(一般商品)買賣契約 篇1
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國契約法》及有關規定,甲乙雙方本著平等互利互惠的原則,就雙方採購鋼材事項達成如下契約條款:
一、甲方工程的名稱及地點:
二、交易方式:
1、在本契約有效期內,甲方項目部指定收料人在與各項目部簽訂採購契約中指定,甲方項目部指定收料人及對帳人為 ,聯繫電話 。
2、甲方以傳真、簡訊或口頭方式通知所需採購的鋼材具體的規格、數量,乙方應當在接到甲方要貨通知之日起3個工作日內(直徑28以上鋼材需提前30天報供貨計畫),將所需鋼材送到指定地點,如乙方原因造成供貨延誤,乙方應按甲方要求鋼材供貨額萬分之六/天向甲方支付違約金。
3、乙方將鋼材送達工地後,甲方收料人應當場清點數量,核對規格、品名,核實後在乙方的送貨單上簽名,該單作為乙方與甲方的結算憑證。
四、鋼材的計量方式:螺紋鋼按理論重量計算;9米定尺。線材按電子磅計量,磅差不得超過每噸3公斤。
五、交(提)貨地點、方式:每批鋼材交貨地點按照契約的指定工程地點,由乙方負責送貨到達。乙方配送部 ,手機: ,傳真 : ,乙方核對人: ,手機 。
六、質量要求、技術標準:乙方必須按甲方如下的指定品牌供應符合國家的質量標準的`鋼材,並隨每批貨物出具質量保證書、合格證、生產許可證,甲方的指定鋼材品牌或指定廠家如下: ,若因乙方原因不能採購以上指定鋼材品牌或指定廠家的貨源送達甲方工地,向甲方支付20xx元/次的違約金,並應在接到甲方供貨通知當天告知甲方,經甲方同意可採購上述指定鋼材品牌或指定廠家以外且質量符合國家標準的三個以上鋼材品牌或指定廠家品牌供甲方選擇。
七、驗收標準和方式:甲方應在收到乙方送達鋼材後五個工作日內取樣送當地有檢測資格部門進行檢測,檢測合格後方可使用,若甲方未復檢使用鋼材責任由甲方負責。如鋼材在檢測後發現質量不合格,甲方應在收到檢測報告三天內通知乙方,乙方確認檢測報告後無條件負責退回貨物,並在二個工作日內按甲方要求供應合格產品,並承擔退貨相關費用(裝卸費用由乙方承擔),若甲方在接鋼材復檢不合格報告後未能在三天內通知乙方的,則由甲方承擔責任。同時甲方在現場抽驗鋼材外觀質量和理論重量,乙方應保證合格。不論甲方是否將材料送去檢測,乙方均需確保材料質量符合國家標準。
八、結算及付款方式:
1、乙方按甲方要求將鋼材送達甲方指定工地的當天,甲方指定收貨人應在乙方送貨憑單上簽收確認並加蓋項目部專用章,該簽收憑單將作為雙方結算貨款的依據。
2、乙方把結算清單送達工地,甲方代表應在三十天之內書面或口頭回復是否準確。
3、付款方式為: 每次付款前,乙方均應提供國家統一完稅發票,同時發票專用章的單位名稱應與供貨單位名稱相一致,否則甲方有權拒絕付款。
九、其他約定事項;若到鋼材到甲方工地時間為05:00到20:00時間的甲方負責工地5小時內及時配合卸貨,若甲方原因不能在5小時內安排卸貨的,向乙方支付誤工費1000元/日,若鋼材到甲方工地時間為20:00到05:00時間的甲方負責10小時內及時配合卸貨,若甲方原因不能在10小時內安排卸貨的,向乙方支付誤工費1000元/日。
十、簽訂契約的任何一方違約不履行契約,應負違約責任。因本契約發生糾紛,任何一方均可向契約簽訂地所在地法院起訴。
甲方:乙方:日期:
(一般商品)買賣契約 篇2
契約編號:_________
本契約雙方當事人:________
買方:(以下簡稱買方)________
買方法定代表(負責)人:________
簽約人:________
買方承辦單位:________
聯絡人:________
手機:________
買方機構地址:________
傳真電話:________
賣方:(以下簡稱乙方)________
賣方法定(負責)代表人:________
簽約人:________
賣方營業執照號碼:________
代理銷售證明:________
賣方計算機軟體著作權證明:________
業務經理:________________
手機:________________________
賣方營業地址:________________
傳真電話:________________
銀行開戶許可證:________________
開戶行:________________________
帳號:________________________
根據《中華人民共和國民法典》以及其他有關法律、法規之規定,按河北省XX局購買設備統談分簽契約的檔案要求,甲方與乙方就購買計算機及硬碟配件等事宜經雙方充分協商,達成如下條款:
一、標的
甲方經招標談判,決定購買乙方電子化支局聯網擴容急需的計算機及硬碟配件設備,契約標的額為:元。
二、計算機廠商、硬碟產品型號、購買數量、單價與配置詳情
1、計算機生產廠商:
產品型號:________
基本配置:________
購買數量:台套
單價:________元
2、線記憶體條:條
產品型號:________
單價:________元
3、ST硬碟:________塊
產品型號:________
單價:________元
4、硬碟線及支架:套
產品型號:
單價:元
5、計算機光碟機:________塊
產品型號:________
單價:________元
6、裝機軟體:________套
產品型號:________
單價:________元
三、交貨方式、地點、時間
1、交貨方式為:現貨(含軟體安裝、使用程式調試,並保證接電後就可工作);
2、交貨地點為:由甲方指定地點;
3、交貨時間為:自契約生效日起周內到貨。
四、質量標準、組裝調試與驗收
1、按計算機廠家提供的產品說明,保證伺服器質量達標。
2、乙方負責硬碟支架連線線與計算機能夠順利安裝;
3、甲方在取貨時應進行抽查驗收,對未抽查到的伺服器出現質量問題的,乙方應保證在日內給予調換,超過期限未調換或不調換的行為屬違約。
五、售後服務
1、計算機主機部分包修三年,其他部分保修一年,記憶體與硬碟保修二年;
2、所有設備的售後服務標準,除按生產廠家承諾執行外,乙方還應對服務承諾保證兌現,並不得能低於廠家的承諾標準;
3、甲方在工程實施的過程中遇到硬碟安裝與連線等技術問題,乙方應提供技術支持與服務;
4、為保證甲方工作的保密性,應乙方負責維修、維護的工作乙方不得委派第三方進行代為維修。
六、付款方式
1、甲方收到相關貨物並驗收合格後,甲方應於15日內向乙方以支票形式支付契約95%貨款;
2、乙方預留契約5%貨款作為質量保證金,契約滿一年後,乙方按契約履行無違約行為,甲方應在15日內付清剩餘貨款;
3、契約履行期內,遇有乙方售後服務違約,可在質量保證金中扣除。
七、違約責任
1、甲方除因《中華人民共和國民法典》規定的不可抗力因素影響外,發生下列行為,視為甲方違約。
①、甲方無正當理由拒收契約貨物,甲方向乙方償付貨款總額1%的違約金;
②、甲方在契約規定的付款期限內,不能及時付款,每逾期1日,按契約標的額的1%向乙方支付滯納金;
③、甲方在返還質量保證金時也不得逾期支付,每逾期1日,按質量保證金額的1%向乙方支付滯納金。
2、乙方除因《中華人民共和國民法典》規定的不可抗力因素影響外,發生下列行為,視為乙方違約:
①、乙方逾期交付貨物,每逾期1日,按契約標的額的1%向甲方支付滯納金;
②、乙方逾期交貨超過天,甲方除按本條第①款收取滯納金外,還有權決定終止契約。
③、乙方在接到甲方要求技術支持與服務的書面通知或電話通知後,應在小時趕到甲方現場進行維修或服務。逾期不來屬乙方違約,每日按契約標的額的%向甲方支付滯納金。預留的質量保證金不夠時,契約履約期內乙方應及時撥付甲方。
八、附則
1、當事人從下列兩種方式中選擇第種方式,作為本契約爭議的解決方式。
①、因履行本契約發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,提交邯鄲仲裁委員會仲裁;
②、因履行本契約發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,依法向人民法院起訴。
2、本契約執行過程中如因故不能履行或需要修改,必須經雙方同意,並增加補充協定,補充協定與契約具有同等效力。
3、本契約一式四份,甲、乙雙方各持兩份,自雙方簽字蓋章後生效。
甲方:________乙方:________
簽約人:________簽約人:________
簽約地點:________________
簽約日期:________年_______月________日
(一般商品)買賣契約 篇3
答辯人(本案第二被告)WZL針對原告Wb的起訴,提出書面答辯意見如下。 一、關於舉證期限。 我(答辯人)收到原告的訴狀時,沒有收到原告的任何證據。在開庭時原告突然出示證據,使我無法做到充分的辨認和答辯。直到今日,法院仍然沒有轉給我原告的任何證據副本。原告的行為
答辯人(本案第二被告)WZL針對原告Wb的起訴,提出書面答辯意見如下。
一、關於舉證期限。
我(答辯人)收到原告的訴狀時,沒有收到原告的任何證據。在開庭時原告突然出示證據,使我無法做到充分的辨認和答辯。直到今日,法院仍然沒有轉給我原告的任何證據副本。原告的行為違反了法律的規定,影響了我正常行使答辯權。我認為,法院在立案時沒有要求原告必須提供證據、並按照被告的數量提供證據的副本,有程式上的過錯。這一過錯也影響了答辯人的訴權。
雖然依照法律規定,原告可以在開庭時遞交新證據(《中華人民共和國民事訴訟法》第一百二十五條),但是,原告遞交的、在當庭請求質證的不是法律規定的「新證據」,而是在起訴書中應該附錄的證據。因此,我認為,要求我倉促質證,是不公平的。
我認為,在開庭時原告遞交證據,法院完全可以依照《最高人民法院關於民事訴訟證據的若干規定》,以原告逾期舉證為由,不接受原告的證據、不進行質證。現在我也知道我有權利拒絕進行質證。但是,因為我的法律知識很欠缺,接受了質證。這是很遺憾的。當然,在這種情況下,我的質證和答辯質量,受到了嚴重的影響。
現在,按照公平的原則,我請求:
(一)、請求法庭依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百一十條的規定,責令原告將提交給法庭的全部證據(複本)同時遞交給答辯人一份。
(二)、按照《最高人民法院關於民事訴訟證據的若干規定》第三十三條,給予舉證期30日。
(三)、請求在答辯期內允許答辯人補充證據。
(四)、在答辯期內,如果答辯人(本案被告)認為需要提起反訴,請求法庭考慮反訴請求。
二、協定有效。
答辯人(本案第二被告)認為,答辯人和第一被告(Wy)之間在20xx年4月3日簽訂的《房屋買賣協定》(以下簡稱協定)是一個合法有效的契約。
(一)、契約是否有效,應該依照《中華人民共和國契約法》進行判斷。
契約法第五十二條規定了五種契約無效的.情形。本協定沒有上述的情形,因此是一個有效的協定(契約)。這裡需要特彆強調指出:法律規定的第五項是「違反法律、行政法規的強制性規定」。這個規定排除了部門規章和其他低階位規範性檔案的規定。
(二)、從一般的民事行為來看,行為是否有效,由《中華人民共和國民法通則》規定。
民法通則第五十八條規定了七種無效民事行為。本協定不屬於這些無效行為,因此,本協定是一個合法的民事行為。
所以,答辯人認為,契約是合法的契約、是合法的民事行為,應該受到法律的保護。
原告訴請「確認二被告簽訂的房屋買賣契約無效」,但在原告的訴狀中提到「國務院的相關法規」,沒有具體所指。答辯人認為,這也說明根本就沒有這樣的規定。所以,原告的訴求沒有任何法律依據。
答辯人請求人民法院依法駁回原告的全部訴訟請求,並承擔本案的訴訟費。
三、對原告逾期遞交第000000號房產證的意見。
(一)、房產證的填發日期是20xx年6月19日。也就是說,這個房產證可以證明,從20xx年6月19日起,原告取得了協定房屋的產權。這正說明,原告在20xx年6月19日之前沒有產權證明。
(二)、既然原告提交的房產證已經證明了20xx年6月19日之前原告沒有產權證明,就應該作出結論,原告對協定的合法性沒有訴權。
(三)、通俗的解釋。
購買二手房過戶以後,購買人會拿到一個新的房產證。顯然,這時購買人以新的房產證主張:「這個房子從古來就是自己的」,並且要求出賣人退款,不會得到法律的支持。假如購買人提出這樣的請求,社會公眾會認為購買人的精神是不正常的。
現在本案的情況是類似的。原告沒有證據證明協定簽訂時,對房屋具有所有權;原告自己的證據證明,後來,也就是在20xx年6月19日,才取得了一個所謂的房產證,想以此證明其以前也是房屋所有權人,這不是很可笑的嗎?
我希望法庭對違反常識的請求依法駁回。
在這裡我鄭重告知原告和第一被告:對以欺騙的方式獲取00000號房產證的行為,我們必將採取必要的法律措施予以糾正。
四、原告應該知道第一被告和第二被告簽訂協定、履行協定的事實。
原告訴稱:「WZL是在明知被告Wy沒有房產證且未經實際產權人同意的情況下」購買該處房屋的。但是,原告對這個事實,沒有舉出任何證據給予證明。無法說明答辯人是怎樣「明知」的。
相反,原告和第一被告(Wy)是父子關係。從原告遞交的《民事起訴狀》中也可以看出,原告和第一被告(Wy)的居住地是相同的,都是「北京市××區HLG三區5 號樓2 門402號」。若說第一被告「未經實際產權人同意」,從常識上看,是不可能的。另外,房屋交付長達四年,接近五年,長期在一起居住的原告對第一被告(Wy)的行為沒有任何察覺,也是不可能的。原告在這麼長的時間內,特別是在交付房屋這個重大的事實發生時,從未作出任何反對的表示,對答辯人也從沒有主張過任何權利,這就說明原告的訴稱,是無稽之談。
在第一次開庭中,審判員曾經詢問Wb在哪裡居住、在哪裡工作、哪一年結的婚,等等。我認為,審判員是從公正、公平的角度出發,探求原告是否是否存在「應該知道」的事實。
眾所周知,法律上的「應該知道」,是一種推定的「知道」。因為,很常見的一種情況就是,一方當事人沒有證據卻堅稱對法律事實「不知道」,以此來推卸自己應該承擔的法律責任。法律上規定了「知道」。這個「知道」是一種主觀上的表示。這種「知道」是自己承認的,屬於法律上的「自認」。所說的「應該知道」、或者是「不應該知道」,是社會公眾的判斷。如果是社會公眾按照正常的思維認為,當事人應該知道,儘管當事人斷然自稱「不知道」,那麼法律仍然以其「應該知道」處理。這就是「推定」其「知道」。在這種情況下,法官代表的是社會公眾的判斷力。設定「推定的知道」,目的就是為了制裁 「瞪著眼睛說瞎話」、「揣著明白裝糊塗」的人。所以,法官在這種情況下是社會公眾判斷力的代表,是公眾良心的代表。
(一般商品)買賣契約 篇4
契約編號:
契約雙方當事人:
出賣人:
註冊地址:
營業執照註冊號:
企業資質證書號:
法定代表人: 聯繫電語:
郵政編碼:
委託代理人: 地址:
郵政編碼: 聯繫電話:
委託代理機構:
註冊地址:
營業執照註冊號:
法定代表人: 聯繫電話:
郵政編碼:
買受人:
【本人】【法定代表人】姓名: 國籍:
【身份證】【護照】【營業執照註冊號】
地址:
郵政編碼: 聯繫電話:
【委託代表人】姓名: 國籍:
地址:
郵政編碼: 電話:
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,買受人和出賣人在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣商品達成如下協定:
第一條 項目建設依據
出賣人以 方式取得位於 、編號為 的地塊的土地使用權。【土地使用權出讓契約號】【土地使用權劃撥批准檔案號】【劃撥土地使用權轉讓批准檔案號】為 該地塊土地面積為 ,規劃用途為 ,土地使用年限自 年 月 日至 年 月 日。
出賣人經批准,在上述地塊上建設商品房,【現定名】【暫定名】 。建設工程規劃許可證號為 ,施工許可證號為 。
第二條 商品房銷售依據
買受人購買的商品房 為【現房】【預售商口房】。預售商品房批准機關為 ,商品房預售許可證號為 。
第三條 買受人所購商品房的基本情況
買受人購買的商品房(以下簡稱該商品房,其房屋平面圖見本契約附屬檔案一,房號以附屬檔案一表示為準)為本契約第一條規定的項目中的:
第 號房。
該商品房地的用途為 ,屬 結構,層高為 該商品房陽台是。
該商品房建築面積共 平方米,其中,套內建築面積 平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積 平方米(有關公共部位與公用房屋分攤建築面積構成說明見附屬檔案二)。
第四條 計價方式與價款
出賣人與買受人約定按下述第 種方式計算該商品房價款;
1. 按建築面積計算,該商品房單價為( 幣)每平方米 元,總金額( 幣) 千 百 拾 萬 千 百 拾 元整。
2. 按套內建築面積計算,該商品房單價為( 幣)每平方米 元,總金額( 幣) 千 百 拾 萬 千 百 拾 元整。
3. 按套(單元)計算,該商品房總價款為( 幣)每平方米 元,總金額( 幣) 千 百 拾 萬 千 百 拾 元整。
4. 。
第五條 面積確認及面積差異處理
根據當事人選擇的計價方式,本條規定以(本條款中均簡稱面積)為依據進行面積確認及面積差異處理。
當事人選擇按套計價的,不適用本條約定。
契約約定面積與產權登記面積有差異,以產權登記面積為準。
商品房交付後,產權登記面積與契約約定面積發生差異,雙方同意按第 種方式進行處理:
1. 雙方自行約定:
(1) ;
(2) ;
(3) ;
(4) ;
2. 雙方同意按以下原則處理:
(1)面積誤差比絕對值在3%以內的(含3%的,據實結算房價款);
(2)面積誤差比絕對值超出3%時,買受人有權退房。
買受人退房的,出賣人在買受人提出退房之日起30天內將買受人已付款退還,並按 利率付給利息。
買受人不退房的,產權登記面積大於契約約定面積時,面積誤差比在3%以內(含3%)部分的房價款由買受人補足;超出3%部分的房價款由出賣人承擔,產權歸買受人。產權登記面積小於契約登記面積時,面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)部分的房價款由出賣人返還買受人;絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。
面積誤差比=(產權登記面積-契約約定面積)÷契約約定面積×100%
因設計變更造成面積差異,雙方不解除契約的,應當簽署補充協定。
第六條 付款方式及期限
買受人按下列第 種方式按期付款:
1. 一次性付款 。
2. 分期付款 。
3. 其他方式 。
第七條 買受人逾期付款的違約責任
買受人如未按本契約規定的時間付款,按下列第 種方式處理:
1. 按逾期時間,分別處理(不作累加)
(1)逾期在 日之內,(契約範本 )自本契約規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之 的違約金,契約繼續履行;
(2)逾期超過 日後,出賣人有權解除契約。出賣人解除契約的買受人按累計應付款的 %向出賣人支付違約金。買受人願意繼續履行契約的,經出賣人同意,契約繼續履行,自本契約規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之 (該比率應不小於第(1)項中的比率)的違約金。
本條中的逾期應付款指依照本契約第六條規定的到期應付款與該期實際已付款的差額;採取分期付款,按相應的分期應付款與該期的實際已付款的差額確定;
第八條 交付期限
出賣人應當在 年 月 日前,依照國家和地方人民政府的有關規定,將具備下列第 種條件,並符合本契約約定的商品房將交付買受人使用;
1. 該商品房經驗收合格。
2. 該商品房經綜合驗收合格。
3. 該商品房經分期綜合驗收合格。
4. 該商品房取得商品住宅交付使用批准檔案。
但如遇下列特殊原因,除雙方協商同意解除契約或變更契約外,出賣人可據實予以延期:
1. 遭遇不可抗力,且出賣人在發生之日起 內告知買受人的;
第九條 出賣人逾期交房的違約責任
除本契約第八條規定的`特殊情況外,出賣人如未按契約規定的期限將該商品房交付買受人使用,按下列第 種方式處理:
1. 按逾期時間,分別處理(不作累加)
(1)逾期不超過 日,自本契約第八條規定的最後交付期限的第二天起到實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之 的違約金,契約繼續履行;
(2)逾期超過 日後,買受人有權解除契約。買受人解除契約的,出賣人應當自買受人解除契約通知到達之日起 天退還全部已付款,並按買受人累計已付款的 %向買受人支付違約金。買受人要求繼續履行契約的,契約繼續履行,自本契約第八條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之 (該比率應不小於第(1)項中的比率)的違約金。
第十條 規劃、設計變更的約定
經規劃部門批准的規劃變更、設計單位同意的設計變更導致下列影響到買受人所需商品房質量或使用功能的,出賣人應當在有關部門批准同意之日起10日內,書面通知買受人:
(1);
(2) ;
(3) ;
(4) ;
(5) ;
(6) ;
(7) ;
買受人有權在通知到達之日起15日內做出是否退房的書面答覆。買受人在通知到達之日起15日內未作書面答覆的,視同接受變更。出賣人未在規定時限內通知買受人的,買受人有權退房。
買受人退房的,出賣人須在買受人提出退房要求之日起 天內將買受人已付款退還給買受人,並按 利率付給利息。買受人不退房的,應當與出賣人另行簽訂補充協定。
第十一條 交接
商品房達到交付使用條件後,出賣人應當書面通知買受人辦理交付手續。雙方進行驗收交接時,出賣人應當出示本契約第八條規定的證明檔案,並簽署房屋交接單。所購商品房為住宅的出賣人還需提供《住宅質量保證書》和《住宅使用說明人》。出賣人不出示證明檔案或出示證明檔案不齊全,買受人有權拒絕交接,由此產生的延期交房責任由出賣人承擔。
由於買受人原因,未能按期交付的,雙方同意按以下方式處理:
第十二條 出賣人保證銷售的商品房沒有產權糾紛和債權債務糾紛的。因出賣人原因,造成該商品房不能輸產權登記或發生債權債務糾紛的,由出賣人承擔全部責任。
第十三條 出賣人關於裝飾、設備標準應符合雙方約定(附屬檔案三)的標準。達不到約定標準的,買受人有權要求出賣人按照下述第 種方式處理:
1. 出賣人賠償雙倍的裝飾、設備差價。
2. 。
3. 。
第十四條 出賣人關於基礎設施、公共配套建築正常運行的承諾
出賣人承諾與該商品房正常使用直接關連的下列基礎設施、公共配套建築按以下日期達到使用條件:
1. ;
2. 。
如果在規定日期內未達到使用條件,雙方同意按以下方式處理:
1. ;
2. 。
第十五條 關於產權登記的約定
出賣人應當在商品房交付使用後 日內,將辦理權屬登記需由出賣人提供的資料報產權登記機關備案。如因出賣人的責任,買受人不能在規定期限內取得房地產權屬證書的,雙方同意按下列第 項處理。
1. 買受人退房,出賣人在買受人提出退房要求之日起 日內將買受人已付房價款退還給買受人,並按已付房價款的 %賠償買受人損失。
2. 買受人不退房,出賣人按已付房價款的 %向買受人支付違約金。
3. 。
第十六條 保修責任
買受人購買的商品房為商品住宅的,《住宅質量保證書》作為本契約的附屬檔案。出賣人自商品住宅交付使用之日起,按照《住宅質量保證書》承諾的內容承擔相應的保修責任。
買受人購買的商品房為非商品住宅的,雙方應當以契約附屬檔案的形式詳細約定保修範圍、保修期限和保修責任等內容。
在商品高度保修範圍和保修期限內發生質量問題,出賣人應當履行保修義務。因不可抗力或者非出賣人原因造成的損壞、出賣人不承擔責任,但可協助維修,維修費用由購買人承擔。
第十七條 雙方可以就不列事項約定:
1. 該商品房所在樓宇的屋面使用權;
2. 該商品房所在樓宇的外牆面使用權;
3. 該商品房所在樓宇的命名權;
4. 該商品房所在小區的命名權;
5. ;
6. 。
第十八條 買受人的房屋公作使用,買受人使用期間不得擅自改變該商品房的建築主體結構、承重結構和用途。除本契約及其附屬檔案另有規定者外,買受人在使用期間有權與其他權利人共同享有與該商品房有關連的公共部位和設施,並按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務。
出賣人不得擅自改變與該商品房有關連的公共部位和設施的使用性質。
第十九條 本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的,按不述第 種方式解決;
1. 提交 仲裁委員會仲裁。
2. 依法向人民法院起訴。
第二十條 本契約未盡事項,可由雙方約定後簽訂補充協定(附屬檔案四)。
第二十一條 契約附屬檔案與本契約具有同等法律效力。本契約及其附屬檔案內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第二十二條 契約連同附屬檔案共 頁,一式 份,具有同等法律效力,契約持有情況如下:
出賣人 份,買受人 份。
第二十三條 本契約自雙方簽訂之日起生效。
第二十四條 商品房預售的,自本契約生效之日起30天內,由出賣人向 申請登記備案。
出賣人(簽章) 買受人(簽章)
20xx年 月 日
附屬檔案一:房屋平面圖
附屬檔案二:公共部位與公用房屋分攤建築面積構成說明
附屬檔案三:裝飾、設備標準(外牆、內牆、頂棚、地面、門窗、廚房、衛生間、陽台、電梯、其他)
附屬檔案四:契約補充協定
(一般商品)買賣契約 篇5
賣方(以下簡稱甲方):
姓名: (夫婦)
身份證號碼:
地址:
聯繫電話:
買方(以下簡稱乙方):
姓名:(夫婦)
身份證號碼:
地址:
聯繫電話:
第一條 門面的基本情況:
甲方門面坐落於 ;位於第空,房屋結構為 ,房產證登記面積平方米,門面權屬證書號為。門面為商業用途(門面水電設施齊全)。
第二條 價格:
以房產證登記面積為依據,每平方米 元,該門面售價總金額為萬元整,大寫:。
第三條 付款方式:
乙方於本契約簽訂之日向甲方支付定金 元整,大寫: , 日內乙方向甲方交付 元大寫 ,甲方將此筆購門面款與定金合併開具收條,餘款元大寫 ,甲方在門面過戶給乙方手續辦理完畢之日支付。
第四條 門面交付期限:
甲方應在乙方交付定金之日起日內,解除該門面原有的租賃契約,必須騰空該門面交付乙方(可拆部分甲方自行拆除拿走)。
第五條 乙方逾期付款的違約責任:
乙方如未按本契約第三條規定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約責任。自本契約規定的應付款限期之第三天起至實際付款之日止,每逾期一天,乙方按應付餘款的%向甲方支付違約金。逾期超過日,即視為乙方不履行本契約,甲方有權解除契約,追究乙方的違約責任。
第六條 甲方逾期交付門面的違約責任:
甲方如未按本契約第四條規定的期限將該門面交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約責任。每逾期一天,甲方按累計已付款的 %向乙方支付違約金。逾期超過日,則視為甲方不履行本契約,乙方有權解除契約,追究甲方的.違約責任。
第七條 門面實際情況:
簽訂契約後30日內,所售門面內設施不再變更,甲方保證在交易時已如實陳述本契約所售門面權屬狀況和其他具體情況,保證該房屋在交易時沒有產權糾紛或影響雙方交易的任何法律障礙,如按揭、抵押、租賃、水電費、稅費及各種費用等,甲方均在契約生效後30日內辦妥,契約生效後30日內如有上述未清事項,由甲方承擔全部責任,與乙方無關;如甲方有一房多賣,欺詐等行為,則承擔一切法律責任。
第八條 關於產權過戶登記的約定:
甲方必須協助乙方在房屋產權登記機關規定的期限內向房屋產
權登記機關辦理權屬過戶登記手續。如因甲方的原因造成乙方不能在門面交付之日起天內取得房、地產權屬證書,乙方有權解除契約,甲方須在乙方提出退房要求之日起天內將乙方已付款退還給乙方,甲方必須按門面售價總金額的%賠償乙方損失。
第九條 該門面土地使用權為劃撥取得,因本門面所有權轉移所發生的稅費均按國家的有關規定由甲、乙雙方交納。
甲方應承擔稅費為:
乙方應承擔稅費為:
第十條 本契約未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協定。
第十一條 本契約在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成時,甲、乙雙方同意由所在地人民法院起訴。
第十二條 本契約一式三份,甲、乙雙方各執一份(由衡陽縣公證處公證後,甲、乙雙方各執一份),甲、乙雙方簽字之日起生效,均具有同等效力。
甲方夫婦乙方夫婦
(簽字及手印): (簽字及手印): 聯繫電話: 聯繫電話:
年 月 日年 月 日
(一般商品)買賣契約 篇6
機動車財產所有權轉移的時間,在二手機動車買賣契約糾紛案件、機動車保險契約案件及有些交通事故損害賠償案件中均有重大的法律意義,決定著當事人對車輛風險的承擔或利益的得失。而對機動車買賣中機動車所有權轉移的時間,在理論與實踐中有兩種不同意見。第一種意見認為:買賣雙方當事人到車輛管理部門辦理過戶手續後,車輛所有權方為轉移。第二種意見認為:車輛交付時起,所有權轉移。意見的分歧造成各地的判決結果迥異。
我們贊同第二種意見。
一、現行法律法規關於機動車登記的性質為「準予上道行駛登記」。
XX年施行的《中華人民共和國道路交通安全法》第八條明確規定:國家對機動車實行登記制度。機動車經公安機關交通管理部門登記後,方可上道行駛。尚未登記的機動車,需要臨時上道行駛的,應當取得臨時通行牌證。《中華人民共和國道路交通安全法實施條例》亦規定了已經註冊的登記的機動車,發生所有權轉移的應當及時辦理轉移登記;申請機動車轉移登記,當事人應當向登記該機動車的公安機關交通管理部門提交所有權轉移證明的證明、憑證。以此規定表明了機動車所有權轉移是不以註冊登記為條件的,恰恰相反機動車準予上道行駛登記需提交所有權轉移證明、憑證——機動車所有權轉移在先,上道行駛登記在後。
事實上XX年6月,《公安部關於機動車財產所有權轉移時間問題的復函》就確認「根據現行機動車機動法規和有關規定,公安機關辦理機動車登記是準予或者不準與機動車上道行駛的登記,不是機動車所有權登記」。因此,現行的車輛登記只是一種行政管理手段,將車輛管理部門辦理登記的時間作為機動車所有權轉移的時間沒有法律依據。
二、機動車財產所有權轉移時間以「交付為原則,以約定為例外」。
機動車在民法上是動產的一種。目前的法律(僅指全國人大及其常委會制定的法律)對汽車的買賣中所有權何時轉移沒有特殊規定。《民法通則》第七十二條規定: 「財產所有權的取得,不得違反法律規定,按照契約或者其他合法方式取得財產的,財產所有權從財產交付時起轉移,法律另有規定或者當事人另有約定的除外。」 這一條規定,表明財產(包括動產,也包括不動產)所有權的轉移,如果法律沒有特殊規定或者當事人也沒有特別約定,財產所有權從交付時起轉移。依契約法,所謂買賣契約就是指出賣人轉移標的.物的所有權於買受人,買受人支付價款的契約。《契約法》對標的物所有權轉移時間的規定,完全與民法通則的規定相同。該法第一百三十三條規定:「標的物的所有權自標的物交付時起轉移,但法律另有規定或者當事人另有約定的除外。」所謂法律另有規定,目前的法律涉及動產財產所有權轉移問題有兩項:一是海商法,二是民用航空法。海商法第九條第一款規定:「船舶所有權的取得、轉讓和消滅,應當向船舶登記機關登記;未經登記的,不得對抗第三人。」民用航空法第十四條第一款規定:「民用航空器所有權的取得、轉讓和消滅,應當向國務院民用航空主管部門登記;未經登記的,不得對抗第三人。」
值得注意的是《最高人民法院研究室關於如何認定買賣契約中機動車財產所有權轉移問題的復函》和《最高人民法院關於購買使用分期付款購買的車輛從事運輸因交通事故造成他人財產損失保留車輛所有權的出賣方不應承擔民事責任的批覆》對機動車財產所有權轉移時間問題做出了更為明確的答覆。
(一般商品)買賣契約 篇7
甲方(買受人):乙方(出賣人):
甲乙雙方經過協商,本著自願及平等互利的原則,就甲方向乙方出賣本契約約定的貨物事宜,達成如下一致:
第一條 名稱、規格和質量
1.名稱: 掘進機
2.規格: u>u>型 (應註明產品的牌號或商標)。
第二條 數量和計量單位、計量方法
1.數量:x台
2.計量單位和方法:x台
第三條 價格與貨款支付
1.總價:小寫:元,大寫:。
2.貨款的支付時間:__ 本協定簽訂7天內支付全部貨款;
3.貨款的支付方式:由甲方於本契約簽訂之日向乙方支付預付款人民幣30萬元,大寫: 叄拾萬元整
第四條 損失承擔
貨物在交付於甲方之前損失風險由乙方承擔,其後的損失風險由甲方承擔。
第五條 契約有效期內,除非經過對方同意,或者另有法定理由,任何一方不得變更或解除契約。
第六條 爭議的處理
本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部
門調解;協商或調解不成的.,依法向人民法院起訴。
第七條 解釋
本契約的理解與解釋應依據契約目的和文本原義進行,本契約的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本契約的解釋。
第八條 補充與附屬檔案
本契約未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充協定。本契約的附屬檔案和補充協定均為本契約不可分割的組成部分,與本契約具有同等的法律效力。
第九條 契約效力
本契約自雙方或其授權代表人簽字並加蓋公章(按手印)之日起生效。本契約一式兩份,雙方各執一份,具有同等法律效力;
甲方簽字:___________________ 乙方簽字:________________________
甲方蓋章或按手印:____ _ 乙方蓋章或按手印:____
___ 年____月____日 _ ___年____月____日
(一般商品)買賣契約 篇8
(以下簡稱甲方)
(以下簡稱乙方)
為了雙方更好的發展,保證各種水果供應,經雙方協商,簽訂本契約,以資共同遵守。
一、甲方向乙方購買水蜜桃8000,鴨梨10000及紅富士蘋果15000。
二、甲方要求乙方每種水果在八成熟採摘後,一星期內分三批交貨,乙方負責以柳筐包裝並及時運到甲方地點,包裝筐費和運輸費均由甲方負擔。
三、各類類水果的價格視質量好壞,按國家規定當地收購牌價折算,甲方在每批水果交貨當日通過銀行託付給乙方。
四、如遇突發自然災害不能如數交貨,乙方應及時通知甲方,並互相協商修訂契約。
五、在正常情況下,如果甲方拒絕收貨,應處以拒收部分價款20%的`違約金;乙方交貨量不足,應處以不足部分價款30%的違約金。
六、本契約一式四份,雙方各執一份,各自的上級單位備案一份。
甲方(蓋章):__________________
乙方:_________________________
代表人(簽字):________________
身份證號碼:____________________
_________年________月_______日
_________年________月_______日
(一般商品)買賣契約 篇9
安置房買賣契約
契約雙方當事人: 出賣人(甲方):_____________身份證號碼:____________________(以下簡稱甲方)(房屋共有產權人) _______________身份證號碼___________________________
(房屋共有產權人) _______________身份證號碼___________________________
以上______人是本契約中所述房屋的共有產權人。
買受人(乙方):_______________ 身份證號碼:___________________________(以下簡稱乙方)根據《中華人民共和國經濟契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本契約,以資共同信守執行。
第一條、房屋的基本情況: 甲方房屋座落在__________________________________,位於第____層,共______(套)(間),房屋結構為________,建築面積為______平方米,房屋用途為_______。並附帶_________一間,位於___________________,面積為______平方米。(詳見土地房屋權證第_______________號)。乙方對甲方所要的房屋做了充分了解,願意購買該房屋。
第二條、房屋內部設施設備: 包括__________________________________________。
第三條、本契約中所述房屋為_____________________________,是________________________的家庭(夫妻)共同財產。該房屋沒有產權糾紛,不存在房屋抵押,債權債務,以及其他權利瑕疵。交易後如有上述未清事項,由甲方承擔,乙方不負任何責任。
第四條、上述房產的交易價格: 成交價格為:人民幣___________元整(大寫:____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。
第五條、付款時間與辦法: 甲乙雙方同意以現金付款方式一次性付款,並在________年____月___日將人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整交付甲方,付款當天甲方開出收款收條給乙方,並註明收款數額。
第六條、房屋交付: 甲方應在交房當日(20xx年____月____日)將拆遷安置房屋相關的所有手續、餘款、拆遷補償款等一切和該房有關的檔案及票據交付乙方,(以各項檔案及票據為證明)。甲方於房屋交付使用時將交易的房產及其附帶_______的鑰匙全部交付給乙方。
第七條、甲方逾期交付房屋的違約責任: 除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本契約第六條規定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約金。逾期不超過30天,違約金自約定房屋交付之日第二天起至實際交付之日止,每延期一日(遇法定節假日順延),甲方按
乙方已支付房價款金額的_______%(大寫____________________________)向乙方支付違約金,契約繼續履行;逾期超過60天,則視為甲方不履行本契約,乙方有權按下列第____種約定,追究甲方的違約責任。
1. 甲方按乙方累計已付款的_貳拾_%(大寫_______)向乙方支付違約金,契約繼續履行,並在本契約第六條約定的實際交付之日起_90_天內交付房屋。
2.終止契約,甲方將乙方累計已付款全額還與乙方,按_10%_利率付給利息。
3. _________________________________________。如甲方故意隱瞞此房屋的原產權所屬人、房屋位置、質量問題,影響乙方的居住及使用時,乙方有權要求退房,一切損失由甲方承擔(是否要註明損失的範圍?)。
第八條、關於產權登記的約定: 本房屋以後若遇到需要辦理房屋產權證,土地證等其它手續,經甲乙雙方協商,按以下第____種約定進行。
因本房建房單位及甲方原因,此房房屋產權證,土地證及其手續尚未辦理,但因甲方及其房屋共有人資金需要,甲方自願將此房賣與乙方。但在辦理此房房屋產權證,土地證及其手續時,甲方負責在房地產產權登記機關規定的期限內(______天)將此房房屋產權證,土地證產權直接辦理為乙方______(姓名)名下,並在房屋產權證,土地證及其手續辦理完畢後______天內交與乙方,所需費用,由______承擔。 如因甲方原因不能將此房房屋產權證,土地證產權直接辦理為乙方______(姓名)名下,甲方須為乙方辦理房屋產權證,土地證及其過戶手續,所須費用由____________承擔。 如因甲方的過失造成乙方不能在房屋產權證,土地證及其手續辦理完畢後______天內取得姓名標註為乙方______(姓名)的房地產權屬證書,乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起______天內將乙方已付款退還給乙方,按_______________利率付給利息,並按已付款的`______%賠償乙方損失乙方如在本房屋買賣契約成立後,無論辦理房屋產權證,土地證及其過戶手續與否,將此房出租,甲方不得以任何方法方式阻撓。在辦理房屋產權證,土地證及其過戶手續時,甲方應該提供一切與之有關的手續及資料(原房屋產權人的產權證及國土證,原房屋產權人結婚證及影印件,原房屋產權人夫妻雙方身份證影印件,其他房屋共有人同意的書面意見等),不得用任何方式拒絕阻撓。
第九條本契約主體 1.甲方是_____________________________________共_____人,委託代理人為_________即甲方代表人。甲方及甲方代表人保證本房屋,簽定本契約的時候經本房屋所有房屋共有產權人同意。 2.乙方是_____________________,代表人是____________。
第十條本契約如需辦理公證,經國家公證機關____公證處公證;但本契約不經過任何法律公證具有同等的法律效力。本契約在雙方簽字之日(20xx年______月______日)起生效。本契約中空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等法律效力。
第十一條本契約需由甲方,乙方,見證方三方共同簽字後方能生效。本契約一式_____份,一份_____張。甲方產權人及甲方委託代理人共持一份,乙方一份,見證方(中間人)____________一份,留存備查。第十二條本契約發生爭議的解決方式: 雙方本著友好協商,公平合理的原則簽定本契約,簽定本契約後,雙方應嚴格遵守執行,不得以任何理由反悔。在履約過程中發生的爭議,雙方可通過協商解決。協商不成的,雙方同意按以下方式解決糾紛。 1. 提交______仲裁委員會仲裁。 2. 任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。
第十三條本契約未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定由甲方,乙方,見證方三方共同協商解決,與本契約同具法律效力。
第十四條本契約說明: 1. 為體現契約雙方的自願原則,本契約文本中相關條款後都有空白行,供雙方自行約定或補充約定。雙方當事人可以對文本條款的內容進行修改、增補或刪減。契約簽訂生效後,未被修改的文本印刷文字視為雙方同意內容。 2. 對本契約文本中空格部分填寫及其他需要刪除或添加的內容,雙方應當協商確定。對於實際情況未發生或買賣雙方不作約定時,應當在空格部分打x,以示刪除。第十五條雙方約定的其他事項:
出賣方(甲方):________________身份證號碼:__________________ ___________________
(房屋共有產權人) ________________身份證號碼_____________________ ________________
(房屋共有產權人) ________________身份證號碼_____________________ ________________
地址__________________________________________ 郵編_____________電話____________________ 日期:________年___月___日
購買方(乙方):__________________身份證號碼:___________________ __________________ 地址__________________________________________ 郵編____________電話_________________ 日期:________年___月___日
見證方(中間人):________________身份證號碼_____________________日期:______年___月___日
(一般商品)買賣契約 篇10
買方:中國 公司 中國, (電報掛號: 電傳號: )
賣方:
買方同意購買,賣方同意出售下述商品,並按下列條款簽訂本契約:
1. 商品名稱,規格,數量及單價:
┌────┬───────┬───┬───┬──┬──┐
│項目序號│商品名稱及規格│單 位│數 量│單價│總價│
├────┼───────┼───┼───┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┴───────┴───┴───┴──┴──┤
│總值 │
└──────────────────────────┘
2. 生產國別和製造廠:
3. 包裝:以新的,堅固的木箱或紙箱包裝,並能防潮,防濕,防震,防鏽及防止粗暴裝卸,適合於遠程海運,郵包郵寄,空運運輸.由於採用不適當或不妥當的包裝而引起生鏽,損壞,丟失,其責任應由賣方承擔.
4. 嘜頭:賣方應在每件包裝箱上用不退色的油漆刷上箱號,尺碼,毛重,淨重和諸如「勿倒置」,「小心輕放」,「防潮」等字樣,以及提升位置和下列嘜頭.
5. 裝船時間:
6. 裝船港口:
7. 目的港口:
8. 保險:裝船後由買方負擔.
9. 支付條件:
(1) 如以信用證支付:買方接到本契約11條規定的賣方裝船通知後在交貨期15~20天前,由 中國銀行開立以賣方為受益人,金額為裝貨總值的不可撤銷的信用證.憑開戶銀行開具的匯票和本契約第10條中所規定的'裝船單據付款.
(2) 如以托收方式支付:交貨後,賣方經由賣方銀行通過中國銀行寄送本契約第10條所規定的裝船單據向買方收取貨款.
(3) 如以信匯或電匯方式支付:接到本契約第10條所規定的裝船單據後於七天內付款.
10. 付款單據:
(1) 為了議付貨款,賣方應向支付銀行呈交下列單據:
1) 全套清潔無疵,註明「運費到付」,空白抬頭,空白背書和通知目的港已「裝船」的海運提單.
2) 發票五份:註明契約號和嘜頭(一個以上嘜頭應分別開發票).
3) 裝箱單五份:註明發貨重量及相應發票的編號和日期.
4) 由製造廠出具的品質和數量證明書兩份,如14條第(1)項中所規定.
5) 通知買方已裝船的電報抄件一份.
(2) 裝船同時,賣方應將上述單據副本各一份(本條5項除外)寄送目的港.
11. 裝船條件:
(1) 賣方應於本契約規定的裝船期前四十天,以電報通知買方如下內容:契約號,品名,數量,價值,件數,毛重,尺碼,港口備妥待運日期,以便買方洽訂艙位.
(2) 中國 公司(電報掛號: ),將作為買方的船代理洽訂艙位.
(3) 買方應於船隻預計抵港日期前十天,將船名,預計裝貨日期,契約號通知賣方,以便賣方安排裝船.賣方應與船代理保持密切聯繫.當必須換船或船提前或推遲到港時,買方或其船代理應及時通知賣方.如船隻不能在買方通知的船期後三十天內到達港口,買方應擔負自三十一天起所帶來的倉租費和保險費.
(4) 如船隻按時抵達裝船港口後,而賣方不能按時備貨裝船,由此產生的空倉費和滯期費應由賣方負擔.
(5) 貨物越過船舷和脫鉤前的全部費用,風險由賣方負擔;貨物越過船舷和脫鉤以後的全部費用,風險由買方承擔.
12. 裝船通知:賣方應於貨物裝船完畢後,立即以電報通知買方契約號,貨物名稱,數量,毛重,發票價值,船名和起航日期.若由於賣方未及時以電報通知買方,而使買方不能及時辦理保險時,由此產生的一切損失,均應由賣方承擔.
13. 質量保證:賣方保證貨物採用最好的和未用過的全新材料,第一流製造工藝,其成品質量,規格和性能與本契約規定相符.貨物的保證期為貨物抵目的港後月,國際買賣契約樣本,契約範本《國際買賣契約樣本》。
14. 檢驗和索賠:
(1) 發貨前,製造廠應對貨物的質量,規格,性能和數量/重量作精密全面的檢驗,並出具證明書,證明貨物符合本契約規定.質量證明書應附有製造廠試驗項目和結果的報告.
(2) 貨到目的港後,買方將申請中國商品檢驗局(以下簡稱局)對貨物的品質,規格和數量/重量進行初檢,並出具檢驗報告.如該局發現規格或數量或二者有出入,除保險公司或輪船公司的責任外,買方有權在貨物到達目的港後 日內拒收該貨物或向賣方提出索賠.
(3) 如貨物的質量和規格與契約規定不符,買方將申請商檢局進行檢驗,並憑檢驗報告有權向賣方索賠(包括換貨).所有費用(檢驗費,退貨和換貨的運費,保險費,倉儲費和裝卸費等)均應由賣方承擔.
(4) 若買方提出索賠後三十天內賣方未予答覆,則認為賣方已接受上述索賠.
15. 人力不可抗拒:凡是製造或裝船運輸過程中,因人力不可抗拒的事故,致使賣方推遲交貨或不能交貨時,賣方可不負責任.但發生上述事故時,賣方應立即通知買方,並在十四日內,給買方航寄一份由主管政府當局頒發的事故證明書.在此情況下,賣方仍有責任採取一切必要措施加速交貨.如事故延續十周以上,買方有權撤銷契約.
16. 遲交貨罰款:除本契約第15條規定的人力不可抗拒原因外,如賣方不能按契約規定的時間交貨,買方應同意在賣方支付罰款的條件下延期交貨.罰款可由支付銀行在議付貨款時扣除,但罰款不得超過遲交貨物總價的5%.罰款率按每七天收0.5%,不足七天時以七天計算.如賣方延期交貨超過契約規定十周時,買方有權撤銷契約.此時,賣方仍應不遲延地按上述規定向買方支付罰款.
17. 仲裁:凡因執行本契約所發生的或與本契約有關的一切爭議,雙方應通過友好協商解決;如果協商不能解決,當提交北京中國國際貿易促進委員會對外經濟貿易仲裁委員會根據該會仲裁程式暫行規則進行仲裁.仲裁裁決是終局的,對雙方都有約束力.仲裁費用由敗訴方承擔.
18. 補充條款:
_______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.
本契約正本共兩份,採用中,英文(略)書就,兩種文字具有同等效力,簽字後即生效,雙方各執一份為憑.
(一般商品)買賣契約 篇11
賣方:________(以下簡稱甲方)
身份證號:______
買方:________(以下簡稱乙方)
身份證號:______
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買私有住房,達成如下協定:
第一條甲方所售房屋權證號及座落位置、結構、層次、面積、附屬設施:
1、甲方所售房屋所有權證號為"______號",房屋土地使用權證號為"______號";
2、甲方所售房屋位於______區______路(街)______號,為______結構;
3、甲方所售房屋建築面積______平方米;
4、甲方所售房屋附屬設施為______。
第二條房屋價格及其他費用:
1、甲、乙雙方協商一致,甲方所售房屋總金額為(人民幣)___拾___萬___仟___佰元整(含附屬設施費用);
2、甲、乙雙方達成一致意見,雙方交易稅費由方負擔。
第三條付款方式:
第四條房屋交付:
甲、乙雙方在房地局交易所辦理完過戶手續(繳納稅費)後___日內,甲方將房屋交付乙方,因不可抗力等因素造成甲方逾期交房的,則房屋交付時間可據實予以延長。
第五條乙方逾期付款的違約責任:
乙方未按本契約規定的付款方式付款,每逾期一日,按照逾期金額的2‰支付違約金,逾期達一個月以上的,即視為乙方不履行本契約,甲方有權解除契約,屆時將由乙方承擔此次交易中雙方的全部交易稅費,並向甲方支付購房款10%違約金。
第六條甲方逾期交房的違約責任:
甲方未按本契約第四條規定將房屋及時交付使用,每逾期一日,按照購房總價的2‰支付違約金,逾期達一個月以上的,即視為甲方不履行本契約,乙方有權解除契約,由甲方承擔此次交易中雙方的全部交易稅費,並向乙方支付房價10%的.違約金。
第七條甲方保證在交接時該房屋沒有產權糾紛和財務糾紛,如交接後發生該房屋交接前即存在的產權糾紛和財務糾紛,由甲方承擔全部責任。
第八條本契約未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協定,補充協定與本契約具同等法律效力。
第九條本契約在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成的,甲、乙雙方可依法向該房屋所在地人民法院起訴。
第十條本契約自甲、乙雙方簽字之日起生效。
第十一條本契約一式五份,甲、乙雙方各執一份,其他三份交有關部門存檔。
甲方:_____________________乙方:_____________________
日期:_____________________日期:_____________________
(一般商品)買賣契約 篇12
甲方(出賣人):_____ 住址:_____ 身份證號:_____
乙方(買受人):_____ 住址:_____ 身份證號:_____
經甲方和乙方在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣車庫一事達成如下協定:
一、甲方自願將其名下位於*號車庫(實測建築面積*平方米),出售給乙方。乙方所買上述車庫僅作為貯藏室或車庫使用,不得擅自改變主體結構、承重結構和用途。
二、甲、乙雙方共同商定車庫出售價格為人民幣______元整(大寫:______元)。然後乙方在______年_____月______日前一次性付清。
三、甲方在______年______月______日前將上述車庫交付乙方使用。
四、因該車庫甲方與開發商所簽契約明確不能辦理產權證。如日後因本車庫與開發商產權糾紛導致乙方損失,甲方不予負責;乙方所付甲方購房款,甲方不予退還。然後如有可能辦理產權證,甲方應協助乙方辦理產權證及過戶給乙方相關手續(產權歸乙方所有),辦理產權證及過戶費由乙方承擔,甲方不得以任何理由收回該車庫產權及使用權。
五、本契約經雙方簽字確認即生效,並對雙方都具有約束力,雙方均應執行。
六、本契約一式二份,自雙方簽字後生效,甲、乙雙方各執一份,具同等法律效力。
甲方(出賣人):______
乙方(買受人):______
日期:________年_____月______日
(一般商品)買賣契約 篇13
甲方:
乙方:
簽訂地點:
根據(中華人民共和國契約法),經甲、乙雙方友好協商,就的石材荒料供應事宜特達成如下協定,以資共同遵守。
第一條荒料的名稱、各種規格的單價
荒料的名稱芝痲白,合格標準的規格荒料第一年按_______元(人民幣)/立方米計算,第二年_______元(人民幣)/立方米計算,帶色線、色差及處荒料的規格荒料按______元(人民幣)/立方米計算。
第二條石材荒料的數量與規格
1、荒料的數量及規格按照乙方的入庫單為準,契約簽訂起第一年甲方必須保證供荒料四千立方米至五千立方米荒料給乙方,第二年必須保證七千立方米至一萬立方米荒料給乙方。
2、在乙方不能足夠荒料生產的情況下,甲方不得把荒料賣給第三方,乙方也必須按契約約定的數量進貨,如果發生類似情況,視為違約。
3、荒料規格根據行業標準厚度必須達到600㎜規格,長度按最短位置300㎜進退,寬度按行業標準(正好800㎜按750毫米算)計算,甲方提供的荒料必須根據乙方需求的規格,進行開採供貨,供貨的連
方荒料必須達到1500㎜高度、數量達到總需求量的80%以上進行供貨。
第三條荒料的驗收標準
1、乙方的工廠交驗貨。
2、甲、乙雙方按雙方實際測量認可尺寸進行驗收結算。
3、乙方對甲方提出的質量和尺寸問題甲方應當場給予答覆解決。
4、甲方負責運輸到乙方工廠,運費經甲、乙雙方協商,根據運輸市場行情定價,運費由乙方承擔。
第四條付款方式
本契約簽訂後,乙方應預付四萬元(人民幣)荒料款給甲方,年終結算時與當月荒料款一起結算。荒料結算按照甲、乙雙方實際測量檢驗共同確認的荒料立方數,按照契約的.單價進行結算。結算時間每個月的月底結算。
第五條違約責任
甲、乙雙方必須共同遵守契約約定,不得違約,若一方違約,違約方必須賠償對方直接和間接損失50萬(人民幣),若由於不可抗力因素所造成的損失,甲、乙雙方都不承擔責任。
第六條爭議解決
本契約在履約過程中,如發生分起和爭議時,應通過友好協商的方式解決,當協商不成時,可向當地仲裁機構申請仲裁或通過當地人民法院進行訴訟解決。
第七條契約的生效
1、本契約由甲、乙雙方簽字、蓋章後生效。
2、第一年的時間期限按甲方開始送貨時間開始計算,以此類推。契約到期,同等價格和條件的情況下,甲方必須無條件將荒料繼續賣給乙方。
3、本契約未盡事宜,經雙方協商後可達成補充協定,補充協定與本契約具有同等的法律效力。
4、本契約一式四份,甲、乙雙方各執二份。
甲方:乙方:
地址:地址:
法人代表:法人代表:
電話:電話:
傳真:乙方代表:
電話:
傳真:
簽訂日期:
(一般商品)買賣契約 篇14
契約登記編號:
計算機管理系統買賣契約
買受方:(甲方)
名 稱:
地 址:
電 話:
開戶行:
帳 號:
賣受方:(乙方)
名 稱:
地 址:
電 話:
帳 號:
簽訂日期:
簽訂地點:
根據《中華人民共和國契約法》及國家智慧產權有關部門規定,就甲方向乙方 計算機管理系統一事,經雙方友好協商一致,達成以下契約:
一. 契約內容
乙方向甲方提供以下軟體:(相應模組)
二. 甲方的權利和義務
1. 甲方向乙方提供所需軟體的相關需求。
2. 甲方有權要求乙方按照相關需求,在雙方約定的時間內,完成契約書中規定的內容。
3. 甲方有權對乙方實施的過程(包括項目進展中的各個環節)進行監督,並給出相應的意見和建議,乙方應予積極的配合修正和改變。
4. 甲方應負責採取一定措施,保證本單位各部門密切配合項目的實施工作順利進行。
5. 甲方須指定一名高級管理人員,負責整個項目的協調及實施工作。
6. 甲方須指定最少一名系統管理員(電腦專業中專以上),由乙方負責培訓,並自始至終參加整個項目的實施和培訓過程。
7. 甲方須提供培訓場地,安排受培訓人員(每功能至少保證兩人),與乙方共同建立培訓網路、確定培訓日期,所有電腦操作人員上崗前須通過乙方的考核。
8. 甲方系統環境現狀符合乙方軟體穩定、正常運行,甲方伺服器系統安裝WIN20xx系統,站點端安裝WIN98或WIN20xx系統,網路現正常運行。
9. 甲方按照乙方軟體具體書面要求,完成數據編碼工作並進行錄入,配合完成系統的安裝調試工作。
10. 甲方須配備MODEM和能直撥總部的直線/分機電話,或者提供Internet網路環境,便於乙方對系統進行遠程維護。
11. 由於軟體實施的特殊性,甲方應免費解決乙方人員在甲方工作期間(包括將來售後期間)的工作場地和食宿。
12. 對於本契約所涉及的接口(如電話等),甲方須積極與相關廠家進行協調,並在項目實施前或實施中提供準確、必要的技術參數,如未在上述期間內提供,工期可相應順延。
三. 乙方的權利和義務
1. 乙方應對軟體系統的實用性、可靠性和完善性負責。
2. 乙方應根據軟體的詳細功能書,在雙方約定的時間內,完成契約書規定的內容。
3. 乙方應滿足甲方對軟體提出的合理要求,並對現有軟體不能滿足的事項進行耐心解釋。對有可能影響進度的要求,乙方有權提出延期請求,由雙方協商後再確定是否延期和延期的具體時間。
4. 乙方應負責本軟體的安裝、調試工作,負責培訓甲方的電腦管理和使用人員,使甲方在項目驗收後有能力使用、維護和管理。
5. 乙方有義務協助甲方制定並推行使用計算機管理的各項規章制度及其管理方式。如果需要可向甲方提供業務單據、報表的樣本。
6. 乙方有權對售出的給甲方的軟體使用,提出自己成熟的合理化意見和建議,但甲方是否更改最終以甲方意見為準。
7. 雙方合作期間,乙方對甲方提供的口頭、文字及所有相關資料,特別是甲方的經營數據,未經甲方許可,不得以任何方式洩露給第三方。
8. 乙方對甲方提供的文字及相關資料只用於本項目的實施,但對該內容所涉及的包括智慧產權在內的一切法律問題不承擔任何法律責任。
9. 乙方在收到甲方《進場日期確認函》後,應按時派工程師到用戶現場,進行系統安裝、調試、培訓和開通工作, 並和甲方及系統集成方相互配合,以確保系統一次性全面開通。
10. 在系統試運行的前7天內,乙方工程師應24小時在現場指導,隨時監控和確保系統的正常運行。
11. 自系統第一個模組試運行之日起,乙方提供一年的免費系統維護工作。內容包括:每天24小時遠程維護;定期地到現場回訪,察看及改善整個系統的運行情況。
12. 在一年的免費維護期內,乙方應免費對甲方所使用的軟體進行升級。維護範圍僅限於乙方編制的軟體。如果由於甲方的需求有原則性的變動而需對軟體進行修改不在免費維護的範圍之內,如甲方確有需要,雙方需另簽訂契約。
四. 項目的實施
為了高質量的系統實施,確保軟體一次性開通成功,雙方須緊密配合,遵守以下實施步驟:
1. 契約生效後,甲方配合乙方填寫《工程環境及進場計畫表》與乙方;乙方提供軟體系統安裝的基本資料,如《電腦系統實施進度計畫表》、《系統需提供的初始數據》等,便於甲方儘早做好準備工作;
2. 在系統試運行前1個月,甲方向乙方發預進場通知書,並準備軟體運行的.環境。乙方確定實施項目組及項目實施人員,並與甲方協商確定工程實施計畫。
3. 在軟體運行環境準備完畢(布線可在實際試運行前完成),甲方書面向乙方傳送最終《進場日期確認函》。
4. 乙方實施工程師進場時,須帶上安裝光碟等相關資料,到用戶現場進行安裝、調試工作。
5. 乙方按照《系統培訓提綱》進行套用軟體系統的操作培訓,要求每一模組至少有2人能熟練操作,並填好《培訓簽到表》,如有可能請用戶填寫《培訓簽名詳表》。在培訓結束前對每一位操作員進行考核。
6. 培訓期間在相關條件成熟的情況下,乙方根據用戶需求完成對系統參數的設定、各種接口的調試及帳單的設定,協助用戶錄入相關數據,保證運行的各項初始數據在試運行前準備就緒。
7. 在系統培訓完畢、試運行前,由XX項目負責人安排一次協調會,要求相關部門主管以上領導參加,及時了解用戶對軟體的實際需求。
8. 系統試運行時,乙方人員與用戶緊密合作,主動跟班,及時解決問題並糾正錯誤,協助用戶核對各種報表等。
9. 系統跟班結束前三天,乙方向各使用部門發放《系統各模組驗收表》,要求用戶各部門在2個工作日內出具初次驗收意見,並由乙方對用戶新提出的或尚未解決的問題進行解答或修改,並請用戶簽字確認。
10. 項目基本結束前,甲方應做好系統的備份工作並確保遠程維護的正常開通。乙方提交軟體使用說明書、軟體備份等資料,並經用戶簽收。
11. 在維護期內,由乙方公司向用戶傳送《告用戶書》及《工程質量調查表》,以對工程完成情況及工程質量進行監督和跟蹤。甲方在使用期間發現乙方軟體存在的問題,乙方應在接甲方通知後兩個工作日內給予維護。
12. 在一年的免費維護期內,甲方應出具最終的系統書面驗收報告,否則按照甲方驗收合格對待。因用戶原因未能使用或未能全部使用的模組、功能,也以甲方驗收合格對待。
五. 軟體著作權的保護
1. 本契約所涉及的套用軟體(包括程式、技術資料、使用手冊、系統結構)的所有權屬於乙方,受《計算機軟體保護條例》的保護。甲方付清應付乙方的全部款項後,正式享有軟體使用權。未經乙方許可,甲方不得以任何方式向第三者透露、轉讓或出售本軟體。
2. 乙方應保證提供經國家認可的正版軟體,且功能無任何限制,且保證合法擁有該軟體的智慧產權,因智慧產權問題給甲方造成的損失,由乙方承擔。
3. 除非本契約指明,乙方不提供其它的任何系統軟體。
六. 契約金額及付款方式
甲方向乙方支付契約總金額為人民幣
1. 契約生效後七個工作日內,甲方支付總款 % 預付款共元.
2. 軟體安裝、調試和培訓完成,正式上線使用無異狀 天后付總款 %共(¥元).
3. 剩餘總款的 %共(¥ 元)在軟體正式使用無異狀 個月後付清.
七. 施工期要求
乙方保證在甲方正常施工條件下,在11個工作日內完成安裝培訓和系統切換工作。
八. 違約、違約責任及爭議解決
1. 任何一方終止契約,需提前10個工作日書面通知對方,並說明正當終止理由,由雙方代表協商終止契約有關事宜。
2. 如軟體正常使用60天後,甲方未付款,乙方有權終止甲方使用的乙方軟體,一切責任由甲方負責,在甲方付完全部款項之後,乙方無權終止甲方使用的乙方軟體,如有此情況,一切後果由乙方負責,甲方有權要求賠償。
3. 由於戰爭、地震、火災、水災等不可抗拒的因素而導致契約不能正常履行,雙方均不承擔責任,待條件恢復後,由雙方協商確定契約變更內容。
4. 如項目由於乙方原因導致延期,乙方應償付逾期違約金,按本契約總金額的1%/每天計算。
5. 如由於甲方原因導致延期,或某些軟體模組沒有使用,甲方仍須在契約的最後付款日付清相應款項。如甲方延期付款,須另加應付款項的1%/每天的費用作為乙方的補償。並且乙方在收到相應款項前,有權暫停一切服務,且暫停服務時間也計算在有效服務期內。
6. 契約履行中如出現未包括的問題,或契約內容出現爭議、修改,雙方本著友好、積極、合作的態度,進行協商解決並簽訂補充協定或備忘錄。如協商不成,則按《中華人民共和國契約法》及相關法律的有關規定執行。
九.契約生效及其它
1. 本契約經雙方簽字並蓋章後生效。本契約附屬檔案與本契約具備同等法律效力
2. 本契約一式兩份,雙方各存一份,具有同等法律效力。
3. 雙方履行完各自的業務後,本契約自行終止,但有關雙方機密及著作權的條款內容繼續有效。
甲方單位: 乙方單位:
代 表: 代 表:
日 期: 日 期:
(一般商品)買賣契約 篇15
(契約編號:)
契約雙方當事人:
出賣人:
註冊地址:
營業執照註冊號:
企業資質證書號:
法定代表人:____________________聯繫電話:
郵政編碼:
委託代理人:____________________地址:
郵政編碼:____________________聯繫電話:
委託代理機構:
註冊地址:
營業執照註冊號:
法定代表人:____________________聯繫電話:
郵政編碼:
買受人:
【本人】【法定代表人】姓名:__________________國籍
【身份證】【護照】【營業執照註冊號】
地址:
郵政編碼:______________________聯繫電話:
【委託代理人】姓名:____________________國籍:
地址:
郵政編碼:______________________電話:
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,買受人和出賣人在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣
商鋪達成如下協定:
第一條項目建設依據。
出賣人以___________方式取得位於___________、編號為___________的地塊的土地使用權。【土地使用權出讓契約號】【土地使用權劃撥批准檔案號】【劃撥土地使用權轉讓批准檔案號】為______________________。
該地塊土地面積為___________,規劃用途為___________,土地使用年限自______年_____月_____日至______年_____月______日。
出賣人經批准,在上述地塊上建設商鋪,【現定名】【暫定名】___________。建設工程規劃許可證號為___________,施工許可證號為___________。
________________________________________________________________________________________。
第二條商鋪銷售依據。
買受人購買的商鋪為【現房】【預售商鋪】。預售商鋪批准機關為___________,商鋪預售許可證號為___________。
________________________________________________________________________________________。
第三條買受人所購商鋪的基本情況。
買受人購買的商鋪(以下簡稱該商鋪,其房屋平面圖見本契約附屬檔案一,房號以附屬檔案一上表示為準)為本契約第一條規定的項目中的:
第___________【幢】【座】___________【單元】【層】___________號房。
該商鋪的用途為___________,屬___________結構,層高為___________,建築層數地上___________層,地下___________層。
該商鋪陽台是【封閉式】【非封閉式】。
該商鋪【契約約定】【產權登記】建築面積共___________平方米,其中,套內建築面積___________平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積___________平方米(有關公共部位與公用房屋分攤建築面積構成說明見附屬檔案二)。
_________________________________________________________________。
_________________________________________________________________。
第四條計價方式與價款。
出賣人與買受人約定按下述第___________種方式計算該商鋪價款:
1.按建築面積計算,該商鋪單價為(___________幣)每平方米______元,總金額(___________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整。
2.按套內建築面積計算,該商鋪單價為(___________幣)每平方米__________元,
總金額(__________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整。
3.按套(單元)計算,該商鋪總價款為(__________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百____拾______元整。
4._____________________________________________________________。
第五條面積確認及面積差異處理。
根據當事人選擇的計價方式,本條規定以【建築面積】【套內建築面積】(本條款中均簡稱面積)為依據進行面積確認及面積差異處理。
當事人選擇按套計價的,不適用本條約定。
契約約定面積與產權登記面積有差異的,以產權登記面積為準。
商鋪交付後,產權登記面積與契約約定面積發生差異,雙方同意按第__________種方式進行處理:
1.雙方自行約定:
(1)____________________________________________________________;
(2)____________________________________________________________;
(3)____________________________________________________________;
(4)____________________________________________________________。
2.雙方同意按以下原則處理:
(1)面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)的,據實結算房價款;
(2)面積誤差比絕對值超出3%時,買受人有權退房。
買受人退房的,出賣人在買受人提出退房之日起30天內將買受人已付款退還給買受人,並按__________利率付給利息。
買受人不退房的,產權登記面積大於契約約定面積時,面積誤差比在3%以內(含3%)部分的房價款由買受人補足;超出3%部分的房價款由出賣人承擔,產權歸買受人。產權登記面積小於契約登記面積時,面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)部分的房價款由出賣人返還買受人;絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。
產權登記面積-契約約定面積
面積誤差比=─────────────×100%
契約約定面積
因設計變更造成面積差異,雙方不解除契約的,應當簽署補充協定。
第六條付款方式及期限。
買受人按下列第__________種方式按期付款:
1.一次性付款_____________________________________________。
2.分期付款________________________________________________。
3.其他方式________________________________________________。
第七條買受人逾期付款的違約責任。
買受人如未按本契約規定的時間付款,按下列第__________種方式處理:
1.按逾期時間,分別處理(不作累加)
(1)逾期在_____日之內,自本契約規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之_____的違約金,契約繼續履行;
(2)逾期超過_____日後,出賣人有權解除契約。出賣人解除契約的,買受人按累計應付款的_____%向出賣人支付違約金。買受人願意繼續履行契約的,經出賣人同意,契約繼續履行,自本契約規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之_____(該比率應不小於第(1)項中的比率)的違約金。
本條中的逾期應付款指依照本契約第六條規定的到期應付款與該期實際已付款的差額;採取分期付款的,按相應的分期應付款與該期的實際已付款的差額確定。
(一般商品)買賣契約 篇16
出賣人:________(以下簡稱甲方),
買受人:________(以下簡稱乙方),
為_______貨物欠款買賣,經雙方締結契約如下:
第一條:甲方願將_______貨_______件賣與乙方,約定______年________月_______日交付清楚。
第二條:貨價議定每件人民幣_______元整(或依照交貨日交貨地的市價為標準)。
第三條:乙方應自交貨日起算_______日內支付貨價與甲方清楚,不得有拖延短欠等情形。
第四條:甲方如屆交貨期不能交貨,或僅能交付一部分時,於_______日前通知乙方延緩日期,乙方不允者可解除買賣契約,但須接到通知日起算_______日內答覆逾期即視為承認延期。
第五條:甲方如屆期不交貨又未經依前條約定通知乙方時,乙方可限相當日期催交貨,倘逾期仍不交時,乙方可解除契約。
第六條:如因天災地變,或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或一部分貨品未能交清的,可以延緩至不能交貨原因消除後___日內交付。
第七條:乙方交款之期以甲方交貨之期為標準。
第八條:乙方逾交款日期不為交款的,甲方可以定相當期限催告交款,並請求自約定交款日期起算至交款日止,按每百______元日折計算遲延利息。
第九條:甲方所交付的貨品,如有不合規格或品質惡劣或數量短少時,甲方應負補充或交換或減少價金的義務。
第十條:乙方發現貨晶有瑕疵時,應即通知甲方並限期請求甲方履行前條的義務,倘甲方不履行義務時,乙方除可解除契約外並可請求損害賠償,甲方無異議。
第十一條:契約爭議的解決方式:本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第_______種方式解決:
(一)提交_________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十二條:其他約定事項:____________
本合一式兩份,甲、乙雙方各執一份為憑。
甲方(公章):______
法定代表人(簽字):_________
日期:_________年______月____日
乙方(公章):________
法定代表人(簽字):________
日期:__________年_______月____日
(一般商品)買賣契約 篇17
甲方名稱:______
乙方名稱:______ 經甲乙雙方友好協商,簽訂購銷契約如下,以資共同遵守。
一、設備規格及價格
二、付款方式
1 、________元人民幣,大寫________元整。
2 、________元人民幣,大寫________元整,由甲方於____年____月____日一次
性(□現金□支票)付清。
3 、甲方在未付清本契約第一條所列全部款項之前,本契約機器設 備所有權仍歸乙方享有, 甲方無權處分已經交付的設備, 甲方支付乙 方全部項目款後, 乙方同時開具銷售發票, 並提供由使用單位認可的 驗收報告。
4 、甲方應向乙方持有乙方加蓋公章的收款委託書的乙方工作人員 付款。
三、交貨及驗收
1 、交付時間:______月________日。
2 、乙方設備詳細規格及技術配置見契約附屬檔案。
3 、交貨地點:______乙方工廠。
4 、調試、驗收:______□甲方自行安裝、調試。□乙方負責安裝、調試, 甲方配合,甲方於年月日前填寫好本契約附屬檔案《安裝、調試準備事項 表》,交乙方,並在________年________月________日前按該表做好安裝,調試的準備工作。安 裝調試完畢後,甲方應於________年________月________日安 排驗收,通過雙方的驗收合格後, 甲乙雙方應在驗收報告書上簽字並加蓋公章。
5 、驗收標準:執行乙方標準機型出廠檢驗標準。甲方特殊訂做設 備的以及要求對標準機型進行改變或加裝的, 雙方另行簽訂補充協定 約定驗收標準,作為本契約的附屬檔案。
6 、甲方逾期不組織安裝、調試和驗收的,視為本契約第一條所列 的設備質量合格。
四、運輸方式
本契約所規定設備由甲方負責運輸, 並承擔一切風險。 視具體情況, 雙方可做如下約定:
甲方自提。
乙方代辦運輸,運費和保險費由甲方支付。 乙方代辦運輸,運費和保險費已經包含在契約第一條所列貨款中。
甲方收到本契約第一條所列設備後, 如發現與契約不符, 應在七日 內書面通知乙方處理,逾期視為收到的設備與本契約相符。
五、售後服務
1 、自設備經過雙方驗收合格之日起,該設備進入了保修期, 保修服務期限為月。保修期內乙方必須在接到甲方保修通知後, 應在最短時間趕到現場,最遲在 3 天內派人到甲方現場。
2 、保修期內,乙方負責維修,甲方承擔乙方維修人員差旅費。 若屬甲方人為操作不當等原因造成的故障,則不屬保修範圍。
3 、保修期後,設備的維修、更換器件,乙方酌情收取成本費和服 務費,收費標準另行約定。
六、違約責任
1 、甲方無正當理由拒絕調試、驗收或拒收設備的,甲方向乙方償 付貨款總值的的違約金,契約繼續履行;逾期 20 天的,乙方有權解 除契約和沒收定金,並要求甲方賠償由此造成的一切經濟損失。
2 、甲方逾期支付設備款的,每逾期 ____天,甲方向乙方償付欠款總
額的 ____% 的滯納金,累計滯納金總額不超過欠款總額的 ____%
3 、乙方所交的設備品種、型號、規格不符合契約規定的,甲方有 權拒收設備,乙方應向甲方支付貨款總額 5% 的違約金。
4 、乙方逾期交貨的,每逾期 1 天,乙方向甲方償付逾期交貨部分
貨款總額 ____ %。的滯納金,累計滯納金額不超過逾期交貨部分貨款總額
的____% 。
七、爭議處理
1 、因設備的質量問題發生爭議,由乙方所在地或法院指定的質量 鑑定單位進行質量鑑定、設備符合質量標準的,鑑定費由甲方承擔, 設備不符合質量標準的,鑑定費由乙方承擔。
2 、凡與本契約有關而引起的一切爭議,甲、乙雙方應首先通過友 好協商解決, 如經協商後仍不能達成協定時, 任何一方可以向法院提 出訴訟。
八、其他約定
1 、本契約的所有附屬檔案具有與契約同等法律效力。
2 、本契約一式兩份,經雙方簽署蓋章且乙方收取定金後立契約生效。
甲方(公章):____________
法定代表人(簽字):______
____年 ____月 ____日
乙方(公章):____________
法定代表人(簽字):______
_____年 ______月 _____日
(一般商品)買賣契約 篇18
一)座落於___,建築平面或物體表面的大___平方米;(
二)房屋的占有權證號為___,國有地盤使用權證號為___;該房屋占用規模內的地盤使用權隨該房屋一併轉讓。
第二條上面所說的房產的生意業務價格為:單價:民眾幣___元平方米,總價:民眾幣___元整(大寫:___佰___拾___萬___仟___佰___拾___元整)。
第三條乙方在___前應向甲方給付定X民眾幣___元整(大寫:___佰___拾___萬___仟___佰___拾___元整)。上面所說的定X在乙方___付款時充抵房款。
第四條付款時間及方式乙方應於本契約發生效力之日起____日內將該購房契約範本房屋全部價款給付甲方。具體付款方式為:
第五條甲方承諾在本契約發生效力之日起____日將房屋交給給乙方,並在交給房屋前騰空該房屋。甲方應在___前將其落戶居住於該房屋的戶籍關係遷出。
第六條甲方承諾並包管,依法享有本契約所售房屋共有權的權利人均已書面同意將該房屋給乙方。
第七條甲、乙雙方同意,在本契約發生效力之日起____日內,共同向房屋權屬掛號構造申請管理房屋占有權變更掛號手續,依法取得房屋掛號在乙方名下的《房屋占有權證》;並在乙方領取《房屋占有權證》後,按有關劃定向地盤治理部門申請管理當房屋地盤使用權變更掛號手續。該房屋地盤使用權的變更手續按下列約定管理:該房屋地盤使用權為出讓取得,其地盤使用權證所載權利和相關出讓契約的權利、義務一併轉讓給乙方。該房屋地盤使用權為劃撥材料購銷契約範本取得,根據有關劃定,其轉讓需繳納地盤出讓金或地盤收入金的,雙方約定,該用度由□甲方承擔□乙方承擔。除本條已有約定外,管理以上手續應當繳納的稅費,由□甲、乙雙方按國度劃定各自承擔□甲方承擔□乙方承擔。
第八條房屋毀損、滅失的危害自□房屋正式交給之日□權利轉移之日起轉移給乙方。
第九條
第九條該房屋正式交給時,物業治理、水、電、燃氣、有線電視、通信等相關雜費,按下列約定處置懲罰__________________________________________
第十條甲方包管已如實陳述本契約所售房屋權屬狀況和其他具體狀況,包管該房屋在生意業務時沒有產權糾紛或影響雙方生意業務的不論什麼法令障礙,有關按揭、抵押、租賃、稅項等,甲方均在契約發生效力前辦妥。發生效力後如有上面所說的未清事變,由甲方承擔全部責任。第10月1日條乙方未按本契約的約定支付房價款的,按下列約定承擔違約責任:乙方過期支付房價款的,每一過期裝備購銷契約範本一天,按應付未付房價款的極其之___支付違約金。乙方過期支付房價款超過____日,甲方有權排除本契約,甲方在排除契約之日起____日內將已收房價款退還乙方,所收定X不予退還;並有權要求乙方支付總房價款百分之___的違約金。
第十二條甲方未按本契約的約定履行義務的,按下列約定承擔違約責任:
1、甲方過期交給房屋的,每一過期一天,按總房價款的極其之___支付違約金。甲方過期交給房屋超過____日,乙方有權排除本契約。甲方應在乙方排除本契約之____日起____日內將已收房價款和雙倍定X返還乙方,並按總房價款的百分之___支付違約金。
2、如因甲方的存心或不韙造成乙方不克不及在本契約約定的時間內取得房地產權屬證書,乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起____日內將乙方已付款退還給乙方,並按總房價款的百分之___支購銷契約範本大全付違約金。
第十三條本契約未央事宜,甲、乙雙方可另行訂立增補條款或增補和談。增補條款或增補和談和本契約的附屬檔案均為本契約不成分割的部分。
第十四條本契約自甲乙雙方簽字之日起發生效力。
第十五條因本契約或與本契約有關的不論什麼爭議,雙方應協商解決。協商不成的,□提交處理___仲裁委員會仲裁解決□依法由民眾法院訴訟解決。
第十六條本契約一式___份。此中甲方執___份,乙方執___份,提交處理房屋權屬掛號構造一份。甲方(簽章):乙方(簽章):法定代表人:法定代表人:簽約日期:簽約日期買賣契約 篇10賣 方: (以下簡稱甲方)買 方: (以下簡稱乙方)見證方: (以下簡稱丙方)甲乙雙方經友好協商,就甲方向乙方轉讓甲方私人房產一事達成以下條款:
第一條 甲方對產權的聲明甲方根據國家規定,已依法取得____市_________區(縣) 的房屋所有權證書,所有權證書_____字第____________號。甲方為該房屋的現狀負全責。該房屋的結構為 _____________________,建築面積為_________平方米。
第二條 甲方對買賣權的聲明甲方保證該房屋是符合國家及____市房屋上市的有關規定及政策法規,甲方有權將該房屋上市交易。由於違反國家及____市相關政策法規而引起的法律及經濟責任由甲方來承擔。
第三條 乙方對購買權的聲明乙方願意在本契約
第一條款及
第二條款成立的前提下,就向甲方購買上述房屋的完全產權之事簽訂本協定,並認可僅在此種情況下簽訂才具有法律效力。
第四條 房屋售價雙方同意上述房屋售價為每建築平方米人民幣 元,價款合計為人民幣 元。(大寫____佰____拾____萬____仟____佰____拾元整)
第五條 付款方式
(一) 無須銀行貸款
1、乙方應在簽訂《____市房屋買賣契約》時,支付相當於總房款的10%的定X。
2、乙方應在辦理立契過戶手續前3個工作日內,支付剩餘90%房款。
(二) 銀行貸款
1、 乙方應在簽訂《____市房屋買賣契約》時,支付相當於總房款的10%的定X。
2、 乙方應在辦理立契過戶手續前3個工作日內,支付首期房款。
3、 銀行貸款部分房款按銀行規定由銀行直接支付。
第六條 違約責任
1. 甲、乙雙方契約簽訂後,乙方中途悔約,應書面通知甲方,甲方應在3個工作日內,將乙方的已付款(不計利息)返還乙方,但購房定X歸甲方所有。甲方中途悔約,應書面通知乙方,並自悔約之日起3個工作日內應將乙方所付定X的雙倍及已付款返還給乙方。
2. 乙方如未按本協定
第五條款規定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約利息。每逾期一天,乙方應支付甲方所應付房款的0.4‰作為滯納金,逾期超過15天,即視乙方違約,定X不予返還。
3. 甲方應在獲得全部房款後3個工作日內將房屋搬空,每逾期一天,甲方應按乙方已付房款的0.4‰向乙方付滯納金,逾期超過15天,即視甲方違約,乙方可要求法院強制執行。
第七條 房屋交付 甲乙雙方就房屋交付達成以下細目:
1) 沒有房屋欠帳,如電話費、電費、物業管理費、取暖費等;
2) 沒有固定不可移動裝修物品的破壞;
3) 房屋本身沒有影響房屋使用或美觀的破壞;
4) 其它: .
第八條 關於產權辦理的約定 本協定簽訂後,甲乙雙方應向房屋所在區(縣)房地產交易所申請辦理房屋買賣立契過戶手續,並按有關規定申領房屋所有權證。 辦理上述手續時產生的稅費及相關費用,由甲乙雙方依照有關規定繳納。辦理過程中由丙方先行墊付,在物業交驗時提供相應票據。
第九條 有關爭議 本協定未盡事宜,雙方可簽訂補充協定。本協定的附屬檔案和雙方簽訂的補充協定為本協定不可分割的組成部分,具有同行法律效力。當本契約在履行中發生爭議時,雙方協商解決。協商不能解決的,雙方均有權向該房屋所在地的人民法院提起訴訟。
第十條 生效說明 本協定一式四份,甲乙雙方各執一份,房屋所在區(縣)交易所留存一份,見證方一份。均具有同等法律效力。自雙方簽字蓋XX日起生效。甲 方: 經辦人: 電 話:乙 方: 經辦人: 電 話:丙:
(一般商品)買賣契約 篇19
甲方:____________________________乙方:____________________________經甲、乙雙方協商同意,甲方供乙方_________台,型號:_________。主要功能:______,各項技術指標以契約內容為準。
一、甲方應按所簽契約內容,如實提供_________ 給乙方_________台,並根據乙方要求提供所需的___;____等。
二、價格:_________元台,總計_________元。
三、乙方應按甲方提供的使用說明書,合理操作使用,不要自行改造或不合理操作。
四、提貨方式:甲方負責辦理託運和託運費。
五、結算方式:先付款後提貨。
六、如乙方驗收_____不付合____要求,甲方應按民法典通則執行退款,如發生糾紛應通過當地法院判決處理。
七、本契約一式兩份(、影印有效),簽字付款後生效。甲方:_________________________契約簽定人:___________________電話:_________________________契約簽定時間:_________________聯繫地址:_____________________諮詢電話:_____________________傳真電話:_____________________乙方:_________________________契約簽定人:___________________電話:_________________________契約簽定時間:_________________聯繫地址:_____________________傳真電話:_____________________設備銷售契約 篇10甲方:_____技術有限公司乙方:為保證_____技術有限公司生產經營的醫療廢棄物集中處理系統,醫療垃圾處理設備,工業廢棄物處理設備,工業區廢棄物集中處理系統,工業危險廢棄物處理系統,____市生活垃圾集中處理系統,各類垃圾前分選系統,建築廢棄物綜合再利用系統,航空廢棄物處理系統,高危險廢棄物處理系統,化工、製藥工業廢棄物處理系統,特種廢棄物焚化系統,廢液、廢溶劑專用焚化系統,污泥、廢渣專用焚化系統順利推廣、銷售,本著公平、雙贏的原則,經甲、乙雙方友好協商,達成如下協定:
一、乙方負責代理項目及價格:
1.代理項目:甲方正式授予乙方代理_____技術有限公司項目設備銷售的代理權,負責該項目的銷售工作。
2.乙方代理的設備型號為________設備價格(大寫):_____________________配置見附屬檔案。
二、設備銷售貨款支付方式:1.設備銷售貨款支付方式:
(1)付款時間:契約簽訂後的三個工作日內支付契約總金額的 60 %,貨到交貨地點三個工作日內支付契約總金額的 30 %,設備安裝調試完畢三個工作日內付清契約總金額的 10 %。
(2)付款方式:最終用戶需將設備銷售款直接打入甲方指定帳戶。當甲方收到貨款90%後,甲方在一周內按約定價格支付乙方的佣金,乙方提供代理酬金髮票。
(3)甲方開戶行:中國,帳號: 。
三、甲、乙雙方權利與責任
1、甲方在技術上全力配合乙方工作,但在項目運作的整個周期內所產生的費用均由乙方負責;
2、按公司提供的價格出售的設備,項目代理有40%的利益,在公司提供的價格上打折後出售的設備,打折部分由代理商自行承擔。
3、如甲方沒有按時、足額收到設備銷售款,甲方有權延緩支付乙方相應佣金,乙方有義務負責對購買設備方的銷售款進行追繳。
4、乙方在負責甲方授權項目銷售、推廣過程中產生的一切債務、債權和一切經濟糾紛均與甲方無關,由乙方獨立承擔其全部相關法律責任;
5、乙方在負責甲方授權項目銷售過程中,不得有做出不利於正當市場競爭的行為,不得做出不利於甲方對外形象及甲方利益的行為,否則,甲方有權隨時終止協定約定內容。
6、乙方必須遵守總公司的《技術保密協定》、《智慧產權保護契約》及《項目代理協定》等相應協定的所有條款。
7、本協定所簽內容未經甲方同意,乙方不得轉讓他方;
四、簽署相關協定甲、乙雙方必須簽署;cec商標及智慧產權保護協定;和;cec智慧產權保護契約;,上述兩協定必須與本協定同時簽署方能生效且與本協定具有同等法律效力。
五、協定期限及簽署地點
1、協定期限:本協定簽字蓋章之日生效,有效期________年,此前所簽協定作廢;
2、本協定的簽訂地點:市建內大街7號光華長安XX2座11層。
六、協定的中止
1、乙方在代理期間,做出任何違反甲方管理規定或有損甲方形象和利益的行為,甲方有權單方面中止與乙方簽訂的本代理協定;
2、乙方不得有擅自出售、抵押、許可、洩漏甲方智慧產權的行為,否則甲方有權單方面中止與乙方簽訂的本代理協定同時追究乙方的法律責任;
3、乙方沒有履行本代理協定時,甲方有權單方面中止與乙方簽訂的本代理協定。
七、協定糾紛的解決在本協定執行期間,甲乙雙方如發生爭議,雙方可以協商解決,協商解決未果時,可以向甲方所在地人民法院提請經濟訴訟解決。
八、協定文本及附屬檔案
1、本協定一式貳份,雙方各執壹份,具有同等法律效力,影印無效;
2、本協定附屬檔案包括:乙方營業執照等公司證照及法人代表身份證影印件;代理商管理制度設備配置代理商承諾書甲方:_____技術有限公司 乙方:代 表 人:代 表 人:____日期:____日期:
(一般商品)買賣契約 篇20
訂立契約雙方:甲方:乙方:
經甲乙雙方協商一致,雙方本著平等互利的原則,簽訂本協定,以資雙方信守執行。
第一條本次買賣所涉及的物資名稱、種類、規格、單位、數量甲方在____省____市朋口鎮火燒爐勞動教育基地存放廢舊鋼模板和其它廢舊金屬(不包括機具設備),數量以過磅後的實際重量為準。
第二條物資單價及總價甲乙雙方同意按2300元每噸單價交易(此單價為甲方所得淨價),結算總價單價(2300)215;總重(噸)
第三條交貨方式
1.交、提貨時間:________年____月____日至________年____月____日,乙方必須在約定期限內將所交易的.全部物資提走。
2.交、提貨地點:____省____市朋口鎮火燒爐勞動教育基地3.運輸及裝卸方式:乙方自定,裝卸及運輸過程中安全事故由乙方負責。
第四條計量方式甲乙雙方共同認可的計量地點進行過磅計量(____市朋口鎮膠合板廠)
第五條預付貨款根據雙方協商一致,協定鑑定當日,乙方需一次性支付甲方100000元(大寫壹拾萬元整),甲方在乙方支付全部貨款後將預付款全額返還乙方。
第六條貨款支付方式根據雙方協商一致,採取現貨現款的結算方式,每次計重後乙方及時向甲方支付現金貨款後方可將物資運走。
第七條運輸及拆、裝、卸等費用承擔運輸及拆、裝、卸等費用全部由乙方承擔。
第八條違約責任
1.乙方延付貨款或不執行協定約定內容,對甲方造成損失,乙方應償付甲方腳踏車貨款15%的違約金
2.甲方如不執行協定約定內容,甲方應據實償付乙方車輛租賃費及人工費。
第九條當事人一方因不可抗力不能履行協定時,應當及時通知對方,並在合理期限內提供有關機構出具的證明,可以全部或部分免除該方當事人責任。
第十條本協定在執行中發生糾紛,簽訂協定雙方不能協商解決時,可以向人民法院提出訴訟。(或申請當地仲裁機構仲裁解決)
第十一條協定執行期間,如因故不能履行或需要修改協定,必須經甲乙雙方同意,並互相換文或另訂協定,方為有效。
第十二條本協定一式兩份,甲乙雙方各執一份,雙方指定代理人簽章後生效,兩份協定具有同等的法定效應。
第十三條本協定自簽訂之日起生效,本次交易完成後自行廢止。
甲方:乙方:
甲方開戶銀行及帳號:開戶銀行及帳號:
________年____月____日________年____月____日
(一般商品)買賣契約 篇21
甲方:
姓名:________
身份證號碼:__________
職業:________
工作單位:_____________
住址:__________________
編碼:___________
聯繫電話:_____________
乙方:
姓名:________
身份證號碼:__________
職業:________
工作單位:_____________
住址:_________________
編碼:___________
聯繫電話:_____________
鑒於:
1、甲方單位現準備在通過集資建設樓房,甲方根據其單位的規定,具有參於建房的資格。
2、甲方願意將其單位本次建房的資格轉讓於乙方。
3、乙方同意以甲方名義向甲方單位繳納集資建房款。
4、甲方同意收取乙方繳納的集資款項,並以自身的名義向其單位繳納,若單位同意由乙方名義繳納,則乙方有權自行繳納集資款項。
5、甲方確認以其名義取得的本次集資建房房屋產權屬於乙方所有。
6、自簽訂本協定之日起至房屋產權過戶於乙方名下期間,甲方只是該集資房的名義產權人,乙方為此房屋的實際產權人 為明確雙方的權利和義務,以達上述目的,雙方在平等、自願、協商一致的基礎上就乙方取得位於集資建臨街商住樓房的房屋產權特簽訂以下協定:
第一條:集資房屋的基本情況及產權實際人約定
1、甲方單位集資建設的房屋坐落於;甲方依據其單位的規定,可通過集資建房取得位於第_________層,房屋結構為_________,建築面積_________平方米的`房屋的產權。
2、自協定簽訂之日始,乙方即為上述第1款約定房屋的實際產權人。
第二條:集資款項繳納
1、甲方根據其單位集資建房的要求,收取乙方的房屋集資建設款項,在收取每筆集資建房款時應向乙方出具相應數額的書面收據,並按其單位要求及時繳納於該單位;在繳納每筆集資款項後,應在繳納當日向乙方交付該單位開具的收款憑證原件。
2、若甲方單位同意由乙方名義繳納,則乙方有權自行繳納集資款項,取得的交款憑證自行保存。
3、若甲方單位將甲方名下的住房公積金直接扣劃作為應繳納的集資建房款項時,則在甲方出具單位扣劃證明後,乙方應向甲方支付與扣劃款項相同數額的資金(該部分資金視同乙方向甲方單位繳納的集資款項)。
第三條、集資建房手續辦理 甲方應按本單位的要求,及時辦理其單位集資建房過程中所需各種手續的辦理工作,及時提交各種資料,以確保不因其疏忽和懈怠而影響乙方取得該房屋的產權。
第四條、集資房屋交付、產權證的辦理和取得
一)房屋交付 若協定約定的房屋建成後,若甲方單位將房屋交付於甲方,則甲方應在其單位交房日即行將該房屋轉交付予乙方。乙方即行行使基於實際產權人對該房屋的所有權益。
二)產權證的辦理和取得
1、如果甲方單位允許以乙方名義直接取得該甲方名下的集資房屋的產權,則甲方有義務,及時和乙方共同提交單位所需辦理房屋產權予乙方名下的各種檔案和資料。
2、如果甲方單位不允許直接將集資房屋的產權辦理至乙方名下,則甲方應在取得該房屋產權證書後,將以其名義取得的房屋產權協助乙方轉讓過戶至乙方名下(該轉讓甲方不得收取任何費用)。
3、無論出於何種原因,致該房屋產權暫時無法辦理至乙方名下,在此期間,乙方基於實際產權人仍享有對該房屋的所有權益,甲方不得就此主張任何異議。
第五條、甲方報酬 因甲方出讓其單位集資建房名額予乙方,乙方同意在本協定簽訂後分三批給甲方報酬萬元整。
第一批
第二批
第三批
第六條除集資款外的費用承擔 本協定履行中,甲方除收取因轉讓本次購房資格的報酬萬元整( )元外。不再向乙方收取除集資款外的任何費用,因辦理房屋產權而發生的各種法定稅、費由乙方承擔。
第七條、違約責任
1、協定履行中,甲方擅自終止協定,除應退還乙方全部向甲方單位已繳納的集資款和報酬款外,還應向乙方承擔與甲方單位所建設房屋(協定約定的房屋)應繳集資款和收取乙方報酬款項數額相同的違約金。
2、協定簽訂後,乙方無故不履行協定,除有權取回其已交購房款外,無權要求甲方退還已收取的報酬。
第八條聲明及保證 鑒於本協定履行中,若由於甲方原因致生障礙,對乙方權益影響重大,甲方承諾其簽署本協定時,對此協定的簽署取得了其家庭所有成員的同意,甲方及其家庭成員保證:放棄所有不利於協定履行的主張和權利。
第九條協定的變更 本協定履行期間,發生特殊情況時,甲、乙任何一方需變更本協定的,要求變更一方應及時書面通知對方,徵得對方同意後,雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協定,該協定將成為協定不可分割的部分。未經雙方簽署書面檔案,任何一方無權變更本協定,否則,由此造成對方的經濟損失,由責任方承擔。
第十條爭議的處理 本協定在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成,則依法向人民法院起訴。
第十一條補充與附屬檔案 本協定未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充協定。本協定的附屬檔案和補充協定均為本協定不可分割的組成部分,與本協定具有同等的法律效力。
第十二條協定的效力
1、本協定自雙方簽字之日生效
2、本協定一式四份,甲方、乙方各二份,具有同等法律效力。
3、本協定的附屬檔案和補充協定均為本協定不可分割的組成部分,與本協定具有同等的法律效力。
甲方(簽字):
乙方(簽字):
簽訂地點:_________
簽訂地點:_________
________年____月____日
________年____月____日
公證人:(簽字):
簽訂地點:_________
________年____月____日
(一般商品)買賣契約 篇22
買方:(以下簡稱甲方)賣方:(以下簡稱乙方)甲、乙雙方就車輛買賣事宜達成以下協定,共同遵照執行:
第一條:甲方購買乙方所有的機動車一輛:車號:顏色:產地:型號:發動機號碼:(拓印貼上)底盤號碼:(拓印貼上)
第二條:甲方向乙方支付車款人民幣萬元。包括三部分:定金、
第一筆車款和其餘部分車款。
第三條:甲方的付款方式和期限:本契約生效當日付定金萬元,____日內再支付
第一筆車款現金萬元;其餘部分車款在該車辦理轉戶手續前全部付清。
第四條:乙方在收到甲方
第一筆車款之日,應立即交付無瑕疵的車輛及隨車工具,
第一買賣。(本文來自於范-文-先-生-網)瑕疵保證期為自車輛交付之日起一個月。並且保證他人對該車無任何權利要求。
第五條:辦理轉戶所需費用由甲方負擔。乙方負有協助辦理的義務。
第六條:乙方應交付給甲方該車的全部真實、有效的證件以及繳稅、費憑證。
第七條:乙方應保證交付前該車的維護正常,手續完整。
第八條:甲方違反本契約,定金不予退還。
第九條:乙方違反本契約,應向甲方支付相當於定金數額的違約金。
第十條:本契約自雙方簽字之日生效。本契約一式二份。甲方:乙方 :
(一般商品)買賣契約 篇23
出賣方: 身份證: 電話:
買受方: 身份證: 電話:
(註:出賣方的房產證上註明的產權人必須都寫上,通常是夫妻)
第一條 房屋的基本情況
出賣方房屋(以下簡稱該房屋)坐落於 幢;位於第十層,房號為 ,建築面積 平方米,房屋用途為住宅;房地產權證號為 房權證 字第 號。土地使用權證號為 國用(20 )字第 號。(或不動產證編號為 )
第二條 室內設施的特殊約定
本契約金額包含房屋、室內裝修以及部分家具家電,裝修明細為:地磚、牆磚、牆漆、牆紙、吊頂、實木地板、客廳背景牆、燈具及開關面板、窗簾、壁櫥、不鏽鋼水槽、鋁合金陽台、沐浴房、洗臉台、五金掛件、套裝門……(根據實際情況增減);家具明細為:廚櫃、餐桌及六把餐椅、組合沙發一套、二門書櫥、書桌、四門衣櫃……(根據實際情況增減)。
第三條 關於學區房名額的約定
因買受方購置此房屋的核心用途為讓孩子落戶上學,為實現契約目的,出賣方應保證 中學( 市 路 號校區)相應的學區指標可以正常使用。
(註:標明地址是為防止有的學校有多個校區)
第四條 價格
該房屋售價為(人民幣) 萬元整(不含稅費)。
第五條 付款方式及房屋交付期限
買受方應於本契約生效之日向出賣方支付定金(人民幣) 萬元整,並應於本契約生效之日起三十日內將該房屋全部價款付給出賣方。出賣方應於買受方交付 %房款後辦理不動產登記過戶手續,以便於辦理貸款及入學登記等手續,並於全款繳納後一周內交付房屋。
第六條 買受方逾期付款的違約責任
買受方如未按本契約第五條規定的時間付款,出賣方對買受方的逾期應付款有權追究違約利息。自本契約規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按銀行現行利率計算。逾期超過10天後,即視為買受方不履行本契約。屆時,出賣方有權終止契約,並按下述約定,追究買受方的違約責任。
買受方按累計應付款的3%向出賣方支付違約金。出賣方實際經濟損失超過買受方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的`差額部分由買受方據實賠償。
第七條 出賣方逾期交付房屋的違約責任
除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,出賣方如未按本契約第五條規定的期限將該房屋交給買受方使用,買受方有權按已交付的房價款向出賣方追究違約利息。逾期超過 日,則視為出賣方不履行本契約,買受方有權終止契約,並按下列約定,追究出賣方的違約責任。
出賣方按買受方累計已付款的 10 %向買受方支付違約金。買受方實際經濟損失超過出賣方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由出賣方據實賠償。
第八條 關於學區房名額的約定
如因學區資格問題導致買受方小孩無法在20 年9月1日前報名入學,買受方有權解除契約,追回房款,並按下列約定,追究出賣方的違約責任。
出賣方按買受方已付款的 15 %向買受方支付違約金。二次過戶的所有稅、費均由出賣方承擔。
第八條 關於產權登記的約定。
房屋辦理交付手續後一個月內權屬變更登記手續未辦理完成的,買受方有權解除契約。
第九條 出賣方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,無按揭、抵押債務、稅項及租金及其他債務糾紛。交易後如有上述未清事項,由出賣方承擔全部責任。
第十條 因本房屋所有權轉移所發生的土地增值稅、契稅及其他房屋交易所發生的費用由買受方向國家交納。除個人所得稅外,出賣方不承擔因房屋交易所發生的稅費。
第十一條 其他約定: 1、出賣方應在買受方支付全部房款前辦好管道煤氣開戶,保證買受方接受房屋時能夠正常使用管道煤氣。
2、出賣方在交付房屋時應當保證該房屋中現有家電能夠正常使用。
第十二條 本契約未盡事項,由雙方另行議定,並簽訂補充協定。
第十三條 本契約內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。本契約和補充協定中未規定的事項,均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。
第十四條 本契約在履行中發生爭議,由出賣方、買受方雙方協商解決。協商不成時,出賣方、買受方雙方同意通過原告所在地人民法院訴訟解決。
第十五條 本契約(經出賣方、買受方雙方簽字)之日起生效。 本契約共3頁,一式4份,雙方各執2份,具有同等效力。
出賣方(簽名):
買受方(簽名):
簽約日期: 20 年 月 日
(一般商品)買賣契約 篇24
(____房字[____ ]第____號)
賣方(下稱甲方):
買方(下稱乙方):
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》等有關法律、法規規定,甲、乙雙方本著平等、自願、協商一致的原則,就下列房屋買賣,訂立本契約,共同信守。
第一條 甲方所有房屋,座落於武漢___________________________,為_____________結構,建築面積_________平方米,用地面積_______平方米。「房屋所有權證」號為「武房權證____________字第____________號」,「土地使用權證」號為「____________字第___________號」。房屋附屬設施見附屬檔案。
第二條 經甲乙雙方協商一致,上述房屋買賣成交價格為人民幣(大寫)_____________________________________。
第三條 本契約簽定之日,乙方應付人民幣(大寫)_______________給甲方,餘款人民幣(大寫)__________________________________在辦理完轉移過戶手續時付清。具體付款方式由雙方另行約定。
第四條 甲方應在收到乙方全部房款_______日內,將房屋交付給乙方,甲方保證上述房屋權屬清楚,如甲方有設定抵押、按揭等行為應告知乙方,並自行約定解決。交易房屋如發生產權糾紛或債權債務時,由甲方承擔全部責任。
第五條 甲方逾期不交付房屋給乙方,乙方不解除契約的,甲方每逾期一日,按照全部房款的`______%向乙方哪個支付違約金;乙方解除契約的,甲方應退還乙方所付房款,並按全部房款的_______%向乙方支付違約金。
第六條 乙方逾期不支付全部房款給甲方,視為不履行契約,甲方不解除契約的,每逾期一日按全部房款的______%向甲方支付違約金;甲方解除契約的,由乙方承擔房屋轉移過戶中甲、乙雙方繳納的全部稅費,並按全部房款的_______%向甲方支付違約金。
第七條 甲、乙雙方在本契約生效之日起三十日內,攜帶「房屋所有權證」和「土地使用權證」到相關部門辦理房地產轉移過戶手續。辦理轉移過戶手續應繳納的有關稅費,按國家、施市政策規定由甲、乙雙方各自承擔,或由雙方另行約定。
第八條 因不可抗力造成違約的,甲乙雙方友好協商解決。
第九條 本契約未盡事宜,由甲乙雙方另行商議,並簽定補充協定,補充協定和本契約具有同等法律效率力。
第十條 本契約履行中若發生爭議,由甲乙雙方友好協商解決,協商不成時,可以向武漢市仲裁委員會申請仲裁或向該房屋所在地人民法院起訴。
第十一條 本契約自雙方簽字之日起生效。
第十二條 本契約一式四份,雙方各執一份,其他兩份交有關部門存檔。
第十三條 補充協定、附屬檔案:
立契約人
賣方(簽章):
聯繫地址:
身份證號碼:
代理人(簽章):
聯繫地址:
身份證號碼:
法定代表人(簽章):
聯繫地址:
身份證號碼:
買方(簽章):
聯繫地址:
身份證號碼:
代理人(簽章):
聯繫地址:
身份證號碼:
法定代表人(簽章):
聯繫地址:
身份證號碼:
簽訂時間: 年 月 日
(一般商品)買賣契約 篇25
甲 方(需方):____________
地 址:____________
電 話:____________
傳 真:____________
乙 方(供方):____________
地 址:____________
聯繫人:____________
聯繫人電話:____________
根據《民法典》及有關法律、法規的規定,本著平等互利、誠實信用的原則,甲乙雙方經友好協商,達成本契約,以資共同遵守。
一、契約貨物
甲方向乙方採購的貨物名稱、品牌、規格型號、質量標準、生產廠家(產地)、數量、單價詳見附屬檔案《供貨明細表》。
二、貨物交付
1、供貨時間:乙方應在甲方發出書面供貨通知或簽訂本契約後 天內按照甲方要求將該批貨物運至甲方指定地點。
2、供貨地點:________________項目工地,即:____________(工程地址)。
3、收貨負責人:甲方委派 為收貨負責人,聯繫電話:____________ 。乙方應將貨物交付給甲方的收貨負責人,並辦理交接手續。乙方將貨物交付給其他任何人均視為未交付,損失由乙方承擔。
4、包裝、運輸和裝卸:乙方負責貨物的包裝、運輸和裝卸並承擔費用,確保貨物完好無損地按時交付給甲方。本契約簽訂時,乙方已詳細了解甲方施工現場的各項管理規定及注意事項,乙方送貨人員和運輸車輛應當遵守,否則,由此產生的事故及風險,責任由乙方承擔,如因此給甲方造成的損失,甲方有權從剩餘貨款中扣除,不足部分可向乙方追償。
5、到貨清點:貨物運送至甲方指定地點,並在甲方指定地點卸貨後,乙方送貨人員應當與甲方收貨負責人共同辦理到貨清點。
(1) 乙方應當出具貨物的合格證書、出廠檢測報告等相關質量證明檔案。乙方未能提供上述資料的,甲方有權拒收。
(2) 甲方對貨物的品種、規格型號、數量、外面包裝當場查驗核實。對貨物有異議的,甲方有權當場拒收。甲方也可以在收到貨物後 日內向乙方提出異議,經核實確屬乙方責任的,甲方有權退貨。
(3) 甲方有權從貨物中封存樣品並對每批貨物進行質量復檢。貨物質量不符合技術質量標準的,甲方有權退貨。
6、交付:到貨後,乙方應將貨物、產品合格證等質量證明檔案、使用說明及保修檔案、其他配套物品和資料等全部交付給甲方,由乙方送貨人員與甲方收貨負責人共同簽字確認,雙方簽字確認之日即為該批貨物交付之日。驗收不合格,甲方拒收或退貨的,乙方負責退換貨並承擔增加的費用和給甲方造成的損失。
7、甲方收貨人員在送貨單或收貨單的簽字行為僅代表對乙方所供貨數量的認可,不代表貨物質量和單價的認可,驗收類及結算類檔案以甲方公司公章蓋章為準。
三、質量保修和售後服務
1、質保期為 年,從驗收合格之日開始起算質保期。
2、乙方負責向甲方提供7×24小時售後服務保障,售後服務電話為:________________。乙方貨物在質保期內出現質量問題的,乙方須在接到甲方通知後 日內派員到現場進行維修或更換。
3、質保期內出現質量問題,乙方負責無償維修或更換;質保期外出現質量問題,乙方負責維修或更換,只收取成本價。
四、貨款支付
1、按月付款:甲方於每月_____日前支付上月供貨貨款的_____%。
2、在甲方付款前,乙方應當先向甲方出具增值稅發票。
3、支付的方式可以為現金、銀行轉帳或匯票等。
五、違約責任
1、甲乙雙方未按照約定履行契約義務的,應賠償給對方造成的實際損失。
2、乙方逾期交貨的,甲方有權解除契約。如乙方逾期交貨給甲方造成損失的,包括但不限於工期延誤的違約賠償金等,每日按契約總金額的 %支付違約金。
3、貨物質量不合格給甲方造成損失的,乙方應向甲方支付違約金__________元,違約金不足彌補給甲方造成的損失,乙方還應按甲方的實際損失的1.5倍承擔賠償責任。
六、契約解除和終止
1、經雙方協商一致,可解除本契約。
2、依照法律規定或契約約定單方解除本契約的,契約自解除通知送達對方之日解除。
七、解決爭議的方式
因本契約所發生的爭議,甲乙雙方應友好協商解決,協商不成的,任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起訴訟。
八、其他約定事項
1、甲方採購部__________為甲方的委託代理人,本契約以及契約履行過程中涉及的補充協定、結算檔案、付款計畫、欠款說明等一切檔案必須由其簽字並加蓋甲方公章方為有效;乙方積極與甲方溝通及時辦結各項手續和及時向甲方提供增值稅發票。
2、契約未盡事宜,由雙方簽訂書面補充協定,補充協定與本契約不一致或相衝突的,以補充協定為準。
3、本契約附屬檔案作為契約有效組成部分,與本契約具有同等法律效力。
4、本契約自甲乙雙方簽字蓋章後生效,契約一式 份,甲方執_____份,乙方執_____份,具有同等法律效力。
5、補充條款:____________
甲方(蓋章):____________ 乙方(蓋章):____________
委託代理人(簽字):____________ 委託代理人(簽字):____________
(一般商品)買賣契約 篇26
甲方(賣方)契約編號:001
乙方(買方
簽訂地點:____市
一、煤種、價格、交(提)貨時間、數量:簽訂時間:
二、質量指針:
三、運輸方式:鐵路運輸。發站:包頭。到站:柳,收貨人:買方車板前的'費用含煤價為煤炭銷售價,由賣方正式報排產車皮計畫。
四、煤炭價格:車板交貨價格:每噸5500卡69510元含鐵路運費。
五、交貨時間、地點、方式:發站車板交貨。
六、驗收結算標準:煤炭數量以發站鐵路部門軌道衡計量磅單為準。煤炭品質在發貨站台,賣方提供化驗單,雙方共同抽樣化驗。以國家質檢部門化驗為準。低位發熱量每低壹卡扣。簽訂契約後,買方確認當月火車運輸計畫下達後,到賣方指定銀行開戶,並存入貨款,由賣方驗資後裝車。
七、結算方式:憑鐵路大票按實際噸位一列一結算,貨款兩票結算,煤炭底價,中間差價,煤炭增值稅發票。及火車運輸發票、此契約為跨年契約,加12個月,總量240萬噸。如有市場價格浮動,參照秦皇島實際交易價格,按每季度上下浮動
八、違約責任:按《中華人民共和國契約法》有關規定執行。
九、解決契約糾紛方式:如出現計量、化驗等方面的重大分歧或經濟糾紛,甲乙雙方協商解決。協商不成,可向原告所在地的法院訴訟解決。
十、甲乙雙方應遵守契約保密原則:未經雙方同意,任何一方不得向
第三方洩露有關契約內容及信息。
十一、本契約
第一條款所列供貨數量為固定數量,實際供貨數量由甲乙雙方在月初時根據實際情況協商確定。
十二、本契約一式四份,甲乙雙方各執兩份,雙方法定代表人簽字蓋章生效。
十三、本契約未盡事宜,雙方協商解決,並簽訂補充協定.,補充協定與本契約有同等法律效力。
甲方:乙方:日期:
(一般商品)買賣契約 篇27
買賣是商品交換的主要形式,買賣契約是人們在日常生活或者交易往來最常見的一種契約,簡單的說,買家的風險主要在於付款後收不到貨,而賣家的風險在於發貨後收不到款。以下是常見的契約風險:
1. 主體沒有訂立契約的資格,沒有實際履行能力。
在現實經濟生活中,經常出現的契約風險就是訂立契約的主體沒有訂立契約的資格,根本沒有履行能力,即通常所說的皮包公司利用出賣人的.輕信,騙取出賣人的貨物。這種情況主要出現在以法人及其他組織為一方當事人之間訂立的契約,主要表現形式為:a.訂立契約的一方根本沒有提供法人資格證明;b.契約一方雖提供了《企業法人營業執照》,但為副本(未年檢)或影印件,其實為偽造的證明;c.契約一方提供了正式的《企業法人營業執照》但其實際虛報註冊資本,無實有資金,並沒有實際履行能力;d.契約一方在訂立契約時雖提供了正式的《企業法人營業執照》,但因其它原因已歇業或已被吊銷營業執照。
2. 代理人超越代理許可權,以被代理人名義簽訂買賣契約。
在買賣契約的簽訂中,經常有代理人以被代理人名義簽訂契約的情況,在被代理人授權範圍內,代理人所簽訂契約的權利義務應由被代理人承受。但代理人超越代理權或代理權授權期限已屆滿後所訂立的契約,未經被代理人追認,由行為人承擔。根據《民法通則》有關規定有可能會給契約另一方當事人造成損失。因此,在簽訂契約過程中,如果對方是加蓋分公司、部門的印章或者是部門經理、業務人員等都需要明確的授權委託書。
3. 買賣契約的內容中出現漏洞導致權利得不到保護。
買賣契約中經常出現因為對業務不熟悉或者談判經驗不足而在契約內容中出現漏洞,常見漏洞有:a. 質量約定不明確;b. 履行地點不明確;c. 付款期限不明確;d. 違約責任不明確;e. 付款方式不明確;f. 履行方式不明確;g. 計量方法不明確;h.檢驗標準不明確。以上漏洞多出現在契約主文內容缺少或者約定不明,使用文字雙方有爭議等情況。
4. 在買賣契約中的惡意履行。
簽訂了一份內容齊備、詳盡完善的契約並不代表沒有任何風險,在實際履行中有可能出現惡意履行的情況,一般有:a. 藉口產品質量差而拒付貨款;b. 產品有質量問題而故意不告知;c. 在發生多交貨時不予通知;d. 在對方履行不符契約定時,不及時採取措施避免或減少損失的發生;e.出賣人工作人員收貨後以工作人員非本企業員工為由拒絕支付貨款。
5.虛開支票,套取貨物。
虛開支票是近年來增長較快的一種欺詐行為。主要形式是開具不實面額的支票即空頭支票,這樣當收票人將支票交給自己的開戶行轉帳時會被出票人的開戶行拒付而使支付額不可兌現。也有買受人在星期六或星期天去提貨,以支票形式付款,因銀行有時周六日不上班,出賣人周一去銀行時發現是空頭支票。另一種形式是故意製造障礙使開出的支票不能兌現,這種形式更具有隱蔽性。例如,支票上的印鑑與出票人在銀行預留的印鑑不同;支票的大小寫不同;日期有誤;連筆致使支票不能清晰辨認;有塗改等都會導致支票被拒付。虛開支票方利用收票人需用一段時間才能弄清支票真偽,而套取了貨物,使對方處於十分不利的局面。
(一般商品)買賣契約 篇28
甲方:
乙方:商丘紡織有限公司
經甲乙雙方平等協商達成以下協定:
1、乙方向甲方購買 絡筒機四台(120錠/台),每台價格壹萬陸仟元整(¥16000元),合計總價為陸萬肆仟元整(¥64000元)。
2、拆車前甲方機器完整不缺機物件,簽訂契約當日乙方交付甲方機器設備全款(甲方不負責開具發票)。
3、甲方負責為乙方將機器完好無損免費拆卸並上車。
4、設備拆卸上車前付完設備全款,運費乙方自己承擔。
5、雙方本著誠信合作原則,同意雙方簽字生效。
甲方: 乙方:商丘紡織有限公司
開戶:河南省安陽市農行東風支行 地址:河南省虞城縣203省道東側,杜集鎮北3公里處
卡號: 電話:
身份證:
20xxx年3月14日
(一般商品)買賣契約 篇29
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國民法典》等有關法律、法規的規定,在平等、自願的基礎上,甲乙雙方就乙方安裝中央空調設備達成如下協定:
第一條
甲方訂購及設備規格型號及數量,以及工程概況:
1、設備情況:____________________;
2、安裝工程概況:______________;
3、工程地點:___________________。
4、開工日期:______年______月______日。
5、竣工日期:______年______月______日。
第二條
乙方工程材料進場時,由甲方確認並指定貨物堆放地點(甲方指定的地點必須是具有安全保證的),工程材料的安全由甲乙方共同負責。
第三條
安裝質量標準按國家規範及行業要求,以及乙方和廠家提供的工程安裝設計說明。乙方於工程竣工當天通知甲方驗收,甲方在接到驗收通知______天內組織人員對工程進行驗收,認定工程質量和工程內容符合要求的,雙方代表在工程驗收單(表)上簽字蓋章。產品安裝方案以乙方提出並經甲方同意的設計圖、選型方案為準。需更改設計方案的,須經雙方協商同意。涉及機型調整的,須經雙方洽商加以確認。
第四條
本契約工程總價款為人民幣¥______元(大寫:______元整)。契約簽訂時,甲方支付乙方工程定金計人民幣¥______元。大寫:______元整(計工程總價款的______%)。
乙方工程材料及設備進場,甲方驗收簽字後支付乙方二期工程款人民幣¥______元,大寫:______元(計工程總價款的______%)。其餘款項於設備調試完畢,工程竣工驗收合格後付清餘款(以驗收報告日期為準),甲方未付清全款以前,材料及空調設備權屬為乙方。乙方通知甲方驗收,______日內甲方無故不參加驗收,視作驗收合格。以上價款不含小區物管費、含專用鑽孔機器鑽孔費用、含設備吊裝費。
第五條
一、乙方責任:
工程現場乙方負責人全面負責安裝施工現場的工作。
除洽商外,如乙方延期交工,應向甲方支付違約金,但違約金總額不得超過價款總額的______%。如乙方在達到此限額後仍不能交工,甲方可考慮終止契約,因此造成甲方的損失由乙方承擔。甲方簽字認可的除外。乙方無故拖延工期的,每拖延______天,應向甲方支付價款的______‰的違約金,但因甲方原因造成的除外。
二、甲方責任:
工程現場甲方負責人全面負責安裝施工現場的協調配合工作。
甲方負責空調內機電源的鋪設及室外機基座的建設。
甲方負責施工期間的水電開支並協助辦理乙方施工人員的出入證明。
甲方中途終止工程,應向乙方償付契約款的______%的違約金。
甲方未能按契約規定時間支付工程款的,每遲______天,甲方應向乙方支付契約款總額的.______‰的違約金,但違約金總額不超過契約款總額的______%。如甲方在達到此限額後仍不能付款,______個月內,乙方有權終止契約,並追回中央空調設備及附屬材料,且甲方應承擔乙方的經濟損失,乙方也可追究甲方有關的法律責任。甲方如需調整產品型號,應及時通知乙方,並承擔乙方重複運輸、保管、設備差價、材料損失等有關費用。
對以下原因造成的竣工日期延誤,經甲乙雙方確認,工期相應順延:
(1)工程量變化或設計變更。
(2)不可抗力。
(3)甲方未按時支付款項和未按時參加階段驗收而造成的停工。
(4)甲方同意工期順延的其他情況。
第六條
產品質量責任和售後服務條款:
自驗收之日起,工程保修期為:______年(即______個月)。
在質量保證期外由於產品質量問題,則乙方收取基本維修費用,更換損壞零部件的,按所更換零部件出廠價格收取費用。質保期結束後,乙方為空調使用方提供終身有償維護服務。服務內容與方式,由使用方和乙方另行自願簽訂契約予以確定。
第七條
因發生不可抗力因素致使契約不能正常履行的,由雙方友好協商解決。
第八條
解決契約糾紛的方式:執行本契約發生的爭執,由雙方友好協商解決。協商不能解決的,任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起訴訟。
第九條
本契約自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十條
由______方提交並經甲方確認的本工程的設計圖及報價方案說明書及其他文本為本契約附屬檔案。
第十一條
本契約如有其他未盡事宜,可由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本契約具有同等效力。
第十二條
本契約正本一式______份,甲乙雙方各執______份。
甲方:
乙方: