施工承攬契約範本 篇1
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、法規的規定,甲乙雙方遵循平等自願、公平和誠實信用原則,就 工程作業承攬協商一致,簽訂本契約,雙方共同遵照執行。
一、工程概況:
1、工程名稱:
2、工程地點: 。
3、承攬方式:該工程為包工包料(即包清工) 。
二、工程工期
1、本工程的工期從 年 月 日至 年 月 日,總日曆天數_______天。
2、乙方應無條件執行甲方的進度計畫安排(包括新調整的進度計畫)。
3、因颳風、下雨雪、停水、停電等客觀因素造成停工以及乙方無故窩工、返工等均由乙方自行安排好工作,工期不順延,如由此給甲方造成損失乙方還應承擔賠償責任。
三、承包價款及支付方式
1、工程款總價為 元。
2、支付方式:契約簽訂後支付 工程款,工程竣工驗收合格後甲方向乙方支付的工程款應達到工程款總額的 %,剩餘 %的工程款作為乙方的質保金,在工程竣工驗收一年後由甲方向乙方支付。
四、工程質量標準及驗收
在施工過程中,乙方應嚴格按照甲方提供的本工程施工圖紙及圖紙變更手續精心施工,認真執行國家現行施工標準及驗收規範。
五、雙方責任和權利
(一)甲方的責任和權利
1、甲方對承包工作質量、工程進度、安全生產、文明施工有監督、檢查、追究乙方違約責任的權利,對違反本工程項目管理制度行為的和工程質量、安全生產達不到標準,甲方有要求乙方承擔違約責任的權利,乙方如由此給甲方造成經濟損失,甲方有權要求乙方予以賠償。
2、乙方固定技術力量達不到合格標準,甲方有權與乙方解除本契約,並要求乙方隨時退場。
3、乙方不服從項目部工作安排、施工管理,安全文明施工管理或工程工期、質量達不到項目部的質量工期要求,甲方有權與乙方解除本契約並要求乙方退場。
(二)乙方責任和權利
1、遵守國家政策和法律法規;遵守業主和甲方的相關規章制度,做好安全、文明施工、環境和職業健康安全、勞動保護等工作。
2、嚴格按照設計圖紙、施工驗收規範、有關技術要求及施工組織設計精心組織施工,確保工程質量達到約定的標準,對本契約勞務承包範圍內的工程質量向甲方負責;根據業主或甲方的計畫要求(包括調整後的計畫),合理組織,科學安排作業計畫,投入足夠的人力、物力、保證工期;承擔由於自身責任造成的質量返修、工期拖延損失及各種罰款。
3、乙方的技術工人必須按國家規定持上崗,技工必須有職業技能操作證,特殊工種必須有特種作業操作證,否則由此給甲方造成損失的應由乙方進行賠償。
4、服從甲方和業主的監督、檢查、管理;接受甲方和業主有關人員對質量、進度、技術、安全生產、文明施工、環境保護等方面的管理:接受甲方隨時檢查其設備、材料保管、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況。
5、做好施工場地周圍建築物、構築物和地下管線和已完工程部分的成品保護工作。因乙方責任發生損壞,應自行承擔由此引起的一切經濟損失及各種罰款。
6、按甲方統一規劃堆放材料、機具;妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、周轉材料及其他設施。
7、按國家政策規定與每個務工人員簽訂《勞動契約》、交納社會保險並按契約所約定的條款支付務工人員工資及相關待遇,出現勞務糾紛、工傷及勞動安全事故等均由乙方自行承擔責任,甲方不承擔任何責任。
8、為其施工人配備必要的勞動保護和安全防護用品(如安全帽、安全帶、工作服、手套及其它相關的防護用品)。
9、在甲方未能按時拔付工程款的情況下,乙方不得因此而影響正常施工,不得聚眾鬧事,做到對甲方的諒解。
10、乙方因違章操作,違章指揮造成質量事故,必須返工,其返工造成的人工、材料、機械等損失費,由乙方無條件賠償。
六、違約責任:
1、本協定一經簽約,雙方須共同遵守,不得違約。任何一方無充分條件違約或毀約,支付守約方契約總價5%的違約金。
2、乙方應未按本契約約定按時完工的,每逾期一日按工程款總額的1%向甲方支付違約金。
3、乙方應嚴格按照契約約定的安全質量標準施工,如因質量不合格造成返工的,材料費、人工費均由乙方負責,由此給甲方造成損失的,乙方還應承擔賠償責任。
七、爭議的解決方式:
甲、乙雙方在履行契約過程中發生爭議,可自行協商解決,協商不成的,可向甲方所在地人民法院提起訴訟。
八、契約的效力
本契約自雙方代表人簽字、蓋章後生效,至全部工程作業內容竣工驗收、工程價款結清後即失效。
十、未盡事宜,由甲乙雙方另行簽訂補充協定,與本契約具有同等法律效力。
十一、本契約一式兩份,甲方、乙方各執一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工承攬契約範本 篇2
甲方:定貨人: 簽訂地點:
乙方:承攬人: 簽訂時間: 年 月 日
第一條 承攬項目、數量、報酬及交付期限
第二條 技術標準、質量要求:按國家標準GB12955—20xx《防火門》執行。
第三條 承攬人對質量負責的期限及條件:滿足設計規範和現行消防驗收要求。
第四條 甲方人提拱資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:甲方人提供技術資料、圖紙。
第五條 承攬人使用的材料由承攬人提供。材料的檢驗方法:由承攬人質檢部門提供產品合格證及驗收報告。
第六條 定貨人是(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是:承攬人直接完成。
第七條 工作成果檢驗標準、方法和期限:以當地消防主管部門驗收合格為準(承攬人負責工程驗收合格)。不負責防火門門框周圍水泥粉刷驗收。
第八條 結算方式及期限:甲方定貨人簽契約時預付總貨款98%,餘款2%等消防驗收合格後甲方一次性付清。交貨工期為2個月(製作和安裝)。
第九條 甲方訂貨人:簽契約時前交98%定金。
第十條 甲方人解除承攬契約應及時通知承攬人。
第十一條 甲方定貨人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十二條 違約責任:由違約方承擔。
第十三條 契約爭議的解決方式:本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第二種方式解決:
(一)提交仲裁委員會仲裁:
(二)依法向人民法院起訴。
第十四條其他約定事項:此契約價格包含五金配料、包運輸費用,包含防火門漆,但不包含(增值稅發票)。
第十五條本承攬契約一式兩份,甲乙雙方簽字後,各執一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工承攬契約範本 篇3
甲方:
乙方:
甲、 乙雙方就甲乙有關建房事項,經充分協商,達成如下協定:
一、甲乙擬在建房八間六層,占地面積為米×米(詳見設計圖紙,已交付乙方),該建築工程以下簡稱該工程。
二、該工程全部由乙方承攬施工(水電除外)。甲方向乙方支付承攬費用為每平方 按建築面積計算,付款方式為:基礎建齊付%計元(大寫: ),一層建齊付%計元(大寫: ),二至三層建齊付%計元(大寫: ),四至五層建齊付%計元(大寫: ),結頂付%計元(大寫: ),內粉付%計元(大寫: ),外粉付%計元(大寫: ),完工付總款的%,驗收合格後,付總建築面積的%,計元(大寫: ),其餘款在二年內付清。
三、承攬方式:甲方提供建材,乙方按照甲方的設計圖紙和要求,規範施工。此工程採取包工不包料的形式,甲方負責施工所需的建築材料,乙方負責施工的一切機具含龍門架、攪拌機、建築模板、簿膜、鐵絲、元釘等。
四、房屋結構為柱基圈樑,一層為框架,二至六層為磚混結構,
建築內外均按甲方要求粉刷。承攬期限為日曆工期天,乙方須在承攬期限內完成施工任務,並驗收交付給甲方。
本契約自簽訂之日起計算。
五、乙方責任
1、 乙方嚴格按圖紙及建築規範進行施工。
2、 未經甲方及設計人員的同意,不得隨意改變圖紙及施工計畫。
3、 施工中做到牆體橫平豎直,砂槳飽滿,不留過夜灰,減少落地灰。
4、模板達到平整、垂直。
5,鋼筋製作、綁紮、焊接要規範,主體鋼筋必須是焊接(氬壺焊工資由甲方付款)一、二層樓房懸樑、空處受力筋必須焊接,避雷裝置必須焊接。
6、內外牆粉刷(打點粉刷)要達到設計及甲方的要求標準。
7、一切施工嚴格按照國家施工規範要求進行施工、各工序經驗收合格及混凝土達到凝結期後,方可進行下一工序。
8、乙方要配合水電工、門窗安裝工進行水電門窗安裝施工。
9、如果甲方村料不合格,乙方可以拒絕使用。
10、地梁及層混凝土和粉刷用河砂必須過篩。
11、由於乙方在施工中不負責任造成的一切質量事故所造成的損失由乙方全部承擔和賠償。
六、安全責任:
1、乙方在施工中要經常性的對施工人員進行安全教育,防止事故的發生。
2、乙方經常性的檢查施工機械設備及電器設備,發現問題及時處理。
3、施工中如發生的一切人身安全事故由乙方全部負責,甲方概不負責任。
七、若一方不完全履行本契約規定,均視為違約,違約金為該工程承攬總額的百分之三十。
八、若一方中途違約的視為同意對方單方終止本契約,且放棄本契約的全部權利。
九、本契約經甲、乙 雙方充分協商,完全同意後,自簽字時起效,對雙方具有同等法律效力。
十、此協定一式五份,甲方三份,乙方一份,公證人一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工承攬契約範本 篇4
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法
一、工程概況:
1、工程名稱:
2、工程地點: 。
3、承攬方式:該工程為包工包料(即包清工) 。
二、工程工期
1、本工程的工期從 年 月 日至 年 月 日,總日曆天數_______天。
2、乙方應無條件執行甲方的進度計畫安排(包括新調整的進度計畫)。
3、因颳風、下雨雪、停水、停電等客觀因素造成停工以及乙方無故窩
三、承包價款及支付方式
1、工程款總價為 元。
2、支付方式:契約簽訂後支付 工程款,工程竣工驗收合格後甲方向
乙方支付的工程款應達到工程款總額的 %,剩餘 %的工程款作為乙方的質保金,在工程竣工驗收一年後由甲方向乙方支付。
四、工程質量標準及驗收
在施工過程中,乙方應嚴格按照甲方提供的本工程施工圖紙及圖紙變更手續精心施工,認真執行國家現行施工標準及驗收規範。
五、雙方責任和權利
(一)甲方的責任和權利
1、甲方對承包工作質量、工程進度、安全生產、文明施工有監督、檢查、追究乙方違約責任的權利,對違反本工程項目管理制度行為的和工程質量、安全生產達不到標準,甲方有要求乙方承擔違約責任的權利,乙方如由此給甲方造成經濟損失,甲方有權要求乙方予以賠償。
2、乙方固定技術力量達不到合格標準,甲方有權與乙方解除本契約,並要求乙方隨時退場。
3、乙方不服從項目部工作安排、施工管理,安全文明施工管理或工程工期、質量達不到項目部的質量工期要求,甲方有權與乙方解除本契約並要求乙方退場。
(二)乙方責任和權利
1、遵守國家政策和法律法規;遵守業主和甲方的相關規章制度,做好安全、文明施工、環境和職業健康安全、勞動保護等工作。
2、嚴格按照設計圖紙、施工驗收規範、有關技術要求及施工組織設計精心組織施工,確保工程質量達到約定的標準,對本契約勞務承包範圍內的工程質量向甲方負責;根據業主或甲方的計畫要求(包括調整後的計畫),合理組織,科學安排作業計畫,投入足夠的人力、物力、保證工期;承擔由於自身責任造成的質量返修、工期拖延損失及各種罰款。
3、乙方的技術工人必須按國家規定持上崗,技工必須有職業技能操作證,特殊工種必須有特種作業操作證,否則由此給甲方造成損失的應由乙方進行賠償。
4、服從甲方和業主的監督、檢查、管理;接受甲方和業主有關人員對質量、進度、技術、安全生產、文明施工、環境保護等方面的管理:接受甲方隨時檢查其設備、材料保管、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況。
5、做好施工場地周圍建築物、構築物和地下管線和已完工程部分的成品保護工作。因乙方責任發生損壞,應自行承擔由此引起的一切經濟損失及各種罰款。
6、按甲方統一規劃堆放材料、機具;妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、周轉材料及其他設施。
7、按國家政策規定與每個務工人員簽訂《勞動契約》、交納社會保險並按契約所約定的條款支付務工人員工資及相關待遇,出現勞務糾紛、工傷及勞動安全事故等均由乙方自行承擔責任,甲方不承擔任何責任。
8、為其施工人配備必要的勞動保護和安全防護用品(如安全帽、安全帶、工作服、手套及其它相關的防護用品)。
9、在甲方未能按時拔付工程款的情況下,乙方不得因此而影響正常施工,不得聚眾鬧事,做到對甲方的諒解。
10、乙方因違章操作,違章指揮造成質量事故,必須返工,其返工造成的人工、材料、機械等損失費,由乙方無條件賠償。
六、違約責任:
1、本協定一經簽約,雙方須共同遵守,不得違約。任何一方無充分條件違約或毀約,支付守約方契約總價5%的違約金。
2、乙方應未按本契約約定按時完工的,每逾期一日按工程款總額的1%向甲方支付違約金。
3、乙方應嚴格按照契約約定的安全質量標準施工,如因質量不合格造成返工的,材料費、人工費均由乙方負責,由此給甲方造成損失的,乙方還應承擔賠償責任。
七、爭議的解決方式:
甲、乙雙方在履行契約過程中發生爭議,可自行協商解決,協商不成的,可向甲方所在地人民法院提起訴訟。
八、契約的效力
本契約自雙方代表人簽字、蓋章後生效,至全部工程作業內容竣工驗收、工程價款結清後即失效。
十、未盡事宜,由甲乙雙方另行簽訂補充協定,與本契約具有同等法律效力。
十一、本契約一式兩份,甲方、乙方各執一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工承攬契約範本 篇5
發包人(甲方):
承攬人(乙方):
經甲、乙雙方協商就甲方承建私人住宅樓工程,經甲方同意以包工、包機械、包模板不包料的方式,承包給乙方施工,根據《中華人民共和國契約法》,特訂立如下契約。
一、 施工地點:
建築面積:平方米。
二、承攬內容及承攬價格:
1、承攬內容:按甲方提供的施工圖紙(從基礎以上至封頂)和修改通知內容(泥工、鋼筋、模板、水電)施工。即主體結構工程(包括砌牆、架模板、樓板為清水模板)、鋼筋製作安裝、砼澆築等全部內容)。1—4樓自拌混凝土,5—6樓用商混,泵車錢由乙方自付。
泥作裝修工程:
(1)室內裝修:內牆面抹灰噴刷雙飛粉二遍。天棚面抹灰噴刷雙飛粉二遍。地面砼澆築、室內地坪C15抹面找平,室內地磚,樓梯地面瓷磚、樓道、樓梯、室內踢腳線、衛生間內牆磚、衛生間防水、衛生間地磚、廚房牆磚、6樓樓頂防水。室內裝修包括1—6樓,其中1—2樓不貼地板磚。
(2)室外裝修:外牆面一般抹灰按施工圖規範要求貼牆磚、
水電內容:包括強、弱電予埋管道、穿線、配電箱、開關、插座、電器安裝。給排水管道安裝、有線電視、監控器線管、潔具安裝等全部內容。
2、承攬價格:按建築面積承攬,每平方米單價為人民幣315元,工程竣工驗收後按實際面積結算。(建築面積計規則,執行雲南省現行定額計算規則)。
3、乙方負責提供自己使用的施工機械,垂直運輸、卷揚機和用電管理,手推車、手工工具、小型電動工具、易耗品及使用、安裝、拆除、操作使用、清洗和保養維修。若因違反操作規程使用,造成電源、水源損失由乙方負責賠償甲方提供的電源、水電費用,及甲方提供的材料。
三、質量要求及驗收標準:
乙方必須嚴格按施工圖及國家現行施工規範要求施工,按國家建築工程標準驗收,質量等級為單項及總體驗收一次性達到國家標準,觀感評定質量總體驗收不合格者,乙方無條件返工,返
四、施工期限、付款辦法和保修事項:
1、施工日期:按甲方與建設單位簽訂的施工契約,從20xx年11月14日至20xx年6月14日止,總計7個月。
2、付款方式:乙方材料進場時,甲方付給乙方材料款壹萬元,第一層板面澆築完畢付貳萬元,以後每層板面澆築完畢付壹萬伍仟元。竣工驗收合格後,經結算後扣保修款,尾款在工程完工30天內付清。封頂裝修後按施工進度80%支付進度款。
3、保修期為一年。從驗收之日起計算,保修費按承攬價款3%扣下,無質量問題保修期滿結清。凡屬乙方因施工質量問題,乙方接到通知兩天內必須到場保修,若不到場,甲方保修,保修費用由乙方負責。
五、甲方應負責任:
1、負責對乙方進場施工作業進行質量監督。
2、為保證工程順利施工按時付進度款。
3、從開工之日起至竣工驗收合格止,對每道工序進行檢查驗收,驗收合格才能進行下道工序施工。
六、乙方應負責任:
1、乙方必須嚴格執行國家規定《安全生產法》、《建築工程安全生產管理條例》,達到《施工安全檢查標準》,做到安全生產、安全用電,做好進場職工安全勞動保護工作,若不遵守有關規定、標準,造成損失,一切損失、費用和法律責任由乙方負責。乙方
2、本承攬工程乙方安全管理責任目標是:
A、死亡率為零;
B、重傷率為零;
C、輕傷率為零;
D、整個承攬工程乙方負責的範圍內安全生產必須達標,杜絕安全事故發生。
3、乙方承攬工程負責人譙倫強為本承攬工程安全生產的第一責任人,對本承攬工程安全生產負直接責任,如突破上述安全生產指標,由此產生的一切經濟、法律責任由乙方承擔。
4、乙方必須負責組織所有進場施工作業人員參加一、二級宣傳教育,負責組織對參加承攬作業人員三級安全教育和培訓,並熟悉所有從事的生產環境和安全生產狀況後方可進場作業。未經教育人員,不允許上崗作業。承攬方所從事的特種作業的施工人員,必須經培訓、考試合格持證上崗,各種機械的操作必須定人,專人負責保證安全,各進場人員必須佩帶安全帽,特種作業安全帶、安全繩。
5、整個工程腳手架、斜道上料台、四口及安全圍護欄搭設,安全措施搭設必須按國家有關規範搭設,若搭設不到位或不規範,發生事故責任由乙方負責。在整個施工過程中,發生一切安全事故由乙方負責,與甲方無關。
6、施工期間乙方必須參加保險繳納費用,提供施工作業人員的一切勞動保護用品、費用以及發生事故後,賠償外的一切經濟費用和開支。甲方不承擔一切安全事故的法律責任和經濟責任。
7、發生事故後乙方應及時組織搶救及上報有關部門。
七、其他事項:
1、乙方進場施工人員必須遵紀守法,若違法亂紀造成損失,一切責任由乙方負責。乙方進場人員必須節約愛護原材料,發現浪費行為,造成損失,甲方有權扣款。
2、乙方在施工中,中途違約,甲方不再進行結算付款,並有權追究造成毀約損失責任。
3、本契約雙方簽字後生效,一式四份雙方各持二份,雙方必須共同遵守執行,契約未盡事宜,按《中華人民共和國契約法》及國家有關規定執行。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工承攬契約範本 篇6
發建房主方(甲):
承攬建築方(乙):
甲方委託乙方承建農村居民房四間四層,為明確乙方在承攬建築甲方房屋中的權利和義務,根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》的有關規定,結合該工程具體情況,雙方本著平等、互利、誠信原則,確保建房過程中堅持安全、優質、高效、低耗原則,現經雙方充分協商,同意簽訂本契約,以期共同遵守。
一、施工安全
1、乙方在施工過程中要特別注意安全,杜絕一切安全事故,並承擔由於自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故全部責任和由此發生的一切費用。如出現任何施工安全事故,責任一概與甲方無關。如果施工人員需要參加生命財產、機械設備、意外傷害等方面的保險,則由乙方負責辦理並支付一切保險費用。甲方不支付任何費用,也不承擔任何責任。
2、為督促乙方為施工人員購買意外保險,甲方願意支付部分購買施工人意外保險的費用(每人50元),若乙方沒有為施工人員購買意外傷害方面的保險,甲方不承擔任何責任。
3、乙方所有施工人員必須身體健康,工頭負責人必須對所有施工人員和出入工地的其他外來人員進行施工安全教育和監督,控制好各種可能存在的危險因素,消除安全事故的隱患,隨時對工程安全、進度、質量三大要素加強全面檢查和督促,確保全全和工程質量。
4、保證施工現場清潔,做到文明施工。非因甲方原因而違反有關規定造成的損失和罰款由乙方承擔。 承攬人應安全施工,違規作業,造成事故損失應承攬人自行負責。
二、施工要求
1、甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建築。
2、甲方負責提供施工用的石灰、磚頭、水泥、沙子、水源、鋼材等建築材料。凡甲方建房所需材料由其提供,根據施工進度乙方應提前7天通知甲方承辦;
3、乙方儘量避免在下雨天、雪天、冰凍等惡劣天氣情況施工,以免影響房子質量。
4、室內外有線電視接口、牆壁接線盒、自來水管、下水管道等安裝由甲方委託第三方負責。
5、乙方自帶建築所需的一切工具,包括攪拌機、震動器等施工機械以及架板、架木等,費用由乙方自理。
6、乙方施工範圍房屋整體框架結構,落成後,里外牆麵粉刷完畢,前面瓷磚貼工整,房屋結構由甲方提供。
7、架木必須牢固可靠,釘、鐵絲由甲方供應。
三、工程質量
1、乙方必須認真按照甲方提供的圖紙施工,並隨時接受甲方或甲方委託人員的督查。檢查中提出的質量問題按甲方規定期限整改完成。
2、乙方施工時要保證質量。使用濕潤好的磚頭,沙漿的飽滿度必須要達到“三個一”砌築法,即(一塊磚、一鏟灰、一擠揉)。
3、 為確保房屋的漏水問題,乙方在做樓頂,廚房,衛生間時必須提供做防水措施(要做油)。
4、如果乙方因為自身水平原因達不到工程合格條件的,乙方應該按照甲方及其委派人員的要求返工修改或重弄。返工修改後仍不能達到約定使用條件的,乙方應當承擔工程質量違約責任。
5、房屋建成後,因為乙方原因引起的質量問題造成甲方不能正常使用的,仍由乙方承擔修理返工或重弄的責任,並由乙方承擔所需的費用,一併賠償甲方的有關損失。
6、質量要求建築尺寸均勻整直,乙方應按甲方要求標準施工,如需改變結構或作修改,應經雙方協商一致後方可施工。
四、工期延誤
無正當理由,乙方不能延誤施工。由以下原因造成完工日期推遲的延誤,經甲方確認,工期可以相應順延:
1、因停電或下雨等造成停工;
2、不可抗拒的自然力,如地震、洪水、冰雹等;
3、甲方同意給予順延的其它情況。
五、工程造價
1、房屋共層(第一層的門面空間只按一層計算),房屋建成按實量面積計價,托出部分按前後相加的一半,東西相加的一半計算。
2、磚匠工按每平方米為元計算。
3、上樓板時,甲方只負責按每人15元/次的標準補給乙方。
六、建房工期:自20xx年農曆8月11日開始施工算起, 到20xx年未下雪之前完成主體工程,粉刷等可來年農曆4月前完工。
七、 工程款支付方式:
乙方進場後,甲方將預付人民幣10000元(大寫 壹萬元整)工程款,以後將按如下進度標準分期分次付款。
1、各層樓板上板完工,初驗通過後7天內支付壹萬伍千元;
2、主體完工結頂,驗收合格後7天內支付完工人基本工資(不超過工程款60%);
3、所有粉刷工程完工,初驗通過後7天內支付壹萬伍千元;
4、留取工程總造價的5%作為質量保證金,期限1年,自驗收合格之日起計算,在保修期滿後,經雙方復驗,確無質量問題且經雙方簽字確認後,甲方在7天內全額付給乙方。
5、竣工驗收合格且結算完畢後,7天內支付清除質量保證金外的全部工程款。
八、違約責任和爭議的解決辦法
1、工程質量達不到約定要求的,乙方要進行修理、返工或重弄;造成損失的,乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使契約無法履行情形的,乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求,或者採取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權解除本契約,辭退乙方,並只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的50%給乙方。
3、在乙方無違約行為的情況下,甲方若不按契約約定支付工錢,則按銀行有關逾期付款辦法的規定按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。
4、因一方違約使契約不能履行,另一方欲中止或解除全部契約,應提前5天通知違約方後,方可中止或解除契約,並由違約方承擔違約責任。
九、契約的生效與終止。
1、本契約一式兩份,甲乙雙方當事人各執一份。
2、本契約自簽訂之日起生效。
3、在工程全部驗收合格,甲方付清工錢完畢後,該契約自動失效。
十、其他。
以上契約,雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充契約,補充契約與該契約具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工承攬契約範本 篇7
對外建築工程承包契約
建築工程承包契約是發包方(建築單位)和承包方(施工單位、勘察設計單位) 為完成某建築工程而確立相互權利義務關係的協定。國際工程承包契約一般具有 以下法律特點:
1.具有國際性。主要表現在兩個方面:一是契約的當事人是屬於不同國家或 地區的公司、法人;二是承包人須在外國履行其全部或大部分契約義務,即契約的 履行地是在承包人所屬國以外的其它國家或地區,故涉及到複雜的法律適用問題。
2.需要巨額資金,故契約標的常常很大,交易中通常都需要各種各樣的銀行 擔保。
3.履約期長。
4.風險較大。為減少風險,契約中除預訂有貨幣條款和不可抗力條款外,通 常還含有價格調整條款、艱難情勢條款等。
對外建築工程承包契約可以分為總承包契約、分包契約、固定總價契約和成本 加酬金契約等。以下列舉的是一個總承包契約:
土木工程建築承包契約
第一章 一般條款
定義和釋義
1.1在本契約中,除按上下文另具意義者外,下列詞語應解釋如下:
“業主”指第二章中所指定的雇用承包人的一方或其權利合法繼承人,但不包 括業主的受讓人,經承包人同意者除外。
“承包人”指標書已被業主接受的某個或某些人、商行或公司,包括其他人代 表,繼承人和業經認可的受讓人。
“工程師”指第二章中所指定的工程師,或由業主隨時任命且書面通知承包人 以代替指定工程師履行契約職責的其它工程師。
“工程師代表”指任何常駐工程技術人員、監理工程師,或由業主或工程師隨 時任命的履行本契約第二條規定職責的任何工程現場監督,其許可權上工程師書面通 告承包人。
“工程”包括永久性工程和臨建工程。
“契約”指契約條款、技術規範、圖紙、標價的建築工程清單、單價和價格表 (如果有),還可指標書、接受證書以及承包協定(如已完成)。
“契約價格”指在接受證書中確定的數額,可按本契約以下條款規定增減。
“建築設備”指工程施工和維修中或有關施工和維修所需的全部設備或物品, 不論任何性質,但不包括旨在構成或正在構成永久性工程某一部分的材料或其它物 品。
“臨建工程”指工程施工或維修或有關工程施工或維修所需的各種臨時工程。
“永久性工程”指按契約將施工和維修的永久工程。
“技術規範”指在標書或任何標書更改中提及的規範,或由工程師隨時可能增 加或書面同意增加的部分。
“圖紙”指技術規範中規定的圖紙,經工程師書面同意對此種圖紙所作的任何 更改,以及可由工程師隨時提供或書面認同的其他圖紙。
“工地”指工程師設計的永久性或臨建工程施工所需的土地及其他場地,包括 地面、地下、在之上或通過部分,以及由業主所提供的用作臨時儲存或其它目的的 其它土地或場所,只要能按契約明文規定構成工地的組成部分。
“業經認可”指已經經書面認可,包括過後對口頭認可的書面確認,“認可” 指書面認可,包括上述規定在內。
1.2按契約上下文所需,單數含義的單詞也可據有複數的含義,反過來也是 一樣。
1.3契約條款的標題和邊注不得視為契約的一部分,不得用於考慮解釋條款 或契約。
1.4“費用”一詞應視為含工地上或以外發生的間接費用。
工程師及工程師代表
2.1工程師必須按契約明文規定,履行作決斷、頒發證書和發出指令等職責。 如業主簽發的工程師任命書中規定其某些職責的履行得經業主專門認可,其要件 應在本契約第二部分予以規定。
2.2工程師可隨時書面授權其代表代行其任何職權,但必須將所有此種授權 書的副本提交給承包人和業主。在授權範圍內,工程師代表給承包人的任何書面指 令或認可(僅限於此)對承包人和業主具有與工程師的指令或認可同樣的效力。以 下規定屬於例外:
工程師代表對任何工程或材料的不予否認,不得影響工程師此後否認以及命令 拆毀、移動或拆除此種工程或材料的權力。
若承包人對工程師代表的任何決定不滿意,其有權將此決定提交工程師確認、 取消或更改。
轉讓和分包
3.未經業主事前書面同意,承包人不得將契約或其任何部分,或契約所規定 或依契約而產生的任何收益轉讓,向承包人的開戶銀行支付按本契約規定到期或即 將到期的款項除外。
4.承包人不得轉包整個工程。除非契約另有規定,未經工程師事前書面同意, 承包人也不得分包工程的任何部分,但工程師不得無故不同意分包,一旦同意分 包,此種同意不得免去承包人所承擔的任何契約所規定的責任或義務,他必須對任 何分包人、其代表人、雇員或工人的行為、不履行和過失負完全責任,如同這些行 為、不履行或過失是承包人、其代理人、雇員或工人所為。以計件方式提供勞力不 得視為是本條所規定的分包。
契約檔案
5.1以下要件得在契約第二部分規定:
用以起草契約檔案的語言;
契約適用哪個國家的法律以及用哪個國家的法律解釋契約。
如果檔案用一種以上語言作成,用以解釋契約的語言也必須在第二部分中規定, 且將被定為“主體語言”。
5.2除契約中另有規定外,契約第一、二部分的條款規定優於其它任何構成 契約的檔案的規定。以上述規定為準,構成契約的數個檔案可視為能互相解釋,如 意思含糊或不一致時,由工程師解釋和處理,並由此向承包人發出指令。如工程師 認為,服從此種指令會使承包人發生額外費用,而此種費用是承包人由於上述意思 含糊或不一致而按理無法預見的,工程師應予以證明,業主必須支付相應的額外款 額以補償此種費用。
6.1圖紙由工程師獨自保管,但須向承包人免費提供兩份副本,承包人所需 的其餘副本由他自己製作並承擔費用。契約履行後,承包人須將全部契約圖紙歸還 工程師。
6.2承包人必須將按上述規定所提交的一份圖紙副本留在工地,讓工程師及 其代理,或工程師書面授權的任何其它人在所有合理的時間內查閱使用。
6.3如工程師不在適當時間內再提供圖紙或命令,包括指示、指令或認可, 工程計畫或進展便可能被延誤或中斷時,承包人必須書面通知工程師。通知書中應 詳細說明所需的圖紙或命令,所需原因和時間,以及如果不及時提供而可能造成的 任何延誤和中斷。
施工承攬契約範本 篇8
甲方:
乙方:
甲、 乙雙方就甲乙有關建房事項,經充分協商,達成如下協定:
一、甲乙擬在建房八間六層,占地面積為米×米(詳見設計圖紙,已交付乙方),該建築工程以下簡稱該工程。
二、該工程全部由乙方承攬施工(水電除外)。甲方向乙方支付承攬費用為每平方 按建築面積計算,付款方式為:基礎建齊付%計元(大寫: ),一層建齊付%計元(大寫: ),二至三層建齊付%計元(大寫: ),四至五層建齊付%計元(大寫: ),結頂付%計元(大寫: ),內粉付%計元(大寫: ),外粉付%計元(大寫: ),完工付總款的%,驗收合格後,付總建築面積的%,計元(大寫: ),其餘款在二年內付清。
三、承攬方式:甲方提供建材,乙方按照甲方的設計圖紙和要求,規範施工。此工程採取包工不包料的形式,甲方負責施工所需的建築材料,乙方負責施工的一切機具含龍門架、攪拌機、建築模板、簿膜、鐵絲、元釘等。
四、房屋結構為柱基圈樑,一層為框架,二至六層為磚混結構,
建築內外均按甲方要求粉刷。承攬期限為日曆工期天,乙方須在承攬期限內完成施工任務,並驗收交付給甲方。
本契約自簽訂之日起計算。
五、乙方責任
1、 乙方嚴格按圖紙及建築規範進行施工。
2、 未經甲方及設計人員的同意,不得隨意改變圖紙及施工計畫。
3、 施工中做到牆體橫平豎直,砂槳飽滿,不留過夜灰,減少落地灰。
4、模板達到平整、垂直。
5,鋼筋製作、綁紮、焊接要規範,主體鋼筋必須是焊接(氬壺焊工資由甲方付款)一、二層樓房懸樑、空處受力筋必須焊接,避雷裝置必須焊接。
6、內外牆粉刷(打點粉刷)要達到設計及甲方的要求標準。
7、一切施工嚴格按照國家施工規範要求進行施工、各工序經驗收合格及混凝土達到凝結期後,方可進行下一工序。
8、乙方要配合水電工、門窗安裝工進行水電門窗安裝施工。
9、如果甲方村料不合格,乙方可以拒絕使用。
10、地梁及層混凝土和粉刷用河砂必須過篩。
11、由於乙方在施工中不負責任造成的一切質量事故所造成的損失由乙方全部承擔和賠償。
六、安全責任:
1、乙方在施工中要經常性的對施工人員進行安全教育,防止事故的發生。
2、乙方經常性的檢查施工機械設備及電器設備,發現問題及時處理。
3、施工中如發生的一切人身安全事故由乙方全部負責,甲方概不負責任。
七、若一方不完全履行本契約規定,均視為違約,違約金為該工程承攬總額的百分之三十。
八、若一方中途違約的視為同意對方單方終止本契約,且放棄本契約的全部權利。
九、本契約經甲、乙 雙方充分協商,完全同意後,自簽字時起效,對雙方具有同等法律效力。
十、此協定一式五份,甲方三份,乙方一份,公證人一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日