常見建設施工契約

常見建設施工契約 篇1

施工單位(甲方):______________________承建方(乙方):___________________________________

依據《中華人民共和國契約法》、《建設工程施工契約管理辦法》、《建設施工規範》、《質量驗收評定標準》、《國家安全檢查標準》和自治區有關規定,結合本工程具體情況。經甲、乙雙方協商達成如下協定,並共同遵守。

一、工程概況:

工程名稱:____________________________工程地點:___________________________________建築面積:______________________________________工程結構:______________________________________工程內容:______________________________________

二、工程質量:按國家驗收規範達到合格標準、

工程造價包工包料一次包死。

三、施工工期:全部工程自___年___月___日開工,至___年___月____日竣工交付使用、

四、雙方責任

甲方責任:

1、對工程進度、工程質量、安全生產進行監督,並組織工程竣工驗收。

2、組織每月施工進度,工程質量、安全、生產會議,安排施工有關事項

3、對施工生產中有關技術及質量問題提出處理意見。

4、按上級有關規定填報有關報表。

5、根據建設單位支付工程進度款的具體情況向乙方按第六條2、3款規定提供施工用資金。

五、乙方責任:

1、項目施工過程嚴格執行ISO 9002質量標準、

2、按照施工契約條款,安排好施工進度(包括每月施工進度),保證契約工期按時完成,並參加甲方召開的有關會議。

3、嚴格按照施工圖紙,施工規範和操作規程施工,確保工程質量,施工中的圖紙變更須經甲方同意並辦理簽證手續。

4、嚴格遵守建築工程安全操作規程組織安全施工,對發生的安全事故由乙方全部負責(同時由安全部辦理單項工程安全施工責任書,工程部辦理工程管理目標書,並嚴格執行)。

5、對工程的隱蔽部分,應先由乙方自檢,然後通知甲方工程部和建設單位。監理共同進行驗收,符合設計要求及施工規範後,方可進行下道工序的施工。

6、對工程施工的有關技術資料,應按國家的有關規定進行紀錄,整理、編制、歸檔。

7、遵守甲方的有關管理制度及規定,並接受因違反有關制度和規定的處罰。

8、凡從建設單位收取的工程款,方規定辦理有關合法手續,撥付後再使用。

9、凡乙方與其他單位的一切經濟、財務、材料等有關手續往來,均由乙方自行負責處理,甲方不承擔任何責任,如發上經濟糾紛,項目承擔一切經濟責任。

10、乙方負責歸集真實的工程票據,如經有關部門檢查,出現成本歸集不真實而進行的稅務懲罰或罰款,責任由乙方承擔。

六、付款方式及付款標準:

1、所有甲方支付給乙方的工程款,均以支票支付。

2、工程款在收回建設單位工程進度款後按進度支付乙方,如因工程急需,超支必須經部隊領導簽字後方可支付。

3、本工程基礎完工後,甲方應付乙方全額工程款的50%,做為程材料費。

4、主體工程全部完工後,甲方應付乙方工程款35%。

5、裝飾工程,全部完工後經甲方驗收合格,經甲乙雙方決算厚,甲方應付乙方工程款10%。

6、剩餘工程款5%做為工程保修費,乙方無條件保修,如果乙不按時保修,甲方有權另請施工人員保修,費用由乙方負責,保修為一年。.

甲方負責人簽字:甲方蓋章:簽訂日期:

常見建設施工契約 篇2

甲方(全稱):

乙方(全稱):

本協定中的所有術語,除非另有說明,否則其定義與雙方於 年 月 日簽訂契約編號為 的《 建設工程施工契約》(以下簡稱“原契約”)中的定義相同。

根據原契約的工程量施工完畢後,甲方需要增加契約以外項目的工程量,按照《中華人民共和國契約法》及《中華人民共和國建築法》等有關規定,並結合本工程的具體情況,在甲乙雙方完全自願和理解本補充協定條款的情況下,簽訂本工程施工契約補充協定。

一、 由於工程量增加,契約價款由原來的 (¥ 元) (¥ 元)人民幣,結算工程量以實際完成的工程量為準。

二、本協定生效後,即成為原契約不可分割的組成部分,與原契約具有同等的法律效力。除本協定中明確所做修改的條款之外,原契約的其餘部分應完全繼續有效。本協定與原契約有相互衝突時,以本協定為準。

三、本協定一式陸份,甲方執肆份,乙方執貳份,具有同等法律效力,自雙方簽字蓋章之日起生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

常見建設施工契約 篇3

發包方(甲方)承包方(乙方)根據《中華人民共和國民法典》和《建築裝飾承包契約條列》及其他相關法律法規,遵循平等、自願、公正、誠實守信的原則,結合工程實際,甲乙雙方經友好協商一致,特訂立本契約:

一、工程概況:

1、工程名稱:住宅室內精裝修

2、工程地點:

二、 工程承包範圍:《預算書》中所標明的工程項目及內容

三、承包方式:全承包雙方約定:本工程由乙方提供設計,由甲方審核、確認。住房裝修契約

四、契約工期:

1、開工日期:

2、竣工日期:

3、合計 個日曆日。上述開工日期為暫定日期,實際開工日期以甲方的開工通知書為準,若開工日期提前或推後,則竣工日期相應提前或延後,工期不變。

五、工程質量標準:工程質量標準:優良。按(GB50210—20)建築裝飾、裝修工程質量標準驗收規範執行。

六、契約價款:本契約第一條確定的承包範圍內施工面積了 ㎡,契約總造價為人民幣: 萬元(不含稅金)

七、契約的組成檔案:

1、本契約書;

2、標準、規範及有關技術檔案;

3、甲、乙雙方確認的圖紙{按圖施工}

4、雙方關於本工程的洽商、變更、簽證等書面協定或檔案。

八、雙方工作:

(一)甲方工作:

1、開工前2天,提供施工所需的場地,並清除場內一切影響施工的障礙物;對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等採取保護措施。

2、開工前2天,向乙方提供施工所需要的水源、電源,說明使用注意事項,並交納施工中產生的水電費。

3、負責辦理本工程及各種申請、審批手續,負責繳納物業管理部門收取的裝修押金、出入證等相關費用。

4、委派張X為甲方工地代表,對工程質量、施工進度進行監督檢查、辦理變更、簽證、登記手續,及時辦理驗收結算。

5、開工前2天,對施工圖紙、施工方案及施工進度計畫進行審定並予以確認或要求乙方予以變更,確認及變更應以書面方式進行。乙方接到甲方確認後,應按期開工;乙方接到甲方變更後,應於48小時內,提出變更後方案交甲方審定,甲方應於48小時內予以答覆。

(二)乙方工作:

1、委派劉X為本工程項目經理,負責按契約約定擬訂施工方案、施工進度計畫交甲方審定。按契約約定組織施工,保質、保量、按期完成施工任務。

2、嚴格執行施工規範、安全操作規程、安全規定、環境保護規定。

3、做好各項質量檢查和施工記錄,會同甲方做好分階段驗收和竣工驗收,編制工程決算。

4、工程竣工尚未移交甲方之前,負責對現場設施和施工成品的保護。

九、關於工期的約定:

(一)開工及延期施工:

1、乙方應按契約約定的開工日期開工,因乙方原因延期開工的,乙方應按契約總造價的千分之三逐天向甲方支付賠償。

2、因甲方原因不能按契約約定日期開工的,甲方應按契約總造價的千分之三逐天向乙方支付賠償。

(二)暫停施工:

1、由於甲方未按契約要求支付工程款項的,乙方有權暫停施工,同時保護好施工現場,甲方應按契約要求工期相應順延。

2、甲方對在施工過程中質量有異議,可要求暫停施工。並向乙方發暫停施工說明書。經技術主管部門仲裁,責任在乙方的,乙方承擔返工或維修責任,工期不順延;經主管技術部門仲裁,責任不在乙方的,乙方可要求甲方賠償因暫停施工帶來的損失,工期相應順延。

十、關於提供材料的約定

1、甲方提供的材料,應在乙方要求的日期運抵施工現場,由乙方檢驗。如材料不符合施工要求,乙方可拒絕使用;如甲方要求乙方使用,應書面提出,乙方不承擔由此產生的質量後果。

2、甲方提供材料的,乙方應提前3天通知甲方。

3、乙方提供的材料,必須符合契約規定的型號、規格和標準,由甲方檢驗後方可使用。十

一、工程變更:

1、設計變更。施工中甲方需要對原工程設計變更,應提前3天向乙方以書面方式提出變更通知。設計變更應由原設計單位提供變更的圖紙及相關說明。

2、項目變更。施工中甲方需求增加或減少項目,應提前3天向乙方以書面方式發出變更通知。乙方同意後,雙方應辦理簽證,作為追加契約價款和結算的依據。

3、因甲方提出設計或項目變更的,工期相應順延。十

二、驗收與保修

(一)驗收

1、工程完工後,乙方向甲方提供完整的竣工資料及竣工驗收報告。

2、甲方接到驗收報告後____日內組織驗收,並在驗收後____日內予以認可或提出修改意見。乙方應按要求修改,並承擔由自身原因造成修改的費用;由甲方原因造成的修改,其修改費用由甲方負責。

3、甲方收到乙方送交的竣工驗收報告後____日內不組織驗收,或驗收後____日內不提出修改意見,視為驗收合格。

4、工程未經竣工驗收或驗收未通過的,甲方不得使用;如甲方強行使用,乙方不予承擔保修,並視為工程竣工及驗收合格。

(二)保修:工程竣工後,乙方應按規定對工程在質量保修期內承擔質量保修責任。十

三、付款方式:雙方約定,甲方按以下方式支付工程款項:

1、開工之日起____日內,支付總款項的80%,即人民幣 萬元;

2、木工進場施工之日前,支付總款項的10%,即人民幣 萬元;

3、竣工通過驗收後____日內,支付總款項的`10%,即人民幣 萬元。十

四、雙方如發生爭議,應通過雙方友好協商解決;經友好協商仍不能解決的,均可向擁有管轄權的人民法院提起訴訟。十

五、本契約書一式兩份,雙方各執一份。十

六、本契約書自雙方簽字之日起生效,至保修期結束失效。甲 方:

電 話:代 表:____日 期:乙 方:

電 話:代 表: ____日 期

常見建設施工契約 篇4

甲方(委託方):______________乙方(施工方):______________簽約時間:____________________簽約地點:____________________為規範住宅裝飾裝修施工,保護雙方的合法權益,根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、建設部令第110號《住宅室內裝飾裝修管理辦法》、____市人民政府令第141號《____市____鎮住宅裝修管理辦法》以及其他有關法律、法規規定的 原則,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協定,共同遵守。

一、工程概況

1.甲乙雙方的條件:甲方裝修住房系合法居住。乙方為本市經工商行政管理機關核准登記,並取得房產管理部門頒發的住宅裝飾裝修資質證書的單位。

2.裝飾施工地點:_____區_____路(小區)_____幢_____號(單元)_____室。

3.住房結構:_____室_____廳_____結構,建築面積_____平方米。

4.裝飾施工內容:詳見附屬檔案一《施工內容表》。

5.承包方式:(包工包料,包清工,部分承包)。

6.本工程由_____設計。

7.工期:工程期限_____天,從________年____月____日開工,至________年____月____日竣工。

二、工程價款及結算方式

1.總價款:_____(大寫)元(其中:設計費__元,管理費(_____%)元,稅金(_____%)元。經雙方認可變更施工內容的,變更部分的工程款按實另計。

2.契約簽訂後,甲方支付總價款的_____%,計_____元。________年____月____日前,甲方支付總價款的_____%,計_____元;________年____月____日前,甲方支付總價款的_____%,計_____元;________年____月____日前,甲方支付總價款的_____%,計_____元;尾款甲方應在本工程竣工驗收合格後____日內一次付清。

三、施工準備及雙方的義務甲方工作

1.甲方開工前,應向物業管理單位或產權單位登記備案;確需改變房屋結構和使用性質的,應當請具備相應資質的單位出具鑑定和加固方案,經房產管理部門核准後,領取住宅裝修許可單。

2.甲方應在開工前_____天,向乙方進行現場交底。空房屋,清除影響施工的障礙物,對只能部分空的房屋中所滯留的家具、陳設等採取保護措施。向乙方提供施工需要的水、電,並說明使用注意事項。

3.做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等行為的協調工作。

4.指派為甲方代表,負責契約履行,對工程質量、進度進行監理、驗收、變更、登記 手續和其他事項。乙方工作

1.甲方進行施工圖紙或做法說明的現場交底,擬定方案和進度計畫,交甲方審定。

2.指派為乙方代表,負責契約履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。

3.未經甲方同意和所在地房產管理部門批准,不得隨意改變房屋結構和使用性質。

4.與所在地物業管理單位簽訂《住宅室內裝飾裝修管理服務協定》。

5.嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境。

四、材料的供應甲方提供的材料:詳見附屬檔案二《甲方提供的材料、設備清單》本工程甲方負責採購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,必須符合國家標準,有質量環保檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建築裝飾裝修材料和設備。並應按時供應到現場,乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異或無法提供有關證明的,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,經書面認可,可繼續使用,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。乙方提供的材料:詳見附屬檔案三《乙方提供的材料清單》乙方提供的材料,必須符合國家標準,有質量環保合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建築裝飾裝修材料和設備,並應得到甲方認可,用於本契約規定的住宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規定的,應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的,應按提供材料價款的雙倍補償給甲方。乙方提供的材料、設備,如不符合質量環保要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的`損失由乙方負責

常見建設施工契約 篇5

甲方:(以下簡稱甲方)

乙方:(以下簡稱乙方)

在平等、自願,並協定商一致的基礎上,甲、乙雙方協定合資建房,達成如下協定條款:

一、甲方準備修建一幢六層半的樓房,因資金不足,現與乙方合資修建,修建期限從契約生效之日起一年內交房(除不可抗力原因才延期:如下雨、洪災、地震、停電等)。

二、分房情況:第四層鄰街一套的房屋產權歸乙方中的何明傑所有;背街一套的房屋所有權歸乙方中的陳德洪所有;第五層鄰街一套的房屋產權歸乙方中陸輝所有;背街一套的房屋所有權歸乙方中的何定宇所有;第六層鄰街一套的房屋產權歸乙方中的劉勁所有;背街一套的房屋所有權歸乙方中的岑秋蓮所有;第七樓半層及屋頂房屋產權歸乙方中的鄧芳所有。

三、付款方式:分三次付清房款,首付人民幣肆萬元整;修到所需樓層付人民幣肆萬元整;交房門鑰匙時付清尾款。(每次在甲方通知乙方付款兩天內,乙方必須付款,否則房屋由甲方自行處理。)

四、單價:按元/每平方米集資。

五、房屋竣工後辦理房屋土地使用證和房屋產權手續等費用,由甲、乙雙方各自負責。

七、房屋竣工後房屋的水、電和數位電視:甲、乙雙方各自立戶,費用由甲、乙雙方各自負責。

八、本協定生效後,雙方無條件遵守和履行,不得違反。

九、雙方在規定期限內不按契約履行,違約方向對方賠付違約金人民幣叄萬元整。

十、本協定一式兩份,甲、乙雙方各執一份,本協定經雙方簽字後生效。

甲方:

乙方:

時間:

常見建設施工契約 篇6

反訴人(本訴被告):_________________有限公司

法定代表人:_________________。

聯繫電話:_________________被反訴人(本訴原告):_________________有限公司。

法定代表人:_________________。

住所:_________________昆號。

聯繫電話:_________________

反訴人就被反訴人混凝土買賣契約糾紛一案,對被反訴人提起反訴。

反訴請求

1、請求判令被反訴人賠償反訴人機械租賃、工期延誤、人員誤工等損失共_________元;

2、本案的訴訟費、簽定費及相關費用由被反訴人承擔

事實和理由

_____年_____月_____日,反訴人與被反訴人的法人委託代表(廣東陽江市人)簽訂《商品混凝土購銷契約》,被反訴人未能按契約和建築規範要求按時按質提供給反訴人混凝土,混凝土質量存在問題,且在運送混凝土中經常誤時,造成所澆築混凝土的質量、結構、防水出現冷縫等質量問題。但反訴人本著友好合作目的,並未向被反訴人提出索賠,直至_____年_____月_____日向,反訴人仍主動向被反訴人的對單,並一直按約向被反訴人的法人委託代表譚興華付款。_____年_____月,被反訴人的法人委託代表辭職離開雲南筑城混凝土公司,被反訴人一直未通知反訴人,造成_____年_____月份雙方未對單,反訴人找不著付款對象。且_____年_____月____日,被反訴人在未通知反訴人的情況下,單方停止供貨,造成反訴人嚴重經濟損失。

綜上,反訴人認為,由於被反訴人內部人員、產品質量管理混亂,導致反訴人嚴重經濟損失,故反訴至貴院,請依法支持反訴請求。

此致

_____________人民法院

附:本抗訴狀副本__________份

反訴人:_________________(簽名)

_____年_____月_____日

常見建設施工契約 篇7

建設單位:______(以下簡稱甲方)

承建單位:______(以下簡稱乙方)

經甲乙雙方充分協商,甲方將下列工程任務委託乙方進行施工承包,為明確雙方責任,特制定本契約,希共同遵守。

一、工程名稱及建設地點:

1、工程名稱:______

2、建設地點:______

二、工程範圍:

園林綠化種植,園林景觀水電施工,園林景觀土建施工,園林綠化養護。

三、工程總造價:

乙方上報預算總價(含稅)為______元(¥______元),確定最終含稅契約總價為:______元(¥:______元)。

四、工期:

工期為:______至______。

五、承包方式:

包工包料

六、甲乙雙方負責完成的工作:

a)甲方負責完成的工作:

i、在開工期間為乙方施工提供方便,為乙方提供生活及施工水電接口;負責為乙方駐地提供場地,其辦公或生活用房搭設費用由乙負責。ii、甲方委派同志為工地代表,對工程進度、工程質量進行監理、督促乙方按規定搞好各項技術資料報表整理及處理其它事宜。b)乙方負責完成的工作:

i、乙方委派同志為工地代表,負責在開工前三天內完成組織施工圖會審、編制詳細的施工計畫,並送交甲方,經甲方確認後,作為乙方施工及甲方檢查監督執行施工進度的依據。

ii、保質、保量,按時完成所承包的工程項目,服從甲方現場人員及監理的指導。

iii、自覺遵守甲方的有關規定,愛護公物,不損壞甲方設施;在甲方指定的水電接口處安水、電錶,並負責交納水電費。

七、乙方必須嚴格按照設計施工圖紙,施工技術規範進行施工。因乙方擅自變更設計發生的費用及由此造成甲方的損失均由乙方負責。

八、工程變更:

在工程施工中,如果有契約以外的變更項目或預算中漏項的情況,採用以下方式:

1、變更增減工程量由甲、乙雙方按實際發生量確認;

2、變更項目單價首先參照原契約預算報價中的相同或相近似的單價執行,如果原契約預算報價中沒有可參照的項目單價,由甲、乙雙方根據市場價協商確認。

3、變更項目金額一起併入工程決算中。

九、工程驗收及竣工結算:

a)所承包工程全部完工後,由甲方根據雙方確認工程報價書中所列項目、設計施工圖紙及國家相關施工技術規範進行竣工驗收,如有出入或施工質量問題,由乙方負責無償返工,直到符合要求為止。

b)工程竣工驗收通過後,雙方在竣工工程驗收證明書上蓋章,同時乙方將全部技術檔案資料移交給甲方。

c)雙方在竣工工程驗收證明書上蓋章後,乙方在15個工作日內將竣工資料和竣工結算書上報甲方審核;甲方在15個工作日內將竣工結算審核完畢。

十、養護期:

該工程養期自通過竣工驗收之日開始計算,養護期為壹年,如在養護期內出現質量問題,甲方立即通知乙方,由乙方在接到通知十天內派出人員進行處理。

d)本工程至20xx年10月15日養護期滿,苗木成活率未達到相關標準要求。在養護期間乙方應對死亡的苗木進行補植。

十一、契約款項支付:

工程完成到30%時支付第一次進度款30萬元元,完成到60%時支付第二次進度款40萬元,工程驗收結算完成後支付至結算價的95%,一年養護期滿後若沒有質量問題,在7個工作日內支付餘款5%。

十二、其他事項:

a)在施工中,乙方應建立安全防護措施,安全施工、文明施工,否則,因此造成的一切人身事故和其他損失均由乙方負責。

b)如果需要辦理出入的手續,由甲方協助乙方辦理,其費用由乙方負責。

十三、本契約和施工設計圖、工程項目報價以及共同認可的附屬檔案共同組合檔案,並具有同等的法律效力。乙方施工設計圖、工程預算均經甲方認可後,方能正式開始施工。

十四、本契約自簽訂之日起生效,到甲乙雙方履行所有契約義務,竣工結算價款支付完畢,乙方向甲方交付竣工工程後,本契約即告終止。本契約未盡事宜,共同協商解決,雙方簽訂的其他條文同具法律效力。(預算書作為契約附屬檔案,同具法律效力)

本契約正本一式兩份,雙方各執一份,副本二份,雙方各執一份,具有同等法律效力。

甲方:______乙方:______

代表:______代表:______

簽約地點:______簽約時間:______

常見建設施工契約 篇8

發包人(全稱):承包人(全稱):

根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及有關法律規定,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就工程施工及有關事項協商一致,共同達成如下協定:

1。工程名稱:

2。工程地點:

3。工程立項批准文號

4。資金來源:

5。工程內容:

群體工程應附《承包人承攬工程項目一覽表》(附屬檔案1)。

6。工程承包範圍:

計畫開工日期:年月日。

計畫竣工日期:年月日。

工期總日曆天數:天。工期總日曆天數與根據前述計畫開竣工日期計算的工期天數不一致的,以工期總日曆天數為準。

三、質量標準

工程質量標準:

1。簽約契約價為:

人民幣(大寫)(¥元);

其中:

(1)安全文明施工費:

人民幣(大寫)(¥元);

(2)材料和工程設備暫估價金額:

人民幣(大寫)(¥元);

(3)專業工程暫估價金額:

人民幣(大寫)(¥元);

(4)暫列金額:

人民幣(大寫)(¥元)。

2。契約價格形式:

項目經理

承包人項目經理:

本協定書與下列檔案一起構成契約檔案:

(1)中標通知書(如果有);

(2)投標函及其附錄(如果有);

(3)專用契約條款及其附屬檔案;

(4)通用契約條款;

(5)技術標準和要求;

(6)圖紙;

(7)已標價工程量清單或預算書;

(8)其他契約檔案。

在契約訂立及履行過程中形成的與契約有關的檔案均構成契約檔案組成部分。

上述各項契約檔案包括契約當事人就該項契約檔案所作出的補充和修改,屬於同一類內容的檔案,應以最新簽署的為準。專用契約條款及其附屬檔案須經契約當事人簽字或蓋章。

1。發包人承諾按照法律規定履行項目審批手續、籌集工程建設資金並按照契約約定的期限和方式支付契約價款。

2。承包人承諾按照法律規定及契約約定組織完成工程施工,確保工程質量和安全,不進行轉包及違法分包,並在缺陷責任期及保修期內承擔相應的工程維修責任。

3。發包人和承包人通過招投標形式簽訂契約的,雙方理解並承諾不再就同一工程另行簽訂與契約實質性內容相背離的協定。

八、詞語含義

本協定書中詞語含義與第二部分通用契約條款中賦予的含義相同。

本契約於年月日簽訂。

十、簽訂地點

本契約在簽訂。

十一、補充協定

契約未盡事宜,契約當事人另行簽訂補充協定,補充協定是契約的組成部分。

十二、契約生效

本契約自生效。

十三、契約份數

本契約一式份,均具有同等法律效力,發包人執份,承包人執份。

發包人:(公章)承包人:(公章)

法定代表人或其委託代理人:法定代表人或其委託代理人:

(簽字)(簽字)

組織機構代碼:組織機構代碼:

地址:地址:

郵政編碼:郵政編碼:

法定代表人:法定代表人:

委託代理人:委託代理人:

電話:電話:

傳真:傳真:

電子信箱:電子信箱:

開戶銀行:開戶銀行:

賬號:賬號:

常見建設施工契約 篇9

甲方:乙方:依據民法典、中華人民共和國建築法及其它有關法律、法規,遵循平等、自願、誠實守信的原則。雙方就本建設工程地下室防水施工事項協商一致,訂立本契約,供雙方共同遵守。

一、工程概況

1)、工程地點:

2)、工程名稱:

3)、工程內容:在原有基礎上新做一層b改性瀝青防水卷材施工(卷材為聚酯胎3厚,-15176;),包含細部處理,底部基層處理劑的施工,附加層的施工,施工縫和後澆帶的防水處理及與本工程有關的零星工程。

二、承包範圍及方式:包工、包料、包質量、包安全、包進度、包文明施工。

三、主材選用及工程價款等:

1、選用材質:“聚酯胎3厚,-15176;防水卷材,乙方在施工前必須提供材料的合格證書、材料檢驗證書、材料樣板及乙方施工資格證書。材料經檢測中心檢測合格後方可進場開工

2、本契約價格包括材料現場轉運、垃圾的清運、清除(運離施工現場)

3、施工厚度要求:採用外厚防水卷材

4、全部包工包料,單價為元平方。

6、面積:按甲方確認的實做面積結算,此價格為含稅人民幣價格。

四、工期:按甲方項目部所安排的進度施工。

五、工程質量:

1)、工程質量標準:合格工程質量標準。

2)、承包人施工質量必須達到國家現行規範、標準、圖集和設計圖紙的規定。並符合發包人的要求。工程施工質量必須符合彈性體改性瀝青防水卷材(gb18242-)及《地下防水工程施工質量驗收規範》(gb50208-),防水施工所用的材料必須有產品合格證書和性能檢測報告。並經發包人、監理、承包人共同見證取樣,送法定檢測部門檢測合格,材料的品種、規格、性能符合現行國家標準和設計要求。不合格的嚴禁使用。工程質量保修期從竣工驗收通過之日起計為________年。

六、契約價款與支付方式按承包人實際完成的、且達到質量標準的工程量,每平方米鋪貼面積元,該鋪貼面積僅指鋪貼完成的外表面積,其它如細部處理、底部基層處理劑的施工、附加層的施工、施工縫和後澆帶的處理等均不再計算工程量,不再另計任何費用。在承包人承包的防水工程範圍內的一切檢測費(材料等)均有承包人承擔,不再另計任何費用。達不到質量標準時,由承包人返工,因返工給發包人造成損失的,應賠償發包人的損失;承包人拒絕返工的、或工期嚴重滯後時,由發包人另外組織施工單位進行施工,承包人已經施工的工程量,發包人可拒付任何費用,承包人對此無任何異議。

七、工程款支付辦法:

1、當地下室底板及外牆板外側防水層全部施工完畢,經質監站、監理單位、發包人、承包人共同驗收達到契約約定的質量標準,並在主體施工單位施工完回填土方後,____日內發包人支付給承包人外牆防水已完工程量的60%;土方回填施工時,承包人應派專人在現場跟班作業,以防泥工施工時破壞防水層;

2、在土方回填後____日內的適當時間,發包人組織承包人、監理單位不少於兩次的地下室防水效果初驗;在此期間,承包人整理施工資料提交給發包人;初驗中沒有發現問題,資料提交齊全有效,發包人支付承包人所施工的底板防水和外牆防水已完工程量的25%;若在初驗中發現滲漏或超過規範規定的濕漬等質量問題、或資料有缺陷時,順延本次工程款的支付時間,直至承包人解決好所發現的問題;

3、在地下室底板和外牆後澆帶等主體結構施工前後,承包人應及時配合,完成後澆帶部位的防水層施工;在後澆帶等部位的防水層施工完畢後的____日內,經發包人、監理單位、承包人共同初驗合格後,發包人支付承包人所施工的全部已完工程量的10%;

4、承包人剩餘5%的工程款轉作保修金,在保修期滿後的____日內,由發包人無息退還給承包人。保修期間出現保修事件時,保修金不足部分由承包人交付。

八、承包人向發包人承諾按照契約約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。自行解決民工食宿。

九、發包人向承包人承諾按照契約約定的期限和方式支付契約價款。

十、隱蔽工程和中間驗收所有分部分項工程、工序的施工,必須經發包人代表、監理工程師檢查驗收並簽字認可後,方可進入下道工序的施工。十

一、安全施工文明施工安全生產,文明施工由承包人負責並承擔其費用;施工開始前,發包人為施工場地內的自有人員及

第三人人員辦理人身意外傷害保險,承包人施工人員發生工傷事故者,醫療費用由保險公司理賠,由發包人和承包人共同負責聯繫保險公司,由保險公司賠付。實際費用與理賠金額的差額由承包人承擔。一旦發生重傷事故或傷亡事故者,發包人最終一次性賠付當事人的最高賠償金以保險公司理賠的數額為最高封頂數額,其餘由承包人承擔。十

二、工程變更施工過程中,承包人無權擅自變更;承包人應嚴格執行設計單位或發包人所出具的變更通知;工程變更涉及費用增減的,雙方另行協商,簽訂補充協定。十

三、工程轉包和分包本工程嚴禁分包和轉包;一經發現,發包人可立即與承包人解除契約,工程款不予支付。十

四、不可抗力雙方關於不可抗力的約定:暴雨、暴雪、洪水、地震等自然災害;發生不可抗力,雙方的損失分別由各自承擔自身的損失。十

五、保險承包人應為其工地所有施工人員以及進入工地人員辦理人身意外傷害保險、承包人的財物保險等。十

六、關於意外停工的約定因停水、停電、天氣惡劣以及其它外部環境因素的影響致使工程停工的,承包人的窩工工時費和生活費、機械停置費和租賃費、材料占用資金損失等以及或因上述原因引起的承包人的費用支出,發包人一概不予補償;卻因特殊原因,停工時間可能相對較長時,經承發包雙方協商同意並在確定再次復工的時間後,承包人可採取人員、機械退場的措施、並保護好已完工程,此費用均由承包人承擔。十

七、工程質量保修本防水工程的保修期為________年;承包人在質量保修期內,按照有關法律、法規、規章的管理規定和雙方約定,承擔本工程質量保修責任;屬於保修範圍、內容的項目,承包人應當在接到保修通知之日起3天內派人保修。承包人不在約定期限內派人保修的,發包人可以委託他人修理;發生緊急搶修事故的,承包人在接到事故通知後,應當立即到達事故現場搶修;質量保修完成後,由發包人組織驗收。十

八、違約責任:

1、在施工過程中,乙方必須做好做足一切安全措失,如發生任何安全事故均由乙方承擔一切責任。

2、乙方所提供的產品必須符合契約所規定且必須達到國家規範要求,否則一經發現所造成的損失由乙方承擔,甲方可單方面解除契約且不需支付乙方工程款,乙方必須向甲方支付契約總款20%的違約金。

3、乙方必須按照契約的品牌及項目部所要求的施工工序及材料厚度嚴格施工,不得偷工減料。否則,一經發現,甲方可拒付乙方工程款並可單方面解除契約,且乙方必須向甲方支付契約總價款2倍的違約金。

4、契約一經簽訂,乙方不得單方面解除契約或中途停工,否則必須向甲方支付契約總款20%的違約金。

5、在乙方施工期間,乙方工人必須服從甲方項目部的管理,不得有任何偷盜行為或損壞現場成品行為,否則一經發現,所造成的損失由乙方承擔,所損失的金額以甲方確認的為準,且此款甲方有權直接在乙方工程款中扣除。

6、乙方必須按照契約所規定的時間完工,否則每延誤一天,乙方必須向甲方支付契約總款1%的違約金,如超過三天仍未滿足施工要求的,甲方可單方面中止契約,乙方所有工程款不予支付,所造成的損失由乙方自行承擔。

7、在保修期間(保修期為________年),如發生任何質量問題,乙方必須在接甲方電話通知24小時進行維修。否則甲方有權自行修復,所發生的費用(費用金額無須乙方同意以甲方確認的為準)甲方有權直接在乙方工程質保金中扣除,不足部份可向乙方追索。

8、在全部完工後,乙方必須向甲方提供驗收所需具備的一切資料,否則甲方有權不予驗收,所造成的損失由乙方自行負責。

9、工程全部完工後,乙方必須做到場地乾淨整潔、無任何垃圾,否則甲方有權不予驗收並有權自行處理,所造成的損失由乙方自行承擔,所發生的費用甲方有權直接在乙方工程款中扣除,所損失的金額以甲方確認的為準。十

九、廉潔條款

1、嚴禁甲方人員以任何方、暗示乙方請吃、請喝、收受乙方禮金、禮品或接受提供的其它私人便利或利益。

2、嚴禁乙方以任何方式向甲方人員提供私人便利、行賄或進行非正常商務宴請,如果出現乙方在履約過程進行私下請吃、向甲方人員提供私人便利、行賄等一切非正常的經濟活動,一經查實,甲方有權單方面終止契約,且乙方必須承擔由此造成的工期延誤、退場等一切經濟損失,所損失的金額以甲方確認的為準,並且甲方有權從乙方工程款中直接扣除。如果乙方事後主動積極向甲方陳述事實或乙方有證據顯示以上行為為甲方人員施壓的不得已行為,則乙方可保留契約的權利和義務。二

十、其他事項:

1、在執行契約中發生爭議,雙方應通過友好協商解決。如協商無效,向甲方所在地人民法院申請仲裁。

2、本契約一式貳份,經雙方簽字蓋章後即生效。甲方(蓋章):乙方(蓋章):甲方負責人簽字:乙方負責人簽字:簽約日期:________年____月____日簽約日期:________年月施工契約 篇10建設單位(甲方):_________施工單位(乙方):_________根據_________市建委有關規定,甲方將武漢首期綠化工程委託給乙方施工,根據該工程具體情況,經雙方協商簽訂本契約。

一、工程名稱:_________。

二、施工地點及範圍:本工程位於_________,綠地總面積為_________平方米。

三、工程內容

1.乙方根據甲方所提供的設計圖紙按圖施工,甲方按圖驗收;

2.綠地深翻_________厘米,加工_________厘米(包括土地平整、造地形等);

3.工程竣工後,乙方必須養護________年(落葉樹今冬明春種植,按具體樹種種植起算);

4.施工過程中,由於甲方原因需要返工的,則須經甲方簽證認可後按實結算;養護期間由於乙方原因造成苗木死亡的,均由乙方按契約規格要求補植;

5.種植質量應根據_________市有關部門對綠化工程的要求進行驗收。草坪應按地形鋪設,要求平整度高,整體性強,自然泛水,鋪設間隙不得超過一指寬。

四、工程造價:工程總造價為人民幣_________元整,一次性包乾。

五、付款方式

1.

第一次付款,在契約簽訂生效後,甲方支付總造價的50%;

2.

第二次付款,在草皮鋪設過半後,甲方支付總造價的25%;

3.

第三次付款,在工程驗收後,甲方支付總造價的20%;

4.餘款待________年養護期滿、合格後一次性付清。

六、施工期限:本工程自________年____月____日至________年____月____日竣工。

七、甲方委託_________,乙方指派_________負責施工現場的管理協調工。

八、其他約定_________。

九、本契約一式_________份,甲乙雙方各執_________份,圖紙預算各_________份。甲方(蓋章):_________

乙方(蓋章):_________法定代表人(簽字):_________

法定代表人(簽字):_________________年____月____日

________年____月____日簽訂地點:_________

簽訂地點:_________

常見建設施工契約 篇10

甲方:

乙方:

為確保宰能村扣香公路按時、按質、按量完成,經甲乙雙方共同協商,達成如下協定:

一、公路建設路線及工期要求:

1、公路建設路線為宰勇大寨至扣香自然寨。

2、工期要求是XX年3月10日至XX年12月30日。

二、公路建設的內容:

公路路基開挖工程。

三、公路建設技術要求:

1、土石方開挖有效路基直線段為4.5米,彎道地段為6.1米;每公里設定4個錯車道,錯車道有效寬度為6.1米。

2、線型要求滿足行車順適,特殊地段最大縱坡不得大於10%,縱坡長度不得大於80米,彎道最小半徑不得小於15米。

3、土質邊坡按1:0.5-1:0.75,堅石邊坡按1:0.2,軟石邊坡按1:0.3的標準進行開挖。

四、工程驗收及付款方式:

1、乙方全部完成公路路基開挖工程後,由鄉政府組織相關部門進行驗收。

2、工程承包經費為每公里2.75萬元,乙方進場並完成500米的路基開挖後,甲方再按工程進度工程款的30%預付給乙方作工程建設費用;整個工程按時按按量完工,經鄉人民政府組織相關部門驗收合格後,一次性付清工程款。

五、施工安全責任:

乙方在施工期間必須妥善處理好施工安全措施,按照安全操作規程施工,達到安全生產的目的。乙方無論任何時候發生安全事故,造成的一切後果由乙方自負,甲方概不負責。

六、雙方的權利、責任和義務:

1、公路建設必須按照本契約規定的技術要求一次開挖到位,未完成整條線路的工程或不按契約工期完工的,甲方拒絕支付費用,所發生的一切費用由乙方自行承擔。

2、甲方必須搞好公路經過的山林田土、房屋、墳墓等的協調和搬遷工作,如因未搞好協調和搬遷造成乙方工程誤工的,從第3天算起,每天按1000元計支付乙方的誤工費。

3、在施工過程中,乙方的機械燃油由乙方自行負責運輸。

4、甲方必須派員協助乙方進行施工。

5、本契約一式三份,甲乙雙方各執一份、鄉人民政府一份,自雙方簽字之日生效。

甲方: 代表:

乙方: 代表:

常見建設施工契約 篇11

甲方(委託方):______________ 乙方(施工方):______________為規範住宅裝飾裝修施工,保護雙方的合法權益,根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、建設部令第110號《住宅室內裝飾裝修管理辦法》、____市人民政府令第141號《____市____鎮住宅裝修管理辦法》以及其他有關法律、法規規定的 原則,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協定,共同遵守。

一、工程概況

1.甲乙雙方的條件:甲方裝修住房系合法居住。乙方為本市經工商行政管理機關核准登記,並取得房產管理部門頒發的住宅裝飾裝修資質證書的單位。

2.裝飾施工地點:_____區_____路(小區)_____幢_____號(單元)_____室。

3.住房結構:_____室_____廳_____結構,建築面積_____平方米。

4.裝飾施工內容:詳見附屬檔案一《施工內容表》。

5.承包方式:(包工包料,包清工,部分承包)。

6.本工程由_____設計。

7.工期:工程期限_____天,從________年____月____日開工,至________年____月____日竣工。

二、工程價款及結算方式

1.總價款:_____(大寫)元(其中:設計費__元,管理費(_____%)元,稅金(_____%)元。經雙方認可變更施工內容的,變更部分的工程款按實另計。

2.契約簽訂後,甲方支付總價款的_____%,計_____元。________年____月____日前,甲方支付總價款的_____%,計_____元;________年____月____日前,甲方支付總價款的_____%,計_____元;________年____月____日前,甲方支付總價款的_____%,計_____元;尾款甲方應在本工程竣工驗收合格後____日內一次付清。

三、施工準備及雙方的義務甲方工作

1.甲方開工前,應向物業管理單位或產權單位登記備案;確需改變房屋結構和使用性質的,應當請具備相應資質的單位出具鑑定和加固方案,經房產管理部門核准後,領取住宅裝修許可單。

2.甲方應在開工前_____天,向乙方進行現場交底。空房屋,清除影響施工的障礙物,對只能部分空的房屋中所滯留的家具、陳設等採取保護措施。向乙方提供施工需要的水、電,並說明使用注意事項。

3.做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等行為的協調工作。

4.指派為甲方代表,負責契約履行,對工程質量、進度進行監理、驗收、變更、登記 手續和其他事項。乙方工作

1.甲方進行施工圖紙或做法說明的現場交底,擬定方案和進度計畫,交甲方審定。

2.指派為乙方代表,負責契約履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。

3.未經甲方同意和所在地房產管理部門批准,不得隨意改變房屋結構和使用性質。

4.與所在地物業管理單位簽訂《住宅室內裝飾裝修管理服務協定》。

5.嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境。

四、材料的供應甲方提供的材料:詳見附屬檔案二《甲方提供的材料、設備清單》本工程甲方負責採購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,必須符合國家標準,有質量環保檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建築裝飾裝修材料和設備。並應按時供應到現場,乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異或無法提供有關證明的,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,經書面認可,可繼續使用,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。乙方提供的材料:詳見附屬檔案三《乙方提供的材料清單》乙方提供的材料,必須符合國家標準,有質量環保合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建築裝飾裝修材料和設備,並應得到甲方認可,用於本契約規定的住宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規定的,應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的,應按提供材料價款的雙倍補償給甲方。乙方提供的材料、設備,如不符合質量環保要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。

五、安全生產:甲方提供的施工圖紙或做法說明以及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣、通訊線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞。滲漏水、停電、物品損壞等事故的發生。裝修過

常見建設施工契約 篇12

甲方:食品有限公司

乙方:工程建築有限公司

根據有關規定,為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任,經雙方協商同意簽訂本契約。

一、工程概況

1、工程名稱:鍋爐房工程

2、工程地點:

3、承包範圍:包工包料形式。

4、工程建築面積及計算方式:工程約平方,每平方米按元整計算(按工程完工後實際發生量計算),工程總造價約貳佰萬元。

5、付款方式:基礎完工後付款元,主體完工後付元,餘款完工後經甲方驗收合格七天內結算,一個月內付清。

6、工程期限:年月 日至年 月 日,總計 天完工。

7、如遇到下雨天災,人為不可抗拒因素,工期相應順延。

8、工程施工中如發生變更項目,另行計算。

9、建築物回填 米以外由甲方負責。

10、煙筒不在承包範圍內。

11、因甲方原因給乙方造成停工,一切損失由甲方負責。

二、 甲方責任和權利

1、施工單位有權行使契約約定的權利,履行契約約定的職責,負責對乙方承建的工程項目進行監督檢查。

2、施工單位所制定的施工進度計畫,乙方嚴格執行。

3、施工期間乙方不準隨意停工。

4、每個單項工程向乙方提供一套完整圖紙,並進行圖紙

三、乙方的責任和權利

1、 乙方必須遵守甲方的各項規章制度,接受施工單位有關人員對工程進度、質量安全、文明施工方面的管理和監督,但乙方不能因施工單位管理和監督而免除自己的責任。

2、 必須遵守安全施工標準,規章制度和操作規程,正確使用安全防護用具、機械設備、嚴格按照分部分項安全技術措施、安全施工方案、安全技術交底施工,必須遵守施工單位的各項規章制度,服從施工單位現場指揮。

3、 有權拒絕違章指揮和冒險作業,在施工中發生危險及人身安全的緊急情況下,作業人員有權停止作業或撤離危險區域。

4、 組建一支過硬的施工隊伍,配齊各項工種,配備專職人員負責現場協調,安全文明施工。會審,如有變更甲方應提前以書面形式通知乙方,避免造成不必要的損失。

5、負責施工現場的各項管理工作及周邊關係的處理,給乙方造成一個良好的施工環境,並對工程質量嚴格把關,對不合格工程應以書面形式勒令期限整改,否則由此造成的一切損失由乙方承擔。

6、給乙方配備現場施工用電、用水及必要的生活用電、用水。

7、保證按時給乙方撥付工程款,如有延期甲方承擔一切後果。

8、甲方負責乙方場地的三通一坪(通水、通電、通路)平是施工現場的土地。

四、施工安全措施

1、乙方在施工操作中,嚴格遵守工地的一切規章制度,注意安全,在施工中乙方人員的安全問題,一切事故由乙方自負,甲方不承擔一切責任。

2、乙方在施工現場,安全施工無事不得進入建設單位生產車間,如果出事,乙方承擔一切責任。

3、因乙方造成停工、打架,一切後果由乙方無條件承擔。

五、附則

1、本契約一式肆份,契約甲乙雙方各執三份。

2、本契約簽訂後,承、發包雙方需提出修改時經雙方協商一致後,簽字確認作為本契約補充契約。

3、任何一方不得違反本契約規定,未盡事宜,雙方協商解決。

甲方:

乙方:

年 月 日

常見建設施工契約 篇13

建設單位(甲方):_____________________

地址:_________________________________

郵碼:_________________________________

電話:_________________________________

法定代表人:___________________________

職務:_________________________________

安裝承包單位(乙方):_________________

地址:_________________________________

郵碼:_________________________________

電話:_________________________________

法定代表人:___________________________

職務:_________________________________

為明確甲乙雙方在施工過程中的權利義務,促使雙方互相創造條件,搞好配合協作,按時保質保量地完成工程任務,經甲乙雙方充分協商,特簽訂本契約,以便共同遵守。

第一條?總則

一、工程名稱:

二、國家有關單位對工程的批准投資計畫、工程項目表、申請建築許可執照、計畫任務書,初步設計、總概算等檔案號。

三、工程編號:

四、工程地點:

五、工程範圍:本契約全部工程建築安裝面積總計________平方米(各單項工程建築安裝面積詳見工程項目一覽表)。

六、工程造價:本契約全部工程施工圖預算造價為人民幣________元(各單項工程造價詳見工程項目一覽表)。

第二條?在組織施工過程中,如遇下列情況,得順延工期,雙方應及時進行協商,並通過書面形式確定順延期限:

一、因天災或人力不能抗拒的原因被迫停工者;

二、因甲方提出變更計畫或變更施工圖而不能繼續施工者;

三、因甲方不能按期供圖、供料、供設備或其所供材料以及設備不合規格要求,被迫停工或不能順利施工者。

第三條?施工準備

一、甲方在開工前應辦妥征地拆遷;申請領取建築執照;清除施工場地範圍內影響施工的原有管線、樹木等障礙物;解決施工用地(包括材料、構件的堆放和中轉場地,搭建大型臨時設施用地);解決施工用水源、電源和運輸道路的暢通;應於____年____月____日向乙方提供所有工程設計圖紙____份;組織設計、施工單位進行工程設計交底。

二、乙方在開工前應組織有關人員研究和熟悉圖紙,參與設計交底;編好施工圖預算;負責編制施工組織設計或施工方案;進行施工場地的平整,施工界區內的用水、用電、道路以及搭建施工臨時設施,安排施工總進度計畫,儲備材料,加工構件,做好一切施工準備。

第四條?物資供應

一、本契約全部所需材料按下列第(?)項供應方式辦理:

1.特殊材料、統配部管材料及統配部管機電產品,均由甲方負責採購供應至乙方指定地點,其他材料均由乙方負責採購供應;

2.統配部管材料由乙方負責辦理申請、訂貨、調劑使用;特殊材料及統配部管的機電產品由甲方負責採購供應至乙方指定地點,其他材料均由乙方負責採購供應

3.包工不包料工程,全部材料由甲方採購供應到現場或指定的加工地點;

4.……

二、成套設備和非標準設備,由甲方負責辦理申請、訂貨及加工,引進成套設備在交付乙方前,甲方應負責商品檢驗(在施工現場加工的非標準設備,甲方可委託有條件的乙方加工)。

三、工程所需材料如因供應部門的規格品種或材質不能滿足工程所需要求,必須以其他規格品種代替或加工處理時,應事先取得原設計單位和甲乙雙方的同意,在辦理有關手續後實行,由於代用或加工而發生的量差、價差及加工費,由負責供應方負擔。

四、凡應附有合格證明的材料,在進入施工現場時必須驗證,如無證明,須經試驗合格方準使用,其試驗費應由負責供應方負擔。

五、由甲方負責供應的材料和設備,如未按期供應或規格質量不符要求,經雙方努力仍無法解決,因此造成乙方的損失,由甲方負擔。

第五條?工程款結算

一、本契約全部工程造價的結算方式,按下列第(?)項辦理:

1.以施工圖預算加增減變更預算進行結算;

2.按施工圖預算加係數包乾確定包乾造價,包乾範圍以外的費用,另按有關規定調整包乾造價;

3.按標準施工圖單方造價包乾,包乾範圍以外的費用另按有關規定調整包乾造價;

4.包工不包料工程,按包工預算定額或人工費包幹辦法結算。

二、本契約自簽訂生效之日起,甲方應在____日內按工程造價總額____元的____%一次

撥給乙方備料及施工費。工程進行期間,甲方應審查乙方提供的完成工作量統計月(季)報表,並據此撥給工程進度款。工程未竣工驗收前,可預留工程總造價的____%的尾款,待工程竣工驗收後全部付清(基本建設投資撥款改貸款之後,貸款辦法按主管部門的規定辦理)。不按契約規定撥付工程款,按銀行有關逾期付款辦法或“工程價款結算辦法”的有關規定處理。

第六條?施工與設計變更

一、乙方在組織施工中必須堅持“百年大計,質量第一”的方針,要根據國家頒發的施工驗收規範和質量檢驗標準,以及設計要求組織施工,要求全部工程達到合格標準;

二、在組織施工中,要堅持按圖施工,任何一方不得隨意變更設計,如遇下列情況造成乙方窩工、返工和材料、構件的積壓倒運,勞動力、機械調遷等損失,應由甲方負擔:

1.施工中發現設計有錯誤或有嚴重不合理的地方,乙方應以書面通知甲方,由甲方在七天內與原設計單位商定提出修改或變更設計檔案,經甲乙雙方辦理有關手續後方準繼續施工;

2.施工中如遇設計變更後超出原設計標準或規模時,須經原批准單位審批同意,甲乙雙方辦理有關手續後方可施工。在設計變更尚未批准前,任何一方不得強行施工;

3.在施工中如遇中途停建、緩建,甲乙雙方對在建工程應商定做到安全部位。

三、在施工中由於乙方本身原因造成的停工、返工、材料、構件的倒運,機械二次進場等損失,均由乙方自行負擔。

四、乙方要嚴格執行隱蔽工程驗收制度,凡隱蔽工程完成後,必須經過驗收作出記錄方能進行下一工序的施工。一般隱蔽工程由乙方自行檢查驗收,並作好記錄;重大或複雜隱蔽工程應由乙方書面通知甲方和設計單位共同進行驗收,並辦理隱蔽驗收手續。如甲方與設計單位未屆時參加,乙方可自行檢查驗收,並應作好記錄,甲方應予承認。如甲方以後提出檢查時,檢查結果不符合要求者,其檢查費用由乙方負責,符合要求者,其檢查費用由甲方負責。

五、在組織施工過程中,如遇特殊情況,甲方對某個單項工程提出加快提前完成而採取特殊施工方法時,因此所增加的各項施工費用,應由甲方負擔,在組織施工前,甲乙雙方應辦妥改變施工方法的手續。

第七條?竣工驗收、結算與保修

一、乙方在單項工程竣工前____日,應將驗收日期以書面形式通知甲方屆時驗收,如甲方不能按期參加驗收,須提前通知乙方,並與乙方另行商定驗收日期,但甲方必須承認乙方的竣工時間。甲方推遲驗收,其間所發生的管理費和各項損失均由甲方負擔,並償付逾期違約金,違約金計算辦法。________________。

二、竣工工程經檢驗合格,從驗收之日起____天內乙方向甲方移交完畢,如甲方不能按期接管,致使已驗收工程發生損失,應由甲方負擔。

三、某項工程中之單項工程如需單獨移交甲方,以便由另一施工單位進行施工,在移交時甲乙雙方應辦理中間驗收手續,作為竣工工程驗收之依據

四、在進行竣工工程驗收中,如發現不合格須返工或修理補做的部分,雙方在驗收時應議定修補措施和期限,由乙方在規定期限內完成,完成後經驗收合格再行移交,因此而發生的各項費用由乙方承擔。由於修理或返工造成逾期交付的,償付逾期違約金。

五、工程已基本竣工,如遇某種材料或設備雙方均無法解決,致使該項工程不能全部按期竣工,經雙方研究同意,可作減項竣工,並對已完工程進行竣工驗收和辦理移交手續。

六、竣工工程驗收以國家頒發的施工驗收規範、質量檢驗標準及施工圖為依據。在進行竣工驗收時,乙方應向甲方提供以下條件:

1.增減工程變更的有關手續和其他洽商記錄;

2.隱蔽工程驗收記錄和中間交工驗收記錄;

3.提供竣工圖的工程,如工程變更不大,施工單位應儘量在原施工圖上加以註明,提交甲方存檔。工程變更較大的,由甲方自繪或委託設計單位繪製竣工圖。

七、乙方在單項工程竣工驗收____天內,應將竣工工程結算件送交甲方進行審定,甲方接到竣工結算件後應在____天內審定完畢,如到期未審定完或未提出異議,即視同同意結算,建設銀行據此撥款。

八、工程竣工驗收後,乙方對施工的土建工程質量負責保修一年,採暖工程保修第一個採暖期。在保修期間,確因施工責任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏氣、堵塞等質量事故,應由乙方負責修理,並負擔全部修理費用。

第八條?獎勵、懲罰與_____

一、乙方在保證工程質量的前提下提出修改設計的合理化建議,經甲方和原設計單位同意方可施工,由此而節約的工程投資,____%歸乙方,____%歸設計單位。

二、由於乙方責任未按本契約規定的日期竣工,以竣工驗收合格日期計算,每逾期一天,應按該項工程的預算造價(包工不包料工程按預算人工費計算),由乙方償付給甲方萬分之____的違約金。如乙方採取措施提前竣工,每提前一天,由甲方付給乙方萬分之____的獎勵。獎

金由甲方收益中開支或從甲方節約的投資中支付。如甲方確無資金來源,可不實行獎罰條款,乙方應從全局出發,不因此推遲交工。

三、甲乙雙方不得藉故拖欠各種應付款項,如逾期不付,則視同貸款,拖延方應增付應付而未付款項的利息。

四、施工契約由各級建設銀行監督執行。施工中的經濟糾紛,應本著實事求是的原則,協商解決,如雙方協商不能解決時,可選擇以下第(?)項方式處理:

(1)申請_____________委員會_____;

(2)向________人民法院起訴。

第九條?工程負責人和工傷事故

一、甲方派________為駐現場負責人,乙方派________為現場施工負責人,共同履行本契約的各項規定,對工程進度、工程質量進行監督,檢查隱蔽工程,辦理中間交工工程驗收手續及其他事宜。

二、乙方有責任教育工人嚴格執行操作規程,安全施工,防火防盜。在施工中發生的傷亡事故和乙方管理不善造成的其他損失,均由乙方負責,乙方不得因此影響工程進度。

第十條?契約份數及有效期

一、本契約一式____份。其中正本兩份,甲乙方各執一份;副本一式____份,報送甲乙雙方的主管部門、工商行政管理機關和建設銀行各一份存留備案。

二、本契約自雙方簽訂之日生效,在本契約全部工程竣工驗收並結清尾款後失效。

第十一條?附則

一、本契約條款如對特別情況尚有未盡事宜,雙方可根據具體情況結合有關規定議定附則條款,作為本契約附屬檔案,與本契約具有同等效力,但不得與本契約牴觸。

二、本契約訂立之前雙方簽訂的工程協定書,在簽訂本契約後,可作為本契約附屬檔案,與本契約牴觸之處,以本契約為準。

第十二條?契約附屬檔案(均略)

一、工程項目一覽表

二、全部施工圖紙

三、施工圖預算表

四、甲方負責供應材料、設備一覽表

五、國家或省、自治區、市政政府等有關單位對工程的批准投資計畫、計畫任務書等____份檔案。

第十三條?其他條款___________________________________________________________

建設單位(甲方):_____________

代表人:_______________________

__________年_______月________日

安裝承包單位(乙方):_________

代表人:_______________________

__________年________月_______

常見建設施工契約 篇14

甲方:(簡稱甲方) 乙方:(簡稱乙方)

為了解決都勻市城市名品小區住戶通信需求,按照(20xx)003號《黔南州通信行業駐地網聯合辦公室檔案》精神,對小區FTTH綜合接入工程地蚝施工安裝,經甲、乙雙方友好協商,根據《中華人民共和國契約法》達成本協定。

一、工程概況

(1)工程名稱:都勻市城市名品FTTH綜合接入工程。

(2)工程內容:以設計方案為準。

二、施工規範要求

乙方必須按照《黔南州住宅小區及商住樓通信配套設施建設規範》施工。

三、施工費用

經甲、乙雙方協商工程採取包工包料施工,工程總承包價為人民幣:壹拾貳萬元整(120xx0.00元整),施工費用為一次性包乾工程。

四、付款方式

工程竣工驗收合格後按照通信行業相關規定開具建安發票,十五日內一次性付清工程款人民幣:壹拾貳萬元整(120xx0.00元整)。

乙方指定的銀行帳戶如下:

開戶銀行:貴陽銀行股份有限公司匯通支行

開戶名稱:貴州天勤通通信工程有限公司

帳號:101177

五、雙方責任及義務

1、甲方

(一)、甲方負責安排專人進行協調工作,並確認規劃通信線路走向,避免與其他項目交錯影響施工。

(二)、甲方負責審核路由按按規劃設計要求施工。

(三)、在不影響甲方施工進度情況下,如因其他施工單位原因,造成通信線路損壞,甲方負責協調施工單位賠償乙方的材料、人工及相關損失。

(四)、非甲方施工原因造成的通信線路損壞,甲方概不負責。

(五)、甲方在施工過程中,發現有危及通信光、電纜安全時,應事先通知乙方,採取必要的安全措施。

2、乙方

(一)、嚴格執行操作規程、安全文明施工,在施工過程中所有安全事故及經濟糾紛均由乙方自行負責承擔。

(二)、按照通信行業相關規範和技術要求組織施工,在通信行業主管部門的監管下按時保質保量完成工程。

(三)、負責提供工程範圍內及現狀光纜位置圖給甲方。

(四)、乙方須在契約約定的時間內保質保量的完成安裝工程,由於乙方原因造成工期延誤,損失由乙方負責。

(五)、乙方負責協調辦理電信運營商驗收、外線信號接入事宜的相關手續,並保證整個小區電信通信暢通使用。

(六)、乙方負責管理本工程施工垃圾及施工損壞的牆面的修復。

六、施工工期

施工工期為45天,設計審批通過次日起開始計算工期,如因甲方協調等原因造成工期延誤,施工工期進行順延。

七、未盡事宜雙方另行友好協商,因本契約發生爭議,雙方友好協商解決。

八、本協定一式四份,甲、乙雙方各持二份,經雙方簽字蓋章後生效,供雙方共同遵守。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

常見建設施工契約 篇15

發包方:(簡稱甲方)

承包方:(簡稱乙方)

依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及國家工商行政管理局和建設部頒發的《建設工程施工契約GF–1999–0201示範文本》結合天津市有關規定,經雙方協商一致,簽訂本契約。

第一條 工程概況

1.1 工程名稱:

1.3 工程內容:(詳見工程項目一覽表)

1.2 工程地點:

1.4 承包範圍:

1.6 契約價款:本工程造價 元。 金額大寫:

第二條 工程期限

2.1 全部工程開工日期:本工程定於 年 月 日開工。

2.2 全部工程竣工日期:本工程定於 年 月 日竣工。

2.3 全部工程總日曆天數 天。

2.4 各單項工程開竣工日期詳見工程項目一覽表。 第三條 工期延誤與工期獎罰

3.1 延期開工。乙方因故不能按時開工,應在約定的開工日期提前五天,向甲方提出延期開工的理由和要求。甲方代表應在三天內書面答覆乙方。甲方同意延期要求或三天內不予答覆,工期相應順延。如乙方理由不充足,甲方不同意延期或乙方未在規定時間內提出延期開工要求,工期不予順延。

3.2 暫停施工。甲方代表認為必要時,可提出暫停施工要求並在停工後48小時內提出處理意見。乙方在實施甲方代表處理意見後,應及時提出復工要求,甲方代表在24小時內予以答覆。甲方未能在規定時間提出處理意見,或收到乙方復工要求時限內未予答覆,乙方可自行復工,停工責任在甲方的,由甲方承擔經濟支出,工期相應順延。停工責任在乙方的,由乙方承擔發生的費用。因甲方代表不及時做出答覆,施工無法進行,乙方可認為甲方已部分或全部取消契約,由甲方承擔違約責任。

1.5 承包方式:

3.3 工期延誤。下列情況造成竣工日期推遲的,經甲方代表確認,工期相應順延。

3.3.1 工程量變化和設計變更。

3.3.2 一周內,非乙方原因停水、停電、停氣影響施工造成停工累計超過8小時。

3.3.3 施工中遇到不可預見障礙物或古墓、文物、流沙等需處理時。

3.3.4 甲方未按約定時間供應材料,甲方未按時撥付工程款及甲方代表簽認同意給予順延的情況。

3.3.5 不可抗力(指戰爭、動亂、空氣飛行體墜落或其它非甲乙雙方造成的爆炸、火災,以及協定條款約定的等級以上的風、雨、雪、震等對工程造成損害的自然災害。)乙方在以上情況發生後五天內向甲方提出報告,甲方在收到報告後五天內予以確認答覆,逾期不答覆,乙方即可視為延期要求已被確認。非上述原因,工程不能按契約工期竣工,乙方承擔違約責任。

3.4 工期獎罰。根據工期定額標準雙方約定的工期完成日期,工程提前或延誤的獎罰費用,雙方應擬定如下條款:

第四條 甲方工作

4.1 辦理施工所需證件、批件,清理場地,修復現場幹道,保證運輸通暢。

4.2 將施工所需水、電源、線路從施工場地外部接至施工現場雙方商定地點,並保證施工期間的需要。

4.3 將水準點與坐標控制點以書面形式交給乙方,並進行現場交驗。

4.4 甲方在開工前15天將工程施工圖八份及有關技術資料提供乙方。

4.5 組織設計院、乙方進行圖紙會審,並向乙方進行設計交底。

4.6 協調處理施工現場周圍地下管線和鄰近建築物、構築物的保護要求,並承擔有關費用。

甲方不按契約約定完成工作造成施工損失,應承擔經濟責任,工期相應順延。

第五條 乙方工作

5.1 按雙方約定日期,向甲方提供年、季、月工程進度計畫及統計報表和工程事故報告,並提供施工用電、用水計畫。

5.2 乙方應在 年 月 日前將施工組織設計(或施工方案)交與甲方,甲方應在 日內批准或提出修改意見,逾期即可認為已經批准。

5.3 乙方必須按批准的進度計畫組織施工,接受甲方對進度的檢查監督。

5.4 已竣工程在驗收之前,負責對已完工程的成品保護。保護期間發生損壞系乙方責任由乙方負責修復,系甲方提前使用後發生損壞的修理費用由甲方承擔。

5.5 按約定的要求做好施工現場地下管線和鄰近建築物、構築物的保護工作。

5.6 嚴格執行我市關於施工現場管理的有關規定,交工前清理現場達到建築物無污染,現場無建築垃圾。乙方不按契約約定完成工作,造成工程損失,應承擔經濟責任。

第六條 價款支付與調整

6.1 工程預付款:在契約簽訂後,按天津市有關檔案規定,三日內甲方按工程契約造價 %,計人民幣 元,支付給乙方。

6.2 工程進度款按天津市關於工程進度款撥付辦法的規定。

6.3 契約價款的調整。在契約簽定後,任何一方不得擅自改變,但發生以下情況之一的可以調整。

6.3.1 甲方同意的設計變更及工程量增減。

6.3.2 工程造價管理部門公布的價格調整。

6.3.3 雙方約定的其它增減或調整。

6.4 甲方不按契約規定的付款方式撥付工程款時,乙方可向甲方發出付款要求通知,甲方在收到乙方通知 天內仍不能按要求支付時,甲方應承擔從拖欠之日起的違約責任。

第七條 材料設備供應

7.1 甲供材料設備(見附表二)。甲方應向乙方提供所供材料設備產品合格證及材質證書。

7.2 甲供材料設備甲方委託乙方保管時,保管費用 元由甲方承擔。保管期間材料設備發生損壞丟失,乙方負責賠償。

7.3 甲供材料應按雙方約定時間、地點供應,未按要求時間供貨所造成的損失由甲方負責。甲供材料設備品種、數量、規格與清單不符時,由甲方重新採購並補齊數量。

7.4 乙方採購的材料設備應符合設計和規範要求,並附有合格證。

7.5 根據工程需要,經甲方批准,乙方可使用代用材料。

7.6 甲方委託乙方採購的材料設備,採購前,在價格、質量方面應取得甲方同意簽證,價差由甲方承擔。

第八條 質量與驗收

8.1 乙方應認真按照國家頒布的施工驗收規範及工程設計圖紙要求進行施工,接受甲方監督,質量驗收必須達到合格。對不合格的分項工程,乙方應按規範要求,承擔返修工作及費用。因甲方原因或其它非乙方原因引起的經濟支出由甲方承擔。甲方要求優良工程,其增加費用雙方商定納入補充條款。

8.2 隱蔽工程驗收。工程具備復蓋、掩埋條件或達到條款約定的部位,乙方自檢合格後在隱蔽施工前24小時通知甲方驗收,驗收合格後方可進行隱蔽工程施工。

8.3 工程具備竣工驗收條件,雙方根據國家工程竣工有關規定進行驗收。

8.4 乙方在工程驗收前5天將驗收報告送甲方。甲方在收到報告後5天內組織驗收,無正當理由不組織驗收或驗收後5天內不予批准且不能提出修改意見,可視為竣工驗收報告已被批准。

8.5 已竣工未驗收工程,交工前由乙方保管,甲方不得動用。甲方如需提前使用,即視為通過竣工驗收。

8.6 乙方在驗收後 天內向甲方提供完整的竣工資料和竣工圖 套。

第九條 設計變更

9.1 施工中如需設計變更,須由甲方取得以下批准:超過原設計標準和規模時,經原設計和規劃審查部門批准,送原設計單位審查後,取得相應圖紙和說明。

9.2 乙方對原設計進行變更,須經甲方同意。甲方對原設計進行變更,須向乙方發出正式變更通知,乙方按通知進行變更。

9.3 由於設計變更導致的經濟支出,由雙方以補充協定方式予以明確。

第十條 竣工結算

10.1 已完工程竣工驗收後,乙方在 天內將工程結算書送交甲方,甲方在 天內審核完畢,並簽署審核意見。雙方無爭議時,甲方負責向乙方支付工程結算款,乙方收到工程款後 天內將工程交付甲方。如雙方意見不一致時,可報請有關部門調解。若甲方在收到結算後 天內未提出審查意見,工程結算視為批准。

10.2 由於甲方違反有關規定,經辦行不能支付工程款,乙方可將部分或全部工程妥善保護,保護費由甲方承擔。

10.3 甲方無正當理由在批准竣工報告後30天內不辦理結算,從第31天起按施工企業計畫外貸款的利率支付拖欠工程款利息,並承擔違約責任。

第十一條 工程保修

11.1 保修金。甲方從應付乙方工程款內,按契約工程價款的 %預留工程保修費用。待保修期過後,退還乙方本金及利息。

11.2 保修項目及保修期限

11.3 保修期間,因施工質量問題,甲方提出要求,乙方應在接到修理通知後10天內派人修理。否則,甲方可委託其它單位和人員修理。因乙方原因造成返修的費用,甲方在保修金內扣除,不足部分由乙方交付。因乙方之外原因造成的返修經濟支出由甲方承擔。

第十二條 爭議、仲裁

12.1 甲乙雙方在契約執行過程中發生爭議,當事人應本著協商的原則解決,協商不成時,可按下列第 種方法解決:

①向 仲裁委員會申請仲裁;

②向人民法院起訴。

第十三條 甲、乙方駐工地代表

13.1 甲方駐工地代表姓名: (委派人員和職責附後)。

13.2 甲方委託監理工程師姓名: 被授權範圍

13.3 乙方駐工地代表姓名: (有關人員名單和職責附後)。

第十四條 契約附屬檔案

14.1 在本契約簽訂之前,雙方簽訂的施工準備工程協定書。

14.2 招標檔案

14.3 工程項目一覽表

14.4 甲方負責供應的材料設備一覽表。

14.5 全部施工圖紙(契約正本及審查標底部門有此附屬檔案)

14.6 有關協定條款及補充契約:

第十五條 契約份數及有效期

15.1 本契約一式 份。甲乙雙方各執正本一份,副本 份,甲方 份,乙方 份,由甲方送經辦銀行,契約管理辦公室一份備案。

15.2 本契約自雙方簽訂之日起生效。

契約簽訂時間: 年 月 日 契約簽訂地點:

發包方(蓋章): 承包方(蓋章):

單位地址: 單位地址:

常見建設施工契約 篇16

甲方:乙方:根據《民法典》和《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、法規、條例、規章等,雙方遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,經甲乙雙方協商一致,訂立本協定並共同遵照執行。

一、由於乙方在工程施工中,發生契約外項目。

二、承包內容:

1、改移水管

2、水溝

3、硬路肩

4、臨時網片的拆除

三、承包數量:見附屬檔案1。

四、承包總價:231235元。(大寫:貳拾叄萬壹仟貳佰叄拾伍元整)

五、支付方式:執行原契約條款。本協定一式四份,甲方三份乙方一份,雙方簽字蓋章後協定生效,工程竣工驗收合格後協定自行失效。甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________________年____月____日 ________年____月____日

常見建設施工契約 篇17

發包人(全稱):_______________________

承包人(全稱):_______________________

依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工項協商一致,訂立本契約。

第一條 工程概況

工程名稱:_______________________

工程地點:_______________________

工程內容:_______________________

群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附屬檔案1)

工程立項批准文號:________________________

資金來源:_______________________

第二條 工程承包範圍

承包範圍:_______________________

第三條 契約工期

開工日期:_______________________

竣工日期:_______________________

契約工期總日曆天數_____________天

第四條 質量標準

工程質量標準:_______________________

第五條 契約價款

金額(大寫):___________元(人民幣)¥:__________元。

第六條 組成契約的檔案

組成本契約的檔案包括:

1、本契約協定書。

2、中標通知書。

3、投標書及其附屬檔案。

4、本契約專用條款。

5、本契約通用條款。

6、標準、規範及有關技術檔案。

7、圖紙。

8、工程量清單。

9、工程報價單或預算書。

雙方有關工程的洽商、變更等書面協定或檔案視為本契約的組成部分。

第七條 本協定書中有關詞語含義本契約第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

第八條 承包人向發包人承諾按照契約約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

第九條 發包人向承包人承諾按照契約約定的期限和方式支付契約價款及其他應當支付的款項。

第十條 契約生效

契約訂立時間:________ 年__________ 月__________ 日

契約訂立地點:_______________________

本契約雙方約定___________________________________後生效。

發 包 人:_______________________(公章):_______________________ 承包人:_______________________(公章)_______________________

住 所:_______________________ 住 所:_______________________

法定代表人:_______________________ 法定代表人:_______________________

委託代表人:_______________________ 委託代表人:_______________________

電 話:_______________________ 電 話:_______________________

傳 真:_______________________ 傳 真:_______________________

開 戶 銀 行:_______________________ 開 戶 銀 行:_______________________

賬 號:_______________________ 賬 號:_______________________

郵 政 編 碼:_______________________ 郵 政 編 碼:_______________________

常見建設施工契約 篇18

發包方(甲方):______________

代表人:_______________________

設計方(乙方):______________

設計等級證書:________________

鑒於甲方是__________________項目的發包人,乙方是具備設計資質的設計方,甲方委託乙方擔任本項目的施工設計工作,為避免契約履行後雙方發生不必要的糾紛,特訂立本契約規範雙方的行為,具體如下:

第一條工程概況

1、工程地點:____________________

2、設計項目:____________________

3、設計內容:____________________

4、承包方式:____________________

第二條設計依據

甲方在訂立契約時,應交付給乙方委託書及項目相關的審批檔案。同時要一併交付設計前的基礎勘探資料,甲方應保證資料的完整性和真實性。

第三條乙方任務

1、乙方接受委託書後,應隨即進行現場堪測。

2、乙方在收到定金日起_______日內須向甲方提交定草圖,平面配置及設計草案。

3、乙方在收到第一階段設計費後_______日內須向甲方提交效果圖。

4、乙方在收到第二階段設計費後_______日內須向甲方提交正式的施工圖。

5、乙方應編定有關的施工說明書。

6、乙方應對工程施工進行必要指導,完成圖紙和技術的交底,若因施工發生困難而變更設計時,乙方應預先徵得甲方同意,但甲方不得刁難。

第四條設計費以及支付

1、本契約的設計費單價暫定為每平方米__________元人民幣,大寫為__________,設計費總計__________萬元,大寫為__________。

2、本契約簽訂之時,甲方須向乙方支付定金,_________元人民幣,大寫為__________。

3、乙方提交的平面設計圖,經甲方確認驗收後,甲方須向乙方支付第一階段的設計費_________元,大寫為__________。

4、乙方把整個施工圖紙交與甲方審定後,甲方須向乙方支付第二階段的設計費_________元,大寫為__________。

5、剩餘價款在雙方義務履行完畢後,甲方一次性無息支付給乙方。

第五條保密條款

1、甲方對於本契約中乙方提交的所有圖紙負有保密的義務,未經乙方書面同意,不得將圖紙用於本契約之外的任何商業活動,也不得擅自複製、更改披露乙方的圖紙、資料。

2、乙方對於本契約涉及到甲方秘密的材料同樣負有保密的義務。

第六條契約中止與解除

1、甲方如有特殊情況,必須終止本契約,應書面通知乙方,並且甲方應該付乙方通知到達時已完成部分設計之費用。同時,定金不予退回。

2、若乙方在契約履行過程中須提前解除契約,則應雙倍返還定金,如給甲方造成其他損失,則須一併賠償。

第七條違約條款

1、甲乙中任何一方違反本契約規定的相應義務,給對方造成損失的,均應負擔所有損失。因一方違約,導致契約無法履行的,須終止契約的,違約方應負擔守約方因此遭受的所有損失。

2、甲方不得以設計內容不滿意為由,拒付設計費,乙方負有修改義務,雙方應依誠信原則協商解決。

第八條爭議糾紛解決

雙方就本契約約定事項有所爭議時,雙方應協商解決,協商不成的,任何一方均可向契約履行地的人民法院起訴。

第九條附則

1、若工程非因乙方事由而中途停止,甲方應照常支付設計費。

2、設計時間於_______年______月______日起,到______年______月______日止。(審稿時間和修稿時間另算)

3、本契約自雙方簽字後生效,契約規定的雙方義務履行完畢後失效。

4、本契約一式______份,甲乙雙方各______份,提交工程所在地建設單位主管部門留存______份。

甲方:__________________乙方:__________________

______年______月______日______年______月______日

2021建設施工契約範本4

甲方:_____________________

乙方:_____________________

甲方在建房屋___棟,建築層數___層,___層約_____平方米,___層約_____平方米,由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原則,確保工程安全、優質、高效、低耗,經雙方協商同意簽訂本倆,以期共同遵守:

一、承包方式

採用包工不包料方式承包。

甲方提供建房所需的材料,包括:紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建築材料。

乙方提供勞務、施工技術、施工工具、及生產生活的一切用具等。

二、承建項目

乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建築,包括牆體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門前台階砼墊層;裝飾室內粗粉刷、前沿外牆貼瓷磚、後沿外牆麵粉水泥砂漿、衛生間地面及牆面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光,同時作好防滲透水處理。

三、承包價格

每平方米人民幣大寫:_______________元,建築面積按每層樓外牆計算。施工範圍包括所有需要水泥砂漿抹面的牆體。

四、付款方式

契約簽訂完畢,工具進場,人員到位,預付___%,完成第一層磚砌並搗制好樓面付到___%,完成第___層以及屋頂付到___%付款___元,工程全部完工,交驗完畢付到___%,預留___%為質量保證金,完工___年內無質量問題,清尾款。

五、雙方責任

甲方負責水電到位供給及原材料及時進場,每日午餐乙方必須保證工程質量和進度,按設計圖紙和甲方要求施工,節約材料,並保管好材料,不得丟失。

六、質量要求

乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工,不合格由乙方負責返工,返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。

七、注意安全

勞保措施,施工防護措施到位,安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現工傷,或因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負責,甲方不負擔任何責任和費用。文明施工,講究職業道德,講究清潔衛生。

八、工期要求

主體工程工期為___(日曆天),從簽訂契約之次日起計算,乙方必須在_____年___月___日前完成主體工程,遇天氣原因順延,乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料,應提前向甲方提出計畫,以便及時籌備。

九、後期維修

因乙方質量問題所產生的維修費用由乙方承擔,並承擔由此發生的相關賠償以及責任

十、其它

其它未盡事宜,雙方協商解決,按國家以及本地標準從嚴執行。

本契約___式___份,甲乙雙方各執___份,從簽字之日起生效。

甲方簽字(章):____________

乙方簽字(章):____________

常見建設施工契約 篇19

審判長、審判員;

受本案原告委託,經人民法院同意,今天依法出庭,就訴寧夏建築工程有限公司建設工程施工契約糾紛一案,作為其代理人,依據法律規定,發表如下代理意見:

一、被告應立即支付拖欠人工費,並承擔欠款利息。

被告承包寧夏X有限公司工業園區電石項目,為完成該項目的掃尾工程要求原告組織人員按照其要求完成工作,20xx年原告組織人員開始工作,至同年5月30按照被告要求完成全部工作,6月20日經被告結算總計拖欠原告人工費518600原,為明確拖欠事實原告同時出具了該項目原告人工費用的結算清單,明確了原告的具體工作項目及所產生的費用,但該款項被告卻一直沒有支付,代理人認為,原被告之間權利義務明確,拖欠事實清楚,被告理應按照其出具的人工費結算清單支付拖欠原告518600元人工費,另外依據《最高人民法院關於審理建設工程施工契約糾紛案件適用法律問題的解釋》第十七條、第十八條規定:“當事人對欠付工程價款利息計付標準有約定的,按照約定處理;沒有約定的,按照中國人民銀行發布的同期同類貸款利率計息”。“利息從應付工程價款之日計付。當事人對付款時間沒有約定或者約定不明的,下列時間視為應付款時間:(一) 建設工程已實際交付的,為交付之日;(二) 建設工程沒有交付的,為提交竣工結算檔案之日;(三)建設工程未交付,工程價款也未結算的,為當事人起訴之日”。 根據以上規定,原告於20xx年5月30日實際己完成全部工作,被告應從該日起承擔欠款利息。

二、被告托欠的款項,基本上都是農民工的血汗錢,繼續拖欠下去勢必會給社會釀成不安定因素。原告在提起訴訟前,多次找到被告索要工程款,被告置之不理,一直拖欠至今。國務院和有關部門三令五申地通知和強調,從維護社會穩定大局的高度,把解決拖欠農民工工資問題作為當前一項重要而緊迫的任務,切實維護農民工的合法權益。原告為索要工程款,及時給付農民工工資,多次向被告說明情況甚至乞求,被告卻麻木不仁,無動於衷,喪失起碼的同情心。原告在索要不得,求助無門的情況下,才舉債提起訴訟。代理人認為,這起糾紛雖然是拖欠工程款,但在糾紛的背後涉及到幾十名農民工的利益。因此,請法庭從穩定社會的角度判決被告給付工程欠款。同時,也希望三被告從和諧社會的大局出發,及時給付工程欠款,妥善解決這起糾紛。

以上代理意見懇請法庭予以採納。

代理人:劉保平 20xx年1月23日

常見建設施工契約 篇20

帷幕灌漿施工契約範本

工程總承包方:

項目作業承包方:

證件號碼:

經甲、乙雙方協商,庫帷幕灌漿工程施工由乙方承擔,簽訂意向如下:

第一條工程概況

1工程名稱:

2工程地點:

3承包項目:帷幕灌漿工程

第二條承包方式和內容

1、承包方式:

單價承包

2、承包主要工作數量:

4、承包單價(或總價):

5、單價組成:

第三條價款結算

1、契約簽署後甲方撥付乙方___ 元(大寫:____)預付款。乙方收到甲方付款後五天內進場。在施工期間,乙方每月二十日向甲方遞交已完成工程量報告,甲方根據監理工程師審定的工程量,確定結算工程量,進行工程款支付。

2、乙方承包單價中包含社會統籌及意外傷害保險等費用。

3、稅金由甲方承擔。

第四條甲方的責任與義務

1、甲方編制總體施工組織設計,全面負責工程進度、工程質量、施工技術、安全生產等管理工作,統一規劃乙方的施工生產和生活臨時設施等平面布置。

2、甲方統一向發包單位領取工程技術檔案和施工圖紙,按時供給乙方。

3、甲方負責辦理單位或分部工程開工報告,組織圖紙會審和技術交底。

4、甲方負責組織並參加分包項目的隱蔽工程驗收、分部工程驗收和竣工驗收。

5、甲方配合監理工程師監督檢查乙方施工過程中的質量,有權暫停不符合施工規範的施工程式。工程質量如達不到規範或設計要求,甲方有權指令乙方停工整改。

6、甲方以書面形式向乙方提供並交驗水準點與坐標控制點。

7、甲方向乙方提供施工場地周圍地下管線、鄰近建築物、構築物及文物等資料,並協助乙方進行處理和實施保護工作。

8、甲方負責統一規劃和管理施工現場,為實現文明施工目標創造條件。

9、甲方負責檢查施工安全,有權停止、糾正不符合安全規定的施工行為。

第五條乙方的責任與義務

1、遵守國家與地方的有關法律法規,並保證甲方免於承擔由於乙方違反上述法律法規而產生的經濟、法律責任。

2、乙方應對施工人員進行崗前教育,增加全體人員的質量意識、職業健康安全及環境保護意識。

3、依據設計圖紙和甲方要求,編制施工組織設計和總進度計畫,並向甲方申報投入此工程施工的負責人、技術人員和施工設備等明細表。

4、施工期間,乙方在每月二十日向甲方申報下月計畫安排和生產完成情況月報表。

5、施工期間,乙方負責自己施工成品或半成品的防護工作,直至驗收完成。

6、乙方必須設專人從事質量、安全管理、環境保護工作,並接受監理工程師及甲方的監督檢查。

7、乙方施工現場必須整潔,做到工完場清,積極配合甲方進行現場管理,達到對環境、健康等各項要求,確保文明施工。

8、乙方必須自行完成分包項目,不得再進行分包或轉包。

9、乙方必須支付施工生產中實際發生的民工費用,否則因此產生的一切責任有乙方承擔。

第六條工程質量

1、分包項目的工程質量必須達到優良等級。

2、乙方必須建立健全質量保證體系,完善質量檢查制度,嚴格按設計圖紙和施工規範要求,對工程使用的材料、施工工藝進行全過程的質量檢查,並詳細的填寫質量記錄。

3、乙方根據國家質量驗收規範、評定標準和甲方要求,及時整理各類質量記錄,圖表等資料,並及時移交給甲方。

4、乙方應精心組織施工,保證工程質量。如質量不合標準,必須返工修理,其經濟損失由乙方承擔;工程質量低劣又無法挽救的,應由乙方負責賠償全部經濟損失。

5、質量評定仲裁部門為質量監督行政主管部門。

第七條安全生產

1、分包項目的施工安全要求:安全生產無事故。

2 、甲方對乙方承擔的工程項目做安全交底,並進行監督檢查,乙方必須認真貫徹有關安全施工的規章制度,嚴格遵守安全操作規程,對甲方提供的安全設施,經檢查合格方可使用。

3 、乙方違反《中華人民共和國安全生產法》、《建設工程安全生產管理條例》,不執行《安全生產技術》標準,危害工程施工安全、危及他人生命及財產安全或造成人員傷亡事故,乙方承擔全部責任。

第八條本意向書一式貳份,甲乙雙方各持一份。

甲方(蓋章):

乙方(蓋章):

代表人(簽字):

代表人(簽字):

簽訂日期:

年月日

常見建設施工契約 篇21

發包方(甲方):

承包方(乙方):

依照《中華人民共和國經濟契約法》、《中華人民共和國建築法》、《天津市公路管理局契約管理辦法》及有關法律、法規,遵循平等、自願、誠信的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本契約:

第1條:工程概況

1.1 工程名稱:

工程地點: 工程內容:

1.2 承包範圍:

1.3 開工日期: 20xx 年 月 日竣工日期: 20xx 年 月 日

第2條:建設規模、主要工程量 :工程造價 元,大寫

第3條:工程款結算方式:

第4條:契約生效及終止:

本契約自簽訂之日起生效,在雙方完成相互約定內容 後即告終止。

第5條:契約份數

5.1本契約正本二份,具有同等效力,甲方持一份,乙方持一份;

5.2甲乙雙方如發生經濟糾紛,可以通過向薊縣人民法院起訴解決。

契約簽訂時間:

契約簽訂地點: 備註:

發包方(章) 承包方(章)

地址: 地址:

法定代表人: 法定代表人:

委託代表人: 委託代表人:

電話: 電話:

常見建設施工契約 篇22

甲方:乙方:經甲、乙雙方本著公平、公正、互利、合理合法的原則協商一致,特簽訂以下協定,供雙方共同遵守執行。

一、工程名稱:

二、工程地址:

三、承包內容:

四、承包方式:

五、承包價格:

六、付款方式:

七、甲、乙雙方責任與義務

(1)甲方:

1、按照契約約定時支付工程款。

2、現場監督:檢查乙方在施工過程中的質量、安全進度、驗收等。

3、現場協調各工種之間的工作配合,解決施工過程中出現的矛盾。

4、給乙方及時提供在施工過程中滿足施工要求的條件。

(2)乙方:

1、按時、按質、按量完成契約範圍的施工任務,嚴格執行防水工程相關規範及標準。

2、提供防水材料的合格證和相關資料。

3、遵守甲方在契約範圍內的相關規定。

4、嚴格管理好自己的施工人員,不拖欠員工工資,乙方人員及設備、材料自行管理。

八、違約責任如違約,造成的一切責任由違約方全權承擔一切責任。 本施工契約一式二份,甲、乙雙方各執一份,自簽字之日起生效,相關工程款項結清時終止。甲方(公章):_________

乙方(公章):_________法定代表人(簽字):_________

法定代表人(簽字):_________________年____月____日

________年____月____日施工契約 篇10發包人:(以下簡稱甲方)承包人:(以下簡稱乙方)經過甲乙雙方協商,就本工程施工事項協商一致,訂立本契約,共同遵照執行。

一、工程項目

1、工程名稱:

2、工程地點:

3、承包範圍:

4、承包方式:包工包料、包質量、包工期、包安全、包文明施工及驗收通過。

5、契約價款:契約總價款萬元。

二、技術要求

1、路面為c厚C30水泥混凝土路面,寬米。

2、18c厚3:7灰土墊層。

三、施工及質量要求

1、XX處理在原有基礎上,對高低不平路段,採用推土機或裝載機整平,並清除地表雜草,然後用壓路機壓實。

2、嚴格控制路面材料質量,墊層必須夯實,否則返工。

四、雙方權利和義務

常見建設施工契約 篇23

尊敬的審判長、審判員:

受某集團有限公司的委託,經廣東某律師事務所指派,我們擔任本案抗訴人代理人,經查閱案卷材料,參加庭審,現發表如下代理意見,供合議庭參考。

關於《支付款及扣除款項確認表》的意見

一、《支付款及扣除款項確認表》無效,不應據此扣除抗訴人工程款408991.2元。

第一、抗訴人就收款事項專門向被抗訴人出具了《收款委託書》,委託“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”“負責該工程款所有款項的收取”,因此,所有收款信息只有“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”才能確認,被抗訴人明知或應知黃某並不是收款信息的知情人,黃某無權也沒有能力核對“支付款項”。被抗訴人不與明確的受託收款的單位進行支付款的確認,顯然具有過錯。黃某明知自己無權收款也不知道收款信息,沒有能力核對“支付款”的信息,卻擅自進行確認,也具有過錯。黃某簽署確認表的行為屬於超越代理許可權的無權代理行為,且被抗訴人明知屬於無權代理行為,抗訴人對該確認表從不知情,且從未追認,因此,該確認表應認定為無效。

第二、“扣除款項”對於抗訴人而言,首先是“應收工程款”,只有先確認這些款項是抗訴人應收取的,被抗訴人才能要求“扣除”。既然在《收款委託書》中,抗訴人已經明確委託“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”負責“該工程所有款項的收取”,因此,該部分工程款是否應收取、是否能扣除只有深圳分公司才能確定。黃某並非

深圳分公司的代理人,被抗訴人未經通知“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”就擅自與未取得相應授權的黃某進行確認,直接影響了深圳分公司對工程款的收取,與抗訴人的明確授權相悖。因此,同理,黃某的無權代理行為應認定為無效。

第三、黃某的代理許可權是“以我單位名義在洽談業務過程中處理與之有關的事務,進行契約的商談,以及代理本工程業務、施工管理等相關事宜。” 黃某簽署該《確認表》的行為已經超出了抗訴人根據《授權委託書》對他的授權,同樣屬於無權代理行為。

1、黃某在行使代理權時必須以抗訴人的名義,以個人名義不在授權範圍內。而在確認表中,黃某在“確認人”處簽字時沒有標明其抗訴人代理人的身份,僅僅簽署了個人的名字,而列印的“江蘇某建設集團有限公司”名稱並沒有在“確認人”處。因此,黃某以其個人名義在“確認人”處簽字,並不在授權委託書授權範圍內,屬於其個人行為,不應約束抗訴人。

黃某行使代理權,在其他法律文書上籤字時,就嚴格遵照了《授權委託書》的要求,被抗訴人也明知這一點。

例如在12月26日黃某以委託代理人名義和被抗訴人簽訂《網架鋼結構製作安裝契約》時,就嚴格遵守了《授權委託書》的要求。首先,黃某表明了委託代理人的身份,在“委託代理人”處簽字,其次,抗訴人在《授權委託書》中已明確授予給黃某簽署契約的許可權,黃某在契約上的簽署屬於有權代理行為。

但值得注意的是,黃某簽署《網架鋼結構製作安裝契約》的行為是行使《授權委託書》許可權的行為,《網架鋼結構製作安裝契約》本

身並沒有授予黃某任何權利。一審認為“在雙方簽訂的《網架鋼結構製作安裝契約》中,確認黃某為某公司在該契約履行中的委託代理人,故其行為應視為代表某公司做出的”,顯然是錯誤的。

2、“支付款及扣除款項的確認”既不屬於“洽談業務過程中的事務”,也不屬於“進行契約的商談”,在已經明確將所有工程款的收取授權給深圳分公司的情況下,更不屬於“本工程業務、施工管理等相關事項”。

綜上,黃某超越代理許可權,擅自以個人名義簽署《支付款及扣除款項確認表》,屬於無權代理行為,且被抗訴人也明知黃某屬於無權代理,事後抗訴人不知情,也從未追認,因此,該《支付款及扣除款項確認表》依法應認定為無效,不應據此扣除工程款。

二、現場監理員無權在《支付款及扣除款項確認表》中簽署,其簽署行為無效,不能證明確認表的真實性和合法性。

根據《建設工程監理規範 (GB50319-20xx )》3.2.6的規定,監理員應履行以下職責:“1 在專業監理工程師的指導下開展現場監理工作; 2 檢查承包單位投入工程項目的人力、材料、主要設備及其使用、運行狀況,並做好檢查記錄; 3 覆核或從施工現場直接獲取工程計量的有關數據並簽署原始憑證; 4 按設計圖及有關標準,對承包單位的工藝過程或施工工序進行檢查和記錄,對加工製作及工序施工質量檢查結果進行記錄; 5 擔任旁站工作,發現問題及時指出並向專業監理工程師報告; 6 做好監理日記和有關的監理記錄。”上述職責中並沒有包括對工程款進行核實和證明的內容。更何況,項目監理員應當在業主委託範圍內開展工作,本案中,也沒有任何證據

證明該監理員獲得了業主的相應授權。

該監理員的行為還違反了《建設工程監理規範》5.5.9 條的規定,“未經監理人員質量驗收合格的工程量,或不符合施工契約規定的工程量,監理人員應拒絕計量和該部分的工程款支付申請。”根據施工契約第五條第一款第8項的約定,被抗訴人應搭建腳手架並承擔費用,根據契約第一條第3款的約定“鋁塑板施工”屬於抗訴人的施工範圍。因此,“滿鋪施工平台”的工程量不應計入抗訴人應完成的工程量中,而“鋁塑板施工”的工程量應只計量抗訴人的施工量,而該監理員卻不顧自己的職責,超越自己的許可權,對不符合施工契約的工程量,隨意亂計,其行為因違法而無效。

三、僅根據《支付款及扣除款項確認表》,並不能證明被抗訴人有權扣除抗訴人的哪些款項,且扣除這些款項明顯違背契約約定。

第一、從該表中不能看出哪些款項要扣除,沒有任何文字表述指向要扣除的項目和金額。該表最多僅能證明有對“塔吊費”、“電費”、“滿鋪施工平台”、“鋁塑板施工費”、“清理費”這些項目的費用的統計數字,而不能證明這些項目費用是應該扣除的款項。

第二、這個確認表並沒有確認這些費用是被抗訴人支出的,因此不能證明被抗訴人有權扣除,這個確認表也沒有確認抗訴人是義務承擔主體,因此,不能證明應該從抗訴人處扣除。

第三、確認表中的“塔吊費”、“電費”、“滿鋪施工平台”、“鋁塑板施工費”、“清理費”總計408991.2元,金額巨大,但沒有任何原始憑證相佐證,就如被抗訴人要求抗訴人承擔的維修費,尚且還有結算單、發票相佐證,而此處卻單純幾個數字,其真實性顯然無法令人相信。

第四、根據契約第2.1條的約定,本契約是“包死價”,因此,雙方都無權變更契約的價款。依據契約第五條第一款第8項的約定,被抗訴人應搭建腳手架並承擔費用,根據《建築施工門式鋼管腳手架安全技術規範》的要求,腳手架搭建必須“滿鋪”,就是所謂的“滿鋪施工平台”。因此該費用應該由被抗訴人承擔,在沒有任何契約進行變更的情況下,被抗訴人擅自要求從原定工程款中扣除相應金額,顯然違背了“包死價”的約定。

同理,“鋁塑板施工”根據契約第一條第3款的約定屬於抗訴人的工程範圍,包括在工程總價里,根據被抗訴人自己提交的證據,被抗訴人已確認鋁塑板施工是由抗訴人完成的,在被抗訴人沒有證據證明自己進行了鋁塑板施工的情況下,擅自扣取相應費用不但與契約相悖,而且違背了公平原則。

關於維修義務及維修款的意見

一、本案訟爭的維修事項屬於契約第八條約定的“質量保修”範圍。

根據一審查明的事實,抗訴人承包的工程在20xx年4月8日即已全部竣工,被抗訴人在20xx年7月15日前即已投入使用,根據《最高人民法院關於審理建設工程施工契約糾紛案件適用法律問題的解釋》(以下簡稱“解釋”)第十三條的規定:“建設工程未經竣工驗收,發包人擅自使用後,又以使用部分質量不符契約定為由主張權利的,不予支持;但是承包人應當在建設工程的合理使用壽命內對地基基礎工程和主體結構質量承擔民事責任。”因此從20xx年4月

8日開始,工程進入保修期,即使認可被抗訴人在20xx年7月19日曾發函,抗訴人也只應承擔“質量保修”的義務

二、抗訴人積極履行了保修義務。

根據被抗訴人提交的證據18,抗訴人已經明確答覆被抗訴人,抗訴人於7月13日派人進行屋面維修,在商討解決方案過程中,因陵水縣第一屆體育運動會於7月16日開幕(證據17的內容),因此,被抗訴人通知暫停維修。並告知抗訴人施工人員每日在現場巡邏,以便及時維修。被抗訴人並未對抗訴人的此一回復提出任何異議,應認定為被抗訴人認可了抗訴人陳述的事實。

三、被抗訴人不顧抗訴人的反對,將維修工作承包給不具備資質的施工隊進行維修,屬於違法無效的行為,其支付的費用和由此導致的後果應由被抗訴人自行承擔。

被抗訴人分包的工程是專業工程,屬於專業分包,在被抗訴人提交的證據11、12里也進行了確認。這種專業工程必須由取得專業資質的公司施工和維修,被抗訴人根本沒有審核李某、楊某兩個班組的資質,更沒有證據證明這兩個班組取得了網架鋼結構的施工資質,就將維修工程承包給這兩個班組擅自施工,根據解釋第一條“承包人未取得建築施工企業資質或者超越資質等級的”應認定契約無效的規定,這一承包行為顯屬無效。根據解釋第四條:“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建築施工企業名義與他人簽訂建設工程施工契約的行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定,收繳當事人已經取得的非法所得。”即使被抗訴人已按證據20、21、22所顯示的支付了多達276600元費用,依法也應當被收繳,而不應將該費用轉嫁到抗訴人身上。

四、即使抗訴人需承擔保修義務,需要支付因保修產生的費用,根據契約第8條的規定,也應先從質量保修金內扣除,不足部分才由抗訴人支付。

關於提供施工圖紙和竣工資料的意見

一、依據被抗訴人提交的證據14及抗訴人提交的證據3,均能證明抗訴人已經將施工圖紙移交給被抗訴人。被抗訴人提交的證據14第10點的內容為:“屋頂彩鋼板鋪設與圖紙不符,施工工藝較差……。”從該內容看,被抗訴人是對照施工圖紙對抗訴人的施工工程進行檢查驗收的,足可證明被抗訴人已經拿到了施工圖紙。

抗訴人提交的證據3,一審已經認可其真實性,上面所列舉的移交資料也包括施工圖紙。

爭議工程施工完畢並得到被抗訴人認可的事實,證明了圖紙已經得到包括被抗訴人在內的各方的認可。

二、組織審核施工圖紙的義務主體是被抗訴人,被抗訴人沒有對施工圖紙組織三方審核,抗訴人從未拿到過經審核的施工圖紙,也根本無法給付被抗訴人經審核的施工圖紙。

依據《契約》第五條雙方責任第(一)款第2項內容,明確約定了被抗訴人對圖紙的組織審核義務。《契約》第五條第(二)款第2項約定圖紙須經原設計單位、建設方和海南省審圖中心三方審核通過。

在抗訴人向被抗訴人交付施工圖紙後,被抗訴人依照契約約定,本應組織三方對圖紙進行審核,但直至今日,被抗訴人從未告訴抗訴人已經組織三方審核施工圖紙,被抗訴人也從來沒有將經審核的施工圖紙交付給抗訴人。被抗訴人及監理方同意抗訴人按抗訴人交付給被抗訴人的施工圖紙進行施工,且工程已經完工並由被抗訴人投入實際使用,證明雙方在契約的實際履行已經一致同意變更了契約的原約定。

如果被抗訴人執意要求抗訴人交付經審核的施工圖紙,則法院必須判令被抗訴人先行組織三方對施工圖紙進行審核,在被抗訴人將審核通過後的施工圖紙交付給抗訴人,抗訴人才能履行這一義務,否則,這一義務就是無本之木。

綜上,一審判決扣除抗訴人應得的工程款408991.2元,判決抗訴人向被抗訴人支付維修款276600元,判決抗訴人向被抗訴人提供經審核通過的施工圖紙和竣工資料都沒有實施和法律依據,請二審法院依法予以改判。

代理人:

常見建設施工契約 篇24

發包人: (以下簡稱甲方)

承包人: (以下簡稱乙方)

依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及其他相關法律、行政法規規定、遵循平等、自願、公平和誠信原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本契約。

一、工程概況

工程名稱:

工程地點:

工程內容:建築面積約 960 平方米

資金來源:自籌、集資建戶

二、工程承包範圍

承包範圍:設計圖紙範圍內(地皮面積270㎡)的土建、主體工程、外牆普通塗料裝飾、內牆粉刷粗到、室內排污排水系統、化糞池、出檐、公共過道、樓梯間白灰、底層地面砼層墊層。

三、契約工期

開工日期:

竣工日期:

契約工期總日曆天數: 天。

四、質量標準要求

工程質量標準:合格,並保證房頂不滲水。

五、契約價款

金額(大寫):約 壹佰肆拾貳萬零捌佰元整 (¥:1420800元),按 1480 元/㎡計算。甲方不再支付其他任何費用給乙方,即不再支付任何補助費用。

六、契約付款方式:乙方第貳層封頂後(含基礎),甲方按造價70%支付前兩層工程款,以後每現澆一層按造價80%付款。

七、承包人向發包人承諾:按契約約定進行施工,竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

八、發包人向承包人承諾按照契約約定的期限和支付方式支付契約價款。

九、相關契約條款(未用條款):

(一)甲方將水、電在開工前接入施工現場,包括路道,施工過程中,所耗用的水電費用由乙方負責。

(二)甲方提代承擔人搭建施工人員辦公、臨時住房的場地,積極配合內助分理施工過程中出現的有關問題。

(三)甲方負責處理施工場地周圍地下管線以及鄰近建築物、建築物的保護工作,乙方不承擔一切稅費。

(四)乙方承擔所有施工使用的水、電費用。

(五)工程所需繳納的建築營業稅及其他各種稅費由甲方負責,乙方不負責任。其他的所有報建費用由甲方負責。

(六)乙方負責施工過程中的所有保衛、安全工作責任,並對其所有管理人員和施工人員的各種工傷情況負全部責任,甲方不需承擔任何責任。

(七)工程如中途因甲方報建等原因停工,甲方應按完成進度進行結算,並承擔與工程直接相關的經濟損失。

(八)相關施工要求及計算方法、違約責任:

l、出檐、走廊、陽台折半計算面積,屋頂如有斜屋面折半計算。

2、工程所需的所有用材必須符合國家標準要求,甲方須提前通知乙方,如因材料不合格造成的問題由乙方負全責,甲方還可要求返工。

3、排污排水系統必須布局合理,總管、水溝、化糞池要完全能夠滿足總棟房屋排污、散水要求。

4、甲方必須按期按要求竣工,若延期按每天伍佰元處罰。

十、1、如果甲方按進度無法支付工程款,按3%月息計算。

2、鋼材品牌鴻泰或白露錳鋼,水泥標號325#。

十一、本契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

常見建設施工契約 篇25

發包人(全稱):

承包人(全稱):

依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本契約。

一、工程概況

工程名稱:

工程地點:

二、工程承包範圍

三、契約工期

計畫開工日期:暫定 年 月 日,計畫竣工日期 年 月 ,契約

工期

( )日曆天

四、質量標準

工程質量標準:合格。

五、契約價款

金額:(大寫) 元(人民幣)¥ 元

六、組成契約的檔案:組成契約的檔案:

(1) 契約協定書

(2) 中標通知書

(3) 投標檔案

(4) 招標檔案的澄清和補遺

(5) 招標檔案

(6) 本契約專用條款

(7) 本契約通用條款

(8) 標準、規範及有關技術檔案

(9) 圖紙

(10) 工程量報價單或預算書

雙方有關工程的洽商、變更等書面協定或檔案視為契約的組成部分。

七、本協定書中有關詞語含義與本契約《本協定書中有關詞語含義與本契約《通用條款》通用條款》中分別賦予它們的定義相同。義相同。

八、承包人向發包人承諾按照契約約定的施工、承包人向發包人承諾按照契約約定的施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。擔工程質量保修責任。

九、發包人向承包人承諾按照契約約定的期限和方式支付契約價款及其他應當支付的款項。應當支付的款項。

十、契約生效

契約訂立時間: 年 月 日

契約訂立地點:

本契約雙方約定 日後生效。

發包方(公章): 承包方(公章):

住所: 住所:

法定代表人: 法定代表人

委託代理人: 委託代理人:

電話: 電話:

傳真: 傳真:

開戶銀行: 開戶銀行:

賬號: 賬號:

郵政編碼: 郵政編碼

B、通用條款 通用條款

按中華人民共和國建設部、國家工商行政管理局1999年12月制定的《建設工程施工契約》(GF-1999-0201)示範文本執行。(具體條款略,如投標人要求可提供)

C、專用條款 專用條款

常見建設施工契約 篇26

發包方(甲方):

承包方(乙方):

一、 工程概況:

工程名稱:小區道路硬化工程 工程地點:小區 承包範圍:包工包料 契約工期:40天 開工日期:20xx年4月25日 竣工日期:20xx年6月5日 約53萬元。工程量按照實際發生量進行結算(後附工程預算單)。

二、 甲方職責:

1、 依據建設工程管理的法令法規以及城鎮道路建設工程技術規範對乙方施工進行全過程的技術、質量、安全、進度管理。

2、 協助乙方解決施工過程中遇到的問題。 按照施工方案要求對乙方施工技術規範、質量指標進行檢查監督,負責建築材料、隱蔽工程的檢查、驗收工作。

3、 根據實際需要,審核批准工程變更方案,審定工程簽證。

4、 負責抓好對工程隊的安全教育,定期進行安全檢查。

三、 乙方職責:

1、 認真貫徹執行工程建設的法規及各項地方性法規,依據施工方案要求組織施工。

2、 每道工序完工後需經甲方驗收合格後方可進行下一道工序的施工。

3、 所購進的建材必須符合國家材質技術指標,具備產品合格證書及相關質檢手續,並經甲方驗收合格,方可使用。

4、 抓好本工隊全體人員的安全教育,搞好施工現場安全設施、警示標誌配置及各項安全防護工作,嚴格施工機械、電器設備的安全操作規範,積極配合甲方的各項安全檢查。

5、 未按照施工技術規範及工程質量要求組織施工而造成的廢品工程,應予以返工並承擔相關費用。

6、 乙方工程管理及施工人員違章操作造成的損失由乙方承擔,不可抗力因素(地震、洪水等)造成的損失由甲乙雙方協商解決。

四、 工程決算:

工程竣工後,依據工程各項目實際發生量及工程量清單所確定的價格標準據實結算。

五、 付款方式:

依據工程進度雙方商定。工程竣工驗收合格後,支付工程總價款的百分之九十五,預留百分之五保修金,保修期為一年,期滿未出現質量問題,支付餘款。本契約自簽訂之日生效,甲乙雙方共同遵守,如有爭議,提交當地勞動仲裁部門裁決本契約一式四份,甲乙雙方各一份,甲方存檔二份。

發包方:(公章)法定代表人:委託代理人:

承包方:(公章) 法定代表人: 委託代理人: 年 月 日

常見建設施工契約 篇27

甲方:

乙方:

甲、乙雙方依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國道路交通安全法》及其他相關法律、法規,遵循平等、公平、誠信的原則,就瀘州酒業集中發展區道路交通安全設施施工的相關事宜協商一致,具體內容如下:

一、工程概況

(一)工程名稱:。

(二)工程地點:。

(三)工程範圍:道路標線施劃、道路標誌標牌安裝,具體施工內容見附圖。

(四)承包方式:包工包料。

(五)材料及工藝補充說明見施工附圖。

二、契約工期及順延條件

(一)施工工期

契約總工期以實際進場施工之日起計算,約五十三天,竣工日期為20xx年11月25日。

(二)工期順延條件

1.甲方未能按約定提供施工圖紙;

2.設計變更或工程量增加;

3.因停水、停電、停氣造成乙方停工累計超過24小時;

4.因其他不可抗力造成乙方停工累計超過24小時。

(三)乙方滿足工期順延條件後1個工作日內,以書面形式向甲方提出順延要求,甲方在收到報告後1個工作日內予以確認,逾期不予確認,視為同意順延工期。

三、施工及安全要求

(一)施工要求

1.甲方應協助乙方辦理相關施工允許手續,協調各方面關係。

2.乙方應嚴格按照國家相關要求,無償為甲方設計施工規劃,在契約簽定後七個工作日內,將規劃方案提交甲方。

3.乙方自接到甲方施工方案審查合格的通知後,七個工作日內完成主構件的加工並運抵工地現場。

4.乙方嚴格按照施工圖紙中的要求進行採購和加工,並提相關材料供質量保證書。

5.乙方應嚴格按照施工允許憑證中明確的施工要求文明施工,因未按要求野蠻施工造成的損失由乙方承擔全部責任。

(二)安全要求

乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準組織施工,採取必要的安全防護措施,消除事故隱患,並接受甲方代表的監督檢查。

四、工程質量、驗收及質保

(一)質量標準

乙方應嚴格按照《鋼筋混凝土設計規範》GBJI0-87、《公路交通標誌和標線設臵規範》JTGD82-20xx明確要求施工,保證工程質量。

(二)工程驗收

1.乙方提前十個工作日將竣工驗收通知,以書面形式送達甲方,如甲方不能按期參加驗收,須在三個工作日內書面回復乙方,並另行商定驗收日期。

2.甲方收到乙方的驗收通知未提出異議,但到期未組織驗收的,視為工程竣工併合格。

3.自工程竣工驗收合格後,自驗收合格次日起三個工作日內辦理工程移交完畢。

(三)工程質保

自工程竣工驗收合格次日起壹年內為工程質保期,乙方對工程負責保修,質保期內除不可抗力因素造成的工程維修外,涉及的材料費、人工費等所有費用,由乙方全部承擔,質保期屆滿後,乙方提供終身維護服務。

五、契約金額及費用結算 (一)契約金額:人民幣貳佰捌拾叄萬陸仟肆佰捌拾叄圓,小寫¥2,836,483元。

(二)自契約簽訂後五個工作日內,甲方向乙方支付契約總額的30%作為第一階段進度款。

(三)自設施安裝完成後七個工作日內,甲方向乙方支付契約總額的50%作為第二階段進度款。

(四)自工程竣工驗收合格次日起二十個工作日內,甲方向乙方支付契約總額的15%,作為第三階段進度款。

(五)契約總額的5%作為質保金,保修期壹年,在質保期內未出現質量問題的,甲方於質保期界滿後十個工作日內,將質保金全額支付給乙方。

六、違約責任

(一)甲方違約

因甲方原因未能按契約約定,按時支付工程進度款,造成乙方工期延誤,甲方應承擔因工期延誤產生的材料保管、誤工等附加費用。

(二)乙方違約

1.除不可抗因素,由於乙方的原因未按本契約規定的日期全部竣工驗收合格,每逾期一日,乙方需向甲方支付契約總價款千分之一違約金,計算至全部工程驗收合格之日時止。

2.因乙方造成工程質量問題未能正常投入使用,乙方需向甲方支付契約總額10%的違約金,並承擔因此給甲方造成的各項損失。

3.乙方施工過程中未按安全生產規範要求,造成的安全事故,由乙方承擔全部責任,並賠償因事故給甲方帶來的各項損失。

七、爭議解決

甲乙雙方在工程中遇到爭議的問題應儘量協商解決,若協商不成,任何一方可向契約履行地法院起訴。

八、附則

(一)本契約一式四份,甲、乙雙方各執二份,自雙方簽字蓋

(二)本契約未盡事宜,雙方可根據具體情況結合有關規定議定補充協定,與本契約具有同等效力。

(三)契約附屬檔案

1.標準、規範及有關技術檔案;

2.施工圖紙;

3.雙方有關工程的洽商、變更等書面協定或檔案。

甲 方:

地 址:

代表人:

電 話/傳 真:

開戶行:

賬 號:

乙 方:

地 址:

代表人:

電 話/傳 真:

開戶行:

賬 號:

簽約時間: 年 月 日

簽約地點:

常見建設施工契約 篇28

甲方:乙方:

為在施工契約的實施過程中創造安全、高效的施工環境,切實搞好本項目的安全管理工作,本項目業主(以下簡稱“甲方”)與承包人(以下簡稱“乙方”)特此簽訂安全生產契約:

一、甲方職責

1.嚴格遵守國家有關安全生產的法律法規,認真執行工程承包契約中的有關安全要求。

2.按照“安全第一、預防為主”和堅持“管生產必須管安全”的原則進行安全生產管理,做到生產與安全工作同時計畫、布置、檢查、總結和評比。

3.重要的安全設施必須堅持與主體工程“三同時”的原則,即:同時設計、審批,同時施工,同時驗收,投入使用。

4.定期召開安全生產調度會,及時傳達中央及地方有關安全生產的精神。

5.組織對乙方施工現場安全生產檢查,監督乙方及時處理髮現的各項安全隱患。

二、乙方職責

1.嚴格遵守國家有關安全生產的法律法規,認真執行工程承包合現中的有安全要求。

2.堅持“安全第一、預防為主”和“管生產必須管安全”的原則,加強安全生產宣傳教育,增強全員安全生產意識,建立健全各項安全生產的管理機構和安全生產管理制度,配備專職及兼職安全檢查人員,有組織有領導地開展安全生產活動。各級領導、工程技術人員、生產管理人員和具體操作人員,必須熟悉和遵守本條款的各項規定,做到生產與安全工作同時計畫、布置、檢查、總結和評比。

3.建立健全安全生產責任制。從派往項目實施的項目經理到生產工人(包括臨時僱請的民工)的安全生產管理系統必須做到縱向到底,一環不漏;各職能部門、人員的安全生產責任製做到橫向到邊,人人有責。項目經理是安全生產的第一責任人。現場設定的安全機構,應按施工人員的1%~3%配備安全員,專職負責所有員工的安全和治安保衛工作及預防事故的發生。安全機構人員,有權按有關規定發布指令,並採取保護性措施防止事故發生。

4.乙方在任何時候都應採取各種合理的預防措施,防止其員工發生任何違法、違禁、暴力或妨礙治安的行為。

5.乙方必須具有勞動安全管理部門頒發的安全生產證書,參加施工的人員,必須接受安全技術教育,熟知和遵守本工種的各項安全技術操作規程,定期進行安全技術考核,合格者方準上崗操作。對於從事電氣、起重、建築登高架設作業、鍋爐、壓力容器、焊接、機動車船駕駛、爆破、潛水、瓦斯檢驗等特殊工種的人員。經過專業培訓,獲得《安全操作合格證》後,方準持證上崗。施工現場如出現特種作業無證操作現象時,項目經理必須承擔管理責任。

6.對於易燃易爆的材料除應專門妥善保管之外,還應配備有足夠的消防設施,所有施工人員都應熟悉消防設備的性能和使用方法;乙方不得將任何種類的爆炸物給予、易貨或以其他方式轉讓給任何其他人,或允許、容忍上述同樣行為。

7.操作人員上崗,必須按規定穿戴防護用品。施工負責人和安全檢查員應隨時檢查勞動防護用品的穿戴情況,不按規定穿戴防護用品的人員不得上崗。

8.所有施工機具設備和高空作業的設備均應定期檢查,並有安全員的簽字記錄,保證其經常處於完好狀態;不合格的機具、設備和勞動保護用品嚴禁使用。

9.施工中採用新技術、新工藝、新設備、新材料時,必須制定相應的安全技術措施,施工現場必須具有相關的安全標誌牌。

10.乙方必須按照本工程項目特點,組織制定本工程實施中的生產安全事故應急救援預案;如果發生安全事故,應按照有關規定,及時上報有關部門,並堅持“三不放過”的原則,嚴肅處理相關責任人。

三、違約責任

如因甲方或乙方違約造成安全事故,將依法追究責任。

本契約正本一式二份,契約雙方各執一份。由雙方法定代表人或其授權的代理人簽署與加蓋公章後生效,全部工程竣工驗收後失效。

甲方:乙方:

法定代表人或法定代表人或

其授權的代理人:(職務)其授權的代理人:

(職務)

(姓名)(姓名)

(簽字)(簽字)

常見建設施工契約 篇29

發包方:(甲方)___________________________

承包方:(乙方))___________________________

依照民法典和原郵電部頒發的“626”號檔案等有關法律法規的規定,經雙方協商一致,簽訂本契約並嚴肅履行。

一、建設內容

(1)工程名稱

二、計價方式

(1)參照結算表價格按實結算。

(2)款項支付與移動結算同步。

三、建設工期

根據移動公司要求,在規定的期限內完成。

四、違約責任

(1)甲乙雙方不得藉故拖欠各種應付款項,如預期不付,按銀行的短期貸款率償付給對方逾期付款違約金。

(2)發生契約糾紛時,當事人雙方應及時協商,協商不成的,可申請調解,或者直接向人民法院起訴。

五、其他

(1)本契約一式四份,甲乙雙方各執貳份。

(2)本契約未盡事宜,由雙方協商解決,另行簽訂補充協定。

(3)本契約自雙方簽訂之日起生效。

(4)其他相關本項目的約定,見附屬檔案。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):____________

______年____月____日

_________年____月____日

常見建設施工契約 篇30

發包人(全稱):_________

承包人(全稱):_________

依照《_____》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,發、承包人就本建設工程施工事項協商一致,訂立本契約,達成協定如下:

一、工程概況

工程名稱:_________

工程地點:_________

工程規模及結構特徵:_________

工程承包範圍:_________

工程立項批准文號:_________

資金_________

二、契約工期

開工日期:_________

竣工日期:_________

契約工期總日曆天數_________天。

三、質量標準

工程質量標準:_________

四、契約價款

幣種:_________

契約總價(大寫):_________元(小寫)¥:_________元

綜合單價或費率:□詳見承包人的投標報價書(招標工程);□詳見經確認的工程報價單或預算書(非招標工程)

五、組成契約的檔案

組成本契約的檔案包括:

1、本契約協定書;

2、中標通知書(適用招投標工程);

3、投標檔案(適用招投標工程);

4、經確認的工程報價單或預算書(適用非招投標工程);

5、本契約專用條款和補充條款;

6、本契約通用條款;

7、標準、規範及有關技術檔案;

8、圖紙;

9、工程量清單;

10、雙方有關工程的洽商、變更等書面記錄和檔案;

11、發包人或工程師有關通知及工程會議紀要;

12、工程進行過程中的有關信件、數據電文(電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件)。

六、詞語含義

本協定書中有關詞語含義與本契約第二部分《通用條款》中分別賦予他們的定義相同。

七、承包人承諾

承包人向發包人承諾按照本契約約定及工程師的指令進行施工、竣工,在缺陷責_____內承擔工程質量缺陷保修責任,並履行本契約書所約定的全部義務。

八、發包人承諾

發包人向承包人承諾按照本契約約定的期限和方式支付契約價款及其他應當支付的款項,並履行本契約所約定的全部義務。

九、契約生效

本契約訂立時間:_________年_________月_________日

訂立地點:_________

發包人和承包人約定自雙方簽字蓋章並送工程所在地縣級以上地方人民政府建設行政主管部門備案後本契約生效。

發包人(公章):_________?承包人(公章):_________

住所:_________?住所:_________

法定代表人:_________?法定代表人:_________

委託代理人:_________?委託代理人:_________

電話:_________?電話:_________

傳真:_________?傳真:_________

開戶銀行:_________?開戶銀行:_________

賬號:_________賬號:_________

編碼:_________?編碼:_________