精選裝飾契約模板

精選裝飾契約模板 篇1

發包人(甲方): (全稱)

承包人(乙方): (全稱)

鑒於甲方要求對原有設計方案進行修改,工程量相應有變化。甲乙雙方本著互利互惠的原則,經友好協商,依據實際情況,在原契約( )的基礎上追加契約條款部分內容,特訂立以下補充協定。

一、契約內容補充部分:

1,工程中出現的工程量增加,以及應甲方要求出現的項目增加統稱為項目增項表,增項表與原契約具有同等法律效力和質保時間。

2,除本契約中明確所作修改的條款之外,原契約的其餘部分應完全繼續有效。本契約與原契約有相互衝突時,以本契約為準。

3,增項表確認後,增項款待工程完工驗收後三個工作日內一次性付款。 二、本契約一式貳份,甲乙各執壹份,具有同等法律效力,自雙方蓋章之日起生效。

甲方(蓋章): 乙方(蓋章):

代表人: 代表人:

聯繫電話: 聯繫電話:

簽訂時間: 簽訂時間:

-------------------華麗麗的分割線------------------

甲乙雙方就____年____月____日簽訂的家庭居室裝飾裝修施工契約未盡事宜,經過友好協商,訂立本補充協定。

1、 本工地在施工期間,施工人員的人身安全由乙方負責。

2、 乙方應負責施工現場的安全管理,防火、防盜,嚴格管理進入施工現場的人員。施工現場內禁止一切火種,嚴禁在施工現場內生火、吸菸。做飯必須在指定區域內進行。

3、 乙方施工人員不得使用已經安裝完畢的潔具、炊具以及其他設施、設備。

4、 乙方如違反2、3的規定,造成甲方設施、設備、居室等部位損壞以及其他任何損失的,均由乙方負責賠償,並承擔全部責任。

5、 本工程施工期間和保修期間內如因施工質量問題導致相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生,引起財產損失的,由乙方負責修復及賠償。

6、 本工程保修期為兩年,自竣工驗收合格之日起計算。在保修期內,損壞後經過修理部分,保修期順延,但最多不超過____年,保修期內費用由乙方全部承擔。

7、 乙方應在接到甲方報修電話的____小時內做出回響,在____小時內到達現常如果由於乙方施工質量問題而導致報修,在甲方報修以後____小時內仍未能解決問題,甲方可以先行修繕,並就因修繕支出的費用,自支付該費用之日起至乙方實際履行質量保證責任止的期間,按照中國人民銀行同期貸款利率,要求乙方予以賠償。

8、 為了保證工程的正常進行,乙方必須至少提前____天書面向甲方提出下一工序需要的甲方提供材料清單,並註明該所需材料的數量。實際施工中,該材料數量的損耗不得超過____%.

9、 契約簽訂時未確定具體施工方案、工程量、圖紙的項目應在該項目施工前____天由乙方確定和提交,經甲方簽字確認後開工,乙方自行增加的項目和未經甲方確認超過工程量____%的部分,發生的費用和返工費用由乙方承擔。

10、 本契約甲方供貨清單中以外的材料和工器具均由乙方提供,相關費用已包含在契約總價內。

11、 甲方提供材料運到樓下交貨,由乙方負責搬運至樓上施工,搬運等相關費用已包含在契約總價內。

12、 增加、減少的工程項目,在施工驗收完成後一次結清。

13、 雙方爭議協商解決不成時,任何一方均可根據中國法律的有關規定,向有管轄權的人民法院提起訴訟。

14、 本協定自甲乙雙方或其授權代表簽字蓋章之日起生效。

15、 本協定一式兩份,甲、乙各持一份,具有同等效力。

本補充協定於____年____月____日訂立。

甲 方: 乙 方:

法人代表或授權代表:

精選裝飾契約模板 篇2

發包方:

承包方:

根據《中華人民共和國契約法》、《建築安裝工程承包契約條例》、以及其他有關法律法規規定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協定,共同遵守。

一、概況

1、承包方為經工商行政管理機關核准登記並有關機關審定具有裝飾資質證書的企業法人。

2、裝飾施工地點

3、住房結構:_____房型____房___廳___套,施工面積___平方米。

4、裝飾施工內容:詳見附屬檔案一《裝飾施工內容表》。

5、承包方式:_____(包工包料、清包工、部分承包)。

6、總價款:¥____元,大寫(人民幣):_____其中:

材 料 費:______,人工費:______

管 理 費:______,設計費:______

垃圾清運費:______,稅金(3.41%):____

其 他 費 用:______

經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。

7、工期:自___年___月___日開工,至___年___月___日竣工,工期___天。

二、材料供應

1、發包方提供的材料:詳見附屬檔案二《發包方提供材料、設備表》。本工程發包方負責採購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場,承包方應辦理驗收手續。如發包方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異,承包方應及時向發包方書面提出,發包方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由發包方承擔。發包方供應的材料抵現場後,經承包方驗收,由承包方負責保管,承包方可收取發包方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由於保管不當造成的損失,由承包方負責賠償。

2、承包方提供的材料:詳見附屬檔案三《主材料報價單》。

3、承包方對發包方採購的裝飾材料、設備,均套用於本契約規定的裝飾,非經發包方同意,不得挪作他用。如承包方違反此規定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給發包方。

4、承包方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由承包方負責。如承包方提供的材料、設備系偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給發包方。

三、關於工程質量及驗收的約定:

1、本工程執行DBJ08-62-97《住宅建築裝飾工程技術規程》、DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

2、本工程由___方設計施工方案。

3、發包方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由發包方承擔,工期順延。

4、由於承包方原因造成質量事故,其返工費用由承包方承擔,工期不變。

5、在施工過程中,發包方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與承包方聯繫,在簽訂《工程項目變更單》後,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期雙方商定。凡發包方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果,發包方自負,給承包方造成損失的,發包方應予賠償。

6、工程驗收。甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,發包方不能按預約規定日期參加驗收,由承包方組織人員進行驗收,發包方應予承認。事後,若發包方要求復驗,承包方應按要求辦理復驗。若復驗合格,其復驗及返工費用由發包方承擔,工期也予順延。

7、工程竣工:承包方應提前三天通知發包方驗收,發包方應自接到通知三日內組織驗收,並辦理驗收移交手續(詳見附屬檔案《工程質量驗收單》)。如發包方在規定時間內不能組織驗收須及時通知承包方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,發包方應承認原竣工日期,並承擔承包方的看管費用和其他相關費用。

四、安全生產:

發包方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。承包方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,屬發包方責任的,發包方負責和賠償;屬於承包方責任的,承包方負責修復和賠償。

五、工程價款

1、工程款付款方式列下表:

2、工程結算:詳見《工程結算單》。

3、工程保修期壹年。雙方簽訂《工程保修單》,保修期從竣工驗收簽章之日起算。

4、雙方款項往來,均應出具收據,施工結束須開具發票。

六、其它事項

1、發包方工作:(1)發包方應在開工前一天,向承包方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法說明____份,並向承包方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應採取保護措施。向承包方提供施工需用的水、電等必備條件,並說明使用注意事項。(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等的協調工作。

精選裝飾契約模板 篇3

契約編號:

發包人:________ 承包人:________

住所:_______________營業地址:_____________

委託代理人:_________營業執照號:___________

電話:_______________法定代表人:___________電話:_________

委託代理人:___________電話:_________

本工程設計人:_________電話:_________

施工隊負責人:_________電話:_________

依照>及有關法律、法規的規定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就發包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協定:

第一條 工程概況

1.1 工程地點:___________________________________________

1.2 工程內容及做法(詳見附表1:家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表。附表2:家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。

1.3 工程承包方式:雙方商定採取下列第______種承包方式。

(1)承包人包工、包料(詳見附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表);

(2)承包人包工、部分包料,發包人提供部分材料(詳見附表4:發包人提供裝飾裝修材料明細表。附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表);

(3)承包人包工、發包人包料(詳見附表4:發包人提供裝飾裝修材料明細表)。

1.4 工程期限_____天,開工日期______年____月____日,竣工日期_______年_____月_____日。

1.5契約價款:本契約工程造價為(大寫):______________元(詳見附表3:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。

第二條 施工圖紙

雙方商定施工圖紙採取下列第_______種方式提供:

(1)發包人自行設計並提供施工圖紙,圖紙一式二份,發包人、承包人各一份(詳見附表6:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙);

(2)發包人委託承包人設計施工圖紙,圖紙一式二份,發包人、承包人各一份(詳見附表6:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙),設計費__________元,由發包人支付(此費用不在工程價款內)。

第三條 發包人義務

3.1 開工前______天,為承包人入場施工創造條件。包括:搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;

3.2 提供施工期間的水源、電源;

3.3 負責協調施工隊與鄰里之間的關係;

3.4 不拆動室內承重結構,如需拆改原建築的.非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續;

3.5 施工期間發包人仍需部分使用該居室,負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;

3.6 參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、竣工驗收。

第四條 承包人義務

4.1 施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準,按期保質完成工程;

4.2 嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;

4.3 保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通;

4.4 保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場。

第五條 工程變更

工程項目及施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽定書面變更協定,同時調整相關工程費用及工期(見附表7:家庭居室裝飾裝修工程變更單)。

第六條 材料的提供

6.1 由發包人提供的材料、設備(詳見附表4:發包人提供裝飾裝修材料明細表),發包人應在材料運到施工現場前通知承包人,雙方共同驗收並辦理交接手續;

6.2 由承包人提供的材料、設備(詳見附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表),承包人應在材料運到施工現場前通知發包人,並接受發包人檢驗。

第七條 工期延誤

7.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經發包人確認,工期相應順延;

(1)工程量變化和設計變更;

(2)不可抗力;

(3)發包人同意工期順延的其他情況。

7.2 因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因發包人提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由發包人承擔,工期順延。

7.3 發包人未按期支付工程款,契約工期相應順延。

7.4 因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質量存在問題的,返工費用由承包人承擔,工期不順延。

第八條 工程款支付方式

8.1 雙方約定按以下第__種方式支付工程款:

(1)契約生效後,發包人按下表中的約定直接向承包人

支付工程款:

支付方式 支付時間 支付金額

第一次 ________________________________________

第二次 ________________________________________

第三次 開工前三日

工程進度過半雙方驗收合格,支付___元。

工程進度過半指:___________________________________________________________

(2)其他支付方式:__________________________________________________________

8.2 工程驗收合格後,承包人應向發包人提出工程結算,並將有關資料送交發包人。發包人接到資料後 日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單(見附表9:家庭居室裝飾裝修工程結算單)並簽字,發包人應在簽字時向承包人結算工程尾款。

8.3 工程款全部結清後,承包人應向發包人開具正式統一發票。

8.4 本工程驗收合格後,保修期為自雙方簽字之日起 月(詳見附表10:家庭居室裝飾裝修工程保修單)。

第九條違約責任

9.1 契約雙方當事人中的任何一方因未履行契約約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,並賠償給對方造成的經濟損失。

9.2 未辦理驗收手續,發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發包人負責。

9.3 因一方原因,造成契約無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理契約終止手續,並由責任方賠償對方相應的經濟損失。

9.4 發包人未按期支付第二(三)次工程款的,每延誤一天向對方支付違約金____________元。

9.5 由於承包人原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,承包人負責修理,工期不予順延。

9.6 由於承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金____________元。

第十條 契約爭議的解決方式

本契約在履行過程中發生的爭議,由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第______種方式解決:

(一)提交__________________仲裁委員會仲裁;

(二)依法向人民法院提起訴訟。

第十一條 附則

11.1 本契約經雙方簽字(蓋章)後生效,契約履行完畢後終止。

11.2 本契約簽訂後工程不得轉包。

11.3 本契約一式_______份,雙方各執________份,_________部門___________份。

11.4 契約附屬檔案為本契約的組成部分,與本契約具有同等法律效力。

契約附屬檔案:

附表1.1:家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表(一)

附表1.2:家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表(二)

附表2:家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表

附表3:家庭居室裝飾裝修工程報價單

附表4:發包人提供裝飾裝修材料明細表

附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表

附表6:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙

附表7:家庭居室裝飾裝修工程變更單

附表8:家庭居室裝飾裝修工程驗收單

附表9:家庭居室裝飾裝修工程結算單

附表10:家庭居室裝飾裝修工程保修單

發包人:____________(簽字) 承包人:_______________(簽章)

法定代理人:_____________

委託代理人:_____________

________年_____月_____日 _________年_____月_____

精選裝飾契約模板 篇4

江蘇省xx市人民法院

民事判決書

(20xx)儀民初字第號

原告:段

委託代理人:,律師事務所律師。

被告:裝飾工程有限公司。

法定代表人:王,總經理。

被告:王

被告李

被告李某女

原告段與被告裝飾工程有限公司、李、李某女、王裝飾裝修契約糾紛一案,本院於20xx年6月5日立案受理後,依法組成合議庭公開開庭進行了審理。原告段及其委託代理人、被告xx公司、王共同委託代理人、李委託代理人到庭參加訴訟,被告李某女經本庭合法傳喚,未到庭參加訴訟。本案現已審理終結。

原告段訴稱,自20xx年起被告x公司及其揚州分公司曾在花樣年華等小區承接多起房屋裝修工程,並將之轉包給原告施工,但工程款一直拖欠,截止目前尚欠原告裝修款58 446.92元。被告李、李某女、王三人為公司股東,20xx年至20xx年期間,三人採用營業收不入帳的方法,將公司約463萬餘元的收入據為股東個人所有或轉入李任法定代表人的江蘇裝飾工程有限公司賬戶,導致x公司成為空殼公司;被告王、李某女在公司被吊銷後怠於履行清算義務。三人的行為侵害了債權人利益,故訴請法院判令被告x公司給付工程款58 466.92元,被告李、李某女、王承擔連帶責任。

提供主要證據:

1、原告與x公司工程結算表,x公司揚州分公司結算憑證,證明被告x公司欠原告工程款的事實;

2、x公司工商登記查詢表一份;

3、現金會計證言,主要內容為20xx年4月至20xx年4月間,x公司正常經營,但營業收不入公司賬戶,客戶交現金就由李某女拿走,刷卡就入x公司賬戶,公司帳冊在李某女處,現在下落不明;

4、揚州分公司建行帳戶和農行賬戶對賬單,顯示x公司分公司在20xx年3月至20xx年1月基本無營業收入;

5、代理人調查筆錄,主要內容為帳冊在李某女處。

證據4-5證明被告x公司被吊銷營業執照,但被告王、李某女怠於履行清算義務的事實及被告李、李某女、王採用營業收不入帳的方法,將公司收入個人所有或轉入關聯公司從而侵害原告債權的事實。

被告x公司辯稱,原告證據不能證明我公司欠他的裝修款,原告的訴訟請求應予以駁回。未提供證據。

被告王辯稱,原告稱我將x公司財產混同個人財產不屬實,公司債務與我無關,我不應承擔連帶責任。未提供證據。

被告李辯稱,原告所稱我將x公司財產混同個人財產不屬實,公司債務應由公司在其財產範圍內償還,與我個人無關;且原告對我的訴訟請求與對訴訟請求是兩個不同案由,應分案處理。未提供證據。

被告李某女書面辯稱,是李利用公司法定代表人身份挪用公司資金,拒絕歸還,我僅是業務總監,原告所稱我將x公司財產混同個人財產不屬實,為維持公司經營,我還從自家借了幾十萬給公司,原告對我的訴訟請求沒有事實依據,應予以駁回。未提供證據。

經審理查明,自20xx年起,被告x公司及其揚州分公司曾在花樣年華等小區承接多起房屋裝修工程,並將之轉包給原告施工,但工程款一直拖欠,截止目前尚欠原告裝修款58 446.92元。x公司成立於20xx年12月5日,公司註冊資本為人民幣10萬元,原股東/發起人為李某女、李,認繳出資額分別為4萬元、6萬元,實際出資4萬元、6萬元。20xx年5月25日,公司股東變更為李某女、王,認繳出資4萬元、6萬元,實際出資4萬元、6萬元,法定代表人也變更為王。20xx年6月21日,被告王曾以x公司和李某女為被告向本院起訴,要求解散x公司,本院立案受理後,王申請保全公司帳冊,但本院在其提供的地點未能找到,20xx年9月19日本院以證據不足為由判決駁回王訴訟請求。20xx年12月5日至20xx年3月31日被吊銷營業執照之前,x公司正常營業,但自20xx年3月31日至今一直未進行清算。

上述事實,有原告與x公司工程結算表、x公司工商登記查詢表、現金會計證言、揚州分公司建行賬戶和農行賬戶對賬單、代理人張木洋調查筆錄以及原、被告雙方當庭一致陳述等證據予以證實。

本院認為,對被告李所持原告對訴訟請求與對被告李、王、李某女的訴訟請求為兩個不同的案由,應分案處理的主張,本院認為被告李主張沒有法律依據,同時從減少原告訟累、節約司法資源的角度考慮,對該主張不予以支持。對原告的訴訟請求,本院認為,首先,債務應當清償,原告提供的工程結算表及本院對x公司現金會計調查等證據足以證明被告x公司欠原告段工程款58 446.92元的事實,被告x公司負有清償義務,原告要求被告x公司給付工程款的訴訟請求符合法律規定,應該予以支持。其次,被告王、李某女作為股東,應在公司被吊銷營業執照後及時進行清算,但二人怠於履行清算義務,致使原告債權無法實現,違反了公司法及其司法解釋的相關規定,故應對該筆債務承擔連帶責任。第三,原告提供的現金會計證言、揚州分公司建行賬戶和農行賬戶對帳單、原告本人和丁等人的結算單等證據已能證明有營業收,但公司帳冊掌握在被告李、李某女手中,現因二被告的原因,公司帳冊下落不明,應推定原告主張的被告李、李某女將經營收入混同於個人財產或關聯公司財產的,濫用公司法人獨立地位和股東有限責任,逃避公司債務的事實成立,被告李、李某女的行為已嚴重損害了原告的利益,因此二人應對該筆債務承擔連帶責任。對原告所持被告王將公司財產混同於個人財產,要求其承擔連帶責任的訴訟請求,因原告的債權產生於王接受李股份成為股東之前,與其不能實現債權之間無因果關係,故不予支持。綜上,依照《中華人民共和國民法通則》第八十四條、《中華人民共和國公司法》第二十條、第一百八十四條、《中華人民共和國民事訴訟法》第一百四十四條、《最高人民法院關於民事訴訟證據的若干規定》第七十五條的規定,判決如下:

被告裝飾工程有限公司於本判決生效之日起10日內給付原告段工程款58 446.92元,被告李、李某女、王承擔連帶給付責任。

如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務,應當按照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規定,加倍支付遲延履行期間的債務利息。

案件受理費1261元,公告費300元、保全費620元,合計2181元由被告裝飾工程有限公司負擔;此款原告已墊付,則被告裝飾工程有限公司於本判決生效之日起10日內償付給原告,被告李、李某女、王對此承擔連帶給付責任。

如不服本判決,可在判決書送達之日起十五日內向本院遞交抗訴狀,並按對方當事人的人數提出副本,同時預交抗訴費1261元,抗訴於江蘇省揚州市中級人民法院。

審 判 長

代理審判員

人民陪審員

二零XX年四月十二日

書 記 員

精選裝飾契約模板 篇5

工 程

方: 方: 地 點:

按照《中華人民共和國經濟契約法》和《建築安裝工程承包契約的條例》的規定,結合本工程具體情況,甲乙雙方達成如下協定:

第一條:工程概況:

1.1工程內容和做法:

1.2工期:本工程 年 月 日開工,於 年 月 日竣工。

1.3契約價款:本工程總造價(由乙方施工部分)為人民幣 元(大寫:)。全部工程造價按下列規定計算:在施工工程中如有增減工程項目及工程量,應按簽證單、預算單價和實際工程量計算。

1.4工程質量:按契約約定和《 宜賓市家庭房屋裝飾裝修工程質量檢驗規定》。

1.5承包範圍:

1.6承包方式:

1.7定 金:甲乙雙方簽定契約後,甲方須向乙方支付定金人民幣伍佰元,此定金在甲方支付第一次工程款項時扣除。

第二條:甲方工作

2.1開工前向乙方提供經確認的施工圖紙或做法說明,並向乙方進行現場交底。為乙方入場施工創造條件。包括:騰空房屋、清除影響施工的障礙物、向乙方提供施工所需的水、電等。並辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(如改變房屋結構等)。

2.2負責協調鄰里關係(包括與物業管理部門的關係)。

2.3協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作。

2.4負責工程質量和進度的監督及驗收。

第三條:乙方工作

3.1嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火規定及環保規定。

3.2裝飾施工中未經甲方同意或有關部門批准,不得隨意拆改原建築物結構及各種設備管線。

3.3工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

第四條:關於工期的約定

4.1甲方要求比契約約定的工期提前竣工時,應徵得乙方同意,並支付乙方因趕工期

採取的措施費用。

4.2因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不得順延。

4.3因甲方不能按契約規定付款造成的停電、停水及人力不可抗拒因素影響,導致停工一周內累計8小時以上,工期相應順延。

第五條:關於工程質量及驗收的約定

5.1本工程以施工圖紙、做法說明、契約約定、簽證單和《宜賓市家庭房屋裝飾裝修工程質量檢驗規定》等為質量評定驗收標準。

5.2隱蔽工程應及時辦理手續。乙方應提前通知甲方參加隱蔽工程驗收。甲方不按時參加隱蔽工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認,若要求復驗時,乙方應按要求進行復驗。若復驗合格甲方承擔費用,若不合格費用由乙方承擔。

5.3工程竣工後,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到通知3日內驗收,並辦理驗收移交手續。如甲方未能在3日內驗收,甲方應承認竣工日期,並承擔乙方的保管費用。

5.4裝飾工程自竣工之日起保修期為年(全免費維修)。保修期後維修只收成本費。

第六條:關於工程價款及結算的約定

6.1雙方商定本契約價款採用:以預算為基礎,竣工時按實際發生決算的方式。

6.2本契約生效後甲方按下表支付工程款:

第七條:獎勵和違約責任

7.1凡因本契約雙方當事人中的一方不履行契約或違反國家法律法規,受到罰款或給對方造成損失的,均由責任方承擔責任,並負責由此造成的損失。

7.2未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負責,並負責經濟賠償。

第八條:設計變更

8.1甲乙雙方均不得隨意更改工程項目及設計方案,確需更改的應由雙方協商並簽證後方可實施。

第九條:爭議或糾紛處理

9.1本契約在履行期間,如雙方發生爭議應本著友好協商的態度解決。

9.2若經協商仍不能解決,則交由有關部門仲裁。

第十條:其他約定

10.1本契約經雙方簽字(蓋章)後生效。竣工驗收後失效。

10.2本契約共兩份,甲乙雙方各一份。

甲方代表:乙方代表:

聯繫方式:聯繫方式:

年月

篇二:小工裝契約

裝修工程契約

契約編號:

簽約地點:

簽約時間:年月

甲方:

乙方:

甲乙雙方在平等自願的基礎上,依照《契約法》《建築法》及其它有關法律,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,經過友好協商,就甲方委託乙方對裝修工程,達成如下協定:

第一條:裝修工程概況

甲乙雙方經協商決定,位於由乙方負責施工。

第二條:契約承包範圍

項目:包括 裝修工程(不含軟裝飾工程部分,不含外立面部分),室內地面鋪設,隔牆,局部電路改造等。具體見附屬檔案《裝修項目一覽表》,《裝修項目預算單》和施工圖紙。

第三條:施工工期

開工日期:年月日(以甲方款到為開工期), 竣工日期:年月日,總工期為 天.具根據甲方設計調整到位時間,裝修時間進行適當調整。

第四條:裝修工程內容及金額

本契約工程造價為(人民幣) 元;

金額大寫: 元。裝修工程內容和金額詳見附屬檔案《裝修工程預算書》

工程總造價按實際發生工程量計算,工程單價按以上單價為準。

第五條:付款方式

1、契約簽訂甲方應支付乙方總工程款的30%,即:2、工程進度1/3(工期或工程量過1/3)支付乙方總工程款的30%;即:3、工程進度2/3(工期或工程量2/3)支付乙方總工程款的30%;即:4、裝修工程竣工驗收合格後,甲方憑雙方授權代表簽署終驗收報告,甲方再支付乙方工程款

的10%和項目變更全款,即: ;

第六條:裝修工程驗收

按照《建築裝修標準規範》進行驗收。

第七條:裝修工程質保

裝修工程保

質期限為一年,以裝修工程驗收合格之日起計算,保質期內工程範圍內非人為損壞、不可抗力因素損壞。由乙方負責無償維修。在質保期內裝飾出現故障的,乙方應在接到甲方通知後3日內抵達甲方現場處理問題。

第八條:其它

1、本契約自雙方法定代表人或授權代表人簽字並蓋章後生效。

2、本契約一式份,乙方執份,本契約設有附屬檔案《裝修項目一

覽表》和施工圖紙,具有同等法律效力。

3、其它未盡事宜雙方可另行協商。

甲 方:

地 址:

簽 字(蓋章):

乙 方:安徽正祥裝飾工程有限公司

地 址:黃山路468號通和大廈B座1013---1016室

簽 字(蓋章):

精選裝飾契約模板 篇6

委託方(甲方):

承接方(乙方):

工程項目:

甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委託乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本契約(包括本契約附屬檔案和所有補充契約),以便共同遵守。

第一條:工程概況

1.工程地址:___________________________________

2.居室規格:房型______層(式)______室______廳______廚______衛

1、______室,計______平方米;

2、______廳,計______平方米;

3、______廚房,計______平方米;

4、______衛生間,計______平方米;

5、______陽台,計______平方米;

6、________過道,計______平方米;

7、其他(註明部位)____________,計________平方米。

總計:施工面積____________平方米。

3.施工內容:詳見本契約附屬檔案(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。

4.委託方式:____________________________________________

5.工程開工日期:______年______月______日

6.工程竣工日期:______年______月______日

工程總天數:________天

第二條:工程價款

工程價款(金額大寫)___________________元,詳見本契約附屬檔案(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。

1、材料款__________元;

2、人工費__________元;

3、設計費__________元;

4、施工清運費__________元;

5、搬卸費__________元;

6、管理費__________元;

7、稅金(3.41%)___________元;

8、其他費用(註明內容)______________元。

第三條:質量要求

1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱,經雙方認可。詳見本契約附屬檔案(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。

2.工程驗收標準,雙方同意參照上海市地方標準db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》規定。

3.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充契約。

4. 質量檢查監督部門:上海市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會。

5. 凡由甲方自行採購的材料、設備,產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。

6.甲方如自聘工程監理,須在工程開工前通知乙方,以便於工作銜接。

第四條:材料供應

1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定,對本契約中所用材料一律實行明碼標價。詳見本契約附屬檔案(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。甲方所提供的材料均套用於本契約規定的裝潢工程,非經甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

2. 乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。

3. 甲方負責採購供應的材料、設備,詳見本契約附屬檔案(四)《甲方提供裝潢材料清單》的內容,應該是符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場。如延期到達,施工期順延,並按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收後,由乙方負責保管,由於保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。

第五條:付款方式

1. 契約一經簽訂,甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半( 年 月 日),甲方即第二次付施工工費的40%。剩餘10%尾款待甲方對工程竣工驗收後結算。(註:施工工費包括人工費)

付款百分比

按付款方式表進行:

付款要求

付款時間 付款百分比 金 額

進程內容

對設計、預算 1000元簽訂契約

簽訂意向之日

認可 付款時扣除

簽訂契約 簽訂契約之日 元

材料款100%

施工工費50%

合計

工期進度過半

施工過程中 施工工費40%

年 月 日

竣工驗收 10%

當 天 元

增加工程項目 簽訂項目變更 100%

表應在補辦手

續時結算

甲方付清工程價款,詳見本契約附屬檔案(七)《家庭裝潢工程工程結算表》,乙方開具統一發票,向甲方辦理移交及發放裝潢工程保修卡,詳見本契約附屬檔案(八)《家庭裝潢工程工程質量保修卡》。

甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。

2.工程施工中如有項目增減或需要變動,詳見本契約附屬檔案(五)《家庭裝潢工程工程項目變更表》,雙方應簽訂補充契約,並由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價款,當場結清。

3.甲方未按本契約規定期限預付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。

4.甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關檔案(複印件)交給乙方。

第六條:工程工期

1.如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方 元。

2.由甲方自行挑選的材料、設備,因質量不合格而影響工程質量和工期,其返工費由甲方承擔,由於乙方施工原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。

3. 在施工中,因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理,儘快解決糾紛,以繼續施工。

4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。

5.施工中,甲方未經乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期,甲方自負責任。

第七條:工程驗收

1.工程質量驗收,詳見本契約附屬檔案(六)《家庭裝潢工程質量驗收表》,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結束後,乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。

2.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收後,甲方應在三天內前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權利並視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。甲方自行搬進入住,視為驗收合格。

3.甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收,應及時通知乙方,另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期,並承擔乙方的看管費和相關費用。

第八條:其他事項

1. 甲方

1、必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,並向乙方進行現場交底。

2、二次裝飾工程,應全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等,須採取必要的保護措施,均需與乙方辦理手續和承擔費用。

3、如確實需要拆、改原建築物結構或設備、管線,應向所在地房管部門辦理手續,並承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位,應向鄰里打好招呼。

2.乙方

1. 應主動出示企業營業執照、會員證書或施工資質;如是下屬分支機構,也須有上級公司出具的證明;經辦業務員必需有法人代表的委託證書。

2.指派(姓名)__________為乙方工地代表,負責契約履行,並按契約要求組織施工,保質保量地按期完成施工任務。

3.負責施工現場的安全,嚴防火災、佩證上崗、文明施工,並防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生,必需儘快負責修復或賠償。

4. 嚴格履行契約,實行信譽工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或藉故誘使甲方墊資,舉查後均按違約論處。

5. 在裝潢施工範圍內承擔保修責任,保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為12個月。

第九條:違約責任

契約生效後,在契約履行期間,擅自解除契約方,應按契約總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除契約,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。

第十條:爭議解決

1、本契約履行期間,雙方如發生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協商解決。或憑本契約和乙方開具的統一發票向上海市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會投訴,請求解決。

2、當事人不願通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以按照本契約約定向--仲裁委員會申請仲裁;--人民法院提起訴訟。

第十一條:契約的變更和終止

1.契約經雙方簽字生效後,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更契約的內容,應經雙方協商一致後重新簽訂補充協定。如需終止契約,提出終止契約的一方要以書面形式提出,應按契約總價款的10%交付違約金,並辦理終止契約手續。

2.施工過程中任何一方提出終止契約,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止契約協定後,可視為本契約解除。

第十二條:契約生效

1.本契約和契約附屬檔案向雙方蓋章,簽字後生效。

2.補充契約與本契約具有同等的法律效力。

3.本契約(包括契約附屬檔案、補充契約)一式 份,甲乙雙方及見證部門各執壹份。

甲方(業主): (簽章) 乙方: (簽章)

住所地址: 企業地址:

郵政編碼: 郵政編碼:

工作單位: 法人代表:

委託代理人: 委託代理人:

電 話: 電 話:

簽約地址: 簽約日期:

精選裝飾契約模板 篇7

內容如下:

工程裝飾裝修契約

甲方:(以下簡稱甲方)

乙方:(以下簡稱乙方)

依照《中華人民共和國經濟契約法》及國家建設部、省市建委對建築裝飾工程的有關規定,經雙方協商簽定工程裝飾裝修契約如下:

一、 工程概況及承包方式

1、 工程名稱:

2、 工程地點:

3、 工程承包方式:包工包料

4、 工程概況:建築面積12272.00平方米。

二、 工程裝修內容

綜合樓室內棚面、牆面、地面、電氣等裝飾工程

三、 工程造價

工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求為依據;

工程造價為:¥ 元。(以甲方認定的單價為準,工程量竣工後以審計為準)

四、 工程期限

工程開工日期: 年 月 日

工程竣工日期: 年 月 日

五、 質量要求

按國家建設部行業標準JGJ73—91《建築裝飾工程施工驗收規範》規定,及省、市建委、消防部門規定的標準執行,工程質量達到市優。工程竣工後如出現質量問題(竣工後甲方使用,人為造成的質量問題除外),屬於乙方責任的,乙方無償保修,保修期為一年,終身維修。

六、 付款方式

1、契約簽定後,甲方即付給乙方工程款總造價的

2、工程進展一半時,甲方即付給乙方工程款總造價的

3、工程竣工驗收合格後,甲方即付給乙方工程款總造價的

4、乙方剩餘工程款作為質保金 內付清。

七、雙方責任

1、 甲方:負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統、管道系統、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。

2、 乙方:向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。

八、工程裝飾裝修契約的其它事宜

經甲乙雙方商定做出如下協定:

1、 工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的,工期可順延;如發生違約所造成的一切損失,由違約方承擔。

2、 本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝發生變化時,需甲方認定綜合單價後,以“現場簽證形式”由甲方現場負責人簽字為準,並列入竣工決算追加當中。( 如本工程報價外的工程已經發生或工程項目的材質、工藝發生變化時,甲方已認可,但甲方沒簽證的,其所發生的費用同樣生效。)

3、 工程量發生變化時,按竣工後工程審計的工程量計算為準。

4、 如甲方或乙方違約,而沒有按契約執行的,可向上級主管部門或仲裁機構申訴。

5、 其它未盡事宜由雙方協商解決。

6、工程裝飾裝修契約一式貳份,雙方簽字生效,各持貳份,並具有同等法律效力。

甲方單位名稱: 乙方單位名稱

(蓋公章) (蓋公章)

法人代表: 法人代表:

委託代理人: 委託代理人:

年 月 日

精選裝飾契約模板 篇8

發包人:(以下簡稱甲方)

承包人:(以下簡稱乙方)

依據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及其它有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本裝修工程施工勞務承包事項協商一致,訂立協定如下:

一、承包方式:包人工、包質量、包安全。

二、承包範圍:設計圖紙所列專業施工範圍。

三、工程質量:優良。

四、結算方式:

1、牆面貼磚:/㎡;

2、地面鋪貼石材:/㎡;

3、地面找平層:/㎡;

4、衛生間防水:/㎡;

5、磚砌隔牆(包括抹灰):元/㎡,不除窗洞;

6、粉牆/㎡,不除窗洞;

7、零星事再協商;

8、大理石乾掛/㎡。

五、付款方式:

本工程以實際發生工日數據為依據,按每日元/人生活費,每天支付一次,每月支付工程進度款至,工程完工質檢合格,支付工程款的;工程竣工驗收達到標準後,工程款付至經甲、乙雙方共同確認的結算金額的。

六、甲方責任:

1、提供所有民工的身份證複印件。

2、乙方必須自備施工工具,負責作業層面的衛生,施工中不得浪費和損失材料,保護好設備和製成品,如有損壞雙倍賠償。

3、教育民工遵守甲方和建設方的有關規定,服從甲方管理和指揮,不得打架、鬧事,處理好建設方、甲方及其他施工隊伍的關係。

4、乙方應按安全規範技術規範組織施工,確保施工安全,由於乙方施工安全措施不力等原因,造成安全事故,其責任及相關費用全部由乙方承擔。

5、乙方確保人身安全和飲食安全,發生責任事故,其責任及相關費用全部由乙方承擔。

八、工程質量的約定:

1、因乙方施工原因導致工程未達到優良標準,未通過建設方、監理方、甲方的驗收,乙方進行返工所發生的人工費及材料費由乙方承擔。

2、由於甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔。

九、有關工期的約定:

1、因乙方原因造成的延誤,工期不順延。因乙方原因延期竣工,延誤工期每延誤一天乙方支付甲方500元的工期違約金。違約金不超過結算價款的3%。

十、其它條款:

1、承包人向發包方承諾照契約約定進行施工、竣工,並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

2、因乙方的施工未達到約定的質量標準,或不能如期完成工程施工則甲方隨時有權調整其施工範圍及減少其工作量,或者終止契約。

3、若發包方與承包方意見發生分歧,經協商不能達成一致時,通過仲裁解決。

4、乙方中途撤場負全部責任,包括退還已付所有工程款,契約雙方簽字生效。本協定一式兩份,雙方各執一份,工程完成自行消除。

發包人:

日期:

承包人:

日期:

精選裝飾契約模板 篇9

甲方:______

住所地址:____________

聯繫電話:__________手機號:_______

乙方:

單位名稱:

地址:服務電話:

設計負責人:________聯繫電話:____________手機:

根據《中華人民共和國經濟契約法》,以及裝飾行業的有關規定,經雙方協商,簽訂本契約,並共同履行。

第一條工程項目

甲方委託乙方承擔以下家裝設計任務:

工程地址:__________

第二條設計收費及支付方法

(一)本工程設計收費按照國家和現行市場收費標準執行。

經甲乙雙方商定設計收費為元/平方米(套內使用面積,不含電腦效果圖),估算總收費元,金額大寫元。

(二)付款方式

甲乙雙方採用以下付款方式

1、量房前付預付款1000元(其中200元上門測量費和800元方案費);

2、方案通過後,出全套動工圖,客戶付清餘款並可帶走全套圖紙;

3、出電腦效果圖,價格:800元/張(a4);

第三條設計內容及完成日期的約定

(一)乙方提供的設計圖中應有詳細的設計說明。

(二)平立面圖

1、原房型圖

2、牆體改造圖

3、平面家具布置圖

4、地面圖

5、天花圖

6、現場製作的家具立面圖(根據實際情況出或者不出)

7、門立面圖(根據實際情況出或者不出)

6、廚房、衛生間局部立面圖(定做的廚房除外)

7、電視背景牆立面圖

8、其它現場需動工牆面的立面圖

(三)剖面圖

1、應標明材質、用料、顏色等

2、門窗套剖面圖

3、玄關剖面圖

4、天花剖面圖

5、電視背景牆剖面圖

6、其它需動工處剖面圖

(四)水電動工圖

(五)甲乙雙方約定,從契約生效之日起,7天內完成平面方案圖;

平面方案甲方通過後,乙方在7天內完成全套動工圖。

第四條雙方責任

(一)甲方責任

1、如期向乙方提交設計所需的資料(物業認可的房型圖、結構平面圖),並保證所提交資料質量達到工程設計要求;

2、按約定的日期和數量付給乙方預付款和工程設計費;

3、本工程建築材料、設備的加工定貨如需乙方設計人員配合時,所需費用由甲方承擔;

4、在甲乙雙方確定方案後,進行動工圖設計階段過程中,由於甲方原因需要變更原設計方案的(如整體風格的變動、整體方案的推翻等,不包括個別房間布置和擺設的局部修改),甲方須一次性付給乙方30%設計返工費,再進行第二次方案設計;

(二)乙方責任

1、如期向甲方將付本契約規定的設計檔案,並保證設計檔案的質量符合國家的有關規定、規範的要求,符合甲方的建設使用要求;

2、負責本契約所列工程設計項目開工前的設計交底工作(限一次);

第五條違約責任

(一)由於乙方原因而沒有按本契約規定的時間提交設計檔案時,乙方從應提交日期的次日起計算,向甲方賠償延誤設計損失100元違約金/天;

(二)乙方不履行契約時,應雙倍返還甲方預付款,同時返還已收取預付款外的全部設計費;

(三)甲方未通過乙方所做的方案,乙方退還甲方預付款中的方案費,但測量費不退,同時方案圖紙歸乙方所有;

(四)甲方通過方案,但不認可動工圖,則甲方不退還所有預付款,同時不得帶走動工圖紙。

第六條契約生效、中止與結束

(一)本契約需經甲方簽字、乙方加蓋單位法人公章(非法人公司需負責人章)後有效,本契約生效日期以甲乙雙方中最後一方簽字(或蓋章)的日期為準。

(二)本契約以乙方向甲方提供本契約中規定的全部家裝設計檔案,甲方按本契約規定付清全部設計費之日起,結束本契約關係,本契約另有條款約定的除外。

第七條契約糾紛解決方式

本契約在執行過程中發生糾紛,雙方協商不成時,採取下列第____種方式解決:

一、向消費者委員會申請調解;

二、向有管轄權的人民法院起訴;

三、其它解決方式:_______________。

第八條未盡事宜與附加條款

(一)本契約未盡事宜由甲乙雙方協商確定,並形成書面協定作為本契約附屬檔案執行。

(二)本契約附加條款如下:

1、設計師負責本契約所列工程設計項目開工前的設計交底工作(限一次);

2、設計師免費提供該項目動工期間及時解決與設計有關的技術問題(上門服務二次);

3、設計師免費參加工程竣工的驗收(工地現場圖紙驗收)(一次);

4、設計完成後由工程助理提供詳細的工程量清單;

5、設計師提供陪同挑選家具和軟裝飾的服務(一次);

第九條契約文本

一、本契約經甲、乙雙方簽字(蓋章)後生效。

二、本契約簽訂後乙方不得轉包設計工程。

三、本契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份。

四、契約履行完後自動終止。

五、本契約實行當事人自願鑑證原則,可將契約文本提交所在區的工商行政管理分局進行契約鑑證,以保護契約雙方當事人的合法權益。

甲方:乙方:

簽章:簽章:

簽約地址:簽約地址:

精選裝飾契約模板 篇10

發包人(簡稱甲方):

承包人(簡稱乙方):

依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及其他有關法律法規的規定,結合本工程的具體情況,甲、乙雙方在遵循自願、平等、公平、誠信的原則基礎上,經雙方協商一致,簽訂本契約。

第一條 工程概況和造價

1.甲方裝飾裝修(以下簡稱裝飾)的住房系合法擁有。甲方承諾有權對該住房進行裝飾,由此而產生的一切後果由甲方承擔責任。

乙方為經工商行政管理部門核准登記的企業,企業資質情況 。

2.裝飾施工地址 區(縣) 路 弄(村) 號 樓 室。

3.住房結構 房型 房 廳 廚 衛 陽台,套內施工面積 平方米。

4.裝飾施工內容:見附屬檔案一《裝飾施工內容表》。

5.承包方式 (包工包料、清包、部分承包)。

6.總價款¥ 元,人民幣(大寫) 元。

其中:材料費 元,人工費 元,

拆除費 元,清潔、搬運、運輸費 元,

其他費用 元,管理費 元,

稅金(3.41%) 元。

管理費為上述費用的總和(稅金除外)的 %。

總價款是甲、乙雙方對設計方案、工程報價確認後的金額,在一般情況下,竣工結算的上下增減幅度在沒有項目變更的情況下不超過預算價的5%。

契約簽訂生效後,如變更施工內容、材料,這部份的工程款應當按實計算。

7.工期:

自 年 月 日開工,至 年 月 日竣工,工期 天。

第二條 材料供應

1.甲方提供的材料、設備:見附屬檔案二《甲方提供材料、設備表》。

甲方負責採購供應的材料、設備,應是符合設計要求的合格產品。甲方提供的材料、設備按時送達現場後,甲、乙雙方應辦理驗收交接手續,由乙方負責保管,保管費由雙方約定。由於保管不當造成損失的,由乙方負責賠償。

2.甲方採購供應的裝飾材料、設備,均套用於本契約規定的住宅裝飾,非經甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定,按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

3.乙方提供的材料、設備:見附屬檔案三《工程主材料報價單》。

乙方提供的材料、設備,應提前 天通知甲方驗收。未經甲方驗收及不符合工程主材料報價單要求的,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。甲方不按時驗收,應視作驗收,但不免除乙方不按工程主材料報價單選購及使用材料所引起的責任。

4.施工中如乙方發現甲方提供的材料、設備有質量問題或規格差異,應及時向甲方提出。甲方仍表示使用的,由此造成工程質量問題,責任由甲方承擔。

5.甲方或者乙方提供的材料應當符合《室內裝飾裝修材料有害物質限量10項強制性國家標準》。

第三條 工程質量及驗收

1.本工程執行國家現行的《住宅裝飾裝修工程施工規範》和本市現行的《住宅裝飾裝修驗收標準》。

2.本工程由 方設計,提供施工圖紙一式 份。

3.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。

4.由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。

5.在施工過程中,甲方提出變更修改設計、增減工程項目或者變更材料設備,須提前與乙方聯繫,在簽訂《工程項目變更單》(見附屬檔案四《工程項目變更單》)後,方能進行施工,因此影響竣工日期的,由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與施工人員或其他管理人員商定更改施工內容、增加施工項目所引起的一切後果,由甲方自負;給乙方造成損失的,甲方應予賠償。

6.甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,甲方不能按預約日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應予承認。事後,若甲方要求復驗,乙方應按要求辦理復驗。若復驗通過,其復驗及返工費用由甲方承擔,工期也予順延;復驗不通過,其返工費用由乙方承擔,工期不變。

7.工程竣工後,乙方應通知甲方在七日內組織驗收。驗收通過的,辦理驗收移交手續(見附屬檔案五《工程質量驗收單》),並由甲方按照約定付清全部價款。如果甲方在規定時間內不能組織驗收,須及時通知乙方,另定驗收日期。如竣工驗收通過,甲方應承認原竣工日期,並承擔乙方的看管費用和其他相關費用。裝飾工程未經驗收或驗收不通過的,甲方有權拒收,乙方承擔返工及延期交付的責任。

8.工程竣工驗收通過,甲方付清工程尾款後,乙方向甲方提供《工程保修單》(見附屬檔案七《工程保修單》)。保修期按示範文本《使用說明》第十條的內容協商約定為 年,乙方同時提供管線竣工圖等資料。憑保修單實行保修,保修期從竣工驗收通過簽字或蓋章之日算起。

9.室內空氣品質檢測費用的支付由甲乙雙方在本契約第十條中約定。

第四條 安全生產和防火

1.甲方提供的施工圖紙或施工說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要保證電氣線路、燃氣管道、給排水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水。

精選裝飾契約模板 篇11

第一條 總則

1、鑒於乙方申請,甲方根據加盟計畫,授予乙方(加盟分公司)特許經營權。特許乙方自 年 月 日至 年 月 日在_____省______市/縣____ _ _ 開設天略裝飾加盟店,授權乙方於契約期限內在甲方認可的加盟店、使用由甲方獨立擁有的 “天略裝飾”註冊商標。乙方自開店一月內將店面裝修效果圖照片(5張)及營業執照複印件交甲方存檔。

2、乙方付一萬三千元加盟費匯入甲方帳戶。¥13000元

3、加盟授權從甲乙雙方簽訂契約,並且乙方向甲方付清規定的款項(包括特許加盟費、含品牌授權使用保證金等,實際須支付的款項種類和金額按簽約契約規定為準)之日起生效。

第二條 承諾

1、乙方獲得上述特許經營權許可後,須按甲方要求經營管理,不得超越許可範圍和許可期限,未經甲方書面同意,不得將該項權利轉讓。乙方承諾在加盟期間,完全遵守本特許加盟條列,合法經營。

2、甲方承諾不在乙方開設的天略裝飾加盟店同一區域範圍內(按所在城市的行政區片或以一定直徑範圍劃分)自己或允許第三者經營其它天略裝飾加盟店。

第三條 契約的續約、解除和終止

1、本契約期滿後,如雙方達成一致協定繼續延續本契約,則本契約經雙方簽字確認後續約一年,乙方不用再支付加盟費、品牌使用保證金。如雙方未達成一致協定,則本契約期滿後自動終止。

2、乙方在契約期內有下列行為之一,甲方有權單方提前解除契約並保留繼續追討乙方違約責任的權利:乙方因違法經營被政府部門下令停業整頓或吊銷營業執照或經營所需的其他證明時;乙方違反或未實現本契約的約定,破壞加盟體系或對甲方經營造成不利影響;乙方未與甲方協商,不再履行約定的合作義務,單方面退出加盟。

3、本契約終止或解除後,乙方不得以任何理由再使用天略裝飾商標。本契約終止或解除一個月內,乙方必須自行承擔費用,拆除乙方原所有帶有“天略裝飾”的商號、標識、商標、服務標誌等一切含甲方標識的裝飾用具、店面裝修、燈箱、宣傳品等、否則視為乙方違約和對甲方的侵權,甲方有權索賠.

本契約一式二份,甲乙雙方各持一份。

甲方:南京天略裝飾工程有限公司 乙方:

聯繫電話:

身份證號:

時間: 聯繫電話:

精選裝飾契約模板 篇12

答辯人:

身份證號碼:

地址:

被答辯人:

身份證號碼:

地址:

答辯人就被答辯人提起的提供勞務者受害責任糾紛一案,具體答辯如下:

一、被告黃餘明應當承擔賠償責任

《最高人民法院關於審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十一條規定:雇員在從事僱傭活動中遭受人身損害,僱主應當承擔賠償責任。被答辯人在被告黃餘明承包的工程中幹活,被答辯人與被告黃餘明形成僱傭關係。對於被答辯人在從事僱傭活動中遭受的人身損害,被告黃餘明作為僱主,存在選任不當、疏於監督管理的過錯,應當承擔賠償責任。

二、被答辯人自身存在一定過錯

作為雇員的被答辯人,在從事僱傭活動中因自身沒有盡到安全注意義務致使自己從三樓摔下受傷,自己有一定的過錯,應減輕被告黃餘明的賠償責任。

三、答辯人不應承擔賠償責任。

《最高人民法院關於審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十條規定:承攬人在完成工作過程中對第三人造成損害或者造成自身損害的,定作人不承擔賠償責任。但定作人對定作、指示或者選任有過失的,應當承擔相應的賠償責任。

被告黃餘明以包乾價的形式承包了答辯人位於大鵬山莊東六巷三號的房屋裝修工程後,被告黃餘明再口頭僱傭被答辯人進行房屋裝修工作。因此,答辯人與被告黃餘明是承攬契約關係,被告黃餘明與被答辯人是僱傭關係,答辯人與被答辯人之間不存在直接的僱傭關係。

被告黃餘明雖然沒有在勞動部門申請從業資質,沒有提供相應的資質證書,但被告黃餘明已經從事室內裝修的承包事務多年,亦曾承包過類似工程而具備相當施工經驗,因此,答辯人有理由認為被告黃餘明是具有從事室內裝修資質的,答辯人在承包人員的選任上已盡到合理的注意義務。

根據上述法律規定,答辯人屬於承攬契約關係中的定作人,而且盡到選任的注意義務,不應承擔賠償責任。

四、答辯人作為定作人,假如在從事房屋裝修人員的選任上存在過失,也只是應承擔相應的賠償責任,而不應與被告黃餘明共同承擔連帶責任

1、《最高人民法院關於審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十一條第二款“雇員在從事雇用活動中因安全生產事故遭受人身損害的,發包人、分包人知道或者應當知道接受發包或者分包業務的僱主沒有相應資質或者安全生產條件的,應當與僱主承擔連帶賠償責任。”但是答辯人將房屋裝修的勞務部分承包給被告黃餘明,兩者之間應定性為承攬契約關係,而非建設工程契約關係,我國法律目前沒有明確的規定把一般的家庭裝修納入建設工程契約的調整對象,因此本案不適用該條法規的連帶責任。

2、雖然在《住宅室內裝飾裝修管理辦法》第二十二條“承接住宅室內裝飾裝修工程的裝飾裝修企業,必須經建設行政主管部門資質審查,取得相應的建築業企業資質證書,並在其資質等級許可的範圍內承攬工程”的規定,但該《辦法》是20xx年5月1日實施的,在20xx年11月1日國務院頒布的《國務院關於取消第一批行政審批項目的決定》(國發[20xx]24號)第三十三項、第五十六項的規定,已經分別取消了對建築裝飾資質及室內裝飾行業企業資質的審查。

3、現今並沒有相關法律法規規定個人承攬一般的家庭裝飾裝修的勞務業務需要資質,也沒有明令禁止個人不能承攬家庭裝飾裝修的勞務業務。答辯人的房屋裝修屬於規模較小且投資費用較少的家庭裝修,不需要裝飾裝修資質。

4、本案中,法院應當充分考慮答辯人是否具有一定的選任過失,即便過失成立,法院也應當按照選任過失的大小,將應當承擔的'賠償責任按比例從被答辯人應獲得的賠償中劃分出來,而不能籠統的與被告黃餘明一起承擔連帶責任。

此致

深圳市龍崗區人民法院

答辯人:

20xx年11月18日

精選裝飾契約模板 篇13

發包方(甲方)________________________

承包方(乙方)________________________

按照《中華人民共和國契約法》、《建築裝飾裝修管理規定》和其它法律、法規,結合本工程具體情況,雙方達成如下協定。

第1條工程概況

1.1、工程名稱:

1.2、工程地點:

1.3、承包範圍:

1.4、承包方式:

1.5、工期:____天,本工程自______年____月____日開工,於______年____月____日竣工。

1.6、工程質量:

1.7、契約價款(人民幣大寫)______________________________

第2條甲方工作

2.1、開工前____天,向乙方提供經確認的施工圖紙或作法說明份,並向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋,消除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等採取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備,並說明使用注意事項。辦理施了所涉及的各種申請、批件等手續。

2.2、指派為甲方駐工地代表,負責契約履行。對工程質量、進度進行監督檢查,辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。

2.3、委託監理公司進行工程監理,監理公司任命為監理工程師。其職責在監理契約中應明確,並將契約副本交乙方____份。

2.4、負責保護好周圍建築物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞,並承擔相應費用。

2.5、如確實需要拆改原建築物結構或設備管線,負責到有關部問辦理相應審批手續。

2.6、協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作,並承擔相應費用。

第3條乙方工作

3.1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底,擬定施工方案和進度計畫,交甲方審定。

3.2、指派為乙方駐工地代表,負責契約履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決有乙方負責的各項事宜。

3.3、嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。

3.4、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,妥善保護好施工現場周圍建築物、設備管線等不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾清運等工作,處理好由於施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關係。

3.5、施工中未經甲方同意或有關部門批准,不得隨意拆改原建築物結構及各種設備管線。

3.6、工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

第4條關於工期的約定

4.1、甲方要求比契約約定的工期提前竣工時,應徵得乙方同意,並支付乙方因趕工採取的措施費用。

4.2、因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。

4.3、因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。

4.4、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周內累計計算)工期相應順延。

第5條關於工程質量及驗收的約定

5.1、本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建築裝飾工程施工及驗收規範》(JGJ73-91)《建築安裝工程質量檢驗評定統一標準》(GBJ30-88)等國家制定的施工及驗收現范為質量評定驗收標準。

5.2、本工程質量應達到國家質量評定_________標準。

5.3、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成停工,工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,但工期也予順延。

5.4、由於甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。

5.5、由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。

5.6、工程竣工後,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知____日內組織驗收,並辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。

第6條關於工程價款及結算的約定

6.1、雙方商定本契約價款採用第____種:

(1)固定價格。

(2)固定價格加____%包乾風險係數計算。包乾風險包括____________內容。

(3)以可調價格:按照深圳市有關工程計價規定計算造價,並按有關規定進行調整和竣工結算。

6.2、本契約生效後,甲方分____次,按下表約定支付工程款,尾款竣工結算時一次結清。

撥款分____次進行,撥款____%金額

6.3、工程竣工驗收後,乙方提出工程結算並將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料____天內審查完畢,到期未提出異議,視為同意。並在____天內,

結清尾款。

第7條關於材料供應的的約定

7.1、本工程甲方負責採購供應的材料、設備(見附表一),應為符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場。凡約定由乙方提貨的,甲方應將提貨手續移交給乙方,由乙方承擔運輸費用。由甲方供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異,對工程造成損失,責任由甲方承擔。甲方供應的材料,經乙方驗收後,由乙方負責保管,甲方應支付材料價值%的保管費。由於乙方保管不當造成損失,由乙方負責賠償。

7.2、凡由乙方採購的村料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負責。

第8條有關安全生產和防火的約定

8.1、甲方提供的施工圖紙或作法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規範。

8.2、乙方在施工期間應嚴格遵守《建築安裝工程安全技術規程》、《建築安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規範。

8.3、由於甲方確認的圖紙或作法說明,違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規範,導致發生安全或火災事故,甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。

8.4、由於乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程,消防條例,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。

第9條獎勵和違約責任

9.1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方________元。甲方不按契約的約定撥付款,每拖期一大,按付款額的____%支付滯納金。

9.2由於乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方元違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕工措施費外,每提前一天,甲方支付乙方________元,作為獎勵。

9.3、乙方按照甲方要求,全部或部分工程項目達到優良標準時,除按本契約5.2款增加優質價款外,甲方支付乙方________元,作為獎勵。

9.4、乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和工程成品,如造成損失,應照價賠償。

9.5、甲方未辦理裝修的任何手續,擅自同意拆改原有建築物結構或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由甲方負責並承擔損失。

9.6、未經甲方同意,乙方擅自拆改原建築物結構或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責並承擔損失。

9.7、因一方原因,契約無法繼續履行時,應通知對方,辦理契約終止協定,並由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。

第10條爭議或糾紛處理

本契約在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可採取協商解決。

甲方(簽章)

乙方:(簽章)

委託代理人:

委託代理人:

電話:

電話:

簽約地址:

簽約日期:

精選裝飾契約模板 篇14

甲方(物業管理單位):_________聯繫電話:_________

乙方(裝修人):_________聯繫電話:_________

丙方(裝修施工單位):_________聯繫電話:_________

為了規範小區住宅室內裝飾裝修(以下簡稱裝修)活動及管理行為,維護小區正常秩序和公共利益,根據國家《物業管理條例》、建設部《住宅室內裝飾裝修管理辦法》等相關法規,對本小區_________棟_________房裝修管理服務事宜,達成本協定。

一、裝修項目或方案(可加附頁)

1、_________;

2、_________;

3、_________;

4、_________。

二、裝修期限

裝修期限為_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。如超期裝修,乙方應與甲方續簽住宅室內裝飾裝修管理協定。

三、裝修禁止行為

1、破壞或擅自改動建築主體和承重結構;

2、擅自增加樓面荷載;

3、在承重牆上穿洞或擴大承重牆上原有的門窗尺寸,拆除連線陽台的牆體;

4、將廳、房、陽台改為衛生間、廚房間,將雨水管用於排放生活污水;

5、破壞衛生間、廚房的地面防水層;

6、違法搭建建築物、構築物;

7、破壞或擅自改變住宅外觀,擅自在非承重牆上開門窗;

8、擅自改動、接駁燃氣管道設施和公共管線;

9、占用、損壞或者擅自變動物業共有部位、共有設施設備;

10、其他影響建築結構和使用安全的行為。

四、裝修管理規定

1、裝修施工人員進入小區需佩帶《裝修出入證》,並接受甲方人員的查驗。乙方向甲方申領裝修施工人員《裝修出入證》_________個,交納押金_________元/個共_________元。

2、裝修施工人員一般不允許在裝修住宅室內內住宿,如需留人看守施工現場,乙方應向甲方申報登記。

3、裝修施工作業應當遵守消防規定,作業現場至少配備2個滅火器。

4、施工時間為每天8:00-12:00、14:00-18:00,其餘時段禁止施工。

5、裝修施工期間,丙方須對各種管道口採取保護措施,避免雜物進入管道造成堵塞。

6、甲方在履行管理職責時有權採取下列措施,乙方及丙方不得拒絕或阻礙:

(1)要求乙方或丙方提供有關資料;

(2)進入裝修現場進行檢查;

(3)制止違規裝修行為,要求停工或整改;

(4)向政府有關部門報告;

(5)採取_________措施;

(6)_________;

(7)_________。

五、室外設施及防盜門窗的安裝規定

1、室外各種設施如空調、太陽能熱水器等,應當安裝在建築設計預定的位置,尺寸不得超出設計要求。如原設計未預定位置,則按照甲方指定的統一位置進行規範合理安裝。空調機冷凝水應當接入管道內,不得滴漏。

2、室外防盜門窗應按規定安裝,不得違反有關法規。

3、_________。

六、裝修材料與裝修垃圾的存放、清運與處置

1、裝修材料應存放於裝修住宅室內內,不得堆放在公共部位或公共場所,因裝卸需要暫時堆放的應儘快清理;不及時清理的,經甲方通知後,乙方或丙方仍未做出適當安排的,甲方有權進行處置,處置費用可從乙方的裝修保證金中扣除。

2、裝修垃圾清運採用下列第_________種方式:

(1)自行清運。乙方或丙方必須於每天18:00前清運堆放在指定地點的裝修垃圾;未按時進行清運的,甲方將代其進行清運,清運費用按_________元/車(不足一車按一車計)從裝修保證金中扣除。

(2)委託甲方清運。乙方或丙方應在需清運垃圾前一天通知甲方,並將裝修垃圾用包裝物裝載或綑紮後放在指定地點;乙方或丙方須向甲方繳交裝修垃圾清運費_________元/車,不足1車按1車計。

3、_________。

七、裝修保證金及管理服務費用

1、本協定一經簽訂,乙方即按下列標準向甲方交納裝修保證金:

住宅物業每戶_________元;

非住宅物業每戶_________元。

2、裝修工程完畢後,經甲方檢查確認無違章裝修、無損害公共利益及其他業主利益行為的,甲方在驗收後_________天(不得超過30天)內將裝修保證金退還乙方。

3、乙方按約定向甲方支付裝修服務費_________元。

4、_________。

八、其他約定

1、因裝修造成共用部位、共用設施設備損壞、共用管道堵塞、滲漏等,乙方應當立即組織修復;造成經濟損失的,乙方應與受損人協商進行合理賠償。協商不成的,可申請仲裁或者提起訴訟。屬於丙方責任的,乙方可向丙方追償。

2、_________。

3、_________。

4、_________。

甲方(蓋章):_________ 乙方:_________

負責人(簽名):_________ 裝修人(簽名):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

丙方(蓋章):_________

負責人(簽名):_________

_________年____月____日

附屬檔案

1、本協定文本為示範文本,也可作為簽約使用文本。適用於物業管理單位受理住宅室內裝飾裝修申報登記時,與裝修人(指業主或物業使用人)簽訂。使用之前,雙方應當仔細閱讀協定示範文本的內容,對本示範文本條款或專業用詞理解不一致的,以國家、省、市的法律、法規、檔案、規範為準,也可向珠海市建設局、珠海市物業管理處諮詢。

2、為體現協定雙方自願、協商一致的原則,雙方當事人可以對本示範文本的內容進行選擇、填寫、修改、增補或刪減。協定簽訂生效後,未被修改的文本印刷文字視為雙方同意內容。

精選裝飾契約模板 篇15

(乙種本)

發包方(甲方):

承包方(乙方):

按照《中華人民共和國經濟契約法》和《建築安裝工程承包契約條例》的規定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協定。

第一條工程概況

1.1工程名稱

1.2工程地點:

1.3承包範圍:

1.4承包方式:

1.5工期:本工程自年月日開工,於年月日竣工。

1.6工程質量:

1.7契約價款(人民幣大寫):

第二條甲方工作

2.1開工前天,向乙方提供經確認的施工圖紙或作法說明份,並向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等採取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備,並說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。

2.2指派為甲方駐工地代表,負責契約履行。對工程質量、進度進行監督檢查,辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。

2.3委託監理公司進行工程監理,監理公司任命為總監理工程師,其職責在監理契約中應明確,並將契約副本交乙方份。

2.4負責保護好周圍建築物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞,並承擔相應費用。

2.5如確實需要拆改原建築物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應審批手續。

2.6協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作,並承擔相應費用。

第三條乙方工作

3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底,擬定施工方案和進度計畫,交甲方審定。

3.2指派為乙方駐工地代表,負責契約履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。

3.3嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。

3.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,妥善保護好施工現場周圍建築物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作,處理好由於施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關係。

3.5施工中未經甲方同意或有關部門批准,不得隨意拆改原建築物結構及各種設備管線。

3.6工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

第四條關於工期的約定

4.1甲方要求比契約約定的工期提前竣工時,應徵得乙方同意,並支付乙方因趕工採取的措施費用。

4.2因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。

4.3因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。

4.4因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周內累計計算),工期相應順延。

第五條關於工程質量及驗收的約定

5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建築裝飾工程施工及驗收規範》(jgj73——91)、《建築安裝工程質量檢驗評定統一標準》(gbj300——88)等國家制訂的施工及驗收規範為質量評定驗收標準。

5.2本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準時,應向乙方支付由此增加的費用。

5.3甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成停工,工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,但工期也予順延。

5.4由於甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。

5.5由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。

5.6工程竣工後,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知日內組織驗收,並辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期,並承擔乙方的看管費用和相關費用。

第六條關於工程價款及結算的約定

6.1雙方商定本契約價款採用第種:

(1)固定價格。

(2)固定價格加%包乾風險係數計算。包乾風險包括內容。

(3)可調價格:按照國家有關工程計價規定計算造價,並按有關規定進行調整和竣工結算。

6.2本契約生效後,甲方分次,按下表約定支付工程款,尾款竣工結算時一次結清。

撥款分次進行撥款%金額

6.3工程竣工驗收後,乙方提出工程結算並將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料天內審查完畢,到期未提出異議,視為同意。並在天內,結清尾款。

第七條關於材料供應的約定

7.1本工程甲方負責採購供應的材料、設備(見附表一),應為符合設計要求的合格產品

,並應按時供應到現場。凡約定由乙方提貨的,甲方應將提貨手續移交給乙方,由乙方承擔運輸費用。由甲方供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異,對工程造成損失,責任由甲方承擔。甲方供應的材料,經乙方驗收後,由乙方負責保管,甲方應支付材料價值%的保管費。由於乙方保管不當造成損失,由乙方負責賠償。

7.2凡由乙方採購的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。應禁止使用,對工程造成的損失由乙方負責。

第八條有關安全生產和防火的約定

8.1甲方提供的施工圖紙或作法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規範。

8.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建築安裝工程安全技術規程》、《建築安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規範。

8.3由於甲方確認的圖紙或作法說明,違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規範,導致發生安全或火災事故,甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。

8.4由於乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。

第九條獎勵和違約責任

9.1由於甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方元。甲方不按契約的約定撥付款,每拖期一天,按付款額的%支付滯納金。

9.2由於乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方元違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕工措施費外,每提前一天,甲方支付乙方元,作為獎勵。

9.3乙方按照甲方要求,全部或部分工程項目達到優良標準時,除按本契約5.2款增加優質價款外,甲方支付乙方元,作為獎勵。

9.4乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和工程成品,如造成損失,應照價賠償。

9.5甲方未辦理任何手續,擅自同意拆改原有建築物結構或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由甲方負責並承擔損失。

9.6未經甲方同意,乙方擅自拆改原建築物結構或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責並承擔損失。

9.7未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負責。

9.8因一方原因,契約無法繼續履行時,應通知對方,辦理契約終止協定,並由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。

第十條爭議或糾紛處理

10.1本契約在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可採取協商解決或請有關部門進行調解。

10.2當事人不願通過協商、調解解決或者協商、調解不成時,本契約在執行中發生的爭議雙方同意由仲裁委員會仲裁(當事人不在本契約約定仲裁機構,事後又沒有達成書面仲裁協定的,可向人民法院起訴)。

第十一條其它約定

第十二條附則

12.1本工程需要進行保修或保險時,應另訂協定。

12.2本契約正式兩份,雙方各執一份。副本份,甲方執份,乙方執份。

12.3本契約履行完成後自動終止。

12.4附屬檔案

(1)施工圖紙或作法說明(2)工程項目一覽表(3)工程預算書(4)甲方提供貨物清單(5)會議紀要(6)設計變更(7)其他

甲方(蓋章):乙方(蓋章):

法定代表人:法定代表人:

代理人:代表人:

單位地址:單位地址:

電話:電話:

傳真:傳真:

郵碼:郵碼:

開戶銀行:開戶銀行:

戶名:戶名:

帳號:帳號:

年月日年月日

附表一:

工程甲方供應材料設備一覽表 序號材料或設備名稱規格型號單位數量單價供應時間送達地點備註

精選裝飾契約模板 篇16

發包方(甲方):

承包方(乙方):

契約編號:

北京市工商行政管理局監製

20xx年三月修訂

使用說明

1、本市行政區域內的家庭居室裝飾裝修工程適用此契約文本。此版契約文本適用期至新版契約文本發布時止。

2、工程承包方(乙方),應當具備工商行政管理部門核發的營業執照,和建設行政主管部門核發的建築業企業資質證書。

3、甲、乙雙方當事人直接簽訂此契約的,應當一式兩份,契約雙方各執一份;凡在本市各市場內簽訂此契約的,應當一式三份(甲、乙雙方及市場主辦單位各執一份)。

4、開工:雙方通過設計方案、首期工程款到位、工程技術交底等前期工作完成後,材料、施工人員到達施工現場開始運作視為開工。

5、竣工:契約約定的工程內容(含室內空氣品質檢測)全部完成,經承包方、監理單位、發包方驗收合格視為竣工。

6、驗收合格:承包方、監理單位、發包方在《工程竣工驗收單》上籤字蓋章或雖未辦理驗收手續但發包方已入住使用的,均視為驗收合格。

7、工期順延:是指非因乙方的責任導致工程進度受到影響後,工程期限予以相應延展。在工期順延的情況下,乙方不承擔違約責任。

貼上印花稅票處

北京市家庭居室裝飾裝修工程施工契約協定條款

發包方(以下簡稱甲方):

委託代理人(姓名):民族:

住所:身份證號:

聯繫電話:手機號:

承包方(以下簡稱乙方):

營業執照號:

住所:

法定代表人:聯繫電話:

委託代理人:聯繫電話:

建築資質等級證書號:

本工程設計人:聯繫電話:

施工隊負責人:聯繫電話:

依照《中華人民共和國契約法》及其他有關法律、法規的規定,結合本市家庭居室裝飾裝修的特點,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協定:

第一條工程概況

1·1工程地點:

1·2工程裝飾裝修面積:

1·3工程戶型:

1·4工程內容及做法(見報價單和圖紙);

1·5工程承包,採取下列第種方式:

(1)乙方包工、包全部材料(見附表三)。

(2)乙方包工、包部分材料,甲方提供其餘部分材料(見附表二、三)。

1·6工程期限日(以實際工作日計算);

開工日期年月日;

竣工日期年月日。

1·7工程款和報價單

(1)工程款:本契約工程造價為(人民幣)

金額大寫:

(2)報價單應當以《北京市家庭裝飾工程參考價格》為參考依據,根據市場經濟運作規則,本著優質優價的原則由雙方約定,作為本契約的附屬檔案。

(3)報價單應當與材料質量標準、制安工藝配套編制共同作為確定工程價款的根據。

第二條工程監理

若本工程實行工程監理,甲方應當與具有經建設行政主管部門核批的工程監理公司另行簽訂《工程監理契約》,並將監理工程師的姓名、單位、聯繫方式及監理工程師的職責等通知乙方。

第三條施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書

3·1施工圖紙採取下列第種方式提供:

(1)甲方自行設計的,需提供施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書一式三份,甲方執一份,乙方執二份。

(2)甲方委託乙方設計的,乙方需提供施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書一式三份,甲方執一份,乙方執二份。

3·2雙方提供的施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書必須符合《民用建築工程室內環境污染控制規範》(GB50325—20xx)的要求。

3·3雙方應當對施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書予以簽收確認。

3·4雙方不得將對方提供的施工圖紙、設計方案等資料擅自複製或轉讓給第三方,也不得用於本契約以外的項目。

第四條甲方工作

4·1開工三日前要為乙方入場施工創造條件,以不影響施工為原則。

4·2無償提供施工期間的水源、電源和冬季供暖。

4·3負責辦理物業管理部門開工手續和應當由業主支付的有關費用。

4·4遵守物業管理部門的各項規章制定。

4·5負責協調乙方施工人員與鄰里之間的關係。

4·6不得有下列行為:

(1)隨意改動房屋主體和承重結構。

(2)在外牆上開窗、門或擴大原有門窗尺寸,拆除連線陽台門窗的牆體。

(3)在室內鋪貼一厘米以上石材、砌築牆體、增加樓地面荷載。

(4)破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃氣等管道設施。

(5)強令乙方違章作業施工的其他行為。

4·7凡必須涉及4·6款所列內容的,甲方應當向房屋管理部門提出申請,由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位對改動方案的安全使用性進行審定並出具書面證明,再由房屋管理部門批准。

4·8施工期間甲方仍需部分使用該居室的,甲方則應當負責配合乙方做好保衛及消防工作。

4·9參與工程質量施工進度的監督,參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。

第五條乙方工作

5·1施工中嚴格執行施工規範、質量標準、安全操作規程、防火規定,安全、保質、按期完成本契約約定的工程內容。

5·2嚴格執行市建設行政主管部門施工現場管理規定:

(1)無房屋管理部門審批手續和加固圖紙,不得拆改工程內的建築主體和承重結構,不得加大樓地面荷載,不得改動室內原有熱、暖、燃氣等管道設施。

(2)不得擾民及污染環境,每日十二時至十四時、十八時至次日八時之間不得從事敲、鑿、刨、鑽等產生噪聲的裝飾裝修活動。

(3)因進行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等,由乙方承擔修理和損失賠償的責任。

(4)負責工程成品、設備和居室留存家具陳設的保護。

(5)保證居室內上、下水管道暢通和衛生間的清潔。

(6)保證施工現場的整潔,每日完工後清掃施工現場。

>5·3通過告知網址、統一公示等方式為甲方提供本契約簽訂及履行過程中涉及的各種標準、規範、計算書、參考價格等書面資料的查閱條件。

5·4甲方為少數民族的,乙方在施工過程中應當尊重其民族風俗習慣。

第六條工程變更

在施工期間對契約約定的工程內容如需變更,雙方應當協商一致。由契約雙方共同簽訂書面變更協定,同時調整相關工程費及工期。工程變更協定,作為竣工結算和順延工期的根據。

第七條材料供應

7·1按由乙方編制的本契約家裝《工程材料、設備明細表》所約定的供料方式和內容進行提供。

(1)應當由甲方提供的材料、設備,甲方在材料設備到施工現場前通知乙方。雙方就材料、設備質量、環保標準共同驗收並辦理交接手續。

(2)應當由乙方提供的材料、設備,乙方在材料、設備到施工現場前通知甲方。雙方就材料、設備質量、環保標準共同驗收,由甲方確認備案。

(3)雙方所提供的建築裝飾裝修材料,必須符合國家質量監督檢驗檢疫總局發布的《室內裝飾裝修有害物質限量標準》,並具有由有關行政主管部門認可的專業檢測機構出具的檢測合格報告。

(4)如一方對對方提供的材料持有異議需要進行復檢的,檢測費用由其先行墊付;材料經檢測確實不合格的,檢測費用則最終由對方承擔。

(5)甲方所提供的材料、設備經乙方驗收、確認辦理完交接手續後,在施工使用中的保管和質量控制責任均由乙方承擔。

第八條工期延誤

8·1對以下原因造成竣工的日期延誤,經甲方確認,工期應當順延:

(1)工程量變化或設計變更;

(2)不可抗力;

(3)甲方同意工期順延的其他情況。

8·2對以下原因造成竣工的日期延誤,工期應當順延:

(1)甲方未按契約約定完成其應當負責的工作而影響工期的;

(2)甲方未按契約約定支付工程款影響正常施工的;

(3)因甲方責任造成工期延誤的其他情況。

8·3因乙方責任不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔,工期不順延。

8·4判斷造成工期延誤以“雙方認定的文字協定”為確定雙方責任的依據。

第九條質量標準

9·1裝修室內環境污染控制方面,應當嚴格按照《民用建築工程室內環境污染控制規範》(GB50325—20xx)的標準執行。

9·2本工程施工質量按下列第項標準執行:

(1)《北京市家庭居室裝飾工程質量驗收標準》(DBJ/TO1—43—20xx);

(2)《北京市高級建築裝飾工程質量驗收標準》(DBJ/T01—27—20xx)。

9·3在竣工驗收時雙方對工程質量、室內空氣品質發生爭議時,應當申請由相關行政主管部門認可的專業檢測機構予以認證;認證過程支出的相關費用由申請方墊付,並最終由責任方承擔。

第十條工程驗收

10·1在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收:

(1)材料驗收;

(2)隱蔽工程驗收;

(3)竣工驗收。

10·2工程完工後,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到竣工驗收通知單後三日內組織驗收。驗收合格後,雙方辦理移交手續,結清尾款,簽署保修單,乙方應向甲方提交其施工部分的水電改造圖。

10·3雙方進行竣工驗收前,乙方負責保護工程成品和工程現場的全部安全。

10·4雙方未辦理驗收手續,甲方不得入住,如甲方擅自入住視同驗收合格,由此而造成的損失由甲方承擔。

10·5竣工驗收在工程質量、室內空氣品質及經濟方面存在個別的不涉及較大問題時經雙方協商一致簽訂“解決竣工驗收遺留問題協定”(作為竣工驗收單附屬檔案)後亦可先行入住。

10·6本工程自驗收合格雙方簽字之日起,在正常使用條件下室內裝飾裝修工程保修期限為二年,有防水要求的廚房、衛生間防滲漏工程保修期限為五年。

第十一條工程款支付方式

11·1契約簽字生效後,甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款:

支付次數支付時間工程款支付比率應支付金額

第一次開工三日前50%

第二次工程進度過半45%

第三次竣工驗收合格5%

11·2工程進度過半,指工程中水、電管線全部鋪設完成,牆面、頂面基層按工序要求全部完成,門、窗及細木白茬製品基本制安完成為界定工程過半的標準。

11·3工程驗收合格後,甲方對乙方提交的工程結算單進行審核。自提交之日起二日內如未有異議,即視為甲方同意支付乙方工程尾款。

11·4工程款全部結清後,乙方向甲方開具正式統一發票為工程款結算憑證。

第十二條違約責任

12·1一方當事人未按約定履行契約義務給對方造成損失的,應當承擔賠償責任;因違反有關法律規定受到處罰的,最終責任由責任方承擔。

12·2一方當事人無法繼續履行契約的,應當及時通知另一方,並由責任方承擔因契約解除而造成的損失。

12·3甲方無正當理由未按契約約定期限支付第二、三次工程款,每延誤一日,應當向乙方支付遲延部分工程款2‰的違約金。

12·4由於乙方責任延誤工期的,每延誤一日,乙方支付給甲方本契約工程造價金額2‰的違約金。

12·5由於乙方責任導致工程質量和室內空氣品質不合格,乙方按下列約定進行返工修理、綜合治理和賠付:

(1)對工程質量不合格的部位,乙方必須進行徹底返工修理。因返工造成工程的延期交付視同工程延誤,按12·4的標準支付違約金。

(2)對室內空氣品質不合格,乙方必須進行綜合治理。因治理造成工程的延期交付視同工程延誤,按12·4的標準支付違約金。

(3)室內空氣品質經治理仍不達標且確屬乙方責任的,乙方應當向甲方返還契約的工程全部價款;甲方對不達標也負有責任的,乙方可相應減少返還比例。

第十三條爭議解決方式

本契約項下發生的爭議,雙方應當協商或向市場主辦單位、消費者協會等申請調解解決,協商或調解解決不成時,向人民法院起訴,或按照另行達成的仲裁條款或仲裁協定申請仲裁。

第十四條附則

14·1本契約經甲乙雙方簽字(蓋章)後生效。

14·2本契約簽訂後工程不得轉包。

14·3雙方可以書面形式對本契約進行變更或補充,但變更或補充減輕或免除本契約規定應當由乙方承擔的責任的,仍應以本契約為準。

14·4因不可歸責於雙方的原因影響了契約履行或造成損失的,雙方應當本著公平原則協商解決。

14·5乙方撤離市場的,由市場主辦單位先行承擔賠償責任;主辦單位承擔責任之後,有權向乙方追償。

14·6本契約履行完畢後自動終止。

第十五條其他約定事項

甲方(簽字):乙方(蓋章):

法定代表人:

委託代理人:

年月日年月日

市場主辦單位(蓋章):

法定代表人:

委託代理人:

聯繫電話:

年月日

附表一

工程報價單

號項目單位單價數量合計金額工藝做法、用料說明

甲方代表(簽字蓋章):乙方代表(簽字蓋章):

備註:此表用量較多企業可複印作為契約附屬檔案。

附表二

甲方供給工程材料、設備明細表

號材料名稱單位品種規格數量供應時間供應驗收地點

甲方代表(簽字蓋章):乙方代表(簽字蓋章):

備註:所供給的材料、設備須有經行政管理部門批准的專業檢驗單位提供的檢測合格報告。

附表三

乙方供給工程材料、設備明細表

號材料名稱單位品種規格數量供應時間供應驗收地點

甲方代表(簽字蓋章):乙方代表(簽字蓋章):

備註:所供給的材料、設備須有經行政管理部門批准的專業檢驗單位提供的檢測合格報告。

附表四

工程竣工驗收單

驗收時間:年月日

工程名稱:

工程地點:

竣工驗收意

見甲方簽字(蓋章):

監理單位簽字(蓋章):

乙方簽字(蓋章):

備註:竣工驗收中,尚有不影響整體工程質量問題,經雙方協商一致可以入住,但必須簽訂竣工後遺留問題協定做為入住後解決遺留問題的依據。

附表五

家裝工程保修單

甲方

甲方代理人聯繫電話

乙方

法定代表人聯繫電話

家裝工程地址

開工日期竣工日期

保修期限自年月日到年月日

甲方代表(簽字蓋章):乙方代表(簽字蓋章):

備註:

1、自竣工驗收之日起,計算裝飾裝修保修期為兩年,有防水要求的廚房、衛生間防滲漏工程保修期為五年;

2、保修期內因乙方施工、用料不當的原因造成的裝飾裝修質量問題,乙方須及時無條件進行維修;

3、保修期內因甲方使用、維護不當造成飾面損壞或不能正常使用,乙方酌情收費維修;

4、本保修單在甲、乙雙方簽字蓋章後生效。