房屋買賣意向契約書

房屋買賣意向契約書 篇1

出賣人(以下簡稱甲方):

現住址:

身份證號:

買受人(以下簡稱乙方):

現住址:

身份證號:

見證方:

見證人:

聯繫電話:

根據《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲乙雙方在平等、自願,協商一致的基礎上就買賣房屋達成如下協定:

第一條  乙方購買甲方坐落於____________號樓_______ 房間私有樓房住宅一處,建築面積為_________平方米(以產權登記面積為準),產權證號為____________朝私________號________土地使用證號為:____________,使用面積為________平方米,使用年限_____年_____月____日至____年_____月____ 日止。

第二條 此房屋實際售價____________元整(¥____________元)。此售價包含公共維修基金及室內所有固定裝修、固定配套設備。

第三條 甲方應在簽署本契約時,向乙方提供以下證件及複印件:

身份證、戶口薄;

房屋所有權證和其他有關證件;

房屋共有人同意或委託出賣的證明;

辦理房屋買賣及過戶手續應出具的其他檔案。

第四條 甲方應保證欲出售的房屋不屬於下列情形之一:

無合法證件的房屋(包括違法建設的房屋);

有產權爭議的房屋;

經批准用或劃撥的建設用地範圍內的房屋;

經人民法院裁定限制產權轉移或經市人民政府批准代管房屋;

市人民政府規定其他不得出賣的房屋。

第五條 乙方應在簽署本契約時,向甲方提供以下檔案及複印件:

身份證、戶口簿;

辦理房屋買賣及過戶手續應出具的其他檔案。

第六條 上述房屋在甲方實際交付乙方之日前所發生的費用(取暖費、物業費、水費、電費、天然氣費、電話費等)由甲方負責。分擔日期以辦完過戶手續乙方正式接手此房屋的日期為準。具體金額以物業公司的數據為準。

第七條 稅費分擔

甲、乙雙方按照國家房地產交易部門的規定繳納各項稅費。

第8條 定金

在20____年____月____日 見證人代甲方向乙方收取房屋定金人民幣________ 元作為房款

的一部分。

第9條 付款方式;

首付款 :乙方提交材料時將首付款________ 元人民幣支付給甲方

余 款 :過戶完成一次性付清。

注: 過戶完成首付款和餘款當日兌現

第10條 違約責任

如乙方違約則定金不予退還,扣除見證人代理費後將餘款退還甲方;如甲方違約則見證人扣除代理費後將餘款退還乙方,同時甲方向乙方交付人民幣________ 元違約金。

共2頁:

出賣人(以下簡稱甲方): 現住址: 身份證號: 買受人(以下簡稱乙方): 現住址: 身份證號: 見證方: 見證人: 聯繫電話: 根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲乙雙方在平等、自願,協商一致的基礎上就買

第十一條 交房日期:________ 。

第十二條 備註:室內留下的固定裝修及家具電器包括:(根據家具清單)。此清單是契約的重要組成部分,與本契約具有同等法律效力。

第十三條 在本契約履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,協商不成的,依法向人民法院提起訴訟。

第十四條 本契約未盡事宜,可由雙方約定後簽訂補充協定。本契約的附屬檔案及補充協定為本契約不可分割的組成部分,具有同等法律效力。

第十五條 本契約及其補充協定、家具清單內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。

第十六條 本契約連同附屬檔案共三頁,一式三份具有同等法律效力,契約持有情況如下:甲乙雙方各執一份,見證人執一份。

第十七條 此契約與出售委託契約、承購委託契約及房屋買賣契約同時起法律效力。

第十八條 本契約自三方簽字之日起生效。

第十九條 附帶家具(見家具清單)

甲方(簽字):________ 乙方(簽字):________ 見證人(簽字):

20______年______月_____ 日

房屋買賣意向契約書 篇2

甲方(出售方):_________________身份證號

乙方(購買方):_________________身份證號

第一條、甲乙雙方經過協商,甲方自願將其位於濟南市小區號樓室的房屋(以下簡稱該房屋)及其附屬設施以人民幣(大寫)________________出售給乙方,該房地產建築面積為平方米,地下室平方米。房產證號是。雙方商定乙方的付款方式為:_________________

第二條、乙方為表示購買誠意,在簽訂本協定時向甲方支付_____________元整作為購買該房屋的定金。甲、乙雙方商定日前準備相關資料簽訂該房屋的買賣契約。

第三條、在甲乙雙方約定的期限內,甲、乙雙方均不得反悔,若乙方反悔則所付定金作為違約金被甲方沒收,若甲方反悔應退還乙方所付定金並賠償乙方同等於該定金的違約金。

第四條、簽訂《房地產買賣契約》時,除上述約定的條款,其他條款雙方協商解決或遵照相關法律法規。

第五條、甲方保證該房屋沒有產權糾紛和財務糾紛,如發生該房屋簽訂該契約之前即存在的產權糾紛和財務糾紛,由甲方承擔全部責任,應退還乙方所付定金並賠償乙方同等於該定金的違約金。

第六條、若因房屋原因以及政策變動致使乙方貸款或交易無法進行,甲方須在兩日內把定金退還給乙方,不涉及違約事項。

第七條、其他約定事項:_________________

第八條、本協定一式兩份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效應。

第九條、本協定未盡事宜,可按誠信原則由雙方協商解決。

甲方:_________________乙方:_________________

電話:_________________電話:_________________

房屋買賣意向契約書 篇3

抗訴人:_________________

被抗訴人:_________________(刑事抗訴狀無被抗訴人)

抗訴人因一案,不服人民法院 _________________ 年 _________________ 月 _________________ 日( _________________ )字第_________________ 號,現提出抗訴。

抗訴請求:_________________

抗訴理由:_________________

此致

_________________ 人民法院

附:_________________本抗訴狀副本份

抗訴人:_________________

_________________ 年 _________________ 月 _________________ 日

[填寫說明]

1、抗訴請求。首先要綜合敘述案情全貌,接著寫明原審裁判結果。其次指明是對原判全部或哪一部分不服。最後寫明具體訴訟請求,是要撤銷原判、全部改變原判還是部分變更原判。

2、抗訴理由。主要是針對原審裁判而言,而不是針對對方當事人。針對原審判決、裁定論證不服的理由,主要是以下方面: (1)認定事實不清,主要證據不足;(2)原審確定性質不當;(3)適用實體法不當;(4)違反了法定程式。

[注意事項]

1、抗訴只能採用書面形式。如果當事人僅在一審判決、裁定送達時口頭表示抗訴而未在法定期間內遞交抗訴狀,則視為未提出抗訴。

2、抗訴是當事人享有訴權,一審原、被告及被判決承擔責任的第三人均有權抗訴。

房屋買賣意向契約書 篇4

出賣人(以下簡稱甲方):

住所:

法定代表人:

買受人(以下簡稱乙方):

住所:

法定代表人:

保證人(以下簡稱丙方):

住所:

法定代表人:

鑒於:甲方已經進行了企業改制,原國有投資全部退出,為盤活有效資產,甲方決定將擁有產權的坐落於 房屋(總建築面積6320.52平方米,房屋結構為框架,詳見本協定附屬檔案1《房屋產權證書》)依法轉讓給乙方;

乙方為公司業務拓展的需要,有意購買甲方擁有產權的上述房屋;

丙方為甲方的實際控制人及大股東,就甲乙雙方前述房屋買賣行為,願意作為甲方的保證人,向買受人乙方承擔連帶保證責任。

為此,根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》等有關法律、法規之規定,甲、乙、丙三方在平等、自願、誠實信用的基礎上,經友好協商,於20__年12月日於中國天津達成如下協定,以資各方共同遵守。

第一條房屋基本情況

1.乙方購買甲方坐落於天津市河東區路號的大樓0-5層房屋,經房地產產權登記機關測定的建築面積為6320.52平方米。

房屋結構為鋼混。

詳見本協定附屬檔案1。

2.該房屋所有權證號為房權證河東字第號。

土地使用權方式為劃撥,土地使用權證號為東單國用(20__)自第號,土地使用權面積為849平方米。

3.該房屋四至界限:東至南至西至北至。

4.隨該房屋一併轉讓的附屬設備、設施和房屋建築設計、裝飾及施工圖等資料(見本協定附屬檔案2)。

5.房屋目前使用情況:

第二條房屋轉讓價格

該房屋整體轉讓價格為人民幣萬元(大寫人民幣)。

該價格不包括辦理房屋及土地過戶交易手續所需的各種費用,該房屋轉讓過戶交易發生的各項稅費(含土地變性需要繳納的土地出讓金)由甲、乙雙方平均分擔,但甲方對本協定項下的房屋與其他廠房分戶手續的辦理費用由甲方自行承擔。

第三條付款方式

1、甲乙雙方將辦理房屋產權過戶的手續遞交相關部門並被依法受理,且根據甲方指定的第三人與乙方簽訂的《房屋抵押契約》(詳見附屬檔案8)之約定在甲方指定的第三人辦理完畢房產抵押登記手續、乙方取得《房屋他項權證》後,乙方向甲方支付買賣房屋的定金人民幣420萬元(占總房款的20%,可以折為購房款),同時,乙方另行支付甲方購房款420萬元,即總房款的20%;

2、在甲乙雙方辦理完畢本協定項下房屋及土地的過戶變更登記手續,乙方依法取得房屋的產權證和土地使用證(該兩證根據房管部門的規定可能合一,下同)等房屋產權手續後,3日內向甲方支付房款人民幣840萬元,即總房款的%;

3、乙方在取得上述房屋產權手續並在雙方實際辦理完畢全部房屋交接手續後3日內,乙方向甲方支付房款人民幣萬元,即總房款的15%;

4、剩餘總房款的5%為乙方暫扣的甲方保證金,在乙方進住本協定項下的房屋年月後,如果房屋無嚴重的建築質量問題及房屋權屬瑕疵等問題,乙方一次性支付給甲方。

第四條交房方式

自本協定簽訂之日起40日內(該時間越短越有利於買方利益的保護,畢竟占據房子會掌握主動,因此,建議將此時間儘量縮短,最好在第一次付款後就能進駐),甲方將本協定項下的房屋騰空並交付給乙方占有並使用,甲方應同時將本協定附屬檔案2記載的該房屋的附屬設備、設施和房屋建築設計、裝飾、消防及施工等圖紙資料一併交付給乙方。

第五條甲方承諾條款

1、甲方承諾:對於本協定項下房屋的房屋具有所有權,並沒

有任何出租,也沒有任何其他的共有權人,同時,對於該房屋的出售,沒有任何享有優先購買權的人,該房屋之上沒有設定任何諸如抵押等他項權利,該房屋也不存在任何諸如法院查封等權利處分受到限制的情況,否則,甲方將承擔全部責任。

2、甲方承諾:對於本協定項下房屋(含所屬土地)過戶手續辦理完畢之日前的氣、水、電、電話、有線電視、網路使用費、衛生費等實際發生的費用及物業費用等應該由甲方承擔的費用由甲方承擔。

甲方承諾在過戶手續辦理完畢之日與乙方辦理前述費用的確認及相關繳費權證的交交接手續,並根據前述承諾承擔交接之日前的費用。

3、甲方承諾:由於土地紅線距離本協定項下房屋太近,甲方

同意在該房屋周邊劃出約300平方米土地提供給乙方永久使用,甲方不收取任何費用,但乙方應承擔國家規定的有關稅費,如遇國家征地等土地的收益權屬甲方;

對劃出歸乙方使用的該部分土地,乙方可以採用砌制圍牆、架設欄槓、柵欄等方式對該部分土地與甲方的其他土地進行分割,並對該土地享有相對獨立的使用權。

甲方如果以後處置其他房屋及土地,應該與受讓人講清楚關於前述土地的使用情況並保證受讓人也同意乙方繼續使用。

對於前述範圍的土地,甲乙雙方將對現場進行丈量後做出補充協定,並作為本協定的附屬檔案。

第六條甲方的違約責任

1、甲方沒有及時根據本協定第四條的約定及時將房屋騰空並交付乙方,或者沒有一併轉移或者房屋的附屬設備、設施和房屋建築設計、裝飾、消防及施工等圖紙資料的,甲方應雙倍返還乙方定金,並應繼續履行本協定。

2、在本協定生效後,甲方應配合乙方及時向房地產產權登記機關申請辦理房地產權屬轉移手續。

在本協定履行過程中,如果有可歸責於甲方的原因導致本協定項下房屋(含土地)的過戶變更登記手續不能及時辦理完畢的,甲方應該雙倍返還乙方定金,並賠償遲延辦理過戶手續期間乙方已經支付房款的利息,按照日萬分之二點一的標準計付,並應繼續履行本協定。

3、在協定履行過程中,如果甲方出現惡意違約,不再履行本協定,或者明示毀約,甲方應雙方返還乙方定金,並承擔乙方已經支付房款的利息,該房款按照日萬分之二點一的標準計付,此外,甲方還應該賠償乙方的可得利益損失,該損失包括但不限於甲方違約時該房屋之市場價與雙方約定的協定價之差價部分。

4、如果出現本條第1款、第2款的情況,乙方可以給予甲方

一定的寬限期,超過寬限期甲方仍然不履行相應義務的,視為甲方根本違約,乙方可以單方解除本協定,並根據本條第3款的規定追究甲方的違約責任。

5、如果甲方違反了其於本協定第五條第1款約定的承諾,致

使協定不能履行或者協定目的已經不能達到的情況下,乙方可以單方解除本協定,並按照本條第3款的規定追究甲方的違約責任。

6、如果甲方違反了其於本協定第五條第2款、第3款約定的承

諾給乙方造成損失的,甲方應賠償因此給乙方造成的全部損失。

第七條乙方違約責任

乙方未按本協定第三條約定的時間付款,甲方有權按累計應付款

向乙方追究違約利息,逾期付款的利息按照日萬分之二點一的標準計算。

逾期付款超過天,乙方向甲方支付違約金總計元整,協定限期繼續履行。

若乙方在天內仍未繼續履行協定,乙方向甲方支付違約金總計_______元整,協定終止,乙方將房屋退還給甲方。

甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方按實際損失賠償。

第八條其他約定事項

本協定房屋轉讓,該房屋所屬土地使用權利隨之轉讓。

由於本合

同簽約時該房屋所屬土地的性質尚沒有變性,即沒有從劃撥用地變為出讓用地,因此,甲方應該在簽約後及時辦理土地出讓手續。

如果由於甲方的原因導致土地沒有及時變性影響了房屋過戶變更登記手續的辦理,視為甲方違約,並按照第六條第3款的約定向乙方承擔違約責任。

第九條如非甲方原因致使乙方未實際取得買賣房屋的產權,且乙方已支付了房屋的部分或全部款項,甲方應在乙方提出解除協定之日起七日內返還乙方購房款項,在退還該款項時根據實際占有乙方款項的時間按照同期銀行貸款利息支付乙方房款利息,並按照日萬分之二點一的標準向乙方支付補償金。

(增強對買受益的保護)

第十條保證條款

1、保證人丙方對乙方承擔連帶保證責任,保證範圍為本協

議項下甲方應承擔的全部責任,保證期間為甲乙雙方辦理完畢本協定項下房屋(含土地)過戶變更登記手續後兩年。

2、丙方的保證責任,在甲乙雙方對本協定做出任何修改、補充或者變更後仍然繼續有效。

第十一條本協定中未規定的事項,遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。

第十二條本協定在履行中發生爭議,由甲、乙雙方友好協商解決。

協商不成的,甲乙雙方均可向協定項下房屋所在地的人民法院提起訴訟。

第十三條本協定三方簽字並蓋章之日起生效。

第十四條本協定一式六份,甲乙丙三方各執一份,其餘份數留於辦理權屬轉移手續等用。

各方所執協定均具有同等法律效力。

甲方:(簽章)

法定代表人簽字:

乙方:(簽章)

法定代表人簽字:

丙方:(簽章)

法定代表人簽字:

簽訂日期:________年____月____日

房屋買賣意向契約書 篇5

契約號:

售房人: (以下簡稱甲方) 身份證號碼:一定寫清 購房人: (以下簡稱乙方) 身份證號碼:一定寫清 中介方:置業有限公司 (以下簡稱丙方)

甲、乙、丙三方根據中華人民共和國有關法律、行政法規和天津市相關地方性法規的規定,在合法、平等、自願、相互信任的基礎上籤訂本契約,承諾共同遵守。 第一條:房屋基本情況

1、甲方自願將座落在 區 (嚴格按照房本或商品房契約填寫) 的房屋(以下簡稱“該房屋”)出售給乙方。乙方對該房屋已作充分了解並實地看房,對該房屋現狀無異議,願意購買該房屋。甲方須保證房屋在契約簽訂後的狀況和看房時一樣。

2、該房屋的基本情況如下: 房屋性質:(私產、公產、商品房契約、企業產、宗教產、軍產、還遷協定、房改購房、合作建房,不要寫“其他”等模糊詞語) 所有權人: (一般只寫公產和私產的) 房型: 建築/計租面積: 樓層: 總層數: 使用性質: 附屬設施:(只要甲乙雙方協商一致就列明)(關於該房屋的基本情況特別是:建築/計租面積、所有權人、房屋性質一定要給房本所在交易中心內勤打電話核實一遍,以免以後產生糾紛。) 所有權人:公、企產為某某企業或某某房管站!

第二條:成交價格

甲、乙雙方協商後的實際成交價格為:人民幣 元(大寫),該房屋產權或租賃權過戶的相關費用由 承擔,(該房屋產權或租賃權過戶費用的計算依據是指定評估機構對該房屋的評估價格,而非丙方提供的交易參考價和甲乙雙方商定的實際成交價。)該房屋配套設施過戶的相關費用由 承擔。 講清土地證過戶費用

第三條:信息服務費及支付

甲、乙、丙三方簽訂本契約時,甲方須向丙方交納中介服務費人民幣 元(大寫)及代辦過戶手續費人民幣 元(大寫),乙方須向丙方交納中介服務費人民幣 元(大寫)及代辦過戶手續費人民幣 元(大寫)。

第四條:付款約定(本條各款項均不計利息)

1、乙方向丙方的交款約定: (1)乙方於 年 月 日交付定金人民幣 不超過20% 元(大寫);

(2) 乙方按約定交清全款後,甲乙雙方按丙方要求在 日內開始辦理該房屋的過戶手續。(修改為甲乙雙方按丙方要求在5日內將辦理該房屋過戶的全部手續及材料交丙方保管。)

2、丙方對甲方的付款約定:

(1) 待該房屋過戶全部手續辦理完畢,且甲、乙雙方確認該房屋費用交接清楚並在結款通知單簽字三日後(遇節假日付款時間順延),結清全款。

(2) 一定不要寫具體時間即“丙方於**年**月**日對甲方付款” 第五條:相關事宜

1、 若乙方需要貸款並請丙方為其承擔他項權辦理之前擔保責任,則以丙方的評估價格作為乙方貸款和丙方承擔擔保責任的依據,乙方需向丙方支付相應的服務費,辦理貸款的相關費用由乙方自行負擔。

2、 丙方為甲乙雙方提供交易機會,丙方應如實傳遞甲方或乙方所提供的信息,就有關政策法規進行諮詢,並協助甲乙雙方辦理產權或租賃權過戶手續,甲乙雙方須提供相應的合法證件。

3、甲方承諾於 ( 簽結件單當日/具體日期/過戶進件幾日內 ) 騰空該房屋,並將該房屋鑰匙交於乙方。甲乙雙方自行辦理該房屋所發生的水、電、煤氣、暖氣、有線電視、物業管理及戶口遷移等過戶手續及相關費用的交接事宜。

第六條:違約責任

1、 甲方須保證該房屋權屬無爭議,若發生與甲方有關的權屬糾紛或債務糾紛,由甲方負責解決並承擔一切後果及違約責任。

2、 甲、乙雙方須保證該房屋結構無拆改或拆改得到相關管理部門的同意及持有合法、有效證件,若因此影響辦理過戶手續,產生的一切後果及違約責任由責任方負責。

3、 甲方認可乙方貸款方式付款時:

(1) 貸款過程中,乙方提出終止貸款行為,則乙方須補齊所差房款,繼續履行該契約,並承擔由此引起的經濟損失,已交納的服務費不予退還。

(2) 乙方須保證所提供的各種材料與證明的真實、可靠。如因證明不屬實或其資信度不夠造成的貸款未果,乙方承擔相應責任及經濟損失。

(3) 乙方須按照約定按時到指定銀行辦理貸款手續,否則貸款延期責任由乙方承擔。

4、 如甲、乙任何一方拒絕履行契約或解除契約,或發生本條1、2、3違約責任,均由違約方向另一方支付本契約第二條確定的房屋實際成交價的10%作為違約金。實際損失超過違約金總額的,責任方應據實賠償,且丙方所收取的本契約中約定的中介服務費一律不予退還。

第七條:免責條款

如因洪水、地震、火災和法律、政府政策變化等不可抗力原因,導致本契約不能全面履行的,甲、乙、丙三方互不承擔違約責任。

第八條:約定其它事宜

丙方留存甲方提供的產權證/房屋租賃契約/商品房契約/還遷協定等房屋權屬證明(建議將此條加為固定條款) 商品房契約一定註明房屋面積一定以產權部門最終核定為準,總房款保持不變;可以添加對於土地證過戶哪方承擔過戶費用的約定 。

非公產、私產應註明甲、乙雙方自行辦理該房屋的過戶或公正事宜!

如房主本人未能到場,契約中可註明:由於房主未能到場,產生後果由賣方經手人承擔!

第九條:其它

1、本契約在履行中若發生爭議,甲、乙、丙三方應協商解決。協商不成,任何

一方可向該房屋所在地人民法院提起訴訟。

2、本契約經甲、乙、丙三方簽字蓋章後生效,一式三份,一份兩頁,甲、乙、

丙三方各執一份。各種手續交接清楚,本契約自動作廢,並由丙方收回。

要求賣方在退款專用卡卡號處 簽字確認 甲方(簽章): 乙方(簽章): 丙方(簽章): 經手人: 經手人: 經手人: 聯繫地址:留能夠聯繫上的 聯繫地址:留能夠聯繫上的 簽約連鎖店: 聯繫電話:儘量多留 聯繫電話:儘量多留 聯繫電話:

簽約日期: 年 月 日

附屬檔案

該房屋的附屬設施清單: 1.家俱

2.電器

3.其他

4.鑰匙:

甲方確認: 乙方確認:

確認日期:

房屋買賣意向契約書 篇6

房屋買賣契約成立的必備要件

——鄭某、藺某訴郭某房屋買賣契約糾紛案

依據:(20__)二中民終字第18216號

核心法律問題:契約成立的必備條款

案情介紹

一、基本案情

抗訴人(原審被告):郭某

被抗訴人(原審原告):鄭某、藺某

20__年1月,郭某與鄭某簽訂房屋租賃協定書,約定鄭某將房屋出租給鄭某使用;租賃期限為5年,自20__年1月至20__年2月;房屋租金每年3萬元,租金每年分兩次付清。20__年12月,郭某(甲方)與藺某(乙方)及藺某代理人鄭某簽訂購房定金協定,該協定約定:“第一條:甲方自願將房屋出售給乙方;第二條:該房屋總成交價為人民幣47萬元整;第三條:乙方交給甲方購房定金即人民幣15萬元(此定金作為購房款的一部分),甲乙雙方定於甲方向銀行還款的當日簽訂二手房買賣契約並支付購房首付款……第五條:如乙方在雙方約定的期限內不購買該房屋,甲方收到的購房定金不退;如甲方在雙方約定的期限內不賣該房屋,甲方應雙倍賠償乙方購房定金……第十條:乙方在20__年12月交齊首付款25萬元整,甲方在收到首付款後3個月內辦完過戶手續,房本交到乙方手中。”

20__年12月,鄭某給付郭某定金人民幣15萬元。

20__年12月,鄭某向郭某支付購房款4.5萬元,其中有1.5萬元為房屋租金折抵的購房款;20__年3月5日,鄭某給付郭某房款4萬元;20__年3月15日,鄭某以銀行轉賬的方式替郭某向訴爭房屋開發公司支付房款229 131元;鄭某共支付購房款(其中包括8000元改名費)479 131元。20__年3月15日訴爭房屋開發公司出具證明,內容為:“郭某購買我公司商品房,因不能按時付購房款轉賣給鄭某,雙方在20__年3月15日到我公司,鄭某付清郭某購房欠款。購買的商品房現改名為鄭某。同時交付我公司已售商品房改名手續費八千元。”後郭某於20__年1月14日取得訴爭房屋的所有權證。20__年1月21日,郭某與某投資公司簽訂抵押貸款契約,將訴爭房屋抵押給該公司貸款80萬元。

鄭某、藺某訴稱:20__年12月8日,我們與郭某簽訂《購房定金協定》,約定郭某將訴爭房屋以47萬元的價格出售給我們,定金為15萬元。協定簽訂後,我們履行了付款義務,對方也受領了房款。但郭某遲遲不按雙方約定辦理過戶手續,訴爭房屋一直由我們占有、使用。20__年11月,鄭某曾起訴至法院,要求郭某配合辦理訴爭房屋產權過戶手續,郭某在庭審中表示同意配合我們辦理過戶手續,我們因此撤回了起訴。撤訴後,郭某沒有協助我們辦理房屋過戶手續。現請求:(1)判令我們與郭某簽訂的房屋買賣協定有效,郭某協助我們辦理訴爭房屋的過戶手續;(2)郭某承擔本案訴訟費用。

郭某辯稱:第一,訴爭房屋買受人為藺某,鄭某是其代理人,故鄭某並非本案適格當事人。第二,《購房定金協定》簽訂後,截至20__年12月,藺某未能如約交付首付款25萬元,我此時得知藺某不願意購買訴爭房屋。20__年3月,鄭某向開發商支付了我的銀行欠款,藺某本應於當日與我簽訂房屋買賣契約,但藺某表示拒絕,故我決定沒收其定金,並不再向其出售訴爭房屋。第三,鄭某、藺某交付的定金是簽約定金,截至20__年12月31日,藺某沒有交齊首付款,也未與我簽訂房屋買賣契約,故定金罰則應當適用。

二、法院判決

一審法院經審理認為:鄭某、藺某與郭某簽訂的購房定金協定已經具備了擬購房屋的基本狀況、價款數額、價款支付方式等契約主要內容,可以認定為房屋買賣契約。該契約系雙方當事人真實意思的表示,未違反法律法規規定,合法有效。依法成立的契約,對當事人具有法律約束力。當事人應當按照約定履行自己的義務,不得擅自變更或者解除契約。鄭某、藺某已經按照約定支付了郭某全部購房款,故訴爭房屋應歸原告所有。雙方未能辦理房屋過戶手續系因為訴爭房屋一直未取得房屋所有權證書,現該訴爭房屋已經取得房屋所有權證書,郭某應協助藺某辦理房屋過戶手續。然而,郭某在明知已經將房屋出售給藺某的情況下,故意在取得房屋所有權證書後,向投資公司進行抵押貸款,其行為不妥。但因該訴爭房屋處於抵押狀態,現無法辦理房屋過戶手續,故對鄭某、藺某要求被告辦理房屋過戶手續的訴訟請求,不予支持。對郭某辯稱,該房屋買受人為藺某,而非鄭某,鄭某不具備主體資格,因藺某已拒絕購買房屋,定金應予沒收的辯解意見,因鄭某與藺某之間系夫妻關係,雙方共同出資購買訴爭房屋,故鄭某與藺某應作為共同原告起訴,鄭某具有主體資格。鄭某與藺某已經將購房款全部支付給郭某,表明其願意購買訴爭房屋。故對郭某的辯解意見,不予採信。

據此,一審法院依據《中華人民共和國民法典》第八條、第六十條、第一百零七條之規定,判決如下:一、確認鄭某、藺某與郭某之間的房屋買賣行為有效;二、駁回原告鄭某、藺某其他訴訟請求。

判決後,郭某不服,抗訴至二審法院稱:1幣簧笈芯鑫シ捶ǘǔ絛潁海1)拒不依法駁回起訴,鄭某據以起訴的《購房定金協定》系其變造,其真實身份是買方的代理人而非買方,鄭某與本案沒有利害關係;(2)不適當追加藺某為原告;(3)超訴訟請求判決,起訴書提出的訴訟請求為判令郭某協助辦理過戶手續,三次庭審中訴訟請求無變化,原審判決卻判定確認買賣行為有效,違反不告不理原則。2幣簧笈芯霾櫓ご砦螅褐D場⑤某出具的《購房定金協定》中,藺某的名字劃掉了,盛業公司開具的證明如果屬實,鄭某、藺某就不應該起訴我,賣方就是盛業公司了。3痹審法院枉法裁判:藺某與鄭某系夫妻關係,不需代理,其代理行為足以讓郭某相信他們不是夫妻關係;藺某違約在先,拒絕買房在後,郭某有權沒收定金;鄭某胡亂篡改契約,其不是共同買受人;郭某與鄭某之間的租賃關係屬於另一法律關係,與本案無關。綜上,請求二審法院撤銷原判,依法改判駁回鄭某、藺某的全部訴訟請求或發回重審。鄭某、藺某同意一審判決,不同意郭某抗訴請求。

二審法院經審理認為:依法成立的契約,對當事人具有法律約束力。雙方簽訂的《購房定金協定》已經具備了擬購房屋的基本狀況、價款數額、價款支付方式等契約主要內容,且雙方已開始實際履行協定內容,故原審法院將其認定為房屋買賣契約,並無不當。上述協定系雙方當事人真實意思表示,未違反法律、行政法規的強制性規定,合法有效,當事人應當按照約定履行自己的義務,不得擅自變更或者解除契約。關於契約主體問題,雖雙方簽訂的《購房定金協定》買受人為“藺某,代理人鄭某”,但開發商出具《證明》,明確訴爭房屋改名為鄭某,且支付購房款等行為均由鄭某實際履行,故應將藺某、鄭某作為共同買受人。關於訴訟主體問題,郭某稱訴爭房屋買受人為藺某,而非鄭某,鄭某不具備主體資格,因藺某已拒絕購買房屋,定金應予沒收,原審法院考慮到鄭某與藺某之間系夫妻關係,雙方共同出資購買訴爭房屋,故鄭某與藺某應作為共同原告,亦無不當。綜合上述認定,原審法院判決確認鄭某、藺某與郭某之間的房屋買賣行為有效,並無不當,本院予以維持。

關於鄭某、藺某要求郭某辦理訴爭房屋過戶手續問題,雙方未能辦理房屋過戶手續系因為訴爭房屋一直未取得訴爭房屋所有權證書,現訴爭房屋已經取得房屋所有權證書,且鄭某、藺某方已經按照約定支付了郭某全部購房款,故郭某應當履行協助鄭某、藺某辦理訴爭房屋過戶手續的契約義務。然而,郭某明知已經將訴爭房屋出售給鄭某、藺某,在取得房屋所有權證書後,向投資公司進行抵押貸款,其行為不妥。因該訴爭房屋處於抵押狀態,且該公司作為抵押權人尚未表示同意將作為抵押物的訴爭房屋進行權屬轉移,故現無法辦理訴爭房屋過戶手續,因此原審法院對鄭某、藺某要求郭某辦理房屋過戶手續的訴訟請求未予支持,並無不當,本院予以維持。

據此,二審法院依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項判決:駁回抗訴,維持原判。

審判邏輯

一、爭議焦點

本案爭議焦點是雙方在沒有簽訂正式房屋買賣契約,而只有購房定金協定情況下,能否認定雙方之間已經形成房屋買賣關係。

二、觀點透析

(一)契約成立的必備條款

具備締約主體並就契約必備條款達成合意,是契約成立的一般要件。具備締約主體並不要求當事人必須參加締約,在有權代理情況下,代理人的代理行為也產生締約的效果。因為契約是多方法律行為,所以締約主體須為雙方或者多方並且是明確的。對於契約成立的第二個要件,即契約主體就必備條款達成合意進行探討之前,首先需要明確什麼是契約成立的必備條款。

《民法典》第12條規定契約內容一般包括當事人的名稱或者姓名和住所、標的、數量等8項內容,但對契約成立的必備條款並未作出明確規定。最高人民法院《關於適用〈中華人民共和國民法典〉若干問題的解釋(二)》(以下簡稱《〈民法典〉司法解釋(二)》)第1條規定“當事人對契約是否成立存在爭議,人民法院能夠確定當事人名稱或者姓名、標的和數量的,一般應當認定契約成立。但法律另有規定或者當事人另有約定的除外”。該司法解釋同時規定了契約欠缺的其他條款的確定方法,“當事人達不成協定的,人民法院依照民法典第六十一條、第六十二條、第一百二十五條等有關規定予以確定”。

現代民法典應以鼓勵交易為精神,《〈民法典〉司法解釋(二)》的上述規定正是鼓勵交易的體現。該司法解釋第1條明確了契約成立的必備條款,即只要有明確的契約主體和契約標的、數量,一般應認定契約成立。當然,僅僅具備契約必備條款的應有之義是契約主體已經就該必備條款達成合意。

(二)房屋買賣契約成立的必備條款

《〈民法典〉司法解釋(二)》明確了契約成立的必備條款。但對於各種有名契約或者無名契約訂立中必備條款的認定,就需要結合契約性質以及交易習慣等來確認。例如在僱傭契約中,除了需要僱傭人和受僱人外,契約的標的應為勞動的提供,而數量則是指勞動量及勞動報酬。而具體到房屋買賣契約,如成立的必備條款應是指房屋基本情況、房屋價款。

房屋的基本情況主要是指房屋的坐落,即交易的房屋須是確定的,具體來講應是按照雙方的約定能夠在房屋登記機構確定房屋的具體所指。房屋的基本情況表面上很容易確定,但在另一類契約,如商品房預售契約中,因為房屋尚未建成登記,有時候並不易明確。此時,在契約中如何把房屋基本情況明確下來就十分重要。

本案中,雙方當事人雖然沒有簽訂正式的房屋買賣契約,但是在雙方簽訂的《購房定金協定》中已經明確了買賣雙方、買賣房屋坐落、價款數額及價款支付方式等契約主要內容。且雙方均認可自願訂立該定金協定,即對前述條款達成了合意,當事人的姓名、標的和數量都是可以確定的,故雙方之間的房屋買賣契約成立。在訴爭契約不需要其他生效要件情況下,雙方買賣契約生效,對雙方當事人具有拘束力,雙方均應依約履行契約。

至於契約其他條款內容的確定,在本案中,雙方當事人就其他契約主要條款如房款的支付方式及支付時間、房屋的交付等問題都達成了合意,按雙方合意履行即可。

在本案一審判決中,有一個問題需要注意,本案買房人的訴訟請求為判令賣房人與買房人簽訂的房屋買賣協定有效,一審法院支持了該項訴訟請求是正確的,但是可能考慮到本案當事人沒有簽訂正式的房屋買賣契約,而只有購房定金協定,所以在判決中表述為買房人與賣房人之間的房屋買賣行為有效,嚴格來講,這並沒有完全支持買房人的訴訟請求,因為法律行為的有效和法律關係的有效並非同一概念,但在訴爭契約無須審批等程式情況下,行為有效就意味著法律關係也是有效的,二審法院予以確認也是恰當的。

房屋買賣意向契約書 篇7

房屋買賣契約民事抗訴狀

抗訴人(原審被告):_________________某某建設集團有限公司,住所地:_________________某某市某某鎮。法定代表人:_________________某某職務:_________________董事長。被抗訴人(原審原告):_________________某某,男,漢族,19年月日出生,住某某市某某區某某北路號111室。原審被告:_________________某某建設集團有限公司某某分公司,住所地:_________________某某火炬高新技術產業開發區某某北村32號。負責人:_________________某某,經理。

抗訴請求:1、依法撤銷某某火炬高技術產業開發區人民法院(20)某某民初字第1000號民事判決,發回重審;或駁回被抗訴人的訴訟請求;或直接予以改判。

2、一、二審訴訟費用由被抗訴人承擔。事實和理由:抗訴人因不服某某火炬高技術產業開發區人民法院(20)高民初字第1000號民事判決書,現提起抗訴。

一、該判決對被告的辯稱,存在遺漏和曲解。

該判決稱“被告某某建設集團某某分公司稱:對原告的訴訟請求及事實和理由沒有異議,對原告提供證據的真實性予以認可”。而某某分公司真實意思是,對原告起訴的與其發生的房屋買賣契約糾紛的法律關係是存在的,但對於原告訴訟請求的事實和理由以及據以證明的相關證據存在異議的,且原告起訴的證據是非常不足的。該判決稱“被告某某建設集團稱:要求某某公司與原告協商解決”,眾所周知要求調解不屬相對人抗辯,將被告要求調解作為辯稱內容顯然文不對題,更非被告的真實辯稱意思表示。而被告某某建設集團的真實辯稱意見則與某某分公司以上真實辯稱意見相同。可是,該判決卻斷章取義,未將被告的真實答辯意見記入筆錄,導致了該判決認定事實和適用法律錯誤,從而作出了完全傾斜於原告和絕對不利於被告的裁決。顯有失公平。

二、該判決認定事實錯誤

(一)該判決對原告訴請的返還本金1987196.54元予以認定,但原告稱該款項是某某承攬工程施工期間被告拖欠的款項,該事實在該判決書中並無闡述,本案案由是房屋買賣契約糾紛,購房款是現金還是欠款,以及支付或欠款時間、金額的來源是該案的基本內容,但該判決均未查明並列入判決書,顯而易見本案的事實是不清的。

(二)該判決認定某某東龍房產與被告之間已結算完畢,不欠其工程款為解除契約的前題。可事實是,結算並未辦理完畢,且房屋買賣契約既然合法有效,解除契約與第三人結算款項並無直接因果關係。另:該判決認定,原告要求解除契約,被告亦同意解除。殊不知本案被告有二,是哪個被告亦同意?該判決認定的事實顯含糊其辭。

(三)該判決認定事實證據不足。本案原告提供的證據,僅有一份收條和房屋轉讓清單兩份證據。並且,判決書未載明本案原告舉證、被告質證和法院認證過程的事實。抗訴人不得不對本案庭審程式是否合法產生了質疑。抗訴人認為,未經當庭舉證、質證和法院認證的證據,不能作為定案的依據。

三、該判決支持原告要求按銀行同期貸款利率的1.3倍賠償損失,沒有事實和法律依據。

本案案由是房屋買賣契約糾紛,即便契約無效,也只須返還購房價款,至於雙方存在的經濟損失必須有經濟損失的客觀存在,且對損失的承擔應當按照過錯責任由雙方分擔。本案原告既未向法院提供購房款是向銀行貨款的事實依據,該判決也未認定房屋買賣契約無效的過錯責任,更沒有按過錯責任分擔所謂的經濟損失。尤其是,該判決支持原告返還購房款是1987197.54元,並支持賠償自20__年11月16日起至20__年9月14日止的利息,按本金3698770.80元計算。抗訴人認為,該判決,既未對所謂本金的數額和來源予以查實確認,且對20__年9月14日三年多以前已經了結超過訴訟時效的錢款的利息在該判決中再作認定。顯而易見,該判決顯失公平。

四、該判決程式違法

本案案情複雜,不但涉及承攬工程款項的結算,涉及房屋的抵押,還涉及房屋買賣契約的效力,且訴訟標的也較大。顯不屬案情簡單、爭議不大的簡易案件,故本判決採用獨任審判在程式上也是錯誤的。同時,該判決書中明確載明原審被告要求與原告協商解決,那么,法院應當主持調解,並在判決書中闡明調解成立或調解不成的原因和過程,為何不是調解結案而是直接判決呢?對此,抗訴人認為,原審法院對本案的判決,當事人有調解要求而法院不調解,那么顯見法院有強行判決之嫌。故抗訴人認為,對本案的審判,原審法院存在程式上的違法也是明顯的。綜上所述,本案原審判決存在認定事實不清,適用法律錯誤,程式違法的嚴重問題。為此,望貴院充分考慮抗訴人的抗訴理由,依法維護抗訴人的合法權益,支持抗訴人的抗訴請求!謝謝!

此致某某市中級人民法院抗訴人:_________________

某某建設集團有限公司20_____ 年_____月_______日

房屋買賣意向契約書 篇8

一、____與某房地產開發公司簽訂了一份商品房買賣契約,契約約定了買賣的價格和房屋的交付時間。此後,____依約支付了約定的契約價款,房地產開發公司將商品房房交付____使用,未辦理產權登記手續。另____又與____簽訂了一份買賣契約,約定將從某房地產開發公司購得的商品房以每平方米高於原購入價 元賣給____。但後因此房價格上漲,____拒不辦理產權登記手續且主張其與____的買賣契約無效,____因之訴至法院。

二、

分歧本案審理中首要的一點是認定____與_____買賣契約的效力如何,對此有三種意見。

第一種意見認為契約無效,理由為:買賣契約違反了《____市房地產管理法》無產權房屋不得買賣的禁止性規定。

第二種意見認為契約效力待定,理由為:_____取得產權而處分他人財產,是無權處分,無權處分的契約效力待定。

第三種意見認為契約有效,理由為:____將其對房屋開發公司的債權轉讓給了自己,這一債權轉讓契約符合當事人的意思自治,並不違反法律強制性規定。

三、評析審理本案的第一關鍵在於對認定____與____間房屋買賣契約的效力,結合上文的分歧意見,我們歸納出本案中有爭議的法律問題為:____與____的買賣契約是否違反法律的強制性規定;____將轉讓商品房的行為是無權處分還是有權處分;如果上述行為是無權處分,那這一行為的效力如何;如果上述行為是有權處分,那這一行為是否屬於債權讓與。現分析如下:

三、

1、《____市房地產管理法》無產權房屋不得買賣是否是認定契約無效的強制性條款。《民法典》第52條第1款的第5項規定,違反法律、行政法規的強制性規定的契約無效。因此,違反法律和行政法規的強制性規定是認定契約無效的重要依據之一。____認為根據《____市房地產管理法》第37條第1款的第6項規定,未依法登記領取權屬證書的房地產不得轉讓。其與____所訂立的契約違反了這一強制性的規定,故為無效。我們認為,這一規定不是《民法典》第52條所謂的強制性條款,第一、在法理上,凡法律條文冠以“不得”等字樣不必然代表此條文為強制性條款,也可以是帶有指引性質的條款;第二、《____市房地產管理法》是________年頒布的法律,此法的頒布帶有濃厚的行政管理色彩,在立法技術上多用“不得”等字樣來表達方便行政的寓意。同時在立法的內容上也沒有充分考慮到當下的商品房交易狀況,有滯後性;第三、從《民法典》鼓勵交易的原則出發,對實踐中如____與_____類似的買賣契約都認定為無效不利用物價值的有效且充分使用,所以在審判實踐中,應儘量減小契約無效的範圍;第四、買賣契約標的物的特徵表明,其標的物無須是現已存在的物或現屬於出賣人的物,即使是非房屋所有權人也可能成為房屋的.出賣人。綜上,以本案訟爭買賣契約違反《____市房地產管理法》的強制性規定而無效的觀點是錯誤的。

2、____轉讓商品房的行為是否是無權處分。無權處分是指無處分權人處分他人財產並與相對人訂立轉讓財產的契約。無權處分中的“處分”主要是指處分財產所有權或債權的行為。因此,判斷____的行為是否是無權處分就要看____對商品房是否享有財產所有權或者是債權。本案中,因房地產開發公司履行契約,將商品房交付____使用,____因此獲得了對商品房的直接占有,占有是所有權的重要權能之一,____對商品房的實際占有使得____對商品房有管領和支配的權力。但由於我國民法採取的是不動產變動登記主義,不動產所有權的轉移以登記為標誌,因此,____取得的是一個欠缺登記要件的不充分的所有權。綜上,我們認為,____轉讓商品房給____的行為是有權處分,不是無權處分,故而本案訟爭的買賣契約不應當認定為效力待定。

3、____的有權處分是否是債權轉讓。債權讓與的概念指,在不改變契約關係內容的前提下,契約關係的一方當事人依法將其契約權利和義務全部或者部分地轉讓給第三人的法律行為。本案中____將商品房轉讓給____時抬高了契約價格,改變了契約關係的內容。同時,房地產開發公司依約將商品房交付____實際使用,____不辦理產權登記手續是因為其自己拒絕辦理的原因所致,所以可以認為,房地產開發公司與____間的債權債務關係已因履行而消滅,故認定____與_____契約為債權讓與契約並進而認為買賣契約有效的觀點也是錯誤的。總之,我們認為,本案適當的處理方式認定____與_____的契約是有效的,____的轉讓行為是有權處分。____違反契約約定,____訴請____繼續履行契約應予以支持。

四、餘論上文論證中的一個主要爭議問題可能是在____轉讓商品房的行為到底是有權處分還是無權處分上。如果認定為無權處分,根據通說的觀點,因《民法典》51條規定的無權處分被認為是效力待定的,因此,____與_____的契約效力會被認定為效力待定的契約。此時買賣契約會因為____惡意拒絕辦理產權手續而使契約一直處於效力待定的狀態,顯然不符合民法誠實信用的基本原則,也不利於解決____與_____的糾紛。況且,對無權處分契約的效力問題,我國法學界本來就存有爭議,同樣有觀點認為無權處分契約是有效的。本案中認定____的轉讓行為是有權處分,可能有人會認為這和我國民法傳統中認為的不動產物權變動以登記為要件相矛盾,之所以有這樣的矛盾實質上是因為我國法律上的登記制度不規範所致。司法實踐基於公平和正義的理由應在個案中有所突破。舉一個簡單的例子,如果本案中____將商品房借給他人居住,同樣是一種處分行為,法律認定這種處分行為無效或是效力待定,毫無意義。其實,《 》第11條有關房屋的轉移占有及風險轉移的規定就表明了審判機關沒有拘泥於傳統的物權理論。對本案買賣契約的定性可以還有多種的思考角度,但認定本案訟爭契約為有效契約卻應當是殊途同歸的選擇,這是因為,我們都認為以誠實信用為原則,儘量減小契約無效的範圍是當前審理商品房買賣契約糾紛案應當堅持的兩個基本理念。

房屋買賣意向契約書 篇9

本契約雙方當事人:______________

甲方(轉讓方):______________

姓名:______________

國籍:______________

身份證號碼:______________

居住地址:______________

委託代理人姓名:______________

國籍:______________

身份證號碼:______________

護照號碼:______________

地址:______________

郵政編碼:______________

電話:______________

乙方(受讓方):______________

姓名:______________

國籍:______________

身份證號碼:______________

居住地址:______________

委託代理人姓名:______________

國籍:______________

身份證號碼:______________

地址:______________

郵政編碼:______________

電話:______________

根據國家和省法律、法規和有關規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上就下列房地產買賣達成如下協定:

第一條 買賣房地產情況

甲方擬將位於某______________________的房地產(房屋平面圖見附屬檔案一)轉讓給乙方。乙方對甲方擬轉讓的房地產作了了解,願意購買該房地產。

該房地產【共用】【自用】土地使用權面積為______平方米,土地使用權類型為______,房屋建築面積為______平方米,其中【套內】【整層內】的建築面積為平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積為平方米(以上面積均以《房地產權證》登記的面積為準)。該房地產甲方於某____ 年____月____日向申請產權登記,領取了《房地產權證》,證書號碼為______,房地產權共有(用)證號碼為______。

第二條 買賣房地產價格、付款方式

甲、乙雙方議定該房地產交易總金額為(______幣)____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整。乙方應於某簽訂後天內支付甲方定金(幣)____仟____佰____拾____萬____仔____佰____拾____元整。

乙方於某日前支付第一期房款(幣)____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元____整。

乙方於某日前支付第二期房款(幣)____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元____整。

最後一期付款(幣)____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整,在辦理好轉讓手續並核發新的《房地產權證》時付清。已付定金將在最後一期付款時沖抵,付款方式:【現金】【支票】【匯款】。

第三條 登記過戶手續辦理

本契約簽訂之日起三十日內,甲、乙雙方應攜帶有關資料____________到辦理過戶手續。乙方支付最後一期購房款時,甲方應同時將辦理過戶後的《房地產權證》交付給乙方。

第四條 房地產交接

雙方同意於某____年____月____日由甲方將該房地產交付給乙方使用。

第五條 權利保證約定

甲方保證上述房地產沒有產權糾紛和財務糾紛或其他權利限制,若發生買賣前即已存在任何糾紛或權利障礙的,概由甲方負責處理,並承擔相應法律責任,由此給乙方造成經濟損失的,由甲方負責賠償。

第六條 違約責任

甲方決定中途不賣及逾期15天仍未交付房地產時,作甲方中途悔約處理,本契約即告解除,甲方應在悔約之日起七日內將所收定金及購房款退還給乙方,另賠償乙方(幣)____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整的違約金。

乙方決定中途不買及逾期15天仍未付清應繳購房款時,作乙方悔約處理,本契約即告解除,乙方所交定金,甲方不予退回,已付購房款甲方在七日內退回乙方,另賠償甲方(幣)____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整的違約金,由甲方在乙方已付房款中扣除。

第七條 稅務承擔

辦理上述房地產過戶所需繳納的稅費,由甲、乙雙方按規定各自負責。

第八條 契約爭議的解決方法

本契約履行過程中如發生爭議,雙方應及時協商解決,協商不成的,按下述第____種方式解決:

1、提交______仲裁委員會仲裁。

2、依法向人民法院起訴。

第九條 契約未盡事宜處置及生效

本契約未盡事宜,雙方可協商簽訂補充協定(附屬檔案二),刊、充協定與本契約具有同等法律效力。

第十條 本契約保存

本契約一式三份,甲、乙方雙方各存一份,當地房地產管理部門存一份。

出賣人(簽章): _____________ 買受人(簽章):_____________

【法定代表人】:_____________ 【法定代表人】:_____________

【委託代理人】:_____________ 【委託代理人】:_____________

(簽章)   (簽章)

______年______月______日 ______年______月______日

房屋買賣意向契約書 篇10

甲方:

證件號碼:

乙方:

證件號碼:

就乙方購買甲方所有座落於市路號室(下稱“該物業”)事宜,經過平等協商,甲、乙雙方達成了一致意見,於年月日簽訂了《上海市房地產買賣契約》下稱(“買賣契約”。)

現甲、乙雙方在平等自願的基礎上,就上述房屋買賣事宜達成補充協定如下:

一、甲、乙雙方確認買賣契約約定的房價款不包括該物業內的附屬--萬元,合設施、設備及室內裝飾的價格(實際成交價為人民幣同價為人民幣--萬元)。

二、甲、乙雙方同意該物業內的附屬設施、設備及室內裝飾的轉讓價為人民幣元(大寫:--元整)乙方應當在簽訂買賣,契約當日直接支付給甲方,甲方收到該轉讓價後應向乙方出具書面收款憑證,乙方放棄索取該轉讓價發票的'權利。

三、若乙方未能支付上述轉讓價的,則甲方有權解除本協定和買賣契約,且乙方應當承擔買賣契約約定的違約責任;若甲方收到上述轉讓價後違反買賣契約約定的,則乙方有權解除本協定和買賣契約,且甲方除應當承擔買賣契約約定的違約責任外,還需無條件返還乙方已經支付的上述轉讓價。

四、本協定與買賣契約約定不相一致的,以本協定為準,本協定未對買賣契約作出變更的,繼續以買賣契約為準。

五、本協定一式二份,甲、乙雙方各執一份。本協定自甲、乙雙方簽署之日起生效。

甲方:

日期:

乙方:

房屋買賣意向契約書 篇11

商標權轉讓方:商標權受讓方:

甲、乙雙方經協商一致,對商標權的轉讓達成如下協定:

一、轉讓的商標名稱:

二、商標圖樣

三、商標註冊號:

四、該商標下次應續展的時間:

五、該商標取得註冊所包括的商品或服務的類別及商品或服務的具體名稱:

1、核定使用商品類別:第類。

2、具體商品名稱:

六、商標權轉讓方保證是上述商標的註冊所有人。

七、商標權轉讓後,受讓方的許可權:1.可以使用該商標的商品種類2.可以使用該商標的地域範圍:八、商標權轉讓的性質:永久性的商標權轉讓。

九、商標權轉讓的時間:辦妥商標轉讓變更註冊手續後,該商標權正式轉歸受讓方。

十、商標轉讓契約生效後的變更手續:由甲方在商標權轉讓契約生效後,辦理變更註冊人的手續,變更註冊人所需費用由方承擔。

十一、商品質量的保證:商標權轉讓方要求受讓方保證該商標所標示的產品配方不低於轉讓方原有水平,轉讓方在本契約簽訂時應向受讓方提供商品的樣品,提供生產該類商品的技術指導或技術訣竅還應提供配方說明書、配料表、投料時間表,購買原輔料的客戶名單。

十二、雙方均承擔保守對方生產經營情況秘密的義務雙方在契約期內及契約期後,不得泄露雙方提供的相關技術秘密與商業秘密。

十三、轉讓方應保證被轉讓的商標為有效商標,並保證沒有第三方擁有該商標所有權。

十四、商標權轉讓的轉讓費與付款方式:

1.轉讓費共萬元

2.付款方式、時間:乙方於本契約簽訂時一次性支付。

十五、轉讓方保證在契約有效期內,不在該商標的註冊有效地域內經營帶有相同或相似商標的商品,也不得從事其他與該商品的產、銷相競爭的活動。

十六、雙方的違約責任:

1.轉讓方在本契約生效後,違反契約約定,仍在生產的商品上繼續使用本商標,除應停止使用本商標外,還應按契約總金額的%支付違約金,承擔賠償責任

2.受讓方在契約約定的時間內,未交付商標轉讓費用,轉讓方有權拒絕交付商標的所有權,並可以通知受讓方解除契約,應按本契約總金額的%支付違約金,同時歸還商標權。

十七、契約糾紛的解決方式:本契約如發生爭議,雙方友好協商解決,協商不成,提交北京仲裁委員會裁決。

十八、本契約自簽訂之日起生效。一式三份。但如果轉讓註冊商標申請未經商標局核准的,本契約自然失效責任由雙方自負。契約簽訂地點:

轉讓方:受讓方:身份證地址:身份證地址:身份證號碼:身份證號碼:電話:電話:簽訂日期:年月日簽訂日期:年月日

房屋買賣意向契約書 篇12

房屋買賣協定書

甲方: (以下簡稱甲方)乙方: (以下簡稱乙方)為了確保甲、乙兩邊的正當權柄,現就住宅及車庫交易有關事變簽署協定如下:

第一條 經甲乙兩邊配合協商,甲方誌願將位於市號2棟4單位8樓的住宅壹套及一樓車庫雜物房壹間出售(出讓)給乙方,此中:住宅修建面積為153.18平方米,車庫雜物房修建面積 平方米。

第二條 上述住宅及車庫雜物房的出售價(含出讓價,下同)為人民幣壹拾陸萬元整(160000元)(以下金額均為人民幣)。此代價自甲乙兩邊簽署協定書之日起不得變動。

第三條 付款方法:實驗分期付款,首期付出陸萬元整,

第二期付出壹拾萬元整。詳細付出時間及方法如下:

(一) 乙方陪伴甲方到銀行送還上述住宅按揭貸款餘額取回《中華人民共和國全部權證》(以下簡稱《房產證》時支付甲方售房款陸萬元整。

(二)在甲方辦好上述住宅全部權過戶手續並將新的 《房產證》及車庫雜物房的《利用權出讓證》交給乙方確當天支付壹拾萬元整。

第四條 甲方必須在收到乙方支付的首期購房款並送還按揭貸款餘額取回《房產證》後的____日內,與乙方配合到房產部分管理上述住宅全部權過戶手續,並將新的《房產證》交給乙方。上述住宅一經管理所有權過戶手續,產權及利用權歸乙方所有,甲方不再擁有產權及利用權,原入住職員或存放的物品必須在住宅所有權過戶後的____日內搬離。

第六條 鑒於甲方原來只擁有車庫雜物房的使用權而無所有權,僅取得車庫雜物房的《使用權出讓證》,而《使用權出讓證》又不克不及到發證構造管理使用人變動手續的現實環境,該車庫雜物房及對應的《使用權出讓證》自乙方付清上述購房款(含車庫雜物房的出讓金)之日起至該車庫雜物房使用權停止之日止歸乙方使用和保管。

第七條 上述住宅及車庫雜物房的生意業務金額(人民幣壹拾陸萬元整)不包羅售房應繳稅費及辦理住宅所有權過戶手續費等種種稅費,此項稅費由乙方負擔。

第八條 違約責任:

(一) 乙方未在劃定的時間內將購置上述住宅、車庫的款子支付給甲方的,由甲方按日加收違約金額的百分之a;的違約金。

(二) 甲方在收到乙方支付的購房款後未按劃定時間辦理上述住宅所有權過戶手續並將新的《房產證》以及車庫雜物房《使用權出讓證》交給乙方的,甲方除必須將住宅《房產證》及車庫雜物房《使用權出讓證》交給乙方外,必須按日支付全部售房款百分之 的違約金。

(三) 甲方未在劃定時間內搬離上述住宅及車庫雜物房的,必須按市場出租代價的三至五倍代價向乙方支付房屋租金。

(四) 房屋交易協定簽署後,甲方違約不出售(出讓)上述住宅及車庫雜物房,如已收取乙方的購房款的,甲方除必須按乙方規定的時間退還已收取的乙方購房款外,必須另行支付給乙方三萬元整違約金;如乙方已付款但停止購房的,甲方只按已收款子的80%退回給乙方;如未支付任何購房款,無論哪一方違約,違約方應向對方支付違約金壹萬元整。

第九條 本協定經雙方具名並經 市公證處公證後見效。

第十條 本協定一式三份,甲乙雙方各執一份, 市公證處存一份。甲方: 乙方

房屋買賣意向契約書 篇13

甲方:___________________________乙方:上海德尚律師*務所東莞分所

身份證號:

聯繫電話:聯繫電話:

鑒於:甲方因出售房屋,需委託乙方提供法律服務,故此,雙方經協商一致,達成專項法律服務契約,契約如下:

第一條乙方接受甲方的委託,指派法律工作人員桑*華、劉*廣為甲方出售房屋提供法律服務。

第二條乙方為甲方提供如下2和4項法律服務,每項服務按次收費,每次不超過半個工作日:

1.乙方在乙方辦公地為甲方解答房屋買賣相關的法律問題、審查房屋買賣契約,並提出法律意見,甲方向乙方繳納服務費500元/次;

2.乙方與甲方共同參與房屋買賣契約談判,視談判結果出具法律意見,供甲方參考,甲方向乙方繳納服務費1000元/次;

3.乙方應甲方要求,調查買房所涉房產公司主體資格的合法性,甲方向乙方繳納服務費500元/次;

4.甲方要求乙方提供其它法律服務:甲方委託乙方全權代理甲方出售指定房產(樓款由甲方自己收取),甲方向乙方繳納代理服務費XX元/套。

第三條乙方必須認真依法保護甲方合法權益。

第四條甲方應當向乙方如實提供辦理專項法律事務的相關材料,乙方接受委託後,若甲方不積極提供相關材料,或弄虛作假等情況,有權終止服務,依約所收費用不予退還。

第五條如乙方無故終止履行契約,依約所收費用全部退還甲方,如甲方無故終止契約,乙方依約所收費用不予退還。

第六條根據甲乙雙方協定,甲方應向乙方繳納法律服務費總額3000元(大寫叄仟元),其中差旅費_________元,於本契約簽訂之日一次性交清。

甲方(蓋章):乙方(蓋章):

日期:年月日日期:年月日

房屋買賣意向契約書 篇14

賣方:(甲方), 身份證號:

買房:(乙方), 身份證號:

甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買私有住房,達成如下協定:

第一條 甲方自願將其房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,並自願買該房屋。該房屋具體狀況如下: 甲方所售房屋位於( ),房屋占地面積約為 ( )平方米,院子占地面積約為( )平方米,房屋為( )。院裡東離西( )米,院裡還有( )樹。

第二條 房屋價格及其他費用: 甲、乙雙方協商一致,甲方所售房屋總金額為人民幣( )元整;

第三條 付款方式: 簽訂契約之日一次性付清;

第四條 特別約定: 、因乙方所購房屋為農村集體土地上建築。該房屋買賣過程中所發生的交易或過戶需要本村村民委員會同意或有關部門審批的手續問題,甲方應當積極全力配合乙方一起解決妥善。若因此引發相應糾紛的,由甲方負責處理。2、如乙方所購房屋以後可以辦理房產證時,甲方應予以積極配合,但相關費用由乙方自行負擔。

第五條 該房屋毀損、滅失的風險自房屋正式交付之日起轉移給乙方。

第六條 今後如房屋重建,甲方應承認乙方的住房面積。如國家征地,土地賠償及住房面積賠償均歸乙方所有,甲方負責積極配合;

第七條 本契約簽訂之後,房價漲落,買賣雙方不得反悔;

第八條 本契約自甲、乙雙方簽字之日起生效;

第九條 本契約一式兩份,甲乙雙方各執一份。

甲 方(簽印):_______ 聯繫電話:_____ 乙 方(簽印):

__________ 聯 系 電 話:_____ 簽訂日期:___年___月___日

鄉村房屋買賣契約範文二

本契約雙方當事人:

賣方(以下簡稱甲方):____姓名:_______ 國籍:_ _ 身份證號碼:_________

地址:______ ______郵政編碼:______聯繫電話:______

買方(以下簡稱乙方):姓名:____國籍:_____身份證號碼:______

地址:___ ___郵政編碼:______聯繫電話:______

第一條 房屋的基本情況。

甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落於___________;共___層,___(套)(間),房屋結構為________,建築面積_____平方米(其中實際建築面積__ _平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積___平方米),房屋用途為_ __;該房屋平面圖見本契約附屬檔案一,該房屋內部附著設施見附屬檔案二;

(房屋所有權證號、土地使用權證號)(房地產權證號)為________。

第二條 房屋面積的特殊約定。

本契約第一條所約定的面積為(甲方暫測) (原產權證上標明) (房地產產權登記機關實際測定)面積。如暫測面積或原產權證上標明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產產權登記機關實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準。

該房屋交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±__%(不包括±___%)時,房價款保持不變。

實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±__%(包括±__%)時,甲乙雙方同意按下述第___種方式處理:

1.乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起___天內將乙方已付款退還給乙方,並按__利率付給利息。

2.每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調整。

第三條 土地使用權性質。

該房屋相應的土地使用權取得方式為_____;土地使用權年限自___年___月___日至___年___月___日止。以劃撥方式取得土地使用權的房地產轉讓批准檔案號為__ ___;該房屋買賣後,按照有關規定,乙方(必須)(無須)補辦土地使用權出讓手續。

第四條 價格。

按( 總建築面積 ) ( 實際建築面積 )計算,該房屋售價為( 幣)每平方米___ __元,總金額為( 幣千_百拾萬千百_拾元整。

第五條 付款方式。

乙方應於本契約生效之日向甲方支付定金( 幣) 百_ __拾_ __萬_ __千___百___拾___元整,並應於本契約生效之日起_____日內將該房屋全部價款付給甲方。具體付款方式可由雙方另行約定。

第六條 交付期限。

甲方應於本契約生效之日起三十日內,將該房屋的產權證書交給乙方,並應收到該房屋全部價款之日起_____日內,將該房屋付給乙方。

第七條 乙方逾期付款的違約責任。

乙方如未按本契約第四條規定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約利息。自本契約規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按_____計算。逾期超過____天后,即視為乙方不履行本契約。屆時,甲方有權按下述第____種約定,追究乙方的違約責任。

1.終止契約,乙方按累計應付款的_____%向甲方支付違約金。甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據實賠償。

2.乙方按累計應付款的_____%向甲方支付違約金,契約繼續履行。

第八條 甲方逾期交付房屋的違約責任。

除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本契約第五條規定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息。按本契約第十一條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,月利息在_____個月內按_____利率計算;自第_____個月起,月利息則按_____利率計算。逾期超過_____個月,則視為甲方不履行本契約,乙方有權按下列第_____種約定,追究甲方的違約責任。

1.終止契約,甲方按乙方累計已付款的_____%向乙方支付違約金。乙方實際經濟損失超過甲方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。

2.甲方按乙方累計已付款的_____%向乙方支付違約金,契約繼續履行。

第九條 關於產權登記的約定。

在乙方實際接收該房屋之日起,甲方協助乙方在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續。如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日起_____天內取得房地產權屬證書,乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_____天內將乙方已付款退還給乙方,並按已付款的_____%賠償乙方損失。

第十條 房屋及其土地使用權力延伸的規定

該房屋及其土地使用權利由甲方保證為本人所有,且甲方於_______年_____月____日按照契約規定將所屬房屋售於乙方。乙方作為購買者依法享有該房屋及其土地使用的一切權利,且雙方需聲明乙方在合法購買該房屋後,擁有對於房屋及與其不可分割的土地的任何處置權利(包括被徵用、改造、遷移產生的賠償或者其他形式所產生的賠償均由乙方所得,與甲方無任何關係,且甲方後代不得對乙方及其後代進行追償)。該契約由雙方所在村委會給予認可,甲方應將該房屋的農村集體土地使用證轉交於乙方,乙方在法律規定和適當機會下予其作廢,並在村委會的證明和市區政府給予的條件下重新辦理乙方對於該房屋的農村集體使用證。

第十一條 甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,有關按揭、抵押債務、稅項及租金等,甲方均在交易前辦妥。交易後如有上述未清事項,由甲方承擔全部責任。

第十二條 因本房屋所有權轉移所發生的土地增值稅由甲方向國家交納,契稅由乙方向國家交納;其他房屋交易所發生的稅費除另有約定的外,均按政府的規定由甲乙雙方分別交納。

第十三條 本契約未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協定。

第十四條 本契約之附屬檔案均為本契約不可分割之一部分。本契約及其附屬檔案內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。本契約及其附屬檔案和補充協定中未規定的事項,均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。

第十五條 本契約在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成時,甲、乙雙方同意由_____仲裁委員會仲裁。(甲、乙雙方不在本契約中約定仲裁機構,事後又沒有達成書面仲裁協定的,可向人民法院起訴。)

第十六條 本契約(經甲、乙雙方簽字)(經____ _公證)之日起生效。

第十七條 本契約連同附表共_____頁,一式_____份,甲、乙雙方各執一份,_____各執一份,均具有同等效力。

甲方(簽章): 乙方(簽章):

甲方代理人(簽章): 乙方代理人(簽章):

___年___月___日 ___年___月___日

簽於_____ 簽於_____

鄉村房屋買賣契約範文三

賣方: (以下簡稱甲方),身份證號:

買方: (以下簡稱乙方),身份證號:

甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買私有住房,達成如下協定:

第一條 甲方自願將其房屋出售給乙方,該房屋具體狀況如下: 甲方自願將坐落在 市 鎮 村 號(自建住宅)的房屋,東至 南至 西至 北至 (集體土地建設用地使用證 )(包括該房屋占用土地上的樹、木、地面附著物等,暫不一一列舉),出售給乙方。

第二條 甲、乙雙方議定的上述房屋成交價格為人民幣(大寫)共 萬 仟 佰圓(小寫 元),乙方在 年 月 日前,一次付給甲方。

第三條 特別約定:

1·甲方保證在房子交付時,甲方在該房屋上不設有他項權,如抵押權等。

2·甲方保證上述房屋產權清楚,若發生與甲方有關的產權糾紛,由甲方承擔全部責任。

3·因乙方所購房屋為農村集體土地上建築。該房屋買賣過程中所發生的交易或過戶需要本村村民委員會同意或有關部門審批的手續問題,甲方應當積極全力配合乙方一起解決妥善。若因此引發相應糾紛的,由甲方負責處理。

4·如乙方所購房屋以後可以辦理房產證時,甲方應予以積極配合,但相關費用由乙方自行負擔。

第四條 該房屋毀損、滅失的風險自房屋正式交付之日起轉移給乙方。

第五條 今後如房屋重建,甲方應承認乙方的住房面積。如國家征地或拆遷,則土地賠償及住房面積賠償均歸乙方所有,甲方負責積極配合。

第六條 本契約簽訂之後,房價漲落,買賣雙方不得反悔。若甲乙雙方違反約定,則須支付給對方購房款的百分之三十作為違約金。

第七條 今後如乙方就此房屋出賣時,需要甲方簽字時,甲方無條件給予配合。

第八條 本契約未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協定,補充協定與本契約具同等法律效力。

第九條 本契約自甲、乙雙方簽字之日起生效。

第十條 本契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份。

甲方(簽章):_____________ 乙方(簽章):_____________

______________________ ______________________

證明人(簽字):

聯繫電話:_________________

_____年_____月_____日

房屋買賣意向契約書 篇15

契約雙方當事人:

出賣人姓名:____________________

【身份證】___________________________

地址:_______________________________

聯繫電話:__________________________

買受人姓名:____________________

【身份證】___________________________

地址:_______________________________

聯繫電話:__________________________

鑒於:

1、甲方系本契約項下房屋的所有權人,且其對該房屋的處分已徵得該房屋相關權利人的同意

2、甲方願意將房屋出賣給乙方

3、乙方願意購買上述房屋

4、乙方已向甲方交付定金共______________元整

5、本契約項下房屋的《房屋所有權證》及《土地使用權證》尚未辦理。

根據《中華人民共和國民法典》及相關法律規定,甲、乙雙方在平等、自願的基礎上,為明確雙方權利義務,就乙方向甲方購買房屋簽訂本契約,以資雙方共同信守執行。

第一條甲方保證對所出賣的房屋享有完全的處分權並保證符合國家有關規定,而且沒有產權糾紛和債權債務糾紛。

如因甲方原因,造成該房屋不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的,由甲方承擔全部責任。

第二條房屋的坐落、面積情況。

1、本契約所稱標的房屋是指位於_________________________房及該棟底層東頭南向第二間雜屋。

2、該房屋102房套內面積為_______平方米,雜屋套內面積為_______平方米。

3、本契約項下房屋相應的土地使用權隨房屋一併轉讓。

第三條計價方式與價款。

房屋的交易總價為:_______人民幣_________________________元整。乙方已向甲方支付的定金轉為房款,乙方還應向甲方共支付房款人民幣_________________________元整。

本契約項下房屋相應的土地使用權價款已包含在交易總價中。

公共部位與公用房屋分攤建築面積不再另行計價。

第四條付款方式及期限。

甲乙雙方同意以下列方式付款:

1、乙方已向甲方交付定金共_____________元整,自本契約簽訂之日起______天內乙方支付首付款人民幣______拾______萬______仟______佰______拾______________元整給甲方

2、剩餘房款人民幣______拾______萬______仟______佰______拾______________元整於乙方取得該房屋的《房屋所有權證》及《土地使用權證》之日起______天內支付。

第五條房屋交付及產權登記的約定。

1、甲方應於本契約簽訂之日起______天內將本契約項下房屋全部交付給乙方,並應在交房當日將_____________等費用結清。

2、甲方應當在房屋產權登記機關開始辦理產權登記後日內,及時辦理權屬登記。

3、甲方應當在取得房地產權屬證書之日起日內,及時將房屋權屬登記過戶至乙方名下。

第六條稅費分擔約定

1、甲方辦理房地產權屬證書所需要的稅費、產權登記費、交易手續費等一切稅費由甲方承擔。

2、甲方將房地產過戶至乙方名下所花費的交易稅費、產權登記費、交易手續費等一切稅費由乙方承擔。

第七條違約責任

1、乙方如未按本契約規定的時間付款,自本契約規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,乙方按日向甲方支付逾期應付款萬分之的違約金。

2、甲方如未按本契約規定的期限將該房屋交付,自本契約規定的交付期限的第二天起至實際交付之日止,甲方按日向乙方支付已支付房價款萬分之的違約金。

3、如甲方違反本契約第五條房屋交付及產權登記的約定,乙方有權選擇下列任一種方式處理:

.乙方退房,甲方在乙方提出退房要求之日起日內將乙方已付房價款退還給甲方,並按已付房價款的_______%賠償乙方房屋損失,同時按乙方投入房屋裝修的費用賠償乙方的裝修的損失。

.乙方不退房,甲方按已付房價款的%向乙方支付違約金。

第八條爭議的解決方式

本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決協商不的,依法向房屋所在地人民法院起訴。

第九條特別約定

房屋交付後,如發生房屋徵收或拆遷等對房屋及相應土地的補償,由乙方所有。

第十條免責條件

1、因不可抗力原因致使本契約不能繼續履行或造成的損失,甲、乙雙方互不承擔損失賠償責任

2、不可抗力系指“不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況”。

第十一條陳述和承諾條款

1、甲方承諾:甲方擁有對本契約項下房屋完全的處分權。

2、乙方承諾:真實地願意購買本契約項下的房屋。

第十二條本契約經________________________見證。

第十三條本契約一式三份,甲乙雙方各執一份、律師事務所一份,具有同等法律效力,自雙方簽字後生效。

第十四條本契約未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本契約具有同等法律效力。

第十五條雙方約定的其他事項:

出賣人:_______________買受人:_________

身份證號碼:________________身份證號碼:_________________

地址:________________地址:_____________

郵編:_________________郵編:_____________

電話:_________________電話:_____________

房屋買賣意向契約書 篇16

甲方(賣方):

乙方(買方):

甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下契約條款:

一、甲方自願將坐落在 重慶市九龍坡區 渝州路 2小區3號樓 4單元 405室(建築面積120平方米,儲藏室40 平方米,產權證號st1002105420 )房地產出賣給乙方,並將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方(附房產證複印件及該房產位置圖)。

二、雙方議定上述房地產及附屬建築物總價款為人民幣大寫壹佰萬零二千元整 ;即人民幣小寫100XX元 。

三、乙方在簽訂本契約時,支付定金三十萬元整 ,即小寫300000元 。

四、乙方支付定金之日起 2個月內,向甲方支付首付款(定金從中扣除),首付款之外的款項通過銀行住房按揭方式交付(有關期限和程式按照所在按揭銀行規定辦理)。

五、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權(已交納土地出讓金)。

六、辦理房產證手續所產生的有關稅費由 甲方承擔。

七、乙方支付首付款後,甲方即積極配合乙方辦理有關房產過戶手續,待房產過戶到乙方名下之時,乙方應向甲方付清全部房款餘額。

八、甲方應在1個月 前將該房產交付乙方;屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵,無人租住、使用;無欠賬,如電話費、水電費、物業管理費、取暖費、入網費、有線電視費等。

九、本契約簽訂後,如一方違反本契約條款,該方應向對方支付五十萬 元的違約金;一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款,每逾期一日,應向對方支付五十元罰金,逾期30日視為毀約;如因政府及銀行規定,本契約涉及房產手續客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致契約解除,不適用本條款。

十、交付該房產,甲方不得損壞該房產的結構、地面和牆壁及不適移動的物件,並將抽風機一台(型號:1005648485 ),空調兩台(型號:0152468549 ),熱水器(型號:1095874554),浴霸(型號:1025456985 ),飲水機(型號:1084759264 ),音響兩台(型號:258695 ),涼衣架,房內燈具,前後門窗窗簾、電腦桌一張,櫥衛設施, 等讓與乙方(含在房屋價值內)。

十一、本協定一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。

十二、附加條 款:

1、轉讓過後,甲方不的以任何藉口干涉乙方對房屋的修改。

甲方(賣方):

(印) 身份證號:

住址:重慶市 電話:

20xx年04 月 28日

乙方(買方):

(印)身份證號:

住址: 電話:

房屋買賣意向契約書 篇17

契約雙方當事人(須由本人親自填寫,並確保所填聯繫方式真實可靠,以便能及時取得聯繫;如聯繫方式發生變化,應及時通知對方):

出賣人(甲方)姓名:____________【身份證】___________________地址:____________________________________________________

郵政編碼:________________聯繫電話:______________________

買受人(乙方)姓名:____________【身份證】___________________

地址:____________________________________________________

郵政編碼:________________聯繫電話:______________________

鑒於:1、甲方系本契約項下房屋的所有權人,且其對該房屋的處分已徵得該房屋相關權利人的同意;

2、甲方願意將房屋出賣給乙方;

3、乙方願意購買上述房屋;

4、乙方已向甲方交付定金共5000元整;

5、本契約項下房屋的《房屋所有權證》及《土地使用權證》尚未辦理。

根據《中華人民共和國契約法》及相關法律規定,甲、乙雙方在平等、自願的基礎上,為明確雙方權利義務,就乙方向甲方購買房屋簽訂本契約,以資雙方共同信守執行。

第一條甲方保證對所出賣的房屋享有完全的處分權並保證符合國家有關規定,而且沒有產權糾紛和債權債務糾紛。

如因甲方原因,造成該房屋不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的,由甲方承擔全部責任。

第二條房屋的坐落、面積情況。

1、本契約所稱標的房屋是指位於長沙市雨花區鄉村組棟單元房及該棟底層東頭南向第二間雜屋。

2、該房屋102房套內面積為_____平方米,雜屋套內面積為_____平方米。

3、本契約項下房屋相應的土地使用權隨房屋一併轉讓。

第三條計價方式與價款。

房屋的交易總價為:人民幣___________元整(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。乙方已向甲方支付的定金轉為房款,乙方還應向甲方共支付房款人民幣___________元整(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰 ___拾____元整)。

本契約項下房屋相應的土地使用權價款已包含在交易總價中。

公共部位與公用房屋分攤建築面積不再另行計價。

第四條付款方式及期限。

甲乙雙方同意以下列方式付款:

1、乙方已向甲方交付定金共伍仟元整,自本契約簽訂之日起____天內乙方支付首付款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方;

2、剩餘房款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整於乙方取得該房屋的《房屋所有權證》及《土地使用權證》之日起____天內支付。

第五條房屋交付及產權登記的約定。

1、甲方應於本契約簽訂之日起____天內將本契約項下房屋全部交付給乙方,並應在交房當日將_________等費用結清。

2、甲方應當在房屋產權登記機關開始辦理產權登記後日內(最遲不超過房屋所在地其他所有權人取得房地產權屬證書之日),及時辦理權屬登記(指房屋的《房屋所有權證》和《土地使用權證》)。

3、甲方應當在取得房地產權屬證書(指房屋的《房屋所有權證》或《土地使用權證》)之日起日內,及時將房屋權屬登記過戶至乙方名下。

第六條稅費分擔約定

1、甲方辦理房地產權屬證書所需要的稅費、產權登記費、交易手續費等一切稅費由甲方承擔。

2、甲方將房地產過戶至乙方名下所花費的交易稅費、產權登記費、交易手續費等一切稅費由乙方承擔。

第七條違約責任

1、乙方如未按本契約規定的時間付款,自本契約規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,乙方按日向甲方支付逾期應付款萬分之的違約金。

2、甲方如未按本契約規定的期限將該房屋交付,自本契約規定的交付期限的第二天起至實際交付之日止,甲方按日向乙方支付已支付房價款萬分之的違約金。

3、如甲方違反本契約第五條房屋交付及產權登記的約定,乙方有權選擇下列任一種方式處理:

a.乙方退房,甲方在乙方提出退房要求之日起日內將乙方已付房價款退還給甲方,並按已付房價款的%賠償乙方房屋損失,同時按乙方投入房屋裝修的費用賠償乙方的裝修的損失。

b.乙方不退房,甲方按已付房價款的%向乙方支付違約金。

第八條爭議的解決方式

本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不 的,依法向房屋所在地人民法院起訴。

第九條特別約定

房屋交付後,如發生房屋徵收或拆遷等對房屋及相應土地的補償,由乙方所有。

第十條免責條件

1、因不可抗力原因致使本契約不能繼續履行或造成的損失,甲、乙雙方互不承擔損失賠償責任;

2、不可抗力系指“不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況”。

第十一條陳述和承諾條款

1、甲方承諾:甲方擁有對本契約項下房屋完全的處分權。

2、乙方承諾:真實地願意購買本契約項下的房屋。

第十二條本契約經湖南君安達律師事務所見證。

第十三條本契約一式三份,甲乙雙方各執一份、律師事務所一份,具有同等法律效力,自雙方簽字後生效。

第十四條本契約未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本契約具有同等法律效力。

第十五條雙方約定的其他事項:

出賣人(甲方):_________________買受人(乙方):__________________

身份證號碼:__________________身份證號碼:___________________

地 址:___________________地 址:____________________

郵 編:___________________郵 編:____________________

電 話:___________________電 話:____________________

房屋買賣意向契約書 篇18

甲方(出售方):_____

乙方(購買方):_____

甲乙雙方及中介方在自願平等,互惠互利的原則下經友好協商就乙方購買甲方房屋事宜達成協定如下:

第一條 甲方自願將其座落於______區______路______號______小區______號樓______號,建築面積______平方米, 結構房屋及其附屬設施、設備出售給乙方。該房產的相關權益隨該房產一併轉讓。

第二條 甲乙雙方商定該房產的成交價格為人民幣______元整大寫:_____人民幣______元整。本協定簽訂當日,乙方一次性支付甲方_____元整,付款方式為銀行轉帳。

第三條 甲方保證上述房地產權屬清晰,無爭議;未被判決、裁定限制出售,也未設定抵押,不在建設拆遷範圍內並已取得其他共有人同意。

第四條 所有購房款付清後本協定自動生效,房屋買賣即成事實。乙方隨即享有該房產的所有權,並承擔該房產毀損、滅失的風險。甲方及繼承人不再享有該房產的所有權,不得再次轉賣他人或用作抵押或用作財產繼承或用作財產分割等任何權利,如甲方與其他第三方發生產權糾紛或債權債務關係使得乙方無法如本協定約定獲取該房產所有權,即甲方違約。

第五條 在政策和法律 允許範圍內,乙方要求甲方過戶,甲方或甲方繼承人應無條件積極協助乙方到房屋權屬登記機關辦理過戶。過戶時產生的所有稅費全部由乙方負責繳納。

第六條 物業管理、水、電、燃氣、有線電視、電話等相關雜費,按下列約定處理:

1、甲方負責將以上雜費繳納至協定簽定之日(或______年____________日月止)。

2、協定簽定之日後(或______年______月______日起)由乙方負責。

第七條 協定生效當日,甲方應將購買該房產過程中的相關費用票據、房屋產權證書和購房協定等全部資料原件乙交乙方保存。

第八條 甲、乙雙方從簽訂協定之日起,均需遵守本協定約定,無論今後房價如何變動,甲、乙雙方不得違約。

第九條 違約責任

如甲方違約:

甲方無條件退還乙方全部購房款,並向乙方支付全部購房款總額的%作為違約金賠付乙方,乙方退回甲方該房產和所有房產資料;

如乙方違約:

乙方將已支付的購房款作為違約金,並無條件退回甲方該房產和所有房產資料。

第十條 本協定未盡事宜,甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協定。補充條款或補充協定以及本契約的附屬檔案均為本契約不可分割的部分。

第十一條 甲、乙雙方在履行本協約中若發生爭議,可提交瀋陽仲裁委員會仲裁或依法向人民法 院起訴訟。

第十二條 該協定一式兩份,甲、乙雙方簽字後,立即生效,各持一份,具有同等效力。

甲方簽名:_____ 乙方簽名:_____

甲方聯繫電話:_____ 乙方聯繫電話:_____

甲方身份證號碼:_____ 乙方身份證號碼:_____

日期:______年 ______月______日

房屋買賣意向契約書 篇19

契約編號:______________

契約雙方當事人:

出賣人:______________________________________

註冊地址:____________________________________

營業執照註冊號:______________________________

企業資質證書號:______________________________

法定代表人:__________________________________

聯繫電話:____________________________________

郵政編碼:____________________________________

委託代理人:__________________________________

地址:________________________________________

郵政編碼:____________________________________

聯繫電話:____________________________________

委託代理機構:________________________________

註冊地址:____________________________________

營業執照註冊號:______________________________

法定代表人:__________________________________

聯繫電話:____________________________________

郵政編碼:____________________________________

買受人:______________________________________

【本人】【法定代表人】姓名:__________________國籍________________________

【身份證】【護照】【營業執照註冊號】___________________________________

地址:_____________________________________________________________________

郵政編碼:__________________________________聯繫電話:____________________

【委託代理人】姓名:____________________國籍:________________________

地址:______________________________________

郵政編碼:__________________________________電話:_________________________

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,買受人和出賣人在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協定:

第一條項目建設依據

出賣人以________方式取得位於__________、編號為____________________的地塊的土地使用權。【土地使用權出讓契約號】【土地使用權劃撥批准檔案號】【劃撥土地使用權轉讓批准檔案號】為____________________。

該地塊土地面積為________________,規劃用途為_______________,土地使用年限自_________年__________月_________日至__________年__________月_________日。

出賣人經批准,在上述地塊上建設商品房,【現定名】【暫定名】_______________。建設工程規劃許可證號為_____________,施工許可證號為_________________。

第二條商品房銷售依據

買受人購買的商品房為【現房】【預售商品房】。預售商品房批准機關為____________,商品房預售許可證號為_______________________。

第三條買受人所購商品房的基本情況

買受人購買的商品房為本契約第一條規定的項目中的:

第______【幢】【座】_________【單元】【層】__________號房。

該商品房的用途為______________,屬___________結構,層高為__________,建築層數地上___________層,地下_____________層。

該商品房陽台是【封閉式】【非封閉式】。

該商品房【契約約定】【產權登記】建築面積共_________平方米,其中,套內建築面積____________平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積___________平方米。

第四條計價方式與價款

出賣人與買受人約定按下述第_______種方式計算該商品房價款:

1.按建築面積計算,該商品房單價為每平方米________元,總金額______千______百______拾______萬______千______百______拾_____元整。

2.按套內建築面積計算,該商品房單價為每平方米________元,

總金額_______千________百________拾_______萬________千_______百_______拾______元整。

3.按套計算,該商品房總價款為_________千_________百________拾________萬________千________百________拾_______元整。

第五條面積確認及面積差異處理

根據當事人選擇的計價方式,本條規定以【建築面積】【套內建築面積】為依據進行面積確認及面積差異處理。

當事人選擇按套計價的,不適用本條約定。

契約約定面積與產權登記面積有差異的,以產權登記面積為準。

商品房交付後,產權登記面積與契約約定面積發生差異,雙方同意按第___________種方式進行處理:

1.雙方自行約定:

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________。

2.雙方同意按以下原則處理:

面積誤差比絕對值在3%以內的,據實結算房價款

面積誤差比絕對值超出3%時,買受人有權退房。

買受人退房的,出賣人在買受人提出退房之日起30天內將買受人已付款退還給買受人,並按_____________利率付給利息。

買受人不退房的,產權登記面積大於契約約定面積時,面積誤差比在3%以內部分的房價款由買受人補足超出3%部分的房價款由出賣人承擔,產權歸買受人。產權登記面積小於契約登記面積時,面積誤差比絕對值在3%以內部分的房價款由出賣人返還買受人絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。

產權登記面積-契約約定面積

面積誤差比=─────────────×100%

契約約定面積

因設計變更造成面積差異,雙方不解除契約的,應當簽署補充協定。

第六條付款方式及期限

買受人按下列第___________種方式按期付款:

1.一次性付款__________________________________。

2.分期付款____________________________________。

3.其他方式____________________________________。

第七條買受人逾期付款的違約責任

買受人如未按本契約規定的時間付款,按下列第_________種方式處理:

1.按逾期時間,分別處理

逾期在_________________日之內,自本契約規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之________的違約金,契約繼續履行

逾期超過______日後,出賣人有權解除契約。出賣人解除契約的,買受人按累計應付款的_______%向出賣人支付違約金。買受人願意繼續履行契約的,經出賣人同意,契約繼續履行,自本契約規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之___________項中的比率)的違約金。

本條中的逾期應付款指依照本契約第六條規定的到期應付款與該期實際已付款的差額採取分期付款的,按相應的分期應付款與該期的實際已付款的差額確定。

2.______________________________________________________。

第八條交付期限

出賣人應當在________年_________月_________日前,依照國家和地方人民政府的有關規定,將具備下列第_________種條件,並符合本契約約定的商品房交付買受人使用:

1.該商品房經驗收合格。

2.該商品房經綜合驗收合格。

3.該商品房經分期綜合驗收合格。

4.該商品房取得商品住宅交付使用批准檔案。

5.________________________________________________。

但如遇下列特殊原因,除雙方協商同意解除契約或變更契約外,出賣人可據實予以延期:

1.遭遇不可抗力,且出賣人在發生之日起________日內告知買受人的

2.________________________________________________________

3.________________________________________________________。

第九條出賣人逾期交房的違約責任

除本契約第八條規定的特殊情況外,出賣人如未按本契約規定的期限將該商品房交付買受人使用,按下列第_________種方式處理:

1.按逾期時間,分別處理

逾期不超過________日,自本契約第八條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之________的違約金,契約繼續履行

逾期超過_________日後,買受人有權解除契約。買受人解除契約的,出賣人應當自買受人解除契約通知到達之日起______天內退還全部已付款,並按買受人累計已付款的________%向買受人支付違約金。買受人要求繼續履行契約的,契約繼續履行,自本契約第八條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之___________項中的比率)的違約金。

2.______________________________________________________________。

第十條規劃、設計變更的約定

經規劃部門批准的規劃變更、設計單位同意的設計變更導致下列影響到買受人所購商品房質量或使用功能的,出賣人應當在有關部門批准同意之日起1日內,書面通知買受人:

該商品房結構形式、戶型、空間尺寸、朝向

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________。

買受人有權在通知到達之日起_日內做出是否退房的書面答覆。買受人在通知到達之日起_日內未作書面答覆的,視同接受變更。出賣人未在規定時限內通知買受人的,買受人有權退房。

買受人退房的,出賣人須在買受人提出退房要求之日起_____________天內將買受人已付款退還給買受人,並按______________利率付給利息。買受人不退房的,應當與出賣人另行簽訂補充協定。__________________________。

第十一條交接

商品房達到交付使用條件後,出賣人應當書面通知買受人辦理交付手續。雙方進行驗收交接時,出賣人應當出示本契約第八條規定的證明檔案,並簽署房屋交接單。所購商品房為住宅的,出賣人還需提供《住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》。出賣人不出示證明檔案或出示證明檔案不齊全,買受人有權拒絕交接,由此產生的延期交房責任由出賣人承擔。

由於買受人原因,未能按期交付的,雙方同意按以下方式處理:______________________________。

第十二條出賣__證銷售的商品房沒有產權糾紛和債權債務糾紛因出賣人原因,造成該商品房不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的,由出賣人承擔全部責任。____________________。

第十三條出賣人關於裝飾、設備標準承諾的違約責任

出賣人交付使用的商品房的裝飾、設備標準應符合雙方約定的標準。達不到約定標準的,買受人有權要求出賣人按照下述第__________種方式處理:

1.出賣人賠償雙倍的裝飾、設備差價。

2._________________________________________________。

3._________________________________________________。

第十四條出賣人關於基礎設施、公共配套建築正常運行的承諾

出賣人承諾與該商品房正常使用直接關聯的下列基礎設施、公共配套建築按以下日期達到使用條件:

1.__________________________________________________________

2.__________________________________________________________

3.__________________________________________________________

4.__________________________________________________________

5.__________________________________________________________。

如果在規定日期內未達到使用條件,雙方同意按以下方式處理:

1.__________________________________________________________

2.__________________________________________________________

3.__________________________________________________________。

第十五條關於產權登記的約定

出賣人應當在商品房交付使用後________日內,將辦理權屬登記需由出賣人提供的資料報產權登記機關備案。如因出賣人的責任,買受人不能在規定期限內取得房地產權屬證書的,雙方同意按下列第__________項處理:

1.買受人退房,出賣人在買受人提出退房要求之日起_________日內將買受人已付房價款退還給買受人,並按已付房價款的__________%賠償買受人損失。

2.買受人不退房,出賣人按已付房價款的_________%向買受人支付違約金。

3.___________________________________________________________。

第十六條保修責任

買受人購買的商品房為商品住宅的,《住宅質量保證書》作為本契約的附屬檔案。出賣人自商品住宅交付使用之日起,按照《住宅質量保證書》承諾的內容承擔相應的保修責任。

買受人購買的商品房為非商品住宅的,雙方應當以契約附屬檔案的形式詳細約定保修範圍、保修期限和保修責任等內容。

在商品房保修範圍和保修期限內發生質量問題,出賣人應當履行保修義務。因不可抗力或者非出賣人原因造成的損壞,出賣人不承擔責任,但可協助維修,維修費用由購買人承擔。_________________________________。

第十七條雙方可以就下列事項約定:

1.該商品房所在樓宇的屋面使用權________________________

2.該商品房所在樓宇的外牆面使用權______________________

3.該商品房所在樓宇的命名權____________________________

4.該商品房所在小區的命名權____________________________

第十八條買受人的房屋僅作_____________使用,買受人使用期間不得擅自改變該商品房的建築主體結構、承重結構和用途。除本契約及其附屬檔案另有規定者外,買受人在使用期間有權與其他權利人共同享用與該商品房有關聯的公共部位和設施,並按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務。

出賣人不得擅自改變與該商品房有關聯的公共部位和設施的使用性質。______________。

第十九條本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決協商不成的,按下述第_________種方式解決:

1.提交______________仲裁委員會仲裁。

2.依法向人民法院起訴。

第二十條本契約未盡事項,可由雙方約定後簽訂補充協定。

第二十一條契約附屬檔案與本契約具有同等法律效力。本契約及其附屬檔案內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。

第二十二條本契約連同附屬檔案共_______頁,一式________份,具有同等法律效力,契約持有情況如下:

出賣人________份,買受人_________份,________份,________份。

第二十三條本契約自雙方簽訂之日起生效。

第二十四條商品房預售的,自本契約生效之日起30天內,由出賣人向_____________申請登記備案。

出賣人:______________買受人:_____________

【法定代表人】:______________【法定代表人】:_____________

【委託代理人】:______________【委託代理人】:_____________

_________________________________________

__________年_______月_______日________年_______月______日

簽於___________________________簽於_______________________

房屋買賣意向契約書 篇20

最新房屋買賣契約範本

甲方(賣方):_________________

乙方(買方):_________________

甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下契約條款:

一、甲方自願將坐落在_______________房產出賣給乙方,並將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方。

(附平面圖)二、雙方議定上述房地產及附屬建築物總價款為人民幣大寫________________,即人民幣小寫_________________。

三、乙方在簽訂本契約時,支付定金,即小寫___________________。

四、乙方支付定金之日起_____________個月內,向甲方支付首付款(定金從中扣除)。五、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權。

六、乙方支付首付款後,甲方即積極配合乙方辦理有關房產公證手續,待房產公證到乙方名下之時,乙方應向甲方付清全部房款餘額。

七、甲方應在公證前將該房產交付乙方;屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵,無人租住、使用;無欠賬,如電話費、水電費、入網費、有線電視費等。

八、本契約簽訂後,如一方違反本契約條款,該方應向對方支付_______________元的違約金;一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款,每逾期一日,應向對方支付_______________元罰金,逾期30日視為毀約。

九、附加條款:_________________

十、本契約一式三份,甲乙各一份,公證一份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。

甲方(賣方):_________________

(印)身份證號:_________________

住址:_________________

電話:_________________

年乙方(買方):_________________

(印)身份證號:_________________

住址:_________________

電話:_________________

____ 年 _____ 月 _____ 日

房屋買賣意向契約書 篇21

甲方: (賣方)

乙方: (買方)

根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其有關法律、法規規定,甲乙雙方經友好協商,甲方同意將自有房屋一處出售給乙方,乙方已對甲方所要出售的房屋做了充分的了解,願意購買該房,特制訂本契約如下:

一、此房坐落於_______________________________________,產權所有人____________,產權證號_____________,房屋建築面積____________㎡,使用性質:_______________。

二、該房價為______________萬元,人民幣大寫:__________________先交付______________元定金,其餘房款在房屋交易公證時結清,公證時應再付剩餘房款________________萬元,同時甲方交鑰匙交房,現場交接,房款兩清。

三、甲方保證在交接前對該房沒有產權糾紛和債權債務,如簽約或交接後,發生與甲方有關的產權糾紛或債權債務,概由甲方負責清理並承擔民事訴訟責任,因此給乙方造成的經濟損失,均由甲方負責賠償。

四、室內外設施以看房時為準,不得轉移,更換或更改,交接驗收時也應該按契約驗收,簽署房屋交接單,並需驗看水錶、電錶、煤氣表是否有損壞,如有損壞甲方負責維修。

五、甲方需結清交易之日前所欠的一切費用,如:房費、暖氣費、煤氣費、水費、電費、物業管理費、有線電視費等。

六、甲方有義務協助乙方辦理房產過戶事宜的相關手續,辦理過戶手續所需費用由______方承擔,未盡事宜甲乙雙方協商解決。

七、本協定一式兩份,甲乙雙方各執一份,簽字生效,不得違約,如違約造成的經濟損失,由違約方負責,乙方違約定金不退,甲方違約雙倍賠款

甲 方: 乙 方:

聯繫電話: 聯繫電話:

身份證號: 身份證號:

年 月 日

房屋買賣意向契約書 篇22

出賣人:________________住所地:____________________電話:________________________法定代表人:________________

買受人:________________住所地:____________________電話:________________________法定代表人:________________

甲、乙雙方就本契約項下的房屋買賣事項經過多次協商,一致同意訂立契約條款如下,以資共同遵守。

一、買受人所購房屋的基本情況買受人購買的房屋是坐落於的還建房。該房屋總計 層,總建築面積為 平方米。出賣人還應當將附屬於該房屋的陽台、走道、樓梯、電梯、樓頂、裝修、衛生間、院壩、其他設施、設備,轉讓給買受人,其轉讓價格已包含在房屋的價款中,不再另行支付價款。

二、計價方式與價款按總建築面積632.91平方米計算價款,其單價為人民幣每平方米___________元,總金額人民幣___________元。

三、房屋價款支付方式房屋價款乙方分二期付給甲方:第一期:在甲乙雙方正式簽訂該契約當______日由乙方支付轉讓費___________元甲方應提供所有前期因購買該房屋而開具的手續、繳費收據,拆遷還建契約等交由乙方保存。第二期:在房屋建成交付使用時乙方應向甲方支付剩下的房屋轉讓___________元整每期付款,甲方收到後出具收據及發票。

四、權利保證為確保乙方所購房屋權益的順利實現,確保房屋產權證、土地使用權證過戶手續的順利辦理,確保乙方所支付購房款資金的安全,甲方同意對此向乙方作出以下保證。

1、如果甲方所出售的房屋存在出租、抵押等狀況,甲方應在本契約簽訂之日起_______日內,自行解決好存在的所有問題,費用由自己承擔。如果甲方沒有履行該項義務,可以在房屋買賣手續辦理完畢後,由乙方直接處理,但處理過程中產生的一切費用由甲方承擔。

2、出賣人保證在房屋所有權轉移過程中,其他任何第三方不會對買受人所購的房屋提出任何權利要求,不會要求買受人支付任何價款以達到取得所有權的目的。如發生此等情況,由甲方負責解決。如果甲方不能解決,買受人有權解除契約要求退房,甲方按已交付的房價款向乙方支付資金占用損失。具體利息應自實際付款之______日起計算,______月利息按照________計算同時賠償給乙方帶來的全部損失。

五、甲方應自乙方交付第一期付款之______日起,乙方即取得房屋產權,有權進行任何合法之處分。在辦理房屋產權及土地使用權移轉過戶登記時,甲方應出具申請房屋產權移轉給乙方的書面報告及主管部門要求的其它檔案。如需要甲方出面處理的,不論何時,甲方應予協助。如因甲方的延誤,致影響過戶登記,因而遭受的損失,由甲方負賠償責任。如契約解除,自解約時,甲方除返還全部房價款外,並按本契約第四條承擔相應責任。

六、本契約訂前,該房屋如有應繳納的一切稅、費,由甲方負責。本契約發生的過戶登記費、契稅、印花稅及其他稅費按有關法律規定,各自承擔。

七、房屋所占用的土地土地使用權一併轉讓給乙方。

八、特別約定:由於雙方協定買賣的房屋屬於還建房,該房屋約定的還房時間為______年______月______日。如逾期還建單位未能還房。自契約簽訂之日,該房屋的所有權利和所有費用由乙方直接享有。如需要甲方出面處理的,甲方應予協助。

九、任何一方違反本契約,違約方應向守約方支付違約金___________元,本契約另有約定的除外。

十、本契約自雙方簽章之日起生效、本契約自雙方簽章之日起生效。本契約的附屬檔案與契約有同等效力。

十一、因履行本契約發生的爭議,雙方應友好協商解決,不願協商或協商不成的,可向標的物所在地人民法院起訴。

十二、本契約一式4份,甲乙方各執1份,1份由乙方存檔,另1份送交拆遷單位備案。

甲方:________________乙方:______________________年______月______日

房屋買賣意向契約書 篇23

無錫房屋買賣契約

甲方(產權人)姓名:_________________身份證號碼:_____________聯繫電話:_________________;

(共有人)姓名:_________________身份證號碼:_____________聯繫電話:_________________;

(代理人)姓名:_________________身份證號碼:_____________聯繫電話:_________________;

乙方(購買人)姓名:_________________身份證號碼:_____________聯繫電話:_________________;

(共有人)姓名:_________________身份證號碼:_____________聯繫電話:_________________;

房屋買賣意向契約書 篇24

以下是北京市房屋買賣契約範本,也可作為其它地方房屋買賣契約的參考。

甲方(出賣方):

乙方(買受方):

丙方(居間方):

根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、《北京市城市房地產轉讓管理辦法》及其他相關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、公平、協商一致的基礎上,共同委託丙方代理並見證甲乙雙方之間的買賣行為,共同訂立本契約,以茲各方共同遵守。

第一條 房屋信息描述

一、甲方自願出售的房屋(以下簡稱該房屋)位於北京市,該房屋用途為,建築面積為**平方米(以該房屋產權證標註面積為準)。該房屋已依據國家有關規定取得產權證書,所有權證號為**字第號,所有權人為 。

二、房產權屬轉移時,該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等具體情況見附屬檔案二。

三、甲方保證已如實陳述該房產權屬狀況、裝飾情況和相關關係,乙方對該房產已做充分了解,並願意購買。

第二條 房屋成交價格及付款方式

一、成交價格:

甲、乙雙方經協商一致,同意該房產交易價格為人民幣大寫**元整(¥**元),此價格包括:房價款□ 公共維修基金□ 室內不可移動之裝修□ 空調□及其它 。

二、付款方式:

甲乙雙方經協商一致,甲方認可乙方採取以下第種方式付款:

1、 現金支付

1)乙方應在簽訂本契約當日,預先支付總房款的%,即人民幣大寫**元整(¥**元),作為保證雙方履行契約的定金,該筆款項自支付方之日起視為定金已經支付,該定金待過戶當日,自動轉為購房款;

2)甲乙雙方在丙方協助下辦理立契過戶手續的當日,乙方將總房款的60%即人民幣¥**元(大寫**元整),一次性支付給甲方。

3) 甲方在繳清本契約第五條第三項房屋交付前各項費用後,當日乙方將總房款的10%人民幣**元整支付給甲方 。

2、 銀行貸款

1)乙方應在簽訂本契約當日,預先支付總房款的%,即人民幣大寫**元整(¥**元),作為保證雙方履行契約的定金,該筆款項自支付方之日起視為定金已經支付;

2)乙方應在簽訂本契約**日內,另外支付人民幣大寫**元整(¥**元),連同先前支付的定金一併作為首付款。乙方應將該房產的首付款(該房產的成交價格減去銀行實際貸款額)採用以下三種方式:1、暫存丙方指定帳戶,待房屋產權過戶當日,劃入甲方帳戶□;2、乙方將首付款直接劃入甲方指定帳戶□;3、暫存銀行開立的監管帳戶內,由銀行監管該部分資金,待房屋立契過戶手續完畢 日內,連同貸款額一併支付給甲方。此業務必須由甲乙雙方與丙方另行簽訂交易資金監管委託協定□。

3)在銀行批貸手續完成時,甲乙雙方必須配合丙方辦理相關過戶手續,由丙方持相關證件材料,協助甲方辦理剩餘房款的收付事宜,乙方的銀行貸款額會由銀行內部自動轉入甲方所開帳戶。

三、關於稅費

1、本契約履行期間內,甲乙雙方自行按國家及地方相關規定自行繳納各項稅、費,丙方協助甲乙雙方進行相關稅費的確認及計算工作。稅費分擔經甲乙雙方協商、確認見附屬檔案一;

2、甲乙雙方所交稅費可由丙方代為繳納,相關部門所開具的完稅憑證、行政事業性收據、工本費發票等單據,待代理事項完成後,由丙方交付給付費的一方。

第三條 居間服務報酬的支付方式

因甲乙雙方基於丙方的媒介服務而訂立《房屋買賣契約》,丙方有權收取相應的居間服務報酬,因此甲乙雙方同意在簽訂本契約按附屬檔案一約定的數額和比例,由 方向丙方一次性支付相應的居間服務費及代辦過戶費。

第四條 權屬過戶委託事項及相關費用

一、甲乙雙方辦理權屬過戶的所有證件資料準備齊全,由丙方提供權屬過戶代理服務,權屬轉移過程中發生的各項稅費的繳納以本契約第二條第三項內容中的約定為準,甲乙雙方按約定內容繳納。未做出約定的,以房地產交易主管部門規定為準。

二、如需要辦理銀行貸款,由丙方提供合作銀行及貸款服務,乙方應支付相應的費用,具體支付費用的種類和金額見附屬檔案一。

第五條 房屋交付

一、甲方應在辦理完立契過戶手續之日起 日內將該房產交付給乙方,並由丙方協助甲乙雙方辦理該房產的物業交割手續。

二、甲方承諾,自本契約簽訂之日起至該房屋物業交割期間,凡已納入本契約(附屬檔案二)的各項房屋裝飾及附屬設施被損壞或被拆除的,甲方應按被損壞或被拆除的房屋裝飾及附屬設施評估值,向乙方支付賠償金。

三、該房產交付前,因該房產所產生的各項費用如:水、電、煤氣、物業、供暖等費用,由甲方承擔;該房產交付並簽訂《物業交接單》後,因該房產所產生的各項費用如:水、電、煤氣、物業、供暖等,由乙方承擔。該房產交付時,甲方應提供上述費用交納的繳費憑證。

四、如該房產原產權單位要求立契過戶前簽訂物業、供暖協定並提前預付物業、供暖費用的,乙方應按照原產權單位要求辦理。

五、甲方交付該房產的裝修、設備狀況應符合國家安全標準。

第六條 甲、乙、丙三方義務

一、甲方義務

1、甲方保證所提供該房產資料的真實性和齊全性,並符合國家及北京市房屋上市有關規定及政策法規,委託上市房屋交易的合法權利。

2、甲方保證自簽訂本契約之日起,上述房屋不再另售第三方,否則,除應支付給乙方的違約賠償外,還應支付給丙方總房款的3%作為居間服務報酬,如已由乙方支付給丙方,則甲方應按此比例和數額支付給丙方。

3、如乙方需要申請銀行貸款,甲方應保證隨時配合乙方及丙方按時到銀行提交資料並簽字。

4、在簽訂本契約後,甲方必須按約定時間與乙方共同到房地產管理部門辦理房屋交易過戶手續,按期如數繳納契約第二條第三項內容中約定的由甲方繳納的稅費,超過期限視為違約。

5、甲方保證該房產在交易時沒有權利瑕疵,不存在抵押、欠繳稅費等情況。若有銀行按揭,手續應已在本次交易前辦妥。交易後如有上述未清事項,導致第三方主張權利,由甲方承擔違約責任。

6、甲方保證按本契約的相關約定向丙方支付居間服務代理費。

二、乙方義務

1、乙方承諾提供的相關資料真實有效。

2、乙方承諾按照本契約第二條的約定,按期如數支付購房定金、購房款及由乙方繳納的稅費。

3、提供該房產過戶交易和銀行貸款時所需的相關證件及材料的原件和複印件,並保證在辦理過戶交易手續時按時到場。

4、若乙方申請銀行按揭貸款,需及時向丙方提供貸款所需資料併到場簽字。

5、乙方保證按本契約的相關約定向丙方支付居間服務代理費。

三、丙方義務

1、見證並監督本契約的執行。

2、代辦該房屋過戶、貸款的相關手續。

3、在甲乙雙方已交付丙方過戶所需各項稅費的前提下,代為繳納。

4、甲、乙雙方發生違約或爭執等情形時,應出面予以協調;協調無效時,應採取中立態度,並證明事實。

第七條 違約責任

一、簽訂本契約之日起,若因甲方原因不將上述房產出售給乙方或因甲方違反本契約的約定導致契約無法全部執行或被迫解除,甲方應按上述所收的定金以雙倍金額賠償乙方;若應乙方原因違約,不購買該房產,則無權要求返還已付定金,該定金歸甲方所有。

二、甲方違反本契約第六條第一項“甲方義務”除第(2)條外,由此引起的一切法律後果及額外產生的費用均由甲方自行承擔,如因此給乙方和丙方造成損失,甲方應予賠償。

三、若甲方逾期交付該房產,則每逾期一日,甲方均應按該房屋價格的萬分之五向乙方交付違約金,逾期超過十個工作日,乙方有權單方解除本契約,甲方應在三日內將乙方已付房款退還,並按本條第(一)款中的甲方違約條款處理。

四、若乙方逾期付款,每逾期一日,乙方均應按逾期款的萬分之五向甲方支付違約金,逾期超過十個工作日,甲方有權單方解除本契約,甲方應在三日內將乙方已付房款退還,並按本條第(一)款中的乙方違約條款處理。

五、在辦理立契過戶和銀行按揭貸款過程中,若因甲、乙任何一方單方延誤而致使其他方遭受損失,則視為延誤方違約,按本條第(二)款和第(三)款處理。

六、如因甲方或乙方的原因,致使該房屋買賣事宜最終沒有達成,甲乙雙方所付的服務代理費均不予退還,應由責任一方承擔全部丙方服務代理費,如由甲乙雙方共同承擔責任,則由甲乙雙方各承擔50%的丙方服務代理費。

第八條 契約的終止與解除

本協定履行期間,因不可抗力或國家政策調整,致使本契約無法履行,本協定自行終止,三方互不承擔責任;甲方在本協定終止後三個工作日內將已收房款全額退還乙方,丙方則應將甲、乙雙方提交的相關過戶所需證件和已支付的代理服務費退還提供方和支付方。

第九條 解決爭議的方式

本契約在履行中產生的爭議事項,三方應協商解決。如協商不成,三方同意按照第 種方式解決該紛爭。

一、提交北京仲裁委員會仲裁;

二、任何一方有權向房屋所在地的人民法院提起訴訟。

第十條 本契約附屬檔案一:相關稅費明細;附屬檔案二:家具裝修清單作為本契約不可分割的部分,具有同等法律效力。

第十一條 本契約一式三份,三方各持一份。自簽字之日起生效。

補充:1、經甲乙雙方協商,在雙方簽定本契約之日後甲方協助乙方與物業溝通進場裝修事宜。

2、自本契約簽定之日起90日內過戶,如不能如期過戶則甲方支付違約金的比例為:首期付款的每天萬分之五(不可抗力因素除外)。

甲方簽字: 身份證號:

委託代理人: 聯繫方式:

乙方簽字: 身份證號:

委託代理人:   聯繫方式:

丙方:

公司蓋章:

經紀人簽字: 聯繫方式:

公司地址:

客服電話:

簽約日期: 年 月 日

房屋買賣意向契約書 篇25

甲方(出租人):

身份證號碼:

乙方(承租人):

身份證號碼:

甲、乙雙方就房屋租賃事宜,達成如下協定:

一、甲方將位於 的房屋出租給乙方居住使用,租賃期限自 年 月 日至 年 月 日,計 個月。

二、本房屋月租金為人民幣 元,按月/季度/年結算。每月月初/每季季初/每年年初 日內,乙方向甲方支付全月/季/年租金。

三、乙方租賃期間,水費、電費、取暖費、燃氣費、電話費、物業費以及其它由乙方居住而產生的費用由乙方負擔。租賃結束時,乙方須交清欠費。

四、乙方同意預交 元作為保證金,契約終止時,當作房租沖抵。

五、房屋租賃期為 ,從 年 月 日至 年 月日。在此期間,任何一方要求終止契約,須提前三個月通知對方,並償付對方總租金的違約金;如果甲方轉讓該房屋,乙方有優先購買權。

六、因租用該房屋所發生的除土地費、大修費以外的其它費用,由乙方承擔。

七、在承租期間,未經甲方同意,乙方無權轉租或轉借該房屋;不得改變房屋結構及其用途,由於乙方人為原因造成該房屋及其配套設施損壞的,由乙方承擔賠償責任。

八、甲方保證該房屋無產權糾紛;乙方因經營需要,要求甲方提供房屋產權證明或其它有關證明材料的,甲方應予以協助。

九、就本契約發生糾紛,雙方協商解決,協商不成,任何一方均有權向 人民法院提起訴訟,請求司法解決。

十、本契約連一式 份,甲、乙雙方各執 份,自雙方簽字之日起生效。

甲方(簽章):

乙方(簽章):

電話:

電話:

年 月 日

年 月 日