工程承攬施工協定 篇1
物業零星工程承攬施工協定書
甲方：
乙方：
經協商，甲乙雙方就零星工程維修承攬施工事宜達成如下協定：
一、工程概況
1、承包範圍：甲方指定的各項零星工程。
2、承包方式：包工包料
3、使用材料：由乙方自行選定，但必須保證質量。
二、雙方義務
(一)甲方
1、做好施工前準備工作，確保乙方能按時進場施工。
2、保證乙方施工用水、用電等條件。
3、協助乙方維持現場秩序，及時處理各種問題。
4、在施工過程中，施工若有變更，應提前合理時間通知乙方做好相應的準備，並負責隨時檢查督促工作進度和質量。
(二)乙方
1、開工前應通知甲方，以便甲方派人進行監督。
2、施工產生的垃圾乙方必須及時進行清掃處理，保證施工現場的衛生整潔、乾淨。
3、乙方負責人要保證好施工人員的防火、 防盜、 防意外事故等安全保障工作，發生相關損害的，由乙方自主承擔責任。
三、工程驗收
施工完畢後，由甲方進行質量驗收，乙方應予配合。
四、工程價格及結算方法
1、總工程量：按實際簽證工程量計算。
2、工程定價：以簽證協商價為準。
3、總金額：單價×總施工數目(最後以實際完成工程量結算)。
五、保修
發生質量問題時，乙方應當及時、有效、充分地履行維修義務。甲方不承擔材料、工錢、交通、食宿等任何費用，但非乙方人為原因或不可抗力造成破壞的情形除外。
六、本契約未盡事宜由甲乙雙方協商解決。
七、本契約一式兩份，甲、乙雙方各執一份，經甲、乙雙方簽字 蓋章後生效。
甲 方： (蓋章) 乙 方： (蓋章)
委託人： 委託人：
年 月 日 年 月 日
工程承攬施工協定 篇2
發包人：_________
承包人：__________
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本契約。
一、工程概況
工程名稱：___________
工程地點：___________
工程內容：___________
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表
工程立項批准文號：_______
資金來源：___________
二、工程承包範圍
承包範圍：___________
三、契約工期
開工日期：___________
竣工日期：___________
契約工期總日曆天數___天。
四、質量標準
工程質量標準：_________
五、契約價款
金額：______元
$：______元
六、組成契約的檔案
組成本契約的檔案包括：
1.本契約協定書
2.中標通知書
3.投標書
4.本契約專用條款
5.本契約通用條款
6.標準、規範及有關技術檔案
7.圖紙
8.工程量清單
9.工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協定或檔案視為本契約的組成部分。
七、本協定書中有關詞語含義與本契約第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照契約約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照契約約定的期限和方式支付契約價款及其他應當支付的款項。
十、契約生效
契約訂立時間：____年__月__日
契約訂立地點：___________
本契約雙方約定___________後生效。
發包人：承包人：
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
委託代理人：委託代理人：
電話：電話：
傳真：傳真：
開戶銀行：開戶銀行：
帳號：帳號：
郵政編碼：郵政編碼：
工程承攬施工協定 篇3
甲方：
乙方：
依據《中華人民共和國契約法》及其他的有關法律、法規，遵循平等、自願公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本契約。
一、施工地點及名稱
1、施工地點：
2、工程名稱：
二、工程量：
1、鋼結構：南北22.5m*東西21m*北立面5.5m*南立面7.5m高
2、土建部分：
①基礎
②0.5—0.6m、1.2m、砌體(雙面抹灰)
③灰土回填
④地暖，雞爪灰墊層
⑤地面磚鋪裝
⑥混凝土樓梯(不含扶手、面磚鋪裝)
⑦門口台階、散水
3、格柵吊頂
4、地暖鋪裝
5、內牆紙面、石膏板(不含塗料)
三、工程造價
1、鋼結構部分：拾玖萬柒仟元
2、土建部分：柒萬陸仟元
3、吊頂部分：壹萬貳仟伍佰元
4、地暖鋪裝：壹萬伍仟元
5、內牆紙面、石膏板、踢腳線：壹萬貳仟元合計：叄拾壹萬貳仟伍佰元(其中不含水電費、管理費及稅金)
四、雙方的權利和義務：
(一)甲方的權利和義務：
負責水、電、路三通，舊建築拆平，上級主管單位的協調，有權利對工程過程進行監督管理，有問題在3日內以書面形式告知乙方進行修改，否則視為無異議，施工期間如遇到與工程有關的各種糾紛由甲方負責，如耽誤工期，工期相應順延，因糾紛所造成的損失由甲方承擔費用，甲方負責乙方在現場施工期間的水電及住宿場所，負責工程竣工驗收，並履行結算付款義務。
(二)乙方的權利和義務：
乙方按材料表施工，乙方負責契約規定的工程量並服從甲方的管理，在契約規定期限內竣工，在施工過程中，乙方有權利拒絕甲方不合理要求，並有權要求按第六條付款方式付清全部工程款。
五、契約工期：
工程於 年 月 日開工， 年 月 日完工。
六、付款方式：
簽訂協定，甲方付給乙方壹拾萬元整。鋼架完成再付乙方壹拾伍萬元整。主體完工、吊頂、紙面、石膏板、隔牆完工再付叄萬元整。剩餘地面完工後(回填、地暖、地面磚)，一次性付清叄萬元。
七、質量驗收標準：
甲方按照材料表驗收，甲方需在乙方完工10日內對此工程進行驗收，否則視為合格。
八、工程變更：
工程變更所引起的費用，按實際發生額增減。
九、安全：
乙方在施工期間，造成的人身安全、財產安全，均由乙方承擔，本工程其它安全責任，甲方造成的安全責任甲方承擔，乙方造成的安全責任乙方承擔。
十、其它：
如遇人力不可抗拒的自然災害，工期相應順延，所造成的損失，由甲方負擔費用，乙方進行修復。
本契約一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字蓋章生效。
甲 方： 乙 方：
經辦人： 經辦人：
聯繫電話： 聯繫電話：
年 月 日 年 月 日
工程承攬施工協定 篇4
發包人：_______________
承攬人：_______________
根據《中華人民共和國_____》和《建築安裝工程承包契約條款》及國家建築施工契約文本的規定，結合本工程具體情況，雙方達成以下契約條款內容：
一、承包項目：甲方有工程，地址承包給乙方施工，工程項目，工程價格，其中單價內容有一切輔助用工及圖紙範圍內一切相應工作內容等。
二、工程質量：乙方必須嚴格遵守建築工程施工質量驗收標準，按甲方提供的圖紙施工，確保質量，達到優質工程，所有施工程式必須按有關規定標準要求執行，如乙方出現質量問題而造成返工的，工料損失均由乙方自身承擔，在各項施工內容的間接或隱蔽施工之前，必須經甲方驗收合格後方可進行下道工序施工。
三、施工程式：工程所需的原材料由乙方自行採購，甲方要求檢測的材料需現場取樣檢測合格後方可使用。如因設計方案或甲方方案變更，乙方必須無條件服從甲方及業主安排。乙方必須按照甲方規定的施工進度計畫如期完成，不準找任何藉口拖延工期或因短時間的下雨而拖延工期。
四、施工期限：總工期天，要求乙方在所限施工期間合理安排穿插作業，從年月日至年月日竣工，乙方必須在規定期限內完成圖紙上的所有工作量，如在規定期限內沒有完成，造成工期拖延的，將以契約總價的5‰每天進行罰款，罰款在契約總價中直接扣除。
五、安全責任：乙方在施工期間要嚴格遵守《建築安裝工人程安全生產基本規定》，盡心盡責做好安全工作，不準做對各工種有危害的存在隱患的事情或現象。不準無理取鬧、打架鬥毆及拋物等現象，出現一次均處500元罰款，並要求肇事者從事發日至工程結束不準進入工地，罰金在契約總價中直接扣除。由於乙方所造成的一切安全事故均由乙方承擔後果，甲方概不負責。施工現場乙方不準帶小孩、閒雜人員進入。
六、文明施工：乙方必須達到市級文明施工工地要求。
七、施工材料、機械及用具事項：所有材料、施工機械、用具及施工輔料均由乙方自理。甲方不負責機械的運輸及保管工作，只負責圖紙和技術服務。
八、付款方式：根據所做工作量按期付款50%，按要求將圖紙範圍內契約內的所有工作量全部做完並驗收合格後付至總價的90%，留10%作為工程質保金在交付後一年內付清。
九、備註：本契約一式二份，甲乙雙方各執一份，字雙方簽字之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程承攬施工協定 篇5
甲方：_________ 乙方：_________
地址：_________ 地址：_________
電話：_________ 電話：_________
乙方承攬甲方_________工程，為了保證工程質量、安全和工期，經雙方協商，達成如下協定：
第一條 工程量：
第二條 工程要求：
第三條 甲方責任範圍：
第四條 乙方責任範圍：
第五條 技術要求：
第六條 工期、驗收程式及質保期：
1.施工工期：自開工之日起_________日內完工，每拖期一天，扣乙方工程款的_________%。
2.每一道工序完成，乙方應提前一天通知甲方，驗收合格才能進行下道工序，否則該工序被視為未發生項，結算時將從工程款直接扣除。
3.質保期：質保期_________年，驗收合格後付至工程款的_________%，留_________%質保金：質保期內由乙方施工質量和原材料質量等造成的各種問題，由乙方無償修復或更換。
第七條 其它要求：
1.施工中乙方接受甲方項目負責人現場施工監督。
2.施工中乙方應遵守甲方安全規程，並簽訂安全、文明施工協定。由乙方原因造成的不安全事故，責任由乙方自負。
3.乙方施工過程中，不得損壞甲方的生產設施、設備，如有損壞乙方必須無償進行修復。
4.未盡事宜雙方協商解決。
5.本協定作為契約附屬檔案，與契約具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程承攬施工協定 篇6
甲方：______________________聯繫電話：______________________
乙方：______________________聯繫電話：______________________
甲乙雙方經友好協商，就______工程達成以下協定：
1.甲方為乙方提供______設備及軟體，共____。
契約總價款：￥_________元
其中軟體費：￥_________元
硬體費：￥________元
工程費：￥_________元
2.付款方式 乙方先付甲方總工程預付款。
共￥_________元
其中軟體費：￥_________元
硬體費：￥_________元
工程費：￥_________元
甲方電腦硬體送達乙方指定場地經乙方點數後，乙方須當即付給甲方所有硬體費用。
完成安裝後，乙方在七日內向甲方支付其餘全部款項。
以上付款方式均為現金付款。
3.甲方責任 甲方在乙方要求的時間____年____月____日之前完成軟體安裝調試。
甲方負責培訓乙方的系統管理員和該軟體的維護免費期為____年，維護地點在甲方公司所在地。
壹年內因甲方提供硬體設備非人為損壞而引起軟體被破壞，甲方提供免費恢復。
如果是按乙方的要求擴允功能，甲方可收取擴充部分的費用。
壹年以後甲方對提供設備和軟體有償維護，維護費用為￥____元/年。
4.乙方責任 甲方調試系統所用的素材僅供系統測試，均不得用於營業或其它以盈利為目的'的商業活動，否則涉及的一切民事及刑事法律責任由乙方承擔。
乙方用於營業或其它以盈利為目的的商業活動所需之節目由乙方自行解決，甲方概不負責。
由乙方在以後使用中，由人為造成的系統的損壞，需要甲方上門服務的，甲方發生的費用全部由乙方負責。
5.其他事項 不得對軟體加以仿製;
對軟體權利的標誌不得除去、遮蓋或塗抹等。
按本契約第2條的規定，若乙方逾期不付款超過____天，甲方有權終止契約，由此造成的後果甲方概不負責在。
6.違約責任 雙方若有未盡事宜，由雙方共同協商解決，若有一方違約或侵權，參照我國有關法律法規處理;
雙方若有糾紛，提交人民法院裁判解決。
7.本契約自甲乙雙方代表簽字及蓋章後生效;
契約正本一式貳份，雙方各執壹份，具同等的法律效力，本契約附屬檔案共有____份如下，也具同等法律效力。
聲明：本契約經影印或塗改後無效! 甲方：_______
負責人：_____________
時間：_______________
地點：_______________
乙方：_______
負責人：_____________
時間：_______________
地點：_______________
工程承攬施工協定 篇7
甲方：_________________
乙方：_________________
甲、乙雙方經過協商，確定乙方為奧體中心鋁合金窗工程承包單位。依據「中華人民共和國民法典」和「建築安裝工程承包契約條款」及國家工商行政管理局的有關規定，為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任，經雙方共同確認，簽訂本協定，雙方共同遵守。
一、工程概況：_________________
1.工程名稱：_________________
2.工程地點：_________________
3.範圍和內容：_________________鋁合金窗工程的設計、加工、運輸、安裝。
4.契約價款：_________________元
5.工作量及單價(見價格表及報價說明)
6.開工日期：_________________年月日
7.結算辦法：_________________按甲乙雙方共同確認的二次設計加工圖實際洞口面積計算。
二、設計依據：_________________
1.甲方應向乙方提供下列建築圖。
A、門窗大樣圖;B、平面圖;C、立面圖;D、剖面圖。
2.乙方進行二次設計的依據是上述圖紙和技術檔案及國家的有關規範標準。
三、材料選定：_________________詳見報價說明。
四、工程進度：_________________
1.乙方於年月日進入施工現場，工期為工作日。(註：_________________工期以乙方收到預付款之日起計算)。
2.因下列情況之一者，乙方工期相應順延。
A：_________________甲方未能按期按額向乙方支付工程進度款。
B：_________________甲方在契約簽訂後，未能向乙方提供圖紙。
C：_________________因停用升降設。
甲方(蓋章) ___________
乙方(簽章) ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
工程承攬施工協定 篇8
甲方：________________
乙方：________________住址：________________
身份證號碼：________________
甲方承建的________________物流商業中心工程，經協商甲方同意將該工程的磚砌體工程勞務分包給乙方施工，並就有關事宜達成如下協定：
一、工程概況：
框架結構，層數：四層，總高度：________米，建築面積約________平方米。
二、工程地址：
________縣________鎮________大道
三、承包形式：
1、本工程中的砌體，二次構造砼勞務工程，以分項包幹的形式承包給乙方。
2、低值易耗品：斗車、鏟子、灰盒、灰桶、________、電線、膠水管、廣線，加班需要的照明及個人安全防護用品等由乙方自負包幹。
四、承包工作內容及勞務承包單價：
1、工作內容：
(1)、施工圖以內所有磚砌體，包括主體構造，零星砌體等所有內容;
(2)、根據主控線放(彈)砌體線;
(3)、現場所有二次構造砼澆築(包括止水帶、壓頂、構造柱、圈梁，零星等;
(4)、現場的砌體所需砂漿，二次構造砼的自拌，攪拌機由甲方提供，乙方負責機操人員安排，人員必須持證上崗且到項目部登記記錄，經檢查合格後方可上崗，乙方負責機器日常保養，大件損壞由甲方負責修理，其餘小件均由乙方負責。如乙方無專業機操人員，甲方將另行安排，其機操人員工資由乙方負責;
(5)、本班組所需腳手架均由班組自己負責搭拆，並將拆除的腳手架材料堆放到項目部指定地點，所搭架體必須滿足安全需要，嚴禁搭設單排腳手架;
以上工作內容均需按照設計圖紙及現行規範，同時按項目部的具體要求進行施工。
2、承包方式：採取承包範圍內的工程施工勞務、施工機具費，承包範圍內工作勞務費，搶工費及輔料費、民工的社會________費，暫住證費用，交通費、防暑降溫費、烤火費及相關管理費用，按雙方約定固定單價包幹承包方式。
3、承包單價：
4、材料損耗：由甲方管理人員確定(必須達到甲方要求，如超過甲方要求甲方按超出部分價值從月包費中扣除)。
5、計量方式：計算規則有雙方約定的按約定執行，無約定的按現行計算定額及圖紙執行。
6、付款方式：每月________日計量，次月________日按計量的75%~80%支付乙方，餘款在主體驗收後三個月內付清。
五、工期要求
1、按項目工期進度要求進行;
2、乙方根據整體工期要求及工程進度情況，配合項目部進行工期調整;
3、甲方確定的工期月計畫、周計畫作為本協定附屬檔案，乙方必須遵照執行;
4、乙方必須按甲方的工期計畫，組織與本工程相應的管理人員及技術操作工人，確保工期，不得延誤。若因乙方原因影響其它工種及班組的施工，使整個工期計畫不能按時完成，造成工期拖延，按500元/天進行處罰，此款項將在工程結算款中扣除。
5、因乙方原因工期延誤造成現場塔吊、龍門架拆除延誤，由乙方向甲方賠償造成的設備租賃費。
6、如乙方勞動力不足，達不到工期要求，甲方口頭或書面通知了還未增加人員，甲方有權另請人員協助施工，其產生的費用在乙方總款中扣除。
六、質量要求：
1、乙方在施工過程中除按照國家現行規範、規程、標準進行施工外，同時還要嚴格按照業主、甲方項目部的質量目標和要求施工;
2、以「精品工程」、「創杯工程」、「用戶滿意工程」為質量目標;
3、乙方必須配備與本工程相應的專職質檢員，負責現場的質量檢查工作，配合甲方質檢人員收集整理相關的技術質量檔案。
4、乙方必須嚴格工程質量管理，做到勤檢查，勤整改，如甲方發現乙方工程質量問題，由甲方現場管理人員口頭及書面通知乙方返工整改。乙方在接到整改通知後，一個工作日內必須整改完備，如乙方超出規定的時效，即不返工又不整改，甲方將視其情節給予乙方100~500元的處罰，並承擔由此返工造成的全部工時及材料費。
5、乙方必須遵守執行甲方項目部制定的《質量管理實施細則》並以細則作為契約的附屬檔案。
6、如乙方不服從甲方的管理，違章指揮，違章作業造成的重大工程質量事故，除負責本次事故所造成的一切經濟損失外，還要給予1000~5000元罰款，情節嚴重的要追究當事人及責任人的相關責任，構成犯罪的將追究其刑事責任。
7、由於乙方造成的一切返工和維修費用(包括人工費、材料費、違約金及返工費等一切費用)均由乙方承擔，方單結算時在乙方工程款中扣除;
8、本工程質量等級為「優良」工程。
七、安全生產要求及安全責任：
1、安全學習及交底：乙方在甲方工程期間必須學習安全生產相關的法律、法規及項目部制定的各項安全管理規章制度。做到上崗前的安全培訓學習及安全教育和安全交底工作，嚴禁使用未成年人，操作工人不得使用50周歲以上的人。
2、安全檢查：嚴格執行項目部制定的各項安全檢查制度，真正做到自檢、互檢、交叉檢查。做到小檢有記錄，大檢有報告。在檢查中發現安全隱患應及時處理、及時整改消除事故隱患。隨時接受和配合項目部、業主單位及上級主管部門的各項安全檢查工作。
3、專職安全員的配備及職責：乙方必須配備以本工程相應的1名專職安全員負責本工程的安全教育、安全交底、安全檢查工作，並協助甲方安全管理人員作好安全技術檔案的收集、整理及歸檔工作，對本班組的安全生產負責。
4、嚴禁違章指揮，違章作業：正確使用和佩戴個人防護用品，嚴禁酒後上班，嚴禁穿高跟鞋、拖鞋、硬底易滑鞋上班。安全帽、安全繩、安全帶及其它個人防護用品由乙方自負。
5、安全防範：乙方要認真搞好安全防範措施管理，必須嚴格遵守執行項目部、業主單位、地方各級政府制定的各項安全規章制度及相關的法律、法規。
甲方：________________
乙方：________________
時間：________________
工程承攬施工協定 篇9
建設單位：(以下簡稱甲方)
施工單位：(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，為明確雙方在承攬製作、安裝過程中的權利、義務，經雙方協商同意後簽訂本契約。
第一條工程概況及承包範圍
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、工程範圍和內容：
1、承包範圍：
2、工程建築面積：
3、結構：----------------------------------
4、層數、建築高度：詳見經甲方單位審核通過的施工圖
5、其他：本契約價包括土建、鋼結構，圍牆，地坪，
第二條契約價款及調整
一、工程契約價款採用固定契約，
總造價為(大寫):人民幣: 萬元 ， (大寫)
二、雙方約定契約價款的其他調整因素：
1、調整方式：
(1)遇業主方要求或設計規範要求比原業主方認可方案增加的工程內容。
(2)遇業主方要求施工圖範圍以外增加的工程內容。
(3)遇業主方要求因圖紙變更而增加的工程內容。以上各項經業主或監理簽證後予以調整。
2、調整原則：
(1)契約報價書已有相同項目的，按該項目的單價同比例下浮後執行。
(2)契約報價書中無相同項目的，以市場信息價為基礎或參照本契約報價書而確定該項目的單價。
(3)工程量增減的計算方法按國家現行規定執行。
(4)增加的工程量務必確定增加價款。
三、本工程最終結算價款為：固定契約價+追加契約價款+現場簽證與圖紙變更(補充協定或工程聯繫單)。
第三條契約價款的支付與結算
一、工程款支付：
1、契約簽訂之日進入施工現場3日內，甲方支付契約總價的%預付款，場平基礎完工後3日內，甲方支付該工程契約總價的%進度款。
2、乙方土建完工甲方支付土建已完工程量的%，甲方在接到乙方遞交結算檔案當日起7日內審核完畢，如未審核代表甲方已確認並在14日內付清餘款(即工程竣工結算經甲乙雙方簽字確認並移交資料後支付至竣工結算價的97%)，剩餘3%作為工程質保金，質保金在工程竣工後滿1年內付清，以竣工通知書日期為準。
3、前述契約總價係指契約簽訂時確定的工程總造價，如工程總造價在契約履行中按約定作增減時，支付金額作相應增減。
二、結算：
1、乙方在工程竣工報告經甲方認可後的7日內向甲方提交工程結算報告及資料。
2、工程最終造價按本契約第二條關於造價的約定和其他相關條款約定的方式、方法結算。遇本契約無約定的，按國家契約法有關規定實施。
3、甲方自收到乙方的結算報告及結算資料後7日內給予確認或提出修改意見。
4、甲方與乙方對變更部分工程款結算發生爭議時應協商解決;協商不成的可委託雙方都認可的審價機構審價確定。
第四條工程期限
一、根據工程實際情況，約定工程總工期為天，其中安裝工期為工作日，工期起點以甲方向乙方下達開工報告為準。計畫進場日期年月日，具體進場日期甲方應提前5天書面通知乙方，特殊狀況需要延期，甲方也應提前5天通知乙方。
二、如遇下列情況，經甲方現場代表簽證後，工期相應順延：
1、按施工準備規定要求，不能提供壓實平整的施工場地，水源、電源、道路未能接通，障礙物未能清除，影響進場施工時;
2、工程量變化、設計變更或提供的工程地質資料不準而影響進度時;
3、在施工中因連續停電、停水8小時以上或連續間歇性停水、停電每周累計超過24小時，影響正常施工時;
4、人力不可抗拒的因素而延誤工期;
5、其它因甲方不可預見原因造成的中途停工。
第五條施工準備
甲方：
1、--年--月--日前做好建築紅線以外的「三通一平」，負責紅線外進場道路的維修，並接到施工現場。
2、--年--月--日前，負責接通施工現場的施工用水源、電源、變壓器，要求滿足施工用水、用電量的需要。(水電由乙方單獨設立分表，從土建單位指定的位置接出水電源)。做好紅線以內的場地平整及壓實、拆遷障礙物等工作，並提供相應的資料。
3、甲方負責設計時，契約簽訂後3天內(以收簽最後一張圖紙為準)提供完整的建築安裝施工圖及有關施工技術資料。
4、組織甲、乙方和設計單位及有關部門參加施工圖交底，並做好三方簽署的交底會審紀要，在7日內分送有關單位，並在7日內提供會審紀要和修改後的施工圖(甲方供圖時)。
5、提供本工程前期施工資料，辦妥土建交驗手續;協助乙方辦理現場施工人員暫住證等及其它甲方應該辦理的手續。
6、甲方應在施工準備期屆滿前完成前述工作，並向乙方發出進場施工的書面通知。
乙方：
1、在由乙方提供設計時，本契約簽訂之日起3 日內，甲方應向乙方提供有關技術資料，並保證資料數據真實、準確。
2、由乙方提供設計時，在本契約簽訂之日起3 日內，通知甲方出面組織施工圖會審和交底會議，會後3日內，由甲方書面提出會審紀要和修改決定交乙方修改設計並報原設計單位審核。
3、編制施工組織設計或施工方案，組織施工管理人員和材料、施工機械進場。
4、提供辦理建築施工許可證的有關資料，配合甲方代表的現場管理。
5、構件已製作，具備發運安裝條件時，乙方應書面通知甲方，準備進場安裝。
第六條雙方的職責
甲方的職責
1、甲方委派同志為駐工地代表，具體行使下列權力、職責：
(1)下達的指令、通知由其本人簽字後，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執上簽署姓名和收到時間後生效;
(2)有權對乙方工程量的增減核實確認;
(3)有權代表甲方確認設計變更或工程洽商;
(4)有權代表甲方對乙方施工的工程進行驗收。
(5)檢查和監督乙方和監理單位執行契約;
(6)乙方項目負責人及有關人員的調換需事先經其同意;
2、甲方應保證乙方進場施工能順利進行，若在乙方進場施工後，因甲方原因導致乙方不能正常施工，一切責任由甲方承擔。施工場地具備「三通一平」等條件，並在開工後繼續負責解決以上事項的遺留問題。
3、組織乙方和設計單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底。該圖紙會審紀要經甲方或甲方代表確認後，作為乙方預算、施工、決算的依據。
乙方的職責
1、乙方委派同志為駐工地代表，具體行使下列權力、職責：
(1)乙方的要求、請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字後送交甲方代表，甲方代表在回執上簽署姓名和收到時間後生效。
(2)乙方代表按甲方或甲方代表批准的施工方案，和依據契約發出的指令，組織施工。
2、乙方根據圖紙契約的要求進行施工。
3、遵守地方政府和有關部門的相關規定。
4、乙方按有關規定，採取嚴格的安全防護措施，承擔由於自身安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，非乙方責任造成安全事故，由責任方承擔有關責任和費用。
第七條施工與設計變更
正式的施工設計圖紙、說明和有關技術資料，作為製作施工的有效依據，開工前由甲方組織設計交底和三方會審作紀要，作為施工與結算的補充依據，甲、乙雙方均不得擅自修改，圖紙會審紀要在圖紙會審後7天內各方予以簽字蓋章。
甲方如需設計變更，須在製作前15天由原設計單位作正式修改通知書或修改圖紙，並且費用已經業主確認後，乙方予以實施。重大修改或增加造價時，必須另行協商，簽訂補充協定。如構件已經製作後提出修改，甲方應賠償相應經濟損失。造成工期延誤的，工期順延。
如由乙方提供設計圖紙及有關技術資料的，如甲方需變更設計時，應由甲方正式以書面通知乙方進行設計變更，辦法與上款相同。
經甲方認可的設計變更，發生工程費用變動，工程款按實結算。
第八條安全施工
一、乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，並隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由於乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用由乙方承擔。
二、甲方應對其派駐在施工場地的工作人員進行安全教育，並對他們的安全負責。因甲方原因導致的安全事故，由甲方承擔責任及發生的費用。
三、在乙方進場施工至交付工程的整個期間，甲方人員除工程師和其他指定的工作人員外，未經乙方現場管理人員許可，不得擅自進入施工現場，否則發生人身事故均由甲方負責並承擔費用。
四、甲方應在其認為必要的處所設立安全警告牌或安全公告欄。
五、乙方在進場施工前應組織全體施工人員進行安全培訓和教育。未經教育培訓，不得上崗作業。
六、發生重大傷亡事故及其他安全事故，乙方應按有關規定立即報告有關部門並通知項目經理，同時按有關部門要求進行處理，費用由事故責任方承擔。
第九條工程質量
一、工程質量標準：合格。
二、對工程的施工安裝質量和其所提供的材料、製作的構件質量負責。
三、乙方必須嚴格按施工圖設計和說明檔案及國家有關規範、規程、標準的要求施工。
四、乙方在施工中應自覺接受監理工程師的質量監督，隨時接受監理工程師的檢查。發現工程質量達不到契約約定的標準的應及時整改，包括修理或返工，直至達到約定標準。
五、監理工程師的檢查、檢測不應違反國家或行業規定影響施工正常進行。如違反國家或行業規定檢查、檢測影響乙方施工，影響施工的費用和損失由甲方承擔，並順延工期。
六、乙方應按鋼結構工程質量驗收規範對分項、分部工程質量進行評定。鋼結構工程主構件安裝完工時，應通知監理工程師進行中間結構驗收。驗收合格後進入下一道工序。
七、如乙方在施工中發生質量事故，應及時書面報告監理工程師。一般質量事故的處理結果由監理工程師報質檢部門備案;重大質量事故的處理方案應經設計單位、甲方、質檢部門共同研究決定。
八、自工程竣工驗收合格或視為合格日起，乙方對工程承擔保修責任，質保金為契約總價的5%，保修期為一年。
第十條工程驗收
1、驗收合格的，由甲、乙雙方、監理方等簽字確認。實際竣工日期為乙方向甲方提交竣工驗收報告之日。
2、驗收不合格，由甲方、乙方和監理工程師形成驗收紀要，明確存在的問題和修改意見及期限。乙方在修改期限完成修改後通知甲方再次驗收，並承擔因此而造成的甲方的損失，工期不予順延，甲方原因由甲方全部承擔，工期順延。
四、特殊原因，在該工程承攬契約中，若幾個單體前後進場或完工時間相隔三個月以上的，甲、乙雙方都可視具體情況書面要求部分單體工程甩項竣工驗收，甲、乙雙方也可另行簽訂甩項竣工協定。
第十一條違約責任
乙方的違約責任
1、主結構工程質量不符合契約和設計要求的，應予返工或修理，承擔其費用。
2、由乙方設計時，因設計錯誤造成返工時，發生的各種費用由乙方自行承擔。
3、乙方的其它違約行為導致甲方損失的，應按《中華人民共和國契約法》等相關法律規定賠償損失。
4、工程竣工結算經甲乙雙方簽字確認並移交資料後，甲方未按契約約定支付工程尾款，經催告超過28日仍未支付的，欠付工程款自催告之日起按照中國人民銀行發布的同期同類貸款利率4倍計息。
第十二條解決契約糾紛方式
契約發生爭執，雙方協商解決，協商不成的，向乙方所在地人民法院起訴。
第十三條附則
一、本契約一式陸份，甲方執肆份、乙方執貳份。
二、本契約自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或契約專用章即生效。
三、本契約簽訂後，甲、乙雙方如需提出修改時，經雙方協商一致，可以簽訂補充協定，
作為本契約的補充契約。
第十四條附屬檔案
1、屋面的顏色：
2、牆面的顏色：
3、外門顏色：
4、內門顏色
建設單位：承攬單位：
法定代表人： 法定代表人：
委託代理人： 委託代理人：
經辦人： 經辦人：
電話： 開戶銀行：
帳號：
電話：
身份證號：
工程承攬施工協定 篇10
發包方：_____(以下簡稱「甲方」)與承包方：_____(以下簡稱「乙方」)為維護雙方的權益，根據現行的法律、法規和規章，結合本工程的具體情況，簽訂本契約，並遵照執行。
第一章 契約背景
第一條施工地點位於_____市_____區_____路_____弄_____號_____室，(以下簡稱「該房屋」)。該房屋竣工驗收合格，並已交付使用。
第二條 甲方委託乙方施工，使房屋安全、衛生、美觀、適於居住、方便生活、令人心情愉悅。
第二章 施工單位資格
第三條乙方是經過工商行政管理機關核准登記的企業法人，通過最近一次企業年檢，具有經建設行政主管機關審定的從事民用建築裝飾裝修工程的資質，資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的，甲方有權終止本契約，乙方應當立即返還甲方已支付的費用，並賠償乙方損失。
第四條 本契約簽訂前，乙方應向甲方出示《營業執照》、《資質證書》原件。
第三章 施工內容
第五條該房屋屬_____結構，房型為_____房_____廳_____廚_____衛，建築總面積為_____平方米;施工的是其中的_____房_____廳_____廚_____衛，施工面積為_____平方米。詳見作為本契約附屬檔案(一)的《房型圖》中紅線匡定部分。
第六條 施工內容和做法說明如下(不夠可附頁)：
(一)廳：地面部分_____，牆面部分_____，天棚部分_____，門窗部分_____，其他_____;
(二)房：地面部分_____，牆面部分_____，天棚部分_____，門窗部分_____，其他_____;
(三)廚：地面部分_____，牆面部分_____，天棚部分_____，門窗部分_____，其他_____;
(四)衛：地面部分_____，牆面部分_____，天棚部分_____，門窗部分_____，其他_____;
(五)其他：地面部分_____，牆面部分_____，天棚部分_____，門窗部分_____，其他_____;前款沒有說明的，依作為本契約附屬檔案(二)的《裝修施工圖》確定。
第四章 材料、設備和價款
第七條施工使用的材料和設備見作為本契約附屬檔案(三)的《主要材料報價單》、作為本契約附屬檔案(四)的《輔助材料報價單》，乙方的人工費見作為本契約附屬檔案(五)的《人工費報價單》。
第八條至第十三條在乙方提供施工使用的材料、設備以及勞務的情形下適用
第八條該房屋工程總價款為_____元，其中材料費_____元、人工費_____元、管理費_____元、設計費_____元、垃圾清運費_____元、稅金_____元、其他費用_____元。工程總價款是各分項價款的總和。前款所述的總價款和分項價款是乙方的預算價格。結算價格超出預算價格的，甲方按預算價格支付工程總價款;結算價格低於預算價格的，甲方按結算價格支付工程總價款。第九條乙方對材料費、人工費、管理費、設計費、垃圾清運費的報價，不得超過本契約簽訂時該費用的市場平均價格。乙方在本契約中的報價超過市場平均價格的，按市場平均價格結算。
雙方對前款所述的市場平均價格有異議的，可以委託價格評估部門評估，價格評估部門的評估結論，雙方應當接受。
第十條 乙方應在《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》中註明材料和設備的名稱、生產廠廠名、廠址、品牌、型號、規格、等級、價格和數量。
乙方提供並已經使用的材料和設備與《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的規定不符的，甲方有權選擇以下列方式之一處理，乙方應當接受：
(1)甲方同意繼續使用的，乙方免收該材料和設備的費用;
(2)甲方不同意繼續使用的，乙方應當根據《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的規定更換和重做，更換後的材料和設備費減半收取，原工期不變。
第十一條乙方應當提交說明書、保修單、環保說明書和購貨發票影印件，甲方要求與原件核對的，乙方應當同意。發票上應當載明產品名稱、品牌、型號、規格、等級、價格和數量。
第十二條乙方提供的材料和設備質量必須符合國家標準，有質量檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等，不得使用國家明令淘汰的建築裝飾裝修材料和設備。
乙方提供的材料和設備必須符合國家環保標準，包括但不限於完工後的室內空氣品質，輻射、照明和噪音強度等指標，使甲方達到安全居住、生活的目的。
乙方違反前兩款規定的，應當立即更換和重做，更換後的材料和設備不再收費，原工期不變。第十三條甲方變更施工內容的，乙方應當同意。工期、總價款、《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的內容相應變化的，經甲方書面確認後生效。
第十四條至第十六條在甲方提供施工使用的材料、設備，乙方提供勞務的情形下適用
第十四條 該房屋的工程總價款為_____元，其中人工費_____元、稅金_____、其他費用_____元。第十五條甲方提供的材料、設備，應當按時送到現場，乙方應辦理驗收手續。甲方提供的材料、設備不符合國家標準的，乙方應在驗收後以書面形式向甲方提出，甲方仍表示使用，造成損失的，由甲方承擔責任。甲方供應的材料、設備運抵現場，經乙方驗收後發生損壞的，乙方應當賠償。第十六條甲方提供的材料和設備，均套用於本工程;未經甲方同意，乙方不得挪作他用。
因乙方原因導致甲方提供的材料和設備短缺或被更換的，乙方應按短缺材料和設備的價款或材料和設備被更換前後差價的10倍賠償甲方。
第五章 付款方式
第十七條 工程款按以下方式支付：
(一)本契約簽訂後，開工前二至五日，甲方支付相當於總價款30%的工程款;
(二)完成50%的工程量之日後的三日內，甲方支付相當於總價款40%的工程款;
(三)竣工驗收後三日內，甲方支付相當於總價款25%的工程款。
(四)竣工驗收合格一年後或雙方約定的保修期滿，甲方支付相當於總價款5%的工程款。甲方支付工程款，乙方的業務員或施工人員收取的，視為乙方收取。
第十八條 因變更施工內容導致總價款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
第十九條 雙方款項往來，均應出具收據。施工結束，甲方全額付清應付款項後，乙方應當出具合法發票。
第二十條竣工驗收合格後，甲方有權留取相當於工程總價款的5%的保修基金。竣工驗收合格後一年內沒有發生工程質量問題的，甲方應將保修基金全額退還乙方。
第六章 結算
第二十一條工程竣工，甲方驗收後對價款有異議的，可以要求不超過七日的核價期，核價期內，甲方有權暫停向乙方付款，乙方應當同意。甲方若委託第三方進行評估的，核價期至取得評估報告之日屆滿。
甲方委託第三方評估價格的，以《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》約定的價格作為計算總價款的依據，按照評估結果結算總價款，乙方應當同意。
第七章 工程進度
第二十二條本工程於_____年_____月_____日開工，_____年_____月_____日竣工，工期為_____天。每日施工時間為_____時_____分至_____時_____分(_____時_____分至_____時_____分休息)。
工期中施工時間內，乙方未施工的，不論工程是否竣工，未施工的每1日按延誤工期1日處理。不滿1日的按1日處理。
第八章 施工
第二十三條乙方指派_____為工程駐工地代表，負責本契約的履行，包括根據要求組織施工，協調、處理由乙方負責的各項事宜。乙方對其指派的駐工地代表的行為均予認可。
乙方更換駐工地代表的，應當書面通知甲方;甲方收到更換通知前，乙方對原駐工地代表的行為應當認可。
第二十四條 乙方應當自行施工，未經甲方同意，不得將本工程轉包給任何第三方。
第二十五條 工程執行DBJ08-62-97《住宅建築工程技術規程》、DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》，以及國家和本市建築行政主管部門制定的其他標準、質量評定驗收標準和雙方的約定。
第二十六條 施工期間，甲方及其代表有權在現場查看、了解、檢查施工情況，乙方應當配合;但甲方不得因此影響乙方施工。
第二十七條 乙方應當按照工程建設強制性標準和其他技術標準施工，按照甲方認可的設計、施工方案和做法說明完成工程，確保工程質量，不得偷工減料。
第二十八條 施工期間，甲方修改設計方案並相應地變更施工方案、增減施工內容的，應在變更的項目施工前通知乙方，乙方應當根據甲方的要求施工。
甲方變更、增減施工項目的，應當與乙方簽訂作為本契約附屬檔案(六)的《工程項目變更單》。因甲方變更工種項目引起竣工日期和工程總價款變化的，按本契約第十三條的規定處理。
第二十九條乙方在施工中不得變更建築主體和承重結構，不得擅自折、改供曖、燃氣管線，或實施其他影響建築結構，危害使用安全，和超過住宅原設計標準的行為。
甲方要求實施前款規定禁止的行為，乙方可以拒絕，但應當提供修改意見。
第三十條 乙方應當遵守施工安全操作規程，採取必要的安全防護和消防措施，保證作業人員安全，避免甲方房屋和其他財產的`損失。
乙方違反前款規定，造成損失的，應當賠償。
第三十一條施工中，不得侵占公共空間，不得損害公共部位的設施。乙方違反前款的規定，引起相鄰糾紛和與物業公司及任何第三方的糾紛的，應當負責處理，造成甲方損失的，應當賠償。第三十二條施工現場發生的水、電、煤氣、電話等公用事業費用由甲方承擔，但日平均支出超過以下限額的，超過的部分由乙方承擔：水費_____元/日，電費_____元/日，煤氣費_____元/日，電話費_____元/日。
前款所述施工現場每日發生的各項公用事業費為施工期間該項費用的總額與施工天數的比值，以公用事業企業的付款通知或收據為認定費用的依據。
第九章 驗收
第三十三條隱蔽工程完工後，乙方應在完工前三日書面通知甲方驗收，甲方應當按乙方通知的時間參加驗收。甲方不能按時驗收的，應當通知乙方另行安排時間。
工程承攬施工協定 篇11
發包方：（以下簡稱甲方）
承攬方：（以下簡稱乙方）
經甲、乙雙方協商，乙方自願承攬基工程，本工程是機械鑽孔灌注樁，為單包工程。為明確雙方責、權利，經協商簽訂本契約，雙方共同遵守執行。
一、甲方須做下列準備工作並承擔其費用
1、場地「三通一平」（水、電、路通，施工場地平整）。
2、提供紅線定點陣圖，基礎設計圖各一份。
3、提供排污地點。
4、施工「三大材」和用水、電費。
二、乙方承擔下列任務並負責其費用
1、施工中所有人工費、機械費、安全措施費。
2、鑽孔樁砼澆灌和鋼筋籠製作以設計標高為準。
3、按設計要求完成鑽孔、鋼筋籠、砼澆注工作，並符合設計要求。
4、乙方所製作的鑽孔樁需達到檢測合格，樁檢測不合格，由乙方承擔返工的一切人工及材料費用。
5、乙方負責施工過程中的各種檢測、檢驗、取樣、送樣和檢驗。收集完善工程資料。
三、雙方責、權、利
1、甲、乙雙方必須照圖施工，嚴格按照鑽孔樁施工規範施工，做到保質，萬無一失。
2、甲方應負責「三大材」檢測、試壓、樁身檢測費。
3、施工中因乙方原因，造成損失由乙方自理，甲方不承擔其費用。
四、鑽孔樁規格及費用支付方法
1、鑽孔樁規格為φ600mm，按90.00元/米包幹價（包人工、包機械、包安全費、包進出場費）計算。所有樁按實際深度計算以甲、乙雙方現場簽證為準。
2、每月按完成工程量撥付50%工程進度款，完工後撥付至工程總價款的70%，餘款待基礎竣工驗收後支付。
五、施工安全
乙方應具備工程施工的相關資質，施工應符合國家法定要求。
乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，乙方應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，並對他們的安全負責，由於乙方安全措施不力造成的事故及違反安全管理規定進行施工而造成的'安全事故，由乙方承擔因此而發生的費用及相關責任，甲方不承擔任何費用和責任。
六、本工程工期為30天，如果特殊情況（設計變更、工程量變化、停電、停水，下雨等情況）時，工期順延。
七、如在履約的過程中發生爭議，雙方協商解決，如協商無效時，按照相關法律法規向當地人民法院提起訴訟，費用由敗訴方承擔。
八、本契約壹式肆份，雙方各執貳分，本契約自簽字之日起生效。
甲方：
乙方：
____年____月____日____年____月____日
工程承攬施工協定 篇12
甲方：
乙方：
經甲、乙雙方平等協商，就乙方承攬甲方電廠一號爐拆卸工程達成協定，具體事宜如下：
一、工程項目：電廠一號爐拆卸工程
二、工程內容：鍋爐本體(電氣、儀表類由甲方自行拆卸)拆卸。拆卸以正負零為標準土建除外。要求拆卸過程中隨拆隨運不得在場地記憶體留，所有拆卸部件按甲方要求存放到指定地點。70米以內短途由乙方承擔，超出部分由甲方承擔。
三、工程造價(含建安發票)：叄拾伍萬元整(350000.00)
四、結算方式：契約生效後乙方施工人員進駐現場後付30%預付款，本體拆除完畢後付20%，餘款工程全部完工場地清理乾淨雙方驗收合格後憑發票一次性付清。
五、工程期限：20xx年2月1日前工程全部結束並交付甲方驗收。
六、工程責任：
1.施工過程中出現的任何意外情況全部由乙方自行負責、甲方不付任何責任;
2.施工過程中如因乙方野蠻施工造成的一切損失由乙方負責;
3.在施工過程中乙方必須完全聽從甲方指揮;甲方提供水電。
4.施工人員必須有工傷保險。
5.因甲方原因影響工程進度工期順延。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程承攬施工協定 篇13
甲方(定做方)：
乙方(承攬方)：
一、 亮化工程內容及要求：
二、承攬方式：乙方包工、包料、設計、製作、安裝、調試及維修不留缺口。
三、總造價(總費用)為 拾 萬 仟 佰 拾 元 整。
四、結算方法：
五、交付時間：乙方應於 年 月 日前完工，交甲方驗收。
六、保修辦法：保修 壹 年。但因誤操作、電源、人為及不可抗力的原因造成的故障，不在保修範圍。
七、施工保障：甲方負責施工所需水、電源。協調施工同相關單位和個人的關係，辦理工商、城建、業主等相關手續，交納相關費用，保證施工順利進行。否則，由此造成的一切後果概由甲方承擔。
八：安全責任：乙方應安全施工、科學施工、文明施工，保障自身及他人的人身安全。因乙方原因對自身或他人造成的傷害，由乙方承擔全部責任。
九、違約責任：
1、甲方不按契約要求付款或自身其他原因，造成工期拖延，乙方不負責任。
2、乙方不按契約要求施工，甲方有權不付款或緩付款。
3、甲方應在乙方提出驗收要求的一周內組織驗收，並在驗收合格後簽字確認。甲方未經驗收而使用，乙方則視為驗收合格。
4、如需變更方案，乙方應徵得甲方同意，否則視為違約。
十、本契約在履行中如發生糾紛，雙方應友好協商解決。協商不成。可請求仲裁解決。
十一、本契約經雙方簽字蓋章後生效，履行完畢失效。契約一式二份，附屬檔案與契約具有同等法律效力。未盡事宜，可再行商議。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程承攬施工協定 篇14
訂立契約雙方：
承攬方： 以下簡稱甲方;
定作主： 以下簡稱乙方。
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本契約，共同信守執行。
第一條 甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費等。
品名
規格
單位
數量
加工費
單價
金額
第二條 加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔等。
定作物名稱
完工時間
檢驗時間地點
檢驗標準
與方法
包裝標準
包裝費承擔
(加工定作物樣品需要封存的，由雙方代表當面封簽，並妥當保存，作為檢驗的根據)
第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔等。
定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔
第四條 乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料。
材料名稱
型號
規格
質量要求
計量單位
數量
單價
總價
圖紙、技術資料及交付時間
第五條 原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸等。
材料名稱
交付時間
交付地點
交付數量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔
第六條 加工費結算辦法與時間 。
第七條 乙方應於 年 月 日前向甲方交付定金 元;乙方應於 年 月 日前向甲方交付預付款 元。乙方不履行契約的，無權請求返還定金。甲方不履行契約的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行契約的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款可以請求返還。
第八條 甲方的違約責任
1.甲方如未按契約規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調整後，仍不符合契約規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數量少於契約規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除契約，因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的 ‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值 %的違約金。
6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到契約規定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第九條 乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止契約，應償付甲方未履行部分定作物價款總值 %的`違約金。
3.乙方如未按契約規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過契約規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十條 不可抗力
在契約規定的履行期內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明後，可免予承擔違約責任。但甲方應當採取積極措施，儘量減少損失，如不可抗力的損失是在契約規定的履行期以外發生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，並賠償甲方因此造成的損失。
第十一條 本契約發生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時，可以向人民法院起訴。
本契約於 年 月 日生效，契約履行完畢即失效。
本契約一式 份，甲乙雙方各執一份，公證處、物價局、建設銀行各存一份。
承攬方： 定作方：
地址：地址：
法定代表人：法定代表人：
簽約日期： 年 月 日
工程承攬施工協定 篇15
________________有限公司(甲方)
________________有限公司(乙方)
依照《________》有關規定，結合本工程具體實際情況，經雙方協商一致，簽訂本契約，共同遵守。
乙方受甲方委託,承擔甲方________市檔案館遷建250KVA變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下：
一、甲方委託給乙方的工程項目和內容：
1、250KVA變受電工程的設計、設備購置、安裝調試
二、有關技術及服務要求：
1、乙方應根據甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作，協助並配合線路驗收、接入系統及併網工作。及時提供竣工資料。
2、乙方採購所有電氣設備和原料，應從國家定點廠家採購，並符合國家有關質量、技術標準。
3、變配電及線路安裝工程應根據電力安裝標準進行，符合質量要求。
4、甲方負責做好青苗賠償等有關政策處理。
三、工程款項及費用的結算：
1、工程款結算按執行。
2、工程預算款總計：________元;(高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收)
3、本工程款分2次結清，其中：
(1)、契約簽訂3天內應付工程款的70%(計________元)
(2)、工程竣工驗收合格決算審核後，送電前工程款全部付清。
4、工程款的結算以審計決算為依據。
四、施工及竣工驗收：
1、根據工程施工要求，甲方應於施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續，設備進場道路暢通等)，並確保自建附屬工程質量為乙方進場創造施工條件。
2、乙方應在________年________月________日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協商，時間順延。
3、施工期間,甲方應派員到現場協助解決安裝施工期間所發生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應注意安全,做到文明施工，如發生違章和野蠻施工所
造成意外事故和損失，由乙方自負。
5、乙方在工程結束時，甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。
五、契約未盡事宜，雙方協商解決。
六、契約雙方代表簽字蓋章後生效。
七、契約一式4份，甲方執2份，乙方執2份。
甲方：(蓋章)________________乙方：(蓋章)________________
代表：________________代表：________________
工程承攬施工協定 篇16
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國民法典》有關規定，結合本工程具體實際情況，經雙方協商一致，簽訂本契約，共同遵守。
乙方受甲方委託,承擔甲方 工程,具體事宜雙方明確如下：
一、甲方委託給乙方的工程項目和內容：
1、工程的設計、設備購置、安裝調試
二、有關技術及服務要求：
1、乙方應根據甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作，協助並配合線路驗收、接入系統及併網工作。及時提供竣工資料。
2、乙方採購所有電氣設備和原料，應從國家定點廠家採購，並符合國家有關質量、技術標準。
3、變配電及線路安裝工程應根據電力安裝標準進行，符合質量要求。
4、甲方負責做好青苗賠償等有關政策處理。
三、工程款項及費用的結算：
1、工程款結算按執行。
2、工程預算款總計： 元;
(高壓電纜、線路部分按實際耗材在決算中計收)
3、本工程款分2次結清，其中：
(1)、契約簽訂3天內應付工程款的 %(計 元)
(2)、工程竣工驗收合格決算審核後，送電前工程款全部付清。
4、工程款的結算以審計決算為依據。
四、施工及竣工驗收：
1、根據工程施工要求，甲方應於施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續，設備進場道路暢通等)，並確保自建附屬工程質量為乙方進場創造施工條件。
2、乙方應在___年___月___日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協商，時間順延。
3、施工期間,甲方應派員到現場協助解決安裝施工期間所發生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應注意安全,做到文明施工，如發生違章和野蠻施工所造成意外事故和損失，由乙方自負。
5、乙方在工程結束時，甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。
五、契約未盡事宜，雙方協商解決。
六、契約雙方代表簽字蓋章後生效。
七、契約一式4份，甲方執2份，乙方執2份。
甲方：(蓋章)___乙方：(蓋章)___
代表：___代表：___
工程承攬施工協定 篇17
甲方：
乙方：
經甲乙雙方友好協商，甲方將 工程承攬給乙方，為明確甲乙雙方的責任及權利和利益，特簽訂以下條款，以共同遵守和執行。
一、工程名稱地點：
1、工程名稱：
2、工程地點：
二、承包方式及內容：
1、承包方式：
2、承包內容：
3、承包範圍及說明：
三、工程造價及付款方式：
1、工程造價如下：
2、工程決算以甲乙雙方代表實測實量的實際數據雙方簽字為準。
3、付款方式雙方協商分次進行如下：
四、工期及說明：
根據甲方工期計畫進行施工，如因甲方原因造成工期延誤，則向後順延，工期為 天，如遇不可抗拒的情況(停水、停電、下雨、颱風、地震等自然災害)，工期則相應順延。
五、甲方責任及義務：
1、提供施工項目的場地並作技術交底，組織承包人項目經理進行技術交底;如甲方無法提供施工圖紙，有乙方結合甲方意見及要求進行。
2、負責提供工具材料存放場地，水電有甲方負責安排及交費，(可保證安全水電正常的場所)。
3、甲方派度，施工質量，如發現問題，及時通知乙方更改或雙方商定處理方案，並及時糾正。
4、如甲方在施工蹭發現乙方未按契約要求進行施工。甲方有權停工並糾正，如乙方不服從甲方代表指揮甲方有權終止契約。同時追究乙方責任，並有權安排其他施工隊進行施工。所造成的一切後果由乙方承擔。
5、乙方進場施工人員必須提供人身安全保險的有關證明，如未辦理人身安全保險的，由乙方向甲方提供施工人員辦理人身安全保險需要的相關手續，由甲方代為辦理，所發生的費用在乙方的工程款中扣除。
六、乙方責任及義務：
1、對甲方施工方案及要求，要做到堅決服從不得推委。
2、根據要求進行合理施工，不得野蠻施工。
3、不得隨意將甲方施工現場的材料和原料挪作它用或變賣。如發現，因此造成的經濟損失以及引發的刑事責任由乙方承擔。
4、乙方派行現場規章制度，認真做好施工現場的施工安全，防火、防盜等工作。
5、如乙方在施工中間終止契約，因此造成的責任及過錯，甲方有權起訴並追究乙方法律責任。
6、乙方進場施工人員必須提供人身安全保險的有關證明，如未辦理人身安全保險的，由乙方負責人簽署安全責任申明書並有參與施工的施工員簽名按手印後進入工地，如不符合以上兩個條件甲方有權拒絕施工人員進入施工現場。
7、對於施工過程中所發生的一切學安全事故以及處理事故所發生的一切費用由乙方全部承擔，甲方概不負責。
七、其他：
1、本工程實行項目經理監理制，甲方應在監理前，契約簽訂後三日內將項目經理名字，監理內容及監理許可權以書面形式通知承包人。不實行工程監理的，有契約簽訂人甲方代表監理。
2、本協定未盡事宜，雙方本著實事求實的原則，互相協商或再行簽訂補充協定，契約履行中，發包人承包人有關此工程的書面協定或檔案視為本契約的組成部分。與本協定同等生效。
3、甲乙雙方若發生糾紛，導致契約不能正常履行。以友好協商為主，若協商不成，雙方可起訴至工程項目所在地的法院進行裁定。
4、協定經甲乙雙方簽字後生效，待本協定各項條款執行完畢後即生效。
5、本協定一式貳份，甲方執壹份，乙方執壹份。
八、附則：甲乙雙方簽署契約的同時，甲方給乙方提供了一份施工安全細則條例，乙方負責人組織施工人員認真學習條例後，簽名申明以學習施工安全細則條例後進入工地施工。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程承攬施工協定 篇18
以下簡稱甲方）__________________________（以下簡稱乙方） 乙方承攬甲方________工程，為了保證工程質量、安全和工期，經雙方協商，達成如下協定：
一、工程量
1.___________________________。
2.___________________________。
3.___________________________。
4.___________________________。
二、工程要求
1.___________________________。
2.___________________________。
3.___________________________。
4.___________________________。
5.___________________________。
三、甲方責任範圍
1.___________________________。
2.___________________________。
3.___________________________。
四、乙方責任範圍
1.___________________________。
2.___________________________。
3.___________________________。
五、技術要求
1.___________________________。
2. ___________________________。
3.___________________________。
六、工期、驗收程式及質保期
1.施工工期：自開工之日起____日內完工，每拖期一天，扣乙方工程款的_____%。
2.每一道工序完成，乙方應提前一天通知甲方，驗收合格才能進行下道工序，否則該工序被視為未發生項，結算時將從工程款直接扣除。
3.質保期：質保期________年，驗收合格後付至工程款的_____%，留____%質保金：質保期內由乙方施工質量和原材料質量等造成的各種問題，由乙方無償修復或更換。
七、其它要求
1.施工中乙方接受甲方項目負責人現場施工監督。
2.施工中乙方應遵守甲方安全規程，並簽訂安全、文明施工協定。由乙方原因造成的不安全事故，責任由乙方自負。
3.乙方施工過程中，不得損壞甲方的生產設施、設備，如有損壞乙方必須無償進行修復。
4.未盡事宜雙方協商解決。
5.本協定作為契約附屬檔案，與契約具有同等法律效力。甲方：___________________乙方：____日期：___________________
返
工程承攬施工協定 篇19
發包單位(以下簡稱甲方)：_________
承包單位(以下簡稱乙方)：_________
甲、乙雙方本著平等互利、公平公正的原則，經友好協商，甲方將其金宇時代奧城A地塊基礎土石方工程包給乙方施工完成。為了明確雙方的責任，根據《_____》、《中華人民共和國建築法》、《建築工程施工質量驗收統一標準》、《工程建設標準強制性條文》、《建築工程安全生產管理條例》及其相關法律法規，並結合本工程的實際情況，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程施工事項協商一致，訂立本契約，以茲共同遵守。
一、乙方的資質
1、乙方是經工商行政部門依法註冊和相關行政機構依法核准，並持有合法有效之營業執照、稅務登記和相關施工資質的公司法人。
4、乙方應保證前述資質證明檔案的真實性與合法性。如乙方以偽造、變造方式提交相關資質證明的，應按照本契約的約定承擔違約責任，同時甲方有權拒絕支付工程款。
二、工程概況
1、工程名稱：「金宇?時代奧城」B地塊基礎土石方挖運工程
2、工程地點：南部縣南隆鎮蜀北大道西延線
三、工程施工承攬工作內容
施工圖所示範圍內放線，標高控制，勞動力及技術裝備的組織，土石方的開挖、運輸(含淤泥)及所需機械設施設備，地表清障(青苗費)，場內排水、施工期間的排水、以及周邊相鄰建築物、居民的安全防護_____設施，工程資料的編制，現場的安全文明施工措施，土石方開挖、運輸施工臨時道路修建(甲方只提供商品砼)，沖洗設備、設施，臨時用水用電，為保證工程質量、進度而作的協調，開挖土石方及臨時道路開口須辦理的手續等工作。
註：施工臨時道路及沖洗池乙方施工完後無償提供給甲方使用。
四、契約工期
開工日期：20________________年_______月_______日;竣工日期：20________________年_______月_______日。契約工期總日曆天數70天，每拖延壹天按10000.00元/天處罰。
五、契約價款
本契約採用單價包幹契約，包括但不限於乙方完成本契約第三條約定承攬範圍內全部工程內容和工作內容所需要的人工費、材料費、機械費(含機械設備等的進、出場費)、管理費、行管罰款、_____費(含第三者責任險)、交驗前成品保護費、利潤、稅金、工程周邊社會關係協調費等全部費用組成，如挖土過程中有淤泥其單價為：23.5元/m;無淤泥其單價為：23.00元/m。
1、工程施工期間需排水其所需的設施設備、人工費由乙方負責。
2、如需加班施工所需費用由乙方負責。
3、工程方量按實際收方結算。
六、工程結算
1、乙方按工程進度在每月30日前將已完工程量及價款報甲方審核，甲方審核確認後支付已完工程價款的70%;
2、工程完工驗收合格後，依據甲、乙雙方現場實際收方工程量辦理結算，結算完畢，移交結算資料後，一次性付至結算金額的80%，剩餘尾款在工程完工驗收合格後兩個月內付清。
3、乙方收取每筆工程款支付時須提供足額建安發票，否則甲方有權拒絕支付，且不視為甲方違約。
七、工程質量及技術要求
本工程嚴格按照國家現行《土石方工程施工質量驗收規範》、《建築工程質量檢驗及評定標準》、《建築地基與基礎工程施工質量驗收規範》等進行施工和驗收。同時，本契約約定：
1、土石方工程施工(包括清邊撿底)完成後的驗收標高與設計標高的誤差不大於±10cm，垂直面邊坡需用挖機夯實(如需做護壁噴錨等由甲方負責，乙方配合)。如驗收不合格，所產生的返工費用由乙方承擔，並承擔由此給甲方造成的損失。
2、進場施工前，必須提前2天向甲方分別提交：土石方施工方案、安全文明施工方案、施工_____費(含第三者責任險)交繳憑據及質量進度保證措施。
3、施工期間邊坡如需覆蓋材料由甲方提供，乙方負責施工及其人工費。
4、竣工結算資料為壹式3套。
八、安全施工
乙方應嚴格按照國家有關安全施工規範進行施工，採取嚴格有效的安全防護措施，在施工作業中，乙方發生直接或間接所遇任何與工程相關的自身及第三者的一切安全事故，均由乙方自行承擔全部責任及賠償。如對甲方或第三方造成損失，按其損失的雙倍賠償從總價款中扣除，不足部分甲方有權另行追索。
九、履約保證金
本工程履約保證金100萬，契約簽訂後3天內轉入甲方指定帳戶，契約即生效，否則契約無效。(履約保證金無息退還，退還方式：按總工期70天計算，第一階段退款為30天，其餘退款按每20天為退款階段，退款時工程量須完成總工程量的三分之一，否則甲方有權拒絕退還履約保證金，未退還的履約保證金在工程款結算完畢後支付時一併支付)。
十、契約簽訂後，乙方因自身原因中途退場或不能滿足甲方工期要求被甲方勒令退場，工程款結算按已完工程量的60%計算。
十一、違約責任
本契約工程不允許轉包/分包，若甲方核實乙方有轉包或分包行為，甲方有權單方面以書面通知的方式終止本契約，乙方在接到甲方書面通知後必須無條件退場，並承擔該工程總工作量程款20%的違約金，乙方退場遲延給甲方或第三方造成損失，按其損失的雙倍賠償並從工程總價款中扣除，不足部分甲方有權另行追索。
十二、本契約一式肆份，甲方貳份，乙方貳份，經雙方簽字蓋章後生效，工程合格交驗結清尾款後自然失效。其它未盡事宜，雙方協商解決。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程承攬施工協定 篇20
甲方：________________
乙方：________________
乙方承攬甲方________工程，為了保證工程質量、安全和工期，經雙方協商，達成如下協定：
一、工程量
二、工程要求
三、甲方責任範圍
四、乙方責任範圍
五、技術要求
六、工期、驗收程式及質保期
1.施工工期：自開工之日起________日內完工，每拖期一天，扣乙方工程款的_____%。
2.每一道工序完成，乙方應提前一天通知甲方，驗收合格才能進行下道工序，否則該工序被視為未發生項，結算時將從工程款直接扣除。
3.質保期：質保期_____年，驗收合格後付至工程款的_____%，留____%質保金：質保期內由乙方施工質量和原材料質量等造成的各種問題，由乙方無償修復或更換。
七、其它要求
1.施工中乙方接受甲方項目負責人現場施工監督。
2.施工中乙方應遵守甲方安全規程，並簽訂安全、文明施工協定。由乙方原因造成的不安全事故，責任由乙方自負。
3.乙方施工過程中，不得損壞甲方的生產設施、設備，如有損壞乙方必須無償進行修復。
4.未盡事宜雙方協商解決。
5.本協定作為契約附屬檔案，與契約具有同等法律效力。
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
工程承攬施工協定 篇21
________________有限公司(甲方)
________________有限公司(乙方)
依照《________》有關規定，結合本工程具體實際情況，經雙方協商一致，簽訂本契約，共同遵守。
乙方受甲方委託,承擔甲方________市檔案館遷建250KVA變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下：
一、甲方委託給乙方的工程項目和內容：
1、250KVA變受電工程的設計、設備購置、安裝調試
二、有關技術及服務要求：
1、乙方應根據甲方的.要求做好開工和竣工等有關技術工作，協助並配合線路驗收、接入系統及併網工作。及時提供竣工資料。
2、乙方採購所有電氣設備和原料，應從國家定點廠家採購，並符合國家有關質量、技術標準。
3、變配電及線路安裝工程應根據電力安裝標準進行，符合質量要求。
4、甲方負責做好青苗賠償等有關政策處理。
三、工程款項及費用的結算：
1、工程款結算按執行。
2、工程預算款總計：________元;(高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收)
3、本工程款分2次結清，其中：
(1)、契約簽訂3天內應付工程款的70%(計________元)
(2)、工程竣工驗收合格決算審核後，送電前工程款全部付清。
4、工程款的結算以審計決算為依據。
四、施工及竣工驗收：
1、根據工程施工要求，甲方應於施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續，設備進場道路暢通等)，並確保自建附屬工程質量為乙方進場創造施工條件。
2、乙方應在________年________月________日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協商，時間順延。
3、施工期間,甲方應派員到現場協助解決安裝施工期間所發生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應注意安全,做到文明施工，如發生違章和野蠻施工所
造成意外事故和損失，由乙方自負。
5、乙方在工程結束時，甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。
五、契約未盡事宜，雙方協商解決。
六、契約雙方代表簽字蓋章後生效。
七、契約一式4份，甲方執2份，乙方執2份。
甲方：(蓋章)________________乙方：(蓋章)________________
代表：________________代表：________________
日期：______________
工程承攬施工協定 篇22
委託方：____________(以下稱甲方)
承接方：____________(以下稱乙方)
簽約地點：____________
施工地點：____________
簽約時間：____________年____________月____________日
1、契約內容
本契約項所指的項目是：____________
(系統配件參考「附屬檔案一：物料清單」)
2、契約金額
2.1契約總金額為人民幣：____________(rmb：____________)
2.2契約總價已包括執行本契約內工程全部內容之費用。
3、付款方式
3.1付款
契約簽訂後兩天內，由甲方向乙方支付契約總價的____%，即人民幣____________(rmb____________)。
3.2設備進度款
當乙方進場並系統布線完畢後，甲方向乙方支付契約總價的____%，即人民幣____________(rmb____________)。
3.3工程結算付款
本契約項下系統設備安裝完成，由甲方人員驗收合格之日起後兩天內，甲方向乙方支付契約總價的____%，即人民幣____________(rmb____________)。
3.4最終驗收付款
經甲方代表驗收合格之後的____個工作日後，甲方向乙方支付契約總價的____%，即人民幣________________________(rmb____________)。
3.5其它事項
4、契約雙方責任
4.1甲方責任
4.1.1按本契約第3條款規定及時向乙方支付契約款。
4.1.2提供好施工現場的土建、水、電等條件。
4.1.3安排好貨物在工地的倉儲設施。
4.1.4協調各施工單位的關係，避免直接影響乙方施工進度。
4.1.5工程安裝調試完畢後，甲方應在乙方提出驗收申請之時起____個工作日內安排驗收。
4.2乙方責任
4.2.1按契約規定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。
4.2.3確保所提供的設備材料與質量相符。
4.2.4向甲方提供及時的售後服務支持。(回響時間為全天24小時)
5、安裝及調試
5.1安裝及調試責任
乙方根據契約規定對設備的安裝、調試負全部責任。
5.2在整個安裝調試期內，乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。
6、其它
本契約中一切未盡事宜，由甲、乙雙方另行協商處理。
甲方：____________乙方：____________
地址：____________地址：____________
電話：____________電話：____________
傳真：____________傳真：____________
簽約代表：____________簽約代表：____________
指定聯絡人員：____________指定聯絡人員：____________
____________年____________月____________日
工程承攬施工協定 篇23
定作方(以下簡稱甲方)：
承攬方(以下簡稱乙方)：
簽約地點：
簽約日期：________年____月____日
一、總則
1.甲、乙雙方經充分協商，就甲方委託乙方承接led顯示屏工程事宜，依據《中華人民共和國民法典》，一致同意簽訂本契約。
2.甲方提出led顯示屏工程的具體要求，乙方據此契約規定負責顯示屏的設計、製作、安裝、調試、培訓、維護等工作。甲方負責投資工程的總費用。
二、工程類型、費用構成
顯示屏工程總費用為：____元。大寫：____人民幣
具體構成如下：
1.顯示屏部分
名稱規格顯示解析度面積(長×高)單價(元/㎡)金額(元)
小計￥：____元，大寫：____人民幣
註：
2.屏體外設、軟體、工程等費用
名稱規格數量單價(元)金額(元)
框線
控制系統
軟體
通訊線
電源線
安裝、運輸、調試、
維護、培訓
小計￥：____元，大寫：____人民幣
註：
3.若甲方中途變更承攬要求，造成乙方增加費用或遭受損失，則甲方相應提高工程總費用或賠償乙方因此遭受的損失。
三、軟體要求
1.乙方向甲方提供一套專門設計的顯示屏標準用戶軟體，可實現顯示系統本身圖文編輯、螢幕顯示控制等功能(不包括與外部數據連結)。標準用戶軟體由乙方提供，由乙方負責裝機調試。
2.如果甲方對顯示屏軟體有特殊用途要求，並委託乙方研製開發時，應簽訂特殊軟體協定(見附屬檔案一)。
3.為使乙方特殊軟體開發研製工程順利進行，甲方須在契約簽訂之日起一周內向乙方提供相關的技術資料(如螢幕顯示的格式、有關網路資料庫和檔案格式、通訊接口標準要求等)。
4.顯示屏技術參數、顯示功能等以本契約規定為準。
四、運輸、安裝、調試及培訓
1.乙方負責(甲方協助)顯示屏的運輸、安裝、調試及甲方操作人員的培訓。
2.顯示屏的安裝方式、位置及外框種類及顏色，由甲方確認後執行(詳見附屬檔案二)。
3.乙方承擔的具體工作。
①顯示屏由乙方所在地至甲方所在地的運輸。
②顯示屏的現場安裝、調試。
③乙方應在顯示屏右下角的框線或包邊正面顯著位置打上公司標牌。否則工商部門會將顯示屏判定為「三無產品」。
④對甲方操作人員的培訓。
4.甲方承擔的具體工作。
①及時提供顯示屏安裝的具體要求、安裝場地的施工條件說明及通訊距離。
②派出--負責施工用電和顯示屏及其控制設備用交流電源的配置。在乙方進入現場施工時，負責提供電源，將電源線拉到屏體背後並預留適當長度。電源容量由乙方提供數據。
③負責施工現場的有關辦證、與有關部門的聯絡、保衛、消防等所有協調工作及相關費用。
④在顯示屏安裝、調試開始時，即派出熟悉計算機套用的操作人員，以掌握顯示屏整體情況並接收現場培訓。
⑤甲方應對顯示系統的施工提供必須的基礎設施，乙方向甲方提出基礎工程施工的標準。
五、工程維護
1.乙方負責對顯示屏進行終身維護、屏體維修壹年(自顯示屏安裝並驗收合格後算起)，質保期之後乙方只收取維修成本費;顯示屏外圍設備的質保期執行供應商的相應規定。
2.若顯示屏本身出現問題，乙方在接到甲方通知後及時趕到甲方所在地進行解決。此前甲方應向乙方以書面形式(傳真)說明所出現問題的基本情況。以便乙方進行準備。
3.顯示屏使用中由於甲方使用不當造成的問題及意外情況造成的損失，乙方可協助甲方進行解決，但相關費用由甲方負責。
4.以下情況造成顯示屏不能正常運行，由甲方負責：
①顯示屏控制計算機挪作他用，由於軟體病毒等原因，破壞了顯示屏控制軟體。
②顯示屏與甲方計算機網路連線使用時，因為計算機網路出現的問題導致顯示屏及計算機和軟體損壞。
③由於電網浪涌波動或現場強幹擾源造成顯示屏損壞。
六、工程進度及驗收
1.顯示屏工程期總計5工作日，從乙方收到甲方預付款之日起到乙方安裝調試完畢止。
2.顯示屏現場安裝、調試完畢後的叄天內，甲方應對整個顯示屏工程進行驗收，驗收標準依據本契約各項條款及顯示屏技術規範。
3.顯示屏驗收合格以前的所有控制操作必須由乙方完成，播放內容僅限於乙方自制節目及其他乙方同意播放的內容。
4.驗收合格後應填寫顯示屏工程工程驗收報告，並由雙方代表在驗收報告上簽字蓋章。
5.甲方無正當理由在顯示屏安裝調試後的叄天內不對工程進行驗收，視為驗收合格。
6.若甲方未按契約規定的工程期限提供安裝場地和條件，造成工程不能按期完成，乙方不承擔工程預期的責任。待契約規定工期期滿後，視為安裝完畢，甲方應按契約有關條款向乙方支付工程費用。
七、工程費用結算方式
1.甲、乙雙方簽字蓋章之日起叄天內，甲方預付乙方工程款____%，計￥____元，大寫：____，契約生效。
2.驗收後，甲方在叄天內將工程餘款____%，計￥____元，
大寫：____，支付給乙方全部結清。
3.甲方在未付清全部工程費用以前，顯示屏的產權歸乙方所有。款付清後，產權歸甲方所有。
4.工程款必須匯入乙方指定帳號。若匯入其他帳號，乙方不予承認，由此造成的後果由甲方自行承擔。
八、違約規則
1.由於乙方原因，顯示屏工程未能按預定工期交付甲方(不可抗力因素除外)，給甲方造成損失，則乙方應向甲方支付拖期罰金：總工程款的1‰/天。
2.乙方必須根據契約要求保證產品質量，否則乙方承擔相應責任。
3.甲方在契約簽訂後未能及時預付工程款，則甲方向乙方支付延遲付款罰金：延期款總數的1‰/天。
九、特別約定
十、爭議解決
在本契約及其附屬契約履行過程中發生的一切爭議，雙方應本著互諒互讓的精神協商解決。如果雙方不能自行協商解決，可向甲乙雙方認可的仲裁委員會申請仲裁。
十一、附則
1.本契約經雙方簽字蓋章後成立，甲方預付工程款到達乙方指定帳號後生效。
2.任何一方代理人、地址、電話、開戶銀行及帳號等信息發生變化，應書面通知另一方。
3.本契約未盡事宜，雙方另行協商簽訂補充協定。
4.本契約的附屬檔案及補充協定與本契約具有同等法律效力;其傳真件同樣有效。
5.本契約一式____份，甲乙雙方各執____份。
甲方(簽章)：_________乙方(簽章)：_________
簽訂地點：_________簽訂地點：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程承攬施工協定 篇24
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國民法典》有關規定，結合本工程具體實際情況，經雙方協商一致，簽訂本契約，共同遵守。
乙方受甲方委託, 承擔甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程, 具體事宜雙方明確如下：
一、甲方委託給乙方的工程項目和內容：
1、250KVA變受電工程的設計、設備購置、安裝調試
二、有關技術及服務要求：
1、乙方應根據甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作，協助並配
合線路驗收、接入系統及併網工作 。及時提供竣工資料。
2、乙方採購所有電氣設備和原料， 應從國家定點廠家採購， 並符合國家有
關質量、技術標準。
3、變配電及線路安裝工程應根據電力安裝標準進行，符合質量要求。
4、甲方負責做好青苗賠償等有關政策處理。
三、工程款項及費用的結算：
1、工程款結算按執行。
2、工程預算款總計：102496元;
(高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收)
3、本工程款分 2次結清，其中：
(1) 、契約簽訂3天內應付工程款的70%
(計70000元)
(2) 、工程竣工驗收合格決算審核後，送電前工程款全部付清。
4、工程款的結算以審計決算為依據。
四、施工及竣工驗收：
1、根據工程施工要求，甲方應於施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續，設備進場道路暢通等) ，並確保自建附屬工程質量為乙方進場創造施工條件。
2、乙方應在20xx年 月 日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協商，時間順延。
3、施工期間, 甲方應派員到現場協助解決安裝施工期間所發生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應注意安全, 做到文明施工，如發生違章和野蠻施工所
造成意外事故和損失，由乙方自負。
5、乙方在工程結束時，甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。
五、契約未盡事宜，雙方協商解決。
六、契約雙方代表簽字蓋章後生效。
七、契約一式4份，甲方執2份，乙方執2份。
甲方： (蓋章)
乙方： (蓋章)
代表：
代表：
年月日：
工程承攬施工協定 篇25
工程承攬契約樣書
定作方(以下簡稱甲方)：_______
承攬方(以下簡稱乙方)：_______
簽約地點：_______
簽約日期：________年____月____日
一、總則
1.甲、乙雙方經充分協商，就甲方委託乙方承接led顯示屏工程事宜，依據《中華人民共和國_____》，一致同意簽訂本契約。
2.甲方提出led顯示屏工程的具體要求，乙方據此契約規定負責顯示屏的設計、製作、安裝、調試、培訓、維護等工作。甲方負責投資工程的總費用。
二、工程類型、費用構成
顯示屏工程總費用為：____元。大寫：____人民幣
具體構成如下：
1.顯示屏部分
名稱規格顯示解析度面積(長_________高)單價(元/?O)金額(元)
小計￥：____元，大寫：____人民幣
註：
2.屏體外設、軟體、工程等費用
名稱規格數量單價(元)金額(元)
框線
控制系統
軟體
通訊線
電源線
安裝、運輸、調試、
維護、培訓
小計￥：____元，大寫：____人民幣
註：
3.若甲方中途變更承攬要求，造成乙方增加費用或遭受損失，則甲方相應提高工程總費用或賠償乙方因此遭受的損失。
三、軟體要求
1.乙方向甲方提供一套專門設計的顯示屏標準用戶軟體，可實現顯示系統本身圖文編輯、螢幕顯示控制等功能(不包括與外部數據連結)。標準用戶軟體由乙方提供，由乙方負責裝機調試。
2.如果甲方對顯示屏軟體有特殊用途要求，並委託乙方研製開發時，應簽訂特殊軟體協定(見附屬檔案一)。
3.為使乙方特殊軟體開發研製工程順利進行，甲方須在契約簽訂之日起一周內向乙方提供相關的技術資料(如螢幕顯示的格式、有關網路資料庫和檔案格式、通訊接口標準要求等)。
4.顯示屏技術參數、顯示功能等以本契約規定為準。
四、運輸、安裝、調試及培訓
1.乙方負責(甲方協助)顯示屏的運輸、安裝、調試及甲方操作人員的培訓。
2.顯示屏的安裝方式、位置及外框種類及顏色，由甲方確認後執行(詳見附屬檔案二)。
3.乙方承擔的具體工作。
①顯示屏由乙方所在地至甲方所在地的運輸。
②顯示屏的現場安裝、調試。
③乙方應在顯示屏右下角的框線或包邊正面顯著位置打上公司標牌。否則工商部門會將顯示屏判定為「三無產品」。
④對甲方操作人員的培訓。
4.甲方承擔的具體工作。
①及時提供顯示屏安裝的具體要求、安裝場地的施工條件說明及通訊距離。
②派出_________負責施工用電和顯示屏及其控制設備用交流電源的配置。在乙方進入現場施工時，負責提供電源，將電源線拉到屏體背後並預留適當長度。電源容量由乙方提供數據。
③負責施工現場的有關辦證、與有關部門的聯絡、保衛、消防等所有協調工作及相關費用。
④在顯示屏安裝、調試開始時，即派出熟悉計算機套用的操作人員，以掌握顯示屏整體情況並接收現場培訓。
⑤甲方應對顯示系統的施工提供必須的基礎設施，乙方向甲方提出基礎工程施工的標準。
五、工程維護
1.乙方負責對顯示屏進行終身維護、屏體維修壹年(自顯示屏安裝並驗收合格後算起)，質保期之後乙方只收取維修成本費;顯示屏外圍設備的質保期執行供應商的相應規定。
2.若顯示屏本身出現問題，乙方在接到甲方通知後及時趕到甲方所在地進行解決。此前甲方應向乙方以書面形式(傳真)說明所出現問題的基本情況。以便乙方進行準備。
3.顯示屏使用中由於甲方使用不當造成的問題及意外情況造成的損失，乙方可協助甲方進行解決，但相關費用由甲方負責。
4.以下情況造成顯示屏不能正常運行，由甲方負責：
①顯示屏控制計算機挪作他用，由於軟體_____等原因，破壞了顯示屏控制軟體。
②顯示屏與甲方計算機網路連線使用時，因為計算機網路出現的問題導致顯示屏及計算機和軟體損壞。
③由於電網浪涌波動或現場強幹擾源造成顯示屏損壞。
六、工程進度及驗收
1.顯示屏工程期總計5工作日，從乙方收到甲方預付款之日起到乙方安裝調試完畢止。
2.顯示屏現場安裝、調試完畢後的叄天內，甲方應對整個顯示屏工程進行驗收，驗收標準依據本契約各項條款及顯示屏技術規範。
3.顯示屏驗收合格以前的所有控制操作必須由乙方完成，播放內容僅限於乙方自制節目及其他乙方同意播放的內容。
4.驗收合格後應填寫顯示屏工程工程驗收報告，並由雙方代表在驗收報告上簽字蓋章。
5.甲方無正當理由在顯示屏安裝調試後的叄天內不對工程進行驗收，視為驗收合格。
6.若甲方未按契約規定的工程期限提供安裝場地和條件，造成工程不能按期完成，乙方不承擔工程預期的責任。待契約規定工期期滿後，視為安裝完畢，甲方應按契約有關條款向乙方支付工程費用。
七、工程費用結算方式
1.甲、乙雙方簽字蓋章之日起叄天內，甲方預付乙方工程款____%，計￥____元，大寫：____，契約生效。
2.驗收後，甲方在叄天內將工程餘款____%，計￥____元，
大寫：____，支付給乙方全部結清。
3.甲方在未付清全部工程費用以前，顯示屏的產權歸乙方所有。款付清後，產權歸甲方所有。
4.工程款必須匯入乙方指定帳號。若匯入其他帳號，乙方不予承認，由此造成的後果由甲方自行承擔。
八、違約規則
1.由於乙方原因，顯示屏工程未能按預定工期交付甲方(不可抗力因素除外)，給甲方造成損失，則乙方應向甲方支付拖期罰金：總工程款的1‰/天。
2.乙方必須根據契約要求保證產品質量，否則乙方承擔相應責任。
3.甲方在契約簽訂後未能及時預付工程款，則甲方向乙方支付延遲付款罰金：延期款總數的1‰/天。
九、特別約定
十、爭議解決
在本契約及其附屬契約履行過程中發生的一切爭議，雙方應本著互諒互讓的精神協商解決。如果雙方不能自行協商解決，可向甲乙雙方認可的_____委員會申請_____。
十一、附則
1.本契約經雙方簽字蓋章後成立，甲方預付工程款到達乙方指定帳號後生效。
2.任何一方代理人、地址、電話、開戶銀行及帳號等信息發生變化，應書面通知另一方。
3.本契約未盡事宜，雙方另行協商簽訂補充協定。
4.本契約的附屬檔案及補充協定與本契約具有同等法律效力;其傳真件同樣有效。
5.本契約一式____份，甲乙雙方各執____份。
甲方(簽章)：_________乙方(簽章)：_________
簽訂地點：_________簽訂地點：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程承攬施工協定 篇26
甲方：____________
乙方：____________
經甲乙雙方友好協商，甲方同意將______工程的________施工項目交由乙方負責施工。根據《_____》和《建築安裝工程承包契約條例》的規定，結合本工程具體情況雙方達成以下協定：
一、工程概況
1.工程名稱：____________
2.工程地點：____________
3.承包範圍：____________
4.承包方式：包工、包料、包費用
5.工期：按照甲方書面通知乙方開工進場之日起個日曆天。
6.工程質量：本工程為合格工程
二、契約單價和付款方式
1.契約單價：____________
2.實際結算價款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價為準。以上價格包括含稅價，材料及其運輸費，人工費，裝卸費，設備費等一切費用。契約價款一經確定，不作任何調整。
3.施工完畢經甲方和監理公司驗收合格後付至契約價款的__%;工程竣工驗收合格後付至契約價款的__%;工程竣工驗收合格年後___日內，付至結算價款的__%;剩餘__%作為質保金在竣工驗收合格年後___日內一次性無息付清。
4.該項目契約約定的款項由有限公司按照本契約約定支付，項目的發票及合格證開具給有限公司。乙方應向甲方提供稅務部門認可的票據，如乙方提供假票據則應賠償甲方所有損失及承擔一切法律任。
三、技術要求和質量標準
四、違約責任和安全責任
1.因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付給甲方契約價款__%的違約金。乙方質量標準達不到甲方要求則乙方承擔契約價款的__%違約金支付給甲方，並承擔由此對甲方造成的一切經濟損失。
2.乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，並隨時接受行業安全監察人員依法實施的監督監察。乙方必須採取必要的安全防護措施，消除事故隱患，由於乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責任的，因此發生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產或人身損害的，均由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。
五、爭議或糾紛處理
1.本契約在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可協商解決。
2.當事人不願通過協商調解解決或協商調解不成時本契約在執行中發生的爭議雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。
六、保修
七、本契約未盡事宜，甲乙雙方協商解決。本契約經雙方簽字和蓋章後生效。本契約一式四份，甲方執份，乙方執份。
甲方：____________乙方：____________
簽字____________簽字____________
電話：____________電話：____________
甲方駐工地代表：____________
電話：____________
_____年___月____日
工程承攬施工協定 篇27
甲方：
乙方：
乙方承攬甲方位於蘄春縣橫車鎮界嶺過街廣告位廣告布安裝工程，為了保證工程質量、安全和工期，經雙方友好協商達成如下協定：
一、工程內容
乙方承攬的工程項目：過街廣告位寬14米，高4米的廣告位廣告布安裝，時間為20xx年12月30日。
二、甲乙雙方義務與責任
1、甲方提供工程結構中所需的材料(廣告噴繪布)，乙方按甲方要求進行安裝。
2、由於此工程涉及高空作業，存在一定安全風險，乙方必須做好必要的安全措施，保證安全作業，如在施工中發生任何安全事故，乙方將承擔一切法律及經濟責任，與甲方無關。
三、工程造價及付款方式
1、乙方承包單價： 3元(人民幣)/平方米
2、乙方完工後經甲方驗收後付款。
四、其他未盡事宜經雙方友好協商後可另立補充契約，補充契約與本同同具法律效力。
五、本契約一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程承攬施工協定 篇28
甲方： ___________
乙方： ___________
依照《中華人民共和國民法典》有關規定，結合本工程具體實際情況，經雙方協商一致，簽訂本契約，共同遵守。
乙方受甲方委託, 承擔甲方新檔案館遷建250KVA變配電受電工程, 具體事宜雙方明確如下：
一、甲方委託給乙方的工程項目和內容：
1、250KVA變受電工程的設計、設備購置、安裝調試
二、有關技術及服務要求：
1、乙方應根據甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作，協助並配
合線路驗收、接入系統及併網工作 。及時提供竣工資料。
2、乙方採購所有電氣設備和原料， 應從國家定點廠家採購， 並符合國家有
關質量、技術標準。
3、變配電及線路安裝工程應根據電力安裝標準進行，符合質量要求。
4、甲方負責做好青苗賠償等有關政策處理。
三、工程款項及費用的結算：
1、工程款結算按執行。
2、工程預算款總計：102496元;
(高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收)
3、本工程款分 2次結清，其中：
(1) 、契約簽訂3天內應付工程款的70%
(計70000元)
(2) 、工程竣工驗收合格決算審核後，送電前工程款全部付清。
4、工程款的結算以審計決算為依據。
四、施工及竣工驗收：
1、根據工程施工要求，甲方應於施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續，設備進場道路暢通等) ，並確保自建附屬工程質量為乙方進場創造施工條件。
2、乙方應在20xx年 月 日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協商，時間順延。
3、施工期間, 甲方應派員到現場協助解決安裝施工期間所發生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應注意安全, 做到文明施工，如發生違章和野蠻施工所
造成意外事故和損失，由乙方自負。
5、乙方在工程結束時，甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。
五、契約未盡事宜，雙方協商解決。
六、契約雙方代表簽字蓋章後生效。
七、契約一式4份，甲方執2份，乙方執2份。
甲方： (蓋章) 乙方： (蓋章)
代表： 代表：
____ 年 _____ 月 _____ 日 ____ 年 _____ 月 _____ 日
工程承攬施工協定 篇29
甲方(定做人)：
簽訂地點：
乙方(承攬人)：
甲、乙雙方在平等自願，協商一致的基礎上，就有關事宜達成如下協定：
一、產品及相關說明
二、定作物的質量
1、雙方按樣品生產，應在生產前進行封樣。
2、定作物(模具)適用成型的塑膠原料為。
3、定作物的質保期為1年，在上述保質期內，乙方對定作物負有質量擔保義務，發生質量問題時，乙方應負責維修。
三、技術資料與圖紙
1、甲方應在本契約生效後一周內將技術資料或封樣樣品交付給乙方。
2、雙方對履約過程中知悉的技術資料與圖紙、封樣樣品等商業秘密，均負有保密義務。
四、定作物的交付與運輸
1、乙方的交貨期限為天，自預付款到乙方帳戶之日算起，預付款為契約總金額的30%。
2、乙方應在約定期限內向甲方交付模具，運費由乙方承擔，每延遲一天，乙方應向甲方支付契約總額3‰的違約金。
五、定作物的驗收
1、乙方在模具製作完成發貨前，甲方應付給乙方契約總金額40%的貨款,並開具發票。
2、定作物(模具)到甲方工廠後，乙方須派技術人員到甲方調試生產出合格產品後，甲方付20%的`款項。
3、餘款10%為質保金，自設備驗收合格之日起滿12個月時付清。
六、違約責任
1、乙方負有及時交貨與質量保證的義務。
2、甲方負有及時接收貨物與付款的義務。
3、雙方均應恪守履約，若乙方違約，違約方應向守約方承擔違約責任，並賠償守約方為維權而產生的訴訟費、律師費、交通費、取證費等。
七、爭議解決
本契約生效後，雙方應嚴格履行，任何一方都不得擅自解除，如有爭議應甲乙雙方協商解決，協商未果，發生糾紛，由甲方工商註冊地有管轄權的人民法院管轄。
八、本契約一式三份，經雙方簽字蓋章生效。乙方執一份，遵照執行。
甲方:________________乙方： ________________
地址: ________________地址： ________________
開戶行：_____________開戶行:_____________
帳號: ________________帳號：________________
電話：_______________電話：________________
簽約代表：__________簽約代表：_____________
工程承攬施工協定 篇30
建設方：___(以下簡稱甲方)
承包方：___(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國契約法》及有關規定，為明確雙方在承包過程中的權利、義務，經雙方協商後同意簽訂本契約。
一、工程概況
(1)工程名稱：___
(2)工程地點：甘肅玉門黃花農場
(3)工程範圍和內容：本房為___跨鋼結構廠房，規格：長___米；寬___米檐高___米，按圖紙施工。
(4)建築外包面積：___平方米。
(5)工程總造價：本工程總造價人民幣(大寫)：___，(小寫￥：___)
二、鋼結構施工準備
(一)甲方：
(1)做好建築紅線以外的「三通」，負責進場道路的維修，保證施工材料能運達到場。
(2)負責接通施工現場的施工用水源、電源、要求能滿足施工用水、用電的需要，做好紅外線以內場地平整，拆遷障礙物等工作及提供相應資料。
三、鋼結構工程期限
(1)根據需要，商定工程總工期為天(日曆天，以甲方預付款到帳之日起計算)，___年___月___ 10日至___年___月___日規定範圍內的全部施工完畢，如遇停電、雨天及其外來因素影響而造成停工的.，工期相應順延。
四、鋼結構工程價款的支付與結算
(1)本契約的總造價經雙方約定後，任何一方不得擅自改變，但發生圖紙變更或本項目中面積有增減時，以工程聯繫單形式可作調整，將調整後的金額以書面形式通知對方。
(2)本契約簽訂後，甲方須付預付款___%計人民幣___元作為契約定金及備料款，乙方鋼材進場甲方付本工程契約總造價的___%計人民幣___元作為工程進度款，乙方彩鋼板進場後甲方付本工程契約總造價的%，計人民幣___元作為工程進度款，工程安裝完畢驗收後甲方付本工程契約總造價的___%，計人民幣___元作為工程款，
(3)工程竣工驗收後，甲方方可使用，未經驗收，甲方擅自使用或提前使用則視為本工程驗收合格。
(4)如甲方因未及時支付工程款而影響工程進度所造成乙方停工，窩工損失，甲方應承擔相應經濟責任。
(5)本契約結算方式：___。
五、附則
(1)本契約一式___份，甲乙雙方各執一份。
(2)本契約自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或契約專用章後即生效。
(3)本契約簽訂後，甲乙雙方如需提出修改時，經雙方協商一致後，可以簽訂補充協定，作為本契約的補充契約。
附：
甲方：___
乙方：___
法定代表人：___
法定代表人：___
委託代理人：___
委託代理人：___
電話：___
電話：___
本契約簽訂日期：___年___月___日
工程承攬施工協定 篇31
甲方：_________
乙方：_________
根據《中華人民共和國經濟契約法》和《建築安裝工程承包契約條例》的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協定：
第一條工程名稱：三合村15#、16#樓鋁百葉窗安裝製作工程。
第二條承包範圍：加工、製作、安裝、售後服務。
第三條工期要求：根據甲方需求進行，乙方配合甲方施工進度不得耽誤工期。
第四條承包方式：包工包料。
第五條甲方提供：現場機械設備，技術人員配合指導、水電。
第六條質量要求：鋁百葉窗的顏色(白色)鋁型材壁厚為1.0mm按乙方提供給甲方的樣品為準。
第七條使用標準及規範：根據國家有關百葉窗戶標準及組裝有關規範
第八條計價原則：雙方根據窗戶圖紙和實際製作面積結算，鋁百葉窗安裝費、加工費合計每平米單價382元，工程量約15#樓673平米、 16#樓約540平米，工程造價約人民幣46萬元。具體以實際數量結算，多退少補。
第九條付款方式：
1.乙方進場安裝甲方付乙方50%工程款。
2.安裝完成甲方付乙方30%的'工程款。
3.驗收合格後甲方付清乙方工程餘款。
4.以上價款以含稅金。
第十條保修：保修期為一年。
第十一條竣工驗收：竣工驗收時由乙方通知甲方，甲方負責通知有關人員進行驗收。
第十二條結算方式：現金結算。
第十三條索賠：乙方如不按甲方要求按時完工造成的一切損失由乙方負
責。乙方施工造成的質量事故、返工費用由乙方負責。乙方在施工工程中發生一切傷亡事故和相關後果責任都由乙方自行承擔，甲方概不負責。因甲方原因未按所定契約付款造成的工程進度延誤工期或停工的相關後果由甲方付全責。
第十四條備註：以上價款已包含保險金，乙方自行給自己的施工人員購買人身意外保險。
第十五條附則：1.本契約未盡事宜，經雙方協商解決，如不能協商解決，由法院裁決。
2.本契約一式兩份，甲乙雙方各執一份，均有同等法律效益。
甲方(蓋章)：_________
乙方(蓋章)：_________
負責人簽字：_________
負責人簽字：_________
___年___月___日
___年___月___日