個人公司房屋買賣契約

個人公司房屋買賣契約 篇1

賣方(以下簡稱甲方):身份證號碼:

買方(以下簡稱乙方):身份證號碼:

根據《中華人民共和國民法典》及其他有關法律、法規之規定,經甲乙雙方協商,就甲方向乙方轉讓甲方房產一事達成一致,在平等、自願的基礎上,訂立以下契約:

一、1、甲方自願將 公司,開發的 樓單元室,賣於乙方,此房建築面積㎡。

2、上述房屋所在地位於。

二、轉讓價格:此房屋總價款為整(小寫:¥ )。

三、付款方式:

1、乙方首付房款為元(小寫:,甲方辦理完房屋戶名更改契約手續後,乙方再支付剩餘的房款元(小寫:),至此乙方擁有該房屋的所有權,甲方不得以任何理由干涉。

2、甲方將房屋過戶至乙方名下所產生的交易稅費,產權登記費、交易手續費等一切稅費由乙方承擔。

3、甲方收到乙方支付的房款後,出具收條。

四、違約責任:

1、如甲方違約,甲方應退還乙方全額房款及利息,並支付此房款全額的100%作為違約金賠償給乙方。如乙方違約,扣除乙方房款的100%。

2、甲方相關直系親屬知曉本房屋買賣契約,以及本契約簽約。並自願放棄本房產的應有權,同意該房屋產權所有人的意願出售該房產,無異議。

3、自甲方取得房產證起應在第一時間和乙方取得聯繫,並協助乙方辦理房屋所有權的轉移手續,三個月內將上述房產過戶到乙方,否則甲方將對乙方進行此房款總價100%的費用作為違約賠償。

五、甲方應全程協助乙方,指導乙方取得房產證。

六、甲方保證該處房屋產權無查封、無債務糾紛,提供的材料齊全、真實有效。

七、本協定未盡事宜,雙方另行協商解決。

八、在乙方向甲方支付房款首付款後,此契約方可生效。

本協定一式兩份,甲、乙雙方各執一份,雙方簽字後生效。

甲方(簽字手印)賣方:電話:

甲方直接親屬(簽字手印):身份證號碼:

乙方(簽字手印)買方:電話:

鈞證人(簽字手印):

鈞證人(簽字手印):

簽訂日期:年月日

個人公司房屋買賣契約 篇2

甲方(賣方):

乙方(買方): 身份證號碼:

根據及其他有關法律、法規之規定,甲乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣該房屋達成如下協定:

第一條 房屋的基本情況,甲方房屋(以下簡稱該房屋)位於翠華鎮,框架結構,建築面積為平方米(含公攤),經甲乙雙方協商一致,該房屋售價為每平方米元,總金額大寫:元整,小寫:.元。

第二條 付款方式乙方應於本契約生效之日向甲方支付定金大寫:元整,小寫:元。並應於本契約生效之日起15日內將該房屋全部價款付給甲方。

第三條 交付期限,甲方應於本契約生效之日起三十日內,將該房屋的產權證書交給乙方,並應收到該房屋全部價款之日起五日內,將該房屋付給乙方。

第四條 乙方逾期未付款的違約責任,乙方須在規定日期內付清房款,才能進場裝修。逾期未付清房款,甲方有權拒絕乙方進行裝修或終止契約,由此造成的損失,甲方不承擔任何責任及費用,乙方所預交的購房款的20%,抵作甲方損失。

第五條 甲方逾期未交房的違約責任,甲方須在交期限內交房給乙方,逾期未交房、建造質量不合格(主要指但不限於建築材料),甲方須支付乙方預交購房款的20%作為賠償。同時乙方有權選擇繼續購房或終止契約,其中如乙方選擇終止契約甲方在5天內一次性退還乙方預交的購房款。

第六條 關於產權登記的約定

在乙方實際接收該房屋之日起,甲方協助乙方在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續。如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日起15天內取得房地產權屬證書,乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起15天內將乙方已付款退還給乙方,並按已付款的5%賠償乙方損失。

第七條 甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,有關按揭、抵押債務、稅項及租金等,甲方均在交易前辦妥。交易後如有上述未清事項,由甲方承擔全部責任。

第八條 因本房屋所有權轉移所發生的土地增值稅由甲方向國家交納;其他房屋交易所發生的稅費除另有約定的外,均按政府的規定由甲方和乙方雙方分別交納。

第九條 本契約未盡事項,由甲方、乙方雙方另行議定,並簽訂補充協定。本契約及其附屬檔案和補充協定中未規定的事項,均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行

第十條 本契約(經甲方、乙方雙方簽字)之日起生效。甲方、乙方雙方各執一份,相關部門各執一份,均具有同等效力。

甲方(簽章):____________

乙方(簽章):____________

年月日

個人公司房屋買賣契約 篇3

甲方(原購買方):_________________

乙方(現購買方):_________________

丙方(出賣方):_________________

甲方為乙方的,系直系親屬關係。現甲方將購買的坐落於的房產權益變更給乙方,經三方協商一致達成如下協定:

一、甲方於年月日與丙方簽訂《商品房買賣契約》/《存量房買賣契約》,該契約約定:_________________甲方以人民幣元的總價款購買上述房屋,該契約已經網上備案,契約備案號為,甲方尚未取得該房屋的所有權。

二、甲方將其所占權益的全部/部分變更給,其所對應的權利和義務一併變更。變更後,該房屋的購買方為。

三、丙方同意甲、乙雙方的上述房產權益變更行為。

四、對於已設定抵押的房屋,甲、乙雙方的上述房產權益變更行為應徵得抵押權人同意。

五、若該房屋因查封、拆遷凍結或者其他原因導致房產權利受到限制,本變更書自動失效。

六、針對甲方的詢問事項:_________________

1.是否存在本契約主體以外的其他共有人□是□否

2.其他共有人是否同意房產權益變更給乙方□是□否

七、其他未盡事宜:_________________

八、本變更書僅作房屋登記使用,原房屋買賣契約不作更改,由無錫市房產管理局產權監理處鑑證後生效。

本變更書一式份,甲方份,乙方份,丙方份,無錫市房產管理局產權監理處份,契稅徵收所份,份。

甲方: ___________

乙方: ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

個人公司房屋買賣契約 篇4

甲方: (以下簡稱甲方)

乙方:(以下簡稱乙方)

為了確保甲、乙雙方的合法權益,現就住宅及車庫買賣有關事項簽訂協定如下:

第一條經甲乙雙方共同協商,甲方自願將位於___市__號2棟4單元8樓的住宅壹套及一樓車庫雜物房壹間出售(出讓)給乙方,其中:住宅建築面積為153.18平方米,車庫雜物房建築面積__平方米。

第二條上述住宅及車庫雜物房的出售價(含出讓價,下同)為人民幣壹拾陸萬元整(¥______元)(以下金額均為人民幣)。此價格自甲乙雙方簽訂協定書之日起不得變更。

第三條 付款方式:實行分期付款,首期支付陸萬元整,第二期支付壹拾萬元整。具體支付時間及方式如下:

(一)乙方陪同甲方到銀行歸還上述住宅按揭貸款餘額取回《中華人民共和國房屋所有權證》(以下簡稱《房產證》時支付甲方售房款陸萬元整。

(二)在甲方辦妥上述住宅所有權過戶手續並將新的《房產證》及車庫雜物房的《使用權出讓證》交給乙方的當天支付壹拾萬元整。

第四條甲方必須在收到乙方支付的首期購房款並歸還按揭貸款餘額取回《房產證》後的十五日內,與乙方共同到房產部門辦理上述住宅所有權過戶手續,並將新的《房產證》交給乙方。上述住宅一經辦理所有權過戶手續,房屋的產權及使用權歸乙方所有,甲方不再擁有產權及使用權,原入住人員或存放的物品必須在住宅所有權過戶後的十五日內搬離。

第六條鑒於甲方原來只擁有車庫雜物房的使用權而無所有權,僅取得車庫雜物房的《使用權出讓證》,而《使用權出讓證》又不能到發證機關辦理“使用人”變更手續的實際情況,該車庫雜物房及對應的《使用權出讓證》自乙方付清上述購房款(含車庫雜物房的出讓金)之日起至該車庫雜物房使用權終了之日止歸乙方使用和保管。

第七條 上述住宅及車庫雜物房的交易金額(人民幣壹拾陸萬元整)不包括售房應繳稅費及辦理住宅所有權過戶手續費等各種稅費,此項稅費由乙方承擔。

第八條 違約責任:

(一)乙方未在規定的時間內將購買上述住宅、車庫的款項支付給甲方的,由甲方按日加收違約金額的百分之 的違約金。

(二)甲方在收到乙方支付的購房款後未按規定時間辦理上述住宅所有權過戶手續並將新的《房產證》以及車庫雜物房《使用權出讓證》交給乙方的,甲方除必須將住宅《房產證》及車庫雜物房《使用權出讓證》交給乙方外,必須按日支付全部售房款百分之的違約金。

(三)甲方未在規定時間內搬離上述住宅及車庫雜物房的',必須按市場房屋出租價格的三至五倍價格向乙方支付房屋租金。

(四)房屋買賣協定簽訂後,甲方違約不出售(出讓)上述住宅及車庫雜物房,如已收取乙方的購房款的,甲方除必須按乙方規定的時間退還已收取的乙方購房款外,必須另行支付給乙方三萬元整違約金;如乙方已付款但終止購房的,甲方只按已收款項的80%退回給乙方;如未支付任何購房款,無論哪一方違約,違約方應向對方支付違約金壹萬元整。

第九條 本協定經雙方簽字並經市公證處公證後生效。

第十條 本協定一式三份,甲乙雙方各執一份,市公證處存一份。

甲方:

乙方:

個人公司房屋買賣契約 篇5

出賣人:_________

[本人][法定代表人]姓名:_________

國籍:_________

[身份證][護照][營業執照號]:_________

住址:_________

聯繫電話:_________

委託代理人:_________

[本人][法定代表人]姓名:_________

國籍:_________

[身份證][護照][營業執照號]:_________

買受人:_________

[本人][法定代表人]姓名:_________

國籍:_________

[身份證][護照][營業執照號]:_________

住址:_________

聯繫電話:_________

委託代理人:_________

聯繫電話:_________

[本人][法定代表人]姓名:_________

國籍:_________

[身份證][護照][營業執照號]:_________

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、《城市房地產轉讓管理規定》之規定,經甲、乙雙方友好協商,在平等、自願、協商一致的基礎上,訂立本契約:

第一條房屋的基本情況

甲方自願將其所有的座落於_________市_________區_________路_________號_________棟_________單元_________層_________號的房屋出售給乙方,該房屋的《房屋所有權證》證號為_________,房屋建築面積_________平方米,屬_________結構,用途為_________,乙方已對該房屋狀況作了了解,願意購買該房。

第二條土地使用權情況

該房屋的土地宗地號為_________,土地使用權初始取得方式為_________[出讓][劃撥],《土地使用證》證號為_________,使用面積為_________平方米,土地使用年限自_________至_________止。

第三條計價方式及成交價格

甲、乙雙議定的上述房屋成交價格為:按_________[套][建築面積]計算,單價為每平方米人民幣_________元;房屋總價款為人民幣大寫_________元。

第四條付款方式及付款期限

甲、乙雙方約定付款方式為:

一次性付款:乙方應於_________前將購房款人民幣大寫_________元一次性支付給甲方。

分期付款:乙方應於_________預付購房款人民幣大寫_________元給甲方,並於_________支付購房款人民幣大寫_________元給甲方,餘款於_________結清。

其他方式:_________。

第五條甲方的義務

甲方應保證所提供的上述房屋的權屬證書及相關證明材料的真實、合法、有效。如甲方提供虛假證件的,乙方有權解除契約,甲方應退還乙方全部已付款,並按已付款的_________%支付違約金;給乙方造成損失的,並應支付相應的賠償金。

第六條房屋交付使用時間

甲方應於_________年_________月_________日前將上述房屋交付給乙方使用,房屋附屬設施及室內裝飾等一併交付。

第七條甲方逾期交房的違約責任

如甲方不能按期交付房屋,每逾期一日,甲方應按日向乙方支付已交付房款萬分之_________的違約金;逾期超過_________日的,乙方有權解除契約。乙方解除契約時,甲方應在接到解除契約通知之日起_________日內退還全部已付款,並按已付款的_________%向乙方支付違約金。

第八條乙方逾期付款的違約責任

如乙方不能按期向甲方支付購房款,每逾期一日,乙方應按日向甲方支付逾期應付款萬分之_________的違約金;逾期超過_________日的,甲方有權解除契約,乙方應按累計應付款的_________%向甲方支付違約金。

第九條房屋產權轉移登記

甲、乙雙方應當在本契約簽訂之日起_________日內向房地產行政管理部門提出申請,並如實申報成交價格,辦理房屋轉讓登記手續;如因甲方原因,導致不能在_________日內辦理房屋產權轉移登記手續的,乙方有權解除本契約,並要求甲方退還全部已付款,並支付已付款_________%的違約金及賠償損失。

第十條房屋交易稅費及其他費用的承擔

甲、乙雙方應按國家有關房屋交易應納稅費的規定,繳納各自應當承擔的稅費。

在上述房屋_________[權利轉移][交付使用]前,未支付的物業管理費、水、電、煤氣、電訊等其他費用,按本契約附屬檔案四約定支付;在[權利轉移][交付使用]後,使用該房屋所發生的費用,按本契約附屬檔案四約定支付。

第十一條爭議處理

本契約履行過程中發生爭議的,由當事人協商解決,協商不成,雙方約定:

提交貴陽仲裁委員會仲裁;

第十二條附屬檔案

房屋平面圖、房屋四至範圍、房屋附屬設施狀況、物業管理費、水、電、煤氣、電訊等其他費用的支付情況作為本契約附屬檔案,與本契約具有同等法律效力。

第十三條本契約經甲、乙雙方簽字、蓋章後生效。

第十四條本契約一式一份,甲、乙雙方各執--份,辦理房屋產權轉移登記時送房地產行政管理部門--份。

第十五條甲、乙雙方約定的其他事項

甲方:_________乙方:_________

[法定代表人]:_________[法定代表人]:_________

[委託代理人]:_________[委託代理人]:_________

_________年____月____日_________年____月____日

簽訂地點:_________簽訂地點:_________

個人公司房屋買賣契約 篇6

甲方(賣方):_____

乙方(買方):_____

甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下契約條款:_____

一、甲方自願將坐落在_______________房屋出賣給乙方,並將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方。

二、雙方議定上述房地產及附屬建築物總價款為人民幣小寫________________;即人民幣大寫__________。

三、乙方在簽訂本合時,支付定金小寫________________;(大寫)__________。

四、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的`土地使用權。

五、辦理房產證手續所產生的有關稅費由乙方承擔,與甲方無關。

六、乙方支付定金後,甲方即積極配合乙方辦理有關房產過戶手續,待房產過戶到乙方名下之時,乙方應向甲方付清全部房款餘額。即小寫________________ (大寫) __________。

七、甲方該房產將付乙方;屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵,無人租信、使用;無欠帳。

八、本契約簽訂後,如一方違反本契約條款,該方應向對方支付______________元的違約金;一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款,每逾期一日,應向對方支付________元罰金,逾期30日視為毀約;如因政府及銀行規定,本契約涉及房產手續客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致契約解除,不適用本條款。

九、將會該房產,甲方不得損壞該房產的結構、地面和牆壁及不適移動的物件。

十、本協定一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。

十一、附加條款:

甲方(公章):______________乙方(公章):______________

法定代表人(簽字):______________ 法定代表人(簽字):______________

_______年__________月____日

個人公司房屋買賣契約 篇7

甲方名稱:____________乙方名稱:_______________

甲方身份證:____________乙方身份證:_____________

甲方電話:_____________乙方電話:_______________

甲方地址:______________乙方地址:_______________

第一條 房屋的基本情況。

出賣方房屋(以下簡稱該房屋)坐落於_____;位於第_____層,共_____(套)(間),房屋結構為_____,建築面積_____平方米(其中實際建築面積_____平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積_____平方米),房屋用途為_____;該房屋平面圖見本契約,該房屋內部附著設施;(房屋所有權證號、土地使用權證號)(房地產權證號)為_____。

第二條 房屋面積的特殊約定。

本契約第一條所約定的面積為(出賣方暫測)(原產權證上標明)(房地產產權登記機關實際測定)面積。

如暫測面積或原產權證上標明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產產權登記機關實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準。

該房屋交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±_____%(不包括±_____%)時,房價款保持不變。

實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±_____%(包括±_____%)時,甲乙雙方同意按下述第_____種方式處理:

1、買受方有權提出退房,出賣方須在買受方提出退房要求之日起_____天內將買受方已付款退還給買受方,並按_____利率付給利息。

2、每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調整。

第三條 土地使用權性質。

該房屋相應的土地使用權取得方式為_____;土地使用權年限自___年__月__日至___年__月__日止。

以劃撥方式取得土地使用權的房地產轉讓批准檔案號為_____;該房屋買賣後,按照有關規定,買受方(必須)(無須)補辦土地使用權出讓手續。

第四條 價格。

按(總建築面積)(實際建築面積)計算,該房屋售價為(人民幣)每平方米_____元,總金額為(人民幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整。

第五條 付款方式。

買受方應於本契約生效之日向出賣方支付定金(人民幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整,並應於本契約生效之日起_____日內將該房屋全部價款付給出賣方。

具體付款方式可由雙方另行約定。

第六條 交付期限。

出賣方應於本契約生效之日起三十日內,將該房屋的產權證書交給買受方,並應收到該房屋全部價款之日起_____日內,將該房屋付給買受方。

第七條 買受方逾期付款的違約責任。

買受方如未按本契約第四條規定的時間付款,出賣方對買受方的逾期應付款有權追究違約利息。

自本契約規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按_____計算。

逾期超過____天后,即視為買受方不履行本契約。

屆時,出賣方有權按下述第____種約定,追究買受方的違約責任。

1、終止契約,買受方按累計應付款的_____%向出賣方支付違約金。

出賣方實際經濟損失超過買受方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由買受方據實賠償。

2、買受方按累計應付款的_____%向出賣方支付違約金,契約繼續履行。

第八條 出賣方逾期交付房屋的違約責任。

除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,出賣方如未按本契約第五條規定的期限將該房屋交給買受方使用,買受方有權按已交付的房價款向出賣方追究違約利息。

按本契約第十一條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,月利息在_____個月內按_____利率計算;自第_____個月起,月利息則按_____利率計算。

逾期超過_____個月,則視為出賣方不履行本契約,買受方有權按下列第_____種約定,追究出賣方的違約責任。

1、終止契約,出賣方按買受方累計已付款的_____%向買受方支付違約金。

乙方實際經濟損失超過出賣方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。

2、出賣方按買受方累計已付款的_____%向買受方支付違約金,契約繼續履行。

第九條 關於產權登記的約定。

在買受方實際接收該房屋之日起,出賣方協助買受方在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續。

如因出賣方的過失造成買受方不能在雙方實際交接之日起_____天內取得房地產權屬證書,買受方有權提出退房,出賣方須在買受方提出退房要求之日起_____天內將買受方已付款退還給買受方,並按已付款的_____%賠償買受方損失。

第十條 出賣方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,有關按揭、抵押債務、稅項及租金等,出賣方均在交易前辦妥。

交易後如有上述未清事項,由出賣方承擔全部責任。

第十一條 因本房屋所有權轉移所發生的土地增值稅由出賣方向國家交納,契稅由買受方向國家交納;其他房屋交易所發生的稅費除另有約定的外,均按政府的規定由甲乙雙方分別交納。

第十二條 本契約未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協定。

第十三條 本契約均為本契約不可分割之一部分。

本契約空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。

本契約補充協定中未規定的事項,均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。

第十四條 本契約在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。

協商不成時,甲、乙雙方同意由蘇州仲裁委員會仲裁。

第十五條 本契約(經甲、乙雙方簽字)之日起生效。

第十六條 本契約連同附表共_____頁,一式_____份,甲、乙雙方各執一份,_____各執一份,均具有同等效力。

甲方:___________________ 乙方:____________________

簽訂時間:___年___月___日 簽訂時間:___年___月___日

個人公司房屋買賣契約 篇8

立契約人     以下簡稱

賣 方:_______________(甲 方)

買 方:  _______________( 乙 方)

經充分協商,甲乙雙方現就房屋買賣事宜訂條約如下:

一、 甲方自願將下列房屋賣給乙方所有,並已收取乙方購房定金人民幣(大寫)_________.

1、房屋狀況(請按《房屋所有權證》填寫)

2、該房屋的所有權證號為:__________;國有土地使用權證號為:__________.

3、該房屋的土地使用權取得方式“√”:出讓( )、劃撥( )本契約一經簽訂,該房屋占用範圍內的土地使用權同時轉讓。

二、甲乙雙方商定成交價格為人民幣(¥______)______元, 大寫:___佰____拾___萬___仟 ___佰____拾____元整,乙方在_____年____月____日前分____次付清,付款方式:__________.

乙方支付房款具體約定為:

1、於_____前,支付甲方房款;

2、於_____前,支付甲方房款;

3、____________________.

三、甲方於____年____月___日前將房屋及附屬物正式交付給乙方使用。甲方在房屋正式交付乙方時,應將該房屋騰空,清結該房屋已發生的水、電、煤氣、電話、有線電視、物業管理等各項費用,並將付訖憑證及該房屋的鑰匙交於乙方驗收。

四、甲方應就該房屋的所處環境、用途、內部結構、狀態、設施、質量等現狀、情況如實告知乙方,並無任何隱瞞。乙方對該房屋的所處環境、用途、內部結構、狀態、設施、質量等現狀、情況均已知悉,並無任何異議。

五、甲方將戶口於_____年____月_____日前從該房屋遷出。

六、甲方保證上述房地產權屬清楚,若發生與甲方有關的產權糾紛或債權債務,概由甲方負責清理,並承擔民事訴訟責任,因此給乙方造成的經濟損失,甲方負責賠償。

七、乙方中途違約,乙方無權要求甲方返還定金。甲方中途違約,甲方應在違約之日起____日內雙倍返還定金給乙方。乙方不能按期向甲方付清購房款,或甲方不能按期向乙方交付房產,每逾期一日,由違約一方向對方給付房地產價款千分之 的違約金。

八、上述房地產辦理過戶手續所需繳納的契稅由____方承擔,營業稅由____方承擔,印花稅由____方承擔,個人所得稅由____方承擔,向房產交易部門交納的手續費由____方承擔。其它稅費約定情況:

九、本契約在履行中若發生爭議,雙方應採取協商辦法解決。協商不成,任何一方均可向有管轄權的人民法院起訴。

十、本契約經雙方簽章即生效,須共同遵守。本契約未盡事項,可另行議定,其補充協定經雙方簽章後與本契約具有同等效力。

十一、本契約一式叄份,甲、乙雙方各執一份,市房地產交易管理部門一份。

十二、甲乙雙方約定隨之轉讓的附屬裝修設施為

十三、其它約定事項:

甲方(簽章): _____乙方(簽章):_____

共有權人:_____

地址:____地址:_______

聯繫電話:___聯繫電話:_____

____年____月___日

個人公司房屋買賣契約 篇9

賣房人(以下簡稱甲方):_________,身份證號碼:___ ______ 買房人(以下簡稱乙方):___ _____,身份證號碼:__ ______

根據《中華人民共和國契約法》及其他有關法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房屋簽訂本契約,以資共同信守執行。

第一條 甲方在徵得共有人(配偶)同意下,自願將坐落在___ __ 的房屋有償作價轉讓給乙方。乙方對甲方所出售的房屋已充分了解,願意購買上述房屋。

第二條 雙方約定上述房屋轉讓總價款為:人民幣_ __元整(大寫:_ 元整)。

第三條 付款時間與方式:乙方已於 年 月 日轉賬支付定金人民幣 元整(大寫: 元整),剩餘房款人民幣_ __元整(大寫:_ 元整),由乙方於簽訂本契約後,當日轉賬支付給甲方。

第四條 稅費承擔:乙方需承擔公證等手續辦理過程中雙方應繳納的一切可能產生的稅、費。

第五條 甲方保證簽訂本《房屋買賣契約》之日前,上述房屋權屬清楚,沒有附著戶口、租約、設定抵押也未被查封,甲方對該房屋享有完全的處分權,日後如果房價上漲或涉及拆遷,均不得向乙方要求補償;乙方保證簽訂本《房屋買賣契約》之日起,如果房價下跌,不得向甲方要求補償。

第六條 甲方應於收到乙方全額房款之日起____天內將房屋鑰匙交付給乙方,乙方對該房屋附屬設施、電器設備、裝飾裝修等具體情況進行驗收並完成交接。自乙方完成驗收並接收該房屋之日起,該房屋內的用水用電安全、房屋質量等一切風險責任均轉移給乙方。

第七條 雙方約定水、電、有線電視等費用,以甲、乙雙方簽訂《房屋買賣契約》之日為結算日。水、電度數分別為:水 、電(住宅) 、電(商鋪) 。

第八條 甲方需積極配合乙方辦理水、電、有線電視更名或過戶手續以及《房屋買賣契約》公證等手續,能提供的材料需積極提供。

第九條 甲、乙雙方因不可抗力不能按照約定履行本契約的,根據不可抗力的影響,部分或全部免除責任,但因不可抗力不能按照約定履行契約的一方當事人應當及時告知另一方當事人,並自不可抗力事件結束之日起3日內向另一方當事人提供證明。上述房屋風險責任自該房屋驗收交接完成之日起轉移給乙方。

第十條 違約責任:甲、乙雙方中任何一方違反本契約約定,導致另一方損失的,違約方需以該房屋轉讓總價款為基數,自約定的期限屆滿次日起至實際完結日止,按日萬分之 向守約方支付違約金。

第十一條 雙方如發生爭議,應友好協商解決。協商不成的,可申請仲裁或依法向房屋所在地人民法院起訴。

第十二條 本契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份,均具有同等法律效力。

第十三條 本契約自雙方簽字之日起生效。

第十四條 甲、乙雙方約定的其它事項:

甲方: 乙方:

年 月 日 年 月 日

個人公司房屋買賣契約 篇10

售房人(下稱甲方):

身份證號碼:

購房人(下稱乙方):

身份證號碼:

甲、乙雙方根據中華人民共和國有關法律法規及宜昌市相關地方性法規的規定,就房屋買賣一事,在合法、平等、自願的基礎上籤訂本契約,承諾共同遵守。

第一條 甲方自願將坐落於 的房屋(一下簡稱該房屋)出售給乙方。乙方自願購買該房屋。

第二條 房屋基本情況 (此房屋面積為原房產證面積,新產權證面積以房管實際測量為準)。

第三條 甲乙雙方同意該房屋成交價為人民幣: 元整(小寫:,該房屋產權過戶的相關費用由過戶費用按照相關部門核算為準)。

第四條 付款方式:

1、一次性付款:乙方於過戶當日支付房款人民幣元整(小寫: 元整)。

2、按揭付款:乙方於簽署按揭契約時支付首付房款人民幣,貸款人民幣

第五條 甲方承諾於收齊全款將房屋交付給乙方。甲方逾期交付房屋,甲方向乙方支付違約金,違約金數額為成交總房價款的2%,若因不可抗力造成逾期交付房屋,須提供有關部門出具的確認不可抗力的證明方可免除前款責任。

第六條 甲方須保證該房屋權屬無爭議,若發生與甲方有關的產屬糾紛或債務糾紛,有甲方負責解決並承擔一切後果及違約責任。

第七條 如甲、乙任何一方拒絕履行契約或解除契約,均由違約方向另一方支付違約金,違約金數額為成交總房價款的10%。實際損失超過違約金總額的,責任方應據實賠償。

第八條 本契約在履行中若發生爭議,雙方應協商解決,若協商不成,雙方同意任何一方均可向房屋所在地人民法院提起訴訟。

第九條 對於未盡事宜,雙方可簽訂補充協定。

第十條 本契約經甲、乙雙方簽字後生效,一式六份,甲、乙雙方各持一份,其餘四份用作辦理過戶手續。各種手續辦理完畢,本契約終止。

甲方(簽字):

簽約日期: 年 月 日

乙方(簽字):

簽約日期: 年 月 日

個人公司房屋買賣契約 篇11

協定編號:__________________

目錄

第一部分協定說明

第二部分雙方的基本情況

第三部分房屋土地情況概述

第四部分房屋出售價格及手續

第五部分爭議的解決

第六部分協定附屬檔案

第七部分協定簽署

第一部分協定說明

1.1根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規規定,在平等、自願協商一致的基礎上,甲、乙雙方經協商後簽字生效。

1.2本協定一式四份,雙方各持二份,且具有同等法律效力。

1.3本協定未盡事項,由甲、乙雙方另行約定並簽訂補充協定。

第二部分雙方的基本情況

甲方:______________

法人代表姓名:________________

地址:________________________

郵編:________________________

聯繫電話:____________________

傳真:________________________

乙方:______________

法人代表姓名:________________

地址:________________________

郵編:________________________

聯繫電話:____________________

傳真:________________________

第三部分房屋土地情況概述

3.1甲方自願將座落於__________轉讓給乙方。乙方對甲方所要出售的房地產已做了充分了解,自願購買該房地產。

3.2上述房產全部以現況為準,雙方簽訂協定房產及土地交付乙方後,雙方永無爭議。

第四部分房屋出售價格及手續

4.1經雙方協商同意房產及土地出售價格為人民幣_________萬元。

4.2本協定簽訂時乙方應將購房款一次性交付甲方,甲方同時向乙方交付房屋產權證、土地使用證及相關手續。>4.3甲方保證上述房產及土地產權清楚無任何糾紛,如發生產權方面的糾紛由甲方負責解決。

4.4協定簽訂後乙方自行辦理房地產過戶手續,並承擔相應的過戶費用。

第五部分爭議的解決

5.1本協定履行過程中如發生爭議,雙方應本著友好合作的精神協商解決。

5.2如爭議未能於前述方式解決,在開始協商後三十日內,則任何一方均可向甲方所在地人民法院起訴。

第六部分協定附屬檔案

6.1乙方身份證複印件

6.2房屋產權證

6.3土地使用證

6.4裁定及其他附屬檔案

6.5房地產現狀錄像光碟

第七部分協定簽署

甲方:________________________

委託代理人簽字:______________

日期:________________________

乙方:________________________

委託代理人簽字:______________

日期:________________________

個人公司房屋買賣契約 篇12

賣方(以下簡稱甲方):_______ 身份證號:_______

買方(以下簡稱乙方):_______ 身份證號:_______

甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下協定條款。

一、甲方房屋(如有共有權人,甲方已經取得了共有權人對轉讓該房屋的一致同意)坐落於建築面積____平方米,房屋用途為___。

二、雙方商定該房屋轉讓價格為:總金額__萬元

(大寫:拾萬仟佰拾元整)。

三、乙方於__年__月__日向甲方支付首付款__萬元

(大寫:拾萬仟佰拾元整)。

待房屋過戶後公積金貸款支付剩餘房款__萬元

(大寫:拾萬仟佰拾元整)

乙方保證房屋過戶後一個月內付清餘款。

四、甲方應於乙方付清全部房款之時,將上述房屋及全部鑰匙交付乙方,並在雙方在場的情況下由乙方對房屋進行接收。接收後房屋的占有、使用、收益和處分權利歸乙方行使,該房屋所發生的物業管理費、水費、電訊費、網費等相關費用由乙方負責支付。

五、甲方負責將該房屋所有權更改給乙方所有。辦理產權時所發生的相關費用由乙方承擔。

六、甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,有關按揭、抵押債務、稅項及租金等,甲方均在交易前辦妥。交易後如有上述未清事項,由甲方承擔全部責任。

七、甲方保證已如實陳述上述房屋權屬狀況和其他具體狀況,保證該房屋不受他人合法追索。

甲方保證自己對該轉讓房屋擁有處分權,並保證不管以後房價如何上漲,絕不反悔。

八、除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本契約規定的時間將房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息。甲方保證在房款付清時,將房屋交付乙方,否則乙方有權追究甲方責任。

九、甲方及配偶共同擁有一套住房,辦理房產證所產生的費用,全部由乙方承擔。若甲方及配偶擁有兩套及以上住房,所發生的相關費用,全部由甲方承擔。

十、本契約未盡事宜,由雙方另行協商,並簽訂補充協定。補充協定與本契約具有同等法律效力。

十一、本契約自甲、乙雙方簽字之日起生效。

甲方(簽章):_______

乙方(簽章):_______

聯繫電話:_______

聯繫電話:_______

__年__月__日

__年__月__日

個人公司房屋買賣契約 篇13

原告:______________________,女,漢族,__________年__________月__________日出生,住址遼寧省撫順市_____________。電話:________________

被告:_________________瀋陽_____________房地產開發有限公司,地址:_________________瀋陽市________________法定代表人:______________,電話:_____________

訴訟請求

一、依法確認原、被告簽訂的關於_______________小區_____號_____單元_____樓_____號的房屋買賣契約無效;

二、判令被告返還原告購房款176576元;

三、判令被告返還原告交納的入住等費用14170元;

四、本案訴訟費用由被告承擔。

事實與理由

被告在瀋陽市_______________區__________鎮開發了“_____________”樓盤公開銷售,200_____年3月27日,原被告簽訂房屋買賣契約,原告購買了_____號_____單元_____樓_____號門市房,並於當日一次性向被告交付了全部購房款176576元,該門市房交付原告後,原告向被告支付了維修基金4414元、契稅7063元、物業費227元、水電費300元、採暖費1386元、有線電視初裝費430元、垃圾清運費150元、辦證工本費200元,總計14170元,現被告又將_________________的小區名稱更改為SSSSSS繼續銷售,在原告與被告交涉房產如何辦證的過程中,才意外得知,被告不具備商品房預售資格,至使原告無法辦理權屬證書,原告簽訂契約的目的無法實現。依據法律規定,此房屋買賣契約無效,特起訴來院,希望法院支持原告訴訟請求,以維護原告的合法權益。

此致

瀋陽市_____________區人民法院

原告:_________________

________年____月____日

個人公司房屋買賣契約 篇14

契約雙方當事人:

售房人:_____

姓名:______________________

身份證號碼:_______________

聯繫電話:____________________

買房人:_____

姓名:_________________________

身份證號碼:___________________

聯繫電話:____________________

根據《中華人民共和國民法典》及其他有關法律法規之規定,售房人和買房人在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣農民安居房達成如下協定:_____

一、甲方同意將自己因拆遷所分得的農民安居房及相應的儲藏室等賣給乙方。房屋、儲藏室等總價為人民幣。

二、甲、乙雙方達成一致後,並在本協定簽章時,乙方應支付給甲方定金人民幣____________元整。乙方得到該房屋一切手續後天內一次性付清甲方餘款。

三、此房以後辦理房產證手續費用由乙方自己承擔,但甲方有義務提供相應手續及幫助乙方辦下該證及其它證件。

四、簽定契約即日起,中途甲方終止契約不願出售此房,需退還乙方購房定金人民幣____________元整,並賠償乙方違約金人民幣____________元整,如乙方終止契約不願購房,甲方有權不退還定金。

五、甲乙雙方交易後,甲方沒有任何權利任何理由收回該房及手續費等,今後該房拆遷還房等一切均歸乙方所有。

六、甲乙如要收回該房需經乙方同意並按收回時市場均價的叄倍款一次性付給乙方,否則乙方可以拒絕甲方。

本協定一式三份。甲乙雙方各一份,公證人一份。本契約以簽名日期起生效,如有一方違約,應承擔法律責任,並按契約協定執行。

甲方簽名:_______________乙方簽名:_______________

公證人簽名:______________

______年______月______日

個人公司房屋買賣契約 篇15

甲方:

法定代表人:

乙方:

法定代表人:

賣方(以下簡稱甲方):

身份證號∶

住所∶

郵編∶

電話∶

買方(以下簡稱乙方):

身份證號∶

住所∶

郵編∶

電話∶

甲乙雙方根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及相關法律、法規和__市有關規定,在平等、自願、友好協商的基礎上達成一致,簽訂本協定,以資共同信守執行。

第一條甲方自願將座落於_____________,產權登記建築面積共______平方米,______室______廳______廚______衛的房產售賣給乙方。

第二條房屋價款及支付方式:

1、甲方向乙方出售本協定第一條項下之房產的價款總金額為人民幣______元整(大寫______佰______拾______萬______仟______佰______拾______元整)。

2、上述房產價款乙方按下列方式支付給甲方:

(1)甲、乙雙方共同到____________房地產交易服務中心(以下簡稱“交易中心”)辦理本協定第一條項下之房產轉移登記,並經交易中心受理,甲方消戶當日(指甲方消戶前),乙方一次性付清房產價款於甲方。

(2)乙方於______年______月______日前向甲方付清房產價款。

(3)乙方於______前向甲方支付人民幣______元整(大寫人民幣);剩餘房產價款人民幣______元(大寫人民幣),均由乙方______前支付給甲方。

(4)其他方式:__________。

3、乙方向甲方支付房產價款,甲方應向乙方出具票據。

第三條甲、乙雙方應於本契約簽訂之日起______日內,共同到__________房地產交易服務中心視窗辦理本協定第一條項下之房產轉移登記。如因一方原因,致影響產權過戶轉移登記,給另一方造成損失的,由造成損失的一方負賠償責任。

第四條稅費分擔

1、本契約簽訂之前,本協定第一條項下之房產如有應交納的一切稅費均由甲方負責交納。

2、本契約簽訂之後,本協定第一條項下之房產所發生的轉移過戶登記費、契稅、印花稅、估價費、服務費等費用,經雙方協商由______負擔。

3、其他:________________。

第五條甲方應於______前,將本協定第一條項下之房產全部交付給乙方。

第六條違約責任

1、因房管部門確認本協定第一條項下之房產不能辦理出售、過戶手續,甲方應在當日內向乙方退還所收的全部款項,本契約解除。

2、甲方如不按契約約定的日期交付本協定第一條項下之房產,每逾期一日按房價款總額的______計算違約金給付乙方。逾期超過______日時,乙方有權解除本契約。解約時,甲方除應將已收的房價款全部退還乙方外,並應支付元的違約金給付乙方。

3、乙方全部或部分不履行本契約第二條的約定,乙方應按房價款總額的______計算違約金給付於甲方。逾期超過______日時,甲方有權解除本契約。解約時,乙方應支付______元的違約金給付甲方。

4、甲方保證其出賣給乙方的房產,產權清楚,無其他項權利設定或其他糾紛。乙方買受後,如因買受前該房產產權有糾葛,致使影響乙方權利行使,由甲方承擔責任,並賠償乙方因此遭受的損失。

5、甲方因個人原因不再出售此房,應在三日內向乙方退還所收的款項,並付違約金___________人民幣給乙方。

第七條其他

1、因不可抗力使本契約不能履行的,甲方向乙方退還所收的全部款項,本契約解除。

2、本契約如有未盡事宜,甲、乙雙方協商解決。

3、本契約一式叄份,甲乙雙方各執壹份,交______房屋土地管理局壹份。

賣方(以下簡稱甲方):

身份證號∶

住所∶

郵編∶

電話∶

買方(以下簡稱乙方):

身份證號∶

住所∶

郵編∶

電話∶

______年___月___日

個人公司房屋買賣契約 篇16

賣方:(甲方) ,身份證號碼:

買方:(乙方) ,身份證號碼:

甲、乙雙方在平等、自願、協定一致的基礎上,就乙方向甲方購買私有住房達成以下協定:

第一條,甲方自願將其房屋出售給乙方,乙方以充分了解該房屋具體情況,並自願買受該房屋。該房屋具體情況如下:甲方所售房屋位於屋占地面積約為

第二條,房屋價格及其他費用:甲、乙雙方協商一致,甲方所售房屋總金額為人民幣 萬元整。

第三條,付款方式,簽訂契約之日一次性付清。

第四條,特別約定:

1、因乙方所購的房屋為農村集體土地上建築,該房屋買賣過程中,所發生的交易或過戶需要本村村民,委員會同意或有關部門審批的手續問題,甲方應當積極全力配合乙方一起解決妥善,若因此引發相應糾紛的,由甲方負責處理。

2、如乙方所購房屋以後辦理房產證時,甲方應予以積極配合,相關費用由甲方自行負擔。

第五條。該房屋毀損,滅失的風險,自房屋正式交付之日起轉移給乙方。

第六條,今後如房屋重建,甲方應承認乙方的住房面積。如國家征地、土地賠償及住房面積賠償均歸乙方所有,甲方負責積極配合。

第七條,本契約簽訂以後,房價漲落,買賣雙方不得反悔。

第八條,房屋老舊,日後翻蓋,需甲方積極配合乙方,辦理各種重建審批手續。

第九條,本契約自甲、乙雙方簽字之日起生效:

甲方:(姓名) 乙方:(姓名)

甲方:(住址) 乙方:(住址)

甲方:(電話) 乙方:(電話)

簽訂日期: 年 月 日

個人公司房屋買賣契約 篇17

甲方(出賣方):__________________身份證號碼:____________________________________

乙方(購買方):__________________身份證號碼:____________________________________

甲乙雙方經過友好協商,就房屋買賣一事,在平等、自願、誠實信用的前提下,達成如下協定:

第一條 基本情況

1、甲方自願將以下房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,並自願購買該房屋。該房屋具體狀況如下:

(1)該房屋座落於________________________________________________,建築面積為____________平方米;套內建築面積__________平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積____________平方米;

(2)該房屋的所有權證證號為________________________;

(3)該房屋平面圖及其四至見房產證。

2、附屬於該房屋的陽台、走道、樓梯、電梯、樓頂、裝修、衛生間、院壩等其他設施、設備,將隨該房屋一併轉讓,且轉讓價格已包含在上述房屋的價款中,乙方不再另行支付價款。

3、該房屋占用範圍內的土地使用權及其他相關權益隨該房屋一併轉讓。

第二條 保證

甲方保證已如實陳述上述房屋權屬狀況和其他具體狀況,保證該房屋沒有設定擔保、抵押等任何權屬糾紛,保證該房屋不受他人合法追索。

第三條 房價款與付款方式

1、甲、乙雙方經協商一致,上述房屋(包含第一條第二款列明的配套設施等)總房價款為:__________________元整(小寫:¥____________元)。

2、支付方式、支付時間

(1)甲、乙雙方同意,乙方在本契約簽訂之日支付給甲方人民幣__________________元整,(小寫:¥____________元),作為乙方購買甲方房屋的定金。

(2)在房屋產權證、土地使用權證等相關過戶手續辦理完畢之日起3日內,乙方一次性支付剩餘房款__________________元(小寫:¥____________元)。

3、甲方在每次收取付款後,應當向乙方開具收款憑證,並註明收款時間。

第四條 交付期限

1、甲、乙雙方同意,雙方應於本契約簽訂生效且乙方支付定金之日起3日內到房地產主管部門辦理過戶手續。

2、甲、乙雙方同意,甲方應於房屋產權證、土地使用權證等相關過戶手續辦理完畢且乙方全額支付房款次日正式交付該房屋;甲方保證正式交付給乙方的房屋為空房。

3、甲、乙雙方應於房屋正式交付乙方後3日內向有關部門申請辦理相關附屬設施和相關權益的更名手續。

4、甲方應於契約簽訂生效之日起3日內將其落戶於該房屋的戶籍關係遷出。

5、辦理以上手續應當繳納的相關費用,由 甲、乙雙方按國家規定各自承擔。

6、甲方未按規定履行以上義務的,則按本契約約定承擔違約責任。

第五條 違約責任

1、在辦理房屋產權及土地使用權移轉過戶登記時,甲方應出具申請房屋產權移轉給乙方的書面報告及主管部門要求的其它檔案。如需要甲方出面處理的,不論何時,甲方應予協助。如因甲方的延誤,致影響過戶登記,因而遭受的損失,由甲方負賠償責任。

2、甲方如不按本契約規定的日期辦理房產過戶以及交付房屋,每逾期1天按房價的總額______‰計算違約金給與乙方。逾期超過3個月時,乙方有權解除本契約,甲方除應按本條約定支付違約金外,同時應雙倍返還定金以及返還乙方已支付的全部房價款。

3、乙方全部或一部分不履行本契約約定的日期給付房價款時,其逾期部分,乙方應加付按日______‰計算的違約金給與甲方。逾期超過3個月時,甲方有權解除本契約。

第六條 其他

1、該房屋正式交付前,甲方應結清物業管理、水、電、燃氣、有線電視、通訊等相關雜費。

2、本契約未盡事宜,甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協定。補充條款或補充協定以及本契約的附屬檔案均為本契約不可分割的部分。

3、甲、乙雙方在履行本契約中若發生爭議,應協商解決。協商不成的,任何一方均可向房屋所在地人民法院提起訴訟。

4、本契約一式______份。其中甲方留執______份,乙方留執______份,為申請房屋所有權轉移登記提交房屋權屬登記機關一份。均具有相同的法律效力。

5、本契約自甲乙雙方簽訂之起生效。

甲方(簽章):_____________________乙方(簽章):_____________________

電話:______________________________電話:______________________________

____________年__________月_________日____________年__________月_________日

個人公司房屋買賣契約 篇18

買方:__________(以下簡稱甲方)賣方:__________(以下簡稱乙方)

雙方同意買賣下列房屋:______區______路______弄______號______室 ,建築面積共__________平方米。 經雙方設立條件如下:

第一條 上述房屋由乙方售給甲方,全部價款總計人民幣:__________元。

第二條 本契約簽訂之日起__________內,甲方應將上列價款付與乙方,乙方收到全部價款後,應將房屋在一個星期內騰出交給甲方。

第三條 本契約簽訂後,甲方應向房屋主管部門申請辦理房屋所有權登記,所需費用由甲方承擔,在取得房屋所有權證後,產權歸甲方所有。

第四條 甲方應遵守國家和本市有關房屋管理的政策和規定,未經市有關部門及乙方同意,不得對上述房屋加層和改建。

第五條 房屋基地及底層獨用園地屬國家所有,僅供甲方使用。甲方應遵守國家和本市有關土地管理的政策和規定。從發給產權證之日起,甲方按國家規定向有關部門繳付房產稅(土地使用稅)。

第六條 自本契約簽訂之日起,上述房屋的有關權利義務不論甲方住進與否均歸甲方。並按照管理和維修費用分擔原則,按月由甲方承擔管理和維修方面的有關費用。

第七條 本契約簽訂之日起,在兩年內屬於原乙方使用不當造成的質量問題,由乙方負責保修;屬於人為的損壞由甲方自行負責。

第八條 本契約一式三份,乙方一份,甲方兩份(其中一份作產權登記附屬檔案)。

甲方:____________(簽章)乙方:_____________(簽章)

身份證號碼:____________身份證號碼:____________

聯繫電話:____________聯繫電話:________________

簽訂時間:______________________________________

個人公司房屋買賣契約 篇19

甲方(賣方):

乙方(買方):

甲乙雙方就下列房屋的買賣訂立如下補充協定,以資雙方共同遵守。

一、買賣的標的及價款:甲方向乙方出售位於 商業用房,建築面積 ㎡,每平方米 元,總計 (人民幣) 元整。(比價格包含辦理房產手續時,乙方應承擔的各項稅、費和公共維修基金)

二、雙方責任與權利 1、甲方須具備該房屋所有相關法律認可檔案。

2甲方負責辦理本契約項下的產權過戶,由此所產生相關稅費、公共維修基金全部由甲方承擔。

3、甲方應在簽訂本契約後 日內辦理完畢過戶手續,將合法齊全的房產證交於乙方。

4、乙方提供過戶所用的各種身份證明及法律認可檔案。

三、違約條款 甲、乙任何一方不按上述條款執行既視為違約,違約方須向對承擔相應的法律責任。在執行本契約的過程中,如遇雙方發生糾紛,先行通過雙方協商;協商不成時可向有管轄權的人民法院起訴。

四、其他事宜 本補充協定與原購房契約具有同等法律效力,本補充協定與原購房契約有不一致的地方以本補充協定為準。

本協定自簽定之日起生效,一式二份;甲、乙雙方各執壹份。

甲方:

乙方:

簽約時間:

-------

賣方:深圳市中鐵*德投資有限公司 售樓電話:

地址:深圳市福田區福中路三號1006號諾德金融中心26c

買方:

姓名: 性別 身份證/護照號碼:

通訊地址:

買賣雙方於 年 月 日 就購買諾德假日花園一期 棟 座 層 號房簽訂了《深圳市房地產認購書》(以下簡稱“認購書”),現雙方就認購書做如下補充約定,以資共同遵照執行:

1 買賣雙方約定採取下述第2種付款方式:

(1)、一次性付款方式:買方須於7日內支付首期房款30%,餘款70%於簽定本認購書之日起一個月內付清。

(2)向銀行借款方式:

若買方選擇銀行按揭,買方須於7日內支付不低於20%的首期房款,即人民幣 元(含定金)。按揭金額、按揭年限以銀行最後批覆為準,如銀行貸款金額減少,首期款將相應增加。

2如買方採用銀行按揭借款方式付款,由於買方原因(包括但不限於未按賣方或銀行要求提供完整的相關按揭資料或不簽署相關檔案)導致未能成功辦理銀行按揭借款,賣方有權沒收買方已付定金,其餘款項不計利息退回買方;由於銀行原因(包括但不限於政策發生巨大變化等)導致未能成功辦理銀行按揭借款,買方已付款項不計利息全額退還回買方。

無論何種原因買方未能成功辦理按揭,但同意繼續認購本房地產的,買方應在賣方發出書面通知之日起一個月內付清首期款外的餘款。

3 買方須按雙方約定的付款時間支付房款,若買方未按期支付任何一筆款項,每逾期1日,買方應按逾期金額的萬分之五向賣方支付滯納金。

4 買方應在付清定金後,自簽訂認購書之日起2日內按賣方和相關按揭銀行要求提供完整的相關按揭資料,接到賣方書面通知之日起5日內與按揭銀行辦理按揭相關手續並與賣方簽訂《深圳市房地產買賣契約》(下稱“買賣契約”)

5 認購書中所稱的第五條所述“買方原因”包括但不限於:

(1)買方逾期付款超過3日;

(2)買方逾期未與賣方簽訂買賣契約或買方單方解除認購書或本補充協定;

(3)導致買賣契約無法在約定時間內簽訂的其他“買方原因”。

若發生上述事由之一,賣方有權終止認購書及本補充協定,有權將標的房地產另行出售,且無須通知買方,並有權追究買方違約責任,買方所交定金不予退回;且買方授權賣方單獨向相關政府部門辦理認購書解鎖手續。如主管部門要求買方前去辦理解鎖手續的,買方應按賣方通知時間辦理完畢,否則每延遲1日,應按購房全款向賣方支付每日千分之五的違約金並賠償因延誤給賣方造成的全部損失。

6 賣方已向買方出示《深圳市房地產買賣契約(預售)》示範文本及其補充協定、《業主臨時公約》(即《臨時管理規約》)及《前期物業服務契約》等相關購房信息,買方確認已詳細閱讀並理解上述檔案,且無異議,承諾按賣方的通知簽署上述檔案並遵守執行。

7 買賣雙方的通知以認購書所載明的電話、傳真、地址等為準,任何一方均應確保其聯絡方式的真實性、準確性。若有變更,應在變更後2日內以書面形式通知另一方,否則,因未通知所產生的後果由未通知方承擔。如賣方向買方所發函件傳真出現錯發等錯誤,買方應本誠實信用原則即時告知賣方,避免延誤和不必要的損失。

8 若雙方簽訂的買賣契約與認購書及本補充協定有牴觸的地方,以雙方簽訂的買賣契約為準。

9 本補充協定一式二份,買賣雙方各執一份,經雙方簽字蓋章後即時生效。本補充協定為認購書的補充約定,當二者內容衝突時,以本補充協定條款為準。

買方提別聲明:對認購書及本補充協定等法律檔案之各項條款約定,特別是其中有可能限制買方權利、減輕或免除賣方義務和責任不封,以及違約責任部分,賣方已採取合理的方式逐字逐句提請買方注意並作充分說明,買方已逐字逐句仔細閱讀並已充分了解其全部內容和含義以及各方的權利、義務和責任,並予接受。

賣方:深圳市中鐵*德投資有限公司 買方:

賣方代理人(簽章): 買方代理人:

個人公司房屋買賣契約 篇20

買方:__________(以下簡稱甲方)

賣方:__________(以下簡稱乙方)

雙方同意買賣下列房屋:______區______路______弄______號______室 ,建築面積共__________平方米。 經雙方設立條件如下:

第一條 上述房屋由乙方售給甲方,全部價款總計人民幣:__________元。

第二條 本契約簽訂之日起__________內,甲方應將上列價款付與乙方,乙方收到全部價款後,應將房屋在一個星期內騰出交給甲方。

第三條 本契約簽訂後,甲方應向房屋主管部門申請辦理房屋所有權登記,所需費用由甲方承擔,在取得房屋所有權證後,產權歸甲方所有。

第四條 甲方應遵守國家和本市有關房屋管理的政策和規定,未經市有關部門及乙方同意,不得對上述房屋加層和改建。

第五條 房屋基地及底層獨用園地屬國家所有,僅供甲方使用。甲方應遵守國家和本市有關土地管理的政策和規定。從發給產權證之日起,甲方按國家規定向有關部門繳付房產稅(土地使用稅)。

第六條 自本契約簽訂之日起,上述房屋的有關權利義務不論甲方住進與否均歸甲方。並按照管理和維修費用分擔原則,按月由甲方承擔管理和維修方面的有關費用。

第七條 本契約簽訂之日起,在兩年內屬於原乙方使用不當造成的質量問題,由乙方負責保修;屬於人為的損壞由甲方自行負責。

第八條 本契約一式三份,乙方一份,甲方兩份(其中一份作產權登記附屬檔案)。

買方:__________(以下簡稱甲方)

賣方:__________(以下簡稱乙方)

簽訂時間;______

個人公司房屋買賣契約 篇21

委託人: 性別: 身份證號碼:

委託人: 性別: 身份證號碼:

受託人: 性別: 身份證號碼:

我們 與受託人 系朋友關係。因個人日常工作繁忙原因,特共同全權委託 人為合法代理人;代表委託人 辦理____區新店鎮山北居住主題公園323樓102複式單元房屋買賣事宜。房屋所有權人為陳;建築面積279.61平方米,套內建築面積268.29平方米;房產證號榕房權證字第號。具體委託辦理____區新店鎮山北居住主題公園323樓102複式單元房產事項如下:

一、前往 銀行辦理上述房產的按揭貸款、產權所有人變更等等手續;

二、代為領取撤銷抵押證明等等;

三、辦理並領取上述房產的《國有土地使用證》和《房屋所有權證》等等;

四、代為辦理上述房產的轉讓、變更、移戶或租賃等等手續; 代為辦理該房產立契過戶,稅務登記及與之相關的一切手續;

五、代收上述房產轉讓的全額價款;

六、代收上述房產出租的全部租金;

七、凡與上述房產轉讓、租賃有關的一切事務等等均全部委託受託人全權代辦;

八、凡與上述房產相關的其他一切事務等等亦全部委託受託人全權代辦

九、受託人 代表委託人 簽署的一切有關檔案,委託人 均予以承認,由此在法律上產生的責任一概由委託人 承擔;

十、受託人有轉委託權。

本委託為不可撤消之委託。

本委託無論委託人 發生婚變或其他意外等等情況,均長期有效;

本委託經委託人 簽字並捺手印後生效;

本委託自上述所有事項全部辦理完畢後自行失效。

委託人:

委託日期

個人公司房屋買賣契約 篇22

房屋買賣契約成立的必備要件

——鄭某、藺某訴郭某房屋買賣契約糾紛案

依據:(20__)二中民終字第18216號

核心法律問題:契約成立的必備條款

案情介紹

一、基本案情

抗訴人(原審被告):郭某

被抗訴人(原審原告):鄭某、藺某

20__年1月,郭某與鄭某簽訂房屋租賃協定書,約定鄭某將房屋出租給鄭某使用;租賃期限為5年,自20__年1月至20__年2月;房屋租金每年3萬元,租金每年分兩次付清。20__年12月,郭某(甲方)與藺某(乙方)及藺某代理人鄭某簽訂購房定金協定,該協定約定:“第一條:甲方自願將房屋出售給乙方;第二條:該房屋總成交價為人民幣47萬元整;第三條:乙方交給甲方購房定金即人民幣15萬元(此定金作為購房款的一部分),甲乙雙方定於甲方向銀行還款的當日簽訂二手房買賣契約並支付購房首付款……第五條:如乙方在雙方約定的期限內不購買該房屋,甲方收到的購房定金不退;如甲方在雙方約定的期限內不賣該房屋,甲方應雙倍賠償乙方購房定金……第十條:乙方在20__年12月交齊首付款25萬元整,甲方在收到首付款後3個月內辦完過戶手續,房本交到乙方手中。”

20__年12月,鄭某給付郭某定金人民幣15萬元。

20__年12月,鄭某向郭某支付購房款4.5萬元,其中有1.5萬元為房屋租金折抵的購房款;20__年3月5日,鄭某給付郭某房款4萬元;20__年3月15日,鄭某以銀行轉賬的方式替郭某向訴爭房屋開發公司支付房款229 131元;鄭某共支付購房款(其中包括8000元改名費)479 131元。20__年3月15日訴爭房屋開發公司出具證明,內容為:“郭某購買我公司商品房,因不能按時付購房款轉賣給鄭某,雙方在20__年3月15日到我公司,鄭某付清郭某購房欠款。購買的商品房現改名為鄭某。同時交付我公司已售商品房改名手續費八千元。”後郭某於20__年1月14日取得訴爭房屋的所有權證。20__年1月21日,郭某與某投資公司簽訂抵押貸款契約,將訴爭房屋抵押給該公司貸款80萬元。

鄭某、藺某訴稱:20__年12月8日,我們與郭某簽訂《購房定金協定》,約定郭某將訴爭房屋以47萬元的價格出售給我們,定金為15萬元。協定簽訂後,我們履行了付款義務,對方也受領了房款。但郭某遲遲不按雙方約定辦理過戶手續,訴爭房屋一直由我們占有、使用。20__年11月,鄭某曾起訴至法院,要求郭某配合辦理訴爭房屋產權過戶手續,郭某在庭審中表示同意配合我們辦理過戶手續,我們因此撤回了起訴。撤訴後,郭某沒有協助我們辦理房屋過戶手續。現請求:(1)判令我們與郭某簽訂的房屋買賣協定有效,郭某協助我們辦理訴爭房屋的過戶手續;(2)郭某承擔本案訴訟費用。

郭某辯稱:第一,訴爭房屋買受人為藺某,鄭某是其代理人,故鄭某並非本案適格當事人。第二,《購房定金協定》簽訂後,截至20__年12月,藺某未能如約交付首付款25萬元,我此時得知藺某不願意購買訴爭房屋。20__年3月,鄭某向開發商支付了我的銀行欠款,藺某本應於當日與我簽訂房屋買賣契約,但藺某表示拒絕,故我決定沒收其定金,並不再向其出售訴爭房屋。第三,鄭某、藺某交付的定金是簽約定金,截至20__年12月31日,藺某沒有交齊首付款,也未與我簽訂房屋買賣契約,故定金罰則應當適用。

二、法院判決

一審法院經審理認為:鄭某、藺某與郭某簽訂的購房定金協定已經具備了擬購房屋的基本狀況、價款數額、價款支付方式等契約主要內容,可以認定為房屋買賣契約。該契約系雙方當事人真實意思的表示,未違反法律法規規定,合法有效。依法成立的契約,對當事人具有法律約束力。當事人應當按照約定履行自己的義務,不得擅自變更或者解除契約。鄭某、藺某已經按照約定支付了郭某全部購房款,故訴爭房屋應歸原告所有。雙方未能辦理房屋過戶手續系因為訴爭房屋一直未取得房屋所有權證書,現該訴爭房屋已經取得房屋所有權證書,郭某應協助藺某辦理房屋過戶手續。然而,郭某在明知已經將房屋出售給藺某的情況下,故意在取得房屋所有權證書後,向投資公司進行抵押貸款,其行為不妥。但因該訴爭房屋處於抵押狀態,現無法辦理房屋過戶手續,故對鄭某、藺某要求被告辦理房屋過戶手續的訴訟請求,不予支持。對郭某辯稱,該房屋買受人為藺某,而非鄭某,鄭某不具備主體資格,因藺某已拒絕購買房屋,定金應予沒收的辯解意見,因鄭某與藺某之間系夫妻關係,雙方共同出資購買訴爭房屋,故鄭某與藺某應作為共同原告起訴,鄭某具有主體資格。鄭某與藺某已經將購房款全部支付給郭某,表明其願意購買訴爭房屋。故對郭某的辯解意見,不予採信。

據此,一審法院依據《中華人民共和國民法典》第八條、第六十條、第一百零七條之規定,判決如下:一、確認鄭某、藺某與郭某之間的房屋買賣行為有效;二、駁回原告鄭某、藺某其他訴訟請求。

判決後,郭某不服,抗訴至二審法院稱:1幣簧笈芯鑫シ捶ǘǔ絛潁海1)拒不依法駁回起訴,鄭某據以起訴的《購房定金協定》系其變造,其真實身份是買方的代理人而非買方,鄭某與本案沒有利害關係;(2)不適當追加藺某為原告;(3)超訴訟請求判決,起訴書提出的訴訟請求為判令郭某協助辦理過戶手續,三次庭審中訴訟請求無變化,原審判決卻判定確認買賣行為有效,違反不告不理原則。2幣簧笈芯霾櫓ご砦螅褐D場⑤某出具的《購房定金協定》中,藺某的名字劃掉了,盛業公司開具的證明如果屬實,鄭某、藺某就不應該起訴我,賣方就是盛業公司了。3痹審法院枉法裁判:藺某與鄭某系夫妻關係,不需代理,其代理行為足以讓郭某相信他們不是夫妻關係;藺某違約在先,拒絕買房在後,郭某有權沒收定金;鄭某胡亂篡改契約,其不是共同買受人;郭某與鄭某之間的租賃關係屬於另一法律關係,與本案無關。綜上,請求二審法院撤銷原判,依法改判駁回鄭某、藺某的全部訴訟請求或發回重審。鄭某、藺某同意一審判決,不同意郭某抗訴請求。

二審法院經審理認為:依法成立的契約,對當事人具有法律約束力。雙方簽訂的《購房定金協定》已經具備了擬購房屋的基本狀況、價款數額、價款支付方式等契約主要內容,且雙方已開始實際履行協定內容,故原審法院將其認定為房屋買賣契約,並無不當。上述協定系雙方當事人真實意思表示,未違反法律、行政法規的強制性規定,合法有效,當事人應當按照約定履行自己的義務,不得擅自變更或者解除契約。關於契約主體問題,雖雙方簽訂的《購房定金協定》買受人為“藺某,代理人鄭某”,但開發商出具《證明》,明確訴爭房屋改名為鄭某,且支付購房款等行為均由鄭某實際履行,故應將藺某、鄭某作為共同買受人。關於訴訟主體問題,郭某稱訴爭房屋買受人為藺某,而非鄭某,鄭某不具備主體資格,因藺某已拒絕購買房屋,定金應予沒收,原審法院考慮到鄭某與藺某之間系夫妻關係,雙方共同出資購買訴爭房屋,故鄭某與藺某應作為共同原告,亦無不當。綜合上述認定,原審法院判決確認鄭某、藺某與郭某之間的房屋買賣行為有效,並無不當,本院予以維持。

關於鄭某、藺某要求郭某辦理訴爭房屋過戶手續問題,雙方未能辦理房屋過戶手續系因為訴爭房屋一直未取得訴爭房屋所有權證書,現訴爭房屋已經取得房屋所有權證書,且鄭某、藺某方已經按照約定支付了郭某全部購房款,故郭某應當履行協助鄭某、藺某辦理訴爭房屋過戶手續的契約義務。然而,郭某明知已經將訴爭房屋出售給鄭某、藺某,在取得房屋所有權證書後,向投資公司進行抵押貸款,其行為不妥。因該訴爭房屋處於抵押狀態,且該公司作為抵押權人尚未表示同意將作為抵押物的訴爭房屋進行權屬轉移,故現無法辦理訴爭房屋過戶手續,因此原審法院對鄭某、藺某要求郭某辦理房屋過戶手續的訴訟請求未予支持,並無不當,本院予以維持。

據此,二審法院依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項判決:駁回抗訴,維持原判。

審判邏輯

一、爭議焦點

本案爭議焦點是雙方在沒有簽訂正式房屋買賣契約,而只有購房定金協定情況下,能否認定雙方之間已經形成房屋買賣關係。

二、觀點透析

(一)契約成立的必備條款

具備締約主體並就契約必備條款達成合意,是契約成立的一般要件。具備締約主體並不要求當事人必須參加締約,在有權代理情況下,代理人的代理行為也產生締約的效果。因為契約是多方法律行為,所以締約主體須為雙方或者多方並且是明確的。對於契約成立的第二個要件,即契約主體就必備條款達成合意進行探討之前,首先需要明確什麼是契約成立的必備條款。

《民法典》第12條規定契約內容一般包括當事人的名稱或者姓名和住所、標的、數量等8項內容,但對契約成立的必備條款並未作出明確規定。最高人民法院《關於適用〈中華人民共和國民法典〉若干問題的解釋(二)》(以下簡稱《〈民法典〉司法解釋(二)》)第1條規定“當事人對契約是否成立存在爭議,人民法院能夠確定當事人名稱或者姓名、標的和數量的,一般應當認定契約成立。但法律另有規定或者當事人另有約定的除外”。該司法解釋同時規定了契約欠缺的其他條款的確定方法,“當事人達不成協定的,人民法院依照民法典第六十一條、第六十二條、第一百二十五條等有關規定予以確定”。

現代民法典應以鼓勵交易為精神,《〈民法典〉司法解釋(二)》的上述規定正是鼓勵交易的體現。該司法解釋第1條明確了契約成立的必備條款,即只要有明確的契約主體和契約標的、數量,一般應認定契約成立。當然,僅僅具備契約必備條款的應有之義是契約主體已經就該必備條款達成合意。

(二)房屋買賣契約成立的必備條款

《〈民法典〉司法解釋(二)》明確了契約成立的必備條款。但對於各種有名契約或者無名契約訂立中必備條款的認定,就需要結合契約性質以及交易習慣等來確認。例如在僱傭契約中,除了需要僱傭人和受僱人外,契約的標的應為勞動的提供,而數量則是指勞動量及勞動報酬。而具體到房屋買賣契約,如成立的必備條款應是指房屋基本情況、房屋價款。

房屋的基本情況主要是指房屋的坐落,即交易的房屋須是確定的,具體來講應是按照雙方的約定能夠在房屋登記機構確定房屋的具體所指。房屋的基本情況表面上很容易確定,但在另一類契約,如商品房預售契約中,因為房屋尚未建成登記,有時候並不易明確。此時,在契約中如何把房屋基本情況明確下來就十分重要。

本案中,雙方當事人雖然沒有簽訂正式的房屋買賣契約,但是在雙方簽訂的《購房定金協定》中已經明確了買賣雙方、買賣房屋坐落、價款數額及價款支付方式等契約主要內容。且雙方均認可自願訂立該定金協定,即對前述條款達成了合意,當事人的姓名、標的和數量都是可以確定的,故雙方之間的房屋買賣契約成立。在訴爭契約不需要其他生效要件情況下,雙方買賣契約生效,對雙方當事人具有拘束力,雙方均應依約履行契約。

至於契約其他條款內容的確定,在本案中,雙方當事人就其他契約主要條款如房款的支付方式及支付時間、房屋的交付等問題都達成了合意,按雙方合意履行即可。

在本案一審判決中,有一個問題需要注意,本案買房人的訴訟請求為判令賣房人與買房人簽訂的房屋買賣協定有效,一審法院支持了該項訴訟請求是正確的,但是可能考慮到本案當事人沒有簽訂正式的房屋買賣契約,而只有購房定金協定,所以在判決中表述為買房人與賣房人之間的房屋買賣行為有效,嚴格來講,這並沒有完全支持買房人的訴訟請求,因為法律行為的有效和法律關係的有效並非同一概念,但在訴爭契約無須審批等程式情況下,行為有效就意味著法律關係也是有效的,二審法院予以確認也是恰當的。

個人公司房屋買賣契約 篇23

賣方:_______________________

買方:_______________________

買賣雙方根據中華人民共和國法律和_________,經過友好協商,自願制定本房產轉讓契約,條款如下:

一、賣方有房產_________個單元座落在_________第_________座_________樓_________單元。合計面積_________平方米。現自原油將該房產賣給買方。售價為_________元整(原樓價為_________元整)。

二、買方對上述房屋已核實,並審閱了房產權證書及有關資料後同意音樂會上述房產價款,買賣雙方一致自願成交。

三、雙方在本契約上籤署時,買方當即將房產全部的價款交給賣方,賣方在收到該房產價款後,即將上述房產證書及有關資料交給買方。

四、雙方買賣成交後,即攜帶房產權證書到_________房地產權登記處辦理房產權轉移登記手續,該房產所有權即歸買方所有。

五、賣方所賣房產如有抵押、按揭等手續不清時,概由賣方負責,與買方無關。

六、買方在交付房產價款後,而賣方不能交房時,則賣方應即退回房產價款,並負責賠償買方損失。

七、本契約發生糾紛時應友好協商解決,如不能解決時,應提請_________仲裁機構仲裁或_________人民法院裁決。

八、本契約在雙方簽署後經_________公證處公證之日起生效。

九、本契約用鋼筆填寫的與印刷的文字具有同等效力。

十、本契約共_________頁,為一式三份,買賣雙方各執一份,_________公證處一份,均具同等效力。

鑒(公)證意見:經辦人:鑒(公)證機關(章)

甲方:乙方:

年月日

個人公司房屋買賣契約 篇24

賣房方(甲方):

購房方(乙方):

身份證號碼:

關於乙方向甲方購房事宜,雙方經協商,達成協定如下:

一、甲方將其擁有獨立產權的位於 市 區的房屋(房屋所有權證編號: ,建築面積 平方米)以人民幣 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整(¥ 元整)出售給乙方。 已方願意以上述價格向甲方認購該房,並以購得的上述房屋向中國 銀行 分行申請購房抵押貸款。

二、甲方承諾:

1、向乙房申請購房貸款銀行或貸款銀行認可的機構提供符合要求的房屋資料以備查核。

2、保證對出售的房屋擁有獨立產權。如果該房屋為共有房屋,則必須取得其他所有共有人的同意出售書面檔案。

3、保證該出售房屋未予出租。因出租所產生的任何問題由甲方承擔並負責解決。

4、自簽訂本協定起,保證將該房屋按約定價格售給乙方,期間不得反悔或將房屋出售給第三人。

5、按照前述業務的需要,及時簽訂各項契約檔案和辦理各種手續。

6、在辦理產權過戶時,應依要求將房屋產權資料交付貸款銀行或貸款銀行認可的機構持有。

三、乙方承諾:

1、向貸款銀行或貸款銀行認可的機構提供符合要求的資料以備查核,並依規定支付費用。

2、保證按原約定價格向甲方購買前述房屋,並及時將貸款所得支付甲方之售房款。

3、將所購房屋向貸款銀行申請抵押貸款。

4、按照前述業務需要,及時簽訂各項契約檔案和辦理各種手續,並承擔各項費用。

5、在辦理房屋過戶時,應依要求將房屋產權資料交付貸款銀行或其認可的機構持有。

四、本協定以乙方向貸款銀行申請購房抵押貸款獲得批准為正式生效條件。如果貸款銀行認為乙方的借款申請不符合條件而不予批准,則甲、乙雙方可以解除本協定。甲方若向乙方收取定金,應如數退還給乙方。

五、如果貸款銀行批准的貸款金額不足申請貸款額的70%,則乙方有權解除本協定。否則,乙方應履行本協定的有關規定。

六、違約責任

1、如果甲方違約,拒絕將房屋出售給乙方,應向乙方賠償因此受到的損失。

2、如果乙方違約,貸款申請獲準後沒有向甲方購買房屋,應向甲方賠償因此受到的損失。

七、本協定的定立、履行、接觸、變更和爭議的解決適用中華人民共和國法律。

八、本協定自雙方簽字或蓋章之日起生效。

九、本協定壹式肆份,雙方擱執壹份。有乙方交貸款銀行或其認可的機構壹份。

十、特別約定:

甲方: 乙方:

甲方授權代表簽字(蓋章): 已方授權代表簽字(蓋章):

電話: 電話:

簽訂日期: 年 月 日   簽訂日期: 年 月 日

個人公司房屋買賣契約 篇25

甲方(出賣人):_________

地址:___________________________

聯繫電話:_________ 身份證號:_________

乙方(買受人):_________

地址:___________________________

聯繫電話:_________ 身份證號:_________

根據國家和天津市法律、法規和有關規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上就下列房地產買賣事宜達成如下協定:

第一條 房屋的基本情況

1、甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落於_________ _________,房屋結構為_________,建築面積_________平方米(以最終取得的產權證記載為準);該房屋平面圖見本契約附屬檔案一,該房屋內部附著設施見附屬檔案二;本契約項下房屋相應的土地使用權隨房屋一併轉讓。

2、甲方同該房屋開發商簽訂《商品房買賣契約》(編號: ),但該房屋尚未取得房地產權證。

3、甲方保證對所出賣的房屋享有完全的處分權並保證符合國家有關規定,而且沒有產權糾紛和債權債務糾紛。

第二條 房屋面積的特殊約定

1、本契約第一條所約定的面積為《商品房買賣契約》(編號: )所記載面積。如房屋最終取得房地產權證的面積與《商品房買賣契約》(編號: )不一致,則以房地產權證記載為準。

2、如房屋最終取得房地產權證的面積與《商品房買賣契約》(編號: )不一致,每平方米價格保持不變,房價款總金額按房地產權證記載面積計算。

第三條 房地產權證辦理的約定

如本契約項下房屋已具備辦理房地產權證的條件,甲方應積極予以辦理,其中產生的稅費由甲方承擔。如在前述條件具備的前提下甲方一個月內未予辦理,則逾期一日按契約金額的1‰向乙方支付違約金。

第四條 價格

暫按《商品房買賣契約》(編號: )記載面積計算,該房屋售價為每平方米_________元人民幣(大寫: ),總金額為_________元人民幣(大寫: )。

第五條 付款方式

1、乙方應於本契約簽訂之日起____日內向甲方支付定金_________元整(契約總金額的20%),定金最終抵作房款。

2、待該房屋取得房地產權證後,甲方與乙方辦理產權過戶手續,剩餘房款按照法律及相關部門規定通過房款資金監管賬戶支付,甲方已收取定金套用於辦理房產過戶和資金監管手續。

第六條 房屋交付

1、甲方應於本契約簽訂之日起_________日內,將該房屋交付乙方使用,並於交付當日辦理完畢配套交接手續。

2、乙方可對房屋按自己意願進行裝修。

3、如房屋需辦理物業、入住或管理等手續甲方應於配合辦理。

第七條 關於產權登記的約定

甲方應於本契約項下房屋取得房地產權證後7日內與乙方辦理產權過戶手續;如該房屋有貸款則應於取得房地產權證後7日內辦理貸款清償及房產過戶等手續。

第八條 違約責任

1、如因甲方原因,造成該房屋不能過戶到乙方名下或發生債權債務糾紛的,乙方有權選擇解除契約,並要求甲方雙倍返還定金。

2、如甲方單方解除契約,應雙倍返還定金。

3、甲方如未按本契約規定的期限將該房屋交付乙方使用,自本契約規定的交付期滿次日起,甲方遲延交付一日則應向乙方支付本契約價款1‰的違約金;逾期超過_________日,則視為甲方不履行本契約,乙方有權選擇以下方式追究甲方的違約責任:

(1)終止契約,在支付遲延交房違約金的同時甲方還應雙倍返還定金。或(2)甲方遲延交付一日則應向乙方支付本契約價款1‰的違約金,契約繼續履行。

4、如發生本條1至3款的違約情況,導致契約無法履行或最終解除的,甲方還應賠償乙方對房屋的裝修損失。

5、如甲方未能按照本契約第九條的期限辦理手續,則每遲延一天按照本契約價款的1‰向乙方支付違約金

6違約方應賠償守約方為買賣本契約項下房屋支付的中介費。

第九條 稅費的交納

因本房屋所有權轉移所發生的_________稅費由甲方承擔,_________稅費由乙方承擔。

第十條 聲明及保證

甲方:

1、甲方有權簽署並有能力履行本契約,如為代理人則代理人已經過權利人的授權。

2、在簽署本契約時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

乙方:

1、乙方有權簽署並有能力履行本契約。

第十一條 契約的轉讓

除契約中另有規定外或經雙方協商同意外,本契約所規定雙方的任何權利和義務,任何一方在未經徵得另一方書面同意之前,不得轉讓給第三者。任何轉讓,未經另一方書面明確同意,均屬無效。 第十二條 爭議的處理

1、本契約受中華人民共和國法律管轄並按其進行解釋。

2、本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,協商不成的,雙方同意將爭議提交乙方所在地法院通過訴訟解決。 第十三條 不可抗力

1、如果本契約任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本契約下的全部或部分義務,應在該不可抗力事件發生後_________日內書面通知對方,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。如導致契約不能履行雙方均不視為違約。

2、本契約所稱不可抗力是指受影響一方不能合理控制的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,並於本契約簽訂日之後出現的,使該方對本契約全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限於自然災害如水災、火災、旱災、颱風、地震,以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工,政府行為或法律規定等。

第十四條 契約的效力

1、本契約自雙方簽字之日起生效。

2、本協定一式_________份,甲方、乙方各_________份,具有同等法律效力。

3、本契約的附屬檔案和補充契約均為本契約不可分割的組成部分,與本契約具有同等的法律效力。

甲方(簽字):_________ 乙方(簽字):_________

______年____月____日 ______年____月____日