中外貨物買賣契約書 篇1
日期:______________________________________________________地點:______________________________________________________買方:__________________賣方:__________________
地址:__________________地址:__________________
電報:__________________電報:__________________
電傳:__________________電傳:__________________
本契約由買方和賣方商訂。在契約項下，雙方同意按下述條款買賣下述商品：
第一條：品名、規格、數量及單價
____________________________________________________________________
第二條：契約總值
第三條：原產國別及製造廠商
第四條：裝運港
第五條：目的港
第六條：裝運期
分運：
轉運：
第七條：包裝
所供貨物必須由賣方妥善包裝，適合遠洋及長途內陸運輸，防潮，防濕，防震，防鏽，耐野蠻裝卸，以確保貨物不致由上述原因受損，使之完好安全到達安裝或建築工地。任何由於包裝不妥善所致之任何損失均由賣方負擔。
第八條：嘜頭
賣給方必須用不褪色油漆於每一包裝箱上印刷包裝編號、尺碼、毛重、淨重、提吊位置、
第九條：保險
在條款下：
由賣方出資按110%發票金額投保。
在條款下：裝運後由買方投保。
第十條：付款條件
(1)買方在裝運期前30天，通過中國銀行開立由買方支付以賣方為受益人的不可撤銷信用證，其金額為契約總值________%，計________。該信用證在中國銀行________行收到下列單證並核對無誤後承付(在分運情況下，則按分運比例承付)。
。全套可議付已裝船清潔海運提單，外加兩份副本，註明
。商業發票一式五份，註明契約號、信用證號和嘜頭。
。裝箱單一式四份，註明每包貨物數量，毛重和淨重。
。由製造廠家出具並由賣立簽字的品質證明書一式三份。
。已交付全套技術檔案的確認書一式兩份。
甲方：乙方：日期：
中外貨物買賣契約書 篇2
買方：____________ (下稱甲方)
地址：____________ 郵編：_____ 電話：____________ 傳真：_____ 電子信箱：__________
賣方：____________ (下稱乙方) 地址：____________ 郵編：_____ 電話：____________傳真：_____
電子信箱：__________ 甲乙雙方經充分協商，本著自願及平等互利的原則，訂立本契約。
第一條 名稱、品種、規格和質量 1、名稱、品種、規格： ____________ (應註明產品的牌號或商標)。
2、質量，按下列第( )項執行：
(1) 按照_______標準執行(須註明按國家標準或部頒或企業具體標準，如標準代號、編號和標準名稱等)。
(2) 按樣本，樣本作為契約的附屬檔案(應註明樣本封存及保管方式)。
(3) 按雙方商定要求執行，具體為：_____________(應具體約定產品質量要求)。
第二條 數量和計量單位、計量方法
1、數量：________ 。
2、計量單位和方法：__________。
3、交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法：__ __________。
第三條 包裝方式和包裝品的處理：_________(應儘可能註明所採用的包裝標準是否國家或主管部門標準，自行約定包裝標準應具體可行，包裝材料由誰供應，包裝費用的負擔。)。
第四條 交貨方式：
1、交貨時間：_______。
2、交貨地點：_______。
3、運輸方式：_______(註明由誰負責代辦運輸)。
4、保 險：_______(按情況約定由誰負責投保並具體規定投保金額和投保險種)。
5、與買賣相關的單證的轉移：___________。
第五條 驗收：
1、驗收時間：_______。
2、驗收方式：
______(如採用抽樣檢驗，應註明抽樣標準或方法和比例)。
3、驗收如發生爭議，由___檢驗機構按___檢驗標準和方法，對產品進行檢驗。
甲方(購買人)：
乙方(供應商)：
(蓋章) (蓋章)
法定代表人：_________ 法定代表人：_________ 聯 系 人：_________ 聯 系 人：_________ 電話：_________ 電 話：_________
開戶銀行：___________
帳號：_______________
20__年_月_日 20__年_月_日
中外貨物買賣契約書 篇3
供方：
需方：
1.本契約是依照《契約法》訂立的，經雙方簽字蓋章後，即發生法律效力，雙方必須嚴格履行。
2.契約條款：
簽訂雙方商妥訂貨產品總值人民幣玖拾叄萬陸仟元。其產品名稱的規格、質量、數量、單價、總值、交貨付款等詳見銷售票。
3.經濟責任：
(1)供方如未能履行契約，須負下列責任：
①產品、規格、質量不符契約規定：需方同意利用的，按質論價，退貨貶值總值價款，不能利用的，應負責保修、保退、保換。由於延誤交貨時間，每天應償付需方千分之一的餘款。
②產品數量不符合規定：少交需方仍有需要的照數補交;因延期而不要的，可以退貨，並承擔因此而造成的損失;不能交貨的，應償付需方以不能交貨的貨款總值的百分之一的罰金。
(2)需方未能履行契約時，須負以下責任：
①中途變更產品花色、品種、規格、質量或包裝的規格，應償付變更部分貨款(或包裝價值)總值百分之一罰金。
②中途退貨，由雙方根據實際情況商定，同意退貨的償付退貨部分貨款總值百分之一的罰金。
③自提產品未按規定日期提貨，每延期一天，應償付供方以延期提貨部分貨款總額千分之一罰金。
④未按規定日期付款，每延期一天，應償付以延期付款總額千分之一的罰金。
⑤實行送貨或代運的產品拒絕接貨，應承擔由此而造成的損失和運輸費用及罰金。
(3)產品價格：如需要調整，必須經雙方協商方能變更。
(4)任何一方要求全部或部分解除契約，必須提出充分理由，經雙方協商，並報請鑑證機關備案。
(5)如因生產原料、生產設備、生產工藝或市場發生重大變化，需要變更產品品種、花色、規格、質量、包裝時，應提前七天與對方協商修訂調整，並報鑑證機關備案，任何一方不得擅自變更契約。一方變更契約，對方有權拒絕收購，因此而不能執行契約應償付對方千分之五的罰金。
(6)確因自然災害等原因，影響執行契約或延期交貨，需提前七天通知對方，經有關機構證明，可酌情減免罰金。
4.執行契約中，發生爭議和糾紛，簽約雙方協商不成，均可向法院提出訴訟。向仲裁機關申請仲裁(兩者選一)
5.本契約及附屬檔案一式兩份，供需雙方各執一份。
供方單位(蓋章)：__需方單位(蓋章)：
經辦人:年月日
經辦人:年月日
中外貨物買賣契約書 篇4
購貨單位：_________，以下簡稱甲方;
供貨單位：_________，以下簡稱乙方。
經甲乙雙方充分協商，特訂立本契約，以便共同遵守。
第一條產品的名稱、品種、規格和質量
1、產品的名稱、品種、規格：_________。
2、產品的技術標準，按下列第項執行：
按國家標準執行;按部頒標準執行;由甲乙雙方商定技術要求執行。
第二條產品的數量和計量單位、計量方法
1、產品的數量：_______。
2、計量單位、計量方法：______。
3、產品交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然減量規定及計算方法：________。
第三條產品的包裝標準和包裝物的供應與回收_______。
1、產品的交貨單位：________。
2、交貨方法，按下列第項執行：
乙方送貨;
乙方代運;
甲方自提自運。
3、運輸方式：_______。
4、到貨地點和接貨單位________。
第四條提前40天通知乙方，以便乙方編月度要車計畫;必須由甲方派人押送的，應在契約明確規定;甲乙雙方對產品的運輸和裝卸，應按有關規定與運輸部門辦理交換手續，作出記錄，雙方簽字，明確甲、乙方和運輸部門的責任。)
第五條產品的交貨期限
第六條產品的價格與貨款的結算
1、產品的價格，按下列第項執行：
按甲乙雙方的商定價格;
按照訂立契約時履行地的市場價格;
按照國家定價履行。
2、產品貨款的結算：產品的貨款、實際支付的運雜費和其它費用的結算，按照中國人民銀行結算辦法的規定辦理。
第七條驗收方法。
第八條對產品提出異議的時間和辦法
1、甲方在驗收中，如果發現產品的品種、型號、規格、花色和質量不合規定，應一面妥為保管，一面在30天內向乙方提出書面異議;在托收承付期內，甲方有權拒付不符合契約規定部分的貨款。甲方怠於通知或者自標的物收到之日起過兩年內未通知乙方的，視為產品合乎規定。
2、甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。
3、乙方在接到需方書面異議後，應在10天內負責處理，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
第九條乙方的違約責任
1、乙方不能交貨的，應向甲方償付不能交貨部分貨款的___%的違約金。
2、乙方所交產品品種、型號、規格、花色、質量不符合規定的，如果甲方同意利用，應當按質論價;如果甲方不能利用的，應根據產品的具體情況，由乙方負責包換或包修，並承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。
3、乙方因產品包裝不符合契約規定，必須返修或重新包裝的，乙方應負責返修或重新包裝，並承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規定造成貨物損壞或滅失的，乙方應當負責賠償。
4、乙方逾期交貨的，應比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交貨部分貨款計算，向甲方償付逾期交貨的違約金，並承擔甲方因此所受的損失費用。
5、乙方提前交貨的產品、多交的產品的品種、型號、規格、花色、質量不符合規定的產品，甲方在代保管期內實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，應當由乙方承擔。
6、產品錯發到貨地點或接貨人的，乙方除應負責運交契約規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金。
7、乙方提前交貨的，甲方接貨後，仍可按契約規定的交貨時間付款;契約規定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商，甲方仍需要的，乙方應照數補交，並負逾期交貨責任;甲方不再需要的，應當在接到乙方通知後15天內通知乙方，辦理解除契約手續。逾期不答覆的，視為同意發貨。
第十條甲方的違約責任
1、甲方中途退貨，應向乙方償付退貨部分貨款___%的違約金。
2、甲方未按契約規定的時間和要求提供應交的技術資料或包裝物的，除交貨日期得順延外，應比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按順延交貨部分貨款計算，向乙方償付順延交貨的違約金;如果不能提供的，按中途退貨處理。
3、甲方自提產品未按供方通知的日期或契約規定的日期提貨的，應比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期提貨部分貨款總值計算，向乙方償付逾期提貨的違約金，並承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。
4、甲方逾期付款的，應按中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付逾期付款的違約金。
5、甲方違反契約規定拒絕接貨的，應當承擔由此造成的損失和運輸部門的罰款。
6、甲方如錯填到貨地點或接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受的損失。
第十一條不可抗力
甲乙雙方的任何一方由於不可抗力的原因不能履行契約時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構證明以後，允許延期履行、部分履行或者不履行契約，並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
第十二條其它_______。
按本契約規定應該償付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失的，應當在明確責任後10天內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發貨物或扣付貨款來充抵。
本契約如發生糾紛，當事人雙方應當及時協商解決，協商不成時，任何一方均可請業務主管機關調解或者向仲裁委員會申請仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本契約自____年__月__日起生效，契約執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除契約。契約如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與契約具有同等效力。本契約正本一式二份，甲乙雙方各執一份;契約副本一式__份，分送甲乙雙方的主管部門、銀行……等單位各留存一份。
甲方：
乙方：
____年__月__日
中外貨物買賣契約書 篇5
契約號：＿＿＿＿＿＿
日期：＿＿＿＿＿＿＿
地點：＿＿＿＿＿＿＿
買方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
電報：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
電傳：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
賣方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
電報：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
電傳：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿?本契約由買賣雙方商訂，在契約項下，雙方同意按下列條款買賣下述商品：
第一條?品名、規格、數量及單價
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第二條?契約總值
第三條?原產國別及製造廠商
第四條?裝運港
第五條?目地港
第六條?裝運期
分運：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
轉運：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第七條?包裝
所供貨物必須由賣方妥善包裝，適合遠洋和長途內陸運輸，防潮、防濕，防震，防鏽，耐野蠻裝卸，任何由於賣方包裝不善而造成的損失由賣方負擔。
第八條?嘜頭
賣方須用不褪色油漆於每件包裝上印刷包裝編號、盡碼、毛重、淨重、提吊位置及“此端向上”、“小心輕放”、“切勿受潮”等字樣及下列嘜頭：
嘜?na＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第九條?_____
裝運後由買方投保。
第十條?付款條件
（1）買方在收到備貨電傳通知後或裝運期前30天，開立以賣方為受益人的不可撤銷信用證，其金額為契約總值的＿＿＿＿＿＿＿＿％，計＿＿＿＿＿＿＿。中國行＿＿＿＿＿＿＿行收到下列單證經核對無誤後，承付信用證款項（如果分運，應按分運比例承付）：
a._____可議付已裝船清潔海運提單，外加兩套副本，註明“運費待收”，空白抬頭，空白背書，已通知到貨口岸中國對外貿易運輸公司。
b.商業發票一式五份，註明契約號、信用證號和嘜頭。
c.裝箱單一式四份，註明每包貨物數量、毛重和淨重。
d.由製造廠家出具並由賣方簽署的品質證明書一式三份。
e.提供_____技術檔案的確認書一式兩份。
f.裝運後即刻通知買方啟運日期的電報/電傳副本一份。
（3）中國收到契約＿＿＿＿＿＿＿＿中規定的，經雙方簽署的驗收證明後，承付契約總值的＿＿＿＿＿＿＿＿＿％，金額為＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
（4）買方在付款時，有權按契約第15、18條規定扣除應由賣方支付的延期罰款金額。
（5）一切在中國境內的銀行費用均由買方承擔，一切在中國境外的銀行費用均由賣方承擔。
第十一條?裝運條款
（1）賣方必須在裝運期前45天，用電報/電傳向賣方通知契約號、貨物品名、數量，發票金額，件數，毛重，尺碼及備貨日期，以便買方安排訂倉。
（2）如果貨物任一包裝達到或超過重20噸，長12米、寬2.7米，高3米，賣方應在裝船前50天，向買方提供五份包裝圖紙，說明詳細尺碼和每件重量，以便買方安排運輸。
（3）買方須在預計船抵達裝運港日期前10天，通過賣方船名，預計裝船日期，契約號和裝運港船方代理，以便賣方安排裝船。如果需要更改載貨船隻，提前或推後船期，買方或船方代理應及時通知賣方。如果貨船未能在買方通知的抵達日期後30天內到達裝運港，從第31天起，在裝運港所發生的一切倉儲費和_____費由買方承擔。
（4）船按期抵達裝運裝港後，如果賣方未能備貨待裝，一切空倉費和滯期費由賣方承擔。
（5）在貨物越過船舷脫離吊鉤前，一切風險及費用由賣方承擔。在貨物越過船舷脫離吊鉤後，一切風險及費用由買方承擔。
（6）賣方在貨物全部裝運完畢後48小時內，須以電報/電傳通知買方契約號、貨物品名、數量、毛重、發票金額，載貨船名和啟運日期。如果由於賣方未及時電告買方，以致貨物未及時_____而發生的一切損失由賣方承擔。
第十二條?技術檔案
（1）下述_____英文本技術檔案應隨貨物發運：
a.基礎設計圖。
b.接線說明書，電路圖和氣/液壓連線圖。
c.易磨損件製造圖紙和說明書。
d.零備件目錄
e.安裝、操作和維修說明書。
（2）賣方應在簽訂契約後60天內，向買方或用戶掛號航空郵寄本條（1）款規定的技術檔案，否則買方有權拒開信用證或拒付貨款。
第十三條?保質條款
賣方保證貨物系用上等的材料和一流工藝製成，嶄新、未曾使用，並在各方面與契約規定的質量、規格和性能相一致，在貨物正確安裝、正常操作和維修情況下，賣方對契約貨物的正常使用給予＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿天的保證期，此保證期從貨物到達＿＿＿＿＿＿＿起開始計算。
第十四條?檢驗條款
（1）賣方/製造廠必須在交貨前全面、準確地檢驗貨物的質量、規格和數量，簽發質量證書，證明所交貨物與契約中有關條款規定相符，但此證明書_____貨物的質量、規格、性能和數量的最後依據。賣方或製造廠商應將記載檢驗細節和結果的書面報告附在質量證明書內。
（2）在貨物抵達目的港之後，買方須申請中國商品檢驗局（以下稱商檢局）就貨物質量、規格和數量進行初步檢驗並簽發檢驗證明書。如果商檢局的檢驗發現到貨的質量、規格或數量與契約不符，除應由_____公司或船方負責者外，買方在貨物到港後＿＿＿＿＿天有權拒收貨物，向賣方提出索賠。
（3）如果發現貨物質量和規格與契約規定不符，或貨物在本契約第13條所規定的保證期內證明有缺陷，包括內在缺陷或使用不良的原材料，買方將安排商檢局檢驗，並有權依據商檢證書向賣方索賠。
（4）如果由於某種不能預料的原因，在契約有效期內檢驗證書不及辦妥，買方須電告賣方延長商檢期限＿＿＿＿＿＿＿＿＿天。
第十五條?索賠
（1）如果賣方對貨物不符合本契約規定負有責任且買方按照本契約第13條和第14條規定，在檢驗和質量保證期內提出索賠時，賣方在徵得買方同意後，可按下列方法之一種或幾種理賠：
a.同意買方退貨，並將所退貨物金額用契約規定的貨幣償還買方，並承擔買方因退貨而蒙受的一切直接損失和費用，包括利息、銀行費用、運費、_____費、檢驗費、倉儲、碼頭裝卸及監管保護所退貨物的一切其他必要的費用。
b.按照貨物的質量低劣程度、損壞程度和買方蒙受損失的金額將貨物貶值。
c.用符合契約規定規格、質量和性能的部件替換有瑕疵部件，並承擔買方所蒙受的一切直接損失和費用。新替換部件的保質期須相應延長。
（2）如果賣方在收到買方索賠書後一個月之內不予答覆，則視為賣方接受索賠。
第十六條?不可抗力
（1）簽約雙方中任何一方受不可抗力所阻無法履約，履約期限則應按不可抗力影響履約的期限相應延長。
（2）受阻方應在不可抗力發生或終止時儘快電告另一方，並在事故發生後14天內將有關當局出具的事故證明書掛號航空郵給另一方認可。
（3）如果不可抗力事故持續超過一百二十天，另一方有權用掛號航空郵寄書面通知，通知受阻方終止契約。通知立即生效。
第十七條?_____
（1）雙方對執行契約時發生的一切爭執均應通過友好協商解決。如果不能解決，則可訴諸_____。
（2）_____應提交中國國際經濟貿易_____委員會，根據該會的_____程式進行_____，也可提交雙方同意的第三國_____機構。
（3）_____機構的裁決具有最終效力，雙方必須遵照執行，_____費用由敗訴方承擔，除非_____機構另有裁定。
（4）_____期間，雙方須繼續執行契約中除爭議部分之外的其他條款。
第十八條?延期和罰款
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿此鑒：
本契約由雙方於＿＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿日用＿＿＿＿＿＿＿文簽署。原本一式＿＿＿＿＿＿份，買賣雙方各執＿＿＿＿＿＿份。本契約以下述第（?）款方式生效：
（1）立即生效。
（2）契約簽署後＿＿＿＿＿天內，由雙方確認生效。
（3）
買方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿賣方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
簽名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿簽名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
中外貨物買賣契約書 篇6
19__年__月__日__為賣方和__為買方。雙方同意買賣__，其條款如下：
1.契約貨物：____
2.產地：____
3.數量：____
5.契約價格：____fob____
6.包裝：____
7.付款條件：簽訂契約後買方於7個銀行日內開出以賣方為受益人的、經確認的、不可撤銷的、可分割、可轉讓的、不得分批裝運的、無追索權的信用證。
8.裝船：從賣方收到買方信用證日期算起，45天內予以裝船。若發生買方所訂船舶未按時到達裝貨，按本契約規定，賣方有權向買方索賠損毀/耽擱費，按總金額__%計算為限。因此，買方需向賣方提供銀行保證。
9.保證金：賣方收到買方信用證的14個銀行日內，向買方寄出__%的保證金或銀行保函。若賣方不執行契約，其保證金買方予以沒收。
10.應附的單據：賣方向買方提供：
(1)全套清潔提貨單;
(2)一式四份經簽字的商業發票;
(3)原產地證明書;
(4)裝箱單;
(5)為出口____所需的其他主要單據。
11.裝船通知：賣方在規定的裝貨時間，至少14天前用電報方式將裝船條件告知買方。買方或其代理人將裝貨船估計到達裝貨港的時間告知賣方。
12.其他條款：質量、數量和重量的檢驗可於裝貨港一次進行。若要求提供所需的其它證件，其辦理手續費、領事簽證費應買方負擔。
13.裝船時間：當日13：00或次日8：00裝船。
14.裝貨效率：每一個晴天工作日，除星期日，節假日外，每艙口進貨為__立方噸。
15.延期費/慢裝卸罰款：對於____載重噸船來說，每天____u.s.d.。
16.不可抗力：簽約雙方的任何一方由於颱風，地震和雙方同意的不可抗力事故而影響契約執行時，則延遲契約的期限應相當於出事故所影響的時間。
買方：____賣方：____
證人：____證人：____
日期：____日期：____
中外貨物買賣契約書 篇7
中外貨物買賣契約
(CFR或CIF條款)
買 方：____________________________________
地 址：郵編：____________電話：____________
法定代表人：____________職務：____________
賣 方：____________________________________
地 址：郵編：____________電話：____________
法定代表人：____________職務：____________
買方和賣方在平等、自願、互惠、互利原則上，經充分協商簽訂本契約，雙方同意按下述條款全面履行：
第一條 品名、規格、數量及單價
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
第二條 契約總值
第三條 原產國別及製造廠商
第四條 裝運港
第五條 目的港
第六條 裝運期
分運：
轉運：
第七條 包裝
所供貨物必須由賣方妥善包裝，適合遠洋及長途陸路運輸，防潮、防濕、防震、防鏽、耐野蠻裝卸，以確保貨物不致由上述原因受損，使之完好安全到達安裝或建築工地。任何由於包裝不善所致任何損失均由賣方負擔。
第八條 嘜頭
賣方必須用不褪色油漆於每一包裝箱上印刷包裝編號、尺碼、毛重、淨重、提吊位置、“此端向上”、“小心輕放”、“保持乾燥”等字樣及下列嘜頭：
第九條 保險
在CIF條款下：
由賣方出資按110%發票金額投保。
在CFR條款下：裝運後由買方投保。
第十條 付款條件
1.買方在裝運期前30天，通過 銀行開立由買方支付以賣方為受益人的不可撤消信用證，其金額為契約總值的____%，計 .該信用證在 銀行收到下列單證並核對無誤後承付（在分運情況下，則按分運比例承付）。
a.全套可議付已裝船清潔海運提單，外加兩份副本，註明“運費已付”、空白抬頭、空白背書、已通知到貨口岸 運輸公司。
b.商業發票一式五份，註明契約號、信用證號和嘜頭。
c.裝箱單一式四份，註明每包裝貨物數量、毛重和淨重。
d.由製造廠家出具並由賣方簽字的品質證明書一式三份。
e.已交付全套技術檔案的確認書一式兩份。
f.裝運後即刻發給買方的已裝運通知電報/電傳附本一份。
g.在CIF條款下
1.全套按發票金額110%投保 的保險費。
2.賣方在裝運後10天內，須航空郵寄三套上述檔案（f除外）一份寄給買方，兩份寄目的港____________運輸公司。
3.銀行在收到契約中規定的、由雙方簽署的驗收證明後，在____天內，承付契約金額的百分之________，金額為 。
4.按本契約第15條和18條，規定買方在付款時有權將應由賣方支付的延期貨物罰款扣除。
5.所有發生在買方國境內的銀行費用應由____方承擔。所有發生在買方國境外的銀行費用應由____方承擔。
第十一條 裝運條件
1.賣方必須在裝運前40天向買方通知預訂的船隻及其運輸路線，供買方確認。
2.賣方必須在裝運前20天通知買方預計發貨時間、契約號、發票金額、發運件數及每件的重量和尺碼。
3.賣方必須在裝船完畢後48小時內，以電報/電傳方式向買方通知貨物名稱、數量、毛重、發票金額、船名和啟運日期。
4.如果任一單件貨物的重量達到或超過噸，長 米，寬 米，賣方須在裝船期前50天向買方提供5份詳細包裝圖紙，註明詳細的尺碼和重量，以便買方安排內陸運輸。
5.在CFR條款下：如果由於賣方未及時按11條第（3）款執行，以致買方未能將貨物及時保險而造成的一切損失，由賣方承擔。
第十二條 技術檔案
1.下述全套英文本技術檔案一份必須隨每批貨物一同包裝發運：
a.基礎設計圖。
b.接線說明書、電路圖、氣/液壓連圖。
c.易磨損件的製造圖紙和說明書。
d.零配件目錄。
e.安裝、操作和維修說明書。
2.此外，在簽訂契約60天內，賣方必須向買方或最終用戶掛號航空郵寄本條第1項中規定的技術檔案，否則，買方有權拒開信用證或付貨款。
第十三條 保質條款
賣方必須保證所供貨物系用上等材料和一流工藝製造、嶄新、未曾使用，並在各方面與契約規定的質量、規格和性能相一致，在貨物正確安裝、正常操作和維修情況下，賣方必須對契約貨物的正常使用給予____天的保證期，此保證期從貨物到達起開始計算。
第十四條 檢驗
1.賣方/製造廠商必須在交貨前全面、準確地檢驗貨物的質量、規格和數量，簽發質量證明書，證明所交貨物與契約中有關條款規定相符，但此證明書不作為貨物質量、規格、性能和數量的最後依據，賣方或製造廠商應將記載檢驗細節和結果的書面報告附在質量說明書內。
2.在貨物抵達目的地港之後，買方須申請____國商品檢驗局（以下稱商檢局）就貨物質量、規格和數量進行初步檢驗，並簽發檢驗證明書。如果發現到貨的質量、規格和數量與契約不符，除應由保險公司或船方負責者外，買方在貨物抵達目的港後____天內有權拒收貨物，向賣方索賠。
3.如果發現貨物的質量和規格與契約規定不符或貨物在本契約第13條所述保證期內被證明有缺陷，包括內在缺陷或使用不適當原材料，買方將安排商檢局檢驗，並有權依據檢驗證書向賣方索賠。
4.如果由於某種不能預料的原因在契約有效期內檢驗證書不及辦妥，買方應電告賣方延長商檢期____天。
第十五條 索賠
1.若賣方對貨物與契約規定不符，且買方在本契約第13條、第14條規定的檢驗和質量保證期之內提出索賠時，賣方在徵得買方同意後，須按下列之一種或幾種索賠：
a.同意買方退貨，並將所退貨物金額用契約規定的貨幣償還買方，並承擔因退貨造成的一切直接損失和費用，包括：利息、銀行費用、運費、保險費、檢驗費、倉儲、碼頭裝卸費以及監管保護所退貨物的一切其他必要費用。
b.按照貨物質量低劣程度、損壞程度和買方蒙受損失金額將貨物貶值。
c.用符合契約規定的規格質量和性能的新部件替換有瑕疵部件，並承擔買方所蒙受的一切直接損失及費用，新替換部件的保質期須相應延長。
2.若賣方在收到買方上述索賠書後一個月之內未予答覆，則視為賣方接受索賠。
第十六條 不可抗力
1.如簽約雙方中任何一方受不可抗力所阻，無法履約，履約期限則按照不可抗力影響履約的時間作相應延長。
2.受阻方應在不可抗力發生和終止時儘快電告另一方，並在事故發生後14天內將主管機構出具的事故證明書掛號航空郵寄給另一方認可。
3.不可抗力事件持續超過120天，另一方有權用掛號航空寄書面通知，通知受阻一方終止契約，通知立即生效。
第十七條 仲裁
由於執行本契約而發生的一切爭執，應通過友好協商解決，如果不能解決，按下述第項仲裁：
1.提交中國北京中國國際經濟貿易仲裁委員會，按照其程式仲裁。
2.提交雙方同意的第三國仲裁機構仲裁。
仲裁機構的裁決具有最終效力，雙方必須遵照執行。仲裁費用敗訴一方承擔，仲裁機構另有裁定者除外。
仲裁期間，雙方應繼續執行除爭議部分之外的契約其他條款。
第十八條 延期和罰款
如賣方不能按契約規定及時交貨，除因不可抗力事故之外，若賣方同意支付延期罰款，買方應同意延期交貨，罰款通過議付行在議付時扣除，但是罰款額不得超過貨物總值的5％。罰金率按每星期0.5％計算。不足一星期者按一星期計。如果賣方交貨延期超過契約規定船期10星期，買方有權撤消契約，儘管撤消了契約，賣方仍須向買方立即支付規定罰款。
第十九條 附加條款
本契約由雙方於 年 月 日在________國________市用____ 文簽署，正本一式 份，買賣雙方各執 份，契約以下述款為生效方式：
1.立即生效。
2.契約簽署後____ 天內，由雙方交換確認書後生效。
買方：
簽名：____________
賣方：
簽名：____________
署日期： 年 月 日
中外貨物買賣契約書 篇8
買方：____________ (下稱甲方)
賣方：____________ (下稱乙方)
甲乙雙方經充分協商，本著自願及平等互利的原則，訂立本契約。
第一條 名稱、品種、規格和質量
1.名稱、品種、規格：
____________ (應註明產品的牌號或商標)。
2.質量，按下列第( )項執行：
(1) 按照_______標準執行(須註明按國家標準或部頒或企業具體標準，如標準代號、編號和標準名稱等)。
(2) 按樣本，樣本作為契約的附屬檔案(應註明樣本封存及保管方式)。
(3) 按雙方商定要求執行，具體為：
_____________(應具體約定產品質量要求)。
第二條 數量和計量單位、計量方法
1.數量：________ 。
2.計量單位和方法：__________。
3.交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法：____________。
第三條 包裝方式和包裝品的處理：
_________(應儘可能註明所採用的包裝標準是否國家或主管部門標準，自行約定包裝標準應具體可行，包裝材料由誰供應，包裝費用的負擔。)。
第四條 交貨方式：
1.交貨時間：_______。
2.交貨地點：_______。
3.運輸方式：_______(註明由誰負責代辦運輸)。
4.保 險：_______(按情況約定由誰負責投保並具體規定投保金額和投保險種)。
5.與買賣相關的單證的轉移：___________。
第五條 驗收：
1.驗收時間：_______。
2.驗收方式：
______(如採用抽樣檢驗，應註明抽樣標準或方法和比例)。
3.驗收如發生爭議，由___檢驗機構按___檢驗標準和方法，對產品進行檢驗。
第六條 價格與貨款支付：
1.單價：____;總價：_________(明確幣種及大寫)。
2.貨款支付：
貨款的支付時間：____________;
貨款的支付方式：____________;
運雜費和其它費用的支付時間及方式：__________。
3.預付貨款：________(根據需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間)。
第七條 提出異議的時間和方法：
1.甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥為保管貨物的同時，自收到貨物後____日內向乙方提出書面異議;在托收承付期間，甲方有權拒付不符合契約規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起___日內未通知乙方的，視為貨物合乎規定。
2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。
3.乙方在接到甲方書面異議後，應在_____日內負責處理並通知甲方處理情況，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
第八條 甲方違約責任：
1.甲方中途退貨的，應向乙方賠償退貨部分貨款的___%違約金。
2.甲方未按契約約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計算，向乙方支付違約金;如____日內仍不能提供的，按中途退貨處理。
3.甲方自提產品未按乙方通知的日期或契約約定日期提貨的，應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之____計算，向乙方支付逾期提貨的違約金，並承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。
4.甲方逾期付款的，應按逾期貨款金額每日萬分之____計算，向乙方支付逾期付款的違約金。
5.甲方違反契約規定拒絕接受貨物的，應承擔因此給乙方造成的損失。
6.甲方如錯填到貨的地點、接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受到的實際損失。
7.其它約定：_____________。
第九條 乙方的違約責任：
1.乙方不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款___%的違約金。
2.乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符契約規定的，如甲方同意利用，應按質論價;甲方不能利用的，應根據具體情況，由乙方負責包換或包修，並承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。
3.乙方因貨物包裝不符合契約規定，須返修或重新包裝的，乙方負責返修或重新包裝，並承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應賠償甲方該不合格包裝物低於合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的，由乙方負責賠償。
4.乙方逾期交貨的，應按照逾期交貨金額每日萬分之____計算，向甲方支付逾期交貨的違約金，並賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過___日，甲方有權終止契約並可就遭受的損失向乙方索賠。
5.乙方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規格、花色、質量不符契約定，甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，均應由乙方承擔。
6.貨物錯發到貨地點或接貨人的，乙方除應負責運到契約規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。
7.乙方提前交貨的，甲方接到貨物後，仍可按契約約定的付款時間付款;契約約定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商，甲方仍需要貨物的，乙方應按數補交，並承擔逾期交貨責任;甲方不再需要貨物的，應在接到乙方通知後__日內通知乙方，辦理解除契約手續，逾期不答覆的，視為同意乙方發貨。
8.其它：_______________。
第十條 不可抗力：
任何一方由於不可抗力原因不能履行契約時，應在不可抗力事件結束後___日內向對方通報，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構的不可抗力證明後，允許延期履行、部分履行或者不履行契約，並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
第十一條 爭議解決：
凡因本契約引起的或與本契約有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，均應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會深圳分會，按照申請仲裁時該會實行的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。
第十二條 附加條款：
第十三條 其它事項：
1.按本契約規定應付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失，應當在明確責任後__日內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。
2.約定的違約金，視為違約的損失賠償。雙方沒有約定違約金或預先賠償額的計算方法的，損失賠償額應當相當於違約所造成的損失，包括契約履行後可獲得的利益，但不得超過違反契約一方訂立契約時應當預見到的因違反契約可能造成的損失。
3.本契約自___年__月__日起生效，契約有效期內，除非經過對方同意，或者另有法定理由，任何一方不得變更或解除契約。
4.契約如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本契約具有同等效力。
5.雙方來往函件，按照契約規定的地址或傳真號碼以___方式送達對方。如一方地址、電話、傳真號碼有變更，應在變更後的___日內書面通知對方，否則，應承擔相應責任。
6.本契約正本一式___份，雙方各執___份;契約副本一式__份，分送______等單位。
甲方：____________ 乙方：____________
受權代表：(簽字)______受權代表：(簽字)_______
委託代理人：(簽字)_____
本契約於____年____月____日訂立於____(地點)。
中外貨物買賣契約書 篇9
契約 甲方：(浙江)______化工有限公司 法定代表人：
住所地： 傳真： 郵編：
乙方： 有限公司 法定代表人：
住所地： 傳真： 郵編：
甲乙雙方經過協商，就甲方向乙方出賣本契約約定的貨物事宜，達成如下一致：
一、 買賣標的和數量：
甲方將下列貨物賣與乙方：
名 稱規格或型號品 牌生產商數 量
二、 單價和貨款總額：
雙方約定的價格條款是：
本契約總價款為人民幣 萬元
三、交貨時間和交貨數量：
交貨時間為;
美批次交貨數量的限制是：
四、交貨地點、運輸方式和運輸費用的承擔：
雙方確定的交貨地點為上海市 路 號;
運輸方式為：
運費由乙方承擔，但是已經合併計算入本契約的貨物單價中
五、質量標準和驗收條款：
雙方約定的質量標準是：
封樣的方式和保存：
乙方在甲方貨物到達交貨地點的當天應當及時組織人員進行驗收，驗收合格後予以簽收貨物。不合格貨物乙方有權拒絕接收。
六、包裝和標籤：
雙方確定的包裝材料和方式是：
貨物標籤商定為：
七、損失風險：
貨物在送達交貨地點前的損失風險由甲方承擔，其後的損失風險由乙方承擔
八、貨物所有權：
在乙方如數、及時地支付完畢本契約約定的貨款前，甲方擁有對出賣貨物的所有權，乙方有義務保證不因乙方的原因而導致甲方的上述權利受到限制或者剝奪。
九、貨款結算和支付：
結算和支付期限為：
支付方式為：
十、智慧財產權：
甲方保證對所出賣的貨物擁有合法、完整的智慧財產權，否則因此而造成乙方損失的，甲方予以充分賠償。
十一、保密條款：
有關本契約的協商、簽訂和本契約的所有內容，以及為履行本契約而知悉的對方的商業秘密，包括但不限於產品型號、規格、工藝、技術資料、雙方客戶、檔案、圖紙、價格等，雙方都負有保密義務。非經對方或者法定權利機構的許可或者要求，不得向任何他方予以披露、使用許可或者進行其他任何形式的泄露和使用。
十二、契約的變更、解除和終止：
雙方協商一致並達成新的條款時，可以變更本契約;
任何一方違約，對方在追究違約方的違約責任的同時，有權決定是否解除本契約;
在本契約約定的有效期限屆滿、契約履行完畢或者雙方一致同意終止時，本契約得以終止
十三、違約責任：
交貨遲延的違約責任
驗收遲延的違約責任：甲方交貨日期得以順延並由乙方承擔損失風險，同時按日支付違約金 元;
貨款支付遲延的違約責任;
交貨不合格時的違約責任：
違反保密條款的違約責任：支付違約金萬元，但是如果違約方因違約而獲得的利益或者守約方遭受的損失大於萬元時，上述款項應當如數賠償給守約方
十四、契約的生效：本契約經雙方簽章後生效。
十五、爭議的解決：
因履行本契約發生爭議的，雙方協商解決，協商不成時，提交原告住所地的人民法院裁決。
十六、契約文本：
本契約一式二份，雙方各執一份。
十七、文書和意見的送達地址：
雙方明確本契約註明的聯絡方式是合適的，任何因履行本契約的所需的與對方的聯繫和文書都以上述方式進行，除非經對方的書面確認才得以變更。
甲方：(浙江)某某化工有限公司 法定代表人：
乙方： 有限公司 法定代表人：
年月日
中外貨物買賣契約書 篇10
貨物買賣服務契約
買方： (下稱甲方) 賣方： (下稱乙方)
地址： 郵編：_ 地址： 郵編：_
電話： 傳真：_電話： 傳真：_
電子信箱：__電子信箱：__
甲乙雙方經充分協商，本著自願及平等互利的原則，訂立本契約。
第一條 名稱、品種、規格和質量
1.名稱、品種、規格：
(應註明產品的牌號或商標)。
2.質量，按下列第( )項執行：
(1) 按照___標準執行(須註明按國家標準或部頒或企業具體標準，如標準代號、編號和標準名稱等)。
(2) 按樣本，樣本作為契約的附屬檔案(應註明樣本封存及保管方式)。
(3) 按雙方商定要求執行，具體為：
_(應具體約定產品質量要求)。
第二條 數量和計量單位、計量方法
1.數量： 。
2.計量單位和方法：__。
3.交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法：。
第三條 包裝方式和包裝品的處理：
_(應儘可能註明所採用的包裝標準是否國家或主管部門標準，自行約定包裝標準應具體可行，包裝材料由誰供應，包裝費用的負擔。)。
第四條 交貨方式：
1.交貨時間：___。
2.交貨地點：___。
3.運輸方式：___(註明由誰負責代辦運輸)。
4.保 險：___(按情況約定由誰負責投保並具體規定投保金額和投保險種)。
5.與買賣相關的單證的轉移：___。
第五條 驗收：
1.驗收時間：___。
2.驗收方式：
__(如採用抽樣檢驗，應註明抽樣標準或方法和比例)。
3.驗收如發生爭議，由___檢驗機構按___檢驗標準和方法，對產品進行檢驗。
第六條 價格與貨款支付：
1.單價：;總價：_(明確幣種及大寫)。
2.貨款支付：
貨款的支付時間：;
貨款的支付方式：;
運雜費和其它費用的支付時間及方式：__。
3.預付貨款：(根據需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間)。
第七條 提出異議的時間和方法：
1.甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥為保管貨物的同時，自收到貨物後日內向乙方提出書面異議;在托收承付期間，甲方有權拒付不符合契約規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起___日內未通知乙方的，視為貨物合乎規定。
2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。
3.乙方在接到甲方書面異議後，應在_日內負責處理並通知甲方處理情況，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
第八條 甲方違約責任：
1.甲方中途退貨的，應向乙方賠償退貨部分貨款的___%違約金。
2.甲方未按契約約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計算，向乙方支付違約金;如日內仍不能提供的，按中途退貨處理。
3.甲方自提產品未按乙方通知的日期或契約約定日期提貨的，應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之計算，向乙方支付逾期提貨的違約金，並承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。
4.甲方逾期付款的，應按逾期貨款金額每日萬分之計算，向乙方支付逾期付款的違約金。
5.甲方違反契約規定拒絕接受貨物的，應承擔因此給乙方造成的損失。
6.甲方如錯填到貨的地點、接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受到的實際損失。
7.其它約定：_。
第九條 乙方的違約責任：
1.乙方不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款___%的違約金。
2.乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符契約規定的，如甲方同意利用，應按質論價;甲方不能利用的，應根據具體情況，由乙方負責包換或包修，並承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。
3.乙方因貨物包裝不符合契約規定，須返修或重新包裝的，乙方負責返修或重新包裝，並承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應賠償甲方該不合格包裝物低於合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的，由乙方負責賠償。
4.乙方逾期交貨的，應按照逾期交貨金額每日萬分之計算，向甲方支付逾期交貨的違約金，並賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過___日，甲方有權終止契約並可就遭受的損失向乙方索賠。
5.乙方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規格、花色、質量不符契約定，甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，均應由乙方承擔。
6.貨物錯發到貨地點或接貨人的，乙方除應負責運到契約規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。
7.乙方提前交貨的，甲方接到貨物後，仍可按契約約定的付款時間付款;契約約定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商，甲方仍需要貨物的，乙方應按數補交，並承擔逾期交貨責任;甲方不再需要貨物的，應在接到乙方通知後__日內通知乙方，辦理解除契約手續，逾期不答覆的，視為同意乙方發貨。
8.其它：___。
第十條 不可抗力：
任何一方由於不可抗力原因不能履行契約時，應在不可抗力事件結束後___日內向對方通報，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構的不可抗力證明後，允許延期履行、部分履行或者不履行契約，並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
第十一條 爭議解決：
凡因本契約引起的或與本契約有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，均應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會深圳分會，按照申請仲裁時該會實行的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。
第十二條 附加條款：
買方：
賣方：
日期：
中外貨物買賣契約書 篇11
買方：__________________________賣方：__________________________
買方經辦人：____________________賣方經辦人：____________________
買方E-Mail：____________________賣方E-Mail：____________________
契約簽定地點：__________________用戶編碼：______________________
契約簽定時間：__________________契約編碼：______________________
買賣雙方經友好協商，達成以下協定：
1.產品名稱、型號及規格、數量、到貨期、單價及運輸費、包裝費、保險費、契約總金額：
2.產品驗收
質量標準：產品驗收質量標準按生產廠家的產品質量標準執行。
對於賣方出售給買方的貨物賣方保證：均為上述標明的原廠家生產或原廠家認可的產地製造的產品。均不得有曾使用過的產品、殘次品、不合格產品。
買方如發現產品存在質量問題，在收到貨物後____天內應及時向賣方反映，並發給賣方對產品質量質疑的書面意見，賣方應根據買方的要求及時與生產廠方聯繫，並負責最終妥善解決。
3.交貨地點：買方填寫____________________________________________________
4.發運方式及運輸
保險的價格計算：
買方選擇發運方式：
○特快專遞：小於等於_____克_____元，雜費_____元，總計_____元(起價)。以後每超過_____克再加_____元。
○航空快遞：小於等於_____克_____元，雜費_____元，總計_____元(起價)。以後每超過_____克再加_____元。
○平郵包裹：小於等於_____千克_____元，雜費_____元，總計_____元(起價)。以後每超過_____千克再加_____元。
○航空運輸：小於等於_____千克_____元，雜費_____，總計_____元(起價)。以後每超過_____千克再加_____元。
○鐵路快運：小於等於_____千克_____元，雜費_____元，總計_____元(起價)。以後每超過_____千克再加_____元。
以下小件產品的參考收費標準不按以上收費標準計算：
每件包裹重量在_____千克左右的貴重IC：如_____，_____等_____元/個(塊)
每件包裹重量在_____千克左右的配件：_____，_____，_____等_____元/個(塊)
每件包裹重量在_____千克左右的配件和小設備：_____板，_____，_____等_____元/個(塊)
注意上述收費不包括包裝費、保險費。
買方選擇投保金額：
買方要求按所填的投保金額上保險__________人民幣：元
保險費率按○_____%(特快專遞)○_____%(航空快遞)○_____%(平郵包裹，航空運輸，鐵路快運)
5.包裝方式
買方選擇包裝方式：
○廠家原包裝(或供方散包)加郵局硬紙盒包裝：小於等於_____克貨物包裝費_____元;
小於等於_____千克貨物包裝費_____元;
小於等於_____千克貨物包裝費_____元;
小於等於_____千克貨物包裝費_____元。
○廠家原包裝(或供方散包)加定製木箱包裝：小於等於_____克貨物包裝費_____元;
小於等於_____千克貨物包裝費_____元;
小於等於_____千克貨物包裝費_____元;
小於等於_____千克貨物包裝費_____元。
6.匯款方式
買方選擇：
○銀行電匯○郵政匯款○線上支付○信用卡支付
(1)銀行電匯：(2)郵局匯款：
單位名稱：__________________單位名稱：_____________________
開戶銀行：__________________收款人：_______________________
銀行帳號：__________________詳細地址：_____________________
郵政編碼：__________________
(3)線上支付：
單位名稱：__________________(4)信用卡支付：______________
開戶銀行：__________________招商銀行一卡通：_______________
銀行帳號：__________________收款人：_______________________
7.付款方式
預付款支付方式：
賣方與生產廠家落實貨源後，買方按上述契約總金額的_____%(即￥____________元)在契約簽字後_____日內(即_____年____月____日之前)匯出預付款給賣方，如買方在契約簽字後7日內未發出預付款，買方需供方重新確認。
所剩餘款支付方式：
買方按照上述到貨期期限終止日提前15天向賣方支付所剩餘款。買方可選擇一次性付清餘款或分兩次付清餘款(與下一條款發貨時間買方選擇一次全部交貨或分兩次交貨相對應)。
○一次性付清所剩餘款時間：____________年______月______日
一次性付清所剩餘款金額：￥____________________元
○分兩次付清所剩餘款，第一次交付餘款時間：________年______月______日
第一次交付餘款金額：￥__________________元
第二次交付餘款時間：______年_____月_____日
第二次交付餘款金額：￥__________________元
8.發貨時間
買方選擇：○賣方在收到買方全部貨款後7個工作日內發貨。一次全部交貨。
○由於到貨期分散時間較長，按照買方要求先到的貨先交貨，共分兩次交貨：
第一次交貨時間：賣方在收到此批所剩全部餘款後10個工作日內發貨，交貨內容：序號___數量、序號___數量、…序號___數量;
第二次交貨時間：賣方在收到此批所剩全部餘款後10個工作日內發貨，交貨內容：序號___數量、序號___數量、…序號___數量。
9.違約責任
賣方責任：買方付清餘款後，賣方如未能按期交貨，賣方保證在買方認為有必要終止採購後應無條件退款。
如因不可抗力或無法控制的原因使交易無法按期完成，或在網上網站因各種無法控制的原因丟失了有關的信息、記錄等情況發生時，由此而造成交貨期延誤，賣方不承擔違約責任。除以上情況之外，由於賣方工作失誤而給買方造成交貨期延誤的情況發生時，賣方應與買方協商，對給買方造成的直接損失予與賠償，但對買方的任何間接損失賣方不予賠償。
買方責任：買方保證按上述付款日期及時交付貨款，如未能及時交付貨款，由此而給賣方造成延期交貨的情況發生，應由買方承擔全部責任。
如買方未能按照上述時間付款，經賣方多次催交貨款(一般情況下，在各次交款日期前一個工作日和延誤交款日期後一周，一月，三月，六月，賣方會向買方發出催交貨款通知書。註：如賣方未按上述日期發出催交貨款通知書，賣方不承擔違約責任)，買方仍未及時付款，至使拖交貨款達___個月以上的情況發生時，由此而給賣方造成的直接經濟損失，應由買方承擔全部責任。
10.其它條款
契約編碼：______________________________。買方匯款時請註明契約編碼。
契約附屬檔案總計____份，指買方填寫的確認回單，是本契約的組成部分，具同樣的法律效力。
本契約生效期：自買方付款到賬後即日生效，至本契約各項條款全部執行完畢時截止。
如契約在執行過程中買賣雙方之間發生糾紛，雙方應本著友好協商的方法解決，如協商未果，按國家《契約法》有關條款執行。
買方：____________________________
公司註冊地址：____________________
郵編：____________________________
聯繫地址：________________________
郵編：____________________________
電話：___________________________
傳真：____________________________
開戶銀行：________________________
銀行帳號：________________________
納稅人登記號：____________________
買方代表簽名：____________________
賣方：____________________________
公司註冊地址：____________________
郵編：____________________________
聯繫地址：________________________
郵編：____________________________
電話：___________________________
傳真：____________________________
開戶銀行：________________________
銀行帳號：________________________
納稅人登記號：____________________
買方代表簽名：____________________
中外貨物買賣契約書 篇12
契約號：_________
日期：_________年_____月____日
買方：_________
電報：_________
電傳：_________
賣方：_________
電報：_________
電傳：_________
按本契約條款，買方同意購入，賣方同意出售下述產品，謹此簽約。
1.品名：_________
規格：_________
單位：_________
單價：_________
總價：_________
總金額：_________
2.原產國別：_________
生產廠：_________
3.包裝
(1)須用堅固的木筱或紙箱包裝。以宜於長途海運/郵寄/空運及適應氣候的變化。並具備良好的防潮抗震能力。
(2)由於包裝不良而引起的貨物損傷或由於防護措施不善而引起貨物鏽蝕，賣方應賠償由此而造成的全部損失費用。
(3)包裝箱內應附有完整的維修保養、操作使用說明書。
4.裝運標記
賣方應在每個貨箱上用不褪色油漆標明箱號、毛重、淨重、長、寬、高並書以“防潮”、“小心輕放”、“此面向上”等字樣。
5.裝運日期：_________年_____月____日
6.裝運港口：_________
7.卸貨港口：_________
8.保險
裝運後由買方投保。
9.支付條件：
(1)採用信用證
買方收到賣方交貨通知(詳見本契約條款11(1)a)，應在交貨日前____天，由_________銀行開出以賣方為受益人的與裝運全金額相同的不可撤銷信用證。賣方須向開證行出具____%發票金額即期匯票並附裝運單據(見本契約第10款)。開證行收到上述匯票和裝運單據即付以支付(電匯或航郵付匯)。信用證於裝運日期後____天內有效。
(2)托收
貨物裝運後，賣方出具即期匯票，連同裝運單據(見本契約第10款)，通過賣方所在地銀行和買方_________銀行提交給買方進行托收。
(3)直接付款
買方收到賣方裝運單據(見本契約第10款)後___天內，以電匯或航郵向賣方支付貨款。
10.單據：
(1)海運
全套潔淨海運提單，標明“運費付訖”/“運費預付”，作成空白背書並加注目的港_________公司。
(2)空運
空運提單副本一份，標明“運費付訖”/“運費預付”，寄交買方。
(3)航郵
航郵收據副本一份，寄交買方。
(4)發票一式五份，標明契約號和貨運嘜頭(若貨運嘜頭多於一個，發票需單獨開列)，發票根據有關契約詳細填寫。
(5)由廠商出具的裝箱清單一式兩份。
(6)由廠商出具的質量和數量保證書。
(7)貨物裝運後立即用電報/信件通知買方。
此外，貨發____天內，賣方將上述單據(第5條除外)航郵寄兩份，一份直接寄買方，另一份直接寄目的港_________公司。
11.裝運：
(1)條款
a.賣方於契約規定的裝運日期前____天，用電報/信件將契約號、品名、數量、價值、箱號、毛重、裝箱尺碼和貨抵裝運港日期通知買方，以便買方租船訂艙。
b.賣方船運代理公司_________(電報：_________)，負責辦理租船訂艙事宜。
c._________租船公司或其港口代理(或班輪代理)，預計船達裝運港____天之前，即將船名、預計裝貨日期、契約號等通知賣方以便賣方安排裝運。要求賣方與船方代理保持密切聯繫。當需要更換運載船舶及船舶提前、推遲抵達時，買方或其船方代理應及時通知賣方。
若船在買方通知日後____天內尚未抵達，則第____天后倉儲費和保險費用由買方承擔。
d.若載運船舶如期抵達裝運港，賣方因備貨未妥而影響裝船，則空艙費和滯期費均由賣方承擔。
e.貨物越過船舷並從吊鉤卸下前，一切費用和風險由賣方承擔;貨物越過船舷並從吊鉤卸下，一切費用和風險屬買方。
(2)條款
a.在裝運期內，賣方負責將貨物從裝運港運至目的港。不允許轉船。
b.貨物經航郵/空運時，賣方於本契約第5條規定的交貨日前____天，以電報/信件把交貨預定期、契約號、品名、發票金額等通知買方。貨物交辦發運，賣方即刻以電報/信件將契約號、品名、發票金額、交辦日期通知買方，以便買方及時投保。
12.裝運通知
貨物業經全部裝船，賣方應將契約號、品名、數量、發票金額、毛重、船名和啟船日期等立即以電報/信件通知買方。若因賣方通知不及時致使買方不能及時投保，賣方則承擔全部損失。
13.質量保證
賣方保證：所供貨物，系由最好的材料兼以高超工藝製成，商標為新的和未經使用的，其質量和規格符合本契約所作的說明。自貨到目的港起12個月為質量保證期。
14.索賠
自貨到目的港起____天內，經發現貨物質量、規格、數量與契約規定不符者，除那些應由保險公司或船方承擔的部分外，買方可憑_________出具的商檢證書，有權要求更換或索賠。
賣方擔保貨到目的港起____個月內，使用過程中由於材料質量低劣和工藝不佳而出現的損傷，買方立即以書面形式通知賣方並出具_________商檢局開列的檢驗證書，提出索賠。商檢驗書乃索賠之依據。按買方索賠要求，賣方有責任立即排除貨物之缺陷、全部或部分更換貨物或根據缺陷情況將貨物作降價處理。
15.不可抗力
在貨物製造和裝運過程中，由於發生不可抗力事故致使延期交貨或不能交貨，賣方概不負責。賣方於不可抗力事件發生後，即刻通知買方並在事發____天內，以航空郵件將事故發生所在地當局簽發的證書寄交買方以作證據。即使在此情況下，賣方仍有責任採取必要措施促使儘快交貨。
不可抗力事故發生後超過____個星期而契約尚未履行完畢，買方有權撤銷契約。
16.契約延期和罰款
除本契約15條所述不可抗力原因，賣方若不能按契約規定如期交貨，按照賣方確認的罰金支付，買方可同意延期交貨，付款銀行相應減少議定的支付金額，但罰款不得超過遲交貨物總額的_________%。賣方若逾期____個星期仍不能交貨，買方有權撤銷契約。儘管契約已撤銷，但賣方仍應如期支付上述罰金。
17.仲裁
凡涉及本契約或因執行本契約而發生的一切爭執，應通過友好協商解決，如果協商不能解決，則可提交_________仲裁委員會根據該會暫定的仲裁法則和程式進行仲裁。仲裁將在_________進行，仲裁裁決是終局，對雙方都有約束力。仲裁費用由敗訴方承擔。仲裁也可在雙方均能接受的第三國進行。
18.附加條款
本契約原本兩份。經雙方簽字，各執一份，僅此聲明。
甲方(簽章)：_________________乙方(簽章)：_________________
法定代表人：________________法定代表人：_______________
代理人：(簽字)_______________代理人：(簽字)_______________
_______年____月____日_______年____月____日
中外貨物買賣契約書 篇13
契約編號：________
委託人：
住所：
電話：
證件類型及編碼：
開戶銀行：
賬號：
行紀人：
住所：
電話：
證件類型及編碼：
開戶銀行：
賬號：
第一條 委託人委託行紀人以自己的名義為其 (買入/賣出)以下委託物 (註：空格如不夠用，可以另接)
第二條 行紀期限：自_______年___月____日至_______年____月_____日。
第三條 委託人 (是/否)允許受託人把委託事務轉委託給第三人處理。
第四條 行紀人 (買入/賣出)具有市場定價的委託物，行紀人 (是/否)可以作為 (買受人/出賣人)。
第五條 委託人將委託賣出的委託物交付行紀人的時間_______________，地點_______________，方式：________________________________________。
第六條 行紀人將買入的委託物交付委託人的時間：________，地點：________，方式：________。
第七條 行紀人處理委託事務支出的________等費用，由________承擔。
第八條 結算價款的方式及期限
方式：________。期限：________。
第九條 報酬的計算方法及支付方式、期限
方式：________。期限：________。
行紀人以 (高於委託人指定的價格賣出委託物/低於委託人指定的價格買入委託物)時，報酬的計算方法：________。
第十條 委託人未向行紀人支付報酬的，行紀人 (是/否)可以留置委託物。
第十一條 本契約解除的條件：委託人或者行紀人可以隨時解除契約。因解除契約給對方造成損失的，除不可歸責於該當事人的事由以外，應當賠償損失。
第十二條 委託人違約責任：________。
行紀人違約責任：________。
第十三條 契約爭議的解決方式：本契約項下發生的爭議，由雙方當事人協商解決或申請調解解決;協商或調解不成的，按下列第________種方式解決：(只能選擇一種)
(一)提交________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向________人民法院起訴。
第十四條 其他約定事項：________。
委託人：___________________ 行紀人_____________________
(簽章)：__________________ (簽章)：__________________
簽訂地點：_________________ 簽訂地點：_________________
簽訂時間：_________________ 簽訂時間：_________________
中外貨物買賣契約書 篇14
契約編號：
簽訂地點：
需方(甲方)：
供方(乙方)：
由於施工需要,甲乙雙方經過友好協商,就木材買賣達成協定如下，並雙方一致同意，本契約項下所有權利義務不得轉讓：
第一條材料名稱、規格型號、廠家、數量、單價及金額:
1、表中數量為雙方結算的基本依據,甲方可根據現場實際需要，依據工程進度提前向乙方發出變更通知，按實際需要對契約約定數量進行調整，乙方應予執行。但數量的調整幅度不得大於契約約定總數的%(建議不超過契約約定數額的10%)，超過契約總數10%的數量變更，雙方必須簽訂補充契約。
2、表中單價均為到交貨地點的落地價，包括必要的貨價、運輸費、裝卸費(除貨到現場的卸車費由甲方承擔外)、包裝保護費、檢疫費、稅金以及修復缺陷所需要的全部費用，未列明的，甲方認為已包括在單價內。
3、契約期內，單價不作調整。
第二條質量要求、技術標準：
1、木材實際尺寸誤差不得超過契約約定尺寸的-5%。
2、其他約定：。
第三條交貨方式、地點、時間：
1、乙方送貨到甲方施工現場指定地點，具體地址為。
2、甲方指定收貨人為。
3、交貨時間：。
第四條數量、質量驗收：
1、貨到現場甲方在現場驗收，如不合格，甲方可要求乙方退貨或按約定數量結算。
2、具體驗收方法為：。
第五條結算與支付：
1、本契約有/無預付款,預付款金額為萬元(如無預付款此處劃斜槓)，預付款金額不超過契約暫定金額的30%。
2、貨到現場驗收合格，按以下第種方式結算：
(1)每月末25日前進行結算。
(2)供應數量每達到m3時結算一次。
(3)貨到驗收合格後結算。
3、結算後乙方提供國家規定稅務發票，甲方按結算金額%付款，付款方式為
4、另總金額%的餘款待供貨結束個月後付清。
第六條違約責任：
1、如乙方提供的產品尺寸誤差超過契約約定誤差，甲方可按實際尺寸結算。如因其他質量不合格給甲方造成了相關損失，均由乙方予以賠償。
2、甲方需用木材時應提前兩天向乙方提報書面計畫，乙方應確保供應，不能按時送達現場的，乙方承擔20_元/次的賠償金。
3、乙方必須保證所提供的發票真實，如因提供 發票不真實造成甲方的損失由乙方承擔。
4、如甲方未能按時結算貨款，乙方可以停止供貨，但必須提前三十天書面通知甲方。
5、如甲方未能按契約約定比例按時支付已結算的貨款，乙方可向甲方要求支付未按時支付貨款的違約金，甲方每延期一天付款，應向乙方償付逾期付款部分的(萬分之一為上限)作為違約金，違約金不超過契約總額的%(5%為上限)。
第七條契約爭議的解決方式：本契約項下發生的爭議，雙方應協商解決，協商不成或不願協商的，約定採取以下第種方式解決：
1、向仲裁委員會申請仲裁;
2、向甲方法人註冊所在地人民法院提起訴訟。
3、向法院提起訴訟。(選擇有利於我方的管轄法院)
第八條本契約一式份，乙方份，甲方份，雙方簽字蓋章後生效。
第九條其他約定事項:。
甲方(章)乙方：(章)
住所：住所：
法定代表人(簽名)：法定代表人(簽名)：(或)(或)
委託代理人(簽名)：委託代理人(簽名)：
電話：電話：
傳真：傳真：
開戶銀行：開戶銀行：
賬號：賬號：
年月日年月日
中外貨物買賣契約書 篇15
出賣人：________________簽訂地點：________________
買受人：________________簽訂時間：____年____月__日
一、收貨人名稱、發到站、品種規格、質量、交(提)貨時間、數量
收貨人名稱
發站
到站
品種規格
質量
交(提)貨時間、數量(噸)
全年合計
一季度
二季度
三季度
四季度
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(註：空格如不夠用，可以另接)
二、交(提)貨方式：________________________________________________
三、質量和數量驗收標準及方法：______________________________________
四、煤炭單價及執行期：______________________________________________
五、貨款、運雜費結算方式及結算期限：________________________________
六、違約責任：______________________________________________________
七、解決契約爭議的方式：____________________________________________
八、其他約定事項：__________________________________________________
出賣人
買受人
鑒(公)證意見：
鑒(公)證機關(章)
經辦人：
年月日
(註：除國家另有規定處，鑒(公)證實行自願原則)
出賣人名稱(章)：
住所：
法定代表人：
委託代理人：
電話：
電報掛號：
開戶銀行：
賬號：
納稅人登記號：
郵政編號：
買受人名稱(章)：
住所：
法定代表人：
委託代理人：
電話：
電報掛號：
開戶銀行：
賬號：
納稅人登記號：
郵政編碼：
監製部門：國家工商行政管理局
中外貨物買賣契約書 篇16
買 方：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________ 國籍：____________
賣 方：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________ 國籍：____________
經買賣雙方在平等、互利原則上協商一致，達成本協定各條款，共同履行：
第一條 貨物名稱：____________________
第二條 產地：____________________
第三條 數量：____________________
第四條 商標：____________________
第五條 價格：____________________FOB________________
第六條 包裝：____________________
第七條 付款條件：簽訂契約後買方於7個銀行日內開出以賣方為受益人的、經確認的、不可撤銷的、可分割、可轉讓的、不得分批裝運的、無追索權的信用證。
第八條裝船：從賣方收到買方信用證日期算起，45天內予以裝船，若發生買方所訂船舶未按時到達裝貨，按本契約規定，賣方有權向買方索賠損毀/耽擱費，按總金額____%計算為限。因此，買方需向賣方提供銀行保證。
第九條 保 證 金：賣方收到買方信用證的14個銀行日內，向買方寄出____%的保證金或銀行保函。若賣方不執行本契約，其保證金買方予以沒收。
第十條 應附的'單據：賣方向買方提供：
1.全套清潔提貨單;
2.一式四份經簽字的商業發票;
3.原產地證明書;
4.裝箱單;
5.為出口________ 所需的其他主要單據。
第十一條 裝船通知：賣方在規定的裝貨時間至少14天前用電報方式將裝船條件告知買方，買方或其代理人將裝貨船估計到達裝貨港的時間告知賣方。
第十二條 其他條款：質量、數量和重量的檢驗可於裝貨港一次進行，若要求提供所需的其他證件，其辦理手續費、領事簽證費應由買方負擔。
第十三條 裝船時間：
第十四條 裝貨效率：每一個晴天工作日，除星期日、節假日外，每艙口進貨為________ 立方(噸)。
第十五條 延期費/慢裝卸罰款：對於________載重噸船來說，每天________U.S.D.。
第十六條 不可抗力：簽約雙方的任何一方由於颱風、地震和雙方同意的不可抗力事故而影響契約執行時，則延遲契約的期限應相當於事故所影響的時間。
第十七條 契約爭議的解決：
第十八條 本契約於____年__月__日在________市用________文簽署，正本一式兩份，買賣雙方各執一份，買賣雙方簽字生效。
買方：____________________________ 賣方：____________________
代表：____________________________ 代表：____________________
日期：____________________________ 日期：____________________
中外貨物買賣契約書 篇17
契約號：
簽字日期：
買方：中國 公司 中國，
(電報掛號：電傳號：)
賣方：
買方同意購買，賣方同意出售下述商品，並按下列條款簽訂本契約：
1.商品名稱，規格，數量及單價：
┌────┬───────────┬─────┬─────┬──┬──┐
│項目序號│商品名稱及規格│ 單 位 │ 數 量 │單價│總價│
├────┼───────────┼─────┼─────┼──┼──┤
││ │ │ │││
││ │ │ │││
││ │ │ │││
││ │ │ │││
├────┴───────────┴─────┴─────┴──┴──┤
│總值│
└──────────────────────────────────┘
2.生產國別和製造廠：
3.包裝：以新的，堅固的木箱或紙箱包裝，並能防潮，防濕，防震，防鏽及防止粗暴裝卸，適合於遠程海運，郵包郵寄，空運運輸。由於採用不適當或不妥當的包裝而引起生鏽，損壞，丟失，其責任應由賣方承擔。
4.嘜頭：賣方應在每件包裝箱上用不退色的油漆刷上箱號，尺碼，毛重，淨重和諸如“勿倒置”，“小心輕放”，“防潮”等字樣，以及提升位置和下列嘜頭。
5.裝船時間：
6.裝船港口：
7.目的港口：
8.保險：裝船後由買方負擔。
9.支付條件：
(1)如以信用證支付：買方接到本契約11條規定的賣方裝船通知後在交貨期15～20天前，由中國銀行開立以賣方為受益人，金額為裝貨總值的不可撤銷的信用證。憑開戶銀行開具的匯票和本契約第10條中所規定的裝船單據付款。
(2)如以托收方式支付：交貨後，賣方經由賣方銀行通過中國銀行寄送本契約第10條所規定的裝船單據向買方收取貨款。
(3)如以信匯或電匯方式支付：接到本契約第10條所規定的裝船單據後於七天內付款.
10.付款單據：
(1)為了議付貨款，賣方應向支付銀行呈交下列單據：
1)全套清潔無疵，註明“運費到付”，空白抬頭，空白背書和通知目的港已“裝船”的海運提單。
2)發票五份：註明契約號和嘜頭(一個以上嘜頭應分別開發票)。
3)裝箱單五份：註明發貨重量及相應發票的編號和日期。
4)由製造廠出具的品質和數量證明書兩份，如14條第(1)項中所規定。
5)通知買方已裝船的電報抄件一份。
(2)裝船同時，賣方應將上述單據副本各一份(本條5項除外)寄送目的港。
11.裝船條件：
(1)賣方應於本契約規定的裝船期前四十天，以電報通知買方如下內容：契約號，品名，數量，價值，件數，毛重，尺碼，港口備妥待運日期，以便買方洽訂艙位。
(2)中國公司(電報掛號：)，將作為買方的船代理洽訂艙位。
(3)買方應於船隻預計抵港日期前十天，將船名，預計裝貨日期，契約號通知賣方，以便賣方安排裝船。賣方應與船代理保持密切聯繫。當必須換船或船提前或推遲到港時，買方或其船代理應及時通知賣方。如船隻不能在買方通知的船期後三十天內到達港口，買方應擔負自三十一天起所帶來的倉租費和保險費。
(4)如船隻按時抵達裝船港口後，而賣方不能按時備貨裝船，由此產生的空倉費和滯期費應由賣方負擔。
(5)貨物越過船舷和脫鉤前的全部費用，風險由賣方負擔;貨物越過船舷和脫鉤以後的全部費用，風險由買方承擔。
12.裝船通知：賣方應於貨物裝船完畢後，立即以電報通知買方契約號，貨物名稱，數量，毛重，發票價值，船名和起航日期。若由於賣方未及時以電報通知買方，而使買方不能及時辦理保險時，由此產生的一切損失，均應由賣方承擔。
13.質量保證：賣方保證貨物採用最好的和未用過的全新材料，第一流製造工藝，其成品質量，規格和性能與本契約規定相符。貨物的保證期為貨物抵目的港後月。
14.檢驗和索賠：
(1)發貨前，製造廠應對貨物的質量，規格，性能和數量/重量作精密全面的檢驗，並出具證明書，證明貨物符合本契約規定。質量證明書應附有製造廠試驗項目和結果的報告。
(2)貨到目的港後，買方將申請中國商品檢驗局(以下簡稱局)對貨物的品質，規格和數量/重量進行初檢，並出具檢驗報告。如該局發現規格或數量或二者有出入，除保險公司或輪船公司的責任外，買方有權在貨物到達目的港後 日內拒收該貨物或向賣方提出索賠。
(3)如貨物的質量和規格與契約規定不符，買方將申請商檢局進行檢驗，並憑檢驗報告有權向賣方索賠(包括換貨)。所有費用(檢驗費，退貨和換貨的運費，保險費，倉儲費和裝卸費等)均應由賣方承擔。
(4)若買方提出索賠後三十天內賣方未予答覆，則認為賣方已接受上述索賠。
15.人力不可抗拒：凡是製造或裝船運輸過程中，因人力不可抗拒的事故，致使賣方推遲交貨或不能交貨時，賣方可不負責任。但發生上述事故時，賣方應立即通知買方，並在十四日內，給買方航寄一份由主管政府當局頒發的事故證明書。在此情況下，賣方仍有責任採取一切必要措施加速交貨。如事故延續十周以上，買方有權撤銷契約。
16.遲交貨罰款：除本契約第15條規定的人力不可抗拒原因外，如賣方不能按契約規定的時間交貨，買方應同意在賣方支付罰款的條件下延期交貨。罰款可由支付銀行在議付貨款時扣除，但罰款不得超過遲交貨物總價的5%。罰款率按每七天收0.5%，不足七天時以七天計算。如賣方延期交貨超過契約規定十周時，買方有權撤銷契約。此時，賣方仍應不遲延地按上述規定向買方支付罰款。
17.仲裁：凡因執行本契約所發生的或與本契約有關的一切爭議，雙方應通過友好協商解決;如果協商不能解決，當提交北京中國國際貿易促進委員會對外經濟貿易仲裁委員會根據該會仲裁程式暫行規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方都有約束力。仲裁費用由敗訴方承擔。
18.補充條款：
本契約正本共兩份，採用中，英文(略)書就，兩種文字具有同等效力，簽字後即生效，雙方各執一份為憑。
買方： 賣方：
中國 公司 ×國 公司
代表：(簽字) 代表：(簽字)
見證人：
(×××律師)
(簽字)
中外貨物買賣契約
契約號：
簽字日期：
賣方中國 公司
地址：電報掛號：電傳：
買方
雙方同意按下列條款由賣方出售，買方購進下列貨物：
┌────────────────┬─────┬─────┬─────┐
│(1)貨物名稱，規格，包裝及嘜頭│(2)數量│(3)單價│(4)總值│
├────────────────┼─────┼─────┼─────┤
││ │ │ │
││ │ │ │
││ │ │ │
││ └─────┴─────┤
││賣方有權在%以內多裝或少裝│
└────────────────┴─────────────────┘
(5)裝運期限：
(6)裝運口岸：
(7)目的口岸：
(8)保險：由賣方按發票金額110%投保
(9)付款條件：
買方應通過買賣雙方同意的銀行，開立以賣方為受益人的，不可撤銷的，可轉讓和可分割的，允許分批裝運和轉船的信用證。該信用證憑裝運單據在中國的中國銀行見單即付。該信用證必須在 前開出。信用證有效期為裝船後天在中國到期。
(10)單據：賣方應向議付銀行提供已裝船清潔提單(或貨櫃運輸的已裝船提單)，發票，品質證明，數量/重量鑑定書;如果本契約按cif條件，應再提供可轉讓的保險單或保險憑證。
(11)裝運條件(cif/c&f)
1.載運船隻由賣方安排，允許分批裝運，允許轉船，允許貨櫃運輸。
2.賣方於貨物裝船後，應將契約號碼，品名，數量，船名，裝船日期以電報通知買方。
(12)品質與數量，重量的異議與索賠：貨到目的口岸後，買方如發現貨物品質及/或數量/重量與契約規定不符，除屬於保險公司及/或船公司的責任外，買方可以憑雙方同意的檢驗機構出具的檢驗證明向賣方提出異議。品質異議須於貨到目的口岸之日起30天內提出，數量/重量異議須於貨到目的口岸之日起15天內提出。賣方應於收到異議後30天內答覆買方。
(13)人力不可抗拒：由於人力不可抗拒事故，使賣方不能在本契約規定期限內交貨或者不能交貨，賣方不負責任。但賣方必須立即以電報通知買方。如買方提出要求，賣方應以掛號函向買方提供由中國國際貿易促進委員會或有關機構出具的發生事故的證明檔案。
(14)仲裁：凡因執行本契約或與本契約有關事項所發生的一切爭執，應由雙方通過友好方式協商解決。如果不能取得協定時，則在被告國家根據被告國仲裁機構的仲裁程式規則進行仲裁。仲裁決定是終局的，對雙方具有同等約束力。仲裁費用除非仲裁機構另有決定外，均由敗訴一方負擔。
(15)補充條款：
本契約正本共兩份，採用中，英(略)文書就，兩種文字具有同等效力。簽字後正式生效，雙方各執一份為憑。
賣方買方
中國公司 ×國 公司
代表：(簽字) 代表：(簽字)
見證人
(×××律師)
(簽字)
中外貨物買賣契約書 篇18
出賣人：_________(以下簡稱甲方)。
買受人：_________(以下簡稱乙方)。
茲為_________貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：
第一條 乙方向甲方訂購_________貨物，如契約成立同日由甲方交付樣品同品同種同類同質的貨物_________件，甲方應於____日內交付乙方。
第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應於____日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除契約。因此致乙方受有損害時，乙方可請求賠償，甲方決無異議。
第三條 如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。
第四條 買賣貨款議定每件人民幣_________元，共人民幣_________元於甲方，交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，並定相當期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除契約。因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條 乙方預知屆期不能付款的，可於____日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除契約，如給對方造成損害，應付賠償之責。
第六條 甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣契約，甲方無異議。因此乙方致受有損害者，更得請求賠償。
第七條 貨價如有升降變動的，各不得主張增減，或藉故解除契約等情況。
第八條 契約爭議的解決方式：本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第九條 其他約定事項：_________本契約一式_________份，甲、乙雙方各執_________份為憑。
出賣人(甲方)(簽章)：_________
買受人(乙方)(簽章)：_________________年____月____日
________年____月____日簽訂地點：_________
中外貨物買賣契約書 篇19
契約編號
甲方需方
乙方供方
根據《契約法》及其相關法律法規為明確雙方的權利和義務按照誠實、守信、平等互惠的原則經雙方協調一致簽訂本契約。
一、貨品說明及要求
1、本契約貨品為照明燈具。其具體名稱、型號、數量見下表。序號型號規格數量單價元合計元1總金額
2、合計人民幣元整
二、質量要求、技術標準、乙方對質量負責的條件和期限
1、乙方所供產品依據甲方提供的產品樣品為準。全套燈具必須符合國家相關技術標準。
2、貨物進場時乙方須向甲方提供安裝說明書、產品合格證及由第三方權威機構出具的質量檢測報告等以便甲方對燈具型號、包裝、數量、出廠日期等進行檢查驗收。甲方如發現送至施工現場貨物中夾雜其它品牌的燈具及其元器件或與甲方提供的樣品不符的甲方有權拒收貨物若因此造成甲方的損失均由乙方負責賠償。
3、燈體安裝固定裝置應牢固可靠及安裝配件需齊全、燈體外觀漆面完整光滑烤漆面在質保期不得因自然環境以及燈體溫度變化出現有爆漆、起皮、脫落等現象。
4、電器箱內的整流器應與光源功率相匹配並設定有固定安裝裝置導線與燈體連線長度為0.4米並有軟套管保護導線。
5、所購燈具在與質保期範圍內發生由於燈具質量問題造成更換電器元件、光源及燈具的安裝配件乙方應無條件更換並負責更換安裝。
三、交貨地點、時間、方式及費用負擔:交貨地點。交貨時間契約生效之日起天內將貨品生產完畢並送到交貨地點。乙方如有困難應事先通知甲方。手續交接貨物由甲、乙雙方共同驗收辦理好交接手續乙方應提供正規單據並加蓋公章。單據應明確材料的名稱、規格、數量等明細及收穫時間貨品需經雙方簽字確認。費用負擔乙方承擔。
四、乙方提供服務
1.乙方就燈具安裝負責技術支持與指導。
2.乙方所提供的燈具質保期為貳年電器光源部分質保期為壹年。
五、結算、付款方式預付款簽訂契約甲方訂貨後應預付給乙方當期總貨款的。結算方式結算金額按照實際到貨數量金額為準。結算方式按批結算。付款方式貨到檢查合格後付總貨款的剩餘為質保金質保期滿後一次性付清。
六、雙方權利和責任
1、乙方應保證及時供應優質合格符合質量及標準要求的產品。甲方按照國家相關技術標準及契約約定對貨品進行驗收。對質量因檢測不合格而造成的一切損失均由乙方承擔。
2、甲方未按契約之約定履行按期付款義務乙方有權拒絕送貨。
3、乙方遲延交貨每超過一日向甲方支付契約總價款‰的違約金。
4、乙方遲延交貨超過三日的除按前款規定支付違約金外甲方還有權解除契約乙方已收取的價款應全額返還。
5、甲方無正當理由單方解除契約的應賠償由此給乙方造成的損失。
七、協商與仲裁本契約的履行過程中如發生爭議雙方應協商解決協商無果可提請仲裁委員會仲裁或經甲方所屬地人民法院裁決。
八、契約說明契約自雙方合法代表簽字並加蓋公章之日起生效至物資交貨完畢、驗收合格、結清全部貨款止。如甲乙雙方在契約期內單方廢除本契約違約方必須向對方支付總貨款的作為違約賠償金。
九、其他約定的事項
1、乙方提供營業執照、稅務登記證、法人身份證的複印峻如果是有代理人簽訂契約需提供法人的委託書。
2、本契約一式份甲方份乙方份。
3、其他與契約有關的協商事項均以雙方認可的文字函電為依據其為契約不可分割的組成部分。
4、契約供應期至工程竣工止。自契約簽訂日起雙方將受本契約約束並執行契約條款至契約結束。
5、未盡事宜雙方協商處理。
十、契約簽訂
甲方乙方
單位名稱章單位名稱章
甲方代表人
乙方代表人
年月日：
中外貨物買賣契約書 篇20
立貨樣買賣契出賣人__商行負責人___稱為甲方，同承買人__商店主___稱為乙方，茲為_貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：
第一條乙方向甲方訂購__貨物，如契約成立同日由甲方交付貨樣同品同種類同質的貨物___件，甲方應於_日內義付乙方。
第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應於_日前通知乙方延緩日期但乙方不同意時可解除契約。
因此致乙方受有損害時，乙方可請求賠償，甲方決無異議。
第三條因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。
第四條本件買賣貨款議定每件人民幣__仟_佰元共人民幣__萬_仟_佰元於甲方，交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，並定相當期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除契約。
因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條乙方預知屆期不能付款的，可於_日前通知甲方展延日期交貨。倘甲方不同意時，得為契的解除如有損害亦可請求賠償。
第六條甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣契約，甲方無異議。因此，乙方致受有損害者，更得請求賠償。
第七條貨價如有升降變動的，各不得主張增減，或藉故解除契約等情況。
本契約一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。
賣方：___
身份證號：
地址：
買方：
身份證號：
地址：
____年_月_日
中外貨物買賣契約書 篇21
房屋買賣契約糾紛案民事抗訴狀
抗訴人(原審被告)：某某建設集團有限公司，住所地：某某市某某鎮。
法定代表人：某某 職務：董事長。
被抗訴人(原審原告)：某某，男，漢族，19 年 月 日出生，住某某市某某區某某北路 號111室。
原審被告：某某建設集團有限公司某某分公司，住所地：某某火炬高新技術產業開發區某某北村32號。
負責人：某某，經理。
抗訴請求：
1、依法撤銷某某火炬高技術產業開發區人民法院(20 )某某民初字第1000號民事判決，發回重審;或駁回被抗訴人的訴訟請求;或直接予以改判。
2、一、二審訴訟費用由被抗訴人承擔。
事實和理由：
抗訴人因不服某某火炬高技術產業開發區人民法院(20 ) 高民初字第1000號民事判決書，現提起抗訴。
一、該判決對被告的辯稱，存在遺漏和曲解。
該判決稱“被告某某建設集團某某分公司稱：對原告的訴訟請求及事實和理由沒有異議，對原告提供證據的真實性予以認可”。而某某分公司真實意思是，對原告起訴的與其發生的房屋買賣契約糾紛的法律關係是存在的，但對於原告訴訟請求的事實和理由以及據以證明的相關證據存在異議的，且原告起訴的證據是非常不足的。該判決稱“被告某某建設集團稱：要求某某公司與原告協商解決”，眾所周知要求調解不屬相對人抗辯，將被告要求調解作為辯稱內容顯然文不對題，更非被告的真實辯稱意思表示。而被告某某建設集團的真實辯稱意見則與某某分公司以上真實辯稱意見相同。可是，該判決卻斷章取義，未將被告的真實答辯意見記入筆錄，導致了該判決認定事實和適用法律錯誤，從而作出了完全傾斜於原告和絕對不利於被告的裁決。顯有失公平。
二、該判決認定事實錯誤。
(一)該判決對原告訴請的返還本金1987196.54元予以認定，但原告稱該款項是某某承攬工程施工期間被告拖欠的款項，該事實在該判決書中並無闡述，本案案由是房屋買賣契約糾紛，購房款是現金還是欠款，以及支付或欠款時間、金額的來源是該案的基本內容，但該判決均未查明並列入判決書，顯而易見本案的事實是不清的。
(二)該判決認定某某東龍房產與被告之間已結算完畢，不欠其工程款為解除契約的前題。可事實是，結算並未辦理完畢，且房屋買賣契約既然合法有效，解除契約與第三人結算款項並無直接因果關係。另：該判決認定，原告要求解除契約，被告亦同意解除。殊不知本案被告有二，是哪個被告亦同意?該判決認定的事實顯含糊其辭。
(三)該判決認定事實證據不足。本案原告提供的證據，僅有一份收條和房屋轉讓清單兩份證據。並且，判決書未載明本案原告舉證、被告質證和法院認證過程的事實。抗訴人不得不對本案庭審程式是否合法產生了質疑。
抗訴人認為，未經當庭舉證、質證和法院認證的證據，不能作為定案的依據。
三、該判決支持原告要求按銀行同期貸款利率的1.3倍賠償損失，沒有事實和法律依據。本案案由是房屋買賣契約糾紛，即便契約無效，也只須返還購房價款，至於雙方存在的經濟損失必須有經濟損失的客觀存在，且對損失的承擔應當按照過錯責任由雙方分擔。本案原告既未向法院提供購房款是向銀行貨款的事實依據，該判決也未認定房屋買賣契約無效的過錯責任，更沒有按過錯責任分擔所謂的經濟損失。
尤其是，該判決支持原告返還購房款是1987197.54元，並支持賠償自20__年11月16日起至20__年9月14日止的利息，按本金3698770.80元計算。抗訴人認為，該判決，既未對所謂本金的數額和來源予以查實確認，且對20__年9月14日三年多以前已經了結超過訴訟時效的錢款的利息在該判決中再作認定。顯而易見，該判決顯失公平。
四、該判決程式違法。
本案案情複雜，不但涉及承攬工程款項的結算，涉及房屋的抵押，還涉及房屋買賣契約的效力，且訴訟標的也較大。顯不屬案情簡單、爭議不大的簡易案件，故本判決採用獨任審判在程式上也是錯誤的。同時，該判決書中明確載明原審被告要求與原告協商解決，那么，法院應當主持調解，並在判決書中闡明調解成立或調解不成的原因和過程，為何不是調解結案而是直接判決呢?對此，抗訴人認為，原審法院對本案的判決，當事人有調解要求而法院不調解，那么顯見法院有強行判決之嫌。故抗訴人認為，對本案的審判，原審法院存在程式上的違法也是明顯的。
綜上所述，本案原審判決存在認定事實不清，適用法律錯誤，程式違法的嚴重問題。為此，望貴院充分考慮抗訴人的抗訴理由，依法維護抗訴人的合法權益，支持抗訴人的抗訴請求!謝謝!
此致
某某市中級人民法院
抗訴人： 某某建設集團有限公司
20年 月日
中外貨物買賣契約書 篇22
甲方(採購方)：
乙方(供應商)：
為確保甲乙雙方利益得到保護和責任得到履行，依據《契約法》規定之內容，甲乙雙方經友好協商，就甲方向乙方購買LED照明燈具達成如下協定：
第一條、契約標的(名稱、規格、型號、單價等)
第二條：契約價格
本契約為非固定總價契約，甲方採購價格是指乙方出售的現場炕貨價格，具體包括原材料費、加工費、包裝費、運費、稅率和可能出現的保險費、智慧財產權費。乙方提供的貨物的運輸人員費用、郵資費用以及隨貨物品工具、配件材料費用包含在本契約甲乙雙方商定的價格之內，甲方無需另行支付乙方費用。
第三條：質量保證
1.乙方其出售給甲方的貨物質量保證期為月，自甲方驗收合格之日起計算;
2.乙方應保證所提供的貨物的質量和技術規格應與甲方採購定單中所提出的質量要求和技術規格相一致;若甲方對貨物質量技術性性能無特殊說明的，則乙方貨物質量應達到國家有關部門最新頒布的國家標準或行業標準規範。
3.質保期滿，在乙方不存在違約情形時，甲方應返回質保金或扣除雙方確認的質保金後將剩餘質保金返還給乙方，質保金不計利息。
第四條、貨物的結算與支付
1、甲乙雙方確認的貨物結算依據為：採購契約書複印峻、甲方採購定單(傳真件、掃描件有效)、乙方開具的有效發票，甲方按質量合格貨物數量支付乙方貨款。如因乙方缺少結算依據而導致甲方不能按契約約定期限付款，甲方不承擔逾期付款的違約責任。
2、總契約價人民幣(￥元)按實際安裝數量計算。
3.支付方式：
a契約簽訂生效後，甲方先向乙方支付契約款的%做為契約定金，即元。
b貨到達甲方指定的地點並驗收合格後即付契約的%，即元。
c所有產品安裝調試完成，經過項目方驗收合格後，日之內即付清契約款剩餘的%，即元
第五條、違約責任
1.乙方不能按期按約交貨或部分交貨的，甲方有權不予支付乙方貨款和解除契約，乙方並應向甲方償付相當於不能交貨部分貨款的10%的違約金;
2.乙方所交付的物品品種、數量、規格、質量不符合國家法律法規和本契約規定的，由乙方負責保修、包換或退貨，並承擔由此而支付的實際費用;
3.乙方違反本契約相關約定的，除應承擔違約責任外，因乙方違約導致甲方的其它相關損失的，乙方應當賠償甲方因此所產生的損失。
4.乙方逾期交貨的，按逾期交貨部分貨款計算，向甲方償付每日千分之五的違約金，並承當甲方因此所造成的損失。
第六條、不可抗力
1.不可抗力是指契約生效後，發生不能預見並且對其發生和後果不能防止或避免的事件，如地震、颱風、水災、火災、戰爭、磁電串入等，致使直接影響本契約的履行或不能按約定的條件履行。
2.如發生不可抗力事件，受不可抗力事件影響的一方應立即通知對方，並且在不可抗力發生之日起十日內取得公證機關不能履行或不能全面履行契約的證明送交給對方。雙方同意，可據此免除部分或全部責任。一方不能證明不能履行契約是不可抗力的，應當承擔本契約約定的違約和賠償責任。
第七條、契約變更未盡事宜，雙方協商解決;契約的變更及修改須經雙方同意，以書面形式變更。
第八條、爭議解決方式雙方如發生爭議，應協商解決;如協商不成，甲乙雙方均有權向契約簽約地有管轄權的人民法院提起訴訟。
第九條、本契約一式兩份，雙方各執一份。契約自雙方簽字並蓋章後生效，雙方權利義務履行完畢後，契約終止。
甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)
法定代表人(簽字)法定代表人(簽字)代理人：代理人：電話:電話:開戶銀行：開戶銀行：賬號：賬號：簽約日期：簽約日期：
中外貨物買賣契約書 篇23
甲方(買方)：
乙方(賣方)：
甲、乙雙方本著誠信合作、友好協商的原則，根據《中華人民共和國契約法》及其他法律、法規的規定，就貨物買賣事宜，自願簽訂如下契約：
一、產品名稱規格及款式：
面料、數量、單價、金額契約總價：_____RMB(大寫：_____元整)，備註：
二、付款條件,現金支付
2.1契約一經簽訂，甲方即向乙方支付貨款總額的30%作為預付款，即_____元(大寫：_____元整);
2.2貨物運輸到甲方物流所在地後，甲方驗貨成功後，支付剩餘的貨款_____元給乙方，即RMB：(大寫：_____元整)。
公司名稱：_______賬號：_______開戶銀行：_______
三、付款方式：
甲方必須用電匯或支票把貨款在本契約規定的期限內支付到乙方的下列賬戶：
四、交貨方式
4.1交貨期間：自收到訂金確認之日後為_____日。
4.2交貨地點：_______。
五、貨物運輸、包裝等費用
5.1貨物的運輸費、包裝費及相應費用由乙方負責。
5.2因甲方原因不能提貨而造成貨物需要存倉的，倉儲費用由甲方承擔。
六、質量標準及驗收
6.1如果甲方在檢驗此批貨物的過程中，發現不合格產品，甲方有權要求退還商品，乙方應無條件接收退還商品要求。如果甲方發現大小不一，或色澤發生錯誤等，乙方也應提供退換貨服務。
6.2如甲方未按規定期限提出書面異議的，視所交產品勻為合格且符合契約規定。
七、契約生效
本契約自乙方收到甲方支付訂金後開始生效，甲乙雙方始履行契約條例。
八、違約責任
8.1甲方無正當理由拒收貨物、拒交貨款的，則乙方不退還已收貨款。甲方應向乙方交付相當於契約總價款的30%的違約金，並賠償因此給乙方造成的全部損失。
8.2乙方無正當理由拒交貨物的，乙方向甲方退還已收貨款，並向甲方交付相當於契約總價款的30%違約金，並賠償因此給甲方造成的全部損失。
8.3乙方逾期未交付貨物的，乙方向甲方每日交付契約總額價款的2‰的違約金。
8.4因不可抗力導致乙方逾期交貨或不能交貨的，乙方不承擔違約責任。
九、其它條款
9.1甲方未付清契約總價款前，本契約項下的全部貨物所有權仍屬乙方。
9.2本契約在甲乙雙方代表簽字蓋章，乙方收到甲方所付的契約預付款之日起生效，契約雙方簽字蓋章確認後七日內甲方需將預付款以電匯或支票方式匯至乙方帳戶。
9.3所有附屬檔案為本契約不可分割的一部分，均具有同等法律效力。
9.4本契約及附屬檔案一式兩份，甲乙雙方各執一份，均具有同等法律效力。
9.5契約執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除契約。如有變更，需經雙方共同協商解決，做出補充規定，補充規定與本契約具同等效力。
9.6本契約如發生爭議，雙方當事人應及時協商解決;協商不成，可向簽約地人民法院提出訴訟。
甲方(買方)：乙方(賣方)：
簽約人(蓋章)：簽約人(蓋章)：
簽定日期：年月日簽定日期：年月日
中外貨物買賣契約書 篇24
甲方：_________________________________
法定代表人：___________________________
住所地：_______________________________
傳真：_________________________________
郵編：_________________________________
乙方：_________________________________
法定代表人：___________________________
住所地：_______________________________
傳真：_________________________________
郵編：_________________________________
甲乙雙方經過協商，就甲方向乙方出賣本契約約定的貨物事宜，達成如下一致：
一、買賣標的和數量
甲方將下列貨物賣與乙方：名稱規格或型號品牌生產商數量
二、單價和貨款總額
雙方約定的價格條款是：____________________________
本契約總價款為人民幣______________________萬元。
三、交貨時間和交貨數量
交貨時間為：
每批次交貨數量的限制是：__________________________
四、交貨地點、運輸方式和運輸費用的承擔
雙方確定的交貨地點為________市________路________號；
運輸方式為：______________________________________
運費由乙方承擔，但是已經合併計算入本契約的貨物單價中。
五、質量標準和驗收條款
雙方約定的質量標準是：_______
中外貨物買賣契約書 篇25
甲方：
乙方：
茲甲方向乙方訂購__，經雙方友好協商簽定如下條款：
第一條本次訂購產品的名稱、規格型號、數量、單價和合價
1.1貨品詳見下表：
第二條契約總價
契約總價：人民幣捌萬元整，即￥80000元;不包括運輸費，但是乙方有責任協助甲方裝運並聯繫具有合法承運能力的物流公司。詳細報價見本契約第一條。
第三條供貨時間、交貨地點及貨物驗收
3.1乙方收到訂貨通知單後三日內生產完畢並交付給雙方授權的物流公司啟運內蒙鄂爾多斯康巴什新區工地。
3.2供貨時間要求於月日前送到施工現場;
3.3交貨地點：甲方到乙方初步驗貨，乙方負責裝車及做到要發的貨品包裝完整和各方面的提貨準備等;
3.4在上述交貨地點前的一切費用及風險由乙方承擔;
3.5貨物到達甲方指定地點，經驗收合格後的貨物保管由甲方或甲方指定的單位負責，由此產生的費用及風險由保管方承擔。
第四條付款方式
4.1付款方式：
貨品到達現場經各方驗收無誤，無質量爭議兩周之內100%付款。
第五條技術要求
5.1產品性能符合國家標準或行業標準的技術指標要求，並提供檢測報告和合格證;
第六條售後服務
6.1施工過程中，乙方指派技術人員到現場指導施工及示範，並協助甲方檢查施工質量;
6.2乙方提供詳盡的產品說明書和施工技術要求和施工方案等;
6.3乙方對甲方的指定人員進行技術和操作的免費培訓。
6.4首批貨品到達現場乙方派出樣板工前往現場示範打樣以確認相關產品與業主方認可的真石漆的技術配套無誤。
第七條驗收
7.1驗收標準按相關標準執行;驗收確認為不合格的產品，乙方無條件承擔退貨或換貨帶來的一切費用和損失。
7.2乙方提供的樣品須經甲方、監理確認並封存，此樣品將作為甲方、施工單位、監理公司對乙方提供的產品進行驗收的依據之一。
第八條違約責任
8.1乙方不能按時按質、供貨，每延誤壹天扣除契約額的5%作為違約金，以此類推。
第九條解決糾紛的方式
在契約履行中若發生爭議，雙方應協商解決，若協商不成，任何一方可向北京市人民法院起訴或向仲裁委員會申請仲裁。起訴或仲裁的費用由敗訴一方承擔。
第十條契約生效與終止
10.1本契約自甲乙雙方蓋章後即生效，契約一式肆份，雙方各執貳份，具有同等法律效力。
10.2本契約的修改和其他未盡事宜，應由甲、乙雙方一致同意，並簽訂書面意見方能生效。
10.3本契約自簽訂日至工程材料進場驗收並履行完成全部工作，供貨完畢後本契約終止。
甲方(公章)：乙方(公章)：
法定代表人(簽字)：法定代表人(簽字)：
中外貨物買賣契約書 篇26
契約編號：
出賣人： 簽訂地點：
買受人： 簽訂時間：
第一條 標的物(註：空格如不夠用，可以另接)
第二條 質量要求：
第三條 包裝標準、包裝物的提供與回收：
第四條 隨附必備品、配件、工具的數量及提供辦法：
第五條 合理損耗標準及計算方法：
第六條 標的物所有權自(交付/)時起轉移，但買受人未履行(支付價款/)義務的，標的物仍屬於出賣人所有;標的物毀損、滅失的風險自交付時起由買受人承擔。
第七條 交付(提取)標的物或提取標的物單證的方式、時間、地點：
第八條 運輸方式及到達站(港)和費用負擔：
第九條 驗收標準、方法、地點及期限：
第十條 成套設備的安裝與調試：
第十一條 出賣人對標的物質量負責的條件及期限：
第十二條 結算方式、時間及地點：
第十三條 擔保方式(也可另立擔保契約)：
第十四條 本契約解除的條件：
第十五條 出賣人違約責任：
買受人違約責任：。
第十六條 契約爭議的解決方式：本契約項下發生的爭議，由雙方當事人協商解決或申請調解解決;協商或調解不成的，按下列第種方式解決：(只能選擇一種)
(一)提交 仲裁委員會仲裁;
(二)依法向 人民法院起訴。
第十七條 本契約自起生效。
第十八條 其他約定事項：