煤礦建設施工協定書 篇1
契約編號:________
工程名稱:__________
工程編號:__________
工程類別:__________
發包方(簡稱甲方)_________
承包方(簡稱乙方)_________
簽訂時間:______________
簽訂地點:______________
根據我國現行法律、《建築安裝工程承包契約條例》和煤炭部有關規定,結合本工程具體情況,經雙方協商同意簽訂本契約。
第一條工程項目
一、工程名稱:____________
二、工程地點:____________
三、資金來源:____________
四、承包範圍、工程內容:
1、承包範圍:___________
2、工程內容(詳見附表1-1、1-2)_________
3、其它:______________
五、契約價款
1、契約總價款:__________萬元。
2、契約價款的計價依據
(1)____年以________文頒發的預算定額(統一基價);
(2)____年以________文頒發的費用標準;
(3)____年以________文批覆的人工費單價;
(4)____年以________地區預算價格;
(5)其它:_____________
第二條雙方責任
一、甲方責任
1、辦理工程永久用地的徵用和施工組織設計內規定的臨時用地的租用、青苗樹木的賠償、工程現場障礙物的拆除(包括架空及隱蔽的),並提供有關隱蔽障礙物資料。
2、辦理建築許可證及應由甲方辦理的其它證件。
3、____年__月__日前完成“四通一平”,即通往施工現場的水源、電源、通訊線路、運輸道路、平整場地;滿足施工用水、用電量的需要。負責場外運輸道路的維修,安排好現場排水溝流向。(“四通一平”工作如甲方無力承擔時,可委託乙方承擔。)
4、協調地方工農關係,改善施工環境,保證水、電、路、通訊工程的正常使用。
5、契約簽訂後__天內提供完整的建築安裝設計說明書及施工圖一式__份;施工技術資料(包括工程水文地質資料、水準點和坐標控制點等)___份;___天內提交水準點和坐標控制點,並進行現場校驗。
6、組織乙方、設計單位及有關部門參加施工圖交底會審,做好交底會審紀要,在會審後__天內分送有關單位。
7、向經辦銀行提交撥款依據,按時辦理撥款和結算。
8、按時參加工程的月末驗收、中間驗收(如雙方約定也可由甲方負責組織月末和中間驗收)隱蔽工程驗收,負責組織工程的竣工驗收,按照國家和行業有關規定,及時撥付工程價款、辦理簽證和竣工結算。
9、指派_____同志為甲方駐工地代表,對工程進度、質量、契約履行情況進行監督檢查,負責簽證和受理各項報表及協商其它有關事宜,及時解決應由甲方解決的問題。
實行監理的工程,甲方委託總監理工程師代行甲方的職責。甲方代表和總監理工程師易人,甲方應提前7天通知乙方,後任繼續前任在契約中約定的權利義務。
二、乙方責任
1、負責施工區域內的臨時道路、臨時設施、鑿井設施、水電管路的敷設、管理、使用和維修工作。
2、編制施工組織設計(或施工方案),做好各項施工準備工作。
3、嚴格按照施工圖說明進行文明施工,符合“環保”要求,確保工程質量,按契約規定的時間如期完工和交付。
4、及時向甲方提出隱蔽工程驗收通知、竣工驗收報告,以及向甲方提出月末驗收和中間驗收計畫;提供月份施工作業計畫,材料設備、成品半成品等進場計畫(包括月計畫、用水、用電計畫),月份施工統計報表,工程事故報告等。
5、工程竣工後,及時清理現場,做到工完場清。在規定的時間內提出完整的竣工驗收資料,辦理竣工驗收手續和提出工程竣工決算。
6、已完工的房屋、構築物和安裝的設備,在雙方約定的移交日期應負責保管。
7、利用永久建築和設備建井時,負責建築物和設備的維修和保養,保證礦井移交時的建築安裝工程質量。凡利用永久建築和設備所發生的維護和修理費用由乙方承擔。
8、指派________同志為乙方代表,負責施工現場的管理及與甲方的聯繫工作。
第三條工程期限
一、總工期為________天(日曆天),自________年________月________日開工,至________年________月________日竣工驗收。
二、甲方未能按約定完成“四通一平”、圖紙供應不齊全不及時,供應的材料、設備和工程撥付不及時,以及不可抗力、外部關係等非乙方原因引起的延期開工、中途停工和窩工,經甲方簽證後,工期順延。
三、因乙方施工管理不善或者由乙方責任造成的工程質量返工、事故處理等導致延誤工期時,工期不予順延。
四、提前或延誤交工,每天按工程造價的萬分之支付提前竣工費或承擔違約金。
第四條工程質量與驗收
一、乙方必須按照施工圖紙、說明書和國家頒發的有關規範、規程和標準進行施工,並接受甲方代表和工程監理人員的監督。
二、甲方提出井巷、土建、安裝等單位工程要求達到的質量等級(見附表3)工程質量標準按照國家或行業的工程質量標準檢驗。
三、甲方要求的“創優”工程,工程竣工後,經質量驗收達到優質工程,甲方應按工程造價的__%支付優質工程增加費(最高不超過該工程原預算造價的2%)
四、乙方在施工中必須遵守下列規定
1、主要材料、設備、成品、半成品(包括由甲方供應的)必須按有關規定進行抽驗復驗,對材料改變或代用,必須經原設計單位和甲方同意。
2、乙方在施工中發生質量事故,應及時報告甲方及監理工程師和工程質量監督站。重大質量事故處理方案,應經上級主管部門、設計單位、質量監督站、甲方等單位共同研究,並經甲方和設計單位簽證後實施。由此而發生的費用支出,由乙方承擔,工期不予順延。
五、工程驗收
1、月末驗收和中間驗收。由甲乙方組織有關單位進行月度驗收和中間驗收,驗收合格後各方在驗收證書上籤字。
2、隱蔽工程驗收。乙方必須保證隱蔽工程的質量。乙方應在工程隱蔽前__天書面通知甲方或監理單位參加檢驗,雙方確認工程合格後在工程驗收證書上籤字,如甲方不能如期派人參加檢驗,乙方可自行檢查驗收,做好隱蔽工程驗收記錄,甲方應予承認。工程隱蔽後若甲方提出復驗,乙方應予同意,復驗合格,工期相應順延,其費用應由甲方負擔;復驗不合格,費用應由乙方負擔,工期不予順延。如乙方未通知甲方而對隱蔽工程自行驗收,甲方提出復驗,不論合格與否,費用由乙方負擔,工期不予順延。
3、竣工驗收。乙方在單位工程預計竣工前___天向甲方提出竣工報告及相關圖紙、資料,由甲方組織有關單位在__天內驗收完畢。驗收合格,在驗收證書上籤字,進行單位工程質量評級並認證。如驗收不合格,應分清責任,限期整改,直至達到合格標準,所發生費用及工期由責任方負責。
4、竣工驗收後,乙方應根據有關規定備齊全部竣工資料一式___份,移交甲方。
六、工程保險。乙方按國家及行業有關規定的保修辦法,負責保修。保修期為:土建工程__年;安裝工程__年(暖氣工程按一個取暖期);井巷工程不實行保修。
第五條建築材料、設備的供應、驗收和價差處理
一、由甲方供應以下材料、設備的實物數量(詳見附表2)
二、除甲方供應以外的其他材料、設備由乙方採購。
三、任何一方供應的材料、設備應按契約規定按時、按質、按量供應,必須附有產品合格證或質量檢驗證書才能用於工程,任何一方認為對方提供的材料需要復驗的,應允許復驗。經復驗符合質量要求的,方可用於工程,其復驗費由要求復驗方承擔;不符合質量要求的,不得套用於工程建設中,且應按指定時間遠離施工現場,其復驗費用由材料、設備供應方承擔。
四、因材料質量不合格所造成的損失(包括倉庫保管費)由材料供應方負責。
五、根據工程需要,經甲方代表簽證,乙方可使用代用材料。因甲方原因使用時,由甲方承擔發生的經濟支出,因乙方原因使用時,由乙方承擔費用。
六、因材料設備供應不及時造成停工待料時,其停、窩工損失由供貨責任方承擔。
七、本工程材料價差按_________文《煤炭建設建築安裝工程造價價差調整辦法》中有關規定計算。
第六條工程價款的支付與結算
工程價款的支付和結算,應根據國家制定的基本建設工程價款結算有關規定執行。
一、本契約簽訂後____日內,甲方按契約總價款(或當年計畫建安工作量)的___%支付乙方備料款計人民幣____萬元。支付臨時設施費___萬元;鑿井措施費___萬元。
二、甲方收到乙方的工程進度月報後必須在___日內按核實的工程進度支付進度款,工程進度款支付達到契約總價款的____%時,按規定比例逐步扣回備料款。
三、工程價款支付達到調整後契約總價的95%時,不再按進度付款,辦完交工驗收後,等保修期滿工程質量仍然合格,欠付的工程款連同利息一次支付給乙方。井巷工程辦完交工驗收即一次結清。
四、工程價款的結算依據,除工程計價依據外,還應有:
1、施工組織設計或方案;
2、設計變更檔案;
3、隱蔽工程、工程變更、岩石硬度變化、材料代用等簽證;
4、井巷湧水量實測資料及地質條件變化的實測資料;
5、價差調整資料;
6、其它有關工程造價增(減)的契約文書往來函件或簽證。
五、凡雙方議定在本工程中採用的國家有關主管部門省(自治區、直轄市)人民政府或授權部門規定的定額(或基價)費用標準、人工、材料、設備價格等調整時,應相應對契約價款進行調整。
六、因甲方延期支付工程進度款或尾款,應向乙方支付延期付款金額每日萬分之__的滯納金。
七、確因甲方延期支付工程款、代購材料價差款而影響工程進度,造成乙方停工窩工及其它損失的應由甲方承擔。
八、本契約價款的結算方式為:_____________.
九、乙方在全部工程竣工後____日內,將竣工結算檔案送交甲方和經辦銀行審查,乙方應負責對審查中的疑問進行解釋。甲方在收到檔案____日內審查完畢,如到期未提出書面異議,乙方可請求經辦銀行審定後撥款。
第七條施工與設計變更
一、甲方提供的設計圖約、說明書和有關技術資料,作為施工的有效依據,開工前由甲方組織設計交底和三方會審,作出會議紀要,作為施工的補充依據,甲乙雙方均不得擅自修改。
二、施工中如發現設計有錯誤或不合理之處,雙方應及時以書面形式通知對方,由甲方及時會同設計等有關單位研究確定修改意見或變更設計,乙方按修改或變更的設計進行施工。由於設計修改或變更而發生增減費用(包括返工損失、停工、窩工、人員和機械設備調遷,材料構件積壓的實際損失、工程量增減變化等)由甲方承擔,並調整契約價款,工期也做相應調整。
三、乙方在保證工程質量和不降低設計標準的前提下,提出修改設計、修改工藝的合理化建議,經設計或有關技術部門審查,甲方同意後採用並實施,其節約的價值按國家規定分配。
四、甲方如需修改或變更設計,必須由原設計單位作出正式變更通知書或修改圖紙,乙方才予實施。重大修改或增加造價時,必須另行協商,在取得投資落實證明、技術資料設計圖紙齊全時,乙方才予實施。
五、施工中如發現地下埋藏的古蹟、文物等障礙物,乙方應立即通知甲方,由甲方報告文物管理機關處理並立即採取補救措施。由此增減的工程量及費用由甲方負責,並相應調整工期。
第八條工程監理
在實行工程監理的建設項目中,要認真執行煤炭部以煤基字[1996]第254號文發布的《煤炭工程建設監理規定》,甲方應向乙方正式通告監理單位及總監名單、監理職責、監理範圍。監理單位要向乙方通告監理工程師名單及從事專業。乙方要配合監理單位對建設項目進行監督管理。甲方、乙方及監理單位應建立有效的溝通渠道,按照規定的方式交換信息。
第九條違約責任
乙方違約責任
一、工程質量不符合契約規定的,負責修理或返工。由於修理或返工造成逾期交付的,償付逾期違約金。
二、由於乙方責任造成工程不能按契約規定時間交付使用的,乙方償付逾期違約金。
三、保修期如發生質量問題,乙方接到甲方通知後____日內進行修理,否則,甲方有權另請施工單位進行修理,因此而發生的修理費用由乙方承擔。
甲方違約責任
一、未能按契約的規定履行自己應負的責任,除竣工日期得以順延外,還應賠償承包方由此造成的實際損失。
二、工程中途停建、緩建或由於設計變更以及設計錯誤造成的返工,應採取措施彌補或減少損失,並應賠償乙方由此造成的實際損失。
三、工程未驗收,甲方提前使用或擅自動用,由此而發生的質量或其他問題,由甲方承擔責任。
第十條糾紛解決辦法
本契約履行中發生爭議,雙方當事人應及時協商解決,協商不成可申請煤炭部主管部門進行調解。協調不成或調解未達成協定,雙方當事人同意由____仲裁委員會仲裁(雙方當事人未在本契約中約定仲裁機構,事後未達成書面仲裁協定的,可向人民法院起訴)
第十一條施工安全
乙方應按煤礦安全法規及有關規定做到安全施工,承擔由於自身安全措施不力造成的責任和因此發生的費用,發生重大傷亡事故應按規定立即上報有關部門並通知甲方代表。非乙方責任造成的傷亡事故,由責任方承擔責任和有關費用。
第十二條附則
一、本契約一式__份(包括附屬檔案),甲乙方雙方各執正本一份,副本由甲方報送經辦銀行、當地工商行政管理機關、煤炭部地區工程造價管理站、質量監督站、監理單位和建設主管部門備案。按規定必須辦理監(公)證的契約,送工程所在地工商、公證部門辦理監(公)證手續。
二、本契約自雙方代表簽字,加蓋公章或契約專用章即生效。需要辦理鑒(公)證的,自鑒(公)證之日起生效;工程竣工驗收符合要求,結清工程款後終止。
三、本契約簽訂後,如需修改補充的,雙方協商一致後,可以簽訂補充協定,作為本契約的組成部分。
第十三條補充條款________________________________________________
甲方(蓋章):________________乙方(蓋章):________________
單位地址:________________單位地址:________________
法定代表人(簽字):________________法定代表人(簽字):________________
代理人(簽字):________________代理人(簽字):________________
開戶銀行:________________開戶銀行:________________
帳號:________________帳號:________________
電話:________________電話:________________
電掛:________________電掛:________________
郵政編碼:________________郵政編碼:________________
日期:________________日期:________________
煤礦建設施工協定書 篇2
甲方:
乙方:
一、工程名稱:_________地塊土方工程
二、工程地點:_________
三、工作內容:平基放線,勞動力及技術裝備的組織,土石方的爆破及開挖,地表清障,土石方的場內調配及外運、棄渣,以及周邊建築物、居民的安全防護設施,現場的安全文明施工措施,同周邊政府單位包括環衛、城建、公安、交通、建委、街道辦事處、居委會及周邊企(事)業單位為保證工程質量、進度而作的協調等工作。
四、工程範圍:
按甲方提供的施工圖紙和甲方批准的施工組織設計在現場指定區域內進行施工,余土外運至渣場。
五、契約工期:
開工日期:20____年3月1日;竣工日期:20____年1月10日。契約工期總日曆天數310天。
六、契約價款:
本契約採用單價包乾契約,即乙方完成契約約定承包範圍內全部工程內容和工作內容所需要的人工費、材料費、機械費(含機械設備等的進、出場費)、管理費、保險費、利潤、稅金以及環衛出渣費、工程周邊社會關係協調等全部費用組成,其單價為:
1、場內回填部分,按20元/立方米(運距2公里內);
2、余土外運部分,按48元/立方米
3、場內回填工程量約為11萬立方,土石方外運工程量約為33萬立方米,契約金額暫定1804萬元。
七、工程結算:
工程完成5000立方米時,甲方向乙方支付完成工程量80%,工程完工驗收合格________D地塊土方工程1
八、工程質量及技術要求:
本工程嚴格按照國家現行《土石方爆破工程施工質量驗收規範》、《建築工程質量檢驗及評定標準》、《建築地基與基礎工程施工質量驗收規範》等進行施工和驗收。同時,本契約約定:
1、土石方工程施工完成後的驗收標高與設計標高的誤差不大於±10cm,垂直面無偏坡。
2、進場施工前,必須提前7天向甲方分別提交:土石方調配及外運施工方案、安全文明施工方案及質量進度保證措施。
3、場內填築部分必須分層碾壓密實,並優先選擇頁岩以內土石方回填,且在頁岩以內土石方有剩的情況下,不得選用砂岩回填。
4、建築物及其基礎外邊線6m以外範圍內,回填土石方必須分層碾壓,密實度不得小於90%。
5、竣工資料為壹式伍套。
九、安全施工:
乙方應嚴格按照國家有關安全施工規範進行施工,採取嚴格有效的安全防護措施,在施工作業中,所遇任何與工程相關事故,均由乙方自行負責(不含地下市政設施)。
十、違約責任:
1、本契約工程不允許分包,若甲方核實乙方有分包行為,甲方有權單方面終止契約,乙方在接到甲方書面通知後3日內必須無條件退場,並承擔該工程總工作量20%的違約金。
2、若乙方延誤工期,甲方按1000元/天扣罰乙方工程款。
十一、本契約一式陸份,甲方肆份,乙方貳份,經雙方簽字蓋章後生效,工程合格交驗結清尾款後自然失效。其它未盡事宜,雙方協商解決。
發包單位:承包單位:
法定代表:法定代表:
簽訂日期:簽訂日期:
煤礦建設施工協定書 篇3
甲方:乙方:
為在施工契約的實施過程中創造安全、高效的施工環境,切實搞好本項目的安全管理工作,本項目業主(以下簡稱“甲方”)與承包人(以下簡稱“乙方”)特此簽訂安全生產契約:
一、甲方職責
1.嚴格遵守國家有關安全生產的法律法規,認真執行工程承包契約中的有關安全要求。
2.按照“安全第一、預防為主”和堅持“管生產必須管安全”的原則進行安全生產管理,做到生產與安全工作同時計畫、布置、檢查、總結和評比。
3.重要的安全設施必須堅持與主體工程“三同時”的原則,即:同時設計、審批,同時施工,同時驗收,投入使用。
4.定期召開安全生產調度會,及時傳達中央及地方有關安全生產的精神。
5.組織對乙方施工現場安全生產檢查,監督乙方及時處理髮現的各項安全隱患。
二、乙方職責
1.嚴格遵守國家有關安全生產的法律法規,認真執行工程承包合現中的有安全要求。
2.堅持“安全第一、預防為主”和“管生產必須管安全”的原則,加強安全生產宣傳教育,增強全員安全生產意識,建立健全各項安全生產的管理機構和安全生產管理制度,配備專職及兼職安全檢查人員,有組織有領導地開展安全生產活動。各級領導、工程技術人員、生產管理人員和具體操作人員,必須熟悉和遵守本條款的各項規定,做到生產與安全工作同時計畫、布置、檢查、總結和評比。
3.建立健全安全生產責任制。從派往項目實施的項目經理到生產工人(包括臨時僱請的民工)的安全生產管理系統必須做到縱向到底,一環不漏;各職能部門、人員的安全生產責任製做到橫向到邊,人人有責。項目經理是安全生產的第一責任人。現場設定的安全機構,應按施工人員的1%~3%配備安全員,專職負責所有員工的安全和治安保衛工作及預防事故的發生。安全機構人員,有權按有關規定發布指令,並採取保護性措施防止事故發生。
4.乙方在任何時候都應採取各種合理的預防措施,防止其員工發生任何違法、違禁、暴力或妨礙治安的行為。
5.乙方必須具有勞動安全管理部門頒發的安全生產證書,參加施工的人員,必須接受安全技術教育,熟知和遵守本工種的各項安全技術操作規程,定期進行安全技術考核,合格者方準上崗操作。對於從事電氣、起重、建築登高架設作業、鍋爐、壓力容器、焊接、機動車船駕駛、爆破、潛水、瓦斯檢驗等特殊工種的人員。經過專業培訓,獲得《安全操作合格證》後,方準持證上崗。施工現場如出現特種作業無證操作現象時,項目經理必須承擔管理責任。
6.對於易燃易爆的材料除應專門妥善保管之外,還應配備有足夠的消防設施,所有施工人員都應熟悉消防設備的性能和使用方法;乙方不得將任何種類的爆炸物給予、易貨或以其他方式轉讓給任何其他人,或允許、容忍上述同樣行為。
7.操作人員上崗,必須按規定穿戴防護用品。施工負責人和安全檢查員應隨時檢查勞動防護用品的穿戴情況,不按規定穿戴防護用品的人員不得上崗。
8.所有施工機具設備和高空作業的設備均應定期檢查,並有安全員的簽字記錄,保證其經常處於完好狀態;不合格的機具、設備和勞動保護用品嚴禁使用。
9.施工中採用新技術、新工藝、新設備、新材料時,必須制定相應的安全技術措施,施工現場必須具有相關的安全標誌牌。
10.乙方必須按照本工程項目特點,組織制定本工程實施中的生產安全事故應急救援預案;如果發生安全事故,應按照有關規定,及時上報有關部門,並堅持“三不放過”的原則,嚴肅處理相關責任人。
三、違約責任
如因甲方或乙方違約造成安全事故,將依法追究責任。
本契約正本一式二份,契約雙方各執一份。由雙方法定代表人或其授權的代理人簽署與加蓋公章後生效,全部工程竣工驗收後失效。
甲方:乙方:
法定代表人或法定代表人或
其授權的代理人:(職務)其授權的代理人:
(職務)
(姓名)(姓名)
(簽字)(簽字)
煤礦建設施工協定書 篇4
發包方:____________承包方:____________依照《民法典》及其它有關法律、行政法規,甲方將賽什斯鎮上古城至麻渣塘村農村公路建設項目施工發包給乙方,由乙方負責承包施工。遵等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,明確雙方的權利義務關係,經協商訂立本契約。
一、工程概況工程名稱:賽什斯鎮上古城至麻渣塘村農村公路建設項目
1、路基長5公里,路面寬
3、5米,總計整修面積17500平方米,中標價3萬元。
2、路面長5公里,路面沙化寬
3、5米,厚15厘米,總計沙化面積17500平方米,中標價12萬元。
3、鋪設涵洞4道,涵洞深
3、5米,中標價2萬元。工程內容:路基處理、沙面層、小橋涵、路肩培築。
二、工程承包範圍承包範圍:施工設計全部內容。
三、工程價款及支付方式:契約價款金額合計(大寫):____________(人民幣):____________萬元。工程價款按工程進度分期分批支付,工程驗收合格後決算。甲方扣工程總價款的5%作為質量保證金,工程竣工無質量缺陷後付給乙方。
四、雙方的權利義務:
1、由甲方提供圖紙,乙方必須按圖紙和公路改造工程技術規範的要求施工,乙方確保質量達到合格。
2、乙方必須在簽訂契約之日起____日內開工。
3、甲方對乙方的施工有監督管理權,甲方按施工進度對乙方的施工進行驗收,驗收合格後,方可進行下一工序的施工。
4、未經甲方同意,乙方不得更換項目經理,否則,甲方有權終止契約。
5、乙方不得將工程項目轉包,未經甲方同意不得分包。否則一經查實,甲方有權終止契約,同時不承擔任何由此引發的法律責任。
6、乙方在施工過程中,確保施工安全。若出現工傷等安全事故,由乙方負責。若乙方的施工對國家、集體、個人的財產或人身造成損害的,由乙方負責賠償。
7、甲方負責施工過程周邊糾紛的協調處理。
8、施工所需繳納的各種稅費由乙方承擔。
五、違約責任:
1、乙方必須按時竣工,否則,每超期一天,按1000元天支付違約金。
2、若乙方中途終止契約,則其前期施工的投入,甲方不予賠償,甲方所撥付的工程價款由乙方退回。
3、若甲方對工程質量進行驗收不合格,需要返工、修復的,則乙方無條件返工、修復,直到達到要求的標準,其損失由乙方自負。
4、若甲方無故中途終止契約,給乙方造成損失的,由甲方負責賠償乙方的損失。若工程質量達不到標準,需要返工、修復,而乙方不予返工、修復的,則甲方有權終止契約,解除承包關係,乙方的投入損失自負,甲方所撥付的工程價款由乙方退回。
六、契約工期:開工日期:________年____月____日竣工日期:________年____月____日契約工期總日曆天數____________天。
七、質量標準工程質量標準:合格。
八、承包人向發包人承諾按照契約約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照契約約定的期限和方式支付契約價款及其他應當支付的款項。
十、契約生效本契約雙方約定簽字蓋章後生效
煤礦建設施工協定書 篇5
甲方:
乙方:
現甲方將 新農村工程承包給乙方,根據中華人民共和國《契約法》和《建築法》的相關規定,經甲、乙雙方協商達成契約如下:
一、承包方式:包工包料
二、承包內容:土建、水電安裝
三、施工標準:按圖施工,內門、樓梯、後院地坪用戶自理,室內借土回填有甲方負責,圖紙變更或基礎加保部分另計工程量。乙方負責外牆窗(塑鋼)不含陽台窗,每戶一進戶門。
四、承包工程:新農村期工程, 戶住宅。
五、承包價格:按每戶人民幣萬元計算(不含稅率),有甲方負責。
六、承擔風險每戶萬元人民幣,甲乙雙方互不變動。
七、結算標準:根據建築法規則計算,根據施工幢戶數,基礎完工,甲方支付乙方每戶萬元,一層現澆面完工甲方支付每戶萬元;二層現澆面完工甲方支付每戶萬元;隔熱層屋面瓦做好後甲方支付乙方每戶萬元,主體粉刷完工後,甲方支付乙方每戶元;外牆完工後,三月內甲方支付乙方每戶元;餘款元甲方必須在六月內支付乙方。
九、工程工期 。乙方自契約簽訂後 天進場。
十、質量要求:乙方根據國家施工規範要求施工,發生質量事宜,甲方現場監督乙方負責改正。
十一、安全事宜,乙方依據國家建築法安全規範要求組織施工,嚴禁違章操作,發生人力不可抗拒因素,造成安全事故,甲、乙雙方協商解決,
十二、違約事宜,如甲方不能按付款方式支付工程款,造成工程延期由甲方負責。因而造成工程儀式致乙方的損失由甲方甲方負責賠償。除支付實際發生的工程款和利息(同期銀行的四倍)外,還要支付乙方現場工人損失每天元整,如無其它原因,乙方無故停工造成甲方的損失,由乙方負責賠償。
十三、其它事項:契約中未盡事宜甲乙雙方協商解決,不能達成一致,可申請市仲裁委員會仲裁,亦可訴訟市人民法院。
十四、本契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份,雙方簽字生效。
甲方簽字:
乙方簽字:
年 月 日
煤礦建設施工協定書 篇6
發包方:安康綠硒生物科技有限公司(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
為加強本園區保鮮庫工程的管理,確保工程質量,並按期完成任務,經發包方與承包方協商,簽訂本施工契約。
一、工程名稱:
園區水渠修建
二、工程地點:
綠硒示範園
三、工程數量與造價
(1)長300米,寬不低於0.25米,高不低於0.25米,為新建大棚四周水渠,造價120
元每米,合計36000元。
(2)長216米,寬不低於0.3米,高不低於0.3米,為排向池塘水渠,造價為126元每米,
合計為27216元。
(3)長113米,寬不低於0.5米,高不低於0.5米,為池塘向西與主排水渠接通水渠。造
價為200元每米,合計為22600元。
(4)長72米寬不低於0.5米,高不低於0.5米,造價為200元每米,合計為14400元。總造價為:100216元
四、雙方的責任和義務
(一)甲方的責任和義務
1、甲方有權指導乙方規範操作、安全施工。
2、甲方對施工過程進行協調解決現場施工問題。
3、甲方提供施工用水、電,乙方應按供水、電單位的規定按時交納水、電費,否則造成的後果由乙方承擔。
4、工程竣工後,甲方及時依照國家現行竣工、驗收規範組織竣工驗收。
(二)乙方的責任和義務:
1、乙方應切實加強施工現場管理,精細組織,嚴密施工。施工現場必須按照文明工地要求進行管理,嚴禁出現髒、亂、差現象及打架鬥毆、賭博、偷盜等違法行為。
2、乙方負責提供本工程所需全部機械、工具、設備,費用自理。
3、乙方應嚴格按照批准的施工設計圖紙施工,確保施工質量、施工進度。施工中如確需變更,應首先辦理變更設計手續,接到批准的變更通知後,方可進行變更施工。若發生乙方不按照設計要求施工、違反施工規範、不文明施工等行為,甲方有權提出批評或責令其停工、返工,由此造成的一切損失由乙方承擔。本工程施工人員食宿、水、電費用,全部由乙方承擔。
五、違約責任
1、上述條款系甲乙雙方充分協商的結果。應共同遵守,如果任何一方違約,應
承擔相應的違約責任,違約方必須向守約方支付違約金,違約金為契約價款的5%。
2、乙方應嚴格按照契約工期,質量目標組織施工,若未按照契約工期完成時,除承擔違約責任須向甲方支付違約金外,每延遲一日從工期款中扣除500元。
六、契約有效期:
工程款項結清本契約自行終止。
七、糾紛解決方式:
甲乙雙方協商解決。
八、本契約一式肆份,甲乙雙方各持兩份。雙方簽字蓋章後生效。
煤礦建設施工協定書 篇7
GF——1999 ——0201)
中 國華
家 人 民 共 和 國 建 設 部 制 定
工商行政管理局
制定(
第一部分 協定書
發包人(全稱): 彭陽縣城鄉建設和環境保護局 承包人(全稱): 寧夏天易建築工程有限公司
依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程實施工事項協商一致,訂立本契約。
一、工程概況
工程名稱:彭陽縣四中校園仿古園林景觀工程 工程地點:彭陽縣四中校園內工程內容: 修建磚木結構遊廊123m、四角亭2座38㎡、六角亭2座
60㎡、四層八角亭1座320㎡,總建築面積639.4㎡。
二、工程承包範圍
承包範圍:施工圖紙範圍內的土建、給排水、電氣安裝部分
三、契約工期
開工日期: 20xx年4月20日
竣工日期: 20xx年7月8日
契約工期總日曆天數 80 天。
四、質量標準
工程質量標準:合 格
五、契約價款
金額(大寫):貳佰捌拾柒萬伍仟陸佰元整 (人民幣)
¥: 2875600.00元
六、組成契約的檔案
組成本契約的檔案包括:
1.本契約協定書
2.中標通知書
3.投標書及其附屬檔案
4.本契約專用條款
5.本契約通用條款
6.標準、規範及有關技術檔案
7.圖紙
8.工程量清單
9.工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協定或檔案視為本契約的組成部分。
七、本協定書中有關詞語含義與本契約第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照契約約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照契約約定的期限和方式支付契約價款及其他應當支付的款項。
十、契約生效
契約訂立時間: 20xx 年 04 月 20 日
契約訂立地點: 彭陽縣城鄉建設和環境保護局
本契約雙方約定 雙方簽字蓋章 後生效。
發包人:(公章) 承包人:(公章)
住所: 住所:銀川市北京東路742號 法定代表人: 法定代表人:
委託代理人: 委託代理人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
開戶銀行: 開戶銀行:寧夏銀行利民支行 帳號: 賬戶:
郵政編碼: 郵政編碼:750001
第二部分 通用條款
一、詞語定義及契約檔案
1、詞語定義
下列詞語除專用條款另有約定外,應具有本條所賦予的定義:
1.1通用條款: 是根據法律、行政法規規定及建設工程施工的需要訂立,通用於建設工程施工的條款。
1.2專用條款: 是發包人與承包人根據法律、行政法規規定,結合具體工程實際,經協商達成一致意見的條款,是對通用條款的具體化、補充或修改。
1.3發包人: 指在協定書中約定,具有工程發包主體資格和支付工程價款能力的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。
1.4承包人: 指在協定書中約定,被發包人接受的具有工程施工承包主體資格的當事人以及取得該當事人資格的.合法繼承人。
1.5項目經理:指承包人在專用條款中指定的負責施工管理和契約履行的代表。
1.6設計單位:指發包人委託的負責本工程設計並取得相應工程設計資質等級證書的單位。
1.7監理單位:指發包人委託的負責本工程監理並取得相應工程監理資質等級證書的單位。
1.8工程師: 指本工程監理單位委派的總監理工程師或發包人指定的履行本契約的代表,其具體身份和職權由發包人承包人在專用條款中約定。
煤礦建設施工協定書 篇8
甲方:
乙方:
依據《中華人民共和國契約法》,結合工程實際情況,經過雙方協商,達成如下施工協定:
一、工程名稱:**鎮農貿市場基礎設施建設項目
二、工程地點:**鎮**村西頭組
三、工程內容:
1、修建農貿市場區間道路1200米;
2、新建供水管網1800米,排水管道20xx米;
3、人行道建設生態磚4550平方米;
4、完成道路綠化1200米,栽植綠化樹木700棵;
5、完成新區內電源、電網建設,安裝路燈180盞;
6、完成東環路農貿市場商戶180戶;
四、工程總造價:伍仟伍佰萬圓整(5500萬元)。
五、工程工期:工程工期為14個月,即20xx年9月1日至20xx年11月1日。
六、雙方的權利與義務:
甲方權利義務:乙方開工前甲方有責任幫助乙方協調當地關係,幫助乙方解決因場地和附屬物等與當地民眾發生的衝突,維護施工路段的車輛通行,為乙方創造一個良好的施工環境,使乙方能夠順利施工,並按契約規定按時付款。甲方有權要求乙方保質保量按時完工,如乙方原因造成延誤工期或中途停止,甲方有權拒付部分或全部費用。 乙方權利義務:乙方必須嚴格按照要求和施工方案進行施工,不擅自或降低設計標準,保證在規定的工期內高質量完成任務,並制定詳細的安全措施,對一切安全事故負全責,乙方可要求甲方按照契約及時付款。
七、付款方式:
1、乙方完成總工程30%時甲方驗收合格後付全款的30%;2、乙方完成總工程60%時甲方驗收合格後付全款的30%;
3、乙方完成總工程經甲方驗收合格後付全款的40%。
八、此協定一式兩份,雙方各執一份,自簽訂之日起生效。
甲方:代表人:
乙方:代表人:
年 月 日
煤礦建設施工協定書 篇9
發包方(甲方):________________________________地 址:____________ 郵碼____________ 電話____________法定代表人:____________ 職務____________承包方(乙方):________________________________地 址:____________ 郵碼____________ 電話____________法定代表人:____________ 職務____________依照《中華人民共和國民法典》和________市的有關規定,經雙方協商一致,簽訂本契約,並嚴肅履行。
第一條 工程項目
一、工程名稱:________________
二、工程地點:________________
三、工程編號:________________
四、工程範圍和內容:全部工程建築面積________平方米。(各單項工程詳見工程項目一覽表)
五、工程造價:全部工程施工圖預算造價人民幣________元,其中:人工費________元。(各單項工程詳見工程項目一覽表)
第二條 工程期限
一、開竣工日期:依照國家頒布的工期定額,經雙方商定,本契約工程開竣工日期如下:全部工程自________年____月____日開工,至________年____月____日竣工。(各單項工程開、竣工日期詳見工程項目一覽表)
二、施工前各項準備工作,雙方應根據工程協定書中
第三條規定,分別負責按時完成。
三、在施工過程中,如遇下列情況,可順延工期。順延期限,應由雙方及時協商,簽訂協定,並報有關部門備案。
1.由於人力不可抗拒的災害,而被迫停工者;
2.因甲方變更計畫或變更施工圖,而不能繼續施工者;
3.因甲方不能按期供圖、供料、供設備或所需材料、設備不合要求,而被迫停工或不能順利施工者。
第三條 物資供應
一、全部工程所需的物資按下列第( )項供應方式辦理:
1.特殊材料、統配部管材料及統配部管機電產品,均由甲方負責採購,供應至乙方指定地點。其他材料由乙方負責採購供應。
2.統配、部管材料,由乙方負責辦理申請、訂貨、調劑合用,特殊材料及統配、部管的機電產品,由甲方負責採購供應至乙方指定地點,其他材料均由乙方負責採購供應。
3.包工不包料工程,全部材料、設備由甲方採購供應到現場或指定的加工地點。
4.其他方式:
二、由甲方負責供應材料和設備的品種、規格、數量及進場期限,詳見甲方供應材料、設備一覽表。
三、成套設備和非標準設備,由甲方負責辦理申請、訂貨及加工,引進成套設備在交付乙方前,由甲方負責檢驗(甲方委託乙方總包承辦設備訂貨及非標準設備加工,應另簽訂協定)。
四、工程所需材料,如因供應部門規格、品種或材質不能滿足工程要求必須以其他規格、品種代替或加工處理時,應事先先取得原設計單位和甲方同意,並由三方簽訂協定後實行。由於代用或加工而發生的量差、價差及加工費,應按現行規定辦理結算。
五、凡應附有合格證明的材料,在進場時必須由供應方負責驗證;如無合格證明,必須經供應方試驗合格後方準使用,其試驗費用,應由供應方負擔。因建設單位或設計單位對有出廠合格證明的材料要求重新試驗,其試驗費用,應由甲方負擔。
六、由甲方負責供應的材料和設備,如未按期供應或規格、質量不符要求,經雙方努力仍無法解決,因此造成乙方的損失,應由甲方負擔。
第四條 工程款結算
一、全部工程造價的結算方式。按下列第( )項規定辦理:
1.以審查後的施工圖預算加增減變更預算進行結算。
2.按施工圖預算加包干係數確定的包乾造價結算,包乾範圍以外的費用;另按有關規定付款。
3.按標準施工圖單方造價包乾結算,包乾範圍以外的費用,另按有關規定付款。
4.包工不包料工程,按預算定額規定的人工費結算。
5.招標的工程,按中標的價款結算。
二、工程款撥付與結辦法,按現行規定辦理(詳見附屬檔案)。
第五條 施工與設計變更
一、乙方要依據國家頒發的施工驗收規範和質量檢驗標準以及設計要求組織施工,要全部達到合格。
二、要堅持按圖施工,任何一方不得隨意變更設計。如遇下列情況給對方適成窩工、返工、材料、構件的積壓、施工力量和機械調遷等損失,應由責任方負擔:
1.施工中如發現設計有錯誤或嚴重不合理的地方,乙方應以書面形式通知甲方,由甲方在7天內與原設計單位商定,提出修改或變更設計檔案,經甲乙雙方簽訂協定後,方準施工。
2.在施工中,如遇設計變更超出原設計標準或規模時,應在施工前按審批程式重新報批,經審查處審核工程預算,審查投資後,並由甲乙雙方簽訂協定,方可施工。否則,任何一方不得強行施工。
3.在施工中,如遇中途停建、緩建,甲乙雙方對在建工程,應商定做到安全部位。
4.在施工中,如發現甲方投資不足,不能按時撥付工程進度款,而中途停建、緩建,給乙方造成的損失,應由甲方承擔。
三、乙方應嚴格執行隱蔽工程驗收制度,凡隱蔽工程完成後,必須經過驗收作出記錄,方能繼續進行下一工序的施工。一般隱蔽工程由乙方自行檢查驗收,並作好記錄,重大或複雜隱蔽工程,應由乙方書面通知甲方和設計單位共同進行驗收,並辦理隱蔽工程驗收手續。如甲方未屆時參加,乙方可自行檢查驗收,甲方應予承認。
四、甲乙雙方在施工中遇到工程生項,應按定額管理辦法報批。變更工程協定所附的變更預算,應在施工前及時送,做為結算工程款之依據。
第六條 竣工驗收、結算與保修
一、乙方在單項工程竣工前____日將驗收日期以書面通知甲方屆時驗收,如甲方不能按時參加驗收,須提前通知乙方取得乙方同意後,另訂驗收日期,但甲方須承認竣工日期,如再不按時參加驗收,其所發生的管理費和各項損失均由甲方承擔。並償付給乙方按預算造價每日萬分之一的逾期違約金。
二、竣工工程驗收合格,從驗收之日起3天內,乙方向甲方移交完畢。如甲方不能按期接管、致使驗收後的工程發生損失,應由甲方承擔。
三、本項工程中的單位工程,如需單獨移交甲方,在移交時,雙方應辦理中間驗收手續,作為該單位竣工工程驗收之依據。
四、在進行竣工工程驗收中,如發現工程質量不符合規定,乙方應負責無償修理或返工,並在雙方議定的措施和期限內完成。經驗收合格後,再行移交。由此造成工程逾期交付的,乙方應償付給甲方按預算造價每日萬分之一的逾期違約金。
五、工程已基本竣工,如遇某種材料或設備雙方均無法解決,致使該項工程不能全部按期竣工,經雙方研究同意,可做減項竣工,並對已完工程進行竣工驗收和辦理移交手續。
六、竣工工程驗收,以國家頒發的施工驗收規範、技師檢驗標準及施工圖為依據。在進行竣工驗收時,乙方應在驗收前10天向甲方提供以下檔案:
1.增減變更檔案和其他洽商記錄;
2.隱蔽工程驗收記錄和中間交工驗收記錄;
3.工程竣工後,應繪製竣工圖,工程變更不大的由施工單位在原施工圖上加以說明,提交建設單位存檔。工程變更較大的,可以由建設單位自繪或委託設計單位、施工單位繪製竣工圖。
七、乙方在單項工程竣工驗收後,屬於民用建設項目應於竣工驗收後15天內,屬於工業建設項目,應於竣工驗收後30天內,將竣工結算件送交甲方進行審查。甲方應在接到竣工結算件後,民用建設15天內,工業建設20天內審查完畢,如到期未提出異議,由審定撥款。
八、工程竣工驗收後,乙方對施工的土建工程質量負責保修________年,採暖工程保修
第一個採暖期內。在保修期內,確由施工單位責任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏氣、堵塞等質量事故,乙方應負責無償修理。(屬於專業性建築安裝工程按國務院各有關主管部門的特殊規定辦理)
九、工程未經驗收,甲方提前使用或擅自動用,由此而發生的質量或其他問題,由甲方承擔責任。
第七條 違約責任和仲裁
一、由於乙方責任未按本契約規定的日期竣工,(以竣工驗收合格日期計算)每逾期一天,應償付給甲方按預算造價萬分之一的逾期違約金;屬於包工不包料的,每逾期一天,應償付給甲方按預算人工費千分之二的逾期違約金。
二、甲乙雙方不得藉故拖欠各種應付款項,如拖期不付,按短期貸款利率償付給對方逾期付款違約金。
三、實行合理化建議獎和提前竣工獎的,甲乙雙方應根據有關政策的規定,另行協定。
四、建築安裝工程承包契約發生糾紛時,當事人雙方應及時協商,協商不成時,任何一方均可申請各級城鄉建設委員會或雙方上級業務主管部門,進行調解;解決不了的,可選擇下述第( )項處理:
(1)向建築物所在地的仲裁委員會申請仲裁,
(2)直接向人民法院起訴。
第八條 附則
一、預算審查手續,由建設單位將建築安裝工程承包契約(附施工圖預算)送市建設工程契約預算審查處審查。要求鑑證的,可到建築物所在地的區、縣工商行政管理局進行鑑證。
二、在本契約簽訂之前,雙方簽訂的施工準備契約(工程協定書),可做為本契約之附屬檔案。
三、招標工程,按《市建設工程招標、投標暫行辦法》簽訂契約。
四、雙方商定的其他事項:
第九條 契約附屬檔案
一、工程項目一覽表。
二、全部施工圖紙。(契約正本有此附屬檔案)
三、施工圖預算。(契約正本及建設有此附屬檔案)
四、甲方負責供應的材料、設備一覽表。
五、有關協定:
六、有關補充契約:
第十條 契約份數及有效期
一、本契約一式____ 份,甲乙雙方各執正本一份,並分別報送雙方業務主管部門副本一份。
二、本契約自雙方簽訂之日起生效。在全部工程竣工驗收並結清尾款後失效。建設單位(發包方):____________________工程負責人:____________________________________年____月____日建工單位(承包方):____________________工程負責人:____________________________________年____月____日
煤礦建設施工協定書 篇10
發包人(全稱):
承包人(全稱):
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及有關法律規定,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就 及有關事項協商一致,共同達成如下協定:
一、工程概況
1. 工程名稱: 。
2. 工程地點: 。
3. 資金來源: 。
4. 工程承包範圍: 。
二、契約工期
計畫開工日期: 年 月 日。
計畫截污日期: 年 月 日。
計畫竣工日期: 年 月 日
工期總日曆天數: 天。開工日期以簽訂契約後,監理簽署的開工令為準。工期總日曆天數與根據前述計畫開竣工日期計算的工期天數不一致的,以工期總日曆天數為準。
三、質量標準
工程質量符合 標準。
四、簽約契約價與契約價格形式
1. 簽約契約價為 萬元。契約價暫定為人民幣(大寫) 。
2. 契約價格形式: 。
五、項目經理
承包人項目經理: 。
六、契約檔案構成
本協定書與下列檔案一起構成契約檔案:
(1)專用契約條款及其附屬檔案;
(2)通用契約條款;
(3)技術標準和要求;
(4)已標價的預算控制價;
(5)圖紙;
(7)其他契約檔案。
在契約訂立及履行過程中形成的與契約有關的檔案均構成契約檔案組成部分。
上述各項契約檔案包括契約當事人就該項契約檔案所作出的補充和修改,屬於同一類內容的檔案,應以最新簽署的為準。專用契約條款及其附屬檔案須經契約當事人簽字或蓋章。
七、承諾
1. 發包人承諾按照法律規定履行項目審批手續、籌集工程建設資金並按照契約約定的期限和方式支付契約價款。
2. 承包人承諾按照法律規定及契約約定組織完成工程施工,確保工程質量和安全,不進行轉包及違法分包,並在缺陷責任期及保修期內承擔相應的工程維修責任。
八、詞語含義
本協定書中詞語含義與第二部分通用契約條款中賦予的含義相同。
九、簽訂時間
本契約於 年 月 日簽訂。
十、簽訂地點
本契約在 簽訂。
十一、補充協定
契約未盡事宜,契約當事人另行簽訂補充協定,補充協定是契約的組成部分。
十二、契約生效
本契約自 生效。
十三、契約份數
本契約一式 份,均具有同等法律效力,發包人執 份,承包人執 份。
發包人: (公章) 承包人: (公章)
法定代表人或其委託代理人: 法定代表人或其委託代理人:
(簽字) (簽字)
組織機構代碼: 組織機構代碼:
地 址: 地 址:
郵政編碼: 郵政編碼:
法定代表人: 法定代表人:
委託代理人: 委託代理人:
電 話: 電 話:
開戶名: 開戶名:
開戶銀行: 開戶銀行:
賬 號: 賬 號:
煤礦建設施工協定書 篇11
發包方(甲方):
承包方(乙方):
依照《中華人民共和國經濟契約法》、《中華人民共和國建築法》、《天津市公路管理局契約管理辦法》及有關法律、法規,遵循平等、自願、誠信的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本契約:
第1條:工程概況
1.1 工程名稱:
工程地點: 工程內容:
1.2 承包範圍:
1.3 開工日期: 20xx 年 月 日竣工日期: 20xx 年 月 日
第2條:建設規模、主要工程量 :工程造價 元,大寫
第3條:工程款結算方式:
第4條:契約生效及終止:
本契約自簽訂之日起生效,在雙方完成相互約定內容 後即告終止。
第5條:契約份數
5.1本契約正本二份,具有同等效力,甲方持一份,乙方持一份;
5.2甲乙雙方如發生經濟糾紛,可以通過向薊縣人民法院起訴解決。
契約簽訂時間:
契約簽訂地點: 備註:
發包方(章) 承包方(章)
地址: 地址:
法定代表人: 法定代表人:
委託代表人: 委託代表人:
電話: 電話:
煤礦建設施工協定書 篇12
甲方:__________身份證號:__________
乙方:__________身份證號:__________
根據《民法典》及有關規定,本著平等互利的原則,經甲乙雙方友好,就有關富道二期道路工程邊坡三維網植草工程達成協定,為明確甲乙雙方的權利與義務,簽訂本協定書:
一、工程名稱及地點
1、工程名稱:__________
2、工程地點:__________
二、契約期限自________年____月____日至________年____月____日,因不可抗力或特殊氣候因素造成無法施工的,工期順延。
三、契約內容工程項目及工程量:富道二期二段工程 邊坡三維網植草,工程量約 65000 2。乙方不能履行本契約或不能滿足本契約要求的,甲方可視需要,對乙方工作內容及範圍作出調整,也可對乙方範圍內的部分或全部工作內容另行指定施工單位。乙方應無條件接受,也不因此作為對契約單價作出調整的理由。 本契約簽定後,由於甲方需要,需臨時安排乙方增加的工作,經雙方協商確定工作內容及計價方式後簽定補充契約。補充契約具有與本契約相同的法律效力,雙方應承擔的責任及義務仍參照本契約條款執行。
四、契約價款
1、工程單位: 2,工程總價暫定人民幣: 元。大寫: 元整。(註:此價不含稅)
2、乙方向甲方支付保證金2萬元。
3、乙方須按契約規定的期限、質量標準和其它契約條款要求完成本契約第三款契約範圍內的全部工作內容。包括為完成本契約所發生的勞務費及零星機具材料費、安裝拆卸費、材料轉場費、輔助材料費、安全文明施工費、合理利潤、管理費等一切費用。
4、乙方為完成本契約約定的工程項目但不在本契約明示的工程範圍、工程量清單或詳細施工內容中沒 寫明或單列的工作內容,均屬於乙方須在本契約中應該履行的契約義務,不再另行支付。乙方經過前期反覆調查了解,對甲方的要求已完全明了,對本契約清單中工作內容表述不全的項目按照國家相關規定中所暗含的工作內容確定並視為包含在相應的工程細目當中。
五、結算方式
1、以甲方驗收合格後最終認可的尺寸、斷面計量,按契約單價和實際完成數量計算工程價款。
2、甲方在本契約所有內容完工並經驗收合格後對乙方支付工程款時提取總額5%作為質量保證金。質量保證金的退還:在質保期滿後,扣除有關應扣款項後,甲方將剩餘部分無息退還給乙方。質量保證期為12個月。
3、乙方憑藉由甲乙雙方搭成的結算單進行結算,其它任何單據不作為結算的法律依據。結算必須由本人進行,委託他人結算時,必須經甲方同意並在甲方在場的情況下簽訂委託書方為有效。
4、付款方式:乙方材料、機械設備進場後,一個月內完成45000平米,甲方支付工程款30萬元,施工中可視乙方進度、質量支付工程款,此項護坡工程完工及時驗收合格後100天內支付完成工程全款。
5、如甲方認為有必要時,可對本協定工程或其任何部分的結構形式、質量等級或數量做出調整,乙方應無條件服從。
6、因乙方因素造成停工,因此而使甲方造成的`損失由乙方負擔。
7、由於乙方失誤、措施不當、控制不嚴等原因造成的工程返工或超設計數量,甲方不予計量。
六、雙方的責任和義務甲方的責任和義務
1、提供設計圖紙或施工方案,提出 質量、技術、安全、環保等要求。技術員技術交底放線、質檢。
2、因甲方自身原因給乙方造成損失由甲方負責。
3、若乙方不能服從甲方調度安排,不滿足質量、進度、安全、環保等要求時,甲方有權單方隨時終止契約。乙方的責任和義務
1、乙方的人工必須聽從甲方調配,按照甲方技術交底進行施工,保證隨叫隨到。在用工現場必須聽從甲方施工人員的指揮,配合甲方施工人員工作,按規定日期完成任務,遵守甲方的規章制度。特殊工種的操作人員必須持有效證件上崗。
2、乙方必須保證項目質量。如果施工項目在質保期內出現質量問題,乙方必須在24小時內到達項目部並無條件對進行修復。
3、乙方必須按照安全和技術要求規範化施工,採取嚴格的安全防護措施,在施工過程中要特別注意安全操作,在施工過程中不得聲音作業,杜絕一切事故發生,並承擔由於自身造成的人身傷亡事故,安全責任事故,甲方不負任何責任。
4、乙方必須要求工人在上工地以前,不準喝酒和做好安全準備方能施工,如果被甲方工作人員發現沒有系好安全繩或沒有牢固好安全繩,發現一次罰款500—20元,乙方無條件服從。
5、乙方必須為所屬員工辦理意外傷害保險。
6、乙方負責其人工的一伙食、住宿等事項,其費用由乙方自付。
7、乙方必須配合甲方做好相關輔助資料。
8、及時足額支付農民工工資,否則由此造成的一切責任乙方自行承擔。甲方可視需要代為支付,相應金額從應支付於乙方的工程款中扣除。
8、施工用水、用電均已包含在契約單價中,乙方自行承擔。
七、其它約定
1、甲乙雙方均不得提出協定以外的其他任何要求,若一方提出,對方有權拒絕。在執行過程中任何一方無故單方面終止契約,則視為違約,違約方需向守約方支付契約總價10%的違約金。
2、甲乙雙方應嚴格遵守和執行本協定條款。如一方不按協定條款執行均屬為違約,違約方須承擔由此造成的經濟損失,如乙方不能按甲方規定日期完成施工任務,乙方自行退場,乙方不自行退場,甲方有權將乙方清除出場,所乾工程款按經甲方驗收合格認可的50%結算,同時賠償甲方延期所造成的工期和經濟損失。
八、爭議解決方式
1、本協定未盡事宜,雙方另行協商。
2、與本契約有關的一切爭議,甲乙雙方友好協商解決,協商不成依法向協定簽訂地人民法院起訴。在解決爭議的過程中,任何一方不得有破壞、阻工、鬧事等行為,否則應承擔相應法律責任契約在履行過程中發生糾紛,雙方協商不能解決的,依法向協定簽訂地人民法院起訴。
九、契約的生效和終止
1、本契約一式二份,甲乙雙方各執一份。
2、本契約自簽訂之日起生效。
甲方(簽字):__________乙方:(簽字)__________
聯繫電話:__________聯繫電話:__________
簽約日期:__________簽約日期:__________
簽約地點:__________簽約地點:__________
煤礦建設施工協定書 篇13
發包方: (以下簡稱甲方)承包方:(以下簡稱乙方)經甲、乙雙方共同友好協商,甲方委託乙方進行福星家園臨時圍牆工程的施工,為明確雙方在施工過程中的權利、義務,經雙方協商一致,簽訂本契約:
一、 工程範圍及內容:
1、 乙方承建甲方位於____縣民和路以北、嘉禾西地塊的施工圍牆工程;
2、 該圍牆的具體做法見乙方提供的`施工圖;
3、 由於本地塊地質原因,乙方必須對圍牆基礎進行處理,以保證圍牆的安全建設和使用;
4、 該磚砌圍牆的施工要求:以甲方指定的基準點做為基準點,C15砼墊層,300寬300高C20鋼筋砼地梁,牆體為240牆。牆身高度為500,牆柱高度為2200,每約4100為一跨牆,圍牆及柱全採用水泥砂漿面層。
二、 工程質量:
1、 乙方按圖施工,要求外形美觀,工程質量達到驗收標準;
2、 乙方對工程所需主要材料經甲方確認後方可進場施工;
3、 乙方所承包圍牆施工在甲方正常使用中必須保證不跨塌,牆身不裂縫。
三、 工期:嚴格按照現場管理人員的安排,隨工期需要搞好料具計畫,備足料具,組織好技術力量確保業主、監理以及總承包契約條款內容所要求的工期按時、質保、安全完工,該工程從________年____月____日開始進場,________年____月____日前完工。
四、 工程價款及支付:
1、工程價款:A: 本契約所承包的磚砌圍牆,單價為300元
(此價格不含木樁價格,另計),暫定總長為120 ,具體以實際發生量為準;工程價款為
3.6萬元左右;B: 本契約所承包的磚砌圍牆上鐵藝欄桿(高度
1.7),單價為200元,暫定總長為120 , 工程價款為
2.4萬元左右;C:本契約所承包的彩鋼板擋板臨時圍牆(高度2),單價為120元 ,暫定總長100 ,工程造價為
1.2萬元左右。以上價格包括人工費、材料費、機械費等所有與工程相關的費用,不含稅金。
2、工程款的支付:施工完畢經甲方驗收合格後____日內付清全款的95%(按照實際施工量結算),剩餘5%在保修期________年滿後1____日內無息付清。
四、成品及半成品保護:
1、乙方對完成的分項工程負有監護人的責任;
2、乙方對損壞的成品及半成品負有維護、恢復的責任,其經濟損失概由自己承擔。乙方在施工中若損壞其它分項工程產品應照價賠償;
3、若因甲方或其他(非乙方)原因給乙方已完工程成品及半成品造成損壞,應由甲方自行負責處理;若甲方需要乙方處理,則甲方應根據所損壞程度給乙方簽字認可所需費用(材料、工時費和其他應採取相應的措施費),乙方方可進行維修處理。
五、甲方責任、權利、義務
1、甲方按照契約的約定提供施工條件並及時支付工程款項;
2、甲方負責監督乙方的工程質量、進度、安全、工期等,並提出整改的權利;
3、做好各工序的統籌安排,解決征地問題;
4、甲方為乙方解決圖紙錯誤與變更等技術問題,並辦好籤證。
六、乙方責任、權利、義務
1、為加強現場管理,其施工負責人應隨時在現場與甲方保持聯繫;
2、乙方應加強其施工人員的安全、文明施工教育,自覺遵守地方政府的有關規定,自覺服從甲方有關現場安全文明施工的各項規定,杜絕安全事故、治安、刑事案件的發生,維護好現場文明施工形象;
3、在甲方未按本契約約定時間付款時,乙方有權拒絕施工;
4、乙方應嚴格按照安全生產管理條例組織施工,如違法施工發生安全施工,由乙方付全責。
七、本契約經甲乙雙方簽字蓋章後生效,雙方不得違約,如有違約由違約方支付另一方契約總額30%的違約金。
八、本契約未盡事宜,雙方另行協商解決。本契約在執行中發生的爭議應及時協商解決,協調不成或調解未達成協定,可____縣人民法院起訴。
九、本契約一式肆份,甲、乙雙方各執兩份,雙方簽字蓋章後生效,同時具有法律效力。
十、本契約自簽字之日起生效,工程保修期結束後自行廢除。甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________________年____月____日 ________年____月____日
煤礦建設施工協定書 篇14
甲方:__________
乙方:__________
為保證施工生產的順利進行,確保職工的安全與健康,爭創文明、綠色平安工地,本著“誰主管,誰負責”的原則,結合本工程的實際情況,經雙方商定簽訂本協定書。
各班組必須執行上級有關檔案的規定,強化安全和環保意識,提高工人的自防、自治、自衛能力,在施工中必須做到“安全第一,預防為主,強化管理,文明施工”,實現安全無事故、無重大環境污染事故和爭創__文明工地的目標。
一、雙方的責任與義務:
(一)甲方的責任與義務:
1、負責對乙方工人的入場教育(公司級、項目部級)和上崗前的安全和環保培訓、考試,對特種作業人員和特種設備進行審查。
2、負責對乙方進行分項工程、不同工種、機電設備使用的安全技術和環保交底工作,並履行簽字手續。
3、不得違章指揮或強令乙方人員冒險作業,負責承擔因違章指揮的發生事故的全部責任。
4、有權進行安全文明、環保檢查,對發現的問題及時提出整改意見,並限期乙方整改完畢,同時按規定給予相應的處罰。對重大安全、環境因素隱患,甲方有權責令乙方立即停工整頓,並對乙方的復工申請,有驗收審查的義務。
5、甲方必須服從國家和地方政府政策法規的義務,並負責辦理有關安全、環保專項方案的審批手續。
(二)乙方的責任和義務:
1、負責對其工人進行入場教育(班組級),主動向項目部申請公司級和項目部級安全、環保教育和安全知識考試,未進行三級安全教育和安全環保交底的人員不得安排參加施工作業,安全考核成績不合格的人員不得參加施工作業。
2、嚴禁使用零散人員,並按規定向甲方及時報送施工人員花名冊;負責向甲方提供年齡在18周歲以上至60周歲以下的健康勞動者,所有人員必須身體健康,特種作業人員必須持證上崗並確保上崗證在有效期內。
3、負責按照有關規程、規範、標準和甲方安全、環保技術交底和安全規章制度進行操作,不得違章作業和野蠻施工。
4、施工前,乙方應對其工人進行每日至少一次的班前安全、環保教育活動,並做好記錄,受教育者必須簽名,以備查驗。
5、乙方應保證其工人服從甲方的管理,遵守甲方的各項規章制度,遵守勞動紀律。
6、乙方在施工過程中需要登高、危險區域動火、起重、開挖和臨時用電等作業,事先應向甲方提出申請,由甲方向有關單位申請,辦好審批手續,並落實好安全措施後方可作業。
7、乙方對難度較大的工程項目應落實好有效的安全措施,負責人應親臨現場指揮,在施工危險區域設定警戒標誌,且指定專人負責現場安全工作。
8、乙方必須遵守南京市有關揚塵、噪聲控制等相關管理規定,落實好有關措施,做到文明施工。
8、乙方發生工傷事故由乙方立即上報甲方,保護好事故現場,不得遲報、隱瞞不報或謊報,甲方負責上報事故。如因上述原因而造成更大的損失,後果由乙方全部承擔。乙方有義務配合事故的調查取證工作,並做到事故“四不放過”。
9、乙方承包的作業項目不得進行轉包。
10、負責承擔因自身原因所發生的一切安全、環保事故的全部經濟責任和法律責任。
二、控制目標:
1、每日進行一次班前安全、環保教育活動(由各班組執行)。
2、保持施工期間安全事故為零、無重大環境污染事故的記錄。
3、不得違反各項安全技術操作規程。
4、不得違反各項規章制度和勞動紀律,無聚眾賭博、滋尋鬧事、打架鬥毆現象。
6、無各種治安案件發生。
7、爭創市級水利工程文明工地。
三、違約責任:
1、凡遇合作方罰款,甲方將按合作方罰款額的雙倍對乙方給予罰款。
2、在施工中的罰款概由乙方及責任者全部承擔(乙方無責不予以罰款)。
3、凡在施工區域外發生的治安案件責任及費用,概由乙方及責任者承擔,甲方不付任何責任。
4、凡違反有關規定的,按《獎懲辦法》等規定執行。
四、本協定書自簽字之日起至工程結束時有效。
五、本協定書一式兩份,甲方雙方各一份,雙方簽字生效。本協定書作為內部承包契約的附屬檔案,一同生效。
甲方(公章):__________________乙方(公章):_____________________
法定代表人(簽字):___________法定代表人(簽字):_______________
___________年________月_____日___________年________月_________日
煤礦建設施工協定書 篇15
發包人(全稱):(以下簡稱甲方)
承包人(全稱):(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本契約。
一、工程概況
工程名稱: 黃金堡棟
工程地點: 重慶市x鎮
工程內容:建築面積31200M2、結構類型:框架、剪力牆結構、地上二十九層,地下一層,全高99.6米。群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附屬檔案1) 工程立項批准文號: 資金來源: 自籌。
二、工程承包範圍
承包範圍:土建及安裝工程(發電機組、塑鋼門窗、消防系統 除外)和環境工程。
三、契約工期
開工日期:20xx年2月5日。 竣工日期:20xx年8月6日。 契約工期總日曆天數548天。
四、質量標準
工程質量標準:優良。
五、契約價款
金額(大寫):暫估貳仟叄佰陸拾萬元(人民幣) ¥:2360萬元
六、組成契約的檔案
組成本契約的檔案包括:
1、 本契約協定書
2、 中標通知書
3、 投標書及其附屬檔案
4、 本契約專用條款
5、 本契約通用條款
6、 標準、規範及有關技術檔案
7、 圖紙
8、 工程量清單
9、 工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協定或檔案視為本契約的組成部分。
七、本協定書中有關詞語含義與本契約第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照契約約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照契約約定的期限和方式支付契約價款及其他應當支付的款項。
十、契約生效
契約訂立時間:
契約訂立地點:
本契約雙方約定 雙方簽字簽章後生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
煤礦建設施工協定書 篇16
尊敬的審判長、審判員:
受某集團有限公司的委託,經廣東某律師事務所指派,我們擔任本案抗訴人代理人,經查閱案卷材料,參加庭審,現發表如下代理意見,供合議庭參考。
關於《支付款及扣除款項確認表》的意見
一、《支付款及扣除款項確認表》無效,不應據此扣除抗訴人工程款408991.2元。
第一、抗訴人就收款事項專門向被抗訴人出具了《收款委託書》,委託“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”“負責該工程款所有款項的收取”,因此,所有收款信息只有“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”才能確認,被抗訴人明知或應知黃某並不是收款信息的知情人,黃某無權也沒有能力核對“支付款項”。被抗訴人不與明確的受託收款的單位進行支付款的確認,顯然具有過錯。黃某明知自己無權收款也不知道收款信息,沒有能力核對“支付款”的信息,卻擅自進行確認,也具有過錯。黃某簽署確認表的行為屬於超越代理許可權的無權代理行為,且被抗訴人明知屬於無權代理行為,抗訴人對該確認表從不知情,且從未追認,因此,該確認表應認定為無效。
第二、“扣除款項”對於抗訴人而言,首先是“應收工程款”,只有先確認這些款項是抗訴人應收取的,被抗訴人才能要求“扣除”。既然在《收款委託書》中,抗訴人已經明確委託“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”負責“該工程所有款項的收取”,因此,該部分工程款是否應收取、是否能扣除只有深圳分公司才能確定。黃某並非
深圳分公司的代理人,被抗訴人未經通知“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”就擅自與未取得相應授權的黃某進行確認,直接影響了深圳分公司對工程款的收取,與抗訴人的明確授權相悖。因此,同理,黃某的無權代理行為應認定為無效。
第三、黃某的代理許可權是“以我單位名義在洽談業務過程中處理與之有關的事務,進行契約的商談,以及代理本工程業務、施工管理等相關事宜。” 黃某簽署該《確認表》的行為已經超出了抗訴人根據《授權委託書》對他的授權,同樣屬於無權代理行為。
1、黃某在行使代理權時必須以抗訴人的名義,以個人名義不在授權範圍內。而在確認表中,黃某在“確認人”處簽字時沒有標明其抗訴人代理人的身份,僅僅簽署了個人的名字,而列印的“江蘇某建設集團有限公司”名稱並沒有在“確認人”處。因此,黃某以其個人名義在“確認人”處簽字,並不在授權委託書授權範圍內,屬於其個人行為,不應約束抗訴人。
黃某行使代理權,在其他法律文書上籤字時,就嚴格遵照了《授權委託書》的要求,被抗訴人也明知這一點。
例如在12月26日黃某以委託代理人名義和被抗訴人簽訂《網架鋼結構製作安裝契約》時,就嚴格遵守了《授權委託書》的要求。首先,黃某表明了委託代理人的身份,在“委託代理人”處簽字,其次,抗訴人在《授權委託書》中已明確授予給黃某簽署契約的許可權,黃某在契約上的簽署屬於有權代理行為。
但值得注意的是,黃某簽署《網架鋼結構製作安裝契約》的行為是行使《授權委託書》許可權的行為,《網架鋼結構製作安裝契約》本
身並沒有授予黃某任何權利。一審認為“在雙方簽訂的《網架鋼結構製作安裝契約》中,確認黃某為某公司在該契約履行中的委託代理人,故其行為應視為代表某公司做出的”,顯然是錯誤的。
2、“支付款及扣除款項的確認”既不屬於“洽談業務過程中的事務”,也不屬於“進行契約的商談”,在已經明確將所有工程款的收取授權給深圳分公司的情況下,更不屬於“本工程業務、施工管理等相關事項”。
綜上,黃某超越代理許可權,擅自以個人名義簽署《支付款及扣除款項確認表》,屬於無權代理行為,且被抗訴人也明知黃某屬於無權代理,事後抗訴人不知情,也從未追認,因此,該《支付款及扣除款項確認表》依法應認定為無效,不應據此扣除工程款。
二、現場監理員無權在《支付款及扣除款項確認表》中簽署,其簽署行為無效,不能證明確認表的真實性和合法性。
根據《建設工程監理規範 (GB50319-20xx )》3.2.6的規定,監理員應履行以下職責:“1 在專業監理工程師的指導下開展現場監理工作; 2 檢查承包單位投入工程項目的人力、材料、主要設備及其使用、運行狀況,並做好檢查記錄; 3 覆核或從施工現場直接獲取工程計量的有關數據並簽署原始憑證; 4 按設計圖及有關標準,對承包單位的工藝過程或施工工序進行檢查和記錄,對加工製作及工序施工質量檢查結果進行記錄; 5 擔任旁站工作,發現問題及時指出並向專業監理工程師報告; 6 做好監理日記和有關的監理記錄。”上述職責中並沒有包括對工程款進行核實和證明的內容。更何況,項目監理員應當在業主委託範圍內開展工作,本案中,也沒有任何證據
證明該監理員獲得了業主的相應授權。
該監理員的行為還違反了《建設工程監理規範》5.5.9 條的規定,“未經監理人員質量驗收合格的工程量,或不符合施工契約規定的工程量,監理人員應拒絕計量和該部分的工程款支付申請。”根據施工契約第五條第一款第8項的約定,被抗訴人應搭建腳手架並承擔費用,根據契約第一條第3款的約定“鋁塑板施工”屬於抗訴人的施工範圍。因此,“滿鋪施工平台”的工程量不應計入抗訴人應完成的工程量中,而“鋁塑板施工”的工程量應只計量抗訴人的施工量,而該監理員卻不顧自己的職責,超越自己的許可權,對不符合施工契約的工程量,隨意亂計,其行為因違法而無效。
三、僅根據《支付款及扣除款項確認表》,並不能證明被抗訴人有權扣除抗訴人的哪些款項,且扣除這些款項明顯違背契約約定。
第一、從該表中不能看出哪些款項要扣除,沒有任何文字表述指向要扣除的項目和金額。該表最多僅能證明有對“塔吊費”、“電費”、“滿鋪施工平台”、“鋁塑板施工費”、“清理費”這些項目的費用的統計數字,而不能證明這些項目費用是應該扣除的款項。
第二、這個確認表並沒有確認這些費用是被抗訴人支出的,因此不能證明被抗訴人有權扣除,這個確認表也沒有確認抗訴人是義務承擔主體,因此,不能證明應該從抗訴人處扣除。
第三、確認表中的“塔吊費”、“電費”、“滿鋪施工平台”、“鋁塑板施工費”、“清理費”總計408991.2元,金額巨大,但沒有任何原始憑證相佐證,就如被抗訴人要求抗訴人承擔的維修費,尚且還有結算單、發票相佐證,而此處卻單純幾個數字,其真實性顯然無法令人相信。
第四、根據契約第2.1條的約定,本契約是“包死價”,因此,雙方都無權變更契約的價款。依據契約第五條第一款第8項的約定,被抗訴人應搭建腳手架並承擔費用,根據《建築施工門式鋼管腳手架安全技術規範》的要求,腳手架搭建必須“滿鋪”,就是所謂的“滿鋪施工平台”。因此該費用應該由被抗訴人承擔,在沒有任何契約進行變更的情況下,被抗訴人擅自要求從原定工程款中扣除相應金額,顯然違背了“包死價”的約定。
同理,“鋁塑板施工”根據契約第一條第3款的約定屬於抗訴人的工程範圍,包括在工程總價里,根據被抗訴人自己提交的證據,被抗訴人已確認鋁塑板施工是由抗訴人完成的,在被抗訴人沒有證據證明自己進行了鋁塑板施工的情況下,擅自扣取相應費用不但與契約相悖,而且違背了公平原則。
關於維修義務及維修款的意見
一、本案訟爭的維修事項屬於契約第八條約定的“質量保修”範圍。
根據一審查明的事實,抗訴人承包的工程在20xx年4月8日即已全部竣工,被抗訴人在20xx年7月15日前即已投入使用,根據《最高人民法院關於審理建設工程施工契約糾紛案件適用法律問題的解釋》(以下簡稱“解釋”)第十三條的規定:“建設工程未經竣工驗收,發包人擅自使用後,又以使用部分質量不符契約定為由主張權利的,不予支持;但是承包人應當在建設工程的合理使用壽命內對地基基礎工程和主體結構質量承擔民事責任。”因此從20xx年4月
8日開始,工程進入保修期,即使認可被抗訴人在20xx年7月19日曾發函,抗訴人也只應承擔“質量保修”的義務
二、抗訴人積極履行了保修義務。
根據被抗訴人提交的證據18,抗訴人已經明確答覆被抗訴人,抗訴人於7月13日派人進行屋面維修,在商討解決方案過程中,因陵水縣第一屆體育運動會於7月16日開幕(證據17的內容),因此,被抗訴人通知暫停維修。並告知抗訴人施工人員每日在現場巡邏,以便及時維修。被抗訴人並未對抗訴人的此一回復提出任何異議,應認定為被抗訴人認可了抗訴人陳述的事實。
三、被抗訴人不顧抗訴人的反對,將維修工作承包給不具備資質的施工隊進行維修,屬於違法無效的行為,其支付的費用和由此導致的後果應由被抗訴人自行承擔。
被抗訴人分包的工程是專業工程,屬於專業分包,在被抗訴人提交的證據11、12里也進行了確認。這種專業工程必須由取得專業資質的公司施工和維修,被抗訴人根本沒有審核李某、楊某兩個班組的資質,更沒有證據證明這兩個班組取得了網架鋼結構的施工資質,就將維修工程承包給這兩個班組擅自施工,根據解釋第一條“承包人未取得建築施工企業資質或者超越資質等級的”應認定契約無效的規定,這一承包行為顯屬無效。根據解釋第四條:“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建築施工企業名義與他人簽訂建設工程施工契約的行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定,收繳當事人已經取得的非法所得。”即使被抗訴人已按證據20、21、22所顯示的支付了多達276600元費用,依法也應當被收繳,而不應將該費用轉嫁到抗訴人身上。
四、即使抗訴人需承擔保修義務,需要支付因保修產生的費用,根據契約第8條的規定,也應先從質量保修金內扣除,不足部分才由抗訴人支付。
關於提供施工圖紙和竣工資料的意見
一、依據被抗訴人提交的證據14及抗訴人提交的證據3,均能證明抗訴人已經將施工圖紙移交給被抗訴人。被抗訴人提交的證據14第10點的內容為:“屋頂彩鋼板鋪設與圖紙不符,施工工藝較差……。”從該內容看,被抗訴人是對照施工圖紙對抗訴人的施工工程進行檢查驗收的,足可證明被抗訴人已經拿到了施工圖紙。
抗訴人提交的證據3,一審已經認可其真實性,上面所列舉的移交資料也包括施工圖紙。
爭議工程施工完畢並得到被抗訴人認可的事實,證明了圖紙已經得到包括被抗訴人在內的各方的認可。
二、組織審核施工圖紙的義務主體是被抗訴人,被抗訴人沒有對施工圖紙組織三方審核,抗訴人從未拿到過經審核的施工圖紙,也根本無法給付被抗訴人經審核的施工圖紙。
依據《契約》第五條雙方責任第(一)款第2項內容,明確約定了被抗訴人對圖紙的組織審核義務。《契約》第五條第(二)款第2項約定圖紙須經原設計單位、建設方和海南省審圖中心三方審核通過。
在抗訴人向被抗訴人交付施工圖紙後,被抗訴人依照契約約定,本應組織三方對圖紙進行審核,但直至今日,被抗訴人從未告訴抗訴人已經組織三方審核施工圖紙,被抗訴人也從來沒有將經審核的施工圖紙交付給抗訴人。被抗訴人及監理方同意抗訴人按抗訴人交付給被抗訴人的施工圖紙進行施工,且工程已經完工並由被抗訴人投入實際使用,證明雙方在契約的實際履行已經一致同意變更了契約的原約定。
如果被抗訴人執意要求抗訴人交付經審核的施工圖紙,則法院必須判令被抗訴人先行組織三方對施工圖紙進行審核,在被抗訴人將審核通過後的施工圖紙交付給抗訴人,抗訴人才能履行這一義務,否則,這一義務就是無本之木。
綜上,一審判決扣除抗訴人應得的工程款408991.2元,判決抗訴人向被抗訴人支付維修款276600元,判決抗訴人向被抗訴人提供經審核通過的施工圖紙和竣工資料都沒有實施和法律依據,請二審法院依法予以改判。
代理人:
煤礦建設施工協定書 篇17
建設單位:組(以下簡稱甲方)施工單位:(以下簡稱乙方)
按照《中華人民共和國契約法》建設相關質量要求和標準,為明確雙方權利和義務,結合本工程具體情況,達成如下協定:
一:工程概況及施工要求
1:工程名稱:水渠護坡工程。
2、工程規模:全段長146m,里護坡1.5m高,外渠護砌高0.6m,水渠寬0.8m,底混凝土0.2m厚。
3、工程內容:渠基拓寬、渠基培方、涵洞護砌、渠內硬化。
4、工程建設地點:組。
5、工程造價:整(¥元)。
二:承包及結算、付款方式
1:承包形式:包工包料。
2、付款方式:工程竣工驗收後付清工程款。
三:工程質量、工期及竣工驗收
1、工程質量應全部達到技術要求,符合國家現行相關驗收規範要求,並通過有關專業部門的驗收,達到優質合格標準。
2、總工期共30天(按甲方下達開工令之日起計算,)連續三天以上雨天除去工期日期。但20xx年11月5日前工程必須全部完成。
3、隱蔽工程:乙方應提前一天通知甲方質監人員,辦理好籤證手
續,否則甲方不予認可工程量。
4、所有工程必須進行工序檢查,經甲方質監人員驗收合格後方可進行下道工序施工,並做好工序驗收記錄,未經驗收不得進入下道工序施工。
5、乙方在施工過程中,未按質量要求出現的偷工減料所造成的經濟損失由乙方自負。
四:安全、環保問題
乙方在施工過程中必須堅持文明施工,貫徹落實安全措施,防止各種意外情況發生。在施工過程中切實注意環境保護,防止支渠道、涵洞淤塞。凡在施工過中發生的'各種大小安全事故一律由乙方自行負責。
五:雙方職責
(一):甲方職責
1、負責處理協調各方面關係。
2、派駐工地施工代表,對工程進度、安全進行監督、檢查、計量工作。工程質量由甲方和受益組組長全程監理。
3、負責組織相關部門進行竣工驗收及工程結算。
(二):乙方職責
1、嚴格按施工要求施工,確保工程質量按契約限定時間如質如量如期完成。
2、必須完成契約規定的全部工程量,否則甲方有權對未完成的工程重新定價,並在乙方工程款中扣除。
3、在施工過程中及契約保修期內,出現的工程質量缺陷,負責無償修理。
4、必須確保民工工資足額按時發放。六:其他未盡事宜,雙方協商解決。
本契約書一式兩份,甲、乙雙方各持一份。雙方簽字蓋章生效。本契約條款全部履行後契約終止。
甲方:組負責人:
乙方:
契約簽定日期
年月日
水渠護破工程
工程結算表
甲方:驗收結算負責人:
乙方:
年月日
煤礦建設施工協定書 篇18
甲方:_________乙方:_________甲方將_________爆破任務委託乙方作爆破設計與施工。經雙方協商達成如下協定:
一、工程地點:_________
二、工程量:_________
三、工程造價:_________
四、付款方式:乙方設備進場開始_________作業,甲方支付乙方工程款的50%,尾數待工程完工後一次性付清。
五、甲乙雙方責任:
(一)甲方責任:
1.負責_________,以方便乙方_________作業。
2.派人員協助乙方作好爆破安全警戒工作。
(二)乙方責任:
1.負責到政府各有關部門辦理爆破施工手續。
2.負責整個爆破過程的安全工作,負責確保爆破對甲方_________樓體結構不予影響及破壞。
3.作業人員持證上崗。
4.加強安全警戒工作。
六、違約責任:
1.乙方按甲方要求完成爆破施工。
2.甲方按時結算工程款,不得以任何藉口拖欠工程款。
七、本契約未盡事宜,雙方另行協商解決。
八、本契約一式肆份,雙方各執二份。甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________甲方代表(簽字):_________ 乙方代表(簽字):_________________年____月____日 ________年____月____日甲方:_________乙方
煤礦建設施工協定書 篇19
發包人(甲方):
承包方(乙方):
按照《契約法》和《建築安裝工程承包契約條例》的規定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協定。
第一條 工程概況
1.1工程名稱:
1.2工程地點:
1.3承包範圍:經雙方確認預算的工程內容及契約附屬檔案。
1.4承包方式:包工、包料大包乾。
1.5工期:本工程自 年 月 日開工,於 年 月 日竣工。
1.6工程質量:
1.7契約價款(人民幣大寫):××萬元
第二條 甲方工作
2.1開工前3天,向乙方提供經確認的施工圖紙或做法說明3份,並向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等採取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備,並說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。
2.2指派 為甲方駐工地代表,負責契約履行。對工程質量、進度進行監督檢查,辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
2.3委託 監理公司進行工程監理,監理公司任命 為總監理工程師,其職責在監理契約中應明確,並將契約副本交乙方 份。
2.4負責保護好周圍建築物及裝修、設備管線,古樹名木、綠地等不受損壞,並承擔相應費用。
2.5如確實需要拆改原建築物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應審批手續。
2.6協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作,並承擔相應費用。
第三條 乙方工作
3.1參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底,擬定施工方案和進度計畫交甲方審定。
3.2指派為乙方駐工地代表,負責契約履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或做法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。
3.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,妥善保護好施工現場周圍建築物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作,處理好由於施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關係。
3.5施工中未經甲方同意或有關部門批准,不得隨意拆改原建築物結構及各種設備管線。
3.6工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第四條 關於工期的約定
4.1甲方要求比契約約定的'工期提前竣工時,應徵得乙方同意,並支付乙方因趕工採取的措施費用。
4.2因甲方未按約定完成工作,影響工期,則工期順延。
4.3因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,則工期順延。
4.4因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周內累計計算),則工期相應順延。
第五條 關於工程質量及驗收的約定
5.1本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更和《建築裝飾工程施工及驗收規範》(jgj73-91)、《建築安裝工程質量檢驗評定統一標準》(gbj300-88)等國家制定的施工及驗收規範為質量評定驗收標準。
5.2本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準時,應向乙方支付由此增加的費用。
5.3甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成停工,工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,但工期也予順延。
5.4由於甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
5.5由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5.6工程竣工後,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知3日內組織驗收,並辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期,並承擔乙方的看管費用和相關費用。
第六條 關於工程價款及結算的約定
6.1雙方商定本契約價款採用第 種:
(1)固定價格。
(2)固定價格加 %包乾風險係數計算。包乾風險包括 內容。
(3)可調價格:按照國家有關工程計價規定計算造價,並按有關規定進行調整和竣工結算。
6.2本契約生效後,甲方分4次,按下表約定支付工程款,尾款竣工結算時一次結清。
撥款分4次進行 劃撥契約價款 % 金額(元)
契約簽訂後 契約價付30% ×元
第二次 工程進度至30%付契約價款50% ×元
第三次 工程進度至80%付契約價款的10% ×元
第四次 工程完工後10天內付契約價款5% ×元
餘下5%契約價款作為本工程的質保金 ×元
6.3工程竣工驗收後,乙方提出工程結算並將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料七天內審查完畢,到期未提出異議,視為同意。並在七天內,結清尾款。
第七條 關於材料供應的約定
7.1本工程甲方負責採購供應的材料、設備(見附表二),應為符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場。凡約定由乙方提貨的,甲方應將提貨手續移交給乙方,由乙方承擔運輸費用。由甲方供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異,對工程造成損失,責任由甲方承擔。甲方供應的材料,經乙方驗收後,由乙方負責保管,甲方應支付材料價值 %的保管費。由於乙方保管不當造成損失,由乙方負責賠償。
7.2凡由乙方採購的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
第八條 有關安全生產和防火的約定
8.1甲方提供的施工圖紙或做法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規範。
8.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建築安裝工程安全技術規程》、《建築安裝工作安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關的法律、規範。
8.3由於甲方確認的圖紙或做法說明,違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規範,導致發生安全或火災事故,甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
8.4由於乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
甲方簽字:
乙方簽字:
年月 日
煤礦建設施工協定書 篇20
甲方:乙方:根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定,乙方承接甲方外牆塗料工程施工事宜,經雙方友好協商,簽訂本契約。
第一條:工程概況
1、工程名稱:工程地點:
2、工程範圍:根據施工圖紙和甲方要求負責外牆塗料工程的樣板製作、材料供應和施工、檢測驗收及維護等;
3、承包方式:包工包料包檢測驗收合格;
4、質量等級:按照國家有關規範進行檢測驗收,乙方承諾工程項目均達到國家驗收標準的優良等級。
第二條:工程期限
一、本契約工程分四個施工段,詳見下表:工程名稱 施工段 工期(日曆天)外牆塗料 A棟 25B、C棟 25D、E、F棟 25G-棟 25備註:
①本契約工期均含節假日及驗收時間。
②具體開工時間以甲方開工通知為準,工期自甲方開工通知確定的日期起計算。但乙方的施工工期應不影響土建施工總進度工期,乙方應根據雙方共同確認的工程進度計畫進行施工。
二、如遇下列情況,經甲方及監理蓋章確認後,工期相應順延:
1、工程量變化較大和設計變更較大而影響施工進度;
2、非因乙方原因,施工中停電造成一天內連續停工累計超過8小時以上,影響正常施工的;
3、不可抗力因素;
4、乙方在以上情況發生後5天內,就延誤的內容向甲方代表提出報告,逾期不辦理視為放棄。非上述原因,工程不能按契約工期竣工,乙方承擔違約責任。
第三條:契約價款
一、本契約總暫定總價為人民幣 元( )。其中:
1、棟施工段暫定總價為人民幣 元整( );
2、A棟施工段暫定總價為人民幣 元整( )。金額組成詳見下表(人民幣:元):工程名稱 施工段 暫定面積(㎡) 包乾單價(元㎡) 暫定總價(元)外牆塗料
棟A棟合計備註:
①綜合包乾單價包含本工程的材料費、人工費、機械費、與土建配合協調中乙方自身所發生的費用、稅金、驗收費等所有費用。但不含外架使用費,超出工期範圍的外架使用費由乙方承擔,根據實際使用天數按天計算。
②乙方按施工圖進行施工並按實際施工面積計算工程量,以契約約定綜合包乾單價進行契約結算。
二、支付方式契約按棟、A棟兩個施工段分段進行施工及支付工程款,在符合契約約定的付款條件,且乙方向甲方提供等額合法稅務發票後五個工作日內,由甲方或甲方委託的單位按乙方在本契約中提供的銀行賬號以轉賬的方式向乙方支付。各施工段的付款條件如下:
1、甲方發出開工通知,乙方材料、人工進場,且完成相應施工段膩子層施工並經甲方及監理方驗收合格後,支付該施工段契約暫定總價30%,分別為:棟為人民幣 元整( )A棟為人民幣 元整( )
2、相應施工段所有工程竣工,經甲方、監理方驗收合格交付甲方後,支付該施工段暫定總價的50%,同時甲方暫扣除該施工段暫定總價3.5%的配合費,實際支付分別如下:
1)甲方暫扣除相應施工段暫定總價3.5%的配合費後,實際支付給乙方該施工段的工程款分別為:棟為人民幣 元整( )A棟為人民幣 元整( )
2)甲方暫扣除相應施工段暫定總價3.5%的配合費,分別為:棟為人民幣 元整( )A棟為人民幣 元整( )
4、工程結算:按本契約確定的綜合包乾單價和實際施工面積進行契約結算。
5、本契約所有工程經質檢部門整體驗收合格,乙方按約定提交竣工資料,雙方進行結算,甲方扣除質保金和配合費後,付清工程餘款。
6、工程質保金為契約結算總價的3%。質保期內,乙方按約定履行保修義務、工程無任何質量問題,質保兩年後,甲方將質保金按實結算後退還給乙方(不計利息)。
7、工程配合費為契約結算總價的3.5%,經雙方按實結算後,根據暫扣除的配合費進行多退少補。
第四條:工程變更因土建設計變更引起本契約項下工程量增加或減少的,乙方應於變更發生後____日內將相關資料上報甲方及監理方審核確認。否則,對乙方因變更而增加的費用,甲方不予認可。
第五條:工程質量
一、工程樣板製作:外牆塗料工程施工前乙方在甲方指定的部位先做以下三種樣板:基層膩子(兩道:粗型、細型各一道)、底漆層(一道)、外牆漆面層(兩道),各種樣板需分層留樣並經甲方、監理方驗收合格後,乙方方可正式施工。
二、乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明檔案、設計變更、樣板要求和國家、地方頒發的建築工程規範標準等進行施工,並接受甲方現場派駐代表的監督。相關的契約通用版83;弱電施工標準版標準契約書;消防工程施工標準版標準契約書;防水工程施工標準版標準契約書;爆破施工標準版標準契約書;電力建設工程施工標準版標準契約書;水利水電工程施工協定書183;綠化施工標準版標準契約書;水利水電工程施工協定書183;裝修施工協定書
三、乙方需按約定採購材料,符合圖紙要求和國家規定標準,並提供產品合格證、使用說明書、性能檢測報告等,所購材料經甲方、監理方檢查確認後,乙方才能施工使用,不符合要求的,乙方負責運出施工場地並重新採購.
四、外牆塗料工程符合以下規定,以乙方提供的塗料樣品進行驗收:塗料名稱 顏色色號 生產廠家外牆專用膩子(兩道) 有限公司水性底漆(一道)彈性抗污塗料(兩道)備註:
①基層膩子為兩道:粗型、細型各一道
②外牆塗料塗刷紋理為細紋(以樣品驗收),必須具有遮蓋力,耐紫外線,抗酸鹼,不變色,不起泡,無粉化,無龜裂,不脫落,可清洗等。
第六條: 工程驗收
一、外牆塗料工程報驗。材料進場及施工過程中,乙方需向甲方報驗的內容為:
1、進場材料報驗;
2、抹灰基層質量和含水率測定報驗(正式施工前報驗);
3、打底膩子基層質量報驗(膩子施工完成後,封閉底漆施工前報驗);
4、抗鹼封閉底漆層質量報驗(封閉底漆完成後,罩面漆施工前報驗);
5、成品質量報驗(兩道罩面漆完成後報驗)。甲方及監理方進行上列各項驗收,如驗收不合格或驗收手續不全,甲方可以要求乙方返工直至驗收合格,工期不順延;因此造成工期延誤的,按契約暫定總價3‰天計收違約金,並賠償因此給甲方造成的損失。
二、工程綜合驗收
1、以國家頒發的工程施工及驗收規範、工程質量檢驗評定標準及施工圖紙、施工技術檔案、樣板要求等為依據,由甲方、監理方、____市建設工程質量監督站等部門進行驗收。
2、甲方在接到乙方驗收通知之日起7天內組織竣工驗收。工程驗收合格後貳天內,乙方將該工程移交給甲方。甲方未在約定時間內組織驗收的,工期順延。
3、工程未能通過驗收的,乙方在甲方要求的時間內整改至驗收合格,工期不順延;因此造成工期延誤的,按契約暫定總價3‰天計收違約金,並賠償因此給甲方造成的損失;工程經過貳次以上(含貳次)未能通過驗收的,另行向甲方支付違約金人民幣壹萬元(10000.00)次的處罰。
第七條:工程質保
1、本契約工程質保期為________年,自工程驗收合格交付甲方之日起計。質保期內,凡因產品和施工造成的質量事故和質量缺陷由乙方負責無償保修和承擔甲方及客戶的一切損失損害賠償責任,工程保修條件、範圍等按甲方確認的質保書和國家有關規定執行。
2、質保期內,如膩子層或油漆層出現開裂、起皮、脫皮、變色、泛鹼,流墜等質量問題,乙方應按甲方要求負責返修直至再次驗收合格,如屬於大面積返修(累計2㎡以上),再次驗收合格後工程質保期重新計算(即返修合格後再保修________年)。
3、質保期內,工程發生質量問題,乙方應在接到甲方或用戶通知後24小時之內到現場進行維修,否則甲方有權扣收質保金,並自行維修處理,相關費用由乙方承擔。
第八條:甲方工作
1、甲方提供本工程相關的施工圖紙、設計效果圖,確定顏色色號。
2、提供乙方施工所需用水、電源,水電費由乙方承擔;可提供設備材料放置場地。
3、協助協調主體施工各方的關係及對工程工序的整體調度。
4、對乙方施工的工程,甲方工地代表負責進行監督,對不合格的工程(工序)甲方有權責令其返工或停工,因此造成的經濟損失由乙方承擔。
第九條:乙方工作
1、本契約簽訂生效後三天內,將本工程的施工組織設計、詳細的施工工藝流程等交給甲方、監理方審定。
2、熟悉施工圖紙,按圖施工;自行負責場內的各種水平和垂直運輸。甲方(簽章):_________ 乙方(簽章):_________法定代表或其委託人:_________ 法定代表或其委託人:_________地 址:_________ 地 址:_________開戶行:_________ 開戶行:_________帳 號:_________ 帳 號:_________簽約時間:________年____月____日 簽約地點:_________
煤礦建設施工協定書 篇21
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
在平等、自願,並協定商一致的基礎上,甲、乙雙方協定合資建房,達成如下協定條款:
一、甲方準備修建一幢六層半的樓房,因資金不足,現與乙方合資修建,修建期限從契約生效之日起一年內交房(除不可抗力原因才延期:如下雨、洪災、地震、停電等)。
二、分房情況:第四層鄰街一套的房屋產權歸乙方中的何明傑所有;背街一套的房屋所有權歸乙方中的陳德洪所有;第五層鄰街一套的房屋產權歸乙方中陸輝所有;背街一套的房屋所有權歸乙方中的何定宇所有;第六層鄰街一套的房屋產權歸乙方中的劉勁所有;背街一套的房屋所有權歸乙方中的岑秋蓮所有;第七樓半層及屋頂房屋產權歸乙方中的鄧芳所有。
三、付款方式:分三次付清房款,首付人民幣肆萬元整;修到所需樓層付人民幣肆萬元整;交房門鑰匙時付清尾款。(每次在甲方通知乙方付款兩天內,乙方必須付款,否則房屋由甲方自行處理。)
四、單價:按元/每平方米集資。
五、房屋竣工後辦理房屋土地使用證和房屋產權手續等費用,由甲、乙雙方各自負責。
七、房屋竣工後房屋的水、電和數位電視:甲、乙雙方各自立戶,費用由甲、乙雙方各自負責。
八、本協定生效後,雙方無條件遵守和履行,不得違反。
九、雙方在規定期限內不按契約履行,違約方向對方賠付違約金人民幣叄萬元整。
十、本協定一式兩份,甲、乙雙方各執一份,本協定經雙方簽字後生效。
甲方:
乙方:
時間:
煤礦建設施工協定書 篇22
甲方: (以下簡稱甲方)
乙方: (以下簡稱乙方)
為美化環境,適應開發需要,綠化改造工程由乙方負責,現雙方就相關事宜達成如下協定:
一、工程期限:
自20xx年8月20日至20xx年9月28日
二、養護期:
自竣工驗收後一年
三、工程地點及內容:
四、工程造價及結算方式:
(1)工程竣工驗收合格後按實結算。
(2)付款方式:
1、竣工驗收合格後付總工程款的60%。餘款工程養護期結束甲方驗收合格後一次性付清;
2、必須到地稅局作項目登記;
3、工程發票必須到地稅局代開或者提供由地稅局蓋章確認的稅款繳入金庫的完稅證明。
五、安全施工:
施工單位應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準組織施工,並隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查,採取必須的安全防護措施,施工過程中產生的.垃圾需及時清運,如乙方在施工過程中有安全事故發生,甲方不負任何責任,一 切經濟費用均由乙方負擔。
六、本契約一式五份,甲方三份,乙方兩份,經由雙方簽字蓋章後生效,契約未盡事宜,雙方協商解決。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
代表(簽字):
代表(簽字): 日期: 年 月 日
煤礦建設施工協定書 篇23
審判長、審判員;
受本案原告委託,經人民法院同意,今天依法出庭,就訴寧夏建築工程有限公司建設工程施工契約糾紛一案,作為其代理人,依據法律規定,發表如下代理意見:
一、被告應立即支付拖欠人工費,並承擔欠款利息。
被告承包寧夏X有限公司工業園區電石項目,為完成該項目的掃尾工程要求原告組織人員按照其要求完成工作,20xx年原告組織人員開始工作,至同年5月30按照被告要求完成全部工作,6月20日經被告結算總計拖欠原告人工費518600原,為明確拖欠事實原告同時出具了該項目原告人工費用的結算清單,明確了原告的具體工作項目及所產生的費用,但該款項被告卻一直沒有支付,代理人認為,原被告之間權利義務明確,拖欠事實清楚,被告理應按照其出具的人工費結算清單支付拖欠原告518600元人工費,另外依據《最高人民法院關於審理建設工程施工契約糾紛案件適用法律問題的解釋》第十七條、第十八條規定:“當事人對欠付工程價款利息計付標準有約定的,按照約定處理;沒有約定的,按照中國人民銀行發布的同期同類貸款利率計息”。“利息從應付工程價款之日計付。當事人對付款時間沒有約定或者約定不明的,下列時間視為應付款時間:(一) 建設工程已實際交付的,為交付之日;(二) 建設工程沒有交付的,為提交竣工結算檔案之日;(三)建設工程未交付,工程價款也未結算的,為當事人起訴之日”。 根據以上規定,原告於20xx年5月30日實際己完成全部工作,被告應從該日起承擔欠款利息。
二、被告托欠的款項,基本上都是農民工的血汗錢,繼續拖欠下去勢必會給社會釀成不安定因素。原告在提起訴訟前,多次找到被告索要工程款,被告置之不理,一直拖欠至今。國務院和有關部門三令五申地通知和強調,從維護社會穩定大局的高度,把解決拖欠農民工工資問題作為當前一項重要而緊迫的任務,切實維護農民工的合法權益。原告為索要工程款,及時給付農民工工資,多次向被告說明情況甚至乞求,被告卻麻木不仁,無動於衷,喪失起碼的同情心。原告在索要不得,求助無門的情況下,才舉債提起訴訟。代理人認為,這起糾紛雖然是拖欠工程款,但在糾紛的背後涉及到幾十名農民工的利益。因此,請法庭從穩定社會的角度判決被告給付工程欠款。同時,也希望三被告從和諧社會的大局出發,及時給付工程欠款,妥善解決這起糾紛。
以上代理意見懇請法庭予以採納。
代理人:劉保平 20xx年1月23日
煤礦建設施工協定書 篇24
發包方:(簡稱甲方)
承包方:(簡稱乙方)
依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及國家工商行政管理局和建設部頒發的《建設工程施工契約GF–1999–0201示範文本》結合天津市有關規定,經雙方協商一致,簽訂本契約。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱:
1.3 工程內容:(詳見工程項目一覽表)
1.2 工程地點:
1.4 承包範圍:
1.6 契約價款:本工程造價 元。 金額大寫:
第二條 工程期限
2.1 全部工程開工日期:本工程定於 年 月 日開工。
2.2 全部工程竣工日期:本工程定於 年 月 日竣工。
2.3 全部工程總日曆天數 天。
2.4 各單項工程開竣工日期詳見工程項目一覽表。 第三條 工期延誤與工期獎罰
3.1 延期開工。乙方因故不能按時開工,應在約定的開工日期提前五天,向甲方提出延期開工的理由和要求。甲方代表應在三天內書面答覆乙方。甲方同意延期要求或三天內不予答覆,工期相應順延。如乙方理由不充足,甲方不同意延期或乙方未在規定時間內提出延期開工要求,工期不予順延。
3.2 暫停施工。甲方代表認為必要時,可提出暫停施工要求並在停工後48小時內提出處理意見。乙方在實施甲方代表處理意見後,應及時提出復工要求,甲方代表在24小時內予以答覆。甲方未能在規定時間提出處理意見,或收到乙方復工要求時限內未予答覆,乙方可自行復工,停工責任在甲方的,由甲方承擔經濟支出,工期相應順延。停工責任在乙方的,由乙方承擔發生的費用。因甲方代表不及時做出答覆,施工無法進行,乙方可認為甲方已部分或全部取消契約,由甲方承擔違約責任。
1.5 承包方式:
3.3 工期延誤。下列情況造成竣工日期推遲的,經甲方代表確認,工期相應順延。
3.3.1 工程量變化和設計變更。
3.3.2 一周內,非乙方原因停水、停電、停氣影響施工造成停工累計超過8小時。
3.3.3 施工中遇到不可預見障礙物或古墓、文物、流沙等需處理時。
3.3.4 甲方未按約定時間供應材料,甲方未按時撥付工程款及甲方代表簽認同意給予順延的情況。
3.3.5 不可抗力(指戰爭、動亂、空氣飛行體墜落或其它非甲乙雙方造成的爆炸、火災,以及協定條款約定的等級以上的風、雨、雪、震等對工程造成損害的自然災害。)乙方在以上情況發生後五天內向甲方提出報告,甲方在收到報告後五天內予以確認答覆,逾期不答覆,乙方即可視為延期要求已被確認。非上述原因,工程不能按契約工期竣工,乙方承擔違約責任。
3.4 工期獎罰。根據工期定額標準雙方約定的工期完成日期,工程提前或延誤的獎罰費用,雙方應擬定如下條款:
第四條 甲方工作
4.1 辦理施工所需證件、批件,清理場地,修復現場幹道,保證運輸通暢。
4.2 將施工所需水、電源、線路從施工場地外部接至施工現場雙方商定地點,並保證施工期間的需要。
4.3 將水準點與坐標控制點以書面形式交給乙方,並進行現場交驗。
4.4 甲方在開工前15天將工程施工圖八份及有關技術資料提供乙方。
4.5 組織設計院、乙方進行圖紙會審,並向乙方進行設計交底。
4.6 協調處理施工現場周圍地下管線和鄰近建築物、構築物的保護要求,並承擔有關費用。
甲方不按契約約定完成工作造成施工損失,應承擔經濟責任,工期相應順延。
第五條 乙方工作
5.1 按雙方約定日期,向甲方提供年、季、月工程進度計畫及統計報表和工程事故報告,並提供施工用電、用水計畫。
5.2 乙方應在 年 月 日前將施工組織設計(或施工方案)交與甲方,甲方應在 日內批准或提出修改意見,逾期即可認為已經批准。
5.3 乙方必須按批准的進度計畫組織施工,接受甲方對進度的檢查監督。
5.4 已竣工程在驗收之前,負責對已完工程的成品保護。保護期間發生損壞系乙方責任由乙方負責修復,系甲方提前使用後發生損壞的修理費用由甲方承擔。
5.5 按約定的要求做好施工現場地下管線和鄰近建築物、構築物的保護工作。
5.6 嚴格執行我市關於施工現場管理的有關規定,交工前清理現場達到建築物無污染,現場無建築垃圾。乙方不按契約約定完成工作,造成工程損失,應承擔經濟責任。
第六條 價款支付與調整
6.1 工程預付款:在契約簽訂後,按天津市有關檔案規定,三日內甲方按工程契約造價 %,計人民幣 元,支付給乙方。
6.2 工程進度款按天津市關於工程進度款撥付辦法的規定。
6.3 契約價款的調整。在契約簽定後,任何一方不得擅自改變,但發生以下情況之一的可以調整。
6.3.1 甲方同意的設計變更及工程量增減。
6.3.2 工程造價管理部門公布的價格調整。
6.3.3 雙方約定的其它增減或調整。
6.4 甲方不按契約規定的付款方式撥付工程款時,乙方可向甲方發出付款要求通知,甲方在收到乙方通知 天內仍不能按要求支付時,甲方應承擔從拖欠之日起的違約責任。
第七條 材料設備供應
7.1 甲供材料設備(見附表二)。甲方應向乙方提供所供材料設備產品合格證及材質證書。
7.2 甲供材料設備甲方委託乙方保管時,保管費用 元由甲方承擔。保管期間材料設備發生損壞丟失,乙方負責賠償。
7.3 甲供材料應按雙方約定時間、地點供應,未按要求時間供貨所造成的損失由甲方負責。甲供材料設備品種、數量、規格與清單不符時,由甲方重新採購並補齊數量。
7.4 乙方採購的材料設備應符合設計和規範要求,並附有合格證。
7.5 根據工程需要,經甲方批准,乙方可使用代用材料。
7.6 甲方委託乙方採購的材料設備,採購前,在價格、質量方面應取得甲方同意簽證,價差由甲方承擔。
第八條 質量與驗收
8.1 乙方應認真按照國家頒布的施工驗收規範及工程設計圖紙要求進行施工,接受甲方監督,質量驗收必須達到合格。對不合格的分項工程,乙方應按規範要求,承擔返修工作及費用。因甲方原因或其它非乙方原因引起的經濟支出由甲方承擔。甲方要求優良工程,其增加費用雙方商定納入補充條款。
8.2 隱蔽工程驗收。工程具備復蓋、掩埋條件或達到條款約定的部位,乙方自檢合格後在隱蔽施工前24小時通知甲方驗收,驗收合格後方可進行隱蔽工程施工。
8.3 工程具備竣工驗收條件,雙方根據國家工程竣工有關規定進行驗收。
8.4 乙方在工程驗收前5天將驗收報告送甲方。甲方在收到報告後5天內組織驗收,無正當理由不組織驗收或驗收後5天內不予批准且不能提出修改意見,可視為竣工驗收報告已被批准。
8.5 已竣工未驗收工程,交工前由乙方保管,甲方不得動用。甲方如需提前使用,即視為通過竣工驗收。
8.6 乙方在驗收後 天內向甲方提供完整的竣工資料和竣工圖 套。
第九條 設計變更
9.1 施工中如需設計變更,須由甲方取得以下批准:超過原設計標準和規模時,經原設計和規劃審查部門批准,送原設計單位審查後,取得相應圖紙和說明。
9.2 乙方對原設計進行變更,須經甲方同意。甲方對原設計進行變更,須向乙方發出正式變更通知,乙方按通知進行變更。
9.3 由於設計變更導致的經濟支出,由雙方以補充協定方式予以明確。
第十條 竣工結算
10.1 已完工程竣工驗收後,乙方在 天內將工程結算書送交甲方,甲方在 天內審核完畢,並簽署審核意見。雙方無爭議時,甲方負責向乙方支付工程結算款,乙方收到工程款後 天內將工程交付甲方。如雙方意見不一致時,可報請有關部門調解。若甲方在收到結算後 天內未提出審查意見,工程結算視為批准。
10.2 由於甲方違反有關規定,經辦行不能支付工程款,乙方可將部分或全部工程妥善保護,保護費由甲方承擔。
10.3 甲方無正當理由在批准竣工報告後30天內不辦理結算,從第31天起按施工企業計畫外貸款的利率支付拖欠工程款利息,並承擔違約責任。
第十一條 工程保修
11.1 保修金。甲方從應付乙方工程款內,按契約工程價款的 %預留工程保修費用。待保修期過後,退還乙方本金及利息。
11.2 保修項目及保修期限
11.3 保修期間,因施工質量問題,甲方提出要求,乙方應在接到修理通知後10天內派人修理。否則,甲方可委託其它單位和人員修理。因乙方原因造成返修的費用,甲方在保修金內扣除,不足部分由乙方交付。因乙方之外原因造成的返修經濟支出由甲方承擔。
第十二條 爭議、仲裁
12.1 甲乙雙方在契約執行過程中發生爭議,當事人應本著協商的原則解決,協商不成時,可按下列第 種方法解決:
①向 仲裁委員會申請仲裁;
②向人民法院起訴。
第十三條 甲、乙方駐工地代表
13.1 甲方駐工地代表姓名: (委派人員和職責附後)。
13.2 甲方委託監理工程師姓名: 被授權範圍
13.3 乙方駐工地代表姓名: (有關人員名單和職責附後)。
第十四條 契約附屬檔案
14.1 在本契約簽訂之前,雙方簽訂的施工準備工程協定書。
14.2 招標檔案
14.3 工程項目一覽表
14.4 甲方負責供應的材料設備一覽表。
14.5 全部施工圖紙(契約正本及審查標底部門有此附屬檔案)
14.6 有關協定條款及補充契約:
第十五條 契約份數及有效期
15.1 本契約一式 份。甲乙雙方各執正本一份,副本 份,甲方 份,乙方 份,由甲方送經辦銀行,契約管理辦公室一份備案。
15.2 本契約自雙方簽訂之日起生效。
契約簽訂時間: 年 月 日 契約簽訂地點:
發包方(蓋章): 承包方(蓋章):
單位地址: 單位地址:
煤礦建設施工協定書 篇25
甲方:
乙方:
依照《民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他相關法律、行政法規,遵循平等、自願、公正和誠實信用的原則,經過友好協商,雙方就____縣叩鎮華豐村龍泉茶廠,新廠建設一事達成一致,簽訂本契約。
一工程概況
1.1工程名稱:____縣_______叩鎮華豐村龍泉茶廠新廠建設及場平工作
1.2工程地點:____縣_______叩鎮華豐村
1.3工程內容:
①、新廠建設需用地的平整、土石方開挖清理(92米70米8米)計51520立方米(含運輸,運距不超過5)。
②、廠區場平後保坎建設(92米8米高2.5米寬均距)計:_______。
③、廠區道路硬化建設(130米10米)計:1300平方米。
④、新廠生產、生活、消防用水、井及供水塔一座。
⑤、待建部分場地綠化處理工程。
⑥、廠房建設圖紙範圍內容。
⑦、廠區地面場採用5公分磨石地面處理(承裁30噸)。
⑧、辦公區域的裝飾部分。
1.4工程承包範圍:上述工作範圍。
1.5工程承建方式:上述工作內容包工、包料修建。
二、工程質量要求:合格。
三、工程工期約定:________年____月____日進場,竣工日期________年____月____日。
四、此工程的報建和政府的所有法律、法規要求的修建手續由甲方提供。
五、乙方必須按照國家建設標準保質保量,按期完成施工。
六、工程造價及支付:
此工程為契約包乾價,總計工程造價為516.3萬元(大寫:伍壹拾陸萬叄仟元整)。
支付情況:
1、甲方必須按乙方月進度已完工程量的.85%支付(每月____日結算當月工程量);
2、工程完工後,甲方將工程款在____月內(25工作日內)付至97%;
3、剩餘工程款3%為保修金,保修期為________年,到期後無質量問題甲方全額支付給乙方。
七、組成契約的檔案:
組成契約的檔案包括:
1、本契約協定書;
2、中華人民共和國建設部、國家工商局聯合制定的GF-1999-0201契約範疇的通用條款和專用條款;
3、標準、規範和有關技術檔案;
4、圖紙;雙方有關工程的洽商、變更等書面協定或檔案視為本契約的組成部分。
八、契約一經簽訂,單份也具有同等法律效力。雙方應共同遵守,如單方違約,賠償守約方工程總價5%的損失。
九、糾紛解決方式
雙方約定在原告所在地域居住地縣級或市級人民法院通過法律途徑解決。
十、此契約一式肆份,雙方各執兩份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
________年____月____日
煤礦建設施工協定書 篇26
發包方: (以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
為了明確甲.乙方雙方在工程建設過程中的權利,義務和責任,維護雙方的合法利益,達到保證期,保證工程質量,保證安全文明施工的目的,雙方在遵守法律,行政法規,自願、公平的基礎上,結合本工程具體實際,經雙方協商同意,簽訂本工程契約,以便共同遵守。
第一條工程概括
一﹑工程名稱﹑地點和內容
1﹑ 街道路亮化照明工程
2﹑工程地點:
3﹑工程內容:基礎澆築﹑電器﹑燈桿﹑燈具製作﹑安裝和調試.
二﹑開﹑竣工時間
1﹑開工日期:20xx年7月20日
2﹑交工日期:20xx年8月30日
三﹑質量等級:優良
四﹑契約條款
工程採用中標價款承包:施工承包契約總價款為人民幣
五﹑工程承包範圍及承包方式
1﹑承包範圍:所有工程(燈具﹑燈桿﹑電器﹑控制箱等)的施工,安裝和調試。
2﹑本工程價款為優良工程條款,當工程竣工驗收達到優良標準時,在竣工結算中甲方扣留乙方契約價款的3%作為經濟處罰。
3﹑甲、乙雙方在履行契約是發生爭議,應當協商解決,如未能達成一致,可提交有關部門協商,如仍未能達成一致時,可提交仲裁機構或向契約簽訂地人民法院起訴。
4﹑全契約不得轉讓,未盡事宜,由雙方另作協商並簽訂書面協定,協商內容經雙方簽字﹑蓋章後,與本契約有同等法律效力。
5﹑本契約一式六份(正本兩份﹑副本四份),甲﹑乙雙方簽字,蓋章之日起契約生效,分送有關部門。
6﹑本契約簽定時間:20xx年七月二十日
7﹑本契約簽定地點:
建設單位(蓋章) 施工單位(蓋章) 電話: 電話:
法定代表人(蓋章) 法定代表人或其授權人(蓋章)
煤礦建設施工協定書 篇27
甲方:
乙方:
依照《民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他相關法律、行政法規,遵循平等、自願、公正和誠實信用的原則,經過友好協商,雙方就____縣叩鎮華豐村龍泉茶廠,新廠建設一事達成一致,簽訂本契約。
一工程概況
1.1工程名稱:____縣叩鎮華豐村龍泉茶廠新廠建設及場平工作
1.2工程地點:____縣叩鎮華豐村
1.3工程內容:
①、新廠建設需用地的平整、土石方開挖清理 (92米70米8米)計51520立方米(含運輸,運距不超過5)。
②、廠區場平後保坎建設(92米8米高
2.5米寬均距)計:。
③、廠區道路硬化建設(130米10米)計:1300平方米。
④、新廠生產、生活、消防用水、井及供水塔一座。
⑤、待建部分場地綠化處理工程。
⑥、廠房建設圖紙範圍內容。
⑦、廠區地面場採用5公分磨石地面處理(承裁30噸)。
⑧、辦公區域的裝飾部分。
1.4工程承包範圍:上述工作範圍。
1.5工程承建方式:上述工作內容包工、包料修建。
二、工程質量要求:合格。
三、工程工期約定:________年____月____日進場,竣工日期________年____月____日。
四、此工程的報建和政府的所有法律、法規要求的修建手續由甲方提供。
五、乙方必須按照國家建設標準保質保量,按期完成施工。
六、工程造價及支付:
此工程為契約包乾價,總計工程造價為51
6.3萬元(大寫:伍X壹拾陸萬叄仟元整)。
支付情況:
1、甲方必須按乙方月進度已完工程量的85%支付(每月____日結算當月工程量);
2、工程完工後,甲方將工程款在____月內(25工作日內)付至97%;
3、剩餘工程款3%為保修金,保修期為________年,到期後無質量問題甲方全額支付給乙方。
七、組成契約的檔案:
組成契約的檔案包括:
1、本契約協定書;
2、中華人民共和國建設部、國家工商局聯合制定的GF-1999-0201契約範疇的通用條款和專用條款;
3、標準、規範和有關技術檔案;
4、圖紙;雙方有關工程的洽商、變更等書面協定或檔案視為本契約的組成部分。
八、契約一經簽訂,單份也具有同等法律效力。雙方應共同遵守,如單方違約,賠償守約方工程總價5%的損失。
九、糾紛解決方式
雙方約定在原告所在地域居住地縣級或市級人民法院通過法律途徑解決。
十、此契約一式肆份,雙方各執兩份。
甲方(蓋章):_______________ 乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________ 乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
電話:_______________________ 電話:___________________________
傳真:_______________________ 傳真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
煤礦建設施工協定書 篇28
甲方:乙方:
第一條 工程概況:
項目名稱:小區住宅樓
項目地點:
第二條 產品的名稱、規格、型號、數量和價格:契約總價¥ 人民幣 : 契約總價包括各種配電箱的加工製作、配電箱的裝卸、運輸、堆放至招標單位指定地點、產品檢測費、管理費、稅金、現場配合驗收、因質量問題引起的維修和更換、技術指導及技術培訓等所發生的一切費用。
第三條 交貨地點:小區工地現場甲方指定地點
第四條 交貨時間:__年 月 __年內不出現生鏽、漆膜脫落、龜裂等現象。
第六條 產品的交貨驗收及保管方式
6. 1乙方必須按甲方要求運抵卸貨地點,否則,甲方有權拒收貨物。
6.2契約簽訂時乙方提供的樣本、樣品甲方進行封存,作為產品驗收的依據。
6.3 貨到甲方指定的地點以後通知甲方、監理公司、工程安裝承包方進行驗收,若貨物與進貨數目不相符,或有損壞,或者貨物的包裝、品種、型號、規格、質量等不符合契約規定,甲方有權拒收全部或部分貨物,乙方須按照甲方要求收回或補齊,乙方實際交貨時間以乙方最終補齊貨物時間為準。參與交貨驗收的單位在貨物清單上共同簽字,並填寫交貨驗收合格證明,此合格證明為乙方交貨的憑證,也是乙方申請付款的必要依據。
6.4貨物在交貨驗收合格前所有權不轉移,產品的包裝、成品保護、貨物的丟失、損壞的風險由乙方承擔。
6.5乙方在交貨的同時應向甲方提交產品合格證、使用說明書等相關資料,否則,甲方有權拒收貨物。
6.6.對乙方所供產品,甲方有權隨機抽樣送檢,如送檢產品質量不符合相應國家或行業標準,甲方有權對乙方提出索賠。
6.7.產品質量必須通過國家檢測機構相關部門驗收標準為準。
6.8.為確保乙方所供產品質量,供需雙方需對產品質量層層把關。在生產期間,甲方有權指派相關人員進駐乙方廠區跟蹤檢查。
第七條 貨款支付方式
7.1 本工程不支付預付款。
7.2.驗收款:每批貨送達工地現場,並且該批貨款達到契約總價的60%時,經驗收合格付款手續齊全後 5日內支付該批貨款30%的進度款。
7.3.進度款付至契約總價的70%暫停。
7.4.配電箱安裝調試完成,經甲方驗收合格,資料交付齊全、正確、有效,手續完備,並按實結算後, 5日內支付至結算總價的90%。
7.5. 保修金為 0%。
保修期為二年,保修期達到二年後如甲方或物業公司對產品質量沒有異議,則在 5個工作日退還保修金。
第八條 變更處理方法在本契約規定交貨時間的 0個工作日前,甲方如須改變所訂產品的規格型號和數量及發貨時間、到貨時間,乙方只可對因規格型號和數量的變化而造成的價差調整契約金額,但不得就甲方的變更行為收取任何費用。
第九條 產品保修、補貨約定
9. 1產品保修期年,時間從甲方工程竣工驗收之日起計。
9.2 保修期因乙方產品質量出現的問題負責免費更換,乙方在接到甲方更換的要求後24小時內進行更換本契約規定的質量要求的產品。
否則甲方有權單方面選擇其他單位的產品,因此發生的費用從保修金中扣除,而且乙方須對此造成的結果繼續負責。
9.3 應接受甲方和甲方物業管理公司的補貨要求,不得藉故拒絕補貨或推遲補貨;補貨單價參照原契約,補貨日期為接到通知後5天,由乙方送貨到甲方或甲方物業管理公司,並由乙方負責卸貨。
第十條 違約責任
10. 1契約簽訂後,除出現不可抗力的情況外,契約雙方必須履行契約各項條款。
倘若無法履行契約時,違約者需向對方支付本契約總價的 0%作為不能履行契約之賠償。
10.2乙方未按契約規定日期交貨,乙方須支付甲方逾期部分貨款總額每天千分之三的違約金,並依法賠償因此給甲方造成的損失,逾期交貨超過 0天的,甲方有權單方面終止契約。
10.3因為產品質量問題致使沒有一次性通過工程竣工驗收的,乙方應立即無償換貨並在7天內向甲方交送本契約規定的合格產品,向甲方支付未通過安裝驗收部分產品價款的5%違約金。
乙方逾期 0天未交送合格產品的,或者因為產品質量問題致使第二次沒有通過安裝驗收的,甲方有權單方解除本契約,乙方應向甲方退還該部分不合格產品的貨款,並支付該部分價款 0%的違約金。
10.4乙方依法承擔因為產品質量問題而給甲方、第三方造成的損失。
10.5因為貨物的包裝、品種、型號、規格、包裝、數量、質量問題致使未通過交貨驗收的,視為沒有交貨;乙方提供的貨物與甲方確定的樣品不符,視為沒有交貨因此造成逾期交貨的,按照本契約關於逾期交貨的有關規定執行。
10.6對因產品缺陷造成的人身、財產損害,乙方應根據《中華人民共和國產品質量法》等相關法律規定賠償。
第十一條 甲、乙方雙方的任何一方由於不可抗力的原因不能履行契約時,應及時向對方通報不能履行或不能完成履行的理由,在取得有關主管機關證明以後,允許延期履行、部分履行或者不履行契約,並根據情況可部分或全部免除承擔違約責任。
第十二條 本契約在執行中如發生爭議或糾紛,甲、乙雙方應協商解決,協商不成時,向本契約履行地有管轄權的人民法院提請訴訟。
第十三條 本契約自雙方簽章之日起生效,到乙方將全部訂貨送齊經甲方驗收無誤,並按本契約規定將貨款結算以後終止。
第十四條 本契約在執行期間,如有未盡事宜,經甲乙雙方協商,簽訂補充協定,補充協定與本契約具有同等法律效力。
第十五條 本契約用中文書寫,一式陸份,雙方各執叄份,具同等效力,未盡事宜,協商解決。
甲方: 乙方:置業有限公司
法定代表人: 法定代表人:
委託代理人: 委託代理人:
簽訂日期: 簽訂日期:
煤礦建設施工協定書 篇29
委託方(甲方):_________________簽約日期; _________
承接方(乙方):_________________簽約日期; _________
甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委託乙方房屋進行水泥板天花吊頂工程,訂立本協定,以共同恪守。
一、工程地點:_________________區__________街__________單元__________室
二、形式結構:_________________層式__________室__________廳__________廚__________衛
三、工程時間;總計工程時間______天﹙__________年______月______日至__________年__________月__________日﹚
四、工程項目:_________________
1、總共七棟;每棟兩層。
2、未盡細節的之處,由甲方提出方案,協商確定。
五、承包方式:_________________甲方按乙方要求必須保證裝修期間的裝修場地可以正常施工,和施工期間的水電供應正常,乙方負責施工。
六、質量標準:_________________施工質量要符合安全要求,裝修質量不得低於同一施工類型的裝修標準。
七、工程造價標準:_________________水泥板天花造型﹙包工包料﹚80元∕每平方,石膏線12元∕米,窗簾盒60元∕米,鋁扣板每平方______元。﹙注;所有平方米數以實際平方米數計算﹚乙方按圖施工,如甲方有更改等,應另外支付乙方增加的工程款項。
八、付款方式:_________________為確保工程質量,完工後每棟總工程款暫扣5%元押金,___________年______月______日至___________年______月______日內無任何問題,將全額返還乙方。每一棟工程完工後,經甲方驗收,如符合以上施工要求,三天內付清乙方所有工程款項。﹙收款;乙方只提供收款收據,不提供正式發票﹚
九、其它;經甲乙雙方協定施工前後,以及施工中途,甲方天花吊頂等各項工程如有消防管,空調管等須安裝改變,乙方概不負責。
十、本協定一式兩份,甲乙方各執一份,具有相同效應。本協定自雙方簽字之日起生效。
甲方:_________________
乙方:_________________
_____年_____月_____日
煤礦建設施工協定書 篇30
甲方:
乙方:
茲有乙方承接甲方_省_縣“_”路燈安裝工程“安裝施工”,共同達成如下協定:
1、施工內容
施工長約3.2KM、乙方承接挖坑、基礎籠供應、基礎澆注、挖溝、管道敷設、電纜供應、電纜敷設、看守,燈桿、燈具、光源安裝及調試、矯正等工作。
2、安裝說明
同心路長約1.47公里,路燈安裝間距為30米,安裝H_Z_023高中華燈,安裝數量為一邊51棵,另一邊52棵,兩燈間由電纜連線通電,電纜穿管敷設;和諧路長約1.78公里,路燈安裝間距為30米,安裝H_Z_013中華燈,安裝數量為一邊60棵,即兩邊120棵,兩燈間由電纜連線通電,電纜穿管敷設。
3、相關施工數量、費用見價格表:
4、安裝期限
在甲方基礎設施、變壓器等及時提供的情況下,同心路12天內至少30盞路燈安裝完畢、亮燈;和諧路6月8日前至少30盞路燈安裝完畢、亮燈,但安裝期間如遇颱風、水災、地震以及其他自然原因等不可抗拒的因素造成工期延誤,雙方協商解決。
5、質量標準及驗收標準
工程質量標準必須全部優良(如因工程質量未達到標準,所造成的返工損失費用由乙方負責)。
按國家有關規定以及甲方設計檔案的質量要求和技術指標及與本契約約定標準進行驗收。
6、付款方式
協定簽定後由甲方預付契約款的給乙方;路燈安裝50%以上、亮燈時支付至契約款的45%;路燈安裝75%以上、亮燈時支付至契約款的70%;路燈安裝完畢、調試亮燈、驗收合格後支付乙方至最終結算的97%,剩餘的3%作為質量保證金,質保期一年,一年內工程無質量問題,甲方無息退還給乙方。甲方每次收到款項後,提供相應的收款收據。
7、其他
在路燈交付甲方使用前,由乙方自行負責路燈、電纜等重要材料的保管。本次施工人員由廠方技術工和農民工組成。
8、本協定一式叄份,甲方執貳份,乙方執壹份。雙方簽字、預付款支付起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
煤礦建設施工協定書 篇31
甲方:__________(發包方)
乙方:__________(承包方)
遵循平等、自願、公平和誠信的原則,雙方就本建設工程施工項協商一致,訂立本契約,本契約的依據為華榮建設集團有限公司與科教城所簽的契約,大契約中的條款適用本契約。
包方施工,為了使本工程保證質量、保證工期、保證安全,經雙方協商如下:
一、工程概況
1.工程名稱及面積:________小區14#樓水電、消防安裝, ____萬平米
2.承包內容:____________
3.承包方式:____________
4.質量等級:____________
二、契約價
工程總造價 金額(大寫): 約________萬元.
水電、消防總造價 金額(大寫): 約________萬元. 本工程的付款依據為以上契約價為基準。
三、發包方工作責職
1.依據上級有關部門規定,對承包方在施工技術質量安全等工作中 行監督與指導。
2.按契約規定及建設單位付款給甲方比例按時付給承包方工程款。
四、承包方工作責職
1.在發包方及有關部門的監督指導下全權負責本工程水電的安裝。
2.工程質量:承包方對工程質量管理實行全面負責制,自覺接受各職能部門的檢查監督指導,發現問題及時整改達標,確保工程的質量等級。
3.工程安全:在施工過程中執行上級的有關規定,認真管理好施工人員,確保不造成任何事故,承包方在施工過程中因自己違章造成的事故均由承包方自己負責,與發包方無涉,若因非承包人的原因給承包人人員造成傷害則由責任方承擔賠償責任。
五、結賬方式
由承包方與大甲方結賬按圖紙工程量+變更由審計部門審計核定和公司均攤的下浮為____%時的總價減去甲控材部分後的金額扣除地方稅金、材料票稅金和公司上交後的總額乙方上交給發包方____%的管理費,甲控材部分則上交甲控材金額____%的管理費,在投標和施工時發生的必須要攤派的費用則由發包方提供票據或有力證明按工程總價和安裝總價的比例攤派,發包方除此以外概不收取承包方任何費用,若工程以____%為基準多下浮一個點發包方的管理費則少收一個點。
六、付款方式
按大契約建設單位付給甲方的工程款同等比例同等進度付款,沒按進度付款的,在穿線前必須補上,若因此而影響工程進度則與乙方無關。
有其他事由和爭議均協商解決或提請有權部門協調解決。
此協定共兩頁一式兩份,發包、承包雙方各執一份,簽字後具法律效應。任何一方違約或解除契約都得負法律責任。
甲方(簽字)________乙方(簽字)________
_______年____月____日_______年____月____日
煤礦建設施工協定書 篇32
甲方:乙方:根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定,乙方承接甲方外牆塗料工程施工事宜,經雙方友好協商,簽訂本契約。
第一條:工程概況
1、工程名稱:工程地點:
2、工程範圍:根據施工圖紙和甲方要求負責外牆塗料工程的樣板製作、材料供應和施工、檢測驗收及維護等;
3、承包方式:包工包料包檢測驗收合格;
4、質量等級:按照國家有關規範進行檢測驗收,乙方承諾工程項目均達到國家驗收標準的優良等級。
第二條:工程期限
一、本契約工程分四個施工段,詳見下表:工程名稱施工段工期(日曆天)外牆塗料a棟25b、c棟25d、e、f棟25g-棟25備註:
①本契約工期均含節假日及驗收時間。
②具體開工時間以甲方開工通知為準,工期自甲方開工通知確定的日期起計算。但乙方的施工工期應不影響土建施工總進度工期,乙方應根據雙方共同確認的工程進度計畫進行施工。
二、如遇下列情況,經甲方及監理蓋章確認後,工期相應順延:
1、工程量變化較大和設計變更較大而影響施工進度;
2、非因乙方原因,施工中停電造成一天內連續停工累計超過8小時以上,影響正常施工的;
3、不可抗力因素;
4、乙方在以上情況發生後5天內,就延誤的內容向甲方代表提出報告,逾期不辦理視為放棄。非上述原因,工程不能按契約工期竣工,乙方承擔違約責任。
第三條:契約價款
一、本契約總暫定總價為人民幣元。其中:
1、b施工段暫定總價為人民幣元整;
2、a棟施工段暫定總價為人民幣元整。金額組成詳見下表(人民幣:元):工程名稱施工段暫定面積(㎡)包乾單價(元㎡)暫定總價(元)外牆塗料ba棟合計備註:
①綜合包乾單價包含本工程的材料費、人工費、機械費、與土建配合協調中乙方自身所發生的費用、稅金、驗收費等所有費用。但不含外架使用費,超出工期範圍的外架使用費由乙方承擔,根據實際使用天數按天計算。
②乙方按施工圖進行施工並按實際施工面積計算工程量,以契約約定綜合包乾單價進行契約結算。
二、支付方式契約按b、a棟兩個施工段分段進行施工及支付工程款,在符合契約約定的付款條件,且乙方向甲方提供等額合法稅務發票後五個工作日內,由甲方或甲方委託的單位按乙方在本契約中提供的銀行賬號以轉賬的方式向乙方支付。各施工段的付款條件如下:
1、甲方發出開工通知,乙方材料、人工進場,且完成相應施工段膩子層施工並經甲方及監理方驗收合格後,支付該施工段契約暫定總價30%,分別為:b為人民幣元整a棟為人民幣元整
2、相應施工段所有工程竣工,經甲方、監理方驗收合格交付甲方後,支付該施工段暫定總價的50%,同時甲方暫扣除該施工段暫定總價3.5%的配合費,實際支付分別如下:
1)甲方暫扣除相應施工段暫定總價3.5%的配合費後,實際支付給乙方該施工段的工程款分別為:b為人民幣元整a棟為人民幣元整
2)甲方暫扣除相應施工段暫定總價3.5%的配合費,分別為:b為人民幣元整a棟為人民幣元整
4、工程結算:按本契約確定的綜合包乾單價和實際施工面積進行契約結算。
5、本契約所有工程經質檢部門整體驗收合格,乙方按約定提交竣工資料,雙方進行結算,甲方扣除質保金和配合費後,付清工程餘款。
6、工程質保金為契約結算總價的3%。質保期內,乙方按約定履行保修義務、工程無任何質量問題,質保兩年後,甲方將質保金按實結算後退還給乙方(不計利息)。
7、工程配合費為契約結算總價的3.5%,經雙方按實結算後,根據暫扣除的配合費進行多退少補。
第四條:工程變更因土建設計變更引起本契約項下工程量增加或減少的,乙方應於變更發生後____日內將相關資料上報甲方及監理方審核確認。否則,對乙方因變更而增加的費用,甲方不予認可。
第五條:工程質量
一、工程樣板製作:外牆塗料工程施工前乙方在甲方指定的部位先做以下三種樣板:基層膩子(兩道:粗型、細型各一道)、底漆層(一道)、外牆漆面層(兩道),各種樣板需分層留樣並經甲方、監理方驗收合格後,乙方方可正式施工。
二、乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明檔案、設計變更、樣板要求和國家、地方頒發的建築工程規範標準等進行施工,並接受甲方現場派駐代表的監督。
三、乙方需按約定採購材料,符合圖紙要求和國家規定標準,並提供產品合格證、使用說明書、性能檢測報告等,所購材料經甲方、監理方檢查確認後,乙方才能施工使用,不符合要求的,乙方負責運出施工場地並重新採購.
四、外牆塗料工程符合以下規定,以乙方提供的塗料樣品進行驗收:塗料名稱顏色色號生產廠家外牆專用膩子(兩道)有限公司水性底漆(一道)彈性抗污塗料(兩道)備註:
①基層膩子為兩道:粗型、細型各一道
②外牆塗料塗刷紋理為細紋(以樣品驗收),必須具有遮蓋力,耐紫外線,抗酸鹼,不變色,不起泡,無粉化,無龜裂,不脫落,可清洗等。
第六條:工程驗收
一、外牆塗料工程報驗。材料進場及施工過程中,乙方需向甲方報驗的內容為:
1、進場材料報驗;
2、抹灰基層質量和含水率測定報驗(正式施工前報驗);
3、打底膩子基層質量報驗(膩子施工完成後,封閉底漆施工前報驗);
4、抗鹼封閉底漆層質量報驗(封閉底漆完成後,罩面漆施工前報驗);
5、成品質量報驗(兩道罩面漆完成後報驗)。甲方及監理方進行上列各項驗收,如驗收不合格或驗收手續不全,甲方可以要求乙方返工直至驗收合格,工期不順延;因此造成工期延誤的,按契約暫定總價3‰天計收違約金,並賠償因此給甲方造成的損失。
二、工程綜合驗收
1、以國家頒發的工程施工及驗收規範、工程質量檢驗評定標準及施工圖紙、施工技術檔案、樣板要求等為依據,由甲方、監理方、市建設工程質量監督站等部門進行驗收。
2、甲方在接到乙方驗收通知之日起7天內組織竣工驗收。工程驗收合格後貳天內,乙方將該工程移交給甲方。甲方未在約定時間內組織驗收的,工期順延。
3、工程未能通過驗收的,乙方在甲方要求的時間內整改至驗收合格,工期不順延;因此造成工期延誤的,按契約暫定總價3‰天計收違約金,並賠償因此給甲方造成的損失;工程經過貳次以上(含貳次)未能通過驗收的,另行向甲方支付違約金人民幣壹萬元(10000.00)次的處罰。
第七條:工程質保
1、本契約工程質保期為________年,自工程驗收合格交付甲方之日起計。質保期內,凡因產品和施工造成的質量事故和質量缺陷由乙方負責無償保修和承擔甲方及客戶的一切損失損害賠償責任,工程保修條件、範圍等按甲方確認的質保書和國家有關規定執行。
2、質保期內,如膩子層或油漆層出現開裂、起皮、脫皮、變色、泛鹼,流墜等質量問題,乙方應按甲方要求負責返修直至再次驗收合格,如屬於大面積返修(累計2㎡以上),再次驗收合格後工程質保期重新計算(即返修合格後再保修________年)。
3、質保期內,工程發生質量問題,乙方應在接到甲方或用戶通知後24小時之內到現場進行維修,否則甲方有權扣收質保金,並自行維修處理,相關費用由乙方承擔。
第八條:甲方工作
1、甲方提供本工程相關的施工圖紙、設計效果圖,確定顏色色號。
2、提供乙方施工所需用水、電源,水電費由乙方承擔;可提供設備材料放置場地。
3、協助協調主體施工各方的關係及對工程工序的整體調度。
4、對乙方施工的工程,甲方工地代表負責進行監督,對不合格的工程(工序)甲方有權責令其返工或停工,因此造成的經濟損失由乙方承擔。
第九條:乙方工作
1、本契約簽訂生效後三天內,將本工程的施工組織設計、詳細的施工工藝流程等交給甲方、監理方審定。
2、熟悉施工圖紙,按圖施工;自行負責場內的各種水平和垂直運輸。
3、嚴格遵守安全施工、防火等規範和制度,承擔施工中造成的事故責任和費用;做好現場自身範圍內的保衛和垃圾清理等工作。
4、工程竣工驗收交付甲方前,乙方承擔材料設備和工程成品的保管責任,保管期間發生丟失或損壞,乙方承擔重置和修復責任。甲方提前使用發生的損壞,由乙方進行維修,材料費用由甲方承擔。
5、因施工需要,乙方須對建築物某些局部結構、園藝設施或設備管線等進行破壞性施工的,應與甲方協商,經甲方同意後方可施工,並在甲方要求的時間內恢復原狀。
6、乙方的施工隊伍必須遵守國家相關規定,服從甲方的現場管理安排,使施工能正常進行;否則乙方承擔因此給甲方和土建承包方造成的損失,甲方有權對乙方處以人民幣1000元次的罰款。
7、工程竣工驗收合格後十天內,乙方提交完整合格的竣工資料一式三套給甲方。
第十條:違約責任
1、契約簽訂生效後,契約的任何變動均需雙方協商後以書面形式確定,一方擅自變更或終止契約,則需向守約方支付契約暫定總價的20%作為違約金,即人民幣元整,並賠償由此給守約方造成的損失。
2、甲方應按約定支付工程進度款,因甲方原因未按約定付款的,超過約定期限7天后,每逾期一天,按逾期應付款的向乙方支付違約金。
3、非因甲方原因,乙方不能按約定工期完工的,每延誤一天,按契約暫定總價的千分之三向甲方支付違約金;延誤時間累計超過10天的,甲方有權解除契約,乙方需向甲方支付契約暫定總價20%的違約金,因此給甲方和土建承包方造成的全部損失均由乙方承擔。非因甲方原因造成工期延誤的,甲方支付工程款的時間相應順延。
4、未經甲方同意,乙方擅自拆改原建築物結構或設備管線等的,承擔由此造成的經濟損失和事故責任(包括罰款),賠償由此給甲方和土建承包方造成的損失,並在甲方要求的時間內修復完整。
5、乙方未按約定交付各類資料,經甲方一次催告後____日內仍不移交齊全的,視乙方延誤工期,按本契約有關工期延誤違約條款處理,並仍有交付資料的義務。
6、本契約簽訂後,未經甲方同意,乙方不得轉包工程。否則,乙方向甲方支付轉包違約金人民幣拾萬元整(100,000.00),並賠償由此給甲方造成的損失。
7、乙方違反本契約約定而需要承擔的違約金和賠償金等款項,甲方均有權直接從工程款中扣收,不足部分由乙方另行支付。
8、雙方均不需對不可抗力因素造成的損害承擔責任。不可抗力發生之後,乙方應迅速採取措施,儘量減少損失,並在24小時內向甲方通報災害情況。災害繼續發生的,乙方應每隔5天向甲方報告一次災害情況,直到災害結束。
第十一條:其它
1、契約履行期間,雙方發生爭議時應先協商解決。若協商不成,可向項目所在地的人民法院起訴。
2、本契約自雙方簽字蓋章之日起生效。本契約壹式伍份,甲方執叄份,乙方執貳份。
3、契約附屬檔案為本契約的組成部分,與本契約具有同等法律效力,契約附屬檔案表如下:序號附屬檔案名稱頁數備註1售後服務承諾書1附屬檔案一2乙方相關材料附屬檔案二甲方:乙方:法定代表人:委託代理人:委託代理人:審核人:開戶銀行:經辦人:銀行帳號:聯繫電話:聯繫電話:傳真:傳真:____日期:日期
煤礦建設施工協定書 篇33
甲方:________代表人:________
乙方:________代表人:________
經甲乙雙方協商,甲方原村內瀝青路面由乙方進行施工硬化,乙方施工隊以每平方米60元承包,現將涉及施工承包的有關事宜簽定契約如下:
一、修路要求
1. 工期要求:從____月11號開工,____月11號完工,工期為60天。
2. 尺寸要求:路面寬5米,厚度18公分。
3. 材料要求:水泥需用國標425,石子為2——4厘米的青石,沙子堅固耐用、潔淨的天然砂。配水清潔,比例合理。
4. 質量要求:水泥路面外觀要求平整密實不積水,不得有蜂窩、麻面、裂縫、起殼、蛻皮、石子外露和缺邊掉角的現象。
5. 混凝土抹平後,用刻紋設備在初凝的路面上刻2——3毫米的橫槽。
6. 實時切縫:每隔4——5米切一道,深度3——4厘米,寬3——8毫米。
7. 工程量以路中線實測實量延長米為準。
二、甲方責任
1.監督檢查全過程、技術規格與質量。
2.提供一個料場。
3.對違規和影響質量的行為,採取果斷的處理手段。
4.負責協調道路兩旁農戶的工作。
5.提供水源及電源。
三、乙方責任
1.負責備料,並組織施工設備,自行配齊施工所需機械及其它所有用品(包括生活,保養,防雨等所需品)。
2.自己負責接通電源、水源並負責支付施工所用的電費。
3.負責操作規程,把握質量標準
4.負責安全施工(施工期間與施工有聯繫的一切事故乙方自己負責,包括機械,車輛,人身等)。
5.接受甲方監督檢查和處置決定。
6.修路期間負責道路養護。
四、付款方式工程竣工後甲方付給乙方90%的施工費,其餘10%的施工費在半年後工程不出現質量問題則一次性付清。以上協定雙方共同協定,簽字生效,任何一方無權隨意變更。本契約一式兩份,甲乙雙方各持一份。
甲方(簽章):________乙方(簽章):________
法定代表人(簽字):________授權委託人(簽字):________
________年____月____日
煤礦建設施工協定書 篇34
發包方(甲方):
承包方(乙方):
一、 工程概況:
工程名稱:小區道路硬化工程 工程地點:小區 承包範圍:包工包料 契約工期:40天 開工日期:20xx年4月25日 竣工日期:20xx年6月5日 約53萬元。工程量按照實際發生量進行結算(後附工程預算單)。
二、 甲方職責:
1、 依據建設工程管理的法令法規以及城鎮道路建設工程技術規範對乙方施工進行全過程的技術、質量、安全、進度管理。
2、 協助乙方解決施工過程中遇到的問題。 按照施工方案要求對乙方施工技術規範、質量指標進行檢查監督,負責建築材料、隱蔽工程的檢查、驗收工作。
3、 根據實際需要,審核批准工程變更方案,審定工程簽證。
4、 負責抓好對工程隊的安全教育,定期進行安全檢查。
三、 乙方職責:
1、 認真貫徹執行工程建設的法規及各項地方性法規,依據施工方案要求組織施工。
2、 每道工序完工後需經甲方驗收合格後方可進行下一道工序的施工。
3、 所購進的建材必須符合國家材質技術指標,具備產品合格證書及相關質檢手續,並經甲方驗收合格,方可使用。
4、 抓好本工隊全體人員的安全教育,搞好施工現場安全設施、警示標誌配置及各項安全防護工作,嚴格施工機械、電器設備的安全操作規範,積極配合甲方的各項安全檢查。
5、 未按照施工技術規範及工程質量要求組織施工而造成的廢品工程,應予以返工並承擔相關費用。
6、 乙方工程管理及施工人員違章操作造成的損失由乙方承擔,不可抗力因素(地震、洪水等)造成的損失由甲乙雙方協商解決。
四、 工程決算:
工程竣工後,依據工程各項目實際發生量及工程量清單所確定的價格標準據實結算。
五、 付款方式:
依據工程進度雙方商定。工程竣工驗收合格後,支付工程總價款的百分之九十五,預留百分之五保修金,保修期為一年,期滿未出現質量問題,支付餘款。本契約自簽訂之日生效,甲乙雙方共同遵守,如有爭議,提交當地勞動仲裁部門裁決本契約一式四份,甲乙雙方各一份,甲方存檔二份。
發包方:(公章)法定代表人:委託代理人:
承包方:(公章) 法定代表人: 委託代理人: 年 月 日