廣東郊區房屋買賣契約 篇1
本契約雙方當事人:
賣方:_____
註冊地址:_____
營業執照號碼:_____
__編碼:_____
法定代表人:_____
職務:_____
聯繫電話:_____。
委託代理人:_____
職務:_____
地址:_____
__編碼:_____
聯繫電話:_____。
委託代理機構:_____
註冊地址:_____
營業執照號碼:_____
__編碼:_____
法定代表人:_____
職務:_____
聯繫電話:_____。
買方:_____
姓名:_____
國籍:_____
地址:_____
編碼:_____
聯繫電話:_____
委託代理人:_____
國籍:_____
電話:_____
地址:_____
編碼:_____
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國____市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買商品房,甲、乙雙方達成如下協定:
第一條甲方用地依據及商品房坐落位置。
甲方以_____方式取得位於_____、編號為_____的地塊的土地使用權。為_____。
劃撥土地使用權轉讓批准檔案號為_____。土地使用權證號為_____,土地面積為_____。地塊規劃用途為_____,土地使用權年限自________年____月____日至________年____月____日止。甲方經批准,在上述地塊上建設商品房,_____,主體建築物的性質為_____,屬_____結構,建築層數為_____層。工程建設規劃許可證號為_____。
第二條乙方所購商品房的面積。乙方向甲方購買商品房建築面積共_____平方米共_____。。該商品房分別為本契約第一條規定的項目中的:第__________層_____號房,第__________層_____號房,第__________層_____號房,第__________層_____號房。上述面積為面積。如暫測面積與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產產權登記機關實際測定面積為準。根據法律規定的房屋所有權與該房屋占用土地範圍內的土地使用權一致的原則,該商品房相應占有的土地使用權,在辦理土地使用權登記時由政府主管部門核定。
第三條該商品房銷售特徵。該商品房為。
預售商品房批准機關為_____,商品房預售許可證號為_____。
該商品房為商品房。
外銷商品房批准機關為_____,外銷商品房許可證號為_____。
第四條價格與費用。
該商品房政府定價的商品房。按實得建築面積計算,該商品房單位為每平方米_____元,總金額為___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整。
除上述房價款,甲方依據有關規定代政府收取下列稅費:
1.代收___,計___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整
2.代收___,計___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整
3.代收___,計___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整
4.代收___,計___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整
5.代收___,計___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整
6.代收___,計___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整
第五條實際面積與暫測面積差異的處理。
該商品房交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的_____%時,上述房價款保持不變。實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的_____%時,甲乙雙方同意按下述第_____種方式處理:
1.乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_____天內將
乙方已付款退還給乙方,並按_____利率付給利息。
2.每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調整。
第六條價格與費用調整的特殊約定。
該商品房出現下列情況之一時,房價款和代政府收取的稅費可作相應調整:
1.由於該商品房屬於政府定價的預售商品房,有權批准單位最後核定的價格與本契約第四條規定的價格不一致,按政府有關部門最後核定的每平方米價格調整。
2.預售商品房開發建設過程中,甲方代政府收取的稅費標準調整時,按實際發生額調整。
第七條付款優惠。
乙方在________年____月____日前付清全部房價款_____%的,甲方給予乙方占付款金額_____%的優惠,即實際付款額為___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整。
第八條付款時間約定。
乙方應當按以下時間如期將房價款當面交付甲方或匯入甲方指定的_____銀行:
___年____月____日前支付全部房價款的_____%,計___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元
___年____月____日前支付全部房價款的_____%,計___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元
___年____月____日前支付全部房價款的_____%,計___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元
___年____月____日前支付全部房價款的_____%,計___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元
___年____月____日前支付全部房價款的_____%,計___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元。
第九條交接商品房時的付款額約定。
在雙方交換該商品房時,乙方累計支付的款額應當占全部房價款的_____%,計___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元。
其餘房價款在房地產產權登記機關辦完權屬登記手續之日起_____天內付清。
第十條乙方逾期付款的違約責任。
乙方如未按本契約
第八條規定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約利息。
自本契約規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按_____計算。逾期超過_____天后,即視為乙方不履行本契約。屆時,甲方有權按下述第_____種約定,追究乙方的違約責任:
1.終止契約,乙方按累計應付款的_____%向甲方支付違約金。甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據實賠償。
2.乙方按累計應付款的_____%向甲方支付違約金,契約繼續履行。
第十一條交付期限。
甲方須於________年____月____日前,將經竣工驗收合格,並符合本契約附屬檔案二所規定的裝飾和設備標準的該商品房交付乙方
甲方:_________
乙方:_____________
_____________年_____________月_____________日
廣東郊區房屋買賣契約 篇2
乙方:__________________________
丙方:__________________________
甲、乙、丙三方經協商一致,就乙方向甲方購買房屋一事,達成如下協定:
一、房屋概況
出賣房屋坐落於_______市_______路_______號,建築面積約_______平方米,該房屋未辦理房產證、契證、土地證。甲方以該房屋為抵押,在______________銀行______________支行辦理了按揭貸款
二、甲方現同意將該房屋賣給乙方,轉讓價格暫定為_______萬元,在甲方做出房產證和契證後,在乙方總出價_______萬元的範圍內對轉讓價作適當調整。
三、甲、乙雙方委託丙方代為辦理房屋買賣。雙方各向丙方支付買賣定金_______萬元。
四、在甲方辦好產權證和契證後,三方與工行之江支行簽定監督支付協定書,乙方按該協定書的約定,將相應款項支付給銀行。
五、甲方保證在_______年_______月_______日之前辦好土地證。
六、在甲方辦好土地證後,丙方代為辦理房屋過戶手續,乙方到工行之江之行辦理房屋轉按揭貸款手續。七、在甲方辦好契證和產權證後,甲、乙雙方辦理房屋交接手續,自乙方與承租人簽定新的租賃契約之日起,租金由乙方收取,甲方向乙方移交原租賃契約押金_______元,並向乙方支付已收取的租金甲方將押金_______元及已收取的租金7萬元於新租賃契約簽定之日交付給丙方,在雙方結算後由丙方支付給乙方。
八、甲方保證新的房屋租賃契約的租金為_______萬元,否則,甲方將返還乙方轉讓款_______萬元。
九、稅費
1.該房屋交易的稅費由甲乙雙方各自承擔。本協定簽訂後,甲方預付代理方稅費_______元,乙方預付代理方稅費_______元,交易完成後按實際結算。
2.交易完成後,甲方交付代理方_______元服務費。乙方交付代理方_______元服務費。
十、甲乙雙方及代理方責任
1.甲方確保房源可靠、手續合法;並提供交易所需的相關證明資料和原房屋承租人放棄該房屋的優先購買權的書面聲明。
2.乙方應按協定履行責任,並提供交易所需的相關證明資料。
3.代理方確保在_______年_______月_______日前交付乙方《房屋所有權證》,土地證在領取房屋所有權證、契證_______個工作日後交付乙方。
十一、違約責任
1.乙方違約,已交付的定金不予退還。該定金在扣除代理費_______元後歸甲方所有。如甲方違約,甲方應賠償乙方_______元,賠償代理方代理費元。乙方已交付的定金元由代理方負責退還乙方。
2.在簽訂《杭州市房屋轉讓契約》後出現的違約責任由違約方承擔。
十二、本協定一式三份,甲乙雙方和代理方各執一份。
甲方:______乙方:______簽訂時間:______
廣東郊區房屋買賣契約 篇3
甲方原土地使用人:________(以下簡稱甲方)姓名:________身份證:________
乙方轉讓後使用人:________(以下簡稱乙方)姓名:________身份證:________
經自願協商達成一致,甲方將自己合法擁有的一塊土地房屋的使用權轉讓給乙方,雙方就土地轉讓相關事宜達成以下契約條款,以資共同遵守:
第一條 轉讓土地的基本情況
轉讓土地/房屋(以下簡稱該土地)位於____________。
第二條 轉讓價格
雙方商定該房屋轉讓價格為____(人民幣)大寫____(人民幣)。人民幣_________元整(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。
第三條 付款方式
雙方一致同意購房款由乙方一次性向甲方支付人民幣_________元整(大寫大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。收款時乙方應向甲方出具收據。
第四條 土地轉讓
交付土地後,上述土地以及土地上的房屋的占有、使用、收益、處分權歸乙方行使,甲方不再享有該房的任何使用權利和義務。
第五條 甲方的承諾保證
1.甲方保證自己對該轉讓房屋擁有處分權,轉讓該房屋不存在法律上的障礙。
2.甲方保證該轉讓房產不涉及第三方的權利。
3.甲方保證不得違反本契約約定。
第六條 乙方的承諾保證
本協定簽訂後,如因乙方原因解除協定,乙方應當向甲方支付總房款百分之五的違約金。
因該房屋所發生的___________年___月___日後的產權糾紛和財務糾紛由乙方承擔全部責任。
第七條 本契約未盡事宜,由雙方另行協商,並簽訂補充協定,補充協定和本契約具有同等法律效力。
第八條 本契約一式二份,甲、乙雙方各執一份,具有同等效力。本協定自簽訂之日起生效。
如甲方,乙方有權選擇下列任一種方式處理:
甲方簽字:________乙方簽字:________
按手印:________按手印:________
日期:________
廣東郊區房屋買賣契約 篇4
甲方:___________________乙方:___________________丙方:___________________
根據有關法律、法規之規定,甲、乙、丙三方在平等、自願、協商一致的基礎上,就丙方向甲、乙方購買房產,簽訂本契約,以資共同信守執行。
一、房屋基本情況
1.丙方同意購買甲、乙方擁有的坐落於___________________房產,建築面積為____________平方米,土地使用面積為_____________平方米。
房屋產權證號:______________________________、土地使用證號:________________________________。
2.該房屋性質屬於下列第_____種情形:__________商品房;已購公有住房;向社會公開銷售的經濟適用房;其他房屋
3.該房屋抵押情況為下列第_____種情形:__________該房屋未設定抵押;該房屋已設定抵押,抵押權人為:_______________________,抵押登記日期為:__________________年_______月_______日,他項權利證號為:_____________________。
4.該房屋租賃情況為下列第_____種情形:__________甲、乙方未將該房屋出租甲、乙方已將該房屋出租,_________,為該房屋承租人,承租人已放棄優先購買權。
二、買賣條件
1.房屋價格:__________甲、乙方同意將上述房屋以總價人民幣(大寫)______________(¥_____________元)出售給丙方。該房產辦理過戶手續所需繳納的一切費用均由_________方承擔。
2.甲、乙方保證上述房屋權屬資料真實、合法、有效。如甲、乙方房屋有共有、租賃等行為應告知丙方,並自行約定解決。如因上述原因導致本契約項下房屋交易如發生產權糾紛、債權糾紛或租賃糾紛時,由甲、乙方承擔全部責任。
3.丙方已對甲、乙方要出售的房屋做了充分了解,願意購買該房產。
三、丙方付款
1.丙方在簽訂契約當日支付首期房款¥_____元給甲、乙方。
甲、乙方同意在首期房款支付_____日內,將房產交付乙方使用,同時房屋所有權歸於丙方名下(未辦理過戶手續不影響房屋所有權歸屬效力)。
2.房屋尾款按照按年分期支付的方式付清,甲、乙、丙三方一致同意丙方將房屋尾款分為_____年(共____期)支付完畢,在丙方支付完房屋尾款_____日內,甲、乙方應當配合丙方辦理房屋過戶手續。
四、其他約定
1.維修基金、有線電視開通費送於乙方。
2.甲、乙方所留屋內家具、電器均送於乙方。
五、違約責任
1.丙方如果單方解除契約,則不得向甲、乙方索還房屋首款。
2.甲、乙方如果單方解除契約,則應在悔約之日起____日內將已經收取的房款退還給乙方,另給付乙方相當於房款數額的違約金。
3.如因不可抗力或其他不可歸責於當事人的`原因致使契約不能履行的,甲乙雙方可解除契約,並不承擔違約責任。
六、爭議解決
1.本契約在履行中若發生爭議,甲、乙、丙雙方應採取協商辦法解決。協商不成時,任何一方均可向契約簽訂地之有管轄權人民法院起訴。
2.本契約未盡事宜,由甲、乙雙方另行商定,並簽訂補充協定。補充協定(含附加條款)與本契約具有同等法律效力。
七、其他
1.本契約一式二份,契約各方各執一份。各份契約文本具有同等法律效力。
2.本契約經各方簽署後生效。
甲方:___________
乙方:___________
丙方:___________
日期:___________
廣東郊區房屋買賣契約 篇5
房屋買賣契約作為一種特殊的買賣契約,它是指出賣人將房屋交付並轉移所有權與買受人,買受人支付價款的契約。房屋買賣契約的法律特徵既有買賣契約的一般特徵,也有其自身固有的特徵。這主要表現為:(1)出賣人將所出賣的房屋所有權轉移給買受人,買受人支付相應的價款;(2)房屋買賣契約是諾成、雙務、有償契約;(3)房屋買賣契約的標的物為不動產,其所有權轉移必須辦理登記手續;(4)房屋買賣契約屬於法律規定的要式法律行為。
房屋買賣契約是一方轉移房屋所有權於另一方,另一方支付價款的契約。轉移所有權的一方為出賣人或賣方,支付價款而取得所有權的一方為買受人或者買方。
契約形式 房屋買賣契約標的額較大且系比較重要之契約,故法律規定應當採取書面形式訂立。《城市房地產管理法》第40條規定:"房地產轉讓,應當簽訂書面轉讓契約……"。《城市房地產開發經營管理條例》第28規定:"商品房銷售,當事人雙方應當簽訂書面契約。……"上述規定是認定房屋買賣契約應當採用書面形式的法律依據。根據法律及相關司法解釋的規定,房屋買賣契約書面形式應包括如下類型:
(一)正式房屋買賣契約
正式房屋買賣契約是房屋買賣契約書面形式的基本類型,內容一般包括房屋買賣契約的基本條款,如房屋位置、結構、建築面積、價款及其支付期限、交房期限、質量標準、產權轉移登記等條款。儘管法律法規並未規定買賣雙方必須採用統一的房屋買賣契約文本,但在辦理產權轉移登記時,房屋產權登記機關往往要求使用建設主管部門統一制訂的規範的契約文本,否則,不予辦理備案、登記。但是,並不因為不使用統一契約文本而影響書面房屋買賣契約的成立和效力。實踐中,商品房買賣時,要求必須使用建設主管部門統一製作的格式文本。但在正式契約文本簽訂之前,多由開發商提供認購書、預訂協定等預約契約文本要求買受人簽署,其中有的預約契約已經具備本約性質,相當於房屋買賣契約。二手房買賣的契約形式未作統一要求,買賣雙方一般會根據協商一致的意見共同起草一份房屋買賣契約,經雙方簽字、蓋章生效,並據此履行,在產權登記機關填寫的制式契約只作為登記檔案使用。
(二)具備特定條件的預約契約
最高人民法院《關於審理商品房買賣契約糾紛案件適用法律若干問題的解釋》(下稱商品房買賣司法解釋)第五條規定:"商品房的認購、訂購、預訂等協定具備<商品房銷售管理辦法>第16條規定的商品房買賣契約的主要內容,並且出賣人已經按照約定收受購房款的,該協定應當認定為商品房買賣契約。"根據最高法院民一庭的觀點,商品房認購、訂購、預訂等協定是在開發商取得立項、規劃、報建審批手續至取得商品房銷售許可證之前簽訂的預
約性質的契約(事實上預約契約的簽訂並不限於這個期間)。為保障交易安全,保護業主權益,促進簽約,規定具備契約實際履行條件的預約契約,應當認定為本約契約。筆者認為,司法解釋的本條規定,用意雖好,但效果一般,極易造成誤導。首先,《商品房銷售管理辦法》
第16條規定的商品房買賣契約的主要內容多達13項,而認購書等預約契約均為開發商擬定的格式契約,同時具備該13項內容的可能性很少,買受人依據該條規定維護自身權益的機會並不多見。其次,認定契約性質的依據為契約內容,而非契約名稱。預約契約如果具備了商品房買賣契約的主要內容,理應認定為商品房買賣契約,不再具有預約性質。第三,"出賣人已經按照約定收受購房款",表明買賣契約已經實際履行。即使預約契約未完全具備《商品房銷售管理辦法》第16條規定的商品房買賣契約的主要內容,只要標的物明確、價款確定,完全可以依據契約法的相關規定認定雙方房屋買賣契約成立。如果機械適用該條司法解釋的規定,就會導致依據契約法應當認定房屋買賣契約成立,而依據該條司法解釋則不能認定契約成立。
(三)房屋買賣契約的其他書面形式。
《契約法》第11條規定:"書面形式是指契約書、信件和數據電文(包括電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件)等可以有形地表現所載內容的形式。"根據《電子簽名法》第3條第3款的規定,"涉及土地、房屋等不動產權益轉讓的"的文書,不適用"電子簽名、數據電文"。無疑排除了以"數據電文"為表現形式的房屋買賣契約。記載雙方房屋買賣意思表示的、以有形方式表現的信函等雙方往來資料,應當認定為其他書面形式的房屋買賣契約。有些情況下,沒有書面契約,也無法認定口頭契約存在,買受人以其持有的購房款收據或發票主張房屋買賣契約成立。此時,買受人持有的購房款收據或發票,既是書面契約形式,也是契約實際履行證據,如果收據或發票載明的房屋位置具體、房屋價款明確,應當認定雙方之間的房屋買賣契約成立。筆者認為,認定其他書面形式的房屋買賣契約成立,已有書面證據必須能夠證明三項事實:房屋買賣的意思表示、房屋具體位置和價款。
摺疊主要條款
房屋買賣契約是指購房者各售房者在平等協商的基礎上,就房屋的買賣所簽訂的協定。房屋買賣契約應包括以下主要條款:
1、契約雙方當事人。買賣雙方的名稱(姓名)、地址、郵政編碼、聯繫電話。如果有委託代理人的話,那么還包括委託代理人的名稱(姓名)、地址、郵政編碼、聯繫電話。
2、標的。標的是契約當事人雙方權利義務共同指向的對象。在房屋買賣契約中,標的就是房屋。這主要包括以下內容:
房屋的坐落位置;
所買賣房屋的面積,應分別註明實得建築面積和所分攤的公用建築面積;
房屋是現房,還是期房;
房屋的配套設施和維修標準。
3、房屋的價格及付款時間約定。一般新建的商品房及預售的商品房都是按所買賣房屋的建築面積來計算房屋的價格,即約定每平方米建築面積的售價為多少元,然後用單價乘以建築面積來計算房屋所需支付的價款。舊房的買賣有時就直接約定每套房屋或每幢房屋所需支付的價款。在契約中一般要列一個付款時間進度表,買方按該進度表將每期所需支付的價款交付賣方。
4、交房期限。賣方應在某日期之前,將房屋交付買方。買方應在實際接收該房屋之日起,在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記,賣方應給予必要的協助。或者由賣方代理買方進行上述工作。在交房的同時或一段時間後將房屋所有權證(所有權人為買方)交付買方,由買方支付有關的費用。
5、權利擔保。賣方保證在交付房屋時,該房屋沒有產權糾紛和財務糾紛,保證在交付時已清除該房屋上原由賣方設定的抵押權。如房屋交付後發生該房屋交付前即存在的權利糾紛,由賣方承擔全部責任。
6、違約責任。違約責任是違反契約的當事人應承擔的法律責任。違約責任的規定為督促當事人自覺而適當地履行契約,保護非違約方的合法權益,維護契約的法律效力起著十分重要的作用,同時也能避免日後雙方互相扯皮的情況。在契約中應明確約定買方不按期支付購房款所應承擔的違約責任,賣方不按期交付房屋所應承擔的違約責任,以及賣方所交付的房屋不符合契約約定所應承擔的違約責任等。
7、契約雙方認為應當約定的其他事項。如房屋的保修責任、物業管理以及小區內公用配套設施等。
摺疊手續費用
房地產買賣雙方,應當簽訂房地產買賣契約,契約文本可以使用房屋土地管理局制定的示範文本,也可使用自製契約。使用自製契約的,當事人在過戶申請前應委託經市房地局認定的法律服務機構進行預審,法律服務機構對符合規定的自製契約,提出預審合格意見。以下登記手續和費用作為參考,具體手續和費率等根據當地政策規定確定。
廣東郊區房屋買賣契約 篇6
規範書寫房屋買賣協定書
甲方(轉讓方):性別,民族,年齡,職業,身份證號:
地址:電話:
乙方(受讓方):性別,民族,年齡,職業,身份證號:
地址:電話:
一、甲方將坐落在個人產權的房屋使用所有權以元的價格轉讓給乙方。該房屋產籍號為,戶型為室廳,建築面積為平方米,樓層為住,(正、廂)樓。
二、乙方應向甲方支付購房定金元,並將過戶所需材料於本契約簽訂之日天內移交給乙方,否則視為違約行為。由方於年月日前辦理完交易手續並承擔全部過戶費用,將該房屋的所有權登記在乙方名下,新房證下發7日內,乙方應將購房餘款一次性給付甲方。在乙方交付全部購房餘款的當日,甲方將房屋移交丙方使用。
三、乙方交納定金後、甲方遷出前,在未徵得乙方同意的前提下,甲方不得隨意處置該房屋或挪做它用,也不得隨意改變該房屋的用途、內部設施和結構。
四、乙方交納定金後,在尚未辦理交易手續的情況下,該房屋因不可抗力而造成損壞,或被劃入政府拆遷範圍的,雙方應協商解決,協商不成,甲方應主動向乙方返還定金。
五、水、電、煤氣費以及衛生費、房費、電話費、有線電視費、公共房屋維修費、物業管理費等費用由甲方結清,交付後發生的費用由乙方支付,甲方如有拖欠,乙方可從購房餘款中予以扣除或向甲方追償。水錶字、電錶字、煤氣表字。
六、陳欠取暖費由甲方負責一次性結清,交易當年的取暖費由乙方承擔。
七、乙方違約,無權要求返還定金;甲方違約,應按定金的雙倍向乙方賠償。
八、其它約定事項:。
九、因履行本協定發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,依法向人民法院起訴。
十、本協定一式伍份,由甲乙雙方、公證處、發證中心及交易中心各留存一份,經甲方、乙方簽字後生效。如有其他協定與本協定不符,以本協定內容為準。
以下無正文
甲方(簽字):乙方(簽字):
簽約日期:年月日
廣東郊區房屋買賣契約 篇7
原告:_________________王__________,女,漢族,現就職於_____________市勞教所第_____大隊,電話:_____________
被告:_________________河北_______________房地產開發有限公司,地址:_________________市__________路__________號,法定代表人:_________________張__________,電話:__________________
訴訟請求
1、解除原、被告雙方簽訂的商品房買賣契約;
2、判決被告返還原告剩餘房款339500元整;
3、本案訴訟費用由被告承擔。
事實和理由
原告於20__年9月10日與被告簽訂商品房買賣契約,約定由原告購買被告擬建造的位於__________縣_______________的一套面積為181.65平方米的商品房,該房屋為聽楓苑t11號,交房日期為20__年5月1日之前。協定生效後,原告如約向被告一次性支付總房款389500元。但是,被告卻遲遲沒有建造該房屋,超過交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日,被告一直違反契約約定,未履行交房義務,導致原告的入住權利無法實現。雙方在契約第九條中約定:_________________“出賣人逾期超過45日未能交房的,買受人有權解除契約。出賣人應當自買受人解除契約通知到達之日起30天內退還全部已付款,並按買受人累計已付款的1%向買受人支付違約金。”儘管原告多次向被告主張要求解除契約,返還已付房款,但被告到目前為止只返還給原告房款50000元,遲遲不予返還剩餘房款,未能承擔相應的違約責任。現訴諸法院,請求法院判如所求!
此致
___________人民法院
具狀人: ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
廣東郊區房屋買賣契約 篇8
出賣人(甲方): 身份證號碼:
買受人(乙方): 身份證號碼:
根據《中華人民共和國契約法》及其他有關法律、法規之規定,買受人和出賣人在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣房產等相關事宜達成如下協定:
一、甲方自願將其位_____________________________ 的房產及其土地使用權以人民幣__________元整(¥______ __ 元)的價款出售給乙方。該房屋為 樓,共 層(建築面積____,儲藏室___)。甲方保證自己對該轉讓房屋擁有處分權,保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,轉讓該房屋不存在法律上的障礙。甲方保證其妻子、兒女和其他享有繼承權的人對該房屋不主張繼承權、共同所有權和其他權利。甲方保證該轉讓房產不涉及第三方的權利,否則一切後果由甲方全部承擔。
二、交房時間為:房款付清時即交房(交易後甲方給乙方寫好收據)。該房屋屬於無房產證,無土地使用證。如房屋日後政府需補辦產權登記,一切費用由乙方支付,如需聯繫原房主甲方應無條件配合乙方。
三、乙方支付房款後,房屋所有權及一切相關權利均歸屬乙方享有。該房屋憑買賣契約生效,乙方擁有無限期所有權和使用權,如房屋遇政府或有關單位拆遷、徵用等行為,則拆遷或徵用等行為產生的房屋補償費用全部歸乙方所有,甲方對此完全同意,絕無反悔。且日後,辦理房屋補償手續需甲方配合時,甲方應無條件配合乙方領取應得經濟補償,甲方不得占有乙方經濟利益。本條約定依據《中華人民共和國契約法》第五十七條訂立,本協定的無效,被撤銷或終止均不影響本條款的繼續有效執行。
四、房屋交付乙方前產生的任何債務、費用均由甲方負責解決,與乙方無關。
五、本契約簽訂後,甲方不得以本房屋為關聯與他人訂立任何契約。
六、甲方保證對乙方沒有任何欺詐行為。本協定生效後任何一方均不得以房屋沒有產權、買賣行為尚未全部完成作為抗辯理由,否定本協定的效力。
七、本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的按下述方式解決:依法向人民法院起訴。
八、本契約自雙方簽字或蓋章之日起生效,任何塗改均無效。
九、本契約一式貳份,甲、乙方各執一份。
甲方: 年 月 日
乙方: 年 月 日
見證人: 年 月 日
廣東郊區房屋買賣契約 篇9
出賣方:
身份證:
(以下簡稱甲方)
買受方:
身份證:
(以下簡稱乙方)
甲方有一套房產
(1、有房產手續;
2、無房產手續),經與乙方協商,賣與乙方所有,為明確權利義務關係,訂立本契約。
一、房產位於,面積平方米。東至 、西至 、南至 、北至 。
二、價款 ,於簽訂本契約時一次性支付現金。
三、甲方保證所出賣的房產產權為自己獨立所有,無抵押、擔保等他項權利。
四、交付,甲方於本契約簽訂日將房產鑰匙交與乙方視為交付房產。
五、違約,如甲方所出賣的房產在本契約簽訂後發生爭議或者有第三人主張權利,均為甲方違約,甲方應當向乙方退還本契約規定的房價款並支付違約金額為房價款的`30%的違約金。
六、本契約所轉讓的房產由甲方委託 為保證人,保證人保證本契約所轉讓的房產沒有權利瑕疵,否則承擔本契約第五條約定的支付款項的連帶義務。
七、本契約一式兩份,雙方各執一份,自簽字之日起生效。 補充規定:
甲方(簽字): 乙方(簽字): 保證人(簽字):
年 月 日
廣東郊區房屋買賣契約 篇10
立契約書人(以下簡稱甲方)(以下簡稱乙方),雙方茲就營業轉讓事宜,訂立本契約,條件如下:
一、轉讓標的:甲方願將獨資設立,坐落某某市某路某號的興國商行,轉讓予乙方經營。
二、本件轉讓價格及其計算標準:
(一)興國商行全部生財器具,存貨作價為人民幣某某萬元。生財器具及存貨另列清冊交分別標明價格。
(二)上列生財器具,存貨經盤點如有增減變化數量,則依清冊所記載價格,增減給付現金。
(三)甲方應收未收款約計某萬元(詳移交清冊),悉數由乙方承受,不另計價。惟乙方應承受甲方對外所欠一切債務(詳移交清冊)。
三、付款辦法:於簽訂本契約的同時,乙方交付甲方某萬元;其餘款於點交完訖之日一次付清。
四、點交日期及地點:雙方訂定某某某某年某月某日為點交日期,並定於商行現場為點交地點。
五、特約事項:
(一)本件點交以前,所有甲方對外所欠一切債務,概由乙方承受教育,並由乙方將營業承受承擔債務的情況通知各債權人。點交前所積欠一切稅捐、水電費用、房租、員工薪資亦同。
(二)商號名稱或延用原名稱,或變更名稱,悉依乙方自便,甲方不得置同。甲方並應協同乙方辦理商號變更登記手續,不得藉故推辭。
(三)商號現承租坐落某某市某路某號的租賃權,由甲方讓與乙方,並由甲方負責出租人與乙方辦理續租某年,與乙方另行換立租約,如出租人不允許續租或要求增加租金或提出其他條件,致乙方受害時,甲方應負賠償責任。
六、違約處罰:任何一方違反本契所列各條情形之一,即視違約論,對方有權解除契約。如系乙方違約,願將已付款項,任由甲方沒收;若系甲方違約,則應按所收的款項加倍返還以為違約處罰。若有其它損害,仍得請求賠償。
七、甲乙雙方應各覓保證人,對甲乙雙方的違約對他方應負賠償責任,願各負連帶賠償之責,並均拋棄先訴抗辯權。
八、本契約一式四份,由甲乙雙方及保證人各執一份為憑。
立契約書人
甲方:趙錢
保證人:
乙方:孫李
廣東郊區房屋買賣契約 篇11
甲方(出賣方):
乙方(買受方):
丙方(中介方):某某房地產經紀有限公司
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國房地產管理法》及其他相關法律、法規之規定,甲、乙、丙三方在平等、自願和協商一致的基礎上,就甲、乙雙方共同委託丙方從事房地產經紀事項達成一致意見,特訂立如下協定:
第一條房屋信息描述
甲方自願出售的房屋(以下簡稱該房屋)位於。該房屋用途為,建築面積為平方米(以該房屋產權證標註面積為準)。該房屋已依據國家有關規定取得產權證書,所有權證號為字第號,所有權人為。乙方對該房屋已做充分了解,並願意購買。
第二條房屋交易價格
甲、乙雙方確認該房屋交易價格為每建築平方米人民幣元,總價款合計為人民幣元(大寫元整)。
第三條與該房屋交易相關的費用
與該房屋交易相關的費用按國家和北京市有關規定執行,由甲、乙方承擔,由丙方代收代繳。經甲、乙雙方確認。
若乙方需要向銀行貸款,則乙方還應支付保險費、評估費和律師費,該費用在評估報告完成並確定後仍應由丙方代收代繳。
第四條委託事項和服務費
甲、乙雙方共同委託丙方為其提供促成房屋買賣、代辦房屋產權過戶等服務。甲、乙雙方應向丙方支付相應服務費。經甲、乙雙方確認。
若需要從銀行貸款,則乙方委託丙方為其提供代辦銀行貸款服務。乙方應向丙方支付相應服務費,並經乙方確認。
第五條定金支付
甲、乙雙方已達成該房屋買賣意向,在簽訂本契約當日,乙方需向丙方支付相當於房屋交易價格10%的購房定金,計人民幣元(大寫元整),甲、乙雙方同意該定金自支付於丙方時起視為定金已支付。在支付定金同時,甲方應將該房屋的產權證、身份證等相關證件的原件交付於丙方。
第六條付款方式
甲、乙雙方商定以下列第種方式付款:
(一)一次性付款
1、在丙方通知乙方立契過戶七個工作日內,乙方應將該房屋交易所需款項(包括該房屋交易價格、與該房屋交易相關的費用以及服務費)總計人民幣元(大寫元整)
交付於丙方(此時已付定金自動轉為房款);
2、在辦理完該房屋立契過戶手續後七個工作日內,丙方將該房屋交易價格的70%交付於甲方,計人民幣元(大寫元整);
3、在辦理完該房屋交付手續後三個工作日內,丙方在扣除甲方應付稅費及服務費(總計人民幣元整)後,把剩餘房款交付於甲方,計人民幣元(大寫元整)。
(二)銀行貸款
1、在該房屋評估報告作出後第三個工作日,乙方應將該房屋的首付款(該房屋交易價格減去銀行實際貸款額)以及與該房屋交易相關費用和服務費交於丙方(此時已付定金自動轉為房款);
2、在銀行放貸手續完成後,由丙方配合甲方持相關證件、材料辦理70%的房款;
3、在辦理完該房屋交付手續後三個工作日內,丙方在扣除甲方應付稅費及服務費(總計人民幣元整)後,把剩餘房款交付甲方,計人民幣元(大寫元整)。
第七條房屋交付
(一)甲方應在辦理完立契過戶手續之日起五個工作日內將該房屋交付給乙方。
(二)該房屋交付當日,甲、乙雙方均需到場。待該房屋交付完畢後,甲、乙雙方應簽訂《物業交割單》。
(三)該房屋交付前,因該房屋所產生的各項費用如:水、電、煤氣、物業、供暖等費用,由甲方承擔;該房屋交付並簽訂《物業交割單》後,因該房屋所產生的各項費用如:水、電、煤氣、物業、供暖等,由乙方承擔。該房屋交付時,甲方應提供上述費用交納的單據。(三)如該房屋原產權單位要求立契過戶前簽訂物業、供暖協定並提前預付物業、供暖費用的,乙方應按照原產權單位要求辦理。
(四)甲方交付該房屋的裝修、設備狀況應符合國家標準。
第八條甲、乙、丙三方義務
(一)甲方義務
1甲方應保證該房屋無抵押、無查封、無產權糾紛和債權債務糾紛,由此而引起的法律及經濟責任由甲方自行承擔。甲方承諾對該房屋權屬證件的合法性、真實性和有效性負全責。
2甲方應保證該房屋交付時符合國家規定。
3甲方應及時提供該房屋辦理產權過戶手續過程中所需要的相關證件及材料的原件和複印件,並保證在辦理過戶交易手續時按時到場。
(二)乙方義務
1簽訂本契約的同時交付定金。
2提供該房屋過戶交易和銀行貸款時所需的相關證件及材料的原件和複印件,並保證在辦理過戶交易手續時按時到場。
3若乙方申請銀行按揭貸款,需及時向丙方提供貸款所需資料。
(三)丙方義務
1見證並監督本契約的執行。
2代辦該房屋過戶、貸款的相關手續。
3代收甲、乙方支付的定金、房款,並按本契約第六條中約定的方式向甲方支付房款。4甲、乙雙方發生違約或爭執等情形時,應出面予以協商;協商無效時,應採取中立態度,並證明事實。
第九條違約責任
(一)乙方支付定金後,若甲方悔約,不將上述房屋出售給乙方,甲方同意按上述定金額賠償乙方,甲方仍應支付丙方相當於該房屋成交價2.5%的違約金,丙方將乙方已付定金如數退還;若乙方違約,不購買該房屋,則無權要求返還已付定金,該定金歸甲方所有,乙方仍應支付丙方相當於該房屋成交價2.5%的違約金。三方對此條款均無異議。
(二)若甲方逾期交付該房屋,則每逾期一日,甲方均應按該房屋價格的萬分之五向乙方交付違約金,逾期超過十個工作日,乙方可解除本契約,甲方將乙方已付房款退還,並按本條第(一)款中的甲方悔約條款處理。
(三)若乙方逾期付款,每逾期一日,乙方均應按逾期款的萬分之五向甲方支付違約金,逾期超過十個工作日,甲方可解除本契約,甲方將乙方已付房款退還,並按本條第(一)款中的乙方悔約條款處理。
(四)在辦理立契過戶和銀行按揭貸款過程中,若因甲、乙任何一方單方延誤而致使其他方遭受損失,則視為延誤方違約,按本條第(二)款和第(三)款處理。
第十條契約的終止與解除本協定履行期間,因不可抗力或國家政策調整,致使本契約無法履行或雖能履行已無實際意義時,本協定自行終止,三方互不承擔責任,甲方在本協定終止後三個工作日內將已收房款全額退還,丙方則應將甲、乙雙方提交的所有證件及相關資料退還。
第十一條解決爭議的方式
本契約在履行過程中發生爭議的,雙方應協商解決;協商不成的,雙方同意按以下第種方式解決:
(一)提交某某機構仲裁;
(二)任何一方均可向房屋所在地人民法院提起訴訟。
第十二條本契約附屬檔案作為本契約不可分割的部分,具有同等法律效力。
第十三條對於未盡事宜,甲、乙、丙三方可簽訂補充協定。
第十四條本契約一式三份,三方各持一份。
甲方:乙方:丙方:
身份證號:身份證號:身份證號:
通信地址:通信地址:通信地址:
郵政編碼:郵政編碼:郵政編碼:
聯繫電話:聯繫電話:聯繫電話:
委託代理人:委託代理人:委託代理人:
聯繫電話:聯繫電話:聯繫電話:
簽字日期:簽字日期:簽字日期:
廣東郊區房屋買賣契約 篇12
甲方(出賣人):_______身份證件號碼:______________________
乙方(買受人):_______身份證件號碼:______________________
根據《中華人民共和國經濟契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本契約,以資共同信守執行。
第一條
乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區________________________擁有的房產(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面),建築面積為_____平方米。(詳見土地房屋權證第_______________號)
第二條
上述房產的交易價格為:單價:人民幣________元/平方米,總價:人民幣___________元整(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)本契約簽定之日,乙方向甲方支付人民幣__________元整,作為購房定金。
第三條付款時間與辦法
1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,並約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩餘房款人民幣____________元整申請銀行按揭(如銀行實際審批數額不足前述申請額度,乙方應在繳交稅費當日將差額一併支付給甲方),並於銀行放款當日付給甲方。
2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,並約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩餘房款人民幣____________元整於產權交割完畢當日付給甲方。
第四條
甲方應於收到乙方全額房款之日起____天內將交易的房產全部交付給乙方使用,並應在交房當日將_________等費用結清。
第五條稅費分擔
甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規,並按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費。經雙方協商,交易稅費由_______方承擔,中介費及代辦產權過戶手續費由______方承擔。
第六條違約責任
甲、乙雙方契約簽定後,若乙方中途違約,應書面通知甲方,甲方應在____日內將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約,應書面通知乙方,並自違約之日起____日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條本契約主體
1.甲方是____________共______人,委託代理人________即甲方代表人。
2.乙方是____________,代表人是____________.
第八條
本契約如需辦理公證,經國家公證機關____公證處公證。
第九條
本契約一式份。甲方產權人一份,甲方委託代理人一份,乙方一份,廈門市房地產交易中心一份、________公證處各一份。
第十條本契約發生爭議的解決方式
在履約過程中發生的爭議,雙方可通過協商、訴訟方式解決。
第十一條本契約未盡事宜
甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本契約同具法律效力。
第十二條雙方約定的其他事項:
__________________________________________________________________。
甲方(簽章):__________乙方(簽章):____________
聯繫電話:_______________聯繫電話:________________
簽定日期:_______年____月____日
廣東郊區房屋買賣契約 篇13
出賣人(甲方):_________________買受人(乙方):_________________
一、 買樹地點:_________________
二、 買樹時間:_________________
三、 付款方式:_________________
四、 付款時間:_________________
五、 買賣雙方經過協商,特約定下列協定。
1.甲方在住址處有樹棵,願意賣給乙方。
2.乙方願意購買甲方所擁有的原處有棵。
3.乙方應在同意購買甲方所提供樹木的同時立即一次性向甲方交付購買樹木的現金。
4.甲方對本契約擁有解釋權。
5.契約文本:_________________本契約一式二份,雙方各執一份契約效力:_________________本契約經買賣雙方簽字按印後生效。
出賣人(簽字):_________________(手印)
買受人(簽字):_________________(手印)
出賣人地址:_________________電話:_________________
買受人地址:_________________電話:_________________
日期:_________________
廣東郊區房屋買賣契約 篇14
產權房屋買賣契約,關於房屋的產權買賣契約需要注意什麼請看下面:產權房屋買賣契約【1】出賣人(甲方): 身份證號碼:買受人(乙方): 身份證號碼:甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自願,協商一致前提下訂立本契約條款如下,以資共同遵守。
一、甲方自願將其村證房位於____市___________區_______________________________________的房屋(建築面積_________平方米)以人民幣_______仟_______佰_______拾_______萬_______仟_______佰_______拾_______元整(________ 元)的價款出售給乙方。(含地下室號-----平方米)
二、乙方支付甲方契約保證定金壹萬元,如甲方反悔本契約,雙倍賠償;如乙方反悔本契約,定金不退。
三、本契約簽定時,甲乙雙方都不具備過戶條件。等過戶條件成熟時,甲方應協助乙方辦理房屋產權手續。本契約發生的契稅,土地出讓金等由乙方負擔。其他稅費按有關法律規定負擔。乙方一次性將房款交付甲方。
四、本契約簽訂後,甲方對----------------------------------------的房屋使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、占有等權利一併轉讓給乙方。
五、本契約簽訂後,甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權利,乙方保證按期繳納各項物業費用。本契約簽訂後,甲方不得就該房屋與他人訂立《買賣契約》;
六、違約責任
1、甲方應當於________年____月____日交付乙方房屋,甲方如不按契約規定的日期交付房屋,每逾期1天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過____五___個月時,乙方有權解除本契約。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,並應賠償乙方經濟損失人民幣___四萬______元。
2、乙方全部或部分不履行本契約規定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日千分之一計算的違約金給甲方。逾期超過___五____個月時,甲方有權解除契約。解約時,乙方已付房價款的_________作為甲方的損失賠償金。
3、如果甲方出售的房屋存在質量問題影響到乙方居住權利的行使,一切責任由甲方承擔,並應賠償乙方的損失。
4、本契約簽訂後,任何一方不得擅自變更或解除契約。如因重大客觀原因導致本契約的解除,甲方應按照市場評估價返還乙方房屋價款,並賠償乙方的`房屋裝修費用。
5、如因規劃部門、設計部門的原因導致房屋質量和使用功能的,甲方應當通知乙方,如有補償款發放,甲方應當全額退還乙方。
七、本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的按下述第_________種方式解決。
1、提交______________________________________仲裁委員會仲裁。
2、依法向------------------------------------區人民法院起訴。
八、其他約定
九、本契約自雙方簽字或蓋章之日起生效。本契約未盡事宜雙方可以簽定補充協定,補充協定與本契約具有同等法律效力。
十、本契約一式5份,甲乙方各執一份,見證人各一份。甲方: 乙方:________年____月 ____日________年____月____日見證人:________年____月____日________年____月____日________年____月____日產權房屋買賣契約【2】甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自願,協商一致前提下訂立本契約條款如下,以資共同遵守。
一、甲方自願將其村證房位於____市___________區_______________________________________的房屋(建築面積_________平方米)以人民幣_______仟_______佰_______拾_______萬_______仟_______佰_______拾_______元整(________ 元)的價款出售給乙方。(含地下室號-----平方米)
二、乙方支付甲方契約保證定金壹萬元,如甲方反悔本契約,雙倍賠償;如乙方反悔本契約,定金不退。
三、本契約簽定時,甲乙雙方都不具備過戶條件。等過戶條件成熟時,甲方應協助乙方辦理房屋產權手續。本契約發生的契稅,土地出讓金等由乙方負擔。其他稅費按有關法律規定負擔。乙方一次性將房款交付甲方。
四、本契約簽訂後,甲方對----------------------------------------的房屋使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、占有等權利一併轉讓給乙方。
五、本契約簽訂後,甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權利,乙方保證按期繳納各項物業費用。本契約簽訂後,甲方不得就該房屋與他人訂立《買賣契約》;
六、違約責任
1、甲方應當於________年____月____日交付乙方房屋,甲方如不按契約規定的日期交付房屋,每逾期1天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過____五___個月時,乙方有權解除本契約。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,並應賠償乙方經濟損失人民幣___四萬______元。
2、乙方全部或部分不履行本契約規定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日千分之一計算的違約金給甲方。逾期超過___五____個月時,甲方有權解除契約。解約時,乙方已付房價款的_________作為甲方的損失賠償金。
3、如果甲方出售的房屋存在質量問題影響到乙方居住權利的行使,一切責任由甲方承擔,並應賠償乙方的損失。
4、本契約簽訂後,任何一方不得擅自變更或解除契約。如因重大客觀原因導致本契約的解除,甲方應按照市場評估價返還乙方房屋價款,並賠償乙方的房屋裝修費用。
5、如因規劃部門、設計部門的原因導致房屋質量和使用功能的,甲方應當通知乙方,如有補償款發放,甲方應當全額退還乙方。
七、本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的按下述第_________種方式解決。
1、提交______________________________________仲裁委員會仲裁。
2、依法向------------------------------------區人民法院起訴。
八、其他約定
九、本契約自雙方簽字或蓋章之日起生效。本契約未盡事宜雙方可以簽定補充協定,補充協定與本契約具有同等法律效力。
十、本契約一式5份,甲乙方各執一份,見證人各一份。甲方: 乙方:________年____月____日________年____月____日見證人:________年____月____日________年____月____日________年____月____日甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自願,協商一致前提下訂立本契約條款如下,以資共同遵守
一、甲方自願將其村證房位於____市___________區_______________________________________的房屋(建築面積_________平方米)以人民幣_______仟_______佰_______拾_______萬_______仟_______佰 _______拾_______元整(________ 元)的價款出售給乙方(含地下室號-----平方米)
二、乙方支付甲方契約保證定金壹萬元,如甲方反悔本契約,雙倍賠償;如乙方反悔本契約,定金不退
三、本契約簽定時,甲乙雙方都不具備過戶條件等過戶條件成熟時,甲方應協助乙方辦理房屋產權手續本契約發生的契稅,土地出讓金等由乙方負擔其他稅費按有關法律規定負擔乙方一次性將房款交付甲方
四、本契約簽訂後,甲方對----------------------------------------的房屋使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、占有等權利一併轉讓給乙方
五、本契約簽訂後,甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權利,乙方保證按期繳納各項物業費用本契約簽訂後,甲方不得就該房屋與他人訂立《買賣契約
廣東郊區房屋買賣契約 篇15
出賣人:
身份證號碼:
住址:
聯繫電話:
共有權人:
身份證號碼:
住址:
聯繫電話:
買受人:
身份證號碼:
住址:
聯繫電話:
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規的規定,出賣人和買受人在平等、自願、公平、協商一致的基礎上就房屋買賣事宜達成如下協定:
第一條房屋基本情況
(一)出賣人所售房屋(以下簡稱該房屋)為樓房,坐落在:煙臺號。該房屋建築面積為___________平方米。
(二)該房屋用途為住宅。
第二條房屋權屬情況
(一)該房屋所有權證證號為:________________________,共有權證證號為:_______________________,填發單位為:________________________。該房屋所有權證證號為:________________________,填發單位為:________________________。
(二)該房屋性質為商品房。
(三)該房屋未設定抵押。
(四)出賣人未將該房屋出租。
第三條房屋共有權人同意出售該房屋給買受人。
第四條成交價格、付款方式及資金劃轉方式
(一)經買賣雙方協商一致,該房屋成交價格為:人民幣30萬元(人民幣叄拾萬圓整)。
(二)本契約正式簽定之日買受人向出賣人一次性支付該房屋全款30萬元。
第五條房屋產權及具體狀況的承諾
出賣人保證該房屋沒有產權糾紛,因出賣人原因造成該房屋不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的,由出賣人承擔相應責任。
出賣人保證已如實陳述該房屋權屬狀況、附屬設施設備、裝飾裝修情況和相關關係,該房屋附屬設施設備(含地下室)及其裝飾裝修隨同該房屋一併轉讓給買受人,買受人對出賣人出售的該房屋具體狀況充分了解,自願買受該房屋。
第六條房屋的交付
出賣人在本契約正式簽定之日將該房屋交付給買受人,並移交該房屋房門鑰匙。
第七條違約責任
(一)逾期交房責任除不可抗力外,出賣人未按照第六條約定的期限該房屋交付買受人的,自第六條約定的交付日之次日起至實際交付之日止,出賣人按日計算向買受人支付已交付房價款萬分之三的違約金。
(二)逾期付款責任
買受人未按照附屬檔案四約定的時間付款的,自約定的應付款期限之次日起至實際支付應付款之日止,買受人按日計算向出賣人支付逾期應付款萬分之三的違約金。
第八條稅、費相關規定本契約履行過程中,買賣雙方按照國家及省市相關規定繳納的各項稅、費均由買受人負擔。因買受人不按法律、法規規定繳納相關稅費導致交易不能繼續進行的`,其應當向出賣人支付相當於房價款5%的違約金。
第九條在房屋交付日以前發生的物業管理費、供暖、水、電、燃氣、有線電視、電信費用由出賣人承擔,交付日以後(含當日)發生的費用由買受人承擔。
第十條權屬轉移登記
(一)當事人雙方同意,本契約正式簽訂且買受人已履行付款義務、出賣人已履行房屋交付義務後的20xx年月日至20xx年月日期間,雙方共同向房屋權屬登記部門申請辦理房屋權屬轉移登記手續。
(二)在辦理房屋權屬轉移登記手續時,出賣人應當積極配合買受人辦理相關手續。如因出賣人的責任,買受人未能取得房屋所有權證書的,買受人有權退房。
第十一條該房屋風險責任自該房屋轉移占有之日起轉移給買受人。
第十二條本契約項下發生的爭議,由雙方協商解決;協商不成的,依法向房屋所在地人民法院起訴。
第十三條雙方可以根據具體情況對本契約中未約定、約定不明的內容簽訂書面補充協定。本契約補充協定與本契約具有同等法律效力。
第十四條本契約自雙方簽字(蓋章)之日起生效。
第十五條本契約一式肆份,出賣人、買受人各執貳份;具同等法律效力。
出賣人(簽章):
xx年xx月xx日
買受人(簽章):
xx年xx月xx日
共有權人(簽章):
xx年xx月xx日
廣東郊區房屋買賣契約 篇16
賣方(以下簡稱甲方):______________________
買方(以下簡稱乙方):______________________
甲乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上達成如下協定,雙方遵照執行:
第一條房屋的基本情況。
甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落於_______號樓_______單元_______號;房屋結構為磚混結構,建築面積_______平方米。
房屋價格:該房屋房價為_______元整;
第三條付款方式乙方於本協定簽定之日一次向甲方支付_______元購房款後,該房屋產權即歸乙方所有。
第四條在乙方交清該房屋房款後,甲方將該房屋鑰匙交付給乙方,產權交割完畢。
第五條關於產權登記的約定。在乙方付清甲方房款後,甲方提供該房屋相關手續給乙方,由乙方負責辦理房屋產權登記過戶手續,辦理該房產過戶登記的所有稅費由乙方承擔。
第六條甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,沒有按揭貸款、抵押債務、租金等,甲方均在交易前辦妥,交易後如有上述未清事項,由甲方承擔全部責任。
第七條因本房屋所有權轉移所發生的大修基金和各項稅費,均按政府的規定由乙方向各相關部門交納,該房屋售房協定生效後,一切費用由乙方承擔。
第八條本契約未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協定。
第九條本契約空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
本契約及其補充協定中未規定的事項,均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。
第十條本協定在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成時,甲、乙雙方均可向人民法院起訴,本協定所有義務責任履行完(即過戶完畢)後,本協定終止。
第十一條本契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份,均具有同等效力,自簽定之日起生效,任何一方不得修改、塗改和轉讓本協定。
甲方(簽章):_____________________乙方(簽章):_____________________
時間:_____________________
廣東郊區房屋買賣契約 篇17
出賣人(以下簡稱甲方)姓名(或名稱):身份證件號:
買受人(以下簡稱乙方)姓名(或名稱):身份證件號:
房產契約人甲方___與乙方___根據《____市私有房屋管理條例》、《中華人民共和國房地產管理法》的有關規定,按照相互平等、自願的原則,經雙方協商共同遵守。
一、出賣房屋的概況:
1、房屋座落位置:____縣岑陽鎮;2、建築面積:;3、層次、總層次;4、戶型;5、結構;6、建築年代________年;7、房屋朝向;8原產權證號;9、四至:東至南至西至北至;10、土地宗(地)號;11、房屋設計用途住宿;12、土地使用取得方式及年限。
二、房屋評估價:
三、房屋成交價格及支付方式:房屋成交甲乙雙方協商議定價格為元整,大寫元整。平均每平方米元。房款要求在房屋成交後於________年____月____日以現金一次付清。
四、房屋交付使用時間:乙方房款付清後,甲方必須____日內將房屋按成交時的模樣全部空出交付乙方使用(包括水電設施等)。
五、違約責任:甲方應保證上述房屋權屬清楚,無產權糾紛,符合房屋轉讓條件。
自本契約簽定之日起,該房屋若發生與甲方有關的房屋產權糾紛或債權債務概由甲方負責清理,並承擔相應的法律責任,由此給乙方造成損失的,由甲方賠償。
六、雙方約定的其它事項:
1、本契約簽定後,乙方中途悔約的,應及時通知甲方,購房定金歸甲方所有;甲方中途悔約的,應及時通知乙方,並應在悔約之日起3天內雙倍返還購房定金給乙方。
2、甲方未履行房屋權屬狀況的告知義務而導致乙方發生重大誤解並造成損失的,由甲方承擔相應的法律責任。
3、乙方未按期向甲方付清購房款或甲方未按期向乙方交付房屋的,每逾期____日,由違約方給付對方該房屋總房款百分之一的違約金。
逾期15____日未付清房款或未交付房屋的,對方有權解除本契約,違約方應承擔違約責任並對由此造成的損失承擔賠償責任。
因甲乙兩方其中一方的原因逾期未申請辦理房屋交易、權屬登記手續的,每逾期____日,由違約方給付對方總房款百分之一的違約金。
七、上述出賣的房屋如有涉及共用、出典、抵押、交換或者其它產權糾紛概帖賣方負責。
八、本契約一式六份,甲、乙雙方各執一份,其餘四份用做過戶手續的辦理。
自買賣雙方簽字(蓋章)之日起生效。
甲方(簽章):乙方(簽章):
身份證件號碼:身份證件號碼:
電話號碼:電話號碼:
立契日期:_______月____日
廣東郊區房屋買賣契約 篇18
原告:
住所地:
法定代表人
被告:。
訴訟請求:
1、解除原、被告雙方於20xx年12月 26日簽訂的《商品房買賣契約》,被告將房屋返還原告。
2、判決被告支付違約金610元。
3、本案訴訟費用由被告承擔。
事實和理由:
原告於20xx年12月26日與被告簽訂編號為5的《商品房買賣契約》,被告從原告處購買位於鄭州市金水區玉鳳路西、燕南路北瑞豐苑2單元16層1602號房屋一套。該房屋建築面積為96.6平方米,總價款為881049元。其中,被告應在20xx年12月26日向原告支付購房款271049元,剩餘610000元購房款被告應在20xx年2月6日向原告全部支付。
雙方在《商品房買賣契約》第七條第二款中另行約定:“逾期90日後,出賣人有權解除契約,買受人按累計應付款的0.1%向出賣人支付違約金。”
契約簽訂後直至今日,被告僅向原告支付了購房款271049元,經原告多次催要,仍未能向原告支付剩餘的610000元的購房款。為維護自己的合法權益,原告特向貴院提起訴訟,望判如所請。
此致
金水區人民法院
具狀人:河南省置業有限公司
年月 日
廣東郊區房屋買賣契約 篇19
契約雙方當事人:
出賣人:_________________________________________________________
註冊地址:_______________________________________________________
營業執照註冊號:_________________________________________________
企業資質證書號:_________________________________________________
法定代表人:____________________聯繫電話:_______________________
郵政編碼:_______________________________________________________
委託代理人:____________________地址:__________________________
郵政編碼:____________________聯繫電話:________________________
委託代理機構:__________________________________________________
註冊地址:______________________________________________________
營業執照註冊號:________________________________________________
法定代表人:____________________聯繫電話:______________________
郵政編碼:______________________________________________________
買受人:________________________________________________________
【本人】【法定代表人】姓名:__________________國籍______________
【身份證】【護照】【營業執照註冊號】_______________________
地址:__________________________________________________________
郵政編碼:______________________聯繫電話:______________________
【委託代理人】姓名:____________________國籍:_____________
地址:__________________________________________________________
郵政編碼:______________________電話:__________________________
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,買受人和出賣人在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協定:
第一條項目建設依據
出賣人以___________方式取得位於___________、編號為___________的地塊的土地使用權。【土地使用權出讓契約號】【土地使用權劃撥批准檔案號】【劃撥土地使用權轉讓批准檔案號】為______________________.
該地塊土地面積為___________,規劃用途為___________,土地使用年限自______年_____月_____日至______年_____月______日。
出賣人經批准,在上述地塊上建設商品房,【現定名】【暫定名】___________.建設工程規劃許可證號為___________,施工許可證號為___________.
第二條商品房銷售依據
買受人購買的商品房為【現房】【預售商品房】。預售商品房批准機關為___________,商品房預售許可證號為___________.
第三條買受人所購商品房的基本情況
買受人購買的商品房為本契約第一條規定的項目中的:
第___________【幢】【座】___________【單元】【層】___________號房。
該商品房的用途為___________,屬___________結構,層高為___________,建築層數地上___________層,地下___________層。
該商品房陽台是【封閉式】【非封閉式】。
該商品房【契約約定】【產權登記】建築面積共___________平方米,其中,套內建築面積___________平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積___________平方米。
第四條計價方式與價款
出賣人與買受人約定按下述第___________種方式計算該商品房價款:
1.按建築面積計算,該商品房單價為每平方米______元,總金額_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整。
2.按套內建築面積計算,該商品房單價為每平方米__________元,
總金額_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整。
3.按套計算,該商品房總價款為_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百____拾______元整。
第五條面積確認及面積差異處理
根據當事人選擇的計價方式,本條規定以【建築面積】【套內建築面積】為依據進行面積確認及面積差異處理。
當事人選擇按套計價的,不適用本條約定。
契約約定面積與產權登記面積有差異的,以產權登記面積為準。
商品房交付後,產權登記面積與契約約定面積發生差異,雙方同意按第__________種方式進行處理:
1.雙方自行約定:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________.
2.雙方同意按以下原則處理:
面積誤差比絕對值在3%以內的,據實結算房價款
面積誤差比絕對值超出3%時,買受人有權退房。
買受人退房的,出賣人在買受人提出退房之日起30天內將買受人已付款退還給買受人,並按__________利率付給利息。
買受人不退房的,產權登記面積大於契約約定面積時,面積誤差比在3%以內部分的房價款由買受人補足超出3%部分的房價款由出賣人承擔,產權歸買受人。產權登記面積小於契約登記面積時,面積誤差比絕對值在3%以內部分的房價款由出賣人返還買受人絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。
產權登記面積-契約約定面積
面積誤差比=─────────────×100%契約約定面積
因設計變更造成面積差異,雙方不解除契約的,應當簽署補充協定。
第六條付款方式及期限
買受人按下列第__________種方式按期付款:
1.一次性付款_____________________________________________.
2.分期付款________________________________________________.
3.其他方式________________________________________________.
第七條買受人逾期付款的違約責任
買受人如未按本契約規定的時間付款,按下列第__________種方式處理:
1.按逾期時間,分別處理
逾期在_____日之內,自本契約規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之_____的違約金,契約繼續履行
逾期超過_____日後,出賣人有權解除契約。出賣人解除契約的,買受人按累計應付款的_____%向出賣人支付違約金。買受人願意繼續履行契約的,經出賣人同意,契約繼續履行,自本契約規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之_____項中的比率)的違約金。
本條中的逾期應付款指依照本契約第六條規定的到期應付款與該期實際已付款的差額採取分期付款的,按相應的分期應付款與該期的實際已付款的差額確定。
第八條交付期限
出賣人應當在_____年_____月_____日前,依照國家和地方人民政府的有關規定,將具備下列第_____種條件,並符合本契約約定的商品房交付買受人使用:
1.該商品房經驗收合格。
2.該商品房經綜合驗收合格。
3.該商品房經分期綜合驗收合格。
4.該商品房取得商品住宅交付使用批准檔案。
5._____________________________________________________________.
但如遇下列特殊原因,除雙方協商同意解除契約或變更契約外,出賣人可據實予以延期:
1.遭遇不可抗力,且出賣人在發生之日起_____日內告知買受人的
2._____________________________________________________________
3._____________________________________________________________.
第九條出賣人逾期交房的違約責任
除本契約第八條規定的特殊情況外,出賣人如未按本契約規定的期限將該商品房交付買受人使用,按下列第______種方式處理:
1.按逾期時間,分別處理
逾期不超過_____日,自本契約第八條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之_____的違約金,契約繼續履行
逾期超過_____日後,買受人有權解除契約。買受人解除契約的,出賣人應當自買受人解除契約通知到達之日起____天內退還全部已付款,並按買受人累計已付款的_____%向買受人支付違約金。買受人要求繼續履行契約的,契約繼續履行,自本契約第八條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之______項中的比率)的違約金。
2._______________________________________________________________.
第十條規劃、設計變更的約定
經規劃部門批准的規劃變更、設計單位同意的設計變更導致下列影響到買受人所購商品房質量或使用功能的,出賣人應當在有關部門批准同意之日起10日內,書面通知買受人:
該商品房結構形式、戶型、空間尺寸、朝向
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________.
買受人有權在通知到達之日起15日內做出是否退房的書面答覆。買受人在通知到達之日起15日內未作書面答覆的,視同接受變更。出賣人未在規定時限內通知買受人的,買受人有權退房。
買受人退房的,出賣人須在買受人提出退房要求之日起_____天內將買受人已付款退還給買受人,並按__________利率付給利息。買受人不退房的,應當與出賣人另行簽訂補充協定。
第十一條交接
商品房達到交付使用條件後,出賣人應當書面通知買受人辦理交付手續。雙方進行驗收交接時,出賣人應當出示本契約第八條規定的證明檔案,並簽署房屋交接單。所購商品房為住宅的,出賣人還需提供《住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》。出賣人不出示證明檔案或出示證明檔案不齊全,買受人有權拒絕交接,由此產生的延期交房責任由出賣人承擔。
由於買受人原因,未能按期交付的,雙方同意按以下方式處理:_______________________________________________________.
第十二條出賣人保證銷售的商品房沒有產權糾紛和債權債務糾紛因出賣人原因,造成該商品房不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的,由出賣人承擔全部責任。
第十三條出賣人關於裝飾、設備標準承諾的違約責任
出賣人交付使用的商品房的裝飾、設備標準應符合雙方約定的標準。達不到約定標準的,買受人有權要求出賣人按照下述第______種方式處理:
1.出賣人賠償雙倍的裝飾、設備差價。
2.__________________________________________________________.
3.__________________________________________________________.
第十四條出賣人關於基礎設施、公共配套建築正常運行的承諾
出賣人承諾與該商品房正常使用直接關聯的下列基礎設施、公共配套建築按以下日期達到使用條件:
1.___________________________________________________________
2.___________________________________________________________
3.___________________________________________________________
4.___________________________________________________________
5.___________________________________________________________.
如果在規定日期內未達到使用條件,雙方同意按以下方式處理:
1.___________________________________________________________
2.___________________________________________________________
3.___________________________________________________________.
第十五條關於產權登記的約定
出賣人應當在商品房交付使用後______日內,將辦理權屬登記需由出賣人提供的資料報產權登記機關備案。如因出賣人的責任,買受人不能在規定期限內取得房地產權屬證書的,雙方同意按下列第______項處理:
1.買受人退房,出賣人在買受人提出退房要求之日起______日內將買受人已付房價款退還給買受人,並按已付房價款的______%賠償買受人損失。
2.買受人不退房,出賣人按已付房價款的______%向買受人支付違約金。
第十六條保修責任
買受人購買的商品房為商品住宅的,《住宅質量保證書》作為本契約的附屬檔案。出賣人自商品住宅交付使用之日起,按照《住宅質量保證書》承諾的內容承擔相應的保修責任。
買受人購買的商品房為非商品住宅的,雙方應當以契約附屬檔案的形式詳細約定保修範圍、保修期限和保修責任等內容。
在商品房保修範圍和保修期限內發生質量問題,出賣人應當履行保修義務。因不可抗力或者非出賣人原因造成的損壞,出賣人不承擔責任,但可協助維修,維修費用由購買人承擔。
第十七條雙方可以就下列事項約定:
1.該商品房所在樓宇的屋面使用權________________
2.該商品房所在樓宇的外牆面使用權_____________
3.該商品房所在樓宇的命名權______________________
4.該商品房所在小區的命名權______________________
5.___________________________________________________________
6.___________________________________________________________.
第十八條買受人的房屋僅作__________________使用,買受人使用期間不得擅自改變該商品房的建築主體結構、承重結構和用途。除本契約及其附屬檔案另有規定者外,買受人在使用期間有權與其他權利人共同享用與該商品房有關聯的公共部位和設施,並按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務。
出賣人不得擅自改變與該商品房有關聯的公共部位和設施的使用性質。_________________________________________.
第十九條本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決協商不成的,按下述第______種方式解決:1.提交____________仲裁委員會仲裁。
2.依法向人民法院起訴。
第二十條本契約未盡事項,可由雙方約定後簽訂補充協定。
第二十一條契約附屬檔案與本契約具有同等法律效力。本契約及其附屬檔案內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第二十二條本契約連同附屬檔案共______頁,一式______份,具有同等法律效力,契約持有情況如下:
出賣人______份,買受人______份,______份,______份。
第二十三條本契約自雙方簽訂之日起生效。
第二十四條商品房預售的,自本契約生效之日起30天內,由出賣人向__________________申請登記備案。
出賣人:買受人:
【法定代表人】:【法定代表人】:
【委託代理人】:【委託代理人】:
______年______月______日______年______月______日
廣東郊區房屋買賣契約 篇20
甲方賣方:________________
乙方買方:________________
關於乙方向甲方購房事宜,雙方經協商,達成協定如下:
一、甲方將其擁有獨立產權的位於____________市/區的房屋(房屋所有權證編號:____________,建築面積______平方米)以人民幣____________元整(小寫__________元出售給乙方。乙方願意以上述價格向甲方認購該房。
二、甲方承諾
1向乙方提供符合要求的房屋資料以備查核。
2保證對出售的房屋擁有獨立產權。
3保證該出售房屋未予出租。
4自簽訂本協定起,保證將該房屋按約定價格售給乙方,期間不得反悔或將房屋出售給第三人。
5按照前述業務的需要,及時簽訂各項契約檔案和辦理各種手續。
6在辦理產權過戶時,應依要求將房屋產權資料交付貸款銀行或貸款銀行認可的機構持有。
三、乙方承諾
1保證按要求付清房費,予以貸款清還等。
2按國家要求不改變房屋的結構。
3按照前述業務需要,及時簽訂各項契約檔案和辦理各種手續,並承擔各項費用。
4在辦理房屋過戶時,應依要求將房屋產權資料交付貸款銀行或其認可的'機構持有。
四、違約責任
1甲方違約,拒絕將房屋出售給乙方,應向乙方賠償因此受到的損失。
2乙方違約,沒有向甲方購買房屋,應向甲方賠償因此受到的損失。
五、協定的定立、履行、接觸、變更和爭議的解決適用中華人民共和國法律。
六、協定自雙方簽字或蓋章之日起生效。
七、協定壹式兩份,雙方各執壹份。
甲方:__________________
乙方:__________________
註明日期:______年_____月_____日
廣東郊區房屋買賣契約 篇21
賣方(甲方):______ ___ 身份證號碼:___________(甲方):______ 身份證號碼:____________
買方(乙方):______ ___ 身份證號碼:________ _ (乙方):______ 身份證號碼:____________
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本契約,以資共同信守執行。
第一條 房屋的基本情況:甲方房屋坐落於,房屋為結構,房產證登記面積 平方米,土地使用權取得方式:出讓,房屋權屬證書號為 。
第二條 價格:甲乙雙方商定成交總金額為人民幣 元(大寫 元整)。
第三條 付款方式:乙方於本契約簽訂時向甲方支付定金人民幣元(大寫 元整),在房屋過戶手續前一日支付(大寫 元整),在過戶手續辦理完畢之日起兩個月之內結清餘款元(大寫元整)。
第四條 乙方在三個月內未結清餘款,甲方有權收回房產,甲方不退還已交房款(含定金),在此期間,房產所有權屬於甲方。
第五條 甲方應於所有房款結清後兩日內,將該房屋交付乙方。
第六條 甲方應協助乙方在本契約簽訂之日起 日內向房屋產權登記機關辦理權屬過戶登記手續。
第七條 簽訂契約之後,所售房屋室內設施(詳見附屬檔案)不再變更。甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,符合房屋出售的法定條件。房屋交付使用之前的有關費用包括水、電、氣、物業、有線等費用有甲方承擔。由此引發的糾紛有甲方自行處理,與乙方無關。
第八條 因本房屋所有權轉移所發生的稅費均按國家有關規定由 交納。
第九條 違約責任:自契約簽訂之日起,乙方中途毀約,乙方不得向甲方索還定金。甲方中途毀約,甲方應在悔約之日起 日內將訂金 元(大寫 元整)雙倍返還乙方。甲方不能按期向乙方交付房產,每逾期一日,甲方向乙方支付房地產價款千分之 的滯納金。
第十條 本契約未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協定。
第十一條 本契約在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成時,甲、乙雙方同意由 乙 方向所在地人民法院起訴。
第十二條 本契約一式二份,甲、乙雙方各執一份,甲、乙雙方簽字之日起生效。均具有同等效力。
甲方: 乙方:
年月日年月日
附屬檔案:房屋室內設施清單
1.電器: 電視機 台
2.家具:
冰 箱 台 洗衣機 台 空 調 台 床 套 沙 發 個 茶 幾 個 電視櫃 個 飯 桌 套
廣東郊區房屋買賣契約 篇22
出賣方:____________________以下簡稱甲方
購買方:____________________以下簡稱乙方
為確保雙方合法權益,根據國家有關房產的規定,經雙方共同協商一致,制定以下條款,以資雙方共同信守執行。
一、甲方將位於:__________________________________________________,系私人產權房(房產證號),建築面積__________平方米,雙方同意按新測繪面積為準。並與土地使用權一併轉讓給乙方。
二、房屋交易價:人民幣__________元整。
四、雙方於_______年_______月_______日以前到房管局辦理過戶手續。由房管局受理當日,乙方應付清全部購房款。不能拖期。甲方將空房及房屋鑰匙一同交給乙方驗收。
五、甲方售房以前所發生的水、電、煤氣等費用由甲方付清,乙方不承擔。電錶止碼數度,水錶止碼數立方,煤氣表止碼數立方。
六、甲方確保此房產權明確和真實併合法,無任何糾紛、無抵押和債權債務,否則出現糾紛由甲方負全部責任,並賠償乙方按成交價10%的經濟損失。
七、甲方將此房出售後,此房一切事宜無權過問,並無條件的配合乙方到房管局辦理過戶手續或到公證處辦理公證買賣。辦理過戶所發生的一切費用,雙方協商由方承擔,方不承擔。
八、此協定自雙方簽字起發生法律效力,雙方不得違約。如乙方違約定金不退,如甲方違約定金雙倍返還。並按成交價的_____%向對方支付違約金。
出賣方(甲方)__________________購買方(乙方)___________________
___________年_________月________日___________年_________月________日
廣東郊區房屋買賣契約 篇23
車輛轉讓方(甲方):_________________ 車輛接收方(乙方):_________________
身份證號碼:__________________________ 身份證號碼:__________________________
現經甲乙雙方共同商定達成如下協定:
(1)甲方現轉讓斯太爾王雙橋車一台給乙方,出廠編號為:___________。經乙方負責人及技術人員現場看車試車後,甲乙雙方達成協商價為人民幣¥___________,(大寫:___________。於如在訂金預付時間範圍內甲方把車輛處理他人或其他原因不賣給乙方,甲方將承擔訂金的3倍作為違約金,賠償給乙方作為損失。
(2)甲方出售該車提供該車:出廠合格證、購車發票、進口車輛提供進口報關單等有效證件。
(3)如該車是甲方偷盜或來路不明的,甲方將負全部法律責任。
(4)如甲方以前和他人或合伙人有經濟糾紛,產權問題將與乙方無關。
(5)為了雙方共同遵守特訂立此契約。甲方將提供身份證複印件附契約上。
(6)此契約一式兩份,甲乙雙方各執一份,簽字按手印後立即生效,具有同等法律效力。
(7)如該車輛屬於兩人合夥制經營或多人合夥制經營,需所有人共同簽字,按手印生效。
甲方姓名:_________________ 乙方姓名:________________
電話:______________________ 電話:____________________
_______年_______月_______日 _______年_______月_______日
廣東郊區房屋買賣契約 篇24
賣方:
買方:
根據國家法律、法規的有關規定,在平等、自願、協商一致的基礎上,甲、乙雙方就下列房地產買賣達成如下協定:
一、甲方自願將坐落於____市_________________新村____幢___室____套建築面積_______平方米的房屋出售給乙方,房屋的基本情況載於本契約附屬檔案一。乙方已對甲方出售的上述房產情況作了充分了解並願意購買。
二、本契約約定的面積為房屋產權證上記載的建築面積;根據通房改1998第39號檔案規定,上市交易的房改房建築面積必須以房產管理局產權監理處實際測定的建築面積為準。
三、甲、乙雙方必須如實申報本契約項下房地產成交價格;雙方議定房地產成交價格計人民幣_____百____拾____萬____千____百___拾元整;小寫___________元,雙方約定付款方式_________、付款時間____________________。
四、雙方約定房屋交會期限和方式:__________________________________________________________。
五、甲方承諾:
、甲方承諾本契約項下的房地產權屬清楚、無產權糾紛;
、甲方承諾本契約項下的房地產沒有受禁止或法律、法規限制交易的情況;
甲方承諾本契約項下的房地產如已設定按揭、抵押他項權或存在依房債權債務等情形的,在簽訂本契約前已徵得有關債權人的書面同意、且已告知乙方房地產已抵押的情況而乙方又作出願意購買的意思表示;
、甲方承諾本契約項下的房地產不存在優行購買權的情形;如有上述未清事項妨礙房地產權轉讓的,由甲方承擔全部法律責任,因此給乙方造成經濟損失,由甲方負責賠償。
六、雙方約定,根據房地產權利主體一致原則,本契約項下的房屋所有權轉移,該房屋占用範圍內的土地使用權同時轉移。
七、違約責任:
1、甲方違約責任:甲方中途悔約的;或除人力不可抗拒的原因外,甲方未按本契約約定的期限將該房地產交付給乙方的;雙方約定由甲方承擔下列違約責任:____________________________________________________________________。
2、乙方違約責任:乙方中途悔約的;或除人力不可抗拒的原因外,乙方未按本契約規定的期限向甲方給付本契約項下房價款的,雙方約定由乙方承擔下列違約責任:_____________________________________________________________________。
八、根據國家房地產權屬管理的`有關規定,甲、乙雙方約定在簽訂本契約後____日起至____市房產管理局產權監理處辦理房產權屬登記手續,在辦理權屬登記時,雙方相互協助並保證各自的手續證照齊全。甲、乙雙方經協商同意終止契約的,必須簽訂書面協定;並由雙方本人會同至____市房產管理局產權監理處申辦本契約終止與撤銷登記手續。
九、辦理本契約項下的房產權轉移所需繳納的規費,按照規定由甲、乙雙方各自承擔,雙方也可另行約定。
十、本契約在履行中若發生爭議,甲、乙雙方採取協商的辦法解決。協商不成的,甲、乙雙方同意由_______________仲裁委員會仲裁;甲、乙雙方不在本契約中約定仲裁機構、事後又沒有達成書面仲裁協定的,任何一方均可以直接向房屋所在地人民法院起訴。十
一、本契約未盡事項,甲、乙雙方可另行書面議定,其補充議定書經雙方簽字蓋章後作為本契約不可分割的一部分,與本契約具有同等效力。十
二、本契約經甲、乙雙方簽字蓋章後成立;房屋所有權證的領證手續可由甲乙雙方或乙方按照規定申領,乙方因各種原因不能親自前來申領的,可委託他人持經公證處公證的委託書和受託人的身份證申領房屋所有權證書。十
三、本契約一式叄份,甲、乙雙方各執一份,____市房產管理局產權監理處留檔一份,均具有同等效力。十
四、雙方約定的其他事項:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________甲方法定代表人住所:
廣東郊區房屋買賣契約 篇25
甲方(委託方)__________________
乙方(受託方)__________________
甲、乙雙方經友好協商,達成如下契約條款,以茲共同信守:
第一條 委託擔保內容
甲方同意以其房屋(即座落於_________的房屋)向銀行申請抵押貸款,甲方為使順利獲得此項貸款,特委託乙方提供階段性擔保,該階段指的是甲方與貸款銀行簽訂《二手房抵押借款契約》之日起至甲方所購的房屋設定貸款抵押完成之期間。
第二條 委託費的約定
委託費為_________元,(大寫:_________),由甲方在簽訂《二手房抵押借款契約》的同時,一次性支付給乙方。
第三條 甲方義務
1.甲方應向乙方交納不少於房價總款(見甲方與賣方在《房屋轉讓契約》的約定)_________%的首付款;若銀行貸款與上述首付款之和小於房價總款,則甲方應在簽訂《二手房抵押借款契約》的同時一次性向乙方交納差額部分。
2.甲方承諾銀行貸款直接撥付乙方。
3.甲方應按本契約約定支付委託費;並按法律法規及政策和契約規定,約定支付房屋過戶,申領權屬證書以及辦理抵押貸款過程中的各項稅費。
4.甲方須特別授權乙方為其辦理房屋過戶及申領權屬證書事宜。
第四條 乙方義務
在甲方完全履行本契約前提下,乙方承擔本契約第一條擔保責任。
第五條 違約責任
1.若因甲方原因,導致本契約及《二手房抵押借款契約》不能履行,則視為甲方違約,甲方交納給乙方的委託代理費不予退還,歸乙方所有。
2.若因乙方原因,導致本契約及《二手房抵押借款契約》不能履行;若乙方已收取甲方委託代理費的,乙方應返還,同時乙方尚應支付等於委託代理費的違約金給甲方。
第六條 本契約履行過程中若雙方有爭議,應協商解決;協商不成向乙方所在地人民法院訴訟解決。
第七條 《二手房抵押借款契約》是本契約附屬檔案,系本契約組成部分。
第八條 本契約終止時間為甲方所購的房屋設定抵押完成之日。
第九條 本契約一式二份,甲乙雙方各持一份,雙方簽字或蓋章生效。
甲方(簽字)_________ 乙方(蓋章)_________
身份證號:_________ 代表人(簽字)_________
住所:_________ 地址:_________
電話:_________ 電話:_________
郵編:_________ 郵編:_________
_________年____月____日 _________年____月____
廣東郊區房屋買賣契約 篇26
甲方(出賣方):__________________
乙方(買受方):__________________
丙方(中介方):__________________
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國房地產管理法》及其他相關法律、法規之規定,甲、乙、丙三方在平等、自願和協商一致的基礎上,就甲、乙雙方共同委託丙方從事房地產經紀事項達成一致意見,特訂立如下協定:
第一條 房屋信息描述
甲方自願出售的房屋(以下簡稱該房屋)位於__________________,該房屋用途為______,建築面積為______平方米(以該房屋產權證標註面積為準)。該房屋已依據國家有關規定取得產權證書,所有權證號為______,所有權人為______,乙方對該房屋已做充分了解,並願意購買。
第二條 房屋交易價格
甲、乙雙方確認該房屋交易價格為每建築平方米人民幣______,總價款合計為人民幣______(大寫______元整)。
第三條 與該房屋交易相關的費用
與該房屋交易相關的費用按國家和______市有關規定執行,由甲、乙方承擔,由丙方代收代繳。經甲、乙雙方確認。
若乙方需要向銀行貸款,則乙方還應支付保險費、評估費和律師費,該費用在評估報告完成並確定後仍應由丙方代收代繳。
第四條 委託事項和服務費
甲、乙雙方共同委託丙方為其提供促成房屋買賣、代辦房屋產權過戶等服務。甲、乙雙方應向丙方支付相應服務費。經甲、乙雙方確認。
若需要從銀行貸款,則乙方委託丙方為其提供銀行貸款服務。乙方應向丙方支付相應服務費,並經乙方確認。
第五條 定金支付
甲、乙雙方已達成該房屋買賣意向,在簽訂本契約當日,乙方需向丙方支付相當於房屋交易價格10%的購房定金,計人民幣______元(大寫______元整),甲、乙雙方同意該定金自支付於丙方時起視為定金已支付。在支付定金同時,甲方應將該房屋的產權證、身份證等相關證件的原件交付於丙方。
第六條 付款方式
甲、乙雙方商定以下列第______種方式付款:
(一)一次性付款
1、在丙方通知乙方立契過戶七個工作日內,乙方應將該房屋交易所需款項(包括該房屋交易價格、與該房屋交易相關的費用以及服務費)總計人民幣______元(大寫______元整)
交付於丙方(此時已付定金自動轉為房款);
2、在辦理完該房屋立契過戶手續後七個工作日內,丙方將該房屋交易價格的70%交付於甲方,計人民幣______元(大寫______元整);
3、在辦理完該房屋交付手續後三個工作日內,丙方在扣除甲方應付稅費及服務費(總計人民幣______元整)後,把剩餘房款交付於甲方,計人民幣______元(大寫______元整)。
(二)銀行貸款
1、在該房屋評估報告作出後第三個工作日,乙方應將該房屋的首付款(該房屋交易價格減去銀行實際貸款額)以及與該房屋交易相關費用和服務費交於丙方(此時已付定金自動轉為房款);
2、在銀行放貸手續完成後,由丙方配合甲方持相關證件、材料辦理70%的'房款;
3、在辦理完該房屋交付手續後三個工作日內,丙方在扣除甲方應付稅費及服務費(總計人民幣______元整)後,把剩餘房款交付甲方,計人民幣______元(大寫______元整)。
第七條 房屋交付
(一)甲方應在辦理完立契過戶手續之日起五個工作日內將該房屋交付給乙方。
(二)該房屋交付當日,甲、乙雙方均需到場。待該房屋交付完畢後,甲、乙雙方應簽訂《物業交割單》。
(三)該房屋交付前,因該房屋所產生的各項費用如:水、電、煤氣、物業、供暖等費用,由甲方承擔;該房屋交付並簽訂《物業交割單》後,因該房屋所產生的各項費用如:水、電、煤氣、物業、供暖等,由乙方承擔。該房屋交付時,甲方應提供上述費用交納的單據。
(三)如該房屋原產權單位要求立契過戶前簽訂物業、供暖協定並提前預付物業、供暖費用的,乙方應按照原產權單位要求辦理。
(四)甲方交付該房屋的裝修、設備狀況應符合國家標準。
第八條 甲、乙、丙三方義務
(一)甲方義務
1、甲方應保證該房屋無抵押、無查封、無產權糾紛和債權債務糾紛,由此而引起的法律及經濟責任由甲方自行承擔。甲方承諾對該房屋權屬證件的合法性、真實性和有效性負全責。
2、甲方應保證該房屋交付時符合國家規定。
3、甲方應及時提供該房屋辦理產權過戶手續過程中所需要的相關證件及材料的原件和複印件,並保證在辦理過戶交易手續時按時到場。
(二)乙方義務
1、簽訂本契約的同時交付定金。
2、提供該房屋過戶交易和銀行貸款時所需的相關證件及材料的原件和複印件,並保證在辦理過戶交易手續時按時到場。
3、若乙方申請銀行按揭貸款,需及時向丙方提供貸款所需資料。
(三)丙方義務
1、見證並監督本契約的執行。
2、代辦該房屋過戶、貸款的相關手續。
3、代收甲、乙方支付的定金、房款,並按本契約第六條中約定的方式向甲方支付房款。
4、甲、乙雙方發生違約或爭執等情形時,應出面予以協商;協商無效時,應採取中立態度,並證明事實。
第九條 違約責任
(一)乙方支付定金後,若甲方悔約,不將上述房屋出售給乙方,甲方同意按上述定金額賠償乙方,甲方仍應支付丙方相當於該房屋成交價2.5%的違約金,丙方將乙方已付定金如數退還;若乙方違約,不購買該房屋,則無權要求返還已付定金,該定金歸甲方所有,乙方仍應支付丙方相當於該房屋成交價2.5%的違約金。三方對此條款均無異議。
(二)若甲方逾期交付該房屋,則每逾期一日,甲方均應按該房屋價格的萬分之五向乙方交付違約金,逾期超過十個工作日,乙方可解除本契約,甲方將乙方已付房款退還,並按本條第(一)款中的甲方悔約條款處理。
(三)若乙方逾期付款,每逾期一日,乙方均應按逾期款的萬分之五向甲方支付違約金,逾期超過十個工作日,甲方可解除本契約,甲方將乙方已付房款退還,並按本條第(一)款中的乙方悔約條款處理。
(四)在辦理立契過戶和銀行按揭貸款過程中,若因甲、乙任何一方單方延誤而致使其他方遭受損失,則視為延誤方違約,按本條第(二)款和第(三)款處理。
第十條 契約的終止與解除
本協定履行期間,因不可抗力或國家政策調整,致使本契約無法履行或雖能履行已無實際意義時,本協定自行終止,三方互不承擔責任,甲方在本協定終止後三個工作日內將已收房款全額退還,丙方則應將甲、乙雙方提交的所有證件及相關資料退還。
第十一條 解決爭議的方式
本契約在履行過程中發生爭議的,雙方應協商解決;協商不成的,雙方同意按以下第______種方式解決:
(一)提交______機構仲裁;
(二)任何一方均可向房屋所在地人民法院提起訴訟。
第十二條 其他
1、本契約附屬檔案作為本契約不可分割的部分,具有同等法律效力。
2、對於未盡事宜,甲、乙、丙三方可簽訂補充協定。
3、本契約一式三份,三方各持一份。
甲方:__________________
乙方:__________________
丙方:__________________
______年______月______日:
廣東郊區房屋買賣契約 篇27
出賣方:__________________________________
(本人)(法定代表人)姓名:______________
國籍:____________________________________
(身份證)(護照)(營業執照號碼):______
地址:____________________________________
郵政編碼:________________________________
聯繫電話:________________________________
委託代理人:______________________________
國籍:____________________________________
電話:____________________________________
地址:____________________________________
郵政編碼:________________________________
買受方:__________________________________
(本人)(法定代表人)姓名:______________
國籍:____________________________________
(身份證)(護照)(營業執照號碼):______
地址:____________________________________
郵政編碼:________________________________
聯繫電話:________________________________
委託代理人:______________________________
國籍:____________________________________
電話:____________________________________
地址:____________________________________
郵政編碼:________________________________
第一條 房屋的基本情況
出賣方房屋(以下簡稱該房屋)坐落於___________;位於第___________層,共__________(套)(間),房屋結構為_________,建築面積____________________平方米(其中實際建築面積____________平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積________平方米),房屋用途為____________________;該房屋平面圖見本契約附屬檔案一,該房屋內部附著設施見附屬檔案二;(房屋所有權證號、土地使用權證號)(房地產權證號)為_______________。
第二條 房屋面積的特殊約定
本契約第一條所約定的面積為(出賣方暫測)(原產權證上標明)(房地產產權登記機關實際測定)面積。如暫測面積或原產權證上標明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產產權登記機關實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準。
該房屋交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的.±___________%(不包括±________%)時,房價款保持不變。
實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±__________%(包括±__________%)時,甲乙雙方同意按下述第_________種方式處理:
1.買受方有權提出退房,出賣方須在買受方提出退房要求之日起____________天內將買受方已付款退還給買受方,並按_______利率付給利息。
2.每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調整。
3._________________________。
第三條 土地使用權性質
該房屋相應的土地使用權取得方式為_____________;土地使用權年限自________年_____月_______日至________年______月_____日止。以劃撥方式取得土地使用權的房地產轉讓批准檔案號為____________;該房屋買賣後,按照有關規定,買受方(必須)(無須)補辦土地使用權出讓手續。