房屋建造工程承攬契約 篇1
甲方：
乙方：
身份證號：
地址：
聯繫方式：
上述各方經平等自願協商，簽訂本契約以共同遵守。
一、工作內容 房屋基礎及牆身砌築、混凝土澆築、封頂等各項工作內容，並滿足規範和甲方要求。
二、工程價款與支付方式
1、工程價款：
2、該房屋建築工程為包工承包方式。
3、工程結算以乙方施工進度進行計算，第一層完工後支付%，第二層完工後支付%，工程竣工以後支付%，%作為質量保證金。質量缺陷責任期為兩年。
三、甲乙雙方義務與權利
1、甲方定期查看乙方的進度及修建情況，
2、不對乙方的施工進行指導，甲方只驗收乙方的修建成果。
3、工程質量：乙方根據甲方提供的圖紙，嚴格按規範進行施工，如果因乙方在施工中違反規範、規程而留下質量隱患造成工程質量達不到甲方的要求，甲方有權利制止繼續施工，並責令其返工，直到符合要求為止。
4、乙方負責所完成工程的施工及質量缺陷責任期的維修保養工作。
如在質量缺陷責任期內，乙方不進行缺陷修復，甲方扣除質量保證金，兩年缺陷期滿無質量問題，將退還乙方%的保證金。
5、工程安全：相關法律規定修建農村二層以下的自建房屋不需要施工資質，但是乙方依然要重視安全問題。
乙方負責對乙方的工人進行安全教育及培訓，自行負責施工人員的安全，發生任何意外事故，均由乙方自行負責。
6、工程進度：乙方根據甲方的進度要求，組織相應的人力、物力確保工程進度。
7、治安管理：乙方施工人員不得違反治安管理條例，不得打架鬥毆，發生糾紛和矛盾積極與甲方聯繫，通過正當方式解決。
8、乙方應按時結清工人工資，避免糾紛影響房屋修建進度，凡是與乙方相關的債權與債務均歸乙方承擔。
四、其它
1、本契約一式兩份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力，
2、本契約經雙方簽字並蓋手印後生效，在工程竣工驗收及質量缺陷責任期工作完成，乙方對內、外債務結清完畢後自行失效。
3、契約未盡事宜，由甲乙雙方協商解決。
甲方：
乙方：
簽署時間：年月日
房屋建造工程承攬契約 篇2
甲方：房地產有限責任公司
乙方：建材門窗有限責任公司
根據《中華人民共和國經濟契約法》和《建築安裝工程承包契約條例》的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協定：
第一條工程名稱：三合村15#、16#樓鋁百葉窗安裝製作工程。
第二條承包範圍：加工、製作、安裝、售後服務。
第三條工期要求：根據甲方需求進行，乙方配合甲方施工進度不得耽誤工期。
第四條承包方式：包工包料。
第五條甲方提供：現場機械設備，技術人員配合指導、水電。
第六條質量要求：鋁百葉窗的顏色(白色)鋁型材壁厚為1.0mm按乙方提供給甲方的樣品為準。
第七條使用標準及規範：根據國家有關百葉窗戶標準及組裝有關規範
第八條計價原則：雙方根據窗戶圖紙和實際製作面積結算，鋁百葉窗安裝費、加工費合計每平米單價382元，工程量約15#樓673平米、16#樓約540平米，工程造價約人民幣46萬元。具體以實際數量結算，多退少補。
第九條付款方式：1.乙方進場安裝甲方付乙方50%工程款。
2.安裝完成甲方付乙方30%的工程款。
3.驗收合格後甲方付清乙方工程餘款。
4.以上價款以含稅金。
第十條保修：保修期為一年。
第十一條竣工驗收：竣工驗收時由乙方通知甲方，甲方負責通知有關人員進行驗收。
第十二條結算方式：現金結算。
第十三條索賠：乙方如不按甲方要求按時完工造成的一切損失由乙方負
責。乙方施工造成的質量事故、返工費用由乙方負責。乙方在施工工程中發生一切傷亡事故和相關後果責任都由乙方自行承擔，甲方概不負責。因甲方原因未按所定契約付款造成的工程進度延誤工期或停工的相關後果由甲方付全責。
第十四條備註：以上價款已包含保險金，乙方自行給自己的施工人員購買人身意外保險。
第十五條附則：1.本契約未盡事宜，經雙方協商解決，如不能協商解決，由法院裁決。
2.本契約一式兩份，甲乙雙方各執一份,均有同等法律效益。
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：
負責人簽字：負責人簽字：
年月日年月日
房屋建造工程承攬契約 篇3
甲方（發包方）：
乙方（承包方）：
雙方依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及其他行政法規和有關檔案，遵循平等自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致簽定本契約。
一、工程名稱：整修堰塘工程
二、工程地點：___鎮___村
三、工程內容及規模：
四、工程承包範圍：
五、工程期限：
1、本契約工期為：20___年___月___日開工，至20___年___月___日完工。
2、如遇一下情況，工期順延。
（1）施工現場不符合安全施工；
（2）設計範圍內出現重大變動；
（3）人力自然災害而影響工程進度；
（4）甲方不能按契約規定支付工程款；
六、契約價款
工程總價：_______元
七、工程質量要求
八、價格及支付方式
九、工程安全
乙方對施工現場實行安全文明標準化管理，確保全全施工無事故，若施工期間發生工傷及疾病事故，法律責任和費用由乙方負責，甲方不負責任何責任。
十、甲方義務
十一、乙方義務
十二、工程違約責任、工程延誤違約
乙方在施工中，質量，進度，安全，服務等方面必須按約定執行，若一方違約賠償對方的一經濟損失。並特別約定：由乙方原因造成工程延誤，乙方自願承擔每天____元人民幣違約金。出現不可抗拒的'自然原因，由雙方另行協商。
本契約一式四份，雙方各執兩份，雙方簽字後生效，具有同等法律效力。
甲方簽字：_______乙方簽字：_______
20___年___月___日