鄭州市房屋買賣協定

鄭州市房屋買賣協定 篇1

甲方:_______________

乙方:_______________

經雙方友好協商,就甲方開發建設的地產項目,位於鄭州市_______________區_______________湖湖心島_______________路南側在建的_______________,整棟建築面積銷售事宜,雙方達成如下意向:

一、 環湖國際寫字樓基本情況

1、 經濟技術指標:該寫字樓規劃用地面積約_______________平方米,總建築面積約_______________平方米,層高_______________層。地上建築面積為_______________平方米。其中:商業_______________平方米,辦公_______________平方米,物業171平方米,地下建築面積_______________平方米。建築密度30.5%。容積率4.99,%,綠地率30.43%,機動車地下停車位_______________個。

2、 樓層分布情況及建築設計高度:1~2層為商業,3~21層為辦公部分,3樓配有物業用房,單層建築面積_______________平方米。1樓層高為_______________米,2樓層高為_______________米,3~6樓辦公層高_______________米,7~21樓辦公層高_______________米。

二、 寫字樓總價核算依據

1、 寫字樓辦公用房:_______________平方米×_______________萬/平方米,計_______________萬。

2、 1、2層商業用房:_______________平方米×_______________萬/平方米,計_______________萬。

3、 地下停車場車位:_______________個×_______________萬/個,計_______________萬。 總計:_______________萬元。

三、 購房款支付辦法

首付總房款的50%,餘50%做銀行按揭。

四、 相關約定

1、 甲方按照雙方共同確認的該棟建築規劃設計的具體參數儘快組織施工建設,並按雙方約定時間交房。

2、 乙方確認購買該棟建築全部產權意向後,可甲方指定賬號匯入首付款。即:總房款_______________萬元的50%雙方完善相關購房手續後,甲方協助乙方辦理總房款50%的銀行按揭貸款手續。

3、 雙方約定的驗收交房時間為_______________年_______________月_______________日,甲方儘量縮短工期爭取提前交付乙方使用。

4、 如果甲方不能按時交付乙方全部產權並影響乙方使用,每逾期_______________天按總房價的10%向乙方支付違約賠償金。

5、 驗收交房時,該項目所有配套工程,如、水、電、寬頻、電力、消防、防排煙、裝飾裝修、雨污水管網、道路、綠化、景觀、亮化工程、中央空調、防水、電梯等全部工程同時驗收。

6、 本意向書籤訂後,乙方首付定金_______________萬元,雙方在此基礎上重新簽訂完善正式購房契約。

五、 本意向書一式兩份,雙方各執一份,簽字生效。

甲方:_______________

乙方:_______________

日期:______________________________

鄭州市房屋買賣協定 篇2

甲方:

乙方:

甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下契約條款:

一、甲方自願將坐落在濟南市區路小區號樓單元室房地產出賣給乙方,並將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方。

二、雙方議定上述房地產及附屬建築物總價款為人民幣大寫即人民幣小寫。

三、乙方在簽訂本契約時,支付定金,即小寫。

四、乙方支付定金之日起個月內,向甲方支付首付款,首付款之外的款項通過銀行住房按揭方式交付。

五、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權。

六、辦理房產證手續所產生的有關稅費由方承擔。

七、乙方支付首付款後,甲方即積極配合乙方辦理有關房產過戶手續,待房產過戶到乙方名下之時,乙方應向甲方付清全部房款餘額。

八、甲方應在前將該房產交付乙方屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵,無人租住、使用無欠賬,如電話費、水電費、物業管理費、取暖費、入網費、有線電視費等。

九、本契約簽訂後,如一方違反本契約條款,該方應向對方支付元的違約金一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款,每逾期一日,應向對方支付五十元罰金,逾期30日視為毀約如因政府及銀行規定,本契約涉及房產手續客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致契約解除,不適用本條款。

十、交付該房產,甲方不得損壞該房產的結構、地面和牆壁及不適移動的物件,並將抽風機一台,空調兩台,熱水器,浴霸,飲水機,音響兩台,涼衣架,房內燈具,前後門窗窗簾、電腦桌一張,櫥衛設施,等讓與乙方。

十一、本協定一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。

十二、附加條款:

甲方:身份證號:

住址:電話:

年月日

乙方:身份證號:

住址:電話:

年月日

鄭州市房屋買賣協定 篇3

出賣人:________________________________________________________

【法定代表人】【負責人】:__________________國籍:_______________

【身份證】【護照】【營業執照註冊號】:_______________________

出生日期:_________年______月______日,性別:_____________________

【法定代理人】【委託代理人】:_________________國籍:______________

【身份證】【護照】:________________________________________

通訊地址:_______________________________________________________

郵政編碼:______________________聯繫電話:_______________________

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、《北京市城市房地產轉讓管理辦法》及其他有關法律、法規的規定,出賣人和買受人在平等、自願、公平、協商一致的基礎上就存量房屋買賣事宜達成如下協定:

第一條房屋基本情況

出賣人所售房屋為【樓房】【平房】,坐落為:____________【區】_______________【小區】______【幢】【座】【號】_________單元_________號。該房屋所在樓棟建築總層數為:_____層,其中地上_____層,地下_____層。該房屋所在樓層為____層,建築面積共______平方米。

該房屋規劃設計用途為【住宅】【公寓】【別墅】【辦公】【商業】【工業】:__________________。

該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等具體情況見

第二條房屋權屬情況

該房屋所有權證證號為:________________________,共有權證證號為:_______________________,填發單位為:____________________。

房屋共有權人對出售該房屋的意見見附屬檔案二。

土地使用狀況該房屋占用的國有土地使用權以【出讓】【劃撥】方式獲得。土地使用權證號為:___________________,填發單位為:_________________。

該房屋性質為下列選項中第_____種情形:

1、商品房

2、已購公有住房

3、向社會公開銷售的經濟適用住房

4、按經濟適用住房管理的房屋

出賣人:

買受人:

【法定代表人】:

【委託代理人】:

簽訂時間:_____年____月____日

簽訂地點:

簽訂地點:

鄭州市房屋買賣協定 篇4

房屋買賣協定

甲方(出賣人):_________________身份證號碼:_________________

乙方(買受人):_________________身份證號碼:_________________

甲乙雙方經過有好協商,就房屋買賣一事,在平等、自願、誠實守信的前提下,達成如下協定:_________________

第一條甲方自願將其房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,並自願買受該房屋。該房屋具體狀況如下:_________________

(一)座落於,建築面積平方米;套內建築面積________________平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積________________平方米;

(二)出售房屋的所有權證證號為;

(三)房屋平面圖見房產證;

(四)該房屋占用範圍內的土地使用權隨該房屋一併轉讓。

該房屋的相關權益隨該房屋一併轉讓。

(五)出賣人還應當將附屬於該房屋的陽台、走道、樓梯、裝修、衛生間、其他設施、設備,轉讓給買受人,其轉讓價格已包含在房屋的價款中,不再另行支付價款。

第二條甲方保證已如實陳述上述房屋權屬狀況和其他具體狀況,保證該房屋沒有設定擔保、沒有權屬糾紛,保證該房屋不受他人合法追索。

第三條計價方式與價款

按雙反約定價錢付款,總金額人民幣元整;房價款的支付方式為:_________________乙方在年月日前付給甲方定金。

上述定金在乙方最後一次付款時充抵房款。

第四條房屋價款乙方分二期付給甲方:_________________

第一期:_________________在年月日,付人民幣萬元;

第二期:_________________在交付房屋之日,付清尾款人民幣萬元。

每期付款,甲方收到後出具收據。

第五條甲、乙雙方定於年月日正式交付該房屋;甲方應在正式交付房屋前騰空該房屋。

第六條甲、乙雙方確認,雖然房屋所有權證未作記載,但依

法對該房屋享有共有權的權利人均已書面同意將該房屋出售給乙方。雙方簽訂協定後,不得就房屋買賣方面產生其他法律糾紛。

第七條該房屋毀損、滅失的風險自房屋正式交付之日起轉移給乙方。

第八條該房屋正式交付時,水、電、燃氣、有線電視、通訊等相關雜費,甲方全部結清。

第九條本契約未盡事宜,甲、乙雙方可另行訂立補充條款。

第十條甲、乙雙方在履行本契約中若發生爭議,應協商解決。協商不成的,由房屋所在地人民法院起訴管轄。

第十一條本契約一式份。其中甲方留執份,乙方留執份,均具有相同的法律效力。

第十二條本契約自甲乙雙方簽訂之日起生效。甲方(簽章):_________________乙方(簽章):_________________

聯繫電話:_________________聯繫電話:_________________

簽約日期:_________________簽約日期:_________________

鄭州市房屋買賣協定 篇5

甲方:

乙方:

甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成如下契約條款:

一、甲方自願將坐落在 貸款房屋賣給乙方,並將與所出賣該房產的相關辦理手續同時交給乙方。

二、雙方協定上述房地產及附屬建築物總價款為人民幣 已交首付款, 剩餘 (小寫 )。餘款由乙方支付。

三、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權。

四、辦理房產證手續所產生的有關一切費用由乙方承擔。

五、乙方支付首付款後,甲方積極配合乙方辦理有關房產過戶手續,直至房屋所有手續過戶到乙方名下。

六、甲方應將該房產交付乙方,屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵、無人租住、使用等。

七、為了甲乙雙方的利益,乙方已交於甲方貳萬伍仟元定金,如有違約,所付定金甲方不予退還。

八、本協定一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日起生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

鄭州市房屋買賣協定 篇6

借款協定甲方:,身份證號碼:;

乙方:,身份證號碼:;

丙方:,身份證號碼:;乙方和丙方即將結為夫妻,現因購置房產,作為共同債務人向甲方借款。甲方為乙方的父親,願意借款給乙方和丙方,但為了明確責任,恪守信用,三方本著平等自願、誠實信用的原則,經協商一致,達成以下協定:

一、借款金額:人民幣元整;

二、借款用途:購置房產;

三、借款支付方式:銀行轉賬;收款賬戶:戶名開戶行銀行賬號

四、還款時間:甲方作為乙方的父親,真心的希望乙方和丙方能夠婚姻美滿、家庭幸福、百年好合,因此暫不設定還款期限。但是,如果一旦乙方和丙方的婚姻發生變故,需處置上述房產之時,即為清償本協定項下的債務之時;

五、本協定一式三份,甲方、乙方、丙方各執一份,均具有同等法律效力。

甲方:乙方:

______年____月____日______年____月____日

丙方:______年____月____日

鄭州市房屋買賣協定 篇7

出賣人(以下簡稱甲方):

買受人(以下簡稱乙方):

居間方(以下簡稱丙方):

甲方擁有位於北京市區的房產,面積為平方米,房屋所有權證號。

乙方自願購買甲方上述房產並向甲方交納定金人民幣(大寫)元整。

雙方在平等自願、等價有償的基礎上,就該房屋買賣訂立本契約。

第一條雙方同意上述房屋售價為人民幣(大寫)元整。元。剩餘房款以乙方向銀行申請個人住房貸款的方式支付給甲方。

第二條代理費用及全證過戶代辦費:

1.丙方代理費用為人民幣元整。簽定本契約時方按出售房屋價格%的比例向丙方支付代理費(大寫)元整。委託事項完成後(以新房產證下發為準)剩餘代理費同時一次性由方支付丙方。

第3條乙方如未按本契約付款方式規定的時間付款,甲方有權向乙方追索違約金。

違約金自本契約約定的付款期限第二日起至實際付款之日止,每延遲一日乙方按延遲交付價款萬分之(大寫數字)向甲方支付延期違約金。

逾遲超過日(遇法定節假日順延)乙方仍未付款的,甲方有權解除本契約,其交納的定金甲方不予返還,並由乙方付丙方全部代理費用及權證過戶代辦費。

第4條甲方在收到全部房款之後三日內,將上述房產交予乙方。

若甲方在上述期限內未履行交房義務,應將已收房款及利息全部退還乙方,利息按利率計算並雙倍返還定金,同時支付丙方全部代理費及權證過戶費。

第5條甲方保證所提供該房屋資料的真實性並符合國家及徐州市房屋上市有關規定及政策法規,委託上市房屋交易的合法權利。

若違反國家及徐州市相關政策法規而引發的一切法律或經濟責任均由甲方承擔,並支付丙方全部代付款方式為:,乙方支付首付款(大寫)2.甲乙雙方各向丙方交納權證代辦費人民幣以壹仟伍佰元整。理費用及權證過戶代辦費。

第6條甲乙雙方同意在簽定本契約後50個工作日(以丙方通知為準),持本契約和相關證件共同到房地產交易管理部門辦理產權過戶手續。

辦理產權過戶手續中所發生的相關稅費、土地出讓金及手續費按國家規定收費標準由方支付。

第7條本契約在履行中如發生爭議,三方應協商解決。協商不能解決的,三方同意按以下第種方式解決糾紛。

1.提交仲裁委員會仲裁。

2.任何一方均可向房地產所在地人民法院提起訴訟。

第9條丙方在甲乙雙方備齊過戶及貸款相關資料後,有責任在50個工作日內協助甲乙雙方辦理過戶及貸款手續,甲乙雙方應積極配合。

本契約簽定後如甲乙方擅自解除契約,主動解除方應支付丙方全部代理費及權證過戶費。

第10條本契約正本一式三份,甲、乙、丙三方各執一份。

第11條本契約未盡事宜,雙方可簽定補充協定。

本契約的附屬檔案和雙方簽定的補充協定為本契約不可分割的組成部分,具有同等法律效力。

甲方:

乙方:

丙方:

代理人:

代理人:

經紀人:

年 月 日

鄭州市房屋買賣協定 篇8

賣 方(甲方)_______________________買 方(乙方)_______________________

依照有關法律法規的規定,經雙方協商一致,訂立本契約。

第一條 標的(可另附表格)名稱品種養殖地____日齡數量單位單價金額交貨時間合計金額:大寫: 小寫:

第二條 質量標準

1.交付的肉禽應符合以下標準:__________________________ 。

2.甲方應提供縣級以上動物衛生監督部門出具的動物檢疫合格證明。

3._____________________________________________________ 。

第三條 價款支付按下列第_________項支付價款。

1.即時結清。

2.乙方應於肉禽交付之日起____日內付清。

3.契約簽訂後,乙方支付甲方定金_______元;肉禽交付後____日內付清價款,定金抵作價款或返還。

4.__________________________________________________ 。

第四條 交貨時間、地點、方式

1.交貨時間:________年____月____日。

2.交貨地點:_______________________________ 。

3.交貨方式:以下列第_______方式交貨。

(1)由甲方送貨到__________________________________ 。

(2)由乙方自行到_______________________________提貨。

(3)其他:________________________________________ 。

4.運費承擔:_____________________________________ 。

第五條 驗收

1.以下列第________項方式驗收。

(1)交貨時在交貨地驗收:由乙方抽檢______%肉禽,並開具驗收單據。

(2)________________________________________________________ 。

2.途損約定:_______________________________________________ 。

3._________________________________________________________ 。

第六條 提出異議的時間和方式

1.乙方在驗收中,如果發現肉禽的品種、數量、質量、日齡不符合本契約約定的,應在_____天內向甲方提出異議。

2.甲方在接到乙方異議後,應在_______天內負責處理。

3.____________________________________________ 。

第七條 違約責任

1.甲方交付的肉禽品種、日齡、質量不符合契約約定的,乙方有權要求甲方繼續履行,並承擔因此造成的損失。

2.甲方逾期交貨,按逾期交付肉禽價款的每日______%向乙方支付違約金;逾期超過______天,致使乙方不能實現契約目的的,乙方可解除契約。

3.乙方未按契約約定期限支付價款的,按逾期支付部分價款每日_______%支付違約金。

4.其他違約責任:_______________________________ 。

第八條 其他約定事項

第九條 契約爭議解決方式本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,或按下列第______種方式解決。

1.提交上海仲裁委員會仲裁。

2.依法向人民法院起訴。

第十條 本契約正本一式_______份,雙方各執_______份。

甲 方__________________________ 乙 方________________________

住 所__________________________ 住 所________________________

法定代表人(負責人)________________ 法定代表人(負責人)______________

委託代理人__________________________ 委託代理人________________________

銀行帳號____________________________ 銀行帳號__________________________

聯繫方式____________________________ 聯繫方式__________________________

簽約地點____________________________ 簽約地點__________________________

簽約時間____________________________ 簽約時間__________________________

鄭州市房屋買賣協定 篇9

買受人:

第一條面積確認及面積差異處理。

買受人應在辦理該商品房交付手續時與出賣人簽訂面積及房款差異結算協定,並結清相關房款,否則出賣人有權不予交房、不予為買受人辦理房屋所有權證並不視為出賣人逾期交房或逾期辦理房屋所有權證,由此產生的風險和不利後果均由買受人承擔。

該商品房的預測面積是按照現行房產測量規範及有關補充檔案預測所得。該商品房交付時,如因政府的相關房產測量規範、檔案調整導致預測面積與實測面積差異的,不視為出賣人違約,亦不適用契約第十三條有關面積差異的處理方式。雙方同意按照預測面積與實測面積的差異,由買受人和出賣人據實結算,多退少補。

第二條付款方式及期限

1、一次性付款

買受人於契約簽訂之日起日內向出賣人一次性付清房款人民幣元。

2、貸款方式付款

買受人於契約簽訂之日起日內,向出賣人支付購房總價款的%的首付款元。

其餘價款元,買受人以方式向銀行貸款的方式進行支付。

第三條貸款實施辦法及相關責任

1、買受人在簽訂契約及本補充協定時,已經充分了解個人住房按揭貸款的辦理條件和程式及需要交納的全部費用,並承諾自己的實際情況完全符合相關的辦理條件。如因買受人的實際情況與相關要求和條件不符合或因買受人的其他原因,而導致銀行拒絕為買受人提供貸款、或要求變更貸款金額、首付款比例、貸款年限、或要求買受人補充資料、或另行提供擔保人時,買受人應無條件地配合併與出賣人協商變更相關契約內容。

2、買受人須自本協定簽訂之日起7日內向出賣人提供辦理個人住房按揭貸款的相關全部資料並辦理按揭貸款買受人未能按期提交資料或提交的資料不齊全或不符合要求,或者在出賣人通知辦理按揭貸款手續之日起7日內仍未辦理銀行按揭貸款手續的,視為買受人違約。

逾期在30日之內的,買受人應每日按照購房總價款萬分之一的標準向出賣人支付違約金

逾期超過30日後,買受人應於逾期滿30日的次日一次性支付清購房餘款和違約金否則,出賣人有權解除契約,並由買受人按照出賣人的實際損失向出賣人支付違約金。

買受人向銀行申請個人住房貸款的成數及年限以銀行最終批准為準。如銀行批准的貸款額度與買受人申請的額度不一致,則兩者之間的差額作為買受人應當以自有資金支付的首付款,由買受人在銀行批准貸款額度確定之日起7日內向出賣人一次性付清,買受人延遲支付上述款項的:逾期在三十日內的,應每日按購房總價款的萬分之一向出賣人支付違約金逾期超過三十日的,出賣人有權解除契約,買受人按照出賣人的實際損失向出賣人支付違約金。

3、買受人選擇銀行住房公積金按揭付款方式,則需遵照以下條款執行:

買受人應於出賣人發出辦理公積金貸款通知後7日內與前述銀行簽訂借款契約並辦理相應的貸款手續。公積金貸款成數及年限以公積金管理中心批准的為準。公積金管理中心批准的貸款額度小於買受人申請額度的差額部分作為買受人應當另行支付的首付款,由買受人在接出賣人的通知之日起7日內付清。買受人應根據公積金管理中心的審核要求及時補充資料,並配合出賣人變更相關契約內容。

若買受人在出賣人發出辦理公積金貸款通知後15日內仍不能與上述銀行簽訂借款契約並辦理相應的貸款手續的,應於前述15日屆滿的次日一次性付清購房餘款或書面通知出賣人按照個人住房按揭貸款辦理貸款,否則,出賣人有權解除契約並由買受人按照出賣人的實際損失向出賣人支付違約金。

買受人應自出賣人發出通知後的7日內向出賣人提供辦理個人住房按揭貸款的相關全部資料並辦理按揭貸款,逾期的違約責任和處理按照第二條第2款規定執行。

在出賣人保證期限內,如因買受人未按時償還銀行貸款導致出賣人承擔擔保責任,出賣人有權向買受人追償。買受人應在出賣人承擔保證責任後的次日向出賣人清償出賣人承擔的擔保金額及出賣人在此過程中發生的包括律師費等其他費用支出,否則,買受人還應從出賣人實際承擔擔保責任之日起每日按出賣人承擔金額的萬分之一向出賣人支付違約金。

因買受人的原因,貸款銀行解除與買受人簽訂的借款契約或造成出賣人承擔保證責任而導致出賣人為買受人償還貸款銀行的借款和其他款項的,出賣人有權解除契約。出賣人解除契約時,買受人應向出賣人清償出賣人代為償還的按揭貸款餘額及貸款利息、滯納金、違約金、訴訟費用、律師代理費、房屋所有權證轉移登記所繳納的稅費等相關的一切費用和直接及間接損失。買受人應在出賣人發出解除契約通知後向出賣人騰退該商品房,買受人已經裝修的部分無償歸出賣人所有,出賣人不予以補償。

第四條出賣人逾期交房違約責任的補充

發生下列情形導致契約項下商品房逾期交付的,可據實予以延期,不適用契約第十條有關出賣人逾期交付商品房的違約責任條款,但出賣人應出具相關證明檔案作為免責依據:

.執行法律、法規和政府規章等強制性檔案

.其他自然災害或意外事件

如因乙方原因導致逾期交房,所產生的費用由乙方承擔。

第五條規劃、設計變更約定的補充

1、由於政府行政命令、法律法規、規範標準發生變化及不可抗力因素直接導致的規劃設計變更,出賣人應在變更確立後30日內書面告知買受人,但不承擔違約責任。

2、買受人有權在通知到達之日起15日內做出是否退房的書面答覆。買受人在通知到達之日起15日內未做出書面答覆的,視同接受變更,雙方權利義務仍按契約及本補充協定約定執行。

3、本契約中所稱的商品房設計是指:買受人所購商品房之套內戶型設計及買受人所購商品房之所在樓宇的用途設計,設計變更僅指商品房的房型、朝向以及整個樓宇的用途變更。

4、在不影響買受人所購商品房質量或使用功能的前提下,經規劃部門批准或設計單位同意,出賣人對原規劃設計方案作出局部的調整,可不通知買受人。若變更無需經過規劃部門批准或設計單位同意的,則在不影響買受人所購商品房質量和使用功能的前提下,出賣人可對原規劃設計方案進行調整,可不通知買受人。

5、因設計變更導致商品房面積發生變化的,雙方應按照本補充協定約定第五條處理。

6、鍋爐房、變電室/箱/站、調壓站、垃圾處理站、化糞池及其他小區配套設施及功能性設施等尚未最終確定的建築及設施,不屬於環境布局範圍之內,買受人同意出賣人為了小區的整體利益或應有關主管部門要求對上述設施的最終位置進行調整。最終位置以實際交付為準,屆時本契約繼續履行,且出賣人無須因該調整向買受人承擔任何責任。

第六條商品房的交付

1、在契約約定的商品房交付時間之前,出賣人應以簡訊傳送/電話通知/登報通知買受人辦理交付手續。以傳送簡訊或登報形式通知買受人的,通知的送達時間為簡訊傳送之日或登報之日。出賣人以電話通知的,通知送達的時間為電話接通時間,雙方在房屋交付現場補簽交付通知書。屆時,買受人未收到交付通知的,以本契約約定的時間為交付時間,以房屋所在地為交付地點。

2、買受人持辦理商品房交付通知書辦理商品房交付手續,並交接商品房鑰匙後,即為契約項下商品房已交付。自交付之日起,該商品房的風險責任轉由買受人承擔。

3、如出賣人已如期發出商品房交付通知書或買受人已經領取商品房交付通知書,而買受人在出賣人通知的交付期限內仍未接收商品房,則視為出賣人已將本契約項下的商品房交付予買受人。自視為交付之日起,該商品房的風險責任轉由買受人承擔,此後有關商品房的所有費用全部由買受人負擔,房屋保修期亦從此日起計算。

4、買受人同意接受出賣人的提前交房。買受人接到出賣人的提前交房通知書後,應在出賣人通知交付房屋的期限內接收房屋,若買受人在出賣人通知的交付期限內未接收商品房的,則視為出賣人已將本契約項下的商品房交付予買受人,該房屋的風險責任歸買受人承擔,此後有關商品房的所有費用全部由買受人負擔,房屋保修期亦從此日起計算。

5、如買受人需在契約約定的交房日期前收房,出賣人可在工程竣工驗收合格後對買受人提前收房提供方便。

6、房屋交付時,買受人認為房屋本身或者環境、設備存在不符合契約約定的情形,雙方應在完成交付後,按照法規和契約約定處理。

7、商品房交付使用時,買受人對房屋及裝修質量、公共設施、設備、質量提出異議的,出賣人應當給予解釋和說明,仍不能達成一致意見的,買受人可委託有資質的檢測部門對其提出的異議部分進行質量檢測,如檢測部門提出返修意見的,由出賣人承擔費用,反之由買受人承擔。

8、買受人沒有按照契約及本協定之約定付清購房總價款或其他應付款項之前,出賣人有權不予交房。

9、如因發生不可抗力事件等非出賣人所能控制的因素,致使商品房的建築安裝工程或出賣人履行契約規定的義務被延誤,則出賣人有權將該商品房交付日期順延相當於該等時間影響持續的期間,而無須為該延誤負任何責任,也無須對買受人補償任何費用。

10、出賣人推遲交房可以電話或掛號信或特快專遞或報紙公告等方式通知買受人。

11、在交付房屋時,買受人如對房屋質量有異議的,則應書面提出。

買受人在接受房屋時,除房屋主體結構存在質量問題或其他影響正常居住使用的房屋質量問題外,不得以房屋的建築、裝修裝飾存在質量問題為由拒絕接受房屋。否則,視為出賣人已經完成交付義務。

買受人在辦理商品房接收手續過程中,認為有需要維修的事項,應按《商品房質量保證書》中的規定要求出賣人承擔保修義務,但維修事項不能作為買受人拒絕接收商品房並要求出賣人承擔逾期交房責任的理由。

12、買受人本人無法在契約約定的交付日期前往辦理該商品房交付手續時,可以書面委託代理人辦理該商品房的交付手續,但其委託代理除應具備代理的法定要件外,還必須符合以下條件之一:

公證委託,並於契約約定的交付期限屆滿前向出賣人提交公證書原件

買受人本人與代理人在房屋交付日期前,攜帶各自身份證原件及複印件同時前往,向出賣人當面辦理房屋交付的授權委託書原件。

第七條出賣人關於裝飾、設備標準承諾違約責任的補充

出賣人交付使用的商品房的裝飾、設備標準應符合雙方約定的標準,包含以同等品質的材料、設備替代的情形。如出賣人交付使用的商品房的質量和設備標準與附屬檔案四中約定標準不符的,出賣人應使之達到原標準,但出賣人修改後的標準或使用的相關材料標準等同於或高於原標準的,買受人不得提出任何異議或要求出賣人承擔任何違約責任。

第八條商品房產權證的辦理

1、若買受人委託出賣人辦理所購商品房的房屋產權證的,應在接到出賣人辦理房產證的通知後向出賣人提交辦理房屋產權證所需資料以及相關費用。否則,每逾期一日出賣人可按照購房總價款的萬分之一的標準向買受人收取違約金並順延為買受人辦理房屋產權證的時間。

2、若買受人自行辦理房產證,應在接到出賣人辦理房產證的通知後自行向相關申請辦理產權證並承擔相應費用,逾期不自行辦理的,由買受人承擔相應後果。

第九條保修責任

保修期內買受人所購商品房出現屬於保修範圍內的問題,應以書面方式向出賣人提出,出賣人應在三個工作日內派員予以答覆和檢修,依據《住宅質量保證書》,及時給予保修服務如因不可抗力、買受人裝修及使用不當等不可歸責於出賣人的原因導致的損壞,出賣人不承擔責任,但可協助維修,維修費用由買受人承擔。

出賣人對與買受人所購商品房相鄰的房屋或公共部位及設施進行維修,需買受人協助時,買受人應先行提供便利,對買受人造成損害的,按規定如實進行補償。若買受人無正當理由拒絕或不及時協助,對於擴大部分的損失,由買受人承擔。

買受人應保護出賣人設定在室內及公共區域的配套設施和管道。買受人對移交的房屋進行二次裝修時,不得損壞房屋建築結構及配套設施、管道,裝修方案須符合政府相關規定並報物業管理公司備案,買受人進行裝修施工或裝修完畢的房屋不得影響室內及公共區域配套設施、管道及公共設施的正常使用和維護,對造成的損壞應承擔相應恢復及賠償責任。

第十條契約附屬檔案二的補充約定

出賣人已向買受人現場公示了房產測繪機構出具的《房屋面積測繪報告》,買受人對報告中披露的該商品房共用部位及共用房屋分攤建築面積的構成方式予以認可。

十一關於前期物業管理,約定如下:

物業管理單位和委託期限

本項目的物業管理單位為河南常綠集團物業管理有限公司,管理期限自商品房交付之日起至該項目業主委員會成立後與物業管理服務企業簽訂新的物業管理服務契約生效時終止。

物業管理服務內容

)物業共用部位的維修、養護和管理。

)物業共用設施設備的運行、維修、養護和管理。

)物業共用部位和相關場地的清潔衛生,垃圾的收集、清運及雨、污水管道的疏通

)公共綠化的養護和管理

)公共秩序維護、安全防範等事項的協助管理

6)裝飾裝修管理服務

)物業檔案資料管理。

物業管理相關服務費用

本物業管理區域物業服務收費選擇包乾制。

物業服務費由業主按其擁有物業的建築面積交納,物業服務支出應全部用於該項目《前期物業管理服務契約》約定的支出。

物業服務成本或者物業服務支出構成一般包括以下部分:

管理服務人員的工資、社會保險和按規定提取的福利費等

物業共用部位、共用設施設備的日常運行、維護費用

物業管理區域清潔衛生費用

物業管理區域綠化養護費用

物業管理區域秩序維護費用

辦公費用

物業管理企業固定資產折舊

物業共用部位、共用設施設備及公眾責任保險費用

經業主同意的其它費用。

物業共用部位、共用設施設備的大修、中修和更新、改造費用,不得計入物業服務支出或者物業服務成本。

專項維修資金的使用

在業主大會成立之前,專項維修資金按照國家和本物業所在地相關法規規定的方式使用和分攤:

)由擁有或涉及相關權益的業主投票並獲得三分之二或以上投票權通過可以使用,使用完後,由擁有或涉及此部分權益的業主分攤。

)緊急情況需要即時處理的,由物業管理公司先行使用,使用完後,由擁有或涉及此部分權益的業主分攤。

物業管理用房

開發商按照規定向物業管理公司提供物業管理用房,管理用房產權歸屬全體業主所有,由物業管理公司在物業管理服務期內無償使用。

第十二條其他

、鑒於該項目自身屬性、規劃思路、開發模式等不同於一般社區的特點,且系分期多年開發,同時根據政府批准的規劃方案,基礎設施與公共配套建築也將分期建成交付,因此買受人同意:

除買受人所購買商品房所屬區域外,其他區域的所有規劃、開發時間及開發模式等出賣人均有權做出調整,最終以政府批准的規劃方案為準對於這種調整買受人同意不提出異議

除買受人簽署的商品房買賣契約、本補充協定及相關附屬檔案約定的交付項目按約定日期交付外,其他項目的交付時間以雙方約定為準。

買受人在使用道路中應當遵從出賣人的提示及項目物業管理公司的管理,並不得以任何理由實施阻斷道路、封閉道路、圈占道路、毀損道路設施、隨意停放車輛及其他妨礙道路正常使用的行為,上述道路含道路中敷設的橋樑。

公共配套建築的交付指竣工並達到使用條件。

商業配套設施投入使用的具體時間,由產權所有者確定。出賣人對商業的經營業態、開業時間等僅作概況介紹,對此並不保證。

、該項目內的公共景觀設施由全體業主共享並承擔管理維護費用。

、關於本項目內配套設施的所有權。

該商品房所在小區的公建、車位、車庫、會所、幼稚園、公共車棚等為出賣人投資建造,所有權屬於出賣人。出賣人本著首先滿足業主需要的原則,對以上配套進行銷售,售價另行約定。

、為保證車位的正常使用,買受人須與出賣人及物業管理公司簽署有關車位使用的協定書,並根據協定約定使用車位,不使用自己未取得使用權的車位同時應按協定約定按時交納相關費用並自覺遵守協定中其他約定。

、由於維護公共利益的原因,出賣人或物業服務公司的相關工作人員有權進入買受人所購商品房及附屬院落,但應事先通知買受人,買受人有義務予以配合,因買受人原因,包括作為及不作為給出賣人或第三人造成的損失由買受人承擔。

、買受人所購商品房與現場示範單位可能存在部分差異,買受人在簽定商品房買賣契約及補充協定時已了解這種差異可能存在,並了解這種可能存在的差異對其所購房屋帶來的影響買受人同意所購商品房的交付以買賣雙方簽定的商品房買賣契約的約定及交付時的實樓為準,上述變化不作為買受人退房及索賠的理由。

、買受人所購商品房所在樓宇、組團及區域的命名權歸屬出賣人

、規劃上專屬於特定房屋的飄窗、空調機位等,歸該房屋的業主專有。該部分的保修、維修責任,視同專有部分。買受人已了解該附帶部位不計入產權面積,亦不作為計價面積,如將來因測繪規則變化等原因導致該部分被計入產權登記面積,買受人須另外支付契約價款,須按契約關於面積變更的約定處理。雙方應就面積變化簽訂買賣契約補充協定以便辦理產權轉移登記,由此須支付的相關稅費由買受人承擔。

該附帶部分是否享有投票權以及是否需要繳納專項維修資金、物業管理費和採暖費,依照法規及《臨時管理規約》的規定。鑒於附帶部位系無償取得,因此亦不作為商品房的交房條件。購買商品房的買受人在使用附帶部位時不得違法改變其形狀、大小及用途,並應遵守《臨時管理規約》和後期業主委員會制定的管理規則。

買受人對房屋進行改造後,導致該房屋的實際使用面積與產權登記面積發生差異,由此產生任何權利義務變化的,均與出賣人無關。

、為追求社區整體效果,每棟住宅外檐裝飾材料的材質、敷設面積和色彩會有差別,出賣人在示範單位和宣傳資料中所示商品房的外檐效果將會根據小區整體要求進行局部調整,買受人對此不得提出任何異議。

、按面積計收的各項費用,產權登記面積確定前,按照契約約定的建築面積作為計費依據產權登記面積確定後,以產權登記的建築面積作為計費依據。政府相關部門另有規定的除外。

、契約項下商品房的有線電視、通訊、採暖等配套設施需由買受人向該設施的經營管理單位辦理開通使用手續並繳納相關費用。

、該房屋內的所有電器設備由生產廠商直接提供保修,具體保修辦法和保修期以生產廠商提供的保修檔案為準,若因該等電器設備質量事故造成買受人及第三方人身損害或物質損失,由買受人向生產廠商索賠,出賣人給予相應配合。

、除按商品房買賣契約及補充條款約定或雙方同意解除契約外,雙方不得以任何其他理由單方解除契約。

買受人購買力、財產等自身客觀情況發生變化、出賣人財產、經營狀況等自身客觀情況發生變化、房產貶值或升值、市場變化、經濟形勢變化均屬商業風險範疇,任何一方不得據此主張解除或變更契約,若任何一方以此為理由拒不履行契約義務的,仍應依法或依約承擔相應違約責任。

契約因法律規定或契約約定解除的,雙方應在解除商品房買賣契約後三個工作日內互相配合辦理本契約備案登記的註銷、抵押登記註銷、預告登記註銷及按揭契約解除等手續,出賣人在前述各項手續辦理完畢、買受人將房屋交還給出賣人後的十個工作日內退還買受人已付款項。按照約定或法律規定應計算違約金或利息的,退款時一併計算。

、乙方了解,項目的地面規劃將有可能根據規劃的調整而進行最佳化與調整,交付標準以政府主管部門的批准檔案為準,如有變化不另行通知。

、雙方當事人之間的通訊聯絡以商品房買賣契約所載明的電話、傳真和通信地址為準,雙方保證所提供資料的真實性,並對其真實性負責。一方聯絡方式如有變更,應在變更後五日內書面通知對方。

、商品房買賣契約及本補充協定中,書面通知的送達方式為掛號信或特快專遞或項目所在地主要地方報紙媒介公告送達採用上述方式,通知的送達時間為掛號信或特快專遞發出後三日,或公告見報三日後視為送達。因一方提供的聯繫地址不準確或地址變更而導致對方未能實際收到相關通知的,後果由責任方自行承擔。

、雙方在履行契約過程中發生爭議,協商不成的,任何一方可向平頂山仲裁委員會申請仲裁。任何一方不得以任何理由,採取非法手段和方式損害對方的人身權、財產權等權利。否則,應當承擔相應的法律責任。

、關於契約以外資料的效力

凡在簽約之前買賣雙方任何一方通過口頭、書面、實物及其他形式所表達和提供信息都不再作為確定雙方權利義務的依據。出賣人的售樓書、售樓廣告中的資料、數據以政府主管部門的批准檔案為準。

出賣人對規劃建設範圍之外的環境、公共設施、道路交通等的說明或介紹,僅為買受人提供參考信息,不構成出賣人的允諾。

出賣人展示的樣板房功能僅為空間布局嚮導、裝修裝飾和家俱擺放指引,不能理解為交樓標準或契約的樣品

因比例或表現方法所限,部分附屬物或構築物可能未在平面圖和模型上標示。

、在常綠桃花源項目配套設施交付之前,出賣人有權在項目內進行該項目的廣告宣傳活動,但以不影響已入住業主的正常生活為限。

、常綠桃花源為出賣人商標。

十三項目紅線內外不利因素說明

為幫助客戶慎重選購房屋,現提示購房人在簽署法律檔案前特別注意以下事項:

紅線外不利因素說明

1、3、4、37公車站點,距離常綠桃花源約200米,目前尚無公交站牌,本公司只告知信息,不對此提供保證。最終以政府實施為準。

3、小區北側距離紅線約30米處為正在使用的鐵路專線,小區東側距離紅線約100米處為正在使用的鐵路專線,可能會對臨近樓棟帶來不利影響。

4、小區東側、南側道路可能會給臨近樓棟帶來噪音、燈光、尾氣等影響。

5、小區東北角有垃圾中轉站,可能會給臨近樓棟帶來不利影響。

7、出賣人在制定銷售價格時,已充分考慮以上環境不利因素影響。

註:上述提示內容系本公司根據20__年6月份所獲取的相關資料進行整理與概述,未必包含該區域所有信息亦不能作為銷售承諾。若資料有誤差或變更,恕不另行通知,亦不承擔任何責任。

紅線內不利因素說明

1、本小區紅線內現規劃有以下公共配套設施,在符合國家標準的前提下,仍可能對相鄰的住宅產生影響。

2、小區南入口、北入口、東入口,可能對周邊住戶造成噪音、燈光、尾氣等影響。

3、1、2、3、5、20、21號樓設定商業,可能有噪音、燈光、排煙排氣等影響。

4、小區內規劃有景觀噴泉和健身器材,供業主觀賞和使用,請遵守安全提示。

5、小區內設有配套公建、配電設施,可能會給周邊樓棟帶來不利影響。

6、項目停車方式為地上車庫和地下停車場,地下停車場臨近樓棟有出入口,可能對停車周邊住戶產生噪音、尾氣及燈光的影響

7、項目中除已經明確交付日期的住宅單位,其他部分的交付時間將結合項目整體開發計畫進展安排。

8、小區各樓棟分布有各種管道,均有可能造成不利影響。

9、出賣方在制定銷售價格時,已充分考慮以上不利因素的影響。

10、以上信息,基於經政府批准的規劃及設計方案因規劃及設計方案調整而導致信息變化的,以最終政府批准的規劃及設計方案為準。

十四、本補充協定與《商品房買賣契約》的內容如有衝突,以本補充協定為準。

十五、《商品房買賣契約》及本補充協定之未盡事宜及履行過程中的變更,可經雙方協商後另行簽署補充協定。

十六、買受人應按本契約約定的付款方式和付款期限,將應付款項通過出賣人現場機刷卡或以現金方式支付於出賣人。

十七、買受人確認,出賣人在簽訂本契約及其相關補充條款、附屬檔案前,已就契約條款尤其是可能會免除或者限制出賣人責任的條款按照買受人的要求進行了提示和說明,買受人已充分理解並同意其全部內容。

十八、本補充協定自雙方簽字或蓋章之日起生效。協定壹式貳份,雙方各執壹份,效力相同。本契約附屬檔案八共8頁。

出賣人:買受人:

年月日年月日

鄭州市房屋買賣協定 篇10

出賣人(甲方):_________________

身份證號碼:__________________

(房屋共有產權人)_______________

身份證號碼:__________________

(房屋共有產權人)________________

身份證號碼:__________________

房屋共有產權人)________________

身份證號碼:__________________

以上_______人是本契約中所述房屋的共有產權人。出賣人及共有人以下均稱簡稱甲方

買受人(乙方):__________________(以下簡稱乙方)

身份證號碼:__________________

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國____市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本契約,以資共同信守執行。

第一條、房屋的基本情況:甲方房屋座落在________________________________,位於第____層,共______(套)(間),房屋結構為________,建築面積為______平方米,房屋用途為_______。並附帶_________一間,位於___________________,面積為______平方米。(詳見土地房屋權證第_______________號)。乙方對甲方所要出售的房屋做了充分了解,願意購買該房屋。

第二條、房屋內部設施設備:包括__________________________________________。

第三條、本契約中所述房屋____________________的家庭(夫妻)共同安置房產。原建房售房單位允許轉賣,該房屋沒有產權糾紛,不存在房屋抵押,債權債務,以及其他權利瑕疵。交易後如因權屬問題有上述事項,由甲方承擔,乙方不負任何責任

第四條、上述房產的交易價格:成交價格為:__________________每平米元,人民幣___________元整(大寫:______________________拾____萬____仟____佰____拾____元整)。

第五條、付款時間與辦法:甲乙雙方同意以現金付款方式分批付款,

第一筆於__________年_______月_____日將首付款(定金)人民幣___萬元整交付甲方,付首款付款當天甲方開出收款收條給乙方,並註明收款數額及款項用途。

第二筆房款人民幣_______萬元整於________年____月____日付給甲方。

第三筆(尾款)房款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整待該房產辦理產權過戶手續成為可能且房產已順利過戶至乙方名下支付給甲方,乙方應在過戶手續辦理完畢之日起三個工作日內將

第三筆尾款付給甲方。

第六條甲方承諾及權利和義務

1、甲方享有按照約定的日期收取房屋款項。

2、甲方應保證其房產不存在質量和技術等有可能危害居住安全的問題,能夠辦理產權證書且順利過戶。

3、甲方保證並承諾對上述房屋及土地擁有所有權(拆遷安置所得),並沒有任何出租,除上述甲方各當事人為不存在其他共有權人且甲方各方均對處分該標的房產不存在任何異議,對於該房屋及土地的出售,不存在任何享有優先購買權的人,該房屋及土地沒有任何諸如抵押等他項權利,該房屋也不存在任何諸如法院查封等權利處分受到限制的情況。

4、甲方保證已如實陳述該房屋權屬狀況、附屬設施設備、裝飾裝修情況和相關關係,附屬檔案一所列的該房屋附屬設施設備及其裝飾裝修隨同該房屋一併轉讓給乙方。

5、甲方承諾乙方在

第二筆購房款交付與甲方任何一方後,本契約項下房產實際所有者為乙方,甲方將此房產上的一切權利同時轉讓給乙方所有;甲方僅因自身及房產問題暫時無法為乙方辦理過戶手續,房屋暫時為甲方名下,但甲方對該房產不享有任何權利,乙方對該房產享有完全的權利。

6、甲方確認此房產在乙方履行

第二筆房款的交付後實際所有人為乙方,甲方不在對其主張任何權利,包括但不限於對外贈與、買賣、繼承、出租等。

第七條乙方承諾及權利與義務

1、乙方承諾擁有良好履行契約的經濟能力和信譽,能夠按照契約約定按時交付購房款。

2、乙方給付首付款時,甲方將該房屋(例如,拆遷安置協定、房產登記證明憑證、村委安置房證明、房屋鑰匙等交給乙方保管。乙方在付清

第二筆款項時即表明甲方完全轉讓本契約項下安置房產及附屬其上的一切權利。

3、乙方對該房產享有權利包括但不限於轉讓、出租、使用、裝修裝潢、拆除重建、享有拆遷補償款等一切所有權基礎上的附屬權利,甲方僅在乙方要求配合時出面全力配合。

第八條房屋及土地過戶

1、本契約簽定時,該房屋為小產權房,暫時不具備過戶條件,但本契約為甲乙雙方平等協商自願達成財產及財產權交易之協定,並未違反相關法律法規。

2、雙方約定今後國家政策允許過戶時,甲方在取到房產證等房屋權屬憑證的當日應交予乙方保管並且辦理預告登記手續,當日因其他合理的原因不能交予乙方且辦理預告登記有困難時也應於當日通知乙方且於乙方協商具體的交付日期。

3、甲方在取得產權證等相關權屬憑證後三個工作日內應無償協助乙方辦理房屋及土地的過戶手續。

4、本契約履行過程中,買賣雙方應按照國家及地方相關規定繳納各項稅、費,買賣雙方承擔稅費的具體約定如下:

一、賣方需付稅費:

(1)營業稅;

(2)____市建設維護稅;

(3)教育費附加;

(4)印花稅;

(5)個人所得稅;

(6)土地增值稅;

(7)房地產交易服務費;

(8)土地使用費。

二、買方需付稅費:

(1)印花稅;

(2)契稅;

(3)產權登記費;

(4)房地產交易服務費;

(5)《房地產證》貼花;

3、其他稅費由買賣雙方各承擔一半:

(1)權籍調查費;

(2)房地產買賣契約公證費(如有);

(3)評估費(如有);

(4)保險費(如有);

(5)其他(以實際發生的稅費為準)因一方不按法律、法規規定繳納相關稅費可能導致交易不能繼續進行的,另一方可以代其墊付,甲乙雙方可分別增加收取購房款和扣除交付購房款。

第九條特別約定

一、關於房產拆遷:本契約簽訂後,若該房屋遇到政府拆遷,甲方同意由乙方全權辦理該房屋及土地的拆遷手續,領取拆遷補償款、安置房等全部收益歸乙方所有,甲方不得干涉。拆遷過程中若需要甲方配合的,甲方需無償配合。

二、關於房產再次買賣:

1、本契約簽訂後,乙方有權將該房屋轉售給其他人,所售金額全部歸乙方所有,甲方不得干涉。

2、本契約中乙方擁有的權益,新的買受人同樣擁有,甲方需要積極配合。

三、關於房產收回由於該房屋屬於小產權房,甲方有權隨時收回該房屋,甲乙雙方約定乙方收回房屋需按收回時該房屋市場評估價格的叄倍一次性支付給乙方。

甲方(公章):______________乙方(公章):________________

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________

___________年____月____日________年____月____日

鄭州市房屋買賣協定 篇11

賣 方:__________ 身份證號碼:_____________________(以下簡稱甲方) 共有人:__________ 身份證號碼:_____________________

買 方:__________ 身份證號碼:_____________________(以下簡稱乙方)

一、為房屋買賣有關事宜,經雙方協商,訂立契約如下:甲方自願下列房屋賣給乙方所有:

1.房屋狀況:(請按《房屋所有權證》填寫)房屋座落: ; 套(間)數____ 建築結構____ 總層數___ 建築面積(平方)____ 用途______。

2.該房屋的土地使用權取得方式

二、甲乙雙方商定成交價格為人民幣__________元,(大寫)____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整。乙方在__________年_____月_____日前分_____次付清,付款方式:___________。

三、甲方在__________年_____月_____日將上述房屋交付給乙方。該房屋占用範圍內土地使用權同時轉讓。

四、出賣的房屋如存在產權糾紛,由甲方承擔全部責任。

五、本契約經雙方簽章並經 房地產交易管理所審查鑑定後生效,並對雙方都具有約束力,應嚴格履行。如有違約,違約方願承擔違約責任,並賠償損失,支付違約費用。

六、雙方願按國家規定交納稅、費及辦理有關手續。未盡事宜,雙方願按國家有關規定辦理。如發生爭議,雙方協商解決;協商不成的,雙方願向(___________________)仲裁委員會申請仲裁。

七、本契約一式四份,甲、乙雙方及稅務部門各一份,房管部門一份。

八、雙方約定的其它事項:_____________________________________________。

甲方(簽名或蓋章)_______________ 乙方(簽名或蓋章)_______________

監證機關:_______________

簽訂日期:______年____月____日

鄭州市房屋買賣協定 篇12

甲方:____________________

乙方:____________________

於由甲方已收到乙方預付的購房定金人民幣__________雙方同意就下列房地產買賣事項,訂立本契約,共同遵守。

一、甲方自願將坐落在__________區__________路__________的房地產出售給乙方。該地產的基本情況已載於本契約附屬檔案一。乙方已對甲方所要出售的房地產做了充分了解,願意購買該房地產。

二、甲乙雙方議定的上述房地產成交價格為人民幣___________元¥__________元。乙方由_______年_______月_____日前__________次付清給甲方,購房定金將在最後一次付款時沖抵。付款方式:______________________________

三、雙方同意於_______年_____月______日由甲方將上述房地產正式交付給乙方。房屋移交給乙方時,其該建築物範圍內的土地使用權一併轉移給乙方。

四、甲方保證上述房地產權屬清楚。若發生與甲方有關的產權,糾紛或債權債務,概由甲方負責清理,並承擔民事責任,因此給乙方造成的經濟損失,甲方負責賠償。

五、違約責任:乙方中途悔約,乙方不得向甲方索還定金。甲方中途悔約,甲方應在悔約之日起__________日內將定金退還給乙方,另給付乙方相當於定金額的違約金。乙方不能按期向甲方付清購房款或甲方不能按期向乙方交付房地產,每逾期一日,由違約一方向對方給付相當於上述房地產價款千分之_______的滯納金。

六、契約爭議的解決方式:本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決也可由當地工商行政管理部門調解協商或調解不成的,按下列第________種方式解決:提交__________仲裁委員會仲裁依法向人民法院起訴。

七、上述房地產辦理過戶手續所需繳納的稅費,由甲乙雙方按規定各自承擔。

八、本契約未盡事項,甲乙雙方可另行議定,其補充議定書經雙方簽章後與本契約具有同等效力。

九、本契約經雙方簽章並經房地產買賣主管機關審查批准後生效。

十、本契約一式______份,甲乙雙方各執______份。契約副本________份,送_______房地產交易管理所。

十一、雙方約定的其他事項:_______________________________

1.本契約文本適用與房地產買賣立契。

2.本契約未盡事宜,雙方議定後,可調空白條款內或另行簽訂附屬檔案。

3.本契約格式解釋權歸中華人民共和國建設部。

鄭州市房屋買賣協定 篇13

出賣人(甲方): 身份證號碼:

買受人(乙方): 身份證號碼:

甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自願,協商一致前提下訂立本契約條款如下,以資共同遵守。

一、甲方自願將其位於_______________________________________的房屋(建築面積__________平方米)。含儲藏室 號 平方米,總計 元(小寫 )。

二、契約簽訂後,乙方一次性支付甲方房款 元(小寫 )。如甲方反悔本契約,按本契約房屋造價的雙倍賠償乙方。

三、本契約簽定時,甲乙雙方都不具備過戶條件。等過戶條件成熟時,甲方應協助乙方辦理房屋產權手續,因過戶所產生的費用由乙方承擔。

四、本契約簽訂後,甲方對房屋使用、買賣、占有等權利一併轉讓給乙方。

五、本契約簽訂後,甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權利,乙方保證按期繳納各項物業費用。本契約簽訂後,甲方不得就該房屋與他人訂立《買賣契約》。

六、違約責任

1、乙方全部或部分不履行本契約規定的付款日期及方式的。其逾

期部分乙方應加付按日千分之一計算的違約金給甲方。逾期超過五個月時,甲方有權解除契約。解約時,乙方已付房價款的_________作為甲方的損失賠償金。

2、如果甲方出售的房屋存在質量問題影響到乙方居住權利的行使,

一切責任由甲方承擔,並應賠償乙方的損失。

3、本契約簽訂後,任何一方不得擅自變更或解除契約。如因重大客觀原因導致本契約的解除,甲方應按照市場評估價返還乙方房屋價款,並賠償乙方的房屋裝修費用。

4、如因規劃部門、設計部門的原因導致房屋質量和使用功能的,甲方應當通知乙方,如有補償款發放,甲方應當全額退還乙方。

七、本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成依法向當地人民法院起訴。

八、其他約定:本契約簽訂前此房屋所產生的費用由甲方承擔,簽訂後所產生的費用由乙承擔。

九、本契約自雙方簽字或蓋章之日起生效。本契約未盡事宜雙方可以簽定補充協定,補充協定與本契約具有同等法律效力。

十、本契約一式3份,甲乙方各執一份,見證人各一份。

甲方:

乙方:

見證人:

年 月 日

鄭州市房屋買賣協定 篇14

甲方(賣方): 身份證號碼:

乙方(買方):身份證號碼:

甲乙雙方平等自願協商,甲方將坐落在 出售給乙方,該房屋性質為政府安置,甲方自建。建設用地規劃許可證 。

一、房屋概況:

乙方購房層次第五層,另註標準層第三層房屋一套,三房二廳一廚二衛,總面積120平方米,包含公共樓梯。總價值人民幣 仟元整(¥ 元整),甲乙雙方商定以套計算,面積辦證為準,互不追責。

二、其他約定:

1、房屋內牆粗胚粉刷,外牆瓷磚、油漆,樓梯扶手,樓梯間進戶門,水電線和管到戶門口由甲方負責。水電開戶,鋁合金、防盜網等費用由乙方承擔。本套房屋進戶門由乙方承擔。

2、樓梯衛生、樓梯聲控燈由本層的住戶自己負責,為維護眾人利益,購房戶不得在樓梯和休息平台堆放雜物及交通工具,另購房戶未經甲方同意不得私自發改造房屋結構。

3、甲方提供現在的辦證資料,辦理房產證,所有稅費水電開戶費用由乙方承擔。

三、付款方式:

1、簽字即房屋買賣契約生效。

2、乙方付首付拾萬元整。

3、甲方在做到乙方本層磚結好,乙方再支付拾萬元整。

4、餘款在主體完工後乙方一次性付清,剩餘貳萬元在房產證辦理過戶後付清。

四、違約責任:

1、甲、乙雙方簽字契約後,即具有法律效力,雙方不能違約,違約方賠償另一方壹萬元整。

2、在不可抗拒自然災害的情況下,不算違約。

五、另行約定(約定事項與本契約具有同等的法律效力)

1、柴火間(3-4平方米)甲方提供給乙方永久性使用,但柴火間不予辦證。

2、沙石要吊到本層樓。

3、甲方在20xx年年底交房給乙方使用。

六、本契約一式兩份,甲方執一份,乙方執一份。

甲方(蓋章):__________________ 乙方:_________________________

代表人(簽字):________________ 身份證號碼:____________________

_________年________月_______日 _________年________月_______日

鄭州市房屋買賣協定 篇15

本契約雙方當事人:

賣方(以下簡稱甲方):

(本人)(法定代表人)姓名: 國籍: (身份證)(護照)(營業執照號碼):

地址:

郵政編碼: 聯繫電話:

委託代理人: 國籍: 電話: 地址: 郵政編碼:

買方(以下簡稱乙方):

(本人)(法定代表人)姓名: 國籍: (身份證)(護照)(營業執照號碼):

地址:

郵政編碼: 聯繫電話:

委託代理人: 國籍: 電話: 地址: 郵政編碼:

第一條 房屋的基本情況。

甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落於 ;位於第 層,共 (套)(間),房屋結構為 ,建築面積 平方米(其中實際建築面積 平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積 平方米),房屋用途為 ;該房屋平面圖見本契約附屬檔案一,該房屋內部附著設施見附屬檔案二;(房屋所有權證號、土地使用權證號)(房地產權證號)為 。

第二條 房屋面積的特殊約定。

本契約第一條所約定的面積為(甲方暫測)(原產權證上標明)(房地產產權登記機關實際測定)面積。如暫測面積或原產權證上標明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產產權登記機關實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準。

該房屋交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的± %(不包括± %)時,房價款保持不變。

實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的± %(包括± %)時,

甲乙雙方同意按下述第 種方式處理:

1.乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起 天內將乙方已付款退還給乙方,並按 利率付給利息。

2.每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調整。

第三條 土地使用權性質。

該房屋相應的土地使用權取得方式為 ;土地使用權年限自 年 月 日至 年 月 日止。以劃撥方式取得土地使用權的房地產轉讓批准檔案號為 ;該房屋買賣後,按照有關規定,乙方(必須)(無須)補辦土地使用權出讓手續。

第四條 價格。

按(總建築面積)(實際建築面積)計算,該房屋售價為( 幣)每平方米 元,總金額為( 幣) 億 千 百 拾 萬 千 百 拾 元整。

第五條 付款方式。

乙方應於本契約生效之日向甲方支付定金( 幣) 億 千 百 拾 萬 千 百 拾 元整,並應於本契約生效之日起 日內將該房屋全部價款付給甲方。具體付款方式可由雙方另行約定。

第六條 交付期限。

甲方應於本契約生效之日起三十日內,將該房屋的產權證書交給乙方,並應收到該房屋全部價款之日起 日內,將該房屋付給乙方。

第七條 乙方逾期付款的違約責任。

乙方如未按本契約第四條規定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約利息。自本契約規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按 計算。逾期超過 天后,即視為乙方不履行本契約。屆時,甲方有權按下述第 種約定,追究乙方的違約責任。

1.終止契約,乙方按累計應付款的 %向甲方支付違約金。甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據實賠償。

2.乙方按累計應付款的 %向甲方支付違約金,契約繼續履行。

第八條 甲方逾期交付房屋的違約責任。

除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本契約第五條規定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息。按本契約第十一條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,月利息在 個月內按 利率計算;自第 個月起,月利息則按 利率計算。逾期超過 個月,則視為甲方不履行本契約,乙方有權按下列第 種約定,追究甲方的違約責任。

1.終止契約,甲方按乙方累計已付款的 %向乙方支付違約金。乙方實際經濟損失超過甲方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。

2.甲方按乙方累計已付款的 %向乙方支付違約金,契約繼續履行。

第九條 關於產權登記的約定。

在乙方實際接收該房屋之日起,甲方協助乙方在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續。如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日起 天內取得房地產權屬證書,乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起 天內將乙方已付款退還給乙方,並按已付款的 %賠償乙方損失。

第十條 甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,有關按揭、抵押債務、稅項及租金等,甲方均在交易前辦妥。交易後如有上述未清事項,由甲方承擔全部責任。

第十一條 因本房屋所有權轉移所發生的土地增值稅由甲方向國家交納,契稅由乙方向國家交納;其他房屋交易所發生的稅費除另有約定的外,均按政府的規定由甲乙雙方分別交納。

第十二條 本契約未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協定。

第十三條 本契約之附屬檔案均為本契約不可分割之一部分。本契約及其附屬檔案內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。本契約及其附屬檔案和補充協定中未規定的事項,均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。

第十四條 甲、乙一方或雙方為境外組織或個人的,本契約應經該房屋所在地公證機關公證。

第十五條 本契約在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成時,甲、乙雙方同意由 仲裁委員會仲裁。(甲、乙雙方不在本契約中約定仲裁機構,事後又沒有達成書面仲裁協定的,可向人民法院起訴。)

第十六條 本契約(經甲、乙雙方簽字)(經 公證(指涉外房屋買賣))之日起生效。

第十七條 本契約連同附表共 頁,一式 份,甲、乙雙方各執一份, 各執一份,均具有同等效力。

甲方(簽章): 乙方(簽章):

甲方代理人(簽章): 乙方代理人(簽章):

年 月 日 年 月 日

簽於 簽於

鄭州市房屋買賣協定 篇16

委託人:(以下簡稱甲方)

被委託人:(以下簡稱乙方)

委託人有位於 的房屋,委託 聯繫予以出售,經協商一致,達成如下協定,雙方遵照執行。

一、委託人的房產位於 ,房屋產權證號為 ,土地使用權證號為 ,面積為 平方米,房屋使用性質為委託人承諾上述的內容真實有效。

二、被委託人為委託人尋找客戶,促成和委託人達成房屋買賣協定並協助辦理相關手續。

三、委託人的保底價格為淨得 元,委託人不承擔過戶費、契稅等費用。

四、如被委託人介紹的買房人的價格高於 元,則超過的部分歸被委託人所有。

五、在委託人的賣房款到委託人賬戶時後一天內,應立即支付被委託人的第四項款項。否則每遲延一天,按應付款項的千分之一支付違約金。

六、本契約一式兩份,雙方各執一份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

鄭州市房屋買賣協定 篇17

範本房屋買賣補充契約範本,歡迎閱讀小編為你帶來的房屋買賣補充契約,謝謝!房屋買賣補充契約範本【1】甲方:_______乙方:________依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規之規定,買賣雙方本著平等、自願、協商一致的原則,就房屋買賣有關事項,達成如下協定:

第一條:房屋基本情況乙方購買甲方合法擁有的坐落於________市_______區_______________________________________,產權證第___________號,建築面積__________平方米的房產一套。

第二條:付款方式

1. 雙方議定上述房產出售價格為________________________元整。此房價款為甲方淨價,甲方不支付交易中的任何費用。

2. 甲方收到乙方定金______________________元整,待乙方交全款後,即可為乙方準備辦理過戶手續。

3.買賣上述房產交易過程中產生的一切費用,均由乙方承擔繳納,甲方不承擔任何費用。

第三條:契約變更

1. 在契約履行期間,任何一方不得擅自變更,若需變更契約內容,應書面通知對方,徵得對方同意後在規定時間內(書面通知發生____日內)簽訂變更協定,否則造成損失由責任方承擔。

2. 本契約的補充協定與本契約具有同等法律效力。

第四條:違約責任本契約簽訂後,雙方不得違約,如甲方違約,雙倍返還乙方定金,如乙方違約,定金不退。

第五條:契約爭議的解決本契約履行過程中,如發生爭議,甲乙雙方應協商解決,解決不成時,可向有關有管轄權的人民法院起訴。

第八條:本契約經甲、乙雙方簽字之日起即生效。

第九條:本契約共____頁,一式____份,甲、乙雙方各執一份,均具有同等效力。

第十條:其他約定甲 方:________ 乙 方:________身份證號:________ 身份證號:________電 話: ________ 電 話:________現 住 址:________ 現 住 址:________簽約日期:________ 簽約日期:________二手房買賣補充契約範本【2】出售方(甲方):買受方(乙方):居間方(丙方):根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國____市房地產管理法》及其它有關法律法規之規定,甲、乙、丙三方在平等、自願、公平、協商一致的基礎上,對所簽訂的關於 之房產買賣事宜的《市存量房屋買賣契約》作如下補充:

1、甲乙雙方協商一致,乙方應支付甲方的總房款為 (大寫: ),現乙方已支付甲方房款 (大寫: ),剩餘房款 (大寫: )甲乙雙方約定,乙方應於甲方辦理房屋過戶(過戶日期為: )之日起____日內支付給甲方。

2、逾期付款責任: 乙方未按照約定的時間付款的,按照逾期時間分別處理(

(1)和

(2)不作累加)。

(1)逾期在1____日之內,自約定的39;應付款期限屆滿之次日起至實際支付應付款之日止,乙方按日計算向甲方支付總房款0.5%的違約金,並於實際支付應付款之日起____日內向甲方支付違約金,契約繼續履行;

(2)逾期超過1____日後,甲方有權解除契約。甲方解除契約的,甲方應當書面通知乙方,乙方應承擔賠償責任,賠償金額為總房款的35%。甲方有權從乙方已付款中扣除相當於賠償金部分的價款,餘款返還乙方,已付款不足賠償金部分的,乙方應在接到書面通知之日起____日內向甲方支付。

3、本協定空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。

4、本協定是甲、乙雙方簽訂的編號為: 的《市存量房買賣契約》的補充部分,具有同等法律效力,如本協定與之前雙方所簽協定有所衝突,以本協定為準,本協定一式三份,甲乙丙三方各執一份,簽字生效。出售方(甲方)簽章:買受方(乙方)簽章:居間方(丙方):________年____月____日

鄭州市房屋買賣協定 篇18

農村房屋買賣協定

甲方(賣方):身份證號

乙方(買方):身份證號

一、甲方自願將坐落在__市__鎮__村__號(自建住宅)的房屋,東至___南至__西至__北至__建築面積__平方米,出售給乙方。

二、甲、乙雙方議定的上述房屋成交價格為人民幣(大寫)共__萬__仟__佰__圓(小寫元),乙方在__年__月__日前,一次付給甲方。

三、雙方同意於__年__月__日由甲方將上述房屋交付給乙方所有。

四、甲方保證上述房屋產權清楚,若發生與甲方有關的產權糾紛,由甲方職責。甲方應協助乙方辦好過戶手續。

五、辦理房屋過戶手續所繳納的稅費,由方負擔。

六、本協定經雙方蓋章後,經房地產交易主管機關審核後,上述房屋產權歸乙方所有。

七、甲、乙雙方同意上述協定,各無異議,不得反悔。

八、本協定一式三份,甲、乙、中證人各執一份。

甲方(簽章):

乙方(簽章):

中證人(簽章):年月日

鄭州市房屋買賣協定 篇19

賣方:_______________(簡稱甲方)身份證號碼:_____________________________

買方:_______________(簡稱乙方)身份證號碼:_____________________________

根據《中華人民共和國_____》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本契約,以資共同信守執行。

第一條乙方同意購買甲方擁有的座落在_____________________________擁有的房產(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面),建築面積為_____平方米。(詳見土地房屋權證第_______________號)

第三條付款時間與辦法

1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,並約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩餘房款人民幣____________元整申請銀行按揭(如銀行實際審批數額不足前述申請額度,乙方應在繳交稅費當日將差額一併支付給甲方),並於銀行放款當日付給甲方。

2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,並約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩餘房款人民幣____________元整於產權交割完畢當日付給甲方。

第四條甲方應於收到乙方全額房款之日起____天內將交易的房產全部交付給乙方使用,並應在交房當日將_________等費用結清。

第五條稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規,並按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費。經雙方協商,交易稅費由_______方承擔,中介費及代辦產權過戶手續費由______方承擔。

第六條違約責任甲、乙雙方契約簽定後,若乙方中途違約,應書面通知甲方,甲方應在____日內將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約,應書面通知乙方,並自違約之日起____日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。

第七條本契約主體

1.甲方是____________共______人,委託代理人________即甲方代表人。

2.乙方是____________,代表人是___________。

第八條本契約如需辦理公證,經國家公證機關____公證處公證。

第九條本契約一式份。甲方產權人一份,甲方委託代理人一份,乙方一份,____________市房地產交易中心一份、________公證處各一份。

第十條本契約發生爭議的解決方式:在履約過程中發生的爭議,雙方可通過協商、訴訟方式解決。

第十一條本契約未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本契約同具法律效力。

出賣方(甲方)__________________購買方(乙方)___________________

___________年_________月________日___________年_________月________日

鄭州市房屋買賣協定 篇20

甲方(賣方):

乙方(買方):

甲乙雙方就下列房屋的買賣訂立如下補充協定,以資雙方共同遵守。

一、買賣的標的及價款:甲方向乙方出售位於 商業用房,建築面積 ㎡,每平方米 元,總計 (人民幣) 元整。(比價格包含辦理房產手續時,乙方應承擔的各項稅、費和公共維修基金)

二、雙方責任與權利 1、甲方須具備該房屋所有相關法律認可檔案。

2甲方負責辦理本契約項下的產權過戶,由此所產生相關稅費、公共維修基金全部由甲方承擔。

3、甲方應在簽訂本契約後 日內辦理完畢過戶手續,將合法齊全的房產證交於乙方。

4、乙方提供過戶所用的各種身份證明及法律認可檔案。

三、違約條款 甲、乙任何一方不按上述條款執行既視為違約,違約方須向對承擔相應的法律責任。在執行本契約的過程中,如遇雙方發生糾紛,先行通過雙方協商;協商不成時可向有管轄權的人民法院起訴。

四、其他事宜 本補充協定與原購房契約具有同等法律效力,本補充協定與原購房契約有不一致的地方以本補充協定為準。

本協定自簽定之日起生效,一式二份;甲、乙雙方各執壹份。

甲方:

乙方:

簽約時間:

-------

賣方:深圳市中鐵*德投資有限公司 售樓電話:

地址:深圳市福田區福中路三號1006號諾德金融中心26c

買方:

姓名: 性別 身份證/護照號碼:

通訊地址:

買賣雙方於 年 月 日 就購買諾德假日花園一期 棟 座 層 號房簽訂了《深圳市房地產認購書》(以下簡稱“認購書”),現雙方就認購書做如下補充約定,以資共同遵照執行:

1 買賣雙方約定採取下述第2種付款方式:

(1)、一次性付款方式:買方須於7日內支付首期房款30%,餘款70%於簽定本認購書之日起一個月內付清。

(2)向銀行借款方式:

若買方選擇銀行按揭,買方須於7日內支付不低於20%的首期房款,即人民幣 元(含定金)。按揭金額、按揭年限以銀行最後批覆為準,如銀行貸款金額減少,首期款將相應增加。

2如買方採用銀行按揭借款方式付款,由於買方原因(包括但不限於未按賣方或銀行要求提供完整的相關按揭資料或不簽署相關檔案)導致未能成功辦理銀行按揭借款,賣方有權沒收買方已付定金,其餘款項不計利息退回買方;由於銀行原因(包括但不限於政策發生巨大變化等)導致未能成功辦理銀行按揭借款,買方已付款項不計利息全額退還回買方。

無論何種原因買方未能成功辦理按揭,但同意繼續認購本房地產的,買方應在賣方發出書面通知之日起一個月內付清首期款外的餘款。

3 買方須按雙方約定的付款時間支付房款,若買方未按期支付任何一筆款項,每逾期1日,買方應按逾期金額的萬分之五向賣方支付滯納金。

4 買方應在付清定金後,自簽訂認購書之日起2日內按賣方和相關按揭銀行要求提供完整的相關按揭資料,接到賣方書面通知之日起5日內與按揭銀行辦理按揭相關手續並與賣方簽訂《深圳市房地產買賣契約》(下稱“買賣契約”)

5 認購書中所稱的第五條所述“買方原因”包括但不限於:

(1)買方逾期付款超過3日;

(2)買方逾期未與賣方簽訂買賣契約或買方單方解除認購書或本補充協定;

(3)導致買賣契約無法在約定時間內簽訂的其他“買方原因”。

若發生上述事由之一,賣方有權終止認購書及本補充協定,有權將標的房地產另行出售,且無須通知買方,並有權追究買方違約責任,買方所交定金不予退回;且買方授權賣方單獨向相關政府部門辦理認購書解鎖手續。如主管部門要求買方前去辦理解鎖手續的,買方應按賣方通知時間辦理完畢,否則每延遲1日,應按購房全款向賣方支付每日千分之五的違約金並賠償因延誤給賣方造成的全部損失。

6 賣方已向買方出示《深圳市房地產買賣契約(預售)》示範文本及其補充協定、《業主臨時公約》(即《臨時管理規約》)及《前期物業服務契約》等相關購房信息,買方確認已詳細閱讀並理解上述檔案,且無異議,承諾按賣方的通知簽署上述檔案並遵守執行。

7 買賣雙方的通知以認購書所載明的電話、傳真、地址等為準,任何一方均應確保其聯絡方式的真實性、準確性。若有變更,應在變更後2日內以書面形式通知另一方,否則,因未通知所產生的後果由未通知方承擔。如賣方向買方所發函件傳真出現錯發等錯誤,買方應本誠實信用原則即時告知賣方,避免延誤和不必要的損失。

8 若雙方簽訂的買賣契約與認購書及本補充協定有牴觸的地方,以雙方簽訂的買賣契約為準。

9 本補充協定一式二份,買賣雙方各執一份,經雙方簽字蓋章後即時生效。本補充協定為認購書的補充約定,當二者內容衝突時,以本補充協定條款為準。

買方提別聲明:對認購書及本補充協定等法律檔案之各項條款約定,特別是其中有可能限制買方權利、減輕或免除賣方義務和責任不封,以及違約責任部分,賣方已採取合理的方式逐字逐句提請買方注意並作充分說明,買方已逐字逐句仔細閱讀並已充分了解其全部內容和含義以及各方的權利、義務和責任,並予接受。

賣方:深圳市中鐵*德投資有限公司 買方:

賣方代理人(簽章): 買方代理人:

鄭州市房屋買賣協定 篇21

甲方:

乙方:住址:身份證號:

一、居間事項及具體要求

1、乙方為甲方服務;

2、具體要求:乙方利用自身資源,為甲方推薦對寫字樓有需求的訂製開發、寫字樓辦公的意向客戶。乙方協助甲方與乙方推薦的意向客戶進行契約洽談,並促成購房契約的簽訂。乙方需將其推薦的意向客戶的資料向甲方項目客服部備案。

二、協定期限:從________年月____日至年____月日止,期限________年。協定期滿,雙方另行協商是否續約。三、報酬、支付期限:

1、報酬報酬按乙方推薦的意向客戶與甲方簽訂契約到達甲方賬戶款項總額的計算。

2、支付期限及方式甲方應在乙方推薦的意向客戶與甲方簽訂了正式購房契約並交納了首付款或契約全款後的____日內支付報酬,每到賬一筆資金支付一次報酬。

3、契約款未到達甲方賬戶的,乙方不得要求支付報酬,甲方每次支付報酬前,乙方需向甲方提供合法有效的發票。

4、客戶退房或解除協定的,乙方應在接到甲方書面通知之日起____日內將已收取的相應報酬返還甲方,乙方逾期不返還,每日按應返還金額的千分之一向甲方支付違約金。上述款項甲方有權從未結報酬中扣除。

5、乙方開戶銀行名稱、賬號:戶名:開戶銀行:銀行賬號:

四、乙方同意,不論何種情況,乙方履行本協定所需或發生的一切費用均由乙方自行承擔。

五、本契約解除的條件:

1、雙方就解除契約協商一致;

2、因不可抗力致使不能實現契約目的;

3、在協定期限屆滿之前,當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務;

4、當事人一方延遲履行主要義務,經催告後在催告的期限內仍未履行;

5、當事人一方延遲履行主要義務或者有其他違約行為致使不能實現契約目的;

六、保密事項

1、甲乙雙方應充分保守本協定所涉及商業秘密。

2、乙方不得以其在履行協定過程中獲取的甲方商業秘密作出不利於甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的報酬,乙方並應賠償甲方由此造成的所有損失。

七、其他事項

1、乙方不得將本契約事項委託他人。

2、乙方在履行本協定過程中應維護甲方的形象。

八、爭議解決方式:本協定在履行過程中發生的爭議,由爭議雙方當事人協商解決,協商不成的可向甲方住所地人民法院提起訴訟。

九、本契約一式份,甲方份,乙方份,雙方簽字蓋章後生效。

甲方:乙方:簽字:簽字:____

日期:________年____月____日____日期:________年____月____日

鄭州市房屋買賣協定 篇22

賣方(以下簡稱甲方): 身份證號:

買方(以下簡稱乙方): 身份證號:

根據《中華人民共和國契約法》及其它有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買私有住房並受讓山林、土地經營權和水電路使用權,達成如下協定:

第一條 甲方所售房屋權證號及座落位置、結構、面積、附屬設施、家具及房產四界:甲方所售房屋位於 鄉 村 組 ,為 結構,建築面積有 平方米 ,附屬設施有 ,主要家具有 。房屋所有權證號為 號,土地使用證號為 號 。房屋四界為: 東至: 西至: 南至: 北至:

第二條 甲方隨同所售房屋轉讓的山林、土地的經營權證書編號及相關地點、面積、四界為:

1、山林共 處 畝,權證編號為 號 。其中:

2、土地共 處 畝,權證編號為 號。其中:

第三條 甲方隨同所售房屋轉讓的水、電、路使用權狀況:

1、水:

2、電:

3、路:

第四條 甲方保證交接的該房屋產權及山林土地經營權、水電路使用權沒有糾紛,如有糾紛,由甲方承擔全部職責。

第五條 房屋價格及其他費用:

1、甲、乙雙方協商一致,甲方所售房屋總金額為(人民幣)___拾___萬___仟___佰元整(含附屬設施、山林、土地、水、電、路等相關所有權、經營權、使用權)

2、甲、乙雙方達成一致意見,相關稅費各自負擔。

第六條 付款方式和房屋交付:

簽訂本契約後甲方即交付房屋及房屋相關證件,並協助乙方辦理完畢相關權證(《林權證》、《土地經營權證》、《土地使用證》、《房產證》)轉讓手續的當日付清房款。

第七條 違約職責:

本契約自簽訂之日起即生效,雙方不得反悔,如有違約,違約方按房屋總金額10%支付違約金,並承擔相關費用。

第八條 本契約未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協定,補充協定與本契約具同等法律效力。

第九條 本契約自甲、乙雙方簽字之日起生效。

第十條 本契約一式五份,甲、乙雙方各執一份,其他三份交有關部門存檔。

甲方(簽字手印): 乙方(簽字手印):

甲方配偶(簽字): 乙方配偶(簽字):

見證人(簽字):

鑑證單位: 村村民委員會 (印章)

年 月 日

附手續辦理及程式:

1、 乙方先辦理戶口遷移手續(村準遷材料+派出所上戶)

2、 雙方持戶口薄、身份證、私章和甲方《土地經營權證》與村幹部(管審批和公章的)一同到財經所辦理土地流轉手續。

3、 再雙方持戶口薄、原身份證、私章和甲方《林權證》與村幹部(管審批和公章的)一同到林業站辦理林權轉讓手續。

4、 乙方到地稅所完契稅

5、 雙方持稅票、建房土地使用證,戶口本、身份證、私章與村幹部(管審批和公章的)到土管所辦理土地使用證過戶手續。

(邊遠地4、5兩項也可不辦,但要保管原甲方的土地使用證)

鄭州市房屋買賣協定 篇23

甲方:委託代理人:日期:乙方:經紀人及執業證號:日期:契約甲方:;【證件類型:】號碼:;聯繫電話:;聯繫地址:;委託代理人:;【證件類型:】號碼:;聯繫電話:;聯繫地址:。乙方:;資質證號:;營業執照號碼:;聯繫電話:;

甲方於年月日至年月日【獨家】【非獨家】委託乙方出售於的房地產提供中介服務,達成如下中介服務協定:

第一條房地產基本情況1.房地產地址:;房地產權證號碼:。2.房屋使用性質:【住宅】【商鋪】【辦公】【其他:】。3.建築時間:。4.【建築面積】【套內建築面積】:平方米。5.擬售價格:¥元以上。6.同意買房的付款方式:【一次性付款】【分期付款】【按揭付款】【其他:】7.該房地產【不存在】【存在】【共有】【出租】【抵押】【查封】等權利受限制的情況,權利受限制的情況可於年月日前解除。8.房屋【是】【否】辦理了土地出讓手續;【是】【否】繳清土地出讓金。9.房屋【是】【否】已交存物業專項維修資金。10.房屋【有】【無】占用戶口;房屋【有】【無】占用國小學位。

第二條中介服務事項甲方委託乙方【獨家】【非獨家】提供房屋出售中介服務,乙方提供的中介服務事項包括以下第項:1.書面介紹與交易相關的售房政策、法律、稅費標準;2.提供市場行情,介紹客源;3.促成房屋買賣,並協助上網簽訂《存量房買賣契約》;4.協助甲方辦理房屋按揭貸款塗銷手續;5.協助辦理銀行房款託管手續及銀行託管房款交割手續;6.代辦房地產權屬轉移及變更登記手續;7.協助交割房源;8.其他:

第三條中介服務費經乙方促成,甲方與買方簽訂《存量房買賣契約》的,按照的方式支付中介服務費。1.由甲方支付。甲方應向乙方支付總房款的%作為中介服務費,其中:.完成網簽手續時,甲方應向乙方支付中介服務費的%;.完成交易遞件手續後,甲方應向乙方支付中介服務費的%;.。2.由買方支付。支付金額由買方與乙方協商約定,乙方須將買方支付的中介服務費金額告知甲方。

第四條權利義務1.如甲方非獨家委託乙方出售該房地產後,自行與非乙方介紹的買方達成交易並書面通知乙方的,本契約解除,乙方應當撤下乙方在網上登記的本契約及房地產信息。甲方與買方解除買賣契約的,乙方應當及時撤下乙方在網上登記的存量房買賣契約。非經甲方書面同意,乙方不得泄露甲方的信息資料。2.甲方取消委託或變更出售條件的,應及時書面通知乙方。如甲方非獨家委託乙方出售該房地產後,自行與非乙方介紹的買方達成交易的,應當書面通知乙方解除本契約。

第五條違約責任1.甲方逾期支付中介服務費的,應當每日按未付款0.05%的標準向乙方支付違約金。2.乙方未按約定履行義務,導致交易無法進行的,乙方不得收取中介服務費,並按中介服務費的20%向甲方支付違約金,或賠償甲方因交易無法進行而遭受的全部損失。

第六條爭議的解決方式本契約在履行過程中發生的爭議,協商未能解決的,按下述第種方式解決:1.提交廣州仲裁委員會仲裁;2.依法向人民法院起訴。

第七條如乙方通過補充約定或本契約以外的其他約定,設立明確或暗示與本契約內容相衝突的、減輕或免除乙方責任、加重甲方責任或排除甲方權利條款的,該條款無效,以本契約為合法依據。本契約共頁,一式份,甲方份,乙方份。

第八條其他約定:

甲方:乙方:

委託代理人:

經紀人及執業證號:

日期:日期:

鄭州市房屋買賣協定 篇24

甲方:

乙方:

根據《中華人民共和國民法典》及其他有關之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣房屋事宜達成如下協定。甲方將位於__________________的房屋一棟,面積________平方米的房屋以_____________________萬元出售給乙方。

1.甲方將建成的房屋出售給乙方以後,該土地使用權及該房屋的所有權同時轉給乙方,甲方及任何人從此不得享受有該房屋的任何利益及相關收益。如有糾紛甲方應當給予排除。

2、甲方應就該房屋的`所處環境、用途、內部結構、狀態、設施、質量等現狀、情況如實告知乙方,並無任何隱瞞。甲方保證該房產權屬清楚,不存在任何糾紛,交房時該房產應無任何擔保、抵押,無人租住、使用,本契約簽訂後,不得就該房屋與他人訂立《買賣契約》。

3、房屋出售金額為___________萬元。雙方正式簽訂契約後,乙方在_______日內付清房款。

4、本契約簽訂後,因甲方單方違反契約不履行條約要求退還房產的,包括他人因甲方原因提出房產權屬的,可以按已付房款和房屋建設裝修等相關費用及利息,利息為銀行同類貸款的4倍,並按照房款總額100%的違約金來進行賠償。也可以根據本房屋的市場評估價和相關費用另外加房款總額100%的違約金來進行賠償,以上兩種賠償方式由乙方選擇。

5、違約責任:本契約簽訂後,雙方應嚴格履行。如一方違反本契約條款,應向對方履行加倍賠償。當甲乙一方無民事能力時,其監護人負民事賠償責任。

6、本契約壹式2份,甲、乙雙方各持壹份,各份均具有同等法律效力,經甲、乙雙方簽字蓋章之日生效。

7、乙方在需要修改產權底單和變更大產權以及辦理其它關於產權方面的手續時,甲方應出具相關證明並且配合乙方辦理相應手續。甲方在配合乙方成功變更產權後,乙方須支付甲方費用___________元。

甲方:

乙方:

簽訂日期:

鄭州市房屋買賣協定 篇25

甲方:_______乙方:_______

身份證件號碼:_______身份證件號碼:_______

甲乙雙方經過有好協商,就房屋買賣一事,在平等、自願、誠實信用的前提下,達成如下二手房買賣契約範本二手房買賣協定:

第一條甲方自願將其房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,並自願買受該房屋。該房屋具體狀況如下:

1、座落於____________,建築面積為___平方米;套內建築面積__________平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積______平方米;

2、出售房屋的所有權證證號為_________;

3、房屋平面圖及其四至見房產證;該房屋占用範圍內的土地使用權隨該房屋一併轉讓。

該房屋的相關權益隨該房屋一併轉讓。

出賣人還應當將附屬於該房屋的陽台、走道、樓梯、電梯、樓頂、裝修、衛生間、院壩、其他設施、設備,轉讓給買受人,其轉讓價格已包含在上述房屋的價款中,不再另行支付價款。

第二條甲方保證已如實陳述上述房屋權屬狀況和其他具體狀況,保證該房屋沒有設定擔保、沒有權屬糾紛,保證該房屋不受他人合法追索。

第三條計價方式與價款

按建築面積計算價款,房屋單價為人民幣每平方米____________元,總金額人民幣_________元整;房價款的支付方式、支付時間為:

乙方在___年___月___日前付給甲方定金,_________元,_________元。該定金條款的約定,受《中華人民共和國民法典》條款的調整。

上述定金在乙方較後一次付款時充抵房款。

第四條房屋價款乙方分三期付給甲方:

第1期:在年月日,付人民幣__________萬元;

第2期:在房屋產權證、土地使用權證過戶手續辦理完畢之日付款__________萬元。;

第3期:在交付房屋之日,付清尾款人民幣__________萬元。

每期付款,甲方收到後出具收據。

第五條

1、甲、乙雙方定於年月日正式交付該房屋;甲方應在正式交付房屋前騰空該房屋。

2、雙方定於前向有關部門申請辦理相關附屬設施和相關權益的更名手續。

3、甲方應在前將其落戶於該房屋的戶籍關係遷出。

4、甲方未按規定履行以上義務的,則按下列約定承擔違約責任。

第六條甲、乙雙方確認,雖然房屋所有權證未作記載,但依法對該房屋享有共有權的權利人均已書面同意將該房屋出售給乙方。

第七條甲、乙雙方同意,雙方應於本契約生效之日起日內到房地產主管部門辦理過戶手續。

在辦理房屋產權及土地使用權移轉過戶登記時,甲方應出具申請房屋產權移轉給乙方的書面報告及主管部門要求的其它檔案。如需要甲方出面處理的,不論何時,甲方應予協助。如因甲方的延誤,致影響過戶登記,因而遭受的損失,由甲方負賠償責任。如甲方原因而不能辦理過戶登記,乙方有權解除契約,解約時,甲方除返還全部房價款外,並按本契約第八條承擔違約責任。並在乙方領取《房屋所有權證》後,按有關規定向土地管理部門申請辦理該房屋土地使用權變更手續。

該房屋土地使用權的變更手續按下列約定辦理:

該房屋土地使用權為出讓取得,其土地使用權證證載權利和相關出讓契約的權利、義務一併轉讓給乙方。

該房屋土地使用權為劃撥取得,根據有關規定,其轉讓需交納土地出讓金或土地收益金;雙方約定,該費用由甲方承擔乙方承擔.

除本條第2款已有約定外,辦理以上手續應當繳納的稅費,由甲、乙雙方按國家規定各自承擔。

第八條甲方如不按契約規定的日期辦理房產過戶以及交付房屋,每逾期1天按房價的總額___‰計算違約金給與乙方。逾期超過3個月時,乙方有權解除本契約。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,並應賠償所付房價款同額的賠償金給乙方。

第九條乙方全部或一部分不履行本契約約定的日期給付房價款時,其逾期部分,乙方應加付按日_____‰計算的違約金給與甲方。逾期超過_____個月時,甲方有權解除本契約。

第十條甲、乙雙方向房屋權屬登記機關申請所有權轉移登記,登記機關準予登記的,則雙方提出申請的時間為該房屋所有權按的轉移時間。

第十一條該房屋毀損、滅失的風險自房屋正式交付之日起轉移給乙方。

第十二條該房屋正式交付時,物業管理、水、電、燃氣、有線電視、通訊等相關雜費,按下列約定處理:

第十三條本契約未盡事宜,甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協定。補充條款或補充協定以及本契約的附屬檔案均為本契約不可分割的部分。

第十四條甲、乙雙方在履行本契約中若發生爭議,應協商解決。協商不成的,由房屋所在地人民法院起訴管轄。

第十五條本契約一式__份。其中甲方留執__份,乙方留執__份,為申請房屋所有權轉移登記提交房屋權屬登記機關一份。均具有相同的法律效力。

第十六條本契約自甲乙雙方簽訂之日自______之日起生效。

甲方:_______________乙方:_______________

地址:____________________地址:____________________

現住址:____________________現住址:____________________

聯繫電話:_______________聯繫電話:_______________

簽約日期:_______________簽約日期:_______________

鄭州市房屋買賣協定 篇26

房屋買賣契約成立的必備要件

——鄭某、藺某訴郭某房屋買賣契約糾紛案

依據:(20__)二中民終字第18216號

核心法律問題:契約成立的必備條款

案情介紹

一、基本案情

抗訴人(原審被告):郭某

被抗訴人(原審原告):鄭某、藺某

20__年1月,郭某與鄭某簽訂房屋租賃協定書,約定鄭某將房屋出租給鄭某使用;租賃期限為5年,自20__年1月至20__年2月;房屋租金每年3萬元,租金每年分兩次付清。20__年12月,郭某(甲方)與藺某(乙方)及藺某代理人鄭某簽訂購房定金協定,該協定約定:“第一條:甲方自願將房屋出售給乙方;第二條:該房屋總成交價為人民幣47萬元整;第三條:乙方交給甲方購房定金即人民幣15萬元(此定金作為購房款的一部分),甲乙雙方定於甲方向銀行還款的當日簽訂二手房買賣契約並支付購房首付款……第五條:如乙方在雙方約定的期限內不購買該房屋,甲方收到的購房定金不退;如甲方在雙方約定的期限內不賣該房屋,甲方應雙倍賠償乙方購房定金……第十條:乙方在20__年12月交齊首付款25萬元整,甲方在收到首付款後3個月內辦完過戶手續,房本交到乙方手中。”

20__年12月,鄭某給付郭某定金人民幣15萬元。

20__年12月,鄭某向郭某支付購房款4.5萬元,其中有1.5萬元為房屋租金折抵的購房款;20__年3月5日,鄭某給付郭某房款4萬元;20__年3月15日,鄭某以銀行轉賬的方式替郭某向訴爭房屋開發公司支付房款229 131元;鄭某共支付購房款(其中包括8000元改名費)479 131元。20__年3月15日訴爭房屋開發公司出具證明,內容為:“郭某購買我公司商品房,因不能按時付購房款轉賣給鄭某,雙方在20__年3月15日到我公司,鄭某付清郭某購房欠款。購買的商品房現改名為鄭某。同時交付我公司已售商品房改名手續費八千元。”後郭某於20__年1月14日取得訴爭房屋的所有權證。20__年1月21日,郭某與某投資公司簽訂抵押貸款契約,將訴爭房屋抵押給該公司貸款80萬元。

鄭某、藺某訴稱:20__年12月8日,我們與郭某簽訂《購房定金協定》,約定郭某將訴爭房屋以47萬元的價格出售給我們,定金為15萬元。協定簽訂後,我們履行了付款義務,對方也受領了房款。但郭某遲遲不按雙方約定辦理過戶手續,訴爭房屋一直由我們占有、使用。20__年11月,鄭某曾起訴至法院,要求郭某配合辦理訴爭房屋產權過戶手續,郭某在庭審中表示同意配合我們辦理過戶手續,我們因此撤回了起訴。撤訴後,郭某沒有協助我們辦理房屋過戶手續。現請求:(1)判令我們與郭某簽訂的房屋買賣協定有效,郭某協助我們辦理訴爭房屋的過戶手續;(2)郭某承擔本案訴訟費用。

郭某辯稱:第一,訴爭房屋買受人為藺某,鄭某是其代理人,故鄭某並非本案適格當事人。第二,《購房定金協定》簽訂後,截至20__年12月,藺某未能如約交付首付款25萬元,我此時得知藺某不願意購買訴爭房屋。20__年3月,鄭某向開發商支付了我的銀行欠款,藺某本應於當日與我簽訂房屋買賣契約,但藺某表示拒絕,故我決定沒收其定金,並不再向其出售訴爭房屋。第三,鄭某、藺某交付的定金是簽約定金,截至20__年12月31日,藺某沒有交齊首付款,也未與我簽訂房屋買賣契約,故定金罰則應當適用。

二、法院判決

一審法院經審理認為:鄭某、藺某與郭某簽訂的購房定金協定已經具備了擬購房屋的基本狀況、價款數額、價款支付方式等契約主要內容,可以認定為房屋買賣契約。該契約系雙方當事人真實意思的表示,未違反法律法規規定,合法有效。依法成立的契約,對當事人具有法律約束力。當事人應當按照約定履行自己的義務,不得擅自變更或者解除契約。鄭某、藺某已經按照約定支付了郭某全部購房款,故訴爭房屋應歸原告所有。雙方未能辦理房屋過戶手續系因為訴爭房屋一直未取得房屋所有權證書,現該訴爭房屋已經取得房屋所有權證書,郭某應協助藺某辦理房屋過戶手續。然而,郭某在明知已經將房屋出售給藺某的情況下,故意在取得房屋所有權證書後,向投資公司進行抵押貸款,其行為不妥。但因該訴爭房屋處於抵押狀態,現無法辦理房屋過戶手續,故對鄭某、藺某要求被告辦理房屋過戶手續的訴訟請求,不予支持。對郭某辯稱,該房屋買受人為藺某,而非鄭某,鄭某不具備主體資格,因藺某已拒絕購買房屋,定金應予沒收的辯解意見,因鄭某與藺某之間系夫妻關係,雙方共同出資購買訴爭房屋,故鄭某與藺某應作為共同原告起訴,鄭某具有主體資格。鄭某與藺某已經將購房款全部支付給郭某,表明其願意購買訴爭房屋。故對郭某的辯解意見,不予採信。

據此,一審法院依據《中華人民共和國民法典》第八條、第六十條、第一百零七條之規定,判決如下:一、確認鄭某、藺某與郭某之間的房屋買賣行為有效;二、駁回原告鄭某、藺某其他訴訟請求。

判決後,郭某不服,抗訴至二審法院稱:1幣簧笈芯鑫シ捶ǘǔ絛潁海1)拒不依法駁回起訴,鄭某據以起訴的《購房定金協定》系其變造,其真實身份是買方的代理人而非買方,鄭某與本案沒有利害關係;(2)不適當追加藺某為原告;(3)超訴訟請求判決,起訴書提出的訴訟請求為判令郭某協助辦理過戶手續,三次庭審中訴訟請求無變化,原審判決卻判定確認買賣行為有效,違反不告不理原則。2幣簧笈芯霾櫓ご砦螅褐D場⑤某出具的《購房定金協定》中,藺某的名字劃掉了,盛業公司開具的證明如果屬實,鄭某、藺某就不應該起訴我,賣方就是盛業公司了。3痹審法院枉法裁判:藺某與鄭某系夫妻關係,不需代理,其代理行為足以讓郭某相信他們不是夫妻關係;藺某違約在先,拒絕買房在後,郭某有權沒收定金;鄭某胡亂篡改契約,其不是共同買受人;郭某與鄭某之間的租賃關係屬於另一法律關係,與本案無關。綜上,請求二審法院撤銷原判,依法改判駁回鄭某、藺某的全部訴訟請求或發回重審。鄭某、藺某同意一審判決,不同意郭某抗訴請求。

二審法院經審理認為:依法成立的契約,對當事人具有法律約束力。雙方簽訂的《購房定金協定》已經具備了擬購房屋的基本狀況、價款數額、價款支付方式等契約主要內容,且雙方已開始實際履行協定內容,故原審法院將其認定為房屋買賣契約,並無不當。上述協定系雙方當事人真實意思表示,未違反法律、行政法規的強制性規定,合法有效,當事人應當按照約定履行自己的義務,不得擅自變更或者解除契約。關於契約主體問題,雖雙方簽訂的《購房定金協定》買受人為“藺某,代理人鄭某”,但開發商出具《證明》,明確訴爭房屋改名為鄭某,且支付購房款等行為均由鄭某實際履行,故應將藺某、鄭某作為共同買受人。關於訴訟主體問題,郭某稱訴爭房屋買受人為藺某,而非鄭某,鄭某不具備主體資格,因藺某已拒絕購買房屋,定金應予沒收,原審法院考慮到鄭某與藺某之間系夫妻關係,雙方共同出資購買訴爭房屋,故鄭某與藺某應作為共同原告,亦無不當。綜合上述認定,原審法院判決確認鄭某、藺某與郭某之間的房屋買賣行為有效,並無不當,本院予以維持。

關於鄭某、藺某要求郭某辦理訴爭房屋過戶手續問題,雙方未能辦理房屋過戶手續系因為訴爭房屋一直未取得訴爭房屋所有權證書,現訴爭房屋已經取得房屋所有權證書,且鄭某、藺某方已經按照約定支付了郭某全部購房款,故郭某應當履行協助鄭某、藺某辦理訴爭房屋過戶手續的契約義務。然而,郭某明知已經將訴爭房屋出售給鄭某、藺某,在取得房屋所有權證書後,向投資公司進行抵押貸款,其行為不妥。因該訴爭房屋處於抵押狀態,且該公司作為抵押權人尚未表示同意將作為抵押物的訴爭房屋進行權屬轉移,故現無法辦理訴爭房屋過戶手續,因此原審法院對鄭某、藺某要求郭某辦理房屋過戶手續的訴訟請求未予支持,並無不當,本院予以維持。

據此,二審法院依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項判決:駁回抗訴,維持原判。

審判邏輯

一、爭議焦點

本案爭議焦點是雙方在沒有簽訂正式房屋買賣契約,而只有購房定金協定情況下,能否認定雙方之間已經形成房屋買賣關係。

二、觀點透析

(一)契約成立的必備條款

具備締約主體並就契約必備條款達成合意,是契約成立的一般要件。具備締約主體並不要求當事人必須參加締約,在有權代理情況下,代理人的代理行為也產生締約的效果。因為契約是多方法律行為,所以締約主體須為雙方或者多方並且是明確的。對於契約成立的第二個要件,即契約主體就必備條款達成合意進行探討之前,首先需要明確什麼是契約成立的必備條款。

《民法典》第12條規定契約內容一般包括當事人的名稱或者姓名和住所、標的、數量等8項內容,但對契約成立的必備條款並未作出明確規定。最高人民法院《關於適用〈中華人民共和國民法典〉若干問題的解釋(二)》(以下簡稱《〈民法典〉司法解釋(二)》)第1條規定“當事人對契約是否成立存在爭議,人民法院能夠確定當事人名稱或者姓名、標的和數量的,一般應當認定契約成立。但法律另有規定或者當事人另有約定的除外”。該司法解釋同時規定了契約欠缺的其他條款的確定方法,“當事人達不成協定的,人民法院依照民法典第六十一條、第六十二條、第一百二十五條等有關規定予以確定”。

現代民法典應以鼓勵交易為精神,《〈民法典〉司法解釋(二)》的上述規定正是鼓勵交易的體現。該司法解釋第1條明確了契約成立的必備條款,即只要有明確的契約主體和契約標的、數量,一般應認定契約成立。當然,僅僅具備契約必備條款的應有之義是契約主體已經就該必備條款達成合意。

(二)房屋買賣契約成立的必備條款

《〈民法典〉司法解釋(二)》明確了契約成立的必備條款。但對於各種有名契約或者無名契約訂立中必備條款的認定,就需要結合契約性質以及交易習慣等來確認。例如在僱傭契約中,除了需要僱傭人和受僱人外,契約的標的應為勞動的提供,而數量則是指勞動量及勞動報酬。而具體到房屋買賣契約,如成立的必備條款應是指房屋基本情況、房屋價款。

房屋的基本情況主要是指房屋的坐落,即交易的房屋須是確定的,具體來講應是按照雙方的約定能夠在房屋登記機構確定房屋的具體所指。房屋的基本情況表面上很容易確定,但在另一類契約,如商品房預售契約中,因為房屋尚未建成登記,有時候並不易明確。此時,在契約中如何把房屋基本情況明確下來就十分重要。

本案中,雙方當事人雖然沒有簽訂正式的房屋買賣契約,但是在雙方簽訂的《購房定金協定》中已經明確了買賣雙方、買賣房屋坐落、價款數額及價款支付方式等契約主要內容。且雙方均認可自願訂立該定金協定,即對前述條款達成了合意,當事人的姓名、標的和數量都是可以確定的,故雙方之間的房屋買賣契約成立。在訴爭契約不需要其他生效要件情況下,雙方買賣契約生效,對雙方當事人具有拘束力,雙方均應依約履行契約。

至於契約其他條款內容的確定,在本案中,雙方當事人就其他契約主要條款如房款的支付方式及支付時間、房屋的交付等問題都達成了合意,按雙方合意履行即可。

在本案一審判決中,有一個問題需要注意,本案買房人的訴訟請求為判令賣房人與買房人簽訂的房屋買賣協定有效,一審法院支持了該項訴訟請求是正確的,但是可能考慮到本案當事人沒有簽訂正式的房屋買賣契約,而只有購房定金協定,所以在判決中表述為買房人與賣房人之間的房屋買賣行為有效,嚴格來講,這並沒有完全支持買房人的訴訟請求,因為法律行為的有效和法律關係的有效並非同一概念,但在訴爭契約無須審批等程式情況下,行為有效就意味著法律關係也是有效的,二審法院予以確認也是恰當的。

鄭州市房屋買賣協定 篇27

根據 《中華人民共和國契約法》 、 《中華人民共和國城市房地產管理法》 及其它有關法律、法規之規定,甲.乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產制定本契約,以資共同信守執行。

第一條:轉讓房屋的基本情況

轉讓房屋位於 市 縣 小區 號樓 單元 層 戶。房屋的位置,面積,都以甲方契約為準。編號 。附送地下室 平方。

第二條:轉讓價格

雙方商定該房屋轉讓價格為(人民幣) 元整,(大寫 拾 萬 仟元整),

第三條;付款方式

1.乙方在簽訂本契約同時支付甲方(人民幣) 元整,(大寫 拾 萬 仟元整),做為房屋首付款。

2.其餘房款(人民幣) 元整,(大寫 拾 萬 仟元整)。餘下房款按照銀行按揭辦理,銀行按揭款直接撥給甲方。

第四條;房屋交付

在雙方在場的情況由甲乙雙方對房屋產權證及室內進行驗收,雙方如無任何異議,視為該房屋情況符合本契約約定。在乙方支付所有房款後,該房屋的所有權歸乙方

第五條;房屋過戶

經雙方商定。因甲方還需先還銀行按揭,乙方先付房屋首付款。等甲方辦理房產證之後,甲乙雙方進行房產過戶。銀行按揭。

第六條;其他事項

1.甲方不得隱瞞與轉讓房產相關的重要事情,必須保證其對轉讓房產產權擁有的所有權,如有抵押和一房多售的情況,甲方願意承擔一切法律責任,並賠償乙方所付房屋首付款的雙倍作為賠償。

2.甲乙雙方辦理房屋過戶手續時,所產生的費用有乙方負責。甲方結清物業水電費用。

第七條;違約責任

1.甲方必須在收到首付款後還清銀行貸款。如因甲方的惡意推脫而造成房屋產權無法或者延期過戶。甲方應賠償乙方首付款的雙倍作為違約金。

2.乙方必須儘快完成銀行按揭手續,如銀行按揭款不足房屋款餘額,乙方套用現金補齊差價。並承擔一切責任。

3.雙方簽訂契約後,如甲方違約。應賠償乙方所付首付款的雙倍作為賠償。乙方中途解除契約,首付款不予退還。

第八條;本契約未盡事宜。由雙方另行協商。並簽訂補充協定。補充協定和本契約同具有同等法律效力。

第九條;本契約在履行過程中發生爭議。由雙方協商解決。協商不成時,甲乙雙方同意由仲裁委員會仲裁。中介方不承擔經濟以及法律責任,只作為甲乙雙方的見證人。

第十條;本契約自甲乙雙方簽字之日起生效。

第十一條;本契約一式三份,甲乙雙方及銀行各執一份,具有同等效力

出賣方(甲方): 購買方(乙方):

身份證號碼: 身份證號碼:

電 話: 電 話:

簽約日期: 年 月 日

鄭州市房屋買賣協定 篇28

房屋買賣協定書的範本【1】

甲方(賣方):

乙方(買方):

甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下契約條款:

一、甲方自願將坐落在濟南市區路小區號樓單元室(建築面積平方米,儲藏室平方米,產權證號)房地產出賣給乙方,並將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方(附房產證複印件及該房產位置圖)。

二、雙方議定上述房地產及附屬建築物總價款為人民幣大寫;即人民幣小寫。

三、乙方在簽訂本契約時,支付定金,即小寫。

四、乙方支付定金之日起個月內,向甲方支付首付款(定金從中扣除),首付款之外的款項通過銀行住房按揭方式交付(有關期限和程式按照所在按揭銀行規定辦理)。

五、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權(已交納土地出讓金)。

六、辦理房產證手續所產生的有關稅費由方承擔。

七、乙方支付首付款後,甲方即積極配合乙方辦理有關房產過戶手續,待房產過戶到乙方名下之時,乙方應向甲方付清全部房款餘額。

八、甲方應在前將該房產交付乙方;屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵,無人租住、使用;無欠賬,如電話費、水電費、物業管理費、取暖費、入網費、有線電視費等。

九、本契約簽訂後,如一方違反本契約條款,該方應向對方支付元的違約金;一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款,每逾期一日,應向對方支付五十元罰金,逾期30日視為毀約;如因政府及銀行規定,本契約涉及房產手續客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致契約解除,不適用本條款。

十、交付該房產,甲方不得損壞該房產的結構、地面和牆壁及不適移動的物件,並將抽風機一台(型號:),空調兩台(型號:),熱水器(型號:),浴霸(型號:),飲水機(型號:),音響兩台(型號:),涼衣架,房內燈具,前後門窗窗簾、電腦桌一張,櫥衛設施,等讓與乙方(含在房屋價值內)。

十一、本協定一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。

十二、附加條款:

甲方(賣方):(印)身份證號:

住址:電話:

年月日

乙方(買方):(印)身份證號:

住址:電話:

年月日

房屋買賣協定書的範本【2】

甲方(賣方):

身份證號碼:電話:

乙方(買方):

身份證號碼:電話:

甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下協定條款:

一、甲方自願將坐落在_________市________區_______樓房出賣給乙方。

二、雙方議定上述房地產及附屬建築物總價款為人民幣(大寫)___________,即人民幣(小寫)_______。

三、乙方於________年____月____日向甲方支付定金:人民幣(大寫)_____,即人民幣(小寫)________。

四、乙方於________年____月____日第二次付款:人民幣(大寫)_______,即人民幣(小寫)________。

五、經甲乙雙方同意,甲方於________年____月____日將該樓房購房契約及樓房一併交付給乙方所有,乙方屆時將剩餘款項一併付給乙方(乙方在付款時,為確保在以後的房產過戶順利,將暫時暫扣購房款人民幣(大寫)____,即人民幣(小寫)______,待該樓房的房產證順利過戶給乙方時,乙方再把此款項付給甲方)。

六、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權(已交納土地出讓金)。甲方保證在該樓過戶時積極提供協助,若因甲方原因造成產權不能過戶的,產生的一切費用及法律後果由甲方承擔。

七、辦理房產證手續所產生的有關稅費由乙方承擔。甲方應在______將該房產交付乙方。屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵,無人租住、使用,無欠賬,如電話費、水電費、物業管理費、取暖費、網費、有線電視費等。

八、經雙方確認,________乙方把剩餘購房款一次性付給甲方時,甲方屆時應將該樓房及全部樓房鑰匙和此樓購樓的售樓契約及購樓收據全部一併交給乙方。交付該房產時甲方不得損壞該房產的結構、地面和牆壁及不適移動的物件。

九、雙方違約責任如下:甲方如違反本協定,則雙倍返還乙方所付購樓房款項。乙方如違反本協定,返還乙方所付購樓房款項,則甲方不予退還購樓房訂金。

十、附加條款:________

甲方(賣方):

身份證號:電話:

住址:

乙方(買方):

身份證號:電話:

住址:

簽定日期:____年____月____日

簽定地點:______

房屋買賣協定書的範本【3】

出賣方:_____

(本人)(法定代表人)姓名:____國籍:____

(身份證)(護照)(營業執照號碼):_____

地址:_____

郵政編碼:_____聯繫電話:_____

委託代理人:_____國籍:_____電話:____

地址:_____郵政編碼:_____

買受方:_____

(本人)(法定代表人)姓名:_____國籍:___

(身份證)(護照)(營業執照號碼):_____

地址:_____

郵政編碼:_____聯繫電話:_____

委託代理人:_____國籍:_____電話:____

地址:_____郵政編碼:_____

第一條房屋的基本情況。

出賣方房屋(以下簡稱該房屋)坐落於_____;位於第____層,共_____(套)(間),房屋結構為_____,建築面積_____平方米(其中實際建築面積_____平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積____平方米),房屋用途為_____;該房屋平面圖見本契約附屬檔案一,該房屋內部附著設施見附屬檔案二;(房屋所有權證號、土地使用權證號)(房地產權證號)為_____。

第二條房屋面積的特殊約定。

本契約第一條所約定的面積為(出賣方暫測)(原產權證上標明)(房地產產權登記機關實際測定)面積。如暫測面積或原產權證上標明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產產權登記機關實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準。

該房屋交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±____%(不包括±____%)時,房價款保持不變。

實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±___%(包括±____%)時,甲乙雙方同意按下述第___種方式處理:

1、買受方有權提出退房,出賣方須在買受方提出退房要求之日起____天內將買受方已付款退還給買受方,並按____利率付給利息。

2、每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調整。

第三條土地使用權性質。

該房屋相應的土地使用權取得方式為_____;土地使用權年限自___年__月__日至___年__月__日止。以劃撥方式取得土地使用權的房地產轉讓批准檔案號為_____;該房屋買賣後,按照有關規定,買受方(必須)(無須)補辦土地使用權出讓手續。

第四條價格。

按(總建築面積)(實際建築面積)計算,該房屋售價為(幣)每平方米_____元,總金額為(幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整。

第五條付款方式。

買受方應於本契約生效之日向出賣方支付定金(幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整,並應於本契約生效之日起_____日內將該房屋全部價款付給出賣方。具體付款方式可由雙方另行約定。

第六條交付期限。

出賣方應於本契約生效之日起三十日內,將該房屋的產權證書交給買受方,並應收到該房屋全部價款之日起_____日內,將該房屋付給買受方。

第七條買受方逾期付款的違約責任

買受方如未按本契約第四條規定的時間付款,出賣方對買受方的逾期應付款有權追究違約利息。自本契約規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按_____計算。逾期超過____天后,即視為買受方不履行本契約。屆時,出賣方有權按下述第____種約定,追究買受方的違約責任。

1、終止契約,買受方按累計應付款的___%向出賣方支付違約金。出賣方實際經濟損失超過買受方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由買受方據實賠償。

2、買受方按累計應付款的___%向出賣方支付違約金,契約繼續履行。

第八條出賣方逾期交付房屋的違約責任除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,出賣方如未按本契約第五條規定的期限將該房屋交給買受方使用,買受方有權按已交付的房價款向出賣方追究違約利息。按本契約第十一條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,月利息在_____個月內按_____利率計算;自第_____個月起,月利息則按____利率計算。逾期超過____個月,則視為出賣方不履行本契約,買受方有權按下列第_____種約定,追究出賣方的違約責任。

1、終止契約,出賣方按買受方累計已付款的_____%向買受方支付違約金。乙方實際經濟損失超過出賣方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。

2、出賣方按買受方累計已付款的__%向買受方支付違約金,契約繼續履行。

第九條關於產權登記的約定。

在買受方實際接收該房屋之日起,出賣方協助買受方在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續。如因出賣方的過失造成買受方不能在雙方實際交接之日起_____天內取得房地產權屬證書,買受方有權提出退房,出賣方須在買受方提出退房要求之日起_____天內將買受方已付款退還給買受方,並按已付款的_____%賠償買受方損失。

第十條出賣方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,有關按揭、抵押債務、稅項及租金等,出賣方均在交易前辦妥。交易後如有上述未清事項,由出賣方承擔全部責任。

第十一條因本房屋所有權轉移所發生的土地增值稅由出賣方向國家交納,契稅由買受方向國家交納;其他房屋交易所發生的稅費除另有約定的外,均按政府的規定由甲乙雙方分別交納。

第十二條本契約未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協定。

第十三條本契約之附屬檔案均為本契約不可分割之一部分。本契約及其附屬檔案內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。

本契約及其附屬檔案和補充協定中未規定的事項,均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。

第十四條本契約在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成時,甲、乙雙方同意由蘇州仲裁委員會仲裁。

第十五條本契約(經甲、乙雙方簽字)之日起生效。

第十六條本契約連同附表共_____頁,一式_____份,甲、乙雙方各執一份,__各執一份,均具有同等效力。

出賣方(簽章):

出賣方代理人(簽章):

___年___月___日

買受方(簽章):

買受方代理人(簽章):

___年___月___日

鄭州市房屋買賣協定 篇29

契約編號:__________________

(以下簡稱甲方):_________ 立契約人

(以下簡稱乙方): 甲乙雙方因借款事宜,經充分友好協商,達成如下協定:

一、乙方向甲方借到現金人民幣大寫_________ ,不另立據,以此契約為借款憑據。

二、借款期限自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。屆時此借款可由乙方或保證人之一的從:公司賬號存款歸還或以現金方式歸還。

三、屆時未能返還,乙方除付資金使用費外,並每天按揭款總額的0.3%支付違約金給甲方,直至借款全部還清之日止。

四、本契約書的債權,甲方可以自由轉讓於他人,乙方不得異議。

五、擔保方保證人 為確保契約的履行,願與乙方負連帶返還借款本息及違約責任(包含其他追索損失),並完全同意由法院凍結、查封、扣押乙方和保證人的等值財產。

六、本人(乙方)及擔保方鄭重陳諾:保證不動用、不挪用、不侵占這筆借款,乙方與其他方之間的債務糾紛與甲方無關,乙方必須保證將此借款歸還甲方並保證配合甲方收妥全額借款為止。否則將視為詐欺犯罪行為,承擔法律責任。

七、乙方向甲方保證,此借款僅用於銀行臨時存款,乙方決不能挪作它用,也不能以此存款做任何形式的擔保。同時乙方向甲方保證自己及相關人和_________有限公司無任何債務和不良貸款,保證此款不被任何單位和個人採取保全、查封、凍結等以及被強制劃轉。如發生上述情況,則視乙方為隱瞞事實真相,以非法占有為目的詐欺犯罪行為,甲方有權向公安機關報案,追究乙方的刑事責任和其他一切法律責任。

八、本契約如發生糾紛,經雙方協商不成的,甲方有權任意指定人民法院提起抗訴。乙方無權以管轄權為異議,雙方一致選擇由甲方所在地的人民法院管轄,如乙方或連帶保證人屆時逃避致使法院無法送達相關法律文書,雙方特別約定為早日實現債權糾紛的解決,甲方有權使用乙方及保證人預留的委託手續,替逃避方聘請律師參與訴訟,簽收法律文書。

九、本契約經各方(或代表)簽字後生效。

甲方(簽字或蓋章):__________________ 乙方(簽字或蓋章):__________________

擔保方(簽字或蓋章):__________________

_________年_________月_________日

簽約地點:__________________