2023常規建設施工契約

2023常規建設施工契約 篇1

甲方:

乙方:

茲有乙方承接甲方貴州省惠水縣“同心路、和諧路”路燈安裝工程“安裝施工”,共同達成如下協定:

1、施工內容

施工長約3.2KM、乙方承接挖坑、基礎籠供應、基礎澆注、挖溝、管道敷設、電纜供應、電纜敷設、看守,燈桿、燈具、光源安裝及調試、矯正等工作。

2、安裝說明

同心路長約1.47公里,路燈安裝間距為30米,安裝H_Z_023高中華燈,安裝數量為一邊51棵,另一邊52棵,兩燈間由電纜連線通電,電纜穿管敷設;和諧路長約1.78公里,路燈安裝間距為30米,安裝H_Z_013中華燈,安裝數量為一邊60棵,即兩邊120棵,兩燈間由電纜連線通電,電纜穿管敷設。

3、相關施工數量、費用見價格表:

4、安裝期限

在甲方基礎設施、變壓器等及時提供的情況下,同心路12天內至少30盞路燈安裝完畢、亮燈;和諧路6月8日前至少30盞路燈安裝完畢、亮燈,但安裝期間如遇颱風、水災、地震以及其他自然原因等不可抗拒的因素造成工期延誤,雙方協商解決。

5、質量標準及驗收標準

工程質量標準必須全部優良(如因工程質量未達到標準,所造成的返工損失費用由乙方負責)。

按國家有關規定以及甲方設計檔案的質量要求和技術指標及與本契約約定標準進行驗收。

6、付款方式

協定簽定後由甲方預付契約款的給乙方;路燈安裝50%以上、亮燈時支付至契約款的45%;路燈安裝75%以上、亮燈時支付至契約款的70%;路燈安裝完畢、調試亮燈、驗收合格後支付乙方至最終結算的97%,剩餘的3%作為質量保證金,質保期一年,一年內工程無質量問題,甲方無息退還給乙方。甲方每次收到款項後,提供相應的收款收據。

7、其他

在路燈交付甲方使用前,由乙方自行負責路燈、電纜等重要材料的保管。本次施工人員由廠方技術工和農民工組成。

8、本協定一式叄份,甲方執貳份,乙方執壹份。雙方簽字、預付款支付起生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

2023常規建設施工契約 篇2

甲方:

乙方:

為明確施工中甲乙雙方的安全責任、權利、義務,經雙方協商,簽訂本安全協定。

乙方自願參加甲方的工民建工程施工,變電站的新建、擴建、改造工程的施工等。

一、甲方的安全責任、權利、義務:

1、向工程派出甲方代表,在變電站內施工,即為:工作負責人;

2、監督乙方進行安全生產規程制度的學習培訓,並檢查安全培訓的結果;

3、工作前對乙方進行全面的安全技術交底;

4、在有危險的電力設施區域內作業,要求乙方制定安全措施,並配合做好相關的安全措施;

5、在開工前要向乙方收取安全施工保證金,按工程規模的大小收三千至一萬元。

6、有權制止任何影響安全生產的行為,開展查禁違章工作,罰金從安全施工保證金中扣除;

7、有義務給乙方提供滿足安全生產需要的工作環境。

8、做好安全措施,設監護人(工作負責人),辦理工作許可手續。

二、乙方的安全責任、權利、義務:

1、認真學習、執行《電力安全工作規程》和有關規定,必須組織嚴格的統一考試,考試內容須經甲方認可,合格後方能持證上崗工作,並建立健全施工人員相應的檔案。

2、開工前必須向全體施工人員進行安全技術較底,讓施工人員掌握工程特點及施工安全措施;

3、嚴格遵守《電力建設安全工作規程》、《安全生產規程規定》和《電力安全工作規程》及《建築業安全規定》等的有關規定和甲方安全生產的規定;

4、自覺接受甲方單位的監督和指導,對甲方單位安監部門提出的意見,必須及時整改。發生人身事故或危機生產運行的不安全情況,必須報告甲方單位。

5、有權拒絕違章指揮或違章作業;有權拒絕能對本人身心造成嚴重傷害潛在危險的作業;

6、施工中要做到“遵章守法反三違‘違章指揮、違章作業、違反勞動紀律’”。努力追求“零傷害、零損失、零事故”

7、有義務通過自己的工作努力確保甲方的安全生產;

8、自身的條件不滿足安全生產的需要時,向甲方書面說明。

三、違約責任:

1、執行契約中有關違約處理的規定;

2、拒絕無潛在危險作業的行為視為違約;

3、發生違章事件,執行甲方規定,進行相應處罰;

4、對違章施工造成的各種事故負完全責任,並承擔全部損失。

四、執行規程:

1、雙方在履行契約時執行《電力安全工作規程》和《電力建設安全工作規程》及省集團公司、龍南供電公司的安全生產相關規定。

2、本安全協定一式兩份,甲、乙方各執一份,經雙方簽字蓋章後生效。

甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)

代表人簽字:代表人簽字:

2023常規建設施工契約 篇3

總包方(全稱、以下簡稱甲方):

分包方(全稱、以下簡稱乙方):

鑒於乙方已經與甲方簽訂工程勞務施工契約(以下簡稱為“分包契約”),為了進一步貫徹落實“安全第一、預防為主”的安全生產方針,嚴格執行勞動保護和安全生產的法令、法規,強化安全生產管理,落實安全生產責任制,依法從嚴治理施工現場,確保項目施工中操作人員的安全與健康,促進施工順利進行。

依照《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國安全生產法》、《建設工程安全生產管理條例》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,甲方和乙方雙方就分包工程安全生產、文明施工事項達成一致,簽訂本協定書。本協定書為工程總分包契約的一部分,具有同等法律約束效應。

一、工程安全生產、文明施工標準

本工程安全生產、文明施工標準雙方約定為:

二、組成本協定書的檔案包括:

1、本協定書第一部分:協定書;

2、本協定書規定條款;

3、國家、北京市關於建築施工管理的有關法律、法規、規範及標準;

4、協定書履行過程中,甲方和乙方協商一致的其他書面檔案。

三、乙方向甲方,履行並嚴格遵守本協定書中所有條款及規定。

四、乙方必須建立健全現場安全生產、文明施工管理機構和職責。

五、乙方向甲方,在履行本協定書的過程中,甲方對乙方所進行的一切處罰和處理乙方均無異議。

六、乙方承擔由其負責向甲方提交的所有材料的法規、規範符合性及由此引發的所有法律後果,甲方的審核批准並不代表乙方無須承擔責任。

七、履行本協定書的過程中,甲方對乙方已處罰款項均不予以退還。

八、協定書的份數:

按分包契約一併處理。

九、有效期

同總分包契約有效期

十、協定書的生效

協定書訂立時間:年月日;

本協定書同雙方總分包契約一併生效。

甲方(公章):乙方(公章):

委託代表人:委託代表人:

2023常規建設施工契約 篇4

甲方:____________________________

乙方:____________________________

甲方為改善居住條件,在自家院內新建一棟兩層住房,經雙方協商,承包給乙方施工建設。依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規,結合房屋具體情況,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就乙方承包甲方房屋工程施工事項協商一致,訂立本契約。

第一條:承建項目

1. 工程名稱:________________________。

2. 工程結構:底框磚混結構房屋一棟,一樓一底共兩層。

3. 建築面積:約310㎡(最後以實際建築面積為準)。

4. 工程內容:乙方按照甲方實地、內部結構草圖及甲方提出的要求承建房屋主體工程,包括牆體、梁、柱、樓梯、樓面施工、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及一樓地面、門前台階施工。

第二條:承包方式及費用

1. 工程包工不包料。甲方負責採購施工所需的建築材料,乙方負責施工,並負責所有施工用具設備。

2. 施工費用:按建築面積甲方付給乙方每平方米________元(大寫____________元整),澆灌好一層合格後預付____萬元,工程結束驗收合格後全部結算付清。

第三條:工程質量要求

1. 整個工程應按照甲方實地、內部結構草圖及甲方提出的要求施工,達到國家建築施工規範要求。牆體、梁、柱水平度、垂度相差不超過

1.5cm。

2. 房屋內部按甲方草圖布局,工程施工中科學合理放線,具體尺寸需要變更時,甲乙雙方共同協商處理,每一道施工環節需經甲方驗收合格後方能進行下一施工環節。

3. 若乙方施工中質量不合格,一律拆除重新施工,所造成的施工費及材料費損失由乙方負責。

第四條:工程工期

1. 經雙方協商,工程從澆灌鋼混柱之日起,兩個月完工(日期為____________年_________月_______日____________年_________月_______日)

2. 在保證工程質量的前提下,因為下雨和建築材料拖延,交房日期可順延;若由於乙方人為原因工程延時或故意拖延工期,甲方扣除乙方施工費,延時一天扣除施工費____________元(大寫__________________元整)。

第五條:安全責任

甲、乙方共同提高安全意識,乙方必須嚴格按照《安全生法》,勞保措施,施工防護措施到位,安全規範施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現病、傷、亡,或因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負責,甲方不承擔任何責任和費用。

第六條:雙方責任

1.甲方負責在______月______日前完成地基開挖,石腳支砌,地基回填,準備好水路電路,確保乙方按時施工。

2.乙方在施工工程中,必須聽從甲方提出的意見和建議,在保證工程質量的前提下,堅持節省、不浪費的原則,不能隨意帶走甲方的任何建材。

3.施工前,乙方應將工程材料預算(水泥、磚、鋼筋、沙石等數量、門窗尺寸尺寸等)告知甲方,以便甲方及時採購;施工中,工程需增減用料時,甲乙雙方共同協商。

4.甲方應按照約定時間支付乙方施工費用,乙方不得長期停工或提出多加工錢等無理要求,否則本契約終止。

5.施工中本契約未盡事宜,雙方共同協商處理。

6.本契約自簽訂之日起生效。本契約共二頁,一式兩份,甲乙雙方各保存一份。

甲方(簽章):___________________乙方(簽章):___________________

____________年_________月_______日____________年_________月_______日

2023常規建設施工契約 篇5

契約編號:________

工程名稱:__________

工程編號:__________

工程類別:__________

發包方(簡稱甲方)_________

承包方(簡稱乙方)_________

簽訂時間:______________

簽訂地點:______________

根據我國現行法律、《建築安裝工程承包契約條例》和煤炭部有關規定,結合本工程具體情況,經雙方協商同意簽訂本契約。

第一條工程項目

一、工程名稱:____________

二、工程地點:____________

三、資金來源:____________

四、承包範圍、工程內容:

1、承包範圍:___________

2、工程內容(詳見附表1-1、1-2)_________

3、其它:______________

五、契約價款

1、契約總價款:__________萬元。

2、契約價款的計價依據

(1)____年以________文頒發的預算定額(統一基價);

(2)____年以________文頒發的費用標準;

(3)____年以________文批覆的人工費單價;

(4)____年以________地區預算價格;

(5)其它:_____________

第二條雙方責任

一、甲方責任

1、辦理工程永久用地的徵用和施工組織設計內規定的臨時用地的租用、青苗樹木的賠償、工程現場障礙物的拆除(包括架空及隱蔽的),並提供有關隱蔽障礙物資料。

2、辦理建築許可證及應由甲方辦理的其它證件。

3、____年__月__日前完成“四通一平”,即通往施工現場的水源、電源、通訊線路、運輸道路、平整場地;滿足施工用水、用電量的需要。負責場外運輸道路的維修,安排好現場排水溝流向。(“四通一平”工作如甲方無力承擔時,可委託乙方承擔。)

4、協調地方工農關係,改善施工環境,保證水、電、路、通訊工程的正常使用。

5、契約簽訂後__天內提供完整的建築安裝設計說明書及施工圖一式__份;施工技術資料(包括工程水文地質資料、水準點和坐標控制點等)___份;___天內提交水準點和坐標控制點,並進行現場校驗。

6、組織乙方、設計單位及有關部門參加施工圖交底會審,做好交底會審紀要,在會審後__天內分送有關單位。

7、向經辦銀行提交撥款依據,按時辦理撥款和結算。

8、按時參加工程的月末驗收、中間驗收(如雙方約定也可由甲方負責組織月末和中間驗收)隱蔽工程驗收,負責組織工程的竣工驗收,按照國家和行業有關規定,及時撥付工程價款、辦理簽證和竣工結算。

9、指派_____同志為甲方駐工地代表,對工程進度、質量、契約履行情況進行監督檢查,負責簽證和受理各項報表及協商其它有關事宜,及時解決應由甲方解決的問題。

實行監理的工程,甲方委託總監理工程師代行甲方的職責。甲方代表和總監理工程師易人,甲方應提前7天通知乙方,後任繼續前任在契約中約定的權利義務。

二、乙方責任

1、負責施工區域內的臨時道路、臨時設施、鑿井設施、水電管路的敷設、管理、使用和維修工作。

2、編制施工組織設計(或施工方案),做好各項施工準備工作。

3、嚴格按照施工圖說明進行文明施工,符合“環保”要求,確保工程質量,按契約規定的時間如期完工和交付。

4、及時向甲方提出隱蔽工程驗收通知、竣工驗收報告,以及向甲方提出月末驗收和中間驗收計畫;提供月份施工作業計畫,材料設備、成品半成品等進場計畫(包括月計畫、用水、用電計畫),月份施工統計報表,工程事故報告等。

5、工程竣工後,及時清理現場,做到工完場清。在規定的時間內提出完整的竣工驗收資料,辦理竣工驗收手續和提出工程竣工決算。

6、已完工的房屋、構築物和安裝的設備,在雙方約定的移交日期應負責保管。

7、利用永久建築和設備建井時,負責建築物和設備的維修和保養,保證礦井移交時的建築安裝工程質量。凡利用永久建築和設備所發生的維護和修理費用由乙方承擔。

8、指派________同志為乙方代表,負責施工現場的管理及與甲方的聯繫工作。

第三條工程期限

一、總工期為________天(日曆天),自________年________月________日開工,至________年________月________日竣工驗收。

二、甲方未能按約定完成“四通一平”、圖紙供應不齊全不及時,供應的材料、設備和工程撥付不及時,以及不可抗力、外部關係等非乙方原因引起的延期開工、中途停工和窩工,經甲方簽證後,工期順延。

三、因乙方施工管理不善或者由乙方責任造成的工程質量返工、事故處理等導致延誤工期時,工期不予順延。

四、提前或延誤交工,每天按工程造價的萬分之支付提前竣工費或承擔違約金。

第四條工程質量與驗收

一、乙方必須按照施工圖紙、說明書和國家頒發的有關規範、規程和標準進行施工,並接受甲方代表和工程監理人員的監督。

二、甲方提出井巷、土建、安裝等單位工程要求達到的質量等級(見附表3)工程質量標準按照國家或行業的工程質量標準檢驗。

三、甲方要求的“創優”工程,工程竣工後,經質量驗收達到優質工程,甲方應按工程造價的__%支付優質工程增加費(最高不超過該工程原預算造價的2%)

四、乙方在施工中必須遵守下列規定

1、主要材料、設備、成品、半成品(包括由甲方供應的)必須按有關規定進行抽驗復驗,對材料改變或代用,必須經原設計單位和甲方同意。

2、乙方在施工中發生質量事故,應及時報告甲方及監理工程師和工程質量監督站。重大質量事故處理方案,應經上級主管部門、設計單位、質量監督站、甲方等單位共同研究,並經甲方和設計單位簽證後實施。由此而發生的費用支出,由乙方承擔,工期不予順延。

五、工程驗收

1、月末驗收和中間驗收。由甲乙方組織有關單位進行月度驗收和中間驗收,驗收合格後各方在驗收證書上籤字。

2、隱蔽工程驗收。乙方必須保證隱蔽工程的質量。乙方應在工程隱蔽前__天書面通知甲方或監理單位參加檢驗,雙方確認工程合格後在工程驗收證書上籤字,如甲方不能如期派人參加檢驗,乙方可自行檢查驗收,做好隱蔽工程驗收記錄,甲方應予承認。工程隱蔽後若甲方提出復驗,乙方應予同意,復驗合格,工期相應順延,其費用應由甲方負擔;復驗不合格,費用應由乙方負擔,工期不予順延。如乙方未通知甲方而對隱蔽工程自行驗收,甲方提出復驗,不論合格與否,費用由乙方負擔,工期不予順延。

3、竣工驗收。乙方在單位工程預計竣工前___天向甲方提出竣工報告及相關圖紙、資料,由甲方組織有關單位在__天內驗收完畢。驗收合格,在驗收證書上籤字,進行單位工程質量評級並認證。如驗收不合格,應分清責任,限期整改,直至達到合格標準,所發生費用及工期由責任方負責。

4、竣工驗收後,乙方應根據有關規定備齊全部竣工資料一式___份,移交甲方。

六、工程保險。乙方按國家及行業有關規定的保修辦法,負責保修。保修期為:土建工程__年;安裝工程__年(暖氣工程按一個取暖期);井巷工程不實行保修。

第五條建築材料、設備的供應、驗收和價差處理

一、由甲方供應以下材料、設備的實物數量(詳見附表2)

二、除甲方供應以外的其他材料、設備由乙方採購。

三、任何一方供應的材料、設備應按契約規定按時、按質、按量供應,必須附有產品合格證或質量檢驗證書才能用於工程,任何一方認為對方提供的材料需要復驗的,應允許復驗。經復驗符合質量要求的,方可用於工程,其復驗費由要求復驗方承擔;不符合質量要求的,不得套用於工程建設中,且應按指定時間遠離施工現場,其復驗費用由材料、設備供應方承擔。

四、因材料質量不合格所造成的損失(包括倉庫保管費)由材料供應方負責。

五、根據工程需要,經甲方代表簽證,乙方可使用代用材料。因甲方原因使用時,由甲方承擔發生的經濟支出,因乙方原因使用時,由乙方承擔費用。

六、因材料設備供應不及時造成停工待料時,其停、窩工損失由供貨責任方承擔。

七、本工程材料價差按_________文《煤炭建設建築安裝工程造價價差調整辦法》中有關規定計算。

第六條工程價款的支付與結算

工程價款的支付和結算,應根據國家制定的基本建設工程價款結算有關規定執行。

一、本契約簽訂後____日內,甲方按契約總價款(或當年計畫建安工作量)的___%支付乙方備料款計人民幣____萬元。支付臨時設施費___萬元;鑿井措施費___萬元。

二、甲方收到乙方的工程進度月報後必須在___日內按核實的工程進度支付進度款,工程進度款支付達到契約總價款的____%時,按規定比例逐步扣回備料款。

三、工程價款支付達到調整後契約總價的95%時,不再按進度付款,辦完交工驗收後,等保修期滿工程質量仍然合格,欠付的工程款連同利息一次支付給乙方。井巷工程辦完交工驗收即一次結清。

四、工程價款的結算依據,除工程計價依據外,還應有:

1、施工組織設計或方案;

2、設計變更檔案;

3、隱蔽工程、工程變更、岩石硬度變化、材料代用等簽證;

4、井巷湧水量實測資料及地質條件變化的實測資料;

5、價差調整資料;

6、其它有關工程造價增(減)的契約文書往來函件或簽證。

五、凡雙方議定在本工程中採用的國家有關主管部門省(自治區、直轄市)人民政府或授權部門規定的定額(或基價)費用標準、人工、材料、設備價格等調整時,應相應對契約價款進行調整。

六、因甲方延期支付工程進度款或尾款,應向乙方支付延期付款金額每日萬分之__的滯納金。

七、確因甲方延期支付工程款、代購材料價差款而影響工程進度,造成乙方停工窩工及其它損失的應由甲方承擔。

八、本契約價款的結算方式為:_____________.

九、乙方在全部工程竣工後____日內,將竣工結算檔案送交甲方和經辦銀行審查,乙方應負責對審查中的疑問進行解釋。甲方在收到檔案____日內審查完畢,如到期未提出書面異議,乙方可請求經辦銀行審定後撥款。

第七條施工與設計變更

一、甲方提供的設計圖約、說明書和有關技術資料,作為施工的有效依據,開工前由甲方組織設計交底和三方會審,作出會議紀要,作為施工的補充依據,甲乙雙方均不得擅自修改。

二、施工中如發現設計有錯誤或不合理之處,雙方應及時以書面形式通知對方,由甲方及時會同設計等有關單位研究確定修改意見或變更設計,乙方按修改或變更的設計進行施工。由於設計修改或變更而發生增減費用(包括返工損失、停工、窩工、人員和機械設備調遷,材料構件積壓的實際損失、工程量增減變化等)由甲方承擔,並調整契約價款,工期也做相應調整。

三、乙方在保證工程質量和不降低設計標準的前提下,提出修改設計、修改工藝的合理化建議,經設計或有關技術部門審查,甲方同意後採用並實施,其節約的價值按國家規定分配。

四、甲方如需修改或變更設計,必須由原設計單位作出正式變更通知書或修改圖紙,乙方才予實施。重大修改或增加造價時,必須另行協商,在取得投資落實證明、技術資料設計圖紙齊全時,乙方才予實施。

五、施工中如發現地下埋藏的古蹟、文物等障礙物,乙方應立即通知甲方,由甲方報告文物管理機關處理並立即採取補救措施。由此增減的工程量及費用由甲方負責,並相應調整工期。

第八條工程監理

在實行工程監理的建設項目中,要認真執行煤炭部以煤基字[1996]第254號文發布的《煤炭工程建設監理規定》,甲方應向乙方正式通告監理單位及總監名單、監理職責、監理範圍。監理單位要向乙方通告監理工程師名單及從事專業。乙方要配合監理單位對建設項目進行監督管理。甲方、乙方及監理單位應建立有效的溝通渠道,按照規定的方式交換信息。

第九條違約責任

乙方違約責任

一、工程質量不符合契約規定的,負責修理或返工。由於修理或返工造成逾期交付的,償付逾期違約金。

二、由於乙方責任造成工程不能按契約規定時間交付使用的,乙方償付逾期違約金。

三、保修期如發生質量問題,乙方接到甲方通知後____日內進行修理,否則,甲方有權另請施工單位進行修理,因此而發生的修理費用由乙方承擔。

甲方違約責任

一、未能按契約的規定履行自己應負的責任,除竣工日期得以順延外,還應賠償承包方由此造成的實際損失。

二、工程中途停建、緩建或由於設計變更以及設計錯誤造成的返工,應採取措施彌補或減少損失,並應賠償乙方由此造成的實際損失。

三、工程未驗收,甲方提前使用或擅自動用,由此而發生的質量或其他問題,由甲方承擔責任。

第十條糾紛解決辦法

本契約履行中發生爭議,雙方當事人應及時協商解決,協商不成可申請煤炭部主管部門進行調解。協調不成或調解未達成協定,雙方當事人同意由____仲裁委員會仲裁(雙方當事人未在本契約中約定仲裁機構,事後未達成書面仲裁協定的,可向人民法院起訴)

第十一條施工安全

乙方應按煤礦安全法規及有關規定做到安全施工,承擔由於自身安全措施不力造成的責任和因此發生的費用,發生重大傷亡事故應按規定立即上報有關部門並通知甲方代表。非乙方責任造成的傷亡事故,由責任方承擔責任和有關費用。

第十二條附則

一、本契約一式__份(包括附屬檔案),甲乙方雙方各執正本一份,副本由甲方報送經辦銀行、當地工商行政管理機關、煤炭部地區工程造價管理站、質量監督站、監理單位和建設主管部門備案。按規定必須辦理監(公)證的契約,送工程所在地工商、公證部門辦理監(公)證手續。

二、本契約自雙方代表簽字,加蓋公章或契約專用章即生效。需要辦理鑒(公)證的,自鑒(公)證之日起生效;工程竣工驗收符合要求,結清工程款後終止。

三、本契約簽訂後,如需修改補充的,雙方協商一致後,可以簽訂補充協定,作為本契約的組成部分。

第十三條補充條款________________________________________________

甲方(蓋章):________________乙方(蓋章):________________

單位地址:________________單位地址:________________

法定代表人(簽字):________________法定代表人(簽字):________________

代理人(簽字):________________代理人(簽字):________________

開戶銀行:________________開戶銀行:________________

帳號:________________帳號:________________

電話:________________電話:________________

電掛:________________電掛:________________

郵政編碼:________________郵政編碼:________________

日期:________________日期:________________

2023常規建設施工契約 篇6

發包人: (簡稱甲方)

承包人: (簡稱乙方)

依照《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國契約法》及有關行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,根據托縣地區實際情況,雙方就本建設工程的施工事項達成如下協定:

一、 工程概況

工程名稱:政協辦公樓室內維修改造工程

工程地點:托縣政協辦公樓

工程內容:樓內牆面,天棚刮膩;鋼窗維護刷漆,辦公室、會議室門拆舊換新;地面鋪磚維修;衛生間整體改造;燈具等電器拆舊換新;線路整理

二、契約工期

開 工 日 期: 20xx 年 09 月 01 日

計畫竣工日期: 20xx 年 12 月 01 日

預計契約工期:90天

三、承包方式和契約價款

(一)採用包工包料和總承包形式;

(二)契約價款:根據甲方現場工程量預估和定額預算,預付30%工程款,待工程完工結算後一次付清剩餘70%工程款;

(三)具體工程內容:根據甲方按需求現場指定位置項目施工,最後以甲方現場工程簽證的工程量執行結算工程造價。

四、發包人(甲方)責任:

依照契約按時撥付工程進度款。

五、承包人(乙方)責任:

1、 按照契約和工程施工組織設計的要求積極組織施工;

2、 保質保量完成甲方指定工程項目;

3、遵守施工現場環境管理,安全管理,文明施工管理,創建安全文明施工達標工地。

六、工程質量及驗收

1、 乙方在施工中必須支持《百年大計、質量第一》的方針,嚴 格貫徹執行國務院《建設工程質量管理條例》,嚴格執行建築工程強制性標準,工程質量標準達到一次性驗收合格。

2、 乙方在施工中嚴格執行隱蔽工程檢驗制度,未經質檢部門或 甲方、監理代表檢驗的隱蔽工程不能進行下一道工序。

3、 乙方在施工中嚴把質量關,應當檢驗而未進行檢驗的原材料 不準提前使用。(鋼材必須使用包鋼等大廠材料,水泥必須使用正規廠家)。

七、 工程款支付方式

1、工程開工後,按工程進度付工程總造價的30%,工程竣工驗收合格 ,並結算後一次性付清70%

八、質量保修

按照國務院1999年《建設工程質量管理條例》保修的規定負責。

九、違約責任

1、乙方因質量不合格造成的停工,全部責任由乙方承擔。

2、乙方因工程質量不合格造成的返工,乙方應負全部責任。

4、如因甲方造成停工,不能按時交工,工期順延,情況嚴重的另行議定。

十、其它約定事項:

甲方:

法人代表:(簽章)

乙方:

代表人:(簽章)

年月日:

2023常規建設施工契約 篇7

發包人(簡稱甲方):

承包人(簡稱乙方):

依照《_____》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就建設工程施工事項協商一致,訂立本契約。

一、工程概況

1、工程名稱:

2、工程地點:

3、工程內容:

4、工程立項批准文號:

5、資金來源:

二、工程承包範圍

承包範圍:

三、工程工期

1、開工日期:______年___月___日;

2、竣工日期:______年___月___日;

3、契約工期總日曆天數_________天。

四、契約價款

工程總造價

大寫:___________________?元(人民幣)

¥:___________________元(人民幣)

五、發包人工作

1、委派_______為工地代表,聯繫方式:_______

2、工程開工前,甲方為乙方提供三通一平,水電供至建築物中心五十米以內,並承擔費用,有條件為乙方提供住宿便利。

3、應辦理開工前的各種檔案及其它施工所需證件。

4、有義務協調地方關係,保證工程正常施工,如有當地干擾或不法_____,應承擔責任。

六、承包人工作

1、委派_______為工地代表,聯繫方式;

2、嚴格按圖紙進行製作安裝。

3、進入工地遵守甲方規章制度,承擔自身造成的事故及因此發生的費用。

4、保證施工場地清潔,符合環境衛生管理的有關規定,完工前清理好現場。

七、施工組織設計和工期

1、工期進度:承包人提供施工組織設計(施工方案)和進度計畫的時間:承包人必須在契約簽訂後_____日內向發包人提供完整的施工組織設計。每月_____日前提供下月工程進度計畫。

工程師確認的時間:工程師收到後_____天內批准或提出修改意見,逾期不批覆則視為同意。

2、工期延誤:雙方約定工期順延的其他情況:雙方應當嚴格遵守開工日期以及竣工日期時間,非因特殊情況造成工期延誤的,由承包方承擔責任;由於發包人另行發包的專業工程造成的工期延誤,工期相應順延,發包人支付相應的費用。

八、工程質量標準

工程質量標準:質量標準評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。

九、材料的提供

承包人在每月____日將下月採購的材料設備以報表形式報發包人,經發包人確認後方可採購。採購的材料設備須經發包人派出的工程師、監理工程師、承包人三方共同簽字確認後方可使用。

十、工程價款的結算

1、契約簽訂三日內,甲方應付工程總造價的_________%給乙方作工程預付款。

2、鋼架安裝完成三日內,甲方再付工程總造價的?_________%給乙方作鋼構件材料款。

3、工程施工完畢驗收合格,三日內甲方再付工程總造價的_________%給乙方作工程尾款。

十一、工程的驗收

工程竣工,乙方向甲方提供竣工驗收報告後三日內,由甲方組織工程驗收,如不組織驗收,視為竣工驗收報告已被認可和該工程合格。甲方並承擔工程保管及一切意外責任。

十二、維修責任

承包人應按法律、行政法規及國家關於工程質量保修的有關規定,在工程竣工驗收之前,與發包人簽訂質量保修契約,並對交付發包人使用的工程,在質量保修期內承擔質量保修責任。

十三、違約責任

1、甲方不按本契約第六條約定的時間和數額支付工程款,甲方應從約定應付之日起向乙方支付應付款的貸款利息,並承擔停工或工期延誤及其損失責任。

2、雙方中任何一方違約,即向對方支付工程總造價的3‰的違約金。

3、發生契約糾紛,甲乙雙方協商解決,協商不成,由乙方所在地職能部門解決。

十四、爭議的解決

本契約在履行過程中發生爭議,由雙方當事人協商解決或邀請第三方調解。協商或調解不成的,雙方約定:向__________________委員會申請_____。

發包人:(公章)

委託代理人:

電話:

傳真:

開戶銀行:

賬號:

編碼:

______年___月___日

承包人:(公章)

委託代理人:

電話:

傳真:

開戶銀行:

賬號:

編碼:

______年___月___日

2023常規建設施工契約 篇8

建設工程施工契約是指契約雙方為了完成建設工程而明確的雙方的權利、義務的協定。很多建設工程施工契約的簽訂因為施工方對契約的法律知識不了解,導致簽訂的契約屬於無效契約,那么建設工程施工契約無效的法律後果由哪些呢請閱讀下面的文章進行了解。

依據我國現行法律規定,契約被確認無效後,將導致契約自始無效,契約關係不再存在,當事人不再享有和承擔原契約規定的權利和義務,不能產生當事人|來源|考試|大|所預期的法律後果。建設工程施工契約無效的法律後果也不例外,但由於其標的特殊性,其無效的處理與普通無效契約有著很大的差別,當事人的締約過失也比普通無效契約複雜。

一、建設工程施工契約訂立後尚未履行前被確認無效的後果。

尚未履行前被確認無效的建設工程施工契約,雙方當事人均不得再繼續履行。這時,契約無效的處理只按照締約過失來承擔責任,由有過錯的一方賠償另一方因契約無效而造成的損失,雙方均有過錯的,依照過錯大小承擔相應的責任。另外,損害事實的舉證責任在受損害一方,如果受損害一方對其損失不能通過舉證加以明確,其要求過錯方承擔賠償責任的請求法院不能支持。而有過錯一方除了自行承擔給自己造成的違法後果外,還要承擔無過錯方的實際損失。

二、建設工程施工契約已開始履行但尚未履行完畢被確認無效的後果。

於建設工程施工契約尚未履行完畢就被確認無效的情形,筆者認為,不能按一般無效契約的處理原則實行恢復原狀或雙方返還,應區分不同的情況處理。

第一種情況,已完成部分工程質量低劣,無法補救或所建工程在防洪區域內對防洪工程構成_____的,應按照一般無效契約的處理原則,已經完成部分工程應拆除,建設方支付的工程款應返還。

第二種情況,工程質量完全合格,也未違反國家和地方政府的計畫,則已完成的建設工程歸建設方所有,承包方所付出的勞動由建設方折價補償給施工方,折價時應該按照契約約定的工程價款比例折價。最高院關於審理建設工程施工契約糾紛案件適用法律問題的解釋》第10條第1款規定:"建設工程施工契約解除後,已經完成的建設工程質量合格的,發包人應當按照約定支付相應的工程價款",該解釋的規定正是為了避免教條,減少不必要的損失和浪費。第三種情況是賠償損失,如果因建設方過錯導致契約無效的,建設方對自己的損失自負,同時應該賠償承包方施工過程中支付的人工費、材料費等實際支出費用;如果是承包方存在過錯的,承包方對自己的損失自負,同時要賠償建設方材料費等實際支出的費用。雙方都有過錯的,按過錯大小承擔相應賠償責任。

三、建設工程施工契約已履行完畢後被確認無效的後果。

按照最高院《關於審理建設工程施工契約糾紛案件適用法律問題的解釋》第2條和第3條的規定處理。

第一,建設工程施工契約已經履行完畢後,建設工程經竣工驗收合格的,建設方應該參照契約約定支付承包方工程價款。但仍應追究雙方的其它相應法律責任。

第二,建設工程施工契約已經履行完畢後,建設工程經竣工驗收不合格的,要分兩種情況給予不同處理:一是維修後建設工程經竣工驗收合格的,建設方仍應參照契約約定支付承包方工程款,但承包方應承擔相應的維修義務,或自己維修,或負擔建設方維修費。二是維修後建設工程經竣工驗收不合格的,建設方不支付施工方工程款,對此損失由承包方自行承擔。同時按照雙方的過錯及過錯大小對其它損失承擔相應的賠償責任。這裡的其它損失包括簽訂、履行契約和契約被確認無效後的後續費用,如拆除質量不合格的建築物的費用、工程延期費用、材料費等。

2023常規建設施工契約 篇9

甲方:乙方:根據《民法典》和建設承包契約條例及有關法律、法規、規章、遵循平等、自願、公平和誠信的原則,雙方就本建築分包工程外牆瓦施工事項協商一致訂立本契約。(註:進場時間聽甲方通知)。

一、 工程名稱:

二、 工程地點:

三、 技術要求:依據甲方對乙方技術交底進行施工,外牆採用

西瓦,甲方應安排質檢人員進行質量抽查,達到驗收合格,乙方可繼續施工,對出現問題,乙方應及時進行整改。施工驗收合格為:《建設工程質量檢驗規定》及《建築裝飾工程驗收規範》。

四、 承包方式契約價格:本工程由甲方提供材料及外牆瓦,乙方專業人員負責鋪貼工作。本工程外牆瓦人工費按實際鋪貼面積計算,計 元平方米。

四、承包範圍:

1、甲方提供主材料,攪拌機、提升機、主電箱。其它的`小型機具由乙方負責:(如:切割機、切割片、插板線、電燈、電線、灰桶、鐵鏟、施工所用的膠線、墨斗、墨汁等等小型材料和工具)。

2、如乙方在途中找藉口退場,工程款按已完成工程量的50%計算。

3、在乙方施工過程中要保質,保量、保全全,要服從甲方管理人員的安排。

4、材料搬運由乙方負責。

五、付款方式:乙方施工完成一棟外牆瓦後,鋪

第二棟時,待甲方、施工員,驗收

第一棟瓦面合格後,付

第一棟瓦面的總面積造價80%,待公司全部工程完工後,全部工程驗收合格後____日之內,將剩餘的工程款全部付清給乙方。

六、工期要求:每棟鋪貼時間 天。如果完不成超期按每天1000元罰款處理。

七、雙方遵守責任:

(一)甲方責任:

1、甲方提供主材料,攪拌機、提升機、手推車。

2、按契約約定支付分包工程款。

3、甲方給乙方提供住宿及水電。

(二)乙方責任:

1、乙方提供工人的安全用具,如安全帶、安全帽等。乙方施工需按甲方的技術交底進行施工。乙方施工的工藝必須達到甲方的驗收標準,確保驗收達到合格工程。

2、乙方在施工工期必須按甲方的施工進度進行。如因乙方自身原因耽誤工期,產生的後果由乙方負責。

3、乙方現場工作人員禁止穿拖鞋、喝酒進入工作現場,若喝酒後上班,被公司項目部發現,發款從工程款里直接開單扣除。

4、乙方必須安全生產,服從項目部的指揮及安排去施工,乙方在施工工程中,出現返工事件由乙方自付。

八、違約責任:甲、乙雙方必須覆約雙方的責任,並按契約約定的相關條款進行施工。

九、本契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份,簽字或蓋章生效。

十、如乙方質量不達標,人力跟不上,管理跟不上,甲方有權單方解除契約,結算方式按契約《

四、2》條執行。甲方簽字:乙方簽字:簽訂日期:________年____月____日

2023常規建設施工契約 篇10

反訴人(本訴被告):_________________有限公司

法定代表人:_________________。

聯繫電話:_________________被反訴人(本訴原告):_________________有限公司。

法定代表人:_________________。

住所:_________________昆號。

聯繫電話:_________________

反訴人就被反訴人混凝土買賣契約糾紛一案,對被反訴人提起反訴。

反訴請求

1、請求判令被反訴人賠償反訴人機械租賃、工期延誤、人員誤工等損失共_________元;

2、本案的訴訟費、簽定費及相關費用由被反訴人承擔

事實和理由

_____年_____月_____日,反訴人與被反訴人的法人委託代表(廣東陽江市人)簽訂《商品混凝土購銷契約》,被反訴人未能按契約和建築規範要求按時按質提供給反訴人混凝土,混凝土質量存在問題,且在運送混凝土中經常誤時,造成所澆築混凝土的質量、結構、防水出現冷縫等質量問題。但反訴人本著友好合作目的,並未向被反訴人提出索賠,直至_____年_____月_____日向,反訴人仍主動向被反訴人的對單,並一直按約向被反訴人的法人委託代表譚興華付款。_____年_____月,被反訴人的法人委託代表辭職離開雲南筑城混凝土公司,被反訴人一直未通知反訴人,造成_____年_____月份雙方未對單,反訴人找不著付款對象。且_____年_____月____日,被反訴人在未通知反訴人的情況下,單方停止供貨,造成反訴人嚴重經濟損失。

綜上,反訴人認為,由於被反訴人內部人員、產品質量管理混亂,導致反訴人嚴重經濟損失,故反訴至貴院,請依法支持反訴請求。

此致

_____________人民法院

附:本抗訴狀副本__________份

反訴人:_________________(簽名)

_____年_____月_____日

2023常規建設施工契約 篇11

施工單位(甲方):______________________承建方(乙方):___________________________________

依據《中華人民共和國契約法》、《建設工程施工契約管理辦法》、《建設施工規範》、《質量驗收評定標準》、《國家安全檢查標準》和自治區有關規定,結合本工程具體情況。經甲、乙雙方協商達成如下協定,並共同遵守。

一、工程概況:

工程名稱:____________________________工程地點:___________________________________建築面積:______________________________________工程結構:______________________________________工程內容:______________________________________

二、工程質量:按國家驗收規範達到合格標準、

工程造價包工包料一次包死。

三、施工工期:全部工程自___年___月___日開工,至___年___月____日竣工交付使用、

四、雙方責任

甲方責任:

1、對工程進度、工程質量、安全生產進行監督,並組織工程竣工驗收。

2、組織每月施工進度,工程質量、安全、生產會議,安排施工有關事項

3、對施工生產中有關技術及質量問題提出處理意見。

4、按上級有關規定填報有關報表。

5、根據建設單位支付工程進度款的具體情況向乙方按第六條2、3款規定提供施工用資金。

五、乙方責任:

1、項目施工過程嚴格執行ISO 9002質量標準、

2、按照施工契約條款,安排好施工進度(包括每月施工進度),保證契約工期按時完成,並參加甲方召開的有關會議。

3、嚴格按照施工圖紙,施工規範和操作規程施工,確保工程質量,施工中的圖紙變更須經甲方同意並辦理簽證手續。

4、嚴格遵守建築工程安全操作規程組織安全施工,對發生的安全事故由乙方全部負責(同時由安全部辦理單項工程安全施工責任書,工程部辦理工程管理目標書,並嚴格執行)。

5、對工程的隱蔽部分,應先由乙方自檢,然後通知甲方工程部和建設單位。監理共同進行驗收,符合設計要求及施工規範後,方可進行下道工序的施工。

6、對工程施工的有關技術資料,應按國家的有關規定進行紀錄,整理、編制、歸檔。

7、遵守甲方的有關管理制度及規定,並接受因違反有關制度和規定的處罰。

8、凡從建設單位收取的工程款,方規定辦理有關合法手續,撥付後再使用。

9、凡乙方與其他單位的一切經濟、財務、材料等有關手續往來,均由乙方自行負責處理,甲方不承擔任何責任,如發上經濟糾紛,項目承擔一切經濟責任。

10、乙方負責歸集真實的工程票據,如經有關部門檢查,出現成本歸集不真實而進行的稅務懲罰或罰款,責任由乙方承擔。

六、付款方式及付款標準:

1、所有甲方支付給乙方的工程款,均以支票支付。

2、工程款在收回建設單位工程進度款後按進度支付乙方,如因工程急需,超支必須經部隊領導簽字後方可支付。

3、本工程基礎完工後,甲方應付乙方全額工程款的50%,做為程材料費。

4、主體工程全部完工後,甲方應付乙方工程款35%。

5、裝飾工程,全部完工後經甲方驗收合格,經甲乙雙方決算厚,甲方應付乙方工程款10%。

6、剩餘工程款5%做為工程保修費,乙方無條件保修,如果乙不按時保修,甲方有權另請施工人員保修,費用由乙方負責,保修為一年。.

甲方負責人簽字:甲方蓋章:簽訂日期:

2023常規建設施工契約 篇12

發包人(全稱): (以下簡稱甲方)

承包人(全稱): (以下簡稱乙方)

依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》《中華人民共和國契約法》、《建築安裝工程承包契約條例》、《中華人民共和國價格法》、及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本契約。

一、工程概況

工程名稱:

工程地點:

二、工程承包範圍

承包範圍:

三、契約工期

開工日期: xx年xx月 xx日竣工日期: xx年xx月 xx日

四、質量標準

工程質量標準: 合格

五、契約價款

金額暫估價(大寫): (人民幣)

(小寫): (人民幣)

以實際工程量為準進行結算

六、工程款支付

1、工程開工付至契約價的40%;

2、工程完成50%時付至契約價的70%

3、工程驗收合格後付至契約價的100%;

七、質量要求

1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱,經雙方認可。

2.工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關規定執行。

3.嚴格執行施工規範、安全操作規程。防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙進行施工,做好各項質量檢查紀錄。

4.遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,妥善保護好施工現場周圍建築物、設備管線、古樹名木不受損壞,做好施工現場保衛和垃圾消納等工作,並辦理相關施工手續。處理好由於施工帶來的擾民問題及與周圍單位的關係。

八、工程工期

1.甲方要求比契約約定的工期提前竣工時,應徵得乙方同意,並支付乙方因趕工採取的措施費用。

2.因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。

3.因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。

4.因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工,工期相應順延。

九、工程驗收

1.本工程以施工圖紙、作法說明施工,驗收規範按照國家質量評定驗收標準。

2.工程質量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結束後,乙方應提前二天通知甲方,乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理移交手續和工程結算。

3.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收後,甲方應在三天內前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權利並視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。

4.甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收,應及時通知乙方,另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期。

十、材料供應

1.乙方負責採購的材料、設備須嚴格按照國家有關價格條例規定,且均應為符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場。乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。

2.乙方負責採購的材料設備,必須按甲方具體的要求採購,並做好材料設備進場的報驗工作。甲方負責採購供應的材料、設備,應該是符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場。材料經乙方驗收後,由乙方負責保管。

十一、違約責任

1.在履行契約過程中發生的爭議,雙方協商解決;協商不成,可以人民法院起訴。

2.如一方違約或擅自中止契約的履行,必須向對方支付違約金,額度為本契約工程總價的10%。

3.承包人向發包人承諾按照契約約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔質量保修責任。 乙方在施工期間嚴格應按規範進行組織施工,確保文明施工。服從甲方正確指導,配合甲方圓滿竣工。

4.發包人向承包人承諾按照契約約定的期限和方式支付契約價款及其他應當支付的款項。本契約價款採用可調價款方式確定,最終以實際工程量計算。

十二、爭議或糾紛處理

1.本契約在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可採取協商解決或請有關部門進行調解。

2.當事人不願意通過協商、調解解決或者協商調解不成的,本契約在執行中發生的爭議由工程所在地人民法院解決。

十三、契約生效

本契約一式貳份,雙方各執壹份

本契約自雙方簽字蓋章後生效,至工程竣工及價款結清後失效。本契約未盡事宜,雙方可協商另簽補充協定。

契約定訂立時間: 年 月 日

契約定立地點:

本契約雙方約定 簽字、蓋章 後生效。

甲方單位(蓋章): 乙方單位(蓋章):

代 表(簽字): 代 表(簽字):

年 月

年 日 日月

2023常規建設施工契約 篇13

甲方:__________

乙方:__________

本履約保證金由契約雙方於__________年__________月__________日在訂立。為了明確雙方權利、義務,依據《中華人民共和國民法典》及其他有關法律法規規定,甲、乙雙方經平等協商一致,訂立本契約。

第一條 鑒於甲方與乙方於簽署了施工契約,乙方在對建設工程施工契約條款已做明確了解的情況下,為保證其在建設工程施工契約中承諾的履約義務得到切實履行,願意按本契約約定向甲方提供履約保證金。

第二條 保證範圍為乙方未按建設工程施工契約約定履行義務,包括但不限於因乙方原因不能按約定竣工日期竣工、安全生產、工程質量達不到標準時以及因違反甲乙雙方簽訂的《民法典》的相關約定應向甲方支付的違約金或賠償的損失。

第三條 保證金額

乙方應當按照中標契約總金額的__________%,金額:大寫人民幣__________元(¥)作為履約保證金交付給甲方,此筆履約保證金由乙方通過支付到甲方,此款項不計利息或資金占用費。

第四條 保證方式為履約保證金可無條件並不可撤銷地等額抵銷乙方因違反甲乙雙方簽訂的《民法典》的相關約定應向甲方支付的違約金或損失賠償金額。

第五條 保證期間自甲乙雙方簽訂契約生效之日起至建設工程竣工驗收合格後日內。保證期後甲方根據乙方的契約履行情況,按照契約相關約定退還保證金給乙方。

甲方(蓋章):__________

乙方(蓋章):__________

時間:__________

2023常規建設施工契約 篇14

甲方:

乙方:

根據建築法和《中華人民共和國民法典》以及有關規定,結合本工程的具體情況,雙方經充分協商,簽訂本合,共同遵守:

第一條、承包方以包工及包石料形式承包建造。

一、大壩(按圖紙施工):

1、乙方包石料及人工,圍水、圍堰、絕水牆開挖築建等,單價以整體方量計算,每立方110.00元。

2、甲方提供一台拌和機,電費甲、乙雙方各一半。

3、水泥、沙及監理、質監由甲方負責,但乙方必須按監管部門要求施工,必須保證質量。

二、機房、宿舍:

1、機房按圖紙施工,附設吊機梁包支架、模板、人工每平方米270.00元,包貼兩面外牆瓷片,包含基礎及機組基礎。

2、宿舍:按3.2米高,重力牆結構築建,兩房一廳一廚房一衛生間結構,包貼一面外牆瓷片,包支架、模板、人工每平方180.00元。

3、機房尾水檔土牆,包石料、人工,每立方105.00元。

4、壓力管鎮墩,包石料、人工,每立方105.00元。

5、變壓器台,包石料、人工每立方105.00元。

三、渠道、前池:

1、按圖紙施工,平台開挖乙方派一人專職指揮平台開挖,石方段乙方取石爆破人工及工料不另計,如乙方取完石後,另爆破開挖打炮人工按每工120.00元。

2、石方徹築包石料人工每立方105.00元,(無抽勾段外牆要批石口)。

3、水渠底鋪蓋10厘米砼,包平整地面、壓光人工每立方70.00元。

4、水渠牆面批擋人工每平方6.00元。

四、工程質量標準及保質、保修條件,期限

以上項目乙方保證質量,發電站發電3個月內保證不出現滲漏,崩塌(山體塌方除外)如質量問題出現滲漏、崩塌,由乙方負責免費修復或重建。

五、付款方式:

1、乙方進場後一個星期內,開始按工程進度,由甲方支付85%工程進度款。

2、工程驗收合格後,甲方五天內支付10%工程款給乙方。

3、餘款待工程確保沒有質量問題時,發電3個月餘款5%保質金,6個月內付清。

六、施工期:

_________年_________月進場施工,_________年_________月底必須全面完工。由於甲方造成中途停工的工期。按誤工期順延。

七、甲方派出駐工地代表,對工程進度,工程的質量進行監督,檢查驗收隱蔽工程。乙方要保證質量,注意安全,如乙方在施工過程中發生一切事故,由乙方自行負責,甲方不負任何責任。

八、雙方義務:

乙方進退場費用,生活生產設備。甲方負責提供生活用地,用電由乙方支付電費,在施工工期間,由甲方處理好村民關係,甲方不按期支付工程款,超過3個工作日起,乙方有權停止施工,停工期間的窩工及其他損失實甲方承擔,工期順延。乙方不能按期完工,按每天100元對乙方進行罰款。

九、本契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份,本契約簽字後生效,雙方不得違約,有不盡事宜另行協商。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

2023常規建設施工契約 篇15

發包方 (甲方):_______________

承包方 (乙方):_______________

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國消防法》等有關法律法規的規定,結合本工程的具體情況,甲乙雙方在遵循自願、平等、公平、誠信的基礎上,經雙方協商一致,簽訂本契約。

一、工程概況

1、工程名稱:_______________

2、工程地點:_______________

3、工程地點:_______________

4、承包方式:_______________

二、工程承包方式

包工包料,採用總價包乾的承包方式,乙方的預算書是組成契約的一部分,契約價款經雙方確認後,預算範圍內所含工程內容一次包死,結算時不予以調整,預算範圍以外的洽商變更另行單獨結算。

三、工程工期

1、本契約工期為____日,自乙方進場之日起至本工程竣工之日止。乙方接到甲方書面進場通知後____日內進場施工。

2、在施工過程中,如遇下列情況,工期相應順延:

(1)因甲方設計變更或工程量增加而影響正常工期的;

(2)因甲方不能按期提供施工圖,材料、設備的;所供材料、設備不符合施工需要的;所供材料、設備在驗收時發現缺陷需要修、配、代、換而影響進度的;

(3)因甲方未具備進場條件,不能提供施工場地、水、電源,場地道路未能暢通,障礙物未能清除等,影響進場施工的;

(4)在施工中如因連續間歇性停水、停電影響正常施工的;

(5)非因乙方原因造成前道工序沒有完成,影響本工程進度的;

(6)隱蔽工程乙方通知甲方驗收,甲方沒有按時驗收的;

(7)甲方未按約定支付工程款的。

四、工程價款

1、工程價款為:(大寫)__________________,(小寫)__________________。

2、在契約履行中出現下列情況時,應調整本工程的工程價款:

(1)經批准的設計變更;

(2)非乙方原因造成的現場施工與圖紙不符,需增加工程量。

3、工程結算價格調整計算方法:上述引起的任何洽商增減,在洽商簽訂時雙方確定金額,最終工程結算為固定契約價+洽商金額,不再另行結算。

4、工程結算價格需第三方審計機構完成的:乙方施工完畢後20日內,乙方向甲方提交本工程完工結算報告及完整的結算資料,甲方收到乙方遞交的完工結算及完整的結算資料後,應在3個月內組織第三方審計機構給予確認,延期視為認可乙方所報結算金額。

五、材料設備供應

1、工程所需所有材料由乙方購買供應到施工現場;產品成品材料由乙方提供樣板給甲方、監理方看樣板認可同意後,由乙方購買供應到施工現場(甲方提供的材料設備除外)。

2、所有材料設備供應附有出廠合格證明及生產許可證件,並嚴格按照國家有關部門的規定及要求進行檢驗,並須符合國家規定的安全和質量標準。

3、施工中,由於甲方原因導致工程設計變更造成乙方採購的材料、設備不適用,甲方給予乙方適當的補償後,不適用的材料設備由乙方自行處理。

4、材料設備採用投標檔案承諾採用的品牌或同類產品(採用的產品品牌須經過甲方的書面確認)。

六、工程質量

1、甲方應在乙方進場前7日,向乙方提供施工圖紙和施工說明____套,並向乙方進行技術交底。

2、乙方按照工程圖紙、施工說明、組織計畫、進度計畫等組織施工,上述約定的事項變更的,雙方均以書面形式通知對方。

3、涉及隱蔽或單項工程的,在工程隱蔽或單項工程竣工前2日,乙方應當通知甲方到場驗收。驗收合格,甲方應在驗收記錄上籤字;驗收不合格的,乙方應整改後重新驗收。甲方不能按時進行驗收,應在驗收前1日以書面形式向乙方提出延期要求,延期不能超過2日。甲方未能按以上時間提出延期要求、不進行驗收或拒絕在驗收記錄上籤字,乙方可自行組織驗收,甲方應承認驗收記錄。

4、乙方保證工程符合國家工程建設消防技術標準。

5、本工程使用的消防產品必須符合國家規定。

七、工程驗收

1、工程完工後,乙方應書面通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知5日內組織自行驗收,並在驗收後14天內給予認可或提出修改意見。承包人按要求修改,並承擔由自身原因造成修改的費用。甲方收到乙方送交的竣工驗收報告後5天內不組織驗收,或驗收後14天內不提出修改意見,視為竣工驗收報告已被認可。

2、自行驗收合格後,雙方辦理工程移交手續。

3、甲乙雙方積極配合向公安機關消防機構申請消防驗收或消防備案。

八、工程價款的支付方式

1、契約簽定後,預付工程總價的_______%,計RMB:_______元;

2、工程峻工、消防驗收取得驗收合格證後一周內,付工程總價的60%,計RMB:_______元。

九、維修責任

乙方負責保修期限為_____年,自公安機關消防機構消防驗收合格或本工程投入使用之次日先到期之日起計算。乙方在接到甲方維修通知後24小時內到達現場並及時處理。如非乙方原因造成的質量問題,不屬於乙方保修範圍,如需乙方維修,甲方需支付給乙方相應的費用。

十、違約責任

1、由於乙方原因逾期完工的,每逾期一日,乙方支付甲方本工程價款1‰的違約金,最高不超過契約價款的3%。

2、由於甲方原因導致延期開工或中途停工的,甲方應補償乙方因停工所造成的損失。需乙方後續進場施工的,甲方承擔後續進場費用。

3、如甲方未按契約約定付款的,每延誤一日,按工程價款的1‰向乙方支付違約金。

4、由於乙方原因,本工程經公安機關消防機構驗收不合格或消防備案後抽查不合格的,乙方應返工,返工費用由乙方承擔。

5、工程完工後,甲方應在3個月內組織驗收,甲方不能按約定日期組織驗收,應從約定期限最後一天的次日起承擔工程保管責任及應支付的費用。

十一、爭議解決

1、本契約及其附屬檔案、技術標準、設計方案、招標檔案等的約定如有不一致,解釋順序應為:本契約及其附屬檔案、技術標準、設計方案、招標檔案。

2、雙方在契約執行期內如有爭議,應由雙方友好協商解決,如協商無效任何一方均可向 ___________地人民法院提起訴訟。

甲方(公章):_______________

簽約代表:_______________

簽約時間:_______年___月___日

簽約地點:_______________

乙方(公章):_______________

簽約代表:_______________

簽約時間:_______年___月___日

簽約地點:_______________

2023常規建設施工契約 篇16

甲方:_________________

乙方:_________________

甲方__________與乙方__________原於______年______月______日簽訂的建設契約,現經雙方協商同意,契約於______年______月______日予以解除,乙方提前撤出施工現場,乙方提前撤出施工現場,本著坦誠真摯、相互理解、及時快速解決問題的原則,雙方協商一致達成如下結算、撤場協定:_________________

一、經雙方核實,截止目前乙方共完成工程總價款萬元,詳見附表1完成工程量清單。

二、經雙方對上述費用進行核算統計,截止_____年_____月_____日甲方應付乙方款項總計______萬元,該款項已充分考慮乙方因工程施工、生活建設、工程變更、誤工損失、違約補償等各種費用,對此乙方無任何異議,乙方不再提出其他費用要求。

三、項目施工過程中甲方已累計支付乙方各項款項計______萬元(含代付工程料款萬元),詳見附表2已支付費用清單。現甲方尚欠乙方款項計______萬元。本協定簽字之後甲方向乙方一次性付清欠款______萬元,至此欠款全部付清,雙方再無任何債權債務關係,甲方不承擔一切與乙方及乙方所屬人員的糾紛。

四、契約解除後免除乙方對已施工部分的工程質量責任。

五、契約解除後,乙方應於3日內退出工程現場並移交甲方所提供的工具及生活用品等,不得以任何理由滯留,否則應承擔拖延費10000元/日。

六、本協定由雙方簽字蓋章後生效,協定協定一式二份,雙方各執一份,具有同等法律效力。

甲方:_________________(蓋章)乙方:_________________(蓋章)

2023常規建設施工契約 篇17

發包方:(甲方)___________________________

承包方:(乙方))___________________________

依照民法典和原郵電部頒發的“626”號檔案等有關法律法規的規定,經雙方協商一致,簽訂本契約並嚴肅履行。

一、建設內容

(1)工程名稱

二、計價方式

(1)參照結算表價格按實結算。

(2)款項支付與移動結算同步。

三、建設工期

根據移動公司要求,在規定的期限內完成。

四、違約責任

(1)甲乙雙方不得藉故拖欠各種應付款項,如預期不付,按銀行的短期貸款率償付給對方逾期付款違約金。

(2)發生契約糾紛時,當事人雙方應及時協商,協商不成的,可申請調解,或者直接向人民法院起訴。

五、其他

(1)本契約一式四份,甲乙雙方各執貳份。

(2)本契約未盡事宜,由雙方協商解決,另行簽訂補充協定。

(3)本契約自雙方簽訂之日起生效。

(4)其他相關本項目的約定,見附屬檔案。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):____________

______年____月____日

_________年____月____日

2023常規建設施工契約 篇18

甲方:

乙方:

根據《中華人民共和國契約法》等有關法律法規的規定,甲乙雙方在遵循自願、平等、公平、誠信的基礎上,經協商一致,簽訂本契約。

1.工程概況

1.1.工程名稱:

1.2.報建編號:

1.3.工程建設地點:

1.4.總建築面積:

1.5.建築類型:□住宅

1.6.工程總投資:

1.7.勘察單位:

1.8.設計單位:□公建平方米。□工業□其它。萬元。。。萬元,其中,建安費:

2.審查對象

3.審查內容

3.1.是否符合工程建設強制性標準。

3.2.地基基礎和主體結構的安全性。

3.3.勘察設計企業和註冊執業人員以及相關人員是否按規定在施工圖上加蓋相應圖章和簽字。

3.4.其他法律、法規、規章規定必須審查的內容。

4.審查依據

4.1.國家和項目所在地有關法律、法規的規定以及工程建設強制性條文和標準。

4.2.項目相關的審批檔案,徵詢、諮詢意見。

4.3.有關專項審查、專項技術評審等評估報告。

5.審查時限

5.1.根據甲方的建設計畫,本工程按以下方式進行審查:

□整體□分階段□其他。

5.2.甲方應提供審查所需的全部資料。乙方在收到資料或設計檔案審查通知後,應在___個工作日內完成相應的審查工作,向甲方出具審查合格書等有關材料。

5.3.審查工作期限不包括勘察設計單位的修改時間。

6.審查結果

6.1.審查合格的:

6.1.1.乙方應及時編制審查報告。

6.1.2.乙方向甲方提供施工圖審查意見告知書、審查合格書和節能登記表。

6.1.3.甲方收到審查合格書後的個工作日內向乙方提供套審查合格的施工圖,經乙方審核無誤後在施工圖上加蓋審查專用章。

6.2.審查不合格的:

6.2.1.乙方向甲方出具施工圖審查整改意見,並報有關部門備案。

6.2.2.甲方負責對施工圖設計檔案進行修改,並及時將修改的施工圖設計檔案交由乙方重新進行審查。

7.審查費用及支付方式

7.1.審查總費用為:

7.2.甲方收到乙方加蓋公章的《建設工程施工圖設計檔案審查合格書》後,付清審查總費用。

7.3.施工圖經設計單位修改後重新送乙方審查的,不另計費用。

8.甲方權利和義務

8.1.及時向乙方提供建設項目施工圖審查的全套資料,並對其完整性、真實性負責。

8.2.提出建設工程項目施工圖送審進度計畫。

8.3.安排專人與乙方聯繫,協調處理與施工圖審查工作有關事宜。

8.4.按照乙方的審查意見及時進行修改。

8.5.甲方對審查意見有疑義的,可報有關部門申請複審。

9.乙方權利和義務

9.1.安排符合項目所在地建設工程施工圖設計檔案審查人員要求的專業技術人員從事審查工作。

9.2.保證審查質量,確保相關部門的規定、專項評估意見等在施工圖審查中落實。

9.3.審查工作完成後,除上報、送審和應存檔的圖紙資料外,乙方應將甲方提供的其他資料歸還甲方,並負保密義務。

9.4.乙方應具備審查送審施工圖設計檔案所要求的資格、能力及條件。否則,甲方可解除本契約,乙方應向甲方返還其已收到的審查費用。

10.違約責任

10.1甲方違反本契約約定,應向乙方承擔違約責任。乙方延誤完成審查工作的,每延誤一天,應按審查總費用的1‰向甲方支付延遲履行違約金。

10.2工圖設計檔案經乙方審查合格後、仍因違反法律、法規或工程建設強制性標準等原因給甲方造成損失的,乙方應予賠償。

11.其他

11.1.未經相對方書面同意,任何一方不得轉讓其在本契約項下的全部或部分權利和義務。

11.2.因本契約所生爭議,由甲方所在地法院管轄。本契約附屬檔案與正文具有同等效力。本契約如與甲乙雙方之前簽訂的協定約定不一致的,以本契約為準。本契約一式肆份,甲乙雙方各執兩份,具有同等效力。本契約自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

2023常規建設施工契約 篇19

發包人: (以下簡稱甲方)

承包人: (以下簡稱乙方)

依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及其他相關法律、行政法規規定、遵循平等、自願、公平和誠信原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本契約。

一、工程概況

工程名稱:

工程地點:

工程內容:建築面積約 960 平方米

資金來源:自籌、集資建戶

二、工程承包範圍

承包範圍:設計圖紙範圍內(地皮面積270㎡)的土建、主體工程、外牆普通塗料裝飾、內牆粉刷粗到、室內排污排水系統、化糞池、出檐、公共過道、樓梯間白灰、底層地面砼層墊層。

三、契約工期

開工日期:

竣工日期:

契約工期總日曆天數: 天。

四、質量標準要求

工程質量標準:合格,並保證房頂不滲水。

五、契約價款

金額(大寫):約 壹佰肆拾貳萬零捌佰元整 (¥:1420800元),按 1480 元/㎡計算。甲方不再支付其他任何費用給乙方,即不再支付任何補助費用。

六、契約付款方式:乙方第貳層封頂後(含基礎),甲方按造價70%支付前兩層工程款,以後每現澆一層按造價80%付款。

七、承包人向發包人承諾:按契約約定進行施工,竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

八、發包人向承包人承諾按照契約約定的期限和支付方式支付契約價款。

九、相關契約條款(未用條款):

(一)甲方將水、電在開工前接入施工現場,包括路道,施工過程中,所耗用的水電費用由乙方負責。

(二)甲方提代承擔人搭建施工人員辦公、臨時住房的場地,積極配合內助分理施工過程中出現的有關問題。

(三)甲方負責處理施工場地周圍地下管線以及鄰近建築物、建築物的保護工作,乙方不承擔一切稅費。

(四)乙方承擔所有施工使用的水、電費用。

(五)工程所需繳納的建築營業稅及其他各種稅費由甲方負責,乙方不負責任。其他的所有報建費用由甲方負責。

(六)乙方負責施工過程中的所有保衛、安全工作責任,並對其所有管理人員和施工人員的各種工傷情況負全部責任,甲方不需承擔任何責任。

(七)工程如中途因甲方報建等原因停工,甲方應按完成進度進行結算,並承擔與工程直接相關的經濟損失。

(八)相關施工要求及計算方法、違約責任:

l、出檐、走廊、陽台折半計算面積,屋頂如有斜屋面折半計算。

2、工程所需的所有用材必須符合國家標準要求,甲方須提前通知乙方,如因材料不合格造成的問題由乙方負全責,甲方還可要求返工。

3、排污排水系統必須布局合理,總管、水溝、化糞池要完全能夠滿足總棟房屋排污、散水要求。

4、甲方必須按期按要求竣工,若延期按每天伍佰元處罰。

十、1、如果甲方按進度無法支付工程款,按3%月息計算。

2、鋼材品牌鴻泰或白露錳鋼,水泥標號325#。

十一、本契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

2023常規建設施工契約 篇20

甲方:

聯繫電話:

乙方:

聯繫電話:

為加強道路運輸安全管理,防止和減少安全事故,保障人民民眾生命和財產安全,有效促進雙方全面履行運輸經營契約,維護雙方的合法權益,依據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國道路交通安全法》及其他相關運輸安全法律、行政法規和規章,在平等、自願、公平和誠實信用的原則下,雙方就本工程建設施工運輸安全事項協商一致,雙方達成如下協定。

一、本協定履行期限與雙方簽訂的運輸契約(契約編號:_____________)履行期限相同,屬運輸契約的附屬檔案之一,具有與運輸契約同等的法律效力。

二、甲方保證施工中道路、取土、裝車、卸土的暢通,乙方負責運輸。

三、乙方應當設立安全管理人員,配備有專業知識、技能的人員並明確責任,建立、建全安全規章制度,為其僱傭的從業人員提供安全法規知識、安全規章制度、安全操作規程和安全操作技能教育和培訓。

四、乙方應當接受甲方的安全管理監督,遵守甲方的安全規章制度,並按時參加甲方提供的安全法規知識、安全規章制度、安全操作規程等的教育。

五、乙方擬僱傭車輛的駕駛員,由乙方審查其是否持有與擬駕車型相匹配的有效駕駛證、操作證或資格證的原件,是否達到擬駕車型的駕駛年限。由乙方保管其僱傭車輛駕駛員提交的身份證、駕駛證、操作證、資格證等原件。

六、甲方有權對乙方擬僱傭車輛的駕駛員的健康狀況、持有的相關證件的原件、是否與其駕車型相匹配及是否達到所駕車型的.駕駛年限,進行形式審查。

七、乙方讓擬僱車輛承運之前,必須與擬僱車輛駕駛員先簽訂書面協定,約定雙方的權利和義務,確定雙方之間的僱傭關係。並且乙方必須將擬僱車輛駕駛員身份證、駕駛證或資格證複印並經其簽字確認真實且與原件無誤後保存。

八、乙方按時參加甲方定期提供的安全運輸事項、知識、制度、操作規程、操作技能等的教育。

九、乙方因下列情形之一受到行政罰款的,由乙方自行負責罰款。

1、乙方僱傭不符合法定條件的人員駕駛其運輸車輛的。

2、乙方僱傭的車輛未正常對車輛維護和檢測的。

3、酒後駕駛道路運輸車輛的。

4、在1個記分周期內交通違法記分在12分以上,且未按照規定參加道路交通安全法律、法規學習並通過考試的。

5、車輛超速、超載等道路交通違規行為。

6、未有經營、運輸合法證照、資質情況的。車輛、駕駛員等未取得合法證照、資質的。

十、乙方僱傭車輛及駕駛人員有下列情形之一的,甲方有權通知乙方讓其強行解僱車輛。

1、運輸車輛不是散體物料運輸正規車輛,僱請非法營運“黑車”。

2、不服甲方管理人員的管理,在施工過程中所有的安全防護及安全標誌,沒有甲方許可就隨意拆除的。

3、施工過程中,不嚴格遵守安全規章制度,如違章作業、違章蠻幹,不聽從甲方管理人員指揮的。

4、運輸車輛已達到報廢年限的。

5、車輛、駕駛員等未取得合法證照、資質的。

6、不按照甲方指定的工作進度、作業時間、工作面、運輸起止地和運輸數量完成各項運輸任務的。

十一、乙方履行契約過程中負責周邊外圍關係(如交警、城管、街道、村委等),若乙方需要甲方協助時,甲方可以視情況提供協助。

十二、乙方在履行契約過程中,必須確保運輸安全,運輸車輛如發生各類人身、財產安全事故,均由乙方自行負責。

十三、運輸過程中,乙方運輸車輛必須服從甲方的統一管理、調度和指揮,嚴格遵守施工現場交通規則,積極維護施工現場交通秩序,保證施工現場道路的暢通和運輸安全,不得亂停、亂靠、亂裝、亂卸,不得爭道搶行,不得超速超載。

十四、乙方運輸車輛在運輸作業中造成周邊環境揚塵污染、路面污染或噪聲污染,被有關部門處以行政罰款的,由乙方承擔違規處罰費用及相應責任。如因此給甲方造成損失的,甲方有權向乙方追償,追償時可從乙方的運費或契約保證金中扣留支付。

十五、乙方對自己提供的運輸車輛應當具有合法的所有權,車輛已取得國家道路營運和土方施工的許可權,並確保車輛性能符合安全技術標準、防止帶病上路運行,已依照國家法律政策規定購齊有關車輛保險。否則,甲方有權單方通知乙方提前解除本契約,乙方所交契約保證金不得要求返還。

十六、乙方應當將本協定中主要的有關運輸車輛負有安全營運義務及應負責任,在乙方與所僱傭車輛的協定中明確約定。

十七、爭議的解決

本協定在履行中如發生爭議,雙方應及時協商解決。協商不成的,任何一方均有權將協定爭議事項向甲方公司註冊所在地人民法院提起訴訟,通過法定程式解決。

十八、其他約定

其他約定如下:___________________

二十、責任期:自雙方蓋章、簽字(捺印)生效日起至乙方所承擔的工程建設施工運輸結束日止。

二十一、本協定壹式兩份,甲乙雙方各執壹份。

二十二、本協定經雙方蓋章、簽字(捺印)後生效。

甲方(簽字蓋章): 乙方 (簽字蓋章):

簽訂日期: 年 月 日 簽訂日期: 年 月 日

2023常規建設施工契約 篇21

建設施工契約示範文本

建設單位(以下簡稱甲方)_____________

地址:_____________

郵碼:_________________

電話:_________________

法定代表人:________________

職務:________________

拆遷戶(以下簡稱乙方)_____________

地址:_____________

郵碼:_________________

電話:_________________

法定代表人:________________

職務:________________

根據_____________建築安裝工程的建設需要,經規劃部門和拆遷房屋主管機關批准,拆遷乙方現有住房。為了明確甲乙雙方的權利義務,保證拆遷工作的順利進行,經甲乙雙方充分協商,特訂立本契約,以供雙方遵守執行。

第一條乙方在甲方用地範圍內共有_____________結構的住房__________幢__________間,共_____________平方米(原住房面積的數量,私有房屋以產權證標明自住的數量為準;租住公房以承租數量為準,單位公用房屋以拆除房屋的建築面積為準),全部交給甲方拆除(乙方自行拆除的,甲方應付給乙方拆除費)甲方負責於__________年__________月__________日以前為乙方安排住房(拆除單位的公用房屋,一般由甲方撥給相應的投資、材料,由其挖掘土地潛力自行遷建,或由甲方在城市規劃管理部門批准的地區內進行遷建)__________平方米(安置房屋原則上不超過原住房面積,乙方原住房過寬或有出租的房屋,在對其安置時應適當壓縮,但對壓縮面積應按房地產管理部門的規定作價補償;乙方原住房嚴重擁擠不便的,應按其家庭人口情況給予適當照顧)

第二條乙方應於__________年__________月__________日以前搬往甲方安置的住房或周轉房(或乙方自找的周轉房),甲方於乙方搬遷後__________日內一次付給乙方搬遷費_____________元。

第三條甲方對乙方在臨時周轉期間按下列情況給予補助:_________________

1.乙方自行找房周轉,每人每月補助_____________元;

2.由乙方所在工作單位解決乙方周轉房致使家庭人口分散居住的,每人每月_____________元;

3.乙方用甲方的簡易房周轉的,周轉期間免收房租。簡易周轉房沒有取暖裝置的,取暖季節每人每月補助_____________元取暖費,並按規定補助增加的公共運輸月票費用。房地產契約:_________________工程項目拆遷房屋契約由精品信息網整理!

第四條甲方安置乙方的住房位於_____________,共__________套__________間,__________層__________號,配有__________等裝備。

第五條乙方家庭的全部成員(18歲以上者)__________等__________人一致簽同意__________作為乙方代表人,授權他(她)在契約文本和其他檔案上籤。甲方付給乙方的各項費用,一律由乙方代表人_____________領取。甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的分家析產、繼承糾紛等,一律不負責任。

第六條甲方如不按契約規定的日期向乙方交付各種費用,逾期一日,應按所欠款額的__________%向乙方償付違約金(如不按時按量向乙方單位撥給相應的投資、材料和遷建用地,每逾期一日,應向乙方償付__________元違約金);甲方如不按契約規定的地點和面積、層次給乙方安置住房,應向乙方償付__________元的違約金,乙方可以向有管轄權的法院起訴,要求甲方按契約履行義務。

乙方如經甲方按契約規定安置住房後,仍拒不搬遷的,由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出,如逾期仍不搬遷的,每逾期一日,應向甲方償付違約金__________元,甲方並可向有管轄權的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其他不可抗力原因不能按時搬遷,時間順延,但必須告知甲方情況。

第七條其他約定:_____________.

本契約自甲乙雙方簽之日起生效,契約生效後,甲乙雙方均不得擅自修改或解除契約。契約中如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定。補充規定與本契約具有同等效力。契約執行中如發生糾紛,經雙方協商仍不能解決的,可提請當地房產管理部門調解,調解不成的,可向人民法院起訴。

本契約正本一式二份,甲乙雙方各執一份;契約副本一式__________份,交__________市(縣)房地產管理局、建設銀行、建委、計委__________等單位各留存一份。

建設(甲方)________________(公章)拆遷戶(乙方)________________(公章)

代表人:________________代表人:________________

__________年__________月__________日__________年__________月__________日

2023常規建設施工契約 篇22

甲方:乙方:根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定,乙方承接甲方外牆塗料工程施工事宜,經雙方友好協商,簽訂本契約。

第一條:工程概況

1、工程名稱:工程地點:

2、工程範圍:根據施工圖紙和甲方要求負責外牆塗料工程的樣板製作、材料供應和施工、檢測驗收及維護等;

3、承包方式:包工包料包檢測驗收合格;

4、質量等級:按照國家有關規範進行檢測驗收,乙方承諾工程項目均達到國家驗收標準的優良等級。

第二條:工程期限

一、本契約工程分四個施工段,詳見下表:工程名稱施工段工期(日曆天)外牆塗料a棟25b、c棟25d、e、f棟25g-棟25備註:

①本契約工期均含節假日及驗收時間。

②具體開工時間以甲方開工通知為準,工期自甲方開工通知確定的日期起計算。但乙方的施工工期應不影響土建施工總進度工期,乙方應根據雙方共同確認的工程進度計畫進行施工。

二、如遇下列情況,經甲方及監理蓋章確認後,工期相應順延:

1、工程量變化較大和設計變更較大而影響施工進度;

2、非因乙方原因,施工中停電造成一天內連續停工累計超過8小時以上,影響正常施工的;

3、不可抗力因素;

4、乙方在以上情況發生後5天內,就延誤的內容向甲方代表提出報告,逾期不辦理視為放棄。非上述原因,工程不能按契約工期竣工,乙方承擔違約責任。

第三條:契約價款

一、本契約總暫定總價為人民幣元。其中:

1、b施工段暫定總價為人民幣元整;

2、a棟施工段暫定總價為人民幣元整。金額組成詳見下表(人民幣:元):工程名稱施工段暫定面積(㎡)包乾單價(元㎡)暫定總價(元)外牆塗料ba棟合計備註:

①綜合包乾單價包含本工程的材料費、人工費、機械費、與土建配合協調中乙方自身所發生的費用、稅金、驗收費等所有費用。但不含外架使用費,超出工期範圍的外架使用費由乙方承擔,根據實際使用天數按天計算。

②乙方按施工圖進行施工並按實際施工面積計算工程量,以契約約定綜合包乾單價進行契約結算。

二、支付方式契約按b、a棟兩個施工段分段進行施工及支付工程款,在符合契約約定的付款條件,且乙方向甲方提供等額合法稅務發票後五個工作日內,由甲方或甲方委託的單位按乙方在本契約中提供的銀行賬號以轉賬的方式向乙方支付。各施工段的付款條件如下:

1、甲方發出開工通知,乙方材料、人工進場,且完成相應施工段膩子層施工並經甲方及監理方驗收合格後,支付該施工段契約暫定總價30%,分別為:b為人民幣元整a棟為人民幣元整

2、相應施工段所有工程竣工,經甲方、監理方驗收合格交付甲方後,支付該施工段暫定總價的50%,同時甲方暫扣除該施工段暫定總價3.5%的配合費,實際支付分別如下:

1)甲方暫扣除相應施工段暫定總價3.5%的配合費後,實際支付給乙方該施工段的工程款分別為:b為人民幣元整a棟為人民幣元整

2)甲方暫扣除相應施工段暫定總價3.5%的配合費,分別為:b為人民幣元整a棟為人民幣元整

4、工程結算:按本契約確定的綜合包乾單價和實際施工面積進行契約結算。

5、本契約所有工程經質檢部門整體驗收合格,乙方按約定提交竣工資料,雙方進行結算,甲方扣除質保金和配合費後,付清工程餘款。

6、工程質保金為契約結算總價的3%。質保期內,乙方按約定履行保修義務、工程無任何質量問題,質保兩年後,甲方將質保金按實結算後退還給乙方(不計利息)。

7、工程配合費為契約結算總價的3.5%,經雙方按實結算後,根據暫扣除的配合費進行多退少補。

第四條:工程變更因土建設計變更引起本契約項下工程量增加或減少的,乙方應於變更發生後____日內將相關資料上報甲方及監理方審核確認。否則,對乙方因變更而增加的費用,甲方不予認可。

第五條:工程質量

一、工程樣板製作:外牆塗料工程施工前乙方在甲方指定的部位先做以下三種樣板:基層膩子(兩道:粗型、細型各一道)、底漆層(一道)、外牆漆面層(兩道),各種樣板需分層留樣並經甲方、監理方驗收合格後,乙方方可正式施工。

二、乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明檔案、設計變更、樣板要求和國家、地方頒發的建築工程規範標準等進行施工,並接受甲方現場派駐代表的監督。

三、乙方需按約定採購材料,符合圖紙要求和國家規定標準,並提供產品合格證、使用說明書、性能檢測報告等,所購材料經甲方、監理方檢查確認後,乙方才能施工使用,不符合要求的,乙方負責運出施工場地並重新採購.

四、外牆塗料工程符合以下規定,以乙方提供的塗料樣品進行驗收:塗料名稱顏色色號生產廠家外牆專用膩子(兩道)有限公司水性底漆(一道)彈性抗污塗料(兩道)備註:

①基層膩子為兩道:粗型、細型各一道

②外牆塗料塗刷紋理為細紋(以樣品驗收),必須具有遮蓋力,耐紫外線,抗酸鹼,不變色,不起泡,無粉化,無龜裂,不脫落,可清洗等。

第六條:工程驗收

一、外牆塗料工程報驗。材料進場及施工過程中,乙方需向甲方報驗的內容為:

1、進場材料報驗;

2、抹灰基層質量和含水率測定報驗(正式施工前報驗);

3、打底膩子基層質量報驗(膩子施工完成後,封閉底漆施工前報驗);

4、抗鹼封閉底漆層質量報驗(封閉底漆完成後,罩面漆施工前報驗);

5、成品質量報驗(兩道罩面漆完成後報驗)。甲方及監理方進行上列各項驗收,如驗收不合格或驗收手續不全,甲方可以要求乙方返工直至驗收合格,工期不順延;因此造成工期延誤的,按契約暫定總價3‰天計收違約金,並賠償因此給甲方造成的損失。

二、工程綜合驗收

1、以國家頒發的工程施工及驗收規範、工程質量檢驗評定標準及施工圖紙、施工技術檔案、樣板要求等為依據,由甲方、監理方、市建設工程質量監督站等部門進行驗收。

2、甲方在接到乙方驗收通知之日起7天內組織竣工驗收。工程驗收合格後貳天內,乙方將該工程移交給甲方。甲方未在約定時間內組織驗收的,工期順延。

3、工程未能通過驗收的,乙方在甲方要求的時間內整改至驗收合格,工期不順延;因此造成工期延誤的,按契約暫定總價3‰天計收違約金,並賠償因此給甲方造成的損失;工程經過貳次以上(含貳次)未能通過驗收的,另行向甲方支付違約金人民幣壹萬元(10000.00)次的處罰。

第七條:工程質保

1、本契約工程質保期為________年,自工程驗收合格交付甲方之日起計。質保期內,凡因產品和施工造成的質量事故和質量缺陷由乙方負責無償保修和承擔甲方及客戶的一切損失損害賠償責任,工程保修條件、範圍等按甲方確認的質保書和國家有關規定執行。

2、質保期內,如膩子層或油漆層出現開裂、起皮、脫皮、變色、泛鹼,流墜等質量問題,乙方應按甲方要求負責返修直至再次驗收合格,如屬於大面積返修(累計2㎡以上),再次驗收合格後工程質保期重新計算(即返修合格後再保修________年)。

3、質保期內,工程發生質量問題,乙方應在接到甲方或用戶通知後24小時之內到現場進行維修,否則甲方有權扣收質保金,並自行維修處理,相關費用由乙方承擔。

第八條:甲方工作

1、甲方提供本工程相關的施工圖紙、設計效果圖,確定顏色色號。

2、提供乙方施工所需用水、電源,水電費由乙方承擔;可提供設備材料放置場地。

3、協助協調主體施工各方的關係及對工程工序的整體調度。

4、對乙方施工的工程,甲方工地代表負責進行監督,對不合格的工程(工序)甲方有權責令其返工或停工,因此造成的經濟損失由乙方承擔。

第九條:乙方工作

1、本契約簽訂生效後三天內,將本工程的施工組織設計、詳細的施工工藝流程等交給甲方、監理方審定。

2、熟悉施工圖紙,按圖施工;自行負責場內的各種水平和垂直運輸。

3、嚴格遵守安全施工、防火等規範和制度,承擔施工中造成的事故責任和費用;做好現場自身範圍內的保衛和垃圾清理等工作。

4、工程竣工驗收交付甲方前,乙方承擔材料設備和工程成品的保管責任,保管期間發生丟失或損壞,乙方承擔重置和修復責任。甲方提前使用發生的損壞,由乙方進行維修,材料費用由甲方承擔。

5、因施工需要,乙方須對建築物某些局部結構、園藝設施或設備管線等進行破壞性施工的,應與甲方協商,經甲方同意後方可施工,並在甲方要求的時間內恢復原狀。

6、乙方的施工隊伍必須遵守國家相關規定,服從甲方的現場管理安排,使施工能正常進行;否則乙方承擔因此給甲方和土建承包方造成的損失,甲方有權對乙方處以人民幣1000元次的罰款。

7、工程竣工驗收合格後十天內,乙方提交完整合格的竣工資料一式三套給甲方。

第十條:違約責任

1、契約簽訂生效後,契約的任何變動均需雙方協商後以書面形式確定,一方擅自變更或終止契約,則需向守約方支付契約暫定總價的20%作為違約金,即人民幣元整,並賠償由此給守約方造成的損失。

2、甲方應按約定支付工程進度款,因甲方原因未按約定付款的,超過約定期限7天后,每逾期一天,按逾期應付款的向乙方支付違約金。

3、非因甲方原因,乙方不能按約定工期完工的,每延誤一天,按契約暫定總價的千分之三向甲方支付違約金;延誤時間累計超過10天的,甲方有權解除契約,乙方需向甲方支付契約暫定總價20%的違約金,因此給甲方和土建承包方造成的全部損失均由乙方承擔。非因甲方原因造成工期延誤的,甲方支付工程款的時間相應順延。

4、未經甲方同意,乙方擅自拆改原建築物結構或設備管線等的,承擔由此造成的經濟損失和事故責任(包括罰款),賠償由此給甲方和土建承包方造成的損失,並在甲方要求的時間內修復完整。

5、乙方未按約定交付各類資料,經甲方一次催告後____日內仍不移交齊全的,視乙方延誤工期,按本契約有關工期延誤違約條款處理,並仍有交付資料的義務。

6、本契約簽訂後,未經甲方同意,乙方不得轉包工程。否則,乙方向甲方支付轉包違約金人民幣拾萬元整(100,000.00),並賠償由此給甲方造成的損失。

7、乙方違反本契約約定而需要承擔的違約金和賠償金等款項,甲方均有權直接從工程款中扣收,不足部分由乙方另行支付。

8、雙方均不需對不可抗力因素造成的損害承擔責任。不可抗力發生之後,乙方應迅速採取措施,儘量減少損失,並在24小時內向甲方通報災害情況。災害繼續發生的,乙方應每隔5天向甲方報告一次災害情況,直到災害結束。

第十一條:其它

1、契約履行期間,雙方發生爭議時應先協商解決。若協商不成,可向項目所在地的人民法院起訴。

2、本契約自雙方簽字蓋章之日起生效。本契約壹式伍份,甲方執叄份,乙方執貳份。

3、契約附屬檔案為本契約的組成部分,與本契約具有同等法律效力,契約附屬檔案表如下:序號附屬檔案名稱頁數備註1售後服務承諾書1附屬檔案一2乙方相關材料附屬檔案二甲方:乙方:法定代表人:委託代理人:委託代理人:審核人:開戶銀行:經辦人:銀行帳號:聯繫電話:聯繫電話:傳真:傳真:____日期:日期

2023常規建設施工契約 篇23

審判長、審判員;

受本案原告委託,經人民法院同意,今天依法出庭,就訴寧夏建築工程有限公司建設工程施工契約糾紛一案,作為其代理人,依據法律規定,發表如下代理意見:

一、被告應立即支付拖欠人工費,並承擔欠款利息。

被告承包寧夏X有限公司工業園區電石項目,為完成該項目的掃尾工程要求原告組織人員按照其要求完成工作,20xx年原告組織人員開始工作,至同年5月30按照被告要求完成全部工作,6月20日經被告結算總計拖欠原告人工費518600原,為明確拖欠事實原告同時出具了該項目原告人工費用的結算清單,明確了原告的具體工作項目及所產生的費用,但該款項被告卻一直沒有支付,代理人認為,原被告之間權利義務明確,拖欠事實清楚,被告理應按照其出具的人工費結算清單支付拖欠原告518600元人工費,另外依據《最高人民法院關於審理建設工程施工契約糾紛案件適用法律問題的解釋》第十七條、第十八條規定:“當事人對欠付工程價款利息計付標準有約定的,按照約定處理;沒有約定的,按照中國人民銀行發布的同期同類貸款利率計息”。“利息從應付工程價款之日計付。當事人對付款時間沒有約定或者約定不明的,下列時間視為應付款時間:(一) 建設工程已實際交付的,為交付之日;(二) 建設工程沒有交付的,為提交竣工結算檔案之日;(三)建設工程未交付,工程價款也未結算的,為當事人起訴之日”。 根據以上規定,原告於20xx年5月30日實際己完成全部工作,被告應從該日起承擔欠款利息。

二、被告托欠的款項,基本上都是農民工的血汗錢,繼續拖欠下去勢必會給社會釀成不安定因素。原告在提起訴訟前,多次找到被告索要工程款,被告置之不理,一直拖欠至今。國務院和有關部門三令五申地通知和強調,從維護社會穩定大局的高度,把解決拖欠農民工工資問題作為當前一項重要而緊迫的任務,切實維護農民工的合法權益。原告為索要工程款,及時給付農民工工資,多次向被告說明情況甚至乞求,被告卻麻木不仁,無動於衷,喪失起碼的同情心。原告在索要不得,求助無門的情況下,才舉債提起訴訟。代理人認為,這起糾紛雖然是拖欠工程款,但在糾紛的背後涉及到幾十名農民工的利益。因此,請法庭從穩定社會的角度判決被告給付工程欠款。同時,也希望三被告從和諧社會的大局出發,及時給付工程欠款,妥善解決這起糾紛。

以上代理意見懇請法庭予以採納。

代理人:劉保平 20xx年1月23日

2023常規建設施工契約 篇24

甲方:___________

乙方:___________

甲乙雙方本著平等互利、協商一致的原則,就劉莊居委會綜合樓工程使用的 塔機的組裝、拆除工作達成一致,依據民法典的有關規定,甲乙經雙方協商,特簽訂本契約,以便雙方共同遵守。

一、施工地點:___________

二、施工內容:___________

三、施工工期:

1、塔吊組裝工期:組裝工期為3天,開工日期為________年____月____日,________年____月____日達到運行條件。

2、塔吊拆除日期:拆除日期為2天,初定於________年____月至____月期間,甲方提前____日通知乙方進場。

四、工程質量:技術標準達到設備安裝說明要求,並通過政府有關檢定部門的檢查驗收,即辦理完吊車使用證,達到運行條件。

五、工程造價:本工程總造價 。其中包括塔吊構件運至安裝地點發生的場內二次運輸費。

六、結算方式:乙方施工人員進場後____日內,甲方支付總額的30%預付款;塔吊組裝、調試完畢。並辦理完塔吊準用證後____日內甲方再支付總額的20%;進入拆除階段,乙方施工人員進場一周內,甲方支付契約總額的20%;塔吊拆除完畢並裝車運走後一周內,甲方支付總額的10%,餘額20%在三個月之內付清。

七、雙方責任和義務:

1、甲方應按本契約約定支付工程款項,確保按計畫將工程所需的所有設備和構件分批次發運到施工現場,同時協調現場道路及場地以保證安裝施工進度。如因甲方原因延誤乙方安裝,工期相應順延。

2、甲方應提前五天將設備和構件進場時間通知乙方,以方便乙方組織施工。

3、甲方負責按照裝車單進行清點、驗收。並負責設備在裝卸車、組裝及拆除期間的保管工作。設備如發生丟失或損壞,由責任方承擔。

4、甲方負責提供塔吊所有的設備及構件,並為乙方提供一台電焊機(含把線)和二套氣割工具,負荷試車所需的荷重由甲方提供。

5、安裝及調試所用的其他施工機具、臨時設施和負荷試車所需的其他物品均由乙方負責。

6、乙方於開工前____日內向甲方提供組裝及拆除施工組織方案。

7、乙方負責施工過程中的各項管理工作,由乙方自身原因造成的人身傷亡及設備事故由乙方負責。

8、安裝及拆除技術及施工安全由乙方負責,並保證吊車在安裝後運轉安全、可靠。

9、乙方在施工期間須服從甲方及業主方的相關管理規定。

10、塔吊安裝後,由乙方負責進行負荷試車,並辦理當地使用許可證,甲方予以協助。同時,向甲方提交一份安裝原始記錄。

11、塔吊安裝後,由乙方負責現場的卸車和二次倒運,並協助甲方按照裝車單進行清點、驗收。在裝卸車、安裝及拆除過程中造成設備損壞,由乙方負責賠償。

12、塔吊拆除時候,乙方須將各構件進行編號,構件上做好標記,裝車後向甲方提供兩份構件清單及裝車單。

13、乙方不得將本工程轉第三方施工,如有違反,甲方有權終止契約,並享有向乙方提供索賠的權利。

八、違約責任:

1、因乙方施工質量問題造成塔吊無法辦理準用證或塔吊無法正常運行,由乙方承擔全部責任,並賠償由此給甲方造成的損失。

2、因乙方自身原因造成塔吊組裝工期延誤,乙方應賠償由此給甲方造成的損失。

3、如乙方未能按約定工期完成拆除任務,須賠償甲方因此造成的的租金損失。

4、如因甲方原因使設備拆除工期延誤,工期順延;如造成乙方停工五天以上,甲方支付超出部分的停工損失。

九、糾紛處理辦法:本契約在履行期間如發生糾紛,雙發可協商解決;協商不成的,可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

十、不可抗力發生時,遵從國家相關法律法規。

十一、本契約一式四份,雙發各持兩份。

十二、上述條款未盡事宜,雙方另行協商解決。

甲方:___________乙方:___________

代表:___________代表:___________

電話:___________

日期:___________日期:___________

2023常規建設施工契約 篇25

甲方:

乙方:

為確保宰能村扣香公路按時、按質、按量完成,經甲乙雙方共同協商,達成如下協定:

一、公路建設路線及工期要求:

1、公路建設路線為宰勇大寨至扣香自然寨。

2、工期要求是XX年3月10日至XX年12月30日。

二、公路建設的內容:

公路路基開挖工程。

三、公路建設技術要求:

1、土石方開挖有效路基直線段為4.5米,彎道地段為6.1米;每公里設定4個錯車道,錯車道有效寬度為6.1米。

2、線型要求滿足行車順適,特殊地段最大縱坡不得大於10%,縱坡長度不得大於80米,彎道最小半徑不得小於15米。

3、土質邊坡按1:0.5-1:0.75,堅石邊坡按1:0.2,軟石邊坡按1:0.3的標準進行開挖。

四、工程驗收及付款方式:

1、乙方全部完成公路路基開挖工程後,由鄉政府組織相關部門進行驗收。

2、工程承包經費為每公里2.75萬元,乙方進場並完成500米的路基開挖後,甲方再按工程進度工程款的30%預付給乙方作工程建設費用;整個工程按時按按量完工,經鄉人民政府組織相關部門驗收合格後,一次性付清工程款。

五、施工安全責任:

乙方在施工期間必須妥善處理好施工安全措施,按照安全操作規程施工,達到安全生產的目的。乙方無論任何時候發生安全事故,造成的一切後果由乙方自負,甲方概不負責。

六、雙方的權利、責任和義務:

1、公路建設必須按照本契約規定的技術要求一次開挖到位,未完成整條線路的工程或不按契約工期完工的,甲方拒絕支付費用,所發生的一切費用由乙方自行承擔。

2、甲方必須搞好公路經過的山林田土、房屋、墳墓等的協調和搬遷工作,如因未搞好協調和搬遷造成乙方工程誤工的,從第3天算起,每天按1000元計支付乙方的誤工費。

3、在施工過程中,乙方的機械燃油由乙方自行負責運輸。

4、甲方必須派員協助乙方進行施工。

5、本契約一式三份,甲乙雙方各執一份、鄉人民政府一份,自雙方簽字之日生效。

甲方: 代表:

乙方: 代表:

2023常規建設施工契約 篇26

發包方(甲方): 承包方 (乙方) :根據《中華人民共和國民法典》和《建築工程承包契約條例》等相關法律法規,經甲乙雙方協商一致,簽訂本契約,並信守下列條款,共同嚴格執行。

第一條 工程名稱:中和設備基礎工程

第二條 工程地點:____區羅漢街工業園

第三條 工程內容:以甲方提供的施工圖紙及現場確認簽單為準。

第四條 工程造價:設備基礎按照 元3砼(按實際工程量結算)。

第五條 承包方式:包工包料。

第六條 工期:本工程自________年____月____日開工至________年____月日竣工。工期為天。

第七條 工程質量:按施工驗收規範、建築工程質量檢評標準施工及驗收,本工程質量等級為合格。

第八條 結算方式:以實際的工程量為結算依據,按月進度計算。

第九條 工程類別及企業等級:按有關規定執行。

第十條 甲方權利:派駐工地全權代表,負責與乙方工地代表進行工作聯繫。並對設 計、 施工技術、經濟等事宜辦理相應手續。

第十一條 乙方權利:

1、按承包工程設計圖紙或甲方具體技術、使用要求組織施工。

2、乙方確保工程質量和工期,不偷工減料,如發現偷工減料行為,甲方有權不付款或付部分款。3.施工中注意安全,施工中發生一切安全事故所引起的損失均由乙方自負。

第十二條 竣工驗收與結算:

一、工程竣工後甲方按國家有關施工規範、質量檢評標準、設計圖紙和甲方具體技術、使用要求及實完工程量進行驗收。

二、驗收合格後____日內辦理竣工驗收及結算手續。

第十三條 付款方式:自開工之日起每月支付實際完成工程量50%的工程款,工程竣工驗收之後支付剩餘45%的工程款。預留總價款的5%作為質保金,於工程完工________年後在未出現質量問題的情況下,予以支付。

第十四條 保修:按現行建築工程保修辦法執行。竣工驗收時乙方出具保修書。保修期從甲在驗收單簽字之日起________年。

第十五條 違約與仲裁:

一、契約在履行中如有爭議雙方協商解決,如協商不成,提請____區經濟契約仲裁委員會申請仲裁。

二、確因乙方責任造成的工程質量不合格所引起的返修造成的經濟損失,由乙方自負。

第十六條 附則:

一、本契約一式兩份,甲乙雙方各持一份。

二、契約有效期限:本契約經雙方簽章後生效,至工程竣工驗收結清尾款後失效。

第十七條 其它:甲方: 乙方:電話: 電話:簽約時間:________年月____日

2023常規建設施工契約 篇27

甲方:乙方:依據民法典、中華人民共和國建築法及其它有關法律、法規,遵循平等、自願、誠實守信的原則。雙方就本建設工程地下室防水施工事項協商一致,訂立本契約,供雙方共同遵守。

一、工程概況

1)、工程地點:

2)、工程名稱:

3)、工程內容:在原有基礎上新做一層b改性瀝青防水卷材施工(卷材為聚酯胎3厚,-15176;),包含細部處理,底部基層處理劑的施工,附加層的施工,施工縫和後澆帶的防水處理及與本工程有關的零星工程。

二、承包範圍及方式:包工、包料、包質量、包安全、包進度、包文明施工。

三、主材選用及工程價款等:

1、選用材質:“聚酯胎3厚,-15176;防水卷材,乙方在施工前必須提供材料的合格證書、材料檢驗證書、材料樣板及乙方施工資格證書。材料經檢測中心檢測合格後方可進場開工

2、本契約價格包括材料現場轉運、垃圾的清運、清除(運離施工現場)

3、施工厚度要求:採用外厚防水卷材

4、全部包工包料,單價為元平方。

6、面積:按甲方確認的實做面積結算,此價格為含稅人民幣價格。

四、工期:按甲方項目部所安排的進度施工。

五、工程質量:

1)、工程質量標準:合格工程質量標準。

2)、承包人施工質量必須達到國家現行規範、標準、圖集和設計圖紙的規定。並符合發包人的要求。工程施工質量必須符合彈性體改性瀝青防水卷材(gb18242-)及《地下防水工程施工質量驗收規範》(gb50208-),防水施工所用的材料必須有產品合格證書和性能檢測報告。並經發包人、監理、承包人共同見證取樣,送法定檢測部門檢測合格,材料的品種、規格、性能符合現行國家標準和設計要求。不合格的嚴禁使用。工程質量保修期從竣工驗收通過之日起計為________年。

六、契約價款與支付方式按承包人實際完成的、且達到質量標準的工程量,每平方米鋪貼面積元,該鋪貼面積僅指鋪貼完成的外表面積,其它如細部處理、底部基層處理劑的施工、附加層的施工、施工縫和後澆帶的處理等均不再計算工程量,不再另計任何費用。在承包人承包的防水工程範圍內的一切檢測費(材料等)均有承包人承擔,不再另計任何費用。達不到質量標準時,由承包人返工,因返工給發包人造成損失的,應賠償發包人的損失;承包人拒絕返工的、或工期嚴重滯後時,由發包人另外組織施工單位進行施工,承包人已經施工的工程量,發包人可拒付任何費用,承包人對此無任何異議。

七、工程款支付辦法:

1、當地下室底板及外牆板外側防水層全部施工完畢,經質監站、監理單位、發包人、承包人共同驗收達到契約約定的質量標準,並在主體施工單位施工完回填土方後,____日內發包人支付給承包人外牆防水已完工程量的60%;土方回填施工時,承包人應派專人在現場跟班作業,以防泥工施工時破壞防水層;

2、在土方回填後____日內的適當時間,發包人組織承包人、監理單位不少於兩次的地下室防水效果初驗;在此期間,承包人整理施工資料提交給發包人;初驗中沒有發現問題,資料提交齊全有效,發包人支付承包人所施工的底板防水和外牆防水已完工程量的25%;若在初驗中發現滲漏或超過規範規定的濕漬等質量問題、或資料有缺陷時,順延本次工程款的支付時間,直至承包人解決好所發現的問題;

3、在地下室底板和外牆後澆帶等主體結構施工前後,承包人應及時配合,完成後澆帶部位的防水層施工;在後澆帶等部位的防水層施工完畢後的____日內,經發包人、監理單位、承包人共同初驗合格後,發包人支付承包人所施工的全部已完工程量的10%;

4、承包人剩餘5%的工程款轉作保修金,在保修期滿後的____日內,由發包人無息退還給承包人。保修期間出現保修事件時,保修金不足部分由承包人交付。

八、承包人向發包人承諾按照契約約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。自行解決民工食宿。

九、發包人向承包人承諾按照契約約定的期限和方式支付契約價款。

十、隱蔽工程和中間驗收所有分部分項工程、工序的施工,必須經發包人代表、監理工程師檢查驗收並簽字認可後,方可進入下道工序的施工。十

一、安全施工文明施工安全生產,文明施工由承包人負責並承擔其費用;施工開始前,發包人為施工場地內的自有人員及

第三人人員辦理人身意外傷害保險,承包人施工人員發生工傷事故者,醫療費用由保險公司理賠,由發包人和承包人共同負責聯繫保險公司,由保險公司賠付。實際費用與理賠金額的差額由承包人承擔。一旦發生重傷事故或傷亡事故者,發包人最終一次性賠付當事人的最高賠償金以保險公司理賠的數額為最高封頂數額,其餘由承包人承擔。十

二、工程變更施工過程中,承包人無權擅自變更;承包人應嚴格執行設計單位或發包人所出具的變更通知;工程變更涉及費用增減的,雙方另行協商,簽訂補充協定。十

三、工程轉包和分包本工程嚴禁分包和轉包;一經發現,發包人可立即與承包人解除契約,工程款不予支付。十

四、不可抗力雙方關於不可抗力的約定:暴雨、暴雪、洪水、地震等自然災害;發生不可抗力,雙方的損失分別由各自承擔自身的損失。十

五、保險承包人應為其工地所有施工人員以及進入工地人員辦理人身意外傷害保險、承包人的財物保險等。十

六、關於意外停工的約定因停水、停電、天氣惡劣以及其它外部環境因素的影響致使工程停工的,承包人的窩工工時費和生活費、機械停置費和租賃費、材料占用資金損失等以及或因上述原因引起的承包人的費用支出,發包人一概不予補償;卻因特殊原因,停工時間可能相對較長時,經承發包雙方協商同意並在確定再次復工的時間後,承包人可採取人員、機械退場的措施、並保護好已完工程,此費用均由承包人承擔。十

七、工程質量保修本防水工程的保修期為________年;承包人在質量保修期內,按照有關法律、法規、規章的管理規定和雙方約定,承擔本工程質量保修責任;屬於保修範圍、內容的項目,承包人應當在接到保修通知之日起3天內派人保修。承包人不在約定期限內派人保修的,發包人可以委託他人修理;發生緊急搶修事故的,承包人在接到事故通知後,應當立即到達事故現場搶修;質量保修完成後,由發包人組織驗收。十

八、違約責任:

1、在施工過程中,乙方必須做好做足一切安全措失,如發生任何安全事故均由乙方承擔一切責任。

2、乙方所提供的產品必須符合契約所規定且必須達到國家規範要求,否則一經發現所造成的損失由乙方承擔,甲方可單方面解除契約且不需支付乙方工程款,乙方必須向甲方支付契約總款20%的違約金。

3、乙方必須按照契約的品牌及項目部所要求的施工工序及材料厚度嚴格施工,不得偷工減料。否則,一經發現,甲方可拒付乙方工程款並可單方面解除契約,且乙方必須向甲方支付契約總價款2倍的違約金。

4、契約一經簽訂,乙方不得單方面解除契約或中途停工,否則必須向甲方支付契約總款20%的違約金。

5、在乙方施工期間,乙方工人必須服從甲方項目部的管理,不得有任何偷盜行為或損壞現場成品行為,否則一經發現,所造成的損失由乙方承擔,所損失的金額以甲方確認的為準,且此款甲方有權直接在乙方工程款中扣除。

6、乙方必須按照契約所規定的時間完工,否則每延誤一天,乙方必須向甲方支付契約總款1%的違約金,如超過三天仍未滿足施工要求的,甲方可單方面中止契約,乙方所有工程款不予支付,所造成的損失由乙方自行承擔。

7、在保修期間(保修期為________年),如發生任何質量問題,乙方必須在接甲方電話通知24小時進行維修。否則甲方有權自行修復,所發生的費用(費用金額無須乙方同意以甲方確認的為準)甲方有權直接在乙方工程質保金中扣除,不足部份可向乙方追索。

8、在全部完工後,乙方必須向甲方提供驗收所需具備的一切資料,否則甲方有權不予驗收,所造成的損失由乙方自行負責。

9、工程全部完工後,乙方必須做到場地乾淨整潔、無任何垃圾,否則甲方有權不予驗收並有權自行處理,所造成的損失由乙方自行承擔,所發生的費用甲方有權直接在乙方工程款中扣除,所損失的金額以甲方確認的為準。十

九、廉潔條款

1、嚴禁甲方人員以任何方、暗示乙方請吃、請喝、收受乙方禮金、禮品或接受提供的其它私人便利或利益。

2、嚴禁乙方以任何方式向甲方人員提供私人便利、行賄或進行非正常商務宴請,如果出現乙方在履約過程進行私下請吃、向甲方人員提供私人便利、行賄等一切非正常的經濟活動,一經查實,甲方有權單方面終止契約,且乙方必須承擔由此造成的工期延誤、退場等一切經濟損失,所損失的金額以甲方確認的為準,並且甲方有權從乙方工程款中直接扣除。如果乙方事後主動積極向甲方陳述事實或乙方有證據顯示以上行為為甲方人員施壓的不得已行為,則乙方可保留契約的權利和義務。二

十、其他事項:

1、在執行契約中發生爭議,雙方應通過友好協商解決。如協商無效,向甲方所在地人民法院申請仲裁。

2、本契約一式貳份,經雙方簽字蓋章後即生效。甲方(蓋章):乙方(蓋章):甲方負責人簽字:乙方負責人簽字:簽約日期:________年____月____日簽約日期:________年月施工契約 篇10建設單位(甲方):_________施工單位(乙方):_________根據_________市建委有關規定,甲方將武漢首期綠化工程委託給乙方施工,根據該工程具體情況,經雙方協商簽訂本契約。

一、工程名稱:_________。

二、施工地點及範圍:本工程位於_________,綠地總面積為_________平方米。

三、工程內容

1.乙方根據甲方所提供的設計圖紙按圖施工,甲方按圖驗收;

2.綠地深翻_________厘米,加工_________厘米(包括土地平整、造地形等);

3.工程竣工後,乙方必須養護________年(落葉樹今冬明春種植,按具體樹種種植起算);

4.施工過程中,由於甲方原因需要返工的,則須經甲方簽證認可後按實結算;養護期間由於乙方原因造成苗木死亡的,均由乙方按契約規格要求補植;

5.種植質量應根據_________市有關部門對綠化工程的要求進行驗收。草坪應按地形鋪設,要求平整度高,整體性強,自然泛水,鋪設間隙不得超過一指寬。

四、工程造價:工程總造價為人民幣_________元整,一次性包乾。

五、付款方式

1.

第一次付款,在契約簽訂生效後,甲方支付總造價的50%;

2.

第二次付款,在草皮鋪設過半後,甲方支付總造價的25%;

3.

第三次付款,在工程驗收後,甲方支付總造價的20%;

4.餘款待________年養護期滿、合格後一次性付清。

六、施工期限:本工程自________年____月____日至________年____月____日竣工。

七、甲方委託_________,乙方指派_________負責施工現場的管理協調工。

八、其他約定_________。

九、本契約一式_________份,甲乙雙方各執_________份,圖紙預算各_________份。甲方(蓋章):_________

乙方(蓋章):_________法定代表人(簽字):_________

法定代表人(簽字):_________________年____月____日

________年____月____日簽訂地點:_________

簽訂地點:_________

2023常規建設施工契約 篇28

發包方(甲方):

承包方(乙方):

一、 工程概況:

工程名稱:小區道路硬化工程 工程地點:小區 承包範圍:包工包料 契約工期:40天 開工日期:20xx年4月25日 竣工日期:20xx年6月5日 約53萬元。工程量按照實際發生量進行結算(後附工程預算單)。

二、 甲方職責:

1、 依據建設工程管理的法令法規以及城鎮道路建設工程技術規範對乙方施工進行全過程的技術、質量、安全、進度管理。

2、 協助乙方解決施工過程中遇到的問題。 按照施工方案要求對乙方施工技術規範、質量指標進行檢查監督,負責建築材料、隱蔽工程的檢查、驗收工作。

3、 根據實際需要,審核批准工程變更方案,審定工程簽證。

4、 負責抓好對工程隊的安全教育,定期進行安全檢查。

三、 乙方職責:

1、 認真貫徹執行工程建設的法規及各項地方性法規,依據施工方案要求組織施工。

2、 每道工序完工後需經甲方驗收合格後方可進行下一道工序的施工。

3、 所購進的建材必須符合國家材質技術指標,具備產品合格證書及相關質檢手續,並經甲方驗收合格,方可使用。

4、 抓好本工隊全體人員的安全教育,搞好施工現場安全設施、警示標誌配置及各項安全防護工作,嚴格施工機械、電器設備的安全操作規範,積極配合甲方的各項安全檢查。

5、 未按照施工技術規範及工程質量要求組織施工而造成的廢品工程,應予以返工並承擔相關費用。

6、 乙方工程管理及施工人員違章操作造成的損失由乙方承擔,不可抗力因素(地震、洪水等)造成的損失由甲乙雙方協商解決。

四、 工程決算:

工程竣工後,依據工程各項目實際發生量及工程量清單所確定的價格標準據實結算。

五、 付款方式:

依據工程進度雙方商定。工程竣工驗收合格後,支付工程總價款的百分之九十五,預留百分之五保修金,保修期為一年,期滿未出現質量問題,支付餘款。本契約自簽訂之日生效,甲乙雙方共同遵守,如有爭議,提交當地勞動仲裁部門裁決本契約一式四份,甲乙雙方各一份,甲方存檔二份。

發包方:(公章)法定代表人:委託代理人:

承包方:(公章) 法定代表人: 委託代理人: 年 月 日

2023常規建設施工契約 篇29

甲方(發包方): 簽訂地點:

乙方(承包方): 簽訂時間: 年 月 日

根據《中華人民共和國契約法》及有關法律法規的規定,甲乙雙方遵循平等自願、協商一致和誠實信用的原則,現就小型建設工程施工等事宜簽訂契約如下:

第一條 工程概況

工程名稱 工程地點 工程內容 承包範圍 承包方式

第二條 契約工期

1.開工日期: 年 月 日。竣工日期: 年 月 日。工期總日曆天數: 天。

2、有下列情況之一,並經甲方簽證,工期可以順延。

(1)因甲方原因影響開工

(2)工程量有與擬定工程量相比增加 %。

(3)不可抗力。

(4)甲方同意工期順延的其他情況。

第三條 工程質量及驗收

1.乙方應按照設計檔案、施工圖及說明,國家有關施工規範,甲方相關要求和經甲方確認的施工方案組織施工。

2.乙方在工程建設契約執行過程中,單位和個人應自覺接受中國石化工程建設質量監察,接受甲方在施工過程中的管理。

3.乙方應按國家竣工驗收有關規定,向甲方代表提供完整的過程檢驗資料及完整竣工資料和驗收報告。對甲方提出的意見,乙方應在 日內整改完畢,並承擔由自身原因造成的整改費用。

4.工程質量保修期按《建築工程質量管理條例》規定執行。

第四條 工程款支付

1.工程款為人民幣: 元,大寫 。

工程款風險範圍包括但不限於材料、人工價格上漲,氣候異常變化、地質條件不符前期預判、工農關係的惡化等。

2.結算方式:

(1)結算方式:按甲方核定工作量現場點交結算,最終工程款支付以甲方內控部門或審計部門審定為準。

(2)計價方法:按實結算( ),固定總價( ),契約價加變更( )。

3.工程款支付: 。

4.工程質保金: 。

第五條 材料供應及設備管理

1.本契約材料供應方式: 。

2.機械設備由乙方自備並自行管理。

第六條 甲方權利義務

1.負責辦理有關建設手續。

2.審查乙方編制、提交的施工方案、各種技術資料和工程預決(結)算。

3.負責組織工程設計交底、圖紙會審。提供施工圖紙 套。

4.甲方指派 為工地代表。

5.施工過程中,甲方發現乙方的人員不能勝任崗位要求、施工設備不能滿足施工需要的,有權要求乙方進行撤換、調整、修理或補充,因此而發生的費用乙方承擔。

第七條 乙方權利義務

1.乙方在施工中必須配備確保工程進度和質量的現場管理組織。乙方指派 為工地代表。

2.遵守甲方的質量、技術、安全、文明施工管理等管理制度,接受甲方代表的指揮、檢查和監督。

3.本契約生效後 日內編制出施工方案和工程進度表2份,報甲方審核,並按施工方案組織施工。

4.做好施工原始記錄,按甲方要求的工程資料的樣式及填寫方式,匯集施工技術資料,提供給甲方 套。

5.嚴格辦理隱蔽報驗手續,未辦理的隱蔽部位工作量不予驗收。

6.乙方應對施工人員的施工方法、技術措施的可靠性、安全性負完全、獨立責任。

第八條 安全生產與文明施工

1.乙方承諾:完全熟悉與理解甲方HSE及工程建設方面的管理制度並嚴格遵守。在施工中,若發生質量、安全事故及環境損害等事件(事故),一切費用和善後問題的處理,均由乙方自行獨立負責,並承擔因此給甲方造成的經濟損失。

2.乙方必須按文明施工要求組織施工,做到施工現場文明整潔。

第九條 違約責任

1.甲方未按契約約定撥付工程進度款,導致施工無法進行,相應順延工期。

2.因乙方的原因未按契約約定的竣工日期或甲方同意順延的工期竣工的,每逾期一日,向甲方支付違約金 元。

3.因乙方原因工程質量未達到契約約定的質量標準,乙方按甲方要求的期限負責整改,並向甲方支付違約金 元。

4.乙方不履行契約義務或不按契約約定履行義務,給甲方造成損失的,乙方負責賠償, 賠償額計算方法: 。

5.因乙方原因使契約無法履行,甲方有權解除契約,乙方賠償甲方因此造成的損失;因甲方原因使契約無法履行,乙方有權解除契約,甲方承擔乙方因此造成的直接損失。

6.其他: 。

第十條 不可抗力

1.甲乙雙方的任何一方由於法定不可抗力因素不能履行本契約時,應在 小時內向對方通知,並應在 天內提供權威機關的書面證明。

2.受不可抗力影響的一方或雙方有義務採取措施,將因不可抗力造成的損失降低到最低限度。

第十一條 爭議解決

本契約如發生爭議或糾紛,甲、乙雙方應協商解決,協商不成時,按以下第 項處理:

1.由 仲裁機構仲裁。

2.向 人民法院起訴。

3.提交中國石化內部糾紛調解處理委員會調解。

第十二條 廉政條款

雙方應簽訂廉潔從業責任書,並履行廉潔從業義務。

第十三條 其他

1.本契約未盡事宜,雙方協商簽訂補充協定。本契約的附屬檔案及補充協定是本契約組成部分,與本契約具有同等法律效力。

2.保密:本契約的各項條款屬於雙方經營活動內容, 任何一方未經對方當事人書面允許不得對外泄露。

3.現場如有施工項目內容變更,乙方應得到甲方書面批覆後方可施工。

4.本契約自雙方簽字並蓋章之日起生效。本契約一式 份, 乙方執 份,甲方執 份。

甲方(蓋章) 乙方(蓋章)

年月日: