道路建設施工契約 篇1
甲方：
乙方：
為確保宰能村扣香公路按時、按質、按量完成，經甲乙雙方共同協商，達成如下協定：
一、公路建設路線及工期要求:
1、公路建設路線為宰勇大寨至扣香自然寨。
2、工期要求是XX年3月10日至XX年12月30日。
二、公路建設的內容：
公路路基開挖工程。
三、公路建設技術要求：
1、土石方開挖有效路基直線段為4.5米，彎道地段為6.1米;每公里設定4個錯車道，錯車道有效寬度為6.1米。
2、線型要求滿足行車順適，特殊地段最大縱坡不得大於10%，縱坡長度不得大於80米，彎道最小半徑不得小於15米。
3、土質邊坡按1：0.5-1：0.75，堅石邊坡按1：0.2，軟石邊坡按1：0.3的標準進行開挖。
四、工程驗收及付款方式：
1、乙方全部完成公路路基開挖工程後，由鄉政府組織相關部門進行驗收。
2、工程承包經費為每公里2.75萬元，乙方進場並完成500米的路基開挖後，甲方再按工程進度工程款的30%預付給乙方作工程建設費用;整個工程按時按按量完工，經鄉人民政府組織相關部門驗收合格後，一次性付清工程款。
五、施工安全責任：
乙方在施工期間必須妥善處理好施工安全措施，按照安全操作規程施工，達到安全生產的目的。乙方無論任何時候發生安全事故，造成的一切後果由乙方自負，甲方概不負責。
六、雙方的權利、責任和義務：
1、公路建設必須按照本契約規定的技術要求一次開挖到位，未完成整條線路的工程或不按契約工期完工的，甲方拒絕支付費用，所發生的一切費用由乙方自行承擔。
2、甲方必須搞好公路經過的山林田土、房屋、墳墓等的協調和搬遷工作，如因未搞好協調和搬遷造成乙方工程誤工的，從第3天算起，每天按1000元計支付乙方的誤工費。
3、在施工過程中，乙方的機械燃油由乙方自行負責運輸。
4、甲方必須派員協助乙方進行施工。
5、本契約一式三份，甲乙雙方各執一份、鄉人民政府一份，自雙方簽字之日生效。
甲方： 代表：
乙方： 代表：
道路建設施工契約 篇2
甲方：
乙方：
甲、乙雙方依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國道路交通安全法》及其他相關法律、法規，遵循平等、公平、誠信的原則，就瀘州酒業集中發展區道路交通安全設施施工的相關事宜協商一致，具體內容如下：
一、工程概況
(一)工程名稱：。
(二)工程地點：。
(三)工程範圍：道路標線施劃、道路標誌標牌安裝，具體施工內容見附圖。
(四)承包方式：包工包料。
(五)材料及工藝補充說明見施工附圖。
二、契約工期及順延條件
(一)施工工期
契約總工期以實際進場施工之日起計算，約五十三天，竣工日期為20xx年11月25日。
(二)工期順延條件
1.甲方未能按約定提供施工圖紙;
2.設計變更或工程量增加;
3.因停水、停電、停氣造成乙方停工累計超過24小時;
4.因其他不可抗力造成乙方停工累計超過24小時。
(三)乙方滿足工期順延條件後1個工作日內，以書面形式向甲方提出順延要求，甲方在收到報告後1個工作日內予以確認，逾期不予確認，視為同意順延工期。
三、施工及安全要求
(一)施工要求
1.甲方應協助乙方辦理相關施工允許手續，協調各方面關係。
2.乙方應嚴格按照國家相關要求，無償為甲方設計施工規劃，在契約簽定後七個工作日內，將規劃方案提交甲方。
3.乙方自接到甲方施工方案審查合格的通知後，七個工作日內完成主構件的加工並運抵工地現場。
4.乙方嚴格按照施工圖紙中的要求進行採購和加工，並提相關材料供質量保證書。
5.乙方應嚴格按照施工允許憑證中明確的施工要求文明施工，因未按要求野蠻施工造成的損失由乙方承擔全部責任。
(二)安全要求
乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患，並接受甲方代表的監督檢查。
四、工程質量、驗收及質保
(一)質量標準
乙方應嚴格按照《鋼筋混凝土設計規範》GBJI0-87、《公路交通標誌和標線設臵規範》JTGD82-20xx明確要求施工，保證工程質量。
(二)工程驗收
1.乙方提前十個工作日將竣工驗收通知，以書面形式送達甲方，如甲方不能按期參加驗收，須在三個工作日內書面回復乙方，並另行商定驗收日期。
2.甲方收到乙方的驗收通知未提出異議，但到期未組織驗收的，視為工程竣工併合格。
3.自工程竣工驗收合格後，自驗收合格次日起三個工作日內辦理工程移交完畢。
(三)工程質保
自工程竣工驗收合格次日起壹年內為工程質保期，乙方對工程負責保修，質保期內除不可抗力因素造成的工程維修外，涉及的材料費、人工費等所有費用，由乙方全部承擔，質保期屆滿後，乙方提供終身維護服務。
五、契約金額及費用結算 (一)契約金額：人民幣貳佰捌拾叄萬陸仟肆佰捌拾叄圓，小寫￥2,836,483元。
(二)自契約簽訂後五個工作日內，甲方向乙方支付契約總額的30%作為第一階段進度款。
(三)自設施安裝完成後七個工作日內，甲方向乙方支付契約總額的50%作為第二階段進度款。
(四)自工程竣工驗收合格次日起二十個工作日內，甲方向乙方支付契約總額的15%，作為第三階段進度款。
(五)契約總額的5%作為質保金，保修期壹年，在質保期內未出現質量問題的，甲方於質保期界滿後十個工作日內，將質保金全額支付給乙方。
六、違約責任
(一)甲方違約
因甲方原因未能按契約約定，按時支付工程進度款，造成乙方工期延誤，甲方應承擔因工期延誤產生的材料保管、誤工等附加費用。
(二)乙方違約
1.除不可抗因素，由於乙方的原因未按本契約規定的日期全部竣工驗收合格，每逾期一日，乙方需向甲方支付契約總價款千分之一違約金，計算至全部工程驗收合格之日時止。
2.因乙方造成工程質量問題未能正常投入使用，乙方需向甲方支付契約總額10%的違約金，並承擔因此給甲方造成的各項損失。
3.乙方施工過程中未按安全生產規範要求，造成的安全事故，由乙方承擔全部責任，並賠償因事故給甲方帶來的各項損失。
七、爭議解決
甲乙雙方在工程中遇到爭議的問題應儘量協商解決，若協商不成，任何一方可向契約履行地法院起訴。
八、附則
(一)本契約一式四份，甲、乙雙方各執二份，自雙方簽字蓋
(二)本契約未盡事宜，雙方可根據具體情況結合有關規定議定補充協定，與本契約具有同等效力。
(三)契約附屬檔案
1.標準、規範及有關技術檔案;
2.施工圖紙;
3.雙方有關工程的洽商、變更等書面協定或檔案。
甲 方：
地 址：
代表人：
電 話/傳 真：
開戶行：
賬 號：
乙 方：
地 址：
代表人：
電 話/傳 真：
開戶行：
賬 號：
簽約時間： 年 月 日
簽約地點：
道路建設施工契約 篇3
發包人:(全稱) 承包人:(全稱)
一,工程概況
工程名稱: 工程地點: 工程內容: 工程規模: 結構形式: 工程立項,規劃批准檔案號: 資金來源:
二,工程承包範圍
承包範圍:
三,契約工期
工程契約工期總日曆天數:_____天. 擬從 年 月 日開始施工,至 1 年 月 日竣工完成.
四,質量標準
工程質量標準:
五,契約價款
契約總價 (大寫) : (小寫) : 項目單價:□詳見承包人的投標報價書(招標工程) ; □詳見經確認的工程量清單報價單或施工圖預算書(非招標工程) . .
;
六,組成契約的檔案
組成契約的檔案及其優先解釋順序與本契約第二部分《通用條款》第 2.2 款賦予的規定一 致.
七,詞語含義
本協定書中有關詞語含義與本契約第二部分《通用條款》第 1 條賦予它們的定義相同.
八,承包人承諾
承包人向發包人承諾已閱讀,理解並接受本契約所有條款,按照本契約約定實施,完成並 保修契約工程,履行本契約所約定的全部義務.
九,發包人承諾
發包人向承包人承諾已閱讀,理解並接受本契約所有條款,按照本契約約定的時限和方法 支付工程款及其他應當支付的款項,履行本契約所約定的全部義務. 2
十,契約生效
訂立契約時間: 訂立契約地點:
契約雙方當事人約定本契約自雙方簽字,蓋章後,於 生效.
發地包人: (公章) 址:
承地包人: (公章) 址:
法定代表人: 委託代理人: 電 傳 話: 真:
法定代表人: 委託代理人: 電 傳 話: 真:
開戶銀行: 帳 號:
開戶銀行: 帳 號:
郵政編碼: 電子信箱:
郵政編碼: 電子信箱:
道路建設施工契約 篇4
發包方(甲方)：
承包方(乙方)：
一、 工程概況：
工程名稱：小區道路硬化工程 工程地點：小區 承包範圍：包工包料 契約工期：40天 開工日期：20xx年4月25日 竣工日期：20xx年6月5日 約53萬元。工程量按照實際發生量進行結算(後附工程預算單)。
二、 甲方職責：
1、 依據建設工程管理的法令法規以及城鎮道路建設工程技術規範對乙方施工進行全過程的技術、質量、安全、進度管理。
2、 協助乙方解決施工過程中遇到的問題。 按照施工方案要求對乙方施工技術規範、質量指標進行檢查監督，負責建築材料、隱蔽工程的檢查、驗收工作。
3、 根據實際需要，審核批准工程變更方案，審定工程簽證。
4、 負責抓好對工程隊的安全教育，定期進行安全檢查。
三、 乙方職責：
1、 認真貫徹執行工程建設的法規及各項地方性法規，依據施工方案要求組織施工。
2、 每道工序完工後需經甲方驗收合格後方可進行下一道工序的施工。
3、 所購進的建材必須符合國家材質技術指標，具備產品合格證書及相關質檢手續，並經甲方驗收合格，方可使用。
4、 抓好本工隊全體人員的安全教育，搞好施工現場安全設施、警示標誌配置及各項安全防護工作，嚴格施工機械、電器設備的安全操作規範，積極配合甲方的各項安全檢查。
5、 未按照施工技術規範及工程質量要求組織施工而造成的廢品工程，應予以返工並承擔相關費用。
6、 乙方工程管理及施工人員違章操作造成的損失由乙方承擔，不可抗力因素(地震、洪水等)造成的損失由甲乙雙方協商解決。
四、 工程決算：
工程竣工後，依據工程各項目實際發生量及工程量清單所確定的價格標準據實結算。
五、 付款方式：
依據工程進度雙方商定。工程竣工驗收合格後，支付工程總價款的百分之九十五，預留百分之五保修金，保修期為一年，期滿未出現質量問題，支付餘款。本契約自簽訂之日生效，甲乙雙方共同遵守，如有爭議，提交當地勞動仲裁部門裁決本契約一式四份，甲乙雙方各一份，甲方存檔二份。
發包方：(公章)法定代表人：委託代理人：
承包方：(公章) 法定代表人： 委託代理人： 年 月 日
道路建設施工契約 篇5
發包人： (簡稱甲方)
承包人： (簡稱乙方)
依照《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國契約法》及有關行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，根據托縣地區實際情況，雙方就本建設工程的施工事項達成如下協定：
一、 工程概況
工程名稱：政協辦公樓室內維修改造工程
工程地點：托縣政協辦公樓
工程內容：樓內牆面，天棚刮膩;鋼窗維護刷漆，辦公室、會議室門拆舊換新;地面鋪磚維修;衛生間整體改造;燈具等電器拆舊換新;線路整理
二、契約工期
開 工 日 期： 20xx 年 09 月 01 日
計畫竣工日期： 20xx 年 12 月 01 日
預計契約工期：90天
三、承包方式和契約價款
(一)採用包工包料和總承包形式;
(二)契約價款：根據甲方現場工程量預估和定額預算，預付30%工程款，待工程完工結算後一次付清剩餘70%工程款;
(三)具體工程內容：根據甲方按需求現場指定位置項目施工，最後以甲方現場工程簽證的工程量執行結算工程造價。
四、發包人(甲方)責任：
依照契約按時撥付工程進度款。
五、承包人(乙方)責任：
1、 按照契約和工程施工組織設計的要求積極組織施工;
2、 保質保量完成甲方指定工程項目;
3、遵守施工現場環境管理，安全管理，文明施工管理，創建安全文明施工達標工地。
六、工程質量及驗收
1、 乙方在施工中必須支持《百年大計、質量第一》的方針，嚴 格貫徹執行國務院《建設工程質量管理條例》，嚴格執行建築工程強制性標準，工程質量標準達到一次性驗收合格。
2、 乙方在施工中嚴格執行隱蔽工程檢驗制度，未經質檢部門或 甲方、監理代表檢驗的隱蔽工程不能進行下一道工序。
3、 乙方在施工中嚴把質量關，應當檢驗而未進行檢驗的原材料 不準提前使用。(鋼材必須使用包鋼等大廠材料，水泥必須使用正規廠家)。
七、 工程款支付方式
1、工程開工後，按工程進度付工程總造價的30%，工程竣工驗收合格 ，並結算後一次性付清70%
八、質量保修
按照國務院1999年《建設工程質量管理條例》保修的規定負責。
九、違約責任
1、乙方因質量不合格造成的停工，全部責任由乙方承擔。
2、乙方因工程質量不合格造成的返工，乙方應負全部責任。
4、如因甲方造成停工，不能按時交工，工期順延，情況嚴重的另行議定。
十、其它約定事項：
甲方：
法人代表：(簽章)
乙方：
代表人：(簽章)
年月日：
道路建設施工契約 篇6
發包方： (以下簡稱甲方)
承包方：(以下簡稱乙方)
為了明確甲.乙方雙方在工程建設過程中的權利，義務和責任，維護雙方的合法利益，達到保證期，保證工程質量，保證安全文明施工的目的，雙方在遵守法律，行政法規，自願、公平的基礎上,結合本工程具體實際,經雙方協商同意,簽訂本工程契約,以便共同遵守。
第一條工程概括
一﹑工程名稱﹑地點和內容
1﹑ 街道路亮化照明工程
2﹑工程地點:
3﹑工程內容:基礎澆築﹑電器﹑燈桿﹑燈具製作﹑安裝和調試.
二﹑開﹑竣工時間
1﹑開工日期:20xx年7月20日
2﹑交工日期:20xx年8月30日
三﹑質量等級:優良
四﹑契約條款
工程採用中標價款承包:施工承包契約總價款為人民幣
五﹑工程承包範圍及承包方式
1﹑承包範圍:所有工程(燈具﹑燈桿﹑電器﹑控制箱等)的施工，安裝和調試。
2﹑本工程價款為優良工程條款,當工程竣工驗收達到優良標準時,在竣工結算中甲方扣留乙方契約價款的3%作為經濟處罰。
3﹑甲、乙雙方在履行契約是發生爭議,應當協商解決,如未能達成一致,可提交有關部門協商,如仍未能達成一致時,可提交仲裁機構或向契約簽訂地人民法院起訴。
4﹑全契約不得轉讓,未盡事宜,由雙方另作協商並簽訂書面協定,協商內容經雙方簽字﹑蓋章後,與本契約有同等法律效力。
5﹑本契約一式六份(正本兩份﹑副本四份),甲﹑乙雙方簽字，蓋章之日起契約生效,分送有關部門。
6﹑本契約簽定時間:20xx年七月二十日
7﹑本契約簽定地點:
建設單位(蓋章) 施工單位(蓋章) 電話: 電話:
法定代表人(蓋章) 法定代表人或其授權人(蓋章)
道路建設施工契約 篇7
甲方：___________
乙方：___________
甲乙雙方本著平等互利、協商一致的原則，就劉莊居委會綜合樓工程使用的 塔機的組裝、拆除工作達成一致，依據民法典的有關規定，甲乙經雙方協商，特簽訂本契約，以便雙方共同遵守。
一、施工地點：___________
二、施工內容：___________
三、施工工期：
1、塔吊組裝工期：組裝工期為3天，開工日期為________年____月____日，________年____月____日達到運行條件。
2、塔吊拆除日期：拆除日期為2天，初定於________年____月至____月期間，甲方提前____日通知乙方進場。
四、工程質量：技術標準達到設備安裝說明要求，並通過政府有關檢定部門的檢查驗收，即辦理完吊車使用證，達到運行條件。
五、工程造價：本工程總造價 。其中包括塔吊構件運至安裝地點發生的場內二次運輸費。
六、結算方式：乙方施工人員進場後____日內，甲方支付總額的30%預付款;塔吊組裝、調試完畢。並辦理完塔吊準用證後____日內甲方再支付總額的20%;進入拆除階段，乙方施工人員進場一周內，甲方支付契約總額的20%;塔吊拆除完畢並裝車運走後一周內，甲方支付總額的10%，餘額20%在三個月之內付清。
七、雙方責任和義務：
1、甲方應按本契約約定支付工程款項，確保按計畫將工程所需的所有設備和構件分批次發運到施工現場，同時協調現場道路及場地以保證安裝施工進度。如因甲方原因延誤乙方安裝，工期相應順延。
2、甲方應提前五天將設備和構件進場時間通知乙方，以方便乙方組織施工。
3、甲方負責按照裝車單進行清點、驗收。並負責設備在裝卸車、組裝及拆除期間的保管工作。設備如發生丟失或損壞，由責任方承擔。
4、甲方負責提供塔吊所有的設備及構件，並為乙方提供一台電焊機(含把線)和二套氣割工具，負荷試車所需的荷重由甲方提供。
5、安裝及調試所用的其他施工機具、臨時設施和負荷試車所需的其他物品均由乙方負責。
6、乙方於開工前____日內向甲方提供組裝及拆除施工組織方案。
7、乙方負責施工過程中的各項管理工作，由乙方自身原因造成的人身傷亡及設備事故由乙方負責。
8、安裝及拆除技術及施工安全由乙方負責，並保證吊車在安裝後運轉安全、可靠。
9、乙方在施工期間須服從甲方及業主方的相關管理規定。
10、塔吊安裝後，由乙方負責進行負荷試車，並辦理當地使用許可證，甲方予以協助。同時，向甲方提交一份安裝原始記錄。
11、塔吊安裝後，由乙方負責現場的卸車和二次倒運，並協助甲方按照裝車單進行清點、驗收。在裝卸車、安裝及拆除過程中造成設備損壞，由乙方負責賠償。
12、塔吊拆除時候，乙方須將各構件進行編號，構件上做好標記，裝車後向甲方提供兩份構件清單及裝車單。
13、乙方不得將本工程轉第三方施工，如有違反，甲方有權終止契約，並享有向乙方提供索賠的權利。
八、違約責任：
1、因乙方施工質量問題造成塔吊無法辦理準用證或塔吊無法正常運行，由乙方承擔全部責任，並賠償由此給甲方造成的損失。
2、因乙方自身原因造成塔吊組裝工期延誤，乙方應賠償由此給甲方造成的損失。
3、如乙方未能按約定工期完成拆除任務，須賠償甲方因此造成的的租金損失。
4、如因甲方原因使設備拆除工期延誤，工期順延;如造成乙方停工五天以上，甲方支付超出部分的停工損失。
九、糾紛處理辦法：本契約在履行期間如發生糾紛，雙發可協商解決;協商不成的，可向甲方所在地人民法院提起訴訟。
十、不可抗力發生時，遵從國家相關法律法規。
十一、本契約一式四份，雙發各持兩份。
十二、上述條款未盡事宜，雙方另行協商解決。
甲方：___________乙方：___________
代表：___________代表：___________
電話：___________
日期：___________日期：___________
道路建設施工契約 篇8
甲方（委託方）：______________乙方（施工方）：______________簽約時間：____________________簽約地點：____________________為規範住宅裝飾裝修施工，保護雙方的合法權益，根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、建設部令第110號《住宅室內裝飾裝修管理辦法》、____市人民政府令第141號《____市____鎮住宅裝修管理辦法》以及其他有關法律、法規規定的 原則，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協定，共同遵守。
一、工程概況
1.甲乙雙方的條件：甲方裝修住房系合法居住。乙方為本市經工商行政管理機關核准登記，並取得房產管理部門頒發的住宅裝飾裝修資質證書的單位。
2.裝飾施工地點：_____區_____路（小區）_____幢_____號（單元）_____室。
3.住房結構：_____室_____廳_____結構，建築面積_____平方米。
4.裝飾施工內容：詳見附屬檔案一《施工內容表》。
5.承包方式：（包工包料，包清工，部分承包）。
6.本工程由_____設計。
7.工期：工程期限_____天，從________年____月____日開工，至________年____月____日竣工。
二、工程價款及結算方式
1.總價款：_____（大寫）元（其中：設計費__元，管理費（_____%）元，稅金（_____%）元。經雙方認可變更施工內容的，變更部分的工程款按實另計。
2.契約簽訂後，甲方支付總價款的_____%，計_____元。________年____月____日前，甲方支付總價款的_____%，計_____元；________年____月____日前，甲方支付總價款的_____%，計_____元；________年____月____日前，甲方支付總價款的_____%，計_____元；尾款甲方應在本工程竣工驗收合格後____日內一次付清。
三、施工準備及雙方的義務甲方工作
1.甲方開工前，應向物業管理單位或產權單位登記備案；確需改變房屋結構和使用性質的，應當請具備相應資質的單位出具鑑定和加固方案，經房產管理部門核准後，領取住宅裝修許可單。
2.甲方應在開工前_____天，向乙方進行現場交底。空房屋，清除影響施工的障礙物，對只能部分空的房屋中所滯留的家具、陳設等採取保護措施。向乙方提供施工需要的水、電，並說明使用注意事項。
3.做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等行為的協調工作。
4.指派為甲方代表，負責契約履行，對工程質量、進度進行監理、驗收、變更、登記 手續和其他事項。乙方工作
1.甲方進行施工圖紙或做法說明的現場交底，擬定方案和進度計畫，交甲方審定。
2.指派為乙方代表，負責契約履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
3.未經甲方同意和所在地房產管理部門批准，不得隨意改變房屋結構和使用性質。
4.與所在地物業管理單位簽訂《住宅室內裝飾裝修管理服務協定》。
5.嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境。
四、材料的供應甲方提供的材料：詳見附屬檔案二《甲方提供的材料、設備清單》本工程甲方負責採購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，必須符合國家標準，有質量環保檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等，不得用國家明令淘汰的建築裝飾裝修材料和設備。並應按時供應到現場，乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異或無法提供有關證明的，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，經書面認可，可繼續使用，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。乙方提供的材料：詳見附屬檔案三《乙方提供的材料清單》乙方提供的材料，必須符合國家標準，有質量環保合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等，不得用國家明令淘汰的建築裝飾裝修材料和設備，並應得到甲方認可，用於本契約規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定的，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的，應按提供材料價款的雙倍補償給甲方。乙方提供的材料、設備，如不符合質量環保要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的`損失由乙方負責
道路建設施工契約 篇9
甲方：_________乙方：_________立契約書人委建人_________(甲方)與建方_________(乙方)，本契約不動產標示委建事項經由甲乙雙方同意訂立條款如下，以資共同遵守：
第一條 房地標示：本契約房屋坐落在_________市_________區_________地號土地內定名“_________”，經暫編號_________區_________棟_________樓的房屋一戶。
第二條 房屋面積：本契約房屋面積包括室內、陽台及走道、樓梯間、屋頂突物(僅限於水箱及樓梯間，其餘部分不計入)地下室、電梯間等公共設施分攤面積在內計約_________平方米，(實際面積以當地政府機關復丈後，建築改良物所有權狀記載的面積為準)，但雙方同意建築改良物所有權狀記載面積加上本條前列(陽台走道、樓梯間等)公共設施分攤面積等，即相當於本契約所記載面積，若有增減，而其面積差額未逾百分之二時，雙方均不得異議，若增減面積誤差超過百分之二時，其誤差超過百分二部分，即以該戶出售時的平均單價為計算基準，由雙方互為補償。
第三條 本大樓的屋頂除水箱、樓梯間外，乙方的投資、規劃，其使用權歸乙方，但乙方應對甲方提供較一般人優惠的服務。
第四條 本大樓地下室產權登記為本大樓全體所有人共有，地下室除機電設外，其餘場地如遇空襲時，應開放為公共避難場所，地下室平時作為停車場，由本大樓管理委員會統籌管理，其辦法另詳載於本大樓管理委員會管理章程。
第五條 甲方所訂購房屋的室內隔間裝飾及設備工程，其施工標準悉依_________市政府_________局核准的建造執照圖說按圖施工，如甲方要求變更或增減等，須徵求乙方意，惟屬大樓整體裝置者不得刪減，變更後的工程款由雙方協定定之，但以不少於本契約所定的工程款一次付清與乙方，甲方未繳清增加的工程款前，乙方不得施工，如雙方對變更後工程款未能達成協定或甲方拒絕或延遲交付所增加變更的工程款時，視為甲方取消變更或增減，乙方仍按本契約原定項目施工。
第六條 工程期限：本契約房屋建築工程，乙方應於本契約簽訂後____月內工，自開工之日起_________工作天完工，並以開始申請使用執照為完工日期。但如有下列情形之一時不在此限，乙方不負遲延完工之責。
(一)甲方未依約定付款辦法的39;規定交付價款時。
(二)甲方要求變更內部隔間與設計，致遲延完工時。
(三)因不可抗力的原因如天災人或法律法規限制等不可歸責於乙方的事由，以致工程不能如期進行時。
(四)本工程屋外排水溝及巷道鋪設工程，不受本條約完工時限的拘束，電等的接通供應悉憑該公用事業作業程式而決定。
第七條 保固期限：本契約房屋領到使用執照之日起，對本契約房屋建築結構，乙方應負責保固________年，但天災或不可歸責於乙方的原因而發生損毀者不在此限(門、窗、玻璃及水電配件、油漆、瓷磚等乙方不負責保固)。
第八條 甲方訂購本房地總價款為人民幣_________(大寫)元整，包括下房屋及裝修土地價款。
(一)房屋及裝修價款為人民幣_________(大寫)元整。
(二)土地價款為人民幣_________(大寫)元整，包括建築基地，道路用及地上物補償金、土地改良費、公共設施用地等費用。
第九條 付款辦法：本契約房地總價為人民幣_________(大寫)元整，分為備款人民幣_________(大寫)元整，優惠貸款人民幣_________(大寫)元整，銀行貸款人民幣_________(大寫)元整，甲方應按下列進度，將分期付款表上的金額，經乙方通知於繳款期限內繳付乙方，絕不拖延短欠。
第十條 貸款辦法：本契約房屋甲方如須辦理銀行貸款時，應另行與乙方簽委託代辦貸款契約書及委任書以憑辦理貸款事宜。
第十一條 甲方如全部或一部分不履行本契約(
第九條)所規定工程進度的定付款時，其逾期部分甲方願自通知交款日後第_________天起，按日加付千分之一計算滯納金，上項滯納金於補交其應付款時一併付與乙方，如逾期滯納達十五天，經乙方催告仍延不交付時，即視為甲方違約，乙方不得解除本契約及代辦貸款委託書，代管印章委託書等與本契約有連帶關係的約定，甲方同意將已繳的款項現金部分由乙方沒收，以為抵償乙方所受的損失，乙方並得將甲方所訂購的房地另行出售與
第三者或為其他處分，甲方絕無異議，甲方若依前條約定的付款規定，以票據支付時，甲方保證兌現，如有遭退票情形等，視為甲方未繳款，依前述約定方式處理。
第十二條 本約房屋如乙方非因
第五條的情形而逾期交屋時，其每逾____日按賣總價千分之一計算違約金與甲方，如乙方因本身因素不履行交屋，及半途發生糾葛不能出賣等情況時，除應將既收價款全數退還甲方外，並應賠償所付價款同額的損害金予甲方作為乙方不履行本契約的損害賠償總額。倘因政府頒布禁建等不可歸責於乙方的事由，致使乙方不能交付本契約房屋時，雙方同意解除本契約，乙方應將甲方所繳付價款加計利息(按照銀行________年期定期存款利息計算)退還甲方。
第十三條 契約房屋已登記於甲方名義，如甲方違約拒付款項，經乙方催仍不交付時，甲方同意名義變更為乙方或乙方所指定之人，甲方不得另有其他的要求。
第十四條 甲方負責訂購本房屋土地，其房屋產權及基地產權的移轉登記事，乙方負責於本房屋建造完成，經政府主管單位發給使用執照，及甲方依約履行其義務後，乙方負責聘請代書與甲方共同委託統籌辦理，甲方應按照乙方通知的時間內，將應提出的證件及在有關檔案上蓋章，連同各項稅捐交與乙方或委託的代書以資辦理。甲、乙雙方應負擔的費用如下：
(一)建築物登記費、土地登記費、印花稅、契稅、監證費(或公證費用各項規費及代辦產權登記費用由甲方負擔。
(二)本契約土地移轉過戶前的土地價款及移轉過戶時發生的增值稅由乙負擔。
(三)本契約房地移轉登記及質押款的抵押權設定登記移轉規費，公定紙、印花稅、保險費及代辦手續費均由甲方負擔。
(四)自領到使用執照之日起所發生的房屋稅、地價稅、工程受益費不論方已否遷入或抬頭為任何一方，均由甲方負擔如數繳清不得異議。
(五)以上各項應由甲方負擔的費用，如由乙方先行墊付或代繳，甲方應數歸還需要。
第十五條 產權登記：本契約房地產權登記由乙方指定代理人，統一辦理土移轉登記，建物所有權登記及貸款抵押權設定登記等手續。
第十六條 本契約房地，乙方保證產權清楚，絕無任何糾紛或設定他項權利象，如有任何糾葛，乙方應負責清理，不得損害甲方的利益。
第十七條 甲方同意於本房屋完工並接通水電之日起，無論所開列單據的抬為任何一方，均就負擔下列費用：
(一)本戶水電基本費用。
(二)本房屋自領得使用執照日起的房屋稅。
(三)屬於本房屋公共使用應由全體住戶分擔的水電費用。
(四)屬於本建築清潔保持、公共設施及設備的整理、操作與維護等事項應由全體住戶分擔的管理費用。
(五)本房屋有關公共管理費用的分擔。
第十八條 本契約房屋於建築完成經主管機關發給使用執照後，甲方應付清列款項稅費等，乙方始行交屋，甲方如不協辦或遲延逾期的，致影響本契約各項產權登記或施工進度時視同違約，並應負賠償乙方一切損失之責。
(一)繳付本約
第十四條
第一、三、四項約定應付的稅捐。
(二)辦妥產權登記及代辦貸款等費用，並預付乙方四個月的利息。
(三)付清因逾期付款的滯納金。
(四)付清本房屋的所有優惠貸款。
第十九條 通知送達：甲乙雙方所為的徵詢、洽商或通知辦理事項均以書面本約所載住址掛號郵寄為之，有拒收或無法投遞致退回的，均以郵局
第一次投遞之日期為送達之日。甲方的住址如有變更時，負有通知乙方的義務。
第二十條 其他事項：
(一)如甲方半途要求在本契約房屋變更設計，須以書面徵得乙方同意後托乙方辦理，所需工程費用經雙方議定價格後，差價由甲方於變更同時給付乙方，但經不減少於原定總價為原則，如甲方未在約定期間內給付時，乙方即視為甲方已取消變更設計的要求，乙方為避免影響工程的進度，得按原契約圖說施工，甲方無異議。
(二)乙方通知交屋並給遷入證明前，甲方絕不進行本約房屋自行裝潢施。
(三)本契約書於付清所定價款辦妥交屋手續、土地移轉登記完畢甲方領所有權同時，本契約書及本約有連帶關係的契約、附屬檔案，甲方得一併由乙方收回作廢。
第二十一條 本契約的約束與效力：
(一)甲方未付清房地價款及未取得乙方同意前不得將本契約房地的權利義務自行轉讓他人，但經雙方同意後，本契約所約定事項對甲乙雙方權利與義務的受讓人合法繼承人具有同等約束力。
(二)本契約附屬檔案視為本契約的一部分，與本契約具有同等效力，附屬檔案未定的，依據本契約的規定。
第二十二條 未盡事宜：本契約如有未盡事宜，必要時由甲乙雙方洽定。
第二十三條 契約分存：上述契約事項經雙方同意，恐口頭無憑。特立本契書一式二份，甲乙雙方各執一份為憑，並自簽訂日起升效，印花稅由甲乙雙方自貼銷。
第二十四條 有關本契約的權義，雙方同意以_________法院為管轄法院。甲方(蓋章)：_________
乙方(蓋章)：_________代表人(簽字)：_________
代表人(簽字)：_________住址：_________
住址：_________身份證號碼：_________
身份證號碼：_________電話：_________
電話：_________________年____月____日
________年____月____日簽訂地點：_________
簽訂地點
道路建設施工契約 篇10
發包人：___________
承包人：___________
按照《民法典》、《建築安裝工程承包契約條例》及相關法律、法規的規定，發包人與承包人本著公平和誠實信用的基本原則，就___圍牆工程施工承包事宜，簽訂本契約。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：
二、承包範圍
按本契約約定的圍牆路線進行砌築(詳附圖
一)實際工程量以現場施工的實際發生量計算。
二)本工程範圍包含圍牆施工中的基礎開挖、基礎施工、材料、人工、包安全文明施工、包質量、包驗收、包利稅、包至小區交付的成品保護等。
三、承包方式及工程款支付
1、工程單價本工程採用單價計價包乾方式承包，以現場實際發生量來計算總造價。永久性圍牆塊石基礎220元。體積約1383,總價永久性圍牆上部牆體210元。體積約410,總價86100元臨時性圍牆(含基礎)190元。體積約220,總價41800元現場工程因地質條件及其他原因造成工程量發生變化的，由乙方提出簽證，增加工程量按上述單價進行結算。
2、工程單價說明：
⑴塊石基礎單價包含的施工內容：塊石、水泥、砂、材料二次運輸、基礎開挖、基礎夯實、砂漿製作、塊石濕水、塊石砌築、養護、土方回填及夯實等。備註：塊石基礎因現場地質條件影響，深度超過800的，塊石基礎的寬度改為800。
⑵圍牆牆體單價包含的施工內容：標磚、水泥、細砂、材料二次運輸、砂漿製作、標磚濕水、牆體砌築、牆跺砌築、勾縫、壓頂以及養護等。
⑶臨時性圍牆(含牆體)單價包含的施工內容：標磚、水泥、細砂、材料二次運輸、基礎開挖、砂漿製作、磚基礎砌築、標磚濕水、牆體砌築、牆垛砌築、土方回填、土方壓實、壓頂及養護等。
⑷以上二條的單價中均包含文明施工、質量、驗收、利稅及成品保護費用。
3、付款方式
⑴本工程永久性塊石基礎完成後，經檢驗合格，計算出塊石基礎總量並按契約單價計算出基礎總造價。由乙方提出申請，甲方支付給乙方塊石基礎總造價的80%。
⑵本工程的永久性主體圍牆完成後，經檢驗合格，計算出永久主體圍牆總量並按契約單價計算出永久性主體圍牆總造價。由乙方提出申請，甲方支付給乙方永久性主體圍牆總造價的80%。
⑶本工程的臨時性圍牆(含基礎)完成後，經檢驗合格，計算出臨時性圍牆總量並按契約單價計算出臨時性圍牆總造價。由乙方提出申請，甲方支付給乙方臨時性圍牆總造價的80%。
⑷本工程所有承包範圍內的任務完成後，經檢驗合格，並通過驗收，計算出本工程總造價，由甲方支付乙方至本工程臨時性圍牆總造價的100%，由甲方支付乙方至本工程永久性圍牆總造價的95%，預留永久性圍牆總造價的5%作為質量保修金，永久性圍牆________年質量保修期滿，扣除圍牆維修費用，由甲方支付給乙方剩餘工程款。以上每次支付工程款時必須提供正式發票。
四、質量要求
1、乙方按圖施工，要求外形美觀，工程質量達到國家質量驗收標準。
2、本工程為清水牆體，圍牆上所有勾縫必須美觀，線條橫平豎直完全達到質量驗收規範要求。
3、乙方所承包圍牆施工在甲方正常使用中必須保證不跨塌，牆身不裂縫。
五、工期(60個日曆天)
開工日期：________年____月____日
竣工日期：________年____月____日
由於甲方原因推遲交付的，由甲方提供相應檔案，工期順延。由於工程質量及乙方其他原因造成的，工期不予順延。
六、甲乙雙方責任
1、甲方責任
⑴按圖紙要求進行放線和交底，並處理協調和對應位置施工單位的關係。
⑵按契約要求支付工程款，逾期不支付，按日利息萬分之五給予乙方利息。
2、乙方責任
⑴處理施工時和周邊居民及雙泉村的關係，協調好紅線分界問題。
⑵按工期要求進行施工，逾期不交付使用的，每推遲一天，乙方支付甲方1000元作為違約金。
⑶加強施工現場的安全文明教育，並做好交底，做好相應的39;安全文明措施，並為現場作業人員購買相應的保險，否則，現場一切安全事故均由乙方負責。
⑷施工現場所有材料乙方應派專人進行管理，由於管理不善，發生的遺失和偷盜由乙方負責。
⑸乙方有成品保護義務，在本小區交付使用前，所有圍牆均為成品保護期，人為及機械損壞，或者因質量問題發裂的，均由乙方無條件進行修補或修復。
七、其他
1、契約執行過程中的爭議或糾紛，應首先由甲方、乙方雙方協商解決。協商不成時，任何一方均可向甲方註冊地人民法院提起訴訟，請求人民法院解決。
2、本契約一式貳份，甲方、乙方各執壹份，經雙方法定代表人或委託代理人簽字並加蓋雙方公章後發生法律效力。
本契約未盡事宜，雙方可通過協商，訂立補充協定，補充協定與本協定具有同等效力。
甲方(公章)：___________乙方(公章)：___________
法定代表人：___________法定代表人：___________
經辦人：___________經辦人：___________
聯繫電話：___________聯繫電話：___________
道路建設施工契約 篇11
甲方：乙方：依照《民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、法規的要求，結合本工程的具體情況，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，甲方、乙方、就“酒仙橋一中”塑鋼窗製作和安裝施工事項協商一致，達成協定如下：
一、項目概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、門窗面積：
二、施工內容塑鋼門窗製作和安裝，包括原材料的採購、加工製作、運輸、現場協調、現場安裝、框邊塞縫、塑鋼門窗成品保護、現場負責驗收、因質量問題引起的維修和更換等。
三、契約價格及總承包管理塑鋼門窗製作安裝工程暫定含稅工程總造價：壹拾陸萬壹仟柒佰陸拾元整（___________元）。
四、質量標準
1、本工程塑鋼門窗採用標準圖集：_____________________________。
2、塑鋼門窗成品質量應符合：________________________________________________的規定。
3、塑鋼門窗施工與安裝應符合：《塑鋼門窗安裝及驗收規程》（G10
3）、《建築裝飾裝修工程質量驗收規範》（GB502
10）、《住宅裝飾裝修工程施工規範》（GB5023
7）、《塑膠門窗安裝及驗收規程》（DB13—3
5）。
4、該工程所需主要材料（型材、襯鋼、玻璃）由甲方採購，輔材由丙方按甲方指定的品牌採購。乙方所購材料必須符合設計要求，符合國家有關標準，並且具備質量合格證明資料。
五、責任事項
1、甲方權利及義務
（1）契約簽訂後7天內與丙方確認門窗加工生產圖紙，並向丙方進行現場交底。
（2）甲方與乙方、監理公司共同負責監督檢查工程質量、進度、隱蔽工程的驗收，辦理設計變更、簽證及驗收手續，負責協調現場各施工單位之間的協作與配合工作。
（3）協調乙方向丙方提供施工需的施工場地和水、電接駁點，並說明使用注意事項。
（4）協調乙方向丙方提供半成品及工具堆放場地。
（5）甲方按契約規定組織工程驗收，並按契約的期限輸竣工結算。
（6）甲方按契約的約定及時支付丙方工程款，該工程款由甲方代扣、代繳稅金及其他應扣費用後支付到乙方賬戶，再由乙方全額撥付給丙方，乙方不得以不正當理由扣壓該工程款。
（7）甲方按約定支付乙方總承包管理費及施工配合費等費用。
2、乙方的權利及義務
（1）乙方與監理公司、甲方共同負責監督檢查工程質量、進度、隱蔽工程的驗收，辦理設計變更、簽證及驗收手續，負責協調現場各施工單位之間的協作與配合工作。監理方和甲方按規範要求負責隨機抽檢丙方進場的成品門窗（每期工程不少於一次）至檢測部門進行性能檢測。
（2）乙方向丙方提供施工所需的施工場地和水、電駁接點，並說明使用注意事項，乙方不得收取丙方水電費。
（3）乙主負責提供丙方半成品及工具堆放場地，以及現場現有的垂直運輸工具和腳手架等。
（4）乙方在甲方及監理單位的組織下及時與丙方辦理土建洞口交接工作，提供施工現場門窗安裝基準線，確定門窗安裝位置，滿足安裝要求。
（5）在門窗安裝後，乙方應負責門窗周邊的收口工作（門窗框邊密封工作由丙方負責）。
（6）乙方不得收取丙方任何費用。
3、丙廣播權利及義務
（1）指派丙方駐工地代表，負責契約履行，按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，處理由丙方負責的各項事宜。
（2）丙方按甲方要求進場施工，並提前組織好半成品的採購、運輸、保護等工作，服從總承包單位的全面管理。
（3）按施工安全規範的規定，採取施工安全保衛等技術措施，確保現場施工人員及第三者安全，負責現場設施和成品的保護工作。
（4）接受甲方及監理公司的監督和管理，並服從總包施工單位對工程總進度計畫安排與施工協調。
（5）嚴格按審批後的加工圖紙和國家現行的《施工及技術驗收規範》進行施工確保工程質量和契約工期。
（6）參加工程驗收，工程竣工驗收合格後，應按甲方要求及時辦理竣工資料的移交，編制工程結算。
（7）工程完工後及時清運垃圾，做到工完場清，垃圾堆放到指定地點。
（8）施工期間，丙方負責被施工污染的施工現場及運輸用市政道路（僅指由乙方運輸車輛造成的污染）的打掃和垃圾清運工作，如因此被總承包單位及政府職能部門處罰，丙方需自行負擔該項罰款。
（9）按本契約規定做好應當由丙方所做的半成品、成品保護及中間驗收、竣工驗收。
（10）丙方對施工過程中的質量安全工作負全部責任，與甲方、乙方無任何關係。（1
1）如丙方不能按質量和安全要求組織施工，甲方有權要求丙方退場，由甲方另行發包該工程。
六、中間驗收及工程驗收
1、中間驗收：固定件安裝、門窗框定位、門窗扇安裝、五金配件、框邊塞縫、打膠等主要工序均應經甲方、監理現場抽檢、驗收認可後方可進入下一道工序。
2、初步驗收：丙方向工程監理提交四套完整的竣工資料和驗收報告，竣工資料審核難過後約定初驗時間，初驗由監理、甲方、乙方、丙方四方共同參加，初驗通過後約定交工驗收時間，辦理工程移交手續。
3、竣工驗收：由有關部門、甲方、乙方、丙方、監理組成工程交工驗收小組，對本項目工程進行全面的檢查驗收，驗收通過後，甲方、乙方、丙方辦理書面移交手續。
七、工程監理
1、甲方委託________建設監理有限公司負責本工程項目的監理。丙方應指派代表負責與監理互相聯絡，服從監理工程師的批示和管理；按時參加監理會議，未經許可無故缺席一次罰款_________元。
2、丙方必須接受總承包及監理單位的協調與管理，配合其他專業分包施工單位對施工圖紙中交叉的有關尺寸進行核對等。
3、丙方需使用總承包單位搭設的腳手架或需要材料臨時倉庫等，應事先提出需用的時間和要求，經監理工程師同意後，由總承包單位提供。
4、在規定時間內，丙方未經監理工程師、甲方和乙方驗收，自行進入下道工序，監理工程師及甲乙方有權通知丙方返工或採取必要手段檢測，不論檢測複查的結果是否符合設計要求，複查費用均由丙方承擔，因此造成工期和造價損失，也由丙方負責。
5、丙方應服從監理工程師及甲方和總包單位對分包方安全生產、文明施工及執行各項規章制度方面的檢查及獎罰。
6、丙方在施工過程中應採取防護、包裹、覆蓋、封閉及合理安排施工順序等措施對成品、半成品進行有效保護，因丙方成品保護不力，造成其他分包方或其他專業成品的損壞，丙方應無償修復，如修復不力，監理工程師或甲方有權委託他人修復，所發生的一切責任及費用由丙方承擔。
八、仲裁甲方、乙方、丙方因契約發生爭議，原則上協商解決，協商不成，則提請契約履行地人民法院進行裁決。
九、其他
1、本契約未盡事宜三方可協商簽訂補充協定。
2、本契約有關附屬檔案、補充協定與本契約具有同等效力。
3、本契約一式六份，甲、乙、丙三方各執二份，三方簽字蓋章生效。甲方：（簽章）法人代表：___________________委託代理人：_________________單位地址：___________________乙方：（簽章）法人代表：___________________委託代理人：_________________單位地址：___________________丙方：（簽章）法人代表：___________________委託代理人：_________________單位地址：____日期
道路建設施工契約 篇12
發 包 方： 某房地產開發有限公司
承 包 方： 某有限責任公司
工程地點：
工程內容：某住宅小區15#樓外牆外保溫分項工程
承包方式： 包工包料
質量等級(合格)： 合格
工程承包造價(金額大寫)： 暫定468000元整
外牆保溫工程施工契約協定條款
發包人(全稱)：某房地產開發有限公司(甲方)
承包人(全稱)：某有限責任公司(乙方)
依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及其它有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本專業分包工程施工事項協商一致，訂立本施工契約。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱： 某住宅小區
1.2 工程地址： 民族東路北段
1.3 工程內容： 某住宅小區 15#樓外牆外保溫
二、工程承包範圍及方式
2、1工程做法：瓷磚面層採用jy附有錨栓系統(詳圖集第四頁)，20米以上部位採用錨粘滿粘法。其它部位按照nmt__-01圖集進行施工，
2.2 承包範圍： 施工圖範圍內外牆的全部保溫部位和抹灰部位(包括屋頂造型部分)。外牆大牆面部分：①首層及局部二、三層面磚飾面部分：專用粘結砂漿粘結18公斤以上阻燃自熄eps聚苯板按照jy附有錨栓系統(詳圖集第四頁)施工。
②二層以上塗料飾面部分：採用錨栓法。 即在jy 無錨栓系統的基礎上增加錨栓，同時錨粘。每平米錨栓不得少於四個。
③ 凸窗上及空調板下面、與室內相連的凸出外挑及裝飾線、門窗側口部分：局部抹抗裂砂漿找平，同時鋪貼格線布。(與室內直接接觸部分採用聚苯板保溫)。
④陽台欄板、南立面出挑裝飾立面及未與室內相連的外牆部位原全為水泥砂漿抹灰均改為抗裂砂漿找平，同時鋪貼格線布。(與室內直接接觸部分採用聚苯板保溫)
⑤ 二層和複式層圓弧窗套線條、北立面窗套、樓梯間裝飾線採用聚苯板線條。
⑥ 原圖紙中的窗間牆部位鋸齒聚苯板線條取消。
⑦ 以上根據圖紙設計確定的施工內容，若有另外增加線條部分，決算時按照展開面積每平米72 元計算。
⑧ 原圖紙中分格縫取消。
2.3承包方式： 乙方包工包料。
2.4進場材料：乙方應及時遞交有關材料樣品及檢驗報告。乙方進場材料必須與投標樣品及資料說明一致，雙方約定乙方進場材料為大連鼎坤保溫建築材料如乙方中途更換材料，發包人有權要求承包人二天內無條件退出施工現場，同時扣除剩餘尾款。
第三條 契約工期
3.1 甲方於 單棟樓人員及材料進場之前3日，提供外牆施工作業面。
3.2 開工日期：開工日期為10月2日，工期為25天。
3.2 竣工日期： 10月26日之前。
第四條 工程質量
4.1 工程質量標準： 合格
第五條 契約價款
5.1 契約單價：所有施工部位均按綜合每平米72元計取，承包內容見2.2。
5.2 契約總價款：保溫工程量暫估為 6500平米，工程總造價暫定為468000元。外牆大牆面 部位保溫層厚度為 60mm，超厚或超薄部位均不增減費用
5.3 價款調整：按實際施工展開面積計取工程量，單價每平米 72.00元包死，不再調整工程價款。
第六條 付款方式及結算
6.1付款方式及期限：開工後三天內乙方將施工所用材料的50%以上進入施工現場，甲方撥付進場材料款的50%。每棟樓聚苯板貼上完成後付至該棟樓承包造價的40%的進度款;面層完成後付至棟樓承包造價的70%的進度款，工程竣工
驗收合格一個月內，付至單棟樓結算款的95%;餘5%質保金，單棟樓驗收合格之日起滿兩年工程無質量問題，一次性付清。
6.2 計算原則： 對於所有施工內容均按展開面積進行結算。
第七條 發包人責任
7.1 發包人根據契約要求及時撥款，因款項不到位而造成的工期延誤由發包人承擔。
7.2 發包人以單棟樓施工前2日，負責接通承包人施工用水源、電源、變壓器的接點。滿足施工和生活用水用電量的需要。
7.3 發包人向承包人無償提供必要的施工條件，包括工人住宿、生活及施工用水電、工人食堂指定地點、材料庫房、外牆保溫施工用腳手架、腳手架至少提供滿鋪二步腳手板、提供垂直運輸。與門窗框穿插進行。
7.4發包人負責審核並批准乙方的施工圖設計、施工組織方案、隨時監督檢查乙方施工進度的質量，組織對工程的竣工驗收，並按契約規定辦理有關結算。
7.5發包人負責協調承包人與其它分包商的配合等工作。
第八條 承包人責任
8.1承包人應根據發包人提出要求和有關技術說明,進行外牆保溫工程施工,承包人應及時提供和保證相關材料、人員、機具的供應和到位,並在進場後三日內向甲方提交施工進度計畫,以確保整個施工的順利進行。
8.2 承包人應按照國家和北京市現行及企業技術規範、標準、規程進行外牆保溫施工。承包人派駐工地項目經理.承包人必須建立完善的質量及安全管理體系.配備相關人員進行質量安全管理.
8.3 承包人應在開工前遞交有關材料樣品及檢驗報告及關鍵材料的二檢報告。
8.4承包人應服從甲方、總包、監理單位的指令、安排、檢驗及各規章制度。違反國家及地方或工地有關質量、安全、文明施工的有關規定。甲方和監理可做出每次500-__元的罰款。
8.5承包人嚴格遵守施工現場管理規定，保證安全文明施工，對施工中揚塵、噪
音、環境污染、垃圾處理等要求及時有效，做到工完、料淨、場清，保證施工現場整潔有序，創包頭市安全文明工地。
8.6承包人負責施工全過程的質量控制及安全文明施工管理，服從安全防護、臨時用電安全、機械安全、保衛消防管理、現場管理、料具管理、環境保護管理、環衛衛生管理等方面達到承包人要求。
8.7承包人制定有效的成品、半成品保護措施，書面對施工人員交底，提高施工人員成品、半成品保護意識，以免造成成品、半成品損壞，並在交用前，承擔成品保護作用。
8.8 承包人及時將保溫施工的垃圾清運至發包人指定地點，由發包人統一運至場外。
8.9 承包人向發包人提供廠家營業法人執照(複印件)、產品簡介(國家認證實驗室的試驗報告)、施工組織設計(內容包括技術、質量、工序安排、工期安排、成品保護、安全施工)。
8.10承包人負責二次材料進場的檢測費用(包括聚苯板、抗裂砂漿、耐鹼格線布)。
8.11承包人自行檢查外腳手是否符合安全施工需要，如不符合則不得擅自施工，承包人對現場的施工人員的安全生產和各種人身安全事故承擔全部責任。
8、12承包方負責將凸窗板及裝飾線上堆積的廢棄混凝土剔鑿清理完畢後進行施工。
8.13承包人所施工的外牆保溫工程在正常使用和維護條件下，使用年限不應少於25年。並承擔在此期間因承包人施工質量問題所應起人身傷亡事故所造成的一切經濟損失
第九條 工期順延
9.1 發包方在契約規定開工日期前2天，不能交承包方外牆保溫施工作業條件，施工用水或電源未按規定接通，影響承包方進場施工時;
9.2 在施工中因停水、停電連續影響8小時以上時。
9.3 未按契約規定撥付工程進度款而影響施工進度時。
9.4 因遇不可抗拒的自然災害(如颱風、水災、自然原因發生的火災、地震等)而影響工程進度時。
9.5各工種交差作業時對外牆保溫破壞而進行有償修復時。與保溫作業面交接的其他工種操作影響保溫收口時，工期相應延長。
第十條 工程驗收
10.1在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收;
(1)材料驗收;
(2)隱蔽工程驗收;
(3)竣工驗收;
(4)乙方在施工過程中違反甲方或監理的有關規定、質量、文明施工及安全，違反操作規程，甲方可視具體情況給予處罰。
10.2工程完工後，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到竣工驗收通知單後七日內組織驗收。驗收合格後，雙方辦理移交手續，簽署保修單，乙方應向甲方提交完整的竣工資料;
10.3雙方進行竣工驗收前，乙方負責保護工程成品和工程現場的全部安全，嚴把火災關，如引起火災全部損失由乙方承擔並罰款2～5萬元;
10.4本工程自驗收合格雙方簽字之日起，在正常使用條件下保修期限為二年。
第十一條 違約責任
11.1一方當事人未按約定履行契約義務給對方造成損失的，應當承擔賠償責任;因違反有關法律規定受到處罰的，最終責任由責任方承擔。
11.2一方當事人無法繼續履行契約的，應當及時通知另一方，並由責任方承擔因契約解除而造成的損失。
11.3甲方無正當理由未按契約約定期限支付工程款，每延誤一日，應當向乙方支付遲延部分工程款1%元的違約金。
11.4由於乙方責任延誤工期的，每延誤一日，乙方每日支付給甲方工程總造價百分之一的違約金，延誤工期10天以上除向甲方支付違約金外，甲方有權隨時安排其他專業公司進駐現場進行施工，所發生的進出場費用由乙方承擔，施工費用從乙方工程款中扣除。(乙方必須無條件在三日內全部清理退場)。
對工程質量不合格的部位，乙方必須進行徹底返工修理。因返工造成工程的延期交付視同工程延誤，按11.4的標準支付違約金。
11.5甲方代表不能及時給出必要指令、確認、批准,不按契約約定履行自己的各項義務、支付款項及發生其它使契約無法履行的行為,應承擔違約責任,相應順延工期。
11.6乙方不能按契約工期竣工,施工質量達不到設計和規範的要求,或發生其它使契約無法履行的行為,乙方按協定條款約定支付違約金,賠償因其違約給甲方造成的其他損失。
第十二條 契約糾紛的解決方式： 1、甲乙雙方進行調解
2、調解不成，依法向包頭市人民法院起訴。
第十三條 本契約簽訂後，承、發包雙方如需要提出修改時，經雙方協商一致後，可以簽訂補充協定，作為本契約的補充契約。
本契約一式四份,發包人、承包人各執二份,契約自雙方簽字之日起生效,結清工程款後終止。
第十四條 補充條款：
本契約訂立時間 年 月 日(即日起生效)
發包方 (章) 承包方 (章
地址： 地址：
法定代表人： 法定代表人：
委託代理人： 委託代理人：
電 話： 電 話：
道路建設施工契約 篇13
甲方(全稱)：
乙方(全稱)：
本協定中的所有術語，除非另有說明，否則其定義與雙方於 年 月 日簽訂契約編號為 的《 建設工程施工契約》(以下簡稱“原契約”)中的定義相同。
根據原契約的工程量施工完畢後，甲方需要增加契約以外項目的工程量，按照《中華人民共和國契約法》及《中華人民共和國建築法》等有關規定，並結合本工程的具體情況，在甲乙雙方完全自願和理解本補充協定條款的情況下，簽訂本工程施工契約補充協定。
一、 由於工程量增加，契約價款由原來的 (￥ 元) (￥ 元)人民幣，結算工程量以實際完成的工程量為準。
二、本協定生效後，即成為原契約不可分割的組成部分，與原契約具有同等的法律效力。除本協定中明確所做修改的條款之外，原契約的其餘部分應完全繼續有效。本協定與原契約有相互衝突時，以本協定為準。
三、本協定一式陸份，甲方執肆份，乙方執貳份，具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
道路建設施工契約 篇14
甲方：乙方：根據《民法典》和《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、法規、條例、規章等，雙方遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，經甲乙雙方協商一致，訂立本協定並共同遵照執行。
一、由於乙方在工程施工中，發生契約外項目。
二、承包內容：
1、改移水管
2、水溝
3、硬路肩
4、臨時網片的拆除
三、承包數量：見附屬檔案1。
四、承包總價：231235元。(大寫：貳拾叄萬壹仟貳佰叄拾伍元整)
五、支付方式：執行原契約條款。本協定一式四份，甲方三份乙方一份，雙方簽字蓋章後協定生效，工程竣工驗收合格後協定自行失效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________________年____月____日 ________年____月____日
道路建設施工契約 篇15
審判長、審判員;
受本案原告委託，經人民法院同意，今天依法出庭，就訴寧夏建築工程有限公司建設工程施工契約糾紛一案，作為其代理人，依據法律規定，發表如下代理意見：
一、被告應立即支付拖欠人工費，並承擔欠款利息。
被告承包寧夏X有限公司工業園區電石項目，為完成該項目的掃尾工程要求原告組織人員按照其要求完成工作，20xx年原告組織人員開始工作，至同年5月30按照被告要求完成全部工作，6月20日經被告結算總計拖欠原告人工費518600原，為明確拖欠事實原告同時出具了該項目原告人工費用的結算清單，明確了原告的具體工作項目及所產生的費用，但該款項被告卻一直沒有支付，代理人認為，原被告之間權利義務明確，拖欠事實清楚，被告理應按照其出具的人工費結算清單支付拖欠原告518600元人工費，另外依據《最高人民法院關於審理建設工程施工契約糾紛案件適用法律問題的解釋》第十七條、第十八條規定：“當事人對欠付工程價款利息計付標準有約定的，按照約定處理;沒有約定的，按照中國人民銀行發布的同期同類貸款利率計息”。“利息從應付工程價款之日計付。當事人對付款時間沒有約定或者約定不明的，下列時間視為應付款時間：(一) 建設工程已實際交付的，為交付之日;(二) 建設工程沒有交付的，為提交竣工結算檔案之日;(三)建設工程未交付，工程價款也未結算的，為當事人起訴之日”。 根據以上規定，原告於20xx年5月30日實際己完成全部工作，被告應從該日起承擔欠款利息。
二、被告托欠的款項，基本上都是農民工的血汗錢，繼續拖欠下去勢必會給社會釀成不安定因素。原告在提起訴訟前，多次找到被告索要工程款，被告置之不理，一直拖欠至今。國務院和有關部門三令五申地通知和強調，從維護社會穩定大局的高度，把解決拖欠農民工工資問題作為當前一項重要而緊迫的任務，切實維護農民工的合法權益。原告為索要工程款，及時給付農民工工資，多次向被告說明情況甚至乞求，被告卻麻木不仁，無動於衷，喪失起碼的同情心。原告在索要不得，求助無門的情況下，才舉債提起訴訟。代理人認為，這起糾紛雖然是拖欠工程款，但在糾紛的背後涉及到幾十名農民工的利益。因此，請法庭從穩定社會的角度判決被告給付工程欠款。同時，也希望三被告從和諧社會的大局出發，及時給付工程欠款，妥善解決這起糾紛。
以上代理意見懇請法庭予以採納。
代理人：劉保平 20xx年1月23日
道路建設施工契約 篇16
甲方：
乙方：
現甲方將 新農村工程承包給乙方，根據中華人民共和國《契約法》和《建築法》的相關規定，經甲、乙雙方協商達成契約如下：
一、承包方式：包工包料
二、承包內容：土建、水電安裝
三、施工標準：按圖施工，內門、樓梯、後院地坪用戶自理，室內借土回填有甲方負責，圖紙變更或基礎加保部分另計工程量。乙方負責外牆窗(塑鋼)不含陽台窗，每戶一進戶門。
四、承包工程：新農村×期工程， 戶住宅。
五、承包價格：按每戶人民幣××萬元計算(不含稅率)，有甲方負責。
六、承擔風險每戶××萬元人民幣，甲乙雙方互不變動。
七、結算標準：根據建築法規則計算，根據施工幢戶數，基礎完工，甲方支付乙方每戶×萬元，一層現澆面完工甲方支付每戶×萬元;二層現澆面完工甲方支付每戶×萬元;隔熱層屋面瓦做好後甲方支付乙方每戶×萬元，主體粉刷完工後，甲方支付乙方每戶××元;外牆完工後，三月內甲方支付乙方每戶××元;餘款××元甲方必須在六月內支付乙方。
九、工程工期 。乙方自契約簽訂後 天進場。
十、質量要求：乙方根據國家施工規範要求施工，發生質量事宜，甲方現場監督乙方負責改正。
十一、安全事宜，乙方依據國家建築法安全規範要求組織施工，嚴禁違章操作，發生人力不可抗拒因素，造成安全事故，甲、乙雙方協商解決，
十二、違約事宜，如甲方不能按付款方式支付工程款，造成工程延期由甲方負責。因而造成工程儀式致乙方的損失由甲方甲方負責賠償。除支付實際發生的工程款和利息(同期銀行的四倍)外，還要支付乙方現場工人損失每天××元整，如無其它原因，乙方無故停工造成甲方的損失，由乙方負責賠償。
十三、其它事項：契約中未盡事宜甲乙雙方協商解決，不能達成一致，可申請××市仲裁委員會仲裁，亦可訴訟××市人民法院。
十四、本契約一式兩份，甲、乙雙方各執一份，雙方簽字生效。
甲方簽字：
乙方簽字：
年 月 日
道路建設施工契約 篇17
發包人(全稱)：
承包人(全稱)：
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及有關法律規定，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就 及有關事項協商一致，共同達成如下協定：
一、工程概況
1. 工程名稱： 。
2. 工程地點： 。
3. 資金來源： 。
4. 工程承包範圍： 。
二、契約工期
計畫開工日期： 年 月 日。
計畫截污日期： 年 月 日。
計畫竣工日期： 年 月 日
工期總日曆天數： 天。開工日期以簽訂契約後，監理簽署的開工令為準。工期總日曆天數與根據前述計畫開竣工日期計算的工期天數不一致的，以工期總日曆天數為準。
三、質量標準
工程質量符合 標準。
四、簽約契約價與契約價格形式
1. 簽約契約價為 萬元。契約價暫定為人民幣(大寫) 。
2. 契約價格形式： 。
五、項目經理
承包人項目經理： 。
六、契約檔案構成
本協定書與下列檔案一起構成契約檔案：
(1)專用契約條款及其附屬檔案;
(2)通用契約條款;
(3)技術標準和要求;
(4)已標價的預算控制價;
(5)圖紙;
(7)其他契約檔案。
在契約訂立及履行過程中形成的與契約有關的檔案均構成契約檔案組成部分。
上述各項契約檔案包括契約當事人就該項契約檔案所作出的補充和修改，屬於同一類內容的檔案，應以最新簽署的為準。專用契約條款及其附屬檔案須經契約當事人簽字或蓋章。
七、承諾
1. 發包人承諾按照法律規定履行項目審批手續、籌集工程建設資金並按照契約約定的期限和方式支付契約價款。
2. 承包人承諾按照法律規定及契約約定組織完成工程施工，確保工程質量和安全，不進行轉包及違法分包，並在缺陷責任期及保修期內承擔相應的工程維修責任。
八、詞語含義
本協定書中詞語含義與第二部分通用契約條款中賦予的含義相同。
九、簽訂時間
本契約於 年 月 日簽訂。
十、簽訂地點
本契約在 簽訂。
十一、補充協定
契約未盡事宜，契約當事人另行簽訂補充協定，補充協定是契約的組成部分。
十二、契約生效
本契約自 生效。
十三、契約份數
本契約一式 份，均具有同等法律效力，發包人執 份，承包人執 份。
發包人： (公章) 承包人： (公章)
法定代表人或其委託代理人： 法定代表人或其委託代理人：
(簽字) (簽字)
組織機構代碼： 組織機構代碼：
地 址： 地 址：
郵政編碼： 郵政編碼：
法定代表人： 法定代表人：
委託代理人： 委託代理人：
電 話： 電 話：
開戶名： 開戶名：
開戶銀行： 開戶銀行：
賬 號： 賬 號：
道路建設施工契約 篇18
契約編號：_______
發包方：________________
承包方：________________
簽約時間：_______
簽約地點：_______
為了保證________施工質量，如期完成施工任務，達到雙方互惠互利的目的，依據法律法規，雙方友好協商，就本工程施工項目協商一致，訂立本契約。
1、工程名稱：____________
2、建築面積(工程形式)：____________
3、施工地點：________________
4、工期：
(1)開工：____年__月__日;
(2)竣工：____年__月__日;
(3)契約工期總共歷時____天。
5、承包形式：________
6、工程質量標準：________
7、工程價款：總計人民幣____元。
8、付款方式：本契約生效後支付契約款項的__%，計____元;工程竣工且驗收合格後，支付工程價款的__%，計____元;質保金___元，質保期滿後支付。
9、質保期：____年。
10、雙方的責任義務
(1)發包方的責任義務
①為承包方提供良好施工場地、道路、水、電源，滿足開工條件。解決施工中需要發包方協調解決的四鄰關係及糾紛;
②監督管理施工過程中的工程質量、材料質量、督促工程進度;
③給承包方提供施工圖紙、坐標點、標高點;
④按時給承包方撥付款項和進行驗收、結算;
2、承包方的責任義務
①按發包方要求及圖紙要求進行施工;
②如期完成施工任務;
③接受發包方的技術指導和質量標準要求;
④負責發包方提供料物及設備的保護;
⑤教育施工人員愛護甲方的材物，不得偷竊和損壞;
⑥承擔施工中的一切安全事故責任及費用;
11、其他
(1)本契約自雙方簽字蓋章後生效，有效期至保修期滿。
(2)本契約未盡事宜，可由雙方協商解決並簽署書面補充協定，補充協定與本契約享有同等法律效力。協商未果，提交山東曹縣人民法院提起訴訟。
(3)契約附屬檔案為本契約條款的組成部分，本契約連同附屬檔案一式貳份，雙方各執壹份，具有同等效力。
二、建築工程糾紛管轄法院如何確定
建設工程契約糾紛一般由契約約定的履行法院管轄，但契約沒有約定時，由發包人接受圖紙所在地人民法院管轄。
依據規定：因契約糾紛提起的訴訟，由被告所在地或契約履行地人民法院管轄。
第三十五條的規定：兩個以上人民法院都有管轄權的訴訟，原告可以向其中一個人民法院起訴;原告向兩個以上有管轄權的人民法院起訴的，由最先立案的人民法院管轄。
三、建築契約契約履行地的理解
所謂“契約履行地“，通常是指契約規定的履行義務和接受履行義務的地點，即義務清償地點。
建設工程設計契約是雙務契約，即由發包人提供設計工作所依據的基礎檔案和情況，設計人交付設計檔案，並由發包人支付設計費用。建設工程設計契約在實際操作中，與建設工程施工契約有所區別，有的明確了交付設計圖紙的地點，有的對交付圖紙的地點沒有約定。
根據規定“契約生效後，當事人就質量、價款或者報酬、履行地點等內容沒有約定或約定不明確的，可以協定補充;不能達成協定的，按契約有關條款或者交易習慣確定”。根據交易習慣，建設工程設計契約所涉及的履行地點應該是發包人接受圖紙所在地。
發包方：_________承包方：_________
委託代理人：_________委託代理人：_________
___年__月__日___年__月__日
道路建設施工契約 篇19
發包人(全稱)：_______________________
承包人(全稱)：_______________________
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工項協商一致，訂立本契約。
第一條 工程概況
工程名稱：_______________________
工程地點：_______________________
工程內容：_______________________
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附屬檔案1)
工程立項批准文號：________________________
資金來源：_______________________
第二條 工程承包範圍
承包範圍：_______________________
第三條 契約工期
開工日期：_______________________
竣工日期：_______________________
契約工期總日曆天數_____________天
第四條 質量標準
工程質量標準：_______________________
第五條 契約價款
金額(大寫)：___________元(人民幣)￥：__________元。
第六條 組成契約的檔案
組成本契約的檔案包括：
1、本契約協定書。
2、中標通知書。
3、投標書及其附屬檔案。
4、本契約專用條款。
5、本契約通用條款。
6、標準、規範及有關技術檔案。
7、圖紙。
8、工程量清單。
9、工程報價單或預算書。
雙方有關工程的洽商、變更等書面協定或檔案視為本契約的組成部分。
第七條 本協定書中有關詞語含義本契約第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
第八條 承包人向發包人承諾按照契約約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
第九條 發包人向承包人承諾按照契約約定的期限和方式支付契約價款及其他應當支付的款項。
第十條 契約生效
契約訂立時間：________ 年__________ 月__________ 日
契約訂立地點：_______________________
本契約雙方約定___________________________________後生效。
發 包 人：_______________________(公章)：_______________________ 承包人：_______________________(公章)_______________________
住 所：_______________________ 住 所：_______________________
法定代表人：_______________________ 法定代表人：_______________________
委託代表人：_______________________ 委託代表人：_______________________
電 話：_______________________ 電 話：_______________________
傳 真：_______________________ 傳 真：_______________________
開 戶 銀 行：_______________________ 開 戶 銀 行：_______________________
賬 號：_______________________ 賬 號：_______________________
郵 政 編 碼：_______________________ 郵 政 編 碼：_______________________
道路建設施工契約 篇20
尊敬的審判長、審判員，我依法接受原告杭州某工程公司的委託擔任其訴訟代理人，出庭參與訴訟活動，現就其與被告福州某公司建設工程施工契約糾紛一案發表如下代理意見：
一、關於廈門某地水泥中轉站建設項目工程工期順延的原因主要是1、被告要求暫停施工。2、被告逾期支付工程進度款。3、因被告單方面原因導致工程部分項目設計及工程變更。4、被告逾期供電。5、工程量增加。由此導致工期順延及原告窩工損失的責任應當全部由被告承擔。
1、【被告要求暫停施工】20xx年12月5日原被告簽訂廈門某地水泥中轉站建設項目工程契約書，20xx年12月14日被告支付預付款，工程正常開工建設。20xx年4月23日，被告以廈門市正對廈門某地港區重新規劃、為考慮不確定因素之風險、減少可能造成的不必要損失為由，單方面通知原告暫緩施工，並同意將契約工期延長因延遲付款的相應天數。【證據1、4、41】
2、【被告逾期支付工程進度款】在20xx年2月7日樁基工程完工，3月12日，廈門市建築工程檢測中心有限公司出具了樁基檢測報告，原告開始了土建施工。被告卻未按約支付第三筆進度款，並且該第三筆進度款逾期達302天(自20xx.2.7至20xx.12.5)。【證據1、11】
3、【被告逾期支付工程進度款】在20xx年9月10日原被告雙方簽訂補充協定，將工期約定為自該補充協定生效之日起算150個日曆日，付款方式按原契約約定付款。但被告在20xx年12月20日應當支付第5筆進度款至20xx年4月24日實際付清之日共逾期達126天。【證據11】
4、【被告逾期支付工程進度款】原告早在20xx年1月3日、10月11日、12月10日分別與各設備供應商訂立契約並支付了相應款項，由於被告未能按約支付第6筆工程進度款，導致原告不能向各供貨商支付貨款，被告為避稅考慮，提出簽署三方協定，由各供貨商向其開具增值稅發票才解決主要設備的供貨。以原告與三供貨商契約約定20xx年2月10日發貨至20xx年7月20日訂立三份三方契約權利義務轉移計算，被告付款逾期至少超過160日。由此導致工期順延及原告窩工損失的責任應當由被告承擔。【證據2、8、9、11、19】
5、【因被告單方面原因導致工程部分項目設計及工程變更】因被告方原因，被告在施工過程中多次要求對部分設計進行變更，在20xx年1月20日將原設計的磚混結構固定式的空壓機房變更為鋼結構的機房，20xx年9月10日提出水泥輸送管道泊位棧橋邊緣需向上(下)移位，長度約15到20米。因此，因可歸責於被告的設計變更和等待設計方案必然導致工期順延和停工。【證據13、22】
6、【被告逾期供電】原被告在原契約中已約定由被告提供電源，20xx年4月22日，原被告與土建分包商簽訂會議紀要，再次明確工程電源由被告在20xx年5月30日提供，系統調試在6月3日完成，但被告直到20xx年10月14日才供電，而原告早已於20xx年9月25日完成全部安裝。被告供電逾期至少達137天(自20xx.5.30至20xx.10.14)。同時也證明被告對該工程的生產使用不可能早於20xx年10月14日。即便因原告原因導致工程逾期，也不會對被告使用該工程產生任何損失。【證據1、20、21、23、24、25，法院向翔安供電局調取的供電契約、現場施工單等證據。】
7、【被告逾期供電】廈門某地水泥中轉站最終在20xx年9月25日安裝完畢，由於被告逾期至20xx年10月14日才供電，導致工程在20xx年10月31日才通過重車測試和投入使用。依法應當認定20xx年9月25日為廈門某地水泥中轉站工程竣工之日。【證據41】
8、【工程量增加】在20xx年3月13日，原被告雙方協定增加了散裝自控系統及控制櫃增改契約、庫底電氣控制遷移工程契約、棧橋管道及橋架敷設工程契約、陸域供電點安裝工程契約、網路電話監控控制系統增設工程契約等5個補充契約總價為100萬元，工期明確約定為配合廈門某地碼頭水泥中轉站工程工期完工。因被告未及時確認新增工程導致停工和工程量增加必然導致工期順延。【證據14、15】
9、【工程量增加】20xx年4月28日原被告雙方協商增加水泥中轉站庫下砌體工程，契約金額為115000元，工期約定30日並需配合生產線施工進度施工，工期延誤一天須支付違約金120元。工程款的支付方式為驗收合格並收到發票後10日內支付百分之95，其餘作為質保金在一年質保期滿後支付。而被告已按約支付了該契約金額百分之95等事實證明了被告認可工程施工進度及工程工期順延的責任在被告方的事實。【證據18】
10、【法律依據】中華人民共和國契約法第二百八十三條 【發包人的責任】發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的，承包人可以順延工程日期，並有權要求賠償停工、窩工等損失。
二、 廈門某地水泥中轉站工程質量及性能完全符合契約約定。
1、廈門某地水泥中轉站工程的設計是由原告按被告要求的性能委託國內權威機構某某某某設計研究院進行，其所提供的設計方案及該工程所採購的全部設備和材料均是通過被告的認可後進行的，所以，工程的性能在理論上完全符合契約要求。【證據1、11對賬明細】
2、該工程已於20xx年10月31日通過重車測試後即投入使用至今達19個余月，被告對工程整體運行性能從未提出異議或整改、維修要求，且相關設備及工程按約定已超過一年的保修期，因此，完全可以確定該中轉站的質量及性能符合契約約定。【證據28、29、30、34、37、41】
3、該工程的卸船、中轉輸送及出庫能力主要由負壓抽吸機、螺桿式壓縮機和汽車衡等設備的性能決定，實際運行能力還受水位環境及操作人員的影響，在被告已對上述設備進行驗收，在使用過程中亦未對其性能提出異議的情況下，已有足夠的理由認定該中轉站的性能達到了契約要求。【證據26、45、48】
4、退一步分析，如果該工程相關設備性能沒有達到契約約定，或者質量不合格，則被告肯定要進行維修整改，但是，被告從未有要求原告就工程相關性能進行整改或維修的行為，也沒有在通知原告並在原告拒修的情況下自行進行維修或委託第三方維修的事實，並且在20xx年11月3日確認尚有質保金506942.25元待保修期結束後支付原告，根據被告確認該工程在20xx年10月31日通過測試後投入使用到20xx年11月3日已使用超過一年的保修期，由此可以認定該工程的性能完全符合契約約定並且運行良好。【證據41、44、】
5、根據20xx年7月20日原被告與三供貨商簽訂的協定約定，原告在與三供貨商簽訂的契約中的債權與債務全部轉由被告履行，那么，即使該工程的相關性能沒有達到原被告契約的約定，那么，有關卸船能力沒有達到契約約定，則被告應當首先與杭州某某有限公司聯繫或要求整改或退貨;有關輸送方面沒有達到契約約定的性能，則被告應當首先與南京某某有限公司聯繫，要求整改或退貨;有關卸料出庫的性能沒有達到約定，則被告應當與福建某某有限公司聯繫，要求整改或退貨;但是，在此之前，被告從未向上述三家供貨商提出性能方面的維修、整改要求，亦未向原告提出對工程中轉輸送方面性能進行維修或整改的要求，由此可以確認，該工程的性能和質量是符合原被告契約約定的。【證據19、48】
6、被告在該工程通過測試後，原告即先後五次發函要求辦理驗收手續，被告對原告要求驗收的函告均未予回復。原告於20xx年11月30日向被告提交整體驗收資料、12月28日向被告提交決算書、20xx年3月16日再次交付決算書及其他證書後，被告已於20xx年3月17日出具對賬明細及證明，確認主體工程總金額為9014845元，後期增加1150000元、總計10164845元，累計已付8601899.5元，尚欠1562945.5元。面對原告要求支付剩餘工程款的要求時，被告以原告需提供增值稅發票方可付款來搪塞，在原告闡明契約約定為提供工程發票時，被告才以性能未達標為由再次拒絕付款。這充分證明了中轉站的質量和性能完全符契約定。被告關於性能未達標及未通過驗收的真實意思和目的是拖延、拒付、剋扣工程款。否則，被告也不會在通過測試、投入使用並辦理結算後又提出未經驗收及性能未達標。【證據11、28、29、31、33、36、39、40、42、43】
7、20xx年3月13日，原被告雙方協定增加了散裝自控系統及控制櫃增改契約、庫底電氣控制遷移工程契約、棧橋管道及橋架敷設工程契約、陸域供電點安裝工程契約、網路電話監控控制系統增設工程契約等5個補充契約總價為100萬元，20xx年4月28日原被告雙方協商增加水泥中轉站庫下砌體工程施工發包契約金額為115000元，上述6個契約增加的工程款總計1150000元，被告對此部分工程的質量和性能從未提出過異議或維修要求，但被告也拒絕支付此部分工程剩餘的371050元，說明被告關於工程性能未達標或質量不合格只是被告為達到拖延、剋扣工程款的一個藉口。【證據11、15、18】
8、【法律依據】依據最高人民法院關於審理建設工程施工契約糾紛案件適用法律問題的解釋第13條的規定，即使該工程未經竣工驗收或性能有問題，由於被告已投入使用，則被告不得以使用部分質量不符契約定為由拒付工程款。該解釋第14條同時規定，工程未經竣工驗收，發包人擅自使用，以轉移占有建設工程之日為竣工之日，本工程已在20xx年10月31日通過測試並由被告占有和投入了使用，被告提出所謂工程性能未達標及未通過驗收只是其想達到拖延、拒付、剋扣工程款的目的而找到一個藉口，被告依法應當支付拖欠的工程款1174655.25和利息39601.85元並承擔其他損失。
三、關於拖欠工程款的數額。
原告於20xx年11月30日向被告提交整體驗收資料、20xx年12月28日向被告提交決算書、20xx年3月16日再次向被告交付決算書及其他證書後，被告已於20xx年3月17日出具對賬明細及證明，確認主體工程總金額為9014845元，後期增加1150000元、總計10164845元，累計已付8601899.5元，尚欠1562945.5元，原告決算書關於主體工程總額9014845元及後期增加1150000元與被告一致，關於具體每筆款項的支付時間和數額也與被告一致，原告決算書和被告明細賬也完全一致，即被告已支付8704899.5元，尚欠1424945.5元，扣除被告20xx年9月1日支付的48753.25元及20xx年12月20日經廈門某地法院調解由被告代付建安的20xx37元，被告實際還拖欠原告質保金和工程款總計1174655.25元。【證據11、39、41、(20xx)某某初字第1280號調解書】
四、被告提出根據契約約定應當先由原告提供發票才能付款、工程未經驗收、性能未達標等答辯意見是沒有法律依據的。
1、原告此前已就開具發票一事與被告協商，但被告要求原告開具增值稅發票方同意付款並拒絕接受原告的工程發票，原告為此於20xx年6月8日前往被告所在地交涉，但被告不但以要求開具增值稅發票為由拒付工程款，其真實的意思是拒付工程款。故本案中不是原告沒有開具發票，而是被告拒絕接受。【有二份錄音證據證明】
2、由於原告沒有建築施工企業資質，故根據最高人民法院關於審理建設工程施工契約糾紛案件適用法律問題的解釋第一條的規定，原被告雙方簽訂的某某契約(廈門某地水泥中轉站建設項目工程契約書)無效，被告所依據的原告必需先提供發票才支付工程款的約定也是無效的。根據中華人民共和國契約法第56條、57條、58條的規定及最高人民法院關於審理建設工程施工契約糾紛案件適用法律問題的解釋第13、14、2條規定，依法確認該工程質量合格並由被告按雙方結算確認的工程款數額支付拖欠的1174655.25元。至於開具發票是原告的法定義務，依法屬於國家稅務機關管轄範圍，人民法院不能就發票事宜進行處理。原告收到被告支付的全部工程款時會按規定出具工程發票。【證據1、41，法律依據中華人民共和國契約法第57條、58條的規定及最高人民法院關於審理建設工程施工契約糾紛案件適用法律問題的解釋第13、14、2、1條規定】
綜上，由於被告要求暫停施工、被告逾期支付工程進度款、被告單方面原因導致工程部分項目設計及工程變更、被告逾期供電、工程量增加導致工期順延和原告窩工損失，在工程整體通過測試並運轉良好及原告五次要求辦理竣工驗收後拒絕辦理驗收手續並連續運行生產達一年之久後，以未經竣工驗收和性能不符合契約約定為由拒絕支付工程款的行為已嚴重損害了原告的合法權益，請求法院根據上述事實以及法院依原告申請查明的事實判決，支持原告的全部訴訟請求。
此致
長樂市人民法院
杭州某工程公司代理人：曾省明
道路建設施工契約 篇21
出資方(甲方)：
承接方(乙方)：
甲方委託乙方承擔本契約第二條表中所列項目的建設工程施工圖設計檔案審查任務，經雙方協商一致簽訂本契約。
第一條 本契約依據《中華人民共和國契約法》及建設部第134號令簽訂。
第二條 本契約審查項目內容見下表(勘察、施工圖)：
第三條 甲方應向乙方提交以下資料及檔案：
1、建設項目立項檔案(發改委簽發的批准檔案和規劃部門簽發的規劃紅線圖);
2、工程勘察成果報告(附設計單位簽發的勘察技術要求);
3、全套施工圖設計檔案及相應的計算書(含計算模型光碟)。
第四條 甲方應按省物價局、湖北省建設廳發布的鄂價房服[20xx]273號檔案規定支付施工圖設計檔案審查費，本項目審查費應 為元。甲方於 月 日將商定的審查費 交乙方財務室，乙方財務確認收費後審查程式正式啟動。
第五條 雙方責任
1、甲方按本契約第三條規定內容向乙方提交資料及檔案，並對其完整性、正確性及時限負責;乙方對審查結論的合法性和有效性負責。
2、乙方在審查程式啟動後的15個工作日內出具《審查意見》;對審查合格的項目，乙方在審查合格後的7個工作日內向甲方出具《審查合格書》;對審查不合格的項目，由原設計單位修改完善後送乙方複審，複審合格後，乙方向甲方出具《審查合格書》;
3、甲方對乙方作出的審查意見有重大分歧時，可由甲方向省建設行政主管部門提出複審申請，並由省建設行政主管部門作出仲裁決定。
4、未經乙方同意，甲方不得擅自變更審查合格的設計檔案;如確有需要，甲方可通過原設計單位變更設計後重新向乙方報審，並承擔相應的審查費用，乙方不承擔任何費用。
5、經乙方審查合格的項目，因勘察、設計原因發生工程質量問題，乙方承擔建設部第134號令第十五條規定的相應責任。
第六條 本契約一式四份，甲、乙、雙方各執一份，另一份作為交款憑證;雙方簽字蓋章本契約成立，雙方履行完契約規定的業務後本契約即行終止;契約執行中如發生爭議雙方協商解決，協商不成時通過司法途徑解決。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
道路建設施工契約 篇22
甲方：
乙方：
依據《中華人民共和國契約法》，結合工程實際情況，經過雙方協商，達成如下施工協定：
一、工程名稱：**鎮農貿市場基礎設施建設項目
二、工程地點：**鎮**村西頭組
三、工程內容：
1、修建農貿市場區間道路1200米;
2、新建供水管網1800米，排水管道20xx米;
3、人行道建設生態磚4550平方米;
4、完成道路綠化1200米，栽植綠化樹木700棵;
5、完成新區內電源、電網建設，安裝路燈180盞;
6、完成東環路農貿市場商戶180戶;
四、工程總造價：伍仟伍佰萬圓整(5500萬元)。
五、工程工期：工程工期為14個月，即20xx年9月1日至20xx年11月1日。
六、雙方的權利與義務：
甲方權利義務：乙方開工前甲方有責任幫助乙方協調當地關係，幫助乙方解決因場地和附屬物等與當地民眾發生的衝突，維護施工路段的車輛通行，為乙方創造一個良好的施工環境，使乙方能夠順利施工，並按契約規定按時付款。甲方有權要求乙方保質保量按時完工，如乙方原因造成延誤工期或中途停止，甲方有權拒付部分或全部費用。 乙方權利義務：乙方必須嚴格按照要求和施工方案進行施工，不擅自或降低設計標準，保證在規定的工期內高質量完成任務，並制定詳細的安全措施，對一切安全事故負全責，乙方可要求甲方按照契約及時付款。
七、付款方式：
1、乙方完成總工程30%時甲方驗收合格後付全款的30%;2、乙方完成總工程60%時甲方驗收合格後付全款的30%;
3、乙方完成總工程經甲方驗收合格後付全款的40%。
八、此協定一式兩份，雙方各執一份，自簽訂之日起生效。
甲方：代表人：
乙方：代表人：
年 月 日
道路建設施工契約 篇23
發包人： (以下簡稱甲方)
承包人： (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及其他相關法律、行政法規規定、遵循平等、自願、公平和誠信原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本契約。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：
工程內容：建築面積約 960 平方米
資金來源：自籌、集資建戶
二、工程承包範圍
承包範圍：設計圖紙範圍內(地皮面積270㎡)的土建、主體工程、外牆普通塗料裝飾、內牆粉刷粗到、室內排污排水系統、化糞池、出檐、公共過道、樓梯間白灰、底層地面砼層墊層。
三、契約工期
開工日期：
竣工日期：
契約工期總日曆天數： 天。
四、質量標準要求
工程質量標準：合格，並保證房頂不滲水。
五、契約價款
金額(大寫)：約 壹佰肆拾貳萬零捌佰元整 (￥：1420800元)，按 1480 元/㎡計算。甲方不再支付其他任何費用給乙方，即不再支付任何補助費用。
六、契約付款方式：乙方第貳層封頂後(含基礎)，甲方按造價70%支付前兩層工程款，以後每現澆一層按造價80%付款。
七、承包人向發包人承諾：按契約約定進行施工，竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
八、發包人向承包人承諾按照契約約定的期限和支付方式支付契約價款。
九、相關契約條款(未用條款)：
(一)甲方將水、電在開工前接入施工現場，包括路道，施工過程中，所耗用的水電費用由乙方負責。
(二)甲方提代承擔人搭建施工人員辦公、臨時住房的場地，積極配合內助分理施工過程中出現的有關問題。
(三)甲方負責處理施工場地周圍地下管線以及鄰近建築物、建築物的保護工作，乙方不承擔一切稅費。
(四)乙方承擔所有施工使用的水、電費用。
(五)工程所需繳納的建築營業稅及其他各種稅費由甲方負責，乙方不負責任。其他的所有報建費用由甲方負責。
(六)乙方負責施工過程中的所有保衛、安全工作責任，並對其所有管理人員和施工人員的各種工傷情況負全部責任，甲方不需承擔任何責任。
(七)工程如中途因甲方報建等原因停工，甲方應按完成進度進行結算，並承擔與工程直接相關的經濟損失。
(八)相關施工要求及計算方法、違約責任：
l、出檐、走廊、陽台折半計算面積，屋頂如有斜屋面折半計算。
2、工程所需的所有用材必須符合國家標準要求，甲方須提前通知乙方，如因材料不合格造成的問題由乙方負全責，甲方還可要求返工。
3、排污排水系統必須布局合理，總管、水溝、化糞池要完全能夠滿足總棟房屋排污、散水要求。
4、甲方必須按期按要求竣工，若延期按每天伍佰元處罰。
十、1、如果甲方按進度無法支付工程款，按3%月息計算。
2、鋼材品牌鴻泰或白露錳鋼，水泥標號325#。
十一、本契約一式兩份，甲、乙雙方各執一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日