汕頭市房屋買賣契約 篇1
甲方(賣方)：姓名：
【身份證號碼】
乙方(買方)：姓名：
【身份證號碼】
丙方(中介)：姓名：
【身份證號碼】
根據國家和省法律、法規和有關規定，甲、乙雙主在平等、自願、協商一致的基礎上就下列房地產買賣達成如下協定：
第一條 買賣房地產情況
甲方擬將位於汕頭市——房地產轉讓給乙方。乙方對甲方擬轉讓的房地產作了了解，願意購買該房地產。該房地產土地使用權面積為 平方米，土地使用權類型為 。《房地產權證》(見附屬檔案)證書號碼為 。
第二條 買賣房地產價格、付款方式
甲、乙雙方議定該房地產交易總金額為人民幣——整，即——元。其中兩萬元已作為定金提前支付。乙方於 年 月 日支付第二期房款人民幣 拾 萬元整，即人民幣 元。之後雙方辦理房地產轉讓手續，甲方將本契約涉及房產過戶轉讓給乙方。
最後一期付款人民幣 拾 萬 仟元整，乙方須在雙方房地產轉讓手續完成後 個月內將尾款付清，否則將當違約處理。
第三條 登記過戶手續辦理
本契約簽訂之日起三十日內，甲、乙雙方應攜帶有關資料到 辦理過戶手續。乙方支付最後一期購房款時，甲方應同時將辦理過戶後的《房地產權證》交付給乙方。
第四條 房地產交接雙方同意於 年 月 日由甲方將該房地產交付給乙方使用。
第五條 權利保證約定
甲方保證上述房地產沒有產權糾紛和財務糾紛或其他權利限制，若發生買賣前即已存在任何糾紛或權利障礙的，概由甲方負責處理，並承擔相應法律責任，由此給乙方造成經濟損失的,由甲方負責賠償。
第六條 違約責任
甲方決定中途不賣及逾期15天仍未交付房地產時，作甲方中途悔約處理，本契約即告解除，甲方應在悔約之日起七日內將所收定金及購房款退還給乙方，另賠償乙方人民幣 萬元整的違約金。
乙方決定中途不買及逾期15天仍未付清慶繳購房款時，作乙方悔約處理，本契約即告解除，乙方所交定金，甲方不予退回。
第七條 稅務承擔
辦理上述房地產過戶所需繳納的稅費，由甲、乙雙方按規定各自負責。
第八條 契約爭議的解決方法
本契約履行過程中如發生爭議，雙方應及時協商解決，協商不成的，依法向人民法院起訴。
第九條 本契約未盡事宜處置及生效
本契約未盡事宜，雙方可協商簽訂補充協定(附屬檔案二)，補充協定與本契約具有同等法律效力。
第十條 本契約一式三份，甲、乙方雙方各存一份，當地房地產管理部門存一 份。
甲方(簽章)： 乙方(簽章)：
法定代表人： 法定代表人：
委託代理人： 委託代理人：
交易所監證： 監證代表：
年 月 日 年 月 日
汕頭市房屋買賣契約 篇2
(一)房屋與土地分開轉讓的，(現實中房產和地產分開轉讓的情形，房產不得轉讓/地產不得轉讓)。
法律規定：
《城市房屋產權產籍管理暫行辦法》(建設部頒布實施)的第三條規定：“城市房屋的產權與房屋占用土地的使用權實行權利人一致的原則，除法律法規另有規定的外，不得分離”
《城鎮國有土地使用權出讓和轉讓暫行條例》第二十四條規定：“土地使用者轉讓地上建築物、其他附著物所有權時，其使用範圍內的土地使用權隨之轉讓，但地上建築物、其他附著物作為動產轉讓的除外”
《城市房地產管理法》第四十二條規定：“房地產轉讓時，土地使用權出讓契約載明的權利、義務隨之轉移。”
法理分析：這是因為房屋是建築在土地上的，為土地的固定附著物，二者之間具有不可分離性，否則，極易引起損失或導致糾紛。因此，房屋的所有權通過買賣契約轉讓時，該房屋占用範圍內的土地使用權也必須同時轉讓。如果出賣人將房產和土地使用權分別賣與不同的買受人，或者出賣房屋時只轉讓房屋所有權而不同時轉讓土地使用權，則該類買賣契約應當是無效的。
(二)侵犯優先購買權的.。
法律規定：
《民法通則》第七十八條第二款規定：“按份共有財產的每個共有人有權將自己的份額分出或者轉讓，但在出售時，其他共有人在同等條件下，有優先購買的權利。”
《關於貫徹執行〈中華人民共和國民法通則〉若干問題的意見》(試行)第一百一十八條規定：“出租人出賣出租房屋，應提前三個月通知承租人，承租人在同等條件下，享有優先購買權，出租人未按此規定出賣房屋的，承租人可以請求人民法院宣告該房屋買賣無效。”
《契約法》第二百三十條條也有相應規定：“出租人出賣租賃房屋的，應當在出賣之前的合理期限內通知承租人，承租人享有以同等條件優先購買的權利。”
法理分析：房屋所有人在轉讓涉及到共有或出租的房屋時，在同等條件下，其他共有權人或承租人有優先購買權。這就是說，所轉讓的房屋的產權為數人共有或已對外出租的，必須徵求共有人或承租人的是否行使優先購買權。未取得其他共有人或承租人的同意，擅自出賣房屋的，其買賣行為一般應為無效。
(三)因欺詐而轉讓商品房的。
法律規定
《關於審理商品房買賣契約糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十條規定：買受人以出賣人與第三人惡意串通，另行訂立商品房買賣契約並將房屋交付使用，導致其無法取得房屋為由，請求確認出賣人與第三人訂立的商品房買賣契約無效的，應予支持。
(四)商品房預售違法的。
法律規定
我國《房地產管理法》第四十五條規定，商品房預售應當符合下列條件：已交付全部土地使用權出讓金，取得土地使用權證書;持有建設工程規劃許可證; 按提供預售的商品房計算，投入開發建設的資金達到工程建設總投資的百分之二十五以上，並已經確定施工進度和竣工交付日期;向縣級以上政府房產管理部門辦理預售登記，取得商品房預售許可證明。如不符上述條件，買受人可請求法院或仲裁機構宣告該買賣無效。
(五)在商品房轉讓過程中，涉及到土地使用權轉讓違法的。
法律規定
《城市房地產管理法》第三十八條、三十九條、第四十條的相關規定，以下契約應為無效：以出讓方式取得土地使用權的，沒有按照出讓契約約定已經支付全部土地使用權出讓金，並取得土地使用權證書;按照出讓契約約定進行投資開發，屬於房屋建設工程的，沒有完成開發投資總額的百分之二十五以上，屬於成片開發土地的，沒有形成工業用地或者其他建設用地條件;轉讓房地產時房屋已經建成的，沒有房屋所有權證書;以劃撥方式取得土地使用權的，轉讓房地產時，應當按照國務院規定，報有批准權的政府審批而沒有報批或不予批准的;有批准權的政府準予轉讓的，應沒有辦理土地使用權出讓手續並依照國家有關規定繳納土地使用權出讓金的。
(六)其他的法律法規的強制性規定禁止轉讓的。
如司法機關和行政機關依法裁定、決定查封或者以其他形式限制房地產權利的;依法收回土地使用權的;權屬有爭議的等。
汕頭市房屋買賣契約 篇3
出賣人(甲方)姓名：___________
【身份證】___________________
地址：____________________________________________________
郵政編碼：________________
聯繫電話：______________________
買受人(乙方)姓名：____________
【身份證】___________________
地址：____________________________________________________
郵政編碼：________________
聯繫電話：______________________
鑒於：
1、甲方系本契約項下房屋的所有權人，且其對該房屋的處分已徵得該房屋相關權利人的同意;
2、甲方願意將房屋出賣給乙方;
3、乙方願意購買上述房屋;
4、乙方已向甲方交付定金共元整;
5、本契約項下房屋的《房屋所有權證》及《土地使用權證》尚未辦理。
根據及相關法律規定，甲、乙雙方在平等、自願的基礎上，為明確雙方權利義務，就乙方向甲方購買房屋簽訂本契約，以資雙方共同信守執行。
第一條甲方保證對所出賣的房屋享有完全的處分權並保證符合國家有關規定，而且沒有產權糾紛和債權債務糾紛。
如因甲方原因，造成該房屋不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的，由甲方承擔全部責任。
第二條房屋的坐落、面積情況。
1、本契約所稱標的房屋是指位於
2、該房屋102房套內面積為_____平方米，雜屋套內面積為_____平方米。
3、本契約項下房屋相應的土地使用權隨房屋一併轉讓。
第三條計價方式與價款。
房屋的交易總價為：人民幣___________元整(大寫：____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。
乙方已向甲方支付的定金轉為房款，乙方還應向甲方共支付房款人民幣___________元整(大寫：____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。
本契約項下房屋相應的土地使用權價款已包含在交易總價中。
公共部位與公用房屋分攤建築面積不再另行計價。
第四條付款方式及期限。
甲乙雙方同意以下列方式付款：
1、乙方已向甲方交付定金共伍仟元整，自本契約簽訂之日起____天內乙方支付首付款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方;
2、剩餘房款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整於乙方取得該房屋的《房屋所有權證》及《土地使用權證》之日起____天內支付。
第五條房屋交付及產權登記的約定。
1、甲方應於本契約簽訂之日起____天內將本契約項下房屋全部交付給乙方，並應在交房當日將_________等費用結清。
2、甲方應當在房屋產權登記機關開始辦理產權登記後日內(最遲不超過房屋所在地其他所有權人取得房地產權屬證書之日)，及時辦理權屬登記(指房屋的《房屋所有權證》和《土地使用權證》)。
3、甲方應當在取得房地產權屬證書(指房屋的《房屋所有權證》或《土地使用權證》)之日起日內，及時將房屋權屬登記過戶至乙方名下。
第六條稅費分擔約定
1、甲方辦理房地產權屬證書所需要的稅費、產權登記費、交易手續費等一切稅費由甲方承擔。
2、甲方將房地產過戶至乙方名下所花費的交易稅費、產權登記費、交易手續費等一切稅費由乙方承擔。
第七條違約責任
1、乙方如未按本契約規定的時間付款，自本契約規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止，乙方按日向甲方支付逾期應付款萬分之的違約金。
2、甲方如未按本契約規定的期限將該房屋交付，自本契約規定的交付期限的第二天起至實際交付之日止，甲方按日向乙方支付已支付房價款萬分之的違約金。
3、如甲方違反本契約第五條房屋交付及產權登記的約定，乙方有權選擇下列任一種方式處理：
A.乙方退房，甲方在乙方提出退房要求之日起日內將乙方已付房價款退還給甲方，並按已付房價款的%賠償乙方房屋損失，同時按乙方投入房屋裝修的費用賠償乙方的裝修的損失。
B.乙方不退房，甲方按已付房價款的%向乙方支付違約金。
第八條爭議的解決方式本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;協商不成的，依法向房屋所在地人民法院起訴。
第九條特別約定房屋交付後，如發生房屋徵收或拆遷等對房屋及相應土地的補償，由乙方所有。
第十條免責條件
1、因不可抗力原因致使本契約不能繼續履行或造成的損失，甲、乙雙方互不承擔損失賠償責任;
2、不可抗力系指“不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況”。
第十一條陳述和承諾條款
1、甲方承諾：甲方擁有對本契約項下房屋完全的處分權。
2、乙方承諾：真實地願意購買本契約項下的房屋。
第十二條本契約經湖南君安達律師事務所見證。
第十三條本契約一式三份，甲乙雙方各執一份、律師事務所一份，具有同等法律效力，自雙方簽字後生效。
第十四條本契約未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本契約具有同等法律效力。
第十五條雙方約定的其他事項：
出賣人(甲方)：_________________ 買受人(乙方)：__________________
身份證號碼：__________________ 身份證號碼：___________________
地址：___________________ 地址：____________________
郵編：___________________ 郵編：____________________
電話：___________________ 電話：____________________
汕頭市房屋買賣契約 篇4
賣方(以下簡稱甲方)：身份證號碼：
買方(以下簡稱乙方)：身份證號碼：
根據《中華人民共和國民法典》及其他有關法律、法規之規定，經甲乙雙方協商，就甲方向乙方轉讓甲方房產一事達成一致，在平等、自願的基礎上，訂立以下契約：
一、1、甲方自願將 公司，開發的 樓單元室，賣於乙方，此房建築面積㎡。
2、上述房屋所在地位於。
二、轉讓價格：此房屋總價款為整(小寫：￥ )。
三、付款方式：
1、乙方首付房款為元(小寫：，甲方辦理完房屋戶名更改契約手續後，乙方再支付剩餘的房款元(小寫：)，至此乙方擁有該房屋的所有權，甲方不得以任何理由干涉。
2、甲方將房屋過戶至乙方名下所產生的交易稅費，產權登記費、交易手續費等一切稅費由乙方承擔。
3、甲方收到乙方支付的房款後，出具收條。
四、違約責任：
1、如甲方違約，甲方應退還乙方全額房款及利息，並支付此房款全額的100%作為違約金賠償給乙方。如乙方違約，扣除乙方房款的100%。
2、甲方相關直系親屬知曉本房屋買賣契約，以及本契約簽約。並自願放棄本房產的應有權，同意該房屋產權所有人的意願出售該房產，無異議。
3、自甲方取得房產證起應在第一時間和乙方取得聯繫，並協助乙方辦理房屋所有權的轉移手續，三個月內將上述房產過戶到乙方，否則甲方將對乙方進行此房款總價100%的費用作為違約賠償。
五、甲方應全程協助乙方，指導乙方取得房產證。
六、甲方保證該處房屋產權無查封、無債務糾紛，提供的材料齊全、真實有效。
七、本協定未盡事宜，雙方另行協商解決。
八、在乙方向甲方支付房款首付款後，此契約方可生效。
本協定一式兩份，甲、乙雙方各執一份，雙方簽字後生效。
甲方(簽字手印)賣方：電話：
甲方直接親屬(簽字手印)：身份證號碼：
乙方(簽字手印)買方：電話：
鈞證人(簽字手印)：
鈞證人(簽字手印)：
簽訂日期：年月日
汕頭市房屋買賣契約 篇5
轉讓方(下稱甲方)：_________________身份證號碼：_________________
受讓方(下稱乙方)：_________________身份證號碼：_________________
甲、乙雙方在平等自願、協商一致的基礎上，就房產轉讓一事達成如下協定
一、事項
甲方自願放棄房屋繼承權，即喪失房屋所有權，而將房屋的所有全歸乙方所有，該房產為位於________________民房。
註：_________________結構：_________________戶型：_________________樓層：_________________面積：_________________
二、支付款項
乙方為此支付甲方人民幣_____________萬元整作為補償，其後甲方不得就房屋所有權問題再次向乙方提出異議，雙方立此為證。乙方於20__________年_____月_____日支付全部款項。
三、其他
1、本契約受中國法律管轄並按其解釋。
2、凡因本契約引起的或與本契約有關的任何爭議，雙方應友好協商解決。
3、本協定自甲、乙雙方簽字之日起即生效，正本壹式貳份，甲方執壹份、乙方執壹份，均具同等法律效力。
4、本契約由契約各方在_____________省_____________市_____________縣簽署。
轉讓方(簽字按手印)：_________________受讓方(簽字按手印)：_________________
__________年_____月_____日__________年_____月_____日
汕頭市房屋買賣契約 篇6
甲方：_______________
乙方：_______________
甲、乙雙方經友好協商，本著平等、自願、有償、誠實信用原則，就雙方聯合購買土地事宜達成協定如下：
一、地塊概況
1、該地塊位於東鄰：西鄰：南鄰：北鄰:__________)，土地面積為________平方米(折________畝)。
2、現該地塊的用途為工業用地。
二、甲、乙雙方共同確認：以甲方的名義依法取得本協定項下的該宗土地中，土地面積為______平方米(折______畝)系由乙方單出資借用甲方名義購買，該土地的實際使用權為乙方，乙方對該土地享有依法占有、使用、收益及處分的權能。
該宗土地中其餘部分系甲方出資購買，甲方享有依法占有、使用、收益及處分的權能。
三、鑒於甲方已與政府有關部門協商，該宗土地的價格為______萬元/畝，故甲、乙雙方一致同意，乙方應按______萬元/畝的價格在本協定簽署後當日內支付給甲方______萬元(______萬元)。其餘部份在土地劃定後，按每畝______萬元/畝的價格×乙方實際所得土地畝數，甲乙進行結算。
甲、乙雙方共同承諾，無論甲方實際取得本協定項下的該宗土地的價格與本條約定的單價是否存在差價，雙方均一致同意按本條約定的單價執行，雙方均自願放棄主張結算、支付差價的權利。
四、甲方取得該宗土地後，可在其實際享有權利(即本協定第二條約定)的範圍內立經營，享有全部收益、承擔全部風險，所有的權利、義務均與乙方無關，乙方亦不得干涉甲方的'立經營活動。
五、甲方取得該宗土地後，乙方可在其實際享有權利(即本協定第二條約定)的範圍內立經營，享有全部收益、承擔全部風險，所有的權利、義務均與甲方無關，甲方亦不得干涉乙方的立經營活動。
六、甲方自願承諾：乙方有權在不破壞該宗土地整體規劃的情形下，可自由開發、使用、利用其享有權利的土地使用權;甲方自願承諾，無條件配合乙方所屬土地單辦理土地使用權證和土地開發、利用、變性的相關事宜等。
七、一方違約，違約方應向守約方支付違約金______萬元(人民幣)並賠償由此造成的全部經濟損失。
八、甲方全部股東自願為本協定項下甲方的全部義務提供連帶擔保責任。
九、未盡事宜，雙方協商解決。
十、本協定一式四份，雙方各執兩份。
十一、本協定經雙方及擔保人簽字或蓋章後生效。
甲方：_______________乙方：_______________
_________年______月___日_________年______月___日
汕頭市房屋買賣契約 篇7
契約編號：
契約雙方當事人(須由本人親自填寫，並確保所填聯繫方式真實可靠，以便能及時取得聯繫；如聯繫方式發生變化，應及時通知對方)：
出賣人(甲方)姓名：________________________
【身份證】________________________________
地址：____________________________________
郵政編碼：________________________________
聯繫電話：________________________________
買受人(乙方)姓名：________________________
【身份證】________________________________
地址：____________________________________
郵政編碼：________________________________
聯繫電話：________________________________
鑒於：
1、甲方系本契約項下房屋的所有權人，且其對該房屋的處分已徵得該房屋相關權利人的同意；
2、甲方願意將房屋出賣給乙方；
3、乙方願意購買上述房屋；
4、乙方已向甲方交付定金共__________元整；
5、本契約項下房屋的《房屋所有權證》及《土地使用權證》尚未辦理。
根據相關法律規定，甲、乙雙方在平等、自願的基礎上，為明確雙方權利義務，就乙方向甲方購買房屋簽訂本契約，以資雙方共同信守執行。
第一條 甲方保證對所出賣的房屋享有完全的處分權並保證符合國家有關規定，而且沒有產權糾紛和債權債務糾紛。 如因甲方原因，造成該房屋不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的，由甲方承擔全部責任。
第二條 房屋的坐落、面積情況。
1、本契約所稱標的房屋是指位於_____市_____區_____鄉_____村_____組_____棟_____單元_____房及該棟底層東頭南向第二間雜屋。
2、該房屋102房套內面積為_____平方米，雜屋套內面積為_____平方米。
3、本契約項下房屋相應的土地使用權隨房屋一併轉讓。
第三條 計價方式與價款。 房屋的交易總價為：人民幣___________元整(大寫：____佰____拾____萬____仟____佰 ____拾____元整)。乙方已向甲方支付的定金轉為房款，乙方還應向甲方共支付房款人民幣___________元整(大寫：____佰____拾 ____萬____仟____佰____拾____元整)。
本契約項下房屋相應的土地使用權價款已包含在交易總價中。
公共部位與公用房屋分攤建築面積不再另行計價。
第四條 付款方式及期限。
甲乙雙方同意以下列方式付款：
1、乙方已向甲方交付定金共伍仟元整，自本契約簽訂之日起____天內乙方支付首付款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方；
2、剩餘房款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整於乙方取得該房屋的《房屋所有權證》及《土地使用權證》之日起____天內支付。
第五條 房屋交付及產權登記的約定。
1、甲方應於本契約簽訂之日起____天內將本契約項下房屋全部交付給乙方，並應在交房當日將_________等費用結清。
2、甲方應當在房屋產權登記機關開始辦理產權登記後_____日內(最遲不超過房屋所在地其他所有權人取得房地產權屬證書之日)，及時辦理權屬登記(指房屋的《房屋所有權證》和《土地使用權證》)。
3、甲方應當在取得房地產權屬證書(指房屋的《房屋所有權證》或《土地使用權證》)之日起_____日內，及時將房屋權屬登記過戶至乙方名下。
第六條 稅費分擔約定
1、甲方辦理房地產權屬證書所需要的稅費、產權登記費、交易手續費等一切稅費由甲方承擔。
2、甲方將房地產過戶至乙方名下所花費的交易稅費、產權登記費、交易手續費等一切稅費由乙方承擔。
第七條 違約責任
1、乙方如未按本契約規定的時間付款，自本契約規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止，乙方按日向甲方支付逾期應付款萬分之_____的違約金。
2、甲方如未按本契約規定的期限將該房屋交付，自本契約規定的交付期限的第二天起至實際交付之日止，甲方按日向乙方支付已支付房價款萬分之_____的違約金。
3、如甲方違反本契約第五條房屋交付及產權登記的約定，乙方有權選擇下列任一種方式處理：
A.乙方退房，甲方在乙方提出退房要求之日起 日內將乙方已付房價款退還給甲方，並按已付房價款的 %賠償乙方房屋損失，同時按乙方投入房屋裝修的費用賠償乙方的裝修的損失。
B.乙方不退房，甲方按已付房價款的_____%向乙方支付違約金。
第八條 爭議的解決方式本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；協商不成的，依法向房屋所在地人民法院起訴。
第九條 特別約定房屋交付後，如發生房屋徵收或拆遷等對房屋及相應土地的補償，由乙方所有。
第十條 免責條件
1、因不可抗力原因致使本契約不能繼續履行或造成的損失，甲、乙雙方互不承擔損失賠償責任；
2、不可抗力系指“不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況”。
第十一條 陳述和承諾條款
1、甲方承諾：甲方擁有對本契約項下房屋完全的處分權。
2、乙方承諾：真實地願意購買本契約項下的房屋。
第十二條 本契約經湖南*安達律師事務所見證。
第十三條 本契約一式_____份，甲乙雙方各執_____份、律師事務所_____份，具有同等法律效力，自雙方簽字後生效。
第十四條 本契約未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本契約具有同等法律效力。
第十五條 雙方約定的其他事項：
出賣人(甲方)：__________________買受人(乙方)：__________________
身份證號碼： ___________________身份證號碼： ___________________
地址：__________________________地址：__________________________
郵編：__________________________郵編：__________________________
電話：__________________________電話：__________________________
汕頭市房屋買賣契約 篇8
甲方(房屋出售方)：身份證號：地址：
甲方委託代理人：身份證號：地址：
乙方(房屋購買方)：身份證號：地址：
乙方委託代理人：身份證號：地址：
丙方(中介服務方)：
甲乙丙三方根據有關法律，法規及承德市豐寧縣相關規定，本著自願、公證、平等、誠實信用的原則，經協商一致訂立本契約。
第一條：成交房屋的基本情況
1.1經協商，甲方願將上述房屋出售給乙方，甲方對上述房屋信息的真實性，準確性負責，並保證房屋交付乙方時的實際裝修狀況與乙方實地看房時的狀況保持一致，否則願承擔相應的違約責任，賠償乙方因此而受到的一切損失。
1.2乙方確認對該房屋已經做了充分的了解並實地查看過房屋，對房屋現狀沒有異議，願意購買該房屋。
第二條成交價格
甲乙雙方協商後確定的成交價格為：人民幣￥____________元(大寫__________________________)
第三條付款方式：乙方採取以下第______種方式付現。
3.1現金支付
第一次支付，乙方應在簽訂本契約時向甲方支付定金人民幣￥_________________元(大寫
第二次支付_____________________________________
第三次支付
第四次支付
3.2貸款支付
雙方同意乙方採取貸款方式(□按揭貸款□公積金貸款□組合貸款)購買該房屋，
甲方應無條件配合乙方辦理貸款手續。
第一次支付：乙方應在簽訂本契約時向甲方支付定金人民幣￥_____________________元(大寫______________________________)
第二次支付：_______________________________________________________________
第三次支付：_______________________________________________________________
第四次支付：______________________________________________________
如乙方提出終止貸款行為或因乙方原因不能取得貸款機構貸款的，乙方應於______日內以現金形式補齊房款。
3.3其:______________________________________________________________
第四條：稅費的承擔
甲乙雙方保證，按照國家及地方相關規定，交易習慣繳納與本次交易相關的各項稅費。
儘管有上述約定，雙方同意
甲方________________________________________________________________
乙方____________________________________________
第五條：權屬過戶及房屋交付
5.1甲乙雙方應於本契約簽訂之日起______日內將房屋權屬過戶的所需全部真實、有效合法手續、材料(包括但不限於房證、契證等)交與丙方保管，丙方協助雙方辦理過戶手續。
5.2雙方同意，甲方於______________________________騰空房屋並將房屋鑰匙交與乙方。
逾期交房的，接每日元收取違約金。
5.3在雙方交接鑰匙前，應先辦理有關物業的交接，包括但不限於水，電，煤氣，有線電視，電話，物業費，採暖費，戶口等相關手續，並由甲方結清相關費用。
5.4甲方應於產權過戶手續辦理完畢後____________日內，將戶口遷出甲乙雙方交易的房屋，逾期遷出的，按每日50元收取違約金。
5.5丙方應甲乙雙方要求協助雙方辦理上述物業交接事宜，並由雙方在《物業交驗單》上籤字確認。
第六條：違約責任
6.1本契約簽定後，如甲方違約不賣此房屋，需賠償乙方定金的雙倍及中介費，如乙方違約，定金、中介費不退。
6.2甲方保證所售房屋不存在任何權屬爭議，債務糾紛或其他瑕疵。
甲方保證有權出售該房屋，並已得到房屋共有人或房屋所有人或其他權利人的同意，保證全面履行契約義務，否則，乙方有權要求甲方支付本契約第二條房屋成交價格5%的違約金，並賠償因此受到的其他損失。
6.3乙方保證所提供的材料真實，有效，具備訂立本契約的資格，並保證全面履行契約義務。
否則，甲方有權要求乙方支付本契約第二條房屋成交價的5%的違約金，並賠償因此受到的其他損失。
6.4因甲乙雙方任何一方原因導致本契約不生效，無效，被解除，被撤銷或任何一方發生違約等，雙方一致同意丙方所收取的居間服務費均不予退還，因此而導致如有一方的損失，由所損失一方向另一方提出賠償，甲乙雙方誰的責任誰承擔居間服務費。
第七條：房屋買賣契約爭議的解決
甲乙雙方在本契約履行過程中發生任何糾紛，應先協商解決，協商不成的，任何一方均有權向人民法院起訴。
第八條：丙方責任
8.1依本契約約定為甲乙雙方提供房屋買賣居間服務。
8.2免費為甲乙雙方提供房地產買賣相關政策法規諮詢。
第九條：中介服務費支付
9.1甲乙雙方確認，雙方達成本次房屋交易是基於丙方所提供的居間服務，但該交易是雙方自願，獨立做出的決定。
9.2在簽訂本契約的同時丙方一次性收取居間服務費人民幣_____________________元，大寫如發生貸款小於等於萬：元宗，大於萬：貸款額大寫由乙方承擔。
第十條：其他約定
第十一條：特別聲明
甲乙雙方同意：因甲乙任何一方的過錯導致本契約無效或交易不成功或房屋買賣契約不能全面履行，丙方不承擔任何責任。
第十二條：契約生效及其他
本契約於三方簽字按手印後生效，本契約一式三份，甲乙丙三方各執一份。
甲方：
乙方：
丙方：
汕頭市房屋買賣契約 篇9
立房屋買賣契約人:
買房人:
賣房單位:
雙方就下列房屋買賣達成協定,現簽訂房屋買賣契約如下:
1.房屋地址面積:
詳細地址
室號部位
房屋建築面積
平方米
平方米
平方米
上開房屋面積包括走道、扶梯間等公用部位分攤的面積。
2.本契約全部價款計人民幣:元
價款計算組成:,投調稅。
3.付款約定:簽約周內付清
4.上開房屋,在買房人交清價款和履行其他約定後,由賣房單位辦理房屋交
付手續。
買房人可持本契約和交付房屋手續及其他有關證件,向房屋所在區房管部
門辦理申請房屋所有權登記或所有權移交手續,所需手續費由買房人支付。
5.上開房屋的基地及底層小院子,因土地屬於國有,僅供買房人使用。
但必
須服從城市建設規劃,按規定繳納房產稅和土地使用費。
6.買房人所購的房屋,應按國家房屋管理的規定使用,接受所在地區街道組
織、房管部門的管理和指導。
不得隨意亂拆亂改。
走道、扶梯間等公用部位屬同幢
住戶共同財產,不得隨意侵占,嚴禁亂搭亂建。
7.上開房屋,在辦理交付手續之日起壹年內,凡屬屋面漏水、外牆滲水和結
構性的質量問題,由賣房單位負責保修;
凡屬買房人使用不當或人為損壞,由買房
人自行負責;
保修期滿後全部由買房人自行負責維修。
8.其他約定:上述房產權自買方辦理完房產變更登記後歸買方所有。
本契約一式四份,雙方各執兩份。
買房人:
賣房人:
年月日
汕頭市房屋買賣契約 篇10
甲方(賣方)：___，公民身份號碼：________________。
乙方(買方)：___，公民身份號碼：________________。
現甲方將該房屋賣給乙方。甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上籤訂本契約，以資共同信守執行。
第一條房屋及產權情況
1、甲方房屋座落於_____的房屋一套、柴間，產權面積分別為1_3.88平方米、_.76平方米(包括公攤在內)，房屋結構為框架，用途為住宅。
2、甲方房屋在出讓前不存在任何抵押、債權債務等權利瑕疵。如有出現任何權利瑕疵，視為甲方違約，乙方有權解除契約並要求甲方賠償損失。
3、甲方為房屋的所有權人，甲方應確保有權出讓該房屋。
第二條交易價格及付款方式
1、房屋售價為人民幣______元。
2、乙方在簽訂本契約之日，支付購房定金人民幣元給甲方，甲方應出具收款憑證。
3、乙方在簽訂本契約之日起日內，再付購房款人民幣。
4、在房屋不動產權證書變更登記為乙方之日，乙方付清剩餘購房款人民幣______元。
第三條房屋交付
1、甲方應在乙方付清款項時，立即將該房屋的房產證、門牌證等有關權利證書交付乙方，並將房屋的`所有權轉移給乙方。
第四條產權變更登記
1、該房屋變更登記到乙方名下所需繳納的一切費用由乙方承擔。
2、甲方應積極配合乙方辦理產權過戶登記、水電過戶等手續。如甲方故意拖延的，甲方按每日人民幣__0元，賠償乙方的損失。
第五條違約責任
1、乙方未按約定支付款項的，逾期達30天的，甲方有權解除契約，並沒收定金;甲方在收到定金後，不再履行契約義務的，應雙倍返還定金。
2、甲方拒絕履行交付義務的，乙方有權要求甲方繼續履行契約或退還全部已支付的款項，並按月利率1%計算已支付款項的利息作為違約金。
3、如出現本契約第一條第2項情形的，乙方有權解除契約，甲方應按乙方已支付款項的三倍賠償乙方的損失。
第六條其他事項
1、從契約簽訂之日起，甲方未經乙方同意不得對該房屋進行處置，包括贈與、轉讓、出租、或從事商業活動。
2、當房屋因城市規劃再次面臨拆遷安置時，拆遷補償款歸乙方所有。
3、本契約中空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等法律效力。
第七條生效及爭議解決方式
1、本契約在甲乙雙方共同簽字後生效。本契約一式二份，雙方各持一份。
2、如發生爭議，由雙方友好協商解決。如協商不成的，任何一方有權向法院提起訴訟。
3、契約附屬檔案是契約重要組成部分，附屬檔案一為甲方身份證複印件，附屬檔案二為乙方身份證複印件。
4、本契約未盡事宜，由雙方友好協商，另行約定。
甲方：簽名(蓋章)乙方：簽名(蓋章)
日期：________年______月______日日期：________年______月______日
汕頭市房屋買賣契約 篇11
賣方 (以下簡稱甲方) 身份證號：
買方 (以下簡稱乙方) 身份證號：
根據有關法律，法規之規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買住房，達成如下協定：
第一條 甲方所售房屋權證號及座落位置、結構、層次、面積、附屬設施：
1、甲方所售房屋所有權證號為“ 號”，房屋土地使用權證號為“ 號”;
2、甲方所售房屋位於 區 路(街) 號，為 結構;
3、甲方所售房屋建築面積 平方米。
4、甲方所售房屋的附屬設施為：
第二條 房屋價格及其他費用：
1、甲、乙雙方協商一致，甲方所售房屋總金額為(人民幣) 拾 萬 仟 佰元整(包含本契約第一條第4款所屬附屬設施費用);
2、甲、乙雙方達成一致意見，雙方交易稅費由 方負擔。
第三條 付款方式：
第四條 辦理過房期限
甲、乙雙方約定此協定簽定後 日內，在房地產交易所辦理過房登記手續。
第五條 房屋交付：
甲、乙雙方在房地產交易所辦理完過房手續後 日內，甲方將房屋交付乙方。因不可抗因素造成甲方逾期交房的，則房屋交付時間可以延長 日。
第六條 違約責任
1.乙方逾期付款的違約責任：
乙方未按契約規定的付款方式付款，每逾期一日，按照逾期金額的2‰支付違約金，逾期達一個月以上的，即視為乙方不履行本契約，甲方有權解除契約，屆時將由乙方承擔此次交易中雙方的全部交易稅費，並向甲方支付購房款10%違約金。
2、甲方逾期交房的違約責任：
甲方未按本契約第五條規定將房屋及時交付乙方使用，每逾期一日，按照購房總價的2‰支付違約金，逾期達一個月以上的，即視為甲方不履行本契約，乙方支付房價10%的違約金。
3、乙方辦理過戶前中途毀約不購的賠償責任
若乙方毀約，則所付定金在賠償給甲方。
4、甲方辦理過戶前中途毀約不售的賠償責任
若甲方毀約，則雙倍賠償定金給乙方。
第七條 其它責任
甲方保證在交接時該房屋沒有產權糾紛和財務糾紛，如交接後發生該房屋交接前即存在的產權糾紛和財務糾紛，由甲方承擔全部責任。
第八條 未盡事宜
本契約款盡事宜，由甲、乙雙方另行議定，並簽訂補充協定，補充協定與本契約具有同等法律效力。
第九條 爭議的解決
本契約在履行中發生爭議，由甲、乙、丙叄方協商解決。協商不成的，甲、乙、丙叄方同意向武漢仲裁委員會申請仲裁。
第十條 本契約自甲、乙、丙叄方簽字之日起生效。
第十一條 本契約一式二份，甲、乙雙方各執一份。
賣方 (以下簡稱甲方) 身份證號：
買方 (以下簡稱乙方) 身份證號：
汕頭市房屋買賣契約 篇12
甲方：__________________，身份證號碼______________________________
乙方：__________________，身份證號碼______________________________
依據__市北湖新區常利村回遷樓的住房現狀和實際情況，經過甲乙雙方充分協商，在平等、自願的基礎上就乙方購買甲方房屋事宜達成以下協定：
第一條房屋位置及面積
甲方將位於________市北湖新區常利村回遷樓西片區2號樓東一單元一樓西戶的房屋一套出售給乙方。
該房屋建築面積為120平方米，儲藏室面積為19平方米，儲藏室位置：。
第二條房屋計價方式及價款
甲乙雙方協商以套為計算單位，確定該房屋總價款。該房屋總價款為：____________￥元。
第三條付款方式及期限
本協定簽訂後_________日內，乙方一次性全額支付甲方購房款。
第四條房屋的過戶
本協定簽定時，該房屋不具備過戶條件。在房屋符合過戶條件時，甲方應協助乙方辦理房屋產權手續。本協定發生的契稅、土地出讓金等費用按有關法律規定負擔。
第五條房屋的交付
甲方應於本協定簽訂日內，將本協定房屋交付乙方使用，並把該房屋原有手續全部交付給乙方。
第六條違約責任
1、甲方應當按照本協定第五條的約定交付乙方房屋，甲方如不按契約規定的日期交付房屋，每逾期1天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過___個月時，乙方有權解除本契約。解約時，甲方除將已收的房價款全部退還乙方外，並應賠償乙方經濟損失人民幣____________元。
2、乙方全部或部分不履行本契約規定的付款日期及方式的，其逾期部分乙方應加付按日千分之一計算的違約金給甲方。逾期超過____個月時，甲方有權解除契約。解約時，乙方已付房價款的_________作為甲方的損失賠償金。
3、該房屋符合過戶條件時，甲方應積極協助乙方辦理房屋過戶手續，並在達到過戶條件之日起日內將房屋過戶至乙方名下。甲方逾期不予配合乙方辦理過戶手續的'，應當向乙方支付違約金元。
4、甲方不得再將該房屋出售給第三人，否則應當向乙方支付違約金元。
第七條爭議的解決
因本協定發生的爭議，由甲乙雙方當事人協商解決協商不成的依法向人民法院起訴。
第八條本協定自雙方簽字或蓋章之日起生效。本協定未盡事宜雙方可以簽定補充協定，補充協定與本協定具有同等法律效力。
第九條本協定一式叄份，甲乙雙方各執一份，__村村民委會備案一份。
甲方:__________________乙方:____________
身份證號碼：__________________身份證號碼__________________
______________村民委員會
____________年____________月____________日
汕頭市房屋買賣契約 篇13
房屋買賣協定書
賣方（以下簡稱甲方）： 身份證號：買方（以下簡稱乙方）： 身份證號：
現在平等、自願的基礎上，經協商達成一致，甲方將自己占有、使用的一套房屋轉讓給乙方，雙方就房屋轉讓相關事宜達成以下協定書條款：
一、轉讓房屋基本情況：該房位於 ，建築面積為 平方米（包括臥室間、客廳間、衛生間間、廚房間、陽台間）。
二、轉讓價格：雙方商定該房屋轉讓價格為（人民幣）萬元，大寫（人民幣） 萬元整。
三、付款方式：雙方一致同意購房款由乙方分 次支付給甲方。1.乙方向甲方預先支付購房定金（人民幣）萬元，大寫（人民幣）萬元整。2.甲方於年 月 日前將所持與開發商簽訂的買賣契約（協定）、收款收據更名為 並簽字、蓋手印，完成更名後在交給乙方的同時，乙方向甲方支付購房款（人民幣） 萬元，大寫（人民幣） 萬元整。3.雙方同意同去開發商辦公室將原契約、收款收據更名為，甲方簽字、蓋手印確認；乙方與開發商重簽契約、重開收款收據；完成上述手續後，乙方向甲方結清餘款共（人民幣）萬元，大寫（人民幣） 萬元整。4.甲方在收款時應向乙方出具收據或收條。
四、房屋交付：甲方應於乙方完成第二次支付之日起，將上述房屋鑰匙交付乙方，並在雙方在場的情況下由乙方對房屋進行驗收，乙方如無任何異議，視為該房屋情況符合本協定書約定，甲方完成房屋交付，上述房屋的占有、使用、收益、處分權歸乙方行使。
五、甲方的承諾保證：1.甲方保證自己對該轉讓房屋擁有處分權，保證在交易時該房屋沒有產權糾紛，轉讓該房屋不存在法律上的障礙。2.甲方保證其丈夫、兒女和其他享有繼承權的人對該房屋不主張繼承權、共同所有權和其他權利。3.甲方保證該轉讓房產不涉及第三方的權利，否則一切後果全部由甲方承擔。
六、本協定書未盡事宜，由雙方另行協商，並簽訂補充協定，補充協定和本協定書具有同等法律效力。
七、本協定書除協定條款和法律規定以外，若變更或解除協定內容必須經雙方協商一致，若一方擅自變更或解除協定造成經濟損失的，由責任方負全部責任。
八、本協定書一式三份，甲、乙雙方各執一份，見證方存檔一份，協定書從雙方簽字之日起生效。
甲方：乙方：見證方：
簽訂日期： 年月日
甲、乙雙方身份證複印件
1.甲方：身份證複印件 身份證複印件貼上處（正、反面）
2.乙方： 身份證複印件
身份證複印件貼上處（正、反面）
汕頭市房屋買賣契約 篇14
賣方：_____________
身份證號：_____________
買方：_____________
身份證號：_____________
一、房屋買賣的背景：
甲、乙雙方根據各自的實際需求自願結合，就甲方將另一套閒置住房賣給乙方事宜在平等、自願，充分協商一致的前提下訂立本契約，以資共同遵守：
二、買賣房屋所在的位置、面積：
甲方將位於________小區____棟____單元____室，建築面積________平方米的'住房一套賣給乙方。
三、買賣房物售價金額：
雙方協商房屋總價款為________元。含水、電、煤氣安裝費。
四、付款方式：_____________
甲、乙雙方在簽訂本契約後，乙方需在____日內支付________萬元給甲方，甲方將房屋鑰匙交給乙方。餘款必須在________年____月____日前付清，甲方出具收款憑證。
五、甲、乙雙方責任和義務：
1、甲方保證乙方在簽訂本契約並繳納足額房屋購買款後,完全擁有該房屋和本小區其他居民同等時效的產權及使用權。甲方保證乙方居住權利的行使，負責解決入住前後相關事宜。
2、甲方保證其出賣給乙方的房屋產權清楚，絕無他項權利設定或其他糾紛。甲方及見證人、甲方子女代表清楚並可證明甲方的所有子女家屬成員均知曉並同意、支持該契約的履行事宜。
3、因該房屋未辦理房產證、契證、土地證，甲方需在統一辦理房產證、契證、土地證時更換戶主名字，即由甲方名字更換為乙方名字。
六、違約責任：
1、本契約簽訂後，任何一方不得擅自變更或解除契約。
2、如房屋交付後發生該房屋交付前即存在的權利和其他糾紛，影響乙方權利的行使，由甲方承擔全部責任，並賠償乙方因此受到的經濟損失。
3、如因甲方原因導致本契約的解除，甲方應按照市場評估價返還乙方房屋價款，並賠償乙方的房屋裝修和其他相關費用。
4、本契約簽訂後，雙方應共同遵守。如有違約，違約方除賠償對方相應經濟損失外，還應該賠償對方房屋總價款20%的違約金。
七、本契約自雙方簽字或蓋章之日起生效。本契約未盡事宜雙方另行協商，簽定補充協定，補充協定與本契約具有同等法律效力。
八、其它約定事項：
九、本契約壹式叄份，甲、乙雙方各執壹份，壹份交由村委會存檔。
甲方：_____________
簽訂日期：_____________
乙方：_____________
簽訂地點：_____________
汕頭市房屋買賣契約 篇15
賣方： 買方：
身份證號： 身份證號：
聯繫地址： 聯繫地址：
經紀方：
聯繫地址：
根據《中華人民共和國契約法》《中華人民共和國城市房地產管理法》及相關法律、法規的規定，契約三方在平等自願、友好協商的基礎上，一致達成如下協定：
第一條 該物業基本情況：
買方購入賣方位於 的物業(以下稱該物業)。賣方持有《房屋所有權證》或《商品房買賣契約》號碼為：玉房字第 號。產權人(含共有人)： ，該物業建築面積為 平方米(以房屋所有權證或商品房買賣契約為準)。車庫□(雜物房□)，《房屋所有權證》或《商品房買賣契約》號碼為：玉房字第 號(發票編號： )，建築面積為 平方米，套內面積為 平方米(以房屋所有權證或票據為準)。
第二條 該物業成交價為人民幣(大寫) (￥ )(大小寫不一致時，以大寫為準，下同)。
第三條 該物業付款方式：
(一)定金人民幣(大寫) (￥ )，買方在簽訂本契約當天以 方式支付給賣方。
(二)首期款(不含定金)人民幣(大寫) (￥ )，買方以 方式支付給賣方。
(三)交房保證金人民幣(大寫) (￥ )，待買方領到新的房產證後，買賣雙方辦理完水電、物業、天燃氣等過戶手續當天由買方支付給賣方。
(四)餘款人民幣(大寫) (￥ )，按 支付給賣方。
1資金託管(雙方在遞件辦理過戶手續前到銀行辦理資金託管)領取新房產證當天支付;
2按揭貸款的，雙方需到銀行簽訂劃款協定書，由貸款銀行直接劃給賣方。
第四條 賣方交付該物業予買方使用的時間為：按 交付。○1在辦理遞件過戶當天;○2賣方收到房屋餘款之日起○3帶租約於年○4賣方在交付該物業予買方使用之日前，必須付清一切有關該物業之雜費(包括水電、煤氣、物業管理費、電話費、寬頻費及有線電視收視費等)，待買方領到新的房產證後，買賣雙方再辦理水電、物業、天燃氣等過戶手續。
第五條 該物業的交房現狀為 。○1空房保留固定裝修及設施完好;○2保留固定裝修及設施完好並包括家具家電，以買賣雙方確認的家具家電清單為準;○3毛坯房;○4帶租約;
第六條 房屋買賣應繳納的稅費及費用：○1查檔費;○2測繪費; ○3營業稅;○4契稅; ○5個人所得稅;
賣方應繳納上述稅費和費用的 ;
買方應繳納上述稅費和費用的 。
(以上兩項稅費及費用的具體數額以有關部門出具的票據記載的數額為準)。
第七條 賣方應在辦理交易過戶手續前，將該物業的產權糾紛、債務、稅項、租賃等事項處理完畢，如該物業還有按揭貸款，賣方需按時向銀行償還貸款。
第八條 賣方不能按本契約約定將該物業售予買方，或者因違約而無法將該物業售予買方的，應向買方支付該物業成交價的20%作違約金，賣方並須退回買方已付的所有費用。
第九條 買方不能按本契約約定買入該物業，或者因違約而無法買入該物業的，應向賣方支付該物業成交價的20%作違約金。買方逾期支付樓款，每逾期一天，按未付樓款金額的千分之一向賣方支付違約金;買方未能按時履行契約約定的其他義務，每逾期一天，按該物業成交價的千分之一向賣方支付違約金。逾期30天，賣方有權不再出售該物業，買方應向賣方支付該物業成交價的20%作違約金。
第十條 若該房屋地址已落有戶口，賣方應在本契約簽定之日起 把戶口遷出。
第十一條 在本次交易過程中如發生不可抗力因素導致不能完成此交易的，不視為違約。
第十二條 無論本契約是否已履行，如賣買雙方發生爭議且無法協商解決的，應向契約履行地即該物業所在地人民法院提起訴訟。
第十三條 本契約一式三份，自雙方簽署之日起生效。賣方、買方及經紀方各執一份。
第十四條 雙方約定的其他事項(對契約條款及附屬檔案內容的修改或補充)
賣方： 買方： 經紀方：
經辦人：
簽訂日期： 簽訂日期： 簽訂日期：
汕頭市房屋買賣契約 篇16
賣方（甲方）：身份證號：通信地址：編碼：電話：風險提示：核實賣方身份
購房交易中的賣方必須是房屋的所有人或預期所有人。請務必核實賣方身份！否則可能導致房屋購買行為無效，產生不必要的糾紛，甚至遭遇詐欺，損失大筆購房款！
如需了解核實賣方身份的具體方式，建議您諮詢專業律師。買人（乙方）：身份證號：通信地址：編碼：電話：根據《民法典》、《中華人民共和國____市房地產管理法》及相關法律、法規的規定，甲、乙雙方就房屋買賣事項經過友好協商，一致同意簽訂如下房屋買賣協定，共同遵守。風險提示：核實房屋狀況
除正常考慮房屋戶型、結構等建築狀況和小區及周邊配套狀況外，買方還需謹慎核實房屋權利情況，如：土地使用權類型、使用期限、土地及房屋用途、房屋所有權性質、房屋共有人情況、房屋是否存在抵押、出租、查封、凍結轉讓、列入拆遷範圍，等等。
否則，可能因房屋存在權利瑕疵而給買方帶來巨大風險，出現即使交付了全部款項也無法實際取得房屋產權等情況。
一、甲方自願將坐落於___________________________________，建築面積為______平方米，出售給乙方。
二、上述房屋包括附屬設備，經雙方約定房屋價格（人民幣）：____________；總款總計人民幣：____________（大寫：________________________）。風險提示：付款方式
雙方應該在契約中明確付款方式和時間。如首付款、尾款的支付比例、數量和時間，確保買方出現拖欠或減少階段支付金額的情況時有據可依，較好地維護自身權益。
儘量通過銀行轉賬或存款到賣方指定的賣方本人銀行賬號的方式來付款。現金支付方式存在較大風險，請謹慎選擇。如需選擇現金支付，請務必保留有效的付款憑證。付款方式：由乙方首付給甲__________元，然後________年____月____日付清____________元整，剩餘房貸有乙方自付。風險提示：交房約定
建議雙方約定在買方付清首付款時即交房。 對買方而言，實際交房不僅可以儘快使用房屋，更重要的是可以減少一房兩賣的風險。對賣方而言，雖然暫未收到全部房款，但因還未辦理房屋過戶手續，所以交房並不會帶來實質風險。
三、雙方約定，本協定簽訂之日，乙方一次性交清房款；甲方同時將房屋鑰匙、房屋產權證明及身份證複印件交付給乙方。同時雙方應該同時為對方出具相應的收到憑證。
四、甲方必須保證其出賣給乙方的房屋，產權為交易本人，絕無他項權利設定或其他糾紛或產權親屬關係。乙方買受後，如該房屋產權有糾葛，影響乙方權利的行使，概由甲方負責清理，並賠償乙方因此而受到的經濟損失。
五、雙方對房屋質量無異議，房屋交付後，因房屋質量引起的糾紛，雙方不相互承擔賠償責任。
六、甲方並未辦理產權登記手續，對此乙方完全知曉。乙方同意甲方關於房屋產權過戶的承諾：甲方在能辦理產權登記時應該第一時間辦理產權登記，甲方辦理完全產權登記後，應立即協助乙方辦理產權過戶手續。風險提示：明確交易程式
二手房交易可分為簽約、付款、交房、過戶四大步驟，每一個步驟都必須約定清楚，否則，一旦發生糾紛，對買方或賣方都有可能帶來巨大損失，如買方已付款但無法實際取得房屋，或賣方已交房、過戶卻收不回全部款項，等。
房屋涉及抵押或買方需要按揭付款的，則還需要辦理解押或按揭貸款等手續。
具體的約定較為細緻、複雜，建議請專業律師審查。
七、在辦理房屋產權轉移過戶登記時，甲方應予全力協助。如因甲方的延誤，致使影響產權過戶登記，因而使乙方遭受損失的，由甲方負賠償責任。
八、契約生效後，房屋升值與甲方無關。
九、本協定簽訂前，該房屋如有應繳納的一切稅收、費用，概由甲方負責。本協定簽訂後辦理房屋所有權證書費用為乙方負責。其他稅費按有關法律規定，各自承擔。風險提示：違約責任
因為房產交易複雜且金額較大，有時會出現意想不到的狀況，導致違約行為。為了能避免以後出現扯皮現象，需要在簽署契約時就明確寫清雙方的責任和權利，以及違約金的償付金額和時間，遵循的原則就是雙方責權利對等。
十、甲方在房屋出售給乙方即乙方付清房款與甲方簽訂本契約後不得將房屋另行轉讓給他人，如若違約本約定應賠償房款總價外還應賠付房款總價款20%的違約金。十
一、本協定簽訂後，雙方應該共同遵守。如違約，違約方除賠償對方相應經濟損失外，還應該賠償對方房屋總價款20%的違約金。十
二、甲方法定繼承人一致同意此次房屋買賣交易，並且同意本協定所有條款，甲方法定繼承人無此房屋的繼承權與使用權。十
三、在本協定履行過程中，雙方發生分歧應該協商解決，可以簽訂補充協定，補充協定與本協定具有同等法律效力。協商不成，任一方均可起訴至房屋所在地人民法院。十
四、本協定一式兩份，雙方各執一份為憑。十
五、本協定自雙方簽字之日起生效。甲方：________年____月____日乙方：________年____月____日
汕頭市房屋買賣契約 篇17
賣方：_______________(簡稱甲方) 身份證號碼：_____________________
買方：_______________(簡稱乙方) 身份證號碼：_____________________
根據《中華人民共和國經濟契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買房產簽訂本契約，以資共同信守執行，房屋買賣契約.doc。
第一條 乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區________________________擁有的房產(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面)，建築面積為_____平方米。(詳見土地房屋權證第_______________號)。
第二條 上述房產的交易價格為：單價：人民幣________元/平方米，總價：人民幣___________元整(大寫：____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。本契約簽定之日，乙方向甲方支付人民幣 __________元整，作為購房定金。
第三條 付款時間與辦法：
1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款，並約定在 支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方，剩餘房款人民幣____________元整申請銀行按揭(如銀行實際審批數額不足前述申請額度，乙方應在 支付給甲方)，並於銀行放款當日付給甲方，契約範本《房屋買賣契約.doc》。
2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款，並約定在 支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方，剩餘房款人民幣____________元整於 付給甲方。
第四條 甲方應於收到乙方全額房款之日起____天內將交易的房產全部交付給乙方使用，並應在交房當日將_________等費用結清。
第五條 稅費分擔 甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規，並按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費。經雙方協商，交易稅費由_______方承擔。
第六條 違約責任 甲、乙雙方契約簽定後，若乙方中途違約，應書面通知甲方，甲方應在____日內將乙方的已付款不記利息)返還給乙方，但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約，應書面通知乙方，並自違約之日起____日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條 本契約一式三份。甲方一份，乙方一份、房地產交易中心一份。
第八條 本契約發生爭議的解決方式：在履約過程中發生的爭議，雙方可通過協商、訴訟方式解決。
第九條 本契約未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本契約同具法律效力。
第十條 雙方約定的其他事項：
出賣方(甲方)：_________________ 購買方(乙方)：__________________
身份證號碼：__________________ 身份證號碼： ___________________
地 址：___________________ 地 址：____________________
郵 編：___________________ 郵 編：____________________
電 話：___________________ 電 話：____________________
代理人(甲方)：_________________ 代理人(乙方)： _________________
身份證號碼: ___________________ 身份證號碼： ___________________
簽署日期：_______年____月____日
汕頭市房屋買賣契約 篇18
甲方：住址：：乙方：住址：
甲乙雙方本著公平、平正原則，雙方經過反覆協商自願達成如下房屋買賣契約條款：
一、甲方將坐落在矣六街道辦事處漁村社區一組號，房屋面積平方米，賣給己方居住使用。
二、房屋價款為：人民幣300000元。此價款含房地合一價。
三、付款辦法：雙方簽訂房屋買賣契約之日起，乙方一次性付清房價款人民幣300000元。
四、房屋款全部付清後，即日起甲方將房屋交給乙方管理居住使用，房屋所有權也隨之轉移，今後若遇國家占用或城中村改造，房屋拆遷賠償款歸乙方所有及回遷安置房政策。
五、乙方使用該房屋後所產生的一切費用由乙方自行承擔。
六、今後社區及小組對該房屋的一切事項均由乙方全權辦理，甲方不得干涉。
七、本契約雙方遵守執行，不得反悔違約，否則懲違約方房屋買賣價款的`雙倍違約金600000元，還應承擔由此引起的經濟損失及法律責任。
八、本契約條款雙方認可無爭議，雙方簽字後生效。
甲方：
乙方：
中證人：
__ 年 月 日
汕頭市房屋買賣契約 篇19
立協定人：_______
賣方：_______
買方：_______
根據中華人民共和國《契約法》，《物權法》等相關法律、法規之規定，甲乙雙方在真實、自願、平等的基礎上，經過充分協商，就甲方向乙方轉讓樓房一套事宜達成如下協定：
一、甲方在徵得家人同意後，將其所有的位於湖濱花園二期棟(原票據六棟)二單元203室及車庫(樓房面積：92.85 m2，車庫面積:7 m2，以實物為準)出售給乙方。
二、該樓房的買賣總價款為：壹拾壹萬玖仟元整(￥：119000.00元)(含維修金)。
三、乙方在簽訂本協定時，以現金形式一次性付清該購房款。
四、甲方在收到上述購房款後，應將該樓房保持現狀，完好地交付給乙方，並將原購房票據等所有相關手續一併交於乙方。
五、甲方應保證該樓房交接時不存在產權糾紛和財務糾紛，保證該樓房在交接時已清除了任何形式的他項權利，如因該樓房之前存在上述糾紛，影響乙方使用的，由此引起的糾紛後果，由甲方承擔並賠償乙方因此所受到的損失：如致使乙方不能取得該樓房的，乙方可要求甲方退回全部購房款，並按農村信用社同期貸款利率的兩倍支付利息。
六、乙方在取得該樓房後，甲方有義務協助乙方辦理產權證、土地使用證等相關手續，所需稅、費均由乙方承擔。
七、本協定簽訂後，甲乙雙方不得反悔。本協定未約定事宜由雙方協商解決，協商不成，由有關部門給予調解或向人民法院起訴。
八、本協定一式三份，甲乙雙方各執一份，見證機關留存一份，自甲乙雙方簽字之日起生效。
甲方(賣方)：_______
乙方(買方)：_______
簽訂時間：______年______月______日
汕頭市房屋買賣契約 篇20
甲方(轉讓方)：
乙方(受讓方)：
甲乙雙方就甲方所有的位於 房屋及宅基地轉讓事宜，經協商達成協定如下：
一、標的物
該宗房屋位於，共宅基地。
二、房款及支付
該宗房屋及宅基地總計作價元，乙方於月 日前交付轉讓款20xx年月日之前付清。
三、標的的交付
甲方在 年 月 日之前交付轉讓標的。
四、權利義務
1、甲方保證對該房屋擁有全部的所有權，該房屋及宅基地使用權無任何權利瑕疵。如果因權利瑕疵或者因甲方原因導致乙方不能購得該房屋，甲方應當支付違約金 元並賠償乙方的全部經濟損失(包括但不限於：直接經濟損失、房屋改造費用、應得利益損失、因糾紛而支付的律師費、公證費)。
2、甲方應當按照契約約定的期限交付房屋，每拖延一日需承擔房屋總價款1%的違約金。
3、契約簽訂後，甲方不得為任何租賃、擔保、買賣等損害該房屋所有權的行為，否則承擔與房款等額的違約金。
4、在房屋交付之後，甲方有義務配合乙方辦理各項過戶手續，過戶費用由乙方承擔。
5、該宗房屋的所有權於契約簽訂時轉移至乙方，該房屋上的一切權益全部歸乙方享有(包括占有、使用、收益、處分等)，如果該處房屋因改造需要拆遷，因拆遷而產生的所有補償款及權利全部由乙方享有。
6、在房屋交付前所產生的費用(包括但不限於：水費，電費等)由甲方承擔， 與乙方無關。房屋交付之後所產生的水電等費用由乙方承擔，與甲方無關。
五、本協定一式兩份，雙方各執一份，具有相同的法律效力。
六、本協定自雙方簽字之日起生效。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月 日
汕頭市房屋買賣契約 篇21
原告：_________________，性別： ，出生 年 月 日，民族： ，文化程度： ，籍貫： ，工作單位： ，住址 ：，身份證號碼： ，聯繫電話：
被告：_________________，性別： ，出生 年 月 日，民族： ，文化程度： ，籍貫： ，工作單位： ，住址 ：，身份證號碼： ，聯繫電話：
訴訟請求：_________________
一、請求貴院判令被告繼續履行契約，並限期被告無條件交付原告之房屋合法手續。
二、請求貴院判令被告即日給付原告因延遲收房產生的銀行同期貸款利息人民幣_______________元，違約金_______________元/天，（由 年 月 日至 年 月 日）逾期 個月，（按銀行同期貸款利率計算）。
三、原告以約定的違約金低於造成的損失為由請求增加違約金數額。要求按照 元/月/建築平方米向原告支付補償金，總計人民幣_______________元（大寫：_________________）。
四、請求貴院判令被告因延期交房給原告辦理房屋產權延期帶來的損失_______________元。（按銀行現利率執行）。
五、請求貴院判令本案包含訴訟費在內的一切相關費用由被告承擔。
事實與理由
原告與被告系商品房買賣契約關係。原告於_____年_____月_____日與被告簽署了《商品房的買賣契約》，原告購買被告開發的'紅橋區鹹陽路南端東側龍悅花園_____樓_____門_______________號商品房一套。契約中對原、被告之間的權利義務進行了詳細約定。原告於_____年_____月_____日將首付款人民幣_______________元，於_____年_____月_____日將貸款人民幣_______________元付於被告帳戶，合計總房款_______________元全部支付到被告指定帳戶。原告依據契約中的約定履行了自己作為一個買受人應盡的付款義務。根據契約第三條約定，該商品房應於 年 月 日前驗收合格並交付使用，但由於被告沒有依照《天津市商品房管理條例》合法取得《住宅商品房準許交付使用證》，導致至今 年_____月_____日，原告不能合法入住。被告的行為構成了嚴重違約且惡意拖欠賠償款。按照契約第五條第一款之約定，“甲方應支付乙方已付款利息，利息自契約約定甲方應交付商品房之日次日起至實際交付商品房之日止，按銀行同期貸款利率計算。
依照《最高人民法院關於審理商品房買賣契約糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十六條當事人以約定的違約金低於造成的損失為由請求增加的，應當以違約造成的損失確定違約金數額；第十七條損失賠償額標準：_________________逾期交付使用房屋的，按照逾期交付使用房屋期間有關主管部門公布的或者有資格的房地產評估機構評定的同地段同類房屋租金標準確定。參照“天津市國土資源和房屋管理局”《關於發布20xx年房屋租賃市場指導租金的通知》中《紅橋區20xx年住宅房屋指導租金》06—05邵公莊新區 元/月/建築平方米，以此為依據要求增加違約金數額。自 年 月 日至 年 月 日的違約金為人民幣_______________元。
汕頭市房屋買賣契約 篇22
出賣人(甲方)：
買受人(乙方)：
鑒於：
1、甲方系本契約項下房屋的所有權人，甲方保證對所出賣的房屋享有完全的處分權並保證符合國家有關規定，沒有產權及債務糾紛，且其對該房屋的處分已徵得該房屋相關權利人的同意;
2、甲方願意將房屋出賣給乙方;
3、乙方願意購買上述房屋;
4、乙方已向甲方交付定金共元整;
5、本契約項下房屋的'《房地產權證》尚未辦理。
根據國家有關法律、法規規定，甲乙雙方在自願、平等、誠實信用的基礎上，為明確雙方權利義務，就乙方向甲方購買房屋訂立本契約，以資雙方共同信守履行。
一、標的房屋基本情況
1、位置：市區路號。
2、戶型：建築面積：。套內面積：。
3、本契約項下房屋相應的土地使用權隨房屋一併轉讓。
二、房屋價款
房屋的交易總價為：人民幣___________元整(大寫：____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。
本契約項下房屋相應的土地使用權價款已包含在交易總價中。
公共部位與公用房屋分攤建築面積不再另行計價。
三、付款方式及期限
甲乙雙方同意以下列方式付款：
1、乙方已向甲方交付定金元整，自本契約簽訂之日起____天內乙方支付首付款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方;
2、剩餘房款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾元整於乙方取得該房屋的《房地產權證》之日起____天內支付。
四、房屋交付及產權登記的約定。
1、甲方應於本契約簽訂之日起____天內將本契約項下房屋全部交付給乙方，並應在交房當日將_________等費用結清。
2、甲方應當在房屋產權登記機關開始辦理產權登記後日內，及時辦理權屬登記(指房屋的《房地產權證》)。
3、甲方應當在取得房地產權屬證書(指房屋的《房地產權證》)之日起日內，及時將房屋權屬登記過戶至乙方名下。
五、稅費分擔約定
1、甲方辦理房地產權屬證書所需要的稅費、產權登記費、交易手續費等一切稅費由甲方承擔。
2、甲方將房地產過戶至乙方名下所花費的交易稅費、產權登記費、交易手續費等一切稅費由乙方承擔。
六、違約責任
1、乙方如未按本契約規定的時間付款，自本契約規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止，乙方按日向甲方支付逾期應付款萬分之的違約金。
2、甲方如未按本契約規定的期限將該房屋交付，自本契約規定的交付期限的第二天起至實際交付之日止，甲方按日向乙方支付已支付房價款萬分之的違約金。
3、如甲方違反本契約第四條房屋交付及產權登記的約定，乙方有權選擇下列任一種方式處理：
a.乙方退房，甲方在乙方提出退房要求之日起日內將乙方已付房價款退還給甲方，並按已付房價款的__%賠償乙方房屋損失，同時按乙方投入房屋裝修的費用賠償乙方的裝修的損失。
b.乙方不退房，甲方按已付房價款的__%向乙方支付違約金。
七、爭議的解決方式
本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;協商不成的，依法向房屋所在地人民法院起訴。
八、特別約定
房屋交付後，如發生房屋徵收或拆遷等對房屋及相應土地的補償，由乙方所有。
九、免責條件
1、因不可抗力原因致使本契約不能繼續履行或造成的損失，甲、乙雙方互不承擔損失賠償責任;
2、不可抗力系指“不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況”。
十、本契約經重慶周立太律師事務所見證。
十一、本契約一式三份，甲乙雙方各執一份、律師事務所一份，具有同等法律效力，自甲乙雙方簽字後生效。
十二、本契約未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本契約具有同等法律效力。
十三、雙方約定的其他事項：附屬檔案。
甲方：_________________
乙方：__________________
身份證號碼：__________________
身份證號碼：___________________
地址：___________________
地址：____________________
電話：___________________
電話：____________________
簽訂日期：
見證人：
汕頭市房屋買賣契約 篇23
本契約雙方當事人：
賣方(以下簡稱甲方)：
(本人)(法定代表人)姓名： 國籍：
(身份證)(護照)(營業執照號碼)：
地址：
聯繫電話：
委託代理人： 國籍： 電話：
地址：
買方(以下簡稱乙方)：
(本人)(法定代表人)姓名： 國籍：
(身份證)(護照)(營業執照號碼)：
地址：
聯繫電話：
委託代理人： 國籍： 電話：
地址：
第一條 房屋的基本情況。
甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落於 ;位於第 層，共 (套)(間)，房屋結構為 ，建築面積 平方米(其中實際建築面積 平方米，公共部位與公用房屋分攤建築面積 平方米)，房屋用途為 ;該房屋平面圖見本契約附屬檔案一，該房屋內部附著設施見附屬檔案二;(房屋所有權證號、土地使用權證號)(房地產權證號)為 。
第二條 房屋面積的特殊約定。
本契約第一條所約定的面積為(甲方暫測)(原產權證上標明)(房地產產權登記機關實際測定)面積。如暫測面積或原產權證上標明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的，以房地產產權登記機關實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準。
該房屋交付時，房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的± %(不包括± %)時，房價款保持不變。
實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的± %(包括± %)時，甲乙雙方同意按下述第 種方式處理：
1.乙方有權提出退房，甲方須在乙方提出退房要求之日起 天內將乙方已付款退還給乙方，並按 利率付給利息。
2.每平方米價格保持不變，房價款總金額按實際面積調整。
3. 。
第三條 土地使用權性質。
該房屋相應的土地使用權取得方式為 ;土地使用權年限自 年 月 日至 年 月 日止。以劃撥方式取得土地使用權的房地產轉讓批准檔案號為 ;該房屋買賣後，按照有關規定，乙方(必須)(無須)補辦土地使用權出讓手續。
第四條 價格。
按(總建築面積)(實際建築面積)計算，該房屋售價為( 幣)每平方米 元，總金額為( 幣) 億 千 百 拾 萬 千 百 拾 元整。
第五條 付款方式。
乙方應於本契約生效之日向甲方支付定金( 幣) 億 千 百 拾 萬 千 百 拾 元整，並應於本契約生效之日起 日內將該房屋全部價款付給甲方。具體付款方式可由雙方另行約定。
第六條 交付期限。
甲方應於本契約生效之日起三十日內，將該房屋的產權證書交給乙方，並應收到該房屋全部價款之日起 日內，將該房屋付給乙方。
第七條 乙方逾期付款的違約責任。
乙方如未按本契約第四條規定的時間付款，甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約利息。自本契約規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止，月利息按 計算。逾期超過 天后，即視為乙方不履行本契約。屆時，甲方有權按下述第 種約定，追究乙方的違約責任。
1.終止契約，乙方按累計應付款的 %向甲方支付違約金。甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時，實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據實賠償。
2.乙方按累計應付款的 %向甲方支付違約金，契約繼續履行。
3. 。
第八條 甲方逾期交付房屋的違約責任。
除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外，甲方如未按本契約第五條規定的期限將該房屋交給乙方使用，乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息。按本契約第十一條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止，月利息在 個月內按 利率計算;自第 個月起，月利息則按 利率計算。逾期超過 個月，則視為甲方不履行本契約，乙方有權按下列第 種約定，追究甲方的違約責任。
1.終止契約，甲方按乙方累計已付款的 %向乙方支付違約金。乙方實際經濟損失超過甲方支付的違約金時，實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。
2.甲方按乙方累計已付款的 %向乙方支付違約金，契約繼續履行。
3. 。
第九條 關於產權登記的約定。
在乙方實際接收該房屋之日起，甲方協助乙方在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續。如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日起 天內取得房地產權屬證書，乙方有權提出退房，甲方須在乙方提出退房要求之日起 天內將乙方已付款退還給乙方，並按已付款的 %賠償乙方損失。
第十條 甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛，有關按揭、抵押債務、稅項及租金等，甲方均在交易前辦妥。交易後如有上述未清事項，由甲方承擔全部責任。
第十一條 因本房屋所有權轉移所發生的土地增值稅由甲方向國家交納，契稅由乙方向國家交納;其他房屋交易所發生的稅費除另有約定的外，均按政府的規定由甲乙雙方分別交納。
第十二條 本契約未盡事項，由甲、乙雙方另行議定，並簽訂補充協定。
第十三條 本契約之附屬檔案均為本契約不可分割之一部分。本契約及其附屬檔案內，空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
本契約及其附屬檔案和補充協定中未規定的事項，均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。
第十四條 甲、乙一方或雙方為境外組織或個人的，本契約應經該房屋所在地公證機關公證。
第十五條 本契約在履行中發生爭議，由甲、乙雙方協商解決。協商不成時，甲、乙雙方同意由 仲裁委員會仲裁。(甲、乙雙方不在本契約中約定仲裁機構，事後又沒有達成書面仲裁協定的，可向人民法院起訴。)
第十六條 本契約(經甲、乙雙方簽字)(經 公證(指涉外房屋買賣))之日起生效。
第十七條 本契約連同附表共 頁，一式 份，甲、乙雙方各執一份， 各執一份，均具有同等效力。
甲方(簽章)： 乙方(簽章)：
甲方代理人(簽章)： 乙方代理人(簽章)：
年 月 日 年 月 日
簽於 簽於
附屬檔案一：房屋平面圖(略)
附屬檔案二：室內附著設施(略)
汕頭市房屋買賣契約 篇24
甲方(出賣方)：__________
身份證號：__________
住址：__________
聯繫電話：__________
乙方(買受人)：__________
身份證號：__________
住址：__________
聯繫電話：__________
根據有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買位於__________________住宅回遷樓買賣事宜達成以下協定，雙方共同信守執行。
甲方在位於__________________有一套回遷房，具體房屋編號為：______________室，建築面積暫登記為____________平方米(最後以甲方辦理產權證面積為準)。因目前該房暫不能到房地產管理處辦理《房屋所有權證》手續，而甲方又急於對空閒住宅加以利用，經甲乙雙方充分協商達成以下協定，具體內容如下：
第一條甲方自願將該房產出售給乙方,乙方已對該房產相關狀況做了充分了解自願購買。
第二條房屋作價
經過甲、乙雙方協商，甲方同意乙方以人民幣__________________元向甲方購買該回遷房。
第三條付款方式
雙方可選擇下列第x種方式付款。
1、乙方一次性付款給甲方，甲方在收到房款之後同時甲方將該房的《拆遷補償協定》、《進戶證》、身份證複印件等所有回遷手續以及該房鑰匙、房款收據等所有手續轉交給乙方保管。
2、房款乙方分______次付給甲方。第一次：__________乙方於______年______月______日向甲方支付購房款人民幣____________元。同時甲方將該房的'《拆遷補償協定》、《進戶證》、身份證複印件等所有回遷手續全部交給乙方保管。待開發商通知甲方可以到房地產管理處辦理該房《房屋所有權證》時，甲方第一時間取得該房屋《房屋所有產權》後，甲方將該《房屋所有權證》交給乙方保管，待甲方無條件協助乙方將該房《房屋所有權證》過戶到乙方名下，所有過戶手續辦完後，乙方將餘下購房款人民幣____________元一次性付給甲方。
第四條房屋過戶事項
1、本協定簽訂後，甲方要與開發商聯繫詢問房產證登記辦理進度，如果第一時間得知可以辦理房產證，甲方必須及時出面與乙方一同到房地產管理處辦理該房《房屋所有權證》，甲乙雙方必須一同辦理。在甲方辦理該房《房屋所有權證》時所發生的契稅、印花稅、營業稅、個稅、手續費、登記費等全部費用甲方自行承擔。如果因甲方原因未能及時完全支付上述費用而造成此房過戶延誤，所產生後果由甲方承擔。
2、甲方取得房產《房屋所有權證》後，必須在________個工作日內與乙方一同到房地產管理處辦理該房過戶到乙方名下手續。此次過戶所產生的全部費用由乙方承擔。如甲方故意不協助的，導致增加過戶手續費及稅費的或不能過戶到乙方名下，所有費用由甲方承擔，並承擔違約責任。
3、乙方向甲方支付完全部房款後，該回遷房產權歸乙方所有。雙方應該共同遵守，甲方不得以任何理由反悔，不得再對該房屋主張任何的權利。
第五條違約責任
1、甲方必須保證有權利出賣該房產，對該房享有完全所有權，其他人不得對該房有任何主張權利。甲方必須保證該房沒有進行抵押、沒有"一房多賣"的現象，甲方更不準將房屋另行轉讓給他人。如出現其他權利人對該房產主張權利，造成乙方損失的，均由甲方承擔責任。如果因甲方原因導致該房無法辦理過戶至乙方名下，屬甲方違約。乙方有權不買此房。甲方除了退還乙方交納的所有購房款和利息及有關費用外，還須支付乙方違約金人民幣____________元，雙方買賣契約終止。
2、如果乙方違約，甲方在扣除____________元違約金後將其餘____________元房款退還乙方，雙方買賣契約終止。
第六條回遷手續甲方在______年______月______日本協定簽訂後，乙方接收該回遷房時，同時拿到張收據和一份《拆遷房屋補償安置協定書》、《進戶證》等手續。
第七條本協定簽字之日，甲方應將該房鑰匙、收據、《拆遷房屋補償安置協定書》、《進戶證》等所有手續轉交給乙方保管。將該協定交給乙方保管後出現丟失或者毀損，導致不能進行房產登記等後果由乙方完全負責。
第八條爭議解決在本協定履行過程中，雙方發生分歧應該協商解決，協商不成，可向人民法院起訴。
第九條本協定一式兩份，甲乙雙方各執行一份，各份具有同等法律效力。
簽訂地點：__________
甲方：________________
______年______月______日
乙方：________________
________年______月______日
汕頭市房屋買賣契約 篇25
1、 農村集體土地不可擅自用於商品房開發
[案例]：某開發公司同某鄉合作開發了一塊屬於鄉級所有的農村集體土地，公司出錢、鄉政府出地，開發了100多棟帶大棚的二層“洋房”公開銷售，吸引了許多城市居民前去購買。集體土地可以進行“商品房”開發公開銷售嗎？
[分析]：這種“商品房”的開發及銷售均系違法行為，不具有法律效力，其房屋銷售契約為無效契約。其理由：（1）根據我國《土地管理法》的規定，任何單位和個人建設需要使用土地的，必須依法申請使用國有土地。建設占用土地，如是農用土地轉為建設用地的，必須辦理農用地轉用審批手續；（2）農用地的轉用必須符合土地利用總體規劃，在已批准的農用地轉用範圍內，具體建設項目用地應由市、縣人民政府批准，並依法辦理土地徵用、補償手續；（3）根據我國《城市房地產管理法》規定，集體所有土地經依法徵用轉為國有土地後方可有償出讓，即交納入地出讓金；（4）沒有商品房預售許可證的項目嚴禁市場銷售，城市居民購買農民房不受法律保護。
［王富利律師提醒］：（1）購房商品房一定要查詢該項目是否具有《商品房預（銷）售許可證》，有了此證，表明國有土地使用證、規劃許可證等四證齊全，此房可以辦理房屋所有權證；（2）事先可到房地產交易所官方網上查詢，若網上未登記備案，則最好不要購買。
2、工業用地上建住宅最好別買
[案例]：前不久，王先生看中了市郊某工業園區內一棟獨門獨院“公寓式”小樓，價格低、環境好、距離市區又近，可一了解，此房
土地性質為工業用地，房屋產權證是“辦公用房產權證”，不能按揭貸款，還無法遷入戶口。是買還是不買，王先生陷入了兩難之中。 ”的房屋，最好不要購買。第一，此房屋的土地性質為工業用地，國家規定嚴禁在工業用地上開發建設除工業廠房、工業辦公用房、工業配套用房之外的任何形式的“公寓住房”出售。第二，雖然工業用地上可以建造不超過工業項目總用地面積的7％的行政辦公及生活服務設施用地，可以辦出辦公用房的產權證，但和普通住宅產權證書完全兩樣，一旦消費者購買了此類房屋，日後將面臨諸多問題，如：銀行一般不予按揭貸款，無法公證、小孩上學，使用水、電、煤、暖氣等配套將全部按照工業用房的標準繳納，要比生活用房貴不少。
［王富利律師提醒］：購買商品住房土地用地性質不可忽視。工業用地國家規定使用期限為50年，居住用地使用期限為70年。此類房屋不享受住宅用地使用70年期滿自動續期的權利。
3、“鄉產權”房屋不受法律保護
［案例］：幾年前，劉女士在旅順北路購買了一棟180平方米帶大棚的.兩層“小洋房”。最近，因生意需要，想貸點款，銀行卻以該房屋產權證不是國家法律認可、房地產管理部門統一頒發的房屋產權證為由，不予以貸款。劉女士這才知道自己購買的樓房的產權證是鄉一級政府頒發的所謂“地產小產權證”的“鄉產權”。
［分析］：諸如此類的“大棚房”、“生態房”、“農業園”一般都是打著農業項目的旗號，在農村集體土地上開發建設的房屋，由於此類房屋所用土地沒有變性為國有土地，沒有向土地管理部門繳納土
地出讓金，沒有取得《國有土地使用證》，因而無法辦出國家法律認可的、享有房屋所有、轉讓、處分、收益等權利，並由房地產管理部門（房地產交易所）正式頒發、國家建設部統一印製的《房屋所有權證》。一是從法律角度講，“鄉產權”房屋不受法律保護。二是從日常生活講，“鄉產權”房屋不能公證、不能貸款、無法體現個人財產。三是周邊的配套設施不完善。
［王富利律師提醒］：消費者在購買房屋前要弄清楚土地性質，分清居住用地、工業用地和出讓土地、劃撥土地的界限，要弄清房屋所有土地性質是不是國有出讓土地，是不是商品住宅項目，有沒有商品房銷售許可證。不可聽信開發商諸如“可變更為國有土地”、“可變更為產權房”的承諾，因為補辦土地出讓手續要通過國土資源部門的層層審核，有些集體土地變性國有土地還要經過省國土部門或國家國土部門審批，商品房經營用地還要經過招、拍、掛環節，所以存在很大的不確定性。
4、購買“合作房”、“聯建房”要慎重
［案例］：賀女士通過“中介”，相中了位於郊區附近一棟合作聯建二手“別墅房”，此樓獨門獨院、價格便宜、環境好，很快賀女士就同“中介”簽訂了“居間契約”。可與賣主一接洽，才知此房賣主僅有一份當初同開發商簽訂的“房屋買賣契約”和一張購房發票。 ［分析］：（1）購買“合作聯建房”，特別是農村集體土地上合作開發的聯建房尤為注意，我國《土地管理法》明確規定：任何單位和個人進行建設需要使用的土地的，必須依法申請使用國有土地，建設
占用土地，如涉及農用土地轉為建設用地的，應當辦理農用地轉用審批手續；（2）我國《城市房地產管理法》及有關司法解釋規定：集體所有土地，經依法徵用轉為國有土地後方可有償出讓。集體土地的所有者違反規定擅自與他人簽訂土地使用權出讓契約的，應當認定契約無效；（3）該房屋是某開發商與村里合作開發聯建，其性質為土地使用權出讓的特殊形式。該村在農用地轉為建設用地的過程中未辦理法定的手續，不具有法律效力，其土地上開發建設的房屋無法進行辦理有關房屋權屬方面的證明即房屋所有權證書。
［提醒］：通過“中介”購房，首先要了解此房屋的土地性質是國有出讓土地還是集體土地，若是後者，最好不要購買；購買二手房，還要查詢賣方有無此房屋的房屋所有權證書，若僅只有一份契約和一張發票，再便宜的房屋也不宜購買。
5、海景“地產房”買不得
［案例］：葉先生在海邊看中了某“生態小區”觀海房——一棟兩家連體二層小樓房，有地下室、有車庫、有私家花園，一、二層居住用房，每平方米4980元，一套250平方米樓房125萬人民幣。經了解，此樓房屬於集體土地上開發的“地產房”，土地使用期只有50年，不僅辦不了房屋所有權證書，而且購房時還要繳納總房價的4——8%的土地使用費。
[分析]：（1）在集體土地上開發建設的“海景房”等“商品房”，辦不了法律認可的房屋所有權證書，因為它所占有的土地是集體土地，國家法律明確規定，集體土地不能用於商品房開發建設銷售；（2）
由於是集體土地，沒有辦理土地徵用和集體土地變性國有出讓土地手續，沒有向土地管理部門繳納土地出讓金，沒有取得《國有土地使用證》、《商品房預（銷）售許可證》，也就無法辦理國家法律認可的、國家建設部統一印製編號的、房地產管理部門（房地產交易所）登記備案並頒發的《房屋所有權證》；（3）這些房屋所占土地往往是開發商從村或鄉鎮租用集體土地（一般為50年），葉先生除了購房款外，還要向開發商繳納購房款4％的土地使用費。而國家法律規定商品房居住用地為70年，土地出讓金包含在每平方米的房價中，由開發此商品房的開發商一次性向政府土地管理部門繳納。
［王富利律師提醒］：（1）購買此類集體土地上開發的、辦不了房屋所有權證的“地產房”風險比較大，最好不要購買；（2）購買此類房屋最好的辦法是看其開發的小區是否具有《商品房預（銷）售許可證》，有了此證則證明此房所占土地必定是出讓的國有土地，可以辦理法律認可的房屋所有權證；（3）必要時，可到房地產交易所查詢該樓盤是否已登記備案，若登記備案的，則可放心購買。
6、購買“尾房”要留神
“［案例］：前不久，小王購買了某小區一套開發商剩下的“尾房”，按規定的日期和開發商提供的有關手續到交易所辦理房屋產權證書，可一了解，此套房早在一年前就被開發商抵押給了銀行，非要等抵押解除後，再辦理產權證。
［分析］：“尾房”產生的原因大致有三大類：一是“問題尾房”，如土地開發規劃等必備手續不齊或未交開發土地出讓金、戶型不合
汕頭市房屋買賣契約 篇26
契約各方當事人:
出賣方：
出售信息掛牌登記表編號：
【本人】【法定代表人】姓名:國籍：
【身份】【機構】證照類別：
證照號：
聯繫地址：
聯繫電話：郵政編碼：
法定代理人：
【身份】【機構】證照類別：
證照號：
聯繫地址：
聯繫電話：郵政編碼：
法定代理人：
【身份】【機構】證照類別：
證照號：
聯繫地址：
聯繫電話：郵政編碼：
委託代理人：
身份證件類別：
證件號：
聯繫地址：
聯繫電話：郵政編碼：
居間代理機構：
居間代理委託協定編號：
營業執照註冊號：
經紀機構備案證號：
註冊地址：
法定代表人：國籍：
聯繫電話：郵政編碼：
房地產經紀人：戶籍：
身份證號：資格證號：
聯繫地址：
聯繫電話：郵政編碼：
買受方：
【本人】【法定代表人】姓名:國籍：
出生日期：
【身份】【機構】證照類別：
證照號：
聯繫地址：
聯繫電話：郵政編碼：
法定代理人：
【身份】【機構】證照類別：
證照號：
聯繫地址：
聯繫電話：郵政編碼：
法定代理人：
【身份】【機構】證照類別：
證照號：
聯繫地址：
聯繫電話：郵政編碼：
委託代理人：
身份證件類別：
證件號：
聯繫地址：
聯繫電話：郵政編碼：
買受方聲明：買受方家庭【有】【無】本市戶籍，目前在本市市區擁有套住房。
買受方承諾：以上有關買受方及其家庭、住房等信息如有不實，買受方願意承擔包括不能辦理房地產轉移登記在內的相應法律責任及經濟責任。
根據《中華人民共和國城市房地產管理法》、《中華人民共和國民法典》等有關政策法規之規定，出賣方通過，自願將以下房屋及該房屋占用範圍內的國有土地使用權出賣給買受方，雙方遵循平等、自願、公平、守法和誠實信用原則，經協商一致，就存量房買賣事宜訂立本契約。
第一條：房屋基本情況。
⒈坐落：蘇州市區。
地號：幢號：室號：。
⒉房屋登記簿記載所有權證編號：。
⒊國有土地使用權證編號：。
⒋產權登記建築面積：平方米。
產權登記附記：閣樓;
汽車庫;
腳踏車庫。
⒌房屋用途：。
⒍建築結構：。
⒎房屋建成年份：年。
第二條：房屋其它情況。
⒈該房屋其它所有權證狀況為下列第項。
【1】出賣方保證該房屋沒有其它所有權證。
【2】該房屋登記簿記載其它所有權證號為，出賣方保證已就該房屋出賣事由徵得其他各位所有權人的同意。
⒉房屋抵押狀況為下列第項。
【1】出賣方保證該房屋在本契約生效之前並未設定抵押權。
【2】該房屋在本契約生效之前已經設定抵押權。出賣方承諾在申請辦理房屋權屬轉移登記前解除該抵押，並註銷相應的抵押登記，相關費用由出賣方承擔。
⒊房屋租賃狀況為下列第項。
【1】出賣方保證該房屋在本契約生效之前並未租賃給他人。
【2】該房屋在本契約生效之前已經租賃給他人。出賣方保證相關承租人已經明確放棄優先購買權。出賣方承諾在房屋交付前解除所有租賃關係，並註銷相應的租賃登記，相關費用由出賣方承擔。
⒋房屋物業管理狀況為下列第項。
【1】該房屋目前由負責物業管理。
【2】該房屋目前尚未納入物業管理範圍。
⒌隨同該房屋同時轉讓給買受方的房屋附屬物品詳見本契約附屬檔案一。
第三條：房屋價款。
該房屋的價款為人民幣
元整。
買受方實際支付的房屋價款應當等同於出賣方實際收取的房屋價款。
第四條：房屋價款應當在申請房屋權屬轉移登記前按照相關規定繳入相應的房產交易資金託管賬戶。房屋權屬轉移登記獲準以後，出賣方按房產交易資金託管有關規定收取房屋價款。
房屋價款具體支付方式約定為下列第款。
【1】一次性付款：
買受方於年月日前，按本契約第三條約定房屋價款，一次性支付人民幣元整。
【2】分期付款：
買受方於年月日前，按本契約第三條約定房屋價款的%，支付人民幣元整;
買受方於年月日前，按本契約第三條約定房屋價款的%，支付人民幣元整;
買受方於年月日前，按本契約第三條約定房屋價款的%，支付人民幣元整。
【3】貸款支付：
【4】其它方式：
第五條：買受方逾期付款違約責任。
⒈買受方未能按本契約第四條約定支付相應房屋價款的，按逾期時間處理如下：
⑴逾期不超過天，自本契約第四條約定的相應房屋價款應付期限之第二天起，至買受方逾期相應房屋價款實際繳入規定交易資金託管賬戶之日止，每逾期一天，買受方按天向出賣方支付本契約第三條約定房屋價款萬分之的違約金，契約繼續履行;
⑵逾期超過天后，出賣方有權解除契約。自出賣方解除契約通知書到達之日起天內，買受方將房屋退還給出賣方，並按本契約第三條約定房屋價款的%向出賣方支付違約金。買受方要求繼續履行契約的，經出賣方同意，自本契約第四條約定的相應房屋價款應付期限之第二天起，至買受方逾期相應房屋價款實際繳入規定交易資金託管賬戶之日止，每逾期一天，買受方按天向出賣方支付本契約第三條約定房屋價款萬分之的違約金，契約繼續履行。
⒉在年月日前，若因銀行或者住房公積金管理機構不同意買受方購房貸款申請，導致買受方無法按本契約第四條約定的相應期限支付相應房屋價款的，買賣雙方同意解除本契約，退房退款，撤銷該房屋所有權轉移登記申請和土地使用權變更登記申請，並按下列第項方式處理。
【1】買受方不向出賣方支付違約金。
【2】。
第六條：房屋交付。
買賣雙方約定房屋交付日期為下列第款。
【1】年月日。
【2】買受方付清房款之日起天。
【3】房屋使用權轉移登記和國有土地使用權變更登記完畢之日起天。
出賣方應當於上述日期前騰空該房屋，並書面通知買受方進行驗收。買受方應當在出賣方驗收通知書到達之日起天內，會同出賣方，共同對房屋及其本契約附屬檔案一明確的房屋附屬物品狀況進行查驗。查驗情況符合雙方約定的，出賣方應該當場將該房屋和房屋附屬物品以及房屋鑰匙移交給買受方，以示房屋交付。毀損、滅失風險責任自房屋交付之日起由買受方承擔。
由於買受方原因，未能按期交付房屋的，按以下方式處理：
第七條：出賣方逾期交房違約責任。
出賣方未能按本契約第六條約定的房屋交付期限將該房屋及其附屬物品交付給買受方的，按逾期時間處理如下：
⒈逾期不超過天，自本契約第六條約定的房屋及其附屬物品交付期限之第二天起，至房屋及其附屬物品實際交付之日止，每逾期一天，出賣方按天向買受方支付本契約第三條約定房屋價款萬分之的違約金，契約繼續履行;
⒉逾期超過天后，買受方有權解除契約。自買受方解除契約通知書到達之日起天內，出賣方將已收房屋價款如數退還給買受方，並按本契約第三條約定房屋價款的%向買受方支付違約金。出賣方要求繼續履行契約的，經買受方同意，自本契約第六條約定的房屋及其附屬物品交付期限之第二天起，至房屋及其附屬物品實際交付之日止，每逾期一天，出賣方按天向買受方支付本契約第三條約定房屋價款萬分之的違約金，契約繼續履行。
第八條：房屋維修基金狀況為下列第款。
【1】出賣方未曾交付過該房屋維修基金。需要補交的房屋維修基金，按下列第項方式處理。
〖1〗出賣方承擔。
〖2〗。
【2】出賣方已經交付的該房屋維修基金，按下列第項方式處理。
〖1〗該房屋維修基金賬戶餘額無償劃轉到買受方名下。
〖2〗買受方應當在房屋所有權轉移登記完成之日起天內，按該房屋維修基金賬戶餘額一次性如數支付給出賣方。買受方逾期付款的違約責任，參照本契約第五條處理。
第九條：出賣方承諾已如實陳述本契約第一條、第二條以及附屬檔案一中房屋的有關情況，保證沒有權屬糾紛、債權債務糾紛或優先購買權糾紛。如因出賣方上述承諾或保證失實,致使本契約生效以後發生房屋基本情況或其它情況糾紛、權屬糾紛、債權債務糾紛、優先購買權糾紛的，出賣方按本契約第三條約定房屋價款的%向買受方支付違約金造成買受方其它損失的，出賣方另行依法承擔賠償責任。
第十條：出賣方關於房屋及其附屬物品交付標準的承諾。
房屋交付時，本契約第一條及附屬檔案一約定的房屋及其附屬物品出現損壞或滅失，經買賣雙方當場確認的，按照下述第款方式處理。
【1】自房屋交付之日起天內，出賣方按照損壞或滅失部分的價值向買受方支付賠償金;買受方按照本契約第四條約定期限付清本契約第三條約定房屋價款、且出賣方未按本款約定期限支付賠償金的，出賣方應當在買受方告知通知書到達之日起天內向買受方支付雙倍賠償金。
【2】。
第十一條：出賣方關於房屋原有戶籍遷移的承諾。
本契約生效之前出賣方落戶於該房屋的相關戶口。
出賣方保證自房屋權屬轉移登記完成之日起天內，將原先落戶於該房屋且買受方不同意保留的所有戶籍關係遷出。逾期遷移原戶口的，自本條約定的遷移原戶口期限之第二天起，至原戶口實際遷移之日止，每逾期一天，出賣方按天向買受方支付本契約第三條約定房屋價款萬分之的違約金;造成買受方其它損失的，出賣方另行依法承擔賠償責任。
第十二條：關於房屋權屬轉移登記的約定。
自買受方付清房款之日起天內，買賣雙方共同向房屋權屬登記機構申請辦理房屋權屬轉移登記。如因一方責任，致使規定期限內未能完成房屋權屬轉移登記的，責任方應當按逾期時間承擔以下違約責任;造成對方其它損失的，責任方另行依法承擔賠償責任。
⒈屬於出賣方責任的，處理如下：
⑴逾期不超過天，自本條約定的辦理房屋權屬轉移登記申請期限之第二天起，至實際辦理房屋權屬轉移登記申請之日止，每逾期一天，出賣方按天向買受方支付本契約第三條約定房屋價款萬分之的違約金，契約繼續履行;
⑵逾期超過天后，買受方有權退房。自買受方退房通知書到達之日起天內，出賣方將已收房屋及其附屬物品價款如數退還給買受方，並按本契約第三條約定房屋價款的%向買受方支付違約金。出賣方要求不退房的，經買受方同意，自本條約定的辦理房屋權屬轉移登記申請期限之第二天起，至實際辦理房屋權屬轉移登記申請之日止，每逾期一天，出賣方按天向買受方支付本契約第三條約定房屋價款萬分之的違約金，契約繼續履行。
⒉屬於買受方責任的，處理如下：
⑴逾期不超過天，自本條約定的辦理房屋權屬轉移登記申請期限之第二天起，至實際辦理房屋權屬轉移登記申請之日止，每逾期一天，買受方按天向出賣方支付本契約第三條約定房屋價款萬分之的違約金，契約繼續履行;
⑵逾期超過天后，出賣方有權解除契約。自出賣方解除契約通知書到達之日起天內，買受方將房屋及其附屬物品退還給出賣方，並按本契約第三條約定房屋價款的%向出賣方支付違約金。買受方要求繼續履行契約的，經出賣方同意，自本條約定的辦理房屋權屬轉移登記申請期限之第二天起，至實際辦理房屋權屬轉移登記申請之日止，每逾期一天，買受方按天向出賣方支付本契約第三條約定房屋價款萬分之的違約金，契約繼續履行。
第十三條：關於國有土地使用權變更登記的約定。
⒈該房屋國有土地使用權類型為。
⒉房屋權屬轉移登記完成以後，買賣雙方應當共同向土地登記機構申請辦理該房屋占用範圍內的土地使用權變更登記。該土地使用權原來為非出讓類型的，土地使用權變更登記時需要繳納的土地出讓金或土地收益金按下列第項方式處理。
【1】出賣方承擔。
【2】。
第十四條：關於買賣稅費和其他相關權益的約定。
⒈房屋買賣過程中應當繳納的有關稅費，按下列第項方式處理。
【1】買賣雙方各自按國家和省、市相關規定分別繳納。
【2】。
⒉房屋買賣居間代理佣金，按下列第項方式處理。
【1】買賣雙方均未委託房地產經紀機構居間代理本房屋買賣事宜，無須承擔房屋買賣居間代理佣金。
【2】買賣雙方各自按國家和省、市相關規定分別承付相應房屋買賣居間代理佣金。
【3】。
⒊物業管理費和相關配套設施使用費，房屋交付以前發生的應當由出賣方承擔，房屋交付以後發生的應當由買受方承擔。
⒋房屋權屬轉移登記和國有土地使用權變更登記獲準以後，買受方即依法享有該房屋的占有、使用、收益、處分的全部權利。買賣雙方應當在房地產權屬轉移登記完成之日起天內，共同向有關部門申請辦理物業管理和相關配套設施的過戶手續。
第十五條：房屋交付以後，買受方不得擅自改變該房屋的建築結構、承重結構和用途。除本契約及其附屬檔案另有規定外，買受方在使用期間有權與其他權利人共同享用與該房屋有關聯的公共部位和設施設備，並按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務。
第十六條：遭遇不可抗力，且受不可抗力影響的一方在不可抗力發生之日起天內及時書面告知對方、並在合理時間內提供證明的，免除其因不可抗力而導致本契約全部或者部分條款無法履行的相應違約責任。
第十七條：本契約在履行過程中發生的爭議，由買賣雙方當事人協商解決，或提請房屋所在地消費者權益保護委員會調解;協商、調解不成的，按下述第款方式解決。
【1】提交蘇州仲裁委員會仲裁。
【2】依法向人民法院起訴。
第十八條：本契約未盡事宜，買賣雙方應當在本契約附屬檔案一、附屬檔案二內協商約定補充協定，補充協定內不得約定與本契約內容相牴觸的條款。
第十九條：本契約附屬檔案與本契約具有同等法律效力。本契約及其附屬檔案內，選定的提示性部分的文字、添加的補充性部分的文字與其它固定部分的文字具有同等效力。
第二十條：本契約連同附屬檔案及簽章頁共頁，一式份，具有同等法律效力，一份電子文本存入蘇州市區存量房買賣網上管理系統備查，列印文本由出賣方、買受方、房屋權屬登記機構、
各執一份。
第二十一條：本契約網上備案以後，買賣雙方依據本契約相關條款約定行使單方解除契約權或退房權的，對方應當及時配合有權解除方或有權退房方共同向房屋所在區房地產市場管理機構申請辦理本契約網上備案註銷手續;對方不能配合的，有權解除方或有權退房方應當按照本契約第十七條約定的爭議解決方式確認單方解除契約或單方退房權利，然後再向房屋所在區房地產市場管理機構申請辦理本契約網上備案註銷手續。
第二十二條：本契約自之日起生效。
出賣方：買受方：
本人：本人：
法定代表人：法定代表人：
法定代理人：法定代理人：
委託代理人：委託代理人：
居間代理經紀人：居間代理經紀人：
簽署日期：年月日簽署日期：年月日
簽於：
列印人：列印日期：年月日
汕頭市房屋買賣契約 篇27
出賣人：__________(以下簡稱甲方)
買受人：__________(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方就房屋買賣事項經過多次協商，一致同意訂立契約條款如下，以資共同遵守。
一、甲方願將自有坐落__________市__________路__________號房屋__________間，建築面積__________平方米售賣給乙方。
二、甲方出售給乙方的房屋東至__________，南至__________，西至__________，北至__________(附四至平面圖一張)。其房屋包括陽台、走道、樓梯、衛生間、灶間及其他設備。
三、上列房屋包括附屬設備，雙方議定房屋價款人民幣__________萬元，由甲方售賣給乙方。
四、房屋價款乙方分三期付給甲方。
第一期，在雙方簽訂買賣契約之日，付人民幣__________萬元;
第二期在交付房屋之日，付人民幣__________萬元;
第三期，在房屋產權批准過戶登記之日付清。每期付款，甲方收到後出具收據。
五、甲方應自本契約簽訂之日起__________天內將房屋騰空，連同原房屋所有權證等有關證件，點交乙方，由乙方出具收到憑證。
六、在辦理房屋產權轉移過戶登記時，甲方應出具申請房屋產權轉移給乙方的書面報告。如需要甲方出面處理的，不論何時，甲方應予協助。如因甲方的延誤，致影響產權過戶登記，因而遭受的損失，由甲方負賠償責任。
七、本契約簽訂前，該房屋如有應繳納的一切稅收、費用，概由甲方負責。本契約發生的過戶登記費、契稅、估價費、印花稅由乙方負擔。其他稅費按有關法律規定，各自承擔。
八、甲方如不按契約規定的日期交付房屋，每逾期一天按房價總額的3‰計算違約金給與乙方。逾期超過3個月時，乙方得解除本契約。解約時，甲方除將已收的房價款全部退還乙方外，並應賠償所付房價款同額的賠償金給乙方。
九、乙方全部或部分不履行本契約
第四條規定的.日期給付房價款時，其逾期部分，乙方應加付按日5‰計算的違約金給與甲方。逾期超過3個月時，甲方得解除本契約。解約時，乙方已付的房價款作為賠償金歸甲方所有。
十、甲方保證其出賣給乙方的房屋，產權清楚，絕無其他項權利設定或其他糾紛。乙方買受後，如該房屋產權有糾葛，致影響乙方權利的行使，概由甲方負責清理，並賠償乙方損失。
十一、交屋時，乙方發現房屋構造或設備與契約約定的不符，經鑑定屬實，甲方應於1個月內予以修理，如逾期不修理，乙方得自行修理，費用在房價款中扣除。如修理仍達不到契約約定的要求，乙方得解除契約，解約時，甲方除返還全部房價款外，並按本契約
第八條規定承擔違約責任。
十二、房屋所占用的土地(包括庭院圍牆等)所有權屬於國家。乙方取得上述房屋占有相應比例的土地使用權，並依照國家法律的規定繳納土地使用稅及其他有關費用。
十三、本契約的附屬檔案與契約有同等法律效力。
十四、本契約一式4份，甲乙方各執1份，另2份分別送交房產和土地管理機關辦理產權過戶登記手續。
立約人：
甲方：____________(簽章)
乙方：_____________(簽章)
________年____月____日
訂於________________
汕頭市房屋買賣契約 篇28
甲方：_________________
乙方：_________________
甲乙雙方通過友好協商，就乙方申請退還已購買甲方房屋的退房，解除原房屋買賣契約的相關事宜達成如下協定：_________________
一、乙方將______年____月____日購買的房屋退還給甲方。
二、乙方有義務配合甲方同房地產管理局及其他部門辦理房屋退房的相關手續。
三、因辦理退房手續而發生的相關費用和損失由乙方負責。
四、在乙方辦理好退房手續後五個工作日內甲方將乙方的元退還給乙方。
五、違約金：_________________違約方需支付違約萬元。
六、本契約正本兩份，雙方各執一份，具有法律約束力。
七、本契約雙方簽字後生效，之前雙方簽訂的房屋買賣契約自本契約的生效而自行失效。
八、本契約解釋權歸甲方所有。
甲方蓋章
乙方簽字：_________________
負責人簽字：_________________乙方身份證號碼：_________________
______年____月____日