企業房屋買賣契約書

企業房屋買賣契約書 篇1

出賣方:

住址:

買受方:

住址:

甲乙雙方根據《中華人民共和國民法典》等相關法律、法規,在自願、公平和誠實信用的原則下,就轉讓事宜達成如下條款,雙方對協定條款的含義均已理解且無異議。

一、轉讓標的:

乙方購買甲方所有的位於廠房及土地使用權,土地轉讓面積以土地使用權證載明的面積為準,土地權屬證號為:廠房暫無產權證。。

二、轉讓範圍及價款:

1、轉讓上述土地使用權和所有廠房及配套基礎設施,包括但不限於道路、綠化、水電、管網,配套基礎設施詳見設施清單,轉讓標的質量以現狀為準。

2、土地使用權、廠房及廠房內裝飾等轉讓價格為:人民幣

三、付款方式:

1、乙方向甲方交付定金萬元整,於契約簽訂之日付款人民幣萬元整,另人民幣萬元整

於乙方進駐甲方工廠當日支付。之後若乙方反悔不願購買或因乙方無法立項、證照無法辦理或乙方自身的其他原因導致無法履行契約,則萬元定金不退,若甲方反悔不願轉讓或因甲方自身的其他原因導致無法履行契約,則雙倍退還定金。

2、餘款萬元,乙方於________年____月份付款人民幣,餘款人民幣萬元於________年____月____日前支付給甲方。

四、標的物交付:

1、乙方交清定金後,________年____月____日部分廠房交付給乙方裝修,甲方於年____月____日前正式將房屋交付於乙方,乙方進駐甲方廠房後暫時以租賃形式行使租賃權,可以對廠房內房屋進行裝修、加蓋,以乙方單位的名義行使正常經營的權利,但廠房,水電等所有物業均由乙方負責維修。

2、乙方在付清餘款人民幣萬元整之後,甲方於付清當日開始辦理財產轉移手續,包括但不限於土地使用權,房屋所有權的轉移手續。財產轉移手續以甲方單位股權轉讓的方式或者重新註冊成立一家新公司,以新公司的名義進行股權轉讓的方式將所有財產轉讓給乙方,以工商備案轉讓日期為準,該日期前的所有第三方債權債務均由甲方負責承擔,該日期之後的所有第三方債權債務均由乙方負責承擔,與甲方無關。對外公告期為。如上述兩種方式均不能辦理,甲方可以直接將土地廠房轉讓給乙方並辦理相應轉讓手續,具體方式雙方協商並另行簽訂契約。

五、甲乙雙方的權利義務:

1、甲方確認本協定所轉讓的土地使用權是其所有,除土地使用權的押貸款之外不存在查封、凍結、出租、為他人擔保等第三人主張權利等權利瑕疵如

有相應瑕疵,甲方應積極予以解決,否則,乙方有權要求解除契約,並要求甲方雙倍返還定金。

2、甲方應積極協助乙方辦理甲方廠內的房屋所有權證,為乙方提供甲方所現有的相應辦證資料,所有權證的所有人為甲方,辦理所有權證所有的費用由乙方承擔,待乙方付清所有轉讓款時,通過上述第四點第2條的方式辦理房產的過戶手續,過戶給乙方,廠房產權的轉讓稅費包括按照國家法律規定由甲方承擔的稅費均由乙方承擔。

3、甲乙雙方在辦理土地使用權轉讓手續中需要繳納稅費的,按照國家法律法規的規定,各自繳納應繳稅費。但如通過股權轉讓方式轉讓,需要對土地使用權進行兩次以上轉讓的,則甲方只承擔第一次轉讓中按照國家法律法規規定應當由甲方支付的稅費,其他稅費均由乙方承擔。

4、乙方保證其受讓土地及廠房用於正常生產經營,不得從事違法犯罪活動,否則造成的一切損失及後果由乙方自行承擔,與甲方無關。

5、雙方均同意口頭另行約定乙方提前進入甲方廠內進行生產經營的準備性工作,包括裝修,加蓋等,但在裝修加蓋的過程中由於乙方的原因造成的人身安全事故,以及給甲方及甲方職工造成的人身、財產損害,由乙方承擔全部責任,與甲方無關。

6、甲乙雙方均需保證提供給對方的所有資料均真實、完整、準確、合法。

六、違約責任

1、甲、乙雙方任何一方違約時,應向對方支付本協定約定的轉讓金額20%的違約金。

2、如因乙方原因無法履行契約或乙方至________年____月____日前不能付清款項

則甲方有權要求乙方承擔因土地廠房過戶所繳納的稅費,乙方所繳納的稅費由乙方自行承擔。同時乙方在甲方廠區內所加蓋房屋及裝修等歸甲方所有,甲方不承擔任何費用。

七、本協定約定的財產清單、營業執照,界限界址等作為本協定的附屬檔案,是本協定不可分割的組成部分。

八、本協定未盡事宜,甲、乙雙方可協商另行簽定補充協定,與本協定具有同等法律效力。

九、甲、乙雙方產生糾紛時應協商解決,協商不成時,任何一方可向____區人民提起訴訟。

十、本協定一式兩份,雙方各執一份,自甲、乙雙方簽字、蓋章之日生效。

甲方:乙方:

________年____月____日________年____月____日

企業房屋買賣契約書 篇2

出賣人:居民身份證號:住址:聯繫電話:買受人:居民身份證號:住址:聯繫電話:

經甲乙雙方協商一致,甲方將所有的樓房一套一次性賣給乙方,根據《中華人民共和國民法典》及其它有關法律、法規之規定,雙方本著平等、自願、協商一致的原則,簽訂本協定,供雙方遵守履行:

第一條:房屋基本情況該樓房位於小區第號樓單元室,層高為。該房屋面積_________平方米。

第二條:買賣價格重、甲乙雙方協商一致,乙方自願以________元價格購買甲方的該套樓房,大寫________________元整。甲方自願賣給乙方。該款支付方式:在簽訂契約時,乙方將上述款項一次性支付給甲方。

第三條:交接方式契約簽訂後,乙方支付完樓房價款,乙方即獲得了對該樓房所有權。

第四條:契約簽訂後乙方應自行辦理房產手續,甲方應積極配合乙方,有關的費用由乙方自行承擔。

第五條:樓房交接後,甲方應保持該樓房現狀。

第六條:契約簽訂後,甲方應保證該房屋不存在抵押、質押或法律查封否則視為違約。

第七條:契約簽訂後,以後發生的費用均由乙方自行承擔。

第八條:違約責任甲乙雙方應嚴格履行上述契約內容,單方不得終止或變更,若違約,違約方應向對方交違約金為總價款的 %,並賠償因此造成的經濟損失。

第九條:本契約未盡事宜甲乙雙方另行協商,經過協商達成一致的協定與契約具有同等法律效力。

第十條:本協定一式二份,甲乙雙方各執一份,自雙方簽字蓋章後具有法律效力。

甲方:乙方:________年____月____日

企業房屋買賣契約書 篇3

甲方(賣方):

立契約人

乙方(買方):

由於某已收到乙方預付的購房定金人民幣(大寫),雙方同意就下列房地產買賣事項,訂立本契約,共同遵守。

一、甲方自願將坐落在區  路(街)  的房地產(房屋建築面積  平方米)出售給乙方。該地產的基本情況已載於某同附屬檔案一。乙方已對甲方所要出售的房地產做了充分了解,願意購買該房地產。

二、甲乙雙方議定的上述房地產成交價格為人民幣(大寫)元;¥  元。乙方於某 年月日前分 次付清給甲方,購房定金將在最後一次付款時沖抵。付款方式:

三、雙方同意於某年 月日由甲方將上述房地產正式交付給乙方。房屋移交給乙方時,其該建築物範圍內的土地使用權一併轉移給乙方。

四、甲方保證上述房地產權屬清楚。若發生與甲方有關的產權糾紛或債權債務,概由甲方負責清理,並承擔民事責任,因此給乙方造成的經濟損失,甲方負責賠償。

五、違約責任:乙方中途悔約,乙方不得向甲方索還定金。甲方中途悔約,甲方應在悔約之日起 日內將定金退還給乙方,另給付乙方相當於某額的違約金。乙方不能按期向甲方付清購房款,或甲方不能按期向乙方交付房地產,每逾期一日,由違約一方向對方給付相當於某房地產價款千分之 的滯納金。

六、本契約在履行中若發生爭議,甲乙雙方應採取協商辦法解決。協商不成時,任何一方均可向 仲裁委員會申請仲裁,或向有管轄權的人民法院起訴。

七、上述房地產辦理過戶手續所需繳納的稅費,由甲乙雙方按規定各自承擔。

八、本契約未盡事項,甲乙雙方可另行議定,其補充議定書經雙方簽章後與本契約具有同等法律效力。

九、本契約經雙方簽章並經房地產買賣主管機關審查批准後生效。

十、本契約一式  份,甲乙雙方各執 份。契約副本 份,送房地產交易管理所(處)。

十一、雙方約定的其他事項。

甲方(簽章):  乙方(簽章):

法定代表人:  法定代表人:

地址: 地址:

聯繫電話: 聯繫電話:

郵政編碼: 郵政編碼:

委託代理人:  委託代理人:

年月日

企業房屋買賣契約書 篇4

訂立契約雙方:_____

出賣方:_____,以下簡稱甲方;

購買方:_____,以下簡稱乙方。

為確保雙方合法權益,根據國家有關房產的規定,經雙方共同協商一致,制定以下條款,以資雙方共同信守執行。

一、甲方將位於:_____小區(街)區號樓單______元室房產一套,系私人產權房(房產證號),建築面積平方米,雙方同意按新測繪面積為準。並與土地使用權一併轉讓給乙方。

二、房屋交易價:人民幣______元整。

三、乙方自願購買上述房屋並接受此房屋現狀,乙方於______年______月_____日向甲方交付購房定金______元整。待購房款全部交齊,定金抵作購房款。

四、雙方於______年______月_____日以前到房管局辦理過戶手續。由房管局受理當日,乙方應付清全部購房款。不能拖期。甲方將空房及房屋鑰匙一同交給乙方驗收。

五、甲方售房以前所發生的水、電、煤氣等費用由甲方付清,乙方不承擔。電錶止碼數度,水錶止碼數立方,煤氣表止碼數立方。

六、甲方確保此房產權明確和真實併合法,無任何糾紛、無抵押和債權債務,否則出現糾紛由甲方負全部責任,並賠償乙方按成交價10%的經濟損失。

七、甲方將此房出售後,此房一切事宜無權過問,並無條件的配合乙方到房管局辦理過戶手續或到公證處辦理公證買賣。辦理過戶所發生的一切費用,雙方協商由方承擔,方不承擔。

八、此協定自雙方簽字起發生法律效力,雙方不得違約。如乙方違約定金不退,如甲方違約定金雙倍返還。並按成交價的10%向對方支付違約金。

九、特別約定:

1、甲方保證及房屋鑰匙後30天內將戶口遷出。

甲方:_____乙方:_____

日期:______年______月_____日

企業房屋買賣契約書 篇5

賣方(以下簡稱甲方):共四位產權人

姓名:__________身份證號碼:__________

住址:__________聯繫電話:__________

姓名:__________身份證號碼:__________

住址:__________聯繫電話:__________

姓名:__________身份證號碼:__________

住址:__________聯繫電話:__________

姓名:__________身份證號碼:__________

住址:__________聯繫電話:__________

買方(以下簡稱乙方):

姓名:__________身份證號碼:__________

住址:__________聯繫電話:__________

甲乙雙方經過友好協商,甲方四個產權人自願將其具有完全所有權的房屋一套轉讓給乙方,為了更好明確雙方的權利和義務,根據《契約法》、《物權法》等相關法律法規,特制定本契約,供雙方當事人遵守。

第一條房屋的基本情況

甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落於____;位於第____層____室,共____(間),房屋戶型為____,建築面積____平方米,土地使用面積____平方米(另免費贈送約____平方米的閣樓,公共部位與公用房屋分攤建築面積____平方米),房屋用途為普通住宅用房;該房屋平面圖及原房屋買賣契約見本契約附屬檔案一,該房屋內部附著設施見附屬檔案二,本房屋目前尚未取得房產證。

第二條房屋面積的特殊約定

本契約第一條所約定的面積為甲方自述建築面積。如甲方自述建築面積與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產產權登記機關實際測定面積為準。

該房屋房產證辦下來時,房屋實際面積與甲方自述建築面積的差別不超過甲方自述建築面積的±____%(包括±____%)時,房價款保持不變。

實際面積與自述面積差別低於自述面積的±____%時,則甲方違約,乙方有以下權利選擇:(低於和不超過是不是同一個意思,按照標準商品房買賣契約計算誤差不好嗎?)

1、乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起____天內依據定金法則雙倍返還定金。

2、每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調整。

第三條土地使用權性質

該房屋相應的土地使用權取得方式為:必須是出讓,不能是劃撥;土地使用權年限自____年____月____日至____年____月____日止。

第四條價格

該房屋總房價為人民幣:捌拾叄萬元整,(小寫:¥____元)。甲方承擔的契稅、所得稅等均由乙方承擔,在辦理稅費繳納過程中,甲乙雙方

應共同辦理。

第五條付款方式

採取分批付款的方式,第一次:乙方應於本契約生效之日向甲方支付定金,人民幣:貳萬元整(小寫:¥____元);第二次:在甲方辦下房產證並過戶到乙方名下三天內支付人民幣:貳拾貳萬玖仟元整(小寫:¥____元);第三次:在銀行貸款足額打入乙方賬戶後三天內支付剩餘的人民幣:伍拾捌萬壹仟元整(小寫:¥____元)。

第六條交付期限

甲方應於本契約生效之日起將該房屋鑰匙交給乙方,乙方可進行裝修。甲方應在簽訂本契約之日起____個月內辦下房產證,並在房產證下來之日起____天內過戶給乙方,乙方辦理銀行貸款過程中需要甲方協助的,甲方必須協助辦理。

第七條違約責任

1、甲方如未按本契約第六條規定的期限內辦下房產證和辦好過戶手續,乙方有權終止契約,甲方應按照定金法則雙倍返還定金給乙方;若乙方已經裝修等,則甲方還必須賠償給乙方造成的所有損失,並不限於因此導致發生的`律師費等額外費用。

2、甲方在簽訂本契約後存在一房二賣、一房多賣、產權糾紛、房屋抵押等任何有礙於此契約實現的情形出現,導致該房屋有任何的權利瑕疵和質量瑕疵,都屬甲方違約,乙方有權單方解除契約,同時甲方應在乙方口頭或書面提出解除契約之日起____日內應返還乙方已支付的房價款,並另需賠償本房屋總價款____%的違約金給乙方,因此導致的律師費等額外費用均有甲方承擔。

3、是否要寫逾期付款的違約責任?

第八條爭議解決途徑

本契約在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成時,向有管轄權的法院起訴解決。

第九條其他

本契約未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協定。本契約之附屬檔案均為本契約不可分割之一部分。

本契約及其附屬檔案和補充協定中未規定的事項,均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。

雙方在完全知曉和理解的基礎上自願簽訂本契約,本契約總計4頁。

本契約一式六份,甲方四份,乙方一份,見證人一份,具有同等的效力。自雙方簽字日起生效,不得違約。

甲方(簽字、手印):__________(不得代為簽字)

簽字日期:____年____月____日

乙方(簽字、手印):__________

簽字日期:____年____月____日

見證人(簽字、手印):__________

簽字日期:____年____月____日

企業房屋買賣契約書 篇6

出賣方:__________________________________

(本人)(法定代表人)姓名:______________

國籍:____________________________________

(身份證)(護照)(營業執照號碼):______

地址:____________________________________

郵政編碼:________________________________

聯繫電話:________________________________

委託代理人:______________________________

國籍:____________________________________

電話:____________________________________

地址:____________________________________

郵政編碼:________________________________

買受方:__________________________________

(本人)(法定代表人)姓名:______________

國籍:____________________________________

(身份證)(護照)(營業執照號碼):______

地址:____________________________________

郵政編碼:________________________________

聯繫電話:________________________________

委託代理人:______________________________

國籍:____________________________________

電話:____________________________________

地址:____________________________________

郵政編碼:________________________________

第一條房屋的基本情況

出賣方房屋(以下簡稱該房屋)坐落於___________;位於第___________層,共__________(套)(間),房屋結構為_________,建築面積____________________平方米(其中實際建築面積____________平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積________平方米),房屋用途為____________________;該房屋平面圖見本契約附屬檔案一,該房屋內部附著設施見附屬檔案二;(房屋所有權證號、土地使用權證號)(房地產權證號)為_______________。

第二條房屋面積的特殊約定

本契約第一條所約定的面積為(出賣方暫測)(原產權證上標明)(房地產產權登記機關實際測定)面積。如暫測面積或原產權證上標明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產產權登記機關實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準。

該房屋交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±___________%(不包括±________%)時,房價款保持不變。

實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±__________%(包括±__________%)時,甲乙雙方同意按下述第_________種方式處理:

1.買受方有權提出退房,出賣方須在買受方提出退房要求之日起____________天內將買受方已付款退還給買受方,並按_______利率付給利息。

2.每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調整。

3._________________________。

第三條土地使用權性質

該房屋相應的土地使用權取得方式為_____________;土地使用權年限自________年_____月_______日至________年______月_____日止。以劃撥方式取得土地使用權的房地產轉讓批准檔案號為____________;該房屋買賣後,按照有關規定,買受方(必須)(無須)補辦土地使用權出讓手續。

第四條價格

按(總建築面積)(實際建築面積)計算,該房屋售價為(幣)每平方米_______________元,總金額為(幣)________億______千______百__________拾_______萬_______千______百_____拾______元整。

第五條付款方式

買受方應於本契約生效之日向出賣方支付定金(_____幣)______億______千_______百______拾______萬______千______百_____拾______元整,並應於本契約生效之日起________日內將該房屋全部價款付給出賣方。具體付款方式可由雙方另行約定。

第六條交付期限

出賣方應於本契約生效之日起三十日內,將該房屋的產權證書交給買受方,並應收到該房屋全部價款之日起_______日內,將該房屋付給買受方。

第七條買受方逾期付款的違約責任

買受方如未按本契約第四條規定的時間付款,出賣方對買受方的逾期應付款有權追究違約利息。自本契約規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按__________計算。逾期超過_______天后,即視為買受方不履行本契約。屆時,出賣方有權按下述第______種約定,追究買受方的違約責任。

1.終止契約,買受方按累計應付款的________%向出賣方支付違約金。出賣方實際經濟損失超過買受方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由買受方據實賠償。

2.買受方按累計應付款的_______%向出賣方支付違約金,契約繼續履行。

3._____________________。

第八條出賣方逾期交付房屋的違約責任

除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,出賣方如未按本契約第五條規定的期限將該房屋交給買受方使用,買受方有權按已交付的房價款向出賣方追究違約利息。按本契約第十一條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,月利息在________個月內按_______利率計算;自第_______個月起,月利息則按____利率計算。逾期超過____個月,則視為出賣方不履行本契約,買受方有權按下列第______種約定,追究出賣方的違約責任。

1.終止契約,出賣方按買受方累計已付款的_____________%向買受方支付違約金。乙方實際經濟損失超過出賣方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。

2.出賣方按買受方累計已付款的_________%向買受方支付違約金,契約繼續履行。

3.______________。

第九條關於產權登記的約定

在買受方實際接收該房屋之日起,出賣方協助買受方在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續。如因出賣方的過失造成買受方不能在雙方實際交接之日起_______________天內取得房地產權屬證書,買受方有權提出退房,出賣方須在買受方提出退房要求之日起___________天內將買受方已付款退還給買受方,並按已付款的________%賠償買受方損失。

第十一條因本房屋所有權轉移所發生的土地增值稅由出賣方向國家交納,契稅由買受方向國家交納;其他房屋交易所發生的稅費除另有約定的外,均按政府的規定由甲乙雙方分別交納。

第十二條本契約未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協定。

第十三條本契約之附屬檔案均為本契約不可分割之一部分。本契約及其附屬檔案內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。

本契約及其附屬檔案和補充協定中未規定的事項,均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。

第十四條本契約在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成時,甲、乙雙方同意由_________委員會_____。

第十五條本契約(經甲、乙雙方簽字)之日起生效。

第十六條本契約連同附表共___________頁,一式_________份,甲、乙雙方各執一份,_________各執一份,均具有同等效力。

出賣方(簽章):____________

出賣方代理人(簽章):______

________年________月______日

買受方(簽章):____________

買受方代理人(簽章):______

________年_______月_______日

附屬檔案一房屋平面圖(略)

附屬檔案二室內附著設施(略)

企業房屋買賣契約書 篇7

甲方:_____________________

乙方 :_____________________

甲、乙雙方遵循自願、公平和誠實信用的原則、經協商一致,就乙方向甲方購買房屋事宜,訂立本契約。

第一條:乙方購買的房屋位於_______市_______區_______,(以下簡稱該房屋)。甲方已取得該房屋的房屋所有權證(編號:_______ ),該房屋建築面積為:_______平方米,產權人:_______。

第二條:雙方一致同意該房屋成交價格為人民幣元。此房價為淨價,稅費由乙方承擔,房屋內保留設施設備清單如下:

第三條:乙方同意簽訂本契約時,向甲方支付人民幣_______萬元的購房定金,作為甲、乙雙方當事人訂立該房屋買賣契約的擔保,簽訂房屋買賣契約後,乙方支付的定金轉為房價款。

第四條:甲方拒絕簽訂房屋買賣契約的,雙倍返還已收取的定金;乙方拒絕簽訂房屋買賣契約的,無權要求甲方返還已收取的定金。

第五條: 甲方同意配合乙方提供辦理銀行貸款所需要的材料及手續。

第六條:甲方未告知乙方在簽訂本契約前該房屋已存在的出租、查封、共有權人不同意出售等事實的,乙方因此原因拒絕簽訂房屋買賣契約的,甲方應雙倍返還乙方已支付的定金。甲方在乙方支付認購定金之日起至本認購書解除之日止,將該商品房另行出賣給第三方的,甲方應當向乙方雙倍返還定金。

第七條:本協定一式叄份,甲乙丙各持一份,簽字生效。

甲方:______________(簽章) 乙方:______________(簽章) 丙方:______________

身份證號碼:_____________ 身份證號碼:_____________

時 間:_____年____月____日

企業房屋買賣契約書 篇8

甲方(原購買方):_________________

乙方(現購買方):_________________

丙方(出賣方):_________________

甲方為乙方的,系直系親屬關係。現甲方將購買的坐落於

的房產權益變更給乙方,經三方協商一致達成如下協定:_________________

一、甲方於______年____月____日與丙方簽訂《商品房買賣契約》/《存量房買賣契約》,該契約約定:_________________甲方以人民幣元的總價款購買上述房屋,該契約已經網上備案,契約備案號為,甲方尚未取得該房屋的所有權。

二、甲方將其所占權益的全部/部分變更給,其所對應的權利和義務一併變更。變更後,該房屋的購買方為。

三、丙方同意甲、乙雙方的上述房產權益變更行為。

四、對於已設定抵押的房屋,甲、乙雙方的上述房產權益變更行為應徵得抵押權人同意。

五、若該房屋因查封、拆遷凍結或者其他原因導致房產權利受到限制,本變更書自動失效。

六、針對甲方的詢問事項:_________________

1.是否存在本契約主體以外的其他共有人□是□否

2.其他共有人是否同意房產權益變更給乙方□是□否

七、其他未盡事宜:_________________

八、本變更書僅作房屋登記使用,原房屋買賣契約不作更改,由無錫市房產管理局產權監理處鑑證後生效。

本變更書一式份,甲方份,乙方份,丙方份,無錫市房產管理局產權監理處份,契稅徵收所份,份。

甲方(簽字);乙方(簽字):_________________

______年____月____日:_______________________年____月____日

丙方(簽章):_________________鑑證方(簽字):_________________

______年____月____日______年____月____日

企業房屋買賣契約書 篇9

賣方:_____________

身份證號:_____________

買方:_____________

身份證號:_____________

一、房屋買賣的背景:

甲、乙雙方根據各自的實際需求自願結合,就甲方將另一套閒置住房賣給乙方事宜在平等、自願,充分協商一致的前提下訂立本契約,以資共同遵守:

二、買賣房屋所在的位置、面積:

甲方將位於________小區____棟____單元____室,建築面積________平方米的'住房一套賣給乙方。

三、買賣房物售價金額:

雙方協商房屋總價款為________元。含水、電、煤氣安裝費。

四、付款方式:_____________

甲、乙雙方在簽訂本契約後,乙方需在____日內支付________萬元給甲方,甲方將房屋鑰匙交給乙方。餘款必須在________年____月____日前付清,甲方出具收款憑證。

五、甲、乙雙方責任和義務:

1、甲方保證乙方在簽訂本契約並繳納足額房屋購買款後,完全擁有該房屋和本小區其他居民同等時效的產權及使用權。甲方保證乙方居住權利的行使,負責解決入住前後相關事宜。

2、甲方保證其出賣給乙方的房屋產權清楚,絕無他項權利設定或其他糾紛。甲方及見證人、甲方子女代表清楚並可證明甲方的所有子女家屬成員均知曉並同意、支持該契約的履行事宜。

3、因該房屋未辦理房產證、契證、土地證,甲方需在統一辦理房產證、契證、土地證時更換戶主名字,即由甲方名字更換為乙方名字。

六、違約責任:

1、本契約簽訂後,任何一方不得擅自變更或解除契約。

2、如房屋交付後發生該房屋交付前即存在的權利和其他糾紛,影響乙方權利的行使,由甲方承擔全部責任,並賠償乙方因此受到的經濟損失。

3、如因甲方原因導致本契約的解除,甲方應按照市場評估價返還乙方房屋價款,並賠償乙方的房屋裝修和其他相關費用。

4、本契約簽訂後,雙方應共同遵守。如有違約,違約方除賠償對方相應經濟損失外,還應該賠償對方房屋總價款20%的違約金。

七、本契約自雙方簽字或蓋章之日起生效。本契約未盡事宜雙方另行協商,簽定補充協定,補充協定與本契約具有同等法律效力。

八、其它約定事項:

九、本契約壹式叄份,甲、乙雙方各執壹份,壹份交由村委會存檔。

甲方:_____________

簽訂日期:_____________

乙方:_____________

簽訂地點:_____________

企業房屋買賣契約書 篇10

出賣方:__________

姓名:__________國籍:__________

地址:__________

郵政編碼:__________聯繫電話:__________

委託代理人:__________國籍:__________電話:__________

地址:__________郵政編碼:__________

買受方:__________

姓名:__________國籍:__________

地址:__________

郵政編碼:__________聯繫電話:__________

委託代理人:__________國籍:__________電話:__________

地址:__________郵政編碼:__________

第一條 房屋的基本情況

出賣方房屋坐落於__________;位於第__________層,共__________,房屋結構為__________,建築面積__________平方米,房屋用途為__________;該房屋平面圖見本契約附屬檔案一,該房屋內部附著設施見附屬檔案二;為__________。

第二條 房屋面積的特殊約定

本契約第一條所約定的面積為面積。如暫測面積或原產權證上標明的面積與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產產權登記機關實際測定面積為準。

該房屋交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±__________%時,房價款保持不變。

實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±__________%時,甲乙雙方同意按下述第__________種方式處理:

1.買受方有權提出退房,出賣方須在買受方提出退房要求之日起__________天內將買受方已付款退還給買受方,並按__________利率付給利息。

2.每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調整。

3.____________________。

第三條 土地使用權性質

該房屋相應的土地使用權取得方式為__________;土地使用權年限自___年__月__日至___年__月__日止。以劃撥方式取得土地使用權的房地產轉讓批准檔案號為__________;該房屋買賣後,按照有關規定,買受方補辦土地使用權出讓手續。

第四條 價格

按計算,該房屋售價為每平方米__________元,總金額為___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整。

第五條 付款方式

買受方應於本契約生效之日向出賣方支付定金___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整,並應於本契約生效之日起__________日內將該房屋全部價款付給出賣方。具體付款方式可由雙方另行約定。

第六條 交付期限

出賣方應於本契約生效之日起三十日內,將該房屋的產權證書交給買受方,並應收到該房屋全部價款之日起__________日內,將該房屋付給買受方。

第七條 買受方逾期付款的違約責任

買受方如未按本契約第四條 規定的時間付款,出賣方對買受方的逾期應付款有權追究違約利息。自本契約規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按__________計算。逾期超過____天后,即視為買受方不履行本契約。屆時,出賣方有權按下述第____種約定,追究買受方的違約責任。

1.終止契約,買受方按累計應付款的__________%向出賣方支付違約金。出賣方實際經濟損失超過買受方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由買受方據實賠償。

2.買受方按累計應付款的__________%向出賣方支付違約金,契約繼續履行。

3.____________。

第八條 出賣方逾期交付房屋的違約責任

除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,出賣方如未按本契約第五條 規定的期限將該房屋交給買受方使用,買受方有權按已交付的房價款向出賣方追究違約利息。按本契約第十一條 規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,月利息在__________個月內按__________利率計算;自第__________個月起,月利息則按__________利率計算。逾期超過__________個月,則視為出賣方不履行本契約,買受方有權按下列第__________種約定,追究出賣方的違約責任。

1.終止契約,出賣方按買受方累計已付款的__________%向買受方支付違約金。乙方實際經濟損失超過出賣方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。

2.出賣方按買受方累計已付款的__________%向買受方支付違約金,契約繼續履行。

3.______________。

第九條 關於產權登記的約定

在買受方實際接收該房屋之日起,出賣方協助買受方在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續。如因出賣方的過失造成買受方不能在雙方實際交接之日起__________天內取得房地產權屬證書,買受方有權提出退房,出賣方須在買受方提出退房要求之日起__________天內將買受方已付款退還給買受方,並按已付款的__________%賠償買受方損失。

第十條 出賣方保證

在交易時該房屋沒有產權糾紛,有關按揭、抵押債務、稅項及租金等,出賣方均在交易前辦妥。交易後如有上述未清事項,由出賣方承擔全部責任。

第十一條 因本房屋所有權轉移所發生的土地增值稅由出賣方向國家交納,契稅由買受方向國家交納;其他房屋交易所發生的稅費除另有約定的外,均按政府的規定由甲乙雙方分別交納。

第十二條 本契約未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協定。

第十三條 本契約之附屬檔案均為本契約不可分割之一部分。本契約及其附屬檔案內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。

本契約及其附屬檔案和補充協定中未規定的事項,均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。

第十四條 本契約在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成時,甲、乙雙方同意由蘇州仲裁委員會仲裁。

第十五條 本契約之日起生效。

第十六條 本契約連同附表共__________頁,一式__________份,甲、乙雙方各執一份,__________各執一份,均具有同等效力。

出賣方:

出賣方代理人:

___年___月___日

買受方:

買受方代理人:

___年___月___日

附屬檔案:

1.房屋平面圖

2.房屋內部附著設施

企業房屋買賣契約書 篇11

甲方:_______

乙方:________

依據《民法典》及相關法律法規之規定,買賣雙方本著平等、自願、協商一致的原則,就房屋買賣有關事項,達成如下協定:

第一條:房屋基本情況

乙方購買甲方合法擁有的坐落於________市_______區_______________________________________,產權證第___________號,建築面積__________平方米的房產一套。

第四百六十四條:付款方式

2、 甲方收到乙方定金______________________元整,待乙方交全款後,即可為乙方準備辦理過戶手續。

第四百六十五條:契約變更

1、 在契約履行期間,任何一方不得擅自變更,若需變更契約內容,應書面通知對方,徵得對方同意後在規定時間內(書面通知發生三日內)簽訂變更協定,否則造成損失由責任方承擔。

2、 本契約的補充協定與本契約具有同等法律效力。

第四條:違約責任

本契約簽訂後,雙方不得違約,如甲方違約,雙倍返還乙方定金,如乙方違約,定金不退。

第五條:契約爭議的解決

本契約履行過程中,如發生爭議,甲乙雙方應協商解決,解決不成時,可向有關有管轄權的人民法院起訴。

第六條:本契約經甲、乙雙方簽字之日起即生效。

第七條:本契約共____頁,一式____份,甲、乙雙方各執一份,均具有同等效力。

第八條:其他約定

______________________________________________________________________________________________________________________

甲 方:________ 乙 方:________

身份證號:________ 身份證號:________

電 話: ________ 電 話:________

現 住 址:________ 現 住 址:________

簽約日期:________ 簽約日期:________

企業房屋買賣契約書 篇12

原告:_________________,女,漢族,生於197______年____月____日,國中文化,系重慶市人,現住

被告:_________________,男,漢族,生於______年____月____日,訴訟請求:_________________

1、請求人民法院依法判令上列被告立即配合原告辦理過戶手續。

2、因本案產生的相關費用均由被告承擔。事實及理由:_________________

上列原、被告原系夫妻關係,因感情不和於______年____月____日在辦理離婚手續。雙方在離婚協定中約定共同財產位於室的房屋歸原告所有,被告在離婚後一月內配合辦理過戶手續。被告現只配合原告辦理了房屋產權證的過戶,土地使用權證在原告多次要求下均不配合辦理,為了維護原告的合法權益,現訴至人民法院,懇請判準上述請求為盼!

呈:_________________市人民法院

具狀人:_________________

______年____月____日

企業房屋買賣契約書 篇13

賣方:甲方

買方:乙方

註明:甲方於20年月日以按揭的方式向 園置業有限公司夠買商品房一套,總金額元。甲方已付房款的30%付款金額為元。其餘萬元,向中國工商很行股份有限公司潁上支行,以按揭方式貸款購買。貸款期限為年。截止本契約簽訂之日已支付個月的貸款。

現甲乙雙方經充分協商,甲方自願將按揭期間的房屋轉賣給乙方。

購房條款

甲乙雙方現就按揭房屋買賣事宜訂條約如下:

一、甲方自願將下列按揭房屋轉賣給乙方,雙方商定按揭房屋的轉讓價格為人民幣元

二、乙方同時應付給甲方購買按揭房屋時的相關費用,以下費用按發票為依據支付

1.甲方已付個月銀行貸款元。

2.抵押登記費元,

3.貸款公證費元。

4.契稅元。

5.房產費用元,

6.水入戶元,

7.電入戶元,

8.物業費元,

9.防盜窗元。

10.公共維修金元。

以上費用合計元:

三、本合簽字蓋章時乙方應向甲方支付購房定金

人民幣元

甲方並將所有與按揭房屋相關憑證及該房屋的鑰匙交於乙方驗收

四、其餘費用在乙方搬入房屋居住後付清,付款方式為金錢支付。

五、本契約簽訂之日起乙方按甲方簽定的《個人購房借款契約》向銀行支付借款。直致還清借款為止。還款期間為20年月到20年月。總計月。

六、乙方還清借款後,甲方應在個月之內及時協助乙方辦理房屋過戶手續。

房屋狀況

七、1、房屋狀況

房屋座落:

幢號室號建築結構總層數建築面積用途

2、該房屋的所有權證號為:;國有土地使用權證號為:。

3、該按揭房屋的土地使用權取得方式為出讓取得,契約一經簽訂,該按揭房屋占用範圍內的土地使用權隨同按揭房屋同時轉讓。

八、甲方應就該房屋的所處環境、用途、內部結構、狀態、設施、質量等現狀、情況如實告知乙方,並無任何隱瞞。乙方對該房屋的所處環境、用途、內部結構、狀態、設施、質量等現狀、情況均已知悉,並無任何異議。

九、甲方保證上述房地產權屬清楚,若發生與甲方有關的產權糾紛或債權債務,概由甲方負責清理,並承擔民事訴訟責任,因此給乙方造成的經濟損失,甲方負責賠償。

違約條款

十、本契約簽訂後既對甲乙雙方產生法律約束力,在乙方辦理過戶之前甲不得向乙方主張對房屋的所有權,也不得向第三人公示對此房屋享有所有權。

十一、房屋在乙方付清借款期間,因自然升值,貶值,由乙方享受利潤,承擔風險,甲方不得從中干涉

十二、因房屋升值後甲方拒絕辦理過戶手續,乙方有權要甲方返還購房款,所支付的銀行借款,房屋升值款。房屋裝修款等因違約引起的相關費用。

十三、乙方中途違約,乙方無權要求甲方返還定金。甲方中途違約,甲方應在違約之日起30日內雙倍返還定金給乙方。乙方不能按期向甲方付清購房款,或乙方20__年付清房款後甲方不能按期協助乙方辦理房產證過戶,每逾期一日,由違約一方向對方給付房地產價款千分之2的違約金。

十四、上述房地產辦理過戶手續所需繳納的費由乙方承擔,甲方應當協助提供乙方辦理與過戶有關的相關手續。

十五、本契約在履行中若發生爭議,雙方應採取協商辦法解決。協商不成,任何一方均可向潁上縣人民法院起訴。

十六、本契約經雙方簽章即生效,須共同遵守。本契約未盡事項,可另行議定,其補充協定經雙方簽章後與本契約具有同等效力。

十七、本契約一式叄份,甲、乙雙方各執一份,

甲方:乙方:

身份證號碼:身份證號碼:

共有權人:

身份證號碼:

地址:地址:

聯繫電話:聯繫電話

年月日

企業房屋買賣契約書 篇14

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買私有住房,達成如下協定:

第一條甲方所售房屋權證號及座落位置、結構、層次、面積、附屬設施:

1、甲方所售房屋所有權證號為"______號",房屋土地使用權證號為"______號";

2、甲方所售房屋位於______區______路______號,為______結構;

3、甲方所售房屋建築面積______平方米;

4、甲方所售房屋附屬設施為______。

第二條房屋價格及其他費用:

1、甲、乙雙方協商一致,甲方所售房屋總金額為___拾___萬___仟___佰元整;

2、甲、乙雙方達成一致意見,雙方交易稅費由方負擔。

第三條付款方式:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

第四條房屋交付:

甲、乙雙方在房地局交易所辦理完過戶手續後___日內,甲方將房屋交付乙方,因不可抗力等因素造成甲方逾期交房的,則房屋交付時間可據實予以延長。

第五條乙方逾期付款的違約責任:

乙方未按本契約規定的付款方式付款,每逾期一日,按照逾期金額的2‰支付違約金,逾期達一個月以上的,即視為乙方不履行本契約,甲方有權解除契約,屆時將由乙方承擔此次交易中雙方的全部交易稅費,並向甲方支付購房款______%違約金。

第六條甲方逾期交房的違約責任:

甲方未按本契約第四條規定將房屋及時交付使用,每逾期一日,按照購房總價的2‰支付違約金,逾期達一個月以上的,即視為甲方不履行本契約,乙方有權解除契約,由甲方承擔此次交易中雙方的全部交易稅費,並向乙方支付房價______%的違約金。

第七條甲方保證在交接時該房屋沒有產權糾紛和財務糾紛,如交接後發生該房屋交接前即存在的產權糾紛和財務糾紛,由甲方承擔全部責任。

第八條本契約未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協定,補充協定與本契約具同等法律效力。

甲方:______乙方:______

______年______月______日

企業房屋買賣契約書 篇15

甲方:__________________________

身份證號:______________________

聯繫地址:______________________

聯繫電話:______________________

乙方:__________________________

身份證號:______________________

聯繫地址:______________________

聯繫電話:______________________

甲乙方擬合資向購買商品房,現甲乙丙方就合資購買上述房產事宜達成協定,以資雙方共同遵守,具體內容以下:

一、房產情況

由開發,位於,契約約定面積______平方米,單價為____________元/平方米,總價為人民幣____________元。

二、出資比例

甲乙雙方按購房總價聯合出資購買該房產,出資比例各占二分之一。

三、為公道應對當前國家房地產金融政策,甲乙雙方約定由甲方/或乙方

為代表與房產出賣人簽訂商品房買賣契約、前期物業契約等契約、協定

一、出資比例

雙方聯合出資購買房產,出資比例各為50%。雙方按出資比例享有房產的所有權益,並承當因購買該房產及今後與該房產有關的所有購房款、稅費等一切支出。

二、房款、稅費支付

甲乙雙方均應及時履行與房產轉讓方簽訂的購房協定,和因受讓房產產生的一切稅費等支付,並承當相應的責任。

1、為了受讓房產能夠及時有序地進行,甲乙雙方推選甲方為事務執行人,代表甲乙雙方履行受讓房產進程中的一切事務,包括但不限於支付購房款、稅費及其他活動用度支出,辦理交房手續,辦理產權證書過戶手續等。

2、按有關行政主管部分及房產轉讓方要求,需乙方親身辦理的,乙方應予執行。

3、購房款、稅費等付款到期前,乙方應將其應承當的部份款項交由甲方對外支付。否則,付款到期後,為確保受讓房產順利進行,甲方可自己出資墊付或對外借款墊付,因此產生的借款本金、利息和甲方向乙方追償的全部用度由乙方負責並承當。

三、房地產權屬證書的保管

受讓後的房地產權屬證書暫時由甲方保管。若當地房地產主管部分按房產共有人人數辦理房地產權屬證書的,雙方保管各自的證書。

四、受讓後房產的管理和使用

受讓後房產的管理和使用由雙方友好協商處理。但房產需要對外出售、出租、出借、典當等時,甲乙雙方中任何一方在同等條件下均有優先權。

五、違約責任

甲乙雙方中任何一方違約的,應賠償守約方的經濟損失。經濟損失包括但不限於追究違約方違約責任而產生的律師費等。

六、文書投遞

本協定確定的聯繫地址為各類通知、文書投遞的地址,如有變動應及時通知對方當事人和登記機構,否則造成相干通知文書沒法投遞的',將視同已投遞,由此產生的法律責任由當事人自行承當。

七、本協定未盡事宜,雙方可另行協商訂立補充協定。與該房產有關事宜雙方未約定如何處理的,依照我國《民法典》、《房地產管理法》等法律、法規規定處理。

八、本協定一式二份,甲乙雙方各執一份。本協定自甲乙雙方簽字之日起生效。

甲方:______________________乙方:______________________

簽訂日期:_________________

簽訂地點:_________________

企業房屋買賣契約書 篇16

出賣人(以下簡稱甲方):

身份證號:

聯繫電話:

買受人(以下簡稱乙方):

身份證號:

聯繫電話:

根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲乙雙方在平等、自願,協商一致的基礎上就買賣房屋達成如下協定:

第一條乙方購買甲方坐落於 住宅一處,建築面積為平方米 。

第二條此房屋實際售價元 整(¥ 元)。此售價包含公共維修基金及土地證和房產證兩證辦理費用。

第三條甲方應在簽署本契約時,向乙方提供以下證件及複印件:身份證;房屋所有權證和其他有關證件;

第四條甲方應保證欲出售的房屋不屬於下列情形之一:無合法證件的房屋(包括違法建設的房屋);有產權爭議的房屋;

第五條上述房屋在甲方實際交付乙方之日前所發生的費用由甲方負責。

第六條本契約連同附屬檔案共三頁,一式三份具有同等法律效力,契約持有情況如下:甲乙雙方各執一份,見證人執一份。

第七條此契約與出售委託契約、承購委託契約及房屋買賣契約同時起法律效力。

第八條本契約自三方簽字之日起生效。

第九條附帶家具(見家具清單)

甲方(蓋章):__________________ 乙方:_________________________

代表人(簽字):________________ 身份證號碼:____________________

_________年________月_______日 _________年________月_______日

企業房屋買賣契約書 篇17

案情介紹

本案訟爭房屋是第一被告甲和第二被告乙兩夫婦共同共有房屋。20xx年8月甲、乙委託本市某房地產中介公司上市出售該屋,同月29日下午原告丙經中介公司經紀丁介紹並帶至訟爭房屋察看,並於次日下午與甲簽訂《協定書》。該《協定書》訂明:甲、丙商定成交甲之房屋(即訟爭房屋),價額為30萬元人民幣;20xx年9月5日去房屋交易所及丁處交易,丙於20xx年9月22日前把房款30萬元交齊;20xx年8月30日下午二時成交,甲不得將房屋再賣給別人。《協定書》簽訂後,丙沒有依約於20xx年9月5日到中介公司丁處及交易所交易,亦沒有交納中介費。20xx年9月6日兩被告經丁介紹與他人簽訂了該房屋的買賣協定,並於同月18日到房管局登記備案。

審判結果一審法院認為,甲出賣房屋的行為,雖未經乙同意,但相對人丙有理由相信甲有代理權,因此構成表見代理,《協定書》有效。由於原告沒有依約於20xx年9月5日到房屋交易所及中介公司與兩被告進行交易,兩被告因此而繼續委託中介公司出售房屋,兩被告的行為是在原告履行不當時拒絕自己的履行,屬於行使同時履行抗辯權,應予支持。原告認為兩被告沒有依約將房屋售予,應承擔違約賠償責任的請求不予支持,由於違約首先在於原告,兩被告行使同時履行抗辯權,即使原告有損失,也應由其自行承擔。為此,判決駁回原告的訴訟請求。

二審法院認為,甲出賣與乙之共有房屋,未經乙書面同意,其契約依法應為無效。為此,判決駁回抗訴,維持原判。

評析關於本案的一、二審判決,在理論上都有一些瑕疵。本文試作探討。

一、《協定書》的性質

本案的《協定書》是房屋買賣契約,其簽訂即意味著在當事人之間完成了要約、承諾的契約程式,故應為成立。《契約法》第12條第1款規定:“契約的內容由當事人約定,一般包括以下條款:(一)當事人的名稱或者姓名和住所;(二)標的;(三)數量;(四)質量;(五)價款或者報酬;(六)履行期限、地點和方式;(七)違約責任;(八)解決爭議的方法。”這裡規定的是契約的一般條款,並不意味著契約必須具備的“主要條款”。“主要條款”說曾被規定在《經濟契約法》第12條第1款,在實踐中一些地方的法院也會據此認定不具備上述條款的契約為無效契約,這種觀點並不正確。我國現行法,究其實旨,系采國際通行作法,將無效契約限定在損害國家利益和違反法律、行政法規禁止性規定的範圍之內。

筆者認為,關於契約條款的討論,主要是針對契約是否成立的問題。從上述“主要條款”的角度出發,契約是否應當有一個“必備條款”的問題呢?這是有的。當事人、標的及其數量是契約的必備條款。否則,連誰是交易人都不清楚,就無法確定權利的享受和義務的承擔,發生糾紛也難以解決;沒有標的和數量,契約根本不可能成立。其他的條款則均僅為一般條款,不是契約的必備條款。從契約成立的角度,只是契約程式,其事項作如何約定,並不涉及到條款的實質內容,因而也不決定契約效力。如果已經具備必備條款,則應認定其為契約,而非預約;此點為兩者的基本區別。在本案中,《協定書》的內容,可逐項分析如下:

第一,當事人是否具備。買、賣雙方分別為丙和甲。由於只是契約程式,套用訴訟法上的用語,是“程式上適格”,而不管出賣人甲是否有處分權或者買受人丙是否有民事行為能力,即不涉及其實質內容。因此,《協定書》的當事人已經具備。

第二,標的和數量是否明確。標的約定為訟爭房屋。因此,《協定書》的標的和數量均已明確。基於此二點,房屋買賣契約已經成立。有觀點認為其不具備地方規章中規定採用的格式契約形式,因而不能認為是房屋買賣契約,筆者認為這種觀點拘泥於契約形式,並據此否定當事人的意思表示,違反私法自治原則,因而是不正確的。

第三,除上述必備條款外,《協定書》還約定有下列條款:交易價款為30萬元人民幣,由買受人丙於20xx年9月22日前把房款30萬元交齊;出賣人甲不得將該房屋再賣給別人;具體交易時間為20xx年9月5日。這些條款均不影響房屋買賣契約的成立。

二、《協定書》的效力

契約效力的取得,不是來源於當事人的約定,而是由法律所賦予的,反映出法律對該約定的價值判斷。所謂契約的生效,是指只要契約具備一定的要件後,便能產生法律上之效力。《契約法》第44條第1款規定:“依法成立的契約,自成立時生效。”該規定至少在概念上區分了契約的成立與契約的生效。契約的成立必須具備成立要件,前已述及;但契約成立後,能否發生法律上之效力,能否產生當事人所預期的法律效果,則非契約當事人意志所能決定。只有符合生效條件的契約,才能受到法律的保護。《契約法》第8條和第44條第1款中所稱為“依法成立的契約”,應當理解為既具備成立要件、又具備生效要件的契約。

《民法通則》第55條規定:“民事法律行為應當具備下列條件:(一)行為人具有相應的民事行為能力;(二)意思表示真實;(三)不違反法律或者社會公共利益。”這裡規定的是民事法律行為的一般生效要件。在本案中,就前二項而言,《協定書》均已具備;就第三項而言,《協定書》是否屬於具有違法性的契約,其可能影響的因素,主要有如下兩個方面:

第一,是否經登記。《契約法》第44條第2款規定:“法律、行政法規規定應當辦理批准、登記等手續生效的,依照其規定。”根據《城市房地產管理法》第60條第3款前段規定:“房地產轉讓或者變更時,應當向縣級以上地方人房產管理部門申請房產變更登記”。因此,房屋買賣契約必須經過登記才能生效,如未登記的,即不生效力(區別於無效)。這也是為什麼要求房屋買賣契約必須具備地方規章中規定採用的格式契約形式的原因,也是為什麼雙方約定其具體交易時間的原因。但是,對於未以格式契約形式出現的、又未經法定登記手續的、由當事人“草簽”的契約,在當事人之間是否生其效力,法律並沒有為我們指示出來。這裡說的是一般契約程式對契約效力的影響的問題。

第二,共有人是否同意。《城市房地產管理法》第60條規定:“下列房地產,不得轉讓:……(四)共有房地產,未經其他共有人書面同意的”。二審判決理由即據此認為《協定書》為無效契約。但是,同樣從這個角度

出發,甲單方處分其與乙共同共有的房屋,應屬無權處分;無權處分所訂立的契約並非當然無效,如《契約法》第51條規定:“無處分權的人處分他人財產,經權利人追認或者無處分權的人訂立契約後取得處分權的,該契約有效。”由此可見,未經其他共有人書面同意的房屋買賣契約,並非當然無效,實屬效力未定的契約。從二審判決理由中,並未體現出對此點的關注,知其考慮未及周詳。這裡說的是特殊契約程式對契約效力的影響的問題。

在第一個問題上,《契約法》第44條第2款所規定的“應當辦理批准、登記等手續生效的”契約,類型繁多,不一而足。其中,有的契約從其形式上的確需要辦理上述手續方可生效的,是其契約程式的一個內容,例如《中外合資經營企業法》和《中外合作經營企業法》規定,中外合資經營契約、中外合作經營契約必須經過有關部門審批後,才具有法律效力。有的契約則是將產生物權變動的登記要件視同為契約的生效要件,例如,《擔保法》第41條規定,應當辦理抵押物登記的,抵押契約自登記之日起生效,其中的“抵押物登記”,學理上稱之為抵押權登記。房地產買賣契約的登記手續。亦同此理。

在第二種情況下,如果契約訂立後僅僅未經登記,是否產生拘束當事人的效力呢?從上述規定來看,應采否定說,即契約應在當事人之間為不生效。如就本案而言

,《協定書》不生效(區別於無效)。但是這樣一來,實踐中很多已經成立的“草簽”契約,即因不能拘束當事人而造成應受保護的利益未獲保護,必定會助長不誠實交易的風氣,對社會造成的損失(包括經濟損失和文化損失)將無法估計。在采否定說的前提下,只有締約過失責任制度可以救濟受損失方,這是不能全面保護其利益的。因此,應采肯定說,在此情況下的契約不以物權變動的登記為生效要件。由梁慧星先生主持起草的《物權法草案建議稿》第7條規定:“以發生物權變動為目的的原因行為,自合法成立之時生效。在不能發生物權變動的結果時,有過錯的當事人應當承擔違約責任。”1故對本案的《協定書》效力的決定,應以此為依據。一、二審的判決理由避開了這個問題,不知道是否有意識的。

對第二個問題的探討,則牽涉到對案情的進一步分析,尤其是對當事人行為的解釋。這是一、二審判決理由的主要分歧所在。一審判決理由認為,甲的行為構成表見代理,故《協定書》應為有效契約。首先,兩被告一起到從事房屋買賣的中介公司掛牌,對其共同共有的訟爭房屋進行出售。其次,作為第一被告甲是第二被告乙的丈夫,兩被告均是訟爭房屋產權登記人;再次,《協定書》的訂立是在兩被告家中進行的。上述三點足以使丙認為可以甲以其自己的名義並代理乙處分訟爭房屋。因此,雖然乙沒有在《協定書》上籤名或者提出書面同意,但甲的表見代理成立,故《協定書》應為有效契約。二審判決理由則徑以甲未取得乙的書面同意,認定《協定書》無效。

筆者認為,在本案中,並不是甲的行為構成表見代理,而是乙的.行為構成“視為同意”。關於“視為同意”是否屬於表見代理的爭論,在我國由來已久。筆者採區別說,認為表見代理為擬制之有權代理,“視為同意”為推定之有權代理之間。在表見代理,《契約法》第49條規定:“行為人沒有代理權、超越代理權或者代理權終止後以被代理人名義訂立契約,相對人有理由相信行為人有代理權的,該代理行為有效。”在“視為同意”,《民法通則》第66條第1款第3句規定:“本人知道他人以本人名義實施民事行為而不作否認表示的,視為同意。”兩者的區別主要在於其中之價值判斷不同,表見代理系以善意第三人的值得保護、保障交易安全出發,“擬制”出拘束被代理人的交易效果,並不考慮被代理人的過失情況:“視為同意”則系以被代理人的不值得保護出發,“推定”出拘束被代理人的交易效果,必須考慮被代理人的過失情況,而不考慮相對人的過失情況。

在本案中,一審判決一方面確認,乙系與甲一起到中介公司將其二人共同共有的房屋掛牌出售的;而且丙與甲商議買賣事宜時,乙也在場。因此,乙對訟爭房屋的出售給丙,是處於明知的狀態。另一方面又認為,乙所辯稱之《協定書》訂立時其表示堅決反對,但沒有提供有關證據予以證明;即認定乙對甲與丙訂立《協定書》,當時並無實行任何明示阻止的行為,因而不存在其明知而表示反對的事實。由此最直接推出的結論只能是:乙明知其與甲共同共有的房屋出賣給丙而不表示反對,應當視為同意。二審判決理由並不考慮上述本案的實際交易情況,徑以甲未取得乙的書面同意,認定《協定書》無效——“一棍子打死”;這在對案情的理解上略嫌簡單化,對條文的解釋亦略嫌僵化。綜上所述,儘管《協定書》上只有甲和丙的簽名,但仍然應當認其為有效,可以拘束甲和乙、丙。

三、《協定書》的處理

平時,我們談無效契約的處理比較多,直接談有效契約的處理比較少。就有效契約的處理而言,多在違約損害賠償責任的追究上,對其他責任形式的追究乃至契約的最終處理,往往欠缺周詳的考慮。在本案中,一審判決理由認為,《協定書》有效;由於丙沒有依約於20xx年9月5日到房屋交易所及中介公司與兩被告進行交易,兩被告因此而繼續委託中介公司出售房屋,兩被告的行為是在丙履行不當時拒絕自己的履行,屬於行使同時履行抗辨權,應予支持。從本案事實可知,訟爭房屋的確於20xx年9月6日由兩被告售予他人。但是,抗辯權的行使,能否導致契約拘束當事人的效力消滅,即發生終止契約權利義務的效果呢?這裡面牽涉到我們對抗辯權的性質如何認識的問題。

依一方當事人的行為產生消滅契約效力的權利,屬於形成權。而所謂抗辯權,則是指權利人用以對抗相對人之請求權的權利。在學理上,有認為抗辯權為形成權之一種的。但是,抗辯權原則上只有停止請求權行使之效力,其作用在於防禦,而不在於攻擊;因此,抗辯權之行使也必須待相對人之請求,無相對人之請求即無抗辯權之行使。而形成權之行使,不以相對人的意思為轉移,其作用在於攻擊。因此,抗辯權不屬於形成權。在本案中,於契約約定的交易日期20xx年9月5日,丙並未前往交易,於此後,兩被告拒絕與其續行交易,並非行使同時履行抗辯權;因為,兩被告的“拒絕抗辯”,並不會發生消滅有效契約對雙方當事人拘束力的形成效力。因此,兩被告拒絕與丙續行交易並將論爭房屋售予他人,應當認為系行使形成權,即消滅有效契約對雙方當事人的拘束力。從一審判決理由來看,其並沒有涉及到有效契約的最終處理問題,並不妥當。

從消滅有效契約對雙方當事人的拘束力的問題意識點出發,筆者認為兩被告是行使契約解除權。這裡不是從《契約法》第94條第4項所規定的“違約行為致使不能實現契約目的”的法定解除權加以考慮,而是從交易本身加以考慮的。由於兩被告是在中介公司掛牌出售訟爭房屋的,使其交易具有公開性與急切性;因此,雙

方當事人所約定的交易日期條款,應當視為契約的根本條款,如有違反即構成根本違約;雙方當事人於此默示的契約效果為,如果丙不於該交易日期前往交易的,即為自動放棄交易,該契約可視為當然解除,唯其結果應依出賣人的意思決定。兩被告於約定交易日期之次日將訟爭房屋售予他人,可視為行使該契約所默示的解除權。由於丙是自動放棄交易,且契約之當然解除已為默示,故兩被告於此並無通知其契約已經解除之義務。在寫作判決理由時,可將上述意思予以明確,以示法官並非機械適用法律條文之“工具”,實有其意義重大之“能動”所在。

注釋:

1在最高人民法院的司法解釋中,有直接采此觀點的,如《關於審理房地產管理法施行前房地產開發經營案件若干問題的解答》第12條規定:“轉讓契約簽訂後,雙方當事人應按契約約定和法律規定,到有關主管部門辦理土地使用權變更登記手續,一方拖延不辦,並以未辦理土地使用權變更登記手續為由主張契約無效的,人民法院不予支持,應責令當事人依法辦理土地使用權變更登記手續。”第13條規定:“土地使用者與他人簽訂土地使用權轉讓契約後,未辦理土地使用權變更登記手續之前,又另與他人就同一土地使用權簽訂轉讓契約,並依法辦理了土地使用權變更登記手續的,土地使用權應由辦理土地使用權變更登記手續的受讓方取得。轉讓方給前一契約的受讓方造成損失的,應當承擔相應的民事責任。”顯然,其中之契約對當事人之拘束力,並非以物權變動的發生為其要件的。從最高人民法院最近公布的案件來看,亦采此種觀點,見於存庫訴董成斌、董成珍房屋買賣糾紛案,載《最高人民法院公報》,20xx年第4期。但是,儘管如此,在具體條文的適用中還是有爭議的。

第一,《關於貫徹執行〈民法通則〉若干問題的意見(試行)》第85條後段規定:“財產所有權尚未按原協定轉移,一方翻悔並無正當理由,協定又能夠履行的,應當繼續履行:如果協義不能履行,給對方造成損失的,應當負賠償責任。”《關於適用〈擔保法〉若干問題的解釋》第56條第2款規定:“法律規定登記生效的抵押契約簽訂後,抵押入違背誠實信用原則拒絕辦理抵押登記致使債權人受到損失的,抵押人應當承擔賠償責任。”有觀點認為這是締約過失責任的規定,筆者則傾向於將其解釋為違約責任。在抵押契約中,抵押的權登記僅生對抗善意第三人的效力,不登記不影響抵押契約本身的效力:雙方於此所生的責任分配,可依其對於“登記”的契約義務大小決定。

第二,《關於適用〈契約法〉若干問題的解釋(一)》第9條第1款規定:“依照契約法第44條第2款的規定,法律、行政法規規定契約應當辦理批准手續,或者辦理批准、登記等手續才生效,在一審法庭辯論終結前當事人仍未辦理批准手續的。或者仍未辦理批准、登記等手續的,人民法院應當認定該契約未生效;法律、行政法規規定契約應當辦理登記手續,但未規定登記後生效的,當事人未辦理登記手續不影響契約的效力,契約標的物所有權及其他物權不能轉移。”其中明顯意識到了問題,惜其僵化於所據條文之表面文義,既不考慮這此條文本身可能的不合時宜(包括觀感上的落後和機能上的滯後)。也不考慮實踐中出現的種種問題。

綜上所述,在針對有關問題進行法律適用時,法官應審度時宜,充分利用法律解釋方法,規避僵化條文,實現實體公正。

企業房屋買賣契約書 篇18

甲方:____市____區會城明勝置業信息部

乙方(權屬人): 身份證號碼: 經甲、乙雙方協商一致,就乙方委託甲方代理銷售物業一事,達成以下協定:

一、 乙方從的物業全權委託甲方代理銷售,該物業的委託底價為人民幣(大寫): ,建築面積 平方米、規格 、樓齡 ,發證日期: 發票價: ,土地權來源(□出讓;□ 劃撥),(□ 是;□ 否)房改房;(□ 是;□ 否)配售(□ 車房;□ 車位); 號□ 車房、□ 車位,(□ 有;□無)產權證;買賣雙方過戶費由地價由 ,交樓標準 。

二、 該物業現狀:(□ 出租、□ 在住、□ 空置)每月租金為:____________,租期至________年____月止,(□ 有;□無)辦理銀行按揭,在 銀行按揭。(□ 是;□ 否)已供滿________年。尚欠供樓款 萬元。

三、 乙方必須確保該物業有關買賣的證件齊全、產權清晰、且未將該物業作任何抵押(不含銀行按揭),乙方(□ 有;□無)將該物業的房地產權證和土地證的複印件各一份及鎖匙_____條、出入卡____個交給甲方保管,以便甲方展開銷售工作。

四、 代理期間,甲方在促成該物業成交後,銷售所得房款全部歸乙方所有。

五、 乙方向甲方支付代理費的方式按下第點執行:【

(1)按銷售總金額的_____%計提給甲方;

(2)高出底價以上的收入作為甲方的代理費;

(3)乙方一次性支付________元代理費給甲方。】乙方必須在物業過戶當天或之前一次付清代理費給甲方。

六、該物業成交後的一切按揭、過戶等手續由甲方代辦,乙方協助,過戶所產生的費用按第一點的約定執行,若因乙方的物業因質量或其他問題引起的經濟糾紛和損失,均由乙方負責解決。

七、該物業成交時,乙方委託甲方代收客戶的購房定金,在買賣雙方辦理過戶手續的當天,甲方將購房定金交給乙方,具體房款收支約定以買方簽訂的《二手買賣契約》為準。

八、 乙方委託甲方代理銷售期為售完,為獨家代理,期間乙方自賣,或委託其他代理人售賣,仍需按契約約定,支付代理費。

九、在簽訂本契約後,乙方必須履行本契約條款,在未成交前若有變動須及時與甲方協商。乙方授權甲方與買方簽定,上述房屋買賣協定書,代乙方收取買方訂金。乙方不得違約,若有違約所造成的損失由乙方全額承擔,並按約定支付代理費用給甲方。

十、 本契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份。本契約自簽字之日生效,並具法律效力。 補充內容:

甲方(蓋章):________________ 乙方(權屬人)簽名:________________ 經辦人:_________________委託代理人:________________ 電話:________________ 電話:________________

日期:____日期:________________

房屋買賣代理契約範本精選

企業房屋買賣契約書 篇19

賣方(以下簡稱甲方):_______ 身份證號:_______

買方(以下簡稱乙方):_______ 身份證號:_______

甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下協定條款。

一、甲方房屋(如有共有權人,甲方已經取得了共有權人對轉讓該房屋的一致同意)坐落於建築面積________平方米,房屋用途為______。

二、雙方商定該房屋轉讓價格為:總金額____萬元

(大寫:拾萬仟佰拾元整)。

三、乙方於____年____月____日向甲方支付首付款____萬元

(大寫:拾萬仟佰拾元整)。

待房屋過戶後公積金貸款支付剩餘房款____萬元

(大寫:拾萬仟佰拾元整)

乙方保證房屋過戶後一個月內付清餘款。

四、甲方應於乙方付清全部房款之時,將上述房屋及全部鑰匙交付乙方,並在雙方在場的情況下由乙方對房屋進行接收。接收後房屋的占有、使用、收益和處分權利歸乙方行使,該房屋所發生的物業管理費、水費、電訊費、網費等相關費用由乙方負責支付。

五、甲方負責將該房屋所有權更改給乙方所有。辦理產權時所發生的`相關費用由乙方承擔。

六、甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,有關按揭、抵押債務、稅項及租金等,甲方均在交易前辦妥。交易後如有上述未清事項,由甲方承擔全部責任。

七、甲方保證已如實陳述上述房屋權屬狀況和其他具體狀況,保證該房屋不受他人合法追索。

甲方保證自己對該轉讓房屋擁有處分權,並保證不管以後房價如何上漲,絕不反悔。

八、除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本契約規定的時間將房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息。甲方保證在房款付清時,將房屋交付乙方,否則乙方有權追究甲方責任。

九、甲方及配偶共同擁有一套住房,辦理房產證所產生的費用,全部由乙方承擔。若甲方及配偶擁有兩套及以上住房,所發生的相關費用,全部由甲方承擔。

十、本契約未盡事宜,由雙方另行協商,並簽訂補充協定。補充協定與本契約具有同等法律效力。

十一、本契約自甲、乙雙方簽字之日起生效。

甲方(簽章):_______

乙方(簽章):_______

聯繫電話:_______

聯繫電話:_______

簽訂日期:

簽訂日期:

企業房屋買賣契約書 篇20

現有 宅基地五改四樓房一套,面積長16米,寬14米,經中間人 , 介紹給,兩家協定如下:

一、房子需要修建成8x8兩套房,三層樓板結構,一樓上層樓板之前打圈樑,二層打眉梁,一層圈樑下是盤條四根,圈樑上是12#鋼筋2根,眉梁要求14#以上鋼筋5根;

二、賣方要求買方修建所用磚需購的,房坡用 的紅瓦;

三、買方在修成樣房打成樓梯之後,買方付賣方 圓整,由賣方選其中一套,剩下的一套歸買方所有;

四、由賣方將水、電、煤氣、暖氣幫助分成兩套的構造,買方需支付自家的.費用(賣方出過元的暖氣初裝款,剩餘初裝費用由買方支付,煤氣費、家中暖氣設備費用由買賣雙方自行承擔);

五、在修建期間,如有村委會、鄰居或賣方自身原因的干擾,造成工程無法繼續或者延緩的,由賣方負全部責任,但修建期間如有工人傷殘現象,賣方不負任何責任,由買方自行承擔。

六、本協定下房屋的《房屋所有權證》及《土地使用權證》尚未辦理,雙方需在證件正式辦理之日,由賣方協助買方辦理(所需費用由買賣雙方自行承擔);

七、本協定簽訂之後,開工之前,賣方需保證道路暢通,水電齊全,保證買方修建工程的順利;

八、在本協定協商範圍內,如有一方違約,需向對方繳納違約金壹至伍萬元。本協定一式三份,買賣雙方各一份,中間人持一份。

賣 方:_____________

買 方:_____________

中間人:_____________

簽訂日期:___年___月___日

企業房屋買賣契約書 篇21

甲方(受委託方):__________________房產買賣有限公司

乙方(委託方):__________________

甲、乙方雙方本著"自願,平等,信用"的原則,經協商達成委託賣房協定如下:

一、乙方應如實填寫《出售房屋登記表》,並出示產權證及身份證,提供產權證複印件。

二、乙方保證該房屋權屬清楚無爭議,無糾紛,並已徵得共有人(或產權人)同意,否則造成不良後果均由乙方負責。

三、該方最終成交價,由買賣雙方自主商定,甲方只提供參考意見。乙方與甲方所介紹的賣房達成買賣協定時,須交甲方按成交價的_______%的中介費,成交價低於______________元按______________元收費。

四、乙方也可同時委託他人或自行聯繫賣房,但不得與甲方介紹的買方以各種藉口私下交易,否則,應承擔雙倍的中介服務費(乙方賣房一旦可以成交,因乙方原因不能成交,乙方須按規定給付中介費)。

五、甲方應通過媒體發布賣房信息。物色,篩選,推薦適合買方。帶客戶到乙方現場看房。如實傳遞買賣雙方的要求,積極周旋,直至買賣成交。

六、甲方還可以為乙方提供下列服務:起草房屋買賣協定、代辦產權轉移過戶手續;為定金、房款的收付提供信用賬戶,鈍化矛盾、調解糾紛,提供有關法律服務。

七、本協定壹式貳份,甲乙雙方各執壹份,雙方簽字蓋章後生效,如雙方今後另行簽訂協定或委託書,本協定終止,權利義務關係以後簽協定為準。

甲方:__________________房產買賣有限公司乙方:__________________

地址: __________________電話:__________________

委託代理人:__________________

身份證號碼:__________________

委託日期:__________________

企業房屋買賣契約書 篇22

買受方:

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲乙雙方經友好協商,就甲方向乙方轉讓甲方房產一事達成一致,訂立本契約:

第一條甲方聲明,甲方所售房屋已經依法取得北京市區的房屋所有權證書,證書證號為字第號,房屋結構為,建築面積為平方米。

甲方保證房屋產權無查封、無債務糾紛,提供的材料齊全、真實有效,可以辦理權屬過戶、稅務登記、貸款申請等與交易有關的各項事宜。

甲方保證所售房屋符合國家及北京市房屋上市交易的政策規定。甲方對違反國家及北京市關於房屋上市交易政策引起的後果承擔法律責任。

第二條乙方聲明,乙方購買本契約第一條所述甲方房屋,支付房款,履行本契約約定的各項義務,承擔違反本契約義務的法律責任。

第三條甲乙雙方同意上述房產的交易價格為人民幣佰拾萬仟佰拾__元整

第四條付款

1、乙方應在簽訂本契約時,即支付購房定金計人民幣____________萬元整

2、乙方採用以下第________種方式

.乙方為非貸款客戶,應在簽定本契約後三個工作日內支付全部房款

.乙方為商業銀行貸款客戶,應在評估報告出具後三個工作日內,支付除乙方貸款申請額之外的剩餘房款,乙方首付款應為除其貸款額度以外的其他購房款項總和。銀行貸款部分的房款按銀行規定支付

.乙方為公積金貸款客戶,首付款應在本契約簽署之日起三個工作日內交付,且不得遲於對交易房屋進行評估,乙方首付款應為除其貸款額度以外的其他購房款項總和,甲方應向乙方及貸款審核機構出具首付款收到證明。貸款部分的房款按貸款機構規定支付

3、乙方經審批所獲貸款數額不足申請額,乙方應於銀行審批貸款額度通過之日起三個工作日內,補足購房首付款乙方所申請的貸款未獲批准,乙方應於銀行不予批准貸款申請之日起十個工作日內補足剩餘房款。

4、甲乙雙方交易資金劃轉結算方式以雙方簽署的《居間服務契約》或補充協定約定為準。

第五條產權過戶

.乙方為非貸款客戶的,甲乙雙方應當在乙方支付了全部房款之日起五個工作日內共同配合辦理完畢產權過戶登記手續

.乙方為商業銀行貸款客戶或公積金貸款客戶的,甲乙雙方應在貸款機構簽發的乙方貸款審批通過之日起五個工作日內共同配合辦理完畢產權過戶登記手續

第六條房屋交付

1、房屋交驗在雙方到主管機關辦理完權屬過戶登記手續之日起七個工作日內完成甲、乙雙方均應親自到場,辦理水、電、煤氣、物業、供暖、戶口遷移等相關事宜,確保房屋交付使用。房屋交付前,房屋所產生的水、電、煤氣、供暖、物業等各項費用由甲方承擔房屋交付後所產生費用由乙方自行承擔。雙方應簽署《物業交驗單》。

2、甲方保證向乙方出售的房屋沒有產權糾紛和債務糾紛,並結清物業、供暖等手續。房屋設定抵押登記的,已通知抵押權人。如因甲方的原因,造成該房屋不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的,甲方應承擔全部責任

3、甲方保證所售房屋建築面積同產權證記載相符並提供齊全辦理權屬變更的全部手續

4、甲方存有公共維修基金的,根據北京市規定,在房產過戶之後公共維修基金歸乙方繼續使用

第七條甲、乙雙方應相互配合向房屋所在區房地產交易所申請辦理上市批准及房屋買賣權屬過戶相關手續,按有關規定申領房屋所有權證。辦理上述手續時產生的稅費及相關費用,由甲、乙雙方依書面約定辦理,沒有書面約定的,依照國家規定繳納。

第八條乙方交付甲方定金後,雙方依據民法典定金規定承擔違約責任,甲方悔約應當雙倍返還乙方定金,乙方悔約定金不予返還。同時,甲乙雙方如未按照約定履行義務的,導致契約履行遲延或無法履行,違約方應承擔違約責任,賠償給他方造成的損失。因遲延履行契約義務,違約方每逾期一日應賠償相當於成交價格的萬分之二的違約金。

第九條因履行本契約所產生的爭議,雙方應協商解決。協商不成的,雙方均有權向人民法院提起訴訟。

第十條本契約自雙方簽字之日起生效。

甲方:

身份證號:

通信地址:

郵政編碼:

電話:

委託代理人:

電話:

乙方:

身份證號:

通信地址:

郵政編碼:

電話:

委託代理人:

電話:

簽訂日期:年月日

企業房屋買賣契約書 篇23

甲方(賣方):

身份證號:

乙方(買方):

身份證號:

根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本契約,以資共同信守執行。

第一條 乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區________________________擁有的房產,建築面積為_____平方米。(土地房屋權證第_______________號)。

第二條 上述房產的交易價格為人民幣________元/平方米,總價人民幣___________元整(大寫:____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。

第三條 付款時間與辦法: 甲乙雙方同意以按揭方式付款,並約定自乙方完成產權登記,取得產權當日支付首付款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩餘房款人民幣____________元整申請銀行按揭,並於銀行放款當日付給甲方。如銀行實際審批數額不足前述申請額度,乙方應在銀行放款當日將差額一併支付給甲方。

第四條 甲方義務

4.1 甲方應於本協定簽署之日起日內將房屋交付給乙方使用。甲方不能按期交房的,乙方有權要求甲方立即交房並承擔違約責任。

4.2 甲方應於本協定簽署之日起盡最大努力協助乙方辦理產權登記手續。包括但不限於協調開發商為乙方開具房屋買,協調相關部門更改備案契約,協助乙方在房屋產權登記部門登記等。甲方不積極協助的除承擔相應的違約責任外,乙方有權單方立即解除契約或要求甲方履行義務。

4.3 甲方承諾其出賣的房屋屬於乙方可辦理一手房產權登記手續的房屋。如該房屋為乙方無法辦理一手房產權登記手續的,乙方有權立即解除契約並要求甲方承擔相應違約責任。如雙方協商以二手房買賣方式辦理房屋產權登記,則由此產生的一切稅費和費用均由甲方承擔。

第五條 乙方義務

乙方應按照本協定的約定按時足額付款。乙方未按時付款的,對逾期未付款部分按日萬分之一向甲方支付利息,利息總額最高不超過逾期未付款金額的百分之三。

第六條 稅費分擔

甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規,並按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費。經雙方協商,交易稅金由_______方承擔,產權過戶手續費、佣金等由______方承擔、公證費由______方承擔。

第七條 違約責任

違約責任的範圍包括但不限於違約金元,違約方給守約方造成的實際經濟損失,守約方追究違約責任支出的律師費、訴訟費、交通費等。

第八條 本契約如需辦理公證,經國家公證機關____公證處公證。

第九條 本協定自雙方簽字之日起成立並生效。本契約一式份。甲方份,乙方份,公證機關份。

第十條 本契約發生爭議的解決方式:在履約過程中發生的爭議,雙方可協商解決。協商不成的,任意一方可向區人民法院提起訴訟。

第十一條 本契約未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本契約具有同等法律效力。

第十二條 雙方約定的其他事項:

出賣方(甲方): 購買方(乙方): 身份證號碼: 身份證號碼: 地 址:郵 編:電 話:

地 址: 郵 編: 電 話: 本協定於 年 月 日簽署於市區

企業房屋買賣契約書 篇24

出賣人: ________________________________________________________

【法定代表人】【負責人】: __________________ 國籍: ____________

【身份證】【護照】【營業執照註冊號】【 】: _____________________

出生日期: ______ 年 ______ 月 ______ 日,性別: ________________

通訊地址: _______________________________________________________

郵政編碼: ______________________ 聯繫電話: ____________________

【法定代理人】【委託代理人】 : _________________ 國籍: ________

【身份證】【護照】【 】: _______________________________________

共有權人: ______________________________________________________

【法定代表人】【負責人】: __________________ 國籍: ____________

【身份證】【護照】【營業執照註冊號】【 】: _____________________

出生日期: ______ 年 ______ 月 ______ 日,性別: ________________

【法定代理人】【委託代理人】 : _________________ 國籍: ________

【身份證】【護照】【 】: ________________________________________

通訊地址: _______________________________________________________

郵政編碼: ______________________ 聯繫電話: _____________________

買受人: _________________________________________________________

【法定代表人】【負責人】: __________________ 國籍: _____________

【身份證】【護照】【營業執照註冊號】【 】: ______________________

出生日期: ______ 年 ______ 月 ______ 日,性別: _________________

通訊地址: _______________________________________________________

郵政編碼: ______________________ 聯繫電話: _____________________

【法定代理人】【委託代理人】 : _________________ 國籍: _________

【身份證】【護照】【 】: ________________________________________

通訊地址: _______________________________________________________

郵政編碼: ______________________ 聯繫電話: ______________________

根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、《北京市城市房地產轉讓管理辦法》及其他有關法律、法規的規定,出賣人和買受人在平等、自願、公平、協商一致的基礎上就存量房屋買賣事宜達成如下協定:

第一條 房屋基本情況

(一)出賣人所售房屋(以下簡稱該房屋)為【獨立成套樓房】【平房】,坐落為: ____________【區(縣)】_________________ 【小區(街道)】________【幢】【座】【號(樓)】 _________ 單元 ___________ 號(室),該房屋所在樓棟建築總層數為: ___________ 層,其中地上 ___________ 層,地下 ___________ 層,。該房屋所在層次為 _________ 層,建築面積共 ___________ 平方米。

(二)該房屋規劃設計用途為【住宅】【公寓】【別墅】【辦公】【商業】【 】: ___________。

該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等具體情況見附屬檔案一。

第二條 房屋權屬情況

(一)該房屋所有權證證號為: _______________ ,共有權證證號為: ,填發單位為:___________ ______。

共有權人對出售該房屋的意見見附屬檔案二。

(二)土地使用狀況

該房屋占用國有土地使用權以【出讓】【劃撥】【 】方式獲得。土地使用權證號為:_________ ,填發單位為:_________________________。

(三)該房屋性質為下列選項中第_______種情形:

1、商品房;

2、已購公有住房(若為中央在京單位已購公有住房,《中央在京單位已購公房上市出售登記表》表號:_____________);

3、向社會公開銷售的經濟適用住房;

4、按經濟適用住房管理的房屋(危改回遷房、安居房、康居房、綠化隔離地區農民回遷房等房屋);

5、其他房屋。

(四)該房屋的抵押情況為:___________。

1、該房屋未設定抵押。

2、該房屋已經設定抵押,抵押權人為: ,抵押登記日期為: ,他項權利證證號為: 。

該房屋已經設定抵押的,出賣人應於 前辦理抵押註銷手續。

(五)該房屋的租賃情況為:___________。

1、出賣人未將該房屋出租。

2、出賣人已將該房屋出租,【買受人為該房屋承租人】【承租人已放棄優先購買權】。

關於房屋權屬情況的說明及具體約定見附屬檔案三。

第三條 出賣人與買受人通過下列第 種方式達成交易(其中第2、3、4、項可多選)。

1、出賣人和買受人自行成交;

2、出賣人和買受人通過房地產經紀機構居間介紹成交(房地產經紀機構名稱:,備案證明編號: ,房地產經紀人姓名: ,資格證書編號:);

3、受出賣人委託代理出售房屋的房地產經紀機構與買受人達成交易(房地產經紀機構名稱:,備案證明編號: ,房地產經紀人姓名:,資格證書編號:);

4、出賣人與受買受人委託代理購買房屋的房地產經紀機構達成交易(房地產經紀機構名稱:,備案證明編號: ,房地產經紀人姓名: ,資格證書編號:),

選擇第2、3、4項的,相關房地產經紀契約見附屬檔案四。

第四條 成交價格、付款方式及資金劃轉方式

(一)經雙方協商一致,同意該房屋成交價款為:人民幣 元(小寫), 元整(大寫)。買受人同意在簽訂本契約的同時支付定金人民幣 元(小寫), 元整(大寫,不高於成交價格的20%)。

關於該房屋附屬設施設備、裝飾裝修等有關費用另有約定的,具體約定見附屬檔案一。

(二)買受人採取下列第 種方式付款:

1、自行交割,買賣雙方簽訂的《存量房交易結算資金自行劃轉聲明》見本契約附屬檔案五。

2、通過存量房交易結算資金專用存款賬戶劃轉,買賣雙方簽訂的《存量房交易結算資金劃轉協定》見本契約的附屬檔案五。

(1)、買受人支付的定金,買賣雙方約定支付方式為【買受人直接支付給出賣人】【存入專用賬戶劃轉】。

(2)買受人應將房價款存入雙方共同委託的 (備案的房地產經紀機構或交易保證機構)在 銀行設立的存量房交易結算資金專用存款帳戶(以下簡稱“專用帳戶”,定金約定直接支付給出賣人的除外),帳號為 。在房地產權屬轉移後,出賣人持房屋權屬登記部門出具的《轉移登記辦結單》到保證機構按照《存量房交易結算資金劃轉協定》的約定辦理資金劃轉手續。

具體付款方式及期限的約定見附屬檔案六。

(三)關於貸款的約定

買受人向 銀行(公積金管理中心)申辦抵押貸款,買受人因自身原因未獲銀行批准的,雙方同意按照第 種方式解決:

(1)買受人自行籌齊剩餘房款,以現金形式支付出賣人;

(2)買受人繼續申請其他銀行貸款,至貸款批准,其間已發生的及要產生的各項費用由買受人自行負擔;

(3)終止本契約的進行,買賣雙方相互清退各種款項,互不承擔違約責任,由買受人承擔其辦理過程中已發生的各項費用。

第五條 房屋產權及具體狀況的承諾

出賣人保證該房屋沒有產權糾紛,因出賣人原因造成該房屋不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的,由出賣人承擔相應責任。

出賣人保證已如實陳述房屋權屬狀況、設備、裝修裝飾情況和相關關係,附屬檔案一所列的附屬設施、設備及裝飾隨同該房屋一併轉讓給買受人,買受人對出賣人上述轉讓的房屋具體狀況充分了解,自願買受該房屋。

出賣人保證自本契約簽訂之日起至該房屋驗收交接完成,對已納入本契約附屬檔案一的各項房屋裝修裝飾及附屬設施設備保持良好的狀況。

在房屋交付日以前發生的【物業管理費】【供暖】【水】【電】【燃氣】【有線電視】【電信】【 】: 費用由出賣人承擔,交付日以後(含當日)發生的費用由買受人承擔。出賣人繳納的該房屋專項維修資金(公共維修基金)的賬面餘額,出賣人同意轉移至買受人名下。

第六條 房屋的交付

出賣人同意在_______年_______月_______日前將該房屋交付給買受人。該房屋交付時,應當履行下列第____、____、____、____手續:

1、 出賣人與買受人共同對該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等具體情況

進行驗收,記錄水、電、氣表的讀數,並交接該附屬檔案一中所列物品;

2、 買賣雙方在房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單上籤字;

3、移交該房屋交房門鑰匙;

4、_____________________________________________________ ;

5、______________________________________________________ ;

6、_____________________________________________________ 。

第七條 違約責任

(一)逾期交房責任

除不可抗力外,出賣人未按照第六條約定的期限和條件將該房屋交付買受人的,按照下列第______種方式處理。

1、按照逾期時間,分別處理。((1)和(2)不作累加)

(1)逾期在______日之內,自第六條約定的交付期限屆滿之次日起至實際交付之日止,出賣人按日計算向買受人支付已交付房價款萬分之______的違約金,並於該房屋實際交付之日起______日內向買受人支付違約金,契約繼續履行;

(2)逾期超過______日(該日期應當與第(1)項中的日期相同)後,買受人有權退房。買受人退房的,出賣人應當自退房通知送達之日起_____日內退還全部已付款,並按照買受人全部已付款的_____%向買受人支付違約金。

2、______________________________________________________________。

(二)逾期付款責任

買受人未按照約定的時間付款的,按照下列第______種方式處理。

1、按照逾期時間,分別處理。((1)和(2)不作累加)

(1)逾期在______日之內,自約定的應付款期限屆滿之次日起至實際支付應付款之日止,買受人按日計算向出賣人支付逾期應付款萬分之______的違約金,並於實際支付應付款之日起______日內向出賣人支付違約金,契約繼續履行;

(2)逾期超過____日(該日期應當與第(1)項中的日期相同)後,出賣人有權解除契約。出賣人解除契約的,買受人應當自解除契約通知送達之日起____日內按照累計的逾期應付款的______%向出賣人支付違約金,並由出賣人退還買受人全部已付款。

2、______________________________________________________________。

第八條 出賣人將該房屋出賣給第三人,導致買受人不能取得房屋所有權證的,買賣雙方約定按照第___、 種方式處理:

1、買受人有權退房,出賣人應當自退房通知送達之日起___日內退還買受人全部已付款,按照___利率付給利息,並按買受人累計已付房價款的一倍支付違約金。

2、 。

第九條 稅、費相關規定

本契約履行過程中,買賣雙方應按照國家及北京市的相關規定繳納各項稅、費,買賣雙方承擔稅費的具體約定見附屬檔案七。因一方不按法律、法規規定繳納相關稅費導致交易不能繼續進行的,其應當向對方支付相當於房價款 %的違約金。

本契約履行過程中因政策原因須繳納新的稅費的,由政策規定的繳納方繳納;政策中未明確繳納方的,由【出賣人】【買受人】繳納。

第十條 權屬轉移登記

(一)當事人雙方確認,自本契約簽訂之日起日內,雙方共同向房屋權屬登記部門申請辦理房屋權屬轉移登記手續。

(二)買受人未能在房屋交付之日起_______日內取得房屋所有權證書的,雙方同意按照下列方式處理。

1、如因出賣人的責任,買受人有權退房。買受人退房的,出賣人應當自退房通知送達之日起__ __日內退還買受人全部已付款,並按照____________利率付給利息。買受人不退房的,自買受人應當取得房屋所有權證書的期限屆滿之次日起至實際取得房屋所有權證書之日止,出賣人按日計算向買受人支付全部已付款萬分之_____的違約金,並於買受人實際取得房屋所有權證書之日起____日內向買受人支付。

2、____________________ ___________ _________。

(三)出賣人應當在該房屋權利轉移之日起日內,向房屋所在地的公安派出機構辦

理原有戶口遷出手續。如因出賣人自身原因未如期將與本房屋相關的戶口遷出的,應當向買受人支付_________元的違約金;逾期超過___日未遷出的,自逾期超過___日起,出賣人應當按日計算向買受人支付全部已付款萬分之_____的違約金。

________________________________________ 。

第十一條 不可抗力

因不可抗力不能按照約定履行本契約的,根據不可抗力的影響,部分或全部免除責任,但因不可抗力不能按照約定履行契約的一方當事人應當及時告知另一方當事人,並自不可抗力事件結束之日起 日內向另一方當事人提供證明。

上述房屋風險責任自該房屋【權利轉移】【轉移占有】之日起轉移給買受人。

第十二條 爭議解決方式

本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方協商解決;協商不成的,按照下列第______種方式解決。

(一)提交____________仲裁委員會仲裁。

(二)依法向人民法院起訴。

第十三條 本契約自雙方簽字(蓋章)之日起生效。雙方可以根據具體情況對本契約中未約定、約定不明或不適用的內容簽訂書面補充協定進行變更或補充。對本契約的解除,應當採用書面形式。本契約附屬檔案及補充協定與本契約具有同等法律效力。

第十四條 本契約及附屬檔案共______頁,一式______份,具有同等法律效力,其中出賣人______份,買受人______份,房屋權屬登記部門一份,______份。

出賣人(簽章): 買受人(簽章):

【法定代表人】: 【法定代表人】:

【委託代理人】(簽章): 【委託代理人】(簽章):

簽訂時間:_____年____月____日 簽訂時間:_ ___年_____月____日

簽訂地點:    簽訂地點:

企業房屋買賣契約書 篇25

甲方(出賣方):__________________身份證號碼:____________________________________

乙方(購買方):__________________身份證號碼:____________________________________

甲乙雙方經過友好協商,就房屋買賣一事,在平等、自願、誠實信用的前提下,達成如下協定:

第一條 基本情況

1、甲方自願將以下房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,並自願購買該房屋。該房屋具體狀況如下:

(1)該房屋座落於________________________________________________,建築面積為____________平方米;套內建築面積__________平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積____________平方米;

(2)該房屋的所有權證證號為________________________;

(3)該房屋平面圖及其四至見房產證。

2、附屬於該房屋的陽台、走道、樓梯、電梯、樓頂、裝修、衛生間、院壩等其他設施、設備,將隨該房屋一併轉讓,且轉讓價格已包含在上述房屋的價款中,乙方不再另行支付價款。

3、該房屋占用範圍內的土地使用權及其他相關權益隨該房屋一併轉讓。

第二條 保證

甲方保證已如實陳述上述房屋權屬狀況和其他具體狀況,保證該房屋沒有設定擔保、抵押等任何權屬糾紛,保證該房屋不受他人合法追索。

第三條 房價款與付款方式

1、甲、乙雙方經協商一致,上述房屋(包含第一條第二款列明的配套設施等)總房價款為:__________________元整(小寫:¥____________元)。

2、支付方式、支付時間

(1)甲、乙雙方同意,乙方在本契約簽訂之日支付給甲方人民幣__________________元整,(小寫:¥____________元),作為乙方購買甲方房屋的定金。

(2)在房屋產權證、土地使用權證等相關過戶手續辦理完畢之日起3日內,乙方一次性支付剩餘房款__________________元(小寫:¥____________元)。

3、甲方在每次收取付款後,應當向乙方開具收款憑證,並註明收款時間。

第四條 交付期限

1、甲、乙雙方同意,雙方應於本契約簽訂生效且乙方支付定金之日起3日內到房地產主管部門辦理過戶手續。

2、甲、乙雙方同意,甲方應於房屋產權證、土地使用權證等相關過戶手續辦理完畢且乙方全額支付房款次日正式交付該房屋;甲方保證正式交付給乙方的房屋為空房。

3、甲、乙雙方應於房屋正式交付乙方後3日內向有關部門申請辦理相關附屬設施和相關權益的更名手續。

4、甲方應於契約簽訂生效之日起3日內將其落戶於該房屋的戶籍關係遷出。

5、辦理以上手續應當繳納的相關費用,由 甲、乙雙方按國家規定各自承擔。

6、甲方未按規定履行以上義務的,則按本契約約定承擔違約責任。

第五條 違約責任

1、在辦理房屋產權及土地使用權移轉過戶登記時,甲方應出具申請房屋產權移轉給乙方的書面報告及主管部門要求的其它檔案。如需要甲方出面處理的,不論何時,甲方應予協助。如因甲方的延誤,致影響過戶登記,因而遭受的損失,由甲方負賠償責任。

2、甲方如不按本契約規定的日期辦理房產過戶以及交付房屋,每逾期1天按房價的總額______‰計算違約金給與乙方。逾期超過3個月時,乙方有權解除本契約,甲方除應按本條約定支付違約金外,同時應雙倍返還定金以及返還乙方已支付的全部房價款。

3、乙方全部或一部分不履行本契約約定的日期給付房價款時,其逾期部分,乙方應加付按日______‰計算的違約金給與甲方。逾期超過3個月時,甲方有權解除本契約。

第六條 其他

1、該房屋正式交付前,甲方應結清物業管理、水、電、燃氣、有線電視、通訊等相關雜費。

2、本契約未盡事宜,甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協定。補充條款或補充協定以及本契約的附屬檔案均為本契約不可分割的部分。

3、甲、乙雙方在履行本契約中若發生爭議,應協商解決。協商不成的,任何一方均可向房屋所在地人民法院提起訴訟。

4、本契約一式______份。其中甲方留執______份,乙方留執______份,為申請房屋所有權轉移登記提交房屋權屬登記機關一份。均具有相同的法律效力。

5、本契約自甲乙雙方簽訂之起生效。

甲方(簽章):_____________________乙方(簽章):_____________________

電話:______________________________電話:______________________________

____________年__________月_________日____________年__________月_________日

企業房屋買賣契約書 篇26

契約當事人:

賣方(甲方):

身份證號碼:

地址:××鎮路號

電 話:

買方(乙方):

身份證號碼:

地址:××鎮幢單元×室

電 話:

根據國家《契約法》及有關法規之規定,甲乙雙方在平等自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買下述房產,達成如下協定:

、房屋基本情況

本契約房屋座落地址××鎮林蔭路 號,建築面積 平方米,結構磚砭,層次一、二層沿街,間數: 樓 底共 間,新舊程度 成,戶內配置;電氣、給排水到戶,裝潢。

二、甲方通過轉讓取得上述房產的產權,該房產性質為商業、住宅房。有房產證(號碼為 )、土地證(號碼為 )。現同意將上述房產轉賣給乙方。房產證和土地使用權證見附屬檔案一。

三、價格與費用

經約定,上述房產總價格(大寫): (¥ 元)

此價格未包括二手房交易的各種費用,具體另附屬檔案二約定,乙方 萬首付房款後,甲方開始辦理有關過戶手續。過戶之後,餘款由乙方採用二手房按揭貸款的形式支付完畢。

、付款及交房約定:

雙方同意按下述方式交接:

1.在房產證和土地使用權證已經辦至乙方名義下的前提下,乙方在 年 月- 月之前,付清全部房款(包括二手房按揭貸款形式)。

2.甲方在乙方付清全部房款(含貸款)後,將付清之次日起的租賃收益歸乙方所有,其計算為將租金按日平均計算。並將上述租賃收益與房款一併結算扣減。

、上述房產的建築面積按房產證發證單位核算的面積為準,如發證面積與本契約面積有誤差,本契約約定的成交價格不變。

六、其他約定:

1.由甲方負責辦理房產證及土地證的過戶登記至乙方的手續,各自承擔的費用按附屬檔案約定。

2.乙方支付本契約房款所需的貸款由乙方自行出面辦理,甲方協助提供所需的各種檔案及證書。

3、甲方保證上述房屋的現有所有承租人已經放棄同等條件下的優先購買權,保證上述房屋的所有抵押權人已經同意甲方出賣上述房屋;

4、甲方承諾在乙方支付 萬元的首付款後的' 日內,立即解除上述房屋(包括土地使用權)上設定的任何抵押和任何權利限制。

5、根據甲方與現有承租人簽訂的契約(見附屬檔案三),上述房屋的租賃期到 年 月到期。依據此,乙方承諾原甲方的出租契約至 年 月到期之前不予變更。

、保修責任:

商品房的保修責任由建設部規定的法定責任單位負責,本房產開發單位是嘉善縣地方房產公司。自本契約生效之日起,由乙方自行聯繫處理有關保修的一切事宜,甲方不承擔任何責任,但是甲方保證提供相應的用於證明開發單位和保修義務人的文書。

、違約責任:

本契約生效後,甲乙雙方任何一方無正當理由要求中止契約的,或者違反自己一方的義務和承諾的,或者延遲履行義務達 天的,均由責任方承擔違約責任,並按實際付款的20%支付違約金。

、本契約在履行中發生爭議的,由甲乙雙方協商解決,協定不成,甲乙雙方同意由仲裁機構協調解決。

企業房屋買賣契約書 篇27

甲方(賣方):_______________

身份證號碼:____________________________________

乙方(買方):_______________

身份證號碼:____________________________________

經甲、乙雙方充分協商,雙方同意就下列房屋買賣事項達成如下協定,雙方共同遵守。

一、房屋狀況:甲方自願將座落於__________________________________________面積為____________m2出售給乙方,房號為______號樓,房產證編號____________。房屋地址、編號、房屋面積等房屋狀況以房產證描述為準。

二、甲、乙雙方協定的上述房屋成交價為:________________________圓整。

三、預交定金:_________年_______月______日預交金____________萬元,並定於_________年_______月______日雙方來簽正式契約,如哪一方不來,就算哪一方違約,按本協定第七條責任處理,如乙方沒有違約,則定金抵作為購房款。

四、付款、交房時間及方式:

㈠、經甲乙雙方協商同意,乙方首付__________萬元整於_________年_______月______日之前轉賬於甲方提供的賬號:____________。

㈡、第二部分房款壹拾萬零貳仟捌佰元整(¥:______________元)在交完辦理房產證過戶資料後付清。

㈢、剩下伍萬元整房款加包辦房產證、地產證_____________________元整(包括辦理車庫過戶)等過戶成功到乙方名下一次性付清。

(四)、甲方在收到首付叄拾萬元後應把房子鑰匙交給乙方。

五、甲方保證乙方所購上述房屋產權清楚,無重複交易、抵押、查封,售後若發生與甲方售前的.產權糾紛或債權、債務糾紛,概由甲方負責清理,並承擔民事訴訟責任,因此給乙方造成的經濟損失均由甲方負責賠償。

六、過戶方法:甲方提供所有必需的房產過戶資料,陪乙方一起把甲方購___________________________________過戶到乙方名下,過戶費用由乙方承擔。甲方必須在_________年_______月______日前將房產過戶到乙方名下,否則乙方有權扣除部分房產過戶費用。

七、違約責任:第一批購房款自支付後,如乙方中途悔約不買,乙方不得向甲方索還已交的購房金;如甲方悔約不賣或賣給他人,按所收到乙方的購房款定金雙倍返回給乙方。

八、買賣雙方的介紹費按中介所規定或事先講好的金額在賣方收取買方定金或第一批房款時,兩方都以現金方式一次性付清中介費,不得拖欠。

九、中介人有責任對賣方的情況真實性負責,若賣方情況不真實以上協定兩無異言,空口無憑,立字為據。此協定一式三份,甲、乙雙方及中介方各執一份。簽字生效,具有同等法律效力。

甲方(簽章):______________

乙方(簽章):______________

__________年_______月______日

__________年_______月______日