優惠價房屋買賣契約 篇1
立契約雙方：
出售人：_____
代理人：_____
買受人：_____
雙方根據《上海市優惠價房出售管理辦法》的有關規定，簽訂本契約。
1.甲方同意將坐落在上海市_____區_____街道_____路__________支弄_____號_____室計建築面積_____平方米的房屋以優惠價出售給乙方。
2.上開房屋按住房綜合造價的_____%_____年每平方米建築面積_____元計價，另計房屋地段、層次、朝向、設施因素計算，每平方米建築面積售價_____元，總計售價_____元。
3.乙方在契約簽定時交納定金叄百元整。
4.乙方在契約簽訂後30天內一次付清購房款，甲方給予_____%優惠，乙方實付價款_____元。
5.乙方要求分期付款，必須徵得甲方同意。
首期付款占應付款_____%，計_____元。
餘額計_____元，分_____年付清，月利率_____‰，餘額款本息總計_____，每月月底前交付_____元，最後在_____年_____月底前全部付清。
契約簽訂後30天內交付首期購房款。
6.乙方分期付款而逾期交付，已交購房款作違約金由甲方收取，從未交款當月起向甲方繳付按公房租金標準計價的臨時使用費，補交住宅建設債券。
預付維修費按已支出的維修費用結算，多退少補。
7.乙方購房款未付清前調離本市、出國定居或去世，由其代理人或繼承人付款。
如乙方去世又無繼承人，房屋由所在地區、縣房管局根據《繼承法》向法院申請按絕產接管，未付清的購房款由接管單位補交。
8.甲方收到乙方購房款、維修費，在契約簽訂30天內交割房屋。
9.甲乙雙方按規定辦理有關手續，交付有關手續費和產權登記費。
乙方分期付款則要購房款全部付清後方可取得房屋所有權證。
10.甲乙雙方在契約簽訂後30天內預付住房售後維修費。
甲方按住房綜合造價多層住宅_____%，提取維修費_____元，連同乙方按住房綜合造價多層住宅_____%預付維修費_____元，落實維修單位，負責修理房屋的共用部位和共用設施。
11.上開房屋的基地和園地屬國家所有，乙方不得擅自改建或搭建;
公用部位設施屬同幢所有權人共有，乙方保證不侵占使用。
12.乙方保證遵守國家和本市有關土地、私房、建築管理等的各項法規和規定，按時向提供售後服務和管理的管房單位或組織交納管理費用。
13.本契約簽訂之日起生效。
乙方履行契約，定金抵付購房款，未履行契約，定金不予返還;
甲方不履行契約，定金雙倍償還乙方。
14.本契約一式四份。
甲乙雙方各執一份，房屋所在地管房部門或組織，房產交易所各執一份存證。
甲方：_____
乙方：_____
代表人：
___年___月___日立於：___
優惠價房屋買賣契約 篇2
立契約雙方：
出售人：代理人：買受人：
雙方根據《市優惠價房出售管理辦法》的有關規定，簽訂本契約。
1.甲方同意將坐落在市區街道路支弄號室計建築面積平方米的房屋以優惠價出售給乙方。
2.上開房屋按住房綜合造價的%年每平方米建築面積元計價，另計房屋地段、層次、朝向、設施因素計算，每平方米建築面積售價元，總計售價元。
3.乙方在契約簽定時交納定金叄百元整。
4.乙方在契約簽訂後30天內一次付清購房款，甲方給予%優惠，乙方實付價款元。
5.乙方要求分期付款，必須徵得甲方同意。首期付款占應付款%，計元。餘額計元，分年付清，月利率‰，餘額款本息總計，每月月底前交付元，最後在年月底前全部付清。契約簽訂後30天內交付首期購房款。
6.乙方分期付款而逾期交付，已交購房款作違約金由甲方收取，從未交款當月起向甲方繳付按公房租金標準計價的臨時使用費，補交住宅建設債券。預付維修費按已支出的維修費用結算，多退少補。
7.乙方購房款未付清前調離本市、出國定居或去世，由其代理人或繼承人付款。如乙方去世又無繼承人，房屋由所在地區、縣房管局根據《中華人民共和國民法典》向法院申請按絕產接管，未付清的購房款由接管單位補交。
8.甲方收到乙方購房款、維修費，在契約簽訂30天內交割房屋。
9.甲乙雙方按規定辦理有關手續，交付有關手續費和產權登記費。乙方分期付款則要購房款全部付清後方可取得房屋所有權證。
10.甲乙雙方在契約簽訂後30天內預付住房售後維修費。甲方按住房綜合造價多層住宅%，提取維修費元，連同乙方按住房綜合造價多層住宅%預付維修費元，落實維修單位，負責修理房屋的共用部位和共用設施。
11.上開房屋的基地和園地屬國家所有，乙方不得擅自改建或搭建公用部位設施屬同幢所有權人共有，乙方保證不侵占使用。
12.乙方保證遵守國家和本市有關土地、私房、建築管理等的各項法規和規定，按時向提供售後服務和管理的管房單位或組織交納管理費用。
13.本契約簽訂之日起生效。乙方履行契約，定金抵付購房款，未履行契約，定金不予返還甲方不履行契約，定金雙倍償還乙方。
14.本契約一式四份。甲乙雙方各執一份，房屋所在地管房部門或組織，房產交易所各執一份存證。
甲方：乙方：代表人年月立於：
優惠價房屋買賣契約 篇3
申請人：
訴訟請求：_________________
1、請求法院判令被告立即為原告辦理房屋所有權證;2、請求法院判令被告支付逾期辦理房屋所有權證的違約金;
3、請求法院判令被告承擔本案訴訟費用。
事實與理由：_________________原、被告雙方於__________年__________月__________日簽訂《商品房買賣契約》，契約約定被告應當於__________年__________月__________日之前為原告辦理房屋所有權證。然而直到__________年__________月__________日過後六個月，被告仍然未為原告辦理房屋所有權證。經原告多次催告，被告仍以各種理由推脫其責任，被告的行為嚴重損害的了原告的利益。為此，原告為維護自身合法利益，特向人民法院提起訴訟，望貴院支持原告的訴訟請求。
此致
___________人民法院
具狀人： ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日