網圍欄建設施工契約 篇1
發包方(甲方):______承包方(乙方):______
依照《中華人民共和國民法典》和《建築工程承包契約條例》遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,結合本工程具體情況,雙方協商達成以下協定:
第一條:工程概況
1、工程名稱:____________
2、工程地點:____________
3、工程範圍:____________
4、工程用料:____________
第二條:施工工期
1、本工程工期自______年______月______日開工,於______年______月______日竣工。
工期______天.因甲方原因或不可抗因素,導致工期延誤,經甲方確認,工期順延。
2、遇下例情況工期可順延:①連續停水停電達4小時以上的;②出現書面停工要求的;③出現人力不可抗拒的自然因素(如下雨、下雪等);④非乙方原因造成的停工;⑤因甲方未按時支付工程進度款影響施工;⑥由於甲方其它原因造成的停工(如場地整理未好影響施工等)。
基於以上原因造成的停工,可按實際影響施工天數順延。
第三條:工程變更
任何工程變更,均須甲方下達書面《工程變更通知》,由此引起的工程變更,按實際發生的工程量結算。
甲方必須在《工程變更通知》下達三日內,為每一項工程變更籤定《工程變更結算單》,作為結算依據之一。
第四條:工程造價及結算方式
1、本工程造價預算(含稅)為______元,大寫______按______元/米計算,結算時以完工驗收實測數據為準。
2、付款方式:該項目全部施工完畢後,經甲方驗收合格後付______%,另______%作為工程質量保證金,保修期為______年,保修期滿付清餘款。
3、乙方需提供發票。
第五條:甲方責任
1、無條件提供乙方在施工時的用水用電。
2、負責協調施工中乙方與其他方的關係。
3、按時拔付工程款,承擔因延期付款而導致的一切經濟損失。
4、若施工過程中城管等有關方面禁止施工,則甲方必須按已完工程量成品計價,及時支付工程款給乙方。
第六條:乙方責任
1、指定專人為乙方駐工地代表,協調解決乙方責任範圍內的各項事宜;負責按有關要求組織施工,按期、按質、按量完成施工任務。
2、服從甲方統一管理,在施工中遵守甲方的工地管理制度。
3、嚴格執行有關施工規範、安全操作規程、防火安全規定和環境保護規定,嚴格按照圖紙施工,做好各項質量檢查記錄。
第七條:質保期
質保期年,在質保期內乙方對工程出現的任何質量問題負責,甲方通知後2天內乙方派專人到達現場維修施工,對於人為損壞及使用不當造成的破壞不承擔保修責任。
第八條:安全責任
1、乙方在施工過程中發生的非甲方原因造成的安全事故,由乙方自行負責,甲方不承擔任何責任。
第九條:違約責任
1、契約簽定後,雙方應嚴格遵守各項約定條款。
若有一方違約,則違約方除賠償對方由此造成的經濟損失外,還須向對方支付工程總造價的10%違約金。
2、本契約履行過程中、發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可協商解決。
若協商未果,則提請有關部門調解、仲裁。
若仍不能解決問題時,則向工程所在地法院起訴。
第十條:
本契約一式份,甲乙雙方各執_____份。
經雙方簽字、蓋章後生效,工程竣工驗收及結清餘款後自動終止。
甲方(蓋章): ____________乙方(蓋章):____________
法定代表人:____________ 法定代表人:____________
代理人:____________ 代理人:____________
單位地址:____________ 代理人身份證:____________
日期:____________ 日期:____________
網圍欄建設施工契約 篇2
發包人(全稱):承包人(全稱):
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及有關法律規定,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就工程施工及有關事項協商一致,共同達成如下協定:
1。工程名稱:
2。工程地點:
3。工程立項批准文號
4。資金來源:
5。工程內容:
群體工程應附《承包人承攬工程項目一覽表》(附屬檔案1)。
6。工程承包範圍:
計畫開工日期:年月日。
計畫竣工日期:年月日。
工期總日曆天數:天。工期總日曆天數與根據前述計畫開竣工日期計算的工期天數不一致的,以工期總日曆天數為準。
三、質量標準
工程質量標準:
1。簽約契約價為:
人民幣(大寫)(¥元);
其中:
(1)安全文明施工費:
人民幣(大寫)(¥元);
(2)材料和工程設備暫估價金額:
人民幣(大寫)(¥元);
(3)專業工程暫估價金額:
人民幣(大寫)(¥元);
(4)暫列金額:
人民幣(大寫)(¥元)。
2。契約價格形式:
項目經理
承包人項目經理:
本協定書與下列檔案一起構成契約檔案:
(1)中標通知書(如果有);
(2)投標函及其附錄(如果有);
(3)專用契約條款及其附屬檔案;
(4)通用契約條款;
(5)技術標準和要求;
(6)圖紙;
(7)已標價工程量清單或預算書;
(8)其他契約檔案。
在契約訂立及履行過程中形成的與契約有關的檔案均構成契約檔案組成部分。
上述各項契約檔案包括契約當事人就該項契約檔案所作出的補充和修改,屬於同一類內容的檔案,應以最新簽署的為準。專用契約條款及其附屬檔案須經契約當事人簽字或蓋章。
1。發包人承諾按照法律規定履行項目審批手續、籌集工程建設資金並按照契約約定的期限和方式支付契約價款。
2。承包人承諾按照法律規定及契約約定組織完成工程施工,確保工程質量和安全,不進行轉包及違法分包,並在缺陷責任期及保修期內承擔相應的工程維修責任。
3。發包人和承包人通過招投標形式簽訂契約的,雙方理解並承諾不再就同一工程另行簽訂與契約實質性內容相背離的協定。
八、詞語含義
本協定書中詞語含義與第二部分通用契約條款中賦予的含義相同。
本契約於年月日簽訂。
十、簽訂地點
本契約在簽訂。
十一、補充協定
契約未盡事宜,契約當事人另行簽訂補充協定,補充協定是契約的組成部分。
十二、契約生效
本契約自生效。
十三、契約份數
本契約一式份,均具有同等法律效力,發包人執份,承包人執份。
發包人:(公章)承包人:(公章)
法定代表人或其委託代理人:法定代表人或其委託代理人:
(簽字)(簽字)
組織機構代碼:組織機構代碼:
地址:地址:
郵政編碼:郵政編碼:
法定代表人:法定代表人:
委託代理人:委託代理人:
電話:電話:
傳真:傳真:
電子信箱:電子信箱:
開戶銀行:開戶銀行:
賬號:賬號:
網圍欄建設施工契約 篇3
契約編號:_______
發包方:________________
承包方:________________
簽約時間:_______
簽約地點:_______
為了保證________施工質量,如期完成施工任務,達到雙方互惠互利的目的,依據法律法規,雙方友好協商,就本工程施工項目協商一致,訂立本契約。
1、工程名稱:____________
2、建築面積(工程形式):____________
3、施工地點:________________
4、工期:
(1)開工:____年__月__日;
(2)竣工:____年__月__日;
(3)契約工期總共歷時____天。
5、承包形式:________
6、工程質量標準:________
7、工程價款:總計人民幣____元。
8、付款方式:本契約生效後支付契約款項的__%,計____元;工程竣工且驗收合格後,支付工程價款的__%,計____元;質保金___元,質保期滿後支付。
9、質保期:____年。
10、雙方的責任義務
(1)發包方的責任義務
①為承包方提供良好施工場地、道路、水、電源,滿足開工條件。解決施工中需要發包方協調解決的四鄰關係及糾紛;
②監督管理施工過程中的工程質量、材料質量、督促工程進度;
③給承包方提供施工圖紙、坐標點、標高點;
④按時給承包方撥付款項和進行驗收、結算;
2、承包方的責任義務
①按發包方要求及圖紙要求進行施工;
②如期完成施工任務;
③接受發包方的技術指導和質量標準要求;
④負責發包方提供料物及設備的保護;
⑤教育施工人員愛護甲方的材物,不得偷竊和損壞;
⑥承擔施工中的一切安全事故責任及費用;
11、其他
(1)本契約自雙方簽字蓋章後生效,有效期至保修期滿。
(2)本契約未盡事宜,可由雙方協商解決並簽署書面補充協定,補充協定與本契約享有同等法律效力。協商未果,提交山東曹縣人民法院提起訴訟。
(3)契約附屬檔案為本契約條款的組成部分,本契約連同附屬檔案一式貳份,雙方各執壹份,具有同等效力。
二、建築工程糾紛管轄法院如何確定
建設工程契約糾紛一般由契約約定的履行法院管轄,但契約沒有約定時,由發包人接受圖紙所在地人民法院管轄。
依據規定:因契約糾紛提起的訴訟,由被告所在地或契約履行地人民法院管轄。
第三十五條的規定:兩個以上人民法院都有管轄權的訴訟,原告可以向其中一個人民法院起訴;原告向兩個以上有管轄權的人民法院起訴的,由最先立案的人民法院管轄。
三、建築契約契約履行地的理解
所謂“契約履行地“,通常是指契約規定的履行義務和接受履行義務的地點,即義務清償地點。
建設工程設計契約是雙務契約,即由發包人提供設計工作所依據的基礎檔案和情況,設計人交付設計檔案,並由發包人支付設計費用。建設工程設計契約在實際操作中,與建設工程施工契約有所區別,有的明確了交付設計圖紙的地點,有的對交付圖紙的地點沒有約定。
根據規定“契約生效後,當事人就質量、價款或者報酬、履行地點等內容沒有約定或約定不明確的,可以協定補充;不能達成協定的,按契約有關條款或者交易習慣確定”。根據交易習慣,建設工程設計契約所涉及的履行地點應該是發包人接受圖紙所在地。
發包方:_________承包方:_________
委託代理人:_________委託代理人:_________
___年__月__日___年__月__日