委託建設工程施工契約書

委託建設工程施工契約書 篇1

發包人(全稱):__________________

承包人(全稱):__________________

根據《民法典》、《中華人民共和國建築法》及有關法律規定,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就工程施工及有關事項協商一致,共同達成如下協定:

一、工程概況

1.工程名稱:___________________________。

2.工程地點:___________________________。

3.工程立項批准文號:__________________。

4.資金來源:___________________________。

5.工程內容:___________________________。

6.工程承包範圍:

_____________________________________________。

二、契約工期

計畫開工日期:______年____月_____日。

計畫竣工日期:______年____月_____日。

工期總日曆天數:_________天。

工期總日曆天數與根據前述計畫開竣工日期計算的工期天數不一致的,以工期總日曆天數為準。

三、質量標準

工程質量符合___________________________標準。

四、簽約契約價與契約價格形式

1.簽約契約價為:

人民幣(大寫__________________)(¥_________元);

其中:

(1)安全文明施工費:

人民幣(大寫__________________)(¥_________元);

(2)材料和工程設備暫估價金額:

人民幣(大寫__________________)(¥_________元);

(3)專業工程暫估價金額:

人民幣(大寫__________________)(¥_________元);

(4)暫列金額:

人民幣(大寫__________________)(¥_________元);

2.契約價格形式:__________________。

五、項目經理

承包人項目經理:__________________。

六、契約檔案構成

協定書與下列檔案一起構成契約檔案:

(1)中標通知書(如果有);

(2)投標函;

(3)專用契約條款;

(4)通用契約條款;

(5)技術標準和要求;

(6)圖紙;

(7)已標價工程量清單或預算書;

(8)其他契約檔案。

在契約訂立及履行過程中形成的與契約有關的檔案均構成契約檔案組成部分。

上述各項契約檔案包括契約當事人就該項契約檔案所作出的補充和修改,屬於同一類內容的檔案,應以最新簽署的為準。

七、承諾

1.發包人承諾按照法律規定履行項目審批手續、籌集工程建設資金並按照契約約定的期限和方式支付契約價款。

2.承包人承諾按照法律規定及契約約定組織完成工程施工,確保工程質量和安全,不進行轉包及違法分包,並在缺陷責任期及保修期內承擔相應的工程維修責任。

3.發包人和承包人通過招投標形式簽訂契約的,雙方理解並承諾不再就同一工程另行簽訂與契約實質性內容相背離的協定。

八、詞語含義

本協定書中詞語含義與第二部分通用契約條款中賦予的含義相同。

九、簽訂時間

本契約於_________年_________月_________日簽訂。

十、簽訂地點

本契約在___________________________簽訂。

十一、補充協定

契約未盡事宜,契約當事人另行簽訂補充協定,補充協定是契約的組成部分。

十二、契約生效

本契約自_________生效。

十三、契約份數

本契約一式_________份,均具有同等法律效力,發包人執_________份,承包人執_________份。

發包人:_________________(公章)承包人:_______________(公章)

組織機構代碼:________________組織機構代碼:________________

地址:_______________________地址:_______________________

郵政編碼:____________________郵政編碼:____________________

法定代表人:__________________法定代表人:__________________

委託代理人:__________________委託代理人:__________________

電話:_______________________電話:_______________________

傳真:_______________________傳真:_______________________

電子信箱:____________________電子信箱:____________________

開戶銀行:____________________開戶銀行:____________________

賬號:_______________________賬號:_______________________

委託建設工程施工契約書 篇2

發包人(全稱):

承包人(全稱):

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及有關法律規定,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就

施工及有關事項協商一致,共同達成如下協定:

一、工程概況

1. 工程名稱:

2. 工程地點:

3. 工程立項批准文號:

4. 資金來源:

5. 工程內容:

群體工程應附《承包人承攬工程項目一覽表》(附屬檔案1)。

6. 工程承包範圍:

二、契約工期

計畫開工日期:(具體開工日期以開工令為準)。

計畫竣工日期:(竣工日期應以開工令計算為準)。

工期總日曆天數: 天。工期總日曆天數與根據前述計畫開竣工日期計算的工期天數不一致的,以工期總日曆天數為準。

三、質量標準

工程質量達到國家建築工程質量驗收g規範合格標準。

四、簽約契約價與契約價格形式

1. 簽約契約價為

人民幣(大寫)犜(¥元);

其中:

(1)安全文明施工費:

人民幣(大寫)犜(¥元);

(2)建安勞保費:

人民幣(大寫)元(¥元);

(3)材料和工程設備暫估價金額:

人民幣(大寫) 元(¥元);

(4)專業工程暫估價金額:

人民幣(大寫) 元(¥元);

(5)暫列金額:

人民幣(大寫) 元(¥元)。

2. 契約價格形式: 

五、項目經理

承包人項目經理:

六、契約檔案構

本協定書與下列檔案一起構成契約檔案:

(1)中標通知書(如有);

(2)投標函及其附錄(如有);

(3)專用契約條款及其附屬檔案;

(4)通用契約條款;

(5)技術標準和要求;

(6)已標價工程量清單或預算書;

(7)圖紙;

(8)其他契約檔案。

在契約訂立及履行過程中形成的與契約有關的檔案均構成契約檔案組成部分。

上述各項契約檔案包括契約當事人就該項契約檔案所作出的補充和修改,屬於同一類內容的檔案,應以最新簽署的為準。專用契約條款及其附屬檔案須經契約當事人簽字或蓋章。

七、承諾

1. 發包人承諾按照法律規定履行項目審批手續、籌集工程建設資金並按照契約約定的期限和方式支付契約價款。

2. 承包人承諾按照法律規定及契約約定組織完成工程施工,確保工程質量和安全,不進行轉包及違法分包,並在缺陷責任期及保修期內承擔相應的工程維修責任。

3. 發包人和承包人通過招投標形式簽訂契約的,雙方理解並承諾不再就同一工程另行簽訂與契約實質性內容相背離的協定。

八、詞語含義

本協定書中詞語含義與第二部分通用契約條款中賦予的含義相同。

九、簽訂時間

本契約於年月日簽訂。

十、簽訂地點

本契約簽訂。

十一、補充協定

契約未盡事宜,契約當事人另行簽訂補充協定,補充協定是契約的組成部分。

十二、契約生效

本契約自生效。

十三、契約份數

本契約一式份,均具有同等法律效力,發包人執份,承包人執份。

發包人:(公章) 

承包人:(公章)

法定代表人或其委託代理人:

法定代表人或其委託代理人:

組織機構代碼:

組織機構代碼:

地址:

地址:

郵政編碼:

郵政編碼:

法定代表人:

法定代表人:

委託代理人:

委託代理人:

電話:

電話:

傳真:

傳真:

電子信箱:

電子信箱:

開戶銀行:

開戶銀行:

賬號:

賬號:

委託建設工程施工契約書 篇3

原告:___________________________省__________建築有限責任公司

住所:___________________________市__________

法定代表人:______________________________________,總經理

被告:____________________________市__________管理有限公司

住所:____________________________市__________

法定代表人:_____________________________________,董事長

訴訟請求:_________________

1、判令被告支付原告工程款___________元(已扣除原告應支付的鋼材款___________元)及違約金___________元,合計___________元,___________年___________月___________日後至判決生效止的違約金按每天___________元計算;

2、判令被告支付原告因停工造成的材料損失費、誤工費等損失___________元;

3、本案訴訟費由被告承擔。

事實與理由:_________________

原告中標了被告建設的__________綜合樓、殯儀館的工程施工,雙方並簽訂了建設工程施工契約。原告按照被告的要求將綜合樓及主樓工程施工完畢。___________年___________月被告委託___________市__________有限公司對已完工的工程進行結算審核。___________年___________月___________日原、被告雙方根據審核的結果進行了具體的結算。經結算,被告尚欠原告工程款___________元整(含原告應支付的鋼材款___________元),被告於結算當日出具了欠條給原告的內部承包__________。___________年___________月___________日,被告對結算後欠原告的工程款作出了書面的還款計畫,並承諾了逾期付款的違約責任。___________年___________月___________日,原被告雙方對因被告原因停工造成原告的損失進行了結算,經結算,被告另需賠償原告臨時設施費、停工材料損失費、誤工費總計___________元。原告多次催促被告依約履行支付工程款及損失費的義務,但被告的法定代表人卻避而不見。為維護自身合法權益,現具狀人民法院,望判如所請。

此致

___________市___________區人民法院

具狀人:___________________________省__________建築有限責任公司

法定代表人:___________________________

代理律師____________________律師事務所_____________________