文化版費買賣契約書 篇1
承攬方：委託方：
契約雙方為明確各自權利和義務，經友好協商，按照《民法典》及其有關規定，特訂立本契約。
一、承攬標準
二、質量要求及技術標準：以客戶提供稿件的確認件為準!按國家標準執行。
三、版費承擔責任及起訂量：所有包裝由運城__公司大版製作，版費由委託方預付 萬元，每單款包裝累計達到貨值 萬元，承攬方全額退還版費。改版費用由委託方承擔。起訂量見附屬檔案。
四、貨款結算方式及時間：每月月底對賬，承攬方提供17%增值稅發票，委託方在次月____日之前付款。除承攬方書面特別指定外，貨款以匯至本契約所列承攬方開戶銀行為準。
五、驗收標準和方法：按相關的國家標準或雙方書面約定的驗收標準和方法。
六、運輸方式及交貨時間：承攬方負責送貨到委託方，運費承攬方負責。新版的交貨時間：稿件客戶確認後20天交貨，返單交貨時間為契約簽定後15天交貨。
七、加工承攬地：承攬方所在地。
八、契約生效後，承攬方需向委託方交納質保金2萬元，質保金在結款時扣除。
九、契約生效後，委託方中途提出變更承攬標的，如未給承攬方造成損失之前，委託方可以要求更改訂單，承攬方以更改後的訂單交貨，如承攬方已施工，所有稿費，版費，材料費及工時費均由委託方承擔，委託方不得拒付相關費用。
十、交貨期的約定：交貨期在產品的工藝技術要求基礎上雙方協商確定，時間從委託方定稿並下訂單開始計算，由於定稿或訂單延誤，則交貨期順延。
十一、驗收時間：自承攬方交付產品之日起，委託方應按契約約定對產品的數量和質量進行檢驗，若產品的數量或質量不符合契約約定，委託方應在收到產品之日起____日內向承攬方提出書面異議，並不得動用產品，否則視為產品的數量和質量符契約定。對短期檢驗難以發現的質量缺陷，使用期內發生問題，除委託方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責退換，如有其它問題雙方協商解決。
十二、智慧財產權：委託方定作的產品如涉及到註冊商標或外觀設計專利，著作權等智慧財產權，委託方應向承攬方提供所有權或使用許可證。委託方還應向承攬方提供委託書，營業執照複印件，條碼證，證等。委託方對提供的所有材料的真實性，合法性負責，如委託方未提供或提供的資料不實而引起侵權等糾紛，由委託方承擔一切經濟和法律責任
十三、承攬方需提供給委託方營業執照複印件，證，印刷執照複印件，第三方檢測報告。
十四、除外責任：因不可抗力，停電，主設備故障等意外造成產品交付延遲或不能交付，不應視為承攬方違約，但承攬方應在上述事故發生後的12小時內書面通知委託方，並且承攬方仍有義務採取一切必要措施儘快交貨。若不可抗拒力持續一周以上，委託方方有權取消本契約。
十五、違約責任：1.承攬方未按契約規定的質量交付定作物，委託方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責調換，並承擔逾期交付的責任;經過調換後，仍不符合契約規定的，委託方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。2.交付定作物或完成工作的數量少於契約規定，委託方仍然需要的，應當照數補齊，因此造成逾期交付的按本條第四款處理;少交部分委託方不再需要的，有權解除契約，因此造成的損失由承攬方賠償。3.因包裝問題造成定作物毀損，滅失的`，由承攬方賠償損失。4.逾期交貨，每延誤一天承攬方承擔本契約總金額的0.2%的違約金;未經委託方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。5.不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付本契約總金額20%的違約金。如因承攬方工作進度達或產品品質不到契約約定，使委託方錯過了產品上市的最佳時機，從而使委託方遭受損失，則承攬方除退還所有前期買方所支付的貨款外，視實際情況另外承擔委託方直接及間接的經濟損失。
十六、本契約訂立後委託方以訂單追加並為承攬方確認的定作業務，雙方均收受本契約的約束。
十七、未盡事宜，均按《民法典》有關條例的規定執行。
十八、契約履行過程中發生任何糾紛雙方協商解決，協商不成交由委託方所在地有管轄權的法院訴訟解決。
十九、本契約一式二份，雙方各執一份，契約雙方蓋章之日起生效，但契約約定有預付款的，自預付款交付之日起生效。
本契約有效期自________年____月____日至________年____月____日止
簽訂地點：
簽訂時間：
文化版費買賣契約書 篇2
甲方：身份證號：
乙方：身份證號：
本次轉讓按照雙方商議，公平自願的原則進行。簽訂本契約後，甲乙雙方及認定本契約各項內容均無其它異議。
一、甲方向乙方轉讓移動手機號碼，特簽訂此契約。
二、在此聲明，轉讓的手機號碼為：，轉讓內容為此號碼的所有權和使用權。乙方於年月日，乙方按照約定的轉讓費給甲方後，由乙方全權負責此手機號碼的所有費用、民事及刑事責任。甲方不在負責此手機號碼的費用、民事及刑事責任，不再擁有此號碼的使用權和所有權。
三、經雙方友好協商，此手機號碼的轉讓費為：人民幣。
四、在此號碼轉讓時，甲方必須保證此號碼無欠費、無其它民事及刑事責任，手機號碼剩餘話費，根據移動公司話費查詢系統的查詢結果，由乙方按照同等數額支付給甲方。
五、甲方在簽訂契約後，不得在以傳真、電話以及其他方式向移動公司再次索取此號碼在交易後的使用權及相關信息記錄。乙方也不得向移動公司索取此號碼在交易前的所有信息記錄。如果甲乙雙方由於相關信息泄露而發生糾紛和損失，由信息泄漏方承擔全部責任。
六、雙方交易完成後，乙方不得使用此手機號碼對甲方以前使用此號碼註冊的各類信息進行修改、查詢、泄漏以及從事一切犯罪違法活動。由此給甲方造成的損失由乙方全部承擔。
七、雙方交易完成後，由於甲方以前通訊記錄及社會關係都由此號碼聯絡，如果發生有第三方通過此號碼尋找甲方，乙方必須告知第三方甲方的聯繫方式或者通知甲方第三方的聯繫方式。
八、雙方交易前，甲方須告知交易前此號碼的服務密碼。雙方交易完成後，乙方必須修改此賬號的服務密碼。如果由乙方不修改新密碼等相關信息而造成的損失，由乙方全部承擔。
九、本契約自簽訂之日起生效，甲方在收取轉讓費後需另立收據給乙方。
十、本契約一式份。由甲、乙雙方各執份。
簽署時間：年月日甲方：聯繫人：聯繫方式：地址：乙方：聯繫人：聯繫方式：地址：
文化版費買賣契約書 篇3
出賣方(以下簡稱甲方)：_________________
購買方(以下簡稱乙方)：_________________
雙方根據《民法典》等相關法律法規規定，經友好協商，簽訂本契約後信守下列條款，共同嚴格履行。甲方向乙方銷售如下產品
第一條契約必須填寫工整，不得塗改，並經甲、乙雙方指定有關負責人簽字蓋章後方可生效，否則契約無效。
第二條交貨時間：_________________
交貨地點：_________________
第三條付款方式：_________________
第四條質量保證與驗收：甲方所代理貨物保證原廠正貨，原廠包裝及未使用過的新貨，享受廠家承諾保修，否則乙方無條件退貨。乙方在驗收中如發現產品品種、型號、規格、數量、質量與本契約規定條件不符，須在產品到貨後七日內提出書面異議和處理意見，否則視為驗收合格。
第五條保修：_________________.
第六條違約責任約定：_________________
第七條解決契約糾紛的方式：_________________雙方協商或調解不成由提起訴訟方所在地的法院裁決。
第八條本契約一式份，甲、乙雙方各執一份，交一份。雙方簽字生效。
甲方(蓋章)乙方(蓋章)
代表人(簽字)代表人(簽字)
電話：_________________電話：_________________
簽約日期：________________