帷幕灌漿建設施工契約 篇1
帷幕灌漿施工契約範本
工程總承包方：
項目作業承包方：
證件號碼：
經甲、乙雙方協商，庫帷幕灌漿工程施工由乙方承擔，簽訂意向如下：
第一條工程概況
1工程名稱：
2工程地點：
3承包項目：帷幕灌漿工程
第二條承包方式和內容
1、承包方式：
單價承包
2、承包主要工作數量：
4、承包單價(或總價)：
5、單價組成：
第三條價款結算
1、契約簽署後甲方撥付乙方___ 元(大寫：____)預付款。乙方收到甲方付款後五天內進場。在施工期間，乙方每月二十日向甲方遞交已完成工程量報告，甲方根據監理工程師審定的工程量，確定結算工程量，進行工程款支付。
2、乙方承包單價中包含社會統籌及意外傷害保險等費用。
3、稅金由甲方承擔。
第四條甲方的責任與義務
1、甲方編制總體施工組織設計，全面負責工程進度、工程質量、施工技術、安全生產等管理工作，統一規劃乙方的施工生產和生活臨時設施等平面布置。
2、甲方統一向發包單位領取工程技術檔案和施工圖紙，按時供給乙方。
3、甲方負責辦理單位或分部工程開工報告，組織圖紙會審和技術交底。
4、甲方負責組織並參加分包項目的隱蔽工程驗收、分部工程驗收和竣工驗收。
5、甲方配合監理工程師監督檢查乙方施工過程中的質量，有權暫停不符合施工規範的施工程式。工程質量如達不到規範或設計要求，甲方有權指令乙方停工整改。
6、甲方以書面形式向乙方提供並交驗水準點與坐標控制點。
7、甲方向乙方提供施工場地周圍地下管線、鄰近建築物、構築物及文物等資料，並協助乙方進行處理和實施保護工作。
8、甲方負責統一規劃和管理施工現場，為實現文明施工目標創造條件。
9、甲方負責檢查施工安全，有權停止、糾正不符合安全規定的施工行為。
第五條乙方的責任與義務
1、遵守國家與地方的有關法律法規，並保證甲方免於承擔由於乙方違反上述法律法規而產生的經濟、法律責任。
2、乙方應對施工人員進行崗前教育，增加全體人員的質量意識、職業健康安全及環境保護意識。
3、依據設計圖紙和甲方要求，編制施工組織設計和總進度計畫，並向甲方申報投入此工程施工的負責人、技術人員和施工設備等明細表。
4、施工期間，乙方在每月二十日向甲方申報下月計畫安排和生產完成情況月報表。
5、施工期間，乙方負責自己施工成品或半成品的防護工作，直至驗收完成。
6、乙方必須設專人從事質量、安全管理、環境保護工作，並接受監理工程師及甲方的監督檢查。
7、乙方施工現場必須整潔，做到工完場清，積極配合甲方進行現場管理，達到對環境、健康等各項要求，確保文明施工。
8、乙方必須自行完成分包項目，不得再進行分包或轉包。
9、乙方必須支付施工生產中實際發生的民工費用，否則因此產生的一切責任有乙方承擔。
第六條工程質量
1、分包項目的工程質量必須達到優良等級。
2、乙方必須建立健全質量保證體系，完善質量檢查制度，嚴格按設計圖紙和施工規範要求，對工程使用的材料、施工工藝進行全過程的質量檢查，並詳細的填寫質量記錄。
3、乙方根據國家質量驗收規範、評定標準和甲方要求，及時整理各類質量記錄，圖表等資料，並及時移交給甲方。
4、乙方應精心組織施工，保證工程質量。如質量不合標準，必須返工修理，其經濟損失由乙方承擔;工程質量低劣又無法挽救的，應由乙方負責賠償全部經濟損失。
5、質量評定仲裁部門為質量監督行政主管部門。
第七條安全生產
1、分包項目的施工安全要求：安全生產無事故。
2 、甲方對乙方承擔的工程項目做安全交底，並進行監督檢查，乙方必須認真貫徹有關安全施工的規章制度，嚴格遵守安全操作規程，對甲方提供的安全設施，經檢查合格方可使用。
3 、乙方違反《中華人民共和國安全生產法》、《建設工程安全生產管理條例》，不執行《安全生產技術》標準，危害工程施工安全、危及他人生命及財產安全或造成人員傷亡事故，乙方承擔全部責任。
第八條本意向書一式貳份，甲乙雙方各持一份。
甲方(蓋章)：
乙方(蓋章)：
代表人(簽字)：
代表人(簽字)：
簽訂日期：
年月日
帷幕灌漿建設施工契約 篇2
契約編號：________
工程名稱：__________
工程編號：__________
工程類別：__________
發包方(簡稱甲方)_________
承包方(簡稱乙方)_________
簽訂時間：______________
簽訂地點：______________
根據我國現行法律、《建築安裝工程承包契約條例》和煤炭部有關規定，結合本工程具體情況，經雙方協商同意簽訂本契約。
第一條工程項目
一、工程名稱：____________
二、工程地點：____________
三、資金來源：____________
四、承包範圍、工程內容：
1、承包範圍：___________
2、工程內容(詳見附表1-1、1-2)_________
3、其它：______________
五、契約價款
1、契約總價款：__________萬元。
2、契約價款的計價依據
(1)____年以________文頒發的預算定額(統一基價);
(2)____年以________文頒發的費用標準;
(3)____年以________文批覆的人工費單價;
(4)____年以________地區預算價格;
(5)其它：_____________
第二條雙方責任
一、甲方責任
1、辦理工程永久用地的徵用和施工組織設計內規定的臨時用地的租用、青苗樹木的賠償、工程現場障礙物的拆除(包括架空及隱蔽的)，並提供有關隱蔽障礙物資料。
2、辦理建築許可證及應由甲方辦理的其它證件。
3、____年__月__日前完成“四通一平”，即通往施工現場的水源、電源、通訊線路、運輸道路、平整場地;滿足施工用水、用電量的需要。負責場外運輸道路的維修，安排好現場排水溝流向。(“四通一平”工作如甲方無力承擔時，可委託乙方承擔。)
4、協調地方工農關係，改善施工環境，保證水、電、路、通訊工程的正常使用。
5、契約簽訂後__天內提供完整的建築安裝設計說明書及施工圖一式__份;施工技術資料(包括工程水文地質資料、水準點和坐標控制點等)___份;___天內提交水準點和坐標控制點，並進行現場校驗。
6、組織乙方、設計單位及有關部門參加施工圖交底會審，做好交底會審紀要，在會審後__天內分送有關單位。
7、向經辦銀行提交撥款依據，按時辦理撥款和結算。
8、按時參加工程的月末驗收、中間驗收(如雙方約定也可由甲方負責組織月末和中間驗收)隱蔽工程驗收，負責組織工程的竣工驗收，按照國家和行業有關規定，及時撥付工程價款、辦理簽證和竣工結算。
9、指派_____同志為甲方駐工地代表，對工程進度、質量、契約履行情況進行監督檢查，負責簽證和受理各項報表及協商其它有關事宜，及時解決應由甲方解決的問題。
實行監理的工程，甲方委託總監理工程師代行甲方的職責。甲方代表和總監理工程師易人，甲方應提前7天通知乙方，後任繼續前任在契約中約定的權利義務。
二、乙方責任
1、負責施工區域內的臨時道路、臨時設施、鑿井設施、水電管路的敷設、管理、使用和維修工作。
2、編制施工組織設計(或施工方案)，做好各項施工準備工作。
3、嚴格按照施工圖說明進行文明施工，符合“環保”要求，確保工程質量，按契約規定的時間如期完工和交付。
4、及時向甲方提出隱蔽工程驗收通知、竣工驗收報告，以及向甲方提出月末驗收和中間驗收計畫;提供月份施工作業計畫，材料設備、成品半成品等進場計畫(包括月計畫、用水、用電計畫)，月份施工統計報表，工程事故報告等。
5、工程竣工後，及時清理現場，做到工完場清。在規定的時間內提出完整的竣工驗收資料，辦理竣工驗收手續和提出工程竣工決算。
6、已完工的房屋、構築物和安裝的設備，在雙方約定的移交日期應負責保管。
7、利用永久建築和設備建井時，負責建築物和設備的維修和保養，保證礦井移交時的建築安裝工程質量。凡利用永久建築和設備所發生的維護和修理費用由乙方承擔。
8、指派________同志為乙方代表，負責施工現場的管理及與甲方的聯繫工作。
第三條工程期限
一、總工期為________天(日曆天)，自________年________月________日開工，至________年________月________日竣工驗收。
二、甲方未能按約定完成“四通一平”、圖紙供應不齊全不及時，供應的材料、設備和工程撥付不及時，以及不可抗力、外部關係等非乙方原因引起的延期開工、中途停工和窩工，經甲方簽證後，工期順延。
三、因乙方施工管理不善或者由乙方責任造成的工程質量返工、事故處理等導致延誤工期時，工期不予順延。
四、提前或延誤交工，每天按工程造價的萬分之支付提前竣工費或承擔違約金。
第四條工程質量與驗收
一、乙方必須按照施工圖紙、說明書和國家頒發的有關規範、規程和標準進行施工，並接受甲方代表和工程監理人員的監督。
二、甲方提出井巷、土建、安裝等單位工程要求達到的質量等級(見附表3)工程質量標準按照國家或行業的工程質量標準檢驗。
三、甲方要求的“創優”工程，工程竣工後，經質量驗收達到優質工程，甲方應按工程造價的__%支付優質工程增加費(最高不超過該工程原預算造價的2%)
四、乙方在施工中必須遵守下列規定
1、主要材料、設備、成品、半成品(包括由甲方供應的)必須按有關規定進行抽驗復驗，對材料改變或代用，必須經原設計單位和甲方同意。
2、乙方在施工中發生質量事故，應及時報告甲方及監理工程師和工程質量監督站。重大質量事故處理方案，應經上級主管部門、設計單位、質量監督站、甲方等單位共同研究，並經甲方和設計單位簽證後實施。由此而發生的費用支出，由乙方承擔，工期不予順延。
五、工程驗收
1、月末驗收和中間驗收。由甲乙方組織有關單位進行月度驗收和中間驗收，驗收合格後各方在驗收證書上籤字。
2、隱蔽工程驗收。乙方必須保證隱蔽工程的質量。乙方應在工程隱蔽前__天書面通知甲方或監理單位參加檢驗，雙方確認工程合格後在工程驗收證書上籤字，如甲方不能如期派人參加檢驗，乙方可自行檢查驗收，做好隱蔽工程驗收記錄，甲方應予承認。工程隱蔽後若甲方提出復驗，乙方應予同意，復驗合格，工期相應順延，其費用應由甲方負擔;復驗不合格，費用應由乙方負擔，工期不予順延。如乙方未通知甲方而對隱蔽工程自行驗收，甲方提出復驗，不論合格與否，費用由乙方負擔，工期不予順延。
3、竣工驗收。乙方在單位工程預計竣工前___天向甲方提出竣工報告及相關圖紙、資料，由甲方組織有關單位在__天內驗收完畢。驗收合格，在驗收證書上籤字，進行單位工程質量評級並認證。如驗收不合格，應分清責任，限期整改，直至達到合格標準，所發生費用及工期由責任方負責。
4、竣工驗收後，乙方應根據有關規定備齊全部竣工資料一式___份，移交甲方。
六、工程保險。乙方按國家及行業有關規定的保修辦法，負責保修。保修期為：土建工程__年;安裝工程__年(暖氣工程按一個取暖期);井巷工程不實行保修。
第五條建築材料、設備的供應、驗收和價差處理
一、由甲方供應以下材料、設備的實物數量(詳見附表2)
二、除甲方供應以外的其他材料、設備由乙方採購。
三、任何一方供應的材料、設備應按契約規定按時、按質、按量供應，必須附有產品合格證或質量檢驗證書才能用於工程，任何一方認為對方提供的材料需要復驗的，應允許復驗。經復驗符合質量要求的，方可用於工程，其復驗費由要求復驗方承擔;不符合質量要求的，不得套用於工程建設中，且應按指定時間遠離施工現場，其復驗費用由材料、設備供應方承擔。
四、因材料質量不合格所造成的損失(包括倉庫保管費)由材料供應方負責。
五、根據工程需要，經甲方代表簽證，乙方可使用代用材料。因甲方原因使用時，由甲方承擔發生的經濟支出，因乙方原因使用時，由乙方承擔費用。
六、因材料設備供應不及時造成停工待料時，其停、窩工損失由供貨責任方承擔。
七、本工程材料價差按_________文《煤炭建設建築安裝工程造價價差調整辦法》中有關規定計算。
第六條工程價款的支付與結算
工程價款的支付和結算，應根據國家制定的基本建設工程價款結算有關規定執行。
一、本契約簽訂後____日內，甲方按契約總價款(或當年計畫建安工作量)的___%支付乙方備料款計人民幣____萬元。支付臨時設施費___萬元;鑿井措施費___萬元。
二、甲方收到乙方的工程進度月報後必須在___日內按核實的工程進度支付進度款，工程進度款支付達到契約總價款的____%時，按規定比例逐步扣回備料款。
三、工程價款支付達到調整後契約總價的95%時，不再按進度付款，辦完交工驗收後，等保修期滿工程質量仍然合格，欠付的工程款連同利息一次支付給乙方。井巷工程辦完交工驗收即一次結清。
四、工程價款的結算依據，除工程計價依據外，還應有：
1、施工組織設計或方案;
2、設計變更檔案;
3、隱蔽工程、工程變更、岩石硬度變化、材料代用等簽證;
4、井巷湧水量實測資料及地質條件變化的實測資料;
5、價差調整資料;
6、其它有關工程造價增(減)的契約文書往來函件或簽證。
五、凡雙方議定在本工程中採用的國家有關主管部門省(自治區、直轄市)人民政府或授權部門規定的定額(或基價)費用標準、人工、材料、設備價格等調整時，應相應對契約價款進行調整。
六、因甲方延期支付工程進度款或尾款，應向乙方支付延期付款金額每日萬分之__的滯納金。
七、確因甲方延期支付工程款、代購材料價差款而影響工程進度，造成乙方停工窩工及其它損失的應由甲方承擔。
八、本契約價款的結算方式為：_____________.
九、乙方在全部工程竣工後____日內，將竣工結算檔案送交甲方和經辦銀行審查，乙方應負責對審查中的疑問進行解釋。甲方在收到檔案____日內審查完畢，如到期未提出書面異議，乙方可請求經辦銀行審定後撥款。
第七條施工與設計變更
一、甲方提供的設計圖約、說明書和有關技術資料，作為施工的有效依據，開工前由甲方組織設計交底和三方會審，作出會議紀要，作為施工的補充依據，甲乙雙方均不得擅自修改。
二、施工中如發現設計有錯誤或不合理之處，雙方應及時以書面形式通知對方，由甲方及時會同設計等有關單位研究確定修改意見或變更設計，乙方按修改或變更的設計進行施工。由於設計修改或變更而發生增減費用(包括返工損失、停工、窩工、人員和機械設備調遷，材料構件積壓的實際損失、工程量增減變化等)由甲方承擔，並調整契約價款，工期也做相應調整。
三、乙方在保證工程質量和不降低設計標準的前提下，提出修改設計、修改工藝的合理化建議，經設計或有關技術部門審查，甲方同意後採用並實施，其節約的價值按國家規定分配。
四、甲方如需修改或變更設計，必須由原設計單位作出正式變更通知書或修改圖紙，乙方才予實施。重大修改或增加造價時，必須另行協商，在取得投資落實證明、技術資料設計圖紙齊全時，乙方才予實施。
五、施工中如發現地下埋藏的古蹟、文物等障礙物，乙方應立即通知甲方，由甲方報告文物管理機關處理並立即採取補救措施。由此增減的工程量及費用由甲方負責，並相應調整工期。
第八條工程監理
在實行工程監理的建設項目中，要認真執行煤炭部以煤基字[1996]第254號文發布的《煤炭工程建設監理規定》，甲方應向乙方正式通告監理單位及總監名單、監理職責、監理範圍。監理單位要向乙方通告監理工程師名單及從事專業。乙方要配合監理單位對建設項目進行監督管理。甲方、乙方及監理單位應建立有效的溝通渠道，按照規定的方式交換信息。
第九條違約責任
乙方違約責任
一、工程質量不符合契約規定的，負責修理或返工。由於修理或返工造成逾期交付的，償付逾期違約金。
二、由於乙方責任造成工程不能按契約規定時間交付使用的，乙方償付逾期違約金。
三、保修期如發生質量問題，乙方接到甲方通知後____日內進行修理，否則，甲方有權另請施工單位進行修理，因此而發生的修理費用由乙方承擔。
甲方違約責任
一、未能按契約的規定履行自己應負的責任，除竣工日期得以順延外，還應賠償承包方由此造成的實際損失。
二、工程中途停建、緩建或由於設計變更以及設計錯誤造成的返工，應採取措施彌補或減少損失，並應賠償乙方由此造成的實際損失。
三、工程未驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發生的質量或其他問題，由甲方承擔責任。
第十條糾紛解決辦法
本契約履行中發生爭議，雙方當事人應及時協商解決，協商不成可申請煤炭部主管部門進行調解。協調不成或調解未達成協定，雙方當事人同意由____仲裁委員會仲裁(雙方當事人未在本契約中約定仲裁機構，事後未達成書面仲裁協定的，可向人民法院起訴)
第十一條施工安全
乙方應按煤礦安全法規及有關規定做到安全施工，承擔由於自身安全措施不力造成的責任和因此發生的費用，發生重大傷亡事故應按規定立即上報有關部門並通知甲方代表。非乙方責任造成的傷亡事故，由責任方承擔責任和有關費用。
第十二條附則
一、本契約一式__份(包括附屬檔案)，甲乙方雙方各執正本一份，副本由甲方報送經辦銀行、當地工商行政管理機關、煤炭部地區工程造價管理站、質量監督站、監理單位和建設主管部門備案。按規定必須辦理監(公)證的契約，送工程所在地工商、公證部門辦理監(公)證手續。
二、本契約自雙方代表簽字，加蓋公章或契約專用章即生效。需要辦理鑒(公)證的，自鑒(公)證之日起生效;工程竣工驗收符合要求，結清工程款後終止。
三、本契約簽訂後，如需修改補充的，雙方協商一致後，可以簽訂補充協定，作為本契約的組成部分。
第十三條補充條款________________________________________________
甲方(蓋章)：________________乙方(蓋章)：________________
單位地址：________________單位地址：________________
法定代表人(簽字)：________________法定代表人(簽字)：________________
代理人(簽字)：________________代理人(簽字)：________________
開戶銀行：________________開戶銀行：________________
帳號：________________帳號：________________
電話：________________電話：________________
電掛：________________電掛：________________
郵政編碼：________________郵政編碼：________________
日期：________________日期：________________
帷幕灌漿建設施工契約 篇3
甲方：
乙方：
為明確施工中甲乙雙方的安全責任、權利、義務，經雙方協商，簽訂本安全協定。
乙方自願參加甲方的工民建工程施工，變電站的新建、擴建、改造工程的施工等。
一、甲方的安全責任、權利、義務：
1、向工程派出甲方代表，在變電站內施工，即為：工作負責人;
2、監督乙方進行安全生產規程制度的學習培訓，並檢查安全培訓的結果;
3、工作前對乙方進行全面的安全技術交底;
4、在有危險的電力設施區域內作業，要求乙方制定安全措施，並配合做好相關的安全措施;
5、在開工前要向乙方收取安全施工保證金，按工程規模的大小收三千至一萬元。
6、有權制止任何影響安全生產的行為，開展查禁違章工作，罰金從安全施工保證金中扣除;
7、有義務給乙方提供滿足安全生產需要的工作環境。
8、做好安全措施，設監護人(工作負責人)，辦理工作許可手續。
二、乙方的安全責任、權利、義務：
1、認真學習、執行《電力安全工作規程》和有關規定，必須組織嚴格的統一考試，考試內容須經甲方認可，合格後方能持證上崗工作，並建立健全施工人員相應的檔案。
2、開工前必須向全體施工人員進行安全技術較底，讓施工人員掌握工程特點及施工安全措施;
3、嚴格遵守《電力建設安全工作規程》、《安全生產規程規定》和《電力安全工作規程》及《建築業安全規定》等的有關規定和甲方安全生產的規定;
4、自覺接受甲方單位的監督和指導，對甲方單位安監部門提出的意見，必須及時整改。發生人身事故或危機生產運行的不安全情況，必須報告甲方單位。
5、有權拒絕違章指揮或違章作業;有權拒絕能對本人身心造成嚴重傷害潛在危險的作業;
6、施工中要做到“遵章守法反三違‘違章指揮、違章作業、違反勞動紀律’”。努力追求“零傷害、零損失、零事故”
7、有義務通過自己的工作努力確保甲方的安全生產;
8、自身的條件不滿足安全生產的需要時，向甲方書面說明。
三、違約責任：
1、執行契約中有關違約處理的規定;
2、拒絕無潛在危險作業的行為視為違約;
3、發生違章事件，執行甲方規定，進行相應處罰;
4、對違章施工造成的各種事故負完全責任，並承擔全部損失。
四、執行規程：
1、雙方在履行契約時執行《電力安全工作規程》和《電力建設安全工作規程》及省集團公司、龍南供電公司的安全生產相關規定。
2、本安全協定一式兩份，甲、乙方各執一份，經雙方簽字蓋章後生效。
甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)
代表人簽字：代表人簽字：
帷幕灌漿建設施工契約 篇4
發包方：__________承建方：____省簽定地點：四川成都簽定日期：__________建築工程施工契約補充協定發包人：成都（以下簡稱甲方）承包人：四川（以下簡稱乙方）為進一步明確甲乙雙方的責任、權利、義務，在《“__________”建築施工工程契約》基礎上，按照《中華人民共和國民法典》及《中華人民共和國建築法》等有關規定，並結合本工程的具體情況，在甲乙雙方完全自願和理解本補充協定條款的情況下，簽訂本工程施工契約補充協定。
一、工程概況
1、工程名稱：“住宅工程
2、工程地址：__________
3、建築面積：5111
8、132
4、結構類型：框架結構、地上111層、獨立地下室1層
5、設計單位：四川
6、監理單位：四川
二、工程內容及承包範圍
1、乙方負責對本工程土建部分進行施工總承包，承包範圍為：基礎、主體、裝飾裝修工程（見本協定附屬檔案一：工程量清單報價書）。
2、包括乙方承包範圍內的因設計變更而引起的增減工程。
3、甲方指定分包工程內容見本協定附屬檔案二。
三、契約工期（本協定中所列日期均為日曆天數計）
1、開、竣工日期
1、1開工日期：________年____月____日；竣工日期：________年____月____日；總工期：420天（含法定節假日）以;所載日期為準。
2、施工進度
2、1本工程分兩期實施。一期工程為
一、二號樓。二期工程為
三、四號樓和獨立地下室（見本協定附屬檔案三：即總平面圖）。
2、2乙方應於契約簽訂並收到施工圖後10天內向監理和甲方提交詳細的施工組織設計，甲方和監理在乙方施工組織設計提交後的10天內若未予以書面形式確認或提出修改意見，則視為同意。
2、3二層頂板完成時間：一號樓：________年1____月____日；二號樓：________年1____月1____日；四號樓：________年____月____日。
2、4三號樓一層頂板完成時間：________年____月3____日；地下室完成時間：在________年____月3____日。
3、工期違約責任
3、1如因乙方原因延誤二層頂板工期（房屋銷售起始工期），甲方按20元天對乙方進行罰款；若乙方提前工期，甲方按20元天給予乙方獎勵，累計獎罰金額不超過4萬元。
3、2若總工期延誤，甲方按3000元天對乙方進行罰款；若乙方提前工期，甲方按3000元天給予乙方獎勵，但獎罰累計不超過10萬元。
4、如有獎勵或罰款金額在工程決算時辦理。
5、工期不順延情況：
5、1各種自然因素（如下雨、大風、高低溫天氣等）；
5、2停水、停電、節假日及地方性政策調整等因素對工期的影響（若一周內停電、停水累計超過8小時，工期予以順延）；
5、3因乙方施工質量問題或施工安排不當導致設計變更以及擅自變更設計而發生的費用和由此導致甲方的損失，均由乙方承擔，工期不予順延。
6、工期延誤：由以下原因造成工期延誤，工期應相應順延：
6、1按《XX條款》第十三條執行。
6、2甲方直接分包的施工項目影響乙方施工進度造成的工期延誤。
四、質量與檢驗標準
1、1工程質量：合格。基礎、主體驗收及竣工驗收均應一次性通過____區質監部門驗收合格；
1、2因乙方原因造成工程質量問題及使用不符合設計要求的材料，必須無條件及時修復或返工重建。否則甲方有權要求乙方支付工程契約造價總額的5%的違約金和相應返工價款。
1、3乙方應及時向下一道工序的施工單位（分包單位）辦理移交手續。
1、4設計圖中室內天棚不抹灰，乙方按常規普通法施工，若甲方有其他要求，另行辦理相關手續。
五、契約價款與支付
1、契約價款：暫定為人民幣3260、525215萬元（叄千貳百陸拾萬零伍仟貳佰伍拾貳元壹角伍分）。結算工程量以實際完成的工程量為準。
1、1契約價款中的規費、措施費
（一）、措施費
（二）由乙方在工程全過程中包乾使用，不作任何調整。具體包乾費用內容包括但不限於以下項目：
1、
1、1規費：即養老保險費、失業保險費、醫療保險費、住房公積金、危險作業意外傷害保險；
1、
1、2措施費
（一）：即安全施工、文明施工、臨時設施、
1、
1、3措施費
（二）：即大型機械設備進出場及安拆、垂直運輸機械、腳手架、混凝土和鋼筋混凝土模板及支架、已完工程及設備保護。
1、
1、4其他不可預見費及風險包乾費
1、2本工程稅金按國家稅法及相關政策法規執行。
2、契約價款的調整：由於工程量清單漏項、新增項目、設計變更引起的新增工程量清單項目，其結算價格按以下方式計算：
2、1乙方工程量清單報價書中已有適用於此工程項目的綜合單價，按已有的綜合單價計算；
2、2乙方工程量清單報價書中只有類似項目的綜合單價，可參照類似項目的綜合單價確定新增工程量清單項目的綜合單價。
2、3乙方工程量清單報價書中沒有適用或類似工程項目的，依據________年《____省建設工程工程量清單計價定額》及相關配套檔案的規定，套用相應定額子項後確定該項目的綜合單價。該項目的材料由甲方認質認價，人工費按施工期間政策規定調增，綜合費按27%計取，機械費按定額子項計取，（措施
一、規費、措施二不計取）。
2、4施工期間人工費按政府規定係數並結合乙方工程量清單報價書隨施工進度進行調整。
2、5獎勵
2、
5、1若乙方的工程質量、進度、安全、協調配合、節約成本、現場管理等符合契約要求，甲方獎勵乙方項目部10-30萬元。
2、
5、2乙方提出合理化建議，若經甲方採納而節約的工程直接費，甲、乙雙方按6：4的比例分享。
3、工程進度款的支付
3、1工程形象進度必須滿足契約及本協定的約定，工程量進度報表經甲方及監理審核後支付乙方工程進度款。
3、2支付時間：
一、二號樓主體三層頂板完成後，甲方支付已完工程量90%的進度款（含30%以房抵工程款、下同），三層以上工程款按月形象進度支付；
三、四號樓主體一層頂板完成後，甲方支付已完工程量90%的進度款，一層以上工程款按月形象進度支付。甲方及監理單位確認計量結果後10天內，按審定產值的90%支付上月進度款；支付總額至契約總價款的90%時，暫停支付；
3、3若乙方發生嚴重質量事故或嚴重安全事故（按國家有關安全質量事故規定進行界定），甲方有權暫停支付工程進度款。
3、4因乙方原因造成工期延誤，甲方將暫停支付當期工程進度款。下一期工程進度款的支付、應在乙方將工程進度調整到甲乙雙方約定的工程進度計畫範圍內後，甲方才恢復支付工程進度款。
3、5以房抵工程款的說明：甲、乙雙方同意以本項目商品住宅作價支付乙方應收本項目工程結算總價款的30%，並從每筆應付工程進度款中按30%比例沖抵。甲方根椐需要，若全部或部份以原作價收回該部份商品住宅，應同乙方協商。甲方收回時，應將相應的應付工程款支付給乙方。本工程商品住宅作價的原則、方式及相關辦法由雙方另行簽定補充協定。
3、6如發包人出現延期支付工程進度款的情況，按XX條款第2
6、3及2
6、4條執行。
3、7工程結算
3、
7、1乙方竣工結算經審計後____日內支付至工程結算總價款的95%（不得與
3、5條相衝突）；工程結算總價款的5%作為保修金，保修期屆滿之日起1____日內結清。
3、
7、2質量保修金的支付：各分部分項工程保修期屆滿、經甲方對工程質量確認無異議後14天內，按各分部分項工程的保修金額，甲方與乙方辦理保修款結算，將剩餘保修款一次性支付乙方；基礎工程、房屋建築工程在交工滿________年後____日內，按其保修金額支付給乙方。
3、8結算審計：
3、
8、1結算審計時甲乙雙方應積極配合審計工作，應在雙方確認竣工結算資料真實、完備之日起原則上在3個月內完成本工程的結算審計。
3、
8、2結算審計費的支付辦法：按國家相關規定執行。
4、履約保證金：乙方在簽訂本協定之日起____日內，在甲方專用帳戶存入人民幣伍拾萬元，作為本協定的履約保證金。該保證金在三號樓、四號樓的二層封頂後____日內由甲方無息退還乙方50%；契約內工作內容竣工後____日內無息退還剩餘50%。
六、材料價格及材料的採購
1、材料價格調整
1、1若甲方對某項主要材料進行調整（套用定額不發生變化），僅對材料差價進行調整。
1、2非暫定價材料不作調整，但砂、石、石灰材料價格風險係數177;5%，超過177;5%部分按實調整，稅金按規定計取。乙方無權更換工程量清單中的任何材料。
2、材料採購
2、1乙方必須按甲方規定品牌採購，並且在採購前15天將樣品及價格送監理工程師及甲方代表認可後方可採購。對於非暫定價材料部份，如甲方採納乙方建議的性能相同且價格較優的其它品牌，即按第五條的
2、5款進行獎勵。
2、2甲方對於暫定價格材料及主要材料價格表中的材料認為有必要自行採購時，乙方應予以支持。
七、工程變更及簽證
1、工程變更及簽證必須註明：事由、工作範圍及部位、具體作法、尺寸、工程數量和費用組成。簽證文字的表述應做到鮮明、準確，必要時應附圖，且在簽證單結尾處註明“此項後無內容”。
2、本工程的所有變更及簽證，均應經甲方代表或甲方現場代表及監理工程師簽字後方可生效，甲方、監理、施工單位均應保留原件。
3、甲方有權對設計圖紙進行變更。
4、乙方發現設計錯誤或不合理之處，應及時通知甲方工程部、監理部和設計單位，由設計單位（或甲方）提供設計變更檔案，經監理工程師、甲方代表簽字批准後實施。
5、甲方對已完成的分項工程進行變更，乙方應在施工前將施工方案報甲方及監理單位確認。乙方應謹慎保護可能重複利用的材料、設備。若乙方拆除措施不當或保護不當造成材料、設備損壞的，由乙方承擔相應損失。
6、需辦理簽證的隱蔽工程，乙方應在隱蔽前三天填寫簽證單，並由監理工程師及甲方代表確認。如因乙方原因導致工程量無法核實，則不予辦理簽證。
7、乙方應在設計變更實施前48小時向甲方提交書面報價，由甲方及監理審核，按審核後的造價決算。
8、設計變更、現場簽證的計價原則：按5章第2條執行。
9、臨時用工簽證應明確：工作內容及工作量、工作時間、工作人數及用工價格。
10、辦理簽證時，乙方應提供經甲方確認的有關方案或數據原件，簽證單原件一式四份。
八、竣工驗收：按《XX條款》執行。
九、工程質量保修
1、工程質量保修範圍和內容：
1、1乙方在質量保修期內，按照有關法律、法規、規章的規定和雙方約定，承擔承包範圍內工程質量保修責任。
1、2凡屬於乙方原因造成的質量問題或其他缺陷，均屬於乙方保修責任範圍，其維修費用和因乙方維修造成業主的相關損失，應由乙方承擔；不屬於乙方責任，但是經由雙方協商由乙方施工的，乙方應配合檢修，費用由責任方承擔。
2、質量保修期限如下（以雙方在工程移交書上籤字之日起計算）：
2、1地基基礎和主體結構工程，為設計檔案規定的合理使用年限；
2、2屋面防水工程、衛生間、廚房、陽台和外牆面的滲漏（包括颱風、暴雨等自然條件下的影響）為________年；
2、3電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程為________年；
2、4給排水設施、道路等配套工程為________年；
2、5供熱及製冷系統為________年；
2、6其他項目的保修期為________年
3、質量保修責任
3、1因乙方施工質量原因導致業主退房、要求甲方給予賠償等，其經濟責任和法律責任均由乙方承擔。
3、2保修期內的維修：一般性維修乙方應在接到通知後24小時內到達；緊急事故乙方應在接到通知後8小時內到達現場搶修；業主收房後出現滲漏水、有水區域返水，乙方應在16小時內修復。
3、3乙方未及時維修或未在合理期限內維修完好、或經過兩次維修都未能修好的，甲方有權自行請人代為維修並確定價格，所有修復費用及賠償費用在支付乙方質保金時扣除，但不等於解除乙方應負的責任。
3、4乙方每次維修完畢，應負責將施工現場清理乾淨、並取得業主和甲方（或物管公司）的驗收簽字。
3、5涉及結構安全的質量問題，乙方應立即向當地建設行政主管部門報告，並採取安全防範措施。由原設計單位或者具有相應等級的設計單位提出保修方案後，由乙方實施保修。
十、雙方的權利和義務
1、甲方代表及職責
1、1本工程甲方代表為__________。甲方代表代表甲方行使契約約定的權力，履行契約約定的職責。甲方如另行委託其他人員代行上述全部或部分職責的，以甲方向乙方出具的授權委託檔案或書面通知為準。
1、2本工程甲方現場代表為王。甲方現場代表的職責：負責監督檢查工程質量及工程進度，負責設計變更、技術核定及現場簽證的簽署，對工程進度款的支付和工程竣工決算進行審核，以及與設計單位等相關部門的協調。
2、乙方駐工地代表及其他人員
2、1乙方項目經理為，項目技術負責人為，其它管理人員名單按乙方的工程量清單報價檔案。
2、2乙方項目部主要管理人員在本工程施工期間（包括準備和收尾階段），均須專職在崗，堅守施工現場，不得兼任其他項目任何職務；如需對人員、機械設備、施工方案等變更，必須提前一周以書面形式報經甲方同意。
2、3乙方的要求、通知均應以書面形式由乙方項目經理簽字加蓋乙方公章或項目專用章後遞交甲方。
2、4乙方項目經理或項目技術負責人必須參加每周工程例會，因故不能參加的應提前8小時向監理部請假、並在獲得監理部同意後方可缺席。
2、5乙方代表除以下原因外，在竣工驗收完成前不能替換
2、
5、1因病而不能堅持工作者；
2、
5、2無法擔任與該工程建設相關的工作。
2、
5、3因刑事責任或經濟糾紛無法繼續擔任此項工作。
2、
5、4被吊銷資格證。
2、
5、5甲方認為不稱職者。
2、6乙方代表換人，必須經甲方書面認可，其接任人仍必須無條件全面繼續承擔乙方應有的責任。
2、7乙方在開工前應向甲方提供有關人員資質證書及崗位證書等證件。
2、8以下甲方確認無法勝任工作的人員，經甲方要求，必須調離本工程範圍。同時，乙方應儘快用甲方批准的合格的人員代替上述調離的人員。
2、
8、1對施工質量、進度達不到契約要求負有責任的施工人員；
2、
8、2業務水平達不到崗位要求、工作責任心不強的施工人員；
2、
8、3不能積極配合甲方正常工作；
2、
8、4違反甲方或乙方工地現場管理規定者；
2、
8、5無證上崗者（適用於按規定必須持證上崗者）；
2、
8、6與工程量清單報價書及契約規定名冊不符者；
2、
8、7與本工程施工無關的人員等。
3、甲方的工作
3、1施工前準備
3、
1、1完成紅線以外的“三通”，提供水、電接口到紅線。乙方進場後，甲乙雙方及時辦理臨時水電設施的移交手續。
3、
1、2負責辦理施工許可證等合法手續，乙方協助辦理。
3、
1、3提供施工場地工程地質、地下管網線路資料，必要時乙方應進一步探明。
3、
1、4將水準點、坐標控制點現場交驗予乙方，由乙方自費負責保護，若保護不當造成的損失由乙方負擔。
3、
1、5向乙方提供8套施工圖。
3、2施工期間
3、
2、1監督檢查工程質量、進度，設計變更的簽證、工程進度款的支付、辦理竣工決算等。
3、
2、2根據銷售等實際需要，對施工現場發出調整、變更指令。
3、
2、3負責協調周邊關係和政府職能部門的關係。
4、乙方的工作
4、1執行本契約的約定，履行與乙方有關的權利和責任。契約簽訂後____日內提交施工現場布置方案，經甲方代表、項目總監批准後進場作施工前期準備工作，並按契約要求的質量和工期完成本工程。
4、2遵守有關法律的規定，接受甲方和監理的指令，按照施工圖紙、設計變更單、工程施工及驗收規範等進行施工。
4、3負責搭建工地現場臨時設施，臨時道路、管線的施工、保養、移位及拆除，現場管線和鄰近建築物、構築物及鄰街交通要道、人行道的防護。向甲方、監理提供現場辦公室三間。
4、4負責從甲方指定的施工用電、用水接駁點按甲方批准的接駁方案接駁。施工用水、電的費用及接駁等所發生的相關費用由乙方承擔。
4、5提供大型施工機械設備年檢證等資料。
4、6乙方須提交詳細的施工組織設計，施工組織設計包括施工總進度計畫（採用時標網路圖繪製）、甲供材料計畫及乙供材料計畫，並嚴格按照經甲方及監理批准後的施工組織設計施工。
4、7如甲方提供的施工檔案不完整，乙方須於契約簽訂後____日內以書面方式向甲方提出補充施工檔案（須列清單），並提供時間表，列明在不影響進度的情況下，甲方應向乙方提供補充施工檔案的內容及最後期限。在工程施工過程中，乙方亦有義務以書面形式及時向甲方進行提示。
4、8每月二十____日前向甲方及監理書面報送本月完成工程量報表和下月施工進度計畫，下月施工計畫必須具體、詳細。若不按時、按要求報送，甲方有權不予支付進度款或支付時間順延。
4、9工地實行旬報制度。旬報在每半月例會前一天報送甲方及監理，旬報內容包括本旬計畫和上旬完成工作、未完成情況說明（包括擬採取措施、最終完成時間）
4、10做好施工組織管理、維持現場整潔、道路暢通、不漏、不灑、不揚，對進出工地的車輛須派專人及時進行沖洗清掃，防止污染交通道路，達到文明施工。以上工作甲方有權檢查。甲方要求整改的部份，若乙方逾期未整改，則另行處理，並從工程款中扣除所發生的費用的兩倍作為罰金。甲方指定分包單位應協助乙方完成上述工作，並承擔同樣責任。
4、11本工程現場所有建築垃圾、生活垃圾須按甲方代表指令清理並運出本工地（甲方直接分包工程的垃圾除外）。乙方須自行聯繫政府規定棄置地點，不論距離遠近和運輸進程中發生的環保費、____市衛生費、堆放費、各種可能發生的罰款等費用均由乙方負責。若乙方不及時按甲方指令清運，甲方可另行委託其他單位清運，由此產生的所有費用將從乙方進度款中按所發生費用扣除，乙方應予以支持。
4、12在室外工程開工後，甲方有權要求乙方拆除影響室外工程的臨時設施，乙方須無條件配合，甲方對此不予補償。但經甲方批准的除外。
4、13按契約約定，對甲方直接分包工程進行配合管理，對分包工程進行協調及配合，參加分包工程的分項、分部工程驗收和竣工驗收，並提出整體驗收意見。
4、14工程竣工前應將現場清理乾淨，做到工畢場清。
4、15負責組織圖紙會審工作以及施工期間的例會、專題會、協調會。按施工圖紙、圖紙會審紀要、設計修改（或變更）通知單和國家現行驗收規範作好自檢工作。
4、16做好施工記錄、隱蔽工程記錄、施工技術資料作為竣工驗收資料移交甲方。甲方分包工程的竣工資料由分包單位按規定整理，在竣工前1____日內提交給乙方，由乙方按規定整理匯總。
4、17工程竣工驗收完成後未移交給甲方之前，乙方負責承包範圍內的成品和半成品保護、施工圍牆的維護、提供臨時廁所，直至工程全部竣工完畢並移交甲方為止。乙方保護期間發生損壞，乙方出資修復。如因甲方提前使用，造成損壞發生的修復費用由甲方承擔。
4、18與本工程無關的設備、材料均不得進入現場，甲方有權進行檢查。
4、19乙方的現場施工人員、機械、設備、材料等必須滿足甲方的施工進度要求。若乙方進度不能滿足甲方要求，則乙方必須按甲方要求增加施工人員、機械、設備、材料等，由此引起的相關費用甲方不予補償。
4、20乙方施工前應組織專業人員仔細審閱設計檔案，有責任發現並提出設計檔案存在的問題。若發現工程按現有施工設計檔案或指令施工將要發生質量缺陷，應立即書面報告甲方。經甲方決定按原要求施工，乙方應予執行。
4、21在施工過程中必須配合甲方銷售需要，積極配合樣板房的施工。
4、22遵守政府主管部門對施工場地交通、施工噪音、夜間施工、安全生產有關的管理規定，按規定辦理有關手續，並以書面形式通知甲方、監理；嚴格遵守有關環境保護法律，並按照環境檢查審核要求，加強施工現場的環境管理，在施工過程中嚴格落實粉塵等污染防治措施及生態保護、水土保持措施，由此發生的費用及由於乙方責任造成的罰款由乙方負責。
4、23加強施工隊伍法制教育，在工程場地內和工程場地周邊不得有擾社會治安。若有違法犯罪活動和人員，應立即交由公安機關處理，不得私自違法處理。
4、24牆改、散裝水泥、臨時路口、臨時場地及城建檔案資料等保證金或押金由甲方負責繳納，乙方按有關部門相應要求（若有）及時提供相應資料，乙方未及時提交合格的資料或未交還占用的場地造成有關保證金或押金未能全部或部分退回等、由於乙方原因扣除的保證金或押金由乙方負責，甲方有權從支付乙方的任何工程款項中扣回。
4、25乙方須與甲方簽訂《廉潔合作協定書》，並嚴格遵守。
4、26乙方施工期間，其公司內部任何勞資糾紛，均由乙方自行解決。因乙方勞資糾紛影響甲方工程進度及項目聲譽的，相關損失由乙方承擔。
5、現場管理
5、1安全施工與檢查：乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全生產管理條例要求組織施工，並受行業安全檢查人員依法進行的監督檢查。採取必須的和必要的安全防護措施，消除事故隱患。本契約施工範圍內發生的安全事故責任和因此發生的費用，全部由乙方承擔。
5、2安全防護：乙方在動力設備、輸電線路、地下管道、密封防塵操作間、易燃易爆地段以及在臨時交通要道附近施工時，施工開始前應向監理提出安全防護措施，經監理認可後實施。
5、3事故處理：發生重大傷亡及其他安全事故，乙方應按有關規定立即上報有關部門並通知監理及甲方，同時按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔發生的費用。甲方、乙方對事故責任有爭議時，應按政府有關部門的認定處理，或參照爭議解決條款。
5、4文明施工：本工程以總平面紅線範圍作為施工場地，施工平面布置須考慮周全，並經甲方審核後方可實施。
5、5乙方應嚴格遵守國家及地方政府頒發的安全施工、文明施工等規範、條例。遵守甲方的現場管理規定。
5、6乙方現場辦公室應配置齊全、完好的辦公設備。
5、7施工期間，乙方應及時整理和安排所有機械、工具、材料、建築垃圾等，做到場清。工程建設中每個樓層的多餘材料、建築垃圾必須通過井架或垃圾槽運輸到地面，嚴禁從高空直接向下拋物。
5、8乙方應嚴格遵守地方政府和有關部門的規定，辦理施工場地交通、噪音、環境衛生和場外污染等有關手續，發生的費用及造成的罰款全部由乙方承擔。
5、9現場用水用電管理
5、
9、1乙方用電用水必須安裝水錶、電錶（乙方水、電錶安裝及移位須報甲方同意）。安裝完成後雙方共同抄底度數，並簽字認可。
5、
9、2施工中根椐水、電錶用量按供電局、自來水公司規定的價格支付費用。價格按供電局、自來水公司出具的收費單為準。
5、
9、3乙方負責提供本工程範圍內分包單位施工用水用電的39;接口，其水電費用由分包單位自理。十
一、其他
1、乙方對甲方指定分包單位的配合及管理
1、1甲方指定分包的工程範圍見本協定附屬檔案四。
1、2對甲方指定分包的工程，乙方應負責管理配合。分包工程配合費按以下費率收取：
1、
2、1普通水電工程按中標價的2%收取；
1、
2、2售樓部土建工程按中標價的1%收取；
1、
2、3外牆保溫隔熱、外牆塗料工程按中標價的
1、5%收取。
1、3按甲方及指定分包單位的要求提供指定分包工程開工條件。
1、4指定分包方應在進場前對已完成的臨時工程及場地進行檢查接收。
1、5乙方對工程進度、安全及文明協助管理。
1、6乙方應對分包商的施工進度計畫進行匯總分析，對施工中有矛盾的地方進行協調並提出解決辦法。
1、7乙方在各分項工程施工前須與指定分包方聯繫，並在隱蔽工程施工前一天請各分包方以書面形式確認，否則，由此而導致的額外施工費用由乙方承擔。如分包方不配合，由分包方負責並承擔乙方的損失。
1、8提供標高、定位點線等。
2、乙方分包管理
2、1乙方未經甲方書面同意，不得將本契約承包內容或任何分項工程對外進行轉包。
2、2乙方分包要求
2、
2、1分包須經甲方及監理書面批准，並向甲方及監理單位提供分包單位資質證書、分包契約、分包工程施工方案。
2、
2、2乙方應在分包施工現場派駐監督管理人員，對分包工程的質量和進度負責。乙方分包單位的違約行為，均視為乙方違約。
2、
2、3乙方應在開工前30天內提交乙方分包工程內容並經甲方認可。乙方分包工程的進、退場時間，經甲方、監理確認後執行。
4、銷售配合
3、1甲方將根據銷售需要，安排施工現場不定期對社會開放。乙方在開放日前應對施工現場進行清理，並作好相應的安全防護措施。
3、2為配合銷售而需要提前施工的項目，應按甲方的書面要求及時安排施工完畢，要求如下：
3、
2、1按甲方要求的時間完成各種施工設施、設備的遷移。
3、
2、2樣板間所在樓棟中的單元門至樣板間的入戶門之間的樓梯間地面材料的鋪貼、牆面抹灰、油漆及樓梯欄桿的安裝。
3、
2、3樣板間內的牆面的抹灰、油漆、地面的找平、廚房、洗手間的防水處理、防護門的安裝。
3、
2、4樣板間外施工通道的上層防護措施應按規範做好。
3、
2、5樣板間外施工用安全網，在樣板間開放前應換用新購置的安全網。
3、
2、6以上工程內容若在乙方承包範圍（清單報價書）外，費用由甲方支付。
3、
2、7如乙方未按甲方以上要求及指定期限完成銷售配合工作，甲方可另請其他施工單位進行施工，所發生的費用甲方有權從應付乙方的工程款中扣除；若因甲方要求增加部分工程，以現場簽證的形式支付相關費用。十
二、協定解除
1、除本協定約定的解除條件外，經甲乙雙方協商一致，也可以解除本協定。
2、當乙方擅自將其承包的全部或部分工程轉包給他人、或肢解後以分包的名義分別轉包給他人，甲方有權解除本協定。
3、因不可抗力致使契約無法履行的，甲乙雙方可以解除本協定。
4、甲、乙雙方任何一方按約定提出解除契約時，應以書面形式向對方發出解除契約通知，並在發出通知前7天告知對方，通知送達對方時契約解除。對解除契約有爭議的，可依本契約有關的約定處理。
5、契約解除後，乙方應妥善做好已完成工程和已購材料、設備的保護，並在____日內向甲方完成移交工作。甲方應為乙方的撤出提供必要條件，乙方應按甲方的要求將自有的機械設備和人員撤出施工場地。乙方未完善移交手續擅自撤場的，應該賠償由此給甲方造成的一切損失。已完工程價款在乙方根據甲方要求完全撤出施工現場並辦理完決算手續後支付。
6、甲方不支付乙方因撤出施工現場所發生的費用。已經訂貨的材料、設備由訂貨方負責退貨和解除訂貨契約，並承擔相應損失。
7、乙方退場條款：無論何種原因導致契約解除的，為保證工程項目的順利完工並交付購房人使用，保證雙方糾紛的順利解決，乙方均應在契約解除達成協定或解除契約通知送達之日起1____日內清退出場，否則，乙方按每日10萬元向甲方支付違約賠償金。乙方在履行本協定過程中，無論以何種理由起訴甲方，甲方為保證工程的順利完工和交付購房人，以及為維護社會穩定，均可要求乙方立即退場，退場辦法按上述規定辦理
8、甲方依照法律規定和契約約定行使契約解除權時，乙方投入施工的工程費用，只按工程直接費進行結算。
9、因乙方違約造成契約解除（如：乙方公司內部民工鬧事造成不良社會影響、因乙方原因延誤工程關鍵工期、乙方不能按約定實現契約承諾等），應賠償甲方一切經濟損失，並按上述退場條款的約定退場。
10、因甲方無力支付工程款，並未提出有效的經認可的辦法，乙方有權為維護自身利益而停止繼續施工。其停止施工期間的費用和其後的一切損失，甲方有責任給予賠償1
1、在竣工時，須提交竣工資料4套。十
三、契約生效與終止、爭議的處理
1、本補充協定自雙方簽訂之日起____日內乙方向甲方足額支付履約保證金後生效。
2、除正常質量保修外，甲乙雙方履行完畢本契約約定的全部義務，本契約即告終止。
3、本補充協定一式陸份（其中正本貳份），甲、乙雙方各執正本壹份、副本貳份。
4、本補充協定系《觀景上東建築工程施工契約》的非實質性補充，若二者不一致處，以本補充協定為準。
5、本協定在履行過程中發生爭議，由雙方協商解決，協商不成提交____市仲裁委員會仲裁。甲方：__________蓋章乙方：__________蓋章法定代表人：__________法定代表人：__________電話：__________電話：__________傳真：__________傳真：__________開戶銀行：__________開戶銀行：__________銀行賬號：__________銀行賬號：__________簽訂契約代表：__________簽訂契約代表：____日期：____日期
帷幕灌漿建設施工契約 篇5
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國契約法》等有關法律法規的規定，甲乙雙方在遵循自願、平等、公平、誠信的基礎上，經協商一致，簽訂本契約。
1.工程概況
1.1.工程名稱:
1.2.報建編號：
1.3.工程建設地點：
1.4.總建築面積：
1.5.建築類型：□住宅
1.6.工程總投資：
1.7.勘察單位：
1.8.設計單位：□公建平方米。□工業□其它。萬元。。。萬元，其中，建安費：
2.審查對象
3.審查內容
3.1.是否符合工程建設強制性標準。
3.2.地基基礎和主體結構的安全性。
3.3.勘察設計企業和註冊執業人員以及相關人員是否按規定在施工圖上加蓋相應圖章和簽字。
3.4.其他法律、法規、規章規定必須審查的內容。
4.審查依據
4.1.國家和項目所在地有關法律、法規的規定以及工程建設強制性條文和標準。
4.2.項目相關的審批檔案，徵詢、諮詢意見。
4.3.有關專項審查、專項技術評審等評估報告。
5.審查時限
5.1.根據甲方的建設計畫，本工程按以下方式進行審查：
□整體□分階段□其他。
5.2.甲方應提供審查所需的全部資料。乙方在收到資料或設計檔案審查通知後，應在___個工作日內完成相應的審查工作，向甲方出具審查合格書等有關材料。
5.3.審查工作期限不包括勘察設計單位的修改時間。
6.審查結果
6.1.審查合格的：
6.1.1.乙方應及時編制審查報告。
6.1.2.乙方向甲方提供施工圖審查意見告知書、審查合格書和節能登記表。
6.1.3.甲方收到審查合格書後的個工作日內向乙方提供套審查合格的施工圖，經乙方審核無誤後在施工圖上加蓋審查專用章。
6.2.審查不合格的：
6.2.1.乙方向甲方出具施工圖審查整改意見，並報有關部門備案。
6.2.2.甲方負責對施工圖設計檔案進行修改，並及時將修改的施工圖設計檔案交由乙方重新進行審查。
7.審查費用及支付方式
7.1.審查總費用為：
7.2.甲方收到乙方加蓋公章的《建設工程施工圖設計檔案審查合格書》後，付清審查總費用。
7.3.施工圖經設計單位修改後重新送乙方審查的，不另計費用。
8.甲方權利和義務
8.1.及時向乙方提供建設項目施工圖審查的全套資料，並對其完整性、真實性負責。
8.2.提出建設工程項目施工圖送審進度計畫。
8.3.安排專人與乙方聯繫，協調處理與施工圖審查工作有關事宜。
8.4.按照乙方的審查意見及時進行修改。
8.5.甲方對審查意見有疑義的，可報有關部門申請複審。
9.乙方權利和義務
9.1.安排符合項目所在地建設工程施工圖設計檔案審查人員要求的專業技術人員從事審查工作。
9.2.保證審查質量，確保相關部門的規定、專項評估意見等在施工圖審查中落實。
9.3.審查工作完成後，除上報、送審和應存檔的圖紙資料外，乙方應將甲方提供的其他資料歸還甲方，並負保密義務。
9.4.乙方應具備審查送審施工圖設計檔案所要求的資格、能力及條件。否則，甲方可解除本契約，乙方應向甲方返還其已收到的審查費用。
10.違約責任
10.1甲方違反本契約約定，應向乙方承擔違約責任。乙方延誤完成審查工作的，每延誤一天，應按審查總費用的1‰向甲方支付延遲履行違約金。
10.2工圖設計檔案經乙方審查合格後、仍因違反法律、法規或工程建設強制性標準等原因給甲方造成損失的，乙方應予賠償。
11.其他
11.1.未經相對方書面同意，任何一方不得轉讓其在本契約項下的全部或部分權利和義務。
11.2.因本契約所生爭議，由甲方所在地法院管轄。本契約附屬檔案與正文具有同等效力。本契約如與甲乙雙方之前簽訂的協定約定不一致的，以本契約為準。本契約一式肆份，甲乙雙方各執兩份，具有同等效力。本契約自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
帷幕灌漿建設施工契約 篇6
甲方：_________________
乙方：_________________
甲方__________與乙方__________原於______年______月______日簽訂的建設契約，現經雙方協商同意，契約於______年______月______日予以解除，乙方提前撤出施工現場，乙方提前撤出施工現場，本著坦誠真摯、相互理解、及時快速解決問題的原則，雙方協商一致達成如下結算、撤場協定：_________________
一、經雙方核實，截止目前乙方共完成工程總價款萬元，詳見附表1完成工程量清單。
二、經雙方對上述費用進行核算統計，截止_____年_____月_____日甲方應付乙方款項總計______萬元，該款項已充分考慮乙方因工程施工、生活建設、工程變更、誤工損失、違約補償等各種費用，對此乙方無任何異議，乙方不再提出其他費用要求。
三、項目施工過程中甲方已累計支付乙方各項款項計______萬元(含代付工程料款萬元)，詳見附表2已支付費用清單。現甲方尚欠乙方款項計______萬元。本協定簽字之後甲方向乙方一次性付清欠款______萬元，至此欠款全部付清，雙方再無任何債權債務關係，甲方不承擔一切與乙方及乙方所屬人員的糾紛。
四、契約解除後免除乙方對已施工部分的工程質量責任。
五、契約解除後，乙方應於3日內退出工程現場並移交甲方所提供的工具及生活用品等，不得以任何理由滯留，否則應承擔拖延費10000元/日。
六、本協定由雙方簽字蓋章後生效，協定協定一式二份，雙方各執一份，具有同等法律效力。
甲方：_________________(蓋章)乙方：_________________(蓋章)
帷幕灌漿建設施工契約 篇7
甲方：
乙方：
甲、乙雙方本著平等互利的原則，經友好協商，甲方將蔚藍印象環境景觀工程委託給乙方進行深化及施工，為了進一步明確雙方的責任，根據相關法律之規定，結合本工程的具體情況，達成如下契約條款，雙方共同遵照執行。
第一條 工程名稱：
第二條 工程範圍和內容
工程範圍：按甲方批准的施工圖為準。
工程內容包括：硬景(硬質鋪地、園林小品等)、軟景(喬木、灌木及草坪等)、水體、景觀照明等。
第三條 設計周期
本契約簽訂以後於20__年2月20日前完成對擴初圖的深化設計，其中包括總平方案調整、硬景部分施工圖深化、材料替換、植物配置及水電安裝設計、，以求達到施工圖紙要求。設計內容需另行補簽設計契約。
第四條 設計價款及支付方式
該項目乙方按3萬元(大寫：叄萬元正)人民幣包乾進行設計取費。契約簽訂後三日內甲方支付乙方1.5萬元(大寫：壹萬五千元正)人民幣的設計定金，乙方完成全部施工圖設計並經甲方認可後，甲方支付乙方剩餘設計尾款即1.5元(大寫：壹萬五千元正)人民幣。
第五條 施工工期
開工日期：以甲方批准的施工報告為準(開工時間最遲不超過20__年4月1日)。
竣工日期：在有施工場地的條件下，工期為70天。
因甲方原因、重大設計變更及特殊天氣原因(如下大雨等)所耽誤的時間應不計工期，並作相應順延 .
第六條 取費原則
1、 本工程執行四川省建設工程造價管理總站發行的20__定額：SGD1-20__至SGD7-20__，收費級別按四類工程二級Ⅱ檔。
2、 苗木部分由甲、乙雙方對苗木品質共同進行認定，乙方按苗木送到工地價的30%收取栽植、養護及包成活費用。乙方報送甲方的苗木報價表必須註明品種、規格、高度、冠幅、胸徑及數量等，大型喬木及價格高的植物在起挖栽植前須經甲方工程人員確認效果，並經價格確認。甲方對照驗收，數量按實收方結算。
乙方應嚴格按照施工圖進行施工，如甲方要求須增加預算範圍以外的工程量應另行辦理簽證。
3、 施工期間發生國家認可不可抗拒的自然災害所造成的損失，經雙方核實後協商解決。
第七條 工程施工價款及支付方式
1、 本工程總造價暫定為 萬元(大寫： )人民幣，實際造價以甲、乙雙方共同審定的決算為準。
2、 本契約備料款為契約總價的20%，其中5%為乙方施工人員、相關機械、設備等進場三日後，甲方在三天時間內將該款項支付到乙方帳戶上。剩餘15%作為在成都採購材料及苗木的材料款。由甲方匯同乙方直接支付給材料及苗木供應商，不足部分亦由甲方增補。
3、 乙方每月25號上報已完成的工程產值，甲方5日內審核並撥付乙方完成量的80%的工程進度款。
4、 工程竣工經甲方驗收合格後，雙方於30日內辦理完成決算，甲方扣除工程總價的10%的質保金，將剩餘工程款支付給乙方。
5、 本工程質保金為工程總造價的10%，在相應項目質保期滿後，如未出現質量問題，甲方於2日內付清全部尾款，質保金不計利息。
第八條 材料供應
該工程所有材料原則上由乙方採購，甲方認質認價。乙方採購的材料必須先報甲方，按設計要求雙方進行封樣，作為乙方採購和甲方驗收標準。如甲方核定價格後，認為個別材料、設備或植物高於市場價，可提出要求，如乙方認為所認定的價格不能將材料、設備、植物購回，可書面通知甲方組織供應。
第九條 工程質量及質保期
1、由於景觀工程的特殊性，為確保美觀、經濟和適用，經甲方認可後，乙方在施工中可根據實際情況進行局部調整，所發生的費用按本契約第六條第一、二款執行。
2、乙方在施工中應加強質量管理，建立有效的質量控制和檢查制度，積極配合甲方、監理人員進行工程質量監督，若由於乙方施工原因造成部分工程質量不合格，乙方應在期限內進行修補或返工，其損失由乙方自行負擔。
3、質保期：質保範圍為乙方施工的全部工程，土建、裝飾、水電安裝一年、草坪養護三個月、灌木養護半年、喬木保活一年。
4、苗木在質保期內由乙方保活，若出現死亡，乙方無條件更換。乙方在接到甲方書面通知一星期內到現場向甲方以書面形式提出整改或更換時間，逾期甲方有權另行安排，費用在質保金中扣除。
第十條雙方協作事項
1、乙方應嚴格按照施工圖進行施工，適用國家現行的該行業各項施工驗收規範，若施工中發現問題應及時與甲方協商，雙方及時處理。
2、甲方現場負責人 ，乙方現場負責人 ，負責處理施工中可能出現的問題及協調相關單位關係。
第十一條 甲方職責及義務
1、在施工期間甲方及時將設計變更、變更通知等以書面形式通知乙方，並做好現場簽證工作。
2、對乙方報送的材料樣品，48小時之內進行認質認價。
3、 對隱蔽工程24小時之內進行驗收。
4、 甲方負責提供與環境工程設計、施工相關的技術資料，指定臨設位置及負責現場三通一平工作。提供施工用的水源和電源，乙方按規定承擔相應費用。
5、 接到乙方交工驗收通知後，甲方應於兩日內組織有關部門進行交工驗收工作，驗收合格後，辦好驗收手續。
乙方職責及義務：
1、乙方應認真保質、保量、準時完成工程。
2、乙方應對工程進度採取措施，發現影響工程進度因素在24小時內報甲方。
3、對已完工程在甲方驗收前，應做好保護工作。
4、乙方不得將工程轉包其他施工單位，一經發現甲方有權要求乙方整改，乙方經整改仍達不到要求，甲方有權解除契約，並由乙方承擔責任。
5、在施工過程中乙方應文明施工，做好安全防範，因乙方原因造成安全事故由乙方負責，若因乙方質量、進度、安全文明等乙方自身因素達不到契約和規範要求，甲方有權要求乙方進行整改，若整改後仍達不到要求，甲方有權解除契約。
6、交工前乙方產生的垃圾清運工作由乙方負責。
竣工驗收：
工程具備竣工條件後，乙方向甲方提交竣工報告;竣工驗收合格後20日內乙方應向甲方提交工程技術資料、竣工圖紙一式兩套。
結算辦法：
1、本契約價款為暫定價。
2、結算範圍包含施工圖及設計變更所列的硬景、軟景、小品、水電等全部內容以及甲、乙雙方認可的圖紙會審紀要、設計變更、現場簽證、隱蔽紀錄等。
第十二條 違約責任
1、如果甲方未按期撥付工程進度款超過3日，乙方有權暫緩施工，施工工期順延。甲方每逾期一天付款按契約總造價支付乙方同期銀行利率的違約金。
2、因乙方自身原因未能按照契約工期完成施工，每逾期一天，按契約總造價支付甲方同期銀行利率的違約金。
第十三條 本契約未盡事宜，甲、乙雙方協商訂立補充協定，與本契約具有同等法律效力。
第十四條 本契約經雙方簽字蓋章後生效，工程竣工並結清工程款後，本契約自行失效。
第十五條 本契約一式肆份，雙方各執貳份，具有同等法律效力。
發包人：(章) 承包人：(章)
法定代表人： 法定代表人：
委託代理人： 委託代理人：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
地址： 地址：
開戶銀行： 開戶銀行：
賬號： 賬號：
郵政編碼： 郵政編碼：
簽訂契約地點：
簽訂契約日期： 年 月 日
帷幕灌漿建設施工契約 篇8
市區建設施工契約書
發包方：_______________________________________________
承包方：_______________________________________________
工程名稱：_______________________________________________
工程地點：_______________________________________________
建築面積：_________________平方米;層數：_______________
結構類型：________________;檐高/跨度：________________米
批准文號：(有權機關批准工程立項的文號)_________________
工程性質：(指基建、技改、合資等)：_____________________
承包範圍：_______________________________________________
承包方式：_______________________________________________
質量等級(優良或合格)：_________________________________
工程承包造價(金額大寫)：_______________________________￥：_____________________________元建設工程施工契約(小型工程本)是依據擬定的，適用於建築面積在平方米以內或承包造價在-元以內的建築工程。建設工程施工契約協定條款依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其它有關法律、行政法規，就本項工程建設有關事項，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，經雙方協商達成如下協定：
第1條工期
1·1本契約工程定於____年____月____日開工;於____年____月____日竣工。契約工期日曆天數為____天。工期如需提前，按約定的開、竣工日期計算的契約工期總天數為_____天。
1·2承包方為提前工期採取的相應措施及因此增加的經濟支出：_______
1·3工期提前或延誤的獎罰，由雙方協商後在契約中約定：
第2條圖紙發包方於_____年_____月_____日，向承包方提供_____套圖紙。
第3條發包方、承包方駐工地代表。發包方工程師姓名：___________;項日經理姓名：_______________。
第4條發包人工作
開工前辦理完畢土地徵用，青苗、樹木賠償，墳地遷移，房屋、構築物拆遷，地上及架空、地下障礙物清除，將施工所需水、電線路、道路接通至施工現場，並保證施工期間的需要，向承包方提供施工現場工程地質和地下管網線路資料，提交辦理有關證件、批件的合法手續，將水準點與座標控制點位置以書面形式提交給承包方，並於現場交驗，協調、處理施工現場周圍建築物、構築物(含文物保護建築)、古樹名木和地下管線的保護及施工擾民問題，契約簽訂後______天內組織會審圖紙和設計交底，在收到承包方提供的施工組織設計(或施工方案)和進度計畫後_______天內予以確認。凡在有毒有害環境中施工時，發包方按有關規定提供相應的防護措施，並承擔相關的經濟支出。
帷幕灌漿建設施工契約 篇9
甲方：_____________________乙方：_____________________
地址：_____________________地址：_____________________
電話：_____________________電話：_____________________
茲_____________(以下簡稱甲方)委託__________電力設備有限公司(以下簡稱乙方)進行機房噪音控制工程。經雙方友好協商達成具體條款如下：
一、工程依據和技術指標
1.發電機組型號：_____________;冷卻方式：_____________;台數：_____________。
2.技術指標
根據(《國家城市區域環境噪聲標準》3096-93)和《工業企業廠界噪聲控制標準》噪聲等效聲級：_______。
評價點位置：__________________________________________
所屬區域：____________________________________________
噪聲標準：白天________;晚上________。
注:1.如果背景噪聲級超過此治理標準規定的指標時則以背景噪聲為允許值。2.根據3096-93規定,測量點選在受影響者的居住或工作建築物外1米,傳聲器高於地面1.2米以上的噪聲影響敏感處(例如窗外1米處)。
二、噪音治理要求
1.噪音治理措施應當經濟、有效、可靠，外表整齊美觀。
2.噪音治理措施，不影響機組操作、維護、並應使得機房內有充足的新鮮空氣進氣量，以保證發電機正常運行。
三、噪音治理措施
採用機房全封閉，隔離噪聲源方式。合理設計機房進風消音道和柴油機排氣消音器。對機房內部作吸聲處理以減小噪聲擴散和減小室內混響聲。具體治理項目見施工圖和報價表。
四、承接方式
乙方承接甲方柴油發電機的噪聲治理技術工程服務，承包整個工程所需材料、設備及人工安裝費用。
五、完成期限
在契約簽定，乙方收到第一期款五天內運料進場施工，整個噪音控制工程在________天內完成交付驗收使用。
六、施工條件及協作事項
________________________________________。
七、工程費用及支付辦法
總工程費用為：________________
付款方式：契約簽定時交付定金________;主材料進場後付________;工程完工後________天內付清餘款。
八、其它
1.若甲方無故不按時按額交付工程款，則乙方有權向甲方收取每天按工程總額_____%的滯納金。
2.在契約履行、工程施工過程中，如有異議，雙方應本著保證工程質量，保證使用要求及施工過度的原則，協商解決。
3.本契約一式兩份，甲乙方雙方各執一份。一經簽訂，起法律效力。未盡事宜，雙方友好協商解決，如遇雙方未能解決則由乙方所在地法院仲裁。
委託方(甲方)：________________
承接方(乙方)：________________
簽訂時間：______年______月____日
基礎建設施工契約範本二建設單位：_________(以下簡稱發包方)
施工單位：_________(以下簡稱承包方)
雙方經充分協商，達成如下協定：
第一條：工程名稱：
第二條：工程地點：
第三條：建築面積：
第四條：工程價款及付款方法：
第五條：工程期限(開工、竣工時間)
第六條：工程質量標準
第七條：承包形式及材料設備供應
第八條：發包方義務：
1.開工前___天，甲方給乙方施工圖一式___份，並做到三通一平辦好施工許可證。(甲方可委託乙方做三通一平工作，另行簽訂協定執行)
2.按協定分工，開工前___天甲方辦好材料供應並交乙方簽認。
3.負責組織設計、施工單位，共同審查施工組織設計，負責組織驗收工作，負責監督工程質量。
4.按協定負責按期撥款。
第九條：承包方義務
乙方負責：
1.按協定分工負責材料供應。
2.編制施工組織設計和施工形象進度表。開工前5天交甲方一式二份。
3.按施工圖負責組織施工，按期竣工。
4.竣工後，5天內按規定將竣工資料整理好交甲方。
5.保證施工質量，嚴格按照國家施工驗收規範進行。
第十條：違約責任及獎勵條款
第十一條：其他協助條款。
第十二條：本契約正本___份，承包方、發包方各一份，報送_____、______各一份。
第十三條：契約有效期及契約爭議解決。
第十四條：附表及其他具有契約效力的檔案。
發包方：(蓋章)承包方：(蓋章)
法定代表人：_____法定代表人：______
地址：________地址：_________
開戶銀行：______開戶銀行：_______
帳號：________帳號：_________
簽約日期：____年__月__日
帷幕灌漿建設施工契約 篇10
原告：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。
系個體戶佛山市__________區__________金屬製品廠的經營者，佛山市__________區__________金屬製品廠經營場所：_________________佛山市__________區__________鎮街道__________工業區__________號廠房，註冊號：_________________。
被告一：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。
被告二：_________________佛山市__________區_________________工程有限公司，住所：_________________佛山市________________，註冊號：_________________。
法定代表人：______________。
案由：_________________建設工程契約糾紛
訴訟請求：_________________
1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金，按中國人民銀行同期貸款利率計算，從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日，實際應計至還清全部款項之日止);
2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔連帶責任;
3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。
事實與理由：_________________
_____________年__________月__________日，被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區__________金屬製品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責任書》，約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業園的車間b、c的金屬鋼結構工程。
《工程承攬責任書》簽訂後，原告按約定完成施工，工程項目也已經驗收合格交付使用。工程施工完畢後，被告一隻向原告支付了部分工程款，其中最後一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張，確認其仍欠原告工程款________________元。後來被告一卻以各種理由推諉，拒不向原告支付上述工程款。
原告認為，因被告二與被告一之間存在非法轉包分包關係，這種關係直接導致原告的合法債權難以實現。根據法律規定，兩被告應對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。
為維護自身合法權益，原告現依法提起訴訟，懇請法院支持原告全部訴訟請求。
此致
____________區人民法院
具狀人：_________________
_____________年__________月__________日
帷幕灌漿建設施工契約 篇11
尊敬的審判長、審判員，我依法接受原告杭州某工程公司的委託擔任其訴訟代理人，出庭參與訴訟活動，現就其與被告福州某公司建設工程施工契約糾紛一案發表如下代理意見：
一、關於廈門某地水泥中轉站建設項目工程工期順延的原因主要是1、被告要求暫停施工。2、被告逾期支付工程進度款。3、因被告單方面原因導致工程部分項目設計及工程變更。4、被告逾期供電。5、工程量增加。由此導致工期順延及原告窩工損失的責任應當全部由被告承擔。
1、【被告要求暫停施工】20xx年12月5日原被告簽訂廈門某地水泥中轉站建設項目工程契約書，20xx年12月14日被告支付預付款，工程正常開工建設。20xx年4月23日，被告以廈門市正對廈門某地港區重新規劃、為考慮不確定因素之風險、減少可能造成的不必要損失為由，單方面通知原告暫緩施工，並同意將契約工期延長因延遲付款的相應天數。【證據1、4、41】
2、【被告逾期支付工程進度款】在20xx年2月7日樁基工程完工，3月12日，廈門市建築工程檢測中心有限公司出具了樁基檢測報告，原告開始了土建施工。被告卻未按約支付第三筆進度款，並且該第三筆進度款逾期達302天(自20xx.2.7至20xx.12.5)。【證據1、11】
3、【被告逾期支付工程進度款】在20xx年9月10日原被告雙方簽訂補充協定，將工期約定為自該補充協定生效之日起算150個日曆日，付款方式按原契約約定付款。但被告在20xx年12月20日應當支付第5筆進度款至20xx年4月24日實際付清之日共逾期達126天。【證據11】
4、【被告逾期支付工程進度款】原告早在20xx年1月3日、10月11日、12月10日分別與各設備供應商訂立契約並支付了相應款項，由於被告未能按約支付第6筆工程進度款，導致原告不能向各供貨商支付貨款，被告為避稅考慮，提出簽署三方協定，由各供貨商向其開具增值稅發票才解決主要設備的供貨。以原告與三供貨商契約約定20xx年2月10日發貨至20xx年7月20日訂立三份三方契約權利義務轉移計算，被告付款逾期至少超過160日。由此導致工期順延及原告窩工損失的責任應當由被告承擔。【證據2、8、9、11、19】
5、【因被告單方面原因導致工程部分項目設計及工程變更】因被告方原因，被告在施工過程中多次要求對部分設計進行變更，在20xx年1月20日將原設計的磚混結構固定式的空壓機房變更為鋼結構的機房，20xx年9月10日提出水泥輸送管道泊位棧橋邊緣需向上(下)移位，長度約15到20米。因此，因可歸責於被告的設計變更和等待設計方案必然導致工期順延和停工。【證據13、22】
6、【被告逾期供電】原被告在原契約中已約定由被告提供電源，20xx年4月22日，原被告與土建分包商簽訂會議紀要，再次明確工程電源由被告在20xx年5月30日提供，系統調試在6月3日完成，但被告直到20xx年10月14日才供電，而原告早已於20xx年9月25日完成全部安裝。被告供電逾期至少達137天(自20xx.5.30至20xx.10.14)。同時也證明被告對該工程的生產使用不可能早於20xx年10月14日。即便因原告原因導致工程逾期，也不會對被告使用該工程產生任何損失。【證據1、20、21、23、24、25，法院向翔安供電局調取的供電契約、現場施工單等證據。】
7、【被告逾期供電】廈門某地水泥中轉站最終在20xx年9月25日安裝完畢，由於被告逾期至20xx年10月14日才供電，導致工程在20xx年10月31日才通過重車測試和投入使用。依法應當認定20xx年9月25日為廈門某地水泥中轉站工程竣工之日。【證據41】
8、【工程量增加】在20xx年3月13日，原被告雙方協定增加了散裝自控系統及控制櫃增改契約、庫底電氣控制遷移工程契約、棧橋管道及橋架敷設工程契約、陸域供電點安裝工程契約、網路電話監控控制系統增設工程契約等5個補充契約總價為100萬元，工期明確約定為配合廈門某地碼頭水泥中轉站工程工期完工。因被告未及時確認新增工程導致停工和工程量增加必然導致工期順延。【證據14、15】
9、【工程量增加】20xx年4月28日原被告雙方協商增加水泥中轉站庫下砌體工程，契約金額為115000元，工期約定30日並需配合生產線施工進度施工，工期延誤一天須支付違約金120元。工程款的支付方式為驗收合格並收到發票後10日內支付百分之95，其餘作為質保金在一年質保期滿後支付。而被告已按約支付了該契約金額百分之95等事實證明了被告認可工程施工進度及工程工期順延的責任在被告方的事實。【證據18】
10、【法律依據】中華人民共和國契約法第二百八十三條 【發包人的責任】發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的，承包人可以順延工程日期，並有權要求賠償停工、窩工等損失。
二、 廈門某地水泥中轉站工程質量及性能完全符合契約約定。
1、廈門某地水泥中轉站工程的設計是由原告按被告要求的性能委託國內權威機構某某某某設計研究院進行，其所提供的設計方案及該工程所採購的全部設備和材料均是通過被告的認可後進行的，所以，工程的性能在理論上完全符合契約要求。【證據1、11對賬明細】
2、該工程已於20xx年10月31日通過重車測試後即投入使用至今達19個余月，被告對工程整體運行性能從未提出異議或整改、維修要求，且相關設備及工程按約定已超過一年的保修期，因此，完全可以確定該中轉站的質量及性能符合契約約定。【證據28、29、30、34、37、41】
3、該工程的卸船、中轉輸送及出庫能力主要由負壓抽吸機、螺桿式壓縮機和汽車衡等設備的性能決定，實際運行能力還受水位環境及操作人員的影響，在被告已對上述設備進行驗收，在使用過程中亦未對其性能提出異議的情況下，已有足夠的理由認定該中轉站的性能達到了契約要求。【證據26、45、48】
4、退一步分析，如果該工程相關設備性能沒有達到契約約定，或者質量不合格，則被告肯定要進行維修整改，但是，被告從未有要求原告就工程相關性能進行整改或維修的行為，也沒有在通知原告並在原告拒修的情況下自行進行維修或委託第三方維修的事實，並且在20xx年11月3日確認尚有質保金506942.25元待保修期結束後支付原告，根據被告確認該工程在20xx年10月31日通過測試後投入使用到20xx年11月3日已使用超過一年的保修期，由此可以認定該工程的性能完全符合契約約定並且運行良好。【證據41、44、】
5、根據20xx年7月20日原被告與三供貨商簽訂的協定約定，原告在與三供貨商簽訂的契約中的債權與債務全部轉由被告履行，那么，即使該工程的相關性能沒有達到原被告契約的約定，那么，有關卸船能力沒有達到契約約定，則被告應當首先與杭州某某有限公司聯繫或要求整改或退貨;有關輸送方面沒有達到契約約定的性能，則被告應當首先與南京某某有限公司聯繫，要求整改或退貨;有關卸料出庫的性能沒有達到約定，則被告應當與福建某某有限公司聯繫，要求整改或退貨;但是，在此之前，被告從未向上述三家供貨商提出性能方面的維修、整改要求，亦未向原告提出對工程中轉輸送方面性能進行維修或整改的要求，由此可以確認，該工程的性能和質量是符合原被告契約約定的。【證據19、48】
6、被告在該工程通過測試後，原告即先後五次發函要求辦理驗收手續，被告對原告要求驗收的函告均未予回復。原告於20xx年11月30日向被告提交整體驗收資料、12月28日向被告提交決算書、20xx年3月16日再次交付決算書及其他證書後，被告已於20xx年3月17日出具對賬明細及證明，確認主體工程總金額為9014845元，後期增加1150000元、總計10164845元，累計已付8601899.5元，尚欠1562945.5元。面對原告要求支付剩餘工程款的要求時，被告以原告需提供增值稅發票方可付款來搪塞，在原告闡明契約約定為提供工程發票時，被告才以性能未達標為由再次拒絕付款。這充分證明了中轉站的質量和性能完全符契約定。被告關於性能未達標及未通過驗收的真實意思和目的是拖延、拒付、剋扣工程款。否則，被告也不會在通過測試、投入使用並辦理結算後又提出未經驗收及性能未達標。【證據11、28、29、31、33、36、39、40、42、43】
7、20xx年3月13日，原被告雙方協定增加了散裝自控系統及控制櫃增改契約、庫底電氣控制遷移工程契約、棧橋管道及橋架敷設工程契約、陸域供電點安裝工程契約、網路電話監控控制系統增設工程契約等5個補充契約總價為100萬元，20xx年4月28日原被告雙方協商增加水泥中轉站庫下砌體工程施工發包契約金額為115000元，上述6個契約增加的工程款總計1150000元，被告對此部分工程的質量和性能從未提出過異議或維修要求，但被告也拒絕支付此部分工程剩餘的371050元，說明被告關於工程性能未達標或質量不合格只是被告為達到拖延、剋扣工程款的一個藉口。【證據11、15、18】
8、【法律依據】依據最高人民法院關於審理建設工程施工契約糾紛案件適用法律問題的解釋第13條的規定，即使該工程未經竣工驗收或性能有問題，由於被告已投入使用，則被告不得以使用部分質量不符契約定為由拒付工程款。該解釋第14條同時規定，工程未經竣工驗收，發包人擅自使用，以轉移占有建設工程之日為竣工之日，本工程已在20xx年10月31日通過測試並由被告占有和投入了使用，被告提出所謂工程性能未達標及未通過驗收只是其想達到拖延、拒付、剋扣工程款的目的而找到一個藉口，被告依法應當支付拖欠的工程款1174655.25和利息39601.85元並承擔其他損失。
三、關於拖欠工程款的數額。
原告於20xx年11月30日向被告提交整體驗收資料、20xx年12月28日向被告提交決算書、20xx年3月16日再次向被告交付決算書及其他證書後，被告已於20xx年3月17日出具對賬明細及證明，確認主體工程總金額為9014845元，後期增加1150000元、總計10164845元，累計已付8601899.5元，尚欠1562945.5元，原告決算書關於主體工程總額9014845元及後期增加1150000元與被告一致，關於具體每筆款項的支付時間和數額也與被告一致，原告決算書和被告明細賬也完全一致，即被告已支付8704899.5元，尚欠1424945.5元，扣除被告20xx年9月1日支付的48753.25元及20xx年12月20日經廈門某地法院調解由被告代付建安的20xx37元，被告實際還拖欠原告質保金和工程款總計1174655.25元。【證據11、39、41、(20xx)某某初字第1280號調解書】
四、被告提出根據契約約定應當先由原告提供發票才能付款、工程未經驗收、性能未達標等答辯意見是沒有法律依據的。
1、原告此前已就開具發票一事與被告協商，但被告要求原告開具增值稅發票方同意付款並拒絕接受原告的工程發票，原告為此於20xx年6月8日前往被告所在地交涉，但被告不但以要求開具增值稅發票為由拒付工程款，其真實的意思是拒付工程款。故本案中不是原告沒有開具發票，而是被告拒絕接受。【有二份錄音證據證明】
2、由於原告沒有建築施工企業資質，故根據最高人民法院關於審理建設工程施工契約糾紛案件適用法律問題的解釋第一條的規定，原被告雙方簽訂的某某契約(廈門某地水泥中轉站建設項目工程契約書)無效，被告所依據的原告必需先提供發票才支付工程款的約定也是無效的。根據中華人民共和國契約法第56條、57條、58條的規定及最高人民法院關於審理建設工程施工契約糾紛案件適用法律問題的解釋第13、14、2條規定，依法確認該工程質量合格並由被告按雙方結算確認的工程款數額支付拖欠的1174655.25元。至於開具發票是原告的法定義務，依法屬於國家稅務機關管轄範圍，人民法院不能就發票事宜進行處理。原告收到被告支付的全部工程款時會按規定出具工程發票。【證據1、41，法律依據中華人民共和國契約法第57條、58條的規定及最高人民法院關於審理建設工程施工契約糾紛案件適用法律問題的解釋第13、14、2、1條規定】
綜上，由於被告要求暫停施工、被告逾期支付工程進度款、被告單方面原因導致工程部分項目設計及工程變更、被告逾期供電、工程量增加導致工期順延和原告窩工損失，在工程整體通過測試並運轉良好及原告五次要求辦理竣工驗收後拒絕辦理驗收手續並連續運行生產達一年之久後，以未經竣工驗收和性能不符合契約約定為由拒絕支付工程款的行為已嚴重損害了原告的合法權益，請求法院根據上述事實以及法院依原告申請查明的事實判決，支持原告的全部訴訟請求。
此致
長樂市人民法院
杭州某工程公司代理人：曾省明
帷幕灌漿建設施工契約 篇12
發包方(甲方)：
承包方(乙方)：
一、 工程概況：
工程名稱：小區道路硬化工程 工程地點：小區 承包範圍：包工包料 契約工期：40天 開工日期：20xx年4月25日 竣工日期：20xx年6月5日 約53萬元。工程量按照實際發生量進行結算(後附工程預算單)。
二、 甲方職責：
1、 依據建設工程管理的法令法規以及城鎮道路建設工程技術規範對乙方施工進行全過程的技術、質量、安全、進度管理。
2、 協助乙方解決施工過程中遇到的問題。 按照施工方案要求對乙方施工技術規範、質量指標進行檢查監督，負責建築材料、隱蔽工程的檢查、驗收工作。
3、 根據實際需要，審核批准工程變更方案，審定工程簽證。
4、 負責抓好對工程隊的安全教育，定期進行安全檢查。
三、 乙方職責：
1、 認真貫徹執行工程建設的法規及各項地方性法規，依據施工方案要求組織施工。
2、 每道工序完工後需經甲方驗收合格後方可進行下一道工序的施工。
3、 所購進的建材必須符合國家材質技術指標，具備產品合格證書及相關質檢手續，並經甲方驗收合格，方可使用。
4、 抓好本工隊全體人員的安全教育，搞好施工現場安全設施、警示標誌配置及各項安全防護工作，嚴格施工機械、電器設備的安全操作規範，積極配合甲方的各項安全檢查。
5、 未按照施工技術規範及工程質量要求組織施工而造成的廢品工程，應予以返工並承擔相關費用。
6、 乙方工程管理及施工人員違章操作造成的損失由乙方承擔，不可抗力因素(地震、洪水等)造成的損失由甲乙雙方協商解決。
四、 工程決算：
工程竣工後，依據工程各項目實際發生量及工程量清單所確定的價格標準據實結算。
五、 付款方式：
依據工程進度雙方商定。工程竣工驗收合格後，支付工程總價款的百分之九十五，預留百分之五保修金，保修期為一年，期滿未出現質量問題，支付餘款。本契約自簽訂之日生效，甲乙雙方共同遵守，如有爭議，提交當地勞動仲裁部門裁決本契約一式四份，甲乙雙方各一份，甲方存檔二份。
發包方：(公章)法定代表人：委託代理人：
承包方：(公章) 法定代表人： 委託代理人： 年 月 日
帷幕灌漿建設施工契約 篇13
甲方：
聯繫電話：
乙方：
聯繫電話：
為加強道路運輸安全管理，防止和減少安全事故，保障人民民眾生命和財產安全，有效促進雙方全面履行運輸經營契約，維護雙方的合法權益，依據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國道路交通安全法》及其他相關運輸安全法律、行政法規和規章，在平等、自願、公平和誠實信用的原則下，雙方就本工程建設施工運輸安全事項協商一致，雙方達成如下協定。
一、本協定履行期限與雙方簽訂的運輸契約(契約編號：_____________)履行期限相同，屬運輸契約的附屬檔案之一，具有與運輸契約同等的法律效力。
二、甲方保證施工中道路、取土、裝車、卸土的暢通，乙方負責運輸。
三、乙方應當設立安全管理人員，配備有專業知識、技能的人員並明確責任，建立、建全安全規章制度，為其僱傭的從業人員提供安全法規知識、安全規章制度、安全操作規程和安全操作技能教育和培訓。
四、乙方應當接受甲方的安全管理監督，遵守甲方的安全規章制度，並按時參加甲方提供的安全法規知識、安全規章制度、安全操作規程等的教育。
五、乙方擬僱傭車輛的駕駛員，由乙方審查其是否持有與擬駕車型相匹配的有效駕駛證、操作證或資格證的原件，是否達到擬駕車型的駕駛年限。由乙方保管其僱傭車輛駕駛員提交的身份證、駕駛證、操作證、資格證等原件。
六、甲方有權對乙方擬僱傭車輛的駕駛員的健康狀況、持有的相關證件的原件、是否與其駕車型相匹配及是否達到所駕車型的.駕駛年限，進行形式審查。
七、乙方讓擬僱車輛承運之前，必須與擬僱車輛駕駛員先簽訂書面協定，約定雙方的權利和義務，確定雙方之間的僱傭關係。並且乙方必須將擬僱車輛駕駛員身份證、駕駛證或資格證複印並經其簽字確認真實且與原件無誤後保存。
八、乙方按時參加甲方定期提供的安全運輸事項、知識、制度、操作規程、操作技能等的教育。
九、乙方因下列情形之一受到行政罰款的，由乙方自行負責罰款。
1、乙方僱傭不符合法定條件的人員駕駛其運輸車輛的。
2、乙方僱傭的車輛未正常對車輛維護和檢測的。
3、酒後駕駛道路運輸車輛的。
4、在1個記分周期內交通違法記分在12分以上，且未按照規定參加道路交通安全法律、法規學習並通過考試的。
5、車輛超速、超載等道路交通違規行為。
6、未有經營、運輸合法證照、資質情況的。車輛、駕駛員等未取得合法證照、資質的。
十、乙方僱傭車輛及駕駛人員有下列情形之一的，甲方有權通知乙方讓其強行解僱車輛。
1、運輸車輛不是散體物料運輸正規車輛，僱請非法營運“黑車”。
2、不服甲方管理人員的管理，在施工過程中所有的安全防護及安全標誌，沒有甲方許可就隨意拆除的。
3、施工過程中，不嚴格遵守安全規章制度，如違章作業、違章蠻幹，不聽從甲方管理人員指揮的。
4、運輸車輛已達到報廢年限的。
5、車輛、駕駛員等未取得合法證照、資質的。
6、不按照甲方指定的工作進度、作業時間、工作面、運輸起止地和運輸數量完成各項運輸任務的。
十一、乙方履行契約過程中負責周邊外圍關係(如交警、城管、街道、村委等)，若乙方需要甲方協助時，甲方可以視情況提供協助。
十二、乙方在履行契約過程中，必須確保運輸安全，運輸車輛如發生各類人身、財產安全事故，均由乙方自行負責。
十三、運輸過程中，乙方運輸車輛必須服從甲方的統一管理、調度和指揮，嚴格遵守施工現場交通規則，積極維護施工現場交通秩序，保證施工現場道路的暢通和運輸安全，不得亂停、亂靠、亂裝、亂卸，不得爭道搶行，不得超速超載。
十四、乙方運輸車輛在運輸作業中造成周邊環境揚塵污染、路面污染或噪聲污染，被有關部門處以行政罰款的，由乙方承擔違規處罰費用及相應責任。如因此給甲方造成損失的，甲方有權向乙方追償，追償時可從乙方的運費或契約保證金中扣留支付。
十五、乙方對自己提供的運輸車輛應當具有合法的所有權，車輛已取得國家道路營運和土方施工的許可權，並確保車輛性能符合安全技術標準、防止帶病上路運行，已依照國家法律政策規定購齊有關車輛保險。否則，甲方有權單方通知乙方提前解除本契約，乙方所交契約保證金不得要求返還。
十六、乙方應當將本協定中主要的有關運輸車輛負有安全營運義務及應負責任，在乙方與所僱傭車輛的協定中明確約定。
十七、爭議的解決
本協定在履行中如發生爭議，雙方應及時協商解決。協商不成的，任何一方均有權將協定爭議事項向甲方公司註冊所在地人民法院提起訴訟，通過法定程式解決。
十八、其他約定
其他約定如下：___________________
二十、責任期：自雙方蓋章、簽字(捺印)生效日起至乙方所承擔的工程建設施工運輸結束日止。
二十一、本協定壹式兩份，甲乙雙方各執壹份。
二十二、本協定經雙方蓋章、簽字(捺印)後生效。
甲方(簽字蓋章)： 乙方 (簽字蓋章)：
簽訂日期： 年 月 日 簽訂日期： 年 月 日
帷幕灌漿建設施工契約 篇14
甲方: 身份證號碼: (以下簡稱“甲方”) 乙方: 身份證號碼: (以下簡稱“乙方”)依照《民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、法規，結合本工程的具體情況，遵循平等、自願、公平和誠實信用原則，雙方就本工程施工有關事項協商一致，訂立本契約。
一、工程概況:工程名稱:
自家住宅工程地點: _______區鎮村
二、工程承包範圍:承包範圍:按甲方提供的圖紙建造地基與主體工程從零開始以至
第六層天面封頂工程，包含兩個化糞池與地面環繞主體渠道的建造。以上工程乙方自帶施工工具(如模板、頂木、機械、鐵鏟、斗車、吊籠、搭建雙排柵含紗網等)。
三、契約工期:開工日期:___________日。
四、質量標準及要求:工程質量要求符合《建築工程施工質量驗收統一標準》GB50300-20合格標準。 需要注意的事項:
1、土方回填過程中，要求夯實緊密，不準未夯實就擅自進行隱蔽。
2、砌築牆體過程中，乙方必須保證灰漿飽滿，組砌方法正確，軸線偏移不得大於規範要求，砌築磚體不得出現上下通縫現象。
3、構造柱、梁關模前，應再次檢查鋼筋安裝位置、數量、間距、是否與施工圖紙一致，不得少筋漏筋，保護層留置是否正確，待合格後方可進行關模。模板支撐應牢固可靠，混凝土澆築過程中，應充分振搗，不得漏振，以保證混凝土成型質量。混凝土澆築完畢後，必須進行充分的養護。
4、工程投入使用的鋼材、水泥等所有材料，不得在施工中浪費，每次砌築時的落地灰及時收用。同時嚴禁偷工減料，必須保質保量地施工。節約材料，並保管好材料，不得丟失。
五、契約價款:承包金額:據實按建築面積每平方米 元(大寫:人民幣 整)進行人工結算。
六、工程質量:
6.1乙方嚴格按照甲方提供的圖紙進行施工。
6.2工程質量以國家建築工程質量檢驗評定標準為依據。
6.3因乙方原因工程質量達不到約定質量標準的，並且無法整改的，乙方承擔全部違約責任。
6.4經甲方項目負責人認定施工過程中不符合施工規範及質量要求的，甲方有權要求拆除和重新施工。經過整改，符合質量要求的，由乙方承擔拆除和重新施工的費用。
七、雙方責權:
7.1甲方供應該工程所需建築材料。由於施工地點的環境問題等，施工材料存放的地點與施工現場所產生的距離，乙方不得以此理由加收甲方任何費用。
7.2甲方應及時對工程進度進行審核，對工程進度款應按照協定約定及時撥付。
7.3甲方提供現場施工用水、施工用電。
7.
4、乙方必須保證工程質量並按設計圖紙和甲方要求施工(天面平滑、牆面平整、順直、水平、砌磚密實、樓梯步級均等)服從甲方指導、檢查、檢驗，確保工程質量好。7.
5、施工安全由乙方全權負責。7.
6、乙方不得任意浪費甲方材料，不準有盜竊甲方材料行為。7.
7、主體工程完成後，乙方負責清理施工現場內所有雜物,搭的建雙排柵需等甲方完成外牆裝修後才能拆除。7.
8、乙方負責找工人、組織、管理、指揮工人施工，乙方施工人員的生活由乙方自理，乙方及其工人與甲方不存在僱傭關係，乙方施工人員就餐飲水等均由乙方負責。7.
9、施工過程中使用到水泥泵車所產生費用由乙方負責。
八、安全施工:
8.1工程安全要求達到《G59-99建築施工安全檢查標準》合格標準，無重大安全事故，因乙方責任達不到此標準且出現重大安全事故的，由乙方承擔事故所產生的全部責任。
8.2乙方應遵守建設工程安全生產、文明施工的有關管理規定，嚴格按安全、文明標準組織施工。
8.3乙方必須遵守國家和當地政府有關職工健康安全、環境管理及保護的法律法規，保證施工場地的清潔和交工前施工現場的清理。
8.4乙方必須遵守甲方安全管理的相關制度，服從甲方統一管理，隨時接受甲方安全檢查人員實施的監督檢查。
8.5乙方採取必要的安全防護措施，消除事故隱患，因乙方安全措施不力造成事故的責任和因此起發生的費用，由乙方全部承擔。
8.6乙方不允許與施工無關的人員進入施工現場，由此造成的大小安全事故由乙方負責。
九、工程款支付:
1、自本協定簽訂後，工程施工至
第一層主體工程完工(
第一層樓頂結束)後甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );
第二層主體工程完工(
第二層樓頂結束)後甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );
第三層主體工程完工(
第三層樓頂結束)後甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );
第四層主體工程完工(
第四層樓頂結束)後甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );
第五層主體工程完工(
第五層樓頂結束)後甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );
第六層主體工程完工(
第六層樓頂結束)後甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );主體工程整體完工後經甲方驗收合格後即以實際測量面積為準，雙方結算，由甲方一次性付清工程餘款。
2、甲、乙雙方必須共同遵守，以上約定的付款方式，不到付款時間，乙方不得違反上述付款方式向甲方提前付款要求。
3、在契約期內，乙方不得故意長期停工或要求追加工錢，如果違反本條款，乙方必須賠嘗違約金2萬元，已做工程不再支付工錢，本契約終止。
十、本契約自簽訂之日起生效，一經簽字即具有法律效力，甲乙雙方如發生糾紛先自協商解決，如協商無效將按照《民法典》交由法務部門處理。十
一、本契約一式兩份，甲、乙雙方各執一份，另附圖紙一份。甲方(手印):身份證號碼:聯繫電話:____日乙方(手印): 身份證號碼: 聯繫電話:___________日
帷幕灌漿建設施工契約 篇15
甲方：__________身份證號：__________
乙方：__________身份證號：__________
根據《民法典》及有關規定，本著平等互利的原則，經甲乙雙方友好，就有關富道二期道路工程邊坡三維網植草工程達成協定，為明確甲乙雙方的權利與義務，簽訂本協定書：
一、工程名稱及地點
1、工程名稱：__________
2、工程地點：__________
二、契約期限自________年____月____日至________年____月____日，因不可抗力或特殊氣候因素造成無法施工的，工期順延。
三、契約內容工程項目及工程量：富道二期二段工程 邊坡三維網植草，工程量約 65000 2。乙方不能履行本契約或不能滿足本契約要求的，甲方可視需要，對乙方工作內容及範圍作出調整，也可對乙方範圍內的部分或全部工作內容另行指定施工單位。乙方應無條件接受，也不因此作為對契約單價作出調整的理由。 本契約簽定後，由於甲方需要，需臨時安排乙方增加的工作，經雙方協商確定工作內容及計價方式後簽定補充契約。補充契約具有與本契約相同的法律效力，雙方應承擔的責任及義務仍參照本契約條款執行。
四、契約價款
1、工程單位： 2，工程總價暫定人民幣： 元。大寫： 元整。(註：此價不含稅)
2、乙方向甲方支付保證金2萬元。
3、乙方須按契約規定的期限、質量標準和其它契約條款要求完成本契約第三款契約範圍內的全部工作內容。包括為完成本契約所發生的勞務費及零星機具材料費、安裝拆卸費、材料轉場費、輔助材料費、安全文明施工費、合理利潤、管理費等一切費用。
4、乙方為完成本契約約定的工程項目但不在本契約明示的工程範圍、工程量清單或詳細施工內容中沒 寫明或單列的工作內容，均屬於乙方須在本契約中應該履行的契約義務，不再另行支付。乙方經過前期反覆調查了解，對甲方的要求已完全明了，對本契約清單中工作內容表述不全的項目按照國家相關規定中所暗含的工作內容確定並視為包含在相應的工程細目當中。
五、結算方式
1、以甲方驗收合格後最終認可的尺寸、斷面計量，按契約單價和實際完成數量計算工程價款。
2、甲方在本契約所有內容完工並經驗收合格後對乙方支付工程款時提取總額5%作為質量保證金。質量保證金的退還：在質保期滿後，扣除有關應扣款項後，甲方將剩餘部分無息退還給乙方。質量保證期為12個月。
3、乙方憑藉由甲乙雙方搭成的結算單進行結算，其它任何單據不作為結算的法律依據。結算必須由本人進行，委託他人結算時，必須經甲方同意並在甲方在場的情況下簽訂委託書方為有效。
4、付款方式：乙方材料、機械設備進場後，一個月內完成45000平米，甲方支付工程款30萬元，施工中可視乙方進度、質量支付工程款，此項護坡工程完工及時驗收合格後100天內支付完成工程全款。
5、如甲方認為有必要時，可對本協定工程或其任何部分的結構形式、質量等級或數量做出調整，乙方應無條件服從。
6、因乙方因素造成停工，因此而使甲方造成的`損失由乙方負擔。
7、由於乙方失誤、措施不當、控制不嚴等原因造成的工程返工或超設計數量，甲方不予計量。
六、雙方的責任和義務甲方的責任和義務
1、提供設計圖紙或施工方案，提出 質量、技術、安全、環保等要求。技術員技術交底放線、質檢。
2、因甲方自身原因給乙方造成損失由甲方負責。
3、若乙方不能服從甲方調度安排，不滿足質量、進度、安全、環保等要求時，甲方有權單方隨時終止契約。乙方的責任和義務
1、乙方的人工必須聽從甲方調配，按照甲方技術交底進行施工，保證隨叫隨到。在用工現場必須聽從甲方施工人員的指揮，配合甲方施工人員工作，按規定日期完成任務，遵守甲方的規章制度。特殊工種的操作人員必須持有效證件上崗。
2、乙方必須保證項目質量。如果施工項目在質保期內出現質量問題，乙方必須在24小時內到達項目部並無條件對進行修復。
3、乙方必須按照安全和技術要求規範化施工，採取嚴格的安全防護措施，在施工過程中要特別注意安全操作，在施工過程中不得聲音作業，杜絕一切事故發生，並承擔由於自身造成的人身傷亡事故，安全責任事故，甲方不負任何責任。
4、乙方必須要求工人在上工地以前，不準喝酒和做好安全準備方能施工，如果被甲方工作人員發現沒有系好安全繩或沒有牢固好安全繩，發現一次罰款500—20元，乙方無條件服從。
5、乙方必須為所屬員工辦理意外傷害保險。
6、乙方負責其人工的一伙食、住宿等事項，其費用由乙方自付。
7、乙方必須配合甲方做好相關輔助資料。
8、及時足額支付農民工工資，否則由此造成的一切責任乙方自行承擔。甲方可視需要代為支付，相應金額從應支付於乙方的工程款中扣除。
8、施工用水、用電均已包含在契約單價中，乙方自行承擔。
七、其它約定
1、甲乙雙方均不得提出協定以外的其他任何要求，若一方提出，對方有權拒絕。在執行過程中任何一方無故單方面終止契約，則視為違約，違約方需向守約方支付契約總價10%的違約金。
2、甲乙雙方應嚴格遵守和執行本協定條款。如一方不按協定條款執行均屬為違約，違約方須承擔由此造成的經濟損失，如乙方不能按甲方規定日期完成施工任務，乙方自行退場，乙方不自行退場，甲方有權將乙方清除出場，所乾工程款按經甲方驗收合格認可的50%結算，同時賠償甲方延期所造成的工期和經濟損失。
八、爭議解決方式
1、本協定未盡事宜，雙方另行協商。
2、與本契約有關的一切爭議，甲乙雙方友好協商解決，協商不成依法向協定簽訂地人民法院起訴。在解決爭議的過程中，任何一方不得有破壞、阻工、鬧事等行為，否則應承擔相應法律責任契約在履行過程中發生糾紛，雙方協商不能解決的，依法向協定簽訂地人民法院起訴。
九、契約的生效和終止
1、本契約一式二份，甲乙雙方各執一份。
2、本契約自簽訂之日起生效。
甲方(簽字)：__________乙方：(簽字)__________
聯繫電話：__________聯繫電話：__________
簽約日期：__________簽約日期：__________
簽約地點：__________簽約地點：__________
帷幕灌漿建設施工契約 篇16
甲方：乙方：依照《民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程施工事項協商一致，簽訂本契約。
一、工程名稱：環山中和廚房後水圳混凝土圳邊及護坡工程
二、工程地點：環山中和廚房後
三、工程內容：護坡總體積為30.89；護坡總投資13900元。宿舍後圳護坡長：42.2寬0.3高0.8
10.13 3宿舍後圳邊：長42.2寬0.5高0.24
5.063廚房後圳邊：長38.4寬0.5高0.3
5.763廚房後圳護坡：長38.4寬0.3高0.8
9.223伸進土中加寬腳：長0.3寬0.15高0.820個
0.7230.89 3450元 313900元
四、契約工期
1、經雙方協商確定工作日為20天，自________年____月____日起至________年____月____日。
2、若施工過程中發生人力不可抗拒的自然情形，或者甲方要求乙方暫停工作，工期相應順延。
五、質量標準
1、工程的總承包價暫定為人民幣大寫壹萬叄仟玖佰元整，13900.00元。
2、總承包價為包乾價，包含了人工、機械、管理、協調、稅費等一切費用，甲方無需再向乙方支付任何費用。
3、工程量的確認：施工過程中，若工程量變更，根據上述單價另行簽訂補充協定，或工程變更單。
4、支付方式：工程完工後，付給契約總價70%，餘款按規定竣工驗收後____日內全部支付。
六、甲方義務
1、 按時向承包人撥付工程款。
2、 工程文明生產中涉及環保、衛生以及社會治安等問題由發包人負責解決且工期順延。
七、乙方義務
1、在本契約簽訂生效後二天內向甲方提交該項目施工方案及進度計畫。
2、自覺接受發包人及有關主管部門的管理、監督和檢查，確保施工機械安全性能良好，操作人員持上崗證上崗；接受發包人及有關主管部門日常對機械設備、材料質量，操作人員的有效證件、持上崗證情況的檢查。
3、在施工過程中按發包人統一規劃堆放材料、機具，按發包人標準化工地要求設定標牌，搞好工區的管理，做好職責區的治安保衛工作。
八、施工安全承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，並隨時接受甲方安排的檢查人員實施的監督檢查，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由於承包人按全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由承包人承擔。
九、違約責任
1、甲方應按本契約約定及時支付工程款，若有逾期，甲方應向乙方支付違約金，違約金數額為應付金額的銀行同期貸款利率計算支付利息。
2、因非甲方原因、不可抗力原因，乙方未按期完成工程內容，每逾期____日，乙方應向甲方支付本工程總金額千分之五的違約金；逾期超過____日，甲方有權單方面解除契約。
十、其他本協定自雙方簽字或蓋章後生效，一式二份，雙方各持一份。未盡事宜，當發生時甲乙雙方互相協商解決。甲方： 乙方：________年____月____日
帷幕灌漿建設施工契約 篇17
甲方：乙方：
第一條 工程概況：
項目名稱：小區住宅樓
項目地點：
第二條 產品的名稱、規格、型號、數量和價格：契約總價￥ 人民幣 ： 契約總價包括各種配電箱的加工製作、配電箱的裝卸、運輸、堆放至招標單位指定地點、產品檢測費、管理費、稅金、現場配合驗收、因質量問題引起的維修和更換、技術指導及技術培訓等所發生的一切費用。
第三條 交貨地點：小區工地現場甲方指定地點
第四條 交貨時間：__年 月 __年內不出現生鏽、漆膜脫落、龜裂等現象。
第六條 產品的交貨驗收及保管方式
6. 1乙方必須按甲方要求運抵卸貨地點，否則，甲方有權拒收貨物。
6.2契約簽訂時乙方提供的樣本、樣品甲方進行封存，作為產品驗收的依據。
6.3 貨到甲方指定的地點以後通知甲方、監理公司、工程安裝承包方進行驗收，若貨物與進貨數目不相符，或有損壞，或者貨物的包裝、品種、型號、規格、質量等不符合契約規定，甲方有權拒收全部或部分貨物，乙方須按照甲方要求收回或補齊，乙方實際交貨時間以乙方最終補齊貨物時間為準。參與交貨驗收的單位在貨物清單上共同簽字，並填寫交貨驗收合格證明，此合格證明為乙方交貨的憑證，也是乙方申請付款的必要依據。
6.4貨物在交貨驗收合格前所有權不轉移，產品的包裝、成品保護、貨物的丟失、損壞的風險由乙方承擔。
6.5乙方在交貨的同時應向甲方提交產品合格證、使用說明書等相關資料，否則，甲方有權拒收貨物。
6.6.對乙方所供產品，甲方有權隨機抽樣送檢，如送檢產品質量不符合相應國家或行業標準，甲方有權對乙方提出索賠。
6.7.產品質量必須通過國家檢測機構相關部門驗收標準為準。
6.8.為確保乙方所供產品質量，供需雙方需對產品質量層層把關。在生產期間，甲方有權指派相關人員進駐乙方廠區跟蹤檢查。
第七條 貨款支付方式
7.1 本工程不支付預付款。
7.2.驗收款：每批貨送達工地現場，並且該批貨款達到契約總價的60%時，經驗收合格付款手續齊全後 5日內支付該批貨款30%的進度款。
7.3.進度款付至契約總價的70%暫停。
7.4.配電箱安裝調試完成，經甲方驗收合格，資料交付齊全、正確、有效，手續完備，並按實結算後, 5日內支付至結算總價的90%。
7.5. 保修金為 0%。
保修期為二年，保修期達到二年後如甲方或物業公司對產品質量沒有異議，則在 5個工作日退還保修金。
第八條 變更處理方法在本契約規定交貨時間的 0個工作日前，甲方如須改變所訂產品的規格型號和數量及發貨時間、到貨時間，乙方只可對因規格型號和數量的變化而造成的價差調整契約金額，但不得就甲方的變更行為收取任何費用。
第九條 產品保修、補貨約定
9. 1產品保修期年,時間從甲方工程竣工驗收之日起計。
9.2 保修期因乙方產品質量出現的問題負責免費更換，乙方在接到甲方更換的要求後24小時內進行更換本契約規定的質量要求的產品。
否則甲方有權單方面選擇其他單位的產品，因此發生的費用從保修金中扣除，而且乙方須對此造成的結果繼續負責。
9.3 應接受甲方和甲方物業管理公司的補貨要求，不得藉故拒絕補貨或推遲補貨;補貨單價參照原契約，補貨日期為接到通知後5天，由乙方送貨到甲方或甲方物業管理公司，並由乙方負責卸貨。
第十條 違約責任
10. 1契約簽訂後，除出現不可抗力的情況外，契約雙方必須履行契約各項條款。
倘若無法履行契約時，違約者需向對方支付本契約總價的 0%作為不能履行契約之賠償。
10.2乙方未按契約規定日期交貨，乙方須支付甲方逾期部分貨款總額每天千分之三的違約金，並依法賠償因此給甲方造成的損失，逾期交貨超過 0天的，甲方有權單方面終止契約。
10.3因為產品質量問題致使沒有一次性通過工程竣工驗收的，乙方應立即無償換貨並在7天內向甲方交送本契約規定的合格產品，向甲方支付未通過安裝驗收部分產品價款的5%違約金。
乙方逾期 0天未交送合格產品的，或者因為產品質量問題致使第二次沒有通過安裝驗收的，甲方有權單方解除本契約，乙方應向甲方退還該部分不合格產品的貨款，並支付該部分價款 0%的違約金。
10.4乙方依法承擔因為產品質量問題而給甲方、第三方造成的損失。
10.5因為貨物的包裝、品種、型號、規格、包裝、數量、質量問題致使未通過交貨驗收的，視為沒有交貨;乙方提供的貨物與甲方確定的樣品不符，視為沒有交貨因此造成逾期交貨的，按照本契約關於逾期交貨的有關規定執行。
10.6對因產品缺陷造成的人身、財產損害，乙方應根據《中華人民共和國產品質量法》等相關法律規定賠償。
第十一條 甲、乙方雙方的任何一方由於不可抗力的原因不能履行契約時，應及時向對方通報不能履行或不能完成履行的理由，在取得有關主管機關證明以後，允許延期履行、部分履行或者不履行契約，並根據情況可部分或全部免除承擔違約責任。
第十二條 本契約在執行中如發生爭議或糾紛，甲、乙雙方應協商解決，協商不成時，向本契約履行地有管轄權的人民法院提請訴訟。
第十三條 本契約自雙方簽章之日起生效，到乙方將全部訂貨送齊經甲方驗收無誤，並按本契約規定將貨款結算以後終止。
第十四條 本契約在執行期間，如有未盡事宜，經甲乙雙方協商，簽訂補充協定，補充協定與本契約具有同等法律效力。
第十五條 本契約用中文書寫，一式陸份，雙方各執叄份，具同等效力，未盡事宜，協商解決。
甲方： 乙方：置業有限公司
法定代表人： 法定代表人：
委託代理人： 委託代理人：
簽訂日期： 簽訂日期：
帷幕灌漿建設施工契約 篇18
發包方(以下簡稱甲方)：
代表人：
地址：
承包方(以下簡稱乙方)：
代表人:
身份證號:
地址：
依照《中華人民共和國民法典》及相關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，經甲、乙雙方友好協商，根據本工程的具體情況，就該工程質量、工程進度、安全生產等事項達成一致，簽訂本契約。
第一條 工程概況
1.工程地點：
2.工程範圍：
3.承包方式：
3.1按圖紙、清單備註欄說明及工程範圍內、包質量、包安全、包工人差旅和食宿費。
3.2施工用水電費由乙方承擔。
3.3本契約執行清單價結算，按甲方要求 天完成主體，總工期 天完成項目;若甲方所供設備、材料、及款項不到位造成的工期延誤乙方不承擔任何責任。
3.4施工工具及勞保用品(含施工工具及吊葫蘆、腳手架、臨時用電的電箱電纜線照明、手套、口罩、安全帶、安全帽、木梯等)購置及託運費由乙方負責;
3.5現場施工材料的卸貨搬運及保管由乙方負責;
4.工期
總工期： 日曆天。
開工日期： 年 月 日
竣工日期： 年 月 日
第二條 雙方代表
1.甲方駐工地代表姓名： 聯繫電話：
2.本工程實行甲方代表負責制，甲方委託甲方代表對本安裝工程實行現場管理。
3.乙方駐工地代表姓名： 聯繫電話：
4.施工中必須和甲方代表一起參與項目管理及各項會議;
4.1甲方工作
4.1.1契約開工前3天，提供施工所需要場地。
4.1.2契約開工日期前3天，辦理施工所需的有關批件、證件和臨時用地等的申請報批手續。
4.1.3如乙方不按契約要求進行施工，甲方即可勒令乙方暫停施工，待整改完畢後報甲方驗收並同意後方可復工。
4.2乙方工作
4.2.1按契約要求的質量和工期完成本工程的施工。遵守有關法律和規定，接受甲方的指令，按照施工圖紙、設計變更單、圖紙會審紀要及施工驗收規範進行施工。為甲方交由乙方施工的工程提供配合，服從甲方對分包工程的協調。
4.2.2 向甲方代表提供月度及周工程進度計畫及其相應統計報表;
4.2.3 在乙方施工的施工場地內，按工程和安全需要提供和維修夜間施工使用的照明、看守由乙方負責。
4.2.4遵守當地市政府和有關部門對施工場地交通和施工噪音、施工現場環境衛生等管理規定，並辦理有關手續。
4.2.5遵守當地市政府和甲方上級單位對施工場地的規定和要求。
4.2.6 按約定保護好建築物結構和相應管線、設備。
4.2.7 已竣工工程未交付甲方驗收之前，乙方負責成品保護，工程竣工後3天內清理現場，做到工完場清。
4.2.8 遵守甲方安全文明施工管理。
4.2.9乙方必須為進入場地的所有工人和管理人員購買工傷保險，確保施工安全和第三者的安全，在施工中違章操作發生的安全事故均由乙方負責，與甲方無關。
4.2.10乙方應自行解決施工過程中工人的食宿問題。
4.2.11乙方有義務事先告知甲方未知的與本工程質量相關的事項，如乙方知道或根據經驗有關質量問題而告知甲方。
4.2.12由於乙方自身原因造成工程質量問題，所需人工、材料、機械費用由乙方承擔。
4.2.13乙方必須嚴格遵守安全生產法則。
4.3 施工組織設計及進度計畫
乙方在契約簽訂生效後3日內，將施工方案、勞動力安排、機械安排和進度計畫提交甲方代表。
第三條 工期順延
1.以下原因造成竣工日期拖延，經甲方代表確認，工期相應順延;
1.1 一周內非乙方原因停水、停電造成停工累積超過八小時;
1.2甲方不能按約定期限交出施工場地，清除障礙物、疏通進場道路和接通施工用水、用電;
1.3由於戰爭、動亂、空中飛行物墜落或其他非甲乙雙方責任造成的爆炸、火災、以及颱風、大雨、暴雨、地震等。
第四條 工程驗收
乙方在工程完工 3日內通知甲方進行初步驗收，並有義務配合甲方進行工程總驗收。
第五條 契約價款及支付
1.契約總價,即人民幣 元整(大寫 元整)。
2.契約簽訂生效後甲方支付乙方工程款總額 30 %即 元(大寫 元整)，工程完工初驗合格後支付 40 %即 元(大寫 元整)，工程總驗收合格後支付 20 %即 元(大寫 元整)，餘款質保期滿後一次性支付給乙方。
3.質保期： 年。
第六條 其他條款
1.本契約未盡事宜雙方本著友好合作誠意協商解決，若協商不成雙方都可以向人民法院提起訴訟。
2.工程圖紙等作為契約附屬檔案與契約具同等法律效力。
3.本契約經雙方蓋章簽字後生效，契約一式二份，甲乙雙方各執一份，具同等法律效力。
甲方： 乙方：
甲方代表： 乙方代表：
日期： 日期：
帷幕灌漿建設施工契約 篇19
契約編號_________
需方(甲方)：__________________
供方(乙方)：__________________
依據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國產品質量法》及其它有關法律法規的規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就石材加工生產及相關服務達成如下協定。
第一條 石材供料
1.甲方委託乙方加工：___________________________。(石材)詳見附屬檔案《石材供料單》。
2.石材供料時間：_______________________________。
3.交付地點為(選擇一項)
施工現場：____________________________________。
甲方指定的材料存放地點：______________________。
雙方約定的其他地點：__________________________。
4.甲乙雙方根據契約要求及供料進度確定具體批次的石材產品的交付時間和地點。
第二條 承接方式
1.甲方應在_______年_______月_______日前向乙方提供設計方案或技術要求，就相關要求向乙方進行書面告知。乙方按照甲方的設計要求，制定加工方案。
2.乙方提供石材原材料、加工設備和技術人員應按甲方要求，並接受甲方檢驗。
甲方提供原材料的，乙方應及時檢驗，如有不符契約定要求的應當 日內通知甲方更換、補齊或者採取其他補救措施。甲乙雙方不得擅自更換加工原材料的品種和等級。
3.乙方需要第三方協助完成工作的，工作成果由乙方負責。
4.一方要求設計方案或加工方案不得向第三方透露的，另一方應盡保密義務。
第三條 質量要求
乙方向甲方交付的成品石材應當符合以下標準(選擇一項)
國家標準
行業標準
雙方約定標準：________________________________。
第四條 運輸與裝卸
1.成品石材的運輸由(選擇一項)：□甲方負責 □乙方負責;石材在運輸中發生的損毀由負責運輸的一方負責，運費由_____方承擔。
2.成品石材運到工程施工現場應由(選擇一項)：□甲方裝卸□乙方裝卸;石材在裝卸中發生的損毀由負責裝卸的一方負責，裝卸費由_______方承擔。
第五條 驗收
1.乙方按照契約要求在出廠前自檢，並向甲方出具“石材產品出廠質量保證書”(以下簡稱“質保書”)。乙方在向甲方供料交付的同時，甲方應派專人與乙方一同驗收，驗收完成後甲方應當同時出具驗收單;實際交付石材的品種、規格、數量等，依據甲方向乙方出具的驗收單確認。質保書及驗收單為本契約附屬檔案。
2.成品石材的運輸由甲方負責的，甲方在裝運前驗收，並出具驗收單。成品石材的運輸由乙方負責的，甲方在裝運後驗收，並出具驗收單。
第六條 契約價款與支付方式
1.契約總價：人民幣_____________________(大寫)。
2.支付方式
(1)契約簽訂後_______日內(或另行約定______________)，甲方向乙方支付契約總價款的_______%作為預付款，計人民幣_________ 元，雙方約定預付款處理方式：_____________________。
(2)款項支付(選擇一項)
按供料進度，每_______(時間)結算一次。甲方應於收到乙方結算報表後_______日核心實並支付進度款。
按供料進度，每_______(數量)結算一次。甲方應於收到乙方結算報表後_______日核心實並支付進度款。
3.契約價款結算方式為：____________________________。
4.供料進度款支付達到契約總價款的______%時，不再按進度付款。待完工驗收後_______天內支付餘款，甲方暫留契約總價款的______%作為保修金，甲方應在保修期滿後_______天內結算，將剩餘保修金和銀行同期存款利息一次性退還乙方。
第七條 違約責任
1.乙方交付的石材質量不符合本契約要求，甲方有權要求乙方整改並達標後繼續供料;對不達標但仍可使用的，甲方有權要求乙方減少價款;因重新供料而產生的費用由乙方承擔。改進後仍不能達標以及不能重新供料的，甲方有權解除契約，並要求乙方賠償相應損失。
2.乙方逾期交付石材的，甲方有權要求乙方繼續履行，並向甲方支付違約金，違約金每日按契約總價款______%支付。
3.因甲方原因導致遲延交付的，甲方應向乙方支付違約金，違約金每日按契約總價款______%支付。
4.甲方逾期支付契約價款的，應向乙方支付違約金，違約金每日按契約總價款______%支付，乙方對已加工的成品石材享有留置權。
5.其他違約責任：____________________________。
第八條 保修
1.保修期限_______年，保修期從甲方代表在驗收記錄上籤字之日算起。
2.保修項目____________________________。
3.保修內容____________________________。
4.保修期內，因乙方供應材料發生質量問題由乙方承擔修補、更換的責任。乙方應在接到修理通知之後7天內派人修理，否則，甲方可委託其他單位或人員修理。因乙方原因造成返修的費用，甲方在保修金內扣除，不足部分，由乙方交付。因乙方之外原因造成返修的費用，由甲方承擔。
第九條 契約變更與未盡事宜補充
1.乙方開始加工後，甲方變更加工或相關服務要求應與乙方協商，並制定書面補充契約或者以本契約為標準計算變更部分的契約價款;因變更造成乙方的損失由甲方承擔。
2.契約履行過程中發生的與契約有關但無契約約定的事宜，雙方應友好協商解決，並以書面形式達成補充協定，與契約條款具有相同效力。
第十條 其他事項____________________________。
第十一條 爭議處理
因本契約發生爭議，雙方可以協商解決或提交上海石材行業協會調解;或按照下列第_______項方式解決。
1.向上海仲裁委員會申請仲裁。
2.向人民法院提起訴訟。
第十二條 本契約生效後雙方可以向上海石材行業協會備案。
第十三條 附則
1.本契約由甲乙雙方簽字或蓋章後生效。
2.本契約一式_______份，雙方各執_______份。
甲方：________________________ 乙方：________________________
簽訂人：_______ 職務：_______ 簽訂人：_______ 職務：_______
負責人：______________________ 負責人：______________________
住所地：______________________ 住所地：______________________
電話：________________________ 電話：________________________
___________年______月_______日 ___________年______月_______日
石材供料單
上海市工商行政管理局/上海石材行業協會制定
帷幕灌漿建設施工契約 篇20
甲方：__________
乙方：__________
本履約保證金由契約雙方於__________年__________月__________日在訂立。為了明確雙方權利、義務，依據《中華人民共和國民法典》及其他有關法律法規規定，甲、乙雙方經平等協商一致，訂立本契約。
第一條 鑒於甲方與乙方於簽署了施工契約，乙方在對建設工程施工契約條款已做明確了解的情況下，為保證其在建設工程施工契約中承諾的履約義務得到切實履行，願意按本契約約定向甲方提供履約保證金。
第二條 保證範圍為乙方未按建設工程施工契約約定履行義務，包括但不限於因乙方原因不能按約定竣工日期竣工、安全生產、工程質量達不到標準時以及因違反甲乙雙方簽訂的《民法典》的相關約定應向甲方支付的違約金或賠償的損失。
第三條 保證金額
乙方應當按照中標契約總金額的__________%，金額：大寫人民幣__________元(￥)作為履約保證金交付給甲方，此筆履約保證金由乙方通過支付到甲方，此款項不計利息或資金占用費。
第四條 保證方式為履約保證金可無條件並不可撤銷地等額抵銷乙方因違反甲乙雙方簽訂的《民法典》的相關約定應向甲方支付的違約金或損失賠償金額。
第五條 保證期間自甲乙雙方簽訂契約生效之日起至建設工程竣工驗收合格後日內。保證期後甲方根據乙方的契約履行情況，按照契約相關約定退還保證金給乙方。
甲方(蓋章)：__________
乙方(蓋章)：__________
時間：__________
帷幕灌漿建設施工契約 篇21
建設工程施工契約是指契約雙方為了完成建設工程而明確的雙方的權利、義務的協定。很多建設工程施工契約的簽訂因為施工方對契約的法律知識不了解，導致簽訂的契約屬於無效契約，那么建設工程施工契約無效的法律後果由哪些呢請閱讀下面的文章進行了解。
依據我國現行法律規定，契約被確認無效後，將導致契約自始無效，契約關係不再存在，當事人不再享有和承擔原契約規定的權利和義務，不能產生當事人|來源|考試|大|所預期的法律後果。建設工程施工契約無效的法律後果也不例外，但由於其標的特殊性，其無效的處理與普通無效契約有著很大的差別，當事人的締約過失也比普通無效契約複雜。
一、建設工程施工契約訂立後尚未履行前被確認無效的後果。
尚未履行前被確認無效的建設工程施工契約，雙方當事人均不得再繼續履行。這時，契約無效的處理只按照締約過失來承擔責任，由有過錯的一方賠償另一方因契約無效而造成的損失，雙方均有過錯的，依照過錯大小承擔相應的責任。另外，損害事實的舉證責任在受損害一方，如果受損害一方對其損失不能通過舉證加以明確，其要求過錯方承擔賠償責任的請求法院不能支持。而有過錯一方除了自行承擔給自己造成的違法後果外，還要承擔無過錯方的實際損失。
二、建設工程施工契約已開始履行但尚未履行完畢被確認無效的後果。
於建設工程施工契約尚未履行完畢就被確認無效的情形，筆者認為，不能按一般無效契約的處理原則實行恢復原狀或雙方返還，應區分不同的情況處理。
第一種情況，已完成部分工程質量低劣，無法補救或所建工程在防洪區域內對防洪工程構成_____的，應按照一般無效契約的處理原則，已經完成部分工程應拆除，建設方支付的工程款應返還。
第二種情況，工程質量完全合格，也未違反國家和地方政府的計畫，則已完成的建設工程歸建設方所有，承包方所付出的勞動由建設方折價補償給施工方，折價時應該按照契約約定的工程價款比例折價。最高院關於審理建設工程施工契約糾紛案件適用法律問題的解釋》第10條第1款規定："建設工程施工契約解除後，已經完成的建設工程質量合格的，發包人應當按照約定支付相應的工程價款"，該解釋的規定正是為了避免教條，減少不必要的損失和浪費。第三種情況是賠償損失，如果因建設方過錯導致契約無效的，建設方對自己的損失自負，同時應該賠償承包方施工過程中支付的人工費、材料費等實際支出費用;如果是承包方存在過錯的，承包方對自己的損失自負，同時要賠償建設方材料費等實際支出的費用。雙方都有過錯的，按過錯大小承擔相應賠償責任。
三、建設工程施工契約已履行完畢後被確認無效的後果。
按照最高院《關於審理建設工程施工契約糾紛案件適用法律問題的解釋》第2條和第3條的規定處理。
第一，建設工程施工契約已經履行完畢後，建設工程經竣工驗收合格的，建設方應該參照契約約定支付承包方工程價款。但仍應追究雙方的其它相應法律責任。
第二，建設工程施工契約已經履行完畢後，建設工程經竣工驗收不合格的，要分兩種情況給予不同處理：一是維修後建設工程經竣工驗收合格的，建設方仍應參照契約約定支付承包方工程款，但承包方應承擔相應的維修義務，或自己維修，或負擔建設方維修費。二是維修後建設工程經竣工驗收不合格的，建設方不支付施工方工程款，對此損失由承包方自行承擔。同時按照雙方的過錯及過錯大小對其它損失承擔相應的賠償責任。這裡的其它損失包括簽訂、履行契約和契約被確認無效後的後續費用，如拆除質量不合格的建築物的費用、工程延期費用、材料費等。
帷幕灌漿建設施工契約 篇22
甲方：
乙方：
現甲方將 新農村工程承包給乙方，根據中華人民共和國《契約法》和《建築法》的相關規定，經甲、乙雙方協商達成契約如下：
一、承包方式：包工包料
二、承包內容：土建、水電安裝
三、施工標準：按圖施工，內門、樓梯、後院地坪用戶自理，室內借土回填有甲方負責，圖紙變更或基礎加保部分另計工程量。乙方負責外牆窗(塑鋼)不含陽台窗，每戶一進戶門。
四、承包工程：新農村×期工程， 戶住宅。
五、承包價格：按每戶人民幣××萬元計算(不含稅率)，有甲方負責。
六、承擔風險每戶××萬元人民幣，甲乙雙方互不變動。
七、結算標準：根據建築法規則計算，根據施工幢戶數，基礎完工，甲方支付乙方每戶×萬元，一層現澆面完工甲方支付每戶×萬元;二層現澆面完工甲方支付每戶×萬元;隔熱層屋面瓦做好後甲方支付乙方每戶×萬元，主體粉刷完工後，甲方支付乙方每戶××元;外牆完工後，三月內甲方支付乙方每戶××元;餘款××元甲方必須在六月內支付乙方。
九、工程工期 。乙方自契約簽訂後 天進場。
十、質量要求：乙方根據國家施工規範要求施工，發生質量事宜，甲方現場監督乙方負責改正。
十一、安全事宜，乙方依據國家建築法安全規範要求組織施工，嚴禁違章操作，發生人力不可抗拒因素，造成安全事故，甲、乙雙方協商解決，
十二、違約事宜，如甲方不能按付款方式支付工程款，造成工程延期由甲方負責。因而造成工程儀式致乙方的損失由甲方甲方負責賠償。除支付實際發生的工程款和利息(同期銀行的四倍)外，還要支付乙方現場工人損失每天××元整，如無其它原因，乙方無故停工造成甲方的損失，由乙方負責賠償。
十三、其它事項：契約中未盡事宜甲乙雙方協商解決，不能達成一致，可申請××市仲裁委員會仲裁，亦可訴訟××市人民法院。
十四、本契約一式兩份，甲、乙雙方各執一份，雙方簽字生效。
甲方簽字：
乙方簽字：
年 月 日
帷幕灌漿建設施工契約 篇23
發包人： (以下簡稱甲方)
承包人： (以下簡稱乙方)
依照《民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他相關法律、行政法規規定、遵循平等、自願、公平和誠信原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本契約。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：
工程內容：建築面積約 960 平方米
資金來源：自籌、集資建戶
二、工程承包範圍
承包範圍：設計圖紙範圍內(地皮面積270㎡)的土建、主體工程、外牆普通塗料裝飾、內牆粉刷粗到、室內排污排水系統、化糞池、出檐、公共過道、樓梯間白灰、底層地面砼層墊層。
三、契約工期
開工日期：
竣工日期：
契約工期總日曆天數： 天。
四、質量標準要求
工程質量標準：合格，並保證房頂不滲水。
五、契約價款
金額(大寫)：約 壹佰肆拾貳萬零捌佰元整 (￥：1420800元)，按 1480 元/㎡計算。甲方不再支付其他任何費用給乙方，即不再支付任何補助費用。
六、契約付款方式：乙方第貳層封頂後(含基礎)，甲方按造價70%支付前兩層工程款，以後每現澆一層按造價80%付款。
七、承包人向發包人承諾：按契約約定進行施工，竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
八、發包人向承包人承諾按照契約約定的期限和支付方式支付契約價款。
九、相關契約條款(未用條款)：
(一)甲方將水、電在開工前接入施工現場，包括路道，施工過程中，所耗用的水電費用由乙方負責。
(二)甲方提代承擔人搭建施工人員辦公、臨時住房的場地，積極配合內助分理施工過程中出現的有關問題。
(三)甲方負責處理施工場地周圍地下管線以及鄰近建築物、建築物的保護工作，乙方不承擔一切稅費。
(四)乙方承擔所有施工使用的水、電費用。
(五)工程所需繳納的建築營業稅及其他各種稅費由甲方負責，乙方不負責任。其他的所有報建費用由甲方負責。
(六)乙方負責施工過程中的所有保衛、安全工作責任，並對其所有管理人員和施工人員的各種工傷情況負全部責任，甲方不需承擔任何責任。
(七)工程如中途因甲方報建等原因停工，甲方應按完成進度進行結算，並承擔與工程直接相關的經濟損失。
(八)相關施工要求及計算方法、違約責任：
l、出檐、走廊、陽台折半計算面積，屋頂如有斜屋面折半計算。
2、工程所需的所有用材必須符合國家標準要求，甲方須提前通知乙方，如因材料不合格造成的問題由乙方負全責，甲方還可要求返工。
3、排污排水系統必須布局合理，總管、水溝、化糞池要完全能夠滿足總棟房屋排污、散水要求。
4、甲方必須按期按要求竣工，若延期按每天伍佰元處罰。
十、1、如果甲方按進度無法支付工程款，按3%月息計算。
2、鋼材品牌鴻泰或白露錳鋼，水泥標號325#。
十一、本契約一式兩份，甲、乙雙方各執一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
帷幕灌漿建設施工契約 篇24
甲方：__________負責人：__________
乙方：__________負責人：__________
依照《民法典》及國家建設部、省市建委對建築裝飾工程的有關規定，經雙方協商簽定契約如下：
一、 工程概況及承包方式
1、 工程名稱：網咖室內裝修工程。
2、 工程地點：中心國小附近
3、 工程承包方式：包工包料
4、 工程概況：建築面積1700.00平方米。
二、 工程裝修內容室內棚面、牆面、地面、電氣等裝飾工程。
三、 工程造價工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求為依據;工程造價為：X元。(以甲方認定的單價為準，工程量竣工後以審計為準)
四、 工程期限工程開工日期：________年____月____日工程竣工日期：________年____月____日
五、 質量要求按國家建設部行業標準G73—91《建築裝飾工程施工驗收規範》規定，及省、市建委、消防部門規定的標準執行，工程質量達到市優。工程竣工後如出現質量問題(竣工後甲方使用，人為造成的質量問題除外)，屬於乙方責任的，乙方無償保修，保修期為________年，終身維修。
六、 付款方式
1、契約簽定後，甲方即付給乙方工程款總造價的30%金額。
2、工程進展一半時，甲方即付給乙方工程款總造價的30%金額。
3、工程竣工驗收合格後，甲方即付給乙方工程款總造價的40%。
七、雙方責任
1、 甲方：負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統、管道系統、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。
2、 乙方：向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。
八、其它事宜經甲乙雙方商定做出如下協定：
1、 工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延;如發生違約所造成的一切損失，由違約方承擔。
2、 本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝發生變化時，需甲方認定綜合單價後，以“現場簽證形式”由甲方現場負責人簽字為準，並列入竣工決算追加當中。( 如本工程報價外的工程已經發生或工程項目的材質、工藝發生變化時，甲方已認可，但甲方沒簽證的，其所發生的費用同樣生效。)
3、 工程量發生變化時，按竣工後工程審計的工程量計算為準。
4、 如甲方或乙方違約，而沒有按契約執行的，可向上級主管部門或仲裁機構申訴。
5、 其它未盡事宜由雙方協商解決。
6、 契約一式貳份，雙方簽字生效，各持貳份，並具有同等法律效力。
甲方：__________乙方：__________
日期：______________日期：__________
帷幕灌漿建設施工契約 篇25
契約編號：_______
發包方：________________
承包方：________________
簽約時間：_______
簽約地點：_______
為了保證________施工質量，如期完成施工任務，達到雙方互惠互利的目的，依據法律法規，雙方友好協商，就本工程施工項目協商一致，訂立本契約。
1、工程名稱：____________
2、建築面積(工程形式)：____________
3、施工地點：________________
4、工期：
(1)開工：____年__月__日;
(2)竣工：____年__月__日;
(3)契約工期總共歷時____天。
5、承包形式：________
6、工程質量標準：________
7、工程價款：總計人民幣____元。
8、付款方式：本契約生效後支付契約款項的__%，計____元;工程竣工且驗收合格後，支付工程價款的__%，計____元;質保金___元，質保期滿後支付。
9、質保期：____年。
10、雙方的責任義務
(1)發包方的責任義務
①為承包方提供良好施工場地、道路、水、電源，滿足開工條件。解決施工中需要發包方協調解決的四鄰關係及糾紛;
②監督管理施工過程中的工程質量、材料質量、督促工程進度;
③給承包方提供施工圖紙、坐標點、標高點;
④按時給承包方撥付款項和進行驗收、結算;
2、承包方的責任義務
①按發包方要求及圖紙要求進行施工;
②如期完成施工任務;
③接受發包方的技術指導和質量標準要求;
④負責發包方提供料物及設備的保護;
⑤教育施工人員愛護甲方的材物，不得偷竊和損壞;
⑥承擔施工中的一切安全事故責任及費用;
11、其他
(1)本契約自雙方簽字蓋章後生效，有效期至保修期滿。
(2)本契約未盡事宜，可由雙方協商解決並簽署書面補充協定，補充協定與本契約享有同等法律效力。協商未果，提交山東曹縣人民法院提起訴訟。
(3)契約附屬檔案為本契約條款的組成部分，本契約連同附屬檔案一式貳份，雙方各執壹份，具有同等效力。
二、建築工程糾紛管轄法院如何確定
建設工程契約糾紛一般由契約約定的履行法院管轄，但契約沒有約定時，由發包人接受圖紙所在地人民法院管轄。
依據規定：因契約糾紛提起的訴訟，由被告所在地或契約履行地人民法院管轄。
第三十五條的規定：兩個以上人民法院都有管轄權的訴訟，原告可以向其中一個人民法院起訴;原告向兩個以上有管轄權的人民法院起訴的，由最先立案的人民法院管轄。
三、建築契約契約履行地的理解
所謂“契約履行地“，通常是指契約規定的履行義務和接受履行義務的地點，即義務清償地點。
建設工程設計契約是雙務契約，即由發包人提供設計工作所依據的基礎檔案和情況，設計人交付設計檔案，並由發包人支付設計費用。建設工程設計契約在實際操作中，與建設工程施工契約有所區別，有的明確了交付設計圖紙的地點，有的對交付圖紙的地點沒有約定。
根據規定“契約生效後，當事人就質量、價款或者報酬、履行地點等內容沒有約定或約定不明確的，可以協定補充;不能達成協定的，按契約有關條款或者交易習慣確定”。根據交易習慣，建設工程設計契約所涉及的履行地點應該是發包人接受圖紙所在地。
發包方：_________承包方：_________
委託代理人：_________委託代理人：_________
___年__月__日___年__月__日
帷幕灌漿建設施工契約 篇26
發包方： (以下簡稱甲方)
承包方： (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本契約。
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程內容和承包範圍：地塊至市政公路之間段臨時道路工程(包括道路土方開挖、塘渣回填、混凝土路面等工程)，道路總長暫定為200米。
4、承包方式：包工包料。所有材料均由乙方自行採購，但材料質量必須符合有關規定，並具備產品合格證書等。
5、契約造價：暫定為 人民幣
6、工期：契約簽訂並生效後天內完成。工期每延遲一天，乙方需向甲方支付違約金人民幣 元。上述逾期違約金，甲方可在本工程造價中直接扣除。
7、契約履約保證金：本工程不設定履約保證金。
8、結算辦法
8.1按以下原則結算：
8.1.1按浙江省市政工程預算定額(__版)結算。
8.1.2根據附後清單約定的價格及現場簽證的工程量按實結算。
8.2土方開挖費用按挖機台班及短駁運輸費用單獨計取，單獨土方短駁運輸(運距1000米內)按40元/車(5噸車)計，此單價均已包括管理費稅金等所有費用。
8.3挖土機採用200型挖機，挖土機費用按230元/小時單價包乾，此單價已包括管理費、利潤、稅金等所有費用。
9、工程質量
9.1道路工程質量按《水泥混凝土路面施工及驗收規範(GBJ97-87)》和《市政道路工程質量檢驗評定標準(CJJ1-90)》執行，要求保證達到合格等級。並達到以下要求：
9.1.1混凝土層
混凝土採用設計規定的商品混凝土。
厚度誤差：±10%厚度。
平整度誤差：小於10mm。
寬度：不小於設計規定。
9.1.2塘渣基層
塘渣層的高度、寬度、縱橫坡度和邊坡等均應符合設計要求，路基開挖應至老土，當局部為淤泥土時，應保證回填厚度應經甲方確認。
路基應有良好的排水系統;
路基應碾壓密實、均勻堅實、穩定，壓實度和平整度應符合設計要求;
必須用不小於15噸的壓路機碾壓檢驗，其輪跡不得大於5mm。
不得有翻漿、軟彈、起皮、波浪、積水等現象。
道路中線標高允許誤差±20mm。
平整度允許偏差：20mm。
寬度允許偏差：100mm。
9.2材料要求
9.2.1中標單位必須對所採購的材料質量全面負責，應提供產品合格證書、質保書、試驗報告。招標單位對材料質量有疑問時，有權要求復驗，復驗合格其相關費用由招標方建設單位支付，復驗不合格其經濟損失及復驗費用由中標單位承擔。
9.2.2道路基層塘渣要求採用清塘渣。
9.3乙方必須精心組織施工，如未按設計要求和規範規定進行施工而造成返工重做的，由此造成的所有經濟損失均由乙方承擔，甲方將給予一定的經濟處罰。
9.4由於乙方偷工減料等施工原因引起工程質量問題，由此造成的所有經濟損失和一切責任均由乙方承擔。
9.5乙方必須做好本工程的成品保護工作，否則，因此對其他施工單位造成損失的，所有經濟損失均由乙方承擔。
9.6路基及道路基層必須碾壓密實，否則，由此造成的道路缺陷修復責任由乙方承擔。
10、安全生產和文明施工：
10.1乙方必須認真執行國家、省、市及東洲街道有關施工安全生產條例和有關規定，
10.2施工期間，發生安全事故和其它事故所造成的所有經濟損失和一切責任均由乙方承擔。同時根據事故情節輕重，甲方每次向乙方收取違約金人民幣500-5000元。
10.3乙方應做好森林防火及環境保護工作，如由於乙方原因造成森林火災及環境破壞，所產生的一切責任及後果均由乙方承擔。
10.4乙方的所有人員必須持證持牌上崗。
11、資料管理和竣工結算的有關規定：
11.1乙方必須按照市政工程規定要求，整理本工程的各項技術資料。
11.2本工程的所有資料必須用A4紙，並用電腦列印。
11.3本工程自竣工驗收合格之日算起15天內，乙方向甲方提供完整的工程技術資料二套，其中一套必須是原件。
11.4自竣工驗收合格之日算起30天內，乙方向甲方提供本工程完整的結算書(包括工程量計算書)和結算資料一式三份。
12、付款辦法：
12.1竣工驗收合格結算審核完畢後一個月內，除留設結算造價的質量保修金外，其餘款項一次性支付給乙方。乙方在收到甲方支付的造價款後三個工作日內，向甲方出具正式的稅務發票。
12.2質量保修金按以下規定支付：
a)竣工驗收合格之日算起一年後的14天內，甲方向乙方支付全部質量保修金;
b)質量保修金不計利息。
12.3水電費用乙方自理。
13、本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成的按下列第(二)種方式解決：
(一)提交仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
14、本工程的質量保修期為一年，自竣工驗收合格之日算起，保修期內發生質量事故，乙方接到甲方維修通知後，五天內完成維修工作。否則，甲方有權另請其他施工隊伍維修，所有維修款均由乙方承擔，甲方可直接從質量保修金中予以扣除。
15、乙方必須配合甲方及時處理好各種在道路施工中發生的阻撓施工行為的。
16、契約未盡事宜，由雙方另行協商確定。
17、本契約一式捌份，甲乙雙方各執四份，經雙方單位蓋章、代表簽字後生效。
發包方： 承包方：
代表：
契約簽訂地：
代表：
年 月 日
帷幕灌漿建設施工契約 篇27
建設單位（甲方）：_____________________
地址：_________________________________
郵碼：_________________________________
電話：_________________________________
法定代表人：___________________________
職務：_________________________________
安裝承包單位（乙方）：_________________
地址：_________________________________
郵碼：_________________________________
電話：_________________________________
法定代表人：___________________________
職務：_________________________________
為明確甲乙雙方在施工過程中的權利義務，促使雙方互相創造條件，搞好配合協作，按時保質保量地完成工程任務，經甲乙雙方充分協商，特簽訂本契約，以便共同遵守。
第一條?總則
一、工程名稱：
二、國家有關單位對工程的批准投資計畫、工程項目表、申請建築許可執照、計畫任務書，初步設計、總概算等檔案號。
三、工程編號：
四、工程地點：
五、工程範圍：本契約全部工程建築安裝面積總計________平方米（各單項工程建築安裝面積詳見工程項目一覽表）。
六、工程造價：本契約全部工程施工圖預算造價為人民幣________元（各單項工程造價詳見工程項目一覽表）。
第二條?在組織施工過程中，如遇下列情況，得順延工期，雙方應及時進行協商，並通過書面形式確定順延期限：
一、因天災或人力不能抗拒的原因被迫停工者；
二、因甲方提出變更計畫或變更施工圖而不能繼續施工者；
三、因甲方不能按期供圖、供料、供設備或其所供材料以及設備不合規格要求，被迫停工或不能順利施工者。
第三條?施工準備
一、甲方在開工前應辦妥征地拆遷；申請領取建築執照；清除施工場地範圍內影響施工的原有管線、樹木等障礙物；解決施工用地（包括材料、構件的堆放和中轉場地，搭建大型臨時設施用地）；解決施工用水源、電源和運輸道路的暢通；應於____年____月____日向乙方提供所有工程設計圖紙____份；組織設計、施工單位進行工程設計交底。
二、乙方在開工前應組織有關人員研究和熟悉圖紙，參與設計交底；編好施工圖預算；負責編制施工組織設計或施工方案；進行施工場地的平整，施工界區內的用水、用電、道路以及搭建施工臨時設施，安排施工總進度計畫，儲備材料，加工構件，做好一切施工準備。
第四條?物資供應
一、本契約全部所需材料按下列第（?）項供應方式辦理：
1.特殊材料、統配部管材料及統配部管機電產品，均由甲方負責採購供應至乙方指定地點，其他材料均由乙方負責採購供應；
2.統配部管材料由乙方負責辦理申請、訂貨、調劑使用；特殊材料及統配部管的機電產品由甲方負責採購供應至乙方指定地點，其他材料均由乙方負責採購供應
3.包工不包料工程，全部材料由甲方採購供應到現場或指定的加工地點；
4.……
二、成套設備和非標準設備，由甲方負責辦理申請、訂貨及加工，引進成套設備在交付乙方前，甲方應負責商品檢驗（在施工現場加工的非標準設備，甲方可委託有條件的乙方加工）。
三、工程所需材料如因供應部門的規格品種或材質不能滿足工程所需要求，必須以其他規格品種代替或加工處理時，應事先取得原設計單位和甲乙雙方的同意，在辦理有關手續後實行，由於代用或加工而發生的量差、價差及加工費，由負責供應方負擔。
四、凡應附有合格證明的材料，在進入施工現場時必須驗證，如無證明，須經試驗合格方準使用，其試驗費應由負責供應方負擔。
五、由甲方負責供應的材料和設備，如未按期供應或規格質量不符要求，經雙方努力仍無法解決，因此造成乙方的損失，由甲方負擔。
第五條?工程款結算
一、本契約全部工程造價的結算方式，按下列第（?）項辦理：
1.以施工圖預算加增減變更預算進行結算；
2.按施工圖預算加係數包乾確定包乾造價，包乾範圍以外的費用，另按有關規定調整包乾造價；
3.按標準施工圖單方造價包乾，包乾範圍以外的費用另按有關規定調整包乾造價；
4.包工不包料工程，按包工預算定額或人工費包幹辦法結算。
二、本契約自簽訂生效之日起，甲方應在____日內按工程造價總額____元的____%一次
撥給乙方備料及施工費。工程進行期間，甲方應審查乙方提供的完成工作量統計月（季）報表，並據此撥給工程進度款。工程未竣工驗收前，可預留工程總造價的____%的尾款，待工程竣工驗收後全部付清（基本建設投資撥款改貸款之後，貸款辦法按主管部門的規定辦理）。不按契約規定撥付工程款，按銀行有關逾期付款辦法或“工程價款結算辦法”的有關規定處理。
第六條?施工與設計變更
一、乙方在組織施工中必須堅持“百年大計，質量第一”的方針，要根據國家頒發的施工驗收規範和質量檢驗標準，以及設計要求組織施工，要求全部工程達到合格標準；
二、在組織施工中，要堅持按圖施工，任何一方不得隨意變更設計，如遇下列情況造成乙方窩工、返工和材料、構件的積壓倒運，勞動力、機械調遷等損失，應由甲方負擔：
1.施工中發現設計有錯誤或有嚴重不合理的地方，乙方應以書面通知甲方，由甲方在七天內與原設計單位商定提出修改或變更設計檔案，經甲乙雙方辦理有關手續後方準繼續施工；
2.施工中如遇設計變更後超出原設計標準或規模時，須經原批准單位審批同意，甲乙雙方辦理有關手續後方可施工。在設計變更尚未批准前，任何一方不得強行施工；
3.在施工中如遇中途停建、緩建，甲乙雙方對在建工程應商定做到安全部位。
三、在施工中由於乙方本身原因造成的停工、返工、材料、構件的倒運，機械二次進場等損失，均由乙方自行負擔。
四、乙方要嚴格執行隱蔽工程驗收制度，凡隱蔽工程完成後，必須經過驗收作出記錄方能進行下一工序的施工。一般隱蔽工程由乙方自行檢查驗收，並作好記錄；重大或複雜隱蔽工程應由乙方書面通知甲方和設計單位共同進行驗收，並辦理隱蔽驗收手續。如甲方與設計單位未屆時參加，乙方可自行檢查驗收，並應作好記錄，甲方應予承認。如甲方以後提出檢查時，檢查結果不符合要求者，其檢查費用由乙方負責，符合要求者，其檢查費用由甲方負責。
五、在組織施工過程中，如遇特殊情況，甲方對某個單項工程提出加快提前完成而採取特殊施工方法時，因此所增加的各項施工費用，應由甲方負擔，在組織施工前，甲乙雙方應辦妥改變施工方法的手續。
第七條?竣工驗收、結算與保修
一、乙方在單項工程竣工前____日，應將驗收日期以書面形式通知甲方屆時驗收，如甲方不能按期參加驗收，須提前通知乙方，並與乙方另行商定驗收日期，但甲方必須承認乙方的竣工時間。甲方推遲驗收，其間所發生的管理費和各項損失均由甲方負擔，並償付逾期違約金，違約金計算辦法。________________。
二、竣工工程經檢驗合格，從驗收之日起____天內乙方向甲方移交完畢，如甲方不能按期接管，致使已驗收工程發生損失，應由甲方負擔。
三、某項工程中之單項工程如需單獨移交甲方，以便由另一施工單位進行施工，在移交時甲乙雙方應辦理中間驗收手續，作為竣工工程驗收之依據
四、在進行竣工工程驗收中，如發現不合格須返工或修理補做的部分，雙方在驗收時應議定修補措施和期限，由乙方在規定期限內完成，完成後經驗收合格再行移交，因此而發生的各項費用由乙方承擔。由於修理或返工造成逾期交付的，償付逾期違約金。
五、工程已基本竣工，如遇某種材料或設備雙方均無法解決，致使該項工程不能全部按期竣工，經雙方研究同意，可作減項竣工，並對已完工程進行竣工驗收和辦理移交手續。
六、竣工工程驗收以國家頒發的施工驗收規範、質量檢驗標準及施工圖為依據。在進行竣工驗收時，乙方應向甲方提供以下條件：
1.增減工程變更的有關手續和其他洽商記錄；
2.隱蔽工程驗收記錄和中間交工驗收記錄；
3.提供竣工圖的工程，如工程變更不大，施工單位應儘量在原施工圖上加以註明，提交甲方存檔。工程變更較大的，由甲方自繪或委託設計單位繪製竣工圖。
七、乙方在單項工程竣工驗收____天內，應將竣工工程結算件送交甲方進行審定，甲方接到竣工結算件後應在____天內審定完畢，如到期未審定完或未提出異議，即視同同意結算，建設銀行據此撥款。
八、工程竣工驗收後，乙方對施工的土建工程質量負責保修一年，採暖工程保修第一個採暖期。在保修期間，確因施工責任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏氣、堵塞等質量事故，應由乙方負責修理，並負擔全部修理費用。
第八條?獎勵、懲罰與_____
一、乙方在保證工程質量的前提下提出修改設計的合理化建議，經甲方和原設計單位同意方可施工，由此而節約的工程投資，____%歸乙方，____%歸設計單位。
二、由於乙方責任未按本契約規定的日期竣工，以竣工驗收合格日期計算，每逾期一天，應按該項工程的預算造價（包工不包料工程按預算人工費計算），由乙方償付給甲方萬分之____的違約金。如乙方採取措施提前竣工，每提前一天，由甲方付給乙方萬分之____的獎勵。獎
金由甲方收益中開支或從甲方節約的投資中支付。如甲方確無資金來源，可不實行獎罰條款，乙方應從全局出發，不因此推遲交工。
三、甲乙雙方不得藉故拖欠各種應付款項，如逾期不付，則視同貸款，拖延方應增付應付而未付款項的利息。
四、施工契約由各級建設銀行監督執行。施工中的經濟糾紛，應本著實事求是的原則，協商解決，如雙方協商不能解決時，可選擇以下第（?）項方式處理：
（1）申請_____________委員會_____；
（2）向________人民法院起訴。
第九條?工程負責人和工傷事故
一、甲方派________為駐現場負責人，乙方派________為現場施工負責人，共同履行本契約的各項規定，對工程進度、工程質量進行監督，檢查隱蔽工程，辦理中間交工工程驗收手續及其他事宜。
二、乙方有責任教育工人嚴格執行操作規程，安全施工，防火防盜。在施工中發生的傷亡事故和乙方管理不善造成的其他損失，均由乙方負責，乙方不得因此影響工程進度。
第十條?契約份數及有效期
一、本契約一式____份。其中正本兩份，甲乙方各執一份；副本一式____份，報送甲乙雙方的主管部門、工商行政管理機關和建設銀行各一份存留備案。
二、本契約自雙方簽訂之日生效，在本契約全部工程竣工驗收並結清尾款後失效。
第十一條?附則
一、本契約條款如對特別情況尚有未盡事宜，雙方可根據具體情況結合有關規定議定附則條款，作為本契約附屬檔案，與本契約具有同等效力，但不得與本契約牴觸。
二、本契約訂立之前雙方簽訂的工程協定書，在簽訂本契約後，可作為本契約附屬檔案，與本契約牴觸之處，以本契約為準。
第十二條?契約附屬檔案（均略）
一、工程項目一覽表
二、全部施工圖紙
三、施工圖預算表
四、甲方負責供應材料、設備一覽表
五、國家或省、自治區、市政政府等有關單位對工程的批准投資計畫、計畫任務書等____份檔案。
第十三條?其他條款___________________________________________________________
建設單位（甲方）：_____________
代表人：_______________________
__________年_______月________日
安裝承包單位（乙方）：_________
代表人：_______________________
__________年________月_______
帷幕灌漿建設施工契約 篇28
建設施工契約示範文本
建設單位(以下簡稱甲方)_____________
地址：_____________
郵碼：_________________
電話：_________________
法定代表人：________________
職務：________________
拆遷戶(以下簡稱乙方)_____________
地址：_____________
郵碼：_________________
電話：_________________
法定代表人：________________
職務：________________
根據_____________建築安裝工程的建設需要，經規劃部門和拆遷房屋主管機關批准，拆遷乙方現有住房。為了明確甲乙雙方的權利義務，保證拆遷工作的順利進行，經甲乙雙方充分協商，特訂立本契約，以供雙方遵守執行。
第一條乙方在甲方用地範圍內共有_____________結構的住房__________幢__________間，共_____________平方米(原住房面積的數量，私有房屋以產權證標明自住的數量為準;租住公房以承租數量為準，單位公用房屋以拆除房屋的建築面積為準)，全部交給甲方拆除(乙方自行拆除的，甲方應付給乙方拆除費)甲方負責於__________年__________月__________日以前為乙方安排住房(拆除單位的公用房屋，一般由甲方撥給相應的投資、材料，由其挖掘土地潛力自行遷建，或由甲方在城市規劃管理部門批准的地區內進行遷建)__________平方米(安置房屋原則上不超過原住房面積，乙方原住房過寬或有出租的房屋，在對其安置時應適當壓縮，但對壓縮面積應按房地產管理部門的規定作價補償;乙方原住房嚴重擁擠不便的，應按其家庭人口情況給予適當照顧)
第二條乙方應於__________年__________月__________日以前搬往甲方安置的住房或周轉房(或乙方自找的周轉房)，甲方於乙方搬遷後__________日內一次付給乙方搬遷費_____________元。
第三條甲方對乙方在臨時周轉期間按下列情況給予補助：_________________
1.乙方自行找房周轉，每人每月補助_____________元;
2.由乙方所在工作單位解決乙方周轉房致使家庭人口分散居住的，每人每月_____________元;
3.乙方用甲方的簡易房周轉的，周轉期間免收房租。簡易周轉房沒有取暖裝置的，取暖季節每人每月補助_____________元取暖費，並按規定補助增加的公共運輸月票費用。房地產契約：_________________工程項目拆遷房屋契約由精品信息網整理!
第四條甲方安置乙方的住房位於_____________，共__________套__________間，__________層__________號，配有__________等裝備。
第五條乙方家庭的全部成員(18歲以上者)__________等__________人一致簽同意__________作為乙方代表人，授權他(她)在契約文本和其他檔案上籤。甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人_____________領取。甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的分家析產、繼承糾紛等，一律不負責任。
第六條甲方如不按契約規定的日期向乙方交付各種費用，逾期一日，應按所欠款額的__________%向乙方償付違約金(如不按時按量向乙方單位撥給相應的投資、材料和遷建用地，每逾期一日，應向乙方償付__________元違約金);甲方如不按契約規定的地點和面積、層次給乙方安置住房，應向乙方償付__________元的違約金，乙方可以向有管轄權的法院起訴，要求甲方按契約履行義務。
乙方如經甲方按契約規定安置住房後，仍拒不搬遷的，由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期一日，應向甲方償付違約金__________元，甲方並可向有管轄權的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其他不可抗力原因不能按時搬遷，時間順延，但必須告知甲方情況。
第七條其他約定：_____________.
本契約自甲乙雙方簽之日起生效，契約生效後，甲乙雙方均不得擅自修改或解除契約。契約中如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定。補充規定與本契約具有同等效力。契約執行中如發生糾紛，經雙方協商仍不能解決的，可提請當地房產管理部門調解，調解不成的，可向人民法院起訴。
本契約正本一式二份，甲乙雙方各執一份;契約副本一式__________份，交__________市(縣)房地產管理局、建設銀行、建委、計委__________等單位各留存一份。
建設(甲方)________________(公章)拆遷戶(乙方)________________(公章)
代表人：________________代表人：________________
__________年__________月__________日__________年__________月__________日
帷幕灌漿建設施工契約 篇29
審判長、審判員;
受本案原告委託，經人民法院同意，今天依法出庭，就訴寧夏建築工程有限公司建設工程施工契約糾紛一案，作為其代理人，依據法律規定，發表如下代理意見：
一、被告應立即支付拖欠人工費，並承擔欠款利息。
被告承包寧夏X有限公司工業園區電石項目，為完成該項目的掃尾工程要求原告組織人員按照其要求完成工作，20xx年原告組織人員開始工作，至同年5月30按照被告要求完成全部工作，6月20日經被告結算總計拖欠原告人工費518600原，為明確拖欠事實原告同時出具了該項目原告人工費用的結算清單，明確了原告的具體工作項目及所產生的費用，但該款項被告卻一直沒有支付，代理人認為，原被告之間權利義務明確，拖欠事實清楚，被告理應按照其出具的人工費結算清單支付拖欠原告518600元人工費，另外依據《最高人民法院關於審理建設工程施工契約糾紛案件適用法律問題的解釋》第十七條、第十八條規定：“當事人對欠付工程價款利息計付標準有約定的，按照約定處理;沒有約定的，按照中國人民銀行發布的同期同類貸款利率計息”。“利息從應付工程價款之日計付。當事人對付款時間沒有約定或者約定不明的，下列時間視為應付款時間：(一) 建設工程已實際交付的，為交付之日;(二) 建設工程沒有交付的，為提交竣工結算檔案之日;(三)建設工程未交付，工程價款也未結算的，為當事人起訴之日”。 根據以上規定，原告於20xx年5月30日實際己完成全部工作，被告應從該日起承擔欠款利息。
二、被告托欠的款項，基本上都是農民工的血汗錢，繼續拖欠下去勢必會給社會釀成不安定因素。原告在提起訴訟前，多次找到被告索要工程款，被告置之不理，一直拖欠至今。國務院和有關部門三令五申地通知和強調，從維護社會穩定大局的高度，把解決拖欠農民工工資問題作為當前一項重要而緊迫的任務，切實維護農民工的合法權益。原告為索要工程款，及時給付農民工工資，多次向被告說明情況甚至乞求，被告卻麻木不仁，無動於衷，喪失起碼的同情心。原告在索要不得，求助無門的情況下，才舉債提起訴訟。代理人認為，這起糾紛雖然是拖欠工程款，但在糾紛的背後涉及到幾十名農民工的利益。因此，請法庭從穩定社會的角度判決被告給付工程欠款。同時，也希望三被告從和諧社會的大局出發，及時給付工程欠款，妥善解決這起糾紛。
以上代理意見懇請法庭予以採納。
代理人：劉保平 20xx年1月23日
帷幕灌漿建設施工契約 篇30
契約編號：________
出租人：________________________
承租人：________________________
簽訂地點：______________________
簽訂時間：________年____月____日
根據《中華人民共和國民法典》的有關規定，按照平等互利的原則，為明確出租人與承租人的權利義務，經雙方協商一致，簽訂本契約。
第一條 租賃物資的品名、規格、數量、質量（詳見契約附屬檔案）：________。
第二條 租賃物資的用途及使用方法：________________。
第三條 租賃期限：自________年____月____日至________年____月____日，總計________天。承租人因工程需要延長租期，應在契約屆滿前________日內，重新簽訂契約。
第四條 租金、租金支付方式和期限：
收取租金的標準：________。
租金的支付方式和期限：________。
第五條 押金（保證金）：經雙方協商，出租人收取承租人押金________元。承租人交納押金後辦理提貨手續。租賃期間不得以押金抵作租金；租賃期滿，承租人返還租賃物資後，押金退還承租人。
第六條 租賃物資交付的時間、地點及驗收方法：________。
第七條 租賃物資的保管與維修：
一、承租人對租賃物資要妥善保管。租賃物資返還時，雙方檢查驗收，如因保管不善造成租賃物資損壞、丟失的，要按照雙方議定的《租賃物資缺損賠償辦法》，由承租人向出租人償付賠償金。
二、租賃期間，租賃物資的維修及費用由________人承擔。
第八條 出租人變更：
一、在租賃期間，出租人如將租賃物資所有權轉移給第三人，應正式通知承租人，租賃物資新的所有權人即成為本契約的當然出租人。
二、在租賃期間，承租人未經出租人同意，不得將租賃物資轉讓、轉租給第三人使用，也不得變賣或作抵押品。
第九條 租賃期滿租賃物資的返還時間為：________。
第十條 本契約解除的條件：________。
第十一條 違約責任：
一、出租人違約責任：
1.未按時間提供租賃物資，應向承租人償付違約期租金________%的違約金。
2.未按質量提供租賃物資，應向承租人償付違約期租金________%的違約金。
3.未按數量提供租賃物資，致使承租人不能如期正常使用的，除按規定如數補齊外，還應償付違約期租金________%的違約金。
4.其他違約行為：________。
二、承租人違約責任：
1.不按時交納租金，應向出租人償付違約期租金________%的違約金。
2.逾期不返還租賃物資，應向出租人償付違約期租金________%的違約金。
3.如有轉讓、轉租或將租賃物資變賣、抵押等行為，除出租人有權解除契約，限期如數收回租賃物資外，承租人還應向出租人償付違約期租金________%的違約金。
4.其他違約行為：________。
第十二條 本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成的，提交哈爾濱仲裁委員會仲裁。
第十三條 其他約定事項：________________。
第十四條 本契約未作規定的，按照《中華人民共和國民法典》的規定執行。
第十五條 本契約一式________份，契約雙方各執________份。本契約附屬檔案________份都是契約的組成部分，與契約具有同等效力。
出租人：________（簽章）
承租人：________（簽章）