七、爭議及解決方法
1、在契約履行中而引起的一切爭議，甲乙雙方應首先通過友好協商解決，協商後仍不能達成協定時，任何一方均可向任何一方所在地的人民法院提起訴訟;
2、在進行法院審理期間，除提交法院審理的事項外，契約其他部分仍應繼續履行;
3、本契約按照國家有關法律法規進行解釋。
八、契約的生效及變更與終止
1、本契約經甲乙雙方簽字蓋章後生效，契約生效日期以最後一個簽字蓋章日為準。
2、契約一經生效，任何一方均不得擅自變更或者終止。若需變更或者終止，須經雙方協商一致後，簽訂書面的補充協定，方可有效。
九、其他
1、 本契約之所有附屬檔案均為契約的有效組成部分，與本契約具有同等的法律效力;
2、在履行本契約過程中，所有經甲乙雙方簽署確認的書面檔案，即成為本契約有效組成部分，其生效日期為雙方簽字蓋章或者確認之日起;
3、本契約一式兩份，甲乙雙方各執壹份。
甲方代表人： 乙方代表人：
(公章) (公章)
日期： 年 月 日
年 月 日 日期：
小區監控施工契約範文篇三
發包人：
承包人：
依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本契約。
一、工程概況
工程名稱：****室外消防監控系統安裝。
工程地點：路西、南環路南。
工程內容：室外消防監控系統安裝 。
二、工程承包範圍
承包範圍：包工包料。按設計及消防驗收圖紙範圍內的全部工作內容
三、契約工期
開工日期： 20xx年4月 20 日
竣工日期： 20xx年 5月 20 日
契約工期總日曆天數 30天。
四、質量標準
工程質量標準：按國家和地方有關消防工程的質量檢驗評定標準達到合格
五、契約價款:
人民幣 (大寫)：柒拾叄萬伍仟元整(￥：735000.00)
六、契約生效
契約訂立時間： 20xx年 4月 20 日
契約訂立地點： 煙臺市區本契約雙方約定: 雙方簽字蓋章後生效
七、適用法律和法規
(1)需要明示的法律、行政法規：我國現行的、與本工程相關的法律法規檔案、消防頒發的現行標準、規範均適用於本工程。國內沒有相應標準、規範時的約定：雙方協商約定。
(2)承包人委託有資質的設計單位設計工程施工圖紙，用於消防監控系統驗收。費用由承包人負擔。
八、雙方一般權利和義務
1.工程師：
1. 1 監理單位委派的工程師
姓名：職務： 總監代表
發包人委託的職權：
(1)本工程發布停工令、復工令、工期延誤，
(2)其他需要發包人行使的權力。
1. 2 發包人派駐的工程師
姓名： 職務：工程部長
姓名： 職務：安裝工程師
2.發包人工作
2. 1 發包人應按要求完成以下工作：
(1)施工場地具備施工條件
(2)將施工所需的水、電線路接至施工場地的時間、地點和供應，施工中的水、電費由承包方負擔。
(4)提供工程地下管線資料
(5)雙方約定發包人應做的其他工作：雙方另行協商。
3.承包人工作
承包人應按要求完成以下工作：
(1)需承包人辦理的有關施工場地交通、環衛和施工噪音管理等手續
(2)已完成工程成品保護的及費用承擔：
(3)施工場地清潔衛生：
(4)在接到修理通知之日後2天內派人修理。承包人不在約定期限內派人保修的，發包人可以委託他人修理。
(5)發生須緊急搶修事故的，承包人在接到事故通知後，應當立即到達事故現場搶修。
(6)質量保修完成後，由發包人組織驗收。
4、施工組織設計和工期
4. 1 承包人提供施工組織設計、資質證明材料和進度計畫的時間：開工後2日內。 工程師確認的時間：收到後2日內批覆。
4.2.雙方約定工期順延的其他情況：除不可抗力外，工期順延須經總監理工程師和發包人批准方可計算順延天數。
5、安全施工
承包人應嚴格按照國家及法律、法規、《建設工程施工現場消防安全技術規範》執行，遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工;施工現場若發生安全事故所造成的損失，由承包單位自負，發包人不承擔任何責任。
九、契約價款與支付
9.1本契約價款採用固定總價契約。
(1)採用固定價格契約，契約價款中包括的範圍：
本契約採用圖紙設計範圍內的全部工作內容及另行設計的監控系統圖紙工作內容，實行包工包料一次性包死，包定總價格約為人民幣柒拾叄萬伍仟元整。(￥735000.00元)
9.2工程款的支付
雙方約定的工程款支付的方式和時間：
本工程無預付款，施工完畢後甲方、監理等相關部門驗後合格後付至工程造價的80%(其中500196元抵房款，餘款待消防部門驗收合格後支付15%(，即11萬元)質保金為工程造價的5%(，即3.675萬元)保修期為兩年，期滿後30日內給予支付。
9.3承包人採購材料設備的約定：
⑴.本工程泵採用上海鴻龍品牌，監控自動報警系統採用北大青鳥，材料運到現場抽樣檢測，質量合格，證件齊全、材料與合格證等證明材料相符。
⑵.管材符合圖紙設計要求。
工程承包範圍內的全部材料和設備均由承包人自行採購，但必須符合圖紙設計及甲方要求，嚴格執行報檢制度，未經檢驗或檢驗不合格的材料、構件、半成品不得用於本工程且保證用於本工程的材料與樣品相符，否則承擔違約責任。
十、工程變更
若發包人有設計變更，以書面形式通知承包人。
十一、竣工驗收
承包人應在竣工驗收後15日內將完整的1 套資料(不含竣工圖紙)移交給甲方。
十二、違約、索賠和爭議
12.1雙方約定的承包人其他違約責任：
如果承包人未能按工程進度要求完成工程量，發包人有權下達書面通知書要求承包人按工程進度要求完成施工，經兩次書面通知(間隔時間不少於10天)仍未達到工程進度要求的，發包人有權終止契約，承包人應賠償因工程延誤而造成的損失且每延誤一天按工程總價款向發包人支付0.3‰的誤期賠償金。
12.2爭議的解決方式
(1)若在履行契約時發生爭議，首先由建設行政主管部門進行調解，調解不成時，可向煙臺開發區人民法院提起訴訟。
(2)本契約一式兩份,甲乙雙方各一份,本契約經雙方簽字後生效,至工程驗收完畢驗收合格,工程款全部付清之日失效。
十三、補充條款
13.1工程實施過程中項目部有關人員變動，必須提前14天用書面形式報告甲方，經甲方同意後方得變動;
13.2施工過程中，承包方必須接受發包人代表及監理工程師的監督，服從發包人的協調，並主動配合;如有不服從，發包人有權責令其停工整頓或退場，造成的經濟損失由承包人負責;
13.3施工期間，承包人要做到文明施工，材料堆放整齊，在施工過程中如受到有關部門的通報批評，則由發包人視情況對承包人進行相應的經濟處罰;
13.4嚴格施工安全，承包人應對施工人員進行安全教育，不發生人身傷亡事故和火災事故，並應參加建築、安裝工程保險，施工中由於承包人原因發生的質量、安全事故及責任和經濟損失均由承包人負責;
13.5按時提供符合蓬萊工程所在地稅務部門要求的合格發票。
13.6本工程材料的檢試驗由承包人負責，指定在蓬萊市建築工程質量檢測中心。
13.7若承包人在無正當理由的情況下，未經發包人同意，擅自停工或終止履行契約，承包人除應按工程契約價款的30%向發包人支付違約金外，還應承擔發包人另行發包而增加的工程費用。
13.8承包方在施工過程中，所產生的水電費皆由承包方自行承擔。如逾期不付造成停電、停水，導致工期延長的後果由承包方承擔責任或由發包方直接從應支付的工程款中予以扣除。
13.9承包人應按照發包人與監理公司的要求整理匯總工程資料，按契約約定期限提供竣工資料，逾期提交，每逾期一日，按照工程總造價每日萬分之五支付發包方違約金，且發包人有權拒付工程款。
發 包 人：(公章) 承 包 人：(公章)
法定代表人： 法定代表人：
委託代理人： 委託代理人：
電 話： 電 話：