機場建設施工契約 篇1
發包人(全稱):_______________________
承包人(全稱):_______________________
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工項協商一致,訂立本契約。
第一條 工程概況
工程名稱:_______________________
工程地點:_______________________
工程內容:_______________________
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附屬檔案1)
工程立項批准文號:________________________
資金來源:_______________________
第二條 工程承包範圍
承包範圍:_______________________
第三條 契約工期
開工日期:_______________________
竣工日期:_______________________
契約工期總日曆天數_____________天
第四條 質量標準
工程質量標準:_______________________
第五條 契約價款
金額(大寫):___________元(人民幣)¥:__________元。
第六條 組成契約的檔案
組成本契約的檔案包括:
1、本契約協定書。
2、中標通知書。
3、投標書及其附屬檔案。
4、本契約專用條款。
5、本契約通用條款。
6、標準、規範及有關技術檔案。
7、圖紙。
8、工程量清單。
9、工程報價單或預算書。
雙方有關工程的洽商、變更等書面協定或檔案視為本契約的組成部分。
第七條 本協定書中有關詞語含義本契約第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
第八條 承包人向發包人承諾按照契約約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
第九條 發包人向承包人承諾按照契約約定的期限和方式支付契約價款及其他應當支付的款項。
第十條 契約生效
契約訂立時間:________ 年__________ 月__________ 日
契約訂立地點:_______________________
本契約雙方約定___________________________________後生效。
發 包 人:_______________________(公章):_______________________ 承包人:_______________________(公章)_______________________
住 所:_______________________ 住 所:_______________________
法定代表人:_______________________ 法定代表人:_______________________
委託代表人:_______________________ 委託代表人:_______________________
電 話:_______________________ 電 話:_______________________
傳 真:_______________________ 傳 真:_______________________
開 戶 銀 行:_______________________ 開 戶 銀 行:_______________________
賬 號:_______________________ 賬 號:_______________________
郵 政 編 碼:_______________________ 郵 政 編 碼:_______________________
機場建設施工契約 篇2
發包方 (甲方):_______________
承包方 (乙方):_______________
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國消防法》等有關法律法規的規定,結合本工程的具體情況,甲乙雙方在遵循自願、平等、公平、誠信的基礎上,經雙方協商一致,簽訂本契約。
一、工程概況
1、工程名稱:_______________
2、工程地點:_______________
3、工程地點:_______________
4、承包方式:_______________
二、工程承包方式
包工包料,採用總價包乾的承包方式,乙方的預算書是組成契約的一部分,契約價款經雙方確認後,預算範圍內所含工程內容一次包死,結算時不予以調整,預算範圍以外的洽商變更另行單獨結算。
三、工程工期
1、本契約工期為____日,自乙方進場之日起至本工程竣工之日止。乙方接到甲方書面進場通知後____日內進場施工。
2、在施工過程中,如遇下列情況,工期相應順延:
(1)因甲方設計變更或工程量增加而影響正常工期的;
(2)因甲方不能按期提供施工圖,材料、設備的;所供材料、設備不符合施工需要的;所供材料、設備在驗收時發現缺陷需要修、配、代、換而影響進度的;
(3)因甲方未具備進場條件,不能提供施工場地、水、電源,場地道路未能暢通,障礙物未能清除等,影響進場施工的;
(4)在施工中如因連續間歇性停水、停電影響正常施工的;
(5)非因乙方原因造成前道工序沒有完成,影響本工程進度的;
(6)隱蔽工程乙方通知甲方驗收,甲方沒有按時驗收的;
(7)甲方未按約定支付工程款的。
四、工程價款
1、工程價款為:(大寫)__________________,(小寫)__________________。
2、在契約履行中出現下列情況時,應調整本工程的工程價款:
(1)經批准的設計變更;
(2)非乙方原因造成的現場施工與圖紙不符,需增加工程量。
3、工程結算價格調整計算方法:上述引起的任何洽商增減,在洽商簽訂時雙方確定金額,最終工程結算為固定契約價+洽商金額,不再另行結算。
4、工程結算價格需第三方審計機構完成的:乙方施工完畢後20日內,乙方向甲方提交本工程完工結算報告及完整的結算資料,甲方收到乙方遞交的完工結算及完整的結算資料後,應在3個月內組織第三方審計機構給予確認,延期視為認可乙方所報結算金額。
五、材料設備供應
1、工程所需所有材料由乙方購買供應到施工現場;產品成品材料由乙方提供樣板給甲方、監理方看樣板認可同意後,由乙方購買供應到施工現場(甲方提供的材料設備除外)。
2、所有材料設備供應附有出廠合格證明及生產許可證件,並嚴格按照國家有關部門的規定及要求進行檢驗,並須符合國家規定的安全和質量標準。
3、施工中,由於甲方原因導致工程設計變更造成乙方採購的材料、設備不適用,甲方給予乙方適當的補償後,不適用的材料設備由乙方自行處理。
4、材料設備採用投標檔案承諾採用的品牌或同類產品(採用的產品品牌須經過甲方的書面確認)。
六、工程質量
1、甲方應在乙方進場前7日,向乙方提供施工圖紙和施工說明____套,並向乙方進行技術交底。
2、乙方按照工程圖紙、施工說明、組織計畫、進度計畫等組織施工,上述約定的事項變更的,雙方均以書面形式通知對方。
3、涉及隱蔽或單項工程的,在工程隱蔽或單項工程竣工前2日,乙方應當通知甲方到場驗收。驗收合格,甲方應在驗收記錄上籤字;驗收不合格的,乙方應整改後重新驗收。甲方不能按時進行驗收,應在驗收前1日以書面形式向乙方提出延期要求,延期不能超過2日。甲方未能按以上時間提出延期要求、不進行驗收或拒絕在驗收記錄上籤字,乙方可自行組織驗收,甲方應承認驗收記錄。
4、乙方保證工程符合國家工程建設消防技術標準。
5、本工程使用的消防產品必須符合國家規定。
七、工程驗收
1、工程完工後,乙方應書面通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知5日內組織自行驗收,並在驗收後14天內給予認可或提出修改意見。承包人按要求修改,並承擔由自身原因造成修改的費用。甲方收到乙方送交的竣工驗收報告後5天內不組織驗收,或驗收後14天內不提出修改意見,視為竣工驗收報告已被認可。
2、自行驗收合格後,雙方辦理工程移交手續。
3、甲乙雙方積極配合向公安機關消防機構申請消防驗收或消防備案。
八、工程價款的支付方式
1、契約簽定後,預付工程總價的_______%,計RMB:_______元;
2、工程峻工、消防驗收取得驗收合格證後一周內,付工程總價的60%,計RMB:_______元。
九、維修責任
乙方負責保修期限為_____年,自公安機關消防機構消防驗收合格或本工程投入使用之次日先到期之日起計算。乙方在接到甲方維修通知後24小時內到達現場並及時處理。如非乙方原因造成的質量問題,不屬於乙方保修範圍,如需乙方維修,甲方需支付給乙方相應的費用。
十、違約責任
1、由於乙方原因逾期完工的,每逾期一日,乙方支付甲方本工程價款1‰的違約金,最高不超過契約價款的3%。
2、由於甲方原因導致延期開工或中途停工的,甲方應補償乙方因停工所造成的損失。需乙方後續進場施工的,甲方承擔後續進場費用。
3、如甲方未按契約約定付款的,每延誤一日,按工程價款的1‰向乙方支付違約金。
4、由於乙方原因,本工程經公安機關消防機構驗收不合格或消防備案後抽查不合格的,乙方應返工,返工費用由乙方承擔。
5、工程完工後,甲方應在3個月內組織驗收,甲方不能按約定日期組織驗收,應從約定期限最後一天的次日起承擔工程保管責任及應支付的費用。
十一、爭議解決
1、本契約及其附屬檔案、技術標準、設計方案、招標檔案等的約定如有不一致,解釋順序應為:本契約及其附屬檔案、技術標準、設計方案、招標檔案。
2、雙方在契約執行期內如有爭議,應由雙方友好協商解決,如協商無效任何一方均可向 ___________地人民法院提起訴訟。
甲方(公章):_______________
簽約代表:_______________
簽約時間:_______年___月___日
簽約地點:_______________
乙方(公章):_______________
簽約代表:_______________
簽約時間:_______年___月___日
簽約地點:_______________
機場建設施工契約 篇3
甲方:
乙方:
甲、乙雙方依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國道路交通安全法》及其他相關法律、法規,遵循平等、公平、誠信的原則,就瀘州酒業集中發展區道路交通安全設施施工的相關事宜協商一致,具體內容如下:
一、工程概況
(一)工程名稱:。
(二)工程地點:。
(三)工程範圍:道路標線施劃、道路標誌標牌安裝,具體施工內容見附圖。
(四)承包方式:包工包料。
(五)材料及工藝補充說明見施工附圖。
二、契約工期及順延條件
(一)施工工期
契約總工期以實際進場施工之日起計算,約五十三天,竣工日期為 年 月 日。
(二)工期順延條件
1.甲方未能按約定提供施工圖紙;
2.設計變更或工程量增加;
3.因停水、停電、停氣造成乙方停工累計超過24小時;
4.因其他不可抗力造成乙方停工累計超過24小時。
(三)乙方滿足工期順延條件後1個工作日內,以書面形式向甲方提出順延要求,甲方在收到報告後1個工作日內予以確認,逾期不予確認,視為同意順延工期。
三、施工及安全要求
(一)施工要求
1.甲方應協助乙方辦理相關施工允許手續,協調各方面關係。
2.乙方應嚴格按照國家相關要求,無償為甲方設計施工規劃,在契約簽定後七個工作日內,將規劃方案提交甲方。
3.乙方自接到甲方施工方案審查合格的通知後,七個工作日內完成主構件的加工並運抵工地現場。
4.乙方嚴格按照施工圖紙中的要求進行採購和加工,並提相關材料供質量保證書。
5.乙方應嚴格按照施工允許憑證中明確的施工要求文明施工,因未按要求野蠻施工造成的損失由乙方承擔全部責任。
(二)安全要求
乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準組織施工,採取必要的安全防護措施,消除事故隱患,並接受甲方代表的監督檢查。
四、工程質量、驗收及質保
(一)質量標準
乙方應嚴格按照《鋼筋混凝土設計規範》GBJI0-87、《公路交通標誌和標線設臵規範》JTGD82-20xx明確要求施工,保證工程質量。
(二)工程驗收
1.乙方提前十個工作日將竣工驗收通知,以書面形式送達甲方,如甲方不能按期參加驗收,須在三個工作日內書面回復乙方,並另行商定驗收日期。
2.甲方收到乙方的驗收通知未提出異議,但到期未組織驗收的,視為工程竣工併合格。
3.自工程竣工驗收合格後,自驗收合格次日起三個工作日內辦理工程移交完畢。
(三)工程質保
自工程竣工驗收合格次日起壹年內為工程質保期,乙方對工程負責保修,質保期內除不可抗力因素造成的工程維修外,涉及的材料費、人工費等所有費用,由乙方全部承擔,質保期屆滿後,乙方提供終身維護服務。
五、契約金額及費用結算
(一)契約金額:人民幣貳佰捌拾叄萬陸仟肆佰捌拾叄圓,小寫¥2,836,483元。
(二)自契約簽訂後五個工作日內,甲方向乙方支付契約總額的30%作為第一階段進度款。
(三)自設施安裝完成後七個工作日內,甲方向乙方支付契約總額的50%作為第二階段進度款。
(四)自工程竣工驗收合格次日起二十個工作日內,甲方向乙方支付契約總額的15%,作為第三階段進度款。
(五)契約總額的5%作為質保金,保修期壹年,在質保期內未出現質量問題的,甲方於質保期界滿後十個工作日內,將質保金全額支付給乙方。
六、違約責任
(一)甲方違約
因甲方原因未能按契約約定,按時支付工程進度款,造成乙方工期延誤,甲方應承擔因工期延誤產生的材料保管、誤工等附加費用。
(二)乙方違約
1.除不可抗因素,由於乙方的原因未按本契約規定的日期全部竣工驗收合格,每逾期一日,乙方需向甲方支付契約總價款千分之一違約金,計算至全部工程驗收合格之日時止。
2.因乙方造成工程質量問題未能正常投入使用,乙方需向甲方支付契約總額10%的違約金,並承擔因此給甲方造成的各項損失。
3.乙方施工過程中未按安全生產規範要求,造成的安全事故,由乙方承擔全部責任,並賠償因事故給甲方帶來的各項損失。
七、爭議解決
甲乙雙方在工程中遇到爭議的問題應儘量協商解決,若協商不成,任何一方可向契約履行地法院起訴。
八、附則
(一)本契約一式四份,甲、乙雙方各執二份,自雙方簽字蓋
(二)本契約未盡事宜,雙方可根據具體情況結合有關規定議定補充協定,與本契約具有同等效力。
(三)契約附屬檔案
1.標準、規範及有關技術檔案;
2.施工圖紙;
3.雙方有關工程的洽商、變更等書面協定或檔案。
甲 方:
地 址:
代表人:
電 話/傳 真:
開戶行:
賬 號:
乙 方:
地 址:
代表人:
電 話/傳 真:
開戶行:
賬 號:
簽約時間: 年 月 日
簽約地點:
機場建設施工契約 篇4
甲方:
乙方:
依照《民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他相關法律、行政法規,遵循平等、自願、公正和誠實信用的原則,經過友好協商,雙方就____縣叩鎮華豐村龍泉茶廠,新廠建設一事達成一致,簽訂本契約。
一工程概況
1.1工程名稱:____縣_______叩鎮華豐村龍泉茶廠新廠建設及場平工作
1.2工程地點:____縣_______叩鎮華豐村
1.3工程內容:
①、新廠建設需用地的平整、土石方開挖清理(92米70米8米)計51520立方米(含運輸,運距不超過5)。
②、廠區場平後保坎建設(92米8米高2.5米寬均距)計:_______。
③、廠區道路硬化建設(130米10米)計:1300平方米。
④、新廠生產、生活、消防用水、井及供水塔一座。
⑤、待建部分場地綠化處理工程。
⑥、廠房建設圖紙範圍內容。
⑦、廠區地面場採用5公分磨石地面處理(承裁30噸)。
⑧、辦公區域的裝飾部分。
1.4工程承包範圍:上述工作範圍。
1.5工程承建方式:上述工作內容包工、包料修建。
二、工程質量要求:合格。
三、工程工期約定:________年____月____日進場,竣工日期________年____月____日。
四、此工程的報建和政府的所有法律、法規要求的修建手續由甲方提供。
五、乙方必須按照國家建設標準保質保量,按期完成施工。
六、工程造價及支付:
此工程為契約包乾價,總計工程造價為516.3萬元(大寫:伍壹拾陸萬叄仟元整)。
支付情況:
1、甲方必須按乙方月進度已完工程量的.85%支付(每月____日結算當月工程量);
2、工程完工後,甲方將工程款在____月內(25工作日內)付至97%;
3、剩餘工程款3%為保修金,保修期為________年,到期後無質量問題甲方全額支付給乙方。
七、組成契約的檔案:
組成契約的檔案包括:
1、本契約協定書;
2、中華人民共和國建設部、國家工商局聯合制定的GF-1999-0201契約範疇的通用條款和專用條款;
3、標準、規範和有關技術檔案;
4、圖紙;雙方有關工程的洽商、變更等書面協定或檔案視為本契約的組成部分。
八、契約一經簽訂,單份也具有同等法律效力。雙方應共同遵守,如單方違約,賠償守約方工程總價5%的損失。
九、糾紛解決方式
雙方約定在原告所在地域居住地縣級或市級人民法院通過法律途徑解決。
十、此契約一式肆份,雙方各執兩份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
________年____月____日
機場建設施工契約 篇5
甲方:忠路鎮綜合村民委員會
乙方:
為修建好花園路街道及下水道,進一步明確雙方義務,經甲乙雙方協商,特訂立如下契約:
一、甲方將對忠路鎮花園路街道330米、橫街巷道120米、土司巷道40米進行路基基礎調平壓實硬化以及無下水道的路段進行新建,該工程總造價220000元。乙方願意承包該工程。
二、道路標準:(道路施工標準要求見忠路鎮村鎮建設服務中心設計施工標準)。
三、施工要求:乙方要按施工設計標準要求,在甲方的質量監督小組的監督下進行施工。
四、工期要求:乙方應在開工之日起30日內完工,無故超期一天罰總工程款的10%(因天氣原因無法施工的可順延工期)。 五、付款方式:1、開工後,工程進展一半時,付工程款總額的30%。2、工程竣工後,甲方與上級主管部門驗收合格後,付工程總款額的70%。
六、甲方負責協調沿街出現的民事矛盾糾紛。
七、乙方開工後,進的修路材料、施工設備由乙方自己看護,施工期間發生的事故由乙方自負,一切工程費用由乙方負責。
八、雙方必須遵守契約,違反者負法律責任。
九、契約未盡事宜,經甲乙雙方協商解決。
十、本契約一式三份,甲乙雙方各執一份,鎮財政所存一份。
甲方:(蓋章)法人代表簽字:
乙方:(簽字蓋章)
見證人:
二0xx年一月十二日
機場建設施工契約 篇6
發包方:____________承包方:____________依照《民法典》及其它有關法律、行政法規,甲方將賽什斯鎮上古城至麻渣塘村農村公路建設項目施工發包給乙方,由乙方負責承包施工。遵等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,明確雙方的權利義務關係,經協商訂立本契約。
一、工程概況工程名稱:賽什斯鎮上古城至麻渣塘村農村公路建設項目
1、路基長5公里,路面寬
3、5米,總計整修面積17500平方米,中標價3萬元。
2、路面長5公里,路面沙化寬
3、5米,厚15厘米,總計沙化面積17500平方米,中標價12萬元。
3、鋪設涵洞4道,涵洞深
3、5米,中標價2萬元。工程內容:路基處理、沙面層、小橋涵、路肩培築。
二、工程承包範圍承包範圍:施工設計全部內容。
三、工程價款及支付方式:契約價款金額合計(大寫):____________(人民幣):____________萬元。工程價款按工程進度分期分批支付,工程驗收合格後決算。甲方扣工程總價款的5%作為質量保證金,工程竣工無質量缺陷後付給乙方。
四、雙方的權利義務:
1、由甲方提供圖紙,乙方必須按圖紙和公路改造工程技術規範的要求施工,乙方確保質量達到合格。
2、乙方必須在簽訂契約之日起____日內開工。
3、甲方對乙方的施工有監督管理權,甲方按施工進度對乙方的施工進行驗收,驗收合格後,方可進行下一工序的施工。
4、未經甲方同意,乙方不得更換項目經理,否則,甲方有權終止契約。
5、乙方不得將工程項目轉包,未經甲方同意不得分包。否則一經查實,甲方有權終止契約,同時不承擔任何由此引發的法律責任。
6、乙方在施工過程中,確保施工安全。若出現工傷等安全事故,由乙方負責。若乙方的施工對國家、集體、個人的財產或人身造成損害的,由乙方負責賠償。
7、甲方負責施工過程周邊糾紛的協調處理。
8、施工所需繳納的各種稅費由乙方承擔。
五、違約責任:
1、乙方必須按時竣工,否則,每超期一天,按1000元天支付違約金。
2、若乙方中途終止契約,則其前期施工的投入,甲方不予賠償,甲方所撥付的工程價款由乙方退回。
3、若甲方對工程質量進行驗收不合格,需要返工、修復的,則乙方無條件返工、修復,直到達到要求的標準,其損失由乙方自負。
4、若甲方無故中途終止契約,給乙方造成損失的,由甲方負責賠償乙方的損失。若工程質量達不到標準,需要返工、修復,而乙方不予返工、修復的,則甲方有權終止契約,解除承包關係,乙方的投入損失自負,甲方所撥付的工程價款由乙方退回。
六、契約工期:開工日期:________年____月____日竣工日期:________年____月____日契約工期總日曆天數____________天。
七、質量標準工程質量標準:合格。
八、承包人向發包人承諾按照契約約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照契約約定的期限和方式支付契約價款及其他應當支付的款項。
十、契約生效本契約雙方約定簽字蓋章後生效
機場建設施工契約 篇7
契約編號:________
出租人:________________________
承租人:________________________
簽訂地點:______________________
簽訂時間:________年____月____日
根據《中華人民共和國民法典》的有關規定,按照平等互利的原則,為明確出租人與承租人的權利義務,經雙方協商一致,簽訂本契約。
第一條 租賃物資的品名、規格、數量、質量(詳見契約附屬檔案):________。
第二條 租賃物資的用途及使用方法:________________。
第三條 租賃期限:自________年____月____日至________年____月____日,總計________天。承租人因工程需要延長租期,應在契約屆滿前________日內,重新簽訂契約。
第四條 租金、租金支付方式和期限:
收取租金的標準:________。
租金的支付方式和期限:________。
第五條 押金(保證金):經雙方協商,出租人收取承租人押金________元。承租人交納押金後辦理提貨手續。租賃期間不得以押金抵作租金;租賃期滿,承租人返還租賃物資後,押金退還承租人。
第六條 租賃物資交付的時間、地點及驗收方法:________。
第七條 租賃物資的保管與維修:
一、承租人對租賃物資要妥善保管。租賃物資返還時,雙方檢查驗收,如因保管不善造成租賃物資損壞、丟失的,要按照雙方議定的《租賃物資缺損賠償辦法》,由承租人向出租人償付賠償金。
二、租賃期間,租賃物資的維修及費用由________人承擔。
第八條 出租人變更:
一、在租賃期間,出租人如將租賃物資所有權轉移給第三人,應正式通知承租人,租賃物資新的所有權人即成為本契約的當然出租人。
二、在租賃期間,承租人未經出租人同意,不得將租賃物資轉讓、轉租給第三人使用,也不得變賣或作抵押品。
第九條 租賃期滿租賃物資的返還時間為:________。
第十條 本契約解除的條件:________。
第十一條 違約責任:
一、出租人違約責任:
1.未按時間提供租賃物資,應向承租人償付違約期租金________%的違約金。
2.未按質量提供租賃物資,應向承租人償付違約期租金________%的違約金。
3.未按數量提供租賃物資,致使承租人不能如期正常使用的,除按規定如數補齊外,還應償付違約期租金________%的違約金。
4.其他違約行為:________。
二、承租人違約責任:
1.不按時交納租金,應向出租人償付違約期租金________%的違約金。
2.逾期不返還租賃物資,應向出租人償付違約期租金________%的違約金。
3.如有轉讓、轉租或將租賃物資變賣、抵押等行為,除出租人有權解除契約,限期如數收回租賃物資外,承租人還應向出租人償付違約期租金________%的違約金。
4.其他違約行為:________。
第十二條 本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,協商不成的,提交哈爾濱仲裁委員會仲裁。
第十三條 其他約定事項:________________。
第十四條 本契約未作規定的,按照《中華人民共和國民法典》的規定執行。
第十五條 本契約一式________份,契約雙方各執________份。本契約附屬檔案________份都是契約的組成部分,與契約具有同等效力。
出租人:________(簽章)
承租人:________(簽章)
機場建設施工契約 篇8
委託方(甲方):
承接方(乙方):
甲方委託乙方承擔下列工程的施工圖設計檔案審查任務,依據《中華人民共和國契約法》及相關規定,雙方在遵循自願、平等、公平、誠信的基礎上協商一致,簽訂本契約。
第一條 工程概況
1、工程名稱:
2、報建編號:
3、工程建設地點:
4、總建築面積:
5、建築類型:□住宅 □公建 □工業 □其它
6、工程總投資:
7、勘察單位:
8、設計單位:
第二條 施工圖設計檔案審查依據
1、國家和 (1)《建設工程質量管理條例》;
(2)《房屋建築和市政基礎設施工程施工圖設計檔案審查管理辦法》;
(3)《實施工程建設強制性標準監督規定》;
2、建設項目批准檔案和各主管部門的審批意見;
3、甲方提供的勘察、設計單位完成的本工程地質詳勘報告和施工圖設計檔案。
第三條 施工圖設計檔案審查主要內容
根據《房屋建築和市政基礎設施工程施工圖設計檔案審查管理辦法》的規定,施工圖設計檔案審查的主要內容為:
1、是否符合工程建設強制性標準;
2、地基基礎和主體結構的安全性;
3、是否符合民用建築節能強制性標準,對執行綠色建築標準的項目,還應當審查是否符合綠色建築標準;
4、勘察設計企業和註冊執業人員以及相關人員是否按規定在施工圖設計檔案上加蓋相應的圖章和簽字;
5、其他法律、法規、規章規定必須審查的內容。
第四條 施工圖設計檔案審查周期
根據《房屋建築和市政基礎設施工程施工圖設計檔案審查管理辦法》的規定,施工圖設計檔案審查原則上不超過下列時限:大型建築工程、大型市政工程為 15 個工作日,中型及以下建築工程、市政工程為 10 個工作日。工程勘察檔案,甲級項目為 7 個工作日,乙級及以下項目為 5 個工作日。
以上時限不包括勘察設計單位修改的時間。
第五條 甲方向乙方提供的有關資料和檔案
上述材料在契約簽訂生效後的 工作日內由甲方提供給乙方。
第六條 審查結果
由甲方向乙方提供本契約第五條有關資料和檔案,具備審查條件後,乙方開始審查工作。
1、審查結果合格的:
(1)乙方及時編制審查報告,並報有關部門備案。
(2)乙方向甲方提供施工圖審查意見告知書、審查合格書和節能登記表。
(3)甲方收到審查合格書後的 個工作日內向乙方提供 套審查合格的施工圖,經乙方審核無誤後在施工圖上加蓋審查專用章。
2、審查結果不合格的:
(1)乙方將施工圖退建設單位並出具審查意見告知書,說明不合格原因。同時,應當將審查意見告知書及審查中發現的建設單位、勘察設計企業和註冊執業人員違反法律、法規和工程建設強制性標準的問題,報有關部門備案。
(2)甲方負責對施工圖設計檔案進行修改,並及時將修改的施工圖設計檔案交由乙方重新進行審查。
(3)乙方收到修改後的施工圖設計檔案後應及時告知有關部門。
第七條 施工圖設計檔案審查費收取
1、經甲乙雙方商定本工程收取施工圖設計檔案審查費總額為人民幣 萬元整(含稅,大寫: 萬元),通過銀行轉賬方式支付到乙方以下銀行賬號:
賬號: 戶名: 開戶行:
2、支付方法為:
(1)本契約生效後 天內,甲方首付施工圖設計檔案審查費計人民幣 萬元作為定金(本契約履行後,定金抵作施工圖設計檔案審查費);乙方完成施工圖設計檔案審查且審查結果為合格的,甲方應支付施工圖設計檔案審查費餘額,計人民幣 萬元整。
(2)審查不合格的,乙方出具施工圖審查意見書後的 個工作日內,甲方向乙方支付審查費用總額的 %。當重新審查時,雙方約定按以下方式處理: 。
(3)在甲方支付上述費用後的五個工作日內乙方應提供等額的有效發票。
第八條 甲方責任
1、按本契約第五條規定的內容,在審查工作開始前甲方應向乙方提供審查所需的全部資料和檔案,並對其完整性、準確性和時效性負責。因甲方提供的資料和檔案存在錯誤引致審查成果發生事故的,與乙方無關。
2、負責指派時處理本工程在施工圖設計檔案審查過程中涉及的有關問題。
3、按照乙方的審查意見及時進行修改。
4、甲方應按本契約第七條的約定向乙方支付施工圖設計檔案審查費用。
第九條 乙方責任
1、乙方應是政府認定的施工圖設計檔案審查機構,具備相應的資質條件。
2、乙方委派進行本項目施工圖設計檔案審查的人員應是經 省建設廳批准的有資格從事施工圖設計檔案審查的審查工程師。
3、乙方按本契約的約定提交審查成果檔案,對施工圖審查工作負責,承擔審查責任。
4、查工作完成後,除上報、送審和應存檔的圖紙資料外,乙方應將甲方提供的其他資料歸還甲方,並負保密義務。
第十條 違約責任
1、因甲方過錯逾期支付審查費用的,每延誤一天,按逾期支付審查費用的 %向乙方支付違約金。
2、乙方延誤審查工作的,每延誤一天,應按審查費用的向甲方支付違約金,因不可抗力因素導致延誤審查的除外。
3、施工圖設計檔案審查合格後,仍有違反法律、法規和工程建 設強制性標準的問題,給建設單位造成損失的,乙方依法承擔相應的賠償責任。
4、建設工程經施工圖設計檔案審查後因勘察設計原因發生工程質量問題,乙方承擔審查失察的責任,賠償甲方的損失。
5、乙方違反第十條第三項的約定,向第三方擴散、轉讓甲方提供的資料和檔案,乙方應向甲方支付審查費用 %違約金並賠償甲方因此受到的損失。
4、在契約履行期間,甲方要求終止或解除契約,乙方尚未開始施工圖設計檔案審查工作的,不予退還甲方已付的定金,已開始施工圖設計檔案審查工作的,甲方按實際工作量向乙方支付相應的施工圖設計檔案審查費用。
第十一條 其他
1、按相關規定,施工圖設計檔案一經審查合格,不得擅自進行修改,如遇特殊情況,需進行涉及審查主要內容的修改時,必須報請乙方重新進行審查,甲方應與乙方重新簽訂審查契約。
2、因甲方原因,在工作過程中增加本契約範圍外受審項目的工程量,甲方與乙方另行簽訂審查契約。
3、建設單位或者勘察設計單位對施工圖審查意見如有重大分歧,甲乙雙方同意按下述方式處理:
4、本契約在履行過程中發生糾紛,甲方與乙方應及時協商解決。協商不成時,雙方同意向 甲方所在地 人民法院提起訴訟。
5、本契約一式份,甲乙雙方各執
6、本契約經甲乙雙方法定代表人或法人委託代理人簽字並加蓋公章後生效。
7、本契約未盡事宜,雙方可簽訂補充協定,與本契約具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
機場建設施工契約 篇9
甲方:
乙方:
為確保宰能村扣香公路按時、按質、按量完成,經甲乙雙方共同協商,達成如下協定:
一、公路建設路線及工期要求:
1、公路建設路線為宰勇大寨至扣香自然寨。
2、工期要求是XX年3月10日至XX年12月30日。
二、公路建設的內容:
公路路基開挖工程。
三、公路建設技術要求:
1、土石方開挖有效路基直線段為4.5米,彎道地段為6.1米;每公里設定4個錯車道,錯車道有效寬度為6.1米。
2、線型要求滿足行車順適,特殊地段最大縱坡不得大於10%,縱坡長度不得大於80米,彎道最小半徑不得小於15米。
3、土質邊坡按1:0.5-1:0.75,堅石邊坡按1:0.2,軟石邊坡按1:0.3的標準進行開挖。
四、工程驗收及付款方式:
1、乙方全部完成公路路基開挖工程後,由鄉政府組織相關部門進行驗收。
2、工程承包經費為每公里2.75萬元,乙方進場並完成500米的路基開挖後,甲方再按工程進度工程款的30%預付給乙方作工程建設費用;整個工程按時按按量完工,經鄉人民政府組織相關部門驗收合格後,一次性付清工程款。
五、施工安全責任:
乙方在施工期間必須妥善處理好施工安全措施,按照安全操作規程施工,達到安全生產的目的。乙方無論任何時候發生安全事故,造成的一切後果由乙方自負,甲方概不負責。
六、雙方的權利、責任和義務:
1、公路建設必須按照本契約規定的技術要求一次開挖到位,未完成整條線路的工程或不按契約工期完工的,甲方拒絕支付費用,所發生的一切費用由乙方自行承擔。
2、甲方必須搞好公路經過的山林田土、房屋、墳墓等的協調和搬遷工作,如因未搞好協調和搬遷造成乙方工程誤工的,從第3天算起,每天按1000元計支付乙方的誤工費。
3、在施工過程中,乙方的機械燃油由乙方自行負責運輸。
4、甲方必須派員協助乙方進行施工。
5、本契約一式三份,甲乙雙方各執一份、鄉人民政府一份,自雙方簽字之日生效。
甲方: 代表:
乙方: 代表:
機場建設施工契約 篇10
甲方:___________
乙方:___________
甲乙雙方本著平等互利、協商一致的原則,就劉莊居委會綜合樓工程使用的 塔機的組裝、拆除工作達成一致,依據民法典的有關規定,甲乙經雙方協商,特簽訂本契約,以便雙方共同遵守。
一、施工地點:___________
二、施工內容:___________
三、施工工期:
1、塔吊組裝工期:組裝工期為3天,開工日期為________年____月____日,________年____月____日達到運行條件。
2、塔吊拆除日期:拆除日期為2天,初定於________年____月至____月期間,甲方提前____日通知乙方進場。
四、工程質量:技術標準達到設備安裝說明要求,並通過政府有關檢定部門的檢查驗收,即辦理完吊車使用證,達到運行條件。
五、工程造價:本工程總造價 。其中包括塔吊構件運至安裝地點發生的場內二次運輸費。
六、結算方式:乙方施工人員進場後____日內,甲方支付總額的30%預付款;塔吊組裝、調試完畢。並辦理完塔吊準用證後____日內甲方再支付總額的20%;進入拆除階段,乙方施工人員進場一周內,甲方支付契約總額的20%;塔吊拆除完畢並裝車運走後一周內,甲方支付總額的10%,餘額20%在三個月之內付清。
七、雙方責任和義務:
1、甲方應按本契約約定支付工程款項,確保按計畫將工程所需的所有設備和構件分批次發運到施工現場,同時協調現場道路及場地以保證安裝施工進度。如因甲方原因延誤乙方安裝,工期相應順延。
2、甲方應提前五天將設備和構件進場時間通知乙方,以方便乙方組織施工。
3、甲方負責按照裝車單進行清點、驗收。並負責設備在裝卸車、組裝及拆除期間的保管工作。設備如發生丟失或損壞,由責任方承擔。
4、甲方負責提供塔吊所有的設備及構件,並為乙方提供一台電焊機(含把線)和二套氣割工具,負荷試車所需的荷重由甲方提供。
5、安裝及調試所用的其他施工機具、臨時設施和負荷試車所需的其他物品均由乙方負責。
6、乙方於開工前____日內向甲方提供組裝及拆除施工組織方案。
7、乙方負責施工過程中的各項管理工作,由乙方自身原因造成的人身傷亡及設備事故由乙方負責。
8、安裝及拆除技術及施工安全由乙方負責,並保證吊車在安裝後運轉安全、可靠。
9、乙方在施工期間須服從甲方及業主方的相關管理規定。
10、塔吊安裝後,由乙方負責進行負荷試車,並辦理當地使用許可證,甲方予以協助。同時,向甲方提交一份安裝原始記錄。
11、塔吊安裝後,由乙方負責現場的卸車和二次倒運,並協助甲方按照裝車單進行清點、驗收。在裝卸車、安裝及拆除過程中造成設備損壞,由乙方負責賠償。
12、塔吊拆除時候,乙方須將各構件進行編號,構件上做好標記,裝車後向甲方提供兩份構件清單及裝車單。
13、乙方不得將本工程轉第三方施工,如有違反,甲方有權終止契約,並享有向乙方提供索賠的權利。
八、違約責任:
1、因乙方施工質量問題造成塔吊無法辦理準用證或塔吊無法正常運行,由乙方承擔全部責任,並賠償由此給甲方造成的損失。
2、因乙方自身原因造成塔吊組裝工期延誤,乙方應賠償由此給甲方造成的損失。
3、如乙方未能按約定工期完成拆除任務,須賠償甲方因此造成的的租金損失。
4、如因甲方原因使設備拆除工期延誤,工期順延;如造成乙方停工五天以上,甲方支付超出部分的停工損失。
九、糾紛處理辦法:本契約在履行期間如發生糾紛,雙發可協商解決;協商不成的,可向甲方所在地人民法院提起訴訟。
十、不可抗力發生時,遵從國家相關法律法規。
十一、本契約一式四份,雙發各持兩份。
十二、上述條款未盡事宜,雙方另行協商解決。
甲方:___________乙方:___________
代表:___________代表:___________
電話:___________
日期:___________日期:___________
機場建設施工契約 篇11
建設方: 以下簡稱甲方
施工方: 以下簡稱乙方
甲方原有一層因現須要加建二層,以包工給乙方施工,為了保質保量的完成本工程,經雙方協商成達協定如下:
一、甲方供應原材料,乙方負責從主體到裝修的全部工程施工,設計方面乙方應聽從甲方的意見執行。
二、單價,按建築面積計算,每平方米為壹佰叄拾伍元付給乙方(包水電安裝在內)。
三、質量要求:主體二層上下垂直誤差應在2公分之內,不能超過2公分,砂漿應飽滿,裝修抹灰要求中級,偏差度應按施工規範實行必須粘結牢固,無脫層空鼓,面層無爆灰和裂縫,地板磚、無空鼓、歪斜、缺欏、掉角,其它裝修應符合施工規範。
四、主體結構要求,板麵筋布150150,扎筋應按建築施工強制性要求滿扎、立柱、挑梁、圈樑、次梁應按物理學性能的製作,混凝土澆灌要求,立柱樓板、梁所有澆築混凝土標號C20,立柱,梁無空洞和露筋,樓面平整無裂縫。
五、乙方在施工期間應做好安全防護設施,保證安全第一,質量第一,如在施工過程中,發生自身傷亡和第三者傷亡事故,一切後果應由乙方負責,甲方不負任何責任。
六、付款辦法:乙方在施工中途要求付款,甲乙雙方協商支付,待工程全部完成驗收合格後一次性付清。
七、本協定一式二份,甲乙雙方各保存一份。望雙方共同執行。
甲方(蓋章):_______________ 乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________ 乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
電話:_______________________ 電話:___________________________
傳真:_______________________ 傳真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
機場建設施工契約 篇12
發包方(甲方): 承包方 (乙方) :根據《中華人民共和國民法典》和《建築工程承包契約條例》等相關法律法規,經甲乙雙方協商一致,簽訂本契約,並信守下列條款,共同嚴格執行。
第一條 工程名稱:中和設備基礎工程
第二條 工程地點:____區羅漢街工業園
第三條 工程內容:以甲方提供的施工圖紙及現場確認簽單為準。
第四條 工程造價:設備基礎按照 元3砼(按實際工程量結算)。
第五條 承包方式:包工包料。
第六條 工期:本工程自________年____月____日開工至________年____月日竣工。工期為天。
第七條 工程質量:按施工驗收規範、建築工程質量檢評標準施工及驗收,本工程質量等級為合格。
第八條 結算方式:以實際的工程量為結算依據,按月進度計算。
第九條 工程類別及企業等級:按有關規定執行。
第十條 甲方權利:派駐工地全權代表,負責與乙方工地代表進行工作聯繫。並對設 計、 施工技術、經濟等事宜辦理相應手續。
第十一條 乙方權利:
1、按承包工程設計圖紙或甲方具體技術、使用要求組織施工。
2、乙方確保工程質量和工期,不偷工減料,如發現偷工減料行為,甲方有權不付款或付部分款。3.施工中注意安全,施工中發生一切安全事故所引起的損失均由乙方自負。
第十二條 竣工驗收與結算:
一、工程竣工後甲方按國家有關施工規範、質量檢評標準、設計圖紙和甲方具體技術、使用要求及實完工程量進行驗收。
二、驗收合格後____日內辦理竣工驗收及結算手續。
第十三條 付款方式:自開工之日起每月支付實際完成工程量50%的工程款,工程竣工驗收之後支付剩餘45%的工程款。預留總價款的5%作為質保金,於工程完工________年後在未出現質量問題的情況下,予以支付。
第十四條 保修:按現行建築工程保修辦法執行。竣工驗收時乙方出具保修書。保修期從甲在驗收單簽字之日起________年。
第十五條 違約與仲裁:
一、契約在履行中如有爭議雙方協商解決,如協商不成,提請____區經濟契約仲裁委員會申請仲裁。
二、確因乙方責任造成的工程質量不合格所引起的返修造成的經濟損失,由乙方自負。
第十六條 附則:
一、本契約一式兩份,甲乙雙方各持一份。
二、契約有效期限:本契約經雙方簽章後生效,至工程竣工驗收結清尾款後失效。
第十七條 其它:甲方: 乙方:電話: 電話:簽約時間:________年月____日
機場建設施工契約 篇13
發包方(甲方):
承包方(乙方):
依照國家《契約法》、《建築法》及其他相關法律、法規,遵循公平、自願、誠信互惠的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本契約。
一、工程概況
工程名稱:志丹人事勞動局辦公樓
工程地點:志丹城內
工程規模:框架結構x層,建築面積約5227平米。
二:承包範圍
1、志丹縣勞動人事局辦公樓全部土建工程(至建築物外牆皮)。註明:地下室層高3.6m一、五層層高3.9M。二、三、四層層高3.3m。
2、除弱電、自噴系統、消防系統及電梯設備安裝以外的安裝工程,給排水安裝工程不包衛生潔具。
3、圖紙以內的工程:內外牆毛牆毛地(衛生間的牆地磚全做),外牆全部塗料。
4、圖紙以外工程以實結算。
三、承包方式
根據乙方承包範圍所含工程量,採用每平方米造價承包方式承包,所有材料價格結算時,以市場實際價格調整。
四、工期
從20xx年7月10日至20xx年8月30日。
主體工程必須於20xx年完成。
工期延誤的認定和處理
1、因甲方原因造成的延誤,工期順延,造成的損失由甲方承擔。
(1)不具備開工條件,而要求乙方進場;
(2)未按約定時間提供圖紙並組織圖紙交底;
(3)未按時支付工程進度款。
2、因乙方原因造成的工期延誤,工期不予順延,延誤10日不實施處罰,超過10日每超一天罰5000元,每提前一天按工程量總造價的4﹪獎勵給乙方。
3、甲乙雙方均無過失和不可抗力造成工程的工期延誤,工期順延,甲乙雙方互不承擔經濟損失。
⑴不可抗力:自然災害、戰爭、政府行為;
(2)連續發生停水、停電、下雨,按實際天數順延,一周內累計停水、停電、下雨,時間按每天8小時的工作時分解天數予以順延。
五、契約保證約定
1、為保證本契約順利實施,雙方約定乙方應向甲方交付契約保證金30萬元,契約簽訂10日內甲方退回給乙方30萬元保證金。
2、因設計變更造成的工程量增加,以甲、乙雙方及監理審定的工程量簽證為依據進行結算。
六、工程款支付
1、開工付工程總造價的30﹪,作為工程的啟動資金。
2、工程款按當月實際完成工程量的80﹪預付。
3、工程竣工驗收合格後,15天內付至工程總造價的100﹪
七、工程質量標準與驗收
(一)、本工程質量標準必須達到國家規定的合格工程驗收標準
(二)、驗收要求
八、保修義務約定
保修義務與約定按國家規定與要求執行。保修金隨房屋驗收合格後一併交於物業管理,一年後退還乙方。
九、爭議的解決
本契約在執行過程中發生爭議,雙方應積極協商解決。協商無效時,雙方均有權向延安仲裁委員會申請仲裁,發生的費用由責任方承擔。
十、契約的解決
本契約工程保修期滿,款項結清後自行終止。
十一、本契約一式四份,甲、乙雙方各執兩份。未盡事宜雙方可協商簽訂補充協定,補充協定與本契約具有同等效力。
十二、補充條款:
甲方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
機場建設施工契約 篇14
甲方(發包方):
法定代表人:
乙方(承包方):
法定代表人:
根據《中華人民共和國契約法》和《中華人民共和國建築法》及其它有關法律、行政法規,為明確雙方在施工過程中的權利、義務,經雙方協商自願簽訂本契約。
第一條工程項目
1.1工程名稱:。
1.2工程地點:。
1.3工程內容:。
1.4承包形式:。
第二條工程期限
2.1契約工期總日曆天數天
開工日期:年月日。
竣工日期:年月日。
2.2如遇下列情況,經甲方現場代表簽證後,工期可相應順延
(1)在施工中如因停電、停水8小時以上或連續間歇性停水、停電3以上(每次連續4小時以上),影響正常施工;停水停電2天以上;
(2)因颱風暴雨颶風等不可抗力的因素;
(3)因人力不可抗拒的其他因素而延誤工期。
2.3因乙方原因造成施工延遲的,不得請求順延工期。
第三條工程價款、結算及付款方式
甲方付款前,乙方應提供發票。
本契約實行固定總價,經甲乙雙方核定按本工程契約包乾價為人民幣(大寫)(¥元)。任何政策性因素和市場因素均不調整包乾價。
3.1本契約簽訂後日內,甲方支付人民幣元工程款;
3.2工程竣工經甲方驗收合格後,甲方支付人民幣元工程款;
3.3餘款人民幣元作為質量保證金,待保修期滿後十五個工作日內無息支付。
第四條建築材料、設備的供應和採購
4.1工程材料、設備由乙方採購。
4.2乙方採購的材料、設備,必須附有產品合格證和試驗報告才能用於工程,甲方認為乙方提供的材料需要復驗的,乙方應按要求提供復驗報告。經復驗符合質量要求的,方可用於工程;復驗不符合質量要求的,應退貨處理,其復驗費和退貨損失由乙方承擔。
第五條施工與設計變更
5.1甲方簽字認定交付的設計圖紙、說明和有關技術資料,作為施工的有效依據,乙方不得擅自修改。
5.2甲方因使用功能提出的變更內容,為不影響施工進度,乙方應先行實施,並及時做好現場簽證。
5.3設計變更增減數應以甲方代表簽證單為依據,工程採用包乾價,對增減部份的工程款由甲乙雙方協商確認。
第六條工程質量管理及驗收
6.1工程具備隱蔽條件,乙方先進行自檢,並在隱蔽驗收前48小時以書面形式通知甲方驗收。驗收合格,甲方現場代表在驗收記錄上籤字後,承包人可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格,乙方予以整改後再交由甲方重新驗收。
6.2工程具備竣工驗收條件,乙方按國家工程竣工驗收有關規定,向甲方提供完整竣工資料及竣工驗收報告(含竣工圖、隱蔽工程簽證和現場簽證單及保修書等)。驗收合格的,雙方進行交接,驗收不合格的,乙方應及時返工,費用由乙方自行承擔,返工導致工期延誤的,乙方應承擔相應的違約責任。
6.3工程質量應符合國家及行業規定的建築工程質量檢驗評定的“合格”標準。
第七條安全施工
乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準組織施工,採取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由於乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用,由乙方承擔。
第八條質量保修
8.1本工程保修期限為年,自工程竣工驗收合格起算。
8.2在保修期內,乙方應保證通訊暢通,令甲方能夠隨時同乙方取得聯繫。乙方在接到甲方維修通知後12小時內到達現場並及時處理。如乙方更換保修人員或聯繫電話,應及時通知甲方。若因乙方通訊不暢或故意不接,拖延推諉,甲方將視為乙方放棄保修責任,有權自行解決,由乙方承擔所有費用並加收10%的勞務費。
乙方保修聯繫電話:;乙方保修聯繫人:。
第九條違約責任
9.1乙方未能按時竣工的,每延期一日應按工程總價款的千分之三向甲方支付違約金(從工程款中直接扣除);無故延期15日以上視為根本性違約,甲方有權解除本契約,乙方除應全額退還甲方已支付的工程款外,還應向甲方支付工程總價款的20%的違約金。
9.2工程出現質量問題視為乙方嚴重違約,視情節輕重乙方應按工程款的10-30%向甲方支付違約金(可從工程款中直接扣除),此外應賠償因此給甲方造成的損失。
9.3協定一方擅自解除或終止本契約的,違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。
第十條糾紛解決辦法
因本契約產生糾紛,如協商無法解決,雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第十一條附則
11.1甲方代表為,乙方代表為。
11.2本契約一式二份,甲乙雙方各執一份,自雙方代表簽字,加蓋雙方公章或契約專用章後生效。
簽署時間:年月日
甲方(蓋章):
聯繫人:
聯繫方式:
地址:
乙方(蓋章):
聯繫人:
聯繫方式:
機場建設施工契約 篇15
發包方(甲方)承包方(乙方)根據《中華人民共和國民法典》和《建築裝飾承包契約條列》及其他相關法律法規,遵循平等、自願、公正、誠實守信的原則,結合工程實際,甲乙雙方經友好協商一致,特訂立本契約:
一、工程概況:
1、工程名稱:住宅室內精裝修
2、工程地點:
二、 工程承包範圍:《預算書》中所標明的工程項目及內容
三、承包方式:全承包雙方約定:本工程由乙方提供設計,由甲方審核、確認。住房裝修契約
四、契約工期:
1、開工日期:
2、竣工日期:
3、合計 個日曆日。上述開工日期為暫定日期,實際開工日期以甲方的開工通知書為準,若開工日期提前或推後,則竣工日期相應提前或延後,工期不變。
五、工程質量標準:工程質量標準:優良。按(GB50210—20)建築裝飾、裝修工程質量標準驗收規範執行。
六、契約價款:本契約第一條確定的承包範圍內施工面積了 ㎡,契約總造價為人民幣: 萬元(不含稅金)
七、契約的組成檔案:
1、本契約書;
2、標準、規範及有關技術檔案;
3、甲、乙雙方確認的圖紙{按圖施工}
4、雙方關於本工程的洽商、變更、簽證等書面協定或檔案。
八、雙方工作:
(一)甲方工作:
1、開工前2天,提供施工所需的場地,並清除場內一切影響施工的障礙物;對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等採取保護措施。
2、開工前2天,向乙方提供施工所需要的水源、電源,說明使用注意事項,並交納施工中產生的水電費。
3、負責辦理本工程及各種申請、審批手續,負責繳納物業管理部門收取的裝修押金、出入證等相關費用。
4、委派張X為甲方工地代表,對工程質量、施工進度進行監督檢查、辦理變更、簽證、登記手續,及時辦理驗收結算。
5、開工前2天,對施工圖紙、施工方案及施工進度計畫進行審定並予以確認或要求乙方予以變更,確認及變更應以書面方式進行。乙方接到甲方確認後,應按期開工;乙方接到甲方變更後,應於48小時內,提出變更後方案交甲方審定,甲方應於48小時內予以答覆。
(二)乙方工作:
1、委派劉X為本工程項目經理,負責按契約約定擬訂施工方案、施工進度計畫交甲方審定。按契約約定組織施工,保質、保量、按期完成施工任務。
2、嚴格執行施工規範、安全操作規程、安全規定、環境保護規定。
3、做好各項質量檢查和施工記錄,會同甲方做好分階段驗收和竣工驗收,編制工程決算。
4、工程竣工尚未移交甲方之前,負責對現場設施和施工成品的保護。
九、關於工期的約定:
(一)開工及延期施工:
1、乙方應按契約約定的開工日期開工,因乙方原因延期開工的,乙方應按契約總造價的千分之三逐天向甲方支付賠償。
2、因甲方原因不能按契約約定日期開工的,甲方應按契約總造價的千分之三逐天向乙方支付賠償。
(二)暫停施工:
1、由於甲方未按契約要求支付工程款項的,乙方有權暫停施工,同時保護好施工現場,甲方應按契約要求工期相應順延。
2、甲方對在施工過程中質量有異議,可要求暫停施工。並向乙方發暫停施工說明書。經技術主管部門仲裁,責任在乙方的,乙方承擔返工或維修責任,工期不順延;經主管技術部門仲裁,責任不在乙方的,乙方可要求甲方賠償因暫停施工帶來的損失,工期相應順延。
十、關於提供材料的約定
1、甲方提供的材料,應在乙方要求的日期運抵施工現場,由乙方檢驗。如材料不符合施工要求,乙方可拒絕使用;如甲方要求乙方使用,應書面提出,乙方不承擔由此產生的質量後果。
2、甲方提供材料的,乙方應提前3天通知甲方。
3、乙方提供的材料,必須符合契約規定的型號、規格和標準,由甲方檢驗後方可使用。十
一、工程變更:
1、設計變更。施工中甲方需要對原工程設計變更,應提前3天向乙方以書面方式提出變更通知。設計變更應由原設計單位提供變更的圖紙及相關說明。
2、項目變更。施工中甲方需求增加或減少項目,應提前3天向乙方以書面方式發出變更通知。乙方同意後,雙方應辦理簽證,作為追加契約價款和結算的依據。
3、因甲方提出設計或項目變更的,工期相應順延。十
二、驗收與保修
(一)驗收
1、工程完工後,乙方向甲方提供完整的竣工資料及竣工驗收報告。
2、甲方接到驗收報告後____日內組織驗收,並在驗收後____日內予以認可或提出修改意見。乙方應按要求修改,並承擔由自身原因造成修改的費用;由甲方原因造成的修改,其修改費用由甲方負責。
3、甲方收到乙方送交的竣工驗收報告後____日內不組織驗收,或驗收後____日內不提出修改意見,視為驗收合格。
4、工程未經竣工驗收或驗收未通過的,甲方不得使用;如甲方強行使用,乙方不予承擔保修,並視為工程竣工及驗收合格。
(二)保修:工程竣工後,乙方應按規定對工程在質量保修期內承擔質量保修責任。十
三、付款方式:雙方約定,甲方按以下方式支付工程款項:
1、開工之日起____日內,支付總款項的80%,即人民幣 萬元;
2、木工進場施工之日前,支付總款項的10%,即人民幣 萬元;
3、竣工通過驗收後____日內,支付總款項的`10%,即人民幣 萬元。十
四、雙方如發生爭議,應通過雙方友好協商解決;經友好協商仍不能解決的,均可向擁有管轄權的人民法院提起訴訟。十
五、本契約書一式兩份,雙方各執一份。十
六、本契約書自雙方簽字之日起生效,至保修期結束失效。甲 方:
電 話:代 表:____日 期:乙 方:
電 話:代 表: ____日 期
機場建設施工契約 篇16
尊敬的審判長、審判員:
受某集團有限公司的委託,經廣東某律師事務所指派,我們擔任本案抗訴人代理人,經查閱案卷材料,參加庭審,現發表如下代理意見,供合議庭參考。
關於《支付款及扣除款項確認表》的意見
一、《支付款及扣除款項確認表》無效,不應據此扣除抗訴人工程款408991.2元。
第一、抗訴人就收款事項專門向被抗訴人出具了《收款委託書》,委託“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”“負責該工程款所有款項的收取”,因此,所有收款信息只有“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”才能確認,被抗訴人明知或應知黃某並不是收款信息的知情人,黃某無權也沒有能力核對“支付款項”。被抗訴人不與明確的受託收款的單位進行支付款的確認,顯然具有過錯。黃某明知自己無權收款也不知道收款信息,沒有能力核對“支付款”的信息,卻擅自進行確認,也具有過錯。黃某簽署確認表的行為屬於超越代理許可權的無權代理行為,且被抗訴人明知屬於無權代理行為,抗訴人對該確認表從不知情,且從未追認,因此,該確認表應認定為無效。
第二、“扣除款項”對於抗訴人而言,首先是“應收工程款”,只有先確認這些款項是抗訴人應收取的,被抗訴人才能要求“扣除”。既然在《收款委託書》中,抗訴人已經明確委託“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”負責“該工程所有款項的收取”,因此,該部分工程款是否應收取、是否能扣除只有深圳分公司才能確定。黃某並非
深圳分公司的代理人,被抗訴人未經通知“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”就擅自與未取得相應授權的黃某進行確認,直接影響了深圳分公司對工程款的收取,與抗訴人的明確授權相悖。因此,同理,黃某的無權代理行為應認定為無效。
第三、黃某的代理許可權是“以我單位名義在洽談業務過程中處理與之有關的事務,進行契約的商談,以及代理本工程業務、施工管理等相關事宜。” 黃某簽署該《確認表》的行為已經超出了抗訴人根據《授權委託書》對他的授權,同樣屬於無權代理行為。
1、黃某在行使代理權時必須以抗訴人的名義,以個人名義不在授權範圍內。而在確認表中,黃某在“確認人”處簽字時沒有標明其抗訴人代理人的身份,僅僅簽署了個人的名字,而列印的“江蘇某建設集團有限公司”名稱並沒有在“確認人”處。因此,黃某以其個人名義在“確認人”處簽字,並不在授權委託書授權範圍內,屬於其個人行為,不應約束抗訴人。
黃某行使代理權,在其他法律文書上籤字時,就嚴格遵照了《授權委託書》的要求,被抗訴人也明知這一點。
例如在12月26日黃某以委託代理人名義和被抗訴人簽訂《網架鋼結構製作安裝契約》時,就嚴格遵守了《授權委託書》的要求。首先,黃某表明了委託代理人的身份,在“委託代理人”處簽字,其次,抗訴人在《授權委託書》中已明確授予給黃某簽署契約的許可權,黃某在契約上的簽署屬於有權代理行為。
但值得注意的是,黃某簽署《網架鋼結構製作安裝契約》的行為是行使《授權委託書》許可權的行為,《網架鋼結構製作安裝契約》本
身並沒有授予黃某任何權利。一審認為“在雙方簽訂的《網架鋼結構製作安裝契約》中,確認黃某為某公司在該契約履行中的委託代理人,故其行為應視為代表某公司做出的”,顯然是錯誤的。
2、“支付款及扣除款項的確認”既不屬於“洽談業務過程中的事務”,也不屬於“進行契約的商談”,在已經明確將所有工程款的收取授權給深圳分公司的情況下,更不屬於“本工程業務、施工管理等相關事項”。
綜上,黃某超越代理許可權,擅自以個人名義簽署《支付款及扣除款項確認表》,屬於無權代理行為,且被抗訴人也明知黃某屬於無權代理,事後抗訴人不知情,也從未追認,因此,該《支付款及扣除款項確認表》依法應認定為無效,不應據此扣除工程款。
二、現場監理員無權在《支付款及扣除款項確認表》中簽署,其簽署行為無效,不能證明確認表的真實性和合法性。
根據《建設工程監理規範 (GB50319-20xx )》3.2.6的規定,監理員應履行以下職責:“1 在專業監理工程師的指導下開展現場監理工作; 2 檢查承包單位投入工程項目的人力、材料、主要設備及其使用、運行狀況,並做好檢查記錄; 3 覆核或從施工現場直接獲取工程計量的有關數據並簽署原始憑證; 4 按設計圖及有關標準,對承包單位的工藝過程或施工工序進行檢查和記錄,對加工製作及工序施工質量檢查結果進行記錄; 5 擔任旁站工作,發現問題及時指出並向專業監理工程師報告; 6 做好監理日記和有關的監理記錄。”上述職責中並沒有包括對工程款進行核實和證明的內容。更何況,項目監理員應當在業主委託範圍內開展工作,本案中,也沒有任何證據
證明該監理員獲得了業主的相應授權。
該監理員的行為還違反了《建設工程監理規範》5.5.9 條的規定,“未經監理人員質量驗收合格的工程量,或不符合施工契約規定的工程量,監理人員應拒絕計量和該部分的工程款支付申請。”根據施工契約第五條第一款第8項的約定,被抗訴人應搭建腳手架並承擔費用,根據契約第一條第3款的約定“鋁塑板施工”屬於抗訴人的施工範圍。因此,“滿鋪施工平台”的工程量不應計入抗訴人應完成的工程量中,而“鋁塑板施工”的工程量應只計量抗訴人的施工量,而該監理員卻不顧自己的職責,超越自己的許可權,對不符合施工契約的工程量,隨意亂計,其行為因違法而無效。
三、僅根據《支付款及扣除款項確認表》,並不能證明被抗訴人有權扣除抗訴人的哪些款項,且扣除這些款項明顯違背契約約定。
第一、從該表中不能看出哪些款項要扣除,沒有任何文字表述指向要扣除的項目和金額。該表最多僅能證明有對“塔吊費”、“電費”、“滿鋪施工平台”、“鋁塑板施工費”、“清理費”這些項目的費用的統計數字,而不能證明這些項目費用是應該扣除的款項。
第二、這個確認表並沒有確認這些費用是被抗訴人支出的,因此不能證明被抗訴人有權扣除,這個確認表也沒有確認抗訴人是義務承擔主體,因此,不能證明應該從抗訴人處扣除。
第三、確認表中的“塔吊費”、“電費”、“滿鋪施工平台”、“鋁塑板施工費”、“清理費”總計408991.2元,金額巨大,但沒有任何原始憑證相佐證,就如被抗訴人要求抗訴人承擔的維修費,尚且還有結算單、發票相佐證,而此處卻單純幾個數字,其真實性顯然無法令人相信。
第四、根據契約第2.1條的約定,本契約是“包死價”,因此,雙方都無權變更契約的價款。依據契約第五條第一款第8項的約定,被抗訴人應搭建腳手架並承擔費用,根據《建築施工門式鋼管腳手架安全技術規範》的要求,腳手架搭建必須“滿鋪”,就是所謂的“滿鋪施工平台”。因此該費用應該由被抗訴人承擔,在沒有任何契約進行變更的情況下,被抗訴人擅自要求從原定工程款中扣除相應金額,顯然違背了“包死價”的約定。
同理,“鋁塑板施工”根據契約第一條第3款的約定屬於抗訴人的工程範圍,包括在工程總價里,根據被抗訴人自己提交的證據,被抗訴人已確認鋁塑板施工是由抗訴人完成的,在被抗訴人沒有證據證明自己進行了鋁塑板施工的情況下,擅自扣取相應費用不但與契約相悖,而且違背了公平原則。
關於維修義務及維修款的意見
一、本案訟爭的維修事項屬於契約第八條約定的“質量保修”範圍。
根據一審查明的事實,抗訴人承包的工程在20xx年4月8日即已全部竣工,被抗訴人在20xx年7月15日前即已投入使用,根據《最高人民法院關於審理建設工程施工契約糾紛案件適用法律問題的解釋》(以下簡稱“解釋”)第十三條的規定:“建設工程未經竣工驗收,發包人擅自使用後,又以使用部分質量不符契約定為由主張權利的,不予支持;但是承包人應當在建設工程的合理使用壽命內對地基基礎工程和主體結構質量承擔民事責任。”因此從20xx年4月
8日開始,工程進入保修期,即使認可被抗訴人在20xx年7月19日曾發函,抗訴人也只應承擔“質量保修”的義務
二、抗訴人積極履行了保修義務。
根據被抗訴人提交的證據18,抗訴人已經明確答覆被抗訴人,抗訴人於7月13日派人進行屋面維修,在商討解決方案過程中,因陵水縣第一屆體育運動會於7月16日開幕(證據17的內容),因此,被抗訴人通知暫停維修。並告知抗訴人施工人員每日在現場巡邏,以便及時維修。被抗訴人並未對抗訴人的此一回復提出任何異議,應認定為被抗訴人認可了抗訴人陳述的事實。
三、被抗訴人不顧抗訴人的反對,將維修工作承包給不具備資質的施工隊進行維修,屬於違法無效的行為,其支付的費用和由此導致的後果應由被抗訴人自行承擔。
被抗訴人分包的工程是專業工程,屬於專業分包,在被抗訴人提交的證據11、12里也進行了確認。這種專業工程必須由取得專業資質的公司施工和維修,被抗訴人根本沒有審核李某、楊某兩個班組的資質,更沒有證據證明這兩個班組取得了網架鋼結構的施工資質,就將維修工程承包給這兩個班組擅自施工,根據解釋第一條“承包人未取得建築施工企業資質或者超越資質等級的”應認定契約無效的規定,這一承包行為顯屬無效。根據解釋第四條:“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建築施工企業名義與他人簽訂建設工程施工契約的行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定,收繳當事人已經取得的非法所得。”即使被抗訴人已按證據20、21、22所顯示的支付了多達276600元費用,依法也應當被收繳,而不應將該費用轉嫁到抗訴人身上。
四、即使抗訴人需承擔保修義務,需要支付因保修產生的費用,根據契約第8條的規定,也應先從質量保修金內扣除,不足部分才由抗訴人支付。
關於提供施工圖紙和竣工資料的意見
一、依據被抗訴人提交的證據14及抗訴人提交的證據3,均能證明抗訴人已經將施工圖紙移交給被抗訴人。被抗訴人提交的證據14第10點的內容為:“屋頂彩鋼板鋪設與圖紙不符,施工工藝較差……。”從該內容看,被抗訴人是對照施工圖紙對抗訴人的施工工程進行檢查驗收的,足可證明被抗訴人已經拿到了施工圖紙。
抗訴人提交的證據3,一審已經認可其真實性,上面所列舉的移交資料也包括施工圖紙。
爭議工程施工完畢並得到被抗訴人認可的事實,證明了圖紙已經得到包括被抗訴人在內的各方的認可。
二、組織審核施工圖紙的義務主體是被抗訴人,被抗訴人沒有對施工圖紙組織三方審核,抗訴人從未拿到過經審核的施工圖紙,也根本無法給付被抗訴人經審核的施工圖紙。
依據《契約》第五條雙方責任第(一)款第2項內容,明確約定了被抗訴人對圖紙的組織審核義務。《契約》第五條第(二)款第2項約定圖紙須經原設計單位、建設方和海南省審圖中心三方審核通過。
在抗訴人向被抗訴人交付施工圖紙後,被抗訴人依照契約約定,本應組織三方對圖紙進行審核,但直至今日,被抗訴人從未告訴抗訴人已經組織三方審核施工圖紙,被抗訴人也從來沒有將經審核的施工圖紙交付給抗訴人。被抗訴人及監理方同意抗訴人按抗訴人交付給被抗訴人的施工圖紙進行施工,且工程已經完工並由被抗訴人投入實際使用,證明雙方在契約的實際履行已經一致同意變更了契約的原約定。
如果被抗訴人執意要求抗訴人交付經審核的施工圖紙,則法院必須判令被抗訴人先行組織三方對施工圖紙進行審核,在被抗訴人將審核通過後的施工圖紙交付給抗訴人,抗訴人才能履行這一義務,否則,這一義務就是無本之木。
綜上,一審判決扣除抗訴人應得的工程款408991.2元,判決抗訴人向被抗訴人支付維修款276600元,判決抗訴人向被抗訴人提供經審核通過的施工圖紙和竣工資料都沒有實施和法律依據,請二審法院依法予以改判。
代理人:
機場建設施工契約 篇17
發包人:(全稱) 承包人:(全稱)
依照《中華人民共和國契約法》《中華人民共和國建築法》及其他有關法律法規,遵循平 , 等,自願,公平和誠實信用的原則,契約雙方當事人就契約工程施工有關事項達成一致意見, 訂立本協定書.
一,工程概況
工程名稱: 工程地點: 工程內容: 工程規模: 結構形式: 工程立項,規劃批准檔案號: 資金來源:
二,工程承包範圍
承包範圍:
三,契約工期
工程契約工期總日曆天數:_____天. 擬從 年 月 日開始施工,至 1 年 月 日竣工完成.
四,質量標準
工程質量標準:
五,契約價款
契約總價 (大寫) : (小寫) : 項目單價:□詳見承包人的投標報價書(招標工程) ; □詳見經確認的工程量清單報價單或施工圖預算書(非招標工程) . .
;
六,組成契約的檔案
組成契約的檔案及其優先解釋順序與本契約第二部分《通用條款》第 2.2 款賦予的規定一 致.
七,詞語含義
本協定書中有關詞語含義與本契約第二部分《通用條款》第 1 條賦予它們的定義相同.
八,承包人承諾
承包人向發包人承諾已閱讀,理解並接受本契約所有條款,按照本契約約定實施,完成並 保修契約工程,履行本契約所約定的全部義務.
九,發包人承諾
發包人向承包人承諾已閱讀,理解並接受本契約所有條款,按照本契約約定的時限和方法 支付工程款及其他應當支付的款項,履行本契約所約定的全部義務. 2
十,契約生效
訂立契約時間: 訂立契約地點:
年
月
日
契約雙方當事人約定本契約自雙方簽字,蓋章後,於 生效.
發 地
包
人: (公章) 址:
承 地
包
人: (公章) 址:
法定代表人: 委託代理人: 電 傳 話: 真:
法定代表人: 委託代理人: 電 傳 話: 真:
開戶銀行: 帳 號:
開戶銀行: 帳 號:
郵政編碼: 電子信箱:
機場建設施工契約 篇18
發包方(甲方):
承包方(乙方):
依照《中華人民共和國經濟契約法》、《中華人民共和國建築法》、《天津市公路管理局契約管理辦法》及有關法律、法規,遵循平等、自願、誠信的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本契約:
第1條:工程概況
1.1 工程名稱:
工程地點: 工程內容:
1.2 承包範圍:
1.3 開工日期: 20xx 年 月 日竣工日期: 20xx 年 月 日
第2條:建設規模、主要工程量 :工程造價 元,大寫
第3條:工程款結算方式:
第4條:契約生效及終止:
本契約自簽訂之日起生效,在雙方完成相互約定內容 後即告終止。
第5條:契約份數
5.1本契約正本二份,具有同等效力,甲方持一份,乙方持一份;
5.2甲乙雙方如發生經濟糾紛,可以通過向薊縣人民法院起訴解決。
契約簽訂時間:
契約簽訂地點: 備註:
發包方(章) 承包方(章)
地址: 地址:
法定代表人: 法定代表人:
委託代表人: 委託代表人:
電話: 電話:
機場建設施工契約 篇19
發包人(甲方):
承包人(乙方):
依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及其它有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則。經雙方就 工程發、承包事項協商一致,特訂立本補充協定,並作為工程付款、結算等依據,其他事宜執行《建築工程施工契約》。
一、工程概況:
工程名稱:
工程地點:
結構形式:
建築面積:
二、工程承包範圍:
承包範圍:包工包料、施工圖紙全部內容 。
三、契約日期:
開工日期:年月 日
竣工日期 年月 日
契約日期總日曆天數: 天
承包人若延誤工期,每天需按契約價萬分之三向甲方支付違約金,屬停水、停電原因經甲方和監理簽字確認後工期順延。
四、質量標準:
工程質量達到《建築工程施工質量驗收統一標準》(GB50300—20xx)和設計檔案要求。
質量驗收標準:合格。
五、契約價款:
金額(暫估): 大寫:
六、工程價款結算方式:
執行1996年《山東建築工程綜合定額》、《山東省安裝工程綜合定額》。20xx年《山東建築工程綜合定額濰坊市估價表》,1994年《全國統一安裝工程預算定額山東省價目表》,以及配套的費用定額,現行有關規定,按施工圖預算加變更籤證費用據實結算。 工程類別:按單位工程實際類別。取費等級:丙級,人工工資單價建安裝飾均為28元/工日,臨設增補費按建築面積8元/平方。室外配套工程類別:按V類結算。工程竣工驗收30天內,承包人向發包人遞交竣工結算報告和完整的結算資料,並辦理結算。
七、工程款支付方式:
1.主體階段分四次撥款:撥款時必須扣除甲方供料款
(1)基礎至±0,撥付割算款75%;
(2)一層至二層,撥付割算款75%;
(2)三層至四層,撥付割算款75%;
(3)五層至封頂,主體驗收完成,撥付割算款75%。
2.裝飾階段撥款:
(1)內、外牆完成撥付割算款75%;
(2)地面、屋面工程完成付割算款75%;
(3)工程竣工驗收合格,撥付至割算款的80%,工程竣工驗收後三月內辦理完工程決算,審計完畢支付至工程總造價的95%,餘款保修金5%按國家規定執行,待保修期滿三個月內無息付清。
八、發包人材料供應:
1.瓷磚、潔具由發包人指定品牌型號確認樣品和價格。
2.電線、電纜、配電箱由甲方提供,開關、插座由發包人指定品牌型號確認價格。
3.防水、外牆保溫、外牆塗料等材料由發包人指定品牌型號確認價格。
4.塑鋼窗、內門、防火門、出庫門、進戶門及不鏽鋼欄桿扶手由發包人指定主材和確認價格由施工單位統一加工安裝。
5.據實結算的材料需雙方共同看樣定價訂貨。
九、承包人材料採購:
1.承包人採購的材料設備與設計或標準要求不符時,承包人應按甲方工程師要求的時間運出施工場地,重新採購符合要求的產品,承擔由此發生的費用。由此延誤的工期不予順延。
2.甲方或監理工程師發現承包人採購並使用不符合設計或標準要求的材料設備時,應要求承包人負責修復、拆除或重新採購,並承擔發生的費用,由此延誤的工期不予順延。
3.承包人所施工的防水、外牆保溫、外牆塗料等專業施工必須用有備案資質的單位,並經甲方考察認定後方可進行分包,資質複印件加蓋公章留髮包人存檔。
4.按規定允許找差價的議價材料,由甲、乙雙方按屆時市場價簽證確認。
十、材保費和配合管理費:
1.甲供材乙方計取材保費:1%。
2.甲方分包項目,乙方計取管理費2%;
3.定品牌認價的.材料不計取材保費。
4.甲供材超出預算定額部分,按甲供價增加10%扣款。
5.工程投標產生的費用,承包人承擔按照國家規定應由承包人承擔部分的費用。
十一、隱蔽工程和中間驗收:
工程具備隱蔽條件或達到專用條款約定的中間驗收部位,承包人進行自檢,並在隱蔽或中間驗收前48小時以書面形式通知甲方和監理工程師驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點,,承包人準備驗收記錄,驗收合格,工程師在驗收記錄上籤字後,承包人可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格,承包人在工程師限定的時間內修改後重新驗收。
十二、安全文明施工與民工工資:
1.安全文明施工:
承包人須按照工程建設安全文明生產有關管理規定,嚴格按安全文明標準組織施工,並隨時接受行業安全監察人員依法實施的監督檢查,採取必要的安全防護措施,消除事故隱患,杜絕安全事故。由於承包人安全文明措施不力造成事故的責任和因此發生的費用,由承包人承擔。因沒達到施工現場文明施工要求而造成的罰款由承包人承擔。
2.民工工資:
乙方應建立行之有效的民工登記台賬和工資發放台賬,甲方可隨時檢查,乙方應按約定及時支付民工工資,確保民工不上訪。因甲方不按約定撥付工程款,乙方有承擔墊付民工工資的責任,因乙方原因拖欠民工工資造成民工上訪,甲方有權將乙方工程款直接支付民工工資。
3.工程資料:
承包人須確保工程施工技術資料和安全技術資料詳實完整,達到當地主管部門要求,並按時提交發包人和進行備案。
十三、工程質量保修:
保修期按國家有關規定,承包人應履行保修義務,並對造成的損失承擔賠償責任。若承包人推諉不作為,在通知後七日內不安排維修,發包人可自行安排維修,所發生的費用從承包人保修金中扣除,保修金不足以支付的,由承包人補足差額。
十四、現場管理:
1.三通一平:發包人保證水、電供應和道路通暢。
2.塔機安拆:乙方服從甲方安排,避開管線位置,服從甲方的施工現場總平安排。施工單位必須具備相應資質。
3.回填完成後,在發包人後續工程配套施工現場範圍內的承包人所有臨設應及時拆除,以免影響工程進度。
4.水、電管理:臨時水電不得外借,不得出現偷水、竊電現象,否則給予相應經濟處罰。
十五、其他:
1.工程產生的營業稅:由發包人代扣、代繳。
2.工程產生的水、電費,由發包人代扣、代繳。
3.嚴禁乙方以任何方式向甲方人員提供私人便利、行賄或進行非正常商務宴請,如果乙方在履約過程進行私下請吃、向甲方人員提供私人便利、娛樂等一切非正常的經濟活動,一經查實,乙方應向甲方支付自契約簽訂至甲方發生上述行為之日雙方所發生的契約總額的5%作為違約金;若在契約履行過程中,乙方人員以現金或變相現金的形式向甲方人員行賄的,乙方應向甲方支付自契約簽訂至甲方發現上述行為之日雙方所發生契約總額的10%作為違約金。同時,甲方有權單方解除上述行為所涉及的相關契約,因解除相關契約給甲方造成損失的,由乙方承擔賠償責任。
若甲方人員明示或暗示要求宴請、招待,或索取禮金、禮品、禮券及其它利益,或故意刁難、顯失公平現象,乙方有權舉報,廉政監督電話:或。
十六、本協定與甲乙雙方簽訂的《建築施工契約》具有同等法律效力。相關條款首先執行本協定內容。未盡事宜由甲乙雙方協商解決。協商不成的,可向本協定簽訂地法院起訴。
本施工補充協定由發包人承包人雙方共同簽署,一式四份,發包人二份,承包人二份。本協定自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。
發包人:(蓋章)承包人:(蓋章)
法定代表人:(簽字) 法定代表人:(簽字)
簽約時間: 年 月日
機場建設施工契約 篇20
發包方(甲方):承包方(乙方):
根據《中華人民共和國契約法》和《建築工程承包契約條例》等相關法律法規,經甲乙雙方協商一致,簽訂本契約,並信守下列條款,共同嚴格執行。
第一條工程名稱:中和設備基礎工程。
第二條工程地點:____區羅漢街工業園。
第三條工程內容:以甲方提供的施工圖紙及現場確認簽單為準。
第四條工程造價:設備基礎按照元3砼(按實際工程量結算)。
第五條承包方式:包工包料。
第六條工期:本工程自________年____月____日開工至________年____月日竣工。工期為天。
第七條工程質量:按施工驗收規範、建築工程質量檢評標準施工及驗收,本工程質量等級為合格。
第八條結算方式:以實際的工程量為結算依據,按月進度計算。
第九條工程類別及企業等級:按有關規定執行。
第十條甲方權利:派駐工地全權代表,負責與乙方工地代表進行工作聯繫。並對設計、施工技術、經濟等事宜辦理相應手續。
第十一條乙方權利:
1、按承包工程設計圖紙或甲方具體技術、使用要求組織施工。
2、乙方確保工程質量和工期,不偷工減料,如發現偷工減料行為,甲方有權不付款或付部分款。3.施工中注意安全,施工中發生一切安全事故所引起的損失均由乙方自負。
第十二條竣工驗收與結算:
一、工程竣工後甲方按國家有關施工規範、質量檢評標準、設計圖紙和甲方具體技術、使用要求及實完工程量進行驗收。
二、驗收合格後____日內辦理竣工驗收及結算手續。
第十三條付款方式:自開工之日起每月支付實際完成工程量50%的工程款,工程竣工驗收之後支付剩餘45%的工程款。預留總價款的5%作為質保金,於工程完工________年後在未出現質量問題的情況下,予以支付。
第十四條保修:按現行建築工程保修辦法執行。竣工驗收時乙方出具保修書。保修期從甲在驗收單簽字之日起________年。
第十五條違約與仲裁:
一、契約在履行中如有爭議雙方協商解決,如協商不成,提請____區經濟契約仲裁委員會申請仲裁。
二、確因乙方責任造成的工程質量不合格所引起的返修造成的經濟損失,由乙方自負。
第十六條附則:
一、本契約一式兩份,甲乙雙方各持一份。
二、契約有效期限:本契約經雙方簽章後生效,至工程竣工驗收結清尾款後失效。
甲方:乙方:
電話:電話:
簽約時間:________年月____日
機場建設施工契約 篇21
發包方(以下簡稱甲方):
代表人:
地址:
承包方(以下簡稱乙方):
代表人:
身份證號:
地址:
依照《中華人民共和國民法典》及相關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,經甲、乙雙方友好協商,根據本工程的具體情況,就該工程質量、工程進度、安全生產等事項達成一致,簽訂本契約。
第一條 工程概況
1.工程地點:
2.工程範圍:
3.承包方式:
3.1按圖紙、清單備註欄說明及工程範圍內、包質量、包安全、包工人差旅和食宿費。
3.2施工用水電費由乙方承擔。
3.3本契約執行清單價結算,按甲方要求 天完成主體,總工期 天完成項目;若甲方所供設備、材料、及款項不到位造成的工期延誤乙方不承擔任何責任。
3.4施工工具及勞保用品(含施工工具及吊葫蘆、腳手架、臨時用電的電箱電纜線照明、手套、口罩、安全帶、安全帽、木梯等)購置及託運費由乙方負責;
3.5現場施工材料的卸貨搬運及保管由乙方負責;
4.工期
總工期: 日曆天。
開工日期: 年 月 日
竣工日期: 年 月 日
第二條 雙方代表
1.甲方駐工地代表姓名: 聯繫電話:
2.本工程實行甲方代表負責制,甲方委託甲方代表對本安裝工程實行現場管理。
3.乙方駐工地代表姓名: 聯繫電話:
4.施工中必須和甲方代表一起參與項目管理及各項會議;
4.1甲方工作
4.1.1契約開工前3天,提供施工所需要場地。
4.1.2契約開工日期前3天,辦理施工所需的有關批件、證件和臨時用地等的申請報批手續。
4.1.3如乙方不按契約要求進行施工,甲方即可勒令乙方暫停施工,待整改完畢後報甲方驗收並同意後方可復工。
4.2乙方工作
4.2.1按契約要求的質量和工期完成本工程的施工。遵守有關法律和規定,接受甲方的指令,按照施工圖紙、設計變更單、圖紙會審紀要及施工驗收規範進行施工。為甲方交由乙方施工的工程提供配合,服從甲方對分包工程的協調。
4.2.2 向甲方代表提供月度及周工程進度計畫及其相應統計報表;
4.2.3 在乙方施工的施工場地內,按工程和安全需要提供和維修夜間施工使用的照明、看守由乙方負責。
4.2.4遵守當地市政府和有關部門對施工場地交通和施工噪音、施工現場環境衛生等管理規定,並辦理有關手續。
4.2.5遵守當地市政府和甲方上級單位對施工場地的規定和要求。
4.2.6 按約定保護好建築物結構和相應管線、設備。
4.2.7 已竣工工程未交付甲方驗收之前,乙方負責成品保護,工程竣工後3天內清理現場,做到工完場清。
4.2.8 遵守甲方安全文明施工管理。
4.2.9乙方必須為進入場地的所有工人和管理人員購買工傷保險,確保施工安全和第三者的安全,在施工中違章操作發生的安全事故均由乙方負責,與甲方無關。
4.2.10乙方應自行解決施工過程中工人的食宿問題。
4.2.11乙方有義務事先告知甲方未知的與本工程質量相關的事項,如乙方知道或根據經驗有關質量問題而告知甲方。
4.2.12由於乙方自身原因造成工程質量問題,所需人工、材料、機械費用由乙方承擔。
4.2.13乙方必須嚴格遵守安全生產法則。
4.3 施工組織設計及進度計畫
乙方在契約簽訂生效後3日內,將施工方案、勞動力安排、機械安排和進度計畫提交甲方代表。
第三條 工期順延
1.以下原因造成竣工日期拖延,經甲方代表確認,工期相應順延;
1.1 一周內非乙方原因停水、停電造成停工累積超過八小時;
1.2甲方不能按約定期限交出施工場地,清除障礙物、疏通進場道路和接通施工用水、用電;
1.3由於戰爭、動亂、空中飛行物墜落或其他非甲乙雙方責任造成的爆炸、火災、以及颱風、大雨、暴雨、地震等。
第四條 工程驗收
乙方在工程完工 3日內通知甲方進行初步驗收,並有義務配合甲方進行工程總驗收。
第五條 契約價款及支付
1.契約總價,即人民幣 元整(大寫 元整)。
2.契約簽訂生效後甲方支付乙方工程款總額 30 %即 元(大寫 元整),工程完工初驗合格後支付 40 %即 元(大寫 元整),工程總驗收合格後支付 20 %即 元(大寫 元整),餘款質保期滿後一次性支付給乙方。
3.質保期: 年。
第六條 其他條款
1.本契約未盡事宜雙方本著友好合作誠意協商解決,若協商不成雙方都可以向人民法院提起訴訟。
2.工程圖紙等作為契約附屬檔案與契約具同等法律效力。
3.本契約經雙方蓋章簽字後生效,契約一式二份,甲乙雙方各執一份,具同等法律效力。
甲方: 乙方:
甲方代表: 乙方代表:
日期: 日期:
機場建設施工契約 篇22
發包方(以下簡稱甲方):
承包方(以下簡稱乙方):
根據《中華人民共和國契約法》和中華人民共和國建設部,國家工商管理總局共同發布的《建設工程施工契約》及其他有關法律、法規,自願、平等、公平和誠實信用的原則,甲乙雙方就_____________工程協商簽訂契約,共同信守。
第一條、工程事項
1.1工程名稱:_______________________________________
1.2工程地點:_______________________________________
1.3工程內容:_______________________________________
1.4工程開竣工日期:____年___月___日至___年__月___日。
第二條、工程承包範圍
2.1承包範圍:乙方包工,包料。
第三條、發包人工作
3.1甲方向乙方提供設計圖紙,核定乙方的施工方案。
3.2甲方向乙方提供水、電、場地、工人住宿,方便乙方施工。
第四條、承包人的權利和義務
4.1按照協定約定進入現場並嚴格按照設計圖紙進行施工,保證按期完工。
4.2施工中做到文明施工,嚴格按照安全標準組織施工。
4.3乙方編制施工方案,由甲方審定後實施。
4.4乙方保證按圖施工,不得私自變更甲方圖紙,如需更改必須與甲方溝通協商。
第五條、工程造價和結算
5.1工程總價:大寫_________________________________
5.2結款方式:契約簽訂之日,甲方付給乙方__________元為預付款。
5.3乙方材料及工人進場再付工程款___%大寫__________元
5.4工程全部結束驗收合格後,甲方向乙方付清餘款。
5.5工程結束三天內為工程驗收期,逾期視為工程合格。
第六條、由於以下原因造成竣工日期推遲和延誤,工期相應順延。
6.1不可抗力及自然災害因素,如雨、雪等天氣;地震、洪水等天災。
6.2發包人未能按約定日期支付工程相應款項,使施工不能正常進行。
第七條、違約責任
7.1除國家法律法規政策明確規定或其它不可抗力因素外,任何一方違約造成的損失,由違約方承擔賠償責任。
7.2甲方未按約定的時間和要求提供場地,方案回復,支付工程款的,乙方可以要求順延工期,同時引起的停工待料,延誤工期和施工人員工資等費用均有甲方承擔。
第八條、爭議解決方式
8.1本契約在執行過程中發生的爭議由雙方當事人協商解決,協商不成的可向當地人民法院起訴。
第九條、其他
9.1協定未盡事宜,甲乙雙方可以洽商,簽訂補充協定,補充協定具有同等法律效應。
第十條、契約份數及生效日期
10.1本協定一式兩份,甲乙方各執一份,經雙方簽字蓋章後生效。
甲方: 乙方:
___年__月___日
機場建設施工契約 篇23
審判長、審判員;
受本案原告委託,經人民法院同意,今天依法出庭,就訴寧夏建築工程有限公司建設工程施工契約糾紛一案,作為其代理人,依據法律規定,發表如下代理意見:
一、被告應立即支付拖欠人工費,並承擔欠款利息。
被告承包寧夏X有限公司工業園區電石項目,為完成該項目的掃尾工程要求原告組織人員按照其要求完成工作,20xx年原告組織人員開始工作,至同年5月30按照被告要求完成全部工作,6月20日經被告結算總計拖欠原告人工費518600原,為明確拖欠事實原告同時出具了該項目原告人工費用的結算清單,明確了原告的具體工作項目及所產生的費用,但該款項被告卻一直沒有支付,代理人認為,原被告之間權利義務明確,拖欠事實清楚,被告理應按照其出具的人工費結算清單支付拖欠原告518600元人工費,另外依據《最高人民法院關於審理建設工程施工契約糾紛案件適用法律問題的解釋》第十七條、第十八條規定:“當事人對欠付工程價款利息計付標準有約定的,按照約定處理;沒有約定的,按照中國人民銀行發布的同期同類貸款利率計息”。“利息從應付工程價款之日計付。當事人對付款時間沒有約定或者約定不明的,下列時間視為應付款時間:(一) 建設工程已實際交付的,為交付之日;(二) 建設工程沒有交付的,為提交竣工結算檔案之日;(三)建設工程未交付,工程價款也未結算的,為當事人起訴之日”。 根據以上規定,原告於20xx年5月30日實際己完成全部工作,被告應從該日起承擔欠款利息。
二、被告托欠的款項,基本上都是農民工的血汗錢,繼續拖欠下去勢必會給社會釀成不安定因素。原告在提起訴訟前,多次找到被告索要工程款,被告置之不理,一直拖欠至今。國務院和有關部門三令五申地通知和強調,從維護社會穩定大局的高度,把解決拖欠農民工工資問題作為當前一項重要而緊迫的任務,切實維護農民工的合法權益。原告為索要工程款,及時給付農民工工資,多次向被告說明情況甚至乞求,被告卻麻木不仁,無動於衷,喪失起碼的同情心。原告在索要不得,求助無門的情況下,才舉債提起訴訟。代理人認為,這起糾紛雖然是拖欠工程款,但在糾紛的背後涉及到幾十名農民工的利益。因此,請法庭從穩定社會的角度判決被告給付工程欠款。同時,也希望三被告從和諧社會的大局出發,及時給付工程欠款,妥善解決這起糾紛。
以上代理意見懇請法庭予以採納。
代理人:劉保平 20xx年1月23日
機場建設施工契約 篇24
標準_____契約樣本
發包方: (以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方) 身份證:
為了更好地保護校園建設,經學校研究決定,甲乙雙方本著平等自願的原則,乙方願意承擔我鎮學校堡坎及操場平整修建工程,經雙方共同協商,達成以下協定,共同遵照執行:
一、工程地點:
1、我鎮學生宿舍正對面操場。
2、我鎮廁所至學生宿舍後。
二、乙方承包施工內容:
1、乙方願意承包我鎮操場平整工程,平整價格按32元方計算(含開挖土方、開挖石方、轉運土方、轉運石方費用及稅費),開挖長50米左右、寬12米左右、深1米左右,其中開挖出的石方屬於學校所有,開挖出的方量按實際挖出的坑長、寬、高計算。
2、乙方願意承包我鎮廁所至學生宿舍後堡坎修建工程,施工過程中乙方先用甲方提供的石方施工,甲方提供的石方按50元方計算,施工價格按218元元計算(含材質費、運費、勞務費及稅費等費用),其餘部分所有材質由乙方提供,價格按268元方計算(同樣含材質費、運費、勞務費及稅費等費用),所有方量按堆砌好的堡坎方量計算。
三、質量要求:
1、操場平整
乙方平整的操場除按長、寬、深平整外,平整完後操場無_____小窪,平整後的操場中無剩餘的土方,石方堆積,經甲方驗收合格為準。
2、堡坎修建
乙方進行堡坎修建時,按平均寬度0.8米修建,堡坎長度、高度按實際修建進行測量計算,修建時使用毛石加細砂混凝土澆灌填縫,且砂漿標號足,滿漿滿灌,經甲方驗收合格為準。
四、矛盾糾紛:
1、甲方負責提供外運土方、石方地點,若堆放時發生矛盾,一切矛盾由甲方負責,乙方概不負責。
2、甲方負責處理好修建堡坎時的`地界,若乙方施工與老百姓發生地界糾紛,乙方概不負責。
3、乙方注意文明施工,若在施工過程中乙方有影響老百姓利益問題,與老百姓發生糾紛,乙方自行處理,甲方概不負責。
五、工程造價:
以上所有工程造價按實際丈量計算。
六、竣工時間:________年____月____日。
七、付款方式:
乙方工程完工後,經甲乙雙方驗收合格後,乙方出具正規稅務發票,甲方到會計核算中心報賬後,一次性支付給乙方。
八、安全施工:
乙方在組織施工過程中,應注意施工安全,杜絕安全事故的發生,則出現的一切安全安全事故,造成的人員傷亡,帶來的經濟損失及刑事民事責任由乙方負責。
九、違約責任:
甲乙雙方若有違約,雙方共同協商妥善解決,若爭執不下,按照相關法律程式進行解決。
十、其它:
1、本契約未盡事宜由甲乙雙方共同協商解決。
2、本契約一式四份,乙方一份,甲方三份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
________年____月____日
機場建設施工契約 篇25
建設單位:_________(以下簡稱發包方)
施工單位:_________(以下簡稱承包方)
雙方經充分協商,達成如下協定:
第一條:工程名稱:
第二條:工程地點:
第三條:建築面積:
第四條:工程價款及付款方法:
第五條:工程期限(開工、竣工時間)
第六條:工程質量標準
第七條:承包形式及材料設備供應
第八條:發包方義務:
1.開工前___天,甲方給乙方施工圖一式___份,並做到三通一平辦好施工許可證。(甲方可委託乙方做三通一平工作,另行簽訂協定執行)
2.按協定分工,開工前___天甲方辦好材料供應並交乙方簽認。
3.負責組織設計、施工單位,共同審查施工組織設計,負責組織驗收工作,負責監督工程質量。
甲方:
乙方:
機場建設施工契約 篇26
發包人(全稱):(以下簡稱甲方)
承包人(全稱):(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本契約。
一、工程概況
工程名稱: 黃金堡棟
工程地點: 重慶市x鎮
工程內容:建築面積31200M2、結構類型:框架、剪力牆結構、地上二十九層,地下一層,全高99.6米。群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附屬檔案1) 工程立項批准文號: 資金來源: 自籌。
二、工程承包範圍
承包範圍:土建及安裝工程(發電機組、塑鋼門窗、消防系統 除外)和環境工程。
三、契約工期
開工日期:20xx年2月5日。 竣工日期:20xx年8月6日。 契約工期總日曆天數548天。
四、質量標準
工程質量標準:優良。
五、契約價款
金額(大寫):暫估貳仟叄佰陸拾萬元(人民幣) ¥:2360萬元
六、組成契約的檔案
組成本契約的檔案包括:
1、 本契約協定書
2、 中標通知書
3、 投標書及其附屬檔案
4、 本契約專用條款
5、 本契約通用條款
6、 標準、規範及有關技術檔案
7、 圖紙
8、 工程量清單
9、 工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協定或檔案視為本契約的組成部分。
七、本協定書中有關詞語含義與本契約第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照契約約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照契約約定的期限和方式支付契約價款及其他應當支付的款項。
十、契約生效
契約訂立時間:
契約訂立地點:
本契約雙方約定 雙方簽字簽章後生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
機場建設施工契約 篇27
甲方:_____網咖(以下簡稱甲方)
負責人:
乙方:建築裝飾工程有限公司(以下簡稱乙方)
負責人:
依照《中華人民共和國民法典》及國家建設部、省市建委對建築裝飾工程的有關規定,經雙方協商簽定契約如下:
一、工程概況及承包方式
1、工程名稱:網咖室內裝修工程。
2、工程地點:中心國小附近
3、工程承包方式:包工包料
4、工程概況:建築面積1700.00平方米。
二、工程裝修內容
室內棚面、牆面、地面、電氣等裝飾工程。
三、工程造價
工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求為依據;
工程造價為:_________元。(以甲方認定的單價為準,工程量竣工後以審計為準)
四、工程期限
工程開工日期:________年____月____日
工程竣工日期:________年____月____日
五、質量要求
按國家建設部行業標準G73—91《建築裝飾工程施工驗收規範》規定,及省、市建委、消防部門規定的標準執行,工程質量達到市優。工程竣工後如出現質量問題(竣工後甲方使用,人為造成的質量問題除外),屬於乙方責任的,乙方無償保修,保修期為________年,終身維修。
六、付款方式
1、契約簽定後,甲方即付給乙方工程款總造價的`30%金額。
2、工程進展一半時,甲方即付給乙方工程款總造價的30%金額。
3、工程竣工驗收合格後,甲方即付給乙方工程款總造價的40%。
七、雙方責任
1、甲方:負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統、管道系統、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。
2、乙方:向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。
八、其它事宜
經甲乙雙方商定做出如下協定:
1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的,工期可順延;如發生違約所造成的一切損失,由違約方承擔。
2、本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝發生變化時,需甲方認定綜合單價後,以“現場簽證形式”由甲方現場負責人簽字為準,並列入竣工決算追加當中。(如本工程報價外的工程已經發生或工程項目的材質、工藝發生變化時,甲方已認可,但甲方沒簽證的,其所發生的費用同樣生效。)
3、工程量發生變化時,按竣工後工程審計的工程量計算為準。
4、如甲方或乙方違約,而沒有按契約執行的,可向上級主管部門或仲裁機構申訴。
5、其它未盡事宜由雙方協商解決。
6、契約一式貳份,雙方簽字生效,各持貳份,並具有同等法律效力。
甲方:____乙方:
日期:____日期:____
機場建設施工契約 篇28
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
在平等、自願,並協定商一致的基礎上,甲、乙雙方協定合資建房,達成如下協定條款:
一、甲方準備修建一幢六層半的樓房,因資金不足,現與乙方合資修建,修建期限從契約生效之日起一年內交房(除不可抗力原因才延期:如下雨、洪災、地震、停電等)。
二、分房情況:第四層鄰街一套的房屋產權歸乙方中的何明傑所有;背街一套的房屋所有權歸乙方中的陳德洪所有;第五層鄰街一套的房屋產權歸乙方中陸輝所有;背街一套的房屋所有權歸乙方中的何定宇所有;第六層鄰街一套的房屋產權歸乙方中的劉勁所有;背街一套的房屋所有權歸乙方中的岑秋蓮所有;第七樓半層及屋頂房屋產權歸乙方中的鄧芳所有。
三、付款方式:分三次付清房款,首付人民幣肆萬元整;修到所需樓層付人民幣肆萬元整;交房門鑰匙時付清尾款。(每次在甲方通知乙方付款兩天內,乙方必須付款,否則房屋由甲方自行處理。)
四、單價:按元/每平方米集資。
五、房屋竣工後辦理房屋土地使用證和房屋產權手續等費用,由甲、乙雙方各自負責。
七、房屋竣工後房屋的水、電和數位電視:甲、乙雙方各自立戶,費用由甲、乙雙方各自負責。
八、本協定生效後,雙方無條件遵守和履行,不得違反。
九、雙方在規定期限內不按契約履行,違約方向對方賠付違約金人民幣叄萬元整。
十、本協定一式兩份,甲、乙雙方各執一份,本協定經雙方簽字後生效。
甲方:
乙方:
時間:
機場建設施工契約 篇29
甲方:
乙方:
根據建築法和《中華人民共和國民法典》以及有關規定,結合本工程的具體情況,雙方經充分協商,簽訂本合,共同遵守:
第一條、承包方以包工及包石料形式承包建造。
一、大壩(按圖紙施工):
1、乙方包石料及人工,圍水、圍堰、絕水牆開挖築建等,單價以整體方量計算,每立方110.00元。
2、甲方提供一台拌和機,電費甲、乙雙方各一半。
3、水泥、沙及監理、質監由甲方負責,但乙方必須按監管部門要求施工,必須保證質量。
二、機房、宿舍:
1、機房按圖紙施工,附設吊機梁包支架、模板、人工每平方米270.00元,包貼兩面外牆瓷片,包含基礎及機組基礎。
2、宿舍:按3.2米高,重力牆結構築建,兩房一廳一廚房一衛生間結構,包貼一面外牆瓷片,包支架、模板、人工每平方180.00元。
3、機房尾水檔土牆,包石料、人工,每立方105.00元。
4、壓力管鎮墩,包石料、人工,每立方105.00元。
5、變壓器台,包石料、人工每立方105.00元。
三、渠道、前池:
1、按圖紙施工,平台開挖乙方派一人專職指揮平台開挖,石方段乙方取石爆破人工及工料不另計,如乙方取完石後,另爆破開挖打炮人工按每工120.00元。
2、石方徹築包石料人工每立方105.00元,(無抽勾段外牆要批石口)。
3、水渠底鋪蓋10厘米砼,包平整地面、壓光人工每立方70.00元。
4、水渠牆面批擋人工每平方6.00元。
四、工程質量標準及保質、保修條件,期限
以上項目乙方保證質量,發電站發電3個月內保證不出現滲漏,崩塌(山體塌方除外)如質量問題出現滲漏、崩塌,由乙方負責免費修復或重建。
五、付款方式:
1、乙方進場後一個星期內,開始按工程進度,由甲方支付85%工程進度款。
2、工程驗收合格後,甲方五天內支付10%工程款給乙方。
3、餘款待工程確保沒有質量問題時,發電3個月餘款5%保質金,6個月內付清。
六、施工期:
_________年_________月進場施工,_________年_________月底必須全面完工。由於甲方造成中途停工的工期。按誤工期順延。
七、甲方派出駐工地代表,對工程進度,工程的質量進行監督,檢查驗收隱蔽工程。乙方要保證質量,注意安全,如乙方在施工過程中發生一切事故,由乙方自行負責,甲方不負任何責任。
八、雙方義務:
乙方進退場費用,生活生產設備。甲方負責提供生活用地,用電由乙方支付電費,在施工工期間,由甲方處理好村民關係,甲方不按期支付工程款,超過3個工作日起,乙方有權停止施工,停工期間的窩工及其他損失實甲方承擔,工期順延。乙方不能按期完工,按每天100元對乙方進行罰款。
九、本契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份,本契約簽字後生效,雙方不得違約,有不盡事宜另行協商。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
機場建設施工契約 篇30
發包方:_______________________________________________
承包方:_______________________________________________
工程名稱:_______________________________________________
工程地點:_______________________________________________
建築面積:_________________平方米;層數:_______________
結構類型:________________;檐高/跨度:________________米
批准文號:(有權機關批准工程立項的文號)_________________
工程性質:(指基建、技改、合資等):_____________________
承包範圍:_______________________________________________
承包方式:_______________________________________________
質量等級(優良或合格):_________________________________
工程承包造價(金額大寫):_______________________________¥:_____________________________元建設工程施工契約(小型工程本)是依據擬定的,適用於建築面積在平方米以內或承包造價在-元以內的建築工程。建設工程施工契約協定條款依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其它有關法律、行政法規,就本項工程建設有關事項,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,經雙方協商達成如下協定:
第1條工期
1·1本契約工程定於____年____月____日開工;於____年____月____日竣工。契約工期日曆天數為____天。工期如需提前,按約定的開、竣工日期計算的契約工期總天數為_____天。
1·2承包方為提前工期採取的`相應措施及因此增加的經濟支出:_______
1·3工期提前或延誤的獎罰,由雙方協商後在契約中約定:
第2條圖紙發包方於_____年_____月_____日,向承包方提供_____套圖紙。
第3條發包方、承包方駐工地代表。發包方工程師姓名:___________;項日經理姓名:_______________。
第4條發包人工作
開工前辦理完畢土地徵用,青苗、樹木賠償,墳地遷移,房屋、構築物拆遷,地上及架空、地下障礙物清除,將施工所需水、電線路、道路接通至施工現場,並保證施工期間的需要,向承包方提供施工現場工程地質和地下管網線路資料,提交辦理有關證件、批件的合法手續,將水準點與座標控制點位置以書面形式提交給承包方,並於現場交驗,協調、處理施工現場周圍建築物、構築物(含文物保護建築)、古樹名木和地下管線的保護及施工擾民問題,契約簽訂後______天內組織會審圖紙和設計交底,在收到承包方提供的施工組織設計(或施工方案)和進度計畫後_______天內予以確認。凡在有毒有害環境中施工時,發包方按有關規定提供相應的防護措施,並承擔相關的經濟支出。
機場建設施工契約 篇31
承包人:
發包人 :
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本契約。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程內容:建築面積: m2,建築高度 m或
跨度 m,結構類型: ,
層數 ,其它
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表 (附屬檔案1)
工程立項批准文號:
資金來源:
二、工程承包範圍
承包範圍:
三、契約工期
開工日期:
竣工日期:
契約工期總日曆天數 天。
四、質量標準
工程質量標準:
五、契約價款金額 (大寫): 元 (人民幣)¥: 元
六、組成契約的檔案組成本契約的檔案包括:
1、本契約協定書
2、中標通知書
3、投標書及其附屬檔案
4、本契約專用條款
5、本契約通用條款
6、標準、規範及有關技術檔案
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協定或檔案視為本契約的組成部分。
七、本協定書中有關詞語含義與本契約第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照契約約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照契約約定的期限和方式支付契約價款及其他應當支付的款項。
十、契約生效
契約訂立時間: 年 月 日
契約訂立地點:
本契約雙方約定 後生效。
發包人:(公章) 承包人:(公章)
住 所: 住 所:
法定代表人: 法定代表人:
委託代理人: 委託代理人:
電 話: 電 話:
機場建設施工契約 篇32
甲方:XX縣XX鎮XX村村委會
乙方:住址:
根據《中華人民共和國契約法》和《公路建設施工承包契約條例》及公路工程建設的有關規定,結合村道公路建設工程的具體情況,甲、乙雙方就該契約段公路工程,在平等互利協商一致的基礎上達成如下契約條款,共同遵守執行。
一、工程名稱和地點
1、工程名稱:XX鎮XX村村道水泥路整治。
2、工程地點:XX縣XX鎮XX村。
二、工程承包範圍及內容
該段路基為水泥路面,要求把水泥路路面斷板處重新修補、路基加寬。寬度50公分,涵洞溝渠疏通。
三、承包方式
本工程採取包工、包料、包質量、包工期、包安全的不變單價承包方式。
四、工程造價
根據工程量、測算本契約段工程承包總造價為人民幣:貳萬肆仟陸佰元正(¥:24600元)
五、工程施工工期
本契約施工工期為30天,(雨天除外),20__年12月20日開工,於20__年1月20日竣工。
六、甲、乙雙方的權利,義務
1、甲方的主要權力、義務。
(1)甲方的主要權利
派出質量監督人員對乙方承包的工程進行質量監督。
(2)甲方的主要義務
①甲方接到乙方驗收申請後,3天內組織有關人員進行驗收,否則損失由甲方負責。
②負責提供取土料場,棄土料場,負責解決賠償所涉及到的青苗及林木損失。負責組織砍伐整條路面的林木障礙。
2、乙方的主要權力、義務
(1)乙方的主要權力,乙方工程全額墊支,完工後一次性全部付清。
(2)有權自行採購所需材料及施工人員的調度。
(3)嚴格按照施工規範進行施工,保證工程質量。在施工過程中,如有人為阻擋,人員、機械誤工費照價計算由甲方全部負責賠償。
(4)制定安全技術措施,承擔安全事故所發生的費用。
七、違約責任
本契約簽字蓋章後生效,雙方都要認真履行契約條款,如一方有違約行為,則按契約約定的條款執行(違約方賠償對方總造價30%的違約金),並按照《中華人民共和國契約法》的有關條款追究違約方的責任。
八、附則
1、本契約一式三份,契約雙方各執一份,村委會存檔一份。
2、契約雙方及社員代表簽字蓋章後生效,結清工程款後,契約自行終止,本契約未盡事宜,經雙方協商簽訂補充協定。甲方:
乙方:
社員代表簽字:20xx年12月10日