工程建設貸款契約 篇1
工程建設貸款契約
契約編號：_________
建設項目：_________
貸款方（甲方）：_________
借款方（乙方）：_________
根據國家規定，乙方為進行基本建設所需貸款，經甲方審查發放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本契約，共同遵守。
第一條?乙方根據批准的年度基本建設計畫，向甲方借款人民幣（大寫）_________元，用於_________建設工程。預計分季用款：一季度_________元；二季度_________元；三季度_________元；四季度_________元。
第二條?借款用途：購置設備_________台（套）_________元；土建_________平方米_________元；其它_________元。
第五條?貸款還本付息的資金來源，雙方同意按規定在建設項目投產後用下列資金清償：
1.基本建設收入；
2.新增固定資產的基本折舊基金；
3.固定資產稅；
4.利潤。
乙方還款超過契約期限，還本付息的資金來源按規定辦理。
第六條?乙方對償還貸款本息以抵押或第三方保證的方式提供擔保，抵押（或保證）協定作為契約附屬檔案。
第七條?貸款到期，乙方如不能按期償還，由擔保人代為償還，擔保人在接到貸款方還款通知三個月後仍未歸還，甲方可直接從乙方或擔保人的各項投資或存款中扣收；以抵押方式提供擔保的，可變賣抵押財產歸還貸款。
第八條?乙方在本契約規定的貸款總額內，根據批准的年度計畫和建設進度編制年、季度用款計畫，送甲方審查，甲方憑此供應資金。甲方保證在核定的年度貸款計畫內，按基本建設貸款的有關規定及時供應資金。因甲方責任未按期提供貸款，應按違約數額和延期天數，付給乙方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收乙方的罰息計算相同。
第九條?甲方有權檢查、監督貸款的使用情況，了解乙方的經營管理、計畫執行、財務活動、物資庫存等情況。乙方應提供有關統計、會計報表及資料。乙方如果不按契約規定使用貸款，甲方有權收回部分貸款，並對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。乙方提前還款的，應按規定減收利息。
第十條?聲明及保證
甲方：
1.甲方為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本契約。
2.甲方簽署和履行本契約所需的一切手續_________均已辦妥併合法有效。
3.在簽署本契約時，任何法院、_____機構、_____或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成，本契約的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。
乙方：
1.乙方為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本契約。
2.乙方簽署和履行本契約所需的一切手續_________均已辦妥併合法有效。
3.在簽署本契約時，任何法院、_____機構、_____或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成，本契約的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。
第十一條?保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密（技術信息、經營信息及其他商業秘密）予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
第十二條?不可抗力
本契約所稱不可抗力是指不能預見，不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、_____、政府行為等。
如因不可抗力事件的發生導致契約無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，並應在_________天內，提供事故詳情及契約不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可後協商終止契約或暫時延遲契約的履行。
第十三條?通知
1.根據本契約需要發出的全部通知以及雙方的檔案往來及與本契約有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用_________（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：_________。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條?爭議的處理
本契約受_________國法律管轄並按其進行解釋。
本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：
1.提交______________委員會_____；
2.依法向人民法院起訴。
第十五條?解釋
本契約的理解與解釋應依據契約目的和文本原義進行，本契約的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本契約的解釋。
第十六條?補充與附屬檔案
本契約未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協定。本契約的附屬檔案和補充協定均為本契約不可分割的組成部分，與本契約具有同等的法律效力。
第十七條?契約效力
本契約自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
本契約正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力；契約副本_________份，送_________留存一份。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法人代表（簽字）：_________法人代表（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點：_________簽訂地點：_________
工程建設貸款契約 篇2
契約編號：____________
建設項目：_________________________________
貸款方（甲方）：___________________________
借款方（乙方）：___________________________
根據國家規定，乙方為進行基本建設所需貸款，經甲方審查發放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本契約，共同遵守。
第一條?乙方根據批准的年度基本建設計畫，向甲方借款人民幣（大寫）_____________________元，用於____________建設工程。預計分季用款：一季度_________元；二季度_________元；三季度_________元；四季度_________元。
第二條?借款用途：購置設備_________台（套）_________元；土建_________平方米_________元；其它_________元。
第五條?貸款還本付息的資金來源，雙方同意按規定在建設項目投產後用下列資金清償
1.基本建設收入；
2.新增固定資產的基本折舊基金；
3.固定資產稅；
4.利潤。
乙方還款超過契約期限，還本付息的資金來源按規定辦理。
第六條?乙方對償還貸款本息以抵押或第三方保證的方式提供擔保，抵押（或保證）協定作為契約附屬檔案。
第七條?貸款到期，乙方如不能按期償還，由擔保人代為償還，擔保人在接到貸款方還款通知三個月後仍未歸還，甲方可直接從乙方或擔保人的各項投資或存款中扣收；以抵押方式提供擔保的，可變賣抵押財產歸還貸款。
第八條?乙方在本契約規定的貸款總額內，根據批准的年度計畫和建設進度編制年、季度用款計畫，送甲方審查，甲方憑此供應資金。甲方保證在核定的年度貸款計畫內，按基本建設貸款的有關規定及時供應資金。因甲方責任未按期提供貸款，應按違約數額和延期天數，付給乙方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收乙方的罰息計算相同。
第九條?甲方有權檢查、監督貸款的使用情況，了解乙方的經營管理、計畫執行、財務活動、物資庫存等情況。乙方應提供有關統計、會計報表及資料。乙方如果不按契約規定使用貸款，甲方有權收回部分貸款，並對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。乙方提前還款的，應按規定減收利息。
第十條?聲明及保證
甲方：
1.甲方為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本契約。
2.甲方簽署和履行本契約所需的一切手續_________均已辦妥併合法有效。
3.在簽署本契約時，任何法院、_____機構、_____或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成，本契約的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。
乙方：
1.乙方為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本契約。
2.乙方簽署和履行本契約所需的一切手續_________均已辦妥併合法有效。
3.在簽署本契約時，任何法院、_____機構、_____或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成，本契約的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。
第十一條?保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密（技術信息、經營信息及其他商業秘密）予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
第十二條?不可抗力
本契約所稱不可抗力是指不能預見，不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、_____、政府行為等。
如因不可抗力事件的發生導致契約無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，並應在_________天內，提供事故詳情及契約不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可後協商終止契約或暫時延遲契約的履行。
第十三條?通知
1.根據本契約需要發出的全部通知以及雙方的檔案往來及與本契約有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用_________（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：_________________________________________________。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_____日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任
第十四條?爭議的處理
本契約受_________國法律管轄並按其進行解釋。
本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第____種方式解決
1.提交______________委員會_____；
2.依法向人民法院起訴。
第十五條?解釋
本契約的理解與解釋應依據契約目的和文本原義進行，本契約的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本契約的解釋。
第十六條?補充與附屬檔案
本契約未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協定。本契約的附屬檔案和補充協定均為本契約不可分割的組成部分，與本契約具有同等的法律效力。
第十七條?契約效力
本契約自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋公章之日起生效。有效期為_____年，自_____年_____月_____日至____年_____月______日。本契約正本一式______份，雙方各執______份，具有同等法律效力；契約副本______份，送_________留存一份
甲方（公章）：_________?乙方（公章）：_________
法人代表（簽字）：_____?法人代表（簽字）：_____
_________年____月____日?_________年____月____日
簽訂地點：_____________?簽訂地點：_____________
工程建設貸款契約 篇3
工程建設貸款契約
契約編號：_________
建設項目：_________
貸款方(甲方)：_________
借款方(乙方)：_________
根據國家規定，乙方為進行基本建設所需貸款，經甲方審查發放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本契約，共同遵守。
第一條 乙方根據批准的年度基本建設計畫，向甲方借款人民幣(大寫)_________元，用於_________建設工程。預計分季用款：一季度_________元;二季度_________元;三季度_________元;四季度_________元。
第二條 借款用途：購置設備_________台(套)_________元;土建_________平方米_________元;其它_________元。
第三條 貸款利息，按年息_________%計收;乙方不能按上述約定歸還的，從次年開始未歸還的貸款作為逾期還款加息_________;挪用的貸款，從挪用期間加收罰息_________。貸款利息按實際支用數計息並計算複利。如因國家政策性的利率變動，本契約貸款利率根據政策相應調整。
第四條 甲方提供的貸款，乙方保證從_________年_________月起至_________年_________月止，全部還清。上述還款期限，如果因國家規定的固定資產基本折舊率、應納稅率和產品價格等有較大調整，需要延長或縮短時，雙方通過協商計算，調整還款年限，並簽訂補充文本。
第五條 貸款還本付息的資金來源，雙方同意按規定在建設項目投產後用下列資金清償：
1.基本建設收入;
2.新增固定資產的基本折舊基金;
3.固定資產稅;
4.利潤。
乙方還款超過契約期限，還本付息的資金來源按規定辦理。
第六條 乙方對償還貸款本息以抵押或第三方保證的方式提供擔保，抵押(或保證)協定作為契約附屬檔案。
第七條 貸款到期，乙方如不能按期償還，由擔保人代為償還，擔保人在接到貸款方還款通知三個月後仍未歸還，甲方可直接從乙方或擔保人的各項投資或存款中扣收;以抵押方式提供擔保的，可變賣抵押財產歸還貸款。
第八條 乙方在本契約規定的貸款總額內，根據批准的年度計畫和建設進度編制年、季度用款計畫，送甲方審查，甲方憑此供應資金。甲方保證在核定的年度貸款計畫內，按基本建設貸款的有關規定及時供應資金。因甲方責任未按期提供貸款，應按違約數額和延期天數，付給乙方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收乙方的罰息計算相同。
第九條 甲方有權檢查、監督貸款的使用情況，了解乙方的經營管理、計畫執行、財務活動、物資庫存等情況。乙方應提供有關統計、會計報表及資料。乙方如果不按契約規定使用貸款，甲方有權收回部分貸款，並對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。乙方提前還款的，應按規定減收利息。
第十條 聲明及保證
甲方：
1.甲方為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本契約。
2.甲方簽署和履行本契約所需的一切手續_________均已辦妥併合法有效。
3.在簽署本契約時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成，本契約的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。
乙方：
1.乙方為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本契約。
2.乙方簽署和履行本契約所需的一切手續_________均已辦妥併合法有效。
3.在簽署本契約時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成，本契約的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。
第十一條 保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任並賠償由此造成的損失。
第十二條 不可抗力
本契約所稱不可抗力是指不能預見，不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發生導致契約無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，並應在_________天內，提供事故詳情及契約不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可後協商終止契約或暫時延遲契約的履行。
第十三條 通知
1.根據本契約需要發出的全部通知以及雙方的檔案往來及與本契約有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：_________。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條 爭議的處理
本契約受_________國法律管轄並按其進行解釋。
本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：
1.提交_________仲裁委員會仲裁;
2.依法向人民法院起訴。
第十五條 解釋
本契約的理解與解釋應依據契約目的和文本原義進行，本契約的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本契約的解釋。
第十六條 補充與附屬檔案
本契約未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協定。本契約的附屬檔案和補充協定均為本契約不可分割的組成部分，與本契約具有同等的法律效力。
第十七條 契約效力
本契約自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月 _________日至_________年_________月_________日。本契約正本一式_________份，雙方各執 _________份，具有同等法律效力;契約副本_________份，送_________留存一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法人代表(簽字)：_________ 法人代表(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點：_________簽訂地點：_________
工程建設貸款契約 篇4
貸款方(甲方)：_________
借款方(乙方)：_________
根據國家規定，乙方為進行基本建設所需貸款，經甲方審查發放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本契約，共同遵守。
第一條 乙方根據批准的年度基本建設計畫，向甲方借款人民幣(大寫)_________元，用於_________建設工程。預計分季用款：一季度_________元;二季度_________元;三季度_________元;四季度_________元。
第二條 借款用途：購置設備_________台(套)_________元;土建_________平方米_________元;其它_________元。
第三條 貸款利息，按年息_________%計收;乙方不能按上述約定歸還的，從次年開始未歸還的貸款作為逾期還款加息_________;挪用的貸款，從挪用期間加收罰息_________。貸款利息按實際支用數計息並計算複利。如因國家政策性的利率變動，本契約貸款利率根據政策相應調整。
第四條 甲方提供的貸款，乙方保證從_________年_________月起至_________年_________月止，全部還清。上述還款期限，如果因國家規定的固定資產基本折舊率、應納稅率和產品價格等有較大調整，需要延長或縮短時，雙方通過協商計算，調整還款年限，並簽訂補充文本。
第五條 貸款還本付息的資金來源，雙方同意按規定在建設項目投產後用下列資金清償：
1.基本建設收入;
2.新增固定資產的基本折舊基金;
3.固定資產稅;
4.利潤。
乙方還款超過契約期限，還本付息的資金來源按規定辦理。
第六條 乙方對償還貸款本息以抵押或第三方保證的方式提供擔保，抵押(或保證)協定作為契約附屬檔案。
第七條 貸款到期，乙方如不能按期償還，由擔保人代為償還，擔保人在接到貸款方還款通知三個月後仍未歸還，甲方可直接從乙方或擔保人的各項投資或存款中扣收;以抵押方式提供擔保的，可變賣抵押財產歸還貸款。
第八條 乙方在本契約規定的貸款總額內，根據批准的年度計畫和建設進度編制年、季度用款計畫，送甲方審查，甲方憑此供應資金。甲方保證在核定的年度貸款計畫內，按基本建設貸款的有關規定及時供應資金。因甲方責任未按期提供貸款，應按違約數額和延期天數，付給乙方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收乙方的罰息計算相同。
第九條 甲方有權檢查、監督貸款的使用情況，了解乙方的經營管理、計畫執行、財務活動、物資庫存等情況。乙方應提供有關統計、會計報表及資料。乙方如果不按契約規定使用貸款，甲方有權收回部分貸款，並對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。乙方提前還款的，應按規定減收利息。
第十條 聲明及保證
甲方：
1.甲方為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本契約。
2.甲方簽署和履行本契約所需的一切手續_________均已辦妥併合法有效。
3.在簽署本契約時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成，本契約的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。
甲方(簽章)：_________ 乙方(簽章)：_________
簽訂地點：___________ 簽訂地點：___________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程建設貸款契約 篇5
工程建設貸款契約範本
貸款方(甲方)：_______________
借款方(乙方)：_______________
建設項目：__________________
根據國家規定，乙方為進行基本建設所需貸款，經甲方審查發放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本契約，共同遵守。
第一條?乙方根據批准的年度基本建設計畫，向甲方借款人民幣(大寫)_________元，用於_________建設工程。預計分季用款：
一季度_________元;
二季度_________元;
三季度_________元;
四季度_________元。
第二條?借款用途：購置設備_________台(套)_________元;土建_________平方米_________元;其它_________元。
第五條?貸款還本付息的資金來源，雙方同意按規定在建設項目投產後用下列資金清償：
1.基本建設收入;
2.新增固定資產的基本折舊基金;
3.固定資產稅;
4.利潤。
乙方還款超過契約期限，還本付息的資金來源按規定辦理。
第六條?乙方對償還貸款本息以抵押或第三方保證的方式提供擔保，抵押(或保證)協定作為契約附屬檔案。
第七條?貸款到期，乙方如不能按期償還，由擔保人代為償還，擔保人在接到貸款方還款通知三個月後仍未歸還，甲方可直接從乙方或擔保人的各項投資或存款中扣收;以抵押方式提供擔保的，可變賣抵押財產歸還貸款。
第八條?乙方在本契約規定的貸款總額內，根據批准的年度計畫和建設進度編制年、季度用款計畫，送甲方審查，甲方憑此供應資金。甲方保證在核定的年度貸款計畫內，按基本建設貸款的有關規定及時供應資金。因甲方責任未按期提供貸款，應按違約數額和延期天數，付給乙方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收乙方的罰息計算相同。
第九條?甲方有權檢查、監督貸款的.使用情況，了解乙方的經營管理、計畫執行、財務活動、物資庫存等情況。乙方應提供有關統計、會計報表及資料。乙方如果不按契約規定使用貸款，甲方有權收回部分貸款，並對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。乙方提前還款的，應按規定減收利息。
第十條?聲明及保證
甲方：
1.甲方為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本契約。
2.甲方簽署和履行本契約所需的一切手續_________均已辦妥併合法有效。
3.在簽署本契約時，任何法院、_____機構、_____或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成，本契約的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。
乙方：
1.乙方為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本契約。
2.乙方簽署和履行本契約所需的一切手續_________均已辦妥併合法有效。
3.在簽署本契約時，任何法院、_____機構、_____或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成，本契約的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。
第十一條?保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
第十二條?不可抗力
本契約所稱不可抗力是指不能預見，不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、_____、政府行為等。
如因不可抗力事件的發生導致契約無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，並應在_________天內，提供事故詳情及契約不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可後協商終止契約或暫時延遲契約的履行。
第十三條?通知
1.根據本契約需要發出的全部通知以及雙方的檔案往來及與本契約有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：_________。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條?爭議的處理
本契約受_________國法律管轄並按其進行解釋。
1.提交______________委員會_____;
2.依法向人民法院起訴。
第十五條?解釋
本契約的理解與解釋應依據契約目的和文本原義進行，本契約的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本契約的解釋。
第十六條?補充與附屬檔案
本契約未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協定。本契約的附屬檔案和補充協定均為本契約不可分割的組成部分，與本契約具有同等的法律效力。
第十七條?契約效力
本契約自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本契約正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力;契約副本_________份，送_________留存一份。
甲方(公章)：_______________乙方(公章)：_______________
法人代表(簽字)：___________法人代表(簽字)：___________
_________年____月____日簽訂地點：_______________
工程建設貸款契約 篇6
契約編號：_________
建設項目：_________
貸款方(甲方)：_________ 借款方(乙方)：_________
根據國家規定，乙方為進行基本建設所需貸款，經甲方審查發放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本契約，共同遵守。
第一條 乙方根據批准的年度基本建設計畫，向甲方借款人民幣(大寫)_________元，用於_________建設工程。預計分季用款：一季度_________元;二季度_________元;三季度_________元;四季度_________元。
第二條 借款用途：購置設備_________台(套)_________元;土建_________平方米_________元;其它_________元。
第三條 貸款利息，按年息_________%計收;乙方不能按上述約定歸還的，從次年開始未歸還的貸款作為逾期還款加息_________;挪用的貸款，從挪用期間加收罰息_________。貸款利息按實際支用數計息並計算複利。如因國家政策性的利率變動，本契約貸款利率根據政策相應調整。
第四條 甲方提供的貸款，乙方保證從_________年_________月起至_________年_________月止，全部還清。上述還款期限，如果因國家規定的固定資產基本折舊率、應納稅率和產品價格等有較大調整，需要延長或縮短時，雙方通過協商計算，調整還款年限，並簽訂補充文本。
第五條 貸款還本付息的資金來源，雙方同意按規定在建設項目投產後用下列資金清償：
1.基本建設收入;
2.新增固定資產的基本折舊基金;
3.固定資產稅;
4.利潤。
乙方還款超過契約期限，還本付息的資金來源按規定辦理。
第六條 乙方對償還貸款本息以抵押或第三方保證的方式提供擔保，抵押(或保證)協定作為契約附屬檔案。
第七條 貸款到期，乙方如不能按期償還，由擔保人代為償還，擔保人在接到貸款方還款通知三個月後仍未歸還，甲方可直接從乙方或擔保人的各項投資或存款中扣收;以抵押方式提供擔保的，可變賣抵押財產歸還貸款。
第八條 乙方在本契約規定的貸款總額內，根據批准的年度計畫和建設進度編制年、季度用款計畫，送甲方審查，甲方憑此供應資金。甲方保證在核定的年度貸款計畫內，按基本建設貸款的有關規定及時供應資金。因甲方責任未按期提供貸款，應按違約數額和延期天數，付給乙方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收乙方的罰息計算相同。
第九條 甲方有權檢查、監督貸款的使用情況，了解乙方的經營管理、計畫執行、財務活動、物資庫存等情況。乙方應提供有關統計、會計報表及資料。乙方如果不按契約規定使用貸款，甲方有權收回部分貸款，並對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。乙方提前還款的，應按規定減收利息。
第十條 聲明及保證
甲方：
1.甲方為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本契約。
2.甲方簽署和履行本契約所需的一切手續_________均已辦妥併合法有效。
3.在簽署本契約時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成，本契約的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。
乙方：
1.乙方為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本契約。
2.乙方簽署和履行本契約所需的一切手續_________均已辦妥併合法有效。
3.在簽署本契約時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
甲方簽字蓋章： 乙方簽字蓋章：
日期： 日期：
工程建設貸款契約 篇7
契約編號：_________
建設項目：_________
貸款方(甲方)：_________
借款方(乙方)：_________
根據國家規定，乙方為進行基本建設所需貸款，經甲方審查發放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本契約，共同遵守。
第一條 乙方根據批准的年度基本建設計畫，向甲方借款人民幣(大寫)_________元，用於_________建設工程。預計分季用款：一季度_________元;二季度_________元;三季度_________元;四季度_________元。
第二條 借款用途：購置設備_________台(套)_________元;土建_________平方米_________元;其它_________元。
第三條 貸款利息，按年息_________%計收;乙方不能按上述約定歸還的，從次年開始未歸還的貸款作為逾期還款加息_________;挪用的貸款，從挪用期間加收罰息_________。貸款利息按實際支用數計息並計算複利。如因國家政策性的利率變動，本契約貸款利率根據政策相應調整。
第四條 甲方提供的貸款，乙方保證從_________年_________月起至_________年_________月止，全部還清。上述還款期限，如果因國家規定的固定資產基本折舊率、應納稅率和產品價格等有較大調整，需要延長或縮短時，雙方通過協商計算，調整還款年限，並簽訂補充文本。
第五條 貸款還本付息的資金來源，雙方同意按規定在建設項目投產後用下列資金清償：
1.基本建設收入;
2.新增固定資產的基本折舊基金;
3.固定資產稅;
4.利潤。
乙方還款超過契約期限，還本付息的資金來源按規定辦理。
第六條 乙方對償還貸款本息以抵押或第三方保證的方式提供擔保，抵押(或保證)協定作為契約附屬檔案。
第七條 貸款到期，乙方如不能按期償還，由擔保人代為償還，擔保人在接到貸款方還款通知三個月後仍未歸還，甲方可直接從乙方或擔保人的各項投資或存款中扣收;以抵押方式提供擔保的，可變賣抵押財產歸還貸款。
第八條 乙方在本契約規定的貸款總額內，根據批准的年度計畫和建設進度編制年、季度用款計畫，送甲方審查，甲方憑此供應資金。甲方保證在核定的年度貸款計畫內，按基本建設貸款的有關規定及時供應資金。因甲方責任未按期提供貸款，應按違約數額和延期天數，付給乙方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收乙方的罰息計算相同。
第九條 甲方有權檢查、監督貸款的使用情況，了解乙方的經營管理、計畫執行、財務活動、物資庫存等情況。乙方應提供有關統計、會計報表及資料。乙方如果不按契約規定使用貸款，甲方有權收回部分貸款，並對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。乙方提前還款的，應按規定減收利息。
第十條 聲明及保證
甲方：
1.甲方為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本契約。
2.甲方簽署和履行本契約所需的一切手續_________均已辦妥併合法有效。
3.在簽署本契約時，任何法院、仲裁機構、相關單位或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成，本契約的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。
乙方：
1.乙方為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本契約。
2.乙方簽署和履行本契約所需的一切手續_________均已辦妥併合法有效。
3.在簽署本契約時，任何法院、仲裁機構、相關單位或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成，本契約的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。
第十一條 保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任並賠償由此造成的損失。
第十二條 不可抗力
本契約所稱不可抗力是指不能預見，不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發生導致契約無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，並應在_________天內，提供事故詳情及契約不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可後協商終止契約或暫時延遲契約的履行。
第十三條 通知
1.根據本契約需要發出的全部通知以及雙方的檔案往來及與本契約有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：_________。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條 爭議的處理
本契約受_________國法律管轄並按其進行解釋。
本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：
1.提交_________仲裁委員會仲裁;
2.依法向人民法院起訴。
第十五條 解釋
本契約的理解與解釋應依據契約目的和文本原義進行，本契約的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本契約的解釋。
第十六條 補充與附屬檔案
本契約未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協定。本契約的附屬檔案和補充協定均為本契約不可分割的組成部分，與本契約具有同等的法律效力。
第十七條 契約效力
本契約自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
本契約正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力;契約副本_________份，送_________留存一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法人代表(簽字)：_________法人代表(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點：_________簽訂地點：_________
工程建設貸款契約 篇8
建設項目：_________
貸款方(甲方)：_________
借款方(乙方)：_________
根據國家規定，乙方為進行基本建設所需貸款，經甲方審查發放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本契約，共同遵守。
第一條乙方根據批准的年度基本建設計畫，向甲方借款人民幣(大寫)_________元，用於_________建設工程。預計分季用款：一季度_________元;二季度_________元;三季度_________元;四季度_________元。
第二條借款用途：購置設備_________台(套)_________元;土建_________平方米_________元;其它_________元。
第三條貸款利息，按年息_________%計收;乙方不能按上述約定歸還的，從次年開始未歸還的貸款作為逾期還款加息_________;挪用的貸款，從挪用期間加收罰息_________。貸款利息按實際支用數計息並計算複利。如因國家政策性的利率變動，本契約貸款利率根據政策相應調整。
第四條甲方提供的貸款，乙方保證從_________年_________月起至_________年_________月止，全部還清。上述還款期限，如果因國家規定的固定資產基本折舊率、應納稅率和產品價格等有較大調整，需要延長或縮短時，雙方通過協商計算，調整還款年限，並簽訂補充文本。
第五條貸款還本付息的資金來源，雙方同意按規定在建設項目投產後用下列資金清償：
1.基本建設收入;
2.新增固定資產的基本折舊基金;
3.固定資產稅;
4.利潤。
乙方還款超過契約期限，還本付息的資金來源按規定辦理。
第六條乙方對償還貸款本息以抵押或第三方保證的方式提供擔保，抵押(或保證)協定作為契約附屬檔案。
第七條貸款到期，乙方如不能按期償還，由擔保人代為償還，擔保人在接到貸款方還款通知三個月後仍未歸還，甲方可直接從乙方或擔保人的各項投資或存款中扣收;以抵押方式提供擔保的，可變賣抵押財產歸還貸款。
第八條乙方在本契約規定的貸款總額內，根據批准的年度計畫和建設進度編制年、季度用款計畫，送甲方審查，甲方憑此供應資金。甲方保證在核定的年度貸款計畫內，按基本建設貸款的有關規定及時供應資金。因甲方責任未按期提供貸款，應按違約數額和延期天數，付給乙方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收乙方的罰息計算相同。
第九條甲方有權檢查、監督貸款的使用情況，了解乙方的經營管理、計畫執行、財務活動、物資庫存等情況。乙方應提供有關統計、會計報表及資料。乙方如果不按契約規定使用貸款，甲方有權收回部分貸款，並對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。乙方提前還款的，應按規定減收利息。
第十條聲明及保證
甲方：
1.甲方為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本契約。
2.甲方簽署和履行本契約所需的一切手續_________均已辦妥併合法有效。
3.在簽署本契約時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成，本契約的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。
乙方：
1.乙方為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本契約。
2.乙方簽署和履行本契約所需的一切手續_________均已辦妥併合法有效。
3.在簽署本契約時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
甲方(簽字捺印)：_______ 乙方 (簽字捺印)：_______
簽訂日期：___ 年___ 月___ 日 簽訂日期：___ 年 ___月 ___日
工程建設貸款契約 篇9
甲方：
乙方：
茲有甲方食堂宿舍工程經招投標由乙方中標承建為了使工程順利進展，達到預期目的，根據和建築安裝工程承包契約條例規定，使雙方在施工工程中責任明確，經雙方共同商定，特簽訂以下契約。
一、 工程名稱：食堂、宿舍
二、 工程地點：
三、 承包方式：採取包工包料一次性包乾，工程量、材料價格及費率不作調整，工程變更按實結算。
四、 施工範圍：按現有施工圖範圍內給排水及電氣安裝
五、 工程承包價的確定：
按施工圖預算總價元，給排水，下浮元(元整)，其變更部分下浮率同上。
六、付款與結算方法：
1、工程開始安裝預付20%，計幣
2、完成工程在萬元;
3，餘款，待竣工驗收合格後一次性結清，暫留保修期12個月，保修期內無發現質量問題，保修金按時退還。
七、工程期限：從契約生效日起，乙方密切配合土建同步施工，與土建同步竣工。
八、工程質量驗收：
1、乙方嚴格按照施工圖紙，各個單項工程及隱蔽工程須經甲方驗收後方可施工，質量標準按質監部門評定為標準，如達不到合格標準，返工等一切損失均由乙方負擔。
2、在施工中乙方應嚴格按圖施工，不得更改，如甲方要求變更原設計或增加設施，甲方出圖紙設計變更聯繫單，乙方按新設計施工，但變更部份牽及到已完工的，其返工費均由甲方負擔。
3、乙方必須對用戶負責，在交付使用的壹年內負責包修，保修範圍：⑴施工質量的包修費用由乙方自理;⑵材料質量的包修費用由乙方負擔;⑶因甲方使用不當出現電氣線路、管道設備故障或損壞，乙方有責任預以排除或調換，費用由甲方自理。
九、乙方必須重視安全生產，嚴格按安全操作規程施工，在施工中如發生工傷事故，由乙方承擔責任。
十、其它：
1、在施工中，甲方應儘量提供乙方在施工中的各種方便，積極做好配合協調工作。
2、在施工之前，乙方所需要的加工場地，工具材料間由甲方提供負擔解決。 本契約一式肆份，甲方貳份乙方貳份自雙方簽字蓋章後生效。工完帳清
甲 方： 乙 方：
法定代表人： 法定代表人：
電話號碼： 電話號碼：
開戶銀行： 帳 號：
開戶銀行： 帳 號：
工程建設貸款契約 篇10
招標人：
招標範圍：
施工地點：
本招標工程項目的工期：
投標人資質及相關要求：
發包人委託勘察人承擔______________________________建設工程項目，經雙方協商一致，簽訂本契約。
本契約依據下列檔案簽訂:
1、《_____》、《中華人民共和國建築法》。
2、《建設工程質量管理條例》、《建設工程勘察設計管理條例》、《建設工程勘察設計市場管理規定》。
3、《_______市城市規劃條例》、《建設用地規劃許可證》或《土地使用權出讓契約書》。
4、國家及地方有關建設工程勘察設計管理法規和規章。
5、建設工程批准檔案。
一、投標時間及施工工期
（一）投標時間及地點
1、招標時間：_______年___月___日___時___分----_______年___月___日___時___分。
招標地點：__________________________________________。
2、答疑時間：_______年___月___日___時___分----_______年___月___日___時___分。
答疑地點：__________________________________________。
3、投標有效期：投標檔案在開標之日後____天內有效。
4、投標截止時間：_______年___月___日___時___分。
（二）進度計畫
投標人投標檔案中的施工組織設計（或方案），發包人對進度計畫提出質疑和合理修正時，投標人應在簽訂契約後七天內提供修正的施工組織設計，發包人代表將在三天內批覆。
（三）工程開工和工期
開工時間：________年_____月_____日—________年_____月_____日，工期歷時________天（日曆日）。
（四）工期延誤
1、對下述原因造成竣工日期推遲的，經監理方和發包人代表確認簽證後，契約工期相應順延。
（1）由發包人原因造成的延誤。
（2）不可抗拒的自然因素。
（3）重大的設計變更。
二、工程質量與驗收
（一）工程質量標準
1、投標人應嚴格按國家頒發的建設工程強制性條例、施工驗收規範和質量評定標準進行施工，如有違反施工規範規程，發包方有權暫停其施工，由此產生的經濟損失由投標人負責。
2、發包方提交的設計圖紙、說明和有關的技術資料作為施工的有效依據，開工前由發包方組織進行施工圖技術會審，會議紀要作為施工的補充依據。
3、如發現設計圖紙有誤或因施工原因需要修改設計時，必須事先由監理工程師簽署意見，並交發包方及設計單位辦理認可手續後方可實施。
4、發包方或設計單位提出合理修改設計時（聯繫單），投標人不得藉故拒絕。
（二）工程質量等級
1、投標人中標所承諾的質量等級標準為本工程的契約約定條件，中標方如未達到質量保證的除限期整改外，罰沒質量履約金。
2、本工程質量等級：一次性驗收合格以具備竣工驗收備案條件為準，創杯以獲獎正式證書為準。
3、本工程發包人委託_________監理公司監理。
4、隱蔽工程驗收，投標人必須提前三天通知發包人及監理公司，經發包人和監理方等有關單位驗收簽字後方可進行下一道工序施工。
三、契約價款與保證金
（一）工程款支付
完成工作量的____%，支付工程款________元；
完成工作量的____%，支付工程款________元；
完成工作量的____%，支付工程款________元；
以有關部門審核作為付款依據（具體另商議）。
（二）契約價款的調整
發生下列情況之一的契約價格可以調整：
（1）暫定材料價確定（需經發包方主及監理公司簽證）；
（2）設計變更：需經設計院發包人及監理公司簽證；
（3）中標單位在本工程的管理人員的勞保統籌交納有效證件。
（三）保證金
（1）投標人在遞交投標檔案時，應同時提交人民幣_________萬元的投標保證。其形式可以選擇銀行保函、有價證券抵押或國內現行的其他保證形式。銀行保函的格式應符合招標檔案中列舉的格式，採用其他格式應事先徵得招標單位的同意。
（2）投標人的投標保證金，在中標人提交了履約擔保並簽訂了契約協定書後退還。
四、保修
1、本工程保修期限，執行國家《建設工程質量管理條例》，土建_____年，防水落石出______年，安裝______年。
2、保修期從發包人批准的竣工之日算起。工程的保修押金為工程總造價的3%（其中15%為屋面工程保修押金），在保修期滿_____天后，退還保修金（不計息）。
3、保修期間出現的質量問題，投標人應在接到發包人通知日起三天內前來負責做無償修理。如逾期，發包人有權請第三方進行修理，其修理費用由投標人負責。
4、竣工後，投標人應按規範進行沉降測量，並將資料提供給發包人。
五、其他
1、本工程的中標單位為承包單位，嚴禁轉包，特殊分項工程確需分包部分，應經發包人許可。項目經理在工地現場時間到位率如少於____%，且中途無故更換項目經理，發包人有權按工程總造價的1%～5%扣取罰金，直至終止契約，由此造成的一切損失由投標人負責，發包人保留索賠的權利。
2、投標人在施工中應按照國家有關施工規範和規程進行施工，施工中發生的材料、設備、操作等施工質量事故，均由投標人負責，發包人不負任何責任。
3、必須切實做好安全施工、文明施工，遵守社會治安等有關規定，搞好環境衛生，搞好計畫生育工作，因違章而導致罰款和一切後果，均由投標人負責，發包人不負任何責任。
4、工程竣工後中標方應向招標方提供_____符合建築工程檔案要求的資料三套，其中二套為原件。
5、本招標檔案作為施工契約附屬檔案之一具有同等的法律效力。
招標單位（蓋章）：
地址：
聯繫人：
電話：
_________年____月____日
投標書範本
建設單位：________________________________
2、一旦我方中標，我方保證在______年______月______日開工，______年_____月____日竣工，即____天（日曆日）內竣工並移交整個工程。
4、我方同意所遞交的投標檔案在“投標須知”有關規定的投標有效期有效，在此期間內我方的投標有可能中標，我方將受此約束。
5、除非另外達成協定並生效，你方的中標通知書和本投標檔案將構成約束我們雙方的契約。
6、我方金額為人民幣____________元的投標保證金與本投標書同時遞交。
投標單位：（蓋章）
單位地址：
法定代表人：（簽字、蓋章）
編碼：
電話：
傳真：
開戶銀行名稱：
銀行賬號：
開戶行地址：
電話：
日期：______年____月____日
工程建設貸款契約 篇11
甲方：(以下簡稱甲方)
乙方：(以下簡稱乙方)
為切實解決鎮農村飲水安全，甲方將縣下達本鎮農村安全飲水工程建設的一部分承包給乙方，現就相關事宜協定如下：
一、乙方施工範圍除村以外的流泗鎮範圍內的其他區域。
二、甲方無償提供縣水務局撥付的該區域農村安全飲水工程所需管材及協調施工矛盾，施工所需經費及其他輔助材料由乙方自負。
三、乙方應優先確保復興大道、幸福大道兩側管道鋪設，確保銀灣豪庭、曹瑛村、鎮規劃新汽車服務站點的管道鋪設。
四、乙方應按相關規劃、設計和技術要求施工，確保正常供水。
如未正常供水、水質不達標，甲方有權收回農村安全飲水工程建設提供的管網等相關資產。
五、乙方按標準收取初裝費和水費。
安裝到各農戶初裝費不得高於現行初裝費標準，水費不得高於現行收費標準。
六、乙方應確保縣水務局農村安全飲水工程建設項目的順利驗收。
七、乙方在施工過程中必須做到安全第一，在管道安裝施工過程中出現的任何安全事故均與甲方無關。
八、工期：一個月，於20__年4月30日前完成，如遇特殊情況需延長工期，由雙方另行商定。
九、此協定一式兩份，甲乙雙方各執一份，簽字後生效，違約方承擔責任。
甲方簽字：(蓋章)
乙方簽字：
年月日
工程建設貸款契約 篇12
發包方：_________（以下簡稱甲方）
承包方：_________（以下簡稱乙方）
甲方在____區____社區____地新建一棟八層全框架宿舍樓，雙方依照《_____》、《中華人民共和國建築法》，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本契約。
一、工程名稱：____市____區____社區____地
二、工程地址：____市____區____社區____地
三、建築面積：全框架結構共____層，總建築面積約____平方米（建築面積外構築物飄板、天溝按全面積計算，雨蓬、空調板按半面積計算）。註：括弧內條例經協商不計算面積，但水電由甲方負責施工，工資由甲方付款。
四、承包範圍及內容
1、主要內容：按照甲方要求和設計的平面圖和甲方有關的建築要求進行施工修建，包括路面壓花，土建一次性大包乾，住房每層高度為____米，第一層為____米，±0.00以下按實結算，並計算乙方的其它費用開支，為一次性支付。
2、配套附屬工程，另行按實計算。
3、水、電由甲方負責。
4、室內留門洞，粉好門套，預製構件由甲方購買。
五、材料材料及工程質量要求
1、主體工程質量必須達到一次性驗收合格。
2、乙方應認真按照甲方要求和意圖，精心施工，隨時接受甲方的檢查、驗收。
3、因乙方原因工程質量達不到規範質量標準，乙方承擔一切責任，工程質量達不到規範標準的部分，乙方按照甲方的要求標準和重新施工，直至符合規範標準合格為止，所有費用由乙方負責。
4、若甲方要求乙方不合理的施工所造成的工程質量和損失由甲方負責。
5、外牆為100_________100或（100_________200）的方塊磚，屋面為隨到隨抹一次性成合壓光。防水屋面由甲方負責。
六、承包方式及契約價款
1、工程採用包工不包料大包乾形式，承包價格為220元/平方米，安全_____由乙方負責。
2、澆灌砼、扎鋼筋、裝模、回填夯實由甲方負責。機具、扎絲、鐵絲、釘子由乙方負責。內鋼管腳手架、活動架、扣件油頂由甲方負責及費用，乙方負責綁紮，外架由乙方負責。
七、工期要求
工期總共為____天，自____年____月____日開工到____年____月____日竣工。
八、付款方式
工程總價約為________萬元，簽訂契約預付乙方的進場費及備料款____萬元，以後每完成一層主體付工程總價的65%，內外裝飾每完成一層工程總價的33%。留2%竣工驗收後一筆付清。
九、雙方責任
1、甲方應保證工程款及時到位，防止資金問題而造成工程停工，而達不到預期進度由甲方負責。
2、甲方未按契約規定履行自己應負的責任，因資金原因不能正常施工，除工期得以順延外，還應賠償給乙方造成的實際損失。
3、承包人不得將承包工程轉包給他人，也不得將其承包工程支解以後分包的名義發包他人，否則，契約自行終止。
4、甲、乙雙方本著精誠合作、自行遵守的原則，認真履行職責，協助保密等義務。
5、本契約一式四份，雙方各執二份，契約自簽字生效，發包人、承包人履行契約的全部義務，承包人自發包人交付竣工結算款支付完畢，本契約自行終止。
甲方（公章）：_______________乙方（公章）：_______________
法定代表人（簽字）：________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程建設貸款契約 篇13
工程建設測繪契約委託方(甲方)：_______________契約編號：_______________
承攬方(乙方)：_______________簽訂地點：_______________
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國測繪法》和有關法律法規，經甲、乙雙方協商一致簽訂本契約。
第一條 測繪範圍(包括測區地點、面積，測區地理位置等)：
第二條 測繪內容(包括測繪項目和工作量等)：
第三條 執行技術標準：其它技術要求：
第四條 測繪工程費：
1.取費依據：
2.取費項目及工程總價款：
第五條 甲方的義務
1.自本契約簽訂之日起__日內向乙方提交有關資料和提出技術要求。
2.自接到乙方編制的技術設計書之日起__日內完成技術設計書的審定工作。
3.應當負責保證乙方的測繪隊伍順利進入現場工作，並對乙方進場人員的工作、生活提供必要的條件。
第六條 乙方的義務
1.自收到甲方的有關資料和技術要求之日起，根據甲方的有關資料和技術要求於__日內完成技術設計書的編制，並交甲方審定。
2.自收到甲方對技術設計書同意實施的審定意見之日起__日內組織測繪隊伍進場作業。
3.乙方應當根據技術設計書要求按契約工期確保測繪項目完成。
第七條 測繪項目完成工期全部成果應於___年__月__日前交甲方驗收。
第八條 乙方應當於全部成果交付前五日通知甲方，甲方應自接到通知之日起__日內完成驗收。
第九條 對乙方測繪成果的所有權、使用權和著作權歸屬的約定：
第十條 測繪工程費支付日期和方式
1.自契約簽訂之日起__日內甲方向乙方支付定金人民幣__元。
2.___年__月__日前甲方向乙方支付工程價款人民幣__元。
3.___年__月__日前再向乙方支付工程價款人民幣__元。
4.自測繪成果驗收合格之日起__日內甲方應向乙方結清全部工程總價款的餘款。
第十一條1.自測繪工程費全部結清之日起__日內，乙方向甲方交付成果(見下表)
第十二條 甲方違約責任
1.契約簽訂後，乙方未進入現場工作前由於工程停止而終止契約時，甲方無權請求返還定金;乙方已進入現場工作，完成的工作量在50%以內時，甲方應支付工程總價款的50%;完成工作量超過50%時，則甲方應支付工程總價款的100%。
2.甲方未給乙方提供必要的工作條件而造成停、窩工時，甲方應付給乙方停、窩工費，停、窩工費按契約約定的平均工日產值計算，同時工期順延。
3.甲方未按期支付乙方工程費，應按延誤天數和當時銀行貸款利率，向乙方支付違約金。
4.對於乙方提供的圖紙等資料以及屬於乙方的測繪成果，甲方有義務保密，不得向第三方提供或用於本契約以外的項目，否則乙方有權對因此造成的損失追究責任。
第十三條 乙方違約責任1.契約生效後，如乙方擅自中途停止或解除契約，乙方應向甲方雙倍返還定金。
2.乙方未能按契約規定的日期提交測繪成果時，應向甲方償付拖期損失費，每天的拖期損失費按本契約約定的工程總價款的1%計算。
3.乙方提供的測繪成果質量不合格，乙方應負責無償給予重測或採取補救措施，以達到質量要求。因測繪成果質量不符合契約約定的要求(而又非甲方提供的圖紙資料原因所致)造成後果時，乙方應對因此造成的直接損失負賠償責任，並承擔相應的法律責任(由於甲方提供的圖紙資料原因產生的責任由甲方自己負責)。4.對於甲方提供的圖紙和技術資料以及屬於甲方的測繪成果，乙方有義務保密，不得向第三方轉讓，否則，甲方有權對因此造成的損失追究責任。
第十四條 由於不可抗力，致使契約無法履行時，雙方應按有關法律規定及時協商處理。第
十五條 其它約定：
第十六條 本契約執行過程中的未盡事宜，雙方應本著實事求是友好協商的態度加以解決。雙方協商一致的，簽訂補充協定。補充協定與本契約具有同等效力。
第十七條 因契約執行過程中雙方發生糾紛，可由雙方協商解決或由雙方主管部門調解，若達不成協定，雙方同意就本契約產生的糾紛向__仲裁委員會申請仲裁。當事人雙方不在契約中約定仲裁機構的，事後又沒有達成書面仲裁協定的，可向有管轄權的人民法院起訴。
第十八條 附則
1.本契約由雙方代表簽字，加蓋雙方公章或契約專用章即生效。全部成果交接完畢和測繪工程費結算完成後，本契約終止。
2.本契約一式__份，甲、乙方各執__份。
甲方：___________乙方：___________
____年_____月_____日
工程建設貸款契約 篇14
甲方：__________
乙方：__________
l本協定書中的措辭和用語應具有下文提及的契約條件中分別賦予它們的相同的含義。
2下列檔案應被認為是組成本協定書的一部分，並應被作為其一部分進行閱讀和理解:
(a)中標函;
(b)上述投標書;
(c)契約條件;
(d)規範;
(e)圖紙;
(f)工程量清單。
3考慮到下文提及的業主準備付給承包人的各項款額，承包人特此立約向業主保證在各方面均遵照契約的規定進行施工及竣工並修補其任何缺陷。
4業主持此立約保證在契約規定的各項期限和以契約規定的方式向承包人支付契約價格或契約規定的其它應支付的款項，以作為本工程施工、竣工並修補其任何缺陷的報酬。
特立此據。本協定書於上面所定的日期，由有關雙方根據其各自的法律簽署訂立。在__在場的情況下，蓋的正式印章如下:或在__在場的情況下，由上述簽字蓋章並遞交。
業主簽名:__________承包人簽名:__________
聯繫人:__________聯繫人:__________
時間:__________ 時間:__________
工程建設貸款契約 篇15
工程建設招標投標契約(契約協定書)
本協定書於19＿＿年＿＿月＿＿日由＿＿（以下簡稱“業主”）為一方與＿＿＿（以下簡稱“承包人”）為另一方簽定。鑒於業主欲建成本項工程，即＿＿＿＿＿＿並已接受承包人提出的承擔該項工程之施工、竣工並修補其任何缺陷的投標書。
茲為以下事項達成本協定：
1?本協定書中的措辭和用語應具有下文提及的契約條件中分別賦予它們的相同的含義。
2?下列檔案應被認為是組成本協定書的一部分，並應被作為其一部分進行閱讀和理解：
3?考慮到下文提及的業主準備付給承包人的各項款額，承包人特此立約向業主保證在各方面均遵照契約的規定進行施工及竣工並修補其任何缺陷。
4?業主持此立約保證在契約規定的各項期限和以契約規定的方式向承包人支付契約價格或契約規定的其它應支付的款項，以作為本工程施工、竣工並修補其任何缺陷的報酬。
特立此據。本協定書於上面所定的日期，由有關雙方根據其各自的法律簽署訂立。
在＿＿在場的情況下，蓋的正式印章如下：
業主簽名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿承包人簽名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
聯繫人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿聯繫人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
工程建設貸款契約 篇16
工程建設招標投標契約
(投標銀行保證書)
鑒於_______________________ (投標人名稱)已於_______________________ (日期)提交了建設 _______________________ (契約名稱)
的投標書(以下稱投標書)。
根據本檔案，我行 __________________ (以下稱銀行)向業主立約擔保支付_______________________ 的保證金。本保證書對銀行及其繼承人和受讓人均有約束力。
蓋章： _______________________
_______ 年 _______ 月 _______ 日
本保證義務的條件是：
(a)如果投標人在投標書中規定的投標書有效期內撤回投標書;或(b)如果投標人在投標書有效期內接到業主所發的中標通知書後;
(1)未能或拒絕根據投標須知的規定，按要求籤署契約協定書;或(2)未能或拒絕接投標須知的規定，提供法的保證金。
我行保證在收到業主第一次書面要求後，即對業主支付上述款額，無須業主出具任何證明，只需在其書面要求中說明條件是在此要求業主將注意到索款是由於出現了上述條件中的一種或兩種，並具體說明情況。本保證書在投標須知規定的有效期或在該日期前已延長的投標書有效期後30天(會第30天)內有效。延長投標書有效期無須通知銀行，任何索款要求應在上述日期前交到銀行。
日期_______________________ 銀行名稱：_______________________
證人簽字 _______________________ 蓋章：_______________________
證人所在單位及地址：______________________________
工程建設貸款契約 篇17
發包方：_____________
法定代表人：_________
承包方：_____________
法定代表人：_________
按照《_____》的原則，並參考《中華人民共和國建築法》，《建設工程施工發包與承包價格管理暫行規定》，《建築工程施工發包與承包計價管理辦法》等法律、法規相關規定，為明確發包方與承包方雙方在工程施工過程中的權利義務，促使雙方互相創造條件，搞好配合協作，多快好省地完成國家的基本建設任務，經甲乙雙方充分協商，特簽訂本契約，以便共同遵守。
第一條契約檔案及解釋順序
組成本契約的檔案及優先解釋順序如下：
1.本契約；
2.本契約附屬檔案；
第二條圖紙和檔案的保管與提供
第三條工程概況
1.工程名稱：_________工程。
2.國家（或各部委，或省，自治區，市政府，計委，建委等有關單位）對工程的批准投資計畫檔案號：_________，工程項目表檔案號：_________，申請建築許可執照檔案號：_________，計畫任務書檔案號：_________，初步設計檔案號：_________，總概算檔案號：_________。
3.工程編號：_________；施工許可證號：_________；營業執照號：_________。
4.工程地點：_________市_________區（縣）_________路。
5.工程範圍：本契約全部工程建築安裝面積總計_________平方米（各單項工程建築安裝面積詳見工程項目一覽表）。
6.工程承包方式：雙方商定採取下列第_________種承包方式。
（1）承包方包工、包全部材料。
（2）承包方包工、部分包料，發包方提供部分材料。
（3）承包方包工、發包方包全部材料。
如按預算實行包工包料，屬於承包方及發包方負責供應之材料，承包方將材料品種、規格、數量、交貨時間、技術要求等用附表詳細註明）。
第四條工程期限
（一）開工
1.根據國家工期定額和使用需要，商定工程工期為_________天（日曆_________天），自_________年_________月_________日開工至_________年_________月_________日竣工驗收（附各單位工程開竣工日期，見附表一）。
2.開工前_________天，承包方向發包方發出開工通知書。
3.如遇下列情況，經發包方現場代表簽證後，工期相應順延：
（1）按施工準備規定，不能提供施工場地、水、電源道路未能接通，障礙物未能清除，影響進場施工；
（2）凡發包方負責供應的材料、設備、成品或半成品未能保證施工需要或因交驗時發現缺陷需要修、配、代、換而影響進度；
（3）不屬包干係數範圍內的重大設計變更，提供的工程地質資料不準，致使設計方案改變或由於施工無法進行的原因而影響進度；
（4）在施工中如因停電、停水8小時以上或連續間歇性停水、停電3天以上（每次連續4小時以上），影響正常施工；
（5）非承包方原因而監理簽證不及時而影響下一道工序施工；
（6）未按契約規定撥付預付款、工程進度款或代購材料差價款而影響施工；
（7）人力不可抗拒的因素而延誤工期。
（二）竣工
（1）承包方必須按照協定書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工。
（2）因承包方原因不能按照協定書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工的，承包方承擔違約責任。
（3）施工中發包方如需提前竣工，雙方協商一致後就應簽訂提前竣工協定，作為契約檔案組成部分。提前竣工協定應包括承包方為保證工程質量和安全採取的措施。發包方為提前竣工提供的條件以及提前竣工所需的追加契約價款等內容。
（4）凡是延期開工或順延工期的約定，都是以約定的開工日期和竣工日期為計算基礎。
第五條工程師
建設工程實行監理的，發包方應當與監理人採用書面形式訂立委託監理契約。發包方與監理人的權利和義務以及法律責任，應當依照《_____》中委託契約以及其他有關法律、行政法規的規定。
1.發包方應在實施監理前將委託的監理單位名稱、監理內容及監理許可權以書面形式通知承包方。
2.工程師姓名：_________，職務：_________，職權：_________，發包方委託的職權：_________，需要取得發包方批准才能行使的職權：_________。
3.契約履行中，發生影響發包方承包方雙方權利或義務的事件時，負責監理的工程師應依據契約在其職權範圍內客觀公正地進行處理。一方對工程師的處理有異議時，按本契約關於爭議的約定處理。
4.除契約內有明確約定或經發包方同意外，負責監理的工程師無權解除本契約約定的承包方的任何權利與義務。
第六條工程質量
（一）工程質量等級
1.工程質量應達到國家或專業的質量檢驗評定標準的合格條件。發包方要求部分或全部工程質量達到優良標準，應支付由此增加的經濟支出，對工期有影響的應給予相應順延。
雙方根據有關法律、行政法規規定，結合工程實際經協商一致後，可對本契約內容具體化、補充或修改，在條款內約定。
發包方（蓋章）：_____________承包方（蓋章）：_____________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
委託代理人（簽字）：_________委託代理人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點：_________簽訂地點：_________
工程建設貸款契約 篇18
契約協定書
本協定書於19＿＿年＿＿月＿＿日由＿＿（以下簡稱“業主”）為一方與＿＿＿（以下簡稱“承包人”）為另一方簽定。鑒於業主欲建成本項工程，即＿＿＿＿＿＿並已接受承包人提出的承擔該項工程之施工、竣工並修補其任何缺陷的投標書。
茲為以下事項達成本協定：
l本協定書中的措辭和用語應具有下文提及的契約條件中分別賦予它們的相同的含義。
2下列檔案應被認為是組成本協定書的一部分，並應被作為其一部分進行閱讀和理解：
（a）中標函；
（b）上述投標書；
（c）契約條件；
（d）規範；
（e）圖紙；
（f）工程量清單。
3考慮到下文提及的業主準備付給承包人的各項款額，承包人特此立約向業主保證在各方面均遵照契約的規定進行施工及竣工並修補其任何缺陷。
4業主持此立約保證在契約規定的各項期限和以契約規定的方式向承包人支付契約價格或契約規定的其它應支付的款項，以作為本工程施工、竣工並修補其任何缺陷的報酬。
特立此據。本協定書於上面所定的日期，由有關雙方根據其各自的法律簽署訂立。
在＿＿在場的情況下，蓋的正式印章如下：
或
在＿＿在場的情況下，由上述簽字蓋章並遞交。
業主簽名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿承包人簽名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
聯繫人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿聯繫人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
工程建設貸款契約 篇19
契約名稱:___________________________
致:業主:_________________________________________________________
先生們:
1.研究了施工契約條件、規範、圖紙、工程量清單和附屬檔案編號後。我們，本檔案末尾的簽字人，特此提議___________________________________________________________________________________，或根據上述條件確定的其他金額，按照契約條件、規範、圖紙、工程量清單及附屬檔案的要求，實施並完成上述項目，並修復其任何缺陷。
我們承認投標書附錄是我們投標書的組成部分。
如果我們中標，我們承諾在收到監理工程師的通知後儘快開始工作，並在投標書附錄規定的時間內完成契約規定的所有工作。
我們同意在確認收到投標書之日起__天內遵守本投標書。
在此期限到期之前的任何時候，本標書將始終對我們有約束力，並可隨時接受。
在制定和執行契約協定之前，本標書連同您的書面中標通知書將構成我們之間具有約束力的契約。
我們理解你不必受最低出價或你可能收到的任何投標的約束。
在__年__月__日。
由_________________________________________________
授權代表_________________________________
(斜體大寫字母)
地址_________________________________
證人_________________________________
地址_________________________________
職業_________________________________
工程建設貸款契約 篇20
借 款 方：
法定代表人：
貸 款 方：
法定代表人：根據國家法律規定，借款方為進行基本建設所需貸款，經貸款方審查發放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本契約，共同遵守。
第一條 借款用途
________________________________________
第二條 借款金額
借款方向貸款方借款人民幣____ (大寫)元。預計用款為一年____ 元;____ 年____ 元;____ 年____ 元;____ 年____ 元;____ 年____ 元;
第三條 借款利率
自支用貸款之日起，按實際支用數計算利息，並計算複利。在契約規定的借款期內，年息為____ %.借款方如果不按期歸還貸款，如逾期部分加收利率年____ 月起至____ 年____ 月止，就國家規定的還款資金償還全部貸款。預定為____ 年____ 元;____ 年____ 元;____ 年____ 元;____ 年____ 元;____ 年____ 元。貸款逾期不還的部分，貸款方有許可權期追回貸款，或者商請借款單位的其他開戶銀行代為扣款清償。
第四條 因國家調整計畫、產品價格、稅率，以及修正概算等原因，需要變更契約條款時，由雙方簽訂變更契約的檔案，作為本契約的組成部分。
第五條 代款方保證按照本契約的規定供應資金。因貸款方責任未按期提供貸款，應按違約數額和延期天數，付給借款方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收借款方的罰息計算相同。
第六條 貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況，了解借款方的經營管理、計畫執行、財務活動、物資庫存等情況。借款方應提供有關的統計、會計報表及資料。
借款方如果不按契約規定使用貸款，貸款方有權收回部分貸款，並對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。借款方提前還款的，應按規定減收利息。
第七條 本契約條款以外的其他事項
借 款 方：
貸 款 方：
年月日
工程建設貸款契約 篇21
甲方：
乙方：
按照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國廣告法》和《建築安裝工程承包契約條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協定。
第1條 工程概況
1.1 工程名稱：
1.2 工程地點：
1.3 工期：本工程自年日開工，於月
1.4 契約價款：小寫人民幣：即大寫人民幣：
第2條 甲方權責
2.1 向建築施工單位協調好乙方施工所需的場地、水、電等。
2.2 指派
2.3 為甲方駐工地代表，對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、登記手續和其他事宜。
2.4 參加乙方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，審核乙方的施工方案和進度計畫，驗收工程。
2.5 確保在年月
2.6 組織人員驗收乙方的工程。
2.7 確保按照契約確認之日期支付款項於乙方。
2.8 甲方負責此項廣告工程的報批。
第3條 乙方權責
3.1 開工前天，乙方向甲方提供經確認的施工圖紙或做法說明並向甲方現場交底。
3.2 指派為乙方代表，負責解決乙方負責的各項事宜和契約履行。
3.3 指派為乙方工地代表，按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務。
3.4 嚴格執行施工規範、安全操作流程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。做好工程進度表，並提供給甲方參考。參加竣工驗收，編制工程結算。
3.5 遵守國家或地方政府有關部門對施工現場管理的規定，管理好施工隊伍，妥善保護好施工現場周圍建築物、設備管線不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾處理等工作，處理好由於施工帶來的擾民問題及周圍單位(住戶)的關係。
3.6 施工中未經甲方同意或有關部門批准，不得隨意拆改原建築物結構及各種設備管線。如確實需要拆改原建築物結構或設備管線，經甲方同意後辦理相應審批手續方可施工。 。
3.7 現場施工場地或水、電、設備等產生的費用由乙方自理。
3.8全力配合甲方或甲方的關聯單位、監理單位組織的檢查和驗收工作。
第4條 關於工期的約定
4.1 因甲方未按約定完成工作，影響工期的，工期相應順延。
4.2 因甲方未能按時交施工現場給乙方，影響工期的，工期相應順延。
4.3 因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期的，工期不能相應順延。
4.4 因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響，導致停工小時以上(一周內累計計算)，工期相應順延。
第5條 關於工程質量及驗收的約定
5.1 本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和國家制訂的施工及驗收規範《建築裝飾裝修工程質量驗收規範》(GB50210-20xx)為質量評定驗收標準。
5.2 本工程質量應達到國家質量評定合格標準。
5.3 甲、乙雙方應及時辦理中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加中間工程的驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，如造成停工，工期順延;若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延，但乙方必須盡力配合甲方儘快完成工作。
5.4 由於乙方原因造成質量或人員事故，其一切後果由乙方承擔，工期不順延。
5.5 工程竣工後，乙方應及時通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知並辦理驗收、移交手續。如甲方在規定的 日內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，並承擔乙方的看管費用和相關費用。如甲方在乙方發出驗收通知後的並辦理驗收、移交手續的，視為已經驗收和交接。但假若驗收不合格，乙方應該配合甲方在最短的時間內改善工程，工程時間可由甲乙雙方協商確定，期間所產生的所有費用乙方自理
第6條 關於工程價款及結算的約定
6.1 本契約生效後，甲方分2次支付工程款，並付40%押金。
6.2 工程竣工後，乙方提出將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料 三 天內審查完畢，到期未提出異議，視為同意。
6.3 本項目造價根據結算書和現有設計圖紙內容進行項目造價包乾(甲方要求增加的工程除外)。
第7條 關於材料供應的約定
7.1 本工程的材料全部由乙方自行採購，材料必須符合合格的國標產品。
7.2 凡由乙方採購的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，與樣板材料不一致的，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
第8條 有關安全生產和防火的約定
8.1 甲方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規範。
8.2 乙方在施工期間應嚴格遵守《建築安裝工程安全技術規程》、《建築安裝工人安全操作規格》、《中華人民共和國消防條例》、其它相關的法規、規範和現場建築施工單位的規定。
8.3 由於甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規範，導致發生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
8.4 由於乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全、火災事故或人員傷亡事故，其一切後果由乙方承擔。
第9條 違約責任
9.1 若因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 0.3% 違約金。
9.2 乙方除自然力(颱風、龍捲風、地震、冰雹、大雨等)、政府、戰爭、火災等不可抗力之因素外，應按本協定約定之要求，完成各項工作，否則視為乙方違約，在這種情況下，甲方有權單方面終止執行本協定，有權拒付費用，並向乙方索取由此造成一切損失。
9.3 如甲方未能按本協定約定的時間內付款，使乙方不能及時開展各項工作，因此而給乙方造成的工作延誤或影響，乙方不承擔任何損失或責任，乙方保留單方面終止合作和追討經濟損失的權利。
9.4 若甲方在以上規定的時間內逾期未付款，則自本協定約定的付款時間算起，每日按拖欠款金額的 0.3% 向乙方支付滯納金;若經甲乙雙方協商後對工作一致推遲，則收款時間相應順延。
9.5 因一方原因，契約無法繼續履行時，應通知對方，辦理契約終止協定，並由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
第10條 爭議或糾紛處理
10.1 本契約在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可採取協商解決或請有關部門進行調解。
10.2 當事人不願通過協商、調解解決或者協商、調解不成時，本契約在執行中發生的爭議可向甲方所在地的仲裁委員會申訴或向人民法院起訴。
第11條 附則
11.1 本工程鋼結構架保修期為_三 年;在保修期內，甲方應按國家標準每年為鋼結構架上防護油漆一次，如甲方未按期加以防護，乙方不保修;穿孔字保修期為_一 年;如本工程鋼結構架和穿孔字在保修期內有質量問題由乙方負責及時免費維護修復。
11.2 本契約一式 份，每份包括契約正本和契約副本。甲乙雙方各持正本 1 份，副本 1 份。均具有同等法律效力。
11.3 在合作過程中如有未盡事宜，可另行簽定補充協定，並具有同等法律效率。
11.4 本契約履行完成後自動終止，甲乙雙方同時簽定維護保養契約。
甲 方： 乙 方：
法人代表：法人代表：
法人代表委託人：法人代表委託人：
簽訂日期 年月 日簽訂日期 年月 日