違約賠償契約 篇1
甲方：______都城物業發展有限公司
乙方：_______勁松路甲1號松華園小區單元房業主鑒於：
1、_____年月日，甲、乙雙方共同簽訂了《北京市商品房預售契約》，乙方購買_____勁松路甲1號松華園小區住宅樓，乙方已向甲方支付購房款人民幣_____元。
2、甲方應於_____年_____月_____日前向乙方交付商品房。
3、松華園小區住宅樓工程逾期竣工，甲方未能按契約約定期限向乙方交付商品房。
4、乙方已收到甲方的《入住通知書》，甲方自20__年5月20日起辦理入住手續，乙方同意甲方的逾期交房違約金截止至_____年_____月_____日。
5、乙方已於_____年_____月_____日辦理了入住手續，接收了商品房。
6、自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止，甲方逾期交房201日，對照《北京市商品房預售契約》第十三條之約定，甲方按日計算向乙方支付全部已付款萬分之四的違約金，甲方應向乙方支付逾期違約金人民幣元。甲乙雙方經協商，達成以下協定共同執行
一、甲方向乙方支付逾期交房違約金人民幣元，於_____年月日前以現金方式一次付清。
二、乙方收到甲方支付的違約金給甲方開具收據。
三、乙方收到甲方支付違約金，視同甲方已履行違約賠償責任，乙方不得再向甲方提出金錢給付主張或要求。
四、本協定自雙方簽字蓋章之日起生效。
五、本協定一式三份，甲方持兩份，乙方持一份，具有同等法律效力。
甲方：________乙方：______________
__年________月________日
違約賠償契約 篇2
定作人：______________簽訂地點：___________
承攬人：______________簽訂時間：___________
第一條承攬項目(註：空格如不夠用，可以另接)
承攬項目名稱及內容_____________________
計量單位______________
數量或工作量______________
報酬______________
單價______________
總價______________
第二條技術標準、質量要求：_____________________
第三條承攬人使用的材料由定作人提供。材料的檢驗方法、時間及提出異議的期限：__________
第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：_________________
第五條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的日內答覆。
第六條定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成;可以交由第三人完成的工作是：________________
第七條定作人協助承攬人的事項與要求：____________________
第八條工作成果交付的期限、方式及地點：______________________
第九條工作成果驗收標準、方法和期限：________________________
第十條承攬人對工作成果質量負責的期限及條件：________________
第十一條定作人應在______年______月______日前向承攬人(預付材料費/交付定金)(大寫)______元。
第十二條結算方式及期限：_________________
第十三條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十四條本契約解除的條件：
(一)定作人可以隨時解除契約，但應及時書面通知承攬人並承擔由此給承攬人造成的損失。
(二)_________________________________________
第十五條定作人違約責任：_______________________
承攬人違約責任：_________________________________
第十六條契約爭議的解決方式：本契約項下發生的爭議，由雙方當事人協商解決或申請調解解決;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決：(只能選擇一種)
(一)提交___________________________委員會_____;
(二)依法向_____________________人民法院起訴。
第十七條其他約定事項：___________________
定作人______________
定作人______________(章)：住所：______________
營業執照號碼：______________身份證號：______________
法定代表人：______________委託代理人：______________
電話：______________傳真：______________
開戶銀行：______________賬號：______________
稅號：______________郵政編碼：______________
承攬人______________
承攬人______________(章)：住所：______________
營業執照號碼：______________身份證號：______________
法定代表人：______________委託代理人：______________
電話：______________傳真：______________
開戶銀行：______________賬號：______________
稅號：______________郵政編碼：_______________
_____________年_______月_____日
違約賠償契約 篇3
致：_______________省政府(招標人)
我方確認收到貴方提供的______________省政府大樓物業管理服務招標投標所需的招標檔案及圖紙等的全部內容，我方：_______________(投標人名稱)正式授權__________為授權代表(全名，職務)代表我方進行有關投標的一切事宜。
在此提交的投標檔案，正本一份，副本四份，唱標信封一份。
包括如下內容：
(一)投標函;
(二)投標報價表;
(三)全套資格證明檔案;
(四)技術、商務回響檔案;
(五)物業管理投標方案檔案;
(六)應招標檔案要求的其他檔案。
我方已完全明白招標檔案的所有條款要求，並重申以下幾點：
1、我方已收到上述投標項目所提供的一切有關招標檔案、圖紙等相關說明資料，根據招標檔案、圖紙、答疑紀要和其他相關檔案的要求和物業現場查驗結果，考慮本企業自身的實力及特點，我單位願以人民幣(大寫)___________元(小寫)__________元的投標報價
(詳見投標報價表)投標承包上述服務項目。
2、本投標檔案的有效期為投標截止日後60天有效，如中標，有效期將延至契約終止日為止。
3、我方已詳細研究了招標檔案的所有內容，包括修正文(如果有)和所有已提供的參考資料以及有關附屬檔案，並完全明白，我方放棄在此方面提出含糊意見或誤解的一切權利。
4、我方承諾投標資料夾中的一切資料、數據是真實的，並承擔由此引起的一切責任。
5、我方明白並同意我方如在投標有效期之內撤回投標，則投標保證金將被貴方沒收。
6、我方同意按照貴方可能提出的要求而提供與投標有關的任何其他數據或信息。
7、我方理解貴方不一定接受最低標價或任何貴方可能收到的投標。
8、我方如果中標，將保證履行招標檔案以及招標檔案修改書(如果有的話)中的全部責任和義務，在中標通知書規定的時間內簽訂《物業管理委託契約》。
9、如我方被授予契約，我方承諾向招標代理機構的支付本次招標的中標服務費。
投標人(蓋法人公章)：_______________
人授權代表(蓋章或簽名)：_______________
日期：______________________