買賣契約模板匯總 篇1
國際買賣契約樣本
買方：中國 公司 中國， （電報掛號： 電傳號： ）
賣方：
買方同意購買，賣方同意出售下述商品，並按下列條款簽訂本契約：
1. 商品名稱，規格，數量及單價：
項目序號商品名稱及規格單 位數 量單價總價總值
2. 生產國別和製造廠：
3. 包裝：以新的，堅固的木箱或紙箱包裝，並能防潮，防濕，防震，防鏽及防止粗暴裝卸，適合於遠程海運，郵包郵寄，空運運輸.由於採用不適當或不妥當的包裝而引起生鏽，損壞，丟失，其責任應由賣方承擔.
4. 嘜頭：賣方應在每件包裝箱上用不退色的油漆刷上箱號，尺碼，毛重，淨重和諸如“勿倒置”，“小心輕放”，“防潮”等字樣，以及提升位置和下列嘜頭.
5. 裝船時間：
6. 裝船港口：
7. 目的港口：
8. 保險：裝船後由買方負擔.
9. 支付條件：
（1） 如以信用證支付：買方接到本契約11條規定的賣方裝船通知後在交貨期15～20天前，由 中國銀行開立以賣方為受益人，金額為裝貨總值的不可撤銷的信用證.憑開戶銀行開具的匯票和本契約第10條中所規定的裝船單據付款.
（2） 如以托收方式支付：交貨後，賣方經由賣方銀行通過中國銀行寄送本契約第10條所規定的裝船單據向買方收取貨款.
（3） 如以信匯或電匯方式支付：接到本契約第10條所規定的裝船單據後於七天內付款.
10. 付款單據：
（1） 為了議付貨款，賣方應向支付銀行呈交下列單據：
1） 全套清潔無疵，註明“運費到付”，空白抬頭，空白背書和通知目的港已“裝船”的海運提單.
2） 發票五份：註明契約號和嘜頭（一個以上嘜頭應分別開發票）.
3） 裝箱單五份：註明發貨重量及相應發票的編號和日期.
4） 由製造廠出具的品質和數量證明書兩份，如14條第（1）項中所規定.
5） 通知買方已裝船的電報抄件一份.
（2） 裝船同時，賣方應將上述單據副本各一份（本條5項除外）寄送目的港.
11. 裝船條件：
（1） 賣方應於本契約規定的裝船期前四十天，以電報通知買方如下內容：契約號，品名，數量，價值，件數，毛重，尺碼，港口備妥待運日期，以便買方洽訂艙位.
（2） 中國 公司（電報掛號： ），將作為買方的船代理洽訂艙位.
（3） 買方應於船隻預計抵港日期前十天，將船名，預計裝貨日期，契約號通知賣方，以便賣方安排裝船.賣方應與船代理保持密切聯繫.當必須換船或船提前或推遲到港時，買方或其船代理應及時通知賣方.如船隻不能在買方通知的船期後三十天內到達港口，買方應擔負自三十一天起所帶來的倉租費和保險費.
（4） 如船隻按時抵達裝船港口後，而賣方不能按時備貨裝船，由此產生的空倉費和滯期費應由賣方負擔.
（5） 貨物越過船舷和脫鉤前的全部費用，風險由賣方負擔；貨物越過船舷和脫鉤以後的全部費用，風險由買方承擔.
12. 裝船通知：賣方應於貨物裝船完畢後，立即以電報通知買方契約號，貨物名稱，數量，毛重，發票價值，船名和起航日期.若由於賣方未及時以電報通知買方，而使買方不能及時辦理保險時，由此產生的一切損失，均應由賣方承擔.
13. 質量保證：賣方保證貨物採用最好的和未用過的全新材料，第一流製造工藝，其成品質量，規格和性能與本契約規定相符.貨物的保證期為貨物抵目的港後月，國際買賣契約樣本，契約範本《國際買賣契約樣本》。
14. 檢驗和索賠：
（1） 發貨前，製造廠應對貨物的質量，規格，性能和數量/重量作精密全面的檢驗，並出具證明書，證明貨物符合本契約規定.質量證明書應附有製造廠試驗項目和結果的報告.
（2） 貨到目的.港後，買方將申請中國商品檢驗局（以下簡稱局）對貨物的品質，規格和數量/重量進行初檢，並出具檢驗報告.如該局發現規格或數量或二者有出入，除保險公司或輪船公司的責任外，買方有權在貨物到達目的港後 日內拒收該貨物或向賣方提出索賠.
（3） 如貨物的質量和規格與契約規定不符，買方將申請商檢局進行檢驗，並憑檢驗報告有權向賣方索賠（包括換貨）.所有費用（檢驗費，退貨和換貨的運費，保險費，倉儲費和裝卸費等）均應由賣方承擔.
（4） 若買方提出索賠後三十天內賣方未予答覆，則認為賣方已接受上述索賠.
15. 人力不可抗拒：凡是製造或裝船運輸過程中，因人力不可抗拒的事故，致使賣方推遲交貨或不能交貨時，賣方可不負責任.但發生上述事故時，賣方應立即通知買方，並在十四日內，給買方航寄一份由主管政府當局頒發的事故證明書.在此情況下，賣方仍有責任採取一切必要措施加速交貨.如事故延續十周以上，買方有權撤銷契約.
16. 遲交貨罰款：除本契約第15條規定的人力不可抗拒原因外，如賣方不能按契約規定的時間交貨，買方應同意在賣方支付罰款的條件下延期交貨.罰款可由支付銀行在議付貨款時扣除，但罰款不得超過遲交貨物總價的5％.罰款率按每七天收0.5％，不足七天時以七天計算.如賣方延期交貨超過契約規定十周時，買方有權撤銷契約.此時，賣方仍應不遲延地按上述規定向買方支付罰款.
17. 仲裁：凡因執行本契約所發生的或與本契約有關的一切爭議，雙方應通過友好協商解決；如果協商不能解決，當提交北京中國國際貿易促進委員會對外經濟貿易仲裁委員會根據該會仲裁程式暫行規則進行仲裁.仲裁裁決是終局的，對雙方都有約束力.仲裁費用由敗訴方承擔.
18. 補充條款：
_______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.
本契約正本共兩份，採用中，英文（略）書就，兩種文字具有同等效力，簽字後即生效，雙方各執一份為憑.
買方： 賣方：
中國 公司 ×國 公司
代表：（簽字） 代表：（簽字）
見證人：
（律師）
（簽字）
中外貨物買賣契約
契約號：
簽字日期：
賣方 中國 公司 地址 電報掛號 電傳
買方
雙方同意按下列條款由賣方出售，買方購進下列貨物：
(1)貨物名稱，規格，包裝及嘜頭(2)數量(3)單價4)總值
（5） 裝運期限：
（6） 裝運口岸：
（7） 目的口岸：
（8） 保險：由賣方按發票金額110％投保
（9） 付款條件：
買方應通過買賣雙方同意的銀行，開立以賣方為受益人的，不可撤銷的，可轉讓和可分割的，允許分批裝運和轉船的信用證.該信用證憑裝運單據在中國的中國銀行見單即付.該信用證必須在 前開出.信用證有效期為裝船後天在中國到期.
（10） 單據：賣方應向議付銀行提供已裝船清潔提單（或貨櫃運輸的已裝船提單），發票，品質證明，數量/重量鑑定書；如果本契約按CIF條件，應再提供可轉讓的保險單或保險憑證.
（11） 裝運條件（CIF/C＆F）
1. 載運船隻由賣方安排，允許分批裝運，允許轉船，允許貨櫃運輸.
2. 賣方於貨物
買賣契約模板匯總 篇2
甲方：
地址：
電話：
乙方：
地址：
電話：
根據《中華人民共和國契約法》、《二手交易管理辦法》等有關法律、法規、規章的規定，就二手物品的買賣事宜，買賣雙方在平等、自願、協商一致的基礎上籤訂本契約。
一、物品情況
1、物品種類：____________________；物品顏色：_________；物品名稱：____________；物品購買日期：__________；物品新舊程度__________；物品數量___________
風險提示：標的物信息
買賣契約中應根據標的物的類型，在契約中將其特定化。防止因產品約定不清，而產生糾紛。
數量、價款要明確，包括數額的計量單位，大多數事項應由雙方協定，同時需要標出標的物的單價、總價，幣種、支付方式及程式等，各項須明確填寫，不得含糊。
2、乙方保證該物品的來源合法，否則由乙方負責一切責任。
二、交貨方式
風險提示：履行期限、地點和方式
履行期限、地點和方式要明確，履行方式是送貨還是自行提貨這不僅涉及運輸費用的承擔，而且還將涉及貨物在運輸途中發生毀損、滅失風險的承擔問題；履行期限約定不明將會嚴重影響到契約內容的順利履行、實施，產生逾期交貨等糾紛。同樣的契約履行地點不明也會容易引發爭議。
如：有的契約對履行期限作出模糊約定，如“一個月內履行完畢”，但從何時起算一個月沒有約定，這就容易使雙方產生歧義，都作出對自己有利的解釋;如果將期限明確化，約定在“某年某月某日前履行完畢”則就避免了歧義的產生。
1、交貨時間：
2、交貨地點：
風險提示： 交貨地點
對於“交貨地點”應當明確約定，因為它涉及雙方的利益實現和標的物毀損滅失風險承擔問題。一般情況下，標的物的所有權自交付時轉移，風險承擔隨之轉移。如：在契約中約定交貨地點為賣方的倉庫，則意味著該貨物一旦出庫，其毀損、滅失的風險則轉移到買方處，因此，在簽訂契約時，對於交貨地點的選擇上，應慎重對待。
3、運輸方式：
三、驗收方法
按照交貨地點與時間，根據不同商品種類，規定驗收的處理方法。
質量標準：
四、交易金額及付款方式
1、本物品收購款為________________人民幣（大寫__________________元）。
2、甲方於本協定簽訂之日付價款的___________%作為定金。剩餘價款在物品賣出後一次性付清。
風險提示：價款支付
在實務中，有的`買賣契約只是簡單地約定契約款項的金額，對於款項的支付時間和支付方式卻未作出約定。這一漏洞將為支付方無限期不支付或遲延支付找到藉口。
另外，需方應儘量採取銀行轉賬方式來履行支付貨款。明確付款的具體期限及條件，儘量要簡單、明確易實施，避免催款方因為無法舉證付款條件成就而不能主張貨款的風險。設定明確的逾期付款的違約責任，有效督促或威懾契約付款方。
五、契約買賣雙方約定
1、乙方物品為租借的形式交付於甲方，若乙方物品甲方不能處理，則甲方有權向乙方收回定金，乙方有權拿回自己的物品。
2、甲方人為的將乙方物品損壞，則甲方按照收購款賠償給乙方（含定金）。
風險提示： 違約責任
違約責任要條款化，在出現違約情形時，能有效執行，避免糾紛。很多契約對違約責任沒作約定或約定太過含糊，不具可操作性。比如有的契約約定“違反契約約定，支付違約金10萬元”，這個約定就太過籠統，實務中很難操作。
具體應明確，違反契約的哪條約定，應承擔何種違約責任，如：質量不符、數量不符、未按時足額付款、未及時交貨等等，不同違約情況應制定相應的違約責任，另外，違約金的數額要具體化、數位化，以便於向違約方主張。
3、此契約一式兩份，買賣雙方各執一份。
4、此契約簽字即生效，在契約有效期物品處理權由買方負責。
風險提示：證據保留
注意保留和收集契約及附屬檔案以及契約履行過程中形成的補充協定、送貨單、購銷憑證、發票簽收記錄、雙方的來往函件、備忘錄、會議紀要、傳真件，交通票據、運輸單、電話記錄、電子郵件等等書面、視頻、錄音資料，一旦發生糾紛，這些證據都將有可能成為有力的事實證據。
甲方代表：
時間：
乙方代表：
時間：
買賣契約模板匯總 篇3
賣方： 買方：
身份證號碼： 身份證號碼：
現住址： 現住址：
郵政編碼： 郵政編碼：
聯繫電話： 聯繫電話：
依據有關法律、法規和規章的規定，買賣雙方本著自願、公平、誠實信用的原則，經過友好協商，達成賣方向買方出售自有的車輛牌號為 小汽車壹輛（具體描述見契約第一條）的意向，特訂立本契約，以便共同遵守。契約條款如下：
第一條、轉讓車輛基本情況
車主： 車輛登記地址：
車輛牌號 車輛類型：
車輛使用性質： 品牌：
型號： 顏色：
出廠日期： 初次登記日期：
登記證號： 發動機號碼：
車架號碼： 行使里程： km
使用年限至 年 月 日
車輛年檢有效期至 年 月
車輛購置稅完稅證明證號： （徵稅、免稅）
車船稅納稅繳付截止期 （證號 ）
車輛路橋費交訖截止期 年 月（證號 ）
交強險有效期截止日期 年 月 日
第二條、車輛轉讓價款
該車轉讓價款人民幣：（大寫） 元（小寫）￥ 元其中包含車輛、備胎以及車內的附載設備等款項。（不含稅費或其它費用。本契約簽訂的當天買方向賣方支付定金人民幣：（大寫）元（小寫）￥ 元，剩餘款項人民幣：（大寫）元（小寫）￥ 元於辦理車輛轉籍後的當天內支付。
第三條、轉讓車輛相關檔案
賣方應在簽訂本契約時向買方出示並提交該車輛及車主身份的相關證明檔案。相關證明檔案情況如下：1、《機動車登記證書》（有、無）2、《機動車行駛證》 （有、無）3、有效的機動車安全技術檢驗合格標誌 （有、無）4、車輛購置稅完稅證明 （有、無）5、車船使用稅繳付憑證 （有、無）6、路橋費繳付憑證 （有、無）7、車輛保險單 （有、無）8、購車發票 （有、無）9、身份證（代碼證）複印件（有、無）10、戶口本（營業執照）複印件（有、無）（以上資料有無在括弧內以打勾方式選擇）
第四條、轉讓車輛的交付
賣方應在收到車款定金後應即時將本車輛的相關檔案交付給買方。相關證明檔案具體情況如本契約的第三條條款的選擇。車輛及行駛證即應在車輛辦理轉籍、買方支付剩餘購車款後的當天支付。
第五條、轉讓車輛的風險承擔
在車輛交付買方之前所發生的所有風險由賣方承擔和負責處理（其中因交通事故、交通違法發生的費用、路橋費、稅費和相關罰款等全部費用）；在車輛交付買方之後所發生的所有風險由買方承擔和負責處理（其中因交通事故、交通違法發生的費用和相關罰款等全部費用）
第六條、轉讓車輛的轉籍時間、地點
賣方應在收到車款定金並交付車輛及相關檔案後30日內協助買方辦理完車輛過戶、轉籍手續（具體的辦理過戶時間、地點由賣方電話、簡訊形式通知買方）。
第七條、轉讓車輛的轉籍費用
本車輛過戶、轉籍過程中發生的所有稅費、中介服務費等全部由賣方負擔。
第八條、買賣雙方的權利、義務
1、賣方承諾出賣車輛不存在任何權屬上的'法律問題且該車符合國家有關規定，能夠依法辦理過戶、轉籍手續。
2、賣方保證向買方提供的身份證明檔案及與車輛有關的一切證明檔案是合法、真實、有效不存在隱瞞或虛假成分。
3、買方應按照約定時間、地點與賣方當面驗收車輛及審驗相關檔案，並按照約定支付車款。
4、賣方收取車款後，應開具合法、有效的收款憑證。
5、買方應持有效證件與賣方共同辦理車輛過戶、轉籍手續。
第九條、違約責任
1賣方向買方提供的有關車輛信息不真實，買方有權要求賣方賠償因此造成的損失並按本車價款總額 30%向買方支付違約金，買方收到賠償金、違約金後將車輛退還給賣方。
2賣方未按契約的約定將本車及其相關憑證交付買方的，逾期每日按本車價款總額的3%向買方支付違約金。
3買方未按照契約約定支付本車價款的，逾期每日按本車價款總額 3%向賣方支付違約金。
4因賣方原因致使車輛在30日期限內不能辦理過戶、轉籍手續的，買方有權要求賣方返還車款並承擔一切損失；逾期每日按本車價款總額 3%向賣方支付違約金。
5因買方原因致使車輛在30日期限內不能辦理過戶、轉籍手續的，賣方有權要求買方返還車輛並承擔一切損失逾期每日按本車價款總額 3%向賣方支付違約金。
6買方的原因造成車輛不能辦理過戶轉籍、契約無法履行的，則由賣方沒收定金，契約終止；賣方的原因造成車輛不能辦理過戶轉籍、契約無法履行的，則由賣方雙倍返還定金給買方，契約終止。
第十條、契約爭議的解決方式
買賣雙方因本契約有關事項發生爭議應協商解決，協商不成應向買方所在地法院訴訟解決。
第十一條、契約的生效
本契約經買賣雙方當事人簽字或蓋章後即時生效。本契約一式三份，由買方、賣方各執一份，交車輛登記部門一份，具有同等法律效力。
賣方：（簽章） 買方：（簽章）
簽訂地點：
簽訂時間： 年 月 日
車庫買賣契約工業品買賣契約範本20xx年二手房買賣契約範本
買賣契約模板匯總 篇4
賣 方（甲方）
買 方（乙方）
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國畜牧法》和《中華人民共和國動物防疫法》等有關法律、法規的規定，甲乙雙方在自願、平等的基礎上協商一致，簽訂本契約。
第一條 品種、數量、價款（可另附表）
品種
性別
數量（頭）
規 格（公斤/頭）
單 價（元/公斤）
單 價（元/頭）
金 額（元）
供 種
期 限
備註：甲乙雙方按實際情況選擇計量單位。
第二條 質量標準
（一）
（二）
第三條 支付方式
貨款的支付按下列第 項執行：
（一）即時結清。
（二）契約簽訂後，乙方支付甲方定金 元，乙方每批提貨時須付訖所提該批種豬的金額，定金抵作貨款或返還。
（三）其他方式 。
第四條 交貨方式、地點及費用，按下列第 項執行：
（一）甲方將種豬送到 ，運輸費用由 方承擔。
（二）乙方到 提貨，運輸費用由 方承擔。
第五條 違約責任
（一）甲方延遲供種的.，每延遲一日，應支付乙方 元的違約金。
（二）乙方逾期提貨的，每延遲一日，應支付甲方 元的違約金。
（三）乙方逾期支付貨款的，每延遲一日，應支付甲方 元的違約金。
（四）其他違約責任 。
第六條 其他約定
第七條 爭議解決
發生爭議由雙方協商解決；也可通過當地工商行政管理部門調解；或選擇下列第 項方式解決：
1、由 仲裁委員會提起仲裁。
2、向 人民法院提起訴訟。
第八條 本契約一式 份，甲乙雙方各執 份，自甲乙雙方簽字（蓋章）之日起生效。
甲 方（蓋 ） 乙 方（蓋章）
身份證號 身份證號
委託代理人 委託代理人
地 址 地 址
郵 編 郵 編
簽約地點：
簽約日期： 年 月 日
買賣契約模板匯總 篇5
賣方：
住所：
（如為自然人）身份證號碼： 電話號碼：
買方：
住所：
（如為自然人）身份證號碼： 電話號碼：
根據《中華人民共和國契約法》、《二手車流通管理辦法》等有關法律、法規、規章的規定，就二手車的買賣事宜，買賣雙方在平等、自願、協商一致的基礎上籤訂本契約。
第一條 車輛基本情況
1、車主名稱： ；車型：卡特挖掘機 ； 發動機號：7JK18196 。
第二條 車輛價款、過戶手續費及支付時間、方式
1、車輛價款及過戶手續費
本車價款（包含全部費用）為人民幣：貳拾捌萬元整元（小寫：280000.00元）。
2、支付時間、方式
待本車過戶、轉籍手續辦理完成後 3個工作日內，買方向賣方一次性支付本車價款。 過戶手續費由賣方承擔。
第三條 車輛的過戶、交付及風險承擔
賣方應於本契約簽訂之日起 3個工作日內，將辦理本車過戶、轉籍手續所需的一切有關證件、資料的原件及複印件交給買方，該方為過戶手續辦理方。
賣方應於本車過戶、轉籍手續辦理完成後 個工作日內在 （地點）向買方交付車輛及相關憑證(見附屬檔案一)。
在車輛交付買方之前所發生的所有風險由賣方承擔和負責處理；在車輛交付買方之後所發生的所有風險由買方承擔和負責處理。
第四條 雙方的權利和義務
1、賣方應按照契約約定的時間、地點向買方交付車輛。
2、賣方應保證合法享有車輛的所有權或處置權。
3、賣方保證所出示及提供的與車輛有關的一切證件、證明及信息合法、真實、有效。
4、買方應按照契約約定支付價款。
5、對轉出本地的車輛，買方應了解、確認車輛能在轉入所在地辦理轉入手續。
第五條 違約責任
1、賣方向買方提供的.有關車輛信息不真實，買方有權要求賣方賠償因此造成的損失。
2、賣方未按契約的約定將本車及其相關憑證交付買方的，逾期每日按本車價款總額的 %向買方支付違約金。
3、買方未按照契約約定支付本車價款的，逾期每日按本車價款總額2%向賣方支付違約金。
4、因賣方原因致使車輛不能辦理過戶、轉籍手續的，買方有權要求賣方返還車輛價款並承擔一切損失；因買方原因致使車輛不能辦理過戶、轉籍手續的，賣方有權要求買方返還車輛並承擔一切損失。
5、任何一方違反契約約定的，均應賠償由此給對方造成的損失。
第七條 契約的生效
本契約一式貳份，經雙方當事人簽字或蓋章之日起生效。
簽訂地點：
簽訂日期： 年 月 日
買賣契約模板匯總 篇6
再審申請人（原審原告）：黑龍江機械有限公司，住所地 。 法定代表人：，該公司負責人。
被申請人（原審被告）：重機有限公司，住所地江蘇省崑山市經濟技術開發區。
法定代表人：，該公司董事長。
再審申請人黑龍江機械有限公司與被申請人重機有限公司買賣契約糾紛一案，不服江蘇省蘇州市中級人民法院（20xx）蘇中商終字第0700號民事判決，向江蘇省高級人民法院申請再審。 再審請求：
一、撤銷江蘇省蘇州市中級人民法院（20xx）蘇中商終字第0700號民事判決，對本案依法進行再審。
二、支持申請人全部訴訟請求。
三、原審訴訟費由被申請人全部承擔。
事實與理由：
申請人依據《中華人民共和國民事訴訟法》第二百條第一項、第二項規定，“（一）有新的證據，足以推翻原判決、裁定的；（二）原判決、裁定認定的基本事實缺乏證據證明的；”第二百零五條：“當事人申請再審，應當在判決、裁定發生法律效力後六個月內提出；有本法第二百條第一項、第三項、第十二項、第十三項規定情形的，自知道或者應當知道之日起六個月內提出”,特申請再審。具體事實與理由如下：
一、原審法院認定被申請人僅接收了申請人7位客戶的786116元債權屬於事實認定錯誤，實際轉讓債權應為1616858元。
申請人提交的20xx年度客戶墊款明細中列明的12位客戶的款項總計1616858元，是截止至20xx年12月31日申請人與被申請人終
止合作協定時，根據當時銷售契約的實際履行情況，核算得出的。原審中被申請人僅認可其中的7位客戶的786116元債權轉讓，其餘5位客戶830742元債權轉讓不予認可，對此主張沒有事實和法律依據。
首先，5位客戶之所以沒有簽訂三方債權轉讓協定，是由於被申請人交付的挖機存在嚴重質量問題，導致5位客戶拒絕配合簽訂三方債權轉讓協定，在申請人作了大量說服及修復挖機的工作後，5位客戶最終仍然沒有簽訂三方債權轉讓協定的主要過錯在於被申請人。
其次，5位客戶中，有的挖機已經被被申請人及其黑龍江代理商三君公司強行拖回，有的挖機款已被被申請人關聯企業崑山中發資產管理有限公司收走，在這種情況下，申請人沒有權利也沒有任何依據再向5位客戶主張債權，所以事實上相當於5位客戶的830742元債權已經轉讓給被申請人，被申請人應向申請人支付830742元。對此，申請人在本案一審、二審中已經提交了三份證明、兩位證人證言等證據，足以證明上述觀點。本次再審中，申請人提交一份新證據，內容為客戶劉玉發關於墊款的說明，也能夠證明上述觀點。
二、原審法院關於50萬元獎勵的條件並未成就的認定屬於事實認定錯誤，被申請人應支付申請人50萬元獎勵。
首先，申請人與被申請人之間關於解除代理關係的《協定》第十條約定“鑒於乙方在市場開拓方面做出的貢獻，甲方向乙方支付獎勵資金300000元”，從本條約定可以看出被申請人承諾支付申請人50萬元獎勵主要是針對申請人的貢獻，至於開具增值稅發票、交付樣機和配件只是附帶的條件，不能因為申請人沒有開具增值稅發票就否定申請人作出的貢獻，進而拒絕支付獎勵，這既不符合協定雙方的真實意思，也對申請人極不公平。
如果以開具增值稅發票作為付款條件的話，那么在本案中，被申請人同樣要為申請人開具141萬的增值稅發票，作為申請人支付被申請人141萬元的支付條件，在被申請人未開具增值稅發票的情況下，141萬也不應支付給被申請人。
其次，申請人之所以沒有為被申請人開口增值稅發票的原因在於，
根據申請人與被申請人《協定》及補充協定的'約定，被申請人需要向申請人指定的第三方開具金額更大的增值稅發票，由於被申請人拒不開具，由此雙方產生矛盾，申請人是為了減少不必要的損失才延遲開具獎勵金額的增值稅發票，被申請人對此是存在過錯的。
最後，申請人願意在本次再審中為被申請人開具增值稅發票。
三、原審法院認定申請人應支付被申請人744730元主機貨款屬於事實認定錯誤。
申請人與被申請人終止代理關係的協定雖然是在20xx年4月16日簽訂，但相關債權債務核算的時間節點為20xx年12月31日，也就是說，申請人已經將20xx年12月31日之前的債權債務全部核算清楚並全部轉讓給了被申請人，事實上申請人與被申請人之間的債權轉讓及代理關係的終止在20xx年12月31日就已經完成了。20xx年12月31日之後產生的744730萬元債權和申請人已經沒有任何關係，相應的債權屬於被申請人，應該由被申請人直接向客戶催收，申請人無權去向客戶收取，原審法院認定申請人向被申請人支付主機貨款744730元屬於事實認定錯誤。
換個角度講，如果此筆款項應該由申請人支付給被申請人，那744730元的債權申請人就應該有權利向客戶去收取，但鑒於雙方的代理關係已經終止，申請人向客戶收取貨款已經無法實現，因此原審法院判決申請人再向被申請人支付744730元既是事實認定錯誤，又對申請人極不公平，申請人的權利無法實現。
綜上所述，原審法院所作的判決認定的基本事實缺乏依據，申請人提交的新證據足以推翻原審判決。因此，再審申請人請求再審法院撤銷該判決，依法改判，支持再審申請人的再審請求。
買賣契約模板匯總 篇7
甲方：合肥房地產交易網註冊會員
乙方：孔雀王家具 貓王家具專賣店
雙方本著互惠互利的原則，經過多次協商達成團購協定如下：
一、乙方為甲方提供質量優良價格實惠的`產品。
二、甲方成員對團購價格保密，自覺維護乙方的價格體系。
三、團購產品：孔雀王家具 貓王家具
四、團購操作流程：
1、團購時間：8月27日上午9:30開始
2、團購地點：環宇E區/F區1號?孔雀王家具 貓王家具專賣店
3、JC當日現場公布團購折扣
4、團購當天付訂金500元，兩月內定款式交全款。
5、訂金訂貨前可退還，訂貨後不可退還。
五、產品折扣與價格：
孔雀王家具 貓王家具團購折扣為65折(27日--28日交全款的用戶參加環宇返5個點的活動)
六、售後服務：
產品一年內免費維修，終身維護（一年後維護收費）。
七、送貨安排:
市內免費送貨上樓，如需吊貨，費用客戶自負。 搬運過程中有損傷可以維修的維修，有礙美觀可以做換貨處理。
訂貨到提貨時間為20天。
八、本次讓利操作細則最終解釋權歸合肥房地產交易網以及孔雀王家具 貓王家具專賣店共同所有。
甲方：合肥房地產交易網註冊會員乙方：孔雀王家具 貓王家具專賣店
甲方代表： 乙方代表：
20xx年月日 20xx年月日
買賣契約模板匯總 篇8
一、約定解除
契約雙方當事人可以在房屋買賣契約中約定，當一定的情形出現時，房屋買賣契約解除。只要該約定不違反法律法規的強行性規定，不具有欺詐脅迫或者顯示公平的情形，那么，在約定的條件具備時，契約解除。如延期交房約定，付款約定，房產證辦理約定等等。約定解除條件具備時，權利人應當及時行使權力。根據法律規定，開發商遲延交付房屋，經催告後在三個月的合理期限內仍未交房的，購房人有權解除契約。當然，購房人遲延支付購房款，經催告後在三個月的合理期限內仍未付款的，開發商也有權解除契約，對方當事人沒有催告的，解除權應當在解除權發生之日起一年內行使;逾期不行使的，解除權消滅，當事人不得再單方面解除契約。
二、法定解除
法定解除的.情況很多，主要有以下情形：
1、開發商隱瞞房屋真實情況構成欺詐的
開發商故意隱瞞沒有取得商品房預售許可證明的事實或者提供虛假的預售許可證明的，或故意隱瞞所售房屋已經抵押的事實的，或故意隱瞞所售房屋已出賣給第三人或者為拆遷補償安置房屋的事實的，買房人有權解除契約。並有權利要求賠償損失。
2、開發商將已售房屋私自抵押
根據《擔保法》及《物權法》等規定，商品房買賣契約訂立後，開發商私下將該房屋抵押給第三人導致購房人購房契約目的不能實現的，買房人有權退房並解除契約，並要求出賣人返還已付購房款及利息、賠償損失，並可以請求出賣人承擔不超過已付購房款一倍的賠償責任。
3、一房二賣或者為拆遷補償安置房屋
根據《最高人民法院關於審理商品房買賣契約糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第9條第3項之規定，出賣人訂立商品房買賣契約時，故意隱瞞所售房屋已經出賣給第三人或者為拆遷補償安置房屋的事實，買受人可以請求解除契約;
4、房屋不符合質量要求或面積誤差比絕對值超出3%的
因房屋主體質量不合格不能交付使用或者交付使用後，房屋主體質量經檢驗確屬不合格;房屋的主體結構、防水等存在嚴重影響正常居住的;賣方交付使用的房屋套內建築面積或者建築面積與商品房買賣契約約定面積不符，契約沒有約定處理方式或約定的處理方式不明確的，若面積誤差比絕對值超出3%的，買受人有權解除契約，請求返還購房款及利息，並要求賠償損失。
5、開發商遲延履行主要義務，無法辦理產權證
開發商在交房期滿後，經購房人催告在三個月的合理期限內仍未履行的，買房人有權解除契約;商品房買賣契約約定或者《城市房地產開發經營管理條例》第33條規定的辦理房屋所有權登記的期限(商品房買賣契約的標的物為尚未建成房屋的，自房屋交付之日起90日;商品房買賣契約的標的物為已竣工房屋的，自契約訂立之日起90日)屆滿後超過一年，導致買房人無法辦理房屋所有權登記的，買房人有權解除契約。
6、擔保貸款契約不能訂立;
根據《最高人民法院關於審理商品房買賣契約糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第23條之規定：“商品房買賣契約約定，買受人以擔保貸款方式付款、因當事人一方原因未能訂立商品房擔保貸款契約並導致商品房買賣契約不能繼續履行的，對方當事人可以請求解除契約和賠償損失。
7、開發商虛假宣傳或者隱瞞重要事實，構成根本違約，致使購房人在購房時期望的契約目的不能實現的。
8、不可抗力
根據《契約法》第94條第1項之規定，因不可抗力致使不能實現購房契約目的的，當事人有權解除契約。
9、不屬於不可抗力的事由，但是出現在在簽訂額契約時無法預料的情形，繼續履行契約無必要，或者也無法履行的情形。
買賣契約模板匯總 篇9
經長興縣教育局批准，由長興縣教育局招投標分中心對長興縣夾浦鎮鼎甲橋中心國小進行單一來源採購，根據《中華人民共和國契約法》等有關法律、法規、規章的規定，就樂器的買賣事宜，買賣雙方在平等、自願、協商一致的基礎上籤訂本契約。
第一條 標的`、數量、價款
1、樂器名稱、商標、規格型號、生產廠家、數量、價款
第二條 質量標準 按現行的國家標準執行。
第三條 驗收 1、驗收方式
甲方在乙方交貨時當場驗收；
2、甲方應對樂器名稱、產地、商標或品牌、規格型號、生產廠家、顏色、數量予以當場驗收。
3、對質量有異議的，雙方委託國家相關專業機構進行鑑定
第四條 交付方式乙方在20xx年 10月 26 日前送到甲方指定的地點：長興縣夾浦鎮鼎甲橋中心國小
第五條 搬運費用
搬運費用由 乙 方承擔。
第六條 支付方式
乙方交貨後，經甲方組織人員進行驗收合格後，付至契約價的100%。
第七條 售後服務
1、自開具銷售憑證之日起，保修期限 壹 年。
第八條 違約責任 1、乙方必須按照本契約書所規定的工期，準時交付甲方使用，否則，每拖延一天，乙方須按總工程費用的千分之一支付拖延工期的罰金給甲方；
2、甲方必須按照本契約書所規定的時間和金額支付乙方款項，否則，每拖延一天，甲方須按總工程費用的千分之一支付拖延付款的罰金給乙方；
3、若遇到不可抗力（如地震、颱風等）的因素或非乙方原因而引起的工期延誤，屬於免責條件；
第九條 契約爭議的解決方式
因本契約發生的爭議，由雙方當事人協商或調解解決；依法向人民法院起訴。
第十條 契約生效
本契約一式 叄 份，甲乙雙方各執 壹 份，縣教育局招投標中心 壹 份，經甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。
買賣契約模板匯總 篇10
甲方： 乙方：
甲方因生產、養殖等需求，要求從乙方處購買奶牛 頭，根據《中華人民共和國契約法》等有關法律、法規等規定，本著平等、自願、誠實、守信、有償的原則，制定本契約。
一、甲方從乙方處購買奶牛的標準和要求
購買的奶牛必須是頭胎懷孕的奶牛或成齡沒有懷孕、品質好的奶牛，身高達到1.3米以上，（驗胎由甲方負責），甲方可按要求在乙方圈舍內挑選，達不到標準的不要。奶牛的體況要良好，無疾病及傳染病。
二、乙方負責辦理奶牛的檢疫證、運輸證、健康證等一切手續，並負責所有費用。乙方負責押運，確保奶牛安全到達甲方養殖基地。
三、運輸費用由甲方負責，乙方不承擔費用。 四、奶牛的'價格及付款方式：以懷孕的頭胎奶牛每頭價格是壹萬陸仟元整，成齡沒有懷孕的奶牛每頭價格是壹萬肆仟伍佰元整。甲方挑選好奶牛裝上車後，按裝車頭數付給乙方50%買奶牛款，押送到甲方基地卸車後，經驗收沒有任何問題，付齊購買奶牛的剩餘全部款。如發現有病或不健康的奶牛按現實情況處理。死亡的由乙方負責。（運輸過程中發生意外除外）。
五、本契約一式二份，甲乙雙方各執一份，雙方必須認真履行，雙方簽字蓋章後生效，本協定未盡事宜，雙方另行協商解決。
甲方： 乙方：
年月
日
買賣契約模板匯總 篇11
使用說明
1.本契約文本是根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國產品質量法》、《中華人民共和國食品衛生法》及其他有關法律、法規制定的示範文本，供食品、保健食品行業原輔材料買賣契約雙方當事人參照使用。
2.本契約主要為確保產品質量和食品安全的有關條款的實施而制定。
3.經雙方當事人協商確定，可以對本示範文本的條款內容（包括選擇內容、填寫空格部分的內容）進行選擇、修改、增補或刪減。
4.為更好地維護雙方當事人的權益，簽訂契約時應當慎重，訂立具體條款，需要約定的必須表述清楚，力求具體、嚴密。
5.如果是非法定代表人簽字，需要有法定代表人出具的授權委託書。
契約編號：
供方： 住所： 郵編：
營業執照號碼： 電話：
法定代表人： 傳真：
需方： 住所： 郵編：
營業執照號碼： 電話：
法定代表人： 傳真：
供需雙方依據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國產品質量法》、《食品衛生法》及其他有關法律、法規的規定，在平等、自願、協商一致的基礎上，就原輔材料的採購事宜，訂立本契約。
第一條 產品名稱、商標或品牌、規格、計量單位、單價及數量、金額（含稅價）、交貨（時間）和地點 產品 商標 計量 單價 金額 交貨 交貨 規格 數量 名稱或品牌 單位（元）
（含稅價） 時間 地點
第二條 產品質量要求
1.產品質量標準，按下列第項履行：
1.1 按國家標準履行。
1.2 按行業標準履行。
1.3 按供需雙方約定的質量要求履行，但衛生要求不能低於國家相關標準（可另寫附屬檔案）。
2.保質期限：
供方所提供的產品，保質期限不少於個月（自產品出廠之日起計算）。
第三條 產品包裝
1.包裝要求：
在外包裝上應註明產品名稱、規格、配料、產品批准號、生產廠名、地址、生產日期、保質期、淨含量、貯藏要求等。
2.包裝物由方提供，費用由方承擔。
3.包裝物處理按下列第項執行。
3.1 包裝物不回收。
3.2 包裝物由供方回收。
第四條 交提貨方式 交提貨方式，按下列第項履行。
1.供方送貨：產品運輸由供方負責辦理，供方送至 ，運費由供方承擔。
2.供方代辦運輸：供方根據雙方約定的協定代辦運輸，運費由需方承擔（代辦運輸協定另訂附屬檔案）。
3.需方自提：需方前往供方指定地點自行提貨、自行運輸。
第五條 驗收方法
1.供方提供的每一批產品都須附隨根據雙方確認的質量標準進行檢驗的檢驗合格報告，但若有下列情況之一，必須附隨計量認證合格的檢驗機構出具的檢驗合格報告。
1.1 供方首次向需方所銷售的產品（不包括同品牌不同規格的產品）；
1.2 供方停產一個生產周期又恢復生產的產品（一個生產周期為月）；
1.3 供方所供產品，在生產製造時工藝及原輔材料（有較大）改變的；
1.4 其他 。
2.產品到達目的地後，需方應指定專人按雙方約定的質量標準（應包括主要衛生指標、內外包裝、保質期、標識感官等）及時進行抽樣檢驗，完成驗收程式。如有質量問題，需方應在收貨後天內書面通知供方，共同協商處理辦法。如對產品質量認定發生異議，由（以）方所在地供需雙方共同認可的.經計量認證的機構檢驗報告為準。
3.需方根據契約規定或要貨通知單及供方送貨單做好收貨工作，並及時通知質量驗收員驗收產品。
第六條 付款方式
需方選擇下述第種方式付款，並按該方式所定時間如期足額將貨款支付給供方。
1.一次性付款方式：
年月日支付全部貨款，計人民幣元，大寫。
2.分期付款方式：
2.1 簽署本契約時，支付貨款全部的%，計人民幣元，大寫。
2.2 年月日前支付貨款全部的%， 計人民幣元，大寫。
2.3 年月日前支付貨款全部的%， 計人民幣元，大寫。
3.預付款條款：。（如無此項請划去。）
4.其他約定的付款方式：
第七條 違約責任
1.供方如未履行本契約約定的義務，應承擔違約責任，並賠償由此給需方造成的經濟損失。需方要求繼續履行本契約的，供方應繼續履行本契約。
2.需方若未按第六條第2 款在規定時間內付款，須承擔下列第 項違約責任。
2.1 向供方支付違約金人民幣元。
2.2 自延期之日起至實際付款日止，按銀行同期貸款利率向供方支付違約金。
3.供方應承擔因產品質量問題造成需方的直接經濟損失。
4.需方違約拒收產品或在驗收期間保管不妥造成產品損失的，需方應當承擔由此所造成的相應的損失。
第八條 不可抗力
任何一方由於不可抗力且自身無過錯造成的不能履行或部分不能履行本契約的義務將不視為違約，但應在條件允許下採取必要的補救措施，以減少不可抗力造成的損失。遇有不可抗力的一方，應在日內將事件的情況以書面形式通知對方，並在事件發生後日內，提交不能履行或者部分不能履行本契約以及需要延期履行的理由的證明。
第九條 解決爭議的方法
1.供需雙方在履行本契約過程中發生爭議，應協商解決。協商不成，選定下面 種方式解決：
a、申請仲裁。
b、依法起訴。
2.雙方選擇仲裁方式的，約定向下列其中之一的仲裁機構申請仲裁：
a、上海仲裁委員會。
b、中國國際經濟貿易仲裁委員會上海分會。
c、仲裁委員會。
3.雙方選擇訴訟方式的，約定向下列其中之一的人民法院依法起訴：
a、本契約簽訂地人民法院。
b、供方住所地人民法院。
c、需方住所地人民法院。
d、交貨地人民法院。
e、人民法院。
第十條 其他
1.供方應向需方提供如下檔案的複印件，並承諾保證複印件與原件一致，否則應承擔相應的法律責任：（選定的打√，不選的打×。）
1.1 營業執照
1.2 稅務登記證
1.3 衛生許可證（保健食品生產企業須符合gmp 要求）
1.4 印刷許可證
1.5 檢疫證明
1.6 產地證明
1.7 每批產品的檢驗合格報告
1.8 有關產品質量認證證書
1.8.1 綠色食品認證書
1.8.2 有機食品認證書
1.8.3 產品質量標準文本
1.8.4 保健食品批准證書
1.8.5 危害分析與關鍵控制點認證書（haccp）
1.8.6 質量安全認證書（qs）
1.8.7 供需雙方約定的其他
2.需方應向供方提供如下檔案的複印件，並承諾保證複印件與原件一致，否則應承擔相應的法律責任：（選定的打√，不選的打×。）
2.1 營業執照
2.2 稅務登記證
2.3 組織機構代碼證
2.4 其他
3.
本契約有效期自年月日起至年月日止。
契約履行期內，雙方不得隨意變更或解除契約。契約若有未盡事宜，須經雙方共同協商，簽訂補充協定；補充協定與契約具有同等效力。
4.雙方約定的其他條款。
5.本契約一式兩份，供需雙方各執一份。自雙方簽字或蓋章之日起生效。
購貨單位（需方）：
（公章）
委託代理人：（簽字）
地址：
開戶銀行：
帳號：
電話：
契約簽訂地：
供貨單位（供方）：
（公章）
委託代理人：（簽字）
地址：
開戶銀行：
帳號：
電話：
買賣契約模板匯總 篇12
立契約書人x x有限公司(以下簡稱甲方)、x x x有限公司(以下簡稱乙方)茲就船舶買賣事宜，訂立本契約，條款如下：
第一條 甲乙雙方約定有關後記船舶的買賣事宜，甲方賣出、乙方買入。
第二條 買賣總金額為x x x元整。乙方依照下列方式支付款項予甲方。
1 本日(訂約日)先交付定金x x 元整。
2 甲方必須在x x x x年x月x 日前將後記的船舶點交與乙方，並將下列登記檔案及使用權檔案交付與乙方。乙方未支付的餘款，俟船舶點交及辦理船舶所有權、漁業權移轉登記完畢並經船舶所在地航政主管機關蓋印證明時一次付清。
(1) 甲方公司同意出售本契約標的物的全體股東會議記錄三份。
(2) 乙方公司及法定代表人印鑑證明書三份。
(3) 乙方法定代表人資格證明書三份。
(4) 乙方公司章程及董事、監事、股東名冊三份。
(5) 乙方法定代表人戶籍謄本三份。
(6) 乙方公司執照，營業登記證影本各三份。
(7) 稅務機關出具的最近無欠稅證明書正本。
(8) 船舶所有權登記證正本。
(9) 船舶噸位證書正本。
(10) 船舶國籍證書正本。
(11) 設備目錄正本。
(12) 航海記事簿正本。
(13) 法律所規定的其它文書正本。
(14) 船舶檢查簿正本。
(15) 漁業執照正本。
(16) 漁業權拋棄申請書。
(17) 船舶無線電台執照正本。
(18) 契約漁船船圖。暨進口器材規格說明書。
(19) 船舶勘航力證書正本。
(20) 貨艙、冷藏室及其他供載運貨物部分適合於受載運送與保證書正本。
(21) 船舶無共同海損部分擔額並不負擔救助及撈救報酬額證書正本。
第三條 甲方於第二條第(2)項乙方支付餘款同時，應將後記船舶的所有權及漁業權移轉登記與乙方。
第四條 在甲方尚未將船舶點交與乙方之前，若有故障、毀損或遺失時，應由甲方負責，亦即乙方免除支付價金義務。
第五條 甲方保證後記船舶所具的性能與說明書相符，並須在第三條交付前先行試航，以證明其性能。
第六條 有關後記船舶的品質、性能，由甲方對乙方保證，並以一年為限。在此期間，若非乙方的過失或發生自然性故障，甲方負有賠償損失及修理的`義務。
第七條 若發生第六條的情形，雖經甲方修復或補充完整，而船舶仍然無法維持繼續作業或短欠，或其性能降低長達一個月時，乙方可根據下列方式選擇其一，向甲方提出要求。
(1) 換取同種類船舶。其條件為乙方須就已使用該船舶的時間長短支付船價，每半年乙方應支付甲方相當於第二條總金額三分之一的款項。
(2) 退還船舶。但甲方得扣除乙方使用船舶所應付如前(1)的款項 ，其餘定金退還與乙方。有關使用船舶的時間、其計算方法則無論乙方是否使用，規定從第三條甲方點交船舶日始至乙方提出退還船舶要求之日止，為使用時間。
第八條 乙方若未能在第二條日期前支付餘額以交換船舶，則甲方無需催告，本契約視同作廢，甲方得將船舶移動、航行並停泊於原船籍港。
有關前述甲方的船舶移動、航行費，以及停泊時所需的一切費用，應由乙方負擔。甲方除上述權利外，尚可將定金沒收，作為損害賠償。
第九條 甲方若未能在第二條所列日期前點交船舶，乙方得向甲方催告，於十日之內點交船舶。在此期限內，甲方若仍然無法點交，則本契約視同作廢。乙方得請求甲方退還第二條的定金、以及與定金同額的損害賠償。
買賣契約模板匯總 篇13
出售方：
承購方：
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、《江蘇省城市房地產交易管理條例》、《城市房地產轉讓管理規定》，出售方與承購方遵循平等、自願、公平、守法、誠實信用的原則，經協商一致，就房屋買賣事宜訂立以下契約。
第一條：房屋基本信息
1.坐落： 本市_________幢號：____________ 單元號：_____________ 室號：___________________。 2房屋所有權證編號：______________________。3.產權登記建築面積：_____________平方米。附屬用房情況：______________
4.國有土地使用權證編號：_______________。5.國有土地使用權類型：_______( 【出讓】或【劃撥】或【 】 )。 (僅選一種)
6.房屋用途：____________________________________。7.房屋樓層：________________ 層; 總樓層：________________ 層。
8.建築結構：____________________________________________________________________。
第二條：房屋其它情況
1.房屋共有情況為下列______：(僅選一項)
【1】出售方保證該房屋無共有權人。【2】該房屋共有權人為：________________;共有權證號為：_________________________;出售方保證已經就該房屋出賣事宜徵得所有共有權人的同意。
2.房屋抵押情況為下列______：(僅選一項)
【1】出售方保證本契約簽訂之時該房屋不存在抵押關係。【2】該房屋在本契約簽訂之時已存在抵押關係。 出售方承諾在辦理房屋權屬轉移登記前解除該抵押並註銷相應的抵押登記，相關費用由出售方承擔。
3.房屋租賃情況為下列______：(僅選一項)
【1】出售方保證本契約簽訂之時該房屋不存在租賃關係。
【2】該房屋在本契約簽訂之時已存在租賃關係。出售方證明承租人已經明確放棄優先購買權。
第三條：房屋價款及支付方式
1.該房屋的價款為人民幣____________元(小寫); ___億____千____百____十____萬 ____千 ____百 ____十____ 元整(大寫)。
2.該房屋價款具體支付方式約定為下列第____款。(僅選一項)
【1】一次性付款：
承購人於____年___月___日前，一次性支付人民幣________元(小寫);__百___十___萬 ___千 ___百 ___十____ 元整(大寫)。
【2】分期付款：
承購人於______年______月______日前，按本契約約定房屋總價款的_____%，支付人民幣_______________________元(小寫);____億____千____百____十____萬 ____千 ____百 ____十____ 元整(大寫)。
承購人於______年______月______日前，按本契約約定房屋總價款的______%，支付人民幣______________________元(小寫);____億____千____百____十____萬 ____千 ____百 ____十____ 元整(大寫)。
承購人於______年______月______日前，按本契約約定房屋總價款的______%，支付人民幣_______________________元(小寫);____億____千____百____十____萬 ____千 ____百 ____十____ 元整(大寫)。
【3】貸款付款：
承購人於______年______月______日前，按本契約約定房屋總價款的______%，首付人民幣_______________________元(小寫);____億____千____百____十____萬 ____千 ____百 ____十____ 元整(大寫)。剩餘房款應於______年______月______日前申請辦理貸款手續，並按貸款方式支付。
第四條：承購方逾期付款違約責任
由於承購方原因，承購方未能按照本契約第三條約定向出售方支付相應房屋價款的，分別作如下處理(不作累加)：
(1)逾期不超過_____天，每逾期一天，承購方按天向出售方支付逾期應付價款的萬分之______的違約金，契約繼續履行。
(2)逾期超過_____天，出售方催告後有權解除契約。契約解除後，承購方應向出售方支付本契約第三條第1款約定的房屋價款的______%的違約金。承購方要求繼續履行契約的，經出售方同意，每逾期一天，承購方按天向出售方支付逾期應付價款的萬分之______的違約金，契約繼續履行。
若因銀行或住房公積金管理中心不同意承購方購房貸款申請，導致承購方無法支付相應房款的，買賣雙方同意解除本契約，退房退款，撤銷已經辦理的變更登記申請，並按下列第____項方式處理：(僅選一項)
【1】承購方不向出售方支付違約金。
【2】_________________________________________________________________________。
第五條：房屋交付
出售方應當於______年______月______日前騰空該房屋，並書面通知承購方驗收。承購方應當在驗收通知書到達之日起____內，會同出售方對房屋及本契約附屬檔案一明確的房屋附屬物品狀況進行查驗，查驗後滿意的，出售方應當將房屋鑰匙移交承購方，以示房屋交付。該房屋毀損、滅失的風險自房屋交付之日起由承購方承擔。
第六條：出售方逾期交房違約責任
由於出售方原因，出售方未能按照本契約第五條約定向承購方交付房屋的，分別作如下處理(不作累加)：
(1)逾期不超過_____天，每逾期一天，出售方按天向承購方支付已交付價款的萬分之______的違約金，契約繼續履行。
(2)逾期超過_____天，承購方催告後有權解除契約。契約解除後，出售方應向承購方支付本契約第三條第1款約定的房屋價款的______%的違約金。出售方要求繼續履行契約的，經承購方同意，每逾期一天，出售方按天向承購方支付已交付價款的萬分之______的違約金，契約繼續履行。
第七條：出售方承諾已如實陳述本契約第一條、第二條中房屋的有關情況，若因相關承諾或保證失實，致使本契約成立後發生房屋基本狀況糾紛、權屬糾紛、債務糾紛或優先購買權糾紛的，出售方按本契約第三條第1款約定的房屋價款的____%向承購方支付違約金;造成承購方其它損失的，出售方另行依法承擔賠償責任。
第八條：房屋權屬轉移登記的約定
自本契約生效之日起____天內，買賣雙方共同向房屋權屬登記機構申請辦理房屋權屬轉移登記。如因一方責任，致使在約定期限內未能申請的，責任方應承擔以下違約責任;造成對方其它損失的，責任方另行依法承擔賠償責任。
1.屬於出售方責任的，分別作如下處理(不作累加)：
(1)逾期不超過_____天，每逾期一天，出售方按天向承購方支付本契約第三條第1款約定的房屋價款的萬分之______的違約金，契約繼續履行。(2)逾期超過_____天，承購方催告後有權退房。自承購方退房通知書到達之日起____天內，出售方應將已收價款如數退還給承購方，並按本契約第三條第1款約定的房屋價款的_____%向承購方支付違約金。出售方要求不退房的，經承購方同意，每逾期一天，出售方按天向承購方支付本契約第三條第1款約定的房屋價款的萬分之______的違約金，契約繼續履行。
2.屬於承購方責任的，分別作如下處理(不作累加)：
(1)逾期不超過_____天，每逾期一天，承購方按天向出售方支付本契約第三條第1款約定的房屋價款的萬分之______的違約金，契約繼續履行。(2)逾期超過_____天，出售方催告後有權解除契約。自出售方解除契約通知書到達之日起____天內，承購方應將房屋及其附屬品退還給出售方，並按本契約第三條第1款約定的`房屋價款的_____%向出售方支付違約金。
承購方要求繼續履行契約的，經出售方同意，每逾期一天，承購方按天向出售方支付本契約第三條第1款約定的房屋價款的萬分之______的違約金，契約繼續履行。
第九條：稅費、佣金及相關權益約定
1.房屋轉讓過程中應當交納的相關稅費，按下列第____項方式處理：(僅選一項)
【1】雙方各自按國家和省、市相關規定分別繳納
【2】_________________________________________________________。
2.房屋買賣居間代理佣金，按下列第____項方式處理：(僅選一項)
【1】買、賣雙方按委託契約中的相關約定各自支付。
【2】__________________________________________________________________________。
3.房屋交付前發生的水、電、氣、電話、有線電視、物業管理及相關配套設施的使用費用應當由出售方承擔，交付後發生的費用應當由承購方承擔，但雙方另有約定的除外。
4. 房屋所有權轉讓時，出售方應當向承購方說明住宅專項維修資金交存和結餘情況並出具有效證明，該房屋結餘的住宅專項維修資金隨房屋所有權同時過戶。買賣雙方應當在房屋權屬轉移登記完成之日起____天內，共同向有關部門申請辦理物業服務和相關配套設施的過戶手續。逾期申請辦理的，每逾期一天，責任方向另一方支付違約金人民幣________元。
5.出售方保證於房屋權屬轉移登記完成之日起_______天內，將其落戶於該房屋的所有戶口關係遷出，逾期遷移原戶口的，每逾期一天，出售方向另一方支付違約金人民幣________元;造成對方其它損失的，出售方另行依法承擔賠償責任。
第十條：遭遇不可抗力，且受不可抗力影響的一方在不可抗力發生之日起____天內及時書面告知對方，並在合理時間內提供證明的，免除其因不可抗力而導致本契約全部或部分條款無法履行的相應違約責任。
第十一條：本契約在履行過程中發生爭議的，由契約雙方協商解決;協商不成的，按下列第_____款方式解決：(僅選一款)
【1】提交常州市仲裁委員會仲裁。
【2】依法向人民法院起訴。
第十二條：本契約未盡事宜，可由契約雙方另行補充協定，補充協定經雙方簽章後，與本契約具有同等法律效力;
契約雙方不得在本契約以外的其它約定中，設立與本契約內容相衝突的條款。
本契約連同簽章共____頁，自雙方簽訂之日起生效;列印文本由雙方各執一份，具有同等法律效力。
出 售 方 簽 章 承 購 方 簽 章
出 售 人(簽章)： 承 購 人(簽章)：
出售方共有人(簽章)： 承購方共有人(簽章)：
法定代表人 (簽章)： 法定代表人 (簽章)：
出售方代理人(簽章)： 承購方代理人(簽章)：
房地產經紀機構(章)： 房地產經紀機構(章)：
房地產經紀人(簽章)： 房地產經紀人(簽章)：
____年____月____日 ____年____月____日
買賣契約模板匯總 篇14
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，甲方和乙方之間就房屋買賣、兩委託人與居間人丙方之間就居間報酬等事項，在平等、自願、協商一致的基礎上達成如下協定：
第一條 契約標的
房地產基本情況如下：
所有權人_________;共有人_________;座落(_________區_________位);項目名稱_________， _________樓層_________戶型_________室_________廳_________衛_________陽台;建築面積(_________m2);套內面積(_________m2);房地產權證號_________;土地性質_________;房屋所有權證號 _________;土地使用權證號_________;房屋使用權租約號_________;契約登記號_________。
第二條 委託事項
1、甲方對丙方的委託事項：
甲方欲賣出上述房屋尋找買受人，並將該房屋以及要求等報告給買受人。同時，將買受人的情況報告給甲方。丙方促成買賣雙方達成房屋買賣意向後，組織雙方簽訂本契約，並負責協助辦理該房屋的產權變更等事宜。
2、乙方對丙方的委託事項：
乙方欲在_________市_________區_________地段購買_________房屋________套，面積為 _________平方米。委託丙方搜尋信息，並及時報告乙方，以便促成乙方購買房屋的目的。丙方促成買賣雙方達成房屋買賣意向後，組織雙方簽訂本契約，並負責協助辦理該房屋的產權變更等事宜。
3、為保障甲乙雙方已達成的轉讓協定正常履行，委託人共同委託丙方提供以下_________居間服務：
(1)協助甲乙雙方與銀行簽訂履約保證契約(資金託管協定);
(2)代收、代轉房款及定金(預付款)等;
(3)代辦房屋_________權過戶手續;
(4)代辦房屋貸款手續;
(5)代收、代繳過戶稅費及貸款費用;
(6)代取產權證;
(7)代辦贖產權證、註銷抵押;
(8)_________。
第三條 成交價格
甲、乙雙方議定該房產(含裝修及附屬配套設施)的買賣價格為_________(幣種)(大寫)：_________元整(￥_________)。 [其中：房產買賣價為_________(幣種)(大寫)：_________元整(￥_________);裝修及附屬配套設施轉讓價為 _________(幣種)(大寫)：_________元整(￥_________)]。
第四條 成交細目
1、配套：_________
2、家電：_________
3、家具： _________
4、其他：_________
5、固定裝修：甲方明確固定裝修指構成該房屋裝修之固定部分包括但不限於地板面、牆體、壁櫥、鐵門、門、門把、門窗、防盜網、水龍頭、嵌入式排氣扇、燈具、發光體、廚衛設施等，此等固定裝修經拆除將破壞設施的完整性，所以，甲方應保持其完整交付。
第五條 丙方完成委託任務的報酬
丙方業已完成本契約項下委託人雙方委託之事項，雙方自願選擇下列第_________種方式向丙方支付報酬：
(1)按契約標的_________%的比例支付(具體數額為小寫_________、大寫_________)，其中甲方_________%(具體數額為小寫_________，大寫_________)，乙方_________%，(具體數額為小寫_________、大寫 _________)。
(2)委託人雙方支付丙方人民幣小寫_________元，大寫_________。其中，甲方_________元，大寫_________。乙方_________元，大寫_________。
第六條 丙方沒有完成委託任務的'費用收取
丙方沒有完成委託人指示的委託任務的，不得收取報酬，但可以按實際支出收取一定的費用，委託人雙方自願選擇下列第_________種方式向丙方支付費用。
(1)一次性向丙方支付人民幣_________元，由委託人雙方各自分別承擔50%。
(2)根據丙方的實際發生費用(以發票、車票等為證據)，由委託人雙方各自承擔50%。
第七條 結算方式
1、甲乙雙方協商同意，房屋售價為人民幣(大寫)_________元(￥_________)。
2、甲乙雙方協商同意，房屋產權過戶所需的稅、費承擔，選擇下列第_________項：
(1)甲、乙雙方各自承擔;
(2)全部稅、費由_________方承擔。
3、甲乙雙方簽訂的《房地產買賣契約》，如需要公證，費用由_________方承擔。
4、甲乙雙方協商同意，在本契約簽訂之日起，乙方將購房定金人民幣(大寫)_________(￥_________)口交由丙方代為保管;口存入履約保證銀行。
5、甲乙雙方協商同意，在本契約簽訂之日起_________日內，_________方將房屋過戶費用約人民幣(大寫)_________元(￥ _________)，_________方將貸款所需費用約人民幣(大寫)_________元(￥_________)交由丙方代為保管(具體金額以有關部門開據的票據為準，(多退少補)。
6、甲乙雙方協商同意乙方採取以下第_________項付款方式
(1)現金一次性付款，在本契約簽訂之日起_________日內，乙方須將購房款扣除已交定金後的購房餘款人民幣(大寫)_________元(￥_________)，口交由丙方代為保管;口存入履約保證銀行。
(2)現金分期付款，在本契約簽訂之日起_________日內，乙方將首付購房款人民幣(大寫)_________元(￥_________)支付給甲方。在本契約簽訂之日起_________日內，乙方將扣除已交定金及首付款以外的購房餘款人民幣(大寫)_________元(￥ _________)，口交由丙方代為保管;口存入履約保證銀行。
(3)商業貸款乙方申請商業貸款，擬貸款金額為人民幣(大寫)_________元(￥_________)，貸款年限為_________年。在本契約簽訂之日起_________日內，乙方須將購房總款扣除已交定金及擬貸款金額以外的購房餘款人民幣(大寫)_________(￥ _________)口交由丙方代為保管;口存入履約保證銀行(具體的貸款額度、貸款年限，按有關規定最終審核為準，首付房款多退少補)。
(4)公積金貸款乙方申請公積金貸款，擬貸款金額為人民幣(大寫)_________元(￥_________)，貸款年限為_________年。在本契約簽訂之日起_________日內，乙方需將購房總款扣除已交定金及擬貸款金額以外的購房餘款人民幣(大寫)_________元(￥ _________)口交由丙方代為保管;口存入履約保證銀行(具體的貸款額度、貸款年限，按有關規定最終審核為準，首付房款多退少補)。
(5)組合貸款乙方申請組合貸款，其中商業擬貸款金額為人民幣(大寫)_________元(￥_________)，貸款年限為_________ 年;公積金擬貸款金額為人民幣(大寫)_________元(￥_________)，貸款年限為_________年。在本契約簽定之日起 _________日內，乙方須將購房總款扣除已交定金及擬貸款金額以外的購房餘款人民幣(大寫)_________元(￥_________)口交由丙方代為保管;口存入履約保證銀行(具體貸款額度、貸款年限，按有關規定最終審核為準，首付房款多退少補)。
7、如乙方擬定上述某項貸款遇到困難，甲乙雙方協商同意乙方變更以下第_________項付款方式：(1)現金一次性付款
(2)現金分期付款
(3)公積金貸款
(4)組合貸款
第八條 甲方權利和義務
1、甲方承諾：
(1)該房屋權屬清楚，不存在查封、抵押、出租、債權債務糾紛等影響轉讓的因素;
(2)向丙方出具的個人身份證明、營業執照、房屋權屬證明及辦理過戶及貸款所需的相關檔案資料真實、合法、有效;
(3)配偶、家庭成員和共居人同意出售該房屋，且不得隱瞞婚姻狀況;
(4)如該房屋正在出租，甲方必須出具承租人放棄購買該房屋的聲明書和同意搬遷保證書;
(5)甲方於房屋交付之前將房屋的水、電、煤氣、採暖費、物業費、電話費、有線電視收視費等有關費用全部結清(不包括安裝費，僅指使用費)。如果不能及時繳清有關欠費，甲方願意在取得全額房款時，將與欠費相等的保證金存放於丙方處，待甲方將欠費繳清後憑繳費發票取回保證金，若無法繳清欠費，甲方將以保證金沖抵欠費並授權丙方將保證金轉付乙方(保證金不足沖抵欠費的，由甲方按實補足金額)。
(6)甲方應於房屋交付乙方前將戶口遷出。若有困難，乙方同意甲方自即日起_________日內將戶口遷出，並且在甲方領取房款時，將戶口押金人民幣(大寫)_________元(￥_________)元，交由丙方代為保管，待戶口遷出後，由甲方到丙方處領取押金，若甲乙雙方另有約定除外。
2、甲方已繳納的煤氣氣源費、維修基金在該房屋出售後不再退給甲方，並將票據交付乙方，若甲方票據丟失需調檔提供相關證明，因調檔產生的費用由 _________方承擔。經甲乙雙方協商，未曾繳納的煤氣氣源費由_________方承擔，未曾繳納的維修基金由_________方承擔。
3、在簽訂本契約_________日內將辦理該房屋過戶及貸款所需的相關檔案資料準備齊全。
第九條 本契約在履行中若發生爭議，協商解決不成時，雙方均可向①縣人民法院起訴。②市(縣)經濟契約仲裁機關申請仲裁(只選其一)
第十條 經居間方提供信息，並實際已了解的房地產：
第十一條 諮詢登記費______元，本契約有效期限________________。
第十二條 本契約一式貳份，雙方各執一份，在雙方簽字後當即生效，在完成委託各自履行後，本契約自行失效。
委託方：________________
聯繫電話：______________
聯繫地址：______________
居間方：________________
聯繫電話：______________
聯繫地址：______________
簽約地方：_____________
買賣契約模板匯總 篇15
供貨方： 廣西港興塑業有限公司 （以下簡稱甲方）
需貨方： 廣西高廣億貿易有限公司 （以下簡稱乙方）
根據《中華人民共和國契約法》之規定，甲乙雙方本著平等自願、誠實守信的原則，就甲方向乙方供貨事宜達成一致，特簽訂本契約，共同遵守執行。
一、供貨內容：
乙方為滿足本公司工程建築的進度所以需要於20xx年02月12日起向甲方購買PE給水管件、PVC排水管件PVC電線管及配件。
訂價方式：
每批管材的價格均以廠家報價書下浮30%。
質量標準：
甲方須按國家質量要求提供給排水用管材：
工程需要有特殊要求時，由乙方另行提出後，按甲乙雙方在契約商定的技術條件、樣品或補充的技術要求執行。
二、供貨方式：
1、在契約訂立天內乙方需提供甲方工程管材使用計畫有關材料作為甲方擬定管材供貨計畫依據。
2、乙方指定為乙方貨物接收人，負責於甲方的所有到場管材交接工作。管材進場前，乙方需將指定的貨物接收人的身份證複印件（加蓋乙方公章）、貨物接收人簽名樣本和相應的乙方委託書（加蓋乙方公章）交於甲方。
3、在施工期間，乙方將實際施工所需要的產品名稱、規格、品種和數量詳細給列出需求清單，發貨前 天將需求清單（加蓋乙方公章）以書面形式通知甲方。
4、所供材料到達乙方指定工地現場後2小時內，乙方貨物接收人按需求清單和送貨清單對所到管材的'單價、規格、數量和重量子力學進行清點核對，乙方貨物接收人核對時認為有差錯時，應立即通知甲方，甲方派人員現場重新清點核對。
5、所供材料乙方核對無誤後，乙方貨物接收人應當場在甲方的送貨清單上籤字接收，並開該批貨物的出入庫單，入庫單與送貨單作為雙方結算的依據。
三、驗收方法：
1、甲方應按批次管材提供提供相應廠家質量證明有關原件或複印件。
2、管材到場24小時內，乙方必須對到場管材按質量監督有關規定進行抽樣檢測，結果以二次復檢為準；初檢時發現問題應在24小時內通知甲方參與復檢，並對現場管材妥為保管；接到通知後24小時內，甲方未參與復檢，則視為默許乙方提出的異議和正理意見。
3、檢測期限為管材進場後七天；管材進場超過七天且乙方無有效檢測結果和向甲方書面反映質量問題時，該批管材甲方有權視為質量合格。到場管材檢測合格時，乙方應將檢測結果通知甲方。有關檢測費用由乙方自理。檢測不合格時，該次檢測費用由甲方承擔。
4、甲方對於乙方使用、保管、保養管材不善造成的所有質量問題都不承擔任何責任。
四、付款責任：如有銀行承現匯票按市場貼息為準。
每月25日前結清當月所有貨款。乙方中途不得向其他供貨商要貨，如有此行為乙方必須支付工程總貨款的百分之十做為違約金給甲方。
五、有關責任：
1、乙方非質量問題中途退貨和拒絕接貨。則乙方應向甲方償付該批次管材貨款10%的違約金，甲方有權終止契約停止供貨。非質量問題中途退貨或拒絕接貨處理。
2、變更到貨地點時，乙方應在交貨前7天通知甲方，並徵得甲方同意。
3、變更接貨人，乙方應在交貨前7天書面通知甲方，交貨前乙方應將新的接貨人的身份證複印件和乙方授權書交於甲方。
4、甲方在契約規定的期限內不能交貨時，應向乙方償付不能交貨部分的貨款總值5%的違約金。
5、對於復檢不合格的管材，乙方應在檢測期限內將結果通報甲方，如果乙方同意使用則按質論價。
6、乙方逾期付款視為乙方違約，甲方有權終止契約停止供貨。乙方應向甲方償付所欠貨款千分之五的日違約金。
六、不可抗力：
任何一方由於不可抗力的影響造成契約無法履行時，應及時向契約另一方通報不能履行或不能完全履行的理由，在取得有關主管機關證明後，允許延期履行、部分履行或不履行契約，並根據情況可部分或完全免予承擔違約責任。
七、解決契約糾紛的方式：
雙方約定，本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，若雙方確實無法協商一致，可依法向人民法院起訴。
八、賠償約定：
按本契約同規定應該償付的貨款、違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失，應當在明確責任或終止契約後3天內按銀行規定的結算方法付清，否則按逾期付款處理。
九、其它條款：
用管材大約 萬元。
本契約自簽訂之日起生效，契約執行期間內，任何一方均不得隨意變更解除契約。契約如未盡事宜，需經契約雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本契約具有同等效力。
本契約正本和副本為一式兩份，雙方各執一份。
甲方： 廣西港興塑業有限公司 乙方： 廣西高廣億貿易有限公司
代表人： 代表人：
20xx年xx月xx日 20xx年xx月xx日
買賣契約模板匯總 篇16
申請人張，女，19xx年×月××日出生，漢族，住XX市XX區解放大道128號×室，電話15869。
被申請人湖北**房地產開發有限公司，地址XX市XX區解放大道128號，法定代表人鍾董事長，電話83。
申請事項：
一、裁決被申請人違約並向申請人支付違約金20xx.6元;
二、裁決被申請人承擔本案的受理費和處理費。
事實和理由：
20xx年6月1日，就被申請人開發的位於XX市XX區解放大道128號的金葉solo國際大廈a棟×層號商品房，申請人與被申請人簽訂了《XX市商品房買賣契約》，申請人按照契約約定如期付清了全部購房款197360元。按照契約約定，被申請人未能在商品房交付使用之日起90日內將辦理兩證需由被申請人提供的.全部資料報產權登記機關備案的，申請人不退房，被申請人應按已付房價款的1%向申請人支付違約金。後雙方對此事宜協商不成，為此，申請人特向貴會提出如上所請，請求依法保護。
此致
武漢仲裁委員會
申請人：
20xx.09.25
買賣契約模板匯總 篇17
甲方（需方）：x有限公司盧氏迎賓館（以下簡稱為甲方）
乙方（供方）：三門峽市專賣店（以下簡稱為乙方）
通過甲方考察確定乙方為甲方興建的盧氏迎賓館工程項目 全部瓷磚供貨單位，為明確雙方責任，確保雙方利益，依據《中華人民共和國經濟契約法》和其他相關法律法規的有關規定，在平等自願、誠實信用的原則基礎上達成以下協定，以供雙方共同遵守。
二、質量要求、技術標準及乙方對質量負責的條件及期限：
乙方所供的衛生間瓷磚均按國家質量標準生產供應,按規範要求需要檢測合格後才能收貨，其檢測費用由乙方負責；顏色按乙方送交的樣板顏色規定；如因乙方所供的 衛生間瓷磚質量標準問題給甲方造成經濟損失均由乙方負責；質保期為乙方所供瓷磚施工後經驗收合格之日起 1 年為限。
三、交貨時間、地點、方式：
乙方所供瓷磚均由乙方根據甲方的計畫要求（甲方以傳真或電話通知交貨量和交貨日期），採取公路或鐵路運輸方式和多退少補方式將所供瓷磚送到甲方興建的x酒店工地一樓，即x市路與路交會處東北側x酒店一樓。
四、運輸及運輸保險費用：
乙方所供瓷磚的裝卸、運輸及運輸保險（即動輸途中的材料設備、運輸工具及司乘人員安全、……等均由乙方負責）費用均由乙方負責。
五、包裝標準及包裝物的回收：
乙方所供瓷磚包裝標準按國家標準執行，即符合公路或鐵路運輸要求，確保瓷磚不受損壞；包裝物由甲方或施工單位負責回收處理；但有毒有害的包裝物或必須由廠家回收的`或國家規定必須由有關專業部門回收的包裝物由乙方負責回收。
六、合理損耗及計算方法：
乙方所供瓷磚在運輸途中和加工時產生的所有損耗均由乙方負責；施工中的損耗均由甲方負責。
七、驗收標準、方式及異議的提出：
乙方所供加工好的瓷磚均按國家質量標準由乙方和甲方材料設備採購組及施工單位三方共同驗收，三方驗收人員在驗收憑證上共同簽字確認，並以此驗收單作為結算憑證；如對所供瓷磚質量標準有異議，甲方須在施工開始至施工完畢提出，雙方共同協商解決。
八、隨瓷磚備品、配件、工具數量及供應方法：
按國家和省、部（委）或行業規定的標準要求隨瓷磚提供（應）備品、配件、工具數量。
九、結算、付款方式：
1、結算方式：以甲方負責人簽字的瓷磚供貨清單上的數量和單價進行結算。
2、付款方式：簽訂本契約後，甲方向乙方支付定金人民幣伍萬元（￥50，000元），每批瓷磚到達工地經甲方材料設備採購組和施工單位及乙方送貨人員共同驗收簽證後30天內支付該批瓷磚貨款的 50% （含定金5萬元）；施工完畢15天后經竣工驗收合格,付足所供瓷磚貨款總額的 60% （含5萬元定金和前一次付款）；餘下所供瓷磚貨款的40%購買一間（套）產權式客房。
3、乙方所供瓷磚可不開具增值稅發票，但須開具國家正規稅務發票；發票在甲方支付第二筆款時開具，但前次付款乙方須向甲方提供收據備查。
十、違約責任：
如乙方不能按甲方要求的交貨日期按時交貨，每延期一天交貨，則按延期交貨部分價款每天萬分之五向甲方計（支）付違約金，並賠償施工單位的誤工費用；如甲方不能按本契約約定的付款的日期按時付款，每延期一天付款，則按延期付款金額每天萬分之五 向乙方計（付）違約金。
十一、契約糾紛解決方式：
按《中華人民共和國經濟契約法》及其他有關法律法規的相關規定協商解決；協商不成，則向甲方所在地經濟仲裁委員會申請仲裁解決。
十二、其它約定事項
在施工中的瓷磚損壞、浪費損耗由甲方或施工單位負責，但乙方須補足工程所需的瓷磚以滿足工程建設需要；其它未盡事項，雙方可另行簽訂協定作為本契約附屬檔案，並與本契約具有同等法律效力。
十三、本契約經甲乙雙方簽字蓋章後正式生效。
十四、本契約一式肆份，雙方各執兩份，均具同等法律效力。
甲方（簽章）： 乙方（簽章）：
法定代表人（簽章）： 法定代表人（簽章）：
委託代理人（簽章）： 委託代理人（簽章）：
地址： 地址：
聯繫人： 聯繫人：
聯繫電話：—8625318 聯繫電話：
開戶銀行：
帳號：
簽訂地點：x省x市 簽訂時間：20xx年7 月 日
買賣契約模板匯總 篇18
一、本契約是蘇州市住房和城鄉建設局依據國家和本省、本市有關政策法規。
二、存量房買賣是一種民事法律行為，買賣雙方簽訂本契約之前，應當閱讀並了解本契約內容。
三、本契約所稱存量房專指已經依法取得房屋所有權證和國有土地使用權證的房屋。
四、本契約文本中的固定格式不容刪改，提示性文字的'選擇、補充性文字的添加，應當由買賣雙方自行約定。契約生效以後，選定的提示性文字或添加的補充性文字內容視為雙方同意內容。
五、買賣雙方就存量房買賣事宜協商一致後，應當通過網上籤約受理機構，依託蘇州市區存量房買賣網上管理系統線上擬訂契約電子文本具體內容，然後由買賣雙方根據線上列印的契約草稿或線上修改、校對契約內容，確認無誤後由買賣雙方線上設定各自專用密碼，最後由網上籤約受理機構線上列印出契約紙質文本，經各方相關當事人簽章後即由網上籤約受理機構負責上傳備案。
六、買賣雙方線上設定的本契約專用密碼，由英文字母(包括大小寫)和阿拉伯數字單一或交替組成，密碼字元7～20個，密碼中間不得出現空缺或其他符號。買賣雙方線上設定本契約專用密碼以後，任何人均不得對契約內容進行更改。
七、本契約未經各方相關當事人正式簽章的，網上籤約受理機構不得擅自將契約文本提交網上備案。網上籤約受理機構擅自備案的，必須承擔相應法律責任。
八、本契約線上列印的紙質文本不得做任何塗改。
九、本契約文本格式化條款、專業用詞和網上籤約操作事項由蘇州市住房和城鄉建設局負責解釋。
買賣契約模板匯總 篇19
契約編號：
甲方： （以下簡稱甲方） 身份證號：
乙方： （以下簡稱乙方） 身份證號：
一、乙方擁有木質船漁網捕撈許可證批准書功率 千瓦，船總 元整。
二、甲方擁有漁網工具指標批准書功率 千瓦，實價人民幣 元整。
三、乙方擁有木質船指標批准書功率 千瓦，船總長 米，壹艘與甲方對換現有的漁網工具指標批准書功率千瓦，乙方補償甲方差價 人民幣。
四、乙方如沒有按契約定期付款，乙方向甲方所交定金全部取消。
五、協定簽訂前甲、乙雙方各自的債權、債務，由甲、乙雙方個人自理，協定簽訂後具有法律效應，如有任何一方違約按國家契約法處理。
六、未盡事宜必須由甲、乙雙方共同負責解決，本協定一式三份，雙方各執一份，漁業主管部門收執一份。
甲方： 乙方： 簽訂日期：________年____月____日
買賣契約模板匯總 篇20
買方：
住所地：
法定代表人： 職務：
賣方：
住所地：
法定代表人： 職務：
本買賣契約由買方和賣方共同簽訂，買方同意買入和賣方同意售出以下商品，並遵照以下條款和條件執行，電梯設備買賣契約。
1、商品名稱、數量、型號和價格：
1.1 商品名稱： 電梯；
1.2 商品數量、型號和單價：共 部電梯，具體型號與單價見附屬檔案一《 居住小區電梯統計表》；
1.3 契約總價：共 部電梯，總價為RMB￥ （大寫：人民幣 元整）（含進口關稅和中國國內增值稅）。此價格不含安裝、維修費。
2、商品規格：
2.1 詳細規格見附屬檔案二《電梯參考規格表》，如《電梯參考規格表》與買方認定的電梯施工圖不一致時，以買方認定的施工圖為準；
2.2 如經買方同意電梯規格變更，費用和交貨期另議。
3、製造者和部件原產國家：
3.1 本契約所指的全部電梯的製造商為 。
3.2電梯主要進口部件產地見附屬檔案三《電梯進口部件清單》。
4、包裝：
4.1賣方提供的全部貨物，均應採用國家或專業標準保護措施進行包裝。電梯設備均由木箱包裝，使用長途公路或鐵路運輸，並有良好的防濕、防潮、防震、防腐蝕的能力，電梯設備的導軌為可以妥善保護的軟包裝，若由於包裝不妥引起的貨物鏽蝕、損壞和損失均由賣方承擔。
4.2在每個包裝箱表面，應印明有關訂貨契約號、裝箱號、商品名稱、體積、毛重、淨重和“勿倒放”、“小心輕放”、“避免潮濕”的字樣。若單個的木箱重量為2噸或2噸以上，在箱面上須標明重心和起重點，以便裝卸和搬運。
5、電梯設備的交貨、貨物保管：
5.1 交貨方式以及地點：賣方將本契約項下設備運到買方指定地點交貨，交貨地點： 。電梯設備的運輸、裝卸等費用，均由賣方負責。
5.2 交貨期限：
5.2.1 本契約項下 部電梯的交貨，為分期交貨。
5.2.2本契約簽訂之後，賣方根據買方建築圖製作電梯施工圖、裝潢式樣圖於
年 月 日之前交付買方，買方應在收到該電梯施工圖、裝潢式樣圖後 日內予以書面確認或提出書面異議；賣方在收到買方書面確認通知後 最遲在 個月內將全部運到買方指定地點交貨（ 部電梯因屬分期交貨，具體交貨、安裝期限與數量待買方、賣方在賣方提交電梯施工圖、裝潢式樣圖之日起 個工作日內予以書面確認，形成《 住宅小區電梯分期交付進度表》以便執行）。
5.2.3 若買方需要延遲收貨，應提前 天通知賣方，但延期不得超過 天。
5.3貨物保管：買方和賣方共同對運抵的所有貨物進行拆箱驗收後，由賣方自行負責保管直至貨物安裝驗收完畢。貨物保管期間，貨物的滅失、受損等後果均由賣方負擔。買方在賣方通知交付前，將協助賣方尋求合適的貨物堆放場地。
5.4本契約項下所有設備運輸途中、保管期間、安裝階段的保險事宜由賣方負責。
6、電梯設備的貨到驗收、安裝、安裝驗收：
6.1 貨到驗收：在本契約第5.2.2款規定的交貨時間內，在每一期設備到達交付地點後 個工作日內，買方和賣方共同對運抵的所有貨物進行拆箱驗收（數量、規格）。賣方必須保證貨物與裝箱清單數目、規格一致，若發現貨物與裝箱清單數目、規格不符合時，應由賣方無條件補齊或調換；在交貨日期以後發現貨物與裝箱清單數目、規格不一致的，也不能排除賣方對此的保證責任。
6.2 賣方應提供進口部件的相關海關證明檔案。
6.3安裝：貨物經開箱驗收合格後，由賣方指定的有資質的、合格安裝人員依據本契約附屬檔案五《電梯設備安裝契約書》進行安裝。賣方應派出技術人員負責監督安裝、調試。
6.4安裝驗收：在電梯安裝完畢後 日內必須報請官方驗收。賣方應按照設備安裝地電梯質檢部門的有關規定，對安裝調試完畢的電梯設備進行報檢，買方應積極配合賣方。若安裝驗收沒有通過的，賣方有義務在該結論被出具之日起十五日內完成整改並報請第二次官方驗收。若因賣方原因導致安裝驗收沒有通過而給買方造成交房延誤等責任的，由此產生的買方損失由賣方承擔，契約範本《電梯設備買賣契約》。
6.5有關開工申報，電梯質檢主管部門及其他有關部門所進行的與電梯有關的檢驗、驗收手續及費用均由賣方承擔。
6.6電梯產品未經驗收合格並發放準運證之前，買方不可擅自使用，否則由此產生的一切後果由買方負責。同時，電梯安裝驗收通過、交付買方並不排除賣方對電梯及其部件的質量、規格等潛在缺陷的全面保證責任。
6.7電梯經驗收合格並發放準運證後，買賣雙方辦理電梯移交手續。電梯保修期從電梯移交給買方之日起算。
7、本契約總價款的支付方式：
7.1 本契約簽訂後 日內買方向賣方支付契約價款總額的 ％作為定金，即RMB￥ （大寫：人民幣 元整）。
7.2 在本契約第5.2.2款規定的《 住宅小區電梯分期交付進度表》中約定的各批次電梯交貨時間之前 個月內，買方向賣方支付應當交付的最近一個批次電梯價款總額的 ％（各批次均支付完本期價款後，其總額為RMB￥ ，大寫：人民幣 元整）。
7.3 在本契約第5.2.2款規定的《 住宅小區電梯分期交付進度表》中約定的各批次電梯交貨時間之前 個月內，買方向賣方支付應當交付的最近一個批次電梯價款總額的 ％（各批次均支付完本期價款後，其總額為RMB￥ ，大寫：人民幣 元整）。
7.4在本契約第5.2.2款規定的《 住宅小區電梯分期交付進度表》中約定的各批次電梯貨到契約指定工地、並經雙方拆箱清點確認無誤後 天內，買方向賣方支付該批次已經到貨的電梯價款總額的 ％（各批次均支付完本期價款後，其總額為RMB￥ ，大寫：人民幣 元整）。
7.5 在各批次電梯經當地電梯質量檢查部門驗收合格、頒發準運證後 天內，買方向賣方支付已經領取準運證的該批次電梯價款總額的 ％（全部批次電梯均支付完本期價款後，其總額為RMB￥ ，大寫：人民幣 元整）。
7.6 本契約價款總額的 ％留作質量保證金（RMB￥ ，大寫：人民幣 元整），有效期至電梯保修期結束。
7.7 本條規定各筆款項的支付方式可通過銀行承兌匯票或銀行轉帳。
7.8 賣方在每次收款同時應向買方開具等額的正式發票。
8、技術檔案：
每台電梯應具備以下整套技術檔案並經妥善包裝隨貨物一同發運，若有任何檔案遺失，賣方須在15天內將這些資料免費郵寄給買方：
8.1裝箱清單；
8.2一整套操作和維修手冊（包括電路圖）；
8.3品質證書。
9、質量保證：
9.1 賣方保證其提供的貨物是在本契約簽署以後開始專門製造的、全新的、未使用過的，是用一流工藝和最佳材料製成的。賣方保證所出售的商品在賣方安裝、用戶正常使用和賣方的維護下，有令人滿意的性能和使用效果，且符合本契約規定的質量標準。
9.2 賣方保證賣方提供的電梯均按 電梯技術規範（見附屬檔案四）、中國的電梯製造及安裝安全規範的國家標準、以及雙方約定的.其他標準（包括賣方的單方承諾）設計製造。設計壽命為 年。
9.3電梯保修期自電梯經驗收合格、移交給買方之日起 個月（起始日按照電梯移交批次計算）。在電梯保修期內，賣方將對除由於買方使用不當或人為損壞之外的原因引起的任何損壞部件負責免費維修、更換。經賣方免費維修、更換以後還是不能符合質量標準以及安全運行需要的，賣方還應當作出賠償。
9.4 如雙方對質量問題的認定有爭議，由設備安裝地技術監督局或質量監督站等電梯質檢權威機構檢驗並裁定。
9.5電梯保修期滿後，賣方仍對所供電梯具有永久維修服務的責任，具體約定見本契約附屬檔案六《永久維修服務承諾書》。
9.6電梯保修期滿後，賣方保證仍對所供電梯持續提供維修必需的備品、備件。
本契約附屬檔案七《備品、備件清單及費用》中的報價在電梯保修期結束後五年內有效。
10、違約責任：
10.1 買方因其過錯若沒有按照本契約第7.1款——第7.5款之規定支付契約價款，則交貨期限相應推遲。同時，買方因其過錯若沒有按照本契約的規定延期支付任何一筆契約價款，均應每延期一日按應付而未付的款項金額的千分之五向賣方支付違約金。
10.2 賣方因其過錯若未能在本契約以及其附屬檔案約定的期限內交付貨物或交付的貨物經拆箱驗收後發現不符合本契約約定的，則應每延期一日按延期交貨貨物價款總額的千分之五向買方支付違約金。同時，買方對下一期的付款期限可以相應推遲。
10.3 若因賣方（包括賣方指定的安裝方）原因導致貨物無法通過安裝驗收或者安裝驗收拖延的，則應每延期一日按延期通過驗收貨物價款總額的千分之五向買方支付違約金。
10.4若因賣方未能及時安裝、調試、維修、調換而造成買方工期延誤或對買方造成其它損失的，則賣方應承擔由此產生的全部責任。
10.5在保修期內，賣方在收到買方通知的合理期限內未能提供維修、調換服務的，買方有權委託第三方進行維修，維修費用由賣方承擔，直接從賣方的質量保證金中扣除。
10.6本契約生效後，任何一方若不符合本契約約定或者契約法律的約定單方面解除契約，均應按照本契約價款總額的百分之五向另一方支付違約金，並賠償給另一方造成的實際損失。
10.7不可抗力：凡因發生地震、颱風、暴雨、火災等其它不能預見、不能避免也不能克服的原因導致契約不能按照約定履行時，則遭遇不可抗力的一方，應在該不可抗力事件發生後15天內以書面形式通知另一方，並提供不可抗力的證明事件的證明。因遭遇不可抗力而不能按照契約約定履行的一方，可免除違約責任，但該方仍有責任採取必要措施以儘可能履行自己的義務。
11、附加條款：
11.1本契約自甲方、乙方簽章之日起生效。
11.2賣方負責良好的安裝、售後服務。
11.3本契約附屬檔案是本契約的有效組成部分，對於雙方具備同等的效力。賣方、買方的任何書面單方義務承諾，一經對方接受，也構成契約的有效部分。
11.4本契約及附屬檔案生效後，契約的任何修改均必須得到雙方的確認。
買賣契約模板匯總 篇21
廣東省二手車買賣契約（示範文本）
買方（單位）： 法人代表： 企業代碼： （自然人）身份證號：電話： 賣方（單位）： 法人代表：企業代碼：（自然人）身份證號： 電話：
根據《中華人民共和國契約法》、《二手車流通管理辦法》等有關法律、法規，就二手車買賣事宜，買賣雙方在平等、自願、協商一致的基礎上籤訂本契約，具體條款如下： 第一條 車輛基本信息
第二條 付款及車輛交付
1、車價款（不含稅費）人民幣：元，買方應於登記機關受理車輛轉移登記資料 天內支付70%，合計 元，餘下30%，合計 元，於車輛轉移登記手續辦理完成後 天內支付；
2、買方在簽訂本契約時支付購車定金人民幣： 元，該款在30%的車款中抵扣； 3、車輛轉移登記手續費（含稅費）人民幣： 元，由 方承擔；
4、賣方應當在登記機關受理車輛轉移登記手續辦完，買方付齊餘款時，交付車輛及證件給買方。
第三條 雙方權利義務
1、賣方應保證合法享有車輛完整所有權或處臵權，且車輛符合國家有關規定，能夠依法辦理轉移手續。
2、賣方保證向買方提供的相關資料真實有效及其對車輛狀況的陳述完整、真實，不存在隱瞞或虛假成份，並按約定交付車輛及證件。
3、買方應按照雙方約定的時間和地點與賣方當面驗收車輛及審驗相關資料，並按照約定支付車款。
4、買方應持有效證件與賣方共同辦理車輛轉移手續。對轉籍車輛，買方應確認車輛在轉入地能辦理轉入手續。
5、賣方承擔和負責處理車輛交付前發生的一切交通事故、規費不齊、違章或違法行為；買方承擔和負責處理車輛交付後發生的一切交通事故、規費不齊、違章或違法行為，雙方另有約定的.除外。 第四條 違約責任
1、賣方向買方提供的車輛信息不真實，買方有權終止契約並要求賣方賠償因此造成的損失。 2、賣方未按契約約定將本車及其相關憑證交付買方，買方有權終止契約，賣方應雙倍返還定金。
3、買方未按照契約約定支付本車價款的，賣方有權終止契約，並沒收定金。
4、因賣方原因致使車輛不能辦理轉移手續的，買方有權終止契約並要求賣方返還車款並承擔一切損失。因買方原因致使車輛不能辦理轉移手續的，賣方有權終止契約並要求買方返還車款並承擔一切損失。
5、任何一方違反契約約定的，均應賠償由此給對方造成的損失。
第五條 爭議解決方式本契約發生的爭議，由雙方當事人協商解決；協商或調解不成的，按下列第 _ 種方式解決： 1、提交_________________仲裁委員會仲裁； 2、依法向_______________人民法院起訴。 第六條 契約生效
本契約一式二份，買方一份，賣方一份，本契約在雙方簽字蓋章後生效。
買賣契約模板匯總 篇22
買賣契約質量糾紛是因買賣契約質量產生爭議而提起的訴訟，即買受人認為出賣人交付的標的物質量不符合契約約定而提起的訴訟，在此種訴訟中，原告一方當事人即為契約的買受人一方;而被告則為契約的出賣人一方。
(一)買賣契約標的物質量標準的確定規範
質量是指產品的優劣程度。在買賣契約中，出賣人交付標的物的優劣直接影響買受人能否實現其訂立契約的目的。買賣契約質量糾紛是司法實務中出現較多的糾紛類型。根據《契約法》第153條的規定，出賣人應當按照約定的質量要求交付標的物，出賣人提供有關標的物質量說明的，交付標的物應當符合該說明的質量要求，這是出賣人在買賣契約擔負的主要義務之一，在法學理論中表述為出賣人的質量瑕疵擔保義務。
在司法實踐中，應當依以下原則確定判斷買賣契約標的物是否合格的標準：
1.當事人可以在契約中約定標的物的質量標準，只要該約定不違反法律和行政法規的強行性規定，即可以按當事人約定的標準判斷出賣人交付的標的物是否符合要求。
2.當事人對契約標的物的質量標準未作約定或者約定不明確的，依《契約法》第61條的規定，可以協定補充;不能達成補充協定的，可以按照買賣契約的有關條款或者交易習慣確定。
3.當事人就有關標的物的質量標準未作約定或者約定不明確，依照《契約法》第61條的規定仍然不能確定的，則依《契約法》第62條第1項的規定，按照國家標準、行業標準履行;沒有國家標準、行業標準的，按照通常標準或者符合契約目的的特定標準履行。這也是與《民法通則》以及以往的契約法律規定相一致的。但是，我國《契約法》對標的物的質量標準的規定與其他國家是不完全相同的，在其他國家法律規定中一般是要求契約標的物應當符合通常使用目的和其他特定目的來確定的。而我國《契約法》則是首先要求質量應符合國家標準、行業標準，如果沒有這些標準時，才按通常標準或者符合契約目的的特定標準履行。這裡的“通常標準”應與國際公約以及國外法律作相同的解釋，即符合中等品質的要求。
4.出賣人的說明構成對標的物的明示保證。說明是指出賣人向買受人所作的關於標的物的構造、性能、特徵、功用和注意事項等方面的陳述。出賣人在出賣標的物時，往往會通過產品介紹、產品說明書等書面形式或者口頭形式對標的物的品質進行說明，如果契約中沒有明確約定，但出賣人提供了有關標的物的質量說明的，該說明即構成出賣人對標的物品質的明示擔保，如果實際交付的標的物與該說明不符，即屬於交付標的物的質量不符合要求。
(二)標的物質量瑕疵的表現及認定
所謂質量瑕疵，又稱品質瑕疵、物的瑕疵，是指出賣人所交付的標的物存在質量不符合當事人在契約中約定的標準，或者法律規定的國家標準、行業標準、通常標準和符合契約目的的特定標準的情況。質量瑕疵主要包括以下情形：
1.標的物的外觀質量不符合契約約定標準或者依法確定的標準，即標的物的表面瑕疵，通常是指標的物的外觀、品種、型號、規格、花色等方面的瑕疵，對於表面瑕疵，買受人一般情況下無須通過特殊的檢驗就可以發現。
2.標的物的內在瑕疵，即標的物的內在質量不符合要求。對於標的物的內在瑕疵，則一般情況下需要通過檢驗或者使用才能夠發現。
3.標的物的包裝瑕疵，即買賣契約的標的物的包裝不符契約定或者法律規定，《契約法》第156條規定，出賣人應當按照約定的包裝方式交付標的物;對包裝方式沒有約定或者約定不明確，依照《契約法》第61條的規定仍不能確定的，應當按照通用的方式包裝，沒有通用方式的，應當採取足以保護標的物的包裝方式。對於“足以保護標的物”的推定，應當理解為出賣人須以使用標的物損耗最小、安全、實用的方式包裝標的物，具體可以從以下幾個方面進行判斷：首先是包裝是否牢固;其次是包裝是否符合運輸的要求，特別是不同運輸工具的特定要求;再次是包裝標誌是否符合通用要求等。
(三)質量異議的認定標準
質量異議，又稱質量瑕疵通知義務，是指買受人認為出賣人交付的標的物存在質量瑕疵時，必須在一定期限內向出賣人發出通知，否則視為標的物質量合格。該通知即為質量異議，該一定期限即為質量異議期限。因此，買受人是否在質量異議期內向出賣人為質量異議的通知，直接影響到買受人所提起的.買賣契約質量糾紛案件的審理。質量異議既是買受人的權利，也是買受人的法定義務。根據《契約法》第157條、第158條的規定，我國《契約法》確立的質量異議制度包括兩項內容：
1.買受人對標的物質量的檢驗義務。《契約法》第157條規定，買受人收到標的物應當在約定的檢驗期內檢驗，沒有約定檢驗期間的，應當及時檢驗。
在買賣契約中，只有買受人對標的物進行檢驗之後，才能確定出賣人交付的標的物是否符合要求，以決定出賣人是否違反了質量瑕疵擔保義務。因此，各國法律基本上都將買受人對標的物的檢驗規定為買受人的一項義務。
關於對契約標的物質量的檢驗，實踐中主要有以下幾個方面的內容：①關於驗貨人，買受人應當檢驗標的物，但並不意味著驗貨人必然就是買受人，除買受人及其代理人自行驗貨以外，實踐中還存在由買賣雙方共同驗貨，以及由買賣雙方指定有關質量檢驗機構進行驗貨的情形。
②關於檢驗方法，對標的物質量的檢驗方法，可以由買賣雙方在契約中進行約定，也可以不在契約中約定而由檢驗人以通常的方式進行檢驗。
③關於檢驗時間，這是《契約法》規定的買受人檢驗義務的主要內容之一。而檢驗時間包含著驗貨開始的時間以及驗貨延續的時間兩個方面，驗貨開始的時間一般是在標的物交付之時，由此，檢驗標的物的開始時間一般有：出廠時驗貨、裝運前驗貨、裝運時驗貨、卸貨時驗貨、在買受人營業地驗貨等。關於驗貨延續的時間，參照《聯合國國際貨物銷售契約公約》第38條第1款的規定，買受人必須按實際情況可行的最短時間內檢驗貨物或由他人檢驗貨物。而其中實際情形可行的最短時間主要是根據貨物的性質、交易的情況和貿易慣例決定。我國《契約法》第157條規定，買受人收到標的物時應當在約定的檢驗期內檢驗;沒有約定檢驗期的，應當及時檢驗。所以在當事人沒有約定檢驗期的情況下，如何確定檢驗的合理期限，我們認為，根據《契約法》規定的精神，結
合司法實踐，可以從表現瑕疵與內在瑕疵兩個方面進行判斷：對比較容易發現的表面瑕疵，買受人須按標的物的性質，依通常的程式，從速檢驗其所受領的標的物;對內在瑕疵，應按標的物的性質、買賣契約的種類等進行綜合判斷，對不能立即發現的瑕疵，依我國《契約法》第158條的規定，其檢驗期最長也不得超過2年。
2.雙方當事人雖然在訴訟前或者訴訟中均確認標的物存在質量瑕疵，但對瑕疵的具體內容有爭議，且影響到出賣人質量瑕疵責任的具體承擔形式確定的，如果可以由法官對具體的質量瑕疵進行直接認定的，可以直接認定。
3.如果雙方對標的物的具體瑕疵有爭議且法官又不能直接作出判斷的，或者對標的物是否存在質量瑕疵有爭議的，不能由法院直接作出標的物是否存在質量瑕疵的認定，而應向買受人釋明，由其在人民法院指定的舉證期限內提出質量鑑定的申請，由法院委託有關質量鑑定機構對標的物的質量是否符合相關標準進行專業鑑定。即根據最高人民法院《證據規則》第25條第2款規定，對需要鑑定的事項負有舉證責任的當事人，在人民法院指定的舉證期限內無正當理由不提出鑑定申請或者不預交鑑定費用或者拒不提供相關材料，致使對案件爭議的事實無法通過鑑定結論予以認定的，應當對該事實承擔舉證不能的法律後果。
(五)出賣人質量瑕疵責任的具體承擔
出賣人違反質量瑕疵擔保義務的，應當承擔質量瑕疵責任。根據《契約法》第155條規定，出賣人交付的標的物不符合質量要求的，買受人可以依照《契約法》第111條的規定要求出賣人承擔違約責任，即質量不符契約定的。
買賣契約模板匯總 篇23
買方：
住所地：
法定代表人：職務：
賣方：
住所地：
法定代表人：職務：
本買賣契約由買方和賣方共同簽訂，買方同意買入和賣方同意售出以下商品，並遵照以下條款和條件執行。
1、商品名稱、數量、型號和價格：
1.1商品名稱：電梯.
1.2商品數量、型號和單價：共部電梯，具體型號與單價見附屬檔案一《居住小區電梯統計表》.
1.3契約總價：共部電梯，總價為￥（大寫：人民幣元整）（含進口關稅和中國國內增值稅）。此價格不含安裝、維修費。
2、商品規格：
2.1詳細規格見附屬檔案二《電梯參考規格表》，如《電梯參考規格表》與買方認定的電梯施工圖不一致時，以買方認定的施工圖為準.
2.2如經買方同意電梯規格變更，費用和交貨期另議。
3、製造者和部件原產國家：
3.1本契約所指的全部電梯的製造商為。
3.2電梯主要進口部件產地見附屬檔案三《電梯進口部件清單》。
4、包裝：
4.1賣方提供的全部貨物，均應採用國家或專業標準保護措施進行包裝。電梯設備均由木箱包裝，使用長途公路或鐵路運輸，並有良好的防濕、防潮、防震、防腐蝕的能力，電梯設備的導軌為可以妥善保護的軟包裝，若由於包裝不妥引起的貨物鏽蝕、損壞和損失均由賣方承擔。
4.2在每個包裝箱表面，應印明有關訂貨契約號、裝箱號、商品名稱、體積、毛重、淨重和“勿倒放”、“小心輕放”、“避免潮濕”的字樣。若單個的木箱重量為2噸或2噸以上，在箱面上須標明重心和起重點，以便裝卸和搬運。
5、電梯設備的交貨、貨物保管：
5.1交貨方式以及地點：賣方將本契約項下設備運到買方指定地點交貨，交貨地點：。電梯設備的運輸、裝卸等費用，均由賣方負責。
5.2交貨期限：
5.2.1本契約項下部電梯的交貨，為分期交貨。
5.2.2本契約簽訂之後，賣方根據買方建築圖製作電梯施工圖、裝潢式樣圖於
年月日之前交付買方，買方應在收到該電梯施工圖、裝潢式樣圖後日內予以書面確認或提出書面異議.賣方在收到買方書面確認通知後最遲在個月內將全部運到買方指定地點交貨（部電梯因屬分期交貨，具體交貨、安裝期限與數量待買方、賣方在賣方提交電梯施工圖、裝潢式樣圖之日起個工作日內予以書面確認，形成《住宅小區電梯分期交付進度表》以便執行）。
5.2.3若買方需要延遲收貨，應提前天通知賣方，但延期不得超過天。
5.3貨物保管：買方和賣方共同對運抵的所有貨物進行拆箱驗收後，由賣方自行負責保管直至貨物安裝驗收完畢。貨物保管期間，貨物的滅失、受損等後果均由賣方負擔。買方在賣方通知交付前，將協助賣方尋求合適的貨物堆放場地。
5.4本契約項下所有設備運輸途中、保管期間、安裝階段的保險事宜由賣方負責。
6、電梯設備的貨到驗收、安裝、安裝驗收：
6.1貨到驗收：在本契約第5.2.2款規定的交貨時間內，在每一期設備到達交付地點後個工作日內，買方和賣方共同對運抵的所有貨物進行拆箱驗收（數量、規格）。賣方必須保證貨物與裝箱清單
數目、規格一致，若發現貨物與裝箱清單數目、規格不符合時，應由賣方無條件補齊或調換.在交貨日期以後發現貨物與裝箱清單數目、規格不一致的，也不能排除賣方對此的保證責任。
6.2賣方應提供進口部件的相關海關證明檔案。
6.3安裝：貨物經開箱驗收合格後，由賣方指定的有資質的'、合格安裝人員依據本契約附屬檔案五《電梯設備安裝契約書》進行安裝。賣方應派出技術人員負責監督安裝、調試。
6.4安裝驗收：在電梯安裝完畢後日內必須報請官方驗收。賣方應按照設備安裝地電梯質檢部門的有關規定，對安裝調試完畢的電梯設備進行報檢，買方應積極配合賣方。若安裝驗收沒有通過的，賣方有義務在該結論被出具之日起十五日內完成整改並報請第二次官方驗收。若因賣方原因導致安裝驗收沒有通過而給買方造成交房延誤等責任的，由此產生的買方損失由賣方承擔。
6.5有關開工申報，電梯質檢主管部門及其他有關部門所進行的與電梯有關的檢驗、驗收手續及費用均由賣方承擔。
6.6電梯產品未經驗收合格並發放準運證之前，買方不可擅自使用，否則由此產生的一切後果由買方負責。同時，電梯安裝驗收通過、交付買方並不排除賣方對電梯及其部件的質量、規格等潛在缺陷的全面保證責任。
6.7電梯經驗收合格並發放準運證後，買賣雙方辦理電梯移交手續。電梯保修期從電梯移交給買方之日起算。
7、本契約總價款的支付方式：
7.1本契約簽
買賣契約模板匯總 篇24
[摘 要] 在適用中國法律的情況下，採用固定價格作價的涉外貨物買賣契約在履行過程中，如遇不可抗力或情事變更，當事人均不能變更契約的價格。
[關鍵字] 涉外貨物買賣契約 固定價格 情事變更 不可抗力 價格變更
採用固定價格作價的涉外貨物買賣契約關於固定價格的約定是否違反了法律對不可抗力和情事變更原則的規定？也就是說，採用固定價格作價的買賣雙方在履行契約過程中發生了不可抗力或情事變更，為了不使契約的履行顯失公平，能否援引不可抗力或情事變更原則的法律規定變更契約價格？本文將對此進行探析。此外，根據我國《契約法》的規定，涉外貨物買賣契約所適用的法律由雙方當事人約定，既可約定適用中國法律，也可約定適用其他國家的法律。本文討論的涉外貨物買賣契約以適用中國法律為前提。
一、固定價格作價方法的特點
所謂固定價格作價是指買賣雙方在涉外貨物買賣契約中，把貨物價格明確約定在契約中，並約定事後不論發生什麼情況（即使訂約後市價有重大變化）均按契約確定的價格結算貨款的作價方法。採用固定價格作價方法有三個特點:一是價格的確定性，契約標的物的價格在訂立契約時就明確地約定在契約里，這使它區別於訂約時不確定價格的暫不固定價格、暫定價格和滑動價格的作價方法；二是價格的不可變更性，訂約後不論發生什麼情況（即使訂約後市價有重大變化）均按契約確定的價格結算貨款，不允許變更契約的價格；三是價格不可變更的明示性，買賣雙方必須在契約中明確約定訂約後價格是不能變更的，如在契約中約定“契約成立後，不得提高價格”、“ 契約成立後，不得調整價格”等等。採用該作價方法，契約價格一經確定，雙方就必須嚴格執行，任何一方都不得擅自更改原定價格，意味著買賣雙方要承擔從訂約到交貨付款時價格劇烈變動的風險。但是，上述“無論發生什麼情況”是否包括不可抗力或情事變更？如果包括，契約關於固定價格的約定是否違反了法律對不可抗力和情事變更原則的規定？也就是說，採用固定價格作價的買賣雙方在履行契約過程中發生了不可抗力或情事變更，為了不使契約的履行顯失公平，能否援引不可抗力或情事變更原則的法律規定變更契約價格？
二、不可抗力和情事變更的法律特徵
關於不可抗力的含義，各國解釋不盡一致。我國法律認為，不可抗力是指不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況。按《聯合國國際貨物銷售契約公約》解釋，是指非當事人所能控制，而且沒有理由預期其在訂立契約時所能考慮到或能避免或克服它或它的後果而使其不能履行契約義務的障礙。據此，不可抗力是指在契約成立以後所發生的，不是由於當事人一方的故意或過失所造成的，對其發生以及造成的後果是當事人不能預見、不能控制、不能避免並不能克服的。
情事變更原則又稱情勢變更原則，是指在契約訂立後，發生了當事人訂約時不能預見的情況，導致訂立契約的基礎動搖或喪失，使契約的履行失去意義或者履行契約使當事人之間的利益重大失衡，繼續維持契約原有效力有悖於誠實信用原則（顯失公平）時，應當允許當事人終止或變更契約的一種契約法律制度。情事變更原則是誠實信用原則的具體運用，目的在於消除契約因情事變更所產生的不公平後果。該原則已經成為當代債法最重要的法律原則之一。
由於情事變更原則賦予法院自由裁量權，為了防止法官濫用情事變更，各國法律對情事變更原則的適用規定了嚴格的條件。第一，必須有情事變更的客觀事實。這種客觀事實是指契約訂立時作為該契約賴以成立的基礎的客觀情況發生了異常變動。該變動既可以是經濟情況的變化,也可以是非經濟事實的變化,如國家經濟政策進行了重大調整,貨幣嚴重貶值、價格大幅度上漲等。第二，情事變更必須發生在契約成立後履行終止前。第三，情事變更是訂約時當事人不可預見的。這使它區別於正常的商業風險（如當事人在訂約時應當遇見到的價格在合理幅度內的漲或跌）。第四，情事變更事實的出現不可歸責於雙方當事人。如國家經濟政策的調整、全球性或區域性的經濟危機或金融動盪等。第五，因情事變更使原契約的履行顯失公平。不可抗力已構成履行不能，即“不能克服”，而情事變更發生後，原契約仍能履行，即“能克服”，只是如果繼續按原契約規定履行義務,將會對當事人顯失公平，從而會違背誠實信用原則。這是它區別於不可抗力的主要標準之一。如價格暴漲或暴跌（變動幅度是當事人訂立契約時無法遇見到的.）只是動搖了契約所依賴的基礎，契約仍能夠繼續履行，只不過是履行代價過高。因此，價格發生劇烈變動（暴漲或暴跌）並非不可抗力，而屬情勢變更。第六，當事人要援用情事變更原則救濟自身利益,主張變更或解除契約,必須請求法院做出裁判。可見，情事變更是當事人不能預見、不能控制、不能避免但能克服的客觀情況。
三、當事人不能以發生不可抗力為由變更涉外貨物買賣契約的固定價格
各國對不可抗力法律後果的規定均為強制性，當事人不能以約定的方式排除不可抗力法律後果的適用。但是，不可抗力引起的直接的法律後果是受不可抗力影響的一方可以部分或全部免除履約責任，而無需承擔違約責任。所以不可抗力所導致的是部分或全部履約不能或不能按時履約，當事人只能要求解除契約或變更契約，並且變更契約也僅限於遲延履行或變更交貨數量，而不會涉及變更價格問題。所以當採用固定作價時，如果買賣雙方在訂約後遭遇了不可抗力，當事人不能以不可抗力為理由請求變更契約價格，只能要求解除契約或遲延履行或變更交貨數量。即固定價格的約定並不違反法律對不可抗力的規定。
四、當事人不能以發生情事變更為由變更涉外貨物買賣契約的固定價格
1.我國法律對情事變更原則的規定。
(1)國內法的規定。我國雖然在司法判例中出現了關於情事變更原則的內容,但是在現行國內法中一直沒有形成明確的法律規範。在學者們努力呼籲下，1993年開始制定的統一契約法草案中規定了情事變更原則。但是因為諸多原因在最後通過契約法時卻刪掉了此項原則。造成了情事變更原則在我國國內法中的缺位。在我國社會生活中存在著的大量的情事變更問題，只能寄希望於最高人民法院對現行《契約法》進行擴張性司法解釋，以適用情勢變更原則。事實上，目前我國國內契約糾紛審理過程中對情事變更原則的適用都會報請最高人民法院核准。
(2)我國加入的國際公約和國際條約的規定。
①我國於1988年1月加入的《聯合國國際貨物銷售契約公約》（以下簡稱公約）第79條規定：“當事人對不履行義務，不負責任，如果他能證明此種不履行義務，是由於某種非他所能控制的障礙，而且對於這種障礙，沒有理由預期他在訂立契約時能考慮到或能避免或克服它或它的後果。”長期以來，我國理論界許多人認為此規定是對情事變更原則的規定。但也有許多學者認為此規定是對不可抗力的規定。筆者同意後一種觀點，因為“沒有理由預期他在訂立契約時能……克服它或它的後果”的規定是不可抗力的不能克服性，而這正是情事變更區別於不可抗力的主要標準之一。因此，《公約》第79條應屬於不可抗力違約免責制度，並不是情事變更原則的依據。
②1994年由國際統一私法協會編撰、20xx年做了大的修訂的《國際商事契約通則》（以下簡稱《通則》）第6.2.1條～6.2.3條規定了艱難條款。根據《通則》第6.2.1條～6.2.3條的規定，如果履約使一方當事人變得負擔加重，在艱難情形下該當事人可以向人民法院提出申請變更契約或解除契約。艱難情形（hardship）是指由於一方當事人履行成本增加，或由於一方當事人所獲履約價值減少，而發生了根本改變契約雙方均衡的事件，並且，該事件在訂立契約後發生或為不利一方當事人所知；在訂立契約時，不利一方當事人沒有理由考慮到該事件；事件非受不利一方當事人所能控制，且事件的風險不由不利一方當事人承擔。可見，《通則》所規定的艱難條款是情事變更原則在私法領域內的國際法淵源。
2.《國際商事契約通則》的適用
(1)我國是國際統一私法協會成員國，派員參與了《通則》的起草，並已批准加入《通則》。依據我國《民法通則》第142條的規定，我國應自覺遵守《通則》。根據《通則》的規定，雙方當事人約定其契約由《通則》管轄時，應當適用《通則》；雙方當事人約定其契約由“法律的一般原則”，“商人法”或類似法律管轄時，應當適用《通則》；雙方當事人未選擇任何法律管轄其契約時，應當適用《通則》；當適用法對發生的問題不能提供解決問題的有關規則時，《通則》可以提供解決問題的方法；《通則》可用於解釋或補充國際統一法的檔案。因此，《國際商事契約通則》既可以被稱為示範法、統一規則，也可被稱為國際慣例。從實用的角度看，一國在制定或修訂契約法時可以把它作為示範法，參考、借鑑其條文；契約當事人可以選擇它作為契約的準據法（適用法），作為解釋契約、補充契約、處理契約糾紛的法律依據。此外，當契約的適用法律不足以解決契約糾紛所涉及的問題時，法院或仲裁庭可以把它的相關條文視為法律的一般原則或商人習慣法，作為解決問題的依據，起到對當事人的意思自治以及適用法律的補充作用。由於我國《契約法》和《公約》中都沒有規定情勢變更原則，因此在我國的涉外契約關係中，經常會適用《通則》中的情事變更原則解決問題。
(2)《通則》和《公約》一樣，是任意性規範。根據《通則》的規定，除《通則》另有規定外，雙方當事人可以排除適用《通則》，或部分排除或修改《通則》任何條款的效力。與此同時，大多數國家的法律都強調情事變更原則具有補充性，也就是說作為一種在當事人自由約定之外對契約關係進行干預的措施，情事變更原則的適用不能在本質上違背當事人的自由約定。也就是說，如果當事人已經對有關情況的發生及其處理方法做了明確約定，就不能適用情事變更原則得出相反或不同的結論。因此，在涉外貨物買賣契約中採用固定價格方法作價時，當事人實際上已經用約定的方式排除了情事變更原則的適用。
綜上所述，在適用中國法律的情況下，採用固定價格作價的涉外貨物買賣契約在履行過程中，如遇不可抗力或情事變更，當事人均不能變更契約的價格。
參考文獻:
[1]李 雁:情事變更原則初探[J].雲南大學學報（法學版），20xx（03）
[2]朱廣東:情事變更原則國際法淵源辨析——兼論《聯合國國際貨物銷售契約公約》第79條的性質[J].齊齊哈爾大學學報(哲學社會科學版)，20xx（05）
[3]賈建華 闞 宏:新編國際貿易理論與實務[M].對外經濟貿易大學出版社，20xx年1月
買賣契約模板匯總 篇25
原告訴稱：200x年11月23日，原、被告簽訂一份《商品房買賣契約》，由原告向被告購買其開發 “悠雅軒”S11號商鋪一套，約定層高為首層3.6米、二層3米，契約附屬檔案一房屋平面圖中僅標註有一條樑柱。房屋建成後，原告發現被告建造的房屋有以下嚴重影響使用的問題：
（1）一、二層中央均有一直徑為15厘米的粗大排水污管；
（2）一層有兩條柱子長寬分別為38×54厘米、72×13厘米，高
2.94米；
（3）一層淨高僅為2.94-3.46米；
（4）二層有五根橫樑；
（5）二層有兩個沉沙井，規格分別為2.6×1.54×2.35米和2.45×1.85×2.32米；
（6）二層淨高只有1.93-2.84米。由於原告簽訂商品房買賣契約是希望買到符合契約附屬檔案一房屋平面圖及契約第三條約定的商鋪，而被告實際提供的商鋪違背了原告的真實意思表示，原告對此有重大誤解。原告要求退房無果，故訴至法院，請求判決撤銷雙方的《商品房買賣契約》，判令被告返還購房款258503元及利息（從20xx年11月23日起計至返還之日止），本案的訴訟費由被告承擔。
被告辯稱：不同意解除契約。《商品房買賣契約》是雙方自願協商簽訂的，對雙方當事人均具有法律約束力，受法律保護。被告交付的房屋規格均符合契約約定，是按有關部門審查批准的施工圖紙施工建設的，也符合國家相關規範，不存在影響房屋使用的問題。原告要求撤銷契約的理由不能成立，請求駁回原告的訴訟請求。
適度把握商品房預售契約糾紛中“重大誤解”的適用範圍
商品房預售是平等主體的當事人之間買賣尚未建成的房屋（以下簡稱期房）的交易行為。商品房預售區別於現房銷售的最大特徵，是交易發生時作為標的物的商品房尚未建成，買受人只能藉助出賣人提供的資料、通過想像來認知所購房屋的情況。因此，房屋建成後的實際狀況與買受人的想像存在差異是難免的。正因為如此，與同等條件下現房銷售相比，預售期房不但價格偏低，而且為了維護交易的穩定性，對買賣雙方的權利義務也有特殊要求：一方面要求出賣人在履行如實告知義務時，應保證買受人的想像與將來房屋的真實狀況之間的差異在合理範圍之內；另一方面也要求買受人對差異風險有合理的預見。所謂“合理”，是以通常情況下常人的理解能力、承受能力為判斷標準的`。是否超過“合理”範圍影響到買賣房屋的真實意思表示，是判斷是否構成“重大誤解”的標準。
本案原告作為消費者，在交易中處於弱勢地位，對其所購房屋的具體情況只能通過被告的口頭和書面描述中得到認知。但被告卻未將房屋的詳細結構情況通過實物（如樣板房）或書面及口頭方式告知原告、以便原告能正確認知房屋的基本結構。而從房屋建成後法院現場勘驗的情況看，雖然仍然該商鋪仍然能夠使用，但確實存在空間狹小、結構低矮、有明顯的壓抑感的問題，尤其以第二層的情況更為嚴重。這是通常情況下常人根據被告提供的信息（包括契約中對戶型和層高的文字描述、平面圖的標註等等）所無法想像的，也必將對房屋的使用人造成不便及不適，顯然不符合原告購房時的真實意思表示。因此，原告主張其在購買房屋時對房屋空間結構存在重大誤解，應予支持。
在本案判決生效後，同一小區的另外兩戶業主曾經以同樣的理由提起訴訟，但法院經現場勘驗後，發現這兩戶房屋雖然也存在樑柱、排污管占用一定空間的事實，但情況遠不如本案中的嚴重，不會給使用者帶來明顯的不適感。也就是說，常人對房屋的想像與實際情況的差異尚未超過合理範圍，因此，在後兩案中，原告的訴訟請求並未得到支持。三個案件的不同判決，體現了對“重大誤解”的尺度的把握。
買賣契約模板匯總 篇26
煙花爆竹安全買賣契約契約編號：〔20〕號
供貨單位（章）：
購貨單位（章）：
簽訂地點：
簽訂時間：訂貨清單產品代碼
(同流向登記的產品代碼)產品名稱產品類別產品
級別規格/型號計量
單位箱含藥量（千克）
數 量單 價（元）
金 額（元）合計人民幣（大寫）：
一、本契約按照《中華人民共和國契約法》等有關規定執行。買賣雙方應嚴格遵守《中華人民共和國安全生產法》、《煙花爆竹安全管理條例》等有關法律法規的規定，依法經營，保障安全。
二、產品質量標準及要求
三、禁（限）用藥物要求：
四、產品包裝標準及要求：
五、提（交）貨時間和地點：
六、運輸方式及費用負擔：
七、驗收標準與方法：
八、提出異議期限：
九、結算方式及期限：
十、產品安全與質量責任：
十一、運輸安全責任：
十二、違約責任：
十三、契約爭議的.解決方式：本契約在履行過程中發生爭議，由雙方協商解決，協商不成的，按下列第種方式解決（選擇一種）：
1、雙方同意將爭議提交仲裁委員會仲裁；
2.依法向人民法院提起訴訟。
十四、其他約定事項（可另附頁）：
購貨單位 （ 章 ）單位名稱許可證編號單位地址郵政編碼法定代表人
（簽字）聯繫電話委託代理人
（簽字）聯繫電話電子信箱電子信箱開戶銀行賬戶
供貨單位 （ 章 ）單位名稱許可證編號單位地址郵政編碼法定代表人
（簽字）聯繫電話委託代理人
（簽字）聯繫電話電子信箱電子信箱開戶銀行賬戶國家安全生產監督管理總局制定國家工商行政管理總局公安部二〇xx年七月
有效期自年月日至年月日
買賣契約模板匯總 篇27
甲方：
乙方：
甲乙雙方本著公平自願的原則，訂立如下網咖買賣協定：
1、甲方將位於寶鎮居委號內的網咖出兌給乙方，經雙方協商一致，出兌價款為壹拾肆萬（140，000。00元）人民幣，協定生效後乙方以現金形式一次性支付給甲方。
2、甲方出兌的'網咖包括如下設備：液晶電腦17台、新椅子16把、網咖內的全部電腦桌、1台C電腦、光纖接入設備、遊戲伺服器1台、主機一台、24口路由、公安由、24口交換機、監控伺服器1台、攝像頭3個等設備。
3、甲方一併轉移給乙方的證照有：公安《電腦屋安全合格證》、《特行許可證》、《工商證》、《文化經營許可證》、《消防安全意見書》，以上相關證件，雙方協定簽訂後同時交付給乙方。
4、原甲方租賃的房屋乙方不在繼續租賃，協定生效後乙方自行解決經營場所，但甲方須給乙方一個月的準備期限，期滿後乙方交出房屋。
5、甲方出兌網咖的相關證件，因客觀原因暫時辦理不了過戶手續，須在年檢時同時辦理，年檢過戶時甲方須積極配合乙方的辦理年檢及過戶手續，並提供相關證件。
6、甲乙雙方在未辦理年檢過戶的手續之前，乙方繼續使用甲方的名稱從事經營活動，如遇行政機關檢查工作，須甲方配合的甲方應給予配合。
7、甲乙雙方在履行協定時，如任何乙方不積極履行協定約定義務，發生違約行為，守約方有權請求另一方支付出對網咖價款30%的違約金，或請求解除協定，並請求違約方賠償損失。
8、此協定一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字後生效。
9、未盡事宜，可訂立補充協定。
甲方：
________年____月____日
乙方：
________年____月____日
買賣契約模板匯總 篇28
契約編號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
契約雙方當事人：
出賣人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
註冊地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
營業執照註冊號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
企業資質證書號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿聯繫電話：＿＿＿＿＿＿＿
郵政編碼：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委託代理人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
郵政編碼：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿聯繫電話：＿＿＿＿＿＿＿
委託代理機構：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
註冊地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
營業執照註冊號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿聯繫電話：＿＿＿＿＿＿＿
郵政編碼：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
買受人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
【本人】【法定代表人】姓名：＿＿＿＿＿＿國籍：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
【身份證】【護照】【營業執照註冊號】【 】＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
郵政編碼：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿聯繫電話：＿＿＿＿＿＿＿
【委託代表人】【 】姓名：＿＿＿＿＿＿國籍：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
郵政編碼：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿電話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，買受人和出賣人在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協定：
第一條 項目建設依據，湖南商品房買賣契約。
出賣人以＿＿＿＿方式取得位於＿＿＿＿、編號為＿＿＿＿的地塊的土地使用權。【土地使用權出讓契約號】【土地使用權劃撥批准檔案號】【劃撥土地使用權轉讓批准檔案號】為＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
該地塊土地面積為＿＿＿＿，規劃用途為＿＿＿＿，土地使用年限自＿＿年＿＿月＿＿日至＿＿年＿＿月＿＿日。
出賣人經批准，在上述地塊上建設商品房，【現定名】【暫定名】＿＿＿＿。建設工程規劃許可證號為＿＿＿＿，施工許可證號為＿＿＿＿。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
第二條 商品房銷售依據。
買受人購買的商品房為【現房】【預售商品房】。預售商品房批准機關為＿＿＿＿，商品房預售許可證號為＿＿＿＿。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
第三條 買受人所購商品房的基本情況。
買受人購買的商品房（以下簡稱該商品房，其房屋平面圖見本契約附屬檔案一，房號以附屬檔案一上表示為準）為本契約第一條規定的項目中的：
第＿＿＿＿【幢】【座】＿＿＿＿【單元】【層】＿＿＿＿號房。
該商品房的用途為＿＿＿＿，屬＿＿＿＿結構，層高為＿＿＿＿，建築層數地上＿＿層，地下＿＿層。
該商品房陽台是【封閉式】【非封閉式】。
該商品房【契約約定】【產權登記】建築面積共＿＿＿＿平方米，其中，套內建築面積＿＿＿＿平方米，公共部位與公用房屋分攤建築面積＿＿＿＿平方米（有關公共部位與公用房屋分攤建築面積構成說明見附屬檔案二），契約範本《湖南商品房買賣契約》。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
第四條 計價方式與價款。
出賣人與買受人約定按下述第＿＿＿＿種方式計算該商品房價款：
1.按建築面積計算，該商品房單位為（＿＿＿＿幣）每平方米＿＿＿＿元，總金額（＿＿＿＿幣）＿＿千＿＿百＿＿拾＿＿萬＿＿千＿＿百＿＿拾＿＿元整。
2.按套內建築面積計算，該商品房單價為（＿＿＿＿幣）每平方米＿＿＿＿元，總金額（＿＿＿＿幣）＿＿千＿＿百＿＿拾＿＿萬＿＿千＿＿百＿＿拾＿＿元整。
3.按套（單元）計算，該商品房總價款為（＿＿＿＿幣）千＿＿百＿＿拾＿＿萬＿＿千＿＿百＿＿拾＿＿元整。
4.＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
第五條 面積確認及面積差異處理。
根據當事人選擇的計價方式，本條規定以【建築面積】【套內建築面積】（本條款中均簡稱面積）為依據進行面積確認及面積差異處理。
當事人選擇按套計價的，不適用本條約定。
契約約定面積與產權登記面積有差異的，以產權登記面積為準。
商品房交付後，產權登記面積與契約約定面積發生差異，雙方同意按第＿＿種方式進行處理：
1.雙方自行約定：
（1）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；
（2）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；
（3）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；
（4）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
2.雙方同意按以下原則處理：
（1）面積誤差比絕對值在3％以內（含3％）的，據實結算房價款；
（2）面積誤差比絕對值超出3％時，買受人有權退房。
買受人退房的，出賣人在買受人提出退房之日起30天內將買受人已付款退還給買受人，並按＿＿＿＿利率付給利息。
買受人不退房的，產權登記面積大於契約約定面積時，面積誤差比在3％以內（含3％）部分的房價款由買受人補足；超出3％部分的房價款由出賣人承擔，產權歸買受人。產權登記面積小於契約登記面積時，面積誤差比絕對值在3％以內（含3％）部分的房價款由出賣人返還買受人；絕對值超出3％部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。
產權登記面積－契約約定面積
面積誤差比＝－－－－－－－－－－－－－×100％
契約約定面積
因設計變更造成面積差異，雙方不解除契約的，應當簽署補充協定。
第六條 付款方式及期限。
買受人按下列第＿＿種方式按期付款：
1.一次性付款
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
2.分期付款
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
3.其他方式
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
第七條 買受人逾期付款的違約責任。
買受人如未按本契約規定的時間付款，按下列第＿＿種方式處理：
1.按逾期時間，分別處理（不作累加）
（1）逾期在＿＿日之內，自本契約規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止，買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之＿＿的違約金，契約繼續履行；
（2）逾期超過＿＿日後，出賣人有權解除契約。出賣人解除契約的，買受人按累計應付款的＿＿％向出賣人支付違約金。買受人願意繼續履行契約的，經出賣人同意，契約繼續履行，自本契約規定的'應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止，買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之＿＿（該比率應不小於第（1）項中的比率）的違約金。
本條中的逾期應付款指依照本契約第六條規定的到期應付款與該期實際已付款的差額；採取分期付款的，按相應的分期應付款與該期的實際已付款的差額確定。
2.＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
第八條 交付期限。
出賣人應當在＿＿＿＿年＿＿月＿＿日前，依照國家和地方的有關規定，將具備下列第＿＿種條件，並符合本契約約定的商品房交付買受人使用：
1.該商品房經驗收合格。
2.該商品房經綜合驗收合格。
3.該商品房經分期綜合驗收合格。
4.該商品房取得商品住宅交付使用批准檔案。
買賣契約模板匯總 篇29
出賣人： 契約登記編號：
買受人： 簽訂地點：
簽訂時間： 年 月 日
一、標的、數量、價款及交（提）貨時間：
標的名稱 牌號商標 規格型號 生產廠家 計量單位 數量 單價
（萬元） 金額
（萬元） 交（提）貨
時間 數量
合計人民幣金額（大寫）：
二、質量標準：
三、出賣人對質量負責的條件及期限：
四、包裝標準、包裝物的`供應與回收：
五、隨機必備品、配件、工具數量及供應辦法：
六、合理損耗標準及計算方法：
七、標的物所有權自交貨時發生轉移，但買受人未履行支付價款義務的，標的物屬於出賣人所有。
八、交（提）貨方式、地點：
九、運輸方式及到站（港）和費用負擔：
十、檢驗標準、方法、地點及期限：
十一、成套設備的安裝、調試：
十二、結算方式、時間、地點：
十三、本契約解除條件：
十四、違約責任：
十五、契約爭議的解決方式：。
十六、本契約自 起生效。
十七、其它約定事項：
出 賣 人
出賣人（章）：
住 所：
法定代表人：
委託代理人：
經 辦 人：
電話：
地址及郵編：
戶 名：
開 戶 行：
賬 號：
稅 號：
日期： 買 受 人
買受人（章）：
住 所：
法定代表人：
委託代理人：
經 辦 人：
電 話：
地址及郵編：
郵編：
戶 名：
開 戶 行：
賬 號：
稅 號：
日期： 鑒（公）證意見：
鑒（公）證機關（章）
經辦人：
年 月 日