________”B—33#樓項目的施工單位，____________系“____________”B—33#樓的重包方，和內蒙古建築安裝工程有限公司系掛靠關係。乙方________和__________________系集寧區“____________”B—33#樓的勞務大清包，丙方系集寧區“____________”B—33#樓的木工勞務承包方。乙方從甲方處承包了“____________”B—33#樓的勞務(大清包)，丙方又從乙方處承包了木工勞務。
二、根據乙丙雙方簽訂的《勞務契約》的約定，乙方未能按照約定支付百分之六十的工程款，為保證工程款的順利撥付，甲方自願以其自有的“____________”B—33#樓2單元二、三、四、五層(均戶100平米)四套房屋為乙方向丙方提供擔保，保證乙方向丙方支付工程款。
三、乙方承諾在______年______月______日前給丙方撥付工程款伍萬元，如到期後乙方從甲方處領不到工程款導致不能給丙方付款，丙方有權將甲方提供的擔保物依法出售，將變賣房屋所得價款優先支付丙方的工程款。
四、如果乙方在“____________”B—33#樓主體十一層澆築之前從甲方處領到工程款並向丙方支付工程款____________萬元，甲方可以收回抵押給丙方的房屋中的任意三套，留下的一套房屋在主體澆築完工後的十日內甲方結清全部工程款後返還，甲丙之間的抵押擔保關係解除。
五、如果甲方在主體澆築完工十日內未能結算全部工程款，丙方有權處置這套房屋，甲方無權收回該套房屋。
六、如果在“____________”B—33#樓主體十一層澆築完工十日前，丙方不得將甲方抵押的四套房屋(“____________”B—33#樓2單元二、三、四、五層)私自出售。如果澆築完工十日後，乙方不能支付工程款，丙方有權依法處置抵押物。
六：本協定的抵押物四套房屋(“____________”B—33#樓2單元二、三、四、五層)僅僅是甲方向丙方提供的擔保，與乙丙之間的《勞務契約》沒有關係，互不牽涉。
七、如因甲方拖延支付工程款，給丙方造成的各項損失，丙方有權從變賣抵押物所得價款中扣除。
八、本協定一式三份，自協定各方簽字或按手印之日起生效，協定各方各執一份。
甲方：____________
乙方：____________丙方：____________
______年______月______日
車輛抵部分工程款契約 篇4
就債務人(甲方)：_______________債權人(乙方)：_______________乙方系甲方工程的分供單位，雙方已就工程結算達成協定，結算金額為______元。________年____月_____日，甲方已支付乙方該工程最後一筆款項，金額為________元。至此，甲方已付清全部結算款項，雙方就該項目的債權債務關係完全解除，無任何遺留問題。乙方不得再就該項目款項問題向甲方提出任何要求及任何糾紛事宜。本協定自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。協定一式二份，甲、乙雙方各執一份，具有同等的法律效力。
甲方代表(簽字蓋章)：_______________乙方代表(簽字蓋章)：_______________
__________年__________月______日
車輛抵部分工程款契約 篇5
甲方： 地址： 電話： 郵編：
乙方：
地址：
電話： 郵編：
丙方：
地址
身份證號碼： 電話： 郵編： 鑒於：
1、甲方、乙雙方於 年 月 日簽訂了 項目建設工程契約(以下簡稱“原工程契約”)，契約編號為 ，原工程契約所涉工程已竣工結算，結算工程款 萬元，甲方已支付至 萬元。
2、甲方為“”項目(以下簡稱“該項目”)的開發商，該項目位於。土地使用權權證號為：;建設工程規劃許可證號為：。
3、甲方保證該項目擁有以下兩套商品房(以下簡稱“上述房屋”)： 號樓_ 單元 室商品房、 號樓_ 單元 室商品房。
4、乙、丙雙方均已悉知上述房屋的位置、面積、戶型等情況。
甲、乙、丙三方本著平等、自願的原則經友好協商，就甲方以上述房屋抵付乙方部分工程款事項達成如下協定：
一、以房抵款金額及方式
1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方應付工程款 萬元。丙方作為乙方指定的購買者與甲方簽訂《商品房預售契約》並辦理房屋產權登記。如上述房屋最終實測面積與本契約約定的面積有差異的，由丙方自行按本契約約定的每平方米建築面積單價計算價格多退少補。
2、甲方用於抵扣工程款的上述房屋的有關情況及房價：
3、抵款方式：
①本契約生效後5日內，乙方向甲方出具與抵付款金額等同的工程發票。 ②甲方在收到上述發票後，與乙方簽訂借款額為 萬元的無息《借款協定》並出具借款收據。
③為方便乙方轉賣房屋、辦理產權等事宜，甲方直接按乙方要求與丙方簽訂《商品房預售契約》，丙方亦同意按本協定的單價簽訂《商品房預售契約》; ④在甲方取得該項目的預售許可證並通知乙、丙兩方後，丙方應當在接到甲方通知後七日內到指定地點與甲方就上述房屋簽訂《商品房預售契約》。乙方同意以借給甲方的款項作為丙方支付上述房屋的房款。
⑤甲方向丙方開具購房發票，同時乙方向甲方開具收款憑證。
4、《商品房預售契約》簽訂後，甲、丙雙方應按該契約履行權利義務，面積補差款、房屋登記費用、契稅、物業管理等費用的繳納均按該契約的約定執行。
二、原工程契約工程結算款付款約定
甲乙雙方確認：甲方以上述房屋抵扣應付工程 萬元後，尚有 萬元工程款未支付，付款時間分別為：
三、丙方簽訂《商品房預售契約》時，不再享有甲方為其他購房者提供的任何優惠政策。
四、乙、丙雙方保證簽訂本契約時丙方系在現行法律法規、規章及政策條件下符合購房條件的主體，有權購買 市的商品房。若在簽訂《商品房預售契約》時發現丙方不符合法律法規、規章或政策規定的購買商品房的條件或因乙方不符合購買商品住房條件導致有關行政主管部門不予辦理契約網上備案的，乙方需另行安
五、如乙方未能在甲方規定的時間內安排丙方或其他人員與甲方簽訂《商品房預售契約》，則每逾期一日，向甲方支付總房款萬分之五的違約金，並同意甲方從未結工程款中沖抵上述違約金。
六、本協定未盡事宜，三方簽訂補充協定，補充協定與本協定具有同等法律效力。
七、本協定在履行過程中若產生爭議，由三方協商解決;若協商不成，任何一方可將爭議提交甲方所在地人民法院訴訟解決。
八、本協定自三方簽字蓋章之日起生效。本協定一式八份，甲方四份，乙方兩份，丙方兩份。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
經辦人： 經辦人：
丙方：
身份證號碼：
住址：
簽訂日期： 年 月 日
車輛抵部分工程款契約 篇6
1.欠款人(甲方)：_________________,身份證號碼(附身份證複印件),聯繫地址,手機。
2.施工方(乙方)：_________________
3.工程項目：_________________乙方負責甲方工程的施工,工程地址,工程內容,甲方應支付乙方工程款費用(大寫)元。現上述工程已於年月日完工,經甲方驗收合格,已投入使用。
4.欠款情況：_________________甲方已支付工程款(大寫)元,仍欠乙方工程款(大寫)元。
5.甲方承諾,在年月日前向乙方支付剩餘款項,支付方式如下：_________________
車輛抵部分工程款契約 篇7
甲方：_____________
乙方：_____________
甲方因 事宜，委託乙方代理，經雙方協商，訂立下列各條，共同遵照執行。
第一條 委託事項
乙方接受甲方的委託，指派 律師為甲方與 一案的 審代理人。
第二條 代理許可權
經雙方約定，乙方的代理許可權為下列第______種：
1、一般授權(包括陳述事實、參與該案的庭前談判、調解，參與該案的庭審、辯論和調解)
2、特別授權(包括提出、承認、放棄、變更訴訟請求、進行和解、調解、抗訴等)。
第三條 乙方的義務
第四條 甲方的義務
第五條 相關費用
(一)收費方式
第六條 契約的變更和解除
(一)甲、乙雙方經協商一致的，可以變更或者解除本契約。
(二)因甲方追加委託事務或增加訴訟當事人，或當事人一方提出反訴、增加訴訟請求等重大訴訟事件變更導致代理事項明顯增多的，乙方有權要求增加律師費，甲方應當合理地追加代理費;增加律師費協商未成的，乙方有權在原委託範圍內提供工作。
(三)甲方明確放棄委託事務的，可以要求變更契約;變更契約後的律師費用，由甲、乙雙方協商確定。
(四)乙方有下列情形之一的，甲方有權解除本契約：
1、未經甲方同意，超出本契約約定許可權更換代理人的;
2、乙方律師工作延誤、重大失職導致甲方蒙受重大損失的;
(五)甲方有下列情形之一的，乙方有權解除本契約或暫停工作直至甲方糾正：
1、甲方的委託事務違反法律或者違反律師執業規範的;
2、甲方有捏造事實、偽造證據材料或者隱瞞重要事實情節等情形的;
3、甲方逾期不向乙方支付律師費或者事務費用的。
乙方依本條約定解除本契約的，所收律師費不予退還，並有權要求甲方支付未支付的律師費和已發生的事務費用。
第七條 違約責任
第八條 爭議的解決
雙方在履行本契約過程中若發生爭議，應當友好協商解決。協商不成的，任何一方均有權將爭議提交乙方所在地人民法院裁決。
第九條 契約生效和終止
本契約自甲、乙雙方代表人簽字或加蓋公章起生效，自乙方律師完成本契約的委託事務(包括收到法院判決書、調解書、裁定書或當事人和解書等法律文書)或解除本契約時終止。本契約一式三份，甲、乙雙方及經辦律師各執一份，每份均有同等法律效力。
第十條 通知和送達
甲、乙雙方因履行本契約而相互發出或者提供的所有通知、檔案、材料，均以本契約所列明的地址、電子信箱、傳真送達。一方遷址或者變更信箱、傳真電話的，應當書面通知對方。
以當面交付檔案方式送達的，交付之時視為送達;以電子郵件方式送達的，發出電子郵件時視為送達;以傳真方式送達的，發出傳真時視為送達;以郵寄方式送達的，郵件交郵當日視為送達。
第十一條 其他特別約定
1、乙方律師不對案件結果作出任何承諾。
2、乙方在簽訂本契約之前已經向甲方解釋了收費規定及標準。在本契約簽署之前甲乙雙方已就本契約涉及事項進行了詳細的研究，本契約系雙方友好協商，自願一致達成。
甲 方： _____________乙 方：_____________
代表人：_____________ 代表人：_____________
簽訂時間：____ 年 _____ 月 _____ 日
車輛抵部分工程款契約 篇8
_____________建築工程公司(下稱甲方)
_____________百貨公司(下稱乙方)
_____________建築工程公司訴_____________百貨公司建築安裝工程契約糾紛一案，在__________區人民法院主持下，雙方當事人調解結案，調解書已於_____________年_____月_____日送達。調解協定規定乙方欠甲方建築工程款83209.26元，於_____________年_____月_____日前一次付清。逾期不付按銀行貨款的有關規定承擔利息;雙方互不追究其他責任。現因乙方目前經濟方面有困難，提出分期付款。經甲、乙方反覆協商，達成協定如下：_________________
(一)甲方同意變更__________區人民法院(_____________)_____法經字第1__________號民事調解書關於乙方欠甲方建築工程款83209.6元，於_____________年_____月_____日前一次付清”的決定。
(二)乙方於_____________年_____月_____日前，付款43209.26元;於20__________年_____月_____日付款40000元。
(三)甲、乙雙方均應信守協定。乙方如不履行協定，每期拖欠的款額，每拖欠一日按30%計算滯納金。
(四)本協定書一式三份。甲、乙方各執一份，交人民法院一份。
甲方：_________________乙方：_________________
法定代表人：_________________法定代表人：_________________
_____________年_____月_____日
車輛抵部分工程款契約 篇9
甲方：_________________
乙方：_________________
因乙方承包甲方
工程欠款,經甲乙雙方本著公平、公正、平等的原則,達成以下轉賬支票工程款契約：
一、甲乙雙方共同協定商定工程價款：
雙方共同委託第三方核定乙方承包的裝飾工程價款,達成最終認可價格為(￥：_________________)。
二、工程款付款方式：
甲方已支付乙方裝飾工程,下欠工程款。經雙方協商確定甲方於________年____月____日付給乙方工程款,剩餘欠款待甲方試營業(擬定月日試營業)一個月後的十日內一次性付清。
三、工程款付款形式為現金支票或轉賬支票。
四、如到期甲方不能按時付款,甲方除承擔所欠乙方工程款0.02%/月的利息外,並按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。
五、自本付款協定書籤訂之日起,乙方在甲方所承包的裝修、裝飾工程,一次性無條件的交付甲方,所有權歸屬甲方。
六、本協定在履行過程中如產生糾紛,雙方可協商解決或到汶上縣人民法院提起訴訟。
七、本協定一式二份,甲乙雙方各持一份。
甲方：_________________乙方：_________________
甲方代表簽字：_________________乙方代表簽字：_________________
________年____月____日
車輛抵部分工程款契約 篇10
最新的多被告工程款訴訟狀範文
原告：________________，性別：________，________年________月________日生，________族，住址：________________,電話：________________
被告：________________，性別：________，________年________月________日生，________族，住址：_________________電話：_____________
被告：________________，性別：________，________年________月________日生，________族，住址：_________________電話：_____________
訴訟請求：
1、請求貴院依法判令二被告向原告支付拖欠的安裝費總計________元。
2、本案全部訴訟費用由被告承擔。
事實與理由：
被告________委託被告________為其尋找進行石膏牆安裝的人員。________年________月________日,原告經被告________介紹同意為被告________所負責的________旅館進行石膏隔牆的安裝。在進行安裝之前,原告通過被告楊________同被告________協商先預付一部分款項,待安裝完畢之後將剩餘款項付清。被告________在________年________月________日支付了預付款之後,於________月________日支付________元,________年________月________日支付________元,之後就拒絕再支付剩餘款項。________年________月________日,原告要求被告________量面積進行決算,被告________不但不予理會,還糾集其他人對原告進行毆打,原告撥打110,經過民警的調解,被告________同意支付一切因原告被毆打受傷所花費的醫療費,並在一周內付清所欠的勞務費。被告________於當場支付醫療費________元後,於________年________月________日同原告丈量了幹活的面積,由此得出原告所安裝石膏牆的面積為________平方米,安裝費為________元,醫藥費總計________元。雙方經過協商後約定剩餘的欠款為________元,由被告人________支付。但時至今日,被告一直未支付剩餘的欠款________元。綜上所述,原告為二被告進石膏牆的安裝,實質上在原告與被告間已經形成了僱傭關係。依據《勞動法》等相關法律法規,原告享有法定的權利,被告________最為僱傭方,被告________作為直接負責人拖欠安裝費的行為,嚴重侵害了原告的合法權益。因此,原告為維護自己的合法權益,現提起訴訟,請求法院公正裁決為盼。
此致
__________市__________區人民法院
具狀人：_________________
________年________月________日
車輛抵部分工程款契約 篇11
本還款協定書(以下稱本協定)由下列各方於________年________月________日在中國北京市簽署：
____________公司(以下簡稱甲方)
住所：________________________
法定代表人：____________
(法定代表人的代理人：____________)
____________公司(以下簡稱乙方)
住所：________________________
法定代表人：____________
(法定代表人的代理人：____________)
鑒於：
________年________月________日，甲方與乙方就____________(工程項目名稱)簽訂了《建設工程施工契約》(契約編號：____________)，建設工程總價款為：________________________萬元整人民幣。該項目已於________年________月________日竣工，已經甲方、乙方及________方驗收，並於________年________月________日甲、乙雙方進行了工程結算，並簽訂了《____________工程結算協定書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工契約》，乙方應向甲方支付建設工程款總計________________________萬元整，截止本協定簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設工程款________________________萬元整，尚未支付的建設工程款________________________萬元整。
雙方在此相互確認：除乙方應按本協定的約定向甲方支付________________________萬元外，雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關契約項下的責任和義務。
雙方對以上所述事實均予以確認，並無異議。
基於以上所述，甲方與乙方經友好協商，就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜，達成本協定如下：
第一條 甲、乙雙方在此確認：乙方應向甲方支付建設工程款總計________________________萬元整，截止本協定簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設工程款________________________萬元整，尚未支付的建設工程款________________________萬元整。(見本協定附屬檔案：1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。
第二條 甲、乙雙方經協商同意按如下方式，自________年________月________日至________年________
月________日止由乙方向甲方支付建設工程款________________________萬元整。(見本協定附屬檔案：4、還款計畫明細;如系分期支付，請寫明分期付款的階段及數額)。
第三條 強制執行條款
1、甲、乙雙方共同確認：根據有關法律的規定已經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程式、效力等具有了明確的了解，經慎重考慮，雙方同意本協定簽訂後向北京市公證處申請辦理公證並賦予本協定強制執行效力。
2、乙方保證承擔舉證義務，自每期(如分期付款)款項付清之日起________個工作日內，向甲方和北京市公證處提供有關證據證明其已經支付了應付款項，並分別由甲方和承辦公證員核對簽收，否則視為乙方對未支付事實的確認，即乙方未按期履行當期應付款項。
3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起________個工作日內，乙方未向北京市公證處按期提供付款憑證，且甲方出具檔案說明乙方未能按期支付應付款項時，甲方有權單方面依據具有強制執行效力的本協定向北京市公證處申請簽發執行證書。甲方承諾在申請強制執行證書之前，將按照乙方在本協定中確定的聯繫地址向乙方發出《履行應償借款通知書》(函寄或送達)，同時註明寬限期起止日期。在寬限日期截止時，如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應付款項，或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權，也未與甲方達成任何關於還款的展期協定，則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發生，在此情況下，甲方將向北京市公證處申請出具強制執行證書。
4、甲方有權依據北京市公證處出具的具有強制執行效力的本協定及執行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方願意接受人民法院的強制執行。
5、甲方在申請執行證書時，應承擔相應的舉證義務並提供以下檔案，保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況：
(1)經年檢合格的《營業執照(副本)》;
(2)《授權委託書》;
(3)《強制執行申請》;
(4)乙方已經履行還款義務的書面證明材料(如：乙方向甲方履行還款義務的情況，包括乙方已償還/未償還款項數額等情況);
(5)經公證的具有強制執行效力的本協定;
(6)甲方在北京市公證處的監督下向乙方發出的《履行應償借款通知書》;
(7)其他需要提供的材料。
5、乙方承諾願以其全部資產接受強制執行，其資產中包括但不限於以下所列內容：________________________.
第四條 雙方各自的承諾和保證
1、甲、乙雙方在達成簽訂本協定意向後即向北京市公證處申請辦理本協定的公證事宜。
2、乙方應按本協定的約定按期足額支付應付款項;甲方應按本協定約定辦理有關收款和債務抵消的財務手續，並有義務在乙方付款當日向乙方出具有關發票憑證。
3、甲、乙雙方指定聯繫地址及北京市公證處指定聯繫地址：
甲方聯繫地址、電話及傳真如下：________________________;受件人：____________.
乙方聯繫地址、電話及傳真如下：________________________;受件人：____________.
北京市公證處聯繫地址：
地址：____________________________________
郵編：________________________電話：________________________________
承辦公證員：____________
甲、乙雙方在此確定：如任何一方的聯繫地址、電話及傳真發生變化，應及時告知給對方和北京市公證處，如沒有及時履行告知的義務而發生的無法聯繫的狀況，將由未履行告知義務的一方承擔由此而帶來的法律後果。
第五條 不可抗力
1、不可抗力是指本協定雙方不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況。包括但不限於下列事件：戰爭、騷亂、罷工、瘟疫、水災、洪水、地震、風暴、潮水或其他任何類似事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本協定規定的全部或部分義務，該方應儘快通知其他方，並須在不可抗力發生後________日內以書面形式向其他方提供詳細情況報告及不可抗力對履行本協定的影響程度說明。
3、發生不可抗力，任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協定義務而使其他方蒙受的任何損失承擔責任。但遭受不可抗力影響的一方有責任儘可能及時採取適當或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項責任而給其他方造成損失的，應承擔賠償責任。
4、各方應根據不可抗力對本協定履行的影響程度，協商確定是否終止本協定，或是繼續履行本協定。
第六條 保密
第七條 其他
1、本協定自北京市公證處公證後生效，並賦予強制執行效力。
2、本協定未盡事宜，由雙方通過友好協商方式解決，另行簽訂補充協定，並經公證處公證。
3、本協定正本一式________份，每份均具有同等法律效力，雙方各持________份，一份留存於北京市公證處備案。
(以下無正文)。
甲方：____________公司(印章)
法定代表人或授權代表：____________(簽字)
乙方：____________公司(印章)
法定代表人或授權代表：____________(簽字)
________年________月________日於北京市
車輛抵部分工程款契約 篇12
____________公司(以下簡稱甲方)
住所：___________
__________公司(以下簡稱乙方)
住所：__________
鑒於：
_______年_____月_____日，甲方與乙方就_________(工程項目名稱)簽訂了《建設工程施工契約》(契約編號：________)，建設工程總價款為：_________萬元整人民幣。該項目已於_______年____月____日竣工，已經甲方、乙方及____方驗收，並於________年____月______日甲、乙雙方進行了工程結算，並簽訂了《________工程結算協定書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工契約》，乙方應向甲方支付建設工程款總計___________萬元整，截止本協定簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設工程款_________萬元整，尚未支付的建設工程款__________萬元整。
雙方在此相互確認：除乙方應按本協定的約定向甲方支付__________萬元外，雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關契約項下的責任和義務。
雙方對以上所述事實均予以確認，並無異議。
基於以上所述，甲方與乙方經友好協商，就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜，達成本協定如下：
第一條 甲、乙雙方在此確認：乙方應向甲方支付建設工程款總計________萬元整，截止本協定簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設工程款_________萬元整，尚未支付的建設工程款_______萬元整。(見本協定附屬檔案：1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。
第二條 甲、乙雙方經協商同意按如下方式，自_______年____月____日至_________年____月____日止由乙方向甲方支付建設工程款_________萬元整。(見本協定附屬檔案：4、還款計畫明細;如系分期支付，請寫明分期付款的階段及數額)。
第三條 強制執行條款
1、甲、乙雙方共同確認：根據有關法律的規定已經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程式、效力等具有了明確的了解，經慎重考慮，雙方同意本協定簽訂後向北京市公證處申請辦理公證並賦予本協定強制執行效力。
2、乙方保證承擔舉證義務，自每期(如分期付款)款項付清之日起____個工作日內，向甲方和北京市公證處提供有關證據證明其已經支付了應付款項，並分別由甲方和承辦公證員核對簽收，否則視為乙方對未支付事實的確認，即乙方未按期履行當期應付款項。
3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起____個工作日內，乙方未向_______公證處按期提供付款憑證，且甲方出具檔案說明乙方未能按期支付應付款項時，甲方有權單方面依據具有強制執行效力的本協定向北京市公證處申請簽發執行證書。甲方承諾在申請強制執行證書之前，將按照乙方在本協定中確定的聯繫地址向乙方發出《履行應償借款通知書》(函寄或送達)，同時註明寬限期起止日期。在寬限日期截止時，如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應付款項，或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權，也未與甲方達成任何關於還款的展期協定，則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發生，在此情況下，甲方將向_______公證處申請出具強制執行證書。
4、甲方有權依據北京市公證處出具的具有強制執行效力的本協定及執行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方願意接受人民法院的強制執行。
5、甲方在申請執行證書時，應承擔相應的舉證義務並提供以下檔案，保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況：
(1)經年檢合格的《營業執照(副本)》;
(2)《授權委託書》;
(3)《強制執行申請》;
(4)乙方已經履行還款義務的書面證明材料(如：乙方向甲方履行還款義務的情況，包括乙方已償還/未償還款項數額等情況);
(5)經公證的具有強制執行效力的本協定;
(6)甲方在北京市公證處的監督下向乙方發出的《履行應償借款通知書》;
(7)其他需要提供的材料。
5、乙方承諾願以其全部資產接受強制執行，其資產中包括但不限於以下所列內容：___________________________________________。
第四條雙方各自的承諾和保證
1、甲、乙雙方在達成簽訂本協定意向後即向北京市公證處申請辦理本協定的公證事宜。
2、乙方應按本協定的約定按期足額支付應付款項;甲方應按本協定約定辦理有關收款和債務抵消的財務手續，並有義務在乙方付款當日向乙方出具有關發票憑證。
3、甲、乙雙方指定聯繫地址及北京市公證處指定聯繫地址：
甲方聯繫地址、電話及傳真如下：___________;受件人：____________
乙方聯繫地址、電話及傳真如下：___________;受件人：____________
北京市公證處聯繫地址：
地址：_____________________
郵編：___________ 電話：_____________
承辦公證員：_______________
甲、乙雙方在此確定：如任何一方的聯繫地址、電話及傳真發生變化，應及時告知給對方和北京市公證處，如沒有及時履行告知的義務而發生的無法聯繫的狀況，將由未履行告知義務的一方承擔由此而帶來的法律後果。
第五條 不可抗力
1、不可抗力是指本協定雙方不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況。包括但不限於下列事件：戰爭、騷亂、罷工、瘟疫、水災、洪水、地震、風暴、潮水或其他任何類似事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本協定規定的全部或部分義務，該方應儘快通知其他方，並須在不可抗力發生後xx日內以書面形式向其他方提供詳細情況報告及不可抗力對履行本協定的影響程度說明。
3、發生不可抗力，任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協定義務而使其他方蒙受的任何損失承擔責任。但遭受不可抗力影響的一方有責任儘可能及時採取適當或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項責任而給其他方造成損失的，應承擔賠償責任。
4、各方應根據不可抗力對本協定履行的影響程度，協商確定是否終止本協定，或是繼續履行本協定。
第六條 保密
除中國有關法律法規、公司章程另有規定或本協定雙方另行達成書面協定外，未經另一方同意，本協定任何一方在上述交易完成前，不得將本協定的有關內容向任何第三方透露。
第七條 其他
1、本協定自________公證處公證後生效，並賦予強制執行效力。
2、本協定未盡事宜，由雙方通過友好協商方式解決，另行簽訂補充協定，並經公證處公證。
3、本協定正本一式_______份，每份均具有同等法律效力，雙方各持份，一份留存於_______公證處備案。
甲方：______
法定代表人或授權代表：______
乙方：______
法定代表人或授權代表：______
________年___月___日
於____________(地方)
車輛抵部分工程款契約 篇13
甲方：有限公司
乙方：有限公司
經雙方友好協商達成以下協定：
1、乙方申請將甲方所欠乙方項目外牆塗料工程款￥，現乙方申請將該筆款項轉給，由在購買住宅一套，該房屋戶名寫為，身份證號，若產生一切責任由春承擔。
2、該筆費用已完成發票審核簽呈手續，請財務部門審核。用轉為乙方住宅購房款後，甲方無需再行支付給乙方
3、乙方承諾若因此產生的任何法律責任和糾紛與有限公司無關。
甲方：
乙方：
______年____月____日
______年____月____日
車輛抵部分工程款契約 篇14
甲方：
乙方：
甲、乙雙方就以物抵債事宜，經協商一致，達成本協定，共同遵守執行。
第一條由甲方施工的保利天然城市花園工程，乙方在工程施工過程中給該工程供應商品砼，現經雙方協商以房抵債，由甲方與乙方共同確認的截止20__年12月31日，甲方所欠乙方的商品砼款為元（大寫商品砼款：柒拾陸萬叄仟叄佰壹拾元整）
第二條甲方提供位於烏魯木齊市蘇州路天然城市花園11號樓1單元60
502兩套房產直接抵付所欠乙方商品砼款， 601室房產面積101.52㎡，單價3700元/㎡，502室房產面積125.72㎡，單價3850元/㎡。確定兩套房產總價款為859646元，清償所欠乙方763310元的商品砼款，差額96336元，由乙方向甲方出具96336元的欠據，此款如何清償甲方，由雙方另行協商。
第三條乙方自本協定簽訂起三日內，與甲方辦理完畢財務手續，甲方所欠乙方763310元的商品砼款清結，該項債權債務關係歸於消滅。
第四條本協定生效後二十日內，乙方自行到保利房產公司辦理房屋產權證書的有關手續，由該房產辦理入住手續產生的一切費用及房屋辦證所需稅費由乙方自行負擔。
第五條本協定各方當事人對本協定有關條款的解釋或履行發生爭議時，應通過友好協商的方式予以解決。協商不成的，選擇下列方式第
（二）種方式進行解決：
（一）提交_________仲裁委員會仲裁；
（二）依法向天山區人民法院提起訴訟。
第六條本協定自雙方授權代表簽署並加蓋公章之日起生效。
第七條本協定一式兩份，甲乙雙方各執一份，具同等法律效力。
甲方（蓋章）：___________
乙方（蓋章）：___________
___年___月___日
___年___月___日
車輛抵部分工程款契約 篇15
甲方：______________________
住址：______________________
身份證號碼：______________________
電話：______________________
乙方：______________________
住址：______________________
身份證號碼：______________________
電話：______________________
甲、乙雙方經友好協商，就甲方償還乙方借款事宜達成如下協定，共同遵照執行：
第一條：甲方曾於 年 月 日向乙方借款人民幣 元，該款到期甲方未能償還。
第二條：甲方同意自 年 月 日起，每月 日前向乙方償還人民幣 元，直至還清為止。
第三條：甲方任何一期未能按時足額還款的，乙方有權要求甲方一次性支付所有未還款項，同時有權要求甲方支付從 年 月 日起的借款利息，利率按每月 的標準執行;如果甲方未能在乙方要求一次性償還請求後履行義務，乙方有權自乙方向甲方提出請求時起增收罰息，增收罰息後的利率按每月 %的標準執行，直至付清為止。
第四條：本契約簽訂後，甲方不得有為逃避債務而實施有損乙方債權的行為，否則乙方有權要求甲方一次性支付所有未還款項，並按第三條約定的標準向甲方主張利息和罰息。
第五條：甲、乙雙方應當誠信履行本協定，任何一方未能履行或完全履行本協定的，另一方有權向契約簽訂地人民法院起訴。
第六條：本協定簽訂地為 。
第七條：本協定經雙方簽字後生效，本協定一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等效力。
甲方： ______________________乙方：______________________
年 月 日 年 月 日
車輛抵部分工程款契約 篇16
甲方：
乙方：
丙方：
甲方、乙方於**年**月**日簽訂了**項目工程施工契約(以下簡稱契約)，契約編號為，契約金額為**元，結算額**元;該契約工程內容已完成並投入使用，現甲方仍欠乙方工程款**元; 經甲、乙、丙三方友好協商，就甲方以房屋抵付乙方部分工程款事項達成如下協定：
一、抵款、抵房手續辦理相關約定
1、乙方同意上述工程契約的部分工程款購買下述商品房，甲方與丙方同意乙方將此房屋轉讓給丙方，三方均同意在此契約基礎上由甲方與兩方簽署商品房買賣契約。
2、該商品房位於**市**區路號**室，建築面積為**平方米，單價*元/平方米，房屋總額為**元人民幣。不論乙方轉讓給丙方單價是多少，丙方均同意按本協定的單價簽訂《商品房買賣契約》;
3、甲方同意《商品房買賣契約》中將購買人名稱直接寫成丙方。
4、丙方從乙方處購得此房，部分房款交於乙方，丙方除房屋結構問題外不得向甲方提出退房、換房等要求。
5、本協定簽訂後，視為甲方已將用於抵付工程款的商品房實際交付給乙方，甲乙雙方抵付行為完成;
二、以房抵款金額及方式：
1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方所欠工程款**萬元;
2、抵付方式：乙方給甲方開具工程款發票，甲方給丙方開具商品房收款收據(購房發票事宜在購房契約中約定)。
3、若甲方抵付工程款額不足支付所有房款，其餘房款，三方同意由丙方以現金或按揭貸款方式直接支付給甲方。
4、抵付工程款後的工程款餘額，甲方同意按支付給乙方。
三、其它
1、本協定未盡事宜，由三方協商解決，若協商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院訴訟解決。
2、本協定自三方簽字蓋章之日起生效。一式6份，甲乙丙方各執兩份。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人： 經辦人： 經辦人：
丙方：
身份證號碼：
住址：
年 月 日
車輛抵部分工程款契約 篇17
身份證號： (以下簡稱甲方)
身份證號： (以下簡稱乙方)
上述甲乙雙方就甲方以其房產抵償乙方債務一事現經協商，一致達成以下協定：
一、以房抵債：
因甲方長期從事_____，需一定資金周轉，故甲方於_________年_____月_____日向乙方借款人民幣 萬元，約定借款期為 _個月，利息按銀行同期存款利率計算。逾期甲方以其自己建造的位於___約__平方米的平瓦房(磚混結構)清償債務。現借款已逾期，甲方仍無力償還，無奈將其上述房產低償其債務及利息。
二、交房時間：甲乙雙方在簽訂好本協定的當日，由甲方無條件地將上述房產交付給乙方(包括該房的現有用水用電手續及所有大、小門鑰匙)。
三、其他條款：
1、甲方提供現有用水、用電條件，房屋交付後所產生的水、電費用由乙方自行承擔。
2、甲方提供該房屋現有通行條件，如遇相鄰之間因通行發生糾紛，則甲方有責任協助乙方調處好。
3、該房屋交付後，不論乙方自己使用或對外出租，所產生的經濟效益均歸乙方所有，與甲方無涉。
四、特別約定：如遇政府征地拆遷，乙方具有獨立簽約其補償協定的權利，其補償款等均歸乙方所有，與甲方無涉，必要時甲方無條件協助乙方辦理好拆遷補償事宜，即使拆遷房屋的安置及補償款項以甲方歸戶或以甲方辦理和領取，但甲方必須將其全部交付給乙方，甲方不得扣留和占用，更不屬甲方所有。否則甲方應承擔一切法律後果責任。
五、違約責任：
1、如甲方違約，則按其原借債務款項的三倍向乙方承擔違約責任(即承擔 萬元的違約責任)。其房屋歸甲方所有。
2、如乙方違約，除房屋退還給甲方外，乙方原借給甲方的___萬元人民幣及其利息，則乙方放棄其清償的權利。
3、本協定一經甲乙雙方簽字，則任何一方不得以任何理由及藉口反悔，否則按上述違約責任承擔。
六、本協定一式二份，甲乙雙方各執一份。本協定自甲乙雙方簽字後生效。
甲方(蓋章)：___________
乙方(蓋章)：___________
___年___月___日
___年___月___日
車輛抵部分工程款契約 篇18
本還款協定書(以下稱本協定)由下列各方於________年____月____日在中國北京市簽署：
____________公司(以下簡稱甲方)
住所：________________________
法定代表人：____________
(法定代表人的代理人：____________)
____________公司(以下簡稱乙方)
住所：________________________
法定代表人：____________
(法定代表人的代理人：____________)
鑒於：
________年____月____日，甲方與乙方就____________(工程項目名稱)簽訂了《建設工程施工契約》(契約編號：____________)，建設工程總價款為：________________________萬元整人民幣。該項目已於________年____月____日竣工，已經甲方、乙方及________方驗收，並於________年____月____日甲、乙雙方進行了工程結算，並簽訂了《____________工程結算協定書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工契約》，乙方應向甲方支付建設工程款總計________________________萬元整，截止本協定簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設工程款________________________萬元整，尚未支付的建設工程款________________________萬元整。
雙方在此相互確認：除乙方應按本協定的約定向甲方支付________________________萬元外，雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關契約項下的責任和義務。
雙方對以上所述事實均予以確認，並無異議。
基於以上所述，甲方與乙方經友好協商，就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜，達成本協定如下：
第一條 甲、乙雙方在此確認：乙方應向甲方支付建設工程款總計________________________萬元整，截止本協定簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設工程款________________________萬元整，尚未支付的建設工程款________________________萬元整。(見本協定附屬檔案：1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。
第二條 甲、乙雙方經協商同意按如下方式，自________年____月____日至________年________
月____日止由乙方向甲方支付建設工程款________________________萬元整。(見本協定附屬檔案：4、還款計畫明細;如系分期支付，請寫明分期付款的階段及數額)。
第三條 強制執行條款
1、甲、乙雙方共同確認：根據有關法律的規定已經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程式、效力等具有了明確的了解，經慎重考慮，雙方同意本協定簽訂後向北京市公證處申請辦理公證並賦予本協定強制執行效力。
2、乙方保證承擔舉證義務，自每期(如分期付款)款項付清之日起________個工作日內，向甲方和北京市公證處提供有關證據證明其已經支付了應付款項，並分別由甲方和承辦公證員核對簽收，否則視為乙方對未支付事實的確認，即乙方未按期履行當期應付款項。
3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起________個工作日內，乙方未向北京市公證處按期提供付款憑證，且甲方出具檔案說明乙方未能按期支付應付款項時，甲方有權單方面依據具有強制執行效力的本協定向北京市公證處申請簽發執行證書。甲方承諾在申請強制執行證書之前，將按照乙方在本協定中確定的聯繫地址向乙方發出《履行應償借款通知書》(函寄或送達)，同時註明寬限期起止日期。在寬限日期截止時，如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應付款項，或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權，也未與甲方達成任何關於還款的展期協定，則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發生，在此情況下，甲方將向北京市公證處申請出具強制執行證書。
4、甲方有權依據北京市公證處出具的具有強制執行效力的本協定及執行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方願意接受人民法院的強制執行。
5、甲方在申請執行證書時，應承擔相應的舉證義務並提供以下檔案，保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況：
(1)經年檢合格的《營業執照(副本)》;
(2)《授權委託書》;
(3)《強制執行申請》;
(4)乙方已經履行還款義務的書面證明材料(如：乙方向甲方履行還款義務的情況，包括乙方已償還/未償還款項數額等情況);
(5)經公證的具有強制執行效力的本協定;
(6)甲方在北京市公證處的監督下向乙方發出的《履行應償借款通知書》;
(7)其他需要提供的材料。
6、乙方承諾願以其全部資產接受強制執行，其資產中包括但不限於以下所列內容：________________________.
第四條 雙方各自的承諾和保證
1、甲、乙雙方在達成簽訂本協定意向後即向北京市公證處申請辦理本協定的公證事宜。
2、乙方應按本協定的約定按期足額支付應付款項;甲方應按本協定約定辦理有關收款和債務抵消的財務手續，並有義務在乙方付款當日向乙方出具有關發票憑證。
3、甲、乙雙方指定聯繫地址及北京市公證處指定聯繫地址：
甲方聯繫地址、電話及傳真如下：________________________;受件人：____________.
乙方聯繫地址、電話及傳真如下：________________________;受件人：____________.
北京市公證處聯繫地址：
地址：____________________________________
郵編：________________________電話：________________________________
承辦公證員：____________
甲、乙雙方在此確定：如任何一方的聯繫地址、電話及傳真發生變化，應及時告知給對方和北京市公證處，如沒有及時履行告知的義務而發生的無法聯繫的狀況，將由未履行告知義務的一方承擔由此而帶來的法律後果。
第五條 不可抗力
1、不可抗力是指本協定雙方不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況。包括但不限於下列事件：戰爭、騷亂、罷工、瘟疫、水災、洪水、地震、風暴、潮水或其他任何類似事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本協定規定的全部或部分義務，該方應儘快通知其他方，並須在不可抗力發生後____日內以書面形式向其他方提供詳細情況報告及不可抗力對履行本協定的影響程度說明。
3、發生不可抗力，任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協定義務而使其他方任何損失承擔責任。但遭受不可抗力影響的一方有責任儘可能及時採取適當或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項責任而給其他方造成損失的，應承擔賠償責任。
4、各方應根據不可抗力對本協定履行的影響程度，協商確定是否終止本協定，或是繼續履行本協定。
第六條 保密
除中國有關法律法規、公司章程另有規定或本協定雙方另行達成書面協定外，未經另一方同意，本協定任何一方在上述交易完成前，不得將本協定的有關內容向任何第三方透露。
第七條 其他
1、本協定自北京市公證處公證後生效，並賦予強制執行效力。
2、本協定未盡事宜，由雙方通過友好協商方式解決，另行簽訂補充協定，並經公證處公證。
3、本協定正本一式________份，每份均具有同等法律效力，雙方各持________份，一份留存於北京市公證處備案。
(以下無正文)。
甲方：____________公司(印章)
法定代表人或授權代表：____________(簽字)
乙方：____________公司(印章)
法定代表人或授權代表：____________(簽字)
________年____月____日於北京市
車輛抵部分工程款契約 篇19
甲方：_________
乙方：_________
甲、乙雙方經友好協商，就以房抵工程款一事達成協定如下：
一、雙方確認，甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號、面積、金額見附屬檔案三。
二、本協定書籤訂後，乙方有權立即辦理房屋產權登記手續，或暫不辦理登記手續時免費更名一次。乙方可用書面通知方式告知甲方，與第三人簽訂購房契約，辦理房屋產權登記手續。
三、物業管理費用：1.如乙方或業主是在本協定書籤訂後12個月內入伙的，則以實際入伙時間計交物業管理費用;2.如在本協定書籤訂後超過12個月入伙的，乙方或業主應按有關規定支付物業管理費用。
四、稅費、交易費用等。1.甲方必須隨時配合乙方或乙方指定的第三人辦理抵工程款房屋手續，包括但不限於簽訂《商品房購買契約書》，開具發票，提供相關資料，辦理房地產權證及其他各項工作;2.甲乙雙方需按照規定各自負擔辦理房地產權證的稅費和交易費用。
五、房屋銷售1.乙方自用房屋時，甲方需配合將房地產權證辦理至乙方名下;2.自本協定簽訂之日起，乙方可委託甲方或第三方銷售抵工程款的房屋。若委託甲方銷售的，另行簽訂協定;3.自本協定簽訂之日起，乙方可自行銷售抵工程款的房屋;4.不管乙方以何種方式處理房屋，甲方都應配合辦理相關手續。甲方應根據乙方或購房業主的要求，辦理相應一切手續(包括但不限於預購登記、辦理房地產權證等)。
六、違約責任如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無法按時辦理房地產權證，乙方有權要求甲方支付不能交付房屋價款10%的違約金，提供其它房屋抵償或賠償一切損失。
七、契約有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產權證》為止。
八、未盡事宜，雙方協商解決，協商不成，任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。
九、本協定，自各方簽字蓋章後生效。協定一式四份，雙方各執兩份。
甲方(蓋章)：_________授權代表(簽字)：____________ ______年____月____日
乙方(蓋章)：_________授權代表(簽字)：____________ ______年____月____日
車輛抵部分工程款契約 篇20
甲方：__（以下簡稱甲方）
乙方：__（以下簡稱乙方）
丙方：__（以下簡稱丙方）
經甲、乙、丙三方充分協商，就用乙方資產抵頂丙方在甲方的貸款達成如下協定：
一、乙方用自己名下可支配的330萬元合法資產（詳見抵債清單及評估報告）抵頂丙方在甲方的貸款200萬元。
二、甲方同意接受乙方330萬元資產（詳見抵債清單及評估報告）該抵債資產直接用於抵頂丙方20__年2月份從甲方貸款200萬元。協定簽訂生效後，甲方須立即消除丙方__年2月份從甲方貸款200萬元貸款，並為丙方出具該項貸款的還清書面合法證明。
三、各方的權利、義務及責任：
1、乙方須保證提供的抵債資產合法完整，並保證在甲方接受前後的保管及維護，如抵債資產發生損失由乙方負責照價賠償或扣減相當於損失額的抵債金額。乙方在甲方接受前可以使用抵債資產但不可私自對外租賃轉讓更不可拆除變賣抵債資產。如遇國家政策規劃徵用拆遷該抵債資產時應及時與甲方溝通，該抵債資產得到的相應賠償款應足額給予甲方不得以任何理由侵占拖欠。乙方對該資產享有變現優先購買權。
2、甲方有權利對乙方的抵債資產進行接受前後的覆核、驗證權，享有協定簽訂接受後對該抵債資產的所有、使用、支配、轉讓、變現權，如遇國家政策規劃徵用拆遷該抵債資產時應及時享有該抵債資產的全部補償權，甲方在接受該抵債資產後須立即消除丙方的貸款手續，並向丙方出具相關的書面消除貸款證明。（因乙方未說明的抵押物的缺陷造成甲方損失的）甲方有權要求乙方賠償，或者扣減相當於損失數額的抵債金額。
3、丙方有義務在乙方抵債資產不足以抵頂甲方債務時補足部分差額，並有義務督促協助甲、乙雙方完成以資抵債過程，丙方有權對該項抵債資產的優先購買權。對在甲方貸款手續消除後的確認權。
4、本協定一式三份，甲、乙、丙三方各持一份，三方簽字蓋章後生效，具有同等法律效力。以上協定內容條款，三方可共同到國家公證機構進行協定公證。
甲方：__
乙方：__
丙方：__
___年___月___日
___年___月___日
車輛抵部分工程款契約 篇21
____________公司(以下簡稱甲方) ____________公司(以下簡稱乙方)
住所：________________________ 住所：________________________
法定代表人：____________ 法定代表人：____________
鑒於：
________年________月________日，甲方與乙方就____________(工程項目名稱)簽訂了《建設工程施工契約》(契約編號：____________)，建設工程總價款為：________________________萬元整人民幣。該項目已於________年________月________日竣工，已經甲方、乙方及________方驗收，並於________年________月________日甲、乙雙方進行了工程結算，並簽訂了《____________工程結算協定書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工契約》，乙方應向甲方支付建設工程款總計________________________萬元整，截止本協定簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設工程款________________________萬元整，尚未支付的建設工程款________________________萬元整。
雙方在此相互確認：除乙方應按本協定的約定向甲方支付________________________萬元外，雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關契約項下的責任和義務。
雙方對以上所述事實均予以確認，並無異議。
基於以上所述，甲方與乙方經友好協商，就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜，達成本協定如下：
第一條 甲、乙雙方在此確認：乙方應向甲方支付建設工程款總計________________________萬元整，截止本協定簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設工程款________________________萬元整，尚未支付的建設工程款________________________萬元整。(見本協定附屬檔案：1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。
第二條 甲、乙雙方經協商同意按如下方式，自________年________月________日至________年________
月________日止由乙方向甲方支付建設工程款________________________萬元整。(見本協定附屬檔案：4、還款計畫明細;如系分期支付，請寫明分期付款的階段及數額)。
第三條 強制執行條款
1、甲、乙雙方共同確認：根據有關法律的規定已經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程式、效力等具有了明確的了解，經慎重考慮，雙方同意本協定簽訂後向北京市公證處申請辦理公證並賦予本協定強制執行效力。
2、乙方保證承擔舉證義務，自每期(如分期付款)款項付清之日起________個工作日內，向甲方和北京市公證處提供有關證據證明其已經支付了應付款項，並分別由甲方和承辦公證員核對簽收，否則視為乙方對未支付事實的確認，即乙方未按期履行當期應付款項。
3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起________個工作日內，乙方未向北京市公證處按期提供付款憑證，且甲方出具檔案說明乙方未能按期支付應付款項時，甲方有權單方面依據具有強制執行效力的本協定向北京市公證處申請簽發執行證書。甲方承諾在申請強制執行證書之前，將按照乙方在本協定中確定的聯繫地址向乙方發出《履行應償借款通知書》(函寄或送達)，同時註明寬限期起止日期。在寬限日期截止時，如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應付款項，或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權，也未與甲方達成任何關於還款的展期協定，則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發生，在此情況下，甲方將向北京市公證處申請出具強制執行證書。
4、甲方有權依據北京市公證處出具的具有強制執行效力的本協定及執行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方願意接受人民法院的強制執行。
5、甲方在申請執行證書時，應承擔相應的舉證義務並提供以下檔案，保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況：
(1)經年檢合格的《營業執照(副本)》;
(2)《授權委託書》;
(3)《強制執行申請》;
(4)乙方已經履行還款義務的書面證明材料(如：乙方向甲方履行還款義務的情況，包括乙方已償還/未償還款項數額等情況);
(5)經公證的具有強制執行效力的本協定;
(6)甲方在北京市公證處的監督下向乙方發出的《履行應償借款通知書》;
(7)其他需要提供的材料。
6、乙方承諾願以其全部資產接受強制執行，其資產中包括但不限於以下所列內容：________________________.
第四條 雙方各自的承諾和保證
1、甲、乙雙方在達成簽訂本協定意向後即向北京市公證處申請辦理本協定的公證事宜。
2、乙方應按本協定的約定按期足額支付應付款項;甲方應按本協定約定辦理有關收款和債務抵消的財務手續，並有義務在乙方付款當日向乙方出具有關發票憑證。
3、甲、乙雙方指定聯繫地址及北京市公證處指定聯繫地址：
甲方聯繫地址、電話及傳真如下：________________________;收件人：____________.
乙方聯繫地址、電話及傳真如下：________________________;收件人：____________.
北京市公證處聯繫地址：
地址：____________________________________
郵編：________________________電話：________________________________
承辦公證員：____________
甲、乙雙方在此確定：如任何一方的聯繫地址、電話及傳真發生變化，應及時告知給對方和北京市公證處，如沒有及時履行告知的義務而發生的無法聯繫的狀況，將由未履行告知義務的一方承擔由此而帶來的法律後果。
第五條 不可抗力
1、不可抗力是指本協定雙方不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況。包括但不限於下列事件：戰爭、騷亂、罷工、瘟疫、水災、洪水、地震、風暴、潮水或其他任何類似事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本協定規定的全部或部分義務，該方應儘快通知其他方，並須在不可抗力發生後________日內以書面形式向其他方提供詳細情況報告及不可抗力對履行本協定的影響程度說明。
3、發生不可抗力，任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協定義務而使其他方任何損失承擔責任。但遭受不可抗力影響的一方有責任儘可能及時採取適當或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項責任而給其他方造成損失的，應承擔賠償責任。
4、各方應根據不可抗力對本協定履行的影響程度，協商確定是否終止本協定，或是繼續履行本協定。
第六條 保密
除中國有關法律法規、公司章程另有規定或本協定雙方另行達成書面協定外，未經另一方同意，本協定任何一方在上述交易完成前，不得將本協定的有關內容向任何第三方透露。
第七條 其他
1、本協定自_____市公證處公證後生效，並賦予強制執行效力。
2、本協定未盡事宜，由雙方通過友好協商方式解決，另行簽訂補充協定，並經公證處公證。
3、本協定正本一式________份，每份均具有同等法律效力，雙方各持________份，一份留存於_______市公證處備案。
甲方：____________公司(印章) 乙方：____________公司(印章)
法定代表人或授權代表：______(簽字) 法定代表人或授權代表：____(簽字)
________年________月________日 ________年________月________日
車輛抵部分工程款契約 篇22
甲方：______________有限公司
乙方：________________有限公司
經雙方友好協商達成以下協定
1、乙方申請將甲方所欠乙方_______________項目外牆塗料工程款￥_____________，現乙方申請將該筆款項_______________，由_______________在_____________購買住宅一套，該房屋戶名寫為_____________，身份證號__________________，若產生一切責任由________________承擔。
2、該筆費用已完成發票審核簽呈手續，請財務部門審核。該筆費用轉為乙方住宅購房款後，甲方無需再行支付給乙方
3、乙方承諾若因此產生的任何法律責任和糾紛與________________有限公司無關。
甲方：_________________
乙方：_________________
___________年___________月___________日
車輛抵部分工程款契約 篇23
甲方(債權人) ，身份證號碼：__________ ，住址所在地(通訊地址)：_______________________________，聯繫方式：__________ 。
乙方(欠款人) ，身份證號碼：__________ ，住址所在地(通訊地址)：_______________________________，聯繫方式：__________ 。
上述各方就乙方償還甲方欠款事宜，達成如下協定：
一、 欠款情況
經雙方結算，乙方總計欠付甲方____________國際工程款￥____________元(大寫____________元)，現已支付其中￥____________元的部分，尚有￥____________元(大寫____________元)未支付。
二、還款計畫
1.各方一致同意，乙方就剩餘的工程款￥____________元部分，於______年______月______日前向甲方支付完畢。
2.乙方依前述還款計畫向甲方還款時，應向甲方指定收款賬戶支付欠款，否則視為甲方未收到欠款，甲方有權要求乙方依協定約定繼續履行當期及後續還款義務。
甲方指定收款賬戶：
收款賬號：__________
開 戶 行：__________
戶 名：__________
3.乙方按本協定約定履行全部義務後，雙方再無其它爭議，原契約約定的債權債務歸於消滅。
三、違約責任
乙方未按本協定約定履行還款義務的，甲方有權要求乙方立即支付全部欠款，並收取逾期付款利息(以________________元為本金，按月2%的利率支付自逾期之日起至付清全部款項之日止)
四、爭議解決
1.本契約的簽訂、解釋及其在履行過程中出現的、或與本契約有關的糾紛之解決，受中華人民共和國現行有效的法律約束。
2.因本契約引起的或與本契約有關的任何爭議，由契約各方協商解決，也可由有關部門調解。協商或調解不成的，依法向甲方所在地有管轄權的人民法院起訴。
3.雙方提供以下地址為法律文書送達地址：__________
甲方：__________
乙方：__________
六、附則
1.各方均充分知曉並理解本協定中全部條款的實質含義和其法律意義，並基於此種理解簽署本協定。
2.本協定經簽署後生效。
3.本協定一式三份，各方各執一份，具有同等法律效力。
甲方(簽字捺印)：__________
簽署時間：__________年 _____月 _____日
乙方(簽字捺印)：__________
簽署時間：__________年 _____月 _____日
見證人(簽字捺印)：__________
簽署時間：__________年 _____月 _____日
車輛抵部分工程款契約 篇24
甲方：_________
乙方：_________
應業主的申請，我方願就業主履行主契約約定的工程款支付義務以保證的方式向貴方提供如下擔保：
一、保證的範圍及保證金額
我方的保證範圍是主契約約定的工程款。本保函所稱主契約約定的工程款是指主契約約定的除工程質量保修金以外的契約價款。我方保證的金額是主契約約定的工程款的_______%，數額最高不超過人民幣_______元。
二、保證的方式及保證期間
我方保證的方式為：連帶責任保證。我方保證的期間為：_______自本契約生效之日起至主契約約定的工程款支付之日後_______日內。貴方與業主協定變更工程款支付日期的，經我方書面同意後，保證期間按照變更後的支付日期做相應調整。
三、承擔保證責任的形式
我方承擔保證責任的形式是代為支付。業主未按主契約約定向貴方支付工程款的，由我方在保證金額內代為支付。
四、代償的安排
貴方要求我方承擔保證責任的，應向我方發出書面索賠通知及業主未支付主契約約定工程款的證明材料。索賠通知應寫明要求索賠的金額，支付款項應到達的帳號。在出現貴方與業主因工程質量發生爭議，業主拒絕向貴方支付工程款的情形時，貴方要求我方履行保證責任代為支付的，還需提供項目總監理工程師、監理單位或符合相應條件要求的工程質量檢測機構出具的質量說明材料。我方收到貴方的書面索賠通知及相應證明材料後，在_______工作日內進行核定後按照本保函的承諾承擔保證責任。
五、保證責任的解除
1、在本保函承諾的保證期間內，貴方未書面向我方主張保證責任的，自保證期間屆滿次日起，我方保證責任解除。
2、業主按主契約約定履行了工程款的全部支付義務的，自本保函承諾的保證期間屆滿次日起，我方保證責任解除。
3、我方按照本保函向貴方履行保證責任所支付金額達到本保函金額時，自我方向貴方支付之日起，保證責任即解除。
4、按照法律法規的規定或出現應解除我方保證責任的其它情形的，我方在本保函項下的保證責任亦解除。我方解除保證責任後，貴方應自我方保證責任解除之日起_______個工作日內，將本保函原件返還我方。
六、免責條款
1、因貴方違約致使業主不能履行義務的，我方不承擔保證責任。
2、依照法律法規的規定或貴方與業主的另行約定，免除業主部分或全部義務的，我方亦免除其相應的保證責任。
3、貴方與業主協定變更主契約的，如加重業主責任致使我方保證責任加重的，需徵得我方書面同意，否則我方不再承擔因此而加重部分的保證責任。
4、因不可抗力造成業主不能履行義務的，我方不承擔保證責任。
七、爭議的解決
因本保函發生的糾紛，由貴我雙方協商解決，協商不成的，通過訴訟程式解決，訴訟管轄地法院為_______法院。
八、保函的生效
本保函自我方法定代表人簽字或加蓋公章並交付貴方之日起生效。
甲方：_________
乙方：_________
_________年____月____日
車輛抵部分工程款契約 篇25
工程擔保協定書
甲方：______________
乙方：_________________
丙方：______________
甲方承攬的，工程造價為萬元，乙方自願單獨施工，丙方自願為乙方施工全過程提供責任擔保。為了加強經營管理，保證履行職責，經甲丙雙方充分協商，達成共識，簽訂本協定，遵照執行。
一、丙方於年月日以全部工資收入及資產為乙方承建工程提供施工履約擔保。
二、丙方保證乙方按照有關規範和規定，建立質量管理組織體系，制訂質量管理規章制度和操作規程，並嚴格抓好落實。要按照工程設計要求、施工技術標準和甲方同業主簽定的契約約定對工程質量負責。如因質量給甲方造成的聲譽或經濟上的損失，丙方要與乙方一起承擔連帶責任。
三、丙方保證乙方按照有關規定建立安全管理組織體系，制訂安全管理規章制度和操作規程，並嚴格抓好落實。乙方在工程施工期間發生生產安全事故造成民工致傷、致殘或死亡的，由丙方負責配合與乙方積極處理，並承擔全部費用，甲方不負任何責任。
四、丙方保證乙方按時、足額發放農民工工資。因拖欠農民工工資或其他工程費用而發生的一切問題或經濟糾紛由丙方負責處理，甲方不負責任。
五、丙方保證乙方獨立承擔工程施工的經濟往來，任何情況下乙方不得以甲方名義與外界發生經濟交易，自本契約簽訂後發生的一切經濟糾紛和法律責任全部由乙方和丙方處理、承擔;甲方概不承擔任何責任和經濟損失。
六、甲方按照乙方分包工程投資額的%收取管理費，管理費由甲方在施工工程款到位(含供應材料款)50%後扣完。
七、工程自竣工驗收合格後，保修期兩年，保修及保修費由丙方和由乙方一起承擔連帶責任。
八、如因乙方的行為導致甲方承擔了墊付責任或其他損失，乙方和丙方自願賠償甲方墊付和損失金額的兩倍。
九、本協定未盡事宜，各方協商解決，協商不成由甲方所在地法院裁決。
十、本協定一式三份，蓋章、簽字後生效，工程結算完成兩年後及保修期滿後協定失效。
甲方：_________________(蓋章)乙方：_________________(蓋章)
~1/2~
身份證號碼：_________________
代表人：_________________(簽字)代表人：_________________(簽字)
年月日年月日
丙方：_________________(蓋章)
代表人：_________________(簽字)
身份證號碼：________________
________年____月____日
車輛抵部分工程款契約 篇26
房屋抵償工程款協定書
甲方：_________
乙方：_________
甲、乙雙方經友好協商，就以房抵工程款一事達成協定如下：
一、雙方確認，甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號、面積、金額見附屬檔案三。
二、保證條款：
2.甲方保證在本協定簽訂後不得因甲方原因導致抵工程款的商品房被查封、抵押，致使乙方權利無法實現；
3.甲方保證抵工程款的房屋無產權上的爭議，現階段已能辦理房地產權證；
4.甲方保證在未徵得乙方書面通知情況下，不得出售抵工程款的房屋。
5.甲方保證在本協定簽訂之日起30日內辦理完畢抵工程款房屋的房地產權證。
五、物業管理費用：
1.如乙方或業主是在本協定書籤訂後12個月內入伙的，則以實際入伙時間計交物業管理費用；
2.如在本協定書籤訂後超過12個月入伙的，乙方或業主應按有關規定支付物業管理費用。
六、稅費、交易費用等。
1.甲方必須隨時配合乙方或乙方指定的第三人辦理抵工程款房屋手續，包括但不限於簽訂《商品房購買契約書》，開具發票，提供相關資料，辦理房地產權證及其他各項工作；
2.甲乙雙方需按照規定各自負擔辦理房地產權證的稅費和交易費用。
七、房屋銷售
1.乙方自用房屋時，甲方需配合將房地產權證辦理至乙方名下；
2.自本協定簽訂之日起，乙方可委託甲方或第三方銷售抵工程款的房屋。若委託甲方銷售的，另行簽訂協定；
3.自本協定簽訂之日起，乙方可自行銷售抵工程款的房屋；
4.不管乙方以何種方式處理房屋，甲方都應配合辦理相關手續。甲方應根據乙方或購房業主的要求，辦理相應一切手續（包括但不限於預購登記、辦理房地產權證等）。
八、違約責任
如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無法按時辦理房地產權證，乙方有權要求甲方支付不能交付房屋價款10％的違約金，提供其它房屋抵償或賠償一切損失。
九、契約有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產權證》為止。
十、未盡事宜，雙方協商解決，協商不成，任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。
十一、本協定，自各方簽字蓋章後生效。協定一式四份，雙方各執兩份。
甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________
授權代表（簽字）：_________授權代表（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
車輛抵部分工程款契約 篇27
協 議 書
甲方：（公司）
乙方：（承租人）
丙方：（出租人）
甲方經營裝修工程，長期與乙方合作，但因資金周轉困難，拖欠乙方工程款項一直不能及時償還。乙方長期在外租賃房屋，現急需資金購買住房一套。為此，乙方與甲、丙共同商討上述事宜，經甲、乙、丙三方經共同協商，達成如下協定：
1、丙方自願將位於 單元 層 號，建築面積 平米，房屋一套出售給乙方，房屋價格為每平米 元，房屋總價人民幣（大寫） 元。
2、甲方拖欠乙方工程款總計人民幣 元，有結算憑證為據。乙方自願將甲方的工程欠款 元的債權轉讓於丙方，用以折抵乙方購買丙方上述房屋的購房款，剩餘購房款 元，由乙方於 年 月 日前支付給丙方。本契約簽訂後，甲、乙雙方上述工程債權、債務消滅，本契約簽訂後 日內丙方將該房屋過戶給乙方，過戶後乙方向丙方支付剩餘購房款 元。
3、丙方保證上述房屋的產權只歸其本人所有，在乙、丙簽訂此契約 年內，乙方不得出售該房屋，若因急需要資金周轉需要出售該房屋，丙方享有優先購買權，本契約簽訂後兩年內，若丙方願回購該房屋，須按本契約約定房屋總價一次性支付給乙方。若乙方己裝修該房屋，丙方還應向乙方支付相應的裝修款，待上述款項支付完成後，由丙方辦理過戶登記，乙方給予配合。若在上述條款規定兩年內，丙方未回購該房屋，乙方便可任意處分該房屋，丙方不得干涉。
4、本契約簽訂後，由丙方給乙方辦理房屋過戶手續，且不得向乙方索要其它任何款項，否則構成違約，須按本協定書第8條之約定向乙方承擔違約責任。辦理過戶手續後，乙方支付剩餘房款，同時丙方須將此房屋的購房契約、水、電、煤氣卡、鑰匙等物品交付乙方，此時房屋完成交付。
5、甲方向丙方支付欠款的時間、方式等具體內容由甲、丙雙方另行約定，雙方契約履約與否並不影響乙方對上述房屋的所有權，丙方不得以任何理由解除、終止此房屋購買契約，或藉故向乙方索要其它任何款項。
6、契約簽訂後，乙方為居住使用上述房屋，可對房屋進行裝修改造，但不得損害房屋承重部位。
7、契約簽訂後，由丙方向乙方出具乙方向丙方支付購買上述房屋購房款 元的收款憑證，甲方與乙方的欠據即失效（原結算憑證由乙方留存），甲方可不再向乙方返還上述款項，甲丙之間的還款、違約責任等事宜由甲、丙雙方另行商定，乙方不再參與，丙方也不得以此為由解除購買契約。
8、本契約簽訂後兩年內，丙方不得以任何理由無故解除購房契約，若丙方無故違反契約或終止解除契約需向乙方返還全部購房款及乙方的裝修款項等，並向乙支付房屋總價 %的違約金。
9、若遇不可抗力或政府拆遷等原因需解除或終止該購房契約，由雙方各自承擔相應的責任。
10、本契約一式三份，未盡事宜可協商補充，甲乙丙三方各執一份，簽訂之日起生效。
甲方：（蓋章）
年 月 日
乙方：（簽字）
年 月 日
丙方：（簽字）
年 月 日
車輛抵部分工程款契約 篇28
甲方（原借款人）：
乙方（原貸款人）：
甲方做生意需要，向乙方借款 元整。 至今未償還，為解決甲、乙雙方的債權債務問題，現甲、乙雙方就有關還款事宜達成如下協定：
第一條 現鑒於甲方無法償還上述債務，甲方自願將自有房產用於抵償所欠乙方的上述全部債務，抵債房產信息如下：
1.房屋坐落：_____；
2.房產證號： 登記面積： 平方米共____間，附屬房屋： 平方米共___間；
3.土地證號： 登記面積：___平方米，附屬其他土地證號： 面積：____平方米；
4.四至範圍：東至：_____ ，南至：_____ ，西至：_____ ，北至：_____ ；
5.同時包括：附屬於房屋和土地的其他全部建築物、構築物、設施、設備、樹木等地上物的所有權；與房屋和土地使用相關的現有水、電、電信等各項公共服務設施設備的使用權或所有權。
第二條 在本協定簽訂5日內，甲方將上述抵債房產的 房屋所有權證、集體土地使用權證 等證件原件交給乙方，房產交付乙方占有、使用，乙方取得該房產的所有權及土地使用權，雙方債權債務歸於消滅。
第三條 無論何時甲方有義務確保其抵債房產可以取得農村集體土地各種確權登記證。
第四條 甲方承諾：若該房產發生動遷情況，動遷收益包括但不限於房屋及附屬物拆遷補償費、土地補償金、安置補償費等歸乙方所有，甲方無條件協助乙方領取上述款項。
第五條 抵債金額為:上述抵債房產協商作價為 萬，大寫金額為 （含預期升值及動遷補償款收益）。
第六條 甲方必須保證該抵債房產來源合法、手續齊全，交清相關稅費。如因甲方隱瞞該抵債房產情況，致使乙方無法正常行使權利或使乙方合法權益受損的，甲方應承擔相應責任，雙倍賠償乙方因此所受的損失。
第七條 違約責任
1. 若甲方反悔或違反本協定第二條、第四條項下契約義務，甲方需清償 欠款，每日支付相當於抵債金額的百分之 的違約金；
2. 若該抵債房產因甲方自身原因而被有關部門查封、拍賣或甲方擅自轉讓或抵押給第三人的，甲方應向乙方支付違約金 萬元，並應立即返還所欠債務。
第八條 若本協定在履行過程中出現糾紛，雙方應先協商解決,如協商不成，向人民法院提起訴訟解決。
第九條 本協定書經甲、乙雙方簽字後即生效。本協定書一式兩份，甲、乙雙方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（簽字）：
乙方（簽字）：
___年___月___日
___年___月___日
車輛抵部分工程款契約 篇29
原告：________________，性別：________，________年________月________日生，________族，住址：________________,電話：________________
被告：________________，性別：________，________年________月________日生，________族，住址：_________________電話：_____________
被告：________________，性別：________，________年________月________日生，________族，住址：_________________電話：_____________
訴訟請求：
1、請求貴院依法判令二被告向原告支付拖欠的安裝費總計________元。
2、本案全部訴訟費用由被告承擔。
事實與理由：
被告________委託被告________為其尋找進行石膏牆安裝的人員。________年________月________日,原告經被告________介紹同意為被告________所負責的________旅館進行石膏隔牆的安裝。在進行安裝之前,原告通過被告楊________同被告________協商先預付一部分款項,待安裝完畢之後將剩餘款項付清。被告________在________年________月________日支付了預付款之後,於________月________日支付________元,________年________月________日支付________元,之後就拒絕再支付剩餘款項。________年________月________日,原告要求被告________量面積進行決算,被告________不但不予理會,還糾集其他人對原告進行毆打,原告撥打110,經過民警的調解,被告________同意支付一切因原告被毆打受傷所花費的醫療費,並在一周內付清所欠的勞務費。被告________於當場支付醫療費________元後,於________年________月________日同原告丈量了幹活的面積,由此得出原告所安裝石膏牆的面積為________平方米,安裝費為________元,醫藥費總計________元。雙方經過協商後約定剩餘的欠款為________元,由被告人________支付。但時至今日,被告一直未支付剩餘的欠款________元。綜上所述,原告為二被告進石膏牆的安裝,實質上在原告與被告間已經形成了僱傭關係。依據《勞動法》等相關法律法規,原告享有法定的權利,被告________最為僱傭方,被告________作為直接負責人拖欠安裝費的行為,嚴重侵害了原告的合法權益。因此,原告為維護自己的合法權益,現提起訴訟,請求法院公正裁決為盼。
此致
__________市__________區人民法院
具狀人：_________________
________年________月________日
車輛抵部分工程款契約 篇30
甲方：
乙方：
由於甲方欠乙方工程款，以房產抵頂工程款一事達成如下協定：
一、甲方用以抵頂工程款的'房產為 建築面積 平方米，價款 小區 元。 號樓 室， 元， 經甲乙雙方協商就甲方以房
二、抵頂的房產甲方不得對外出售，由此產生的一切責任由甲方自行 負擔，抵頂的房產乙方可以隨時出售，抵頂房產的售房款歸乙方 所有。該房暫由雙方簽訂預售契約，在正式辦理房屋產權證時， 其產權過戶手續由甲方與乙方指定的購房人辦理， 直接辦到乙方 指定的購房人名下。 甲方不因乙方將該房轉讓需辦理相關手續為 由而向乙方和乙方指定的購房人收取任何費用。 甲方在接到乙方出具的同意將該房過戶的書面通知後方可 與購房人辦理過戶手續。 辦理過戶手續所需要費用由購房人按國 家現行規定承擔。
三、抵頂房產的價格包括水、電、暖、氣(電視、電話、寬頻)人口 關配套費用。 抵頂房產的配套設施應達到甲方對外銷售的同等標 準。
四、甲方於 年 月 日前將所抵頂的房屋交付乙方。
五、 如因非乙方原因導致該房產權歸屬不清或不能按期取得該房產權 等，乙方可以單方解除本協定，甲方應以現金支付所欠工程款 元。
六、本契約未盡事宜由甲、乙雙方協商解決，如協商不成可向威海市 仲裁委員會申請仲裁。
七、本協定一式四份，雙方各執二份，經雙方簽字蓋章後生效。
甲方：
年 月 日
乙方：
年 月 日
車輛抵部分工程款契約 篇31
甲方：開發商，我方
住所地：
法定代表人：
乙方：總包方
住所地：
法定代表人：
甲乙雙方經友好協商，就以甲方所開發的商品房抵頂甲方應付乙方的工程款事項，協定一致如下：
一、因履行雙方於 年 月日簽訂《、總包契約》(契約編號為或者契約暫定總價款 為元)，甲方欠付乙方工程款，乙方同意甲方以其開發建設的 小區 號樓的房產予以抵頂。
二、乙方同意按下表所列位於 小區房產及價格抵頂工程款。
三、乙方有權將頂賬房出賣給其他購房人並由甲方將頂房房產直接過戶給該購房人，但應提前通知甲方並與甲方、購房人簽訂《以房抵工程款叄方協定書》，叄方協定簽訂後，購房人再與甲方簽訂《商品房買賣契約》，以完成網上備案等手續。
四、頂房款支付及差額處理
1.由購房人按《商品房買賣契約》上所列明的房款總價，直接將房款匯入本契約所列明的甲方收款賬戶。
2.甲方代乙方收到房款後，應於 日內將房款全額支付至本契約乙方列明銀行賬戶。
3.《商品房買賣契約》上所列明的房款總價與購房人與乙方所約定的購房金額不一致的，乙方應在收到房款後 日內與購房人結清差額，甲方不再參與。
五、購房所產生的其他稅費、物業專項維修資金、物業費，由購房人直接支付甲方或者甲方指定的物業公司，甲方負責將物業專項維修資金代繳房管局。
六、甲方負責按頂賬房屋金額向乙方開具發票，乙方負責按頂賬房屋金額向甲方開具建築業統一發票。乙方指定的購買人需要甲方另行開具發票的，有關稅費由需甲方與購房人協商一致後方能確定。
七、對於抵賬房屋的隱蔽質量缺陷，購房人有權直接向甲方主張保修等權利。
八、甲方無義務配合乙方指定的購買人辦理抵押貸款手續。
九、每套抵賬房屋房產證辦理完畢後，與《以房抵工程款明細及價格表》中該套房產對應抵房總價等額的甲方欠付乙方工程款債權消滅。
十、本協定一式份，甲方份，乙方份，均具有同等法律效力。
十一、其他未盡事宜，甲乙雙方可另行協商解決。
(以下無正文)
甲方(章)： 乙方(章)：
開戶銀行： 開戶銀行：
賬 號：與將來簽訂的《商品房買賣契約》賬戶一致賬 號：
代理人：
年 月 日 代理人：
年 月 日
車輛抵部分工程款契約 篇32
甲方：___________
乙方：_____________
經雙方友好協商達成以下協定：
1、乙方申請將甲方所欠乙方項目外牆塗料工程款_____________元，現乙方申請將該筆款項轉給甲方，由在購買住宅一套，該房屋戶名寫為______________，身份證號_______________，若產生一切責任由________方承擔。
2、該筆費用已完成發票審核簽呈手續，請財務部門審核。
該筆費用轉為乙方住宅購房款後，甲方無需再行支付給乙方
3、乙方承諾若因此產生的任何法律責任和糾紛與甲方無關。
甲方：____________
_______年______月____日
乙方：____________
_______年______月____日
車輛抵部分工程款契約 篇33
業主單位名稱：_________________
我單位承建的送審金額的________萬元，審後工程結算金額_______%，已支付工程進度款___________萬元(佰拾工程，契約金額_________萬元，。至今已完成總工程量_________%支付我單角分)，請貴單位按契約要求的萬_______________元為工程結算款，請批准。
施工單位：_________________
開戶銀行：_________________
賬號：_________________
施工單位工程負責人：_________________
年監理意見：_________________
月日
簽名：_________________日期：_________________業主代表意見：_________________
簽名：_________________日期：_________________分管領導意見：_________________
簽名：_________________日期：_________________站長意見：_________________
簽名：_________________日期：_________________
責任編輯：_______________
車輛抵部分工程款契約 篇34
欠款人(甲方)：_________________，法人或者自然人身份證號碼(附身份證複印件)，聯繫地址，手機。
2.施工方(乙方)：_________________
3.工程項目：_________________乙方負責甲方工程的施工，工程地址，工程內容，甲方應支付乙方工程款費用(大寫)元。現上述工程已於年月日完工，經甲方驗收合格，已投入使用，沒有其他工程質量糾紛，施工方沒有工程延期等一切違約事實。
4.欠款情況：_________________甲方已支付工程款(大寫)元，仍欠乙方工程款(大寫)元。
5.甲方承諾，在年月日前向乙方支付剩餘款項，支付方式如下：_________________
1)年月日前支付(大寫)元
2)年月日前支付(大寫)元
3)年月日前支付(大寫)元
6.收款銀行賬號：_________________
如甲方延遲支付的，按逾期未支付金額的2‰計收每日違約金，直至甲方支付完成為止。
如甲方違約支付，乙方可以在乙方所在地提起訴訟。
欠款人(簽名及加按手印)：_________________
立據日期：_________________
連帶保證人(簽名及加按手印)：_________________
簽名日期：_________________