暫不過戶房屋買賣契約

暫不過戶房屋買賣契約 篇1

甲方(售房方) :____________身份證號碼:________________

乙方(購房方):____________身份證號碼:________________

甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自願,協商一致前提下訂立本契約條款如下,以資共同遵守。

一、甲方自願將其位於___________________小區第____棟第____層的毛坯房(建築面積____平方米)以人民幣___________元整(¥___________元)的價款出售給乙方。

二、本契約簽定時,甲乙雙方都不具備過戶條件。等過戶條件成熟時,甲方應協助乙方辦理房屋產權手續。本契約發生的契稅,土地出讓金等由乙方負擔。其他稅費按有關法律規定負擔。本契約簽訂後,乙方在_____年_____月_____日之前分兩次將房款交付甲方(付款以實際票據為準)

三、本契約簽訂後,甲方將該層房屋使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、占有等權利一併轉讓給乙方。

四、本契約簽訂後,甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權利,乙方保證分攤公共部分損壞所需維修費用。本契約簽訂後,甲方不得就該層房屋與他人訂立《買賣契約》。

五、該層房屋現作為住宅用,乙方在使用期間不得擅自改變房屋結構和用途,甲方不得擅自改變與該房屋有關聯的公共設施、公共用地的使用性質。

六、房屋竣工驗收合格後,甲方應以書面或口頭通知乙方辦理交付手續,乙方按照雙方約定按期繳清本契約款項,如乙方超過約定期限三個月未繳清房款,甲方有權處理此房。

七、甲方應積極協助乙方辦理水、電、煤氣等配套設施開戶手續,相關費用由乙方承擔。

八、違約責任

1、如果甲方出售的房屋存在質量問題影響到乙方居住權利的行使,一切責任由甲方承擔,並應賠償乙方的損失。

2、本契約簽訂後,任何一方不得擅自變更或解除契約。如因重大客觀原因導致本契約的解除,由雙方參照市場及購房款等條件協商解決,並賠償乙方的房屋裝修費用。

3、如該棟房屋需拆遷重建,甲方需在重建樓棟為乙方提供一套面積不少於______平方米房屋,樓層由雙方協商確定;該套房屋除土建項目費用外其他補償款由乙方所得。

九、如遇國家政策變動,相關事項由雙方協商解決。

十、本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的可按下述兩種方式解決。

1、提交_____區仲裁委員會仲裁。

2、依法向_____區人民法院起訴。

十一、本契約自雙方簽字或蓋章之日起生效。本契約未盡事宜雙方可以簽定補充協定,補充協定與本契約具有同等法律效力。

十二、本契約一式兩份,甲乙方各執一份。

甲方:__________________乙方:__________________

______年______月______日______年______月______日

暫不過戶房屋買賣契約 篇2

賣 方: 甲 方 買 方: 乙 方

經充分協商,甲乙雙方現就房屋買賣事宜訂條約如下:

甲方自願將下列房屋賣給乙方,並已收取乙方購房定金人民幣(大寫) 。

1、房屋狀況(請按《房屋產權證》填寫)

房屋座落:

幢 號 室 號 建築結構 總層數 建築面積(平方) 用 途

2、該房屋的產權證號為: ;國有土地使用權證號為: 。

3、該房屋的土地使用權取得方式“√”:出讓( )、劃撥( )本契約一經簽訂,該房屋占用範圍內的土地使用權同時轉讓。

甲乙雙方商定成交價格為人民幣( ¥ )元, 大寫: 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整,乙方在年 月 日前分 次付清,付款方式: 。

乙方支付房款具體約定為:於 前,支付甲方房款 ;

甲方於 年 月 日前將房屋及附屬物正式交付給乙方使用。甲方在房屋正式交付乙方時,應將該房屋騰空,清結該房屋已發生的水、電、煤氣、電話、有線電視、物業管理等各項費用,並將付訖憑證及該房屋的鑰匙交於乙方驗收。

甲方應就該房屋的`所處環境、用途、內部結構、狀態、設施、質量等現狀、情況如實告知乙方,並無任何隱瞞。乙方對該房屋的所處環境、用途、內部結構、狀態、設施、質量等現狀、情況均已知悉,並無任何異議。

甲方將戶口於 年 月 日前從該房屋遷出。

甲方保證上述房地產權屬清楚,若發生與甲方有關的產權糾紛或債權債務,概由甲方負責清理,並承擔民事訴訟責任,因此給乙方造成的經濟損失,甲方負責賠償。

乙方中途違約,乙方無權要求甲方返還定金。甲方中途違約,甲方應在違約之日起 日內雙倍返還定金給乙方。乙方不能按期向甲方付清購房款,或甲方不能按期向乙方交付房產,每逾期一日,由違約一方向對方給付房地產價款千分之 的違約金。

上述房地產辦理過戶手續所需繳納的契稅由 方承擔,營業稅由 方承擔,印花稅由 方承擔,個人所得稅由 方承擔,向房產交易部門交納的手續費由 方承擔。其它稅費約定情況: 。

九、本契約在履行中若發生爭議,雙方應採取協商辦法解決。協商不成,任何一方均可向有管轄權的人民法院起訴。

十、本契約經雙方簽章即生效,須共同遵守。本契約未盡事項,可另行議定,其補充協定經雙方簽章後與本契約具有同等效力。

十一、本契約一式叄份,甲、乙雙方各執一份,市房地產交易管理部門一份。

甲方(簽章): 乙方(簽章):

暫不過戶房屋買賣契約 篇3

甲方(賣方):________

甲方身份證號:________

乙方(買方):________

乙方身份證號:________

甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下契約條款:

一、甲方自願將坐落於_____________________房屋出賣給乙方,(附房產證複印件及該房產位置圖)。

二、雙方商定上述房地產及附屬建築物總價款為人民幣大寫________元;即人民幣小寫________。

三、乙方在簽署本契約時向甲方支付契約價款人民幣________元。

四、甲方保證擁有該房產完全、合法的產權,同時權屬清楚、有合法的土地使用權(已交納土地出讓金)。

五、從甲方名下直接辦理房產證到乙方名下的手續所產生有關稅費甲、乙雙方各自負擔。

六、乙方支付首付款後,甲方應在國家限制的交易期結束後30天內積極配合乙方辦理有關房屋產權過戶手續。待房產過戶到乙方名下之時,乙方向甲方付清全部房款餘額________元。

七、本契約簽訂後甲方應保證該房產至甲、乙交易結束(產權過戶)期間無任何擔保、抵押、戶口及房屋質量瑕疵,同時交付之前該房屋的電話費、水電費、物業管理費、入網費、有線電視費等所有費用均由甲方承擔。

八、本契約簽訂後,甲方未在國家規定的`交易限制期結束後30天內積極配合乙方辦理過戶手續則視為違約。同時應向甲方支付違約時房屋總價款的_______%即元作為違約金。

九、交付該房產時甲方應當將本房屋所屬的維修基金等專屬款項所有權一併轉為乙方所有,同時積極配合乙方辦理相關手續。

十、本契約一期款人民幣________元,已在契約簽訂時當場支付給甲方,同時甲方應於契約簽訂之日起一周之內將房屋交付乙方使用,若有逾期則每天按照契約總價款的____%支付違約金。

十一、甲、乙雙方均認真閱讀本契約條款並承諾自願遵守本契約。

十二、本協定一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日成立,待交易限制期結束後,甲方積極配合乙方完成產權過戶。

甲方(賣方):________

乙方(買方):________

簽訂日期:____________

暫不過戶房屋買賣契約 篇4

居間房屋買賣契約解除協定書

甲方(賣方):_______________

乙方(買方):_______________

甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下契約條款:

一、甲方自願將坐落在_______________(建築面積_______________平方米,儲藏室_______________平方米,產權證號_______________ )房地產出賣給乙方,並將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方(附房產證複印件及該房產位置圖)。

二、雙方議定上述房地產及附屬建築物總價款為人民幣大寫_______________元整 ;即人民幣小寫_______________元 。

三、乙方在簽訂本契約時,支付定金_______________元整 ,即小寫_______________元 。

四、乙方支付定金之日起 _______________個月內,向甲方支付首付款(定金從中扣除),首付款之外的款項通過銀行住房按揭方式交付(有關期限和程式按照所在按揭銀行規定辦理)。

五、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權(已交納土地出讓金)。

六、辦理房產證手續所產生的有關稅費由 甲方承擔。

七、乙方支付首付款後,甲方即積極配合乙方辦理有關房產過戶手續,待房產過戶到乙方名下之時,乙方應向甲方付清全部房款餘額。

八、甲方應在1個月 前將該房產交付乙方;屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵,無人租住、使用;無欠賬,如電話費、水電費、物業管理費、取暖費、入網費、有線電視費等。

九、本契約簽訂後,如一方違反本契約條款,該方應向對方支付五十萬 元的違約金;一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款,每逾期一日,應向對方支付五十元罰金,逾期30日視為毀約;如因政府及銀行規定,本契約涉及房產手續客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致契約解除,不適用本條款。

十、交付該房產,甲方不得損壞該房產的結構、地面和牆壁及不適移動的物件,並將_______________設施, 等讓與乙方(含在房屋價值內)。

十一、本協定一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。

十二、附加條款:

1、轉讓過後,甲方不的以任何藉口干涉乙方對房屋的修改。

甲方(賣方):_______________ (印)

身份證號:_______________

住址:_______________

電話:_______________

____年_____月_____日

乙方(買方):_______________(印)

身份證號:_______________

住址:_______________

電話:_______________

____年_____月_____日

暫不過戶房屋買賣契約 篇5

甲方(賣方):__________________________

乙方(買方):__________________________

甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下契約條款:

一、甲方自願將坐落在濟南市 區 路 小區 號 樓 單元 室(建築面積 平方米,儲藏室 平方米,產權證號 )房地產出賣給乙方,並將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方(附房產證複印件及該房產位置圖)

二、雙方議定上述房地產及附屬建築物總價款為 人民幣 大寫;即 人民幣 小寫。

三、乙方在簽訂本契約時,支付定金 ,即 小寫。

四、乙方支付定金之日起 個月內,向甲方支付首付款(定金從中扣除),首付款之外的款項通過銀行住房按揭方式交付(有關期限和程式按照所在按揭銀行規定辦理),

五、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權(已交納土地出讓金)。

六、辦理房產證手續所產生的`有關稅費由方承擔。

七、乙方支付首付款後,甲方即積極配合乙方辦理有關房產過戶手續,待房產過戶到乙方名下之時,乙方應向甲方付清全部房款餘額。

八、甲方應在前將該房產交付乙方;屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵,無人租住、使用;無欠賬,如水電費、物業管理費、取暖費、入網費、有線電視費等。

九、本契約簽訂後,如一方違反本契約條款,該方應向對方支付 元的違約金;一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款,每逾期一日,應向對方支付五十元罰金,逾期30日視為毀約;如因政府及銀行規定,本契約涉及房產手續客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致契約解除,不適用本條款。

十、交付該房產,甲方不得損壞該房產的結構、地面和牆壁及不適移動的物件,並將抽風機一台(型號: ),空調兩台(型號: ),熱水器(型號: ),浴霸(型號: ),飲水機(型號: ),音響兩台(型號: ),涼衣架,房內燈具,前後門窗窗簾、電腦桌一張,櫥衛設施,等讓與乙方(含在房屋價值內)。

十一、本協定一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。

十二、附加條款:

甲方(蓋章):_______________乙方(蓋章):___________________

甲方代表簽名:_______________乙方代表簽名:___________________

地址:_______________________地址:___________________________

電話:_______________________電話:___________________________

傳真:_______________________傳真:___________________________

日期:______年______月_____日日期:_______年_______月_______日

暫不過戶房屋買賣契約 篇6

出賣人(以下簡稱甲方):

身份證號:

聯繫電話:

買受人(以下簡稱乙方):

身份證號:

聯繫電話:

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲乙雙方在平等、自願,協商一致的基礎上就買賣房屋達成如下協定:

第一條乙方購買甲方坐落於住宅一處,建築面積為平方米 。

第二條此房屋實際售價元整(¥元)。此售價包含公共維修基金及土地證和房產證兩證辦理費用。

第三條甲方應在簽署本契約時,向乙方提供以下證件及複印件:身份證;房屋所有權證和其他有關證件;

第四條甲方應保證欲出售的房屋不屬於下列情形之一:無合法證件的房屋(包括違法建設的房屋);有產權爭議的房屋;

第五條上述房屋在甲方實際交付乙方之日前所發生的費用由甲方負責。

第六條本契約連同附屬檔案共三頁,一式三份具有同等法律效力,契約持有情況如下:甲乙雙方各執一份,見證人執一份。

第七條此契約與出售委託契約、承購委託契約及房屋買賣契約同時起法律效力。

第八條本契約自三方簽字之日起生效。

第九條附帶家具(見家具清單)

甲方(簽字):年

乙方(簽字):年

日日 月 月

暫不過戶房屋買賣契約 篇7

賣方:_________(簡稱甲方) 身份證號碼:_____________ 買方:_________(簡稱乙方) 身份證號碼:_____________ 擔保人:身份證號碼:

根據中華人民共和國有關法律、法規和本地有關規定,甲乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本契約,以資共同信守執行。

第一條 乙方同意購買甲方合法擁有的座落在_____市_____區____________________________________的房產一套,建築面積_______平方米,房屋產權證號:_______________,土地使用面積_______平方米,土地使用證號:_____________。

第二條 上述房產的交易價格為人民幣___________元整(大寫:_________元整)。此房交易價格為甲方淨價,甲方不支付交易中的任何費用。

第三條 付款方式:

1、甲方同意乙方以銀行按揭方式付款,在本契約簽定之日,乙方向甲方支付人民幣_________元整(大寫:_________元整),作為購房首付款。

2、剩餘房款人民幣________元整(大寫:________元整)乙方申請銀行按揭,待乙方申請的貸款獲準後,甲方即可為乙

方辦理房產過戶手續,並將過戶後的房產證交付乙方用作貸款抵押,申請的貸款由銀行直接劃撥給甲方(如銀行實際審批數額不足剩餘房款,乙方應在繳交房產交易稅費當日將差額一併支付給甲方。如乙方____日內未能補齊差額,視為違約)。

第四條 雙方責任:

1、甲方保證出售的房產符合國家房產上市的規定,並保證產權清晰,無抵押、查封、貸款和任何糾紛,保證所提供材料的真實有效,若違反上述約定,視為違約,造成的責任由甲方承擔。

2、甲方應於收到乙方全額房款之日起____天內將該房產交付給乙方使用,並應在交房當日將_____________________等所有相關費用結清,交接後發生的費用由乙方承擔。

3、經甲乙雙方協商,在交房時,室內____________________ ___________________________隨房屋交接贈送給乙方。

4、該房屋的相關權益、房屋占用範圍內的土地使用權及公共維修基金隨該房屋一併轉讓。

5、乙方須在本契約簽訂之日起____日內,將購房款全部繳納給甲方,如乙方超出此交款期限未能交完購房款,此契約自動終止,甲方有權收回房屋,產生的所有費用及損失由乙方承擔,甲方不予退還乙方定金。

6、甲方應於收到乙方全額房款之日起____天內將戶口遷出。

7、如乙方不能履行本契約所約定的內容,由擔保人負責承擔乙方所有責任與義務。

第五條 本契約一式五份。甲方產權人一份,乙方一份,擔保人一份,申請貸款銀行一份,黑河市房地產交易中心一份,均具有同等法律效力。

第六條 本契約未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽字後與本契約具有同等法律效力。在履約過程中發生的爭議,雙方可通過協商、訴訟方式解決。

第七條 本契約經甲乙雙方簽字之日起即生效。

甲方:__________ 乙方:__________ 擔保人:__________ 日期:__________ 日期:__________日期:__________

暫不過戶房屋買賣契約 篇8

房屋買賣契約標準版

出 賣 人:

身份證號:

聯繫電話:

買 受 人:

身份證號:

聯繫電話:

根據《中華人民共和國民法典》及其他有關法律、法規之規定,買受人和出賣人在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣房屋達成如下協定:

第一條 買受人所購房屋的基本情況

買受人購買的房屋(以下簡稱該房屋,其房屋平面圖見本契約附屬檔案一,房號以附屬檔案一上表示為準) 【幢】【座】 【單元】【層】 號房。

該房屋的用途為 ,屬 結構,層高為 ,建築層數地上 層。

該房屋陽台是【封閉式】【非封閉式】。

該房屋建築面積共 平方米,其中,套內建築面積 平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積 平方米。

第二條 計價方式與價款

出賣人與買受人約定按下述第 種方式計算該房屋價款:

年 月 日前,依照國家和地方人民政府的有關規定,將具備下列第 種條件,並符合本契約約定的房屋交付買受人使用:

年 月 日  年 月 日

簽於 簽於

暫不過戶房屋買賣契約 篇9

買方:_________

賣方:_________

雙方同意買賣下列房屋:_________區_________路_________弄_________號_________室,建築面積共_________平方米。

經雙方設立條件如下:

第一條上述房屋由乙方售給甲方,全部價款總計人民幣:_________元。

第二條本契約簽訂之日起_________內,甲方應將上列價款付與乙方,乙方收到全部價款後,應將房屋在一個星期內騰出交給甲方。

第三條本契約簽訂後,甲方應向房屋主管部門申請辦理房屋所有權登記,所需費用由甲方承擔,在取得房屋所有權證後,產權歸甲方所有。

第四條甲方應遵守國家和本市有關房屋管理的政策和規定,未經市有關部門及乙方同意,不得對上述房屋加層和改建。

第五條房屋基地及底層獨用園地屬國家所有,僅供甲方使用。甲方應遵守國家和本市有關土地管理的政策和規定。從發給產權證之日起,甲方按國家規定向有關部門繳付房產稅。

第六條自本契約簽訂之日起,上述房屋的有關權利義務不論甲方住進與否均歸甲方。並按照管理和維修費用分擔原則,按月由甲方承擔管理和維修方面的有關費用。

第七條本契約簽訂之日起,在兩年內屬於原乙方使用不當造成的質量問題,由乙方負責保修屬於人為的損壞由甲方自行負責。

第八條本契約一式三份,乙方一份,甲方兩份。

甲方:_________乙方:_________

_________年____月____日_________年____月____日

簽訂地點:_________簽訂地點:_________

暫不過戶房屋買賣契約 篇10

甲方(出賣方):__________

乙方(買受方):__________

鑒於甲乙雙方經丙方居間就坐落於____________________的房屋(“該房屋”)簽署了《北京市存量房屋買賣契約》(“ 《買賣契約》 ”),現三方經友好協商就房屋買賣事宜做出補充約定如下:

第一條:成交價格

甲乙雙方同意,交易房屋價款及家具家電、裝飾裝修及配套設施作價兩者總計為人民幣(大寫)____________元整,此價格為甲方淨得價,不含稅。

第二條 關於房屋教育具體事宜的約定

1、定金:乙方於______月_____日向甲方支付定金人民幣(大寫)___________元整。

2、首付款:乙方於請約定支付時間或條件)將首付款人民(大 寫)____________元整[該金額口包含口不包含乙方已支付的全部定金人民幣(大 寫)____________元整以口自行支付/口資金託管口資金監管的方式支付甲方。

3、物業交割:甲方雙方應當在

交割手續,丙方陪同。甲乙雙方一致同意,乙方從本協定約定的購房款中留存人民幣(大寫)____________元整作為物業交割保證金,該保證金應於甲乙雙方辦理物業交割當日,由乙方支付給甲方。

第三條 稅費的承擔

甲乙雙方同意,本交易涉及的水費全部由方承擔,並直接向主管機關交納。

第四條 違約責任

1、甲乙雙方任何一方逾期旅行本補充協定約定義務的,每逾期一日,違約方應按日計算想守約方支付房屋總價款萬分之五的違約金。

2、甲方若出現下列情形之一的,甲方構成根本違約,且一方有權以書面通知的方式解除房屋買賣契約。

(1)甲方提供的該房屋所有權證的,原購房契約等相關產權證明手續不真是、不完整、無效,導致一方無法取得房屋所有權的;

(2)該房屋被查封或限制轉讓,導致一方無法取得所有權的;

(3)逾期履行本補充協定第二條雲頂的義務超過十五日的;

(4)拒絕將該房屋出售給乙或者擅自提高房屋交易價格的;

(5)將該房屋出售給第三方的。

甲方出現上述根本違約情形之一的,甲方應在違約行為發生之日起十五日內,以相當於該房屋總價款的20%向乙方支付違約金;丙方胡搜去乙方的所有費用不予退還,由甲方直接賠付乙方。

3、乙方若出現下列情形之一的,乙方構成根本違約,且甲方有權以書面通知的方式解除房屋買賣契約:

(1)提供的證件等購房所需的自理不完整、不真實或無效,導致無法辦理房屋所有權轉移登入手續的;

(2)拒絕購買該房屋的;

(3)逾期履行本補充協定第二條約定的義務超過十五日的。

乙方出現上述根本違約情形之一的,乙方應在違約行為發生之日起十五日內,以相當於該房屋總價款

的20%向甲方支付違約金;乙方向甲方已支付的全部款項沖抵違約金,多退少補;丙方收取乙方的費用不

予退還。

第五條 其他

1、在甲乙雙方各自提供的證件等資料真實有效、並積極配合的前提下,丙方按照國家政策規定協助雙方完成交易。

2、本協定一式三份,甲乙丙三方各持一份,具有同等法律效力。如本協定與《買賣契約》、《居間服務合

同》、過戶、按揭代理契約》約定不一致的,均以本協定為準。

3 口,且無需填寫相關內容):

關於房屋租約的約定:口有/口無

交易房屋的租賃期限至 ______年 ______月______日止;就房屋租賃事宜,甲乙雙方一致同意:

關於央產房的約定:口有/口無

甲方應於 ______年 ______月______日前取得《中央在京單位已購公房上市出售登記表》:如未能按期取得,則應承擔相關責任。

關於裝修、家具、家電等附屬設施清單的約定:口有/口無

以下附屬設施隨房屋一併轉移並交付給乙方:

(1)裝修包括:_____

(2)家具包括:_____

(3)家電包括:_____

關於限購政策導致本協定無法履行時已 支付款項的具體約定:_____:_____口有/口無

對乙方已支付的房屋的約定:

對已支付的或應支付的代理費的約定:

其他約定:口有/口無

全部款項並支付乙方總房款50%的違約金。

部款項,並收取總房款50%違約金。

(以下無正文)

甲方(出賣方):__________

委託代理人:__________

丙方(居間方):__________公司

經 辦 人:_______________

聯 系 電 話:_______________

乙方(買受方):__________

委託代理人:__________

暫不過戶房屋買賣契約 篇11

內容如下:

甲方(賣方):趙 升

乙方(買方):張沙沙

甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下契約條款:

一、甲方自願將坐落在 重慶市九龍坡區 渝州路 2小區3號樓 4單元 405室(建築面積120平方米,儲藏室40 平方米,產權證號st )房地產出賣給乙方,並將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方(附房產證複印件及該房產位置圖)。

二、雙方議定上述房地產及附屬建築物總價款為人民幣大寫壹佰萬零二千元整 ;即人民幣小寫100XX元 。

三、乙方在簽訂本契約時,支付定金三十萬元整 ,即小寫300000元 。

四、乙方支付定金之日起 2個月內,向甲方支付首付款(定金從中扣除),首付款之外的款項通過銀行住房按揭方式交付(有關期限和程式按照所在按揭銀行規定辦理)。

五、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權(已交納土地出讓金)。

六、辦理房產證手續所產生的有關稅費由 甲方承擔。

七、乙方支付首付款後,甲方即積極配合乙方辦理有關房產過戶手續,待房產過戶到乙方名下之時,乙方應向甲方付清全部房款餘額。

八、甲方應在1個月 前將該房產交付乙方;屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵,無人租住、使用;無欠賬,如電話費、水電費、物業管理費、取暖費、入網費、有線電視費等。

九、本契約簽訂後,如一方違反本契約條款,該方應向對方支付五十萬 元的違約金;一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款,每逾期一日,應向對方支付五十元罰金,逾期30日視為毀約;如因政府及銀行規定,本契約涉及房產手續客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致契約解除,不適用本條款。

十、交付該房產,甲方不得損壞該房產的結構、地面和牆壁及不適移動的'物件,並將抽風機一台(型號: ),空調兩台(型號: ),熱水器(型號:),浴霸(型號: ),飲水機(型號: ),音響兩台(型號:258695 ),涼衣架,房內燈具,前後門窗窗簾、電腦桌一張,櫥衛設施, 等讓與乙方(含在房屋價值內)。

十一、本協定一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。

十二、附加條款:

1、轉讓過後,甲方不的以任何藉口干涉乙方對房屋的修改。

甲方(賣方):趙 升 (印) 身份證號:

住址:重慶市九龍坡區歇台子長石村24號 電話:

20xx年xx月xx日

乙方(買方):張沙沙 (印)身份證號:

住址:四川省達州市南壩鎮23號 電話:

暫不過戶房屋買賣契約 篇12

出賣人:

買受人:

根據《中華人民共和國契約法》及相關法律規定,甲、乙雙方在平等、自願的基礎上,為明確雙方權利義務,就乙方向甲方購買房屋簽訂本契約,以資雙方共同信守執行:

第一條

甲方應對所出賣的房屋享有完全的處分權並保證符合國家有關規定,而且沒有產權糾紛和債權債務糾紛。

第二條

房屋的坐落、面積情況:

1、本契約所稱標的房屋是指位於貴州省遵義市海爾大道錦城花苑某幢某單元某層某號房屋。

2、該房屋建築面積共154.03平方米,其中套內建築面積為136.65平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積為17。38平方米。

3、本契約項下房屋相應的土地使用權隨房屋一併轉讓。

第三條

計價方式與價款:房屋的交易總價為:人民幣381994元整(大寫:叄拾捌萬壹仟玖佰玖拾肆元整)。

第四條

付款方式及期限:乙方在本協定簽訂之日起2個月內先向甲方支付首付款30萬元,剩餘房款81994元應當在辦理過戶登記前全部付清。

第五條

房屋交付及產權登記的約定:

1、甲方應於本契約簽訂之日起30天內將本契約項下房屋全部交付給乙方。

2、由於房開商還未將該房屋產權證辦理完成,甲方現未取得房地產權屬證書(指房屋的《房屋所有權證》或《土地使用權證》)。甲方應當在取得房地產權屬證書之後,及時協助乙方將房屋權屬登記過戶至乙方名下。

第六條

稅費分擔約定:

1、甲方辦理房地產權屬證書所需要的稅費、產權登記費、交易手續費等一切稅費由甲方承擔。

2、甲方將房地產過戶至乙方名下所花費的交易稅費、產權登記費、交易手續費等一切稅費由乙方承擔。

第七條違約責任:

1、乙方如未按本契約規定的時間付款,自本契約規定的應付款期限屆滿的次日起至實際全額支付應付款之日止,乙方按日向甲方支付逾期應付款萬分之三的違約金。

2、甲方如未按本契約規定的期限將該房屋交付,自本契約規定的交付期限屆滿的`次日起起至實際交付之日止,甲方按日向乙方已支付房款萬分之三的違約金。

第八條

爭議的解決方式:本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的,依法向契約簽訂地人民法院起訴。

第九條

特別約定:房屋辦理過戶登記後,如發生房屋徵收或拆遷等對房屋及相應土地的補償,由乙方所有。

第十條

免責條件:

1、因不可抗力原因致使本契約不能繼續履行或造成的損失,甲、乙雙方互不承擔損失賠償責任;

2、不可抗力系指“不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況”。

第十一條

陳述和承諾條款:

1、甲方承諾:甲方擁有對本契約項下房屋完全的處分權

2、乙方承諾:真實地願意購買本契約項下的房屋。

第十二條

本契約簽訂地為貴州省大方縣,契約一式兩份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力,自雙方簽字後生效。

第十三條

本契約未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本契約具有同等法律效力。

出賣人(甲方):

簽訂時間:

買受人(乙方):

簽訂時間:

暫不過戶房屋買賣契約 篇13

甲方:

契約人:

乙方:

甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方購買甲方出售的住房事宜,訂立本契約,以資共同遵守。

第一條甲方同意將座落在青島市區路號幢單元戶的住房計建築面積平方米出售給乙方。乙方對甲方所出售的房屋已充分了解,願意購買上述房屋。

第二條甲、乙雙方同意,上述房屋的成交價為人民幣元。本契約簽訂之日,乙方向甲方支付人民幣元作為購房定金。

第三條甲、乙雙方同意,自本契約生效之日起日內,將上述房屋價款分次付給甲方,購房定金將在最後一次付款時沖抵房價。具體付款日期、金額和方式如下:

第四條甲方應於將房屋交付給乙方。

第五條甲、乙雙方同意,在房屋實際交付之日前,根據有關規定應交付的與房屋有關的費用由甲方負責繳付;若甲方未按約定繳付所產生的後果由甲方負責,與乙方無關。

第六條甲方保證上述房屋權屬清楚。自本契約生效之日起,若發生與甲方有關的產權糾紛或債權債務等,概由甲方負責清理,並承擔民事責任,由此給乙方造成的經濟損失,由甲方負責賠償。

第七條本契約簽訂後,乙方中途悔約,應書面通知甲方,甲方應在日內將乙方的已付款返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。甲方中途悔約,應書面通知乙方,並自悔約之日起的日內將雙倍定金及已付款返還給乙方。

乙方不能按期向甲方付清購房價款或甲方不能按期向乙方交付房屋,每逾期一日,由違約一方向對方支付購房價款萬分之的違約金。任何一方逾期日以上未履約的,視為悔約,違約方應按本條第一款的規定承擔責任,但雙方另有約定的除外。

第八條甲、乙雙方在辦理上述房屋買賣交易過戶手續時所需交納的稅費,由甲乙雙方按有關規定承擔。

第九條甲、乙雙方在履行本契約過程中發生爭議,應協商解決。協商不成時,可向仲裁委員會申請仲裁或向該房屋所在地人民法院起訴。

第十條本契約未盡事宜由甲、乙雙方另行在本契約的補充條款中加以明確。

第十一條甲、乙雙方經協商一致,在不違背本契約上述條款原則的前提下,就本契約未盡事宜訂立的補充條款,為本契約不可分割之一部分,與本契約具有同等效力。

第十二條本契約及補充條款經甲、乙雙方簽章後生效。

第十三條本契約連同附屬檔案一式三份,甲、乙雙方各執一份,房產交易管理部門一份,均具有同等效力。

補充條款

…………………………………………………………………

甲方:乙方:

身份證/法定代表人:身份證/法定代表人:

地址:地址:

聯繫電話:聯繫電話:

委託代理人:委託代理人:

年月日

暫不過戶房屋買賣契約 篇14

甲方(賣方):__________________

身份證號:__________________

乙方(買方):__________________

身份證號:__________________

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本契約,以資共同信守執行。

第一條 乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區________________________擁有的房產,建築面積為_____平方米。(土地房屋權證第_______________號)。

第二條 上述房產的交易價格為人民幣________元/平方米,總價人民幣___________元整(大寫:____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。

第三條 付款時間與辦法: 甲乙雙方同意以按揭方式付款,並約定自乙方完成產權登記,取得產權當日支付首付款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩餘房款人民

幣____________元整申請銀行按揭,並於銀行放款當日付給甲方。如銀行實際審批數額不足前述申請額度,乙方應在銀行放款當日將差額一併支付給甲方。

第四條 甲方義務

4.1 甲方應於本協定簽署之日起日內將房屋交付給乙方使用。甲方不能按期交房的,乙方有權要求甲方立即交房並承擔違約責任。

4.2 甲方應於本協定簽署之日起盡最大努力協助乙方辦理產權登記手續。包括但不限於協調開發商為乙方開具房屋買賣發票,協調相關部門更改備案契約,協助乙方在房屋產權登記部門登記等。甲方不積極協助的除承擔相應的違約責任外,乙方有權單方立即解除契約或要求甲方履行義務。

4.3 甲方承諾其出賣的房屋屬於乙方可辦理一手房產權登記手續的房屋。如該房屋為乙方無法辦理一手房產權登記手續的,乙方有權立即解除契約並要求甲方承擔相應違約責任。如雙方協商以二手房買賣方式辦理房屋產權登記,則由此產生的一切稅費和費用均由甲方承擔。

第五條 乙方義務

乙方應按照本協定的約定按時足額付款。乙方未按時付款的,對逾期未付款部分按日萬分之一向甲方支付利息,利息總額最高不超過逾期未付款金額的百分之三。

第六條 稅費分擔

甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規,並按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費。經雙方協商,交易稅金由_______方承擔,產權過戶手續費、佣金等由______方承擔、公證費由______方承擔。

第七條 違約責任

違約責任的範圍包括但不限於違約金__________元,違約方給守約方造成的實際經濟損失,守約方追究違約責任支出的律師費、訴訟費、交通費等。

第八條 本契約如需辦理公證,經國家公證機關____公證處公證。

第九條 本協定自雙方簽字之日起成立並生效。本契約一式份。甲方份,乙方份,公證機關份。

第十條 本契約發生爭議的解決方式:在履約過程中發生的爭議,雙方可協商解決。協商不成的,任意一方可向區人民法院提起訴訟。

第十一條 本契約未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本契約具有同等法律效力。

第十二條 雙方約定的其他事項:

出賣方(甲方):____________ 購買方(乙方):____________

身份證號碼:____________ 身份證號碼:____________

暫不過戶房屋買賣契約 篇15

甲方(賣方):

乙方(買方):

甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下契約條款:

一、甲方自願將坐落在 重慶市九龍坡區 渝州路 2小區3號樓 4單元 405室(建築面積120平方米,儲藏室40 平方米,產權證號st1002105420 )房地產出賣給乙方,並將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方(附房產證複印件及該房產位置圖)。

二、雙方議定上述房地產及附屬建築物總價款為人民幣大寫壹佰萬零二千元整 ;即人民幣小寫100XX元 。

三、乙方在簽訂本契約時,支付定金三十萬元整 ,即小寫300000元 。

四、乙方支付定金之日起 2個月內,向甲方支付首付款(定金從中扣除),首付款之外的款項通過銀行住房按揭方式交付(有關期限和程式按照所在按揭銀行規定辦理)。

五、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權(已交納土地出讓金)。

六、辦理房產證手續所產生的有關稅費由 甲方承擔。

七、乙方支付首付款後,甲方即積極配合乙方辦理有關房產過戶手續,待房產過戶到乙方名下之時,乙方應向甲方付清全部房款餘額。

八、甲方應在1個月 前將該房產交付乙方;屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵,無人租住、使用;無欠賬,如電話費、水電費、物業管理費、取暖費、入網費、有線電視費等。

九、本契約簽訂後,如一方違反本契約條款,該方應向對方支付五十萬 元的違約金;一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款,每逾期一日,應向對方支付五十元罰金,逾期30日視為毀約;如因政府及銀行規定,本契約涉及房產手續客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致契約解除,不適用本條款。

十、交付該房產,甲方不得損壞該房產的結構、地面和牆壁及不適移動的物件,並將抽風機一台(型號:1005648485 ),空調兩台(型號:0152468549 ),熱水器(型號:1095874554),浴霸(型號:1025456985 ),飲水機(型號:1084759264 ),音響兩台(型號:258695 ),涼衣架,房內燈具,前後門窗窗簾、電腦桌一張,櫥衛設施, 等讓與乙方(含在房屋價值內)。

十一、本協定一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。

十二、附加條 款:

1、轉讓過後,甲方不的以任何藉口干涉乙方對房屋的修改。

甲方(賣方):

(印) 身份證號:

住址:重慶市 電話:

20xx年04 月 28日

乙方(買方):

(印)身份證號:

住址: 電話:

暫不過戶房屋買賣契約 篇16

出賣人:________________________(以下簡稱甲方)

買受人:________________________(以下簡稱乙方)

甲、乙雙方就房屋買賣事項經過多次協商,一致同意訂立契約條款如下,以資共同遵守。

一、甲方願將自有坐落____________市_________路________號房屋_______間,建築面積_______________平方米售賣給乙方。

二、甲方出售給乙方的房屋東至_____________,南至____________,西至_________,北至____________(附四至平面圖一張)。其房屋包括陽台、走道、樓梯、衛生間、灶間及其他設備。

三、上列房屋包括附屬設備,雙方議定房屋價款人民幣萬元,由甲方售賣給乙方。

四、房屋價款乙方分三期付給甲方。第一期,在雙方簽訂買賣契約之日,付人民幣__________________萬元;第二期在交付房屋之日,付人民幣____________萬元;第三期,在房屋產權批准過戶登記之日付清。每期付款,甲方收到後出具收據。

五、甲方應自本契約簽訂日起____________天內將房屋騰空,連同原房屋所有權等有關證件,點交乙方,由乙方出具收到憑證。

六、在辦理房屋產權移轉過戶登記時,甲方應出具申請房屋產權移轉給乙方的書面報告。如需要甲方出面處理的,不論何時,甲方應予協助。如因甲方的延誤,致影響產權過戶登記,因而遭受的損失,由甲方負賠償責任。

七、本契約簽訂前,該房屋如有應繳納的一切捐稅、費用,概由甲方負責。本契約發生的過戶登記費、契稅、估價費、印花稅由乙方負擔。其他稅費按有關法律規定,各自承擔。

八、甲方如不按契約規定的日期交付房屋,每逾期1天按房價的總額3‰計算違約金給與乙方。逾期超過3個月時,乙方得解除本契約。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,並應賠償所付房價款同額的賠償金給乙方。

九、乙方全部或一部分不履行本契約第四條規定的日期給付房價款時,其逾期部分,乙方應加付按日5‰計算的違約金給與甲方。逾期超過3個月時,甲方得解除本契約。解約時,乙方已付的房價款作為賠償金歸甲方所有。

十、甲方保證其出賣給乙方的房屋,產權清楚,絕無其他項權利設定或其他糾紛。乙方買受後,如該房屋產權有糾葛,致影響乙方權利的行使,概由甲方負責清理,並賠償乙方損失。

十一、交屋時,乙方發現房屋構造或設備與契約約定的不符,經鑑定屬實,甲方應於1個月內予以修理,如逾期不修理,乙方得自行修理,費用在房價款中扣除。如修理仍達不到契約約定的要求,乙方得解除契約,解約時,甲方除返還全部房價款後,並按本契約第八條規定承擔違約責任。

十二、房屋所占用的土地(包括庭院圍牆等)所有權屬於國家。乙方取得上開房屋占有相應比例的土地使用權,並依照國家法律的規定繳納土地使用權及其他有關費用。

十三、本契約的附屬檔案與契約有同等效力。

十四、本契約一式4份,甲乙方各執1份,另2份分別送交房產和土地管理機關辦理產權過戶登記手續。

甲方:________________

乙方:________________

________年________月________日

出賣人:________________________(以下簡稱甲方)

買受人:________________________(以下簡稱乙方)

甲、乙雙方就房屋買賣事項經過多次協商,一致同意訂立契約條款如下,以資共同遵守。

一、甲方願將自有坐落____________市_________路________號房屋_______間,建築面積_______________平方米售賣給乙方。

二、甲方出售給乙方的房屋東至_____________,南至____________,西至_________,北至____________(附四至平面圖一張)。其房屋包括陽台、走道、樓梯、衛生間、灶間及其他設備。

三、上列房屋包括附屬設備,雙方議定房屋價款人民幣萬元,由甲方售賣給乙方。

四、房屋價款乙方分三期付給甲方。第一期,在雙方簽訂買賣契約之日,付人民幣__________________萬元;第二期在交付房屋之日,付人民幣____________萬元;第三期,在房屋產權批准過戶登記之日付清。每期付款,甲方收到後出具收據。

五、甲方應自本契約簽訂日起____________天內將房屋騰空,連同原房屋所有權等有關證件,點交乙方,由乙方出具收到憑證。

六、在辦理房屋產權移轉過戶登記時,甲方應出具申請房屋產權移轉給乙方的書面報告。如需要甲方出面處理的,不論何時,甲方應予協助。如因甲方的延誤,致影響產權過戶登記,因而遭受的損失,由甲方負賠償責任。

七、本契約簽訂前,該房屋如有應繳納的一切捐稅、費用,概由甲方負責。本契約發生的過戶登記費、契稅、估價費、印花稅由乙方負擔。其他稅費按有關法律規定,各自承擔。

八、甲方如不按契約規定的日期交付房屋,每逾期1天按房價的總額3‰計算違約金給與乙方。逾期超過3個月時,乙方得解除本契約。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,並應賠償所付房價款同額的賠償金給乙方。

九、乙方全部或一部分不履行本契約第四條規定的日期給付房價款時,其逾期部分,乙方應加付按日5‰計算的違約金給與甲方。逾期超過3個月時,甲方得解除本契約。解約時,乙方已付的房價款作為賠償金歸甲方所有。

十、甲方保證其出賣給乙方的房屋,產權清楚,絕無其他項權利設定或其他糾紛。乙方買受後,如該房屋產權有糾葛,致影響乙方權利的行使,概由甲方負責清理,並賠償乙方損失。

十一、交屋時,乙方發現房屋構造或設備與契約約定的不符,經鑑定屬實,甲方應於1個月內予以修理,如逾期不修理,乙方得自行修理,費用在房價款中扣除。如修理仍達不到契約約定的要求,乙方得解除契約,解約時,甲方除返還全部房價款後,並按本契約第八條規定承擔違約責任。

十二、房屋所占用的土地(包括庭院圍牆等)所有權屬於國家。乙方取得上開房屋占有相應比例的土地使用權,並依照國家法律的規定繳納土地使用權及其他有關費用。

十三、本契約的附屬檔案與契約有同等效力。

十四、本契約一式4份,甲乙方各執1份,另2份分別送交房產和土地管理機關辦理產權過戶登記手續。

甲方:________________

乙方:________________

________年________月________日

暫不過戶房屋買賣契約 篇17

房屋出賣方:_____________公司(以下簡稱甲方)

房屋買入方:_____________(以下簡稱乙方)

1、房屋買賣標的:_____________

(1)甲方同意將上海“___________中心”大廈內第___________樓___________室公寓房屋___________套(包括室內裝修、設備、家具等等)賣給乙方。本買賣契約所規定的房屋面積(指建築設計圖計算)總計___________平方米(附房屋平面示意圖,室內用品清單各一份)。

(2)本買賣契約所涉之“___________”大廈地址為上海市___________路___________號,該地塊是經上海市土地局批准,甲方以___________萬美元中標,獲得五十年有償使用權(截止公元______年______月______日),因此乙方購入的公寓房屋連同相應的___________平方米的土地使用權一併購入。乙方擁有對本契約所規定的買賣範圍的房產權和___________平方米的土地使用權截止期限為公元______年______月______日。

(3)如甲方的土地有償使用權結束時,本契約即行終止。

2、房屋買賣價格:_________________

本契約所規定的公寓房買賣價格為___________美元,甲方已收妥由乙方支付的全部房屋買賣款項。

3、房屋的移交:_________________

(1)本房屋買賣契約簽訂後,乙方必須在一個月內按照甲方銷售說明書規定的有關建築和設備標準及室內家具用品的清單,對甲方交付的房屋與設備進行驗收。驗收合格雙方交接房屋鑰匙,房屋鑰匙交接完畢,即作為甲乙雙方房屋移交手續辦妥。

(2)自房屋移交之日起,房屋在土地有償使用期限內的所有權即歸乙方。不論乙方住進使用與否,均應從移交之日起由乙方承擔該房屋的使用、管理和維修責任。

4、管理、維修和其他費用:_________________

(1)“___________中心”大廈管理維修等項工作,均由甲方負責管轄,並向各用戶進行分攤及收取相應費用。

一手房屋買賣契約一手房屋買賣契約(2)甲方暫定每月向乙方收取壹佰美元的大樓管理費。大樓管理費包括公用水費、公用部位環境衛生費、公用部位綠化保養費、安全保衛費、機械保養人員及大樓房管人員費用等。

(3)甲方每月向乙方收取大樓公共設施、設備大修、小修儲存費,收費標準另議。大樓大修小修儲存費的用途範圍如下:_________________屬甲方管轄內的公用的室內外綠化園地、道路、給排水系統、供電供氣系統、弱電系統、空調系統、照明系列和消防設

備、給排水設備、供電供水設備、空調設備的公用場所的所有的非人為損壞的建築和裝飾的修復。

(4)乙方所應負擔的電費、冷暖氣空調費由甲方負責計算、分攤,甲方將總費按住戶、用戶面積平均分,另加___________%代辦手續費。

(5)本買賣契約價格中不含停汽車的位置,乙方若需租用地下停車場車位,請與甲方商議,另簽訂停車場地租用契約。

(6)本買賣契約價格中不含室內清潔費,若需清掃室內衛生,乙方請與甲方聯繫,由甲方統一安排人員清掃,費用另議。

(7)上述各類費用由甲方按月開出收款單,房屋一手買賣契約範本乙方在接到付款通知單後___________天內一次付清,逾期按日計收應繳款額的千分之______________________‰)滯納金。

暫不過戶房屋買賣契約 篇18

甲方(賣方):

法定代表人:

地址:

聯繫方式:

乙方(買方):

法定代表人:

地址:

聯繫方式:

上述各方經平等自願協商,簽訂本契約以共同遵守。

一、基本情況

1、乙方購買甲方坐落在__ 市__ 區(縣)_____路___號寫字樓__ 層,寫字樓建築面積__ 平方米,並配套場地__ 平方米,按房產證為準。

2、土地使用許可權為__ 年,自__ 年__ 月__ 日起至__ 年__ 月__ 日止,實際年限按產權證。

3、寫字樓區域東側在__ 米內、南側到__ 米內、西側到__ 米內、北側到__ 米內。

二、寫字樓價格及其它費用

1、寫字樓價格每平方米人民幣__ 元(大寫),總價(含人民幣土地價格)人民幣(大寫)__ (¥元)。

2、土地使用稅費按國家有關規定由方每年支付給有關部門。

3、乙方在甲方園區內的物業管理費每年¥__ 元。

三、付款方式、期限及交房期

1、寫字樓總價分二次付清,簽約日乙方支付定金人民幣(大寫)__ (¥元)。

(1)年月日前甲方把寫字樓通過有關部門驗收合格後交付乙方使用,同時乙方在收到甲方寫字樓後支付人民幣(大寫)__ (¥元);

(2)其餘房款應在甲方辦妥相關產權交易後(以產權交易中心核發產權證之日為準)6日內一次性付清,在辦理中產生的契稅由乙方負責。

2、以上付款以轉帳或現金方式支付均可,逾期交款處以滯納金按銀行利息的二倍,如乙方逾期超過個月不付款,甲方有權終止契約,並要求乙方賠償違約金給甲方,違約金按寫字樓和土地總價的%計;若甲方不能辦理土地、房產二證,或將土地、寫字樓抵押給任何第三方,則售房契約無效,甲方無條件全額退還乙方所有的購房款,並按寫字樓和土地總價%支付給乙方作為違約金。

四、其他規定

1、甲方在辦理好產權證後再給乙方協助辦理產權過戶手續,在辦理中發生的所有費用契稅、工本費等由乙方負責支付。

2、乙方所購產權房可以自由轉讓或出租給其他方辦業,但必須通知管理方,受讓或承租方企業可以以本寫字樓地址進行工商註冊。

3、寫字樓內土地屬批租,廠區內按現有的設施配套使用給乙方,未經有關部門同意,不得擅自搭建簡易棚及房屋,甲方須協助乙方辦理搭建秘備的簡易棚手續。

4、乙方所購房屋不得拆除,不得在其中舉辦高污染、高用電量的項目。

5、乙方在所購房屋內組織生產、經營或生活必須遵紀守法,恪守管理制度,照章納稅,按其交付各項規定費用。

6、乙方使用的用電和用水增容量由乙方提出申請,甲方予以協助辦理,增容費用由乙方向有關部門按規定交納。

7、本契約未盡事宜由雙方協商補充確定,與本契約具有同等法律效力。

8、甲方在完成售房的全過程後,則乙方有權支配和使用該寫字樓,甲方無權干涉。

9、本寫字樓的質量保修期為交付後一年內有效。

五、本契約主體及責任

1、甲方:

法定代表人:

委託代理人:

2、乙方:

法定代表人:

委託代理人:

六、其他

1、本契約一式二份,契約各方各執一份。

各份契約文本具有同等法律效力。

2、本契約經各方簽署後生效。

簽訂時間:__ 年__ 月__ 日

甲方(簽字或蓋章):

乙方(簽字或蓋章):

暫不過戶房屋買賣契約 篇19

甲方:________________

乙方:________________

丙方:________________

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、《北京市城市房地產轉讓管理辦法》及其他相關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、公平、協商一致的基礎上,共同委託丙方代理並見證甲乙雙方之間的買賣行為,共同訂立本契約,以茲各方共同遵守。

第一條房屋信息描述

一、甲方自願出售的房屋位於北京市__________________,該房屋用途為____________,建築面積為______平方米。該房屋已依據國家有關規定取得產權證書,所有權證號為______字第______號,所有權人為____________。

二、房產權屬轉移時,該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等具體情況見附屬檔案二。

三、甲方保證已如實陳述該房產權屬狀況、裝飾情況和相關關係,乙方對該房產已做充分了解,並願意購買。

第二條房屋成交價格及付款方式

一、成交價格:

甲、乙雙方經協商一致,同意該房產交易價格為人民幣大寫________元整,此價格包括:房價款□公共維修基金□室內不可移動之裝修□空調□及其它。

二、付款方式:

甲乙雙方經協商一致,甲方認可乙方採取以下第種方式付款:

1、現金支付

1)乙方應在簽訂本契約當日,預先支付總房款的%,即人民幣大寫_________元整,作為保證雙方履行契約的定金,該筆款項自支付方之日起視為定金已經支付,該定金待過戶當日,自動轉為購房款

2)甲乙雙方在丙方協助下辦理立契過戶手續的當日,乙方將總房款的60%即人民幣¥__________元,一次性支付給甲方。

3)甲方在繳清本契約第五條第三項房屋交付前各項費用後,當日乙方將總房款的10%人民幣________元整支付給甲方。

2、銀行貸款

1)乙方應在簽訂本契約當日,預先支付總房款的______%,即人民幣大寫___________元整,作為保證雙方履行契約的定金,該筆款項自支付__________方之日起視為定金已經支付

2)乙方應在簽訂本契約**日內,另外支付人民幣大寫_________元整,連同先前支付的定金一併作為首付款。乙方應將該房產的首付款採用以下三種方式:

1、暫存丙方指定賬戶,待房屋產權過戶當日,劃入甲方賬戶□

2、乙方將首付款直接劃入甲方指定賬戶□

3、暫存銀行開立的監管賬戶內,由銀行監管該部分資金,待房屋立契過戶手續完畢______日內,連同貸款額一併支付給甲方。此業務必須由甲乙雙方與丙方另行簽訂交易資金監管委託協定□。

3)在銀行批貸手續完成時,甲乙雙方必須配合丙方辦理相關過戶手續,由丙方持相關證件材料,協助甲方辦理剩餘房款的收付事宜,乙方的銀行貸款額會由銀行內部自動轉入甲方所開賬戶。

三、關於稅費

1、本契約履行期間內,甲乙雙方自行按國家及地方相關規定自行繳納各項稅、費,丙方協助甲乙雙方進行相關稅費的確認及計算工作。稅費分擔經甲乙雙方協商、確認見附屬檔案一

2、甲乙雙方所交稅費可由丙方代為繳納,相關部門所開具的完稅憑證、行政事業性收據、工本費發票等單據,待代理事項完成後,由丙方交付給付費的一方。

第三條居間服務報酬的支付方式

因甲乙雙方基於丙方的媒介服務而訂立《房屋買賣契約》,丙方有權收取相應的居間服務報酬,因此甲乙雙方同意在簽訂本契約按附屬檔案一約定的數額和比例,由方向丙方一次性支付相應的居間服務費及代辦過戶費。

第四條權屬過戶委託事項及相關費用

一、甲乙雙方辦理權屬過戶的所有證件資料準備齊全,由丙方提供權屬過戶代理服務,權屬轉移過程中發生的各項稅費的繳納以本契約第二條第三項內容中的約定為準,甲乙雙方按約定內容繳納。未做出約定的,以房地產交易主管部門規定為準。

二、如需要辦理銀行貸款,由丙方提供合作銀行及貸款服務,乙方應支付相應的費用,具體支付費用的種類和金額見附屬檔案一。

第五條房屋交付

一、甲方應在辦理完立契過戶手續之日起______日內將該房產交付給乙方,並由丙方協助甲乙雙方辦理該房產的物業交割手續。

二、甲方承諾,自本契約簽訂之日起至該房屋物業交割期間,凡已納入本契約的各項房屋裝飾及附屬設施被損壞或被拆除的,甲方應按被損壞或被拆除的房屋裝飾及附屬設施評估值,向乙方支付賠償金。

三、該房產交付前,因該房產所產生的各項費用如:水、電、煤氣、物業、供暖等費用,由甲方承擔該房產交付並簽訂《物業交接單》後,因該房產所產生的各項費用如:水、電、煤氣、物業、供暖等,由乙方承擔。該房產交付時,甲方應提供上述費用交納的繳費憑證。

四、如該房產原產權單位要求立契過戶前簽訂物業、供暖協定並提前預付物業、供暖費用的,乙方應按照原產權單位要求辦理。

五、甲方交付該房產的裝修、設備狀況應符合國家安全標準。

第六條甲、乙、丙三方義務

一、甲方義務

1、甲方保證所提供該房產資料的真實性和齊全性,並符合國家及北京市房屋上市有關規定及政策法規,委託上市房屋交易的合法權利。

2、甲方保證自簽訂本契約之日起,上述房屋不再另售第三方,否則,除應支付給乙方的違約賠償外,還應支付給丙方總房款的3%作為居間服務報酬,如已由乙方支付給丙方,則甲方應按此比例和數額支付給丙方。

3、如乙方需要申請銀行貸款,甲方應保證隨時配合乙方及丙方按時到銀行提交資料並簽字。

4、在簽訂本契約後,甲方必須按約定時間與乙方共同到房地產管理部門辦理房屋交易過戶手續,按期如數繳納契約第二條第三項內容中約定的由甲方繳納的稅費,超過期限視為違約。

5、甲方保證該房產在交易時沒有權利瑕疵,不存在抵押、欠繳稅費等情況。若有銀行按揭,手續應已在本次交易前辦妥。交易後如有上述未清事項,導致第三方主張權利,由甲方承擔違約責任。

6、甲方保證按本契約的相關約定向丙方支付居間服務代理費。

二、乙方義務

1、乙方承諾提供的相關資料真實有效。

2、乙方承諾按照本契約第二條的約定,按期如數支付購房定金、購房款及由乙方繳納的稅費。

3、提供該房產過戶交易和銀行貸款時所需的相關證件及材料的原件和複印件,並保證在辦理過戶交易手續時按時到場。

4、若乙方申請銀行按揭貸款,需及時向丙方提供貸款所需資料併到場簽字。

5、乙方保證按本契約的相關約定向丙方支付居間服務代理費。

三、丙方義務

1、見證並監督本契約的執行。

2、代辦該房屋過戶、貸款的相關手續。

3、在甲乙雙方已交付丙方過戶所需各項稅費的前提下,代為繳納。

4、甲、乙雙方發生違約或爭執等情形時,應出面予以協調協調無效時,應採取中立態度,並證明事實。

第七條違約責任

一、簽訂本契約之日起,若因甲方原因不將上述房產出售給乙方或因甲方違反本契約的約定導致契約無法全部執行或被迫解除,甲方應按上述所收的定金以雙倍金額賠償乙方若應乙方原因違約,不購買該房產,則無權要求返還已付定金,該定金歸甲方所有。

二、甲方違反本契約第六條第一項“甲方義務”除第條外,由此引起的一切法律後果及額外產生的費用均由甲方自行承擔,如因此給乙方和丙方造成損失,甲方應予賠償。

三、若甲方逾期交付該房產,則每逾期一日,甲方均應按該房屋價格的萬分之五向乙方交付違約金,逾期超過十個工作日,乙方有權單方解除本契約,甲方應在三日內將乙方已付房款退還,並按本條第款中的甲方違約條款處理。

四、若乙方逾期付款,每逾期一日,乙方均應按逾期款的萬分之五向甲方支付違約金,逾期超過十個工作日,甲方有權單方解除本契約,甲方應在三日內將乙方已付房款退還,並按本條第款中的乙方違約條款處理。

五、在辦理立契過戶和銀行按揭貸款過程中,若因甲、乙任何一方單方延誤而致使其他方遭受損失,則視為延誤方違約,按本條第款和第款處理。

六、如因甲方或乙方的原因,致使該房屋買賣事宜最終沒有達成,甲乙雙方所付的服務代理費均不予退還,應由責任一方承擔全部丙方服務代理費,如由甲乙雙方共同承擔責任,則由甲乙雙方各承擔50%的丙方服務代理費。

第八條契約的終止與解除

本協定履行期間,因不可抗力或國家政策調整,致使本契約無法履行,本協定自行終止,三方互不承擔責任甲方在本協定終止後三個工作日內將已收房款全額退還乙方,丙方則應將甲、乙雙方提交的相關過戶所需證件和已支付的代理服務費退還提供方和支付方。

第九條解決爭議的方式

本契約在履行中產生的爭議事項,三方應協商解決。如協商不成,三方同意按照第種方式解決該紛爭。

一、提交北京仲裁委員會仲裁

二、任何一方有權向房屋所在地的人民法院提起訴訟。

第十條本契約附屬檔案一:相關稅費明細

附屬檔案二:家具裝修清單作為本契約不可分割的部分,具有同等法律效力。

第十一條本契約一式三份,三方各持一份。自簽字之日起生效。

補充:________________1、經甲乙雙方協商,在雙方簽定本契約之日後甲方協助乙方與物業溝通進場裝修事宜。

2、自本契約簽定之日起90日內過戶,如不能如期過戶則甲方支付違約金的比例為:首期付款的每天萬分之五。

甲方簽字:________________身份證號:________________

委託代理人:________________聯繫方式:________________

乙方簽字:________________身份證號:________________

委託代理人:________________聯繫方式:________________

丙方:________________

公司蓋章:________________

經紀人簽字:________________聯繫方式:________________

公司地址:________________

客服電話:________________

簽約日期:________________

暫不過戶房屋買賣契約 篇20

賣方:__________(身份證號:__________)

聯繫地址:__________

電話:__________

買方:__________(身份證號:__________)

電話 :__________ .

聯繫地址:__________

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國房地產管理法》及相關法律、法規的規定,契約雙方在平等自願、友好協商的基礎上,一致達成如下協定:

第一條:物業情況

買賣之房屋(以下簡稱“該物業”)地址為:梧州市藤縣 築

面積 平方米(以所載面積為準),【不動產權證】: 桂( )

藤縣不動產權第 號,使用權面積為 平方米房屋

為 鋼混凝土 結構)。

第二條:成交價、付款方式和稅費約定

(一) 該物業按套銷售,買賣雙方同意該物業成交價為:人民幣 元整(小寫)¥ 元,如該物業已安裝管道煤氣、有線電視等設施,則成交價包含該物業之水電初裝費、煤氣初裝費、有線電視初裝費、收樓費、已支付的維修基金等相關費用。

(二)此次交易產生所有的費用

1、定金 1、簽訂本契約支付人民幣 元整(小寫)¥ 元作為定金,定金自動轉為房款。

2、首期 2、首期房款(含定金),按下列第( 1)種方式支付:

(1)首期房款為人民幣 元整(小寫)¥ 元。買方應在房管部門辦理交易過戶遞件當天內支付給賣方。

(2)由買方為賣方墊支人民幣 元整(小寫)¥ 元,買方在還貸日直接存入賣方還貸銀行卡用於辦理提前還清貸款之用,由賣方承擔提前還貸所產生一切手續費用,該墊支款作為首付款。

以銀行轉賬方式支付:

銀行按揭付款:買方申請 貸款,貸款額為人民幣 元整(小寫)¥ 元,買方應在簽訂本契約後 天內辦妥按揭貸款申請手續,而賣方應全力協助辦理相關手續,包括提供資料,簽署有關檔案/契約等。該筆款項於買賣完成並辦妥他項權利登記後由貸款銀行直接劃入賣方銀行賬號,銀行實際貸款額與買方申請貸款額之間差額由買方在銀行放款 天內以現金支付給賣方,否則,視為逾期付款。

第三條:物業的交付

(一)雙方約定於 年 月 日前到房產交易中心辦理測繪鑑證過戶相關手續,交易中心受理測繪鑑證之日起十五個工作日內買賣雙方到稅局辦理納稅申報手續。

(二)賣方在收齊全部房款前將原落戶在該物業的全部戶口遷移出該物業,否則,視為違約。

(三)賣方交付該物業予買方,買方確認已查閱該物業的權屬證明檔案,對權屬證明檔案所載內容無異議,並已實地察看及了解該物業,對該物業朝向、面積、樓齡、樓層、間隔、質量、裝修、抵押情況、產權情況、周邊環境等均予以認可。該物業現狀:該物業以現狀售予買方,買方已檢查並同意以現狀購買該物業。

1、該物業之裝修現狀為以下第 項:①空房保留固定裝修及設施完好;②保留固定裝修及設施完好並包括家具,以家具家電清單為準;③毛坯房。

2新的租約。

第四條:契約雙方的權利義務與違約責任

(一)賣方應在辦理交易過戶手續前將有關該物業的產權糾紛、債務、稅項、租賃

以及解除抵押等事項處理完畢,並保證辦理交易過戶完成時買方無須對上述事項負責,賣方保證對該物業享有完整處分權,有權出售該物業,保證該物業沒有被司法機關查封,出售該物業並沒有侵犯第三人的權利,並保證本契約所載有關該物業之情況以及所提供的全部資料均為真實、合法、準確、完整,否則賣方應賠償買方損失。由於賣方的原因,造成該物業不能辦理交易過戶手續或第三人產生糾紛的,由賣方承擔全部責任。

賣方不能按本契約約定將該物業售予買方,或者因違約而無法將該物業售予

買方的,應雙倍返還定金給買方,並向買方支付該物業成交價的10%作為違約金;賣方逾期交付該物業,或者未能按時履行契約約定的其他義務,每逾期一天,按該物業成交價的千分之一向買方支付違約金;逾期30天,買方有權不再購買該物業,賣方應退回全部已收款項並向買方支付該物業成交價的10%作為違約金。

(二)買方不能按本契約約定買入該物業,或者因違約而無法買入該物業的,定金

不予退還並應向賣方支付該物業成交價的10%作為違約金,買方逾期支付房款,每逾期一天,按該物業成交價的千分之一向賣方支付違約金;買方未能按時履行契約約定的其他義務,每逾期一天,按該物業成交價的千分之一向賣方支付違約金;逾期30天,賣方有權不再出售該物業,買方應向賣方支付該物業成交價的10%作為違約金。

(三)買賣雙方同意在簽訂本契約後,賣方將該物業之權屬證明原件交由乙方保

管至辦理該物業交易過戶手續當日。

第五條:在本契約在履行中若發生爭議,買賣雙方應採取協商辦法解決。無法協商

解決的,應向該物業所在地人民法院提起訴訟。

第七條:本契約未盡事宜,可由買賣雙方約定後簽定補充協定。補充協定經雙方簽字與本契約具有同等法律效力。

第八條:如由於買方個人徵信和債務等原因無法辦理貸款及貸款額度不足以支付尾期房款時,買方應另行自籌房款按時支付給賣方,否則,相應責任應由買方自行承擔,並賠償賣方因此而造成的一切經濟損失。

第十二條:約定的其它事項(對契約條款內容的修改或補充):

1、上述房屋室內現有的裝修、設施賣方不能拆除及損壞(包括:水、電、入牆的櫥櫃、門及窗)。

2、買方支付給賣方 房款 天賣方需無條件將上述房屋交付給買方使用(若經買賣雙方協商一致可提前交房給買方使用),並由賣方結清水、電費、燃氣費及物業管理費。

註明:買賣雙方確認均已清楚了解契約條款的內容及含義,並自願接受契約條款約束。

備註:__________

賣方(簽章):__________ 買方(簽章):__________

__________年__________月__________日 __________年__________月__________日

暫不過戶房屋買賣契約 篇21

售房方:

身份證號:(以下簡稱甲方)

地址:

聯繫方式:

購房方:

身份證號:(以下簡稱乙方)

地址:

聯繫方式:

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國____市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙兩方在平等、自願、誠實信用原則的基礎上,同意就乙方向甲方購買房屋事項達成如下協定:現一致同意訂立契約條款如下,以資共同遵守。

第一條甲方願將自有座落於____市東____區小區單元室,建築面積為㎡的還建房出賣給乙方,包含附屬設施見附屬檔案一(附屬檔案一:甲方與____市東____區簽訂的《房屋拆遷補償協定》)。上述房屋、房屋占有範圍內的土地使用權及附屬檔案一所列附屬設施、設備狀況等房屋附屬設施、設備、在本契約中均簡稱為“該房屋”。

第二條本契約

第一條所列該房屋的買賣價款x元,本契約生效後,乙方一次性向甲方支付人民幣x元。

第三條甲方按下列方式向乙方交付房屋:

1、甲方應將該房屋的入住手續及房屋鑰匙等該房屋的全部手續交付乙方,並配合乙方實際接收該房屋;

2、本契約生效當日,甲方將附屬檔案一所列《房屋拆遷補償協定》等相關資料憑證簽名的複印件交付乙方;

第四條甲方保證,其與開發商____市東____區簽訂的《房屋拆遷補償協定》中約定應由甲方承擔的義務,甲方已全部履行完畢,甲方享有的該房屋的全部權益一併轉讓給乙方。

第五條甲方保證其出賣給乙方的該房屋產權清楚,無任何擔保等他項權利設定、查封、債務或其他糾紛。乙方買受該房屋後,因該房屋存在產權糾紛或

第三方對該房屋主張權利,致使乙方不能正常使用該房屋,或者不能取得該房屋的所有權,或者給乙方造成其他損失的,由甲方承擔全部的`賠償責任。

第六條該房屋出賣給乙方後,如因房屋存在質量問題或其他問題,需以甲方名義向該房屋開發商____市東____區小區主張權利的,甲方應配合向開發商主張權利。

第七條鑒於該房屋的房屋所有權證及土地使用權證(以下簡稱“兩證”)須先辦至甲方名下後再過戶給乙方,甲方應在取得該房屋的兩證後____日內將該房屋的兩證交付乙方。並保證在該房屋能辦理產權過戶手續時,按乙方的要求甲方配合辦理該房屋過戶至乙方名下的產權變更登記手續,辦理產權過戶手續的費用由乙方承擔。

第八條違約責任

1、除甲乙雙方協商,凡任何乙方未能全面履行本契約約定之義務,即構成對本契約的違約,應當向違約方承擔違約責任;

2、甲方未按本協定約定配合乙方辦理該房屋的過戶手續的,甲方應賠償乙方一切損失。損失的計算方式為該房屋的總價的50%,如該房屋的市場價值上漲的,甲方還應賠償該房屋當時的市場加工與簽訂本契約時的市場價格之間的差額。

第九條本契約在履行中發生爭議,由甲、乙兩方協商解決。協商不成的,兩方均可向有管轄權的人民法院起訴。

第十條本契約附屬檔案是本契約的組成部分,與本契約具有同等法律效力。

第十一條本契約共2頁一式三份,甲、乙兩方各執一份,公證人一份。本契約自甲、乙兩方簽章之日起生效。

甲方(簽字):

共有權人(簽字):

20xx年xx月xx日

乙方(簽字):

20xx年xx月xx日

公證人(簽字):

20xx年xx月xx日

暫不過戶房屋買賣契約 篇22

賣方(下稱甲方):

地 址:

法 定 代 表 人:

買方(下稱乙方):

身份 證 :

委 托 代 理 人:

委託代理人身份證:

乙方向甲方購買坐落於 (以下簡稱為該商鋪)商品房壹套,雙方已簽訂《廣東省商品房買賣契約(預售)》(以下簡稱買賣契約),契約編號:號,現經甲、乙雙方協商,達成協定如下:

一、甲、乙雙方自願解除上述商品房的買賣契約。

二、自雙方簽訂本協定之日起,買賣契約即終止,雙方之間就買賣契約的爭

議全部解決。甲方收回出售給乙方的上述商品房,該商品房的產權即與乙方無關。

三、雙方對退還已付房款辦法已達成一致意見,具體如下:

1、__元。

2、乙方已繳付樓款/。

3、雙方退款事宜另行約定。

四、乙方應於本協定生效後的三個工作日內提交辦理解除按揭貸款協定、解除買賣契約、註銷抵押登記事宜所需要的全部資料,並配合甲方辦妥上述事宜,若乙方不能按時提交相關資料或提交資料欠缺、不合格或拒絕配合辦理的,甲方有權暫緩推還乙方所有款項。

五、辦理解除契約產生的手續費由 乙方 承擔。

六、雙方同意,自本協定生效後,雙方之間就買賣契約的爭議全部解決。除本協定明確約定外,任何一方均不對另一方主張買賣契約項下的權利或與買賣契約相關的權利。

七、本協定自雙方簽字之日起生效、本協定為一式伍份,甲方執 貳 份,乙方執 壹 份, 貳 份留存政府相關部門,均具同等法律效力。

甲方:乙方:

法定代表人: 委託代理人:

年月日

暫不過戶房屋買賣契約 篇23

甲方姓名:身份證號碼:

郵編:住址:

乙方姓名:身份證號碼:

郵編:住址:

依照《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規,甲乙雙方經友好協商,就房屋買賣事宜達成一致意見,特簽訂本契約。

一、銷售標的物

甲方向乙方出售如下產權物業:

1、座落地址:北京市

房屋所有權證號為:

2、結構:建築面積:

3、乙方購房用途:

4、房屋所有權人:

二、價格及付款方式

買賣產權價:人民幣元整;

付款方式:

三、責任與權利

甲方:

1、須具備該房屋所有相關法律認可檔案;

2、本契約簽訂後,不得就該房屋與他人訂立《買賣契約》;

3、在辦理過戶期間向乙方提供該房屋產權證明及相關法律檔案;

4、在辦理過戶期間擁有該房屋所有權及使用權;

5、保證上述房產無債權與債務糾紛。

6、保證在立契之前把物業管理費、水費、電費、燃氣費、暖氣費結清。

乙方:

1、須提供過戶所用之各種身份證明及法律認可檔案。

2、及時支付購房款及相關稅、費。

3、乙方付清全部房款,上述房屋經產權過戶並交接完畢後,該房屋即歸乙方所有和使用。

四、違約條款

甲乙任何一方不按上述條款執行即視為違約,違約方須向對方支付違約金人民幣元整。

五、不可抗力

人力不可抵抗的因素和自然災害除外。

六、調解和仲裁

在執行契約的過程中,如遇雙方發生糾紛,先行通過雙方協調;協商不成時,可採取第種方式解決:

1、向北京仲裁委員會申請仲裁;

2、向有管轄權的人民法院起訴。

七、契約的變更或解除

在執行契約過程中,任何一方不得擅自變更或解除契約,如需變更或解除契約雙方必須協商一致決定是否變更或解除契約,並由甲乙雙方共同到房地產局辦理撤件手續。

八、其他事宜

本契約一式四份:甲乙雙方各執一份,房管部門一份,中介機構一份,各份具有同等法律效力,自雙方簽字蓋章之日起生效。

九、本契約未盡事宜,以《中華人民共和國民法典》有關條款為準。

十、其他應說明的有關事項:

甲方:乙方:

身份證號碼:身份證號:

電話:電話:

__年月日__年月日

簽於:簽於:

暫不過戶房屋買賣契約 篇24

出賣人:__________

買受人:__________

房產契約人甲方 鄧春樹 與乙方 滕忠權 根據《城市私有房屋管理條例》、《中華人民共和國房地產管理法》的有關規定,按照相互平等、自願的原則,經雙方協商共同遵守。

一、出賣房屋的概況:

1、房屋座落位置: 橫峯縣岑陽鎮

2、建築面積:

3、層次 、總層次

4、戶型

5、結構

6、建築年代__________年

7、房屋朝向

8原產權證號

9、四至:東至 南至 西至 北至

10、土地宗(地)號

11、房屋設計用途 住宿

12、土地使用取得方式及年限 。

二、房屋評估價:

三、房屋成交價格及支付方式:房屋成交甲乙雙方協商議定價格為__________元整,大寫__________元整。平均每平方米__________元。房款要求在房屋成交後於__________年__________月__________日以現金一次付清。

四、房屋交付使用時間:乙方房款付清後,甲方必須三日內將房屋按成交時的模樣全部空出交付乙方使用(包括水電設施等)。

五、違約責任:

甲方應保證上述房屋權屬清楚,無產權糾紛,符合房屋轉讓條件。自本契約簽定之日起,該房屋若發生與甲方有關的房屋產權糾紛或債權債務概由甲方負責清理,並承擔相應的法律責任,由此給乙方造成損失的,由甲方賠償。

六、雙方約定的其它事項:

1、本契約簽定後,乙方中途悔約的,應及時通知甲方,購房定金歸甲方所有;甲方中途悔約的,應及時通知乙方,並應在悔約之日起 3天內 雙倍返還購房定金給乙方。

2、甲方未履行房屋權屬狀況的告知義務而導致乙方發生重大誤解並造成損失的,由甲方承擔相應的法律責任。

3、乙方未按期向甲方付清購房款或甲方未按期向乙方交付房屋的,每逾期一日,由違約方給付對方該房屋總房款百分之 一 的違約金。逾期15日未付清房款或未交付房屋的,對方有權解除本契約,違約方應承擔違約責任並對由此造成的損失承擔賠償責任。因甲乙兩方其中一方的原因逾期未申請辦理房屋交易、權屬登記手續的,每逾期一日,由違約方給付對方總房款百分之 一 的違約金。

七、上述出賣的房屋如有涉及共用、出典、抵押、交換或者其它產權糾紛概帖賣方負責。

八、本契約一式六份,甲、乙雙方各執一份,其餘四份用做過戶手續的辦理.自買賣雙方簽字(蓋章)之日起生效。

甲方(簽章):__________ 乙方(簽章):__________

立契日期:__________年__________月__________日

暫不過戶房屋買賣契約 篇25

甲方: (以下簡稱“甲方”)

身份證:

乙方: (以下簡稱“乙方”)

身份證:

丙方(見證人):

身份證:

甲、乙雙方本著自願、平等、公平、誠實、信用的原則,經友好協商,根據中華人民共和國有關法律、法規的規定簽定本協定,由雙方共同遵守。

一.甲方自願將室的房屋(以下簡稱“該房屋”)銷售契約更名為乙方,該套房屋原銷售契約的建築面積為 平方米。

二.經甲、乙雙方協商,該房屋的總成交價為人民幣 元(大寫: 拾 萬 仟 佰 拾 元整)。房屋銷售契約更名費為人民幣元拾元整)。

三.本協定簽訂之後,乙方向甲方支付該房屋總成交價中的人民幣 仟佰拾元整)作為該房屋銷售契約更名的定金。

四.該房屋銷售契約更名手續在甲、乙雙方簽字後,乙方即向甲方支付該房屋總成交價中的人民幣 元(大寫: 拾 萬 仟

五.該房屋的剩餘款項人民幣 元(大寫: 拾 萬 仟拾元整)在該房屋的產權證下發後,乙方一併支付給甲方。

六.甲方保證該房屋無任何產權糾紛和債權債務,在本協定簽約後,甲方在外界發生的任何財產糾紛和債權債務與該房屋無關,如因甲方或政策等原因造成該房屋銷售契約無法更名,甲方必須無條件將定金返還給乙方。如因甲方的主觀原因(如原房屋銷售契約的尾款未付)造成該房屋最終的產權證無法辦理由甲方負責,由此給乙方造成的經濟損失,均由甲方承擔賠償責任。

七.甲方必須無條件協助乙方辦理該房屋銷售契約更名及辦理產權證的相關事宜。該房屋辦理房屋銷售契約更名甲方代為支付,該房屋辦理房產證所涉及的相關費用均由甲方承擔。

八.本協定簽訂後,如乙方中途違約,應書面告知甲方,該房屋銷售契約更名定金歸甲方所有,但乙方已支付給甲方的其他款項(不計利息)返還給乙方。如甲方中途違約,在書面告知乙方後,將乙方已支付給甲方的所有款項包括定金返還給乙方。如該房屋房產證下發後一月內,乙方未按本協定商定的該房屋剩餘款項(本協定第五條)支付給甲方,乙方承擔違約責任,違約金以房產證下發一月後開始,甲方向乙方催討無果的情況下,每過一天按本協定商定的該房屋剩餘款項(本協定第五條)1‰賠付甲方。

九.附加條款:

十.本協定經甲、乙雙方簽字後生效。協定一式三份,甲、乙、丙三方各執一份,均具有同等法律效力。

甲方(手印):

乙方(手印):

丙方(手印):

日期:

暫不過戶房屋買賣契約 篇26

甲方(賣方):

乙方(買方):

見證人:

甲乙雙方就房屋買賣事宜協商達成一致,訂立如下協定:

一、甲方將位於 路 號 幢 單元 室, 號儲藏室 出售給乙方。房權證第號,房屋建築面積 平方米,儲藏室 平方米。土地證為縣公路局大證。乙方已對此做了充分了解,願意購買。

二、甲乙雙方議定上述房屋成交價格為人民幣萬元,大寫 整。包括水、電、暖氣、有線電視和天然氣等附屬設施。

三、簽訂本協定時乙方交付甲方定金貳萬元,結算時抵頂房款貳萬元。

四、20xx年2月底前乙方首付給甲方 萬元;剩餘房款 萬元在20xx年5月份期間由乙方一次性交付甲方。

五、甲方保證上述房屋權屬清楚,乙方自交清首付款之日起三個月內辦理完畢房產轉移登記過戶手續。甲乙雙方不得影響房屋過戶。上述房屋辦理過戶手續等所需全部費用由乙方承擔。

六、甲方收到全部房款及甲乙雙方過戶完畢後,十五日內將上述房屋及附屬設施正式移交給乙方,並結清其包括水、電、暖、氣等相關費用。房屋交接以後所發生的一切費用均由乙方承擔,其中水、電費等由甲方在縣公路局墊付的,乙方按財

務證明每半年度一次交付甲方(含若乙方轉賣房屋後)。

七、乙方應嚴格遵守縣公路局的.相關規定,服從統一管理 。含若乙方轉賣房屋以後。

八、契約簽訂後,甲乙雙方必須嚴格遵守。若有違反約定,違約一方支付給另一方違約金貳萬元。致使買賣不能成交的,甲乙雙方解除協定。

九、 本協定一式三份,甲乙雙方各持一份,見證人一份。經三方簽字後生效。見證人有權監督執行。

甲方: 乙方: 見證人:

電話: 電話: 電話:

身份證號碼 : 身份證號碼: 身份證號碼:

年 月 日

暫不過戶房屋買賣契約 篇27

內容提要:對無產權證房屋買賣契約不應直接認定為無效,而應適用我國契約法關於契約有效的規定或者第51條關於無權處分的規定。契約因解除條件成就而歸於消滅時,已付房價款的返還、裝修房屋所形成價值的返還屬於不當得利返還。於此場合,不得適用過失相抵規 則,除非守約方對此類返還選擇了違約損害賠償的請求權基礎。這些返還與違約方應承擔的違約損害賠償並行不悖。

關鍵字:無產權證房屋買賣 無權處分 解除條件 不當得利

一、案件事實概要

後來乙成為A公司的法定代表人,他對B號房屋所享有的權利被讓與給A公司,成為A公司財產的一部分。但A公司直至20xx年3月都未能按《售房契約書》給丙辦理B號房屋所有權的過戶登記,表面原因是A公司一直未取得B號房屋的所有權,深層原因是甲違反了她與A公司之間的《賣房協定》,私自將B號房屋的((房屋所有權證》領走,並不配合A公司將B號房屋所有權過戶,致使A公司難以將B號房屋所有權移轉登記於丙的名下。原告丙認為,兩被告A公司和甲的行為違反了契約,嚴重侵犯了其合法權益,故此訴至法院,要求兩被告立即給其辦理房產過戶手續;A公司承擔本案律師費以及本案訴訟費。

一審民事判決認為:依法成立的契約,自成立時生效。違反法律、行政法規等強制性規定簽訂的契約無效。未依法登記領取權屬證書的房地產,不得轉讓。原告丙與被告A公司在簽訂售房契約書時,被告A公司未依法登記領取所售房屋權屬證書,且至今被告A公司仍未取得該房屋權屬證書,丙明知A公司非產權人,所購房屋未取得權屬證書,仍然與A公司簽訂售房契約書,故雙方簽訂的售房契約書無效,對此,A公司與丙均有過錯。無效的契約自始沒有法律約束力,原告要求按售房契約書,被告賠償其律師費之請求,本院不予支持。契約無效後,因該契約取得的財產應當予以返還;雙方都有過錯的,應當各自承擔相應的責任。丙應將所購房屋返還A公司,A公司亦應將所得房款返還丙。對丙因此遭受的經濟損失,本案不宜一併處理,丙可另行起訴。綜上所述,依據《中華人民共和國契約法》第52條、第56條、第58條,《中華人民共和國城市房地產管理法》第37條第6項之規定,判決原告丙與被告A公司簽訂的售房契約書無效,原告丙將系爭住房騰空交予被告A公司,被告A公司返’還原告丙購房款。駁回原告丙其他訴訟請求。

一審民事判決所持的基本立場是,未依法登記領取權屬證書的房地產,不得轉讓;否則,契約無效。

二、評釋

(一)關於系爭契約的定性

1。關於《賣房協定》的定性2。關於《售房契約書》的定性

把第二份買賣房屋的契約—《售房契約書》—定性為出賣他人之物的契約,有以下根據:第一,該契約明確約定A公司將原房主甲的B號房屋賣給丙;第二,契約簽訂當時,B號房屋的所有權確實登記在他人的名下,並且,登記名義人與A公司、丙均無債權債務關係,B號房屋的所有權與A公司、丙的權利之間的關係過分遠隔,按照債的相對性原則,A公司、丙對登記名義人沒有直接的請求權。這是第二份房屋買賣契約不同於第一份房屋買賣契約的重要之點,所以,筆者把它定性為出賣他人之物的契約。賦予《賣房協定》中的出賣人甲否認《售房契約書》的權利,擴而廣之,賦予連環契約中的前手否認後手所訂另一買賣契約的權利,其弊端是多方面的。其一,會使被告之一的甲這個惡意之人,擴而廣之,會使惡意不履行移轉買賣物所有權義務的前手,非但未受到懲罰,反而獲得了較大利益,誠為是非顛倒。其二,意味著連環契約沒有法律保障,隨時可能出現多米諾骨牌效應,即,第一個出賣人毀約,拒不將其買賣物的所有權移轉給第二個出賣人,同時不追認第二份買賣契約,其後的買賣契約都因而失去效力。這就破壞了正常的交易,談何交易安全?其三,這不但使原告丙處於受制於惡意之人的極為不利的境地,而且也違反了買賣契約關於移轉買賣物所有權的本質(契約法第130條),縱容了拒不履行移轉買賣物所有權義務的惡意出賣人,還誤將出賣人(移轉買賣物所有權的)義務轉換成了抗辯權、形成權,違反了民事權利義務的配置規則。其實,在有體物場合,所有物與其所有權常常是可以替代的,〔2〕因而,甲對B號房屋的所有權可以說是其與A公司之間《賣房協定》的標的物,處於A公司的債權效力的射程內,該所有權對抗不了A公司的債權。換言之,甲只有依約移轉B號房屋所有權的義務,沒有據此影響契約效力的權利。一言以蔽之,系爭契約的效力不得取決於甲這個登記名義人是否追認。

(二)關於系爭契約的效力

1。法律的適用:特別法優先於普通法?新法優先於舊法? 系爭契約適用城市房地產管理法,還是適用契約法?抑或適用或類推適用最高人民法院《關於適用中華人民共和國契約法若干問題的解釋(一)》(以下簡稱為法釋【1999」19號)、《關於審理商品房買賣契約糾紛案件適用法律若干問題的解釋》(以下簡稱為法釋【20xx」7號)?

城市房地產管理法專門規定了房地產轉讓(第36一45條),包括房屋買賣。契約法規定了買賣契約(第150一166條),適用於各種買賣契約,包括房屋買賣契約。專就房屋買賣來講,城市房地產管理法第36條至第45條的規範為特別法,契約法屬於普通法。依據特別法優先於普通法的規則,系爭案件應當適用城市房地產管理法,並且是其第37條第6項的規定。

但須看到,城市房地產管理法第37條第6項只是規定“未依法登記領取權屬證書的”房地產“不得轉讓”,而未正面規定轉讓了無產權證的契約無效。違反該項規定的結果,至少有兩種可能:契約未生效,或者契約無效。究竟如何解釋,頗費思量:一是城市房地產管理法第37條第6項規定的立法目的如何,不易查考;二是許多人都認為,城市房地產管理法第37條第6項規定的所謂“不得轉讓”,屬於禁止性規範,不得違反。從該法制定當時的背景推斷,轉讓“未依法登記領取權屬證書的”房地產,可能就是無效。時至今日,仍有相當的人如此理解。可是,將系爭契約適用於城市房地產管理法第37條第6項的規定,判決無效,這如何與契約法、法釋【1999】19號、法釋【20xx】7號的規定相協調?

眾所周知,與城市房地產管理法相比,契約法的立法指導思想已經發生了重大轉變,不再是像經濟契約法那樣,動輒令契約無效,而是奉行鼓勵交易原則,儘量承認契約的效力,即使是出賣他人之物,也不再是硬性地令契約無效,而是由出賣人承擔權利瑕疵擔保責任(第150條),或者是契約效力待定(第51條),甚至是契約有效下的一般違約責任(第107條等)。法釋【1999】19號第4條的規定,法釋【20xx】7號第18條、第19條的規定都表明了這一點。尤其是法釋【20xx】7號第19條規定:“商品房買賣契約約定或者《城市房地產開發經營管理條例》第33條規定的辦理房屋所有權登記的期限屆滿後超過一年的,由於出賣人的原因,導致買受人無法辦理房屋所有權登記,買受人請求解除契約和賠償損失的,應予支持”;以及第18條第1款規定:“由於出賣人的原因,買受人在下列期限屆滿未能取得房屋權屬證書的,除當事人有特殊約定外,出賣人應當承擔違約責任:(一)商品房買賣契約約定的辦理房屋所有權登記的期限;(二)商品房買賣契約的標的物為尚未建成房屋的,自房屋交付使用之日起90日;(三)商品房買賣契約的標的物為已竣工房屋的,自契約訂立之日起90日。”這兩條都明確地告訴我們:房屋買賣契約簽訂時,儘管該房屋尚未辦理所有權登記,契約也有效。當然,這些規定的適用領域限於房地產開發企業作為出賣人、標的物為尚未建成的或已竣工的新建商品房的買賣契約(法釋「20xx」7號第1條),對於諸如系爭契約等類型的契約,最多是類推適用。

上述立場及觀點的轉變,無論是在理論上還是實務上,都是符合發展趨勢的。如果這個結論是正確的話,那么,城市房地產管理法第37條第6項的.規定便已經不合時宜。

在這種背景下,貫徹特別法優先於普通法,對系爭案件適用城市房地產管理法,而非契約法及有關司法解釋,顯然是不適當的。按照注釋民法學關於適用法律解決糾紛宜妥當的要求,對於系爭案件,應當適用契約法及法釋【1999】19號的有關規定,而非城市房地產管理法,應當類推適用法釋【20xx】7號第18條和第19條的規定,而非固守城市房地產管理法第37條第6項的思想。如何達到這一目的,比較理想的路徑是,按照新法優先於舊法的規則,對於系爭案件,不再適用城市房地產管理法這部“舊法”,而適用契約法、法釋【1999」19號的有關規定這些“新法”,類推適用法釋【20xx】7號第18條和第19條的規定。依據這些“新法”認定系爭契約有效,從而,出賣人因其在約定的期限屆滿時未能移轉B號房屋的所有權而承擔違約責任,買受人有權請求出賣人承擔此類責任,同時享有契約解除權。

2。系爭契約效力的認定:違反強制性規範?

確定適用契約法解決系爭案件,只是澄清了問題的一部分,仍然存在著這樣的疑問:對於系爭契約,是適用契約法第52條關於無效的規定,還是契約法第51條關於無權處分的規定,抑或契約法關於契約有效的規定?

一審民事判決書沒有適用契約法第51條和關於契約有效的規定,而是適用了契約法第52條的規定,確認系爭契約無效。該第52條計有5項規定,究竟適用的是哪一項?一審民事判決書並未言明,不符合請求權基礎理論的要求,需要探究清楚。

基於系爭案件的案情,按照一審民事判決書關於“違反法律、行政法規等強制性規定簽訂的契約無效”的判決理由,檢索契約法第52條關於無效的規定,只有其中的第5項“違反法律、行政法規的強制性規定”才符合一審民事判決書的真意。

接下來的問題是,結合系爭契約,契約法第52條第5項所謂的“法律、行政法規的強制性規定”,所指應為何者?是指城市房地產管理法第37條第6項的規定,還是指契約法中的相應規定?在筆者看來,回答都應是否定的。其理由在於,第一,如同上文分析的那樣,系爭案件不應適用城市房地產管理法,這就排除了該法第37條第6項作為一審判決所指“強制性規定”的妥當性,換言之,一審判決把城市房地產管理法第37條第6項這個“強制性規定”作為認定系爭契約無效的根據,是不適當的。第二,契約法總則中,作為認定系爭契約無效根據的“強制性規定”,除第52條以外,別無其他規範。在契約法分則的“買賣契約”一章中,也找不出認定系爭契約無效的“強制性規定”。就是說,在不適用城市房地產管理法的前提下,一審民事判決書認定系爭契約無效的法律依據只有契約法第52條第5項關於“違反法律、行政法規的強制性規定”的契約無效的規定,別無其他。可是,將該條項適用於個案,必須結合另外的具體的“強制性規定”才可判斷出系爭契約是否違反了“強制性規定”,進而認定系爭契約無效與否,在找不出系爭契約違反了另外的具體的強制性規定的情況下,不得單純地援引契約法第52條第5項“違反法律、行政法規的強制性規定”,來認定系爭契約無效。

一言以蔽之,一審判決將契約法第52條適用於系爭案件,的確不當。

3。系爭契約效力的認定:效力待定?契約有效?

以上討論雖然得出了系爭案件不應適用契約法第52條的規定的結論,但是仍然未解決這樣的問題:系爭案件是適用契約法第51條關於無權處分的規定,還是契約法有關契約有效的規定,甚至類推適用法釋【20xx】7號第19條或第18條的規定?解決這個問題,可有如下方案:其一,適用契約法第51條的規定。其二,契約法第150條系關於買賣契約權利瑕疵擔保的規定,且處於契約法分則當中,契約法第51條的規定不僅適用於買賣契約中的無權處分,而且適用租賃等契約中的無權處分,且處於契約法總則部分,故前者為特別法,後者為普通法,前者應當優先適用。其三,契約法第51條和第巧0條競合,究竟適用哪一條,由權利人選擇。其四,適用契約法第107條等規定,類推適用法釋[20xx]7號第19條或第18條的規定。

採用方案一帶來的弊端,在上文關於系爭契約的定性部分中已經談到,主要表現為是非顛倒,在連環契約場合會導致多米諾骨牌效應,破壞正常的交易,誤將義務轉換成抗辯權、形成權。既然如此,解決系爭案件不應採取該方案。

方案二、三運用在某些案件中可能適當,如在買受人簽訂契約時不知作為買賣物的房屋無產權證的案件中,買受人援引契約法第150條,追究出賣人的權利瑕疵擔保責任,比較合適。但在系爭案件中不能採用這兩個方案,因為系爭案件中的原告在訂立系爭契約時知曉B號房屋尚未辦理所有權登記手續,至少是重大過失地不知。按照契約法第151條關於“買受人訂立契約時知道或者應當知道第三人對買賣的標的物享有權利的,出賣人不承擔本法第一百五十條規定的義務”的規定,出賣人A公司不承擔權利瑕疵擔保責任。

運用排除法,只剩下方案四了。筆者也未找到比方案四更好的方案,至少暫時對其持肯定態度。據此,認定系爭契約有效,出賣人A公司若不能辦理完畢B號房屋所有權的過戶登記手續,便構成違約,應承擔違約責任,買受人丙享有此類請求權。從系爭案件中原告丙的訴訟請求為兩被告立即辦理房屋所有權的過戶手續觀察,可知其未採取方案一、二、三,而是選擇了系爭契約有效的方案,即方案四。

(三)關於《售房契約書》第4條約定的定位:附解除條件?約定解除?

《售房契約書》第4條約定:A公司如不能在20xx年12月31日前將B號房屋的戶名過到丙名下,除應如數退還丙所付全部款外,還應對丙作適當經濟賠償。

該約定是屬於附解除條件,還是構成約定解除?如果屬於附解除條件,售房契約便為附解除條件的法律行為,按照契約法第45條第1款後段的規定,當解除條件成就時,售房契約失效,並且是自動地當然地歸於消滅。因被告A公司在20xx年12月31日未能將B號房屋的所有權過戶到丙名下,條件已經成就,那么,無需當事人通知解除契約,售房契約便自此自動地、當然地終止,被告A公司移轉B號房屋所有權的義務隨之消滅,因而,原告丙訴請被告A公司立即給其辦理房屋所有權的過戶手續,沒有依據,應予駁回。

如果該第4條的約定構成了約定解除,則售房契約不是附解除條件的法律行為,不會因所謂解除條件成就而當然地、自動地終止,而是約定的解除契約的條件出現時,解除權產生。即A公司在加01年12月31日未能將B號房屋的所有權過戶到丙名下,原告丙自此取得解除權。丙若行使該解除權,通知被告A公司《售房契約書》作廢,那么,該契約歸於消滅;若不行使解除權,仍然請求被告A公司向其移轉B號房屋的所有權,那么,應當得到支持。

總之,《售房契約書》第4條的約定,假如構成約定解除,那么原告丙就能請求被告A公司繼續履行售房契約,進而取得B號房屋的所有權;倘若屬於附解除條件,因系爭契約已經終止,被告A公司就不再負有移轉B號房屋所有權的義務。可見,準確地定性《售房契約書》第4條的約定,對解決B號房屋所有權移轉與否的問題至關重要。

就《售房契約書》第4條的文義分析,它沒有表達下述意思:A公司在20xx年12月31日未能將B號房屋的所有權過戶到丙名下時,丙“可以”或“有權”將售房契約解除。也就是說,該條的約定未給當事人任何一方保留解除權,因此不符契約定解除的要件。

《售房契約書》第4條規定,A公司在20xx年12月31日未能將B號房屋的所有權過戶到丙名下時,A公司應如數退還丙所付的全部房款,並作適當經濟賠償。換一種表達方式就是,售房契約消滅,雙方之間恢復原狀。此約定正符合附解除條件的要求,而不符契約定解除的特徵。 把《售房契約書》第4條的約定作為附解除條件,便有如下結論:由於該條件系由雙方約定的,在它已經發生法律效力的情況下,原則上只有雙方同意,才可以將其排除。在系爭案件中,原告丙請求被告辦理B號房屋所有權的移轉登記手續,是單方面改變原來的雙方的約定,即,不讓系爭契約自動地當然地消滅,而是繼續有效。對此,被告不予認可,因此,原告丙單方面地改變雙方關於附解除條件的原有約定的意思表示不具有排除附解除條件的效力。換言之丁原來約定的附解除條件依然有效,它不會轉換為約定解除,最終的結果是系爭契約照樣自動消滅。

正因原告丙與被告A公司之間的售房契約已於20xx年12月31日自動消滅,所以,原告丙訴求被告將B號房屋的所有權過戶到其名下,便沒有法律根據,不應得到法院的支持。

(四)關於B號房屋價款返還的請求權基礎:不當得利返還請求權?物的返還請求權?損害賠償請求權?

系爭契約終止,原告返還其占有的B號房屋,被告A公司返還其所取得的價款,這已經得到了一審民事判決的確認,但應當弄清此筆價款返還的請求權基礎。

由於貨幣的所有權原則上與對該筆貨幣的占有相一致,所以,當原告丙將價款支付給被告A公司後,他就喪失了對該筆價款的所有權。現在,因系爭契約自20xx年12月31日屆滿時B號房屋的所有權不能移轉至丙名下而自動終止,被告A公司有義務返還該筆價款。由於原告丙對該筆價款無所有權,所以,他請求A公司返還的請求權基礎就不可能是所有物返還請求權。從當事人雙方的損益變動並予以調整的角度著眼,其應為不當得利返還請求權。如此判斷乃因為這種損益變動符合不當得利的構成要件:1。被告A公司不再移轉B號房屋的所有權,連占有也要恢復,卻擁有該房屋的部分對價,顯然獲得了利益。2。原告丙不能取得B號房屋的所有權,連占有也要喪失,卻支付了價款,存在著損失。3。這種利益和損失之間存在著因果關係。4。被告A公司擁有價款沒有合法根據。在德國,是從契約終止、債權不復存在的角度說價款無原因,在中國,可以直接從A公司不移轉B號房屋所有權卻獲得價款沒有法律規定或約定的根據角度予以認定。

當然,假如原告丙不主張不當得利返還請求權,而把該筆購房款作為因被告A公司不將B號房屋所有權過戶給他而造成的損失,主張違約損害賠償,返還價款的請求權基礎也可以是違約損害賠償請求權。筆者認為,如此尋找請求權基礎,符合違約損害賠償的構成要件,可予支持。不過,從原告丙訴訟請求和一審民事判決書表述的文義看,都未尋求違約損害賠償的請求權基礎。 主張不當得利返還請求權或者違約損害賠償請求權,各有利弊。主張前者,不必舉證被告A公司具有過失,不受與有過失、應當預見等規則的制約。主張後者,在原告丙的損失大於125000元價款時,可以多獲得些賠償。

(五)對系爭B號屋裝修問題處理的請求權基礎:不當得利返還請求權?損害賠償請求權?

售房契約消滅,原告占有B號房屋的根據不復存在,有義務返還。於此場合,原告對B號房屋的裝修如何處理?從《售房契約書》第4條的約定看,雙方當事人都把丙支出的裝修費作為其經濟損失看待,原告丙欠缺該項訴訟請求,一審民事判決則謂,對原告丙的該項經濟損失,本案不宜一併處理,丙可另行起訴。對此,應當如何評論?因原告丙訴求被告辦理系爭房屋所有權的過戶登記手續,主張取得系爭房屋的所有權,是以系爭契約有效為前提的。而主張裝修B號房屋形成添附價值的返還,是在系爭契約消滅情況下的“清算”表現。可見,原告丙若同時主張上述二權,顯然不合邏輯。問題是,一審法院的主審法官欲認定系爭契約無效,依據法律和法理便會發生裝修形成價值的返還問題,可是原告丙卻無此訴求,如何處理方為妥當?有意見認為,於此場合主審法官負有釋明的義務,應當提示原告丙:在契約無效的情況下,原告丙取得不了系爭房屋的所有權,宜訴求其他項目,包括裝修B號房屋形成的添附利益的返還。如果主審法官未做此類釋明,便未盡到職責。〔5〕這種意見值得重視。

在筆者看來,在這裡應當持有如下見解:

如果被告A公司將B號房屋的所有權移轉給了原告丙,那么,丙對該房屋的裝修屬於對其所有物的改良,與他人無關。但系爭契約因解除條件成就而自動失效,B號房屋的所有權不會移轉給丙,丙對B號房屋的占有沒有根據,其應當返還該房屋,這就產生了丙裝修B號房屋如何處理的問題。

從B號房屋本身的角度觀察,裝修材料與B號房屋結合在一起,不能分離,或者雖然能夠分離,但所需費用過巨,構成動產與不動產的附合,丙喪失對裝修材料的動產所有權,B號房屋的所有權擴張到裝修材料上。但B號房屋的所有權人甲對此未支付相應的代價,其享有這部分利益沒有合法根據,構成不當得利,甲有義務予以返還。就是說,原告丙對其喪失的這部分利益享有不當得利返還請求權。

從原告丙和被告A公司之間的售房契約的角度看,B號房屋所有權不能於20xx年12月31日前移轉至原告丙的名下,構成被告A公司違約。該違約行為給丙造成了購買此類房屋的機會喪失、支出裝修費等一系列損失。如此,裝修費可以作為被告A公司違約所造成的損失。當事人雙方也是如此認識的,體現在《售房契約書》第4條中。

可見,B號系爭房屋裝修問題的處理,可有兩個請求權基礎,一個是不當得利返還請求權,一個是損害賠償請求權。如果原告丙主張並實現了不當得利返還請求權,他的這部分損失得到了填補,損害賠償請求權因缺少“損失”這個構成要件便不會產生。如果原告丙主張並實現了損害賠償請求權,B號房屋所有權人的利益便得而復失,不當得利返還請求權因欠缺“獲得利益”這個要件而不成立。就是說,原告丙只能選擇其中之一而主張,不得同時實現二者。

就一審訴訟的實際情況看,原告丙選擇了損害賠償請求權,有其法律及法理依據,但不是最佳的選擇。因為賠償損失在範圍上要受與有過失規則(契約法第120條及其解釋)的制約,而一審民事判決也果真如此裁量了,以原告丙也有過錯為由未裁判被告A公司承擔賠償損失責任。

假如原告丙選擇了不當得利返還請求權,那么,因以另一被告甲獲得的附合利益為準予以返還,與原告丙有無過失無關,加之這不屬於賠償責任,所以就不再適用與有過失規則,即使丙有過失,也有權請求返還接近於添附在B號房屋的價值。在這樣的情況下,一審判決就不會以原告丙也有過錯為由不支持其返還不當得利的訴求。

由此可見,請求權基礎理論及其在個案中的正確運用,直接關係到權利人的利益能否得到法律保護,不單純是個學術問題,即使是從事實務工作的法律人也應當予以重視。

(六)餘論

1。關於原告丙的損害賠償請求權

其實,因被告A公司違約,原告丙遭受了一些損失,如喪失了與他人簽訂買賣房屋契約的機會,若再買到與B號房屋相當的房屋需要花費更多的價款,該超出部分的價款即為原告丙的損失。再如,原告丙因購買B號房屋而支出了交通費、訴訟費、誤工費等。這些損失,屬於真正的違約所造成的損失,原告丙均可請求被告賠償。其請求權基礎只有違約損害賠償請求權,不會是不當得利返還請求權,更不會是物的返還請求權。由於違約損害賠償的範圍受到合理預見、與有過失、減輕損害等規則的限制,因此原告丙若對該項損失的造成或擴大也有過失,則要依據與有過失規則,要承擔相應的責任,即被告A公司要少賠乃至不賠。

從法律人的要求講,原告丙本應援引契約法第107條、第135條等條款,請求被告A公司賠償上述損失,但原告丙未提起此項訴訟請求,喪失了良機。

2。關於原告丙的債權人代位權

從《售房契約書》第2條關於丙於本契約簽訂之日向A公司交納購房首款人民幣125000元整,丙從首款交付之日起即有權裝修、人住B號房的規定分析,被告A公司自該契約簽訂之日起即有義務移轉B號房屋的所有權。如果丙能夠舉證被告A公司怠於請求甲辦理B號房屋所有權的移轉登記手續,那么,原告丙便享有了債權人的代位權,在20xx年12月31日屆滿之前,即((售房契約書》未自動終止之前,可以甲為被告向人民法院提起代位權訴訟,請求甲辦理B號房屋所有權的移轉登記手續。

在系爭案件的實際訴訟過程中,原告丙將甲和A公司作為共同被告起訴,請求他們履行將B號房屋的所有權移轉於原告丙的義務,這可否視為原告丙在行使債權人的代位權?筆者持否定的觀點,理由在於,其一,原告丙訴請甲履行B號系爭房屋的所有權過戶義務,未表示是在行使被告A公司對於甲的到期債權。這不符合債權人代位權的構成要件。其二,原告丙提起的是普通訴訟,沒有援引契約法第73條及最高人民法院法釋[1999」19號第11條至第22條的規定,提起代位權訴訟,向甲主張債權人的代位權。當事人不主張,即難以認定原告丙在行使債權人的代位權。其三,原告丙向一審法院提起訴訟的時間在20xx年3月,而系爭契約因其所附的解除條件成就而已於20xx年12月31日自動終止,致使其向被告A公司主張移轉B號房屋所有權的債權消滅。這樣,又欠缺債權人代位權的另一個構成要件,即使主張了債權人的代位權,也得不到主審法院的支持。

總之,原告丙因其未及時提起債權人代位權之訴,喪失了取得B號房屋所有權的一個機會。

暫不過戶房屋買賣契約 篇28

甲方:_______________

乙方:_______________

身份證號碼:_____________________

地址:__________________________________________________________

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房地產簽訂本契約,以資共同信守執行。

第一條契約標的:乙方同意購買甲方擁有的座落在______省______市______區________________________擁有的房地產,該房地產建築面積為______平方米。

第二條上述標的房地產的交易價格為:單價:人民幣________元/平方米,總價:人民幣___________元整

第三條付款時間與辦法:

甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,本契約簽定之日,乙方向甲方支付人民幣__________元整,作為購房定金。並約定在本契約簽訂之日起______日內支付首付款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩餘房款人民幣____________元整於產權交割完畢當日付給甲方。甲方應於拿到房產證之日起____天內和乙方辦理房屋產權過戶手續,並應在產權過戶手續辦完當日將_________等費用結清。稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規,並按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費。經雙方協商,一切交易稅費由_______方承擔。

第四條交房:

第五條違約責任:

甲、乙雙方契約簽定後,若乙方中途違約二手房居間契約範本,應書面通知甲方,甲方應在____日內將乙方的已付款返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約二手房買賣協定範本,應書面通知乙方,並自違約之日起____日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。

第六條、本契約一式兩份,甲乙雙方各一份。

第七條本契約發生爭議的解決方式:在履約過程中發生的爭議,雙方可通過協商、訴訟方式解決。

第八條本契約未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本契約同具法律效力。

第九條、本房屋產權過戶只能是甲方和乙方之間過戶,否則乙方將另加______萬元的費用給甲方,即總房款為______萬元。

第九條、雙方約定的其他事項:___________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

甲方_________________身份證號碼:__________________

地址:___________________郵編:___________________

電話:___________________;

乙方__________________身份證號碼:__________________

地址:___________________郵編:___________________

電話:___________________

鑑證日期:_______年____月____日

暫不過戶房屋買賣契約 篇29

賣方(甲方):__________________

身份證號碼:____________________

地址:__________________________

電話:__________________________

買方(乙方):__________________

身份證號碼:____________________

地址:__________________________

電話:__________________________

根據國家《契約法》及有關法規之規定,甲乙雙方在平等自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買下述房產,達成如下協定:

一、房屋基本情況

本契約房屋座落地址________鎮林蔭路________號,建築面積________平方米,結構磚砭,層次一、二層沿街,間數:________樓共________間,新舊程度________成,戶內配置;電氣、給排水到戶,裝潢。

二、甲方通過轉讓取得上述房產的產權,該房產性質為商業、住宅房。有房產證(號碼為________)、土地證(號碼為_______)。現同意將上述房產轉賣給乙方。房產證和土地使用權證見附屬檔案一。

三、價格與費用

經約定,上述房產總價格(大寫):________________(¥________元)

此價格未包括二手房交易的各種費用,具體另附屬檔案二約定,乙方________萬首付房款後,甲方開始辦理有關過戶手續。過戶之後,餘款由乙方採用二手房按揭貸款的形式支付完畢。

四、付款及交房約定

雙方同意按下述方式交接:

1、在房產證和土地使用權證已經辦至乙方名義下的前提下,乙方在________年________月—________月之前,付清全部房款(包括二手房按揭貸款形式)。

2、甲方在乙方付清全部房款(含貸款)後,將付清之次日起的租賃收益歸乙方所有,其計算為將租金按日平均計算。並將上述租賃收益與房款一併結算扣減。

五、上述房產的建築面積按房產證發證單位核算的面積為準,如發證面積與本契約面積有誤差,本契約約定的成交價格不變。

六、其他約定

1、由甲方負責辦理房產證及土地證的過戶登記至乙方的手續各自承擔的`費用按附屬檔案約定。

2、乙方支付本契約房款所需的貸款由乙方自行出面辦理,甲方協助提供所需的各種檔案及證書。

3、甲方保證上述房屋的現有所有承租人已經放棄同等條件下的優先購買權,保證上述房屋的所有抵押權人已經同意甲方出賣上述房屋。

4、甲方承諾在乙方支付________萬元的首付款後的________日內,立即解除上述房屋(包括土地使用權)上設定的任何抵押和任何權利限制。

5、根據甲方與現有承租人簽訂的契約(見附屬檔案三),上述房屋的租賃期到________年________月到期。依據此,乙方承諾原甲方的出租契約至________年________月到期之前不予變更。

七、保修責任

商品房的保修責任由建設部規定的法定責任單位負責,本房產開發單位是嘉善縣地方房產公司。自本契約生效之日起,由乙方自行聯繫處理有關保修的一切事宜,甲方不承擔任何責任,但是甲方保證提供相應的用於證明開發單位和保修義務人的文書。

八、違約責任

本契約生效後,甲乙雙方任何一方無正當理由要求中止契約的,或者違反自己一方的義務和承諾的,或者延遲履行義務達________天的,均由責任方承擔違約責任,並按實際付款的20%支付違約金。

九、本契約在履行中發生爭議的,由甲乙雙方協商解決,協定不成,甲乙雙方同意由仲裁機構協調解決。

十、為確保各方履行本契約,甲方商請________為其保證人,乙方商請_________________為其保證人(身份證號碼為_______)。保證範圍為被保證人在本契約中的所有義務和責任,保證方式為連帶責任保證。

十一、本契約經各方簽章後生效,本契約一式六份,甲乙雙方及其保證人各一份,其餘用於辦理變更登記等手續。

甲方:

乙方:

日期:

暫不過戶房屋買賣契約 篇30

甲方(賣方):________________

乙方(買方):________________

受託方:________________

契約編號:________________

根據中華人民共和國有關法律、法規和本市有關規定,甲、乙雙方遵循自願、公平和誠實信用的原則,共同委託丙方代理並見證甲乙雙方之間的買賣行為,經甲、乙、丙三方協商一致,共同訂立本契約,以茲各方共同遵守。

第一條成交房產

甲方自願將自有的房屋產權有償轉讓給乙方。該房產具體情況如下:

1、甲方依法取得的房產權證號為:________________;

2、房產位於________________;房屋結構:________________,房屋用途:________________;

3、房屋建築面積________________平方米;房屋使用面積________________平方米(可不填);

4、房產權屬轉移時,附帶附屬設施狀況及室內裝飾情況見(附屬檔案一);

第二條成交價格及付款方式

(二)乙方採取以下第種方式付款:

1、現金支付

(1)乙方應在簽訂本契約時,支付定金人民幣________________元,

(大寫)________________元整。

(2)房款支付約定,

2、銀行貸款

(1)乙方應在與甲方簽訂本契約時,按乙方所申請的貸款比例,向丙方全額支付房屋首付款,即人民幣________________元,(大寫)________________元整。也可預付定金,具體情況雙方協商而定。

(2)該房產評估價格確定後,由乙方按實際首付款支付標準自行補齊差額部分,該首付款在產權轉移完畢後,支付甲方。

(3)剩餘房款於銀行發放貸款及產權轉移完畢後,連同首付款一次性支付給甲方。

(4)如乙方所申請貸款因自身原因未能獲銀行批准,雙方協商,選擇解決辦法:

A:乙方自行籌齊剩餘房款,以現金形式支付甲方;

B:乙方繼續申請其他銀行貸款,至貸款批准,其間已發生的及要產生的各項費用由乙方自行負擔;

C:終止本契約的進行,甲乙雙方相互清退各種款項,互不承擔違約責任,由乙方承擔其辦理過程中已發生的各項費用。

(三)關於稅費

本契約執行期間,甲、乙雙方自行按國家及地方相關規定自行繳納各項稅、費,丙方協助甲乙雙方進行相關稅費的計算及繳納工作。稅費分擔經雙方協商決定如下:

甲方承擔:________________%,乙方承擔:________________%。

第三條房產過戶手續的辦理

1、甲、乙雙方所有證件資料準備齊全,經丙方確認後的3個工作日內,共同向房地產交易部門及金融機構申請辦理該房產轉讓過戶及貸款手續。

3.甲、乙雙方共同承諾,在乙方或者雙方合法委託人辦理該房產轉讓過戶手續時相互給予協助。由於雙方任一方不積極配合手續辦理或者不及時提供相關材料的,按違約情形處理。

4、房產的公共維修基金在過戶之日自動轉為乙方名下。

第四條代理費及權證過戶代辦費

1、甲、乙雙方按各方委託關係,以國家及行業相關規定支付丙方代理費及權證過戶代辦費用,即:甲方按出售房屋價格________________%的比例向丙方支付代理費¥________________元,及權證過戶費¥________________元整;乙方按購買房屋價格________________%的比例向丙方支付代理費¥________________元,及權證過戶費¥________________元整;

第五條房屋交付

1、甲、乙雙方同意,甲方於將該房屋交付給乙方,乙方可自行裝修。由丙方協助甲乙雙方辦理該房產的物業交割手續。

2、甲方承諾,自本契約簽訂之日起至該房屋物業交割期間,凡已納入本契約(附屬檔案一)的各項房屋裝飾及附屬設施被損壞或被拆除的,甲方應按被損壞或被拆除的房屋裝飾及附屬設施評估值,向乙方支付賠償金。

第六條三方責任

(一)甲方責任

1、甲方保證所提供該房產資料的真實性並符合國家及市房屋上市有關規定及政策法規,委託上市房屋交易的合法權利。若違反國家及市相關政策法規而引起的一切法律或經濟責任均由甲方承擔,並支付丙方全部代理費用及權證過戶代辦費。

2、甲方交付房屋若與附屬檔案一描述不符的,甲方同意按向乙方補償。

3、在簽訂本契約後,甲方必須按約定時間與乙方共同到房地產管理部門辦理房屋交易過戶手續,超過約定期限視為違約。

4、甲方需妥善保管交易檔案,並根據房地產管理部門的要求以及本契約的約定及時辦理相關手續。

5、在辦理甲方房屋所有權證及過戶手續時,需甲方出面配合的,甲方應無條件配合辦理。

(二)乙方責任

1、乙方承諾提供的個人資料真實有效。

2、根據本契約的約定乙方應按時支付購房款。

3、在簽訂本契約後,乙方必須按約定時間與甲方共同到房地產管理部門辦理房屋交易過戶手續,超過約定期限視為違約。

4、在房地產管理部門受理買賣申請後,將所有相關檔案交甲方保管。

(三)丙方責任

1、見證甲、乙雙方簽訂房屋買賣契約。

2、按房地產管理部門規定及本契約約定的時限,協助甲、乙雙方辦理交易所過戶及銀行貸款手續。

3、協助甲、乙雙方辦理物業交割手續。

4、甲、乙任何一方因提供資料不真實而導致的交易不成功,丙方不承擔任何責任。

第七條契約爭議及違約處理

1、本契約在履行中如發生爭議,三方應協商解決。協商不能解決的,三方同意按以下第(2)種(大寫)方式解決糾紛。

(1)(壹):提交當地仲裁委員會仲裁;

(2)(貳):任何一方均可向房地產所在地人民法院提起訴訟。

2、逾期付款

乙方未按本契約約定期限支付各項款項的,甲方有權向乙方追索違約金。違約金自本契約約定的付款期限第二日起至實際付款之日止,每逾期1日,乙方向甲方支付逾期未付款的1‰的違約金,契約繼續履行。逾期天數超過15日,乙方仍未付款的,甲方有權單方解除本契約,並書面通知乙方,乙方所交納的定金甲方與丙方平分,不予返還,同時由乙方支付丙方全部代理費用及權證過戶代辦費,契約終止。

3、逾期交房

(1)有定金約定的,適用定金規則,甲方應在收到書面通知之日起3日內雙倍返還定金,定金由乙方與丙方平分;或

(2)適用違約金規則,即甲方應在收到書面通知之日起3日內向乙方退還其已收房款及利息,利息按________________%利率計算,再按甲方已收款項的________________%(大寫________________)支付違約金,違約金由乙方與丙方平分,同時由甲方承擔手續辦理期間已發生的各項手續辦理費用,契約終止。

4、契約終止

如因甲、乙雙方自身原因導致本契約終止,違約一方所支付丙方的代理費用丙方不予退還。

第八條契約生效

1、本契約自甲、乙、丙三方簽字蓋章之日起生效。

2、本契約適用中華人民共和國相關法律、法規。甲、乙雙方在本契約履行過程中發生爭議,首先本著協商解決的原則,協商不能解決的,可由當事方提交仲裁委員會申請仲裁或依法向當地人民法院提請訴訴訟。

3、如甲、乙雙方所留存契約內容不一致,則甲、乙雙方共同以丙方所留存契約文本為見證標準。

4、本契約一式四份,甲、乙、丙三方及各執一份,第四份房

第四份房屋管理部門備案,具有同等法律效力。

第九條補充協定

1、本契約未盡事宜,雙方可簽訂補充協定。經甲、乙、丙三方協商一致,在不違反國家及地方相關法律、法規規定的前提下,所訂立的補充條款或補充協定,為本契約不可分割的一部分,具備同等法律效力。

2、本契約補充條款與正文條款不一致的,以補充條款為準。

第十條補充說明

甲方(簽章):________________聯繫電話:________________

身份證號碼:________________代理人:________________

甲方住址:________________

簽約日期:________________

乙方(簽章):________________聯繫電話:________________

身份證號碼:________________代理人:________________

乙方住址:________________

簽約日期:________________

丙方(簽章):________________聯繫電話:________________

經紀人姓名:________________經紀人聯繫電話:________________

簽約日期:________________