檔案館遷建變配電受電工程承攬契約 篇1
甲方： ___________
乙方： ___________
依照《中華人民共和國民法典》有關規定，結合本工程具體實際情況，經雙方協商一致，簽訂本契約，共同遵守。
乙方受甲方委託, 承擔甲方新檔案館遷建250KVA變配電受電工程, 具體事宜雙方明確如下：
一、甲方委託給乙方的工程項目和內容：
1、250KVA變受電工程的設計、設備購置、安裝調試
二、有關技術及服務要求：
1、乙方應根據甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作，協助並配
合線路驗收、接入系統及併網工作 。及時提供竣工資料。
2、乙方採購所有電氣設備和原料， 應從國家定點廠家採購， 並符合國家有
關質量、技術標準。
3、變配電及線路安裝工程應根據電力安裝標準進行，符合質量要求。
4、甲方負責做好青苗賠償等有關政策處理。
三、工程款項及費用的結算：
1、工程款結算按執行。
2、工程預算款總計：102496元;
(高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收)
3、本工程款分 2次結清，其中：
(1) 、契約簽訂3天內應付工程款的70%
(計70000元)
(2) 、工程竣工驗收合格決算審核後，送電前工程款全部付清。
4、工程款的結算以審計決算為依據。
四、施工及竣工驗收：
1、根據工程施工要求，甲方應於施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續，設備進場道路暢通等) ，並確保自建附屬工程質量為乙方進場創造施工條件。
2、乙方應在20xx年 月 日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協商，時間順延。
3、施工期間, 甲方應派員到現場協助解決安裝施工期間所發生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應注意安全, 做到文明施工，如發生違章和野蠻施工所
造成意外事故和損失，由乙方自負。
5、乙方在工程結束時，甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。
五、契約未盡事宜，雙方協商解決。
六、契約雙方代表簽字蓋章後生效。
七、契約一式4份，甲方執2份，乙方執2份。
甲方： (蓋章) 乙方： (蓋章)
代表： 代表：
____ 年 _____ 月 _____ 日 ____ 年 _____ 月 _____ 日
檔案館遷建變配電受電工程承攬契約 篇2
工程承攬契約
定作方：_X有限公司，法定代表人： 營業地址：X3號。
承攬方：，男，漢族，1975年9月20日生，住址：。電話：135386。
簽訂地：XX市XX鎮
簽訂時間：20__年7月20日
一、項目名稱、任務量、酬金、完成期限、備註項目名稱：X公司位於X3號廠區內的包括但不限於新建飯堂、廠區牆面改造、車間電梯的土建部分、茶水間、文化牆建造。
契約價金：200000元整（大寫：貳拾萬圓），不含稅，此價格為包乾價。
完成期限：要求20__年9月30日完工
二、項目的內容及質量技術要求
按通用標準和定作人的現場要求。
三、驗收標準、方法和期限
牆身主體牢固、安全，牆面不能開裂、脫落，其它各項滿足通用標準。具體以雙方另行協商為準。
四、結算方式及期限
契約簽訂三日內支付總價金的20%；工程完工並驗收後支付剩餘款項。
五、質保及違約責任
主體工程質保壹年，從驗收通過後起算。
一方有違反本契約約定的，向守約方支付違約金。
六、解決契約糾紛的方式
雙方遇爭議儘量友好協商解決，協商不成，可向契約履行地法院提起訴訟。
七、雙方協商的其它條款
本契約一式二份，雙方各執一份，具有同等法律效力。
定作方：承攬方：
代表人：
檔案館遷建變配電受電工程承攬契約 篇3
發包單位： （以下簡稱甲方）
承攬單位： （以下簡稱乙方）
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，為明確雙方在承攬製作、安裝過程中的權利、義務，經雙方協商同意後簽訂本契約。
第一條工程概況及承包範圍
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、工程範圍和內容：
1、承包範圍：鋼屋蓋（含中間鋼柱）；屋面採用0.426mm HV-820型暗扣單層彩鋼板+50mm厚保溫棉+鋁箔紙+鋼絲網。
2、工程建築面積：13534.91平方米（暫定軸線面積，未包含雨棚面積，工程量據實結算）。
3、結構：輕型鋼結構屋蓋
4、層數、建築高度：詳見施工圖紙
5、其他：土建、水電、避雷、防火塗料均由甲方自理，預埋件由乙方提供並指導甲方埋放，埋放預埋件所需鋼筋頭由甲方提供。
第二條契約價款及調整
一、工程契約價款採用固定契約單價，單方造價為（大寫）:人民幣貳佰元整每平方米（￥200元/m2）；暫定契約總價為：2706982元（貳佰柒拾萬陸仟玖佰捌拾貳元整）。
二、雙方約定契約價款的其他調整因素：
1、調整方式：
（1）遇業主方要求或設計規範要求比原業主方認可方案增加的工程內容。
（2）遇業主方要求施工圖範圍以外增加的工程內容。
（3）遇業主方要求因圖紙變更而增加的工程內容。
（4）以上各項經業主或監理簽證後予以調整。
2、調整原則：
（1）契約報價書已有相同項目的，按該項目的單價執行。
（2）契約報價書中無相同項目的，以市場信息價為基礎或參照本契約報價書而確定該項目的單價。
（3）工程量增減的計算方法按國家現行規定執行。
（4）增加的工程量務必確定增加價款。
三、本工程最終結算價款為：固定契約價+追加契約價款（補充協定或工程聯繫單）。
第三條契約價款的支付與結算
一、工程款支付：
1、契約簽訂之日起3日內，甲方支付契約總價的30 %備料款，計人民幣￥812094.6元
2、主體鋼構件和安裝人員開始進場2日內，甲方支付契約總價的30 %進度款，計人民幣￥812094.6元。
3、主體鋼構件安裝完畢,屋面板開始進場後3日內，甲方支付契約總價的25 %進度款，計人民幣￥676745.5元。
4、乙方在鋼結構工程完工後50日內，甲方支付契約總價的10 %進度款，計人民幣￥270698.2元。
5、質保金為契約總價的5%在鋼結構單項工程竣工後滿1年內付清。
6、前述契約總價系指契約簽訂時確定的工程總造價，如工程總造價在契約履行中按約定作增減時，其各階段支付比例不變，支付金額作相應增減。如本工程有兩個或兩個以上建築單體，在支付工程款時，如單體進度不同，則按單體進度及造價分棟支付，但支付比例不變。
7、甲方在契約約定的付款時間不能支付工程款時，在乙方催告後3日內仍不支付的，乙方有權暫停施工，待甲方支付後恢復施工。停工期間損失由甲方承擔，工期順延。如在催告後28天內不支付的，則乙方有權解除契約，甲方賠償一切損失。
二、結算：
1、乙方應於工程竣工驗收合格後或視為合格後10日內向甲方提交工程結算報告及資料。
2、工程最終造價按本契約第二條關於造價的約定和其他相關條款約定的方式、方法結算。遇本契約無約定的，適用國家有關規定。
3、甲方自收到乙方的結算報告及結算資料後10日內給予確認或提出修改意見。期限內不作確認或不提修改意見的，則視為確認該結算報告。
4、如結算報告的工程最終造價無增減時，則無需甲方確認即應按本條第一款關於工程款支付的約定時間支付工程款；如有增減時，則對增減部分進行決算。
5、追加工程款、費用、賠款，如已經甲方簽證確認的，則無需再次確認即應支付；尚未確認的；由甲方在收到結算報告和結算資料之日起14日內確認或提出異議，否則視同認可。
6、甲方與乙方對工程款結算發生爭議時應協商解決；協商不成的可委託雙方都認可的審價機構審價確定。
三、其他事項：
1、本契約在支付工程預付款與進度款時開具稅務局統一收款收據，工程決算確定後開具發票(85%增值稅發票，15%當地勞務稅票)。
2、本契約材料採購、構件製作屬承攬契約中的製作部分，涉及該部份款項的稅金在乙方公司所在地納稅，並由乙方按契約約定開具相關貨物銷售發票。
3、本工程安裝部份款項為建築業勞務價款，由乙方在安裝工程所在地繳納營業稅，並開具相應發票。
4、工程款支付方式：銀行匯票或轉帳支票，不得以任何形式的現金支付。
5、此契約價不包括總包單位的管理費用及土建配套費用。
第四條工程期限
一、根據工程實際情況，約定工程總工期為天，其中安裝工期為工作日，工期起點以甲方向乙方下達開工報告為準。計畫進場日期年月日，具體進場日期甲方應提前5天書面通知乙方，特殊狀況需要延期，甲方也應提前5天通知乙方。
二、若按計畫工期，甲方場地要推遲15天以上才能進場安裝的，甲方應支付契約規定的第一筆工程進度款；甲方場地要推遲30天以上進場安裝的，甲方除支付工程進度款外並補償乙方的經濟損失，且乙方有權終止契約。
三、如遇下列情況，經甲方現場代表簽證後，工期相應順延：
1、按施工準備規定要求，不能提供壓實平整的施工場地，水源、電源、道路未能接通，障礙物未能清除，影響進場施工時；
2、甲方供應的材料、設備、成品或半成品未能保證施工需要或因交驗時發現缺陷需要修、配、代、換而影響進度時；
3、工程量變化、設計變更或提供的工程地質資料不準而影響進度時；
4、在施工中因連續停電、停水8小時以上或連續間歇性停水、停電每周累計超過24小時，影響正常施工時；
5、因甲方或監理簽證不及時而影響下一道工序施工；
6、未按契約規定撥付工程預付款、進度款而影響施工；
7、人力不可抗拒的因素而延誤工期；
8、如基礎由甲方負責承擔，由於甲方延期或因土建質量不合格而影響乙方的正常施工，
及因甲方負責的其它工程項目交叉施工而影響乙方正常施工的，工期相應順延；
9、其它因甲方不可預見原因造成的中途停工。
四、乙方在以上情況發生後的5天內，就延誤的內容和因此發生的經濟支出向甲方代表提出書面報告，甲方代表收到後應在5天內予以確認答覆，逾期不予答覆，乙方即可視為報告內容和延期要求已被確認。
第五條施工準備
一、甲方：
1、年月日前做好建築紅線以外的“三通一平”，負責紅線外進場道路的維修，並接到施工現場。
2、年月日前，負責接通施工現場的施工用水源、電源、變壓器，要求滿足施工用水、用電量的需要。做好紅線以內的場地平整及壓實、拆遷障礙物等工作，並提供相應的資料。
3、甲方負責設計時，契約簽訂後3天內（以收簽最後一張圖紙為準）提供完整的建築安裝施工圖九份及有關施工技術資料。
4、組織甲、乙方和設計單位及有關部門參加施工圖交底，並做好三方簽署的交底會審紀要，在7日內分送有關單位，並在7日內提供會審紀要和修改後的施工圖（甲方供圖時）八份。
5、提供本工程前期施工資料，辦妥土建交驗手續、建築規劃許可證、施工許可證、開工證、施工臨時用地、占用道路等合法手續；協助乙方辦理現場施工人員暫住證等及其它甲方應該辦理的手續。甲方手續未辦理齊全不得影響乙方收款及竣工結算驗收。
6、甲方應在施工準備期屆滿前完成前述工作，並向乙方發出進場施工的書面通知。
二、乙方：
1、編制施工組織設計或施工方案，組織施工管理人員和材料、施工機械進場。
2、乙方在甲方許可的範圍內搭建臨時辦公、生活設施。
3、提供辦理建築施工許可證的有關資料，配合甲方代表的現場管理。
4、辦理施工安全手續、現場施工人員暫住證及其它乙方應該辦理的手續。
5、構件已製作，具備發運安裝條件時，乙方應書面通知甲方，準備進場安裝。
第六條雙方的職責
一、甲方的職責
1、甲方委派同志為駐工地代表，具體行使下列權力、職責：
（1）下達的指令、通知由其本人簽字後，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執上籤署姓名和收到時間後生效；
（2）有權對乙方工程量的增減核實確認；
（3）有權代表甲方確認設計變更或工程洽商；
（4）有權代表甲方對乙方施工的工程進行驗收。
2、甲方先辦妥國家規定應辦理的一切相關施工手續，保證乙方的進場施工能順利進行，若在乙方進場施工後，甲方相關手續尚未辦妥，一切責任由甲方承擔並賠償乙方相關經濟損失。施工場地具備“三通一平”等條件，並在開工後繼續負責解決以上事項的遺留問題。
3、組織乙方和設計單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底。該圖紙會審紀要經甲方或甲方代表確認後，作為乙方預算、施工、決算的依據。
二、乙方的職責
1、乙方委派同志為駐工地代表，具體行使下列權力、職責：
（1）乙方的要求、請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字後送交甲方代表，甲方代表在回執上籤署姓名和收到時間後生效。
（2）乙方代表按甲方或甲方代表批准的施工方案，和依據契約發出的指令，組織施工。
2、乙方根據圖紙契約的要求採購工程所需要的材料，並提供產品合格證。
3、遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和施工噪音等管理規定。
4、乙方按有關規定，採取嚴格的安全防護措施，承擔由於自身安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，非乙方責任造成安全事故，由責任方承擔有關責任和費用。
第七條施工與設計變更
正式的施工設計圖紙、說明和有關技術資料，作為製作施工的有效依據，開工前由甲方組織設計交底和三方會審作紀要，作為施工與結算的補充依據，甲、乙雙方均不得擅自修改，圖紙會審紀要在圖紙會審後7天內各方予以簽字蓋章。
施工中如發現設計錯誤或不合理的地方，乙方應及時以書面形式通知甲方，由提供設計圖紙方及時會同設計等有關單位，共同研究確定修改意見或變更設計檔案，乙方按修改或變更的設計檔案進行施工。
甲方如需設計變更，須在製作前15天由原設計單位作正式修改通知書或修改圖紙，並且費用已經業主確認後，乙方予以實施。重大修改或增加造價時，必須另行協商，簽訂補充協定。如構件已經製作後提出修改，甲方應賠償相應經濟損失。造成工期延誤的，工期順延。
如由乙方提供設計圖紙及有關技術資料的，如甲方需變更設計時，應由甲方正式以書面通知乙方進行設計變更，辦法與上款相同。
經甲方認可的設計變更，發生工程費用變動，工程款按實結算。
第八條安全施工
一、乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，並隨時接受行業安全檢查人員依法實施的.監督檢查，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由於乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用由乙方承擔。
二、甲方應對其派駐在施工場地的工作人員進行安全教育，並對他們的安全負責。因甲方原因導致的安全事故，由甲方承擔責任及發生的費用。
三、在乙方進場施工至交付工程的整個期間，甲方人員除工程師和其他指定的工作人員外，未經乙方現場管理人員許可，不得擅自進入施工現場，否則發生人身事故均由甲方負責並承擔費用。
四、甲方應在其認為必要的處所設立安全警告牌或安全公告欄。
五、乙方在進場施工前應組織全體施工人員進行安全培訓和教育。未經教育培訓，不得上崗作業。
六、發生重大傷亡事故及其他安全事故，乙方應按有關規定立即報告有關部門並通知項目經理，同時按有關部門要求進行處理，費用由事故責任方承擔。
第九條工程質量
一、工程質量標準：合格。
二、對鋼結構工程的施工安裝質量和其所提供的材料、製作的構件質量負責。
三、乙方必須嚴格按施工圖設計和說明檔案及國家有關規範、規程、標準的要求施工。
四、乙方在施工中應自覺接受監理工程師的質量監督，隨時接受監理工程師的檢查。發
現工程質量達不到契約約定的標準的應及時整改，包括修理或返工，直至達到約定標準。
五、監理工程師的檢查、檢測不應影響施工正常進行。如影響施工，檢驗不合格的，影
響施工的費用和損失由乙方承擔，檢驗合格的則由甲方承擔，並順延工期。
六、乙方應按鋼結構工程質量驗收規範對分項、分部工程質量進行評定。鋼結構工程主構件安裝完工時，應通知監理工程師進行中間結構驗收。驗收合格後進入下一道工序。
七、如乙方在施工中發生質量事故，應及時書面報告監理工程師。一般質量事故的處理結果由監理工程師報質檢部門備案；重大質量事故的處理方案應經設計單位、甲方、質檢部門共同研究決定。
八、自工程竣工驗收合格或視為合格日起，乙方對工程承擔保修責任，質保金為契約總價的5 %，保修期為一年。
第十條工程驗收
一、基礎螺栓工程，若乙方施工的，則需經甲方及監理驗收通過後，乙方方可進入下道
工序，否則乙方整改至符合要求為止；若由甲方施工的，則質量由甲方負責。
二、中間驗收：鋼結構主構件安裝完畢，乙方自評符合設計質量要求後通知甲方組織中
間驗收。甲方在接通知後三日內組織驗收。驗收符合要求的，雙方簽字確認，驗收不符要求的，乙方整改至符合要求為止。甲方三日內不組織驗收的，視為驗收合格，乙方有權進入下一道工序。
三、最終驗收：全部鋼結構工程完工後，甲方應自收到乙方竣工驗收報告和竣工資料
之日起7日內組織驗收。驗收結果分別按以下處理：
1、工程完工後7天內，若甲方尚未辦妥國家規定應辦理的一切相關施工手續，則視為工程驗收達到契約要求，甲方應如期支付乙方所有工程款。
2、驗收合格後的，甲、乙雙方簽字確認。實際竣工日期為乙方向甲方提交竣工驗收報告之日。
3、經驗收認為基本符合契約要求，有個別一般性問題需要整改，可在竣工驗收證書上籤字確認合格，但需在驗收記錄中註明存在的問題和限定整改的期限。乙方在限定期限內整改完畢並經甲方確認，則驗收合格日期為在驗收證書上籤字確認日。
4、驗收不符合契約要求的，由甲方、乙方和監理工程師形成驗收紀要，明確存在的問題和修改意見及期限。乙方在修改期限完成修改後通知甲方再次驗收，但實際工期計算至首次提交驗收報告日，修改期間不應計入乙方的施工時間。
5、甲方在收到乙方的竣工驗收報告或再次驗收報告後14日內不組織驗收或組織驗收後7日內無書面修改意見的，則視為工程已經驗收合格，甲方應按契約約定支付工程尾款。
四、特殊原因，在該工程承攬契約中，若幾個單體前後進場或完工時間相隔三個月以上的，甲、乙雙方都可視具體情況書面要求部分單體工程甩項竣工驗收，任何一方在收到對方通知後7天內予以回復，否則視為認可。甲、乙雙方也可另行簽訂甩項竣工協定。
五、工程未經竣工驗收或驗收不合格的，甲方不得擅自使用。如果擅自使用則視為工程合格，有關質量及經濟損失等問題由甲方承擔責任。
第十一條獎勵和違約責任
一、獎勵
1、工程經驗收穫獎時，甲方一次性獎勵乙方 萬元。
2、工程提前完工，每提前一天甲方獎勵乙方 萬元。
二、乙方的違約責任
1、工程質量不符合契約和設計要求的，應予返工或修理，並承擔其費用。
2、由乙方設計時，因設計錯誤造成返工時，發生的各種費用由乙方自行承擔。乙方轉委託他人的設計不符合契約要求的，由設計人承擔設計責任。
3、乙方的其它違約行為導致甲方損失的，應按《中華人民共和國民法典》等相關法律規定賠償損失。
三、甲方的違約責任
1、未按契約約定支付工程款，按日萬分之二支付違約金，工期順延。造成乙方停工、窩工的，賠償損失。
2、工程中途停建、緩建或由於甲方要求變更設計而造成停工、窩工、返工的，工期相應順延，並賠償乙方停工、窩工、返工、機械設備調運、施工人員遣散、材料構件積壓等損失。
3、甲方未及時向乙方發出指令、批准、或發出指令錯誤，賠償乙方因此所受的損失；延誤工期的，工期順延。
4、工程驗收合格或視為合格後，甲方未按契約約定支付工程尾款的，按工程總造價的日萬分之二償付違約金。
第十二條解決契約糾紛方式
契約發生爭執，雙方協商解決，協商不成可向原告所在地人民法院起訴。
第十三條附則
一、本契約一式份，契約附屬檔案份。甲、乙雙方各執正本一份，副本份。
二、本契約自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或契約專用章即生效；工程驗收符合要求，結清工程款後終止。
三、本契約簽訂後，甲、乙雙方如需提出修改時，經雙方協商一致，可以簽訂補充協定，作為本契約的補充契約。
甲方(簽章)：_________乙方(簽章)：_________
簽訂地點：___________簽訂地點：___________
_________年____月____日_________年____月____日
檔案館遷建變配電受電工程承攬契約 篇4
定作方：（甲方）
承攬方：（乙方）
根據《中華人民共和國契約法》,經甲、乙雙方友好協商，本著互惠、互利、合作的原則，達成以下契約條款：
第一條項目名稱：車間排風工程
第二條施工地點：
第三條契約範圍：風機安裝；風機線路敷設；風機電氣控制箱安裝。
第四條工程預算：（略）
詳情可參考公司網站信息，或來電諮詢。
第五條契約總價款：元；人民幣大寫：元。
第六條場地要求：甲方須向乙方提供能夠施工所須的場地、三相電等便利條件，並派員現場進行協調幫助。
第七條驗收標準和方法：
(一)按照契約規定的質量要求，圖紙作為驗收標準。
(二)乙方施工完畢後通知甲方，甲方應在次日內對產品進行驗收，逾期視為甲方自動放棄權利並視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。
(三)甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期，並承擔乙方的相關費用。
第八條工程期限：25天。（因甲方原因造成的工期延誤應延長同等天數）
第九條付款方式：契約一經簽訂，甲方即應付契約總價款的50%作為定金給乙方；乙方在設備材料到場後，甲方再付契約總價款的30%給乙方，工程驗收合格後，甲方一次付清契約總價款給乙方。
第十條乙方的違約責任：
(一)未按契約規定的質量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合契約規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。
(二)逾期交付定作物，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
第十一條甲方的違約責任：
(一)中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的.損失。
(二)超過契約規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
(三)變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十二條不可抗力：在契約規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失，如在契約規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在甲方遲延接受或無故拒收期間發生的，甲方應當承擔責任，並賠償乙方由此造成的損失。
第十三條糾紛的處理：加工承攬契約發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向契約管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向乙方所在地人民法院起訴。
本契約自甲方預付（定金）款到帳起生效，契約履行完畢即失效。本契約執行期間，雙方不得隨意變更和解除契約，契約如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本契約具有同等效力。
本契約正本一式二份，甲方和乙方各執一份；各留存一份。
補充條款：
甲方：（蓋章）乙方（蓋章）
代表人：代表人：
地址：地址：
電話：電話：
簽約日期:簽約日期:
檔案館遷建變配電受電工程承攬契約 篇5
甲方：_________ 乙方：_________
地址：_________ 地址：_________
電話：_________ 電話：_________
乙方承攬甲方_________工程，為了保證工程質量、安全和工期，經雙方協商，達成如下協定：
第一條 工程量：
第二條 工程要求：
第三條 甲方責任範圍：
第四條 乙方責任範圍：
第五條 技術要求：
第六條 工期、驗收程式及質保期：
1.施工工期：自開工之日起_________日內完工，每拖期一天，扣乙方工程款的_________%。
2.每一道工序完成，乙方應提前一天通知甲方，驗收合格才能進行下道工序，否則該工序被視為未發生項，結算時將從工程款直接扣除。
3.質保期：質保期_________年，驗收合格後付至工程款的_________%，留_________%質保金：質保期內由乙方施工質量和原材料質量等造成的各種問題，由乙方無償修復或更換。
第七條 其它要求：
1.施工中乙方接受甲方項目負責人現場施工監督。
2.施工中乙方應遵守甲方安全規程，並簽訂安全、文明施工協定。由乙方原因造成的不安全事故，責任由乙方自負。
3.乙方施工過程中，不得損壞甲方的生產設施、設備，如有損壞乙方必須無償進行修復。
4.未盡事宜雙方協商解決。
5.本協定作為契約附屬檔案，與契約具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
檔案館遷建變配電受電工程承攬契約 篇6
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國契約法》有關規定，結合本工程具體實際情況，經雙方協商一致，簽訂本契約，共同遵守。
乙方受甲方委託,承擔甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下：
一、甲方委託給乙方的工程項目和內容：
1、250KVA變受電工程的`設計、設備購置、安裝調試
二、有關技術及服務要求：
1、乙方應根據甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作，協助並配
合線路驗收、接入系統及併網工作。及時提供竣工資料。
2、乙方採購所有電氣設備和原料，應從國家定點廠家採購，並符合國家有
關質量、技術標準。
3、變配電及線路安裝工程應根據電力安裝標準進行，符合質量要求。
4、甲方負責做好青苗賠償等有關政策處理。
三、工程款項及費用的結算：
1、工程款結算按執行。
2、工程預算款總計：102496元；
（高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收）
3、本工程款分2次結清，其中：(1) 、契約簽訂3天內應付工程款的70%
(計70000元) (2) 、工程竣工驗收合格決算審核後，送電前工程款全部付清。
4、工程款的結算以審計決算為依據。
四、施工及竣工驗收：
1、根據工程施工要求，甲方應於施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續，設備進場道路暢通等)，並確保自建附屬工程質量為乙方進場創造施工條件。
2、乙方應在______年______月______日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協商，時間順延。
3、施工期間,甲方應派員到現場協助解決安裝施工期間所發生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應注意安全,做到文明施工，如發生違章和野蠻施工所
造成意外事故和損失，由乙方自負。
5、乙方在工程結束時，甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。
契約未盡事宜，雙方協商解決。
契約雙方代表簽字蓋章後生效。
契約一式4份，甲方執2份，乙方執2份。
甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)
代表：代表：
開戶行：
帳號：
簽訂日期：______年______月______日
檔案館遷建變配電受電工程承攬契約 篇7
甲方：_________________(以下簡稱甲方)
乙方：_________________(以下簡稱乙方)
一、甲乙雙方本著優勢互補、相互協作、風險共擔、互惠互利的原則，就聯合投標承接執行。
二、甲方以的名義參加上述工程的投標，並負責上述工工程有關事宜，經協商一致，達成本協定，雙方共同遵守程投標檔案的編制、審定和投遞，工程項目中標後，甲方負責同建設單位簽署施工契約，領導、組織、協調工程項目的全部實施，投標報價由甲乙雙方決策，乙方提供信息資料。
三、乙方負責承擔投標過程中的相關費用(包括公關、投標人員差旅費、購買資審和編標費用等)，項目中標與否，甲方不承擔任何責任及費用。
四、乙方負責辦理本標段招標檔案中規定的'各類現金保證金和銀行保函。
五、工程中標後，乙方以甲方的身份參與施工，甲方暫定委派項目具體人數按實際需要確定，其它施工人員及施工機械、材料等由乙方負責安排，但必須滿足契約要求。
六、工程中標後，甲方按照工程實際結算造價收取乙方3%工程管理費用，收取方式按工程進度同步收取。甲方除收取工程管理費外，不得以任何理由挪用其它工程款，保證工程款到賬日3天內支付乙方。工程施工中的一切稅、費由乙方負責承擔，甲方直接從乙方工程款中代扣代繳。
七、乙方在施工過程中，必須按契約要求，安排符合資質的一流施工隊伍，以確保工程的順利進行。若因乙方的施工技術、施工力量、工程質量、安全及文明施工等達不到建設單位的要求，一切經濟損失由乙方承擔。
八、乙方在施工過程中所發生的物資採購、勞務分包、設備租賃等經濟契約均不得私自以項目部的名義進行洽談和簽署，否則由此所發生的經濟糾紛和經濟損失均由乙方承擔。
九、乙方必須對工程質量、安全施工、履約信譽負責，在履約期間，若因乙方原因造成工程質量安全、履約信譽等事故受到建設單位主管部門通報，除由此造成的經濟損失由乙方全部承擔外。
十、工程中標後，若由於單價偏低或乙方不能按要求交納履約保證金及履約保函擔保金或其他由於乙方的原因造成甲方不能與業主簽訂施工契約，乙方應承擔一切經濟損失。
十一、雙方保證任何時候均不泄露聯營體秘密，相互承擔保密義務。
十二、工程中標後如有必要，雙方應本著友好協商的原則商定具體施工合作協定。
十三、本協定經雙方代表簽字蓋章後生效，工程招標完畢且甲方未中標或契約執行完畢自動失效。未盡事宜雙方友好協商解決。
甲方：_________________
代表：_________________
乙方：_________________
代表：_________________
________年____月____日
檔案館遷建變配電受電工程承攬契約 篇8
甲方(定做人)：
簽訂地點：
乙方(承攬人)：
甲、乙雙方在平等自願，協商一致的基礎上，就有關事宜達成如下協定：
一、產品及相關說明
二、定作物的質量
1、雙方按樣品生產，應在生產前進行封樣。
2、定作物(模具)適用成型的塑膠原料為。
3、定作物的質保期為1年，在上述保質期內，乙方對定作物負有質量擔保義務，發生質量問題時，乙方應負責維修。
三、技術資料與圖紙
1、甲方應在本契約生效後一周內將技術資料或封樣樣品交付給乙方。
2、雙方對履約過程中知悉的技術資料與圖紙、封樣樣品等商業秘密，均負有保密義務。
四、定作物的交付與運輸
1、乙方的交貨期限為天，自預付款到乙方賬戶之日算起，預付款為契約總金額的30%。
2、乙方應在約定期限內向甲方交付模具，運費由乙方承擔，每延遲一天，乙方應向甲方支付契約總額3‰的違約金。
五、定作物的驗收
1、乙方在模具製作完成發貨前，甲方應付給乙方契約總金額40%的貨款,並開具發票。
2、定作物(模具)到甲方工廠後，乙方須派技術人員到甲方調試生產出合格產品後，甲方付20%的`款項。
3、餘款10%為質保金，自設備驗收合格之日起滿12個月時付清。
六、違約責任
1、乙方負有及時交貨與質量保證的義務。
2、甲方負有及時接收貨物與付款的義務。
3、雙方均應恪守履約，若乙方違約，違約方應向守約方承擔違約責任，並賠償守約方為維權而產生的訴訟費、律師費、交通費、取證費等。
七、爭議解決
本契約生效後，雙方應嚴格履行，任何一方都不得擅自解除，如有爭議應甲乙雙方協商解決，協商未果，發生糾紛，由甲方工商註冊地有管轄權的人民法院管轄。
八、本契約一式三份，經雙方簽字蓋章生效。乙方執一份，遵照執行。
甲方:________________乙方： ________________
地址: ________________地址： ________________
開戶行：_____________開戶行:_____________
賬號: ________________賬號：________________
電話：_______________電話：________________
簽約代表：__________簽約代表：_____________
檔案館遷建變配電受電工程承攬契約 篇9
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律，行政法規，遵循平等、自原、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設施工事項協商一致，訂立本協定。
一、工程概況
工程名稱：華同公司屋頂彩鋼防水工程
工程地點：華同公司
工程內容：彩板房主體，外牆，內部截斷，室內外門窗
二、工程承包範圍。承包範圍：清包，只包人工。所有材料由甲方提供，乙方自帶施工工具。甲方已有的材料由乙方出車出人拉到施工現場。
三、承包工程價格及面積
1、工程面積約為400平方米，最後結算按照實際面積結算，實際面積以東南西北牆體邊緣計算;
2、承包價格按實際面積每平方85元人民幣。
四、協定工期
開工日期：
竣工日期：
契約工期總工作日曆天數10天。其中上頂板和外牆板必須在立架後天3天內完工。
五、工程質量標準：符合安全標準。
六、甲方必須保證施工場地路通、電通。
七、乙方必須按協定所設計施工，保證工程質量，按期完工。
八、在施工過程中，乙方必須按國家有關安全生產操作規範施工，若發生工傷事故一切責任由乙方自負。
九、結算方式：工程驗收合格後，工程量按實際完工的面積結算，一次付清。
十、付款方式
1.簽訂契約後，甲方先期支付乙方元工程款。
2.餘款完工驗收後付清，不得拖欠。
十一、保修期限及範圍：保修期一年，保修期內因施工質量出現問題由乙方負責維修，但人為損壞和自然災害不屬保修範圍。
十二、本協定甲乙雙方必須遵守，任何一方不得違約，如有一方違約按30000元處罰;
十三、本協定一式兩份，雙方各執一份，經甲乙雙方簽字蓋章即可生效。
甲方：乙方：
法人代表：法人代表：
電話：電話：
簽定日期：20--年--月--日簽定日期：20--年--月--日
檔案館遷建變配電受電工程承攬契約 篇10
甲方：房地產有限責任公司
乙方：建材門窗有限責任公司
根據《中華人民共和國經濟契約法》和《建築安裝工程承包契約條例》的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協定：
第一條工程名稱：三合村15#、16#樓鋁百葉窗安裝製作工程。
第二條承包範圍：加工、製作、安裝、售後服務。
第三條工期要求：根據甲方需求進行，乙方配合甲方施工進度不得耽誤工期。
第四條承包方式：包工包料。
第五條甲方提供：現場機械設備，技術人員配合指導、水電。
第六條質量要求：鋁百葉窗的顏色(白色)鋁型材壁厚為1.0mm按乙方提供給甲方的樣品為準。
第七條使用標準及規範：根據國家有關百葉窗戶標準及組裝有關規範
第八條計價原則：雙方根據窗戶圖紙和實際製作面積結算，鋁百葉窗安裝費、加工費合計每平米單價382元，工程量約15#樓673平米、16#樓約540平米，工程造價約人民幣46萬元。具體以實際數量結算，多退少補。
第九條付款方式：1.乙方進場安裝甲方付乙方50%工程款。
2.安裝完成甲方付乙方30%的工程款。
3.驗收合格後甲方付清乙方工程餘款。
4.以上價款以含稅金。
第十條保修：保修期為一年。
第十一條竣工驗收：竣工驗收時由乙方通知甲方，甲方負責通知有關人員進行驗收。
第十二條結算方式：現金結算。
第十三條索賠：乙方如不按甲方要求按時完工造成的一切損失由乙方負
責。乙方施工造成的質量事故、返工費用由乙方負責。乙方在施工工程中發生一切傷亡事故和相關後果責任都由乙方自行承擔，甲方概不負責。因甲方原因未按所定契約付款造成的工程進度延誤工期或停工的相關後果由甲方付全責。
第十四條備註：以上價款已包含保險金，乙方自行給自己的施工人員購買人身意外保險。
第十五條附則：1.本契約未盡事宜，經雙方協商解決，如不能協商解決，由法院裁決。
2.本契約一式兩份，甲乙雙方各執一份,均有同等法律效益。
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：
負責人簽字：負責人簽字：
年月日年月日
檔案館遷建變配電受電工程承攬契約 篇11
建設單位：
(以下簡稱甲方)
施工單位： 博樂市銀河不鏽鋼製作中心 (以下簡稱乙方)
為明確甲乙雙方在施工過程中的權利義務，促使雙方互相創造條件，搞好配合協作，經甲乙雙方充分協商，特簽訂本契約，以便共同遵守。
第一條：總則
一、工程名稱： 精河公路段職工集資住宅樓4#、5#、6#、7#樓
二、工程地點： 精河縣和平小區
三、工程範圍：本契約全部工程安裝進戶門89樘、單元進戶門9套，(詳見附表)。
四、工程造價(包含安裝)，本契約全部工程施工造價為人民幣 122175元(壹拾貳萬貳仟壹佰柒拾伍元整 ) 。
第二條：工程期限
本契約簽訂之日起 18 日內所有防盜門全部到現場，運輸自 20--年8月 19日至 20-- 年 8 月 28 日;安裝時間十日，從 20-- 年 8月 29 日於 20-- 年 9 月8 日安裝完畢。
在組織施工過程中，如遇下列情況，順延工期，雙方應及時進行協商，並通過書面形式確定順延期限：
2.1、因天災或人力不能抗拒的原因被迫停工者;
2.2、因甲方提出更變計畫或變更施工圖而不能繼續施工者;
第三條：工程款結算
3.1、以實際面積及變更進行結算;
3.2、本契約自簽訂生效之日起，甲方應在 日內按工程造價總數元的百分之三十撥給乙方備料及施工費，所有防盜門到現場後，再付百分之五十。待工程竣工驗收合格後付至95%，餘5%作工程保修金一年後返還。
3.3、在施工中如遇中途停建，緩建，甲乙雙方對在建工程應商定做到安全部位。
3.4、在施工中由於乙方本身原因造成的停工，返工，材料，構件的倒運，機械二次進場等損失，均由乙方自行負擔。
第四條：完工驗收，結算與保修
4.1、乙方在單項工程竣工前十日，應將驗收日期以書面開展通知甲方屆時驗收，如甲方不能按期參加驗收，須提前通知乙方，並與乙方另行商定驗收日期，但甲方必須承認乙方的完工時間。
4.2、完工工程經檢驗合格，從驗收之日起十天內乙方向甲方移交完畢，如甲方不按期接管，致使已驗收工程發生損失，應由甲方負擔。
第五條：獎勵，懲罰與仲裁
5.1、甲方不得藉故拖欠各種應付款項，如逾期不付，則視同貸款，拖延方應增付應付而未付款項的利息。
5.2、施工中的經濟糾紛，應本著實事求是的原則，協商解決如雙方協商不能解決時，根據一方當事人的請求，可以提交當地人民法院仲裁。
第六條：契約份數及有效期
一、本契約一式叄份，其中甲方兩份，乙方壹份。
二、本契約自雙方簽訂之日生效，在本契約全部工程完工驗收並結清尾款後失效。
第七條：其他約定
7.1、乙方在進行施工時必須對甲方及有關單位的成品進行妥善保護。若造成損失由乙方負責恢復並賠償損失。
7.2、乙方負責提供相關的資料。
甲方(簽章)： 乙方(簽章)：
法人代表(簽章)： 法人代表(簽章)：
年 月 日 年 月 日
檔案館遷建變配電受電工程承攬契約 篇12
建設方：___(以下簡稱甲方)
承包方：___(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國契約法》及有關規定，為明確雙方在承包過程中的權利、義務，經雙方協商後同意簽訂本契約。
一、工程概況
(1)工程名稱：___
(2)工程地點：甘肅玉門黃花農場
(3)工程範圍和內容：本房為___跨鋼結構廠房，規格：長___米；寬___米檐高___米，按圖紙施工。
(4)建築外包面積：___平方米。
(5)工程總造價：本工程總造價人民幣(大寫)：___，(小寫￥：___)
二、鋼結構施工準備
(一)甲方：
(1)做好建築紅線以外的“三通”，負責進場道路的維修，保證施工材料能運達到場。
(2)負責接通施工現場的施工用水源、電源、要求能滿足施工用水、用電的需要，做好紅外線以內場地平整，拆遷障礙物等工作及提供相應資料。
三、鋼結構工程期限
(1)根據需要，商定工程總工期為天(日曆天，以甲方預付款到帳之日起計算)，___年___月___ 10日至___年___月___日規定範圍內的全部施工完畢，如遇停電、雨天及其外來因素影響而造成停工的.，工期相應順延。
四、鋼結構工程價款的支付與結算
(1)本契約的總造價經雙方約定後，任何一方不得擅自改變，但發生圖紙變更或本項目中面積有增減時，以工程聯繫單形式可作調整，將調整後的金額以書面形式通知對方。
(2)本契約簽訂後，甲方須付預付款___%計人民幣___元作為契約定金及備料款，乙方鋼材進場甲方付本工程契約總造價的___%計人民幣___元作為工程進度款，乙方彩鋼板進場後甲方付本工程契約總造價的%，計人民幣___元作為工程進度款，工程安裝完畢驗收後甲方付本工程契約總造價的___%，計人民幣___元作為工程款，
(3)工程竣工驗收後，甲方方可使用，未經驗收，甲方擅自使用或提前使用則視為本工程驗收合格。
(4)如甲方因未及時支付工程款而影響工程進度所造成乙方停工，窩工損失，甲方應承擔相應經濟責任。
(5)本契約結算方式：___。
五、附則
(1)本契約一式___份，甲乙雙方各執一份。
(2)本契約自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或契約專用章後即生效。
(3)本契約簽訂後，甲乙雙方如需提出修改時，經雙方協商一致後，可以簽訂補充協定，作為本契約的補充契約。
附：
甲方：___
乙方：___
法定代表人：___
法定代表人：___
委託代理人：___
委託代理人：___
電話：___
電話：___
本契約簽訂日期：___年___月___日
檔案館遷建變配電受電工程承攬契約 篇13
訂立契約雙方：
承攬方： 以下簡稱甲方;
定作主： 以下簡稱乙方。
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本契約，共同信守執行。
第一條 甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費等。
品名
規格
單位
數量
加工費
單價
金額
第二條 加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔等。
定作物名稱
完工時間
檢驗時間地點
檢驗標準
與方法
包裝標準
包裝費承擔
(加工定作物樣品需要封存的，由雙方代表當面封簽，並妥當保存，作為檢驗的根據)
第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔等。
定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔
第四條 乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料。
材料名稱
型號
規格
質量要求
計量單位
數量
單價
總價
圖紙、技術資料及交付時間
第五條 原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸等。
材料名稱
交付時間
交付地點
交付數量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔
第六條 加工費結算辦法與時間 。
第七條 乙方應於 年 月 日前向甲方交付定金 元;乙方應於 年 月 日前向甲方交付預付款 元。乙方不履行契約的，無權請求返還定金。甲方不履行契約的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行契約的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款可以請求返還。
第八條 甲方的違約責任
1.甲方如未按契約規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調整後，仍不符合契約規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數量少於契約規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除契約，因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的 ‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值 %的違約金。
6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到契約規定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第九條 乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止契約，應償付甲方未履行部分定作物價款總值 %的`違約金。
3.乙方如未按契約規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過契約規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十條 不可抗力
在契約規定的履行期內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明後，可免予承擔違約責任。但甲方應當採取積極措施，儘量減少損失，如不可抗力的損失是在契約規定的履行期以外發生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，並賠償甲方因此造成的損失。
第十一條 本契約發生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時，可以向人民法院起訴。
本契約於 年 月 日生效，契約履行完畢即失效。
本契約一式 份，甲乙雙方各執一份，公證處、物價局、建設銀行各存一份。
承攬方： 定作方：
地址：地址：
法定代表人：法定代表人：
簽約日期： 年 月 日
檔案館遷建變配電受電工程承攬契約 篇14
甲方：
乙方：
根據，《中華人民共和國建築法》、《建築安裝工程條列》、《建設工程質量管理條列》，《建築工程安全管理條列》，結合本工程具體事項，本著雙方互利互惠公平、公正的原則，經甲乙雙方共同友好協商，達成如下協定，以資信守。
一、工程地點：
迎賓路以西，西安大路以北。香港城一期場區土方挖運。
二、承包範圍及內容：場區土方挖運。
三、承包方式：
挖土及場外運輸(挖掘機及其他所有挖運土方設備均由乙方負責)
四、工程承包價格及計算方式
按實際挖土方實測實量計算土方量及場外運輸每立方米24元。
五、質量要求：
按照國家驗收規範施工，驗收達到合格。
六、工程款支付方式：土方挖運完成支付3萬元人民幣，餘款20xx年7月末支付。
七、施工工期
八、甲方責任
負責測量土方標高
九、乙方責任
1、乙方自行辦理渣土證、卸土地、及各項城建行政執法罰款、車輛運輸、等挖運土方手續，所發生的一切費用均由承包方負責，與甲方無關。
2、乙方負責運輸車輛所發生的一切行車安全事故，由於挖運土方而產生的任何事項與甲方無關。
3、承包人嚴格按照施工現場管理規定，關於安全、環保交底的'內容執行，遵守相關法律法規，違者將按照相關條列進行處罰，由此發生的安全及質量事故油承包人自行承擔，並對發包人承擔賠償責任。
4、乙方必須配合甲方管理人員的工作，按照測繪人員所提供的挖土標高挖土。
5、乙方應配合甲方做好文明施工。
6、挖土方工程機械在施工中所發生一切安全傷亡事故，均由乙方負責，與甲方無關。
7、乙方嚴格按契約工期要求完成工程施工，如因乙方所造成的工期延誤，甲方有權終止契約，對已發生的挖土工程量不予結算，因此給甲方所造成的負面影響及經濟損失由乙方賠償給甲方。
十、爭議的解決
存在爭議時雙方協商解決，協商不妥時採用法律訴訟解決
十一、本協定一式兩份，甲乙雙方各執一份，經雙方代表簽字後生效。
甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________
甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
電話：_______________________ 電話：___________________________
傳真：_______________________ 傳真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
檔案館遷建變配電受電工程承攬契約 篇15
發包方(以下簡稱甲方)：鎮江市……
施工方(以下簡稱乙方)：淮安市……公司
甲方將自有門面房拆遷項目委託乙方進行拆除施工和渣土清運。依照《中華人民共和國契約法》《建築安裝工程承包契約條例》及其他有關法律法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，明確雙方的權利和義務，經共同協商，一致同意簽訂本契約。
一、施工內容及工程量
1、施工內容：分為A、B、C三段工程，將上述三區段建築物拆除，並將渣土清運。
2、拆除標準：所定範圍內建築物房屋拆除及原地面磁磚、渣土清運至室內地平。
3、施工中拆下的各類廢舊材料歸乙方所有，均由乙方自行處理。
二、工程價款及結算方式
1、工程價款
(1)防護鋼架：長100米×高4米×63元=25200元，由甲方承擔;
(2)垃圾清運：根據房屋拆除面積2614平方米×50元/平方米=130700元，由甲方承擔;
(3)廢物利用費：按照甲方指定各區段工程工期長短，乙方按照不同標準計算廢物利用費支付給甲方。具體如下：如果甲方安排20天工期，按12元/平方米;如果工期15天，按8元/平方米;如果工期5天，則按5元/平方米。
2、結算方式
(1)保證金：乙方須在正式開工前向甲方交納一次性安全保證金和房款計人民幣10萬元。如乙方在舊房拆除過程忽視安全管理，違反安全責任，違章指揮、冒險作業、野蠻拆除，不服從甲方安全監督管理和相關職能部門的監督檢查，甲方有權處置該保證金，直至扣完，並追究乙方其他法律責任。
(2)工程結束並經甲方驗收合格後，進行結算，甲方一次性付清工程款。
三、施工日期
1、A、B、C各區段開工和竣工日期以甲方另行書面通知乙方為準。
2、因不可抗力或其他因素不能按時開工或竣工時，甲乙雙方可以重新約定開工或竣工日期。
四、雙方權利和義務
甲方：
1、乙方進場後，甲方向乙方進行施工交底，交待清楚施工現場周圍地下障礙物與在施工中需注意的事項並提供有關技術資料。
2、負責協調切斷通往被拆除區域內的水源、電源、熱源、燃氣、通信等線路。
3、配合乙方對施工人員進行安全教育。
4、甲方指定工作人員監督乙方施工全過程。
乙方：
1、負責編制施工方案，制定安全、環保措施。
2、積極配合甲方的工作。
3、認真貫徹執行國家有關部門對建築施工提出的各項要求和規定，做到文明施工、安全、按期完成施工任務。
4、必須嚴格按照相關法規條文施工作業，注意環保要求：控制噪聲，避免不安全因素髮生。
5、負責機械及人員的安全，加強對施工人員的安全教育及防範措施,確保施工中萬無一失;並負責其施工人員的安全保險，對因管理不善所發生的任何安全責任事故，責任由乙方承擔。
6、乙方必須嚴格按照甲方要求進行施工，服從甲方現場管理人員的指揮，尊重甲方的管理制度。在拆除過程中，確保與被拆建築體相連建築物的結構安全，否則，由此造成的一切損失由乙方承擔。
7、因乙方原因造成的各種事故、行政處罰等一切責任、費用等均由乙方自行承擔。
8、若發生重大事故，乙方應按有關規定立即上報有關部門並通知甲方。同時按政府的有關要求處理。
9、乙方指定為工程項目負責人，全權負責工程拆除事宜，負責協調施工中有關事宜並向甲方通報工程拆除有關情況。
五、違約責任
1、違反本契約規定，甲、乙雙方各自承擔其責任。
乙方如未能按照甲方指定工期清理建築垃圾，按每立方米建築垃圾30元人民幣承擔違約金，最高不超過契約價。
2、契約執行中發生糾紛，雙方應做好協商解決，協商解決不成的，可向鎮江仲裁委員會申請仲裁。
六、其他
1、本契約簽字生效後甲、乙雙方如有未盡事宜或對契約條款修改，需經雙方協商同意並簽訂補充協定。
2、本契約自甲乙雙方的法定代表人或授權委託代理人簽字並加蓋各自公章之日起生效。
3、本契約一式四份，甲乙雙方各執二份，具有同等法律效力。
甲方：(蓋章) 乙方：(蓋章)
法定代表人：法定代表人：
委託代理人：委託代理人：
契約簽訂日期：年月日
檔案館遷建變配電受電工程承攬契約 篇16
甲方：
乙方：
依據《中華人民共和國契約法》及其他的有關法律、法規，遵循平等、自願公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本契約。
一、施工地點及名稱
1、施工地點：
2、工程名稱：
二、工程量：
1、鋼結構：南北22.5m*東西21m*北立面5.5m*南立面7.5m高
2、土建部分：
①基礎
②0.5—0.6m、1.2m、砌體(雙面抹灰)
③灰土回填
④地暖，雞爪灰墊層
⑤地面磚鋪裝
⑥混凝土樓梯(不含扶手、面磚鋪裝)
⑦門口台階、散水
3、格柵吊頂
4、地暖鋪裝
5、內牆紙面、石膏板(不含塗料)
三、工程造價
1、鋼結構部分：拾玖萬柒仟元
2、土建部分：柒萬陸仟元
3、吊頂部分：壹萬貳仟伍佰元
4、地暖鋪裝：壹萬伍仟元
5、內牆紙面、石膏板、踢腳線：壹萬貳仟元合計：叄拾壹萬貳仟伍佰元(其中不含水電費、管理費及稅金)
四、雙方的權利和義務：
(一)甲方的權利和義務：
負責水、電、路三通，舊建築拆平，上級主管單位的協調，有權利對工程過程進行監督管理，有問題在3日內以書面形式告知乙方進行修改，否則視為無異議，施工期間如遇到與工程有關的各種糾紛由甲方負責，如耽誤工期，工期相應順延，因糾紛所造成的損失由甲方承擔費用，甲方負責乙方在現場施工期間的水電及住宿場所，負責工程竣工驗收，並履行結算付款義務。
(二)乙方的權利和義務：
乙方按材料表施工，乙方負責契約規定的工程量並服從甲方的管理，在契約規定期限內竣工，在施工過程中，乙方有權利拒絕甲方不合理要求，並有權要求按第六條付款方式付清全部工程款。
五、契約工期：
工程於 年 月 日開工， 年 月 日完工。
六、付款方式：
簽訂協定，甲方付給乙方壹拾萬元整。鋼架完成再付乙方壹拾伍萬元整。主體完工、吊頂、紙面、石膏板、隔牆完工再付叄萬元整。剩餘地面完工後(回填、地暖、地面磚)，一次性付清叄萬元。
七、質量驗收標準：
甲方按照材料表驗收，甲方需在乙方完工10日內對此工程進行驗收，否則視為合格。
八、工程變更：
工程變更所引起的費用，按實際發生額增減。
九、安全：
乙方在施工期間，造成的人身安全、財產安全，均由乙方承擔，本工程其它安全責任，甲方造成的安全責任甲方承擔，乙方造成的安全責任乙方承擔。
十、其它：
如遇人力不可抗拒的自然災害，工期相應順延，所造成的損失，由甲方負擔費用，乙方進行修復。
本契約一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字蓋章生效。
甲 方： 乙 方：
經辦人： 經辦人：
聯繫電話： 聯繫電話：
年 月 日 年 月 日
檔案館遷建變配電受電工程承攬契約 篇17
甲方：_________________
乙方：_________________
甲、乙雙方經過協商，確定乙方為奧體中心鋁合金窗工程承包單位。依據“中華人民共和國民法典”和“建築安裝工程承包契約條款”及國家工商行政管理局的有關規定，為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任，經雙方共同確認，簽訂本協定，雙方共同遵守。
一、工程概況：_________________
1.工程名稱：_________________
2.工程地點：_________________
3.範圍和內容：_________________鋁合金窗工程的設計、加工、運輸、安裝。
4.契約價款：_________________元
5.工作量及單價(見價格表及報價說明)
6.開工日期：_________________年月日
7.結算辦法：_________________按甲乙雙方共同確認的二次設計加工圖實際洞口面積計算。
二、設計依據：_________________
1.甲方應向乙方提供下列建築圖。
A、門窗大樣圖;B、平面圖;C、立面圖;D、剖面圖。
2.乙方進行二次設計的依據是上述圖紙和技術檔案及國家的有關規範標準。
三、材料選定：_________________詳見報價說明。
四、工程進度：_________________
1.乙方於年月日進入施工現場，工期為工作日。(註：_________________工期以乙方收到預付款之日起計算)。
2.因下列情況之一者，乙方工期相應順延。
A：_________________甲方未能按期按額向乙方支付工程進度款。
B：_________________甲方在契約簽訂後，未能向乙方提供圖紙。
C：_________________因停用升降設。
甲方(蓋章) ___________
乙方(簽章) ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
檔案館遷建變配電受電工程承攬契約 篇18
甲方：
乙方：
經雙方協商，甲方將 珍珠泉花園裝飾部分工作委託乙方施工。為了明確雙方責、權、利，根據《中華人民共和國民法典》，結合本工作實際情況，特簽訂如下協定，以資雙方共同遵守。
一、 承攬範圍及方式
1、承攬範圍： 珍珠泉花園裝飾 。
2、承攬方式：包工包輔料、包質量、包工期、包安全生產、文明施工。
二、 工期及進場時間
本工作自 20__年 5月10 日進場施工至承包工程內容完工，實際工期要求按項目部指定。在工種銜接上，必須服從甲方的統一調度，乙方無特殊原因造成工程銜接上的脫節，甲方將給以一定的經濟處罰。
三、結算方式
1、按定額標準，以工日單價計算：
分項合格： / 元/工日
分項優良： / 元/工日
2、按施工圖上建築面積單價結算：
一次通過驗收合格： 72 元/平方米按國家規定計算建築面積，
3、其他計算方式：
4、定額外用工結算：
根據實際發生工作內容，由項目部核定簽發工日數，按技術工 160 元/工日;輔助工 110 元/工日。
四、承攬工作範圍
圖紙及其設計變更包括的所有內容。房子以內的不產生點工。包括樓梯貼面及一層外牆貼面`施工洞封堵`磚砌踏步`底層30公分以內回土及挖土`散水等`至工程驗收合格為止。甲方只提供塔吊攪拌機，其餘機械及小型工具由乙方自備。
五、付款方式
1、自備一個月生活費，以後按施工現場施工生產人數，結合完成工作量，每人每月預付生活費 1000 元;
2、所包含工作量1#--6#結束支付至75%，年底付至95%，餘下部分作預留保修費，竣工後一年付清。
3、屬乙方施工人員所發生的涉外費用，按實際發生數由乙方承擔，在結算款中扣除;
4、其他付款方式：
六、雙方責任
(一)甲方
1、負責對業主、設計院、質監站及其他對外工作的聯繫;
2、負責各工種之間的協調工作，並對工程質量、進度、安全生產、文明施工等進行監督、檢查、考核;
3、對乙方做好安全生產教育;
4、負責乙方施工人員食宿安排;
5、按預算用量做好材料、設備的供應;
6、根據本協定按時撥付月度生活費;
7、負責組織施工驗收、辦理工程結算;
8、甲方派現場代表 楊偉 同志，在施工中負責與乙方的協調工作，楊偉為技術負責。
(二)乙方
1、組織施工人員進場，施工人數、技術力量必須滿足工程進度、質量的要求，進場人員必須持有居民身份證、就業登記卡、就業證、暫住證(複印一份交甲方備案)，並報送進場職工1寸近照及花名冊一份，供甲方備案。
2、必須服從甲方的整體安排和協調，服從甲方現場管理人員的統一管理。遵守法律、法規及規章制度，對違法亂紀者，甲方有權按照規定給予處罰，隨時向乙方提出清退。
3、進場人員必須持有上崗證，特殊工種必須持有安全操作證(如進場後再辦上崗證和操作證的，其費用由作業班組自理，甲方協調辦理)。
4、嚴格按照施工圖紙和甲方審定的施工方案組織施工，每道工序完工後必須經甲方檢查後方能進行下道工序的施工，同時認真配合安裝施工，共同完成任務。
5、負責僱工患病及意外事故處理費用及其他費用。
6、確保工程進度，保證工程質量，負責乙方原因造成的`一切經濟損失。
7、派專人開機，做好與其他班組機械使用的協調。
8、乙方自行配備甲方提供機械以外的設備、工具用具以及工人需要的勞保用品。
9、乙方委派 方勝茹，梁建和 同志為現場代表，負責工程質量、進度等的協調安排及生活費的領取。
七、安全生產及保全規則：
1、乙方應加強對職工的安全生產教育，嚴格遵守執行安全生產六大紀律及甲方的安全生產有關規定，完善安全設施，加強安全交底及安全檢查。乙方有責任和權力完善安全生產工作。
2、甲方對乙方的生產工作實行不定期的檢查，凡發現違反安全生產規定、違章操作，盲目蠻幹的，甲方將有權予以罰款，要求完善和規範。
3、根據誰施工誰負責安全的原則，乙方對施工人員的安全生產負完全責任。如發生意外事故，由乙方負責處理，費用由乙方承擔。如發生重大人員傷亡事故，乙方應及時通知甲方，由甲方協調呈報有關部門。
4、乙方應教育施工人員嚴守國家政策法規，遵守甲方規定的治安、市容的有關規定，遵守生活區的環境衛生，維護施工區域的正常秩序。
5、施工現場及宿舍區，不得使用電飯鍋、加熱器等，不準私拉電源，一經發現甲方予以沒收，同時採取警告、處罰等決定，屢教不改的，甲方給予清退出工地。
6、對打架、鬥毆的有關人員，除處於必要的罰款外，責令其退出工地，情節嚴重的報告當地派出所，應有的處罰、費用由責任人承擔。本工程由誰簽定契約，誰在現場指揮、管理，如承包人不在現場管理或管理不善，甲方有權在乙方工程價款中扣除工程款的20%，同時甲方以80%款直接發放至作業人員。
八、材料及工具
1、按預算定額規定，乙方向甲方辦理領料手續，在施工過程中，乙方應妥為保管和使用，不得浪費，切實維護好甲方的利益，乙方管理有方，有明顯節約材料，經項目部核定後，甲方給予必要的獎勵。
2、甲方提供的各種機械設備，乙方應派專人負責使用，屬人為造成的損壞，其費用由乙方承擔。
3、甲方提供的各種小型工具，乙方應妥善保管和使用，屬正常損耗的以舊換新，屬非正常損耗的，其費用由乙方承擔(安全帽由甲方提供，完工後如數交還甲方，丟失或損壞，由乙方按原價賠償)。
4、乙方在施工中，必須做到工完場清，誰施工誰清理的原則，同時服從甲方的監督和指導，若發現浪費現象，視情節給予罰款，如遇到有場地不清工完不清，甲方有權利責令其班組清理後施工，一旦不履行好此項工作，甲方將作出強制手段，委託其他人清理，發生費用由責任班組承擔，為抓好質量、安全、文明衛生工作，項目部不定期進行考核打分，視情況予以一定的獎罰。
九、其他
1、未盡事宜，在施工過程中協商決定。
2、本契約一式三份，甲方兩份，乙方一份。
甲方： 乙方：
檔案館遷建變配電受電工程承攬契約 篇19
發包方： (以下簡稱甲方)
承包方： (以下簡稱乙方)
甲、乙雙方根據《中華人民共和國契約法》等有關規定，本著真誠合作、互惠互利的原則，經友好協商同意，簽訂雙方嚴格履行，共同守信。其條款如下：
一、工程概況
1、項目名稱：
2、工程地點：
4、契約總金額：人民幣(大寫) (小寫)
二、結算、付款方式及限期
1、預付款：為供貨定金，契約雙方的簽訂生效後，甲方三日內支付契約總金額的元整，(小寫) 元整。預付款延付，則交貨期順延。
2。 計人民幣(大寫) 元整，元整。
3、驗收款：乙方將剩餘未安裝的門安裝完畢，並全部調試完畢後，經甲方驗收合格後，三日內甲方需支付總契約的，計人民幣(大寫)元整。
4、質保金：契約金額元整，(小寫)保修期為一年(至驗收合格後計算)，保修期滿後一周后，甲方支付 元整。
5、安裝工程交付驗收前，乙方應當向甲方轉移交付門的所有權，同時提供門的技術資料和有關質量證明。乙方還應同時交付產品配套的裝修鑰匙(每套一把)等配件。但甲方未付清上述約定的款項，乙方有權不轉移門的所有權和每套配套鑰匙。
6、乙方提供的結算憑證為：普通工業發票。
三、甲方責任
1、施工現場具開工條件。
2、滿足乙方產品進場運輸裝卸的道路暢通需要。
3、甲方應提供特定地點場地供乙方現場安裝人員、產品材料、工具設備存放使用，提供乙方進場安裝人員的食宿，並協助辦理暫住登記證及甲方所在地政府規定的建設工地人員所需工種證件。
4、對乙方施工過程進行協商和協助。安裝前必須將水準點與坐標控制點(水平線)告知乙方安裝人員並進行現場交驗，確保全裝條件準確無誤。
5、提供安裝所需水電、工程吊機及砂漿填灌材料、工人，確保與安裝進度同步。
6、負責協調處理第三者對該工程正常安裝所發生的干擾、牴觸或阻擾。
7、按時足額支付款項，以確保乙方按時按量完成任務。
四、乙方責任
1、工期為 天(從甲方向乙方劃款之日起)。
2、乙方提供的證明檔案、資質必須是完整、真實有效、合法的，否則由此造成的一切後果均由乙方承擔，並賠償經濟損失。乙方提供的門應滿足設計要求並保證竣工驗收合格。
3、遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和噪音等有關管理規定。
4、負責產品運輸及負擔運輸費用。
5、售後服務，一年內非人為因素損壞門由乙方負責維修(如非人為因素造成配件損壞需更換，需收取成本費用)，一年滿後乙方收取成本費用。
五、工期延誤
對以下原因造成工期推遲延誤的，經甲方簽字確認後，工期相應順延：
1、工程量變化
2、工地現場停電造成停工
3、人力不可抗拒因素造成停工
4、非乙方因素的其他原因
六、質量要求、驗收標準、方法及提出異議期限
1、驗收標準：以雙方確認之樣品門實物為製作標準，安裝以甲方提供之樣品房(試驗室)的安裝規範及要求為安裝標準，確保產品及安裝質量達到相關要求。
2、驗收方法：工程安裝完成後，甲方應組織相關人員驗收。
3、提出異議期限為甲方收到乙方產品或接到乙方報驗通知之日七天內。
七、契約變更、解除
本契約履行期內，甲、乙雙方不得隨意變更、修改或解除終止契約條款。如有未盡事宜，須經雙方共同協商，簽訂補充條款，補充條款與本契約具有同等法律效力。
八、解決處理契約爭議
本契約如發生爭議或糾紛，雙方本著友好平等、相互諒解的態度及時協商解決。如協商無效，任何一方均可向乙方住所地人民法院提出訴訟。
九、契約的效力
本契約一式四份，甲、乙雙方各執貳份，具有同等法律效力，自簽訂之日起生效。
十、其他約定事項
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
檔案館遷建變配電受電工程承攬契約 篇20
發包單位(以下簡稱甲方)：_______________
承包單位(以下簡稱乙方)：_______________
甲、乙雙方本著平等互利、公平公正的原則，經友好協商，甲方將其金宇時代奧城A地塊基礎土石方工程包給乙方施工完成。為了明確雙方的責任，根據《_____》、《中華人民共和國建築法》、《建築工程施工質量驗收統一標準》、《工程建設標準強制性條文》、《建築工程安全生產管理條例》及其相關法律法規，並結合本工程的實際情況，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程施工事項協商一致，訂立本契約，以茲共同遵守。
一、乙方的資質
1、乙方是經工商行政部門依法註冊和相關行政機構依法核准，並持有合法有效之營業執照、稅務登記和相關施工資質的公司法人。
2、乙方應保證前述資質證明檔案的真實性與合法性。如乙方以偽造、變造方式提交相關資質證明的，應按照本契約的約定承擔違約責任，同時甲方有權拒絕支付工程款。
二、工程概況
1、工程名稱：_______________
2、工程地點：_______________
三、工程施工承攬工作內容
施工圖所示範圍內放線，標高控制，勞動力及技術裝備的組織，土石方的開挖、運輸(含淤泥)及所需機械設施設備，地表清障(青苗費)，場內排水、施工期間的排水、以及周邊相鄰建築物、居民的安全防護_____設施，工程資料的編制，現場的安全文明施工措施，土石方開挖、運輸施工臨時道路修建(甲方只提供商品砼)，沖洗設備、設施，臨時用水用電，為保證工程質量、進度而作的協調，開挖土石方及臨時道路開口須辦理的手續等工作。
註：施工臨時道路及沖洗池乙方施工完後無償提供給甲方使用。
四、契約工期
開工日期：________________年_______月_______日;竣工日期：________________年_______月_______日。契約工期總日曆天數_______________天，每拖延壹天按_______________元/天處罰。
五、契約價款
本契約採用單價包乾契約，包括但不限於乙方完成本契約第三條約定承攬範圍內全部工程內容和工作內容所需要的人工費、材料費、機械費(含機械設備等的進、出場費)、管理費、行管罰款、_____費(含第三者責任險)、交驗前成品保護費、利潤、稅金、工程周邊社會關係協調費等全部費用組成，如挖土過程中有淤泥其單價為：_______________元/m;無淤泥其單價為：_______________元/m。
1、工程施工期間需排水其所需的設施設備、人工費由乙方負責。
2、如需加班施工所需費用由乙方負責。
3、工程方量按實際收方結算。
六、工程結算
1、乙方按工程進度在每月30日前將已完工程量及價款報甲方審核，甲方審核確認後支付已完工程價款的70%;
2、工程完工驗收合格後，依據甲、乙雙方現場實際收方工程量辦理結算，結算完畢，移交結算資料後，一次性付至結算金額的80%，剩餘尾款在工程完工驗收合格後兩個月內付清。
3、乙方收取每筆工程款支付時須提供足額建安發票，否則甲方有權拒絕支付，且不視為甲方違約。
七、工程質量及技術要求
本工程嚴格按照國家現行《土石方工程施工質量驗收規範》、《建築工程質量檢驗及評定標準》、《建築地基與基礎工程施工質量驗收規範》等進行施工和驗收。同時，本契約約定：
1、土石方工程施工(包括清邊撿底)完成後的驗收標高與設計標高的誤差不大於±10cm，垂直面邊坡需用挖機夯實(如需做護壁噴錨等由甲方負責，乙方配合)。如驗收不合格，所產生的返工費用由乙方承擔，並承擔由此給甲方造成的損失。
2、進場施工前，必須提前2天向甲方分別提交：土石方施工方案、安全文明施工方案、施工_____費(含第三者責任險)交繳憑據及質量進度保證措施。
3、施工期間邊坡如需覆蓋材料由甲方提供，乙方負責施工及其人工費。
4、竣工結算資料為壹式3套。
八、安全施工
乙方應嚴格按照國家有關安全施工規範進行施工，採取嚴格有效的安全防護措施，在施工作業中，乙方發生直接或間接所遇任何與工程相關的自身及第三者的一切安全事故，均由乙方自行承擔全部責任及賠償。如對甲方或第三方造成損失，按其損失的雙倍賠償從總價款中扣除，不足部分甲方有權另行追索。
九、履約保證金
本工程履約保證金100萬，契約簽訂後3天內轉入甲方指定賬戶，契約即生效，否則契約無效。(履約保證金無息退還，退還方式：按總工期70天計算，第一階段退款為30天，其餘退款按每20天為退款階段，退款時工程量須完成總工程量的三分之一，否則甲方有權拒絕退還履約保證金，未退還的履約保證金在工程款結算完畢後支付時一併支付)。
十、契約簽訂後，乙方因自身原因中途退場或不能滿足甲方工期要求被甲方勒令退場，工程款結算按已完工程量的60%計算。
十一、違約責任
本契約工程不允許轉包/分包，若甲方核實乙方有轉包或分包行為，甲方有權單方面以書面通知的方式終止本契約，乙方在接到甲方書面通知後必須無條件退場，並承擔該工程總工作量程款20%的違約金，乙方退場遲延給甲方或第三方造成損失，按其損失的雙倍賠償並從工程總價款中扣除，不足部分甲方有權另行追索。
十二、本契約一式肆份，甲方貳份，乙方貳份，經雙方簽字蓋章後生效，工程合格交驗結清尾款後自然失效。其它未盡事宜，雙方協商解決。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
檔案館遷建變配電受電工程承攬契約 篇21
_______________有限公司(甲方)
_______________有限公司(乙方)
依照《_____》有關規定，結合本工程具體實際情況，經雙方協商一致，簽訂本契約，共同遵守。
乙方受甲方委託,承擔甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下：
一、甲方委託給乙方的工程項目和內容：
1、250KVA變受電工程的設計
2、設備購置
3、安裝調試
二、有關技術及服務要求：
1、乙方應根據甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作，協助並配
合線路驗收、接入系統及併網工作。及時提供竣工資料。
2、乙方採購所有電氣設備和原料，應從國家定點廠家採購，並符合國家有
關質量、技術標準。
3、變配電及線路安裝工程應根據電力安裝標準進行，符合質量要求。
4、甲方負責做好青苗賠償等有關政策處理。
三、工程款項及費用的結算：
1、工程款結算按執行。
2、工程預算款總計：_______________元;
(高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收)
3、本工程款分2次結清，其中：
(1)、契約簽訂3天內應付工程款的70%
(計_______________元)
(2)、工程竣工驗收合格決算審核後，送電前工程款全部付清。
4、工程款的結算以審計決算為依據。
四、施工及竣工驗收：
1、根據工程施工要求，甲方應於施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續，設備進場道路暢通等)，並確保自建附屬工程質量為乙方進場創造施工條件。
2、乙方應在_________年_______________月_______________日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協商，時間順延。
3、施工期間,甲方應派員到現場協助解決安裝施工期間所發生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應注意安全,做到文明施工，如發生違章和野蠻施工所
造成意外事故和損失，由乙方自負。
5、乙方在工程結束時，甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。
五、契約未盡事宜，雙方協商解決。
六、契約雙方代表簽字蓋章後生效。
七、契約一式4份，甲方執2份，乙方執2份。
甲方：_______________(蓋章)乙方：_______________(蓋章)
代表：_______________代表：_______________
_______________年_______________月_______________日_______________年_______________月_______________日
檔案館遷建變配電受電工程承攬契約 篇22
發包人(以下簡稱甲方)：_____________________
法定代表人：_____________________
承包人(以下簡稱乙方)：_____________________
代表人：_____________________
為了全面履行施工契約，加強對工程項目的管理，提高企業經濟效益，增加項目經理及項目相關人員的收入，經甲方研究決定，對該工程項目的管理實行責任承包制。通過對乙方的執業資質、施工業績、管理能力、風險抵押等方面的綜合考評，確定乙方即某項目部為工程項目的承包人。雙方本著公開、公平、平等、自願、誠實信用的原則，達成如下協定：
一、承包的方式：
風險抵押、個人承包
乙方同意向甲方交納風險抵押金_____________________萬元，對工程項目的管理負責，以風險抵押的方式承包。
二、承包的期限：
自_____________________年_____________________月_____________________日至該工程竣工交驗(工程竣工結算價款及分包結算價款清算完畢)。
三、承包工程項目概況：
1、工程名稱：_____________________
2、工程地址：_____________________
3、建設單位：_____________________
4、設計單位：_____________________
5、承包範圍：招標檔案中規定的內容(含業主在工程施工過程中因設計變更要求增加或調整的工程內容。)
6、建築面積：_____________________平方米
7、施工工期：總日曆工期：_____________________天，以開、竣工報告為準，業主工期若延期，工期順延;工期與業主契約有關規定不一致的，按業主契約和有關通知執行;超出規定工期、沒按業主和甲方要求時間內進場，則視為違約。
8、分段任務：_______年_______月_______日前完成基礎
_______年_______月_______日前完成主體結構封頂
_______年_______月_______日前完成裝修
_______年_______月_______日前交付使用
如因建設方和甲方原因影響工期，則在承包工期基礎上順延。
四、承包的指標
1、成本指標：本工程承包價款確定為_____________________萬元。承包範圍內總價一次性包死。乙方承包價中含按當地稅務部門規定應當繳納的各種稅、費。
2、質量指標：一次驗收合格率100%。
3、安全指標：無重傷、死亡事故發生。
4、進度指標：滿足總承包契約的要求,
5、其他約定：
五、甲方的職責和許可權
1、甲方的職責
(1)負責組織施工契約“交底”和施工組織方案的審定以及建設單位、
地方社會環境資源的聯繫銜接;開工前交施工設計圖紙套及相應的施工技術資料給乙方。
(2)根據項目需求及乙方請求對外簽訂勞務分包契約、材料設備購置契約、機械材料租賃契約等。
(3)協助乙方組織竣工驗收、竣工決算和評優申報;
(4)負責組織項目管理期間和終結時的考核審計;兌現項目承包人經濟收益(包括薪金)或實施經濟賠償處罰;
(5)協助乙方選聘項目管理人員，組建項目經理部，配置其他生產要素;
2、甲方的許可權
(1)有權對乙方的施工管理工作進行指導、檢查、監督、協調;不定期對工程進度、質量、工程檢(試)驗資料、工程資金的使用等.進行監督、檢查。
(2)除建設單位指定外，有權將項目的工程分包給專業公司;
(3)乙方違法、不執行國家標準不按規範進行管理施工、違反甲方有關規定的情況下，甲方有權進行糾正，責令停工整改、予以經濟處罰、終止承包契約、調整承包人。
(4)審核乙方編制的施工組織設計、工程進度計畫及完成工程量報表。
六、乙方的職責和許可權
1、乙方的職責
(1)代表企業實施項目管理，遵守國家法律法規，執行強制性標準，執行企業相關管理制度，積極維護企業合法權益;對所施工的項目自開工準備至竣工驗收，實施全過程、全面管理;
(2)根據國家規範組織編制項目管理實施計畫;
(3)組織實施施工現場的生產要素的配置和管理;
(4)組織制定和實施項目經理部各項管理制度;
(5)在企業授權範圍內負責與建設單位、監理單位、地方政府相關部門、企業管理層的工作聯繫和協調，負責勞務分包、協作單位的管理;
(6)解決施工現場和項目經理部出現的問題，發現和處理突發事件;
(7)負責竣工驗收和竣工結算，提供和準備相關技術經濟資料;
(8)協助企業進行項目的檢查、鑑定和評優、評獎申報;
(9)負責員工的各項管理和教育、企業文化和精神文明建設;
(10)接受上級和地方建設行政主管部門的檢查監督，認真落實整改意見，提高管理水平;接受本企業的檢查監督和考核審計;
(11)處理項目經理部善後工作和工程質量保修服務，完成清收工程款等債權債務的清理和移交;
(12)按照甲方的要求報送完成各種指標的情況;
(13)按公司規定及時足額交納職工的各種_____等費用;職工發生工傷事故，_____費賠付不足部分，按照甲乙方3：7比例分擔;如果乙方沒有交納_____費的，職工發生工傷事故，由乙方全額承擔。
(14)負責項目運轉所需資金的籌措及其他風險控制;
(15)因質量、工期、安全、文明施工及各種違章造成的費用、罰款、違約金和經濟損失等均由乙方承擔。如發生_____或訴訟，甲方對外承擔費用後，甲方有權向乙方追償包括訴訟費、_____在內的一切費用。
2、乙方的許可權
(1)代表甲方實施項目管理，全面履約施工契約，遵守國家法律法規，執行強制性標準、規範和甲方相關管理制度;
(2)根據甲方的授權，組建項目經理部，項目經理部全面工作;.甲方項目部印章只能用於與本工程有關的材料採購契約的簽訂、工程檔案收發、函件製作活動中，不得用於本工程材料、工程款、民工工資等資金的結算、借支和與本工程無關的活動，不得用於變更業主契約規定，乙方也不得以項目的任何名義擅自對他人作出承諾;否則;視為乙方違約，並承擔由此造成的一切責任和經濟損失。
(3)確定項目經理部組織架構，班子成員報甲方審查批准後，報送業主、監理單位及有關管理部門備案。未經甲方同意，班子人員不得隨意更換，否則視為乙方違約;
(4)有權選擇聘用管理人員和生產工人，乙方聘請的施工人員應當具備相應的資質或資格，並複印其身份證件、證書存檔備查;否則，視為乙方違約。少數關鍵崗位的管理人員按規定程式可外聘;確定管理人員職責、許可權，並組織考核獎懲;
(5)有權在甲方確定的合格分承包方名單中選擇勞務隊伍，但必須報發包方備案;乙方無權轉包或分包本契約工程，否則甲方有權終止本契約，甲方有權要求乙方承擔承包總價5%的違約金。
甲方_____________________乙方_____________________
_____________________年_____________________月_____________________日
檔案館遷建變配電受電工程承攬契約 篇23
甲方：___________法人代表：___________
乙方：___________法人代表：___________
甲乙雙方經友好協商，本著互利互惠的原則，依據《中華人民共和國民法典》以及相關國家法律、法規，就花池護欄工程製作安裝達成如下協定：
一、工程範圍和工作內容
1、工程名稱：__________
2、工程範圍：工程護欄的製作安裝施工。
3、工作內容：乙方按甲方提供的護欄設計、安裝要求，完成材料的存放、保管、安裝、清理、驗收等工作內容。
二、契約工期
本工程項目工期為日。自__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。
三、工程價款及付款方式
(一)工程價款
以上工程造價總計：_______元大寫：_______元整
(二)結算方式
工程完工驗收合格後按實際決算付款(附工程決算書)。
四、施工期間的安全由乙方負全責，乙方要採取措施保證人員安全，在施工過程中，存放、保管好材料，防止學生在施工現場玩耍出現安全事故。並保證工程質量合格。保質期三年，保質期內因質量出現問題乙方須免費維修或更換。
五、施工要求：
護欄高度_______㎝;立柱為_______×_______方鋼，_______m一個，底部加預埋件，水泥澆築;其餘部分為_______×_______方管，欄桿頂部為_______扁鐵加工成圓弧裝飾;防鏽漆刷底，黑漆罩面。
六、本協定一式兩份，雙方各執一份，未盡事宜雙方協商解決，解決不成，經法律途徑解決。
甲方：(簽章)___________乙方：(簽章)___________
負責人：___________負責人：___________
代理人：___________代理人：___________
___________ 年___________月___________日___________年___________月___________日
檔案館遷建變配電受電工程承攬契約 篇24
甲方：
乙方：
簽約地點：
簽約日期：
一、總則
1、甲、乙雙方依據《中華人民共和國契約法》，並經充分協商，就泗陽縣人民路桃園公園戶外全彩電子顯示屏採購及安裝項目相關事宜達成協定。
2、甲方提出本契約電子顯示屏項目的具體要求，乙方據此契約規定負責該顯示系統項目的設計、製作、安裝、調試、培訓、維護等工作。甲方負責項目的總費用。
二、項目類型、費用構成
顯示屏項目總費用為：578138.00元。大寫：伍拾柒萬捌仟壹佰叄拾捌元
具體構成如下：
1、顯示屏體部分
P10戶外全彩電子顯示屏，8.88mx4.88m=43.33平方米，單價8800，合價381304.00元
小計：￥381304.00元，大寫：叄拾捌萬壹仟叄佰零肆元
註：紅管為中國台灣光磊，綠管、籃管為杭州士藍，亮度需滿足標書中的要求。
2、屏體鋼結構、外設、控制系統等費用
包括：鋼結構（框架結構、立柱）、控制系統（接收卡，傳送卡、DVI顯示卡、PCTV卡）、外接設備（音響功放、空調、視頻處理器、電腦）、布線及線材、基礎、監控系統、避雷針、電源箱、運輸、安裝、調試等。
小計：￥196834元，大寫：拾玖萬陸仟捌佰叄拾肆元
3、若甲方中途變更承攬要求，造成乙方增加費用或遭受損失，則甲方相應提高項目總費用。
4、乙方報價應是招標檔案所確定的招標範圍內的全部項目內容的價格體現，投標報價應包括全部費用，任何漏報、少報的費用均視為已包含在報價中，以後不得追加任何費用。
三、運輸、安裝、調試及培訓
1、乙方負責顯示屏的運輸、安裝、調試及甲方操作人員的培訓。
2、乙方承擔的具體工作。
（1）顯示屏由乙方所在地至甲方所在地的運輸。
（2）顯示屏的現場安裝、調試。
（3）對甲方操作人員的培訓。
3、甲方承擔的具體工作。
（1）及時提供顯示屏安裝的具體要求、安裝場地的施工條件說明及通訊距離。
（2）甲方責施工用電和顯示屏及其控制設備用交流電源的協調。
（3）負責施工現場的有關辦證、與有關部門的聯絡、消防等所有協調工作及相關費用。
（4）在顯示屏安裝、調試開始時，即派出熟悉計算機套用的操作人員，以掌握顯示屏整體情況並接收現場培訓。
四、項目維護
1、乙方負責對顯示屏進行終身維護、屏體免費維修兩年（自顯示屏安裝並驗收合格後三日算起），質保期之後乙方只收取維修成本費；顯示屏外圍設備的`質保期執行供應商的相應規定。
2、若顯示屏本身出現問題，乙方在接到甲方通知後24小時趕到甲方所在地進行解決。
五、項目進度及驗收
1、顯示屏系統項目期總計30工作日，從乙方收到甲方預付款之日起到乙方安裝調試完畢止。
2、顯示屏現場安裝、調試完畢後的三天內，甲方應對整個顯示屏項目進行驗收，驗收標準依據本契約各項條款及顯示屏技術規範，乙方需提供整個項目各個部分的質量檢測報告，以保證項目整體的質量問題。
3、驗收合格後應填寫顯示屏採購及安裝項目驗收報告，並由雙方代表在驗收報告上籤字蓋章。
4、項目完工後，乙方需向甲方提供整個採購安裝項目的走線分布、框架結構等相關圖紙，供甲方備用存檔。
六、項目費用結算方式
1、甲、乙雙方簽字蓋章之日起五個工作日內，甲方預付乙方項目款20%，計：￥115627元，大寫：拾壹萬伍仟陸佰貳拾柒元，契約生效。
2、項目驗收合格後，甲方在五個工作日內將工程總價50%付給乙方，計：￥289069元。大寫：貳拾捌萬玖仟零陸拾玖元。
3、一年內無質量問題，甲方再付乙方工程總價20%，計：￥115627元，大寫：拾壹萬伍仟陸佰貳拾柒元。
4、項目總價餘款10%作為質保金，在質保期到期後十個工作日付清，計：￥57813元，大寫：伍萬柒仟捌佰壹拾叄元。
甲方：
乙方：
檔案館遷建變配電受電工程承攬契約 篇25
甲方：_______________
乙方：_______________
根據〈_____〉及其它有關法律、法規的規定，結合本工程具體情況，甲乙雙方充分協商，一致同意，特簽訂以下條款，共同遵守。
第一條工程概況
1、工程地址：_______________。
2、承包方式：採取包工包料的方式。
3、工期：_______________天(日曆_______________天)。在甲乙雙方認同可以開工、材料進場的第二天計算工期,開工日期為_______________年_______________月_______________日。
第二條甲方責任，權利和義務
1、甲方提出設計思路、項目功能及使用要求。
2、甲方需做好施工前的通水、通電等工作，使之達到乙方裝飾施工要求。
3、做好乙方開工現場準備工作，清除影響施工的障礙物，安排好乙方施工所需水、電，並承擔相關費用。
4、根據乙方要求及時做好工程驗收工作。
第三條乙方責任、權利和義務
1、指派項目責任人，按契約及規範要求組織施工，保質、保量，按期完成施工任務。
2、嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定;嚴格按甲方認定的圖紙或按照圖紙變更通知和做法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄;參加竣工驗收，編制工程結算。
第四條工程項目
1、振昇平開窗，雙層鋼化中空玻璃，單價_______________
2、玻璃幕牆，博克蘭玻璃，單層貼膜，_______________的鋁材做骨架，單價_____________
3、上海雙雄銅門廠，單價_______________
4、隱形防盜網，單價_______________
5、推拉門：單價_______________
6、陽光房，_______________方管做骨架，_______________mm厚鋼化玻璃，單價_______________
7、衛浴門，_______________元/條
8、室內門，_______________元/條
9、美步樓梯，甲方指定樣式，單價_______________元/m
第五條工程質量及驗收
1、由於乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
2、工程竣工後，乙方通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知三日內組織驗收，並辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，須通知乙方，另約定驗收日期，但甲方應承認竣工日期。如甲方在約定時間內未能組織驗收，則視為驗收認可。
3、在成品或半成品未辦理驗收移交手續前，甲方不得提前使用，如提前使用可視同該部分驗收認可合格。
4、如因驗收不合格的工程而須返工的，乙方應承擔相應的責任和造成的一切損失。
第六條付款方式
契約總金額：(大寫)_______________元
(小寫)
1、乙方完成1.2.3項的工程時，由甲方支付80%的工程款。
2、乙方完成所有的工程經甲方驗收合格後，由甲方向乙方支付總工程款的95%，
餘下5%作為保證金6個月後再支付。
第七條本契約一式二份，甲方執一份，乙方執一份，經雙方簽字之日起生效;
甲方：_______________乙方：_______________
簽訂日期：_______________年_______________月_______________日簽訂日期：_______________年_______________月_______________日
檔案館遷建變配電受電工程承攬契約 篇26
發包方：（以下簡稱甲方）
承攬方：（以下簡稱乙方）
經甲、乙雙方協商，乙方自願承攬基工程，本工程是機械鑽孔灌注樁，為單包工程。為明確雙方責、權利，經協商簽訂本契約，雙方共同遵守執行。
一、甲方須做下列準備工作並承擔其費用
1、場地“三通一平”（水、電、路通，施工場地平整）。
2、提供紅線定點陣圖，基礎設計圖各一份。
3、提供排污地點。
4、施工“三大材”和用水、電費。
二、乙方承擔下列任務並負責其費用
1、施工中所有人工費、機械費、安全措施費。
2、鑽孔樁砼澆灌和鋼筋籠製作以設計標高為準。
3、按設計要求完成鑽孔、鋼筋籠、砼澆注工作，並符合設計要求。
4、乙方所製作的鑽孔樁需達到檢測合格，樁檢測不合格，由乙方承擔返工的一切人工及材料費用。
5、乙方負責施工過程中的各種檢測、檢驗、取樣、送樣和檢驗。收集完善工程資料。
三、雙方責、權、利
1、甲、乙雙方必須照圖施工，嚴格按照鑽孔樁施工規範施工，做到保質，萬無一失。
2、甲方應負責“三大材”檢測、試壓、樁身檢測費。
3、施工中因乙方原因，造成損失由乙方自理，甲方不承擔其費用。
四、鑽孔樁規格及費用支付方法
1、鑽孔樁規格為φ600mm，按90.00元/米包乾價（包人工、包機械、包安全費、包進出場費）計算。所有樁按實際深度計算以甲、乙雙方現場簽證為準。
2、每月按完成工程量撥付50%工程進度款，完工後撥付至工程總價款的70%，餘款待基礎竣工驗收後支付。
五、施工安全
乙方應具備工程施工的相關資質，施工應符合國家法定要求。
乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，乙方應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，並對他們的安全負責，由於乙方安全措施不力造成的事故及違反安全管理規定進行施工而造成的'安全事故，由乙方承擔因此而發生的費用及相關責任，甲方不承擔任何費用和責任。
六、本工程工期為30天，如果特殊情況（設計變更、工程量變化、停電、停水，下雨等情況）時，工期順延。
七、如在履約的過程中發生爭議，雙方協商解決，如協商無效時，按照相關法律法規向當地人民法院提起訴訟，費用由敗訴方承擔。
八、本契約壹式肆份，雙方各執貳分，本契約自簽字之日起生效。
甲方：
乙方：
____年____月____日____年____月____日
檔案館遷建變配電受電工程承攬契約 篇27
_______________(甲方)
_______________(乙方)
依照《_____》有關規定，結合本工程具體實際情況，經雙方協商一致，簽訂本契約，共同遵守。
乙方受甲方委託,承擔甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下：
一、甲方委託給乙方的工程項目和內容：
1、250KVA變受電工程的設計
2、設備購置
3、安裝調試
二、有關技術及服務要求：
1、乙方應根據甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作，協助並配
合線路驗收、接入系統及併網工作。及時提供竣工資料。
2、乙方採購所有電氣設備和原料，應從國家定點廠家採購，並符合國家有
關質量、技術標準。
3、變配電及線路安裝工程應根據電力安裝標準進行，符合質量要求。
4、甲方負責做好青苗賠償等有關政策處理。
三、工程款項及費用的結算：
1、工程款結算按執行。
2、工程預算款總計：_______________元;
(高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收)
3、本工程款分2次結清，其中：
(1)、契約簽訂3天內應付工程款的70%
(計_______________元)
(2)、工程竣工驗收合格決算審核後，送電前工程款全部付清。
4、工程款的結算以審計決算為依據。
四、施工及竣工驗收：
1、根據工程施工要求，甲方應於施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續，設備進場道路暢通等)，並確保自建附屬工程質量為乙方進場創造施工條件。
2、乙方應在_________年_______________月_______________日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協商，時間順延。
3、施工期間,甲方應派員到現場協助解決安裝施工期間所發生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應注意安全,做到文明施工，如發生違章和野蠻施工所
造成意外事故和損失，由乙方自負。
5、乙方在工程結束時，甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。
五、契約未盡事宜，雙方協商解決。
六、契約雙方代表簽字蓋章後生效。
七、契約一式4份，甲方執2份，乙方執2份。
甲方：_______________(蓋章)乙方：_______________(蓋章)
代表：_______________代表：_______________
_______________年_______________月_______________日_______________年_______________月_______________日