2023違約契約 篇1
甲方：_______________(供方)股份有限公司
乙方：_______________(需方)有限公司
一、原因
___ 年 ___ 月 ___ 日，乙方向甲方訂購減速機_____一台，總價款_____元，___ 年 ___ 月 ___ 日前交貨(30天交貨)，雙方簽定了書面契約。
二、損失
___ 年 ___ 月 ___ 日甲方應按時發貨時。___ 年 ___ 月 ___ 日甲方未將減速機發出，直接影響甲方經濟損失5萬元整，間接經濟損失50萬。
三、責任承擔
鑒於乙方態度誠懇，經甲方董事決定，乙方最遲為___ 年 ___ 月 ___ 日前發貨。不能按時發貨，即為甲方違約，一切損失由甲方承擔。
_____________有限公司
___ 年 ___ 月 ___ 日
2023違約契約 篇2
買方：___________
買方：___________
買賣雙方本著平等互利、協商一致的原則，簽訂本契約，以資雙方信守執行。
第一條 商品名稱、種類、規格、單位、數量______________
第二條 商品質量標準商品質量標準可選擇下列第____項作標準：
1.附商品樣本，作為契約附屬檔案。
2.商品質量，按照________標準執行。(副品不得超過____%)。
3.商品質量由雙方議定。
第三條 商品單價及契約總金額
1.商品定價，買賣雙方同意按________定價執行。如因原料、材料、生產條件發生變化，需變動價格時，應經買賣雙方協商。否則，造成損失由違約方承擔經濟責任。
2.單價和契約總金額：_________________。
第四條 包裝方式及包裝品處理____________________。
(按照各種商品的不同，規定各種包裝方式、包裝材料及規格。包裝品以隨貨出售為原則;凡須退還對方的包裝品，應按鐵路規定，訂明回空方法及時間，或另作規定。)
第五條 交貨方式
1.交貨時間：__________。
2.交貨地點：____________________。
3.運輸方式：____________________。
第六條 驗收方法________________。
(按照交貨地點與時間，根據不同商品種類，規定驗收的處理方法。)
第七條 預付貨款(根據不同商品，決定是否預付貨款及金額。)
第八條 付款________日期及結算方式______________。
第九條 運輸及保險_______。
(根據實際情況，需委託對方代辦運輸手續者，應於契約中訂明。為保證貨物途中的安全，代辦運輸單位應根據具體情況代為投保運輸險。)
第十條 運輸費用負擔____________。
第十一條 違約責任
1.買方延付貨款或付款後賣方無貨。使對方造成損失，應償付對方此批貨款總價____%的違約金。
2. 賣方如提前或延期交貨或交貨不足數量者，賣方應償付買方此批貨款總值____%的違約金。買方如不按交貨期限收貨或拒收合格商品，亦應按償付賣方此批貨款總值____%的違約金。任意一方如提出增減契約數量，變動交貨時間，應提前通知對方，徵得同意，否則應承擔經濟責任。
〖您正瀏覽的文章由第一'整理，著作權歸原作者、原出處所有。〗
3. 賣方所發貨品有不合規格、質量或霉爛等情況，買方有權拒絕付款(如已付款，應訂明退款退貨辦法)，但須先行辦理收貨手續，並代為保管和立即通知賣方，因此所發生的一切費用損失，由賣方負責，如經賣方要求代為處理，並須負責迅速處理，以免造成更大損失，其處理方法由雙方協商決定。
4.約定的違約金，視為違約的損失賠償。雙方沒有約定違約金或者預先賠償額的計算方法的，損失賠償額應當相當於違約所造成的損失，包括契約履行後可以獲得的利益，但不得超過違反契約一方訂立契約時應當預見到的因違反契約可能造成的損失。
第十二條 當事人一方因不可抗力不能履行契約時，應當及時通知對方，並在合理期限內提供有關機構出具的證明，可以全部或部分免除該方當事人的責任。
第十三條 本契約在執行中發生糾紛，簽訂契約雙方不能協商解決時，可向人民法院提出訴訟。(或申請______仲裁機構仲裁的解決)
第十四條 契約執行期間，如因故不能履行或需要修改，必須經雙方同意，並互相換文或另訂契約，方為有效。
·樓房買賣契約 | ·軟體買賣契約 | ·二手車輛買賣契約
·車位車庫買賣契約 | ·鋼材買賣契約 | ·木材買賣契約
買方：______________(蓋章)______
法定代表人：______________(蓋章)___________
開戶銀行及帳號：__________________
__________年________月_______________日
賣方：______________(蓋章)______
法定代表人：______________(蓋章)___________
開戶銀行及帳號：__________________
__________年________月_______________日
2023違約契約 篇3
甲方(借款人):————?身份證號碼:————
乙方(貸款人):————?身份證號碼:————
甲乙雙方就借款事宜,在平等自願、協商一致的基礎上達成如下協定,以資雙方共同遵守。
一、乙方貸給甲方人民幣(大寫)?——————元，於————?前交付甲方。
二、借款利息_____________________________
三、借款期限:
四、還款日期和方式:
五、違約責任:
六、爭議解決方式:
1、雙方協商解決,解決不成,同意提交?————?區人民法院(選擇性條款不得違反地域管轄和級別管轄,可以選擇原告、被告、標的物、契約簽訂地、契約履行地)
2、提交?————_____委員會_____
六、本契約自?————生效。本契約一式兩份,雙方各執一份,契約文本具有同等法律效力。
甲方(簽字、蓋章):?乙方(簽字、蓋章):
契約簽訂日期：?契約簽訂日期：
2023違約契約 篇4
違約契約的處理方式要看對方的違約程度。如果一方違約致使契約目的不能實現即根本違約時，另一方當事人可以行使解除權解除契約；如果一方違約沒有達到根本違約的程度，另一方當事人可以追究違約方當事人的違約責任。
《中華人民共和國民法典》
第五百七十七條 當事人一方不履行契約義務或者履行契約義務不符契約定的，應當承擔繼續履行、採取補救措施或者賠償損失等違約責任。
第五百八十二條 履行不符契約定的，應當按照當事人的約定承擔違約責任。對違約責任沒有約定或者約定不明確，依據本法第五百一十條的規定仍不能確定的，受損害方根據標的的性質以及損失的大小，可以合理選擇請求對方承擔修理、重作、更換、退貨、減少價款或者報酬等違約責任。
第五百八十五條 當事人可以約定一方違約時應當根據違約情況向對方支付一定數額的違約金，也可以約定因違約產生的損失賠償額的計算方法。
約定的違約金低於造成的損失的，人民法院或者仲裁機構可以根據當事人的請求予以增加；約定的違約金過分高於造成的損失的，人民法院或者仲裁機構可以根據當事人的請求予以適當減少。
當事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金後，還應當履行債務。
2023違約契約 篇5
甲方(出借人)：__________身份證號：__________聯繫地址：__________
乙方(出借人)：__________聯繫地址：__________
丙方(連帶保證人)：__________身份證號：__________
聯繫地址： 乙方因 向甲方借款，丙方願意為乙方借款向甲方提供連帶保證擔保，現甲乙丙各方在平等、自願、等價有償的基礎上，經友好協商，達成如下一致意見，供雙方共同信守。
一、借款用途 甲方同意出借，但乙方如何使用借款，則與甲方無關。
二、借款金額
乙方向甲方借款金額__________(大寫)人民幣__________元整(小寫)￥__________元。乙方指定的收款賬戶為：__________開戶銀行：__________賬戶名稱：__________帳號：__________
三、借款期限
借款期限，自__________年__________月__________日起(以甲方實際出借款項之日起算，乙方應另行出具收條)至__________年__________月__________日止，逾期未還款的，按本契約第七條處理。
四、還款方式
借款方應按照本協定規定時間主動償還對甲方的欠款。乙方到期還清所有本協定規定款項後，甲方收到還款後將借據交給乙方。
甲方指定的還款賬戶為：__________開戶銀行：__________賬戶名稱：__________帳號：__________
五、借款違約
借款方如果不按期還款，則每逾期一日按欠款金額的千分之五加收違約金。
前款約定的損失賠償比例，系各方綜合各種因素確定。在主張該違約金時，甲方無須對其損失另行舉證，同時雙方均放棄《中華人民共和國民法典》第一百一十四條規定的違約金或損失賠償金調整請求權。
六、保證條款
1、借款方自願用做抵押，到期不能歸還貸款方的貸款，貸款方有權處理抵押品。借款方到期如數歸還貸款的，抵押權消滅。2、丙方自願為乙方的借款提供連帶責任保證擔保，保證期限為自乙方借款期限屆滿之日起二年。保證擔保範圍包括借款本金、逾期還款的違約金或賠償金、甲方實現債權的費用(包括但不限於訴訟費、律師費、差旅費等)。
七、契約爭議的解決方式
本契約履行過程中發生的爭議，由當事人對雙方友好協商解決，也可由第三人調解，協商或調解不成的，可由任意乙方依法向出借方所在地人民法院起訴。
八、本契約自叄方簽章之日起生效。本契約一式叄份，叄份各持壹份。每份均具有同等法律效力。
九、本契約項下的一切形式的通知、催告均採用書面方式向本契約各方預留地址傳送，如有地址變更，應及時通知對方，書面通知以傳送之日起三日屆滿視為送達。
甲方：__________
乙方：__________
連帶保證人：__________
簽訂約日期：__________年月日
2023違約契約 篇6
甲、乙雙方在平等自願、友好協商的基礎上，達成以下協定：
一、乙方向甲方借款人民幣?元整。
二、借款期限為?年，從?年?月?日起至?年?月?日止。
三、借款期限屆滿，乙方保證返還借款，否則願意承擔一切法律責任。
四、甲方在本協定簽訂後二日內將借款交付乙方。
五、甲方未按時將借款交付或者乙方未按時還款，違約方應當向守約方支付違約金?元。
六、本協定一式兩份，自甲、乙雙方簽名並加蓋公章(是單位的加蓋公章)之日生效，甲乙雙方各執一份為憑。
甲方：
乙方：
簽訂日期：?年?月?日
2023違約契約 篇7
甲方(出賣人)：_______________有限公司
乙方(買受人)：_______________業主
鑒於：
1、________年________月________日，甲、乙雙方共同簽訂了《________市商品房預售契約》(契約編號：_______________)，乙方購買________小區住宅樓(________)，乙方已向甲方支付購房款人民幣________元。
2、甲方應於________年________月________日前向乙方交付商品房。
3、松華園小區住宅樓工程逾期竣工，甲方未能按契約約定期限向乙方交付商品房。
4、乙方已收到甲方的《入住通知書》，甲方自________年________月________日日起辦理入住手續，乙方同意甲方的逾期交房違約金截止至________年________月________日。
5、乙方已於________年________月________日辦理了入住手續，接收了商品房。
6、自________年________月________日起至________年________月________日止，甲方逾期交房________日，對照《________市商品房預售契約》第十三條之約定，甲方按日計算向乙方支付全部已付款萬分之四的違約金，甲方應向乙方支付逾期違約金人民幣________元。
甲乙雙方經協商，達成以下協定共同執行
一、甲方向乙方支付逾期交房違約金人民幣________元，於________年________月________日前以現金方式一次付清。
二、乙方收到甲方支付的違約金給甲方開具收據。
三、乙方收到甲方支付違約金，視同甲方已履行違約賠償責任，乙方不得再向甲方提出金錢給付主張或要求。
四、本協定自雙方簽字蓋章之日起生效。
五、本協定一式三份，甲方持兩份，乙方持一份，具有同等法律效力。
甲方：____________乙方：____________
________年________月________日
2023違約契約 篇8
原告：______________住所：______________法定代表人：______________
被告：______________住所：______________
法定代表人：______________
訴訟請求：______________
風險提示：______________
訴訟請求必須具體﹑明確，該寫的一定要寫，因為其事關法院審查的範圍。但千萬不可不加思考地亂要求，如果無相應的證據來支持你的主張，勢必遭到敗訴的後果，通常還會因此而向法院支付相應的訴訟費。
另外，訴訟請求應提出具體的數額，不能籠統地說“賠償原告的一切損失”之類。雖然這是沒有爭議的，但並不等於在提出訴訟請求時多多益善，比較切合實際的請求數額，不僅可以減收訴訟成本，降低訴訟風險，而且有利於法院的調解和雙方當事人的和解，減少訟累。
1、支付設計費________________元及逾期支付的利息________________元;
2、支付違約金________________元(或賠償經濟損失________________元);
3、本案訴訟費由被告承擔。
此致
______________人民法院
原告：________________
____________年_______月____日
2023違約契約 篇9
關於借款契約1
甲方(借款人)_____________________
身份證號碼：_________________________
乙方(貸款人)_____________________
身份證號碼：_________________________
甲乙雙方就下列事宜達成一致意見，簽訂本契約。
一、乙方貸給甲方人民幣(大寫)_____________________，於_____________________前交付甲方。
二、貸款利息：_____________________________________________
三、借款期限：_____________________________________________
四、還款日期和方式：_______________________________________
五、違約責任：_____________________________________________
六、本契約自_____________________生效。本契約一式兩份，雙方各執一份。
甲方(簽字、蓋章)_____________________
乙方(簽字、蓋章)_____________________
契約簽訂日期______________
2023違約契約 篇10
編號：__________
甲方：__________
乙方：__________
第一條 具體約定：
(一)、乙方借給甲方人民幣(大寫)_____________ 萬元整。(小寫：__________元)
(二)、本契約借款用______________________________________________。
(三)、本契約借款月利率：月利率按照 分計算。
(四)、本契約借款期限___個月，自__年__月__日起至___年__月__日止。
借款最後還款日為__年__月__日。
(五)、甲方選擇的還款方式為
(六)、本契約自簽訂日起生效。
第二條 違約責任
一、發生下列情況之一即構成違約：
(一)甲方改變借款用途;
(二)甲方違反本契約約定，逾期或未按約定的金額歸還借款本息;
(三)甲方或擔保人其他可能影響歸還乙方借款的行為。
二、違約責任
(一)乙方如因本身責任不按契約規定支付借款，給甲方造成經濟上的損失，乙方應負責違約責任。
(二)甲方如未按借款契約規定使用借款，一經發現，乙方有權提前收回部分或全部借款，並對挪用借款部分在原借款利率的基礎上加收__%的罰息。
(三)甲方如不按期付息還本，或有其他違約行為，乙方有權要求甲方提前歸還已借的本息。並從過期之日起，對逾期借款部分按借款利率加收每日__%的利息。
(四)甲方如不按期付息還本，乙方亦可向有管轄權的人民法院申請查封和拍賣甲方名下財物，用於抵償借款本息，若有不足抵償部分，乙方仍有權向甲方追償。直至甲方還清乙方全部借款本息為止。
(五) 甲方如不按期付息還本，或有其他違約行為，甲方同意並承擔乙方催款期間的相關所有支出(如催款人工資，車費，電話費，飲食費，訴訟費，律師費，公證費、仲裁費、差旅費、評估費、拍賣或變賣費、過戶費、保全費、公告費、執行費用等一切費用)，並且同意賠償乙方的有關損失。
三、發生違約情況時，乙方有權採取以下一種或多種措施：
(一)按中國人民銀行的規定計收罰息和複利;
(二)要求甲方立即提前償還部分或全部借款，或以合法程式處分本契約項下的抵、質押物以清償全部借款和利息，或要求保證人履行保證責任;
(三)其他法律允許的措施。
第三條 糾紛的解決
本契約履行中發生爭議，各方協商解決。
甲方(簽字)：_____________________
乙方(簽字)：____________________
契約簽訂日期：__________年月日
2023違約契約 篇11
契約雙方當事人：_________________
出賣人(甲方)：_________________(以下簡稱甲方)身份證號碼：_____________________________(房屋共有產權人)身份證號碼_____________________________(房屋共有產權人)以上_______________人是本契約中所述房屋的共有產權人。
買受人(乙方)：_________________(以下簡稱乙方)身份證號碼：________________
甲方原有位於的房產一套，屬於城東片區的拆遷人，甲方與————市————區拆遷指揮部簽訂的安置補償協定，根據協定，甲方對原房產可得到安置房面積平方米，甲方自願將其中————平方米出售給乙方。現甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買房產簽訂本契約，以資共同信守執行。
第一條、房屋的基本情況
甲方拆遷安置房屋座落在_________________，安置房屋面積為_______________平方米，房屋用途為住宅。現尚未選房和安置。
第二條、本契約中所述房屋為甲方拆遷安置房，是甲方的家庭共同財產。該房屋沒有產權糾紛，不存在房屋抵押，債權債務，以及其他權利瑕疵。交易後如有上述未清事項，由甲方承擔，乙方不負任何責任。
第三條、上述房產的交易房屋面積和價格
買賣房屋面積為_____120__________平方米，按元/每平方米計價，總計人民幣_____________元整(大寫：_________________拾__________萬__________仟__________佰__________拾__________元整)，但實際安置房屋不足或超過120平方米，按實際面積元/平方米計算總房款，多還少補。
第四條、付款時間與方式
甲乙雙方同意首付款人民幣貳拾萬元整交付甲方，首付款在簽訂契約當日支付。尚欠房款分三期付清：第一期在選房後三日內付元;第二期在交付房屋和鑰匙付元;第三期在辦理產權過戶手續三日內付元。甲方的銀行賬戶：_________________開戶行戶名賬號 _________________ 。乙方可現金支付給甲方也可將購房款存入甲方上述的賬戶。
第五條、房屋交付
甲方應配合乙方憑安置選房順序號證辦理選房。待通知交房後五日內，甲方將約定買賣的房屋及其附帶的鑰匙全部交付給乙方，由乙方所有。
第六條、關於產權登記及過戶的約定
對本房屋以後需要辦理房屋產權證，土地證等其它手續，經甲乙雙方協商，按以下約定進行。
1、買賣房屋辦理到甲方名下所有權證、土地使用權證及其他手續所需繳納的稅收和費用均由甲方承擔。辦理到甲方名下後，甲方應自領取之日起五日內，將領到的產權證書交由乙方。
2、在已辦理到甲方名下房屋產權證，土地證等其它手續之後，自乙方向甲方提出辦理房屋產權證過戶請求之日起30天內甲方須無條件協助乙方辦理房屋產權證、土地證及其過戶手續，所須相關費用(包含雙方交易費、營業稅等)全部由乙方承擔。甲方應該提供一切與之有關的手續及資料(原房屋產權人的產權證及國土證，原房屋產權人結婚證及複印件，原房屋產權人夫妻雙方身份證複印件，其他房屋共有人同意出售的書面意見等)，不得用任何方式拒絕阻撓。
第七條、補償費和建築差價的享有和承擔
1、根據甲方和泉州市城東片區拆遷指揮部簽訂的安置補償協定，指揮部應給付給甲方的臨時安置補助費，每平方米每個月5元，由乙方享有，從最後一期乙方的支付房款中扣除。
2、安置房應支付給指揮部的建築差價全部由甲方承擔。
第八條、違約責任條款
1、乙方沒有按照約定的期限內將房款交付給甲方，逾期達到一個月的，甲方有權解除本契約，乙方首付給甲方的房款歸甲方所有，其餘款項退回給乙方。
2、甲方不得擅自解除契約，若甲方擅自解除契約，乙方有權要求甲方繼續履行契約或要求甲方退還乙方已付房款，並有權要求甲方支付按照同期銀行貸款利率計算的利息款，同時有權要求甲方支付違約金人民幣貳拾萬元整給乙方。
3、甲方不根據本契約的約定將房屋和產權證書交付給乙方，視為甲方違約，乙方有權要求甲方交付房屋和產權證書，並有權要求甲方支付違約金人民幣 _________________ 萬元整。
4、乙方根據本契約第五條的規定向甲方提出辦理產權過戶手續，甲方超過30天不協助乙方辦理手續，視為甲方違約，乙方有權要求甲方履行契約，並有權要求甲方支付違約金人民幣 _________________ 萬元。
2023違約契約 篇12
原告：__________ ，男/女
身份證號：_____________________
住址：_________________________
聯繫電話：____________________
被告：__________男/女
_______年______月_____日出生
身份證號：_____________________
住址：_________________________
聯繫電話：____________________
案由：房屋買賣契約糾紛
訴訟請求：
1、請求法院依法判決被告履行《房屋買賣契約》義務，將________________________的房屋所有權過戶給原告;
2、請求法院依法判決被告支付原告逾期辦理房屋過戶事宜的違約賠償人民幣________元;
3、本案訴訟費及其它相關費用由被告承擔。
事實與理由：
_______年_____月_____日，原告經_______________公司介紹，與被告簽訂了關於_______________的《房屋買賣契約》，並於當日交付了購房定金人民幣________元。
雙方同意，被告應配合原告在契約簽訂後_______月內(即________年_____月_____日前)辦理完畢該房屋過戶事宜，原告亦多次催促被告履行契約義務，進行網簽及後續房屋過戶事宜，被告均以各種藉口予以拖延，導致該房屋至今未辦理任何過戶手續。按照約定，被告拖延逾期辦理過戶手續視為違約，被告應支付原告逾期辦理房屋過戶事宜的違約賠償人民幣_________元.
原告購買本房屋是為年底結婚作為婚房使用，被告遲遲不履行房屋過戶義務已經給原告造成了諸多損失，無奈之下訴至法院，請求法庭依法判決被告按照契約履行義務，將房屋過戶給原告，並賠償原告損失，以維護原告的合法權益。
此致
____________區人民法院
原告：_________________
日期：_________________
2023違約契約 篇13
貸款方：_________
借款方：_________
保證方：_________
為明確責任，恪守信用，特簽訂本契約，共同信守。
一、貸款種類：__________________________。
二、借款金額：(大寫)______________________。
三、借款用途：__________________________。
四、貸款利率：借款利率為月息______%按季收息，利隨本清。如遇國家調整利率，按調整後的規定計算。
五、借款期限：
借款時間自_____年____月____日，至____年____月____日止。借款實際發放和期限以借據為憑分_____次或一次發放和收回。借據應作為契約附屬檔案，同本契約具有同等法律效力。
六、還款資金來源及還款方式：_______________________________________________________。
七、保證條款：
借款方請______作為自己的借款保證方，經貸款方審查，證實保證方具有擔保資格和足夠代償借款的能力。保證方有權檢查和督促借款方履行契約。當借款方不履行契約時，由保證方連帶承擔償還借款本息的責任。必要時，貸款方可以從保證方的存款賬戶內扣收貸款本息。
八、違約責任：
1.簽訂本契約後，貸款方應在借款方提出借據______日內(假日順延)將貸款放出，轉入借款方賬戶。如貸款方未按期發放貸款，應按違約數額和延期天數的貸款利息的20%計算向借款方償付違約金。
2.借款方如不按契約規定的用途使用借款，貸款方有權收回部分或全部貸款。對違約使用部分，按銀行規定加收罰息。借款方如在使用借款中造成物資積壓或損失浪費，或進行非法經營，貸款方不負任何責任，並有權按銀行規定加收罰息或從存款賬戶中扣收貸款本息。如借款方有意轉移並違約使用資金，貸款方有權商請其他開戶行代為扣款清償。
3.借款方應按契約規定的時間還款。如借款方需要將借款展期，應在借款到期前5日內向銀行提出申請，有保證方的，還應由保證方簽署同意延長擔保期限，經貸款方審查同意後辦理展期手續。如借款方不按期償還借款，貸款方有許可權期追回貸款，並按銀行規定加收逾期利息和罰息。如企業經營不善發生虧損或虛盈實虧，危及貸款安全時，貸款方有權提前收回貸款。
甲方：____________
乙方：____________
簽於：________________________
2023違約契約 篇14
轉讓方(以下簡稱甲方)：_________________________
受讓方(以下簡稱乙方)：_________________________
一、轉讓標的
甲方將其承包經營的位於____________鄉(鎮)_________村_______組_________畝土地的承包經營權轉讓給乙方從事______________(主營項目)生產經營。
地塊______________名稱______________坐落(四至)______________、______________、______________、______________地塊數(塊)______________面積(畝)______________質量等級______________(肥力水平)______________。
二、轉讓期限
轉讓的土地承包經營權年限為________年，即自________年________月________日起至________年________月________日止(轉讓期限不得超過承包期的剩餘年限)。
三、轉讓費
轉讓土地承包經營權的轉讓金為________元。對甲方實際投入資金和人力改造該地塊的補償金為________元(沒有補償金時可填寫為零元)。
四、支付方式和時間
乙方採取下列第種方式和時間支付轉讓金和補償金：
1、乙方採用現金方式支付轉讓金和補償金(無補償金時可划去)，支付的時間和方式為_________________。(為_______年_______月_______日前一次或多次付清)
2、乙方採用實物方式支付轉讓金和補償金(無補償金時可划去)，實物為_____________________。支付的時間和方式為_____________________。(為_______年_______月_______日前一次或多次付清)
五、承包經營權轉讓土地的交付時間和方式
甲方應於_______年_______月_______日前將轉讓土地交付乙方。交付方式為_____________________。乙方應向甲方出具乙方簽名的轉讓土地交付收據)
六、承包經營權轉讓和使用的特別約定
1、甲方轉讓土地承包經營權須經發包方同意，並由甲方辦理轉讓認可手續，在契約生效後終止與發包方的承包關係。
2、甲方交付的轉讓土地必須符合雙方約定的標準。
3、乙方依據契約獲得土地承包經營權後須與發包方確立新的承包關係，辦理有關手續。
4、乙方獲得土地承包經營權後，承包期內依法享有該土地的使用、經營決策、產品處置和收益等權利。
5、乙方獲得土地承包經營權後，必須按土地畝數承擔國家政策規定的費用和其他義務。
6、乙方必須管好用好承包土地，保護地力，不得掠奪性經營，並負責保護好承包土地上的林木、排灌設施等國家和集體財產。
7、乙方不得改變土地的農業用途。
8、其他約定：________________________。
七、違約責任
1、甲乙雙方在契約生效後應本著誠信的原則嚴格履行契約義務。如一方當事人違約，應向守約一方支付違約金。違約金的數額為。
2、如果違約金尚不足以彌補守約方經濟損失時，違約方應在違約金之外增加支付賠償金。賠償金的具體數額依具體損失情況確定。
八、爭議條款
因本契約的訂立、效力、履行、變更及終止等發生爭議時，甲乙雙方應協商解決，協商不成的按下列第種方式解決：
1、提請村民委員會、鄉(鎮)人民政府、農業承包契約管理機關調解;
2、提請仲裁委員會仲裁;
3、向有管轄權的人民法院提起訴訟。
九、生效條件
甲乙雙方約定，本契約須經雙方簽字並經轉讓承包經營權土地的所在地鄉(鎮)人民政府農村經營管理機構鑑證、備案後生效。
十、其他條款
本契約未盡事宜，可經雙方協商一致簽定補充協定。補充協定與本契約具有同等效力。
本契約一式四份，由甲乙雙方、發包方和鑑證單位各執一份。
甲方：________________(簽章)乙方：________________(簽章)
法定代表人：________________法定代表人：________________
法定代表人身份證號：________________法定代表人身份證號：________________
住址：_________________________住址：_________________________
時間：________________時間：________________
2023違約契約 篇15
出借人(以下簡稱甲方)：__________
借貸人(以下簡稱乙方)：__________
擔保人(以下簡稱丙方)：__________
一、為促進資金融通和商品流通，保障債權的實現，發展社會主義市場經濟，上列 方在遵循平等、自願、公平、誠實信用原則的基礎上，依據《民法典》第__________年__________月__________日準時一次性以人民幣結清本息金。
二、乙方若在還貸日不能全部歸還貸款者，甲方有權向丙方如數追償乙方的上述貸款，丙方無條件的有義務按《民法典》第2章21條規定，向甲方還貸。
三、丙方在本契約中的擔保責任為連帶責任擔保，適應《民法典》第26條規定。
四、乙方或者丙方在擔保期內，若不能如期償還借款時，可將權屬歸己的 實物作抵押物，甲方可以將抵押物折價清償乙方的借款，不足部分，可另行向 ( )方追償。
五、違約金支付方式： 方不按契約諸條款約定償還貸款者，若超過一天者，每日除按本金的2℅承擔違約金外，還必須承擔如下責任：
1、損害賠償金。即：追款誤工費、交通費。
2、實現債權的起訴費，交通食宿費，聘請律師費及其他鑑定等費用，由違者承擔。
六、上述契約自雙方簽訂之日起產生約束力，至甲方收清貸款日止失效。
七、該契約未盡事宜，雙方應平等協商，協商條款與本契約具有同等效力;若契約發生爭執無法協商處理時，由甲方所在地人民法院處理。
出借人：__________ 借貸人：__________ 擔保人：__________
__________年__________月__________日