買賣契約(供進口成套設備用) 篇1
契約編號:______________
出賣人:_______________________________ 簽訂地點:_______________________________
買受人:_______________________________ 簽訂時間:_______________________________
第一條 標的物(註:空格如不夠用,可以另接)
標的物名稱商標規格型號生間廠家計量單位數量價款 單價金額 合計人民幣金額(大寫)
第二條 質量要求:_________________________________________________,
第三條 包裝標準、包裝物的提供與回收:_____________________________。
第四條 隨附必備品、配件、工具的數量及提供辦法:______________________________。
第五條 合理損耗標準及計算方法:______________________________________________。
第六條 標的物所有權自(交付/)時起轉移,但買受人未履行(支付價款/)義務的,標的物仍屬於出賣人所有;標的'物毀損、滅失的風險自交付時起由買受人承擔。
第七條 交付(提取)標的物或提取標的物單證的方式、時間、地點:________________。
第八條 運輸方式及到達站(港)和費用負擔:____________________________________。
第九條 驗收標準、方法、地點及期限:__________________________________________。
第十條 成套設備的安裝與調試:________________________________________________,
第十一條 出賣人對標的物質量負責的條件及期限:________________________________。
第十二條 結算方式、時間及地點:______________________________________________。
第十三條 擔保方式(也可另立擔保契約):______________________________________。
第十四條 本契約解除的條件:__________________________________________________。
第十五條 出賣人違約責任:____________________________________________________。
買受人違約責任:____________________________________________________。
第十六條 契約爭議的解決方式:本契約項下發生的爭議,由雙方當事人協商解決或申請調解解決;協商或調解不成的,按下列第_____種方式解決:(只能選擇一種)
(一)提交__________________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向________________________人民法院起訴。
第十七條 本契約自起生效。
第十八條 其他約定事項:________________________________________________________
出賣人
出賣人(章):
住所:
法定代表人:
委託代理人:
電話: 傳真:
開戶銀行:
帳號:
稅號:
郵政編碼:
買受人
買受人(章):
住所:
法定代表人:
委託代理人:
電話: 傳真:
開戶銀行:
帳號:
稅號:
郵政編碼:
鑒(公)證意見
鑒(公)證機關(章)
經辦人:
年 月 日
買賣契約(供進口成套設備用) 篇2
出賣方: (甲方)
買受方: (乙方)
甲方將其所有的車庫出賣於乙方,現雙方自願達成如下協定共同遵守:
1、 甲方將位於__________小區__________號的車庫賣於乙方。
2、 車庫的具體情況:位置:__________,四鄰:_________,面積:————,產權方式為:———————。
3、 甲方出賣車庫的價格為:—————元,乙方於本契約簽訂後一次性支付甲方。
4、 自本契約簽訂之日起,該車庫的所有權歸乙方所有,甲方將該車庫及所有手續交付乙方,並協助乙方辦理相關過戶手續。
5、 甲方保證買賣車庫合法,不存在抵押等債務糾紛,否則視為甲方存在欺詐行為,應當承擔雙倍返還的法律責任。
6、 在車庫轉移前產生的相關費用由甲方承擔,轉移後產生的'費用由乙方承擔。車庫買賣的契約範本7、 甲乙雙方都應嚴格遵守本契約約定,履行義務,乙方延遲付款,應承擔應付款項每日千分之三的違約金;甲方延遲交付車庫將承擔車庫價格每日千分之三的違約金。
8、 未盡事宜甲乙方協商解決。
9、 本契約一式兩份,由甲乙雙方各持一份,自雙方簽字後生效。
甲方: (簽字蓋章)
乙方: (簽字蓋章)
年 月 日
買賣契約(供進口成套設備用) 篇3
買方:重慶鼎皇體育經紀有限公司(以下簡稱甲方) 地址:重慶沙坪壩區王府井B座14-5
賣方:重慶賽通體育信息諮詢有限公司(以下簡稱乙方) 地址:重慶市巴南區融匯大道5號
甲乙雙方經過協商本著自願及平等互利的原則,就甲方向乙方購買本契約約定的貨物事宜,達成如下一直: 第一條:名稱品種規格和質量
1. 交貨時間:20xx年8月10日 2. 交貨地點:沙坪壩公園網球中心 第三條:驗收
1. 驗收20xx年8月16 2. 由誰負責驗收:丁相濤 第四條:貨款支付方式
甲方收到貨之後檢驗合格後一次性付清。 第五條提出異議的時間和方法
1. 甲方在驗收過程中發現貨物的品種.型號.規格.花色和質量不合規定或約定,應在妥善保管貨物的同時,自收到貨物兩日內向乙方提出書面異議。甲方未及時提出異議或或自收到貨物之日起二日未通知乙方的,視為貨物合格。 2. 甲方因使用.保管.保養不善等原因造成的.產品質量下降的,不得提出異議。 3. 乙方在接到甲方書面異議後應在三日內負責處理並通知甲方處理情況,否則,即視為默認甲方提出的異議處理意見。 第六條:爭議的處理
1. 本契約受中國法律管轄並按其進行解釋
2. 本契約在履行過程中發生的爭議,有雙方當事人協商解決,也可以由相關部門調解,協商或依法向人民法院起訴。 第七條:契約效力
1. 本契約自雙方或雙方法定代表人或授權代表人簽字並加蓋公章之日起生效。本契約一式兩份,雙方各持一份,具有同等法律效力。
甲方(蓋章) 乙方(蓋章)
代表簽字: 代表簽字:
年 月日 年 月 日
買賣契約(供進口成套設備用) 篇4
抗訴人:於某,女,x年7月28日生,漢族,##軟體有限公司工程師,住##市##區##鎮6號樓4單元602號
被抗訴人:蔡某,男,1x年5月5日生,漢族,北京##醫療器械有限責任公司法定代表人,住北京是海淀區##鎮##號樓##單元##號
抗訴人因蔡某訴於某房屋買賣契約糾紛一案,不服昌平區(x1)昌民初字第##號判決書,現提出抗訴。
抗訴請求:
1、一審判決認定事實不清,證據不足,適用法律錯誤,,請求二審法院撤銷一審判決,依法改判或將本案發回重審
2、一二審訴訟費用全部由被抗訴人承擔
事實與理由:
一、一審判決認定事實不清。
一審法院認定按照契約約定抗訴人於某應承擔個人所得稅的事實是錯誤的。
首先,要查清本案的事實部分,我們需要了解抗訴人和被抗訴人以及居間公司之間就房屋買賣交易過程中一系列細節約定。x0年8月21日抗訴人通過鑫尊置業居間公司和被抗訴人簽訂房屋買賣契約,簽訂契約時,抗訴人多次反覆向居間公司和被抗訴人核實稅、費項目,得到肯定的答覆是,賣方只有一套房產,並滿五年,不存在個人所得稅,並且居間公司經紀人國紅吉親筆列出清單(證據四),及抗訴人對國紅吉做的錄音證據三,以及《房屋買賣契約》第六條(二)項關於出賣人承擔的稅、費中都清楚的表明,出賣人應該承擔的稅費中不包括“所得稅”,也就是講,不會有個人所得稅發生,這是出賣方以及居間公司給買受人的真實的意思表達,上述證據足以讓買受人相信,買賣契約中時產生的所有費用中不包括“個人所得稅”,在此信任的基礎上,買受人在第六條(四)項買受人願意承擔出賣人應當承擔的稅、費這一項的約定下,買受人願意承擔的稅、費就是第六條(三)項下指明的第8項“契稅”,和第六條(二)項下指明的第9項“土地出讓金或土地收益”,這才是抗訴人簽訂契約時的真實意思表達,也是買賣雙方關於《房屋買賣契約》達成合意的前提條件之一,也不存在約定不明的情況。該份《房屋買賣契約》第六條關於稅、費相關規定第(一)項之所以用羅列的方式清晰的表達所有應該繳納的稅、費,並在(二)、(三)項繳納義務主體欄中通過填表“√”或“×”的形式約定清楚,就是為了防止契約出現歧義,如果關於“個人所得稅”真的如被抗訴人所言,應該有抗訴人繳納,那簽訂契約時就應在買受人承擔的稅、費一欄中通過填表打“√”的形式寫清楚。通過對上述買賣雙方意思和語境的分析,以及相關證據的佐證,可以清晰的看到,一審法院在審理本案時,沒有深入調查簽訂契約的背景和了解買賣雙方真實的意思表達,錯誤的機械套用《房屋買賣契約》相關條款,做出錯誤的裁判。
其次,一審法院認定,抗訴人違約日期應該從x0年10月26日起算至x1年2月9日房屋實際過戶之日止是錯誤的。我們認為在爭議沒有解決之前,抗訴人有理由不履行相應的義務,真實情況是,x1年10月26日下午,交易雙方和中介在昌平建委開始辦理過戶手續時,中介拿出一些過戶材料要求賣方簽字,賣方拒絕簽署《滿五年唯一生活用房證明》,並藉口上廁所,離開過戶大廳,後始終沒有出現,當天無法完成過戶。10月至11月,買方多次催促中介(國紅吉)解決問題,並曾到中介店找中介協商,中介說賣方應當簽字,不應該產生個稅,另外簽署契約時,中介講,如果有清單之外的其他稅費,中介會承擔,因此,買方沒有同意支付個人所得稅。x1年11月11日賣方在明知買方已經交付一半購房款,並將另一半購房款匯入賣方賬戶的情況下,為了獲取不法利益,隱瞞不止一套住房並需要繳納個人所得稅的真實事實,採取欺騙手段,騙騙取中介和買方的信任,稱其房屋不需要繳納個人所得稅,達到促成交易的目的,至此引發矛盾後,賣方不是採取積極的方式解決矛盾,而是通過律師來歪曲契約簽訂的原意,矇騙一審法院,騙取違約金和律師費達13萬多元,而一審法院根本沒有深入了解案件背後的真實交易意思,且沒有認真分析研究契約約定的條款內容,草率做出錯誤判決。在本案開庭審理過程中,賣方訴請的違約金是五萬二千一百六十二元五角,而律師費卻高達8萬元。在中國,當事人為了5萬多元利益,卻承擔8萬元的律師費案件是不是就這個案件出現了。而且一審法院根本沒有考慮到案件背後的真實交易情況,做出極其荒唐的判決,本案的判決結果,我們認為完全是一起賣方惡意不履行契約,律師參與挑起訴訟,法官極其不負責的`草率錯誤判決。
二、一審判決認定事實證據不足。
一審法院認定抗訴人違約的事實有結婚證、《存量房屋買賣契約》、《公積金貸款補充協定》、查詢單、詳情單、收條、證人證言及當事人陳述等證據在案佐證。我們認為,這些證據並不能證明抗訴人有任何過錯,從上述內容我們可以清晰的知道,在本案的交易過程中,抗訴人始終積極嚴格履行契約交易義務,並完成了高達162.5萬的付款義務,(其中50%首付款按時付給賣方,剩餘50%尾款也通過資金監管方式按時匯入賣方賬戶),其主客觀善意交易非常明顯,抗訴人如此善意行為,不可能也不會為了4400元的個人所得稅而使自己產生無法過戶的風險,因此一審法院認定在證據不足的情況下,對案件事實做出錯誤的認定。
三、一審法院適用法律錯誤
一審法院在認定事實不清、證據不足的情況下,錯誤適用《中華人民共和國契約法》第六十條、第一百零七條規定,做出錯誤判決。我們認為在違約責任沒有劃清的情況下就適用《房屋買賣契約》第九條的規定是錯誤的,抗訴人在整個交易過程中都是積極和善意的,由於被抗訴人的欺騙行為,為了促成交易,才導致過戶失敗,責任不在抗訴人。同時關於律師費一節,一審法院適用第九條(四)出賣人或買受人任何一方違約,違約方除了依據本條前三款約定承擔違約責任外,還應賠償守約方因主張債權而支付的律師費(但賠償的律師費不應當超過房屋總價款的5%),如一方違約導致上述交易無法完成的還應賠償守約方向居間人支付的佣金。且不講該條款是格式條款,有違公平誠信的原則,顯失公平。但該條適用的前提是守約方因主張債權而支付的律師費,我們先不論到底誰是守約方,該條被抗訴人主張的債權是多少,我們在判決書中並沒有看到,實際也不存在有債權的事實,x1年4月8日上午 11時,回龍觀法庭民事案件開庭筆錄第三頁第五行,被抗訴人的代理人已經明確請求變更了訴訟請求,變更的結果是被抗訴人主張違約金48750.00元、律師費8萬元。這和主張債權沒有任何關係,何來因主張債權而支付的律師費的判決,且律師費開庭時被抗訴人並沒有發生,是事後補證的,應屬無效證據,這點從一審x1年4月8日開庭筆錄第10頁倒數第三行法官的問話中能得到印證,法官:“律師費必須要先交”,否則法院無法支持” 。但是一審法官還是錯誤的支持了無效的證據。律師費的訴訟,我們認為也是被抗訴人和律師合夥串通,試圖通過法院錯誤判決達到騙取律師費的目的,從整個庭審和抗訴人交易的主觀目的性都可以看出抗訴人的惡意。
最後,在一審判決書第二頁第二面倒數第9行,法官也作出了錯誤的表述,“被告應當按照契約約定將房屋過戶給原告蔡某”,而實際情況是“原告應當按照契約約定將房屋過戶給被告於某”,第一頁第二面第13行,原告的訴求是“判令被告向原告支付違約金51675.00元”,而在第三頁第一面第9行判決“被告人於某給付蔡某違約金52162.50元”,連關鍵的金額都搞錯了。可見本該嚴肅的判決書,從認定事實、證據採信、到適用法律到判決書的表述都出現了嚴重的錯誤,是一份典型的畸形錯誤判決。
人民法院的審判應該是一項非常嚴肅的工作,從一審法院這份漏洞百出的判決書上,法官的隨意性可見一斑!這樣的法官執法,其公正性能令人信服嗎?法治國家的目標能實行嗎,一次不公的裁決比多次不平的舉動為禍尤烈,因為這些不平的舉動不過弄髒了水流,而不公的裁判則把水源敗壞了。
綜上所述,一審判決認定事實不清,適用法律錯誤。根據《中華人民共和國民事訴訟法》的有關規定,請求二審法院撤銷一審判決,依法改判或將本案發回重審,一二審訴訟費用全部由被抗訴人承擔
抗訴人
年 月 日
買賣契約(供進口成套設備用) 篇5
甲方:
乙方:
鑒於甲方所有的位於的房屋已拆遷,根據甲方與所簽署的拆遷補償協定,甲方將獲得位於的房屋作為補償,但該房屋目前尚未交付。乙方意欲購買甲方拆遷補償所得房屋的其中一套,面積,位於經過友好協商,根據我國《民法通則》、《契約法》、《房屋買賣管理條例》等相關法律法規的規定,就房屋買賣事宜達成如下協定:
一、乙方購買該拆遷補償房屋位於_________面積:_________,價款:_________。
二、付款方式:
三、付款時間:
四、根據甲方與簽訂的拆遷補償協定,該房屋將於無法辦理產權手續。待辦理該房屋產權手續條件成熟時,甲方有義務協助乙方辦理該房屋產權手續,否則甲方應支付給乙方違約金伍萬_________元整。並應支付乙方為辦理房屋過戶手續所支出的費用,該費用包括但不限於律師費、訴訟費、財產保全費用等,以及繳納的房產部門的'稅費
五、該房屋交付使用時,甲方應協助乙方辦理入住手續。如甲方不予協助辦理,該甲方應支付給乙方違約金_________元整。
六、如乙方不能按時支付價款,則甲方可以要求解除契約,並要求乙方支付違約金________元,並賠償因此給甲方造成的損失。
七、如甲方違約,拒絕將該房屋賣給乙方,則甲方應該支付違約金________元,並賠償因此給乙方造成的損失,該損失包括因甲方違約,乙方重新購買房子的,相同房屋的差價以及為購買房子所花費其他費用。
八、待甲方的拆遷房屋建成後,甲乙雙方可就該房屋買賣契約達成補充協定,將房屋的地址,面積進行詳細約定,該約定具有與本協定相同的法律效力。
九、本協定一式兩份,自甲乙雙方簽字之日起生效,兩份協定具有相同的法律效力。
甲方:_________乙方:_________
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
買賣契約(供進口成套設備用) 篇6
甲方(賣方):電話:
地址:
乙方(買方): 電話:
地址:
甲乙雙方本著平等、自願原則,在共同遵守國家相關法律的前提下簽訂本契約。具體內容如下:
一、品名、數量及規格
乙方在甲方商行20xx年05月18日買玉雕工藝商品(小平安牌(吉祥件)600件。
二、付款方式
商品總價款:伍拾陸萬肆仟捌佰圓整(¥:564800.00元)。乙方驗貨後採用現金形式支付甲方60%,剩餘40%貨到付款。
三、包裝方式
按傳統包裝(外包裝木箱,內包紙絹)由供方負責包裝。
四、運輸方式及交貨地點
由甲方負責運輸,運費由乙方承擔,貨到新疆如出現破碎,或與原貨不符,由甲方負責,新疆交貨後由乙方負責一切責任。
五、雙方責任義務
1、甲方保證向乙方所銷售商品品質和質量。甲乙雙方在簽定買賣契約前無異議,契約立即生效。
2、甲乙雙方履行各自義務後,雙方無異議簽字後本契約(一式兩份,雙方各執一份)立即生效。
六、本契約未盡事宜,雙方共同協商解決
甲方: 乙方:
簽訂日期:年 月 日
買賣契約(供進口成套設備用) 篇7
風險轉移是貨物買賣契約中最實際的一個問題,直接關係到當事人的利益平衡。我國《契約法》對貨物買賣契約的風險轉移作出較為詳盡的規定,彌補了我國原《經濟契約法》和《涉外經濟契約法》的一大缺陷,解決了我國國內契約立法與我國加入的《聯合國國際貨物銷售契約公約》的銜接,完善了我國貨物買賣契約法律制度。
一、風險的含義
風險,在不同的範疇有著不同的含義。在法學範疇,我國學者通常認為,風險是一個法律術語,是指貨物可能遭受的各種意外損失,如盜竊、火災、沉船、破碎、滲漏、扣押及不屬於正常損耗的腐爛變質等等。我國《契約法》和一些國際公約所涉及的風險,是指貨物的毀損、滅失的危險,即貨物發生毀壞、滅失的可能。
但是,法律規定,並不是對風險作詮釋,而是用來確定買賣當事人對這些可能發生的貨物毀損、滅失承擔責任。《聯合國國際貨物銷售契約公約》第66條作了這樣的表述:“貨物在風險轉移到買方承擔後遺失或損壞,買方支付價款的義務並不因此解除。”這實際上是規定貨物發生損壞或滅失時買方是否有支付價金的義務。這個問題在德國法上被稱為價格風險。把風險視為價格風險,並沒有揭示出風險這一法律概念的真正含義。如果買方未能及時領受契約項下的貨物或賣方出賣標的物質量不符契約要求,風險則由違約方承擔,許多國際公約和貿易規則以及國內立法都是這樣規定。在這種存在違約的情況下,風險應當由違約方承擔。我國《契約法》第148條規定:“因標的物質量不符合質量要求,致使不能實現契約目的的,買受人可以拒絕接受標的物或者解除契約。買受人拒絕接受標的物或者解除契約的,標的物毀損、滅失的風險由出賣人承擔。”契約履行不存在違約時,風險似乎就是價格風險,但在這種存在違約的情況下,風險不僅僅指價格風險。風險轉移與價格風險是兩個不同的概念。因此,風險的真正含義應是僅指承擔風險責任的一方當事人必須承擔貨物損壞或滅失的責任,而不得要求另一方當事人對此承擔責任。我國《契約法》也是在這個意義上規定風險,不是將風險規定為價格風險。《契約法》第142條規定:“標的物毀損、滅失的風險,在標的物交付之前由出賣人承擔,交付之後由買受人承擔。”從國際民間習慣發展起來的貿易規則和許多國家國內立法如《經互會交貨共同條件》、《法國民法典》等都是從廣義上看待風險這一概念的。
二、風險轉移的時間
風險轉移的主要問題是風險在何時由賣方轉移給買方。這個問題是一個最有實踐價值的問題,也是一個頗有爭議的理論問題。有的學者將風險轉移與契約訂立結合在一起,即訂立主義;有的學者則將風險轉移與貨物所有權轉移結合在一起,即所有權主義;還有的學者將風險轉移與貨物交付結合在一起,即交付主義。每一種理論都影響著立法和司法實踐,如現代瑞士法和羅馬法採用訂立主義,英國法和法國法以所謂“物主承擔風險”的原則採用所有權主義;美國、德國、奧地利以及我國的《契約法》以貨物交付時間來決定風險轉移的時間,採用交付主義。相比較而言,以貨物交付時間來決定風險轉移時間與以貨物所有權轉移來決定風險轉移時間更為合理和明智。因為,所有權的移轉是一個抽象的不可捉摸的甚至是難以證明的問題。而且,所有權的移轉與貨物的實際占有控制並不一致。在所有權未發生轉移貨物卻已實際交付的情況下,要對貨物已失去實際占有、控制的一方對貨物的毀損和滅失風險來承擔責任,不僅是不合理,也是不公平的,不利於交易的發展。因此,現代貨物買賣規則以及多數學者們的看法,都是以交貨時間來決定風險移轉時間,不採用貨物所有權轉移這一瞬間來決定風險轉移時間。我國《契約法》也採用交付主義原則,第142條規定“標的物毀損、滅失的風險,在標的物交付之前由出賣人承擔,交付之後由買受人承擔”。
三、風險轉移的條件
風險轉移以貨物交付為標準,這是風險轉移的基本條件。那么,什麼是貨物交付就成為至關重要的問題。貨物交付,通常情況下是賣方將貨物的占有和實際控制權移交給買方。在貨交承運人這種情況下,賣方將貨物交付第一承運人就履行了交付貨物的義務。承運人領受貨物視同買方之代理行為,風險也隨之轉移給買方。因此,貨物風險移轉的基本條件是貨物的交付。值得注意和具有研究價值的是貨物風險轉移基本條件之上的貨物風險轉移的前提條件問題。
(一)貨物的特定化條件。
賣方交付貨物的前提條件之一,是將貨物特定化。所謂貨物特定化就是把處於可交貨狀態的貨物無條件地劃撥於契約項下的行為。雖然貨物特定化是貨物所有權轉移的前提,但在貨物風險轉移的問題上同樣具有重要意義。同一賣方把交付給不同買方的貨物存放於一起發生貨物部分毀損或滅失,而這些不同的買方都是逾期未領受貨物,在這種情況下,就涉及不同買方的風險責任承擔的劃分問題。應當認為,貨物特定化也應是風險轉移的前提條件。在賣方實際交付貨物的情況下,貨物實際上已是特定化。但在貨物未實際交付給買方或承運人的情況下,貨物未特定化,就不發生風險的轉移。如賣方將貨物存放於倉庫由買方提貨,按通常的認為,貨物的風險自約定的買方提貨時間來決定風險轉移的.時間。如果在約定的提貨時間後,賣方倉庫的貨物發生部分毀損或滅失,那么,到底是賣方自己的貨物還是交付給買方的貨物發生毀損或滅失?到底由誰來承擔貨物毀損或滅失的風險?這就涉及到貨物特定化問題。貨物特定化不僅有利於防止賣方將自己毀損、滅失的貨物稱作交付給買方的貨物而進行的欺詐,而且,有利於促使買方注意風險的轉移,適時履行契約。貨物特定化是風險轉移的前提條件,這就要求賣方在貨物交付時間到來以前,將貨物的數量、存放地點等書面通知買方,並在準備交付的貨物上打上標誌如買方的單位名稱等,將貨物特定化,即將貨物劃撥到契約項下。特定化的貨物的風險在貨物交付時間時就轉移給買方。
一些國際公約或貿易規則對貨物特定化是風險轉移的前提條件也作規定,如《聯合國國際貨物銷售契約公約》第67條第二款對貨物特定化條件作了這樣規定,“但是,在貨物以貨物上加標記,或以裝運單據,或向買方發出通知或其它方式清楚地註明有關契約以前,風險不移轉到買方承擔。”但我國《契約法》對貨物特定化作為風險轉移的前提條件並沒有作出規定。我國《契約法》第104條規定:“出賣人按照約定或者依照本法第141條第二款第二項的規定將標的物置於交付地點,買受人違反約定沒有收取的標的物毀損、滅失的風險自違反約定之日起由買受人承擔。”這裡的置於交付地點,是否可以看作是對貨物特定化是風險轉移前提條件所作的規定?置於交付地點實際上是賣方履行契約約定的交貨地點條款所規定的義務,不應認為是對貨物特定化所作的規定。如果契約約定在賣方倉庫交貨,賣方倉庫的庫存商品有可能是契約訂立之前生產,也可能是契約訂立之後生產,在賣方尚未將貨物特定化之前,庫存商品並沒有劃撥到與買方訂立的契約項下,仍是賣方的待售商品而不是已確定買方的待發運商品。因此,置於交付地點的意義不是將貨物特定化。在司法實踐中,強調貨物特定化就成為很有必要很有意義的問題。因此,貨物特定化應當是風險轉移的前提條件。在這裡,賣方負有將貨物特定化,書面通知買方已將貨物劃撥到契約項下的義務。
(二)貨物的品質擔保條件。
如果貨物的品質不符合契約要求,貨物的風險是否發生轉移。我國《契約法》第148條規定:“因標的物質量不符合要求,致使不能實現契約的目的,買受人可以拒絕接受標的物或者解除契約。買受人拒絕接受標的物或者解除契約的,標的物毀損、滅失的風險由出賣人承擔。”這條規定的含義,應是標的物的質量不符合契約約定的質量要求的情況下,由出賣人承擔標的物毀損滅失的風險的前提條件是買受人拒絕接受標的物或者解除契約。如果買受人沒有拒絕接受標的物或解除契約,風險是否應無條件地由買受人承擔呢?
品質擔保是賣方的一項重要義務。賣方應當保證交付貨物的品質符合契約要求。因為,貨物的品質直接關係到買方訂立契約的目的能否實現。因此,賣方的品質擔保應是無條件的。只要貨物的品質不符合契約的要求,貨物毀損、滅失的風險,無論買方是否拒絕接受或者解除契約,一概由賣方承擔。對於不符合契約品質要求的貨物,買方接受,實際上是契約雙方變更了契約的品質條款,而不是履行原契約條款。因此,不涉及到原契約標的物的風險轉移問題。因貨物的品質問題而拒絕接受貨物或者解除契約,前提是買方對貨物的驗收確認。沒有驗收確認品質不符合契約要求,拒絕接受貨物或解除契約無疑可能會是一種違約。因此,解除契約是否提出不應是由買方承擔貨物毀損、滅失風險的條件。特別是在貨交承運人等情況下買方實際占有、控制貨物並對貨物品質檢驗確認以前,發生貨物毀損滅失,這些風險由買方來承擔是極不公平和合理。
我們認為,賣方始終對品質不符合契約要求的貨物的風險承擔責任,直到買方同意變更契約的品質條款接受賣方提供的這些品質不符合原契約品質條款的貨物。這樣,有利於促使賣方誠實地提供符合品質要求的貨物,促進交易的公平和安全,防止賣方將不符品質要求的貨物風險轉移到買方,取得符合品質要求的貨物相等對價的商業欺詐行為。而且,從交易公平來說,賣方不能因為提供品質不符合契約要求的貨物,而取得品質符合契約要求貨物的同等價值的對價。因此,我們認為,貨物符契約定品質要求是貨物風險轉移的前提條件。
採用風險應於交貨時轉移這一基本原則,就應當認為賣方品質擔保是風險轉移的一個前提條件。如果賣方沒有提供符合契約品質要求的具有商業適銷品質的貨物,不能認為賣方已履行契約約定的交貨義務。雖然交貨義務與貨物交付是不同的兩個概念。但從有利於交易的公平與安全,避免商業欺詐的原則出發,可以這樣認為,賣方交付貨物所發生的風險轉移是符合契約品質要求的貨物的風險轉移,這些貨物的風險在賣方交付時轉移給買方。也就是說,賣方提供符合契約品質要求的貨物風險與不符合契約品質要求的貨物風險,是兩類不同貨物的風險。賣方履行契約所交付貨物的風險轉移,只能是符合契約品質要求的貨物所能發生。不符合契約品質要求的貨物即使在形式上是賣方交付了貨物,但仍不能認為賣方按契約要求交付了貨物。既然賣方未交付約定貨物,約定貨物的風險就不能隨著不符合契約品質要求的貨物的交付,轉移到這個契約的另一方當事人即買方。因此,就雙方已訂立的契約來看,貨物的風險轉移,雙方的意思表示是明確的、確定的,那就是符合契約品質要求的貨物的風險轉移,只有這些符合契約品質要求的貨物的風險,才能轉移到買方。至於買方同意賣方提供不符合契約品質要求的貨物,前面已述,那是雙方變更了契約的品質條款。這與我們要討論的貨物風險轉移,不是基於這樣一個確定的明確的契約的前提,不是同一回事。
再說我國《契約法》第148條的規定,品質問題對貨物風險轉移的影響,前提條件是買方拒絕接受貨物或解除契約。《契約法》明確規定契約當事人能夠行使契約解除權的情形只有兩種:即預期違約和根本違約。在貨物買賣契約中對貨物風險轉移有關的只有根本違約。在這種因品質問題而構成的根本違約情況下,在買方檢驗確認貨物品質同意接受貨物之前,貨物的風險實質仍由賣方承擔。因為一旦發生貨物毀損、滅失,任何一個理性的買方都會以根本違約解除契約或拒絕接受貨物。這樣,貨物的品質問題構成貨物風險轉移的障礙。但是,雖然第148條也是把賣方的品質擔保作為貨物風險轉移的一個前提條件,我們仍以為這樣的表述是不妥當的。品質保證始終是賣方的一項義務。第148條規定最好能表述為:“因標的物質量不符合要求,買受人同意接受標的物之前,標的物毀損、滅失的風險由出賣人承擔。”我們這裡強調的是同意而不是實際占有、控制。強調品質保證是貨物風險轉移的前提條件,有利於促使賣方誠實、謹慎履行契約,交付符合契約品質要求的貨物,促進交易的安全與公平,而且,從貨物風險轉移這方面來保障契約的誠實信用原則。
(三)關於單證交付的條件問題。
賣方交付貨物,沒有按照約定交付有關單證或資料,貨物的風險是否發生轉移,要看單證或資料的性質而定。對於資料,不構成買方實際占有控制貨物的障礙,應當認為不是貨物風險轉移的條件。即使賣方沒有交付資料,不影響貨物風險在賣方交付貨物時轉移。
對於單證來說,單證可分為兩類:一類是買方實際占有、控制貨物所不必需的單證,如空運單、保險單證等;另一類是買方實際占有、控制貨物所必需的單證,如提單;對於前者來說,與賣方交付貨物所附的資料一樣,不是貨物風險轉移的前提條件,因為是否隨貨物交付不影響買方實際占有、控制貨物。對於後者來說,應該認為是貨物風險轉移的前提條件。如果賣方交付貨物給承運人而未交付提單給買方,仍對貨物保留形式意義上的所有權和占有權,買方就不能實際取得對貨物的占有、控制權。因為,提單是貨物運輸的證明,更是貨物所有權的憑證。誰擁有提單,誰就擁有提單所載明的貨物所有權,誰就有權取得實際占有、控制貨物的權利。我們把代表所有權憑證的提單交付,作為貨物風險轉移的條件之一,並不意味著我們在貨物風險轉移上採用所有權主義。提單交付之所以成為貨物風險轉移的條件,是因為提單是否交付,關係到買方能否實際占有、控制貨物,關係到賣方是否自願轉移實際占有的貨物給買方,即賣方是否向買方交付貨物。在不需要憑單證提貨的貨物運輸中,買方向承運人提取貨物不存在任何障礙,賣方自願轉移實際占有的貨物給買方,賣方已向買方交付貨物,風險當然發生轉移。因此,賣方沒有交付提單,占有權不發生轉移。對貨物風險轉移來說,沒有交付提單,買方始終不能實際占有、控制貨物。買方投有提單,承運人不可能無單放貨給買方自找麻煩。在這種情況下,取得提單是買方取得貨物實際占有控制的前提條件。一般都認為,交貨應定義為自願轉移實際占有的貨物。賣方沒有交付提單,就不能認為賣方已交貨。因為沒有交付提單,實質上沒有自願轉移實際占有的貨物。賣方可以持提單提取自己交運的貨物或者將提單轉讓給第三人,如果賣方原意對買方承擔違約責任。因此,無論貨物是否仍在運輸途中或是在承運人處買方逾期未提取貨物,只要賣方未實際交付提單類單證,貨物的風險不發生轉移,仍由賣方承擔。提單類單證的物權憑證性質,決定這類單證應是貨物風險轉移的前提條件。
我國《契約法》第147條規定:“出賣人按照約定未交付有關標的物的單證和資料的,不影響標的物毀損、滅失風險的轉移”,從條文的含義來[[看,只規定了按約定未交付單證和資料的情況下貨物風險的轉移情況。對於交付單證和資料沒有約定,貨物的風險轉移又將如何呢?實際上,《契約法》將賣方交付單證和資料的情況分為按約定或沒有約定是沒有實質的意義。對於單證和資料對貨物風險轉移的影響力來說,應當是從單證和資料的性質來說。不影響買方實際占有、控制貨物的單證和資料,無論是否按約定有否交付都不影響貨物的風險轉移。賣方自願轉移實際占有的貨物,買方能夠實際占有、控制貨物,賣方交付貨物的行為已經完成,貨物的風險隨交貨而轉移。這些不影響買方實際占有、控制貨物的單證和資料,是否按約定有否交付,只是賣方在交付這些單證和資料上是否構成違約。對於那些構成買方實際占有、控制貨物障礙的單證如提單,無論是否按約定未交付,都影響貨物的風險轉移。賣方即使是按照約定未交付這些單證,由於這些單證代表貨物的占有權,表明了賣方未自願移轉實際的貨物,買方不能實際占有、控制貨物。這說明賣方未交付貨物。對於採用交付主義的立法和司法來說,賣方未交付貨物,貨物的風險自然不發生轉移,因此,這些單證是否交付,無論賣方是按約定還是未按約定,都影響到貨物風險的轉移。我國《契約法》的這一條規定很有加以完善的必要。
(四)關於海上路貨的條件問題。
海上路貨是一種特殊的貨物交易,貨物的風險轉移有其特殊性。
所謂海上路貨,是指這樣一種貨物買賣,當賣方先把貨物裝上開往某個目的地的船舶,然後再尋找適當的買主訂立買賣契約,這種交易就是運輸途中進行的貨物買賣,在外貿業務中稱之為海上路貨。一般認為,海上路貨,簡單說就是出賣運輸途中的貨物。對這類貨物交易的風險轉移,我國《契約法》第144條也作了規定:“出賣人出賣交由承運人運輸的在途標的物,除當事人另有約定的以外,毀損、滅失的風險自契約成立時起由買受人承擔。”
一般認為,海上路貨的風險轉移自契約成立時發生。但這種風險轉移仍是有前提條件的。首先,賣方必須將海上路貨的貨物特定化,即在訂立契約時,必須明確是全部貨物或者是哪一部分貨物劃撥到契約項下。實際上從某種意義來說,特定化是將哪些貨物的風險轉移給買方,由買方來承擔風險責任。
其次,賣方對海上路貨的貨物品質擔保義務是有限度的。這考慮到海上路貨特殊的交易流轉。因為賣方買受的可能是正在海運中的貨物,後來又把仍在海運中的貨物轉賣給買方。因此,貨物的風險自貨物交給承運人時就轉移給潛在的買方。上述這樣的賣方,無法對貨物品質進行檢驗確認,而存在的品質問題又不是這樣的賣方所應承擔的。因此,從有利於海上路貨的正常流轉,促進交易和公平,賣方對海上路貨的貨物品質擔保義務是有限度的。這個限度就是一般情況下賣方不承擔品質擔保義務。即使貨物存在品質問題,貨物的風險自貨物交付時就發生轉移,貨物交付的標誌是契約的訂立。但如果賣方在訂立契約時已知道或理應知道貨物存在品質問題而又不將這一事實告知買方,則貨物的風險不發生轉移。《聯合國國際貨物銷售契約公約》沒有明確這類貨物買賣的品質問題對貨物風險轉移的影響,但第68條仍規定了賣方所應承擔的責任:“儘管如此,如果賣方在訂立契約時已知道或理應知道貨物已經遺失或損壞,而他又不將這一事實告知買方,則這種遺失或損壞應由賣方負責。”在買賣運輸途中貨物時,賣方的品質擔保的有限度,對買方來說也是公平的。買方是在明知在途貨物的風險存在的情況仍接受賣方的要約或給賣方以要約,表明買方自願承擔在途貨物包括品質風險在內的風險。這種貨物買賣契約的標的物,是可能存在品質問題的貨物。即使標的物的確存在品質問題或遺失,也不違反雙方訂立的契約條款。但是,如果賣方明知貨物存在品質問題或已經遺失,仍不將這一事實告知買方而與買方訂立契約,這已是商業欺詐行為,違背契約最基本的誠實信用原則,契約無效,貨物的風險責任也由賣方來承擔。
第三,契約成立是這種交易的貨物風險轉移的前提條件。但這並不意味著對於海上路貨的風險轉移採用訂立主義。契約未成立前,貨物的風險自然不發生轉移。契約訂立意味著賣方將在承運人實際占有、控制的在途貨物劃到契約項下,完成貨物的交付。這與貨物需要運輸,賣方將貨物交給承運人就完成貨物交付在本質上並沒有區別。契約訂立,特別是通過契約訂立將承運人實際占有控制的在途貨物劃到契約項下,由買方享有在途貨物的所有權,標誌著賣方完成了交付貨物給買方的行為,貨物的風險隨著這一交貨過程發生轉移。這一交貨過程形式上以契約訂立為標誌或者說以契約訂立為載體。因此,我們說,海上路貨的風險轉移在契約訂立時發生。我國《契約法》規定買賣在途貨物,風險自契約成立時轉移,仍是採用交付主義而不是採用訂立主義。所以說,貨物的特定化仍是海上路貨風險轉移的前提條件。
買賣契約(供進口成套設備用) 篇8
甲方(賣方):趙
乙方(買方):
甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下契約條款:
一、甲方自願將坐落在 2小區3號樓 4單元 405室(建築面積120平方米,儲藏室40 平方米,產權證號st )房地產出賣給乙方,並將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方(附房產證複印件及該房產位置圖)。
二、雙方議定上述房地產及附屬建築物總價款為人民幣大寫壹佰萬零二千元整 ;即人民幣小寫100XX元 。
三、乙方在簽訂本契約時,支付定金三十萬元整 ,即小寫300000元 。
四、乙方支付定金之日起 2個月內,向甲方支付首付款(定金從中扣除),首付款之外的款項通過銀行住房按揭方式交付(有關期限和程式按照所在按揭銀行規定辦理)。
五、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權(已交納土地出讓金)。
六、辦理房產證手續所產生的有關稅費由 甲方承擔。
七、乙方支付首付款後,甲方即積極配合乙方辦理有關房產過戶手續,待房產過戶到乙方名下之時,乙方應向甲方付清全部房款餘額。
八、甲方應在1個月 前將該房產交付乙方;屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵,無人租注使用;無欠賬,如電話費、水電費、物業管理費、取暖費、入網費、有線電視費等。
九、本契約簽訂後,如一方違反本契約條款,該方應向對方支付五十萬 元的`違約金;一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款,每逾期一日,應向對方支付五十元罰金,逾期30日視為毀約;如因政府及銀行規定,本契約涉及房產手續客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致契約解除,不適用本條款。
十、交付該房產,甲方不得損壞該房產的結構、地面和牆壁及不適移動的物件,並將抽風機一台(型號: ),空調兩台(型號: ),熱水器(型號:),浴霸(型號: ),飲水機(型號: ),音響兩台(型號:258695 ),涼衣架,房內燈具,前後門窗窗簾、電腦桌一張,櫥衛設施, 等讓與乙方(含在房屋價值內)。
十一、本協定一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。
十二、附加條 款:
1、轉讓過後,甲方不的以任何藉口干涉乙方對房屋的修改。
甲方(賣方): (印) 身份證號:
住址: 電話:
20xx年04 月 28日
乙方(買方): (印)身份證號:
住址: 電話:
買賣契約(供進口成套設備用) 篇9
委託人(甲方): __________身份證號受託人(乙方): __________身份證號根據《中華人民共和國民法典》及有關法律法規,甲乙雙方在平等、自願的基礎上,經協商一致,就甲方全權委託乙方代理其車輛出售事宜,達成本契約。
一、委託出售車輛廠牌:_____________型號:___________ 牌照號:_____________行使公里數:__________千米。
二、委託出售車輛及車輛手續詳情見附屬檔案(一)寄賣車輛情況表。
三、委託日期:自________年_ ____月____日 至 __ ________年____月____日止。
四、委託預售價格:人民幣(大寫):_________元)。
五、付款期限:車輛過戶手續及相關費用變更完成或__________ __ 。
六、付款方式:
七、過戶手續包括:車主本人身份證複印件(組織機構代碼證正副本及公章)、機動車行駛證、機動車登記證、購車發票(過戶票)、機動車購置附加稅憑證、保險單(交強險、商業險)、車船使用稅憑證、保養手冊、使用說明書、車鑰匙。甲方權利和義務
第一條 甲方自願將車輛全權委託乙方,並以乙方的名義代理出售,乙方為出售該車輛而採取的必要步驟(如:網路推廣、紙媒廣告宣傳、市場活動)無須取得甲方的另外授權。
第二條 甲方承諾該車輛為其合法擁有,並具備合法出售的資格。如因甲方不具備上述資格而造成的有關爭議糾紛,甲方應負責解決,並賠償因此而給乙方帶來的經濟損失。
第三條 甲方保證車輛手續真實、合法、有效,不存在無法辦理過戶、外遷等手續變更的情況。如因甲方原因造成手續無法過戶、變更,有關爭議糾紛,甲方應負責解決,並賠償因此而給乙方帶來的經濟損失。爭議無法以乙方所在地法院作為訴訟法院。
第四條 寄賣期間,車輛累計停放不滿月年,甲方如將車輛暫時駛離乙方處,須向乙方提供__ _元廣告推廣費,將車輛駛回乙方處後由乙方退還,並按駛離時間相應順延寄賣期,累計停放滿__ 天月年,如車輛仍未售出,乙方不再收取甲方費用。
第五條 在本契約規定的委託期內,甲方有義務將車輛相關手續及身份證件交由乙方驗證。
第六條 委託期內車輛的驗車年檢、車船使用稅等相關費用由甲方承擔。
第七條 甲方保證該車輛在委託出售前,車輛違章及保險賠付都已解決完畢。
第八條 如委託預售價格與車輛最終成交價不符,以最終買賣雙方簽署的二手車交易契約中車輛售出價格為準。
第九條 車輛售出後,購買人將全部款項存入乙方保證金賬戶,或交由乙方凍結,乙方協助甲方與購買人辦理過戶變更手續,所有車務手續變更完成後____日內乙方將車款交付甲方。
第十條 乙方將車輛賣出後,按成交價款,收取甲方__ %的中介費。如低於__ _元,按甲乙雙方約定中介費__ _元收取。
第十一條 甲方通過乙方與購買方達成一致,並由乙方代為收取購買人定金後,甲方應認真履行契約義務,不得以任何理由反悔,並在____日內帶齊車輛所有手續,配合乙方辦理車輛過戶手續,如因甲方原因,致使購買人退定,甲方應賠償乙方退定及佣金損失。乙方權利和義務
第十二條 乙方承諾,根據國家有關法律法規,僅以該車輛出售為目的,對該車輛行使代理權。
第十三條 乙方從甲方接收該車輛後,應雙方確認該車輛已行駛里程及車輛狀況,到該車輛委託期終止內對該車輛的財產安全負責(不可抗力的事故除外),未經甲方同意,乙方禁止將甲方車輛擅自駛離。經甲方同意使用該車輛,車輛損壞只負責修復。
第十四條 乙方在日常展車或客戶試車過程中,允許挪動或小範圍移動車輛,但應絕對保證甲方車輛安全,並與試駕者簽署試駕協定後安排,試車範圍為3公里。
第十五條 本協定一式兩份,甲乙雙方各執一份,簽名蓋章後即生效。簽訂購車契約的注意事項:
1、車輛信息務必寫詳細明確約定汽車的品牌、汽車標識號碼、發動機號碼、汽車代碼(車架號)等汽車本身應有的要素,尤其是汽車代碼與汽車標識號碼同時寫明,防止汽車經銷商掉包;車輛主要配置、顏色(具體到座椅顏色)、手排還是自排以及隨車交付的檔案等;價款應列明車輛交易的總價款(裸車價或是包牌價),付款方式和期限。
2、重視被經銷商“忽略”的細節消費者簽約時要特別注意體現經銷商契約責任的細節,如交車方式、地點、時間;保養、維修等售後服務(經銷商擔何種義務);保養以時間計,還是以里程計;交車時間違約後,雙方責任是否對等。違約責任要明確。購車契約中要特別注意明確違約責任,要約定解決的方式,契約的管轄地。如明確經銷商延期交付車輛,應該賠付多少違約金還是退車等。
3、名稱必須保持一致確認銷售方的蓋章名稱與購車契約、發票上的名稱三者必須保持一致。如果出現不一致,即使訴訟由於訴訟主體不明,對消費者而言非常不利。如買進口車,由於存在多級代理的形式,在沒有弄清契約主體的情況下,購車人的權益很難保護。
4、退車條款與“三包”條款銜接許多汽車經銷商在汽車出現質量問題時,即使在不能維修好的條件下,也拒絕退車。在簽訂購車契約時,應當寫明如果該車是缺陷汽車產品,汽車製造商(包括進口商)有修理、更換、收回等義務。
5、選擇實力、信譽好的經銷商因為經銷商的`誠信直接影響契約的履行。在買車時不要忘記詢問或查看經銷商的《企業法人營業執照》、註冊資本,並注意經營場地與登記場地是否一致,防止遭遇商業欺詐,以保護自己的合法權益。此外,如果經銷商提供的契約不太規範,消費者也可以就未盡事宜與經銷商簽訂補充協定。同時,消費者要注意“訂金”與“定金”之間的差別
買賣契約(供進口成套設備用) 篇10
甲方(賣方): 身份證號:
乙方(買方): 身份證號:
甲方於20xx年1月2日以按揭的方式向_____________有限公司購買商品房一套,總全額(人民幣)____________元整,位於___________________________。
1、現甲乙雙方經雙方協定,甲方自願將按揭期間房屋轉賣給乙方。
2、甲乙雙方現就按揭房屋買賣事項達成如下協定:
甲方於20xx年1月2日一次性付清首付款人民幣壹拾伍萬壹仟肆佰玖拾貳元整,(151492)元,余房款人民幣貳拾貳萬元整(220000)。採用銀行貸款方式支付(放款方農業銀行),貸款發放日20xx年2月13日,貸款期限20年,20xx年2月12日到期,甲方首次還款日20xx年3月20日至20xx年12月20日,總計還款連本帶息叄萬陸仟陸佰捌拾捌元。
3、付款方式:
現乙方將甲方交付的首付款(151492元整)和甲方交付的20xx年3月20日至20xx年12月20日連本帶息一共(36688元整),總計壹拾捌萬捌仟壹佰捌拾元整(188180元整)支付給甲方,甲方將所有權與按揭房屋相關憑證交於乙方驗收,從此時乙方獲得該房屋的管理、使用、收益、處置及歸屬權。
4、本契約簽訂之日起,乙方按甲方簽訂的'(個人購房借款契約)向銀行支付借款,直至還清借款為止,還款期間為20xx年1月20日至20xx年1月12日,
5、乙方還清借款後,甲方協助乙方辦理房屋過戶手續。
6、由於甲方此房未辦理房產證,此契約簽訂後,辦理房產證費用及過戶手續所需繳納的費用由乙方承擔。
7、房屋在乙方付清借款期間,因自然升值、貶值,由乙方享受利益、承擔風險。
8、本契約簽訂後,乙方於20xx年1月20日正式還月供,由於放款方(農業銀行)不改變甲方貸款資料信息,由甲方將每月還月供款銀行卡(6)交給乙方,由乙方妥善保管變更密碼,每月按時還貸。
9、此契約簽訂後,甲乙雙方需履行契約義務,不得違約。如乙方違約,每月20日不按時還款,甲方有權向乙方要求賠償,此契約簽訂後,此房與甲方沒有任何關係。
此契約經甲乙雙方認證一致同意,本契約一式兩份,甲乙雙方各執一份,簽字生效。
甲方:
乙方:
年 月 日
買賣契約(供進口成套設備用) 篇11
第一章 總則
第一條 本契約當事人雙方:出讓人(以下簡稱甲方):______________________________________________受讓人(以下簡稱乙方):______________________________________________根據《中華人民共和國土地管理法》、《中華人民共和國____市房地產管理法》、《中華人民共和國民法典》和其他法律、行政法規、地方性法規,雙方本著平等、自願、有償、誠實信用的原則,訂立本契約。
第二條 出讓人根據法律的授權出讓土地使用權,出讓土地的所有權屬中華人民共和國。
第二章 出讓土地的交付與出讓金的繳納
第三條 出讓人出讓給受讓人的宗地位於________________________ ,出讓宗地面積大寫______________________平方米(小寫_____________平方米)。土地用途為住宅用地。宗地四至及界址點座標見附屬檔案《出讓宗地界址圖》。
第四條 本契約項下出讓宗地的用途為住宅與園田用地。
第五條 出讓人同意在________年____月 ____日前將出讓宗地交付給受讓人。
第三章
現狀土地條件。
第六條 本契約項下的土地使用權出讓年期為永久,自出讓方向受讓方實際交付土地之日起算,原劃撥土地使用權補辦出讓手續的,出讓年期自契約簽訂之日起算。
第七條 本契約項下宗地的土地使用權出讓金為人民幣大寫 元(小寫:
元)。
第八條 本契約經雙方簽字後當日,受讓人須向出讓人繳付人民幣大寫元(小寫: 元)作為履行契約的定金。定金抵作土地使用權出讓金。
第九條 受讓人同意按照本條第_一_款的規定向出讓人支付上述土地使用權出讓金。
(一)本契約簽訂之日起 ____日內,一次性付清上述土地使用權出讓金剩餘部分,
元(小寫: 元)。
(二)按以下時間和金額分___期向出讓人支付上述土地使用權出讓金。分期支付土地出讓金的,受讓人在支付
第二期及以後各期土地出讓金時,應按照銀行同期貸款利率向出讓人支付相應的利息。
第十條 本契約簽訂後_貳____日內,當事人雙方應依附屬檔案《出讓宗地界址圖》所標示座標實地驗明各界址點界樁。受讓人應妥善保護土地界樁,不得擅自改動,界樁遭受破壞或移動時,受讓人應立即向出讓人提出,復界測量,恢復界樁。
第四章 不可抗力
第十一條 任何一方對由於不可抗力造成的部分或全部不能履行本契約不負責任,但應在條件允許下採取一切必要的補救措施以減少因不可抗力造成的損失。當事人遲延履行後發生不可抗力的,不能免除責任。
第十二條 遇有不可抗力的一方,應在24小時內將事件的情況以信件、電報、電傳、傳真等書面形式通知另一方,並且在事件發生後____日內,向另一方提交契約不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的報告。
第五章 違約責任
第十三條:乙方未能按時支付地價款,應以每日未付部分的千分之叄點作滯納金支付給甲方。如未能按時付款超過3個月的,視同終止履行本協定,並有權處置已付定金。
第十四條 出讓人必須按照契約約定,按時提供出讓土地。由於出讓人未按時提供出讓土地而致使受讓人對本契約項下宗地占有延期的,每延期____日,出讓人應當按受讓人已經支付的土地使用權出讓金的3‰向受讓人給付違約金。出讓人延期交付土地超過3個月的,受讓人有權解除契約,出讓人應當返還定金,並退還已經支付土地使用權出讓金的其他部分,受讓人並可請求出讓人賠償因違約造成的其他損失。
第十五條
出讓人不能按契約約定將本出讓土地使用權交給受讓人,出讓人在自有土地承包面積地內劃撥大寫
百平方米(小寫
平方米)補償給受讓人,土地出讓金按此契約約定款項支付,後續出讓手續出讓人必須協助受讓人辦理。
第六章 說明
第十五條 在締結本契約時,出讓人有義務解答受讓人對於本契約所提出的問題。
第十六條
受讓人方的開發建設應依法律、法規和規定辦理有關手續。
第十七條
本協定未盡事宜,須經各方協商解決,並簽訂相應的補充協定,補充協定與本協定具有同等法律效力。
第十八條 本協定在執行過程中發生矛盾、爭議,經協商無效時,提請法院裁決。
第七章 適用法律及爭議解決
第十九條 本契約訂立、效力、解釋、履行及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。
第二十條 因履行本契約發生爭議,由爭議雙方協商解決,協商不成的,按本條
第一款規定的方式解決:
(一)提交____市淨月經濟技術____區仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第八章則
第二十一條 本契約一式兩份,具有同等法律效力,出讓人、受讓人以及中介人各執一份。
第二十二條 本契約的金額、面積等項應當同時以大、小寫表示,大小寫數額應當一致,不一致的,以大寫為準。
第二十三條 本契約於 ________年____月____日簽訂。
第二十四條 本契約未盡事宜,可由雙方約定後作為契約附屬檔案,與本契約具有同等法律效力。出讓人(章):受讓人(章):出讓人家屬子女簽字:
受讓人家屬子女簽字:住所: 住所:(簽字):(簽字):電話:
電話
買賣契約(供進口成套設備用) 篇12
房屋買賣契約
賣方:(以下簡稱甲方)身份證號:____________________
房屋共有產權人:身份證號:
買方:________(以下簡稱乙方) 身份證號:____________________
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買私有住房,達成如下協定:
第一條:甲方所售房屋權證號及座落位置、結構、層次、面積、附屬設施。
1、甲方所售房屋所有權證號為: 號,房屋土地使
用權證號為: 號;
2、甲方所售房屋位於______ 區______ 路(街)______ 號,為______ 結構;
3、甲方所售房屋登記面積______ 平方米;
4、甲方所售房屋附屬設施和裝修為
。
第二條:房屋價格及其他費用。
1、 甲、乙雙方協商一致,甲方所售房屋總金額為(人民幣)___ 拾___ 萬___ 仟___ 佰元整(含附屬設施和裝修費用);
甲、乙雙方達成一致意見,雙方交易稅費由 方負擔。甲方負責配合辦理過戶提供相關證明材料。
甲方賣與乙方停車位一處,位置為:價格為:。
:付款方式及房屋交付。
乙方先將 元購房款匯入甲方名下銀行,賬號為
的賬號上。
在乙方給甲方匯款後,甲乙雙方在房地產管理部門辦理相關手續及繳納稅費。待乙方辦理完貸款後,將餘款匯給甲方。
2、甲乙雙方辦理過戶後,乙向甲交房。(交付鑰匙等)
第四條:如因甲方產權權屬在房地產管理部門不能過戶。則雙方另行協商。
第五條:甲方保證在交接時該房屋沒有產權糾紛和財務糾紛,如交接後發生該房屋交接前即存在的產權糾紛和財務糾紛,由甲方承擔全部責任。
第六條:本契約未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協定,補充協定與本契約具同等法律效力。
第七條:本契約在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成的,甲、乙雙方可依法向該房屋所在地人民法院起訴。
第八條:甲、乙雙方各執一份。均具有同等效力。
甲方(簽章):
房屋共有產權人:
聯繫電話:
乙方(簽章):
聯繫電話:
_________年____月____日
買賣契約(供進口成套設備用) 篇13
買賣契約範本簡單版
契約編號:__________
甲方(出賣人):__________________
乙方(買受人):__________________
經甲乙雙方協商同意,達成如下協定,共同遵守。
第一條 乙方向甲方購買後列標示機械,於契約成立日起一星期內,由甲方將買賣標的物運到乙方工廠,雙方約定,若試用後乙方認為合意,即行成交。
第二條 試用期間以____日為限,自接到機械翌日起算。
第三條 前項試用,如乙方認為不合意,應立即將機械退回,以示買賣不成立。退回所需運費由乙方負擔。
第四條 在試用期間,乙方對機械有自由使用之權,因此而有所損害的,乙方應負賠償之責。若其損害系製造欠妥所致或屬運輸中之損壞的,不在賠償之列。
第五條 試用期屆滿,乙方不立刻表示不合意,並將機械退還與甲方,視為試用合格,買賣即應生效。
第六條 買賣價款議定為人民幣______元整,於契約成立同時由乙方繳付保證金人民幣______元整。如買賣成立保證金應充作價金的一部分;如買賣不成立,由甲方全數返還乙方。
第七條 試用後乙方認為不合格,或需要繼續試用時,可以要求甲方調換或延長試用期,甲方若不同意可拒絕。
第八條 試用後如乙方認為合格的,應於試用期終止日起算____日內將貨款全部付清,不得拖延。
第九條 爭議的解決方法
雙方當事人在履行本契約過程中發生爭議時,應當協商解決;協商不能解決的由廈門仲裁委員會仲裁。
本契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份為憑。
出賣人(甲方):__________________ 買受人(乙方):__________________
代表:________________ __ 代表:_________________ _
電話:____________ ______ 電話:____________________
____年____月____日
買賣契約(供進口成套設備用) 篇14
買 賣 合 同賣方(甲方):地址:電話:買方(乙方):地址:電話:甲乙雙方本著誠實信用、互利互惠的原則,經雙方友好協商就買賣商品等相關事宜達成一致,根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定,簽訂本契約,以資雙方信守執行。
第一條:產品名稱種類、規格、數量
1、種類:□眼鏡,包括□現金禮券(使用方法參考禮券“使用說明”)
2、品牌:
2、規格(含現金券面值規格):
3、數量:
第二條:產品質量甲方保證產品質量符合國家質量標準或行業質量標準。
第三條:產品價格及契約總金額
1、產品價格:以產品標註的零售價格為準(現金券以券面金額為準)
2、折扣:
(1) 購買正價眼鏡折扣為折,如遇甲方產品做統一活動的,以甲方活動折扣為準。
(2) 現金券的折扣為折。
3、契約總金額:
第四條:預付款
1、甲乙雙方同意,乙方在契約簽訂時向甲方支付契約總金額的,即人民幣元整。
2、若契約順利履行完畢,則此預付款直接沖抵乙方應付貨款。
第五條:付款時間及方式
1、付款時間:
2、付款方式:
3、乙方支付全部貨款後,甲方向乙方出具等值收款憑證。
第六條:產品交付時間、地點及方法。
1、交付時間:
2、交付地點:
3、交付方法,按下列第
(1)甲方送貨;
(2)乙方自提自運;
(3)其他:。
4、運輸方式及運費承擔:
5、包裝方式:
第七條:產品驗收
1、驗收時間:
2、驗收方法:
3、驗收標準:
4、驗收異議:
(1)乙方在驗收中,如果發現產品的品種、型號、規格、和質量不合規定,應在____日內向甲方提出書面異議;乙方怠於通知或者自標的物收到之日起____日內未通知甲方的,視為產品合乎規定。
(2)乙方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降或損壞的,不得提出異議。
第八條:違約責任
一、甲方的違約責任
1、如甲方未能在約定時間內交付產品,或者交付的產品不符契約定的質量要求,則甲方應向乙方支付契約總金額的 %作為違約金。
2、甲方如提前或延期交付產品,應提前通知乙方,徵得乙方同意,否則應承擔經濟責任。
3、如因甲方原因致使乙方購買的現金禮券無法在甲方店內使用,則甲方應承擔相應的經濟責任。
4、其他:
二、乙方的違約責任
買賣契約(供進口成套設備用) 篇15
甲方:_________________________
乙方:_________________________
雙方依據《_____》等有關法規,本著平等自願,互惠互利的原則,充分友好的協商如下協定:
一、代理地區經營許可權
1)甲方同意將_________品牌女裝在_________經銷權授予乙方。
2)乙方不得擅自轉讓,乙方未經甲方授權同意不得跨越許可權範圍以外的地方銷售_________品牌女裝,甲方也不能在同地區授權他人經銷同品牌產品。
二、保證金(代理金)
1)甲乙雙方於簽約後,乙方必須七天內將保證金及貨品預付款匯到甲方指定銀行帳號,此契約方始生效,如七天內乙方款未到甲方指定的帳上,即作為乙方自動放棄,同時甲方有權取消本契約。代理經營應付保證金人民幣_______元,貨品預付款人民幣_______元
2)甲乙雙方於本契約到期時,乙方不再續簽:依據本契約之第八款規定辦理,在乙方無任何違約責任前提下,將無息退還乙方保證金,時間為30天。餘款處理:以當季等值貨品相抵之辦法辦理。
三、甲方責任
1)負責設計,提供裝修圖紙(設計費用以每平方米_________元計算)。
2)甲方有義務協助乙方為其營業人員安排培訓指導,相關費用由乙方承擔。
四、乙方責任
1)裝修:根據甲方提供設計方案及陳列規劃,定製道具,對店鋪或櫃位進行全方位的裝潢,並達到我方的要求(拍成相片快遞至甲方公司),費用乙方負責。
2)通訊:乙方必須提供給甲方詳細的通訊地址,本人身份證複印件,電話,傳真,聯繫人,並提供專賣店與專櫃的具體詳細地址與聯絡電話。
3)有效證明:乙方必須提供甲方有效的營業執照,稅務登記證明複印件。乙方經營地必須懸掛標示_________品牌於明顯位置。乙方店鋪內不得銷售其他品牌服飾。
4)每星期一乙方應將上個星期的銷售情況報表傳真至甲方,以便甲方了解市場信息銷售動態。
5)乙方銷售須依照甲方商品之牌價為基準,不得更換或塗改甲方商品之標示牌標籤。
五、結算方式
1)乙方要求出貨與追加,必須款到發貨,由甲方協助代為發貨。甲方有權不接受電話等其他形式的口頭追加或不符合要求的追加單,追加有效期為:公司接到追加單之日起,二十天內有效,如需延長在截止日中指明。
2)乙方供貨折扣為相關商品零售價的_________%(以上價格為不含稅價格)。
六、退換貨方式
1)質量問題:乙方收貨後,如發現質量問題,以傳真格式三天內通知公司業務部,如當時不通知則視為正品,如有損壞公司概不負責。並在10天內返回(日期以收發貨品的包裹票為準),甲方應予無條件換貨。
2)串號問題:乙方收貨後在三天內提出異議,逾期甲方有權不受理。
3)退換:乙方可以在契約約定的退換率內調貨(在非質量原因前提下,每季同款,同色,同碼累計不得超過5件)。期限一個月(日期以收發貨品的包裹票為準)返回的貨品必須完好無損(含吊牌)無污漬,不影響貨品的再銷售否則甲方有權不受理。
七、違約條款
1)甲乙雙方必須嚴格遵守契約中的每一條款,如任何一方違約,則違約方必須賠付另一方保證金的全額作為違約款。
2)除契約中有關契約終止條款外,任何一方若無正當理由而任意終止契約時,則違約方得向另一方支付保證金款的全額違約金。
八、契約終止
乙方如有下述條件之一者,甲方有權解除本契約:
1)乙方於經營期中,有損甲方名譽,信用與經濟等行為者。
2)乙方未經甲方同意,擅自跨區域經營。
3)乙方因經營不善,導致歇業,停業,合併與轉讓等行為者。
4)契約期屆滿或甲乙任何一方提出希望中止本契約,必須提前一個月以書面形式通知另一方。
九、爭議解決
1)本契約未盡事宜,由甲乙雙方協商解決。
2)本契約如涉及訴訟,雙方同意以甲方所在地人民法院作為第一管轄法院審理。
十、本契約自簽字之日起生效,從______年_____月_____日至______年_____月_____日,有效期為______年,期滿自動失效。
十一、本契約一式貳份,甲乙雙方各執壹份,經雙方簽字,公司蓋章後方始生效。甲方(蓋章):_______________?乙方(蓋章):_______________
委託代理人(簽字):_________?委託代理人(簽字):_________
_________年________月______日?_________年_______月_______日
簽訂地點:___________________?簽訂地點:___________________
買賣契約(供進口成套設備用) 篇16
商品房買賣契約解除的情形有哪些呢?
如遇到以下情景,購房者有權依法解除契約(退房),並根據實際情況要求開發商承擔退還全部購房款、賠償貸款利息、首付款的存款利息、購房的稅費、違約金、懲罰賠償金等法律責任。
1、開發商擅自變更規劃設計:指在商品房預售之後,開發商變更規劃設計,影響房屋結構、戶型、空間尺寸、朝向、整體環境等。開發商應按照批准的規劃、設計建設商品房,商品房銷售後,開發商不得擅自變更。如經規劃部門批准、設計單位同意的設計變更,開發商應當在變更確立之日起10日內,書面通知買受人。買受人有權在通知到達之日起15日內做出是否退房的書面答覆,15日內未作書面答覆的,視同接受規劃、設計變更及由此引起的房價款的變更。開發商未在規定時限內通知買受人的,買受人有權退房;買受人退房的,由開發商承擔違約責任。
2、商品房面積誤差過大:指商品房預售契約中的約定面積與進行產權登記的實際面積產生誤差。如果購房契約中有約定的則按照約定處理,未約定處理方式的,依據《商品房銷售管理辦法》第二十條的規定,面積誤差比絕對值超出3%時,購房者有權選擇退房。購房者選擇退房,開發商應當在購房人提出退房之日起30日內將購房者已付清的房價款退還給購房者,同時支付已付房價款利息。
3、商品房套型誤差:指按套(單元)計價的商品房,開發商應當在契約中附所售房屋的平面圖,平面圖應當標明詳細尺寸,並約定誤差範圍。按套(單元)計價的預售商品房,套型與設計圖紙不一致,或者相關尺寸超出約定的誤差範圍,契約中未約定處理方式的,購房者可以退房或者與房產商重新約定總價款,購房者退房的,由開發商承擔違約責任。
4、按揭貸款申請未獲批准:指商品房買賣契約約定,買受人以擔保貸款方式付款,因當事人一方原因未能訂立商品房擔保貸款契約並導致商品房買賣契約不能繼續履行的,對方當事人可以請求解除契約和賠償損失。因不可歸責於當事人雙方的事由未能訂立商品房擔保貸款契約並導致商品房買賣契約不能繼續履行的,當事人可以請求解除契約,出賣人應當將收受的購房款本金及其利息或者定金返還買受人。
5、開發商遲延交樓:指開發商沒有按照契約約定的交樓時間交付。購房者與開發商應在商品房預售契約中明確約定交樓時間,若開發商未能在約定期限交付,購房者有權要求開發商退房,並依照契約約定的金額支付延期違約金。如果開發商遲延交付房屋,經催告後在三個月的合理期限內仍未履行,購房者有權要求解除契約;法律沒有規定或者當事人沒有約定,經對方當事人催告後,解除權行使的合理期限為三個月;如購房者沒有進行催告的,應當在解除權發生之日起一年內要求解除購房契約,否則,解除權消滅。
6、商品房質量問題:指開發商交付的.房屋應當是驗收合格的商品房,如因房屋主體結構質量不合格不能交付使用,或者房屋交付使用後,房屋主體結構質量經核驗確屬不合格,購房者有權要求解除契約和賠償損失。購房者應先向工程質量監督單位申請重新核驗,如果確屬主體結構質量不合格,開發商應當辦理退房手續,返還購房款,並應就房屋主體結構質量不合格給購房者造成的損失進行賠償。另外,如因房屋質量問題嚴重影響正常居住使用,購房者也有權要求解除契約和賠償損失。
7、購房者無法取得房屋:指商品房買賣契約訂立後,出賣人未告知買受人又將該房屋抵押或出賣給第三人,導致商品房買賣契約目的不能實現的,無法取得房屋的買受人可以請求解除契約、返還已付購房款及利息、賠償損失,並可以請求出賣人承擔不超過已付購房款一倍的賠償責任;另外,出賣人與第三人惡意串通,另行訂立商品房買賣契約並將房屋交付使用,導致購房者無法取得房屋,購房者也有權解除契約。
8、開發商故意隱瞞真相:指開發商故意隱瞞沒有取得商品房預售許可證明的事實或者提供虛假商品房預售許可證明;故意隱瞞所售房屋已經抵押、出賣給第三人或為拆遷補償安置房屋的事實,導致契約無效或被撤銷、解除的,買受人可請求返還已付購房款及利息、賠償損失,並可以請求出賣人承擔不超過已付購房款一倍的賠償責任。
9、延遲辦理房產證:指商品房買賣契約約定或者《城市房地產開發經營管理條例》第三十三條規定的辦理房屋所有權登記的期限屆滿後超過一年,由於出賣人的原因,導致買受人無法辦理房屋所有權登記,買受人有權請求解除契約和賠償損失的。
10、其他情況:主要指所購買的商品房因違反了法律禁止性規定而無效,如因司法機關依法查封或者以其他形式限制商品房權利的;屬於共有房產,簽訂購買協定未經過其他共有人書面同意的。
買賣契約(供進口成套設備用) 篇17
第一條 交貨:交貨方式為(賣方送貨 / 買方取貨);交貨時間: ;交貨地點: 。
第二條 安裝:安裝方式為(賣方安裝/ 買方自裝);選擇賣方安裝的,安裝標準為 □(北京市家庭居室裝飾工程質量驗收標準)/ □(北京市高級建築裝飾工程質量驗收標準),安裝費用由 承擔,買方應為賣方提供必要的安裝條件。
第三條 驗收:對於櫥櫃的規格、顏色與約定不符或有其他表面瑕疵的,買方應在交貨時當場提出異議,異議經核實賣方應無條件換貨或補足;選擇賣方安裝的,雙方應在安裝完畢後 日內共同驗收安裝質量,經驗收未達到約定安裝標準的,賣方應無條件返工。
第四條 付款方式及時間:雙方約定以第 種方式支付價款。
(一)簽訂本契約時,買方支付預付款 元,設計出圖認可後一次性支付餘款;
第五條 違約責任:
(一)賣方違約責任:
1、對於櫥櫃的質量問題,國家有三包規定的按三包規定執行;國家無三包規定的包修期限為 年,賣方負責免費修理,但經專業檢測機構檢測不符合國家強制性標準或契約約定質量標準的,賣方應無條件換、退貨,或賠償買方由此受到的損失;
2、賣方遲延交貨的,每超過一日向對方支付遲延部分價款 %的違約金;遲延交貨超過 日的`,除支付違約金外,買方有權解除契約,賣方已收取的預付款或價款應全額返還。
(二)買方違約責任:
1、買方遲延提貨的,每超過一日向對方支付遲延部分價款 %的違約金;
2、買方無正當理由單方解除契約的,應賠償由此給賣方造成的損失。
第六條 爭議解決方式:本契約項下發生的爭議,雙方應協商或向市場主辦單位、消費者協會申請調解解決,也可向行政機關提出申訴;協商、調解、申訴解決不成的,應向 人民法院提起訴訟,或按照另行達成的仲裁條款或仲裁協定申請仲裁。
第七條 其他約定事項: 。
第八條 對本契約的變更或補充不合理地減輕或免除賣方應承擔的責任的,仍以本契約為準。
買方(章): 賣方(章):
住所: 住所:
聯繫電話: 聯繫電話:
委託代理人: 法定代表人:
委託代理人:
簽訂時間: 簽訂地點:
聲明:賣方撤離展銷會或市場的,由展銷會和市場主辦單位先行承擔賠償責任;主辦單位對先行賠付問題有對買方更為有利的承諾的,適用其承諾;主辦單位承擔責任之後,有權向賣方追償。
主辦單位(章):
買賣契約(供進口成套設備用) 篇18
收購方(甲方):___________________________________________________
種植方(乙方):___________________________________________________
根據《中華人民共和國契約法》規定,甲乙雙方在平等、自願、公平、誠實信用的基礎上,就油菜種植產品收購有關事宜達成如下協定。
第一條 產品基本要求:
產品名稱
品種規格
產 地
等 級
單 位
數 量
價格/保護價
總金額(元)
合計人民幣金額(大寫) 萬 仟 佰 拾 元 角 分
第二條 質量要求:1、內在質量:油菜籽品質應符合《中華人民共和國農產品質量安全法》標準提出的無公害要求。
2、外觀質量:__________________________________________________.
第三條 種子提供方式為□甲方提供:□乙方自備,提供種子的數量、時間和方式為:__________________.種子應滿足的條件為:_______________;對種子驗收的方式為______________.種子價格為_______元/_________(單位),合計:_______元,種子價款結算方式為□甲方於______年____月____日前一次性付清;□於交貨時抵扣收購款。
第四條 收購定金:甲方□是/□否在________年_______月_______日前向乙方支付收購定金_________________元。交貨時定金應(□抵作收購款/□返還甲方)。定金支付後,因甲方違約解除契約的,定金不予退還;因乙方違約解除契約的,應雙倍返還定金。
第五條 種植具體要求及對乙方的技術指導與培訓:_______________________________________________________________________.
第六條 包裝標準及費用承擔:_______________________________________.
第七條 超欠幅度損耗及計算方法:___________________________________.
第八條 收購運輸辦法由乙方送到甲方指定的`收購點或工廠投售點。
第九條 檢驗方法:__________________;檢驗時間:___________________
檢驗地點:______________.
第十條 結算方式及期限:___________________________________________.
雙方約定保護價的,當交貨時市場收購價格低於保護價時,以保護價為準:市場收購價格高於保護價時,雙方可協商上調價格。
第十一條 違約責任:
1、甲方遲延支付收購款的,應當每日按照遲延部分價款_________%的標準向對方支付違約金。
2、乙方交付的產品不符契約定要求的,甲方有權要求補足、換貨或退貨,由此發生的費用由乙方承擔:但甲方應在________日內書面通知乙方,否則乙方有權拒絕甲方的要求。
3、甲方未按約定收購符合要求的產品的,應承擔由此給乙方造成的損失。
4、________________________________________________________________.
第十二條 因發生自然災害、重大疫情等不可抗力的,經核實可全部或部分免除責任,但應當及時通知對方,並在合理期限內提供證明。
第十三條 契約解除條件:___________________________________________.
第十四條 爭議解決方式:本契約項下發生的爭議,由當事人雙方協商或申請有關部門調解解決;協商或調解不成的,依法向人民法院提起訴訟,或按照另行達成的仲裁條款或仲裁協定申請仲裁。
第十五條 本契約自雙方簽字蓋章之日起生效。本契約一式__________份,甲方________份,乙方________份,_________,_______份,具有同等法律效力。
第十六條 其它約定事項:___________________________________________.
收購方(簽章):種植方(簽章):
住所:
法定代表人:
委託代理人:
電話:
買賣契約(供進口成套設備用) 篇19
訂貨單位(甲方):_________
供貨單位(乙方):_________
根據《中華人民共和國契約法》及國家、省、市有關預拌商品砼管理規定,經甲、乙雙方協商並同意簽定本商品砼買賣契約,由甲乙雙方共同遵守履行。
一、工程概況
建設單位:_________
施工單位:_________
工程名稱:_________
工程地址:_________
結構形式:_________
總層數:_________
總高度:_________
運距:_________
二、契約總數量及總金額
(預計)總數量:_________m3
(預計)總金額:人民幣(大寫)_________,¥_________
商品砼明細如下:金額單位(元)
商品砼標號
合計
數量(m3)
商品砼單價(含運費)
含泵費單價
不含泵費單價
金額合計
特殊商品砼外加劑計算方法
非泵送部分其他計算方法
混凝土結算量計算方法
其他
如遇國家經濟政策有重大調整,價格另議。
備註
三、對商品砼質量和技術要求標準及雙方對質量負責的條件
1.乙方必須按契約的要求供應各種強度等級的混凝土,商品砼的質量必須符合國家規定的標準,經確認是乙方原因造成商品砼質量問題的,則乙方必須承擔全部責任。
2.當商品砼到達現場後,甲方必須按商品砼規範要求進行合理施工,經確認是甲方原因造成商品砼出現質量問題的,則甲方必須承擔全部責任。
3.甲方必須派專人在施工現場對澆注前的商品砼數量,坍落度等技術指標及乙方人員的服務態度等進行監督檢查,如有異議可拒簽商品砼發貨單並立即與乙方協商解決,若無異議則甲方必須據實簽收。
4.其他約定事項_________。
四、商品砼簽收要求
1.本契約約定,甲方特指派_________對乙方提供的'商品砼進行簽收,除此之外任何人無權進行簽收。
2.乙方所提供的商品砼數量累計達到_________m3時,若乙方提出需甲方對此數量的混凝土進行認證時,甲方必須給乙方出具數量認證憑證,同時收回認證數量部分的混凝土簽收小票。
3.混凝土合理損耗量按國家標準執行。
4.其他約定事項_________。
五、對商品砼驗收標準
1.商品砼的驗收以商品砼生產之日起28天后混凝土抗壓報告結果為驗收標準,若無異議則視為混凝土質量合格。取樣按(供方、施工現場、第三方)為準。
2.其他_________。
六、商品砼的供應時間、方式、地點及其他條件
1.商品砼的供應自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日結束,若超出此供應時間,則乙方有權停止供貨,並追究甲方的違約責任。
2.在每次澆注前甲方必須提前前_________小時通知乙方所需商品砼的標號、數量、施工地點、部位及施工時間等,並按要求填寫商品砼委託單。如有變化甲方必須提前_________小時通知乙方。
3.每次混凝土施工前,甲方必須平整好施工場地,保證施工現場車輛運行順暢,協調好同有關部門及周圍民眾的關係等,因此方面的原因造成延誤混凝土施工或混凝土出現質量問題的則乙方概不負責。
4.本契約約定:(供、購、收)貨地點為本契約履行地。
5.其他_________。
七、結算方式及限期_________。
八、違約責任
1.契約簽定後,甲方中途無故解除契約或乙方中途無故解除契約,應向對方支付契約規定預計總價款10%的違約金。
2.甲方若未按契約規定的結算方式進行貨款結算,則乙方有權終止契約,並追究甲方的違約責任,同時甲方必須按日萬分之五承擔滯納金。
3.因甲方的原因造成工程停工的則甲方必須在停工之日起二十日內將乙方的所有混凝土款結算清。
4.在甲方要求的混凝土數量範圍內,乙方已生產而甲方提出退貨時,此部分混凝土視甲方已購買,甲方必須據實簽收。
5.乙方在甲方按契約規定支付貨款後應據實提供給甲方各批次商品砼的實驗報告,若甲方出現違約情況則乙方在糾紛未解決前有權不提供商品砼試驗報告。
6.其他違約責任_________。
九、契約爭議的解決方式:本契約在履行過程中發生的爭議,應協商或調解,協商或調解不成,可採取第種方法解決。
1.大連仲裁委員會。
2.本契約履行地法院。
3._________。
十、本契約未盡事宜由甲乙雙方協商解決
十一、本契約一式三份,甲乙雙方各執一份,另一份存檔
十二、本契約經雙方簽字並加蓋印章之日起生效
十三、補充協定:_________。
甲方:_________________乙方:_________________
地址:_________________地址:_________________
電話:_________________電話:_________________
代表:_________________代表:_________________
簽約日期:_____________簽約日期:_____________
買賣契約(供進口成套設備用) 篇20
甲方: 乙方: 甲、乙雙方根據《中華人民共和國契約法》,經友好協商,就甲方訂購乙方產品事宜達成協定如下,雙方共同遵守:
第一條、產品名稱、規格(長215;寬215;高)、用紙、定量,甲方按月通知。
第二條、契約期限:
第三條、交貨地點:甲方單位倉庫(呼市地區)。
第四條、包裝要求:每捆10個紙箱,包裝牢固,運輸途中貨物不得外漏,保證貨物在運抵交貨時無污染、無破損、無變質。
第五條、費用負擔:運輸費、包裝費、保險費、裝卸費由乙方負擔。
第六條、驗收:在甲方指定的收貨單位倉庫驗收。甲乙雙方對貨物的品種、數量、規格、質量按契約要求進行驗收,每批抽檢貨物總量的1%。現場發現品種、規格、數量、質量不符合契約要求的,甲方收貨單位有權拒收,由乙方直接運回;如在使用當中發現質量、規格等不合格問題時,甲方應及時通知乙方,乙方應於接到通知後派員核驗,乙方逾期不派員核驗,視為認可。
第七條、技術指標:
1、紙板尺寸及壓痕尺寸按甲方要求進行。壓痕寬度五層不大於17,三層不大於12,壓線規正,折線居中,尺寸標準,壓痕均勻透實,反折效果好。紙板對角線之差小於3.5,五層紙板厚度大於7,搖蓋180176;反折5次以上面、里紙無裂縫。
2、同規格紙板色差保持一致。紙板面紙應重施膠使其具抗水性能,紙板無翹曲,無脫膠氣泡現象,切邊光滑整齊。紙板強度按國家紙箱2類標準執行。
3、其它執行國家有關規定、標準。
第八條、價格:價格為含稅(17%)價
第九條、結算方式及期限:以轉帳結算,貨款應按月承付。貨到驗收合格後,每月____日前乙方開據當月送貨的增值稅發票,甲方在次月月底前承付本月90%以上貨款(若有特殊清況雙方協商後確定貨款承付日期),其餘貨款在下月付清。
第十條、違約責任:
甲方違約責任:
甲方延期承付貨款,按延期付款金額銀行同期活期存款利率,從延期付款之日起計算利息,向乙方賠償違約金。
乙方違約責任:
1、乙方逾期交貨,每逾期____日,按逾期交貨部分貨款的5%,按日向甲方支付違約金,造成甲方停產的,乙方應向甲方支付本批貨款總額的100%的違約金。
2、乙方不能按期交貨時,應於甲方提供月生產、供貨計畫後____日內,書面向甲方聲明,如未按時聲明,每逾期____日,按不能交貨金額的10%向甲方支付違約金。
3、在使用中發現的不合格品,乙方應在下次發貨時先行補足不合格部分,運回不合格產品,所發生的'一切費用均由乙方負擔。
第十一條、其他事項:
1、違約金應在七個工作日內向對方支付,逾期不支付的,按未支付違約金金額銀行同期活期存款利率計算,加付違約金。違約金也可以直接從貨款中扣除,不足部分,按上述約定執行。
2、如遇特大自然災害或發生政策性變化(用箱單位)和人力不可抗拒的因素,雙方可共同協商變更、或者解除契約。
第十二條、乙方如想單方面終止契約,須提前60天以書面形式向甲方提出。
第十三條、本契約在履行中發生爭議時,雙方應協商解決,協商不成時,任何一方都可以向契約簽訂地相關部門仲裁或人民法院起訴。
第十四條、本契約一式兩份,雙方各執一份,具有同等法律效率。
第十五條、本契約從簽字之日起生效。
甲方: 代表人:________年____月____日 乙方:________年____月____日
買賣契約(供進口成套設備用) 篇21
契約雙方當事人:(略)
第一條、項目建設依據。(略)
第二條、商品房銷售依據。(略)
第三條、買受人所購商品房的基本情況。
買受人購買的商品房(以下簡稱該商品房,其房屋平面圖見本契約附屬檔案一,房號以附屬檔案一上表示為準)為本契約第一條規定的項目中的:第_________【幢】【座】__________【單元】【層】__________號房。
該商品房的用途為______,屬______結構,層高為_____,建築層數地上____層,地下________層。
該商品房陽台是【封閉式】【非封閉式】。
該商品房【契約約定】【產權登記】建築面積共_____平方米,其中,套內建築面積_____平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積____平方米(有關公共部位與公用房屋分攤建築面積構成說明見附屬檔案二)。
第四條、計價方式與價款。
出賣人與買受人約定按下述第___________種方式計算該商品房價款:
1、按建築面積計算,該商品房單價為(____幣)每平方米____元,總金額(____幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整。
2、按套內建築面積計算,該商品房單價為(___________幣)每平方米__________元,總金額(__________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整。
3、按套(單元)計算,該商品房總價款為(__________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百____拾______元整。
4、_____________________________________。
第五條、面積確認及面積差異處理。
根據當事人選擇的計價方式,本條規定以【建築面積】【套內建築面積】(本條款中均簡稱面積)為依據進行面積確認及面積差異處理。
當事人選擇按套計價的,不適用本條約定。
契約約定面積與產權登記面積有差異的,以產權登記面積為準。
商品房交付後,產權登記面積與契約約定面積發生差異,雙方同意按第___種方式進行處理:
1、雙方自行約定:___________________________。
2、雙方同意按以下原則處理:
(1)面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)的,據實結算房價款;
(2)面積誤差比絕對值超出3%時,買受人有權退房。買受人退房的,出賣人在買受人提出退房之日起30天內將買受人已付款退還給買受人,並按__利率付給利息。
買受人不退房的,產權登記面積大於契約約定面積時,面積誤差比在3%以內(含3%)部分的房價款由買受人補足;超出3%部分的房價款由出賣人承擔,產權歸買受人。產權登記面積小於契約約定面積時,面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)部分的房價款由出賣人返還買受人;絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。
面積誤差比=(產權登記面積-契約約定面積)÷契約約定面積×100%
商品買賣契約樣本【2】
1、本契約文本為示範文本,也可作為簽約使用文本。簽約之前,買受人應當仔細閱讀本契約內容,對契約條款及專業用詞理解不一致的,可向當地房地產開發主管部門諮詢。
2、本契約所稱商品房是指由房地產開發企業開發建設並出售的房屋。
3、為體現契約雙方的自願原則,本契約文本中相關條款後都有空白行,供雙方自行約定或補充約定。雙方當事人可以對文本條款的內容進行修改、增補或刪減。契約簽訂生效後,未被修改的文本印刷文字視為雙方同意內容。
4、本契約文本中涉及到的選擇、填寫內容以手寫項為優先。
5、對契約文本【 】中選擇內容、空格部位填寫及其他需要刪除或添加的內容,雙方應當協商確定。【 】中選擇內容,以劃√方式選定;對於實際情況未發生或買賣雙方不作約定時,應在空格部位打×,以示刪除。
6、在簽訂契約前,出賣人應當向買受人出示應當由出賣人提供的有關證書、證明檔案。
7、本契約條款由中華人民共和國建設部和國家工商行政管理局負責解釋。
商品房買賣契約
(契約編號:_____________________)
契約雙方當事人:_________________________________________________
出賣人:_________________________________________________________
註冊地址:_______________________________________________________
營業執照註冊號:_________________________________________________
企業資質證書號:_________________________________________________
法定代表人:____________________聯繫電話:________________________
郵政編碼:_______________________________________________________
委託代理人:____________________地址:____________________________
郵政編碼:____________________聯繫電話:__________________________
委託代理機構:___________________________________________________
註冊地址:_______________________________________________________
營業執照註冊號:_________________________________________________
法定代表人:____________________聯繫電話:________________________
郵政編碼:_______________________________________________________
買受人:_________________________________________________________
【本人】【法定代表人】姓名:__________________國籍________________
【身份證】【護照】【營業執照註冊號】【 】__________________________
地址:___________________________________________________________
郵政編碼:______________________聯繫電話:________________________
【委託代理人】【 】姓名:____________________國籍:________________
地址:___________________________________________________________
郵政編碼:______________________電話:____________________________
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,買受人和出賣人在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協定:
第一條 項目建設依據。
該地塊土地面積為___________,規劃用途為___________,土地使用年限自______年_____月_____日至______年_____月______日。
出賣人經批准,在上述地塊上建設商品房,【現定名】【暫定名】___________。建設工程規劃許可證號為___________,施工許可證號為___________。
__________________________________________________________________________。
第二條 商品房銷售依據。
買受人購買的商品房為【現房】【預售商品房】。預售商品房批准機關為___________,商品房預售許可證號為___________。
__________________________________________________________________________。
第三條 買受人所購商品房的基本情況。
買受人購買的商品房(以下簡稱該商品房,其房屋平面圖見本契約附屬檔案一,房號以附屬檔案一上表示為準)為本契約第一條規定的項目中的:
第___________【幢】【座】___________【單元】【層】___________號房。
該商品房的用途為___________,屬___________結構,層高為___________,建築層數地上___________層,地下___________層。
該商品房陽台是【封閉式】【非封閉式】。
該商品房【契約約定】【產權登記】建築面積共___________平方米,其中,套內建築面積___________平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積___________平方米(有關公共部位與公用房屋分攤建築面積構成說明見附屬檔案二)。
___________________________________________________________________________。
第四條 計價方式與價款。
出賣人與買受人約定按下述第___________種方式計算該商品房價款:
1、按建築面積計算,該商品房單價為(___________幣)每平方米______元,
總金額(___________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整。
2、按套內建築面積計算,該商品房單價為(___________幣)每平方米__________元,總金額(__________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整。
3、按套(單元)計算,該商品房總價款為(__________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百____拾______元整。
4、_______________________________________________________________________。
第五條 面積確認及面積差異處理。
根據當事人選擇的計價方式,本條規定以【建築面積】【套內建築面積】(本條款中均簡稱面積)為依據進行面積確認及面積差異處理。
當事人選擇按套計價的,不適用本條約定。
契約約定面積與產權登記面積有差異的,以產權登記面積為準。
商品房交付後,產權登記面積與契約約定面積發生差異,雙方同意按第__________種方式進行處理:
1、雙方自行約定:
(1)_____________________________________________________________________;
(2)_____________________________________________________________________;
(3)_____________________________________________________________________;
(4)_____________________________________________________________________。
2、雙方同意按以下原則處理:
(1)面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)的,據實結算房價款;
買受人退房的,出賣人在買受人提出退房之日起30天內將買受人已付款退還給買受人,並按__________利率付給利息。
買受人不退房的,產權登記面積大於契約約定面積時,面積誤差比在3%以內(含3%)部分的房價款由買受人補足;超出3%部分的房價款由出賣人承擔,產權歸買受人。產權登記面積小於契約約定面積時,面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)部分的房價款由出賣人返還買受人;絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。
產權登記面積-契約約定面積
面積誤差比=————————————————×100%
契約約定面積
因設計變更造成面積差異,雙方不解除契約的,應當簽署補充協定。
第六條 付款方式及期限。
買受人按下列第__________種方式按期付款:
1、一次性付款
__________________________________________________________________________。
2、分期付款
__________________________________________________________________________。
3、其他方式
__________________________________________________________________________。
第七條 買受人逾期付款的違約責任。
買受人如未按本契約規定的時間付款,按下列第__________種方式處理:
1.按逾期時間,分別處理(不作累加)
(1)逾期在_____日之內,自本契約規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之_____的違約金,契約繼續履行;
(2)逾期超過_____日後,出賣人有權解除契約。出賣人解除契約的,買受人按累計應付款的_____%向出賣人支付違約金。買受人願意繼續履行契約的,經出賣人同意,契約繼續履行,自本契約規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之_____(該比率應不小於第(1)項中的比率)的違約金。
本條中的逾期應付款指依照本契約第六條規定的到期應付款與該期實際已付款的差額;採取分期付款的,按相應的分期應付款與該期的實際已付款的差額確定。
第八條 交付期限。
出賣人應當在_____年_____月_____日前,依照國家和地方人民政府的有關規定,將具備下列第_____種條件,並符合本契約約定的商品房交付買受人使用:
1.該商品房經驗收合格。
2.該商品房經綜合驗收合格。
3.該商品房經分期綜合驗收合格。
4.該商品房取得商品住宅交付使用批准檔案。
5._______________________________________________________________________。
但如遇下列特殊原因,除雙方協商同意解除契約或變更契約外,出賣人可據實予以延期:
1、遭遇不可抗力,且出賣人在發生之日起_____日內告知買受人的;
2、_______________________________________________________________________;
3、_______________________________________________________________________。
第九條 出賣人逾期交房的違約責任。
除本契約第八條規定的特殊情況外,出賣人如未按本契約規定的期限將該商品房交付買受人使用,按下列第______種方式處理:
1、按逾期時間,分別處理(不作累加)
(2)逾期超過_____日後,買受人有權解除契約。買受人解除契約的,出賣人應當自買受人解除契約通知到達之日起____天內退還全部已付款,並按買受人累計已付款的_____%向買受人支付違約金。買受人要求繼續履行契約的,契約繼續履行,自本契約第八條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之______(該比率應不小於第(1)項中的比率)的違約金。
2. _______________________________________________________________________。
第十條 規劃、設計變更的約定。
經規劃部門批准的規劃變更、設計單位同意的設計變更導致下列影響到買受人所購商品房質量或使用功能的,出賣人應當在有關部門批准同意之日起10日內,書面通知買受人:
(1)該商品房結構形式、戶型、空間尺寸、朝向;
(2)_____________________________________________________________________;
(3)_____________________________________________________________________;
(4)_____________________________________________________________________;
(5)_____________________________________________________________________;
(6)_____________________________________________________________________;
(7)_____________________________________________________________________。
買受人有權在通知到達之日起15日內做出是否退房的書面答覆。買受人在通知到達之日起15日內未作書面答覆的,視同接受變更。出賣人未在規定時限內通知買受人的,買受人有權退房。
買受人退房的,出賣人須在買受人提出退房要求之日起_____天內將買受人已付款退還給買受人,並按 __________利率付給利息。買受人不退房的,應當與出賣人另行簽訂補充協定。
__________________________________________________________________________。
第十一條 交接。
商品房達到交付使用條件後,出賣人應當書面通知買受人辦理交付手續。雙方進行驗收交接時,出賣人應當出示本契約第八條規定的證明檔案,並簽署房屋交接單。所購商品房為住宅的,出賣人還需提供《住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》。出賣人不出示證明檔案或出示證明檔案不齊全,買受人有權拒絕交接,由此產生的.延期交房責任由出賣人承擔。
由於買受人原因,未能按期交付的,雙方同意按以下方式處理:
第十二條 出賣人保證銷售的商品房沒有產權糾紛和債權債務糾紛。因出賣人原因,造成該商品房不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的,由出賣人承擔全部責任。
__________________________________________________________________________。
第十三條 出賣人關於裝飾、設備標準承諾的違約責任。
出賣人交付使用的商品房的裝飾、設備標準應符合雙方約定(附屬檔案三)的標準。達不到約定標準的,買受人有權要求出賣人按照下述第______種方式處理:
1.出賣人賠償雙倍的裝飾、設備差價。
2.________________________________________________________________________。
3.________________________________________________________________________。
第十四條 出賣人關於基礎設施、公共配套建築正常運行的承諾。
1._______________________________________________________________________;
2._______________________________________________________________________;
3._______________________________________________________________________;
4._______________________________________________________________________;
5._______________________________________________________________________。
如果在規定日期內未達到使用條件,雙方同意按以下方式處理:
1._______________________________________________________________________;
2._______________________________________________________________________;
3._______________________________________________________________________。
第十五條 關於產權登記的約定。
出賣人應當在商品房交付使用後______日內,將辦理權屬登記需由出賣人提供的資料報產權登記機關備案。如因出賣人的責任,買受人不能在規定期限內取得房地產權屬證書的,雙方同意按下列第______項處理:
1.買受人退房,出賣人在買受人提出退房要求之日起______日內將買受人已付房價款退還給買受人,並按已付房價款的______%賠償買受人損失。
2.買受人不退房,出賣人按已付房價款的______%向買受人支付違約金。
3._______________________________________________________________________。
第十六條 保修責任。
買受人購買的商品房為商品住宅的,《住宅質量保證書》作為本契約的附屬檔案。出賣人自商品住宅交付使用之日起,按照《住宅質量保證書》承諾的內容承擔相應的保修責任。
買受人購買的商品房為非商品住宅的,雙方應當以契約附屬檔案的形式詳細約定保修範圍、保修期限和保修責任等內容。
在商品房保修範圍和保修期限內發生質量問題,出賣人應當履行保修義務。因不可抗力或者非出賣人原因造成的損壞,出賣人不承擔責任,但可協助維修,維修費用由購買人承擔。
__________________________________________________________________________。
第十七條 雙方可以就下列事項約定:
1、該商品房所在樓宇的屋面使用權___________________________________________;
2、該商品房所在樓宇的外牆面使用權_________________________________________;
3、該商品房所在樓宇的命名權_______________________________________________;
4、該商品房所在小區的命名權_______________________________________________;
5、_____________________________________________________________________;
第十八條 買受人的房屋僅作__________________使用,買受人使用期間不得擅自改變該商品房的建築主體結構、承重結構和用途。除本契約及其附屬檔案另有規定者外,買受人在使用期間有權與其他權利人共同享用與該商品房有關聯的公共部位和設施,並按占地和共部位與用房屋分替恍擔義務。
出賣人不得擅自改變與該商品房有關聯的公共部位和設施的使用性質。
__________________________________________________________________________。
第十九條 本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的,按下述第______種方式解決:
2.依法向人民法院起訴。
第二十條 本契約未盡事項,可由雙方約定後簽訂補充協定(附屬檔案四)。
第二十一條 契約附屬檔案與本契約具有同等法律效力。本契約及其附屬檔案內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第二十二條 本契約連同附屬檔案共______頁,一式______份,具有同等法律效力,契約持有情況如下:
出賣人______份,買受人______份,______份,____________份。
第二十三條 本契約自雙方簽訂之日起生效。
第二十四條 商品房預售的,自本契約生效之日起30天內,由出賣人向__________________申請登記備案。
出賣人(簽章): 買受人(簽章):
【法定代表人】: 【法定代表人】:
【委託代理人】: 【委託代理人】: (簽章) 【 】:
(簽章)
______年______月______日 ______年______月______日
簽於 簽於
附屬檔案一: 房 屋 平 面 圖
附屬檔案二: 公共部位與公用房屋分攤建築面積構成說明
附屬檔案三: 裝飾、設備標準
1.外牆:___________________________________________________________________
2.內牆:___________________________________________________________________
3.頂棚:___________________________________________________________________
4.地面:___________________________________________________________________
5.門窗:___________________________________________________________________
6.廚房:___________________________________________________________________
7.衛生間:_________________________________________________________________
8.陽台:___________________________________________________________________
9.電梯:___________________________________________________________________
10.其他:__________________________________________________________________
買賣契約(供進口成套設備用) 篇22
甲方:______________________乙方:______________________
甲乙雙方本著平等、自願原則,雙方無異議簽字後本契約立即生效。具體內容如下:______________________
一、甲方優惠價批發給乙方天然緬甸翡翠38件,甲方保證全部天然緬甸翡翠a貨。品名-規格列表如下:
1.滿綠純透冰種翡翠如意掛件、規格:_____________________mm,重10.1g=________元
2.冰種極品金黃紅翡巧雕松鶴延______年翡翠牌規格:_____________________cm重______g=________元
3.冰糯紫羅蘭正綠三彩翡翠觀音擺件規格:_____________________cm重______g=________元
4.冰種飄花圓條老鐲子規格:_____________________cm重______g=________元
5.清.翡翠望子成龍精工牌規格:_____________________cm重______g=________元
6.湖水綠睛水冰種清透翡翠彌勒擺件規格:_____________________cm重______g=________元
7.翡翠冰種滿綠正陽綠玉沖掛墜規格:_____________________cm重______g=________元
8.冰種清透睛水翡翠哪吒鬧海大把件規格:_____________________cm重______g=________元
9.清.滿綠正陽綠一路連升翡翠牌規格:_____________________cm重______g=________元
10.冰玻種漂正陽綠福瓜翡翠掛件規格:_____________________mm,重______g=________元
11.冰玻種三彩精工絕美a貨翡翠鷹規格:_____________________cm重______g=________元
12.老坑玻璃種滿綠起瑩光翡翠如意規格:_____________________mm,重______g=________元
13.冰種紫羅蘭黃翡、正陽綠三彩翡翠童子拜觀音規格:_____________________cm重______g=________元
14.緬甸a貨玻璃種滿綠起熒鑲鑽馬眼戒規格:_____________________cm重______g=________元
15.冰種滿綠厚實壽桃翡翠玉佩規格:_____________________cm重______g=________元
16.精美冰種翡翠三彩巧雕包羅萬象擺件規格:_____________________cm重______g=________元
17.冰地老坑種滿綠正陽綠a貨翡翠精工如意牌規格:_____________________cm重______g=________元
18.冰糯種正陽綠滿綠節節高柱形翡翠平安牌規格:_____________________cm重______g=________元
19.冰種紅翡雙色巧雕王者歸來規格:_____________________cm重______g=________元
20.極品冰種透亮完美紅翡馬鞍戒規格:_____________________cm重______g=________元
21.緬甸a貨正陽綠冰種蛋面戒指規格:_____________________cm重______g=________元
22.冰種清透帶正陽綠色根美工翡翠福祿壽大掛件規格:_____________________cm重______g=________元
23.滿綠冰種正陽綠豌豆翡翠掛件規格:_____________________cm重______g=________元
24.極品冰玻種金絲種老坑滿綠帝王旋紋翡翠玉勒規格:_____________________cm重______g=________元
25.冰種帶菲飄花翡翠喜上眉梢玉佩規格:_____________________cm重______g=________元
26.高冰種玻璃地飄綠翡翠彌勒掛件規格:_____________________cm重______g=________元
27.冰種漂綠瓜翡翠掛件規格:_____________________cm重______g=________元
甲方(公章):________________
法定代表人(簽字):___________
___________年__________月____日
乙方(公章):________________
法定代表人(簽字):___________
__________年__________月____日
買賣契約(供進口成套設備用) 篇23
買賣契約(樣式八)
簽訂日期:____年__月__日
契約編號:__________
簽約時間:__________
簽約地點:__________
供方:____________
需方:____________
1.本契約是依照《_____》訂立的,經雙方簽字蓋章後,即發生法律效力,雙方必須嚴格履行。
2.契約條款:
①簽訂雙方商妥訂貨產品總值人民幣____元。其產品名稱的規格、質量、數量、單價、總值、交貨付款等詳如附表。
②產品及原材料檢驗方法;
③產品價格規定;
④產品的包裝方法及費用負擔;
⑤產品交貨方法及費用負擔;
⑥貨款及費用等結算方法;
⑦補充條款。
3.經濟責任:
(1)供方如未能履行契約,須負下列責任:
①產品花色、品種、規格、質量不符契約規定:需方同意利用的,按質論價,退貨貶值總值價款,不能利用的,應負責保修、保退、保換。由於延誤交貨時間,每天應償付需方千分之__的罰款。
②產品數量不符合規定:少交需方仍有需要的照數補交;因延期而不要的,可以退貨,並承擔因此而造成的損失;不能交貨的,應償付需方以不能交貨的貨款總值的百分之___的罰金。
③產品包裝不符契約規定:應負責返修或重新包裝。並承擔支付的費用;需方不要求返修或重新包裝,應償付不符契約規定包裝價值的千分之__的罰金。
(2)需方未能履行契約時,須負以下責任:
①中途變更產品花色、品種、規格、質量或包裝的規格,應償付變更部分貨款(或包裝價值)總值百分之__罰金。
②中途退貨,由雙方根據實際情況商定,同意退貨的償付退貨部分貨款總值千分之__的罰金。
③未按規定的時間和要求交原材料或技術、資金、包裝物,除交貨日期得以順延外,應償付順延交貨產品總值每日千分之__的罰金;不能提供時,視同中途退貨處理。
④自提產品未按規定日期提貨,每延期一天,應償付供方以延期提貨部分貨款總額千分之__罰金。
⑤未按規定日期付款,每延期一天,應償付以延期付款總額千分之__的罰金。
⑥實行送貨或代運的產品拒絕接貨,應承擔由此而造成的損失和運輸費用及罰金。
(3)產品價格:如需要調整,必須經雙方協商方能變更。
(4)任何一方要求全部或部分解除契約,必須提出充分理由,經雙方協商,並報請鑑證機關備案。
(5)如因生產原料、生產設備、生產工藝或市場發生重大變化,需要變更產品品種、花色、規格、質量、包裝時,應提前__天與對方協商修訂調整,並報鑑證機關備案,任何一方不得擅自變更契約。一方變更契約,對方有權拒絕收購,因此而不能執行契約應償付對方千分之___的罰金。
(6)確因自然災害等原因,影響執行契約或延期交貨,需提前__天通知對方,經有關機構證明,可酌情減免罰金。
4.執行契約中,發生爭議和糾紛,簽約雙方協商不成,均可向法院提出訴訟。向_____機關申請_____(兩者選一)
5.本契約及附屬檔案一式六份,供需雙方各執正本一份,副本四份,雙方主管部門和工商行政管理局各一份。
供方單位(蓋章):_______需方單位(蓋章):_____
法定代表人簽字:________法定代表人簽字_______
代理人簽字:__________代理人簽字:________
地址:_____________地址:___________
電話:_____________電話:___________
開戶行、帳號:_________開戶行、帳號:_______
買賣契約(供進口成套設備用) 篇24
甲方:阜陽 限公司,住所地阜陽 樓西。
法定代表人: ,董事長。
乙方: 。
丙方: 。
乙方為生產需要,特向甲方購買 牌裝載機 台,由丙方為乙方的付款向甲方提供擔保。現經三方友好協商,在平等互利的基礎上自願達成如下條款,以資共同信守:
一、裝載機的名稱、型號、數量、單價及付款方式:
1、乙方向甲方購買 型 裝載機 台,機器編碼為: ,發動機編號為: 。
2、乙方購買的上述機械的單價為每台 元,合計為 元。
上述款項由乙方分期以 方式向甲方支付,其中首付款 元由乙方在接收裝載機之前一次性向甲方支付完畢,剩餘款項 元自 年 月 日起至 年 月 日止分 期支付,每期支付 元。
上述各期款項應於每月 日前支付。
3、在乙方向甲方支付首期款項後的 日內,甲方應將上述裝載機交付給乙方使用。乙方在交接上述裝載機時,應根據所接收的實物,填寫交接清單,交接單由甲乙雙方各執一份。
二、履約擔保條款:
乙方自願選擇下列第 (可任選其一,或同時選) 項擔保方式,作為其履行付款義務的保證。
1、保證金條款:
為保證契約的履行,乙方在支付首付款時,應向甲方支付保證金
元,如果乙方未按期支付上述任何一期款項,甲方有權將所收取的保證金予以沒收;如果乙方能夠按期支付上述款項,甲方應在收到乙方支付的最後一期款項後的 日內將上述保證金不計利息退還給乙方。
2、抵押條款:
為保證契約的履行,乙方自願將其所有的座落於 的房屋作為抵押,並向房地產管理機關辦理抵押登記。
三、關於機器所有權的特別約定:
1、甲方應保證對乙方所購裝載機享有完全所有權,如果因任何第三方對上述裝載機主張權利導致乙方損失,甲方應承擔相應責任。
2、在乙方將上述各期款項支付完畢之前,甲方對上述裝載機享有所有權。在甲方收到乙方支付的全部裝載機款項後,裝載機的所有權歸乙方,甲方應將代表裝載機權利憑證的有關單據移交給乙方。
3、在乙方未按本契約第一條約定支付任何一期款項或在乙方將所有款項支付完畢之前因保管不善或人為因素損壞裝載機,或者未經甲方同意擅自出租、轉讓裝載機的,甲方有權隨時收回上述裝載機,乙方已支付的款項不予退還。同時,乙方還應按總機款15%的比例向甲方支付每月的使用費,不足一個月的,按一個月計算。
如果由於乙方擅自出租、轉讓、抵押、質押、拆卸、故意毀壞、藏匿或其他原因導致甲方無法收回裝載機,乙方已支付的款項,不予退還,對於乙方未支付的部分,甲方仍有權要求乙方繼續支付。
四、質量約定:
1、甲方保證出售給乙方的裝載機出廠合格,如果發生質量問題,甲方應及時進行售後服務,若雙方對質量問題發生爭議,應以省級以上質量鑑定機構所出具的鑑定結論為準。
2、甲方按照裝載機隨機“三包卡”所載明的三包範圍和期限對乙方所購裝載機進行維修。超過三包範圍和期限的維修,乙方應按市場價格向支付相關費用。
3、自乙方接收裝載機後,應妥善保管,並及時對裝載機保養、維修,以保障裝載機能正常使用。甲方有權隨時檢查裝載機使用情況。
五、違約責任:
1、甲方如不能保證對出售給乙方的裝載機享有完全所有權,導致乙方收到損失的,甲方應予以賠償。
2、若甲方對三包期限之內的裝載機不進行維修,經乙方書面通知後的 個工作日內甲方仍拒不維修,以至於影響乙方正常使用並給乙方造成損失的',甲方應予賠償。
3、在乙方付清全部款項後,甲方未按照約定向乙方交付裝載機所有權憑證,以至於影響乙方行使所有權,給乙方造成損失,甲方應當予以賠償。
4、乙方存在下列情形之一,甲方除有權沒收乙方支付的保證金外,還可將裝載機收回,並按購車款總額15%的比例要求乙方支付違約金。
(1)未按期支付任何一期裝載機款;
(2)未經甲方書面同意擅自出租、轉讓裝載機或將上述裝載機交給不具備駕駛該車資格的駕駛的;
(3)擅自拆卸、改動裝載機部件的;
(4)擅自將裝載機抵押、質押的;
(5)在乙方付清所有款項之前,因其他因素致使甲方對裝載機行使所有權構成威脅的。
對於收回的裝載機,甲方有權進行拍賣或變賣,以折抵乙方所欠款項。拍賣或變賣後的款項超出乙方欠款的部分,直接退還乙方。
5、丙方對乙方的付款行為提供連帶擔保責任,在乙方未按期支付上述任何一筆款項時,甲方既可以要求乙方支付所欠款項,也可以直接向丙方要求支付乙方所欠的款項。
丙方的保證範圍主債權、利息、違約金、損害賠償金及實現債權的費用。
6、因任何一方違約而導致訴訟的,應賠償對方因起訴所支付的相關費用(包括但不限於訴訟費、保全費、律師代理費等)。
六、本契約在履行過程中,若出現新的情況而影響契約繼續履行的,雙方可在協商一致的基礎對本契約進行補充,補充協定與本契約具有同樣法律效力。
七、本契約在履行過程中,若發生爭議,應由雙方協商解決,協商不成,由甲方住所地的人民法院解決。
八、本契約一式三份,各方當事人均執一份。
甲方: 乙方: 丙方:
年 月 日
買賣契約(供進口成套設備用) 篇25
買賣契約糾紛
解決契約糾紛的解決有四種途徑,即協商、調解、仲裁和訴訟。其中通過契約當事人根據法律和契約的有關規定自行協商解決,或者通過調解即由民間組織根據自願和合法原則對契約當事人的糾紛加以解決,這兩種方式最省事、最簡便易行。其次,依據契約仲裁條款或事後達成的仲裁協定,解決糾紛的方式,較之向法院起訴來講,也利於案件的迅速解決和減少解決費用。當然通過訴訟解決雖然耗時長、費用高,但這卻是解決契約糾紛的一種最重要、最權威的途徑。
一、協商解決
契約雙方當事人如果在履行契約過程中出現了糾紛,首先應按平等互利、協商一致的原則加以解決。既不應採取消極拖延的辦法,也不應採取扣發貨物或拒付貨款的辦法自行行使法律處分權,因為這兩種做法都無助於問題的解決。按照法律規定,應該首先通過協商解決糾紛。協商解決糾紛,雙方是建立在互諒互讓、平等磋商的基礎之上,不影響團結以及今後的繼續合作,還可以節省時間、人力和費用,所以,應該更多地採用這種方法。
對於需債務人償還債務而其一時又無力償還的,可以採取以下兩種方式協商解決:
1)、分期償還。如果債務人因產品積壓或者因外債收不回來而暫時無力償還的,那么可以待積壓的產品推銷出去後,或者外單位的欠款收回後償還。如果因管理不善暫時虧損但尚未公告破產的企業,經過努力還可以通過改善經營管理儘快扭轉虧損的,可以在自願的基礎上,制定切實可行的分期分批還款計畫。這樣做不僅可以使債權人的合法利益得以實現,還可以使債務人積極改善企業的經營管理,改變無力償還債務的被動局面。
2)、實物抵債。如果債務人因產品嚴重積壓沒有資金償還債務時,還可以經過雙方協商採取以產品抵債的辦法來解決。以產品抵債,既可以幫助債務人推銷積壓的產品,又能起到償還債務的作用,將“死物”變“活物”,這對國家、對當事人雙方都是有好處的。另外,以實物抵債也可以採取由債權人代理推銷產品的辦法,用實際推銷的貨款來抵償欠款。
二、仲裁解決
仲裁是指契約雙方當事人發生爭執,協商不成時,根據有關規定或者當事人之間的協定,由一定的機構以中間人或第三者的身份,對雙方發生的爭議,在事實上作出判斷,在權利和義務上作出裁決。用仲裁的方法解決契約糾紛是常用的'一種方式。
當事人採用仲裁的方式解決契約糾紛,應注意以下問題:
1)、仲裁期限。當事人一定要抓住時機,在法律規定的申請仲裁的有效期限內,及時行使自己的權利,避免因錯過時機而喪失自己申請仲裁的權利。
2)、仲裁機關及管轄。根據契約仲裁條例的規定,契約仲裁機關是國家工商行政管理局和地方各級工商行政管理局設立的契約仲裁委員會。案件管轄原則是,一般由契約履行地或契約簽訂地的仲裁機關管轄。因此,當事人應向有管轄權的仲裁機關申請仲裁。
3)、仲裁效力。通過仲裁機關調解雙方達成協定後,協定即具有法律效力,雙方必須認真遵守。如果調解不成,仲裁機關最後作出的仲裁裁決便具有法律效力,當事人必須遵守,否則,法院則要強制執行。
三、訴訟解決
當發生契約糾紛後,雙方當事人協商不成,可以向法院起訴,通過訴訟的方式來解決糾紛。近幾年來,隨著我國法制建設的不斷完善以及法律知識的普及,人們的法律意識不斷提高,企業通過訴訟來解決契約糾紛的也越來越多。
應注意以下幾方面的問題:
2)、訴訟管轄。民事訴訟法第二十三條規定,因契約糾紛提起訴訟,由契約履行地或者契約簽訂地人民法院管轄。根據這一規定,當事人應當向有管轄權的人民法院提起訴訟。
3)、訴訟保全。訴訟保全是一種民事訴訟法律制度,是指法院對於可能因當事人一方行為或者其他原因,使判決不能執行或者難以執行的案件,可以根據對方當事人的申請,或依職權而對一方當事人的財物採取查封、扣押、凍結、提供擔保等措施。根據這一制度,在訴訟過程中,如果一方當事人發現對方當事人的財產有可能很快滅失或被隱藏、轉移,使自己申請給付的訴訟難以達到預期的目的,就可以在法院作為判決之前,先行向法院申請訴訟保全,以保證自己權利的實現。當然,申請訴訟保全的一方,應有勝訴的把握,否則,如果將來敗訴了,則要賠償對方當事人因訴訟保全所遭受的財產損失。
4)、調解及判決。法院受理一方當事人的起訴後,首先要進行調解,如果經過調解雙方達成了協定,調解協定即具有法律效力,雙方要認真執行,否則,法院將強制執行。如果法院調解不成,則要作出判決或裁定,當事人對判決或裁定不服的,可以在收到判決書之日起15日內或接到裁定書之日起10日內向上一級法院提起抗訴,如果超過了抗訴期當事人沒有抗訴的,那么一審判決或裁定即發生法律效力,當事人必須執行。二審法院作出的判決、裁定,是終審的判決、裁定,當事人必須執行。當然,如果當事人認為已生效的判決、裁定確有錯誤,在不停止判決、裁定執行的情況下,還可以通過審判監督程式,向原審人民法院或上級人民法院申請再審。
買賣契約(供進口成套設備用) 篇26
出賣人:________(以下簡稱甲方),
買受人:________(以下簡稱乙方),
為_______貨物欠款買賣,經雙方締結契約如下:
第一條:甲方願將_______貨_______件賣與乙方,約定______年________月_______日交付清楚。
第二條:貨價議定每件人民幣_______元整(或依照交貨日交貨地的市價為標準)。
第三條:乙方應自交貨日起算_______日內支付貨價與甲方清楚,不得有拖延短欠等情形。
第四條:甲方如屆交貨期不能交貨,或僅能交付一部分時,於_______日前通知乙方延緩日期,乙方不允者可解除買賣契約,但須接到通知日起算_______日內答覆逾期即視為承認延期。
第五條:甲方如屆期不交貨又未經依前條約定通知乙方時,乙方可限相當日期催交貨,倘逾期仍不交時,乙方可解除契約。
第六條:如因天災地變,或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或一部分貨品未能交清的,可以延緩至不能交貨原因消除後___日內交付。
第七條:乙方交款之期以甲方交貨之期為標準。
第八條:乙方逾交款日期不為交款的,甲方可以定相當期限催告交款,並請求自約定交款日期起算至交款日止,按每百______元日折計算遲延利息。
第九條:甲方所交付的貨品,如有不合規格或品質惡劣或數量短少時,甲方應負補充或交換或減少價金的義務。
第十條:乙方發現貨晶有瑕疵時,應即通知甲方並限期請求甲方履行前條的義務,倘甲方不履行義務時,乙方除可解除契約外並可請求損害賠償,甲方無異議。
第十一條:契約爭議的解決方式:本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第_______種方式解決:
(一)提交_________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十二條:其他約定事項:____________
本合一式兩份,甲、乙雙方各執一份為憑。
甲方(公章):______
法定代表人(簽字):_________
日期:_________年______月____日
乙方(公章):________
法定代表人(簽字):________
日期:__________年_______月____日
買賣契約(供進口成套設備用) 篇27
甲方: 身份證號:
住址:
乙方:: 身份證號:
住址:
經甲乙雙方根據契約法等相關規定。公平合理,相互自
願的`前提下,雙方簽訂以下協定。
一、地塊概況
該地塊位於威寧縣海邊村安置區,集體土地證號為:威集用(20xx)第X003號,土地使用權人:耿昆,使用權面積為300平方米,地類(用途):住宅,該宗地四至:西至A205,東至A203,南至威雙大道,北至廣聚路。(註:該宗土地是由耿昆轉讓給馬關志所有,現將該宗土地轉讓給趙正國所有。)
二、轉讓方式
1、甲方把該地塊轉讓給乙方,土地轉讓總價為人民幣柒拾
捌萬陸仟元整(¥:786000.00元整),乙方將房屋轉讓款一次性付給甲方(以銀行打款憑條為證)。
2、甲方確保該宗土地轉讓前無任何糾紛,無任何建築物。
3、甲方負責提供相關依據並配合乙方辦理相關建房手續和
證件。
4、如乙方要求過戶,甲方應提供所有相關手續,過戶費用
由乙方支付。如因甲方原因不能辦理過戶手續,甲方應退還所有購買土地的轉讓款,並且賠償乙方按轉讓款的總額千分之五/每日計算。
5、甲方需把原政府規劃的安置協定,規劃許可證,集體使
用證,身份證複印件等證件交給乙方,以便辦理相關手續。
6、甲方積極幫助乙方解決有關土地手續辦理事宜,該宗土地轉讓後產權由乙方所有。
三、其他事宜
1、本協定未盡事宜,須經雙方協商解決,並簽訂相應的補
充協定,補充協定與本協定具有同等法律效力。
2、執行過程中發生矛盾、爭議,經協商無效時,提請法院
裁決。
3、本協定經雙方簽字蓋章後生效。本協定一式兩份,甲乙各執一份。
甲方(簽字):乙方(簽字):
身份證號: 身份證號:
證 明 人: 證 明 人:
年 月 日
買賣契約(供進口成套設備用) 篇28
一、雙方當事人
買方:(以下簡稱甲方)
賣方:(以下簡稱乙方)
二、買賣雙方本著誠實信用的原則,在協商一致的基礎上籤訂本契約。買方向賣方訂購下列貨物,經雙方協商簽訂本契約如下:
三、付款方式:送貨開據發票後 個工作日內付款。
四、交貨日期:賣方保證在契約簽訂後, 個工作日內供貨買方。
五、保修條款: 年上門免費質保。
六、違約責任
買方逾期超過30天的,賣方有權解除契約。在買方未付清全款的情況下賣方仍擁有貨物所有權。
七、不可抗力:因颱風、地震、水災以及其它非需、供方責任造成的,不能預見、不能避免、並不能克服的客觀情況為不可抗力。遇有不可抗力的一方,應立即將事件情況通知對方,並在15天內提供事件詳情以及契約不能履行,或部分不能履行,或需要延期履行的理由的有效證明檔案,按事件對履行契約的影響程度,由雙方協商決定是否解除契約、部分免除履行契約的責任或延期履行。
八、解決糾紛的方式:如履行本契約發生爭議,雙方應首先協商解決。如協商不成,任何一方均可向契約簽訂地的人民法院提起訴訟,通過法律程式予以解決,傳真件及複印件同樣具備法律效應。
九、契約變更:契約履行中,如一方需要修改,必須在 日前提出,徵得對方同意並簽訂補充協定。
十、本契約一式貳份,買方執壹份,賣方執壹份。未盡事宜,依照《中華人民共和國經濟契約法》的規定處理。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
買賣契約(供進口成套設備用) 篇29
根據國家有關法律、法規和本市相關規定,甲(賣方)、乙(買方)、丙(中介)三方在自願、平等和協商一致的基礎上,就丙方接受甲、乙方的委託,促成甲、乙方訂立房地產買賣契約,並完成其他服務事項達成一致,訂立本契約。
▲該條是契約的目的。
由委託出售方、買受方、中介方三方簽署。保證三方權利義務明晰,有助於中介的陽光操作。
注意:三方當事人必須使用與其身份證(或營業執照)一致的姓名(名稱)。
第一條 標的基本情況及價款
▲該條內容是對房屋基本狀況的`描述。
其中所有權人、共有人、房屋座落、丘號、產權證號、建築面積、土地證號、房屋來源的填寫內容須與產權證與土地使用證所載一致。其中要注意在權證上不列名的共有狀況。如夫妻共有,房改房中的家庭共有。受託方應要求委託人如實提供情況,並取得共有人的書面同意。
第二條 委託事項
1、甲方委託丙方出售_______________以上房產,並代辦_______________等相關事宜(①產權轉移②房屋交付③房款撥付)。
2、乙方委託丙方購買_______________以上房產,並代辦_______________等相關事宜(①產權證②房屋交付③房款支付④貸款⑤抵押登記⑥土地使用證)。
▲代辦事宜可以選擇。
可選其中的一部分或全選。買賣雙方應從其從其各自利益角度出發,將需委託的事項選擇清楚。
第三條 甲方的義務
1、保證出售的房屋權屬真實,並符合國家及南京市房屋上市交易的政策法規及有關規定,且房屋財產的共有人對出售此房屋無異議。
2、協助乙方辦理該房地產的交易過戶手續,提供相應證件資料。
3、按房地產買賣契約中約定的交付日期,騰空房屋,並完好保留所應交付給乙方的附屬設施及原裝修。
4、在房屋交付前,負責戶口遷出,結清水、電、氣、有線電視、電話、物管等費用。
5、按本契約約定,按期支付佣金和代辦費。
▲該條是法律責任所在。
當事人必須知曉違背上述條款,須承擔相應法律責任。
1、須將其所有房屋真實情況如實告知受託人,尤其是有瑕疵的情況(含權利瑕疵與房屋本身的瑕疵),如是否有查封等情況,所以應慎重對待。
2、尤其是提供資料應真實。
3、是按原先約定的房屋狀況交付。
4、戶口應及時遷出,水、電、氣、有線電視、電話、物管等費用最好在交易手續辦結前一次結清,以避免日後再有糾紛。
5、佣金和代辦費以契約約定的數額和時間交付。
第四條 乙方的義務
1、按照房地產買賣契約中約定的房款支付方式及期限,支付定金和房款。
2、根據本契約約定的委託、代辦事項,按時支付佣金和代辦費用。
3、根據委託事項,乙方應於__________前將各類資料備齊交予丙方,同時將由丙方代繳的____________ (①契稅②交易服務費③抵押管理費④他項權證費)等約計人民幣_______________元交予丙方。丙方將與乙方按實結算,多退少補。
▲第1、2款為乙方必須履行的法律義務。
第3款備齊資料的時間乙方必須明確承諾。需代繳的費用也須根據需要選擇清楚,並將總額填寫正確。丙方在接受費用時務必開具收據或收條,據此可與最後結算的憑據相對應。
第五條 丙方的義務
1、認真履行甲、乙方委託的事項,親自完成甲、乙方委託代辦的各項服務。
2、丙方派______________經紀人負責該房產的居間活動,在委託期限內辦理所委託的事項。 周記