配電受電工程承攬契約書 篇1
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國民法典》有關規定，結合本工程具體實際情況，經雙方協商一致，簽訂本契約，共同遵守。
乙方受甲方委託, 承擔甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程, 具體事宜雙方明確如下：
一、甲方委託給乙方的工程項目和內容：
1、250KVA變受電工程的設計、設備購置、安裝調試
二、有關技術及服務要求：
1、乙方應根據甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作，協助並配
合線路驗收、接入系統及併網工作 。及時提供竣工資料。
2、乙方採購所有電氣設備和原料， 應從國家定點廠家採購， 並符合國家有
關質量、技術標準。
3、變配電及線路安裝工程應根據電力安裝標準進行，符合質量要求。
4、甲方負責做好青苗賠償等有關政策處理。
三、工程款項及費用的結算：
1、工程款結算按執行。
2、工程預算款總計：102496元;
(高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收)
3、本工程款分 2次結清，其中：
(1) 、契約簽訂3天內應付工程款的70%
(計70000元)
(2) 、工程竣工驗收合格決算審核後，送電前工程款全部付清。
4、工程款的結算以審計決算為依據。
四、施工及竣工驗收：
1、根據工程施工要求，甲方應於施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續，設備進場道路暢通等) ，並確保自建附屬工程質量為乙方進場創造施工條件。
2、乙方應在20xx年 月 日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協商，時間順延。
3、施工期間, 甲方應派員到現場協助解決安裝施工期間所發生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應注意安全, 做到文明施工，如發生違章和野蠻施工所
造成意外事故和損失，由乙方自負。
5、乙方在工程結束時，甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。
五、契約未盡事宜，雙方協商解決。
六、契約雙方代表簽字蓋章後生效。
七、契約一式4份，甲方執2份，乙方執2份。
甲方： (蓋章)
乙方： (蓋章)
代表：
代表：
年月日：
配電受電工程承攬契約書 篇2
甲方(定做人)：
簽訂地點：
乙方(承攬人)：
甲、乙雙方在平等自願，協商一致的基礎上，就有關事宜達成如下協定：
一、產品及相關說明
二、定作物的質量
1、雙方按樣品生產，應在生產前進行封樣。
2、定作物(模具)適用成型的塑膠原料為。
3、定作物的質保期為1年，在上述保質期內，乙方對定作物負有質量擔保義務，發生質量問題時，乙方應負責維修。
三、技術資料與圖紙
1、甲方應在本契約生效後一周內將技術資料或封樣樣品交付給乙方。
2、雙方對履約過程中知悉的技術資料與圖紙、封樣樣品等商業秘密，均負有保密義務。
四、定作物的交付與運輸
1、乙方的交貨期限為天，自預付款到乙方賬戶之日算起，預付款為契約總金額的30%。
2、乙方應在約定期限內向甲方交付模具，運費由乙方承擔，每延遲一天，乙方應向甲方支付契約總額3‰的違約金。
五、定作物的驗收
1、乙方在模具製作完成發貨前，甲方應付給乙方契約總金額40%的貨款,並開具發票。
2、定作物(模具)到甲方工廠後，乙方須派技術人員到甲方調試生產出合格產品後，甲方付20%的`款項。
3、餘款10%為質保金，自設備驗收合格之日起滿12個月時付清。
六、違約責任
1、乙方負有及時交貨與質量保證的義務。
2、甲方負有及時接收貨物與付款的義務。
3、雙方均應恪守履約，若乙方違約，違約方應向守約方承擔違約責任，並賠償守約方為維權而產生的訴訟費、律師費、交通費、取證費等。
七、爭議解決
本契約生效後，雙方應嚴格履行，任何一方都不得擅自解除，如有爭議應甲乙雙方協商解決，協商未果，發生糾紛，由甲方工商註冊地有管轄權的人民法院管轄。
八、本契約一式三份，經雙方簽字蓋章生效。乙方執一份，遵照執行。
甲方:________________乙方： ________________
地址: ________________地址： ________________
開戶行：_____________開戶行:_____________
賬號: ________________賬號：________________
電話：_______________電話：________________
簽約代表：__________簽約代表：_____________
配電受電工程承攬契約書 篇3
甲方：房地產有限責任公司
乙方：建材門窗有限責任公司
根據《中華人民共和國經濟契約法》和《建築安裝工程承包契約條例》的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協定：
第一條工程名稱：三合村15#、16#樓鋁百葉窗安裝製作工程。
第二條承包範圍：加工、製作、安裝、售後服務。
第三條工期要求：根據甲方需求進行，乙方配合甲方施工進度不得耽誤工期。
第四條承包方式：包工包料。
第五條甲方提供：現場機械設備，技術人員配合指導、水電。
第六條質量要求：鋁百葉窗的顏色(白色)鋁型材壁厚為1.0mm按乙方提供給甲方的樣品為準。
第七條使用標準及規範：根據國家有關百葉窗戶標準及組裝有關規範
第八條計價原則：雙方根據窗戶圖紙和實際製作面積結算，鋁百葉窗安裝費、加工費合計每平米單價382元，工程量約15#樓673平米、16#樓約540平米，工程造價約人民幣46萬元。具體以實際數量結算，多退少補。
第九條付款方式：1.乙方進場安裝甲方付乙方50%工程款。
2.安裝完成甲方付乙方30%的工程款。
3.驗收合格後甲方付清乙方工程餘款。
4.以上價款以含稅金。
第十條保修：保修期為一年。
第十一條竣工驗收：竣工驗收時由乙方通知甲方，甲方負責通知有關人員進行驗收。
第十二條結算方式：現金結算。
第十三條索賠：乙方如不按甲方要求按時完工造成的一切損失由乙方負
責。乙方施工造成的質量事故、返工費用由乙方負責。乙方在施工工程中發生一切傷亡事故和相關後果責任都由乙方自行承擔，甲方概不負責。因甲方原因未按所定契約付款造成的工程進度延誤工期或停工的相關後果由甲方付全責。
第十四條備註：以上價款已包含保險金，乙方自行給自己的施工人員購買人身意外保險。
第十五條附則：1.本契約未盡事宜，經雙方協商解決，如不能協商解決，由法院裁決。
2.本契約一式兩份，甲乙雙方各執一份,均有同等法律效益。
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：
負責人簽字：負責人簽字：
年月日年月日
配電受電工程承攬契約書 篇4
定作方：____有限公司，法定代表人：___營業地址：____3號。
承攬方：___，男，漢族，_________年_________月_________日生，住址：___。電話：_______。
簽訂地：__市__鎮
簽訂時間：______
一、項目名稱
任務量、酬金、完成期限、備註項目名稱：___公司位於___3號廠區內的包括但不限於新建飯堂、廠區牆面改造、車間電梯的土建部分、茶水間、文化牆建造。
契約價金：_________00元整(大寫：貳拾?f圓)，不含稅，此價格為包乾價。
完成期限：要求20_________年_________月_________日完工
二、項目的內容及質量技術要求
按標準和定作人的現場要求。
三、驗收標準、方法和期限
牆身主體牢固、安全，牆面不能開裂、脫落，其它各項滿足標準。具體以雙方另行協商為準。
四、結算方式及期限
契約簽訂三日內支付總價金的20%;工程完工並驗收後支付剩餘款項。
五、質保及違約責任
主體工程質保壹年，從驗收通過後起算。
一方有違反本契約約定的，向守約方支付違約金。
六、解決契約糾紛的方式
雙方遇爭議儘量友好協商解決，協商不成，可向契約履行地法院提起訴訟。
七、雙方協商的其它條款
本契約一式二份，雙方各執一份，具有同等法律效力。
定作方：______承攬方：______
代表人：______
配電受電工程承攬契約書 篇5
甲方;______乙方：______
根據《中華人民共和國民法典》和《建築安裝工程承包契約條例》以及國家有關法律法規的規定，經甲、乙雙方協商，就加工承攬下列工程，明確雙方權利、義務及經濟責任。為加強雙方的相互配合，保證甲方郵政生產樓裝飾工程順利竣工。雙方達成以下契約條款：
第一條標的
本契約甲方委託乙方製做的裝飾件及安裝工程標的額約為：元。
第二條製作裝飾件規格、單價
序號裝飾件名稱規格數量單價合計
註：以上每平方米裝飾件固定結算價，包含：包工、包料、包一切稅費，裝飾件的總平方米及契約總金額以最後交工實際測量平方米為準。
第三條工程概況及承包範圍
1、工程名稱：郵政局生產業務樓歐式外觀裝飾工程
2、工程地點郵政局生產業務樓施工現場
3、承包範圍：裝飾件安裝，藝術修形、刮膩子、修磨、塗料粉刷;
4、承包方式：包工包料;
5、工程造價：本工程總造價按乙方於年日上午參加組織的工程招標會上中標單價，竣工按中標單價及實際工程量決算。
第四條工程期限與保障責任
1、本工程施工期限為自甲、乙雙方在本契約簽章生效之日起計天;
2、甲方要求變更方案或增加工程內容所涉及的時間在原定工期外順延;
3、因現場停水、停電、運輸進場障礙或出現不可抗拒因素造成工期順延，乙方不承擔責任。
第五條甲方責任
1、提供現場施工用水、電、堆放材料場地及施工人員食、宿臨時用房;
2、提供施工用雙排腳手架;
3、負責施工現場各施工單位間的協調工作;
4、嚴格監督施工質量，組織工程驗收。
第六條乙方責任
1、負責安裝中所有有材料供應。施工主要材料必須有合格證明資料，如：材質單、合格證等;
2、認真組織施工，嚴格按《外裝飾工程施工驗收標準》施工。
3、施工中因乙方責任造成的人身、設備事故，乙方負全部責任;
4、負責安裝所涉及部位已完成工程的成品保護工作;
5、因乙方責任工程質量不符合契約要求，乙方應無償修理或返工，由此造成的一切損失由乙方承擔。
第七條工程付款及結算方式
1、本工程全部工程造價及結算方式按下列方式辦理：本工程已經招標認價、原預算單價甲方不再審計。應甲方要求工程變更增減，其費用依據預算明細的單價計算工程量，據實計算匯總工程總價款;
2、乙方帶料進場開始施工15日內，甲方撥付工程總價50%的工程款;
3、乙方安裝完成，驗收報告簽字之日起15日內，再撥付工程總價45%;
4、工程質保金為工程總價5%，質保期兩年。質保金在壹年後無工程質量問題時，於年日付清。
第八條施工及竣工驗收
1、安裝要符合歐式裝修風格，線條明暢、凹凸對正，尺寸標準及形位誤差應服從於實際藝術效果;
2、如施工中甲方要求變更施內容、範圍、應徵得乙方同意並辦理補充條款，並經甲、乙雙方現場代表簽字作為契約附屬檔案進入決算，否則乙方有權拒絕施工。
3、甲方應在收到乙方工程竣工通知後五日內，組織驗收。超過七日未予答覆時，乙方有權視為已驗收合格並要求甲方支付工程款。
第九條乙方服務承諾
1、乙方承諾為甲方製作的裝飾件保修兩年，使用壽命不少於50年，如出現質量問題，乙方一年內免費為甲方更換裝飾件，兩年內免費維修，超過兩年維修只收取材料費，維修保證24小時趕到現場;
2、乙方承諾對本單位安裝的裝飾件工程，進行終身維護;
3、因甲方原因造成的裝飾件損壞，乙方保證進行維修，但要收取材料費。
第十條雙方違約責任
1、乙方未按甲方的質量要求施工，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合契約規定的'原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價扣減契約價款外，甲方還應從乙方契約貨款中扣除‰違約金。
2、甲方未按契約規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付元的違約金。
3、乙方未按契約要求的時間完工，每逾期一天，甲方從應撥付乙方契約貨款中扣除元違約金。
4、甲方未能按契約規定條件撥付工程款，乙方有權停止施工，工期順延，乙方按每日元在甲方支付工程款時加罰違約金。
第十一條糾紛的
處理當事人從下列兩種方式中選擇第種方式，作為本契約爭議的解決方式。
①、因履行本契約發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁;
②、因履行本契約發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向人民法院起訴。
第十二條附則
1、本契約一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
2、契約履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除契約。契約如有未盡事宜，雙方共同協商，作出補充條款，補充條款與本契約具有同等效力。
甲方：______乙方：______
簽約人：______簽約人：______
簽約地點：______簽約日期：______
配電受電工程承攬契約書 篇6
甲方：
乙方：
乙方承攬甲方位於蘄春縣橫車鎮界嶺過街廣告位廣告布安裝工程，為了保證工程質量、安全和工期，經雙方友好協商達成如下協定：
一、工程內容
乙方承攬的工程項目：過街廣告位寬14米，高4米的廣告位廣告布安裝，時間為20xx年12月30日。
二、甲乙雙方義務與責任
1、甲方提供工程結構中所需的材料(廣告噴繪布)，乙方按甲方要求進行安裝。
2、由於此工程涉及高空作業，存在一定安全風險，乙方必須做好必要的安全措施，保證安全作業，如在施工中發生任何安全事故，乙方將承擔一切法律及經濟責任，與甲方無關。
三、工程造價及付款方式
1、乙方承包單價： 3元(人民幣)/平方米
2、乙方完工後經甲方驗收後付款。
四、其他未盡事宜經雙方友好協商後可另立補充契約，補充契約與本同同具法律效力。
五、本契約一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
配電受電工程承攬契約書 篇7
發包人：_______________
承攬人：_______________
根據《中華人民共和國_____》和《建築安裝工程承包契約條款》及國家建築施工契約文本的規定，結合本工程具體情況，雙方達成以下契約條款內容：
一、承包項目：甲方有工程，地址承包給乙方施工，工程項目，工程價格，其中單價內容有一切輔助用工及圖紙範圍內一切相應工作內容等。
二、工程質量：乙方必須嚴格遵守建築工程施工質量驗收標準，按甲方提供的圖紙施工，確保質量，達到優質工程，所有施工程式必須按有關規定標準要求執行，如乙方出現質量問題而造成返工的，工料損失均由乙方自身承擔，在各項施工內容的間接或隱蔽施工之前，必須經甲方驗收合格後方可進行下道工序施工。
三、施工程式：工程所需的原材料由乙方自行採購，甲方要求檢測的材料需現場取樣檢測合格後方可使用。如因設計方案或甲方方案變更，乙方必須無條件服從甲方及業主安排。乙方必須按照甲方規定的施工進度計畫如期完成，不準找任何藉口拖延工期或因短時間的下雨而拖延工期。
四、施工期限：總工期天，要求乙方在所限施工期間合理安排穿插作業，從年月日至年月日竣工，乙方必須在規定期限內完成圖紙上的所有工作量，如在規定期限內沒有完成，造成工期拖延的，將以契約總價的5‰每天進行罰款，罰款在契約總價中直接扣除。
五、安全責任：乙方在施工期間要嚴格遵守《建築安裝工人程安全生產基本規定》，盡心盡責做好安全工作，不準做對各工種有危害的存在隱患的事情或現象。不準無理取鬧、打架鬥毆及拋物等現象，出現一次均處500元罰款，並要求肇事者從事發日至工程結束不準進入工地，罰金在契約總價中直接扣除。由於乙方所造成的一切安全事故均由乙方承擔後果，甲方概不負責。施工現場乙方不準帶小孩、閒雜人員進入。
六、文明施工：乙方必須達到市級文明施工工地要求。
七、施工材料、機械及用具事項：所有材料、施工機械、用具及施工輔料均由乙方自理。甲方不負責機械的運輸及保管工作，只負責圖紙和技術服務。
八、付款方式：根據所做工作量按期付款50%，按要求將圖紙範圍內契約內的所有工作量全部做完並驗收合格後付至總價的90%，留10%作為工程質保金在交付後一年內付清。
九、備註：本契約一式二份，甲乙雙方各執一份，字雙方簽字之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
配電受電工程承攬契約書 篇8
甲方：
乙方：
為將工程承攬到手，雙方達成如下協定條款，共同遵照執行。
一、職責分工
甲方負責 工作。
乙方負責工作。
二、全部經營費用劃分
甲方承擔部分：
乙方承擔部分：
三、經營費用來源：
四、招攬成功（契約簽訂）乙方的`費用提成：
根據公司制定的《工程承攬費用的計算標準（業務提成費）》選定。
五、本協定未盡事宜，雙方執行公司業務部績效考核暫行辦法。
六、補充內容及特別約定：
七：本協定一式三份，甲方執二份，乙方執一份，自雙方簽字後生效，工程招攬費用考評兌現，互不負債後失效。
甲方：
乙方：
年 月 日
年 月 日
配電受電工程承攬契約書 篇9
浙江五洲工程項目管理有限公司 (甲方)
建德市龍源電力有限公司 (乙方)
依照《中華人民共和國契約法》有關規定，結合本工程具體實際情況，經雙方協商一致，簽訂本契約，共同遵守。
乙方受甲方委託, 承擔甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程, 具體事宜雙方明確如下：
一、甲方委託給乙方的工程項目和內容：
1、250KVA變受電工程的設計、設備購置、安裝調試
二、有關技術及服務要求：
1、乙方應根據甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作，協助並配
合線路驗收、接入系統及併網工作 。及時提供竣工資料。
2、乙方採購所有電氣設備和原料， 應從國家定點廠家採購， 並符合國家有
關質量、技術標準。
3、變配電及線路安裝工程應根據電力安裝標準進行，符合質量要求。
4、甲方負責做好青苗賠償等有關政策處理。
三、工程款項及費用的結算：
1、工程款結算按<浙江省建設安裝定額20--版、預算管理制度及規定>執行。
2、工程預算款總計：102496元;
(高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收)
3、本工程款分 2次結清，其中：
(1) 、契約簽訂3天內應付工程款的70%
(計70000元)
(2) 、工程竣工驗收合格決算審核後，送電前工程款全部付清。
4、工程款的結算以審計決算為依據。
四、施工及竣工驗收：
1、根據工程施工要求，甲方應於施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續，設備進場道路暢通等)，並確保自建附屬工程質量為乙方進場創造施工條件。
2、乙方應在20--年 月 日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協商，時間順延。
3、施工期間, 甲方應派員到現場協助解決安裝施工期間所發生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應注意安全, 做到文明施工，如發生違章和野蠻施工所
造成意外事故和損失，由乙方自負。
5、乙方在工程結束時，甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。
五、契約未盡事宜，雙方協商解決。
六、契約雙方代表簽字蓋章後生效。
七、契約一式4份，甲方執2份，乙方執2份。
甲方： (蓋章) 乙方： (蓋章)
代表： 代表：
配電受電工程承攬契約書 篇10
發包單位(以下簡稱甲方)：_________
承包單位(以下簡稱乙方)：_________
甲、乙雙方本著平等互利、公平公正的原則，經友好協商，甲方將其金宇時代奧城A地塊基礎土石方工程包給乙方施工完成。為了明確雙方的責任，根據《_____》、《中華人民共和國建築法》、《建築工程施工質量驗收統一標準》、《工程建設標準強制性條文》、《建築工程安全生產管理條例》及其相關法律法規，並結合本工程的實際情況，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程施工事項協商一致，訂立本契約，以茲共同遵守。
一、乙方的資質
1、乙方是經工商行政部門依法註冊和相關行政機構依法核准，並持有合法有效之營業執照、稅務登記和相關施工資質的公司法人。
4、乙方應保證前述資質證明檔案的真實性與合法性。如乙方以偽造、變造方式提交相關資質證明的，應按照本契約的約定承擔違約責任，同時甲方有權拒絕支付工程款。
二、工程概況
1、工程名稱：“金宇?時代奧城”B地塊基礎土石方挖運工程
2、工程地點：南部縣南隆鎮蜀北大道西延線
三、工程施工承攬工作內容
施工圖所示範圍內放線，標高控制，勞動力及技術裝備的組織，土石方的開挖、運輸(含淤泥)及所需機械設施設備，地表清障(青苗費)，場內排水、施工期間的排水、以及周邊相鄰建築物、居民的安全防護_____設施，工程資料的編制，現場的安全文明施工措施，土石方開挖、運輸施工臨時道路修建(甲方只提供商品砼)，沖洗設備、設施，臨時用水用電，為保證工程質量、進度而作的協調，開挖土石方及臨時道路開口須辦理的手續等工作。
註：施工臨時道路及沖洗池乙方施工完後無償提供給甲方使用。
四、契約工期
開工日期：20________________年_______月_______日;竣工日期：20________________年_______月_______日。契約工期總日曆天數70天，每拖延壹天按10000.00元/天處罰。
五、契約價款
本契約採用單價包乾契約，包括但不限於乙方完成本契約第三條約定承攬範圍內全部工程內容和工作內容所需要的人工費、材料費、機械費(含機械設備等的進、出場費)、管理費、行管罰款、_____費(含第三者責任險)、交驗前成品保護費、利潤、稅金、工程周邊社會關係協調費等全部費用組成，如挖土過程中有淤泥其單價為：23.5元/m;無淤泥其單價為：23.00元/m。
1、工程施工期間需排水其所需的設施設備、人工費由乙方負責。
2、如需加班施工所需費用由乙方負責。
3、工程方量按實際收方結算。
六、工程結算
1、乙方按工程進度在每月30日前將已完工程量及價款報甲方審核，甲方審核確認後支付已完工程價款的70%;
2、工程完工驗收合格後，依據甲、乙雙方現場實際收方工程量辦理結算，結算完畢，移交結算資料後，一次性付至結算金額的80%，剩餘尾款在工程完工驗收合格後兩個月內付清。
3、乙方收取每筆工程款支付時須提供足額建安發票，否則甲方有權拒絕支付，且不視為甲方違約。
七、工程質量及技術要求
本工程嚴格按照國家現行《土石方工程施工質量驗收規範》、《建築工程質量檢驗及評定標準》、《建築地基與基礎工程施工質量驗收規範》等進行施工和驗收。同時，本契約約定：
1、土石方工程施工(包括清邊撿底)完成後的驗收標高與設計標高的誤差不大於±10cm，垂直面邊坡需用挖機夯實(如需做護壁噴錨等由甲方負責，乙方配合)。如驗收不合格，所產生的返工費用由乙方承擔，並承擔由此給甲方造成的損失。
2、進場施工前，必須提前2天向甲方分別提交：土石方施工方案、安全文明施工方案、施工_____費(含第三者責任險)交繳憑據及質量進度保證措施。
3、施工期間邊坡如需覆蓋材料由甲方提供，乙方負責施工及其人工費。
4、竣工結算資料為壹式3套。
八、安全施工
乙方應嚴格按照國家有關安全施工規範進行施工，採取嚴格有效的安全防護措施，在施工作業中，乙方發生直接或間接所遇任何與工程相關的自身及第三者的一切安全事故，均由乙方自行承擔全部責任及賠償。如對甲方或第三方造成損失，按其損失的雙倍賠償從總價款中扣除，不足部分甲方有權另行追索。
九、履約保證金
本工程履約保證金100萬，契約簽訂後3天內轉入甲方指定賬戶，契約即生效，否則契約無效。(履約保證金無息退還，退還方式：按總工期70天計算，第一階段退款為30天，其餘退款按每20天為退款階段，退款時工程量須完成總工程量的三分之一，否則甲方有權拒絕退還履約保證金，未退還的履約保證金在工程款結算完畢後支付時一併支付)。
十、契約簽訂後，乙方因自身原因中途退場或不能滿足甲方工期要求被甲方勒令退場，工程款結算按已完工程量的60%計算。
十一、違約責任
本契約工程不允許轉包/分包，若甲方核實乙方有轉包或分包行為，甲方有權單方面以書面通知的方式終止本契約，乙方在接到甲方書面通知後必須無條件退場，並承擔該工程總工作量程款20%的違約金，乙方退場遲延給甲方或第三方造成損失，按其損失的雙倍賠償並從工程總價款中扣除，不足部分甲方有權另行追索。
十二、本契約一式肆份，甲方貳份，乙方貳份，經雙方簽字蓋章後生效，工程合格交驗結清尾款後自然失效。其它未盡事宜，雙方協商解決。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
配電受電工程承攬契約書 篇11
甲方：_________ 乙方：_________
地址：_________ 地址：_________
電話：_________ 電話：_________
乙方承攬甲方_________工程，為了保證工程質量、安全和工期，經雙方協商，達成如下協定：
第一條 工程量：
第二條 工程要求：
第三條 甲方責任範圍：
第四條 乙方責任範圍：
第五條 技術要求：
第六條 工期、驗收程式及質保期：
1.施工工期：自開工之日起_________日內完工，每拖期一天，扣乙方工程款的_________%。
2.每一道工序完成，乙方應提前一天通知甲方，驗收合格才能進行下道工序，否則該工序被視為未發生項，結算時將從工程款直接扣除。
3.質保期：質保期_________年，驗收合格後付至工程款的_________%，留_________%質保金：質保期內由乙方施工質量和原材料質量等造成的各種問題，由乙方無償修復或更換。
第七條 其它要求：
1.施工中乙方接受甲方項目負責人現場施工監督。
2.施工中乙方應遵守甲方安全規程，並簽訂安全、文明施工協定。由乙方原因造成的不安全事故，責任由乙方自負。
3.乙方施工過程中，不得損壞甲方的生產設施、設備，如有損壞乙方必須無償進行修復。
4.未盡事宜雙方協商解決。
5.本協定作為契約附屬檔案，與契約具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
配電受電工程承攬契約書 篇12
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國契約法》有關規定，結合本工程具體實際情況，經雙方協商一致，簽訂本契約，共同遵守。
乙方受甲方委託,承擔甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下：
一、甲方委託給乙方的工程項目和內容：
1、250KVA變受電工程的`設計、設備購置、安裝調試
二、有關技術及服務要求：
1、乙方應根據甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作，協助並配
合線路驗收、接入系統及併網工作。及時提供竣工資料。
2、乙方採購所有電氣設備和原料，應從國家定點廠家採購，並符合國家有
關質量、技術標準。
3、變配電及線路安裝工程應根據電力安裝標準進行，符合質量要求。
4、甲方負責做好青苗賠償等有關政策處理。
三、工程款項及費用的結算：
1、工程款結算按執行。
2、工程預算款總計：102496元；
（高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收）
3、本工程款分2次結清，其中：(1) 、契約簽訂3天內應付工程款的70%
(計70000元) (2) 、工程竣工驗收合格決算審核後，送電前工程款全部付清。
4、工程款的結算以審計決算為依據。
四、施工及竣工驗收：
1、根據工程施工要求，甲方應於施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續，設備進場道路暢通等)，並確保自建附屬工程質量為乙方進場創造施工條件。
2、乙方應在______年______月______日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協商，時間順延。
3、施工期間,甲方應派員到現場協助解決安裝施工期間所發生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應注意安全,做到文明施工，如發生違章和野蠻施工所
造成意外事故和損失，由乙方自負。
5、乙方在工程結束時，甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。
契約未盡事宜，雙方協商解決。
契約雙方代表簽字蓋章後生效。
契約一式4份，甲方執2份，乙方執2份。
甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)
代表：代表：
開戶行：
帳號：
簽訂日期：______年______月______日
配電受電工程承攬契約書 篇13
發包單位：______
承包單位：______
甲、乙雙方本著平等互利、公平公正的原則，經友好協商，甲方將其金宇時代奧城地塊基礎土石方工程包給乙方施工完成。為了明確雙方的責任，根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》、《建築工程施工質量驗收統一標準》、《工程建設標準強制性條文》、《建築工程安全生產管理條例》及其相關法律法規，並結合本工程的實際情況，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程施工事項協商一致，訂立本契約，以茲共同遵守。
一、乙方的資質
1、乙方是經工商行政部門依法註冊和相關行政機構依法核准，並持有合法有效之營業執照、稅務登記和相關施工資質的公司法人。
2、乙方保證在簽訂本契約時，向甲方出示上述資質證明檔案的原件和提交複印件以供檢驗。複印件由乙方加蓋公章後作為本契約附屬資料由甲方予以歸檔管理。
3、在本契約履行期內，上述資質證明檔案如有變更，乙方應在變更之日起五個工作日內向甲方交驗變更後的資質證明檔案原件和複印件。
4、乙方應保證前述資質證明檔案的真實性與合法性。如乙方以偽造、變造方式提交相關資質證明的，應按照本契約的約定承擔違約責任，同時甲方有權拒絕支付工程款。
二、工程概況
1、工程名稱：“金宇·時代奧城”地塊基礎土石方挖運工程
2、工程地點：南部縣南隆鎮蜀北大道西延線
三、工程施工承攬工作內容
施工圖所示範圍內放線，標高控制，勞動力及技術裝備的組織，土石方的開挖、運輸及所需機械設施設備，地表清障，場內排水、施工期間的排水、以及周邊相鄰建築物、居民的安全防護隔離設施，工程資料的編制，現場的安全文明施工措施，土石方開挖、運輸施工臨時道路修建，沖洗設備、設施，臨時用水用電，為保證工程質量、進度而作的協調，開挖土石方及臨時道路開口須辦理的手續等工作。
註：施工臨時道路及沖洗池乙方施工完後無償提供給甲方使用。
四、契約工期
開工日期：20__;竣工日期：。契約工期總日曆天數70天，每拖延壹天按10000.00元/天處罰。
五、契約價款
本契約採用單價包乾契約，包括但不限於乙方完成本契約第三條約定承攬範圍內全部工程內容和工作內容所需要的人工費、材料費、機械費、管理費、行管罰款、保險費、交驗前成品保護費、利潤、稅金、工程周邊社會關係協調費等全部費用組成，如挖土過程中有淤泥其單價為：23.5元/;無淤泥其單價為：23.00元/。
1、工程施工期間需排水其所需的設施設備、人工費由乙方負責。
2、如需加班施工所需費用由乙方負責。
3、工程方量按實際收方結算。
六、工程結算
1、乙方按工程進度在每月30日前將已完工程量及價款報甲方審核，甲方審核確認後支付已完工程價款的70%;
2、工程完工驗收合格後，依據甲、乙雙方現場實際收方工程量辦理結算，結算完畢，移交結算資料後，一次性付至結算金額的80%，剩餘尾款在工程完工驗收合格後兩個月內付清。
3、乙方收取每筆工程款支付時須提供足額建安發票，否則甲方有權拒絕支付，且不視為甲方違約。
七、工程質量及技術要求
本工程嚴格按照國家現行《土石方工程施工質量驗收規範》、《建築工程質量檢驗及評定標準》、《建築地基與基礎工程施工質量驗收規範》等進行施工和驗收。同時，本契約約定：
1、土石方工程施工完成後的驗收標高與設計標高的誤差不大於±10，垂直面邊坡需用挖機夯實。如驗收不合格，所產生的返工費用由乙方承擔，並承擔由此給甲方造成的損失。
2、進場施工前，必須提前2天向甲方分別提交：土石方施工方案、安全文明施工方案、施工保險費交繳憑據及質量進度保證措施。
3、施工期間邊坡如需覆蓋材料由甲方提供，乙方負責施工及其人工費。
4、竣工結算資料為壹式3套。
八、安全施工
乙方應嚴格按照國家有關安全施工規範進行施工，採取嚴格有效的安全防護措施，在施工作業中，乙方發生直接或間接所遇任何與工程相關的自身及第三者的一切安全事故，均由乙方自行承擔全部責任及賠償。如對甲方或第三方造成損失，按其損失的雙倍賠償從總價款中扣除，不足部分甲方有權另行追索。
九、履約保證金
本工程履約保證金_________萬，契約簽訂後3天內轉入甲方指定賬戶，契約即生效，否則契約無效。。
十、契約簽訂後，乙方因自身原因中途退場或不能滿足甲方工期要求被甲方勒令退場，工程款結算按已完工程量的60%計算。
十一、違約責任
本契約工程不允許轉包/分包，若甲方核實乙方有轉包或分包行為，甲方有權單方面以書面通知的方式終止本契約，乙方在接到甲方書面通知後必須無條件退場，並承擔該工程總工作量程款20%的違約金，乙方退場遲延給甲方或第三方造成損失，按其損失的雙倍賠償並從工程總價款中扣除，不足部分甲方有權另行追索。
十二、本契約一式肆份，甲方貳份，乙方貳份，經雙方簽字蓋章後生效，工程合格交驗結清尾款後自然失效。其它未盡事宜，雙方協商解決。
甲方：_________乙方：_________
法定代表人：_________法定代表人：_________
_________年____月____日_________年____月____日
配電受電工程承攬契約書 篇14
甲方： (簽字)
乙方： (簽字)
根據《中華人民共和國建築法》、《契約法》、《勞動法》、《建設工程施工契約》、及有關法規、行政法規，遵循平等自願，公平和誠實，信用的原則，經雙方就建設施工之事協商一致，特簽訂此契約，望共同遵照執行。
一、工程名稱：名門尚居11#8#樓
二、工程概況：框剪結構
三、承攬方式：攬工不攬料
1.承攬範圍及內容圖紙所示前期主體所有一次結構模板安裝工程。
2.乙方承攬該主體一次結構工程模板施工，具體內容為圖紙所示主體一次結構的所有內容。
(1) 乙方在施工中所需機械工具，木工圓盤鋸、撬槓等均由甲方複製提供。手工電鋸，起釘錘等小機械由乙方承擔。(含電線)
(2) 木工上下料台(搭拆由乙方負責)。
四、結算價格：
基礎地下室，按圖紙展模面積22/m2元。一層至十八層，按照圖紙展模面積22/m2元。
五、付款方式：
(1) 基礎地下室模板拆模完畢，驗收合格後付基材層80%。
(2) 一層至四層模板拆模完畢，驗收合格後付三層木板的80%。
(3) 四層至十八層木板拆模完畢，驗收合格後，每完成四層付三層90%，其中押一層。
(4) 待主體驗收合格，模板方木，拆模完成，按照甲方指定的地方堆放完成，付工程量的90%
(5) 剩餘10%，待內、外粉刷結束後一次付清。
六、雙方責任：
A、甲 方 責 任：
1、 甲方全面負責對該工程主軸線定位、放線、標高操作，乙方安排人配合，並對質量控制檢查，驗收，報驗。
2、 甲方確保乙方在施工中的材料，機械設備及維修和小型工具及時供給，乙方施工中所用的材料進場由乙方負責卸車，裝車由甲方負責。
3、 甲方管理人員、電工、機械維修工、塔吊工應及時配合乙方施工，協調施工現場的一起有關工程事宜，為乙方創造良好的施工環境。
4、 甲方管理人員在施工中不允許故意刁難乙方。
B、乙 方 責 任：
1、 乙方必須在公司的領導下嚴格遵守公司的各種管理規定，做好契約範圍內的各項工作，嚴格按照甲方要求進行規範施工。工程質量達到甲方要求合格，爭取優質結構工程。
2、 施工人員定期組織學習新技術及規範標準，學習安全有關法律及各項規章制度，遵守工地各項規章制度。
3、 所需各種材料必須提前2天報送項目部，施工過程中不得浪費材料，嚴禁大材小用，做到工完場清。因乙方操作失誤，不聽甲方指揮造成材料浪費，由乙方按市場價格，雙倍賠償，並直接從工程款中扣除。
4、 乙方施工隊要配合技術人員配合甲方施工。保證工程順利施工，因乙方造成返工現象由己方負責所有損失。
1、 乙方應按時完成本契約所簽署的施工任務，保質保量保全全。質量合格工程，按圖施工，符合現行規範要求。
2、 安全方面，因乙方操作不當造成的安全問題由乙方承擔全部損失。
3、 進度按照就愛房指定進度要求，進行施工，每超過1天，罰款3000元。
4、 施工現場原材料堆放及清理、方木、模板清理均由己方負責。
七、文明施工
1、 實現施工現場文明、整潔、安全、杜絕野蠻施工，杜絕不文明語言和行為， 嚴懲破壞環境行為，嚴懲違章作業，達到文明施工保證措施。
2、 樹立良好管理形象，做到文明施工，創造良好是個環境，凡進入現場的施 工人員，必須嚴格遵守甲方紀律及各項規章制度。
3、 施工人員進入施工現場加強道德教育，樹立文明施工思想，使人人遵守職 業道德，遵守建設程式，說實話，辦實事，不弄虛作假。
4、 施工人員聽從甲方正確布置和安排，遵守項目部的各項制度，推行先進技 術，科學管理，有計畫，有步驟，杜絕盲目性，隨意性。
5、 在工地不得辱罵，毆打技術管理人員。不得在施工現場隨意大小便。發現辱罵毆打技術管理人員，一切後果由乙方承擔。
6、 在工地不得出現打架鬥毆，如出現打架鬥毆將對該人每人每次罰款3000元，由該攬包人承擔，如後果嚴重，該該人應承擔一切法律及刑事責任。
本契約一式兩份，雙方各執一份，起律作用，未盡事宜，按《勞動法》、《契約法》協商解決，雙方簽字之日生效.
甲 方： (簽 字) 乙 方： (簽 字)
身份證： 身份證：
電 話： 電 話：
年 月 日 年 月 日
配電受電工程承攬契約書 篇15
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國民法典》有關規定，結合本工程具體實際情況，經雙方協商一致，簽訂本契約，共同遵守。
乙方受甲方委託,承擔甲方 工程,具體事宜雙方明確如下：
一、甲方委託給乙方的工程項目和內容：
1、工程的設計、設備購置、安裝調試
二、有關技術及服務要求：
1、乙方應根據甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作，協助並配合線路驗收、接入系統及併網工作。及時提供竣工資料。
2、乙方採購所有電氣設備和原料，應從國家定點廠家採購，並符合國家有關質量、技術標準。
3、變配電及線路安裝工程應根據電力安裝標準進行，符合質量要求。
4、甲方負責做好青苗賠償等有關政策處理。
三、工程款項及費用的結算：
1、工程款結算按執行。
2、工程預算款總計： 元;
(高壓電纜、線路部分按實際耗材在決算中計收)
3、本工程款分2次結清，其中：
(1)、契約簽訂3天內應付工程款的 %(計 元)
(2)、工程竣工驗收合格決算審核後，送電前工程款全部付清。
4、工程款的結算以審計決算為依據。
四、施工及竣工驗收：
1、根據工程施工要求，甲方應於施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續，設備進場道路暢通等)，並確保自建附屬工程質量為乙方進場創造施工條件。
2、乙方應在___年___月___日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協商，時間順延。
3、施工期間,甲方應派員到現場協助解決安裝施工期間所發生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應注意安全,做到文明施工，如發生違章和野蠻施工所造成意外事故和損失，由乙方自負。
5、乙方在工程結束時，甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。
五、契約未盡事宜，雙方協商解決。
六、契約雙方代表簽字蓋章後生效。
七、契約一式4份，甲方執2份，乙方執2份。
甲方：(蓋章)___乙方：(蓋章)___
代表：___代表：___
配電受電工程承攬契約書 篇16
甲方：
乙方：
經雙方協商，甲方將 珍珠泉花園裝飾部分工作委託乙方施工。為了明確雙方責、權、利，根據《中華人民共和國民法典》，結合本工作實際情況，特簽訂如下協定，以資雙方共同遵守。
一、 承攬範圍及方式
1、承攬範圍： 珍珠泉花園裝飾 。
2、承攬方式：包工包輔料、包質量、包工期、包安全生產、文明施工。
二、 工期及進場時間
本工作自 20__年 5月10 日進場施工至承包工程內容完工，實際工期要求按項目部指定。在工種銜接上，必須服從甲方的統一調度，乙方無特殊原因造成工程銜接上的脫節，甲方將給以一定的經濟處罰。
三、結算方式
1、按定額標準，以工日單價計算：
分項合格： / 元/工日
分項優良： / 元/工日
2、按施工圖上建築面積單價結算：
一次通過驗收合格： 72 元/平方米按國家規定計算建築面積，
3、其他計算方式：
4、定額外用工結算：
根據實際發生工作內容，由項目部核定簽發工日數，按技術工 160 元/工日;輔助工 110 元/工日。
四、承攬工作範圍
圖紙及其設計變更包括的所有內容。房子以內的不產生點工。包括樓梯貼面及一層外牆貼面`施工洞封堵`磚砌踏步`底層30公分以內回土及挖土`散水等`至工程驗收合格為止。甲方只提供塔吊攪拌機，其餘機械及小型工具由乙方自備。
五、付款方式
1、自備一個月生活費，以後按施工現場施工生產人數，結合完成工作量，每人每月預付生活費 1000 元;
2、所包含工作量1#--6#結束支付至75%，年底付至95%，餘下部分作預留保修費，竣工後一年付清。
3、屬乙方施工人員所發生的涉外費用，按實際發生數由乙方承擔，在結算款中扣除;
4、其他付款方式：
六、雙方責任
(一)甲方
1、負責對業主、設計院、質監站及其他對外工作的聯繫;
2、負責各工種之間的協調工作，並對工程質量、進度、安全生產、文明施工等進行監督、檢查、考核;
3、對乙方做好安全生產教育;
4、負責乙方施工人員食宿安排;
5、按預算用量做好材料、設備的供應;
6、根據本協定按時撥付月度生活費;
7、負責組織施工驗收、辦理工程結算;
8、甲方派現場代表 楊偉 同志，在施工中負責與乙方的協調工作，楊偉為技術負責。
(二)乙方
1、組織施工人員進場，施工人數、技術力量必須滿足工程進度、質量的要求，進場人員必須持有居民身份證、就業登記卡、就業證、暫住證(複印一份交甲方備案)，並報送進場職工1寸近照及花名冊一份，供甲方備案。
2、必須服從甲方的整體安排和協調，服從甲方現場管理人員的統一管理。遵守法律、法規及規章制度，對違法亂紀者，甲方有權按照規定給予處罰，隨時向乙方提出清退。
3、進場人員必須持有上崗證，特殊工種必須持有安全操作證(如進場後再辦上崗證和操作證的，其費用由作業班組自理，甲方協調辦理)。
4、嚴格按照施工圖紙和甲方審定的施工方案組織施工，每道工序完工後必須經甲方檢查後方能進行下道工序的施工，同時認真配合安裝施工，共同完成任務。
5、負責僱工患病及意外事故處理費用及其他費用。
6、確保工程進度，保證工程質量，負責乙方原因造成的`一切經濟損失。
7、派專人開機，做好與其他班組機械使用的協調。
8、乙方自行配備甲方提供機械以外的設備、工具用具以及工人需要的勞保用品。
9、乙方委派 方勝茹，梁建和 同志為現場代表，負責工程質量、進度等的協調安排及生活費的領取。
七、安全生產及保全規則：
1、乙方應加強對職工的安全生產教育，嚴格遵守執行安全生產六大紀律及甲方的安全生產有關規定，完善安全設施，加強安全交底及安全檢查。乙方有責任和權力完善安全生產工作。
2、甲方對乙方的生產工作實行不定期的檢查，凡發現違反安全生產規定、違章操作，盲目蠻幹的，甲方將有權予以罰款，要求完善和規範。
3、根據誰施工誰負責安全的原則，乙方對施工人員的安全生產負完全責任。如發生意外事故，由乙方負責處理，費用由乙方承擔。如發生重大人員傷亡事故，乙方應及時通知甲方，由甲方協調呈報有關部門。
4、乙方應教育施工人員嚴守國家政策法規，遵守甲方規定的治安、市容的有關規定，遵守生活區的環境衛生，維護施工區域的正常秩序。
5、施工現場及宿舍區，不得使用電飯鍋、加熱器等，不準私拉電源，一經發現甲方予以沒收，同時採取警告、處罰等決定，屢教不改的，甲方給予清退出工地。
6、對打架、鬥毆的有關人員，除處於必要的罰款外，責令其退出工地，情節嚴重的報告當地派出所，應有的處罰、費用由責任人承擔。本工程由誰簽定契約，誰在現場指揮、管理，如承包人不在現場管理或管理不善，甲方有權在乙方工程價款中扣除工程款的20%，同時甲方以80%款直接發放至作業人員。
八、材料及工具
1、按預算定額規定，乙方向甲方辦理領料手續，在施工過程中，乙方應妥為保管和使用，不得浪費，切實維護好甲方的利益，乙方管理有方，有明顯節約材料，經項目部核定後，甲方給予必要的獎勵。
2、甲方提供的各種機械設備，乙方應派專人負責使用，屬人為造成的損壞，其費用由乙方承擔。
3、甲方提供的各種小型工具，乙方應妥善保管和使用，屬正常損耗的以舊換新，屬非正常損耗的，其費用由乙方承擔(安全帽由甲方提供，完工後如數交還甲方，丟失或損壞，由乙方按原價賠償)。
4、乙方在施工中，必須做到工完場清，誰施工誰清理的原則，同時服從甲方的監督和指導，若發現浪費現象，視情節給予罰款，如遇到有場地不清工完不清，甲方有權利責令其班組清理後施工，一旦不履行好此項工作，甲方將作出強制手段，委託其他人清理，發生費用由責任班組承擔，為抓好質量、安全、文明衛生工作，項目部不定期進行考核打分，視情況予以一定的獎罰。
九、其他
1、未盡事宜，在施工過程中協商決定。
2、本契約一式三份，甲方兩份，乙方一份。
甲方： 乙方：
配電受電工程承攬契約書 篇17
甲方：_________________
乙方：_________________
甲、乙雙方經過協商，確定乙方為奧體中心鋁合金窗工程承包單位。依據“中華人民共和國民法典”和“建築安裝工程承包契約條款”及國家工商行政管理局的有關規定，為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任，經雙方共同確認，簽訂本協定，雙方共同遵守。
一、工程概況：_________________
1.工程名稱：_________________
2.工程地點：_________________
3.範圍和內容：_________________鋁合金窗工程的設計、加工、運輸、安裝。
4.契約價款：_________________元
5.工作量及單價(見價格表及報價說明)
6.開工日期：_________________年月日
7.結算辦法：_________________按甲乙雙方共同確認的二次設計加工圖實際洞口面積計算。
二、設計依據：_________________
1.甲方應向乙方提供下列建築圖。
A、門窗大樣圖;B、平面圖;C、立面圖;D、剖面圖。
2.乙方進行二次設計的依據是上述圖紙和技術檔案及國家的有關規範標準。
三、材料選定：_________________詳見報價說明。
四、工程進度：_________________
1.乙方於年月日進入施工現場，工期為工作日。(註：_________________工期以乙方收到預付款之日起計算)。
2.因下列情況之一者，乙方工期相應順延。
A：_________________甲方未能按期按額向乙方支付工程進度款。
B：_________________甲方在契約簽訂後，未能向乙方提供圖紙。
C：_________________因停用升降設。
甲方(蓋章) ___________
乙方(簽章) ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
配電受電工程承攬契約書 篇18
甲方：_______________
乙方：_______________住址：_______________
身份證號碼：_______________
甲方承建的_____富園物流商業中心工程，經協商甲方同意將該工程的磚砌體工程勞務分包給乙方施工，並就有關事宜達成如下協定：
一、工程概況
框架結構：層數_______________層，總高度_______________米，建築面積約_______________平方米。
二、工程地址
_______________
三、承包形式
1、本工程中的砌體，二次構造砼勞務工程，以分項包乾的形式承包給乙方。
2、低值易耗品：斗車、鏟子、灰盒、灰桶、_____、電線、膠水管、廣線，加班需要的照明及個人安全防護用品等由乙方自負包乾。
四、承包工作內容及勞務承包單價
1、工作內容：
(1)、施工圖以內所有磚砌體，包括主體構造，零星砌體等所有內容;
(2)、根據主控線放(彈)砌體線;
(3)、現場所有二次構造砼澆築(包括止水帶、壓頂、構造柱、圈樑，零星等;
(4)、現場的砌體所需砂漿，二次構造砼的自拌，攪拌機由甲方提供，乙方負責機操人員安排，人員必須持證上崗且到項目部登記記錄，經檢查合格後方可上崗，乙方負責機器日常保養，大件損壞由甲方負責修理，其餘小件均由乙方負責。如乙方無專業機操人員，甲方將另行安排，其機操人員工資由乙方負責;
(5)、本班組所需腳手架均由班組自己負責搭拆，並將拆除的腳手架材料堆放到項目部指定地點，所搭架體必須滿足安全需要，嚴禁搭設單排腳手架;
以上工作內容均需按照設計圖紙及現行規範，同時按項目部的具體要求進行施工。
2、承包方式：採取承包範圍內的工程施工勞務、施工機具費，承包範圍內工作勞務費，搶工費及輔料費、民工的社會_____費，暫住證費用，交通費、防暑降溫費、烤火費及相關管理費用，按雙方約定固定單價包乾承包方式。
3、承包單價：_______________
4、材料損耗：由甲方管理人員確定(必須達到甲方要求，如超過甲方要求甲方按超出部分價值從月包費中扣除)。
5、計量方式：計算規則有雙方約定的按約定執行，無約定的按現行計算定額及圖紙執行。
6、付款方式：每月25日計量，次月15日按計量的75%~80%支付乙方，餘款在主體驗收後三個月內付清。
五、工期要求
1、按項目工期進度要求進行;
2、乙方根據整體工期要求及工程進度情況，配合項目部進行工期調整;
3、甲方確定的工期月計畫、周計畫作為本協定附屬檔案，乙方必須遵照執行;
4、乙方必須按甲方的工期計畫，組織與本工程相應的管理人員及技術操作工人，確保工期，不得延誤。若因乙方原因影響其它工種及班組的施工，使整個工期計畫不能按時完成，造成工期拖延，按500元/天進行處罰，此款項將在工程結算款中扣除。
5、因乙方原因工期延誤造成現場塔吊、龍門架拆除延誤，由乙方向甲方賠償造成的設備租賃費。
6、如乙方勞動力不足，達不到工期要求，甲方口頭或書面通知了還未增加人員，甲方有權另請人員協助施工，其產生的費用在乙方總款中扣除。
六、質量要求：
1、乙方在施工過程中除按照國家現行規範、規程、標準進行施工外，同時還要嚴格按照業主、甲方項目部的質量目標和要求施工;
2、以“精品工程”、“創杯工程”、“用戶滿意工程”為質量目標;
3、乙方必須配備與本工程相應的專職質檢員，負責現場的質量檢查工作，配合甲方質檢人員收集整理相關的技術質量檔案。
4、乙方必須嚴格工程質量管理，做到勤檢查，勤整改，如甲方發現乙方工程質量問題，由甲方現場管理人員口頭及書面通知乙方返工整改。乙方在接到整改通知後，一個工作日內必須整改完備，如乙方超出規定的時效，即不返工又不整改，甲方將視其情節給予乙方100~500元的處罰，並承擔由此返工造成的全部工時及材料費。
5、乙方必須遵守執行甲方項目部制定的《質量管理實施細則》並以細則作為契約的附屬檔案。
6、如乙方不服從甲方的管理，違章指揮，違章作業造成的重大工程質量事故，除負責本次事故所造成的一切經濟損失外，還要給予1000~5000元罰款，情節嚴重的要追究當事人及責任人的相關責任，構成犯罪的將追究其刑事責任。
7、由於乙方造成的一切返工和維修費用(包括人工費、材料費、違約金及返工費等一切費用)均由乙方承擔，方單結算時在乙方工程款中扣除;
8、本工程質量等級為“優良”工程。
七、安全生產要求及安全責任：
1、安全學習及交底：乙方在甲方工程期間必須學習安全生產相關的法律、法規及項目部制定的各項安全管理規章制度。做到上崗前的安全培訓學習及安全教育和安全交底工作，嚴禁使用未成年人，操作工人不得使用50周歲以上的人。
2、安全檢查：嚴格執行項目部制定的各項安全檢查制度，真正做到自檢、互檢、交叉檢查。做到小檢有記錄，大檢有報告。在檢查中發現安全隱患應及時處理、及時整改消除事故隱患。隨時接受和配合項目部、業主單位及上級主管部門的各項安全檢查工作。
3、專職安全員的配備及職責：乙方必須配備以本工程相應的1名專職安全員負責本工程的安全教育、安全交底、安全檢查工作，並協助甲方安全管理人員作好安全技術檔案的收集、整理及歸檔工作，對本班組的安全生產負責。
4、嚴禁違章指揮，違章作業：正確使用和佩戴個人防護用品，嚴禁酒後上班，嚴禁穿高跟鞋、拖鞋、硬底易滑鞋上班。安全帽、安全繩、安全帶及其它個人防護用品由乙方自負。
5、安全防範：乙方要認真搞好安全防範措施管理，必須嚴格遵守執行項目部、業主單位、地方各級政府制定的各項安全規章制度及相關的法律、法規。
甲方：_______________
乙方：_______________
時間：_______________
配電受電工程承攬契約書 篇19
甲方：_________________(以下簡稱甲方)
乙方：_________________(以下簡稱乙方)
一、甲乙雙方本著優勢互補、相互協作、風險共擔、互惠互利的原則，就聯合投標承接執行。
二、甲方以的名義參加上述工程的投標，並負責上述工工程有關事宜，經協商一致，達成本協定，雙方共同遵守程投標檔案的編制、審定和投遞，工程項目中標後，甲方負責同建設單位簽署施工契約，領導、組織、協調工程項目的全部實施，投標報價由甲乙雙方決策，乙方提供信息資料。
三、乙方負責承擔投標過程中的相關費用(包括公關、投標人員差旅費、購買資審和編標費用等)，項目中標與否，甲方不承擔任何責任及費用。
四、乙方負責辦理本標段招標檔案中規定的'各類現金保證金和銀行保函。
五、工程中標後，乙方以甲方的身份參與施工，甲方暫定委派項目具體人數按實際需要確定，其它施工人員及施工機械、材料等由乙方負責安排，但必須滿足契約要求。
六、工程中標後，甲方按照工程實際結算造價收取乙方3%工程管理費用，收取方式按工程進度同步收取。甲方除收取工程管理費外，不得以任何理由挪用其它工程款，保證工程款到賬日3天內支付乙方。工程施工中的一切稅、費由乙方負責承擔，甲方直接從乙方工程款中代扣代繳。
七、乙方在施工過程中，必須按契約要求，安排符合資質的一流施工隊伍，以確保工程的順利進行。若因乙方的施工技術、施工力量、工程質量、安全及文明施工等達不到建設單位的要求，一切經濟損失由乙方承擔。
八、乙方在施工過程中所發生的物資採購、勞務分包、設備租賃等經濟契約均不得私自以項目部的名義進行洽談和簽署，否則由此所發生的經濟糾紛和經濟損失均由乙方承擔。
九、乙方必須對工程質量、安全施工、履約信譽負責，在履約期間，若因乙方原因造成工程質量安全、履約信譽等事故受到建設單位主管部門通報，除由此造成的經濟損失由乙方全部承擔外。
十、工程中標後，若由於單價偏低或乙方不能按要求交納履約保證金及履約保函擔保金或其他由於乙方的原因造成甲方不能與業主簽訂施工契約，乙方應承擔一切經濟損失。
十一、雙方保證任何時候均不泄露聯營體秘密，相互承擔保密義務。
十二、工程中標後如有必要，雙方應本著友好協商的原則商定具體施工合作協定。
十三、本協定經雙方代表簽字蓋章後生效，工程招標完畢且甲方未中標或契約執行完畢自動失效。未盡事宜雙方友好協商解決。
甲方：_________________
代表：_________________
乙方：_________________
代表：_________________
________年____月____日
配電受電工程承攬契約書 篇20
房主人(甲方)：________
承建人(乙方)：________
根據有關規定，結合本本工程具體情況，為明確乙方在承攬建設甲方私人住宅主體工程中的權利、義務，經雙方平等協商同意簽訂本契約。以資甲、乙雙方共同遵守。
一、建築項目：________
二、建築面積： 按實際板面計算。
三、承建方式及施工準備：按甲方提供的圖紙施工，其中磚混結構改為磚木結構，其中板面鋼筋間距1616(臥室)，1416(客廳)雙層雙向，打板每平方米一包425水泥，做磚粉牆，每二車(施工車)加一包325水泥，地梁300400、4根16鑼紋鋼。打板厚度第一、二層120，第三層80，再做琉璃瓦。
四、外觀按圖施工，門窗，外牆磚等，其中鋁合金窗改為普通平開窗。
五、按梯扶手做成____________。
六、單價按實際板面積，每平方米______元人民幣大寫______元整，其中整棟外加______元。
七、工期在________年____月____日前完工。
八、室內只是粉牆，樓梯板一到三層，安裝電線，開關插座、水按甲方指定的使用部署。
九、乙方必須按照安全施工規範和技術要求，採取嚴格的'安全防護措施，在施工過程中如造成事故與甲方無關。
十、本契約一式兩份，甲、乙雙方各一份，自簽字之日起生效。
甲方簽字：________
身份證號碼：________________
聯繫電話：________
乙方簽字：________
身份證號碼：________
聯繫電話：________
日期：________年____月____日
日期：________年____月____日
配電受電工程承攬契約書 篇21
甲方：
乙方：
簽約地點：
簽約日期：
一、總則
1、甲、乙雙方依據《中華人民共和國契約法》，並經充分協商，就泗陽縣人民路桃園公園戶外全彩電子顯示屏採購及安裝項目相關事宜達成協定。
2、甲方提出本契約電子顯示屏項目的具體要求，乙方據此契約規定負責該顯示系統項目的設計、製作、安裝、調試、培訓、維護等工作。甲方負責項目的總費用。
二、項目類型、費用構成
顯示屏項目總費用為：578138.00元。大寫：伍拾柒萬捌仟壹佰叄拾捌元
具體構成如下：
1、顯示屏體部分
P10戶外全彩電子顯示屏，8.88mx4.88m=43.33平方米，單價8800，合價381304.00元
小計：￥381304.00元，大寫：叄拾捌萬壹仟叄佰零肆元
註：紅管為中國台灣光磊，綠管、籃管為杭州士藍，亮度需滿足標書中的要求。
2、屏體鋼結構、外設、控制系統等費用
包括：鋼結構（框架結構、立柱）、控制系統（接收卡，傳送卡、DVI顯示卡、PCTV卡）、外接設備（音響功放、空調、視頻處理器、電腦）、布線及線材、基礎、監控系統、避雷針、電源箱、運輸、安裝、調試等。
小計：￥196834元，大寫：拾玖萬陸仟捌佰叄拾肆元
3、若甲方中途變更承攬要求，造成乙方增加費用或遭受損失，則甲方相應提高項目總費用。
4、乙方報價應是招標檔案所確定的招標範圍內的全部項目內容的價格體現，投標報價應包括全部費用，任何漏報、少報的費用均視為已包含在報價中，以後不得追加任何費用。
三、運輸、安裝、調試及培訓
1、乙方負責顯示屏的運輸、安裝、調試及甲方操作人員的培訓。
2、乙方承擔的具體工作。
（1）顯示屏由乙方所在地至甲方所在地的運輸。
（2）顯示屏的現場安裝、調試。
（3）對甲方操作人員的培訓。
3、甲方承擔的具體工作。
（1）及時提供顯示屏安裝的具體要求、安裝場地的施工條件說明及通訊距離。
（2）甲方責施工用電和顯示屏及其控制設備用交流電源的協調。
（3）負責施工現場的有關辦證、與有關部門的聯絡、消防等所有協調工作及相關費用。
（4）在顯示屏安裝、調試開始時，即派出熟悉計算機套用的操作人員，以掌握顯示屏整體情況並接收現場培訓。
四、項目維護
1、乙方負責對顯示屏進行終身維護、屏體免費維修兩年（自顯示屏安裝並驗收合格後三日算起），質保期之後乙方只收取維修成本費；顯示屏外圍設備的`質保期執行供應商的相應規定。
2、若顯示屏本身出現問題，乙方在接到甲方通知後24小時趕到甲方所在地進行解決。
五、項目進度及驗收
1、顯示屏系統項目期總計30工作日，從乙方收到甲方預付款之日起到乙方安裝調試完畢止。
2、顯示屏現場安裝、調試完畢後的三天內，甲方應對整個顯示屏項目進行驗收，驗收標準依據本契約各項條款及顯示屏技術規範，乙方需提供整個項目各個部分的質量檢測報告，以保證項目整體的質量問題。
3、驗收合格後應填寫顯示屏採購及安裝項目驗收報告，並由雙方代表在驗收報告上籤字蓋章。
4、項目完工後，乙方需向甲方提供整個採購安裝項目的走線分布、框架結構等相關圖紙，供甲方備用存檔。
六、項目費用結算方式
1、甲、乙雙方簽字蓋章之日起五個工作日內，甲方預付乙方項目款20%，計：￥115627元，大寫：拾壹萬伍仟陸佰貳拾柒元，契約生效。
2、項目驗收合格後，甲方在五個工作日內將工程總價50%付給乙方，計：￥289069元。大寫：貳拾捌萬玖仟零陸拾玖元。
3、一年內無質量問題，甲方再付乙方工程總價20%，計：￥115627元，大寫：拾壹萬伍仟陸佰貳拾柒元。
4、項目總價餘款10%作為質保金，在質保期到期後十個工作日付清，計：￥57813元，大寫：伍萬柒仟捌佰壹拾叄元。
甲方：
乙方：
配電受電工程承攬契約書 篇22
甲方：
乙方：
經甲乙雙方友好協商，甲方將 工程承攬給乙方，為明確甲乙雙方的責任及權利和利益，特簽訂以下條款，以共同遵守和執行。
一、工程名稱地點：
1、工程名稱：
2、工程地點：
二、承包方式及內容：
1、承包方式：
2、承包內容：
3、承包範圍及說明：
三、工程造價及付款方式：
1、工程造價如下：
2、工程決算以甲乙雙方代表實測實量的實際數據雙方簽字為準。
3、付款方式雙方協商分次進行如下：
四、工期及說明：
根據甲方工期計畫進行施工，如因甲方原因造成工期延誤，則向後順延，工期為 天，如遇不可抗拒的情況(停水、停電、下雨、颱風、地震等自然災害)，工期則相應順延。
五、甲方責任及義務：
1、提供施工項目的場地並作技術交底，組織承包人項目經理進行技術交底;如甲方無法提供施工圖紙，有乙方結合甲方意見及要求進行。
2、負責提供工具材料存放場地，水電有甲方負責安排及交費，(可保證安全水電正常的場所)。
3、甲方派度，施工質量，如發現問題，及時通知乙方更改或雙方商定處理方案，並及時糾正。
4、如甲方在施工蹭發現乙方未按契約要求進行施工。甲方有權停工並糾正，如乙方不服從甲方代表指揮甲方有權終止契約。同時追究乙方責任，並有權安排其他施工隊進行施工。所造成的一切後果由乙方承擔。
5、乙方進場施工人員必須提供人身安全保險的有關證明，如未辦理人身安全保險的，由乙方向甲方提供施工人員辦理人身安全保險需要的相關手續，由甲方代為辦理，所發生的費用在乙方的工程款中扣除。
六、乙方責任及義務：
1、對甲方施工方案及要求，要做到堅決服從不得推委。
2、根據要求進行合理施工，不得野蠻施工。
3、不得隨意將甲方施工現場的材料和原料挪作它用或變賣。如發現，因此造成的經濟損失以及引發的刑事責任由乙方承擔。
4、乙方派行現場規章制度，認真做好施工現場的施工安全，防火、防盜等工作。
5、如乙方在施工中間終止契約，因此造成的責任及過錯，甲方有權起訴並追究乙方法律責任。
6、乙方進場施工人員必須提供人身安全保險的有關證明，如未辦理人身安全保險的，由乙方負責人簽署安全責任申明書並有參與施工的施工員簽名按手印後進入工地，如不符合以上兩個條件甲方有權拒絕施工人員進入施工現場。
7、對於施工過程中所發生的一切學安全事故以及處理事故所發生的一切費用由乙方全部承擔，甲方概不負責。
七、其他：
1、本工程實行項目經理監理制，甲方應在監理前，契約簽訂後三日內將項目經理名字，監理內容及監理許可權以書面形式通知承包人。不實行工程監理的，有契約簽訂人甲方代表監理。
2、本協定未盡事宜，雙方本著實事求實的原則，互相協商或再行簽訂補充協定，契約履行中，發包人承包人有關此工程的書面協定或檔案視為本契約的組成部分。與本協定同等生效。
3、甲乙雙方若發生糾紛，導致契約不能正常履行。以友好協商為主，若協商不成，雙方可起訴至工程項目所在地的法院進行裁定。
4、協定經甲乙雙方簽字後生效，待本協定各項條款執行完畢後即生效。
5、本協定一式貳份，甲方執壹份，乙方執壹份。
八、附則：甲乙雙方簽署契約的同時，甲方給乙方提供了一份施工安全細則條例，乙方負責人組織施工人員認真學習條例後，簽名申明以學習施工安全細則條例後進入工地施工。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
配電受電工程承攬契約書 篇23
定作方：（甲方）
承攬方：（乙方）
根據《中華人民共和國契約法》,經甲、乙雙方友好協商，本著互惠、互利、合作的原則，達成以下契約條款：
第一條項目名稱：車間排風工程
第二條施工地點：
第三條契約範圍：風機安裝；風機線路敷設；風機電氣控制箱安裝。
第四條工程預算：（略）
詳情可參考公司網站信息，或來電諮詢。
第五條契約總價款：元；人民幣大寫：元。
第六條場地要求：甲方須向乙方提供能夠施工所須的場地、三相電等便利條件，並派員現場進行協調幫助。
第七條驗收標準和方法：
(一)按照契約規定的質量要求，圖紙作為驗收標準。
(二)乙方施工完畢後通知甲方，甲方應在次日內對產品進行驗收，逾期視為甲方自動放棄權利並視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。
(三)甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期，並承擔乙方的相關費用。
第八條工程期限：25天。（因甲方原因造成的工期延誤應延長同等天數）
第九條付款方式：契約一經簽訂，甲方即應付契約總價款的50%作為定金給乙方；乙方在設備材料到場後，甲方再付契約總價款的30%給乙方，工程驗收合格後，甲方一次付清契約總價款給乙方。
第十條乙方的違約責任：
(一)未按契約規定的質量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合契約規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。
(二)逾期交付定作物，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
第十一條甲方的違約責任：
(一)中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的.損失。
(二)超過契約規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
(三)變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十二條不可抗力：在契約規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失，如在契約規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在甲方遲延接受或無故拒收期間發生的，甲方應當承擔責任，並賠償乙方由此造成的損失。
第十三條糾紛的處理：加工承攬契約發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向契約管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向乙方所在地人民法院起訴。
本契約自甲方預付（定金）款到帳起生效，契約履行完畢即失效。本契約執行期間，雙方不得隨意變更和解除契約，契約如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本契約具有同等效力。
本契約正本一式二份，甲方和乙方各執一份；各留存一份。
補充條款：
甲方：（蓋章）乙方（蓋章）
代表人：代表人：
地址：地址：
電話：電話：
簽約日期:簽約日期:
配電受電工程承攬契約書 篇24
甲方：_______________
乙方：_______________
根據〈_____〉及其它有關法律、法規的規定，結合本工程具體情況，甲乙雙方充分協商，一致同意，特簽訂以下條款，共同遵守。
第一條工程概況
1、工程地址：_______________。
2、承包方式：採取包工包料的方式。
3、工期：_______________天(日曆_______________天)。在甲乙雙方認同可以開工、材料進場的第二天計算工期,開工日期為_______________年_______________月_______________日。
第二條甲方責任，權利和義務
1、甲方提出設計思路、項目功能及使用要求。
2、甲方需做好施工前的通水、通電等工作，使之達到乙方裝飾施工要求。
3、做好乙方開工現場準備工作，清除影響施工的障礙物，安排好乙方施工所需水、電，並承擔相關費用。
4、根據乙方要求及時做好工程驗收工作。
第三條乙方責任、權利和義務
1、指派項目責任人，按契約及規範要求組織施工，保質、保量，按期完成施工任務。
2、嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定;嚴格按甲方認定的圖紙或按照圖紙變更通知和做法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄;參加竣工驗收，編制工程結算。
第四條工程項目
1、振昇平開窗，雙層鋼化中空玻璃，單價_______________
2、玻璃幕牆，博克蘭玻璃，單層貼膜，_______________的鋁材做骨架，單價_____________
3、上海雙雄銅門廠，單價_______________
4、隱形防盜網，單價_______________
5、推拉門：單價_______________
6、陽光房，_______________方管做骨架，_______________mm厚鋼化玻璃，單價_______________
7、衛浴門，_______________元/條
8、室內門，_______________元/條
9、美步樓梯，甲方指定樣式，單價_______________元/m
第五條工程質量及驗收
1、由於乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
2、工程竣工後，乙方通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知三日內組織驗收，並辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，須通知乙方，另約定驗收日期，但甲方應承認竣工日期。如甲方在約定時間內未能組織驗收，則視為驗收認可。
3、在成品或半成品未辦理驗收移交手續前，甲方不得提前使用，如提前使用可視同該部分驗收認可合格。
4、如因驗收不合格的工程而須返工的，乙方應承擔相應的責任和造成的一切損失。
第六條付款方式
契約總金額：(大寫)_______________元
(小寫)
1、乙方完成1.2.3項的工程時，由甲方支付80%的工程款。
2、乙方完成所有的工程經甲方驗收合格後，由甲方向乙方支付總工程款的95%，
餘下5%作為保證金6個月後再支付。
第七條本契約一式二份，甲方執一份，乙方執一份，經雙方簽字之日起生效;
甲方：_______________乙方：_______________
簽訂日期：_______________年_______________月_______________日簽訂日期：_______________年_______________月_______________日
配電受電工程承攬契約書 篇25
發包單位： （以下簡稱甲方）
承攬單位： （以下簡稱乙方）
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，為明確雙方在承攬製作、安裝過程中的權利、義務，經雙方協商同意後簽訂本契約。
第一條工程概況及承包範圍
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、工程範圍和內容：
1、承包範圍：鋼屋蓋（含中間鋼柱）；屋面採用0.426mm HV-820型暗扣單層彩鋼板+50mm厚保溫棉+鋁箔紙+鋼絲網。
2、工程建築面積：13534.91平方米（暫定軸線面積，未包含雨棚面積，工程量據實結算）。
3、結構：輕型鋼結構屋蓋
4、層數、建築高度：詳見施工圖紙
5、其他：土建、水電、避雷、防火塗料均由甲方自理，預埋件由乙方提供並指導甲方埋放，埋放預埋件所需鋼筋頭由甲方提供。
第二條契約價款及調整
一、工程契約價款採用固定契約單價，單方造價為（大寫）:人民幣貳佰元整每平方米（￥200元/m2）；暫定契約總價為：2706982元（貳佰柒拾萬陸仟玖佰捌拾貳元整）。
二、雙方約定契約價款的其他調整因素：
1、調整方式：
（1）遇業主方要求或設計規範要求比原業主方認可方案增加的工程內容。
（2）遇業主方要求施工圖範圍以外增加的工程內容。
（3）遇業主方要求因圖紙變更而增加的工程內容。
（4）以上各項經業主或監理簽證後予以調整。
2、調整原則：
（1）契約報價書已有相同項目的，按該項目的單價執行。
（2）契約報價書中無相同項目的，以市場信息價為基礎或參照本契約報價書而確定該項目的單價。
（3）工程量增減的計算方法按國家現行規定執行。
（4）增加的工程量務必確定增加價款。
三、本工程最終結算價款為：固定契約價+追加契約價款（補充協定或工程聯繫單）。
第三條契約價款的支付與結算
一、工程款支付：
1、契約簽訂之日起3日內，甲方支付契約總價的30 %備料款，計人民幣￥812094.6元
2、主體鋼構件和安裝人員開始進場2日內，甲方支付契約總價的30 %進度款，計人民幣￥812094.6元。
3、主體鋼構件安裝完畢,屋面板開始進場後3日內，甲方支付契約總價的25 %進度款，計人民幣￥676745.5元。
4、乙方在鋼結構工程完工後50日內，甲方支付契約總價的10 %進度款，計人民幣￥270698.2元。
5、質保金為契約總價的5%在鋼結構單項工程竣工後滿1年內付清。
6、前述契約總價系指契約簽訂時確定的工程總造價，如工程總造價在契約履行中按約定作增減時，其各階段支付比例不變，支付金額作相應增減。如本工程有兩個或兩個以上建築單體，在支付工程款時，如單體進度不同，則按單體進度及造價分棟支付，但支付比例不變。
7、甲方在契約約定的付款時間不能支付工程款時，在乙方催告後3日內仍不支付的，乙方有權暫停施工，待甲方支付後恢復施工。停工期間損失由甲方承擔，工期順延。如在催告後28天內不支付的，則乙方有權解除契約，甲方賠償一切損失。
二、結算：
1、乙方應於工程竣工驗收合格後或視為合格後10日內向甲方提交工程結算報告及資料。
2、工程最終造價按本契約第二條關於造價的約定和其他相關條款約定的方式、方法結算。遇本契約無約定的，適用國家有關規定。
3、甲方自收到乙方的結算報告及結算資料後10日內給予確認或提出修改意見。期限內不作確認或不提修改意見的，則視為確認該結算報告。
4、如結算報告的工程最終造價無增減時，則無需甲方確認即應按本條第一款關於工程款支付的約定時間支付工程款；如有增減時，則對增減部分進行決算。
5、追加工程款、費用、賠款，如已經甲方簽證確認的，則無需再次確認即應支付；尚未確認的；由甲方在收到結算報告和結算資料之日起14日內確認或提出異議，否則視同認可。
6、甲方與乙方對工程款結算發生爭議時應協商解決；協商不成的可委託雙方都認可的審價機構審價確定。
三、其他事項：
1、本契約在支付工程預付款與進度款時開具稅務局統一收款收據，工程決算確定後開具發票(85%增值稅發票，15%當地勞務稅票)。
2、本契約材料採購、構件製作屬承攬契約中的製作部分，涉及該部份款項的稅金在乙方公司所在地納稅，並由乙方按契約約定開具相關貨物銷售發票。
3、本工程安裝部份款項為建築業勞務價款，由乙方在安裝工程所在地繳納營業稅，並開具相應發票。
4、工程款支付方式：銀行匯票或轉帳支票，不得以任何形式的現金支付。
5、此契約價不包括總包單位的管理費用及土建配套費用。
第四條工程期限
一、根據工程實際情況，約定工程總工期為天，其中安裝工期為工作日，工期起點以甲方向乙方下達開工報告為準。計畫進場日期年月日，具體進場日期甲方應提前5天書面通知乙方，特殊狀況需要延期，甲方也應提前5天通知乙方。
二、若按計畫工期，甲方場地要推遲15天以上才能進場安裝的，甲方應支付契約規定的第一筆工程進度款；甲方場地要推遲30天以上進場安裝的，甲方除支付工程進度款外並補償乙方的經濟損失，且乙方有權終止契約。
三、如遇下列情況，經甲方現場代表簽證後，工期相應順延：
1、按施工準備規定要求，不能提供壓實平整的施工場地，水源、電源、道路未能接通，障礙物未能清除，影響進場施工時；
2、甲方供應的材料、設備、成品或半成品未能保證施工需要或因交驗時發現缺陷需要修、配、代、換而影響進度時；
3、工程量變化、設計變更或提供的工程地質資料不準而影響進度時；
4、在施工中因連續停電、停水8小時以上或連續間歇性停水、停電每周累計超過24小時，影響正常施工時；
5、因甲方或監理簽證不及時而影響下一道工序施工；
6、未按契約規定撥付工程預付款、進度款而影響施工；
7、人力不可抗拒的因素而延誤工期；
8、如基礎由甲方負責承擔，由於甲方延期或因土建質量不合格而影響乙方的正常施工，
及因甲方負責的其它工程項目交叉施工而影響乙方正常施工的，工期相應順延；
9、其它因甲方不可預見原因造成的中途停工。
四、乙方在以上情況發生後的5天內，就延誤的內容和因此發生的經濟支出向甲方代表提出書面報告，甲方代表收到後應在5天內予以確認答覆，逾期不予答覆，乙方即可視為報告內容和延期要求已被確認。
第五條施工準備
一、甲方：
1、年月日前做好建築紅線以外的“三通一平”，負責紅線外進場道路的維修，並接到施工現場。
2、年月日前，負責接通施工現場的施工用水源、電源、變壓器，要求滿足施工用水、用電量的需要。做好紅線以內的場地平整及壓實、拆遷障礙物等工作，並提供相應的資料。
3、甲方負責設計時，契約簽訂後3天內（以收簽最後一張圖紙為準）提供完整的建築安裝施工圖九份及有關施工技術資料。
4、組織甲、乙方和設計單位及有關部門參加施工圖交底，並做好三方簽署的交底會審紀要，在7日內分送有關單位，並在7日內提供會審紀要和修改後的施工圖（甲方供圖時）八份。
5、提供本工程前期施工資料，辦妥土建交驗手續、建築規劃許可證、施工許可證、開工證、施工臨時用地、占用道路等合法手續；協助乙方辦理現場施工人員暫住證等及其它甲方應該辦理的手續。甲方手續未辦理齊全不得影響乙方收款及竣工結算驗收。
6、甲方應在施工準備期屆滿前完成前述工作，並向乙方發出進場施工的書面通知。
二、乙方：
1、編制施工組織設計或施工方案，組織施工管理人員和材料、施工機械進場。
2、乙方在甲方許可的範圍內搭建臨時辦公、生活設施。
3、提供辦理建築施工許可證的有關資料，配合甲方代表的現場管理。
4、辦理施工安全手續、現場施工人員暫住證及其它乙方應該辦理的手續。
5、構件已製作，具備發運安裝條件時，乙方應書面通知甲方，準備進場安裝。
第六條雙方的職責
一、甲方的職責
1、甲方委派同志為駐工地代表，具體行使下列權力、職責：
（1）下達的指令、通知由其本人簽字後，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執上籤署姓名和收到時間後生效；
（2）有權對乙方工程量的增減核實確認；
（3）有權代表甲方確認設計變更或工程洽商；
（4）有權代表甲方對乙方施工的工程進行驗收。
2、甲方先辦妥國家規定應辦理的一切相關施工手續，保證乙方的進場施工能順利進行，若在乙方進場施工後，甲方相關手續尚未辦妥，一切責任由甲方承擔並賠償乙方相關經濟損失。施工場地具備“三通一平”等條件，並在開工後繼續負責解決以上事項的遺留問題。
3、組織乙方和設計單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底。該圖紙會審紀要經甲方或甲方代表確認後，作為乙方預算、施工、決算的依據。
二、乙方的職責
1、乙方委派同志為駐工地代表，具體行使下列權力、職責：
（1）乙方的要求、請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字後送交甲方代表，甲方代表在回執上籤署姓名和收到時間後生效。
（2）乙方代表按甲方或甲方代表批准的施工方案，和依據契約發出的指令，組織施工。
2、乙方根據圖紙契約的要求採購工程所需要的材料，並提供產品合格證。
3、遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和施工噪音等管理規定。
4、乙方按有關規定，採取嚴格的安全防護措施，承擔由於自身安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，非乙方責任造成安全事故，由責任方承擔有關責任和費用。
第七條施工與設計變更
正式的施工設計圖紙、說明和有關技術資料，作為製作施工的有效依據，開工前由甲方組織設計交底和三方會審作紀要，作為施工與結算的補充依據，甲、乙雙方均不得擅自修改，圖紙會審紀要在圖紙會審後7天內各方予以簽字蓋章。
施工中如發現設計錯誤或不合理的地方，乙方應及時以書面形式通知甲方，由提供設計圖紙方及時會同設計等有關單位，共同研究確定修改意見或變更設計檔案，乙方按修改或變更的設計檔案進行施工。
甲方如需設計變更，須在製作前15天由原設計單位作正式修改通知書或修改圖紙，並且費用已經業主確認後，乙方予以實施。重大修改或增加造價時，必須另行協商，簽訂補充協定。如構件已經製作後提出修改，甲方應賠償相應經濟損失。造成工期延誤的，工期順延。
如由乙方提供設計圖紙及有關技術資料的，如甲方需變更設計時，應由甲方正式以書面通知乙方進行設計變更，辦法與上款相同。
經甲方認可的設計變更，發生工程費用變動，工程款按實結算。
第八條安全施工
一、乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，並隨時接受行業安全檢查人員依法實施的.監督檢查，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由於乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用由乙方承擔。
二、甲方應對其派駐在施工場地的工作人員進行安全教育，並對他們的安全負責。因甲方原因導致的安全事故，由甲方承擔責任及發生的費用。
三、在乙方進場施工至交付工程的整個期間，甲方人員除工程師和其他指定的工作人員外，未經乙方現場管理人員許可，不得擅自進入施工現場，否則發生人身事故均由甲方負責並承擔費用。
四、甲方應在其認為必要的處所設立安全警告牌或安全公告欄。
五、乙方在進場施工前應組織全體施工人員進行安全培訓和教育。未經教育培訓，不得上崗作業。
六、發生重大傷亡事故及其他安全事故，乙方應按有關規定立即報告有關部門並通知項目經理，同時按有關部門要求進行處理，費用由事故責任方承擔。
第九條工程質量
一、工程質量標準：合格。
二、對鋼結構工程的施工安裝質量和其所提供的材料、製作的構件質量負責。
三、乙方必須嚴格按施工圖設計和說明檔案及國家有關規範、規程、標準的要求施工。
四、乙方在施工中應自覺接受監理工程師的質量監督，隨時接受監理工程師的檢查。發
現工程質量達不到契約約定的標準的應及時整改，包括修理或返工，直至達到約定標準。
五、監理工程師的檢查、檢測不應影響施工正常進行。如影響施工，檢驗不合格的，影
響施工的費用和損失由乙方承擔，檢驗合格的則由甲方承擔，並順延工期。
六、乙方應按鋼結構工程質量驗收規範對分項、分部工程質量進行評定。鋼結構工程主構件安裝完工時，應通知監理工程師進行中間結構驗收。驗收合格後進入下一道工序。
七、如乙方在施工中發生質量事故，應及時書面報告監理工程師。一般質量事故的處理結果由監理工程師報質檢部門備案；重大質量事故的處理方案應經設計單位、甲方、質檢部門共同研究決定。
八、自工程竣工驗收合格或視為合格日起，乙方對工程承擔保修責任，質保金為契約總價的5 %，保修期為一年。
第十條工程驗收
一、基礎螺栓工程，若乙方施工的，則需經甲方及監理驗收通過後，乙方方可進入下道
工序，否則乙方整改至符合要求為止；若由甲方施工的，則質量由甲方負責。
二、中間驗收：鋼結構主構件安裝完畢，乙方自評符合設計質量要求後通知甲方組織中
間驗收。甲方在接通知後三日內組織驗收。驗收符合要求的，雙方簽字確認，驗收不符要求的，乙方整改至符合要求為止。甲方三日內不組織驗收的，視為驗收合格，乙方有權進入下一道工序。
三、最終驗收：全部鋼結構工程完工後，甲方應自收到乙方竣工驗收報告和竣工資料
之日起7日內組織驗收。驗收結果分別按以下處理：
1、工程完工後7天內，若甲方尚未辦妥國家規定應辦理的一切相關施工手續，則視為工程驗收達到契約要求，甲方應如期支付乙方所有工程款。
2、驗收合格後的，甲、乙雙方簽字確認。實際竣工日期為乙方向甲方提交竣工驗收報告之日。
3、經驗收認為基本符合契約要求，有個別一般性問題需要整改，可在竣工驗收證書上籤字確認合格，但需在驗收記錄中註明存在的問題和限定整改的期限。乙方在限定期限內整改完畢並經甲方確認，則驗收合格日期為在驗收證書上籤字確認日。
4、驗收不符合契約要求的，由甲方、乙方和監理工程師形成驗收紀要，明確存在的問題和修改意見及期限。乙方在修改期限完成修改後通知甲方再次驗收，但實際工期計算至首次提交驗收報告日，修改期間不應計入乙方的施工時間。
5、甲方在收到乙方的竣工驗收報告或再次驗收報告後14日內不組織驗收或組織驗收後7日內無書面修改意見的，則視為工程已經驗收合格，甲方應按契約約定支付工程尾款。
四、特殊原因，在該工程承攬契約中，若幾個單體前後進場或完工時間相隔三個月以上的，甲、乙雙方都可視具體情況書面要求部分單體工程甩項竣工驗收，任何一方在收到對方通知後7天內予以回復，否則視為認可。甲、乙雙方也可另行簽訂甩項竣工協定。
五、工程未經竣工驗收或驗收不合格的，甲方不得擅自使用。如果擅自使用則視為工程合格，有關質量及經濟損失等問題由甲方承擔責任。
第十一條獎勵和違約責任
一、獎勵
1、工程經驗收穫獎時，甲方一次性獎勵乙方 萬元。
2、工程提前完工，每提前一天甲方獎勵乙方 萬元。
二、乙方的違約責任
1、工程質量不符合契約和設計要求的，應予返工或修理，並承擔其費用。
2、由乙方設計時，因設計錯誤造成返工時，發生的各種費用由乙方自行承擔。乙方轉委託他人的設計不符合契約要求的，由設計人承擔設計責任。
3、乙方的其它違約行為導致甲方損失的，應按《中華人民共和國民法典》等相關法律規定賠償損失。
三、甲方的違約責任
1、未按契約約定支付工程款，按日萬分之二支付違約金，工期順延。造成乙方停工、窩工的，賠償損失。
2、工程中途停建、緩建或由於甲方要求變更設計而造成停工、窩工、返工的，工期相應順延，並賠償乙方停工、窩工、返工、機械設備調運、施工人員遣散、材料構件積壓等損失。
3、甲方未及時向乙方發出指令、批准、或發出指令錯誤，賠償乙方因此所受的損失；延誤工期的，工期順延。
4、工程驗收合格或視為合格後，甲方未按契約約定支付工程尾款的，按工程總造價的日萬分之二償付違約金。
第十二條解決契約糾紛方式
契約發生爭執，雙方協商解決，協商不成可向原告所在地人民法院起訴。
第十三條附則
一、本契約一式份，契約附屬檔案份。甲、乙雙方各執正本一份，副本份。
二、本契約自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或契約專用章即生效；工程驗收符合要求，結清工程款後終止。
三、本契約簽訂後，甲、乙雙方如需提出修改時，經雙方協商一致，可以簽訂補充協定，作為本契約的補充契約。
甲方(簽章)：_________乙方(簽章)：_________
簽訂地點：___________簽訂地點：___________
_________年____月____日_________年____月____日
配電受電工程承攬契約書 篇26
建設單位：
(以下簡稱甲方)
施工單位： 博樂市銀河不鏽鋼製作中心 (以下簡稱乙方)
為明確甲乙雙方在施工過程中的權利義務，促使雙方互相創造條件，搞好配合協作，經甲乙雙方充分協商，特簽訂本契約，以便共同遵守。
第一條：總則
一、工程名稱： 精河公路段職工集資住宅樓4#、5#、6#、7#樓
二、工程地點： 精河縣和平小區
三、工程範圍：本契約全部工程安裝進戶門89樘、單元進戶門9套，(詳見附表)。
四、工程造價(包含安裝)，本契約全部工程施工造價為人民幣 122175元(壹拾貳萬貳仟壹佰柒拾伍元整 ) 。
第二條：工程期限
本契約簽訂之日起 18 日內所有防盜門全部到現場，運輸自 20--年8月 19日至 20-- 年 8 月 28 日;安裝時間十日，從 20-- 年 8月 29 日於 20-- 年 9 月8 日安裝完畢。
在組織施工過程中，如遇下列情況，順延工期，雙方應及時進行協商，並通過書面形式確定順延期限：
2.1、因天災或人力不能抗拒的原因被迫停工者;
2.2、因甲方提出更變計畫或變更施工圖而不能繼續施工者;
第三條：工程款結算
3.1、以實際面積及變更進行結算;
3.2、本契約自簽訂生效之日起，甲方應在 日內按工程造價總數元的百分之三十撥給乙方備料及施工費，所有防盜門到現場後，再付百分之五十。待工程竣工驗收合格後付至95%，餘5%作工程保修金一年後返還。
3.3、在施工中如遇中途停建，緩建，甲乙雙方對在建工程應商定做到安全部位。
3.4、在施工中由於乙方本身原因造成的停工，返工，材料，構件的倒運，機械二次進場等損失，均由乙方自行負擔。
第四條：完工驗收，結算與保修
4.1、乙方在單項工程竣工前十日，應將驗收日期以書面開展通知甲方屆時驗收，如甲方不能按期參加驗收，須提前通知乙方，並與乙方另行商定驗收日期，但甲方必須承認乙方的完工時間。
4.2、完工工程經檢驗合格，從驗收之日起十天內乙方向甲方移交完畢，如甲方不按期接管，致使已驗收工程發生損失，應由甲方負擔。
第五條：獎勵，懲罰與仲裁
5.1、甲方不得藉故拖欠各種應付款項，如逾期不付，則視同貸款，拖延方應增付應付而未付款項的利息。
5.2、施工中的經濟糾紛，應本著實事求是的原則，協商解決如雙方協商不能解決時，根據一方當事人的請求，可以提交當地人民法院仲裁。
第六條：契約份數及有效期
一、本契約一式叄份，其中甲方兩份，乙方壹份。
二、本契約自雙方簽訂之日生效，在本契約全部工程完工驗收並結清尾款後失效。
第七條：其他約定
7.1、乙方在進行施工時必須對甲方及有關單位的成品進行妥善保護。若造成損失由乙方負責恢復並賠償損失。
7.2、乙方負責提供相關的資料。
甲方(簽章)： 乙方(簽章)：
法人代表(簽章)： 法人代表(簽章)：
年 月 日 年 月 日