買賣契約(進口成套設備用) 篇1
甲方： （以下簡稱甲方）
乙方： （以下簡稱乙方）
甲乙雙方在協商一致的基礎上，就甲方購買冰櫃並提供給乙方用於陳列甲方產品事宜，訂立本協定，共同遵守履行。
一、 提供數量： 型號 台；
二、 為保證雙方嚴格執行本協定，乙方應繳納冰櫃押金：人民幣 元/台；
三、 乙方必須在收到甲方冰櫃後一個月內，依雙方約定將冰櫃投放至終端客戶。自乙方將冰櫃全部投放完畢之日起，甲方每月給予乙方“當月出貨金額*2%”的金額做為返還乙方的履約保證金。每月返還乙方冰櫃保證金上限為“140元/月/台*檢核合格台數”；該保證金髮放累計總額達到乙方所繳納的履約保證金總額即（元/台）後不再發放。該保證金髮放時間為每月發放一次，保證金每月應返金額由甲方核算出明細後，於次月依此明細將應返金額直接返還入乙方帳戶；
四、 乙方投放至終端客戶的冰櫃內必須完全陳列甲方飲料產品。乙方投放完畢當月，需向甲方提供投放終端客戶明細，每月必須接受甲方人員實地拍照檢核並保證乙方或終端客戶達到陳列要求，如有發現未按雙方約定進行陳列，每發現一次，甲方有權扣除100元/台/次做為違約金，並在3日內整改，逾期未整改，甲方可以解除本契約，收回冰櫃、沒收履約保證金並要求乙方以現金形式返還已支付之履約保證金；
五、 若雙方解除經銷協定，則自解約之當月起停止按月返還履約保證金；履約保證金餘款及押金將在甲方與新客戶簽訂此協定後無息退還，同時乙方負責退回甲方全部冰櫃；
六、 如投放終端客戶有變更，乙方需在與新的`終端客戶簽署《終端冰櫃投放、陳列協定》的一周內，向甲方提供協定復件及變更終端客戶信息；
七、 雙方合作期間，冰櫃保修期為3年，在保修期間冰櫃出現質量問題，則由乙方直接與冰櫃廠家洽談維修，若是非質量問題損壞，一切維修費用由乙方支付。冰櫃使用3年後依冰櫃使用情況方乙方可向甲方申請做報廢處理，甲方同意冰櫃報廢后，乙方需將冰櫃返還給甲方，甲方將冰櫃的押金（300元/台）無息退還給乙方；
八、 冰櫃所有權歸甲方所有。在雙方合作期間，乙方（及其終端客戶）不得將冰櫃轉賣、轉租、故意損壞、挪作他用、陳列非甲方產品，否則甲方有權收回冰櫃及陳列架、沒收剩餘的履約保證金並要求乙方以現金形式返還甲方已發放之全部履約保證金；
九、 甲、乙雙方因履行本協定發生爭議，應先友好協商，協商不成雙方同意由甲方所在地人民法院管轄；
十、 甲、乙雙方產品經銷協定存續期間本協定持續有效，乙方不得隨意解除本協定；否則甲方有權收回冰櫃及陳列架，並不返還押金且要求乙方以現金形式返還甲方已發放之全部保證金，且冰櫃退回費用由乙方支付；
十一、 本協定一式兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方：
乙方：
（蓋章） （簽字蓋章）年 月 日 年 月 日
買賣契約(進口成套設備用) 篇2
賣方：
買方：
第一條 賣方依法出賣具備以下條件的舊機動車：
車主名稱：
號牌號碼：
廠牌型號：
初次登記日期：
發動機號：
車架號：
養路費繳付有效期自x年x月xx日 至x年x月xx日。
最近一次年檢時間：x年x月。
行駛公里數：萬公里。
車輛使用性質：(/ )客運、( /)貨運、(是 )出租、( /)租賃、( /)非營運、(/ )其它。
第二條 車款及交驗車
車款為(不含稅費)123萬元;大寫 壹佰貳拾叄萬元整 。
買方應於x年x月x日在買方住所地同賣方當面驗收車輛及審驗相關檔案，並以現金的方式自驗收、審驗無誤之日起當天內向買方支付全部車款。
賣方應在收到車款後當天內交付車輛及相關檔案，並協助買方在允許辦理車輛過戶時30日內辦理完車輛過戶、轉籍手續。車輛過戶、轉籍過程中發生的稅、費負擔方式為： 全部由買方負擔。
相關檔案包括：機動車行駛證、機動車登記證書、稅訖證明、車輛年檢證明、養路費繳費憑證、道路運輸許可證、營業執照正本和副本、改氣合格證、收費許可證、稅務登記證、車船使用證、社會集團體會員證、保險單各一份。
第三條 雙方權利義務
1.賣方應保證對出賣車輛享有所有權或處置權，且該車符合國家有關規定，能夠依法辦理過戶、轉籍手續。
2.賣方保證向買方提供的相關檔案真實有效及其對車輛的陳述完整、真實，不存在隱瞞或虛假成分。
3.買方應按照約定時間、地點與賣方當面驗收車輛及審驗相關檔案，並按照約定支付車款。
4.賣方收取車款後，應開具合法、有效的收款憑證。
5.買方應持有效證件與賣方共同辦理車輛過戶、轉籍手續。
6.車輛交付後，因車輛使用發生的問題由使用者負責(其中因交通事故發生的費用、養路費和相關罰款等全部費用)。
第四條 違約責任
1.第三人對車輛主張權力並有確實證據的，賣方應承擔由此給買方造成的一切損失。
2.賣方未按照約定交付車輛或相關檔案的，應每日按車款 2 %的標準支付違約金。
3.因賣方原因致使車輛在允許辦理期限30日內不能辦理過戶、轉籍手續的，買方有權要求賣方返還車款並承擔一切損失;因買方原因致使車輛在允許辦理期限30日內不能辦理過戶、轉籍手續的，賣方有權要求買方返還車輛並承擔一切損失。
第五條 契約爭議的解決辦法
此協定未盡事宜雙方友好協商，協商未果，任何一方均可向對方所在地人民法院尋求保護。
第六條 買賣雙方其他約定事項
車輛自交付之日起，車輛的全部產權歸買方所有。
此協定一式兩份，買賣雙方各執一份，蓋章、簽字後即生效。
甲方(蓋章)：__________________ 乙方：_________________________
代表人(簽字)：________________ 身份證號碼：____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
買賣契約(進口成套設備用) 篇3
契約編號：（ ）購字第號 簽訂時間： 年 月 日 簽訂地點：寧波市海曙區
甲方（買受人）：融資租賃有限公司 法定代表人： 住所地： 乙方（供應商）： 法定代表人： 住所地：
丙方（承租人）： 法定代表人： 住所地：
甲方根據與丙方簽訂的編號為*租賃（ ）直字第 號的《融資租賃契約》之約定，並根據丙方自行指定的供應商和租賃物，與乙方簽訂本租賃物買賣契約（以下稱“本契約”）。甲方向乙方購買本契約項下的標的物。
一、契約標的物
1、由乙方售出、甲方購入的標的物如下：
幣種：人民幣 單位：元
2、丙方在此確認：（1）本契約項下的乙方以及標的物作為融資租賃契約項下的供應商及租賃標的物，系丙方自行選定，並未依賴於甲方技能或者受到甲方任何影響。（2）供應商和指定的標的物規格、式樣、質量、價款等與融資租賃契約規定完全一致。（3）標的物詳細配置以乙方和丙方的約定為準。
二、標的物的交付
1、乙方應於本契約簽訂之日起 天內將本契約所列標的物在 直接向丙方交付，乙方在向丙方交付標的物時須同時提供質量服務卡或保修手冊、使用說明書、合格證等附屬檔案。
2、乙方應向甲方開具全額發票，並及時交付給甲方。
3、乙方將標的物交付丙方之時，標的物所有權自乙方轉移至甲方。 三、價款支付方式
1、甲、乙、丙三方一致同意在下列條件滿足後15個工作日內，甲方一次性將標的物價款支付給乙方:
（1）（乙方和）丙方依約定的金額向甲方支付了保證金、手續費等款項；
（2）甲方收到乙方和丙方共同出具的付款通知； （3）甲方收到丙方出具的租賃物品驗收證明。 2、乙方賬戶信息 戶名： 賬號： 開戶銀行：
3、在本契約簽訂後，當相關法律、市場行情等發生變化，致使各項稅負其他費用增加時，其費用增加部分由乙方承擔，本契約項下購買價格等其他條款不變。
四、驗收方法及標準
1、標的物交接時，丙方應當場對標的物外觀和基本使用功能等進行認真檢查、確認，若對外觀有異議，應當場向乙方提出；對其他質量問題有異議的，應在合理期限內提出。
2、標的物的驗收標準為：
（1）乙方向甲方出售的標的物，其質量必須符合國家汽車產品標準或行業標準，並符合出廠檢驗標準，符合安全駕駛和說明書載明的基本使用要求，符合
車輛落籍地政府關於尾氣排放的標準。
（2）乙方向甲方出售的標的物，必須是經國家有關部門公布、備案的汽車產品目錄上的產品，並能通過公安交通管理部門的檢測，可以上牌行駛的車輛。
五、甲方保證和索賠權
1、標的物的保修期限執行乙方提供的保修手冊的規定。在上述保修期內，標的物出現質量問題或需要保養，乙方應依約對標的物進行修理和保養。
2、本契約訂立後，國家若出台有關汽車產品修理、更換、退貨的規定，按國家規定執行。
3、與標的物有關的瑕疵擔保、租賃期限內的質量保證、保修服務以及其他作為賣方應提供的保證或應履行的義務，乙方應向丙方直接承擔責任。
4、當標的物存在質量問題或性能不良、規格或式樣不符及其他瑕疵時，或者非因甲方原因導致標的物遲延交付或者無法交付給丙方時，甲方將索賠權轉給丙方，由丙方直接向乙方索賠。無論丙方向乙方索賠進程及結果如何，均不得影響丙方按融資租賃契約約定按期向甲方支付租金。
六、違約責任
1、甲方未按照本契約的約定如期支付貨款，則每延遲一 日，甲方應支付乙方標的物價款的'日萬分之三的違約金。
2、乙方未按期提供和安裝契約規定的標的物，則每延遲一日，乙方應向甲方支付標的物價款的日萬分之三的違約金。
3、乙方未能保證丙方在契約規定的時間內將標的物投入正常營運，向甲方及丙方賠償由於延期營運而造成的損失。
4、乙方交付的標的物不符合本契約載明或者乙方與丙方特別約定的質量條款，甲方應承擔無償修復、補償損失、減少價款或退貨的違約責任。
七、侵權
1、當標的物侵犯第三方的智慧財產權時，乙方有義務且應自行承擔費用，解決糾紛，並賠償給甲方及丙方造成的損失。
2、經國家授權的汽車檢驗機構鑑定，標的物確實存在設計、製造缺陷，由此缺陷造成的人身和他人財產損害，乙方應承擔賠償責任。
八、本契約的解除
從標的物訂貨到交付，因非甲方原因導致融資租賃契約無法簽訂時，或者融
資租賃契約被解除時，甲方可以無條件地取消訂貨或者解除本契約，乙方應在5個工作日內向甲方退還甲方已付款項。
九、標的物滅失和毀損風險
本契約項下標的物滅失和毀損的風險在標的物交付並經丙方驗收合格之前由乙方承擔，標的物交付並驗收合格之後由丙方承擔。
十、不可抗力
由於地震、颱風、水災、戰爭以及其它不可預見和不能防止和避免的事件，致使一方不能履行契約時，當事方應立即將事故情況及時通知對方，並應在事發之日起15天內，提供有效證明或公證。按事故對履行契約的影響程度，各方另行協商決定是否解除契約，或部分免除履行契約的責任，或延期履行契約。
十一、特別約定
根據融資租賃契約的約定，丙方應以現金形式向甲方支付保證金元，手續費 元，首付租金 元，合計元，甲、乙、丙三方一致同意該款項由乙方代甲方直接向丙方收取，以抵扣部分甲方應支付給乙方的標的物價款，即甲方還需支付給乙方價款 元後，乙方視作甲方已足額支付標的物價款。
十四、爭議的解決
凡因執行本契約所發生的或與本契約有關的一切爭議，應協商解決；如協商不成，則提請契約簽訂地人民法院訴訟解決。
十五、契約的生效
本契約經甲、乙、丙三方蓋章後生效。本契約作為編號為租賃（ ）直字第 號《融資租賃契約》附屬檔案，具有與其同等法律效力。
十六、其它
1、本契約所稱的標的物即為租賃（ ）直字第 號《融資租賃契約》項下之租賃物。
2、甲方僅承擔本契約項下標的物價款的支付義務。
3、本契約所列標的物在技術上有需要補充的事宜，由乙方與丙方另行協商。 4、本契約一式三份，三方各執一份。 （以下無正文）
（本頁為簽署頁，無正文）
甲方（蓋章）：法定代表人或授權代表：
乙方（蓋章）：
法定代表人或授權代表：
丙方（蓋章）：
法定代表人或授權代表：
買賣契約(進口成套設備用) 篇4
一、什麼是買賣契約？
買賣契約是一方轉移標的物的所有權於另一方，另一方支付價款的契約。轉移所有權的一方為出賣人或賣方，支付價款而取得所有權的一方為買受人或者買方。
買賣是商品交換最普遍的形式，也是典型的有償契約。根據契約法第174條、第175條的`規定，法律對其他有償契約的事項未作規定時，參照買賣契約的規定;互易等移轉標的物所有權的契約，也參照買賣契約的規定。
二、買賣契約有哪些特徵？
1.買賣契約是有償契約。買賣契約的實質是以等價有償方式轉讓標的物的所有權，即出賣人移轉標的物的所有權於買方，買方向出賣人支付價款。這是買賣契約的基本特徵，使其與贈與契約相區別。是有償民事法律行為。
2.買賣契約是雙務契約。買賣契約中，買方和賣方都享有一定的權利，承擔一定的義務。而且，其權利和義務存在對應關係，即買方的權利就是賣方的義務，買方的義務就是賣方的權利。是雙務民事法律行為。
3.買賣契約是諾成契約。買賣契約自雙方當事人意思表示一致就可以成立，不以一方交付標的物為契約的成立要件，當事人交付標的物屬於履行契約。
4.買賣契約一般是不要式契約。通常情況下，買賣契約的成立、有效並不需要具備一定的形式，但法律另有規定者除外。
5.買賣契約是雙方民事法律行為。
買賣契約是當事人雙方為了明確彼此的權利義務而根據我國契約法的規定簽訂的協定，買賣契約是賣方和買方意思自治的產物，法律要求一旦買賣契約簽字生效，雙方就要嚴格遵守其中的約定，否則就要承擔相應的法律責任。
買賣契約(進口成套設備用) 篇5
存量房買賣契約
甲方(賣方)：乙方(買方)：
身份證號：身份證號：
通訊地址：通訊地址：
聯繫電話：聯繫電話：
契約簽署說明：
1、契約不得留白，不適用或沒有內容填寫的請劃/。
2、對於有選擇的，請在選中的中打√;對未選中的，打×並在後續內容劃橫線。
3、雙方應在每頁契約下方簽字;契約由增加變更的，應在增加和變更處簽字並按手印，以防事後篡改。
4、為確保交易安全及順利進行，建議資金採取第三方監管。
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》等有關法律、法規規定,甲、乙雙方本著平等、自願、協商一致的原則,就房屋買賣事宜，於 年 月 日在 市 區達成如下協定，以資共同信守：
第一條房屋基本情況
(一)甲方所出售房屋坐落於 (以下簡稱房屋)，為 結構，建築面積 平方米;房屋權證號為 ，所有權人為 (共有請註明)。
(二)房屋是/否抵押;抵押權人為 ，抵押金額為 。
(三)房屋目前狀態為自住出租空置。
第二條價款及支付方式
(一)房屋成交總價為人民幣(大寫) 元，該成交價為該套房屋百分之 份額的成交價。
(二)成交總價系房屋成套價格，不因房屋實際面積與權證登記面積或與甲方初取得房屋時的契約約定面積不一致而調整。
(三)乙方應予本契約簽訂當日支付定金(大寫) 元);餘款於辦理產權過戶當日支付分 次按以下方式支付：
(1)第一次，於 年 月 日支付人民幣(大寫) 元。
(2)第二次，於 年 月 日權屬變更登記當日由貸款銀行支付人民幣(大寫) 元。
(四)價款支付至雙方確定的監管賬戶乙方賬戶乙方指定賬戶，收款賬戶信息如下：
戶名：
開戶行：
賬號：
開戶行代碼：
第三條交易稅費承擔
(一)成交總價為甲方淨得價含稅價格。
(二)成交總價為甲方淨得價的，本次交易中應有甲方承擔的房屋初次登記中發生的稅費、個人所得稅及其他稅費全部由乙方承擔並支付;成交總價為含稅價格的，以下稅費由甲方承擔 ，本次交易中發生的其他稅費，即便該稅費在法律上應有甲方承擔，亦全部由乙方承擔並支付。
第四條權屬變更登記
(一)甲方應在本協定簽訂之日起 日內乙方支付第一次價款 日內解除房屋質押。
(二)乙方申請貸款(含公積金)支付價款的，乙方應在甲方房屋解除抵押後 日內通過貸款審批或自籌資金支付全部價款;乙方不申請貸款的，雙方應在 年 月 日前完成權屬變更登記。
第五條房屋交付
(一)甲方應在 年 月 日前辦理權屬變更登記後 日內(以先到期日為準)向乙方交付房屋並完成以下事項：
(1)將房屋實際交付乙方占有和使用;
(2)將登記於房屋的`戶口遷出;
(3)將房屋之水、電、煤氣、物業賬戶變更為乙方;
(4)結清房屋交付日前所欠水、電、煤氣、物業、車位、網路、電話、電視等費用。
(二)交付時應確保房屋已清理完畢，附屬檔案所列設備設施、家具等將作為房屋之一部分與房屋同時交付乙方。
第六條承諾
(一)甲方承諾
(1)具有簽署及履行本協定的民事行為能力，房屋不存在任何權利瑕疵並已獲得房屋權利人(包括共有權)合法授權;
(2)已向乙方充分披露房屋狀況，包括房屋權利瑕疵、重大房屋質量瑕疵、是否發生過異常死亡情形等;
(3)如適用，應按約定及時解除房屋抵押;
(4)自本協定簽訂之日起至本協定履行完畢或一方解除本協定之日前，不得再次出讓房屋;
(5)房屋出租的，已經獲得承租人放棄優先受讓權並在約定交付日前退租繼續履行既有租賃契約的有效承諾;
(6)本著誠信原則，積極履行契約約定義務，配合乙方辦理貸款、權屬變更登記等事項，促成本契約順利履行。
(二)乙方承諾
(1)具有簽署及履行本協定的民事行為能力，符合房屋所在地房屋買賣政策，具有買受房屋資質;
(2)具有支付價款的經濟能力，並按約定及時支付價款;
(3)本著誠信原則，積極履行契約約定義務，配合甲方及時解除抵押、辦理權屬變更登記等事項，促成本契約順利履行。
第七條違約責任
(一)一方違約，逾期交付房屋或逾期支付價款的，按每逾期一日契約成交總價的萬分之五向守約方承擔違約責任;逾期或違約狀態達十五日的，守約方有權解除本契約並要求按契約成交總價的20%承擔違約責任。
(二)一方違反約定承諾的，除依法律規定及本契約約定承擔違約責任外，還應賠償守約方預期利益損失。
(三)守約方有權要求違約方承擔履行本契約而支出的中介服務費、評估費、交通食宿費等，有權要求違約方承擔因維護自身權益而支出的律師費、公證費、評估費、調查取證費、訴訟費等。
第八條補充約定
(一)乙方補償甲方房屋裝修損失人民幣(大寫) 元，並於房屋權屬變更登記當日前支付。
第九條其他約定
(二)因本協定及其履行發生爭議的，應優先友好協商解決;十五日內協商不成的，任何一方有權向房屋所在地人民法院提起訴訟。
(三)本契約簽訂及履行中的通知送達以本契約文首確定的為準;如有變更，變更方應及時書面通知另一方。
(四)本協定一式份，甲乙雙方各執份，自雙方簽字按印之日起生效。
甲方(賣方)簽字：
(手印)乙方(買方)簽字：
(手印)
日期：日期：
買賣契約(進口成套設備用) 篇6
原告：張豐，男，38歲，漢族，無業，住山西省長子縣鳳凰村。
被告：崔南，男，36歲，漢族，長子縣煤礦設備廠工人，住山西省長子縣城關鎮南環路1號。
原告張奉訴被告崔南車輛買賣契約糾紛一案，本院受理後，依法由審判員劉若獨任審判，公開開庭進行了審理。原告張豐、被告崔南到庭參加訴訟。本案現已審理終結。
原告張豐訴稱，20xx年4月12日原告與被告簽訂了購車協定，但是被告明知自己不享有該車產權，卻以產權人名義與原告簽訂購車協定，違反了我國契約法的有關規定，致使原告蒙受了重大損失，故原告訴至法院，請求法院宣布該購車協定無效，並判令被告返還原告購車款人民幣十一萬元、賠償由此而造成的經濟損失，承擔本案訴訟費用。
被告崔南辯稱，當時覺得屬於企業內部承包性質，被告有權將該車賣給原告，故被告不同意返還購車款，請求法院駁回原告的訴訟請求。
經審理查明，20xx年4月12日，原告與被告簽訂了《購車協定》一份，該協定寫明“茲有被告擁有產權的楊子中巴長途客車一輛(車牌號為晉B-95950)，欲轉讓給原告”。協定規定車價為人民幣十二萬一千元整，被告保證該車產權過戶前所有手續、證件齊全，真實有效，過戶費用三千元由原告負擔，為保證該車的順利過戶，被告同意原告預留過戶抵押金人民幣一萬一千元的要求，過戶之後退還被告。協定簽訂後，原告當即交給被告車款人民幣十一萬元，被告給原告寫了車款收條，並且將有關機動車行車證等證件交給了原告。之後，雖然原告曾多次催促被告一起去有關部門辦理該車過戶手續，但被告一直以種種藉口不肯一同前往，後經向有關部門詢問，原告才得知該車的車主不是被告，而是長子公路客運公司。原告為了證明自己的主張，原告向法院提交了以下證據：
(1)原告與被告簽訂的《購車協定》一份。
(2)××部門出具的晉B-95950汽車產權證明一份。
(3)被告寫給原告的人民幣十一萬元購車款收條一張。
本院經審理認為，原告與被告車輛買賣契約中所指晉B-95950麵包車車主為長子公路客運公司並非被告，被告並不享有該車產權，不具備該車的.處分權利；被告在契約中隱瞞車輛真實情況，致使原告在不了解真實情況的前提下與被告簽訂了購車協定，原告與被告所簽《購車協定》應該視為無效契約。原告要求被告返還購車款及賠償經濟損失的要求應予支持，對被告的答辯意見不予採納。根據《中華人民共和國契約法》第五十一條、第五十八條規定，判決如下：
一、該契約無效、被告於本判決生效後十日內返還原告購車款十一萬元並按人民銀行同期存款利率賠償原告自20xx年4月12日至本判決生效之目的利息損失。
二、案件受理費人民幣三千六百七十元由被告負擔，該款因原告已預交，被告於本判決生效後十日內直接支付原告。
如不服本判決，可在接到判決書之日起15日內，向本院遞交抗訴狀，並按對方當事人的人數提出副本，抗訴于山西省長治市中級人民法院
審判長：劉若
20__年八月二十二日
本件與原本核對無異
書記員：李兆蘭
買賣契約(進口成套設備用) 篇7
甲方（賣方）：趙
乙方（買方）：
甲、乙雙方就房屋買賣事項，經協商一致，達成以下契約條款：
一、甲方自願將坐落在 2小區3號樓 4單元 405室（建築面積120平方米，儲藏室40 平方米，產權證號st ）房地產出賣給乙方，並將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方（附房產證複印件及該房產位置圖）。
二、雙方議定上述房地產及附屬建築物總價款為人民幣大寫壹佰萬零二千元整 ；即人民幣小寫100XX元 。
三、乙方在簽訂本契約時，支付定金三十萬元整 ，即小寫300000元 。
四、乙方支付定金之日起 2個月內，向甲方支付首付款（定金從中扣除），首付款之外的款項通過銀行住房按揭方式交付（有關期限和程式按照所在按揭銀行規定辦理）。
五、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權（已交納土地出讓金）。
六、辦理房產證手續所產生的有關稅費由 甲方承擔。
七、乙方支付首付款後，甲方即積極配合乙方辦理有關房產過戶手續，待房產過戶到乙方名下之時，乙方應向甲方付清全部房款餘額。
八、甲方應在1個月 前將該房產交付乙方；屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵，無人租注使用；無欠賬，如電話費、水電費、物業管理費、取暖費、入網費、有線電視費等。
九、本契約簽訂後，如一方違反本契約條款，該方應向對方支付五十萬 元的`違約金；一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款，每逾期一日，應向對方支付五十元罰金，逾期30日視為毀約；如因政府及銀行規定，本契約涉及房產手續客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致契約解除，不適用本條款。
十、交付該房產，甲方不得損壞該房產的結構、地面和牆壁及不適移動的物件，並將抽風機一台（型號： ），空調兩台（型號： ），熱水器（型號：），浴霸（型號： ），飲水機（型號： ），音響兩台（型號：258695 ），涼衣架，房內燈具，前後門窗窗簾、電腦桌一張，櫥衛設施， 等讓與乙方（含在房屋價值內）。
十一、本協定一式兩份，具有同等法律效力，自雙方簽字之日生效。
十二、附加條 款：
1、轉讓過後，甲方不的以任何藉口干涉乙方對房屋的修改。
甲方（賣方）： （印） 身份證號：
住址： 電話：
20xx年04 月 28日
乙方（買方）： （印）身份證號：
住址： 電話：
買賣契約(進口成套設備用) 篇8
賣方(簡稱甲方)：
買方(簡稱乙方)：
經甲、乙雙方協商，就甲方出售永州市冷水灘區河東富園小區第二期出讓地一宗，就有關事宜，達成如下協定：
1、甲方現有座落在河東商貿城SP棟國有出讓門面地一間出讓給乙方，分別為12號門面地，該宗地面積為肆拾壹點壹平方米(為一間門面地)。該宗地享受政策與河東路網第二期工程大家同一政策享受。
2、甲方提供該宗出讓土地的合法手續。
3、甲方必須協助乙方辦理土地過戶的'一切相關證件，國家規定的合法手續稅費由乙方承擔。
4、如果因甲方的原因造成乙方經濟損失的，必須賠償乙方的經濟損失。甲方如有違法行為，承擔一切法律後果。
5、該宗出讓門面地的價格為人民幣貳拾萬零捌仟元整，乙方一次性付清，甲方出示親筆收據。
6、此契約乙方付款正式生效。
7、甲方必須保證在20xx年內動工新建，如不能新建，按銀行借款付息。
8、該宗地如有欺詐行為，甲方負責一切經濟和法律責任，如遇政府不可抗拒的力量，雙方另行協商解決。
9、此契約一式兩份，甲、乙雙方各執一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
買賣契約(進口成套設備用) 篇9
原告：，女，198X年X月12日出生，漢族，身份證號：X4，住東X9號，買賣契約糾紛訴狀。
被告：，男，19X2年4月2X日出生，漢族，身份證號：X330，住東莞市房，聯繫電話：。
訴 訟 請 求
1、依法判決被告返還定金人民幣20000元；
2、依法判決被告賠償維修基金、中介服務費損失9000元；
3、依法判決被告支付違約金人民幣43700元；
4、依法判決被告承擔本案全部訴訟用度。
事 實 與 理 由
20xx年10月27日東莞市X地產經紀有限公司作為居間人，促成原、被告簽訂《房屋買賣契約》（以下稱契約）約定：被告將東莞市作價人民幣437000元出賣給原告；原告在簽訂契約後交付定金人民幣XX元；被告20xx年1月23日交房；原告向東莞市X地產經紀有限公司支付中介服務費X元，由於違約導致交易不能的違約方需向對方賠償中介服務費，契約範本《買賣契約糾紛訴狀》。
契約簽訂後，原告如約向被告交付了定金並將首期款存進指定銀行賬戶，並支付了該房維修基金3000元和中介服務費6000元，但被告卻遲遲未能按契約約定的`時間交房。20xx年5月8日，被告表示該房屋不賣了，且拒不按契約約定承擔違約責任。無奈之下，原告於20xx年5月12日向被告發出通知，解除契約。
東莞刑事律師
據上，由於被告的違約行為，嚴重侵害了原告的正當權益。為保護自身的正當權益，原告特訴至貴院，請依法裁決。
此致
東莞市第XX人民法院
具狀人：
編輯
買賣契約(進口成套設備用) 篇10
出賣人：
買受人：
根據中華人民共和國有關法律、法規和本市有關規定，甲、乙雙方遵循自願、公平和誠實信用的原則，經協商一致訂立本契約，以資共同遵守。
第一條甲乙雙方未通過經紀機構居間介紹通過公司居間介紹，由乙方受讓甲方自有房屋及該房屋占用範圍內的土地使用權，房地產具體狀況如下：
甲方依法取得的房地產權證號為：
房地產座落在市區縣路弄新村支弄號室。房屋類型：結構：
房屋建築面積平方米，該房屋占用範圍內的土地使用權面積分攤面積平方米。
房屋平面圖和房地產四至範圍
該房屋占用範圍內的土地所有權為國有集體所有國有土地使用權以出讓劃撥方式獲得
隨房屋同時轉讓的設備及裝飾情況
甲方轉讓房地產的相關關係見附屬檔案五。
甲方保證已如實陳述房地產權屬狀況、設備、裝飾情況和相關關係，乙方對甲方上述轉讓的房地產具體狀況充分了解，自願買受該房地產。
第二條甲、乙雙方經協商一致，同意上述房地產轉讓價款為計元。：仟佰拾萬千百拾元整。
乙方的付款方式和付款期限由甲乙雙方在付款協定中約定明確。乙方交付房價款時，甲方應開具符合稅務規定的收款憑證。
第三條甲方轉讓房地產時，土地使用權按下列第款辦理。
該房屋占用的國有土地使用權的使用年限從年月日起至年月日止。甲方將上述房地產轉讓給乙方後，出讓契約載明的權利、義務一併轉移給乙方。
按照中華人民共和國法律、法規、規章及有關規定，可以不辦理應辦理土地使用權出讓手續的，應由甲方乙方按規定將轉讓房地產所獲收益中的土地收益上繳國家辦理土地使用權出讓手續並繳納土地使用權出讓金。
第四條甲、乙雙方同意，甲方於年月日前騰出該房屋並通知乙方進行驗收交接。乙方應在收到通知之日起的日內對房屋及其裝飾、設備情況進行查驗。查驗後簽訂房屋交接書甲方將房屋鑰匙交付給乙方為房屋轉移占有的標誌。
第五條甲方承諾，自本契約簽訂之日起至該房屋驗收交接期間，凡已納入本契約附屬檔案二的各項房屋裝飾及附屬設施被損壞或被拆除的，應按被損壞、或被拆除的房屋裝飾及附屬設施估值倍價值元向乙方支付違約金。
第六條甲、乙雙方確認，自本契約簽訂之日起的日內，甲乙雙方共同委託甲方委託乙方委託向房地產交易中心申請辦理轉讓過戶手續。
上述房地產權利轉移日期以市區縣房地產交易中心受理該房地產轉讓過戶申請之日為準，但房地產交易中心依法作出不予過戶決定的除外。
甲方承諾，在乙方或者委託他人辦理轉讓過戶時，積極給予協助。由於甲方故意拖延或者不及時提供相關材料的，乙方按本契約第十條追究甲方的違約責任。
第七條上述房地產風險責任自該房地產權利轉移轉移占有之日起轉移給乙方。
第八條本契約生效後，甲、乙雙方應按國家及本市的有關規定繳納稅、費。
在上述房地產權利轉移轉移占有前未支付的物業管理費、水、電、燃氣、通信費等其他費用，按本契約附屬檔案四約定支付。權利轉移轉移占有後該房地產使用中所發生的費用，按本契約附屬檔案四約定支付。
第九條乙方未按本契約約定期限付款的，甲、乙雙方同意按下列第款內容處理。
一、每逾期一日，乙方應向甲方支付逾期未付款的%的違約金，契約繼續履行。
二、乙方逾期未付款，甲方應書面催告乙方，自收到甲方書面催告之日起的日內，乙方仍未付款的，甲方有權單方解除契約，並書面通知乙方，自收到通知之日起的日內乙方未提出異議，契約即行解除。甲方可從乙方已付款中扣除乙方應向甲方支付逾期未付款%的違約金，餘款返還給乙方，已付款不足違約金部分，乙方應在接到書面通知之起日內向甲方支付。若乙方違約給甲方造成經濟損失的，甲方實際經濟損失超過乙方應支付的違約金時，實際經濟損失與違約金的差額應由乙方據實賠償。
第十條甲方未按本契約約定的期限將上述房地產交付給乙方，甲、乙雙方同意按下列第款內容處理。
一、每逾期一日，甲方應向乙方支付已收款%的違約金，契約繼續履行。
二、甲方逾期未交付房地產，乙方應書面催告甲方，自收到乙方書面催告之日起的日內，甲方仍未交付房地產的，乙方有權單方解除契約，並書面通知甲方，自收到通知之日起的日內甲方未提出異議，契約即行解除。甲方除應在收到書面通知之日起日內向乙方返還已收款和利息外，還應按已收款的%向乙方支付違約金。若甲方違約給乙方造成經濟損失的，乙方實際經濟損失超過甲方應支付的違約金時，實際經濟損失與違約金的差額應由甲方據實賠償。
第十一條經甲、乙雙方協商一致，在不違反有關法律、法規的前提下，訂立的補充條款或補充協定，為買賣契約不可分割的一部份。本契約補充條款與正文條款不一致的，以補充條款為準。
第十二條本契約自甲、乙雙方簽訂公證處公證之日起生效。
第十三條本契約適用中華人民共和國法律、法規。甲、乙雙方在履行本契約過程中若發生爭議，應協商解決，協商不能解決的，提交仲裁委員會仲裁。
第十四條
本契約一式份，甲、乙雙方各執份，和市區縣房地產交易中心各執一份。
出賣人：
買受人：
年月日
補充條款
買賣契約(進口成套設備用) 篇11
砂石料購買契約
甲方：北京城建遠東建設集團有限公司青島公路20xx年度基建項目 省道217朱諸路萊州界至國道309段大修工程第一契約段項目經理部 乙方：張雪中
根據《中華人民共和國契約法》的有關規定。甲乙雙方在平等自願、誠實守信的`原則，就砂石料的供應達成如下協定，雙方共同遵守。
一、 工程名稱：省道217朱諸路萊州界至國道309段大修工程第一契約段
二、 砂石料名稱、規格及價格
1-2 cm碎石
0.5-1 cm碎石
0-0.3 cm碎石 1-1.5 cm碎石 0.3-0.5 cm碎石 砂 此價格固定不變，並均為含稅價格。
三、 質量要求
乙方所提供的砂石料必須符合技術規範要求，並按《公路工程質量檢驗評定標準 》JTGF/1-20xx進行檢驗。
四、 運輸方式、交貨地點及供料時間
1. 運輸方式：乙方負責組織自卸汽車運輸供料，並負責裝卸。
2. 交貨地點：乙方將砂石料運至甲方指定地點，甲方負責驗收。
3. 供料時間：具體時間以甲方通知為準。
五、 計量
砂石料由磅稱數量為準，並按每方1.45噸折方計算。
六、 結算方式與付款方式
結算方式：甲乙雙方根據送貨單定期對賬，甲方根據確認的送貨單進行結算。
付款方式：業主按工程進度支付工程款給甲方，乙方同意甲方在業主撥付工程款到位後三日內才按比例支付材料款。特別約定，以上付款因業主方撥款進度受政府部門財政撥款計畫的制約，如遇業主延期撥款，甲方付款予以延期，乙方對此沒有異議。
七、 違約責任
1. 甲乙雙方應嚴格按照本契約的約定履行義務。
2. 由於乙方所供砂石料質量不符合要求，而導致甲方返工或延誤工期，乙方應賠償甲方的實際損失；由於乙方原因砂石料規格不按照甲方指定規格送料、數量未按照甲方要求進場、未能及時按甲方要求時間送料沒有按甲方要求時間及時供應而造成甲方損失，每逾期一天由乙方按工程所需砂石總價款的1%賠付甲方，乙方逾期3天，甲方有權單方解除本契約。
3. 業主方工程款撥付後，由於甲方沒有按約定及時支付乙方材料款，每延後1天，需多支付乙方材料總價款的1%。
4. 因不可抗力，致使契約不能履行，免除承擔違約責任，但必須及時通知對方。
本契約自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，契約有效期為24個月，
契約中未盡事項由甲乙雙方協商解決，本契約一式三份，甲方執兩份，乙方執一份，三份契約具有同等法律效力。
甲方簽字：
日期：
乙方簽字： 日期：
買賣契約(進口成套設備用) 篇12
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》及其他有關法律、行政法規的規定，雙方當事人在平等、自願、公開、誠實信用的基礎上就農機具買賣事宜達成協定如下：
第一條 所購農機具基本情況
單位： 元/
第二條 質量標準：
每件農機具應符合《產品質量法》，達到《使用說明書》中明示的執行標準，或不低於樣品同等質量。
第三條 交貨：
交貨方式為(□出賣人送貨 □買受人取貨)
交貨時間：
交貨地點：
第四條 驗收：
對於農機具產品的規格型號、數量、材質等與約定不符或有其他質量問題的，買受人異議期為出賣人交貨後 日內，異議經核實，出賣人應無條件補足或換貨。
第五條 付款方式及時間：
雙方約定以第 種方式支付價款。
(一)簽定契約時，買受人支付(定金/預付款) 元(定金不得超過總價款20%)，貨到驗收後一次性支付餘款;
(二) 。
第六條 違約責任：
(一)出賣人違約責任：
1、農機具產品經專業機構檢測不符合國家標準或契約約定質量標準的，出賣人應無條件換、退貨，或賠償買受人由此受到的損失。
2、出賣人遲延交貨的，每日應向買受人支付遲延部分價款 %的違約金;遲延交貨 日的，除支付違約金外，買受人還有權解除契約，出賣人已收取定金、預付款或價款應全部返還，但買受人在不收取違約金的情況下，有權要求出賣人雙倍返還定金。
(二)買受人違約責任：
1、買受人遲延提貨的，每日應向出賣人支付遲延部分價款 %的違約金;
2、買受人無正當理由單方解除契約的，應賠償由此給出賣人造成的損失，已支付定金的'無權要求返還。
第七條 本契約發生爭議，當事人協商解決，也可申請消費者協會調解;協商或調解不成的，按下列第 方式解決：
1、向 仲裁委員會申請仲裁;
2、向人民法院起訴。
第八條 其他約定事項：
第九條 對本契約的變更或補充不合理地減輕或免除出賣人應承擔的責任的，仍以本契約為準。
第十條 本契約未定事項，按照《農業機械產品修理、更換、退貨責任規定》執行，或雙方可協商簽定補充協定。
第十一條 本契約一式 份，雙方各持 份，具有同等法律效力。本契約自雙方簽字之日起生效。
買受人(章)： 出賣人(章)：
住所： 住所：
聯繫方式： 聯繫方式：
法定代表人：
委託代理人： 委託代理人：
買賣契約(進口成套設備用) 篇13
甲方：___________________
乙方：___________________
甲、乙雙方經平等協商，就乙方購買甲方產品，簽訂本契約，內容如下：
一、質量標準：
乙方所購甲方產品屬於：定製產品。定製產品質量標準按照雙方約定封樣的產品質量指標執行。
二、交貨時間、地點：
甲方應在________年________月________日前將產品送至乙方指定的送貨地。
三、收貨與驗貨：
乙方指定的：
收貨人1姓名____________；身份證號__________________，聯繫電話_______________；
收貨人2姓名_______________；身份證號_______________，聯繫電話_______________。
乙方指定收貨人代表乙方收貨驗貨並簽發《收貨單》給甲方，作為雙方甲方交貨和雙方結算貨款的依據。乙方在收貨後_________日內自行對產品進行質量檢驗，並向甲方提出書面質量異議，逾期無書面質量異議，視為質量合格。如乙方在質量異議期內提出書面質量異議，乙方應對貨物進行封存，甲乙雙方派員按約定的樣品質量標準委託乙方住所在地質監部門進行質檢，按質檢提供報告結論解決。如檢驗質量不合格，乙方有權無條件退貨。
四、付款時間、方式：
乙方應在收貨後天內通過甲方提供的'銀行帳號用電匯或轉帳的方式付清貨款。
五、違約責任與契約解除：
甲方如未按約定的交貨期限和質量交付貨物，每逾期一日，按應交付貨物價款的千分之一向乙方支付違約金；逾期超過______天未交付貨物，乙方有權解除本契約，並有權按契約約定追究甲方違約責任。乙方如未按約定的付款期限支付貨款，每逾期一日，按應交付貨款金額的千分之一向甲方支付違約金；逾期超過____________天未支付貨款，甲方有權解除本契約，並有權按契約約定追究乙方違約責任。
六、爭議解決：
甲、乙方如發生爭議糾紛，均應友好協商。如協商不成，可向原告住所地的人民法院訴訟解決。
七、契約生效：
本契約一式兩份，雙方簽名蓋章後生效。雙方在本契約以及相關憑證上的簽名和代表人，均為法人代表或法人委託人，傳真件與正本一致，同具法律效力。
甲方：___________________乙方：___________________
日期：___________________日期：___________________
買賣契約(進口成套設備用) 篇14
賣方：______________
契約編號：__________________
買方：______________
簽訂時間：_____年____月___日
本契約經雙方協商一致達成協定如下：
第一條行動電話機名稱：
名稱
品牌及型號
出廠機身串號
附屬檔案序號
進網標誌
擾碼號
產地
數量
單價
三包期限
主機
隨機
配件
其他
合計金額(大寫)拾萬仟佰拾元角￥
第二條交貨地點：簽約地點/____________交貨時間：即時/____________
第三條付款方式：現金/支票/ ___________付款時間：即時/貨到付款
第四條驗收：
(一)賣方向買方說明商品，核對行動電話機主機身號(imei串號)和進網標誌、隨機配件的出廠序號(批號)、產品商標和型號，開箱檢驗，正確調試，保證商品符合產品使用說明明示的配件和產品和質量狀況，經買方確認，當面向買方交驗商品，
(二)對於行動電話機的數量顏色型號(含隨機配件)、外觀有異的，買方有交貨時當場提出。
第五條質量標準及三包規定：
(一)質量標準：_____________
(二)三包規定：
1、主機在三包有效期內出現質量問題，賣方負責在__________日內免費維護、修理，並保證修理後的商品能正常使用。
2、商品自售出之日起_________日內，主機出現性能故障時，買方可選擇換貨或修理。買方要求換貨時，賣方負責為買方調換新的同型號同規格商品；無同型號同規格商品時，買方可選擇換貨或退貨，不得收取任何費用。
3、三包有效期內，主機出現性能故障，經兩次維修，仍不能正常使用的，憑修理記錄，賣方負責免費為買方調換新的商品。換貨後，商品三包有效期自換貨之日起重新計算。由賣方在發貨票背面加蓋印章，註明更換日期，並提供新的三包憑證。
4、三包有效期內，配件出現性能故障，經更換兩次，仍不能正常使用的，賣方負責免費為買方退貨，並按當時的配件單獨銷售價格一次性退款。
5、對於其他質量問題涉及三包的，按照(行動電話機商品修理更換退貨責任規定)辦理。
以上關於時間的雙方約定，不得低於國家法定時間的'規定。
第六條在三包範圍外，下列情況可以實行合理收費修理：
(一)超過三包有效期的；
(二)未按三包使用說明的要求使用、維護、保管而造成損壞的；
(三)未按指定維修單位維修、拆動造成損壞的；
(四)擅自塗改或無有效三包憑證、有效發貨票的(能夠證明該產品在三包有效期內的除外)；
(五)三包憑證上的產品型號或編號與商品實物不相符合的。
第七條違約責任：
(一)一方遲延交貨或提貨的，應每日向對方支付遲延部分契約總價的________%的違約金；
(二)__________________________________ 。
第八條爭議解決方式：本契約在執行中如發生爭議，買、賣雙方協商或向消費者協會和其他有關部門申請調解，協商或調解不成時，按下列第_______種方式解決；
(一)提交武漢仲裁委員會仲裁；
(二)依法向人民法院起訴。
第九條其它約定事項：_______________________________
第十條本契約自雙方簽字蓋章之日起生效。本契約一式二份，買、賣雙方各執一份。
賣方：____________
買方：____________
電話：____________
電話：____________
住所：____________
住所：____________
______年______月______日
買賣契約(進口成套設備用) 篇15
買賣契約的最新範本
甲方：________________地址：________________電話：________________
乙方：________________地址：________________電話：________________
甲乙雙方本著平等、自願原則，在共同遵守國家相關法律的前提下簽訂本契約。甲乙雙方履行各自義務後，雙方無異議簽字後本契約(一式兩份，雙方各執一份)立即生效。具體內容如下
1、乙方在甲方商行________年________月________日，購買商品。乙方採用形式支付甲方人民幣________元。
2、甲乙雙方共同遵守並約定：乙方自購買商品之日起計算滿一年的，如果乙方要求退還所購商品，甲方無任何理由拒絕並接受乙方退還要求。乙方在提出退還所購甲方商品要求時，需出具購買商品原始發票、商品鑑定證書和無暇疵所購商品。雙方無異議時，甲方即時退付乙方購買商品原價80%現金結算。其中20%甲方作為商行成本計算，不予退還
3、乙方自購買商品之日起計算滿二年的，如果乙方要求退還所購商品，甲方無任何理由拒絕並接受乙方退還要求。乙方在提出退還所購甲方商品要求時，需出具購買商品原始發票、商品鑑定證書和無暇疵所購商品。雙方無異議時，甲方即時退付乙方購買商品原價90%現金結算。其中10%甲方作為商行成本計算，不予退還。
4、乙方自購買商品之日起計算滿三年或超過三年以上的，如果乙方要求退還所購商品，甲方無任何理由拒絕並接受乙方退還要求。乙方在提出退還所購甲方商品要求時，需出具購買商品原始發票、商品鑑定證書和無暇疵所購商品。雙方無異議時，甲方即時全付乙方購買商品原價100%現金結算。如果乙方所購商品增值，甲乙雙方另行商議。
5、甲方保證向乙方所銷售商品品質和質量。甲乙雙方在簽定購銷契約前無異議，契約立即生效。
6、本契約自甲方(________)開業之日起正式施行，無時間限制。
7、本契約未盡事宜，雙方共同協商解決。
甲方(簽字)：_________________ 乙方(簽字)：_________________
________年________月________日 ________年________月________日
買賣契約(進口成套設備用) 篇16
在您選擇購買二手房的時候，您考慮到了要簽訂二手房購房契約這一事宜了嗎?所簽訂的二手房購房契約有哪些需要注意的地方您知道嗎?簽訂二手房購房契約對於您有著不可或缺的利害關係。所以，今天就讓我們一起來看一看在二手房買賣中，契約的內容具體有哪些。
依據我國《契約法》及業務實踐，下列內容在一份二手房銷售契約中是必不可少的：
一、當事人的名稱或姓名、住所
二手房買賣契約這裡主要是搞清當事人的具體情況、地址、聯繫辦法等，以免出現欺詐情況;雙方應向對方做詳細清楚的介紹或調查;應寫明是否共有財產。
二、標的
同時還要寫明房屋產權歸屬(要與第一條銜接);原售房單位是否允許轉賣;是否存在房屋抵押或其他權利瑕疵;是否有私搭亂建部分;房屋的物業管理費用及其他交費狀況;房屋相關文書資料的移交過程。
三、價款
及付款時間約定。一般新建的`商品房及預售的商品房都是按所買賣房屋的建築面積來計算房屋的價格，即約定每平方米建築面積的售價為多少元，然後用單價乘以建築面積來計算房屋所需支付的價款。舊房的買賣有時就直接約定每套房屋或每幢房屋所需支付的價款。在契約中一般要列一個付款時間進度表，買方按該進度表將每期所需支付的價款交付賣方。
四、履行期限、地點、方式
這裡主要寫明交房時間;條件;辦理相關手續的過程;配合與協調問題;雙方應如何尋求中介公司、律師、評估機構等服務;各種稅費、其他費用如何分攤;遇有價格上漲、下跌時如何處理。
五、違約責任
這裡主要說明哪些系違約情形;如何承擔違約責任;違約金、定金、賠償金的計算與給付;在什麼情況下可以免責;擔保的形式;對違約金或定金的選擇適用問題 。
六、解決爭議的方式
這裡主要約定解決爭議是採用仲裁方式還是訴訟方式
七、契約生效條款
雙方在此約定契約生效時間;生效或失效條件;當事人不能為自己的利益不正當地阻撓條件成就或不成就;生效或失效期限;致使契約無效的情形;幾種無效的免責條款;當事人要求變更或撤消契約的條件;契約無效或被撤消後，財產如何進行返還。
八、契約中止、終止或解除條款
按照《契約法》第六十八條、第九十一條、第九十四條之規定，契約當事人可以中止、終止或解除房屋買賣契約。有必要在此明確約定契約中止、終止或解除的條件;上述情形中應履行的通知、協助、保密等義務;解除權的行使期限;補救措施;契約中止、終止或解除後，財產如何進行返還。
九、契約的變更與轉讓
在此約定契約的變更與轉讓的條件或不能進行變更、轉讓的禁止條款。
十、附屬檔案
在此說明本契約有哪些附屬檔案;附屬檔案的效力等。
以上就是小編帶來的關於“二手房買賣契約的內容”的相關內容，現在大家知道應該如何書寫了嗎?所以，以上就是當您在面臨購買二手房時，與他人簽訂契約時契約中需要的內容。當然，如果您對於這方面有什麼問題，可以向專業的律師人士進行諮詢。
買賣契約(進口成套設備用) 篇17
賣方：水泥有限公司 契約編號： 浙常泥銷(20xx) 買方建材有限公司 簽訂地點： 常山縣輝埠鎮
二、生產廠家：浙江常山水泥有限公司 三、質量要求、技術標準：
熟料3天強度≥29Mpa,28天強度≥59 Mpa，不溶物<0.75%，燒失量<1.5%，MgO<3.0%，SO3<1.0%，C3A<8.0%, f-cao≤1.5, 其它技術指標須符合GB/T21372-20xx。 四、交貨地點：浙江常山水泥有限公司過磅房
交貨方式：買方自提( √ ) 賣方代辦運輸( ) 五、運輸方式及到達站和費用負擔：
運輸方式：汽運 ;
交貨後一切費用(包括交貨時的卸貨費和運雜費)由買方承擔。 六、合理損耗及計量辦法：
1、散裝(水泥/熟料)計量以賣方工廠磅單為依據，合理損耗≤%。 七、驗收標準、方法及提出異議的期限，按下列第 1 條執行。
熟料驗收以買方工廠每批次綜合取樣為驗收參考依據，買方同時留樣封存40天。在40天內，如買方對熟料質量有異議時，則買賣雙方將買方簽封的留存試樣送省級或省級以上國家認可的水泥質量監督檢驗機構進行仲裁檢驗;如檢驗達不到契約規定的指標，賣方將賠償買方損失並承擔檢驗費用;如檢驗達到契約規定的指標，檢驗費等費用由買方承擔。 八、供應方法：
買方以書面或傳真等方式通知賣方供應數量，雙方共同確認後組織發貨;裝車按照車到達先後順序裝貨;不可抗力因素及工廠設備的檢修、故障，供貨時間相應順延。 九、結算方式及付款方式：
結算方式：在滿足“其它約定事項”第一款的條件下，執行款到發貨。 賣方出票方式： 一 票制(一票制、多票制) 十、違約責任:按《契約法》及本契約條款執行。
十一、解決契約糾紛的方式：
雙方友好協商解決，協商不成，執行 1 。
1、向2 十二、其他約定事項：
壹萬噸熟料，每月的25日結算，30日前付清當月預發的熟料貨款;如未按時付清貨款，購熟料，如有發現到其他廠家採購，買方必須在發現日起一周內付清所欠賣方的所有熟料款，如因賣方供貨量不正常、價格偏高和熟料質量不能滿足契約要求的情況下，買方有權十三、本契約有效期自 20xx年 1 月 1 日至 20xx 年 12 月 31 日。到期經雙方協商可以續訂契約
十四、本契約一式 肆 份，雙方各執 貳份，雙方簽字蓋章後生效。賣方可立刻停止供貨，並在一周內提出起訴。
黃山區域的水泥銷量，通過買方的努力，實現賣方在黃山區域獲得最大的市場份額。到其他廠家採購熟料，但必須在當月25日前付清當月所欠熟料貨款。
賣方 買方
單位名稱：水泥有限公司 買方名稱：建材有限公司 單位地址：常山縣輝埠鎮 單位地址： 法定代表人： 法定代表人： 委託代理人： 委託代理人： 郵政編碼： 郵政編碼： 開戶銀行： 開戶銀行： 帳號： 帳號： 稅號： 稅號： 電話： 電話： 傳真： 傳真：
簽訂日期： 20xx 年 12 月31 日
買賣契約(進口成套設備用) 篇18
甲 方(需方)：____________
地 址：____________
電 話：____________
傳 真：____________
乙 方(供方)：____________
地 址：____________
聯繫人：____________
聯繫人電話：____________
根據《民法典》及有關法律、法規的規定，本著平等互利、誠實信用的原則，甲乙雙方經友好協商，達成本契約，以資共同遵守。
一、契約貨物
甲方向乙方採購的貨物名稱、品牌、規格型號、質量標準、生產廠家(產地)、數量、單價詳見附屬檔案《供貨明細表》。
二、貨物交付
1、供貨時間：乙方應在甲方發出書面供貨通知或簽訂本契約後 天內按照甲方要求將該批貨物運至甲方指定地點。
2、供貨地點：________________項目工地，即：____________(工程地址)。
3、收貨負責人：甲方委派 為收貨負責人，聯繫電話：____________ 。乙方應將貨物交付給甲方的收貨負責人，並辦理交接手續。乙方將貨物交付給其他任何人均視為未交付，損失由乙方承擔。
4、包裝、運輸和裝卸：乙方負責貨物的包裝、運輸和裝卸並承擔費用，確保貨物完好無損地按時交付給甲方。本契約簽訂時，乙方已詳細了解甲方施工現場的各項管理規定及注意事項，乙方送貨人員和運輸車輛應當遵守，否則，由此產生的事故及風險，責任由乙方承擔，如因此給甲方造成的損失，甲方有權從剩餘貨款中扣除，不足部分可向乙方追償。
5、到貨清點：貨物運送至甲方指定地點，並在甲方指定地點卸貨後，乙方送貨人員應當與甲方收貨負責人共同辦理到貨清點。
(1) 乙方應當出具貨物的合格證書、出廠檢測報告等相關質量證明檔案。乙方未能提供上述資料的，甲方有權拒收。
(2) 甲方對貨物的品種、規格型號、數量、外面包裝當場查驗核實。對貨物有異議的，甲方有權當場拒收。甲方也可以在收到貨物後 日內向乙方提出異議，經核實確屬乙方責任的，甲方有權退貨。
(3) 甲方有權從貨物中封存樣品並對每批貨物進行質量復檢。貨物質量不符合技術質量標準的，甲方有權退貨。
6、交付：到貨後，乙方應將貨物、產品合格證等質量證明檔案、使用說明及保修檔案、其他配套物品和資料等全部交付給甲方，由乙方送貨人員與甲方收貨負責人共同簽字確認，雙方簽字確認之日即為該批貨物交付之日。驗收不合格，甲方拒收或退貨的，乙方負責退換貨並承擔增加的費用和給甲方造成的損失。
7、甲方收貨人員在送貨單或收貨單的簽字行為僅代表對乙方所供貨數量的認可，不代表貨物質量和單價的認可，驗收類及結算類檔案以甲方公司公章蓋章為準。
三、質量保修和售後服務
1、質保期為 年，從驗收合格之日開始起算質保期。
2、乙方負責向甲方提供7×24小時售後服務保障，售後服務電話為：________________。乙方貨物在質保期內出現質量問題的，乙方須在接到甲方通知後 日內派員到現場進行維修或更換。
3、質保期內出現質量問題，乙方負責無償維修或更換;質保期外出現質量問題，乙方負責維修或更換，只收取成本價。
四、貨款支付
1、按月付款：甲方於每月_____日前支付上月供貨貨款的_____%。
2、在甲方付款前，乙方應當先向甲方出具增值稅發票。
3、支付的方式可以為現金、銀行轉賬或匯票等。
五、違約責任
1、甲乙雙方未按照約定履行契約義務的，應賠償給對方造成的實際損失。
2、乙方逾期交貨的，甲方有權解除契約。如乙方逾期交貨給甲方造成損失的，包括但不限於工期延誤的違約賠償金等，每日按契約總金額的 %支付違約金。
3、貨物質量不合格給甲方造成損失的，乙方應向甲方支付違約金__________元，違約金不足彌補給甲方造成的損失，乙方還應按甲方的實際損失的1.5倍承擔賠償責任。
六、契約解除和終止
1、經雙方協商一致，可解除本契約。
2、依照法律規定或契約約定單方解除本契約的，契約自解除通知送達對方之日解除。
七、解決爭議的方式
因本契約所發生的爭議，甲乙雙方應友好協商解決，協商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起訴訟。
八、其他約定事項
1、甲方採購部__________為甲方的委託代理人，本契約以及契約履行過程中涉及的補充協定、結算檔案、付款計畫、欠款說明等一切檔案必須由其簽字並加蓋甲方公章方為有效;乙方積極與甲方溝通及時辦結各項手續和及時向甲方提供增值稅發票。
2、契約未盡事宜，由雙方簽訂書面補充協定，補充協定與本契約不一致或相衝突的，以補充協定為準。
3、本契約附屬檔案作為契約有效組成部分，與本契約具有同等法律效力。
4、本契約自甲乙雙方簽字蓋章後生效，契約一式 份，甲方執_____份，乙方執_____份，具有同等法律效力。
5、補充條款：____________
甲方(蓋章)：____________ 乙方(蓋章)：____________
委託代理人(簽字)：____________ 委託代理人(簽字)：____________
買賣契約(進口成套設備用) 篇19
根據《中華人民共和國契約法》及有關法律、法規的規定，本著平等、互利的原則，經買賣雙方充分協商，特訂立本契約，以便雙方共同遵守。
第一條 品種和數量
1、品種：______________________________________________________ 。
2、數量：______________________________________________________ 。
（必須明確規定生豬的計量單位和計量方法。）
第二條 等級、質量和檢疫方法
1、等級和質量：________________________________________________ 。
（國家有關部門有明確規定的，按規定標準確定豬的等級和質量；國家有關部門無明文規定的，由雙方當事人協商確定。）
2、檢疫辦法：__________________________________________________ 。
（國家或地方主管部門有衛生檢疫規定的，按國家或地方主管部門規定進行檢疫；國家或地方主管部門無檢疫規定的，由雙方當事人協商檢疫辦法。）
第三條 價格、貨款結算與獎勵辦法
1、價格：______________________________________________________ 。
2、貨款結算方式：______________________________________________ 。
3、獎勵辦法：__________________________________________________ 。
第四條 交貨期限、地點和方式
期限：_______________________ ，地點：_________________________ ，_______________________ ，方式：_________________________ 。
第五條 買方的違約責任
1、買方未按契約收購或在契約履行期內退貨的，應按未收或退貨部分貨款總值的______%（由買賣雙方約定），向賣方償付違約金。
2、買方如需提前交貨，並取得賣方同意變更契約的，買方應給賣方提前交貨貨款總值的_____%的補償，買方因特殊原因逾期收購的，除比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期收購部分貨款總值______%（由買賣雙方約定）向賣方償付違約金外，還應承擔賣方在此期間所支付的保管費或飼養費，並承擔因此而造成的其他實際損失。
3、對通過銀行結算而未按期付款的，買方應按未付貨款總值的_____%（由買賣雙方約定），向賣方償付延期付款的違約金。
4、賣方按契約規定交貨，買方無正當理由拒收的，除按拒收部分貨款總值的______%（由買賣雙方約定）向賣方償付違約金外，還應承擔賣方因此而造成的實際損失和費用。
第六條 賣方的違約責任
1、賣方逾期交貨，如買方仍然需要，賣方應如數交貨，並應向買方償付貨物總值的_____%（由買賣雙方約定）的`違約金；如買方不需要，賣方應按未交貨款總值的_______%（由買賣雙方約定）償付違約金。交貨少於契約規定的，如買方仍然需要，賣方應如數補齊，並應向買方償付少交部分貨物總值______%（由買賣雙方約定）的違約金；如買方不需要，賣方應按逾期應交部分貨款總值______%（由買賣雙方約定）償付違約金。
2、賣方交貨時間比契約規定提前，買方有權拒收。如買方同意接收，不按違約處理。
3、賣方交售的生豬品種、標準與契約規定不符時，買方可以拒收。
第七條 不可抗力
契約履行期內，如發生自然災害或其他不可抗力的原因，致使當事人一方不能履行、不能完全履行或者不能適當履行契約的，應向對方當事人通報理由，並允許變更或解除契約。
第八條 契約爭議的解決方式
本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決。也可以申請當地工商行政管理部門調解；調解或協商不成的，按下列第______種方式解決：
1、提交________仲裁委員會仲裁；
2、依法向人民法院起訴。
第九條 其他 ____________________________________________。
當事人一方要求變更或解除契約，應提前通知對方，並採用書面形式雙方達成協定。街道要求變更或接觸契約通知的一方，應在七天之內作出答覆（當時人另有約定的，從其約定），逾期不答覆的，視為默認。
違約金、賠償金應在有關部門確定責任後十天內（當事人有約定的，從其約定）賠付，否則按逾期付款處理。
本契約如有未盡事宜，須經買賣雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本契約具有同等效力。
本契約正本一式二份，買賣雙方各執一份；契約副本_____份，交賣方所在地工商行政管理分局留存一份。
買方：__________________（蓋章）
賣方：___________________（蓋章）
地址：________________________
地址：_________________________
法定代表人：____________（蓋章）
法定代表人：_____________（蓋章）
委託代表人：__________________
委託代表人：___________________
開戶銀行：____________________
開戶銀行：_____________________
帳號：________________________
帳號：_________________________
聯繫電話：____________________
聯繫電話：_____________________
__________年_______月_______日
買賣契約(進口成套設備用) 篇20
出賣人：（以下簡稱甲方）
住所地：
委託代理人：
買受人：（以下簡稱乙方）
住所地：
委託代理人：
甲、乙雙方根據《中華人民共和國契約法》等有關法律規定，在平等、自願的基礎上，經充分協商，就乙方購買甲方產品達成以下買賣契約條款。
一、產品
產品名稱：
數量：
單價：
二、產品質量
產品質量標準按行業標準執行，乙方對產品質量有異議的，應當在收到產品後十五日內提出確有證據的書面異議並通知到甲方；逾期不提出異議的，視為甲方產品質量符合本契約約定要求。
三、產品價款
上述貨物的含稅總價為_________元。
四、產品包裝
產品的包裝由甲方提供，為精美雕花紅木盒包裝、內襯軟木紅絲絨防震。費用由甲方承擔。
五、價款結算
乙方應在本契約書籤訂後立即向甲方預付貨款_____%，計______元整作為定金，餘款乙方在提貨時以銀行轉賬或銀行刷卡支付剩餘尾款。
六、產品交付
甲方產品交付方式為：乙方提貨產品交付地點為甲方所在地，交貨時間為契約生效後30天。產品在未提交給乙方之前，其滅失、毀損與乙方無關。
七、契約的解除與終止
雙方協商一致的，可以終止契約的履行。一方根本性違約的，另一方有權解除契約，但應當及時書面通知到對方。
八、商業秘密
乙方在簽訂和履行本契約中知悉的甲方的全部信息（包括技術信息和經營信息等）均為甲方的商業秘密。無論何種原因終止、解除本契約的，乙方同意對在簽訂和履行本契約中知悉的甲方的商業秘密承擔保密義務。非經甲方書面同意或為履行本契約義務之需要，乙方不得使用、披露甲方的商業秘密。乙方違反上述約定的，應當賠償由此給甲方造成的全部損失。
九、違約責任
乙方未能按約定付款，甲方有權拒絕交貨，不退還定金；甲方未能按照約定交貨的，自願退還乙方雙倍定金。
十、不可抗力
因火災、戰爭、罷工、自然災害等不可抗力因素而致本契約不能履行的，雙方終止契約的履行，各自的損失各自承擔。不可抗力因素消失後，雙方需要繼續履行契約的，由雙方另行協商。
十一、其他約定事項
1、乙方聯繫人或授權代表在履行契約過程中對甲方所作的任何承諾、通知等，都對乙方具有約束力，具有不可撤銷性。
2、簽訂或履行契約過程中，非經甲方書面同意或確認，乙方對甲方任何人員的個人借款，均不構成乙方對甲方的預付款或已付款款項。
3、乙方聯繫地址、電話等發生變化的`，應當及時通知到甲方，在乙方通知到甲方前，甲方按本契約列明的聯繫方式無法與乙方聯繫的，由乙方承擔相應的責任。
4、本契約未約定的事項，由雙方另行簽訂補充協定，補充協定與本契約書具有同等法律效力。
5、乙方應當在簽訂契約時向甲方提供其合法經營的證明檔案，並作為本契約的附屬檔案。
6、簽訂本契約時，雙方確認的契約附屬檔案為本契約不可分割的組成部分，與本契約具有同，同等法律效力。
十二、爭議解決
本契約履行過程中產生爭議的，雙方可協商解決。協商不成的，應向甲方所在地人民法院提起訴訟解決。
十三、明示條款：
甲、乙雙方對本契約的條款已充分閱讀，完全理解每一條款的真實意思表示，願意簽訂並遵守本契約的全部約定。
十四、本契約經雙方蓋章或授權代表簽字後生效。
十五、本契約書一式_____份，雙方各執_____份。
甲方（蓋章）：
委託代理人（簽字）：
_____年____月____日
乙方（蓋章）：
委託代理人（簽字）：
_____年____月____日
買賣契約(進口成套設備用) 篇21
買賣契約（貿易銷售行業）
買方： (簡稱甲方)
賣方： (簡稱乙方)
甲乙雙方在平等自願、協商一致的基礎上，依法就甲乙雙方買賣合作相關事宜達成本契約條款，供雙方遵守。
第一條、 產品名稱、產地、品牌、規格、顏色、材質、數量、單價
序號
商品名稱
產地
品牌
規格型號
顏色
材質
批次
數量
單價（含稅）
總價
1
2
3
合計人民幣（大寫）：
備註：運費合計：
第二條、產品質量標準及保修
2.1產品的質量按國家相關質量標準執行，乙方保證產品符合國家相關產品標準及要求，同時乙方對產品質量負完全責任，保證能夠通過國家相關職能部門的驗收。
2.2乙方對產品的質保期為： 年，自驗收合格交付甲方之日開始計算，質保期內如出現質量問題，乙方應在收到甲方通知後24小時內到現場進行免費維修或做更換處理，逾期按每天 元累計計算違約金。
第三條、計量方法
以乙方根據甲方通知實際交付的數量為準，由甲方庫管員和採購人員共同驗收簽字確認。
第四條 產品的包裝標準和包裝物的供應與回收
由乙方按國家規定標準包裝，如無相關標準按雙方約定的有利於保護產品的方式進行包裝，包裝物由乙方負責供應，不回收。雙方約定的包裝物和包裝方式為：
第五條 交貨地點、方法及期限
5.1交貨地點為甲方工地現場指定地點。指定地點即： （甲方有權根據實際情況通知乙方將貨物運到其他地點交給其他單位或個人，但甲方應在交貨前24小時內通知乙方）。標的物所有權自交貨時轉移至甲方。
5.2交貨方法，按下列第 項執行：
（1）乙方負責送貨；（2）乙方負責委託第三方運輸，甲方負責運費；（3）甲方自提自運。
5.3貨物裝卸採用第 種方法執行：
（1） 乙方負責裝卸；（2）乙方負責裝、甲方負責卸；（3）甲方負責裝卸。
5.4交貨期限：
雙方約定乙方在年 月日前交貨，或按甲方通知的時間、規格、數量、品名交貨，但甲方應提前 小時通知乙方。
第六條、交貨和結算憑證的特別約定
6.1 交貨時雙方應做好書面記錄，明確品名、數量、質量、規格等貨物基本情況及交貨時間、地點，相應送貨單必須由甲方相應的庫管員和採購人員共同簽字認可，並由乙方完善相關結算憑證的審批手續，在甲方財務部掛帳後方有效，否則視為乙方未履行交貨義務。
6.2乙方委託（身份證號碼： ）作為結算憑證的經辦人，受託人在結算憑證上的簽字行為，視為乙方確認。
6.3材料交付驗收程式：
6.3.1每次送貨後，必須使用乙方提供的經雙方認可的送貨單，並由乙方委託人員在送貨單的結帳聯上籤字確認送貨數量，甲方庫管人員才予以驗收。若乙方實際送貨的數量比送貨單上明確的數量少，則乙方此前所送的每批次貨都應按扣除本次差量為雙方的實際結算量。乙方每發生一次差量，還應按本協定第10.7條約定向甲方承擔違約金。
6.3.2 乙方須在送貨後 日內憑甲方認可的送貨單、材料入庫驗收單到甲方開具內部結算付款憑證作為結算依據之一，否則甲方有權拒絕支付當次貨款。乙方從送貨單開票之日起 日內須完善甲方審批及財務掛賬手續，否則該送貨單自動失效，並視為乙方放棄收取該筆貨款的權利。若甲方有關人員故意拖延相關結算單據的簽字時間，乙方可及時函告甲方，甲方應予以及時處理。
6.4乙方明確地知道，甲方任何工作人員 (包括但不限於施管人員、項目經理、處長、庫管員等)任何時候以甲方或甲方相關項目部的名義向乙方出具的欠據、收據、承諾及其他任何經濟法律文書等，必須經甲方分管、主管領導審核確認後方為有效，否則無效，由此產生一切後果由乙方自行承擔，甲方不承擔任何法律責任。
第七條、產品的價格與貨款的結算：
7.1產品的價格，以雙方約定的為準。
7.2貨款結算與支付：
本契約生效後，甲方分 次，按甲方財務制度和下表約定結算支付款項，並以乙方到甲方辦理完各項審批手續之日為付款起算日。
付款次序
付款%
金額
付款期限
備註
第 1 次
第 2 次
第 3 次
第 4 次
第 5 次
質保期滿後如無質量問題甲方一個月內一次性付清質量保證金
第八條、驗收和封樣約定
8.1本契約簽訂後，乙方應當提供相關樣品由甲方總庫和乙方經辦人共同確認後進行封。若在契約履行過程中甲方檢查到乙方的貨物與封樣樣品不一致的，乙方按本契約10.2條承擔違約責任。
8.2雙方按國家規定的方法及本契約約定的標準驗收，雙方交接時只對數量、包裝、外觀等進行驗收，質量、規格、型號等以國家相關部門檢驗為準或者以安裝、使用後相關部門驗收為準。
第九條、對產品提出異議的時間和辦法
9.1包裝不符契約定或者破損的，則由雙方開箱檢查，檢驗產品是否有損壞，如有損壞，則由乙方更換。如當時不能發現問題的，則在今後發現情況後，甲方有權隨時提出異議。
9.2乙方在接到甲方書面異議後，應在 天內負責處理，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
第十條 、乙方的違約責任
10.1乙方不能交貨的，應向甲方償付不能交貨部分貨款%的違約金，因此造成甲方其他損失的，乙方還應賠償甲方損失（含延誤工期、業主索賠損失）。
10.2乙方所交產品品種、型號、規格、花色、質量不符契約定的，由乙方負責退貨、更換，並從契約約定交貨之日起至更換後產品符契約定之日止按逾期交貨承擔違約責任。如甲方要求退貨的，乙方除按甲方通知的時間退還已經支付的貨款外，還應按已付貨款的20%支付違約金，乙方未能按時退還貨款的，還應按同期銀行逾期付款利息承擔違約責任。
10.3乙方逾期交貨的，按每逾期一天 元累計計算並向甲方償付逾期交貨的違約金，並賠償甲方因此所受的其他損失（含業主索賠等損失）。
10.4乙方對產品質量負責，如因產品質量原因造成甲方及他人人身或財產損失的，由乙方承擔責任並賠償由此造成的損失。
10.5乙方保證所交產品不得以假充真，以次充好，以不合格冒充合格產品，甲方在任何時候發現上述情況，有權隨時要求乙方退貨、更換，並按本條2款承擔違約責任。若已經安裝或使用的，乙方還應賠償由此造成的損失（包含返工、業主索賠等損失）。
10.6安裝或者使用後，因乙方產品原因不能通過相關部門驗收的，視為乙方產品質量不合格，由乙方按本條第2款承擔違約責任，並承擔返工及業主索賠等損失。
10.7乙方應當按供貨量如實報量，若乙方虛報供貨量的，由乙方按向甲方虛報量貨物價值的20倍支付違約金給甲方。
第十一條、 甲方的違約責任
甲方逾期付款的，應按銀行同期存款利率向乙方支付逾期付款的違約金。
第十二條 、不可抗力
甲乙雙方的任何一方由於不可抗力的原因不能履行契約時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構證明後，經甲方確認，允許按（1、4）項執行：
（1）延期履行；（2）部分履行；（3）不履行契約；（4）根據情況可部分或全免予承但違約責任。
第十三條、其它約定條款
13.1交貨時，乙方應提供產品質量證明檔案及相關使用說明等，否則，視為乙方交付的貨物質量不合格。
13.2乙方收款時，應當出據合法有效並符合稅務機關要求的發票，否則甲方有權暫停付款。
13.3乙方按本契約約定應該支付的違約金、賠償金、保管、保養費和各種其他經濟損失，應當在明確責任後 天內付清，否則按同期銀行逾期付款利息承擔責任。本契約所約定的損失包括因產品原因引起的業主索賠等。
13.4本契約如發生糾紛，當事人雙方應當及時協商解決，協商不成時，可以直接向甲方所在地人民法院起訴。
13.5履行本契約過程中，雙方按本契約約定的地點、電話聯繫，各種通知以電話聯繫的，自電話接通之時為送達；以信函聯繫的，自信函發出後三日為送達。
13.6凡遇規格與契約不符，應當另行以補充條款執行。
第十四條、本契約所有條款內容甲乙雙方均完全理解並知道其真實意思。本契約自甲乙雙方蓋章時生效，契約執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除契約。契約如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與契約具有同等法律效力。雙方約定按附屬檔案中所列的結算單據辦理結算，附屬檔案作為本契約的組成部分，與本契約具有同等法律效力。
第十五條、本契約正本一式 份，甲方執 份，乙方執 份，具有同等法律效力。
甲方：（蓋章） 乙方：（蓋章）
地 址：地 址：
法定代表人：法定代表人：
委託代理人：委託代理人：
聯繫電話： 聯繫電話：
契約簽定日期：年 月 日
契約簽定地點：
買賣契約(進口成套設備用) 篇22
甲方(賣方)：_____ 身份證號：_____
乙方(買方)：_____ 身份證號：_____
一、甲方自願將坐落在______市鎮村______號(自建住宅)的房屋，東至 南至 西至 北至 建築面積______平方米，出售給乙方。
二、甲、乙雙方議定的上述房屋成交價格為人民幣(大寫)___________元(小寫____________元)，乙方在 ______年 ______月______日 前，一次付給甲方。
三、雙方同意於 ______年 ______月______日由甲方將上述房屋交付給乙方所有。
四、甲方保證上述房屋產權清楚，若發生與甲方有關的產權糾紛，由甲方責任。甲方應協助乙方辦好過戶手續。
五、辦理房屋過戶手續所繳納的稅費，由 方負擔。
六、本協定經雙方蓋章後，經房地產交易主管機關審核後，上述房屋產權歸乙方所有。
七、甲、乙雙方同意上述協定，各無異議，不得反悔。
八、本協定一式三份，甲、乙、中證人各執一份。
甲方(簽字)：______________
乙方(簽字)：______________
中證人(簽字)：______________
日期_____ 年_____ 月_____日
買賣契約(進口成套設備用) 篇23
1. 本契約按《契約法》、《木材統一送貨辦法》等有關規定執行。
8.如需提供擔保，另立契約擔保書，作為契約附屬檔案。
2.運輸方式：
9.違約責任：
3.結算方式：
10.契約爭議的解決方式：本契約在履行過程中發生的`爭議，由雙方當事人協商解決；協商不成的，按下列第 種方式解決：
（一）提交 仲裁委員會仲裁：
（二）依法向人民法院起訴
4.交（提）貨地點、方式：
5.包裝標準，包裝物的供應與回收：
6.檢驗的標準、地點及期限：
11.其他約定事項：
7.檢疫辦法、地點及費用負擔：
備註：木材運輸需依法辦理木材運輸證。
買受人：（章）__________________
委託代理人：（簽字）____________
__________年________月________日
出賣人：（章）__________________
委託代理人：（簽字）____________
__________年________月________日
買賣契約(進口成套設備用) 篇24
買受人(以下簡稱甲方)：_____
住所：_____
證照種類：___________號碼：_____ 電話：_____
代理人：_____ 身份證號：_____ 電話：_____
出賣人(以下簡稱乙方)：_____
住所：_____
證照種類：___________號碼：_____ 電話：_____
代理人：_____ 身份證號：_____ 電話：_____
依照《中華人民共和國民法典》及其它有關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就買賣(新、舊)機動車事宜，達成如下協定：_____
第一條 乙方有權出售屬於自己的(新、舊)機動車，(或乙方受委託)，有權出售車牌號碼為：_____ 的(新、舊)機動車(見附屬檔案一：_____《授權銷售(新、舊)機動車委託書》)。
第二條 (新、舊)機動車狀況
銷售車輛1：_____
銷售車輛車牌號碼 出廠日期 已行駛公里數
車輛類型 廠牌型號 (初次)登記日期
顏色 發動機號 車架號
車輛購置附加費憑證編號
養路費繳付憑證編號 有效期從 至 最後一次______年檢時間
車輛狀況：_____ 銷售車輛2：_____
銷售車輛車牌號碼 出廠日期 已行駛公里數
車輛類型 廠牌型號 (初次)登記日期
顏色 發動機號 車架號
車輛購置附加費憑證編號
養路費繳付憑證編號 有效期從 至 最後一次______年檢時間
車輛狀況：_____ 銷售車輛3：_____
銷售車輛車牌號碼 出廠日期 已行駛公里數
車輛類型 廠牌型號 (初次)登記日期
顏色 發動機號 車架號
車輛購置附加費憑證編號
養路費繳付憑證編號 有效期從 至 最後一次______年檢時間
車輛狀況：_____
第三條 價款
(新、舊)機動車價格(不含稅費)：_____
金額大寫：_____
(新、舊)機動車交易中所發生的稅由甲方負責( )、乙方負責( )、雙方各負責一半( );所發生的費由甲方負責( )、乙方負責( )、雙方各負責一半( )。
第四條 付款方式及付款時間
1、付款方式(支票、現金)：_____
2、付款時間：_____
第五條 驗收時間、驗收方式及交接時間、交接手續
1驗收時間：_____
2驗收方式：_____雙方約定車輛由甲、乙雙方當面驗收，並辦理相關手續。
3交接時間、交接手續：_____車輛驗收合格後，雙方辦理車輛交接，乙方應在15個工作日內協助甲方辦理完車輛過戶、轉籍手續，並向甲方移交與車輛相關的各種檔案和證明(見附屬檔案三：_____《乙方向甲方移交的檔案和證明清單》)。
第六條 甲方的權利和義務
1、按契約約定的時間與乙方當面驗收車輛，審驗乙方提供的賣車相關檔案和手續：_____
2持本人(或本單位)有效證件，按規定與乙方共同辦理車輛交易過戶或轉籍手續;
3、車輛交接後在辦理過戶期間，車輛使用中發生的任何問題，由使用者自行負責;
4、不得採取脅迫、欺詐、提供虛假檔案或虛假證明等手段進行交易。
5、
第七條 乙方的權利和義務
1、按契約約定負責向甲方提供有關的檔案和證明(見附屬檔案三：_____《乙方向甲方移交的檔案和證明清單》);
2、如實向甲方陳述車輛的狀況，並保證車輛狀況陳述的真實性，對隱瞞車輛存在的重大質量問題承擔賠償責任。
3、協助甲方辦理車輛過戶、轉籍手續;
4、因乙方原因致使成交車輛在約定期限內不能辦理過戶、轉籍手續的，應接受甲方退車要求，解除契約、全數退還車款，賠償因此給甲方造成的經濟損失，並承擔因此產生的法律責任;
5、因出售車輛所發生的所有權或因乙方擅自轉委託等問題，造成甲方與第三方發生爭議，承擔因此而產生的法律責任和經濟損失。
第八條 變更和解除
雙方協商一致可以變更或解除契約，但單方解除契約或者單方原因致使契約不能履行、給對方造成經濟損失的，應當按實際損失向對方賠償。
第九條 違約責任
任何一方違反本契約約定均屬違約行為，應按照本契約標的物總價款的 %承擔違約金，造成損失的應賠償對方的一切經濟損失。
第十條 解決契約爭議的方式
契約發生糾紛，可向有關部門申請調解，調解不成時約定採取下列 種方式解決;
1、向 仲裁委員會申請仲裁;
2、向人民法院起訴;
第十一條 幾項具體約定
1、雙方應遵循國家有關法律、法規、規章的規定和(新、舊)機動車交易市場的規定進行交易，因違反法律、法規或規章給對方造成經濟損失的'，應賠償對方的一切損失;雙方共同違法、違規造成損失的，其損失共同承擔;
2、乙方收取甲方全部購車款後，按規定向甲方開具收款憑證;
3、本契約一式三份，甲、乙雙方各持一份，工商行政管理部門留存一份;
4、本契約經簽(或蓋章)後生效。
契約附屬檔案：_____
1、授權銷售(新、舊)機動車委託書
2、乙方身份證(或單位證明)複印件
3、乙方向甲方移交的檔案和證明清單
第十二條 其它約定條款：_____
買受人簽或蓋章_________________ 出賣人簽或蓋章_________________
簽章地點 _________________ 簽章地點_________________
簽章時間 _________________ 簽章時間_________________
買賣契約(進口成套設備用) 篇25
工業品買賣契約
工程名稱：契約編號：
簽定地點：簽定時間：年月日
出賣人：
買受人：
第一條：產品名稱、型號、數量、價款及交（提）貨時間
序號
產品名稱
規格型號
單位
數量
單價（元）
總金額（元）
備註:xx年7月18日前進場
合計:126800.00
合計：人民幣金額（大寫）壹拾貳萬陸仟捌佰元整
第二條：質量標準：符合國家或行業相關標準。
第三條：出賣人對質量負責的條件及期限：質保期為二年（整體工程竣工驗收合格後算起）
第四條：包裝標準、包裝物的供應與回收：不回收。
第五條：隨機必備品、配件工具數量及供應辦法：合格證、檢驗報告、等相關證件。
第六條：合理損耗標準及計算：無。
第七條：標的物所有權自交付之時起轉移，但買受人未履行支付價款義務的.，標的物屬於出賣人所有。
第八條：交（提）貨方式、地點：出賣人負責送貨到克拉瑪依市（買受人指定地點）
第九條：運輸方式及到達站（港）和費用負擔：汽運，費用由出賣人承擔。
第十條：檢驗標準、方法、地點及期限：貨到工地由業主、監理、施工方三方對第五條及外觀數量進行驗收，提出異議的期限為貨到後的五個工作日。
第十一條：成套設備的安裝與調試：免費指導安裝及調試。
第十二條：結算方式、時間及地點：契約簽訂生效後，貨到現場驗收合格後支付貨款的50%，安裝調試完畢，運行正常後支付至貨款的80%，工程竣工驗收合格後支付至貨款的95%，餘5%質保金二年後無質量問題一次性付清，質保期內質保金無息（以回訪單為憑）最終以現場實際收貨的數量為準。
第十三條：擔保方式（也可另立擔保契約）無。
第十四條：本契約解除的條件：契約執行完畢，自動解除。如遇不可抗力，經雙方協商解決。
第十五條：違約責任：如有違約，違約方支付另一方違約金契約總價的5%。
第十六條：契約爭議的解決方式：本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；協商或調解不成的，按下列第（二）種方式解決：
（一）提交仲裁委員會仲裁；
（二）依法向克拉瑪依區人民法院起訴。
第十七條：本契約自雙方簽字蓋章起生效。
第十八條：其他約定事項：
（1）契約未約定事宜，參照單一來源詢價採購單、成交通知書。
（2）未盡事宜，根據實情雙方另行協商。
第十九條：本契約一式伍份，出賣人壹份，買受人肆份。
出賣人：（章）買受人：（章）
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
委託代理人：委託代理人：
電話：電話：
傳真：傳真：
開戶銀行：開戶銀行：
帳號：帳號：
買賣契約(進口成套設備用) 篇26
買賣契約 （建材類）
甲方（買方）：
法定代表人：
乙方（賣方）：
法定代表人：
根據《民法典》及其他相關法律法規，雙方本著平等互利、等價有償的原則，經過協商一致，自願訂立本契約。
第1條標的物
貨物名稱： 。
規格型號： 。
製造商： 。
商標： 。
第2條數量
2.1數量：。
2.2賣方向買方所交付的貨物數量誤差不得超過總量的%。
第3條質量
3.1質量標準：。
3.2質量保證：。
（1）貨物的質量保證期限為貨到驗收合格之日起個月。
（2）賣方同意以貨款總額的%，即人民幣元作為產品質量保證金。質量保證期內，貨物質量不符契約定，賣方不能及時更換或採取其他補救措施，保證金不再返還。
第4條價款及支付
4.1契約價款：
小寫：。
大寫： 。
4.2契約價款構成：含17%增值稅價款、運保費。
4.3價款支付方式和時間：貨到驗收合格後支付95%，質保期滿後支付5%。
第5條交付
5.1交付方式：賣方送貨
5.2交付時間和內容：。
5.3交付地點：。
5.4賣方應提供的單證和資料： 產品合格證、供貨清單、原產地證明、安全技術說明書。
第6條包裝
6.1包裝標準：。
6.2包裝物及標識的具體要求：。
6.3包裝費用由賣方承擔，雙方另有約定除外。
6.4包裝不符合標準或約定，造成貨物毀損滅失或其他後果的，由賣方承擔相應責任。
第7條運輸
7.1運輸方式：。
發貨地點： 。
到達地點： 。
收貨人： 。
7.2運費及相關費用承擔：。
7.3賣方交由承運人運輸的在途貨物，毀損滅失的風險由賣方承擔。
7.4賣方按照約定將貨物交運後，買方變更到達地點或收貨人的，由此產生的費用和風險由買方承擔。
第8條驗收
8.1買方應在貨到 7 日內進行驗收。如發現貨物不符合本契約約定，應在 日內書面通知賣方。賣方應在接到通知後 2日天內答覆，如逾期沒有答覆，以買方驗收結果為準。
8.2如果未能就驗收結果達成一致，雙方同意以產品質量和技術監督機構出具的鑑定結論作為驗收依據。
第9條不可抗力
9.1不可抗力定義：指在本協定簽署後發生的、本協定簽署時不能預見的、其發生與後果是無法避免或克服的、妨礙任何一方全部或部分履約的所有事件。上述事件包括地震、颱風、水災、火災、戰爭、國際或國內運輸中斷、流行病、罷工，以及根據中國法律或一般國際商業慣例認作不可抗力的其他事件。一方缺少資金非為不可抗力事件。
9.2不可抗力的後果：
（1） 如果發生不可抗力事件，影響一方履行其在本協定項下的義務，則在不可抗力造成的延誤期內中止履行，而不視為違約。
（2）宣稱發生不可抗力的一方應迅速書面通知其他各方，並在其後的十五天內提供證明不可抗力發生及其持續時間的足夠證據。
（3）如果發生不可抗力事件，各方應立即互相協商，以找到公平的解決辦法，並且應盡一切合理努力將不可抗力的影響減少到最低限度。
（4）金錢債務的遲延責任不得因不可抗力而免除。
（5）遲延履行期間發生的不可抗力不具有免責效力。
第10條契約變更和終止
10.1雙方協商一致，可變更或終止契約。變更或終止契約應採用書面形式。
10.2發生下列情形之一的，一方可以終止契約：
（1）因不可抗力，致使契約目的不能實現。
（2）賣方未按契約約定期限交貨，經催告後10日內仍未交貨。
（3）貨物質量不符契約定，且賣方未按買方要求採取必要補救措施的，買方可以單方終止契約，有關損失由賣方承擔。
（4）買方無正當理由拒絕接收貨物的，賣方可以終止契約。
（5）契約變更或解除，不能免除違約方應承擔的違約責任，給對方造成損失的，還應承擔賠償責任。
第11條違約責任
11.1賣方未按期交付，每逾期一天，應向買方支付遲延交付部分貨款金額%的違約金，同時負責賠償給買方造成損失。
11.2買方未按期付款，每逾期一天，應向對方支付未付貨款金額0.03％的違約金。
11.3如發生10.2.3情形，應向買方支付% 違約金，並負責賠償買方由此產生損失。
11.4發生其它違約情形，違約方應賠償由此給對方造成的損失。如屬雙方過錯，應各自承擔相應責任。
第12條爭議解決方式
12.1因本契約引起的或與本契約有關的任何爭議，由契約各方協商解決，也可由有關部門調解。協商或調解不成的，按下列第種方式解決：
（1）提交位於 （地點）的 仲裁委員會仲裁。仲裁裁決是終局的，對各方均有約束力；
（2）依法向 所在地有管轄權的人民法院起訴。
12.2 因關聯交易契約發生爭議，由雙方協商解決，協商不成的，提交雙方上級領導機構裁決。
第13條效力及其它
13.1本契約經雙方法定代表人（負責人）或其授權代表簽字並加蓋契約專用章（或公章）後生效。
13.2本契約未盡事宜，雙方可簽訂補充協定。
13.3契約附屬檔案及補充協定是契約組成部分，具有與本契約同等的法律效力。如附屬檔案與本文不一致，以本文為準；如補充協定與本文不一致，以補充協定為準。
13.4本契約一式份，買方執 份，賣方執份。
買方（蓋章）：
法定代表人或其委託代理人（簽字）：
組織機構代碼：
納稅人識別碼：
地址：
郵政編碼：
法定代表人：
委託代理人：
電話：
傳真：
電子信箱：
開戶銀行：
賬號：
時間：年月日
賣方（蓋章）：
法定代表人或其委託代理人（簽字）：
組織機構代碼：
納稅人識別碼：
地址：
郵政編碼：
法定代表人：
委託代理人：
電話：
傳真：
電子信箱：
開戶銀行：
賬號：
時間：年月日
買賣契約(進口成套設備用) 篇27
契約號
甲方：小區 乙方：銘諾水暖行
一、 乙方安裝的產品及質量要求：
1、乙方安裝的公司的品牌散熱器，產品必須符合國家相關規定。 2、乙方不得隨意更改售與甲方散熱器的'外觀尺寸型號。
二、甲乙方雙方對安裝散熱器應承擔的責任： 1、因暖氣片質量問題出現的經濟損失由乙方承擔。 2、乙方銷售的暖氣片，免費保修三年。
3、在保修期內暖氣片及配件出現質量問題乙方隨叫隨到準時維修確保甲方取暖安全。 4、因甲方人為原因造成的損失不在保修範圍內由甲方承擔。
三、產品、型號、外觀、價格：
四、付款方式：
付款分兩次進行，契約簽訂後，預付總造價的40%，安裝完成後共餘額部分一次付清。 此契約簽訂之日生效。
甲方簽字： 乙方簽字：
20 年 月 日
買賣契約(進口成套設備用) 篇28
甲方(需方)： 乙方(供方)： 根據《中華人民共和國經濟法》有關規定，為明確權利和義務，經甲、乙雙方協商就校園監控設備一事達成協定如下：
一、設備及安裝總造價：人民幣 元(大寫： 元整)，(附詳細子目設備清單)。
二、付款方式：
1、甲乙雙方自契約簽訂之日起，甲方支付給乙方，總造價30%的首付款人民幣元)。
2、乙方在收到首付款三天內，按照契約附頁(設備清單)所規定產品的清單、型號、規格、數量交付至甲方指定現場，經甲方現場保管人員現場驗收後，甲方給乙方支付設備安裝總造價的50%，計人民幣元)。
3、乙方將安裝調試完畢，甲方管理人員驗收合格後，甲方給乙方支付設備安裝總造價的17%，計人民幣 元 (大寫： 。)
4、安裝完畢甲方驗收後，剩餘設備安裝總造價的'3%計人民幣質保金，按售後服務質保書履行，在________年後支付給乙方。
三、甲乙雙方責任
1、甲方積極配合乙方的設備安裝，以保證順利進行監控購銷契約範本監控購銷契約範本。
2、乙方提供的售後服務，工程交驗後，乙方對所提供的設備提供保修________年，甲方需專人管理設備，由乙方負責培訓甲方人員安全操作，熟悉產品性能太簡單和保養。
四、本契約自簽訂之日起生效，未盡事宜協商解決，甲乙雙方如有任何一方違約，交仲裁裁決。
五、本契約一式兩份，甲乙雙方各執一份，起生效。 甲方簽字： 乙方簽字：________年____月 自雙方簽字之日____日