建設施工契約協定書

建設施工契約協定書 篇1

甲方:

乙方:

茲有乙方承接甲方_省_縣“_”路燈安裝工程“安裝施工”,共同達成如下協定:

1、施工內容

施工長約3.2KM、乙方承接挖坑、基礎籠供應、基礎澆注、挖溝、管道敷設、電纜供應、電纜敷設、看守,燈桿、燈具、光源安裝及調試、矯正等工作。

2、安裝說明

同心路長約1.47公里,路燈安裝間距為30米,安裝H_Z_023高中華燈,安裝數量為一邊51棵,另一邊52棵,兩燈間由電纜連線通電,電纜穿管敷設;和諧路長約1.78公里,路燈安裝間距為30米,安裝H_Z_013中華燈,安裝數量為一邊60棵,即兩邊120棵,兩燈間由電纜連線通電,電纜穿管敷設。

3、相關施工數量、費用見價格表:

4、安裝期限

在甲方基礎設施、變壓器等及時提供的情況下,同心路12天內至少30盞路燈安裝完畢、亮燈;和諧路6月8日前至少30盞路燈安裝完畢、亮燈,但安裝期間如遇颱風、水災、地震以及其他自然原因等不可抗拒的因素造成工期延誤,雙方協商解決。

5、質量標準及驗收標準

工程質量標準必須全部優良(如因工程質量未達到標準,所造成的返工損失費用由乙方負責)。

按國家有關規定以及甲方設計檔案的質量要求和技術指標及與本契約約定標準進行驗收。

6、付款方式

協定簽定後由甲方預付契約款的給乙方;路燈安裝50%以上、亮燈時支付至契約款的45%;路燈安裝75%以上、亮燈時支付至契約款的70%;路燈安裝完畢、調試亮燈、驗收合格後支付乙方至最終結算的97%,剩餘的3%作為質量保證金,質保期一年,一年內工程無質量問題,甲方無息退還給乙方。甲方每次收到款項後,提供相應的收款收據。

7、其他

在路燈交付甲方使用前,由乙方自行負責路燈、電纜等重要材料的保管。本次施工人員由廠方技術工和農民工組成。

8、本協定一式叄份,甲方執貳份,乙方執壹份。雙方簽字、預付款支付起生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

建設施工契約協定書 篇2

甲方:_________________

乙方:_________________

甲方__________與乙方__________原於______年______月______日簽訂的建設契約,現經雙方協商同意,契約於______年______月______日予以解除,乙方提前撤出施工現場,乙方提前撤出施工現場,本著坦誠真摯、相互理解、及時快速解決問題的原則,雙方協商一致達成如下結算、撤場協定:_________________

一、經雙方核實,截止目前乙方共完成工程總價款萬元,詳見附表1完成工程量清單。

二、經雙方對上述費用進行核算統計,截止_____年_____月_____日甲方應付乙方款項總計______萬元,該款項已充分考慮乙方因工程施工、生活建設、工程變更、誤工損失、違約補償等各種費用,對此乙方無任何異議,乙方不再提出其他費用要求。

三、項目施工過程中甲方已累計支付乙方各項款項計______萬元(含代付工程料款萬元),詳見附表2已支付費用清單。現甲方尚欠乙方款項計______萬元。本協定簽字之後甲方向乙方一次性付清欠款______萬元,至此欠款全部付清,雙方再無任何債權債務關係,甲方不承擔一切與乙方及乙方所屬人員的糾紛。

四、契約解除後免除乙方對已施工部分的工程質量責任。

五、契約解除後,乙方應於3日內退出工程現場並移交甲方所提供的工具及生活用品等,不得以任何理由滯留,否則應承擔拖延費10000元/日。

六、本協定由雙方簽字蓋章後生效,協定協定一式二份,雙方各執一份,具有同等法律效力。

甲方:_________________(蓋章)乙方:_________________(蓋章)

建設施工契約協定書 篇3

甲方(發包方):____________________________________

地址:____________郵碼:____________電話:____________

法定代表人:____________職務:____________

乙方(承包方):____________________________________

地址:____________郵碼:____________電話:____________

法定代表人:____________職務:____________

按照《中華人民共和國民法典》的原則,結合本工程具體情況,雙方達成如下協定.

第一條工程概況

1.工程名稱:

工程地點:

工程內容:

承包範圍:

2.開工日期:

竣工日期:

總日曆日期:

3.質量等級:

4.契約價款:

第二條契約檔案及解釋順序.

第三條契約檔案使用的語言文字,標準和適用法律.

1.契約語言:

2.適用法律法規:

3.適用標準,規範:

第四條圖紙.

1.圖紙提供日期:

2.圖紙提供套:

3.圖紙特殊保密要求和費用:

第五條甲方駐工地代表.

1.甲方駐工地代表及委派人員名單:

2.實行社會監理工程師姓名及其被授權範圍(如果有):

第六條乙方駐工地代表.

第七條甲方工作.

1.施工場地具備開工條件和完成時間的要求:

2.水,電,電訊等施工管線進入施工場地的時間,地點和供應要求:

3.施工場地內主要交通幹道及其與道路的開通時間和起止地點:

4.工程地質和地下管網線資料的提供時間:

5.辦理證件,批件的名稱和完成時間:

6.水準點與坐標控制點位置提供和交驗要求:

7.會審圖紙和設計交底的時間:

8.施工場地周圍建築物和地下管線的保護要求:

第八條乙方工作.

1.施工圖和配套設計名稱,完成時間及要求:

2.提供計畫,報表的名稱,時間和份數:

3.施工防護工作的要求:

4.向甲方代表提供辦公和生活設施的要求:

5.對施工現場交通和噪音的要求:

6.成品保護的要求:

7.施工場地周圍建築物和地下管線的保護要求:

8.施工場地整潔衛生的要求:

第九條進度計畫.

1.乙方提供施工組織設計(或施工方案)和進度計畫的時間:

2.甲方代表批准的時間

第十條延期開工.

第十一條暫停施工.

第十二條工期延誤.

第十三條工期提前.

第十四條檢查和返工.

第十五條工程質量等級.

1.工程質量等級要求的經濟支出:

2.質量評定仲裁部門名稱:

第十六條隱蔽工程,中間驗收.

中間驗收部位和時間:

第十七條試車.

第十八條驗收和重新檢驗.

第十九條契約價款的調整.

1.調整的條件:

2.調整的方式:

第二十條工程預付款.

1.預付工程款總金額:

2.預付時間和比例:

3.扣回時間和比例:

4.甲方不按時付款應承擔的違約責任:

第二十一條工程量的核實確認.

乙方提交工程量報告的時間和要求:

第二十二條工程款支付.

1.工程款支付方式:

2.工程款支付金額和時間:

3.甲方違約的責任:

第二十三條甲方供應材料設備.

甲方供應材料,設備的要求(附清單):

第二十四條乙方採購材料設備.

第二十五條設計變更.

第二十六條確定變更價款.

第二十七條竣工驗收.

1.乙方提交竣工資料和驗收報告的時間:

2.乙方提交竣工圖的時間和份數:

第二十八條竣工結算.

1.結算方式:

2.乙方提交結算報告的時間:

3.甲方批准結算報告的時間:

4.甲方將撥款通知送達經辦銀行的時間:

5.甲方違約的責任:

第二十九條保修.

1.保修內容,範圍:

2.保修期限:

3.保修金額和支付方法:

4.保修金利率:

第三十條爭議.

1.爭議的解決程式:

2.爭議解決方式:

第三十一條違約.

1.違約的處理:

2.違約金的數額:

建設施工契約協定書 篇4

審判長、審判員;

受本案原告委託,經人民法院同意,今天依法出庭,就訴寧夏建築工程有限公司建設工程施工契約糾紛一案,作為其代理人,依據法律規定,發表如下代理意見:

一、被告應立即支付拖欠人工費,並承擔欠款利息。

被告承包寧夏X有限公司工業園區電石項目,為完成該項目的掃尾工程要求原告組織人員按照其要求完成工作,20xx年原告組織人員開始工作,至同年5月30按照被告要求完成全部工作,6月20日經被告結算總計拖欠原告人工費518600原,為明確拖欠事實原告同時出具了該項目原告人工費用的結算清單,明確了原告的具體工作項目及所產生的費用,但該款項被告卻一直沒有支付,代理人認為,原被告之間權利義務明確,拖欠事實清楚,被告理應按照其出具的人工費結算清單支付拖欠原告518600元人工費,另外依據《最高人民法院關於審理建設工程施工契約糾紛案件適用法律問題的解釋》第十七條、第十八條規定:“當事人對欠付工程價款利息計付標準有約定的,按照約定處理;沒有約定的,按照中國人民銀行發布的同期同類貸款利率計息”。“利息從應付工程價款之日計付。當事人對付款時間沒有約定或者約定不明的,下列時間視為應付款時間:(一) 建設工程已實際交付的,為交付之日;(二) 建設工程沒有交付的,為提交竣工結算檔案之日;(三)建設工程未交付,工程價款也未結算的,為當事人起訴之日”。 根據以上規定,原告於20xx年5月30日實際己完成全部工作,被告應從該日起承擔欠款利息。

二、被告托欠的款項,基本上都是農民工的血汗錢,繼續拖欠下去勢必會給社會釀成不安定因素。原告在提起訴訟前,多次找到被告索要工程款,被告置之不理,一直拖欠至今。國務院和有關部門三令五申地通知和強調,從維護社會穩定大局的高度,把解決拖欠農民工工資問題作為當前一項重要而緊迫的任務,切實維護農民工的合法權益。原告為索要工程款,及時給付農民工工資,多次向被告說明情況甚至乞求,被告卻麻木不仁,無動於衷,喪失起碼的同情心。原告在索要不得,求助無門的情況下,才舉債提起訴訟。代理人認為,這起糾紛雖然是拖欠工程款,但在糾紛的背後涉及到幾十名農民工的利益。因此,請法庭從穩定社會的角度判決被告給付工程欠款。同時,也希望三被告從和諧社會的大局出發,及時給付工程欠款,妥善解決這起糾紛。

以上代理意見懇請法庭予以採納。

代理人:劉保平 20xx年1月23日

建設施工契約協定書 篇5

甲方:食品有限公司

乙方:工程建築有限公司

根據有關規定,為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任,經雙方協商同意簽訂本契約。

一、工程概況

1、工程名稱:鍋爐房工程

2、工程地點:

3、承包範圍:包工包料形式。

4、工程建築面積及計算方式:工程約平方,每平方米按元整計算(按工程完工後實際發生量計算),工程總造價約貳佰萬元。

5、付款方式:基礎完工後付款元,主體完工後付元,餘款完工後經甲方驗收合格七天內結算,一個月內付清。

6、工程期限:年月 日至年 月 日,總計 天完工。

7、如遇到下雨天災,人為不可抗拒因素,工期相應順延。

8、工程施工中如發生變更項目,另行計算。

9、建築物回填 米以外由甲方負責。

10、煙筒不在承包範圍內。

11、因甲方原因給乙方造成停工,一切損失由甲方負責。

二、 甲方責任和權利

1、施工單位有權行使契約約定的權利,履行契約約定的職責,負責對乙方承建的工程項目進行監督檢查。

2、施工單位所制定的施工進度計畫,乙方嚴格執行。

3、施工期間乙方不準隨意停工。

4、每個單項工程向乙方提供一套完整圖紙,並進行圖紙

三、乙方的責任和權利

1、 乙方必須遵守甲方的各項規章制度,接受施工單位有關人員對工程進度、質量安全、文明施工方面的管理和監督,但乙方不能因施工單位管理和監督而免除自己的責任。

2、 必須遵守安全施工標準,規章制度和操作規程,正確使用安全防護用具、機械設備、嚴格按照分部分項安全技術措施、安全施工方案、安全技術交底施工,必須遵守施工單位的各項規章制度,服從施工單位現場指揮。

3、 有權拒絕違章指揮和冒險作業,在施工中發生危險及人身安全的緊急情況下,作業人員有權停止作業或撤離危險區域。

4、 組建一支過硬的施工隊伍,配齊各項工種,配備專職人員負責現場協調,安全文明施工。會審,如有變更甲方應提前以書面形式通知乙方,避免造成不必要的損失。

5、負責施工現場的各項管理工作及周邊關係的處理,給乙方造成一個良好的施工環境,並對工程質量嚴格把關,對不合格工程應以書面形式勒令期限整改,否則由此造成的一切損失由乙方承擔。

6、給乙方配備現場施工用電、用水及必要的生活用電、用水。

7、保證按時給乙方撥付工程款,如有延期甲方承擔一切後果。

8、甲方負責乙方場地的三通一坪(通水、通電、通路)平是施工現場的土地。

四、施工安全措施

1、乙方在施工操作中,嚴格遵守工地的一切規章制度,注意安全,在施工中乙方人員的安全問題,一切事故由乙方自負,甲方不承擔一切責任。

2、乙方在施工現場,安全施工無事不得進入建設單位生產車間,如果出事,乙方承擔一切責任。

3、因乙方造成停工、打架,一切後果由乙方無條件承擔。

五、附則

1、本契約一式肆份,契約甲乙雙方各執三份。

2、本契約簽訂後,承、發包雙方需提出修改時經雙方協商一致後,簽字確認作為本契約補充契約。

3、任何一方不得違反本契約規定,未盡事宜,雙方協商解決。

甲方:

乙方:

年 月 日

建設施工契約協定書 篇6

委託方(甲方):

承接方(乙方):

甲方委託乙方承擔下列工程的施工圖設計檔案審查任務,依據《中華人民共和國契約法》及相關規定,雙方在遵循自願、平等、公平、誠信的基礎上協商一致,簽訂本契約。

第一條 工程概況

1、工程名稱:

2、報建編號:

3、工程建設地點:

4、總建築面積:

5、建築類型:□住宅 □公建 □工業 □其它

6、工程總投資:

7、勘察單位:

8、設計單位:

第二條 施工圖設計檔案審查依據

1、國家和 (1)《建設工程質量管理條例》;

(2)《房屋建築和市政基礎設施工程施工圖設計檔案審查管理辦法》;

(3)《實施工程建設強制性標準監督規定》;

2、建設項目批准檔案和各主管部門的審批意見;

3、甲方提供的勘察、設計單位完成的本工程地質詳勘報告和施工圖設計檔案。

第三條 施工圖設計檔案審查主要內容

根據《房屋建築和市政基礎設施工程施工圖設計檔案審查管理辦法》的規定,施工圖設計檔案審查的主要內容為:

1、是否符合工程建設強制性標準;

2、地基基礎和主體結構的安全性;

3、是否符合民用建築節能強制性標準,對執行綠色建築標準的項目,還應當審查是否符合綠色建築標準;

4、勘察設計企業和註冊執業人員以及相關人員是否按規定在施工圖設計檔案上加蓋相應的圖章和簽字;

5、其他法律、法規、規章規定必須審查的內容。

第四條 施工圖設計檔案審查周期

根據《房屋建築和市政基礎設施工程施工圖設計檔案審查管理辦法》的規定,施工圖設計檔案審查原則上不超過下列時限:大型建築工程、大型市政工程為 15 個工作日,中型及以下建築工程、市政工程為 10 個工作日。工程勘察檔案,甲級項目為 7 個工作日,乙級及以下項目為 5 個工作日。

以上時限不包括勘察設計單位修改的時間。

第五條 甲方向乙方提供的有關資料和檔案

上述材料在契約簽訂生效後的 工作日內由甲方提供給乙方。

第六條 審查結果

由甲方向乙方提供本契約第五條有關資料和檔案,具備審查條件後,乙方開始審查工作。

1、審查結果合格的:

(1)乙方及時編制審查報告,並報有關部門備案。

(2)乙方向甲方提供施工圖審查意見告知書、審查合格書和節能登記表。

(3)甲方收到審查合格書後的 個工作日內向乙方提供 套審查合格的施工圖,經乙方審核無誤後在施工圖上加蓋審查專用章。

2、審查結果不合格的:

(1)乙方將施工圖退建設單位並出具審查意見告知書,說明不合格原因。同時,應當將審查意見告知書及審查中發現的建設單位、勘察設計企業和註冊執業人員違反法律、法規和工程建設強制性標準的問題,報有關部門備案。

(2)甲方負責對施工圖設計檔案進行修改,並及時將修改的施工圖設計檔案交由乙方重新進行審查。

(3)乙方收到修改後的施工圖設計檔案後應及時告知有關部門。

第七條 施工圖設計檔案審查費收取

1、經甲乙雙方商定本工程收取施工圖設計檔案審查費總額為人民幣 萬元整(含稅,大寫: 萬元),通過銀行轉賬方式支付到乙方以下銀行賬號:

賬號: 戶名: 開戶行:

2、支付方法為:

(1)本契約生效後 天內,甲方首付施工圖設計檔案審查費計人民幣 萬元作為定金(本契約履行後,定金抵作施工圖設計檔案審查費);乙方完成施工圖設計檔案審查且審查結果為合格的,甲方應支付施工圖設計檔案審查費餘額,計人民幣 萬元整。

(2)審查不合格的,乙方出具施工圖審查意見書後的 個工作日內,甲方向乙方支付審查費用總額的 %。當重新審查時,雙方約定按以下方式處理: 。

(3)在甲方支付上述費用後的五個工作日內乙方應提供等額的有效發票。

第八條 甲方責任

1、按本契約第五條規定的內容,在審查工作開始前甲方應向乙方提供審查所需的全部資料和檔案,並對其完整性、準確性和時效性負責。因甲方提供的資料和檔案存在錯誤引致審查成果發生事故的,與乙方無關。

2、負責指派時處理本工程在施工圖設計檔案審查過程中涉及的有關問題。

3、按照乙方的審查意見及時進行修改。

4、甲方應按本契約第七條的約定向乙方支付施工圖設計檔案審查費用。

第九條 乙方責任

1、乙方應是政府認定的施工圖設計檔案審查機構,具備相應的資質條件。

2、乙方委派進行本項目施工圖設計檔案審查的人員應是經 省建設廳批准的有資格從事施工圖設計檔案審查的審查工程師。

3、乙方按本契約的約定提交審查成果檔案,對施工圖審查工作負責,承擔審查責任。

4、查工作完成後,除上報、送審和應存檔的圖紙資料外,乙方應將甲方提供的其他資料歸還甲方,並負保密義務。

第十條 違約責任

1、因甲方過錯逾期支付審查費用的,每延誤一天,按逾期支付審查費用的 %向乙方支付違約金。

2、乙方延誤審查工作的,每延誤一天,應按審查費用的向甲方支付違約金,因不可抗力因素導致延誤審查的除外。

3、施工圖設計檔案審查合格後,仍有違反法律、法規和工程建 設強制性標準的問題,給建設單位造成損失的,乙方依法承擔相應的賠償責任。

4、建設工程經施工圖設計檔案審查後因勘察設計原因發生工程質量問題,乙方承擔審查失察的責任,賠償甲方的損失。

5、乙方違反第十條第三項的約定,向第三方擴散、轉讓甲方提供的資料和檔案,乙方應向甲方支付審查費用 %違約金並賠償甲方因此受到的損失。

4、在契約履行期間,甲方要求終止或解除契約,乙方尚未開始施工圖設計檔案審查工作的,不予退還甲方已付的定金,已開始施工圖設計檔案審查工作的,甲方按實際工作量向乙方支付相應的施工圖設計檔案審查費用。

第十一條 其他

1、按相關規定,施工圖設計檔案一經審查合格,不得擅自進行修改,如遇特殊情況,需進行涉及審查主要內容的修改時,必須報請乙方重新進行審查,甲方應與乙方重新簽訂審查契約。

2、因甲方原因,在工作過程中增加本契約範圍外受審項目的工程量,甲方與乙方另行簽訂審查契約。

3、建設單位或者勘察設計單位對施工圖審查意見如有重大分歧,甲乙雙方同意按下述方式處理:

4、本契約在履行過程中發生糾紛,甲方與乙方應及時協商解決。協商不成時,雙方同意向 甲方所在地 人民法院提起訴訟。

5、本契約一式份,甲乙雙方各執

6、本契約經甲乙雙方法定代表人或法人委託代理人簽字並加蓋公章後生效。

7、本契約未盡事宜,雙方可簽訂補充協定,與本契約具有同等法律效力。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

建設施工契約協定書 篇7

發包人:___________

承包人:___________

按照《民法典》、《建築安裝工程承包契約條例》及相關法律、法規的規定,發包人與承包人本著公平和誠實信用的基本原則,就___圍牆工程施工承包事宜,簽訂本契約。

一、工程概況

工程名稱:

工程地點:

二、承包範圍

按本契約約定的圍牆路線進行砌築(詳附圖

一)實際工程量以現場施工的實際發生量計算。

二)本工程範圍包含圍牆施工中的基礎開挖、基礎施工、材料、人工、包安全文明施工、包質量、包驗收、包利稅、包至小區交付的成品保護等。

三、承包方式及工程款支付

1、工程單價本工程採用單價計價包乾方式承包,以現場實際發生量來計算總造價。永久性圍牆塊石基礎220元。體積約1383,總價永久性圍牆上部牆體210元。體積約410,總價86100元臨時性圍牆(含基礎)190元。體積約220,總價41800元現場工程因地質條件及其他原因造成工程量發生變化的,由乙方提出簽證,增加工程量按上述單價進行結算。

2、工程單價說明:

⑴塊石基礎單價包含的施工內容:塊石、水泥、砂、材料二次運輸、基礎開挖、基礎夯實、砂漿製作、塊石濕水、塊石砌築、養護、土方回填及夯實等。備註:塊石基礎因現場地質條件影響,深度超過800的,塊石基礎的寬度改為800。

⑵圍牆牆體單價包含的施工內容:標磚、水泥、細砂、材料二次運輸、砂漿製作、標磚濕水、牆體砌築、牆跺砌築、勾縫、壓頂以及養護等。

⑶臨時性圍牆(含牆體)單價包含的施工內容:標磚、水泥、細砂、材料二次運輸、基礎開挖、砂漿製作、磚基礎砌築、標磚濕水、牆體砌築、牆垛砌築、土方回填、土方壓實、壓頂及養護等。

⑷以上二條的單價中均包含文明施工、質量、驗收、利稅及成品保護費用。

3、付款方式

⑴本工程永久性塊石基礎完成後,經檢驗合格,計算出塊石基礎總量並按契約單價計算出基礎總造價。由乙方提出申請,甲方支付給乙方塊石基礎總造價的80%。

⑵本工程的永久性主體圍牆完成後,經檢驗合格,計算出永久主體圍牆總量並按契約單價計算出永久性主體圍牆總造價。由乙方提出申請,甲方支付給乙方永久性主體圍牆總造價的80%。

⑶本工程的臨時性圍牆(含基礎)完成後,經檢驗合格,計算出臨時性圍牆總量並按契約單價計算出臨時性圍牆總造價。由乙方提出申請,甲方支付給乙方臨時性圍牆總造價的80%。

⑷本工程所有承包範圍內的任務完成後,經檢驗合格,並通過驗收,計算出本工程總造價,由甲方支付乙方至本工程臨時性圍牆總造價的100%,由甲方支付乙方至本工程永久性圍牆總造價的95%,預留永久性圍牆總造價的5%作為質量保修金,永久性圍牆________年質量保修期滿,扣除圍牆維修費用,由甲方支付給乙方剩餘工程款。以上每次支付工程款時必須提供正式發票。

四、質量要求

1、乙方按圖施工,要求外形美觀,工程質量達到國家質量驗收標準。

2、本工程為清水牆體,圍牆上所有勾縫必須美觀,線條橫平豎直完全達到質量驗收規範要求。

3、乙方所承包圍牆施工在甲方正常使用中必須保證不跨塌,牆身不裂縫。

五、工期(60個日曆天)

開工日期:________年____月____日

竣工日期:________年____月____日

由於甲方原因推遲交付的,由甲方提供相應檔案,工期順延。由於工程質量及乙方其他原因造成的,工期不予順延。

六、甲乙雙方責任

1、甲方責任

⑴按圖紙要求進行放線和交底,並處理協調和對應位置施工單位的關係。

⑵按契約要求支付工程款,逾期不支付,按日利息萬分之五給予乙方利息。

2、乙方責任

⑴處理施工時和周邊居民及雙泉村的關係,協調好紅線分界問題。

⑵按工期要求進行施工,逾期不交付使用的,每推遲一天,乙方支付甲方1000元作為違約金。

⑶加強施工現場的安全文明教育,並做好交底,做好相應的39;安全文明措施,並為現場作業人員購買相應的保險,否則,現場一切安全事故均由乙方負責。

⑷施工現場所有材料乙方應派專人進行管理,由於管理不善,發生的遺失和偷盜由乙方負責。

⑸乙方有成品保護義務,在本小區交付使用前,所有圍牆均為成品保護期,人為及機械損壞,或者因質量問題發裂的,均由乙方無條件進行修補或修復。

七、其他

1、契約執行過程中的爭議或糾紛,應首先由甲方、乙方雙方協商解決。協商不成時,任何一方均可向甲方註冊地人民法院提起訴訟,請求人民法院解決。

2、本契約一式貳份,甲方、乙方各執壹份,經雙方法定代表人或委託代理人簽字並加蓋雙方公章後發生法律效力。

本契約未盡事宜,雙方可通過協商,訂立補充協定,補充協定與本協定具有同等效力。

甲方(公章):___________乙方(公章):___________

法定代表人:___________法定代表人:___________

經辦人:___________經辦人:___________

聯繫電話:___________聯繫電話:___________

建設施工契約協定書 篇8

發包人(全稱):

承包人(全稱):

依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本契約。

一、工程概況

工程名稱:

工程地點:

二、工程承包範圍

三、契約工期

計畫開工日期:暫定 年 月 日,計畫竣工日期 年 月 ,契約

工期

( )日曆天

四、質量標準

工程質量標準:合格。

五、契約價款

金額:(大寫) 元(人民幣)¥ 元

六、組成契約的檔案:組成契約的檔案:

(1) 契約協定書

(2) 中標通知書

(3) 投標檔案

(4) 招標檔案的澄清和補遺

(5) 招標檔案

(6) 本契約專用條款

(7) 本契約通用條款

(8) 標準、規範及有關技術檔案

(9) 圖紙

(10) 工程量報價單或預算書

雙方有關工程的洽商、變更等書面協定或檔案視為契約的組成部分。

七、本協定書中有關詞語含義與本契約《本協定書中有關詞語含義與本契約《通用條款》通用條款》中分別賦予它們的定義相同。義相同。

八、承包人向發包人承諾按照契約約定的施工、承包人向發包人承諾按照契約約定的施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。擔工程質量保修責任。

九、發包人向承包人承諾按照契約約定的期限和方式支付契約價款及其他應當支付的款項。應當支付的款項。

十、契約生效

契約訂立時間: 年 月 日

契約訂立地點:

本契約雙方約定 日後生效。

發包方(公章): 承包方(公章):

住所: 住所:

法定代表人: 法定代表人

委託代理人: 委託代理人:

電話: 電話:

傳真: 傳真:

開戶銀行: 開戶銀行:

賬號: 賬號:

郵政編碼: 郵政編碼

B、通用條款 通用條款

按中華人民共和國建設部、國家工商行政管理局1999年12月制定的《建設工程施工契約》(GF-1999-0201)示範文本執行。(具體條款略,如投標人要求可提供)

C、專用條款 專用條款

建設施工契約協定書 篇9

發包人:______________

承包人:______________

為進一步明確甲乙雙方的責任、權利、義務,在《“安順市普定縣雙龍苑商住樓工程”建築施工工程契約》基礎上,按照《中華人民共和國民法典》及《中華人民共和國建築法》等有關規定,並結合本工程的具體情況,在甲乙雙方完全自願和理解本補充協定條款的情況下,簽定本工程施工契約補充協定。

一、工程概況

1、工程名稱:______________

2、工程地址:______________

3、建築面積:______________

4、結構類型:_________________底層為框架結構、地上61層為磚混結構。

5、設計單位:______________

6、監理單位:______________

二.工程內容及承包範圍

1、外牆面磚改為外牆漆

2、客廳推拉門取消

3、本工程為滿七層,結構找坡

4、樓梯踏步為水泥砂漿面清光

5、外牆_____深灰色柵格取消6、廚房與陽台之間門帶窗(mc-2324)取消,陽台改為封閉式廚房。

7、其餘均按原圖施工

三、契約工期(本協定中所列日期均為日曆天數記)

1、開、竣工日期

1.1開工日期:_________________年__________月__________;竣工日期:_________________年__________月__________日;總工期__________天(含法定節假日)以《建設工程竣工報告》所載日期為準。

四、付款方式本工程按建築面積一次性包乾,__________元/平方米;在施工過程中,如按甲方要求另增加工程量的,按雙方協商價計算;本工程為墊款主體二層,二層預製板安裝完畢,甲方按契約總價的30%支付給乙方,主體五層預製板安裝完畢,甲方按契約總價的15%支付給乙方,主體七層完工,甲方按契約總價的20%支付給乙方,內、外裝修完工甲方按契約總價的20%支付給乙方,其餘款待工程驗收合格後一個月內支付給乙方的12%,滯留3%作保質、保修金,等到保質、保修期到後一次性付清。

甲方:_________________(蓋章)乙方:_________________(蓋章)

法定代表人:_________________法定代表人:_________________

電話:_________________電話:_________________

傳真:_________________傳真:_________________

開戶銀行:_________________開戶銀行:_________________

銀行賬號:_________________銀行賬號:_________________

簽定契約代表:_________________簽定契約代表:_________________

________年____月____日________年____月____日

建設施工契約協定書 篇10

發包人(全稱):(以下簡稱甲方)

承包人(全稱):(以下簡稱乙方)

依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本契約。

一、工程概況:

工程名稱:

工程地點: 工程內容:圖紙及發包人規定的全部內容,工程量以現場實際簽證為準。資金來源:企業自籌

二、工程承包範圍:嚴格按照集團公司審批的施工組織設計施工;

三、契約工期:30日曆天 開工日期:以監理及發包人下達的開工報告為準 竣工日期:以監理及發包人下達的竣工報告為準 四、質量標準:合格

五、契約價款:

契約價款暫定 萬元。工程量經發包人、承包人及監理現場共同確認後據實結算。預算定額執行國家現行有關標準及集團有關規定,根據集團規劃部核定價款作為契約最終價款,雙方據此簽訂補充協定。

六、組成契約的檔案:

組成契約的檔案包括:

1、本契約協定書

2、本契約專用條款

3、本契約通用條款

4、施工單位確認書

5、預算檔案及其附屬檔案

6、圖紙或施工組織設計

7、標準、規範及有關技術檔案

雙方為履行本契約的有關洽商、變更等書面協定、檔案視為本契約的組成部分。

七、本協定書中有關詞語含義與本契約第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

八、承包人按照契約約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

九、發包人按照契約約定的期限和方式支付契約價款及其他應當支付的款項。

十、契約生效:

契約訂立時間:

契約訂立地點: 本契約雙方約定:自雙方簽字蓋章後生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

建設施工契約協定書 篇11

原告:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。

系個體戶佛山市__________區__________金屬製品廠的經營者,佛山市__________區__________金屬製品廠經營場所:_________________佛山市__________區__________鎮街道__________工業區__________號廠房,註冊號:_________________。

被告一:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。

被告二:_________________佛山市__________區_________________工程有限公司,住所:_________________佛山市________________,註冊號:_________________。

法定代表人:______________。

案由:_________________建設工程契約糾紛

訴訟請求:_________________

1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金,按中國人民銀行同期貸款利率計算,從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日,實際應計至還清全部款項之日止);

2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔連帶責任;

3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。

事實與理由:_________________

_____________年__________月__________日,被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區__________金屬製品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責任書》,約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業園的車間b、c的金屬鋼結構工程。

《工程承攬責任書》簽訂後,原告按約定完成施工,工程項目也已經驗收合格交付使用。工程施工完畢後,被告一隻向原告支付了部分工程款,其中最後一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張,確認其仍欠原告工程款________________元。後來被告一卻以各種理由推諉,拒不向原告支付上述工程款。

原告認為,因被告二與被告一之間存在非法轉包分包關係,這種關係直接導致原告的合法債權難以實現。根據法律規定,兩被告應對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。

為維護自身合法權益,原告現依法提起訴訟,懇請法院支持原告全部訴訟請求。

此致

____________區人民法院

具狀人:_________________

_____________年__________月__________日

建設施工契約協定書 篇12

發包方:(簡稱甲方)

承包方:(簡稱乙方)

依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及國家工商行政管理局和建設部頒發的《建設工程施工契約GF–1999–0201示範文本》結合天津市有關規定,經雙方協商一致,簽訂本契約。

第一條 工程概況

1.1 工程名稱:

1.3 工程內容:(詳見工程項目一覽表)

1.2 工程地點:

1.4 承包範圍:

1.6 契約價款:本工程造價 元。 金額大寫:

第二條 工程期限

2.1 全部工程開工日期:本工程定於 年 月 日開工。

2.2 全部工程竣工日期:本工程定於 年 月 日竣工。

2.3 全部工程總日曆天數 天。

2.4 各單項工程開竣工日期詳見工程項目一覽表。 第三條 工期延誤與工期獎罰

3.1 延期開工。乙方因故不能按時開工,應在約定的開工日期提前五天,向甲方提出延期開工的理由和要求。甲方代表應在三天內書面答覆乙方。甲方同意延期要求或三天內不予答覆,工期相應順延。如乙方理由不充足,甲方不同意延期或乙方未在規定時間內提出延期開工要求,工期不予順延。

3.2 暫停施工。甲方代表認為必要時,可提出暫停施工要求並在停工後48小時內提出處理意見。乙方在實施甲方代表處理意見後,應及時提出復工要求,甲方代表在24小時內予以答覆。甲方未能在規定時間提出處理意見,或收到乙方復工要求時限內未予答覆,乙方可自行復工,停工責任在甲方的,由甲方承擔經濟支出,工期相應順延。停工責任在乙方的,由乙方承擔發生的費用。因甲方代表不及時做出答覆,施工無法進行,乙方可認為甲方已部分或全部取消契約,由甲方承擔違約責任。

1.5 承包方式:

3.3 工期延誤。下列情況造成竣工日期推遲的,經甲方代表確認,工期相應順延。

3.3.1 工程量變化和設計變更。

3.3.2 一周內,非乙方原因停水、停電、停氣影響施工造成停工累計超過8小時。

3.3.3 施工中遇到不可預見障礙物或古墓、文物、流沙等需處理時。

3.3.4 甲方未按約定時間供應材料,甲方未按時撥付工程款及甲方代表簽認同意給予順延的情況。

3.3.5 不可抗力(指戰爭、動亂、空氣飛行體墜落或其它非甲乙雙方造成的爆炸、火災,以及協定條款約定的等級以上的風、雨、雪、震等對工程造成損害的自然災害。)乙方在以上情況發生後五天內向甲方提出報告,甲方在收到報告後五天內予以確認答覆,逾期不答覆,乙方即可視為延期要求已被確認。非上述原因,工程不能按契約工期竣工,乙方承擔違約責任。

3.4 工期獎罰。根據工期定額標準雙方約定的工期完成日期,工程提前或延誤的獎罰費用,雙方應擬定如下條款:

第四條 甲方工作

4.1 辦理施工所需證件、批件,清理場地,修復現場幹道,保證運輸通暢。

4.2 將施工所需水、電源、線路從施工場地外部接至施工現場雙方商定地點,並保證施工期間的需要。

4.3 將水準點與坐標控制點以書面形式交給乙方,並進行現場交驗。

4.4 甲方在開工前15天將工程施工圖八份及有關技術資料提供乙方。

4.5 組織設計院、乙方進行圖紙會審,並向乙方進行設計交底。

4.6 協調處理施工現場周圍地下管線和鄰近建築物、構築物的保護要求,並承擔有關費用。

甲方不按契約約定完成工作造成施工損失,應承擔經濟責任,工期相應順延。

第五條 乙方工作

5.1 按雙方約定日期,向甲方提供年、季、月工程進度計畫及統計報表和工程事故報告,並提供施工用電、用水計畫。

5.2 乙方應在 年 月 日前將施工組織設計(或施工方案)交與甲方,甲方應在 日內批准或提出修改意見,逾期即可認為已經批准。

5.3 乙方必須按批准的進度計畫組織施工,接受甲方對進度的檢查監督。

5.4 已竣工程在驗收之前,負責對已完工程的成品保護。保護期間發生損壞系乙方責任由乙方負責修復,系甲方提前使用後發生損壞的修理費用由甲方承擔。

5.5 按約定的要求做好施工現場地下管線和鄰近建築物、構築物的保護工作。

5.6 嚴格執行我市關於施工現場管理的有關規定,交工前清理現場達到建築物無污染,現場無建築垃圾。乙方不按契約約定完成工作,造成工程損失,應承擔經濟責任。

第六條 價款支付與調整

6.1 工程預付款:在契約簽訂後,按天津市有關檔案規定,三日內甲方按工程契約造價 %,計人民幣 元,支付給乙方。

6.2 工程進度款按天津市關於工程進度款撥付辦法的規定。

6.3 契約價款的調整。在契約簽定後,任何一方不得擅自改變,但發生以下情況之一的可以調整。

6.3.1 甲方同意的設計變更及工程量增減。

6.3.2 工程造價管理部門公布的價格調整。

6.3.3 雙方約定的其它增減或調整。

6.4 甲方不按契約規定的付款方式撥付工程款時,乙方可向甲方發出付款要求通知,甲方在收到乙方通知 天內仍不能按要求支付時,甲方應承擔從拖欠之日起的違約責任。

第七條 材料設備供應

7.1 甲供材料設備(見附表二)。甲方應向乙方提供所供材料設備產品合格證及材質證書。

7.2 甲供材料設備甲方委託乙方保管時,保管費用 元由甲方承擔。保管期間材料設備發生損壞丟失,乙方負責賠償。

7.3 甲供材料應按雙方約定時間、地點供應,未按要求時間供貨所造成的損失由甲方負責。甲供材料設備品種、數量、規格與清單不符時,由甲方重新採購並補齊數量。

7.4 乙方採購的材料設備應符合設計和規範要求,並附有合格證。

7.5 根據工程需要,經甲方批准,乙方可使用代用材料。

7.6 甲方委託乙方採購的材料設備,採購前,在價格、質量方面應取得甲方同意簽證,價差由甲方承擔。

第八條 質量與驗收

8.1 乙方應認真按照國家頒布的施工驗收規範及工程設計圖紙要求進行施工,接受甲方監督,質量驗收必須達到合格。對不合格的分項工程,乙方應按規範要求,承擔返修工作及費用。因甲方原因或其它非乙方原因引起的經濟支出由甲方承擔。甲方要求優良工程,其增加費用雙方商定納入補充條款。

8.2 隱蔽工程驗收。工程具備復蓋、掩埋條件或達到條款約定的部位,乙方自檢合格後在隱蔽施工前24小時通知甲方驗收,驗收合格後方可進行隱蔽工程施工。

8.3 工程具備竣工驗收條件,雙方根據國家工程竣工有關規定進行驗收。

8.4 乙方在工程驗收前5天將驗收報告送甲方。甲方在收到報告後5天內組織驗收,無正當理由不組織驗收或驗收後5天內不予批准且不能提出修改意見,可視為竣工驗收報告已被批准。

8.5 已竣工未驗收工程,交工前由乙方保管,甲方不得動用。甲方如需提前使用,即視為通過竣工驗收。

8.6 乙方在驗收後 天內向甲方提供完整的竣工資料和竣工圖 套。

第九條 設計變更

9.1 施工中如需設計變更,須由甲方取得以下批准:超過原設計標準和規模時,經原設計和規劃審查部門批准,送原設計單位審查後,取得相應圖紙和說明。

9.2 乙方對原設計進行變更,須經甲方同意。甲方對原設計進行變更,須向乙方發出正式變更通知,乙方按通知進行變更。

9.3 由於設計變更導致的經濟支出,由雙方以補充協定方式予以明確。

第十條 竣工結算

10.1 已完工程竣工驗收後,乙方在 天內將工程結算書送交甲方,甲方在 天內審核完畢,並簽署審核意見。雙方無爭議時,甲方負責向乙方支付工程結算款,乙方收到工程款後 天內將工程交付甲方。如雙方意見不一致時,可報請有關部門調解。若甲方在收到結算後 天內未提出審查意見,工程結算視為批准。

10.2 由於甲方違反有關規定,經辦行不能支付工程款,乙方可將部分或全部工程妥善保護,保護費由甲方承擔。

10.3 甲方無正當理由在批准竣工報告後30天內不辦理結算,從第31天起按施工企業計畫外貸款的利率支付拖欠工程款利息,並承擔違約責任。

第十一條 工程保修

11.1 保修金。甲方從應付乙方工程款內,按契約工程價款的 %預留工程保修費用。待保修期過後,退還乙方本金及利息。

11.2 保修項目及保修期限

11.3 保修期間,因施工質量問題,甲方提出要求,乙方應在接到修理通知後10天內派人修理。否則,甲方可委託其它單位和人員修理。因乙方原因造成返修的費用,甲方在保修金內扣除,不足部分由乙方交付。因乙方之外原因造成的返修經濟支出由甲方承擔。

第十二條 爭議、仲裁

12.1 甲乙雙方在契約執行過程中發生爭議,當事人應本著協商的原則解決,協商不成時,可按下列第 種方法解決:

①向 仲裁委員會申請仲裁;

②向人民法院起訴。

第十三條 甲、乙方駐工地代表

13.1 甲方駐工地代表姓名: (委派人員和職責附後)。

13.2 甲方委託監理工程師姓名: 被授權範圍

13.3 乙方駐工地代表姓名: (有關人員名單和職責附後)。

第十四條 契約附屬檔案

14.1 在本契約簽訂之前,雙方簽訂的施工準備工程協定書。

14.2 招標檔案

14.3 工程項目一覽表

14.4 甲方負責供應的材料設備一覽表。

14.5 全部施工圖紙(契約正本及審查標底部門有此附屬檔案)

14.6 有關協定條款及補充契約:

第十五條 契約份數及有效期

15.1 本契約一式 份。甲乙雙方各執正本一份,副本 份,甲方 份,乙方 份,由甲方送經辦銀行,契約管理辦公室一份備案。

15.2 本契約自雙方簽訂之日起生效。

契約簽訂時間: 年 月 日 契約簽訂地點:

發包方(蓋章): 承包方(蓋章):

單位地址: 單位地址:

建設施工契約協定書 篇13

甲方:__________

乙方:__________

本履約保證金由契約雙方於__________年__________月__________日在訂立。為了明確雙方權利、義務,依據《中華人民共和國民法典》及其他有關法律法規規定,甲、乙雙方經平等協商一致,訂立本契約。

第一條 鑒於甲方與乙方於簽署了施工契約,乙方在對建設工程施工契約條款已做明確了解的情況下,為保證其在建設工程施工契約中承諾的履約義務得到切實履行,願意按本契約約定向甲方提供履約保證金。

第二條 保證範圍為乙方未按建設工程施工契約約定履行義務,包括但不限於因乙方原因不能按約定竣工日期竣工、安全生產、工程質量達不到標準時以及因違反甲乙雙方簽訂的《民法典》的相關約定應向甲方支付的違約金或賠償的損失。

第三條 保證金額

乙方應當按照中標契約總金額的__________%,金額:大寫人民幣__________元(¥)作為履約保證金交付給甲方,此筆履約保證金由乙方通過支付到甲方,此款項不計利息或資金占用費。

第四條 保證方式為履約保證金可無條件並不可撤銷地等額抵銷乙方因違反甲乙雙方簽訂的《民法典》的相關約定應向甲方支付的違約金或損失賠償金額。

第五條 保證期間自甲乙雙方簽訂契約生效之日起至建設工程竣工驗收合格後日內。保證期後甲方根據乙方的契約履行情況,按照契約相關約定退還保證金給乙方。

甲方(蓋章):__________

乙方(蓋章):__________

時間:__________

建設施工契約協定書 篇14

發包方(甲方): 承包方 (乙方) :根據《中華人民共和國民法典》和《建築工程承包契約條例》等相關法律法規,經甲乙雙方協商一致,簽訂本契約,並信守下列條款,共同嚴格執行。

第一條 工程名稱:中和設備基礎工程

第二條 工程地點:____區羅漢街工業園

第三條 工程內容:以甲方提供的施工圖紙及現場確認簽單為準。

第四條 工程造價:設備基礎按照 元3砼(按實際工程量結算)。

第五條 承包方式:包工包料。

第六條 工期:本工程自________年____月____日開工至________年____月日竣工。工期為天。

第七條 工程質量:按施工驗收規範、建築工程質量檢評標準施工及驗收,本工程質量等級為合格。

第八條 結算方式:以實際的工程量為結算依據,按月進度計算。

第九條 工程類別及企業等級:按有關規定執行。

第十條 甲方權利:派駐工地全權代表,負責與乙方工地代表進行工作聯繫。並對設 計、 施工技術、經濟等事宜辦理相應手續。

第十一條 乙方權利:

1、按承包工程設計圖紙或甲方具體技術、使用要求組織施工。

2、乙方確保工程質量和工期,不偷工減料,如發現偷工減料行為,甲方有權不付款或付部分款。3.施工中注意安全,施工中發生一切安全事故所引起的損失均由乙方自負。

第十二條 竣工驗收與結算:

一、工程竣工後甲方按國家有關施工規範、質量檢評標準、設計圖紙和甲方具體技術、使用要求及實完工程量進行驗收。

二、驗收合格後____日內辦理竣工驗收及結算手續。

第十三條 付款方式:自開工之日起每月支付實際完成工程量50%的工程款,工程竣工驗收之後支付剩餘45%的工程款。預留總價款的5%作為質保金,於工程完工________年後在未出現質量問題的情況下,予以支付。

第十四條 保修:按現行建築工程保修辦法執行。竣工驗收時乙方出具保修書。保修期從甲在驗收單簽字之日起________年。

第十五條 違約與仲裁:

一、契約在履行中如有爭議雙方協商解決,如協商不成,提請____區經濟契約仲裁委員會申請仲裁。

二、確因乙方責任造成的工程質量不合格所引起的返修造成的經濟損失,由乙方自負。

第十六條 附則:

一、本契約一式兩份,甲乙雙方各持一份。

二、契約有效期限:本契約經雙方簽章後生效,至工程竣工驗收結清尾款後失效。

第十七條 其它:甲方: 乙方:電話: 電話:簽約時間:________年月____日

建設施工契約協定書 篇15

甲方(委託方):______________乙方(施工方):______________簽約時間:____________________簽約地點:____________________為規範住宅裝飾裝修施工,保護雙方的合法權益,根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、建設部令第110號《住宅室內裝飾裝修管理辦法》、____市人民政府令第141號《____市____鎮住宅裝修管理辦法》以及其他有關法律、法規規定的 原則,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協定,共同遵守。

一、工程概況

1.甲乙雙方的條件:甲方裝修住房系合法居住。乙方為本市經工商行政管理機關核准登記,並取得房產管理部門頒發的住宅裝飾裝修資質證書的單位。

2.裝飾施工地點:_____區_____路(小區)_____幢_____號(單元)_____室。

3.住房結構:_____室_____廳_____結構,建築面積_____平方米。

4.裝飾施工內容:詳見附屬檔案一《施工內容表》。

5.承包方式:(包工包料,包清工,部分承包)。

6.本工程由_____設計。

7.工期:工程期限_____天,從________年____月____日開工,至________年____月____日竣工。

二、工程價款及結算方式

1.總價款:_____(大寫)元(其中:設計費__元,管理費(_____%)元,稅金(_____%)元。經雙方認可變更施工內容的,變更部分的工程款按實另計。

2.契約簽訂後,甲方支付總價款的_____%,計_____元。________年____月____日前,甲方支付總價款的_____%,計_____元;________年____月____日前,甲方支付總價款的_____%,計_____元;________年____月____日前,甲方支付總價款的_____%,計_____元;尾款甲方應在本工程竣工驗收合格後____日內一次付清。

三、施工準備及雙方的義務甲方工作

1.甲方開工前,應向物業管理單位或產權單位登記備案;確需改變房屋結構和使用性質的,應當請具備相應資質的單位出具鑑定和加固方案,經房產管理部門核准後,領取住宅裝修許可單。

2.甲方應在開工前_____天,向乙方進行現場交底。空房屋,清除影響施工的障礙物,對只能部分空的房屋中所滯留的家具、陳設等採取保護措施。向乙方提供施工需要的水、電,並說明使用注意事項。

3.做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等行為的協調工作。

4.指派為甲方代表,負責契約履行,對工程質量、進度進行監理、驗收、變更、登記 手續和其他事項。乙方工作

1.甲方進行施工圖紙或做法說明的現場交底,擬定方案和進度計畫,交甲方審定。

2.指派為乙方代表,負責契約履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。

3.未經甲方同意和所在地房產管理部門批准,不得隨意改變房屋結構和使用性質。

4.與所在地物業管理單位簽訂《住宅室內裝飾裝修管理服務協定》。

5.嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境。

四、材料的供應甲方提供的材料:詳見附屬檔案二《甲方提供的材料、設備清單》本工程甲方負責採購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,必須符合國家標準,有質量環保檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建築裝飾裝修材料和設備。並應按時供應到現場,乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異或無法提供有關證明的,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,經書面認可,可繼續使用,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。乙方提供的材料:詳見附屬檔案三《乙方提供的材料清單》乙方提供的材料,必須符合國家標準,有質量環保合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建築裝飾裝修材料和設備,並應得到甲方認可,用於本契約規定的住宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規定的,應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的,應按提供材料價款的雙倍補償給甲方。乙方提供的材料、設備,如不符合質量環保要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的`損失由乙方負責

建設施工契約協定書 篇16

甲方:乙方:依據民法典、中華人民共和國建築法及其它有關法律、法規,遵循平等、自願、誠實守信的原則。雙方就本建設工程地下室防水施工事項協商一致,訂立本契約,供雙方共同遵守。

一、工程概況

1)、工程地點:

2)、工程名稱:

3)、工程內容:在原有基礎上新做一層b改性瀝青防水卷材施工(卷材為聚酯胎3厚,-15176;),包含細部處理,底部基層處理劑的施工,附加層的施工,施工縫和後澆帶的防水處理及與本工程有關的零星工程。

二、承包範圍及方式:包工、包料、包質量、包安全、包進度、包文明施工。

三、主材選用及工程價款等:

1、選用材質:“聚酯胎3厚,-15176;防水卷材,乙方在施工前必須提供材料的合格證書、材料檢驗證書、材料樣板及乙方施工資格證書。材料經檢測中心檢測合格後方可進場開工

2、本契約價格包括材料現場轉運、垃圾的清運、清除(運離施工現場)

3、施工厚度要求:採用外厚防水卷材

4、全部包工包料,單價為元平方。

6、面積:按甲方確認的實做面積結算,此價格為含稅人民幣價格。

四、工期:按甲方項目部所安排的進度施工。

五、工程質量:

1)、工程質量標準:合格工程質量標準。

2)、承包人施工質量必須達到國家現行規範、標準、圖集和設計圖紙的規定。並符合發包人的要求。工程施工質量必須符合彈性體改性瀝青防水卷材(gb18242-)及《地下防水工程施工質量驗收規範》(gb50208-),防水施工所用的材料必須有產品合格證書和性能檢測報告。並經發包人、監理、承包人共同見證取樣,送法定檢測部門檢測合格,材料的品種、規格、性能符合現行國家標準和設計要求。不合格的嚴禁使用。工程質量保修期從竣工驗收通過之日起計為________年。

六、契約價款與支付方式按承包人實際完成的、且達到質量標準的工程量,每平方米鋪貼面積元,該鋪貼面積僅指鋪貼完成的外表面積,其它如細部處理、底部基層處理劑的施工、附加層的施工、施工縫和後澆帶的處理等均不再計算工程量,不再另計任何費用。在承包人承包的防水工程範圍內的一切檢測費(材料等)均有承包人承擔,不再另計任何費用。達不到質量標準時,由承包人返工,因返工給發包人造成損失的,應賠償發包人的損失;承包人拒絕返工的、或工期嚴重滯後時,由發包人另外組織施工單位進行施工,承包人已經施工的工程量,發包人可拒付任何費用,承包人對此無任何異議。

七、工程款支付辦法:

1、當地下室底板及外牆板外側防水層全部施工完畢,經質監站、監理單位、發包人、承包人共同驗收達到契約約定的質量標準,並在主體施工單位施工完回填土方後,____日內發包人支付給承包人外牆防水已完工程量的60%;土方回填施工時,承包人應派專人在現場跟班作業,以防泥工施工時破壞防水層;

2、在土方回填後____日內的適當時間,發包人組織承包人、監理單位不少於兩次的地下室防水效果初驗;在此期間,承包人整理施工資料提交給發包人;初驗中沒有發現問題,資料提交齊全有效,發包人支付承包人所施工的底板防水和外牆防水已完工程量的25%;若在初驗中發現滲漏或超過規範規定的濕漬等質量問題、或資料有缺陷時,順延本次工程款的支付時間,直至承包人解決好所發現的問題;

3、在地下室底板和外牆後澆帶等主體結構施工前後,承包人應及時配合,完成後澆帶部位的防水層施工;在後澆帶等部位的防水層施工完畢後的____日內,經發包人、監理單位、承包人共同初驗合格後,發包人支付承包人所施工的全部已完工程量的10%;

4、承包人剩餘5%的工程款轉作保修金,在保修期滿後的____日內,由發包人無息退還給承包人。保修期間出現保修事件時,保修金不足部分由承包人交付。

八、承包人向發包人承諾按照契約約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。自行解決民工食宿。

九、發包人向承包人承諾按照契約約定的期限和方式支付契約價款。

十、隱蔽工程和中間驗收所有分部分項工程、工序的施工,必須經發包人代表、監理工程師檢查驗收並簽字認可後,方可進入下道工序的施工。十

一、安全施工文明施工安全生產,文明施工由承包人負責並承擔其費用;施工開始前,發包人為施工場地內的自有人員及

第三人人員辦理人身意外傷害保險,承包人施工人員發生工傷事故者,醫療費用由保險公司理賠,由發包人和承包人共同負責聯繫保險公司,由保險公司賠付。實際費用與理賠金額的差額由承包人承擔。一旦發生重傷事故或傷亡事故者,發包人最終一次性賠付當事人的最高賠償金以保險公司理賠的數額為最高封頂數額,其餘由承包人承擔。十

二、工程變更施工過程中,承包人無權擅自變更;承包人應嚴格執行設計單位或發包人所出具的變更通知;工程變更涉及費用增減的,雙方另行協商,簽訂補充協定。十

三、工程轉包和分包本工程嚴禁分包和轉包;一經發現,發包人可立即與承包人解除契約,工程款不予支付。十

四、不可抗力雙方關於不可抗力的約定:暴雨、暴雪、洪水、地震等自然災害;發生不可抗力,雙方的損失分別由各自承擔自身的損失。十

五、保險承包人應為其工地所有施工人員以及進入工地人員辦理人身意外傷害保險、承包人的財物保險等。十

六、關於意外停工的約定因停水、停電、天氣惡劣以及其它外部環境因素的影響致使工程停工的,承包人的窩工工時費和生活費、機械停置費和租賃費、材料占用資金損失等以及或因上述原因引起的承包人的費用支出,發包人一概不予補償;卻因特殊原因,停工時間可能相對較長時,經承發包雙方協商同意並在確定再次復工的時間後,承包人可採取人員、機械退場的措施、並保護好已完工程,此費用均由承包人承擔。十

七、工程質量保修本防水工程的保修期為________年;承包人在質量保修期內,按照有關法律、法規、規章的管理規定和雙方約定,承擔本工程質量保修責任;屬於保修範圍、內容的項目,承包人應當在接到保修通知之日起3天內派人保修。承包人不在約定期限內派人保修的,發包人可以委託他人修理;發生緊急搶修事故的,承包人在接到事故通知後,應當立即到達事故現場搶修;質量保修完成後,由發包人組織驗收。十

八、違約責任:

1、在施工過程中,乙方必須做好做足一切安全措失,如發生任何安全事故均由乙方承擔一切責任。

2、乙方所提供的產品必須符合契約所規定且必須達到國家規範要求,否則一經發現所造成的損失由乙方承擔,甲方可單方面解除契約且不需支付乙方工程款,乙方必須向甲方支付契約總款20%的違約金。

3、乙方必須按照契約的品牌及項目部所要求的施工工序及材料厚度嚴格施工,不得偷工減料。否則,一經發現,甲方可拒付乙方工程款並可單方面解除契約,且乙方必須向甲方支付契約總價款2倍的違約金。

4、契約一經簽訂,乙方不得單方面解除契約或中途停工,否則必須向甲方支付契約總款20%的違約金。

5、在乙方施工期間,乙方工人必須服從甲方項目部的管理,不得有任何偷盜行為或損壞現場成品行為,否則一經發現,所造成的損失由乙方承擔,所損失的金額以甲方確認的為準,且此款甲方有權直接在乙方工程款中扣除。

6、乙方必須按照契約所規定的時間完工,否則每延誤一天,乙方必須向甲方支付契約總款1%的違約金,如超過三天仍未滿足施工要求的,甲方可單方面中止契約,乙方所有工程款不予支付,所造成的損失由乙方自行承擔。

7、在保修期間(保修期為________年),如發生任何質量問題,乙方必須在接甲方電話通知24小時進行維修。否則甲方有權自行修復,所發生的費用(費用金額無須乙方同意以甲方確認的為準)甲方有權直接在乙方工程質保金中扣除,不足部份可向乙方追索。

8、在全部完工後,乙方必須向甲方提供驗收所需具備的一切資料,否則甲方有權不予驗收,所造成的損失由乙方自行負責。

9、工程全部完工後,乙方必須做到場地乾淨整潔、無任何垃圾,否則甲方有權不予驗收並有權自行處理,所造成的損失由乙方自行承擔,所發生的費用甲方有權直接在乙方工程款中扣除,所損失的金額以甲方確認的為準。十

九、廉潔條款

1、嚴禁甲方人員以任何方、暗示乙方請吃、請喝、收受乙方禮金、禮品或接受提供的其它私人便利或利益。

2、嚴禁乙方以任何方式向甲方人員提供私人便利、行賄或進行非正常商務宴請,如果出現乙方在履約過程進行私下請吃、向甲方人員提供私人便利、行賄等一切非正常的經濟活動,一經查實,甲方有權單方面終止契約,且乙方必須承擔由此造成的工期延誤、退場等一切經濟損失,所損失的金額以甲方確認的為準,並且甲方有權從乙方工程款中直接扣除。如果乙方事後主動積極向甲方陳述事實或乙方有證據顯示以上行為為甲方人員施壓的不得已行為,則乙方可保留契約的權利和義務。二

十、其他事項:

1、在執行契約中發生爭議,雙方應通過友好協商解決。如協商無效,向甲方所在地人民法院申請仲裁。

2、本契約一式貳份,經雙方簽字蓋章後即生效。甲方(蓋章):乙方(蓋章):甲方負責人簽字:乙方負責人簽字:簽約日期:________年____月____日簽約日期:________年月施工契約 篇10建設單位(甲方):_________施工單位(乙方):_________根據_________市建委有關規定,甲方將武漢首期綠化工程委託給乙方施工,根據該工程具體情況,經雙方協商簽訂本契約。

一、工程名稱:_________。

二、施工地點及範圍:本工程位於_________,綠地總面積為_________平方米。

三、工程內容

1.乙方根據甲方所提供的設計圖紙按圖施工,甲方按圖驗收;

2.綠地深翻_________厘米,加工_________厘米(包括土地平整、造地形等);

3.工程竣工後,乙方必須養護________年(落葉樹今冬明春種植,按具體樹種種植起算);

4.施工過程中,由於甲方原因需要返工的,則須經甲方簽證認可後按實結算;養護期間由於乙方原因造成苗木死亡的,均由乙方按契約規格要求補植;

5.種植質量應根據_________市有關部門對綠化工程的要求進行驗收。草坪應按地形鋪設,要求平整度高,整體性強,自然泛水,鋪設間隙不得超過一指寬。

四、工程造價:工程總造價為人民幣_________元整,一次性包乾。

五、付款方式

1.

第一次付款,在契約簽訂生效後,甲方支付總造價的50%;

2.

第二次付款,在草皮鋪設過半後,甲方支付總造價的25%;

3.

第三次付款,在工程驗收後,甲方支付總造價的20%;

4.餘款待________年養護期滿、合格後一次性付清。

六、施工期限:本工程自________年____月____日至________年____月____日竣工。

七、甲方委託_________,乙方指派_________負責施工現場的管理協調工。

八、其他約定_________。

九、本契約一式_________份,甲乙雙方各執_________份,圖紙預算各_________份。甲方(蓋章):_________

乙方(蓋章):_________法定代表人(簽字):_________

法定代表人(簽字):_________________年____月____日

________年____月____日簽訂地點:_________

簽訂地點:_________

建設施工契約協定書 篇17

發包方(以下簡稱甲方):

代表人:

地址:

承包方(以下簡稱乙方):

代表人:

身份證號:

地址:

依照《中華人民共和國民法典》及相關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,經甲、乙雙方友好協商,根據本工程的具體情況,就該工程質量、工程進度、安全生產等事項達成一致,簽訂本契約。

第一條 工程概況

1.工程地點:

2.工程範圍:

3.承包方式:

3.1按圖紙、清單備註欄說明及工程範圍內、包質量、包安全、包工人差旅和食宿費。

3.2施工用水電費由乙方承擔。

3.3本契約執行清單價結算,按甲方要求 天完成主體,總工期 天完成項目;若甲方所供設備、材料、及款項不到位造成的工期延誤乙方不承擔任何責任。

3.4施工工具及勞保用品(含施工工具及吊葫蘆、腳手架、臨時用電的電箱電纜線照明、手套、口罩、安全帶、安全帽、木梯等)購置及託運費由乙方負責;

3.5現場施工材料的卸貨搬運及保管由乙方負責;

4.工期

總工期: 日曆天。

開工日期:  年 月 日

竣工日期: 年 月 日

第二條 雙方代表

1.甲方駐工地代表姓名: 聯繫電話:

2.本工程實行甲方代表負責制,甲方委託甲方代表對本安裝工程實行現場管理。

3.乙方駐工地代表姓名: 聯繫電話:

4.施工中必須和甲方代表一起參與項目管理及各項會議;

4.1甲方工作

4.1.1契約開工前3天,提供施工所需要場地。

4.1.2契約開工日期前3天,辦理施工所需的有關批件、證件和臨時用地等的申請報批手續。

4.1.3如乙方不按契約要求進行施工,甲方即可勒令乙方暫停施工,待整改完畢後報甲方驗收並同意後方可復工。

4.2乙方工作

4.2.1按契約要求的質量和工期完成本工程的施工。遵守有關法律和規定,接受甲方的指令,按照施工圖紙、設計變更單、圖紙會審紀要及施工驗收規範進行施工。為甲方交由乙方施工的工程提供配合,服從甲方對分包工程的協調。

4.2.2 向甲方代表提供月度及周工程進度計畫及其相應統計報表;

4.2.3 在乙方施工的施工場地內,按工程和安全需要提供和維修夜間施工使用的照明、看守由乙方負責。

4.2.4遵守當地市政府和有關部門對施工場地交通和施工噪音、施工現場環境衛生等管理規定,並辦理有關手續。

4.2.5遵守當地市政府和甲方上級單位對施工場地的規定和要求。

4.2.6 按約定保護好建築物結構和相應管線、設備。

4.2.7 已竣工工程未交付甲方驗收之前,乙方負責成品保護,工程竣工後3天內清理現場,做到工完場清。

4.2.8 遵守甲方安全文明施工管理。

4.2.9乙方必須為進入場地的所有工人和管理人員購買工傷保險,確保施工安全和第三者的安全,在施工中違章操作發生的安全事故均由乙方負責,與甲方無關。

4.2.10乙方應自行解決施工過程中工人的食宿問題。

4.2.11乙方有義務事先告知甲方未知的與本工程質量相關的事項,如乙方知道或根據經驗有關質量問題而告知甲方。

4.2.12由於乙方自身原因造成工程質量問題,所需人工、材料、機械費用由乙方承擔。

4.2.13乙方必須嚴格遵守安全生產法則。

4.3 施工組織設計及進度計畫

乙方在契約簽訂生效後3日內,將施工方案、勞動力安排、機械安排和進度計畫提交甲方代表。

第三條 工期順延

1.以下原因造成竣工日期拖延,經甲方代表確認,工期相應順延;

1.1 一周內非乙方原因停水、停電造成停工累積超過八小時;

1.2甲方不能按約定期限交出施工場地,清除障礙物、疏通進場道路和接通施工用水、用電;

1.3由於戰爭、動亂、空中飛行物墜落或其他非甲乙雙方責任造成的爆炸、火災、以及颱風、大雨、暴雨、地震等。

第四條 工程驗收

乙方在工程完工 3日內通知甲方進行初步驗收,並有義務配合甲方進行工程總驗收。

第五條 契約價款及支付

1.契約總價,即人民幣 元整(大寫 元整)。

2.契約簽訂生效後甲方支付乙方工程款總額 30 %即 元(大寫 元整),工程完工初驗合格後支付 40 %即 元(大寫 元整),工程總驗收合格後支付 20 %即 元(大寫 元整),餘款質保期滿後一次性支付給乙方。

3.質保期: 年。

第六條 其他條款

1.本契約未盡事宜雙方本著友好合作誠意協商解決,若協商不成雙方都可以向人民法院提起訴訟。

2.工程圖紙等作為契約附屬檔案與契約具同等法律效力。

3.本契約經雙方蓋章簽字後生效,契約一式二份,甲乙雙方各執一份,具同等法律效力。

甲方: 乙方:

甲方代表: 乙方代表:

日期: 日期:

建設施工契約協定書 篇18

甲方:_________________

乙方:_________________

根據《中華人民共和國民法典》的有關規定,結合本項目的具體情況,經雙方協商,簽訂本契約,共同遵守。

第一條概況

1、項目名稱:_________________

2、項目地點:_________________

3、項目內容:_________________綜合布線系統施工和測試,輔材和線管線槽的採購、安裝鋪設。

第二條工期

1、本項目的施工期限為契約簽訂後的個工作日。

2、遇到下列情況之一者,經甲方審核批准後,工期可做相應調整。

2.1、重大設計變更(指設計功能改變、在關鍵線路上的改變)造成的工期變化,並經甲方書面確認;

2.2、雙方書面確認的計畫工期改變;

2.3、不可抗力因素。

第三條承包方式和造價

1、承包方式:_________________包工包料(具體內容參見工程設備報價清單)。

2、項目總造價:_________________人民幣(大寫):_________________(¥)。工程施工信息點數、單價及材料報價清單為契約附屬檔案,項目最後造價按實際施工工程量結算。

甲方(蓋章) ___________

乙方(簽章) ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

建設施工契約協定書 篇19

發 包 方: 某房地產開發有限公司

承 包 方: 某有限責任公司

工程地點:

工程內容:某住宅小區15#樓外牆外保溫分項工程

承包方式: 包工包料

質量等級(合格): 合格

工程承包造價(金額大寫): 暫定468000元整

外牆保溫工程施工契約協定條款

發包人(全稱):某房地產開發有限公司(甲方)

承包人(全稱):某有限責任公司(乙方)

依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及其它有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本專業分包工程施工事項協商一致,訂立本施工契約。

第一條 工程概況

1.1 工程名稱: 某住宅小區

1.2 工程地址: 民族東路北段

1.3 工程內容: 某住宅小區 15#樓外牆外保溫

二、工程承包範圍及方式

2、1工程做法:瓷磚面層採用jy附有錨栓系統(詳圖集第四頁),20米以上部位採用錨粘滿粘法。其它部位按照nmt__-01圖集進行施工,

2.2 承包範圍: 施工圖範圍內外牆的全部保溫部位和抹灰部位(包括屋頂造型部分)。外牆大牆面部分:①首層及局部二、三層面磚飾面部分:專用粘結砂漿粘結18公斤以上阻燃自熄eps聚苯板按照jy附有錨栓系統(詳圖集第四頁)施工。

②二層以上塗料飾面部分:採用錨栓法。 即在jy 無錨栓系統的基礎上增加錨栓,同時錨粘。每平米錨栓不得少於四個。

③ 凸窗上及空調板下面、與室內相連的凸出外挑及裝飾線、門窗側口部分:局部抹抗裂砂漿找平,同時鋪貼格線布。(與室內直接接觸部分採用聚苯板保溫)。

④陽台欄板、南立面出挑裝飾立面及未與室內相連的外牆部位原全為水泥砂漿抹灰均改為抗裂砂漿找平,同時鋪貼格線布。(與室內直接接觸部分採用聚苯板保溫)

⑤ 二層和複式層圓弧窗套線條、北立面窗套、樓梯間裝飾線採用聚苯板線條。

⑥ 原圖紙中的窗間牆部位鋸齒聚苯板線條取消。

⑦ 以上根據圖紙設計確定的施工內容,若有另外增加線條部分,決算時按照展開面積每平米72 元計算。

⑧ 原圖紙中分格縫取消。

2.3承包方式: 乙方包工包料。

2.4進場材料:乙方應及時遞交有關材料樣品及檢驗報告。乙方進場材料必須與投標樣品及資料說明一致,雙方約定乙方進場材料為大連鼎坤保溫建築材料如乙方中途更換材料,發包人有權要求承包人二天內無條件退出施工現場,同時扣除剩餘尾款。

第三條 契約工期

3.1 甲方於 單棟樓人員及材料進場之前3日,提供外牆施工作業面。

3.2 開工日期:開工日期為10月2日,工期為25天。

3.2 竣工日期: 10月26日之前。

第四條 工程質量

4.1 工程質量標準: 合格

第五條 契約價款

5.1 契約單價:所有施工部位均按綜合每平米72元計取,承包內容見2.2。

5.2 契約總價款:保溫工程量暫估為 6500平米,工程總造價暫定為468000元。外牆大牆面 部位保溫層厚度為 60mm,超厚或超薄部位均不增減費用

5.3 價款調整:按實際施工展開面積計取工程量,單價每平米 72.00元包死,不再調整工程價款。

第六條 付款方式及結算

6.1付款方式及期限:開工後三天內乙方將施工所用材料的50%以上進入施工現場,甲方撥付進場材料款的50%。每棟樓聚苯板貼上完成後付至該棟樓承包造價的40%的進度款;面層完成後付至棟樓承包造價的70%的進度款,工程竣工

驗收合格一個月內,付至單棟樓結算款的95%;餘5%質保金,單棟樓驗收合格之日起滿兩年工程無質量問題,一次性付清。

6.2 計算原則: 對於所有施工內容均按展開面積進行結算。

第七條 發包人責任

7.1 發包人根據契約要求及時撥款,因款項不到位而造成的工期延誤由發包人承擔。

7.2 發包人以單棟樓施工前2日,負責接通承包人施工用水源、電源、變壓器的接點。滿足施工和生活用水用電量的需要。

7.3 發包人向承包人無償提供必要的施工條件,包括工人住宿、生活及施工用水電、工人食堂指定地點、材料庫房、外牆保溫施工用腳手架、腳手架至少提供滿鋪二步腳手板、提供垂直運輸。與門窗框穿插進行。

7.4發包人負責審核並批准乙方的施工圖設計、施工組織方案、隨時監督檢查乙方施工進度的質量,組織對工程的竣工驗收,並按契約規定辦理有關結算。

7.5發包人負責協調承包人與其它分包商的配合等工作。

第八條 承包人責任

8.1承包人應根據發包人提出要求和有關技術說明,進行外牆保溫工程施工,承包人應及時提供和保證相關材料、人員、機具的供應和到位,並在進場後三日內向甲方提交施工進度計畫,以確保整個施工的順利進行。

8.2 承包人應按照國家和北京市現行及企業技術規範、標準、規程進行外牆保溫施工。承包人派駐工地項目經理.承包人必須建立完善的質量及安全管理體系.配備相關人員進行質量安全管理.

8.3 承包人應在開工前遞交有關材料樣品及檢驗報告及關鍵材料的二檢報告。

8.4承包人應服從甲方、總包、監理單位的指令、安排、檢驗及各規章制度。違反國家及地方或工地有關質量、安全、文明施工的有關規定。甲方和監理可做出每次500-__元的罰款。

8.5承包人嚴格遵守施工現場管理規定,保證安全文明施工,對施工中揚塵、噪

音、環境污染、垃圾處理等要求及時有效,做到工完、料淨、場清,保證施工現場整潔有序,創包頭市安全文明工地。

8.6承包人負責施工全過程的質量控制及安全文明施工管理,服從安全防護、臨時用電安全、機械安全、保衛消防管理、現場管理、料具管理、環境保護管理、環衛衛生管理等方面達到承包人要求。

8.7承包人制定有效的成品、半成品保護措施,書面對施工人員交底,提高施工人員成品、半成品保護意識,以免造成成品、半成品損壞,並在交用前,承擔成品保護作用。

8.8 承包人及時將保溫施工的垃圾清運至發包人指定地點,由發包人統一運至場外。

8.9 承包人向發包人提供廠家營業法人執照(複印件)、產品簡介(國家認證實驗室的試驗報告)、施工組織設計(內容包括技術、質量、工序安排、工期安排、成品保護、安全施工)。

8.10承包人負責二次材料進場的檢測費用(包括聚苯板、抗裂砂漿、耐鹼格線布)。

8.11承包人自行檢查外腳手是否符合安全施工需要,如不符合則不得擅自施工,承包人對現場的施工人員的安全生產和各種人身安全事故承擔全部責任。

8、12承包方負責將凸窗板及裝飾線上堆積的廢棄混凝土剔鑿清理完畢後進行施工。

8.13承包人所施工的外牆保溫工程在正常使用和維護條件下,使用年限不應少於25年。並承擔在此期間因承包人施工質量問題所應起人身傷亡事故所造成的一切經濟損失

第九條 工期順延

9.1 發包方在契約規定開工日期前2天,不能交承包方外牆保溫施工作業條件,施工用水或電源未按規定接通,影響承包方進場施工時;

9.2 在施工中因停水、停電連續影響8小時以上時。

9.3 未按契約規定撥付工程進度款而影響施工進度時。

9.4 因遇不可抗拒的自然災害(如颱風、水災、自然原因發生的火災、地震等)而影響工程進度時。

9.5各工種交差作業時對外牆保溫破壞而進行有償修復時。與保溫作業面交接的其他工種操作影響保溫收口時,工期相應延長。

第十條 工程驗收

10.1在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收;

(1)材料驗收;

(2)隱蔽工程驗收;

(3)竣工驗收;

(4)乙方在施工過程中違反甲方或監理的有關規定、質量、文明施工及安全,違反操作規程,甲方可視具體情況給予處罰。

10.2工程完工後,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到竣工驗收通知單後七日內組織驗收。驗收合格後,雙方辦理移交手續,簽署保修單,乙方應向甲方提交完整的竣工資料;

10.3雙方進行竣工驗收前,乙方負責保護工程成品和工程現場的全部安全,嚴把火災關,如引起火災全部損失由乙方承擔並罰款2~5萬元;

10.4本工程自驗收合格雙方簽字之日起,在正常使用條件下保修期限為二年。

第十一條 違約責任

11.1一方當事人未按約定履行契約義務給對方造成損失的,應當承擔賠償責任;因違反有關法律規定受到處罰的,最終責任由責任方承擔。

11.2一方當事人無法繼續履行契約的,應當及時通知另一方,並由責任方承擔因契約解除而造成的損失。

11.3甲方無正當理由未按契約約定期限支付工程款,每延誤一日,應當向乙方支付遲延部分工程款1%元的違約金。

11.4由於乙方責任延誤工期的,每延誤一日,乙方每日支付給甲方工程總造價百分之一的違約金,延誤工期10天以上除向甲方支付違約金外,甲方有權隨時安排其他專業公司進駐現場進行施工,所發生的進出場費用由乙方承擔,施工費用從乙方工程款中扣除。(乙方必須無條件在三日內全部清理退場)。

對工程質量不合格的部位,乙方必須進行徹底返工修理。因返工造成工程的延期交付視同工程延誤,按11.4的標準支付違約金。

11.5甲方代表不能及時給出必要指令、確認、批准,不按契約約定履行自己的各項義務、支付款項及發生其它使契約無法履行的行為,應承擔違約責任,相應順延工期。

11.6乙方不能按契約工期竣工,施工質量達不到設計和規範的要求,或發生其它使契約無法履行的行為,乙方按協定條款約定支付違約金,賠償因其違約給甲方造成的其他損失。

第十二條 契約糾紛的解決方式: 1、甲乙雙方進行調解

2、調解不成,依法向包頭市人民法院起訴。

第十三條 本契約簽訂後,承、發包雙方如需要提出修改時,經雙方協商一致後,可以簽訂補充協定,作為本契約的補充契約。

本契約一式四份,發包人、承包人各執二份,契約自雙方簽字之日起生效,結清工程款後終止。

第十四條 補充條款:

本契約訂立時間 年 月 日(即日起生效)

發包方 (章) 承包方 (章

地址: 地址:

法定代表人: 法定代表人:

委託代理人: 委託代理人:

電 話: 電 話:

建設施工契約協定書 篇20

總包方(全稱、以下簡稱甲方):

分包方(全稱、以下簡稱乙方):

鑒於乙方已經與甲方簽訂工程勞務施工契約(以下簡稱為“分包契約”),為了進一步貫徹落實“安全第一、預防為主”的安全生產方針,嚴格執行勞動保護和安全生產的法令、法規,強化安全生產管理,落實安全生產責任制,依法從嚴治理施工現場,確保項目施工中操作人員的安全與健康,促進施工順利進行。

依照《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國安全生產法》、《建設工程安全生產管理條例》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,甲方和乙方雙方就分包工程安全生產、文明施工事項達成一致,簽訂本協定書。本協定書為工程總分包契約的一部分,具有同等法律約束效應。

一、工程安全生產、文明施工標準

本工程安全生產、文明施工標準雙方約定為:

二、組成本協定書的檔案包括:

1、本協定書第一部分:協定書;

2、本協定書規定條款;

3、國家、北京市關於建築施工管理的有關法律、法規、規範及標準;

4、協定書履行過程中,甲方和乙方協商一致的其他書面檔案。

三、乙方向甲方,履行並嚴格遵守本協定書中所有條款及規定。

四、乙方必須建立健全現場安全生產、文明施工管理機構和職責。

五、乙方向甲方,在履行本協定書的過程中,甲方對乙方所進行的一切處罰和處理乙方均無異議。

六、乙方承擔由其負責向甲方提交的所有材料的法規、規範符合性及由此引發的所有法律後果,甲方的審核批准並不代表乙方無須承擔責任。

七、履行本協定書的過程中,甲方對乙方已處罰款項均不予以退還。

八、協定書的份數:

按分包契約一併處理。

九、有效期

同總分包契約有效期

十、協定書的生效

協定書訂立時間:年月日;

本協定書同雙方總分包契約一併生效。

甲方(公章):乙方(公章):

委託代表人:委託代表人:

建設施工契約協定書 篇21

甲方:乙方:依照《民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、法規的要求,結合本工程的具體情況,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,甲方、乙方、就“酒仙橋一中”塑鋼窗製作和安裝施工事項協商一致,達成協定如下:

一、項目概況

1、工程名稱:

2、工程地點:

3、門窗面積:

二、施工內容塑鋼門窗製作和安裝,包括原材料的採購、加工製作、運輸、現場協調、現場安裝、框邊塞縫、塑鋼門窗成品保護、現場負責驗收、因質量問題引起的維修和更換等。

三、契約價格及總承包管理塑鋼門窗製作安裝工程暫定含稅工程總造價:壹拾陸萬壹仟柒佰陸拾元整(___________元)。

四、質量標準

1、本工程塑鋼門窗採用標準圖集:_____________________________。

2、塑鋼門窗成品質量應符合:________________________________________________的規定。

3、塑鋼門窗施工與安裝應符合:《塑鋼門窗安裝及驗收規程》(G10

3)、《建築裝飾裝修工程質量驗收規範》(GB502

10)、《住宅裝飾裝修工程施工規範》(GB5023

7)、《塑膠門窗安裝及驗收規程》(DB13—3

5)。

4、該工程所需主要材料(型材、襯鋼、玻璃)由甲方採購,輔材由丙方按甲方指定的品牌採購。乙方所購材料必須符合設計要求,符合國家有關標準,並且具備質量合格證明資料。

五、責任事項

1、甲方權利及義務

(1)契約簽訂後7天內與丙方確認門窗加工生產圖紙,並向丙方進行現場交底。

(2)甲方與乙方、監理公司共同負責監督檢查工程質量、進度、隱蔽工程的驗收,辦理設計變更、簽證及驗收手續,負責協調現場各施工單位之間的協作與配合工作。

(3)協調乙方向丙方提供施工需的施工場地和水、電接駁點,並說明使用注意事項。

(4)協調乙方向丙方提供半成品及工具堆放場地。

(5)甲方按契約規定組織工程驗收,並按契約的期限輸竣工結算。

(6)甲方按契約的約定及時支付丙方工程款,該工程款由甲方代扣、代繳稅金及其他應扣費用後支付到乙方賬戶,再由乙方全額撥付給丙方,乙方不得以不正當理由扣壓該工程款。

(7)甲方按約定支付乙方總承包管理費及施工配合費等費用。

2、乙方的權利及義務

(1)乙方與監理公司、甲方共同負責監督檢查工程質量、進度、隱蔽工程的驗收,辦理設計變更、簽證及驗收手續,負責協調現場各施工單位之間的協作與配合工作。監理方和甲方按規範要求負責隨機抽檢丙方進場的成品門窗(每期工程不少於一次)至檢測部門進行性能檢測。

(2)乙方向丙方提供施工所需的施工場地和水、電駁接點,並說明使用注意事項,乙方不得收取丙方水電費。

(3)乙主負責提供丙方半成品及工具堆放場地,以及現場現有的垂直運輸工具和腳手架等。

(4)乙方在甲方及監理單位的組織下及時與丙方辦理土建洞口交接工作,提供施工現場門窗安裝基準線,確定門窗安裝位置,滿足安裝要求。

(5)在門窗安裝後,乙方應負責門窗周邊的收口工作(門窗框邊密封工作由丙方負責)。

(6)乙方不得收取丙方任何費用。

3、丙廣播權利及義務

(1)指派丙方駐工地代表,負責契約履行,按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,處理由丙方負責的各項事宜。

(2)丙方按甲方要求進場施工,並提前組織好半成品的採購、運輸、保護等工作,服從總承包單位的全面管理。

(3)按施工安全規範的規定,採取施工安全保衛等技術措施,確保現場施工人員及第三者安全,負責現場設施和成品的保護工作。

(4)接受甲方及監理公司的監督和管理,並服從總包施工單位對工程總進度計畫安排與施工協調。

(5)嚴格按審批後的加工圖紙和國家現行的《施工及技術驗收規範》進行施工確保工程質量和契約工期。

(6)參加工程驗收,工程竣工驗收合格後,應按甲方要求及時辦理竣工資料的移交,編制工程結算。

(7)工程完工後及時清運垃圾,做到工完場清,垃圾堆放到指定地點。

(8)施工期間,丙方負責被施工污染的施工現場及運輸用市政道路(僅指由乙方運輸車輛造成的污染)的打掃和垃圾清運工作,如因此被總承包單位及政府職能部門處罰,丙方需自行負擔該項罰款。

(9)按本契約規定做好應當由丙方所做的半成品、成品保護及中間驗收、竣工驗收。

(10)丙方對施工過程中的質量安全工作負全部責任,與甲方、乙方無任何關係。(1

1)如丙方不能按質量和安全要求組織施工,甲方有權要求丙方退場,由甲方另行發包該工程。

六、中間驗收及工程驗收

1、中間驗收:固定件安裝、門窗框定位、門窗扇安裝、五金配件、框邊塞縫、打膠等主要工序均應經甲方、監理現場抽檢、驗收認可後方可進入下一道工序。

2、初步驗收:丙方向工程監理提交四套完整的竣工資料和驗收報告,竣工資料審核難過後約定初驗時間,初驗由監理、甲方、乙方、丙方四方共同參加,初驗通過後約定交工驗收時間,辦理工程移交手續。

3、竣工驗收:由有關部門、甲方、乙方、丙方、監理組成工程交工驗收小組,對本項目工程進行全面的檢查驗收,驗收通過後,甲方、乙方、丙方辦理書面移交手續。

七、工程監理

1、甲方委託________建設監理有限公司負責本工程項目的監理。丙方應指派代表負責與監理互相聯絡,服從監理工程師的批示和管理;按時參加監理會議,未經許可無故缺席一次罰款_________元。

2、丙方必須接受總承包及監理單位的協調與管理,配合其他專業分包施工單位對施工圖紙中交叉的有關尺寸進行核對等。

3、丙方需使用總承包單位搭設的腳手架或需要材料臨時倉庫等,應事先提出需用的時間和要求,經監理工程師同意後,由總承包單位提供。

4、在規定時間內,丙方未經監理工程師、甲方和乙方驗收,自行進入下道工序,監理工程師及甲乙方有權通知丙方返工或採取必要手段檢測,不論檢測複查的結果是否符合設計要求,複查費用均由丙方承擔,因此造成工期和造價損失,也由丙方負責。

5、丙方應服從監理工程師及甲方和總包單位對分包方安全生產、文明施工及執行各項規章制度方面的檢查及獎罰。

6、丙方在施工過程中應採取防護、包裹、覆蓋、封閉及合理安排施工順序等措施對成品、半成品進行有效保護,因丙方成品保護不力,造成其他分包方或其他專業成品的損壞,丙方應無償修復,如修復不力,監理工程師或甲方有權委託他人修復,所發生的一切責任及費用由丙方承擔。

八、仲裁甲方、乙方、丙方因契約發生爭議,原則上協商解決,協商不成,則提請契約履行地人民法院進行裁決。

九、其他

1、本契約未盡事宜三方可協商簽訂補充協定。

2、本契約有關附屬檔案、補充協定與本契約具有同等效力。

3、本契約一式六份,甲、乙、丙三方各執二份,三方簽字蓋章生效。甲方:(簽章)法人代表:___________________委託代理人:_________________單位地址:___________________乙方:(簽章)法人代表:___________________委託代理人:_________________單位地址:___________________丙方:(簽章)法人代表:___________________委託代理人:_________________單位地址:____日期

建設施工契約協定書 篇22

發包方(甲方):________________________________地 址:____________ 郵碼____________ 電話____________法定代表人:____________ 職務____________承包方(乙方):________________________________地 址:____________ 郵碼____________ 電話____________法定代表人:____________ 職務____________依照《中華人民共和國民法典》和________市的有關規定,經雙方協商一致,簽訂本契約,並嚴肅履行。

第一條 工程項目

一、工程名稱:________________

二、工程地點:________________

三、工程編號:________________

四、工程範圍和內容:全部工程建築面積________平方米。(各單項工程詳見工程項目一覽表)

五、工程造價:全部工程施工圖預算造價人民幣________元,其中:人工費________元。(各單項工程詳見工程項目一覽表)

第二條 工程期限

一、開竣工日期:依照國家頒布的工期定額,經雙方商定,本契約工程開竣工日期如下:全部工程自________年____月____日開工,至________年____月____日竣工。(各單項工程開、竣工日期詳見工程項目一覽表)

二、施工前各項準備工作,雙方應根據工程協定書中

第三條規定,分別負責按時完成。

三、在施工過程中,如遇下列情況,可順延工期。順延期限,應由雙方及時協商,簽訂協定,並報有關部門備案。

1.由於人力不可抗拒的災害,而被迫停工者;

2.因甲方變更計畫或變更施工圖,而不能繼續施工者;

3.因甲方不能按期供圖、供料、供設備或所需材料、設備不合要求,而被迫停工或不能順利施工者。

第三條 物資供應

一、全部工程所需的物資按下列第( )項供應方式辦理:

1.特殊材料、統配部管材料及統配部管機電產品,均由甲方負責採購,供應至乙方指定地點。其他材料由乙方負責採購供應。

2.統配、部管材料,由乙方負責辦理申請、訂貨、調劑合用,特殊材料及統配、部管的機電產品,由甲方負責採購供應至乙方指定地點,其他材料均由乙方負責採購供應。

3.包工不包料工程,全部材料、設備由甲方採購供應到現場或指定的加工地點。

4.其他方式:

二、由甲方負責供應材料和設備的品種、規格、數量及進場期限,詳見甲方供應材料、設備一覽表。

三、成套設備和非標準設備,由甲方負責辦理申請、訂貨及加工,引進成套設備在交付乙方前,由甲方負責檢驗(甲方委託乙方總包承辦設備訂貨及非標準設備加工,應另簽訂協定)。

四、工程所需材料,如因供應部門規格、品種或材質不能滿足工程要求必須以其他規格、品種代替或加工處理時,應事先先取得原設計單位和甲方同意,並由三方簽訂協定後實行。由於代用或加工而發生的量差、價差及加工費,應按現行規定辦理結算。

五、凡應附有合格證明的材料,在進場時必須由供應方負責驗證;如無合格證明,必須經供應方試驗合格後方準使用,其試驗費用,應由供應方負擔。因建設單位或設計單位對有出廠合格證明的材料要求重新試驗,其試驗費用,應由甲方負擔。

六、由甲方負責供應的材料和設備,如未按期供應或規格、質量不符要求,經雙方努力仍無法解決,因此造成乙方的損失,應由甲方負擔。

第四條 工程款結算

一、全部工程造價的結算方式。按下列第( )項規定辦理:

1.以審查後的施工圖預算加增減變更預算進行結算。

2.按施工圖預算加包干係數確定的包乾造價結算,包乾範圍以外的費用;另按有關規定付款。

3.按標準施工圖單方造價包乾結算,包乾範圍以外的費用,另按有關規定付款。

4.包工不包料工程,按預算定額規定的人工費結算。

5.招標的工程,按中標的價款結算。

二、工程款撥付與結辦法,按現行規定辦理(詳見附屬檔案)。

第五條 施工與設計變更

一、乙方要依據國家頒發的施工驗收規範和質量檢驗標準以及設計要求組織施工,要全部達到合格。

二、要堅持按圖施工,任何一方不得隨意變更設計。如遇下列情況給對方適成窩工、返工、材料、構件的積壓、施工力量和機械調遷等損失,應由責任方負擔:

1.施工中如發現設計有錯誤或嚴重不合理的地方,乙方應以書面形式通知甲方,由甲方在7天內與原設計單位商定,提出修改或變更設計檔案,經甲乙雙方簽訂協定後,方準施工。

2.在施工中,如遇設計變更超出原設計標準或規模時,應在施工前按審批程式重新報批,經審查處審核工程預算,審查投資後,並由甲乙雙方簽訂協定,方可施工。否則,任何一方不得強行施工。

3.在施工中,如遇中途停建、緩建,甲乙雙方對在建工程,應商定做到安全部位。

4.在施工中,如發現甲方投資不足,不能按時撥付工程進度款,而中途停建、緩建,給乙方造成的損失,應由甲方承擔。

三、乙方應嚴格執行隱蔽工程驗收制度,凡隱蔽工程完成後,必須經過驗收作出記錄,方能繼續進行下一工序的施工。一般隱蔽工程由乙方自行檢查驗收,並作好記錄,重大或複雜隱蔽工程,應由乙方書面通知甲方和設計單位共同進行驗收,並辦理隱蔽工程驗收手續。如甲方未屆時參加,乙方可自行檢查驗收,甲方應予承認。

四、甲乙雙方在施工中遇到工程生項,應按定額管理辦法報批。變更工程協定所附的變更預算,應在施工前及時送,做為結算工程款之依據。

第六條 竣工驗收、結算與保修

一、乙方在單項工程竣工前____日將驗收日期以書面通知甲方屆時驗收,如甲方不能按時參加驗收,須提前通知乙方取得乙方同意後,另訂驗收日期,但甲方須承認竣工日期,如再不按時參加驗收,其所發生的管理費和各項損失均由甲方承擔。並償付給乙方按預算造價每日萬分之一的逾期違約金。

二、竣工工程驗收合格,從驗收之日起3天內,乙方向甲方移交完畢。如甲方不能按期接管、致使驗收後的工程發生損失,應由甲方承擔。

三、本項工程中的單位工程,如需單獨移交甲方,在移交時,雙方應辦理中間驗收手續,作為該單位竣工工程驗收之依據。

四、在進行竣工工程驗收中,如發現工程質量不符合規定,乙方應負責無償修理或返工,並在雙方議定的措施和期限內完成。經驗收合格後,再行移交。由此造成工程逾期交付的,乙方應償付給甲方按預算造價每日萬分之一的逾期違約金。

五、工程已基本竣工,如遇某種材料或設備雙方均無法解決,致使該項工程不能全部按期竣工,經雙方研究同意,可做減項竣工,並對已完工程進行竣工驗收和辦理移交手續。

六、竣工工程驗收,以國家頒發的施工驗收規範、技師檢驗標準及施工圖為依據。在進行竣工驗收時,乙方應在驗收前10天向甲方提供以下檔案:

1.增減變更檔案和其他洽商記錄;

2.隱蔽工程驗收記錄和中間交工驗收記錄;

3.工程竣工後,應繪製竣工圖,工程變更不大的由施工單位在原施工圖上加以說明,提交建設單位存檔。工程變更較大的,可以由建設單位自繪或委託設計單位、施工單位繪製竣工圖。

七、乙方在單項工程竣工驗收後,屬於民用建設項目應於竣工驗收後15天內,屬於工業建設項目,應於竣工驗收後30天內,將竣工結算件送交甲方進行審查。甲方應在接到竣工結算件後,民用建設15天內,工業建設20天內審查完畢,如到期未提出異議,由審定撥款。

八、工程竣工驗收後,乙方對施工的土建工程質量負責保修________年,採暖工程保修

第一個採暖期內。在保修期內,確由施工單位責任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏氣、堵塞等質量事故,乙方應負責無償修理。(屬於專業性建築安裝工程按國務院各有關主管部門的特殊規定辦理)

九、工程未經驗收,甲方提前使用或擅自動用,由此而發生的質量或其他問題,由甲方承擔責任。

第七條 違約責任和仲裁

一、由於乙方責任未按本契約規定的日期竣工,(以竣工驗收合格日期計算)每逾期一天,應償付給甲方按預算造價萬分之一的逾期違約金;屬於包工不包料的,每逾期一天,應償付給甲方按預算人工費千分之二的逾期違約金。

二、甲乙雙方不得藉故拖欠各種應付款項,如拖期不付,按短期貸款利率償付給對方逾期付款違約金。

三、實行合理化建議獎和提前竣工獎的,甲乙雙方應根據有關政策的規定,另行協定。

四、建築安裝工程承包契約發生糾紛時,當事人雙方應及時協商,協商不成時,任何一方均可申請各級城鄉建設委員會或雙方上級業務主管部門,進行調解;解決不了的,可選擇下述第( )項處理:

(1)向建築物所在地的仲裁委員會申請仲裁,

(2)直接向人民法院起訴。

第八條 附則

一、預算審查手續,由建設單位將建築安裝工程承包契約(附施工圖預算)送市建設工程契約預算審查處審查。要求鑑證的,可到建築物所在地的區、縣工商行政管理局進行鑑證。

二、在本契約簽訂之前,雙方簽訂的施工準備契約(工程協定書),可做為本契約之附屬檔案。

三、招標工程,按《市建設工程招標、投標暫行辦法》簽訂契約。

四、雙方商定的其他事項:

第九條 契約附屬檔案

一、工程項目一覽表。

二、全部施工圖紙。(契約正本有此附屬檔案)

三、施工圖預算。(契約正本及建設有此附屬檔案)

四、甲方負責供應的材料、設備一覽表。

五、有關協定:

六、有關補充契約:

第十條 契約份數及有效期

一、本契約一式____ 份,甲乙雙方各執正本一份,並分別報送雙方業務主管部門副本一份。

二、本契約自雙方簽訂之日起生效。在全部工程竣工驗收並結清尾款後失效。建設單位(發包方):____________________工程負責人:____________________________________年____月____日建工單位(承包方):____________________工程負責人:____________________________________年____月____日

建設施工契約協定書 篇23

甲方:乙方:經甲、乙雙方本著公平、公正、互利、合理合法的原則協商一致,特簽訂以下協定,供雙方共同遵守執行。

一、工程名稱:

二、工程地址:

三、承包內容:

四、承包方式:

五、承包價格:

六、付款方式:

七、甲、乙雙方責任與義務

(1)甲方:

1、按照契約約定時支付工程款。

2、現場監督:檢查乙方在施工過程中的質量、安全進度、驗收等。

3、現場協調各工種之間的工作配合,解決施工過程中出現的矛盾。

4、給乙方及時提供在施工過程中滿足施工要求的條件。

(2)乙方:

1、按時、按質、按量完成契約範圍的施工任務,嚴格執行防水工程相關規範及標準。

2、提供防水材料的合格證和相關資料。

3、遵守甲方在契約範圍內的相關規定。

4、嚴格管理好自己的施工人員,不拖欠員工工資,乙方人員及設備、材料自行管理。

八、違約責任如違約,造成的一切責任由違約方全權承擔一切責任。 本施工契約一式二份,甲、乙雙方各執一份,自簽字之日起生效,相關工程款項結清時終止。甲方(公章):_________

乙方(公章):_________法定代表人(簽字):_________

法定代表人(簽字):_________________年____月____日

________年____月____日施工契約 篇10發包人:(以下簡稱甲方)承包人:(以下簡稱乙方)經過甲乙雙方協商,就本工程施工事項協商一致,訂立本契約,共同遵照執行。

一、工程項目

1、工程名稱:

2、工程地點:

3、承包範圍:

4、承包方式:包工包料、包質量、包工期、包安全、包文明施工及驗收通過。

5、契約價款:契約總價款萬元。

二、技術要求

1、路面為c厚C30水泥混凝土路面,寬米。

2、18c厚3:7灰土墊層。

三、施工及質量要求

1、XX處理在原有基礎上,對高低不平路段,採用推土機或裝載機整平,並清除地表雜草,然後用壓路機壓實。

2、嚴格控制路面材料質量,墊層必須夯實,否則返工。

四、雙方權利和義務

建設施工契約協定書 篇24

反訴人(本訴被告):_________________有限公司

法定代表人:_________________。

聯繫電話:_________________被反訴人(本訴原告):_________________有限公司。

法定代表人:_________________。

住所:_________________昆號。

聯繫電話:_________________

反訴人就被反訴人混凝土買賣契約糾紛一案,對被反訴人提起反訴。

反訴請求

1、請求判令被反訴人賠償反訴人機械租賃、工期延誤、人員誤工等損失共_________元;

2、本案的訴訟費、簽定費及相關費用由被反訴人承擔

事實和理由

_____年_____月_____日,反訴人與被反訴人的法人委託代表(廣東陽江市人)簽訂《商品混凝土購銷契約》,被反訴人未能按契約和建築規範要求按時按質提供給反訴人混凝土,混凝土質量存在問題,且在運送混凝土中經常誤時,造成所澆築混凝土的質量、結構、防水出現冷縫等質量問題。但反訴人本著友好合作目的,並未向被反訴人提出索賠,直至_____年_____月_____日向,反訴人仍主動向被反訴人的對單,並一直按約向被反訴人的法人委託代表譚興華付款。_____年_____月,被反訴人的法人委託代表辭職離開雲南筑城混凝土公司,被反訴人一直未通知反訴人,造成_____年_____月份雙方未對單,反訴人找不著付款對象。且_____年_____月____日,被反訴人在未通知反訴人的情況下,單方停止供貨,造成反訴人嚴重經濟損失。

綜上,反訴人認為,由於被反訴人內部人員、產品質量管理混亂,導致反訴人嚴重經濟損失,故反訴至貴院,請依法支持反訴請求。

此致

_____________人民法院

附:本抗訴狀副本__________份

反訴人:_________________(簽名)

_____年_____月_____日

建設施工契約協定書 篇25

甲方:__________(發包方)

乙方:__________(承包方)

遵循平等、自願、公平和誠信的原則,雙方就本建設工程施工項協商一致,訂立本契約,本契約的依據為華榮建設集團有限公司與科教城所簽的契約,大契約中的條款適用本契約。

包方施工,為了使本工程保證質量、保證工期、保證安全,經雙方協商如下:

一、工程概況

1.工程名稱及面積:________小區14#樓水電、消防安裝, ____萬平米

2.承包內容:____________

3.承包方式:____________

4.質量等級:____________

二、契約價

工程總造價 金額(大寫): 約________萬元.

水電、消防總造價 金額(大寫): 約________萬元. 本工程的付款依據為以上契約價為基準。

三、發包方工作責職

1.依據上級有關部門規定,對承包方在施工技術質量安全等工作中 行監督與指導。

2.按契約規定及建設單位付款給甲方比例按時付給承包方工程款。

四、承包方工作責職

1.在發包方及有關部門的監督指導下全權負責本工程水電的安裝。

2.工程質量:承包方對工程質量管理實行全面負責制,自覺接受各職能部門的檢查監督指導,發現問題及時整改達標,確保工程的質量等級。

3.工程安全:在施工過程中執行上級的有關規定,認真管理好施工人員,確保不造成任何事故,承包方在施工過程中因自己違章造成的事故均由承包方自己負責,與發包方無涉,若因非承包人的原因給承包人人員造成傷害則由責任方承擔賠償責任。

五、結賬方式

由承包方與大甲方結賬按圖紙工程量+變更由審計部門審計核定和公司均攤的下浮為____%時的總價減去甲控材部分後的金額扣除地方稅金、材料票稅金和公司上交後的總額乙方上交給發包方____%的管理費,甲控材部分則上交甲控材金額____%的管理費,在投標和施工時發生的必須要攤派的費用則由發包方提供票據或有力證明按工程總價和安裝總價的比例攤派,發包方除此以外概不收取承包方任何費用,若工程以____%為基準多下浮一個點發包方的管理費則少收一個點。

六、付款方式

按大契約建設單位付給甲方的工程款同等比例同等進度付款,沒按進度付款的,在穿線前必須補上,若因此而影響工程進度則與乙方無關。

有其他事由和爭議均協商解決或提請有權部門協調解決。

此協定共兩頁一式兩份,發包、承包雙方各執一份,簽字後具法律效應。任何一方違約或解除契約都得負法律責任。

甲方(簽字)________乙方(簽字)________

_______年____月____日_______年____月____日

建設施工契約協定書 篇26

甲方:乙方:依據民法典、中華人民共和國建築法及其它有關法律、法規,遵循平等、自願、誠實守信的原則。雙方就本建設工程地下室防水施工事項協商一致,訂立本契約,供雙方共同遵守。

一、工程概況

1)、工程地點:

2)、工程名稱:

3)、工程內容:在原有基礎上新做一層b改性瀝青防水卷材施工(卷材為聚酯胎3厚,-15176;),包含細部處理,底部基層處理劑的施工,附加層的施工,施工縫和後澆帶的防水處理及與本工程有關的零星工程。

二、承包範圍及方式:包工、包料、包質量、包安全、包進度、包文明施工。

三、主材選用及工程價款等:

1、選用材質:“聚酯胎3厚,-15176;防水卷材,乙方在施工前必須提供材料的合格證書、材料檢驗證書、材料樣板及乙方施工資格證書。材料經檢測中心檢測合格後方可進場開工

2、本契約價格包括材料現場轉運、垃圾的清運、清除(運離施工現場)

3、施工厚度要求:採用外厚防水卷材

4、全部包工包料,單價為元平方。

6、面積:按甲方確認的實做面積結算,此價格為含稅人民幣價格。

四、工期:按甲方項目部所安排的進度施工。

五、工程質量:

1)、工程質量標準:合格工程質量標準。

2)、承包人施工質量必須達到國家現行規範、標準、圖集和設計圖紙的規定。並符合發包人的要求。工程施工質量必須符合彈性體改性瀝青防水卷材(gb18242-)及《地下防水工程施工質量驗收規範》(gb50208-),防水施工所用的材料必須有產品合格證書和性能檢測報告。並經發包人、監理、承包人共同見證取樣,送法定檢測部門檢測合格,材料的品種、規格、性能符合現行國家標準和設計要求。不合格的嚴禁使用。工程質量保修期從竣工驗收通過之日起計為________年。

六、契約價款與支付方式按承包人實際完成的、且達到質量標準的工程量,每平方米鋪貼面積元,該鋪貼面積僅指鋪貼完成的外表面積,其它如細部處理、底部基層處理劑的施工、附加層的施工、施工縫和後澆帶的處理等均不再計算工程量,不再另計任何費用。在承包人承包的防水工程範圍內的一切檢測費(材料等)均有承包人承擔,不再另計任何費用。達不到質量標準時,由承包人返工,因返工給發包人造成損失的,應賠償發包人的損失;承包人拒絕返工的、或工期嚴重滯後時,由發包人另外組織施工單位進行施工,承包人已經施工的工程量,發包人可拒付任何費用,承包人對此無任何異議。

七、工程款支付辦法:

1、當地下室底板及外牆板外側防水層全部施工完畢,經質監站、監理單位、發包人、承包人共同驗收達到契約約定的質量標準,並在主體施工單位施工完回填土方後,____日內發包人支付給承包人外牆防水已完工程量的60%;土方回填施工時,承包人應派專人在現場跟班作業,以防泥工施工時破壞防水層;

2、在土方回填後____日內的適當時間,發包人組織承包人、監理單位不少於兩次的地下室防水效果初驗;在此期間,承包人整理施工資料提交給發包人;初驗中沒有發現問題,資料提交齊全有效,發包人支付承包人所施工的底板防水和外牆防水已完工程量的25%;若在初驗中發現滲漏或超過規範規定的濕漬等質量問題、或資料有缺陷時,順延本次工程款的支付時間,直至承包人解決好所發現的問題;

3、在地下室底板和外牆後澆帶等主體結構施工前後,承包人應及時配合,完成後澆帶部位的防水層施工;在後澆帶等部位的防水層施工完畢後的____日內,經發包人、監理單位、承包人共同初驗合格後,發包人支付承包人所施工的全部已完工程量的10%;

4、承包人剩餘5%的工程款轉作保修金,在保修期滿後的____日內,由發包人無息退還給承包人。保修期間出現保修事件時,保修金不足部分由承包人交付。

八、承包人向發包人承諾按照契約約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。自行解決民工食宿。

九、發包人向承包人承諾按照契約約定的期限和方式支付契約價款。

十、隱蔽工程和中間驗收所有分部分項工程、工序的施工,必須經發包人代表、監理工程師檢查驗收並簽字認可後,方可進入下道工序的施工。十

一、安全施工文明施工安全生產,文明施工由承包人負責並承擔其費用;施工開始前,發包人為施工場地內的自有人員及第三人人員辦理人身意外傷害保險,承包人施工人員發生工傷事故者,醫療費用由保險公司理賠,由發包人和承包人共同負責聯繫保險公司,由保險公司賠付。實際費用與理賠金額的差額由承包人承擔。一旦發生重傷事故或傷亡事故者,發包人最終一次性賠付當事人的最高賠償金以保險公司理賠的數額為最高封頂數額,其餘由承包人承擔。十

二、工程變更施工過程中,承包人無權擅自變更;承包人應嚴格執行設計單位或發包人所出具的變更通知;工程變更涉及費用增減的,雙方另行協商,簽訂補充協定。十

三、工程轉包和分包本工程嚴禁分包和轉包;一經發現,發包人可立即與承包人解除契約,工程款不予支付。十

四、不可抗力雙方關於不可抗力的約定:暴雨、暴雪、洪水、地震等自然災害;發生不可抗力,雙方的損失分別由各自承擔自身的損失。十

五、保險承包人應為其工地所有施工人員以及進入工地人員辦理人身意外傷害保險、承包人的財物保險等。十

六、關於意外停工的約定因停水、停電、天氣惡劣以及其它外部環境因素的影響致使工程停工的,承包人的窩工工時費和生活費、機械停置費和租賃費、材料占用資金損失等以及或因上述原因引起的承包人的費用支出,發包人一概不予補償;卻因特殊原因,停工時間可能相對較長時,經承發包雙方協商同意並在確定再次復工的時間後,承包人可採取人員、機械退場的措施、並保護好已完工程,此費用均由承包人承擔。十

七、工程質量保修本防水工程的保修期為________年;承包人在質量保修期內,按照有關法律、法規、規章的管理規定和雙方約定,承擔本工程質量保修責任;屬於保修範圍、內容的項目,承包人應當在接到保修通知之日起3天內派人保修。承包人不在約定期限內派人保修的,發包人可以委託他人修理;發生緊急搶修事故的,承包人在接到事故通知後,應當立即到達事故現場搶修;質量保修完成後,由發包人組織驗收。十

八、違約責任:

1、在施工過程中,乙方必須做好做足一切安全措失,如發生任何安全事故均由乙方承擔一切責任。

2、乙方所提供的產品必須符合契約所規定且必須達到國家規範要求,否則一經發現所造成的損失由乙方承擔,甲方可單方面解除契約且不需支付乙方工程款,乙方必須向甲方支付契約總款20%的違約金。

3、乙方必須按照契約的品牌及項目部所要求的施工工序及材料厚度嚴格施工,不得偷工減料。否則,一經發現,甲方可拒付乙方工程款並可單方面解除契約,且乙方必須向甲方支付契約總價款2倍的違約金。

4、契約一經簽訂,乙方不得單方面解除契約或中途停工,否則必須向甲方支付契約總款20%的違約金。

5、在乙方施工期間,乙方工人必須服從甲方項目部的管理,不得有任何偷盜行為或損壞現場成品行為,否則一經發現,所造成的損失由乙方承擔,所損失的金額以甲方確認的為準,且此款甲方有權直接在乙方工程款中扣除。

6、乙方必須按照契約所規定的時間完工,否則每延誤一天,乙方必須向甲方支付契約總款1%的違約金,如超過三天仍未滿足施工要求的,甲方可單方面中止契約,乙方所有工程款不予支付,所造成的損失由乙方自行承擔。

7、在保修期間(保修期為________年),如發生任何質量問題,乙方必須在接甲方電話通知24小時進行維修。否則甲方有權自行修復,所發生的費用(費用金額無須乙方同意以甲方確認的為準)甲方有權直接在乙方工程質保金中扣除,不足部份可向乙方追索。

8、在全部完工後,乙方必須向甲方提供驗收所需具備的一切資料,否則甲方有權不予驗收,所造成的損失由乙方自行負責。

9、工程全部完工後,乙方必須做到場地乾淨整潔、無任何垃圾,否則甲方有權不予驗收並有權自行處理,所造成的損失由乙方自行承擔,所發生的費用甲方有權直接在乙方工程款中扣除,所損失的金額以甲方確認的為準。十

九、廉潔條款

1、嚴禁甲方人員以任何方、暗示乙方請吃、請喝、收受乙方禮金、禮品或接受提供的其它私人便利或利益。

2、嚴禁乙方以任何方式向甲方人員提供私人便利、行賄或進行非正常商務宴請,如果出現乙方在履約過程進行私下請吃、向甲方人員提供私人便利、行賄等一切非正常的經濟活動,一經查實,甲方有權單方面終止契約,且乙方必須承擔由此造成的工期延誤、退場等一切經濟損失,所損失的金額以甲方確認的為準,並且甲方有權從乙方工程款中直接扣除。如果乙方事後主動積極向甲方陳述事實或乙方有證據顯示以上行為為甲方人員施壓的不得已行為,則乙方可保留契約的權利和義務。二

十、其他事項:

1、在執行契約中發生爭議,雙方應通過友好協商解決。如協商無效,向甲方所在地人民法院申請仲裁。

2、本契約一式貳份,經雙方簽字蓋章後即生效。甲方(蓋章):乙方(蓋章):甲方負責人簽字:乙方負責人簽字:簽約日期:________年____月____日簽約日期:________年月

建設施工契約協定書 篇27

甲方:_______________乙方:_______________因公路建設施工需要,甲方需要使用乙方荒山作為施工取土場。

本著公平、合理、誠信信用和自願的原則,訂立本協定書。

一、臨時用山項目名稱:信發鋁連線第24標項目經理部臨時施工取土場。

二、臨時用山位置:________左側大道街荒山。

三、臨時用山面積:按年計算四、使用期限:自簽協定之日始計滿一年。

五、臨時用荒山補償費:該荒山由甲方開踩滿一年止,一次性補償________元整,計(大寫)________萬元整。

六、臨時使用荒山期滿,該協定自行終止,甲方如需要繼續使用,必須在協定期滿十五日前與乙方另行簽訂臨時用山協定書及辦理相關手續。

七、本協定雙方簽字蓋章後生效,不得反悔,反悔方需承擔因此造成的一切損失。

八、本協定壹式肆份,甲乙雙方各壹份、村民委員會壹份、武平鄉人民政府壹份。

甲方:_______________乙方:_______________

甲方代表:_______________乙方代表:______________

_________年________月________日________年________月________日

村(街)民委員會(蓋章):_______________村(街)主任簽字:_______________

________年________月________日

建設施工契約協定書 篇28

甲方:_______________

乙方:_______________

上述雙方經過友好協商,現就甲方處於____________________值班室建設,達成如下契約條款:

第一條契約標的物所處位置:___________;標的物建設工期為________年____月____日至________年____月____日;值班室建設費用為_______元平方米;承包方式為全包方式。

第二條甲方提出房屋建設基本布局、大致框架及尺寸,乙方須基於誠信及職業道德為甲方設計詳細的房屋結構圖紙並負責技術及安全審核。乙方的最終設計圖紙經甲方同意後方能開工建設。

第三條值班室主體結構為框架結構,乙方在建設過程中使用的所有施工材料需達到民用住房建設質量要求,所有材料的使用、材料架構符合行業通常慣例,同時,乙方建設行為嚴格落實建設民用住房的安全性、耐用性及方便性的條件。

第四條值班室所有鋪設瓷磚之處,應達到平整等美觀性要求。該類工程的質量保質期為________年,該期間內脫落率及斷裂率不得超過面積的______%。超過約定面積時,乙方須無償負責將損壞部分修繕完整;若甲方因該脫落或斷裂遭受損失,乙方應予以賠償。乙方若不及時返工,甲方可以扣除乙方的質量保證金。

第五條牆面的平整度須達到行業標準和積極性行業慣例;標的物管線等隱蔽工程的鋪設須符合安全、方便的要求,如電話、網線及電路線等應分開走管,電路線應與電視線等保持一定技術性距離。

第六條需要使用混凝土的工程中,混凝土應機器攪拌;頂層鋪設保溫層、澆注現澆,同時須做好房屋的防水及雨水排放工程。

第七條值班室施工建設費的支付:完成工程建設,甲方預扣工程總費用的______%作為質量保證金外一次性支付工程款,________年後乙方施工達到本契約各項條款時,甲方將質保金全部支付乙方。

第八條甲方的權利與義務:

1.甲方對乙方施工可以隨時檢查及現場監督,對不當行為可以制止。

2.在不影響乙方工期的情況下,甲方可以變更施工圖紙。

3.甲方負責為乙方協調水電,但相關費用由乙方負擔。

4.工程竣工後,甲方可以要求乙方提供完整的竣工資料和竣工驗收報告。

第九條乙方的權利與義務:

1.乙方各建設行為及建設用料均符合相關行業標準及積極性行業慣例並保證誠信;若工程質量不符合本協定要求或相關行業標準,乙方應無償返工且應承擔由此給甲方帶來的損失。

2.乙方應在保證質量的前提下按時完成建設任務;逾期須承擔______元的違約金並應承擔甲方由此遭受的其他損失。乙方不得將工程的施工建設轉包。

3.乙方自備符合行業要求的施工工具及相關房屋建設工程所需器械,同時乙方保證所有施工人員均為具有施工資質的相應技術人員。

4.乙方自負己方人員及相應物品的安全責任,乙方人員出現的意外、傷亡等人身損害以及財產損失自負其責,甲方對此不負責任。

5.乙方因施工不當或未盡相應注意義務給他人人身或財產帶來損害時,應負相應損害賠償責任,甲方對此不承擔責任。

6.乙方對甲方提出的不符合安全標準或客觀上無法實現的施工要求有權拒絕。

第十條甲方逾期支付施工費用時,應向乙方支付______元的滯納金;乙方建設中違反本契約約定條款或建設工程不符合行業標準及積極性行業慣例時,應承擔______元的違約金,並應承擔相應損害賠償責任。

第十一條本契約未盡事宜,雙方可簽訂補充協定,補充協定與本契約具有同等法律效力。

第十二條本契約自雙方簽字之日起生效。契約正本兩份,具有同等效力,由甲乙雙方簽字蓋章後分別保存。

甲方(簽章):___________

電話:_________________

________年____月____日

簽訂地點:_____________

乙方(簽章):___________

電話:_________________

________年____月____日

簽訂地點:_____________

建設施工契約協定書 篇29

甲方:___________

乙方:___________

甲乙雙方本著平等互利、協商一致的原則,就劉莊居委會綜合樓工程使用的 塔機的組裝、拆除工作達成一致,依據民法典的有關規定,甲乙經雙方協商,特簽訂本契約,以便雙方共同遵守。

一、施工地點:___________

二、施工內容:___________

三、施工工期:

1、塔吊組裝工期:組裝工期為3天,開工日期為________年____月____日,________年____月____日達到運行條件。

2、塔吊拆除日期:拆除日期為2天,初定於________年____月至____月期間,甲方提前____日通知乙方進場。

四、工程質量:技術標準達到設備安裝說明要求,並通過政府有關檢定部門的檢查驗收,即辦理完吊車使用證,達到運行條件。

五、工程造價:本工程總造價 。其中包括塔吊構件運至安裝地點發生的場內二次運輸費。

六、結算方式:乙方施工人員進場後____日內,甲方支付總額的30%預付款;塔吊組裝、調試完畢。並辦理完塔吊準用證後____日內甲方再支付總額的20%;進入拆除階段,乙方施工人員進場一周內,甲方支付契約總額的20%;塔吊拆除完畢並裝車運走後一周內,甲方支付總額的10%,餘額20%在三個月之內付清。

七、雙方責任和義務:

1、甲方應按本契約約定支付工程款項,確保按計畫將工程所需的所有設備和構件分批次發運到施工現場,同時協調現場道路及場地以保證安裝施工進度。如因甲方原因延誤乙方安裝,工期相應順延。

2、甲方應提前五天將設備和構件進場時間通知乙方,以方便乙方組織施工。

3、甲方負責按照裝車單進行清點、驗收。並負責設備在裝卸車、組裝及拆除期間的保管工作。設備如發生丟失或損壞,由責任方承擔。

4、甲方負責提供塔吊所有的設備及構件,並為乙方提供一台電焊機(含把線)和二套氣割工具,負荷試車所需的荷重由甲方提供。

5、安裝及調試所用的其他施工機具、臨時設施和負荷試車所需的其他物品均由乙方負責。

6、乙方於開工前____日內向甲方提供組裝及拆除施工組織方案。

7、乙方負責施工過程中的各項管理工作,由乙方自身原因造成的人身傷亡及設備事故由乙方負責。

8、安裝及拆除技術及施工安全由乙方負責,並保證吊車在安裝後運轉安全、可靠。

9、乙方在施工期間須服從甲方及業主方的相關管理規定。

10、塔吊安裝後,由乙方負責進行負荷試車,並辦理當地使用許可證,甲方予以協助。同時,向甲方提交一份安裝原始記錄。

11、塔吊安裝後,由乙方負責現場的卸車和二次倒運,並協助甲方按照裝車單進行清點、驗收。在裝卸車、安裝及拆除過程中造成設備損壞,由乙方負責賠償。

12、塔吊拆除時候,乙方須將各構件進行編號,構件上做好標記,裝車後向甲方提供兩份構件清單及裝車單。

13、乙方不得將本工程轉第三方施工,如有違反,甲方有權終止契約,並享有向乙方提供索賠的權利。

八、違約責任:

1、因乙方施工質量問題造成塔吊無法辦理準用證或塔吊無法正常運行,由乙方承擔全部責任,並賠償由此給甲方造成的損失。

2、因乙方自身原因造成塔吊組裝工期延誤,乙方應賠償由此給甲方造成的損失。

3、如乙方未能按約定工期完成拆除任務,須賠償甲方因此造成的的租金損失。

4、如因甲方原因使設備拆除工期延誤,工期順延;如造成乙方停工五天以上,甲方支付超出部分的停工損失。

九、糾紛處理辦法:本契約在履行期間如發生糾紛,雙發可協商解決;協商不成的,可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

十、不可抗力發生時,遵從國家相關法律法規。

十一、本契約一式四份,雙發各持兩份。

十二、上述條款未盡事宜,雙方另行協商解決。

甲方:___________乙方:___________

代表:___________代表:___________

電話:___________

日期:___________日期:___________

建設施工契約協定書 篇30

發包人(全稱):承包人(全稱):

根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及有關法律規定,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就工程施工及有關事項協商一致,共同達成如下協定:

1。工程名稱:

2。工程地點:

3。工程立項批准文號

4。資金來源:

5。工程內容:

群體工程應附《承包人承攬工程項目一覽表》(附屬檔案1)。

6。工程承包範圍:

計畫開工日期:年月日。

計畫竣工日期:年月日。

工期總日曆天數:天。工期總日曆天數與根據前述計畫開竣工日期計算的工期天數不一致的,以工期總日曆天數為準。

三、質量標準

工程質量標準:

1。簽約契約價為:

人民幣(大寫)(¥元);

其中:

(1)安全文明施工費:

人民幣(大寫)(¥元);

(2)材料和工程設備暫估價金額:

人民幣(大寫)(¥元);

(3)專業工程暫估價金額:

人民幣(大寫)(¥元);

(4)暫列金額:

人民幣(大寫)(¥元)。

2。契約價格形式:

項目經理

承包人項目經理:

本協定書與下列檔案一起構成契約檔案:

(1)中標通知書(如果有);

(2)投標函及其附錄(如果有);

(3)專用契約條款及其附屬檔案;

(4)通用契約條款;

(5)技術標準和要求;

(6)圖紙;

(7)已標價工程量清單或預算書;

(8)其他契約檔案。

在契約訂立及履行過程中形成的與契約有關的檔案均構成契約檔案組成部分。

上述各項契約檔案包括契約當事人就該項契約檔案所作出的補充和修改,屬於同一類內容的檔案,應以最新簽署的為準。專用契約條款及其附屬檔案須經契約當事人簽字或蓋章。

1。發包人承諾按照法律規定履行項目審批手續、籌集工程建設資金並按照契約約定的期限和方式支付契約價款。

2。承包人承諾按照法律規定及契約約定組織完成工程施工,確保工程質量和安全,不進行轉包及違法分包,並在缺陷責任期及保修期內承擔相應的工程維修責任。

3。發包人和承包人通過招投標形式簽訂契約的,雙方理解並承諾不再就同一工程另行簽訂與契約實質性內容相背離的協定。

八、詞語含義

本協定書中詞語含義與第二部分通用契約條款中賦予的含義相同。

本契約於年月日簽訂。

十、簽訂地點

本契約在簽訂。

十一、補充協定

契約未盡事宜,契約當事人另行簽訂補充協定,補充協定是契約的組成部分。

十二、契約生效

本契約自生效。

十三、契約份數

本契約一式份,均具有同等法律效力,發包人執份,承包人執份。

發包人:(公章)承包人:(公章)

法定代表人或其委託代理人:法定代表人或其委託代理人:

(簽字)(簽字)

組織機構代碼:組織機構代碼:

地址:地址:

郵政編碼:郵政編碼:

法定代表人:法定代表人:

委託代理人:委託代理人:

電話:電話:

傳真:傳真:

電子信箱:電子信箱:

開戶銀行:開戶銀行:

賬號:賬號:

建設施工契約協定書 篇31

甲方:乙方:依照《民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本工程施工事項協商一致,簽訂本契約。

一、工程名稱:環山中和廚房後水圳混凝土圳邊及護坡工程

二、工程地點:環山中和廚房後

三、工程內容:護坡總體積為30.89;護坡總投資13900元。宿舍後圳護坡長:42.2寬0.3高0.8

10.13 3宿舍後圳邊:長42.2寬0.5高0.24

5.063廚房後圳邊:長38.4寬0.5高0.3

5.763廚房後圳護坡:長38.4寬0.3高0.8

9.223伸進土中加寬腳:長0.3寬0.15高0.820個

0.7230.89 3450元 313900元

四、契約工期

1、經雙方協商確定工作日為20天,自________年____月____日起至________年____月____日。

2、若施工過程中發生人力不可抗拒的自然情形,或者甲方要求乙方暫停工作,工期相應順延。

五、質量標準

1、工程的總承包價暫定為人民幣大寫壹萬叄仟玖佰元整,13900.00元。

2、總承包價為包乾價,包含了人工、機械、管理、協調、稅費等一切費用,甲方無需再向乙方支付任何費用。

3、工程量的確認:施工過程中,若工程量變更,根據上述單價另行簽訂補充協定,或工程變更單。

4、支付方式:工程完工後,付給契約總價70%,餘款按規定竣工驗收後____日內全部支付。

六、甲方義務

1、 按時向承包人撥付工程款。

2、 工程文明生產中涉及環保、衛生以及社會治安等問題由發包人負責解決且工期順延。

七、乙方義務

1、在本契約簽訂生效後二天內向甲方提交該項目施工方案及進度計畫。

2、自覺接受發包人及有關主管部門的管理、監督和檢查,確保施工機械安全性能良好,操作人員持上崗證上崗;接受發包人及有關主管部門日常對機械設備、材料質量,操作人員的有效證件、持上崗證情況的檢查。

3、在施工過程中按發包人統一規劃堆放材料、機具,按發包人標準化工地要求設定標牌,搞好工區的管理,做好職責區的治安保衛工作。

八、施工安全承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準組織施工,並隨時接受甲方安排的檢查人員實施的監督檢查,採取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由於承包人按全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用,由承包人承擔。

九、違約責任

1、甲方應按本契約約定及時支付工程款,若有逾期,甲方應向乙方支付違約金,違約金數額為應付金額的銀行同期貸款利率計算支付利息。

2、因非甲方原因、不可抗力原因,乙方未按期完成工程內容,每逾期____日,乙方應向甲方支付本工程總金額千分之五的違約金;逾期超過____日,甲方有權單方面解除契約。

十、其他本協定自雙方簽字或蓋章後生效,一式二份,雙方各持一份。未盡事宜,當發生時甲乙雙方互相協商解決。甲方: 乙方:________年____月____日