石材貨物買賣契約書

石材貨物買賣契約書 篇1

需方(以下簡稱甲方):

簽約地:

供方(以下簡稱乙方):

簽約時間:

為了增強甲乙雙方的責任感,確保雙方實現各自的經濟目的,依據《中華人民共和國民法典》,本著平等互利的原則,經雙方充分協商,特訂立本契約,以便共同遵守。

1、石材屬天然產品,難免有一些缺陷,乙方保證石材大面積花色基本均勻一致,無明顯缺陷;

2、根據石材屬性,石材質量按國家石材待業標準執行。

三、包裝標準

四、交貨方法

1、甲方在乙方工廠提驗貨物。甲方委託___________在乙方工廠提驗貨,並辦理貨物簽收手續,甲方若中途變更或增加簽收人,需事前書面通知乙方並重新開具授權委託書,否則由此造成的一切損失由甲方負責。

五、交貨地點

六、驗收條款

由甲方派人在乙方工廠內驗收,驗收標準為國家石材行業標準,驗收合格後裝車;驗收時間為交貨期限屆滿之日前,由乙方通知甲方。

七、交貨期

石材的交貨時間為乙方收到甲方支付的預付款之日起天內。

八、付款日期和方式

1、自契約簽訂之日起三日內,甲方向乙方交納定金,計人民幣元整( ¥ 元),定金在最後批貨款充抵。

2、付款方式為款到發貨,甲方必須在提貨前結清該批貨款。

九、不可抗力

甲乙雙方的任何一方由於不可抗力(如戰爭、地震、海嘯、水災、重大公共疾病等)的原因不能履行契約時,應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,並應在10天內提供主管機關證明,允許延遲履行、部分履行或者不履行契約,並根據情況可以部分或全部免

予承擔違約責任。

十、契約爭議的解決方式

本契約履行過程中發生爭議,由甲乙雙方協商解決,協商不成依法向人民法院起訴。 十一、其它

本契約自簽訂之日起生效。契約履行期內,甲乙雙方均不得隨意變更或解除契約。契約如有未盡事宜,須經雙方共同協商,簽訂補充協定,補充協定與本契約具有同等效力。

本契約壹式貳份,甲乙雙方各執壹份。

甲方(公章):

地址:

法定代表人:

委託代理人:

開戶 銀行:

開 戶 名:

帳號:

電話:

傳真:

日期:

乙方(公章):

地址:

法定代表人:

委託代理人:

開戶 銀行:

開 戶 名:

帳號:

電話:

傳真:

日期:

石材貨物買賣契約書 篇2

訂立契約雙方:

購貨單位:_________,以下簡稱甲方;

供貨單位:_________,以下簡稱乙方。

經甲乙雙方充分協商,特訂立本契約,以便共同遵守。

第一條 產品的名稱、品種、規格和質量

1.產品的名稱、品種、規格:_________。(應註明產品的牌號或 商標)

2.產品的技術標準(包括質量要求),按下列第( )項執行:

(1)按國家標準執行;

(2)按部頒標準執行;

(3)由甲乙雙方商定技術要求執行。

(在契約中必須寫明執行的標準代號、編號和標準名稱。對成套產品,契約中 要明確規定附屬檔案的質量要求;對某些必須安裝運轉後才能發現內在質量缺陷的產品, 除主管部門另有規定外,契約中應具體規定提出質量異議的條件和時間;實行抽

樣檢驗質量的產品,契約中應註明採用的抽樣標準或抽驗方法和比例;在商定技術 條件後需要封存樣品的,應當由當事人雙方共同封存,分別保管,作檢驗的依據。)

第二條 產品的數量和計量單位、計量方法

1.產品的數量:_______。

2.計量單位、計量方法:______。

(國家或主管部門有計量方法規定的,按國家或主管部門的規定執行;國家或 主管部門無規定的,由甲乙雙方商定。對機電設備,必要時應當在契約明確規定隨 主機的輔機、附屬檔案、配套的產品、易損耗備品、配件和安裝修理工具等。對成套供

應的產品,應當明確成套供應的範圍,並提出成套供應清單。)

3.產品交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然減(增)量規定及計算方 法:________。

第三條 產品的包裝標準和包裝物的供應與回收_______。

(產品的包裝,國家或業務主管部門有技術規定的,按技術規定執行;國家與 業務主管部門無技術規定的,由甲乙雙方商定。產品的包裝物,除國家規定由甲方 供應的以外,應由乙方負責供應。

第四條 產品的交貨單位、交貨方法、運輸方式、到貨地點(包括專用線、碼 頭)

1.產品的交貨單位:________。

2.交貨方法,按下列第( )項執行:

(1)乙方送貨;

(2)乙方代運(乙方代辦運輸,應充分考慮甲方的要求,商定合理的運輸路 線和運輸工具);

(3)甲方自提自運。

3.運輸方式:_______。

4.到貨地點和接貨單位(或接貨人)________。

(甲方如要求變更到貨地點或接貨人,應在契約規定的交貨期限(月份或季度) 前40天通知乙方,以便乙方編月度要車(船)計畫;必須由甲方派人押送的, 應在契約明確規定;甲乙雙方對產品的運輸和裝卸,應按有關規定與運輸部門辦理

交換手續,作出記錄,雙方簽字,明確甲、乙方和運輸部門的責任。)

第五條 產品的交(提)貨期限

(規定送貨或代運的產品的交貨日期,以甲方發運產品時承運部門簽發的戳記 日期為準,當事人另有約定者,從約定;契約規定甲方自提產品的交貨日期,以乙 方按契約規定通知的提貨日期為準。乙方的提貨通知中,應給予甲方必要的途中時

間,實際交貨或提貨日期早於或遲於契約規定的日期,應視為提前或逾期交貨或提 貨。)

第六條 產品的價格與貨款的結算

1.產品的價格,按下列第( )項執行:

(1)按甲乙雙方的商定價格;

(2)按照訂立契約時履行地的市場價格;

(3)按照國家定價履行。

(執行國家定價的,在契約規定的交貨或提貨期內,遇國家調整價格時,按交 貨時的價格執行。逾期交貨的,遇價格上漲時,按原價執行;遇價格下降時,按新 價執行。逾期提貨或逾期付款的,遇價格上漲時,按新價格執行;遇價格下降時,

按原價執行。由於逾期付款而發生調整價格的差價,由甲乙雙方另行結算,不在原 托收結算金額中沖抵。執行浮動價和協商定價的,按契約規定的價格執行。)

2.產品貨款的結算:產品的貨款、實際支付的運雜費和其它費用的結算,按 照中國人民銀行結算辦法的規定辦理。

(用托收承付方式結算的,契約中應註明驗單付款或驗貨付款。驗貨付款的承 付期限一般為10天,從運輸部門向收貨單位發出提貨通知的次日起算。凡當事人 在契約中約定縮短或延長驗貨期限的,應當在托收憑證上寫明,銀行從其規定。)

第七條 驗收方法________。

(契約應明確規定:1.驗收時間;2.驗收手段;3.驗收標準;4.由誰 負責驗收和試驗;5.在驗收中發生糾紛後,由哪一級主管產品質量監督檢查機構 執行仲裁等等)。

第八條 對產品提出異議的時間和辦法

1.甲方在驗收中,如果發現產品的品種、型號、規格、花色和質量不合規定, 應一面妥為保管,一面在30天內向乙方提出書面異議;在托收承付期內,甲方 有權拒付不符合契約規定部分的貨款。甲方怠於通知或者自標的物收到之日起過兩

年內未通知乙方的,視為產品合乎規定。

2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的,不得提出異議。

3.乙方在接到需方書面異議後,應在_______天內(另有規定或當事人另行商定 期限者除外)負責處理,否則,即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

(甲方提出的書面異議中,應說明契約號、運單號、車或船號、發貨和到貨日 期;說明不符合規定的產品名稱、型號、規格、花色、標誌、牌號、批號、合格證 或質量保證書號、數量、包裝、檢驗方法、檢驗情況和檢驗證明;提出不符合規定

的產品的處理意見,以及當事人雙方商定的必須說明的事項。)

第九條 乙方的違約責任

1.乙方不能交貨的,應向甲方償付不能交貨部分貨款的___%的違約金。

2.乙方所交產品品種、型號、規格、花色、質量不符合規定的,如果甲方同 意利用,應當按質論價;如果甲方不能利用的,應根據產品的具體情況,由乙方負 責包換或包修,並承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。

3.乙方因產品包裝不符合契約規定,必須返修或重新包裝的,乙方應負責返 修或重新包裝,並承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的, 乙方應當償付甲方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規

定造成貨物損壞或滅失的,乙方應當負責賠償。

4.乙方逾期交貨的,應比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交貨 部分貨款計算,向甲方償付逾期交貨的違約金,並承擔甲方因此所受的損失費用。

5.乙方提前交貨的產品、多交的產品的品種、型號、規格、花色、質量不符 合規定的產品,甲方在代保管期內實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失,應當由乙方承擔。

6.產品錯發到貨地點或接貨人的,乙方除應負責運交契約規定的到貨地點或接貨人外,還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金。

7.乙方提前交貨的,甲方接貨後,仍可按契約規定的交貨時間付款;契約規定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應在發貨前與甲方協商,甲方仍需要的,乙方應照數補交,並負逾期交貨責任;甲方不再需要的,應當在接到乙

方通知後15天內通知乙方,辦理解除契約手續。逾期不答覆的,視為同意發貨。

第十條 甲方的違約責任

1.甲方中途退貨,應向乙方償付退貨部分貨款___%的違約金。

(違約金視為違約的損失賠償,但約定的違約金過分高於或者低於造成的損失

的,當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以適當減少或者增加)

2.甲方未按契約規定的時間和要求提供應交的技術資料或包裝物的,除交貨 日期得順延外,應比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按順延交貨部分貨款計 算,向乙方償付順延交貨的違約金;如果不能提供的,按中途退貨處理。

3.甲方自提產品未按供方通知的日期或契約規定的日期提貨的,應比照中國 人民銀行有關延期付款的規定,按逾期提貨部分貨款總值計算,向乙方償付逾期提 貨的違約金,並承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。

4.甲方逾期付款的,應按中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付逾期 付款的違約金。

5.甲方違反契約規定拒絕接貨的,應當承擔由此造成的損失和運輸部門的罰 款。

6.甲方如錯填到貨地點或接貨人,或對乙方提出錯誤異議,應承擔乙方因此 所受的損失。

第十一條 不可抗力

甲方:______________

乙方:______________

石材貨物買賣契約書 篇3

中外貨物買賣契約(CFR條款)

契約號:____?日?期:____?地?點:____

買方:____

地址:____

電報:____

電傳:____

賣方:____

地址:____

電報:____

電傳:____

本契約由買方和賣方商訂。在契約項下,雙方同意按下述條款買賣下述商品:

第一條?品名、規格、數量及單價______________________

_________________________

第二條?契約總值

第三條?原產國別及製造廠商

第四條?裝運港

第五條?目的港

第六條?裝運期

分運:

轉運:

第七條?包裝

第八條?嘜頭

賣方須用不褪色油漆於每一包裝箱上印刷包裝編號、尺碼、毛重、淨重、提吊位置、“此端向上”、“小心輕放”、“保持乾燥”等字樣及下列嘜頭:____

第九條?_____:裝運後由買方投保。

第十條?付款條件

(1)買方在裝運期前30天,通過中國開立由買方支付以賣方為受益人的不可撤銷信用證,其金額為契約總值的__%,計____。該信用證在中國____行收到下列單證並核對無誤後承付(在分運情況下,則按分運比例承付)。

a._____可議付已裝船清潔海運提單,外加兩份副本,註明“運費已付”,空白抬頭,空白背書。

b.商業發票一式五份,註明契約號,信用證號和嘜頭。

c.裝箱單一式四份,註明每包貨物數量,毛重和淨重。

d.由製造廠家出具並由賣方簽字的品質證明書一式三份。

e.已交付_____技術檔案的確認書一式兩份。

f.裝運後即刻發給買方的已裝運通知電報/電傳附本一份。

(3)中國在收到契約____中規定的,由雙方簽署的驗收證明後,在____天內,承付契約金額的百分之____,金額為____。

(4)按本契約第15條和第18條,規定買方在付款時有權將應由賣方支付的延期貨物罰款扣除。

(5)所有發生在中國境內的銀行費用應由買方承擔,所有發生在中國境外的銀行費用應由賣方承擔。

第十一條?裝運條件

(1)賣方必須在裝運前四十天向買方通知預訂的船名及其運輸路線,供買方確認。

(2)賣方必須在裝運前二十天通知買方預計發貨時間,契約號,發票金額,發運件數及每件的重量和尺碼。

(3)賣方必須在裝船完畢後四十八小時內,以電報/電傳方式向買方通知貨物名稱、數量、毛重,發票金額,船名和啟運日期。

(4)如果任一單件貨物的重量達到或超過20噸,長12米,寬2.7米,高3米,賣方須在裝船期前50天向買方提供5份詳細包裝圖紙,註明詳細的尺碼和重量,以便買方安排內陸運輸。

(5)如果由於賣方未及時按11條第(3)款執行,以致買方未能將貨物及時_____而造成的一切損失,由賣方承擔。

(6)在目的港卸貨和內陸運輸的一切費用由買方承擔。

第十二條?技術檔案

(1)下述_____英文本技術檔案一份必須隨每批貨物一同包裝發運:

a.基礎設計圖。

b.接線說明書,電路圖,氣/液壓連線圖。

c.易磨損件的製造圖紙和說明書。

d.零配件目錄。

e.安裝、操作和維修說明書。

(2)此外,在簽訂契約60天內,賣方必須向買方或最終用戶掛號航空郵寄本條款?(?1)中規定的技術檔案。否則,買方有權拒開信用證或拒付貨款。

第十三條?保質條款

賣方必須保證所供貨物系用上等材料和一流工藝製造,嶄新,未曾使用,並在各方與契約規定的質量、規格和性能相一致,在貨物正確安裝、正常操作和維修情況下,賣方必須對契約貨物的正常使用給予____天的保證期,此保證期從貨物到達____起開始計算。

第十四條?檢驗

(1)賣方/製造廠商必須在交貨之前對貨物質量、規格、性能和數量進行精確全面的檢驗,並簽發質量證明書,證明貨物符合契約規定。此證明書_____貨物質量、規格、性能和數量的最後依據。賣方或製造廠商必須將記載檢驗細節和結果的書面報告附在質量證明書內。

(2)?在貨物抵達目的地港之後,買方須申請中國商品檢驗局(以下稱商檢局)就貨物質量、規格和數量進行初步檢驗,並簽發檢驗證明書。如果發現到貨的質量、規格和?數量與契約不符,除應由_____公司或船方負責者外,買方在貨物抵達目的港後____天內有權拒收貨物,向賣方索賠。

(3)如果發現貨物的質量和規格與契約規定不符或貨物在本契約第13條所述保證期內被證明有缺陷,包括內在缺陷或使用不適當原材料,買方將安排商檢局檢驗,並有權依據檢驗證書向賣方索賠。

(4)如果由於某種不能預料的原因在契約有效期內檢驗證書不及辦妥,買方須電告賣方延長商檢期____天。

第十五條?索賠

(1)如果賣方對貨物與契約規定不符負有責任,且買方在本契約第13條第14條規定的檢驗和質量保證期之內提出索賠時,賣方在徵得買方同意後,須按下列方法之一種或幾種索賠:

a.同意買方退貨,並將所退貨物金額用契約規定的貨幣償還買方,並承擔因退貨造成的一切直接損失和費用,包括:利息、銀行費用、運費、_____費、檢驗費、倉儲、碼頭裝卸費以及監管保護所退貨物的一切其它必要費用。

b.按照貨物的質量低劣程度、損壞程度和買方蒙受損失金額將貨物貶值。

c.用符合契約規定的規格質量和性能的新部件替換有瑕疵部件,並承擔買方所蒙受的一切直接損失及費用。新替換部件的保質期須相應延長。

第十六條?不可抗力

(1)如簽約雙方中任何一方受不可抗力所阻,無法履約,履約期限則按照不可抗力影響履約的時間作相應延長。

(2)受阻方應在不可抗力發生和終止時儘快電告另一方,並在事故發生後14天內將主管機構出具的事故證明書掛號航空郵寄給另一方認可。

(3)如果不可抗力事故持續超過120天,另一方有權用掛號航空郵寄書面通知,通知受阻一方終止契約,通知立即生效。

第十七條?_____

(1)凡由於執行本契約而發生的一切爭執,應通過友好協商解決。如果不能解決,則可訴諸_____。

(2)_____應提交中國北京中國國際經濟貿易_____委員會,按照其程式_____。

(3)_____機構的裁決具有最終效力,雙方必須遵照執行,_____費用由敗訴一方承擔。_____機構另有裁定者除外。

(4)_____期間,雙方應繼續執行除爭議部分之外的契約其它條款。

第十八條?延期和罰款

如?賣方不能按契約規定及時交貨,除因不可抗力事故之外,若賣方同意支付延期罰款,買方應同意延期交貨,罰款通過議付行在議付時扣除,但是罰款額不超過貨物總?值的5%,罰金率按每星期0.5%計算。不足一星期者按一星期計。如果賣方交貨延期超過契約規定船期十星期,買方有權撤銷契約。儘管撤銷了契約,賣方仍須?向買方立即支付規定罰款。

第二十條?本契約雙方簽字後生效。

買方:賣方:

年?月?日

說明:CFR是國際貿易術語的一種,即成本加運費,賣方必須支付成本和將貨物運到指定的目的港所需的運費。買方自己購買貨物運輸途中的_____。貨物滅失或損壞的風險及貨物裝船後所產生的任何額外費用,自貨物於裝運港越過船舷時起即從賣方轉由買方承擔。

石材貨物買賣契約書 篇4

甲方:

乙方:

一、 由乙方向甲方提供棗莊市盛源榮達實業有限公司(以下稱榮達公司)月度材料採購計畫,由甲方與榮達公司洽談簽訂貨物買賣契約。

二、 契約簽訂後的組織進貨、供貨、結算、回款等一切銷售事宜,由甲方直接與榮達公司進行,乙方不再參與。

三、 甲方按榮達公司提供金額的15%向乙方支付居間費用,於每次向榮達公司開據發票進行財務掛賬後的十天內全額支付給乙方,每超期一天按逾期金額的1%加付違約金。(乙方無需向甲方提供居間費用的發票)

四、 供貨的質量以及供貨契約的履行過程中產生的一切責任,或者經濟損失均由甲方負責,與乙方無關。

五、 乙方居間活動中產生的居間費用由乙方自行承擔,甲方不予支付。

六、甲方不得繞過乙方或者隱瞞與榮達公司發生買賣業務,必須每月向乙方通報業務金額,否則乙方有權查詢甲方在榮達公司財務掛賬情況,按甲方與榮達公司發生的供貨金額向乙方支付居間費用。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

石材貨物買賣契約書 篇5

項目名稱:____________________________

採購人(甲方):______________________

地 址:_____________________________

供應商(乙方):______________________

地 址:_____________________________

簽訂時間:____________________________

簽訂地點:____________________________

有效期限:____________________________

根據《中華人民共和國民法典》等法律法規的規定,經友好協商,就甲方購買乙方__________________事項簽訂本契約。

第一條 契約標的

1、乙方根據甲方需求提供下列貨物,貨物名稱、規格及數量詳見“供貨一覽表”。

格式如下:

註:供貨一覽表需附相關服務承諾均作為本契約附屬檔案。

2、交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法:____________。

第二條 交貨方式:

1、交貨時間:_______。

2、交貨地點:_______。

3、運輸方式:_______(註明由誰負責代辦運輸及運輸費用的承擔)。

4、保 險:_______(按情況約定由誰負責投保並具體規定投

保金額和投保險種)。

5、與買賣相關的單證的轉移:___________。

第三條 契約總價款

本契約項下貨物總價款為(大寫)_________人民幣。

1、在簽訂此契約後的15個工作日內,甲方向乙方首次支付契約總價的_________%,即人民幣________元,大寫_________;餘款_________%即人民幣________元,大寫_________,於貨物在_____年____月____日交付驗收後的15個工作日內付清。

2、乙方需在簽訂此契約並交貨完畢後的5個工作日內,向甲方提交完畢下列檔案材料,由甲方財務處撥付款項:

(1)由國家稅務機關監製的正式發票,包括增值稅發票、普通發票和定額發票;

(2)經甲方蓋章確認的發票複印件;

(3)經甲方簽署的驗收單或區縣簽收單。

(4)契約副本。

3、本契約總價款是貨物設計、製造、包裝、倉儲、運輸、安裝及驗收合格之前及保修期內備品備件發生的所有含稅費用。

4、本契約總價款包含乙方應當提供的伴隨服務/售後服務費用。

5、本契約執行期間契約總價款不變。

6、付款採取以下第

(1)現金

(2)支票

(3)付款至指定賬戶

開戶名:_____________________

開戶行:_____________________

賬號:____________________________

第四條 權利保證

乙方應保證買方在使用該貨物或其任何一部分時不受第三方提出侵犯其專利權、著作權、商標權或其他權利的起訴。一旦出現侵權,乙方應承擔全部責任。由此給甲方造成損失的,應當對甲方予以賠償。

第五條 質量保證

1、乙方所提供的貨物應當滿足以下質量要求質量要求,則按國家有關部門最新頒布的標準及規範為準。)

2、乙方應保證貨物是全新、未使用過的原裝合格正品,並完全符合契約規定的質量、規格和性能的要求。乙方應保證其提供的貨物在正確安裝、正常使用和保養條件下,在其使用壽命內具有良好的性能。

3、除契約另有規定外,乙方提供的全部貨物均應按國家或主管部門的標準規定的保護措施進行包裝。如無相關標準的,雙方約定的該包裝應適應於遠距離運輸、防潮、防震、防鏽和防野蠻裝卸,以確保貨物安全無損運抵指定地點。由於包裝不善所引起的貨物損失均由

乙方承擔。每一包裝單元內應附詳細的裝箱單。包裝材料及包裝費用均由乙方承擔。

4、因貨物的質量問題發生爭議的,應當邀請國家認可的質量檢測機構對貨物質量進行鑑定。貨物符合標準的,鑑定費由甲方承擔;貨物不符合質量標準的,鑑定費由乙方承擔。

5、雙方約定的貨物質量保證期為內,乙方應對由於設計、工藝或材料的缺陷所發生的任何不足或故障負責,因此給甲方造成損失的,還應當承擔賠償責任。乙方同意按照以下方式承擔責任:

(1)乙方同意退貨並將貨款退還給買方,並承擔由此發生的一切損失和費用,包括利息、銀行手續費、運費、保險費、檢驗費、倉儲費、裝卸費以及為保護退回貨物所需的其它必要費用。

(2)根據貨物低劣程度、損壞程度以及甲方退回貨物所遭受損失的金額,經買賣雙方商定降低貨物的價格。

(3)用符合契約規定的規格、質量和性能要求的新零件、部件和/或設備來更換有缺陷的部分和/修補缺陷部分,乙方應承擔一切費用和風險並負擔買方蒙受的全部直接損失費用。同時,乙方應相應延長修補和/或更換件的質量保證期。

第六條 驗收

1、貨物的到貨驗收包括:型號、規格、數量、外觀質量、及貨物包裝是否完好。

2、乙方應將所提供貨物的配件(含裝箱清單、用戶手冊、原廠保修卡、隨機資料)及隨機工具等交付甲方;乙方不能完整交付貨物及本款規定的單證和工具的,視為未按契約約定交貨,乙方負責補齊,因此導致逾期交付的,由乙方承擔相關的違約責任。

3、甲方應當在到貨後的(_________)個工作日內對貨物進行驗收;需要乙方對貨物或系統進行安裝調試的,甲方應在貨物安裝調試完畢後的(_________)個工作日內進行質量驗收。驗收合格的,由甲方簽署驗收單並加蓋單位公章。

4、甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定,應在妥為保管貨物的同時,自收到貨物後____日內向乙方提出書面異議;在托收承付期間,甲方有權拒付契約約定的尾款。

5、乙方在接到甲方書面異議後,應在_____日內負責處理並通知甲方處理情況,否則,即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

第七條 伴隨服務/售後服務

1、乙方應按照國家有關法律法規規章和“三包”規定以及契約所附的“服務承諾”提供服務。

2、除前款規定外,乙方還應提供下列服務:

(1)貨物的現場安裝、調試和/或啟動監督;

(2)就貨物的安裝、啟動、運行及維護等對甲方人員進行免費培訓。

第八條 違約責任

1、甲方在契約同定期內無正當理由拒收貨物、拒付貨物款的,由甲方向乙方支付違約金,按逾期提貨部分貨款金額每日千分之____計算 2、乙方逾期交貨的,應按照逾期交貨金額每日千分之____計算,向甲方支付逾期交貨的違約金,並賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過___日,甲方有權終止契約並可就遭受的損失向乙方索賠。

3、乙方所交付的貨物品種、型號、規格不符合契約規定的,甲方有權拒收。甲方拒收的,應根據具體情況,由乙方負責包換或包修,並承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。換貨、修理後仍不能滿足要求的,甲方有權解除契約,乙方應當退還甲方已經支付的金額, 4、在乙方承諾的或國家規定的質量保證期內(取兩者中最長的期限),如經乙方兩次維修或更換,貨物仍不能達到契約約定的質量標準,甲方有權退貨,乙方應退回全部貨款,並支付契約總價 %的違約金。

5、乙方未按本契約的規定和“服務承諾”提供伴隨服務/售後服務的,應按契約總價款的_________%向甲方承擔違約責任。

6、乙方提前交的貨物、多交的貨物,如其品種、型號、規格、花色、質量不符契約定,甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失,均應由乙方承擔。

7、貨物錯發到貨地點或接貨人的,乙方除應負責運到契約規定的到貨地點或接貨人外,還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。

8、乙方提前交貨的,甲方接到貨物後,仍可按契約約定的付款時間付款;契約約定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應在發貨前與甲方協商,甲方仍需要貨物的,乙方應按數補交,並承擔逾期交貨責任;甲方不再需要貨物的,應在接到乙方通知後__日內通知乙方,辦理解除契約手續,逾期不答覆的,視為同意乙方發貨。

9、其它:_______________。

10、乙方在承擔上述一項或多項違約責任後,仍應繼續履行契約規定的義務(甲方解除契約的除外)。甲方未能及時追究乙方的任何一項違約責任並不表明甲方放棄追究乙方該項或其他違約責任。

第九條 破產終止契約

如果乙方破產或無清償能力,甲方可在任何時候以書面形式通知乙方終止契約而不給乙方補償。該終止契約將不損害或影響甲方已經採取或將要採取的任何行動或補救措施的權力。

第十條 契約的變更、終止和轉讓

1、對契約的任何修改和變更,契約一方須向另一方發出書面通知,並得到另一方的同意。

2、任何對契約條款的變更或修改均須甲乙雙方簽訂書面補充協定。

3、未經甲方允許,乙方不得擅自部分或全部轉讓其應履行的契約義務。

第十一條 不可抗力條款

1、本契約中不可抗力事件系指買賣雙方在締結契約時所不能預見的、並且它的發生及其後果是無法避免和無法克服的事件,諸如戰爭、嚴重火災、水災、洪水、颱風、地震、國家政策法規的變更和修改等。

2、由於不可抗力致使契約無法履行的,受不可抗力影響一方應立即將不能履行本契約的事實書面通知對方,並在不可抗力發生之日起 15 天內提供有關相關政府部門或公證機關出具的證明檔案。

3、由於不可抗力的原因,阻止、限制、延遲或干擾雙方履行本契約,本契約執行時間可根據中止的時間相應順延,免除雙方因不可抗力所延遲或阻止的部分契約的履行責任,但是,雙方應採取合理的措施避免或消除該等造成不履行的原因,並且一旦該等原因被消除,則雙方應就契約的履行及後續問題進行協商,按照該事件對契約履行的影響程度,決定繼續履行契約或終止契約。

4、一方遲延履行後發生不可抗力的,仍應承擔違約責任

第十二條 解決契約糾紛的方式

1、甲、乙雙方在契約履行過程中發生的一切爭議,由雙方及時協商解決。協商不成時,雙方同意由北京仲裁委員會仲裁。

2、仲裁費由敗訴方負擔。

3、仲裁期間,除正在進行仲裁部分外,契約其它部分繼續執行。除非仲裁部分與契約其他部分的履行存在時間上的先後關係。 第十三條 契約生效及其他

1、乙方應當在簽訂契約時向甲方提供其合法經營的證明檔案,並作為本契約的附屬檔案。

2、簽訂本契約時,雙方確認的契約附屬檔案為本契約不可分割的組成部分,與本契約具有同,同等法律效力。

3、本契約自雙方法定代表人簽字並加蓋公章之日起生效。

4、本契約一式_________份,甲乙雙方各執_________份,_________份交計生委財務處存檔。

甲方(購買人):_______ 乙方(供應商):_______

法定代表人:_________ 法定代表人:_________

聯 系 人:_________ 聯 系 人:_________

電 話:_________ 電 話:_________

開戶銀行:___________

帳號:_______________

石材貨物買賣契約書 篇6

契約號:______________

簽字日期:____________________

賣方:中國________________公司

地址:________________________

電報掛號:____________________

電傳:________________________

買方:______國____________公司

地址:________________________

電報掛號:____________________

電傳:________________________

雙方同意按下列條款由賣方出售,買方購進下列貨物:

1.貨物名稱、規格包裝及嘜頭

2.數量3.單價4.總值賣方有權在____%以內多裝或少裝

5.裝運期限:____________________________________

6.裝運口岸:____________________________________

7.目的口岸:____________________________________

8.保險:由賣方按發票金額110%投保。

9.付款條件:

買方應通過買賣雙方同意的銀行,開立以賣方為受益人的、不可撤銷的、可轉讓和可分割的、允許分批裝運和轉船的信用證。該信用證憑裝運單據在中國的中國銀行見單即付。該信用證必須在______________前開出。信用證有效期為裝船後____天在中國到期。

10.單據:賣方應向議付銀行提供已裝船清潔提單(或貨櫃運輸的已裝船提單)、發票、品質證明、數量/重量鑑定書;如果本契約按cif條件,應再提供可轉讓的保險單或保險憑證。

11.裝運條件(cif/c&f)

1.載運船隻由賣方安排,允許分批裝運、允許轉船、允許貨櫃運輸。

2.賣方於貨物裝船後,應將契約號碼、品名、數量、船名、裝船日期以電報通知買方。

12.品質與數量、質量的異議與索賠:貨到目的口岸後,買方如發現貨物品質及/或數量/重量與契約規定不符,除屬於保險公司及/或船公司的責任外,買方可以憑雙方同意的檢驗機構出具的檢驗證明向賣方提出異議。品質異議須於貨到目的`口岸之日起30天內提出,數量/重量異議須於貨到目的口岸之日起15天內提出。賣方應於收到異議後30天內答覆買方。

13.人力不可抗拒:由於人力不可抗拒事故,使賣方不能在本契約規定期限內交貨或者不能交貨,賣方不負責任。但賣方必須立即以電報通知買方。如買方提出要求,賣方應以掛號函向買方提供由中國國際貿易促進委員會或有關機構出具的發生事故的證明檔案。

14.仲裁:凡因執行本契約或與本契約有關事項所發生的一切爭執,應由雙方通過友好方式協商解決。如果不能達成協定時,則在被告國家根據被告國仲裁機構的仲裁程式規則進行仲裁。仲裁決定是終局的,對雙方具有同等約束力。仲裁費用除仲裁機構另有決定外,均由敗訴一方負擔。

15.補充條款:__________________________________________________________

本契約正本共2份,採用中、英(略)文書就,兩種文字具有同等效力。簽字後正式生效,雙方各執1份為憑。

賣方

買方

石材貨物買賣契約書 篇7

甲方:____________________乙方:____________________

地址:____________________地址:____________________

電話:____________________電話:____________________

傳真:____________________傳真:____________________

根據《契約法》有關規定,甲、乙雙方經平等協商一致,達成如下協定,在履行協定的過程中,甲、乙雙方應嚴格遵守,若有違約應按契約約定賠償對方由此導致的經濟損失。

一、契約期限

1、本契約簽署有效期自____年_____月______日至_____年_____月____日,其中前____個月為試銷期。

2、契約到期後,另確定新的經銷條件,乙方在同等條件下享有優先權。

二、經銷產品及區域

1、甲方授權乙方經銷甲方_________酒產品。

2、甲方授予乙方______酒產品的銷售區域僅限.

三、產品價格

1、價格按全國統一價執行(價格表附契約).

2、乙方嚴格執行契約約定產品銷售價格體系,不能低於或高於契約約定價格銷售。否則,甲方不予兌現銷售獎勵。

3、甲方保留統一調整產品價格的權力,調價提前______天通知乙方。

四、結算方式

1、經甲方財務部門確認,乙方貨款到帳後,甲方組織發貨。

2、如甲方更改帳號,以甲方財務部簽章後的書面通知為準。

3、在未得到甲方財務部簽章的書面通知,乙方不得將貨款(或借款)交給或借給甲方業務人員或匯入其他帳戶,否則,乙方承擔責任。

五、合作保證

1、乙方首批貨款在本契約簽定之日起_____日內全額匯入甲方指定帳戶。否則,視乙方違約,本契約自行失效。

2、甲乙雙方簽定契約時,乙方向甲方交納______萬元的契約保證金,否則視乙方自動放棄契約。契約保證金利息按照銀行同期活期存款利率計算。

六、市場操作要求

1、乙方應建立起本區域完整的銷售網路,保證經銷甲方的產品在經銷區域內終端鋪貨達到:商超家,酒店______家,酒樓______家(附終端明細目錄),產品進入所有終端網點鋪貨覆蓋率第一個月應達到______%,第二個月以後保持在_____%以上,每月建設堆頭、端架的商超數量應保持在商超總數量的_____%以上,經甲方確認。

2、乙方在經銷期內必須完成銷售任務_____萬元人民幣(按實際回款額計算),其中首批回款_____萬元,月度銷售比例及任務如下:

_________________________

(單位:萬元)

3、經銷期(包括試銷期和正式經銷期)內乙方保證完成月度銷售任務,按契約約定完成終端鋪貨,建設商超堆頭、端架。若在契約期內乙方連續累計無法完成兩個月度銷售任務,或不能按契約約定完成終端鋪貨數量和商超堆頭、端架建設數量,甲方有權取消經銷商資格。

4、在試銷期內,乙方完成契約約定的月度任務、終端鋪貨率、商超堆頭建設數量,則轉為正式經銷商,甲方發經銷商確認通知函。

5、乙方保證契約指定產品均在限定區域內銷售,如竄區域銷售,甲方不予兌現銷售獎勵,並根據數量乙方支付甲方_____元/件——_______元/件的違約金,或甲方有權取消經銷商資格。

6、乙方做好售後服務並積極維護品牌形象,同時負責做好產品包裝物的回收處理工作。

7、乙方不得經銷與甲方產品名稱、包裝、風格相近的仿冒品或同類產品。否則,甲方視乙方違約,終止與乙方的合作。

七、甲方責任

1、甲方負責監督並杜絕竄貨現象的發生,以確保乙方在銷售區域內的合法權益。

2、乙方在銷售甲方產品過程中所發生的廣告媒體宣傳、宣傳品、促銷品、推廣活動等事宜,乙方應提出計畫方案,經甲方審核同意後,乙方即可安排實施。

3、甲方協助乙方做好產品的售前、售中、售後服務。

4、保證提供乙方所需的貨源,負責做好市場的管理、指導工作;負責提供電視、軟性文章等宣傳媒體資料及終端培訓。

5、及時兌現契約約定的政策支持。

6、負責將產品運至乙方市場,運費由甲方承擔。

八、產品驗貨約定

甲方貨到乙方市場當日清點核實品種、規格、數量,由乙方法人代表在貨運回執單上籤字並加蓋公章後產品驗收生效,運送的產品、宣傳品、促銷品等物品如出現短缺或破損,乙方應在貨運回執單上註明。否則,出現的一切損失由乙方負責。

九、獎勵政策

參與公司經銷商級別評定,兌現獎勵。

十、產品調劑約定

本契約產品在發貨_____個月內如滯銷可提出調劑,調劑產品的來回運費,運送損失及內外包裝材料損失費均由乙方承擔,乙方所有調換產品必須保證包裝無開封、髒、損現象,不影響二次銷售,否則不予退換。

十一、雙方合作前特別約定

1、乙方嚴格遵守國家工商、稅務等有關政策、法令、法規進行商業活動,如有違反,屬乙方個人行為,概與甲方無關,因此衍生的一切後果,由乙方負責。

2、乙方向甲方匯報每月庫存、銷貨情況及下期要貨計畫、市場信息,乙方每次上貨金額應在_____萬元以上。

3、甲方每月對乙方的考核截止日為當月的_____日。

4、乙方必須向甲方提供完整、準確、真實的終端明細目錄,由乙方簽字並加蓋公章。如出現虛報、錯報、漏報現象,經甲方核實後,乙方支付甲方_____元/家的違約金。

5、屬甲方投入進店費的終端網點,進店所有權應歸甲方。

十二、解約手續

1、在契約生效期,如乙方未能達到雙方契約約定條款其中一條,甲方有權單方終止契約,以甲方經銷商確認通知函為準。

2、在解約時乙方應將經銷區域內的銷售網點無條件交由甲方接管。

3、若雙方解約,乙方市場完好無損仍有銷售價值的產品,甲方按乙方進貨價____%的價格回收,與甲方有關並由甲方提供的資料,乙方應無條件交回甲方。

4、解約手續辦理完畢,甲方退還乙方契約保證金。

十三、本契約未盡事宜由雙方協定補充,出現爭議雙方協商解決,協商不成,由甲方所在地法院裁決。

十四、其它

______________________________

甲方附:

1、《經銷商級別評定標準》

2、《經銷商調查表》

乙方附:

1、酒類營業執照、稅務登記證、衛生許可證複印件。(乙方簽章)

2、法人授權委託書

3、終端明細目錄

甲方:__________________乙方:__________________

代表人:________________代表人:________________

日期:______年____月___日日期:______年____月___日

石材貨物買賣契約書 篇8

出賣人:________________簽訂地點:________________

買受人:________________簽訂時間:____年____月__日

一、收貨人名稱、發到站、品種規格、質量、交(提)貨時間、數量

收貨人名稱

發站

到站

品種規格

質量

交(提)貨時間、數量(噸)

全年合計

一季度

二季度

三季度

四季度

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

(註:空格如不夠用,可以另接)

二、交(提)貨方式:________________________________________________

三、質量和數量驗收標準及方法:______________________________________

四、煤炭單價及執行期:______________________________________________

五、貨款、運雜費結算方式及結算期限:________________________________

六、違約責任:______________________________________________________

七、解決契約爭議的方式:____________________________________________

八、其他約定事項:__________________________________________________

出賣人

買受人

鑒(公)證意見:

鑒(公)證機關(章)

經辦人:

年月日

(註:除國家另有規定處,鑒(公)證實行自願原則)

出賣人名稱(章):

住所:

法定代表人:

委託代理人:

電話:

電報掛號:

開戶銀行:

賬號:

納稅人登記號:

郵政編號:

買受人名稱(章):

住所:

法定代表人:

委託代理人:

電話:

電報掛號:

開戶銀行:

賬號:

納稅人登記號:

郵政編碼:

監製部門:國家工商行政管理局

石材貨物買賣契約書 篇9

契約編號:

簽訂地點:

需方(甲方):

供方(乙方):

由於施工需要,甲乙雙方經過友好協商,就木材買賣達成協定如下,並雙方一致同意,本契約項下所有權利義務不得轉讓:

第一條材料名稱、規格型號、廠家、數量、單價及金額:

1、表中數量為雙方結算的基本依據,甲方可根據現場實際需要,依據工程進度提前向乙方發出變更通知,按實際需要對契約約定數量進行調整,乙方應予執行。但數量的調整幅度不得大於契約約定總數的%(建議不超過契約約定數額的10%),超過契約總數10%的數量變更,雙方必須簽訂補充契約。

2、表中單價均為到交貨地點的落地價,包括必要的貨價、運輸費、裝卸費(除貨到現場的卸車費由甲方承擔外)、包裝保護費、檢疫費、稅金以及修復缺陷所需要的全部費用,未列明的,甲方認為已包括在單價內。

3、契約期內,單價不作調整。

第二條質量要求、技術標準:

1、木材實際尺寸誤差不得超過契約約定尺寸的-5%。

2、其他約定:。

第三條交貨方式、地點、時間:

1、乙方送貨到甲方施工現場指定地點,具體地址為。

2、甲方指定收貨人為。

3、交貨時間:。

第四條數量、質量驗收:

1、貨到現場甲方在現場驗收,如不合格,甲方可要求乙方退貨或按約定數量結算。

2、具體驗收方法為:。

第五條結算與支付:

1、本契約有/無預付款,預付款金額為萬元(如無預付款此處劃斜槓),預付款金額不超過契約暫定金額的30%。

2、貨到現場驗收合格,按以下第種方式結算:

(1)每月末25日前進行結算。

(2)供應數量每達到m3時結算一次。

(3)貨到驗收合格後結算。

3、結算後乙方提供國家規定稅務發票,甲方按結算金額%付款,付款方式為

4、另總金額%的餘款待供貨結束個月後付清。

第六條違約責任:

1、如乙方提供的產品尺寸誤差超過契約約定誤差,甲方可按實際尺寸結算。如因其他質量不合格給甲方造成了相關損失,均由乙方予以賠償。

2、甲方需用木材時應提前兩天向乙方提報書面計畫,乙方應確保供應,不能按時送達現場的,乙方承擔20_元/次的賠償金。

3、乙方必須保證所提供的發票真實,如因提供 發票不真實造成甲方的損失由乙方承擔。

4、如甲方未能按時結算貨款,乙方可以停止供貨,但必須提前三十天書面通知甲方。

5、如甲方未能按契約約定比例按時支付已結算的貨款,乙方可向甲方要求支付未按時支付貨款的違約金,甲方每延期一天付款,應向乙方償付逾期付款部分的(萬分之一為上限)作為違約金,違約金不超過契約總額的%(5%為上限)。

第七條契約爭議的解決方式:本契約項下發生的爭議,雙方應協商解決,協商不成或不願協商的,約定採取以下第種方式解決:

1、向仲裁委員會申請仲裁;

2、向甲方法人註冊所在地人民法院提起訴訟。

3、向法院提起訴訟。(選擇有利於我方的管轄法院)

第八條本契約一式份,乙方份,甲方份,雙方簽字蓋章後生效。

第九條其他約定事項:。

甲方(章)乙方:(章)

住所:住所:

法定代表人(簽名):法定代表人(簽名):(或)(或)

委託代理人(簽名):委託代理人(簽名):

電話:電話:

傳真:傳真:

開戶銀行:開戶銀行:

賬號:賬號:

年月日年月日

石材貨物買賣契約書 篇10

銷方:(以下稱甲方)____________

購方:(以下稱乙方)____________

根據《契約法》有關規定,甲乙雙方本著平等互利,長期合作的原則,現就甲乙雙方購銷原煤相關事宜進行協商,達成如下協定:

1、煤炭品種:

原煤。

2、煤炭數量:

8000萬噸。

3、煤炭質量標準:

所銷售品種標的發熱量不小於5000大卡。

4、計量方式及價格

計量以甲方過磅為準,價格為400元/噸。

5、總價款:

零零叄佰貳拾萬元整(¥3200000.00元)。

6、付款及結算方式:

乙方以付款的形式將貨款提前打入甲方賬號,甲方按乙方預付款金額付給相應數量的煤炭結算提貨單,乙方拉運完後,甲方開具17%的增值稅票。

7、提貨方式及雜費結算

乙方自行派車到甲方指定煤礦提煤,運輸途中所遇風險等運雜費全部由乙方承擔。

8、其它:

1)煤炭價格隨行就市,並另行簽訂補充協定,補充協定與此同具有同等法律效力。

2)契約未盡事宜,雙方可另行協商解決。

3)甲方的原煤中石頭量不能超過15%。

4)甲方的所有原煤必須全部賣給乙方,如有違約甲方必須付給乙方違約金50萬元整。

9、契約生效日

本契約自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋單位公章或契約專用章之日起生效。

本契約正本一式二份,雙方各執一份,具有同等法律效力。

甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________

_____年____月____日至______年____月____日

石材貨物買賣契約書 篇11

買方:____________________________________

賣方:____________________________________

經買賣雙方在平等、互利原則上協商一致,達成本協定各條:款,共同履行:

第一條:貨物名稱:____________________

第二條:產地:____________________

第三條:數量:____________________

第四條:商標:____________________

第五條:價格:____________________

第六條:包裝:____________________

第七條:付款條:件:簽訂契約後買方於7個銀行日內開出以賣方為受益人的、經確認的、不可撤銷的、可分割、可轉讓的、不得分批裝運的、無追索權的信用證。

第八條:裝船:從賣方收到買方信用證日期算起,45天內予以裝船,若發生買方所訂船舶未按時到達裝貨,按本契約規定,賣方有權向買方索賠損毀/耽擱費,按總金額____%計算為限。因此,買方需向賣方提供銀行保證。

第九條:保證金:賣方收到買方信用證的14個銀行日內,向買方寄出____%的保證金或銀行保函。若賣方不執行本契約,其保證金買方予以沒收。

第十條:應附的單據:賣方向買方提供:

1、全套清潔提貨單;

2、一式四份經簽字的商業發票;

3、原產地證明書;

4、裝箱單;

5、為出口________所需的其他主要單據。

第十一條:裝船通知:賣方在規定的裝貨時間至少14天前用電報方式將裝船條:件告知買方,買方或其代理人將裝貨船估計到達裝貨港的`時間告知賣方。

第十二條:其他

條:款:質量、數量和重量的檢驗可於裝貨港一次進行,若要求提供所需的其他證件,其辦理手續費、領事簽證費應由買方負擔。

第十三條:裝船時間:

第十四條:裝貨效率:每一個晴天工作日,除星期日、節假日外,每艙口進貨為________立方(噸)。

第十五條:延期費/慢裝卸罰款:對於________載重噸船來說,每天________。

第十六條:不可抗力:簽約雙方的任何一方由於颱風、地震和雙方同意的不可抗力事故而影響契約執行時,則延遲契約的期限應相當於事故所影響的時間。

第十七條:契約爭議的解決:

第十八條:本契約於____年__月__日在________市用________文簽署,正本一式兩份,買賣雙方各執一份,買賣雙方簽字生效。

買方:____________________________賣方:____________________

代表:____________________________代表:____________________

石材貨物買賣契約書 篇12

甲方(購買方):

乙方(供應方):

根據《契約法》及有關規定,甲、乙雙方本著自願平等、誠信互利的原則,就甲方自乙方處購買五糧液年份酒、飛天茅台、茅台年份酒、進口紅酒、進口威士忌等相關產品(詳見:產品報價清單),協商一致簽訂本協定。

第一條、契約標的物名稱、價格

1、乙方根據本協定約定價格向甲方提供下列產品:(詳見:產品報價清單)

2、協定中訂購產品為實時報價,乙方有義務將最新的價格調整、促銷活動等信息第一時間通知甲方。

第二條、產品質量

1、乙方有義務保證所提供的產品質量應符合國家及行業相關標準。

2、乙方提供產品如出現假冒,以三倍金額賠償甲方。

3、甲方對產品質量的任何異議應在收貨之日起72內向乙方提出,乙方負責予以調換。

4、非因產品本身的質量原因(如甲方儲運不善等)產生的問題,乙方不予調換,也不承擔任何責任。

第三條、產品包裝

1、產品的包裝應符合國家規定和甲乙雙方約定,並且達到產品的安全和衛生條件。

2、產品的包裝符合國家對條碼、標籤的有關規定。

第四條、產品的交付

1、乙方或乙方委託的貨運代理人將產品運至雙方指定地點時,甲方或甲方指定的收貨人應即時對貨物數量、編碼、外觀、包裝、質量等情況進行檢驗,如有任何異議,應在24小時內以書面形式通知乙方,否則視為驗收合格。驗收完畢後,甲方或甲方指定的收貨人應在送貨單上籤字蓋章。

2、甲方需將計畫用量逐月提交乙方,乙方將按照甲方的計畫進行每月備貨,不能備齊的貨品應在乙方提出計畫的24小時內反饋。甲方臨時需要貨物(月計畫內),乙方應在2小時內送至甲方營業地點、4小時內送至成都市區3環內指定地點。月計畫外的產品使用,甲方需提前5天向乙方確定,以便於乙方臨時備貨。

3、對於甲方自提的產品,乙方在其門店將產品交付提貨人時,即為產品交付完成。

4、除因產品不符合本協定約定質量標準外,甲方不得拒收。5、乙方產品的所有權在產品交付時轉移至甲方,貨物風險隨之轉移。

6、產品交付後,如發生包裝物破損,甲方需要委託乙方採購新包裝物的,甲方應在發貨前向乙方全額支付包裝物貨款。

第五條、貨款的結算

1、甲乙雙方約定付款方式為貨到付款。甲方應在收到貨物的5日內,將貨款匯入乙方指定賬戶。

2、無論任何費用,甲方均不得在應支付貨款中自行扣除。

第六條、智慧財產權及保密條款

1、乙方是“華致”、“華致酒行”等相關智慧財產權的合法所有人,未經乙方書面許可,

甲方不得擅自使用乙方商標標識以及任何相關的文字和圖片資料。

2、甲乙雙方對於本協定內容、以及在簽訂和履行本協定過程中所獲悉的對方情況、產品信息、客戶資料、行銷計畫、管理方式等任何信息均負有保密義務;未經對方事先書面同意,不得以任何方式向第三方透露。

3、甲乙雙方應保證其雇員、管理人員、代理人等接受本保密條款約束。

4、本協定因任何原因終止或解除後,本保密條款持續有效。

第七條、違約責任

1、本協定簽訂後,雙方應遵循平等誠信的原則,全面履行各自在本協定項下的義務,任何一方不履行本協定或者履行本協定所約定的義務不符契約定,應當承擔違約責任,並賠償守約方因此遭受的全部損失。

2、甲乙雙方中的任何一方因違反國家相關法律、法規或本協定約定而給第三方造成損失時,違約方應自行向第三方承擔全部法律責任。

3、因不可抗力導致任何一方未能履行或未能全部履行本協定項下義務的,遇到不可抗力的一方應及時通知對方,並出具權威部門出具的書面證明;則在不可抗力影響的範圍內,可免除責任或延期履行本協定項下義務。

第八條、協定的解除

1、甲乙雙方協商一致,可以解除本協定。

2、發生下列情況之一的,守約方有權通知違約方解除協定,並要求違約方賠償其因此遭受的全部經濟損失:

(1)一方明確聲明或以實際行動表示其將不履行本協定約定的主要義務;

(2)一方違反本協定項下約定的義務,並在接到對方書面通知後10日內仍不糾正其違約行為的;

(3)一方嚴重違反本協定項下義務,導致本協定目的無法實現的。

第九條、爭議的解決

凡因本協定引起的一切爭議,雙方應通過友好協商解決,如不能協商一致,任何一方均可向當地仲裁委員會申請仲裁。

第十條、附則

1、本協定未盡事宜,雙方可另行簽訂補充協定,補充協定與本協定有同等法律效力。

2、本協定一式貳份,甲方乙方各執壹份,經雙方法定代表人或委託代理人簽字並蓋章後生效,均具有同等法律效力。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

石材貨物買賣契約書 篇13

拍賣人:______________(甲方)

競買人:______________(乙方)

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國拍賣法》、《          省契約監督條例》及其它相關規定,經雙方平等協商,達成如下協定。

一、拍賣標的

乙方根據甲方在______年______月______日《____________》上發布的《______》,了解了以下內容並願意作為競買人參加競買。

1.拍賣標的名稱:____________

2.拍賣標的物展示時間及地點:____________

3.拍賣標的物現狀:____________

二、標的瑕疵

甲方應當向乙方說明拍賣標的物的瑕疵。

乙方有權了解拍賣標的物的瑕疵,有權查驗拍賣標的物及查閱標的物的相關材料。乙方一旦進人拍賣會現場,即表明已經查驗或了解拍賣標的物,並願意承擔相應責任。

三、競買保證金

乙方應於______年______月______日前將競買保證金人民幣______萬元存入甲方指定賬戶,乙方未足額存人保證金的,不得參加競買。

乙方支付了竟買保證金,參加了競買,但未成為買受人的,甲方在拍賣會結束後 ______日內將保證金如數退還乙方。

保證金不是定金,保證金只用於《拍賣法》第三十九條第二款規定的情況出現時。

四、拍賣方式

拍賣師應在拍賣會開始之前宣布本次拍賣會的拍賣方式,並告知競買人,拍賣師可根據現場競價情況調整競價階梯。

乙方的最高應價經拍賣師落槌後即表示拍賣成交,雙方不得反悔。

乙方成為買受人後,應與甲方當場簽署《拍賣成交確認書》,拒不簽署的,甲方除不退還競買保證金外,還將依據《拍賣法》追索乙方因此給拍賣委託人和甲方造成的經濟損失。

五、拍賣佣金的支付

乙方成為買受人後,應在拍賣成交當日按拍賣成交價的______%向甲方支付拍賣佣金。拍賣佣金可以直接從競買保證金中扣除。

六、拍賣成交款支付及拍賣標的物移交

(一)動產類

乙方成為買受人後,競買保證金扣除甲方拍賣佣金後的餘額自動轉為拍賣標的價款,應付價款不足部分應在______日內______次付清。買受人每逾期付款一天,按拍賣成交價每天的比例向甲方支付違約金。買受人逾期付款達天

時,視為無故單方終止本協定。

在約定的拍賣價款付清後,本標的由______在______按拍賣標的清單向乙方移交。雙方在移交清單上籤字或蓋章交付始為成立。標的物拍賣成交時至買受人領受標的物時的保管費用由______承擔。標的物移交後的保管費用由乙方負責。

(二)不動產類

乙方成為買受人後,競買保證金扣除甲方拍賣佣金後的餘額自動轉為拍賣標的價款。買受人須在拍賣成交之日起日內,支付拍賣成交價款的______%;剩餘成交款在______至乙方名下之日起______日內付清。買受人每逾期付款一天,按拍賣成交價每天的比例向甲方支付違約金。買受人逾期付款達天時,視為無故單方終止本協定。

乙方在約定的成交款付清之日起日內,本標的由在拍賣標的所在地向乙方移交。拍賣標的權屬轉移手續由向有關部門辦理。相關各項費、稅支出

(三)債權類

乙方成為買受人後,競買保證金扣除甲方拍賣佣金後自動轉為拍賣標的價款。乙方在拍賣成交當日算起的日內次付清拍賣標的價款。乙方支付拍賣標的價款每逾期一天,按拍賣成交價每天%的比例向甲方支付違約金。乙方逾期付款達______天時,視為單方面無故終止本協定。

在乙方全部拍賣價款付清後日內,由債權人會同乙方共同通知債務人,乙方開始行使債權人權利。

(四)其它類

七、其它約定

甲方和其他競買人、拍賣委託人不得惡意串通。

乙方和其他競買人、拍賣委託人不得惡意串通。

八、違約責任

1.甲方未說明拍賣標的物瑕疵,給乙方造成損失的,應賠償乙方相應損失。

2.甲方和其他競買人、拍賣委託人惡意串通損害乙方利益的,應承擔法律責任,並賠償乙方經濟損失。

3.甲方不能按照約定交付拍賣標的物的,乙方有權退回標的,並要求甲方賠償經濟損失。

4.乙方無故單方終止本協定時,甲方徵得委託人同意可再行拍賣。再行拍賣時,原買受人應當支付第一次拍賣中本人及委託人應當支付的佣金。再行拍賣的價款低於原拍賣價款的,原買受人應當補足差額。

5.乙方和其他竟買人、拍賣委託人惡意串通損害甲方利益的,應承擔法律責任,並賠償甲方經濟損失。

6.__________________________________________

九、本協定未盡事宜,由甲、乙雙方友好協商解決,協商不成時,由下列種方式解決。

1.提交仲裁委員會仲裁。

2.依法向______人民法院提起訴訟。

本協定一式兩份,自乙方交納保證金且甲、乙雙方簽字(蓋章)後生效。

甲方:______________ 乙方:____________

聯繫電話:__________ 聯繫電話:________

地址:______________ 地址:____________

代理人:____________ 代理人:__________

聯繫電話:__________ 聯繫電話:________

地址:______________ 地址:____________

______年____月____日

石材貨物買賣契約書 篇14

契約編號:

買方:__________________________ 賣方:__________________________

買方經辦人:____________________ 賣方經辦人:____________________

買方E-Mail:____________________ 賣方E-Mail:____________________

契約簽定地點:__________________ 用戶編碼:______________________

契約簽定時間:__________________ 契約編碼:______________________

買賣雙方經友好協商,達成以下協定:

1.產品名稱、型號及規格、數量、到貨期、單價及運輸費、包裝費、保險費、契約總金額

2.產品驗收

質量標準:產品驗收質量標準按生產廠家的產品質量標準執行。

對於賣方出售給買方的貨物賣方保證:均為上述標明的原廠家生產或原廠家認可的產地製造的產品。均不得有曾使用過的產品、殘次品、不合格產品。

買方如發現產品存在質量問題,在收到貨物後____天內應及時向賣方反映,並發給賣方對產品質量質疑的書面意見,賣方應根據買方的.要求及時與生產廠方聯繫,並負責最終妥善解決。

3.交貨地點:買方填寫 ____________________________________________________

4.發運方式及運輸。

保險的價格計算:

買方選擇發運方式:

○特快專遞:小於等於_____克_____元,雜費_____元,總計_____元(起價)。以後每超過_____克再加_____元。

○航空快遞:小於等於_____克_____元,雜費_____元,總計_____元(起價)。以後每超過_____克再加_____元。

○平郵包裹:小於等於_____千克_____元,雜費_____元,總計_____元(起價)。以後每超過_____千克再加_____元。

○航空運輸:小於等於_____千克_____元,雜費_____,總計_____元(起價)。以後每超過_____千克再加_____元。

○鐵路快運:小於等於_____千克_____元,雜費_____元,總計_____元(起價)。以後每超過_____千克再加_____元。

以下小件產品的參考收費標準不按以上收費標準計算:

每件包裹重量在_____千克左右的貴重IC:如_____,_____等 _____元/個(塊)

每件包裹重量在_____千克左右的配件:_____,_____,_____等 _____元/個(塊)

每件包裹重量在_____千克左右的配件和小設備:_____板,_____,_____等 _____元/個(塊)

注意上述收費不包括包裝費、保險費。

買方選擇投保金額:

買方要求按所填的投保金額上保險__________人民幣:元

保險費率按 ○_____%(特快專遞) ○_____%(航空快遞) ○_____%(平郵包裹,航空運輸,鐵路快運)

5.包裝方式。

買方選擇包裝方式:

○廠家原包裝(或供方散包)加郵局硬紙盒包裝:小於等於_____克貨物包裝費_____元;

小於等於_____千克貨物包裝費_____元;

小於等於_____千克貨物包裝費_____元;

小於等於_____千克貨物包裝費_____元。

○廠家原包裝(或供方散包)加定製木箱包裝:小於等於_____克貨物包裝費_____元;

小於等於_____千克貨物包裝費_____元;

小於等於_____千克貨物包裝費_____元;

小於等於_____千克貨物包裝費_____元。

6.匯款方式。

買方選擇:

○銀行電匯 ○郵政匯款 ○線上支付 ○信用卡支付。

(1)銀行電匯: (2)郵局匯款:

單位名稱:__________________ 單位名稱:_____________________

開戶銀行:__________________ 收款人:_______________________

銀行帳號:__________________ 詳細地址:_____________________

郵政編碼:__________________

(3)線上支付:

單位名稱:__________________ (4)信用卡支付:______________

開戶銀行:__________________ 招商銀行一卡通:_______________

銀行帳號:__________________ 收款人:_______________________

7.付款方式

預付款支付方式:

賣方與生產廠家落實貨源後,買方按上述契約總金額的_____%(即¥____________元)在契約簽字後_____日內(即_____年____月____日之前)匯出預付款給賣方,如買方在契約簽字後7日內未發出預付款,買方需供方重新確認。

所剩餘款支付方式:

買方按照上述到貨期期限終止日提前15天向賣方支付所剩餘款。買方可選擇一次性付清餘款或分兩次付清餘款(與下一條款發貨時間買方選擇一次全部交貨或分兩次交貨相對應)。

○一次性付清所剩餘款時間:____________年______月______日

一次性付清所剩餘款金額:¥____________________元

○分兩次付清所剩餘款,第一次交付餘款時間:________年______月______日

第一次交付餘款金額:¥__________________元

第二次交付餘款時間:______年_____月_____日

第二次交付餘款金額:¥__________________元

8.發貨時間

買方選擇:○賣方在收到買方全部貨款後7個工作日內發貨。一次全部交貨。

○由於到貨期分散時間較長,按照買方要求先到的貨先交貨,共分兩次交貨:

第一次交貨時間:賣方在收到此批所剩全部餘款後10個工作日內發貨,交貨內容:序號___數量、序號___數量、…序號___數量;

第二次交貨時間:賣方在收到此批所剩全部餘款後10個工作日內發貨,交貨內容:序號___數量、序號___數量、…序號___數量。

9.違約責任

賣方責任:買方付清餘款後,賣方如未能按期交貨,賣方保證在買方認為有必要終止採購後應無條件退款。

如因不可抗力或無法控制的原因使交易無法按期完成,或在網上網站因各種無法控制的原因丟失了有關的信息、記錄等情況發生時,由此而造成交貨期延誤,賣方不承擔違約責任。除以上情況之外,由於賣方工作失誤而給買方造成交貨期延誤的情況發生時,賣方應與買方協商,對給買方造成的直接損失予與賠償,但對買方的任何間接損失賣方不予賠償。

買方責任:買方保證按上述付款日期及時交付貨款,如未能及時交付貨款,由此而給賣方造成延期交貨的情況發生,應由買方承擔全部責任。

如買方未能按照上述時間付款,經賣方多次催交貨款(一般情況下,在各次交款日期前一個工作日和延誤交款日期後一周,一月,三月,六月,賣方會向買方發出催交貨款通知書。註:如賣方未按上述日期發出催交貨款通知書,賣方不承擔違約責任),買方仍未及時付款,至使拖交貨款達___個月以上的情況發生時,由此而給賣方造成的直接經濟損失,應由買方承擔全部責任。

10.其它條款

契約編碼:______________________________。買方匯款時請註明契約編碼。

契約附屬檔案總計____份,指買方填寫的確認回單,是本契約的組成部分,具同樣的法律效力。

本契約生效期:自買方付款到賬後即日生效,至本契約各項條款全部執行完畢時截止。

如契約在執行過程中買賣雙方之間發生糾紛,雙方應本著友好協商的方法解決,如協商未果,按國家《契約法》有關條款執行。

買方:____________________________

公司註冊地址:____________________

郵編:____________________________

聯繫地址:________________________

郵編:____________________________

電話: ___________________________

傳真:____________________________

開戶銀行:________________________

銀行帳號:________________________

納稅人登記號:____________________

買方代表簽名:____________________

賣方:____________________________

公司註冊地址:____________________

郵編:____________________________

聯繫地址:________________________

郵編:____________________________

電話: ___________________________

傳真:____________________________

開戶銀行:________________________

銀行帳號:________________________

納稅人登記號:____________________

買方代表簽名:____________________

石材貨物買賣契約書 篇15

______________市(縣)________________區蔬菜公司,以下簡稱甲方

__________市(縣)_______鄉_______村_______蔬菜戶,以下簡稱乙方

根據《中華人民共和國契約法》及相關法律、法規的規定,為明確雙方權利義務,經甲乙雙方充分協商,簽訂本契約。

第一條承包蔬菜交售品種、數量、質量及辦法

1.根據蔬菜供應計畫,乙方必須向甲方交售蔬菜__________斤,交售蔬菜的品種、數量、日期詳見後表。

2.蔬菜品種的等級規格,按規定執行。乙方應分等級交售,甲方抽樣驗級。

3.價格:日常收購按物價部門規定執行。

4.蔬菜每月交售時間為_____天以上。日常由甲方聯絡員與乙方負責人協商,銜接次日應交售的品種、數量,開出蔬菜預約通知單,乙方憑條辦菜交售。其交售與預約量允許上下浮動20%左右。

第二條本契約內的品種、數量要求

在正常情況下,按分月所訂品種、數量交售、收購,所訂品種完成90%以上者,均按執行了契約對待。

第三條獎勵措施

乙方按季(月)完成蔬菜交售任務後,糧食局根據菜農的人數、口糧標準供應其平價糧。乙方每交售一萬斤蔬菜,甲方提供____斤化肥指標。

第四條契約期限

契約期限為一年,即從__________年元月一日起至__________年十二月三十一日止。

第五條甲方的權利義務

1.甲方對乙方交售的蔬菜必須及時驗收,通過銀行賬戶(或現金)及時承付菜款,最遲不超過_____天。

2.甲方評定蔬菜等級要嚴格按照國家規定的質量標準,不得任意壓級壓價。

3.甲方應按季(月)按乙方交售蔬菜任務撥付給乙方化肥供應指標。

4.甲方對乙方交售的不合規格的蔬菜,有權拒收,但必須對乙方認真說明理由。

5.乙方如未完成交售蔬菜任務,甲方有權通知糧食局根據其欠交數量按比例扣售平價糧。

第六條乙方的權利義務

1.乙方在完成交售任務前,不得私自出售蔬菜。

2.為確保人民身體健康,乙方必須按照蔬菜用藥規定施用農藥,嚴禁在蔬菜地使用劇毒農藥。對藥性、肥氣未脫的蔬菜嚴禁出土上市。

3.乙方交售給甲方的蔬菜,要求一級菜達到_____%,二級萊達到_____%,三級菜不多於_____%,不得交售等外菜。

4.乙方必須保證按契約規定的面積和品種種植蔬菜,未完成契約規定的任務前不得種植其他農作物。

5.乙方的蔬菜生產如受氣候條件的影響,允許在減產_____%的幅度內不以違約論。

6.乙方完成向甲方交售蔬菜的任務後,有權自行銷售。

第七條甲方的違約責任

1.在正常或預約的臨時收購時間內,甲方無故不收購,造成蔬.菜變質和運輸等損失,或故意壓級壓價,除應賠償乙方的損失外,應向乙方償付該批蔬菜總金額_____%的違約金。

2.甲方如拖延支付乙方菜款的時間,應按銀行關於拖延付款的罰款規定,向乙方償付違約金。

3.甲方如不按乙方交售蔬菜的比例向乙方提供化肥供應指標,每百斤化肥指標拖延一天,應向乙方償付__________元違約金。

第八條乙方的違約責任

1.乙方非因自然災害未完成當月契約總數量的90%者,除應按比例扣出平價糧指標外,應根據所欠蔬菜價款,比照銀行拖延付款的規定,向甲方償付違約金。

2.乙方如在未完成交售任務前擅自出售蔬菜,每出售一百斤,應向甲方償付違約金。

3.乙方如交售使用劇毒農藥噴灑以及藥性、肥氣未脫的蔬菜,應按每百斤_____元向甲方償付違約金。如果因此造成人身傷亡,乙方應承擔一切責任。

第九條不可抗力

如因不可抗力的自然災害造成蔬菜生產的損失,不以乙方違約論,甲方應據實減少乙方所承擔的交售任務。

第十條契約爭議的解決方式

本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第_____種方式解決:

(一)提交__________仲裁委員會仲裁;

(二)依法向人民法院起訴。

第十一條其他

本契約自甲乙雙方簽字之日起生效,甲乙雙方任何一方不得擅自修改或解除契約,如雙方代表人發生變更,不得變更契約。本契約內如有未盡事宜,必須由甲乙雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本契約具有同等效力。

契約期滿甲乙雙方可根據對下一年蔬菜供求的預測重新簽訂蔬菜訂購契約。本契約正本一式二份,甲乙雙方各執一份;契約副本一式_____份,交縣糧食局、銀行、鄉政府(如經公證簽證,則應交公證或簽證機關)等單位各留存一份。

甲方:(公章)_______________乙方:(公章)_______________

代表人:(章)_______________代表人:(章)_______________

銀行帳號:___________________銀行帳號:___________________

________年_______月______日訂

石材貨物買賣契約書 篇16

買方:____________________________________

地址:____________郵碼:____________電話:____________法定代表人:____________職務:____________國籍:____________

賣方:____________________________________

地址:____________郵碼:____________電話:____________法定代表人:____________職務:____________國籍:____________

經買賣雙方在平等、互利原則上協商一致,達成本協定各條款,共同履行:

第一條貨物名稱:____________________

第二條產地:____________________

第三條數量:____________________

第四條商標:____________________

第五條價格:____________________________________

第六條包裝:____________________

第七條付款條件:簽訂契約後買方於7個銀行日內開出以賣方為受益人的、經確認的、不可撤銷的、可分割、可轉讓的、不得分批裝運的、無追索權的信用證。

第八條裝船:從賣方收到買方信用證日期算起,45天內予以裝船,若發生買方所訂船舶未按時到達裝貨,按本契約規定,賣方有權向買方索賠損毀/耽擱費,按總金額____%計算為限。

因此,買方需向賣方提供銀行保證。

第九條:賣方收到買方信用證的14個銀行日內,向買方寄出____%的保證金或銀行保函。

若賣方不執行本契約,其保證金買方予以沒收。

第十條應附的單據:賣方向買方提供:

1.全套清潔提貨單;

2.一式四份經簽字的商業發票;

3.原產地證明書;

4.裝箱單;

5.為出口________所需的其他主要單據。

第十一條裝船通知:賣方在規定的裝貨時間至少14天前用電報方式將裝船條件告知買方,買方或其人將裝貨船估計到達裝貨港的時間告知賣方。

第十二條其他條款:質量、數量和重量的檢驗可於裝貨港一次進行,若要求提供所需的其他證件,其辦理手續費、領事費應由買方負擔。

第十三條裝船時間:

第十四條裝貨效率:每一個晴天工作日,除星期日、外,每艙口進貨為________立方(噸)。

第十五條延期費/慢裝卸罰款:對於________載重噸船來說,每天________u.s.d.。

第十六條不可抗力:簽約雙方的任何一方由於颱風、地震和雙方同意的不可抗力事故而影響契約執行時,則延遲契約的期限應相當於事故所影響的時間。

第十七條契約爭議的解決:

第十八條本契約於____年__月__日在________市用________文簽署,正本一式兩份,買賣雙方各執一份,買賣雙方簽字生效。

買方:____________________________賣方:____________________

代表:____________________________代表:________

日期:____________________________日期:________

簽約日期:____年__月__日

石材貨物買賣契約書 篇17

買 方:____________________________________

地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________

法定代表人:____________ 職務:____________

賣 方:____________________________________

地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________

法定代表人:____________ 職務:____________

買方和賣方在平等、自願、互惠、互利原則上,經充分協商簽訂本契約,雙方同意按下述條款全面履行:

第一條 品名、規格、數量及單價

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

第二條 契約總值

第三條 原產國別及製造廠商

第四條 裝運港

第五條 目的港

第六條 裝運期

________分運:

________轉運:

第七條 包裝

所供貨物必須由賣方妥善包裝,適合遠洋及長途陸路運輸,防潮、防濕、防震、防鏽、耐野蠻裝卸,以確保貨物不致由上述原因受損,使之完好安全到達安裝或建築工地。任何由於包裝不善所致任何損失均由賣方負擔。第八條 嘜頭

賣方必須用不褪色油漆於每一包裝箱上印刷包裝編號、尺碼、毛重、淨重、提吊位置、"此端向上"、"小心輕放"、"保持乾燥"等字樣及下列嘜頭:

第九條 保險

在CIF條款下:

由賣方出資按110%發票金額投保。

在CFR條款下:裝運後由買方投保。

第十條 付款條件

1.買方在裝運期前30天,通過________銀行開立由買方支付以賣方為受益人的不可撤消信用證,其金額為契約總值的____%,計____。該信用證在____銀行收到下列單證並核對無誤後承付(在分運情況下,則按分運比例承付)。

a.全套可議付已裝船清潔海運提單,外加兩份副本,註明"運費已付"、空白抬頭、空白背書、已通知到貨口岸________運輸公司。

b.商業發票一式五份,註明契約號、信用證號和嘜頭。

c.裝箱單一式四份,註明每包裝貨物數量、毛重和淨重。

d.由製造廠家出具並由賣方簽字的品質證明書一式三份。

e.已交付全套技術檔案的確認書一式兩份。

f.裝運後即刻發給買方的已裝運通知電報/電傳附本一份。

g.在CIF條款下

1.全套按發票金額110%投保____ 的保險費。

2.賣方在裝運後10天內,須航空郵寄三套上述檔案(f除外)一份寄給買方,兩份寄目的港____________運輸公司。

3.銀行在收到契約中規定的、由雙方簽署的驗收證明後,在____天內,承付契約金額的百分之________,金額為____ 。

4.按本契約第15條和18條,規定買方在付款時有權將應由賣方支付的延期貨物罰款扣除。

5.所有發生在買方國境內的銀行費用應由____方承擔。所有發生在買方國境外的銀行費用應由____方承擔。

第十一條 裝運條件

1.賣方必須在裝運前40天向買方通知預訂的船隻及其運輸路線,供買方確認。

2.賣方必須在裝運前20天通知買方預計發貨時間、契約號、發票金額、發運件數及每件的重量和尺碼。

3.賣方必須在裝船完畢後48小時內,以電報/電傳方式向買方通知貨物名稱、數量、毛重、發票金額、船名和啟運日期。

4.如果任一單件貨物的重量達到或超過 噸,長 米,寬米,賣方須在裝船期前50天向買方提供5份詳細包裝圖紙,註明詳細的尺碼和重量,以便買方安排內陸運輸。

5.在CFR條款下:如果由於賣方未及時按11條第(3)款執行,以致買方未能將貨物及時保險而造成的一切損失,由賣方承擔。

第十二條 技術檔案

1.下述全套英文本技術檔案一份必須隨每批貨物一同包裝發運:

a.基礎設計圖。

b.接線說明書、電路圖、氣/液壓連圖。

c.易磨損件的製造圖紙和說明書。

d.零配件目錄。

e.安裝、操作和維修說明書。

2.此外,在簽訂契約60天內,賣方必須向買方或最終用戶掛號航空郵寄本條第1項中規定的技術檔案,否則,買方有權拒開信用證或付貨款。

第十三條 保質條款

賣方必須保證所供貨物系用上等材料和一流工藝製造、嶄新、未曾使用,並在各方面與契約規定的質量、規格和性能相一致,在貨物正確安裝、正常操作和維修情況下,賣方必須對契約貨物的正常使用給予____天的保證期,此保證期從貨物到達起開始計算。

第十四條 檢驗

1.賣方/製造廠商必須在交貨前全面、準確地檢驗貨物的質量、規格和數量,簽發質量證明書,證明所交貨物與契約中有關條款規定相符,但此證明書不作為貨物質量、規格、性能和數量的最後依據,賣方或製造廠商應將記載檢驗細節和結果的書面報告附在質量說明書內。

2.在貨物抵達目的地港之後,買方須申請____國商品檢驗局(以下稱商檢局)就貨物質量、規格和數量進行初步檢驗,並簽發檢驗證明書。如果發現到貨的質量、規格和數量與契約不符,除應由保險公司或船方負責者外,買方在貨物抵達目的港後____天內有權拒收貨物,向賣方索賠。

3.如果發現貨物的質量和規格與契約規定不符或貨物在本契約第13條所述保證期內被證明有缺陷,包括內在缺陷或使用不適當原材料,買方將安排商檢局檢驗,並有權依據檢驗證書向賣方索賠。

4.如果由於某種不能預料的原因在契約有效期內檢驗證書不及辦妥,買方應電告賣方延長商檢期____ 天。

第十五條 索賠

1.若賣方對貨物與契約規定不符,且買方在本契約第13條、第14條規定的檢驗和質量保證期之內提出索賠時,賣方在徵得買方同意後,須按下列之一種或幾種索賠:

a.同意買方退貨,並將所退貨物金額用契約規定的貨幣償還買方,並承擔因退貨造成的一切直接損失和費用,包括:利息、銀行費用、運費、保險費、檢驗費、倉儲、碼頭裝卸費以及監管保護所退貨物的一切其他必要費用。

b.按照貨物質量低劣程度、損壞程度和買方蒙受損失金額將貨物貶值。

c.用符合契約規定的規格質量和性能的新部件替換有瑕疵部件,並承擔買方所蒙受的一切直接損失及費用,新替換部件的保質期須相應延長。

2.若賣方在收到買方上述索賠書後一個月之內未予答覆,則視為賣方接受索賠。

第十六條 不可抗力

1.如簽約雙方中任何一方受不可抗力所阻,無法履約,履約期限則按照不可抗力影響履約的時間作相應延長。

2.受阻方應在不可抗力發生和終止時儘快電告另一方,並在事故發生後14天內將主管機構出具的事故證明書掛號航空郵寄給另一方認可。

3.不可抗力事件持續超過120天,另一方有權用掛號航空寄書面通知,通知受阻一方終止契約,通知立即生效。

第十七條 仲裁

由於執行本契約而發生的一切爭執,應通過友好協商解決,如果不能解決,按下述第( )項仲裁:

1.提交中國北京中國國際經濟貿易仲裁委員會,按照其程式仲裁。

2.提交雙方同意的第三國仲裁機構仲裁。

仲裁機構的裁決具有最終效力,雙方必須遵照執行。仲裁費用敗訴一方承擔,仲裁機構另有裁定者除外。仲裁期間,雙方應繼續執行除爭議部分之外的契約其他條款。

第十八條 延期和罰款

如賣方不能按契約規定及時交貨,除因不可抗力事故之外,若賣方同意支付延期罰款,買方應同意延期交貨,罰款通過議付行在議付時扣除,但是罰款額不得超過貨物總值的5%。罰金率按每星期0.5%計算。不足一星期者按一星期計。如果賣方交貨延期超過契約規定船期10星期,買方有權撤消契約,儘管撤消了契約,賣方仍須向買方立即支付規定罰款。

第十九條 附加條款

本契約由雙方於____年__月__日在________國________市用____ 文簽署,正本一式__份,買賣雙方各執__份,契約以下述款為生效方式:

1.立即生效。

2.契約簽署後____ 天內,由雙方交換確認書後生效。

買方:____________  賣方:____________

簽名:____________  簽名:____________

簽署日期:____年__月__日

石材貨物買賣契約書 篇18

甲方:__________________________________乙方:__________________________________

為保護供需雙方的合法權益,根據《__________》,經協商一致同意簽訂本契約。

一、品名、規格、產地、質量標準、包裝要求、計量單位、數量、單價、金額、供貨時間及數量品名規格、型號、牌號、商標產地或廠家質量標準包裝要求計量單位數量單價總金額交(提)貨時間及數量備註執行記錄

合計人民幣(大寫)

二、供方對質量負責的條件和期限:____

三、交(提)貨方式及地點:____________

四、運輸方式到達

站(港)及收貨單位:______________

五、運輸費用負擔:________________

六、合理損耗計算及負擔:____________

七、包裝費用負擔:________________

八、驗收方法及提出異議的期限:____

九、結算方式及期限:________________

十、違約責任:____________________

十一、契約附屬檔案:____________________

十二、其他約定事項:

1、契約正本一式兩份,雙方各執一份。

2、本契約經雙方簽字蓋章後生效。有效期限自__________年____月____日至__________年____月____日。

甲方:(蓋章)____________________乙方:(蓋章)_____________________

___________年_______月________日___________年_______月________日

石材貨物買賣契約書 篇19

_______________實業有限公司(以下簡稱甲方)

_______________陶瓷有限公司(以下簡稱乙方),

雙方茲就買賣茶具事宜,訂立本件契約,條款如下:

一、 買賣標的:仿古茶具精品、次品各一百組。(樣式、規格另行列表)

二、 價金:精品每組人民幣______ 元整,次級品每組______元整,合計______元整。

三、 送貨地點:甲方公司所在地或其所指定的地點。

四、 送貨日期:乙方應於訂約後一個月內按甲方指定的地點、組數如期送達。如有遲延,應依遲交部分的貨款每按千分之二計罰違約金,乙方不得有異議。

五、 清償費用:原則上運送費、包裝費由乙方負擔。惟甲方所指定送貨地點不在______市______縣兩界內,按實際里程數每公里x元酌收運送費用。

六、 甲方或其指定受領之人世間於受領第一條的茶具後,應即時驗收。茶具如有瑕疵,應於受領後七天內以書面通知乙方更換,逾期乙方不負瑕疵擔保責任。

七、 甲方應憑乙方所開出的統一發票及送貨簽收單將貨款一次付給乙方。

八、 本契約一式二份,甲乙雙方各執一份為憑。

立契約書人:__________________

買方(甲方):____________實業有限公司

公司地址:________________________

代表人:________________________

身份證統一號碼:__________________

營業執照號碼:__________________

賣方(乙方):________________________陶瓷有限公司

公司地址:__________________

代表人:__________________

身份證統一號碼:__________________

營業執照號碼:__________________

______年______月______日

石材貨物買賣契約書 篇20

買 方:____________________________________

地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________

法定代表人:____________ 職務:____________

賣 方:____________________________________

地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________

法定代表人:____________ 職務:____________

買賣雙方遵循平等、自願、互利、互惠原則協商並達成如下協定,共同信守。

第一條 品名、規格、數量及單位

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

第二條 契約總值

第三條 原產國別及製造廠商

第四條 裝運港

第五條 目的港

第六條 裝運期

________分運:

________轉運:

第七條 包裝

所供貨物必須由賣方妥善包裝,適合遠洋和長途陸路運輸,防潮、防濕、防震、防鏽、耐野蠻裝卸。任何由於賣方包裝不善而造成的損失由賣方負擔。

第八條 嘜頭

賣方須用不褪色油漆於每件包裝上印刷包裝編號、尺碼、淨重、提吊位置及“此端向上”、“小心輕放”、“切勿受潮”等字樣及下列嘜頭:

第九條保險

裝運後由買方投保。

第十條 付款條件

1.買方在收到備貨電傳通知後及裝運期前30天,開立以賣方為受益人的不可撤銷信用證,其金額為契約總值的____%,計___________. ____________行收到下列單證經核對無誤後,承付信用證款項(如果分運,應按分運比例承付):

a.全套可議付已裝船清潔海運提單,外加兩套副本,註明“運費待收”,空白抬頭,空白背書,已通知到貨口岸________ 運輸公司。

b.商業發票一式五份,註明契約號,信用證號和嘜頭。

c.裝箱單一式四份,註明每包裝物數量,毛重和淨重。

d.由製造廠家出具並由賣方簽署的品質證明書一式三份。

e.提供全套技術檔案的確認書一式兩份。

2.賣方在裝船後10天內,須掛號航空郵寄三套上述檔案,一份寄買方,兩份寄目的港________ 運輸公司。

3.____銀行收到契約中規定的,經雙方簽署的驗收證明後,承付契約總值的____%,金額為________ .

4.買方在付款時,有權按契約第十五、十八條規定扣除應由賣方支付的延期罰款金額。

5.一切在中國境內的銀行費用均由____方承擔,一切在中國境外的銀行費用均由____方承擔。

第十一條 裝運條款

1.賣方必須在裝運期前45天,用電報/電傳向買方通知契約號、貨物品名、數量、發票金額、件數、毛重、尺碼及備貨日期,以便買方安排訂倉。

2.如果貨物任一包裝達到或超過重____噸,長____米,寬____米,高____米,賣方應在裝船前50天,向買方提供五份包裝圖紙,說明詳細尺碼和每件重量,以便買方安排運輸。

3.買方須在預計船抵達裝運港日期前10天,通知賣方船名,預計裝船日期,契約號和裝運港船方代理,以便賣方安排裝船。如果需要更改載裝船隻,提前或推後船期,買方或船方代理應及時通知賣方。如果貨船未能在買方通知的抵達日期後30天內到達裝運港,從第31天起,在裝運港所發生的一切倉儲和保險費由買方承擔。

4.船按期抵達裝運港後,如果賣方未能備貨待裝,一切空倉費和滯期費由賣方承擔。

5.在貨物越過船舷脫離吊鉤前,一切風險及費用由賣方承擔。在貨物越過船舷脫離吊鉤後,一切風險及費用由買方承擔。

石材貨物買賣契約書 篇21

甲方:__________

乙方:__________

經雙方協商一致,達成如下擔保協定:

一、被保證的主債權種類

乙方自願為丙方(債務人)與甲方__________________________買賣業務中所產生的債務提供擔保。乙方擔保的債務為每批貨款到期時未付的貨款,在丙方支付甲方該批貨款後,擔保責任自動轉至下批未付貨款。

二、擔保方式

連帶責任保證擔保,即丙方在購銷契約(主契約)規定的貨款履行期屆滿沒有履行債務的,甲方可以要求丙方履行債務,也可以要求乙方在其保證範圍內承擔保證責任。

三、擔保範圍

乙方應當就丙方與甲方業務中的全部債務承擔保證責任,包括逾期未付貨款及利息、違約金、損害賠償金和甲方為實現該債權的費用支付等。

四、擔保期間:甲方與丙方業務中未付貨款償還期限屆滿之日起二年,即___________年______月______日起至___________年______月______日止。

五、其它約定

1、擔保期間,如果甲方需要轉讓擔保債權或對購銷契約(主契約)進行概括轉讓(權利義務整體轉讓),應當及時通知乙方,乙方的擔保責任不因甲方的債權轉讓或部分轉讓或購銷契約概括轉讓而解除,乙方仍需對新的債權人承擔擔保責任。

2、甲方與丙方在業務過程中,對購銷契約(主契約)數量、價款、契約履行期限(包括貨款的支付時間)等內容的變更,無論是否經過乙方同意,也不論是否減輕或加重乙方的擔保責任,乙方均應對變更後的購銷契約(主契約)產生的債權按照本契約第四條的規定承擔全部擔保責任。

3、因本契約產生糾紛,雙方協商解決,協商不成,向法院提起訴訟,訴訟管轄地依據購銷契約(主契約)確定。

4、本契約一式三份,甲乙丙各持一份。

甲方:__________

乙方:__________

時間:__________

石材貨物買賣契約書 篇22

買方:________________(下稱甲方)賣方:________________(下稱乙方)

地址:________________郵編:_____________地址:________________郵編:_____________

電話:________________傳真:_____________電話:________________傳真:_____________

電子信箱:__________________電子信箱:__________________

甲乙雙方經充分協商,本著自願及平等互利的原則,訂立本契約。

第一條名稱、品種、規格和質量

1.名稱、品種、規格:_________________

________________(應註明產品的牌號或商標)。

2.質量,按下列第項執行:_________________

(1)按照________________標準執行(須註明按國家標準或部頒或企業具體標準,如標準代號、編號和標準名稱等)。

(2)按樣本,樣本作為契約的附屬檔案(應註明樣本封存及保管方式)。

(3)按雙方商定要求執行,具體為:_________________

_________________(應具體約定產品質量要求)。

第二條數量和計量單位、計量方法

1.數量:______________。

2.計量單位和方法:__________________。

3.交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法:________________。

第三條包裝方式和包裝品的處理:_________________

_____________(應儘可能註明所採用的包裝標準是否國家或主管部門標準,自行約定包裝標準應具體可行,包裝材料由誰供應,包裝費用的負擔。)。

第四條交貨方式:

1.交貨時間:_____________。

2.交貨地點:_____________。

3.運輸方式:_____________(註明由誰負責代辦運輸)。

4.保險:_____________(按情況約定由誰負責投保並具體規定投保金額和投保險種)。

5.與買賣相關的單證的轉移:________________。

第五條驗收:

1.驗收時間:_____________。

2.驗收方式:_________________

_______________(如採用抽樣檢驗,應註明抽樣標準或方法和比例)。

3.驗收如發生爭議,由______檢驗機構按______檢驗標準和方法,對產品進行檢驗。

第六條價格與貨款支付:

1.單價:_________________;總價:_________________(明確幣種及大寫)。

2.貨款支付:_________________

貨款的支付時間:________________;

貨款的支付方式:________________;

運雜費和其它費用的支付時間及方式:__________________。

3.預付貨款:______________(根據需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間)。

第七條提出異議的時間和方法:

1.甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定,應在妥為保管貨物的同時,自收到貨物後__________日內向乙方提出書面異議;在托收承付期間,甲方有權拒付不符合契約規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起______日內未通知乙方的,視為貨物合乎規定。

2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的,不得提出異議。

3.乙方在接到甲方書面異議後,應在___________日內負責處理並通知甲方處理情況,否則,即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

第八條甲方違約責任:

1.甲方中途退貨的,應向乙方賠償退貨部分貨款的______%違約金。

2.甲方未按契約約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的,除交貨日期得以順延外,應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之______計算,向乙方支付違約金;如__________日內仍不能提供的,按中途退貨處理。

3.甲方自提產品未按乙方通知的日期或契約約定日期提貨的,應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之__________計算,向乙方支付逾期提貨的違約金,並承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。

4.甲方逾期付款的,應按逾期貨款金額每日萬分之__________計算,向乙方支付逾期付款的違約金。

5.甲方違反契約規定拒絕接受貨物的,應承擔因此給乙方造成的損失。

6.甲方如錯填到貨的地點、接貨人,或對乙方提出錯誤異議,應承擔乙方因此所受到的實際損失。

7.其它約定:_____________。

第九條乙方的違約責任:

1.乙方不能交貨的,向甲方償付不能交貨部分貨款______%的違約金。

2.乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符契約規定的,如甲方同意利用,應按質論價;甲方不能利用的,應根據具體情況,由乙方負責包換或包修,並承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。

3.乙方因貨物包裝不符合契約規定,須返修或重新包裝的,乙方負責返修或重新包裝,並承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應賠償甲方該不合格包裝物低於合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的,由乙方負責賠償。

4.乙方逾期交貨的,應按照逾期交貨金額每日萬分之__________計算,向甲方支付逾期交貨的違約金,並賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過______日,甲方有權終止契約並可就遭受的損失向乙方索賠。

5.乙方提前交的貨物、多交的貨物,如其品種、型號、規格、花色、質量不符契約定,甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失,均應由乙方承擔。

6.貨物錯發到貨地點或接貨人的,乙方除應負責運到契約規定的到貨地點或接貨人外,還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。

7.乙方提前交貨的,甲方接到貨物後,仍可按契約約定的付款時間付款;契約約定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應在發貨前與甲方協商,甲方仍需要貨物的,乙方應按數補交,並承擔逾期交貨責任;甲方不再需要貨物的,應在接到乙方通知後_____日內通知乙方,辦理解除契約手續,逾期不答覆的,視為同意乙方發貨。

8.其它:_________________。

第十條不可抗力:

任何一方由於不可抗力原因不能履行契約時,應在不可抗力事件結束後______日內向對方通報,以減輕可能給對方造成的損失,在取得有關機構的不可抗力證明後,允許延期履行、部分履行或者不履行契約,並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

第十一條爭議解決:

凡因本契約引起的或與本契約有關的任何爭議,如雙方不能通過友好協商解決,均應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會深圳分會,按照申請仲裁時該會實行的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力。

第十二條附加條款:

1.________________。

2.________________。

3.________________。

第十三條其它事項:

1.按本契約規定應付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失,應當在明確責任後_____日內,按銀行規定的結算辦法付清,否則按逾期付款處理。

2.約定的違約金,視為違約的損失賠償。雙方沒有約定違約金或預先賠償額的計算方法的,損失賠償額應當相當於違約所造成的損失,包括契約履行後可獲得的利益,但不得超過違反契約一方訂立契約時應當預見到的因違反契約可能造成的損失。

3.本契約自______年_____月_____日起生效,契約有效期內,除非經過對方同意,或者另有法定理由,任何一方不得變更或解除契約。

4.契約如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本契約具有同等效力。

5.雙方來往函件,按照契約規定的地址或傳真號碼以______方式送達對方。如一方地址、電話、傳真號碼有變更,應在變更後的______日內書面通知對方,否則,應承擔相應責任。

6.本契約正本一式______份,雙方各執______份;契約副本一式_____份,分送_______________等單位。

甲方:________________乙方:________________

受權代表:_________________(簽字)_______________受權代表:_________________(簽字)________________

委託代理人:_________________(簽字)___________

本契約於__________年__________月__________日訂立於__________(地點)。

以上是關於貨物買賣契約範本大全的解答。

石材貨物買賣契約書 篇23

買方:____________________________________

地址:____________________________________

郵碼:____________________________________

電話:____________________________________

法定代表人:______________________________

賣方:____________________________________

地址:____________________________________

郵碼:____________________________________

電話:____________________________________

法定代表人:______________________________

經買賣雙方在平等、互利原則上協商一致,達成本契約各條款,共同履行:

第一條 貨物名稱:____________________

第二條 產地:____________________

第三條 數量:____________________

第四條 商標:____________________

第五條 價格:____________________

第六條 包裝:____________________

第七條 付款方式:______________________________(以時間為條件)

第八條 運輸:________________________________________(是否要保險)

第九條 定金:________________________________________(不得超過總金額的20%)

第十條 應附的單據

賣方向買方提供:

1.提貨單;

2.發票(vat);

3.使用說明書;

4.保修單;

5.其他單據。

第十一條 裝運通知:__________________________________________________(用傳真方式?)

第十二條 其他條款:__________________________________________________(保密?)

第十三條 供貨時間:______________________________(與付款聯繫?)

第十四條 違約金:________________________________________( 延期費?)

第十六條 不可抗力:________________________________________(水災地區?)

第十七條 契約爭議的解決:______________________________(約定法院管轄?)

第十八條本契約於_______年_____月_____日在________市用________文簽署,正本一式兩份,買賣雙方各執一份,買賣雙方簽字或蓋章生效。

買方:_____________________

代理人:___________________

賣方:_____________________

代理人:___________________

簽約日期:_____年___月___日

石材貨物買賣契約書 篇24

本契約當事人:

委託人(甲方):______________

居間人(乙方):______________

依據《民法典》及相關法律法規的規定,委託人與居間人在平等、自願的基礎上,就房屋租賃居間的有關事宜達成協定如下:

第一條委託事項

甲方委託乙方在委託期限內為其居間尋找符合以下條件的房屋(必備條件請在方格內劃鉤,參考條件請劃圈,未選條件請劃斜線)並協助促成其與出租人簽訂房屋租賃契約

坐落:______口;樓房為______室______廳______衛口;平房為______間口;無裝修口;一般裝修口;精裝修口;防盜門口;有線電視接口口;空調口;天然氣口;煤氣口;集中供暖口;土暖氣口;熱水器口;電話口;電視機口;電冰櫃口;洗衣機口;上下水口;家具口_____口;樓層:_____口;結構:_____口;朝向:_____口;建築面積:______平方米口;月租金標準:_________元口;租期:______口;房屋用途:______口;

房屋權屬:____________

其他條件:____________

乙方還應提供以下服務:____________

第二條委託期限

自______年______月______日至______年______月______日。超過以上期限仍需要居間服務的,雙方另行簽訂居間契約或以書面形式將本契約委託期限延長。

第三條現場看房

乙方應陪同甲方到房屋現場看房。

乙方應當製作看房的書面記錄,列明房屋的具體地址、看房時間及其他事項。看房記錄需經甲方簽字確認,由雙方各執一份。

乙方為甲方尋找的房屋不滿足甲方提出的必備條件或者甲方不滿足出租人提出的特別條件要求的,甲方有權拒絕簽字並拒絕支付看房費。

第四條甲方義務

(一)應出示身份證____________等真實的身份資格證明;

(二)應對乙方的居間活動提供必要的協助與配合;

(三)應對乙方提供的房屋資料保守秘密;

(四)不得在委託期限內及期限屆滿後_____日內與乙方介紹的出租人進行私下交易。

第五條乙方義務

(一)應出示營業執照、房地產經紀機構資質證書等合法的經營資格證明;

(二)應盡力完成甲方的委託事項,按照本契約第一條甲方提出的條件為甲方尋找房屋,將處理情況及時向甲方如實匯報,為甲方看房和與出租人簽訂房屋租賃契約提供聯絡、協助、撮合等服務,並促成甲方與出租人的房屋租賃契約成立;

(三)應保證為甲方提供的房屋資料已經事先核實,並且甲方滿足出租人提出的特別條件要求;

(四)不得提供虛假信息、隱瞞重要事實或與他人惡意串通,損害甲方利益;

(五)對甲方的經濟情況、個人信息、商業秘密等保守秘密;

(六)應保證為甲方介紹的出租人具有房屋所有權證書或對出租房屋依法享有出租權利的其他證明及身份證、營業執照等身份資格證明;保證出租房屋產權明晰,不存在所有權糾紛或者其他權利糾紛;

(七)收取看房費、佣金、居間活動費用的,應向甲方開具合法、規範的收費票據;

(八)本契約簽訂後,乙方不得以任何形式向甲方收取任何名目的預收費用。

第六條委託事項的完成

完成委託事項是指完成本契約第一條所列全部委託事項。甲方與出租人未簽訂書面租賃契約,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方看房並與出租人簽訂房屋租賃契約提供聯絡、協助、撮合等服務的,均視為委託事項未完成。

第七條費用與佣金

(一)看房費

看房費是指乙方陪同甲方到房屋現場看房實際發生的費用。

看房費用由甲方承擔。看房費用為:每次______元。甲方可以一次性交納看房費用______元,可看房______次。

乙方完成委託事項的,甲方支付的看房費用費抵作佣金。

(二)佣金

佣金是指乙方完成委託事項後應得的報酬。

乙方完成委託事項的,甲方應按照實際月租金的______%向乙方支付佣金。

佣金應在甲方與出租人簽訂房屋租賃契約後______日內支付。

佣金的支付方式:現金口;支票口;______。

委託事項未完成或未在委託期限內完成的,乙方不得要求支付佣金。

(三)居間活動費用

居間活動費用是指乙方為完成委託事項實際支出的必要費用(不包括看房費、佣金)。

乙方完成委託事項的,居間活動費用由乙方承擔。

非因乙方故意或過失導致委託事項未完成或未在委託期限內完成的,乙方可以要求甲方支付必要的、合理的居間活動費用。乙方要求甲力支付下述費用的,應當如實列明,並出具相關票據,做出合理解釋。

除看房費、佣金和居間活動費用外。乙方不得向甲方收取其他任何費用(押金、信息費等);

第八條轉委託

乙方將委託事項全部或部分轉委託給第三人處理,應當事先徵得甲方的同意。

第九條本契約解除的條件

雙方可以以書面形式協商解除契約。

第十條違約責任

(一)甲方違反保密義務的,應按照______標準支付違約金;

(二)在契約第四條約定的期限內,甲方與乙方介紹的出租人私下成交的,應按照______的標準支付違約金,乙方仍有權取得約定的佣金;

(三)甲方未如約支付看房費、佣金、居間活動費用的,應按照____的標準支付違約金;

(四)乙方違反保密義務的,應按照______標準支付違約金;

(五)乙方怠於履行盡力義務的,不得向甲方要求支付看房費、佣金、居間活動費用;

(六)乙方提供虛假信息、隱瞞重要事實或有惡意串通行為的,除退還已收取的看房費、佣金、居間活動費用外,應按照______標準支付違約金。甲方除按約定支付違約金外,還應付超出違約金以外的損失進行賠償。

(七)乙方為甲方介紹的出租人不具有房屋所有權證書或對出租房屋依法享有出租權利的其他證明或身份資格證明,或所介紹房屋存在所有權糾紛或者其他任何權利瑕疵的。除退還已收取的看房費、傭余、居間活動費用外,應按照______標準支付違約金,甲方除按約定支付違約金外,還應對超出違約金以外的損失進行賠償。

第十一條契約爭議的解決辦法

本契約項下發生的爭議,由雙方當事人協商或申請調解,協商或調解解決不成的,按下列第______種方式解決(以下兩種方式只能選擇一種):

(一)提交____________仲裁委員會仲裁;

(二)依法向有管轄權的人民法院起訴。

第十二條其他約定事項_________

第十三條本契約一式二份,甲乙雙方各執一份。經雙方經蓋章後生效。

第十四條契約一經生效,即對雙方具有法律約束力。雙方經協商一致可以對契約內容進行變更或對未盡事項做出補充規定。變更或補充規定應當採取書面形式,與本契約具有同等效力。

第十五條本契約相關條款的約定是在不違背國家法律、法規和地方性法規的前提下做出的,如果國家法律、法規和地方性法規對委託人、居間人及出租人的資質、資格及其他有關方面有特別規定的,從其規定。

委託人(甲方):______________

居間人(乙方):______________

簽訂時間:_____年__月__日

石材貨物買賣契約書 篇25

賣方(甲方)

買方(乙方)

根據《中華人民共和國契約法》及相關法律、法規的規定,為明確雙方權利義務,經甲乙雙方充分協商,簽訂本契約。

第一條品種、數量及價格(可另附表)

品種規格產地商標交貨期限數量

(公斤)單價

(元/公斤)金額(元)

年月日—年月日

年月日—年月日

年月日—年月日

年月日—年月日

年月日—年月日

年月日—年月日

合計金額(大寫):

第二條質量要求

蔬菜的產品質量按下列第項標準執行:

(一)有機食品標準。

(二)綠色食品標準。

(三)上海市安全衛生優質農產品地方標準。

(四)無公害食品標準。

(五)約定標準。

第三條包裝要求

(一)包裝方式及要求。

(二)包裝物由方提供,費用由方承擔。

第四條交付和貨款支付

(一)交付的方式按下列第項執行:

1.實行送貨的,甲方應按契約約定的時間段送至。

2.實行提貨的,乙方應按契約約定的時間段至提貨。

(二)貨款的支付按下列第項執行:

1.即時結清。

2.乙方應於蔬菜交付之日起日內支付貨款。

3.契約簽訂後,乙方支付甲方定金元;甲方交付蔬菜後,乙方應於蔬菜交付之日起日內支付貨款,定金抵作貨款或返還。

4.其他方式。

第五條驗收

(一)乙方應在蔬菜交付當日對蔬菜進行驗收(農藥殘留的檢測除外)並將驗收結果書面通知甲方。

(二)乙方對蔬菜農藥殘留進行抽檢,檢測結果不合格,且甲方無異議的,乙方可予以銷毀。甲方對檢測結果有異議,以權威檢測機構出具的檢驗結果為準。

第六條契約的變更

(一)當市場聚格高於或低於契約約定價格的%時,雙方可對蔬菜價格進行重新協商。

(二)因氣候等因素造成無法按契約約定的時間交貨的,雙方可另行協商。

第七條違約責任

(一)交付的蔬菜品種、規格、產地、質量不符合契約約定的,乙方有權要求甲方調換,交付蔬菜的數量不符合契約約定的,乙方有權要求甲方補齊,給乙方造成損失的,甲方應負責賠償。

(二)甲方遲延交貨的,每遲延一日,應支付乙方約定批次價款額%的違約金;乙方逾期提貨的,每遲延一日,應支付甲方約定批次價款額%的違約金。

(三)乙方逾期支付貨款的,每遲延一日,應支付甲方遲延貨款額%的違約金。

(四)因包裝物質量不符合要求造成損失的,由包裝物提供方承擔相應損失。

(五)其他。

第八條其他約定事項

第九條爭議的解決

發生爭議的,由雙方協商解決或申請調解,也可按下列第種方式解決:

1.提交上海仲裁委員會仲裁。

2.依法向人民法院起訴。

第十條契約經雙方簽字(蓋章)之日起生效。本契約一式兩份,甲乙雙方各執一份。

甲方乙方

住所住所

法定代表人法定代表人

聯繫方式聯繫方式

簽約地點簽約地點

簽約日期簽約日期

石材貨物買賣契約書 篇26

房屋買賣契約糾紛案民事抗訴狀

抗訴人(原審被告):某某建設集團有限公司,住所地:某某市某某鎮。

法定代表人:某某 職務:董事長。

被抗訴人(原審原告):某某,男,漢族,19 年 月 日出生,住某某市某某區某某北路 號111室。

原審被告:某某建設集團有限公司某某分公司,住所地:某某火炬高新技術產業開發區某某北村32號。

負責人:某某,經理。

抗訴請求:

1、依法撤銷某某火炬高技術產業開發區人民法院(20 )某某民初字第1000號民事判決,發回重審;或駁回被抗訴人的訴訟請求;或直接予以改判。

2、一、二審訴訟費用由被抗訴人承擔。

事實和理由:

抗訴人因不服某某火炬高技術產業開發區人民法院(20 ) 高民初字第1000號民事判決書,現提起抗訴。

一、該判決對被告的辯稱,存在遺漏和曲解。

該判決稱“被告某某建設集團某某分公司稱:對原告的訴訟請求及事實和理由沒有異議,對原告提供證據的真實性予以認可”。而某某分公司真實意思是,對原告起訴的與其發生的房屋買賣契約糾紛的法律關係是存在的,但對於原告訴訟請求的事實和理由以及據以證明的相關證據存在異議的,且原告起訴的證據是非常不足的。該判決稱“被告某某建設集團稱:要求某某公司與原告協商解決”,眾所周知要求調解不屬相對人抗辯,將被告要求調解作為辯稱內容顯然文不對題,更非被告的真實辯稱意思表示。而被告某某建設集團的真實辯稱意見則與某某分公司以上真實辯稱意見相同。可是,該判決卻斷章取義,未將被告的真實答辯意見記入筆錄,導致了該判決認定事實和適用法律錯誤,從而作出了完全傾斜於原告和絕對不利於被告的裁決。顯有失公平。

二、該判決認定事實錯誤。

(一)該判決對原告訴請的返還本金1987196.54元予以認定,但原告稱該款項是某某承攬工程施工期間被告拖欠的款項,該事實在該判決書中並無闡述,本案案由是房屋買賣契約糾紛,購房款是現金還是欠款,以及支付或欠款時間、金額的來源是該案的基本內容,但該判決均未查明並列入判決書,顯而易見本案的事實是不清的。

(二)該判決認定某某東龍房產與被告之間已結算完畢,不欠其工程款為解除契約的前題。可事實是,結算並未辦理完畢,且房屋買賣契約既然合法有效,解除契約與第三人結算款項並無直接因果關係。另:該判決認定,原告要求解除契約,被告亦同意解除。殊不知本案被告有二,是哪個被告亦同意?該判決認定的事實顯含糊其辭。

(三)該判決認定事實證據不足。本案原告提供的證據,僅有一份收條和房屋轉讓清單兩份證據。並且,判決書未載明本案原告舉證、被告質證和法院認證過程的事實。抗訴人不得不對本案庭審程式是否合法產生了質疑。

抗訴人認為,未經當庭舉證、質證和法院認證的證據,不能作為定案的依據。

三、該判決支持原告要求按銀行同期貸款利率的1.3倍賠償損失,沒有事實和法律依據。本案案由是房屋買賣契約糾紛,即便契約無效,也只須返還購房價款,至於雙方存在的經濟損失必須有經濟損失的客觀存在,且對損失的承擔應當按照過錯責任由雙方分擔。本案原告既未向法院提供購房款是向銀行貨款的事實依據,該判決也未認定房屋買賣契約無效的過錯責任,更沒有按過錯責任分擔所謂的經濟損失。

尤其是,該判決支持原告返還購房款是1987197.54元,並支持賠償自20__年11月16日起至20__年9月14日止的利息,按本金3698770.80元計算。抗訴人認為,該判決,既未對所謂本金的數額和來源予以查實確認,且對20__年9月14日三年多以前已經了結超過訴訟時效的錢款的利息在該判決中再作認定。顯而易見,該判決顯失公平。

四、該判決程式違法。

本案案情複雜,不但涉及承攬工程款項的結算,涉及房屋的抵押,還涉及房屋買賣契約的效力,且訴訟標的也較大。顯不屬案情簡單、爭議不大的簡易案件,故本判決採用獨任審判在程式上也是錯誤的。同時,該判決書中明確載明原審被告要求與原告協商解決,那么,法院應當主持調解,並在判決書中闡明調解成立或調解不成的原因和過程,為何不是調解結案而是直接判決呢?對此,抗訴人認為,原審法院對本案的判決,當事人有調解要求而法院不調解,那么顯見法院有強行判決之嫌。故抗訴人認為,對本案的審判,原審法院存在程式上的違法也是明顯的。

綜上所述,本案原審判決存在認定事實不清,適用法律錯誤,程式違法的嚴重問題。為此,望貴院充分考慮抗訴人的抗訴理由,依法維護抗訴人的合法權益,支持抗訴人的抗訴請求!謝謝!

此致

某某市中級人民法院

抗訴人: 某某建設集團有限公司

20年 月日