關於買賣契約 篇1
甲方：
乙方：
依據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及其它相關法律、行政法規、遵守平等、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方協商一致，簽訂本契約。
一、 工程概況
1、工程名稱及施工地點：
2、工程內容：
3、契約標的價格及數量
二、 工期
1、契約簽訂之日起計算，乙方在日內完成所有木門的安裝。
2、因為乙方原因，延誤工期的，每逾期一天，乙方必須按照契約總價的1%支付甲方違約金。
3、因為甲方原因，乙方不能按時進場，延誤工期乙方不承擔任何禁忌損失，工期順延。
4、發生不可抗力延誤工期的，甲乙雙方均不承擔責任。
三、 付款方式
1、甲方在簽訂契約時預付工程款
2、開工後，甲方按工程進度向乙方支付工程款，支付比例為工程價款的85%，預付款抵扣，甲方驗收合格後支付至工程價款的98%，保留2%的質保金在1年質保期後無質量缺陷返還。
3、甲方以支票方式向乙方付款。
4、乙方向甲方出具保真正規發票。
四、 雙方責任
1、甲方在能力範圍內有義務在乙方施工期間給予乙方必要的方便，免費提供水、電及工人住宿。
2、由甲方提供的洞口尺寸和相關材料，乙方測量門洞尺寸並保證尺寸符合安裝要求。
3、文明施工、避免擾民、遵守甲方相關的施工制度，並承擔施工過程中的安全及其它相關責任。
五、 違約責任
甲乙雙方如有一方中途要求終止本契約，除賠償對方實際經濟損失外，還需支付對方違約金一萬元。
六、 解決契約糾紛的方式
本契約雙方若發生糾紛，應當協商解決。協商解決不成，交當地仲裁機構仲裁解決或提交甲方所在地人民法院解決。
七、 質量驗收條款
質量達到規定範圍內的優良標準(以樣品為準)本產品保修期 一 年
八、 其它
1、本工程以上數量為預算，最終以實際安裝數量結算。
2、本契約經雙方簽字蓋章之日起生效，本契約一式肆份，甲乙雙方各執貳份，均具有同等法律效力。
甲 方： 乙 方：
年 月 日 年 月 日
關於買賣契約 篇2
(契約編號：)
契約雙方當事人：
出賣人：
註冊地址：
營業執照註冊號：
企業資質證書號：
法定代表人：____________________聯繫電話：
郵政編碼：
委託代理人：____________________地址：
郵政編碼：____________________聯繫電話：
委託代理機構：
註冊地址：
營業執照註冊號：
法定代表人：____________________聯繫電話：
郵政編碼：
買受人：
【本人】【法定代表人】姓名：__________________國籍
【身份證】【護照】【營業執照註冊號】
地址：
郵政編碼：______________________聯繫電話：
【委託代理人】姓名：____________________國籍：
地址：
郵政編碼：______________________電話：
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，買受人和出賣人在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣
商鋪達成如下協定：
第一條項目建設依據。
出賣人以___________方式取得位於___________、編號為___________的地塊的土地使用權。【土地使用權出讓契約號】【土地使用權劃撥批准檔案號】【劃撥土地使用權轉讓批准檔案號】為______________________。
該地塊土地面積為___________，規劃用途為___________，土地使用年限自______年_____月_____日至______年_____月______日。
出賣人經批准，在上述地塊上建設商鋪，【現定名】【暫定名】___________。建設工程規劃許可證號為___________，施工許可證號為___________。
________________________________________________________________________________________。
第二條商鋪銷售依據。
買受人購買的商鋪為【現房】【預售商鋪】。預售商鋪批准機關為___________，商鋪預售許可證號為___________。
________________________________________________________________________________________。
第三條買受人所購商鋪的基本情況。
買受人購買的商鋪(以下簡稱該商鋪，其房屋平面圖見本契約附屬檔案一，房號以附屬檔案一上表示為準)為本契約第一條規定的項目中的：
第___________【幢】【座】___________【單元】【層】___________號房。
該商鋪的用途為___________，屬___________結構，層高為___________，建築層數地上___________層，地下___________層。
該商鋪陽台是【封閉式】【非封閉式】。
該商鋪【契約約定】【產權登記】建築面積共___________平方米，其中，套內建築面積___________平方米，公共部位與公用房屋分攤建築面積___________平方米(有關公共部位與公用房屋分攤建築面積構成說明見附屬檔案二)。
_________________________________________________________________。
_________________________________________________________________。
第四條計價方式與價款。
出賣人與買受人約定按下述第___________種方式計算該商鋪價款：
1.按建築面積計算，該商鋪單價為(___________幣)每平方米______元，總金額(___________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整。
2.按套內建築面積計算，該商鋪單價為(___________幣)每平方米__________元，
總金額(__________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整。
3.按套(單元)計算，該商鋪總價款為(__________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百____拾______元整。
4._____________________________________________________________。
第五條面積確認及面積差異處理。
根據當事人選擇的計價方式，本條規定以【建築面積】【套內建築面積】(本條款中均簡稱面積)為依據進行面積確認及面積差異處理。
當事人選擇按套計價的，不適用本條約定。
契約約定面積與產權登記面積有差異的，以產權登記面積為準。
商鋪交付後，產權登記面積與契約約定面積發生差異，雙方同意按第__________種方式進行處理：
1.雙方自行約定：
(1)____________________________________________________________;
(2)____________________________________________________________;
(3)____________________________________________________________;
(4)____________________________________________________________。
2.雙方同意按以下原則處理：
(1)面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)的，據實結算房價款;
(2)面積誤差比絕對值超出3%時，買受人有權退房。
買受人退房的，出賣人在買受人提出退房之日起30天內將買受人已付款退還給買受人，並按__________利率付給利息。
買受人不退房的，產權登記面積大於契約約定面積時，面積誤差比在3%以內(含3%)部分的房價款由買受人補足;超出3%部分的房價款由出賣人承擔，產權歸買受人。產權登記面積小於契約登記面積時，面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)部分的房價款由出賣人返還買受人;絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。
產權登記面積-契約約定面積
面積誤差比=─────────────×100%
契約約定面積
因設計變更造成面積差異，雙方不解除契約的，應當簽署補充協定。
第六條付款方式及期限。
買受人按下列第__________種方式按期付款：
1.一次性付款_____________________________________________。
2.分期付款________________________________________________。
3.其他方式________________________________________________。
第七條買受人逾期付款的違約責任。
買受人如未按本契約規定的時間付款，按下列第__________種方式處理：
1.按逾期時間，分別處理(不作累加)
(1)逾期在_____日之內，自本契約規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止，買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之_____的違約金，契約繼續履行;
(2)逾期超過_____日後，出賣人有權解除契約。出賣人解除契約的，買受人按累計應付款的_____%向出賣人支付違約金。買受人願意繼續履行契約的，經出賣人同意，契約繼續履行，自本契約規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止，買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之_____(該比率應不小於第(1)項中的比率)的違約金。
本條中的逾期應付款指依照本契約第六條規定的到期應付款與該期實際已付款的差額;採取分期付款的，按相應的分期應付款與該期的實際已付款的差額確定。
關於買賣契約 篇3
在您選擇購買二手房的時候，您考慮到了要簽訂二手房購房契約這一事宜了嗎?所簽訂的二手房購房契約有哪些需要注意的地方您知道嗎?簽訂二手房購房契約對於您有著不可或缺的利害關係。所以，今天就讓我們一起來看一看在二手房買賣中，契約的內容具體有哪些。
依據我國《契約法》及業務實踐，下列內容在一份二手房銷售契約中是必不可少的：
一、當事人的名稱或姓名、住所
二手房買賣契約這裡主要是搞清當事人的具體情況、地址、聯繫辦法等，以免出現欺詐情況;雙方應向對方做詳細清楚的介紹或調查;應寫明是否共有財產。
二、標的
同時還要寫明房屋產權歸屬(要與第一條銜接);原售房單位是否允許轉賣;是否存在房屋抵押或其他權利瑕疵;是否有私搭亂建部分;房屋的物業管理費用及其他交費狀況;房屋相關文書資料的移交過程。
三、價款
及付款時間約定。一般新建的`商品房及預售的商品房都是按所買賣房屋的建築面積來計算房屋的價格，即約定每平方米建築面積的售價為多少元，然後用單價乘以建築面積來計算房屋所需支付的價款。舊房的買賣有時就直接約定每套房屋或每幢房屋所需支付的價款。在契約中一般要列一個付款時間進度表，買方按該進度表將每期所需支付的價款交付賣方。
四、履行期限、地點、方式
這裡主要寫明交房時間;條件;辦理相關手續的過程;配合與協調問題;雙方應如何尋求中介公司、律師、評估機構等服務;各種稅費、其他費用如何分攤;遇有價格上漲、下跌時如何處理。
五、違約責任
這裡主要說明哪些系違約情形;如何承擔違約責任;違約金、定金、賠償金的計算與給付;在什麼情況下可以免責;擔保的形式;對違約金或定金的選擇適用問題 。
六、解決爭議的方式
這裡主要約定解決爭議是採用仲裁方式還是訴訟方式
七、契約生效條款
雙方在此約定契約生效時間;生效或失效條件;當事人不能為自己的利益不正當地阻撓條件成就或不成就;生效或失效期限;致使契約無效的情形;幾種無效的免責條款;當事人要求變更或撤消契約的條件;契約無效或被撤消後，財產如何進行返還。
八、契約中止、終止或解除條款
按照《契約法》第六十八條、第九十一條、第九十四條之規定，契約當事人可以中止、終止或解除房屋買賣契約。有必要在此明確約定契約中止、終止或解除的條件;上述情形中應履行的通知、協助、保密等義務;解除權的行使期限;補救措施;契約中止、終止或解除後，財產如何進行返還。
九、契約的變更與轉讓
在此約定契約的變更與轉讓的條件或不能進行變更、轉讓的禁止條款。
十、附屬檔案
在此說明本契約有哪些附屬檔案;附屬檔案的效力等。
以上就是小編帶來的關於“二手房買賣契約的內容”的相關內容，現在大家知道應該如何書寫了嗎?所以，以上就是當您在面臨購買二手房時，與他人簽訂契約時契約中需要的內容。當然，如果您對於這方面有什麼問題，可以向專業的律師人士進行諮詢。
關於買賣契約 篇4
甲方(出賣人)：______ 身份證件號碼：___
乙方(買受人)：______ 身份證件號碼：___
(註：甲方如有多個產權人，必須全部產權人共同簽訂，否則契約無效)
甲乙雙方經過有好協商，就房屋買賣一事，在平等、自願、誠實信用的前提下，達成如下協定：
第一條 甲方自願將其房屋出售給乙方，乙方也已充分了解該房屋具體狀況，並自願買受該房屋。該房屋具體狀況如下：
(一) 座落於____________，建築面積為___平方米;套內建築面積__________平方米，公共部位與公用房屋分攤建築面積 _____平方米;
(註：面積必須嚴格按照房產證面積填寫，贈送面積在其他條款註明)
(二)出售房屋的所有權證證號為;
(三)房屋平面圖及其四至見房產證;
(註：四至房屋東南西北四個方向牆體的位置或坐落)
該房屋占用範圍內的土地使用權隨該房屋一併轉讓。
該房屋的相關權益隨該房屋一併轉讓。
出賣人還應當將附屬於該房屋的陽台、走道、樓梯、電梯、樓頂、裝修、衛生間、院壩、其他設施、設備，轉讓給買受人，其轉讓價格已包含在上述房屋的價款中，不再另行支付價款。
第二條 甲方保證已如實陳述上述房屋權屬狀況和其他具體狀況，保證該房屋沒有設定擔保、沒有權屬糾紛，保證該房屋不受他人合法追索。
第三條 計價方式與價款
按建築面積計算價款，房屋單價為人民幣每平方米_____元，總金額人民幣______元整;房價款的支付方式、支付時間為：乙方在______ 年______月 ______日前付給甲方定金(人民幣)，(大寫)______元，(小寫)______元。該定金條款的約定，受《中華人民共和國契約法》條款的調整。
上述定金在乙方最後一次付款時充抵房款。
(註：定金數額由當事人約定，不能超過總房價款20%;如買方違約，定金不予退還，如賣方違約，雙倍返還定金)
第四條房屋價款乙方分三期付給甲方：
第一期：在______年______月______日，付人民幣______萬元;
第二期：在房屋產權證、土地使用權證過戶手續辦理完畢之日付款______萬元。
第三期：在交付房屋之日，付清尾款人民幣______萬元。
每期付款，甲方收到後出具收據。
第五條房屋交付
1、甲、乙雙方定於______年______月 ______日正式交付該房屋;甲方應在正式交付房屋前騰空該房屋。
2、雙方定於______前向有關部門申請辦理相關附屬設施和相關權益的更名手續。
3、甲方應在______前將其落戶於該房屋的戶籍關係遷出。
4、甲方未按規定履行以上義務的，則按下列約定承擔違約責任。
第六條 甲、乙雙方確認，雖然房屋所有權證未作記載，但依法對該房屋享有共有權的權利人均已書面同意將該房屋出售給乙方。
第七條 甲、乙雙方同意，雙方應於本契約生效之日起______日內到房地產主管部門辦理過戶手續。
在辦理房屋產權及土地使用權移轉過戶登記時，甲方應出具申請房屋產權移轉給乙方的書面報告及主管部門要求的其它檔案。如需要甲方出面處理的，不論何時，甲方應予協助。如因甲方的延誤，致影響過戶登記，因而遭受的損失，由甲方負賠償責任。如甲方原因而不能辦理過戶登記，乙方有權解除契約，解約時，甲方除返還全部房價款外，並按本契約第八條承擔違約責任。並在乙方領取《房屋所有權證》後，按有關規定向土地管理部門申請辦理該房屋土地使用權變更手續。
該房屋土地使用權的變更手續按下列約定辦理：
該房屋土地使用權為出讓取得，其土地使用權證證載權利和相關出讓契約的權利、義務一併轉讓給乙方。
該房屋土地使用權為劃撥取得，根據有關規定，其轉讓需交納土地出讓金或土地收益金;雙方約定，該費用由甲方承擔乙方承擔
除本條第二款已有約定外，辦理以上手續應當繳納的稅費，由甲、乙雙方按國家規定各自承擔。
第八條甲方如不按契約規定的日期辦理房產過戶以及交付房屋，每逾期1天按房價的總額3‰計算違約金給與乙方。逾期超過3個月時，乙方有權解除本契約。解約時，甲方除將已收的房價款全部退還乙方外，並應賠償所付房價款同額的賠償金給乙方。
第九條乙方全部或一部分不履行本契約約定的日期給付房價款時，其逾期部分，乙方應加付按日3‰計算的違約金給與甲方。逾期超過3個月時，甲方有權解除本契約。
第十條 甲、乙雙方向房屋權屬登記機關申請所有權轉移登記，登記機關準予登記的，則雙方提出申請的時間為該房屋所有權按的轉移時間。
第十一條 該房屋毀損、滅失的風險自房屋正式交付之日起轉移給乙方。
第十二條 該房屋正式交付時，物業管理、水、電、燃氣、有線電視、通訊等相關雜費，按下列約定處理。
第十三條 本契約未盡事宜，甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協定。補充條款或補充協定以及本契約的附屬檔案均為本契約不可分割的部分。
第十四條 甲、乙雙方在履行本契約中若發生爭議，應協商解決。協商不成的，由房屋所在地人民法院起訴管轄。
第十五條 本契約一式__份。其中甲方留執__份，乙方留執__份，為申請房屋所有權轉移登記提交房屋權屬登記機關一份。均具有相同的法律效力。
第十六條 本契約自甲乙雙方簽訂之日自__ 之日起生效。
甲方(簽章)： 乙方(簽章)：
地 址： 地址：
現住址： 現住址：
聯繫電話： 聯繫電話：
關於買賣契約 篇5
委託方：
首都師範大學第二附屬中學食堂(以下簡稱甲方)
受託方：
(以下簡稱乙方)
根據國家有關的有關法律、法規政策，在自願、平等、協商一致的基礎上，甲方就食堂(食品)供應項目，委託乙方實行專業、規範、安全、高質量的供貨服務，特訂立本契約。
第一條 項目基本情況：首都師範大學第二附屬中學食堂(食品)供貨服務
第二條 項目委託方：首都師範大學第二附屬中學食堂為甲方，服務提供方為乙方。
第三條 供應期限
供貨期限為一年，自20_年9月1日至20_年8月31日止。在此期間未履行契約、不遵守承諾或達不到甲方要求，甲方有權解除契約，其一切責任由乙方負責，不得以任何理由向甲方提出任何索賠要求。
第四條 甲方的權利和義務
1、為代表和維護學校、師生的合法權益，對供貨單位的管理、質量、價格與服務等方面進行綜合評價，甲方有權選擇管理到位，性價比高、服務優秀的.單位多供貨或全供貨。
2、審定乙方制定的食品配送流程和相關管理制度，並監督遵守;3、甲方的有關部門對乙方的管理實施監督檢查，每學期進行1次全面的考核評定，並在此基礎上作出年度考核。
3、如因乙方管理不善，造成重大經濟損失或嚴重管理失誤或重大責任事故，甲方有權終止本契約，並追究乙方的經濟和法律責任;
4、甲方有權核查食品原料供應原始憑證等情況。
第五條 乙方的權利和義務。
1、嚴格遵守國家相關法律法規，具備有效經營資質、獨立法人資格進行合法經營，為首都師範大學第二附屬中學食堂提供專業、規範、安全、高質量的商品配送;
2、接受學校有關部門的指導、監督。
3、乙方必須保證在每天上午7：00前將甲方所需商品送到指定地點。
4、乙方供應的商品或原料必須確保進貨渠道正規，對商品質量負責。如果供應的食品需要提供各類合格票據與檢疫證明的，供應單位必須按有關部門的要求及時向甲方提供各類票據。
5、乙方應按學校的採購數量與規格供應，杜絕短斤缺兩與規格不符現象。無過期商品、假冒偽劣產品、無以次充好現象。如果發現供應商提供的商品短斤缺兩，甲方有權責令其在規定的時間內送到,並扣除其缺少數量的金額,如發生以次充好現象一次,扣除差價2倍以上金額,並停送一個月,兩次以上學校有權終止契約。
6、乙方提供的商品價格如發生與市場相應價格不符即價格偏高現象，甲方有權要求其降價,按最低價結算，並有權終止其供貨。
7、乙方必須按甲方原料的規格要求進行供貨，如果乙方供應的原料與甲方要求的規格不符，上下超過總量的3%，甲方有權扣除超出部分的金額
8、由於食品質量問題而引起的食物中毒事件,乙方承擔所有責任。
第六條服務質量
除前述的標準外，乙方可根據甲方委託的服務要求制定出本項目管理分項標準和專職聯繫
人，經甲方同意後作為本契約的必備附屬檔案。
1、甲方對於乙方出現的服務時效以及食品安全等問題將逐一記錄在案，並根據情況發放整改意見書，並作出相關處理。
2、乙方一年的服務綜合質量將作為本校下一輪採購的重要依據，將有權決定是否續訂下一年度採購契約。
第七條 違約責任
1因乙方原因，造成甲方未完成規定管理目標或直接造成甲方經濟損失的，乙方應給予甲方相應補償，,並有權終止契約;
第八條 爭議的解決
1、凡與本契約有關的一切爭議，甲乙雙方應首先通過友好協商解決，如經協商後仍不能達成協定時，任何一方可以向法院提起訴訟。
2、本契約的訴訟管轄地為北京市海淀區有管轄權的法院。在法院審理期間，除提交法院審理的事項外，契約其他部分仍應繼續履行。
3、本契約按照中華人民共和國的法律進行解釋。
第九條其他事項
1、甲、乙方對本契約未盡事宜，可根據實際情況另行簽訂補充協定。補充協定和本契約的附屬檔案(各類承諾書)與本契約具有同等效力;
2、本契約執行期間，如遇不可抗力，致使契約無法履行時，雙方應按有關法律法規及時協商處理;
3、本契約在履行中如發生爭議，雙方應協商解決，協商不成的，可以向當地人民法院起訴。 第十三條 本契約一式三份，甲、乙雙方各執一份，
學校檔案室保存一份，均具有同等效力，本契約簽字蓋章之日起生效。
甲方： 乙方：
授權代表： 授權代表：
時間：20_年 月日 時間：20_年月日
關於買賣契約 篇6
原告:上海實業有限公司
法定代表人:錢,總經理。
聯繫方式:代理人曾鏡同律師
被告:南寧紙業有限公司
法定代表人:劉,董事長。
訴訟請求:
一、判決被告支付原告貨款160000元,並按中國人民銀行發布的同期同類貸款利率標準支付原告自20xx年2月1日起至本案判決生效之日止的利息;
二、本案訴訟費用由被告承擔。
事實與理由:
20xx年5月15日,原告與被告簽訂了一份契約編號為JDX(NZ)1005046(SB)的《購銷契約》,約定原告向被告供應契約總價格為360000元的流量開關、液位開關及轉子流量計等設備。
《購銷契約》約定發生糾紛向需方所在地人民法院提出起訴。
《購銷契約》簽訂後,原告依約履行了契約義務,可是,被告只向原告支付100000元貨款,尚欠原告貨款260000元。
經原告多次向被告催討, 20xx年10月23日,被告及廣西紙業有限公司向原告作出《付款計畫》,內容為“經過三方詳細核對,由南寧紙業有限公司及廣西紙業有限公司欠你公司的貨款分別為260000元及137902.76元,經三方友好協商,現計畫如下的還款計畫,所有貨款397902.76元於20xx年1月31日前全部付清,分別為兩月每月還款15萬元,最後一個月還款97902.76元”,可是,在《付款計畫》作出後,被告僅向原告支付了100000元貨款,到現在為止,被告仍欠原告貨款160000元,而廣西紙業有限公司並沒有向原告支付過貨款。
依據《中華人民共和國契約法》第八條“依法成立的契約,對當事人具有法律約束力。當事人應當按照約定履行自己的義務,不得擅自變更或者解除契約。依法成立的契約,受法律保護。”和《中華人民共和國民法通則》第一百零八條“債務應當清償。暫時無力償還的.,經債權人同意或者人民法院裁決,可以由債務人分期償還。有能力償還拒不償還的,由人民法院判決強制償還。”等法律之規定,原告特向人民法院提起訴訟,請人民法院公正審理,依法判決,維護原告的合法權益。
此致
橫縣人民法院
原告:上海實業有限公司
法定代表人:
年 月 日
關於買賣契約 篇7
甲方 (出賣人)：姓名住所身份證號碼乙方(買受人)：姓名住所身份證號碼甲乙雙方經過平等協商就乙方購買甲方車輛等相關事宜達成如下協定：
第一條 甲方願意講起享有所有權的 (車輛型號 牌照 行駛里程等車輛信息) 車輛有償轉讓給乙方。
第二條 乙方同意購買符合
第一條約定的甲方的車輛。
第三條 購車款為人民幣： 元，乙方應當一次性向甲方支付全部構成款。
第四條 甲方應當在乙方支付購車款的當日辦理車輛過戶手續，因此產生的稅費有 方承擔。
第五條 甲方承諾在車輛過戶前甲方沒有因轉讓車輛肇事負債，也沒有講該車輛以任何形式進行抵押或者為自己以及
第三方提供擔保。
第六轉條 甲方承諾其享有該車輛的完整所有權，任意
第三人對該車輛均不享有任何權利。
第七條 乙方沒有按照約定支付購車款，甲方有權解除本契約，並按照全部購車款的30%的標準向乙方支付違約金，乙方還有其他損失的，甲方還應當承擔賠償責任。
第八條 甲方違反本契約的約定和承諾，乙方可以解除本契約，甲方應當立即返還乙方支付的全部購車款，並按照全部購車款的30%的標準向乙方支付違約金，乙方還有其他損失的，甲方還應當承擔賠償責任。
第九條 甲乙雙方因履行本契約發生爭議協商不成可以依法向(有利於自己的) 法院起訴
第十條 本契約一式三份，甲乙雙方各持有一份，各份具有相同法律效力。甲方 ：乙方：
關於買賣契約 篇8
簽訂日期： 年 月 日編號：
住房出售單位： （以下簡稱甲方）
住房購買人： （以下簡稱乙方）
根據《杭州市市區深化住房制度改革實施意見》、《杭州市市區出售公有住房管理辦法》及有關規定，經雙方協商一致簽訂本協定。
第一條 甲方同意將座落 的住房壹套（附圖）出售給乙方。
第二條 該套住房建築面積為平方米，（其中乙方個人出資拆遷擴面 平方米，個人出資款元），按規定可享受成本價購房的面積為 平方米，按市場價購買的面積為 平方米，按商品價購買的面積為 平方米。經省直住房制度改革辦公室（審批號 ）核定的總售價為人民幣 拾 萬 仟 佰 拾 角 分。
第三條 付款方式及付款日期：
乙方以現金一次付清全部房款，應實際支付甲方房款計人民幣 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分；乙方必須於 年 月 日之前一次付清全部購房款。
第四條 購買現租住房者，按本協定規定的實際交付購房價款的次月起終止租賃契約，停止收繳房租。
第五條
付清全部房款後，所購住房所有權歸乙方所有。住房所有權和土地使用權 證的轉移變更手續，由 方辦理，所需的費用，應按收費單位規定承擔或分擔。
第六條 乙方取得住房所有權之後，室內維修養護由乙方負責，費用自理。共用部
位和共用設施維修養護，所需費用按有關規定分擔，乙方在首次交納出售公房款時必須按成本價的1%(計 元)支付甲方維修養護費，由甲方負責共用部位和共用設施
乙方在裝修住房時，不得損壞共用設施、侵害他人利益，不得破壞和損壞住房結構或承重部位，違者，甲方有權責令糾正，乙方必須服從。否則，造成的'一切後果由乙方完全負責。
第七條 乙方購買新建住房一年內，如發現確屬住房建築質量問題，由甲方負責處理，費用由甲方承擔。
第八條 違約責任
1、乙方逾期付款的，應從到期次日起每天按逾期付款額的5‰向甲方償付滯納金。
2、單方提出終止契約者，已發生經費開支，均由提出終止契約一方承擔。如購買騰空住房或新建住房首次投入使用的，甲方提出終止的，應允許乙方租用；乙方提出終止的，如已搬進使用的，應騰空住房交還甲方。
第九條 其他雙方約定事項：
第十條 本協定依法成立後，雙方都必須自覺履行，需要變更或終止時，應經雙方協商一致，另簽補充協定。在新協定未達成之前，原協定繼續有效。本協定正本一式二份，雙方各執一份，副本若干份，分別送有關單位。 甲方：（蓋章）乙方：（夫妻雙方簽名蓋章）
代表人（簽字）：身份證號碼：
身份證號碼：
關於買賣契約 篇9
甲方： 身份證號：
住址：
乙方：： 身份證號：
住址：
經甲乙雙方根據契約法等相關規定。公平合理，相互自
願的`前提下，雙方簽訂以下協定。
一、地塊概況
該地塊位於威寧縣海邊村安置區，集體土地證號為：威集用（20xx）第X003號，土地使用權人：耿昆，使用權面積為300平方米，地類（用途）：住宅，該宗地四至：西至A205，東至A203，南至威雙大道，北至廣聚路。（註：該宗土地是由耿昆轉讓給馬關志所有，現將該宗土地轉讓給趙正國所有。）
二、轉讓方式
1、甲方把該地塊轉讓給乙方，土地轉讓總價為人民幣柒拾
捌萬陸仟元整（￥：786000.00元整），乙方將房屋轉讓款一次性付給甲方（以銀行打款憑條為證）。
2、甲方確保該宗土地轉讓前無任何糾紛，無任何建築物。
3、甲方負責提供相關依據並配合乙方辦理相關建房手續和
證件。
4、如乙方要求過戶，甲方應提供所有相關手續，過戶費用
由乙方支付。如因甲方原因不能辦理過戶手續，甲方應退還所有購買土地的轉讓款，並且賠償乙方按轉讓款的總額千分之五/每日計算。
5、甲方需把原政府規劃的安置協定，規劃許可證，集體使
用證，身份證複印件等證件交給乙方，以便辦理相關手續。
6、甲方積極幫助乙方解決有關土地手續辦理事宜，該宗土地轉讓後產權由乙方所有。
三、其他事宜
1、本協定未盡事宜，須經雙方協商解決，並簽訂相應的補
充協定，補充協定與本協定具有同等法律效力。
2、執行過程中發生矛盾、爭議，經協商無效時，提請法院
裁決。
3、本協定經雙方簽字蓋章後生效。本協定一式兩份，甲乙各執一份。
甲方(簽字)：乙方(簽字)：
身份證號： 身份證號：
證 明 人： 證 明 人：
年 月 日
關於買賣契約 篇10
雙方同意買賣，其條款如下：
1.契約貨物：
2.產地：
3.數量：
4.商標：
5.契約價格：...
6.包裝：
7.付款條件：簽訂契約後買方於7個銀行日內開出以賣方為受益人的，經確認的、不可撤銷的、可分割、可轉讓的、不得分批裝運的、無追索權的信用證。
8.裝船：從賣方收到買方信用證日期算起，45天內予以裝船。
若發生買方所訂船舶未按時到達裝貨，按本契約規定，賣方有權向買方索賠損毀/耽擱費，按總金額%計算為限。
因此，買方需向賣方提供銀行保證。
9.保證金：賣方收到買方信用證的14個銀行日內，向買方寄出%的保證金或銀行保函。
若賣方不執行契約其保證金買方予以沒收。
10.應附的單據：賣方向買方提供：
(1)全套清潔提貨單;
(2)一式四份經簽字的商業發票;
(3)原產地證明書;
(4)裝箱單;
(5)為出口所需的其他主要單據。
11.裝船通知：賣方在規定的裝貨時間，至少14天前用電報方式將裝船條件告知買方。
買方或其代理人將裝貨船估計到達裝貨港的時間告知賣方。
12.其他條款：質量、數量和重量的檢驗可於裝貨港一次進行。
若要求提供所需的其他證件，其辦理手續費、領事簽證費應由買方負擔。
13.裝船時間：當日13：00或次日8：00裝船。
14.裝貨效率：每一個晴天工作日，除星期日，節假日外，每艙口進貨為立方噸。
15.延期費/慢裝卸罰款：對於載重噸船來說，每天...。
16.不可抗力：簽約雙方的任何一方由於颱風，地震和雙方同意的不可抗力事故而影響契約執行時，則延遲履行契約的期限應相當於出事故所影響的時間。
買方：賣方：
證人：證人：
日期：
關於買賣契約 篇11
收購方(甲方)：___________________________________________________
種植方(乙方)：___________________________________________________
根據《中華人民共和國契約法》規定，甲乙雙方在平等、自願、公平、誠實信用的基礎上，就油菜種植產品收購有關事宜達成如下協定。
第一條 產品基本要求：
產品名稱
品種規格
產 地
等 級
單 位
數 量
價格/保護價
總金額(元)
合計人民幣金額(大寫) 萬 仟 佰 拾 元 角 分
第二條 質量要求：1、內在質量：油菜籽品質應符合《中華人民共和國農產品質量安全法》標準提出的無公害要求。
2、外觀質量：__________________________________________________.
第三條 種子提供方式為□甲方提供：□乙方自備，提供種子的數量、時間和方式為：__________________.種子應滿足的條件為：_______________;對種子驗收的方式為______________.種子價格為_______元/_________(單位)，合計：_______元，種子價款結算方式為□甲方於______年____月____日前一次性付清;□於交貨時抵扣收購款。
第四條 收購定金：甲方□是/□否在________年_______月_______日前向乙方支付收購定金_________________元。交貨時定金應(□抵作收購款/□返還甲方)。定金支付後，因甲方違約解除契約的，定金不予退還;因乙方違約解除契約的，應雙倍返還定金。
第五條 種植具體要求及對乙方的技術指導與培訓：_______________________________________________________________________.
第六條 包裝標準及費用承擔：_______________________________________.
第七條 超欠幅度損耗及計算方法：___________________________________.
第八條 收購運輸辦法由乙方送到甲方指定的`收購點或工廠投售點。
第九條 檢驗方法：__________________;檢驗時間：___________________
檢驗地點：______________.
第十條 結算方式及期限：___________________________________________.
雙方約定保護價的，當交貨時市場收購價格低於保護價時，以保護價為準：市場收購價格高於保護價時，雙方可協商上調價格。
第十一條 違約責任：
1、甲方遲延支付收購款的，應當每日按照遲延部分價款_________%的標準向對方支付違約金。
2、乙方交付的產品不符契約定要求的，甲方有權要求補足、換貨或退貨，由此發生的費用由乙方承擔：但甲方應在________日內書面通知乙方，否則乙方有權拒絕甲方的要求。
3、甲方未按約定收購符合要求的產品的，應承擔由此給乙方造成的損失。
4、________________________________________________________________.
第十二條 因發生自然災害、重大疫情等不可抗力的，經核實可全部或部分免除責任，但應當及時通知對方，並在合理期限內提供證明。
第十三條 契約解除條件：___________________________________________.
第十四條 爭議解決方式：本契約項下發生的爭議，由當事人雙方協商或申請有關部門調解解決;協商或調解不成的，依法向人民法院提起訴訟，或按照另行達成的仲裁條款或仲裁協定申請仲裁。
第十五條 本契約自雙方簽字蓋章之日起生效。本契約一式__________份，甲方________份，乙方________份，_________，_______份，具有同等法律效力。
第十六條 其它約定事項：___________________________________________.
收購方(簽章)：種植方(簽章)：
住所：
法定代表人：
委託代理人：
電話：
關於買賣契約 篇12
甲方名稱：______
乙方名稱：______ 經甲乙雙方友好協商，簽訂購銷契約如下，以資共同遵守。
一、設備規格及價格
二、付款方式
1 、________元人民幣，大寫________元整。
2 、________元人民幣，大寫________元整，由甲方於____年____月____日一次
性(□現金□支票)付清。
3 、甲方在未付清本契約第一條所列全部款項之前，本契約機器設 備所有權仍歸乙方享有， 甲方無權處分已經交付的設備， 甲方支付乙 方全部項目款後， 乙方同時開具銷售發票， 並提供由使用單位認可的 驗收報告。
4 、甲方應向乙方持有乙方加蓋公章的收款委託書的乙方工作人員 付款。
三、交貨及驗收
1 、交付時間：______月________日。
2 、乙方設備詳細規格及技術配置見契約附屬檔案。
3 、交貨地點：______乙方工廠。
4 、調試、驗收：______□甲方自行安裝、調試。□乙方負責安裝、調試， 甲方配合，甲方於年月日前填寫好本契約附屬檔案《安裝、調試準備事項 表》，交乙方，並在________年________月________日前按該表做好安裝，調試的準備工作。安 裝調試完畢後，甲方應於________年________月________日安 排驗收，通過雙方的驗收合格後， 甲乙雙方應在驗收報告書上籤字並加蓋公章。
5 、驗收標準：執行乙方標準機型出廠檢驗標準。甲方特殊訂做設 備的以及要求對標準機型進行改變或加裝的， 雙方另行簽訂補充協定 約定驗收標準，作為本契約的附屬檔案。
6 、甲方逾期不組織安裝、調試和驗收的，視為本契約第一條所列 的設備質量合格。
四、運輸方式
本契約所規定設備由甲方負責運輸， 並承擔一切風險。 視具體情況， 雙方可做如下約定：
甲方自提。
乙方代辦運輸，運費和保險費由甲方支付。 乙方代辦運輸，運費和保險費已經包含在契約第一條所列貨款中。
甲方收到本契約第一條所列設備後， 如發現與契約不符， 應在七日 內書面通知乙方處理，逾期視為收到的設備與本契約相符。
五、售後服務
1 、自設備經過雙方驗收合格之日起，該設備進入了保修期， 保修服務期限為月。保修期內乙方必須在接到甲方保修通知後， 應在最短時間趕到現場，最遲在 3 天內派人到甲方現場。
2 、保修期內，乙方負責維修，甲方承擔乙方維修人員差旅費。 若屬甲方人為操作不當等原因造成的故障，則不屬保修範圍。
3 、保修期後，設備的維修、更換器件，乙方酌情收取成本費和服 務費，收費標準另行約定。
六、違約責任
1 、甲方無正當理由拒絕調試、驗收或拒收設備的，甲方向乙方償 付貨款總值的的違約金，契約繼續履行;逾期 20 天的，乙方有權解 除契約和沒收定金，並要求甲方賠償由此造成的一切經濟損失。
2 、甲方逾期支付設備款的，每逾期 ____天，甲方向乙方償付欠款總
額的 ____% 的滯納金，累計滯納金總額不超過欠款總額的 ____%
3 、乙方所交的設備品種、型號、規格不符合契約規定的，甲方有 權拒收設備，乙方應向甲方支付貨款總額 5% 的違約金。
4 、乙方逾期交貨的，每逾期 1 天，乙方向甲方償付逾期交貨部分
貨款總額 ____ %。的滯納金，累計滯納金額不超過逾期交貨部分貨款總額
的____% 。
七、爭議處理
1 、因設備的質量問題發生爭議，由乙方所在地或法院指定的質量 鑑定單位進行質量鑑定、設備符合質量標準的，鑑定費由甲方承擔， 設備不符合質量標準的，鑑定費由乙方承擔。
2 、凡與本契約有關而引起的一切爭議，甲、乙雙方應首先通過友 好協商解決， 如經協商後仍不能達成協定時， 任何一方可以向法院提 出訴訟。
八、其他約定
1 、本契約的所有附屬檔案具有與契約同等法律效力。
2 、本契約一式兩份，經雙方簽署蓋章且乙方收取定金後立契約生效。
甲方(公章)：____________
法定代表人(簽字)：______
____年 ____月 ____日
乙方(公章)：____________
法定代表人(簽字)：______
_____年 ______月 _____日
關於買賣契約 篇13
出賣人：________(以下簡稱甲方)，
買受人：________(以下簡稱乙方)，
為_______貨物欠款買賣，經雙方締結契約如下：
第一條：甲方願將_______貨_______件賣與乙方，約定______年________月_______日交付清楚。
第二條：貨價議定每件人民幣_______元整(或依照交貨日交貨地的市價為標準)。
第三條：乙方應自交貨日起算_______日內支付貨價與甲方清楚，不得有拖延短欠等情形。
第四條：甲方如屆交貨期不能交貨，或僅能交付一部分時，於_______日前通知乙方延緩日期，乙方不允者可解除買賣契約，但須接到通知日起算_______日內答覆逾期即視為承認延期。
第五條：甲方如屆期不交貨又未經依前條約定通知乙方時，乙方可限相當日期催交貨，倘逾期仍不交時，乙方可解除契約。
第六條：如因天災地變，或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或一部分貨品未能交清的，可以延緩至不能交貨原因消除後___日內交付。
第七條：乙方交款之期以甲方交貨之期為標準。
第八條：乙方逾交款日期不為交款的，甲方可以定相當期限催告交款，並請求自約定交款日期起算至交款日止，按每百______元日折計算遲延利息。
第九條：甲方所交付的貨品，如有不合規格或品質惡劣或數量短少時，甲方應負補充或交換或減少價金的義務。
第十條：乙方發現貨晶有瑕疵時，應即通知甲方並限期請求甲方履行前條的義務，倘甲方不履行義務時，乙方除可解除契約外並可請求損害賠償，甲方無異議。
第十一條：契約爭議的解決方式：本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第_______種方式解決：
(一)提交_________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十二條：其他約定事項：____________
本合一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。
甲方(公章)：______
法定代表人(簽字)：_________
日期：_________年______月____日
乙方(公章)：________
法定代表人(簽字)：________
日期：__________年_______月____日
關於買賣契約 篇14
甲 方： 地 址： 法定代表人：
乙 方： 地 址： 法定代表人：
1、方是東莞康特爾雲終端系統有限公司 (以下簡稱康特爾)指定供貨商;乙方受康特爾公司的委託，以自己的名義代表康特爾公司與甲方簽署本《購銷契約》(以下簡稱“本契約”)及採購本契約約定的貨物。
2、乙雙方經平等協商，依據相關法律法規達成本契約，以資共同遵守。
3、 交貨時間、地點、方式：甲方應於20xx年5月1日前，在乙方指定的地點將貨物交付給乙方指定收貨人。甲方未按本契約規定時間交貨，每延期一天，應按延期交貨部份貨款總值 的標準向乙方支付違約金。 交貨地址RM1 1/F BLK A,GOOD VIEW BLDG,NO.11，KIN FAT STREET,TUEN MUM. 收貨聯繫人：阿瑩/JENNIFER MS LAMTel:+00852-24712339/3605758 FAX:+00852-24714563
4、 運輸方式和費用負擔：運輸方式：由甲方自行確定;運輸費用由甲方負擔。
5、 驗收辦法：貨物原廠外包裝完好，乙方予以簽收，否則乙方有權拒收。乙方對貨物的簽收不代表對貨物質量的認可，貨物質量由康特爾公司確認。
6、 貨物質量：按產品說明書的`技術標準，由康特爾公司予以驗收確認。若甲方貨物存在質量問題，按國家三包規定執行。(請酌情增加)
7、 結算方式、期限：乙方以遠期90天L/C方式付款，甲方應提前向乙方開具發票。
8、 因本《採購框架契約》發生任何爭議的，雙方應及時協商解決，協商不成的，雙方一致同意將爭議提交乙方或乙方分支機構所在地法院解決。
9、 本《採購框架契約》一式兩份，雙方各執一份，自雙方加蓋有效章後生效。傳真件為有效檔案。
10、本協定任何一方的商業秘密，對方均有義務保守，未經許可，不得向第三方披露，亦不得用於履行本協定約定之外的事務。保密義務的有效期限為本協定簽署之日起五年。
11、如因甲方原因對乙方造成損失的，甲方有賠償乙方全部損失的義務。如因乙方原因對甲方造成損失的，乙方有賠償乙方全部損失的義務。如因甲乙雙方原因造成的，需雙方界定、協商各自應承擔的責任，如由於不可抗力事件原因造成的損失各方自行承擔。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
關於買賣契約 篇15
賣方(以下簡稱甲方)：＿＿＿＿＿
(本人)(法定代表人)姓名：＿＿＿＿＿國籍：＿＿＿＿＿
(身份證)(護照)(營業執照號碼)：＿＿＿＿＿
地址：＿＿＿＿＿
郵政編碼：＿＿＿＿＿聯繫電話：＿＿＿＿＿
委託代理人：＿＿＿＿＿國籍：＿＿＿＿＿電話：＿＿＿＿＿
地址：＿＿＿＿＿郵政編碼：＿＿＿＿＿
買方(以下簡稱乙方)：＿＿＿＿＿
(本人)(法定代表人)姓名：＿＿＿＿＿國籍：＿＿＿＿＿
(身份證)(護照)(營業執照號碼)：＿＿＿＿＿
地址：＿＿＿＿＿
郵政編碼：＿＿＿＿＿聯繫電話：＿＿＿＿＿
委託代理人：＿＿＿＿＿國籍：＿＿＿＿＿電話：＿＿＿＿＿
地址：＿＿＿＿＿郵政編碼：＿＿＿＿＿
第一條房屋的基本情況。
甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落於＿＿＿＿＿；位於第＿＿＿＿＿層，共＿＿＿＿＿(套)(間)，房屋結構為＿＿＿＿＿，建築面積＿＿＿＿＿平方米(其中實際建築面積＿＿＿＿＿平方米，公共部位與公用房屋分攤建築面積＿＿＿＿＿平方米)，房屋用途為＿＿＿＿＿；該房屋平面圖見本契約附屬檔案一，該房屋內部附著設施見附屬檔案二；(房屋所有權證號、土地使用權證號)(房地產權證號)為＿＿＿＿＿。
第二條房屋面積的特殊約定。
本契約第一條所約定的面積為(甲方暫測)(原產權證上標明)(房地產產權登記機關實際測定)面積。如暫測面積或原產權證上標明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的，以房地產產權登記機關實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準。
該房屋交付時，房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±＿＿＿＿＿％(不包括±＿＿＿＿＿％)時，房價款保持不變。
實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±＿＿＿＿＿％(包括±＿＿＿＿＿％)時，甲乙雙方同意按下述第＿＿＿＿＿種方式處理：
1.乙方有權提出退房，甲方須在乙方提出退房要求之日起＿＿＿＿＿天內將乙方已付款退還給乙方，並按＿＿＿＿＿利率付給利息。
2.每平方米價格保持不變，房價款總金額按實際面積調整。
3.＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
第三條土地使用權性質。
該房屋相應的土地使用權取得方式為＿＿＿＿＿；土地使用權年限自＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日至＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日止。以劃撥方式取得土地使用權的房地產轉讓批准檔案號為＿＿＿＿＿；該房屋買賣後，按照有關規定，乙方(必須)(無須)補辦土地使用權出讓手續。
第四條價格。
按(總建築面積)(實際建築面積)計算，該房屋售價為(幣)每平方米＿＿＿＿＿元，總金額為(幣)＿＿＿億＿＿＿千＿＿＿百＿＿＿拾＿＿＿萬＿＿＿千＿＿＿百＿＿＿拾＿＿＿元整。
第五條付款方式。
乙方應於本契約生效之日向甲方支付定金(幣)＿＿＿億＿＿＿千＿＿＿百＿＿＿拾＿＿＿萬＿＿＿千＿＿＿百＿＿＿拾＿＿＿元整，並應於本契約生效之日起＿＿＿＿＿日內將該房屋全部價款付給甲方。具體付款方式可由雙方另行約定。
第六條交付期限。
甲方應於本契約生效之日起三十日內，將該房屋的產權證書交給乙方，並應收到該房屋全部價款之日起＿＿＿＿＿日內，將該房屋付給乙方。
第七條乙方逾期付款的違約責任。
乙方如未按本契約第四條規定的時間付款，甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約利息。自本契約規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止，月利息按＿＿＿＿＿計算。逾期超過＿＿＿＿天后，即視為乙方不履行本契約。屆時，甲方有權按下述第＿＿＿＿種約定，追究乙方的違約責任。
1.終止契約，乙方按累計應付款的＿＿＿＿＿％向甲方支付違約金。甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時，實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據實賠償。
2.乙方按累計應付款的.＿＿＿＿＿％向甲方支付違約金，契約繼續履行。
3.＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
第八條甲方逾期交付房屋的違約責任。
除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外，甲方如未按本契約第五條規定的期限將該房屋交給乙方使用，乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息。按本契約第十一條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止，月利息在＿＿＿＿＿個月內按＿＿＿＿＿利率計算；自第＿＿＿＿＿個月起，月利息則按＿＿＿＿＿利率計算。逾期超過＿＿＿＿＿個月，則視為甲方不履行本契約，乙方有權按下列第＿＿＿＿＿種約定，追究甲方的違約責任。
甲方：_________________乙方：_________________
地址：_________________地址：_________________
電話：_________________電話：_________________
代表：_________________代表：_________________
簽約日期：_____________簽約日期：_____________
關於買賣契約 篇16
買賣契約(樣式六)
銷貨方：＿＿＿＿（以下簡稱甲方）
購貨方：＿＿＿＿（以下簡稱乙方）
簽約時間：＿＿＿＿＿＿＿
簽約地點：＿＿＿＿＿＿＿
第一條?經購銷雙方協商交易活動，必須履行本契約條款。具體品類（種），需簽訂要貨成交單，並作為本購銷契約的附屬檔案；本契約中的未盡事宜經雙方協商需補充的條款可另附協定書，亦視為契約附屬檔案。契約附屬檔案與本契約具有同等效力。經雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等，將作為本契約的組成部分，具有契約的效力。
簽訂成交單，除上級規定按計畫分配成交外，其餘商品一律採取自由選購，看樣成交的方式。
第二條?契約簽訂後，不得擅自變更和解除。如甲方遇不可抗拒的原因，確實無法履行契約；乙方因市場發生驟變或不能防止的原因，經雙方協商同意後，可予變更或解除契約。但提出方應提前通知對方，並將“契約變更通知單”寄給對方，辦理變更或解除契約的手續。
按乙方指定花色、品種、規格生產的商品，在安排生產後，雙方都需嚴格執行契約。如需變更，由此而產生的損失，乙方負擔；如甲方不能按期、按質、按量按指定要求履行契約，其損失，甲方負擔。
第三條?成交單中的商品價格，由雙方當事人商議決定，或以國家定價決定。
在簽訂契約時，確定價格有困難，可以暫定價格成交，上下幅度雙方商定。
國家定價的商品，在契約規定的交（提）貨期限內，如遇國家或地方行政部門調整價格，按交貨（指運出）時的價格執行。
逾期交貨的，如遇價格上調時，按原價執行；遇價格下調時，按新價執行。逾期提貨的，遇價格上調時，按新價執行，遇價格下調時，按原價執行。由於調整價格而發生的差價，購銷雙方另行結算。
第四條?運輸方式及運輸費用等費用，由雙方當事人協商決定。
第五條?各類商品質量標準，甲方嚴格執行契約規定的質量標準，保證商品質量。
第六條?商品包裝，必須牢固，甲方應保障商品在運輸途中的安全。乙方對商品包裝有特殊要求，雙方應具體契約中註明，增加的包裝費用，由乙方負擔。
第七條?商品調撥，應做到均衡、及時。對契約期內的商品可考慮按3∶3∶4的比例分批發貨；季節性商品按承運部門所規定的最遲、最早日期一次發貨；當令商品，零配件和數量較少的品種，可一次發貨。
第八條?對有有效期限的商品，其有效期在2/3以上的，甲方可以發貨；有效期在2/3以下的，甲方應徵得乙方同意後才能發貨。
第九條?甲方應按乙方確定的合理運輸路線、工具、到達站（港）委託承運單位發運，力求裝足容量或噸位，以節約費用。
如一方需要變更運輸路線、工具、到達站時，應及時通知對方，並進行協商，取得一致意見後，再辦理髮運，由此而影響契約期限，不以違約處理。
第十條?商品從到達承運部門時起，所有權即屬乙方。在運輸途中發生的丟失、缺少、殘損等責任事故，由乙方負責向承運部門交涉賠償，需要甲方協助時，甲方應積極提供有關資料。乙方在接收商品時發現問題，應及時向承運部門索取規定的記錄和證明並立即詳細檢查，及時向有關責任方提出索賠；若因有關單據未能隨貨同行，貨到後，乙方可先向承運部門具結接收，同時立即通知甲方，甲方在接到通知後5日內答覆；屬於多發、錯運商品，乙方應做好詳細記錄，妥為保管，收貨後10日內通知甲方，不能自行動用，因此而發生的一切費用由甲方負擔。
第十一條?商品的外包裝完整，發現溢缺、殘損串錯和商品質量等問題，在貨到半年內（貴重商品在7天內），責任確屬甲方的，乙方可向甲方提出查詢。
發現商品霉爛變質，應在30天內通知甲方，經雙方共同研究，明確責任，損失由責任方負擔。
接收進口商品和外貿庫存轉內銷的商品，因關係到外貿查詢，查詢期為乙方收貨後的60天，逾期甲方不再受理。
乙方向甲方提出查詢時，應填寫“查詢單”，一貨一單，不要混列。查詢單的內容應包括嘜頭、品名、規格、單價、裝箱單、開單日期、到貨日期、溢缺數量、殘損程度、契約號碼、生產廠名、調撥單號等資料，並保留實物；甲方接到“查詢單”後，10日內作出答覆，要在30天內處理完畢。
為減少部分查詢業務，凡一張調撥單所列一個品種損溢在2元以下、殘損在5元以下均不做查詢處理（零件除外）。對笨重商品的查詢（如縫紉機頭、部件等的殘品）乙方將殘品直接寄運工廠，查詢單寄交甲方並在單上註明寄運日期。
第十二條?商品貨款、運雜費等款項的結算，購銷雙方應按中國人民銀行結算辦法的規定，商定適宜的結算方式，及時妥善辦理。
貨款結算中，要遵守結算紀律，堅持“錢貨兩清”原則，分期付款應在成交單上註明。有固定購銷關係的國營、供銷合作社商業企業，異地貨款結算可採用“托收承付”結算方式；對情況不明的交易單位，可採用信用證結算方式，或先收款後付貨。
第十三條?甲、乙雙方的任何一方有違約行為的，應負違約責任並向對方支付違約金。因違約使對方遭受損失的，如違約金不足以抵補損失時，還應支付賠償金以補償其差額。如違約金過分高於或者低於造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者_____機構予以適當減少或者增加。
1.甲、乙兩方所簽訂的具體契約要求，一方未能履行或未能完全履行契約時，應向對方支付違約契約貨款總值＿＿＿％的違約金。但遇雙方協商辦理變更或解除契約手續的，不按違約處理。
2.自提商品，甲方未能按期發貨，應負逾期交貨責任，並承擔乙方因此而支付的實際費用；乙方未按期提貨，應按中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期提貨部分貨款總值計算，向甲方償付逾期提貨的違約金，並承擔甲方實際支付的保管費用。
3.甲方提前交貨和多交、錯發貨而造成的乙方在代保管期內實際支付的費用，應由甲方負擔，乙方逾期付款的，應按照人民銀行有關逾期付款的規定，向甲方償付逾期付款違約金。
4.對應償付的違約金，賠償金，保管、保養費用和各種經濟損失，應在明確責任後，10天內主動匯給對方，否則，按逾期付款處理，但任何一方不得自行用扣發貨物或扣付貨款充抵。
第十四條?甲、乙兩方履行契約，發生糾紛時，應及時協商解決，協商不成時，任何一方均可向_____機構申請_____或向人民法院起訴。（兩者選一）
第十五條?本契約一式4份，甲、乙兩方各執2份，並送交當地人民銀行及有關部門，監督執行。
第十六條?本契約（協定）雙方簽章，依法生效，有效期為1年，期滿雙方如無異議，契約自動延長。凡涉及日期的，按收件人簽收日期和郵局戳記日期為準。
開戶銀行：＿＿＿＿＿＿＿開戶銀行：＿＿＿＿＿＿＿
帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
傳真：＿＿＿＿＿＿＿＿＿傳真：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
電話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿電話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
銷貨方（甲方）簽章：＿＿＿＿購貨方（乙方）簽章：＿＿＿
＿＿＿＿年＿＿月＿＿日
關於買賣契約 篇17
契約編號：_________
甲方（賣方）：_________
乙方（買方）：_________
甲乙雙方根據《契約法》、《消費者權益保護法》及有關法律、法規，經協商一致，簽訂本契約。
第一條 乙方按下表所列要求購買甲方商品：
┌─────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
│商品名稱 │貨號│規格│質地│顏色│單位│單價│數量│金額│
├─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
││││││││││
├─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
││││││││││
├─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
││││││││││
├─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
││││││││││
├─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
││││││││││
├─────┼──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
│合計金額：│ 萬 仟 佰 拾 元 角 分 （￥：）│
├─────┴───────────────────────┤
│備註：甲方預收乙方定金＿＿元，乙方尚欠甲方貨款＿＿元。│
└─────────────────────────────┘
第二條 質量要求：甲方所出售的商品必須符合國家標準、行業標準、企業標準（由甲乙雙方選擇一種標準，在括弧內打√）。
第三條 驗收方法：乙方足額付給甲方貨款，甲方按第一條表格所列要求交付商品。
第四條 違約責任：甲方不能按期交貨，每逾期一天，按總貨值的_________％償付乙方違約金。收付定金的.，甲方不能履行契約，雙倍償還乙方定金；若乙方不能履行契約，無權要求返還定金。
第五條 爭議解決：本契約在執行中如發生爭議或糾紛，甲乙雙方先自行協商或提請有關部門調解解決，解決不成時，按以下第項處理。
（1）申請青島仲裁委員會仲裁；
（2）依法向人民法院提起訴訟。
第六條 其它約定事項：_________
第七條 本契約一式兩份，雙方各執一份，自雙方簽章之日起生效。契約執行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協商另訂附則，所有附則均與本契約有同等法律效力。
甲方（蓋章）：_________乙方（簽字）：_________
經辦人：_________身份證：_________
聯繫電話：_________ 聯繫電話：_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________
關於買賣契約 篇18
購銷契約甲方： 乙方：甲乙雙方本著平等、自願的原則，就甲方所擁有的賣給乙方的事宜簽訂以下協定，共同信守。議定條款
1、 付款方式：乙方在簽訂協定時付總價的，餘款於________年日前支付，提貨時餘款一次性付清。
2、 違約責任：甲方收到全部貨款後____日內，應將所有古玩轉交給乙方：乙方應在協定約定日前付清貨款，違約一方，每天按貸款的0.5‰賠償對方。
3、 如因天災或其他不可抗力因素，致使甲乙雙方不能照期交易可能延長交易期，單其延期日數應該雙方議定。本協定在履行過程中發生爭執，有雙方當事人協商解決：協商未果交甲方所在地的人民法院解決。
4、 本協定一式兩份，雙方各執一份，經雙方簽字後，即行生效。
5、 如有未盡事宜，雙方另行協商補充。甲方： 乙方：簽約時間：年____月____日二、簽訂購銷契約的注意事項
1、簽訂銷售契約時，一定要仔細閱讀相關條款，對一些有歧義、不合理的條款要和商家落實清楚。以免出現問題時，解決起來遇到麻煩。
2、要求商家在銷售契約上註明產品的品牌、型號、單價、數量，在標註產品數量時，最好將產品的平米數和片數都標註清楚，方便驗貨時核對產品的數量。
3、銷售單要加蓋銷售單位或者市場的公章。
4、對特定條款加以註明。如：退換貨的辦理方式、違約責任說明、送貨時間等。屬於可以再加工的產品，對這些產品的退換貨問題也要加以約定。現在市場上的通行慣例是加工產品概不退貨。
5、在訂購時可以適當訂多一些。要和商家約定好，沒有用完的產品可以退貨。
6、了解和落實退補貨原則。現在市場上的商家對於退補貨問題，都會有一些約定，多長時間內可以退貨，什麼樣的產品可以退貨，也要落實清楚。對於富餘的產品或者不夠的產品，要儘快到商家處辦理，以免出現退不了和沒有相同色號的問題。
7、在訂購契約上註明產品的等級，防止商家以次充好。
8、適當地交一些定金，等到貨送到家，驗收無誤後再付全款。同時最好約定產品不符合要求可無條件退貨，退回定金。審查採購契約注意事項
1、契約主體關於契約主體是個很關鍵的部分。一個公司的.法定代表人來簽契約的話是最好的，省了很多步驟，而如果是代理人來簽契約的話，那就要看代理人的代理許可權、行為能力、是否是表見代理。其他問題一般只要注意是否合法就行，主要的營業執照是否通過年審。
2、契約標的契約標的要合法，如一般的公司交易不能進行黃金交易。還有就是要注意對方對標的所有權。
3、數量對於採購數量根據公司的決議而定。
4、質量質量是我最關心的問題，也是採購契約出現問題最多的地方。我審核契約時，關注最多的地方也就是質量問題。因為公司採購部門一般是獨立的(即先由申請部門向上一級申請採購，待批下來後由採購部門統一採購)因此採購部門給過來的契約對標的質量只是一筆帶過，而且連驗收標準也是模糊不清。對於採購契約來說，一般都應該由申請採購部門提出質量要求以及詳細的驗收標準。
5、價款價款並不是法律顧問應該關心的問題，但是契約上我們應該記得價款得大寫。
6、履行期限、地點和方式這部分只要注意到契約裡面有規定就可以了，一般採購部門會提供。
7、契約解除、中止、終止這裡面主要是注意在什麼情況下公司可以單方解除契約、以及雙方在什麼情況下可以中止或終止契約。
8、違約責任採購契約里的違約責任作為雙方無法履行契約時的賠償方案，最主要的就是違約責任必須清楚，可操作性強。如對方沒有在規定的時間裡完成送貨就得賠償總貨款的1%，違約責任裡面最怕的就是寫上一句如果沒有在契約規定的時間裡送貨，所有責任由對方承擔這樣雖然規定了違約責任，但是沒有一個具體可行的方案，萬一以後契約出事，還得找很多的證據證明自己的損失，操作性太差。
9、爭議解決方法這裡面只要注意管轄法院，採購契約，如果是採購方一般都會要求在自己公司所在地法院管轄，這個主要是看自己在契約中的地位而定。當然絕對不能既選擇仲裁又選擇法院，也不能在選擇仲裁時所選擇的仲裁不是唯一的。
10、其它事項採購契約裡面還有一些很重要的東西如標的物所有權的歸屬時間、標的物風險轉移時間、以及關於智慧財產權等問題。採購契約中對於採購時的付款方式、相應的違約責任、做出了詳細的說明，特定的條款進行說明，簽訂時要仔細閱讀契約中的條款，當我們遇到不合理的條款時，雙方一定要進行協調，以達雙方的順利合作
關於買賣契約 篇19
出賣人（甲方）：_________
買受人（乙方）：_________
根據中華人民共和國有天法律、法規規定，甲、乙雙方遵循自願、公平和誠實信用的原則，經協商一致訂立本契約，以資共同遵守。
第一條 出賣存量房的具體狀況如下：
（一）存量房座落在合肥市_________【區】_________【路】_________號_________幢_________室（車）庫等部位：_________權屬證號為：_________類型：_________用途：_________結構：_________
（二）建築面積_________平方米（含【_________】【_________】面積_________平方米）。
（三）隨存量房同時轉讓的設備（非存量房附屬設備）及裝飾情況（詳見附屬檔案一）。
（四）甲方轉讓存量房的相關關係（包括抵押、租賃、相鄰等其他關係）（詳見附屬檔案四）。
甲方已如實陳述存量房權屬狀況、設備、裝飾情況和相關關係；乙方已對甲方上述轉讓的存量房具體狀況充分了解，自願買受該存量房。
第二條 甲、乙雙方經協商一致，同意上述存量房轉讓價款為人民幣計（大寫）：_________仟_________佰_________拾_________萬_________仟_________佰_________拾_________元，￥_________元。
乙方的付款方式和付款期限由甲、乙雙方在本契約附屬檔案二中約定。乙方交付存量房價款後，甲方應開具收款憑證。
第三條 甲、乙雙方同意，甲方於_________年_________月_________日前騰空該存量房，並通知乙方進行驗收交接。乙方應在收到通知之日起_________日內對存量房及其裝飾、設備情況進行查驗。查驗後簽訂存量房屋交接書，並將存量房鑰匙交給乙方即為存量房交付。
第四條 甲方承諾，自本契約簽訂之日起至該存量房驗收交接期間，凡已納入本契約附屬檔案一的各項存量房裝飾及附屬設施被損壞或被拆除的，應按其價值_________元向乙方支付賠償金。
第五條 甲、乙雙方確認，本契約簽訂之後_________日內，甲、乙雙方共同向房產管理部門申請存量房轉移登記手續。
第六條 上述存量房毀損、滅失風險責任自該存量房交付之日起由乙方承擔。
第七條 本契約生效後，甲、乙雙方應按國家有關規定繳納稅、費，由[甲方][乙方]交納國家稅、費_________元。
存量房轉讓價款，應與創巴市"基準房價"接近，否則，應由房產管理部門給予確認，以確認的價款作為徵收稅費的依據。在上述存量房產權轉移占有前未支付的物業管理、水、電、氣、電訊等其他費用，在本契約附屬檔案三中約定。
第八條 乙方未在本契約規定期限內支付轉讓存量房價款的，甲、乙雙方同意按下列方式處理：
一、逾期未超過_________日的，乙方應按日向甲方支付本契約第二條約定存量房價款萬分之_________的違約金，契約繼續履行。
二、逾期超過_________日後、乙方未支付轉讓存量房價款給甲方的.，甲方有權單方解除契約，乙方應按日向甲方支付本契約第二條約定轉讓存量房價款萬分之_________的違約金。如果乙方願意繼續履行契約，經甲萬同意，契約繼續履行。
第九條 甲方未按本合寫第二條約定期限交接存量房的，甲、乙雙方同意按下列方式處理：
一、逾期未超過_________日的，甲方應按日向乙方支付本契約第二條約定轉讓存量房價款萬分之_________的違約金，契約繼續履行。
關於買賣契約 篇20
買賣契約(範本)
買方(甲方)：
賣方(乙方)：
經甲乙雙方充分友好協商，根據《民法典》及有關法律法規的規定，特訂立本契約，以便雙方共同遵守。
第一條 產品的名稱、品種、規格、數量、質量
1、產品的名稱、品種、規格：
2、產品的質量(技術)標準，按照下列第( )項執行：
(1)按國家標準執行;
(2)按行業標準執行：
(3)按甲乙雙方商定的技術要求執行。
第二條 產品的數量和計量單位、計量方法
1、產品的數量：
2、計量單位、計量方法：
3、產品交貨數量的正負尾差、合理磅差、在途自然增減量規定及計算方法：
第三條 產品包裝標準和包裝物的供應與回收：
第四條 產品的交貨單位、交貨方法、運輸方式、到貨地點
1、產品的交貨單位：
2、交貨方法，按下列第( )項執行：
(1)乙方送貨;
(2)乙方待運(乙方代辦運輸，應充分考慮甲方的要求，商定合理的運輸路線和運輸工具);
(3)甲方自提自運。
3、運輸方式：
4、到貨地點和接貨單位：
第五條 產品的交貨期限：
第六條 產品的價格與貨款的結算
1、產品的價格，按下列第( )項執行：
(1)按甲乙雙方商定的價格;
(2)按照訂立契約時履行地的市場價格;
(3)按照國家定價履行。
2、產品貨款的結算：產品的貨款、實際支付的運雜費和其他費用的結算，按照 辦理。
第七條 驗收方法：
第八條 對產品提出異議的時間和辦法
1、甲方在驗收中如果發現產品的品種、型號、規格和質量不合規定，應妥善保管，並在 天內向乙方提出書面異議;在托收承付期內，甲方有權拒付不符合契約規定部分的貸款。甲方怠於通知或自收到標的物之日起兩年內未通知乙方的，視為產品合乎規定。
2、甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。
3、乙方在接到甲方書面異議後，應在 天內負責處理，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
第九條 乙方的違約責任
1、乙方不能交貨的，應向甲方償付不能交貨部分貨款的 %的違約金。
2、乙方所交產品品種、型號、規格、質量不符合規定的，如果甲方願意利用，應當按質論價;如果甲方不能利用的，應根據產品的具體情況，由乙方負責包換或包修，並承擔因修理、調換、退貨而支付的實際費用。
3、產品包裝不符合契約規定，必須返修或重新包裝的，乙方應負責返修或重新包裝，並承擔支付的費用。甲方不要去返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規定造成貨物損壞或滅失的，乙方應當負責賠償。
4、乙方逾期交貨的，應比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交貨部分貸款計算，向甲方償付逾期交貨的違約金，並承擔甲方因此所受的損失費用。
5、乙方提前交貨的產品、多交的產品。以及品種、型號、規格、質量不符合規定的產品，甲方在代保管期內實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不當而發生的損失，應由乙方承擔。
6、產品錯發到貨地點或接貨人的，乙方除應負責運交契約規定的到貨地址或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金。
7、乙方提前交貨的，甲方接貨後，仍可按契約規定的交貨時間付款;契約規定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商，甲方仍需要的，乙方應照數補齊，並負逾期交貨責任;甲方不再需要的，應當在接到乙方通知後 天內通知乙方，辦理解除契約手續。甲方逾期不答覆的，視為同意發貨。
第十條 甲方的違約責任
1、甲方中途退貨，應向乙方償付退貨部分貨款 %的違約金。
2、甲方未按契約規定的時間和要求提供應交的技術資料或包裝物的，除交貨日期順延外，應比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按順眼交貨部分貨款計算，向乙方償付順延交貨的違約金;如果不能提供的，按中途退貨處理。
3、甲方自提產品未按乙方通知的日期或契約規定的日期提貨的，應比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期提貨部分貨款總值計算，向乙方償付逾期提貨的違約金，並承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。
4、甲方逾期付款的，應按中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付逾期提貨的違約金。
5、甲方違反契約規定拒絕接貨的，應當承擔由此造成的損失。
6、甲方如填錯到貨地址或接貨人，或對乙方提出的出錯異議，應當承擔乙方因此所受的損失。
第十一條 不可抗力
甲乙雙方的任何一方由於不可抗力的原因不能履行契約時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構證明後，允許延期履行、部分履行或者不履行契約，並根據情況可部分或全部免於承擔違約的責任。
第十二條 爭議解決方式
本契約如發生糾紛，當事人雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方均可請業務主管機關調解或者向 仲裁委員會申請仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
第十三條 契約的生效
本契約自 年 月 日起生效，有效期至 年 月 日。契約執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除契約。
第十四條 契約的解除
1、
2、
3、
契約如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與契約具有同等效力。
本契約一式兩份，甲乙雙方各執一份;契約副本一式 份，分送 (如公證機關、見證單位)留存。
買方：(公章) 賣方：(公章)
法定代表人： 法定代表人：
年 月 日 年 月 日
關於買賣契約 篇21
【案情】
20xx年6月15日，原告程某、被告魏某及河南某置業有限公司三方簽訂了一份房屋買賣契約，主要約定：被告自願將其位於鄭州市金水區的一套房屋出售給原告，房屋價款 200 萬元，房屋產權過戶的相關費用由原告承擔；原告付定金 50 萬元，定金交付一周后交接該房屋，餘下房款在辦理過戶手續的當日向被告一次性付清；被告辦理房產證的費用由被告負擔，待被告房產證辦理下發後一個月內由三方共同到房管局辦理房屋過戶手續，如被告違約除退還定金外另付違約金 100 萬元。契約簽訂當天20xx年6月15日，原告向被告交付定金 50 萬元，一周內，被告將其位於金水區的這套房屋鑰匙交付原告，並辦理了該房屋室內物品的交接手續，原告開始使用該房屋。20xx年8月6日，河南某置業有限公司為被告魏某辦好了該房屋產權證，但被告一直沒有領取。原告經查詢得知被告的房產證已辦妥，即訴至法院，要求被告履行契約，支付違約金。
另查明：被告出賣的房屋是其於20xx年4月向河南某置業有限公司購買，房屋價款 100 萬元。被告於20xx年7月23日，向法院提起訴訟，要求確認與原告的買賣契約無效。
【評析】
一、 商品房買賣契約的效力。
被告出賣的位於金水區的房屋是被告於20xx年4月向河南某置業有限公司購買，房屋價款 100 萬元。在未取得房產證的情況下，被
告於20xx年6月15日，以 200 萬元賣給原告。20xx年8月6日，河南某置業有限公司為被告辦好了該房屋產權證，但被告一直沒有領取。被告於20xx年7月23日，向法院提起訴訟，要求確認與原告的買賣契約無效。
原告與被告簽訂房屋買賣契約時均知道該房屋是被告從河南某置業有限公司購買的商品房，當時，該房屋產權證正在辦理之中，被告對於其是否能按約定取得房產證，從而最終實現訂立商品房買賣契約的目的是明知且能夠完成的，原告在交付被告 50 萬元定金後取得了該房屋的實際使用權，原、被告之間存在真實交易的商品房買賣關係。雖然原、被告在簽訂契約時被告尚未取得房屋產權證書，但原告起訴前該房產證已辦理完畢，參照最高人民法院《關於審理商品房買賣契約糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第二條的規定“出賣人未取得商品房預售許可證明，與買受人訂立的商品房預售契約，應當認定無效，但是在起訴前取得商品房預售許可證明的，可以認定有效 ”，被告在被起訴前已經具備辦理登記領取房產證的條件，故該契約為有效契約。
二、 被告的行為是否構成違約。
雙方簽訂的契約為有效契約，當事人在契約簽訂後交接了房屋，已實際上履行了契約，根據本案涉及房屋的'具體情況，辦理該房屋的過戶手續也不存在法律和事實上的困難。也就是說，在不存在任何一方故意違約的情況下，契約是能夠得到全面履行的。而在契約簽訂後，房產證辦理下發前，被告向法院起訴要求確認與原告的房屋買賣契約
無效，被告的這種行為在客觀上雖然是一種行使自己合法民事權利的行為，但在主觀上是想達到拒絕履行契約或不履行契約的非法目的，可以認定其行為是一種違約行為，應當向原告支付違約金。
三、 賠償數額的確定。
1、原告與被告在簽訂的商品房買賣契約中約定:被告須保證該房屋權屬無爭議。
2、雙方須保證該房屋在過戶手續辦理完畢之前結構無拆改或拆改得到相關管理部門的同意及持有合法有效證件，若因此影響過戶，後果由責任方負責。
3、任何一方拒絕履行契約或解除契約，或發生本條1、2、3違約責任，均有違約方向另一方支付房屋實際成交價款的 10% 作為違約金，實際損失超過違約金數額的，責任方應據實賠償。
8、被告辦理房產證的費用由被告負擔，待被告房產證辦理下發後，一個月內原告、被告及中介公司共同到房管局辦理過戶手續；如被告違約除退還定金外另付違約金 100 萬元，如原告違約定金不再退還。
該契約為格式契約，關於違約金的約定，契約第3條與第8條有相衝突的地方，但第8條是作為其他特殊約定寫在契約上的，專門就房產過戶的問題進行的約定，因此，因被告未為原告辦理房屋過戶手續的違約數額確定應以第8條為準。在該違約金 100 萬元的範圍內原告主張 20 萬元違約金應予支持。
關於買賣契約 篇22
家具名稱：_____（文本中所指家具包括生活家具和辦公家具）
家具名稱：_____
商標：_____
規格型號：_____
材質：_____
顏色：_____
生產廠家：_____
數量：_____
單價：_____
總價：_____
合計人民幣金額（大寫）：_____￥：_____
定做家具圖紙提供辦法及要求：_____
質量標準：_____
交貨方式，時間及地點：_____
買方自提：_____
賣方送貨：_____
送貨費用由_____承擔
交貨時間：_____；
交貨地點：_____
驗收及三包期限：對於家具的數量，結構，顏色等表面瑕疵，買方應在交貨時當場提出異議；對於其他質量問題要求三包的，應按照《北京市家具產品修理，更換，退貨責任規定》辦理。
付款方式，地址，時間：。
定金：買方應在_____年_____月_____日前向賣方交付總價款_____%的定金（此比例不得超過20%），賣方交貨後，定金抵作價款。買方違約中途解除契約的，無權要求返還定金；賣方違約中途解除契約的，應雙倍返還定金。
違約責任：
（一）一方遲延送貨或提貨的，應每日向對方支付遲延部分家具價款_____%的'違約金；
（二）賣方撤離展銷會或市場的，由展銷會或市場主辦單位先行承擔賠償責任；主辦單位承擔責任之後，有權向賣方追償。
爭議解決方式：本契約項下發生的爭議，由雙方協商或調解解決或向有關行政機關申訴解決；協商，調解，申訴解決不成的，按下列第_____ 種方式解決；
（一）提交__________仲裁委員會仲裁；
（二）依法向_____ 人民法院起訴。
其他約定事項：。
賣方（章）：_____
買方（章）：_____
主辦單位（章）：_____
住所：_____
住所：_____
住所：_____
電話：_____
電話：_____
電話：_____
法定代表人：_____
法定代表人：_____
法定代表人：_____
委託代理人：_____
委託代理人：_____
委託代理人：_____
賬號：_____
賬號：_____
簽訂時間：____年_____月_____日
簽訂地點：____年_____月_____日
關於買賣契約 篇23
甲方(賣方)：
乙方(買方)：
根據(中華人民共和國契約法)、(湖北省契約監督條例)，經甲乙雙方協商一致簽訂本契約。
第一條 訂購的禽蛋名稱、規格及質量要求、價格、數量如下：
第二條 禽蛋包裝採用以下第 項：
(一)甲方自備包裝箱；
(二)甲方向乙方租用硬塑箱及木箱，租用費用 元。
第三條 禽蛋交付時間為 。交付地點為 。
交付方式為 。
運輸及相關費用由 方承擔。
第四條 乙方自收到禽蛋之時起 小時內完成驗收。乙方逾期未驗收的視為禽蛋符合本契約約定，甲方應當收齲
第五條 乙方於 年 月 日前向甲方支付預付款 元，結算時，預付款沖抵總價款。
第六條 禽蛋價款按月結算，結算方式採取以下第 項：
(一)現金結算：乙方驗收合格後錢貨當場結清；
(二)銀行結算：乙方在禽蛋驗收合格後 日內，把相應價款匯入甲方開戶銀行 ，帳號 。
第七條 甲方每月交付的'禽蛋數量(公斤)可在第一條約定的基礎上超、欠5％。
第八條 甲方交付的禽蛋不符合契約約定的，甲方應按乙方要求予以補足、更換或退貨，給乙方造成損失的，甲方賠償其損失。
甲方遲延交付禽蛋的，按“延遲時間(天)×遲延禽蛋價款(元)× %”向乙方支付違約金；因延遲交付禽蛋給乙方造成損失的，甲方賠償其損失。
乙方遲延支付價款的，按“延遲時間(天)×遲延價款(元)× %”向甲方支付違約金；因延遲支付價款給甲方造成損失的，乙方賠償其損失。
第九條 本契約若發生爭議，可由雙方協商解決，或請 工商行政管理局調解；也可按照下列第 項辦理：
(一) 提交 仲裁委員會仲裁。
(二) 向 人民法院起訴。
第十一條 本契約一式兩份，甲乙雙方各執一份。自甲乙雙方簽字或蓋章時生效。
甲方(簽章)： 乙方(簽章)：
法定代表人： 法定代表人：
委託代表人： 委託代表人：
地址： 地址：
郵編： 電話： 郵編： 電話：
簽訂時間：
關於買賣契約 篇24
買賣契約是出賣人轉移標的物的所有權於買受人，買受人支付價款的契約。買受人接受此項財產並支付約定價款的契約法。
1.買賣契約是有償契約。買賣契約的實質是以等價有償方式轉讓標的物的所有權，即出賣人移轉標的物的所有權於買方，買方向出賣人支付價款。這是買賣契約的基本特徵，使其與贈與契約相區別。是有償民事法律行為。
2.買賣契約是雙務契約。在買賣契約中，買方和賣方都享有一定的.權利，承擔一定的義務。而且，其權利和義務存在對應關係，即買方的權利就是賣方的義務，買方的義務就是賣方的權利。是雙務民事法律行為。
3.買賣契約是諾成契約。買賣契約自雙方當事人意思表示一致就可以成立，不以一方交付標的物為契約的成立要件，當事人交付標的物屬於履行契約。
4.買賣契約一般是不要式契約。通常情況下，買賣契約的成立、有效並不需要具備一定的形式，但法律另有規定者除外。
5.買賣契約是雙方民事法律行為。
買賣契約的當事人中，出賣財產的一方稱為出賣人或賣方，接受財產並支付價款的一方稱為買受人或買方。在一般情況下，所有權人是最經常的出賣人，但也有例外(如行紀人、代理人、擔保物權人、人民法院等)。契約法對買賣契約的當事人的主體資格並未作特殊要求。因而，平等主體的自然人、法人或其他組織均可作為買賣契約的任何一方當事人。當然，對某些特殊物為標的物的買賣，經濟法律亦對主體進行一定限制。另外，法人或其他組織還要受其經營範圍的限制。
關於買賣契約 篇25
紙 張 購 銷 合 同
供方：山東泉林紙業有限公司 需方：新華印務有限公司
二、質量標準：生產廠企業標準，尺寸不少於720×1000mm 及890×1240mm；紙張克數誤差不能超過±1.5克；紙張能保證正常四色機雙面八色印刷，無紙粉、不打皺、印刷時無拉毛現象。
三、交貨地點：需方指定印刷廠（限西安市內），供方承擔運輸費用。
四、包裝標準：平板木夾板包裝，包裝完整、無破損。
五、驗收標準，方法及提出異議的期限：如有質量問題需方在貨到後15日內提出異議，若逾期不提出異議，視為契約產品符合質量要求，技術標準。
六、結算方式及期限：需方在簽訂契約時預付定金拾萬元整，貨到後經印刷廠印刷後無質量問題，供方向需方開具全部增值稅專用發票後，需方將其餘貨款付清。
七、解決爭議方式：雙方友好協商解決。
八、供貨時間：20xx年7月日前。
九、本契約壹式貳份，具有同等效力。供方和需方各執壹份。
供方名稱：山東泉林紙業有限公司 需方名稱：新華印務有限公司 地址及電話：西安市西七路888號 地址及電話：西安市西七路888號 法定代表人： 法定代表人：
委託代理人： 委託代理人：
簽定日期：20xx年7月13日簽定日期：20xx年7月13日
關於買賣契約 篇26
買方：重慶鼎皇體育經紀有限公司（以下簡稱甲方） 地址：重慶沙坪壩區王府井B座14-5
賣方：重慶賽通體育信息諮詢有限公司（以下簡稱乙方） 地址：重慶市巴南區融匯大道5號
甲乙雙方經過協商本著自願及平等互利的原則，就甲方向乙方購買本契約約定的貨物事宜，達成如下一直： 第一條：名稱品種規格和質量
1. 交貨時間：20xx年8月10日 2. 交貨地點：沙坪壩公園網球中心 第三條：驗收
1. 驗收20xx年8月16 2. 由誰負責驗收：丁相濤 第四條：貨款支付方式
甲方收到貨之後檢驗合格後一次性付清。 第五條提出異議的時間和方法
1. 甲方在驗收過程中發現貨物的品種.型號.規格.花色和質量不合規定或約定，應在妥善保管貨物的同時，自收到貨物兩日內向乙方提出書面異議。甲方未及時提出異議或或自收到貨物之日起二日未通知乙方的，視為貨物合格。 2. 甲方因使用.保管.保養不善等原因造成的.產品質量下降的，不得提出異議。 3. 乙方在接到甲方書面異議後應在三日內負責處理並通知甲方處理情況，否則，即視為默認甲方提出的異議處理意見。 第六條：爭議的處理
1. 本契約受中國法律管轄並按其進行解釋
2. 本契約在履行過程中發生的爭議，有雙方當事人協商解決，也可以由相關部門調解，協商或依法向人民法院起訴。 第七條：契約效力
1. 本契約自雙方或雙方法定代表人或授權代表人簽字並加蓋公章之日起生效。本契約一式兩份，雙方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（蓋章） 乙方（蓋章）
代表簽字： 代表簽字：
年 月日 年 月 日
關於買賣契約 篇27
甲方（賣方）：趙
乙方（買方）：
甲、乙雙方就房屋買賣事項，經協商一致，達成以下契約條款：
一、甲方自願將坐落在 2小區3號樓 4單元 405室（建築面積120平方米，儲藏室40 平方米，產權證號st ）房地產出賣給乙方，並將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方（附房產證複印件及該房產位置圖）。
二、雙方議定上述房地產及附屬建築物總價款為人民幣大寫壹佰萬零二千元整 ；即人民幣小寫100XX元 。
三、乙方在簽訂本契約時，支付定金三十萬元整 ，即小寫300000元 。
四、乙方支付定金之日起 2個月內，向甲方支付首付款（定金從中扣除），首付款之外的款項通過銀行住房按揭方式交付（有關期限和程式按照所在按揭銀行規定辦理）。
五、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權（已交納土地出讓金）。
六、辦理房產證手續所產生的有關稅費由 甲方承擔。
七、乙方支付首付款後，甲方即積極配合乙方辦理有關房產過戶手續，待房產過戶到乙方名下之時，乙方應向甲方付清全部房款餘額。
八、甲方應在1個月 前將該房產交付乙方；屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵，無人租注使用；無欠賬，如電話費、水電費、物業管理費、取暖費、入網費、有線電視費等。
九、本契約簽訂後，如一方違反本契約條款，該方應向對方支付五十萬 元的`違約金；一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款，每逾期一日，應向對方支付五十元罰金，逾期30日視為毀約；如因政府及銀行規定，本契約涉及房產手續客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致契約解除，不適用本條款。
十、交付該房產，甲方不得損壞該房產的結構、地面和牆壁及不適移動的物件，並將抽風機一台（型號： ），空調兩台（型號： ），熱水器（型號：），浴霸（型號： ），飲水機（型號： ），音響兩台（型號：258695 ），涼衣架，房內燈具，前後門窗窗簾、電腦桌一張，櫥衛設施， 等讓與乙方（含在房屋價值內）。
十一、本協定一式兩份，具有同等法律效力，自雙方簽字之日生效。
十二、附加條 款：
1、轉讓過後，甲方不的以任何藉口干涉乙方對房屋的修改。
甲方（賣方）： （印） 身份證號：
住址： 電話：
20xx年04 月 28日
乙方（買方）： （印）身份證號：
住址： 電話：
關於買賣契約 篇28
甲方:
乙方:
甲乙雙方就乙方向甲方購買汽車並辦理按揭或乙方通過其他汽車銷售商購買汽車後委託甲方辦理汽車按揭相關手續等有關事宜，經友好協商，簽訂本契約。
一、汽車型號及金額
汽車品牌_____________________;
型號____________________;
發動機號_____________________;
車架號__________________;
車價: _____________________。
二、購車方式
1、乙方向甲方購買車輛;
2、乙方向_____________汽車銷售商購買車輛，委託甲方辦理汽車按揭手續。
三、交車時間、地點及方式
1、乙方向甲方購買的車輛，交車時間、地點以乙方提車確認單為準。
2、乙方向_____________汽車銷售商購買的車輛，交車時間、地點以汽車經銷商及乙方簽名蓋章的提車確認單為準。
四、付款方式及期限:
乙方按下列_______種方式及期限付款
1、一次性付款
乙方於本契約生效之當日一次性付清全部車款 元。
2、分期付款
乙方於本契約生效之當日首付__________元，其餘車款乙方委託甲方向中國農業銀行杭州市延安路支行申請汽車消費貸款，年限__________，按揭_________%，金額(大寫)_____________。
五、權利與義務
1、汽車銷售商向乙方出售的汽車，質量須符合國家頒布的汽車質量標準。
2、汽車銷售商向乙方出售的汽車，須是在《全國汽車、民用改裝車和機車生產企業及產品目錄》上備案的產品或經交通管理部門認可的汽車。
3、汽車銷售商向乙方出售汽車時須真實準確介紹所售車輛的'基本情況。
4、乙方通過其它汽車銷售商購買的車輛，乙方負有審查所購車輛證件，發票、手續是否齊全、真實，若因此而產生的風險及責任與甲方無關。
5、乙方應對所購車輛的功能及外觀進行認真檢查、確認。
6、如乙方所購車輛發生質量問題，甲方協助乙方或協助汽車銷售商與生產廠家的維修站聯繫、解決。
六、有關汽車按揭的約定
乙方委託甲方辦理汽車按揭手續的，乙方應切實履行如下義務:
1、乙方自提車之日起至銀行貸款發生之日止，須配合甲方及銀行的資信調查工作，不得以任何理由推脫。
2、乙方提車後，須及時上牌，並把車輛登記證及購車發票原件交與甲方。
3、按揭期內，乙方未經銀行同意，不得將抵押車輛私自轉讓給他人;如私自轉讓乙方承擔由此引發的全部法律責任。
4、乙方在按揭期內，須嚴格履行還款義務，不得以經營狀況不良或交通事故等原因而影響還款義務的履行。
5、乙方不得以所購車輛發生質量問題為由，影響還款義務的履行。
6、乙方簽訂的本契約及銀行貸款契約後，應嚴格履行，不得私自更改抵押權人，若由此而生的抵押問題，乙方承擔全部責任。
7、甲方為乙方辦理按揭貸款手續的費用(含保證金、續保定金、擔保手續費、工本費等)，由乙方承擔。乙方貸款期內必須履行保險義務，乙方的續保定金在貸款期最後一年充抵保金，相關手續由甲方負責辦理。若乙方不履行保險義務，由此產生的法律後果乙方承擔。
8、乙方若變更住址及聯繫電話，必須在變更後三日內通知甲方及貸款銀行，否則應承擔由此而產生的法律責任。
七、違約責任
1、本契約生效後，一方不履行契約的，應依法承擔違約責任;造成另一方損失的還應賠償對方的損失。
2、乙方不履行按揭付款義務的，除按按揭貸款契約承擔法律責任外，還應賠償甲方由此而造成的損失(包括利息、罰息、調查費、律師代理費等)。
八、契約爭議解決的方式
本契約履行過程中若有爭議，雙方應友好協商解決，若協商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院訴訟解決。
九、本契約所指的汽車銷售商，系指乙方所購汽車的開票單位。
十、本契約一式叄份，簽字蓋章之日起生效。甲、乙雙方各執一份，借款銀行備案一份。
甲方: 浙江汽車銷售有限公司 乙方:
聯繫電話: 聯繫電話:
年 月 日 年 月 日