石材貨物買賣協定書

石材貨物買賣協定書 篇1

甲方:__________

乙方:__________

一、貨物明細:

________石材,單價4000元/M3,數量150M3。

________石材,單價4000元/M3,數量350M3。

二、契約總值

為人民幣__________元。(大寫人民幣__________元整)

三、付款條件:

1、契約預付款為契約總額的30%即人民幣__________元於契約簽訂之日支付。

2、貨物到達現場甲方驗收合格後當日支付70%即人民幣壹佰肆拾萬元。乙方同時給予正式發票和質量保證函。

四、交貨條款:

1、交貨日期:於支付訂金之日起__________日交貨。即________年________月________日。

2、交貨地點:________

五、糾紛解決方式:

1、契約一式兩份,簽字後雙方各執一份,均具有同等的法律效力。

2、本契約在甲乙雙方代表簽字蓋章後,以雙方最後簽字日期為生效日。

3、一切由本契約引起的或與本契約有關的爭執,甲乙雙方應通過友好協商解決,如協商後不能解決時,應提交北京市仲裁委員會或提起訴訟。

甲方:________乙方:________

簽字日期:________簽字日期:________

石材貨物買賣協定書 篇2

買 方:____________________________________

地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________

法定代表人:____________ 職務:____________

賣 方:____________________________________

地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________

法定代表人:____________ 職務:____________

買賣雙方遵循平等、自願、互利、互惠原則協商並達成如下協定,共同信守。

第一條 品名、規格、數量及單位

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

第二條 契約總值

第三條 原產國別及製造廠商

第四條 裝運港

第五條 目的港

第六條 裝運期

________分運:

________轉運:

第七條 包裝

所供貨物必須由賣方妥善包裝,適合遠洋和長途陸路運輸,防潮、防濕、防震、防鏽、耐野蠻裝卸。任何由於賣方包裝不善而造成的損失由賣方負擔。

第八條 嘜頭

賣方須用不褪色油漆於每件包裝上印刷包裝編號、尺碼、淨重、提吊位置及“此端向上”、“小心輕放”、“切勿受潮”等字樣及下列嘜頭:

第九條保險

裝運後由買方投保。

第十條 付款條件

1.買方在收到備貨電傳通知後及裝運期前30天,開立以賣方為受益人的不可撤銷信用證,其金額為契約總值的____%,計___________. ____________行收到下列單證經核對無誤後,承付信用證款項(如果分運,應按分運比例承付):

a.全套可議付已裝船清潔海運提單,外加兩套副本,註明“運費待收”,空白抬頭,空白背書,已通知到貨口岸________ 運輸公司。

b.商業發票一式五份,註明契約號,信用證號和嘜頭。

c.裝箱單一式四份,註明每包裝物數量,毛重和淨重。

d.由製造廠家出具並由賣方簽署的品質證明書一式三份。

e.提供全套技術檔案的確認書一式兩份。

2.賣方在裝船後10天內,須掛號航空郵寄三套上述檔案,一份寄買方,兩份寄目的港________ 運輸公司。

3.____銀行收到契約中規定的,經雙方簽署的驗收證明後,承付契約總值的____%,金額為________ .

4.買方在付款時,有權按契約第十五、十八條規定扣除應由賣方支付的延期罰款金額。

5.一切在中國境內的銀行費用均由____方承擔,一切在中國境外的銀行費用均由____方承擔。

第十一條 裝運條款

1.賣方必須在裝運期前45天,用電報/電傳向買方通知契約號、貨物品名、數量、發票金額、件數、毛重、尺碼及備貨日期,以便買方安排訂倉。

2.如果貨物任一包裝達到或超過重____噸,長____米,寬____米,高____米,賣方應在裝船前50天,向買方提供五份包裝圖紙,說明詳細尺碼和每件重量,以便買方安排運輸。

3.買方須在預計船抵達裝運港日期前10天,通知賣方船名,預計裝船日期,契約號和裝運港船方代理,以便賣方安排裝船。如果需要更改載裝船隻,提前或推後船期,買方或船方代理應及時通知賣方。如果貨船未能在買方通知的抵達日期後30天內到達裝運港,從第31天起,在裝運港所發生的一切倉儲和保險費由買方承擔。

4.船按期抵達裝運港後,如果賣方未能備貨待裝,一切空倉費和滯期費由賣方承擔。

5.在貨物越過船舷脫離吊鉤前,一切風險及費用由賣方承擔。在貨物越過船舷脫離吊鉤後,一切風險及費用由買方承擔。

石材貨物買賣協定書 篇3

買方:____________________________________

地址:____________郵碼:____________電話:____________

法定代表人:____________職務:____________國籍:____________

賣方:____________________________________

地址:____________郵碼:____________電話:____________

法定代表人:____________職務:____________國籍:____________

經買賣雙方在平等、互利原則上協商一致,達成本協定各條款,共同履行:

第一條貨物名稱:____________________

第二條產地:____________________

第三條數量:____________________

第四條商標:____________________

第五條價格:____________________________________

第六條包裝:____________________

第七條付款條件:簽訂契約後買方於7個銀行日內開出以賣方為受益人的、經確認的、不可撤銷的、可分割、可轉讓的、不得分批裝運的、無追索權的信用證。

第八條裝船:從賣方收到買方信用證日期算起,45天內予以裝船,若發生買方所訂船舶未按時到達裝貨,按本契約規定,賣方有權向買方索賠損毀/耽擱費,按總金額____%計算為限。因此,買方需向賣方提供銀行保證。

第九條保證金:賣方收到買方信用證的14個銀行日內,向買方寄出____%的保證金或銀行保函。若賣方不執行本契約,其保證金買方予以沒收。

第十條應附的單據:賣方向買方提供:

1.全套清潔提貨單;

2.一式四份經簽字的商業發票;

3.原產地證明書;

4.裝箱單;

5.為出口________所需的其他主要單據。

第十一條裝船通知:賣方在規定的裝貨時間至少14天前用電報方式將裝船條件告知買方,買方或其代理人將裝貨船估計到達裝貨港的時間告知賣方。

第十二條其他條款:質量、數量和重量的檢驗可於裝貨港一次進行,若要求提供所需的其他證件,其辦理手續費、領事簽證費應由買方負擔。

第十三條裝船時間:

第十四條裝貨效率:每一個晴天工作日,除星期日、節假日外,每艙口進貨為________立方。

第十五條延期費/慢裝卸罰款:對於________載重噸船來說,每天________...。

第十六條不可抗力:簽約雙方的任何一方由於颱風、地震和雙方同意的不可抗力事故而影響契約執行時,則延遲契約的期限應相當於事故所影響的時間。

第十七條契約爭議的解決:

第十八條本契約於____年__月__日在________市用________文簽署,正本一式兩份,買賣雙方各執一份,買賣雙方簽字生效。

買方:____________________________賣方:____________________

代表:____________________________代表:____________________

日期:____________________________日期:____________________

格式範本

買方:____________________________________

地址:____________郵碼:____________電話:____________

法定代表人:____________職務:____________國籍:____________

賣方:____________________________________

地址:____________郵碼:____________電話:____________

法定代表人:____________職務:____________國籍:____________

經買賣雙方在平等、互利原則上協商一致,達成本協定各條款,共同履行:

第一條貨物名稱:____________________

第二條產地:____________________

第三條數量:____________________

第四條商標:____________________

第五條價格:____________________________________

第六條包裝:____________________

第七條付款條件:簽訂契約後買方於7個銀行日內開出以賣方為受益人的、經確認的、不可撤銷的、可分割、可轉讓的、不得分批裝運的、無追索權的信用證。

第八條裝船:從賣方收到買方信用證日期算起,45天內予以裝船,若發生買方所訂船舶未按時到達裝貨,按本契約規定,賣方有權向買方索賠損毀/耽擱費,按總金額____%計算為限。因此,買方需向賣方提供銀行保證。

第九條保證金:賣方收到買方信用證的14個銀行日內,向買方寄出____%的保證金或銀行保函。若賣方不執行本契約,其保證金買方予以沒收。

第十條應附的單據:賣方向買方提供:

1.全套清潔提貨單;

2.一式四份經簽字的商業發票;

3.原產地證明書;

4.裝箱單;

5.為出口________所需的其他主要單據。

第十一條裝船通知:賣方在規定的裝貨時間至少14天前用電報方式將裝船條件告知買方,買方或其代理人將裝貨船估計到達裝貨港的時間告知賣方。

第十二條其他條款:質量、數量和重量的檢驗可於裝貨港一次進行,若要求提供所需的其他證件,其辦理手續費、領事簽證費應由買方負擔。

第十三條裝船時間:

第十四條裝貨效率:每一個晴天工作日,除星期日、節假日外,每艙口進貨為________立方。

第十五條延期費/慢裝卸罰款:對於________載重噸船來說,每天________...。

第十六條不可抗力:簽約雙方的任何一方由於颱風、地震和雙方同意的不可抗力事故而影響契約執行時,則延遲契約的期限應相當於事故所影響的時間。

第十七條契約爭議的解決:

第十八條本契約於____年__月__日在________市用________文簽署,正本一式兩份,買賣雙方各執一份,買賣雙方簽字生效。

買方:____________________________賣方:____________________

代表:____________________________代表:____________________

日期:____________________________日期:____________________

石材貨物買賣協定書 篇4

契約編號:

需方(以下簡稱甲方): 簽約地:

供方(以下簡稱乙方): 簽約時間:

為了增強甲乙雙方的責任感,確保雙方實現各自的經濟目的,依據《中中華人民共和國契約法》,本著平等互利的原則,經雙方充分協商,特訂立本契約,以便共同遵守。

1、石材屬天然產品,難免有一些缺陷,乙方保證石材大面積花色基本均勻一致,無明顯缺陷;

2、根據石材屬性,石材質量按國家石材待業標準執行。

三、包裝標準

四、交貨方法

1、甲方在乙方工廠提驗貨物。甲方委託___________在乙方工廠提驗貨,並辦理貨物簽收手續,甲方若中途變更或增加簽收人,需事前書面通知乙方並重新開具授權委託書,否則由此造成的一切損失由甲方負責。

五、交貨地點

六、驗收條款

由甲方派人在乙方工廠內驗收,驗收標準為國家石材行業標準,驗收合格後裝車;驗收時間為交貨期限屆滿之日前,由乙方通知甲方。

七、交貨期

石材的交貨時間為乙方收到甲方支付的預付款之日起天內。

八、付款日期和方式

1、自契約簽訂之日起三日內,甲方向乙方交納定金,計人民幣元整( ¥ 元),定金在最後批貨款充抵。

2、付款方式為款到發貨,甲方必須在提貨前結清該批貨款。

九、不可抗力

甲乙雙方的任何一方由於不可抗力(如戰爭、地震、海嘯、水災、重大公共疾病等)的原因不能履行契約時,應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,並應在10天內提供主管機關證明,允許延遲履行、部分履行或者不履行契約,並根據情況可以部分或全部免

予承擔違約責任。

十、契約爭議的解決方式

本契約履行過程中發生爭議,由甲乙雙方協商解決,協商不成依法向人民法院起訴。 十一、其它

本契約自簽訂之日起生效。契約履行期內,甲乙雙方均不得隨意變更或解除契約。契約如有未盡事宜,須經雙方共同協商,簽訂補充協定,補充協定與本契約具有同等效力。

本契約壹式貳份,甲乙雙方各執壹份。

甲方(公章):

地址:

法定代表人:

委託代理人:

開戶 銀行:

開 戶 名:

帳號:

電話:

傳真:

日期:乙方(公章): 地址: 法定代表人: 委託代理人: 開戶 銀行: 開 戶 名: 帳號: 電話: 傳真: 日期:

石材貨物買賣協定書 篇5

動產貨物買賣協定書

訂立協定書人:實業有限公司(以下簡稱甲方), 陶瓷有限公司(以下簡稱乙方),雙方茲就買賣茶具事宜,訂立本件協定,條款如下:

一、買賣標的:仿古茶具精品、次品各一百組。(樣式、規格另行列表)

二、 價金:精品每組人民幣元整,次級品每組元整,合計元整。

三、送貨地點:甲方公司所在地或其所指定的地點。

四、送貨日期:乙方應於訂約後一個月內按甲方指定的地點、

組數如期送達。如有遲延,應依遲交部分的貨款每日按千分之 計罰違約金,乙方不得有異議。

五、清償費用:原則上運送費、包裝費由乙方負擔。惟甲方所指定送貨地點不在市縣兩界內,按實際里程數每公里元酌收運送費用。

六、甲方或其指定受領之人於受領第一條的茶具後,應即時驗收。茶具如有瑕疵,應於受領後 天內以書面通知乙方更換,逾期乙方不負瑕疵擔保責任。

質量標準按國家標準或雙方約定。

七、甲方應憑乙方所開出的統一發票及送貨簽收單將貨款一次付給乙方。

八、任何一方如違反本契約,應向守約方支付契約總價款%的違約金。

九、爭議解決

本契約各方當事人對本契約有關條款的解釋或履行發生爭議時,應通過友好協商的方式予以解決。雙方約定,凡因本契約發生的一切爭議,當和解或調解不成時,選擇下列第種方式解決:

(1)將爭議提交有管轄權的仲裁委員會仲裁;

(2)依法向有管轄權的人民法院提起訴訟。十、本協定一式二份,甲乙雙方各執一份為憑。

訂立協定書人

買方(甲方):

公司

公司地址:

代表人:

住址:

身份證號碼:

營業執照號碼:

賣方(乙方):公司

公司地址:

代表人:

住址:

身份證號碼:

營業執照號碼:

年月日

石材貨物買賣協定書 篇6

訂立契約雙方:

購貨單位:_________,以下簡稱甲方;

供貨單位:_________,以下簡稱乙方。

經甲乙雙方充分協商,特訂立本契約,以便共同遵守。

第一條 產品的名稱、品種、規格和質量

1.產品的名稱、品種、規格:_________。(應註明產品的牌號或 商標)

2.產品的技術標準(包括質量要求),按下列第( )項執行:

(1)按國家標準執行;

(2)按部頒標準執行;

(3)由甲乙雙方商定技術要求執行。

(在契約中必須寫明執行的標準代號、編號和標準名稱。對成套產品,契約中 要明確規定附屬檔案的質量要求;對某些必須安裝運轉後才能發現內在質量缺陷的產品, 除主管部門另有規定外,契約中應具體規定提出質量異議的條件和時間;實行抽

樣檢驗質量的產品,契約中應註明採用的抽樣標準或抽驗方法和比例;在商定技術 條件後需要封存樣品的,應當由當事人雙方共同封存,分別保管,作檢驗的依據。)

第二條 產品的數量和計量單位、計量方法

1.產品的數量:_______。

2.計量單位、計量方法:______。

(國家或主管部門有計量方法規定的,按國家或主管部門的規定執行;國家或 主管部門無規定的,由甲乙雙方商定。對機電設備,必要時應當在契約明確規定隨 主機的輔機、附屬檔案、配套的產品、易損耗備品、配件和安裝修理工具等。對成套供

應的產品,應當明確成套供應的範圍,並提出成套供應清單。)

3.產品交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然減(增)量規定及計算方 法:________。

第三條 產品的包裝標準和包裝物的供應與回收_______。

(產品的包裝,國家或業務主管部門有技術規定的,按技術規定執行;國家與 業務主管部門無技術規定的,由甲乙雙方商定。產品的包裝物,除國家規定由甲方 供應的以外,應由乙方負責供應。

第四條 產品的交貨單位、交貨方法、運輸方式、到貨地點(包括專用線、碼 頭)

1.產品的交貨單位:________。

2.交貨方法,按下列第( )項執行:

(1)乙方送貨;

(2)乙方代運(乙方代辦運輸,應充分考慮甲方的要求,商定合理的運輸路 線和運輸工具);

(3)甲方自提自運。

3.運輸方式:_______。

4.到貨地點和接貨單位(或接貨人)________。

(甲方如要求變更到貨地點或接貨人,應在契約規定的交貨期限(月份或季度) 前40天通知乙方,以便乙方編月度要車(船)計畫;必須由甲方派人押送的, 應在契約明確規定;甲乙雙方對產品的運輸和裝卸,應按有關規定與運輸部門辦理

交換手續,作出記錄,雙方簽字,明確甲、乙方和運輸部門的責任。)

第五條 產品的交(提)貨期限

(規定送貨或代運的產品的交貨日期,以甲方發運產品時承運部門簽發的戳記 日期為準,當事人另有約定者,從約定;契約規定甲方自提產品的交貨日期,以乙 方按契約規定通知的提貨日期為準。乙方的提貨通知中,應給予甲方必要的途中時

間,實際交貨或提貨日期早於或遲於契約規定的日期,應視為提前或逾期交貨或提 貨。)

第六條 產品的價格與貨款的結算

1.產品的價格,按下列第( )項執行:

(1)按甲乙雙方的商定價格;

(2)按照訂立契約時履行地的市場價格;

(3)按照國家定價履行。

(執行國家定價的,在契約規定的交貨或提貨期內,遇國家調整價格時,按交 貨時的價格執行。逾期交貨的,遇價格上漲時,按原價執行;遇價格下降時,按新 價執行。逾期提貨或逾期付款的,遇價格上漲時,按新價格執行;遇價格下降時,

按原價執行。由於逾期付款而發生調整價格的差價,由甲乙雙方另行結算,不在原 托收結算金額中沖抵。執行浮動價和協商定價的,按契約規定的價格執行。)

2.產品貨款的結算:產品的貨款、實際支付的運雜費和其它費用的結算,按 照中國人民銀行結算辦法的規定辦理。

(用托收承付方式結算的,契約中應註明驗單付款或驗貨付款。驗貨付款的承 付期限一般為10天,從運輸部門向收貨單位發出提貨通知的次日起算。凡當事人 在契約中約定縮短或延長驗貨期限的,應當在托收憑證上寫明,銀行從其規定。)

第七條 驗收方法________。

(契約應明確規定:1.驗收時間;2.驗收手段;3.驗收標準;4.由誰 負責驗收和試驗;5.在驗收中發生糾紛後,由哪一級主管產品質量監督檢查機構 執行仲裁等等)。

第八條 對產品提出異議的時間和辦法

1.甲方在驗收中,如果發現產品的品種、型號、規格、花色和質量不合規定, 應一面妥為保管,一面在30天內向乙方提出書面異議;在托收承付期內,甲方 有權拒付不符合契約規定部分的貨款。甲方怠於通知或者自標的物收到之日起過兩

年內未通知乙方的,視為產品合乎規定。

2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的,不得提出異議。

3.乙方在接到需方書面異議後,應在_______天內(另有規定或當事人另行商定 期限者除外)負責處理,否則,即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

(甲方提出的書面異議中,應說明契約號、運單號、車或船號、發貨和到貨日 期;說明不符合規定的產品名稱、型號、規格、花色、標誌、牌號、批號、合格證 或質量保證書號、數量、包裝、檢驗方法、檢驗情況和檢驗證明;提出不符合規定

的產品的處理意見,以及當事人雙方商定的必須說明的事項。)

第九條 乙方的違約責任

1.乙方不能交貨的,應向甲方償付不能交貨部分貨款的___%的違約金。

2.乙方所交產品品種、型號、規格、花色、質量不符合規定的,如果甲方同 意利用,應當按質論價;如果甲方不能利用的,應根據產品的具體情況,由乙方負 責包換或包修,並承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。

3.乙方因產品包裝不符合契約規定,必須返修或重新包裝的,乙方應負責返 修或重新包裝,並承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的, 乙方應當償付甲方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規

定造成貨物損壞或滅失的,乙方應當負責賠償。

4.乙方逾期交貨的,應比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交貨 部分貨款計算,向甲方償付逾期交貨的違約金,並承擔甲方因此所受的損失費用。

5.乙方提前交貨的產品、多交的產品的品種、型號、規格、花色、質量不符 合規定的產品,甲方在代保管期內實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失,應當由乙方承擔。

6.產品錯發到貨地點或接貨人的,乙方除應負責運交契約規定的到貨地點或接貨人外,還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金。

7.乙方提前交貨的,甲方接貨後,仍可按契約規定的交貨時間付款;契約規定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應在發貨前與甲方協商,甲方仍需要的,乙方應照數補交,並負逾期交貨責任;甲方不再需要的,應當在接到乙

方通知後15天內通知乙方,辦理解除契約手續。逾期不答覆的,視為同意發貨。

第十條 甲方的違約責任

1.甲方中途退貨,應向乙方償付退貨部分貨款___%的違約金。

(違約金視為違約的損失賠償,但約定的違約金過分高於或者低於造成的損失

的,當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以適當減少或者增加)

2.甲方未按契約規定的時間和要求提供應交的技術資料或包裝物的,除交貨 日期得順延外,應比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按順延交貨部分貨款計 算,向乙方償付順延交貨的違約金;如果不能提供的,按中途退貨處理。

3.甲方自提產品未按供方通知的日期或契約規定的日期提貨的,應比照中國 人民銀行有關延期付款的規定,按逾期提貨部分貨款總值計算,向乙方償付逾期提 貨的違約金,並承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。

4.甲方逾期付款的,應按中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付逾期 付款的違約金。

5.甲方違反契約規定拒絕接貨的,應當承擔由此造成的損失和運輸部門的罰 款。

6.甲方如錯填到貨地點或接貨人,或對乙方提出錯誤異議,應承擔乙方因此 所受的損失。

第十一條 不可抗力

甲方:______________

乙方:______________

石材貨物買賣協定書 篇7

買方:_______________________

地址:_______________________

傳真:_______________________ 電話:_______________________

賣方:_______________________

地址:_______________________

傳真:_______________________ 電話:_______________________

本契約由買方和賣方共同簽署,買方同意購買且賣方同意出售下列商品並遵守所列各項條款。

1.描述 項目

商品名稱、規格

單位

數量

單價

總金額

1

具體技術細節見附屬檔案“a”

2

包裝

3

保險和貨物重量

港(airport) 到岸價總金額:

2.原產國和製造商名稱

________________________________________

3.包裝

包裝在結實的新木箱或紙箱裡,適合遠距離的海運/包裹郵遞/空運和氣候的變化,能防護野蠻裝卸、潮濕、雨淋、腐蝕、震動和冷凍。

買方將對由於包裝不適當造成的任何貨物損壞、缺失和由此產生的費用負責;也對由於不充分或不適當的包裝和保護措施所引起的鏽蝕負責。隨箱應裝運一整套有關的服務和操作說明。

4.嘜頭

賣方用不褪色的油漆在每一個外包裝的四周寫上箱號、毛重、淨重、尺寸、契約號、目的港、收貨人編號和下列文字:“防止潮濕”,“輕拿輕放”,“此端向上”,提升位置,重心和嘜頭。嘜頭為:_______________________

5.裝船時間

_________________________________________

6.裝貨港

_________________________________________

7.目的港

_________________________________________

8.保險

在cif條款下,由賣方辦理以買方為受益人的保險額為發票金額110%的一切險。

9.付款

在信用證付款條件下:買方在契約簽訂後14天內,將開出一個由北京銀行為付款行,以賣方為受益人,全部發貨金額的不可撤消信用證。此信用證在賣方向開證行出示即期匯票(金額為發票金額的100%)以及在條款10中所列裝運檔案時即有效。付款將由開證行在被

提示上述匯票和檔案時通過電匯或航空匯款向賣方付出,此信用證在裝船期後的15日內有效。

10.檔案

(1)提單/空運單:

a)在海運條件下:

3份原始海運提單,註明:“運費先付(cif和c&f)”、契約號、嘜頭、空白背書,並寫明完整的地址和電話號碼以通知買方。

b)在空運條件下:

一份原始和一份複印的空運單,註明“運費先付(cif和c&f)”、契約號、嘜頭,指定給買方。

(2)5份正本發票,註明:契約號、嘜頭(在多於一個嘜頭時,發票應分開列印),按照相關契約寫出明細。

(3)由廠商/供貨商確認的2份正本和2份複印的裝箱單,註明:重量、裝箱件數和相應發票的日期。

(4)2份由廠商/供貨商確認的質量、數量說明書。

(5)1份發給買方通知發貨詳情的傳真的複印件。除此之外,賣方將在發貨後7天內,將整套上述檔案用空郵的方式直接寄給買方。

(6)在cif條款下,1份正本保險單或保險憑證以及2份複印件,按發票金額的110%保全險(all risks)。

買方(簽章):_________ 賣方(簽章):_________

簽訂地點:___________ 簽訂地點:___________

_________年____月____日 _________年____月____日

石材貨物買賣協定書 篇8

買方:____________(下稱甲方) 賣方:____________(下稱乙方)

地址:____________郵編:_____ 地址:____________郵編:_____

電話:____________傳真:_____ 電話:____________傳真:_____

電子信箱:__________電子信箱:__________

甲乙雙方經充分協商,本著自願及平等互利的原則,訂立本契約。

第一條名稱、品種、規格和質量:

1、名稱、品種、規格:____________(應註明產品的牌號或商標)。

2、質量,按下列第項執行:

(1)按照_______標準執行(須註明按國家標準或部頒或企業具體標準,如標準代號、編號和標準名稱等)。

(2)按樣本,樣本作為契約的附屬檔案(應註明樣本封存及保管方式)。

(3)按雙方商定要求執行,具體為:

_____________(應具體約定產品質量要求)。

第二條數量和計量單位、計量方法:

1、數量:________。

2、計量單位和方法:__________。

3、交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法:____________。

第三條包裝方式和包裝品的處理:

_________(應儘可能註明所採用的包裝標準是否國家或主管部門標準,自行約定包裝標準應具體可行,包裝材料由誰供應,包裝費用的負擔。)。

第四條交貨方式:

1、交貨時間:_______。

2、交貨地點:_______。

3、運輸方式:_______(註明由誰負責代辦運輸)。

4、保險:_______(按情況約定由誰負責投保並具體規定投保金額和投保險種)。

5、與買賣相關的單證的轉移:___________。

第五條驗收:

1、驗收時間:_______。

2、驗收方式:______(如採用抽樣檢驗,應註明抽樣標準或方法和比例)。

3、驗收如發生爭議,由___檢驗機構按___檢驗標準和方法,對產品進行檢驗。

第六條價格與貨款支付:

1、單價:____;總價:_________(明確幣種及大寫)。

2、貨款支付:

貨款的支付時間:____________;

貨款的支付方式:____________;

運雜費和其它費用的支付時間及方式:__________。

3、預付貨款:________(根據需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間)。

第七條提出異議的時間和方法:

1、甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定,應在妥為保管貨物的同時,自收到貨物後____日內向乙方提出書面異議;在托收承付期間,甲方有權拒付不符合契約規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起___日內未通知乙方的,視為貨物合乎規定。

2、甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的,不得提出異議。

3、乙方在接到甲方書面異議後,應在_____日內負責處理並通知甲方處理情況,否則,即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

第八條甲方違約責任:

1、甲方中途退貨的,應向乙方賠償退貨部分貨款的___%違約金。

2、甲方未按契約約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的,除交貨日期得以順延外,應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計算,向乙方支付違約金;如____日內仍不能提供的,按中途退貨處理。

3、甲方自提產品未按乙方通知的日期或契約約定日期提貨的,應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之____計算,向乙方支付逾期提貨的違約金,並承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。

4、甲方逾期付款的,應按逾期貨款金額每日萬分之____計算,向乙方支付逾期付款的違約金。

5、甲方違反契約規定拒絕接受貨物的,應承擔因此給乙方造成的損失。

6、甲方如錯填到貨的地點、接貨人,或對乙方提出錯誤異議,應承擔乙方因此所受到的實際損失。

7、其它約定:_____________。

第九條乙方的違約責任:

1、乙方不能交貨的,向甲方償付不能交貨部分貨款___%的違約金。

2、乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符契約規定的,如甲方同意利用,應按質論價;甲方不能利用的,應根據具體情況,由乙方負責包換或包修,並承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。

3、乙方因貨物包裝不符合契約規定,須返修或重新包裝的,乙方負責返修或重新包裝,並承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應賠償甲方該不合格包裝物低於合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的,由乙方負責賠償。

4、乙方逾期交貨的,應按照逾期交貨金額每日萬分之____計算,向甲方支付逾期交貨的違約金,並賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過___日,甲方有權終止契約並可就遭受的損失向乙方索賠。

5、乙方提前交的貨物、多交的貨物,如其品種、型號、規格、花色、質量不符契約定,甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失,均應由乙方承擔。

6、貨物錯發到貨地點或接貨人的,乙方除應負責運到契約規定的到貨地點或接貨人外,還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。

7、乙方提前交貨的,甲方接到貨物後,仍可按契約約定的付款時間付款;契約約定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應在發貨前與甲方協商,甲方仍需要貨物的,乙方應按數補交,並承擔逾期交貨責任;甲方不再需要貨物的,應在接到乙方通知後__日內通知乙方,辦理解除契約手續,逾期不答覆的,視為同意乙方發貨。

8、其它:_______________。

第十條不可抗力:

任何一方由於不可抗力原因不能履行契約時,應在不可抗力事件結束後___日內向對方通報,以減輕可能給對方造成的損失,在取得有關機構的不可抗力證明後,允許延期履行、部分履行或者不履行契約,並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

第十一條爭議解決:

凡因本契約引起的或與本契約有關的任何爭議,如雙方不能通過友好協商解決,均應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會深圳分會,按照申請仲裁時該會實行的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力。

第十二條附加條款:

1、__________________。

2、__________________。

3、__________________。

第十三條其它事項:

1、按本契約規定應付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失,應當在明確責任後__日內,按銀行規定的結算辦法付清,否則按逾期付款處理。

2、約定的違約金,視為違約的損失賠償。雙方沒有約定違約金或預先賠償額的計算方法的,損失賠償額應當相當於違約所造成的損失,包括契約履行後可獲得的利益,但不得超過違反契約一方訂立契約時應當預見到的因違反契約可能造成的損失。

3、本契約自___年__月__日起生效,契約有效期內,除非經過對方同意,或者另有法定理由,任何一方不得變更或解除契約。

4、契約如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本契約具有同等效力。

5、雙方來往函件,按照契約規定的地址或傳真號碼以___方式送達對方。如一方地址、電話、傳真號碼有變更,應在變更後的___日內書面通知對方,否則,應承擔相應責任。

6、本契約正本一式___份,雙方各執___份;契約副本一式__份,分送______等單位。

甲方:__________ 乙方:____________

受權代表:(簽字)______ 受權代表:(簽字)_______

委託代理人:(簽字)_____ 委託代理人:

本契約於____年____月____日訂立於____(地點)

表達貨物買賣契約樣本

出賣人:(以下簡稱甲方)

買受人:(以下簡稱乙方)

甲、乙雙方根據《中華人民共和國契約法》等有關法律規定,在平等、自願的基礎上,經協商一致,就乙方購買甲方產品達成以下買賣契約。

一、產品名稱、規格、數量、價格。

二、產品質量與質保

1、質量標準:

2、質保期限:

三、檢驗/驗收標準、方法

按國家標準與方法。

四、產品價款與結算方式

1、產品總價款為 元(大寫: 圓整)。

2、結算方式:

五、交付與運輸

交付地點:

運輸方式與費用:

六、違約責任

甲乙雙方任何一方違約應支付守約方違約金元,若違約金不足以彌補守約方損失的,違約方應當賠償給守約方造成的一切損失(包括直接損失、可得利益損失及主張權利的費用等)。

七、契約的解除與終止

甲乙雙方協商一致的,可以終止契約的履行。一方根本性違約的,另一方有權解除契約,但應當及時書面通知到對方。

八、不可抗力

因火災、戰爭、罷工、自然災害等不可抗力因素而致本契約不能履行的,雙方終止契約的履行,各自的損失各自承擔。

九、爭議解決

因契約的簽訂、履行、變更、解除等產生爭議的,由雙方當事人協商解決;協商不成的,由 人民法院訴訟解決。

十、其他

本契約一式兩份,甲方壹份,乙方壹份。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

石材貨物買賣協定書 篇9

買方:____________________________________

地址:____________郵碼:____________電話:____________

法定代表人:____________職務:____________

賣方:____________________________________

地址:____________郵碼:____________電話:____________

法定代表人:____________職務:____________

買賣

雙方遵循平等、自願、互利、互惠原則協商並達成如下協定,共同信守。

第一條 品名、規格、數量及單位

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

第二條 契約總值

____________________________________________________________

第三條 原產國別及製造廠商

____________________________________________________________

第四條 裝運港

____________________________________________________________

第五條 目的港

____________________________________________________________

第六條 裝運期

________分運:

________轉運:

第七條 包裝

所供貨物必須由賣方妥善包裝,適合遠洋和長途陸路運輸,防潮、防濕、防震、防鏽、耐野蠻裝卸。任何由於賣方包裝不善而造成的損失由賣方負擔。

第八條 嘜頭

賣方須用不褪色油漆於每件包裝上印刷包裝編號、尺碼、淨重、提吊位置及“此端向上”、“小心輕放”、“切勿受潮”等字樣及下列嘜頭:

____________________________________________________________

第九條保險

裝運後由買方投保。

第十條 付款條件

1.買方在收到備貨電傳通知後及裝運期前30天,開立以賣方為受益人的不可撤銷信用證,其金額為契約總值的____%,計___________.____________行收到下列單證經核對無誤後,承付信用證款項(如 果分運,應按分運比例承付):

A.全套可議付已裝船清潔海運提單,外加兩套副本,註明“運費待收”,空白抬頭,空白背書,已通知到貨口岸________運輸公司。

B.商業發票一式五份,註明契約號,信用證號和嘜頭。

C.裝箱單一式四份,註明每包裝物數量,毛重和淨重。

D.由製造廠家出具並由賣方簽署的品質證明書一式三份。

E.提供全套技術檔案的確認書一式兩份。

2.賣方在裝船後10天內,須掛號航空郵寄三套上述檔案,一份寄買方,兩份寄目的港________運輸公司。

3.____銀行收到契約中規定的,經雙方簽署的驗收證明後,承付契約總值的____%,金額為________.

4.買方在付款時,有權按契約第十五、十八條規定扣除應由賣方支付的延期罰款金額。

5.一切在中國境內的銀行費用均由____方承擔,一切在中國境外的銀行費用均由____方承擔。

第十一條 裝運條款

1.賣方必須在裝運期前45天,用電報/電傳向買方通知契約號、貨物品名、數量、發票金額、件數、毛重、尺碼及備貨日期,以便買方安排訂倉。

2.如果貨物任一包裝達到或超過重____噸,長____米,寬____米,高____米,賣方應在裝船前50天,向買方提供五份包裝圖紙,說明詳細尺碼和每件重量,以便買方安排運輸。

3.買方須在預計船抵達裝運港日期前10天,通知賣方船名,預計裝船日期,契約號和裝運港船方代理,以便賣方安排裝船。如果需要更改載裝船隻,提前或推後船期,買方或船方代理應及時通知賣方。如果貨船未能在買方通知的抵達日期後30天內到達裝運港,從第31天起,在裝運港所發生的一切倉儲和保險費由買方承擔。

4.船按期抵達裝運港後,如果賣方未能備貨待裝,一切空倉費和滯期費由賣方承擔。

5.在貨物越過船舷脫離吊鉤前,一切風險及費用由賣方承擔。在貨物越過船舷脫離吊鉤後,一切風險及費用由買方承擔。

6.賣方在貨物全部裝運完畢後48小時內,須以電報/電傳通知買方契約號、貨物品名、數量、毛重、發票金額、載貨船名和啟運日期。如果由於賣方未及時電告買方,以致貨物未及時保險而發生的一切損失由賣方承擔。

第十二條 技術檔案

1.下述全套英文本技術檔案應隨貨物發運:

A.基礎設計圖。

B.接線說明書、電路圖和氣/液壓連線圖。

C.易磨損件製造圖紙和說明書。

D.零備件目錄。

E.安裝、操作和維修說明書。

2.賣方應在簽訂契約後60天內,向買方或用戶掛號航空郵寄本條第1款規定的技術檔案,否則買方有權拒開信用證或拒付貨款。

第十三條 保質條款

賣方保證貨物系用上等的材料和一流工藝製成、嶄新、未曾使用,並在各方面與契約規定的質量、規格和性能相一致,在貨物正確安裝、正常操作和維修情況下,賣方對契約貨物的正常使用給予____天的保證期,此保證期從貨物到達____起開始計算。

第十四條 檢驗條款

1.賣方/製造廠必須在交貨前全面、準確地檢驗貨物的質量、規格和數量,簽發質量證書,證明所交貨物與契約中有關條款規定相符,但此證明書不作為貨物的質量、規格、性能和數量的最後依據,賣方或製造廠商應將記載檢驗細節和結果的書面報告附在質量證明書內。

2.在貨物抵達目的港之後,買方須申請____國商品檢驗局(以下稱商檢局)就貨物質量、規格和數量進行初步檢驗並簽發檢驗證明書,如果商檢局的檢驗發現到貨的質量、規格或數量與契約不符,除應由保險公司或船方負責者外,買方在貨物到港____天內有權拒收貨物,向賣方提出索賠。

3.如果發現貨物質量和規格與契約規定不符,或貨物在契約第十三條所規定的保證期內證明有缺陷,包括內在的缺陷或使用不良的原材料,買方將安排商檢局檢驗,並有權依據商檢證書向賣方索賠。

4.如果由於某種不能預料的原因,在契約有效期內檢驗證書不及辦妥,買方須電告賣方延長商檢期限____天。

第十五條 索賠

1.賣方對貨物不符合本契約規定負有責任且買方按照本契約第十三條和第十四條規定,在檢驗和質量保證期內提出索賠時,賣方在徵得買方同意後,可按下列方法之一種或幾種理賠:

A.同意買方退貨,並將所退貨物金額用契約規定的貨幣償還買方,並承擔買方因退貨而蒙受的一切直接損失和費用,包括利息、銀行費用、運費、保險費、檢驗費、倉儲、碼頭裝卸及監管保護所退貨物的一切其他必要的費用。

B.按照貨物的質量低劣程度、損失程度和買方蒙受損失的金額將貨物貶值。

C.用符合契約規定、質量和性能的部件替換有瑕疵部件,並承擔買方 所蒙受的一切直接損失和費用,新替換部件的保質期須相應延長。

石材貨物買賣協定書 篇10

買方:__________________________?賣方:__________________________

買方經辦人:____________________?賣方經辦人:____________________

買方E-Mail:____________________?賣方E-Mail:____________________

契約簽定地點:__________________?用戶編碼:______________________

契約簽定時間:__________________?契約編碼:______________________

買賣雙方經友好協商,達成以下協定:

1.產品名稱、型號及規格、數量、到貨期、單價及運輸費、包裝費、_____費、契約總金額

序號

產品名稱

產品型號及規格

單位

數量

到貨期

單價(人民幣¥)(單位:元)

金額(人民幣¥)(單位:元)

1

2

3

4

5

運費費用:

包裝費用:

運輸貨物_____費用:

契約總金額(大寫):

合計(小寫):

2.產品驗收

質量標準:產品驗收質量標準按生產廠家的產品質量標準執行。

買方如發現產品存在質量問題,在收到貨物後____天內應及時向賣方反映,並發給賣方對產品質量質疑的書面意見,賣方應根據買方的要求及時與生產廠方聯繫,並負責最終妥善解決。

3.交貨地點:買方填寫?____________________________________________________

4.發運方式及運輸

_____的價格計算:

買方選擇發運方式:

○特快專遞:小於等於_____克_____元,雜費_____元,總計_____元(起價)。以後每超過_____克再加_____元。

○航空快遞:小於等於_____克_____元,雜費_____元,總計_____元(起價)。以後每超過_____克再加_____元。

○平郵包裹:小於等於_____千克_____元,雜費_____元,總計_____元(起價)。以後每超過_____千克再加_____元。

○航空運輸:小於等於_____千克_____元,雜費_____,總計_____元(起價)。以後每超過_____千克再加_____元。

○鐵路快運:小於等於_____千克_____元,雜費_____元,總計_____元(起價)。以後每超過_____千克再加_____元。

以下小件產品的參考_____標準不按以上_____標準計算:

每件包裹重量在_____千克左右的貴重IC:如_____,_____等_____元/個(塊)

每件包裹重量在_____千克左右的配件:_____,_____,_____等?_____元/個(塊)

每件包裹重量在_____千克左右的配件和小設備:_____板,_____,_____等?_____元/個(塊)

買方選擇投保金額:

買方要求按所填的投保金額上_______________人民幣:元

_____費率按?○_____%(特快專遞)?○_____%(航空快遞)?○_____%(平郵包裹,航空運輸,鐵路快運)

5.包裝方式

買方選擇包裝方式:

○廠家原包裝(或供方散包)加郵局硬紙盒包裝:小於等於_____克貨物包裝費_____元;

小於等於_____千克貨物包裝費_____元;

小於等於_____千克貨物包裝費_____元;

小於等於_____千克貨物包裝費_____元。

○廠家原包裝(或供方散包)加定製木箱包裝:小於等於_____克貨物包裝費_____元;

小於等於_____千克貨物包裝費_____元;

小於等於_____千克貨物包裝費_____元;

小於等於_____千克貨物包裝費_____元。

6.匯款方式

買方選擇:

○銀行電匯○匯款?○線上支付?○信用卡支付

(1)銀行電匯:(2)郵局匯款:

單位名稱:__________________?單位名稱:_____________________

開戶銀行:__________________?收款人:_______________________

銀行帳號:__________________?詳細地址:_____________________

編碼:__________________

(3)線上支付:

單位名稱:__________________?(4)信用卡支付:______________

開戶銀行:__________________?XX銀行一卡通:_______________

銀行帳號:__________________?收款人:_______________________

7.付款方式

預付款支付方式:

所剩餘款支付方式:

○一次性付清所剩餘款時間:____________年______月______日

一次性付清所剩餘款金額:¥____________________元

○分兩次付清所剩餘款,第一次交付餘款時間:________年______月______日

第一次交付餘款金額:¥__________________元

第二次交付餘款時間:______年_____月_____日

第二次交付餘款金額:¥__________________元

8.發貨時間

買方選擇:○賣方在收到買方全部貨款後7個工作日內發貨。一次全部交貨。

○由於到貨期分散時間較長,按照買方要求先到的貨先交貨,共分兩次交貨:

第一次交貨時間:賣方在收到此批所剩全部餘款後10個工作日內發貨,交貨內容:序號___數量、序號___數量、…序號___數量;

第二次交貨時間:賣方在收到此批所剩全部餘款後10個工作日內發貨,交貨內容:序號___數量、序號___數量、…序號___數量。

9.違約責任

賣方責任:買方付清餘款後,賣方如未能按期交貨,賣方保證在買方認為有必要終止採購後應無條件退款。

如因不可抗力或無法控制的原因使交易無法按期完成,或在網上網站因各種無法控制的原因丟失了有關的信息、記錄等情況發生時,由此而造成交貨期延誤,賣方不承擔違約責任。除以上情況之外,由於賣方工作失誤而給買方造成交貨期延誤的情況發生時,賣方應與買方協商,對給買方造成的直接損失予與賠償,但對買方的任何間接損失賣方不予賠償。

10.其它條款

契約編碼:______________________________。買方匯款時請註明契約編碼。

契約附屬檔案總計____份,指買方填寫的確認回單,是本契約的組成部分,具同樣的法律效力。

本契約生效期:自買方付款到賬後即日生效,至本契約各項條款全部執行完畢時截止。

如契約在執行過程中買賣雙方之間發生糾紛,雙方應本著友好協商的方法解決,如協商未果,按國家《_____》有關條款執行。

買方:____________________________

公司註冊地址:____________________

郵編:____________________________

聯繫地址:________________________

郵編:____________________________

電話:?___________________________

傳真:____________________________

開戶銀行:________________________

銀行帳號:________________________

納稅人登記號:____________________

買方代表簽名:____________________

賣方:____________________________

公司註冊地址:____________________

郵編:____________________________

聯繫地址:________________________

郵編:____________________________

電話:?___________________________

傳真:____________________________

開戶銀行:________________________

銀行帳號:________________________

納稅人登記號:____________________

買方代表簽名:____________________

石材貨物買賣協定書 篇11

通用版貨物買賣契約範文甲方(買方):乙方(賣方):雙方本著保護動物,愛惜、尊重生命的人道主義精神,以誠信、公平、合理之原則,經雙方充分的平等協商,特訂立本契約,雙方共同遵守。寵物基本狀況:寵物品種:____________________,顏色:______,性別:_____,出生日:_______,體重:_____。於________年____月____日,_______(先生女士),身份證號碼為_______________________(以下簡稱甲方),雙方自願的原則,購買了_________(先生女士),身份證號碼為________________________(以下簡稱乙方)的____________________(以下簡稱契約犬只)。其契約犬只的價格、數量、性別、健康狀況等方面,經雙方確認,簽署本契約,其條款如下:

1.契約犬只為:____________________(樣子為附屬檔案照片),個月(公母)犬。

2.數量:1隻。

3.首次驅蟲:____月____日,驅蟲藥物:;首次疫苗:____月____日,疫苗種類:

4.買賣條件:

①甲方應支付給乙方金額為:人民幣元整(中文大寫)。

②乙方有義務向甲方告知寵物健康狀況、性格、愛好、生活習慣等情況,為甲方飼養購買的契約犬只提供必要的諮詢和協助。

③甲方承諾在乙方的指導下科學飼養該契約犬只。

④乙方承諾該契約犬只為____________________,並保證該契約犬只出售之時健康狀況良好,無犬瘟熱、犬細小病毒。

5.索賠條件:

①從甲方接走契約犬只之日算起,在甲方飼養方面無失責的情況下,若15天內發現該契約犬只患有細小、犬瘟病,乙方應負責支付該契約犬只的全部醫療費用。

②該契約犬只若因本條款4-

①所述病症死亡,則由乙方賠付購方全額購買金額(即元整)。

③寵物售出十五天直至以後,乙方不再承擔4-

①所述寵物的任何責任。

⑤若非寵物健康原因,甲方在購買該寵物後五天內請求退換,應繳納該寵物出售價格50%的違約金。

6.仲裁:凡因執行本契約或與本契約有關事項所發生的一切爭執,應由雙方通過友好協商方式在甲方或乙方仲裁委員會沖裁解決。仲裁裁決是終局的,對雙方具有同等的約束力。仲裁費用,除仲裁機構另有決定外,均由敗訴方負擔。

7.其他:對本契約之任何變更及增加,僅在以書面經雙方簽字後,方為有效。任何一方在未取得對方書面同意前,無權將本契約規定之權利及義務轉讓給第三者。

8.本契約經雙方簽署後生效,本契約一式兩份,具有同等效力,由甲乙(甲方乙方)雙方各執一份為憑。

甲方:

乙方:________年____月____日

石材貨物買賣協定書 篇12

出賣人:________________簽訂地點:________________

買受人:________________簽訂時間:____年____月__日

一、收貨人名稱、發到站、品種規格、質量、交(提)貨時間、數量

收貨人名稱

發站

到站

品種規格

質量

交(提)貨時間、數量(噸)

全年合計

一季度

二季度

三季度

四季度

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

(註:空格如不夠用,可以另接)

二、交(提)貨方式:________________________________________________

三、質量和數量驗收標準及方法:______________________________________

四、煤炭單價及執行期:______________________________________________

五、貨款、運雜費結算方式及結算期限:________________________________

六、違約責任:______________________________________________________

七、解決契約爭議的方式:____________________________________________

八、其他約定事項:__________________________________________________

出賣人

買受人

鑒(公)證意見:

鑒(公)證機關(章)

經辦人:

年月日

(註:除國家另有規定處,鑒(公)證實行自願原則)

出賣人名稱(章):

住所:

法定代表人:

委託代理人:

電話:

電報掛號:

開戶銀行:

賬號:

納稅人登記號:

郵政編號:

買受人名稱(章):

住所:

法定代表人:

委託代理人:

電話:

電報掛號:

開戶銀行:

賬號:

納稅人登記號:

郵政編碼:

監製部門:國家工商行政管理局

石材貨物買賣協定書 篇13

買方:_________(下稱甲方)

地址:_________

郵編:_________

電話:_________

傳真:_________

電子信箱:_________

賣方:_________(下稱乙方)

地址:_________

郵編:_________

電話:_________

傳真:_________

電子信箱:_________

甲乙雙方經充分協商,本著自願及平等互利的原則,訂立本契約。

第一條 名稱、品種、規格和質量

1.名稱:_________

2.品種:_________

3.規格:_________(應註明產品的牌號或商標)

4.質量,按下列第_________項執行:

(1)按照_________標準執行(須註明按國家標準或部頒或企業具體標準,如標準代號、編號和標準名稱等)

(2)按樣本,樣本作為契約的附屬檔案(應註明樣本封存及保管方式,附屬檔案略)

(3)按雙方商定要求執行,具體為:_________(應具體約定產品質量要求)

第二條 數量和計量單位、計量方法

1.數量:_________.

2.計量單位和方法:_________.

3.交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法:_________.

第三條 包裝方式和包裝品的處理

_________(應儘可能註明所採用的包裝標準是否國家或主管部門標準,自行約定包裝標準應具體可行,包裝材料由誰供應,包裝費用的負擔)

第四條 交貨方式

1.交貨時間:_________.

2.交貨地點:_________.

3.運輸方式:_________(註明由誰負責代辦運輸)

4.保險:_________(按情況約定由誰負責投保並具體規定投保金額和投保險種)

5.與買賣相關的單證的轉移:_________.

第五條 驗收

1.驗收時間:

_________.

2.驗收方法:

_________(如採用抽樣檢驗,應註明抽樣標準或方法和比例);

3.驗收標準:

_________;

4.由誰負責驗收和試驗:

_________;

5.驗收如發生爭議,由_________檢驗機構按_________檢驗標準和方法,對產品進行檢驗。

第六條 價格與貨款支付

1.單價:_________;總價:_________(明確幣種及大寫)

2.貨款支付:

貨款的支付時間:_________;

貨款的支付方式:_________;

運雜費和其它費用的支付時間及方式:_________.

3.預付貨款:_________(根據需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間)

第七條 提出異議的時間和方法

1.甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定,應在妥善保管貨物的同時,自收到貨物後_________日內向乙方提出書面異議;在異議期間,甲方有權拒付不符合契約規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起_________日內未通知乙方的,視為貨物合乎規定。

2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的,不得提出異議。

3.乙方在接到甲方書面異議後,應在_________日內負責處理並通知甲方處理情況,否則,即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

第八條 聲明及保證

甲方:

1.甲方為一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本契約。

2.甲方簽署和履行本契約所需的一切手續均已辦妥併合法有效。

3.在簽署本契約時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4.甲方為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成,本契約的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。

乙方:

1.乙方為一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本契約。

2.乙方簽署和履行本契約所需的一切手續均已辦妥併合法有效。

3.在簽署本契約時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4.乙方為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成,本契約的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。

第九條 保密

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任並賠償由此造成的損失。

第十條 甲方違約責任

(1)甲方中途退貨的,應向乙方賠償退貨部分貨款的_________%違約金。

(2)甲方未按契約約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的,除交貨日期得以順延外,應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之_________計算,向乙方支付違約金;如_________日內仍不能提供的,按中途退貨處理。

(3)甲方自提產品未按乙方通知的日期或契約約定日期提貨的,應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之_________計算,向乙方支付逾期提貨的違約金,並承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。

(4)甲方逾期付款的,應按逾期貨款金額每日萬分之_________計算,向乙方支付逾期付款的違約金。

(5)甲方違反契約規定拒絕接受貨物的,應承擔因此給乙方造成的損失。

(6)甲方如錯填到貨的地點、接貨人,或對乙方提出錯誤異議,應承擔乙方因此所受到的實際損失。

(7)其它約定:_________.

第十一條 乙方的違約責任

(1)乙方不能交貨的,向甲方償付不能交貨部分貨款_________%的違約金。

(2)乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符契約規定的,如甲方同意利用,應按質論價;甲方不能利用的,應根據具體情況,由乙方負責包換或包修,並承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。

(3)乙方因貨物包裝不符合契約規定,須返修或重新包裝的,乙方負責返修或重新包裝,並承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應賠償甲方該不合格包裝物低於合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的,由乙方負責賠償。

甲方(簽章):_________ 乙方(簽章):_________

簽訂地點:___________ 簽訂地點:___________

_________年____月____日 _________年____月____日

石材貨物買賣協定書 篇14

賣方(以下簡稱甲方)姓名:_________,地址:_________,聯繫電話:_________。

共有人:姓名:__________,地址:_________,聯繫電話:_________。

買方(以下簡稱乙方)姓名:_________,地址:_________,聯繫電話:_________。

第一條:房屋的基本情況:

甲方房屋坐落於_________;位於第___層_________戶,房屋結構為__,房產證登記面積____平方米,地下室一間,面積_________平方,房屋權屬證書號為_________。

第二條:價格:

以房產證登記面積為依據,每平米____________元,該房屋售價總金額為_________萬___元整,大寫:_________。

第三條:付款方式:

乙方於本契約簽訂之日向甲方支付定金______元整,大寫:_________,_____日內交付_________萬___元(大寫),餘款____________元(大寫)在房屋過戶手續辦理完畢之日支付。

第四條:房屋交付期限:

甲方應於本契約簽訂之日起______日內,將該房屋交付乙方。

第五條:乙方逾期付款的違約責任:

乙方如未按本契約第三條規定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約責任。自本契約規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,每逾期一天,乙方按累計應付款的__%向甲方支付違約金。逾期超過__日,即視為乙方不履行本契約,甲方有權解除契約,追究乙方的違約責任。

第六條:甲方逾期交付房屋的違約責任:

除不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本契約第四條規定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約責任。每逾期一天,甲方按累計已付款的__%向乙方支付違約金。逾期超過__日,則視為甲方不履行本契約,乙方有權解除契約,追究甲方的違約責任。

第七條:關於產權過戶登記的約定:

甲方應協助乙方在房屋產權登記機關規定的期限內向房屋產權登記機關辦理權屬過戶登記手續。如因甲方的原因造成乙方不能在房屋交付之日起_____天內取得房地產權屬證書,乙方有權解除契約,甲方須在乙方提出退房要求之日起__天內將乙方已付款退還給乙方,並按已付款的__%賠償乙方損失。

第八條:簽訂契約之後,所售房屋室內設施不再變更。甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,質量符合國家有關規定,符合房屋出售的法定條件。房屋交付使用之前的有關費用包括水、電、氣、物業、有線等費用有甲方承擔。由此引發的糾紛有甲方自行處理,於乙方無關。

第九條:甲方保證在辦理完過戶手續之日起_____日內,將戶口遷出,逾期超過___日,乙方每日按已付款的__%收取違約金。

第十條:因本房屋所有權轉移所發生的稅費均按國家的有關規定由甲乙雙方交納。

第十一條:本契約未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協定。

第十二條:本契約在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成時,甲、乙雙方同意由_方所在地人民法院起訴。

第十三條:本契約一式二份,甲、乙雙方各執一份,甲、乙雙方簽字之日起生效。均具有同等效力。

甲方:__________乙方:__________

_________年_________月_____日

石材貨物買賣協定書 篇15

甲方:

乙方:

茲甲方向乙方訂購__,經雙方友好協商簽定如下條款:

第一條本次訂購產品的名稱、規格型號、數量、單價和合價

1.1貨品詳見下表:

第二條契約總價

契約總價:人民幣捌萬元整,即¥80000元;不包括運輸費,但是乙方有責任協助甲方裝運並聯繫具有合法承運能力的物流公司。詳細報價見本契約第一條。

第三條供貨時間、交貨地點及貨物驗收

3.1乙方收到訂貨通知單後三日內生產完畢並交付給雙方授權的物流公司啟運內蒙鄂爾多斯康巴什新區工地。

3.2供貨時間要求於月日前送到施工現場;

3.3交貨地點:甲方到乙方初步驗貨,乙方負責裝車及做到要發的貨品包裝完整和各方面的提貨準備等;

3.4在上述交貨地點前的一切費用及風險由乙方承擔;

3.5貨物到達甲方指定地點,經驗收合格後的貨物保管由甲方或甲方指定的單位負責,由此產生的費用及風險由保管方承擔。

第四條付款方式

4.1付款方式:

貨品到達現場經各方驗收無誤,無質量爭議兩周之內100%付款。

第五條技術要求

5.1產品性能符合國家標準或行業標準的技術指標要求,並提供檢測報告和合格證;

第六條售後服務

6.1施工過程中,乙方指派技術人員到現場指導施工及示範,並協助甲方檢查施工質量;

6.2乙方提供詳盡的產品說明書和施工技術要求和施工方案等;

6.3乙方對甲方的指定人員進行技術和操作的免費培訓。

6.4首批貨品到達現場乙方派出樣板工前往現場示範打樣以確認相關產品與業主方認可的真石漆的技術配套無誤。

第七條驗收

7.1驗收標準按相關標準執行;驗收確認為不合格的產品,乙方無條件承擔退貨或換貨帶來的一切費用和損失。

7.2乙方提供的樣品須經甲方、監理確認並封存,此樣品將作為甲方、施工單位、監理公司對乙方提供的產品進行驗收的依據之一。

第八條違約責任

8.1乙方不能按時按質、供貨,每延誤壹天扣除契約額的5%作為違約金,以此類推。

第九條解決糾紛的方式

在契約履行中若發生爭議,雙方應協商解決,若協商不成,任何一方可向北京市人民法院起訴或向仲裁委員會申請仲裁。起訴或仲裁的費用由敗訴一方承擔。

第十條契約生效與終止

10.1本契約自甲乙雙方蓋章後即生效,契約一式肆份,雙方各執貳份,具有同等法律效力。

10.2本契約的修改和其他未盡事宜,應由甲、乙雙方一致同意,並簽訂書面意見方能生效。

10.3本契約自簽訂日至工程材料進場驗收並履行完成全部工作,供貨完畢後本契約終止。

甲方(公章):乙方(公章):

法定代表人(簽字):法定代表人(簽字):

20__年x月x日20__年x月x日

石材貨物買賣協定書 篇16

甲方(賣方):________

乙方(買方):________

一、甲方自願將車賣給乙方,車輛產權屬於賣方,內容真實,無產權糾紛,一旦發生問題由甲方負責。

二、經雙方轉讓價格為:_________元,大寫:________元整。

三、此車自__________年________月______日以前與本車發生的一切有關事情及問題由甲方負責。

四、此車__________年________月______日以後與本車發生的一切有關事情及問題由乙方負責。

五、過戶由_______方辦理,甲乙雙方出示手續,一切過戶費用由_______方承擔,期限為10天。

六、因車是二手車,甲方需在購買前向乙方說明車輛有無使用問題或任何汽車機器問題,如乙方在使用中因車況不良,造成一切事故,由甲方負責。

七、汽車質量:該車於__________年________月登記,檢驗合格期至__________年________月。該車強制保險繳至__________年________月______日,因雙方交易車輛為舊機動車車輛。

八、權利義務:

1、甲方向乙方轉讓車輛時向買受人提供車輛證件,說明汽車的現狀。

2、乙方在購車時應認真檢查甲方所提供的車輛證件、手續是否齊全。並且應對所購車輛的功能及外觀進行認真檢查、確認。乙方在購買該車後,負責車輛的維修以及相關規費的繳納。

九、雙方簽字協定生效以後,車輛產權屬於乙方。

十、本協定一式兩份,雙方簽字後立即生效。

甲方(賣方):____________乙方(買方):____________

____________年________月______日____________年________月______日

石材貨物買賣協定書 篇17

賣方(全稱)(甲方)簽訂日期:年月日買方(全稱)(乙方)簽訂地點:

根據《中華人民共和國契約法》及有關法律、法規,為規範乾粉砂漿購銷行為,保護供需雙方的合法權益,明確雙方責任,保證工程建設正常進行,經甲、乙雙方友好協商,一致同意訂立本契約,以便共同遵守。

一、工程名稱:

交貨地點:(工程地址),運距KM。

二、預拌砂漿標的、範圍

備註:各種規格產品的單價:按常州市工程造價信息資料當月建築工程材料預算指導價執行。

三、供貨預結算方式:甲方根據乙方所需產品的規格、型號及數量負責運送到乙方工程施工現場,甲方每車都簽發隨車《供貨單》。乙方應派專人驗收,在隨車供貨單上籤字確認,並由乙方開據材料入庫單。每月的25日為雙方的對賬結算日,雙方根據送貨單簽收數量、雙方約定的單價及入庫單作為雙方的結算依據,甲方開據正規稅務發票交由乙方財務

四、付款方式及期限:累計供貨金額達60萬元以上付款結算金額的70%,如春節前貨款未達60萬元,付已結算金額的70%,供貨結束質量達標3個月內結清尾款。

五、產品質量及驗收標準:按江蘇省工程建設標準《預拌砂漿技術規程》執行。產品執行標準:江蘇省工程建設標準《預拌砂漿技術規程》DGJ32/J13-20__、GB/T25181-20__,《砌築砂漿》、《抹灰砂漿》、《地面砂漿》,雙方另有約定的按約定。本契約履行過程中如遇國家有關技術、規範、標準有變動的',按照新的標準執行。

六、雙方約定:

1、乙方的貨物簽收人員為現場保管員。

2、乙方保證甲方為本契約所涉及工程項目預拌砂漿的供貨方,出現第二方供相同品種貨物,甲方有權利停止供貨並要求乙方從甲方停供之日起15日內付清已經結算的全部款項。

3、乙方收到甲方散裝罐基礎圖後,選擇安全位置按圖紙要求七天內完成基座,保證貨物到達散裝罐現場必經道路的暢通;散裝罐進場後離場前甲乙雙方做進退兩次完好性檢驗,遇到人為損壞乙方應按照雙方交接驗收計價清單承擔經濟損失。

4、甲方所供材料噸位以每車過磅計量為準。

5、在使用甲方所供的貨物過程中如發現質量問題,乙方應在收到貨物三日內通知甲方,且不再動用該批有質量異議的貨物,由甲方負責處理或調換。對有質量爭議貨物雙方聯合取樣由主張方委託雙方認可的第三方質檢部門檢測確認。連續出現質量問題乙方有權終止契約,選擇第二供應商,賣方提供產品試塊,如檢測後未達標,由此造成的一切損失均由賣方承擔。

6、甲方供應散裝砂漿應及時向乙方提供散裝罐放置基礎圖紙並適時免費提供散裝罐,正常使用中料罐發生故障,甲方接到通知白天三小時內派員搶修,逾期甲方承擔乙方相應經濟損失。

七、違約責任:

1、甲方違約責任:

(1)甲方所供的貨物不符合雙方約定標準(經有關質檢部門檢驗認定),甲方應無條件退貨並承擔乙方由此產生的損失,因乙方摻入其他材料引起產品質量下降由乙方負責。

(2)出現甲方供貨不及時拖延乙方工期,停工待料甲方以人民幣計算20__元/天支付違約金給乙方。如拖延乙方工期達三天,乙方有權停止付款並單方面終止契約,並向乙方賠償相應的經濟損失。

2、乙方責任:

(1)乙方在使用甲方所供的產品過程中應嚴格根據相關施工規範且不摻入其他材料;如因此影響工程質量甲方不承擔任何責任;需要供貨必須提前一天知會甲方,否則甲方不承擔拖延工期損失。

(2)乙方不能按本契約按時足額給付甲方貨款,甲方可停止供貨並單方面終止契約,乙方向甲方結清餘款。

八、爭議解決方式:本契約若產生糾紛,雙方協商解決,若協商不成,雙方均有權向原告所在人民法院訴訟解決。

九、本契約一式份,甲方執份,乙方執份。由法定代表人或其他委託代理人簽字蓋章生效。

甲方乙方

單位地址:單位地址:

法定代表人:法定代表人:

委託代理人:委託代理人:

開戶銀行:開戶銀行:

賬號:賬號:

電話:電話:

傳真:傳真:”

石材貨物買賣協定書 篇18

房屋買賣契約糾紛案民事抗訴狀

抗訴人(原審被告):某某建設集團有限公司,住所地:某某市某某鎮。

法定代表人:某某 職務:董事長。

被抗訴人(原審原告):某某,男,漢族,19 年 月 日出生,住某某市某某區某某北路 號111室。

原審被告:某某建設集團有限公司某某分公司,住所地:某某火炬高新技術產業開發區某某北村32號。

負責人:某某,經理。

抗訴請求:

1、依法撤銷某某火炬高技術產業開發區人民法院(20 )某某民初字第1000號民事判決,發回重審;或駁回被抗訴人的訴訟請求;或直接予以改判。

2、一、二審訴訟費用由被抗訴人承擔。

事實和理由:

抗訴人因不服某某火炬高技術產業開發區人民法院(20 ) 高民初字第1000號民事判決書,現提起抗訴。

一、該判決對被告的辯稱,存在遺漏和曲解。

該判決稱“被告某某建設集團某某分公司稱:對原告的訴訟請求及事實和理由沒有異議,對原告提供證據的真實性予以認可”。而某某分公司真實意思是,對原告起訴的與其發生的房屋買賣契約糾紛的法律關係是存在的,但對於原告訴訟請求的事實和理由以及據以證明的相關證據存在異議的,且原告起訴的證據是非常不足的。該判決稱“被告某某建設集團稱:要求某某公司與原告協商解決”,眾所周知要求調解不屬相對人抗辯,將被告要求調解作為辯稱內容顯然文不對題,更非被告的真實辯稱意思表示。而被告某某建設集團的真實辯稱意見則與某某分公司以上真實辯稱意見相同。可是,該判決卻斷章取義,未將被告的真實答辯意見記入筆錄,導致了該判決認定事實和適用法律錯誤,從而作出了完全傾斜於原告和絕對不利於被告的裁決。顯有失公平。

二、該判決認定事實錯誤。

(一)該判決對原告訴請的返還本金1987196.54元予以認定,但原告稱該款項是某某承攬工程施工期間被告拖欠的款項,該事實在該判決書中並無闡述,本案案由是房屋買賣契約糾紛,購房款是現金還是欠款,以及支付或欠款時間、金額的來源是該案的基本內容,但該判決均未查明並列入判決書,顯而易見本案的事實是不清的。

(二)該判決認定某某東龍房產與被告之間已結算完畢,不欠其工程款為解除契約的前題。可事實是,結算並未辦理完畢,且房屋買賣契約既然合法有效,解除契約與第三人結算款項並無直接因果關係。另:該判決認定,原告要求解除契約,被告亦同意解除。殊不知本案被告有二,是哪個被告亦同意?該判決認定的事實顯含糊其辭。

(三)該判決認定事實證據不足。本案原告提供的證據,僅有一份收條和房屋轉讓清單兩份證據。並且,判決書未載明本案原告舉證、被告質證和法院認證過程的事實。抗訴人不得不對本案庭審程式是否合法產生了質疑。

抗訴人認為,未經當庭舉證、質證和法院認證的證據,不能作為定案的依據。

三、該判決支持原告要求按銀行同期貸款利率的1.3倍賠償損失,沒有事實和法律依據。本案案由是房屋買賣契約糾紛,即便契約無效,也只須返還購房價款,至於雙方存在的經濟損失必須有經濟損失的客觀存在,且對損失的承擔應當按照過錯責任由雙方分擔。本案原告既未向法院提供購房款是向銀行貨款的事實依據,該判決也未認定房屋買賣契約無效的過錯責任,更沒有按過錯責任分擔所謂的經濟損失。

尤其是,該判決支持原告返還購房款是1987197.54元,並支持賠償自20__年11月16日起至20__年9月14日止的利息,按本金3698770.80元計算。抗訴人認為,該判決,既未對所謂本金的數額和來源予以查實確認,且對20__年9月14日三年多以前已經了結超過訴訟時效的錢款的利息在該判決中再作認定。顯而易見,該判決顯失公平。

四、該判決程式違法。

本案案情複雜,不但涉及承攬工程款項的結算,涉及房屋的抵押,還涉及房屋買賣契約的效力,且訴訟標的也較大。顯不屬案情簡單、爭議不大的簡易案件,故本判決採用獨任審判在程式上也是錯誤的。同時,該判決書中明確載明原審被告要求與原告協商解決,那么,法院應當主持調解,並在判決書中闡明調解成立或調解不成的原因和過程,為何不是調解結案而是直接判決呢?對此,抗訴人認為,原審法院對本案的判決,當事人有調解要求而法院不調解,那么顯見法院有強行判決之嫌。故抗訴人認為,對本案的審判,原審法院存在程式上的違法也是明顯的。

綜上所述,本案原審判決存在認定事實不清,適用法律錯誤,程式違法的嚴重問題。為此,望貴院充分考慮抗訴人的抗訴理由,依法維護抗訴人的合法權益,支持抗訴人的抗訴請求!謝謝!

此致

某某市中級人民法院

抗訴人: 某某建設集團有限公司

20年 月日

石材貨物買賣協定書 篇19

供方:____________________________________

地址:____________郵碼:____________電話:____________

法定代表人:____________職務:____________

需方:____________________________________

地址:____________郵碼:____________電話:____________

法定代表人:____________職務:____________

一、產品名稱、商標、型號、質量、數量、金額、供貨時間及數量

二、質量要求、技術標準、供方對質量負責的條件和期限

________________________________________________________________

三、交(提)貨方式

________________________________________________________________

四、運輸方式及到達站(港)的費用負擔

________________________________________________________________

五、驗收方式及提出異議的期限

________________________________________________________________

六、包裝標準、包裝物的供應與回收和費用負擔

________________________________________________________________

七、超欠幅度、損耗及計算方法

________________________________________________________________

八、隨機配件、備品、工具供應方法

________________________________________________________________

九、結算方式及期限

________________________________________________________________

十、違約責任

________________________________________________________________

十一、擔保

________________________________________________________________

十二、解決契約糾紛的方式

________________________________________________________________

十三、本契約於____年__月__日在____簽訂;有效期限:

________________________________________________________________

十四、其他約定事項

________________________________________________________________

供方

單位名稱:________(公章)代表人:________

委託代理人:________開戶銀行:________帳號:________

電話:_____________年__月__日

需方

單位名稱:________(公章)代表人:________

委託代理人:________開戶銀行:________帳號:________

石材貨物買賣協定書 篇20

訂立契約雙方:

供方:______

需方:______

供需雙方本著平等互利、協商一致的原則,簽訂本契約,以資雙方信守執行。

第一條 商品名稱、種類、規格、單位、數量:

第二條 商品質量標準

商品質量標準可選擇下列第__項作標準:

1.附商品樣本,作為契約附屬檔案。

2.商品質量,按照____標準執行。(副品不得超過__%)。

3.商品質量由雙方議定。

第三條 商品單價及契約總金額

1.商品定價,供需雙方同意按____定價執行。如因原料、材料、生產條 件發生變化,需變動價格時,應經供需雙方協商。否則,造成損失由違約方承擔經濟責任。

2.單價和契約總金額:_________。

第四條 包裝方式及包裝品處理_______。

(按照各種商品的不同,規定各種包裝方式、包裝材料及規格。

供方:______

需方:______

石材貨物買賣協定書 篇21

甲方:_________________________________

法定代表人:___________________________

住所地:_______________________________

傳真:_________________________________

郵編:_________________________________

乙方:_________________________________

法定代表人:___________________________

住所地:_______________________________

傳真:_________________________________

郵編:_________________________________

甲乙雙方經過協商,就甲方向乙方出賣本契約約定的貨物事宜,達成如下一致:

一、 買賣標的和數量

甲方將下列貨物賣與乙方:

名稱

規格或型號

品牌

生產商

數量

二、 單價和貨款總額

雙方約定的價格條款是:____________________________

本契約總價款為人民幣______________________萬元。

三、交貨時間和交貨數量

交貨時間為:

每批次交貨數量的限制是:__________________________

四、交貨地點、運輸方式和運輸費用的承擔

雙方確定的交貨地點為________市________路________號;

運輸方式為:______________________________________

運費由乙方承擔,但是已經合併計算入本契約的貨物單價中。

五、質量標準和驗收條款

雙方約定的質量標準是:_________________________________

封樣的方式和保存:_____________________________________

乙方在甲方貨物到達交貨地點的當天應當及時組織人員進行驗收,驗收合格後予以簽收貨物。不合格貨物乙方有權拒絕接收。

六、包裝和標籤

雙方確定的包裝材料和方式是:___________________________

貨物標籤商定為:_______________________________________

七、損失風險

貨物在送達交貨地點前的損失風險由甲方承擔,其後的損失風險由乙方承擔。

八、貨物所有權

在乙方如數、及時地支付完畢本契約約定的貨款前,甲方擁有對出賣貨物的所有權,乙方有義務保證不因乙方的原因而導致甲方的上述權利受到限制或者剝奪。

九、貨款結算和支付

結算和支付期限為:______________________________________

支付方式為:____________________________________________

十、智慧財產權

甲方保證對所出賣的貨物擁有合法、完整的智慧財產權,否則因此而造成乙方損失的,甲方予以充分賠償。

十一、保密條款

有關本契約的協商、簽訂和本契約的所有內容,以及為履行本契約而知悉的對方的商業秘密,包括但不限於某型號、規格、工藝、技術資料、雙方客戶、檔案、圖紙、價格等,雙方都負有保密義務。非經對方或者法定權利機構的許可或者要求,不得向任何他方予以披露、使用許可或者進行其他任何形式的泄露和使用。

十二、契約的變更、解除和終止

雙方協商一致並達成新的條款時,可以變更本契約;

任何一方違約,對方在追究違約方的違約責任的同時,有權決定是否解除本契約;

在本契約約定的有效期限屆滿、契約履行完畢或者雙方一致同意終止時,本契約得以終止。

十三、違約責任

交貨遲延的違約責任:______________________________________

驗收遲延的違約責任:甲方交貨日期得以順延並由乙方承擔損失風險,同時按日支付違約金________元;

貨款支付遲延的違約責任:__________________________________

交貨不合格時的違約責任:__________________________________

違反保密條款的違約責任:支付違約金________萬元,但是如果違約方因違約而獲得的利益或者守約方遭受的損失大於某______萬元時,上述款項應當如數賠償給守約方。

十四、契約的生效:本契約經雙方簽章後生效。

十五、爭議的解決

因履行本契約發生爭議的,雙方協商解決,協商不成時,提交原告住所地的人民法院裁決。

十六、契約文本

本契約一式二份,雙方各執一份。

十七、文書和意見的送達地址

雙方明確本契約註明的聯絡方式是合適的,任何因履行本契約的所需的與對方的聯繫和文書都以上述方式進行,除非經對方的書面確認才得以變更。

甲方:______________________

法定代表人:________________

乙方:______________________

法定代表人:________________

日期:______________________

石材貨物買賣協定書 篇22

中外貨物買賣契約(二)

契約號:______________

簽字日期:____________________

賣方:中國________________公司

地址:________________________

電報掛號:____________________

電傳:________________________

買方:______國____________公司

地址:________________________

電報掛號:____________________

電傳:________________________

雙方同意按下列條款由賣方出售,買方購進下列貨物:

1.貨物名稱、規格包裝及嘜頭

2.數量

3.單價

4.總值

賣方有權在____%以內多裝或少裝

5.裝運期限:____________________________________

6.裝運口岸:____________________________________

7.目的口岸:____________________________________

8.保險:由賣方按發票金額110%投保。

9.付款條件:

買方應通過買賣雙方同意的銀行,開立以賣方為受益人的、不可撤銷的、可轉讓和可分割的、允許分批裝運和轉船的信用證。該信用證憑裝運單據在中國的中國銀行見單即付。該信用證必須在______________前開出。信用證有效期為裝船後____天在中國到期。

10.單據:賣方應向議付銀行提供已裝船清潔提單(或貨櫃運輸的已裝船提單)、發票、品質證明、數量/重量鑑定書;如果本契約按CIF條件,應再提供可轉讓的保險單或保險憑證。

11.裝運條件(CIF/C&F)

1.載運船隻由賣方安排,允許分批裝運、允許轉船、允許貨櫃運輸。

2.賣方於貨物裝船後,應將契約號碼、品名、數量、船名、裝船日期以電報通知買方。

12.品質與數量、質量的異議與索賠:貨到目的口岸後,買方如發現貨物品質及/或數量/重量與契約規定不符,除屬於保險公司及/或船公司的責任外,買方可以憑雙方同意的檢驗機構出具的檢驗證明向賣方提出異議。品質異議須於貨到目的口岸之日起30天內提出,數量/重量異議須於貨到目的口岸之日起15天內提出。賣方應於收到異議後30天內答覆買方。

13.人力不可抗拒:由於人力不可抗拒事故,使賣方不能在本契約規定期限內交貨或者不能交貨,賣方不負責任。但賣方必須立即以電報通知買方。如買方提出要求,賣方應以掛號函向買方提供由中國國際貿易促進委員會或有關機構出具的發生事故的證明檔案。

14.仲裁:凡因執行本契約或與本契約有關事項所發生的一切爭執,應由雙方通過友好方式協商解決。如果不能達成協定時,則在被告國家根據被告國仲裁機構的仲裁程式規則進行仲裁。仲裁決定是終局的,對雙方具有同等約束力。仲裁費用除仲裁機構另有決定外,均由敗訴一方負擔。

15.補充條款:__________________________________________________________

本契約正本共2份,採用中、英(略)文書就,兩種文字具有同等效力。簽字後正式生效,雙方各執1份為憑。

賣方  買方 

石材貨物買賣協定書 篇23

甲方:A乙方:B經甲乙雙方共同協商,甲方自願將單位分配的全額集資家屬樓名額,無償轉讓給乙方。為防止其他情況發生,保證雙方利益不受任何損失,特簽定以下協定:

一、甲方自願將單位新建的第四棟樓房(其中一套)名額,無償轉讓給乙方,乙方應按單位的要求,將建家屬樓的一切費用及時支付,待新建家屬樓建成後,樓房所有權歸乙方所有,甲方要為乙方提供辦理樓房過戶的一切手續。

二、甲方以個人名義為乙方辦理住房抵押貸款八萬元整,期限為________年,利率以銀行規定的為準。

三、單位在分配住房過程中,不管樓房面積大小,樓層高低,集資金額需求多少,都與甲方無關。

四、甲方所辦理的住房抵押貸款,屬樓房集資所有,歸乙方支配使用,甲方不得干涉。

五、為確保無任何風險,要求乙方按月按時償還銀行貸款本息,乙方也可以提前還清銀行住房抵押貸款本息。

六、如乙方因特殊情況造成住房貸款無法償還,按截止日,乙方期前所支付的一切貸款本息及費用,不得向甲方索賠,甲方有權將乙方新建家屬樓收回,用於歸還甲方為乙方辦理的住房抵押貸款,一切後果有乙方負責,甲方不承擔任何經濟責任。反之,甲方不能以任何理由,任何方式反悔。

七、協定從今日起執行,不經過任何法律公證具有同等的法律效力。雙方各執一份。此協定從乙方還清以甲方名義所辦理的住房抵押貸款之日起自動失效。甲方簽字:乙方簽字

石材貨物買賣協定書 篇24

甲方:

乙方:

經甲乙雙方研究協商,為按時按質完成位於 互相遵守執行。

一、承包方式:包工包料,由甲方提供適合石材安裝施工的場地,配套設施(如水、電、腳手架、斗車、水泥、沙等),乙方按國家現行施工規範進行施工。

二、施工要求,按甲方設計方案,乙方提供材料以及人工安裝,提供經驗進行施工。

三、安裝範圍:

(1)正面走廊牆身採用角碼離逢乾掛方式施工。石材材料採用蝦紅荔枝面;

(2)正面走廊地板、步級採用水泥、沙混合方式施工,石材採用芝麻灰、火燒面;

(3)一樓電梯間牆身採用角碼抽坑角碼乾掛方式施工,石材材料採用金碧米黃光面加厚板(16-18mm);

(4)一樓電梯間地板採用水泥沙混合施工,石材材料採用幻彩紅光面(正常板);

(5)電梯間門口架空層地板採用水泥沙混合施工,石材材料採用芝麻灰、火燒面。

四、結算方式:

(1)正面走廊牆身390元/m2(乙方包工包料);

(2)正面走廊地板215元/m2(乙方包石材、工人安裝、甲方提供水泥沙);

(3)一樓電梯間牆身490元/m2,抽坑磨邊10元/m(乙方包工包料,不包含電梯門套線);

(4)一樓電梯間地板450元/m2(乙方包石材、人工安裝、甲方提供水泥沙);

(5)一樓電梯間門外架空層地板215元/m2(乙方包石材,工人安裝,甲方提供水泥沙)以上按安裝面積結算。

五、付款方式:自定本協定後,甲方支付叄萬元作定金,乙方按甲方提供現場進行量度,適合石材尺寸開料、採購,乙方貨到工地甲方支付該貨款70%,每月30日結算當月的90%進度款,剩餘部份待工程完工後五天付清。

六、如有其它不詳部分,由甲乙雙方再議。

七、如有違反以上協定,雙方有權追究對方責任。

八、本協定一式二份,甲、乙雙方各執一份,自簽字之日起生效,望各自履行責任。

甲方:乙方:

年月日

註:以上採用純天然石材精心加工,如有顏色、花紋的瑕庛、差異,屬正常現象。

石材貨物買賣協定書 篇25

買方:____________(下稱甲方) 賣方:____________(下稱乙方)

地址:____________郵編:_____ 地址:____________郵編:_____

電話:____________傳真:_____電話:____________傳真:_____

電子信箱:__________電子信箱:__________

甲乙雙方經充分協商,本著自願及平等互利的原則,訂立本契約。

第一條名稱、品種、規格和質量

1.名稱、品種、規格:____________(應註明產品的牌號或商標)。

2.質量,按下列第項執行:

(1)按照_______標準執行(須註明按國家標準或部頒或企業具體標準,如標準代號、編號和標準名稱等)。

(2)按,作為契約的附屬檔案(應註明封存及保管方式)。

(3)按雙方商定要求執行,具體為:_____________(應具體約定產品質量要求)。

第二條數量和計量單位、計量方法

1.數量:________。

2.計量單位和方法:__________。

3.交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法:____________。

第三條包裝方式和包裝品的處理:_________(應儘可能註明所採用的包裝標準是否國家或主管部門標準,自行約定包裝標準應具體可行,包裝材料由誰供應,包裝費用的負擔。)。

第四條交貨方式:

1.交貨時間:_______。

2.交貨地點:_______。

3.運輸方式:_______(註明由誰負責代辦運輸)。

4.保險:_______(按情況約定由誰負責投保並具體規定投保金額和投保險種)。

5.與買賣相關的單證的轉移:___________。

第五條驗收:

1.驗收時間:_______。

2.驗收方式:______(如採用抽樣檢驗,應註明抽樣標準或方法和比例)。

3.驗收如發生爭議,由___檢驗機構按___檢驗標準和方法,對產品進行檢驗。

第六條價格與貨款支付:

1.單價:____;總價:_________(明確幣種及大寫)。

2.貨款支付:貨款的支付時間:____________;貨款的支付方式:____________;運雜費和其它費用的支付時間及方式:__________。

3.預付貨款:________(根據需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間)。

第七條提出異議的時間和方法:

1.甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定,應在妥為保管貨物的同時,自收到貨物後____日內向乙方提出書面異議;在托收承付期間,甲方有權拒付不符合契約規定部分的貨款。

甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起___日內未通知乙方的,視為貨物合乎規定。

2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的,不得提出異議。

3.乙方在接到甲方書面異議後,應在_____日內負責處理並通知甲方處理情況,否則,即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

第八條甲方違約責任:

1.甲方中途退貨的,應向乙方賠償退貨部分貨款的___%違約金。

2.甲方未按契約約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的,除交貨日期得以順延外,應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計算,向乙方支付違約金;如____日內仍不能提供的,按中途退貨處理。

3.甲方自提產品未按乙方通知的日期或契約約定日期提貨的,應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之____計算,向乙方支付逾期提貨的違約金,並承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。

4.甲方逾期付款的,應按逾期貨款金額每日萬分之____計算,向乙方支付逾期付款的違約金。

5.甲方違反契約規定拒絕接受貨物的,應承擔因此給乙方造成的損失。

6.甲方如錯填到貨的地點、接貨人,或對乙方提出錯誤異議,應承擔乙方因此所受到的實際損失。

7.其它約定:_____________。

第九條乙方的違約責任:

1.乙方不能交貨的,向甲方償付不能交貨部分貨款___%的違約金。

2.乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符契約規定的,如甲方同意利用,應按質論價;甲方不能利用的,應根據具體情況,由乙方負責包換或包修,並承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。

3.乙方因貨物包裝不符合契約規定,須返修或重新包裝的,乙方負責返修或重新包裝,並承擔因此支出的費用。

甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應賠償甲方該不合格包裝物低於合格物的差價部分。

因包裝不當造成貨物損壞或滅失的,由乙方負責賠償。

4.乙方逾期交貨的,應按照逾期交貨金額每日萬分之____計算,向甲方支付逾期交貨的違約金,並賠償甲方因此所遭受的損失。

如逾期超過___日,甲方有權終止契約並可就遭受的損失向乙方索賠。

5.乙方提前交的貨物、多交的貨物,如其品種、型號、規格、花色、質量不符契約定,甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失,均應由乙方承擔。

6.貨物錯發到貨地點或接貨人的,乙方除應負責運到契約規定的到貨地點或接貨人外,還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。

7.乙方提前交貨的,甲方接到貨物後,仍可按契約約定的付款時間付款;契約約定自提的,甲方可拒絕提貨。

乙方逾期交貨的,乙方應在發貨前與甲方協商,甲方仍需要貨物的,乙方應按數補交,並承擔逾期交貨責任;甲方不再需要貨物的,應在接到乙方通知後__日內通知乙方,辦理解除契約手續,逾期不答覆的,視為同意乙方發貨。

8.其它:_______________。

第十條不可抗力:任何一方由於不可抗力原因不能履行契約時,應在不可抗力事件結束後___日內向對方通報,以減輕可能給對方造成的損失,在取得有關機構的不可抗力證明後,允許延期履行、部分履行或者不履行契約,並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

第十一條爭議解決:凡因本契約引起的或與本契約有關的任何爭議,如雙方不能通過友好協商解決,均應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會深圳分會,按照申請仲裁時該會實行的仲裁規則進行仲裁。

仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力。

第十二條附加條款:__________________。

甲方:

乙方:

年月日

石材貨物買賣協定書 篇26

甲方(購買方):

乙方(供應方):

根據《契約法》及有關規定,甲、乙雙方本著自願平等、誠信互利的原則,就甲方自乙方處購買五糧液年份酒、飛天茅台、茅台年份酒、進口紅酒、進口威士忌等相關產品(詳見:產品報價清單),協商一致簽訂本協定。

第一條、契約標的物名稱、價格

1、乙方根據本協定約定價格向甲方提供下列產品:(詳見:產品報價清單)

2、協定中訂購產品為實時報價,乙方有義務將最新的價格調整、促銷活動等信息第一時間通知甲方。

第二條、產品質量

1、乙方有義務保證所提供的產品質量應符合國家及行業相關標準。

2、乙方提供產品如出現假冒,以三倍金額賠償甲方。

3、甲方對產品質量的任何異議應在收貨之日起72內向乙方提出,乙方負責予以調換。

4、非因產品本身的質量原因(如甲方儲運不善等)產生的問題,乙方不予調換,也不承擔任何責任。

第三條、產品包裝

1、產品的包裝應符合國家規定和甲乙雙方約定,並且達到產品的安全和衛生條件。

2、產品的包裝符合國家對條碼、標籤的有關規定。

第四條、產品的交付

1、乙方或乙方委託的貨運代理人將產品運至雙方指定地點時,甲方或甲方指定的收貨人應即時對貨物數量、編碼、外觀、包裝、質量等情況進行檢驗,如有任何異議,應在24小時內以書面形式通知乙方,否則視為驗收合格。驗收完畢後,甲方或甲方指定的收貨人應在送貨單上籤字蓋章。

2、甲方需將計畫用量逐月提交乙方,乙方將按照甲方的計畫進行每月備貨,不能備齊的貨品應在乙方提出計畫的24小時內反饋。甲方臨時需要貨物(月計畫內),乙方應在2小時內送至甲方營業地點、4小時內送至成都市區3環內指定地點。月計畫外的產品使用,甲方需提前5天向乙方確定,以便於乙方臨時備貨。

3、對於甲方自提的產品,乙方在其門店將產品交付提貨人時,即為產品交付完成。

4、除因產品不符合本協定約定質量標準外,甲方不得拒收。5、乙方產品的所有權在產品交付時轉移至甲方,貨物風險隨之轉移。

6、產品交付後,如發生包裝物破損,甲方需要委託乙方採購新包裝物的,甲方應在發貨前向乙方全額支付包裝物貨款。

第五條、貨款的結算

1、甲乙雙方約定付款方式為貨到付款。甲方應在收到貨物的5日內,將貨款匯入乙方指定賬戶。

2、無論任何費用,甲方均不得在應支付貨款中自行扣除。

第六條、智慧財產權及保密條款

1、乙方是“華致”、“華致酒行”等相關智慧財產權的合法所有人,未經乙方書面許可,

甲方不得擅自使用乙方商標標識以及任何相關的文字和圖片資料。

2、甲乙雙方對於本協定內容、以及在簽訂和履行本協定過程中所獲悉的對方情況、產品信息、客戶資料、行銷計畫、管理方式等任何信息均負有保密義務;未經對方事先書面同意,不得以任何方式向第三方透露。

3、甲乙雙方應保證其雇員、管理人員、代理人等接受本保密條款約束。

4、本協定因任何原因終止或解除後,本保密條款持續有效。

第七條、違約責任

1、本協定簽訂後,雙方應遵循平等誠信的原則,全面履行各自在本協定項下的義務,任何一方不履行本協定或者履行本協定所約定的義務不符契約定,應當承擔違約責任,並賠償守約方因此遭受的全部損失。

2、甲乙雙方中的任何一方因違反國家相關法律、法規或本協定約定而給第三方造成損失時,違約方應自行向第三方承擔全部法律責任。

3、因不可抗力導致任何一方未能履行或未能全部履行本協定項下義務的,遇到不可抗力的一方應及時通知對方,並出具權威部門出具的書面證明;則在不可抗力影響的範圍內,可免除責任或延期履行本協定項下義務。

第八條、協定的解除

1、甲乙雙方協商一致,可以解除本協定。

2、發生下列情況之一的,守約方有權通知違約方解除協定,並要求違約方賠償其因此遭受的全部經濟損失:

(1)一方明確聲明或以實際行動表示其將不履行本協定約定的主要義務;

(2)一方違反本協定項下約定的義務,並在接到對方書面通知後10日內仍不糾正其違約行為的;

(3)一方嚴重違反本協定項下義務,導致本協定目的無法實現的。

第九條、爭議的解決

凡因本協定引起的一切爭議,雙方應通過友好協商解決,如不能協商一致,任何一方均可向當地仲裁委員會申請仲裁。

第十條、附則

1、本協定未盡事宜,雙方可另行簽訂補充協定,補充協定與本協定有同等法律效力。

2、本協定一式貳份,甲方乙方各執壹份,經雙方法定代表人或委託代理人簽字並蓋章後生效,均具有同等法律效力。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

石材貨物買賣協定書 篇27

售方:

購方:

風險提示:標的物信息

買賣契約中應根據標的物的類型,在契約中將其特定化。防止因產品約定不清,而產生糾紛。數量、價款要明確,包括數額的計量單位,大多數事項應由雙方協定,同時需要標出標的物的單價、總價,幣種、支付方式及程式等,各項須明確填寫,不得含糊。

第一條:契約對象

數量:

種類:

交貨期:_____年____月___日。

依據_________年______月______日雙方簽定的關於合作的協定,在售方國國境車上交貨條件下售方售出,購方購入貨物。

第二條:價格

本契約所售出貨物的價格以_________計算,此項價格系賣方國國境車上交貨,包括包皮、包裝和標記費在內。

第三條:品質

1、按本契約所售出貨物的品質應符合中華人民共和國國家標準或_________,憑樣交貨的商品品質應符合雙方所確認的樣品。

2、商品質量應以售方國國家商品檢驗局出具的品質證明書證明之。

風險提示:履行期限、地點和方式履行期限、地點和方式要明確,履行方式是送貨還是自行提貨這不僅涉及運輸費用的承擔,而且還將涉及貨物在運輸途中發生毀損、滅失風險的承擔問題;履行期限約定不明將會嚴重影響到契約內容的順利履行、實施,產生逾期交貨等糾紛。同樣的契約履行地點不明也會容易引發爭議。

如:有的契約對履行期限作出模糊約定,如“一個月內履行完畢”,但從何時起算一個月沒有約定,這就容易使雙方產生歧義,都作出對自己有利的解釋;

如果將期限明確化,約定在“某年某月某日前履行完畢”則就避免了歧義的產生。

第四條:供貨期

售方應在本契約規定的期限內發貨。

在徵得購方同意的情況下,售方有權按雙方商妥的數量和金額提前交貨。

第五條:標記

每個貨箱均套用防水顏料在箱體的三面(上面,前面和左面)用中、_________(國)兩種文字書寫以下標記:契約號,收貨人,箱號,毛重,淨重。

風險提示:價款支付在實務中,有的買賣契約只是簡單地約定契約款項的金額,對於款項的支付時間和支付方式卻未作出約定。這一漏洞將為支付方無限期不支付或遲延支付找到藉口。另外,需方應儘量採取銀行轉賬方式來履行支付貨款。明確付款的具體期限及條件,儘量要簡單、明確易實施,避免催款方因為無法舉證付款條件成就而不能主張貨款的風險。設定明確的逾期付款的違約責任,有效督促或威懾契約付款方。

第六條:支付

本契約所供應的貨物之價款,由購方按照中國銀行和_________銀行關於_________規定的辦法及_________以_________憑下列單據向售方支付:

1、賬單4份;

2、蓋有售方國發站印章的鐵路運單副本1份;

3、明細單3份;

4、品質證明書1份。

第七條:保證和索賠

1、賣方在提供的商品投入使用之後12個月內保證商品質量,但不超過供貨之日起18個月。

2、對貨物品質的異議應在發現缺陷後3個月內提出,如在保證期發現缺陷,提賠日期不能遲於保證期結束30天。

3、如商品在保證期內出現缺陷,供貨一方應排除缺陷或更換有缺陷的部分並負擔費用。

第八條:發貨通知

售方應在發貨後10天內以電傳向購方通知有關貨物自生產廠發運的情況,並註明發運日期,契約號,發動機號,件數,毛重和鐵路運單號。

風險提示:爭議解決方式契約雙方一旦發生爭議,協商不成的只能求助於機構或法院。那么具體選擇哪一種方式,則需要當事人雙方約定,如果選擇仲裁機構就一定要明確是哪個仲裁委員會,否則就會因約定不明而致約定條款無效。當然雙方也可以約定管轄的法院,而約定法院則只能在被告所在地法院、原告所在地法院、契約履行地法院、契約簽訂地法院、標的物所在地法院中選擇其一,而不能隨意選擇,否則該條款無效。

第九條:仲裁

由本契約所產生或與本契約有關的一切糾紛,應儘可能通過雙方談判解決。

如雙方不能達成協定,可提交被告國對外貿易仲裁機關審理,中方國家對外貿易仲裁為中國對外貿易促進委員會,_________方為_________商會。

第十條:不可抗力條款

1、雙方任何一方發生不可抗力情況(如火災、自然災害、戰爭、各種軍事行動、封鎖、禁止進出口或不以雙方意志為轉移的其它情況),使本契約全部或部分義務無法履行時,履行本契約義務的期限可相應推遲,在此期間契約義務仍然有效。

2、如果不可抗力情況持續30天以上,其中一方有權通知另一方免除繼續履行契約義務,此時任何一方無權向對方提出補償可能的損失。

3、無法履行本契約義務方應將不可抗力情況發生和結束及影響契約義務履行情況立即通知對方。

4、不可抗力發生和持續的時間應以售方或購方有關商會出具的證明書證明。

風險提示: 違約責任違約責任要條款化,在出現違約情形時,能有效執行,避免糾紛。很多契約對違約責任沒作約定或約定太過含糊,不具可操作性。比如有的契約約定“違反契約約定,支付10萬元”,這個約定就太過籠統,實務中很難操作。具體應明確,違反契約的哪條約定,應承擔何種違約責任,如:質量不符、數量不符、未按時足額付款、未及時交貨等等,不同違約情況應制定相應的違約責任,另外,違約金的數額要具體化、數位化,以便於向違約方主張。

第十一條:違約責任

本契約簽訂後,任何一方違約,都應當承擔違約金____________元。

若違約金不足以彌補守約方損失的,違約方應當賠償給守約方造成的一切損失(包括直接損失、可得利益損失及主張權利的費用等)。

第十二條:其它條件

本契約一式_____份,以中、_________(國)兩種文字書寫,兩種文字具有同等效力。

風險提示:證據保留

注意保留和收集契約及附屬檔案以及契約履行過程中形成的補充協定、送貨單、購銷憑證、發票簽收記錄、雙方的來往函件、備忘錄、會議紀要、傳真件,交通票據、運輸單、電話記錄、電子郵件等等書面、視頻、錄音資料,一旦發生糾紛,這些證據都將有可能成為有力的事實證據。

售方(簽字):_________

_______年_____月____日

簽訂地點:_________

購方(簽字):_________

_______年_____月____日

簽訂地點:_________

石材貨物買賣協定書 篇28

買方:______________________________

地址:______________________________

郵碼:______________________________

電話:______________________________

法定代表人:________________________

職務:______________________________

國籍:______________________________

賣方:______________________________

地址:______________________________

郵碼:______________________________

電話:______________________________

法定代表人:________________________

職務:______________________________

國籍:______________________________

買賣雙方在平等、互利的原則上,經協商達成本協定條款,以共同遵守,全面履行:

第一條品名、規格、價格、數量

單位:____________________________

數量:____________________________

單價:____________________________

總價:____________________________

總金額:____________________________

第二條原產國別和生產廠:______________________

第三條包裝

1.須用堅固的木箱或紙箱包裝。以宜於長途海運/郵寄/空運及適應氣候的變化。並具備良好的防潮抗震能力。

2.由於包裝不良而引起的貨物損傷或由於防護措施不善而引起貨物鏽蝕,賣方應賠償由此而造成的全部損失費用。

3.包裝箱內應附有完整的維修保養、操作使用說明書。

第四條裝運標記

賣方應在每個貨箱上用不褪色油漆標明箱號、毛重、淨重、長、寬、高並書以“防潮”、“小心輕放”、“此面向上”等字樣和裝運:________________。

第五條裝運日期:____________________

第六條裝運港口:____________________

第七條卸貨港口:____________________

第八條保險:____________________

裝運後由買方投保。

第九條支付條件

按下列項條件支付:

1.採用信用證:買方收到賣方交貨通知,應在交貨日前15-20天,由________銀行開出以賣方為受益人的與裝運全金額相同的不可撤銷信用證。賣方須向開證行出具100%發票金額即期匯票並附裝運單據。開證行收到上述匯票和裝運單據即予支付。信用證於裝運日期後15天內有效。

2.托收:貨物裝運後,賣方出具即期匯票,連同裝運單據,通過賣方所在地銀行和買方________銀行交給買方進行托收。

3.直接付款:買方收到賣方裝運單據後7天內,以電匯或航郵向賣方支付貨款。

第十條單據

1.海運:全套潔淨海運提單,標明“運費付訖”/“運費預付”,作成空白背書並加注目的港________公司。

2.空運:空運提單副本一份,標明“運費付訖”/“運費預付”,寄交買方。

3.航郵:航郵收據副本一份,寄交買方。

4.發票一式五份,標明契約號和貨運嘜頭,發票根據有關契約詳細填寫。

5.由廠商出具的裝箱清單一式兩份。

6.由廠商出具的質量和數量保證書。

7.貨物裝運後立即用電報/信件通知買方。

此外,貨發10天內,賣方將上述單據航空郵寄兩份,一份直接寄買方,另一份直接寄目的港________公司。

第十一條裝運

1.條款:

賣方於契約規定的裝運日期前30天,用電報/信件將契約號、品名、數量、價值、箱號、毛重、裝箱尺碼和貨抵裝運港日期通知買方,以便買方租船訂艙。

賣方船運代理________公司________,(電報:________),負責辦理租船訂艙事宜。

________租船公司或其港口代理(或班輪代理),預計船達裝運港10天之前,即將船名、預計裝貨日期、契約號等通知賣方以便賣方安排裝運,要求賣方與船方代理保持密切聯繫。當需要更換運載船舶及船舶提前、推遲抵達時,買方或船方代理應及時通知賣方。

若船在買方通知日後30天內尚未抵達,則第30天后倉儲費和保險費由買方承擔。

若載運船舶如期抵達裝運港,賣方因備貨未妥而影響裝船,則空艙費和滯期費均由賣方承擔。

貨物越過船舷並從吊鉤卸下之前,一切費用和風險由賣方承擔;貨物越過船舷並從吊鉤卸下,一切費用和風險屬買方。

2.條款:

在裝運期內,賣方負責將貨物從裝運港運至目的港。不允許轉船。

貨物經航郵/空運時,賣方於本契約第5條規定的交貨日前30天,以電報/信件把交貨預定期、契約號、品名、發票金額等通知買方。貨物交辦發運,賣方即刻以電報/信件將契約號、品名、發票金額、交辦日期通知買方,以便買方及時投保。

第十二條裝運通知

貨物業經全部裝船,賣方應將契約號、品名、數量、發票金額、毛重、船名和啟航日期等立即以電報/信件通知買方。若因賣方通知不及時使買方不能及時投保,賣方則承擔全部損失。

第十三條質量保證

賣方保證:所供貨物,系由最好的材料兼以高超工藝製成,商標為新的和未經使用的,其質量和規格符合本契約所作的說明。自貨到目的港起12個月為質量保證期。

第十四條索賠

自貨到目的港起90天內,經發現貨物質量、規格、數量與契約規定不符者,除應由保險公司或船方承擔的部分外,買方可憑______出具的商檢證書,有權要求更換或索賠。

貨到目的港起12個月內,使用過程中由於材料質量低劣和工藝不佳而出現的損傷,買方立即以書面形式通知賣方並出具________商檢局開列的檢驗證書,提出索賠。商檢驗書乃索賠之依據。按買方索賠要求,賣方有責任立即排除貨物之缺陷,全部或部分更換貨物或根據缺陷情況將貨物作降價處理。

第十五條不可抗力

在貨物製造和裝運過程中,由於發生不可抗力事故致使延期交貨或不能交貨,賣方概不負責。賣方於不可抗力事件發生後,即刻通知買方並在事發14天內,以航空郵件將事故發生所在地當局簽發的證書寄交賣方以作證據,即使在此情況下,賣方仍有責任採取必要措施促使儘快交貨。

不可抗力事故發生後超過10個星期而契約尚未履行完畢,買方有權撤銷契約。

第十六條違約責任

除本契約15條所述不可抗力原因,賣方若不能按契約規定如期交貨,按照賣方確認的罰金支付,買方可同意延期交貨,付款銀行相應減少議定的支付金額,但罰款不得超過遲交貨物總額的5%,賣方若逾期10個星期仍不能交貨,買方有權撤銷契約,儘管契約已撤銷,但賣方仍應如期支付上述罰金。

第十七條仲裁

涉及本契約或因執行本契約而發生的一切爭執,應通過友好協商解決。如果協商不能解決,按項解決:

1.提交____方所在國仲裁機構根據該機構的仲裁法則和程式進行仲裁,仲裁裁決是終局裁決,對雙方都有約束力,仲裁費用由敗訴方承擔。

2.在雙方均能接受的第三國進行仲裁。

第十八條附加條款

本契約正本一式兩份,經雙方簽字生效,具有同等效力。

賣方:___________________

代表:___________________

買方:___________________

代表:___________________

簽署日期:_______________