一、基本案情
1998年1月某霓虹燈廠與某廣告公司簽訂了加工承攬契約。契約規定：廣告公司委託霓虹燈廠製作一個大廈的霓虹燈廣告牌一塊；完工日期為1998年3月6日；工程總造價為384283元；付款方式為契約簽訂後預付總造價的50% ，完工驗收後總造價的45% 於7日內付清，扣留5% 為保修款，一年後付清；霓虹燈廠需嚴格按廣告公司提供的施工圖和效果圖施工，如有變動，需雙方簽認可；違約將按工程總造價的30% 賠付；延誤工期一天將罰款工程總額的1%。契約簽訂後，廣告公司給付霓虹燈廠工程款19萬元，又於1998年7月給付霓虹燈廠5萬元，餘款未付。
XX年6月霓虹燈廠起訴廣告公司。霓虹燈廠訴稱：契約簽訂後，因被告未及時提供廣告牌的施工圖紙，致使原告不能及時施工。後經原告多次催促，被告才於1998年3月底交付施工圖紙。當原告於4月底完成廣告牌的主體框架時，因大廈中的客戶提出影響其採光，致使施工停止。以後經被告、大廈及客戶三方協商一致，並要求原設計人對廣告牌效果圖進行了變更設計。被告於6月中旬將變更後的圖紙交予原告，原告按新的圖紙進行了重新施工，於7月初完工。完工後，被告又支付了5萬元，其餘欠款經原告多次催要未果，故訴致法院要求其支付所欠工程款144283元，並支付滯納金。
被告方廣告公司辯稱：我公司依契約約定將圖紙提供給原告，但原告擅自對圖紙進行更改，且延誤了工期，完成後的廣告牌與契約約定不符，小了100 平米，故餘款不應支付。
在庭審中，霓虹燈廠為證明延遲開工責任歸屬，向法庭提交了由廣告公司的經辦人吳某找的效果圖設計人及施工圖設計人的證言，證明圖紙設計完成的時間及施工中間更改圖紙是應廣告公司吳某的要求而改的。霓虹燈廠還向法庭提交了施工圖紙，證明該圖紙上註明的完成設計的時間為1998年3月，及更改前後的效果圖紙各一張。
廣告公司為證明其損失和延遲完工時間及責任，向法庭提交了大廈發給廣告公司的函，證明霓虹燈廠完工日期為1998年11月底；效果圖複印件；吳某證明效果圖的變更未經其同意的證言。
對以上證據法院以當事人雙方互相否定而未經核實判斷，均予以否定。但對未按契約約定時間完工的責任卻以實際完工的時間認定“霓虹燈廠未按契約約定時間完成製作任務，屬違約行為”。
二、對雙方向法庭提交證據的分析
（一）、對於廣告公司提交的效果圖複印件及廣告公司吳某的證言，根據最高人民法院1998年發布的《關於民事經濟審判方式改革問題的若干規定》第二十八條規定：“下列證據，不能單獨作為認定案件事實的依據：1.未成年人所作的與其年齡和智力狀況不相當的證言；2.與一方當事人有親屬關係的證人出具的對該當事人有利的證言；3沒有其他證據印證並有疑點的視聽資料；4.無法與原件、原物核對的複印件、複製品。”對於效果圖的複印件，首先其只是複印件，並且未與原件核對；其次，對方當事人對該複印件不予認可。因此該證據應為無效證據。對於吳某的證言，因其是本單位的工作人員，屬於本案的利害關係人，並且該證言證明的內容對本單位有利，因此這一證據也應屬無效證據；對於大廈發給廣告公司的函，經調查屬於偽證，該證據也屬無效。對這些證據法院不予認定是正確的。
（二）、對於霓虹燈廠向法庭提交的廣告效果圖設計人及施工圖設計人的兩份證言、施工圖及效果圖的原件等證據，從前面提到的可以看出，首先，在設計階段，是廣告公司的吳某找到的兩個設計人，要求他們進行設計的。這兩個人與霓虹燈廠沒有任何利害關係；其次，效果圖設計人與施工圖設計人是互不相識的，他們均是吳某分別找到的。但是兩個人證明接到任務、完成設計並交出設計圖的時間及與施工圖紙上標註的設計時間是相吻合的，而且兩個人均證明更改圖紙是應廣告公司吳某的要求而改的。從以上這些情況來綜合分析判斷霓虹燈廠向法庭提交的證據，筆者認為：根據《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第三款：“人民法院應當按照法定程式，全面地、客觀地審查核實證據。”之規定，法院在審查認定證據時應當全面、客觀的，應當辨別證據的真偽，確定其效力，不應僅以一方當事人對另一方當事人提供的證據予以否定為條件而排斥另一方當事人的有效證據，也不應在證據經核實即能證明延遲完工責任事實的情況下，以舉證不能歸責。以上霓虹燈廠提供的證據，第一，證人與被證人不存在利害關係，第二，證人之間、證人與圖紙之間證實的情況相吻合，第三，經對兩個圖紙的設計人進行調查核實，他們的證言均是屬實的。綜上這些情況足以反映出霓虹燈廠提供的證據是客觀真實的，具備認定霓虹燈廠未按時完成製作任務，是由於廣告公司拖延開工日期及中間又更改圖紙造成的，因此霓虹燈廠提供的這些證據應當被採納。原審判決認定霓虹燈廠違約延期完工，是違反法律規定和沒有事實根據的。
誠然，在我國的民事訴訟程式中，對證據力的認定主要由法官的自由裁量權而產生的內心確信程度來決定。這種程度是主觀的和抽象的，但是認定證據標準的依據應當是客觀的，認定證據的內容也應當是具體的、客觀的、真實的。這就需要我們的司法人員在處理民事案件中要實事求是、客觀公正地分析證據，認真審查核實證據，確定其效力。
此案經檢察院審查後認為，原審法院判決認定事實的主要證據不足，適用法律不當，向同級法院提出民事抗訴。原審法院經再審，採納了檢察院的抗訴意見，對該案進行了徹底改判。檢察院對該案的審查，不僅履行了民事檢察監督職權，而且實現了法律效果和社會效果的統一。
委託人（下稱甲方）
受委託人（下稱乙方）
甲方（原告）因與 交通事故一案，委託乙方律師代理訴訟，經雙方協定，訂立以下條款，以資共同遵守。
一、乙方接受甲方的委託，指派李 律師為甲方訴訟代理人。
二、甲方委託乙方代理許可權：
甲方委託乙方為第一審的訴訟代理人
乙方代理許可權：代為調查、取證、答辯、出庭應訴、庭外和解，代為提出、變更、放棄、承認訴訟請求和調解、和解，提出反訴；
甲方委託乙方為第二審的訴訟代理人
乙方代理許可權：代為提起抗訴、調查取證、答辯、出庭應訴、庭外和解，代為提出、變更；放棄、承認訴訟請求和調解、和解；
甲方委託乙方代理執行程式的代理人
乙方代理許可權：代為向法院提起執行程式及相關工作，代為收轉被執行標的；
甲方委託乙方上述 項代理工作。
三、雙方協商同意律師代理費及交納辦法如下：
1．如一次性付清，甲方應在本協定簽署之一日內，向乙方支付全額代理費人民幣 元；
2．如分期支付，甲方應在本契約簽訂之 日內，向乙方支付第一筆代理費人民幣 元，其餘代理費於 之前繳足，總計人民幣 元；
3．風險條款，甲方應在本契約簽署之 日內，向乙方支付代理費人民幣 元，如 甲方向乙方加付人民幣 元；
4．其他特別規定： 。
四、乙方指派律師受甲方委託到甲方所在地和乙方所在地以外的地方工作時，除非另有特別約定，辦案律師的交通、食宿等差旅費由甲方依據票據實報實銷。
五、乙方律師須認真負責保護甲方合法權益，按時出庭，並嚴格遵守律師職業道德，為甲方的檔案資料、商業秘密以及個人隱私保守秘密。如違反，而給甲方造成損失的，乙方將承擔相應賠償責任。
六、如乙方承辦律師不按規定程式認真負責地從事代理事務，與對方當事人或其代理人惡意串通，損害甲方權益的，甲方有權單方解除委託代理協定，要求乙方如數退還或拒付代理費，並可依法要求乙方承擔相應的法律責任。
七、甲方須真實地向律師敘述案情，提供有關案件的證據及乙方要求的其他材料。乙方接受委託後，如發現甲方弄虛作假，隱瞞事實，有權中止代理，依約所收費用不予退還，由此產生的後果由甲方承擔。
八、如乙方無故終止履行契約，代理費全部退還甲方；如甲方無故終止，代理費不退回。
九、本契約有效期限應自簽訂之日起至本案辦理終結止（判決、調解、案外和解及撤銷訴訟)。
十、甲方未如約交納代理費的，乙方有權單方面終止其代理工作和本代理協定，已收費用不再退還。如乙方在甲方未交納全部代理費的情況下已經履行了全部工作，則乙方除有權要求甲方如數繳清代理費外，還可要求甲方支付未繳清款每日百分之一的違約金。
十一、本協定如須補充、變更或提前終止，雙方應協商一致後決定。
十二、因委託代理或相關事宜產生糾紛時，雙方應儘量協商解決，協商不成時，任何一方有權向人民法院起訴。
十三、本協定一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲 方： 乙 方：
代 表 人： 受託律師：
地 址： 地 址：
郵 編： 郵 編：
聯繫電話： 聯繫電話：
傳 真： 傳 真：
簽訂時間： 年 月 日
1.格式
民事契約
甲方：×××（姓名、性別、年齡、職業或者職務、住址）
乙方：×××（姓名、性別、年齡、職業或者職務、住址）
甲乙雙方依據××××（法律、行政法規的名稱），經過平等協商，簽訂本契約。
第一條 契約標的的內容（例如，租賃房屋契約，則寫明甲方出租×××房產的基本情況；如果是律師代理訴訟契約，則寫明代理訴訟的案件名稱）
第二條 雙方的權利義務
第三條 質量、數量等內容
第四條 價款或者酬金
第五條 違約責任
第六條 ……（雙方約定的其他內容）
第七條 契約生效的時間及條件（可以是自雙方簽之日起生效，也可以約定另外的生效時間）
第八條 本契約一式___份，當事人各執___份。
甲方：×××（簽名或者蓋章）
乙方：×××（簽名或者蓋章）
×年×月×日
2.說明
契約是當事人之間達成的旨在明確民事權利義務的協定。契約是一種很重要的民事法律行為。所謂民事法律行為，是指公民或者法人設立、變更、終止民事權利和民事義務的合法行為。例如公民之間訂立房屋租賃契約行為，就是一種民事法律行為，依據契約，在租賃人和承租人之間產生了租賃房屋契約法律關係。民事法律行為從成立時起具有法律約束力。行為人非依法律規定或者取得對方同意，不得擅自變更或者解除。
民事契約的有效要件是：①契約雙方當事人應具有相應的民事行為能力，具有完全民事行為能力的人可以訂立民事契約；無民事行為能力的人訂立的契約為無效契約；限制行為能力的人必須有法定代表人的授權同意，才具備訂立契約的合法條件。②契約當事人的意思表示真實，即行為人的內在意志與外在表現一致，體現行為人的真實意思的行為，才具有法律效力。③契約內容不違反法律或者社會公共利益。④契約的形式要符合法律規定的形式。民事契約必須同時具備這四個要件才是合法有效的。
訂立契約應當注意的問題有：
（1）契約條款要齊全、完備。一般來說，民事契約的主要條款包括：契約標的、數量和質量、價款或者酬金、履行期限、違約金以及雙方當事人約定的其他事項。
（2）契約的內容要合法。內容合法包括契約條款必須符合法律法規的規定；契約的標的物必須是法律允許流通的物；契約內容不得違背社會公共利益等。否則，契約就是無效的。
（3）契約的形式要符合規定。
(委)[ ]第 號
委託人(下稱甲方)：
受委託人(下稱乙方)：
甲方(原告)因與________________________________________________糾紛一案，委託乙方律師代理訴訟，經雙方協定，訂立以下條款，以資共同遵守。
一、乙方接受甲方的委託，指派________________________律師為甲方訴訟代理人。
二、甲方委託乙方代理許可權：
1.甲方委託乙方為第一審的訴訟代理人
乙方代理許可權：代為調查、取證、答辯、出庭應訴、庭外和解，代為提出、變更、放棄、承認訴訟請求和調解、和解，提出反訴;
2.甲方委託乙方為第二審的訴訟代理人
乙方代理許可權：代為提起抗訴、調查取證、答辯、出庭應訴、庭外和解，代為提出、變更、放棄、承認訴訟請求和調解、和解;
3.甲方委託乙方代理申請執行程式的代理人
乙方代理許可權：代為向法院提起執行程式及相關工作，代為收轉被執行標的;
甲方委託乙方上述____________項代理工作。
三、雙方協商同意律師代理費及交納辦法如下：
1.如一次性付清，甲方應在本協定簽署之____________日內，向乙方支付全額代理費人民幣____________元;
2.如分期支付，甲方應在本協定簽訂之____________日內，向乙方支付第一筆代理費人民幣____________元，其餘代理費於____________之前繳足，總計人民幣____________元;
3.風險條款，甲方應在本協定簽署之____________日內，向乙方支付代理費人民幣____________元，如________________________甲方向乙方加付人民幣____________元;
4.其他特別規定：
_______________________________________________________________________
四、乙方指派律師受甲方委託到甲方所在地和乙方所在地以外的地方工作時，除非另有特別約定，辦案律師的交通、食宿等差旅費由甲方依據票據實報實銷。
五、乙方律師須認真負責保護甲方合法權益，按時出庭，並嚴格遵守律師職業道德，為甲方的檔案資料、商業秘密以及個人隱私保守秘密。如違反，而給甲方造成損失的，乙方將承擔相應賠償責任。
六、如乙方承辦律師不按規定程式認真負責地從事代理事務，與對方當事人或其代理人惡意串通，損害甲方權益的，甲方有權單方解除委託代理協定，要求乙方如數退還或拒付代理費，並可依法要求乙方承擔相應的法律責任。
七、甲方須真實地向律師敘述案情，提供有關案件的證據及乙方要求的其他材料。乙方接受委託後，如發現甲方弄虛作假，隱瞞事實，有權中止代理，依約所收費用不予退還，由此產生的後果由甲方承擔。
八、如乙方無故終止履行契約，代理費全部退還甲方;如甲方無故終止，代理費不退回。
九、本契約有效期限應自簽訂之日起至本案辦理終結止(判決、調解、案外和解及撤銷訴訟)。
十、甲方未如約交納代理費的，乙方有權單方面終止其代理工作和本代理協定，已收費用不再退還。如乙方在甲方未交納全部代理費的情況下已經履行了全部工作，則乙方除有權要求甲方如數繳清代理費外，還可要求甲方支付未繳清款每日百分之一的違約金。
十一、本協定如須補充、變更或提前終止，雙方應協商一致後決定。十二、因委託代理或相關事宜產生糾紛時，雙方應儘量協商，協商不成時，任何一方有權向人民法院起訴。
十三、本協定一式兩份，甲方雙方各執一份。
甲方：乙方：
代表人： 受託律師：
地址：地址：
郵編：郵編：
聯繫電話：聯繫電話：
傳真：傳真：
簽訂時間：年月日
交通事故人身損害賠償糾紛案民事判決書10
民事契約範本格式
訴訟委託代理契約（經濟、民事案件）
法定代表人授權委託書民事委託書
授權委託書（民事委託書）
法人或者其他組織授權委託書民事委託書
公民當事人的授權委託書（民事）
民事(經濟)案件委託代理協定
民事委託代理契約
民事再審申請書